Suspension de JB

JORGE LUIS HILARS C.
CIP N°121219
INGENIERO CIVIL
INFORME Nº 002 – 2020 – CJBP/RC-CAMB
A : Ing. Richard Sanchez Laderas

Inspector de obra
DE : Ing. Jorge Luis Hilares Castro

Residente de Obra
ASUNTO : SUSPENSIÓN DE SERVICIO
REF. : SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL

CAMINO VECINAL PAQUETE IV: EMP. HV=131 (DIV. LARCAY)
PUCUTO-ANTA –SAN JOSE DE CHACCYA-ATACCOCHA-
CONDORSECCA - EMP.PE 3SD L = 24, PROVINCIA DE
CHURCAMPA – HUANCAVELICA”
FECHA : Churcampa, 23 de Diciembre del 2020.
De mi mayor consideración:
Es grato dirigirme a usted, para solicitarle la SUSPENSION DE SERVUCIO a partir del 21 de

Diciembre del 2020, hasta que las condiciones climáticas sean favorables para continuar con la
ejecución de la obra y garantizar la calidad.
Siendo las razones, las condiciones climáticas actuales con presencia de lluvias inusuales que
viene ocurriendo desde el mes de Noviembre a la fecha tal como se tiene sentado en los
Asientos del cuaderno de obra, que prácticamente nos ha imposibilitado ejecutar trabajos de
afirmado, ocasionándonos perdidas económicas por cuanto los equipos como el personal no han
trabajado en su horario completo desde el mes de Noviembre 2020 y otro el continuar con los
trabajos de acopio, vaciado y afirmado de plataforma solo generaría más accidentes con los
equipos de línea amarilla ya que por las características del terreno por donde atraviesa la
carretera consistente de suelos inestables y lodazales, y la eliminación de estos lodazales
generaría pérdida que no esta contemplada en nuestro presupuesto, en consecuencia
ocasionaríamos sobrecostos a la obra por mayores trabajos.
JORGE LUIS HILARS C. CIP N°121219
INGENIERO CIVIL
También el pronóstico de SENAMHI para el mes de Noviembre 2020 es que se va a acentuar
más en los meses de Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2020.
Ante esta situación en aras de no generar mayores costos a la entidad con ampliaciones de plazo
con el debido reconocimiento de mayores gastos generales se propone esta SUSPENSION DE
OBRA de mutuo acuerdo acogiéndonos al Art. 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
con el Estado, Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF.
DATOS GENERALES:
UBICACIÓN:
DISTRITO : EL CARMEN
PROVINCIA : CHURCAMPA.
DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA.
META:
“MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PAQUETE IV: EMP. HV=131 (DIV. LARCAY) PUCUTO-ANTA –SAN JOSE DE
CHACCYA-ATACCOCHA-CONDORSECCA - EMP.PE 3SD L = 24, PROVINCIA
DE CHURCAMPA – HUANCAVELICA”
BENEFICIARIOS : Centro Poblado de Pucuto, Anta, San Jose de

Chaccya, Ataccocha y Condorseca.
MODO DE EJECUCION : CONTRATO N° 061 - 2O2O - MPCH/GM
INICIO DE OBRA : 31 de Octubre del 2020.
PLAZO DE EJECUCION : 60 días calendarios.
FECHA DE CULMINACION INICIAL : 29 de Diciembre del 2020.
SUSPENSION DE OBRA : Desde el 11 de Noviembre hasta que culmine
el evento de los fenómenos naturales y mejore
las condiciones climáticas. (A solicitud del
contratista).
PRESUPUESTO DEL CONTRATO : S/. S/1’636,569.60 (UN MILLÓN
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON
60/100 SOLES)
INGENIERO CIVIL
JUSTIFICACION:
De la obra debemos mencionar que la obra tiene un plazo de ejecución según expediente técnico
de 60 días calendarios, en condiciones normales, en el tiempo oportuno.
Se justifica esta Suspensión de Servicio en razón a las consecuencias de la intensidad de las

precipitaciones pluviales en la zona de trabajo, las mismas que imposibilitan ejecutar la partida
de nivelación con material de préstamo, limpieza de plataforma y afirmado en un espesor de 15
cm. por lo mismo que se tienen las canteras saturadas, así mismo como la superficie de sub
rasante, presencia de lodazales, según SENAMHI estas lluvias continuaran por los meses de
Enero, Febrero, Marzo y Abril también se anexa las fotos.
BASE LEGAL:
- Resolución de Contraloría N°195-88-cg.

- Ley del presupuesto del sector público año 2019.
- Ley de contrataciones del estado.
- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF
y su Modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF
FUNDAMENTOS:
Las causales y fundamentos que son expuestos por la División de Obras Públicas, son indicados
y analizados a continuación:
a) CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO:
La suspensión del Servicio solicita; desde el 21 de Diciembre del 2020 hasta que termine el
evento de fenómenos naturales y mejoren las condiciones climáticas, se reiniciará el servicio
hasta su culminación, salvo no mejore el tiempo esta podrá ser prorrogado; ya que se tiene la
sub rasante y las canteras totalmente saturadas con alto contenido de humedad a consecuencia
de las fuertes precipitaciones pluviales en la zona, las mismas que son demostradas con reporte
de precipitaciones pluviales. SENAMHI.
Por lo que técnicamente la suspensión de obra se justifica de acuerdo a norma.

INGENIERO CIVIL
En la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, no se menciona acerca de las ampliaciones de

plazo ni adicionales de obra, pero para tener un mejor criterio, podemos regirnos al reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado que indica sobre Suspensión del Plazo de Ejecución
De conformidad con el artículo 178° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de
plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa
de ejecución de obra vigente:
Artículo 178.- Suspensión del Plazo de ejecución.
178.1. 178.1. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según lo previsto en el
numeral 142.7 del artículo 142, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión.
Esta disposición también se aplica en caso la suspensión de la ejecución de la obra se produzca
como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia.
Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar al Contratista la
modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que se acordó
la suspensión.
Artículo 142. Plazo de ejecución contractual

142.7. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización
de la ejecución de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de
ejecución contractual, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el
reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, según corresponda al objeto de
la contratación; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. (*)
Numeral incorporado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 377- 2019-EF, publicado el 14
de diciembre de 2019.
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará
el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
CONCLUSIONES:
Por las razones antes expuestas se solicita a quien corresponda emitir la Resolución de
Suspensión de Obra, a partir del día 21 de Diciembre o hasta la culminación del evento las
condiciones climáticas sean favorables para continuar con la ejecución de la obra y garantizar la
INGENIERO CIVIL
calidad, que se deberá de reiniciar la obra hasta su culminación, salvo no mejore el tiempo esta
podrá ser prorrogado.
 Ajunto fotos de causales por las lluvias
Atentamente,
Vista panorámica del tramo de Palermo Km: 08+750

INGENIERO CIVIL
Lluvias intensas en la parte de Centro Poblado de Palermo, fuerza a la paralización

de los trabajos.
Lodazales en los tramos de nuestro servicio perjudican el transporte del personal al

atentar contra la salud.
INGENIERO CIVIL
Lodazales en los tramos de nuestro servicio perjudican el transporte del personal al

atentar contra la salud.
Cuneteo de la cisterna de combustible en la falla geológica imposibilita el traslado.

INGENIERO CIVIL
Cuneteo de la cisterna de combustible en la falla geológica imposibilita el traslado.
Lluvia en el todo el tramo de Servicio.

INGENIERO CIVIL

INGENIERO CIVIL

INGENIERO CIVIL
Tramo progresiva 17+250 con lodazal.
Tramo de la carretera lleno de charcos de lodos.
Material granular saturado a causas de la lluvia.

INGENIERO CIVIL
Material granular saturado a causas de la lluvia.

INGENIERO CIVIL
21 dic. 2020 11:20 a.m.

18L 554653 8600342.
Lluvia torrencial con presencia de nieve en la comunidad de Ataccocha.
21 dic. 2020 11:40 a.m.

18L 554650 8600322.
Lluvia torrencial con presencia de nieve en la comunidad de Ataccocha .

Suspension de JB

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Suspension de JB

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Suspension de JB

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

JORGE LUIS HILARS C.

INFORME Nº 002 – 2020 – CJBP/RC-CAMB

A : Ing. Richard Sanchez Laderas

DE : Ing. Jorge Luis Hilares Castro

ASUNTO : SUSPENSIÓN DE SERVICIO

REF. : SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL

Es grato dirigirme a usted, para solicitarle la SUSPENSION DE SERVUCIO a partir del 21 de

BENEFICIARIOS : Centro Poblado de Pucuto, Anta, San Jose de

Se justifica esta Suspensión de Servicio en razón a las consecuencias de la intensidad de las

- Resolución de Contraloría N°195-88-cg.

a) CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO:

Por lo que técnicamente la suspensión de obra se justifica de acuerdo a norma.

En la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, no se menciona acerca de las ampliaciones de

Artículo 178.- Suspensión del Plazo de ejecución.

Artículo 142. Plazo de ejecución contractual

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

Vista panorámica del tramo de Palermo Km: 08+750

Lluvias intensas en la parte de Centro Poblado de Palermo, fuerza a la paralización

Lodazales en los tramos de nuestro servicio perjudican el transporte del personal al

Lodazales en los tramos de nuestro servicio perjudican el transporte del personal al

Cuneteo de la cisterna de combustible en la falla geológica imposibilita el traslado.

Cuneteo de la cisterna de combustible en la falla geológica imposibilita el traslado.

Lluvia en el todo el tramo de Servicio.

Lluvia en el todo el tramo de Servicio.

Lluvia en el todo el tramo de Servicio.

Lluvia en el todo el tramo de Servicio.

Lluvia en el todo el tramo de Servicio.

Tramo progresiva 17+250 con lodazal.

Tramo de la carretera lleno de charcos de lodos.

Material granular saturado a causas de la lluvia.

Material granular saturado a causas de la lluvia.

21 dic. 2020 11:20 a.m.

Lluvia torrencial con presencia de nieve en la comunidad de Ataccocha.

21 dic. 2020 11:40 a.m.

Lluvia torrencial con presencia de nieve en la comunidad de Ataccocha .

También podría gustarte