SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA

DEPARTAMENTAL TARIJA

TERMINOS DE REFERENCIA

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATISTA DE MANO DE OBRA (ESTRUCTURA DE HORMIGON

ARMADO y OBRA GRUESA) PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO
DEL INGENIERO FASE I (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL)

PLAZO DE PRESENTACION

Hasta horas 17:30 del día viernes 17 de marzo de 2023 en oficinas de la

SIB-Tarija

PLAZO DE EJECUCION:

90 días calendario

CONDICIONES CONTRACTUALES:

-Experiencia minima de al menos 10 años como contratista en

Construcción de obras como ser Edificios, Centros de Salud, Unidades
Educativas, Hospitales. (Adjuntar certificados de trabajo en fotocopia
simple)

-No serán validas experiencias con fechas sobrepuestas.

-El CONTRATISTA deberá contar con el personal suficiente para cumplir

con los plazos del cronograma de obra.

-EL CONTRATISTA deberá hacerse responsable por todos los gastos que
demande su personal obrero (alimentación, estadía, traslados, etc.)

-Su propuesta económica deberá considerar la dotacion a su personal de

los equipos de protección personal. (cascos, overoles, arneses de
seguridad, líneas de vida, etc)

-EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada

aduciendo errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones
técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y
enmendado por su exclusiva cuenta.

-El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y

desperdicios; a la terminación de la obra removerá todos los obstáculos
y materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero, a
satisfacción del RESIDENTE y de la SIB – Tarija.

Av. Víctor Paz E. esq. Padilla ●Edif. Teófilo Chamas (planta baja)
●Telf: (04)6634002●[email protected]
 SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA
DEPARTAMENTAL TARIJA

-El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones

emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en
su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a
requerimiento de la entidad, el respaldo correspondiente.

-SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD

CIVIL. Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones
personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin
limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha
de inicio hasta la emisión de la recepción definitiva de obra.

-Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del

CONTRATISTA, que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados
contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez
parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos
equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la Legislación
vigente por accidentes de trabajo.

-(SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS) La SIB-Tarija está facultada para

suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento
por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los
intereses propios, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito,
por intermedio del RESIDENTE, con una anticipación de cinco días
calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia
imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

(MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS).

El Residente de obra, previo el trámite respectivo de aprobación podrá
introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias y con
tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al
CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes
instrucciones:

a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano

de la obra.
b) Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en
el Contrato.
c) Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que
sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten con precios
unitarios establecidos en el Contrato.

El RESIDENTE con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las

modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

a) Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté

referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin

Av. Víctor Paz E. esq. Padilla ●Edif. Teófilo Chamas (planta baja)
●Telf: (04)6634002●[email protected]
 SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA
DEPARTAMENTAL TARIJA

que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en

las condiciones o en el monto del Contrato. Éstas órdenes serán
emitidas por el RESIDENTE, mediante carta expresa, o en el
Libro de Ordenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo
y ejecución de la obra.
b) Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará
cuando la modificación a ser introducida implique una
modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde
se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades
de obra (no considerados en la licitación), sin dar lugar al
incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems.

En el caso de SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, el RESIDENTE

elaborará una Orden de Cambio de acuerdo con el
procedimiento establecido en la cláusula TRIGÉSIMA SEXTA del
presente contrato, en este caso, no se considerará el monto por
suspensión como parte del cinco por ciento (5%) establecido en
el presente inciso.

c) Mediante Contrato Modificatorio Solo en caso extraordinario en

que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una
modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique
un decremento o incremento independiente a la emisión de
Ordenes de Cambio, el RESIDENTE podrá formular el
documento de sustento técnico-financiero que establezca las
causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este
documento.

Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems

deberán ser consensuados entre la ENTIDAD y el
CONTRATISTA. El RESIDENTE, será responsable por la
elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos
ítems creados.

El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad

(o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato
original.

DOCUMENTOS NECESARIOS A SER PRESENTADOS

- Fotocopia del Carnet de identidad del proponente.
- Fotocopia del NIT en caso de emitir facturas o solicitud de retencion
Equipo mínimo Requerido

Av. Víctor Paz E. esq. Padilla ●Edif. Teófilo Chamas (planta baja)
●Telf: (04)6634002●[email protected]
 SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA
DEPARTAMENTAL TARIJA

-Deberá contar con todo el equipo y herramientas para ejecutar los ítems
contenidos en el presente TDR, los cuales deberán estar en buen estado
de funcionamiento. (presentar respaldos).

-Deberá contar con equipos extra en buen estado en caso de alguno de

sus equipos presentará algún desperfecto, para ser reemplazado en el
acto.

EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD

1 MEZCLADORA 320 LTS PZA 2 - 320 LTS

2 VIBRADORA DE INMERSION PZA 2 - -

3 GUINCHE PZA 1 1.5 HP 300KG

4 ANDAMIOS PZA 20 - -

5 AMOLADORA INDUSTRIAL PZA 3 - -

6 TALADRO PZA 3 - -

7 MESA CIRCULAR PZA 1 - -

El contratista proveerá todos los encofrados, apuntalamiento y

andamiaje para la ejecución de todas las actividades solicitadas en estos
términos de referencia.

Av. Víctor Paz E. esq. Padilla ●Edif. Teófilo Chamas (planta baja)
●Telf: (04)6634002●[email protected]
 SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA
DEPARTAMENTAL TARIJA

FORMULARIO N°1
ITEMS A SER EJECUTADOS
Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán
incluir los precios correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y
Presupuesto General:

PRESUPUESTO GENERAL
M01 - OBRA GRUESA UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL
1 INSTALACION DE FAENAS (40m2) GLB 1,00
2 DEMOLICION DE MURO M2 90,00
3 EXCAVACION MANUAL 0-2M M3 28,00
4 PERFILADO Y NIVELADO JOR 20,00
5 HORMIGON POBRE DE LIMPIEZA M3 10,67
6 RELLENO Y COMPACTADO C/COMPACTADOR M3 397,98
7 ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO M3 126,63
8 VIGAS DE FUNDACION DE HORMIGON ARMADO M3 4,00
9 COLUMNA DE HORMIGON ARMADO M3 47,18
10 CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO M3 25,17
11 SOBRECIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO M3 4,40
12 VIGAS DE HORMIGON ARMADO PARA SOBRECIMENTO M3 23,96
13 VIGAS DE HORMIGON ARMADO M3 112,86
14 GRADAS DE HORMIGON ARMADO M3 7,20
15 LOSA CASETONADA O RETICULADA H=25 CM M2 497,39
16 HORMIGON TIPO A P/LOSA LLENA M3 14,70
17 MURO DE HORMIGON ARMADO M3 27,78
18 IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS M2 26,74
19 MURO DE LADRILLO 6H E=18CM M2 1044,50
20 MURO DE LADRILLO 6H E=12CM M2 185,74
21 DINTEL DE H°A° ML 60,25
22 EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGON M2 413,63
23 CARPETEADO SOBRE LOSA DE CUBIERTA M2 371,97
IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA
24 M2 371,97
REVESTIDA DE ALUMINIO E=3MM
25 ACERAS EXTERIORES (INCLUYE EMPEDRADO) M2 147,44
26 CANAL DE HORMIGON CICLOPEO 30X30 ML 54,45
27 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS M3 40,50
TOTAL

Av. Víctor Paz E. esq. Padilla ●Edif. Teófilo Chamas (planta baja)
●Telf: (04)6634002●[email protected]
 SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA
DEPARTAMENTAL TARIJA

MONTO Y FORMA DE PAGO

El Monto pagado se realizará por Item y por Unidad de acuerdo a la

propuesta adjudicada y cantidad ejecutada. Los pagos serán realizados
por SIB-Tarija, de acuerdo al siguiente detalle:

Los pagos se realizarán en forma mensual de acuerdo a avance de obra,

previa verificación de avance, por parte del residente de obra y será
cancelada hasta el séptimo día del mes siguiente.

Queda acordado que la SIB-Tarija, hará una retención del 5% de cada

planilla, en calidad de garantía de correcta ejecución y la misma será
devuelta a la finalización de la ejecución de los trabajos por parte del
CONTRATISTA.

Los ítems ejecutados por El CONTRATISTA serán de buen acabado y

estarán sujetos a aprobación por el ingeniero RESIDENTE contratado por
la SIB-Tarija. Se realizarán mediciones semanales, en forma conjunta con
el Ingeniero RESIDENTE, que permitirá controlar el avance en cuanto a
plazo de manera que se garantice la conclusión de todos los ítems dentro
el plazo del Cronograma de Obra y acordado.

Una vez definido el monto a pagar en forma mensual, EL CONTRATISTA

debe presentar la Nota Fiscal (Factura) por el monto certificado en la
planilla de avance, la cual estará emitida a nombre y NIT que la SIB-
Tarija le señale, para lo cual deberá presentar fotocopia del NIT o caso
contrario deberá presentar una nota indicando la solicitud de retención
de acuerdo a normativa nacional de impuestos.

El CONTRATISTA deberá solicitar autorización al RESIDENTE antes de

iniciar la ejecución de cualquier ítem mediante el libro de órdenes.

Todas las comunicaciones entre CONTRATISTA y RESIDENTE DE OBRA,

solicitudes e instrucciones se darán a través del libro de ordenes o notas
oficiales.

EXAMEN DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS

Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de la vista sin la aprobación

del RESIDENTE; el Contratista estará obligado a solicitar dicha
aprobación dando aviso al RESIDENTE con la debida anticipación
cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La
infracción de esta condición obligará al Contratista a realizar por su
parte, todos los trabajos que considere necesarios el RESIDENTE, para
verificar la calidad de la obra cubierta sin autorización previa. Estos

Av. Víctor Paz E. esq. Padilla ●Edif. Teófilo Chamas (planta baja)
●Telf: (04)6634002●[email protected]
 SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA
DEPARTAMENTAL TARIJA

trabajos no tendrán un costo adicional ni representará una causal para

ampliación de plazo.

Cuando así lo ordene el RESIDENTE, EL CONTRATISTA descubrirá

cualquier parte de la Obra para efectuar inspecciones, mediciones o los
exámenes que corresponda. Posteriormente cubrirá, reinstalará y
subsanará dicha parte. En cualquier caso, todos los costos serán a
cuenta del CONTRATISTA

DE LAS SANCIONES POR FALTA O INCUMPLIMIENTO POR PARTE

DEL CONTRATISTA

En caso de ausencias en el trabajo por parte de EL CONTRATISTA o que

disminuya la cantidad de personal de manera que perjudique el
cumplimiento del cronograma de la obra, se sancionará con la multa del
tres por mil (3‰) del monto del contrato por día de retraso, si la
inasistencia es continua y genera multas hasta un total 3%, se procederá
a la rescisión del contrato de obra sin reclamo alguno por parte del
CONTRATISTA, además estará obligado a la de devolución o entrega de
los materiales entregados bajo inventario, también a resarcir los daños y
perjuicios ocasionados.

La evaluación para la aplicación de multas se hará en función del

cronograma de obra aprobado por la SIB TJA y será aplicado a solicitud
del RESIDENTE DE OBRA.

En caso de rescisión de contrato al CONTRATISTA se procederá a la

ejecución de la garantía de ejecución del 5% de las retenciones efectuadas
en las planillas de avance de obra.

EL CONTRATISTA se hace responsable del material que se le entregará,

en caso de pérdida o disolución del contrato, el contratista devolverá
dicho material previa revisión de inventario.

DE LAS CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

Son causales de resolución de contrato las siguientes:

Atribuibles a la SIB-Tarija:

El incumplimiento total o parcial de la SIB-Tarija en los pagos mensuales

acordados.

La provisión de materiales requeridos oportunamente por el contratista y

no entregados en su momento por la SIB-Tarija.

Av. Víctor Paz E. esq. Padilla ●Edif. Teófilo Chamas (planta baja)
●Telf: (04)6634002●[email protected]
 SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA
DEPARTAMENTAL TARIJA

Atribuibles al CONTRATISTA:

-La mala ejecución del trabajo mencionado, por parte de EL

CONTRATISTA.

-El Incumplimiento del plazo en cada uno de los ítems programados y

evaluados semanalmente de acuerdo a cronograma de obra aprobado

-Por no asignar personal de acuerdo a requerimiento y fundamentado en

el cronograma de obra.

-Por tres llamadas de atención por parte del RESIDENTE

-Cuando las multas lleguen al 3 por ciento (3%) del monto de contrato.

En ambos casos la resolución deberá efectuarse con el consiguiente

reconocimiento de daños y perjuicios, independientemente de las
sanciones legales y ordinarias que están anotadas en el contrato de
ejecución de obra que la empresa tiene firmado con la entidad
contratante y serán aplicadas por los tribunales de Justicia.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se encargará de contratar bajo su entera

responsabilidad, el personal subalterno requerido, su traslado,
alimentación, vivienda y otras obligaciones laborales, de manera que SIB-
Tarija no se vea afectada por dicho personal bajo ningún concepto. La
SIB-Tarija no tendrá ninguna relación laboral con el personal del
CONTRATISTA.

Además el contratista deberá dotar del equipo de protección personal

completo a todo su personal, el mencionado personal deberá realizar el
uso del E.P.P. mientras se encuentren dentro del predio donde se realiza
la construcción.

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra conforme a los planos

del proyecto que son de su pleno conocimiento y/o conforme a
indicaciones y satisfacción del Personal Técnico: Ingeniero Residente,
Directorio SIB-Tarija, Coordinador SIB-Tarija.

Av. Víctor Paz E. esq. Padilla ●Edif. Teófilo Chamas (planta baja)
●Telf: (04)6634002●[email protected]
 SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA
DEPARTAMENTAL TARIJA

DOCUMENTOS NECESARIOS A SER PRESENTADOS POR EL

PROPONENTE
- Fotocopia del Carnet de identidad del proponente.
- Fotocopia del NIT en caso de emitir facturas o nota de solicitud de
retención.
- Presupuesto de mano de obra de acuerdo a formulario N°1 adjunto
- Curriculum del contratista y sus respectivos respaldos de la
experiencia presentada
- Respaldos de equipo propuesto.

Av. Víctor Paz E. esq. Padilla ●Edif. Teófilo Chamas (planta baja)
●Telf: (04)6634002●[email protected]