Universidad Nacional de Callao

Dirección General de Administración

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018-2027”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
FORMATO Nº 02
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICOS

Área usuaria: Oficina de Infraestructura y mantenimiento

Actividad del POI:
“SERVICIO PARA LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL Y
GEOTÉCNICA DE LAS ESTRUCTURAS Y TERRENO DE
Denominación de la Contratación: FUNDACIÓN DEL PABELLÓN MULTIPROPÓSITO DE LAS
ESCUELAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO DE LA SEDE
CAÑETE LA UNAC”

I. FINALIDAD PÚBLICA

El Órgano de Control Institucional - OCI, es la oficina encargada de formular el plan anual de control,
programar, dirigir y ejecutar las acciones de control dentro del ámbito de su competencia funcional, en
coordinación con el Rector y de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control, para ello
realiza el seguimiento de los informes realizados y la ejecución de sus recomendaciones en salvaguarda
del patrimonio de la Universidad Nacional del Callao.
En el cumplimento de sus recomendaciones, es necesario evaluar estructuralmente la edificación inconclusa
del pabellón multipropósito de la UNAC sede Cañete y geotécnicamente el terreno de fundación para
garantizar la seguridad estructural de la construcción.

II. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

1. Objetivo General:
El objetivo es la evaluación estructural y geotécnica de las estructuras y terreno de fundación del pabellón
multipropósito de las escuelas profesionales de pre-grado de la sede Cañete de la UNAC para definir y
realizar las intervenciones necesarias tal que aseguren la integridad estructural de la edificación.

2. Objetivos Específicos:
 Evaluar el estado actual de las estructuras del pabellón multipropósito y realizar las verificaciones de
los elementos estructurales existentes.
 Realizar el modelamiento y el análisis estructural y anti sísmico según el levantamiento de información
de campo.
 Realizar el diseño estructural y verificar el cumplimiento de las solicitaciones de cargas de los
elementos estructurales existentes de la edificación.
 Presentar, según los estudios realizados, las intervenciones a realizar y el grado de severidad de las
mismas tales que aseguren la integridad estructural y el uso de la edificación según su categorización
(edificación esencial A2).
 Presentar el alcance de la solución técnica y económica propuesta de acuerdo a las conclusiones y
recomendaciones de la evaluación realizada.
III. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVCIO

El Contratista deberá realizar la evaluación estructural y geotécnica en campo y los análisis e informes en
gabinete, luego de la evaluación deberá emitir su recomendación para definir la mejor alternativa técnica y
económica. El Contratista deberá incluir en el servicio todos los aspectos señalados en los presentes
Términos de Referencia, además, los que a su juicio experto considere pertinentes.

1. Estudios específicos
Cada uno de los estudios específicos constituye un entregable obligatorio, que el Contratista debe hacer en
el mismo orden respectivo.

1.1. Informe de inspección técnica in situ del pabellón de usos múltiples.

Se realizará la visita y/o visitas que sean requeridas a fin de observar el estado actual de la
infraestructura y las condiciones de servicio actuales reales, con el equipo necesario para evaluar y
definir los puntos a intervenir, esto se plasmará en un plano de intervenciones bien detallado.

1.2. Estudio de mecánica de suelos para cimentación.

Se verificará la competencia del suelo de fundación para la cimentación de la estructura, también el
nivel de napa freática, químicos y otros factores que pueden perjudicar a los cimientos.
Para fines de homogeneizar las propuestas se realizarán las excavaciones de calicatas según el
siguiente detalle:

 04 excavaciones de calicatas exteriores; total 04

 02 excavaciones de calicatas interiores; total 02
La suma total será de 06 excavaciones de calicatas.

1.3. Análisis y diseño estructural de la edificación.

Se realizará el modelamiento de las estructuras en un software especializado, y se realizará el diseño
estructural, el informe indicará el procedimiento utilizado y los modelos empleados, también indicará
las normas aplicadas, así como el tipo y la versión del software empleado.

1.4. Estudio de tecnología de concreto reforzado.

Se determinará la calidad del concreto de las estructuras, de la cimentación y del acero de refuerzo,
mediante un plan de extracción de muestras de concreto en elementos expuestos y de lugares de
auscultación de zapatas, también se determinará el estado de los aceros de refuerzo tanto expuestos
y sin tratamiento de protección como los embebidos en el concreto.
Para fines de homogeneizar las propuestas se tomará como cantidad máxima de probetas las
siguientes:

 08 extracciones diamantinas en columnas por nivel; total 24

 05 extracciones diamantinas en vigas por nivel; total 15
 02 extracciones diamantinas en caja de escaleras por nivel: total 06
 02 extracciones diamantinas en caja ascensor: total 02
 03 extracciones diamantinas en zapatas total 03
La suma total será de 50 extracciones diamantinas.

1.5. Evaluación de estructuras y suelo de fundación.

Se realizará el análisis y comparación de los esfuerzos resultantes del diseño estructural contra los
esfuerzos obtenidos del levantamiento de información de campo, emitiéndose las conclusiones y
recomendaciones según el RNE y la opinión experta del Contratista tomando como punto de partida
las especificaciones técnicas del expediente del proyecto original.
 1.6. Informe detallado de intervenciones a realizar.
Se determinará de acuerdo a las conclusiones y recomendaciones, todas las intervenciones a realizar
en la estructura, el suelo u otro elemento, y según el grado de severidad de incumplimiento de
solicitaciones estructurales, incluyendo planos de ubicación y fotografías específicas, además de
normas invocadas tanto nacionales como internacionales.
Además, deberá presentar un cronograma de actividades según la ubicación y el número de
intervenciones a realizar.

1.7. Anexos.
 Registro fotográfico de extracciones de testigos de concreto.
 Registro fotográfico de auscultación de zapatas.
 Registro fotográfico de inspección de área de trabajo por parte del personal clave.
 Memoria de cálculo de esfuerzos de elementos estructurales existentes.
 Planos de replanteo.
 Estudio de mecánica de suelos para cimentación.

IV. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/Ó SANITARIAS

Ley Nº 28044, Ley General de Educación

Ley Nº 30220, Ley Nueva Universitaria
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Reglamento Nacional de Edificaciones

V. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/Ò PERSONAL

1. REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR.

El Contratista deberá contar con inscripción vigente den el RNP y no estar inhabilitado ni impedido para
contratar con el estado, lo cual se acreditará con copia simple de la constancia de inscripción en el RNP y
declaración jurada de no estar inhabilitado ni impedido para contratar con el estado.
Además, no debe tener proceso administrativo, civil o penal, pendiente, en proceso o en sentencia, con
ninguna entidad del estado lo cual se acreditará con una declaración jurada notarial.

2. CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL REQUERIDO.

Para el desarrollo de sus actividades, el Contratista propondrá el programa de asignación y empleo de
personal, tomando en consideración lo indicado en la programación del estudio, así como la descripción de
las funciones y responsabilidades del personal principal asignado al Proyecto.
El Contratista y el equipo de profesionales que la conformen, deberán contar con el equipamiento e
instrumentos de apoyo necesario para la prestación del servicio.
El Contratista deberá contar con profesionales de planta y su participación es OBLIGATORIA durante el
desarrollo del proyecto, conforme se indica a continuación:

2.1. Personal clave:

 Jefe de estudio: (01 profesional)
 Profesión: Ingeniero civil titulado y colegiado para ejercer la profesión con
acreditación simple
 Experiencia: No menor a cinco (05) años contabilizados desde la fecha de colegiatura,
que haya dirigido como mínimo tres (03) estudios de evaluación
estructural de edificaciones. La experiencia se acreditará con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad ó (ii) certificados ó (iii) constancias de trabajo ó (iv)
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la
experiencia del personal.
  Ingeniero especialista en geotecnia: (01 profesional)
 Profesión: Ingeniero civil / geólogo / minas titulado y colegiado para ejercer la
profesión con acreditación simple
 Experiencia: No menor a tres (03) años contabilizados desde la fecha de colegiatura,
que haya participado como mínimo en (03) estudios de mecánica de
suelos para evaluación de cimentación de edificación existente. La
experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad ó (ii) certificados ó
(iii) constancias de trabajo ó (iv) cualquier otra documentación que, de
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal.

La habilidad para el jefe de estudio e ingeniero especialista en geotecnia se acredita para el inicio del
servicio.

2.2. Personal de apoyo:

Complementariamente el Contratista deberá considerar a los profesionales de apoyo, así como el
personal técnico y administrativo necesarios para el desarrollo del estudio y la evaluación estructural
como sigue:
 Dibujante en CAD
 Topógrafo
 Ingeniero estructural experto en Software Estructural (SAP 2000, ETABs, SAFE, Robot Structural
o similares).

2.3. Equipos y otros:

Los equipos que necesariamente debe tener el Contratista:
 Estación total.
 Máquina para extraer probetas de concreto

Los mismos que se acreditaran con copia de documentos que sustenten la propiedad y/o la posesión y/o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento requerido (no cabe presentar
declaración jurada)

VI. LUGAR Y PLAZOS DE EJECUCIÓN

1. LUGAR.
El Contratista se obliga a brindar los servicios y actividades indicados en los presentes Términos de
Referencia en el lugar de la obra, edificación del pabellón multipropósito de la Universidad Nacional del
Callao sede Cañete ubicado en San Vicente de Cañete 15701.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución será de 65 días calendarios computados desde el día siguiente de la firma del contrato
o la emisión de la orden de servicio.

VII. ENTREGABLES

Todos los informes (originales y copias) serán firmados y sellados por los especialistas en cada una de sus
páginas, las cuales serán numeradas en forma correlativa. No se aceptarán firmas escaneadas.
La versión digital, deberá contener el íntegro del estudio, las memorias de cálculo serán mostrados en forma
explícita y detallada proporcionando los archivos fuente editables y con las fórmulas correspondientes (MS
Office u otros similares), con el detalle de los enlaces e información utilizada. Cuando sea el caso y de
utilizarse otro software de análisis deberá proporcionarse los archivos de ingreso y salida.
 De ser el caso que los informes no cuenten con toda la información requerida en los alcances del contrato,
estos serán devueltos al Contratista y se considerarán como no presentados.
La versión digital de todos los informes deberá contener la totalidad de los archivos fuente, conteniendo los
cálculos mostrados en forma explícita y detallada en los cuales se muestre el detalle los enlaces e
información utilizada.
El Contratista deberá obligatoriamente subsanar todas las observaciones planteadas por la Dirección de
Infraestructura y Mantenimiento en todos los niveles del estudio, además de presentar obligatoriamente un
informe de subsanación de observaciones indicando claramente como se ha subsanado la observación y
su ubicación en el entregable corregido.

1. Primer informe:
A los 30 días calendario de iniciada la prestación del servicio, para lo cual la Universidad Nacional del Callao
tendrá 05 días calendario para emitir observaciones y el Contratista contará con 05 días para el
levantamiento de observaciones.
El Contratista presentará un (01) ejemplar original impreso y suscrito por los profesionales responsables de
manera obligatoria, así como un (01) memoria USB con los archivos fuente en formato editable y formato
PDF correctamente foliado .
El primer informe incluirá los informes específicos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 y 5.1.4 además de la información que
el Contratista considere necesaria dentro de su opinión de experto.

2. Informe final:
A los 65 días calendario de iniciada la prestación del servicio, para lo cual la Universidad Nacional del Callao
tendrá 05 días calendario para emitir observaciones y el Contratista contará con 05 días para el
levantamiento de observaciones.
El Contratista presentará en dos (02) ejemplares originales impresos y suscritos por los profesionales
responsables de manera obligatoria, así como en memorias USB con todos los archivos en formato editable
(archivos fuente) y formato PDF.
El segundo informe incluirá los informes específicos 5.1.5, 5.1.6, todos los anexos además de la información
que el Contratista considere necesaria dentro de su opinión de experto.

VIII. CONFORMIDAD

La Dirección de Infraestructura y Mantenimiento (OIM) y el Presidente CEF-UNAC-CAÑETE serán quienes

otorguen la conformidad de los entregables y del servicio previo Informe Técnico del especialista designado.
El Acta de Conformidad se notificará mediante comunicación escrita y de forma explícita al Contratista en
base al Informe de Conformidad correspondiente.

IX. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los quince (15)
días calendario siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello.
El plazo para que se haga efectivo el pago se contabilizan a partir del día siguiente de emitido el Informe
de Conformidad con copia al Contratista siendo la forma de pago la siguiente:

Nº de Porcentaje
Informe y Forma de Pago
pagos del Contrato
Único A la emisión del Informe de Conformidad 100.0%
X. GARANTÌA POR LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO

La evaluación estructural deberá tener un plazo de validez y/ò garantía de dos (05) años contabilizados a
partir de la fecha de emisión del Informe de Conformidad.

XI. CONFIDENCIALIDAD

El Contratista deberá guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y

documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación, pudiendo quedar expresamente
prohibido revelar dicha información a terceros. El Contratista, deberá dar cumplimiento a todas las políticas
y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información.
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la
realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha
información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
cálculos, documentos y demás datos compilados o recibidos por El Contratista.

XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Se deberá precisar que el Contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará
directamente y aquellas que desarrollará su personal, debiendo responder por el servicio objeto del
contrato, en todo lo que corresponda.

XIII. PENALIDADES

1. Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la
UNAC le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

0.10
=
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y
ejecución de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.1) Para bienes, servicios y consultorías: F = 0.25
b.2) Para obras: F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio a la obligación
parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que
el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.
Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

XIV. OTRAS PENALIDADES

La penalidad por mora se aplicará a la entrega del informe final y también a la entrega del 1er informe, a
solo criterio de la Dirección de la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento se aplicará también al
cumplimiento del cronograma de trabajo presentado por el Contratista.

Callao, enero del 2021