am

er lh^io, n*. ,*'l'r*r*+

ffiÉx;,". 'r

CONTRATO N" 060 . 2O2O - MPLP - TM

ADJUDICACIÓN SIMPLIF¡CADA NO O'11 -2O2O.MPLP/TM
PRIMERA CONVOCATORIA

Conste por el presente documento, la CONTRATAGIÓN oe EJECUCION DE IoARR "coNSTRUcclON

DE PUENTE EN EL (LA) SOBRE RtO CORVINTLLO EN LA LOCALTDAD DE CORVINA, DISTRITO DE
PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO HUANUCO'" CUI NO
2468990, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, en adelante
LA ENTIDAD, con RUC No 2020004274, con domicilio legal en Av. Alameda Perú N" 525 - Tingo María,
representada por su Alcalde Abog. MIGUEL ANGEL MEZA MALPARTIDA, identificado con DNI No

.ffire 22474632, y de otra parte el CONSORCIO BELLA DURMIENTE integrados por NICBEL E.¡.R.L. (95%)
con RUC No 20392498413, con domicilio legal en AV. SAN MART¡N No 901 - CALLERIA - CORONEL

flgfiffig't PORTILLO - UCAYALI, inscrita en la Ficha N" 11043168 Asiento N'D00002 del Registro de Personas
urídicas de la ciudad de Pucallpa, debidamente representado por su Gerente, MALPARTIDA DIAZ
(§H"l§ PEGGY PAOLA, con DNI N" 43866956, según poder inscrito en la Ficha N' 11043168 Asiento N'
D00002 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Pucallpa y CONSORCIO B & V INGENIEROS
E.l.R.L.(s%) con RUC No 20600117255, con domicilio legal EN MALECON WALCKER GUSTAVO MZ.4
LOTE 4 - PILLCO MARCA - HUÁNUGO - HUÁNUCÓ, inscrita en la Ficha N" 11 121826 Asiento N'
40001 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Huánuco, debidamente representado por su
Gerente, JOSE ELIAS AGUIRRE SANTIAGO, con DNI N'40695595, según poder inscrito en la Ficha N'
-,ffir\. 11121826 As¡ento N'A0001 del Reg¡stro de Personas Juridicas de la c¡udad de Huánuco, y conforme al
//-!."»6-ü¡^\1/)\. contralo de consorcio designaron como Represéntate común del Consorclo al LISBETH FALCON
//S/,flil'\7qYl\vILLANUEVA, idenl¡f¡cado con DNI N" 1212908(-, con domicil¡o fiscal del consorc¡o en el JR. JOSE
{í=i:J'§&,{ SI"FUSANToS cHocANo No 225 - castillo Grande - Tingo Maria a quien en aderante se te denominará EL
en ¡os términos y condic¡ones s¡gü¡entes:
1¡rtXZEl 7§ICoNTRATISTA
\@Z g u,uspr-4.pFrUeu: mrec¡=pEnTes
Con fecha 21 de Seüembre de|2020, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN
í,ry No
áff \.N',coNsrRuccroN DE puENrE et el
para la contratación DE EJECUCION DE
S¡MPLIFICADA O11-2020-MPLP-TM
lll¡ soBRE Rto coRvtNtLlo EN LA LocALtDAD
IOARR
a)
aJcen¡¡c,a oe \-?\\9E 99!v!!4 r 9lsrRlro DE PUEBLo t{uEvo - PRovlNclA DE LEONclo PRADo -
E ( l*l¡fqt TIPEPARfAI¡IENTO
-
Il--lr--
HUANUCO", Cul l{' 2¿t68990, a COttSORcIO BELLA DURMIENTE, cuyos
t YY¡ rt
-rvvyvv,
q vv¡lYv

¿\'Yr'"r" /sÉ//detattes e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
. lnforme No 236-2020-TC-SGL-GAF-MPLP-TM, de fecha 06 de octubre del202A
ire cuÁusutA secuNoa: oa¡eto
El presente contrato tiene por objeto la contratación de EJECUCION DE IOARR "CONSTRUCCION DE
PUENTE EN EL (LA) SOBRE RrO CORVTNTLLO EN LA LOCALIDAD DE CORVINA, D|STR|TO DE
PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTA]IIIENTO HUANUCO", CUI NO
2468990.

cLÁusutt tencent: utot¡to cot¡tnacrult

El monto total del presente contrato asciende a S/ 161,672.38 (Ciento Sesenta y Un Mil Seiscientos
Setenta y dos con 381100 soles) incluido lGV.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, ptuebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del
presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES en periodos de
valorizaciÓn Mensuales conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al
saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día
siguiente del consentimiento de la liquidación.

:'.En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
,0prufnnTlSTA tiene derecho ál reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el
ilfículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículoJ 1244, 1245 y 1246 del Código Civit.
P,qra tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones
Ei§uientes.
".,ff',"'!iyÉ*rrrao
or,*tA: DEL pLAzo DE LA EJEcucróN DE LA pRESTAc!óN
;'-':,;-': ''
que se computa desde el
 ffi"
w
LTssr$

día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL coNTRATo

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes,
todos los documentos presentados para la formalización del contrato estarán sujetos a control
posterior

Plantel Profesional.
CARGO PROFESIONAL N'REG.
COLEGIATURA
RESIDENTE DE OBRA JULIAN LUIS TARMONA NEGRETE 65086
AMBIENTAL EDWIN RONAL
érhm& ESPECIALISTA MIRANDA AGUIRRE 1BOO21

É:ÉWTÉM
\\ty,/@ffecc¡onam¡enlodelcontratolarespectivagarant¡aincondic¡onal,
XSgllZ solidaria, irrevocable, y de real¡zac¡ón automática en el pais al solo requerim¡ento, a favor de LA
a:...-.--._.1/
vvrrsvrrs, rlrvyvvsvrv, .y vv isq[4gvrtr]t GrL¡lLrtt¡qllfrc¡ gll gl

ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

. El contratista mediante Declaración Jurada anexa en los documentos para firma de contrato, y al
amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si él postor ganador de la
buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato-original como
garantía de fiel cumplimiento de contrato, manifestando lo siguiente:
GERf ¡IbIA DE "De fiel cumplimiento del contrato: S/. 16,167.24 (Dieciséis mil Ciento Sesenta y Siete con 24llOO
ASU^tTOS soles), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del
número total de pagos a realizarse, de forma pronateada, con cargo a ser devuelto a la
finalización del mismo."

Monto que es equivalente al diez por ciento (f 0%) del monto del contrato original, la misma que
debe mantenerse vigente hasta el consentirniento de la liquidación final.

9ligi=u.=t.A ocrAVA: EJEc ENovActóN

LAENTlDADpuedesolicitarlaejecucióndelasgarant¡asAnotashubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 1S5.1
del añículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un único de Adelanto directo de (10 %) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a
Ia suscripciÓn del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos medianie Carta F-ianza y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto soticitado dentro de los siete
(7) dÍas siguientes a la presentación de ta soticitud de EL coNTRATlsrA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no proced erá la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA,

deberá consignar la siguiente cláusula:

9!49gule oÉclrua'aoel rrros

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos §or el ZON del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendario previos a la fecha prevista en
calendario de adquisiciÓn de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL
pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la
 obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de
adquisición de materiales e insumos.

cLÁusutn uNoÉclrrrl: coxroRrúloeo oe tl oanl

La conformidad de la obra será dada con la suscripción delActa de Recepción de Obra.

clÁusula ouooÉclrtle: oecunac¡óru ¡unRol oel co¡¡rRlt¡ste

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

cLÁusutn oÉctma tencena: es¡cxrcrór.¡ oe nlescos oeL col.¡tRaro oe oeRR

fffirrao p¡ñ rlúúoa ,t, 9E

ÚtrcorryI*cxts f¡ru:¡c.ú e.tur$ É-i

úü¡&q.ñu ñryc e murc mi.¡ r,¡o&:'i
¡&*Éúffi6ú:¡#. i
Ril!Éooct*ilrc
lk&
,,ffi i€*t6¡

utoñe¡ot Er rr|OO

ugltB*ü!
,e
&0r

M rlrff.rffiaaet¡b*.@,

i*::::*@É'li
i¡tr-.e,c**;;ffi '.--i-I

, f ..,

6r&alb3ffiúb
&r*
ft't

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de

obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclarnar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la

conformidad de la recepción Total de la obra.

clÁusutn oÉctme eururt: perulu¡oeoes

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD !e aplica automáticamente una penalidad por- mora por cada día de atraso, de
acuerdo a la siguiente fórmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =
F x plazo vigente en días

ifi Donde:
i8
It ¡:, F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
«'i¿;ü
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
 futl*f* "f fu"f*
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el
numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2 Adicionalmente a la lidad r mora se rán las uientes

N" CONCEPTO DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
1 SEGURIDAD EN OBRA Y SENALIZAClON 1/5000 del valor del Según informe del
Cuando el Contratistano cuenta con los contrato; por cada día de Supervisor de obra.
dispositivos de seguridad en la obra y de incumplimiento en obra.
señalización.
2 INCUMPLIMIENTO DE UNIFORME Y 1/5000 del valor del Según informe del
PROTECCION PERSONAL contrato, por cada Supervisor de obra.
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su ocurrencia en la obra.
personal de uniformes y de elementos de

ffiB seguridad, como arneses, lentes, cascos, botas,

etc.
CRONOGRAMA VALORIZADO
DEL PLAZO CONTRATUAL
AL INICIO

Cuando el contratista no cumpla con entregar el

calendario valorizado adecuado a la Fecha de I Según informe del
3
inicio del plazo contractua! en un plazo de 24
1l2O0O i Supervisor de obra.
horas, o en el caso de demoras injustificadas los
cronogramas reprogramados o acelerados de
rnc¡4,
trabajo, dentro del plazo indicado en la Ley de
6'
-r/
$\ I PRUEBAS y ENSAYOS
3/c e \eo,
GERqNcIA oE Según informe del
t; Cuando el contratista no realiza las pruebas o
4 I|
,¿\ Supervisor y/o
'a
o ensayos oportunamente para verificar la lnspector de obra
calidad de los materiales y los trabajos 1t20w
ejecutados. La multa es por cada
incumplimiento.
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS Según informe del
OBSERVACIONES PENDIENTES. Supervisor y/o
Cuando el contratista de manera injustificada, lnspector de obra
5 no presente la subsanación y levantamiento
de 1t2000
observaciones señaladas en el acta
correspondiente de forma final de manera
completa, exigidos en el expediente técnico.
La multa es por cada dfa de retraso a partir de
vencido el plazo indicado en las bases.
POR INASISTENCIA DE LOS Según informe del
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A Supervisor y/o
REUNION CONVOCADAS POR LA lnspector de obra
6 ENTIDAD CONTRATANTE
1t2000
Cuando el contratista de manera injustificada,
no asista con sus especialistas a reuniones
convocadas por la Entidad, exigidos en el
expediente técnico. La multa es por cada día
de inasistencia.
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO 1/1000 del valor del Según informe del
DE RIESGO contrato, por cada Supervisor de obra.
Cuando el Contratista no cuente con el seguro ocurrencia en la obra.
7 complementario de trabajo de riesgo, para el ,§=
personal que realice trabajos de ensayos, de §§
: r) tú
Estudios de Suelos o cualquier personaltécnico u J

obrero durante la ejecución de la Obra.

U
CEI §E
.§-
érr
PERMANENCIA DEL PERSONAL TECNICO EN Según informe del ¡ r¡: E

OBRA 1/1000 del valor del Supervisor de obra. §§

8 Cuando el Residente de Obra y demás personal contrato, por dia y cada
técnico no se encuentra en forma permanente en ocurrencia en la
la Obra, sin haber justificado su ausencia ante el Obra
supervisor y/o entidad. Por día v ocurrencia.
 f¿*,/* por
"i C","{r"

N" CONCEPTO DE APLICACION DE PENAL¡DAD FORMA DE CALCUI-O PROCEDIMIENTO

f6.rtx!!t ¿) EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA

/ {.:
s)fiQ¡§\ TECN!CA
Cuando el Contratista no presenta los equipos 115000 del valor del
rl
:l
("@T
'.§"8%,)
9 ylo instrumentos de medición calibrados
necesarios y declarados en la Propuesta Técnica,
contrato, la multa es por
cada equipo. Por día y
ocurrencia.
Según informe del
Supervisor de obra.
luego de 5 días de ser requerido por el
D¡r) Supervisor.
10 CUADERNO DE OBRA
No tener al dia el cuaderno de obra, y/o no tener 1/5000 del valor del Según informe del
fisicamente en la Obra el Cuaderno, o la no contrato, por dia. Supervisor de obra.
entreqa del mismo cuando lo solicite la Entidad
INCUMPLIMIENTO DE PROPUESTA TECNICA

ffi$
1/5000 del Valor
11 El incumplimiento de personal de acuerdo con la Según informe del
propuesta técnica presentada, acorde con Contratado, por día y
el Supervisor de obra.
ocurrencia.
cronograma de utilización del personal.
.-!
--
12 !NCUMPL¡MIENTO DE MATERIALES EN
OBRA. 1/1000 del valor del
No cuenta con materiales necesarios en obra de Según informe del
contrato, por cada día de
Supervisor de obra.
acuerdo al calendario de adquisición de falta de materiales.
Materiales.
13 CALIDAD DE LOS MATERIALES 1/1000 del valor del
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra contrato, por cada falta.
sin la autorización del supervisor o utilice para la
Según informe del
[rinoat ejecución de la obra materiales de menos calidad
§-G
h\f".*r*o,o or\ \
que los especificados en el Expediente Técnico.
La multa es por cada material no autorizado o no
Supervisor de obra.

adecuado.
asulruhos

§/2
ta( tlo No cumple en realizar las medidas de mitigación 1/3000 del valor de!
Según informe del
:\* ambiental indicadas en el estudio de lmpacto contrato, por cada día.
Supervisor de obra.
ambiental.
15 No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo
a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y l/5000 del valor del
Según informe de!
Salud en el Trabajo. DS N'005-2012-TR N', 009- contrato, por cada
Supervisor de obra.
2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el ocurrencia.
Trabaio
16 INCUMPLIMIENTO DE ESPECIF¡CACIONES
TECNICAS
El incumplimiento de las especificaciones 1/1000 del Valor
Según informe del
técnicas de productos entregables (requisitos Contratado, por
Supervisor de obra.
indicados en planos y EE. TT.), materiales y ocurrencia.
equipos previstos en el Expediente Técnico de
obra.
17 RESPUESTA A SOLICITUDES 1/5000 del Valor
Según informe del
No responder las solicitudes escritas de la Contratado, por
Supervisor de obra.
Entidad y/o el Supervisor en el plazo establecido. ocurrencia.
18 GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Según informe del
1/5000 del Valor
No ylo mantener actualizado las
presentar
Contratado, por
Supervisor de obra.
Garantías de Fiel Cumplimiento, ante Ocurrencia.
incrementos del monto del contrato de obra.
19 INCUMPLIMIENTO DE PAGO DEL REGIMEN
DE CONSTRUCCION CIVIL 112000 del valor del Según informe del
No cumple con el pago del régimen de contrato; por cada dia. Supervisor de obra.
construcción civil.
tif- .,20 En caso culmine la relación contractual entre el l¡¡
,Í :',.
.'t,i
contratista y el personal ofertado y la entidad no S/. 3,000 por cada día Según informe del t §s
f,.xfll :, )1
haya aprobado la sustitución del personal por no de ausencia del personal Supervisor y/o G
=
o §§
wfri : lj
j cumplir con las experiencias y calificaciones del de obra. lnspector de obra. r. t!
';)fuJ
/'-*Ii.!
21
profesional a ser reemplazado.
Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al Supervisor ylo
lnspector de obra, impidiéndole anotar las
correcciones.
Cinco por Mil (5/1000)
del monto de la
valorización del periodo
por cada día de dicho
Según informe del
Supervisor y/o
lnspector de obra.
( s = §E
GO
,§2
EH
§§

impedimento.
 i3F

W*"¿§*-t*
NO CONCEPTO DE APLICACION DE PENAL¡DAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
22 ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O

ffity
EXTEMPORÁNEO
Cuando el contratista entregue
ng"\ o con
documentación incompleta (faltante)
errores o fuera del plazo normativo, Según informe del
perjudicando el trámite normal de los mismos 1t2000 Supervisor y/o
.,VOBO, (solicitud de adelantos, valorizaciones, lnspector de obra.
prestaciones adicionales, resultados de los
".

ffi
controles de calidad, certificados de habilidad
de los profesionales integrantes de su plantel
técnico, etc.). La multa será por trámite
'»'.
rYz\ documentario.

qí'w l);li POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE

/3tt OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE
:*hts\
&4V
23 RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, O
CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACIÓN
DEL CONTRATO DE OBRA, EL QUE
CORRESPONDA
Cuando el contratista no presente a la Entidad
el cuaderno de obra por la resolución
contractual de cualquiera de las partes, Según informe del
conjuntamente de la notificación de resoluc;ón l DOOA
Supervisor y/o
irinc del contrato de obra (en caso de resolución lnspector de obra
por parte del contratista) o luego de tres días
//.-t calendarios de notificada la resolución del
(gr contrato de obra por parte de la Entidad.
t¡ le
Cuando el contratista no presente el cuademo
de obra conjuntamente con la liquidación del
\3y'ñ,"V contrato.
Se aplicará una penalidad por cada día de
demora en la entreqa del cuaderno de obra.
CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIFICADO EN PROPUESTA TECNICA,
24 SALVO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.
Para la ejecución de la obra, el Contratista
utilizará al personal profesional especificado en
su propuesta técnica, no estando permitido
cambio salvo por razones de fueza mayor Según informe del
(Pronunciamiento N" 149-2010/DTN) y con Supervisor y/o
aprobación del área pertinente. lnspector de obra
6/1000
Para este efecto, el Contratista deberá
proponer a las instancias respectivas según
sea el caso con cinco dias hábiles de
anticipación a fin de obtener la aprobación
correspondiente.
25 En caso culmine la relación contractual entre el La mitad de una unidad Según informe del
contratista y el personal ofertado y la Entidad no impositiva tributaria (0.5 Supervisor de la
haya aprobado la sustitución del personal por no UIT) por cada día de obra,
cumplir con las experiencias y calificaciones del ausencia del personal
profesional a ser reemplazado. en obra.
26 S¡ el contratista o su personal, no permite el Cinco por mil (5/1000) Según informe del
ut'i
acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR O del monto de la supervisor de la obra
SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar valorización del periodo
ii
r/ it las ocurrencias. por cada día de dicho
impedimento.

Procedimiento de Aplicación
a) De detectarse alguna infracción cometida por el Contratista, el Supervisor de obra, deberá
comunicarle mediante cuaderno de obra la situación verificada (que se considerará como un
pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanación de la infracción. En los
 3?
EJA L¡J E U*rl* r* n§ {}*-É*
-4,'-!f

casos de infracciones reincidentes pasa directamente al inciso c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no
hacerlo el Supervisor de obra comunicará mediante cuaderno de obra al contratista, que se
aplicará la penalidad en vista de su incumplimiento.
c) El Supervisor o lnspector de obra, procede a calcular la penalidad según las consideraciones
establecidas en la tabla, de acuerdo a la forma de cálculo, verificando antes que el monto
r,ffié acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad
admisible, equivalente al diez por ciento (10o/o) del monto del contrato vigente.
\x/ ll d) El Supervisor o lnspector de obra mediante informe comunica a la entidad la aplicación de la
V"8"-,( penalidad, la cual deberá ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la
liquidación final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecución de la
garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor de Obra.
e) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto
máximo admisible, la entidad inicia la resolución del contrato de ejecución de obra.

Las penalidades se calcularán aplicando los porcentajes señalados, al monto contractual, las
que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento,
de acuerdo a la sugerencia del supervisor y la importancia de la falta cometida.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si

fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanza¡ cada una un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que
debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de !a penalidad por mora o el monto máximo para otras
GERE'lCtA DE
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

clÁusuur oÉcrme sexre: nesoluc¡ón oel cournaro

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse
el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ct-ÁusuLa oÉcrrue sÉr¡im: RespoNses¡Lroro oe Les ptnres

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas conespondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes de! cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.

cuÁusuln oÉqul ocrrvl: lxnconnupc¡ÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos
actos o prácticas.
 Wy¿t*"t*
ctÁusutl oÉc¡nna ruovexR: rrllnco tecel oel cot¡tnato
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y
demás normas de derecho privado.

clÁusut-t vrcÉs¡rua: sot-uc¡ór.r oe corurRoveRsres

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

cLÁusutA v¡e Éslme rencenr: ooulc¡Lto plna erecros oe u e.lecuc¡ÓN

GONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: AV. ALAMEDA PERU N' 525 - TINGO MARIA

DOMICIL]O DEL CONTRATISTA: JR. JOSE SANTOS CHOCANO No 225 - CASTILLO GRANDE -
TINGO MARíA.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
/'
/'
De érdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
por triplicado en s\nat de conformidad en la ciudad de Tingo María a los 06 dias del mes de
¡.Cd*ffifgonr,.-q¡f,mn^m
rucounh PRX^^ in

"LA ENTIDAD"
.EL CONTRATISTA"