Casa
Casa
Casa
FI_GADPRC_001_2023
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
FERIAS INCLUSIVAS
FI_GADPRC_001_2023
ÍNDICE
SECCIÓN I CONVOCATORIA
Formulario de la Oferta:
FERIA INCLUSIVA
SECCIÓN I
CONVOCATORIA
1. Productores individuales;
2. Organizaciones de economía popular y solidaria: sectores Comunitarios,
asociativos, cooperativos;
3. Unidades Económicas Populares;
4. Artesanos; y,
5. Micro y Pequeñas unidades productivas.
Código CPC. - Código de Clasificador Central del Producto a utilizar es: 943900021
denominada “LIMPIEZA DE CUNETAS Y CARRETERAS”.
Forma de Pago: Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios
provenientes del presupuesto de HONORABLE GOBIERNO PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA relacionados con la partida presupuestaria 03.04.78.01.04.011
denominada “CONVENIOS MANTENIMIENTO VIAL JUNTAS PARROQUIALES”,
conforme certificación presupuestaria N° 55 de fecha 03 de enero del 2023, emitida
por el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua.
Cronograma:
8. Este procedimiento de Feria Inclusiva se regirá por la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, la normativa emitida
por el SERCOP que sean aplicables, y el pliego debidamente aprobado.
CONDICIONES GENERALES
1. Productores individuales
2. Organizaciones de economía popular y solidaria: sectores comunitarios,
asociativos, cooperativos;
3. Unidades de economía popular y solidaria;
4. Artesanos; y,
5. Micro y Pequeñas unidades productivas. Ser actores de la Economía
Popular y Solidaria, AEPYS; y/o,
6. Ser micro o pequeñas empresas productoras o prestadoras de servicios.
2.3 Uso del Pliego: La entidad contratante, al utilizar el modelo de pliego de Feria
Inclusiva podrá bajo su responsabilidad modificar y ajustar el mismo a las
necesidades particulares del procedimiento de contratación, siempre que se
cumpla con la LOSNCP y su Reglamento General, y el contenido de los requisitos
mínimos se solicite a través de los formularios que son parte del modelo de
pliego, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del RGLOSNCP.
PUBLICACIÓN Y CONVOCATORIA:
Por puntaje. - Los criterios de inclusión a ser utilizados por toda entidad contratante
son:
CRITERIO
ASOCIATIVIDAD DESCRIPCIÓN PUNTAJE
Organizaciones de economías populares y
solidarias conformadas en los sectores
Grupo 1 comunitarios, asociativos ycooperativas. 60
Unidades económicas populares (persona
Grupo 2 10
natural).
Grupo 3 Artesanos 25
2.6 Adjudicación:
2.8 Contrato:
Art. 347.- Suscripción del contrato y entrega de bienes o prestación de servicios. - La
máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado y el o los proveedores
adjudicados suscribirán el respectivo contrato conforme las condiciones establecidas
en el pliego del procedimiento, la oferta y las cantidades establecidas en la
adjudicación. El o los proveedores deberán entregar los bienes o prestar los servicios
conforme al plazo, precio, cantidades y demás condiciones establecidas en el contrato.
En caso de incumplimiento se estará a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y condiciones del pliego del
procedimiento.
El adjudicatario podrá solicitar y justificar, dentro del término fijado para la suscripción
del contrato, la no suscripción del mismo por causas de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas y aceptadas por la entidad contratante. En este caso la
máxima autoridad de la entidad contratante no le declarará adjudicatario fallido. Si
posteriormente, una vez superadas las causas de fuerza mayor o caso fortuito este
proveedor solicitare la suscripción del contrato, la entidad contratante, de considerarlo
conveniente a sus intereses, podrá hacerlo.
2.12 Reclamos:
FERIA INCLUSIVA
FI–GADPRC–001–2023
3.6 Costos del bien o servicio: El precio unitario por kilómetro tendrá una tarifa
de USD. 350/Km/año. (TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES) en vías asfaltadas, de
USD. 550/Km/año. (QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES) en vías lastradas y
empedradas.
3.7 Forma de Pago: Los pagos se realizarán en forma trimestral contra entrega
parcial de la prestación del servicio, en liquidación mensual por el Gobierno
Provincial de Tungurahua, administrador del contrato y las mismas Asociaciones de
mantenimiento vial.
- Impuesto a la renta.
- El oferente sea persona natural o jurídica, así también como sus socios y/o
accionistas (empleados que realizarán las actividades de la presente oferta)
deberán presentar un certificado de salud emitido por una institución
pública o privada, el mismo que deberá estar vigente.
Este parámetro permitirá priorizar la compra inclusiva a los oferentes que cuenten
con miembros que acrediten los siguientes criterios de igualdad: intergeneracional,
personas con discapacidades, beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano e
igualdad de género.
Se otorgarán diez (10) puntos a los oferentes que tengan al menos el cuatro por ciento
(4%) de personas entre 18 y 29 años como socio o trabajador, con al menos seis (6)
meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; para lo cual, deberán
presentar la cédula de ciudadanía; adicionalmente, se presentará la nómina de socios
o la planilla del IESS para verificación.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Se otorgarán diez (10) puntos a los oferentes que
cuenten con al menos el cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad como
socio o trabajador, con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento
de la Feria Inclusiva; para lo cual, deberá presentar el carnet de discapacidad
otorgado por la entidad pública competente.
Se otorgará cinco (5) puntos adicionales sin perjuicio de que el oferente acredite más
de un parámetro de calidad.
Los participantes no podrán, bajo concepto alguno, ceder los derechos y obligaciones
derivados de este procedimiento y del contrato respectivo.
En todo caso, cualquier oferente cuya oferta no hubiere sido validada y habilitada, en
cualquier momento durante la vigencia del instrumento jurídico derivado del
presente procedimiento, podrá volver a presentar su manifestación de interés y ser
revisada y validada su documentación, de ser el caso, quedando en consecuencia,
habilitado para eventuales fines de adjudicación.
FORMULARIO DE LA OFERTA
FI_GADPRC_001_2023
Señor
PRESIDENTE
Presente
• Copia de RUP.
FORMULARIO DE LA OFERTA
FERIA INCLUSIVA
FI–GADPRC–001–2023
18.- Declaro que, en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de elección
popular o ejerza un cargo en calidad de servidor público, no utilizaré para el
presente procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta
fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza
que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la
entidad competente como paraísos fiscales.
21.- El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplirá con las obligaciones
de pago que se deriven del cumplimiento del contrato a sus subcontratistas o
subproveedores. En caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública
identifique el incumplimiento de dichas obligaciones, aplicará el
procedimiento de sanción establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haber incurrido en
lo establecido en el literal c) del artículo 106 de la referida Ley.
22.- En caso de que sea adjudicatario, conviene en:
Así mismo, declaro conocer que toda la información relacionada con los pagos
recibidos como contratista o subcontratista del Estado; así como, sus
movimientos financieros, tendrán el carácter de públicos y deberán ser
difundidos a través de un portal de información o página web destinada para
el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No
se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este
tipo de información
______________________
(LUGAR Y FECHA)
4.2 DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR
Participación:
Nombre del oferente:
Origen:
R.U.C.
Naturaleza:
Provincia:
Cantón:
Calle principal:
Número:
Calle secundaria:
Código Postal:
Teléfono:
Correo electrónico:
RUC
Fecha
4.3. TABLA DE CANTIDADES
DECLARACIÓN
2. Que la compañía a la que represento (el oferente deberá agregar la palabra SI, o
la palabra, NO, según corresponda) está registrada en la BOLSA DE VALORES.
SI NO
(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá
incluir un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud
sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores).
SI NO
Además, acepto responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.
Compañía Anónima.
Compañía de Responsabilidad Limitada.
Compañía Mixta.
Compañía en Nombre Colectivo.
Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones.
Sociedad Civil.
Corporación.
Fundación.
La Sociedad por Acciones Simplificada.
Otra.
2. Esta sección deberá completarse por las personas jurídicas de los compromisos
de asociación o consorcio, y el procurador común de las asociaciones o consorcios
constituidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública. La información deberá ser declarada y
suscrita de manera individualizada.
SI NO
En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la
siguienteinformación:
SI NO
Además, acepto responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.
Notas correspondientes a la letra C:
2. Acepto que esta información les permitirá a los órganos de control, detectar con
certeza, de acuerdo con sus atribuciones, el beneficiario final o real.
Notas correspondientes a la letra D:
1. A efectos de completar esta declaración de control del flujo de los recursos públicos,
se entenderá por beneficiario final, a la persona natural que efectiva y finalmente a
través de una cadena de propiedad o cualquier otro medio de control, posea o controle
a una sociedad; y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción.
También es beneficiario final toda persona natural que ejerce un control efectivo final
sobre una persona jurídica u otra estructurajurídica.
2. Esta sección no será aplicable a las personas naturales que oferten a nombre propio;
en los casos aplicables deberá completarse con la información de las personas naturales
en cuyo nombre se actúa dentro del procedimiento precontractual.
3. Esta sección deberá completarse por las personas jurídicas y/o naturales de los
compromisos de asociación o consorcio, y el procurador común de las asociaciones o
consorcios constituidos. En estos casos, las personas naturales y/o partícipes, deberán
suscribir la declaración de manera individualizada.
4. La falta de presentación de esta declaración será causa de rechazo y descalificación
de la oferta.
4.5 ADHESIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE
REFERENCIA Y CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PROCEDIMIENTO:
-------------------------------------------------
(LUGAR Y FECHA)
4.6. REQUISITOS MÍNIMOS
Deberá presentar hoja de vida con sus documentos de respaldo y 1 certificado que
acreditenla experiencia mínima.
Monto el Observaciones
Objeto del contrato (descripción de
Contrato
losbienes o servicios)
EQUIPO MÍNIMO
EQUIPOS Y/O
INSTRUMENTOS
Requerimientos para
Nombre del Equipo Características Cantidad justificar el equipo
mínimo
4.7.1 Asociatividad:
FORMULARIO ASOCIATIVIDAD
Grupo 3 (25puntos)
Grupo 4 (5 puntos)
El proveedor deberá presentar copia del RUP, RUC Actualizado, constitución de la empresa o
Resolución de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria.
OTROS
PARÁMETRO
S
Lista de Socios o trabajadores que
CRITERIOS PUNTAJE otorguen acceso a puntajeacorde el
% establecido.
Diez (10) puntos a los oferentes
que tengan al menos cuatro( 4%) 1…………
por ciento de personas mayores
2…………
Intergeneracional a 65 años. 3…………
4………..
• Del listado completo de socios del Oferente, se deberá presentar copia simple de cédula.
• Se deberá presentar la Resolución de la Superintendencia de la Economía Popular y
Solidaria; y, el listado actualizado de socios
• Para el criterio de DISCAPACIDAD, el oferente deberá presentar copia simple del
carnet del CONADIS o del Ministerio de Salud de los socios.
• Para el criterio de beneficiarios del BONO DE DESARROLLO HUMANO, el Oferente
deberá presentar los respectivos respaldos que acrediten que la persona es beneficiaria
del respectivo BONO por al menos los últimos 6 meses previos a la publicación de la
Feria.
Fecha de Fecha
No. de
Nacimiento
No. Nombre Completo Ingreso
Cédula Recibe a Edad
Bono? (DD/MM/AA) nómina Género Discapacidad
M F SI NO
TOTAL
• El Oferente deberá presentar la nómina total de trabajadores en relación de
dependencia a la fecha.
• Del listado total de trabajadores en relación de dependencia del Oferente se
deberá presentar copia simple de cédula.
• Para el criterio de INTERGENERACIONAL (EDAD), se deberá presentar la nómina
de trabajadores en relación de dependencia con el Oferente y el aviso de entrada
al IESS de cada trabajador.
• Para el criterio de DISCAPACIDAD, el oferente deberá presentar copia simple del
carnet del CONADIS o del Ministerio de Salud de los trabajadores.
• Para el criterio de beneficiarios del BONO DE DESARROLLO HUMANO, el Oferente
deberá presentar los respectivos respaldos que acrediten que la persona es
beneficiario del respectivo BONO por al menos los últimos 6 meses previos a la
publicación de la Feria.
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse,
acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el
procedimiento convocado por………… para …………………………………..
Atentamente,
__________________________________
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (según el caso)
_________________________________
(LUGAR Y FECHA)
SECCIÓN V
PROYECTO DE CONTRATO
FI–GADPRC–001–2023
1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública -LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-,
el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla el
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1.4 Se realizó la respectiva convocatoria el (día) (mes) (año), a través del Portal
Institucional.
e) La resolución de adjudicación.
NO APLICA
6.1 En este contrato se rendirán las siguientes garantías: (establecer las garantías
que apliquen de acuerdo con lo establecido en el numeral…. del Pliego de
condiciones generales para la adquisición de bienes y/o la contratación de
servicios que son parte del presente contrato).
6.2 Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo
118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que
será vigilado y exigido por la CONTRATANTE.
Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte
del Contratista, se aplicará la multa de (valor establecido por la Entidad Contratante,
de acuerdo a la naturaleza del contrato, en ningún caso podrá ser menos al 1 por
1.000 del valor del contrato). (El porcentaje para el cálculo de las multas lo
determinará la Entidad en función del incumplimiento y de la contratación).
Nota: (Esta cláusula no será aplicable si las partes han convenido, según lo previsto
en el pliego correspondiente, en la renuncia del reajuste de precios, caso en el cual se
establecerá en su lugar una disposición específica en ese sentido).
Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los
trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones
entre la administración y el CONTRATISTA se harán a través de documentos
escritos.
14.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su
domicilio en la ciudad de (establecer domicilio).
LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA
V.II CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE FERIA INCLUSIVA DE
BIENES Y/O DE SERVICIOS
1.1 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue
las siguientes normas:
c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera
que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
2.1 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el
CONTRATISTA apertura en una institución financiera estatal, o privada de
propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA
autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será
depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la
CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan
estrictamente al proceso de ejecución contractual.
2.3 Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se
efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la CONTRATANTE,
previa la aprobación del administrador del contrato.
2.4 De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas
que procedan, de acuerdo con el contrato.
2.5 Al menos un 10% del monto monetario total de los productos alimenticios
inocuos (seguros) sean provistos por productores y comerciantes del Bono y
Crédito de Desarrollo Humano, para lo cual el cooperante (GAD-OSC-ER), el
Contratista y el MIES en el caso de CDI directos-emblemáticos identificarán los
posibles productos, en base a la planificación del ciclo de menús aprobados por la
Coordinadora CDI, patrones alimentarios, producción local de alimentos
elaborados conjuntamente con los actores locales, mismo que debe contar con la
revisión del Analista de Inclusión Económica Distrital.
3.2 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por
la CONTRATANTE en los siguientes casos:
3.2.3 La técnica:
4.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor
contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima
autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato.
5.4 El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive
natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en
cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.
8.1 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las
partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.
9.2 Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del
contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea
necesario. En dicho caso, el CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos
copias del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo
acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del
CONTRATISTA.
Cláusula Décima. - TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
(Hasta aquí el texto de las condiciones generales de los contratos para la adquisición
de bienes o contratación de servicios).
1. Si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte
del personal de la Institución.
2. Si el daño fuere causa de fuerza mayor o caso fortuito.
5. Plazo: El plazo para esta garantía es de: (plazo requerido por la Entidad Contratante,
que constará en el contrato).
Se deja constancia que los bienes cumplen con las características técnicas señaladas
en el pliego elaborado para el procedimiento de Feria Inclusiva, y que se recibe la
garantía técnica correspondiente (si ésta ha sido prevista por la entidad contratante).