Pliego de Absolución de Consultas Y Observaciones: Consulta: Nro. 1 Consulta/Observación

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES
Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Nomenclatura : LP-SM-1-2019-MTC/20-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA-PUENTE QUIROZ-TAUCA-CABANA-HUANDOVAL-PALLASCA-
TRAMO: TAUCA-PALLASCA
Ruc/código : 20550520002 Fecha de envío : 15/03/2019

Nombre o Razón social :
ALVAC S.A. - SUCURSAL DEL PERU Hora de envío : 17:33:15
Consulta: Nro. 1
Consulta/Observación:
Confirmar que el criterio de la Entidad solicitado en la consulta 2, concerniente al reemplazo de la "," por el "y/o" se
aplicará al ingeniero responsable de topograía, ingeniero de producción, especialista en suelos y pavimentos, especialista
de obras de arte y drenaje e ingeniero responsable de control de calidad
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A.3 Página: 60
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, con ocasión de la integración de bases, se incorporará el termino y/o en la experiencia solicitada para el
personal clave y no clave.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Con ocasión de la integración de bases, se incorporará el termino y/o en la experiencia solicitada para el personal clave
y no clave.
Fecha de Impresión: 12/07/2019 03:45

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Nomenclatura : LP-SM-1-2019-MTC/20-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA-PUENTE QUIROZ-TAUCA-CABANA-HUANDOVAL-PALLASCA-

Nombre o Razón social : ALVAC S.A. - SUCURSAL DEL PERU Hora de envío : 17:33:15
Consulta: Nro. 2
Confirmar que se aceptará como equivalente a la ingeniería civil a la ingeniería de caminos, canales y puertos, pudiendo
presentar el reconocimiento emitido por la SUNEDU en la presentación de ofertas, conforme a los múltiples
pronunciamientos emitidos por el OSCE

Se confirma, también se aceptará la formación académica de Ingeniería de caminos, canales y puertos en los cargos en
los cuales se ha establecido como requisito la formación académica de Ingeniería Civil, para el efecto deberán presentar
el reconocimiento emitido por la SUNEDU en la oportunidad requerida.
también se aceptará la formación académica de Ingeniería de caminos, canales y puertos en los cargos en los cuales se
ha establecido como requisito la formación académica de Ingeniería Civil, para el efecto deberán presentar el
reconocimiento emitido por la SUNEDU en la oportunidad requerida.
Consulta: Nro. 3
Confirmar que la acreditación del Equipamiento Estratégico será sobre la base de las especificaciones técnicas
establecidas en el literal B.1 de las bases, no pudiendo exigirse mayores requisitos a los allí indicados.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.1 Literal: A.1 Página: 58
Especifico

No se confirma, la acreditación del Equipamiento Estratégico será teniendo en cuenta las especificaciones técnicas
establecidas en el literal A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO de las bases.
Sin perjuicio de ello, también se encuentra establecido en el requerimiento que para la suscripción del contrato el postor
ganador deberá acreditar el a.2) Equipo de laboratorio mínimo, además en ambos casos se entiende que para la
elaboración de la oferta el postor deberá haber revisado el Expediente Técnico de la Obra como parte de la formulación
de la misma.
null
Consulta: Nro. 4
Solicitamos reducir la línea de crédito solicitada a la mitad del valor referencial, siendo pertinente indicar que el
requerimiento limita la participación de empresas nacionales y extranjeras que se encuentran operando actualmente en el
Perú, por la situación económica y politica actual, que genera incertidumbre a la banca nacional, siendo actualmente
excesivamente rigurosas para la emisión de cualquier documento y/o instrumento financiero, favoreciendo a aquellas
empresas sin participación en la ejecución de obras en el país, limitando seriamente la pluralidad de postores
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.1 Literal: C Página: 63


No se acepta lo propuesto por el participante, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución de
obras, aún no se ha desarrollado totalmente la forma de acreditación de la solvencia económica y en aras de fomentar
mayor participación y pluralidad de postores, se suprimirá de las bases el requisito de calificación C. Solvencia
Económica.
Con ocasión de la integración de bases se suprimirá el requisito de calificación C. Solvencia Económica.
Consulta: Nro. 5
El precio de la oferta en el Anexo 6 solo se consigna en números, sobre el paritcular indicarnos cual será el formato
válido, con comas o puntos para la separación de miles? O cualquiera de ellas es válida? Confirmar además que no será
motivo de descalificación la elección de la separación de miles y decimales
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: A Página: 64

En relación al Anexo N° 06 - Precio de la Oferta, se aclara que el postor podrá consignar el monto total de su oferta en:
números, letras o números y letras.
No encontrándose regulado cual es el formato válido para la separación de miles y/o decimales, siendo que es común en
nuestro medio el uso de la coma para la separación de miles y el punto para la separación de decimales se recomienda el
uso de dicho formato al momento de formular su oferta económica. Sin embargo, si alguno de los postores use la coma
para la separación de los decimales y el punto para la de miles no será motivo de descalificación de su oferta, en este
último caso el postor debe tener el cuidado suficiente al formular su oferta a fin de que no exista duda respecto a la
separación entre miles y decimales.
null
Consulta: Nro. 6
Solicitamos indicar cuál será el método para el redondeo de los sub totales y totales que de acuerdo a Ley, tienen que ser
expresados en un máximo de dos decimales, siendo que la metodología solicitada, puede afectar el monto del precio
final.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: Anexo Página: 88

Respecto a lo consultado, en la última parte del literal f) del Artículo 52. Contenido mínimo de las ofertas, del Reglamento
de la Ley de Contrataciones se encuentra establecido:
"(...) El monto total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios
unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos decimales."
Siendo que la normativa de contrataciones del Estado no indica de manera expresa ni detallada qué tipo de conceptos
componentes o actividades son considerados como subtotales y que por ende, deberían ser expresados solo con dos
decimales (criterio determinado por el OSCE en la OPINIÓN Nº 086-2017/DTN), para el presente procedimiento de
selección se considerará los montos de la columna SUB TOTAL como subtotales. En ese sentido, corresponderá que los
montos de la columna SUB TOTAL y de la fila monto total de la oferta deberán ser expresados solo con dos decimales.
Ahora bien, siendo que para obtener subtotales se deben multiplicar metrados y precios unitarios o aplicar porcentajes a
cifras parciales, el criterio para el redondeo deberá ser el siguiente: Si el monto tiene más de dos (2) decimales y el
tercer decimal es menor a 5, éste se suprimirá. Si el tercer decimal es igual o mayor a 5, se aumentará en un dígito el
valor del segundo decimal.

null
Consulta: Nro. 7
Confirmar que cuando la experiencia del PERSONAL haya sido adquirida en construcción y/o rehabilitación y/o
mejoramiento de carreteras ejecutadas por la Entidad convocante (PROVIAS NACIONAL) no será necesario acreditar la
carpeta asfáltica en caliente ni cualquier tratamiento superficial bicapa, en virtud de que todas sus obras ejecutadas han
sido siempre aplicando cualquiera de los tratamientos solicitados en las bases, sobreentendiéndose la precisión solicitada

No se acepta lo propuesto por el participante, debido que no todas las obras convocadas por Provias Nacional son a nivel
de carpeta asfáltica en caliente.
null
Consulta: Nro. 8
Confirmar que los documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto, podrán ser suscritos por cualquier
área o integrante de la empresa o entidad con facultades para ello, no siendo necesario adjuntar los poderes que los
facultan o similar documento, en la presentación de propuesta

Si bien la normativa de contrataciones del Estado no establece quien debería emitir la documentación para acreditar la
experiencia del personal propuesto, debe tenerse en consideración que los documentos que la acreditan deben ser
emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o
privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostraría fehacientemente la experiencia
adquirida, conforme lo señala la Opinión N° 105-2015/DTN.
null
Consulta: Nro. 9
Confirmar que los cargos válidos para acreditar al Jefe de Oficina de Ingeniería son cualquiera de los listados en las
bases, vale decir, que en la redacción se puede reemplazar la "," por el "y/o": Costos y/o Presupuestos y/o valorizaciones
y/o metrados y/o liquidaciones de obra y/o liquidación final y/o Oficina de Ingeniería y/o Planeamiento y/o Oficina
Técnica de Ingeniería y/o Control de Costos y/o Control de Obra y/o labores de metrados.

Se confirma, con ocasión de la integración de bases, se incorporará el termino y/o en la experiencia solicitada para el
y no clave.
Consulta: Nro. 10
Confirmar que cuando la experiencia del POSTOR haya sido adquirida en construcción y/o rehabilitación y/o
mejoramiento de carreteras ejecutadas por la Entidad convocante (PROVIAS NACIONAL) no será necesario acreditar la
carpeta asfáltica en caliente ni cualquier tratamiento superficial bicapa, en virtud de que todas sus obras ejecutadas han
sido siempre aplicando cualquiera de los tratamientos solicitados en las bases, sobreentendiéndose la precisión solicitada
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B Página: 61


No se acepta lo propuesto por el participante, debido que no todas las obras convocadas por Provias Nacional son a nivel
de carpeta asfáltica en caliente.
null
ARAMAYO SAC CONT GRL ARAMSA CONT GRL SAC Hora de envío : 16:18:42
Consulta: Nro. 11
Favor de aclarar: ¿Si las obras que se consideran en la experiencia del postor sus monto son en soles, se deja en blanco
la columna de Tipo de Cambio Venta?
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 10 Literal: - Página: 91
Anexos

Respecto a lo consultado se aclara que, si los montos de los documentos presentados para acreditar la experiencia del
postor se encuentran expresados en soles se dejará en blanco la columna correspondiente al Tipo de Cambio Venta del
Anexo N° 10 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
null
Consulta: Nro. 12
Confirmar que la Entidad, cuenta con la disponibilidad presupuestaría para otorgar un adelanto directo del 10% del monto
de contrato, y que será concedido a solicitud del Contratista, el cual deberá contemplarse en el contrato.
De igual manera, confirmar que la Entidad, cuenta con la disponibilidad presupuestaría para otorgar un adelanto de
materiales del 20% del monto de contrato, y que será concedido a solicitud del Contratista, el cual deberá contemplarse
en el contrato.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 2.5 Literal: 2.5.1 Página: 20


Se confirma, la Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal para otorgar el 10 % del monto del Contrato como
adelanto directo y también cuenta con la disponibilidad presupuestal para otorgar un adelanto de material en función al
calendario de adquisición de materiales. Estos serán concedidos a solicitud del Contratista.

null
Consulta: Nro. 13
Consultamos si: ¿para el Perfeccionamiento del Contrato en el caso de consorcios, en los literales c) cci Codigo de
Cuenta Interbancaria d) Copia de la Vigencia de Poder, e) Copia del DNI del postor y g) cada consorciado debe presentar
los documentos solicitados o sólo del representante común?
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: c,d,e,g Página: 18

respecto a lo consultado se tiene:
c) la Directiva DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO establece: en su numeral 7.7. CONTRATO DE CONSORCIO respecto al contenido
del contrato de consorcio que deberá presentar el postor ganador para la suscripción del contrato, lo siguiente:
"2. Identificar al integrante del consorcio a quien se efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, señalar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del consorcio". En ese entendido el postor
ganador de haber participado bajo la figura de consorcio deberá identificar dependiendo del caso quien emitirá la factura y
a quien se efectuará el pago siendo este quien proporcionará la información del CCI requerido.
d) En caso de consorcio no corresponderá presentar la vigencia de poder. Siendo que el representante común del
Consorcio se encuentra determinado en la promesa formal de consorcio y en el contrato de consorcio.
e) Copia de DNI o Carnet de Extranjería del representante común del consorcio.
g) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP de cada uno de los consorciados.

null
Observación: Nro. 14
De acuerdo a las Bases Estándar de Obras, no solicitan ni requieren que tengamos que presentar Equipo de laboratorio
mínimo (no estratégico) por lo que el requerir estos es excesivo y exagerado para los postores, en el cual se les está
transgrediendo el Principio de Concurrencia normado en la Ley de Contrataciones del Estado.
Es decir, que una solicitud de esa magnitud respecto a los instrumentos y equipos que solicitan en las bases se
convierten en una exigencia costosa e innecesaria donde sólo beneficiaria a un grupo cerrado de postores y no se
respetaría el libre acceso y el Principio de Competencia, que debe primar en todo proceso de selección en las
contrataciones públicas.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.1.2 Literal: a.2 Página: 33
Especifico
LEy de Contrataciones del Estado, artículo 2, literal a) Libertad de Concurrencia y e)Competencia
Se aclara que pedir un equipo de laboratorio mínimo no es excesivo y no transgrede los principios que rigen las
contrataciones con el estado, debido que se trata de una obra de gran envergadura se necesita asegurar la calidad de la
misma, en ese sentido es lógico que se deba indicar el equipamiento mínimo que debe tener el laboratorio en donde se
harán los ensayos para controlar y monitorear la calidad de la Obra.
Dicha exigencia se encuentra detallada en el requerimiento, siendo que la acreditación se efectuará para la suscripción
del contrato se adicionará en la relación de requisitos para ser presentados por el postor ganador para la firma de
contrato.
Con ocasión de la integración de bases se incluirá:
p) La disponibilidad de los equipos de laboratorio mínimo (No estratégico) se acreditará con copia de documentos que
sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio
los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
Consulta: Nro. 15
3.2 B 33 Confirmar que para acreditar la experiencia en obras similares también se aceptarán: Construcción y/o
Rehabilitación y/o Mejoramiento de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial
bicapa, donde se pueda demostrar de manera fehaciente la ejecución de actividades relacionadas al objeto la
convocatoria tales como: Movimiento de tierras, conformación de terraplenes, base y/o sub-base granular, etc., debido
a que el desarrollo de estas actividades demuestran que el contratista cuenta con toda la experiencia para el
cumplimiento de la ejecución de los trabajos, ya que una obra debe ser similar o semejante y esto se demuestra con
la ejecución de las actividades, porque consideramos que el haber realizado este tipo de actividades, estaría calzando
e incluso superando la definición señalada en la bases.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.2 Literal: B Página: 62
Especifico

No se confirma, debido que el área usuaria ha definido las obras similares de acuerdo a lo siguiente:
Se consideraran obras similares al objeto lo siguiente: Ejecución de Obras viales en carreteras cuya superficie de
rodadura sea en carpeta asfáltica en caliente, sean obras públicas y/o privadas. No se admitirá experiencia en
obras viales urbanas.
Se precisa que la acreditación de la condición " carpeta asfáltica en caliente" y "No se admitirá Experiencia en obras viales
urbanas"; es requerida tanto para acreditar la Experiencia del Personal Clave así como para la Experiencia del Postor.
Se entiende por Obras viales en carreteras a la construcción y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación de
carreteras y/o autopistas y/o vías de evitamiento o la combinación de estos. No obstante, en el caso de que los
documentos presentados, la denominación de la obra no coincida literalmente con aquella prevista en el presente
requerimiento, el postor podrá acreditar con documentación adicional si corresponde a una obra similar al objeto de la
convocatoria.
La definición de obra similar es única y deberá emplearse, tanto para acreditar la experiencia del personal clave
como para la experiencia del postor, tanto para requisitos de calificación como para factores de evaluación.
Para el caso de acreditación de experiencia del postor, debe demostrarse que el haber ejecutado en la experiencia
acreditada, al menos 03 (tres) de las siguientes actividades o similares en el mismo contrato :
1. Excavación y/o Corte en material suelto y/o roca suelta y/o roca fija o la combinación de estos.
2. Conformación de Terraplenes.
3. Construcción o Rehabilitación o Reconstrucción de puentes
4. Sub base y/o base granular.
5. Transporte de material excedente y/o granular <= a 1 km.
6. Transporte de material excedente y/o granular > a 1 km.
7. Protección Ambiental o Acondicionamiento de depósito de material excedente.
Como se pude ver no se ha considerado tratamiento superficial bicapa.

null
Consulta: Nro. 16
Confirmar que el proyecto cuenta con el certificado del CIRA aprobado y que se encontrará vigente durante toda la
ejecución de la obra.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Ex Tecnico Literal: Vol IX Página: -
General

Confirmado. El proyecto cuenta con los CIRAs otorgados por el Ministerio de Cultura. Es preciso añadir que el CIRA no
tiene fecha de caducidad.
null
Consulta: Nro. 17
Confirmar, que el proyecto cuenta con autorización del ANA para la ejecución de obras en fuentes naturales de agua, de
ser negativo la respuesta, se solicita confirmar que será responsabilidad de la Entidad el trámite respectivo y que será
entregado al contratista antes de la ejecución de la obra; y en caso, de existir una demora en el trámite de dicha
autorización, este asumirá el total de los gastos incurridos por el contratista (personal, equipos, etc.) producto de la
paralización; ya sea antes y/o durante la ejecución del plazo contractual.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Ex Tecnico Literal: ANA Página: -

El Contratista, con apoyo de la Supervisión, deberá tramitar la autorización de uso de las fuentes de agua ante la
Autoridad Local del Agua, debido que ésta se otorga a nombre de quien y cuando se hará uso del agua, para este caso la
empresa que ejecutará la obra.
El costo para la obtención de Permisos y Licencias, están considerados en el ítem 8.00 Servicios Varios de los Gastos
Generales Variables del Presupuesto de Obra Referencial.
null
Consulta: Nro. 18
Confirmar que Entidad ha gestionado y liberado el ancho de derecho de vía según el PACRI (Plan de Compensación y
Reasentamiento Involuntario).
Asimismo, confirmar que de existir una paralización de obra por falta y/o incumplimiento del Plan de Compensación y
Reasentamiento Involuntario (PACRI) por parte de la Entidad, este asumirá el total de los gastos incurridos por el
contratista (personal, equipos, etc.) producto de la paralización; ya sea antes y/o durante la ejecución del plazo
contractual.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Ex Tecnico Literal: Vol VIII Página: -

No se confirma, debido que el terreno no se encuentra totalmente liberado, por otra parte si la obra se paralizara se
evaluará si corresponde o no reconocer los gastos incurridos por el contratista.
null
Consulta: Nro. 19
Se hace las siguientes consultas al Comité de Selección:
1) Confirmar la libre disponibilidad de canteras y que su uso no contemplará pago ni compensación alguna.
2) Confirmar la libre disponibilidad de las fuentes de agua y que su uso no contemplará pago ni compensación alguna

Las Canteras contempladas en el Estudio Definitivo (Expediente Técnico) son de libre disponibilidad, las autorizaciones de
uso de las Áreas Auxiliares están incluidas en el EIA-sd, las mismas que contemplan compromisos que deben ser
cumplidos por el Contratista, los cuales han sido considerados en el Presupuesto de Obra Referencial.
Las fuentes de agua contempladas en el Expediente Técnico son de libre disponibilidad. El Contratista, con apoyo de la
Supervisión, deberá tramitar la autorización de uso de las fuentes de agua ante la Autoridad Local del Agua, debido que
esta se otorga a nombre de quien y cuando se hará uso del agua, para este caso la empresa que ejecutará la obra.

null
Consulta: Nro. 20
Confirmar que el proyecto cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado y que se encontrará vigente durante la
ejecución del proyecto y de ser el caso, la Entidad gestionará con la debida anticipación la renovación del EIA.

El Proyecto cuenta con ampliación de vigencia de la Certificación Ambiental, aprobada con R.D. N° 322-2018 -MTC/16
recibida el 21.06.2018 que se encontrará vigente durante la ejecución de la obra.
null
Consulta: Nro. 21
De las bases se tiene un valor referencial: S/. 236,065,480.36
Se observa una incongruencia del monto del valor referencial entre las bases y el expediente técnico de obra en el
Volumen I, Tomo 1, folio 059, el monto es de S/. 227075372.15.
Por lo que se solicita al comité de selección se realice la rectificación del monto del valor referencial de las bases, segun
el expediente técnico.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Ex Tecnico Literal: VOL I.1 Página: 84
Especifico

Con Resolución Directoral N°1468-2015-MTC/20 del 31-12-2015 se aprobó el Estudio Definitivo, con el Presupuesto de
Obra ascendente a S/. 227´075,372.15 (a precios de agosto-2015), monto que figura en los siguientes volúmenes que lo
conforman: Volumen N°01 Resumen Ejecutivo (folio N°059), Volumen N°02 de la Memoria Descriptiva (folio 108 al 115),
los cuales recogen en forma resumida los resultados de la determinación del Presupuesto de Obra calculado en el
Volumen N°06 Análisis de Precios Unitarios (precios a octubre-2015).
Posteriormente el Presupuesto de Obra fue actualizado al mes de octubre-2018 el cual asciende a S/ 236'065,480.36,
según consta en la R.D. N°035-2019-MTC/20 del 18-enero-2019 ( monto que corresponde al Valor Referencial de las
Bases de la LP 001-2019-MTC/20), donde se precisa el reemplazo del Volumen N°06 Análisis de Precios Unitarios
(precios a octubre-2015) por el nuevo Volumen N°06 Análisis de Precios Unitarios (precios a octubre-2018). Valor
referencial que se incluyó en las bases del procedimiento de selección.
Posteriormente a raíz de las consultas y observaciones del presente procedimiento de selección, mediante Resolución
Directoral N° 0817-2019-MTC/20 de fecha 17 de mayo de 2019, se aprobó administrativamente la modificación del
"Estudio definitivo para el Mejoramiento de la carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval -
Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca", producto de ello el presupuesto de obra asciende a la suma de S/ 236 047,458.92 con
precios referidos al mes de Octubre de 2018.
Por lo anterior, con ocasión de la integración de bases se rectificará el valor referencial de acuerdo a lo determinado en la
última actualización del presupuesto aprobado mediante Resolución Directoral N° 0817-2019-MTC/20.

De acuerdo a la aprobación del nuevo presupuesto de obra con ocasión de la integración de las bases se actualizará el
nuevo valor referencial y los límites superior e inferior de acuerdo a lo siguiente:
VALOR REFERENCIA: S/ 236,047,458.92 (Doscientos treinta y seis millones cuarenta y siete mil cuatrocientos
cincuenta y ocho con 92/100 Soles)
LIMITE INFERIOR: S/ 212,442,713.03 (Doscientos doce millones cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos trece con
03/100 Soles )
LIMITE SUPERIOR: S/ 259,652,204.81 (Doscientos cincuenta y nueve millones seiscientos cincuenta y dos mil
doscientos cuatro con 81/100 Soles)
Consulta: Nro. 22
Se consulta al Comité de Selección confirmar que para la acreditación de la facturación de obras generales y similares de
las experiencias obtenidas en consorcio; que al igual que los contratos de consorcio con firma legalizada y promesa
formal de consorcio, también serán aceptados los testimonios de contrato de consorcio que tienen certificación ante
Notario Público, ya que un testimonio de consorcio viene a ser un contrato de consorcio sólo con la diferencia que está
refrendado por Notario Público, para mayor seguridad jurídica de los consorciados.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.2 Literal: B Página: 55


Respecto a lo consultado, se precisa que para la experiencia del postor en obras similares, en las bases primigenias se
encuentra establecido en la nota del pie Nro. 22 lo siguiente: "Teniendo en cuenta que el testimonio de consorcio es el
mismo contrato de consorcio, sólo con la particularidad que es elevado a escritura pública, se aceptará como válido dicho
documento si de su contenido se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió el postor en
el contrato presentado".
null
Consulta: Nro. 23
¿Con cuantos decimales se colocará el monto?
Acápite de las bases :Sección: Anexos Numeral: 10 Literal: - Página: 91

En el Anexo N° 10 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, los montos a consignar en las columnas
IMPORTE y MONTO FACTURADO ACUMULADO deberán ser consignados con dos decimales.
null
Consulta: Nro. 24
Favor de confirmar que en el caso de personas jurídicas en consorcio sólo se presentará la Vigencia de Poder de cada
uno de los integrantes, más no la Promesa de Consorcio
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2.2.1.1 Literal: b Página: 16
Especifico

No se confirma, las bases señalan claramente que en caso de presentar ofertas bajo la figura de consorcio, la oferta
deberá contener la promesa formal de consorcio ademas la vigencia de poder del representante de cada consorciado.

null
Observamos la acreditación solicitada para la Carta de Línea de Crédito, ya que claramente este requisito es
incongruente y confuso para el postor debido a que se señala en subrayado PRODUCTOS, en el cual indican que debe
como mínimo indicar para carta fianza de fiel cumplimiento y adelantos (de ser el caso) y otros productos), solicitud que
no se entiende ya que no es claro si la carta debe mencionar los tres como mínimo o los tres son opcionales.
Además no se comprende a que se refieren con otros productos, ya que esto puede ser muy general y subjetivo; por lo
que se pide sustentar este requisito o en todo caso eliminarlo ya que es excesivo e innecesario con el fin de la obra ya
que desde el requerimiento de la entidad presenta un presupuesto asignado para poder convocar la obra y que se
lleve su ejecución.
Sobre el particular, se demuestra la incongruencia y falta de claridad en lo solicitado ya que no sólo limita a los postores
poder participar y concurrir a un proceso transparente con información correcta; sino también, se obstaculiza su
participación al no presentar una oferta de correcta y objetiva.
En consecuencia, se resalta la vulneración al principio de transparencia y competencia que debería presentar un proceso
de contratación, que debe ser diligente y permitir que los postores concurran a un proceso debidamente comprendido y
que todos tengas la misma oportunidad de participar y poder presentar una propuesta que beneficie al Estado Peruano al
poder tener pluralidad de postores y mejores propuestas.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 63

Ley de Contrataciones del Estado, Art 2, literal a)Libertad de Concurrencia y c) Transparencia
Respecto a lo observado, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución de obras, aún no se
ha desarrollado totalmente la forma de acreditación de la solvencia económica y en aras de fomentar mayor participación
y pluralidad de postores, se suprimirá de las bases el requisito de calificación C. Solvencia Económica.

Consulta: Nro. 26
Favor confirmar si, en el caso de consorcio la Carta de Línea de Crédito podrá estar dirigida a nombre de cualquiera
de los integrantes.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.2 Literal: C Página: 63
Especifico

No se confirma, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución de obras, aún no se ha
desarrollado totalmente la forma de acreditación de la solvencia económica y en aras de fomentar mayor participación y
pluralidad de postores, se suprimirá de las bases el requisito de calificación C. Solvencia Económica.

Con ocasión de la integración de bases se suprimirá el requisito de calificación C. Solvencia Económica
Consulta: Nro. 27
Respecto a los cargos que las bases señalan para el para el Plantel Profesional clave, podemos manifestar que la
literalidad de las denominaciones que se le dan, muchas veces no coinciden con las constancias y/o certificados que
tienen diversos profesionales, ya que tienen cargos semejantes o similares a lo solicitado, pero que sin embargo en
cuento a la experiencia si cumplen con lo solicitado en las bases, es en ese sentido, que consideramos que en base al
Principio de Razonabilidad se amplié otros cargos similares o semejantes para el Plantel Profesional, asimismo, se
solicita al Comité de Selección tenga a bien aceptar los siguientes cargos con la finalidad de contar con la mayor
pluralidad de postores, ya que en el mercado actualmente existen personal profesional calificado que cumple con la
experiencia solicitada y que cuentan con esos cargos, asimismo solicitamos al Comité de Selección considerar que lo
más importante no es la denominación de los cargos sino la experiencia y la destreza adquiera, en ese sentido
solicitamos se tenga a bien aceptar los siguientes cargos para los profesionales:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

- Jefe Zonal
- Gerente de Servicios
- Gerente de Construcción
- Gerente Vial
- Inspector de Obra
JEFE DE OFICINA DE INGENIERIA (PLANEAMIENTO Y COSTOS)

- Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones
- Especialista de costos y Presupuestos
- Especialista en Metrados y Presupuestos
ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE:
- Ingeniero Especialista en/de Estructuras, Obras de Arte y Drenaje
De no ser aceptado los cargos solicitados por nuestra representada, se solicita al Comité de Selección, tenga a bien
publicar el Estudio de mercado en donde se demuestre que tan solo los cargos señalados en las bases son los que
cumplen con lo requerido.

Para el Ingeniero residente de Obra, no se acepta lo propuesto por el participante debido que las actividades que
realizan los cargos propuestos no son equivalentes a la de un Ingeniero Residente de Obra.
Por otra parte para el Jefe de Oficina de Ingeniería (Planeamiento y Costos) y Especialista de Obras de Arte y Drenaje,
los cargos propuestos por el participante se encuentran dentro de los cargos propuestos en las bases.
Sin perjuicio de ello, la Entidad valorará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia.
En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente
con aquella prevista en los requisitos de calificación, se validará la experiencia si las actividades que realizó el profesional
corresponde con la función propia del cargo o puesto requerido", en ese sentido la Entidad evaluará si corresponde o no
validar dicha experiencia.
null
Observamos la acreditación solicitada para la Carta de Línea de Crédito, ya que claramente este requisito es
incongruente y confuso para el postor debido a que las Cartas de Líneas de Créditos no sólo son emitidas por los bancos
sino también pueden ser brindadas por cualquier empresa que se encuentre bajo la supervisión de la SBS y que se
encuentren en su lista que indica en su página web; por lo que al solicitar acreditar sólo mediante "CARTA DE
REFERENCIA BANCARIA" está contradiciendo lo que indican en el primer párrafo y limitando al postor sólo a presentar
una carta emitida por un Banco.
Sobre el particular, se demuestra la incongruencia y falta de claridad en lo solicitado ya que no sólo limita al postor poder
participar y concurrir a un proceso transparente con información correcta; sino también, se obstaculiza su participación ya
que son pocos bancos o en la actualidad ya no hay bancos que quieran emitir cartas fianzas por lo que se debe permitir
presentar cartas que son emitidas por las demás empresas que se encuentran bajo la supervisión y en la lista de la SBS.
En consecuencia, se resalta la vulneración al principio de transparencia y competencia que debería presentar un proceso
de contratación, que debe ser diligente y permitir que los postores concurran a un proceso debidamente comprendido y
que todos tengas la misma oportunidad de participar y poder presentar una propuesta que beneficie al Estado Peruano al
poder tener pluralidad de postores y mejores propuestas.

Ley de Contrataciones del Estado, Art. 2 a)Libertad de Concurrencia c)Transparencia e)Competencia
No se acoge lo observado, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución de obras, aún no se

Consulta: Nro. 29
¿En el supuesto que el grado o título del plantel profesional clave propuesto se encuentre registrado en la SUNEDU, no
será necesario presentarlo como requisito de perfeccionamiento del contrato?
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2.3 Literal: n Página: 19
Especifico

Se confirma.
Como requisito para la suscripción de contrato las bases señala:
n) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que
el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU.

null
Nombre o Razón social : CESBE S.A. SUCURSAL DEL PERU Hora de envío : 16:53:39
Consulta: Nro. 30
Sirvase confirmar que la Entidad MTC-Provías Nacional, será responsable de los trámites de licencias o permisos o
autorizaciones que requiera la obra ante cualquier entidad pública o privada, así como todo trato con terceros (liberación
de terrenos, compensación a los propietarios de los predios afectados que pudieran presentarse, etc.).
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: s/p

Se confirma, la entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares
para ejecución de la obra conforme a lo indicado en el artículo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Así como todo trato con terceros.
El Contratista, con apoyo de la Supervisión, deberá tramitar la autorización de uso de las fuentes de agua ante la
Autoridad Local del Agua, debido que ésta se otorga a nombre de quien y cuando se hará uso del agua, para este caso la
empresa que ejecutará la obra.
null
Consulta: Nro. 31
Se solicita al comité de selección confirmar que las áreas destinadas de las canteras, DME, plantas industriales,
campamentos y fuentes de agua son asignados por la entidad contratante y que el uso de las mismas no implicará costos
adicionales al contratista, de no ser así se solicita nos aclaren en que parte del expediente técnico se indica su empleo,
especificaciones y presupuesto correspondiente.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.1 Literal: s/l Página: s/p

Las canteras, Depósitos de Materiales Excedentes (DME), Plantas Industriales,y Campamentos contemplados en el
estudio definitivo son de libre disponibilidad, según las autorizaciones incluidas en el EIA-sd, las mismas que contemplan
compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales han sido considerados en el presupuesto de obra
referencial.
Supervisión, deberá tramitar la autorización ante la Autoridad Local del Agua, debido que esta se otorga a nombre de
quien hará uso del agua, para este caso la empresa que ejecutará la obra, y se debe precisar la fecha en que se hará uso
del agua.
null
Consulta: Nro. 32
Se solicita al comité de selección proporcionar en formato digitable excel el preciario de partidas proporcionado para la
formulación del precio de la oferta del Anexo N°06.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.2 Literal: Anexo N°06 Página: 83
Especifico

En atención a lo solicitado con ocasión de la integración de bases se proporcionará en formato editable excel la
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA que forma parte del Anexo N° 06 Precio de la Oferta.
Se adjuntará la estructura del presupuesto de obra en formato excel.
Consulta: Nro. 33
Respecto al profesional clave Ingeniero de producción, solicitamos al comite de selección del procedimiento AMPLIE y
valide la experiencia en la ejecución y/o supervisión de obras en general, motivando así la libre competencia de postores
dispuesto en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A3 Página: 60

No se confirma, sin embargo para acreditar la experiencia del plantel profesional clave se aceptará la experiencias
adquiridas en ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria.
Se aceptará la experiencia del personal clave acreditada en ejecución y/o supervisión de Obras similares al objeto de la
convocatoria.
Consulta: Nro. 34
Se solicita al comité de selección confirmar que para la etapa de calificación y evaluación de propuestas, la acreditación
del cumplimiento de lo solicitado en los sub literales A.1, A.2 y A.3 del literal A. Capacidad Técnica y Profesional del
numeral 3.2. Requisitos de calificación, bastará con la presentación del Anexo N°03 Declaración Juarada de cumplimiento
del expediente técnico, y que dichos requerimientos serán acreditados de acuerdo al linteral n en la etapa de
perfeccionamiento del contrato.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.2 Literal: A Página: 58
Especifico

Respecto a lo consultado, de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo
139 del Reglamento de la ley de Contrataciones, los requisitos de calificación: Equipamiento Estratégico, Formación
Académica y experiencia del plantel profesional clave deberán acreditarse por el postor ganador para la suscripcion del
contrato.
Como parte de la oferta los postores deberán presentar la Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico
(Anexo Nº 3) con lo cual se entenderá que el postor cumple, entre otros, con los requisitos de calificación establecidos en
las bases.
null
Consulta: Nro. 35
Se solicita al comité de selección confirmar que los accesos a las canteras, botaderos han sido liberados (permisos
autorizados por los propietarios y cancelados) para uso del contratista, y que el uso de éstos no implica costos o regalías
adicionales al contratista, de no ser así se solicita nos aclaren en que parte del expediente técnico se indica su
empleo, especificaciones y presupuesto correspondiente.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.1 Literal: s/l Página: s/p

Las canteras y los Depósitos de Materiales Excedentes (DME) y sus accesos contemplados en el Estudio Definitivo
(Expediente Técnico) son de libre disponibilidad, las autorizaciones de uso de las Áreas Auxiliares están incluidas en el
EIA-sd, las mismas que contemplan compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales han sido
considerados en el Presupuesto de Obra Referencial.
null
Consulta: Nro. 36
Respecto al profesional clave Ingeniero de responsable de control de calidad, solicitamos al comité de selección del
procedimiento amplíe y valide la experiencia en la ejecución y/o supervisión de obras en general, motivando así la libre
competencia de postores dispuesto en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

No se confirma, sin embargo para acreditar la experiencia del plantel profesional clave se aceptará la experiencias
convocatoria.
Consulta: Nro. 37
Se solicita al comité de selección confirmar, que para la acreditación de los profesionales en la etapa de
perfeccionamiento del contrato, no es necesario presentar ningún documento adicional como declaración jurada o carta
de compromiso de participación por cada profesional y/o especialista que conforma el plantel profesional clave.


Conforme a lo indicado en las bases, para el perfeccionamiento del contrato bastará con presentar lo indicado en el
numeral 2.3 Requisitos para perfeccionar el Contrato. Sin perjuicio de lo señalado el postor ganador puede presentar
documentación adicional.
null
Consulta: Nro. 38
Se solicita al comité de selección confirmar que basta que uno de los postores presente la carta de línea de crédito para
acreditar el requerimiento de solvencia económica.
Especifico

pluralidad de postores, se suprimirá del requerimiento y de las bases el requisito de calificación C. Solvencia Económica y
por lo tanto su acreditación.
Consulta: Nro. 39
Se solicita al comité de selección confirmar, que la para la acreditación de los equipos, éstos no tendrán una antigüedad
mayor a 10 años, de acuerdo a lo indicado en el expediente técnico.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.1 Literal: a.2 Página: 40
Especifico

No se confirma, considerando que en el estudio definitivo no se ha establecido dicho particular se suprimirá el
periodo máximo de antigüedad exigido en el Equipamiento.
Con ocasión de la integración de bases se suprimirá la antigüedad establecida inicialmente.
Consulta: Nro. 40
De acuerdo a las condiciones actuales de la carretera, existen puentes bayles en buen estado, se solicita al comité de
selección si el costo del desmontaje, acopio y movilización de las estructuras metálicas de los puentes están
considerados en el presupuesto e indicar en que parte del expediente técnico está considerado.

La Entidad, se encargará del desmontaje, retiro y traslado de los puentes modulares, para cuyo efecto, el Contratista
previa coordinación con la Subdireción de Obras de Carreteras de Provias Nacional, deberá requerir en forma oportuna el
retiro del Puente.
null
Consulta: Nro. 41
En referencia al Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario - PACRI, se solicita a la entidad confirmar que las
interferencias, rehubicación y afectaciones a terrenos y/o bienes producto del desarrollo de la ejecuciónde la carretera
han sido liberados (permisos autorizados por los propietarios y cancelados) al 100% y que el contratista se exime de toda
responsabilidad, costos adcionales o paralización de obra, generando el derecho a adicionales y ampliaciones de plazo.

No se confirma, debido que el terreno no se encuentra totalmente liberado. Por otra parte respecto a los costos
adicionales o paralización de obra, que generen el derecho a adicionales y ampliaciones de plazo, en la etapa de
ejecución se evaluará si corresponde o no su reconocimiento.
null
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED Hora de envío : 11:43:47
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 42
Confirmar que se aceptarán, para la firma del contrato, cartas de compromiso compra venta de equipos que se
encuentran fuera del territorio peruano, debido a que los almacenes de las empresas que venden dichos equipos, muchas
veces se fuera del territorio peruano, y estos estarán disponibles durante el periodo de ejecución de la obra, de acuerdo al
calendario de utilización de equipos que se acredita a la firma del contrato.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: m Página: 19

Se confirma. Se aceptarán "Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico, de
equipos que se encuentren fuera del territorio peruano. Debido que los almacenes de las empresas que venden dichos
equipos, muchas veces se encuentran fuera del territorio peruano.
Siendo responsabilidad del contratista disponer en la debida oportunidad los equipos para la ejecución de la obra de
acuerdo al cronograma establecido.

Se aceptarán "Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u
otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico, de equipos que se
encuentren fuera del territorio peruano.
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 43
Con respecto a la carta de referencia bancaria, confirmar que se podrá presentar Líneas de crédito en monedas distintas
a la del presente procedimiento y esta se actualizará a moneda nacional con el tipo de cambio venta de la SBS a la fecha
de emisión de la carta.


SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 44
Confirmar que para acreditar el monto total que implicó su ejecución (Experiencia del postor en la especialidad), serán
válidos los términos:
- Valor de Liquidación
- Valor facturado.
- Valor ejecutado.
- Valor total ejecutado.
Especifico

Se confirma. Se aceptarán como términos equivalente a "monto total" a los siguientes términos:
- Valor facturado.
- Valor ejecutado.
Se aceptarán como términos equivalente a "monto total" a los siguientes términos:
- Valor facturado.
- Valor ejecutado.
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 45
acreditada, al menos 03 (tres) de las siguientes actividades o similares en el mismo contrato.
Confirmar que serán aceptados los siguientes términos por ser equivalentes a las actividades solicitadas .
Para la actividad 1), también serán válidas las actividades

- Excavación en Explanaciones
- Excavación en Explanaciones y en roca fija
- Excavaciones
Para la actividad 5 y 6), también serán válidas las actividades
- Transporte y deposición de material excedente
Especifico

Se confirma en parte. Se aceptarán los siguientes términos como equivalentes a las actividades solicitadas:
Para Excavación y/o Corte en material suelto y/o roca suelta y/o roca fija o la combinación de estos:
- Excavaciones
Para Transporte de material excedente y/o granular <= a 1 km.:

- Transporte y deposición de material excedente
Para Excavación y/o Corte en material suelto y/o roca suelta y/o roca fija o la combinación de estos se aceptarán las
siguientes actividades como equivalentes:
- Excavaciones
Para Transporte de material excedente y/o granular <= a 1 km se aceptarán las siguientes actividades como equivalentes:
- Transporte y deposición de material excedente.
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 46
Confirmar que solo será necesario presentar el Anexo 6 para sustentar el Precio de la Oferta.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: 83


Se confirma que para sustentar el precio de la oferta solo se presenta el Anexo 6 debiendo tener en cuenta que en dicho
anexo los postores deberán consignar la información requerida.
null
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 47
Confirmar que los documentos que se presenten para la firma de contrato en caso de provenir del extranjero, se
presentarán de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-
2005-RE, que se ubica en el segundo párrafo de la Nota Importante Numero 2 del numeral 2.3 de las Bases (Página 20)
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: - Página: 20


Se confirma. De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-
RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar
legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú,
salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya.
null
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 48
Sobre la elevación del pliego de Absolución de Consultas, Observaciones e Integración de Bases, lo indicado por el
numeral 1.6, es que los cuestionamientos pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del artículo 72 de Reglamento. Lo que se indica en estos numerales del reglamento es: "la elevación de los
cuestionamientos se produce en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes de su notificación, efectuándose de manera
previa el pago el pago correspondiente.
Confirmar cual es procedimiento correcto para la elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución de respuestas
de Consultas, Observaciones e Integración, porque el reglamento menciona que se haga un pago correspondiente, y cual
es la Tasa a pagar porque el TUPA 2016 vigente del Osce, este costo es gratuito y se formula ante la Dirección de
Gestión de Riesgos. Aclarar sobre este punto
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.6 Página: 5

De acuerdo a la verificación efectuada a la información contenida en el portal institucional del OSCE se puede ver que a la
fecha no se ha publicado un nuevo TUPA o la modificación del TUPA vigente, encontrándose vigente el aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 191-2016-EF, en el mismo que la tasa para dicho trámite figura "gratuito".
Respecto al procedimiento de elevación, esta se encuentra regulada por la DIRECTIVA N° 009-2019-OSCE/CD EMISIÓN
DE PRONUNCIAMIENTO publicada en el portal institucional del OSCE.
No estando a nuestro alcance como entidad contratante el determinar que en el transcurso de estos días el OSCE pueda
aprobar o modificar su TUPA y por lo tanto la determinación de una tasa., agradeceremos a los participantes en el periodo
correspondiente puedan efectuar la consulta al OSCE o verificar el contenido de su portal institucional.

null
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 49
Confirmar que para la emisión de la Carta de Línea de Crédito se considerará los siguientes criterios: que sea vigente,
disponible, sin ninguna restricción y libre de otros compromisos para la ejecución del presente procedimiento de
selección.


SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 50
Confirmar que durante la etapa de firma de contrato, solo se presentarán los documentos que sustenten la formación
académica y su experiencia acreditada del Personal Clave que forma parte de esta licitación, incluida en el Numeral 3.2
Requisitos de Calificación
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2.3 Literal: n Página: 19
Especifico

No se confirma. Para la firma de contrato deberá acreditar lo indicado en el numeral 2.3 de la sección especifica de las
bases del procedimiento de selección ademas de la acreditación del equipamiento mínimo considerado como no
estratégico y la formación académica y experiencia del personal no clave.
Con ocasión de integrar las bases se incluirá como documentos de presentación obligatoria lo siguiente:
disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
q) La formación académica del personal considerado como otro personal (No Clave) será verificado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro Nacional de
Ce rt if ica do s , G ra do s y Tít u lo s a ca rg o de l Min ist e ri o de E du ca ció n a t ra vé s d el sigu ie nt e lin k :
http://www.titulosinstitutos.pe/ , según corresponda. En caso el TÍTULO PROFESIONAL requerido no se encuentre
inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación
académica requerida.
r) La experiencia del personal considerado como otro personal (No Clave) se acreditará con cualquiera de los siguientes
documentos: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal.

Con ocasión de la integración de bases se incluirá como requisitos para la firma de contrato p) q) y r) de acuerdo a lo
detallado en el análisis.
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 51
Confirmar que se aceptarán, para la acreditación de la experiencia de los plantel profesional clave, constancias y/o
certificados de trabajo emitidos por el empleador o empleadores (a través de sus respectivas oficinas de administración,
recursos humanos o cualquier otra que tenga competencia para ello) para los trabajos que se ejecutaron y que le
otorgaron la experiencia que se busca acreditar.

Se aclara que, si bien la normativa de contrataciones del Estado no establece quien debería emitir la documentación
para acreditar la experiencia del personal propuesto, debe tenerse en consideración que los documentos que la
acreditan deben ser emtidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de
la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostraría
fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo señala la Opinión N° 105-2015/DTN.

null
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 52
Sobre las Penalidades establecidas en el contrato, la numero 4: "Por reemplazar al Residente de Obra o cualquiera de los
especialistas propuestos para la firma del contrato, en el periodo comprendido desde la firma del contrato, y hasta el
primer 50% del plazo de ejecución contractual", Confirmar que lo indicado anteriormente aplica sobre el Personal Clave,
establecido en el numeral 3.2 Requisitos de Calificación.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 68

De acuerdo al Oficio N° D0002014-2019-OSCE-SPRI e Informe de Supervisión de Oficio N° D000011-2019-OSCE-SPRI
Se suprimirá dicha penalidad, debido que las penalidades por sustitución solo aplican cuando la Entidad no haya
autorizado su sustitución por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.
null
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 53
Confirmar cual es el Objeto y la Denominación de la Convocatoria que debe ser incluido en los Anexos 2 y Anexo 3
respectivamente. Con motivo de la integración el comité especial pueda incluir esta información para evitar confusiones
durante la elaboración de la oferta.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: 79

El objeto de la convocatoria es la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA -
PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL -PALLASCA, TRAMO: TAUCA-PALLASCA". En el anexo N° 2 no
se requiere consignar ni el objeto ni la denominación de la convocatoria, en los Anexos N° 03 DECLARACIÓN JURADA
DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO y Anexo N° 4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN
DE LA OBRA debe consignarse en el corchete correspondiente el nombre de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL -PALLASCA, TRAMO: TAUCA-
PALLASCA".
Con ocasión de la integración de bases se incluirá en los Anexos N° 03 y Anexo N° 04 el nombre de la obra:
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ -TAUCA - CABANA - HUANDOVAL -
PALLASCA, TRAMO: TAUCA-PALLASCA".
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 54
Confirmar que la Carta de linea crédito debe ser presentado en original.



SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 55
7. Protección Ambiental o Acondicionamiento de depósito de material excedente
Confirmar, si se acredita la actividad de Transporte y deposición de material excedente sin especificar la

distancia, entendemos que se aceptaría como válido, ya que entre las actividades se aceptan tanto distancias
inferiores a 1KM como superiores a 1KM.
Especifico

Se confirma. Si se acredita la actividad de Transporte y deposición de material excedente sin especificar la distancia se
aceptará como equivalente a Transporte de material excedente y/o granular <= a 1 km.
- Transporte y deposición de material excedente.
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 56
Confirmar que se aceptará la experiencia obtenida tanto en la ejecución y/o supervisión de obras similares para el Plantel
Profesional Clave.
Especifico

Se confirma, para acreditar la experiencia del plantel profesional clave se aceptará la experiencias adquiridas en ejecución
y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria.
convocatoria.
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 57
Confirmar que le valor referencial ha sido calculado al mes de Octubre del 2018.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.3 Página: 13


Se confirma, el valor referencial ha sido calculado al mes de Octubre de 2018.
null
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 58
Confirmar que la fecha de emisión la carta de la línea de crédito deberá ser posterior a la fecha de la convocatoria de la
presente licitación.
Especifico


SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 59
Confirmar que Carta de Linea de Crédito pueden estar dirigidas a favor de cualquiera de las siguientes alternativas:
a.- Al postor.
b.- Al Comité de Selección
c.- A Provias Nacional



SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 60
Confirmar que en caso de Certificados y/o constancias de trabajo de supervisión y/u obras ejecutadas en Consorcio,
también se aceptará que dichos documentos del personal clave propuesto que laboró en dichos trabajos, podrán ser
extendidos por el Representante Común del Consorcio o por el representante legal de una de las empresas que
conformaron el consorcio, siempre que el profesional acreditado haya pertenecido a dicha empresa. En este caso bastará
que en el propio certificado de trabajo se mencione que el profesional laboró en dicha empresa o perteneció al plantel
técnico de dicha empresa".
De conformidad al Pronunciamiento N°110-2017/OSCE-DGR (Cuestionamiento 6)
Especifico

Se aclara que se aceptará experiencia del plantel profesional clave adquiridas en ejecución y/o supervisión de obras
similares al objeto de la convocatoria, por otra parte respecto a quien emite el certificado, si bien la normativa
de contrataciones del Estado no establece quien debería emitir la documentación para acreditar la experiencia del
personal propuesto, debe tenerse en consideración que los documentos que la acreditan deben ser emitidos por aquel
órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o privada donde dicho
profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostraría fehacientemente la experiencia adquirida, conforme
lo señala la Opinión N° 105-2015/DTN.
convocatoria.
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 61
Confirmar que dentro del trazo del área del proyecto no existen zonas o restos arqueológicos.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -


Dentro del trazo de la carretera no existen zonas o restos arqueológicos en superficie, lo cual lo acreditan los CIRAs
otorgados por el Ministerio de Cultura. Es preciso resaltar, la colindancia de las áreas certificadas (con CIRA) con zonas
con evidencia arqueológica para desarrollar las medidas de mitigación correspondientes.
null
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 62
Confirmar que para el cálculo de tiempo de la experiencia del Personal Clave, se calculará los años válidos considerando
un año de 365 días calendario
Especifico

Se confirma, para el cálculo de tiempo de la experiencia del personal, se calculará los años válidos considerando un año
de 365 días calendario.
Para el cálculo de tiempo de la experiencia del personal, se calculará los años válidos considerando un año de 365 días
calendario.
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 63
Confirmar si la entidad contratante entregará al postor ganador la totalidad del área del Alcance del Proyecto
completamente Liberada, con la finalidad de evitar aplazamiento durante la ejecución de la obra.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: - Literal: - Página: -
Especifico

No se confirma, según lo indicado en el requerimiento de obra, que dicho proyecto contempla entregas parciales de
terreno conforme a lo indicado en el inciso 41.2 del artículo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
De acuerdo al Memorándum N° 021-2019-MTC/20 (publicado conjuntamente con las bases primigenias) deberá
entregarse al contratista el Informe Técnico de los tramos liberados de toda interferencia previo al inicio de la ejecución de
la obra.

null
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 64
Se consideraran obras similares al objeto de la convocatoria lo siguiente: "Ejecución de Obras viales en carreteras cuya
superficie de rodadura sea en carpeta asfáltica en caliente, sean obras públicas y/o privadas. No se admitirá experiencia
en obras viales urbanas".
Confirmar que para acreditar el término "Carpeta Asfáltica en Caliente", se podrá proponer como término equivalente:
"Pavimentación Asfáltica en Caliente".
Especifico

Se confirma. Se considerará como término equivalente a "carpeta asfáltica en caliente" al siguiente:
- Pavimentación Asfáltica en Caliente.
Para el término "carpeta asfáltica en caliente", se aceptará como equivalente los siguientes términos:
...
- Pavimentación Asfáltica en Caliente.
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 65
En la parte correspondiente a penalidades, se tiene entre otras, la aplicación de penalidad por reemplazar al Residente de
Obra o cualquiera de los especialistas propuestos para la firma de contrato, en el periodo comprendido desde la firma del
contrato, y hasta el primer 50% del plazo de ejecución contractual, haciendo la salvedad que no se aplicará penalidad
sólo en los casos de muerte o enfermedad incapacitante o sobreviniente del profesional a ser reemplazado, estando ante
tal situación observamos que la Entidad no haya considerado para la no aplicación de penalidad los casos fortuitos y de
fuerza mayor, donde uno de éstos podría ser la renuncia de los profesionales, lo cual es un derecho del trabajador, por lo
tanto, tal causal entre otras que cumplan las condiciones para determinarse como casos fortuitos o de fuerza mayor,
deberían ser consideradas por la Entidad para la no aplicación de la penalidad implicada, por lo tanto, la penalidad en
cuestión no sería razonable, vulnerando de este modo el artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: - Literal: - Página: 68
Especifico
Art. 161 - Penalidades
null
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 66
Confirmar que el monto de la Linea de crédito aprobada debe indicar que es para la ejecución del presente proyecto.



SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 67
Confirmar si los 2 especialistas que forman parte de Otro Personal - No Clave (Especialista en Impacto Ambiental y
Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional) no se llegarán a acreditar para la suscripción del contrato


No se confirma. Conforme a lo indicado en el requerimiento de obra que forma parte de las bases se acreditarán para la
firma del contrato. En ese sentido, con ocasión de la integración de bases se incluirá dicho requisito.
Con ocasion de la integracion de bases se incluirá como requisitos para la firma de contrato

Con ocasión de la integración de bases se incluirá como requisitos para la firma de contrato q) y r) de acuerdo a lo
detallado en el análisis.
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 68
Con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores y de profesionales para las posiciones del Plantel Clave,
confirmar que para el Cargo Especialista en Impacto Ambiental, se puede proponer Profesionales titulados y colegiados
en cualquiera de las ramas de la Ingeniería, de acuerdo a las anteriores convocatorias hechas por Provias Nacional.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 31 Literal: - Página: 42


No se confirma, en las bases se indica las formaciones académicas que se aceptarán para el cargo de Especialista en
Impacto Ambiental. Además que la formación académica propuesta es genérica y no se puede determinar si tiene
similitud con lo requerido en el procedimiento de selección.
null
SUCURSAL PERU
Consulta: Nro. 69
Con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores y de profesionales para las posiciones del Plantel Clave,
confirmar que para el Cargo Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, se puede proponer Profesionales
titulados y colegiados en cualquiera de las ramas de la Ingeniería, de acuerdo a las anteriores convocatorias hechas por
Provias Nacional.

No se confirma, en las bases se indica las formaciones académicas que se aceptarán para el cargo de Especialista de
Seguridad en Obra y Salud Ocupacional. Además que la formación académica propuesta es genérica y no se puede
determinar si tiene similitud con lo requerido en el procedimiento de selección.
null
CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL Hora de envío : 11:17:00
DEL PERU
Consulta: Nro. 70
Del cálculo de rendimientos de las canteras DV. Llapo y demás canteras, se ha podido observar en base a los ensayos
granulométicos del consultor, que los rendimientos calculados por el Proyectista no se ajustan a lo que realmente la
cantera podrá producir para cada tipo de material requerido (Base, Capa granular tipo I, MAC, TSB, etc.). Consulta: De
variar estos rendimientos para la obtención de cada material, ¿se reconocerá al contratista el mayor costo de producción
debido al bajo rendimiento de las canteras?.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Vol. II Literal: Canteras Página: 50
Especifico

En el Estudio de Canteras y Fuentes de Agua del Estudio Definitivo (Expediente Técnico), los rendimientos han sido
calculados, considerando información de los registros de excavación de calicatas de las canteras.
null
DEL PERU
Consulta: Nro. 71
De acuerdo a lo solicitado en la Solvencia Económica, se debe presentar una carta de línea de crédito, en la que dentro
de la información mínima que debe contener es: "Productos": indicar producto o productos ( minimo debe indicar para
carta fianza de fiel cumplimiento y adelantos (de ser el caso) y otros productos), teniendo en cuenta que de acuerdo a lo
solicitado indica que como minimo debe contener lo indicado entre "()", solicitamos especificar exactamente a que se
refiere con "otros productos".
Especifico

Se aclara, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución de obras, aún no se ha desarrollado
totalmente la forma de acreditación de la solvencia económica y en aras de fomentar mayor participación y pluralidad de
postores, se suprimirá del requerimiento y de las bases el requisito de calificación C. Solvencia Económica y por lo tanto
no corresponde precisar "otros productos".
DEL PERU
Consulta: Nro. 72
En caso o se pueda llegar a una negociación con los propietarios de las canteras y de liberarse nuevas para su
reemplazo, ¿Se considerará la nueva distancia de transporte en los metrados a ser valorizados?.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Vol.2 Literal: Suelos Página: 61
Especifico

Las canteras contempladas en el estudio definitivo son de libre disponibilidad, según las autorizaciones incluidas en
el EIA-sd, las mismas que contemplan compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales han
sido considerados en el Presupuesto de Obra Referencial.
null
DEL PERU
Consulta: Nro. 73
Solicitamos confirmar que en caso el postor no acredite experiencia de una persona absorbida como consecuencia de
una reorganización societaria, no será necesario la presentación del Anexo N° 9
Especifico

En el numeral 3.2 respecto a la acreditación del postor en la especialidad se encuentra establecido:
"Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9."
En ese sentido, queda claro que dicho anexo deberá ser presentado solo por aquel postor que acredita experiencia de
una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria.
null
DEL PERU
Consulta: Nro. 74
Solicitamos confirmar que el uso de las Fuentes de agua y Botaderos asignados por la Entidad, no implicará costos por
derecho de utilización y pago de regalía o servidumbre para el Contratista. De ser negativa la respuesta solicitamos nos
indiquen en qué parte del presupuesto referencial se encuentran considerados dichos costos.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Vol. VI Literal: Presupuest Página: 174

Los Depósitos de Materiales Excedentes (DMEs) contemplados en el Estudio Definitivo son de libre disponibilidad, según
las autorizaciones incluidas en el EIAsd, las mismas que contempla pagados a los propietarios de los terrenos,
compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales se encuentran considerados en el subitem
Compensación por Uso Temporal de Terrenos de Áreas Auxiliares del ítem 3.00 Costos Ambientales del Volumen N°06
Análisis de Precios Unitarios - Octubre 2018

null
DEL PERU
Solicitamos eliminar el requerimiento de acreditar para la firma de contrato el personal no clave (Especialista en Impacto
Ambiental y el Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional), ya que este personal no forma parte del plantel
clave requerido en los requisitos de calificación, lo cual contraviene a lo indicado en el literal "e" del articulo 139 del RLCE
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.2 Literal: b Página: 43

Reglamento de la Ley de contrataciones Art. 139.1 literal e
No se acoge, debido que si bien no forma parte del personal clave, el área usuaria a determinado que dicho personal sea
acreditado para la firma de contrato al igual que el personal clave. En ese sentido, con ocasión de la integración de bases
se incluirá dicho requisito.
Con ocasion de la integracion de bases se incluirá como requisitos para la firma de contrato
Con ocasión de la integración de bases se incluirá como requisitos para la firma de contrato los requisitos q) y
r)
detallados ne el análisis.
DEL PERU
Consulta: Nro. 76
Solicitamos indicar la antiguedad que será aceptada para los equipos de laboratorio minimo (no estrategico).
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.2 Literal: a.2 Página: 40

Debido que en el expediente técnico no indica la antigüedad de los equipos de laboratorio no se puede requerir dicha
condición, el equipo de laboratorio solo debe estar calibrado con el objetivo de garantizar su perfecto funcionamiento.

null
DEL PERU
Consulta: Nro. 77
Solicitamos confirmar que para acreditar la condición : "carpeta asfaltica en caliente", en la experiencia acreditada para el
personal clave, bastará con la presentación de copia del expediente técnico y/u otro documento en el que conste que
dicha obra fue ejecutada a nivel de "carpeta asfáltica en caliente".

En el caso que en la Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel
profesional clave, no indique la condición de "carpeta asfáltica en caliente" podrán presentar documentación adicional
que acredite dicha condición.
En el caso que en la Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional
clave, no indique la condición de "carpeta asfáltica en caliente" podrán presentar documentación adicional que acredite
dicha condición.
DEL PERU
Consulta: Nro. 78
Teniendo en cuenta que la normativa de contrataciones del Estado no dispone que los documentos públicos o privados
que provengan del extranjero, deban cumplir alguna formalidad en particular a efectos de ser presentados dentro de la
oferta, solicitamos nos confirmen que los documentos que sustentan la experiencia del postor provenientes del extranjero
solo serán requeridos para la suscripción del contrato, y que estos documentos deberán estar legalizados por los
funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que
estos cuenten con la Apostilla de la Haya.


No se confirma, en las bases del procedimiento de selección se encuentra establecido, en la sección específica:
"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria (...)
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del
Capítulo III de la presente sección de las bases."
En ese sentido, los postores deberán acreditar su experiencia en la especialidad, presentado documentos ya sea
provenientes del extranjero o provenientes a nivel nacional.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la normativa de contrataciones del Estado no dispone que los documentos públicos o
privados que provengan del extranjero, deban cumplir alguna formalidad en particular a efectos de ser presentados dentro
de la oferta, se aceptará la presentación de copia simple para la oferta y para la suscripción del contrato deberán
presentar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya.
Sin perjuicio de lo señalado es necesario precisar que cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta
la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda.

null
DEL PERU
Consulta: Nro. 79
En el análisis de precios unitarios de la subpartida "LAVADO DE ARENA", no se ha considerado en el precio
correspondiente el agua a utilizar para el lavado del agregado, esto repercute en el precio de la partida "ARENA
ZARANDEADA". Consulta: ¿Dónde o como se va a reconocer esta omisión que demandará un costo al contratista?
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Vol. VI Literal: PU Página: 153

No se había incluido el insumo Agua para el Lavado de la Arena Zarandeada utilizada para la elaboración de los
Concretos, así como para la Imprimación Asfáltica.
Por lo anterior, en la sub partida de "Arena Zarandeada", se está incluyendo para el caso de las partidas 610 "Concretos
clase de fć<=210 kg/cm2 y fć>210 kg/cm2", la sub partida agua p/lavado de material de concreto dentro de las sub
partidas "Arena Zarandeada para Concretos < = 210 kg/cm2" y "Arena Chancada para concretos > 210 kg/cm2". De igual
forma, para la partida 401.A "Imprimación asfáltica" se está incluyendo el agua en la sub partida "Arena Zarandeada".

Se modifica la sub partida agua p/lavado de material de concreto dentro de las sub partidas "Arena Zarandeada" de los
Análisis de Precios Unitarios de las Partidas de la Sección 610 correspondiente a los "Concretos clase de fć<=210
kg/cm2 y fć>210 kg/cm2".
Se modifica la sub partida "Arena Zarandeada" del Análisis de Precios Unitarios de las Partida 401.A "Imprimación
Asfáltica".
Por lo anterior, se modifica el Presupuesto de Obra Referencial.
Se adjunta el Vol N°06 A.P.U.-Oct 2018 que contiene el análisis de precios unitarios y el presupuesto de obra
actualizado.
DEL PERU
Consulta: Nro. 80
Dado que el contenido de asfalto depende de las carateristicas físicas y mecánicas del agregado los cuales no
conocemos, cuando se defina la cantera y se procesen los agregados tendremos una caracterización real de los
materiales a emplear en el MAC, por lo que, las características del MAC propuesto en el estudio pueden variar, de
producirse un incremento en el porcentaje de PEN en la mezcla, este será considerado como un adicional
posteriormente?
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Vol. 2 Literal: Ensayos Página: 106
Anexos

Los pre diseños de mezcla asfáltica Marshall se han ejecutado con agregados (chancado en laboratorio y lavado del
agregado fino natural)) de las Canteras que cumplen requisitos para mezcla asfáltica en el estudio, y se está
considerando una variación de ± 0.2% del Optimo Contenido de Asfalto evento que no significa adicional de obra.

null
DEL PERU
Observamos el extremo de las bases en el que indica acreditar para la firma de contrato el equipo de laboratorio minimo
(no estrategico), puesto que vulnera el literal "e" del articulo 139.1 del RLCE en el que indica que para perfecccionar el
contrato, el postor ganador de la buena pro presenta los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a
la capacidad técnica, por ente, los equipos de laboratorio no se encuentran dentro los requisitos de calificación requeridos
en el numeral 3.2 de las bases (pag. 58), por ello solicitamos sea eliminado dicho requerimiento de acreditación.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.1.2 Literal: a.2 Página: 19

Articulo 139.1 del RLCE
No se acoge la observación, debido que si bien en el literal "e" del articulo 139.1 del RLCE en el que indica que para
perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta los documentos que acrediten el requisito de
calificación referidos a la capacidad técnica, esto no limita que en el "requerimiento de obra" se indique y se acredite el
equipamiento mínimo (Equipo de laboratorio) en la firma del contrato.
Dicha exigencia se encuentra detallada en el requerimiento, siendo que la acreditación se efectuará para la suscripción
del contrato se adicionará en la relación de requisitos para ser presentados por el postor ganador para la firma de
contrato.
DEL PERU
Consulta: Nro. 82
Confirmar que la Entidad entregará los permisos para la explotación de canteras, fuentes de agua, uso de terrenos para
las facilidades del Contratista, previos a la ejecución de la obra.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Vol. II Literal: canteras Página: 45
Especifico

Las Canteras contempladas en el Estudio Definitivo (Expediente Técnico) son de libre disponibilidad, las autorizaciones de
uso de las Áreas Auxiliares están incluidas en el EIA-sd, las mismas que contemplan compromisos que deben ser

null
DEL PERU
Consulta: Nro. 83
En caso se presente experiencia del postor proveniente del extranjero que no figuren en idioma español, solicitamos:
1. Confirmar que bastará presentar en la oferta copia de la documentación que sustente la experiencia del postor en
idioma nativo con su respectiva traducción de acuerdo a lo estipulado en el numeral 59.1 del RLCE.


El numeral 59.1. del artículo 59 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, establece de manera general:
"Los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se
presentan en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción
por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información
técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma
original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos."
En ese sentido, los postores al momento de formular sus ofertas deberá tener en cuenta dicho particular.

null
DEL PERU
Consulta: Nro. 84
Solicitamos confirmar que para el cargo de Especialista de Suelos y Pavimentos se aceptará la acreditación de
experiencia como ingeniero y/o especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable o la combinación de estos en : Suelos
y Pavimentos y/o carreteras y pavimentos y/o suelos y/o mecánica de suelos y/o pavimentos o la combinación de estos
en obras similares.

Los cargos propuestos por el participante se encuentran dentro de lo contemplado en las bases.
En tal sentido, aún cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente
y no clave.
DEL PERU
Consulta: Nro. 85
Solicitamos que para el cargo de Jefe de Oficina Ingeniería (Planeamiento y Costos) se acepten los cargos de como
ingeniero y/o especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable o la combinación de estos en /de : metrados, costos y
valorizaciones y/o metrados y/o liquidaciones de obra y/o oficina de ingeniería y/o planeamiento y/o oficina técnica y/o
metrados, costos y presupuestos.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a.3 Página: 60

Asimismo, con ocasión de la integración de bases, se incorporará el termino y/o en la experiencia solicitada para el
y no clave.
DEL PERU
Consulta: Nro. 86
Solicitamos confirmar que para el cargo de Ingeniero Responsable de Control de Calidad se aceptará la acreditación de
experiencia como ingeniero y/o especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable o la combinación de estos en : Control
de Calidad y/o protocolos y/o calidad y/o laboratorio y/o aseguramiento de calidad y/o programa de calidad y/o gestión de
la calidad del proyecto y/o Area de Control de Calidad o la combinación de estos en obras similares.

Se aceptará los cargos ingeniero y/o especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable o la combinación de estos en/de:
Área de Control de Calidad,
Cabe indicar que producto de absolución de consultas y con el objetivo de asegurar mayor participación y pluralidad de
postores se ha acogido el reemplazo de "," por y/o en los cargos de Jefe de Oficina de Ingeniería (Planeamiento y costos),
Ingeniero responsable de Topografía, Ingeniero de Producción, Especialista de suelos y pavimentos, Especialista de
Obras de Arte y Drenaje e Ingeniero Responsable de Control de Calidad.
Por otra parte, los demás cargos (ingeniero y/o especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable o la combinación de
estos en : Control de Calidad y/o protocolos y/o calidad y/o laboratorio y/o aseguramiento de calidad y/o programa de
calidad y/o gestión de la calidad del proyecto y/o Área de Control de Calidad o la combinación de estos en obras
similares) propuestos por el participante se encuentran dentro de lo contemplado en las bases.

Experiencia mínima de 02 años como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la
combinación de estos en/de:
...y/o Área de Control de Calidad o la combinación de estos.

DEL PERU
Consulta: Nro. 87
Solicitamos confirmar que para acreditar la condición : "No se Admitirá Experiencia en Obras Viales Urbanas" en la
experiencia presentada para el personal clave, bastará con acreditar que la obra acreditada para dicho profesional se
encuentra dentro de la ruta del SINAC.

Se confirma, en la experiencia del personal clave, para acreditar la condición de "no se admitirá experiencia en obras
viales urbanas" bastará acreditar que la obra se encuentra dentro de alguna ruta del SINAC, debido que SINAC es el
Sistema Nacional de Carreteras, o su similar en el caso del extranjero.
Para la experiencia del personal clave:
Para acreditar la condición de "no se admitirá experiencia en obras viales urbanas" bastará acreditar que la obra se
encuentra dentro de alguna ruta del SINAC o su similar en el caso del extranjero.
DEL PERU
Consulta: Nro. 88
Solicitamos confirmar que para el cargo de Ingeniero Responsable de Topografía será valido acreditar experiencia en los
cargos de ingeniero y/o especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable o la combinación de estos en: topografia y/o
explanaciones y/o trazo y/o diseño vial y/o Trazo, topografia, diseño vial, seguridad vial y señalización y/o Replanteo y/o
topografia de campo.

y no clave.
DEL PERU
Consulta: Nro. 89
Solicitamos confirmar que para acreditar la experiencia del plantel profesional clave y no clave se aceptará experiencia
proveniente de la ejecución y/o supervisión de obras similares, siempre que cumpla con lo solicitado en las bases para
cada profesional

Se confirma parcialmente, para acreditar la experiencia del plantel profesional clave se aceptará la experiencias
Para acreditar la experiencia del plantel profesional no clave se aceptará la experiencias adquiridas en ejecución y/o
supervisión de obras en general.
Para plantel profesional Clave
convocatoria
Para otro personal (no clave)

En ejecución y/o supervisión de Obras en general
DEL PERU
Consulta: Nro. 90
Solicitamos confirmar que para el cargo de Especialista de Obras de Arte y Drenaje se aceptará la acreditación de
experiencia como ingeniero y/o especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable o la combinación de estos en :
Estructuras y/o Obras de Arte y/o Drenaje y/o Puentes y/o Producción de Estructuras o la combinación de estos en obras
similares.

y no clave.
DEL PERU
Consulta: Nro. 91
Solicitamos confirmar que para el cargo de Ingeniero de Producción se aceptará acreditar experiencia como ingeniero y/o
especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable o la combinación de estos en : producción y/o campo y/o residente de
obra y/o jefe de obra y/ frente y/o sector, supervisor de obra y/o residente.

y no clave.
DEL PERU
Consulta: Nro. 92
Solicitamos confirmar que también se aceptará la carta de linea de crédito con monto en dolares, siempre y cuando el
monto en soles de acuerdo al tipo de cambio de la SBS sea igual o superior al requerido en las bases.



DEL PERU
Consulta: Nro. 93
En el caso de ubicar alcantarillas nuevas donde las descargas afecten áreas de cultivo y se tenga oposición por parte de
los propietarios en su ejecución, Confirmar que la Entidad se encargará de negociar las zonas de descarga?
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Vol.II Literal: Estructura Página: 006

La obra debe ejecutarse conforme a Expediente Técnico, cualquier situación que se presente durante el desarrollo de la
obra, deberá ser consultada a la Supervisión de Obra.
null
DEL PERU
Consulta: Nro. 94
Solicitamos indicar los costos por derecho de uso de canteras, los cuales se pueden pagar a los propietarios.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Vol. 2 Literal: Suelos Página: 61

Los costos por compensación de uso temporal de terrenos de canteras de cerro como los de extracción de materiales de
canteras de río se encuentran especificados en el ítem 10.10 Programa de Inversiones, cuadro N° 10 Presupuesto
del Plan de Manejo Ambiental del EIA-sd (Vol. N°08)
null
DEL PERU
Consulta: Nro. 95
Confirmar que para acreditar la condición "carpeta asfáltica en caliente", se aceptará como equivalente el siguiente
término: "pavimento asfaltado en caliente"
Especifico

Se confirma. Se considerará como término equivalente a "carpeta asfáltica en caliente" al siguiente:
- Pavimento asfaltado en caliente.
- Pavimento asfaltado en caliente.

DEL PERU
Consulta: Nro. 96
experiencia acreditada para el personal clave, bastará que en el certificado y/o constancia de trabajo y/o otro documento
que acredite su experiencia, indique que la obra acreditada para el profesional fue ejecutada fuera del ámbito urbano.


Se confirma, para la experiencia del personal clave, para acreditar la condición de "no se admitirá experiencia en obras
viales urbanas" bastará que en la Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el
plantel profesional clave, indique que la obra acreditada para el profesional fue ejecutada fuera del ámbito urbano.

null
DEL PERU
Consulta: Nro. 97
Confirmar que PROVIAS NACIONAL será el responsable de resolver todas las interferencias identificadas en el
estudio por el consultor y las interferencias identificadas en la etapa de ejecución misma, para la correcta ejecución de
la Obra.
Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: Vol.II.1.1 Literal: Interfenci Página: 100

Las interferencias están identificadas en el Expediente Técnico: Volumen N°11 Informe de Interferencias.
La reubicación de las interferencias eléctricas están a cargo de la Entidad.
Las interferencias correspondientes a los Canales de Riego, que serán afectados por la intervención del proyecto, tanto su
demolición como su reposición están consideradas en el Presupuesto de Obra Referencial.
Lo referente al PACRI está a cargo de la Entidad.
null
DEL PERU
Consulta: Nro. 98
En la planilla del presupuesto existen dos descripciones diferentes para el Item 610.D1: CONCRETO CLASE D (f'c=210
kg/cm2) BAJO AGUA y 610.D1 : CONCRETO CLASE D1 (f'c=210 kg/cm2) BAJO AGUA, solicitamos indicar cual de las
dos descripciones es la correcta.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Vol. VI Literal: Presupuest Página: 177

Ambas partidas son correctas, en la Especificación Técnica (folio 290 del Volumen N°05- Especificaciones Técnicas)
menciona la colocación del concreto bajo agua.
null
DEL PERU
Consulta: Nro. 99
El expediente indica la reposición de 206 alcantarillas entre las cuales se tienen AMC y TMC, si durante el proceso
constructivo se encuentran suelos inadecuados, con exceso de humedad y filtraciones de agua, donde no se pueda
consolidar y conformar una cama de apoyo estable para la estructura, los costos de estabilización serán considerados
como adicionales
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Vol. II Literal: Estructura Página: 006

null
DEL PERU
Consulta: Nro. 100

En el hipotetico caso que las condiciones del estudio de canteras no satisfagan los requerimientos de potencia y
disponibilidad de estas, se generaría un incremento significativo en los metrados de la distancia de transporte, al respecto
se solicita: 1.- Confirmar si la Entidad será responsable de tramitar y
aprobar las nuevas canteras.
2.- Confirmar si los mayores metrados de transporte serán reconocidos.
3.- Confirmar si los retrasos por disponibilidad de canteras y por falta de potencia serán reconocidos en costo y
ampliación de plazo.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Vol.2 Literal: suelos Página: 061
Especifico

null
DEL PERU
Consulta: Nro. 101

experiencia acreditada por el Postor, bastará con acreditar con un documento formal emitido por el propietario de la obra
(acta de recepción y/o certificado de finalización de obra y/o constancias u otro) en la que indique que la obra fue
ejecutada fuera del ámbito urbano.

Se confirma. Para la experiencia del postor, para acreditar la condición de "no se admitirá experiencia en obras viales
urbanas" bastará que en la "copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra
documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su
ejecución", indique que la obra fue ejecutada fuera del ámbito urbano.
null
DEL PERU
Consulta: Nro. 102

Confirmar la libre disponibilidad de los terrenos destinados a canteras para la obtención de agregados para concreto,
base, sub base, asfalto, TSB.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Vol. 2 Literal: Suelos Página: 61
Especifico

sido considerados en el presupuesto de obra referencial.
null
DEL PERU
Consulta: Nro. 103

Confirmar que los accesos a las canteras son de libre disponibilidad y que no existirán pagos por Servidumbre de Paso.
En caso se deban atravesar terrenos propiedad de terceros y de surgir algún abono dinerario que al Contratista se le
exigiera realizar, este monto será asumido por la Entidad
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Vol.II.1.1 Literal: Costos Página: 72

Los accesos a las canteras contemplados en el estudio definitivo son de libre disponibilidad.
null
DEL PERU
Consulta: Nro. 104

La partida de Mantenimiento de Transito y seguridad Vial es global y ofertada para el plazo previsto en el Expediente
técnico, de existir ampliaciones de Plazo aprobadas, confirmar que este monto se tendrá que tratar como adicional
proporcional al tiempo ampliado.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Vol.II.1.1 Literal: E.Trafico Página: 003

No se confirma, en su oportunidad la ampliaciones de plazo serán revisadas por la supervisión de manera particular por
cada caso que se presente.
null
DEL PERU
Consulta: Nro. 105

Confirmar que PROVIAS NACIONAL es el responsable para la obtención de todos los permisos ambientales normados
para el inicio de la construcción.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Vol.II.1.1 Literal: EIA Página: 74
Especifico

PROVIAS NACIONAL es responsable de obtener los permisos ambientales, los cuales son aquellos que forman parte del
Expediente Técnico, de tener que obtenerse otro permiso ambiental este será gestionado por el Contratista con apoyo de
la Supervisión.
Generales Variables del Presupuesto de Obra Referencial.
null
DEL PERU
Consulta: Nro. 106

En las bases se señala lo siguiente: "En el supuesto de que la reducción de prestaciones genere la reducción del plazo
de ejecución contractual, los menores gastos generales se deducen de la liquidación final", solicitamos nos confirmen que
esta reducción se dará siempre y cuando el plazo reducido mas el plazo ampliado, sea menor a 540 días, pues el plazo
para el cual se ha calculado el gasto general determinado en el valor referencial.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.15.3 Literal: Página: 29


No se confirma,se requiere contar con mayor antecentes para el caso planteado, sin perjuicio a ello en caso que una
reducción de prestaciones genere la reducción del plazo de ejecución contractual se actuará conforme a lo indicado en el
numeral 199.6 del artículo 199° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.
null
DEL PERU
Consulta: Nro. 107

De acuerdo a lo señalado en las bases " El reconocimiento de costos y gastos, en caso de ampliación de plazo, se norma
conforme a los dispuesto en los artículo 199° y 200° del Reglamento", sin embargo en las bases también se señala i) los
costos directos, no incluye maquinaria y mano de obra paralizada, ni materiales no usados. se consulta: ¿Qué costos
directos se reconocerán al contratista cuando se otorguen las ampliaciones de plazo?, se debe tener en cuenta que los
únicos costos directos que existen son: Maquinaria, Mano de Obra y Materiales y es sabido que cuando existen demoras
en la ejecución o paralizaciones no se utiliza ningún material, es decir en cuando se amplié el plazo no existiría
reconocimiento de costos directos, como lo señala el artículo 199 del Reglamento.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.1.1.15.3 Literal: Página: 29


Se aclara que se reconocerá los costos directos que se encuentren debidamente acreditados y forman parte de aquellos
conceptos que integren la estructura de costos de la oferta económica del contratista. Los costos directos que se
reconocerá, no incluye maquinaria y mano de obra paralizada, ni materiales no usados.
null
DEL PERU
Consulta: Nro. 108

Solicitamos confirmar que para acreditar la condición : "carpeta asfaltica en caliente" en la experiencia acreditada para el
personal clave, bastará que en los certificados y/o constancias de trabajo indique que la obra fue ejecutada con dicha
condición.

Se confirma, para la experiencia del personal clave, para acreditar la condición de "carpeta asfáltica en caliente" bastara
que en la Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional
clave, indique dicha condición.
null
DEL PERU
Consulta: Nro. 109

En el presupuesto elaborado por el consultor solo ha tomado en cuenta el "Pago por derecho de extracción de materiales
de cantera de rio" y no ha considerado el pago que se tiene que hacer por obtención de material agregado de cerro,
cuyos propietarios exigirán en su momento se les retribuya un pago por extracción de material de su propiedad.
Solicitamos se considerare dicho costo en el Presupuesto.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Vol. VI Literal: Presupuest Página: 176

El presupuesto del Plan de Manejo Ambiental contempla el pago por derecho de extracción de materiales de cantera
de río y de uso temporal de terrenos de canteras de cerro. Cabe indicar que mediante D.S N°037-96-EM se estableció
que no corresponde realizar pago por extracción en las canteras de cerro.
Por lo anterior, no procede atender a lo solicitado.

null
DEL PERU
Consulta: Nro. 110

Se señala en las bases que, de acuerdo a lo señalado en el articulo 146 del Reglamento la entidad es la responsable de
tramitar las licencias, permisos, autorizaciones, servidumbres y similares para la ejecución, sin embargo señala también
también que: "siendo que, la responsabilidad del contratista se entenderá limitada, únicamente a la tramitación de los
permisos y licencias, en tal sentido consultamos, ¿a qué tipo de permisos se refieren las bases, dado que para la solicitud
de los permisos se requiere la participación del propietario de la obra y se requiere hacer pagos? - Confirmar que estos
permisos sólo serán aquellos que estén al alcance del Contratista.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.1.1.17.4 Literal: Página: 30


No se confirma, el Contratista deberá tramitar los permisos y licencias necesarias para la ejecución de la obra, como por
ejemplo: el Contratista, con apoyo de la Supervisión, deberá tramitar la autorización ante la Autoridad Nacional del Agua,
debido que esta se otorga a nombre de quien hará uso del mismo (para este caso la empresa que ejecutará la obra) y se
debe precisar la fecha de utilización.
null
DEL PERU
Consulta: Nro. 111

En las Bases se señala que: En el supuesto de ampliaciones de plazo por adicionales de obra o mayores metrados, se
pagar á los mayores costos directos y mayores gastos generales variables que correspondan según lo indicado en la
presente clausula, consultamos ¿a qué costos directos se refieren las bases, si los costos directos forman parte del
expediente adicional y la ampliación de plazo es el plazo necesario para ejecutar el adicional?
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.15.3 Literal: Página: 29


Para lo previsto en el Artículo 197. Causales de ampliación de plazo, será de aplicación lo regulado en el Artículo 199.
Efectos de la modificación del plazo contractual (RLCE).
null
DEL PERU
Consulta: Nro. 112

Solicitamos confirmar que para el cargo de Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional (personal no clave),
se aceptará a profesionales de cualquier carrera profesional universitaria, siempre y cuando cumpla con la experiencia
solicitada.

No se confirma, debido que no cualquier formación académica puede desempeñar labores de Especialista de Seguridad
en Obra y Salud Ocupacional. Además que la formación académica propuesta es genérica y no se puede determinar si
tiene similitud con lo requerido en el procedimiento de selección.
null
DEL PERU
Consulta: Nro. 113

Solicitamos confirmar que para el cargo de Especialista en Impacto Ambiental (personal no clave), se aceptará a
profesionales de cualquier carrera profesional universitaria, siempre y cuando cumpla con la experiencia
solicitada.
Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 3.1.2 Literal: b Página: 42


No se confirma, debido que no cualquier formación académica puede desempeñar labores de Especialista de en Impacto
Ambiental. Además que la formación académica propuesta es genérica y no puede determinar si tiene similitud con lo
requerido en el procedimiento de selección.
null
Nombre o Razón social : CMO GROUP S.A. Hora de envío : 11:44:17

Las Bases señalan que en caso el contratista no contará con todos los Recursos (personal y equipo) ofertados para la
ejecución de la obra se aplicará una penalidad equivalente al 5% de la Valorización (antes de reajustes y amortizaciones)
del mes en el que se detecta. En tal sentido, observamos que, se debe precisar que esta penalidad se aplicará en caso el
contratista no cumpla con el cronograma de participación de personal propuesto.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1.2 Página: 45
Art. IV inciso 1.15) Principio de predictibilidad o confianza legítima de la Ley de Procedimiento Ad
Se precisa que se se aplicará dicha penalidad teniendo en cuenta el cronograma de participación del personal propuesto
y utilización de equipos.
null
Consulta: Nro. 115

Respecto al Ingeniero de Producción, se solicita que adicionalmente a lo señalado en las bases sea admitido los cargos
adquiridos como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe o Responsable o la combinación de estos en/de:
¿ Asistente de Residente de Obra

¿ Asistente de Producción
¿ Ingeniero de obra
¿ Asistente supervsior
¿ Asistente de supervisión
¿ Asistente de supervisor de obra
¿ Asistente de residente
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: A.3 Página: 60

No se acepta lo propuesto por el participante, debido que lo propuesto no satisface la necesidad de la Entidad; se requiere
que el personal cuente con la experiencia en: i) actividades vinculadas y ii) responsabilidades vinculadas al cargo a asumir
en la ejecución de la obra .
null

Con respecto a las actividades solicitadas para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, para este caso la
actividad: 6. Transporte de material excedente y/o granular > a 1 km; solicitamos que también sea válido para acreditar
esta actividad los siguientes términos ¿TRANSPORTE DE SUELO SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE
SUBRASANTE (MATERIAL DE CANTERA PARA D>1 KM) y/o TRANSPORTE DE SUBBASE (MATERIAL DE CANTERA
D>1KM) y/o TRANSPORTE DE BASE (MATERIAL DE CANTERA D>1 KM) y/o TRANSPORTE DE MATERIAL
FILTRANTE (MATERIAL DE CANTERA PARA D>1 KM) y/o TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE
RODADURA (TRANSPORTE DE CONCRETO PARA D>1 KM)¿, ya que en otros países los términos no necesariamente
son iguales a los solicitados, si no que se usan otras terminologías pero que son idénticas o parecidas a los solicitadas en
el punto 6; es por ello que en aras de fomentar una mayor participación de postores, pedimos acoger nuestra observación
e incluir como términos similares lo solicitado.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Cap III Literal: B. Página: 61
Especifico
Artículo 2 ¿ Principios que rigen las contrataciones.
Se acepta lo propuesto por el participante. Se aceptarán los siguientes términos como equivalentes a las actividades
solicitadas:
Para Transporte de material excedente y/o granular > a 1 km:

- Transporte de suelo seleccionado para mejoramiento de la Sub rasante (Material de cantera para D>1Km) y/o
- Transporte de Sub Base (Material de cantera D>1KM) y/o
- Transporte de Base (Material de cantera D>1 KM) y/o
- Transporte de material filtrante (Material de cantera para D>1 KM) y/o
- Transporte de material para capa de rodadura (Transporte de concreto para D>1 KM)
Para Transporte de material excedente y/o granular > a 1 km se aceptarán las siguientes actividades como equivalentes:
- Transporte de suelo seleccionado para mejoramiento de la Sub rasante (Material de cantera para D>1Km) y/o
- Transporte de Sub Base (Material de cantera D>1KM) y/o
- Transporte de Base (Material de cantera D>1 KM) y/o
- Transporte de material filtrante (Material de cantera para D>1 KM) y/o
- Transporte de material para capa de rodadura (Transporte de concreto para D>1 KM)

actividad: 7. Protección Ambiental o Acondicionamiento de depósito de material excedente, solicitamos que también sea
válido para acreditar esta actividad los siguientes términos ¿REPOSICION DE FLORA y/o REFORESTACION DE
TERRAZAS Y TALUDES¿, ya que en otros países los términos no necesariamente son iguales a los solicitados, si no que
se usan otras terminologías pero que son idénticas o parecidas a los solicitadas en el punto 6; es por ello que en aras de
fomentar una mayor participación de postores, pedimos acoger nuestra observación e incluir como términos similares lo
solicitado.
Especifico
solicitadas:
Para Protección Ambiental o Acondicionamiento de depósito de material excedente:

- Reposición de Flora.
- Reforestación de Terrazas y Taludes.
Para Protección Ambiental o Acondicionamiento de depósito de material excedente se aceptarán las siguientes
actividades como equivalentes:
- Reposición de Flora.
- Reforestación de Terrazas y Taludes.
Consulta: Nro. 118

Respecto al Ingeniero responsable de topografía, se solicita:
-Topografía, Explanaciones, Trazo, Diseño Vial, Seguridad Vial, Señalizacion, Replanteo, Topografía de campo,
Topografía del tramo o la combinación de estos.
En obras similares al objeto que se computa desde la colegiatura.
Al respecto, debe precisarse que si un profesional presenta experiencia como Ingeniero y/o Especialista y/o supervisor
y/o jefe y/o responsable o combinación de estos sólo como:
¿ Señalización ó
¿ Seguridad Vial
No sería válido si no está acompañado de la actividad inherente a su cargo a laborar, toda vez que esos cargos
independientes, no demostraría que el profesional realizó actividades de topografía
Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: Cap III Literal: A.3 Página: 60

Se confirma. Se precisará que los cargos de "señalización" o "seguridad vial" no serán válidos si no está acompañado de
la actividad inherente a su cargo a laborar, toda vez que esos cargos independientes, no demostraría que el profesional
realizó actividades de topografía.
Respecto al Ingeniero responsable de topografía:
Los cargos de "señalización" o "seguridad vial" no serán válidos si no está acompañado de la actividad inherente a
su cargo a laborar, toda vez que esos cargos independientes, no demostraría que el profesional realizó actividades
de topografía

actividad: 1. Excavación y/o corte en material suelto y/o roca suelta y/o roca fija o la combinación de estos; solicitamos
que también sea válido para acreditar esta actividad los siguientes términos ¿EXCAVACION EN SUELO y/o
EXCAVACION EN EXPLANACIONES¿, ya que en otros países los términos no necesariamente son iguales a los
solicitados, si no que se usan otras terminologías pero que son idénticas o parecidas a los solicitadas en el punto 1; es
por ello que en aras de fomentar una mayor participación de postores, pedimos acoger nuestra observación e incluir
como términos similares lo solicitado.
Especifico
solicitadas:
Para Excavación y/o corte en material suelto y/o roca suelta y/o roca fija o la combinación de estos:
- Excavación en suelo y/o
- Excavación en explanaciones.
Para Excavación y/o corte en material suelto y/o roca suelta y/o roca fija o la combinación de estos se aceptarán las
- Excavación en suelo y/o
- Excavación en explanaciones.
Consulta: Nro. 120

Respecto al Especialista de Jefe de Oficina Ingeniería (Planeamiento y Costos), se solicita que adicionalmente a lo
señalado en las bases sea admitido loas cargos como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe o Responsable o
la combinación de estos en/de:
¿ liquidaciones de obra.
¿ Oficina de Ingeniería
¿ Oficina Técnica
¿ Liquidación de Obra
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Cap III Literal: A.3 Página: 60
Especifico

Se aceptará los cargos de Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe o Responsable o la combinación de estos
en/de: Oficina Técnica, los demás cargos (Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe o Responsable o la
combinación de estos en/de: Liquidaciones de obra, oficina de ingeniería, liquidación de obra) propuestos por el
participante se encuentran dentro de lo contemplado en las bases.
En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente
...y/o oficina técnica o la combinación de estos.


Con relación a la experiencia del Postor en la Especialidad, solicitamos confirmar:
1. Para obras cuyo alcance del contrato sea ¿REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO¿, solicitamos confirmar que solo
será considerado los montos de REHABILITACION debidamente sustentado, ya que los trabajos de mantenimiento se
realizan una vez terminadas las obras de rehabilitación.
De ser negativa la respuesta, debemos indicar que cuando una empresa nacional o extranjera tramita su Registro
Nacional de Proveedores ante el OSCE para ser participante, postor y contratista con el Estado Peruano, la capacidad
máxima de contratación está determinada por la ponderación del capital y las obras ejecutadas; queremos hacer hincapié
a las obras ejecutadas, es decir, al momento que la empresa presenta ante el OSCE este tipo de obras
¿REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO¿, este organismo acepta y considera el objeto de este contrato para así otorgar
capacidad de contratación considerando únicamente los trabajos de Rehabilitación; en este orden de ideas él no
considerar estas obras de Rehabilitación en el alcance de un contrato en donde se ejecutaron trabajos de Rehabilitación y
Mantenimiento, estarían restringiendo la participación de postores tomando un criterio equivocado, por lo que solicitamos
acoger nuestra observación, ya que el OSCE ha considerado este tipo de obras para otorgar capacidad de libre
contratación sustentando este tipo de obras.
2. Confirmar que para la ejecución de obras viales en carreteras cuya superficie de rodadura sea en carpeta asfáltica en
caliente; es decir para el termino carpeta asfáltica en caliente, se acepte como términos similares ¿Losa de Hormigón
Asfáltico en Caliente¿, ya que el hormigón asfáltico en términos internacionales también es conocido como hormigón
bituminoso, mezcla asfáltica, concreto bituminoso o agregado asfáltico; para este caso el termino similar es hormigón
asfáltico en caliente, por lo que solicitamos acoger y considerar este término como similar.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: Cap III Literal: B Página: 52

Articulo N° 2 de la Ley de Contrataciones del Estado - Principios que rigen las Contrataciones.
1. Para la experiencia del postor en la especialidad, se aceptará que el alcance del contrato sea Rehabilitación y
Mantenimiento siempre que se trate de una obra y no de un servicio y solo se considerará el monto de Rehabilitación
debidamente sustentado.
2. Se confirma. Se considerarán como términos equivalentes a "carpeta asfáltica en caliente" a los siguientes:
- Losa de Hormigón Asfáltico en Caliente.
1. Ninguna.
2. Para el término "carpeta asfáltica en caliente", se aceptará como equivalente los siguientes términos
- Losa de Hormigón Asfáltico en Caliente.

Consulta: Nro. 122

Respecto al Especialista de Obras de arte y Drenaje, se solicita que adicionalmente a lo señalado en las bases sea
admitido los cargos adquiridos como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe o Responsable o la combinación
de estos en/de:
¿ Supervisor de Puentes
¿ Residente de Puentes
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: Cap III Literal: A.3 Página: 61

No se acepta lo propuesto por el participante, debido que las actividades desempeñadas por el supervisor de puentes y
residente de puentes no son equivalentes a las realizadas por el Especialista de Obras de arte y Drenaje.

null
Consulta: Nro. 123

Se consulta respecto al profesional que no demuestre literalmente con alguno de los cargos solicitados en el cuadro de
requisitos del profesional clave y no clave; que si para validar su cargo, se podrá adjuntar como documentación adicional:
bases y/o términos de Referencia y/o Expediente técnico y/o informes y/o Resoluciones y/o valorizaciones, que indiquen
que realizó algunos de los cargos propuestos o puesto requerido.

Se aceptará documentación complementaria si es que el postor lo cree conveniente para complementar los documentos
solicitados para acreditar al personal.
null
Consulta: Nro. 124

En las bases en el capitulo III, en el ítem 3.1.2 b) Del plantel profesional, el cuadro establece:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Cantidad / Cargo / Profesión / Experiencia / Actividades, laborales y/o funciones a realizar
Para tener más claro la apreciación indicada lineas arriba, confirmar en el mismo orden que se refiere a:

Cantidad / Cargo y/o Puesto / Profesión / Experiencia y Cargos / Actividades laborales y/o funciones a realizar
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: Cap III Literal: 3.1.2 Página: 41

Se confirma. Cantidad / Cargo / Profesión / Experiencia / Actividades, laborales y/o funciones a realizar se refiere a
Cantidad / Cargo y/o Puesto / Profesión / Experiencia y Cargos / Actividades laborales y/o funciones a realizar.

null
Consulta: Nro. 125

Con respecto a la indicación:
No se admitirá experiencia en obras viales urbanas. Debe entenderse que esta condición implica que no serán aceptadas
infraestructuras viales tales como avenidas y/o arterias y/o calles y/o jirones y/o alamedas y/o vías dentro de
urbanizaciones y/o poblados y/o infraestructura vial a nivel de concreto hidráulico dentro de una ciudad o centro poblado
urbano".
Solicitamos confirmar tanto para la experiencia del postor en la especialidad y experiencia de profesionales, que cuando
se acredite su experiencia en ¿CARRETERAS¿, se entenderá que no son obras viales urbanas; pedimos confirmar.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: B. Página: 61

No se confirma. Debido que según la definición de carreteras (Camino para el tránsito de vehículos motorizados de por lo
menos dos ejes, cuyas características geométricas, tales como: pendiente longitudinal, pendiente transversal, sección
transversal, superficie de rodadura y demás elementos de la misma) no demuestra que se trate de una obra fuera del
ámbito urbano.
null
Consulta: Nro. 126

De acuerdo a lo señalado en la pág 44:
¿¿ Se precisa que el participante debe tener en cuenta que ¿las constancias y/o certificados y documentos que acrediten
la experiencia del personal deben ser emitidas por aquel órgano por aquel que tenga competencia para ello dentro de la
organización interna de la Entidad Pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se
demostrará fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo señala la Opinión N° 105-2015/DTN. Hecho que en la
verificación posterior puede ser corroborado por la Entidad.
Al respecto, para tener claro y preciso que la documentación solicitada en el Capítulo III, en relación a las constancias y/o
certificados emitidos a los profesionales, se solicita:
a) Puedan ser emitidos por el Consorcio o por una de la Empresas que conformaron el Consorcio, de acuerdo a distintos
pronunciamientos tales como N° 121-2012/DSU y N° 195-2012/DSU, donde el OSCE indica:
¿¿¿.En ese sentido, al integrar las Bases deberá tener en cuenta que: ¿Resulta necesario señalar que el contrato de
consorcio es un contrato asociativo temporal con fines particulares, el cual se encuentra formado por dos (2) o más
personas; en tal sentido, dada la temporalidad de los contratos de consorcio resulta excesivo que únicamente se acepte
que el certificado se encuentre suscrito por el representante legal del consorcio, siendo válido también que el certificado
sea firmado por el representante legal de una de las empresas que formaron parte del consorcio, siempre que dicho
profesional haya pertenecido al plantel de dicha empresa¿.
b) Confirmar, que complementando lo consultado en el ítem a), adicionalmente a que los certificados pueden ser emitidos
por Representante Legal de una empresa o de un consorcio, también podrán ser emitidos por el empleador o
empleadores ya sea atreves de sus respectivas oficinas de administración, recursos humanos o cualquier otra que tenga
competencia para ello, tal como está detallado en las bases (pag 44).

Se confirma, bajo las siguientes condiciones:
a) Será valido también que el certificado sea firmado por el representante legal de una de las empresas que formaron
parte del consorcio, siempre que dicho profesional haya pertenecido al plantel de dicha empresa
b) Ya se encuentra definido en las bases que será válido aquellos documentos emitidos por el empleador o empleadores
ya sea a través de sus respectivas oficinas de administración, recursos humanos o cualquier otra que tenga competencia
para ello, tal como está detallado en las bases
null
Consulta: Nro. 127

Se solicita confirmar:
a) Que para los profesionales Claves del capítulo III b) Del Plantel Profesional y A3, será válido presentar experiencia en
ejecución y/o supervisión de obra similar al objeto de la convocatoria.
-Ingeniero Residente de obra
-Jefe de Oficina Ingeniería (Planeamiento y Costos)
-Ingeniero responsable de topografía
-Ingeniero de Producción
-Especialista de Suelos y Pavimentos
-Especialista en Obras de Arte y Drenaje
-Ingeniero Responsable de Control de Calidad
b) Que para los Profesionales No Claves del capítulo III b) Del Plantel Profesional será válido presentar experiencia en
ejecución y/o supervisión de obra en general.
- Especialista en Impacto Ambiental
-Especialista de Seguridad en obra y Salud Ocupacional

y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria y para la experiencia de los profesionales no clave se
aceptará la experiencias adquiridas en ejecución y/o supervisión de obras en general.
a) Se aceptará la experiencia del personal clave acreditada en ejecución y/o supervisión de Obras similares al objeto de la
convocatoria.
b) Se aceptará la experiencia del personal no clave acreditada en ejecución y/o supervisión de Obras en general.
Consulta: Nro. 128

Confirmar que, en situaciones producidas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado, la ausencia del
personal del contratista de obra supera la duración máxima de siete (07) días calendario, NO será considerado como
incumplimiento Contractual.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1.1.10 Página: 27

Se confirma, en situaciones producidas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado, la ausencia del
personal del contratista de obra que supera la duración máxima de siete (07) días calendario, no será considerado como
incumplimiento contractual. Sin Embargo, si la ausencia del personal de obra supera los quince (15) días calendario, este
debe ser reemplazado.
En situaciones producidas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado, la ausencia del personal del
contratista de obra que supera la duración máxima de siete (07) días calendario, no será considerado como
incumplimiento contractual. Sin Embargo, si la ausencia del personal de obra supera los quince (15) días calendario,
este debe ser reemplazado.
Consulta: Nro. 129

Confirmar que será retirada del Seguro de todo Riesgo de Construcción (CAR), la Cobertura que corresponde a ¿Error
y/o riesgo de Diseño¿, ya que diseño es responsabilidad directa del Consultor y no del Contratista.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Cap III Literal: 3.1.1.20.1 Página: 32
Especifico

No se confirma, debido que la cobertura de la póliza CAR corresponde a lo que requiere el área usuaria y de acuerdo a lo
establecido en el Estudio Definitivo.
null

En el caso de las penalidades distintas a la penalidad en mora, se observa la necesidad de consignar plazo para la
presentación de descargos, y para emisión de respuesta sobre la aplicación de la mismas, en aras del debido
procedimiento, a fin de cumplir con el requisito de objetivas de acuerdo con el artículo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Se acepta lo propuesto por el participante, se indicará el plazo para presentación de descargos, y para emisión de
respuesta sobre la aplicación de otras penalidades.
El Contratista luego de recibido el informe correspondiente respecto a la penalidad a aplicar, tendrá tres (03) días hábiles
para presentar su descargo o respuesta.
Consulta: Nro. 131

Asimismo, las Bases señalan que el Contratista debe presentar de forma mensual la programación de salida de su
personal y cualquier modificación. Al respecto, solicitamos se precise que este registro refiere únicamente a profesionales
claves.

No se confirma, este registro contempla a todo el personal indicado en inciso b) del numeral 3.2.1 Consideraciones
específicas del Requerimiento de Obra.
null
Consulta: Nro. 132

Se establece que la Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y
similares para la ejecución de la obra, conforme a lo previsto en el artículo 146º del Reglamento. Se solicita confirmar que
Entidad es responsable del trámite y pago (de corresponder) de la obtención de licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre y similares para la ejecución de la obra.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: Cap III Literal: 3.1.1.17.4 Página: 30

Se confirma que la entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y
similares para ejecución de la obra conforme a lo indicado en el artículo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
Sin perjuicio de lo señalado el Contratista, con apoyo de la Supervisión, deberá tramitar la autorización de uso de las
fuentes de agua ante la Autoridad Local del Agua, debido que esta se otorga a nombre de quien y cuando se hará uso del
agua, para este caso la empresa que ejecutará la obra.
null
Consulta: Nro. 133

Respecto al Expediente Técnico e información complementaria del expediente técnico, se señala que el Informe de
verificación de la viabilidad del Proyecto (Informe Técnico N° 965-2015-MTC/09.02) es del año 2015, consultamos si se
ha emitido un Informe con fecha actualizada, ello, en relación a los principios de vigencia tecnológica y sostenibilidad
ambiental y social recogido en el artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 23

Con Memorándum N°004-2019-MTC/20.22 del 10-01-2019 (documento referido en la R.D. N°035-2019-MTC/20 DEL 18-
01-2019 que aprobó la Actualización del Presupuesto de Obra a precios de Octubre-2018), la Dirección de
Infraestructura de Provias Nacional comunicó que ha procedido al registro de la Actualización del Costo de Obra,
en el Banco de Inversiones del PIP Mejoramiento de la Carretera Chuquicara-Puente Quiroz-Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, con Código Único de Inversiones N° 2078363.
null
Consulta: Nro. 134

Se consigna ¿no se podrá suscribir Contrato por responsabilidad del Contratista, si es que no cuenta con el V°B° de la
Entidad¿; no obstante, no se precisa el tiempo máximo que tiene la Entidad para emitir pronunciamiento sobre el mismo.
En ese sentido, consultamos cuál es el plazo máximo con el que cuenta la entidad para dar su V°B°.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1.1.4.2 Página: 25

Respecto a lo consultado, habiendo sido observado la documentación presentada por el postor ganador y éste a su vez
una vez haya presentado la documentación "levantadas las observaciones", la entidad cuenta con un plazo máximo de
dos (2) días hábiles para la suscripción del contrato, dicho plazo incluye la revisión de la documentación recibida y su
correspondiente V° B°, salvo que el postor ganador no haya levando las observaciones, en este caso no procederá la
firma de contrato por responsabilidad del contratista.
null
CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. Hora de envío : 16:02:56
Consulta: Nro. 135

Se solicita que para acreditar las calificaciones del plantel profesional clave del Ingeniero responsable de Control de
Calidad también se acepte la profesión de,
- Ingeniero Industrial.
General

No se acepta lo propuesto por el participante, debido que el cargo de Ingeniero responsable de Control de Calidad es
el responsable de los trabajos de control de calidad de una obra civil, debe contar con conocimiento en Obras civiles y
la formación académica de Ingeniero Industrial no satisface lo requerido.
null
Consulta: Nro. 136

Sírvase confirmar cuál será la antigüedad máxima de emisión de la Carta de referencia bancaria a la fecha de
presentación.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.2 Literal: c Página: 63
Especifico


Consulta: Nro. 137

Se solicita que para acreditar las calificaciones del plantel profesional clave del Ingeniero responsable de Topografía
también se acepte la profesión de,
- Ingeniero Topógrafo y Agrimensor.
Especifico

Se acepta lo propuesto por el participante, se aceptará la formación académica de Ingeniero Topógrafo y Agrimensor para
el cargo de Ingeniero Responsable de Topografía, debido que es afín al cargo.
Para acreditar la formación académica del INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFÍA también se aceptará la
profesión de:
- Ingeniero Topógrafo y Agrimensor.

Observación
Favor de revisar la descripción del siguiente equipamiento, ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14 MOTOR ELÉCTRICO 15
HP, ya que aparenta tener un error en su descripción al no especificar unidades en una de sus medidas.

Existe en el mercado zarandas vibratorias con las características mencionadas; La fuente de información de la Revistas
de Ingeniería Costos que circula a nivel nacional, señala el alquiler del equipo de la zaranda vibratoria con la descripción
de 4" x 6" x14, Potencia M.E. 15 HP ( se adjunta cotización de la Revista Costos).
Se adjunta Cotización
Consulta: Nro. 139

Se solicita confirmar que serán válidas las cartas de compromiso de alquiler en los formatos que maneje la empresa que
brinda el servicio de alquiler.
Especifico

En las bases no se ha indicado un modelo o formato de carta de compromiso de alquiler, en ese sentido se aceptará para
acreditar el equipamiento estratégico, copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento
estratégico, conforme a lo indicado en las bases del procedimiento de selección.

null
Consulta: Nro. 140

Se solicita que para acreditar la experiencia del Ingeniero Residente de Obra también se acepte los cargos en,
- Residente de Mejoramiento y/o Conservación
- Ingeniero y/o Especialista de Producción.
- Ingeniero y/o Especialista en Suelos y/o Pavimentos.
- Ingeniero y/o Especialista de Calidad.
- Ingeniero y/o Especialista y/o Responsable de Administrador de Contrato
Especifico

Para el Ingeniero Residente de Obras, solo se aceptará el cargo de Residente de Mejoramiento, debido que las funciones
de los demás cargos no equivalentes a las funciones que desarrollo un Ingeniero Residente de Obras.
Experiencia mínima de 02 años como:
- Residente de Mejoramiento.
En obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Consulta: Nro. 141

Sírvase indicar para ser admitido y calificado bastará con la presentación del Anexo N°6 ¿PRECIO DE LA OFERTA¿ no
siendo necesario adjuntar el detalle de gastos generales y análisis de precios unitarios.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 6 Literal: n Página: 83
Anexos

El ANEXO Nº 6 PRECIO DE LA OFERTA, de las bases estándar aprobadas mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD
para la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios en la nota Importante del pie de página
el OSCE ha establecido, entre otros:
". El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino
para el perfeccionamiento del contrato. "
En ese sentido, queda claro que éstos deberán ser presentados para el perfeccionamiento de contrato.
null
Consulta: Nro. 142

Se solicita se acepte los siguientes términos para el MONTO TOTAL de las obras a acreditar como similares en la
Experiencia del Postor en la Especialidad,
- Valor Total del Contrato
- Valor Final Ejecutado
- Costo Actual del Proyecto
- Valor Actual del Proyecto
- Valor Total Ejecutado
- Presupuesto Total
- Importe Total
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.2 Literal: b Página: 62
Especifico

Se acepta lo solicitado. Se aceptarán como términos equivalente a "monto total" a los siguientes términos:
- Presupuesto Total
- Importe Total
- Presupuesto Total
- Importe Total
Consulta: Nro. 143

Sírvase confirmar que para el caso de consorcio bastará con la sola presentación del Anexo N° 3 y Anexo N°4 firmado
por el representante común.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3 y 4 Literal: n Página: 79
Anexos

En los anexos N° 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO y N° 4 DECLARACIÓN
JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA de las bases del presente procedimiento de selección, que han sido
elaborados teniendo en cuenta las bases estándar aprobadas mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD para la
contratación de la ejecución obra, se encuentra establecido en el detalle de la firma:
.......................................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
En ese sentido, queda claro que el Anexo debe contener la firma y los nombres y apellidos del postor (persona natural) o
representante legal (persona jurídica) o representante común (caso de consorcios)
null
Consulta: Nro. 144

Confirmar que se podrán presentar cartas de líneas de crédito en Dólares Americanos, las mismas que podrán ser
convertidas a Soles con el tipo de venta publicado por la SBS a la fecha de emisión.
Especifico


Consulta: Nro. 145

Sírvase indicar para el Anexo N°6 ¿PRECIO DE LA OFERTA¿ para el cálculo de los GASTOS GENERALES, UTILIDAD
e IGV bastará con colocar el monto ofertado sin ser necesario detallar el porcentaje referido al cálculo de cada uno.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: n Página: 83


El Anexo ANEXO Nº 6 PRECIO DE LA OFERTA, de las bases estándar aprobadas mediante Directiva Nº 001-2019-
OSCE/CD para la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios no ha establecido la
obligatoriedad de consignar los porcentajes para el desagregado de los gastos generales variables y los gastos generales
fijos. En ese sentido, los postores deben consignar de manera obligatoria en el Anexo N° 6 de su oferta solo la
información requerida.
null
Consulta: Nro. 146

Sírvase confirmar que para acreditar el producto en la línea de crédito bastará que se indique: (¿) producto de carta
fianza. (¿).
General


Consulta: Nro. 147

Se solicita que para acreditar la experiencia del Ingeniero Residente de Obra también se acepte los cargos en,
- Residente de Mejoramiento Se solicita que para acreditar la experiencia del Jefe de Oficina de Ingeniería (Planeamiento
y Costos) también se acepte los cargos en,
- Ingeniero y/o Especialista en Costos y/o Valorizaciones y/o Metrados.
- Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe de Oficina Técnica.
Especifico

Para el Ingeniero Residente de Obras, se aceptará el cargo de Residente de Mejoramiento.
Cabe indicar que producto de absolución de consultas y con el objetivo de asegurar mayor participación y pluralidad de
postores se ha acogido el reemplazo de "," por y/o en los cargos de Jefe de Oficina de Ingeniería (Planeamiento y costos),
Ingeniero responsable de Topografía, Ingeniero de Producción, Especialista de suelos y pavimentos, Especialista de
Obras de Arte y Drenaje e Ingeniero Responsable de Control de Calidad.
En ese sentido, para el cargo de Jefe de Oficina de Ingeniería (Planeamiento y Costos) se aceptarán los cargos de
Ingeniero y/o Especialista y/oJefe de Oficina Técnica, por otra parte los cargos de Ingeniero y/o Especialista en Costos
y/o Valorizaciones y/o Metrados se encuentran dentro de los cargos propuestos en las bases.
Ingeniero Residente de Obras
- Para acreditar la experiencia del Ingeniero Residente de Obra
()
- Residente de Mejoramiento.
Jefe de Oficina de Ingeniería (Planeamiento y Costos)

( ) y/o oficina técnica o la combinación de estos.

Consulta: Nro. 148

Sírvase confirmar que para el caso de consorcio bastará con la sola presentación del Anexo N° 1 para consorcio, no
siendo necesario agregar en Anexo N° 1 individual de cada empresa.
Anexos

Las bases del presente procedimiento de selección han sido elaborados teniendo en cuenta las bases estándar
aprobadas mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD para la contratación de la ejecución de una obra, en dichas bases
en el Anexo Nº 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR , el OSCE a consignado una nota Importante: que
señala "Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:"
En ese sentido, queda claro que en caso la oferta sea presentada bajo la figura de consorcio deberá incluir el Anexo Nº 1
teniendo en cuenta el Anexo N° 1 de la pagina 48 de las bases primigenias, no siendo necesario la presentación del
Anexo N° 1 por cada consorciado.
null
Consulta: Nro. 149

Se solicita confirmar que para la acreditación del Equipamiento estratégico a presentar para el perfeccionamiento de
contrato, bastara con presentar copia de la carta de Compromiso de Alquiler/Venta del Equipo, firmado por un
representante de ventas y/o similar, de ser diferente favor de especificar.

Se acreditará el equipamiento estratégico con "Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes". Respecto a la firma se precisa que el
documento deberá estar suscrito por el represente de la empresa y/o persona natural que cuente con las facultades.

null
Consulta: Nro. 150

Sírvase indicar para el Anexo N°6 ¿PRECIO DE LA OFERTA¿ los errores tipográficos entiéndase Item, descripción,
Unidad, serán considerados subsanables y no serán causal de No admisión y/o descalificación.
General

Respecto a la subsanacion de ofertas el Comité de Selección en la etapa correspondiente, tendrá en cuenta lo establecido
en el Artículo 60. Subsanación de las ofertas del Reglamento de la Ley de Contrataciones, asi como el análisis efectuado
por el OSCE en la normativa de contratación pública vigente, entre ellos la OPINIÓN Nº 067-2018/DTN.
En ese sentido, analizará cada caso particular y determinará si se enmarca en alguno de los supuestos que amerita
subsanación o dicho "error" altera el contenido esencial de la oferta. No es posible establecer apriori que casos serán
causal de No admisión o descalificación.

null
Consulta: Nro. 151

fianza. (¿).
Especifico


Consulta: Nro. 152

Se solicita que para la definición de obras similares también se acepten las siguientes definiciones,
Servicio de ejecución periódica y/o reciclado y/o recapeo asfáltico y/o Tratamiento Superficial Bicapa, o servicio de
gestión y/o mejoramiento y/o conservación vial por niveles de servicio o la combinación de los términos anteriores de
carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o cualquier tipo de tratamiento superficial fuera del ámbito urbano.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: b Página: 61


No se acepta lo propuesto por el participante, debido que se tratan de servicios y no de obras equivalentes al objeto de
la contratación.
null
Consulta: Nro. 153

Se solicita que para acreditar la experiencia del Especialista de Obras de Arte y Drenaje también se acepte los cargos en,
Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe o la combinación de términos anteriores en/de ...
- Estructuras y de Obras de Arte y Drenaje.
- Obras de Arte y/o Drenaje.
- Puentes y/o Obras de Arte y/o Drenaje.
- Obras de Arte y Drenaje, Puentes y Estructuras.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.2 Literal: a.3 Página: 61


y no clave.
Consulta: Nro. 154

Para acreditar la experiencia del postor con servicios viales de ejecución periódica ejecutados para la Entidad, con una
constancia en la que indique "valorización bruta reajustada" y "monto neto pagado". Confirmar cuál de estos montos es
válido para acreditar el monto facturado.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 61

No se acepta lo propuesto por el participante debido que se requiere que el postor cuente con experiencia en ejecución de
obras y no en ejecución de servicios.
null
Consulta: Nro. 155

Se solicita que para acreditar las calificaciones del plantel profesional clave del Especialista de Suelos y Pavimentos
también se acepte la profesión de,
- Ingeniero en Geología.
- Ingeniero Geólogo.
- Geólogo.
Especifico

Se acoge a excepción de Geólogo. Para el Especialista de Suelos y Pavimentos se aceptarán la formación académica de
Ingeniero en Geología e Ingeniero Geólogo.
Para acreditar la formación académica del Especialista de Suelos y Pavimentos también se aceptará la profesión de:
- Ingeniero en Geología.
- Ingeniero Geólogo.
Consulta: Nro. 156

Sírvase confirmar que para todos los actos del presente proceso de selección entiéndase diligenciar anexos, formatos u
otros documentos el objeto de la convocatoria será el siguiente: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
¿MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA ¿ PUENTE QUIROZ ¿TAUCA ¿ CABANA ¿ HUANDOVAL -
PALLASCA, TRAMO: TAUCA-PALLASCA¿
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: I Página: 13

No se confirma. Deberá consignar el objeto de la convocatoria que es: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ -TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO TAUCA - PALLASCA¨
null
Consulta: Nro. 157

fianza de fiel cumplimiento y/o adelantos. (¿).
Especifico


Consulta: Nro. 158

Se solicita confirmar que en caso un consorcio será válido que la carta compromiso de alquiler y/o comprar y/o venta
podrá ser dirigida a uno de los integrantes del consorcio.
General

Se confirma, conforme a lo indicado en las bases, en el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de
acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

null
Consulta: Nro. 159

Se solicita confirmar que el listado del Equipamiento Estratégico es el definitivo.
Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a.1 Página: 58

El listado del Equipamiento estratégico es el que esta consignado en las bases como estratégico, si producto de las
consultas se realiza alguna modificación en el equipamiento estratégico, este se actualizará en las bases
integradas.

null
Consulta: Nro. 160

Sírvase confirmar si para el Anexo N° 6 ¿PRECIO DE LA OFERTA¿ es causal de No Admisión y/o descalificación el no
colocar la fecha referida al cálculo del valor referencial.
Anexos

Se confirma, no será motivo de no admisión o descalificación el no colocar la fecha referida al calculo del valor referencial.
Sin perjuicio de lo señalado es necesario señalar que las bases del presente procedimiento de selección han sido
contratación de la ejecución de una obra, en dichas bases en el Anexo Nº 6 PRECIO DE LA OFERTA, el OSCE no ha
considerado un espacio en el cual pueda consignarse la fecha de determinación del valor referencial.

null
CONSTRUCCIONES RUBAU S.A., SUCURSAL DEL PERU Hora de envío : 17:23:50
Consulta: Nro. 161

Confirmar que La Entidad será responsable de liberar el derecho de vía de las interferencias existentes, tales como:
ocupación de vías, Líneas eléctricas, Líneas de agua potable, Líneas de aguas servidas, Telefonía y Cable, previo a la
ejecución del Proyecto.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: N.A Literal: N.A Página: N.A

Se confirma, la Entidad será responsable de liberar el derecho de vía, interferencias eléctricas, telefonía y cable en
coordinación con las empresas administradoras de los servicios, asumiendo los costos que deriven de ello.
null
Consulta: Nro. 162

Solicitamos confirmar que para el cargo de Especialista de Suelos y Pavimentos serán válidas las denominaciones de los
siguientes cargos:
- Ingeniero de Suelos y Pavimentos

- Ingeniero en Suelos y Pavimentos
- Ingeniero y/o Especialista en/de Suelos y Pavimentos
- Jefe de Suelos y Pavimentos
Especifico

null
Consulta: Nro. 163

Solicitamos confirmar que para el cargo de Especialista de Obras de Arte y Drenaje serán válidas las denominaciones
de los siguientes cargos:
- Especialista en Obras de Arte y Drenaje

- Ingeniero Especialista en Obras de Arte y Drenaje
- Ingeniero Especialista en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje
- Jefe de Obras de Arte y Drenaje
- Especialista en Estructuras y Obra de Arte
Especifico

null
Consulta: Nro. 164

Entendemos que, al igual que en otras licitaciones del MTC, se aceptará el término ¿autopista¿ o ¿autovía¿ como
equivalentes a ¿carretera¿. Por favor confirmar.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.2 Literal: B Página: 61,
Especifico

Se confirma, se aceptará los términos autopista o autovía como equivalente a carretera.
Se aceptará los términos autopista o autovía como equivalente a carretera.
Consulta: Nro. 165

Solitamos confirmar que se aceptarán las Cartas de Línea de Crédito emitidas por el Institución financiera, en su propio
formato.
Especifico


Consulta: Nro. 166

Solicitamos confirmar que para la suscripción del contrato, no será necesario presentar los contratos apostillados emitidos
en el extranjero, que fueron presentados para acreditar la experiencia del postor.
Especifico

No se confirma, en el numeral 2.3 de la sección específica de las bases del presente procedimiento de selección se tiene
una nota importante que señala:
"De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que
los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los
funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con
que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".
En ese sentido, siendo que existe la posibilidad de que los postores pueden presentar para acreditar experiencia en la
especialidad documentos públicos y/o privados extendidos en el exterior para su validez deberá el postor ganador
presentar la correspondiente legalización consular o Apostilla. Dicho particular se precisará con ocasión de la integración
de las bases.
Respecto a los otros documentos extendidos en el extranjero a ser presentados como requisito para la suscripción
del contrato éstos deben estar acompañados por su correspondiente legalización consular o Apostilla.

Con ocasión de integración de las bases se precisará como requisito a ser presentado por el postor ganador lo siguiente:
s) Documentación con la Apostilla de la Haya o Legalización Consular, de los documentos presentados en copia simple
como parte de la oferta para acreditar la experiencia del postor en la especialidad.
Consulta: Nro. 167

Solicitamos confirmar que para el cargo de Jefe de Oficina de Ingeniería, serán válidas las denominaciones de los
siguientes cargos:
- Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones

- Ingeniero Metrados, Costos y Presupuestos
Especifico

null
Consulta: Nro. 168

Solicitamos que se acepte para acreditar la condición de fuera del ámbito urbano, que las vías se encuentren incluidas en
el clasificador de vías del sistema nacional de carreteras (SINAC) o su similar en el caso de obras en el extranjero.


Se acepta lo propuesto por el participante. Para la experiencia del postor, para acreditar la condición de "no se admitirá
experiencia en obras viales urbanas" bastará acreditar que la obra se encuentra dentro de alguna ruta del SINAC, debido
que SINAC es el Sistema Nacional de Carreteras,o su similar en el caso del extranjero.
Para la experiencia del postor:
Consulta: Nro. 169

Solicitamos confirmar que para el término: Excavación y/o corte en material suelto y/o roca suelta y/o roca fija o
la combinación de estos, se aceptará como equivalente los siguientes términos:
- Excavación (total)
- Movimiento de tierras y rocas en desmontes (excavación y corte)
- Rocas (excavación y corte)
- Excavación roca fija
Especifico

Se confirma. Se aceptarán los siguientes términos como equivalentes a las actividades solicitadas:
Para Excavación y/o corte en material suelto y/o roca suelta y/o roca fija o la combinación de estos:
Se aceptarán los siguientes términos como equivalentes a las actividades solicitadas:
Consulta: Nro. 170

Confirmar si la entidad gestionará los trámites ante el ANA, o recae en la responsabilidad del contratista.
Acápite de las bases :Sección: General Numeral: N.A Literal: N.A Página: N.A

Las canteras de río contempladas en el Expediente técnico cuentan con la Opinión Técnica Vinculante Favorable de las
Autoridades Locales del Agua.

null
Consulta: Nro. 171

1 ¿ Las entregas del terreno se harán adecuándose al cronograma presentado por el postor ganador, o será el contratista
quien tendrá que adecuarse a las entregas de terreno? Es importante de cara a la programación de obra y estimación de
Gastos Generales.
2 ¿ Confirmar que el contratista recibirá el pago de los Gastos Generales ocasionados durante cualquier retraso o
paralización debidos a retrasos en las entregas de terreno.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.1 Literal: i Página: 50


1.- El contratista deberá adecuarse a las entregas parciales por parte de la Entidad. De acuerdo al Memorándum N° 021-
2019-MTC/20 (publicado conjuntamente con las bases primigenias) deberá entregarse al contratista el Informe Técnico
de los tramos liberados de toda interferencia previo al inicio de la ejecución de la obra.
2.- En el supuesto de retraso o paralización, se evaluará si corresponde o no el pago de gastos generales.

null
Consulta: Nro. 172

Solicitamos confirmar que la experiencia similar del plantel profesional clave, será en obras viales cuya superficie de
rodadura sea de carpeta asfáltica en caliente y ejecutadas fuera de ámbito urbano.
Especifico

No se confirma, la definición de obra similar al objeto tanto para el personal como el postor es: Ejecución de Obras viales
en carreteras cuya superficie de rodadura sea en carpeta asfáltica en caliente, sean obras públicas y/o privadas. No se
admitirá experiencia en obras viales urbanas.
null
Consulta: Nro. 173

Confirmar que la acreditación del equipamiento estratégico es para la firma del contrato y se aceptará:
- Copia de documentos que sustenten la propiedad o
- Copia de documentos que sustenten la posesión o
- Copia de documentos que sustenten el compromiso de compra venta o
- Copia de documentos que sustenten el compromiso de alquiler u
- Copia de otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.
No siendo necesario presentar originales.
De igual forma, confirmar que las copias de cartas de compromiso de alquiler o copia no deberán ir acompañadas de
documentos adicionales.

Se confirma. Conforme a lo indicado en las bases, se aceptarán "Copia de documentos que sustenten la propiedad, la
posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación
de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes."
Por otra parte, no se puede restringir la presentación de documentación adicional que acompañe lo solicitado en las
bases.

null
Consulta: Nro. 174

Solicitamos confirmar que para el cargo de Ingeniero de Producción serán válidas las denominaciones de los siguientes
cargos:
- Ingeniero de Producción
- Ingeniero y/o Especialista de Producción
- Jefe de Producción
- Ingeniero Especialista de Producción
- Ingeniero Asistente de Producción.
Especifico

No se confirma, no se aceptará el cargo de Ingeniero Asistente de Producción, por otra parte los cargos de ingeniero de
producción, ingeniero y/o especialista de producción, jefe de producción e ingeniero especialista de producción
propuestos por el participante se encuentran dentro de lo contemplado en las bases.
null
Consulta: Nro. 175

Por favor aclarar si la demolición y reposición de los canales de riego existentes forman parte del proyecto a ejecutar,
y en caso afirmativo en qué partidas del presupuesto está considerado el costo.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: N.A Literal: N.A Página: N.A
General

demolición como su reposición están consideradas en las Partidas 601.A, 605.A, 202.B, 610.E y 612.A del Presupuesto
de Obra Referencial, los metrados de estas Partidas se encuentran del folio 477 al 479 en el Volumen N° 04-Metrados.

null
Consulta: Nro. 176

Confirmar que el Anexo Nº 9, es de obligatorio cumplimiento para aquellos postores que acrediten experiencia de
una empresa absorbida como consecuencia de una reorganización societaria. Tratándose de empresas sucursales
no es necesario la presentación del anexo Nº 9.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 9 Literal: 9 Página: 90

Respeto a lo consultado, el Anexo N° 9 DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL
REGLAMENTO) debe ser presentado de manera obligatoria por aquellos postores que acrediten experiencia de una
empresa absorbida, no corresponde presentar dicho formato a aquellos postores que acrediten su propia experiencia y/o
experiencias obtenidas bajo otras figuras permitidas por la normativa de contratación pública vigente, como la acreditación
de experiencia de la matriz en caso de sucursales.
null
Consulta: Nro. 177

Solicitamos confirmar que para el término: Conformación de terraplenes, se aceptará como equivalente los siguientes
términos:
- Terraplén
- Terraplenado
- Formación de terraplén
- Zonas de terraplén
Especifico

Para Conformación de terraplenes:

- Terraplén
- Terraplenado
Para Para Conformación de Terraplenes se aceptarán las siguientes actividades como equivalentes:
- Terraplén
- Terraplenado
Consulta: Nro. 178

Solicitamos confirmar que para el término: Sub base y/o base granular, se aceptará como equivalente los siguientes
términos:
- Base granular
- Sub base granular
- Sub bases y bases
- En zahorras (sub base)
- En suelos seleccionados (base granular)
- Sub capas granulares
- Base de zahora artificial
Especifico

Para Sub base y/o base granular:

- Base granular
- Sub base granular
- Sub bases y bases
- Base de zahorra artificial
Para Sub base y/o base granular se aceptarán las siguientes actividades como equivalentes:
- Base granular
- Sub base granular
- Sub bases y bases
- Base de zahorra artificial
Consulta: Nro. 179

Solicitamos confirmar que para el término: Protección ambiental o Acondicionamiento de depósito de material excedente,
se aceptará como equivalente los siguientes términos:
- Revegetación
- Extendido de tierra vegetal e hidrosiembra
- Medidas correctoras de impacto ambiental
Especifico

Para Protección ambiental o Acondicionamiento de depósito de material excedente:

- Revegetación
- Revegetación
Consulta: Nro. 180

Solicitamos confirmar que para el término: Construcción o Rehabilitación o Reconstrucción de puentes, se aceptará como
equivalente los siguientes términos:
- Puentes
- Ejecución de Puentes
- Ejecución de puente hormigón
- Ejecución de puente mixto
Especifico

Para Construcción o Rehabilitación o Reconstrucción de puentes:

- Puentes
Para Construcción o Rehabilitación o Reconstrucción de puentes se aceptarán las siguientes actividades como
equivalentes:
- Puentes
Consulta: Nro. 181

Respecto a Solvencia Económica se indica que las información mínima de la Carta con Línea de Crédito deberá ser:
......
- Productos: Indicar el producto o productos
...
Solicitamos confirmar que dicha información no es necesaria en la etapa de presentación de ofertas.
Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 63


Consulta: Nro. 182

Consultamos si las canteras y depósitos de material excedente mencionados en el expediente son de utilización
obligatoria, o si el contratista podrá utilizar otros diferentes en caso de haberlos.
General

Las Canteras y los Depósitos de Material Excedente (DME) han sido evaluadas para su uso en el Estudio de Canteras y
Fuentes de Agua del Estudio Definitivo (Expediente Técnico).
Por lo anterior, ceñirse a lo indicado en el Expediente Técnico.
null
Consulta: Nro. 183

CONFIRMAR la libre disponibilidad de las Áreas Auxiliares (campamento, patio de máquina, planta de asfalto, etc) y que
su uso no originará pago alguno por el contratista.
General

Las Áreas Auxiliares (campamento, patio de máquina, planta de asfalto, etc.), contemplados en el Estudio Definitivo son
de libre disponibilidad, las autorizaciones de uso de las Áreas Auxiliares están incluidas en el EIAsd, las mismas que
contemplan pagos a los propietarios por compensación por uso temporal de sus terrenos, compromisos que deben ser

null
Consulta: Nro. 184

Solicitamos confirmar que para el cargo de Ingeniero Responsable de topografía, serán válidas las denominaciones de
los siguientes cargos:
- Ingeniero Especialista en Trazo, Explanaciones y Topografía

- Ingeniero en Trazo, Explanaciones y Topografía
- Especialista en Trazo, Explanaciones y Topografía
- Ingeniero Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial
- Jefe de Trazo y Topografía
Especifico

null
Consulta: Nro. 185

CONFIRMAR que la ubicación de las plantas de chancado no serán las definitivas, pudiendo movilizarlas según
necesidades de la obra.
General

En el Diagrama de Canteras del Estudio (ver Volumen 3 - Planos, Tomo II, folio 466), se señala la ubicación de la Planta
de Chancado, para el proyecto está a la altura de la progresiva 18+220.
El proyecto debe ejecutarse conforme a lo determinado en el Estudio Definitivo (Expediente Técnico).
null
Consulta: Nro. 186

Con respecto a la experiencia del postor en la especialidad, las beses indican lo siguiente:
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria
correspondiente.
Solicitamos confirma que se aceptará como documentos sustentario, la copia simple de la partida electrónica de la
empresa sucursal.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 10 Literal: 10 Página: 92
Anexos

Se confirma, se aceptará cualquier documentación sustentatoria correspondiente.
null
Consulta: Nro. 187

Solicitamos confirmar que no es necesario acreditar en la experiencia del profesional que se ejecutaran al menos 3 de las
siguientes actividades:
Especifico

Se confirma, conforme a lo indicado en las bases, solo el postor deberá acreditar haber ejecutado en la experiencia
null
Consulta: Nro. 188

De las zonas arqueológicas, confirmar que en ningún caso el contratista estará obligado a obtener el CIRA (Certificado de
inexistencia de restos arqueológicos).
General

Si la ejecución de la obra se ciñe a lo establecido en el Estudio Definitivo, el Contratista ejecutor no está obligado a
obtener ningún CIRA.
null
Consulta: Nro. 189

Solicitamos confirmar que el siguiente texto usado por los bancos en sus formatos propios: La concesión y utilización de
las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas del Banco.
No refleja condicionamiento alguno para acreditar la línea de crédito.
Especifico


Consulta: Nro. 190

Se pide confirmar que durante la ejecución del presente proyecto, todo trato con terceros (liberación de terrenos,
compensaciones a los propietarios de los predios afectados, etc.) estará a cargo de la entidad.
General

Se confirma, la Entidad será responsable de liberar el derecho de vía, interferencias eléctricas, telefonía y cable en
coordinación con las empresas administradoras de los servicios, asumiendo los costos que deriven de ello.
null
Consulta: Nro. 191

Confirmar que la Entidad se hará cargo del costo por las gestiones y servicio de reubicación de la línea de transmisión
ubicada en el área de construcción del proyecto, y que dicha reubicación no forma parte del alcance de este proyecto.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: N.A Literal: N.A Página: N.A

Se confirma, la Entidad se hará cargo del costo por las gestiones y servicio de reubicación de la línea de transmisión
ubicada en el área de construcción del proyecto, y que dicha reubicación no forma parte del alcance de este proyecto.

null
Consulta: Nro. 192

Solicitamos confirmar que se aceptará como obra similar aquellas obras viales con términos diferentes a ¿carretera¿ ,
en las cuales se acredite eficientemente la rodadura de carpeta asfáltica en caliente, ejecutadas fuera del ámbito
urbano y que se han ejecutado 3 de las actividades requeridas para considerar obra similar.

No se confirma, en las bases se indica los términos equivalentes al término "carreteras".
null
Nombre o Razón social : CONSTRUCTORA M P M S A Hora de envío : 16:28:17
Consulta: Nro. 193

Confirmar que los requisitos de calificación para el Equipamiento Estratégico, Formación Académica y Experiencia del
Plantel Profesional Clave, se acreditará para la suscripción del contrato. Según lo indicado en las bases:
Acreditación:
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.2 Literal: A Página: 58


Se confirma, los requisitos de calificación para el Equipamiento Estratégico, Formación Académica y Experiencia del
Plantel Profesional Clave, se acreditará para la suscripción del contrato de conformidad con el numeral 49.3 del artículo
49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento.
null
Consulta: Nro. 194

Solicitamos confirmar que en la oferta económica el ANEXO 6 deberá ir la fecha calculada de la elaboración del valor
referencial.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Anexos Literal: a Página: 83
Anexos

Respecto a lo consultado, se tiene definido la fecha de formulación del presupuesto de la obra (valor referencial) y que
esta fecha es considerada entre otros para la determinación de los reajustes y las valorizaciones, en ese sentido no es
necesario recalcar que para la formulación de su oferta el postor deberá tener en consideración la fecha de cálculo del
valor referencial - Octubre 2018 no siendo necesario que esta fecha sea consignada en el Anexo N° 6 - Precio de la
Oferta.
considerado un espacio en el cual pueda consignarse la fecha de cálculo del valor referencial.
null
Consulta: Nro. 195

Según lo indicado en las Bases en el párrafo siguiente:
Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.
Confirmar que solo se debe acreditar la documentación en los requisitos de calificación para la Experiencia del Postor en
la Especialidad y Solvencia Económica.
Especifico

por lo tanto su acreditación. En ese sentido, corresponderá que los postores acrediten documentalmente como parte de
su oferta solo el requisito experiencia en la especialidad del postor.
Consulta: Nro. 196

Confirmar si se debe consignar los porcentajes (gastos generales y utilidad) en el presupuesto del ANEXO Nº 6.
Acápite de las bases :Sección: Anexos Numeral: Anexos Literal: A Página: 83

para la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios no ha establecido la obligatoriedad de
consignar los porcentajes para el desagregado de los gastos generales variables y los gastos generales fijos. En ese
sentido, los postores deben consignar en el Anexo N° 6 de su oferta de manera obligatoria solo la información requerida.

null
Consulta: Nro. 197

Confirmar que en el ANEXO Nº 6 Oferta Económica, no será necesario presentar el desagregado de los gastos
Generales (gastos fijos y Variables).
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Anexos Literal: A Página: 83
Anexos

para la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios no ha establecido la obligatoriedad de
consignar los porcentajes para el desagregado de los gastos generales variables y los gastos generales fijos, en ese
sentido, los postores deben consignar en el Anexo N° 6 de su oferta solo la información requerida.
Sin perjuicio de lo señalado, en la nota Importante del pie de dicho Anexo el OSCE ha establecido, entre otros:
para el perfeccionamiento del contrato. "

null

Según lo indicado en las Bases en el párrafo siguiente:
Carta de Línea de Crédito, como mínimo por un monto de doscientos treinta y seis millones sesenta y cinco mil
cuatrocientos ochenta con 36/100 soles (S/ 236,065,480.36), emitida por una empresa que está bajo supervisión directa
de la Superintendencia de Banca y Seguros, o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva, conforme a los montos y condiciones señalados en
las bases.
Se observa que la entidad está restringiendo la participación de potenciales postores, cabe precisar que no puede
solicitar requisitos o mecanismo que impidan la participación y pluralidad de proveedores, en ese sentido solicitamos para
acreditar la línea de crédito únicamente se requiera el 50% del Valor Referencial.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.2 Literal: c Página: 63
art. 2 de la ley, literal a y b
No se acoge la observación, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución de obras, aún no se

Consulta: Nro. 199

De existir alguna discrepancia entre los documentos del estudio (especificaciones técnicas, planos, memoria descriptiva,
estudios básicos de ingeniería y presupuesto), indicar el orden de prelación para la evaluación de la propuesta.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Exp Tecnic Literal: A Página: 1

Se aclara que, de acuerdo a lo establecido en las bases del presente procedimiento de selección el único factor de
evaluación de las ofertas es el precio consignado en el (Anexo N° 6), CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN, por lo
tanto para al evaluación no se puede establecer ningún orden de prelación entre los documentos señalados.
Sin perjuicio a ello, durante la ejecución de la obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
1.- Presupuesto
2.- Estudios Básicos de Ingeniería
3.- Planos
4.- Especificaciones Técnicas
5.- Memoria Descriptiva

null
Consulta: Nro. 200

Confirmar que las canteras, fuentes de agua y DME son de libre disponibilidad y no existirán pagos por el uso de los
mismos. De haber algún pago, adjuntar cotización.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Exp Tecnic Literal: A Página: 1
Especifico

Las Canteras y los Depósitos de Materiales Excedentes (DME) y sus accesos contemplados en el Estudio Definitivo
(Expediente Técnico) son de libre disponibilidad, las autorizaciones de uso de las Areas Auxiliares están incluidas en el

null
Consulta: Nro. 201

Confirmar que los requisitos de calificación para el Equipamiento Estratégico, Formación Académica y Experiencia del
Plantel Profesional Clave, se podrá presentar una carta de compromiso indicando que la acreditación se efectuará en la
suscripción del contrato.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 58

Los requisitos de calificación para el Equipamiento Estratégico, Formación Académica y Experiencia del Plantel
Profesional Clave, se acreditará para la suscripción del contrato de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el
literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento. En ese sentido, no es necesario que se presente ningún
documento relacionado como parte de su oferta.
null
Consulta: Nro. 202

Confirmar que la oferta no debe considerar retrasos o paralizaciones debido a los eventos señalados a continuación, y
que, de producirse alguno de éstos, el impacto y plazo deberá ser calculado, conciliado y reconocido por el cliente:
- Factores climáticos propios de la zona de trabajo.
- Las huelgas, manifestaciones y/o bloqueos de comunidades, poblaciones aledañas al proyecto y/o trabajadores
externos (no pertenecientes al contratista) cercanos al proyecto por causas no atribuibles al contratista.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: Exp Tecnic Literal: A Página: 1


Se confirma. La oferta no debe considerar retrasos o paralizaciones debido a los eventos señalados a continuación:
- Factores climáticos propios de la zona de trabajo.
- Las huelgas, manifestaciones y/o bloqueos de comunidades, poblaciones aledañas al proyecto y/o trabajadores externos
(no pertenecientes al contratista) cercanos al proyecto por causas no atribuibles al contratista.
De producirse alguno de éstos, el Administrador del contrato evaluará si corresponde ejecutar alguna acción.

null
Consulta: Nro. 203

Confirmar que no se presentará el análisis de precios unitarios correspondiente a la oferta económica. Los cuáles serán
presentados a la firma de contrato.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2.2.1.1. Literal: g Página: 17
Especifico

Se confirma, conforme a lo indicado en las bases, los análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos
generales fijos y variables de la oferta serán presentados para la firma de contrato.
null
Consulta: Nro. 204

Confirmar que, de encontrarse menores rendimientos en las canteras propuestas en el Expediente Técnico, siendo
necesaria la utilización de agregados de otras canteras más alejadas originando un mayor costo y mayor metrado de
transporte de agregados; éste mayor costo directo, así como el mayor metrado serán debidamente reconocidos por la
Entidad como Adicional de Obra.

Según el Estudio Definitivo (Expediente Técnico), los rendimientos de las Canteras, garantizan su uso en el proyecto.

null
Consulta: Nro. 205

Confirmar que no existirá ninguna interferencia durante la ejecución de los trabajos.
Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: Exp Tecnic Literal: A Página: 1

No se confirma.
null
Consulta: Nro. 206

Confirmar que de existir una paralización de obra por falta y/o incumplimiento del Plan de Compensación y
contractual.

No se confirma, si la obra se paralizara se evaluará si corresponde o no reconocer los gastos incurridos por el contratista.

null
Consulta: Nro. 207

Confirmar si el área de construcción se encuentra liberada de toda afectación predial.
Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: Exp Tecnic Literal: A Página: 1

No se confirma, debido que el terreno no se encuentra totalmente liberado. Por otra parte, la Entidad será responsable de
liberar el derecho de vía, asumiendo los costos que deriven de ello.
null
Consulta: Nro. 208

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Exp Tecnic Literal: A Página: 1

El Proyecto cuenta con ampliación de vigencia de la Certificación Ambiental del proyecto, aprobada con R.D. N° 322-2018
-MTC/16 recibida el 21.06.2018 que se encontrará vigente durante la ejecución de la obra.
null
Nombre o Razón social : CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. Hora de envío : 09:05:49
Consulta: Nro. 209

En las Bases, parte del equipamiento estratégico requerido, piden acreditar una "Zaranda Vibratoria 4' x 6' x 14 Motor
Eléctrico 15 HP" Agradeceremos aclarar que lo solicitado es una "Zaranda Vibratoria 4" x 6" x 14" Motor Eléctrico 15
HP"
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Sección3.2 Literal: A.1 Página: 30
Especifico

de 4¨ x 6¨ x14, Potencia M.E. 15 HP (se adjunta cotización de la Revista Costos).

Confimar que la disponibilidad de las zonas designadas como canteras y sus accesos, Depósitos de materiales
excedentes (DME) y sus accesos, puntos de agua
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2168 VOL2 Literal: Tomo 6 Página: 66
General
Art N°2 c) de la Ley de Contrataciones del Estado y Art 146.2 de su Reglamento

null
Consulta: Nro. 211

En las Bases, parte del equipamiento estratégico requerido, piden acreditar una "Chancadora Primaria-Secundaria 75 HP
46-70 Tn/ h". Solicitamos que se especifique las caracteristicas mínimas de manera independiente, tanto para la
Chancadora Primaria como la Chancadora Secundaria. Pues ambas no conforman un sólo equipo.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Sección3.2 Literal: A.1 Página: 30

La característica de la Chancadora Primaria es de 15x24´, potencia M.E 30HP y capacidad de 46-70Tn/Hr. La
característica de la Chancadora Secundaria es de 36´, potencia M.E 75HP y capacidad de 46-70Tn/Hr. Para el estudio
el proceso de chancado es necesario que trabajen juntas, es decir un equipo depende de la otra; Por tal motivo, en
el Expediente Técnico se considera a la chancadora Primaria y Secundaria en un equipo dividido en dos partes,
cuyo rendimiento es calculado conjunto según el proceso que realicen, se considera una sola su movilización y
desmovilización calculado según pesos y volúmenes en total, también está calculado el montaje y desmontaje en
conjunto. La descripción técnica hecha párrafos arriba, es para atender la consulta, esta descripción técnica no modifica el
Expediente Técnico (los análisis de precios unitarios, el presupuesto y no afecta la ejecución de la obra).

null

Confirrmar que el costo pactado (según el Expediente Técnico) por el derecho de extracción de material, es un costo fijo.
En el caso de producirse un incremento durante la ejecución de la carretera, este será tratado como un Adicional
reconocido por la Entidad.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2189 VOL6 Literal: ANEXOS Página: 536
Art N°2 c) de la ley de Contrataciones del Estado y Art N° 34.4 de su Reglamento
Los costos por derecho de extracción de materiales de las canteras de río para la ejecución de la obra son los
contemplados en el estudio definitivo los cuales han sido considerados en la Partida PAGO POR EXTRACCION DE
MATERIALES DE CANTERAS del Presupuesto de Obra Referencial.
Cabe indicar que mediante D.S N°037-96-EM se estableció que no corresponde realizar pago por extracción en las
canteras de cerro.
null

El Expediente Técnico señala como interferencias de postes eléctricos. Dicha partida no esta incluída en el Presupuesto.
Favor confirmar que la reubicación de estos postes eléctricos estarán a cargo de la empresa responsable
HIDROANDINA S.A.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2212 VOL10 Literal: 7 Página: 10
Art N°2 c) de la Ley de Contrataciones del estado y Art N° 146.2 de su reglamento
En el Volumen N°11 Informe de Interferencias del Estudio Definitivo, se identificó las interferencias del proyecto.
Corresponderá a la Entidad gestionar la suscripción del Convenio con la firma Hidrandina y el pago que corresponda
realizar al Concesionario eléctrico para la reubicación de las interferencias eléctricas.
null

Si en el área de intervención se detectan áreas que deben ser expropiadas o son de afectación a terceros, confirmar que
los trámites de expropiación y sus costos serán asumidos por la Entidad.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2193 VOL 8 Literal: Tomo 1 Página: 34
General
Art N°2 c) de la Ley de Contrataciones del Estado y Art N° 146.2 de su Reglamento
Se confirma, si dentro del terreno donde se ejecuta la obra se detectan áreas que deben ser expropiadas o son
afectaciones a terceros, los trámites de expropiación y sus costos serán asumidos por la entidad.
null

El EIA en su Informe Final N.04 ANEXOS señalan que el uso de las canteras y Depósto de materiales (DME) y sus
accesos, deberán tener en cuenta compromisos que deben ser cumplidos a través del Contratista. Confirmar que
estos compromisos seguirán vigentes durante el proceso de ejecución de la carretera, y cualquier modificación y/o
incremento de costos de estos compromisos serán asumidos por la Entidad
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2192 VOL8 Literal: Anexos Página: 536
Art N°2 c) de la Ley de Contrataciones el Estado y Art 34.4 de su Reglamento
EIA-sd se encuentran vigentes, las mismas que contemplan compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista,
los cuales han sido considerados en el Presupuesto de Obra Referencial.
null

Agradeceremos confirmar:
a) Que durante el trazo de la carretera a ejecutar, no se detectaron áreas y/o restos arqueológicos
b) Que el Contratista no tiene la obligación de elaborar y obtener el CIRA
c) Que el Contratista no ejecutará ni asumirá los costos del Monitoreo Arqueológico. Y mas bien serán de
responsabilidad de la Entidad
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2211 VOL9 Literal: Interf Arq Página: 1
Especifico
Art N°2 c) de la Ley de Contrataciones del Estado y Art 146.2 de su Reglamento
a) De acuerdo a la Resolución 158-2015-DGPC-VMPCIC/MC y Resolución 370-2015-DGPC-VMPCIC/MC existen
diecisiete segmentos de la vía que colindan con evidencia arqueológica; por lo cual el área de ingeniería efectuó en
dichos segmentos los ajustes al diseño de la vía (infraestructura preexistente) a fin de prevenir impactos negativos sobre
las áreas con evidencia arqueológica.
b) Si la ejecución de la obra se ciñe a lo establecido en el Estudio Definitivo, el Contratista ejecutor no está obligado a
c) Se confirma, el Contratista no ejecutará ni asumirá los costos de monitoreo arqueológico, debido que será
responsabilidad de la Entidad.
null
CONSTRUCTORA SAN JOSE SUCURSAL DEL PERU Hora de envío : 10:05:40

Dado que en la página 03, en la sección 2.3 ALTITUD del VOLUMEN N.1 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
indica que ¿La carretera se inicia en la localidad de Tauca, a una altitud de 3207 msnm, pasando por Cabana a una
altitud de 3160 msnm, Huandoval a una altitud de 3077 msnm, para finalmente llegar a Pallasca a una altitud de 3126
msnm.¿
Además, de que en el Cuadro N°4. ¿Características Geométricas de Diseño¿ de la página 06 de la sección 6.

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL PROYECTO, indica una pendiente máxima de 12%.
La aplicación de lo citado anteriormente se observa en el KM 4+600, por ejemplo, en donde se emplea una pendiente de
11.611% a una altitud por sobre los 3000 msnm.
En la página 22 de las bases se menciona:
¿Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad
técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratación y en la ejecución de la obra.¿
Entonces, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra ubicado a una altitud por sobre los 3000 msnm, además de lo
indicado en la DG-2013 y DG-2018 (que constituye ¿¿la adecuada formulación del Expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica¿¿), que indica "en zonas de altitud superior a los 3.000 msnm, los valores máximos de la
Tabla 303.01, se reducirán en 1% para terrenos accidentados o escarpados.". Tomando en cuenta que en la DG-2013 en
la referida tabla indica que para VD de 30 km/hr (caso del proyecto) para carreteras de tercera clase de orografías tipo 3
tenemos 10% de peralte máximo, que reduciéndole 1% según indicación, tendríamos un máximo de 9%. Del mismo
modo, indica que para orografía tipo 4 se tiene una pendiente máxima tipo 12%, que reduciéndole 1% tendríamos como
máximo 11%. Mientras que en la DG-2018 tenemos, para esa misma velocidad y ambos tipos de orografías, una
pendiente máxima de 10%, que reduciéndole 1% de nuestro caso tendríamos 9% de pendiente máxima. En ninguno de
los manuales, la pendiente máxima de 12% es aceptada para el tipo de carretera del proyecto.
Asimismo, en la sección 303.03.03 ¿Pendientes máximas excepcionales¿ indica:

¿Excepcionalmente, el valor de la pendiente máxima podrá incrementarse en 1%, para todos los casos. Deberá
justificarse técnica y económicamente la necesidad de dicho incremento.
Para carreteras de Tercera Clase deberán tenerse en cuenta además las siguientes consideraciones¿¿
SE SOLICITA dicha justificación técnica y económica a la que hace referencia la sección citada o, en su defecto SE
CONSULTA cómo se procederá con los cambios o modificaciones en cuanto a PENDIENTE MÁXIMA que tendría el
proyecto según las modificaciones de las normas citadas; y de tener que tomarse en cuenta tales cambios o
modificaciones en cuanto a PENDIENTE MÁXIMA para la ejecución del proyecto, SE SOLICITA entonces el rediseño del
proyecto en función a la PENDIENTE MÁXIMA; ya que esto afectará directamente a los metrados y al presupuesto de
obra.
Igualmente, de conservarse el diseño del expediente técnico, se solicita confirmar que la Entidad a través del supervisor,
el supervisor o cualquier otra institución o entidad no tendrá derecho alguno en reclamar que se cumpla con la
PENDIENTE MÁXIMA de acuerdo a la normativa vigente o cualquier otra normativa aplicable al proyecto que sea
diferente a las citadas en las bases.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Volumen 3 Literal: 5 Página: 19
DG-2013, DG-2014, DG-2018
La pendiente máxima del proyecto es de 12%; tanto la DG-2001 (ítem 403.04.03) como las normas que refiere el
participante (DG-2013 y DG-2018) para carreteras de Tercera Clase, determinan que la "Pendiente Máxima Excepcional"
es la "Pendiente Máxima" incrementada hasta en 1%.
Por tanto, el ejemplo que plantea el participante en su observación es un caso de "Pendiente Máxima Excepcional".
El proyecto debe ejecutarse conforme a lo diseñado en el Estudio Definitivo (Expediente Técnico).

null

En la página 3 del RESUMEN EJECUTIVO, en 3. NORMATIVIDAD A APLICAR se indica que las características de
diseño están sujetas a las siguientes normas:
¿ ¿Manual de diseño geométrico de carreteras¿, aprobado con R.D. N°143-2001-MTC/15.17 del 12 de marzo del 2001.
¿ ¿Manual para el diseño de caminos pavimentados de bajo volumen de tránsito¿, aprobado con R.M. N°262-2007-
MTC/02
¿ Especificaciones técnicas generales para la construcción de carreteras aprobadas por R.D. N°1146-2000-MTC/15.17 del
27 de diciembre del 2000.
¿ ¿Manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras¿, aprobado por R.M. N°210-2000-
MTC/15.02
¿ Manual de ensayo de materiales para carreteras (EM-2000), aprobadas mediante R.D. N° 028-2001-MTC/15.17 del 16
de enero de 2001.
¿ Manual de diseño de puentes, aprobado con R.M. N°589-2003-MTC/02 del 31 de julio de 2003.
¿Importante
Dado que la aprobación del estudio definitivo se dio con Resolución Directoral N°1468-2015-MTC/20 del 31 de diciembre
de 2015, según la página 14 de las bases; entendiéndose entonces que, a la fecha de la aprobación, la mayoría de las
normativas citadas DEJARON DE ESTAR EN VIGENCIA, tomando en cuenta que desde la fecha de aprobación del
expediente hasta la fecha de convocatoria, nuevas normativas entraron en vigencia.
Entre ellas destacan que el ¿Manual para el diseño de caminos pavimentados de bajo volumen de tránsito¿, aprobado
con R.M. N°262-2007-MTC/02 PERDIO VIGENCIA mediante R.M. 305-2008 MTC/02, mediante la cual se aprobó el
¿Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito¿, el cual a su vez quedó
TÁCITAMENTE DEROGADO mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°137-2014-MTC/02, indicando que ¿¿el Manual
de Carreteras-Diseño Geométrico de Carreteras DG 2013, aprobado por la Resolución Directoral N°31-2013-MTC/14,
comprende todos los conceptos, procedimientos y documentos técnicos de las normas citadas en el considerado anterior;
razón por la cual, una vez aprobado dicho manual, las mismas pierden vigencia;¿¿. Recordando que el término
¿Tácitamente derogada¿ significa que no necesariamente deroga toda la norma anterior, sino sólo aquella parte que no
riña directamente con la nueva norma. En la actualidad, se encuentra en vigencia el Manual de Carreteras: Diseño
Geométrico (DG-2018).
Revisando las normas citadas en el Expediente Técnico se puede comprobar que algunas de ellas sufrieron cambios en
cuanto a diseño, que responde a la ¿¿adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad
técnica¿¿, y tales cambios no han sido tomados en cuenta en el diseño del presente proyecto (como lo citamos en las
consultas N° 20, 21, 22, 23, 25, 34 y 35). SE CONSULTA cómo se procederá con los cambios o modificaciones que
tendría el proyecto según las modificaciones de las normas citadas; y de tener que tomarse en cuenta tales cambios o
modificaciones para la ejecución del proyecto, SE SOLICITA entonces el rediseño del proyecto donde corresponda; ya
que esto afectará directamente a los metrados y al presupuesto de obra.
el supervisor o cualquier otra institución o entidad no tendrá derecho alguno en reclamar que se cumpla con aspectos
técnicos de diseño de acuerdo a la normativa vigente o cualquier otra normativa aplicable al proyecto que sea diferente a
las citadas en las bases.

Los manuales entran a vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario Oficial el Peruano, los cuales son
aplicables en la elaboración de los estudios viales que se formulen a partir de la fecha de entrada en vigencia; la
elaboración del presente Estudio fue contratado en el 2012, fecha en la que se encontraban vigentes las normas
indicadas en el Resumen Ejecutivo del Estudio; las normas que refiere el participante (DG-2013, DG-2014 y DG-2018)
son posteriores a esa fecha.
null

No se indican las coordenadas de los BM¿s empleados, sólo sus progresivas y cotas en la Memoria Descriptiva de
topografía, Trazo y Diseño Vial. Se solicita las coordenadas de dichos BM¿s.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Volumen 1 Literal: 10.1.5 Página: 20
Anexos

En la Memoria Descriptiva referida en la absolución de la consulta, se encuentra la cota de los BMs, esto en razón que los
BMs son puntos que se utilizan para control vertical (Z) -para los trabajos topográficos-, siendo que para el
Control Horizontal -para los trabajos topográficos-se utiliza los puntos de los vértices de la Poligonal de Apoyo
(x,y,z).
Los BMs del Estudio Definitivo tiene la altimetría, es decir la coordenada Z, para ubicarlos en campo se cuenta con las
fichas de BMs que muestran fotografías de su ubicación (folios 000242 al 000354 del VOL N.2 MEMORIA DESCRIPTIVA
II.3 ANEXOS III.3.2 LIBRETAS DE CAMPO DE TOPOGRAFÍA Y TRAZO).
De otro lado, para el Control Horizontal, el estudio cuenta con la poligonal de apoyo, cuyos vértices están debidamente
monumentados y registrados en fichas (folios 000142 al 000241 del VOL N.2 MEMORIA DESCRIPTIVA II.3 ANEXOS
III.3.2 LIBRETAS DE CAMPO DE TOPOGRAFÍA Y TRAZO) que contienen las coordenadas X.Y y Z.

null
Consulta: Nro. 220

¿Importante
Dado que en la lámina 025-12-PTE-02A del PUENTE MARAVILLAS, se observan elementos de drenaje del tablero
conformados por tubería PVC SAP de diámetro 4 pulgadas, cada 3 metros, de una longitud de 0.60 m, y teniendo en
cuenta lo que indica en MANUAL DE PUENTES (2018) VIGENTE y el Manual de Puentes (2016):
¿2.1.4.3.7.5 Drenaje del tablero de Rodadura del Puente

El tablero de rodadura del puente generalmente es losa de concreto. Se deberá poner en ambos lados de la losa, en la
unión con el sardinel de las veredas, convenientemente distanciados, tubos de drenaje metálicos o de PVC de 3¿
pulgadas de diámetro como mínimo y de una longitud tal que sobresalga por debajo de la losa como mínimo 0.40 m. con
la finalidad de que el agua no moje las vigas.
En el ingreso a los tubos de desagüe se pondrá rejillas para evitar la obstrucción de los mismos con diversos materiales
(desechos, residuos sólidos, etc.)¿
SE CONSULTA cómo se procederá con los cambios o modificaciones en cuanto a la COLOCACIÓN DE REJILLAS y
LONGITUD MÍNIMA SOBRESALIENTE DE 0.40 M que tendría el proyecto según las modificaciones de las normas
citadas; y de tener que tomarse en cuenta tales cambios o modificaciones en cuanto a la COLOCACIÓN DE REJILLAS y
LONGITUD MÍNIMA SOBRESALIENTE DE 0.40 M para la ejecución del proyecto, SE SOLICITA actualizar los planos y el
presupuesto adicionándole estas rejillas, además de aumentar el metrado de las tuberías de PVC de diámetro 4 pulgadas
necesarias para el puente, en vista que en el presupuesto no están contempladas estas rejillas, ni mucho menos que la
longitud de la tubería (la longitud que sobresale del tablero) cumple con la mínima establecida en el manual.
COLOCACIÓN DE REJILLAS, NI LA LONGITUD MÍNIMA SOBRESALIENTE DE 0.40 M de acuerdo a la normativa
vigente o cualquier otra normativa aplicable al proyecto que sea diferente a las citadas en las bases.

indicadas en el Resumen Ejecutivo del Estudio; las normas que refiere el participante son posteriores a esa
fecha. El Manual de Puentes que refiere el participante en su consulta data del año 2016 fecha posterior a la
elaboración del Estudio Definitivo.

null
Consulta: Nro. 221

En la página 276, sección 610 de las especificaciones técnicas para los concretos:
610.A CONCRETO CLASE A f¿c=450 kg/cm2
610.B CONCRETO CLASE A f¿c=280 kg/cm2
610.C1 CONCRETO CLASE f¿c=280 kg/cm2 BAJO AGUA
610.D CONCRETO CLASE D f¿c=210 kg/cm2
610.D1 CONCRETO CLASE D f¿c=210 kg/cm2 BAJO AGUA
610.E CONCRETO CLASE E f¿c=175 kg/cm2
610.F CONCRETO CLASE F f¿c=140 kg/cm2
610.F1 CONCRETO CLASE F f¿c=140 kg/cm2 BAJO AGUA
610.H CONCRETO CLASE H f¿c=100 kg/cm2
610.H1 CONCRETO CLASE H f¿c=100 kg/cm2 BAJO AGUA
Se indica lo siguiente, respecto al cemento a emplear:
¿610.02 CEMENTO
El cemento utilizado será Portland Tipo I o normal, el cual deberá cumplir lo especificado en la Norma Técnica Peruana
NTP 334.009, NTP 334.090, Norma AASHTO M85 o la Norma ASTM-C150¿
Asimismo, en las conclusiones mostradas en la página 82 del VOL N.2 MEM DESCRIPTIVA II.2 CARACTERISTICAS
TECNICAS II.2.5 EST. DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y PAVIMENTOS menciona los siguiente:
¿Los resultados de análisis químicos del agua nos permiten concluir lo siguiente:
- La cantidad de sulfato contenido en las fuentes es bastante bajo, por lo que para la ejecución de obras de concreto
simple y armado será suficiente el uso de Cemento Portland tipo I.¿
Dado que presumiblemente estos datos se tomaron en 2015; respecto a ello y a la consulta n°45, en la que se destaca la
falta de datos actualizados de ensayos en agua, SE CONSULTA la necesidad de aplicar a todos los concretos
CEMENTO TIPO I cuando estos van a estar en contacto permanente con el agua (caso estribos de puentes, en el que se
tiene un concreto de f¿c=210 kg/cm2 que estará en contacto permanente con el agua), por lo que lo más recomendable,
dado la falta de datos actualizados de ensayos en fuentes de agua y debido a la resistencia del concreto en contacto con
el agua, sería emplear CEMENTO TIPO V. Favor de validar.

En el Estudio las Fuentes de Agua: Fuente 01, Fuente 03 y Fuente 04 , cumplen con la Especificación Técnica de la
Sección 610 (folio 280 del Volumen N°05-Especificaciones Técnicas) del Estudio Definitivo (Expediente Técnico), para su
uso en concreto portland, donde se indica que por obtener resultados bastante bajos de sulfatos (51.19, 43.11 y 29.84
ppm), para las obras de concreto será suficiente el uso de Cemento Portland Tipo I. La especificación requiere 0.06% max
(600 ppm) de sulfatos.
null
Consulta: Nro. 222

Se indica lo siguiente para el PUENTE HUANDOCOCHA:
¿Para el proceso constructivo se requiere desmontar el puente existente, se proyecta la construcción de un pase
provisional aguas abajo para los usuarios de la vía.¿
SE SOLICITA indicar en qué parte del presupuesto está contemplado el desmontaje del puente existente, así como la
construcción del pase provisional aguas abajo para los usuarios de la vía. De no estar contemplado en el presupuesto,
SE SOLICITA adicionarlo o sustentar técnicamente su falta.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Volumen 1 Literal: 12.2 Página: 38

Para el proceso constructivo del Puente Huandococha, no se requiere desmontar el puente existente, toda vez que el
puente existente Huandococha será utilizado como pase provisional (ver planos tomo 2, folio 624).
La Entidad, se encargara del desmontaje, retiro y traslado de los puente modulares, para cuyo efecto, el Contratista
previa coordinación con la Subdireción de Obras de Carreteras de Provias Nacional, deberá requerir en forma oportuna el
retiro de los Puentes Modulares. los que a la fecha se encuentran utilizando para la transitabilidad a la carretera existente.

null
Consulta: Nro. 223

Dado que el Estudio de geología y geotecnia se realizó presumiblemente en 2015 (ya que no figuran las fechas de
realización de este estudio),
SE SOLICITA se alcance la evaluación de estabilidad de taludes actualizado, además del descarte de presencia de fallas
geológicas o cualquier otra irregularidad que pudiera afectar el proyecto.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Volumen 2 Literal: II.2.3 Página: 10

Los Análisis de Estabilidad de Taludes del Estudio Definitivo (Expediente Técnico) se mantienen vigentes para el presente
Concurso Público.
null

Se indica que cuando "Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripción".
Al respecto solicitamos que la fecha de referencia sea la del final de obra, ya que se corresponde mucho más con la
realidad de la ejecución de la obra.
OBSERVAMOS fecha de referencia considerando razonable la fecha de finalización de la obra.
Especifico

No se acoge la observación, conforme a lo indicado en las BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS aprobadas mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD, cuando los
contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.
null
Consulta: Nro. 225

PONTÓN HUAMBISHA:
Se indica que ¿Para el proceso constructivo se requiere demoler el puente existente¿.¿
SE CONSULTA en qué parte del presupuesto se consideró la demolición para el PONTON HUAMBISHA. De no estar
considerado, favor de adicionarlo al presupuesto.

Si se requiere demoler el puente Huambisha -existente- por encontrarse sobre el estribo proyectado.
La demolición existente del pontón Huambisha, está considerado en la Partida 202.B "Demolición de Estructuras" del
Presupuesto de Obra Referencial.
null
Consulta: Nro. 226

¿Importante
Dado que en la lámina 025-12-PTE-03B del PUENTE HUANDOCOCHA, se observan elementos de drenaje del tablero
conformados por tubería PVC SAP de diámetro 4 pulgadas, cada 4 metros, de una longitud de 0.50 m, y teniendo en
cuenta lo que indica en MANUAL DE PUENTES (2018) VIGENTE :
¿2.1.4.3.7.5 Drenaje del tablero de Rodadura del Puente

El tablero de rodadura del puente generalmente es losa de concreto. Se deberá poner en ambos lados de la losa, en la
unión con el sardinel de las veredas, convenientemente distanciados, tubos de drenaje metálicos o de PVC de 3¿
pulgadas de diámetro como mínimo y de una longitud tal que sobresalga por debajo de la losa como mínimo 0.40 m. con
la finalidad de que el agua no moje las vigas.
En el ingreso a los tubos de desagüe se pondrá rejillas para evitar la obstrucción de los mismos con diversos materiales
(desechos, residuos sólidos, etc.)¿
SE CONSULTA cómo se procederá con los cambios o modificaciones en cuanto a la COLOCACIÓN DE REJILLAS y
LONGITUD MÍNIMA SOBRESALIENTE DE 0.40 M que tendría el proyecto según las modificaciones de las normas
citadas; y de tener que tomarse en cuenta tales cambios o modificaciones en cuanto a la COLOCACIÓN DE REJILLAS y
LONGITUD MÍNIMA SOBRESALIENTE DE 0.40 M para la ejecución del proyecto, SE SOLICITA actualizar los planos y el
presupuesto adicionándole estas rejillas, además de aumentar el metrado de las tuberías de PVC de diámetro 4 pulgadas
necesarias para el puente, en vista que en el presupuesto no están contempladas estas rejillas, ni mucho menos que la
longitud de la tubería (la longitud que sobresale del tablero) cumple con la mínima establecida en el manual.
COLOCACIÓN DE REJILLAS, NI LA LONGITUD MÍNIMA SOBRESALIENTE DE 0.40 M de acuerdo a la normativa
vigente o cualquier otra normativa aplicable al proyecto que sea diferente a las citadas en las bases.

fecha. El Manual de Puentes que refiere el participante en su consulta data del año 2016 fecha posterior a la
elaboración del Estudio Definitivo.

null

No se cuenta con el VOLUMEN N°6-ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ¿ ANEXOS el cual figura en el ÍNDICE del
VOL N.1 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO.
SE SOLICITA dicho volumen, para poder realizar las gestiones pertinentes de manera adecuada en la presente licitación.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Volumen 1 Literal: Indice Página: 17

Se aclara que dicho Volumen no forma parte del expediente técnico conforme a lo indicado en la Resolución Directoral N°
1468-2015-MTC/20, mediante la cual aprueban administrativamente el estudio definitivo para el Mejoramiento de la
carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca. En ese sentido,
no se proporcionará lo solicitado.
Los participantes pueden visualizar la Resolución Directoral N° 1468-2015-MTC/20 que se encuentra publicado
conjuntamente con las bases primigenias del procedimiento de selección.
null

Se solicita que el Monto de línea de crédito aprobada sea expresado en soles. A este respecto, hacemos notar que las
líneas de crédito otorgadas por bancos extranjeros no son expresadas en soles, sino en la moneda de origen, por tanto
solicitamos permitir que el monto sea expresado en la moneda de origen realizando el cambio a soles, según el tipo de
cambio publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de la carta.
OBSERVAMOS la información mínima de la Carta de Línea de Crédito respecto a indicar el monto en Soles en la carta de
línea de crédito.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3 Literal: 2 Página: 63



Consulta: Nro. 229

En el Cuadro N°4. ¿Características Geométricas de Diseño¿ de la página 06 de la sección 6. CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICAS DEL PROYECTO, indica un ancho de calzada de 5.50 m.
Se observa además que esto se aplica en todas las secciones del tramo del proyecto, como por ejemplo en el plano
SECCIONES TIPICAS de lámina 025-2012-STP-02.
¿Importante
Entonces, teniendo en cuenta que en la Tabla 304.01 de los DG-2013, DG-2014 y DG-2018 indica que el ancho mínimo
de la calzada en tangente es de 6 metros para VD de 30 km/hr para Carreteras de Tercera clase, mientras que en el
diseño del proyecto se consideró un ancho de calzada de 5.50 m, NO CUMPLIENDO con ninguna de las normativas
citadas.
Sabiendo que el Manual de Diseño de Bajo volumen de Tránsito se encuentra ¿tácitamente derogado¿; asimismo, en el
DG-2018, página 12, sección 101.05 ¿Carreteras de tercera clase¿ indica ¿...con calzada de dos carriles de 3.00 m de
ancho como mínimo. De manera excepcional estas vías podrán tener carriles hasta de 2.50 m, contando con el sustento
técnico correspondiente¿.
SE SOLICITA dicho sustento técnico o, en su defecto, SE CONSULTA cómo se procederá con los cambios o
modificaciones en cuanto al ANCHO MÍNIMO DE CALZADA que tendría el proyecto según las modificaciones de las
normas citadas; y de tener que tomarse en cuenta tales cambios o modificaciones en cuanto a ANCHO MÍNIMO para la
ejecución del proyecto, SE SOLICITA entonces el rediseño del proyecto en función al ANCHO MÍNIMO; ya que esto
afectará directamente a los metrados y al presupuesto de obra.
el supervisor o cualquier otra institución o entidad no tendrá derecho alguno en reclamar que se cumpla con el ANCHO
MÍNIMO de acuerdo a la normativa vigente o cualquier otra normativa aplicable al proyecto que sea diferente a las citadas
en las bases.
DG-2013, DG-2014, DG-2018
indicadas en el Resumen Ejecutivo del Estudio; las normas que refiere el participante (DG-2013, DG-2014 y DG-2018)
son posteriores a esa fecha.
Sin perjuicio a lo anterior, es de señalar lo siguiente:
1. El ancho de calzada del proyecto es de 5.50 m., los IMD son : Tauca - Huandoval = 194 y Huandoval - Pallasca = 94.
2. El Manual de Diseño de Bajo Volumen de Tránsito (IMD <400) -vigente a la fecha de contratación del estudio- permite
un ancho de calzada de 5.50 mts, de otro lado las normas a que refiere el participante (DG-2013, DG-2014 y DG-2018)
para carreteras de Tercera Clase, determinan lo siguiente: "En carreteras de Tercera Clase, excepcionalmente
podrán utilizarse calzadas de hasta 5.00 m. ....".
null
Consulta: Nro. 230

En las especificaciones técnicas, página 211, sección 405 TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA menciona los
siguiente:
¿(b) Material Bituminosos
El material bituminoso a ser aplicado de acuerdo a lo indicado en los planos y documentos del proyecto, podrá ser:
- Cemento Asfáltico que cumpla con las características que se dan en las Tablas N°400-2 y N°400-3.
- Emulsión Catiónica de rotura rápida del tipo CRS-2, la cual deberá cumplir los requisitos de calidad establecidos en la
Tabla N°400-4.
- Asfaltos diluidos que cumplan los requisitos de calidad establecidos en las Tablas N°400-5 y 400-6¿¿
Mientras que en la página 249, sección 421 EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPÍDA CRS-2 de las
especificaciones técnicas menciona lo siguiente:
¿400.02 (c) Emulsiones asfálticas
De acuerdo con la aplicación y según lo establezca la respectiva especificación, se utilizarán emulsiones catiónicas de
rotura rápida, media o lenta, cuyas características básicas se presentan en la Tabla N° 400-4.
Las emulsiones catiónicas podrán ser modificadas mediante polímeros, en tal caso las Especificaciones de calidad,
dosificación y dispersión del producto deberán tener la aprobación del Supervisor¿¿
CONFIRMAR si la emulsión asfáltica a emplearse en el tratamiento Superficial Bicapa puede tratarse de una emulsión
modificada con polímeros elastoméricos.

Ceñirse a lo establecido en el el Diseño de Pavimento del Estudio Definitivo (Expediente Técnico), el cual considera
emulsión asfáltica de curado rápido (CRS-2).
null
Consulta: Nro. 231

En el VOL N.2 MEM DESCRIPTIVA II.2 CARACTERISTICAS TECNICAS II.2.3 EST DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA 4,
en la parte de recomendaciones adicionales (página 32), se recomienda poner mallas de sostenimiento en las
progresivas 1+740 a la 1+770 y de la 27+720 a la 27+800 para prevenir la caída de rocas.
Asimismo, en la página 22 de las bases se menciona:
¿Importante
SE CONSULTA si se realizarán modificaciones en el expediente técnico de acuerdo a lo indicado en el estudio de

geología y geotecnia, especialmente en las zonas de alto riesgo, ya que significaría un cambio en los metrados y, por
ende, en el presupuesto de obra.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Volumen 2 Literal: II.2.3 Página: 32
Anexos

De ser necesaria la prevención de caída de rocas, la colocación de mallas de sostenimiento serán determinados durante
la ejecución de la obra
Las decisiones de utilizar las medidas correctivas antes señaladas serán definidas durante la ejecución de la obra por el
contratista y la Supervisión de obras.
null
Consulta: Nro. 232

Confirmar la disponibilidad de canteras y botaderos a la fecha, así como que no se efectuará pago alguno por el concepto
de servidumbre de paso y, de ser el caso, estás se considerarán en el presupuesto.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Volumen 2 Literal: 10.6 Página: 97
Anexos

null
Consulta: Nro. 233

En la descripción del estado actual de la vía, ubicada en la página 4 del VOL N.1 RESUMEN EJECUTIVO DEL
PROYECTO menciona lo siguiente:
¿¿De este punto se continúa hacia Cabana, en este sector se tiene asfaltado una longitud de 6.420 km con 6.00 m de
ancho, sin bermas, en mal estado; las características técnicas no se cumplen, para una carretera de tercera categoría¿¿
Además, en la página 80 del VOL N.3 PLANOS 1 DE 2, plano de SECCIONES TRANSVERSALES Km. 2+360 ¿ Km.
2+720, LÁMINA 025-2012-ST-08 se observan secciones (donde se indica que actualmente es una vía asfaltada en mal
estado) en relleno por sobre el terreno actual, con áreas de corte nulas.
Asimismo, considerando la lámina 025-2012-STP-01 del plano SECCIONES TIPICAS, para la SECCION TIPO EN
RELLENO desde el Km 0+000 ¿ Km 18+200, se observa una base granular de 0.20 m de espesor para la sección típica
que corresponde al sector en mención, no mencionando la sección asfaltada en mal estado.
Asimismo, en el metrado de MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE, ubicado en la página 111 del
VOL N.4 METRADOS no figuran las progresivas donde se indica se encuentra el TSB en mal estado, pues el
mejoramiento comienza desde la progresiva 14+000.
También en el mismo volumen de metrados, en la página 22, indica un volumen de corte nulo para dichas progresivas, en
donde se encuentra el TSB.
De la misma manera, en la página 170 del INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE
AGUA Y PAVIMENTOS sostiene como conclusión lo siguiente:
¿- Se concluye que en zonas de material inadecuado de subrasante, la estructura del pavimento será la misma que los
tramos de diseño efectuado según corresponda.¿
Mientras que en la página 166 del mismo informe, en las conclusiones, señala:
¿-De la evaluación funcional¿. Se recomienda realizar un reforzamiento estructural del pavimento en estos sectores, en
ese sentido la superficie deberá ser removida y se adicionará una nueva estructura de pavimento según los diseños
realizados.¿
Por tanto, SE CONSULTA si los sectores con TSB requerirán ser removidos, significando un aumento de metrado en el
movimiento de tierras y por ende en el presupuesto; o indicar el tratamiento que este recibirá como terreno de fundación,
ya que presenta fallas estructurales como hundimientos, huecos ocasionados por mal drenaje, etc.


Los sectores con TSB (existente), de acuerdo al estudio, serán removidos como parte del proceso constructivo y serán
pagados en la partidas de excavaciones, adicionando luego la estructura de pavimento según diseño establecido en el
Estudio Definitivo (Expediente Técnico).
null

En la página 389 del VOL N.4 METRADOS, se muestra que se consideró una tasa de 0.8 litros/m2 para la imprimación
asfáltica.
Esta tasa de aplicación es considerada muy baja. Si bien es cierto que la base granular puede ser abierta o cerrada,
esta tasa de aplicación debe estar entre 0.7 litros/m2 a 1.5 litros/m2 siendo normalmente utilizado una tasa de
aplicación de
1.2 litros/m2, por tanto SE OBSERVA la tasa de aplicación muy baja considerada.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Volumen 4 Literal: Metrados Página: 389
Anexos

Según la Especificación Técnica 401.A Imprimación Asfáltica (folio 0194 al 0197) del Volumen N°5 -Especificaciones
Técnicas, la aplicación de capa de imprimación indica un rango de 0.7 a 1.5lts/m2 (ver folio 196). El metrado señala 0.8
lts/m2, esta en el rango que señala la especificación, cumpliendo con lo establecido; por tal motivo, se ratifica la cantidad.

null
Consulta: Nro. 235

En la página 97 del 2163.VOL N. 2 MEM DESCRIPTIVA II.1 DESCRIPCION GENERAL II.1.1 MEM DESCRIPTIVA -
II.1.2 RESUMEN P se indica que las áreas auxiliares de planta de chancado y asfalto, campamento y patio de maniobras
¿SE DESESTIMARON POR FALTA DE AUTORIZACIÓN¿
SE CONSULTA la ubicación de dichas áreas, en especial del campamento, con las debidas autorizaciones y permisos
pertinentes.
Anexos

Las instalaciones auxiliares requeridas para el proyecto se describen en el ítem 5.7 del EIA-sd (Vol.N°08 del EIA) y sus
autorizaciones en el Informe de áreas Auxiliares (Vol. 11). Respecto al campamento este es sólo para uso administrativo,
es decir oficinas, incluidas en el área del Patio de máquinas.
null
Consulta: Nro. 236

En 2168.VOL N.2 MEM DESCRIPTIVA II.2 CARACTERISTICAS TECNICAS II.2.5 EST DE SUELOS, CANTERAS,
FUENTE DE AGUA se tiene como nota lo siguiente:
¿NOTA:
En los anexos se muestran dos certificados de laboratorio para los ensayos de Materia orgánica realizadas a las fuentes
de agua, debido a que en un primer muestreo y ensayo, arrojo valores erróneos, tomándose nuevas muestras y
ensayándose de nuevo, por lo cual, en este informe se presentan dos juegos de ensayos de materia orgánica, siendo los
valores correctos, los que se muestran en el cuadro EC-49, del presente informe, que son los correspondientes a los
ensayos con fecha 26 de julio del 2012¿
Dado que indica que los ensayos de materia orgánica se realizaron en julio de 2012, SE SOLICITA los resultados de
ensayos actualizados, ya que estos resultados no nos pueden dar datos confiables del estado actual de las fuentes de
agua.

En Estudio de Canteras y Fuentes de Agua (Volumen N°02- Memoria Descriptiva-Tomo 6, Folio 078) , en el Cuadro
N°EC-49 Resultados de Ensayos de Calidad Fuentes de Agua, se indica que las fuentes de agua 1, 3 y 4 serán usadas
para concreto y las demás fuentes de agua para otros usos en la obra; en la etapa de obra se debe ejecutar los ensayos
correspondientes para verificar la calidad de las Fuentes de Agua.
En los Gastos Generales del Presupuesto de Obra se incluye los ensayos a realizar durante la ejecución de la obra.

null

En el Diagrama Gantt de ejecución de obra y en el cronograma de desembolsos se observa que las partidas de los
puentes Huandococha (KM 34+350), Llactabamba (KM 11+450), los pontones Huambicsha (KM 36+120), Puca (KM
38+555) y Puente Maravillas (KM 18+005) NO FIGURAN (Trazo, replanteo y control topográfico, excavaciones, etc.),
por lo que SE SOLICITA los cronogramas y diagramas Gantt con las partidas para ejecutar dichas estructuras.

El Diagrama Gantt se ha considerado las partidas de acuerdo a la optimización de los tiempos y actividades que se
consideran importantes durante la ejecución de la obra. según el Reglamento de la ley de Adquisiciones del estado en el
artículo N°175, señala que el Contratista antes de la firma del contrato deberá presentar la programación de ejecución de
obra (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra.
null
Consulta: Nro. 238

Dado que en el informe de interferencias se identificaron:
¿ Un poste de alta tensión propiedad de HIDRANDINA S.A., cuyo valor presupuestado a Enero del 2015 asciende a
60,000 dólares americanos sin IGV, considerando un tipo de cambio de S/ 3.00 soles
¿ 80 postes de electricidad propiedad de HIDRANDINA S.A. (identificados posiblemente en 2015, ya que no figura una
fecha de identificación)
¿ 14 canales de riego (identificados posiblemente en 2015, ya que no figura una fecha de identificación)
Además de indicar que:

¿ No se recibió respuesta oficial por parte de la empresa VIETTEL PERU SAC acerca de la existencia de infraestructura
de su administración en el derecho de vía de la carretera,
¿ No se cuenta con una respuesta por parte de HIDRANDINA S.A. en cuanto al presupuesto de reubicación de los 80
postes identificados en 2015; dando un Presupuesto Referencial de S/435,986.56 soles, sin IGV.
¿ En la página 23 de los anexos, en la Carta CH-2226-2015 por parte de HIDRANDINA S.A. indica ¿¿es necesario que su
representada asuma la ejecución y conducción del Proyecto de Reubicación de Estructuras (Variantes) de la línea L-6683
SE La Pampa ¿ SE Pallasca, gestión que debe comprender lo siguiente: - Elaboración de estudio. ¿Ejecución de la obra
(incluye suministro de materiales, montaje electromecánica y desmontaje de infraestructura reemplazada). ¿ saneamiento
de la franja de servidumbre en los tramos de ambas variantes, incluye formulación y trámite de expediente para
aprobación del MEM, - Formulación de expedientes técnicos para solicitudes de Exoneración de compensación ante el
Osinergmin, cuando se requiera cortes de energía¿¿
Ya que todas estas interferencias se identificaron presumiblemente en 2015, SE CONSULTA si de encontrarse nuevas
interferencias (caso de mayor cantidad de canales de riego, postes, o cualquier otra nueva interferencia identificada
posteriormente a la realización del informe en referencia) o modificaciones en los costos (por ejemplo el costo de
reubicación de los 80 postes ya que es un valor referencial); los costos de reubicación, demolición o los trabajos que
requieran hacerse respecto a ellas no serán asumidos por el contratista, sino que procederán a tratarse mediante
adicionales de obra o mayores metrados, según corresponda.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Volumen 10 Literal: 7 Página: 2-23

La reubicación de las interferencias electricas y la de VIETTEL Perú están a cargo de la Entidad.
null
Consulta: Nro. 239

Se indica, para el PUENTE MARAVILLAS:
¿El estado físico de la estructura es regular; sin embargo es necesario modificar el eje de la vía actual¿¿ ¿La estructura
existente se mantendrá, los trabajos a realizar son la ampliación mediante¿¿
Dado que el estudio inició en 2012 y fue recepcionado en 2015, comprobándose el estado regular de la estructura entre
esos años, SE CONSULTA si en la actualidad este puente continúa en estado aceptable desde el punto de vista
estructural para soportar una ampliación y elevación de nivel de rasante.
Anexos

El puente fue evaluado durante la elaboración del estudio, habiéndose determinada que se encontraba en un estado
aceptable desde el punto de vista estructural.
null
Consulta: Nro. 240

Dado que se tienen que verificar metrados y que facilitaría de sobremanera que los planos no se encuentren en versión
PDF sino en AutoCAD, SE SOLICITA la versión en AutoCAD de los mismos.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Volumen 4 Literal: 1 y 2 Página: 1
Anexos

No se acepta, debido que el expediente técnico que tiene validez es aquel que ha sido visado por los profesionales
responsables de su elaboración y por los profesionales encargados de su revisión, en ese sentido no se puede entregar
los planos en CAD debido que estos no cuentan con las visaciones necesarias para sustentar su validez.

null
Consulta: Nro. 241

En el metrado de 107.A ACCESO A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA, se observa que se
consideraron valores nulos para las fuentes de agua N°01 al 05 (no se observa en el VOLUMEN N.2 MEMORIA
DESCRIPTIVA II.2 CARATACTERISTICAS TECNICAS II.2.5 ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE
AGUA comentario alguno acerca de los accesos hacia las fuentes de agua.
SE CONSULTA el por qué se consideraron nulos todos estos valores en el presupuesto, cuando no se tiene información
acerca de los accesos en el estudio citado.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Volumen 4 Literal: 107.A Página: 11

En Diagrama de Canteras y Fuentes de Agua se indica que la fuentes 1, 2 3, 4 y 5; no requieren acceso y están al lado
derecho de la vía.
null
Consulta: Nro. 242

Se indica lo siguiente para el PUENTE LLACTABAMBA:
¿¿Para el tránsito peatonal se está considerando veredas de 0.90 m a cada lado del puente y también se incluyen
barandas metálicas en toda la longitud del puente.¿
PUENTE HUANDOCOCHA:
¿¿Para el tránsito peatonal se está considerando veredas de 0.85 m a cada lado del puente¿¿
PUENTE MARAVILLAS:
¿Este puente es tipo arco de concreto armado con material de relleno, cuenta con veredas de 0.80 m y barandas
metálicas en mal estado¿¿ ¿¿se piensa ampliar el puente para colocarle vereda de 0.85 m de ancho a cada lado...¿
PONTÓN HUAMBISHA
¿Para el tránsito peatonal se está considerando veredas de 0.85 m a cada la do del puente¿¿
PONTÓN PUCA
¿Para el tránsito peatonal se está considerando veredas de 0.85 m a cada lado del puente¿¿
¿Importante
ENTONCES,
Ya que estas medidas de ancho de veredas NO CUMPLE con lo indicado en el Manual de Carreteras: Puentes RD N°
041-2016-MTC/14 (22/12/2016), y el Manual de Puentes RD N° 19-2018-MTC/14 (27.12.2018) que indica:
¿¿Además se establece que el ancho mínimo de las veredas para velocidades de diseño menores a 70 km/h debe ser
1.20 m. efectivo, es decir sin incluir el ancho de barandas ni de barreras¿¿
SE CONSULTA cómo se procederá con los cambios o modificaciones en cuanto al ANCHO MÍNIMO DE VEREDAS que
tendría el proyecto según las modificaciones de las normas citadas; y de tener que tomarse en cuenta tales cambios o
modificaciones en cuanto a ANCHO MÍNIMO DE VEREDAS para la ejecución del proyecto, SE SOLICITA entonces el
rediseño del proyecto en función al ANCHO MÍNIMO DE VEREDAS; ya que esto afectará directamente a los metrados y
al presupuesto de obra.
el supervisor o cualquier otra institución o entidad no tendrá derecho alguno en reclamar que se cumpla con el ANCHO
MÍNIMO DE VEREDAS de acuerdo a la normativa vigente o cualquier otra normativa aplicable al proyecto que sea
diferente a las citadas en las bases.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Volumen 1 Literal: 12 Página: 37

fecha.
El ancho de la vereda de los puentes del proyecto fluctúan entre 0.85m a 0.90 m; tanto, la DG-2001 (ítem 305.01) como
las normas que refiere el participante (DG-2013, DG-2014 y DG-2018) para carreteras de Tercera Clase, determinan un
ancho mínimo de la vereda para los puentes de 0.75 m.

null

Se solicita que la vigencia de la línea de crédito sea mínimo de tres (3) meses desde su emisión, a este respecto
hacemos constar que los Bancos emiten la líneas de crédito por períodos mensuales, ya que todos los meses hacen
balance de adición o sustracción de montos en función de disponibilidad o por devoluciones. Por tanto se debería de
pedir antigüedad máxima de un (1) mes desde su emisión.
OBSERVAMOS la solicitud del período mínimo de vigencia de la línea de crédito de tres (3) meses desde la emisión.


No se acoge lo propuesto por el participante, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución de
Económica.

Se considera Obra Similar a ¿¿Ejecución de obras viales en carreteras cuya superficie de rodadura sea en carpeta
asfáltica en caliente, sean obras públicas o privadas. No se admitirá experiencia en obras viales urbanas¿
A este respecto solicitamos retirar del requerimiento el calificativo de ¿en caliente¿ a la carpeta asfáltica, ya que en la
actualidad y desde hace mas de 10 años, plazo máximo de antigüedad de obras similares, todas las carpetas asfálticas
son en caliente. Por tanto como el término llega a ser redundante.
OBSERVAMOS la exigencia de "en caliente" para la carpeta asfáltica, ya que según normativa no se puede realizar de
otra manera, y por tanto los certificados o contratos de obras sólo aparece el término "carpeta asfáltica".
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 2 Página: 61


No se acoge la observación, debido que al suprimir el término "en caliente" se adiciona la posibilidad de presentar
experiencia en carreteras cuya superficie de rodadura sea carpeta asfáltica en frio, en ese sentido la experiencia debe ser
en "ejecución de Obras viales en carreteras cuya superficie de rodadura sea en carpeta asfáltica en caliente, sean obras
públicas y/o privadas. No se admitirá experiencia en obras viales urbanas".
null
Consulta: Nro. 245

Solicitan que ¿Como mínimo la Zaranda Estática debe tener las siguientes características: Estructura metálica, de 4,5 m.
de largo por 3,5 m de ancho, conformada en todo su perímetro por un marco de tubería de acero de 4¿ de diámetro, con
rejillas o cuadrículas de 5 cm.¿
A este respecto solicitamos ajustarse a mercado proponiendo ¿Como mínimo la Zaranda Estática debe tener las
siguientes características, Estructura metálica de 5 m de largo por 3 m. de ancho, conformada en todo su perímetro por
marco de cuadrado de acero galvanizado de 4¿ de lado y 2 mm de espesor, con rejillas o cuadrículas de 4,5 cm.¿


Las dimensiones de la zaranda estática descrita en el equipo mínimo son comerciales y están propuestas según el
mercado. Por tal motivo ceñirse a lo indicado en el Expediente Técnico.
null

En la página 388 del VOL N.4 METRADOS, se muestra que se consideró una tasa de 3.19 litros/m2 (resultado de la
suma 2.07 y 1.12 litros/m2) para la emulsión asfáltica de rotura rápida para el tratamiento superficial bicapa.
OBSERVACIÓN: La tasa de aplicación considerada de 3.19 litros/m2 es muy baja, ya que generalmente en este tipo de
aplicaciones las tasas varían entre 3.4 litros/m2 a 4.0 litros/m2, dependiendo del diseño del tratamiento superficial en
laboratorio. Favor de revisarlo.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Volumen 4 Literal: Metrados Página: 388

Según la Especificación Técnica (Volumen 5-Especificaciones Técnicas, folio 216), en la tabla N° 405-4 indica los rangos
considerados para el cálculo del metrado, las que deben ser ajustadas para las condiciones locales del proyecto,
y aprobadas por el Supervisor en base a los resultados del tramo de prueba .
null

En la página 52 del II.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO, tomo 1 de 24, aparece un cuadro en donde indica
que la superficie de rodadura para la Etapa II del periodo de diseño contempla un ¿refuerzo con M.A.C. espesor=2.70
cm¿ del Km 0+000 ¿ km 18+200, y un ¿refuerzo con M.A.C. Espesor = 2.15 cm¿ del km 18+200 ¿ km 55+620.
SE OBSERVA que espesores de 2.70 cm y 2.15 cm son constructivamente inviables para su colocación, es
recomendable colocar espesores enteros. Las mezclas asfálticas, para no tener problemas, deben tener un espesor
mínimo de 4cm.
Favor de considerarlo.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Volumen 2 Literal: Memoria D. Página: 52

Son espesores calculados para la 2da etapa (del año 10 al año 20) en base a la metodología AASHTO 93, el cual será
definido al año 10 de servicio, previa evaluación integral del pavimento.
null
Consulta: Nro. 248

Dado que en la página 154 del VOL N.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, en la subpartida ¿PREPARACIÓN DE LA
MEZCLA ASFALT. EN CALIENTE¿ no aparece el FILLER.
Asimismo, en la página 221 del VOL N.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS, dentro de las especificaciones técnicas para
410.A PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALIENTE (MAC) menciona:
¿Las mezclas bituminosas para empleo en pavimentación en caliente se compondrán de agregados minerales
gruesos, finos, filler mineral y material bituminoso.¿
Luego, en la página 224 continúa:
¿(d) Filler o Polvo Mineral
El filler o relleno de origen mineral, que sea necesario emplear como relleno de vacíos, espesante de asfalto o como
mejorador de adherencia al par agregado-asfalto, podrá ser de preferencia cal hidratada, no plástica que deberá cumplir
la norma AASHTO M-303 y lo indicado en la Sección 423.
De no ser cal, será polvo de roca.
La cantidad a utilizar se definirá en la fase de diseños de mezcla según el Método Marshall¿
Recalcando que dicha ¿Sección 423¿ NO SE ENCUENTRA en dicho volumen.
Igualmente, en el equipo considerado, como se puede apreciar en la página 198 del VOL N.6 ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS se aprecia una chancadora primaria ¿ secundaria de 75 HP y de 46-70 ton/h. No apreciándose una
chancadora Terciaria de donde se pueda obtener el polvo de roca que pueda servir como filler.
De la misma manera, en la página 188 del VOL N.6 en referencia, el presupuesto no considera FILLER en las partidas de
pavimentos, resaltando que el aditivo mejorador de adherencia (líquido aditivo tipo amina) no puede reemplazar las
propiedades que brinda el FILLER a la mezcla como soportar las tensiones por rozamiento interno o contacto entre las
partículas, rellenar los vacíos entre partículas de agregado, impermeabilizando y densificando la mezcla. Asimismo
proporciona adherencia entre los agregados al aumentar los puntos de contacto de cada partícula, encajándolos entre sí
y limitando sus movimientos, aumentando la estabilidad del conjunto; además de facilitar la compactación al actuar como
rodamiento entre las partículas de agregado.
Por tanto, SE CONSULTA por qué no se consideró el FILLER en el presupuesto (sustentado técnicamente). De haber
sido omitido por error, favor de corregir ya que significaría un cambio importante en el presupuesto de obra.

En el Marshall no se considero empleo de Filler, requiriéndose el uso de aditivo mejorador de adherencia por falta de
adherencia del agregado fino.

null

En la página 93 del 2168.VOL N.2 MEM DESCRIPTIVA II.2 CARACTERISTICAS TECNICAS II.2.5 EST DE SUELOS,
CANTERAS, FTES, en la subsección 1.1.6 Cálculo de PCI indica lo siguiente:
¿La evaluación del pavimento se realizó desde el 01-05-2012 hasta 07-05-2012.¿
Considerando que el tráfico aumenta de acuerdo al índice de crecimiento y otros factores, estos datos del estado de la
vía se encuentran desactualizados, en ese sentido y de acuerdo con la consulta N°49, el pavimento actual con TSB
debe encontrarse en peor estado de lo que estaba hace seis años, por lo que será necesario que sea removido una
mayor cantidad que la considerada (si es que se consideró) en los metrados, modificando significativamente el
presupuesto. SE SOLICITA los datos actuales de evaluación del estado actual de la vía, con datos actualizados para
mejorar el cómputo de los metrados y, por ende, del presupuesto de obra.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Volumen 2 Literal: 1.1.6 Página: 93

Los sectores con TSB (existente), de acuerdo al estudio, serán removidos como parte del proceso constructivo y serán
pagados en la partidas de excavaciones, adicionando luego la estructura de pavimento según diseño establecido en el
Expediente.

null
Consulta: Nro. 250

Dado que en el Análisis de Gastos Generales (Gastos Variables) se está considerando el uso de un DENSÍMETRO
NUCLEAR, según figura en el siguiente cuadro tomado del VOLUMEN N.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS,
Capítulo 4 Gastos Generales, página 180.
Considerando un gasto mensual de S/1800 soles por 15 meses, considerando que las instalaciones necesarias para
mantener el Densímetro nuclear en obra, tales como un búnker con las debidas autorizaciones, dentro de los cuales cada
densímetro deberá estar situado a determinada distancia uno de otro, el traslado del equipo debe obedecer a ciertos
parámetros, además que el personal que opere dichos equipos debe obtener el debido permiso por parte del IPEN, y
demás consideraciones que involucran un costo y tiempo determinados, SE CONSULTA en qué parte de los gastos
generales figuran dichos costos. De no figurar, favor de adicionarlos a los gastos generales según corresponda.

Los gastos generales son "Costos Estimados" que garantizan la logística del Contratista, es decir el producto del
mencionado cálculo es un porcentaje que se multiplica con el monto del costo directo, al resultado se aplica el I.G.V. el
monto final garantiza la logística de la empresa Constructora que ejecuta la obra. El Postor propone en su oferta los
costos en los gastos generales y el porcentaje que considere conveniente.
null
Consulta: Nro. 251

Dado que en el plano de PLANTA Y PERFIL KM 14+000 ¿ KM 15+000 de la lámina 025-2012-PP-15 se observa en el
perfil la NO INTERVENCIÓN en cuanto a corte y/o relleno desde la progresiva 14+000 a la 14+700, CONFIRMAR si esta
zona NO SE INTERVENDRÁ DE NINGUNA MANERA o si sufrirá alguna intervención, por favor indicar.


El tramo consultado trata del Sector 5, donde se ha identificado evidencias arqueológicas, por lo cual, se debe de
mantener el ancho de la plataforma existente.
La intervención en el tramo consultado se indica en el Volumen de Planos - Tomo I - Folio 0013 -Sección Tipo -
Segmentos Arqueológicos
null
Consulta: Nro. 252

En el Estudio de geología y geotecnia, se identifican sectores inestables y se presentan medidas correctivas que no se
aprecian en los planos.
Por ejemplo, en el caso del SECTOR INESTABLE N°15: DESLIZAMIENTO Y ASENTAMIENTO, identificado con riesgo
alto, se indica como medida correctiva ¿¿Hacer la reconformación a nivel de plataforma con material granular (2.5 m, de
profundidad como mínimo)¿¿ Apreciándose luego en el plano SECCIONES TRANSVERSALES Km. 21+000 ¿ Km.
21+320, Lámina 025-2012-ST-77, en las secciones de las progresivas 21+180 al 21+270 donde indica se debe tomar una
medida correctiva, no se aprecia que dicha medida haya sido tomada en cuenta.
Asimismo, en la página 22 de las bases se menciona:
¿Importante
SE CONSULTA si se realizarán modificaciones en el expediente técnico de acuerdo a lo indicado en el estudio de

geología y geotecnia, especialmente en las zonas de alto riesgo, ya que significaría un cambio en los metrados y, por
ende, en el presupuesto de obra.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Volumen 2 Literal: II.2.3 Página: 14

De ser necesarias las medidas correctivas se determinaran durante la fase constructiva, pero se indica que el contratista
deberá en primer lugar hacer un movimiento de tierras, monitorear y preliminarmente considerar los taludes definidos en
la clasificación de materiales donde se indica un talud de corte 1:1 (pág. 152) .
Las decisiones de utilizar las medidas correctivas antes señaladas, serán definidas durante la ejecución de la obra por el
contratista y la Supervisión de obras.
null
Consulta: Nro. 253

Para CANTERAS Y FUENTES DE AGUA se indica que se identificaron (presumiblemente en 2015, ya que no indica
fecha) 8 canteras, de las cuales 2 de ellas no cuentan con autorización, por lo que se aprovecharán para el proyecto 6 de
ellas.
Por tanto, SE CONSULTA si dichas canteras continúan en la actualidad con la debida autorización de explotación.

Las canteras y sus accesos contemplados en el estudio definitivo son de libre disponibilidad, según las autorizaciones
incluidas en el EIA-sd, las mismas que contemplan compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales
han sido considerados en el presupuesto de obra referencial.

null
Consulta: Nro. 254

En la DESCRIPCIÓN DE FUENTES DE AGUA se indica que se identificaron 6 fuentes de agua, presumiblemente en
2015.
SE CONSULTA la libre disponibilidad a la actualidad para el aprovechamiento de dichas fuentes de agua o, en su

defecto, los permisos obtenidos con anterioridad por parte de las autoridades competentes.
Anexos

Las fuentes de agua y sus accesos contemplados en el Expediente Técnico son de libre disponibilidad. El Contratista, con
apoyo de la Supervisión, deberá tramitar la autorización de uso de las fuentes de agua ante la Autoridad Local del Agua,
debido que esta se otorga a nombre de quien y cuando se hará uso del agua, para este caso la empresa que ejecutará la
obra.
null

En el Diagrama Gantt de ejecución de obra se encuentran partidas irrelevantes dentro de la ruta crítica, mientras que
partidas relevantes se encuentran fuera. Tal es el caso del concreto en las obras de arte y drenaje que deberían formar
parte de la ruta crítica, mas no las partidas de señalización y de señalización ambiental. También el caso de los puentes
Huandococha y Llactabamba que deberían formar parte de la ruta crítica y no lo están.
Igualmente, se observa que algunas partidas predecesoras y sucesoras no se encuentran bien vinculadas, como en el
caso de que las partidas dentro de OBRAS DE ARTE Y DRENAJE:
¿ Concreto clase H (f¿c=100 kg/cm2)

¿ Encofrado y desencofrado
¿ Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2
¿ Tubería metálica corrugada con diámetro de 0.90 m
Que comienzan simultáneamente, encontrándose las partidas de ¿encofrado y desencofrado¿ y la de ¿acero de refuerzo
fy=4200 kg/cm2¿ NO VINCULADAS a ninguna de las partidas de concreto reforzado, siendo esto fuera de la realidad.
SE SOLICITA mejorar la secuencia de las partidas, de tal forma que la ruta crítica quede bien establecida y que se
aproxime lo mejor posible a la realidad.

El Diagrama Gantt se ha considerado las partidas de acuerdo a la optimización de los tiempos y actividades que se
consideran importantes durante la ejecución de la obra. según el Reglamento de la ley de Adquisiciones del estado en el
artículo N°175 señala que el Contratista antes de la firma del contrato deberá presentar la programación de ejecución de
obra (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra.

null
Consulta: Nro. 256

Dado que en el informe de interferencias se identificaron:
¿ Un poste de alta tensión propiedad de HIDRANDINA S.A., cuyo valor presupuestado a Enero del 2015 asciende a
60,000 dólares americanos sin IGV, considerando un tipo de cambio de S/ 3.00 soles
¿ 80 postes de electricidad propiedad de HIDRANDINA S.A. (identificados posiblemente en 2015, ya que no figura una
fecha de identificación)
Además de indicar que:

¿ No se cuenta con una respuesta por parte de HIDRANDINA S.A. en cuanto al presupuesto de reubicación de los 80
postes identificados en 2015; dando un Presupuesto Referencial de S/435,986.56 soles, sin IGV.
¿ En la página 23 de los anexos, en la Carta CH-2226-2015 por parte de HIDRANDINA S.A. indica ¿¿es necesario que su
representada asuma la ejecución y conducción del Proyecto de Reubicación de Estructuras (Variantes) de la línea L-6683
SE La Pampa ¿ SE Pallasca, gestión que debe comprender lo siguiente: - Elaboración de estudio. ¿Ejecución de la obra
(incluye suministro de materiales, montaje electromecánica y desmontaje de infraestructura reemplazada). ¿
Saneamiento de la franja de servidumbre en los tramos de ambas variantes, incluye formulación y trámite de expediente
para aprobación del MEM, - Formulación de expedientes técnicos para solicitudes de Exoneración de compensación ante
el Osinergmin, cuando se requiera cortes de energía¿¿
SE CONSULTA en dónde se encuentra presupuestado todos los costos de reubicación de postes de alta, media y baja
tensión, que asciende a un valor referencial de S/ 615,986.56 soles sin IGV, ya que no figura ni en el presupuesto ni en
los gastos generales. De no estar considerado, sírvase adicionarlo al presupuesto de obra o a gastos generales, según
corresponda.
Acápite de las bases :Sección: Anexos Numeral: Volumen 10 Literal: 3 Página: 10


La reubicación de la interferencias eléctricas, no están a cargo del Contratista que obtenga la Buena Pro.
null
Consulta: Nro. 257

Solicitamos confirmar que se aceptará también la presentación de líneas de avales por parte de bancos extranjeros que
se encuentren dentro de la relación de bancos aceptados por la SBS, toda vez que éstos indican la capacidad financiera
por parte de la empresa respaldada a fin de financiar de manera inmediata las actividades de la empresa postora,
además de ser así como se expiden las cartas por parte de varios bancos extranjeros.
Huelga decir que, la RAE entiende el aval como la garantía que alguien (el Banco) presta sobre las cualidades de otra
(el
Postor), en este caso, las cualidades financieras.


por lo tanto no corresponderá su acreditación.
CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA SUCURSAL DEL Hora de envío : 18:57:25
PERU

Se indica: ¿En el caso de que la Obra requiera de prestaciones adicionales, El CONTRATISTA deberá presentar el
expediente técnico del adicional de obra según lo estipulado en el artículo 205º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado¿.
De acuerdo con el Art. 29 numeral 2 del Reglamento, la Entidad debió de establecer en el Expediente Técnico de Obra
objeto de contratación, ¿la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución (de la obra) ¿¿
Y es más, el Reglamento también menciona el cómo debe realizarse el análisis de riesgo.
Asimismo, es de conocimiento por transparencia que los contratos de Obra en el PROVIAS tienen una tendencia
creciente a ejecutarse Presupuestos de Obras Adicionales que superan el 15% del monto contratado, por lo que está más
clara la evidencia de su probabilidad alta de ocurrencia y que su impacto es negativo en la ejecución de la obra.
En este sentido, observamos, que PROVIAS no ha incluido en el Expediente Técnico ni en el proyecto de contrato, el
procedimiento de reconocimiento y pago del Contratista por la elaboración del Expediente Técnico de Obra Adicional, ni
los riesgos latentes de los mismos.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.1 Literal: 3.1.1.17.5 Página: 30

Articulo 29 del Reglamento de la Ley
No se acoge lo observado debido lo siguiente:
1.- El procedimiento de reconocimiento y pago del Contratista por la elaboración del Expediente Técnico de Obra
Adicional no se encuentra incluido ni en el expediente técnico ni en en la proforma de contrato toda vez que la normativa
de contratación publica aplicable al procedimiento de selección no lo establece.
2.- Asimismo, con fecha 17/04/2012 se suscribió el contrato entre PROVIAS NACIONAL y el Consorcio Vial Cabana
(Ingeniería Dinámica S.A. - GETINSA Ingeniería S.L. Sucursal del Perú - GEOCONSULT S.A.) para la formulación del
Estudio Definitivo que es materia del presente procedimiento de selección, dicho estudio fue aprobado mediante
Resolución Directoral N°1468-2015-MTC/20 el 31/12/2015, la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD GESTIÓN DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, fue aprobado posteriormente, en ese sentido no es
de aplicación a la presente contratación.
null
PERU
Consulta: Nro. 259

Las bases establecen en los requisitos de calificación, Experiencia, que cuando se presenten contratos derivados de
procesos de selección convocados antes del 20.09.2012... "debe presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que dichos
documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.
En tal sentido, tenga a bien confirmar que en los contratos provenientes del extranjero o celebrados en otros países, que
sean celebrados antes del 20.09.2012 y no detalle el porcentaje de participación, o precise que tienen obligaciones
mancomunadas y de igual condición, se estimará como 50% de participación.


Respecto a lo consultado se precisa lo siguiente:
El texto completo de la condición establecida es la siguiente: "Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de
procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva
"Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de
las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron
en partes iguales".
Estando dicha condición establecida en las bases estandar la misma que fue tomada en cuenta por el comite de selección
para la formulación de las bases y de su lectura se concluye que esta no discrimina a los contratos por su procedencia
(suscritos dentro del territorio nacional o provenientes del extranjero) la calificacion se sujetará a lo establecido en
la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado" correspondiente.
En este ultimo caso dependerá del numero de consorciados, si son dos(2) será el 50%, si son tres (3) será 33.33 % y
así sucesivamente.

null
PERU

La Carta de Linea de Credito, es requerida que se emita el monto en soles, al respecto observamos que dado se aceptan
las cartas emitidas por bancos en el extranjero, se acepte la moneda del pais de origen de la Entidad Bancaria y se
establezca como referencia el tipo de cambio de la SBS de la fecha de emisión del documento.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: c Página: 63



PERU

En el segundo punto del "detalle importante", precisa "Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad
mayor a veinticinco años anteriores a la fecha de prestación de oferta", no obstante no detalla sí se considerará desde la
fecha de inicio de actividades o desde el término de la prestación.
Por tanto, observamos que el computo de los 25 años debe aceptarse desde la fecha que resulte de veinticinco años
anteriores a la presentación de oferta y la fecha de la conclusión de la experiencia acreditada para los profesionales
clave, adoptando así el mismo criterio para el cálculo de la experiencia similar del postor.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2.3 Literal: o Página: 19
Especifico
Articulo 2 literales f) de la Ley 30225 modificada por D Leg 1341
La nota importante a que hace referencia en la consulta precisa la antigüedad que se aceptará para la experiencia
del personal clave, estableciéndose que "Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad
mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas". Siendo criterio del Comité que se
computará desde la culminación del servicio.
Respecto a la antigüedad de la experiencia del postor, ésta se encuentra definida en el literal B: EXPERIENCIA DEL
POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, la misma que establece que la antigüedad será válida si se encuentra dentro de los 10
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de
obra.
Con ocasión de la integración de bases se precisará: "Para determinar la antigüedad de la experiencia del personal clave,
se computará desde la fecha de culminación del servicio".
PERU
Consulta: Nro. 262

Solicitamos confirmar la siguiente afirmación: Que toda consecuencia (demoras, deficiencias, etc) derivada por el
TIEMPO TRANSCURRIDO en la Elaboración y Aprobación del Expediente Técnico de Obra Adicional, EXIME AL
CONTRATISTA DE TODA RESPONSABILIDAD contractual y extracontractual durante la ejecución de la obra,
considerando que el PROVIAS es responsable del Expediente Técnico de la Obra objeto del presente proceso de
selección, y que por su naturaleza es una Obra Pública.
Por tanto, de existir retrasos, dilaciones, demoras, y demás, Provias Nacional no podrá responsabilizar en ningún extremo
al contratista y otorgará las ampliaciones de plazo totales o parciales necesarias para asegurar el normal desarrollo de la
obra. y no cobrará penalidades por ningún concepto
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1.17.5 Página: 30
Especifico

No se confirma, debido que el que elabora el expediente técnico del Adicional de Obra es el Contratista, este será
responsable de las demoras, deficiencia, etc, derivada por el tiempo transcurrido en la elaboración.
null
PERU
Consulta: Nro. 263

Para el equipo mecanico se requiere una antigüedad no mayor de 10 años anteriores a la fecha de convocatoria, ello para
el equipo mínimo y equipo de laboratorio, consulta, ¿se mantendrá el presente criterio para todo el equipamiento
requerido en el Expediente Técnico de Obra? ¿En el supuesto que un equipo ingrese con 10 años de antiguedad, no será
requerido su cambio al año siguiente, considerando que existen equipos como las pavimentadoras que no son adquiridas
regularmente en el mercado?
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.1.2 Literal: a Página: 40
Especifico

No se confirma, se suprimirá el periodo máximo de antigüedad exigido en el Equipamiento.
Se suprimirá el periodo máximo de antigüedad exigido en el Equipamiento.
PERU
Consulta: Nro. 264

En relación a la obligación de permanencia del personal del contratista en Obra, tenga a bien precisar, que no se
cobrarán penalidades, en caso se requiera la presencia en Lima Metropolitana, del Residente de Obra, o alguno de los
demás profesionales que forman parte del personal clave, bajo causal de: a) reunión de gerencia del directorio del postor
para atender requerimientos del Provias Nacional o por ocurrencias en la obra, b) reunión en el Provias Nacional cuando
sea requerido por este. c) Cuando sea solicitada su presencia urgente y apremiante ante la PNP, el ANA, OEFA, por
alguna ocurrencia en obra, y se requiera realizar su descargo d) Por descanso medico debidamente acreditado.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.1 Literal: 3.1.1.10 Página: 27


Se acepta lo propuesto por el participante, no se aplicará penalidades, en caso el residente de obra o algunos de los
profesionales no se encuentre en obra por los siguientes causales: a) reunión de gerencia del directorio del postor para
atender requerimientos del PROVIAS NACIONAL o por ocurrencias en la obra, b) reunión en el PROVIAS NACIONAL
cuando sea requerido por este. c) Cuando sea solicitada su presencia urgente y apremiante ante la PNP, el ANA, OEFA,
por alguna ocurrencia en obra, y se requiera realizar su descargo d) Por descanso medico debidamente acreditado. En los
supuestos a) y c) deben ser comunicados y autorizados previamente por la Dirección de Supervisión o la Sub dirección de
Obras de la entidad.
No se aplicará penalidades, en caso el residente de obra o algunos de los profesionales no se encuentre en obra por los
siguientes causales: a) reunión de gerencia del directorio del postor para atender requerimientos del PROVIAS
NACIONAL o por ocurrencias en la obra, b) reunión en el PROVIAS NACIONAL cuando sea requerido por este. c)
Cuando sea solicitada su presencia urgente y apremiante ante la PNP, el ANA, OEFA, por alguna ocurrencia en obra, y
se requiera realizar su descargo d) Por descanso medico debidamente acreditado. En los supuestos a) y c) deben
ser comunicados y autorizados previamente por la Dirección de Supervisión o la Sub dirección de Obras de la
entidad.
PERU
Consulta: Nro. 265

El Objeto de la Convocatoria indica que: ¿El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la
EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿Mejoramiento de La Carretera Chuquicara ¿ Puente Quiroz ¿Tauca ¿ Cabana ¿
Huandoval
- Pallasca, Tramo Tauca - Pallasca¿.
Solicitamos confirmar la siguiente afirmación: Que en el caso se presente Obras Adicionales, el PROVIAS y el Contratista
suscribirán una adenda al contrato de EJECUCIÓN DE OBRA por la Elaboración del Expediente Técnico de Obra
Adicional, donde se establecerán:
El Objeto de la adenda
Los Términos de Referencia para la Elaboración del Expediente Técnico.
Plazo del servicio.
Cronograma de presentación de avances y expediente final.
Forma de pago.

No se confirma, en el caso se presente Obras Adicionales, PROVIAS y el Contratista no suscribirán una adenda al
contrato de EJECUCIÓN DE OBRA por la Elaboración del Expediente Técnico de Obra Adicional, debido que está
responsabilidad está indicada en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
null
PERU
Consulta: Nro. 266

3. En relación al Expediente Tecnico de Obra se realiza la siguiente consulta: Dado que la planta de chancado, asfalto y
lavadora de agregados (Km 18+220) se encuentra cercana de un área urbana del poblado de Cabana. Solicitamos
conocer si se tienen acuerdos con el Centro Poblado y si existe restricciones respecto a las horas laborables de la planta.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23

La Planta Chancadora, de asfalto y lavadero de agregados se ubican en la progresiva 18+220, cuenta con Autorización de
uso temporal de terreno de todos los propietarios. El control de los trabajos a realizarse en dichas áreas auxiliares se
encuentran establecidos como medidas de seguimiento y monitoreo el Plan de Manejo Ambiental del EIA-sd.

null
PERU
Consulta: Nro. 267

El calendario de UTILIZACIÓN DE EQUIPO, está supeditado en algunos casos a la libre disponibilidad de las canteras,
fuentes de agua, entre otros, por tanto, tenga a bien aclarar que, en caso existan interferencias que impidan en algún
extremo tener fecha cierta de libre disponibilidad, no se le aplicarán penalidades al contratista por no movilizar su equipo,
o sí de requerir igualmente la movilización a pesar de no disponer del libre acceso a las canteras, fuentes de aguas y
demás, La Entidad reconocerá mayores gastos generales por tener el equipo paralizado en obra hasta resolver su
liberación.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1.4 Página: 26
No se acepta lo propuesto por el participante, debido que el supuesto indicado forma parte de la ejecución contractual de
la obra, se requiere mayor contexto y antecedente para saber si corresponde o no lo indicado por el participante.
Al respecto la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD EN SU NUMERAL 7.1 señala: "El participante debe formular sus
consultas y observaciones de manera debidamente motivada, concreta, clara y sin ambigüedades, que permita al Comité
de Selección o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, absolverlas con claridad( )".

null
PERU
Consulta: Nro. 268

Del expediente tecnico de obra, se pide confirmar que durante la ejecución del presente proyecto, todo trato con terceros
(liberación de terrenos, compensaciones a los propietarios de los predios afectados, etc.) estará a cargo de la entidad.

Se confirma, todo trato con terceros (liberación de terrenos, compensaciones a los propietarios de los predios afectados,
etc.) estará a cargo de la entidad
null
PERU

Se indica como Requisitos que: ¿El Postor debe acreditar un monto facturado equivalente a Doscientos treinta y seis
millones sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta con 36/100 soles (S/ 236,065,480.36), ¿¿
Se observa que no puede ser considerado solo como término ¿monto facturado¿, debiendo aceptarse las siguientes
definiciones:
Valor Final del Contrato

Monto Final del Contrato (Liquidado)
Liquidación Final
Especifico

Se aceptan como términos equivalente a "monto facturado" a:
- Valor Final del Contrato

- Monto Final del Contrato (Liquidado)
- Liquidación Final
Sin perjuicio de lo señalado, se aclara que el nuevo valor referencial asciende a S/ 236,047,458.92 (Doscientos treinta y
seis millones cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 92/100 Soles).
- Valor Final del Contrato
- Monto Final del Contrato (Liquidado)
- Liquidación Final
PERU

Las bases indican: ¿En el caso de que la Obra requiera de prestaciones adicionales, El CONTRATISTA deberá presentar
el expediente técnico del adicional de obra según lo estipulado en el artículo 205º del Reglamento de la Ley de
No obstante, observamos que la Entidad no ha detallado que pago por la elaboración del Expediente Técnico de la Obra
Adicional será incluido en el presupuesto de la Obra Adicional, toda vez que el Contratista no tiene presupuestado en su
estructura de precios los alcances de la elaboración de un expediente técnico de obra adicional.

Al respecto el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, inciso 205.16 del artículo 205° indica que "En los
casos en los que el contratista, para la elaboración del expediente técnico del adicional de obra, requiera realizar ensayos
especializados de alta complejidad y/o la participación de algún especialista que no esté contemplado en la relación de su
personal clave, corresponde incluir su costo en los gastos generales propios del adicional". Como se puede ver no se
encuentra establecido que la entidad pagara al contratista por la elaboración del expediente técnico adicional solo el
reconocimiento de los gastos señalados.
null
PERU

Requieren copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra-venta o alquier u otro
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estrategico, no obstante, el equipo
estrategico comprendido en el numeral 3.2. Requisitos de Calificación. Literal A.1 Equipamieno Estrategico, no incluye la
relación de equipo de laboratorio comprendido en la pagina 38 de las bases, el mismo que hace referencia en la pagina
40 que será requerido para la suscripción de contrato. En tal sentido observamos, que no está incluído como relación de
equipo mínimo el Equipo de laboratorio establecido en las bases desde la pagina 38 a la pagina 40, en
consecuencia, deberá incluirlo o en su defecto eliminar la exigencia de solicitar dicho equipo de laboratorio para la firma
de contrato, tal cual lo cita en la pagina 40
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: m Página: 19

Articulo 29 del Reglamento de la Ley 30225, aprobado por D. Supremo 344-2018-EF, numeral 1, 3.
Se acoge lo solicitado por el participante. Debido que el Requerimiento es formulado por el área usuaria, este requiere
que para la firma de contrato también se presente los documentos que acreditan el equipamiento mínimo de laboratorio
para la suscripción del contrato de ejecución de obra. En ese sentido con ocasión de la integración de bases se incluirá
como requisito para la suscripción del contrato la acreditación del equipo de laboratorio mínimo (no estratégico).

PERU

De conformidad con el Anexo Nº 1 Definiciones del Reglamento, se establece como ¿Consultoría de Obra: Servicios
profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del Expediente Técnico de obras, en la supervisión de la
elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.¿. Por lo tanto, de acuerdo con la norma vigente
el único quien puede elaborar el expediente técnico es el Consultor de Obra que cuente con un RNP vigente y que tenga
competencia técnica.
En tal sentido, observamos que PROVIAS NACIONAL, debe autorizar y aceptar que, el Contratista contratará a
un Consultor de Obra para la elaboración de los Expedientes Técnicos de Obra Adicional y que el PROVIAS
pagará al Contratista por la elaboración de dichos expedientes, independiente de su aprobación.


No se acoge lo indicado por el participante, el reglamento de la ley de contrataciones con el estado contempla que el
Contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) días siguientes a la anotación
en el cuaderno de obra, además indica que el reconocimiento de gastos se dará en el caso que para la elaboración del
expediente técnico del adicional de obra, se requiera realizar ensayos especializados de alta complejidad y/o la
participación de algún especialista que no esté contemplado en la relación de su personal clave, corresponde incluir su
costo en los gastos generales propios del adicional. Eso quiere decir que el personal de la obra deberá elaborar el
expediente técnico del adicional de obra.
null
PERU
Consulta: Nro. 273

Del expediente tecnico de obra, Confirmar que el proyecto cuenta con el certificado del CIRA aprobado y que se
encontrará vigente durante toda la ejecución de la obra.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23
Especifico

El proyecto cuenta con los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).
Es preciso añadir que los CIRAs no tiene fecha de caducidad
null
PERU
Consulta: Nro. 274

En relación al Expediente Tecnico de Obra se realiza la siguiente consulta: Confirmar que Los accesos a las Fuentes de
Agua, Canteras y Botaderos son de libre disponibilidad y que no existirán pagos por servidumbre de Paso en caso se
deban atravesar terrenos propiedad de terceros y que de surgir algún abono que al Contratista se le exigiera realizar, este
monto deberá ser a cargo de la Entidad. De ser negativa la respuesta o de estar en tramite, confirmar que la entidad
otorgará ampliaciones de plazo siempre que afecte la ruta critica.
Especifico

Los accesos a las canteras, fuentes de agua y DMEs cuentan con libre disponibilidad, según las autorizaciones incluidas
en el EIA-sd, las mismas que contemplan compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales han sido
considerados en el presupuesto de obra referencial.
null
PERU
Consulta: Nro. 275

Solicitamos confirmar la siguiente afirmación: Que la elaboración del Expediente Técnico de la Obra Adicional será
realizada por el personal de obra del Contratista y de ser el caso que el Contratista requiera la asesoría profesional
externa, todos estos costos (personal de obra y externo) serán reconocidos y pagados por el PROVIAS
independientemente del resultado de su aprobación.
Asimismo, confirmar que en caso de retraso de provias por autorizar la elaboración de Expediente Tecnico Adicional de
Obra, brindará ampliación de plazo total o parcial según sea el alcance

No se confirma, en el artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado indica que el Contratista
presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) días siguientes a la anotación en el
cuaderno de obra, sin embargo a pesar que no especifica que personal de obra lo deba elaborar, ellos elaborarán el
expediente del adicional de obra. Por otra parte dicho artículo solo contempla el reconocimiento de gastos en el caso que
para la elaboración del expediente técnico del adicional de obra, se requiera realizar ensayos especializados de alta
complejidad y/o la participación de algún especialista que no esté contemplado en la relaciónde su personal clave,
corresponde incluir su costo en los gastos generales propios del adicional.
Asimismo respecto a si es una causal de ampliación de plazo, en la etapa de ejecución contractual se evaluará si
corresponde o no una ampliación de plazo.

null
PERU
Consulta: Nro. 276

Confirmar que en caso se emita la Carta de Linea de Credito con una vigencia de 3 meses, y el procedimiento de
selección se postergue sucesivamente superando dicho plazo, será aceptado dicho documento como valido, por ser
imprevisible que un procedimiento de selección exceda el plazo previsto en la norma por más del doble del plazo
regulado.

No se confirma lo propuesto por el participante, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución
de obras, aún no se ha desarrollado totalmente la forma de acreditación de la solvencia económica y en aras de fomentar
Económica.
PERU

Dentro del Equipamiento no se ha considerado el Equipo de Laboratio, el mismo que dentro de los terminos de referencia
se ha precisado que será requerido para la firma de contrato. Observamos de debe especificarse que el equipo de
laboratorio no será requerido para la firma de contrato.

No se acoge lo indicado por el participante, en el requerimiento se encuentra claramente establecido que la acreditación
del equipo de laboratorio mínimo (no estratégico) será acreditado para la suscripción del contrato.
PERU
Consulta: Nro. 278

Del expediente técnico de obra, sirva confirmar que el equipo mecanico y de laboratorio requerido deberá estar en
obra siempre que las áreas esten liberadas o se requiera para el inicio de actividad, y no serán requeridos en
supuesto de existir interferencias, caso contrario la entidad reconocerá mayores gastos generales

No se confirma, la maquinaria está obligada a estar en obra durante la etapa necesaria de su participación efectiva, la
misma que será justificada mediante la elaboración de un cronograma de utilización de equipos el cual será entregado a
la supervisión de obra para su respectiva aprobación.
null
PERU
Consulta: Nro. 279

Del Expediente Tecnico de obra, sirva Confirmar que la Entidad ha gestionado y liberado el ancho de derecho de vía
según el PACRI (Plan de Compensación y reasentamiento involuntario), de ser negativa la respuesta o en supuesto de
estar en tramite, confirmar que de afectar la ruta critica otorgará ampliación de plazo.

No se confirma, debido que el terreno no se encuentra totalmente liberado, por otra parte si se afecta la ruta crítica
se evaluará si se otorgará ampliación de plazo.
null
PERU
Consulta: Nro. 280

Del Expediente Tecnico de obra, sirva Confirmar que el proyecto cuenta con el certificado del CIRA aprobado y este se
encontrará vigente durante toda la ejecución de la obra.
Especifico

El proyecto cuenta con los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).
Es preciso añadir que los CIRAs no tiene fecha de caducidad
null
PERU
Consulta: Nro. 281

Definir y aclarar, que en el caso de necesitarse nuevas canteras la obtención del CIRA de las mismas estará a cargo de la
Entidad y/o Supervisan de Obra y será causal de solicitud de ampliación de plazo, siempre que afecte la ruta critica

Se confirma, la obtención del CIRA de las nuevas canteras estará a cargo de la Entidad. Respecto a si es una causal de
ampliación de plazo, en la etapa de ejecución contractual se evaluará si corresponde o no una ampliación de plazo.

null
PERU

Observamos que se penalizará por Reemplazar al Personal Clave incluyendo al Residente, dentro del 50%
de transcurrido el plazo de ejecución de obra, excluyendo de esta penalidad en caso de Muerte, o Enfermedad o
Caso Fortuito Fuerza Mayor., Al respecto, observamos que no está incluido como supuesto la renuncia voluntaria
de cada personal clave, ello en función a la libertad de elegir con quien contratar para la ejecución de obra,
considerando que entre la suscripción de contrato y su participación efectiva puede transcurrir un lapso de tiempo
considerable por temas ambientales, interferencias, áreas no disponible, y considerando que la Entidad no
reconocerá gastos antes del inicio efectivo del profesional en obra, este puede optar por su derecho al trabajo en
aceptar otra propuesta inmediata que le favorezca económica o profesionalmente. En tal sentido, solicitamos se
incluya como extenso de penalidad la renuncia voluntaria del personal clave.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.1.2 Literal: b Página: 46

null
PERU
Consulta: Nro. 283

Del Expediente Tecnico de obra, sirva confirmar que la Entidad ha gestionado y liberado el ancho de derecho de vía
según el PACRI (Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario
Especifico

No se confirma, se viene gestionando la liberación del área donde se ejecutará la obra.
null
PERU
Consulta: Nro. 284

En los requisitos técnicos mínimos, así como en la proforma de contrato se requiere el Seguro Vida Grupo (D.L. Nº 688),
también conocido como Seguro Vida Ley, y precisa que debe ser contratado bajo las regulaciones y leyes de Perú. En tal
sentido, considerando que la referida norma solo exige coberturar a los empleados una vez cumplidos los cuatro años de
antiguedad (Art. 1). consultamos, sí será requerido que todo el personal que labore en obra se le requerira contratar este
seguro o solo los que se ajusten al Art. 1 del D.L. Nº 688
Especifico

Conforme a lo indicado en las bases EL CONTRATISTA a su total y única responsablidad deberá contratar y mantener
cobertura de seguro para cualquier trabajador sea peruano y/o extranjero, realizará el trabajo de instalación y/o que este
vinculado en la ejecución de la obra contratada por PROVIAS NACIONAL.
null
PERU

En la clausula vigecimo segunda, notificaciones, no detalla un correo valido del Provias Nacional para emitir
notificaciones, por tanto, a efectos de tener relaciones recíprocras, y lograr un canal de comunicación fluido, firme y
fidedigno a fin de atender oportunamente cualquier ocurrencia que se pueda suscitar en obra.

Respecto a lo solicitado, se precisa que una vez suscrito el contrato se comunicará de manera formal al contratista la
dirección electrónica o direcciones electrónicas del(os) administrador(es) de la obra que permita la comunicación
necesaria con la entidad.
null
PERU
Consulta: Nro. 286

La Carta de Linea de Credito, ¿puede ser presentada solo por uno de los consorciados siempre que alcance o supere el
monto requerido?
Especifico

Se aclara que, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución de obras, aún no se ha

PERU

Se requiere como experiencia para el personal clave que acredite obras similares al objeto de la convocatoria, al
respecto, observamos que la definición de obras similares demanda la acreditación de 3 actividades en obra, no obstante,
en los certificados de trabajo comunmente no se expiden al nivel de detalle requerido por ser vinculante a un contrato
laboral. En tal sentido se observa que debe precisarse que no será requerido acreditar las 3 actividades citadas en la
definición de obras similares del contratista. considerando ademas, que ese nivel de detalle está en poder del contratista
y no de los profesionales que intervienen en obra.

No se acoge, en el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN literal B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD se encuentra claramente establecido que la exigencia de acreditar al menos tres (3) de las actividades
señaladas será para los documentos presentados para acreditar la experiencia del postor y no aplicará a los documentos
para acreditación de la experiencia del personal clave (pie de página 20 de las bases primigenias).

null
PERU
Consulta: Nro. 288

Tenga a bien precisar, sí aceptará como otros documentos fehacientes para acreditar la experiencia de los
profesionales, la información (aunque esta no tenga firmas) publicada en Infobras, o en la ayuda memoria de PROVIAS
NACIONAL, a fin de acreditar el detalle del alcance de cada obra en la que participaron los profesionales, siempre
que se precise la fuente de información.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: o Página: 19
No se acepta lo solicitado, los documentos con los que se acreditará la experiencia de los profesionales están indicados
en las bases de acuerdo al siguiente detalle: o) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que
conforma el plantel profesional clave. En ese sentido, se aceptará la presentación de documentación complementaria
como la señalada por el participante, que permita demostrar de manera fehaciente la experiencia requerida.

null
PERU

En los documentos para suscripción de contrato requieren como requisito: "Contrato de consorcio con firmas legalizadas
ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso", se observa que no se considera también como valido el
Contrato de Consorcio Elevado a Escritura Pública (Documento extendido por un notario que refleja contratos,
declaraciones o actos de cualquier clase. Fuente. Dic. Juridico. PJ); considerando que el monto de la cuantia demanda
este tipo de formalizmo por aspectos financieros, y requerían los consorciados realizar un doble tramite, la legalización de
sus firmas y además de ello, elvear el contrato a Escritura Pública. Por tanto, requerimos se acepte el Contrato de
Consorcio Elevado a Escritura Pública, que tiene una formalidad más rigurosa que un contrato con firmas legalizadas, y
es requerido como parte del estandar de mercado para el tramite de cuentas bancarias, tramites de fianzas, entre otros.

Conforme a lo indicado en las bases, teniendo en cuenta que el testimonio de consorcio es el mismo contrato de
consorcio, sólo con la particularidad que es elevado a escritura pública, se aceptará como válido dicho documento si de su
contenido se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió el postor en el contrato
presentado.
null
PERU
Consulta: Nro. 290

4. En relación al Expediente Tecnico de Obra se realiza la siguiente consulta: Dado que el área prevista para el patio
de máquinas (Km 0+300) se encuentra cercana de un área urbana. Solicitamos conocer si se tienen acuerdos con el
Centro Poblado para la circulación de equipo pesado en el sector y si existen restricciones respecto a las horas de
circulación de los equipos.

El Patio de Máquinas se ubica en la progresiva km 0+300, cuenta con Autorización de uso temporal de terreno del
propietario. El control del circulación de los equipos pesados en el sector se encuentra también establecidos como
medidas de seguridad y salud en el Plan de Manejo Ambiental del EIA-sd.
null
PERU
Consulta: Nro. 291

Solicitamos confirmar la siguiente afirmación: Que NO es parte de la elaboración del Expediente Técnico de la Obra los
estudios que estén relacionados con la formulación y/o evaluación económica del proyecto y por tanto se sujete a una
verificación de viabilidad.


Se confirma, no es parte de la elaboración del Expediente Técnico de la Obra los estudios que estén relacionados con la
formulación y/o evaluación económica del proyecto y por tanto se sujete a verificación de viabilidad.

null
PERU
Consulta: Nro. 292

Del expediente técnico de obra: Confirmar que el Uso de Materiales de Cantera, no implicara costo alguno por derecho de
utilización. De ser negativa la respuesta solicitamos nos indiquen en qué parte del presupuesto referencial están
considerados dichos costos

S/ 7.00 es el costo por derecho de extracción de materiales del Cauce del Río Llactabamba, conforme al resolutivo
emitido por la Municipalidad Provincial de Pallasca, documento que se encuentra en el Estudio de Impacto Ambiental-SD,
así como en el Informe de Áreas Auxiliares (folios 197 al 199) que forma parte del Estudio Definitivo (Expediente Técnico).
Se paga con la Partida 907.B3 PAGO POR DERECHO DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA DE RIO.

null
PERU
Consulta: Nro. 293

Se solicita se acepte como términos equivalentes a "carpeta asfáltica en caliente", además de los indicados en las Bases,
los siguientes términos:
Pavimento Bituminoso en Caliente


Se acepta el término "Pavimento Bituminoso en Caliente" como equivalente al término "Carpeta Asfáltica en caliente".

- Pavimento Bituminoso en Caliente.

PERU
Consulta: Nro. 294

2. En relación al Expediente Tecnico de Obra se realiza la siguiente consulta: En el plano 025-2012-DME-15A donde
detalla la ubicación del DME 14 (Km 54+650) se indica que el acceso al área de depósito de materiales excedentes es de
4.22 Km; sin embargo, en el volumen N°4: Relación de Metrados de Obra del Expediente Técnico se reporta una longitud
de acceso de 2.00 Km. Solicitamos una aclaración al respecto.

La consulta no es clara, se entiende que se hace referencia a los metrados de la partida 107A "Acceso a Canteras, DME,
Plantas y Fuentes de Agua" (folio 0011), en dicho folio se indica 4.22 Km para mejoramiento, no hay contradicción alguna.

null
PERU
Consulta: Nro. 295

En relación al Expediente Tecnico de Obra se realiza la siguiente consulta:
En inmediaciones a la cantera Puca I y Puca II, se encuentra una intensa actividad minera mediante socavones.
Solicitamos conocer si existe alguna interferencia con las mismas.
Especifico

Durante el desarrollo del Estudio no se observó la existencia de alguna interferencia a las canteras, relacionada con
alguna actividad minera.
Cualquier situación que se presente durante el desarrollo de la obra, deberá ser consultada a la Supervisión de Obra.

null
PERU
Consulta: Nro. 296

Solicitamos confirmar la siguiente afirmación: Que ante toda CONTROVERSIA derivada por la elaboración del Expediente
Técnico de Obra Adicional, Provias Nacional exime al Contratista de toda responsabilidad contractual y extracontractual,
considerando que el PROVIAS es el responsable del Expediente Técnico de Obra objeto del presente proceso de
selección, y que por su naturaleza es una Obra Pública.
Por tanto, cualquier ocurrencia, controversia que se derive de la formulación del Expediente Tecnico de Obra Adicional,
y ello genere que no pueda desarrollarse normalmente la ejecución de la obra, Provias otorgará las ampliaciones de
plazo totales o parciales que meriten y no cobrará penalidades por ningun concepto.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1.17.5 Página: 30

No se confirma, en caso de Controversia derivada de la elaboración del Expediente Técnico de Obra Adicional, el
Contratista tendrá responsabilidad contractual y extracontractual, considerando que el es el responsable del Expediente
Técnico de la Obra adicional. Salvo que la controversia sea derivada del expediente técnico materia de la convocatoria.

null
PERU
Consulta: Nro. 297

Solicitamos confirmar la siguiente afirmación: Que el alcance o términos de referencia para la elaboración del
Expediente Técnico de la Obra Adicional será de manera objetiva y únicamente para cuantificar el monto del
presupuesto de la Obra Adicional.


No se confirma, no se elabora términos de referencia o alcance para el expediente técnico adicional.
null
PERU
Consulta: Nro. 298

Solicitamos confirmar la siguiente afirmación: Que la elaboración del Expediente Técnico de la Obra Adicional será
realizada utilizando los recursos de obra y que de ser el caso, si el Contratista requiere la contratación de servicios de
laboratorios externos o de equipos de medición y de análisis, todos estos costos (recursos de obra y externos) serán
reconocidos y pagados por el PROVIAS independientemente del resultado de su aprobación.
Especifico

Se confirma, el contratista deberá utilizar los recursos de la obra para elaborar el expediente técnico del adicional de obra,
por otra parte en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, inciso 205.16 del artículo 205° indica que "En los
casos en los que el contratista, para la elaboración del expediente técnico del adicional de obra, requiera realizar ensayos
especializados de alta complejidad y/o la participación de algún especialista que no esté contemplado en la relación de su
personal clave, corresponde incluir su costo en los gastos generales propios del adicional".
Sin perjuicio a ello, durante la etapa de ejecución contractual se evaluará los otros casos con el objetivo de determinar si
corresponde o no su reconocimiento.

null
PERU
Consulta: Nro. 299

Las bases precisan, Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la
documentación sustentatoria correspondiente.
Al respecto, sirva aclarar, que bastará para los contratos suscritos por las matrices se precise el mismo nombre del postor
sin la extensión "Sucursal en el Perú", para dar fe que la experiencia es de la matriz, y no se requerirá otro documento
para demostrar el vinculo.
De ser negativa la respuesta, se agradecerá que el Comité de Selección brinde alcances de los documentos que
considerará como validos para demostrar el vinculo de una matriz con su sucursal
Especifico

Al respecto en el pie de pagina del Anexo N° 10 el OSCE ha establecido:
"Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria
correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal
constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo
modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la
sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión
se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá
acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta
manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

null
PERU
Consulta: Nro. 300

En las bases precisan una penalidad, 8.0 En caso el Contratista no contara con todos los recursos (personal y equipo)
ofertados para la ejecución de la obra.
Sirva confirmar, que no se requerirá todos los equipos ni personal hasta su participación efectiva, de acuerdo al
calendario de avance de obra.
Por tanto, Provias Nacional, no penalizará en el supuesto que no exista areas liberadas que demande el trabajo de
empleo de equipos o personal, ni tampoco aplicará penalidad por ausencia de personal con descanso medico
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.1 Literal: 3.1.2 Página: 48


No se confirma, el personal ofertado deberá participar en la obra conforme a lo presupuestado en los gastos generales de
la obra, por otra parte el equipamiento ofertado se utilizará en función al cronograma de utilización de equipos.

null
PERU
Consulta: Nro. 301

Las bases establecen una penalidad en caso el contratista no presente el expediente tecnico de obra adicional segun lo
estipulado en el ARt. 205 del Reglamento (Penalidad 9.0).
Por tanto, sirva confirmar que no se obligará ni penalizará al contratista el no presentar el Expediente Tecnico Adicional
de Obra, en tanto la entidad no reconozca el debido pago por la prestación, toda vez que está fuera de los costos
establecidos para el presente procedimiento de selección

No se confirma, la Entidad solo reconocerá gastos en el caso que para la elaboración del expediente técnico del
adicional de obra, se requiera realizar ensayos especializados de alta complejidad y/o la participación de algún
especialista que no esté contemplado en la relación de su personal clave, corresponde incluir su costo en los gastos
generales propios del adicional. Ahora bien, precisado lo anterior la entidad penalizará de acuerdo a lo establecido
en caso el contratista incumpla con la entrega del Expediente Técnico del Adicional de Obra.
null
PERU

Las bases establecen como penalidad, cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta
(60) días calendarios desde el inicio de su participación en la ejecución de la obra.
Al respecto, requerimos eliminar esta penalidad, toda vez que Provias Nacional dispone penalidades por cada día de
ausencia e incluso reemplazo del personal clave, en consecuencia se estaría triplicando una sanción por un mismo
concepto, sin perjuicio de considerar que los trabajadores como es su derecho, pueden renunciar de acuerdo a la
normatividad laboral vigente o puede suscitarse hechos imprevisibles de su salud que demande descanso medico y su
ausencia en obra.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1.4 Página: 48
Especifico

No se acoge lo propuesto por el participante, debido que esta penalidad forma parte de las BASES ESTÁNDAR DE
LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS aprobadas mediante Directiva Nº
001-2019-OSCE/CD
null
PERU
Consulta: Nro. 303

En relación a la penalidad 7.0 por la no implementación la señalización diurna y nocturna de la obra, tenga a bien
aclarar, que solo es por la no intervención del área donde se estén desarrollando los trabajos y no en toda la extensión de
la obra, toda vez que las partidas de señalización y demás, se encuentran al final del proyecto.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.2 Literal: D Página: 48

Se confirma, la señalización diurna y nocturna de la obra solo se aplica para el área donde se estén desarrollando los
trabajos.
null
CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GEN Hora de envío : 16:20:40
ERALES S.A.C.
Consulta: Nro. 304

Favor de confirmar que el material proveniente de corte para la partida 210.A CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES no
requiere ningún tratamiento previo para lograr la calidad indicada en las Especificaciones Técnicas, ya que la sub partida
MATERIAL DE CORTE PARA TERRAPLEN de los APU del presupuesto base, solo emplea un cargador que se entiende
para carguío y movimiento del material, sin ningún tratamiento adicional que mejore la calidad del material obtenido del
corte.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Vol 6 Literal: 3 Página: 140
Especifico

En el caso de empleo de materiales para conformación de terraplenes, los sectores de corte están definidos en el
Expediente Técnico y según indica el estudio de material de corte cumple con los requisitos de especificación para uso en
Terraplén".
null
ERALES S.A.C.
Consulta: Nro. 305

De acuerdo a la Memoria Descriptiva del proyecto, la vía cuenta actualmente con 6.42 Km. De asfaltado, se consulta
con que partida se pagará la Remoción y Eliminación de la carpeta Asfáltica existente.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Vol 2 Literal: 2.2 Página: 12
Especifico

La vía existente en dichos 6.42 km se encuentra a nivel de tratamiento superficial asfáltico, no a nivel de carpeta asfáltica.
La remoción y Eliminación de la superficie asfáltica existente es parte del proceso constructivo y se paga en las partidas
de excavaciones y el transporte para su eliminación a los DME se paga en las partidas 700 E y 700 D.

null
ERALES S.A.C.
Consulta: Nro. 306

Solicitamos al Comité Especial se sirva a confirmar que las zonas de campamentos, planta de asfalto, planta de
concreto y planta chancadora, a utilizar para la ejecución del proyecto son de libre disponibilidad para el contratista y
de surgir algún abono que al Contratista se le exigiera realizar, este monto deberá ser asumido por la Entidad.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Vol 1 Literal: 15 Página: 52


Las Áreas Auxiliares (campamento, patio de máquina, planta de asfalto, planta de concreto, planta chancadora, etc.),
contemplados en el Estudio Definitivo son de libre disponibilidad, las autorizaciones de uso de las Areas Auxiliares están
incluidas en el EIAsd, las mismas que contemplan pagos a los propietarios por compensación por uso temporal de sus
terrenos, compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales han sido considerados en el Presupuesto
de Obra Referencial.
null
ERALES S.A.C.
Consulta: Nro. 307

Se solicita confirmar que dentro del área ejecución del proyecto no existen interferencias, tales como torres de alta
tensión, tuberías de agua, tuberías de alcantarillado, postes, cercos perimétricos, viviendas, etc. Y de darse el caso la
entidad será quien realizara el trato con terceros y asumirá los sobrecostos que generen estas interferencias.

Lo referente al PACRI esta a cargo de la Entidad.
null
ERALES S.A.C.
Consulta: Nro. 308

Favor de confirmar con que partida se pagará el suministro de material para la ejecución de la partida 605.A RELLENO
PARA ESTRUCTURAS, ya que en los análisis de precios del presupuesto base solo contempla la colocación de este
relleno.

Según la Especificación Técnica (Ver Volumen N°05-Especificaciones Técnicas, folio 272), el material para rellenos de
estructura debe venir del material de los excedentes de excavaciones para explanaciones.
null
ERALES S.A.C.
Consulta: Nro. 309

Solicitamos al Comité Especial se sirva a informar que de haber peajes a lo largo del tramo y/o en los accesos a las
canteras, DME¿s y fuentes de agua, el contratista estará exento al pago de dichos conceptos.
Especifico

En el tramo de la carretera Tauca-Pallasca no hay Estaciones de cobro de Peajes.
Los accesos a las canteras y los Depósitos de Materiales Excedentes (DME) contemplados en el estudio definitivo son de
libre disponibilidad. De forma similar, las fuentes de agua y sus accesos contempladas en el Expediente Técnico son de
libre disponibilidad.
null
ERALES S.A.C.
Consulta: Nro. 310

Solicitamos al Comité Especial se sirva a confirmar que las Canteras señaladas en el Expediente Técnico son de libre
disponibilidad para el contratista y que de surgir algún abono que al Contratista se le exigiera realizar, este monto deberá
ser asumido por la Entidad.

Las canteras contempladas en el Estudio Definitivo son de libre disponibilidad, según las autorizaciones incluidas en el
null
ERALES S.A.C.
Consulta: Nro. 311

Respecto a las partidas de CONCRETO, favor de confirmar que los agregados para la producción de concreto no
requieren lavado.
Especifico

Para Concreto, el estudio considera el lavado del agregado fino.
null
ERALES S.A.C.
Consulta: Nro. 312

Confirmar si los accesos a las canteras que serán utilizadas para la ejecución del proyecto, son de libre disponibilidad y
que no existirán pagos por Servidumbre de Paso en caso se deban atravesar terrenos propiedad de terceros y que de
surgir algún abono que al Contratista se le exigiera realizar, este monto deberá ser asumido por la Entidad.


Los accesos a las canteras son los contemplados en el estudio definitivo son de libre disponibilidad.
null
ERALES S.A.C.
Consulta: Nro. 313

Se solicita confirmar que la tarifa por el 907.B3 PAGO POR DERECHO DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE
CANTERA DE RÍO, es una tarifa fija y no tendrá ningún incremento durante el periodo de ejecución del proyecto.

El costo por derecho de extracción de materiales de cantera de río es el contemplado en la resolución de autorización
correspondiente que se encuentra vigente, el cual ha sido considerado en el Presupuesto de Obra Referencial.

null
ERALES S.A.C.
Consulta: Nro. 314

Respecto a las partidas de 410.A PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CALIENTE (MAC), favor de confirmar que
los agregados para la producción de asfalto no requieren lavado.
Especifico

En el Estudio de Canteras del Estudio Definitivo (Expediente Técnico) indica que el agregado fino será lavado para la
Mezcla Asfáltica.
El tratamiento de los agregados para las diversas partidas del proyecto está definida en el Expediente Técnico.
null
ERALES S.A.C.
Consulta: Nro. 315

Solicitamos al Comité Especial se sirva a confirmar que los DME¿s señalados en el Expediente Técnico son de libre
disponibilidad para el contratista y que de surgir algún abono que al Contratista se le exigiera realizar, este monto deberá
ser asumido por la Entidad.

Las Áreas Auxiliares (DMEs, etc.), contemplados en el Estudio Definitivo son de libre disponibilidad, las autorizaciones de
uso de las Áreas Auxiliares están incluidas en el EIA-sd, las mismas que contemplan pagos a los propietarios por
compensación por uso temporal de sus terrenos, compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales han
null
ERALES S.A.C.
Consulta: Nro. 316

Sírvase confirmar que la Entidad será responsable de la implementación del Programa de Compensación y
Reasentamiento Involuntario (PACRI), y proporcionara al postor ganador el informe final del PACRI, los cuales serán
entregados al momento de inicio de obra.

Se confirma en parte, la Entidad es responsable de la implementación del Programa de Compensación y Reasentamiento
Involuntario (PACRI).
De acuerdo al Memorándum N° 021-2019-MTC/20 (publicado conjuntamente con las bases primigenias) deberá
entregarse al contratista el Informe Técnico de los tramos liberados de toda interferencia previo al inicio de la ejecución de
la obra.
null
ERALES S.A.C.
Consulta: Nro. 317

Favor de confirmar que el Pavimento de Concreto Asfáltico Caliente (MAC), no se requerirá el material filler o relleno
mineral, dado que no está considerado en el presupuesto base del expediente.
Especifico

En el Ensayo de mezcla asfáltica Marshall no considera el uso de Filler. Por lo tanto, no se incluye en el presupuesto de
obra.
null
ERALES S.A.C.
Consulta: Nro. 318

Confirmar que las canteras tienen la suficiente potencia y capacidad de abastecimiento para la ejecución del proyecto.


Confirmado las Canteras tienen la potencia suficiente para el proyecto.
null
ERALES S.A.C.
Consulta: Nro. 319

Confirmar si los accesos a los DME¿s que serán utilizados para la ejecución del proyecto, son de libre disponibilidad y
que no existirán pagos por Servidumbre de Paso en caso se deban atravesar terrenos propiedad de terceros y que de
surgir algún abono que al Contratista se le exigiera realizar, este monto deberá ser asumido por la Entidad.


Los Depósitos de Materiales Excedentes (DME) y sus accesos contemplados en el Estudio Definitivo (Expediente
Técnico) son de libre disponibilidad, las autorizaciones de uso de los DMEs están incluidas en el EIA-sd, las mismas que
contemplan compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales han sido considerados en el Presupuesto
de Obra Referencial.
null
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.- SUCURSAL Hora de envío : 19:02:03
PERÚ
Consulta: Nro. 320

PORCENTAJE DE SUBCONTRATACIÓN
Se solicita saber hasta en que porcentaje se permitirá la subcontratación de los trabajos a ejecutar en la obra; así mismo
que partidas podrán subcontratarse en el contrato.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Conforme a lo indicado en las bases, el porcentaje máximo que se puede subcontratar es 40% del contrato original, por
otra parte no se puede indicar que partidas pueden subcontratarse debido que ya queda a criterio del contratista, siempre
que no vulnere el artículo Artículo 35. Subcontratación de la Ley de Contrataciones y el Artículo Artículo 147.
Subcontratación de su Reglamento.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 321

Favor de aclarar lo siguiente:
¿ En relación de los profesionales propuestos de origen extranjero, se solicita que a la firma de contrato bastará con la
presentación del cargo del inicio del trámite de reconocimiento de títulos profesionales presentado ante la SUNEDU.
¿ Confirmar que para acreditar la experiencia del plantel profesional valdrá la experiencia adquirida en subcontratas.
¿ Se pide aceptar los certificados de trabajo emitidos por el Representante Legal, Apoderado, Director, Gerente General,
Responsable de Recursos Humanos, Jefe de Personal, Jefe de Recursos Humanos, oficina de Administración de una
Empresa o del Representante Legal de una de las empresas que conforman un Consorcio.


1.- No se confirma, en el requerimiento pagina 22 se ha establecido lo siguiente: "En concordancia con la Opinión N° 220-
2017/DTN y la Opinión N° 225-2017/DTN, para el caso en que el personal propuesto tenga títulos profesionales
extranjeros, deberá acreditar además con la copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento del título
profesional otorgado en el extranjero, extendido por la autoridad competente en el Perú, conforme a la normativa
especial de la materia".
2.- Se confirma, se aceptará la experiencia para los profesionales adquiridas en subcontratos.
3.- Si bien la normativa de contrataciones del Estado no establece quien debería emitir la documentación para acreditar la
1.- Ninguna.
2.- Se aceptará la experiencia de los profesionales adquiridas en Subcontratos.
3.- Ninguna.
PERÚ
Consulta: Nro. 322

TIEMPO DE EXPERIENCIA PARA EL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Favor confirmar que en relación a los certificados que sólo indican el mes y año del inicio como del fin del servicio, se
considerará:
- Inicio: Se considera el último día del mes indicado como inicio del servicio.
- Fin: Se considera el primer día del mes en que acabó el servicio
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.2 Literal: A3 Página: 61
Especifico

Se confirma, conforme a lo indicado en las bases, en caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

null
PERÚ
Consulta: Nro. 323

ANEXO N° 3
En este Anexo piden CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA
Confirmar que esta será la siguiente: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA -CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO: TAUCA -
PALLASCA"

No se confirma, en el corchete correspondiente los postores deberán consignar el nombre de la obra: "MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA -CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO:
TAUCA - PALLASCA"
Con ocasión de la integración de bases se incluirá en el Anexo N° 03 el nombre de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ -TAUCA - CABANA - HUANDOVAL -PALLASCA, TRAMO: TAUCA-
PALLASCA"
PERÚ
Consulta: Nro. 324

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
Confirmar que para acreditar el requerimiento de equipo mínimo bastará con la copia del documento original de
posesión, compromiso de compra y/o venta y/o compra venta y/o alquiler.

Se confirma, para acreditar el equipamiento solo bastará con presentar lo requerido en las bases, sin embargo si el postor
lo cree conveniente puede adjuntar documentación complementaria.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 325

SUBSANACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 39 del reglamento, se consulta si la subsanación de la
legalización de firmas en la promesa de consorcio y en la carta de compromiso del persona clave con fecha posterior a la
presentación de la oferta serán considerada como válidas; acarreando con esto a la NO DESCALIFICACIÓN DEL
POSTOR.


Para el presente procedimiento de selección, la subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 y
Séptima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento.
En el caso de la presentación de ofertas bajo la figura de consorcio, es posible subsanar la legalización de las firmas en la
promesa de consorcio.
En el presente procedimiento no se ha solicitado la presentación de carta de compromiso del personal clave, por lo que no
corresponde pronunciarnos.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 326

INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFÍA
Solicitamos puedan ampliar los cargos del Ingeniero Responsable de Topografía a:
* Ingeniero y/o Especialista en/de:
Topografía, Trazo, Diseño Vial, Señalización o la combinación de los términos anteriores
Ello con el fin de incentivar la mayor concurrencia de postores

Especifico

null
PERÚ
Consulta: Nro. 327

PERMISOS MUNICIPALES
Sírvase confirmar que el estudio definitivo o expediente técnico del objeto de la convocatoria cuenta con los permisos
municipales para la ejecución del presente proceso

La Autorización de extracción de materiales de canteras de río, ha sido otorgado por la Municipalidad respectiva.
No es necesario gestionar la Licencia de Construcción toda vez que la entidad contratante es Provias Nacional, entidad
del estado que tiene a su cargo la administración de las carreteras de la Red Vial Nacional, lo que incluye la ejecución de
proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y su mantenimiento.
De requerirse algún otro permiso, en el ítem 8.02 de los Gastos Generales Variables del Presupuesto de Obra se incluye
los costos que debe asumir el Contratista para el pago de los permisos y licencias.

null
PERÚ
Consulta: Nro. 328

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ANTE TERCEROS
Confirmar que las licencias, autorizaciones o tasas que sean necesarias para la ejecución de la obra serán tramitadas y
canceladas por la entidad. Asimismo cualquier interferencia no atribuible al contratista que surja o se presenten durante la
ejecución de las obras no será responsabilidad del contratita, por lo que la entidad deberá asumir los costos y tramites
que sean necesarios para el normal desenvolvimiento del cronograma de obra.


Se confirma.
Lo referente al PACRI esta a cargo de la Entidad.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 329

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
Confirmar que la responsabilidad del Contratista será únicamente gestionar la Licencia de Construcción y la Entidad será
la responsable de las tasas establecidas. Caso que el Contratista sea responsable de gestionar la Licencia de
Construcción y el pago de las tasas correspondientes por favor decidnos en que parte de los gastos generales está
incluida dicha gestión.
General

No es necesario gestionar la Licencia de Construcción toda vez que la entidad contratante es Provias Nacional, entidad
del estado que tiene a su cargo la administración de las carreteras de la Red Vial Nacional, lo que incluye la ejecución de
proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y su mantenimiento.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 330

PRECIPITACIONES Y TORMENTAS
Favor de proporcionarnos un registro de precipitaciones y análisis de tormentas de los últimos años, del área de influencia
del proyecto.


El Expediente Técnico en los volúmenes correspondientes a Hidrología e Hidráulica contienen los registros oficiales
proporcionados por el Senamhi que han permitido cuantificar las descargas de agua para el diseño de las estructuras de
drenaje al momento de su aprobación. Por otro lado, de requerirse mayor información sobre precipitaciones y tormentas
posterior a la aprobación del Expediente Técnico; ello no se encuentra dentro del ámbito de competencia de Provias
Nacional dado que la entidad encargada es el Senamhi.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 331

ANEXO N° 6
Consultamos, si se deberá detallar textualmente en el Anexo Nº 6 ¿Precio de la oferta¿ que el presupuesto de la presente
licitación ha sido calculado al mes de OCTUBRE DEL 2018, tal como lo especifica en las bases administrativas.


esta fecha es considerada entre otros para la determinación de los reajustes y las valorizaciones, si bien es cierto que al
formular su oferta económica los postores deberán tener en cuenta esta fecha, no es necesario que precisen en el Anexo
N° 6 que su oferta fue calculada al mes de OCTUBRE DEL 2018.
considerado un espacio en el cual pueda consignarse la fecha de cálculo del valor referencial.

null
PERÚ
Consulta: Nro. 332

EXPERIENCIA DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD Y DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
Sírvase confirmar que la definición de Obras Similares para el Plantel Profesional Clave y para la Experiencia en la
Especialidad serán las mismas.
Especifico
Principio de Libre Concurrencia y Competencia
En las bases del procedimiento de selección se indica que la definición de obra similar es única y deberá emplearse, tanto
para acreditar la experiencia del personal clave como para la experiencia del postor, tanto para requisitos de calificación
como el requerimiento.
Sin embargo deberá tenerse en cuenta:
acreditada, al menos 03 (tres) de las siguientes actividades o similares en el mismo contrato :
null
PERÚ
Consulta: Nro. 333

JEFE DE OFICINA DE INGENIERÍA (Planeamiento y Costos)
Solicitamos puedan ampliar los cargos del Jefe de Oficina de Ingeniería (Planeamiento y Costos) a:
* Jefe de Oficina Técnica

Especifico

Se aceptará para acreditar la experiencia del Jefe de Oficina de Ingeniería (Planeamiento y Costos) el cargo de Jefe de
OficinaTécnica.

PERÚ
Consulta: Nro. 334

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Solicitamos puedan ampliar los cargos del Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional a:
* Jefe de SSOMA
* Jefe de SSOMA II

Especifico

Para el Especialista en seguridad en obra y salud ocupacional se aceptará el cargo de Jefe de SSOMA II, por otra parte el
cargo de Jefe de SSOMA propuesto por el participante se encuentra dentro de lo contemplado en las bases.

Experiencia mínima de 01 año como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la
...y/o SSOMA II o la combinación de estos.

PERÚ
Consulta: Nro. 335

ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
Solicitamos puedan ampliar los cargos del Especialista de Suelos y Pavimentos a:
* Ingeniero y/o Especialista en/de Suelo y Pavimentos

Especifico

null
PERÚ
Consulta: Nro. 336

SOLVENCIA ECONÓMICA
Creemos que solicitar una solvencia económica con un monto igual al del valor referencia es una exigencia muy limitativa
para un solo postor; por lo que se solicita bajar dicho monto a 0.5 veces el Valor Referencial.
no corresponde efectuar ninguna rebaja.
PERÚ
Consulta: Nro. 337

ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
Solicitamos puedan ampliar las carrereas profesionales del Especialista en Impacto Ambiental a:
* Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales
* Ingeniería Forestal

Especifico

Se acoge lo solicitado por el participante. Para el Especialista en Impacto Ambiental se aceptará las formaciones
académicas de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales e Ingeniería Forestal.
Para el Especialista en Impacto Ambiental se aceptará las formaciones académicas de:
Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales o
Ingeniería Forestal.
PERÚ
Consulta: Nro. 338

DENOMINACIÓN DE EXPERIENCIA EN OBRAS
El reglamento de la ley de contrataciones incluye un Anexo Único de definiciones en la cual al referirse a obra indica:
Obra: de Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros,
que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
En tal sentido solicitamos al comité sean aceptados términos de: Proyectos de Construcción, Construcción, Montaje,
Reconstrucción, Remodelación, Mejoramiento, Renovación, Ampliación, Adecuación, Obras, Proyecto, Desarrollo
Constructivo, Nueva Obra, Reforma, Actuación, Proyecto de Construcción, Desdoblamiento (Ampliación), Mejora General,
Proyecto Modificado, Complementación, o la combinación de estas; pues son trabajos que requieren dirección técnica.

Pronunciamiento OSCE N° 633-20136/DSU
Se acepta a excepción de Montaje, remodelación, renovación, adecuación, nueva obra, reforma, actuación, mejora
general, proyecto modificado y/o complementación. Se aceptarán los términos: Proyecto de construcción, Construcción,
reconstrucción, mejoramiento, ampliación, desarrollo constructivo, desdoblamiento o la combinación de estas como
equivalentes a obras viales.
Se entiende por Obras viales en carreteras a la construcción y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o
Desdoblamiento y/o Proyecto de construcción y/o reconstrucción y/o ampliación y/o desarrollo constructivo de carreteras
y/o autopistas y/o vías de evitamiento y/o autovías y/o carretera convencional y/o corredor vial y/o corredor vial
interoceánico o la combinación de estos. No obstante, en el caso de que los documentos presentados, la denominación
de la obra no coincida literalmente con aquella prevista en el presente requerimiento, el postor podrá acreditar con
documentación adicional si corresponde a una obra similar al objeto de la convocatoria.
PERÚ
Consulta: Nro. 339

Confirmar que en caso de un consorcio será válido que la carta compromiso de compra y/o venta y/o compra venta y/o
alquiler; está podrá ser dirigida a uno de los integrantes del consorcio.
Conforme a lo indicado en las bases, en el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación
de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes".
null
PERÚ
Consulta: Nro. 340

TÉRMINOS PARA EL MONTO FINAL DE LA EXPERIENCIA EN OBRAS DEL POSTOR
Respecto a la acreditación de la experiencia en obras sírvase confirmar que para acreditar la experiencia del
postor, además de los términos mencionados en las bases también se aceptaran los siguientes términos:
- Presupuesto Total
- Importe Total
Especifico
Se aceptarán como términos equivalente a "monto facturado" a:

- Presupuesto Total
- Importe Total
- Presupuesto Total
- Importe Total
PERÚ
Consulta: Nro. 341

En relación de los profesionales propuestos de origen extranjero, se solicita que a la firma de contrato bastará con la
presentación del cargo del inicio del trámite de reconocimiento de títulos profesionales presentado ante la SUNEDU.

No se confirma, en el requerimiento pagina 22 se ha establecido lo siguiente: "En concordancia con la Opinión N° 220-
2017/DTN y la Opinión N° 225-2017/DTN, para el caso en que el personal propuesto tenga títulos profesionales
extranjeros, deberá acreditar además con la copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento del título
profesional otorgado en el extranjero, extendido por la autoridad competente en el Perú, conforme a la normativa
especial de la materia".
null
PERÚ
Consulta: Nro. 342

INGENIERO RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD
Solicitamos puedan ampliar los cargos del Ingeniero Responsable de Control de Calidad a:
* Ingeniero y/o Especialista en/de Suelos y Pavimentos
* Residente de Obra
* Jefe de Supervisión

Especifico

No se acepta lo solicitado.
No se aceptará la experiencia como Ingeniero y/o Especialista en/de Suelos y Pavimentos y Jefe de Supervisión debido
que las actividades que desempeñan dichos cargos no son similares a las que desempeñará el Ingeniero responsable del
control de calidad.
Por otra parte el cargo de Residente de Obra se encuentra dentro de los cargos contemplados en las bases.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 343

ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
Solicitamos puedan aceptar la carrera profesional de Ingeniería en cualquiera de sus ramas. Puesto que las funciones del
Especialista en mención no dependen de la carrera profesional que haya elegido, si no de la expertiz que haya
desarrollado en la especialidad.
Especifico

No se acepta lo propuesto por el participante, debido que en las bases se indica las formaciones académicas que serán
aceptadas para el Especialista en Impacto Ambiental. Además que la formación académica propuesta es genérica y no se
puede determinar si tiene similitud con lo requerido en el procedimiento de selección.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 344

EXPERIENCIA PARA EL PLANTE PROFESIONAL CLAVE
Se solicita confirmar que para todos los Profesionales del Plantel profesional clave, será válido la experiencia en
Ejecución y/o Supervisión en Obras Públicas y/o Privadas.
Especifico
convocatoria.
PERÚ
Consulta: Nro. 345

SUSTENTO DE EXPERIENCIAL DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
Confirmar que para sustentar la experiencia de los profesionales propuestos para el presente proceso, será válido la
presentación de certificados y/o constancias de trabajo emitidos por su participación en obras similares que actualmente
se encuentren en ejecución.
Especifico
Se confirma, para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos para el presente proceso, será válido la
presentación de Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional
clave en obras similares que actualmente se encuentren en ejecución.
Salvo la prohibición expresa detallada como nota importante en el numeral 1.10 de la Sección General de la bases que
señala textualmente: Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que
se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción,
dicha oferta será descalificada.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 346

Confirmar si un consorcio que esté ejecutando una obra podrá emitir una carta compromiso de alquiler de maquinaria;
siempre y cuando dicha maquinaria no esté siendo actualmente utilizada en los trabajos de dicha obra.


En las bases del procedimiento de selección no indica quien debe emitir los documentos que sustenten la propiedad, la
posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificación equipamiento estratégico. En ese sentido, la documentación que el participante presente podrá ser suscrita
por la persona correspondiente, siempre que sustente la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico.

null
PERÚ
Consulta: Nro. 347

ACTUALIZACIÓN DEL MONTO FINAL DE LA OBRA ACREDITADA POR EL POSTOR
Se consulta si los contratos presentados estarán sujetos a la actualización del IPC. De ser así, favor de explicar el
procedimiento de actualización. Así mismo indicar el procedimiento a seguir para la conversión de la moneda, si esta
estuviese de diferente tipo a la moneda nacional.
Especifico

Mediante el Pronunciamiento Nº 304-2018/OSCE-DGR-SIRC, el OSCE precisa que "... mediante Memorando N° 051-
2018/DTN recibido en fecha 16.FEB.2018, la Dirección Técnico Normativa ha precisado que "(...) el mecanismo planteado
-referido a la actualización de los montos facturados presentados- para evaluar la experiencia del postor no se encuentra
previsto en el Reglamento, ni tampoco en el contenido de las Bases Estándar aprobadas por el OSCE; en consecuencia,
el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá evaluar las ofertas
conforme a lo dispuesto en el Reglamento y utilizando las Bases Estándar aprobadas por el OSCE, debiendo ceñirse a los
mecanismos regulados para la evaluación de las ofertas". Por lo expuesto, los contratos presentados no estarán sujetos a
la actualización del IPC.

null
PERÚ
Consulta: Nro. 348

Se solicita confirmar que para todos los Profesionales del Plantel profesional clave y No Clave, será válido la
experiencia en Ejecución y/o Supervisión en Obras Públicas y/o Privadas.
Especifico

convocatoria.
PERÚ
Consulta: Nro. 349

Confirmar que las líneas de crédito también podrán ser emitidas por cualquier tipo de entidad financiera, entendiéndose:
bancos, aseguradoras, financieras, etc; siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en las bases; y que
estas se encuentren supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS)

PERÚ
Consulta: Nro. 350

ANEXOS
Confirmar y/o Aclarar que puede ser objeto de subsanación en los documentos que sean parte de la oferta, las faltas
ortográficas o errores de digitación, siempre que estos sean manifiestos e indubitables y no afecten el contenido o
alcance de la oferta, correspondiendo al comité de selección u órgano encargado de las contrataciones, según
corresponda, evaluar cada caso concreto.
Anexos
Opinión N° 067-2018/DTN
Se confirma y aclara que la posibilidad de subsanación de los documentos que forman parte de las ofertas presentadas
por los postores será evaluada por el Comité de selección a cargo del procedimiento de selección en la etapa
correspondiente teniendo en cuenta en el análisis de cada caso en particular y los supuestos de subsanación establecidos
en la normativa de contratación pública vigente.
El Comité de Selección en la etapa correspondiente, tendrá en cuenta lo establecido en el Artículo 60. Subsanación de las
ofertas del Reglamento de la Ley de Contrataciones, así como el análisis efectuado por el OSCE en la normativa de
contratación pública vigente, entre ellos la OPINIÓN Nº 067-2018/DTN.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 351

Se solicita confirmar que, en caso de consorcio, bastará con que uno de los consorciados acredite la totalidad de la
solvencia económica requerida en las bases.
PERÚ
Consulta: Nro. 352

La nueva Base Legal de la Ley de Contrataciones del Estado indica que para licitaciones públicas se deberá acreditar
Solvencia Económica para poder contratar obras, por lo que está se puede acreditar mediante diversos formas; si bien
solicitar carta de Línea de Crédito es una de ellas; también se puede hacer mediante la presentación de los Estados
Financieros de la empresa.
Por lo mencionado anteriormente se solicita al comité de selección se pueda acreditar la solvencia económica mediante el
Patrimonio Neto establecido en los últimos Estados Financieros Auditados.
Especifico
PERÚ
Consulta: Nro. 353

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN EN DIGITAL
Para un mejor estudio se solicita por favor la entrega en digital de la siguiente información:
- Presupuesto de Obra (Excel y S10)
- Análisis de Precios Unitarios (Excel y S10)
- Cronograma Valorizado de Obra (Excel y MS Project)
- Cronograma de Ejecución de Obra (Excel y MS Project)
- Planos (AutoCAD)
General

No se acepta, debido que el expediente técnico que tiene validez es aquel que ha sido visado por los profesionales
los archivos solicitados debido que estos no cuentan con las visaciones necesarias para sustentar su validez.

null
PERÚ
Consulta: Nro. 354

Se solicita que para el cambio de maquinaria en la etapa de ejecución, ésta se pueda reemplazar teniendo un margen de
30 días calendario ya que dicha maquinaria lo más probable es que se traiga desde Lima ya que en alrededores donde se
ejecutará la obra la oferta de maquinaria es precaria.
Especifico

No se acoge lo propuesto por el participante, la maquinaria puede ser reemplazada sin embargo se requiere que el
Contratista tenga la logística para reemplazar maquinaria lo más rápido posible.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 355

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se solicita adicionar como obra similar los siguientes tipos de obra: CARRETERA CONVENCIONAL y/o
DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA. Esto debido a que estos tipo de carreteras en el extranjero son similares a la
de una carretera en el Perú fuera del Ámbito Urbano.
Especifico
Se aceptará los términos "Carretera Convencional" y/o "Desdoblamiento de la carretera" como equivalentes a "Obras
viales".
PERÚ
Consulta: Nro. 356

AMPLIACIONES DE PLAZO
Confirmar que cuando ocurran lluvias que afecten a la normal ejecución de la obra y con esto genere retrasos en la
mismas, El contratista podía emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente para sustentar su solicitud de
ampliación de plazo (entre ellos, anotaciones en el cuaderno de obra, peritajes, informes, fotografías, videos,
etc.), siempre que a través de estos pudiera acreditar fehacientemente los hechos y circunstancias alegados, así
como sus efectos sobre la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.; y con esto será suficiente para que
la entidad otorgue a favor del contratista una ampliación de plazo
General

No se puede confirmar lo propuesto por el participante, debido que se requiere mayor contexto y antecedentes para
determinar si afecta o no la ruta crítica y por ende generará una ampliación de plazo.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 357

CONSULTA
Sírvase enviar el presupuesto en formato Excel o Word al momento de absolver las consultas y observaciones; para con
esto evitar conllevar al error al momento de presentar el detalle del presupuesto de la presente licitación
Lo anteriormente se solicita porque en varias ocasiones se ha visto dicho detalle reflejado de forma escaneada en las
bases integradas, por lo que no se aprecia de forma visible y clara los nombres y metrados de las partidas; lo que podría
llevar al error al momento de digitar dichas descripciones y números del mismo.


En atención a lo solicitado con ocasión de la integración de bases se proporcionará en formato editable Excel la

PERÚ
Consulta: Nro. 358

DENOMINACIÓN DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
Se consulta que para acreditar la experiencia del postor en obras similares, se podrán presentar obras
con denominaciones diferentes de las actividades; siempre y cuando se pueda acreditar la similitud entre las
actividades presentadas por el postor y las actividades requeridas en las bases, con documentación oficial, emitida por
el propietario de la obra o por la entidad contratante.
Especifico
Pronunciamiento OSCE N° 633-20136/DSU
Se confirma, se aceptarán denominaciones diferentes de las actividades; siempre y cuando se pueda acreditar la similitud
entre las actividades presentadas por el postor y las actividades requeridas en las bases, con documentación oficial,
emitida por el propietario de la obra o por la entidad contratante.
Se aceptarán denominaciones diferentes de las actividades; siempre y cuando se pueda acreditar la similitud entre las
actividades presentadas por el postor y las actividades requeridas en las bases, con documentación oficial, emitida por el
propietario de la obra o por la entidad contratante.
PERÚ
Consulta: Nro. 359

RESPONSABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
Confirmar que la responsabilidad del contratista es de SIETE 07 años; y que está será únicamente para la infraestructura

Artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
Se confirma, en el requerimiento que forma parte de las bases se encuentra establecido que "EL CONTRATISTA será
responsable por los vicios ocultos que aparezcan en la obra en un plazo de siete (7) años contados desde la recepción de
la misma (...)".
null
PERÚ
Consulta: Nro. 360

ESTUDIO DE TRAFICO
Definir si existe estudio de tráfico; adjuntar copia del mismo.
General

Se confirma, si existe estudio de tráfico.
El mismo forma parte del Estudio definitivo, se encuentra publicado en el SEACE en la carpeta EXP TÉCNICO 1de3
TAUCA.zip y en el Portal institucional al cual se accede a través del link que figura en el numeral 1.11. ACCESO VIRTUAL
AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA de la seccion especifica de las bases.
El nombre del archivo en ambos casos es "2164.VOL N.2 MEM DESCRIPTIVA II.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS II.2.1
EST DE TRAFICO 2 DE 24.pdf"
null
PERÚ
Consulta: Nro. 361

CERTIFICACIÓN DEL ANA
Confirmar que las fuentes de agua cuentan con autorización y certificación del ANA, para su uso, y de ser el caso este
será tramitado por la Entidad.

Generales Variables del Presupuesto de Obra Referencial

null
PERÚ
Consulta: Nro. 362

SINDICATOS
Confirmar si se tienen identificados las partes interesadas en el proyecto (Sindicatos, Asociaciones, Etc.)
General

Los grupos de interés se encuentran identificados en la Línea Base Social del EIA-sd.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 363

AFECTACIÓN PREDIAL
Confirmar que el área correspondiente a los trabajos a realizar se encuentra liberados y saneados. Así mismo confirmar
que el postor ganador no se verá perjudicado ni afectado económicamente por el pago a los propietarios de las áreas
afectadas para la construccion de la obra del presente proceso de selección.
General

No se confirma, debido que el terreno no se encuentra totalmente liberado, por otra el postor no se verá perjudicado ni
afectado económicamente por el pago a los propietarios del área afectadas por la ejecución de la obra.

null
PERÚ
Consulta: Nro. 364

MONITOREO ARQUEOLÓGICO
1. Confirmar que el monitoreo arqueológico en la etapa de movimiento de tierras será a cargo de la entidad.
2. Confirmar que si durante la ejecución de la obra se encuentran restos arqueológicos en la zona afectada por los
trabajos, el rescate arqueológico y todos los trabajos relacionados correrán a cargo de la entidad.


1.- Se confirma, el monitoreo arqueológico estará a cargo de la Entidad.
2.- Se confirma, si durante la ejecución de la obra se encuentran restos arqueológicos en la zona afectada por
los trabajos, el rescate arqueológico y todos los trabajos relacionados correrán a cargo de la entidad.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 365

OBRAS SIMILARES PARA PROFESIONAL CLAVE
Solicitamos puedan aceptar para todos los profesionales Clave, además las carreteras cuya superficie de rodadura sean
en carpeta asfáltica en caliente y tratamiento superficial bicapa

No se confirma, el área usuaria a definido que las obras similares sean a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 366

CANTERAS
Confirmar que de encontrarse menores rendimientos en las canteras propuestas en el Expediente Técnico, siendo
necesaria la utilización de agregados de otras canteras más alejadas originando un mayor costo de procesamiento y
mayor metrado de transporte de agregados; éste mayor costo directo así como el mayor metrado serán debidamente
reconocidos por la Entidad como ¿Adicional de Obra¿.
General

Los rendimientos de las Canteras en el estudio, cubren los usos para el proyecto.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 367

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


null
PERÚ
Consulta: Nro. 368

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Solicitamos puedan ampliar los cargos del Ingeniero Residente de obra a:
* Ingeniero Residente de obra
* Ingeniero Jefe de Supervisión

Especifico

Para la experiencia del Ingeniero Residente de Obra se aceptará el cargo de Ingeniero residente de obra, por otra parte el
cargo de Ingeniero Jefe de Supervisión propuesto por el participante se encuentra dentro de lo contemplado en las bases.

- Para acreditar la experiencia del Ingeniero Residente de Obra
...
- Ingeniero Residente de Obra.
PERÚ
Consulta: Nro. 369

ANEXO N° 6
Confirmar que para sustentar el precio de la oferta (Anexo N° 6), se deberá presentar adicionalmente el presupuesto
detallado donde se indique los precios unitarios, Sub totales y Totales de cada partida, así mismo el pie de presupuesto
del mismo (Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad, Sub Total, IGV y Total del Presupuesto)
No siendo necesario para la presentación de ofertas lo siguiente:
- Desagregado de los Análisis de precios unitarios de sub partidas

- Desagregado de gastos generales fijos y variables.
Debido a que dichos documentos serán presentados para la suscripción del contrato.
De ser afirmativas la presentación del presupuesto detallado y los gastos generales, sírvase por favor a alcanzar los
formatos en archivo digital nativo para la presentación de la oferta


Respecto a lo consultado, se precisa que como parte de la oferta, los postores deberán presentar su oferta económica
de acuerdo al Anexo N° 6 no siendo necesario la presentación de documentación adicional en la oferta.
Es necesario precisar que al final del Formato N° 6 de las bases se tiene una nota importante que entre otros señala: "El
análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el
perfeccionamiento del contrato".

null
PERÚ
Consulta: Nro. 370

Solicitamos puedan aceptar la carrera profesional de Ingeniería en cualquiera de sus ramas. Puesto que las funciones del
Especialista en mención no dependen de la carrera profesional que haya elegido, si no de la expertiz que haya
desarrollado en la especialidad.
Especifico

Seguridad en Obra y Salud Ocupacional. Además que la formación académica propuesta es genérica y no puede
null
PERÚ
Consulta: Nro. 371

Solicitamos puedan ampliar las carrereas profesionales del Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupcional a:
* Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
* Ingeniería de Minas


Se acepta lo propuesto por el participante. Se aceptará la formación académica de Ingeniero de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero de minas para el cargo de Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional.

Título profesional en Ingeniería Civil o Ingeniería Industrial o Ingeniería de Seguridad o Ingeniería de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniería Forestal o Ingeniería Metalúrgica y de Materiales o Ingeniería Química o Ingeniería de Minas.
PERÚ
Consulta: Nro. 372

INGENIERO DE PRODUCCIÓN
Solicitamos puedan ampliar los cargos del Ingeniero de Producción a:
* Residente de obra
* Ingeniero Residente
* Jefe de Supervisión
* Ingeniero Residente de obra

Especifico

null
PERÚ
Consulta: Nro. 373

Favor confirmar que con relación a los certificados que sólo indican el mes y año del inicio como del fin del servicio, se
considerará:
- Inicio: Se considera el primer día del mes indicado como inicio del servicio.
- Fin: Se considera el último día del mes en que acabó el servicio
Sustentamos nuestra respuesta en conformidad al Pronunciamiento N°805-2017/OSCE-DGR, en la que menciona: ¿La
Calificación será considerando el primer día del mes de inicio hasta el último día del mes de culminación¿
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.2 Literal: A3 Página: 59


Se confirma, conforme a lo indicado en las bases, en caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

null
PERÚ
Consulta: Nro. 374

PLAN DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (PACRI)
contractual.



null
PERÚ
Consulta: Nro. 375

Solicitamos puedan ampliar la carrera profesional del Ingeniero Responsable de Control de Calidad a:
* Igeniería Química

Especifico

No se acepta lo propuesto por el participante, debido que en las bases se indica las formaciones académicas que serán
aceptadas para el Ingeniero Responsable de Control de Calidad. Además que la formación académica propuesta no
guarda vinculación con lo requerido en el procedimiento de selección.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 376

ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
Solicitamos puedan ampliar los cargos del Especialista de Obras de Arte y Drenaje a:
* Especialista en Estructuras (Obras de arte, drenaje y puentes)

Especifico

El cargo propuesto por el participante se encuentran dentro de lo contemplado en las bases.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 377

AGUA Y ELECTRICIDAD
Confirmar si la entidad tiene previsto los puntos de abastecimiento de agua y electricidad.
General

En el Estudio Definitivo están definidas las fuentes de agua.
En los Gastos Generales Variables Items 3.05 y 3.15, se está considerando el grupo electrógeno y una planta de
tratamiento de agua de consumo para el campamento.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 378

INTERFERENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Confirmar que, si de existir mayor porcentaje de Roca Fija y roca suelta, y no haya sido identificado en el Expediente
Técnico, este metrado será reconocido como adicional de obra.
General

No se confirma, se requiere mayor antecedente y sustento para emitir una opinión.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 379

CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DME
Confirmar que los accesos a las canteras, fuentes de agua y DME son de libre disponibilidad y no existirán pagos por
paso de servidumbre (en caso de atravesar propiedad de terceros).

Los accesos a las fuentes de agua, canteras y DMEs son los contemplados en el estudio definitivo son de libre
disponibilidad.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 380

BOTADEROS
Confirmar que se tiene establecido los botaderos para material excedente y de desmonte proveniente de la ejecución de
obra y que todos los gastos generados de estos trabajos correrán por parte de la entidad.


Los Depósitos de Materiales Excedentes (DMEs) contempladas en el estudio definitivo son de libre disponibilidad, según
las autorizaciones incluidas en el EIA-sd, las mismas que contemplan pagos a los propietarios por compensación de uso
temporal de sus terrenos, compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales han sido considerados en
el Presupuesto de Obra Referencial.
El Presupuesto de Obra considera todos los trabajos requeridos en el Expediente Técnico.

null
PERÚ
Consulta: Nro. 381

BOTADEROS
Confirmar que se podrá utilizar cualquier botadero de la zona; siempre que estos cumplan con las características y
requisitos dados por la entidad.

Los Depósitos de Materiales Excedentes (DMEs) requeridos son los contempladas en el estudio definitivo y se encuentran
de libre disponibilidad, según las autorizaciones incluidas en el EIA-sd, las mismas que contemplan compromisos que
deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales han sido considerados en el presupuesto de obra referencial.

null
PERÚ
Consulta: Nro. 382

Confirmar que las líneas de crédito también podrán ser emitidas por un Agente de Financiación; siempre y cuanto esta
nombre dentro de su estructura a los bancos que otorgará dicha línea al postor.
PERÚ
Consulta: Nro. 383

CRONOGRAMA DE OBRA
Confirmar que en la ejecución de la obra y/o servicio cualquier interferencia externa al contratista el cual impida seguir
con normalidad los trabajos de la misma, está motivo de ampliación de plazo; indiferentemente que esta intervenga o no
en la Ruta Crítica de la misma.
General

determinar si afecta o no la ruta crítica o generará una ampliación de plazo.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 384

VALOR REFERENCIAL
Sería recomendable precisar que el monto de contrato no incluye adicionales de obra y/o gastos generales por ampliación
de plazo
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: 0 Página: 13

Respecto a lo consultado se precisa que el valor referencial y el monto del contrato a ser suscrito con el postor ganador
no incluyen "adicionales de obra y/o gastos generales por ampliación de plazo", estos conceptos corresponden a la etapa
de ejecución contractual, siendo de corresponder su tratamiento en dicha etapa.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 385

Confirmar que respecto al Equipamiento Estratégico requerido para el presente concurso se podrá ofertar equipo de
condiciones o características similares o superiores a los requeridos en las bases.
Se confirma, en el requerimiento y en las bases se encuentra establecido textualmente: "Se aceptarán únicamente
equipos de mayor o igual capacidad y potencia a la solicitada en la relación de equipo mínimo del expediente técnico (...)".

null
PERÚ
Consulta: Nro. 386

Sírvase enviar o adjuntar un modelo de carta compromiso de compra, venta o alquiler; todo esto con la finalidad de
evitar suspicacias y con ello lleve al error de la emisión de dicho documento

El formato de carta de compromiso de compra, venta o alquiler depende de las empresas dedicadas a ese rubro. En ese
sentido se aceptará cualquier carta de compromiso de compra, venta o alquiler en formato libre.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 387

Se solicita al comité que, para la acreditación de la experiencia en la especialidad; si estás experiencias precisan el
término ¿CARRETERA¿, tanto en el Perú como en el extranjero, no se requerirá mayor sustento porque queda
sobreentendido que se trata de vías interurbanas (situada fuera de poblado).

No se confirma. Debido que según la definición de carreteras (Camino para el tránsito de vehículos motorizados de por lo
menos dos ejes, cuyas características geométricas, tales como: pendiente longitudinal, pendiente transversal, sección
transversal, superficie de rodadura y demás elementos de la misma) no se demuestra que se trate de una obra fuera del
ámbito urbano.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 388

ANTIGÜEDAD DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
En las bases del presente proceso para acreditar la experiencia en obras en la especialidad se pide textualmente lo
siguiente: ¿¿¿., en la ejecución de obras similares, durante los últimos DIEZ (10) años anteriores a la fecha de la
presentación de ofertas, (...)
En referencia a lo subrayado de color azul en el párrafo anterior por favor se pide al comité confirmar y/o aclarar que
según lo mencionado anteriormente (subrayado de color azul) se refiere que la obra haya culminado en los últimos DIEZ
(10) años anteriores a la fecha de presentación de la oferta; indiferentemente del inicio de la misma.
Confirmar y/o Aclarar.

Se confirma, se refiere que la obra haya culminado en los últimos DIEZ (10) años anteriores a la fecha de presentación de
las ofertas indiferente de la fecha de inicio de la misma.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 389

ADELANTO DIRECTO
Confirmar que el postor ganador podrá solicitar hasta un máximo del DIEZ PORCIENTO (10%) del contrato original
referente al Adelanto Directo.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5.1 Literal: 0 Página: 20
Artículo 156° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado
Se confirma. El postor ganador podrá solicitar hasta un máximo del Diez porciento (10%) del contrato original referente al
Adelante Directo.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 390

HORARIO DE TRABAJO
Confirmar si existe restricción con el horario de trabajo para la ejecución de la obra.
General

En el Estudio no se ha determinado restricción en el horario de trabajo
null
PERÚ
Consulta: Nro. 391

INFORMACIÓN DEL PROYECTISTA
Agradecernos confirmar el nombre del Proyectista responsable del Proyecto.
General

Consorcio Vial Cabana (Ingeniería Dinámica S.A. - GETINSA Ingeniería S.L. Sucursal del Perú - GEOCONSULT S.A.)

null
PERÚ
Consulta: Nro. 392

Confirmar que no será necesario presentar documentos adicionales a los requisitos en las bases para acreditar la
disponibilidad de los equipos solicitados; es decir, que solo bastará la presentación del compromiso de compra y/o venta
y/o compra venta y/o alquiler.
Especifico

Se confirma, para acreditar el equipamiento solo bastará con presentar lo requerido en las bases, sin embargo si el postor
lo cree conveniente puede adjuntar documentación complementaria.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 393

ACREDITACIÓN DEL PLANTE PROFESIONAL CLAVE
Confirmar que para la etapa de presentación de ofertas no se presentará ninguna documentación al respecto, y de ser el
caso solo será presentado por el postor adjudicatario antes de la firma del contrato

La acreditación del personal clave se dará para la suscripción del contrato de conformidad con el numeral 49.3 del artículo
49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento
null
PERÚ
Consulta: Nro. 394

CERTIFICADOS Y/O CONSTANCIAS DEL PROFESIONAL
Respecto a las certificaciones que correspondan a experiencias de profesionales adquiridas en consorcios,
agradeceremos confirmar que además de aceptar certificaciones suscritas por el Representante Común del Consorcio o
por el Representante Legal de una de las empresas que conforman el Consorcio. Agradeceremos confirmar que también
se aceptaran certificaciones suscritas por el Apoderado y/o Representante Legal y/o Representante Legal Alterno y/o
Director Ejecutivo y/o Gerente General y/o Personal de RR.HH. a cargo tal como el Jefe o Gerente o Administrador o
Responsable de Recursos Humanos o Gerente o Jefe de Personal emitidos por un Consorcio o por alguna de las
empresas que conforma el consorcio, sean válidos para acreditar la experiencia del profesional clave.

null
PERÚ
Consulta: Nro. 395

INTERFERENCIAS EN EL PROYECTO
Se solicita confirmar que dentro del área ejecución del proyecto no existen interferencias, tales como torres de alta
tensión, tuberías, postes, cercos perimétricos, terrenos de cultivo, viviendas, etc. Y de darse el caso la entidad será quien
realizara el trato con terceros y asumirá los sobrecostos que generen estas interferencias.
General

No se confirma.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 396

En caso que el postor sea una empresa extranjera, favor de indicar el tipo de cambio y el origen a tener en cuenta del
mismo que se deberá utilizar para el cambio de moneda extranjera a moneda nacional.

no corresponde efectuar ninguna equivalencia monetaria.
PERÚ
Consulta: Nro. 397

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Confirmar que la Fianza de Fiel Cumplimiento será devuelta una vez aprobada la Liquidación del servicio y/u obra del
presente concurso.

Se confirma, la fianza de fiel cumplimiento será devuelta cuando se de por cumplido el total de las obligaciones
garantizadas en el contrato de obra.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 398

ADELANTO DE MATERIALES
Confirmar que el postor ganador podrá solicitar hasta un máximo del VEINTE PORCIENTO (20%) del contrato original
referente al Adelanto de Materiales y que este porcentaje podrá ser solicitado en varias partes hasta completar el total
de dicho porcentaje.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2.5.2 Literal: 0 Página: 20
Especifico
Artículo 157° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado
Se confirma, se otorgará los adelantos de materiales requeridos hasta por un máximo del veinte por ciento (20%) del
contrato original. Estos adelantos se otorgarán el función al cronograma de adquisición de materiales y podrá ser
solicitado en varias partes hasta completar el total de dicho porcentaje.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 399

DENOMINACIÓN Y OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Para evitar posibles errores por parte de los postores confirmar que para la presentación de la oferta) la denominación de
la convocatoria del presente proceso es el siguiente: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA -CABANA - HUANDOVAL -
PALLASCA, TRAMO: TAUCA - PALLASCA"
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2.2 Literal: 0 Página: 16
Especifico

No se confirma. Deberá consignar el objeto de la convocatoria que es: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ -TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO: TAUCA - PALLASCA"
null
PERÚ
Consulta: Nro. 400

Confirmar que la maquinaria no está obligada a estar en obra durante toda su ejecución y sí en la etapa necesaria de su
participación efectiva, la misma que será justificada mediante la elaboración de un cronograma de equipos el cual será
entregada a la supervisión de obra para su respectiva aprobación.
Especifico

Se confirma, la maquinaria no está obligada a estar en obra durante toda su ejecución y sí en la etapa necesaria de su
participación efectiva, la misma que será justificada mediante la elaboración de un cronograma de utilización de equipos el
cual será entregado a la supervisión de obra para su respectiva aprobación
null
PERÚ
Consulta: Nro. 401

ACREDITACIÓN DEL PLANTE PROFESIONAL CLAVE
Confirmar que para la etapa de presentación de ofertas no será presentado ningún Anexo relacionado a la Carta
Compromiso de Profesional Clave; sino fuese así favor de enviar dicho anexo y/o carta.
Especifico

Se confirma, durante la etapa de presentación de ofertas no será presentado ningún Anexo relacionado a la Carta de
Compromiso del Plantel Profesional Clave.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 402

ANEXO N° 4
En este Anexo piden CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA
Confirmar que esta será la siguiente: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA

PALLASCA"

No se confirma, en el corchete correspondiente los postores deberán consignar el nombre de la obra: "MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA -CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO:
TAUCA - PALLASCA"
CARRETERA CHUQUICARA -PUENTE QUIROZ -TAUCA - CABANA - HUANDOVAL -PALLASCA, TRAMO: TAUCA-
PALLASCA"
PERÚ
Consulta: Nro. 403

SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS
Confirmar que ante cualquier error de tipeo, error material o formal de cualquier documento que se encuentre dentro de la
propuesta técnica o de la propuesta económica, este será motivo de subsanación; siempre y cuando estos no alteren el
contenido esencial de la oferta tal como lo indica en las bases del presente proceso.
General

Se confirma que la posibilidad de subsanación de los documentos que forman parte de las ofertas presentadas por los
postores será evaluada por el Comité de selección a cargo del procedimiento de selección en la etapa correspondiente
teniendo en cuenta en el análisis de cada caso en particular y los supuestos de subsanación establecidos en la
normativa de contratación pública vigente.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 404

NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Para la presentación de los documentación donde se tenga que especificar la nomenclatura del presente proceso,
confirmar que esta deberá ser: LICITACIÓN PÚBLICA N°0001-2019-MTC/20
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 0 Página: 16

Se confirma, la nomenclatura del presente procedimiento de selección es LICITACIÓN PÚBLICA N°0001-2019-MTC/20

null
PERÚ
Consulta: Nro. 405

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
Confirmar que para el cambio de personal propuesto, el personal reemplazante deberá reunir las calificaciones
profesionales iguales o superiores a las del profesional de la propuesta ganadora.

No se confirma. Para el cambio de personal propuesto, el personal reemplazante deberá reunir las
calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional del requerimiento / bases.
null
PERÚ
Consulta: Nro. 406

PORCENTAJE INCIDENCIA DEL PROFESIONAL EN OBRA
Se solicita que el porcentaje de incidencia de los profesionales en los gastos generales debe ser ¿DEDICACIÓN¿ y no
¿PERMANENCIA EN OBRA¿ como indican las bases, ya que la palabra ¿permanencia¿ a veces es malinterpretada por
parte de los órganos de supervisión basándose en que el profesional tendría que estar físicamente 100% en obra y por
ejemplo no podría asistir a reuniones solicitadas por la entidad en una zona fuera del ámbito de la obra.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.2 Literal: A3 Página: 62


El porcentaje de incidencia de los profesionales determina que debe ser forma permanente durante la ejecución de la
obra.
Las salidas excepcionales durante la ejecución de la obra, deberán ser analizadas con la Supervisión .
null
PERÚ
Consulta: Nro. 407

EXPERIENCIA PARA EL PLANTE PROFESIONAL CLAVE
Confirmar que para acreditar la experiencia del plantel profesional también será válida la experiencia adquirida en sub
contratos y/o concesiones y/o servicios y/u obras.
Se confirma, para la experiencia del personal también será valida la experiencia adquirida en Sub Contratos
y/o concesiones y/u servicios y/u obras siempre que sea en obras similares al objeto de la convocatoria.
null
Nombre o Razón social : CORPORACION ANKALESA S.A.C. Hora de envío : 23:50:03

Referente a la DENOMINACIÓN DE LA OBRA, verificamos lo siguiente:
1.En el Capítulo I, numeral 1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA figura:

¿MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA ¿ PUENTE QUIROZ ¿TAUCA ¿
CABANA ¿ HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO TAUCA - PALLASCA¿.
2.En el Capítulo II, Numeral 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, PAGINA 16, figura:
CONSTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
3. En la Constancia de Participación figura:

a. Numeral 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, PAGINA 16, figura:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA-PUENTE QUIROZ-TAUCA-CABANA-HUANDOVAL-PALLASCA-
4. En la Ficha WEB del SEACE figura:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA-PUENTE QUIROZ-TAUCA-CABANA-HUANDOVAL-PALLASCA-
TRAMO: TAUCA-PALLASCA.
A lo que manifestamos nuestra disconformidad, debido que la denominación de la convocatoria debe ser Uniforme, ya
que, la denominación de la convocatoria que viene a ser el nombre de la obra será lo que se consignará en los siguientes
documentos:
¿ ANEXO N° 3
¿ ANEXO N° 4
¿ En la referencia que tendrá la Línea de Crédito que se acreditará con la presentación de Carta de Referencia Bancaria
requerida en el literal ¿C. SOLVENCIA ECONOMICA¿
¿ Cartas de Compromiso Alquiler o Venta de los Equipos
¿ Entre otros.
Por ello, solicitamos al comité de selección UNIFORMIZAR cual es la Denominación de la Convocatoria (Nombre de la
Obra) el cual se consignará en los documentos detallados para la presentación de la oferta.
Puesto que estos requisitos no deben constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.
Ya que lo indicado en las bases estándar podría ser restrictivo y contravenir el artículo de la libre competencia, dispuesto
en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: CAP. I Literal: 1.2. Página: 13

Artículo 2° de la LCE
En los documentos señalados se deberá consignar el nombre de la obra que es: "MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ -TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO: TAUCA -
PALLASCA"

Con ocasión de la integración de bases se incluirá en el Anexo N° 03 y Anexo N° 04 el nombre de la obra:
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ -TAUCA - CABANA - HUANDOVAL -
Consulta: Nro. 409

Referente al Equipo de Laboratorio mínimo (no estratégico) consignado en las paginas 38,39 y 40; consultamos al comité
de selección si para la firma de contrato ¿se deberá acreditar la disponibilidad del Equipo de Laboratorio?, ya que, en el
Numeral 3.1. Pagina 40 en el acápite de ACREDITACION indica que solo se acreditará la disponibilidad del requisito de
calificación del equipamiento estratégico, que no viene a ser lo mismo que el Equipo de laboratorio.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1. Página: 38

Se aclara que, de acuerdo a lo establecido en el requerimiento del equipo de laboratorio mínimo (no estratégico) se
deberá acreditar para la firma del contrato. En ese sentido, con ocasión de la integración de las bases se incluirá como
documentación a ser presentado por el postor ganador dicha acreditación.
Consulta: Nro. 410

Consultamos al Comité de selección, que siendo el presente procedimiento una contratación bajo el sistema de PRECIOS
UNITARIOS, aclarar:
1. Si complementario al ANEXO N° 6, se deberá presentar:

a) El Desagregado de Gastos Generales (Gastos Fijos y Variables)
b) El Análisis de Precios Unitarios.
2. Respecto a los precios unitarios detallados en el presupuesto ¿hasta cuantos decimales está permitido como máximo?
3. Así mismo, aclarar si el ANEXO N° 6 se deberá precisar la fecha correspondiente a los costos de la oferta a presentar, y
si esta fecha debe coincidir con la fecha de determinación del valor referencial (Octubre 2018).
Solicitamos sean absueltas nuestras consultas.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. II Literal: 2.2.1.1. Página: 17

Respecto a lo consultado tenemos lo siguiente:
1.- En el ANEXO Nº 6 PRECIO DE LA OFERTA, de las bases estándar aprobadas mediante Directiva Nº 001-2019-
OSCE/CD para la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios se encuentra establecido
como nota importante
para el perfeccionamiento del contrato.", en ese sentido, queda claro que la oportunidad para presentar dichos
documentos es para el perfeccionamiento del contrato.
2.- En el literal g) Precio de la oferta del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, se encuentra
establecido: El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. Los
precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. Como se puede ver, el OSCE ni el Comité de
selección no han establecido la cantidad máxima de decimales respecto a los precios unitarios.
3.- En el Anexo N° 6, de las bases se encuentra establecido que los postores deberán consignar [CONSIGNAR CIUDAD
Y FECHA] por lo que los postores deberán consignar la fecha de elaboración de su oferta. Para la determinación del
precio de su oferta los postores deberán tener en cuenta que el valor referencial del presente procedimiento ha sido
calculado a OCTUBRE del 2018. En ese sentido, la fecha que figurará en el Anexo N° 6 PRECIO DE LA OFERTA a
presentar no puede coincidir con la fecha de determinación del valor referencial.

null
Consulta: Nro. 411

Respecto al LIMITE INFERIOR del Valor referencial.
Verificamos que el 90% del Valor Referencial asciende al monto de S/ 212,458,932.32, pero considerando el criterio de la
nota de pie de página N° 5 ¿De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan
considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el
valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el
redondeo.¿ Efectivamente si ampliamos la cantidad de decimales del cálculo del 90% el monto asciende a S/
212,458,932.324, en consecuencia al evidenciarse que existen 3 decimales es que el valor del decimal segundo decimal
aumentaría un digito.
Por lo que, solicitamos al comité de selección CONFIRMAR que el Limité Inferior del Valor Referencial que equivale el
90% asciende al monto de S/ 212,458,932.33.
Solicitamos sea absuelta nuestra consulta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. I Literal: 1.3. Página: 13

A raíz de las consultas y observaciones presentadas en el presente procedimiento de selección, se han modificado
partidas dentro del presupuesto de la obra lo que ha conllevado a modificar el Presupuesto de Obra Referencial, en ese
sentido se modifica el valor referencial del presente procedimiento de selección siendo ahora ascendente a: S/
236,047,458.92 (Doscientos treinta y seis millones cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 92/100 Soles),
debiéndose actualizar también los límites de acuerdo a lo siguiente:
03/100 Soles )
LIMITE SUPERIOR: S/ 259,652,204.81 (Doscientos cincuenta y nueve millones seiscientos cincuenta y dos mil doscientos
cuatro con 81/100 Soles)
De acuerdo a la aprobación del nuevo presupuesto de obra con ocasión de la integración de las bases se actualizará el
03/100 Soles )
Consulta: Nro. 412

Respecto a la Carta de Referencia Bancaria que se acredita para el Requisito de SOLVENCIA ECONOMICA,
solicitamos al comité de selección CONFIRMAR si la carta de Referencia Bancaria ¿puede ser acreditada por un
una empresa tercera ó persona natural tercera que avale al postor o consorcio participante al procedimiento de
selección?
Solicitamos sea absuelta nuestra consulta.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: CAP. III Literal: 3.2. Página: 63

Consulta: Nro. 413

Respecto a la Carta de Referencia Bancaria que se acredita para el Requisito de SOLVENCIA ECONOMICA,
consultamos al comité de selección que, en caso de ir en consorcio ACLARAR que se sumaran las líneas de crédito de
las empresas que lo integran y que dentro de sus obligaciones ejecuten la obra, o en todo caso bastará que sea una de
las empresas consorciadas quien presente la carta de referencia bancaria que acredita línea de crédito a su favor.

no corresponderá su acreditación.

Referente al perfil del JEFE DE OFICINA INGENIERÍA (PLANEAMIENTO Y COSTOS) solicitan:
PAGINA 60
A.3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisito Técnico Mínimo:
¿Experiencia mínima de 02 años como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o
Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:
- Costos, Presupuestos, valorizaciones, metrados, liquidaciones de obra, liquidación final, Oficina de Ingeniería,
Planeamiento, Oficina Técnica de Ingeniería, Control de Costos, Control de Obra, labores de metrados o la combinación
de estos.
En obras similares al objeto, que se computa desde la colegiatura. ¿
A lo que Observamos lo siguiente:
PRIMERO: Como se verifica se deja de lado los cargos de INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y
VALORIZACIONES y/o INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES y/o ESPECIALISTA EN COSTOS
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION y/o ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS, PROGRAMACION Y
VALORIZACION, cargos que cumplen con iguales funciones a lo requerido ya que el nombre de su cargo depende de la
empresa y/o entidad pública o privada de la que fue contratado, cargos que son valederos para este tipo de proceso y el
alcance en magnitud de la obra; quedando demostrado en procedimientos de mayor envergadura, ya que lo indicado en
las bases administrativas es restrictivo, contraviniendo el principio de la libre competencia, dispuesto en Articulo 2 de la
Ley de Contrataciones y su Reglamento, quedando demostrado en diferentes procesos de similar envergadura, así
mismo el OSCE en diferentes pronunciamientos ha establecido que ¿para determinar si un profesional cuenta con la
experiencia necesaria para asegurar la adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que
desempeñó sino las labores que realizó durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia¿.
SEGUNDO: Referente al tipo de experiencia requerida en ¿ ¿ obras similares al objeto¿, señalamos que las actividades
propias de su especialidad no dependen del tipo de obra en la se desempeñen toda vez que estas actividades serán las
mismas sea cual sea la obra o supervisión en la que participen por lo que no resulta necesario que la experiencia a
acreditar se reduzca a aquella obtenida en ¿ ¿ obras similares al objeto¿ q que vendría a ser ejecución de obras viales
fuera del ámbito urbano que incluyan los 3 componentes mínimos, pudiendo esta acreditarse en la ejecución de obras en
general y/o supervisión de obras en general, ya que, de no ser así se estaría limitando la libre participación de
profesionales en el rubro y se estaría limitando la libre competencia innecesariamente, vulnerándose así los Principios de
Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato, Transparencia, Publicidad, Competencia y Equidad, recogidos del artículo 2
de la Ley de Contrataciones del Estado.
Por lo que, en aras de la transparencia del procedimiento de selección, solicitamos al Comité de Selección del presente
procedimiento, que en todos los extremos de las bases para la etapa de integración, dentro del perfil del profesional
propuesto para el cargo de JEFE DE OFICINA INGENIERÍA (PLANEAMIENTO Y COSTOS) se consigne lo siguiente:
1.INCLUIR para la experiencia del perfil del profesional en mención, dentro de los requerimientos del personal, los cargos
profesionales de INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y VALORIZACIONES y/o INGENIERO DE
METRADOS Y VALORIZACIONES y/o ESPECIALISTA EN COSTOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION y/o
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS, PROGRAMACION Y VALORIZACION.
2.MODIFICAR la experiencia requerida e indique sea en ejecución de obras en general y/o supervisión de obras en
general.
Ya que lo indicado en las bases estándar iniciales podría ser restrictivo y contravenir el artículo de la libre competencia,
1.- Respecto a los cargos propuestos por el participante, se advierte que dichos cargos forman parte de bases del
procedimiento de selección debido que dichos términos son obtenido de la combinación de "Ingeniero y/o Especialista
y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:
- Costos, Presupuestos, valorizaciones, metrados, liquidaciones de obra, liquidación final, Oficina de Ingeniería,
Planeamiento, Oficina Técnica de Ingeniería, Control de Costos, Control de Obra, labores de metrados o la combinación
de estos.
Cabe indicar que la Entidad valorará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En
tal sentido, aún cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en los requisitos de calificación, se validará la experiencia si las actividades que realizó el profesional
validar dicha experiencia, en ese sentido lo solicitado ya forma parte de las bases.
2.- Debido que se trata una ejecución de obras de carreteras, se requiere que tanto el personal como el postor cuente con
la experiencia en la ejecución de Obras similares, en ese sentido no se acoge lo propuesto por el participante respecto a
la ejecución y/o supervisión de obras en general; sin perjuicio de lo señalado se ampliara la experiencia del personal clave
en supervisión de obras similares.

2.- Se aceptará la experiencia del personal clave acreditada en ejecución y/o supervisión de Obras similares al objeto de
la convocatoria.

Referente a la ENTIDAD QUE DEBE EMITIR EL DOCUMENTO para Acreditar la Solvencia económica, ya que solicitan
lo siguiente:
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

C. SOLVENCIA ECONOMICA Página 63
¿Requisitos:
las bases.
Acreditación:
Mediante la presentación de Carta de Referencia Bancaria.
Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan los Bancos a los postores sean en sus propios formatos.
La línea de crédito puede ser acreditada por una o más cartas de referencia bancaria.
¿¿
Manifestamos nuestra disconformidad, ya que, existe contradicción entre los Requisitos y la Acreditación sobre la entidad
que debe emitir el documento, ya que, por un lado indican en ¿Requisitos¿ que debe ser emitida por una empresa bajo la
supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y se entiende que es respecto a empresas tales
como Bancos o Compañías de Seguro de Créditos y Garantías o Compañías de Servicios Financieros que estén
supervisadas por la SBS porque figuran en el territorio Nacional Peruano (no respecto a los Bancos extranjeros que
expresan claramente bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva)
y por el otro lado en ¿Acreditación¿ señalan que debe ser una Carta de Referencia ¿BANCARIA¿ y que permitirán sean
en sus propios formatos las cartas de línea de crédito que emitan los ¿BANCOS¿; por ello puede apreciarse que existe
claramente contradicción sobre la entidad que deberá emitir el documento a favor del postor, porque por un lado
mencionan ¿EMITIDA POR UNA EMPRESA¿ y por el otro mencionan ¿BANCOS¿, lo que conlleva una contradicción y
ambigüedad entre lo Requerido y lo que se debe Acreditar, no teniendo concordancia con lo expuesto en el ¿Articulo N°
29. REQUERIMIENTO¿ del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como infringir los principios de
Transparencia, Publicidad, Equidad e Integridad recogidos del articulo N° 2 la Ley de Contrataciones del Estado y con ello
vulnerar la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.
Por lo que, en aras de la transparencia del procedimiento de selección, solicitamos al Comité de Selección, que en todos
los extremos de las bases para la etapa de integración UNIFORMICE el tipo de entidad que emitirá a favor del postor el
documento de Línea de Crédito que sustentará el requerimiento de Solvencia económica debiendo ser para territorio
nacional Peruano ¿CUALQUIER EMPRESA¿ que está bajo supervisión directa de la Superintendencia de Banca y
Seguros, y si la línea de Crédito proviene del extranjero fuera del territorio nacional Peruano ¿estar considerada en la
última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva¿; y no
se restrinja la participación de postores donde la Solvencia económica sea exclusivamente acreditado con la carta de
Línea de Crédito emitido por ENTIDADES BANCARIAS a favor del postor.
-Artículo 2° de la LCE -Artículo 29° del Reglamento de la Ley -Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
No se acoge, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución de obras, aún no se ha
por lo tanto no corresponderá la acreditación y no corresponderá que esta se esta se uniformice.


Referente al perfil del ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE solicitan:
PAGINA 61
¿Experiencia mínima de 02 años como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la
- Estructuras, Obras de Arte, Drenaje,Puentes, Director de Obras (en obras de puentes, obras de arte y drenaje), Jefe de
Obra (en obras de puentes, obras de arte y drenaje), Jefe de Producción de Estructuras o la combinación de estos.
En obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.¿
PRIMERO: Como se verifica se deja de lado los cargos de SUPERVISOR RESIDENTE EN LA ESPECIALIDAD DE
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE y/o INSPECTOR RESIDENTE EN LA ESPECIALIDAD DE OBRAS DE ARTE Y
DRENAJE y/o ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE y/o INGENIERO RESIDENTE DE SUPERVISION, EN
LA ESPECIALIDAD DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE y/o INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS DE ARTE Y
DRENAJE y/o CARGO DIRECTOR EN LA ESPECIALIDAD DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE y/o INGENIERO EN
PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE y/o ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE y/o INGENIERO
RESIDENTE - ESPECIALISTA EN PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE y/o ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Y OBRAS DE ARTE y/o INGENIERO DE PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE y/o INGENIERO RESIDENTE DE
SUPERVISION - ESPECIALISTA EN PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE y/o INGENIERO ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE y/o INGENIERO SUPERVISOR DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE y/o
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, cargos que cumplen con iguales funciones a lo requerido ya que el nombre de su
cargo depende de la empresa y/o entidad pública o privada de la que fue contratado, cargos que son valederos para este
tipo de proceso y el alcance en magnitud de la obra; quedando demostrado en procedimientos de mayor envergadura, ya
que lo indicado en las bases administrativas es restrictivo, contraviniendo el principio de la libre competencia, dispuesto
en Articulo 2 de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, quedando demostrado en diferentes procesos de similar
envergadura, así mismo el OSCE en diferentes pronunciamientos ha establecido que ¿para determinar si un profesional
cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del
cargo que desempeñó sino las labores que realizó durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su
experiencia¿.
acreditar se reduzca a aquella obtenida en ¿ ¿ obras similares al objeto¿ que vendría a ser ejecución de obras viales
profesionales en el rubro y se estaría limitando la libre competencia innecesariamente, vulnerándose así los Principios
que rigen las contrataciones según artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.
los extremos de las bases para la etapa de integración, dentro del perfil del profesional propuesto para el cargo de
ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE se consigne:
1.INCLUIR para la experiencia del perfil del profesional en mención los cargos profesionales de SUPERVISOR
RESIDENTE EN LA ESPECIALIDAD DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE y/o INSPECTOR RESIDENTE EN LA
ESPECIALIDAD DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE y/o ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE y/o
INGENIERO RESIDENTE DE
SUPERVISION, EN LA ESPECIALIDAD DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE y/o INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS
DE ARTE Y DRENAJE y/o CARGO DIRECTOR EN LA ESPECIALIDAD DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE y/o
INGENIERO EN PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE y/o ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE y/o
INGENIERO RESIDENTE - ESPECIALISTA EN PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE y/o ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE y/o INGENIERO DE PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE y/o INGENIERO
RESIDENTE DE SUPERVISION - ESPECIALISTA EN PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE y/o INGENIERO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE y/o INGENIERO SUPERVISOR DE PUENTES Y OBRAS DE
ARTE y/o ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.
general.
Ya que lo indicado en las bases iniciales podría ser restrictivo.
1.- Se acoge en parte lo propuesto por el participante. Se aceptarán los cargos de Supervisor Residente en la
Especialidad de Obras de Arte y Drenaje y/o Inspector Residente en la especialidad de obras de arte y drenaje y/o
Ingeniero Residente de Supervision, en la Especialidad de Obras de Arte y drenaje y/o Director en la Especialidad de
Obras de Arte y Drenaje y/o Ingeniero residente - Especialista en puentes, obras de arte y drenaje y/o Ingeniero residente
de Supervision - especialista en puentes, obras de arte y drenaje.
Por otra parte, los cargos de Especialista en obras de arte y drenaje y/o Ingeniero supervisor de obras de arte y drenaje
y/o Ingeniero en puentes, obras de arte y drenaje y/o Especialista en puentes y obras de arte y/o Especialista en
estructuras y obras de arte y/o Ingeniero de puentes, obras de arte y drenaje y/o Ingeniero especialista en estructuras y
obras de arte y/o Ingeniero supervisor de puentes y obras de arte y/o Especialista en estructuras, se encuentran dentro
de los cargos similares de las bases primigénias.
la ejecución y/o supervisión de obras en general; sin perjuicio de lo señalado se ampliara la experiencia del personal clave
en supervisión de obras similares.
1. Tambien se aceptará la experiencia para el especialista en Obras de Arte y Drenaje en como Ingeniero y/o Especialista
y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de: Residente en la Especialidad de Obras de Arte
y Drenaje y/o Inspector Residente en la especialidad de obras de arte y drenaje y/o Residente de Supervisión y/o en la
Especialidad de Obras de Arte y drenaje y/o Director en la Especialidad de Obras de Arte y Drenaje y/o residente -
Especialista en puentes y/o obras de arte y drenaje y/o residente de Supervisión - especialista en puentes y/o obras de
arte y drenaje.
2. Se aceptará la experiencia del personal clave acreditada en ejecución y/o supervisión de Obras similares al objeto de la
convocatoria.
Consulta: Nro. 417

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.
Consultamos al comité de selección si ¿se podrán actualizar los montos a la fecha del valor referencial utilizando los
índices de precios al consumidor publicados por el INEI?
De ser afirmativa su respuesta, solicitamos al comité de selección consignar la FORMULA de actualización de montos
de experiencia, así como también consignar que el postor deberá presentar un cuadro de montos actualizados.

Mediante el Pronunciamiento Nº 304-2018/OSCE-DGR-SIRC, el OSCE precisa que "(...) mediante Memorando N° 051-
2018/DTN recibido en fecha 16.FEB.2018, la Dirección Técnico Normativa ha precisado que "(...) el mecanismo planteado
-referido a la actualización de los montos facturados presentados- para evaluar la experiencia del postor no se encuentra
previsto en el Reglamento, ni tampoco en el contenido de las Bases Estándar aprobadas por el OSCE; en consecuencia,
el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá evaluar las ofertas
conforme a lo dispuesto en el Reglamento y utilizando las Bases Estándar aprobadas por el OSCE, debiendo ceñirse a los
mecanismos regulados para la evaluación de las ofertas". Por lo expuesto, NO SE CONFIRMA lo solicitado.

null

Referente al perfil del INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA solicitan:
PAGINA 59
A.2. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACIÓN ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Profesión: Ingeniero Civil
PAGINA 60
Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de: - Topografía, Explanaciones, Trazo, Diseño
Vial, Seguridad vial y señalización, Replanteo, Topografía de campo, Topografía del Tramo o la combinación de estos.
En obras similares al objeto, que se computa desde la colegiatura. ¿
PRIMERO: Referente a la profesión requerida, el cargo de INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA también

puede ejércelo un INGENIERO TOPÓGRAFO AGRIMENSOR, debido que no hay impedimento legal para ello, ya que las
actividades son propias de su especialidad y profesión, estando acorde a lo requerido para el perfil del profesional,
pudiendo ampliar la profesión requerida como afin a un INGENIERO TOPÓGRAFO AGRIMENSOR, quedando
demostrado que en diferentes procedimientos de similar envergadura consideran las profesiones sugeridas como afin, de
no ser así se estaría limitando la libre competencia innecesariamente, vulnerándose así los Principios de Libertad de
Concurrencia, Igualdad de Trato, Transparencia, Publicidad, Competencia y Equidad, recogidos del artículo 2 de la Ley
de Contrataciones del Estado.
SEGUNDO: Como se verifica se deja de lado los cargos de TOPOGRAFO y/o INGENIERO TOPOGRAFO y/o
INGENIERO TOPOGRAFICO, cargos que cumplen con iguales funciones a lo requerido ya que el nombre de su cargo
depende de la empresa y/o entidad pública o privada de la que fue contratado, cargos que son valederos para este tipo
de proceso y el alcance en magnitud de la obra; quedando demostrado en procedimientos de mayor envergadura, ya que
lo indicado en las bases administrativas es restrictivo, contraviniendo el principio de la libre competencia, dispuesto en
Articulo 2 de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, quedando demostrado en diferentes procesos de similar
envergadura, así mismo el OSCE en diferentes pronunciamientos ha establecido que ¿para determinar si un profesional
cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del
cargo que desempeñó sino las labores que realizó durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su
experiencia¿.
TERCERO: Referente al tipo de experiencia requerida en ¿ ¿ obras similares al objeto¿, señalamos que las actividades
procedimiento, que en todos los extremos de las bases para la etapa de integración, dentro del perfil
del profesional propuesto para el cargo de INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA se consigne lo siguiente:
1.INCLUIR para el perfil del profesional en mención, la formación académica de INGENIERO TOPÓGRAFO
AGRIMENSOR.
profesionales de TOPOGRAFO y/o INGENIERO TOPOGRAFO y/o INGENIERO TOPOGRAFICO.
general.
1.- Se acepta lo propuesto por el participante, se aceptará la formación académica de Ingeniero Topógrafo y/o
Agrimensor para el cargo de Ingeniero Responsable de Topografía, debido que es afín al cargo.
2.- Respecto a los cargos propuestos por el participante, no se aceptará el cargo de Topógrafo, por otra parte los cargos
de Ingeniero Topografo y/o Ingeniero Topográfico dichos cargos forman parte de bases del procedimiento de selección
debido que dichos términos son obtenido de la combinación de los términos indicados en las bases.
la ejecución y/o supervisión de obras en general.

1.- Título profesional en Ingeniería Civil o Ingeniero Topógrafo y Agrimensor.
2.- Ninguna.
3.- Ninguna.

Referente al perfil del ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS solicitan:
PAGINA 60
Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:
- Suelos y Pavimentos, Carreteras y Pavimentos, Tramo de Suelos y Pavimentos, Frente de Suelos y
Pavimentos, Suelos, Mecánica de suelos y Pavimentos o la combinación de estos.
PRIMERO: Como se verifica se deja de lado los cargos de ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y
PAVIMENTOS y/o ESPECIALISTA EN SUELOS y/o ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS y/o ESPECIALISTA
DE SUELOS, cargos que cumplen con iguales funciones a lo requerido ya que el nombre de su cargo depende de la
empresa y/o entidad pública o privada de la que fue contratado, cargos que son valederos para este tipo de proceso y el
alcance en magnitud de la obra; quedando demostrado en procedimientos de mayor envergadura, ya que lo indicado en
las bases administrativas es restrictivo, contraviniendo el principio de la libre competencia, dispuesto en Articulo 2 de la
Ley de Contrataciones y su Reglamento, quedando demostrado en diferentes procesos de similar envergadura, así
mismo el OSCE en diferentes pronunciamientos ha establecido que ¿para determinar si un profesional cuenta con la
experiencia necesaria para asegurar la adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que
desempeñó sino las labores que realizó durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia¿.
propuesto para el cargo de ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS se consigne lo siguiente:
profesionales de ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS y/o ESPECIALISTA EN SUELOS y/o
ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS y/o ESPECIALISTA DE SUELOS.
general.
1.- Respecto a los cargos propuestos por el participante, se advierte que dichos cargos forman parte de bases del
procedimiento de selección debido que dichos términos son obtenidos de la combinación de los términos indicados en
las bases.
la ejecución y/o supervisión de obras en general.
null

Referente al perfil del INGENIERO RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD solicitan:
PAGINA 61
¿Experiencia mínima de 02 años como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la
- Control de Calidad, Protocolos, Calidad, Laboratorio, Aseguramiento de la Calidad, Programa de Calidad, Jefe de
Gestión de Calidad del Proyecto, Jefe de Gestión y Control de Calidad, Residente de la Obra o la combinación de estos.
A lo que Observamos el tipo de experiencia requerida en ¿ ¿ obras similares al objeto¿, señalamos que las actividades
acreditar se reduzca a aquella obtenida en :obras similares al objeto; que vendría a ser ejecución de obras viales fuera
del ámbito urbano que incluyan los 3 componentes mínimos, pudiendo esta acreditarse en la ejecución de obras en
propuesto para el cargo de INGENIERO RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD se asigne lo siguiente
MODIFICAR la experiencia requerida e indique sea en ejecución de obras en general y/o supervisión de obras en
general.
No se confirma, debido que el Ingeniero Responsable de Control de Calidad es el encargado de velar por la calidad de la
obra, no se aceptará la experiencia en obras en general sin embargo se aceptará la experiencia adquiridas en ejecución
convocatoria.
Consulta: Nro. 421

referente a la acreditación del EQUIPAMIENTO para la suscripción del contrato, confirmar si bastará con la presentación
de Copia de Compromiso de Compra venta o alquiler y que estos equipos puedan ser dirigidos hacia el nombre del
consorcio o a nombre de cualquiera de los integrantes del consorcio siempre y cuando este cuente con actividades
vinculadas al objeto de la convocatoria.
Solicitamos absolver nuestra consulta.

Acápite de las bases : Sección: Numeral: CAP. III Literal: 3.2. Página: 58
Especifico

En las bases del presente procedimiento de selección se encuentra establecido como requisitos para la suscripción del
contrato la presentación, entre otros de: "Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso
de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes". Como se puede ver no se encuentra condicionado a: "siempre
y cuando este cuente con actividades vinculadas al objeto de la convocatoria".

null

Referente a la ANTIGÜEDAD del EQUIPAMIENTO, donde señalan no mayor a 10 años a la fecha de presentación
de oferta.
Manifestamos nuestra disconformidad ya que, referente a la Antigüedad del Equipo, ya que, se estaría evidenciando un
requerimiento restrictivo y vulnerando todo Principio de Libre Concurrencia, ya que, concordante con el dictamen de la
Gerencia de Dictámenes Tributarios de la SUNAT, y las Normas de Internacionales de Contabilidad NIC 36, entonces no
sería razonable pretender que el uso de la maquinaria sea limitado a un tiempo menor a su vida útil, donde está
contemplado su amortización y técnicamente se ha determinado y garantizado su operatividad, ya que lo solicitado
estaría limitando la libre competencia innecesariamente, asimismo el OSCE en diversos pronunciamientos ha
determinado que la antigüedad de los equipos no debe ser menor a su vida útil, sin embargo tomando en consideración
que la vida útil de la maquinaria es extensible hasta los 10 años , esto resulta de igual modo favorable a garantizar el
eficacia en la ejecución del servicio y en amparo Pronunciamiento N° 212-2016/DGR referido al periodo de antigüedad
indica que referido al periodo de antigüedad de siete (7) años establecido para el equipamiento requerido, no debiéndose
exigir en ningún extremo de las Bases dicho periodo, siendo responsabilidad del proveedor ofertar equipos que se
encuentren en óptimas condiciones para cumplir con la finalidad y calidad de la obra, quiere decir que en los documentos
de sustento no será necesario indicar el año de fabricación del equipamiento, toda vez que el Postor indicará en su oferta
que el equipamiento está disponible y en óptimas condiciones.
Por lo que, en aras de la transparencia del procedimiento de selección y para que haya mayor participación de postores,
solicitamos al Comité de Selección del presente procedimiento MODIFICAR en todos los extremos de las bases para la
etapa de integración , que el periodo de antigüedad requerido para las maquinarias y equipos sea SUPRIMIDO y
consignar que el postor debe indicar en su oferta que el equipamiento está disponible y en óptimas condiciones.
Puesto que estos requisitos no deben constituir un elemento que direccionen la contratación a un postor en específico.
Ya que lo indicado en las bases administrativas podría ser restrictivo y contravenir el artículo de la libre competencia,
Se acoge, en las bases estándar para Licitación Publica para la ejecución de obras se encuentra establecido en el
numeral 3.1 de la sección específica, entre otros, respecto al equipamiento, lo siguiente: "No se puede requerir
características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no se hayan previsto en el expediente
técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias". Asimismo en el literal A.1 de los
requisitos de calificación como nota importante se tiene: "Asimismo, no se puede requerir características, años de
antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico". Por lo tanto, habiendo
revisado el contenido del expediente técnico y no encontrándose establecido la antigüedad máxima, con ocasión de la
integración de bases se suprimirá del requerimiento y bases integradas el periodo máximo de antigüedad exigido para el
equipamiento.

Referente a la definición de OBRAS SIMILARES, se evidencia lo siguiente:
PRIMERO: Solicitan sea exclusivamente en ¿CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE¿ y con los términos equivalentes a
ello tanto para la experiencia del postor en la especialidad como para los profesionales propuestos; pero se evidencia que
en el Expediente Técnico de Obra y Bases Estándar Iniciales consignan que el Tramo HUANDOVAL ¿ PALLASCA será
asfaltado a nivel de TSB, quiere decir en TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA, por lo tanto no debería excluirse el tipo
de obra en ¿Tratamiento Superficial Bicapa¿ ya que el alcance de esta obra incluye ese tipo de rodadura.
SEGUNDO: Solicitan demostrar la obra sea ¿CARRETERAS fuera del Ambito Urbano¿; cabe señalar que fuera del
territorio Nacional Peruano no siempre las obras de carreteras tienen el termino ¿Carreteras¿ sino que suelen ser
denominarlas por ejemplo ¿AUTOVIAS y/o RUTAS y/o PROYECTO DE TRAMO, entre otros¿, por lo que, se podría
anexar documentación fehaciente complementaria que evidencie que la obra consistió en una carretera.
los extremos de las bases para la etapa de integración AMPLIAR en la definición de obras similares que se aceptará
Obras de Carreteras y/o Autovías y/o Rutas y/o Proyecto de Tramo, entre otros semejantes (anexando documentación
fehaciente complementaria que evidencie que la obra consistió en una carretera) cuya superficie de rodadura sea en
Carpeta Asfáltica en Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa, y con los términos equivalentes a estas tanto para la
experiencia del postor en la especialidad como para los profesionales propuestos
No se acepta lo propuesto por el participante. La experiencia del postor deberá ser en: "Ejecución de Obras viales en
carreteras cuya superficie de rodadura sea en carpeta asfáltica en caliente, sean obras públicas y/o privadas. No se
admitirá experiencia en obras viales urbanas", debido que el proyecto contempla la colocación de carpeta asfáltica en
caliente.
Respecto al término autovías, se ha incorporado en la definición de obra vial. Asimismo, la definicion de RUTAS y/o
PROYECTO DE TRAMO, entre otros no se puede determinar que se trate de una carretera en las condiciones
establecidas en la definición de obra similar, para estos casos se requerirá la presentación de documentación adicional
que permita definir el tipo de intervención.
Finalmente el tratamiento superficial bicapa no esta considerada dentro de la definición de obras similares.
null
Consulta: Nro. 424

Respecto a la INFORMACION MINIMA de la Carta de Referencia Bancaria que se acredita para el Requisito de
SOLVENCIA ECONOMICA, solicitamos al comité de selección CONFIRMAR si la carta de Referencia Bancaria ¿deberá
enunciar obligatoriamente la Nomenclatura del Procedimiento de selección ¿Licitación Pública N° 0001-2019-MTC/20 ¿
y la Denominación del Objeto de la convocatoria?

Especifico

Consulta: Nro. 425

Referente al Indice de documentos, verificamos lo siguiente:
1) De la a la presentación de propuesta, citan lo siguiente: "..., además de un índice e documentos,"

2) Asimismo, en la nota de pie de página N° 6 señalan lo siguiente: "La omisión del índice no determina la no admisión de
la oferta."
Por lo que, solicitamos al comité de selección ACLARAR si la no presentación del índice de documentos será motivo no
admitir y/o descalificar la oferta de los postores participantes.
Solicitamos sea absuelta nuestra consulta

Acápite de las bases : Sección: Numeral: CAP. II Literal: 2.2. Página: 16
Especifico

Respecto a lo consultado se señala que, las bases del presente procedimiento de selección se formularon teniendo en
cuenta las bases estándar aprobadas mediante Directiva N° 001-2019-MTC/20 en dichas bases se encuentra incluido lo
señalado por el participante, siendo que no es de alcance del comité de selección modificar el contenido de las bases
estándar en lo que no esta expresamente señalado, se aclara que no será motivo de no admisión y/o descalificación la
omisión de presentar el indice como parte de la oferta.
null
Consulta: Nro. 426

Respecto a la INFORMACION MINIMA de la Carta de Referencia Bancaria que se acredita para el Requisito de
SOLVENCIA ECONOMICA, consultamos al comité de selección que, en caso de ir en consorcio en la sección ¿Datos del
Postor¿, enuncian que en caso de consorcio: ¿y/ó ii) por uno o más de los consorciados, en ese caso nombre o razón
social del consorciado¿, solicitamos ACLARAR si la carta de referencia bancaria ¿solo bastará que se consigne la razón
social de uno de los integrantes del consorcio?

Especifico

Nombre o Razón social : CORPORACION MAYO S.A.C. Hora de envío : 15:35:31

Se solicita confirmar la especificación de la Pavimentadora: PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 105 HP'
Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 51

Para la ejecución de la obra el equipo a utilizar es PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 105 HP
null
Consulta: Nro. 428

Según:
Según el Articulo 123.- Responsabilidad de la Entidad indica lo siguiente ¿... la entidad es responsable de la obtención de
las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obra...¿
Confirmar que las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares estarán a cargo de la Entidad.
Acápite de las bases :Sección: General Numeral: TDR Literal: 3.1.1.17 Página: 30

Se aclara que la entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y
similares para ejecución de la obra conforme a lo indicado en el artículo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
Sin perjuicio de lo señalado el Contratista, con apoyo de la Supervisión, deberá tramitar la autorización de uso de las
fuentes de agua ante la Autoridad Local del Agua, debido que esta se otorga a nombre de quien y cuando se hará uso del
agua, para este caso la empresa que ejecutará la obra.
null
Consulta: Nro. 429

Confirmar que siendo el sistema de licitación a Precios Unitarios se pagarán al Contratista los metrados realmente
ejecutados de las partidas del presupuesto referencial, y en caso de no existir la partida correspondiente se pactará un
precio para el adicional correspondiente en caso corresponda
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: EXPEDIENTE Literal: VO 6 Página: 174

En las bases se ha indicado que "se pagarán los metrados realmente ejecutados de las partidas del presupuesto
referencial y en caso de no existir la partida correspondiente se pactará un precio para el adicional correspondiente en
caso corresponda"
null

Solicitamos confirmar que para la experiencia del personal clave no sera necesario acreditar las 3 actividades que
solicitan para la experiencia del postor, puesto que los certificados de los profesionales no se encuentra estipulada dicha
información.
con el afán de no contravenir la norma, solicitamos se acepte nuestra observación
Art. N° 2 de la Ley de Contrataciones del Estado Principio de Libre Concurrencia
Se acoge, en el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN literal B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
para acreditación de la experiencia del personal clave (pie de página 20 de las bases primigenias).

null

Obligacion de permanecia del personal del contratista en obra
De acuerdo al punto indica ¿Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por la entidad, ¿, no se admitirán
asusencias de personal mayores a siete (07) días calendarios, las que en caso de presentearse cualquier modificación
sera considerada como incumplimiento contractual¿.
Solicitar modificar dicho párrafo debido a que de acuerdo al tiempo del proyecto (2 años), El Contratista deberá cumplir
las leyes laborales el cual incluye VACACIONES al personal el cual será de 60 dias durante todo el proyecto, el cual no
forma parte de las SALIDA O DESCANSO POR TRABAJOS EN ZONAS ALEJADAS DEL HOGAR.
Por lo cual se solicita incluir las salidas debido a vacaciones o cumplimiento de las leyes laborales.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: TDR Literal: 3.1.1.10 Página: 27

Se aclara que para el caso de vacaciones estas deberán ser comunicadas a la Entidad con el objetivo de que sean
autorizadas y no sea considerado un incumplimiento contractual ni descontada.
null

Solicitamos incluir para el Ingeniero Responsable de Topografia, los siguientes cargos:
- Especialista en Trazo, Topografia y Diseño Vial.
- Especialista en Trazo, Explanaciones y Topografia.
- Ingeniero de Trazo y Topografia.
- Ingeniero en Trazo Topografia y Explanaciones
Especifico
null

Solciitamos para el Especialista en Obras de Arte y Drenaje, se acepte el cargo de Residente en Obras de
Puentes, puesto que son los mas idóneos para el desarrolo de dicho cargo.
Especifico
Se acepta el cargo de Residente de Obras de Puentes para el especialista en Obras de Arte y Drenaje
Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que la Entidad valorará de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aún cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o
puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se validará la experiencia si las
actividades que realizó el profesional corresponde con la función propia del cargo o puesto requerido".

"...Estructuras, Obras de Arte, Drenaje, Puentes, Director de Obras (en obras de puentes, obras de arte y drenaje), Jefe
de Obra (en obras de puentes, obras de arte y drenaje), Jefe de Producción de Estructuras, Residente en Obras de
Puentes o la combinación de estos"

Solicitamos incluir para el Jefe de Oficina de Ingenieria al cargo:
- Jefe de Oficina Tecnica
- Metrados costos y Valorizaciones
- Ingeniero Especialista en Metrados, costos y Valorizaciones.
- Ingeniero de costos, presupuestos y valorizaciones
Especifico
Se aceptará para acreditar la experiencia del Jefe de Oficina de Ingeniería (Planeamiento y Costos) el cargo de Jefe de
OficinaTécnica, por otra parte los cargos de Metrados costos y Valorizaciones, Ingeniero Especialista en Metrados, costos
y Valorizaciones e Ingeniero de costos, presupuestos y valorizaciones se encuentran dentro de lo contemplado en las
bases.

Consulta: Nro. 435

Confirmar que Entidad ha gestionado y liberado el ancho de derecho de vía según el PACRI (Plan de Compensación y
Reasentamiento Involuntario).
contractual.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: EXPEDIENTE Literal: RESUMEN EJ Página: 62

No se confirma, debido que el terreno no se encuentra totalmente liberado, por otra parte si la obra se paralizara se
evaluará si corresponde o no reconocer los gastos incurridos por el contratista.
null
Consulta: Nro. 436

a) Se pide confirmar que dentro del trazo de la carretera no existen zonas o restos arqueológicos,
b) Confirmar que en ningún caso el contratista estará obligado a obtener el CIRA
c) De requerirse el monitoreo arqueológico esta estará a cargo del supervisor?

a) De acuerdo a la Resolución 158-2015-DGPC-VMPCIC/MC y Resolución 370-2015-DGPC-VMPCIC/MC existen
diecisiete segmentos de la vía que colindan con evidencia arqueológica; por lo cual el área de ingeniería efectuó en
dichos segmentos los ajustes al diseño de la vía (infraestructura preexistente) a fin de prevenir impactos negativos sobre
las áreas con evidencia arqueológica.
b) Si la ejecución de la obra se ciñe a lo establecido en el Estudio Definitivo, el Contratista ejecutor no está obligado a
c) De requerirse el monitoreo arqueológico, este estará a cargo de la Entidad.

null

En el anexo 06, en el pie de presupuesto se solicita confirmar lo siguiente:
¿ En los gastos generales, gastos fijos gastos varianles o utilidad es obligatario colocar el % ¿
¿ En caso de omision de colocar el % respecto al costo directo, sera señal de descalificacion de propuesta?
¿ Es motivo de descalificacion colocar el monto de la oferta en numeros y letras???
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 6 Literal: ANEXOS Página: 88
Anexos

El Anexo ANEXO Nº 6 PRECIO DE LA OFERTA, de las bases estándar aprobadas mediante Directiva Nº 001-2019-
obligatoriedad de consignar los porcentajes para el desagregado de los gastos generales variables, los gastos generales
fijos y utilidad, en ese sentido, los postores deben consignar en el Anexo N° 6 de su oferta solo la información requerida,
por lo tanto su omisión no será motivo de descalificación o no admisión.
Sin perjuicio de lo señalado, en la nota Importante del pie de dicho Anexo el OSCE ha establecido, entre otros:
"El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para
el perfeccionamiento del contrato".
Por otro lado, no estando establecido la forma de consignar el monto total de la oferta, los postores pueden consignar éste
en números o letras o números y letras.

null

Las bases indican:
las bases.
CONSULTA Y/O OBSERVACIÓN:
Al respecto, resulta necesario señalar que las cartas que aseguran líneas de crédito o cartas fianzas que emita un ente
financiero, no pueden ser de exclusividad de los Bancos en el sistema financiero, en el país se viene aceptando en
diversos procesos de selección del Ministerio de Transportes y Comunicaciones-reconstrucción con cambios la
presentación de Cartas de Líneas de crédito otorgadas por Cias. De seguro y Créditos para poder acreditar la línea de
crédito que acredita una empresa o sus consorciados, es por ello si hacemos una comparación entre ambas entidades
suelen ser idénticas puesto que responden con otorgar :
. Cartas fianzas para firma de contrato , Cartas fianzas para Adelantos directos y Materiales.
En ese sentido solicitamos se acepten las cartas de línea de crédito emitidas por las Compañías de Seguro las mismas
que están supervisadas por la SBS.
Especifico

Consulta: Nro. 439

De acuerdo al estudio de Impacto Ambiental se a realizado los costos de PAGO POR DERECHO DE EXTRACCION DE
MATERIALES DE CANTERA DE RIO, el cual en el COSTO DIRECTO esta en m3
Se puede verificar que los costo son utilizados de la RESOLUCION DE ALACALDIA 163-2015 de fecha 15.05.2015
Estos costos tienen una antigüedad mayor a 6 meses, tal como indica la ley, por lo cual se solicita se aclara las siguientes
consultas
a) Se solicta aclarar que todos los permisos y/o autorizacion para el uso de los terrenos seran realizados por LA ENTIDAD
o POR EL SUPERVISOR, y los costos seran igual a la resolucion de la alcaldia indicadas en el expediente
b) Se solicita confirmar que dicha resolucion no a sido derogada o actualizada hasta al momento.
c) Se solicta que los costos adicionales de la PAGO POR DERECHO DE EXTRACCION DE MATERIALES DE CANTERA
DE RIO seran asumidos por la entidad.
d) En caso no se acepte lo anterios, se solicita actualizar la resolucion de los costos de extraccion de material.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: EXPEDIENTE Literal: VOL11 Página: 62

a), b), c) y d) Las resoluciones de autorización contemplan el costo por derecho de extracción de materiales de
las canteras de río, las cuales se encuentran vigentes y forman parte del Expediente Técnico.
null
Consulta: Nro. 440

De acuerdo al estudio de Impacto Ambiental se a realizado los costos de COMPENSACION POR USO TEMPORAL DE
TERRENO DE AREAS AUXILIARES, el cual en los gastos generales esta en GLB
Se puede verificar que los costo son utilizados de ACTAS DEL AÑO 2013 ¿ 2014 - 2015
Estos costos tienen una antigüedad mayor a 6 meses, tal como indica la ley, por lo cual se solicita se aclara las siguientes
consultas
a) Se solicta aclarar que todos los permisos y/o autorizacion para el uso de los terrenos seran realizados por LA ENTIDAD
o POR EL SUPERVISOR, y los costos serán igual a las actas indicadas en el expediente
b) Se solicita actualizar las actas respectivas de los DME, Canteras, patio de maquinas. Planta de chancado entre otros.
c) En caso de no actualizar las actas respectivas y por ende modificar el valor referencial; se solicta que los costos
adicionales de la COMPENSACION POR USO TEMPORAL DE TERRENO DE AREAS AUXILIARES serán asumidos por
la entidad.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: EXPEDIENTE Literal: VOL 11 Página: 67

a), b) y c) Las Autorizaciones de uso temporal para las áreas auxiliares contemplan compromisos que deben ser
cumplidos por el Contratista, los cuales han sido considerados en el presupuesto de obra referencial, asimismo se
encuentran vigentes y forman parte del Expediente Técnico.
null

solicitamos incluir en los cargos para el Ingeniero Residente de Obra, a Jefe, Ingeniero, Especialista o Responsable de
Producción
Especifico
No se acepta lo propuesto por el participante, debido que las funciones realizadas por el jefe, Ingeniero, Especialista o
Responsable de Producción no son equivalentes a la de un Ingeniero Residente de Obra.
null
Consulta: Nro. 442

a) Confirmar la disponibilidad de las Canteras, Botaderos y Puntos de agua
b) Confirmar que no se efectuará pago alguno por el concepto de servidumbre de paso y de ser el caso estas están
presupuestadas.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: EXPEDIENTE Literal: EXPEDIENTE Página: 52


null
Consulta: Nro. 443

De acuerdo al estudio realizado se tiene previsto un pico de personal de mayor a los 500 personas (obreros y personal
profesional), el cual de acuerdo a la Norma G.050 establece las condiciones de servicios higienicos condiciona tener
aprox. 40 baños sin embargo en los gastos general considera un gastos anual por baños portatiles de S/. 540.00, lo cual
no refleja el costo de alquiler por la cantidad de baños que se requiere.
Se solicita remitir la cantidad de baños que se requiere para el presente proyecto.

Se solicita remitir la cotizacion de la cantidad de baños que se requiere para el proyecto, incluido la movilizacion de frente
a frente.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: EXPEDIENTE Literal: vol 6 Página: 174

Si bien la cantidad de personal para la obra es de 424 personal obrero y 90 personal técnico, estos distribuirán su jornada
laborar en función al cronograma de obra por el tiempo de esta. Asimismo se incluirán servicios higiénicos en el
campamento (oficinas administrativas). La cantidad de baños es de 10 módulos incluyendo su mantenimiento cada 2
veces por semana. El costo considerado en el presupuesto del EIA-sd es mensual por baño.
El Presupuesto de Obra Referencial, fue elaborado con cotizaciones de proveedores y fuentes de información de las
revistas de ingeniería publicadas a nivel nacional. Los postores deberán elaborar el Precio de su Oferta, sea con
información propia y/o la que considere a bien obtener. Por lo anterior, no procede hacer atender a lo solicitado.

null

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO DE LABORATORIO
dicha relacion indican que se sustentara a la firma del contrato con documentos que sustenten la propiedad, posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler.
sin embargo, hacemos acotacion que lo indicado en los terminos de referencia ya se encuentran sustentados con el
anexo 3 declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Tecnico, segun numeral 3.1 del capitulo III de la presente
seccion.
por lo tanto solicitamos dejar sin efecto dicho requerimiento para la firma de contrato.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: TDR Literal: 3.1 / A.2 Página: 38
esto en atención a la vulneracion de la Ley y del Reglamento de Contrataciones con el Estado.
No se acepta lo propuesto por el participante, si bien en la etapa de presentación de ofertas se encuentra acreditado con
la suscripción del Anexo N° 03, se requiere que se acredite para la suscripción del contrato de ejecución de Obra según lo
indicado en el requerimiento que forma parte de las bases, por lo tanto con ocasión de la integración de bases se incluirá
dicho requisito.
Consulta: Nro. 445

Se solicita confirmar que el área de intervención es de libre disposición y que no se realizaran expropiaciones o
afectaciones a terceros, de ser el caso, confirmar que el costo que de esto derive será asumido por la entidad.

Se confirma, la Entidad será responsable de liberar el derecho de vía, asumiendo los costos que deriven de ello.
null
Consulta: Nro. 446

Confirmar que en la descripcion de los puntos 801.A 801.B 802.C 802.I sus medidas esta en cm.
En caso de confirmar se solicita modificar los fromatos con las medidas
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: EXPEDIENTE Literal: VOL6 Página: 174

La descripción de las dimensiones de las partidas de señalización (801.A, 801.B, 802.C y 802.I) están en metros.

null

Solicitamos confirmar que se aceptaran para el personal clave, la experiencia en ejecución o supervision de obras
similares
Especifico
Se confirma, también se aceptaran para el personal clave, la experiencia en ejecución o supervisión de obras similares.

convocatoria.
Consulta: Nro. 448

Confirmar que la BARRERA DE SEGURIDAD es de clase N2 A W3 o similar.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: EXPEDIENTE Literal: VOL 6 Página: 174

La barrera de seguridad a emplearse será la del cuadro NIVELES DE CONTENCIÓN (INFORME FINAL: EXPEDIENTE
TÉCNICO, VOLUMEN N°2: MEMORIA DESCRIPTIVA, II.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO, II.2.7
ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, TOMO 8 DE 24). TL2 (Norma Americana) y N1 (Norma Europea),
Ver Folio 0019 del Tomo 8 del Volumen N°02-Memoria Descriptiva.
null

Confirmar que según el resumen ejecutivo, la normativa del presente contrato se basa en el punto 3 NORMATIVA A
APLICAR.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: RESUMEN EJ Literal: RESUMEN EJ Página: 003
General

Se confirma.
null

Solicitamos se amplié la definición de obras similares en cuanto a los componentes y se acepte a:
Excavación en roca con explosivos

-Base Granular tratada con cemento
- Base de Pavimento en ABGE
- Sub Base del Pavimento en ABGE
- Concreto Asfáltico en Caliente en cubierta subyacente a capas de desgaste.
- paisajismo
- terraplén y pavimentación.
Excavación en roca con explosivos o Excavación en terrenos de prestamos
Base Granular tratada con cemento (BGTC) o Base de Pavimento,Sub base de pavimento
Concreto asfáltico en caliente
Paisajismo o Hidrosiembra
Construcción de Puentes o viaductos
esto con el fin de dar mayor pluralidad de postores.

Especifico
Se acoge parcialmente lo solicitado, se aceptarán los términos como equivalentes a las actividades indicadas en las
bases a excepción de Concreto asfáltico en caliente.
- Excavación en roca con explosivos

- Excavación en roca con explosivos o Excavación en terrenos de prestamos
Para Conformación de Terraplenes se aceptarán las siguientes actividades como equivalentes:

- Terraplén y pavimentación.
equivalentes:
- Construcción de Puentes o viaductos
- Base Granular tratada con cemento

- Base de Pavimento en ABGE
- Sub Base del Pavimento en ABGE
- Base Granular tratada con cemento (BGTC) o Base de Pavimento,Sub base de pavimento
- Paisajismo
- Paisajismo o Hidrosiembra
Para Excavación y/o Corte en material suelto y/o roca suelta y/o roca fija o la combinación de estos se
aceptarán las siguientes actividades como equivalentes:
-Excavación en roca con explosivos
-Excavación en roca con explosivos o Excavación en terrenos de prestamos
-Terraplén y pavimentación.
equivalentes:
-Construcción de Puentes o viaductos
-Base Granular tratada con cemento
-Base de Pavimento en ABGE
-Sub Base del Pavimento en ABGE
-Base Granular tratada con cemento (BGTC) o Base de Pavimento,Sub base de pavimento
-Paisajismo
-Paisajismo o Hidrosiembra

Se solicita retirar el segundo párrafo de dicho item, debido a que no lo estipula el reglamento, ya que dichos costos deben
considerarse los gastos del Contratista ante la ampliación.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: TDR Literal: 3.1.1.15.3 Página: 29
General

No se acepta lo propuesto por el participante, debido que dicho párrafo no contraviene lo indicado en la Ley ni en el
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado
null

Solicitamos se acepte los contratos de construcción de Carretera en donde su denominación esta indicada el
diseño,expropiación,Construcción , Suministro y Montaje , pero con la diferencia que estos contratos se pueda diferenciar
la etapa de construcción vial y el monto indicado para acreditar experiencia en la ejecución de obras similares.
Así mismo agradeceremos aceptar las actividades similares como:
Excavación en roca con explosivos o Excavación en terrenos de prestamos

Base Granular tratada con cemento (BGTC) o Base de Pavimento,Sub base de pavimento
Concreto asfáltico en caliente
Paisajismo o Hidrosiembra
Construcción de Puentes o viaductos

Se aceptará los contratos de construcción de carretera en donde su denominación esta indicada el diseño, construcción,
suministro y montaje, solo se aceptará el monto correspondiente a la etapa de construcción vial.
Por otra parte, aceptarán las siguientes actividades similares:
- Excavación en roca con explosivos o Excavación en terrenos de prestamos.
equivalentes:
- Construcción de Puentes o viaductos.
- Base Granular tratada con cemento (BGTC) o Base de Pavimento,
- Sub base de pavimento.
- Paisajismo o Hidrosiembra.
CON OCASIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE BASES SE INCORPORARA LO SIGUIENTE:

Se aceptará los contratos de construcción de carretera en donde su denominación esta indicada el diseño, construcción,
suministro y montaje, solo se aceptará el monto correspondiente a la etapa de construcción vial.
Por otra parte, aceptarán las siguientes actividades similares:
- Excavación en roca con explosivos o Excavación en terrenos de prestamos.
Especifico 3.2 B 62
equivalentes:
- Construcción de Puentes o viaductos.
- Base Granular tratada con cemento (BGTC) o Base de Pavimento,
- Sub base de pavimento.
- Paisajismo o Hidrosiembra.
Se incorporara lo señalado en el análisis
Nombre o Razón social : COSAPI S A Hora de envío : 17:34:20
Consulta: Nro. 453

Confirmar la entrega de la totalidad de las áreas de trabajo liberadas al inicio de la obra, caso contrario, favor de indicar
los plazos de entrega de las áreas a fin de elaborar la planificación y programación de los trabajos.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Bases Literal: CAP III Página: 2
General

No se confirma, de acuerdo al Memorándum N° 021-2019-MTC/20 (publicado conjuntamente con las bases primigenias)
deberá entregarse al contratista el Informe Técnico de los tramos liberados de toda interferencia previo al inicio de la
ejecución de la obra.
null
Consulta: Nro. 454

Confirmar, que para la acreditación solicitada para el Jefe de Oficina Ingeniería (Planeamiento y costos), también serán
válidas la experiencias adquiridas como ingeniero y/o Especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
coordinador o la combinación de estos en/de:
¿ Costos, valorizaciones y liquidaciones de obras
¿ Costos, metrados y valorizaciones
¿ Costos, presupuestos, metrados y valorizaciones
¿ Costos, presupuestos y liquidaciones de obra
¿ Costos, presupuestos y valorizaciones
¿ Costos, valorizaciones y liquidación final
¿ Metrados costos y valorizaciones
¿ Metrados y valorizaciones
¿ Metrados, costos y presupuesto y valorizaciones
¿ Metrados, valorizaciones, costos y presupuestos
¿ Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y Costos)
¿ Metrados, costos, presupuestos, valorizaciones y liquidaciones de obra
¿ Área de ingeniería
¿ Oficina de ingeniería
¿ Oficina de ingeniería, planeamiento y costos
¿ Oficina de Ingeniería (Planeamiento y Costos)
¿ Oficina técnica de ingeniería y valorizaciones
¿ Oficina técnica y especialista de costos y presupuestos
¿ Oficina técnica
¿ Oficina técnica y especialista en costos, presupuestos y valorizaciones.
¿ Oficina de Planeamiento y costos.
¿ Labores de Metrados, costos, presupuestos y valorizaciones.
¿ Planeamiento
¿ Planeamiento y costos
¿ Planeamiento y control de costos y/o Obra
Esto debido a que independientemente de la denominación del cargo, en los cargos mencionados las actividades y
responsabilidad que se desempeñan son las mismas, por lo que el profesional está capacitado para cumplir con el cargo
requerido.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: Cap III Literal: 3.1.2 b) Página: 41

No se confirma,
i) No se aceptarán los cargos de:

- Coordinador y área de ingeniería
Debido que las funciones no son afín al cargo solicitado.
ii) Se aceptan los cargos de oficina técnica, oficina técnica y especialista en costos y oficina de planeamiento y costos.
iii)Por otra parte los cargos de:

Ingeniero y/o especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable o la combinación de estos en/de:
- Costos, valorizaciones y liquidaciones de obras

- Costos, metrados y valorizaciones
- Costos, presupuestos, metrados y valorizaciones
Especifico Cap III 3.1.2 b) 41

- Costos, presupuestos y liquidaciones de obra
- Costos, presupuestos y valorizaciones
- Costos, valorizaciones y liquidación final
- Metrados costos y valorizaciones
- Metrados y valorizaciones
- Metrados, costos y presupuesto y valorizaciones,
- Metrados, valorizaciones, costos y presupuestos,
-Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y Costos),
- Metrados, costos, presupuestos, valorizaciones y liquidaciones de obra
- Oficina de ingeniería.
- Oficina de ingeniería, planeamiento y costos.
- Oficina técnica de ingeniería y valorizaciones.
- Oficina técnica y especialista de costos y presupuestos
- Oficina técnica,
- Oficina técnica y especialista en costos, presupuestos y valorizaciones
- Oficina de Planeamiento y costos,
- Labores de Metrados, costos, presupuestos y valorizaciones,
- Planeamiento,
- Planeamiento y costos,
- Planeamiento y control de costos y/o Obra
Se encuentran dentro de los cargos considerados en las bases primigenias del presente procedimiento de selección.

...y/o oficina técnica y/o oficina de planeamiento o la combinación de estos.

Consulta: Nro. 455

Favor de confirmar, que para la acreditación solicitada para el Especialista de Obras de Arte y Drenaje, será válido los
cargos como:
- Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinación de términos
anteriores en/de:
- Estructuras y de Obras de Arte y Drenaje

- Obras de Arte y Drenaje
- Puentes, Obras de Arte y Drenaje
- Puentes y Obras de Arte y Drenaje
- Obras de Arte y Drenaje, Puentes y Estructuras
- Estructuras de concreto y Obras de Arte
- Estructuras de concreto, Obras de Arte y drenaje
- Estructuras y Drenaje
- Estructuras y Obras de Arte
- Estructuras, Obras de Arte y Drenaje
- Estructuras, Obras de Arte, Puentes y Drenaje
- Obras de Arte y Puentes
- Obras de Arte, Drenaje y Estructuras
- Puentes y Obras de Arte
- Estructuras
- Puentes
- Obras de Arte
- Producción de Estructuras
requerido.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Cap III Literal: 3.1.2 b) Página: 42
Especifico

No se confirma:
i) No se acepta el cargo de coordinador en ninguna de las combinaciones debido que las funciones no son afín al
cargo solicitado.
ii) No se acepta el cargo de
- Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Supervisor o la combinación de términos anteriores en/de:
Producción de Estructuras, debido que las funciones no son afín al cargo solicitado.
iii) Se aceptan los cargos de Estructuras de concreto.
iV) los demas cargos propuestos ya se encuentran incluidos en las bases primigenias del procedimiento de selección.

(...) y/o Estructuras de concreto o la combinación de estos.

Consulta: Nro. 456

Confirmar que para el cargo Ingeniero Responsable de Topografía también serán válidas la experiencias adquiridas como
ingeniero y/o Especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o coordinador y/o la combinación de estos en/de:
¿ Explanaciones, Trazo, Topografía, Diseño Vial, Señalización y Seguridad Vial

¿ Trazo, topografía y movimiento de tierras
¿ Trazo, Topografía y Diseño Vial
¿ Trazo, Topografía y explanaciones.
¿ Topografía, Trazo, Diseño Vial y Señalización
¿ Topografía, trazo, diseño vial, seguridad Vial y señalización
requerido.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1.2 b) Página: 41

Se confirma en parte:
i) No se acepta el cargo de coordinador en ninguna de las combinaciones debido que las funciones no son afín al
cargo solicitado
ii) Se aceptará el cargo: ingeniero y/o Especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o la combinación de estos
en/de: Trazo, topografía y movimiento de tierras y Topografía, Trazo, Diseño Vial y Señalización y
iii) Los cargos de ingeniero y/o Especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o la combinación de estos en/de:
Explanaciones, Trazo, Topografía, Diseño Vial, Señalización y Seguridad Vial
Trazo, Topografía y Diseño Vial Trazo,
Topografía y explanaciones. Topografía,
Trazo, Diseño Vial y Señalización
Topografía, trazo, diseño vial, seguridad Vial y señalización
propuestos ya se encuentran incluidos en las bases primigenias

... y/o movimiento de tierras y/o diseño vial y señalización o la combinación de estos.
Consulta: Nro. 457

Favor confirmar, que para la acreditación solicitada para el Ingeniero responsable de Control de Calidad, será válido los
cargos como:
- Especialista en Geotecnia y Control de Calidad

- Ingeniero responsable de Control de Calidad
- Jefe especialista de Control de Calidad
- Especialista y/o Jefe y/o Ingeniero en/de Suelos y/o Pavimentos y/o asfalto
- Jefe de Laboratorio de Calidad
- Jefe de Gestión de Calidad
- Residente.
- Residente de Obra.
- Residente de la Obra.
requerido.
Especifico

No se confirma.
No se aceptan los cargos de:

- Especialista en Geotecnia y Control de Calidad
- Especialista y/o Jefe y/o Ingeniero en/de Suelos y/o Pavimentos y/o asfalto
Por otra parte se aceptan los cargos de Jefe de Gestión de Calidad y residente, los cargos de Ingeniero responsable de
Control de Calidad, Jefe especialista de Control de Calidad, Jefe de Laboratorio de Calidad, Residente de Obra y
Residente de la Obra se encuentran dentro de los cargos considerados en las bases primigenias del procedimiento de
selección.
- ...Gestión de calidad y/o residente o la combinación de estos.

Consulta: Nro. 458

Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional
Título Profesional: Título profesional en Ingeniería Ambiental o Ingeniería Agrícola o Ingeniería Civil o Ingeniería Industrial
Solicitamos, con la finalidad de permitir una mayor concurrencia de profesionales y pluralidad de postores, que se
considere al Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional con Título profesional de Ingeniero (en cualquiera
de sus especialidades)
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: Cap III Literal: B Página: 43


Seguridad en Obra y Salud Ocupacional. Además que la formación académica propuesta es genérica y no se puede
Las bases primigenias han considerado las siguientes formaciones académicas: Ingeniería Civil o Ingeniería Industrial o
Ingeniería de Seguridad. De acuerdo a las consultas y observaciones se irá incluyendo de ser el caso otras formaciones
académicas similares, las mismas que se serán consolidadas en las bases integradas.
null
Consulta: Nro. 459

Confirmar que para el cargo Especialista en Impacto Ambienta también serán válidas la experiencias adquiridas como
Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Supervisor o la combinación de estos en/de:
- Medio Ambiente
- Impacto Ambiental
- SSOMA
- Seguridad y Medio Ambiente
- Impacto Ambiental y Seguridad.
- Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o
- Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental
- Medio Ambiente y seguridad.
- Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
- Ambientalista
- Gestión Ambiental
- Ambiental
- Mitigación Ambiental
responsabilidad que se desempeñan son las mismas por lo que el profesional está capacitado para cumplir con el cargo
requerido.

Se aceptará el cargo de Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Supervisor o la combinación de estos
en/de: Ambientalista, los demás cargos de Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Supervisor o
la combinación de estos en/de:
- Medio Ambiente
- Impacto Ambiental
- SSOMA
- Seguridad y Medio Ambiente
- Impacto Ambiental y Seguridad.
- Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o
- Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental
- Medio Ambiente y seguridad.
- Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
- Gestión Ambiental
- Ambiental
- Mitigación Ambiental
Propuestos por el participante se encuentran dentro de lo contemplado en las bases.
(...) SSOMA y/o Ambientalista o la combinación de estos.

Consulta: Nro. 460

Solicitamos, de ser el caso para acreditar la experiencia de los profesionales, puedan ser considerados los certificados
de trabajo, constancias de trabajos o cualquier documentación que demuestre fehacientemente la participación del
profesional en la obra y que estos se encuentren emitidos por el Director Gerente, Apoderado, Apoderado Común,
Representante Legal, Representante Legal Alterno, Director Gerente General, Gerente General, Gerente Administrativo
y/o Finanzas, Representante Legal Común, Gerente de Recursos Humanos, Jefe de Planificación y Atracción del Talento,
Jefe de Administración de personal, Jefe de Recursos Humanos, Jefe de Personal, Jefe de Relaciones Humanas o
cualquier cargo adicional que cuente con las facultades debidamente delegadas, en caso de obras contratadas por
empresas donde el profesional haya pertenecido a la planilla de dicha empresa.

En las bases se encuentra establecido que la experiencia del personal clave deberá ser acreditada mediente la
presentacion de : o) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel
profesional clave. Por otro lado, si bien la normativa de contrataciones del Estado no establece quien debería emitir la
documentación para acreditar la experiencia del personal propuesto, debe tenerse en consideración que los documentos
que la acreditan deben ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización
interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se
demostraría fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo señala la Opinión N° 105-2015/DTN.

null
Consulta: Nro. 461

Solicitamos sean adicionados para acreditar la experiencia del Personal Clave requerido en las bases, las siguientes
denominaciones:
- Ejecución y/o Supervisión de Obras de Construcción y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o ampliación o la
combinación de los términos anteriores, de carreteras y/o autovía y/o autopista y/o corredor vial y/o corredor vial
interoceanico a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa, tanto públicas y/o
privadas.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: Cap III Literal: 3.2 A.3 Página: 54

No se acepta lo solicitado por que en la definición de las prestaciones similares propuestas ha incluido el "tratamiento
superficial bicapa" el mismo que no corresponde al objeto de la convocatoria.
null
Consulta: Nro. 462

Favor confirmar que denominación sera la que se deberá considerar como "producto y/o productos" en la carta de linea
de crédito.
Es decir:
Producto o productos = Fiel cumplimiento y adelantos
ó
Productos o productos = Denominación del proceso: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0001-2019-MTC/20

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
Asimismo favor de especificar a que se refiere al solicitar bajo la denominación de "otros productos"
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Cap III Literal: C Página: 56
Especifico

por lo tanto al no corresponder la acreditación no será necesario que precise que productos se deberá considerar.

Consulta: Nro. 463

Solicitamos confirmar que la acreditación del Otro Personal (NO CLAVE) serán acreditados previo a la suscripción del
contrato, en caso de ser adjudicado.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Cap III Literal: b) Página: 42
Especifico

Se confirma, Se acreditará para la suscripción del contrato.
En el requerimiento que forma parte de las bases se encuentra establecido que el postor ganador también deberá
acreditar al otro personal (NO CLAVE), en ese sentido con ocasión de la integración de bases se incluirá dicho requisito.
CON OCASIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE BASES SE INCORPORARA:

Como requisitos para la suscripción del contrato:

Con ocasión de la integración de bases se incorporará lo señalado en el análisis
Consulta: Nro. 464

Solicitamos se nos confirme que al tratarse de la Experiencia del Profesional, adquirida en la ejecución y/o supervisión de
Obras, donde el titular de la entidad es el MTC - Provias Nacional, no será necesario acreditar que esta se ha ejecutado "
Fuera del Ámbito Urbano", ya que se entiende que se trata de Carreteras en vías Interubanas y que están se encuentra
dentro del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC)

Se confirma al tratarse de la Experiencia del Profesional, adquirida en la ejecución y/o supervisión de Obras que haya sido
convocada por Provias Nacional, no será necesario acreditar la condición fuera del ámbito urbano para la experiencia del
personal.
En el caso de que sea una obra convocada por Provias Nacional, no será necesario acreditar la condición fuera del
ámbito urbano para la experiencia del personal clave
Consulta: Nro. 465

Confirmar que para el Cumplimiento de la Obra Similar, también serán aceptadas las actividades con las siguientes
denominaciones:
1. Excavación y/o Corte en material suelto y/o roca suelta y/o roca fija o la combinación de estos, será equivalente a:
- Movimiento de Tierras
- Excavación en Roca Fija
- Corte en Roca Suelta y/o Roca Fija
- Excavación No Clasificada para explanaciones en roca suelta, roca fija y material común
- Movimiento de tierras (corte en roca fija y/o corte en roca suelta y/o corte en material común (excavaciones en corte))
- Excavación en explanaciones en roca suelta
- Excavación en explanaciones en roca fija
- Excavaciones en explanaciones en material común
- Movimiento de tierras: Desbroce y limpieza en zonas no boscosas; Excavación en roca suelta; Excavación en roca fija;
Excavación en material común.
- Excavación en explanaciones en material común
2. Conformación de Terraplenes, será equivalente a:

- Terraplenes con Material Propio
- Terraplenes
- Conformación de terraplenes para H>1.5 m
4. Sub base y/o base granular, será equivalente a:

- Base Granular
- Pavimentos (Sub base granular y base granular)
- Sub base y bases
- Sub base granular
5. Transporte de material excedente y/o granular <= a 1 km, será equivalente a:
- Transporte para d < 1KM
- Transporte
- Transporte de material granular D< = 1KM
6. Transporte de material excedente y/o granular > a 1 km, será equivalente a:
- Transporte para d > 1KM
- Transporte
- Transporte de material granular D > 1KM
7. Protección Ambiental o Acondicionamiento de depósito de material excedente, será equivalente a:
- Acondicionamiento de DME
- Medio Ambiente
- Protección Ambiental
- Revegetalización (m2), ó
- Revegetación (ha)
- Restauración de Canteras (m2)
- Restauración de áreas ocupadas por plantas de trituración y asfalto (m2)
- Readecuación ambiental de plantas industriales (m2)
- Readecuación ambiental de canteras de río y de cerro
- Restauración de áreas ocupadas por campamento (m3).
- Readecuación ambiental del campamento (m2)
- Readecuación ambiental del patio de máquinas (m2)
- Demolición de estructuras construidas (m3)
- Eliminación de suelos afectados (m3).
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: B Página: 62

Se confirma. Se aceptarán las siguientes actividades:
1.Para excavación y/o Corte en material suelto y/o roca suelta y/o roca fija o la combinación de estos, será equivalente a:
2. Para conformación de Terraplenes, será equivalente a:

- Terraplenes
4. Para sub base y/o base granular, será equivalente a:

- Base Granular
- Sub base y bases
- Sub base granular
5. Para Transporte de material excedente y/o granular <= a 1 km, será equivalente a:
- Transporte
6. Para Transporte de material excedente y/o granular > a 1 km, será equivalente a:
- Transporte
7. Para Protección Ambiental o Acondicionamiento de depósito de material excedente, será equivalente a:

- Medio Ambiente
Especifico Cap III B 62

CON OCASIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE BASES SE INCLUIRÁ:
Se aceptarán las siguientes actividades similares:

- Terraplenes
- Base Granular
- Sub base y bases
- Sub base granular
Para Transporte de material excedente y/o granular <= a 1 km, será equivalente a:
- Transporte
Para Transporte de material excedente y/o granular > a 1 km se aceptarán las siguientes actividades como equivalentes:
- Transporte
- Medio Ambiente
Especifico Cap III B 62

Con ocasión de la integración de bases se incorporará lo señalado en el análisis
Consulta: Nro. 466

Favor confirmar, que para la acreditación solicitada para el Especialista de Suelos y Pavimentos, será válido los
cargos como:
- Ingeniero de Suelos
- Residente
- Residente de Obra
- Residente de la Obra
- Jefe de laboratorio de suelos y pavimentos
- Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Supervisor o la combinación de estos en/de Control de Calidad
y/o Calidad y/o Pavimentos y/o Suelos y/o Geotecnia y/o Geología y Geotecnia
- Especialista en Geologia y Geotecnia
requerido.

No se confirma,
i) No se aceptarán los cargos de :

- Residente,
- Residente de obra,
- Residente de la obra
- Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Supervisor o la combinación de estos en/de: Control de Calidad
y/o Calidad y/o Geotecnia y/o Geología y Geotecnia, y
- Especialista en Geología y Geotecnia
Debido que las funciones no son afín al cargo solicitado,
ii) Se aceptará el cardo de Jefe de laboratorio de suelos y pavimentos.
iii)Los cargos de Ingeniero de Suelos, Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Supervisor o la combinación
de estos en/de Pavimentos y/o Suelos se encuentran dentro de los cargos considerados en las bases primigenias del
procedimiento de selección.

y/o laboratorio de suelos y pavimentos o la combinación de estos.

Consulta: Nro. 467

Solicitamos corregir la descripción del siguiente equipo:
DICE: Excavadora sobre oruga 115-165 Hp 0.75-1.6 Yd3

DEBE DECIR: Excavadora sobre orugas 115-165 Hp 0.75-1.6 Yd3
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Cap III Literal: 3.1.2 Página: 37
Especifico

Se corrige lo solicitado.
Se corrige el nombre a EXCAVADORA SOBRE ORUGAS en todas las Partidas del Presupuesto de Obra que incluya este
insumo.
Por lo anterior, se modifica el Volumen N°06 Análisis de Precios Unitarios.
actualizado.
Consulta: Nro. 468

Solicitamos en caso de la acreditación del Equipamiento el cual se ha desagregado en:
- Equipo Mecánico Mínimo (Equipamiento considerado como estratégico)
- Equipo de Laboratorio mínimo (No Estratégico)
Podrán ser acreditados mediante la presentación de cartas compromiso de alquiler y/o venta en la cual bastara que esta
contenga información sobre las características técnicas, capacidades y descripción del equipo que se ofrece para que de
esta manera se cumpla con dicho requerimiento.

Conforme a lo establecido en el requerimiento incluido en las bases del presente procedimiento de selección,
la acreditación del Equipamiento (estratégico y no estratégico) se realizará mediante "Copia de documentos que sustenten
la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes". Además se aclara
que no se encuentra condicionado a: "que esta contenga información sobre las características técnicas,
capacidades y descripción del equipo".
En los documentos para perfeccionar el contrato se incorporará:
los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes
Consulta: Nro. 469

Con la finalidad de permitir una mayor concurrencia de profesionales y pluralidad de postores, SOLICITAMOS que se
considere al Especialista en Impacto Ambiental con Título profesional de Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía
Renovable o ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Forestal o Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Químico o
Ingeniero Geógrafo o Ingeniero de minas o Ingeniero en Gestión Ambiental
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.1.2 Literal: B Página: 42
Especifico

Se acoge lo siguiente: Se aceptará la formación académica de Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero
de Recursos Naturales y Energía Renovable o ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Forestal o Ingeniero
Agrónomo o Ingeniero Químico o Ingeniero en Gestión Ambiental.
Las demás formaciones académicas no son aceptadas debido que no son afín al cargo solicitado (Ingeniero Sanitario o
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Geógrafo o Ingeniero de minas ).
Título profesional en Ingeniería Ambiental o Ingeniería Agrícola o Ingeniería Civil o Ingeniería Industrial o Ingeniería
Agrónoma o Ingeniería de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniería de Recursos Renovables o Ingeniería
Forestal o Ingeniería Química o Ingeniería de Gestión Ambiental o Ingeniería de recursos naturales o Ingeniería
Ambiental y recursos naturales.
Consulta: Nro. 470

Solicitamos unificar el requerimiento del Equipamiento solicitado, siendo que en el Cap III - Requerimiento, listan una
Relación de Equipos de laboratorio mínimo (Pag. 38) sin embargo en los Requisitos de Calificación (Pag. 51 y Pag. 58)
solicitan únicamente una Relación de Equipo mecánico mínimo, a ser acreditado previo a la suscripción del contrato.
Con la finalidad de evitar errores innecesarios al momento de la Preparación de la Oferta del Postor, Solicitamos unificar
dichos requerimiento y ser trasladados en la etapa de integración de las bases.

Se aclara que se encuentra definido en el requerimiento a) El equipamiento mecánico mínimo (equipamiento considerado
como estratégico) y b) Equipo de laboratorio mínimo (no estratégico), respecto al primero éste considerado como requisito
de calificación y se encuentra establecido que su disponibilidad deberá ser acreditado para la suscripción del
contrato, mientras que respecto al segundo mínimo este no es requisito de calificación sin embargo, en
cumplimiento de lo establecido en el requerimiento también deberá ser acreditado para la suscripción del contrato.
Con ocasión de integrar las bases se incluirá como documento a ser presentado para la firma de contrato lo señalado.

Consulta: Nro. 471

Solicitamos confirmar que la acreditación del Equipo Mecánico Mínimo (Equipamiento considerado como estratégico) y
Equipo de Laboratorio mínimo (No Estratégico) serán acreditados previo a la suscripción del contrato, en caso de ser
adjudicado. No siendo necesario la presentación de ningún documento a la entrega de Oferta.

Se confirma, Equipo Mecánico Mínimo (Equipamiento considerado como estratégico) y Equipo de Laboratorio mínimo (No
Estratégico) serán acreditados para la suscripción del contrato.
En el desarrollo del procedimiento de selección con la presentación del Anexo N° 3 DECLARACIÓN JURADA DE
CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, como parte la oferta, se entenderá que el postor cumple con todo lo
señalado en el expediente técnico, entre ellos el equipo mecánico mínimo (equipamiento considerado estratégico).

Consulta: Nro. 472

Según el análisis de gastos generales el mantenimiento de las facilidades del contratista es de S/ 20,875/18 meses=
S/1,160/mes.
Se solicita corregir el presupuesto asignado para el mantenimiento de dichas facilidades, ya que el importe asignado no
cubre los costos para la generación de los servicios básicos. (grupos electrógenos, para la energía, plantas de agua y
desagüe, tanques de almacenamiento, etc)
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Exp. T Literal: 163 Página: 163
General

costos en los gastos generales y el porcentaje, que considere conveniente.
null
Consulta: Nro. 473

Se solicita corregir la tarifa mensual de los equipos de los gastos generales a su valor real ya que han sido considerados
con un valor irrisorio:.
a) Densimetro nuclear, S/ 1800/mes
b) Planta de tratamiento de agua, considera tarifa de S/700/mes
c) Nivel de ingeniero incl miras, considera S/ 500/mes
d) Grupo electrógeno de 150KW (incl combustible) considera de S/ 3,780/mes
General

costos en los gastos generales y el porcentaje, que considere conveniente.

null
Consulta: Nro. 474

Confirmar que las áreas donde se instalarán las plantas de procesamiento de materiales zarandeados y chancados,
planta de asfalto, campamentos, entre otras, señaladas en el proyecto para su uso, es de libre disponibilidad y cuentan
con los permisos respectivos, por lo que el Contratista no asumirá ningún pago por su uso, ya que no se tiene
presupuesto para este concepto.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Exp. T Literal: VOL N.11 Página: 4

La áreas auxiliares (campamentos, plantas de procesamiento de materiales, patio de maquinas, planta de asfalto, etc. ) se
encuentran con libre disponibilidad, según las autorizaciones incluidas en el EIA-sd, las mismas que contempla
Compensación por Uso Temporal de Terrenos de Areas Auxiliares del ítem 3.00 Costos Ambientales del Volumen N°06
null
Consulta: Nro. 475

Confirmar que se considerará como denominaciones similares a carpeta asfáltica en caliente, lo siguiente:
"Carpeta asfáltica"
"Concreto asfáltico en caliente"
"carpeta Asfaltada en caliente"
"Mezcla asfáltica en caliente"
"Mezcla densa en Caliente"
"Mezcla semi densa en Caliente"
"Pavimento de hormigon asfáltico en Caliente"
"Pavimento Asfaltico"
"pavimento de concreto asfáltico en caliente"
"pavimento asfáltico en caliente"

Se confirma. Se considera como término equivalente a "carpeta asfáltica en caliente" a lo siguiente:
- "Concreto asfáltico en caliente"
- "Carpeta Asfaltada en caliente"
- "Mezcla asfáltica en caliente"
- "Mezcla densa en Caliente"
- "Mezcla semi densa en Caliente"
- "Pavimento de hormigón asfáltico en Caliente"
- "Pavimento de concreto asfáltico en caliente"
-"pavimento asfáltico en caliente".
Sin embargo, respecto a los términos "Carpeta asfáltica" y "Pavimento asfáltico" no se confirmaron debido que el no
especifica si es en caliente o en frío.
- Concreto asfáltico en caliente
- Carpeta Asfaltada en caliente
- Mezcla asfáltica en caliente
- Mezcla densa en Caliente
- Mezcla semi densa en Caliente
- Pavimento de hormigón asfáltico en Caliente
- Pavimento de concreto asfáltico en caliente
-Pavimento asfáltico en caliente.
Consulta: Nro. 476

A fin de promover el principio de libre concurrencia, se solicita que para acreditar la experiencia del Ingeniero Residente
de Obra, Jefe de oficina Ingeniería (Planeamiento y costos), Ingeniero responsable de Topografía, y el Especialista en
Puentes, Ingeniero de Producción, Especialista de Suelos y Pavimentos, Especialista de Obras de Arte y Drenaje e
Ingeniero responsable de Control de Calidad se acepte su experiencia en la ejecución y/o supervisión de Construcción
y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o reconstrucción y/o ampliación o la combinación de los términos anteriores
en/de:
¿ Carretera
¿ Autopista
¿ Vías de evitamiento
¿ Corredor Vial Interoceánico
¿ Corredor Vial
A nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa fuera del ámbito.
Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 61


Se acoge parcialmente lo solicitado por el participante, debido que el área usuaria en función a sus necesidades ha
elaborado una definición de obras similares que satisface las mismas. Sin embargo los términos vías de evitamiento o
corredor vial interoceánico o corredor vial se aceptarán como equivalentes a carreteras.
Consulta: Nro. 477

Solicitamos confirmar que cuando en el contrato y/o certificado y/o constancia de servicio no figuren todas las actividades
realizadas será válido la presentación de documentación adicional como expedientes técnicos entregados en la etapa de
licitación, presupuesto con partidas detalladas, entre otros, para complementar esta información.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: B Página: 55

Se confirma, cuando en la documentación presentada para acreditar la experiencia del postor en la especialidad no
figuren todas las actividades realizadas será válido la presentación de documentación adicional como expedientes
técnicos entregados en la etapa de licitación, presupuesto con partidas detalladas, entre otros, para complementar esta
información.
Cuando en la documentación presentada para acreditar la experiencia del postor en la especialidad no figuren todas las
actividades realizadas será válido la presentación de documentación adicional como expedientes técnicos entregados en
la etapa de licitación, presupuesto con partidas detalladas, entre otros, para complementar esta información.
Consulta: Nro. 478

Se solicita confirmar que el uso de canteras (a excepción de las canteras de río) es de libre disponibilidad y sin costo
alguno para el contratista.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Exp. T Literal: APU Página: 149
General

Las Canteras de Cerro son de libre disponibilidad, el pago total a cada propietario es por concepto de Compensación por
el Uso Temporal del área de su terreno a ocupar, este costo se encuentra especificado en cada Autorización, estos
compromisos que forman parte del EIA-sd y deben ser cumplidos por el Contratista, por ende se han considerado en el
El monto a pagar por las Cantera de Cerro requeridos para el proyecto, son por el uso temporal del terreno superficial,
mas no por el volumen de material a extraer. Cabe indicar que mediante D.S N°037-96-EM se estableció que no
corresponde realizar pago por extracción en las canteras de cerro.
null
Consulta: Nro. 479

Se solicita confirmar que el pago por extracción de material de cantera de río es de S/. 7.00.
Acápite de las bases :Sección: General Numeral: Exp. T Literal: APU Página: 184

S/.7.00 es el costo por derecho de extracción de materiales del Cauce del Río Llactabamba, conforme al
resolutivo emitido por la Municipalidad Provincial de Pallasca.
null
Consulta: Nro. 480

Solicitamos confirmar que durante la etapa de presentación de las ofertas no sera necesario que se adjunte algún formato
y/o declaración en la cual se haga mención al personal clave y no clave. Siendo que estos serán presentados previos a la
suscripción del contrato con el postor que resulte adjudicado del presente proceso.

Se confirma, que durante la etapa de presentación de las ofertas no será necesario que se adjunte algún formato y/o
declaración en la cual se haga mención al personal clave y no clave. La acreditación exigida para el personal no clave de
acuerdo a lo establecido en el literal "A" será presentada conjuntamente con los requisitos para la suscripción del contrato.

null
Consulta: Nro. 481

Solicitamos que de ser requerido sea acreditado el termino fuera del ámbito urbano, para las carreteras este podrá ser
acreditado mediante la presentación del un documento adicional como el Sinac, dando por acreditado lo antes
mencionado
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.2 A.3 Página: 54

Se acepta lo propuesto por el participante registrado. Al respecto se indica que para la experiencia del personal clave,
para acreditar la condición de "no se admitirá experiencia en obras viales urbanas" bastará acreditar que la obra se
Para la experiencia del personal clave:
encuentra dentro de alguna ruta del SINAC o su similar en el caso del extranjero
Consulta: Nro. 482

Solicitamos se nos confirme que para la acreditación de Solvencia Económica también se admitirán Carta de Línea de
Crédito emitidas por bancos y/o aseguradoras, que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia
de Banca y Seguros.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: C Página: 56

Consulta: Nro. 483

De acuerdo a lo indicado en las Bases del presente proceso se indica:
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta se presenta en un (1) sobre cerrado en original, dirigido al comité de selección de la Licitación Pública N° 0001-
2019-MTC/20, conforme al siguiente detalle...
Por lo tanto solicitamos se nos confirme que la presentación de la oferta se realizara de manera presencial mediante un
sobre cerrado y en un acto publico.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap II Literal: 2.2 Página: 16

De acuerdo a lo consultado, se confirma que la presentación de la oferta se realizará de manera presencial, los postores
presentarán su oferta en un (1) sobre cerrado y la presentación de ofertas será en acto público.
null
Consulta: Nro. 484

Solicitamos se nos confirme que para acreditar datos adicionales que no hayan sido especificados en las constancias
y/o certificados podrán ser validos aquellos documentos otorgados por áreas pertenecientes al convocante del
presente proceso (MTC).

Se confirma, que para acreditar datos adicionales que no hayan sido especificados en las constancias y/o certificados se
aceptarán también los documentos otorgados por el cliente.
null
Consulta: Nro. 485

Confirmar que para el caso de los certificados que establezcan como fecha fin la expresión "a la fecha" o "a la actualidad"
se considerará la fecha de emisión del documento.
Especifico

Se confirma, en caso los certificados que establecen como fecha fin, la expresión "a la fecha" o "a la actualidad" se
considerará la fecha de emisión del certificado.
null
Consulta: Nro. 486

Con la finalidad de permitir una mayor concurrencia de profesionales y pluralidad de postores, SOLICITAMOS que se
considere al Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional con Título profesional Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Ingeniero Forestal y/o Ambiental o Ingeniero Agrícola o Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Metalurgista y de Materiales o
Ingeniero Químico o Ingeniero Geógrafo o Ingeniero Agroindustrial o Ingeniero de minas o Ingeniero Geólogo.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.1.2 Literal: B Página: 43


Se acoge lo siguiente: Se aceptará la formación académica de Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Forestal o Ambiental Ingeniero Metalurgista y de Materiales o Ingeniero Químico o Ingeniero de minas para el cargo de
Especialista de Seguridad en Obra o Salud Ocupacional.
No se esta aceptando Ingeniero Agrícola y/o Ingeniero Agrónomo y/o Ingeniero Geógrafo y/o Ingeniero Agroindustrial
y/o
Ingeniero Geólogo
Título profesional en Ingeniería Civil o Ingeniería Industrial o Ingeniería de Seguridad o Ingeniería de Higiene y
Seguridad
Industrial o Ingeniería Forestal o Ingeniería Metalúrgica y de Materiales o Ingeniería Química o Ingeniería de
Minas.
Consulta: Nro. 487

Confirmar que para el cargo Ingeniero de Producción también serán válidas la experiencias adquiridas como:
¿ Residente
¿ Ingeniero Residente
¿ Asistente de Residente
¿ Asistente de supervisión
¿ Asistente de supervisor
¿ Asistente de Supervisor de obra
¿ Jefe de Obra
¿ Ingeniero Residente de obra
¿ Asistente de Residente de obra
requerido.
Especifico

No se confirma.
No se aceptan los cargos de:
- Asistente de Residente
- Asistente de supervisión
- Asistente de supervisor
- Asistente de Supervisor de obra
- Asistente de Residente de obra
Por otra parte los cargos de Residente, Ingeniero Residente, Jefe de Obra e Ingeniero Residente de Obra se encuentran
dentro de los cargos considerados en las bases primigenias del procedimiento de selección.
null
Consulta: Nro. 488

Las Bases indican:
Se consideran obras similares, al objeto lo siguiente:
Ejecución de Obras viales cuya superficie de rodadura sea en carpeta asfáltica en caliente, sean Obras públicas y/o
privadas
Solicitamos también se acepten como obras similares la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento o la
combinación de los términos anteriores en obras de Carreteras a nivel de Carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento
superficial bicapa que se hayan ejecutado fuera del ámbito urbano.
Sustentamos nuestra consulta tomando como referencia diversas licitaciones convocadas por Provias Nacional las cuales
son ejecutadas bajo el mismo criterio técnico.
Especifico

No se acoge lo solicitado por el participante, debido que el área usuaria en función a sus necesidades ha elaborado una
definición de obras similares que satisface las mismas.
null
Consulta: Nro. 489

Solicitamos confirmar que, para el cálculo de tiempo de la experiencia del Personal Clave, se calculará los años
válidos considerando un año de 365 días calendario.
Especifico

Se confirma. Para el cálculo de tiempo de la experiencia del personal, se calculará los años válidos considerando un año
de 365 días calendario.
Para el cálculo de tiempo de la experiencia del personal, se calculará los años válidos considerando un año de 365 días
calendario.
Consulta: Nro. 490

Confirmar que para la Evaluación de Experiencia de los Profesionales de no especificar el día de inicio y de fin en los
certificados y/o constancias de trabajo, se considerará para el cálculo del tiempo de experiencia: el primer día del mes
de inicio y el último día del mes de fin.

Se confirma, en las bases indica que "En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo".
null
Consulta: Nro. 491

Solicitamos de confirmar, que la acreditación de la Formación académica será acreditado previo a la suscripción
del contrato. Siendo que resulta contradictorio lo indicado en la pagina 43 de las Bases, lo cual detalla:
En el caso del TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el POSTOR debe
presentar la copia del diploma respectiva a fin de acreditar la formación académica requerida..
Sin embargo la pag 52 indica lo siguiente:

Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la SUSCRIPCION DEL CONTRATO
POR TANTO, con la finalidad de evitar errores derivados de contradicciones en las bases del proceso, SOLICITAMOS se
precise que solo se acreditara al personal clave y no clave previo a la suscripción del contrato tanto su formación
académica y experiencia profesional.

Se confirma, que la acreditación de la formación académica y la experiencia del personal clave y no clave será acreditada
para la suscripción del contrato.
Siendo así, se precisará EN EL REQUERIMIENTO de acuerdo a lo siguiente:
En el caso del TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el POSTOR GANADOR
debe presentar la copia del diploma respectiva a fin de acreditar la formación académica requerida.
En el caso del TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el POSTOR GANADOR
debe presentar la copia del diploma respectiva a fin de acreditar la formación académica requerida.
Así mismo en los requisitos para perfeccionar el contrato se incorporará:
Ce rt if ica do s , G ra d o s y Tí tu lo s a ca rg o d el Min ist e ri o d e E du ca ció n a t ra vé s de l sigu ie nt e lin k :
Consulta: Nro. 492

Se solicita confirmar la disponibilidad,a la fecha de inicio de obra, de las canteras, puntos de agua, botaderos y áreas
auxiliares (para ubicación de la planta de asfalto, área de chancado y/o facilidades para obra) indicados en el expediente
técnico del proyecto.

Las canteras, los Depósitos de Materiales Excedentes (DME), plantas industriales y campamento contemplados en el
Estudio Definitivo (Expediente Técnico) son de libre disponibilidad, las autorizaciones de uso de las Areas Auxiliares están
han sido considerados en el Presupuesto de Obra Referencial.

null
Consulta: Nro. 493

Especialista de suelos y pavimentos
Título Profesional: Ingeniería Civil
considere al Especialista de suelos y pavimentos con Título profesional de Ingeniero Geólogo o Ingeniero Geotecnista
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.2 Literal: A.2 Página: 59


Se precisa que para el Especialista de Suelos y Pavimentos se aceptarán la formación académica de Ingeniero Geólogo
y/o Ingeniero Geotecnista.
Para el Especialista de Suelos y Pavimentos se aceptarán también la formación académica de: Ingeniero Geólogo o
Ingeniero Geotecnista
Consulta: Nro. 494

Favor de confirmar que el Anexo N° 4 - Declaración Jurada de Plazo de Ejecución de la Obra bastará consignar como
plazo ofertado "540 días calendarios"
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Cap II Literal: 2.2.1.1 Página: 17
Especifico

No estando regulado la forma de expresar el plazo de ejecución de la obra en el Anexo N° 4 - Declaración jurada de plazo
de Ejecución de la Obra, éste podrá ser en números como lo propone el participante, en ese caso se confirma que bastará
consignar "540 días calendario", pudiendo ser válidos también las siguientes opciones "(540) días calendario", "quinientos
cuarenta días calendario" ó "quinientos cuarenta (540) días calendario".

null
Consulta: Nro. 495

Según el análisis de gastos generales del presupuesto referencial, el costo promedio por m2 de construcción de
facilidades del contratista (oficinas, viviendas, etc) es de S/.163,000/1670 m2=S/ 97.6/m2 (US $ 29.10/m2).
Se solicita corregir el presupuesto asignado para la habilitación de las oficinas, viviendas, etc a fin de cumplir con un
estandar aceptable y con todas las instalaciones de salubridad, higiene, seguridad y esparcimiento.
(sistema de agua y desague, sistema eléctrico y de calefacción, pararrayos, sistema puesta a tierra, losas de talleres
con trampa de grasa etc.)
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Exp. T Literal: 163 Página: 163

costos en los gastos generales y el porcentaje, según el monto del equipamiento del campamento que considere
conveniente.
null
Consulta: Nro. 496

Indicar en que rubro se ha considerado el costo por uso de frecuencias de radios; de no haber sido considerado por favor
corregir el presupuesto referencia.
General

El uso de equipo de radios está considerado en el ítem 3.08 "Equipos de Radio Comunicación (2 Bases +12 móviles)" de
los Gastos Generales Variables (ítem 3.0 "Equipos No Incluidos en los Costos Directos").
null
Consulta: Nro. 497

Se solicita confirmar que los DME¿s señalados en el Expediente Técnico son de libre disponibilidad y sin costo alguno
para el contratista.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Exp. T Literal: VOL N.11 Página: 2
General

Los Depósitos de Materiales Excedentes (DMEs) contemplados en el Estudio Definitivo (Expediente Técnico) son de libre
disponibilidad, las autorizaciones de uso de las Areas Auxiliares están incluidas en el EIA-sd, las mismas que contemplan
pagos a los propietarios por compensación de uso temporal de sus terrenos, compromisos que deben ser cumplidos por
el Contratista, los cuales han sido considerados en el Presupuesto de Obra Referencial.

null
Consulta: Nro. 498

Solicitamos se nos confirme que las 3 actividades solicitadas son únicas para acreditar la Experiencia en la Especialidad
del POSTOR, NO siendo esto aplicable para acreditar la experiencia de los profesionales según lo indicado en la Pag. 62
Referencia N°20 en la cual se indica "No será necesario, para la experiencia del personal propuesto, la acreditación de
las actividades antes descritas".

Se confirma, de acuerdo a lo indicado en las bases, solo el postor deberá acreditar haber ejecutado en la experiencia
acreditada, al menos 03 (tres) de las siguientes actividades o similares en el mismo contrato, no siendo aplicable para la
experiencia personal propuesto.
null
Consulta: Nro. 499

Solicitamos confirmar que de los requisitos de calificación establecidos en el numeral 3.2 del Capítulo III de las bases,
solo corresponde acreditar en la presentación de la oferta lo siguiente:
B. Experiencia del Postor en la Especialidad

C. Solvencia Económica
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Cap II Literal: 2.2.1.2 Página: 17
Especifico

En ese sentido, corresponderá que los postores acrediten documentalmente como parte de su oferta solo el requisito
experiencia en la especialidad del postor.
Consulta: Nro. 500

Solicitamos se nos confirme que en el caso específico de la acreditación de los profesionales propuestos:
- Ingeniero Residente de Obra
- Jefe de Oficina Ingeniería (Planeamiento y costos)
- Ingeniero responsable de Topografía
- Ingeniero de Producción
- Especialista de Suelos y Pavimento
- Especialista de Obras de Arte y Drenaje
- Ingeniero Responsable de Control de Calidad
- Especialista en Impacto Ambiental
- Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional
Bastara que dichos profesionales hayan realizado las labores en el cargo requerido en la ejecución y/o supervisión de
¿Obras de Construcción y/o rehabilitación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Reconstrucción o la combinación de los
términos anteriores de Carreteras y/o Corredor Vial en carpeta asfáltica en caliente.
No siendo, necesario la acreditación de las actividades solicitadas a las Obras similares siendo esta exclusiva de
cumplimiento para el Postor.

Se confirma, respecto a la acreditación de la experiencia del postor en las bases ya se ha definido el conceptos de obras
similares. Por otra parte, conforme a lo indicado en las bases, solo para acreditar la experiencia del postor se requiere que
éste haya ejecutado al menos 03 (tres) de las actividades señaladas. No siendo de aplicación dicha condición para
acreditar la experiencia de los profesionales propuestos
null
Consulta: Nro. 501

Respecto a los requisitos del plantel profesional clave, con la finalidad de que se fomente la libre concurrencia y
competencia tanto de los postores como del personal profesional calificado para el presente proceso de selección,
solicitamos, que para la acreditación solicitada del Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, se acepte
también la profesión de Ingeniero Agrícola.

No se acoge lo propuesto por el participante, debido que la formación académica propuesta por el participante no es afín
al cargo.
null
Consulta: Nro. 502

Solicitamos corregir la descripción del siguiente equipo:
DICE: Retroexcavador sobre llantas 58 Hp 1 Yd3

DEBE DECIR: Retroexcavadora sobre llantas 58 Hp 1 Yd3
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Cap III Literal: 3.1.2 Página: 37
Especifico

Se corrige lo solicitado.
Se corrige el nombre a RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS en todas las Partidas del Presupuesto de Obra que
incluya este insumo.
Por lo anterior, se modifica el Volumen N°06 Análisis de Precios Unitarios.
actualizado.
Consulta: Nro. 503

Indicar en que rubro se ha considerado la instalación para la recolección de residuos líquidos (desagüe) de los
campamentos, talleres y demás instalaciones
y su disposición final; de no haber sido considerado se solicita corregir en presupuesto referencial
General

En el Cuadro N°10.010 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental, ítem 1.01.02 Manejo de Aguas Residuales (folio 403
del Informe Final EIA) -, está el costo para la adecuada disposición de los residuos líquidos generados durante las
actividades de ejecución de obra y operación de la carretera, desarrollados en el EIA-SD.
El costo antes indicado se encuentra en el Item 3.0 COSTOS AMBIENTALES de los Gastos Generales Fijos del
Presupuesto de Obra Referencial
null
Consulta: Nro. 504

Se solicita confirmar que dentro de la zona del proyecto no existen áreas naturales Protegidas.
Acápite de las bases :Sección: General Numeral: Exp. T Literal: VOL N.11 Página: 60

En el área del proyecto no existen Áreas Naturales Protegidas por el Estado.
null
Consulta: Nro. 505

Debido a los nuevos cambios normativos emitidos en el nuevo reglamento de contrataciones, solicitamos se nos confirme
que en la presentación de la oferta no se consideran las cartas de compromiso del personal clave con firma legalizada
siendo que no existe ninguna acreditación del personal clave y no clave en esta etapa del proceso.


Se confirma que no se requiere ninguna acreditación documental del personal clave y no clave en la etapa de
presentación de ofertas.
null
Consulta: Nro. 506

Confirmar que la oferta técnica no será rechazada en caso se considere a un Jefe de oficina Ingeniería (Planeamiento y
costos), Ingeniero Responsable de Topografía, Ingeniero de Producción, Especialista de Suelos y Pavimentos,
Especialista de Obras de Arte y Drenaje e Ingeniero Responsable de Calidad , que actualmente esté laborando
contractualmente en alguna obra de Provias. Considerando que las únicas posiciones contractuales, impedidas de
participar en un proceso público de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento son el Gerente Vial, Residente y Jefe de
Supervisión debido a que estas posiciones exigen el 100% de participación del profesional propuesto

En el inciso 190.1 del artículo 190° Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado del
reglamento de la ley de contrataciones con el estado indica que "...Cuando los postores presenten dentro de su oferta
como personal permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, dicha oferta es descalificada". En ese sentido si el personal
propuesto como Jefe de oficina Ingeniería (Planeamiento y costos), Ingeniero Responsable de Topografía, Ingeniero de
Producción, Especialista de Suelos y Pavimentos, Especialista de Obras de Arte y Drenaje e Ingeniero Responsable de
Calidad se encuentra laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con
recepción, dicha oferta será descalificada.
null
Consulta: Nro. 507

Especialista en Impacto Ambiental
Título Profesional: Título profesional en Ingeniería Ambiental o Ingeniería Agrícola o Ingeniería Civil o Ingeniería Industrial
considere al Especialista en Impacto Ambiental con Título profesional de Ingeniero (en cualquiera de sus especialidades)
Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 3.1.2 Literal: B Página: 42


No se confirma, en las bases se indica las formaciones académicas que se aceptarán para el cargo de Especialista en
Impacto Ambiental. Además que la formación académica propuesta es genérica y no se puede determinar si tiene
similitud con lo requerido en el procedimiento de selección.
Las bases primigenias han considerado las siguientes formaciones académicas: Ingeniería Ambiental o Ingeniería
Agrícola o Ingeniería Civil o Ingeniería Industrial. De acuerdo a las consultas y observaciones se irá incluyendo de ser el
caso otras formaciones académicas similares, las mismas que se serán consolidadas en las bases integradas.

null
Consulta: Nro. 508

Favor confirmar, que para la acreditación solicitada del Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, será
válida la experiencia obtenida como: Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Supervisor o la combinación
de estos en/de:
¿ Seguridad
¿ Seguridad e higiene
¿ Seguridad en obra
¿ Seguridad e higiene ocupacional
¿ Seguridad e higiene y salud ocupacional
¿ Seguridad e higiene y salud en el trabajo
¿ Seguridad e higiene ocupacional, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA)
¿ Seguridad, salud e higiene ocupacional
¿ Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
¿ Seguridad y salud ocupacional y medio ambiente.
¿ SSOMA
¿ Prevensionista
responsabilidad que se desempeñan son las mismas por lo que el profesional está capacitado para cumplir con el cargo
requerido.

i) No se acepta el cargo de Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Supervisor o la combinación de estos
en/de:
Prevencionista, debido que las funciones no son afín al cargo solicitado
iii) Los demás cargos propuestos ya se encuentran incluidos en las bases primigenias

null
Consulta: Nro. 509

Favor de confirmar, que para la acreditación solicitada para el Ingeniero Residente de Obra, será válido los cargos como:
- Ingeniero y/o Jefe y/o Responsable de Producción
- Ingeniero Residente de Obra
- Jefe y/o Coordinador de Proyecto
- Gerente y/o Jefe y/o Superintendente de Construcción y/o Obra
- Ingeniero Supervisor
- Ingeniero Supervisor de Obra
- Superintendente de Obra
- Inspector de Obra
- Inspector
- Jefe de Supervisión
- Ingeniero y/o Jefe de Tramo y/o Sector
- Residente
requerido.

No se confirma, no se aceptarán los cargos de Ingeniero y/o jefe y/o responsable de producción, Coordinador de
Proyecto, Superintendente de construcción y/o obra, Superintendente de obra, inspector de obra e inspector debido que
las funciones no son afín al cargo solicitado.
Se aceptarán los cargos de Ingeniero Residente de Obra e Ingeniero Supervisor de Obra
Por otra parte los cargos de Ingeniero Residente de Obra, Jefe de Proyecto, Gerente y/o jefe de Obra, Ingeniero
Supervisor, Ingeniero Supervisor de Obra, Jefe de Supervisión , Ingeniero y/o jefe de tramo y/o sector y Residente se
encuentran dentro de los cargos considerados en las bases primigenias del prodedimiento de selección.

Para acreditar la experiencia del Ingeniero Residente de Obra
...
- Ingeniero Residente de Obra.
- Ingeniero Supervisor de Obra.
Consulta: Nro. 510

Las Bases indican: "La Oferta contendrá, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentación: (...)"
Confirmar que no será motivo de No Admitir y/o descalificar nuestra Oferta, por la no inclusión de un indice de
documentos.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap II Literal: 2.2. Página: 16

Respecto a lo consultado, al final del numeral 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS de la sección específica de las Bases
tenemos el siguiente párrafo: "La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:"
Asimismo, la llamada 6 que señala: "La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta". En ese sentido,
queda claro que la omisión en la presentación del indice no será motivo de no admisión o descalificación de la oferta

null
Consulta: Nro. 511

Se solicita confirmar que las fuentes de agua consideradas en el expediente Técnico, serán de libre disposición del
contratista.
General


null
Consulta: Nro. 512

Se solicita confirmar que las fuentes de agua consideradas en el Expediente Técnico satisfacen la demanda de agua
para la construcción del proyecto.
General

Las fuentes de agua en el Expediente Técnico, garantizan la demanda en la construcción del proyecto
null
Consulta: Nro. 513

Se solicita indicar de las siguientes denominaciónes consideradas en las bases de la presente convocatoria, cual debe
considerar y/o consignar el postor en los documentos que conforman la oferta a presentar:
DENOMINACIÓN
a) CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA ¿
PUENTE QUIROZ ¿TAUCA ¿ CABANA ¿ HUANDOVAL -PALLASCA, TRAMO: TAUCA-PALLASCA¿
OBJETO
b) ¿MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA ¿ PUENTE QUIROZ ¿TAUCA ¿ CABANA ¿ HUANDOVAL -
PALLASCA, TRAMO TAUCA - PALLASCA¿
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Cap I Literal: 1.2 Página: 13
Especifico

Deberá consignar el objeto de la convocatoria que es: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE
QUIROZ -TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO: TAUCA - PALLASCA"
null
Consulta: Nro. 514

Solicitamos se nos confirme que en el caso de que la acreditación de la experiencia adquirida se haya realizado bajo la
modalidad de consorcios, también será válidos la presentación de testimonios de consorcio.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: Cap III Literal: B Página: 55
Especifico

presentado.
Teniendo en cuenta que el testimonio de consorcio es el mismo contrato de consorcio, sólo con la particularidad que es
elevado a escritura pública, se aceptará como válido dicho documento si de su contenido se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumió el postor en el contrato presentado.
Consulta: Nro. 515

A fin de promover el principio de libre concurrencia, se solicita que para acreditar la experiencia del Plantel profesional
clave, se acepte experiencia en la ejecución y/o supervisión de:
¿ Construcción y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o mantenimiento o la combinación de los términos anteriores
de carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial fuera del ámbito.
¿ Supervisión de obras de Construcción o Rehabilitación o Mejoramiento o la combinación de los términos anteriores de
carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa fuera del ámbito.
¿ Operación y mantenimiento de concesión de la carretera o corredor vial
¿ Conservación y/o rehabilitación de la carretera
¿ Mejoramiento y ampliación de carretera

No se acepta debido que no satisface la necesidad de la Entidad, sin embargo para acreditar la experiencia del plantel
profesional clave se aceptará la experiencias adquiridas en ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la
convocatoria.
convocatoria.
Consulta: Nro. 516

Solicitamos de ser el caso para la acreditación del Equipamiento Requerido, puedan ser consideradas las cartas
compromiso de alquiler y/o venta que se encuentren suscritas por: Jefe de Operaciones, Representante Comercial, Sub
Gerente Comercial o cualquier cargo adicional que cuente con las facultades debidamente delegadas.

Conforme a lo indicado en la bases se aceptará documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento
estratégico. Respecto a la firma se precisa que el documento deberá estar suscrito por el represente de la empresa y/o
persona natural que cuente con las facultades.
null
Consulta: Nro. 517

Favor confirmar que la acreditación de los profesionales solicitados como personal clave y no clave se realizara mediante
un formato libre el cual solo detallará los años de experiencia profesional y Formación académica requerida.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: b) Página: 43

De acuerdo a lo establecido en las bases, los postores deberán acreditar con documentos la formación académica y
experiencia del personal clave y no clave como parte de los documentos a presentar para la suscripción del contrato.

null
Consulta: Nro. 518

Confirmar que los DME¿s cuentan con volumen suficiente para almacenar todo el material de excavación a eliminar.

Los volúmenes de almacenamiento para cada uno de los DMEs, han sido calculados y determinados en el Estudio
Definitivo (Expediente Técnico).
null
Nombre o Razón social : DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A. . Hora de envío : 18:19:50
Consulta: Nro. 519

Numeral 3.2, A.3 Experiencia del Plantel Profesional Clave,
Sírvanse confirma que para el Ingeniero de Producción además de los cargos señalados en las bases, también será
válido el cargo de Coordinador de Proyectos, siempre que cumpla con la experiencia mínima de tiempo solicitada en
obras similares al objeto de la convocatoria computados desde la colegiatura.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: A3 Página: 53


Se confirma. Se aceptará el cargo de Coordinador de Proyectos para el Ingeniero de Producción.
- Producción, Campo, Residente de Obra, Jefe de Obra, Supervisión, Frente y/o sector, Producción y /o Campo,
Residente, Residente de la Obra, Jefe de Producción, Jefe de Tramo, Supervisor de obra, Coordinador de Proyectos o la
combinación de estos.
convocatoria.
Consulta: Nro. 520

En el archivo Precios Unitarios Octubre 2018,folio 163, en los Gastos Generales fijos del presupuesto del expediente se
ha considero para el campamento y equipamiento de este un factor de monto asignado a la obra 0.5, se solicita revisar
esto y asignarle un factor 1 porque serán costos que incurrirá el contratista al 100%.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: . Literal: . Página: 163

monto final garantiza la logística de la empresa Constructora que ejecuta la obra. El estudio propone los factores de
incidencia de uso. El Postor deberá proponer en su oferta los costos en los gastos generales y el porcentaje, según la
incidencia del campamento y equipamiento que considere conveniente.
null
Consulta: Nro. 521

Numeral 3.2, C Solvencia Económica,
Solicitan presentar Carta de Línea de Crédito, emitida por empresa que este bajo la supervisión directa de la
Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría
que periódicamente publica el Banco Central de Reserva conforme a los montos y condiciones señalados en las Bases.
Confirmar que los postores pueden presentar cartas con líneas de créditos emitidas por:
Las siguientes entidades entre otras:
LA POSITIVA CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S A (antes AVAL PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A)
CHUBB PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
INSUR S A COMPAÑÍA DE SEGUROS
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: c Página: 56


Consulta: Nro. 522

B.- Los sustentos de los requisitos de calificación solo serán presentados por el Postor Ganador de La Buena Pro y éstos
serán presentados entre los documentos solicitados para
el Perfeccionamiento de Contrato.


Se aclara que, los requisitos de calificación establecidos en las bases son 3: i) A. CAPACIDAD TÉCNICA Y
PROFESIONAL que deberán ser presentados por el Postor Ganador para la suscripción del contrato, ii) B. EXPERIENCIA
DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD que deberá ser acreditado por los postores como parte de su ofertas y iii) C.
SOLVENCIA ECONOMICA que debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución de obras, aún
no se ha desarrollado totalmente la forma de acreditación de la solvencia económica y en aras de fomentar mayor
participación y pluralidad de postores, se suprimirá del requerimiento de obra y de las bases, por lo tanto no será
acreditado.
Consulta: Nro. 523

A.- En 2.2.1.1. Documentos para la Admisión de la Oferta, los requisitos de calificación citados en la página 31, numeral
3.2 del Capítulo III de las Bases quedan demostrados con la presentación y firma del Anexo Nº 3.
General

Respecto a lo consultado, de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo
139 del Reglamento de al ley de Contrataciones, los requisitos de calificación: Equipamiento Estratégico, Formación
Académica y Experiencia del Plantel Profesional Clave deberán acreditarse por el postor ganador para la suscripcion del
contrato.
Como parte de la oferta los postores deberán presentar la Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico
(Anexo Nº 3) con lo cual se entenderá que el postor cumple, entre otros, con los requisitos de calificación establecidos en
las bases.
null
Consulta: Nro. 524

En el archivo Vol 03 Planos 1 de 2 en el folio 347 la ubicación de un patio de máquinas.Se consulta el terreno es de libre
disponibilidad o se tiene que pagar por su uso.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: . Literal: . Página: 347
Anexos

El área auxiliar (patio de maquinas) se encuentra con libre disponibilidad, según la autorización incluida en el EIA-sd, la
misma que contempla el pago al propietario como compensación por el uso del terreno, compromiso que debe ser
cumplido por el Contratista, el cual se encuentra considerado en el subitem Compensación por Uso Temporal de Terrenos
de Áreas Auxiliares del ítem 3.00 Costos Ambientales del Volumen N°06 Análisis de Precios Unitarios - Octubre 2018

null
Consulta: Nro. 525

Capítulo III ¿ Requerimiento
3.2 Requisitos de Calificación
C. Solvencia Económica
Página 56 (35)
A. Se indica como Requisito: ¿Carta de Línea de Crédito ¿, emitida por una empresa que está bajo supervisión directa de
la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿¿. Confirmar que la(s) carta(s) de Línea de Crédito serán emitidas por una
empresa que esta bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones.
B. Se indica para Acreditar: ¿Mediante la presentación de Carta de Referencia Bancaria¿. Considerando que como
requisito se establece las cartas emitidas por las empresas que están bajo la supervisión directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, agradeceremos se sirvan confirmar que es
correcto presentar las cartas de Línea de Crédito emitidas por las Compañías Aseguradoras.
C. En relación a Datos del Postor: se indica que en caso de consorcio se debe indicar el nombre del consorcio o los
nombres de las empresas que integran el consorcio, considerando que una Línea de Crédito es la capacidad de
endeudarse la empresa constructora en diversas entidades bancarias y/o compañías de seguros para afrontar la
ejecución de las obras, los consorcios no son personas jurídicas por tanto no son sujetos de crédito. Agradeceremos se
sirvan aceptar la(s) carta(s) de Línea de Crédito a nombre de la empresa que integra un consorcio.
Realizamos este pedido en virtud al Principio de la Libertad de Concurrencia establecido en el artículo 2 de la Ley de
Contrataciones.
Acápite de las bases :Sección: General Numeral: 3.2 Literal: c Página: 56


No se confirma y se aclara, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución de obras, aún no se
y pluralidad de postores, se suprimirá del requerimiento y de las bases el requisito de calificación C. Solvencia Económica
y por lo tanto no corresponderá su acreditación.
Consulta: Nro. 526

En el resumen ejecutivo del proyecto se indica en el folio 0063, se indica los programas del PACRI, favor de confirmar de
confirmar que tanto la regularización de la tenecia como la adquisicón de areas afectadas se encuentra fuera del alcance
del contrato, dado que no se ubica costos para esto en el presupuesto del expediente.


Se confirma, tanto la regularización de la tenencia como la adquisición de áreas afectadas se encuentra fuera del
alcance del contrato.
null
Consulta: Nro. 527

En el resumen ejecutivo del proyecto se indica en el folio 0065 que existe como interferencias infraestructura eléctrica,
favor de confirmar que la reubicación de estas interferencias se encuentra fuera del alcance del contrato, dado que en el
presupuesto del expediente no se tiene costos para estos trabajos.

Se confirma, la reubicación de las interferencias eléctricas estará a cargo de la Entidad.
null
Consulta: Nro. 528

Capitulo III Requerimiento Sírvanse confirma que para el personal no clave Ingeniero de en Impacto ambiental además de
los Profesiones señaladas en las bases, también será válido la profesion de Ing ambiental y recursos naturales, siempre
que cumpla con la experiencia mínima de tiempo solicitada en obras generales.

Se confirma, se aceptará la formación académica de Ingeniería Ambiental y recursos naturales para el cargo de
Especialista en Impacto Ambiental.
Consulta: Nro. 529

Capitulo III Requerimiento Sírvanse confirma que para el personal no clave Especialista se seguridad en obra y salud
ocupacional además de los Profesiones señaladas en las bases, también será válido la profesion de Ing ambiental y
recursos naturales, siempre que cumpla con la experiencia mínima de tiempo solicitada en obras generales.


No se confirma, debido que la formación académica de Ingeniería Ambiental y recursos naturales no es afín al cargo
solicitado.
null
Consulta: Nro. 530

En el folio 0054 del resumen ejecutivo se indican las posibles fuentes de agua para el proyecto, se consulta si estas
fuentes son de libre disponibilidad y si cuentan con la autorización de la autoridad Nacional del Agua para su uso.



null
Consulta: Nro. 531

En el listado de equipo mínimo requerido en las bases se indica 85 Camiones volquetes de 15 m3. Favor de revisar este
requerimiento que a juicio nuestro es excesivo.
Especifico

Según el listado del reporte de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo, el camión volquete tiene una
cantidad de 305,295.4104 hm (horas máquina), el cálculo en gabinete del número de volquetes es: La cantidad antes
mencionada, dividida entre 8 horas, dividida en la cantidad de meses de ejecución de la obra (18 meses) y dividida entre
los días calendarios (25 días). Al resultado 84.8 se convierte en un número entero: 85 camiones volquetes.

null
Consulta: Nro. 532

Del folio 72 al 280 del archivo Vol 03 Planos 1 de 2, se indican en algunos tramos de la carretera realizar excavaciones
en roca fija y fracturada, se consulta ¿ en que parte del expediente y del presupuesto se tiene considerado los trabajos de
estabilización de taludes?

Los trabajos de estabilización de Taludes se harán según se indica en la Memoria Descriptiva Volúmen N° 02 Capítulo
II.2.3 Estudio de Geología y Geotecnia Pág. 0033 - 0053 y en la Clasificación de Materiales Pág. N° 144 - 166 y las
Especificaciones Técnicas Volúmen N° 05 Capítulo 205.10 Taludes, Págs. N° 114 y 115.
null
Consulta: Nro. 533

En el archivo Vol 03 Planos 1 de 2 en el folio 291 se indican las canteras del proyecto.Se consulta si las canteras
indicadas en el expediente del proyecto son de libre disponibilidad o se tiene que pagar algún canon por su uso.


null
Consulta: Nro. 534

En el Volumen Nro 7 del expediente se consigna el documento ¿Informe de mantenimiento rutinario y periódico¿. Favor
de confirmar que el mantenimiento rutinario y periódico de la vía se encuentra fuera del alcance del contrato.


El Mantenimiento Rutinario y Periódico estará a cargo de la Entidad, precisando además, que estas actividades que no
corresponde al Contrato de Ejecución de Obras.
null
Consulta: Nro. 535

En el archivo Precios Unitarios Octubre 2018,folio 175 se consigan el presupuesto.En el tramo Tauca Cabana y Cabana
Huandoval, se aprecia que existe como pavimento un Tratamiento Superficial Monocapa, se consulta en que parte del
presupuesto del expediente se ha considerado las partidas para la remoción y traslado a botadero de este pavimento
existente.

La vía existente en dichos 6.42 km se encuentra a nivel de tratamiento superficial asfáltico, no a nivel de carpeta asfáltica.
La remoción y Eliminación de la superficie asfáltica existente es parte del proceso constructivo y se paga en las partidas
de excavaciones y el transporte para su eliminación a los DME se paga en las partidas 700 E y 700 D.

null
ERALMA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA Hora de envío : 10:26:54
CERRADA - ERALMA CONSTRUCTORA S.A.C.
Consulta: Nro. 536

ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
Solicitamos al comité también ACEPTAR los cargos de ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, OBRAS DE ARTE Y
DRENAJE y/o INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE y/o ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE, en la ejecución y/o supervisión en/de obras iguales y/o similares; así se estaría
respetando los principios que rige la Ley de Contrataciones: Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato, Transparencia,
Competencia y Equidad.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 61

Respecto a la experiencia, se confirma, para acreditar la experiencia del plantel profesional clave se aceptará la
experiencias adquiridas en ejecución y/o supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria.
convocatoria.
Consulta: Nro. 537

Solicitamos al comité de selección aumentar los separadores Y/O entre cada cargo, con el fin de evitar confusión a los
postores al momento de armar su propuesta, así se estaría respetando los principios que rige la Ley de
Contrataciones: Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato, Transparencia, Competencia y Equidad.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3 Literal: A Página: 60
Especifico

Se acepta lo propuesto por el participante con ocasión de la integración de bases, se incorporará el termino y/o en la
experiencia solicitada para el personal clave y no clave.
y no clave.
Consulta: Nro. 538

JEFE DE OFICINA INGENIERIA (PLANEAMIENTO Y COSTOS)
Solicitamos al comité también ACEPTAR los cargos de ESPECIALISTA EN VALORIZACIONES y/o INGENIERO
ESPECIALISTA DE METRADO Y VALORIZACIONES y/o INGENIERO ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y
VALORIZACIONES y/o ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES y/o ESPECIALIDAD DE
METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES y/o INGENIERO SUPERVISOR ESPECIALISTA EN METRADOS,
COSTOS Y VALORIZACIONES y/o JEFE DE OFICINA TECNICA, en la ejecución y/o supervisión en/de obras iguales y/o
similares; así se estaría respetando los principios que rige la Ley de Contrataciones: Libertad de Concurrencia, Igualdad
de Trato, Transparencia, Competencia y Equidad.
Especifico

i) Se aceptará el cargo de jefe de oficina técnica, los cargos propuestos por el participante se encuentran dentro de lo
contemplado en las bases.
ii) Respecto a la experiencia, se confirma, para acreditar la experiencia del plantel profesional clave se aceptará la
i) Experiencia mínima de 02 años como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la
ii) Se aceptará la experiencia del personal clave acreditada en ejecución y/o supervisión de Obras similares al objeto de la
convocatoria.
Consulta: Nro. 539

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Solicitamos al comité de selección también ACEPTAR como obra similar la experiencia de obra vial como carreteras que
incluyan puentes y/o pasos a desnivel y/o pasos superiores y/o pasos inferiores y/o autovías; así se estaría respetando
los principios que rige la Ley de Contrataciones del Estado.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3 Literal: B Página: 61
Especifico

No se acepta lo propuesto por el participante, debido que los puentes y/o pasos a desnivel y/o pasos superiores y/o pasos
inferiores no son equivalentes al objeto de la convocatoria. Por otra parte el término autovía se ha incorporado dentro de
la definición de obras viales en carreteras.
null
Consulta: Nro. 540

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
Solicitamos al comité también ACEPTAR los certificados firmados por el JEFE DE RECURSOS HUMANOS, así se
respetarían los principios que rigen las contrataciones: Principio de Libre Concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia y
Equidad.
Especifico

null
Consulta: Nro. 541

Solicitamos al comité también ACEPTAR los certificados de los profesionales haber laborado
en la ejecución y/o supervisión en/de obras similares; así se respetaría los principios que rigen las contrataciones:
Principio de Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato, Transparencia, Competencia y Equidad.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3 Literal: A Página: 61


convocatoria.
Consulta: Nro. 542

ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS:
Solicitamos al comité también ACEPTAR el cargo de ESPECIALISTA EN/DE SUELOS Y PAVIMENTOS, en la ejecución
y/o supervisión en/de obras iguales y/o similares; así se estaría respetando los principios que rige la Ley de
Especifico

Respecto a la experiencia, se confirma, para acreditar la experiencia del plantel profesional clave se aceptará la
convocatoria.
Consulta: Nro. 543

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
Solicitamos al comité también ACEPTAR los certificados de los profesionales haber laborado
en la ejecución y/o supervisión en/de obras similares; así se respetaría los principios que rigen las contrataciones:
Principio de Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato, Transparencia, Competencia y Equidad.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 59


convocatoria.
Consulta: Nro. 544

INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFÍA
Solicitamos al comité de selección aumentar los separadores Y/O entre cada cargo, con el fin de evitar confusión a los
postores al momento de armar su propuesta, así se estaría respetando los principios que rige la Ley de
Especifico

Se acepta lo propuesto por el participante con ocasión de la integración de bases, se incorporará el termino y/o en la
experiencia solicitada para el personal clave y no clave
y no clave.
Nombre o Razón social : EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU Hora de envío : 18:30:30
Consulta: Nro. 545

CONFIRMAR, que en caso de consorcio, sólo se requiere presentar el anexo 1 del consorcio, firmado por el representate
común; no siendo necesario adjuntar adicionalmente los anexos 1 de cada empresa individual que lo conforma.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: a Página: 16


Las bases del presente procedimiento de selección han sido elaborados teniendo en cuenta las bases estándar
aprobadas mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD para la contratación de la ejecución de una obra, en dichas bases
en el Anexo Nº 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR , el OSCE a consignado una nota Importante: que
señala "Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:"
En ese sentido, queda claro que en caso la oferta sea presentada bajo la figura de consorcio deberá incluir el Anexo Nº 1
teniendo en cuenta el Anexo N° 1 de la pagina 48, no siendo obligatorio la presentación del Anexo N° 1 por cada
consorciado.
null

OBSERVAMOS que para acreditar las TRES actividades para la experiencia del postor, se esté restringiendo sólo a
algunos términos; en ese sentido solicitamos, para la actividad ""7) Protección Ambiental."", que sean válidos también
los siguientes términos:
-Hidrosiembra.
-Extendido de tierra vegetal.
Especifico
Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Se acepta en parte lo propuesto por el participante.
Para 7. Protección Ambiental o acondicionamiento de depósito de material excedente, serán válidos también los
siguientes términos:
-Hidrosiembra.
-Hidrosiembra.
Consulta: Nro. 547

Se consulta si es necesario incluir el monto ofertado en letras en la oferta económica del anexo 6, ya que dicha
información no aparece en ningún extremo del referido anexo de las bases.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 6 Literal: - Página: -
Anexos

En relación al Anexo N° 06 - Precio de la Oferta, se aclara que el postor podrá consignar el monto total de su oferta en:
null
Consulta: Nro. 548

CONFIRMAR, que para la firma de contrato, se acreditará la formación académica y experiencia solo del PLANTEL
PROFESIONAL CLAVE (Acorde al Númeral 3.2, literlaes A.2 y A.3) y el resto de personal no clave, al momento de su
participación efectiva.

No se confirma, tanto el requisito de calificación A.2 y A.3 y el personal no clave serán acreditados para la suscripción
del contrato. Con ocasión de la integración de bases se incluirá como requisito para la suscripción del contrato la
acreditación del personal considerado como otro personal (No Clave).
CON OCASIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE BASES SE INCORPORARA:
Para los documentos para perfeccionar el contrato:

CON OCASIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE BASES SE INCORPORARA LO SEÑALADO EN EL ANÁLISIS
Consulta: Nro. 549

CONFIRMAR, que para acreditar la experiencia adquirida en consorcio, será válido presentar el TESTIMONIO DE
CONSORCIO.
Especifico

Se confirma, conforme a lo indicado en las bases, teniendo en cuenta que el testimonio de consorcio es el mismo contrato
de consorcio, sólo con la particularidad que es elevado a escritura pública, se aceptará como válido dicho documento si
de su contenido se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió el postor en el
contrato presentado.
Teniendo en cuenta que el testimonio de consorcio es el mismo contrato de consorcio, sólo con la particularidad que es
elevado a escritura pública, se aceptará como válido dicho documento si de su contenido se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumió el postor en el contrato presentado.

algunos términos; en ese sentido solicitamos, para la actividad ""2) Conformación de terraplen"", que sean válidos
también los siguientes términos:
-Terraplenado.
-Pedraplenado.
-Conformación de Pedraplén.
-Formación de terraplén.
Especifico
Se acepta en parte lo propuesto por el participante.
Para 2 . Conformación de terraplen, serán válidos también los siguientes términos:
-Terraplenado.
-Pedraplenado.

-Terraplenado.
-Pedraplenado.
Consulta: Nro. 551

CONFIRMAR que la CARTA DE REFERENCIA BANCARIA podrá ser emitida en moneda extranjera y posteriormente se
le aplicará el tipo de cambio venta de la SBS de la fecha de emisión.
Especifico

Económica.
Consulta: Nro. 552

Favor de indicar cuál es el 'OBJETO DE LA CONVOCATORIA' que debe ser incluido al momento de elaborar el Anexo N°
3 de la oferta.
Anexos

En el corchete correspondiente los postores deberán consignar el nombre de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA
PALLASCA"
CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ -TAUCA - CABANA - HUANDOVAL -PALLASCA, TRAMO: TAUCA -
PALLASCA"
Consulta: Nro. 553

Sobre los Adicionales de Obra; según lo expuesto en las bases y acorde al reglamento en el artículo 205 y 206; el
contratista está obligado a presentar el expediente técnico del adicional de obra destro de los 15 días siguientes a la
anotación en el cuaderno de obra.
Al respecto, CONSULTAMOS:
1. Si el ejecutor de obra no cuenta con RNP de Consultoría de obra, ¿puede elaborar el expediente técnico del adicional
de obra?
2. De ser negativa la respuesta al numeral anterior, ¿cuál sería el camino que debe tomar el contratista?
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.1.1.12 Literal: - Página: 28
Especifico

1.- Se confirma, no es necesario que el ejecutor cuente con RNP de Consultoría de Obras para elaborar el expediente
técnico del adicional de Obra.
2.- La respuesta anterior se confirmo. Por lo tanto no corresponde pronunciarnos.

null
Consulta: Nro. 554

CONFIRMAR, que para el EQUIPO NO ESTRATEGICO, no existe restricción de antiguedad.

Se confirma, para el equipo no estratégico no existe restricción de antigüedad.
null
Consulta: Nro. 555

Al acreditar el equipamiento estratégico para la firma de contrato, CONFIRMAR que:
a) Será válido presentar compromisos de alquiler y/o compra-venta.
b) Al presentar compromisos de alquiler y/o compra-venta, no será necesario adjuntar documentación adicional como
facturas u otros documentos propios de la empresa que alquila o vende el equipo materia de compromiso.
c) Se podrá presentar el compromiso de alquiler y/o compra-venta en copia simple.
d) No existe una restricción de antiguedad para el equipo.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 2.3 Literal: m Página: 19


a) Se confirma, conforme a lo indicado en las bases, será válido presentar compromisos de alquiler y/o compra-venta.
b) Se confirma, al presentar compromisos de alquiler y/o compra-venta, no será necesario adjuntar documentación
adicional como facturas u otros documentos propios de la empresa que alquila o vende el equipo materia de compromiso.
c) Se confirma, se aceptará copia simple.
d) Se confirma, se suprimirá el periodo máximo de antigüedad exigido en el Equipamiento.

d) Se suprimirá el periodo máximo de antigüedad exigido en el Equipamiento.
Consulta: Nro. 556

CONFIRMAR, en caso de consorcios, que la CARTA DE REFERENCIA BANCARIA podrá ser emitida a nombre de uno
de los consorciados.
Especifico

Económica.

CONFIRMAR, que para la firma de contrato, se acreditará solo el EQUIPO MECANICO MINIMO (ESTRATEGICO)
(Acorde al Númeral 3.2, literlaes A.1) y el resto de EQUIPO NO ESTRATEGICO, según el requerimiento de la obra.

No se confirma, para la suscripción del contrato se acreditará el equipamiento estratégico y equipo no estratégico según lo
indicado en el requerimiento que forma parte de las bases. Con ocasión de la integración de bases se incluirá como
requisito para la suscripción del contrato la acreditación del equipo no estratégico

algunos términos; en ese sentido solicitamos, para la actividad ""1) Excavación"", que sean válidos también los siguientes
términos:
-Excavación en tierra vegetal.
-Excavación de terreno.
-Excavación de explanacion.
-Excavación en todo tipo de terrenos.
Especifico
Se acepta lo propuesto por el participante.
Para 1. Excavación y/o Corte en material suelto y/o roca suelta y/o roca fija o la combinación de estos, serán válidos

-Excavación de explanación.
Se acepta los siguientes términos como equivalentes a las actividades solicitadas:

-Excavación de explanación.
Consulta: Nro. 559

Se consulta si es necesario incluir la fecha a la que están calculados los precios de la oferta económica en el anexo 6,
ya que dicha información no aparece en ningún extremo del referido anexo de las bases.
Anexos

esta fecha es considerada entre otros para la determinación de los reajustes y las valorizaciones, en ese sentido no es
necesario recalcar que para la formulación de su oferta el postor deberá tener en consideración la fecha de cálculo del
valor referencial - Octubre 2018 no siendo necesario que esta fecha sea consignada en el Anexo N° 6 - Precio de la
Oferta.
En el Anexo N° 6, de las bases se encuentra establecido que los postores deberán consignar [CONSIGNAR CIUDAD Y
FECHA] por lo que los postores deberán consignar la fecha de elaboración de su oferta.
null

SOLICITAMOS, que para acreditar la formación académica del Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional,
sean válidas las profesiones: INGENIERO AGRONOMO, INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL, INGENIERO DE MINAS.
Se acepta las profesiones a excepción de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Ambiental. En ese sentido, se aceptarán las
formaciones académicas de Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero de minas para el cargo de
Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional.
Título profesional en Ingeniería Civil o Ingeniería Industrial o Ingeniería de Seguridad o Ingeniería de Higiene y
Seguridad
Industrial o Ingeniería Forestal o Ingeniería Metalúrgica y de Materiales o Ingeniería Química o Ingeniería de
Minas.
Consulta: Nro. 561

CONFIRMAR, que la acreditación del certificado de vigencia es subsanable, siempre y cuando el documento que
subsana haya sido emitido antes de la fecha de presentación de propuestas.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2.2.1.1 Literal: b Página: 16
Especifico

Respecto a lo consultado, el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece:
Artículo 60. Subsanación de las ofertas
60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:
(...)
h) La no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función pública.
60.3. Son subsanables los supuestos previstos en los literales g) y h) siempre que tales documentos hayan sido emitidos
con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos,
constancias, certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza
análoga.
En ese sentido, la omisión de presentar el certificado de vigencia podrá ser materia de subsanación.
null
Consulta: Nro. 562

CONFIRMAR, que en caso de consorcio, el anexo 2 puede ser presentado sólo por el consorcio, firmado por el
representate común; no siendo obligatorio, en este caso, que sea presentado por cada empresa individual que lo
conforma.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: c Página: 17

Se confirma, el Anexo N° 2, DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO), en caso de ofertas presentadas bajo la figura de consorcio, puede ser presentado a
nombre del consorcio suscrito por el representante comun, no siendo necesario la presentación de declaraciones juradas
por cada consorciado. Al respecto, en las bases se tiene como nota importante lo siguiente:
"Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el
representante común del consorcio".

null
Consulta: Nro. 563

EXPEDIENTE TECNICO - DISPONIBILIDAD DE TERRENO
En los documentos adjuntos a las bases, se indica que la entrega de terreno al contratista será parcial, ya que existen
franjas de terreno que aún no han sido liberadas, estando proyectado la total disponibilidad en el transcurso del año.
Ante lo expuesto, CONFIRMAR que en caso de presentarse retrasos en la entrega de los terrenos que impidan que el
contratista pueda ejecutar a tiempo los trabajos, esto será entera responsabilidad de la entidad y se aprobarán las
ampliaciones de plazo por el retraso que este escenario podría generar.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -


En caso de presentarse retrasos en la entrega de los terrenos que impidan que el contratista pueda ejecutar a tiempo los
trabajos, esto será entera responsabilidad de la entidad y se evaluará si corresponde o no aprobar las ampliaciones de
plazo por el retraso que este escenario podría generar.
null
Consulta: Nro. 564

CONFIRMAR que las fechas consignadas en los anexos de la oferta, podrán ser cualquier fecha comprendida entre la
convocatoria y la fecha de presentación de ofertas.
Anexos

Se confirma en los anexos a ser presentados por los postores estos pueden consignar cualquier fecha comprendida entre
la convocatoria y la fecha de presentación de ofertas.
null

Respecto a las penalidades 5, 6, 9; SOLICITAMOS que se reduzca la tasa aplicable, ya que consideramos que resultan
desproporcionadas y teniendo en cuenta que el reglamento precisa que las penalidades deben ser razonables.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.2 Literal: d Página: 46

Articulos 161 y 163 del Reglamento de la ley de contrataciones.
No se acepta lo propuesto por el participante, debido que se trata de una obra de gran envergadura, se requiere tener un
mayor control en la etapa de ejecución contractual, se ha formulado dichas penalidades.
null

SOLICITAMOS, que para acreditar la formación académica del Especialista en Impacto ambiental, sean válidas las
profesiones: INGENIERO GEOGRAFO, INGENIERO QUIMICO, INGENIERO AGRONOMO, INGENIERO FORESTAL,
INGENIERO DE RECURSOS NATURALES.
Se acepta las profesiones a excepción de Ingeniero Geógrafo. En ese sentido, se aceptarán las formaciones académicas
de Ingeniero Forestal o Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Químico o Ingeniero de recursos naturales para el cargo de
Especialista en Impacto Ambiental.

SOLICITAMOS CONFIRMAR que se aceptará como equivalente a CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE la
denominación 'MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE'.
Especifico
Artículo 2 de la Ley de contrataciones del estado.
Se confirma, se aceptará como término equivalente a "Carpeta Asfáltica en caliente" a "Mezcla Bituminosa en Caliente".

- Mezcla Bituminosa en Caliente.

Consulta: Nro. 568

CONFIRMAR, que para acreditar contar con una línea de crédito, TAMBIEN serán válidas la emitidas por bancos
extranjeros, siempre y cuando estén considerados en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría publicada
por el Banco Central de Reserva del Perú.

Económica.

algunos términos; en ese sentido solicitamos, para la actividad ""5) Transporte de material excedente y/o granular <= a 1
km. y 6) Transporte de material excedente y/o granular > a 1 km."", que sean válidos también los siguientes términos:
-Transporte a vertedero.
-Transporte.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.2 Literal: b Página: 62

Para 5. Transporte de material excedente y/o granular <= a 1 km., serán válidos también los siguientes términos:
-Transporte.

-Transporte.

algunos términos; en ese sentido solicitamos, para la actividad ""4) Sub base y/o base granular."", que sean válidos
-Zahorra artificial.
-Zahorra natural.
Especifico
Para 4. Sub base y/o base granular, serán válidos también los siguientes términos:
-Zahorra natural.
-Zahorra natural.
Consulta: Nro. 571

EXPEDIENTE TECNICO - DISPONIBILIDAD DE FUENTES DE AGUA, CANTERIAS, BOTADEROS
CONFIRMAR que las fuentes de agua, canteras y botaderos contemplados en el proyecto son de libre disponibilidad legal
y material para el contratista, no generando pagos por derecho de uso, tributos, peajes de acceso a la zona y de ser el
caso, la entidad asumirá dicho costo.
General

Las canteras y los Depósitos de Materiales Excedentes (DME) contemplados en el estudio definitivo son de libre
disponibilidad, según las autorizaciones incluidas en el EIA-sd, las mismas que contemplan compromisos que deben ser

null
Consulta: Nro. 572

CONFIRMAR que la CARTA DE LINEA DE CREDITO (Carta de referencia bancaria) podrá ser emitida por una empresa
aseguradora, siempre y cuando se encuentre bajo supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros.


Económica.

SOLICITAMOS CONFIRMAR que a efectos de acreditar la experiencia del postor en la especialidad, será válido para
acreditar como obra similar la ejecución de AUTOVIAS, como equivalentes a CARRETERAS, teniendo en cuenta que las
carreteras también son llamadas autovías en otros países.
Artículo 2 de la Ley de contrataciones del estado.
Se confirma, para la experiencia en obras similares se aceptará el término "Autovía" como equivalente al término
"carretera".
Para la experiencia en obras similares se aceptará el término "Autovía" como equivalente al término "carretera".
Consulta: Nro. 574

Sobre la CARTA DE REFERENCIA BANCARIA, respecto a la VIGENCIA, que indica ""La vigencia mínima debe ser de
tres (3) meses contabilizado desde la fecha de su emisión"", ¿se debe entender que la referencia debe ser emitida con
una antigüedad máxima de 3 meses desde la fecha de presentación de propuestas?
¿Es correcta nuestra interpretación?
Especifico

Económica.
Consulta: Nro. 575

Respecto a la CARTA DE REFERENCIA BANCARIA, solicitamos indicar cuál es la antigüedad máxima en la que deben
ser emitidas, con respecto a la fecha de presentación de ofertas.
Especifico


Consulta: Nro. 576

CONFIRMAR que tal como se lee en la nota IMPORTANTE del anexo 6, para la presentación de la oferta no es necesario
adjuntar el ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ni el DESAGREGADO DETALLADO DE GASTOS GENERALES FIJOS
Y VARIABLES, siendo que serán presentados por el postor ganador para la firma de contrato.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: - Página: 83

Se confirma.
El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el
perfeccionamiento del contrato, tal como lo ha determinado el OSCE al insertar como nota importante tal condición en el
Anexo N° 6 - Precio de la oferta de las bases.
"El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para
el perfeccionamiento del contrato."
null
Consulta: Nro. 577

CONFIRMAR, no será necesario que en la CARTA DE REFERENCIA BANCARIA se haga la precisión de la
nomenclatura del proceso de licitación y/o el objeto de la convocatoria.
Especifico

Económica.
Consulta: Nro. 578

Favor de indicar cuál es la 'DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA' que debe ser incluido al momento de elaborar el
Anexo N° 4 de la oferta.
Anexos

En el Anexo N° 4, en el corchete correspondiente los postores deberán consignar el nombre de la obra:
CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ -TAUCA - CABANA - HUANDOVAL -PALLASCA, TRAMO: TAUCA-
PALLASCA"

algunos términos; en ese sentido solicitamos, para la actividad ""3) Construcción o Rehabilitación o Reconstrucción de
puentes"", que sean válidos también los siguientes términos:
-Ejecución de viaductos.
-Ejecución de pasos a desnivel.
-Ejecución de pasos superiores.
-Ejecución de pasos inferiores.
Especifico
Para 3. Construcción o Rehabilitación o Reconstrucción de puentes, serán válidos también los siguientes términos:

equivalentes:
Consulta: Nro. 580

CONFIRMAR que la acreditación de al menos TRES actividades no será necesario para acreditar la experiencia del
personal clave; siendo obligatorio si para acreditar la experiencia del postor.
Especifico

Se confirma, en el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION literal B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
para acreditación de la experiencia del personal clave (pie de página 20 de las bases primigenias) .

null
Nombre o Razón social : IBT, LLC SUCURSAL DEL PERU Hora de envío : 18:40:28
Consulta: Nro. 581

Confirmar si el Monitoreo Arqueológico considerado será a cargo de la Entidad
Acápite de las bases :Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Se confirma, el monitoreo arqueológico estará a cargo de la Entidad.
null

2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
Para perfeccionar el Contrato se establece que el postor ganador de la buena pro debe presentar entre otros documentos
la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA.
El Art. 148, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que los documentos del procedimiento de
selección establecen el tipo de garantía que debe otorgar el postor y/o contratista, pudiendo ser carta fianza y/o póliza
de caución. Asimismo, asimismo el Art. 33° de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que las garantías que
acepte las entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país,
al solo requerimiento de la respectiva entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, dichas
empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la SBS y AFP y deben estar autorizadas para emitir
garantías.(¿). Dentro del listado de la SBS y AFP, se encuentran empresas del sistema de seguros autorizadas a emitir
cartas fianzas y pólizas de caución.
Solicitamos que el Comité no límite a solicitar solo cartas fianzas, sino también permita incluir a las PÓLIZAS DE
CAUCIÓN que también son viables según la normativa de contrataciones, y así no limitar el derecho de los postores de
solo acudir a empresas del sistema financiero sino también poder acudir a las empresas aseguradoras.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 2.3 Literal: a) Página: 18

Art. 33 Ley de Contrataciones del Estado y Art. 148 de su Reglamento
Respecto a lo consultado se tiene:
El numeral 29.1 del Artículo 29 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, establece entre otros: "Las
especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento,
contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la
finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento
digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en obras y consultorías
de obras. El requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios (...)".
En ese sentido, para el presente procedimiento la Subdirección de Obras de Carreteras en su calidad de área usuaria y
responsable de efectuar el requerimiento, ha establecido que la garantía de fiel cumplimiento que el postor ganador debe
presentar para la suscripción del contrato deberá estar constituida por CARTA FIANZA.
Ahora bien, de la consulta del portal web de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP respecto a la RELACIÓN DE
EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN AUTORIZADAS A EMITIR CARTAS FIANZA, encontramos un conjunto de
empresas del sistema financiero (Bancos, Financieras, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales de Ahorro y
Crédito, Edpymes, Afianzadoras y de Garantías y una Cooperativa de Ahorro y Crédito) y Empresas del Sistema de
Seguros. Por lo tanto, estando determinado por el área usuaria en su requerimiento y habiendo una variedad de
posibilidades se mantiene la exigencia de garantizar el fiel cumplimiento a través de CARTA FIANZA.

null
Consulta: Nro. 583

Confirmar que las tarifas de pago por la explotación de material de cantera de río han sido conciliadas con los
propietarios a quienes le correspondan el cobro de la tasa, en caso afirmativo se solicita la copia del acta de acuerdo.


S/.7.00 es el costo por derecho de extracción de materiales del Cauce del Río Llactabamba, conforme al resolutivo
así como en el Informe de Areas Auxiliares (folios 197 al 199) que forma parte del Estudio Definitivo (Expediente Técnico)

null
Consulta: Nro. 584

Confirmar que el Contratista no tendrá que incurrir en gastos por compensación de uso de terrenos para DME, áreas
industriales, campamentos y patio de máquinas.
Anexos

Los DMEs y las demás áreas auxiliares contemplados en el Estudio Definitivo son de libre disponibilidad, según las
autorizaciones incluidas en el EIAsd, las mismas que contemplan pagos a los propietarios como compensación de uso
temporal de sus terrenos, compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista y que están consideradas en el
null

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.
Para el INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFÍA, las bases establecen que debe de tener como formación
académica en Ingeniería Civil.
Solicitamos que adicionalmente también se considere a los Ingenieros Topógrafos Agrimensores, quienes por su
formación académica también son los idoneos para desempeñarse en el cargo de Ingeniero Responsable de Topografia,
además que incluirlos propugnará una mayor participación de potenciales postores y fomentará una mayor participación
de postores y profesionales.
Principios de la LCE y Bases Estandar.
Se acepta lo propuesto por el participante, se aceptará la formación académica de Ingeniero Topógrafo Agrimensor para
Título profesional en Ingeniería Civil o Ingeniero Topógrafo y Agrimensor o Ingeniero Topógrafo Agrimensor

B) SOLVENCIA ECONÓMICA
Las bases solicitan la presentación de una línea de crédito vigente por un valor acumulado no menor a una (01) vez el
Valor Referencial.
Observamos dicha exigencia y solicitamos que la SOLVENCIA ECONÓMICA también sea acreditado con otros
mecanismos igualmente factibles, solicitando otros instrumentos tales como a) ratios financieros como, por ejemplo, ratios
de solvencia y liquidez y/o endeudamiento, b) relación de financiamientos anteriores que utilizaron los postores para
ejecutar obras de igual o mayor envergadura a la requerida en el objeto de la convocatoria, y/o c) copias de cartas fianzas
y/o pólizas de caución anteriores que utilizaron los postores para ejecutar obras de igual o mayor envergadura a la
requerida en el objeto de la convocatoria.
Se debería tener en cuenta el PRONUNCIAMIENTO Nº 227-2013/DSU, que establece que: ¿¿que las cartas que
aseguran líneas de crédito o cartas fianzas que emita un ente financiero, no pueden tener una confirmación anticipada de
un financiamiento específico para cubrir el flujo de caja del proyecto, debido a que, conforme lo indicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), no resulta posible que
las entidades financieras se comprometan al otorgamiento de determinadas líneas de crédito de manera anticipada, sin la
evaluación correspondiente.
... En tal sentido, toda vez que el criterio establecido en el literal a.1 del numeral 2.5.1 de la Sección Específica de las
Bases no se encuentra acorde a lo dispuesto por la SBS, ente rector en los aspectos bancarios y financieros, y en tanto
las Bases deben respetar la normatividad vigente deberá suprimirse el apartado respecto al requerimiento de que el
postor demuestre que posee solvencia económica mediante la presentación de línea (s) de crédito bancaria (s) ..."

Principios de la LCE PRONUNCIAMIENTO Nº 227-2013/DSU
Se acoge parcialmente lo propuesto por el participante, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para
ejecución de obras, aún no se ha desarrollado totalmente la forma de acreditación de la solvencia económica y en aras de
fomentar mayor participación y pluralidad de postores, se suprimirá del requerimiento y de las bases el requisito de
calificación C. Solvencia Económica.
Consulta: Nro. 587

Confirmar si se puede adjuntar los planos en CAD para realizar metrados y cuantificacion de materiales
Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

No se confirma, debido que el expediente técnico que tiene validez es aquel que ha sido visado por los profesionales
los planos en CAD debido que estos no cuentan con las visaciones necesarias para sustentar su validez.

null
Consulta: Nro. 588

Confirmar si los botaderos considerados son de acceso público y no están sujetos a pago alguno
Acápite de las bases :Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Los Depósitos de Materiales Excedentes (DMEs) contempladas en el estudio definitivo son de libre disponibilidad, según
las autorizaciones incluidas en el EIAsd, las mismas que contemplan pagos a los propietarios como compensación de uso
temporal de sus terrenos, compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista y que están consideradas en el
null
Consulta: Nro. 589

Confirmar que el instrumento de gestión ambiental del proyecto cuenta con la aprobación de la entidad ambiental
competente. Se solicita confirmar que la aprobación está vigente y la copia de la resolución.
Anexos

null
Consulta: Nro. 590

Confirmar que el instrumento de gestión ambiental del proyecto cuenta con la aprobación de la entidad ambiental
competente. Se solicita confirmar que la aprobación está vigente y la copia de la resolución.
Anexos

null
Consulta: Nro. 591

Confirmar que las áreas para DME, Campamentos y Patios de Máquinas son de libre disponibilidad y que su uso
temporal no requerirá ninguna compensación económica de parte del contratista.
Anexos

Los DMEs y áreas auxiliares (Campamento y Patio de Máquinas) contemplados en el estudio definitivo son de libre
disponibilidad, según las autorizaciones incluidas en el EIA-sd, las mismas que contemplan pagos a los propietarios como
compensación de uso temporal de sus terrenos, compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista y que están
consideradas en el Presupuesto de Obra Referencial.
null

2.6. ADELANTOS
En relación al adelanto directo y adelanto de materiales o insumos, las bases establecen que el contratista debe solicitar
los mismos en los plazos determinados, adjuntando a su solicitud la garantía mediante carta fianza y el comprobante de
pago. Al respecto, al igual que el punto anterior, solicitamos que el Comité no límite a solicitar solo cartas fianzas, sino
también permita incluir las PÓLIZAS DE CAUCIÓN que también son viables según la normativa de contrataciones, y así
no limitar el derecho de los postores de solo acudir a empresas del sistema financiero sino también poder acudir a las
empresas aseguradoras.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2.5 Literal: 2.5.1 Página: 27
Especifico
Art. 33 Ley de Contrataciones del Estado y Art. 148 de su Reglamento.
En las bases estándar indica que la Entidad debe definir las garantías, en ese sentido la Entidad a definido que la garantía
será mediante Cartas Fianzas debido que su trámite es más sencillo y rápido que el trámite para un póliza de caución.

null
Consulta: Nro. 593

Confirmar que siendo el Sistema de Contratación de Precios Unitarios, se pagarán al Contratista los metrados realmente
ejecutados de las partidas del presupuesto referencial y en caso de no existir la partida correspondiente, se pactará el
precio para el adicional en caso corresponda, tanto para las partidas de coste ditecto como para los gastos generales.


En las bases se ha indicado que "se pagarán los metrados realmente ejecutados de las partidas del presupuesto
referencial y en caso de no existir la partida correspondiente se pactará un precio para el adicional correspondiente en
caso corresponda".
null
Consulta: Nro. 594

Confirmar que el proyecto se encuentra libre de interferencias, y que de identificarse alguna durante la ejecución de la
obra, será la entidad la responsable de liberar los terrenos que impidan el normal desarrollo de la obra.


No se confirma.
null
Nombre o Razón social : IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. Hora de envío : 19:39:13
Consulta: Nro. 595

Confirmar que los ensanches de base, sub-base y terraplén, no están incluidos en los metrados del presupuesto
referencial. Pues el postor ganador podrá reclamar a la Entidad estos mayores metrados al momento de ejecutar la obra.
Favor Confirmar
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: Plano tomo Literal: 1-2 sec tí Página: 8

Las áreas de ensanchamiento están incluidas en los metrados de base, sub base y terraplén
null
Consulta: Nro. 596

Confirmar que las áreas para campamento, patio de máquinas y plantas industriales descritas en el Expediente Técnico
es de libre disponibilidad para el Contratista y que su uso no originará pago alguno por parte del Contratista.
De surgir algún costo o tasa que al Contratista se le exigiera realizar, este monto deberá ser cargo de la Entidad.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 5.7 Literal: inf fi EIA Página: 79

La áreas auxiliares (campamentos, patio de maquinas, etc) se encuentran con libre disponibilidad, según las
autorizaciones incluidas en el EIA-sd, las mismas que contemplan pagos a los propietarios por el uso de sus terrenos,
Compensación por Uso Temporal de Terrenos de Áreas Auxiliares del ítem 3.00 Costos Ambientales del Volumen N°06
null
Consulta: Nro. 597

Confirmar que en las partidas de la sección 700 (transporte) es decir la partida 700.A; 700.B 700.C; 700D; 700E; 700F;
NO se incluirá ningún sobrecosto por concepto de esponjamiento y acomodo de material.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 700.01 Literal: N-A Página: 361
Especifico

En las Bases de Cálculo del Rendimiento de Transporte en Onta, se ha incluido el "Factor de Esponjamiento" (ver folio
0035 y 0036 del Volumen N°06-Análisis de Precios Unitarios).
null
Consulta: Nro. 598

En la información mínima que debe contener la carta de línea de crédito requerida, se solicita indicar el producto o
productos (mínimo debe indicar para carta fianza de fiel cumplimiento y adelantos (de ser el caso) y otros productos.
Al respecto consultamos lo siguiente:

¿ Favor de confirmar, si bastara que en la carta se indique en los productos de carta fianza de fiel cumplimiento, carta
fianza de adelantos y capital de trabajo?
¿ Favor de especificar, ¿Cuáles son los otros productos considerados?
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C Página: 63


no corresponderá precisar los productos.
Consulta: Nro. 599

La Solvencia económica se requiere, carta línea de crédito, como mínimo por un monto de S/236,065,480.36; emitida por
una empresa que esta bajo supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros, o estar considerada en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva,
conforme a los montos y condiciones señalados en las bases,
Al respecto consultamos lo siguiente:
La carta de línea de crédito tendrá una antigüedad mínima computada desde la fecha de emisión de la carta? Si la
respuesta es sí, solicitamos ampliar las especificaciones sobre la antigüedad.


no corresponderá su acreditación ni precisar antigüedad mínima.

En la información mínima solicitada en la Carta de línea de crédito - Productos, se estaría trasgrediendo la Ley de
Contrataciones del Estado; en su Artículo 2 - Principios que rigen las contrataciones: inciso a) Libertad de Concurrencia,
que a la letra dice: Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de
contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida
la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Y el inciso e) Competencia, que a la
letra dice los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia
efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se
encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.
Las Entidades financieras al evaluar al postor les aprueban las Línea de Crédito en base a una evaluación de su buen
comportamiento financiero y les otorgan estas líneas sobre su capacidad y riesgo que puedan asumir, al indicarse los
productos (cartas fianzas de fiel cumplimientos , adelantos y capital de trabajo de ser el caso), se estaría obligando a la
entidad financiera a otorgar estos productos, y no dejar abierta la posibilidad de que otras entidades financieras también
puedan otorgar estos productos a la firma del contrato.
Solicitamos se elimine la solicitud de los productos, porque sería una exigencia innecesaria, y restringiría la competencia.

Articulo 2 - Principios que rigen las contrataciones inciso a) e inciso e)
No se acoge loobservado, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución de obras, aún no se

Consulta: Nro. 601

En la información mínima que debe contener la carta de línea de crédito requerida, se solicita que la vigencia mínima
debe ser de tres (03) meses contabilizados desde la fecha de su emisión.
Al respecto, consultamos lo siguiente:

¿ Favor de confirmar, si la vigencia mínima se deberá escribir en la carta de línea de crédito?
¿ Favor de confirmar, si la vigencia mínima será expresado en días calendario?
¿ Favor de confirmar, si la vigencia mínima podrá ser superior a 3 meses?
Acápite de las bases :Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C Página: 63



Consulta: Nro. 602

Confirmar que los todas las fuentes de agua descritas en el Expediente Técnico son de libre disponibilidad para el
Contratista y que su explotación no originará pago alguno por parte de este último, por lo que de surgir algún abono que
al Contratista se le exigiera realizar, este monto deberá ser cargo de la Entidad.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.6.4 Literal: inf fi EIA Página: 75


null
Consulta: Nro. 603

Confirmar que los accesos a los DME´s son de libre disponibilidad y que no existirán pagos por servidumbre de paso, en
caso se deban atravesar terrenos, propiedad de terceros y que de surgir algún abono que al Contratista se le
exigiera realizar, este monto deberá ser cargo de la Entidad.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.6.5. Literal: inf fi EIA Página: 77

Los accesos a los DMEs son de libre disponibilidad.
null
Consulta: Nro. 604

Confirmar que los accesos a las fuentes de agua son de libre disponibilidad y que no existirán pagos por servidumbres de
paso en caso se deban atravesar terrenos de propiedad de terceros y que de surgir algún abono que al Contratista se le
exigiera realizar, este monto deberá ser cargo de la Entidad
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.6.4 Literal: inf fi EIA Página: 75

Los accesos a las fuentes de agua contemplados en el estudio definitivo son de libre disponibilidad
null
Consulta: Nro. 605

Con respecto a la partida ¿207.A Mejoramiento de suelos a nivel de subrasante¿ confirmar que el pago para la obtención
de los materiales para el mejoramiento provenientes de cantera NO está incluido en esta partida. El pago correspondiente
a la obtención del material se pagará con la partida ¿230.A material de cantera para relleno¿
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 220.07 Literal: N-A Página: 148

Confirmado
null
Consulta: Nro. 606

Confirmar que el derecho de cantera por extracción de material sea para fabricación de Capa granular tipo , base
granular, material de cantera para relleno NO está considerado en el presupuesto referencial y podrá ser reclamado por el
postor ganador a la Entidad al momento de ejecutar la obra
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 313.16 Literal: N-A Página: 176

El costo por derecho de extracción de material de acarreo de la cantera de río se encuentran contemplada en el
Presupuesto del PMA como costo directo, de igual forma en el Presupuesto de Obra Referencial.
Respecto a las canteras coluviales se cuentan con las Autorizaciones por uso temporal de terreno de superficie y no como
extracción de materiales, bajo el amparo del D.S N°037-96-EM.
null
Consulta: Nro. 607

Con respecto a la partida ¿210.A Conformación de terraplenes¿ confirmar que el pago para la obtención de los materiales
para construcción de terraplenes provenientes de cantera NO está incluido en esta partida. El pago correspondiente a la
obtención del material se pagará con la partida ¿230.A material de cantera para relleno¿
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 210.A.13 Literal: N-A Página: 142

Confirmado.
null
Consulta: Nro. 608

Confirmar que los accesos al campamento, patio de máquinas, plantas industriales son de libre disponibilidad y que no
existirán pagos por servidumbre de paso, en caso se deban atravesar terrenos, propiedad de terceros y que de surgir
algún abono que al Contratista se le exigiera realizar, este monto deberá ser cargo de la Entidad.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.7 Literal: inf fi EIA Página: 79

Los accesos de las áreas auxiliares contemplados en el estudio definitivo son de libre disponibilidad
null
Consulta: Nro. 609

Confirmar que los DME´s, descritos en el Expediente Técnico son de libre disponibilidad para el Contratista y que su uso
no originará pago alguno por parte del Contratista.
De surgir algún costo o tasa que al Contratista se le exigiera realizar, este monto deberá ser cargo de la Entidad.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.6.5. Literal: inf fi EIA Página: 77

Los Depósitos de Materiales Excedentes (DMEs) requeridos para el proyecto son los contempladas en el estudio definitivo
que se encuentra con de libre disponibilidad, según las autorizaciones incluidas en el EIA-sd, las mismas que contemplan
compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales han sido considerados en el presupuesto de obra
referencial.
null
Consulta: Nro. 610

Confirmar que los accesos a las canteras son de libre disponibilidad y que no existirán pagos por servidumbre de paso,
en caso se deban atravesar terrenos, propiedad de terceros y que de surgir algún abono que al Contratista se le exigiera
realizar, este monto deberá ser cargo de la Entidad.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.6.3 Literal: Inf fi EIA Página: 74

Los accesos a las canteras contemplados en el estudio definitivo son de libre disponibilidad
null
INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERA LES Hora de envío : 11:58:52
Consulta: Nro. 611

Confirmar que se deben acreditar dos chancadoras, una primaria y una secundaria.
Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 3.2.A.1 Literal: 3.2.A.1 Página: 58

No se confirma, en las Bases, parte del equipamiento estratégico requerido, se piden acreditar una "Chancadora
Primaria-Secundaria 75 HP 46-70 Tn/ h" ambas conforman un sólo equipo.
null
Consulta: Nro. 612

Confirmar que se aceptará la acreditación de Rodillo Neumatico Autopropulsado 130 HP 9 ton.

No se aceptará la acreditación de un Rodillo Neumático Autopropulsado 130 HP 9 Ton debido a que no forma parte del
equipamiento, consignado en el expediente técnico.
null
S.A.
Consulta: Nro. 613

Confirmar que se aceptaran cartas de compromiso de alquiler, extendidas al Consorcio por una de las empresas que
integran dicho consorcio.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2.3.m) Literal: 2.3.m) Página: 19
Especifico

Se confirma. En las bases se indica que se aceptarán "Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditación de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes." Dicho párrafo no limita a que uno
de los consorciados pueda emitir la carta de compromiso de compra-venta o alquiler.

null
S.A.
Consulta: Nro. 614

Solicitamos mayor detalle sobre la medida de la Zaranda Vibratoria de 4"x6"x14
(este último número "14", no indica a que se refiere)
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.2.A.1 Literal: 3.2.A.1 Página: 58
Especifico

de 4"x6"x14, Potencia M.E. 15 HP (se adjunta cotización de la Revista Costos).
S.A.
Consulta: Nro. 615

Solicitamos reducir la acreditación de la Solvencia Economica, a la acreditacion de una o varias lineas de credito por un
importe igual al 30% del Valor Referencial, esto basados en el criterio de que se tendrá que garantizar el 10% por
concepto de Fiel Cumplimiento y el 20% por concepto de Adelanto Directo, entendiendo que las garantías por conceptos
de Adelantos para Materiales, son proporcionadas por los proveedores.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.C Literal: 3.2.C Página: 63

S.A.
Consulta: Nro. 616

Confirmar que solo corresponde acreditar en la propuesta los requisitos de calificación B y C,
por el requisito de calificación A, no se debe hacer mención ni acreditación alguna.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2.2.1.2 Literal: 2.2.1.2 Página: 17
Especifico

pluralidad de postores, se suprimirá del requerimiento de obra y de las bases el requisito de calificación C. Solvencia
Económica, por lo tanto solo el requisito de calificación del literal "B" será acreditado en la propuesta del participante, por
otra parte el requisito de calificación del literal "A" se acreditará para la suscripción del contrato de conformidad con el
numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento.

S.A.
Consulta: Nro. 617

Confirmar si los profesionales identificados como "Otro personal (No Clave)",
tambien debe ser acreditado para la firma del Contrato.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.1.2. Literal: b) Página: 42
Especifico

Se confirma. En la "Acreditación" del inciso b) del numeral 3.1.2 del Requerimiento de obra, indica que se acreditará para
la suscripción del contrato. Se incluirá como requisito para la suscripción del contrato la acreditación del personal
considerado como otro personal (No Clave)

Con ocasión de la integración de bases se incluirá lo señalado en el Analisis
S.A.
Consulta: Nro. 618

Confirmar si PROVIAS NACIONAL es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE
con acceso al Catalogo de Servicios de dicha plataforma.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2.2.1.1 Literal: b) Página: 17
Especifico

De acuerdo a la información registrada en el mismo portal del PIDE, PROVIAS NACIONAL es usuario de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado - PIDE con acceso al Catalogo de Servicios de dicha plataforma, sin embargo, de los
servicios que ofrece actualmente esta plataforma relacionada al procedimiento de selección en curso (Fecha de
Actualización: 31/01/2019), el servicio web de Consulta de DNI Verificación se encuentra en estado "baja" y el servicio
web Vigencia de Poderes y designación de representantes legales, se encuentra en estado "pendiente", en ese sentido,
los postores al momento de formular sus ofertas y el postor ganador para presentar los documentos para la suscripción
del contrato, deberán tener en cuenta lo señalado.
null
S.A.
Consulta: Nro. 619

Solicitamos eliminar de las experiencias validas para el cargo de Ingeniero Trazo, Explanaciones y Topografía, las
actividades de SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION.
Especifico

Se precisa que no se ha solicitado el cargo de Ingeniero Trazo, Explanaciones y Topografía, sin perjuicio de ello, se
precisa que el Ingeniero responsable de Topografía será el encargado de los trabajos de topografía, trazo, diseño y
seguridad vial, entre otras funciones debido que el proyecto contempla la señalización de la carretera.

null
S.A.
Consulta: Nro. 620

Observamos el requerimiento de presentar Carta de Línea de Crédito por un monto equivaslente a S/ 236'065,480.36
Millones de Soles, cifra exorbitante para las necesidades a garantizar antes y durante la ejecucion contractual hasta su
liquidación, constituyendose en un requisito que atenta contra los principios de Libertad de concurrencia, Competencia y
Eficacia y eficiencia, por lo que solicitamos reducir el importe a acreditar a la cantidad de S/ 71'000,000.00 Millones de
Soles.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.2.C Literal: 3.2.C Página: 63
Especifico
D.L. 1341, Art. 2°, incisos a), e) y f)

S.A.
Consulta: Nro. 621

Habida cuenta quer un Especialista de Suelos y Pavimentos o un Especialista de Obras de Arte y Drenaje,
realizan funciones de Jefe de Sector y Jefe de Tramo, solicitamos sean aceptadas para el cargo de
Ingeniero Residente de Obra, las experiencias en los cargos de Especialista de Suelos y Pavimentos y
Especialista de Obras de Arte y Drenaje, en Obras Similares, complementando con dos (02) años de experiencia como
Residente de Obras en General.
Especifico

No se aceptá lo indicado por el participante, debido que las funciones realizadas por un Ingeniero Residente de Obra no
son similares a las desempeñadas por un Especialista de Suelos y Pavimentos y un Especialista de Obras de Arte y
Drenaje.
null
S.A.
Consulta: Nro. 622

Solicitamos aceptar para el cargo de Ingeniero Residente de Obra, experiencias como
JEFE DE OFICINA TECNICA, JEFE DE OFICINA DE INGENIERIA, JEFE DE PRODUCCION,
en Obras Similares, propiciando así una mayor participación de profesionales con una gran experiencia
en Obras Similares.
Especifico

No se acepta lo indicado por el participante, debido que las funciones realizadas por un Ingeniero Residente de Obra no
son similares a las desempeñadas por un Jefe de Oficina Técnica, Jefe de Oficina de Ingeniería, Jefe de Producción.

null
S.A.
Consulta: Nro. 623

Confirmar que en caso de respuesta afirmativa a nuestra consulta anterior, no será necesario presentar
vigencias de poder de nuestros representantes que suscribe la propuesta.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2.2.1.1. Literal: b) Página: 17
Especifico

De acuerdo a la información registrada en el mismo portal del PIDE, PROVIAS NACIONAL es usuario de la Plataforma
de Interoperabilidad del Estado - PIDE con acceso al Catalogo de Servicios de dicha plataforma, sin embargo, de los
servicios que ofrece actualmente esta plataforma relacionada al procedimiento de selección en curso (Fecha de
Actualización: 31/01/2019), el servicio web de Consulta de DNI Verificación se encuentra en estado "baja" y el servicio
web Vigencia de Poderes y designación de representantes legales, se encuentra en estado "pendiente". En ese sentido,
los postores al momento de formular sus ofertas y el postor ganador para presentar los documentos para la suscripción
del contrato, de corresponder, deberán presentar la vigencia de poder.

null
Consulta: Nro. 624

Confirmar que se aceptará la acreditación de Pavimentadoras sobre llantas.

No se aceptará la acreditación de pavimentadora sobre llantas debido que no forma parte del equipamiento, consignado
en el expediente técnico.
null
Consulta: Nro. 625

Confirmar que se aceptará la acreditacion de Retroexcavadora sobre llantas.

No se confirma. Se aceptará la acreditación de un Retroexcavador sobre llantas 58 HP 1yd3 conforme a lo indicado en el
expediente técnico.
null
S.A.
Consulta: Nro. 626

Volumen N° 6 Análisis de Precios Unitarios, páginas 0009, 0010, 0011, 00120049 y 0142
Partida 303.B CAPA GRANULAR TIPO I
Sub Partida MATERIAL SELECCIONADO PARA CAPA GRANULAR TIPO I
Volumen N°2: MEMORIA DESCRIPTIVA, II.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO ¿ II.2.5 ESTUDIO DE
SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y PAVIMENTOS
En el Volumen N° 6 pagina 0010 para el procedimiento a emplear para producir Material para Capa Granular Tipo I de la
Cantera Cahuilca dice Zarandeo
Cantera Cahuilca dice Zarandeo
Por favor confirmar que solo es necesario ZARANDEO ESTATICO tal como se ha analizado el precio unitario en la sub
partida MATERIAL SELECCIONADO PARA CAPA GRANULAR TIPO, Volumen N° 6, página 0142.
Precio ZARANDEO ESTATICO 4.65
Precio ZARANDEO MECANICO 12.96
Para 167,341.34 m3 a extraer y zarandear la diferencia entre ambos tipos de zarandeo en costo es S/. 1¿390,606.54
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E.T.vol 6 Literal: A.P.U. Página: 9,10
pag. 9,10,11 y12
El Estudio propone que el material seleccionado para la CAPA GRANULAR TIPO I se procesará con zaranda estática.

null
S.A.
Consulta: Nro. 627

Volumen N° 6 Análisis de Precios Unitarios, páginas 0009, 0010, 0011, 0012
Volumen N°3 Planos 2 de 2 folio 0465 Plano Diagrama de Canteras y Fuentes de Agua
Artículo 1.2.5.1 del Volumen N° 6 Canteras Por favor sírvanse confirmar que Zarandeado significa ZARANDE
ESTATICO y Zarandeo significa ZARANDEO MECANICO
La leyenda del Plano Canteras y Fuentes de Agua no indica ZARANDEO ESTATICO y ZARANDEO MECANICO
Favor revisar, aclarar y corregir de ser el caso.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E.T.vol 6 Literal: A. P.U. Página: 9,10
PAG. 9,10,11 y 12
El Diagrama de Canteras y Fuentes de Agua, considera Zarandeo. El estudio propone que el proceso para obtener el
relleno y capa granular, se considere zarandeo estático y para la obtención de la base se proceda con zarandeo
mecánico.
null
S.A.
Consulta: Nro. 628

Volumen N° 6 Análisis de Precios Unitarios, páginas 0049 y 0142
Volumen N° 4: RELACION DE METRADOS DE OBRA, página 0506
Los volúmenes de material de canteras son los siguientes
¿ Cantera DV. LLAPO 15,358.14 m3
¿ Cantera CAHUILCA 22,407.94 m3
¿ Cantera PUCA I 55,618.11 m3
¿ Total 93,384.19 m3
Rendimiento de Canteras para producir Material Capa Granular Tipo I
¿ Cantera Dv- Llapo Rendimiento 54.0% página 050
¿ Cantera Cahuilca Rendimiento 81.0% página 063
¿ Cantera Puca I Rendimiento 50.0% página 066
De acuerdo a lo indicado se debe extraer: 15,358.14/0.54 + 22,407.94/0.81 + 55,618.11/0.50 = 167,341.34 m3, para un
volumen requerido de 93,384.19 m3; el rendimiento promedio de las tres canteras es 55.8 % y el factor a emplear debe
ser 1.7920
Por favor modificar los coeficientes empleados en el análisis de la sub partida, se ha empleado un factor de 1.3400
que equivale a un rendimiento promedio 74.6 %. Favor revisar y corregir.
Para ese rendimiento el volumen de material a extraer es 93,384.19 x 1.34 = 125,134.81 m3
La diferencia en volumen es 42,206.53 m3; el incremento en el costo por extracción y zarandeo estático es: 42,206.53 x
8.34 + 42,206.53 x 4.65 = 548,262.82. Favor revisar y corregir.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E.T.vol 6 Literal: A.P.U Página: 9,10
9,10,11 Y 12
Se atiende a la consulta revisando el cálculo al rendimiento de las canteras utilizadas para capa granular Tipo I,
obteniendo el coeficiente de 1.72, cambiando el Análisis de Precios Unitarios en la sub partida "Material seleccionada para
capa granular tipo I" incluida en la partida 303.B "Capa Granular Tipo I".
Se adjunta el recálculo del coeficiente del rendimiento.

Se modifica el Análisis de Precios Unitarios en la sub partida "Material seleccionada para capa granular tipo I" incluida en
la partida 303.B "Capa Granular Tipo I".
Se adjunta el recálculo del coeficiente del rendimiento y el Vol N°06 A.P.U.-Oct 2018 que contiene el análisis de precios
unitarios y el presupuesto de obra actualizado..
S.A.
Consulta: Nro. 629

Volumen N° 6 Análisis de Precios Unitarios, páginas 0049 y 0142
El valor del porcentaje de esponjamiento del Material Granular Tipo I de acuerdo a nuestra experiencia debe ser 25% y
no 20%. Favor revisar
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E.T.vol 6 Literal: A.P.U Página: 9 Y
PAG. 9,10,11 Y 12
Los porcentajes estimados de esponjamientos son relativos y varían según la experiencia, el Expediente Técnico
considera un porcentaje de esponjamiento del 20%.
null
S.A.
Consulta: Nro. 630

Volumen N° 6 Análisis de Precios Unitarios, páginas 0011, se indica que los agregados para concreto se llevaran de las
canteras Llactabamba y Puca I a la Planta de Chancado Km 18+220, acceso 0.00 m; en el cálculo de la distancia media
de transporte pagina 0031 se asignan como plantas de chancado las ubicaciones Km. 12+300 y Km. 18+220. Y la
distancia media de transporte es 14.10 Km. , página 0037, para un rendimiento de 63 m3/día el precio es S/. 33.12,
página 0144
Para una sola ubicación en el KM. 18+220 la distancia promedio de transporte es 15.95 km el rendimiento
correspondiente es de 57 m3/día, el precio de transporte debería ser S/. 36.37.
Para 44,202.98 m3 a transportar la diferencia en costo es 44,202.98 x 3.25 = S/. 143,659.69
Favor revisar y corregir.
pag. 9,10,11 y 12
Volumen N° 6 Análisis de Precios Unitarios, páginas 11 y 12, señala que la planta de producción y materiales esta
ubicado en la progresiva 18+220, en la página 0031 en la base de cálculo de distancia media, señala que la planta esta
ubicado en la progresiva 18+220, siendo concordante. Por tal motivo se ratifica los resultados.
null
S.A.
Consulta: Nro. 631

Volumen N° 6 Análisis de Precios Unitarios, páginas 0009, 0010, 0011, 00120049 y 0142
Cantera Puca I dice Zarandeo
Cantera Puca I dice Zarandeo
Por favor confirmar que solo es necesario ZARANDEO ESTATICO tal como se ha analizado el precio unitario en la sub
partida MATERIAL SELECCIONADO PARA CAPA GRANULAR TIPO, Volumen N° 6, página 0142.
Precio ZARANDEO ESTATICO 4.65
Precio ZARANDEO MECANICO 12.96
Para 167,341.34 m3 a extraer y zarandear la diferencia entre ambos tipos de zarandeo en costo es S/. 1¿390,606.54
PAG. 9,10,11 y 12
El Estudio propone que el material seleccionado para la CAPA GRANULAR TIPO I se procesará con zaranda estática.
El Diagrama de Canteras y Fuentes de Agua, considera Zarandeo. El estudio propone que el proceso para obtener,
relleno y capa granular, se considere zarandeo estático y para la obtención de la base se proceda con zarandeo
mecánico.

null
S.A.
Consulta: Nro. 632

Sub Partida ARENA ZARANDEADA pág. 144, de acuerdo a lo indicado en el articulo 1.2.5.2 Plantas de Producción y
Materiales, página 11, Agregados para concreto CCP la arena será de la Cantera Llactabamba; de acuerdo a lo indicado
en el articulo 1.2.5.1 Canteras, el rendimiento es de 44%, el valor correspondiente a emplear es 22.7273, en el análisis se
ha empleado 1.1600 que corresponde a un rendimiento de 86%. Favor revisar y corregir.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E.T.Vol.6 Literal: 3 Página: 144

En el folio 11 del Volumen N°06 Análisis de Precios Unitarios, se indica para los agregados del concreto, que la Piedra
Chancada se obtendrá de la Cantera Puca I y la Arena de la Cantera Llactabamba, lo cual no es correcto y se confirma en
el Diagrama de Canteras y Fuentes de Agua (Ver folio 465 del Volumen de Planos Tomo N°2) donde se indica que los
agregados Piedra Chancada como la Arena, pueden ser obtenidos de la Cantera Puca I y de la Cantera Llactabamba, por
lo cual se está corrigiendo el párrafo correspondiente del folio 11 antes mencionado.
En base a lo anterior, se efectuó el recálculo de los rendimientos de las canteras Puca I y Llactabamba, obtiéndose un
nuevo coeficiente de rendimiento para la sub partida "Arena Zarandeada" que originará la modificación de los Análisis de
Precios unitarios de todas las Partidas de la Sección 610 "Concretos clase de fć<=210 kg/cm2 y fć>210 kg/cm2".
Se adjunta el recálculo del coeficiente de los rendimientos.

Se modifica los folios 11, 2 y 13 del Volumen N°06 Análisis de Precios Unitarios, indicando que la Piedra Chancada y de
Arena para concretos se obtendrán de la Cantera Puca I y de la Cantera Llactabamba.
Se modifica la sub partida "Arena Zarandeada" dentro de los Análisis de Precios Unitarios de todas las Partidas de la
Sección 610 correspondiente a los "Concretos clase de fć<=210 kg/cm2 y fć>210 kg/cm2".
unitarios y el presupuesto de obra actualizado..
S.A.
Consulta: Nro. 633

Sub Partida PIEDRA CHANCADA pág. 142, de acuerdo a lo indicado en el artículo 1.2.5.2 Plantas de Producción y
Materiales pág. 11, Agregados para concreto CCP, la piedra será de la Cantera Puca I; de acuerdo a lo indicado en el
artículo 1.2.5.1 Canteras, el rendimiento es de 50%, el valor correspondiente a emplear es 2.0000, en análisis se ha
empleado 1.3000 que corresponde a un rendimiento de 76%. Favor revisar y corregir.

En el folio 11 del Volumen N°06 Análisis de Precios Unitarios, se indica para los "agregados del concreto", que la Piedra
nuevo coeficiente de rendimiento para la sub partida "Piedra Chancada" que originará la modificación de los Análisis de

Se modifica los folios 11, 12 y 13 del Volumen N°06 Análisis de Precios Unitarios, indicando que la Piedra Chancada y la
Arena para concretos se obtendrán de la Cantera Puca I y de la Cantera Llactabamba
Se modifica la sub partida "Piedra Chancada" dentro de los Análisis de Precios Unitarios de todas las Partidas de la
unitarios y el presupuesto de obra actualizado.
S.A.
Consulta: Nro. 634

Sub Partida PIEDRA CHANCADA pág. 142, el coeficiente de cantidad para el TRANSPORTE DE AGREGADOS A
PLANTA CHANCADORA también debe ser igual a 2.0000, el agregado todavía no ha sido procesado, esta tal como se
ha extraído. Favor revisar y corregir

El transporte de la piedra a la planta de chancado ya es un material útil, cuyo cálculo se aplico el rendimiento de cantera,
el transporte esta incluido el esponjamiento. Por tal motivo, no corresponde afectar nuevamente el rendimiento de
cantera.
Por lo anterior, no procede atender la corrección solicitada.

null
S.A.
Consulta: Nro. 635

Sub Partida PREPARACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA pág. 142, la suma de las cantidades de ARENA LAVADA
(0.2900), PIEDRA CHANCADA 3/4" (0.5200), ARENA CHANCADA (0.2700), no suman 1.25 como volumen de material
suelto. Las cantidades correspondientes deben ser ARENA LAVADA (0.3800), PIEDRA CHANCADA 3/4" (0.5200),
ARENA CHANCADA (0.3400). Favor revisar y corregir.

La Sub Partida "Preparación de la Mezcla Asfaltica", las cantidades indicadas en las sub partidas Arena Lavada, Piedra
Chancada y Arena Chancada son obtenidos del Marshall.

null
S.A.
Consulta: Nro. 636

Sub Partida PREPARACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA pág. 142, el TRANSPORTE DE AGREGADOS P/BASE-MAC-
TSB-A PLANTA se le debe asignar una cantidad igual a 1.2500. Favor revisar y corregir.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: E.T.Vol.6 Literal: 3 Página: 142
Anexos

La Sub Partida "Transporte de Agregados p/BASE-MAC-TSB a planta", en el rendimiento esta calculado el
esponjamiento, por tal motivo se le asigna en la cantidad 1.0.
null
S.A.
Consulta: Nro. 637

Partida PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE pág. 48, el rendimiento 3,080 m2/día para la cuadrilla de
equipo mecánico y obreros asignado a esta actividad sobre una altura promedio de 3,000 m.s.n.m. es demasiado
elevada. Un rendimiento adecuado es 2,000 m2/día. Favor revisar y corregir.

Se mantiene los rendimientos del personal y los equipos mecánicos, los rendimientos sean calculado considerando a lo
establecido en la Resolución Ministerial RM N°01-87-TC/VMT
null
S.A.
Consulta: Nro. 638

Partida CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES pág. 49, el rendimiento 1,020 m3/día para la cuadrilla de equipo mecánico
y obreros asignado a esta actividad sobre una altura promedio de 3,000 m.s.n.m. es demasiado elevada. Un rendimiento
adecuado es 640 m3/día. Favor revisar y corregir.

null
S.A.
Consulta: Nro. 639

Partida CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES pág. 49, la cuadrilla debe estar conformada por 4 peones. Favor revisar y
corregir.
Anexos

Se mantiene la cantidad de peones señaladas en la sub partida de "Conformación de Terraplenes" del presupuesto del
Expediente Técnico, se considera necesario 3 peones para ejecutar satisfactoriamente el trabajo en mención.

null
S.A.
Consulta: Nro. 640

Partida CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES pág. 49, la cuadrilla debe estar conformada por 1 TRACTOR DE
ORUGAS DE 190 - 240 HP. Favor revisar y corregir.
Anexos

Se mantiene la incidencia del Tractor de Orugas señalada en la partida de "Conformación de Terraplenes" del
presupuesto del Expediente Técnico, se considera una incidencia 0.5 para ejecutar satisfactoriamente el trabajo en
mención, por que su participación es solo complementaria.
null
S.A.
Consulta: Nro. 641

Partida CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES pág. 49, con que partida se paga el transporte del MATERIAL DE
CORTE PARA TERRAPLEN. Favor indicar.
Anexos

No hay pago adicional por transporte de material de corte para conformación de terraplenes, según sectores de corte las
distancias son menores a 120 m y en la subpartida de material de corte se considera un cargador sobre llantas.

null
S.A.
Consulta: Nro. 642

Partida CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES pág. 49, la cantidad de MATERIAL DE CORTE PARA TERRAPLEN, no
considera el esponjamiento. La cantidad debe ser 1.25. Favor revisar y corregir.
Anexos

En la sub partida "Material de Corte de para Terraplen" incluida en la partida 210.A "Conformación de Terraplenes",
señala la cantidad 1 que se refiere al coeficiente de aporte del uso de dicho material y no al esponjamiento. Además, el
material de corte producto de las excavaciones de la plataforma para el empleo en conformación de terraplenes y usado
en las diferentes capas, no será transportado y será colocado insitu; los trabajos de compactación son por proceso
constructivo (esta pagado en la partida de "Conformación de terraplen") y si falta material se colocará material de
prestamo, cuyo metrado esta pagado en la partida "Material de Canteras para Relleno".

null
S.A.
Consulta: Nro. 643

Sub Partida CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES pág. 137, la cuadrilla debe estar conformada por 1 TRACTOR DE
Anexos

Se mantiene la incidencia del Tractor de Orugas señalada en la partida 210.A "Conformación de Terraplenes" del
presupuesto del Expediente Técnico, que considera una incidencia 0.5 para ejecutar satisfactoriamente el trabajo en
null
S.A.
Consulta: Nro. 644

Sub Partida CONFORMACÓN DE TERRAPLENES pág. 137, la cantidad de MATERIAL DE CORTE PARA TERRAPLEN,
no considera el esponjamiento. La cantidad debe ser 1.25. Favor revisar y corregir.
Anexos

La subpartida "Material de Corte de para Terraplen" incluida en la partida 210.A "Conformación de Terraplenes", señala la
cantidad 1 que se refiere al coeficiente de aporte del uso de dicho material y no al esponjamiento. Además, el material de
corte producto de las excavaciones de la plataforma para el empleo en conformación de terraplenes y usado en las
diferentes capas, no será transportado y será colocado insitu; los trabajos de compactación son por proceso constructivo
(esta pagado en la partida de "Conformación de terraplen") y si falta material se colocará material de prestamo, cuyo
metrado esta pagado en la partida "Material de Canteras para Relleno".

null
S.A.
Consulta: Nro. 645

Sub Partida CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES pág. 137, el rendimiento 1,020 m3/día para la cuadrilla de equipo
mecánico y obreros asignado a esta actividad sobre una altura promedio de 3,000 m.s.n.m. es demasiado elevada. Un
rendimiento adecuado es 640 m3/día. Favor revisar y corregir.

null
S.A.
Consulta: Nro. 646

Sub Partida CONFORMACIÓN DE MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE pág. 138, la cuadrilla
debe estar conformada por 4 peones. Favor revisar y corregir.
Anexos

Se mantiene la cantidad de peones señaladas en la sub partida de "Conformación de Mejoramiento de suelos a nivel de
Subrasante" del presupuesto del Expediente Técnico, se considera necesario 3 peones para ejecutar satisfactoriamente el
trabajo en mención.
null
S.A.
Consulta: Nro. 647

Sub Partida CONFORMACIÓN DE MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE pág. 138, el rendimiento
714 m3/día para la cuadrilla de equipo mecánico y obreros asignado a esta actividad sobre una altura promedio de 3,000
m.s.n.m. es demasiado elevada. Un rendimiento adecuado es 500 m3/día. Favor revisar y corregir.

null
S.A.
Consulta: Nro. 648

Sub Partida CONFORMACIÓN DE MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE pág. 138, la cuadrilla
debe estar conformada por 1 TRACTOR DE ORUGAS DE 190 - 240 HP. Favor revisar y corregir.
Anexos

Se mantiene la incidencia del Tractor de Orugas señalada en la sub partida de "Conformación Mejoramiento de Suelos a
Nivel de Sub Rasante" del presupuesto del Expediente Técnico, que considera una incidencia 0.5 para ejecutar
satisfactoriamente el trabajo en mención, por que su participación es solo complementaria.
null
S.A.
Consulta: Nro. 649

Sub Partida CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES pág. 137, la cuadrilla debe estar conformada por 4 peones.
Favor revisar y corregir.
Anexos

Se mantiene la cantidad de peones señaladas en la partida 210.A "Conformación de Terraplenes" del presupuesto del

null
S.A.
Consulta: Nro. 650

Sub Partida CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES pág. 137, con que partida se paga el transporte del MATERIAL DE
CORTE PARA TERRAPLEN. Favor indicar.
Anexos

distancias son menores a 120m y en la subpartida de material de corte se considera un cargador sobre llantas.

null
S.A.
Consulta: Nro. 651

Partida REVEGETACIÓN DE CANTERAS Y DME'S pág. 72, la estructura de análisis de precio no refleja los requisitos
solicitados en las especificaciones técnicas del Volumen N° 5 páginas 422 a 426, el artículo 902.02 Material debe proveer
los materiales tales como: Fertilizante, Tierra Vegetal, Cubierta retenedora de humedad, Plantas, Agua. Los recursos
asignados solo se han asignado 1 kg de plantas nativas para cubrir 67 m2. Además, debe cumplir los requisitos
solicitados en la pág. 423. El costo no incluye la participación de un Ingeniero Forestal, No se incluye el costo de
Protección y Almacenamiento Temporal solicitado en la pág. 424, el proceso solicitado indica que se debe: excavar hoyos
y fondos para plantas, Fijación de las plantas, Fertilización, Regado, Periodo de establecimiento de la planta; ocho
peones no pueden ejecutar todas estas actividades en una superficie de 10,000 m2 por día. Para el metrado indicado
todas estas actividades no se pueden ejecutar en 12 días. Por favor solicitamos revisar y corregir esta actividad de
acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas.


Para la partida de Revegetación de Canteras y DMEs las Especificaciones Técnicas se presentan de manera general. El
Proyectista sobre esas especificaciones ha considerado para el proyecto la revegetación con plantas nativas de la zona,
sembrando semillas herbáceas (Gramineas) y no plantas. Es en función a lo antes indicado como se ha estructurado en
los Análisis de Precios Unitarios. El kg de planta nativa hace referencia a las semillas de herbáceas. No se requerirá de un
Ing. Forestal y con los recursos asignados de mano de obra, materiales y equipos se podrá ejecutar dicha actividad para
un área de 10,000 m2.

null
S.A.
Consulta: Nro. 652

Volumen N° 3 Planos 2 de 2 - Plano DIAGRAMA DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA - PDC-01 Con que partida se
pagará la extracción y eliminación de material desechable en cada una de las canteras: Cantera Dv. Llapo 11,243.16 m3,
Canterqa llactabamba 1,274.15, Cantera Cahuilca 304.29 m3, Cantera Puca I 23,793.11. Total 36,614.71 m3. Por favor
sírvanse indicar.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E.T.Vol.3 Literal: 1 Página: PDC1

En la subpartida "Extracción y apilamiento", paga al momento de extraer el material calculando con el factor de
rendimiento de cantera, la eliminación se paga con las partidas 700E "Transporte de Desechos y Excedentes D <= 1KM" y
700D "Transporte de Desechos y Excedentes D > 1KM", y el acondicionamiento se paga en la partida 907.A
"Readecuación Ambiental de Canteras" del Presupuesto de Obra Referencial.
null
S.A.
Consulta: Nro. 653

Sub Partida CONFORMACIÓN DE MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE pág. 176, el rendimiento 714 m3/día
para la cuadrilla de equipo mecánico y obreros asignado a esta actividad sobre una altura promedio de 3,000 m.s.n.m. es
demasiado elevada. Un rendimiento adecuado es 500 m3/día. Favor revisar y corregir.

null
S.A.
Consulta: Nro. 654

Partida CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES pág. 41, el rendimiento 1,020 m3/día para la cuadrilla de equipo mecánico
y obreros asignado a esta actividad sobre una altura promedio de 3,000 m.s.n.m. es demasiado elevada. Un rendimiento
adecuado es 640 m3/día. Favor revisar y corregir.

null
S.A.
Consulta: Nro. 655

Partida CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES pág. 41, la cantidad de SELECCIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE
CORTE, no considera el esponjamiento. La cantidad debe ser 1.25. Favor revisar y corregir.
Anexos

En la sub partida "Material de Corte de para Terraplen" incluida en la partida 210.A "Conformación de Terraplenes",
señala la cantidad 1 que se refiere al coeficiente de aporte del uso de dicho material y no al esponjamiento. Además, el
material de corte producto de las excavaciones de la plataforma para el empleo en conformación de terraplenes y usado
en las diferentes capas, no será transportado y será colocado insitu; los trabajos de compactación son por proceso
constructivo (esta pagado en la partida de "Conformación de terraplen") y si falta material se colocará material de
prestamo, cuyo metrado esta pagado en la partida "Material de Canteras para Relleno".

null
S.A.
Consulta: Nro. 656

Partida PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE pág. 40, el rendimiento 3,080 m2/día para la cuadrilla de
equipo mecánico y obreros asignado a esta actividad sobre una altura promedio de 3,000 m.s.n.m. es demasiado
elevada. Un rendimiento adecuado es 2,000 m2/día. Favor revisar y corregir.

null
S.A.
Consulta: Nro. 657

Partida CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES pág. 41, con que partida se paga el resto de material para completar el
volumen total por metro cúbico de terraplén. Favor indicar
Anexos

De ser necesario para completar el volumen total de terraplén, se usara la partida 230.A "Material de Préstamo para
Relleno".
null
S.A.
Consulta: Nro. 658

Partida CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES pág. 41, con que partida se paga el transporte del SELECCIÓN DE
MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE. Favor indicar.
Anexos

distancias son menores a 120m y en la subpartida de material de corte se considera un cargador sobre llantas.

null
S.A.
Consulta: Nro. 659

Partida CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES pág. 41, la cuadrilla debe estar conformada por 4 peones. Favor revisar y
corregir.
Anexos

Se mantiene la cantidad de peones señaladas en la partida de 210.A "Conformación de Terraplenes" del presupuesto del

null
S.A.
Consulta: Nro. 660

Partida CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES pág. 41, la cuadrilla debe estar conformada por 1 TRACTOR DE
Anexos

Se mantiene la incidencia del Tractor de Orugas señalada en la partida de 210A "Conformación de Terraplenes" del
presupuesto del Expediente Técnico, que considera una incidencia 0.5 para ejecutar sasifactoriamente el trabajo en
null
S.A.
Consulta: Nro. 661

Sub Partida MATERIAL P BASE pág. 173, con que partida se pagará el TRANSPORTE DE AGREGADOS A PLANTA
CHANCADORA de la cantera: Cantera Llaray Km. 12+300 a Planta Chancadora ubicada en Km. 8+490. Favor revisar y
corregir.

La Cantera Llaray no existe en el proyecto. De otro lado, la planta de chancado esta en la progresiva 18+220 y no en
el km 8+490 como se indica en la consulta.
null
S.A.
Consulta: Nro. 662

Sub Partida CONFORMACIÓN DE MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE pág. 176, la cuadrilla debe estar
conformada por 1 TRACTOR DE ORUGAS DE 140 - 160 HP. Favor revisar y corregir.
Anexos

Se mantiene la incidencia del Tractor de Orugas señalada en la partida 210.A "Conformación de Terraplenes" del
presupuesto del Expediente Técnico, que considera una incidencia 0.5 para ejecutar sasifactoriamente el trabajo en
null
S.A.
Consulta: Nro. 663

Sub Partida CONFORMACIÓN DE MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE pág. 176, la cuadrilla debe estar
conformada por 4 peones. Favor revisar y corregir.
Anexos

Se mantiene la cantidad de peones señaladas en la sub partida de "Conformación de Mejoramiento a nivel de Sub
Rasante" del presupuesto del Expediente Técnico, se considera necesario 3 peones para ejecutar satisfactoriamente el
trabajo en mención.
null
S.A.
Consulta: Nro. 664

Sub Partida ZARANDEO MECANICO PIEDRA pág. 172, el análisis de precios no incluye el equipo mecánico
correspondiente, el costo solo es de S/. 087 por la mano de obra. Favor revisar y corregir.
Anexos

En el presupuesto del Expediente no se propone la sub partida Sub Partida ZARANDEO MECANICO PIEDRA

null
S.A.
Consulta: Nro. 665

Sub Partida ARENA ZARANDEADA pág. 171, agregados para mezclas de concreto con cemento portland, con que
partida se pagara el TRANSPORTE DE AGREGADOS A PLANTA CHANCADORA de las canteras: Río Chacomas Km.
9+580 y Cantera Llaray Km. 12+300 a Planta Chancadora ubicada en Km. 8+490. Favor revisar y corregir.

La Cantera Llaray y la Cantera Chacomas no existen en el proyecto. De otro lado, la planta de chancado esta en la
progresiva 18+220 y no en el km 8+490 como se indica en la consulta.

null
S.A.
Consulta: Nro. 666

Sub Partida ARENA ZARANDEADA pág. 144, de acuerdo a lo indicado en el artículo 1.2.5.2 Plantas de Producción y
Materiales pág. 11, Agregados para concreto CCP la arena será de la Cantera Llactabamba; de acuerdo a lo indicado en
el artículo 1.2.5.1 Canteras, el rendimiento es de 44%, el valor correspondiente a emplear es 2.7273, en el análisis se ha


S.A.
Consulta: Nro. 667

Volumen N° 5 Análisis de Precios Unitarios - Sub Partida MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE pág. 159, con que partida
se paga el transporte de los agregados de la Planta de Chancado a la Planta de Asfalto. Favor indicar y completar
análisis.

La consulta no corresponde al presupuesto de obra de la presente Licitación, el estudio indica la sub partida con el
nombre "PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFALT. EN CALIENTE", (ver folio 142 del volumen N° 06 de Análisis de
Precios Unitarios).
Por lo anterior, no procede atender lo solicitado.

null
S.A.
Consulta: Nro. 668

Volumen N° 5 Análisis de Precios Unitarios - Sub Partida MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE pág. 159, la suma de las
cantidades de PIEDRA CHANCADA (0.4275), ARENA ZARANDEADA (0.3114), ARENA CHANCADA (0.3010), no suman
1.25 como volumen de material suelto. Las cantidades correspondientes deben ser PIEDRA CHANCADA (0.5031),
ARENA ZARANDEADA (0.3753), ARENA CHANCADA (0.3616). Favor revisar y corregir.

La consulta no corresponde al presupuesto de obra de la presente Licitación, el estudio indica la sub partida con el
nombre "PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFALT. EN CALIENTE", (ver folio 142 del volumen N°6 de Análisis de
Precios unitarios) y las sub partidas incluidas en el mismo son arena lavada (cantidad 0.29), piedra chancada 3/4" (0.52),
arena chancada (0.27), transporte desagregados p/base-mac-tsb a planta (1.0).

null
S.A.
Consulta: Nro. 669

Sub Partida ARENA CHANCADA pág. 175, agregados para mezclas de concreto con cemento portland, con que partida
se pagara el TRANSPORTE DE AGREGADOS A PLANTA CHANCADORA de las canteras: Río Chacomas Km. 9+580 y
Cantera Llaray Km. 12+300 a Planta Chancadora ubicada en Km. 8+490. Favor revisar y corregir.

La Cantera Llaray y la Cantera Chacomas no existen en el proyecto. De otro lado, la planta de chancado esta en la
progresiva 18+220 y no en el km 8+490 como se indica en la consulta.

null
S.A.
Consulta: Nro. 670

Sub Partida PIEDRA CHANCADA pág. 171, agregados para mezclas de concreto con cemento portland, con que partida
se pagara el TRANSPORTE DE AGREGADOS A PLANTA CHANCADORA de las canteras: Río Chacomas Km. 9+580 y
Cantera Llaray Km. 12+300 a Planta Chancadora ubicada en Km. 8+490. Favor revisar y corregir.

La Cantera Llaray no existe en el proyecto. De otro lado, la planta de chancado esta en la progresiva 18+220 y no en
el km 8+490 como se indica en la consulta.

null
S.A.
Consulta: Nro. 671

Volumen N° 4 Planos 2 de 3 - Plano DIAGRAMA DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA - Con que partida se pagara la
extracción y eliminación de material desechable en cada una de las canteras: Cantera Roca 31,483.26 m3, Quebrada
Seca 19,101.17 m3, Río Chacomas 12,163.65 m3, Llaray 7,870.58 m3, Cerro Pasamayo 1,877.67 m3, Angasmarca
8,781.79 m3, Quebrada Pampamarca II 1,725.59 m3, Río Piscochaca 18,734.67 m3 Total 101,738.38 m3. Por favor
sírvanse indicar.
Anexos

El Expediente Técnico no contempla ninguna de las canteras indicadas en la consulta.
null
S.A.
Consulta: Nro. 672

artículo 1.2.5.1 Canteras, el rendimiento es de 50%, el valor correspondiente a emplear es 2.0000, en el análisis se ha


Se modifica la sub partida "Piedra Chancada"dentro de los Análisis de Precios Unitarios de todas las Partidas de la
S.A.
Consulta: Nro. 673

artículo 1.2.5.1 Canteras, el rendimiento es de 50%, el valor correspondiente a emplear es 2.0000, en el análisis se ha

Se adjunta el recálculo del coeficiente de los rendimientos

Se modifica la sub partida "Piedra Chancada"dentro de los Análisis de Precios Unitarios de todas las Partidas de la
Consulta: Nro. 674

REVETACIÓN por favor entregar análisis de precios de esta partida.
Acápite de las bases :Sección: Anexos Numeral: E.T.Vol.6 Literal: 3 Página: 70

El análisis de precios unitarios de la partida de Revegetación de canteras y DMEs se encuentra en el Expediente Técnico,
Vol N°06 - Análisis de Precios Unitarios-Octubre 2018 (Folio 0072).
null
S.A.
Consulta: Nro. 675

Sub Partida ARENA ZARANDEADA pág. 144, de acuerdo a lo indicado en el artículo 1.2.5.2 Plantas de Producción y
Materiales pág. 11, Agregados para concreto CCP la arena será de la Cantera Llactabamba; de acuerdo a lo indicado en
el artículo 1.2.5.1 Canteras, el rendimiento es de 44%, el valor correspondiente a emplear es 2.7273, en el análisis se ha


Nombre o Razón social : INGENIEROS EDIFICANTES S.A.C. Hora de envío : 17:29:16
Consulta: Nro. 676

1.-Según lo solicitado en los requisitos de calificación de las bases administrativas, se solicita solvencia económica, a
través de una carta de línea de crédito, emitida por una empresa que este bajo supervisión directa de la Superintendencia
de Banca y Seguros; en ese contexto las empresas aseguradoras también pueden emitir este tipo de documento pero
que en su contenido según la entidad financiera describe línea de clasificación de cartas fianza aprobadas
Consulta: ¿Se pueden aceptar las cartas emitidas por la aseguradoras que literalmente dicen líneas de clasificación de
cartas fianzas, que lo que expresan es garantizar la emisión de cartas fianzas similares o iguales a las que otorgan los
bancos, tanto para garantías de adelantos directos, adelanto de materiales y fiel cumplimiento?
2.-las empresas aseguradoras y los bancos, que estén bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y
Seguros, al emitir sus cartas y otros documentos para garantizar las operaciones crediticias con las empresas, en muchos
casos dichos documentos no necesariamente son idénticos o no contienen la información solicitada en los formatos que
se solicitan en las bases administrativas, pero cuya finalidad es la misma, la de garantizar la línea de crédito
Consulta: ¿se pueden o no rechazar los documentos emitidos por los bancos y empresas aseguradoras por no contener
lo solicitado en los formatos de las bases administrativas, pero que en el fondo lo que expresan y garantizan son las
operaciones de crédito entre la entidad financiera y el cliente?
3.- La línea de crédito que se solicita en la sección Específica, requisitos de calificación ( c. Solvencia Económica); de
las bases administrativas, es la capacidad financiera que una entidad bancaria o aseguradora otorga para
que posteriormente realice la emisión de las cartas fianza, tanto para los dos adelantos, el directo y el de materiales así
como el fiel cumplimiento de la obra; por lo tanto la entidad financiera al emitir una carta en esta etapa del proceso de
selección tiene como finalidad respaldar la emisión de las cartas fianza.
La línea de crédito solicitada en las bases administrativas y en concordancia con la ley de contrataciones debe garantizar
la capacidad de emisión de las cartas fianza (fiel cumplimiento, adelanto directo, adelanto de materiales)
Consulta: ¿las entidades financieras supervisadas por la SBS, al emitir un documento que tienen como finalidad
garantizar la emisión de cartas fianza, estas cartas son válidas sin importar los formatos solicitados por las entidades que
convocan los procesos de selección, pero cuya finalidad es garantizar posteriormente la emisión de las cartas fianza de
adelanto directo, de materiales y de fiel cumplimiento?
4.- Confirmar si para acreditar la Solvencia Económica (Carta de Línea de Crédito) podrá ser válidos el siguiente
denominacion:
- CARTA DE LÍNEA DE CLASIFICACIÓN DE CARTAS FIANZA
Ya que cada aseguradora o Banco trabajan con diferentes términos.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: C Página: 63


No se confirma y se aclara, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución de obras, aún no se
y pluralidad de postores, se suprimirá del requerimiento y de las bases el requisito de calificación C. Solvencia Económica
y por lo tanto no corresponderá su acreditación.
Nombre o Razón social : JOHE SA Hora de envío : 17:41:19
Consulta: Nro. 677

Confirmar que para la acreditación del postor en la especialidad en caso presente obras ejecutadas en consorcio, también
podrá presentar copia del Testimonio de Consorcio donde se identifique o desprenda el porcentaje de participación en
dicho consorcio.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: B Página: 62

presentado.
null
Consulta: Nro. 678

Solicitamos se sirva confirmar que:
- Las áreas de trabajo de la obra
- Las áreas auxiliares de polvorines
- DMEs
- Fuentes de agua
- Áreas para la instalación de las plantas de concreto, plantas de asfalto o planta chancadora
Son de libre disponibilidad, libres de afectaciones, con autorización para ingresar a trabajar y libres de interferencias.
De no ser así, solicitamos se confirme si es que en nuestro presupuesto de Obra consideraremos los costos que tendrá
que asumir el Contratista por el alquiler dichas áreas o por la extracción de los materiales agregados a los propietarios o
posesionarios de los terrenos. En caso se deban atravesar terrenos propiedad de terceros y que de surgir algún abono
que al Contratista se le exigiera realizar, este monto deberá ser cargo de la Entidad.
También solicitamos, a fin de tener un solo valor de evaluación, nos indiquen dichos costos, entendiendo que la Entidad
ya tiene estos montos en su valor referencial.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: - Literal: - Página: -



null
Consulta: Nro. 679

En el ¿Volumen 02: Memoria Descriptiva¿, tomo 6 de 24, página 46, se aprecia que 05 de las 08 canteras estudiadas en
el proyecto tienen propietario privados.
Solicitamos atención a las siguientes consultas:
1) Solicitamos se sirva confirmar si las canteras son de libre disponibilidad, libres de afectaciones, con autorización social
para ingresar a trabajar y libres de interferencias.
2) Confirmar que las canteras a utilizar en las obras tienen la suficiente potencia y capacidad, respectivamente.
Especifico

1) Las canteras contempladas en el estudio definitivo son de libre disponibilidad, según las autorizaciones incluidas en el
2) Las potencias de las Canteras en el estudio, cubren los usos para el proyecto.
null
Consulta: Nro. 680

Confirmar que para acreditar la solvencia económica también serán válidas las Cartas de Línea de Crédito emitidas
por entidades financieras o compañías aseguradoras que estén supervisados por la Superintendencia de Banca y
Seguros
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: C Página: 63


Consulta: Nro. 681

Del Expediente ¿VOLUMEN N° 4: RELACION DE METADOS DE OBRA¿, se desprende que el material para ejecutar la
partida ¿210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES¿, provendrán del corte en material suelto. Dado que las
Especificaciones Técnicas no señala el zarandeo del material y además no hemos encontrado este proceso adicional en
Expediente Técnico, se deduce que dicho material, luego del corte, se empleará sin proceso adicional, en la conformación
de terraplenes. Favor confirmar.
Especifico

Expediente Técnico y el uso en obra (si los hubiera) es parte del proceso constructivo, por las características del material
de corte con el terraplen.
null
Consulta: Nro. 682

De la página 543 del ¿VOLUMEN N° 4: RELACION DE METADOS DE OBRA¿, sírvase atender la siguiente consulta:
a) Área de influencia y partidas en las que se empleará el material a extraer de la cantera Llactabamba.
b) De variar el precio de derecho de extracción del valor referencial, esta será asumido por la Entidad


a) El área de influencia de la cantera es la contemplada en el Informe Técnico N°010-2015-ANA-AAA.HCH-ALA.SLN-
AT/FWBL mediante el cual otorgan la Opinión Tecnica Favorable Vinculante para el Otorgamiento de Autorizaciones de
Extracción de materiales de Acarreo en cauce del Río Llactabamba (Folio 201 del volumen N° 11-Áreas Auxiliares y Junta
de Regantes).
b) S/.7.00 es el costo por derecho de extracción de materiales del Cauce del Río Llactabamba, conforme al resolutivo
emitido por la Municipalidad Provincial de Pallasca, documento vigente que se encuentra en el Estudio de Impacto
Ambiental-SD, así como en el Informe de Áreas Auxiliares (folios 197 al 199) que forma parte del Estudio Definitivo
(Expediente Técnico)
null
Consulta: Nro. 683

Confirmar si el trazo de la carretera del proyecto en todo su ancho tiene libre disponibilidad, en relación a las afectaciones
prediales. De ocurrir algún tipo de afectación por efecto de la ejecución del proyecto, ésta estará a cargo de la Entidad


No se confirma, el terreno no se encuentra totalmente liberado. Sin embargo, la Entidad será responsable de liberar el
derecho de vía, asumiendo los costos que deriven de ello.
null
Consulta: Nro. 684

De lo especificado en la página 129 del ¿Volumen 05: Especificaciones Técnicas¿, partida ¿206.A REMOCIÓN DE
DERRUMBES¿:
¿El transporte de material de derrumbe a una distancia mayor de 120 m de transporte libre, se medirá y pagará de
acuerdo con la Subsección 700.A y 700.8 (Transporte de Material Granular según corresponda) de este documento¿
Solicitamos nos indique cual es el metrado de transporte considerado en la planilla de metrados del ¿Volumen 04:
Relación de Metrados de Obra¿ relativo a esta partida.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: - Literal: - Página: 129


En la Especificación Técnica 206.A Remoción de Derrumbes (ver Volumen N°05-Especificaciones Técnias, folios del 0125
al 0128), señala en el ítem "Pago" que el transporte mayores a 120m libre se medirá y pagará con las partidas 700.A y
700.B (tranporte de material según corresponda), el mismo deberá ser medido y autorizado por la Supervisión; por tal
motivo no hay planilla de metrados.
null
Consulta: Nro. 685

De acuerdo a lo especificado en la página 129 del ¿Volumen 05: Especificaciones Técnicas¿ de la partida ¿210.A
CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES¿:
¿El transporte del material para relleno, proveniente de cantera y/o de excedentes de corte, se medirá y pagará de
acuerdo con lo indicado en la Sección 700 ¿Transportes, partidas 700.A y 700.B, según corresponda.¿
En la planilla de metrados de transporte no encontramos los correspondientes metrados de transporte, consideramos que
dichos transportes estarán comprendidos en la distancia libre de transporte de 120m?, favor confirmar.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: - Literal: - Página: 129


En el caso del empleo de materiales provenientes de canteras para la conformación de terraplenes, el transporte se
pagará con las partidas 700.A y 700.B, con respecto a los materiales provenientes de los excedentes, los sectores destán
definidos en el Expediente Técnico y según indica el estudio de material de corte cumple con los requisitos de
especificación para uso en Terraplén para distancias menores a 120m libres.
null
Consulta: Nro. 686

Del ¿Informe de Áreas Auxiliares¿, página 007, se encuentra compensaciones por autorizaciones de DMEs, Canteras,
Patio de Máquinas y Otros.
Solicitamos nos brinde la ubicación de dichos costos en su expediente ¿VOLUMEN N° 6: ANÁLISIS DE PRECIOS
UNITARIOS¿.


Las compensaciones por uso temporal de terrenos de áreas auxiliares (canteras de cerro, DMEs, patio de
máquinas, planta de asfalto, planta chancadora) se ubican en la partida 6.00 del Presupuesto del PMA del EIA-sd
como Gastos Generales Fijos, los cuales se encuentran considerados en el subitem Compensación por Uso Temporal
de Terrenos de Áreas Auxiliares del ítem 3.00 Costos Ambientales del Volumen N°06 Análisis de Precios Unitarios -
Octubre 2018

null
Consulta: Nro. 687

En las especificaciones técnicas y planilla de metrado de la sección 700 TRANSPORTE del expediente técnico figura lo
siguiente:
a) De acuerdo a la descripción 700.06 Medición, en los metrados existen volúmenes correspondientes a distancias
menores a 1 km y distancias mayores a 1 km; por lo que entendemos corresponde a las partidas del rubro 700
TRANSPORTE, favor confirmar.
b) En la planilla de metrados encontramos que realizan cálculos para obtener los metrados de transporte, para ello se
analiza una de las filas de cálculo:
* 2.43 km = 2.75 ¿ 0.32, valor obtenido para determinar la distancia real de transporte.
Luego obtienen los metrados de transporte:
59.64 m3.km (67.78m3*0.88km) y 96.90m3.km (67.78m3*1.43km), 1.43km=2.43-1.0
* Según lo señalado en el punto a), las distancias que deberían multiplicar al volumen= 67.78m3 deben ser: 1.00km y
1.31km, obtenidas de la distancia de pago 2.43km sin la distancia libre de 120m. Por lo que los metrados deberían ser:
67.78 m3.km (67.78m3*1.0km) y 88.79m3.km (67.78m3*1.31)
Favor confirmar los metrados recalculados concordante con las bases de pago de las Especificaciones Técnicas.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: - Literal: - Página: -


Los datos señalados en esta consulta no corresponde al Expediente Técnico, ceñirse a los metrados del Estudio.

null
Nombre o Razón social : MOTA-ENGIL PERU S.A. Hora de envío : 12:10:11
Consulta: Nro. 688

Favor confirmar que para la presentación de oferta se presentará una Declaración Jurada de cumplimento de
equipamiento estratégico, formación académica del plantel profesional clave y experiencia del plantel profesional clave, y
para perfeccionamiento del contrato se presentará compromiso de compra o alquiler de equipos u otro documento que se
acredite fehacientemente de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 en el literal e) del numeral 139.1 del
artículo
139 del Reglamento.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.2 Literal: Cap III Página: 58
Especifico

Se aclara que los requisitos de calificación del numeral A. se acreditarán para la suscripción del contrato en conformidad
al numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento.
Al presentar la Declaración jurada del Anexo N° 03 se entiende que los postores cumplen con lo establecido en las bases
y demás documentos del procedimiento de selección en ese sentido en esa etapa no corresponde que los postores
puedan presentar declaración jurada adicional.
null
Consulta: Nro. 689

Favor de indicar con que partida se pagara el peinado y/o perfilado de taludes después de ocurrido un derrumbe


El peinado y/o perfilado de taludes después de ocurrido un derrumbe, son parte del proceso constructivo y se pagara con
la partida "Remoción de Derrumbes".
null
Consulta: Nro. 690

Confirmar que el Contratista está exento del pago de peajes
Acápite de las bases :Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

El mencionado pago esta previsto en los Gastos Generales Variables, ítem 8.0 SERVICIOS VARIOS, subítem 8.07
Movilización Coordinación Lima (Inc. Peajes y Estacionamientos).
null
Consulta: Nro. 691

Confirmar si para la presentación de oferta es necesario acreditar la clasificación de riesgo de la línea de crédito.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.3 Literal: 0 Página: 9-10

Con ocasión de la integracion de bases se suprimirá el requisito de calificación C. Solvencia Económica
Consulta: Nro. 692

Confirmar que no es responsabilidad del contratista la ejecución de las interferencias eléctricas, telefonía, agua potable y
desagüe.
General

La reubicación de las interferencias electricas están a cargo de la Entidad.
null
Consulta: Nro. 693

Confirmar si en el ítem ¿Gastos generales¿ de dicho anexo se debe indicar en porcentaje desagregado de los gastos
generales variables y los gastos generales fijos
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 0 Literal: Cap III Página: 89
Anexos

El Anexo ANEXO Nº 6 PRECIO DE LA OFERTA, de las bases estándard aprobadas mediente Directiva Nº 001-2019-
obligatoriedad de consignar los porcentajes para el desagregado de los gastos generales variabes y los gastos generales
fijos, en ese sentido, los postores deben consignar en el Anexo N° 6 de su oferta de manera obligatoria la información
requerida, pudiendo indicar los porcentajes correspondientes a cada tipo de gasto.

null
Consulta: Nro. 694

Confirmar que las Canteras cuentan con los permisos respectivos y sus correspondientes accesos son de libre
disponibilidad sin ningún costo por servidumbre de paso para el Contratista.
General

Las canteras y sus accesos contemplados en el estudio definitivo son de libre disponibilidad, según las autorizaciones
han sido considerados en el Presupuesto de Obra Referencial.
null
Consulta: Nro. 695

Confirmar que las área para implementación de Campamento, Plantas de Asfalto, Patio de Maquinas, así como los
correspondientes accesos a los mismos cuentan con los permisos respectivos, son de libre disponibilidad y sin ningún
costo por utilización ni servidumbre de paso para el Contratista.

Las Areas Auxiliares (campamento, patio de máquina, planta de asfalto, etc.) y sus accesos, contemplados en el Estudio
Definitivo son de libre disponibilidad, las autorizaciones de uso de las Areas Auxiliares están incluidas en el EIAsd,
las mismas que contemplan pagos a los propietarios por compensación por uso temporal de sus terrenos, compromisos
que deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales han sido considerados en el Presupuesto de Obra Referencial.

null
Consulta: Nro. 696

Para el cargo de Ingeniero de Responsable de Topografía se aceptará los cargos de: Ingeniero de trazo, explanaciones y
topografía o Especialista en Topografía, Trazo, diseño vial, Seguridad Vial y Señalización o Especialista en Trazo,
Topografía y diseño Vial o Ingeniero Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización o
Ingeniero de trazo, topografía y diseño vial.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.2 Literal: Cap III Página: 59

y no clave.
Consulta: Nro. 697

Favor de confirmar para la experiencia de los profesionales clave, no será necesario acreditar el término ¿fuera del
ámbito urbano¿ si es un proyecto convocado por Provias Nacional.
Especifico

Se confirma, en el caso de que sea una obra convocada por Provias Nacional, no será necesario acreditar la condición
fuera del ámbito urbano para la experiencia del personal clave.
En el caso de que sea una obra convocada por Provias Nacional, no será necesario acreditar la condición fuera del
ámbito urbano para la experiencia del personal clave
Consulta: Nro. 698

Solicitamos que el anexo (partidas) sea adjuntado en archivo Excel en el servidor
http://gis.proviasnac.gob.pe/expedientes/2019/LPI_0002_2019/ExpedienteTecnic o
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 0 Literal: Cap III Página: 89
Anexos

Respecto a lo solicitado, en el entendido que lo solicitado como "el anexo (partidas)" se refiere a la ESTRUCTURA DEL
PRESUPUESTO DE OBRA, con ocasión de la integración de bases se proporcionará en formato editable excel la
No es posible que dicha información sea adjuntado al servidor
http://gis.proviasnac.gob.pe/expedientes/2019/LPI_0002_2019/ExpedienteTecnico , toda vez que este corresponde a otro
null
Consulta: Nro. 699

Confirmar que los accesos a las fuentes de agua son de libre disponibilidad y sin ningún costo por servidumbre de paso
para el Contratista.
General

null
Consulta: Nro. 700

En el Apartado A.3: EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE, se solicita, entre otros, que la Experiencia de
los Profesionales sea en la Ejecución y/o Supervisión de Obras de: "Construcción y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento o
la combinación de los términos anteriores públicas y/o privadas.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: Cap III Página: 59

convocatoria.
Consulta: Nro. 701

Favor de confirmar para una mayor pluridad de postores solicitamos para la acreditación de solvencia económica sea de
30% del valor referencial
Especifico

por lo tanto no corresponderá su acreditación ni establecer un monto mínimo.
Consulta: Nro. 702

Favor de confirmar para la experiencia de los profesionales clave, no será necesario acreditar el término ¿carpeta
asfáltica en caliente¿ si es un proyecto convocado por Provias Nacional.
Especifico

No se confirma, debido que no todas las obras convocadas por Provias Nacional son a nivel de carpeta asfáltica en
caliente.
null
Consulta: Nro. 703

Confirmar que el pago por las expropiaciones de terrenos, viviendas, afectaciones de cosechas, etc., será por cuenta de
Provias Nacional
General

Se confirma, la Entidad será responsable de liberar el derecho de vía, asumiendo los costos que deriven de ello.
null
Consulta: Nro. 704

Confirmar que Provias Nacional se hará cargo de la liberación del derecho de vía para la construcción de las obras. Así
mismo si surgieran atrasos en la obra a consecuencia de la misma se reconocerá al contratista la ampliación de plazo
respectiva.

Se confirma, la Entidad se hará cargo de la liberación del derecho de vía y si surgieran atrasos se evaluará si corresponde
o no el reconocimiento de una ampliación de plazo.
null
Consulta: Nro. 705

El proyecto considerado el pago por extracción de materiales de cantera de S/. 7.0 por m3, confirmar que de
incrementarse este pago será cancelado por la entidad.
General

S/.7.00 es el costo por derecho de extracción de materiales del Cauce del Río Llactabamba, conforme al
resolutivo emitido por la Municipalidad Provincial de Pallasca.
null
Consulta: Nro. 706

Solicitamos suprimir dicha penalidad debido a que consideramos desproporcionado por lo que es responsabilidad del
contratista en la gestión de su personal y/o administración de su planilla sin perjudicar el proyecto en ejecución.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: Contrato Página: 0


El participante no precisa a que penalidad se refiere.
Al respecto la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD EN SU NUMERAL 7.1 señala: "El participante debe formular sus
consultas y observaciones de manera debidamente motivada, concreta, clara y sin ambiguedadees, que permita al Comite
de Selección o al organo encargado de las contrataciones, segun corresponda, absolverlas con claridad(...)".

null
Consulta: Nro. 707

Favor indicar con qué partida se pagará la demolición de las estructuras de los puentes existentes.
Acápite de las bases :Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

En el Presupuesto de Obra Referencial, en el título "Puentes" o "Pontones" está la Partida 202.B "Demolición de
Estructuras", para los puentes o pontones existentes que el Estudio Definitivo (Expediente Técnico) considere necesario
su demolición.
null
Consulta: Nro. 708

Confirmar que los botaderos y sus correspondientes accesos son de libre disponibilidad y sin ningún costo por utilización
ni servidumbre de paso para el Contratista.
General

Los Depósitos de Materiales Excedentes (DME) y sus accesos, contemplados en el Estudio Definitivo son de libre
disponibilidad, las autorizaciones de uso de las Areas Auxiliares están incluidas en el EIAsd, las mismas que contemplan
pagos a los propietarios por compensación por uso temporal de sus terrenos, compromisos que deben ser cumplidos por
el Contratista, los cuales han sido considerados en el Presupuesto de Obra Referencial.

null
Consulta: Nro. 709

Confirmar para el Cargo de Experiencia de Ingeniero Residente de Obra se aceptará experiencia en supervisión de obras
similares al objeto
Especifico

Se confirma. Se aceptarán experiencia en obras similares tanto como en ejecución como en supervisión.
convocatoria.
NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Hora de envío : 19:49:47

Se solicita se considere para el Especialista de Obras de Arte y Drenaje los siguientes cargos similares: Ingeniero y/o
Especialista y/o responsable o la combinacion de estos en: Obras de Arte y drenaje y/o Estructuras, Obras de Arte y
drenaje.
Articulo 2: de la Ley de Contrataciones 30225 a) Libertad de Concurrencia
y no clave.
Consulta: Nro. 711

Se solicita confirmar el postor que obtenga la buena pro, presentara para la firma de contratos la acreditación de
experiencia del personal clave y la acreditación del Equipamiento Estratégico.
Especifico

Según lo indicado en el numeral "A" de los requisitos de calificación de las bases, se indica que la Experiencia del
personal clave y el equipamiento estratégico se acreditará para la suscripción del contrato de conformidad con el
numeral
49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento.
Adicionalmente tal como se encuentra establecido en el Requerimiento en la misma oportunidad se deberá acreditar el
equipo de laboratorio mínimo (no estratégico) y la formación académica y experiencia de otro personal (no clave).

null

Se solicita se considere la Lineas de Crédito emitidas por Entidades Financieras Bancarias y/o Aseguradoras que están
autorizadas a emitir Cartas Fianzas y se encuentren bajo la Supervision directa de la Superintendencia de Banca y
Seguros y AFP.
Económica.

Se solicita al área usuaria se considere a todas las entidades financieras para acreditar la linea de credito solicitada,
asimismo las entidades esten supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP.
Especifico
Económica.
Consulta: Nro. 714

Confirmar si las lineas de crédito tendrán que indicar si son disponibles y aprobadas, para asegurar que el postor obtenga
las cartas fianzas para la firma de contrato y los adelantos
Especifico

No se confirma lo señalado por el participante, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución
Económica.

Se solicita para acreditar la Experiencia del Postor en la Especialidad se consideren obras viales en carreteras
cuya superficie de rodadura sea en tratamiento Superficial Bicapa
Especifico
No se acepta. La experiencia del postor deberá ser en: "Ejecución de Obras viales en carreteras cuya superficie de
rodadura sea en carpeta asfáltica en caliente, sean obras públicas y/o privadas. No se admitirá experiencia en
obras viales urbanas", debido que el proyecto contempla la colocación de carpeta asfáltica en caliente.
null

Se solicita al área usuaria, para acreditar la experiencia de los profesionales en obras similares bastara con acreditar en
obras viales de carreteras y/o autovias, sin incluir las actividades, ya que el OSCE se ha manifestado en diversos
pronunciamientos.
PRONUNCIAMIENTO N° 1209-2015/DSU - PRONUNCIAMIENTO 119-2017/OSCE-DGR
En las bases se indica que "Para el caso de acreditación de experiencia del postor, debe demostrarse el haber ejecutado,
al menos 03 (tres) de las siguientes actividades o similares en el mismo contrato", no haciendose extensivo para acreditar
la experiencia de los profesionales. Por otra parte, el término autovía ha sido incluido como obra vial en carretera producto
de una absolución de consulta.
null

Se solicita se considere para el jefe de Oficina de Ingenieria los siguientes cargos similares: Ingeniero y/o Especialista y/o
responsable o la combinacion de estos en.
Metrados y Valorizaciones y/o Metrados , Costos y Presupuestos y/o Metrados, Costos y Valorizaciones y/o Oficina
tecnica.
null
Consulta: Nro. 718

Confirmar las lineas de credito estarán dirigidas al Comité de Selección o a la entidad Provias Nacional



Se solicita para acreditar la Experiencia del Postor, en lo que respecta al termino equivalente de carpeta asfaltica en
caliente, se considere los siguientes términos: Mezcla bituminosa en caliente y/o concreto asfáltico en caliente y/o
concreto asfáltico.
Se acepta a excepción del término "concreto asfáltico" debido que no especifica si es en caliente. Se considerarán como
términos equivalentes a "carpeta asfáltica en caliente" a los siguientes:
- Mezcla bituminosa en caliente y/o
- Concreto asfáltico en caliente.
(...)
- Mezcla bituminosa en caliente y/o
- Concreto asfáltico en caliente.

Se solicita para acreditar la Experiencia del Postor se considere las obras viales AUTOVIAS, ya que tambien son
carreteras, asimismo que acredite que estén fuera del ámbito urbano o no urbana
Especifico
Se acepta. Se considerarán como obras viales en carreteras a las "Autovias", sin embargo están deben cumplir con el
requisito de "No se admitirá experiencia en obras viales urbanas.

Se solicita para acreditar la Experiencia del Postor en la Especialidad se consideren actividades similares a las
actividades requeridas en las bases:
Excavacion y/o Corte de Material suelto y/o roca suelta y/o roca fija se considere como similar a ( Excavacion en tierra
Vegetal y/o Excavaciones en Explanaciones en roca fija y/o Excavacion de desmonte y/o Excavaciones en Explanaciones
en roca suelta y/o Excavacion en explanaciones en material comun).
Conformación de terraplenes , se considere como similar ( terraplén con material de préstamo y/o terraplen con material
de traza y/o Terraplenes y/o relleno con material propio).
Sub base y/o base granular , se considere como similar ( zahorra artificial y/o capa de base )
Proteccion ambiental o acondicionamiento de deposito de material excedente (revegetacion y/o hidrosiembra y/o
plantaciones y/o Impacto ambiental y/o acondicionamiento de desechos y excedente y/o señal informativa ambienta y/o
monitoreo del agua y/o medio ambiente y/o programa de monitoreo ambiental)

Se aceptan como actividades similares a lo siguiente:
- Excavacion en tierra Vegetal y/o
- Excavaciones en Explanaciones en roca fija y/o
- Excavacion de desmonte y/o
- Excavaciones en Explanaciones en roca suelta y/o
- Excavacion en explanaciones en material comun.
Para Conformación de Terraplenes:

- Terraplén con material de préstamo y/o
- Terraplen con material de traza y/o
- Terraplenes y/o
- Relleno con material propio.
Para Sub base y/o base granular:

- Zahorra artificial y/o
- Capa de base.

- Revegetacion y/o
- Hidrosiembra y/o
- Plantaciones y/o
- Impacto ambiental y/o
- Acondicionamiento de desechos y excedente y/o
- Medio ambiente y/o
- Programa de monitoreo ambiental.
Con ocasión de la integración de las bases, se precisará lo indicado en el Análisis.

Se observa el equipamiento estratégico ZARANDA VIBRATORIA 4"x 6"x 14 MOTOR ELÉCTRICO 15 HP, ya que no
especifica la unidad de la dimensión 14. Las entidades debe proporcionar información clara y coherente con el fin que
todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia......
Articulo 2: de la Ley de Contrataciones 30225 c) Transparencia
de 4"x6"x14, Potencia M.E. 15 HP (se adjunta cotización de la Revista Costos).
Consulta: Nro. 723

Se solicita confirmar al presentar los documentos de la firma de contrato, la experiencia del profesional calve sera
evaluada y/o calificada en base a los cargos indicados en las bases.

Se confirma. La experiencia del personal clave será evaluada y/o calificada en función a los cargos indicados en las
requisitos de calificación.
null

Se solicita al área usuaria para acreditar la experiencia de todos los profesionales se consideren en ejecución y/o
supervision de obras similares, teniendo en cuenta que la experiencia del supervisor implica realizar labores de mayor
complejidad que aquel que tiene el encargo de ejecutarla, dado que su labor de supervisión realiza acciones de control,
verificación e interpretación, etc teniendo en cuenta diversos pronunciamiento que publica el OSCE.
PRONUNCIAMIENTO OSCE Nº 633-2013/DSU
convocatoria.
Consulta: Nro. 725

En Caso la experiencia del profesional clave presentada en la firma de contrato , y este no cumpliera con los cargos
indicado en las bases, serán observados, asi el cargo sea similar o parecido a las bases.
Especifico

En las bases se ha indicado "que la Entidad valorará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aún cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se validará la experiencia si las actividades que realizó el
profesional corresponde con la función propia del cargo o puesto requerido", en ese sentido la Entidad evaluará si
corresponde o no validar dicha experiencia.
null
Nombre o Razón social : OBRAS DE INGENIERIA S.A.C. Hora de envío : 19:01:27
Consulta: Nro. 726

Sírvanse indicar el tratamiento se debe hacer en cantera para obtener el material de filtro.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: Expediente Literal: Vol N2.2.5 Página: 41

En Diagrama de Canteras y Fuentes de Agua indica que para material para filtro, el tratamiento es zarandeo.
null
Consulta: Nro. 727

Confirmar que el 100% del material para terraplenes será de la excavación para explanaciones el cual será transportado
sin ningún tipo procesamiento (zarandeo), al lugar indicado para su colocación.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Expediente Literal: VOL 6 2018 Página: 140

Expediente Técnico y el uso en obra ( si los hubiera) es parte del proceso constructivo, por las caracteristicas del
material de corte con el terraplen.
null
Consulta: Nro. 728

Las fuentes de agua (3 en el tramo 1, y 4 en el tramo 2), son de la jurisdicción ALA Santa-Lacramarca-Nepeña, y
políticamente el proyecto se ubica en 6 distritos. Son con ellos que se realiza el trámite para explotación de canteras de
río con la opinión vinculante del ALA respectiva. Los trámites y permisos realizados con la entidad provincial de Pallasca,
los asume la entidad?
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EXP TEC_V8 Literal: 5.6.4 Página: 75

Las canteras de río contempladas en el Expediente técnico cuentan con la Opinión Técnica Vinculante Favorable de la
Autoridad Local del Agua.

null
Consulta: Nro. 729

Confirmar si las áreas de trabajo de la obra designadas para la ubicación de las instalaciones temporales de la obra,
como oficinas, canteras, plantas, se encuentran liberadas, libres de interferencias y con autorización para ocuparlas e
implementarlas desde el inicio de la obra.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Expediente Literal: Vol N°11 Página: 1

La áreas auxiliares se encuentran con libre disponibilidad, según las autorizaciones incluidas en el EIA-sd, las mismas que
contempla compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales se encuentran considerados en el subitem
Analisis de Precios Unitarios - Octubre 2018
null
Consulta: Nro. 730

"Confirmar que para el Cargo de Especialista de Obras de Arte y Drenaje, será válido considerar los cargos de Ingeniero
o Especialista o Supervisor o Jefe o Responsable o la combinación de ambas en/de:
- Estructuras y Obras de Arte

- Obras de Arte
- Obras de Arte y Drenaje
- Estructuras "
Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: Cap.3 Literal: A.3 Página: 61

y no clave.
Consulta: Nro. 731

En documentos de la propuesta técnica no se especifica la presentación de un Plan de Calidad. La consulta es: ¿este
documento será solicitado en la etapa de la propuesta?. De ser positiva la respuesta, ¿el índice será propuesto por el
cliente o queda a criterio del contratista?
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.23 Literal: III Página: 36

En la etapa de ejecución contractual el Administrador del Contrato, dará las instrucciones para formular el informe
mensual de calidad.
En documentos de la propuesta técnica no se presentará ningún Plan de Calidad
null
Consulta: Nro. 732

"Confirmar que para el caso de acreditación de experiencia del postor, se podrá también acreditar como experiencia las
siguientes actividades:
- Excavación no clasificada para explanaciones: material suelto y/o roca suelta y/o roca fija.
- Excavación no clasificada para explanaciones.
- Terraplenes.
- Transporte de material granular hasta 1,00 km.
- Transporte de material granular después de 1,00 km.
- Transporte de material a eliminar hasta 1.00 km.
- Transporte de material a eliminar después de 1.00 km.
- Acondicionamiento ambiental de material excedente.
- Obras de protección y mejoramiento ambiental.
"
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.3 Literal: B Página: 62


Se aceptarán como actividades similares a lo siguiente:
- Excavación no clasificada para explanaciones: material suelto y/o roca suelta y/o roca fija.
- Excavación no clasificada para explanaciones.
Para Conformación de Terraplenes:

- Terraplenes.
Para Transporte de material excedente y/o granular <= a 1 km.

- Transporte de material granular hasta 1,00 km.
- Transporte de material a eliminar hasta 1.00 km.
Para Transporte de material excedente y/o granular > a 1 km.

- Transporte de material granular después de 1,00 km.
- Transporte de material a eliminar después de 1.00 km.

- Acondicionamiento ambiental de material excedente.
- Obras de protección y mejoramiento ambiental.
Con ocasión de la integración de bases se incorporará lo detallado en el Análisis.
Consulta: Nro. 733

La autorización de la Cantera Cahuilca, con un área de 0.28 ha., ubicada en el Km. 26+650, lado derecho, indica que el
uso actual del terreno es agrícola. En la autorización no indica el cambio de uso del terreno, ni las medidas de
remediación que se aplicarán para volverlo a su condición inicial. Esto implica un costo mayor que una simple
revegetación. Los costos adicionales se presentan en la oferta?, o son asumidos por la entidad?.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Expediente Literal: Vol N2.2.5 Página: 62

Las medidas de readecuación de las canteras están contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del EIA-sd para su
cumplimiento e implementación durante la ejecución de la obra, asimismo su partida se presenta en el Programa de
Inversiones del EIA-sd.
null
Consulta: Nro. 734

Confirmar que las fuentes de agua consideradas, cuentan con los permisos correspondientes. Además, confirmar que la
Entidad ha efectuado los trámites requeridos ante la Autoridad del Agua.


null
Consulta: Nro. 735

Confirmar que no se acreditará lo solicitado como "Otro Personal ( No Clave)" en el momento de la presentación de la
oferta y/o firma de contrato.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.3 Literal: 3.1 Página: 59

No se confirma, el "Otro personal (No clave)" se acreditará para la suscripción del contrato conforme a lo indicado en en el
requerimiento que forma parte de las bases. Con ocasión de la integración de bases se incluirá el requisito
correspondiente:

Con ocasión de la integración de bases se incluirá lo indicado en el Analisis.

Consulta: Nro. 736

"Nuestra empresa ha sufrido un cambio de denominación social por una ¿Adaptación Societaria¿ mediante la cual se
pasó de una Sociedad Anónima (S.A.) a una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) manteniendo su personería jurídica, es
decir, mantiene su mismo número de RUC, por tanto la experiencia que acreditaremos en la oferta será con nuestra
antigua razón social.
Consultamos al Comité de Selección:
a) Debemos presentar el Anexo N°9 siendo que nuestra empresa no ha sido ¿absorbida como consecuencia de una
reorganización societaria¿.
b) En caso debamos presentar el Anexo N° 9, confirmar que debemos modificar el término ¿absorbida como
consecuencia de una reorganización societaria¿ por ¿como consecuencia de una Adaptación Societaria¿.
Por último, solicitamos al Comité de Selección nos dé una respuesta clara sobre lo consultado ya que el no consignar un
anexo o completarlo de forma errada o modificar un formato sin autorización puede significar un motivo para descalificar
nuestra oferta.
"
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Anexo N° 9 Literal: 1 Página: 90


Teniendo en cuenta: i) lo dispuesto en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones que
señala literalmente: "49.4. En el caso de las personas jurídicas que surjan como consecuencia de una reorganización
societaria no pueden acreditar la experiencia de las personas sancionadas que absorben." (Subrayado nuestro), ii) el
contenido del Anexo N° 9 y iii) los alcances de la Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD, se absuelve lo consultado en el
siguiente sentido:
a) Siendo que para la presentación de sus ofertas los postores deben ingresar informacion en los formatos de las bases
solo en los campos habilitados para tal fin, sin encontrarse facultados para efectuar modificaciones en su contenido, y
teniendo en cuenta lo descrito en su consulta, NO corresponde que su representada presente el Anexo N° 9.
b) Al formular sus ofertas los postores no se encuentran facultados para modificar el contenido de los Anexos, siendo
que el contenido de dicho anexo no se ajusta a la situación descrita en su consulta no corresponde que su
representada modiifique ni presente en su oferta el Anexo N° 9.

null
Consulta: Nro. 737

Confirmar que el uso de las fuentes de agua y botaderos asignados por la entidad, no implicará costos por derecho de
utilización o pago por regalía o servidumbre para el contratista. De ser negativa la respuesta solicitamos corrijan el
presupuesto referencial incluyendo éste nuevo monto.

Los Depósitos de Materiales Excedentes (DME) contemplados en el estudio definitivo son de libre disponibilidad, según
las autorizaciones incluidas en el EIA-sd, las mismas que contemplan pagos a los propietarios por compensación temporal
por el uso de sus terrenos, compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales han sido considerados en
el presupuesto de obra referencial.

null
Consulta: Nro. 738

La Cantera San Juan, con un área de 0.22 ha., ubicada en el Km. 06+050, lado derecho, presenta plantaciones de
Eucalipto y hay una casa. En la autorización ni en el plano topográfico se menciona la casa. La compensación incluye el
traslado provisional de las personas que habitan la casa?. El costo adicional se incluye en la propuesta?. Está incluido el
pago por autorización para el desbosque y plantas de eucalipto?. Existe algún trámite ante SERFOR?.

sido considerados en el presupuesto de obra referencial. Las medidas de readecuación de las canteras están
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del EIA-sd para su cumplimiento e implementación durante la ejecución de
la obra, asimismo su partida se presenta en el Programa de Inversiones del EIA-sd.

null
Consulta: Nro. 739

"En el numeral 2.3 del Capitulo II se indica como requisito para perfeccionar el contrato:
l) Análisis de Precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta.
En relación a ello, en el numeral 3.1.1.4.2 del Capitulo III se menciona que se debe presentar como requisito para
perfeccionar el contrato:
- Detalle físico del Análisis de precios unitarios de su oferta (partidas y subpartidas), así como, el desagregado de gastos
generales fijos y variables. Asimismo, se presentará en forma electrónica (Software de la especialidad de uso
generalizado)
Confirmar si el detalle físico de los precios unitarios, así como, el desagregado de gastos generales fijos y variables se
debe presentar en forma electrónica."
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: Cap. 2 Literal: 2.3 Página: 18


Respecto a lo consultado se precisa :
El análisis de precios unitarios de las partidas y detalles de los gastos generales fijos y variables de la oferta deben ser
presentados por el postor ganador impreso y con las firmas correspondientes al postor o representante legal o común y en
archivo electrónico (sofware de la especialidad de uso generalizado). El mismo que deberá ser entregado en DVD o CD

Con ocasión de integrar las bases se modificará el requisito de acuerdo a lo siguiente:
l) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de
obras sujetas a precios unitarios .
El postor ganador debe entregar el archivo correspondiente en un software especializado de uso generalizado con la
información requerida. Se presentará igualmente el listado de insumos por especialidad (mano de obra, materiales y
equipos) que resultan del presupuesto de obra ofertado. Dicha información deberá ser presentada en DVD o CD
Consulta: Nro. 740

Se consulta ¿quién asumirá los gastos sobre ensayos especiales que la supervisión solicite?
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.1.1.23 Literal: III Página: 36

Los costos de ensayos (estandar y especiales) requeridos por la Supervisión, acorde a las Especificaciones Técnicas.
Estos costos están considerados en el ítem 6.0 Control Técnico y Otros de los Gastos Generales Variables del
Presupuesto de Obra Referencial (Volumen N°06 Analisis de Precios Unitarios - Octubre 2018)

null
Consulta: Nro. 741

Confirmar que las Fuentes de Agua designadas en el Expediente son de libre disponibilidad para el Contratista y que su
uso no originará pago alguno, y si al Contratista se le exigiera alguna retribución por su uso, ésta deberá ser asumida por
la Entidad.


null
Consulta: Nro. 742

El plan de manejo socio ambiental (PMSA), contempla partidas que no se ajustan a la realidad, son presupuestos muy
bajos, principalmente en el Programa de PREVENCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES y en Programa de
PREVENCIÓN DE IMPACTOS SOCIALES. La entidad asume los costos reales para ejecución de los programas? o
serán presupuestadas en la propuesta técnica económica.

El Plan de Manejo Ambiental Socio-Ambiental contemplado en el EIA-sd está conformado por los siguientes programas,
los cuales se encuentran presupuestados en el Programa de Inversiones para su cumplimiento e implementación,
asimismo ha sido considerado en el Presupuesto de Obra Referencial. Los programas son:
- Programa de Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas.
- Programa de Monitoreo Ambiental.
- Programa de Asuntos Sociales
- Programa de Educación y Capacitación Ambiental y Seguridad Vial
- Programa de Prevención de Pérdidas y Contingencias
- Programa de Cierre de Obra
- Programa de Inversiones
El precio total de la oferta del Postor debe considerar la implementación y la ejecución de los programas antes indicados,
los cuales forman parte del Estudio Definitivo (Expediente Técnica).
null
Consulta: Nro. 743

"Consulta:
a) Confirmar la disponibilidad de las Canteras, Botaderos y Puntos de agua.
b) Canteras como Llapo y otras estan sobre áreas cultivadas y plantaciones de Eucalipto o existe un bien inmueble. Se
requiere cambio de uso de la tierra y permiso de desbosque. Confirmar que tramites con elaboración de expedientes
correrá a cargo de la entidad o serán presupuestadas en la propuesta técnica económica.
c) Canteras como San Juan y otras no cuentan con acceso.o requieren mejoramiento. Confirmar que los costos los
asume la entidad o se presupuestan en la propuesta.
d) La municipalidad de Pallasca y probablemente otras, mediante ordenanza municipal fijan montos diferentes (mayores)
a los que la ley indica que el m3 no puede ser superior al derecho de vigencia que pagan los concesionarios mineras no
metálicas entre 1 y 3 soles. (Ley N° 28221: Artículo 3º.- Derecho de extracción: El derecho de extracción a que se refiere
el inciso 9 del artículo 69º de la Ley Nº 27972). "

a) Las Canteras y los Depósitos de Materiales Excedentes (DME) y sus accesos contemplados en el Estudio Definitivo
b) Las canteras de cerro (Llapo, San Juan, Puca I, Puca II, Cahuilca) requeridas para el proyecto conforme lo señalado en
sus Fichas de Caracterización presentan vegetación natural (gramíneas) o se encuentran sin cobertura, además que son
canteras en explotación, por lo que no se requerirá cambio de uso de la tierra y permiso de desbosque. Sin embargo,
según se detalla en el Programa de Medidas de prevención, mitigación y corrección del PMA, a fin de evitar la afectación
a la cobertura vegetal, la empresa contratista deberá asegurar que las actividades de mejoramiento se limiten al área
estrictamente necesaria, de acuerdo a los requerimientos, evitando que las acciones maltraten o dañen la vegetación
circundante al área del proyecto.
c) Las Canteras están al costado de la vía.
d) S/.7.00 es el costo por derecho de extracción de materiales del Cauce del Río Llactabamba, conforme al resolutivo
así como en el Informe de Areas Auxiliares (folios 197 al 199) que forma parte del Estudio Definitivo (Expediente Técnico).
Se paga con la Partida 907.B3 PAGO POR DERECHO DE EXTRACCION DE MATERIALES DE CANTERA DE RIO.

null
Consulta: Nro. 744

De confirmarse las consultas anteriores respecto al lavado de material, la Entidad debe modificar los análisis de precios
de la sub partida de LAVADO DE AREN, ya que no considera el agua p/lavado de material. Se pide a la entidad modificar
el Valor referencial.

De acuerdo a como se visualiza en el SEACE las consultas anteriores a esta consulta, son preguntas que corresponden a
la restricción del horario de trabajo y al zarandeo del material estático respectivamente y no se relacionan con el lavado de
la arena.
No se había incluido el insumo Agua para el Lavado de la Arena utilizada para la elaboración de: Concretos, Base
Granular, Pavimento de Concreto Asfáltico, y para la Imprimación Asfáltica.
Por lo anterior, se está procediendo a lo siguiente:

a) Para el caso de las Partidas de la Sección 610 correspondiente a los "Concretos clase de fć<=210 kg/cm2 y fć>210
kg/cm2", se está incluyendo el insumo del Agua en la sub partida agua p/lavado de material de concreto dentro de las sub
partidas "Arena zarandeada para concretos <= 210" y "Arena zarandeada para concretos > 210".
b) Para la partida 305.A "Base Granular", se está incluyendo el insumo Agua en la sub partida de "Material Seleccionado
para Base Granular"
c) Para la partida 410.A "Pavimento de Concreto Asfáltico (MAC)" se está incluyendo el insumo Agua en la sub partida
"Preparación de la Mezcla Asfáltica en Caliente", para el cálculo correspondiente, se está considerando la fuente de agua
ubicada en el 12+800 y se traslada a la Planta Chancadora ubicada en el km 18+220.
d) Para la partida 401.A "Imprimación Asfáltica" se está incluyendo el insumo Agua en la sub partida de "Arena
Zarandeada".

Se modifica lo siguiente:
a) Para el caso de las Partidas de la Sección 610 correspondiente a los "Concretos clase de fć<=210 kg/cm2 y fć>210
kg/cm2".", se está incluyendo el insumo del Agua en la sub partida agua p/lavado de material de concreto dentro de las
sub partidas "Arena zarandeada para concretos < 210" y "Arena zarandeada para concretos > 210".
b) Para la partida 305.A "Base Granular", se está incluyendo el insumo Agua en la sub partida de "Material Seleccionado
para Base Granular"
c) Para la partida 410.A "Pavimento de Concreto Asfáltico (MAC)" se está incluyendo el insumo Agua en la sub partida
"Preparación de la Mezcla Asfáltica en Caliente".
d) Para la partida 401.A "Imprimación Asfáltica" se está incluyendo el insumo Agua en la sub partida de "Arena
Zarandeada".
Por lo anterior, se modifica el Presupuesto de Obra Referencial

actualizado.
Consulta: Nro. 745

Solicitamos confirmar que se podrá acreditar la experiencia de los profesionales tanto en la ejecución como en la
supervisión de obras similares.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.3 Literal: A.3 Página: 59

convocatoria.
Consulta: Nro. 746

La Cantera Llapo, con un área de 1.99 ha., ubicada en el Km. 00+000, lado derecho, presenta plantaciones de Eucalipto
y áreas en uso agrícola. En la autorización se menciona que es eriazo. La compensación incluye el cambio de uso de la
tierra y el permiso de desbosque?. Si no fuera el caso, el costo adicional se incluye en la propuesta como el pago
por autorización para el desbosque y plantas de eucalipto?. Existe algún trámite ante SERFOR?. La entidad se
encarga de los costos adicionales?.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: Expediente Literal: VOL 6 2018 Página: 49

Conforme lo indicado en la Ficha de caracterización de la cantera Llapo (folio 080 del Volumen N°08 -Estudio de Impacto
Ambiental -Informe Final N°04 ,) describe que el tipo de vegetación y cobertura vegetal son las Gramíneas, como uso
actual es cantera en uso y aledaña a esta se encuentran áreas de pastos, por lo que no se requerirá el cambio de uso de
la tierra y requerir permiso de desbosque al SERFOR. En tal sentido la compensación contemplada en la autorización es
por el uso del área superficial del terreno y las medidas de readecuación de la cantera según las características antes
mencionadas, están contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del EIA-sd para su cumplimiento e implementación
durante la ejecución de la obra.
null
Consulta: Nro. 747

"Una empresa (o consorcio) al adjudicarse un proyecto comienza a estructurar el plantel profesional que participará en la
ejecución de la obra, esto se hace incluso antes de la firma del contrato respectivo y a cuenta de la empresa (o
consorcio), una vez concluida la relación laboral entre el profesional y la empresa (o consorcio), esta última tiene la
obligación de emitir un certificado de trabajo en el cual se indique el periodo completo en el que el profesional participó en
el proyecto, lo cual, de acuerdo a lo indicado incluirá, la etapa previa a la ejecución de la obra y la ejecución misma.
En situaciones como la detallada y para efectos de acreditar la experiencia del profesional para la firma del contrato, el
adjudicatario de manera diligente tendría que adjuntar información oficial adicional en la cual se evidencia el día exacto en
el cual el profesional inicia su participación en la ejecución de la obra, siendo que con este detalle el profesional
propuesto no tendría por qué ser descalificado por presentar información inexacta (como ha sucedido en otras
Licitaciones Públicas y Concursos Públicos de la Entidad).
Por lo expuesto:
a) Solicitamos al Comité de selección si para acreditar el inicio efectivo de un profesional en la ejecución de la obra se
puede presentar en adición al certificado y/o constancia de trabajo documentación oficial complementaria.
b) Solicitamos confirmar que no se descalificará la experiencia de un profesional por contar con un certificado y/o
constancia que acredite experiencia en periodos mayores al periodo de ejecución de obra, ya que podría ser por
situaciones similares a la mencionada líneas arriba, y que el adjudicatario aclarará cual es la experiencia que acreditará
sustentando las fechas con documentación oficial adicional.
c) En caso sea negativa su respuesta, solicitamos al Comité de Selección indicar de manera clara como se acreditará
la experiencia de profesionales que presentan situaciones similares a la expuesta ya que no puede desestimarse la
experiencia adquirida.
"
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: Cap.3 Literal: A.3 Página: 59


a) Se confirma, para acreditar el inicio efectivo de un profesional en la ejecución de la obra se puede presentar en
adición al certificado y/o constancia de trabajo documentación complementaria.
b) No se confirma, solo se contabilizará la experiencia efectiva en ejecución de obras similares.
c) De presentarse lo indicado por el postor, solo se contabilizará la experiencia efectiva en la ejecución de la obra, esta
experiencia efectiva no puede ser mayor a la duración de la obra.
null
Consulta: Nro. 748

Confirmar que el contratista no deberá efectuar ninguna reubicación de postes, dado que el presupuesto no contempla
ninguna partida para realizar estas actividades y el terreno debe estar libre de interferencias cuando el contratista
intervenga en la zona, a fin de no generar atrasos en el Cronograma.

Se confirma, la responsabilidad de la implementación del programa PACRI será de PROVIAS NACIONAL, por lo que se
entregará el terreno saneado y disponible para la ejecución de la obra al contratista de manera oportuna para que no
genere atrasos en la programación de ejecución de la obra.
null
Consulta: Nro. 749

Confirmar que, durante la ejecución del presente proyecto, todo trato con terceros, liberación de terrenos, retiros de
interferencias, compensaciones a los propietarios de los predios afectados, etc. estará a cargo de la entidad.

Se confirma en parte, todo trato con terceros, liberación de terrenos, retiros de interferencias eléctricas y comunicaciones
y compensaciones a los propietarios de los predios afectados, estará a cargo de la entidad.
null
Consulta: Nro. 750

Confirmar que los Botaderos establecidos en el Expediente son de libre disponibilidad para el Contratista y que su uso no
generará pago alguno, por lo que, si al Contratista se le exigiera realizarlo, éste pago será a cargo de la Entidad.

Los Depósitos de Materiales Excedentes (DMEs) se encuentran con libre disponibilidad, según las autorizaciones
incluidas en el EIA-sd, las mismas que contempla compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales se
encuentran considerados en el subitem Compensación por Uso Temporal de Terrenos de Areas Auxiliares del ítem 3.00
Costos Ambientales del Volumen N°06 Analisis de Precios Unitarios - Octubre 2018

null
Consulta: Nro. 751

Si la respuesta a la pregunta anterior fuera negativa, y a consecuencia de falta de personal idóneo el contratista se vería
obligado a tomar personal que no es de la zona y a consecuencia de ello se vería obligado a alojarlo en sus
campamentos, transportarlo en sus bajadas y alimentarlo. Quien asumiría ese costo. Bajo que partida la entidad
compensaría ese sobre costo.

La Consulta anterior a ésta, tal como se visualiza en el SEACE esta´relacionada a la autorización de los Depósitos de
Materiales Excedentes (DMEs) por lo que no tiene tiene relación con ésta, por lo que no es posible dar respuesta
conjunta a la presente en relacion a la anterior.
Sin perjuicio a lo anterior en el ámbito de influencia directa del proyecto existen varios centros poblados y ciudades como
Tauca, Cabana, Huandoval Huacaschuque, Inaco, Pallasca, entre otros, de cuya población el Contratista podrá captar el
personal que requiera para la ejecución de la obra.
null
Consulta: Nro. 752

Las Cantera Puca I y Puca II con un área de 0.76 y 0.53 ha. respectivamente, ubicada en el Km. 39+960, lado derecho,
con un acceso de 800 m desde la vía, se ubica en un terreno cultivable. En la autorización no indica el cambio de uso del
terreno, ni las medidas de remediación que se aplicarán para volverlo a su condición inicial. Esto implica un costo mayor
que una simple revegetación. Los costos adicionales se presentan en la oferta?, o son asumidos por la entidad?.

Las medidas de readecuación de las canteras están contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del EIA-sd para su
cumplimiento e implementación durante la ejecución de la obra, asimismo su partida se presenta en el Programa de
Inversiones del EIA-sd.
null
Consulta: Nro. 753

Confirmar que los accesos a las fuentes de agua, canteras son de libre disponibilidad y que no exigirán pagos por
servidumbre de paso en caso se deban atravesar terrenos de propiedad de terceros y que de surgir algún abono que al
contratista se le exigirá realizar, este monto deberá ser a cargo de la entidad.

Los accesos a las canteras y fuentes de agua contemplados en el estudio definitivo son de libre disponibilidad.
null
Consulta: Nro. 754

En la definición de obras similares para acreditar que la experiencia no fue en obras viales urbanas se podrá presentar:
a) Certificados donde se indique que la obra se ejecutará fuera del ámbito urbano. b) Otra documentación como
expediente técnico, TDR, SINAC.


Se aclara que para el caso de la experiencia del postor, el requisito de "No se aceptarán obras viales urbanas" podrá ser
acreditado con cualquier documento que demuestre fehacientemente que la obra fue ejecutada fuera del ámbito urbano.

Para el caso de la experiencia del postor, el requisito de "No se aceptarán obras viales urbanas" podrá ser acreditado con
cualquier documento que demuestre fehacientemente que la obra fue ejecutada fuera del ámbito urbano.
Consulta: Nro. 755

Confirmar que para acreditar la experiencia del postor, se aceptarán Contratos cuyo Monto Final de la Obra se obtenga
de sumar el Monto del Contrato más, las Prestaciones Adicionales, menos Presupuestos Deductivos Vinculantes y No
Vinculantes.


Se confirma.
En la bases se encuentra establecido:
"La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra;
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o
cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto
total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones". En ese sentido, los postores
deberan presentar los documentos necesarios que permita al Comite de seleccion determinar el monto total de cada
experiencia.
null
Consulta: Nro. 756

Confirmar que no se acreditará ni para la presentación de la oferta ni para la firma del contrato el " Equipo de laboratorio
mínimo ( No estratégico)"
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. 3 Literal: 3.1 Página: 58

No se confirma, el equipo de laboratorio se acreditará para la suscripción del Contrato de Obra. Con ocasión de la
integración de bases se incluirá el requisito.
Consulta: Nro. 757

Confirmar que en la Cantera LLactabamba en la elaboración del material del agregado fino para la concreto hidráulico, se
debe lavar el agregado

Confirmado el agregado fino debe ser lavado.
null
Consulta: Nro. 758

De ser negativa la consulta anterior se solicita a la entidad sacar los permisos en los plazos que se establecen en el
cronograma entregado a los participantes. De esa forma no se modificaría el plazo de ejecución de obra.

Dado a la forma de presentación de las consultas y observaciones, se señala que estas no tienen un orden
preestablecido, en consecuencia no es posible identificar cual es la consulta anterior a la que hace referencia el
participante, sin perjuicio de ello se señala que los permisos de los cuales la Entidad sera responsable se tramitarán de
manera oportuna.
null
Consulta: Nro. 759

Indicar en que partida se pagará el material para RELLENO PARA ESTRUCTURAS. Si fuese en la misma partida se pide
que se modifique el análisis de precios y por ende el presupuesto referencial.

Según la Especificación Técnica 605. A Rellenos para Estructuras (ver Volumen N°05-Especificaciones Técnicas, folio
272 al 275) el material para rellenos de estructura debe venir del material de los excedentes de excavaciones para
explanaciones, cuyos sectores identificados tienen una distancia libre menor a los 120m, por tal motivo no se ha
considerado pago.
null
Consulta: Nro. 760

Indicar que tratamiento se debe hacer al material de roca proveniente de los cortes para poder ser usado para los
emboquillados.

En el estudio se ha considerado para emboquillados material de corte, piedra mediana seleccionada.
null
Consulta: Nro. 761

Indicar si en el anexo N°6 se debe indicar el precio ofertado en números y letras.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Anexo N°6 Literal: 1 Página: 83

En relacion al Anexo N° 06 - Precio de la Oferta, se aclara que el postor podrá consignar el monto total de su oferta en:
null
Consulta: Nro. 762

"Confirmar que para el Cargo de Ingeniero responsable de Topografía, serán válidos considerar los cargo de Especialista
en Topografía, Especialista en Trazo y Topografía, Ingeniero de Trazo, Explanaciones y Topografía, Ingeniero
Especialista de Trazo y Topografía.
"
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. 3 Literal: A.3 Página: 60

y no clave.
Consulta: Nro. 763

En la página 36 de las bases se indica: " 3.1.1.27 Detalle y Análisis de Precios
Unitarios: El detalll e de los precios unitario s que el postor debe presenta r en su oferta (físico)" .
Solicitamos confirmar que el detalle de Precios Unitarios solicitado corresponde al Anexo N°6 - Precio de la Oferta.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. 3 Literal: 3.1.1.27 Página: 36

Respecto a su consulta, se confirma que el detalle de precios unitarios corresponde a la información requerida en el
Anexo N° 6 - Precio de la Oferta
null
Consulta: Nro. 764

"Solicitamos al Comité de Selección indicar cuál es la función del notario en el acto de presentación de ofertas, si la de
dar fe del acto o la de reemplazar en sus funciones a uno o todos los miembros del Comité."
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Cap. 1 Literal: 1.8 Página: 5

Respecto a lo consultado, no corresponde al Comité de Selección definir las funciones del Notario Público éstas se
encuentran detalladas en los artículos correspondientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones, respecto al acto
publico de presentacion de ofertas a parte de dar fe del acto, después de abierto el sobre que contiene la oferta, el notario
procede a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la oferta. NO reemplaza en sus funciones a ninguno de los
miembros del Comite de Selección. (sexta disposición complementaria trasnsitoria de la Ley de Contrataciones del
Estado).
null
Consulta: Nro. 765

Como se indica es requisito presentar el Programa de Ejecuación de Obra a la firma del contrato, el cual tiene es de
carácter contractual. En el caso que existiera algun tipo de interferencia inimputable al contratista, o la entrega
y/o liberacion de los tramos fuese en desacuerdo al programa de trabajo presentado por el Contratista, confirmar si es
que estos atrasos afectarán la ruta critica del proyecto, se generará una ampliacion de plazo.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: BASES Literal: 2.3 Página: 18


determinar si afecta o no la ruta crítica o generará una ampliación de plazo.
null
Consulta: Nro. 766

Confirmar que las interferencias no son parte de la ejecución de este proyecto a licitar.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: Expediente Literal: Vol N°6 Página: 174

La reubicación de las interferencias electricas están a cargo de la Entidad.
null
Consulta: Nro. 767

Confirmar que en la Cantera Cahuillca en la elaboración del material del agregado fino para la capa granular tipo I, se
debe lavar el agregado.

Confirmado el agregado fino debe ser lavado.
null
Consulta: Nro. 768

En el anexo N°4 se debe consignar la denominación de la convocatoria. Solicitamos al Comité de Selección
indicar claramente cual es la denominación de la convocatoria.

CARRETERA CHUQUICARA -PUENTE QUIROZ -TAUCA -CABANA -HUANDOVAL -PALLASCA, TRAMO: TAUCA -
PALLASCA"
Consulta: Nro. 769

De confirmarse las consultas anteriores respecto al lavado de material, la Entidad debe modificar los análisis de precios
de la gravilla para el tratamiento superficial (GRAVILLA P/TSB) debido a que no considera el lavado.
Se pide a la entidad modificar el Valor referencial.

Para TSB no se requiere lavado de la gravilla.
null
Consulta: Nro. 770

Como se indica es requisito presentar el Programa de Ejecución de Obra a la firma del contrato, el cual tiene es de
carácter contractual. En el caso que existiera algún tipo de interferencia inimputable al contratista, o la entrega
y/o liberación de los tramos fuese en desacuerdo al programa de trabajo presentado por el Contratista, confirmar si es
que estos atrasos afectarán la ruta critica del proyecto, se generará una ampliación de plazo.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: BASES Literal: 2.3 Página: 18


No se puede confirmar lo propuesto por el participante, debido que no se tiene los antecedentes y el contexto para
determinar si afecta o no la ruta crítica y producto de ello una ampliación de plazo.
null
Consulta: Nro. 771

En el cronograma indican que las excavaciones son parte de la ruta critica y que la excavación en roca suelta empieza a
partir del 1er mes y la roca fija a partir del 2do mes, lo cual es imposible ya que los permisos para uso de explosivos
demoran de 3 a 4 meses desde la firma del contrato, es por ello que el plazo de ejecución al ser partidas en ruta crítica
debe aumentar en dos meses.
Se solicita a la entidad modificar el Gasto general por mayor plazo de ejecución y modificar el Presupuesto referencial.

El Contratista es responsable de la obtención del permiso para el uso de los explosivos para la ejecución de la obra y
debe tener en cuenta los tiempos de trámite que ello conlleva.
null
Consulta: Nro. 772

Confirmar que las canteras son de libre disponibilidad y que su uso no generará pago alguno por derecho de uso o
servidumbre para al contratista. Con excepción de los 5,352.87 m3 de la cantera Llactabamba que están considerados en
el presupuesto referencial

Las Canteras de Cerro son de libre disponibilidad, el pago total a cada propietario es por concepto de Compensación por
el Uso Temporal del área de su terreno a ocupar, este costo se encuentra especificado en cada Autorización, estos
compromisos que forman parte del EIA-sd y deben ser cumplidos por el Contratista, por ende se han considerado en el
El monto a pagar por las Cantera de Cerro requeridos para el proyecto, son por el uso temporal del terreno superficial,
mas no por el volumen de material a extraer. Cabe indicar que mediante D.S N°037-96-EM se estableció que no
corresponde realizar pago por extracción en las canteras de cerro.
null
Consulta: Nro. 773

Con respecto a los suministros a comprar por parte del contratista, confirmar que no se tendrá restricciones en marca y
procedencia, siempre que cumpla con las especificaciones y normas indicadas en los documentos entregados por el
cliente (etapa de licitación).

Se confirma, no se tendrá restricciones en marca y procedencia, siempre que cumpla con las especificaciones y normas
indicadas en el expediente técnico.
null
Consulta: Nro. 774

"Los DME identificados, algunos no cumplen con las normas legales para ser considerados como tales. La mayoría se
ubican en áreas agrícolas, otros en cursos de quebradas con vegetación, utilizarlos es un delito ambiental. La
entidad asume la responsabilidad?. Algunos DME están muy distanciados entre sí, lo que implica mayores costos por
traslado de materiales. Otros DME, no están georeferenciados y no tienen topografía.Se requiere ubicar nuevos DME.
Los costos y permisos son asumidos por la entidad?. Se presupuestan en la oferta técnica-económica?.
Los DME nuevos requieren levantamientos topograficos, análisis físico químicos y mecánicos, CIRA, permisos de
propietariso, entre otros. La entidad asume los costos?.
"
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: EXP TEC_V8 Literal: 5.7.2 Página: 93

Las Fichas de caracterización de los DMEs (Vol. N°08-EIA, folios 93 al 122 ) indican sus características, siendo en su
mayoría terrenos para uso como pastos y uso actual ninguno, en tal sentido los DMEs identificados se encuentran
fuera de terrenos de cultivo y sobre cursos de quebradas, aimismo, las autorizaciones de uso temporal de terrenos de
superficie contemplan compromisos que deben ser de cumplimiento por el Contratista.
Todos los DMEs cuentan con sus respectivos planos de topográficos con sus respectivos cuadros de construcción que
muestran sus vértices en coordenadas UTM, todo lo cual foma parte del Estudio Definitivo (Expediente Técnico).

null
Consulta: Nro. 775

" Respecto al Requisito de calificación SOLVENCIA ECONÓMICA, dentro de su requerimiento contemplan que esta
pueda ser emitida por una empresa que está bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros, es
decir empresas del sistema financiero y del sistema de seguros.
Asimismo, como parte de la información que debe contener el documento que acredite el requerimiento solicitan que
como mínimo sea en los productos de carta fianza de fiel cumplimiento y adelantos, entre otros.
La SBS ha publicado la "Relación de empresas que se encuentran autorizadas a emitir cartas fianza" y dentro de ellas se
tiene también a las empresas del sistema financiero y empresas del sistema de seguros.
Por lo expuesto, solicitamos al Comité de selección no limitar la acreditación del requisito SOLVENCIA ECONÓMICA solo
a la presentación de Carta de Referencia Bancaria, sino se permita adicionalmente presentar carta emitida por una
empresa del sistema de seguros autorizada.
"
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.3 Literal: C Página: 63


No se acepta lo propuesto por elparticipante, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución de
mayor participación y pluralidad de postores, se suprimirá del requerimiento y de las bases el requisito de calificación C.
Solvencia Económica y por lo tanto no corresponderá su acreditación ni establecer condiciones para ella.

Consulta: Nro. 776

Confirmar que en la zona hay suficiente cantidad de personal obrero tales como operarios, oficiales y peones para la
construcción de la obra.

En el ámbito de influencia directa del proyecto existen varios centros poblados y ciudades como Tauca, Cabana,
Huandoval Huacaschuque, Inaco, Pallasca, entre otros, de cuya población el Contratista podrá captar el personal que
requiera para la ejecución de la obra.
null
Consulta: Nro. 777

Confirmar que no existirá ninguna interferencia en la ejecución de la vía que el contratista tenga que considerar en
su propuesta.

No se confirma.
null
Consulta: Nro. 778

De los tratos con terceros Se pide confirmar que durante la ejecución del presente proyecto, todo trato con terceros
(liberación de terrenos, compensaciones a los propietarios de los predios afectados, etc.) estará a cargo de la entidad.

Se confirma en parte, todo trato con terceros (liberación de terrenos, compensaciones a los propietarios de los predios
afectados, etc.) estará a cargo de la entidad.
null
Consulta: Nro. 779

Confirmar que los accesos a los Botaderos son de libre disponibilidad y que no existirán pagos por Servidumbre de Paso
en caso se deban atravesar terrenos propiedad de terceros y que de surgir algún abono que al Contratista se le exigiera
realizar, este monto deberá ser a cargo de la Entidad.

Los accesos a los DMEs cuentan con libre disponibilidad.

null
Consulta: Nro. 780

"Los 5 puentes a ser intervenidos, tienen las autorizaciones del ALA/AAA/ANA, para realizar trabajos en cursos de agua?.
Se han pagado los TUPA para inspección y emitir la autorización según TUPA/ANA?.
Algunos puentes requieren demolición, los residuos sólidos de la demolición está considerado en los DME?. Existen
escombreras identificadas?
Algunos puentes requieren desvíos provisionales. Han sido consideradas las partidas para alquiler de terrenos y
valorización de áreas cultivadas? permisos de desbosque? CIRA-PMA?."
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: EXP TEC_V8 Literal: 5.5.12 Página: 62

Conforme lo señalado en la R. D N° 415-2015-MTC/16 (18.06.2015) el Informe Final del EIA-sd del proyecto no es
necesario de ser remitido a la ANA para emitir opinión. Respecto a las canteras de río, si se cuenta con las opiniones
técnicas favorables de la ALA para la extracción de materiales de acarreo.
En el Presupuesto de Obra Referencial, en el título "Puentes" o "Pontones" está la Partida 202.B "Demolición de
Estructuras", para los puentes o pontones existentes que el Estudio Definitivo (Expediente Técnico) considere necesario
su demolición.
No se requiere nuevos desvíos provisionales para los nuevos puentes, toda vez que los puentes existentes que son de
propiedad del MTC serán utilizados como desvios durante la construcción de los puentes.
null
Consulta: Nro. 781

Sírvanse modificar el Presupuesto referencial debido a que en el análisis del precio unitario de la partida de movilización y
desmovilización, no se ha considerado la movilización y desmovilización de la grúa que se requiere para el izaje y
colocación de las vigas pretensadas.

En la partida 101.A "Movilización y Desmovilización de Equipos" está considerado el costo de la Grúa Hidráulica
Autopropulsada 127 HP (Ver item B. Movilización y Desmovilización de Equipo Auto Transportado, del Volumen N°06 -
Análisis de Precios Unitarios-Octubre 2018, folio 41).
null
Consulta: Nro. 782

Solicitamos confirmar que todas las canteras cuentan con permisos para poder extraer material desde la adjudicación
del contrato. En caso contrario indicar como se procederá.

null
Consulta: Nro. 783

Confirmar que las áreas auxiliares designadas donde se van a ubicar los campamento, plantas e instalaciones temporales
por parte del Contratista son de libre acceso y el único pago será el considerado en la compensación por uso temporal y
si hubiese algún pago adicional no considerado en los documentos entregados éstos serán asumidos por PROVIAS.

La áreas auxiliares (campamentos, plantas de procesamiento de materiales, patio de maquinas, planta de asfalto, etc. ) se
encuentran con libre disponibilidad, según las autorizaciones incluidas en el EIA-sd, las mismas que contempla
Analisis de Precios Unitarios - Octubre 2018
null
Consulta: Nro. 784

Confirmar que para el Cargo de Jefe de Oficina de Ingeniería ( Planeamiento y costos), serán válidos considerar los cargo
de Ingeniero de Metrados y Valorizaciones ( Planeamiento y Costos), Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones,

y no clave.
Consulta: Nro. 785

Indicar si existe restricción con el horario de trabajo.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: Expediente Literal: Vol N°6 Página: 28

En el Estudio Definitivo no se ha determinado restricción en el horario de trabajo
null
Consulta: Nro. 786

Confirmar que para el MATERIAL DE CORTE PARA TERRAPLEN no requiere de un zarandeo estático.

Expediente Técnico y el uso en obra (si los hubiera) es parte del proceso constructivo, por las caracteristicas del material
de corte con el terraplen.
null
Consulta: Nro. 787

Confirmar que en la Cantera Llapo en la elaboración del material del agregado fino para la base, mezcla asfáltica se debe
lavar el agregado.

Confirmado se debe lavar el agregado fino.
null
Consulta: Nro. 788

Confirmar que en la Cantera Puca I en la elaboración del material del agregado fino para el concreto hidráulico, base,
mezcla asfáltica y para el tratamiento superficial bicapa se debe lavar el agregado.

En Estudio de Canteras del Estudio Definitivo (Expediente Técnico) se indica que el agregado fino será lavado para para
Base, Mezcla Asfáltica y Concreto Portland; para Tratamiento Superficial Bicapa no se lava el agregado

null
Consulta: Nro. 789

El contratista consulta: ¿las canteras cercanas al proyecto cuentan con autorización para su explotación? De no contar
con autorización , ¿será el cliente quien se encargue de obtener la autorización?

null
Consulta: Nro. 790

En el anexo N°3 se debe consignar el objeto de la convocatoria .
Solicitamos al Comité de Selección Indicar claramente cual es el objeto de esta convocatoria.

CARRETERA CHUQUICARA -PUENTE QUIROZ -TAUCA -CABANA -HUANDOVAL -PALLASCA, TRAMO: TAUCA-
PALLASCA"
Consulta: Nro. 791

En el documento, mencionan que se entregará un informe mensual. La consulta es ¿Cuál es la información mínima
requerida para el informe mensual de calidad? ¿Cuentan con algún índice para el informe o queda a criterio del
contratista?

En el requerimiento que forma partede las bases se encuentra establecido
"3.1.1.23 Control de Calidad(...)
EL CONTRATISTA presentará mensualmente Informes de Control de Calidad, siguiendo las indicaciones de PROVIAS
NACIONAL, y al culminar los trabajos hará entrega de un Informe Final de los controles realizados".
En la etapa de ejecución contractual el Administrador del Contrato, dará las instrucciones para formular el informe
mensual de calidad. No se cuenta con indice alguno.
null
Consulta: Nro. 792

Siendo que de acuerdo al requerimiento, el documento que acredita SOLVENCIA ECONÓMICA puede ser emitido "por
una empresa que está bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros" y que además requieren
que como mínimo sea en los productos de carta fianza de fiel cumplimiento y adelantos, solicitamos se acepte una carta
en la cual se mencione que contamos con "Línea para fianzas aprobada hasta por un monto de..." y/o "Línea de
afianzamiento aprobada" emitida por una empresa del sistema de seguros que se encuentra bajo la supervisión directa
de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: Cap.3 Literal: C Página: 63


No se acepta, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución de obras, aún no se ha
por lo tanto no corresponderá su acreditación ni establecer condiciones para ella.
Consulta: Nro. 793

"En el numeral 2.3 del Capitulo II se indica como requisito para perfeccionar el contrato:
h) Programa de Ejecución de Obra(CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
En relación a ello, en el numeral 3.1.1.4.2 del Capitulo III se menciona que se debe presentar como requisito para
perfeccionar el contrato:
- Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra(CPM), el cual debe
presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.
Solicitamos confirmar si la lista de hitos claves de la obra es un requisito para perfeccionar el contrato."
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: Cap. 2 Literal: 2.3 Página: 18


Se confirma, la lista de hitos claves de la obra es un requisito para perfeccionar el contrato en ese sentido se incluirá en el
literal h) de los requisitos para perfeccionar el contrato. en las BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS aprobadas mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD indica que "(...)
el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra"
Con ocación de la integración de bases se precisará el requisito del literal h)
h) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica, lista de hitos claves de la obra y el calendario de
avance de obra valorizado.
Consulta: Nro. 794

"Entre el pliego de consultas y observaciones y las Bases Integradas:
a) ¿Cuál de estos dos documentos, tiene prioridad en cuanto a la forma de presentar los documentos de la oferta?
b) ¿Cuál de estos dos documento, tiene prioridad en cuanto a la evaluación de la oferta por parte del Comité de
Selección?"
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Cap. 1 Literal: 1.9 Página: 6

El numeral 72.6 del artículo 72 del Nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones establece literalmente lo siguiente:
"72.6. Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la
integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades
correspondiente."
En ese sentido, no estando establecido que este orden sea solo para la presentacion de documentos de la oferta y/o
evaluación de la oferta, se entiende que es para el desarrollo del procedimiento en su conjunto. Por lo tanto no
corresponde al Comite de Selección establecer otro orden de prioridad.

null
Consulta: Nro. 795

Para acreditar la Solvencia Económica, solicitamos que se acepte como producto, además de los indicados el término
"para carta fianza", entendiendo que el este engloba a los diferentes tipos que se emiten en el mercado.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. 3 Literal: C Página: 63


No se acepta, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución de obras, aún no se ha
Consulta: Nro. 796

En el literal A.1 de los requisitos de calificación se indica en la nota importante: " Asimismo, no se puede requerir
características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

El participante no formula ninguna consulta u observación, en ese sentido no se puede proyectar ninguna respuesta.

null
Consulta: Nro. 797

Sírvase indicar si el área del polvorín se encuentra liberada y el contratista no tendrá que incurrir en pago alguno por su
uso.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ITS Literal: Polvorin Página: 1

El Area para el Polvorin contemplado en el estudio definitivo es de libre disponibilidad, según las autorizaciones incluidas
en el EIA-sd, las mismas que contemplan compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales han sido
considerados en el presupuesto de obra referencial.
null
Consulta: Nro. 798

La cantera de río Llactabamba, jurisdicción de la Municipalidad provincial de Pallasca, mediante Acuerdo de Concejo
N°180-2013.MPP-C, establece el costo de S/ 7.00 por m3 de materiales de construcción hasta un 50% de la misma. No
indica cual será el costo del 50% restante. El costo no está incluido en el TUPA y por ORDENANZA MUNICIPAL N° 004-
2014-MPP-C, La Municipalidad provincial de Pallasca ¿ CABANA, recomienda su posterior inclusión. El costo de muy
elevado y no se ajusta a la norma (Ley N° 28221: Artículo 3º.- Derecho de extracción: El derecho de extracción a que se
refiere el inciso 9 del artículo 69º de la Ley Nº 27972, no podrá ser superior al derecho de vigencia que pagan los
concesionarios mineros no metálicos.) que establece el cobro de este material por las municipalidades que está entre 1 a
3 soles el m3. Se consulta si el exceso del cobro por el material lo asume la entidad o se incluye en los costos de la
propuesta?.

La Autorización de la cantera de río Llactabamba, sólo contempla el volumen de material que se podrá extraer de dicha
cantera con el respectivo costo por derecho de extracción que se establece en el TUPA de la Municipalidad de Pallasca,
el cual fue modificado incluyéndose el rubro de Costo por extracción de materiales de construcción, agregados ubicados
en cauces de ríos, quebrada y álveos, en cantera, cuyo precio por m3 corresponde a S/.7.00 Soles.

null
Consulta: Nro. 799

Si el Material para relleno de estructuras se pagará con la partida Material de préstamo para relleno, se solicita que se
modifique el presupuesto referencial debido a que el metrado de dicha partida se vería incrementado.

Según la Especificación Técnica 605.A Relleno para Estructuras (Ver Volumen N°05-Especificaciones Técnicas, folio 272)
el material para rellenos de estructura, debe venir del material de las mismas excavaciones y no del material de prestamo;
Por tal motivo, el metrado de dicha partida NO se incrementa y no se modifica el Presupuesto de Obra Referencial.

null
Consulta: Nro. 800

Confirmar que la responsabilidad de la implementación del programa PACRI será de PROVIAS NACIONAL, por lo que se
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Expediente Literal: Vol N°8 T1 Página: 1

Se confirma, la responsabilidad de la implementación del programa PACRI será de PROVIAS NACIONAL, por lo que se
null
Consulta: Nro. 801

En la estructura del presupuesto de la obra no han considerado las PRUEBAS DE CARGA de cada puente, por lo cual se
requiere incluir la partida indicada.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.24 Literal: Anexo 6 Página: 83

Las pruebas de carga estan consideradas en los Gastos Generales Fijos, ítem 6.01 "Pruebas de carga" del Presupuesto
de Obra Referencial (Ver Volumen N°06 Analisis de Precios Unitarios - Octubre 2018)
null
Consulta: Nro. 802

Sírvanse indicar de que cantera se va a extraer la piedra mediana.

La piedra mediana puede ser extraído de las canteras propuestas para concreto portland: Dv. Llapo, Llactabamba, PucaI
y cantera Cahuillca.
null
Consulta: Nro. 803

Los muros de contención en ríos y quebradas proyectados para puentes y la vía, cuentan con la autorización del ALA?.
Los costos los asume la entidad?.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EXP TEC_V8 Literal: 1 Página: 1

Los Muros requeridos para el proyecto no se ubican sobre quebradas ni ríos.
null
Consulta: Nro. 804

Para acreditar el término " carpeta asfáltica en caliente" , solicitamos también aceptar como equivalente el término "
carpeta de rodadura de concreto asfáltico en caliente"


Se aceptará el término "Carpeta de rodadura de concreto asfáltico en caliente" como equivalente a "carpeta asfáltica
en caliente".
(...)
- Carpeta de rodadura de concreto asfáltico en caliente.
Consulta: Nro. 805

Solicitamos al Comité de Selección confirmar que los documentos para acreditar los requerimientos de calificación son
solo los indicados en el numeral 3.2 del Capítulo III de las bases, es decir de las páginas 58 hasta la página 63.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. 2 Literal: 2.2.1.2 Página: 17

No se confirma, los requisitos de calificación son determinados por el Area Usuaria como parte de su requerimiento, en
las bases primigenias éstas se encuentran en los folios del 51 al 57, dicha información es trasladada por el Comité de
Selección al formular las bases al Numeral 3.2 de la sección específica de las bases en este caso los encontramos en los
folios 58 al 63 de las bases, dentro de estos requisitos de calificación se encuentran la forma de acreditación establecido
para cada requisito.
null
Nombre o Razón so cial : OBRAS DE I GENIERIA S. .C. Hora de envío : 19:01:59
Consulta: Nro. 806

.
Acápite de las bases : Sección: General Numeral: . Literal: . Página: .

No se encuentra registrada ninguna consulta ni observación.
null
Nombre o Razón social : OBRASCON HUARTE LAIN S.A. Hora de envío : 19:51:58

"Sobre la acreditación de la ""Solvencia Económica""; observamos lo siguiente:
Se ha establecido que las cartas de referencias bancarias deben indicar el Producto o Productos y en paréntesis han
precisado ""mínimo debe indicar para carta fianza de fiel cumplimiento y adelantos (de ser el caso) y otros productos"";
cuando se dice ""Otros productos"" es muy general y restrictivo, es decir si una carta indicara que la línea de crédito es
solo para garantías o avales (fiel cumplimiento, adelantos, otras) entendemos que no sería calificada, no sería aceptada.
Por lo observado, pedimos a la Entidad no exigir que las cartas indiquen los productos. Pedimos que no se adopten
prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de postores o disposiciones que den oportunidades a unos cuantos
postores y a otros no. "

Art. 2 apartado a) y b) de la LCE
Consulta: Nro. 808

INFORME 4 PLAN DE COMPENSACIÓN 4.10.2 PROGRAMA ADQUISICION TIERRAS AFECTADAS FOLIO 210
Se solicita, que actualicen el análisis de precios realizado para el PACRI, debido a que se observa que los precios
unitarios utilizados corresponden al año 2015.
Anexos

Se precisa que el PACRI lo implementa la Entidad, no es necesario actualizar dichos precios debido que se realizan
a valor comercial actual.
null

"Habiéndose precisado o especificado como producto a garantías de Fiel cumplimiento y adelantos y considerando que,
en algunos bancos del exterior, cuando son estos los fines de la carta (garantizar emisión de fianzas), a esta capacidad
se le llama LÍNEA DE AVALES; Solicitamos a la Entidad que en lugar de decir ¿Líneas de crédito¿, se diga ¿Líneas de
crédito o línea de avales¿.
Pedimos a la Entidad aceptar nuestra solicitud con la finalidad de no adoptar prácticas que limiten o afecten la libre
concurrencia de postores o disposiciones que den oportunidades a unos cuantos postores y a otros no. "

Económica.

En el caso que la Entidad considere necesario e indispensable que se indique los productos de las líneas de crédito,
pedimos a la Entidad se haga público el sustento o finalidad de esta exigencia, dado que en los anteriores procesos
donde se solicitaban cartas de líneas de crédito nunca solicitaron indicar los productos.
Artículo 49.1 del Reglamento de la LCE
Económica.
Consulta: Nro. 811

Respecto al concepto de obra similar, además de los términos construcción y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o
rehabilitación, solicitamos incluir el término "y/o ampliación de carreteras o de calzadas de carreteras".


Se acepta el término y/o ampliación de carreteras o de calzadas de carreteras como equivalente a obras viales.
Consulta: Nro. 812

Para la experiencia del plantel profesional clave, entendemos que se consideran experiencias tanto en ejecución como
supervisión de obras similares. Por favor confirmar.
Especifico

Se confirma. Se aceptarán experiencia en obras similares tanto como en ejecución como en supervisión.
convocatoria.
Consulta: Nro. 813

Respecto al concepto de obra similar, además de carreteras, autopistas, vías evitamiento o la combinación de estos,
solicitamos incluir a los corredores viales interoceánico y/o las autovías.
Especifico

Se aceptarán los términos corredores viales interoceánicos y/o autovías como equivalente al término carretera.
Consulta: Nro. 814

Respecto a la experiencia del cargo de Ingeniero responsable de topografía, solicitamos incluir, dentro de los términos
que se combinarán, el término "Diseño geométrico".
Especifico

Se aclara que el dentro del diseño vial se encuentra el diseño geométrico, en ese sentido se recalca que la Entidad
valorará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aún cuando en
los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se validará la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponde con la función
propia del cargo o puesto requerido", en ese sentido la Entidad evaluará si corresponde o no validar dicha experiencia, en
ese sentido lo solicitado ya forma parte de las bases.

null
Consulta: Nro. 815

De acuerdo a lo indicado en el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 - Artículo 139 del Reglamento,
la experiencia del Plantel profesional clave se acreditará para la suscripción del contrato; sin embargo, siendo este un
requisito de calificación del sobre de oferta, solicitamos confirmar que en la etapa de presentación de ofertas esto tiene
carácter informativo; es decir no tenemos que presentar, por ejemplo, lista de personal clave indicando sus años de
experiencia de acuerdo a lo indicado en el requisito técnico mínimo.
Especifico

Se aclara que en la etapa de presentación de ofertas no se acreditará ni presentará ninguna lista del personal clave o no
clave.
null
Consulta: Nro. 816

INFORME 4 PLAN DE COMPENSACIÓN
4.10 PLAN DE COMPENSACIÓN
FOLIO 189
Dado el volumen de terrenos y propiedades que forman parte del plan PACRI, se consulta sobre qué consideraciones ha
tomado la entidad para que estos no afecten al avance y cronograma del proyecto.
Anexos

La Entidad viene gestionando la liberación de predios con la Sub Dirección de Derecho de Vía, la cual ha
programado varias actividades para cumplir con los plazos a fin de no afectar el avance y cronograma del proyecto.

null
Consulta: Nro. 817

VOLUMEN 06
4. GASTOS GENERALES
183
Se solicita revisión del espacio de tiempo entre salidas con el que se calcula el número de viajes en el análisis de
GASTOS GENERALES VARIABLES. Dado que resulta fuera de práctica establecer un régimen laboral de 45 días.


costos en los gastos generales y el porcentaje, según los acuerdos internos que tiene con su personal los viajes que
considere conveniente.
null

"Con la finalidad de no adoptar prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de postores o disposiciones que den
oportunidades a unos cuantos postores y a otros no; Solicitamos a la Entidad lo siguiente:
Si las cartas de líneas de crédito o avales o cartas de intención para garantías u otros, que finalmente la Entidad acepte
en la etapa de Absolución de consultas, describen montos en monedas diferente a Soles; solicitamos se acepten dichas
cartas y para verificar el cumplimiento del monto mínimo solicitado, se realice la conversión, considerando como tipo de
cambio, el valor venta publicado por la SBS, según la fecha en que se emita la carta o cartas, de ser necesario deberá
adjuntarse esta conversión."

Económica.
Consulta: Nro. 819

VOLUMEN 06
4. GASTOS GENERALES
184
Se solicita el sustento, del precio de alimentación y viáticos considerados en el apartado B GASTOS GENERALES
VARIABLES/Alimentación y viáticos. Dado que resulta fuera del precio del mercado considerar como valor más alto por
día de alimentación y viáticos un monto de 45,35 y 20 soles por persona. Quedando también evidente, una diferencia
considerable entre precios. Por lo cual solicitamos que también especifiquen el valor nutricional por cada tipo de menú.


costos en los gastos generales y el porcentaje, según el valor nutricional por cada tipo de menú que considere
conveniente.
null
Consulta: Nro. 820

la formación académica del Plantel profesional clave se acreditará para la suscripción del contrato; sin embargo, siendo
este un requisito de calificación del sobre de oferta, solicitamos confirmar que en la etapa de presentación de ofertas esto
tiene carácter informativo; es decir no tenemos que presentar, por ejemplo, lista del personal propuesto que describa sus
carreras profesionales.
Especifico

Se aclara que en la etapa de presentación de ofertas no se requiere acreditar a ningún personal ésto se efectuará recién
para la suscripción del contrato.
null
Consulta: Nro. 821

el equipamiento estratégico será acreditado para la suscripción del contrato; sin embargo, siendo este un requisito de
calificación del sobre de oferta, solicitamos confirmar que en la etapa de presentación de ofertas esto tiene caracter
informativo; es decir no habrá que presentar ningún documento como declaraciones o lista de equipos propuestos.

Se aclara que en la etapa de presentación de ofertas no se requiere que los postores acrediten la disponibilidad del
equipamiento estratégico, esto se efectuará recién para la suscripción del contrato.
null
Consulta: Nro. 822

Para el cargo de Ingeniero responsable de Topografía; solicitamos incluir como profesión la carrera de Ingeniero
Topógrafo y Agrimensor.
Especifico

Se acepta lo propuesto por el participante, se aceptará la formación académica de Ingeniero Topógrafo y Agrimensor para
Título profesional en Ingeniería Civil y/o Ingeniero Topografo y Agrimensor

"Sobre la acreditación de la ""Solvencia Económica""; observamos lo siguiente:
Si algunos de los Productos son la carta fianza de fiel cumplimiento y Adelantos, debería tenerse en cuenta que de
acuerdo al artículo 148 del Reglamento de la LCE, las garantías y adelantos podrán ser cartas fianzas o pólizas de
caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la SBS que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Por lo
tanto, la entidad no debe limitar la acreditación solo con cartas de referencia bancaria, debe tomar en cuenta también la
carta o cartas de referencia o intención o constancia emitida por una EMPRESA DEL SISTEMA DE SEGUROS
AUTORIZADA bajo la supervisión de la SBS que cuenten con clasificación de riesgo B o superior, donde se indique la
suma que puede otorgar al postor para afianzar garantías de fiel cumplimiento y adelantos."

Artículo 49.1 y 148 del Reglamento de la LCE
Consulta: Nro. 824

Considerando que una de las formas de acreditar la Experiencia del postor en la especialidad (de acuerdo a las bases
estándares) es mediante la presentación de contratos y sus respectivas actas de recepción; entendemos que la entidad
no desestimará los contratos que cuenten con actas de recepción pero que aún se encuentren sin liquidación debido a
procesos arbitrales. Por favor, confirmar que se aceptará este tipo de experiencias y que se tomará en cuenta el monto
actual que el postor pudiera acreditar con el acta de recepción o con otro documento emitido por la entidad contratante.


Se aceptará la experiencia siempre que la obra este recepcionada.
En las bases se encuentra establecido:
"La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra;
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o
cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto
total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones". En ese sentido, los postores
deberán presentar los documentos necesarios que permita al Comité de selección determinar el monto total de cada
experiencia.
null
Consulta: Nro. 825

VOLUMEN 06
5 PRESUPUESTO
188
Se solicita que tenga a bien enviar el presupuesto en archivo excel.
Anexos

En atención a lo solicitado con ocasión de la integración de bases se proporcionará en formato editable Excel la
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA que forma parte del Anexo N° 06 Precio de la Oferta
Nombre o Razón social : RIO BRAVO SAC Hora de envío : 11:10:48
Consulta: Nro. 826

Para el cargo de Ingeniero responsable de Topografía se solicita también sean aceptados profesionales de la carrera
Ingeniero Topógrafo y Agrimensor.
Especifico

Se acepta la formación académica de Ingeniero Topógrafo y Agrimensor para el cargo de Ingeniero Responsable de
Topografía, debido que es afín al cargo.
Título profesional en Ingeniería Civil o Ingeniero Topógrafo y Agrimensor o Ingeniero Topógrafo Agrimensor
Consulta: Nro. 827

Favor especificar si en la propuesta se debe presentar algún documento acerca de la relación de equipo mínimo, o basta
con la declaración jurada del anexo 2 y la sustentación del equipo se hará con el postor ganador para la firma de contrato.

De acuerdo a lo establecido en las bases (Numeral 3.1.2 Consideraciones específica del requerimiento, Numeral
3.2
Requisitos de calificación de la sección específica de las bases) la acreditación del equipo mecánico mínimo
(equipamiento considerado como estratégico) lo efectuará el postor ganador, con la presentación de los documentos
correspondientes, como requisito para perfeccionar el contrato - de acuerdo al literal m) del numeral 2.3 REQUISITOS
PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO de la sección específica de las bases.
CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, como parte la oferta, se entenderá que el postor cumple con todo lo
señalado en el expediente técnico, entre ellos el equipo mecánico mínimo (equipamiento considerado estratégico).

null
Consulta: Nro. 828

Favor confirmar que la acreditación de la formación del plantel profesional clave se presentará por el postor ganador para
la firma de contrato, en la propuesta sólo se cumple con la firma del Anexo 2.
Especifico

De acuerdo a lo establecido en las bases (Numeral 3.1.2 Consideraciones específica del requerimiento, Numeral 3.2
Requisitos de calificación de la sección específica de las bases) la acreditación de la formacion académica del plantel
profesional clave lo efectuará el postor ganador, con la presentación de los documentos correspondientes, como requisito
para perfeccionar el contrato - de acuerdo al literal n) del numeral 2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL
CONTRATO de la sección específica de las bases.
CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, como parte de su oferta tecnica, se entenderá que el postor cuenta con
el personal requerido y éste cuenta con la formacion académica requerida.
null
Consulta: Nro. 829

Favor confirmar que la acreditación de la experiencia del plantel profesional clave la presentará el postor ganador para la
firma de contrato, para la propuesta basta con la presentación del anexo 2.
Especifico

De acuerdo a lo establecido en las bases (Numeral 3.1.2 Consideraciones específica del requerimiento, Numeral
3.2
Requisitos de calificación de la sección específica de las bases) la acreditación de la experiencia del plantel profesional
clave lo efectuará el postor ganador, con la presentación de los documentos correspondientes, como requisito para
perfeccionar el contrato - de acuerdo al literal o) del numeral 2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
de la sección específica de las bases.
CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, como parte de su oferta tecnica, se entenderá que el postor cuenta con
el personal requerido y éste cuenta con la experiencia requerida.
null
Consulta: Nro. 830

Para el Jefe de Oficina Ingeniería (Planeamiento y costos) se solicita se valide la experiencia como Especialista en costos
y presupuestos.
Especifico

null
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA Hora de envío : 18:24:36
SUCURSAL DEL PERU
Consulta: Nro. 831

Sírvanse confirmar, que serán aceptadas también como válidas las experiencias para los profesionales
A) Ingeniero Residente de obra: Como , especialista en Metrados costos y valorizaciones y/o especialista en obras de arte
y/o Ingeniero Especialista en Obras de Arte y Drenaje y/o Ingeniero Especialista en Estructuras Puentes Obras de Arte y
Drenaje, y/o Ingeniero de Producción especialista en Obras de Arte.
B) Ingeniero de Metrados y Valorizaciones ( Planeamiento y Costos): como ingeniero y/o especialista y/o responsable
y/o jefe de : oficina técnica y/o costos y/o valorizaciones y/o metrados y/o presupuestos y/o ingeniería y/o programación.
C) Ingeniero Trazo, explanaciones y topografía : como como ingeniero y/o especialista y/o responsable y/o jefe de : trazo
y/o explanaciones y/o topografía y/o diseño vial y/o señalización
D) Ingeniero de Producción : como como ingeniero y/o especialista y/o responsable y/o jefe de : Producción y/o campo
y/o asistente de residente y/o de frente y/o de tramo y/o supervisor
E) Ingeniero de suelos : como como ingeniero y/o especialista y/o responsable y/o jefe de : suelos y/o pavimentos
y/o mecánica de suelos
F) Ingeniero de Obras de Arte y Drenaje : como como ingeniero y/o especialista y/o responsable y/o jefe de : Obras de
Arte y/o Drenaje y/o puentes y/o producción, y/o estructuras.
G) Control de Calidad : como como ingeniero y/o especialista y/o responsable y/o jefe de : Control de calidad y/o calidad
y/o laboratorio y/o pruebas.
H) Especialista Ambiental (Jefe de PMA): como como ingeniero y/o especialista y/o responsable y/o jefe de :
Ambiental, y/o medio ambiente y/o, seguridad y/o salud ocupaciónal, SOMA, y/o impacto ambiente y/o salud
ocupacional y/o prevencionista.
I) Responsable ( coordinador ) de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional : como como ingeniero y/o especialista
y/o responsable y/o jefe de : Seguridad y/o salud ocupacional y/o seguridad e higiene ocupacional y/o seguridad en obra
y/o SOMA y/o salud en el trabajo y/o medio ambiente, y/o ambiental.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.1.2, Literal: b) Página: 41


a) Para el Ingeniero Residente de Obra no se confirma ninguno de los cargos propuestos debido que no son afín al cargo
solicitado.
b) , c) , e), f), g), h) e i) Se aclara que en las bases del presente procedimiento no se han solicitado los siguientes cargos:
Ingeniero de Metrados y Valorizaciones, Ingeniero Trazo, explanaciones y topografía, Ingeniero de suelos, Ingeniero de
Obras de Arte y drenaje, control de calidad, especialista ambiental (jefe de PMA) y Responsable ( coordinador ) de
Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, por lo que no corresponde pronunciarnos respecto a los cargos propuestos, es
necesario precisar que la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD EN SU NUMERAL 7.1 señala: "El participante debe formular
sus consultas y observaciones de manera debidamente motivada, concreta, clara y sin ambiguedadees, que permita al
Comité de Selección o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, absolverlas con claridad(...)".
Especifico 3.1.2, b) 41
d) Respecto al Ingeniero de Producción, no se aceptará el cargo de asistente de residente, los demás cargos se
encuentran dentro de los cargos contemplados en las bases primigenias.
null
SACYR CONSTRUCCION S.A. SUCURSAL DEL PERU Hora de envío : 19:52:04
Consulta: Nro. 832

Respecto a la vigencia poder expedido por los registros públicos, agradeceré confirmar si se aceptaran las Vigencias
poder con firma electrónica con código de verificación emitidas por la sunarp, ya que últimamente dicha entidad esta
enviando a las cuentas electrónicas las vigencias con firma electrónica y código de verificación.


Se confirma, se aceptarán las vigencia poder con firma electrónica con código de verificación emitidas por la SUNARP.
Siempre en cuando el documento presentado permita efectuar la verificación a través del código de verificación en linea

null
Consulta: Nro. 833

Respecto a la Experiencia del postor en la especialidad indican que se computara desde la suscripción del acta de
recepción de Obra¿, en caso acreditar la experiencia del postor con contratos y su respectivo certificado de obra donde
indica el termino de obra, será válido colocar la fecha termino de obra en lugar de Fecha de recepción de Obra.
Agradecemos su respuesta

No será válido colocar la fecha de término de obra en lugar de la fecha de recepción de obra, en las bases indica que la
experiencia del postor se computará desde la suscripción del acta de recepción de obra.
En las bases se encuentra establecido que: La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y
sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que
la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución.
Siendo que la experiencia se puede acreditar tambien con contratos y cualquier otra documentación, pudiendo ser el
documento "certificado de obra", siempre en cuando de éste se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así
como el monto total que implicó su ejecución, en este caso en el Anexo N° 10 en la columna Fecha de recepción de
Obra el postor podrá colocar la fecha de término de obra.

null
Consulta: Nro. 834

Respecto a la Experiencia del postor en la especialidad se requiere llenar el Anexo 10, en el cual hay una columna
¿Monto Facturado Acumulado¿, agradecemos indicar como se realizara el cálculo del Monto Facturado Acumulado y si
dicho cálculo será presentado en una hoja adicional. Agradecemos su respuesta
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 10 Literal: a Página: 88

En la columna "Monto Facturado Acumulado" los postores deben ingresar la información de acuerdo a lo siguiente:
Registro experiencia fila 1: En la columna MONTO FACTURADO ACUMULADO se registrará el resultado de la
multiplicación de i) IMPORTE por ii) TIPO DE CAMBIO VENTA en soles por iii) el % de participación de haber obtenido
experiencia en consorcio.
Registro experiencia filas 2 al 20, de corresponder: En la columna MONTO FACTURADO ACUMULADO se registrará el
resultado de la suma de a) el resultado de la multiplicación de i) IMPORTE por ii) TIPO DE CAMBIO VENTA en soles por
iii) el % de participación de haber obtenido experiencia en consorcio mas b) MONTO FACTURADO ACUMULADO de la
fila inmediata anterior.

null
Consulta: Nro. 835

Respecto a la Experiencia del postor en la especialidad se requiere llenar el Anexo 10 , en el cual hay una
columna
¿Fecha de recepción de Obra¿, en caso acreditar la experiencia del postor con contratos y su respectivo certificado de
obra donde indica el termino de obra, será válido colocar la fecha termino de obra en la columna ¿Fecha de recepción de
Obra¿. Agradecemos su respuesta.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 10 Literal: a Página: 88
Anexos

En las bases se encuentra establecido que: La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y
la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución.
Siendo que la experiencia se puede acreditar tambien con contratos y cualquier otra documentación, pudiendo ser el
documento "certificado de obra", siempre en cuando de éste se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así
como el monto total que implicó su ejecución, en este caso en el Anexo N° 10 en la columna Fecha de recepción de
Obra el postor podrá colocar la fecha de término de obra.

null
Consulta: Nro. 836

Respecto a la acreditación de la experiencia del plantel profesional clave entendemos que este requisito se acredita para
la suscripción del contrato según lo indicado en las bases y en esta etapa no se acreditara dicho profesional clave,
agradecemos confirmar dicha precisión y cual es el documento que acredita la experiencia del plantel profesional clave en
esta etapa de presentación de ofertas.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 51

En la etapa de presentación de ofertas no se acreditará la experiencia del personal clave, de conformidad con lo indicado
en el reglamento la experiencia del personal clave se acreditará en la suscripción del contrato.
Con la presentación del ANEXO Nº 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, se
entenderá que el postor cumple con lo requerido.
null
Consulta: Nro. 837

Respecto a la acreditación del Equipamiento Estratégico entendemos que este requisito se acredita para la suscripción
del contrato según lo indicado en las bases y en esta etapa no se acreditara dicho equipamiento estratégico,
agradecemos confirmar dicha precisión y cual es el documento que acredita este equipamiento estratégico en esta etapa
de presentación de ofertas.

Se aclara que en la etapa de presentación de ofertas no se requiere que los postores acrediten la disponibilidad del
equipamiento estratégico.
null
Consulta: Nro. 838

En las bases indican, Si el titular de la experiencia no es el postor consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria. En estos casos se debe adjuntar los
documentos registrales que acrediten dichas figuras. Agradecemos confirmar que se presentara el Certificado Literal de la
inscripción en la SUNARP o caso contrario indicar claramente que documentos se presentara, para una mejor
presentación de la propuesta y evitar errores. Agradecemos su respuesta.
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 10 Literal: a Página: 88


También se aceptará los documentos registrales para acreditar dichas figuras.
null
Consulta: Nro. 839

Confirmar que las 03 actividades solo aplican para la acreditación del postor.
Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 52

Se confirma, solo para la acreditación de la experiencia del postor, se debe demostrar el haber ejecutado en la
experiencia acreditada, al menos 03 (tres) de las siguientes actividades o similares en el mismo contrato:
null
Consulta: Nro. 840

Respecto a la acreditación de la Formación académica del plantel profesional clave entendemos que este requisito
se acredita para la suscripción del contrato según lo indicado en las bases y en esta etapa no se acreditara dicho
profesional clave, agradecemos confirmar dicha precisión y cual es el documento que Formación académica del plantel
profesional clave en esta etapa de presentación de ofertas.

En la etapa de presentación de ofertas no se acreditará la formación académica del personal clave, por lo tanto no se
requiere ningun documento, de conformidad con lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones.
Si perjuicio de lo indicado se precisa que la formación académica del personal clave y no clave se acreditará para
la suscripción del contrato.

null
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL Hora de envío : 19:16:12
PERU
Consulta: Nro. 841

Favor de confirmar que la Experiencia del Postor en la Especialidad se acreditaran durante los 10 ultimos años anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción y que bastará
que el certificado u otro documento análogo indique el término de ejecución de obra, en concordancia con la
forma de acreditación indicado en las bases el cual establece que la experiencia del postor se acreditará con copia
simple de (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida.
Especifico

No se confirma, el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) vez el valor referencial de
la contratación , en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas
que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. y se acreditará con copia simple de: (i) contratos y
la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20)
contrataciones.
null
PERU

EL valor referencial en las bases administrativas (1) y en la ficha del procedimiento en el SEACE (2) es de
236,065,480.36 soles, pero en el expediente técnico, documento 2189.VOL N. 6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.pdf
(3), el presupuesto referencial es de 227,075,372.15 soles hay una diferencia de 8,990,108.21 soles. Favor de confirmar
el valor correcto.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 1 Literal: 1.3 Página: 13
General

Con Resolución Directoral N°1468-2015-MTC/20 del 31-12-2015 se aprobó el Estudio Definitivo, con el Presupuesto de
Obra ascendente a S/. 227´075,372.15 (a precios de agosto-2015), monto que figura en los siguientes volumenes que lo
conforman: Volumen N°01 Resumen Ejecutivo (folio N°059), Volumen N°02 de la Memoria Descriptiva (folio 108 al 115),
los cuales recogen en forma resumida los resultados de la determinación del Presupuesto de Obra calculado en el
Volumen N°06 Analisis de Precios Unitarios (precios a octubre-2015).
Posteriormente el Presupuesto de Obra fue actualizado al mes de octubre-2018 el cual asciende a S/ 236'065,480.36,
según consta en la R.D. N°035-2019-MTC/20 del 18-enero-2019 ( monto que corresponde al Valor Referencial de las
Bases de la LP 001-2019-MTC/20), donde se precisa el reemplazo del Volumen N°06 Analisis de Precios Unitarios
(precios a octubre-2015) por el nuevo Volumen N°06 Analisis de Precios Unitarios (precios a octubre-2018). Valor
referencial que se incluyó en las bases del procedimiento de selección.
Posteriormente a raiz de la sconsultas y observaciones del presente procedimiento de selección, mediante
Resolución Directoral N° 0817-2019-MTC/20 de fecha 17 de mayo de 2019, se aprobó administrativamente la
modificación del "Estudio definitivo para el Mejoramiento de la carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca -
Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca", producto de ello el presupuesto de obra asciende a la suma
de S/ 236 047,458.92 con precios referidos al mes de Octubre de 2018.
Por lo anterior, con ocasion de la integración de bases se rectificará el valor referencial de acuerdo a lo determinado en la
última actualización del presupuesto aprobado mediente Resolución Directoral N° 0817-2019-MTC/20.

De acuerdo a la aprobacion del nuevo presupuesto de obra con ocasión de la integración de las bases se actualizará el
03/100 Soles )
PERU
Consulta: Nro. 843

Se consulta si para acreditar la Actividad "Excavación y/o corte en material suelto y/o roca suelta y/o roca fija o la
combinación de estos" se aceptará como actividad similar a "Excavación en explanación"
Especifico

Se acoge lo porpuesto por el participante. Para la actividad de "Excavación y/o corte en material suelto y/o roca suelta y/o
roca fija o la combinación de estos" se aceptará como actividad similar:
- "Excavación en explanación"
- Excavación en explanación.
PERU

En la pág. 87 de las bases administrativas en las partidas del PONTON PUCA (KM. 38+555) y el PONTON
HUAMBICSHA (KM. 36+120), en relación a las partidas de TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES D <=1 KM
y TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES D >1 KM tiene cantidades que difieren con el expediente técnico
2189.VOL N. 6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.pdf. página 194. Favor de confirmar las cantidades correctas.
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: anexo Literal: 6 Página: 87


Se aclara que tambien se ha publicado la actualización del presupuesto que modifica al 2189. Vol N° 06 Análisis de
precios Unitarios, que fue aprobada mediante la Resolución Directoral N° 035-2019-MTC/20, en donde los metrados de
las partidas del PONTON PUCA (KM. 38+555) y el PONTON HUAMBICSHA (KM. 36+120), en relación a las partidas de
TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES D <=1 KM y TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES D >1
KM tienen cantidades iguales.
null
PERU
Consulta: Nro. 845

Se consulta si para acreditar la Actividad "Conformacion de Terraplenes" se aceptará como actividad similar: "Terraplén"


Se acoge lo porpuesto por el participante. Para la actividad de "Conformacion de Terraplenes" se aceptará como actividad
similar:
- "Terraplén"

- Terraplén.
PERU
Consulta: Nro. 846

Se consulta si para acreditar el término "medidas de protección del medio ambiente" se aceptará como equivalente al
término "Protección Ambiental"
Especifico

Se confirma, se aceptará el término "medidas de protección del medio ambiente" como equivalente al término "Protección
Ambiental".
- Protección Ambiental.
PERU
Consulta: Nro. 847

Se consulta si para acreditar el término "carpeta asfaltica en caliente " se aceptará como equivalente el termino
"Pavimento Bituminos de Asfalto en Caliente"
Especifico

Se confirma, se aceptará el término "Pavimento Bituminoso de Asfalto en Caliente" como equivalente a "carpeta asfáltica
en caliente".
- Pavimento Bituminoso de Asfalto en Caliente.

PERU
Consulta: Nro. 848

Se consulta si para acreditar la Actidad Similar "Proteccion Ambiental" se aceptará como actividad similar a la
"Restauración de Vegetacion" y/o Plantación de Arboles y/o colocación de plantas.
Especifico

Se acoge lo porpuesto por el participante. Para la actividad de "Proteccion Ambiental" se aceptará como actividad similar:
- "Restauración de Vegetacion" y/o
- Plantación de Arboles y/o
- Colocación de plantas"

- Restauración de Vegetacion y/o
- Plantación de Arboles y/o
- Colocación de plantas.
PERU
Consulta: Nro. 849

Se consulta si para acreditar el término "conformación del terraplén" se aceptará como equivalente al término
"Conformación de Terraplenes"
Especifico

Se acoge lo porpuesto por el participante. Para la actividad de "Conformacion de Terraplenes" se aceptará como actividad
similar:
- "Conformación de Terraplenes"

- Conformación de Terraplenes.
PERU
Consulta: Nro. 850

Se consulta si para acreditar el monto total de la obra
serán válidos los términos
- Valor Facturado
- Total Obras
- Valor Final
- Monto final
Especifico

Se aceptarán como términos equivalente a "monto facturado" a:
- Valor Facturado
- Total Obras
- Valor Final
- Monto final
- Valor Facturado
- Total Obras
- Valor Final
- Monto final
SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C. Hora de envío : 17:13:02
Consulta: Nro. 851

Con respecto al ingeniero de producción , también se acepte el cargo de Ingeniero Residente
Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A3 Página: 53

null
Consulta: Nro. 852

2.2.1.1 Documento para la admisión de la oferta.
Donde se indica que en caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal -
consulta es , para cumplir con este numeral solo basta con adjuntar la vigencia poder de las empresas consorciadas.

Respecto a lo consultado el literal b) del Numeral 2.2.1.1 de la seccion especifica de las bases señala:
"b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.
(...)
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda."
Asimismo, el literal f), del mismo numeral señala:
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante
común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)
En ese sentido, queda claro que además de los otros requisitos establecidos para la admisión de la oferta los postores
que presenten oferta bajo la figura de consorcio deberán presentar los documentos señalados en los literales b) y f).

null
Consulta: Nro. 853

Con respecto al personal no clave,sobre el especialista de impacto ambiental también se acepte la profesión de
Ingeniero agrónomo
Especifico

Se acepta lo propuesto por el participante, se aceptará la formación académica de Ingeniero Agrónomo para el cargo de
Especialista de Impacto Ambiental, debido que es afín al cargo.
Nombre o Razón social : SUPERCONCRETO DEL PERU SA Hora de envío : 23:42:20
Consulta: Nro. 854

Solicitamos confirmar que en la oferta económica - anexo N° 6, deberá ser elaborada a precios de la fecha del calculo
del valor referencial - Octubre 2018.
Confirmar.
Anexos

Respecto a lo consultado, es responsabilidad del postor la formulación de su oferta entre las cuales se encuentra la oferta
económica.
Al respecto, se confirma, se tiene definido la fecha de formulación del presupuesto de la obra (valor referencial) y que esta
fecha es considerada entre otros para la determinación de los reajustes y las valorizaciones, en ese sentido no es
necesario recalcar que para la formulación de su oferta el postor deberá tener en consideracion la fecha de cálculo del
valor referencial - Octubre 2018.
null
Consulta: Nro. 855

Con referente al INGENIERO TRAZO, EXPLANACIONES Y TOPOGRAFIA.
Confirmar que se aceptara a profesionales con experiencia en el cargo de INGENIERO y/o JEFE y/o ESPECIALISTA EN
o DE TOPOGRAFÍA y/o TRAZO y/o EXPLANACIONES y/o DISEÑO VIAL en obras similares.
Confirmar

Se aclara que en las bases primigenias no se ha solicitado al siguiente profesional: Ingeniero Trazo, explanaciones y
topografía, al respecto la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD EN SU NUMERAL 7.1 señala: "El participante debe formular
sus consultas y observaciones de manera debidamente motivada, concreta, clara y sin ambigüedades, que permita al
Comité de Selección o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, absolverlas con claridad(...)".

null
Consulta: Nro. 856

Con referente al JEFE DE OFICINA DE INGENIERIA (PLANEAMIENTO Y COSTOS)
o DE COSTOS y/o PRESUPUESTOS y/o VALORIZACIONES y/o METRADOS y/o PROGRAMACIÓN DE OBRAS en
obras similares.
Confirmar

Se aceptará el cargo de programación de obras para acreditar al Jefe de Oficina de Ingeniería (Planeamiento y costos),
los demás cargos propuestos por el participante se encuentran dentro de los cargos propuestos en las bases.

(...) y/o programación de obras o la combinación de estos.

Consulta: Nro. 857

Con referente al INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
o DE OBRAS DE ARTE y/o ESTRUCTURAS y/o PUENTES y/o DRENAJE y/o PRODUCCION y/o RESIDENTE DE
OBRAS en obras similares.
Confirmar

No se confirma,
No se aceptan los cargos de producción y/o residente de obras debido que las funciones no son afín al cargo solicitado.
Los cargos de Ingeniero y/o jefe y/o especialista en/de Obras de arte y/o estructuras y/o puentes y/o drenaje se
encuentran dentro de los cargos considerados en las bases primigenias del procedimiento de selección.

null
Consulta: Nro. 858

Con referente al INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS
Confirmar que se aceptara a profesionales de la Carrera o con Titulo en Geología o Geotecnia o Química con experiencia
en obras similares.
Confirmar

No se confirma, en las bases se indica las formaciones académicas que se aceptarán para el cargo de INGENIERO DE
SUELOS Y PAVIMENTOS.
Las bases primigenias han considerado las siguientes formaciones académicas: Ingeniería Civil . De acuerdo a las
consultas y observaciones se irá incluyendo de ser el caso otras formaciones académicas similares, las mismas que se
serán consolidadas en las bases integradas.
null
Consulta: Nro. 859

Con relación al Anexo Nº 9, confirmar que debere ser presentada solo por aquellas empresas que acrediten experiencia
de empresas absorbidas.
Confirmar.
Anexos

Respecto a lo consultado, el ANEXO Nº 9 DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL
REGLAMENTO) debe ser presentado por aquellos postores que acrediten experiencia obtenida de empresas absorbidas.
No siendo necesario la presentación por parte de los postores que no acreditan experiencia bajo esta figura.

null
Consulta: Nro. 860

Con referente A LA DEFINICION DE OBRAS SIMILARES.
Confirma que se aceptara que el postor y los profesionales acrediten experiencia en Obras viales en carreteras cuya
superficie de rodadura sea en carpeta asfáltica en caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa-TSB
Confirmar.

No se acepta lo propuesto por el participante. La experiencia del postor deberá ser en: "Ejecución de Obras viales en
carreteras cuya superficie de rodadura sea en carpeta asfáltica en caliente, sean obras públicas y/o privadas. No se
admitirá experiencia en obras viales urbanas", debido que el proyecto contempla la colocación de carpeta asfáltica en
caliente.
null
Consulta: Nro. 861

Con referente al INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Consulta, la experiencia del residente de obra se computara hasta la fecha del termino de obra o hasta la fecha de la
suscripción del acta de recepción de obra.
Aclarar.

La experiencia del ingeniero residente de obra se computará hasta la fecha de término de obra, debido que lo que se
requiere es la experiencia realizando las actividades de Residente de Obra.
Para acreditar la experiencia del personal clave INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, será considerará válida hasta la
fecha establecida en el documento que presenta el postor para la acreditación indistintamente si señala que se haya
concluido la obra o no
null
Consulta: Nro. 862

Solicitamos indicar que las canteras del proyecto no son propiedad de terceros, que puedan originar algún sobrecosto al
contratista por algún pago a realizar.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 3.1 Literal: a Página: 22
Especifico

Las canteras contempladas en el estudio definitivo son de libre disponibilidad, según las autorizaciones otorgadas por las
autoridades y propietarios respectivos, las mismas que contemplan compromisos que deben ser cumplidos por el
Contratista, los cuales han sido considerados en el presupuesto de Obra Referencial.
null
Consulta: Nro. 863

Sírvanse confirmar que las zonas auxiliares del proyecto como son canteras, fuentes de agua y Botaderos será la entidad
la encargada de entregar al postor ganador las áreas completamente Liberadas.
Especifico

Las Canteras y los Depósitos de Materiales Excedentes (DME) contemplados en el Estudio Definitivo (Expediente
Técnico) son de libre disponibilidad, las autorizaciones de uso de las Areas Auxiliares están incluidas en el EIA-sd, las
mismas que contemplan compromisos que deben ser cumplidos por el Contratista, los cuales han sido considerados en el

null
Consulta: Nro. 864

Con referente a las PENALIDADES.
LA PENALIDAD 4.0 INDICA:

Por reemplazar al Residente de Obra o cualquiera de los especialistas propuestos para la firma del contrato, en el periodo
comprendido desde la firma del contrato, y hasta el primer 50% del plazo de ejecución contractual, por considerarse que
la contratación llevada a cabo se realiza en el marco de los principios de eficiencia, de trato justo e igualitario y Equidad.
Esta penalidad, no se aplicará solo en los casos de muerte o enfermedad incapacitante o sobreviniente del profesional a
ser reemplazada o casos fortuitos y de fuerza mayor.
Y LA PENALIDAD 11.0
Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario desde el inicio de su
participación en la ejecución del contrato.
Consulta.
En caso de reemplazar al residente o un especialista dentro de los 60 dias calendario desde el inicio de obra, la entidad
aplicara al contratista una doble penalidad.
Aclarar.


Se aclara que se eliminará la penalidad número 4 de acuerdo a lo dispuesto en el OFICIO N° D000214-2019-0SCE-SPRI
-ACCIÓN DE SUPERVISION DE OFICIO de la Dirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE, en ese sentido para el
caso en particular que propone el participante se aplicaría la penalidad numero 11.
Se SUPRIMIRÁ la penalidad número 4 de acuerdo a lo dispuesto en el OFICIO N° D000214-2019-0SCE-SPRI -ACCIÓN
DE SUPERVISION DE OFICIO de la Dirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE, en ese sentido para el caso en
particular que propone el participante se aplicaría la penalidad numero 11.
Consulta: Nro. 865

Con referente al INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
Confirmar que se aceptara a profesionales de la Carrera o con Titulo en Geología o Geotecnia o Química con experiencia
en obras similares.
Confirmar

No se confirma, no se aceptará las formaciones académicas en Geología o Geotecnia o Química debido que estas no son
afín al cargo solicitado.
null
Consulta: Nro. 866

Con referente al INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS
o DE LABORATORIO DE SUELOS y/o SUELOS y/o EXPLANACIONES y/o PAVIMENTOS y/o PRODUCCION en obras
similares.
Confirmar

Se confirma en parte,
Se aceptará los cargos de Ingeniero y/o jefe y/o especialista en/de laboratorio de suelos.
Respecto a los cargos de producción y/o explanaciones no se aceptarán debido que las funciones no son afín al cargo
solicitado.
Los cargos de Ingeniero y/o jefe y/o especialista en/de suelos y/o pavimentos se encuentran dentro de los cargos
considerados en las bases primigenias del procedimiento de selección.

- Suelos y Pavimentos, Carreteras y Pavimentos, Tramo de Suelos y Pavimentos, Frente de Suelos y Pavimentos, Suelos,
Mecánica de suelos y Pavimentos, laboratorio de suelos o la combinación de estos.
Consulta: Nro. 867

Se solicita confirmar que el área de intervención es de libre disponibilidad y que no se realizaran expropiaciones
o afectaciones a terceros, de ser el caso, confirmar que el costo que de esto derive será asumido por la entidad


No se confirma, se viene gestionando la liberación del área donde se ejecutará la obra. De ser el caso que durante la
ejecución de la obra, se requiera realizar expropiaciones o afectaciones a terceros, el costo será asumido por la Entidad.

null
Consulta: Nro. 868

Con relación al Anexo Nº 6, favor de confirmar que no se debe consignar el importe en letras.
Confirmar.
Anexos

En relacion al Anexo N° 06 - Precio de la Oferta, no se confirma, el postor podrá consignar el monto total de su oferta en:
null
Consulta: Nro. 869

Confirmar que en la presente Licitación no se incluirá prestaciones accesorias en la oferta.
Confirmar
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2.2.1.1. Literal: g Página: 17
Especifico

Respecto a lo consultado, se confirma que en la presente Licitación no se incluirá prestaciones accesorias en la oferta

null
Consulta: Nro. 870

Confirmar que la fecha el valor referencial es Octubre 2018 y será la fecha que se colocara en la propuesta económica.
Confirmar


Se confirma que la fecha de determinacion del presupuesto de obra - valor referencial es octubre 2018, no es
necesario que esta fecha sea colocada en el Anexo N° 6 Oferta Económica.
null
Consulta: Nro. 871

Confirmar que en ningún caso el contratista estará obligado a implementar el Programa de Compensación y
Reasentamiento Involuntario (PACRI).
Especifico

Se confirma, la implementación del Programa de Compensación y Reasentamiento involuntario (PACRI) estará a cargo de
la Entidad.
null
Consulta: Nro. 872

Confirmar que Entidad ha gestionado y liberado el ancho de derecho de vía según el Plan de Compensación y
Reasentamiento Involuntario (PACRI).
Especifico

No se confirma, la entidad viene gestionando la liberación del ancho de derecho de vía.
null
Consulta: Nro. 873

Con referente a las CARTA DE LINEA DE CREDITO
En caso de Sucursales, se aceptara Cartas de Linea de credito emitido a favor de su matriz.

Confirmar.
Especifico

No se confirma lo señalado por el participante, debido que en las bases estándar de licitaciones públicas para ejecución
Económica.
Consulta: Nro. 874

Favor de confirmar que se aceptará para acreditar la experiencia del postor, el acta de recepción donde se indica
el monto final de la obra
Especifico

En las bases se indica que la experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.
En ese sentido se aceptará las actas de recepción acompañada de su contrato.

null
Consulta: Nro. 875

Con referente al INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
Confirmar que se aceptara a profesionales con experiencia en OBRAS GENERALES.
Confirmar

No se confirma, para el Ingeniero de Control de Calidad se requiere que cuente con experiencia en obras similares debido
que forma parte del plantel profesional clave y juega un rol importante en la ejecución de la Obra.

null
Consulta: Nro. 876

Con referente al INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
o DE PRODUCCIÓN en obras similares.
Confirmar

No se confirma, debido que las actividades realizadas por el Ingeniero y/o Jefe y/o Especialista en o de Producción no son
equivalentes a las actividades que desempeña un Ingeniero Residente de Obra.
y no clave.
Consulta: Nro. 877

Confirmar, que se aceptara que los profesionales acrediten experiencia en obras similares ejecutadas como subcontratos
o servicios.
Favor confirmar
Especifico

Se confirma, se aceptará la experiencia de los profesionales en lo solicitado en las bases ejecutado como subcontratos o
servicios.
null
Consulta: Nro. 878

Una vez presentadas las propuestas indicar la vigencia mínima de Las cartas de linea de crédito presentadas por el
postor.
Confirmar.


Consulta: Nro. 879

Las cartas de linea de crédito deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la
última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
Confirmar


Económica.
Consulta: Nro. 880

Teniendo en cuenta que se va a sustentar experiencia en la ejecucion de obras confirmar que en el cuadro Tipo de
Cambio Venta del Anexo 10, se indicara el tipo de cambio a la fecha del termino de la obra o de la resolución de
liquidación según sea el caso.
ACLARAR.
Anexos

Respecto a lo consultado se señala que, las bases del presente procedimiento de selección se formularon teniendo en
cuenta las bases estandar aprobadas mediante Directiva N° 001-2019-MTC/20 en dichas bases se encuentra incluido
como pie de pagina respecto al tipo de cambio la precisión: "El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por
la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. "
null
Consulta: Nro. 881

Con referente A LA DEFINICION DE OBRAS SIMILARES.
Confirma que en caso de acreditar experiencia en obras ejecutadas como parte de una concesión se debera adjunta el
contrato de concesion de la entidad privada contratante.
Confirmar.

No se confirma, bastará con presentar los requisitos establecidos en las bases.
null
Consulta: Nro. 882

Con referente al INGENIERO DE PRODUCCION.
Confirmar que se aceptara a profesionales con experiencia en el cargo de ASISTENTE DE RESIDENTE en obras
similares.
Confirmar

No se confirma, debido que el Asistente de Residente no puede cumplir con las funciones de un Ingeniero de producción,
además al tratarse de un personal clave este debe tener una basta experiencia en las actividades a fines al cargo.

null
Consulta: Nro. 883

Sobre el Equipamiento Estratégico, indicar la antigüedad máxima de los Equipos mecánicos.
Precisar.

Se precisa que si bien en las bases primigenias se había establecido diez (10) años de antiguedad máxima para los
equipos mecánicos, sin embargo, habiendo revisado el contenido del expediente técnico y no encontrándose establecido
la antigüedad máxima, con ocasión de la integración de bases se suprimirá del requerimiento y bases integradas el
periodo máximo de antigüedad exigido para dicho equipamiento.
Consulta: Nro. 884

Sírvase indicar :
a) Indicar que se podrá acreditar la tenencia y disponibilidad de los equipos mediante el leasing que es una herramienta
muy utilizada por las empresas para hacerse de activos.
b) Confirmar que bastara que se presente solo la copia de carta de compromiso de alquiler y/o venta para dar por
aceptado la disponibilidad del equipo.
c) Aceptar que se complemente la información sobre capacidad y potencia con la presentación de las fichas técnicas de
cada equipo u otro documento en donde se pueda demostrar sus características
Especifico

a) En las bases se indica que se aceptarán copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso
de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento
estratégico, en ese sentido el leasing se encuentra como otros documentos que acredita la disponibilidad del requisito de
calificación equipamiento estratégico. Sin embargo, dichos documentos deben señalar la libre disponibilidad.
b) en las bases se solicita copia de los documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico.
c) Se confirma, se aceptará documentación complementaria.

null
Consulta: Nro. 885

las base indican:
k) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los
documentos indicados en los literales i), j) y k).
Confirmar que la memoria se elaborara teniendo en cuenta los literales h, i, j.

Confirmar
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2.3 Literal: K Página: 19
Especifico

Respecto a lo consultado se aclara que el literal k) de los requisitos a presentarse para la suscripción del contrato se
refiere a los literales h), i) y j).
Con ocasión de integrar las bases el requisito quedará redactado de la siguiente manera:
" k) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los
documentos indicados en los literales h), i) y j)."
Consulta: Nro. 886

Confirmar que el nombre correcto que se colocara en los anexos de la oferta para el presente proceso es el siguiente:
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
Caso contrario sírvase a indicar cuál es el nombre correcto.

Confirmar
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 2.2. Literal: a Página: 16


No se confirma, en el corchete correspondiente de los Anexo N° 03 y 04, los postores deberán consignar el nombre de la
obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA -CABANA - HUANDOVAL -
Con ocasión de la integración de bases se incluirá en los Anexos N° 03 y N° 04 el nombre de la obra: "MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA CHUQUICARA- PUENTE QUIROZ -TAUCA -CABANA -HUANDOVAL -PALLASCA, TRAMO:
TAUCA-PALLASCA"
Consulta: Nro. 887

Consulta:
DE LOS ACCESO A LOS DME
Confirmar que los accesos a los botaderos son de libre disponibilidad y que no existirán pagos por servidumbre de paso
en caso de atravesar terrenos de propiedad de terceros y que, de surgir algún abono, éste será reconocido por la Entidad.
Sírvase Confirmar.
Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 22


Los accesos a los DMEs contemplados en el Estudio cuentan con libre disponibilidad.
null
Consulta: Nro. 888

Consulta:
DE LOS ACCESOS A LAS FUENTES DE AGUA
Confirmar que los accesos a las fuentes de agua son de libre disponibilidad y que no existirán pagos por servidumbre de
paso en caso de atravesar terrenos de propiedad de terceros y que de surgir algún abono, éste será reconocido por la
Entidad.
Sírvase Confirmar.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.1 Literal: a Página: 22

null
Consulta: Nro. 889

Consulta:
DEL ACCESO A CANTERAS
Confirmar que los accesos a las canteras son de libre disponibilidad y que no existirán pagos por servidumbre de paso en
caso de atravesar terrenos de propiedad de terceros y que, de surgir algún abono, éste será reconocido por la Entidad.
Sírvase Confirmar.
Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 22


Los accesos a las canteras contemplados en el estudio definitivo son de libre disponibilidad.
null
Consulta: Nro. 890

Confirmar que de existir una paralización de obra por falta y/o incumplimiento del Plan de Compensación y
contractual.
Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.1 Literal: a Página: 22


null
Consulta: Nro. 891

Confirmar que en la presentacion de los documentacion para cumplir con los requisitos de admisión de ser el caso, el
unico formato que se presentara con firma legalizada sera el Anexo 5 Promesa de Consorcio.
Confirmar.
Acápite de las bases : Sección: Numeral: 2.2.1.1. Literal: F Página: 18
Especifico

Se confirma, respecto a lo consultado, en la presentación de los documentación para cumplir con los requisitos de
admisión, en el ANEXO Nº 5 PROMESA DE CONSORCIO se tiene como nota importante: De conformidad con el artículo
52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas. Siendo el único caso en le que se
hace referencia a firmas legalizadas
null
TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUCOES, Hora de envío : 14:29:34
S.A. , SUCURSAL DEL PERU
Consulta: Nro. 892

Acorde a lo regulado en el Art.125° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos confirmar si de
acuerdo a la garantía de fiel cumplimiento que debe presentar el postor, la misma pueda ser emitida por una entidad
bancaria o una compañía aseguradora supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Perú; sin perjuicio,
que la misma deberá cumplir con las exigencias propias establecidas en las presentes bases


Cabe indicar que el artículo 125° Procedimiento ante la Entidad no indica nada respecto a la garantía de fiel cumplimiento,
por otra parte en el artículo 148° Tipos de garantía indica que "Los documentos del procedimiento de selección establecen
el tipo de garantía que corresponde sea otorgada por el postor y/o contratista, pudiendo ser carta fianza y/o póliza de
caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con
clasificación de riesgo B o superior". Adicionalmente el Artículo 33.2 de la Ley de Contrataciones establece "33.2 Las
garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el
país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas
empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista
de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú."
En ese sentido, para nuestro caso se ha establecido que la garantía de fiel cumplimiento será a través de carta fianza,
esta deberá ser emitida por cualquier entidad señalada en los artículos señalados.

null
Nombre o Razón social : TERMIREX S.A.C. Hora de envío : 17:39:42
Consulta: Nro. 893

EQUIPOS:
Solicitamos confirmar que la acreditación del equipamiento estratégico lo siguiente:
a) Se podrá ofertar equipos en mayor cantidad, mayor o igual en capacidad y potencia a lo solicitado para la etapa de
Presentación de Propuestas
b) Solicitamos extender la antiguedad de los equipos a 10 años a la presentación de propuestas, con finalidad de dar
cumplimiento al principio de libre concurrencia y competencia y amplia participación de los postores.
c) Confirmar si se aceptan cartas compromiso de alquiler y/o cartas de compra venta para poder acreditar el
equipamiento estratégico y no será necesario la presentación de documentos adicionales.
d) Confirmar si se aceptarán Equipos que se encuentran fuera del territorio peruano.
e) Confirmar si aceptan COPIAS SIMPLES de las CARTAS ORIGINALES de Alquiler de Equipos y/o compra venta,
emitidas por la misma empresan que vende o alquilen equipos.
f) Confirmar si la carta podrá estar al nombre de uno de los consorciados al tratarse de un consorcio.
Especifico

a) No se confirma, el equipamiento estratégico no se acreditará en la etapa de presentación de ofertas, sin perjuicio de
ello se aceptarán equipos de mayor o igual capacidad y potencia de lo solicitado en el expediente técnico, mayor cantidad,
sin que la entidad se encuentre obligada a reconocer pago adicional por este concepto.
b) No se confirma, de acuerdo al análisis de las absoluciones relacionadas se suprimirá el periodo máximo de antigüedad
exigido en el Equipamiento.
c) En las bases estándar se indica que se aceptarán "Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes". En ese sentido se aceptarán cartas de
compromiso de alquiler y/o cartas de compra venta para acreditar el equipamiento estratégico y no será necesaria la
presentación de documentos adicionales.
d) Se confirma, se aceptará equipos que se encuentren fuera del territorio peruano, siendo de entera responsabilidad del
contratista contar con todos los equipos requeridos de acuerdo al calendario de ejecución de obra.
e) En las bases estándar se indica que se aceptarán "Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes". En ese sentido se aceptarán copias simples
de las cartas originales de alquiler de Equipos y/o compra venta, emitidas por las empresas que venden o alquilan
equipos.
f) En las bases estándar se indica que se aceptarán "Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
Especifico 3.2 A.1 56

integrantes". En ese sentido las copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico
podrán estar al nombre de uno de los consorciados en caso se trate de un consorcio.
b) Se suprimirá el periodo máximo de antigüedad exigido en el Equipamiento.
Nombre o Razón social : TERMIREX S.A.C. Hora de envío : 17:39:42
Consulta: Nro. 894

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
Según el inciso B de experiencia del postor en la especialidad:
Por experiencia del Postor en Obras Similares, durante 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, se
computarán desde la suscripción del Acta de Recepción de Obra.
Pero en la acreditación de dichas obras permiten también (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación del cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida...
De acuerdo ala opinión N° 185-2017/DTN "CUALQUIER DOCUMENTACIÓN" LA CONSULTA ES: Si Sólo tenemos el
contrato de obra y la resolución o certificado de liquidación de obra como otro documento, podríamos contabilizar desde
la fecha de liquidación los 10 años como máximo permitido para ver el tiempo de experiencia del Postor?


No se puede contabilizar la antigüedad de la experiencia en la especialidad desde la fecha de liquidación, conforme a las
BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS aprobadas
mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD la experiencia en la especialidad debe ser durante los 10 años anteriores a la
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

null

Pliego de Absolución de Consultas Y Observaciones: Consulta: Nro. 1 Consulta/Observación

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Pliego de Absolución de Consultas Y Observaciones: Consulta: Nro. 1 Consulta/Observación

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Pliego de Absolución de Consultas Y Observaciones: Consulta: Nro. 1 Consulta/Observación

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

Ruc/código : 20550520002 Fecha de envío : 15/03/2019

Análisis respecto de la consulta u observación:

Fecha de Impresión: 12/07/2019 03:45

Ruc/código : 20550520002 Fecha de envío : 15/03/2019

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.1 Literal: C Página: 63

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B Página: 61

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 2.5 Literal: 2.5.1 Página: 20

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.2 Literal: B Página: 55

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 63

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

JEFE DE OFICINA DE INGENIERIA (PLANEAMIENTO Y COSTOS)

ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE:

- Ingeniero Especialista en/de Estructuras, Obras de Arte y Drenaje

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acápite de las bases : Sección: EspecificoNumeral: 3.2 Literal: C Página: 63

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis respecto de la consulta u observación:

Análisis respecto de la consulta u observación: