ORDENANZA #008-2013-MDI - Norma Legal Diario Oficial El Peruano PDF

5/5/23, 16:28 ORDENANZA N° 008-2013-MDI - Norma Legal Diario Oficial El Peruano
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ordenanza-que-regula-la-ejecucion-de-obras-instala-ordenanza-n-008-2013-mdi-99374… 1/8
El Peruano
Sábado 28 de setiembre de 2013
503831
de la sanción, quienes deban proponerla actuarán con Ordenanzas son las normas de carácter general de
criterio de conciencia, constituyendo precedente para ser mayor jerarquía en la estructura normativa Municipal, por
aplicable en casos similares; requiriéndose para la sanción medio de las cuales se aprueba la organización interna,
el voto aprobatorio de la mayoría simple de los miembros la regulación, administración y supervisión de servicios
que integran el Concejo Municipal"; públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene
Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo competencia normativa;
establecido en la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Que, asimismo, el numeral 3,2 del Artículo 79º de la
Municipalidades, concordante con la Ordenanza Municipal Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, dispone
Nº 134, con el Voto Mayoritario del Pleno del Concejo que es función específica exclusiva de las Municipalidades
Municipal, y con la dispensa de la lectura y trámite de Distritales, autorizar y fiscalizar la ejecución de Plan de
aprobación del Acta; Obras de Servicios Públicos o Privados que afecten
o utilicen la vía pública o zonas aéreas; así como sus
modificaciones; previo cumplimiento de las normas de
ACUERDA:
impacto ambiental,
Que, cabe precisar que la Municipalidad de Imperial
Artículo Primero.- IMPONER la sanción de suspensión
en el ejercicio del cargo de Regidor sin goce de dietas tiene como uno de sus objetivos institucionales optimizar
por un periodo de treinta (30) días naturales al Sr. Jesús las normas que regulan la ejecución de obras en las
Maldonado Amao, como consecuencia de la comisión áreas públicas del Distrito, así como la instalación de
de falta grave tipificada en el literal k) del artículo 51º del infraestructura para prestación de servicios públicos, a
Reglamento Interno de Concejo y de conformidad al literal fin de preservar en buen estado las áreas de uso público
c) del artículo 52º del Reglamento Interno de Concejo y en y garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes del
concordancia con el numeral 4 del artículo 25º de la Ley Nº Distrito;
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Que, por otro lado, es oportuno mencionar que
Artículo Segundo.- DISPONER que se notifique el actualmente se han incrementado las obras de construcción
presente Acuerdo de Concejo al Regidor Jesús Maldonado de casas familiares en el Distrito, generando que las
Amao. empresas concesionarias de servicios públicos requieran
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría General realizar conexiones domiciliarias utilizando las áreas
la publicación del presente Acuerdo de Concejo en el Diario públicas, rompiendo pistas, veredas, abriendo zanjas, etc.,
Oficial El Peruano y el cumplimiento del referido acuerdo. en muchos casos sin cumplir con la debida restitución o
dejando en mal estado las áreas intervenidas, por lo que
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. se requiere establecer pautas de obligatorio cumplimiento
en la ejecución de obras en áreas públicas, así como
CARLOS JOSE BURGOS HORNA en la instalación de infraestructura para la prestación de
Alcalde servicios públicos;
Que, el literal g) del Artículo 41º de la Norma G- 030
993456-1 del Reglamento Nacional de Edificaciones, Aprobado por
Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, establece que
las municipalidades son responsables de fijar los requisitos
a que deberán sujetarse las obras en lo referente al
PROVINCIAS uso de la vía pública, horario de trabajo, instalaciones
provisionales, ingreso y salida de materiales y condiciones
para la protección del medio ambiente;
MUNICIPALIDAD DISTRITAL Que, además, es pertinente mencionar que la Ley
Nº 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en
Telecomunicaciones y su Reglamento, aprobado por
DE IMPERIAL Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, establece el marco
jurídico aplicable para el otorgamiento de autorizaciones
para la instalación de infraestructura;
Aprueban Ordenanza que regula Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
la ejecución de obras, instalación, establecido en el Numeral 8 del Artículo 9º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, y con
mantenimiento y retiro de dispensa del trámite de Aprobación del Acta, el Concejo
infraestructura en áreas de uso Municipal por mayoría aprobó lo siguiente:
público ORDENANZA QUE REGULA LA EJECUCIÓN

DE OBRAS, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO
ORDENANZA MUNICIPAL
Y RETIRO DE INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS
Nº 008-2013-MDI
DE USO PÚBLICO
Imperial, 2 de setiembre del 2013
Artículo Primero.- Aprobar la Presente Ordenanza,
el mismo que consta de seis (06) Títulos, (38) Artículos,
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DITRITAL DE
Una (01) Disposición Transitoria y Cuatro (04) Disposición
IMPERIAL
Finales.
Artículo Segundo.- Inclúyase en el Cuadro Único
POR CUANTO:
de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad
Distrital de Imperial, las Infracciones señaladas en
VISTO:
los numerales 12 al 26 del Artículo 34º de la Presente
Ordenanza.
En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 29
Artículo Tercero.- Encargar a Secretaria General
de Agosto del 2013, la Opinión Legal Nº 077-2013-RMDI-
la difusión y Publicación de la presente Ordenanza en
OAJ, de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de
el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional
Imperial, el Oficio Nº 0114-2012-AVY-RMDI presentado
de la Municipalidad Distrital de Imperial-Cañete, el
por la Regidora Aurora Vicente Yaya, quien presenta el
mismo que entrara en vigencia al día siguiente de su
Proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el Proyecto
publicación.
"ORDENANZA QUE REGULA LA EJECUCION DE
OBRAS, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO DE
INFRAESTRUCTURA EN AREAS DE USO PUBLICO".
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el Artículo 194º CAPÍTULO I
de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades
son Órganos de Gobierno Local con autonomía Política, OBJETO Y ALCANCE
Económica y Administrativa en los asuntos de su
competencia; Artículo 1º.- OBJETIVO.- La presente ordenanza tiene
Que, el Artículo 40º de la Ley Orgánica de por objetivo regular los aspectos técnicos y administrativos
Municipalidades Ley Nº 27972, señala que las para la ejecución de obras, así como la instalación,
El Peruano
503832 Sábado 28 de setiembre de 2013
mantenimiento y retiro de infraestructura para la prestación Operador: Titular de la concesión de un servicio

de servicios públicos en áreas de uso público. público o la prestadora de servicios públicos.
Trabajos de Emergencia: Trabajos que realizan las
Artículo 2º.- ALCANCE DE LA DISPOSICIÓN personas naturales, operadores o empresas concesionarias
MUNICIPAL.- La presente Ordenanza tiene alcance de servicio público, debido a la interrupción o desperfecto
distrital. del servicio domiciliario o local.
CAPÍTULO II CAPITULO IV
SUJETOS OBLIGADOS Y FACULTADES Y OBLIGACIONES

ÓRGANOS COMPETENTES
Artículo 6º.- FACULTADES DE LA MUNICIPALIDAD.-
Artículo 3º.- SUJETOS OBLIGADOS: Están obligados Correspondiente a esta Municipalidad:
a cumplir con lo dispuesto en la presente Ordenanza
las personas naturales, jurídicas o entes colectivos, 1.- Regular en el distrito de la ejecución de obras y la
nacionales o extranjeros, de derecho público o privado, instalación, mantenimiento, o retiro de infraestructura para
incluyendo empresas o entidades del Estado, Regionales o la prestación de servicio en áreas de uso público.
Municipales, que realicen algún tipo de intervención, obras 2.- Autorizar la ejecución de obras, la instalación y
civiles, o cualquier tipo de instalación, mantenimiento, o mantenimiento de infraestructura para la prestación de
retiro de infraestructura para la prestación de servicios servicios públicos en áreas de uso público del Distrito.
públicos en áreas de uso público bajo administración 3.- Otorgar la conformidad de Obras ejecutadas
municipal, sea por propia iniciativa, por encargo o contratos en áreas de uso público de su competencia, según la
de terceros. Autorización otorgada.
4.- Fiscalizar el cumplimiento de la presente Ordenanza
Artículo 4º.- ÓRGANOS COMPETENTES: Son en todo el Distrito de Imperial.
órganos competentes para conocer el trámite y Evaluar el 5.- Sancionar por infracciones a la presente disposición
procedimiento establecido en la presente Ordenanza, la o a las normas legales vigentes. El derecho del titular
Gerencia de Desarrollo Territorial y Ambiental, a través de respecto.
la Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro.
Artículo 7º.- OBLIGACION DEL TITULAR DE
CAPITULO III LA AUTORIZACIÓN.- Es obligación del Titular de la
autorización para la ejecución de obras así como la
DEFINICIONES instalación, mantenimiento y retiro de infraestructura
para la prestación de servicios públicos en áreas de uso
Artículo 5º.- DEFINICIONES.- Para mejor público:
entendimiento y uniformidad de criterios en la aplicación
de la presente Ordenanza, considérense las siguientes 1.- Ejecutar las obras o efectuar la instalación y
definiciones: mantenimiento respetando las características y condiciones
con las cuales fueron autorizadas.
Ampliación De Redes: Son los trabajos de ampliación 2.- Retirar semanalmente la infraestructura fuera de
de las redes primarias, secundarias y domiciliarias, con la servicio.
finalidad de brindar un mayor servicio al usuario. 3.- Mantener permanentemente las señalizaciones
Autorización: Documento que otorga la Municipalidad y condiciones de seguridad en las obras o instalaciones
para autorizar la ejecución de obras, la instalación y efectuada hasta la finalización de la obra.
mantenimiento de infraestructura, necesaria para la 4.- Exhibir en un lugar visible la autorización otorgada.
prestación de servicio públicos en áreas de uso público 5.- Mantener inalterados los datos consignados en la
del distrito. autorización otorgada.
Cable: Conductor de señales, de metal, cristal (vidrio) 6.- Solicitar la prórroga de la autorización antes del
o la combinación de ambos. En telecomunicaciones son vencimiento de la misma.
utilizados para transmitir señales eléctricas u ópticas y son 7.- Brindar las facilidades necesarias a la autoridad
recubiertos por un material aislante y protector. Municipal, para que efectúe las labores de fiscalización en
Cable Aéreo: Cable instalado utilizando como soporte: las obras o instalaciones efectuadas.
postes, torres y fachadas de edificaciones en general. 8.- Respetar los compromisos asumidos con la
Cable Subterráneo: Cable instalado bajo tierra, Municipalidad.
pudiendo estar directamente enterrado o instalado a través 9.- Acatar las sanciones administrativas impuestas por
de ductos y cámaras subterráneas. la Municipalidad.
Cámaras: Estructura Subterránea donde se realizan 10.-Acatar las prohibiciones establecidas por la
empalmes y la distribución de cables de la red eléctrica o Municipalidad.
de telecomunicaciones.
Certificado de Conformidad de Obra: Documento TÍTULO II
emitido oficialmente por la Municipalidad, a través del cual
se certifica la conclusión de la Obra autorizada. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Concesionario: Titular de una concesión otorgada
para prestación de un servicio público. CAPÍTULO I
Conexión Domiciliaria: La conexión de un servicio
público a un predio urbano o a un espacio público DE LA AUTORIZACIÓN
determinado desde la red principal hasta la fachada
o vereda adyacente, que incluye la instalación de un Artículo 8º.- Las personas naturales, jurídicas o entes
elemento de control o registro de consumo de servicio colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho público
Derecho de Vía: Faja de terreno de ancho variable o privado, incluyendo empresas o entidades del estado,
dentro del cual se encuentra Comprendida la carretera, regionales o municipales que realicen algún tipo de
sus obras complementarias, servicios áreas previstas para intervención, las obras civiles o cualquier tipo de instalación
futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de o mantenimiento de infraestructura para la prestación de
seguridad para el usuario. servicio públicos en áreas de uso público, están obligadas
Ductos para el Tendido de Cable Subterráneo: a tramitar ante la Municipalidad la autorización, conforme a
Conductos o similares instalaciones en forma subterránea los procedimientos y requisitos que se establecen en esta
para el tendido de la red infraestructura necesaria para Ordenanza.
la prestación de servicios públicos: Todo poste, ducto,
conducto, canal, cámara, torre, estación radioeléctrica, CAPÍTULO II
derechos de vía, asociados a la prestación de servicios
públicos. REQUISITOS PARA SOLICITAR
Mantenimiento de Redes: Trabajos realizados por los
operadores o concesionarios dentro de una programación, Artículo 9º.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA
que tiene por objetivo mantener un buen estado las AUTORIZACIÓN
redes primarias y secundarias, así como las conexiones Para obtener la Autorización para ejecutar obras en
domiciliarias de los servicios. áreas públicas o para la instalación o mantenimiento de
El Peruano
503833
la infraestructura necesaria para la prestación de servicios desmonte y/o retiro de lo instalado y de los materiales, sin
públicos, los interesados deberán presentar los siguientes perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas
documentos: correspondientes.
a) Solicitud dirigida al Alcalde de la Municipalidad CAPITULO IV

Distrital de Imperial, solicitando el otorgamiento de la
autorización. EXCEPCIONES
b) Copia de recibos de pago de la tasa o derecho
administrativo por el trámite de la respectiva autorización. Artículo 13.- TRABAJOS DE EMERGENCIA.-
c) Copia de la Resolución emitida por el Ministerio Entiéndase por trabajo de emergencia, la acción adecuada
correspondiente, mediante la cual se otorga la concesión al a fin de superar riesgos o peligro a la vida, salud o
operador para prestar el servicio público (en caso de tratarse pérdida significativa de bienes, a efectos de restablecer
de concesiones de servicio públicos).(en caso de empresas) inmediatamente un servicio público.
d) Memoria descriptiva y planos de ubicación, En el caso que fuese necesario realizar trabajos de
detallando las características físicas y técnicas de las emergencia, estos podrán ejecutarse sin autorización previa
instalaciones materia del tramite suscritos por un ingeniero con cargo a que el operador comunique su realización dentro de
civil y/o electrónico o de telecomunicaciones (de acuerdo los (5) cinco días hábiles siguientes al inicio de la ejecución de
al caso) colegiados, adjuntado el Certificado de Inscripción la obra, solicitando conjuntamente la autorización pertinente en
y habilidad vigente, expedido por el Colegio de Ingenieros vía de regularización presentando la documentación señalada
del Perú (en caso de empresas). en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
Fotografía a color de cada 50 ml del trazo de de esta Municipalidad, efectuando el pago por los derechos de
canalización proyectada y de la ubicación de la obra o trámites correspondientes.
instalación a ejecutar (en caso de empresas).
e) Metrado y presupuesto de obra. TÍTULO III
f) Cronograma de Obra.
g) Procedimiento de obra. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
h) Carta de compromiso obligándose a reponer el área Y PROHIBICIONES
pública involucrada, de acuerdo al diseño original y a indemnizar
los daños y perjuicios, lesiones o muerte de personas derivadas CAPÍTULO I
de las omisiones, negligencias propias o incumplimiento de las
condiciones de seguridad de la autorización. RETIRO DE INSTALACIONES
i) Autorización de la Gerencia de Transporte Urbano U OBRA AUTORIZADAS
(GTU) de la Municipalidad Provincial para desvío de
tránsito de ser necesario. Artículo 14º.- RETIRO Y/O REUBICACIÓN DE
j) Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, OBRAS O INSTALACIONES AUTORIZADAS. - Las
número de colegiatura del profesional responsable de la Personas Naturales o Jurídicas, los operadores o empresas
obra y del representante de la empresa solicitante. (en concesionarias de servicios públicos están obligados a
caso de empresas). retirar cada semana la infraestructura que se encuentra
k) Estudio de Impacto Ambiental (de ser el caso). en desuso, bajo responsabilidad, para lo cual deberá
comunicar a la Municipalidad el cronograma de trabajos
CAPITULO III de retiro de referida infraestructura.
DE LA VIGENCIA, DENEGATORIA Y TÍTULO IV

REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
CONFORMIDAD DE OBRA
Artículo 10º.- VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN.- La
autorización que se otorgue para la ejecución de obras CAPÍTULO I
en áreas públicas o para la instalación infraestructura
necesaria para la prestación de servicios públicos sea esta SUJETOS OBLIGADOS
expresa o ficta, tendrá un plazo de acuerdo al cronograma
de ejecución de obra. Antes del vencimiento del plazo Artículo 15º.- OBLIGACION DE OBTENER EL
de la vigencia de la autorización, podrá solicitarse una CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA.- Las
ampliación de plazo con una memoria justificativa con la personas naturales o jurídicas que hayan obtenido
firma del profesional responsable de Obra, para lo cual autorización para la ejecución de obra o para la instalación
deberá presentar una solicitud acompañando copia de la de infraestructura en áreas de uso público deberán tramitar
autorización otorgada para la ejecución de los trabajos. el correspondiente Certificado de Conformidad de Obra de
acuerdo a las siguientes condiciones:
Artículo 11º.- DENEGATORIA DE LA SOLICITUD.- La
Municipalidad podrá denegar las solicitudes que no cumplan a) El Certificado de Conformidad de Obra deberá
con las exigencias reglamentarias o cuando las obras o las solicitarse después del vencimiento de la Autorización.
instalaciones a ejecutarse puedan poner en riesgo la seguridad b) De existir observaciones, estas se deberán subsanar
o sea necesario proteger el derecho de vía y los bienes en un plazo no mayor a cinco (05) días calendarios de
de uso público. Asimismo, podrá denegar autorizaciones notificadas.
para trabajos en vías recientemente remodeladas, a fin c) Luego de subsanarlas las observaciones, la entidad
de preservar la inversión efectuada por el municipio en el deberá expedir el Certificado de Conformidad de Obra
mantenimiento y remodelación de las vías del Distrito. dentro del plazo de Cinco (05) días calendarios.
Artículo 12º.- Trámite para el otorgamiento de Artículo 16º.- CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

autorización de la ejecución de obra en áreas de uso DE OBRA.- EL Certificado de Conformidad de Obra es un
público, instalación o mantenimiento de infraestructura documento emitido oficialmente por la Municipalidad, a través
para la prestación de servicios públicos. del cual se certifica la conclusión de la obra autorizada,
El trámite a seguir se inicia con la presentación de la luego de constatar el cumplimiento del proyecto y de las
solicitud y de los requisitos a que se refiere el Artículo 9º especificaciones técnicas mediante ensayos de control de
en la Oficina de Trámite Documentario de la Municipalidad. calidad de acuerdo a los requerimiento técnicos nacionales
Previa a la instalación de la infraestructura necesaria para vigentes, así como verificar la eliminación del desmonte o
la prestación de servicios públicos, el interesado deberá material excedente, la reposición de la infraestructura preexiste
comunicar el cronograma de ejecución, que cuenten con (señalización horizontal y vertical, rampas, sardinales, áreas
la respectiva autorización, con indicación expresa de las verdes, etc.), limpieza del área involucrada.
áreas comprometidas y la naturaleza de los trabajos que
se realizarán; con una anticipación no menor de (10) días CAPITULO II
hábiles de la fecha prevista para el inicio de los trabajos.
Si antes de obtener la respectiva autorización, el DE LOS REQUISITOS
interesado iniciará las obras o ejecutará la instalación
o mantenimiento de infraestructura necesaria para la Artículo 17º.- REQUISITOS PARA SOLICITAR EL
prestación de servicios públicos, la municipalidad podrá CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA.- Son los
disponer la paralización inmediata de los trabajos y el siguientes:
El Peruano
1.- Solicitud dirigida al Alcalde de la Municipalidad CAPÍTULO IV

Distrital de Imperial, solicitando el Certificado de
Conformidad de Obra. RELLENO DE ZANJA Y REPOSICIÓN
2.- En caso de obras menores o de obras en que por DE LA PISTA Y DE LAS VEREDAS
su naturaleza sea difícil obtener nuestras, las empresas de
servicios o los responsables de la obra presentaran Carta Artículo 22º.- REQUISITO DEL RELLENO.- Debe
de Garantía de correcta ejecución de obra por un lapso de realizarse con material de relleno preferentemente el
Tres (03) años. mismo suelo extraído de la excavación, libre de pedrones y
3.- Copia del comprobante de pago por derecho de material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar dicho
trámite. material de la excavación o el formulario de presentación
4.- Pruebas de compactación del terreno y de resistencia de propuestas señalase el empleo de otro material o de
de los materiales por una institución de prestigio (en el préstamo, el mimo deberá ser aprobado y autorizado por
caso de empresa) el Ing. Supervisor de Obras de la Municipalidad Distrital
5.- Anexar al expediente de solicitud de autorización. de Imperial. No se permitirá la utilización de suelos con
excesivo contenido de humedad, considerándose como
TÍTULO V tales, aquellos que igualen o sobrepasen el límite plástico
del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con
DISPOSICIONES TÉCNICAS piedras mayores a 10 cm. De diámetro.
CAPÍTULO I Artículo 23º.- MATERIALES DE REPOSICIÓN DE

LA PISTA Y DE LAS VEREDAS.- Las reposición deberá
PLAZOS Y HORARIOS efectuarse con un material de las mismas características
del pavimento original, debiendo respetarse la resistencia
Artículo 18º.- PLAZOS Y HORARIOS PARA y diseño original, salvo indicación diferente señalada en la
LA EJECUCIÓN DE OBRA O LA INSTALACION, Autorización Municipal otorgada.
MANTENIMIENTO O RETIRO DE INFRAESTRUCTURA.- El perfilado de las veredas deberá efectuarse
Serán previstos de acuerdo con las características de la respetando al diseño de bruña existente. En el caso de
misma, debiendo ajustarse al mínimo posible, evitando que la berma, la reposición será del ancho total de la misma,
la reposición del pavimento se prolongue innecesariamente teniendo en cuenta el material que la compone.
para no causar perjuicios al tránsito de vehículos y de
peatones, asimismo no deberán programarse cortes y Artículo 24º.- SUPERFICIE DEL PARCHE.- Deberá
roturas de pavimentos en horarios nocturno, evitando cuidarse que la superficie del parche quede perfectamente
ocasionar ruidos molestos. envasada con la del pavimento existente no debiendo
En horario establecido por la Municipalidad de Imperial presentar depresiones ni sobre elevaciones.
para la ejecución de las obras es:
Artículo 25º.- CASOS ESPECIALES DE MATERIALES
Horario Diurno : de 07:30 a.m. a 05:30 p.m. DE REPOSICIÓN DE LA PISTA.- En los casos donde
Horario Nocturno : de 11:00 p.m. a 06:00 a.m. exista algún tipo de tratamiento especial: losetas, cajas de
piedra, baldosas o adoquines de piedra, la reposición debe
En caso de recojo de desmonte, que generen malestar incluir el acabado con las mismas características que el
en los vecinos por ser material de desecho deberá existente.
otorgarse una amplificación de horario hasta las 6:30 p.m.
para que se termine de eliminar dicho material que afecta Artículo 26.- En el caso del Trapecio Central de
la salubridad de los vecinos y transeúntes. Imperial, los trabajos a realizarse deberán considerar todo
el ancho de la vía correspondiente al sector afectado. Para
CAPÍTULO II el caso de intervenciones en pistas a realizarse a lo largo
de las mismas, los trabajos deberán considerar reponer el
ROTURA DE PISTAS Y VEREDAS asfaltado o pavimento (según sea el caso) en un tramo no
menor al doble del largo de la sección intervenida, hasta
Artículo 19º.- FORMAS DE LA ROTURA DE LA un máximo del largo de la calle.
PISTA.- La rotura de pista debe realizarse con equipos
de corte en buenas condiciones de operación (cortadora Artículo 27º.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
de pavimento), debiendo adoptar las formas geométricas LA PISTA Y LAS VEREDAS.- La autorización para trabajos
regulares con ángulos rectos y evitando formar otras en veredas, que se otorgue por primera vez, admitirá una
formas geométricas distintas al rectángulo, los bordes intervención y reposición del tramo afectado. En caso se
deben de ser perpendiculares a la superficie. requiera una nueva intervención en la misma cuadra, la
reposición de la misma cubrirá la sección total del área de
Artículo 20º.- CORTE DE PISTAS Y VEREDAS.- Para la vereda a reparar (ancho del tramo afectado). Entiéndase
el corte se exigirá el uso de cortadora diamantina. que la autorización es por cada empresa prestadora de
El trabajo de corte no debe afectar la resistencia del servicios.
pavimento en buen estado. Es prohibido el empleo de
comba o cualquier herramienta artesanal para la rotura o
Condiciones Técnicas de Cumplimiento Obligatorio:
corte de pavimentos.
El corte de vereda deberá efectuarse tomando 1.- Pista de Concreto: La losa de concreto tendrá
paños completos siguiendo las líneas de bruñas, un espesor igual al existente pero no menor de quince
debiendo tener especial cuidado de no afectar los paños centímetros (15 cm.). La calidad del concreto a emplearse
adyacentes, los que en caso de quedar comprometidos será de Fc. = 210 Kg./cm2. El concreto obligatoriamente
en la rotura, deberán eliminarse y proponerse por deberá ser premezclado.
completo. Se cuidará que las caras de las juntas sean rectas y
normales a la superficie de la base, con el objeto de evitar
CAPÍTULO III bordes delgados que pueden agrietarse o descascararse
por efecto del tránsito. Se definirá el parche con una
EXCAVACIÓN DE LA ZANJA bruña perimetral. Para realizar el vaciado del concreto,
se efectuará previamente la limpieza de los bordes del
Artículo 21º.- FORMA DE EXCAVACIÓN.- Deberá pavimento existentes y se procederá a humedecerlos con
ejecutarse a mano o con equipo mecánico y en el ancho una lechada de cemento. El curado del contrato deberá
y profundidad necesaria para efectuar la instalación que efectuarse mediante arroceras u otro método aprobado
corresponde. En los casos que sean necesarios deberán conforme a lo exigido por la inspección.
reforzarse las paredes de la zanja para evitar que cedan 2.- Pista de Asfalto: La reposición de la carpeta
ante la presión del terreno. asfáltica deberá ser con el mismo material del pavimento
Los cascotes provenientes de la rotura del pavimento original. En todos los casos se usará obligatoriamente
deberán ser retirados de la Zona de Trabajo en un plazo asfalto caliente en los pavimentos que son de asfalto. El
máximo de Cuarenta y ocho (48) horas y antes de proceder espesor de la carpeta será de dos pulgadas (2") como
a la excavación de la Zanja. El material excavado y no mínimo y deberá ser colocada en la base de afirmado ya
necesario deberá ser retirado inmediatamente de la zona compactada, limpia y con un riego previo de imprimación
de la obra. de asfalto líquido RC-250 con el porcentaje de solvente
El Peruano
503835
requerido. Posteriormente a la reposición del pavimento, CAPÍTULO V
este será sellado en toda su extensión aplicando sello
asfáltico a fin de darle mayor durabilidad. CONTROL DE OBRA
En el caso que la canalización subterránea cruce o
afecte una calzada nueva o en buena conservación; la Artículo 30º.- La Sub Gerencia de Obras Privadas
reposición final del asfalto deberá tener un ancho mínimo y Catastro de la Municipalidad de Imperial es el órgano
de cuatro metros lineales (2 metros lineales a cada lado) municipal competente para realizar las inspecciones
medidos desde el eje de la canalización, para la cual oculares necesarias para velar por el cumplimiento de las
deberá; primero eliminar el asfalto existente con asfalto en normas y condiciones técnicas de los trabajos realizados
caliente de dos pulgadas (2") de espesor. en las áreas públicas.
3.- Veredas: El concreto utilizado en las veredas Artículo 31º.- Las personas naturales o jurídicas
tendrá una resistencia a la comprensión no menor de deberán ubicar en obrar, en lugar visible copia de la
Fc= 175 Kg. / cm2, rico en pasta, y un espesor mínimo de autorización a fin de facilitar la labor fiscalizadora de la
diez centímetros (10 cm). Los paños serán perfectamente Municipalidad.
definidos por las bruñas, que seguirán las líneas de la Artículo 32º.- Las personas naturales que hayan
vereda existente. El mezclado del concreto a vaciar, deberá obtenido la autorización para ejecutar obras en la vía pública
realizarse de preferencia con máquina mezcladora. son responsables de cualquier deficiencia constructiva o
De optarse por mezclado manual, deberá ser realizado de la modificación de lo aprobado por la municipalidad.
obligatoriamente en recipiente; en ningún caso, la mezcla Artículo 33º.- El ingeniero o arquitecto residente de la
se efectuara directamente en el pavimento y/o vereda. obra deberá encontrarse en forma permanente en el lugar
4.- Sardineles: Deberán ser vaciados total e en el lugar de la obra.
independientemente de la losa de la vereda, de tal modo
que cuando se ejecuten reparaciones no se comprometa CAPÍTULO VI
al sardinel. La calidad del concreto será de Fc.=175 Kg./
cm2. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA
En el caso de sardineles de piedra deberá tenerse
cuidado de conservar el material. Para un sardinel de 15 Artículo 34º MEDIDAS DE SEGURIDAD Y
centímetros (15cm) de altura libre, su altura total será de SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA.- Durante la ejecución de
cuarenta y cinco céntimos (45cm) mínimo; su ancho en los trabajos deberá tomarse las siguientes medidas de
todo caso será de quince centímetros (15cm) y su borde seguridad y señalización:
exterior redondeando con un radio mínimo veinticinco
milímetro (25mm). En caso de existir desplome se 1.- Uso de señales y equipos que eviten poner en
conservara dicho desplome en la reposición del riesgo la seguridad de los peatones o los vehículos, tanto
sardinel. en el día como en la noche.
5.- La Reposición con Adoquines de Concreto: deberá 2.- Uso de señales y equipos de seguridad que
respetar las siguientes condiciones y características: reduzcan al mínimo las molestias a los vecinos en la zona
de influencia de la obra, así como peatones y a conductores
- Dimensiones: Largo: 20cm Ancho: 10cm Espesor 8 de vehículo.
cm 3.- Uso de señales y equipos que advierten los cambios
- Resistencia a la comprensión del bloque: fc=2.80 Kg/ en la circulación y el tránsito de peatones y vehículos.
cm2 4.- Uso obligatorio del cartel de señalización y cintas de
El procedimiento constructivo, espesores, de las seguridad que identifique a la empresa que ejecuta la obra,
capas, grados de compactación de la base y sub base, indicando el inicio y el término de la misma y el número de
se efectuará de acuerdo a lo establecido en la Norma CE Autorización.
0.10 Aceras y Pavimentos. Anexo "F" del Reglamento 5.- La interferencia de vía deberá realizarse respetando
Nacional de Edificaciones. estrictamente las normas de seguridad y señalización,
las mismas que especifican los colores, tamaños de las
El adoquinado de las pistas llevara un sardinel de letras y el tipo de material a utilizar de acuerdo al Manual
confinamiento al mismo nivel de la calzada, de veinte de Dispositivos de Control de Tránsito para las Calles y
centímetros (20 cm) de ancho y cuarenta centímetro carreteras aprobado mediante Resolución Ministerial Nº
(40cm.) de peralte (altura) de concreto armado, con 210-2000-MTC, las señales reflectivas que se colocaran
resistencia Fc=210 Kg/ cm2, el cual se colocará en todo el aproximadamente a 200 m. del inicio de obra ya lo largo de
perímetro del área a adoquinar. esta, debiendo ser de 0.80x 1.20 mts, como mínimo.
Las reparaciones señaladas en el párrafo anterior 6.- Se utilizará cintas y conos de seguridad, lámparas
deberán ser realizadas antes de iniciar el trámite de de destello, además de colocar las siguiente señales de
conformidad de Obra, para lo cual la Subgerencia de acuerdo a las normas legales vigente: PC-1, PC-2, PC-
Obras Públicas emitirá un informe favorable al finalizar 3,PC-4, PC-5, PC-7 PC-9, PC-11 PC-12, PC-13, PC-19-,
los trabajos. En caso se inicie el trámite de conformidad PC-47.
de obra sin haber cumplido con dicha condición, este 7.- Los trabajadores deberán señalar en su uniforme
será suspendido hasta obtener el informe favorable de la de trabajo el nombre de la empresa a la cual pertenecen.
Subgerencia de Obras Públicas.
TÍTULO VI
Artículo 28º.- PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL
MATERIAL EMPLEADO.- La inspección exigirá de DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
acuerdo al caso, la certificación respectiva (ensayos de
comprensión axial en probetas estándar de concreto) y CAPÍTULO I
certificado de calidad de asfalto en pavimento flexible.
DE LAS INFRACCIONES
Artículo 29º.- REPOSICIÓN DE LA PISTA Y VEREDAS
DEFICIENTES.- Se considerará reposición deficiente los Artículo 35º.- Se consideran infracciones a la presente
siguientes casos: a la presente Ordenanza las señaladas en los Códigos
señalados del cuadro de infracciones y sanciones aprobado
1.- Cuando la estructura del pavimento no haya sido por la Ordenanza Nº 04-2012, siendo estas las siguientes:
reconstruida de acuerdo al Reglamento Nacional de
Edificaciones y a la presente norma, por constatación de 1.- Ejecución de trabajos en áreas y espacios públicos
inspector o cuando las pruebas de control arrojen resultados sin la autorización municipal. (08-400-01).
inferiores a los fijados en la presente Ordenanza, teniendo 2.- No exhibir o presentar en la obra copia de la
en cuenta el promedio aceptable según la reglamentación autorización municipal respectiva (08-400-02).
vigente. 3.- No cumplir con las especificaciones y/o rutas
2.- Cuando el acabado final no haya sido ejecutado alternas o no cumplir con las Disposiciones de seguridad
correctamente, existiendo deficiencias o diferencias con (08-400-03).
respecto al tratamiento inicial, incluyendo deterioros 4.- Señalar deficientemente la obra y rutas alternas o
posteriores a la ejecución de los trabajos para lo cual se no cumplir con las Disposiciones de Seguridad (08-400-
debe prever las seguridades del caso. No se tendrán como 04).
consideraciones atenuantes de la falta, el posible estado 5.- Reparar deficientemente las pistas, veredas y otros
de deterioro inicial del pavimento intervenido. (08-400-06)
El Peruano
6.- Carecer de pruebas de compactación de terreno y complementarias para la correcta aplicación de la presente
resistencia de material empleado (08-400-07). Ordenanza.
7.- Efectuar trabajos en la vía pública, rompiendo pistas Segunda.- Deróguese cualquier disposición que se
y veredas (08-600-22) oponga a la presente Ordenanza.
8.- Desacato a la orden de paralización de obra (08- Tercera.- Encárguese a la Gerencia Municipal,
600-27) Gerencia de Desarrollo Territorial y Ambiental y Gerencia
9.- Por demorar a la orden de paralización de obra (08- de Tributación Municipal, el cumplimiento de la presente
600-28) norma municipal.
10.- Por obstaculizar las inspecciones oculares (08- Cuarta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a
600-29) partir del día siguiente de su publicación.
11.- Ocupar áreas de uso público (con rejas, hitos,
construcciones, elementos desmontables, y similares) sin Regístrese, comuniquese, publiquese y cúmplase.
autorización municipal. (08-600-12)
EDDY CESAR DEL MAZO TELLO
Además se deberá considerar como infracciones e Alcalde
incluir en el CUIS las siguientes:
993748-2
12.- Abandonar en la vía pública por más de veinticuatro
(24) horas de material proveniente de la limpieza de redes
de agua y desagüe. Otorgan Beneficio de Regularización
13.- No acatar las especificaciones técnicas establecidas Tributaria y no Tributaria en la
en la autorización de trabajos en la vía pública.
14.- Falsear la información en el proyecto presentado jurisdicción del distrito de Imperial -
para trabajos en la vía pública. Cañete
15.- Prolongar el plazo de ejecución de la obra en vía
pública sin contar con la debida autorización de prórroga ORDENANZA MUNICIPAL
de licencia (por días de retraso). Nº 009-2013-MDI.
16.- No solicitar conformidad de obra en el plazo de
veinte (20) días calendario una vez culminada esta. Imperial, 13 de Setiembre del año 2013.
17.- No presentar en obra copia de la autorización para
efectuar trabajos en la vía pública. EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
18.- Construcción de rampas de ingreso o IMPERIAL CAÑETE.
estacionamiento de los predios sobre la pista y/o vereda
sin autorización municipal. POR CUANTO:
19.- Realizar las obras sin mantener el orden y
limpieza. El Consejo Municipal de la Municipalidad Distrital de
20.- Dejar desmonte o material excedente a la Imperial, en Sesión Ordinaria de fecha 10 de Setiembre
culminación de las obras. del año 2013, visto el Informe Nº 356-2013-GTM-MDI de la
21.- Instalar o dar mantenimiento a infraestructura Gerencia de Tributación Municipal; Informe Nº 4062013/
necesaria para la prestación de servicios públicos en áreas OAJ-MDI de Asesoría Jurídica y el Dictamen Nº 052/2013
de uso sin contar con la autorización municipal. de la Comisión de Asuntos Legales y Asentamientos
22.- Realizar trabajos distintos a los aprobados. Humanos; y,
23.- No respetar el horario establecido para la ejecución
de obras. CONSIDERANDO:
24.- No presentar el programa anual de obras dentro
del plazo establecido en la presente norma. (En caso de Que, de conformidad con el Articulo 194º de la
empresa) Constitución Política del Perú, se establece que las
25.- No presentar el cronograma de mantenimiento de "Municipalidades provinciales y distritales son los órganos
infraestructura. de gobierno local, tienen autonomía política, económica y
26.- No colocar el nombre de la empresa contratista en administrativa en los asuntos de su competencia";
el uniforme de los trabajadores (En el caso de empresa). En el Articulo 74º de la norma glosada establece que
"Los tributos se crean, modifican o se establece una
Artículo 36º.- La Municipalidad de Imperial a través exoneración, exclusivamente por Ley o Decreto Legislativo
de la Gerencia de Desarrollo Territorial y Ambiental y a su en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles
vez de la Sub Gerencia de Obras Públicas, realizará las y tasas, los cuales se regulan mediante Decreto Supremo.
labores de fiscalización a fin de verificar el cumplimiento Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales
de lo dispuesto en la presente Ordenanza. pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas,
o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción, y con los
CAPÍTULO II limites que señala la Ley";
Que, el Artículo 41º del Decreto Supremo 135-1999-
DE LAS SANCIONES EF, Texto Único Ordenado del Código Tributario, establece
que la deuda tributaria solo podrá ser condonada por
Artículo 37º.- La imposición de la sanción por norma expresa con rango de Ley, excepcionalmente los
infracciones por incumplimiento de las obligaciones gobiernos locales podrán condonar, con carácter general,
señaladas en la presente Ordenanza se hara efectiva de el interés moratorio y las sanciones respecto de los tributos
manera solidaria entre la empresa concesionaria o persona que administren;
natural que ejecuta la obra y la persona natural o jurídica Que, mediante el Informe Nº 356-2013-GTM-MDI de
que encarga la ejecución de la obra. fecha 29 de Agosto del 2013, la Gerencia de Tributación
Artículo 38º.- El procedimiento sancionar se Municipal remite el Ante Proyecto de Ordenanza
efectuará de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de "BENEFICIO DE REGULARIZACION TRIBUTARIA Y
Aplicaciones de Sanciones (RAS) de la Municipalidad NO TRIBUTARIA EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO
de Imperial. DE IMPERIAL-CAÑETE" para las personas naturales
y jurídicas, incluyendo a los administrados que se
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES encuentren en proceso de fiscalización o en cobranza
coactiva; beneficio que consiste en conceder por única vez
DISPOSICIÓN TRANSITORIA la exoneración de los interés moratorios;
Que, mediante el Informe Nº 406-2013/OAJ-MDI de
Única.- Los procedimientos administrativas que fecha 03 de Setiembre del 2013, la Oficina de Asesoría
se encuentran en trámite a la fecha de la entrada en Jurídica opina que es factible la aprobación del presente
vigencia de la presente Ordenanza, se adecuarán a las proyecto de ordenanza;
disposiciones de la presente norma. Que, mediante el Dictamen Nº 052/2013 de fecha 09
de Setiembre del 2013, la Comisión de Asuntos Legales y
DISPOSICIONES FINALES Asentamientos Humanos dictaminó aprobar el Anteproyecto
de Ordenanza de "BENEFICIO DE REGULARIZACION
Primera.- Facúltese al Señor Alcalde para que TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EN LA JURISDICCION
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones DEL DISTRITO DE IMPERIAL-CAÑETE", por ser de

ORDENANZA #008-2013-MDI - Norma Legal Diario Oficial El Peruano PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ORDENANZA #008-2013-MDI - Norma Legal Diario Oficial El Peruano PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

ORDENANZA #008-2013-MDI - Norma Legal Diario Oficial El Peruano PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

5/5/23, 16:28 ORDENANZA N° 008-2013-MDI - Norma Legal Diario Oficial El Peruano

público ORDENANZA QUE REGULA LA EJECUCIÓN

mantenimiento y retiro de infraestructura para la prestación Operador: Titular de la concesión de un servicio

SUJETOS OBLIGADOS Y FACULTADES Y OBLIGACIONES

a) Solicitud dirigida al Alcalde de la Municipalidad CAPITULO IV

DE LA VIGENCIA, DENEGATORIA Y TÍTULO IV

Artículo 12º.- Trámite para el otorgamiento de Artículo 16º.- CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

1.- Solicitud dirigida al Alcalde de la Municipalidad CAPÍTULO IV

CAPÍTULO I Artículo 23º.- MATERIALES DE REPOSICIÓN DE

También podría gustarte