Demanda de Coparte y Contestacion

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 8

DEMANDA A LA COPARTE Y CONTESTACION

Demanda presentada por:


JESUS ANDRES LOPERA TURIZO
YURIS MIRANDA FABREGAS
NESTOR VERTEL
JORGE SARABIA

Contestación presentada por:

JOSÉ OSORIO
KATHERINE DURÁN
JEAN FRANCO BARRIOS
DANIELA DE LA HOZ

FACULTAD DE DERECHO

PROCESAL CIVIL GENERAL I - 6C

(JOSEFINA GALLARDO)

CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA

27 DE NOVIEMBRE DE 2022

BARRANQUILLA – ATLANTICO
SEÑOR
JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE SABANALARGA
E.S.D
(REPARTO)

DEMANDANTE: PAULA MARTINEZ


DEMANDADA: PAOLA BRACHO

ASUNTO: DEMANDA DE COPARTE.

1. DEMANDANTE
Nombre: PAULINA MARTINEZ
Ciudad de domicilio del demandante: CALLE 72 # 42-54 Barranquilla, Atlántico.
Documento de identificación: C.C. (_x_) NIT (__) TI (__) CE (__) PASAPORTE (__)
Número: 1.140.837.554
Nombre del apoderado judicial: JESUS ANDRES LOPERA TURIZO
Documento de identificación: C.C. (_X_) NIT (__) TI (__) CE (__) PASAPORTE (__)
Número: 1.140.765.232
Tarjeta profesional No. 564.287 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección donde recibe notificaciones: CALLE 70 # 54 – 29 OFICINA 203 CENTRO EMPRESARIAL
PRADO EJECUTIVO.
Dirección de correo electrónico: [email protected]

2. DEMANDADO

Nombre: PAOLA BRACHO


Ciudad de domicilio del demandado: CALLE 7 # 3-84 Sabanalarga, Atlántico.
Documento de identificación: C.C. (_x_) NIT (__) TI (__) CE (__) PASAPORTE (__)
Número: 73.568.890
Nombre del apoderado: YURIS MIRANDA FABREGAS.
Dirección donde recibe notificaciones: Carrera 56 # 75-80 Oficina 308 Edificio empresarial Cámara
de comercio.
Dirección de correo electrónico: [email protected]

3. PRETENSIONES

3.1. Se le reconozca a la Sra. PAULA MARTINEZ identificada con cédula de ciudadanía N°


1.140.837.554, el pago por concepto de indemnización, derivado del valor que
corresponde pagar al Sr. LUIS FERNANDO DE LA VEGA por incumplimiento de un contrato.
4. HECHOS

4.1. El Sr. LUIS FERNANDO DE LA VEGA, suscribió un contrato con la Sra. Paola Bracho y
la Sra. PAULA MARTINEZ, por elaboración de una obra en un predio ubicado en
Sabanalarga (Atlántico), con fecha de entrega de obra el 28 de octubre del 2022.
4.2. La Obra que se desarrollaba en el municipio de Sabanalarga era desarrollada por la
Sra. Paola Bracho, quien a su vez era la encargada de recibir los respectivos beneficios
económicos, como contraprestación de la obra que se venía ejecutando.
4.3. La Sra. Paula Martínez nunca ejecuto la obra, ni mucho menos recibió algún tipo de
contraprestación por la ejecución de la obra.
4.4. A razón de las demoras causadas en la obra, esta no fue entregada el día 28 de octubre
del 2022, la cual era la fecha limite según lo acordado en el contrato, es por ello que
el Sr. LUIS FERNANDO DE LA VEGA, nos demanda civilmente por concepto de
indemnización debido a que el incumplimiento del contrato.

5. .PRUEBAS

5.1. Documental: Soportes de consignación realizados por parte del Sr. LUIS FERNANDO
DE LA VEGA a la Sra. PAOLA BRACHO.

5.2. Prueba digita: Conversaciones de WhatsApp entre la Sra. Paula Martínez y la Sra.
Paola Bracho, donde se establece que la Sra. Bracho estaría a cargo de ejecutar la
obra.

5.3. Prueba Testimonial: Testimonio del Sr. CARLOS GONZALES Y MANUEL MARQUEZ,
maestros de obra.

6. JURAMENTO ESTIMATORIO

6.1. Suma Total Pedida (debe corresponder a la cuantía total de sus pretensiones)
CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($42.500.00)

6.2. Razones por las cuales cuantifica su solicitud en esos valores

6.3. El Valor mencionado en el punto 6.1 corresponde a la mitad del valor de la


indemnización que se le debe pagar al Sr. LUIS FERNANDO DE LA VEGA

7. CUANTÍA

Este asunto es de mayor cuantía ( ); Menor cuantía ( x ); Mínima cuantía ( )


8. Manifiesto que SI ( x ) NO ( ) estaba obligado legalmente a declarar renta en el año gravable
inmediatamente anterior.

9. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículos 64 y ss del Código General del Proceso.

Respetuosamente,

JESÚS ANDRES LOPERA TURIZO


CC: 1.140.765.232
Tarjeta profesional No. 564.287 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección donde recibe notificaciones: CALLE 70 # 54 – 29 OFICINA 203
CENTRO EMPRESARIAL PRADO EJECUTIVO.
Dirección de correo electrónico: [email protected]
Señor
JUEZ CIVIL MUNICAL DE SABANALARGA
(REPARTO)
E.S.D

DEMANDANTE: PAULA MARTINEZ


DEMANDADO: PAOLA BRACHO

ASUNTO: PODER.

PAULA MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.140.837.554 expedida en Barranquilla,
mayor y vecino de Barranquilla, mediante el presente escrito comedidamente manifiesto a usted que
confiero poder especial, amplio y suficiente al Abogado JESÚS ANDRES LOPERA TURIZO, mayor de
edad y domiciliado en esta ciudad. Identificado con cédula de ciudadanía No.1.140.765.232 de
Barranquilla, Abogado en ejercicio con T.P. 564.287 Del Consejo Superior De La Judicatura, ejercer
hasta su culminación la defensa en un proceso de demanda de coparte, instaurado por mi persona
en contra de la Sra. PAOLA BRACHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.568.890 expedida
en Sabanalarga ( Atlántico) , también mayor de edad y residente en el municipio de SABANALARGA (
ATLANTICO).
Mi apoderado queda facultado para interponer todos los recursos y acciones legales en defensa de
mis derechos e intereses, conformé a lo consagrado en el artículo 77 del Código General Del Proceso,
otorgando facultades expresas además para recibir, sustituir, desistir, conciliar, transigir, reasumir y
demás recursos y acciones legales para mi defensa y de mis intereses.

Atentamente,

PAULA MARTINEZ
C.C 1.140.837.554 de Barranquilla

ACEPTO:

JESÚS ANDRES LOPERA TURIZO


C.C. 1.140.765.232 de Barranquilla
T.P 564.287 Del Consejo Superior De La Judicatura
Dirección: : CALLE 70 # 54 – 29 OFICINA 203 CENTRO EMPRESARIAL PRADO EJECUTIVO.
Correo electrónico: [email protected]
Señor
SEÑOR JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE SABANALARGA
E. S. D.

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA CIVIL

YURIS MARGARITA MIRANDA FABREGAS, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la
cédula de ciudadanía N°44151233Expedida en Soledad – Atlántico y portador de la T.P. No. 9624-1
del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado del Señor, persona mayor y vecino
de PAOLA BRACHO, según poder debidamente otorgado, por medio del presente escrito, procedo
a contestar la demanda formulada ante usted por PAULINA MARTINEZ, mayor de edad, vecino de
esta ciudad, de la siguiente manera.

HECHOS DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA


1. Es cierto, que el Sr. LUIS FERNANDO DE LA VEGA, suscribió un contrato con la Sra. Paola
Bracho y la Sra. PAULA MARTINEZ, por elaboración de una obra en un predio ubicado en
Sabanalarga (Atlántico), con fecha de entrega de obra el 28 de octubre del 2022.
2. Es cierto, que la obra que se desarrollaba en el municipio de Sabanalarga era desarrollada por
la Sra. Paola Bracho, quien a su vez era la encargada de recibir los respectivos beneficios
económicos, como contraprestación de la obra que se venía ejecutando.
3. No es cierto, La Sra. Paula Martínez nunca ejecuto la obra, ni mucho menos recibió algún tipo
de contraprestación por la ejecución de la obra.
4. Es parcialmente cierto, A razón de las demoras causadas en la obra, esta no fue entregada el
día 28 de octubre del 2022, la cual era la fecha limite según lo acordado en el contrato, es
por ello que el Sr. LUIS FERNANDO DE LA VEGA, nos demanda civilmente por concepto de
indemnización debido a que el incumplimiento del contrato.

PRETENSIONES DE LA DEMANDA

 Me opongo a las pretensiones de la parte actora porque no le asiste el derecho invocado de


indemnización ya que la demandante recibía contraprestación del contrato suscrito con el Sr.
LUIS FERNANDO DE LA VEGA.
 Presento excepciones de fondo.

PRUEBAS DEL INCUMPLIMIENTO


Solicito señor Juez, se decreten, practiquen y tengan como tales las siguientes:
 Copia de transacciones y estrato bancarios donde se evidencia consignaciones referentes al
contrato en cuestión por concepto varios y comisiones, generadas por Paola Bracho a Paula
Martínez
.
NOTIFICACIONES
Mi poderdante, la Sr, PAOLA BRACHO en Sabanalarga – Atlántico, en la calle 7 # 3-84

El demandante, en la CALLE 72 # 42-54 de la Ciudad de Barranquilla, Atlántico, o en la secretaria


del juzgado.

Del Señor Juez

Atentamente,

YURIS MIRANDA FABREGAS.


C.C. 44151233 de Soledad
T.P. No. 9624-1 del Consejo Superior de la Judicatura
Carrera 56 # 75-80 Oficina 308 Edificio empresarial Cámara de comercio.
Dirección de correo electrónico: [email protected]
Señor
JUEZ CIVIL MUNICAL DE SABANALARGA
(REPARTO)
E.S.D

DEMANDANTE: PAOLA BRACHO


DEMANDADO: PAULA MARTINEZ

ASUNTO: PODER AMPLIO Y SUFICIENTE

PAOLA BRACHO, identificada con cédula de ciudadanía No. 73.568.890 mayor y vecino de
Barranquilla, mediante el presente escrito comedidamente manifiesto a usted que confiero poder
especial, amplio y suficiente al Abogado YURIS MIRANDA FABREGAS, mayor de edad y domiciliado
en esta ciudad. Identificado con cédula de ciudadanía No.44151233 de Soledad, Abogado en ejercicio
con T.P. 9624-1 Del Consejo Superior De La Judicatura, ejercer hasta su culminación la defensa en
proceso, instaurado por mi persona en contra de la Sra. PAULA MARTINEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. C.C 1.140.837.554 de Barranquilla, también mayor de edad y residente en el
municipio de Barranquilla (ATLANTICO).
Mi apoderado queda facultado para interponer todos los recursos y acciones legales en defensa de
mis derechos e intereses, conformé a lo consagrado en el artículo 77 del Código General Del Proceso,
otorgando facultades expresas además para recibir, sustituir, desistir, conciliar, transigir, reasumir y
demás recursos y acciones legales para mi defensa y de mis intereses.

Atentamente,

PAOLA BRACHO
C.C 73.568.890

ACEPTO:

YURIS MIRANDA FABREGAS.


C.C. 44151233 de Soledad
T.P. No. 9624-1 del Consejo Superior de la Judicatura
Carrera 56 # 75-80 Oficina 308 Edificio empresarial Cámara de comercio.
Dirección de correo electrónico: [email protected]

También podría gustarte