B.A.E Construcción Paradero de Pasajeros Huaquen Comuna de Curep

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN PARADERO DE

PASAJEROS HUAQUEN, COMUNA DE CUREPTO”.
1. ASPECTOS GENERALES:
Las Bases Administrativas Especiales regularán los procesos de licitación, análisis,
adjudicación, contratación, plazos, garantías, sanciones por incumplimiento de requisitos
exigidos en la etapa de licitación y ejecución de las obras y forma de pago de los proyectos
licitados por la Ilustre Municipalidad de Curepto.
2. INDIVIDUALIZACIÓN MANDANTE Y UNIDAD TÉCNICA;

2.1.- MANDANTE:
NOMBRE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
DOMICILIO : PLAZA DE ARMAS S/N
RUT : 69.110.300-5
TELÉFONO : 75-552300
REPRESENTANTE : ALCALDE DE LA COMUNA
SR. RENÉ ALEJANDRO CONCHA GONZÁLEZ
2.2.- UNIDAD TÉCNICA:
NOMBRE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO DIRECCIÓN
DE OBRAS MUNICIPALES.
DOMICILIO : PLAZA DE ARMAS S/N°
3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
Propuesta Pública a Suma Alzada, valor neto, en moneda corriente, sin intereses ni
reajustes, según calendario de licitación presente en las presentes bases y a través del
sistema de informaciones del portal www.mercadopúblico.cl.
4. FINANCIAMIENTO:
La ejecución de la obra será financiada con Recursos Convenio de Transferencia de
Recursos FRIL (Fondo Regional de Inversión Local) convenio entre el Gobierno Regional
de la VII Región del Maule y la Ilustre Municipalidad de Curepto.
5. PRESUPUESTO DISPONIBLE:
5.1.- El presupuesto disponible para la obra asciende a $99.197.000.- (Noventa y nueve
millones ciento noventa y siete pesos) Impuesto Incluido. Este presupuesto disponible
incluye los Items Obras Civiles, Equipamiento y Equipos, no pudiendo la oferta respecto
a Equipamiento y Equipos, superar el 20% del monto total ofertado, si supera dicho
porcentaje la oferta será declarada fuera de bases.
5.2.- Conforme a la disponibilidad presupuestaria y al resultado de la evaluación
efectuada, el Municipio se reserva la facultad de autorizar aumentos, disminuciones
partidas y obras extraordinarias en los proyectos. En caso de aprobarse aumentos o
disminuciones de obras, deberán quedar expresamente señaladas en la respectiva
modificación de contrato con sus garantías correspondientes.
5.3.- Se deja constancia que, una vez contratadas las Obras, no se aceptarán solicitudes
de aumento de Obras infundadas por parte del Contratista, ello en atención a que el
contratista al momento de postular, realiza un estudio acabado del proyecto, los planos,
las especificaciones técnicas, el presupuesto y las condiciones del terreno. Así como tiene
oportunidad de complementar su análisis con la información obtenida en el periodo de
consultas y solicitar que la unidad técnica les aclare dudas respecto a los antecedentes
Secretaria De Planificación Municipal

CONSTRUCCIÓN PARADERO DE PASAJEROS HUAQUEN, COMUNA DE 1
CUREPTO
del proyecto. Sin embargo, será de su responsabilidad cualquier obra extraordinaria
necesaria para que el proyecto adjudicado quede bien ejecutado y, operando
correctamente, de acuerdo a la normativa vigente y en conformidad a las leyes de la buena
construcción y estética de las obras.
5.4.- Se reitera que los aumentos de obras sólo serán otorgados de acuerdo a solicitud e
interés Municipal, previa reevaluación del Gobierno Regional del Maule.
6. DOCUMENTOS Y NORMAS QUE FORMAN PARTE Y RIGEN LA LICITACIÓN:

 Bases Administrativas Generales
 Bases Administrativas Especiales.
 Formato de Presupuesto con Itemizado de Partidas.
 Anexos.
 Planos.
 Especificaciones Técnicas.
 Set de preguntas y respuestas de la licitación, portal mercadopublico.cl
 Instructivo FRIL 2021.
 Reglamento para Contratos de Obras Públicas aprobado por Decreto Supremo MOP
Nº 75 de 2004.
 Documentos adicionales o anexos que la Municipalidad incluya en los antecedentes de
licitación.
 Ley Nº 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de
servicios y su reglamento contenido en el Decreto Nº 250 de 9 de marzo de 2004 del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones.
 Las aclaraciones a las Bases. Estas últimas primarán sobre las Bases Administrativas
Especiales y documentos técnicos de la licitación, en cuanto no se opongan a las Bases
Administrativas Generales o a la normativa legal vigente o al proyecto aprobado por el
Gobierno Regional del Maule y/o SUBDERE, si corresponde.
 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, referida al Art. 24.
 Ley General de Urbanismos y Construcciones y su OGUC.
 Ley N° 19.300 de Bases del Medio Ambiente.
 Normas del Instituto de Previsión Social www.ips.cl
6.1.- Todos los antecedentes detallados anteriormente forman parte integrante de las
Bases de la presente propuesta. Las Especificaciones Técnicas y Planos publicados en el
portal, serán proporcionados al oferente que se adjudique la Propuesta con la firma del
(los) Profesional (es). Estas especificaciones, Itemizado y planos coincidirán exactamente
con las publicadas en el Portal de Mercado Publico y con las aprobadas por la Institución
que financia el proyecto, siendo éstas (con firma del Profesional) las Oficiales para realizar
las revisiones correspondientes por parte de la Inspección Técnica de Obras.
7. ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN:

7.1.- Las presentes Bases Administrativas Especiales primarán sobre lo dispuesto en las
Bases Administrativas Generales en cuanto dispongan en forma distinta a éstas y sobre
ambos documentos primarán las aclaraciones a las bases en tanto no contravengan las
bases administrativas generales. En aquellas materias a que no se refieran las bases
administrativas especiales y generales regirán supletoriamente las normas señaladas en
el Decreto Supremo MOP Nº 75 de 2004.

CUREPTO
8. NORMA GENERAL PARA CÓMPUTO DE PLAZOS:
8.1.- Para efectos del cómputo de los plazos contenidos en las presentes Bases
(ADMINISTRATIVAS ESPECIALES) se entenderá días corridos y correrán a partir de la
medianoche del día en que principian y hasta la medianoche del último día del mismo.
8.2.- Para contabilizar el plazo de ejecución de la obra se contará desde el día hábil
siguiente a la fecha de Entrega de Terreno.
8.3.- El Inspector técnico del proyecto en su cometido de fiscalización deberá ceñirse a lo
indicado en las bases administrativas, planos, EE.TT y demás antecedentes que sirvieron
de base para la evaluación y aprobación del proyecto. El rol del ITO se regirá por las
disposiciones contempladas para la fiscalización de obras de las Ordenanzas, Decretos,
Ley General de Urbanismo y Construcciones, Decreto Supremo 75 del MOP.
9. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

9.1.- El plazo de ejecución de las obras será computado conforme lo señalado en las
presentes Bases, en días corridos. El plazo máximo será de 120 días y no podrá ser menor
al 75% del tiempo de ejecución recién mencionado.
9.2.- No se aceptarán ofertas por un plazo inferior al 75% del plazo máximo establecido
en el punto anterior, declarándose fuera de bases.
9.3.- En dicho plazo máximo, las obras deberán estar terminadas, lo que implica estar en
condiciones de entregarse al uso público, libres de escombros, excedentes u otros
materiales que entorpezcan su uso.
9.4.- En caso de atraso en el término oportuno de las obras, se aplicará la multa indicada
en el punto 47.1 de las presentes Bases.
9.5.- El Oferente Adjudicado, deberá ejecutar el proyecto en un plazo establecido en su
oferta, en el “Formulario Propuesta Económica”.
9.6.- Si el plazo contractual termina día sábado, domingo o festivo se considera el día hábil
siguiente.
10. DE LOS OFERENTES O PARTICIPANTES:

10.1.- Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas que hayan
sido invitadas a participar a través del Portal www.mercadopublico.cl, accedido a los
documentos de ésta por medio del Sistema de compras y contrataciones públicas, portal
de internet www.mercadopublico.cl siempre y cuando cumplan con las disposiciones
legales y exigencias de las presentes bases y especificaciones técnicas.
10.2.- El proponente que se adjudique la obra, deberá estar con inscripción vigente y con
su documentación actualizada en el portal www.chileproveedores.cl, al momento de la
suscripción del contrato.
11. ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS (LICITACIONES):

11.1.- Será la Secretaria Comunal de Planificación o quien le subrogue, o un funcionario
designado por ella, el (la) Encargado(a) del Proceso de Compras (Licitación), siendo la
dirección de contacto la señalada en la individualización.
11.2.- En todos los casos, las discrepancias entre la Unidad Técnica de SECPLAM y el
Oferente serán resueltas conforme a los procedimientos establecidos en el ordenamiento
jurídico vigente.
11.3.- La Municipalidad notificará la terminación anticipada e inmediata del Contrato por
escrito y de la entrega de la notificación, bastará la certificación que realiza el Secretario
Municipal o que efectuó a cualquiera persona mayor que se encuentre en dependencias
de la casa matriz de la empresa.

CUREPTO
12. FORMA DE ACREDITAR LA INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS SOLICITADOS.
12.1.- La inscripción en los Registros y Categorías, señalados que habilitan para contratar
se acreditará mediante Certificado emitido por funcionario competente de la entidad que
mantiene el Registro. También podrán obtener dichos Certificados vía Internet, a través
de la página Web del Organismo Competente.
12.2.- Al momento de la contratación, la inscripción en el Registro Nacional de
Proveedores será verificada por funcionarios de la Secretaría de Planificación Municipal,
quienes corroborarán la calidad del proponente en el Registro, el que deberá estar “Hábil”.
En todo caso si el proponente no está inscrito o figura como Inhábil, éste tendrá un plazo
máximo de 5 días hábiles para regularizar su situación y firmar el contrato.
13. PLAN DE FECHAS:

13.1.- Es de responsabilidad de los participantes informarse en forma oportuna de la
emisión de las Aclaraciones y Adiciones a los antecedentes de la licitación, las cuales
formarán parte del Contrato que se celebre. Se presumirá conocimiento de ellas por parte
de todos los proponentes, para todo efecto. Las fechas serán comunicadas a través del
sistema de informaciones del portal www.mercadopúblico.cl.
14. LLAMADO Y PUBLICACIÓN:

14.1.- Se efectuará a través del sistema de informaciones del portal
www.mercadopublico.cl.
14.2.- Las Bases y antecedentes de la licitación estarán disponibles en forma gratuita en
el sitio www.mercadopublico.cl, para los interesados que, en cumplimiento de los
requisitos exigidos en Bases, deseen participar en la licitación.
15. VISITA A TERRENO:

15.1.- Se considera una visita a terreno, de acuerdo al calendario y horario publicado en
el portal www.mercadopublico.cl, con carácter de obligatoria con personal de la Unidad
Técnica. No obstante, el lugar de reunión será en la Ilustre Municipalidad de Curepto,
Plaza de Armas S/N Curepto, segundo piso, oficina SECPLAM.
15.2.- Antes del inicio de la visita de reconocimiento al terreno se levantará un acta en la
que se dejará constancia de la individualización de los proponentes interesados en la
licitación, en su caso, de la empresa interesada u oferente al que representa. No se
admitirán interesados que lleguen después del horario señalado. El acta se firmará en
terreno y los oferentes participantes en la visita podrán retirar copia autorizada en la
SECPLAM a contar del día siguiente a la visita.
15.3.- En caso de no presentarse Oferentes el día, hora y lugar de la convocatoria, la
Unidad Técnica dará por concluida la visita a terreno. Los interesados que no participen
en la visita a terreno, no podrán presentar ofertas y, en el evento en que lo hicieren éstas
serán declaradas inadmisibles por no ajustarse a las exigencias de las Bases.
15.4.- Si por razones fundadas de la autoridad, se procedió a declarar desierta o no
adjudicada la licitación en alguna de las líneas de postulación, el oferente que habiendo
participado de la visita a terreno del proceso o línea de postulación declarada desierta o
no adjudicada, podrá quedar eximido de participar de una segunda visita a terreno,
debiendo SECRETARIA DE PLANIFICACION MUNICIPAL adjuntar el Acta de Visita a
Terreno de la Licitación donde se consignó su asistencia, toda vez que de querer
participar, podrán hacerlo, siempre y cuando fuere un segundo Proceso de Licitación en
el mismo tenor y forma, según lo señala la Ley de Compras Públicas y su Reglamento.
15.5.- No se proporcionará movilización, será responsabilidad de cada asistente.
15.6.- El acta de visita a terreno será escaneada y subida al portal por la Secretaría
de Planificación Municipal como parte integrante de la licitación.

CUREPTO
16. CONSULTAS Y ACLARACIONES:
16.1.- Las consultas, se recibirán hasta el día y hora señalados a través sistema de
Información del portal www.mercadopublico.cl.
16.2.- Sin perjuicio de posteriores aclaraciones que la Unidad Técnica estime del caso
efectuar, las consultas, sus respuestas y las aclaraciones que la Unidad Técnica, en la
misma oportunidad efectúe, se pondrán en conocimiento de todos los participantes,
mediante su incorporación a los antecedentes de la licitación en el portal
www.mercadopúblico.cl y, desde la fecha en que ello se verifique se presumirá el
conocimiento de éstas por parte de los oferentes y participantes.
16.3.- No se dará respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de plazos o en forma
distinta a lo indicado precedentemente. En lo demás se estará a lo establecido en el punto
respectivo de las Bases Administrativas Generales.
16.4.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°1383 que entró en vigencia
el 27.12.2011 y Ley N° 20.730, que regula el lobby, se impone a los proveedores la
prohibición de contacto con los funcionarios de la entidad licitante durante el curso del
proceso licitatorio, limitando los contactos sólo a aquellos contemplados en las
respectivas Bases de licitación.
16.5.- Será Responsabilidad del Oferente revisar las Aclaraciones y Respuestas a
Consultas que se publican en el portal www.mercadopublico.cl, es por lo anterior que las
aclaraciones y respuestas se asumirán conocidas por todos los oferentes y formarán
parte integrante del proceso de licitación.
17. RECEPCIÓN DE OFERTAS:

17.1.- Las ofertas se recibirán solo y, a través y hasta el día y hora señaladas en el
sistema de información del portal www.mercadopublico.cl, en la forma y condiciones
previstas en el sistema, y deberá consignarse el nombre “OFERTA”.
18. DE LAS GARANTÍAS:

18.1.- Los Oferentes interesados en participar en la presente licitación, deberán hacer
llegar, en forma física, a la Oficina de Informaciones, Sugerencias y Reclamos de la
Ilustre Municipalidad de Curepto (OIRS), ubicada en Plaza de Armas s/n Curepto
Instrumento Financiero pagadero a la vista y de carácter irrevocable, que garantice la
Seriedad de Oferta, antes de las 13:00 Horas del día en que se llevará a cabo la apertura
de las ofertas, fecha que estará informada en el portal www.mercadopublico.cl, además
también deberá ser escaneado y subido al portal www.mercadopublico.cl. La no
presentación del Instrumento Financiero en formato papel o la no presentación del
Instrumento Financiero escaneado y presentado en la oferta del portal
www.mercadopublico.cl, será razón suficiente para declarar la oferta fuera de bases. La
garantía debe indicar los siguientes datos:
Glosa: Para garantizar la Seriedad de la Oferta de la Licitación Proyecto " CONSTRUCCIÓN
PARADERO DE PASAJEROS HUAQUEN, COMUNA DE CUREPTO”.
 Extendida a favor de la I. Municipalidad de Curepto, Rut: 69.110.300-5
 Por un monto de $500.000.- (Quinientos mil pesos).
 Válida por un plazo mínimo de 60 días corridos, a contar de la fecha de Apertura.
18.1.1.- Debe ser tomada a nombre del Oferente participante y debe incluir el RUT del
Oferente. No se aceptará el ingreso de dicho documento fuera de plazo, como por ejemplo
en caso de existir retrasos del medio de transporte o empresa de correos elegida por los
interesados para efectuar el ingreso del documento, en consecuencia, será de
responsabilidad del proponente tomar los resguardos necesarios para que este
documento ingrese a las dependencias del Municipio dentro del plazo y horario establecido
para su recepción.

CUREPTO
18.1.2- Las garantías de seriedad de oferta, otorgadas por los oferentes no favorecidos
con la adjudicación serán devueltas una vez que el contrato de prestación de servicios se
encuentre firmado y publicado en el sistema de información de Mercado Publico.
18.1.3.- Al Oferente adjudicatario le será devuelta dicha garantía, solo cuando ella sea
sustituida por la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
18.1.4.- La no presentación del Instrumento Financiero de seriedad en el plazo estipulado
(día y hora), dará derecho a la Municipalidad a no considerar su propuesta y declararla
fuera de Bases, rechazándose automáticamente su propuesta en portal
www.mercadopublico.cl, en el Acta de Apertura Electrónica.
18.1.5.- Si el Instrumento Financiero de Garantía de Seriedad de Oferta no ha sido
extendido correctamente (a favor de la I. Municipalidad de Curepto), no corresponde al
monto o plazo mínimo de vigencia exigidos, no incluye la glosa o indicación respecto del
proyecto al cual está resguardando, o el nombre y/o el RUT del Oferente están mal
extendidos, se tendrá por no presentada, produciéndose el mismo efecto que si hubiese
omitido su envío, es decir, se considerará Fuera de Bases, rechazándose
automáticamente su propuesta en el portal www.mercadopublico.cl, lo que quedará
registrado en el Acta de Apertura Electrónica. No obstante, para los instrumentos
financieros que no indican glosa en su estructura, los oferentes deberán indicar en un
documento anexo, la glosa o la licitación que están garantizando. Por ello, se deja
establecido lo siguiente:
a) Las modalidades expuestas anteriormente son obligatorias. Es decir:
1.- Si el Oferente realiza presentación de la Oferta en forma electrónica y, no hace llegar
en forma física la Garantía de Seriedad de Oferta, se dejará automáticamente al Oferente
Fuera de Bases, no considerándose su propuesta para la evaluación.
2.- Lo mismo sucederá si se produce la situación inversa.
Nota: Con la excepción de los instrumentos financieros electrónicos con firma
digital, los cuales obligatoriamente deberán ser subidos al portal
www.mercadopublico.cl, y no necesariamente ser enviados en forma física. (Por su
parte, el inciso segundo del artículo 31 del decreto señalado dispone que dicha caución
“podrá otorgarse física o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera
electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma
Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma) De no ser así, no se considerará
su propuesta para la evaluación.
b) Las Ofertas: Administrativa, Técnica y Económica, deben ser ingresadas a la
Plataforma www.mercadopublico.cl con antelación a la hora establecida. La misma
recomendación se sugiere para la entrega de Garantía de Seriedad de Oferta, en la
Oficina de Informaciones, Sugerencias y Reclamos de la Municipalidad, si
correspondiere. Es de exclusiva responsabilidad del oferente participante verificar que su
oferta quede debidamente ingresada según lo señalado anteriormente.
c) La Oferta Económica (pesos chilenos) en la Plataforma www.mercadopublico.cl, el
Oferente deberá ingresar en el campo Precio Unitario, el Valor Total de la Oferta sin
impuesto.
d) A objeto de constancia del ingreso de la Oferta en MercadoPublico.cl, se recomienda
al Oferente, imprimir y mantener el respectivo Comprobante de Ingreso de Oferta.
e) En el caso de que los Oferentes no presenten coincidencia entre la “Oferta Económica”
(Formulario Propuesta Económica), que publican en portal mercadopublico.cl y, la Oferta
Económica (valor en pesos chilenos) ingresada al sistema, las propuestas serán declaradas
inadmisibles y no se considerarán en la evaluación.

CUREPTO
f) Para ingresar la Oferta Económica al Portal, se recomienda consultar el Manual de
Proveedores, el cual se encuentra disponible en la página web: www.mercadopublico.cl.
g) Aquellos participantes que se atrasaren en la hora y día para la entrega de la Garantía
de Seriedad de Oferta, no serán considerados para continuar en el proceso de Licitación,
produciéndose el mismo efecto que si hubiese omitido su envío.
18.1.6.- La Unidad Técnica podrá modificar fechas de visita terreno, recepción de
consultas, respuestas a consultas, apertura electrónica, apertura soporte papel,
recepción de garantía y de adjudicación, sólo en caso de circunstancias especiales de
buen servicio, lo que será evaluado por la Unidad responsable de la Licitación. En caso
de alguna modificación de fechas, se informará a los Oferentes mediante Aclaración
publicada en el portal www.mercadopublico.cl, en la I.D. correspondiente.
18.2.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

18.2.1.- La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituirá mediante Instrumento
Financiero de Garantía pagadero a la vista y de carácter irrevocable a nombre de la Ilustre
Municipalidad de Curepto, en las condiciones expresadas en las Bases Administrativas
Generales y en las presentes Bases Administrativas Especiales, por un monto equivalente
al 10% del valor total del contrato por un plazo que excederá en 60 días corridos el plazo
ofrecido por el oferente adjudicado para la ejecución de la obra contado desde la fecha de
la firma del contrato.
18.2.2.- En caso de aumento de Plazo y/o aumento de Obras, el Instrumento Financiero
de Garantía de fiel cumplimiento de Contrato deberá ser renovado en atención al nuevo
plazo contractual y/o al nuevo monto del contrato, según corresponda. En ambos casos
más 60 días corridos, generándose así el (los) respectivo(s) Anexo(s) de Contrato(s).
18.2.3.- En caso de que el Instrumento Financiero de Garantía venza y aun no se ha
terminado con las obras, será obligación del Oferente adjudicado renovarlo con, a lo
menos 15 (quince) días de anticipación a su vencimiento, por un monto y plazos similares
a los establecidos en el punto anterior. En caso de no cumplir con este requisito, se hará
efectivo el instrumento financiero vigente. La recepción provisoria no se efectuará si el
instrumento financiero de Fiel cumplimiento de contrato no se encuentra vigente a dicha
fecha.
18.2.4.- En caso de aumento del monto del contrato, el Instrumento Financiero de Garantía
deberá ser reemplazado por el valor correspondiente más la proporción del aumento del
contrato.
18.2.5.- FORMA Y OPORTUNIDAD PARA RESTITUIR LA GARANTÍA.

En el plazo señalado anteriormente el contratista deberá hacer llegar a la municipalidad
mediante carta dirigida al Director de Obras la garantía en la secretaría de la Dirección de
Obras, en la carta debe informar la garantía remplazada y solicitar la devolución de la que
está por vencer. En el plazo oportuno conforme al reglamento de cada unidad técnica, la
Municipalidad deberá hacer la devolución de la garantía por vencer.
18.2.6.- GARANTÍA POR CORRECTA EJECUCIÓN:

Verificada la recepción provisoria de la obra, el contratista deberá presentar Instrumento
Financiero de Garantía pagadero a la vista y de carácter irrevocable de Correcta
Ejecución, extendida en favor de la I. Municipalidad de Curepto, por un monto equivalente
al 5% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo que se indica en el párrafo
siguiente, contados desde la fecha de la Recepción Provisoria. Debe incluir el nombre de
la Licitación.

CUREPTO
Procederá la devolución del Instrumento Financiero de Garantía de Correcta Ejecución
sólo cuando se haya efectuado la recepción definitiva de las obras y emitido el decreto
que la aprueba.
18.2.7.- El plazo de Garantía de Correcta Ejecución de la obra debe ser de 14 meses
contados desde la fecha de recepción provisoria.
18.2.8.- Será obligación de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantías que
las Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al
Depto. de Administración y Finanzas de la Municipalidad, a lo menos 10 días hábiles antes
de la fecha de vencimiento, la procedencia de la devolución, renovación, reemplazo o
cobro de documentos de garantía.
18.2.9.- Si procediere la renovación o el reemplazo de un documento de garantía, será
obligación de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar a Tesorería de la Municipalidad el nuevo documento de garantía dentro de tercer
día hábil a contar de su recepción conforme.
18.3.- Si la presentación del nuevo documento de garantía no se verificare oportunamente,
a lo menos 5 días hábiles antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica
informará de inmediato al Dpto. de Finanzas a objeto de que se proceda al cobro de la
garantía vigente.
18.4.- En todo caso, el Departamento de Finanzas de la Municipalidad procederá a hacer
efectivos, el día de su vencimiento o el día hábil inmediatamente anterior si aquél fuese
inhábil, todos aquellos documentos de garantía respecto de los cuales no proceda
devolución y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido información oportuna.
18.5.- PÓLIZA DE SEGUROS:
18.5.1.- El contratista deberá contratar un seguro contra todo riesgo de construcción por
la cobertura total de las obras contratadas y un seguro de responsabilidad civil por daños
a terceros. Si la empresa no está afiliada a una mutual de seguridad deberá contratar un
seguro para accidentes laborales y enfermedades profesionales. Estas pólizas deberán
estar vigentes durante la ejecución de las obras hasta la obtención de la Recepción
provisoria. Por lo tanto, su permanente actualización es de responsabilidad del Contratista,
aplicándosele una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato por cada día en que no
esté vigente, con un plazo máximo de 20 días, posteriormente a este plazo se hará efectivo
el Instrumento de Garantía y se procederá a dar término al contrato.
18.5.2.- Estas pólizas deberán ser presentadas por el oferente al momento de la entrega
de terreno para el inicio de los trabajos y, deben señalar el nombre de la obra.
19. NUMERO DE PROPUESTAS:

19.1.- Cada participante deberá presentar una sola propuesta. No se admitirán propuestas
alternativas, es decir cambiar o alterar los términos exigidos en Bases o efectuar una
contraoferta. Si en la apertura de propuestas digital se constatare que el proponente
incluye más de una alternativa, sea en cuanto a los aspectos técnicos y/o económicos, la
respectiva propuesta se considerará fuera de Bases y de ello se dejará constancia en Acta
de Apertura digital y de Soporte de Papel.
20. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE ALGÚN DOCUMENTO EN LA PRESENTACIÓN

DE LA PROPUESTA:
20.1.- La omisión de cualquiera de los documentos exigidos como esenciales en el punto
22.6 de estas BAE, para cada una de las etapas y en las condiciones estipuladas en las
presentes bases, dará origen a desestimar la oferta y declararla inadmisible.
20.2.- Realizada la apertura electrónica de las ofertas, el municipio, podrá solicitar a los
oferentes que rectifiquen errores o salven las omisiones formales, siempre y cuando ello
no les confiera a esos oferentes privilegio respecto de los demás competidores, es decir,

CUREPTO
no afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y
se informe de la solicitud al resto de oferentes si correspondiere a través del portal.
21. VIGENCIA DE LA OFERTA:

21.1.- La vigencia de la oferta será de a lo menos 60 días corridos contados desde la fecha
de Apertura de las Propuestas.
22. CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

22.1.- Los archivos esenciales que los Oferentes deberán adjuntar en
www.mercadopublico.cl, los cuales se detallan en los puntos 22.6.1, 22.6.2 y 22.6.3,
DEBEN SER ESCANEADOS y firmados (suscritos) por el proponente o su (s)
representante (s) legal (es), en aquellos documentos que explícitamente lo señala.
22.2.- Los precios cotizados deben expresarse solamente en moneda nacional: pesos
chilenos ($), fijos y definitivos, y deben indicarse por separado del impuesto, respecto de
los cuales se exija expresamente este requisito en los Formularios (Anexos) respectivos.
22.3.- Respecto de partidas expresadas en el formulario del presupuesto como unidad
global (gl), éstas no podrán ser cobradas en forma parcial, en consecuencia, su pago se
efectuará en forma íntegra cuando se encuentren 100% ejecutada.
22.4.- En caso que la información extraída desde el portal www.mercadopublico.cl fuere
ilegible y/o incomprensible o ininteligible, la Unidad Técnica podrá o no, solicitar mediante
el portalwww.mercadopublico.cl documentación o antecedentes que subsanen la
dificultad para la debida elaboración del Informe de Licitación, esto siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a los oferentes consultados
una situación de privilegio respecto de los demás, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.
22.5.- La NO respuesta por parte del (los) Oferente (s), en el plazo estipulado, dará
derecho a la I. Municipalidad de Curepto a no considerar su Propuesta y hacer efectiva la
Garantía de Seriedad de la Oferta.
22.6.- En la página www.mercadopublico.cl, en la Licitación del Proyecto se deberán
adjuntar los siguientes archivos esenciales:
22.6.1.- OFERTA ADMINISTRATIVA:

En la Oferta Administrativa, se deberán adjuntar como mínimo los siguientes documentos
esenciales escaneados:
a.- Carta de Presentación o Identificación del Proponente, según formato Anexo Nº 1,
debidamente firmado en original por la persona natural ó el(los) representante(s) legal(es),
según corresponda.
b.- Declaración Jurada Simple de Conflicto de Intereses, Anexo N° 2, debidamente
firmado en original por la persona natural ó el (los) representante(s) legal (es), según
corresponda.
c.- Declaración Jurada Simple de Prácticas Antisindicales, Anexo N° 3, debidamente
firmado en original por la persona natural ó el (los) representante (s) legal(es), según
corresponda.
d.- Declaración Jurada Simple de Socios, Anexo N° 4 debidamente firmado en original
por el (los) representante(s) legales, si corresponde. Presentar documento solo si el
Oferente es “Persona Jurídica”.
e.- Declaración Jurada Simple de Saldos Insolutos, Anexo N° 5, debidamente firmado por
la persona natural ó el(los) representante(s) legal(es), según corresponda.
f.- Curriculum y fotocopia de Título de Profesional Encargado de Obra, de acuerdo a lo
requerido en las presentes Bases.

CUREPTO
g.- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente, presentado por el
oferente que acredite que el proponente NO registra antecedentes laborales de multas
ejecutoriadas y no ejecutoriadas y, previsionales de deudas por cotizaciones de previsión
en los diferentes organismos de previsión; en caso de existir aquellas o éstas, el oferente
de que se trate deberá acreditar que se encuentran debidamente solucionadas y/o
pagadas, o, y en su defecto, se encuentren al día en el respectivo convenio de pago que
las contemple, lo cual deberá ser acreditado con los respectivos documentos. El certificado
podrá ser presencial o en su defecto se aceptará el certificado online.
h.- Certificado de Inscripción Vigente del participante en alguno de los Registros y
Categorías exigidos en el punto respectivo de las presentes Bases, dicho certificado ya
sea emitido en formato papel o vía Internet, deberá tener validez a la fecha de Apertura
de las ofertas.
i.- Tratándose de personas naturales:
i.1.- Cédula Nacional de Identidad, por ambos lados. Si la Persona Natural actúa
representada deberá acompañar mandato especial otorgado por escritura pública vigente
en que conste la identificación del representante, como asimismo la gestión encargada.
Tratándose de empresas o personas jurídicas:
i.2.- Rut de la Empresa.
i.3.- Certificado de Vigencia de la Sociedad, emitido por el Conservador de Comercio
competente, que no superen los 30 (treinta) días de antigüedad contados desde la fecha
de Apertura en soporte papel.
i.4.- Cédula Nacional de Identidad del(los) Representante(s) Legal(es) de la Empresa, por
ambos lados.
i.5.- Escritura pública original o copia autorizada de la misma en que conste la personería
del o los Representante(s) Legal(es) de la Empresa.
j.- Instrumento Financiero de garantía escaneado en las condiciones expresadas en las
Bases Administrativas Generales y en las presentes Bases Administrativas Especiales.
Se deja constancia que la Unidad Técnica se reserva la facultad de solicitar posteriormente
copia autorizada de estos documentos o de otros documentos legales de existencia,
modificaciones y/o representación de la sociedad, lo que no exime al proponente de la
obligatoriedad de incluir sus copias según lo exigido precedentemente en las presentes
Bases.
22.6.2.- OFERTA TÉCNICA:

En la Oferta Técnica, que corresponderá ingresar en los Anexos Técnicos, se deberán
adjuntar los siguientes documentos escaneados, exigidos expresamente:
a.- Declaración jurada simple de conocer los planos, Especificaciones Técnicas,
topográficas y mecánicas del terreno en donde se emplazará la Obra y/o propuesta de
trabajo según corresponda y demás antecedentes complementarios y que se han
verificado su concordancia entre sí, Anexo N°6, debidamente firmado en original por la
persona natural ó el(los) representante(s) legal(es), según corresponda.
b.- Programa de Trabajo en forma de Carta Gantt, acorde al plazo ofrecido, debidamente
firmado en original por la persona natural ó el(los) representante(s) legal(es), según
corresponda. Anexo N°7.
El oferente deberá incluir en su Programación de Obras dos visitas guiadas a la Obra por
parte de los beneficiarios cuando la obra presente un 50% y un 80% de avance
respectivamente, para lo cual deberá coordinar con el ITO de la Obra.
c.- Para acreditar experiencia el oferente debe subir las certificaciones en obras similares,
otorgadas por las instituciones públicas correspondientes y el Anexo N° 8, debidamente
firmado en original por la persona natural ó el(los) representante(s) legal(es).

CUREPTO
d.- Registro de Contratista: La inscripción en el Registro o Categoría que habilita para
participar en la licitación, se acreditará mediante Certificado emitido por funcionario
competente de la entidad que mantiene el Registro y/u obtenido a través de la página web
de la institución correspondiente y debe tener menos dos meses de antigüedad al
momento de esta licitación.
22.6.3.- OFERTA ECONÓMICA:

En la Oferta Económica, corresponderá ingresar en Anexos Económicos, se deberán
adjuntar los siguientes documentos escaneados, exigidos expresamente:
a.- Formulario Propuesta Económica, Anexo N° 9, sin considerar el IVA, debidamente
firmado en original por la persona natural ó el(los) representante(s) legal(es), según
corresponda.
b.- Formulario Presupuesto Detallado, Formulario Anexo N° 10, debidamente firmado en
original por la persona natural ó el(los) representante(s) legal(es), según corresponda.
c.- Programación Financiera Mensual, Anexo N° 11 expresada en pesos chilenos,
debidamente firmado en original por la persona natural ó el(los) representante(s) legal(es),
según corresponda.
23. TRANSCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS:

23.1.- Los Oferentes podrán transcribir los formatos de los anexos o podrán “guardar
como” los archivos bajados desde el Portal www.mercadopublico.cl., pero deberán
mantener forma y fondo, siendo responsabilidad de cada oferente cualquier omisión y/o
modificación, pudiendo ser causal para rechazar su propuesta.
24. CHILEPROVEEDORES:
Si cualquiera de los antecedentes solicitados está acreditado en el Registro de
Proveedores (ChileProveedores), el Oferente deberá señalarlo en su oferta,
quedando en tal caso eximido de presentar el(los) correspondiente(s)
documento(s). Sin embargo, esto no lo exime de cumplir con las vigencias establecidas
en las presentes Bases. Por ejemplo, si en ChileProveedores se encuentra publicada la
cédula de identidad del representante legal, no es necesario que lo escanee y lo publique
en su propuesta, en tanto se encuentre vigente. No obstante, en caso de sociedades se
exigirá certificado de vigencia de la sociedad.
25. ACTOS DE APERTURA.

a). APERTURA ELECTRÓNICA:
Se efectuará la Apertura Electrónica en DOS etapas, en la fecha indicada en párrafos
anteriores, en la cual se verificará la presentación u omisión del Instrumento Financiero de
Garantía de Seriedad de Oferta. Aquellos Oferentes que no presenten la Garantía de
Seriedad de Oferta en el plazo establecido, se rechazará su Propuesta, declarándose
inadmisible su oferta.
b) REVISIÓN OFERTAS (Proceso Interno de la Unidad Técnica):
El Acto de Apertura y su revisión de ofertas se efectuará de acuerdo a programación en
las presentes Bases. En dicha Apertura y revisión se verificará la concordancia entre los
antecedentes escaneados y subidos al portal y los solicitados en las presentes Bases.
Las propuestas se revisarán por una Comisión Decretada al efecto según lo establece la
Municipalidad, la Comisión estará integrada a lo menos por el Director de SECPLAM,
Director de Obras y Director de Administración y Finanzas, sin perjuicio de otros
funcionarios que la Municipalidad establezca.
La Unidad Técnica podrá o no, solicitar a los oferentes clarificar información, salvar errores
u omisiones formales, sólo de la Oferta Administrativa, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación

CUREPTO
de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de
dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.
Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo
para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del
plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, ni afecten el principio de igualdad
entre los oferentes.
Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contadas desde que se
hace el requerimiento vía sistema, para responder lo solicitado. Si la solicitud de dichos
antecedentes se refiere a la oferta administrativa, se someterá a evaluación, según lo
señalado en las presentes Bases. La no respuesta por parte del oferente en el plazo y por
la vía solicitada, dará pie para que la oferta sea desestimada.
La omisión de uno o cualquiera de los documentos que, de acuerdo a las Bases
Administrativas Especiales, deban ser incorporados expresamente por el Oferente a la
Plataforma www.mercadopublico.cl., así como el contenido cuando ello se exija
expresamente, será causal, para rechazar o no considerar la propuesta presentada, es
decir, las Ofertas que no cumplan con lo requerido, serán declaradas Inadmisibles y no
serán consideradas en la Etapa de Evaluación.
De lo actuado se dejará constancia en el Acta de Apertura.
26. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

26.1.- El análisis y evaluación de propuestas se efectuará por una Comisión Técnica,
conformada de acuerdo a lo establecido en las normas de contratación pública. Previo al
análisis de criterios y factores de evaluación que se establecen a continuación, se hará un
análisis técnico-económico de:
 Propuesta detallada (presupuesto detallado).
 Verificación de las partidas ofertadas.
 Revisión de precios conforme a las partidas ofertadas.
 Revisión de precios de las partidas en función del presupuesto oficial.
26.2.- Será de gran importancia que los proponentes estudien en forma seria cada partida,
respecto de las cubicaciones, los precios y el plazo de ejecución en función de los
antecedentes entregados.
Las propuestas que se ajusten a bases y cumplan con lo establecido en el párrafo anterior,
serán evaluadas sobre la base de los siguientes criterios y factores, utilizándose dos
decimales para la ponderación:
Criterio de Evaluación Ponderación (%)

a. Precio 10%
b. Plazo 10%
c. Experiencia 40%
d. Registro de Contratistas 10%
e. Comportamiento contractual 30%
a) Precio o Valor de la Oferta (10%)

Las ofertas que sean admisibles serán evaluadas teniendo en consideración que la oferta
de menor valor tendrá nota 7, la que servirá de base para calcular las notas del resto de
los oferentes, en forma inversamente proporcional.
Nota oferta (i) = (Precio unitario oferta más económica / Precio unitario de oferta (i)) x 7

CUREPTO
Siendo (i) el valor de la oferta válida de cada empresa postulante.
La nota de cada participante se ponderará en un 10%, obteniendo el puntaje respectivo.
Se deberá considerar en la evaluación la disponibilidad máxima que existe para la
ejecución de las obras del proyecto.
b) Plazo de la propuesta (10%).

De igual manera para la evaluación del plazo se asignará nota 7 al menor plazo. Éste se
tendrá como base para determinar la calificación de las demás propuestas, en forma
inversamente proporcional.
Nota plazo (i) = (Plazo menor / Plazo oferta (i)) x 7

Siendo (i) el valor del plazo ofertado de cada empresa postulante.
La nota de cada participante se ponderará en un 10%, obteniendo el puntaje respectivo.
) Experiencia (40%)
La evaluación de la experiencia deberá indicarse y acreditarse documentadamente de
conformidad al Anexo N° 8, se evaluará la experiencia del oferente en obras de
edificaciones públicas y/o equipamiento publico, de acuerdo a la siguiente tabla:
Número de certificaciones Nota
Sin experiencia 1
1- 4 3
5-9 5
+9 7
Se considerará la experiencia en obras de e, aquellas en que el Mandante sea un
organismo público. No se considerarán los certificados, facturas y órdenes de compra o
contratos, correspondiente a obras de otros rubros.
Para acreditar documentadamente la experiencia el oferente podrá presentar lo siguiente:
 Certificados emitidos por las Direcciones de Obras o Instituciones públicas
correspondientes, ó
 Facturas y órdenes de compra ó contratos (ambos documentos), es decir, la factura
sin su orden de compra o contrato no se considerará como experiencia acreditada.
 Orden de compra del mercado público, con recepción conforme.
Si el Oferente no presenta esta documentación de respaldo, la información
presentada en el Anexo N°8, no será computado el puntaje para el proceso de
evaluación.
La nota final de cada oferente se ponderará en un 40%, obteniendo el puntaje respectivo
asociado a la experiencia.
d) Registro de Contratistas (10%)

La inscripción en el Registro o Categoría que habilita para participar en la licitación, se
acreditará mediante Certificado emitido por funcionario competente de la entidad que
mantiene el Registro y/u obtenido a través de la página web de la institución
correspondiente y debe tener menos dos meses de antigüedad al momento de esta
licitación.

CUREPTO
Registro Nota
Registro Nacional Minvu 7
Registro de contratistas municipal de cualquier municipio de la 5
Séptima Región
Registro de contratistas municipal de cualquier municipio de otra 3
Región del país
No presenta Registro 1
Nota: Con respecto a Registro MINVU, se considerarán las relacionadas con el Rubro de
Edificación (Registro A) (Subregistro A1 y/o A2), en todas sus categorías.
La nota de cada participante se ponderará en un 10%, obteniendo el puntaje respectivo
asociado a la inclusión.
e) Comportamiento Contractual (30%)

Para la evaluación de comportamiento contractual, se considerará la información y datos
de cada uno de los oferentes, que se obtengan desde la plataforma de Mercado Publico.
Para la evaluación se considerará el comportamiento correspondiente a los últimos 24
meses de actividad registrados en la plataforma de Mercado Publico, y se considerará lo
siguiente:
- Cantidad de sanciones aplicadas a la empresa por incumplimientos registrados en
Mercado Publico.
Cantidad de infracciones Nota

No presenta 7
Presenta de 1 4
Presenta más de 1 1
La nota de cada participante se ponderará en un 30%, obteniendo el puntaje respectivo

asociado a la inclusión.
26.3.- Revisión de los documentos:

Primero: será la revisión de cada uno de los Antecedentes Administrativos solicitados. Si
algún oferente omitiera la presentación de algún documento requerido se eliminará del
proceso de licitación, dejándolo fuera de bases.
Segundo: Una vez verificada la inclusión de los Documentos Administrativos, se
procederá a verificar la Documentación Técnica requerida, al igual que en el punto
anterior, de no incluir los antecedentes solicitados, se dejará constancia en acta y se
dejará fuera del proceso.
Tercero: Finalmente, se procederá a verificar las ofertas económicas de los oferentes que
hayan cumplido con los eventos anteriores, y la omisión de algún documento de la
Apertura Económica, se procederá de igual manera como en los casos anteriores. Del
proceso anterior se generarán las correspondientes actas (Electrónica y Técnica).
Si existiese alguna diferencia de valores, imposible de aclarar, entre el valor indicado en
los Anexos del valor ingresado en el sistema electrónico, el oferente quedará
automáticamente Fuera de Bases.
26.4.- Sin embargo, la Unidad Técnica podrá admitir Propuestas que presenten defectos
de forma, errores de suma, errores u omisiones sin importancia, siempre que éstos sean
susceptibles de aclararse de los demás documentos contenidos en la Propuesta y no

CUREPTO
afecten el principio de igualdad de los oferentes y no alteren la propuesta en su parte
esencial.
Solo será exigible la firma del proponente o su representante legal, en aquellos
documentos respecto de los cuales se exige expresamente este requisito en los números
anteriores.
26.5.- El análisis de cada uno de los documentos solicitados anteriormente es materia de
la comisión evaluadora de propuestas.
26.6.- En el portal los montos se expresarán en valor neto (sin IVA), en pesos chilenos.
26.7.- La entidad licitante aceptará la propuesta más ventajosa considerando los criterios
de evaluación antes señalados, con sus correspondientes ponderaciones, no estando
obligado a adjudicar al proponente cuya oferta económica sea aquella de menor valor,
sino a la oferta que resulte mejor evaluada.
El oferente deberá validar, bajo su responsabilidad, las cantidades de obra y precios.
26.8.- En la eventualidad que el proponente presente un error en la cubicación de su
presupuesto ofertado, considerando que el proceso de contratación sea a suma alzada,
sin reajustes ni intereses, estas diferencias producidas serán con cargo y de
responsabilidad del proponente.
26.9.- En caso de desacuerdo, entre planos, especificaciones técnicas y demás
antecedentes, deberá ajustarse a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales;
en el caso que no esté estipulado en ellas, tratándose de obras de edificación, primarán
las especificaciones técnicas y cuando la contradicción se produzca en las obras de
urbanización, primarán los planos, siempre bajo el amparo de la normativa vigente.
26.9.1.- Durante el estudio de las propuestas, la Unidad Técnica, podrá solicitar a los
organismos e instituciones pertinentes, cualquier documento que clarifique la situación
comercial del o los oferentes u otra información que se requiera, así mismo podrá solicitar
al interesado aclarar cualquier duda sobre su propuesta. El plazo para la respuesta, por
parte de los oferentes, será el fijado en la misma consulta.
27. ADJUDICACIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

27.1.- La adjudicación de la licitación será para aquel oferente que haya obtenido
el mayor puntaje luego de haber aplicado los criterios de evaluación indicado
precedentemente.
27.2.- Los puntajes obtenidos por cada oferente respecto de los distintos criterios de
evaluación se incluirán en un cuadro comparativo que será parte del Informe de
Evaluación, el que será enviado al Honorable Concejo Municipal quien deberá resolver la
adjudicación o rechazo de la propuesta.
27.3.- Resuelta la adjudicación o rechazo de las propuestas, la Unidad Técnica procederá
a dictar el decreto que así lo resuelva y a comunicar lo resuelto, a través del portal
www.mercadopublico.cl., a todos los participantes, en la forma establecida en las Bases
Administrativas Generales.
27.4.- Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procederá a la devolución de
las Garantías de Seriedad de la Oferta, a todos los proponentes, a través de correo
certificado o mediante el retiro de ellas, previa constancia, desde la oficina de Tesorería
de la Ilustre Municipalidad de Curepto.
27.5.- Resuelta la adjudicación, rechazo o declaración de inadmisibilidad de las
propuestas o que la licitación sea declarada desierta, la Unidad Técnica procederá a
dictar el decreto que así lo resuelva y a comunicarlo, a través del portal
www.mercadopublico.cl., a todos los participantes, en la forma establecida en las Bases
Administrativas Generales. En lo demás se estará a lo establecido en las Bases.
27.6.- En todo caso, la I. Municipalidad de Curepto, cuando corresponda, se reservan la
facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas presentadas, si estima que una o

CUREPTO
ninguna de ellas satisface los requerimientos técnicos de la licitación y/o del proyecto y,
de rechazar aquellas propuestas cuyo monto de la oferta sea tan inferior al presupuesto
estimado que haga presumir, fundadamente y basándose en criterios técnicos y/o de
costos, que la oferta no asegura que la obra pueda ejecutarse totalmente o ponga en
riesgo su calidad. Lo mismo aplicará a la oferta técnica.
27.7.- Sin perjuicio de las demás causales establecidas en las Bases Administrativas, la
Unidad Técnica se reserva la facultad de rechazar las propuestas que excedan de la
efectiva disponibilidad presupuestaria para la ejecución del proyecto cuando corresponda
y conforme a las normas que rigen a la fuente de financiamiento.
27.8.- Resuelta la adjudicación, es decir, una vez firmado el Contrato por parte del
Oferente Adjudicado, se procederá a la devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta,
a todos los Proponentes.
28. RESOLUCIÓN DE DESEMPATE:

28.1.- Se deberá privilegiar en primera instancia aquella oferta que presente mayor
puntaje. En caso de haber empate en el puntaje máximo final al aplicar la pauta de
evaluación publicada, la Comisión de Evaluación deberá, sobre la base de condiciones
objetivas, privilegiar los siguientes criterios para resolver el empate, de acuerdo al
siguiente orden:
1.- En el criterio “Experiencia”, se seleccionará al oferente que presente mayor puntaje en
este criterio.
2.- Si persiste el empate, se deberá privilegiar a aquel proveedor que presente la menor
cantidad de días en el criterio "Plazo".
3.- Si persiste el empate, se deberá privilegiar a aquel proveedor que presenta la menor
cantidad de infracciones, de acuerdo al criterio “Comportamiento Contractual”.
4.- Si persiste el empate, se deberá privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor
puntaje en el criterio “Registro de contratista”.
5.- Si persiste el empate, se deberá privilegiar a aquel oferente que presenta el menor
precio en su oferta.
Finalmente, en caso de aplicados todos los criterios para resolver el empate de las ofertas
presentadas y aún persiste, se privilegiará la oferta que haya presentado la mayor cantidad
de experiencia acreditada, en lo requerido.
29. PLAZO Y FORMA PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO:

29.1.- Desde la fecha en que aparezca en el sitio www.mercadopublico.cl., la adjudicación
de la licitación, el oferente adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles para firmar el
contrato ante el ministro de fe Municipal, en los términos en que se incorpora al mismo
sitio, deberá celebrar con la Unidad Técnica y para presentar el documento de garantía
que las Bases Administrativas Generales y las presentes bases exigen para caucionar el
Fiel Cumplimiento de Contrato. En todo lo demás se estará a lo establecido en las Bases
Administrativas Generales.
29.2.- En caso de que el adjudicatario no firme el contrato dentro del mencionado plazo
de 05 días hábiles, y/o no entregue la caución de fiel cumplimiento del contrato, y/o no
efectúe (según corresponda) su inscripción en el Registro Electrónico Oficial de
Proveedores del Estado (ChileProveedores), dentro de los plazos respectivos, se
procederá a invalidar la adjudicación por Decreto y hacer efectiva la garantía de seriedad
de la oferta. En este caso, la Municipalidad se reserva el derecho de readjudicar al
segundo oferente mejor evaluado que haya calificado técnica/económicamente, y así
sucesivamente, o llamar a un segundo proceso de licitación.

CUREPTO
30. NO REAJUSTABILIDAD DEL CONTRATO:
Propuesta Pública a suma alzada, el valor de la adjudicación y del contrato no estará
afecto a reajustes ni intereses de ningún tipo, aún en caso de desvalorización, imprevistos
o cualquier otra causa.
31. CESIÓN DEL CONTRATO:

La empresa adjudicataria NO podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni
parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del contrato a que de origen la
presente licitación, para resguardo del interés fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de lo
establecido en la ley N°19.983.
32. GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

La Orden de Compra electrónica se generará sólo cuando sea recepcionado en
dependencias de la Secretaría de Planificación Municipal, copia del Contrato firmado por
ambas partes y con la respectiva fotocopia del Instrumento Financiero de Garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato.
Una vez generada la orden de compra, el Oferente adjudicado deberá aceptarla en el
portal de mercado público. Posteriormente, SECPLAM enviará dicho documento a la DOM
(Inspección Técnica), mediante oficio, adjuntando además la copia del Contrato firmado,
por ambas partes y carpeta completa del proyecto aprobado.
33. ANTICIPOS:
No se considera anticipo.
34. RETENCIONES:
Se considerará un 10% de retención por cada estado de pago, como garantía de la
correcta ejecución de los trabajos y del cumplimiento de todas las obligaciones del
contrato, hasta la recepción provisoria.
El monto total de las retenciones será devuelto al contratista en un Estado de Pago Final,
verificada la recepción provisoria de la obra, en cuyo periodo deberá facturar las
retenciones efectuadas en cada uno de los estados de pago presentados.
Las retenciones no excluyen las garantías que sirven de caución al contrato ni autorizan
para disminuir éstas.
35. FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN:

Si se comprobase falsedad en la información contenida en la propuesta de algún oferente
ó en el Instrumento Financiero de Fiel Cumplimiento de Contrato o de cualquier otro
documento solicitado para la firma del Contrato, la Unidad Técnica se reserva la facultad
para hacer efectivas las garantías vigentes, además de hacer responsable al proponente
por los daños y perjuicios que se deriven de la situación. En tal evento, el proponente no
tendrá derecho a indemnización alguna.
36. ENTREGA DE TERRENO:

36.1.- Totalmente tramitado el decreto que aprueba el contrato, éste será puesto en
conocimiento del adjudicatario y de la DOM quien designará un Inspector Técnico de
Obras que efectuará la fiscalización de la ejecución de las obras y coordinará con el
contratista la fecha en que se procederá a la Entrega de Terreno, el que deberá ser dentro
de los 7 días siguientes a la tramitación total del acto administrativo. Sólo por razones
justificadas por el municipio, este plazo podrá ser extendido, para lo cual el Inspector
Técnico informará por escrito al Alcalde, con copia a la Secretaría de Planificación
Municipal y al Oferente Adjudicado, en donde se indicará el nuevo plazo para la entrega
del terreno.

CUREPTO
36.2.- En la fecha fijada se levantará un Acta de Entrega de Terreno, en que constará,
además, la entrega de otros antecedentes de la obra y del punto de origen del trazado de
la obra, en su caso según corresponda. De todo ello se dejará constancia, además en el
Libro de Obra. No se hará entrega de terreno sin Póliza de Garantía de Daños contra
Terceros.
37. FORMA DE PAGO:

37.1.- En el caso de que el proyecto contemple la cancelación de estados de pagos, el
valor del contrato se cancelará mediante estados de pago mensual, por el 100% de avance
físico programado, ejecutado y susceptible de cuantificar. En ningún caso el monto total a
cancelar podrá ser superior al equivalente al avance físico de la obra.
37.2.- Los Estados de Pago serán considerados como abonos parciales que efectúa la
Municipalidad durante el curso de los trabajos en conformidad a las Bases y tendrán
carácter de un pago provisorio concedido al Contratista a cuenta del precio de la obra
encomendada. En ningún caso se estimarán estos pagos provisorios como aceptación por
parte de la Municipalidad de la cantidad y calidad de las obras ejecutadas por el Contratista
y a la cual corresponde dicho abono. Con todo, las obras incorporadas al inmueble y los
materiales incluidos en los Estados de Pago son, para cualquier efecto, propiedad de la
Municipalidad.
37.3.- En todo caso, el último estado de pago, no podrá fijarse antes de la recepción
provisoria de las obras.
37.4.- Cada Estado de Pago deberá ser visado por el ITO. Debe ser entregado según se
indica en las presentes Bases y no se podrá emitir la factura si no está la mencionada
visación del ITO.
37.5.- Permisos y recepciones:
37.5.1.- Será de responsabilidad de la Municipalidad la tramitación, aprobación de los
permisos de obras municipales (antes del inicio de la obra) y de recepción de obras, si
correspondiere.
37.5.2.- El pago de los permisos municipales, si correspondiere, según valores de Tablas
de costos unitaria de m² de construcción MINVU, serán de cargo del Contratista. (Revisar
como aporte PROFORMA). Estos deberán ser incluidos en el primer estado de pago.
37.6. Permisos de urbanización
Se refiere a los permisos de electricidad y alcantarillado en los servicios respectivos, los
que serán de responsabilidad y costa del contratista. (Revisar como aporte PROFORMA).
NOTA: En aquellos casos en que no ejecuten los gastos referentes al valor proforma
o bien, estos sean menores a dicho valor, solamente de pagara lo efectivamente
gastado por el Contratista. Por el contrario, en caso que los pagos efectuados por
el Contratista sean superiores al valor proforma, estos deberán ser asumidos por el
mismo.
38. CIERRES PROVISORIOS:

Los cierres provisorios de obras deberán ejecutarse conforme lo señalen las EE.TT.
39. ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO:

39.1.- El Contratista deberá tomar las providencias razonables para proteger el medio
ambiente en la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá atenerse a las
normas generales de medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que imparta
en su oportunidad la ITO.
39.2.- AIRE
39.2.1.- En virtud del D.S. N° 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de
gases, polvo o contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de
trabajo y actividades en general, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen

CUREPTO
daño al medio ambiente o molestias a las personas. Para estos efectos, la Empresa
Contratista deberá implementar todas las medidas necesarias tales como: utilización de
maquinarias con tecnologías limpias, protecciones laterales que retengan el material
particulado, riego de áreas de faenas, humedecimiento de áridos y materiales inertes,
entre otras.
39.2.2.- Con objeto de proteger la calidad del aire, en la eventualidad que la zona donde
se ejecuta el proyecto sea declarada en situación de alerta, preemergencia o emergencia
ambiental, se deberán intensificar las medidas de mitigación establecidas en las presentes
Bases.
39.2.3.- El Contratista deberá mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello
deberá regar constantemente los lugares, las zonas de tierra para evitar la contaminación
por partículas en suspensión o el levante de polvo.
Estará estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier acción que pueda perjudicar la
higiene ambiental o sanidad del sector, así también botar líquidos con lechadas de
morteros u otro tipo de residuos, a la vía pública.
39.3.- RUIDO
39.3.1.- En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a
65 dB(A), medidos en la fachada de la vivienda más cercana, no se podrán realizar
trabajos en horarios entre las 21:00 y las 07:00 horas.
39.3.2.- Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se deberá incorporar protección
adecuada a los trabajadores a fin de evitar el daño acústico que puedan sufrir. Para ello,
debe cumplir con lo dispuesto en el DS N° 594 de 1999, del MINSAL, que aprueba
"Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Mínimas en los Lugares de
Trabajo".
39.4.- MOBILIARIO Y JARDINES.
39.4.1.- El contratista cuidará de hacer el menor daño posible a los árboles y jardines en
general, así como mobiliario y aceras existentes, a conservarse según proyecto, los cuales
una vez finalizada la obra deberán estar restituidos al menos en las mismas condiciones
iniciales en que se encontraban.
39.4.2.- El contratista deberá contar con la autorización escrita de la I. T. O. antes de
proceder a derribar algún árbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con
un registro fotográfico o de video de los sectores antes de su intervención.
39.4.3.- En todas las faenas que realice el contratista, deberá tener especial cuidado en
causar las menores alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente
relacionados con la obra se vean afectados por ella.
39.4.4.- El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las
respectivas Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o
reposición de especies que puedan resultar afectadas por las obras, cuando proceda.
39.5.- ESCOMBROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
39.5.1.- Respecto de los escombros y movimientos de tierra que se generan, se especifica
que de dichos volúmenes deben ser retirados inmediatamente del lugar a botaderos o
canchas de almacenamiento del contratista. No se permitirá ocupar la faja; esto significa
calcular los ciclos de las faenas y el N° adecuado de camiones y máquinas pesadas.
39.5.2.- No se permitirá el almacenamiento de material alguno fuera de los límites
establecidos por los cierros correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento
extraído de la obra deberá ser retirado de la zona de trabajo de inmediato. Todo material
o elemento destinado a incorporarse a la obra deberá ser descargado directamente en su
lugar definitivo de empleo, siempre que sea posible. Se deberá indicar el lugar de destino
de los escombros.
39.5.3.- De ser procedente, se deberán entregar todos los sumideros existentes en el área
de trabajos limpios y libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales orgánicos, etc.
Lo que debe asegurar el escurrimiento de las aguas.

CUREPTO
39.6.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
39.6.1.- La Empresa Contratista deberá cumplir con las disposiciones, según corresponda.
Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehículos de transporte deberán
contar con lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros. La I.T.O deberá ordenar
el retiro de los camiones que no cumplan con esta disposición. (Si corresponde)
39.6.2.- La I.T.O. deberá ordenar la recuperación de aquellas áreas que hayan sido
innecesariamente transitadas, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.
39.6.3.- El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o
peligrosas tales como: explosivos, combustibles, lubricantes, bitúmenes y todo tipo de
materiales clasificados como riesgosos y peligrosos, deberá cumplir con la normativa
vigente.
39.6.4.- No se permitirá el almacenamiento de materiales en la vía pública, a menos que
sea autorizado expresamente por la I. T. O. Estos materiales, en ningún caso podrán ser
del tipo proyectables.
40. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS:

40.1.- La observación y control de la implementación de las medidas de seguridad en la
obra serán responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, según sea el
caso.
40.2.- El Contratista será responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la
recepción de las obras, de la vigilancia de éstas, de la protección y seguridad del público
y de las personas que trabajen en las obras o en los alrededores de ella y que puedan
verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en las obras.
40.3.- El Contratista deberá cumplir las leyes y reglamentos sobre prevención de riesgos
de la legislación chilena que sean aplicables a la ejecución de las obras, debiendo además
contemplar un Plan de Prevención de Riesgos.
40.4.- Será responsabilidad de la I. T. O. vigilar que las faenas se desarrollen con
seguridad adecuada.
40.5.- El Contratista deberá velar por el correcto uso de los elementos de protección
necesarios para el personal que trabaje en las faenas.
40.6.- Estas disposiciones regirán tanto para el Contratista como para todos los
Subcontratistas de la obra, siendo la Empresa Contratista la única responsable. Además,
proveerá y mantendrá a su cargo y costo los cercos, alumbrado y letreros de señalización
y prevención.
40.7.- Asimismo, proveerá y supervisará, cuando corresponda, el personal de vigilantes,
serenos y porteros, donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante deberá ser
previamente informado y aprobado por la I. T. O.
41. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y

CONTINGENCIAS:
41.1.- Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construcción y que deberán
ser considerados en la elaboración de este plan, son:
Riesgos de accidentes en la vía, transporte y almacenamiento, riesgos por derrame de
materiales peligrosos, riesgos de incendios en el área de faenas, riesgos por manejo de
materiales explosivos, riesgos de eventos naturales.
41.2.- El contratista deberá prever un plan de riesgos, para lo que deberá tomar medidas
concordantes con lo establecido en el Plan Anual de Control de Riesgos en Obras de
Construcción de la Asociación Chilena de Seguridad o entidad similar y deberá explicitar,
a lo menos, lo siguiente:
 Disposición de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la
mantención de las condiciones de seguridad.

CUREPTO
 Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).
 Medidas de Seguridad y Vigilancia.
 Medidas de prevención de incendios y otros.
 Medidas de mantención de las distintas instalaciones.
 Medidas de aseo de las distintas instalaciones.
 Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes,
congestión o de cualquier otra naturaleza que se produzcan en el camino.
 Mantención de elementos de seguridad, señalización y demarcación en el área de
la obra.
 Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberán señalar la forma
en que se intervendrá eficazmente ante los sucesos causales que alteren el
desarrollo normal del proyecto o actividad.
 Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para
el medio ambiente.
Antes de iniciar la construcción, el contratista deberá disponer de actividades de
capacitación de sus trabajadores en:
 Correcto uso de elementos de protección personal.
 Procedimientos en caso de accidente en vehículo
 Manejo seguro
 Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalación de faenas, de
explotación de empréstitos, plantas productoras de materiales y botaderos.
 Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas.
42. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA EN LA UNIDAD

TÉCNICA PARA CURSAR ESTADOS DE PAGO:
Para dar curso al respectivo Estado de Pago, será requisito que el contratista haya
ingresado en la Unidad Técnica de la I. Municipalidad de Curepto, los siguientes
documentos:
42.1.- Documento exigidos para el primer estado de pago o estado de pago único:
 Carta o documento conductor en el que solicita el pago.
 Programa de caja con la programación de los requerimientos de fondos durante la
ejecución del proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Cualquier
variación debe ser corregida e informada al ITO.
 Carátula o formulario del Estado de Pago, indicando el estado de avance físico de
la obra, debidamente suscrita por el inspector Técnico de la obra y el Contratista.
 Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje,
cuyo monto total debe ser coherente con el programa de caja.
 Factura extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad, la que debe ser
recepcionada y revisada por la Dirección de Obras Municipales, dicho instrumento
no podrá ser emitido física o electrónicamente sin la aprobación debidamente
suscrita por dicha Dirección de Obras Municipales, cualquier factura presentada
antes de la aprobación de caratula de estado de pago, o recibida por alguien que
no sea el ITO, será rechazada por parte de la Unidad técnica respectiva (DOM,ITO)
y por el Depto. de Administración y Finanzas ante el Servicio de Impuestos Internos
en el plazo que establece la norma.
- Menciones de la factura:
- Fecha igual o posterior a la indicada en la carátula del estado de pago.
- Emitida a nombre la Municipalidad de Curepto, domicilio: Plaza de Armas
s/n, Comuna de Curepto, Rut. N° 69.110.300-5

CUREPTO
- Montos: neto, IVA y Total.
- Identificación de la obra y Nº del estado de pago.
 Fotografía del letrero instalado en obra.
 Set de fotos que grafique el avance de las partidas más relevantes, el cual debe
tener coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago o en su defecto el
estado final de la obra.
 Nomina (cedula de identidad y nombre completo) de todos los trabajadores
contratados para la ejecución de la obra.
 Certificado de la Dirección del Trabajo o de la Inspección del Trabajo respectiva
Presencial o electrónico que debe cubrir todos los días trabajados hasta la fecha
en que se emite la carátula del estado de pago y, en su caso de las Instituciones
Previsionales correspondientes que acrediten suficientemente, en conformidad con
lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del DFL Nº 2 de 1967 (Ley Orgánica de la
Dirección del Trabajo) y artículo 64 bis del Código del Trabajo, que el contratista y
el subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni laborales para
con sus trabajadores.
 Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos
o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones,
presentando un nuevo certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica
informará al Depto. de Administración y Finanzas y/o Gobierno Regional las sumas
que deban retenerse del respectivo estado de pago conforme a lo establecido en
el artículo 44 del DFL Nº 2 de 1967.
 Copia del acta de entrega de terreno.
 Copia de los permisos de edificación emitidos por la Municipalidad y pagados por
el contratista para la ejecución de las obras, si correspondiente. (Valores Proforma)
42.2.- Documentos exigidos para estados de pago posteriores (en caso que la obra
así lo contemple).
variación debe ser corregida e informada al ITO.
Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje,
recepcionada y revisada por la Dirección de Obras Municipales (el medio de
verificación de este proceso será el timbre y firma del DOM). Debe contener las
menciones señaladas en el punto anterior.
tener coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.

CUREPTO
con sus trabajadores. Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas
por tales conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos exigidos,
la Unidad Técnica informará al Depto. de Administración y Finanzas y/o al Gobierno
Regional las sumas que deban retenerse del respectivo estado de pago conforme
a lo establecido en el artículo 44 del DFL Nº 2 de 1967.
42.3.- Documento exigidos para el último estado de pago.
variación debe ser corregida e informada al ITO y al GORE.
 Itemizado con el detalle del avance de obras por partidas a pagar y en porcentaje,
recepcionada y revisada por la Dirección de Obras Municipales (el medio de
verificación de este proceso será el timbre y firma del DOM). Debe contener las
menciones señaladas anteriormente.
tener coherencia con las partidas cobradas en el estado de pago.
con sus trabajadores (No se aceptará certificado emitido a través de internet).
 Para este último estado de pago o de devolución de retenciones, el período
revisado deberá abarcar hasta la fecha de término real de la obra y los certificados
a que se refiere el número anterior deberán acreditar, además de lo señalado, que
el contratista o el subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos pendientes
de trabajadores de la obra.
Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos
o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones,
presentando un nuevo certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica
informará al Departamento de Administración y Finanzas y/o al Gobierno Regional
las sumas que deban retenerse del respectivo estado de pago conforme a lo
establecido en el artículo 44 del DFL Nº 2 de 1967.
 Acta de recepción provisoria de las obras.
 Decreto Alcaldicio que aprueba el acta de recepción.
 Instrumento Financiero de garantía de Buena Ejecución del Proyecto, tomada a la
vista.
42.4.- En el caso que estén contemplados, los Estados de Pago que, conforme al avance
de ejecución del proyecto corresponda cancelar, deberán ser ingresados a la secretaria
de la Unidad Técnica.
En lo demás, se estará a lo establecido en las Bases Administrativas Generales.

CUREPTO
42.5.- Para dar curso al Primer Estado de Pago el contratista deberá gestionar y obtener
los permisos municipales de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
del proyecto (si corresponde).
42.6.- No se podrá presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra
o por fabricación de elementos prefabricados.
42.7.- Finalizado el plazo contractual no se cancelarán estados de pago hasta la
Recepción Provisoria sin observaciones, correspondiendo pagar el último estado de pago
se cancelarán contra Decreto Alcaldicio de Recepción Provisoria.
43. PROGRAMACIÓN FINANCIERA:

Para la gestión de cada estado de pago, el adjudicatario deberá agregar el anexo
Programa de caja con la programación financiera de los requerimientos de fondos durante
la ejecución del proyecto, firmado por el contratista y por el ITO de la obra. Ello permitirá
además evaluar la validez y coherencia de la Carta Gantt.
44. FACTORING:
44.1.- Conforme al reglamento de la Ley 19.886 Las entidades deberán cumplir con lo
establecido en los contratos de Factoring suscritos por sus contratistas, siempre y cuando
se les notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas
pendientes.
44.2.- En consecuencia, en caso que el contratista haga uso de Factoring, deberá informar
oportunamente por escrito a la Inspección Técnica, con el objetivo que se tomen los
resguardos administrativos, no obstante, el pago de los recursos, estará supeditado el
traspaso de los recursos por parte del Gobierno Regional del Maule o la SUBDERE.
44.3.- En caso que el contratista sea sancionado con multa durante la ejecución del
proyecto, ésta deberá ser aplicada inmediatamente en el estado de pago respectivo (no
se efectúa el descuento en el último estado de pago, en el caso de que el proyecto así lo
contemple) o puede el contratista pagarla separadamente emitiendo la correspondiente
carátula de estado de pago y adjuntar fotocopia timbrada por el ITO del comprobante de
ingreso de la multa a tesorería del municipio.
45. PERSONAL DIRECTO:

La dirección y atención personal de los trabajos deberá estar a cargo de un funcionario
profesional o técnico del área de la construcción.
46. CAMBIO DE PROYECTO:

46.1.- Toda modificación, actualización, complementación o mejoramiento que se plantee
a los diversos proyectos de Ingeniería contemplados en la licitación, sólo podrán llevarse
a cabo previa aprobación de dicha modificación por parte del Municipio - Gobierno
Regional y/o SUBDERE, si corresponde, previo informe técnico del ITO.
46.2.- El Contratista no podrá hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos,
especificaciones, instrucciones de fábrica y cubicaciones que sirvieron de base al
Contrato.
46.3.- Cualquiera duda que surja en el curso de la obra, deberá ponerla oportunamente
en conocimiento de la Unidad Técnica a través del Libro de Obra o bien por carta, según
sean sus características, pero cualquier modificación debe contar con la autorización del
Municipio - Gobierno Regional y/o SUBDERE, si corresponde y del Proyectista autor del
diseño, previo informe técnico del ITO.

CUREPTO
47. MULTAS:
47.1.- Si el Contratista no hubiere terminado la obra dentro del plazo establecido, incurrirá
en multa por atraso equivalente al 0,5% (cero comas cinco por ciento) del valor total del
contrato por cada día en que exceda dicho plazo, por un período de 30 días.
Posteriormente a este plazo se hará efectivo el Instrumento Financiero de Garantía y se
procederá a dar término al contrato.
47.2.- En lo demás se regirá según lo dispuesto en las Bases Administrativas Generales.
47.3.- El atraso de la obra será la diferencia expresada en días corridos que exista entre
el término del plazo establecido en el Contrato, más las ampliaciones de plazo concedidas,
si las hubiese, y la fecha en que, verificada la conclusión de las obras materia del contrato,
se dé curso a la solicitud de la Recepción Provisoria de las mismas.
47.4.- Otras multas a aplicar, las cuales deberá dejarse constancia escrita en el Libro de
Obras, o por medio de algún otro medio escrito o electrónico que se haya dispuesto para
el efecto, de acuerdo a lo siguiente:
a) Incumplimiento por parte del contratista a instrucciones entregadas por la
Inspección Técnica: 0,5 % (cero como cinco por ciento) del valor total del contrato
por cada instrucción no cumplida.
b) No mantener permanentemente el libro de obras en la obra: 0,5 % (cero como cinco
por ciento) del valor total del contrato por cada vez que no haya sido habido.
c) No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto:
0,5 % (cero como cinco por ciento) del valor total del contrato por cada
incumplimiento.
d) Modificación de los planos sin previo Vº Bº de la ITO y profesionales que realizan
el diseño: 10% (diez por ciento) del valor total del contrato.
e) No instalar el letrero indicativo de obra dentro de los 10 días corridos desde la
entrega de terreno: 1 (una) U.T.M.
f) Incumplimiento de Contrato: 7 (siete) U.T.M.
g) No entrega de planos actualizados al término de la Obra: 1% (uno por ciento) del
valor total del contrato, por cada día de atraso.
h) Atraso injustificado en alguna de las etapas del programa físico: 0,5% (cero como
cinco por ciento) del valor total del contrato, por cada día de atraso.
i) No concurrencia a la Entrega de Terreno el día y hora fijado para ello: 0,5% (cero
como cinco por ciento) del valor total del contrato, por cada día de atraso.
j) No iniciar las obras en un plazo máximo de 5 (cinco) días corridos, a contar de la
fecha de entrega de terreno: 0,5% (cero como cinco por ciento) del valor total del
contrato, por cada día adicional de atraso.
k) Paralizar las Obras por más de 5 días corridos sin causa debidamente justificada:
1% (uno por ciento) del valor total del contrato, por cada día adicional de atraso,
con un máximo de 15 (quince días corridos, posterior a ello se caducará
unilateralmente el contrato y se efectuará el cobro de las garantías.
l) Las reiteraciones de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, serán causal
para aumentar al doble la multa correspondiente.
47.5.- En lo demás se regirá según lo dispuesto en las Bases Administrativas Generales
y normas supletorias regidas en estas bases.
48. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO:

48.1.- La Municipalidad podrá poner término anticipado al Contrato y hacer efectiva la
Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sin derecho a indemnización
alguna para el contratista, previo procedimiento indicado en el numeral siguiente y
resolución fundada, en los siguientes casos:

CUREPTO
a) Si el Contratista o su representante no se presentare en la oportunidad fijada por la
Unidad Técnica a la entrega de terreno, sin causa justificada.
b) Cuando el Contratista no iniciare oportunamente los trabajos o incurra en
paralizaciones o atrasos sin causa justificada, por un plazo igual o superior a 15 días
corridos.
c) Si el Contratista hubiese sido declarado en quiebra o se encontrase en estado de
notoria insolvencia. Se presumirá insolvencia en el caso de que el Contratista registrare
uno o más documentos comerciales protestados, que se mantuvieran impagos durante
más de 60 días o no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo.
d) Si el Contratista no acata, en forma reiterada, esto es más de cuatro veces, las
órdenes de la Unidad Técnica y/o Inspector Técnico.
e) Cuando el Contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica
para terminar los trabajos o si por error en la ejecución de los trabajos la obra quedare con
defectos graves que no pudieren ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u
obligaren a modificaciones sustanciales del proyecto.
f) Por incumplimiento grave de las obligaciones que para el Contratista emanen del
contrato. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o Ia ejecución parcial por
parte del adjudicatario de una o más de sus obligaciones, que importe una vulneración a
los elementos esenciales del Contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que le
exima de responsabilidad, y que dicho incumplimiento le genere a Ia Municipalidad de
Curepto un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.
g) lncumplimiento de uno o más de los compromisos asumidos por los adjudicatarios, en
virtud del "Pacto de integridad' contenido en estas bases.
f) Sin perjuicio de lo señalado en el "Pacto de integridad", Si el adjudicatario, sus
representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto estándar
ético exigible, durante Ia ejecución del Contrato y propiciaren prácticas corruptas, tales
como:
I. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de un
funcionarlo público durante Ia ejecución del contrato, que tengan el propósito de
generar acciones que resulten en su favor.
II. Tergiversar hechos con el fin de influenciar a ejecución del contrato en detrimento
de esta Dirección o de otra Entidad pública.
h) Si el contratista no diere cumplimiento al programa oficial o al programa de trabajo,
según corresponda.
i) Cuando la municipalidad de común acuerdo con el Contratista, resuelve liquidar
anticipadamente el contrato.
j) Si el contratista empleare subcontratistas en la ejecución de las obras sin haber
obtenido la autorización correspondiente.
k) Si el contratista se hubiere adjudicado el contrato estando en situación de
incumplimiento con los requisitos establecidos en las bases administrativas.
l) En los demás casos que autoriza la ley.
Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causales señaladas se
mantendrán las garantías y retenciones del contrato, las que servirán para responder del
mayor precio que pueda costar la obra hecha por administración o por un nuevo contrato,
como asimismo, para el pago de las multas que afecten al contratista, o cualquier otro
perjuicio que resultare para el Fisco, con motivo de esa liquidación.
El contratista perderá como sanción, tan pronto se ponga término anticipado al contrato,
por lo menos un 25% del valor de las garantías que caucionen su cumplimiento, salvo
cuando a juicio fundado del alcalde no resulte equitativo aplicar dicha sanción.

CUREPTO
49. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS Y TERMINO ANTICIPADO
Detectada por la Unidad Técnica (ITO) una situación que amerite la aplicación de una
multa u otra medida derivada de incumplimientos contemplada en las bases, o que
constituya una causal de término anticipado, con excepción de la resciliación, la unidad
indicada notificará inmediatamente de ello al proveedor adjudicado, ya sea
personalmente, carta certificada o por medio electrónico idóneo señalado al efecto,
informándole sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.
A contar del día hábil administrativo siguiente al de la notificación singularizada en el
párrafo anterior, el Contratista adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles administrativos
para efectuar sus descargos por escrito, acompañando al efecto todos los antecedentes
que lo fundamenten. El escrito de descargos y antecedentes que lo fundamenten deberá
ser presentado en la Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias (OIRS) de la
Ilustre Municipalidad de Curepto.
Vencido el plazo si el Contratista no presentara descargos, Ia Municipalidad dictará el
respectivo Decreto Alcaldicio aplicando Ia multa y/o disponiendo el termino anticipado del
contrato y/o disponiendo el cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
Si el Contratista hubiere presentado descargos dentro del plazo establecido para estos
efectos, la Municipalidad tendrá un plazo de 20 días hábiles administrativos, contados
desde la recepción de los descargos del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo
proveedor deberá formalizarse a través de la dictación del Acto Administrativo, en la cual
deberá detallarse el contenido y las características de la medida. La indicada resolución
deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado ya sea personalmente, carta
certificada o por medio electrónico idóneo señalado al efecto.
Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día
siguiente a su recepción, en Ia oficina de Correos que corresponda.
El Contratista adjudicado podrá impugnar la resolución que resuelve los descargos,
disponiendo para tal efecto de un plazo de 5 días hábiles administrativos contados desde
la notificación del citado Acto Administrativo. Dicha resolución solo podrá ser impugnada
mediante los recursos contemplados en la Ley 19.880, debiendo acompañar al efecto
todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la resolución. La
Municipalidad de Curepto tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el
recurso.
La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto la
resolución impugnada. Por su parte, la resolución que lo deseche no será susceptible de
recurso alguno ante el municipio, ello sin perjuicio de la revisión de oficio a que refiriere la
Ley 19.880. Una vez dictada la resolución que acoja o en su caso rechace el recurso
interpuesto, se deberá proceder a la dictación del correspondiente acto administrativo
fundado.
El Contratista, una vez dictado el acto administrativo fundado que imponga la o las multas,
y dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos siguientes al de su notificación, ya sea
personal, por carta certificada o por medio electrónico señalado al efecto, deberá proceder
a realizar el pago de la suma total concerniente a la las multas en Tesorería Municipal o
vía transferencia electrónica o depósito en la cuenta corriente de la Ilustre Municipalidad
de Curepto, Banco Estado, N°42909000038. De no efectuarse el pago de la multa dentro
del plazo indicado, la Municipalidad procederá a descontar del estado de pago más
próximo el monto de la(s) multa(s). Tratándose del último estado de pago, no se dará curso
al pago éste en caso de encontrarse pendiente la resolución de una situación que amerite

CUREPTO
la aplicación de una multa u otra medida derivada de incumplimientos contemplada en las
bases.
Y en caso que el último estado de pago no fuere suficiente para cubrir el monto de la o las
multas, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer efectiva la garantía de fiel
cumplimiento de contrato
50. PACTO DE INTEGRIDAD:

El oferente declara que, por el solo hecho de participar en Ia presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en
el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda Ia información y documentación que sea considerada
necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:
a) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a
ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública,
ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de Ia misma, ni
tampoco ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
b) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos
o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma a libre competencia,
cualquiera fuese Ia conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos
o formas.
c) El oferente se obliga a revisar y verificar toda Ia información y documentación, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que
sean necesarias para asegurar a veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión
y vigencia de Ia misma.
d) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética,
moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso Licitatorio.
e) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los
contratos que de ellos se derivase.
f) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas
bases de licitación, así como en Ia legislación y normativa que sean aplicables a Ia misma.
g) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados
a Ia realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con Ia misma en las condiciones y
oportunidad ofertadas.
El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de Ia
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

CUREPTO
51. AMPLIACIÓN DE PLAZO:
51.1.- Considerando que el plazo es un criterio de evaluación para la adjudicación del
proyecto, solo en casos especiales, plenamente fundados, y por única vez, la Unidad
Técnica podrá otorgar ampliación de plazo de ejecución de las obras, por un plazo total
no superior al 25% del plazo total adjudicado desde la fecha de término contractual.
51.2.- La Solicitud de aumento de plazo, debidamente fundada, será dirigida al alcalde y
deberá ser ingresada por el Oferente a la Oficina de Informaciones, Reclamos y
Sugerencias de la I. Municipalidad de Curepto, a lo menos con diez (10) días corridos de
anticipación al vencimiento del plazo original de ejecución, deberá incluir copia a la
Inspección Técnica y DOM.
51.3.- En caso de que el aumento de plazo no resulte un número entero, deberá
aproximarse al número superior, si su decimal es mayor o igual a 0,50 y, aproximarse al
menor si el decimal es inferior 0,50.
51.4.- Si el plazo contractual termina día sábado, domingo o festivo se considera el día
hábil siguiente.
52. EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS Y AUMENTOS DE OBRAS U OBRAS

EXTRAORDINARIAS:
Solo en casos de existir excedentes presupuestarios producto de un menor valor de
adjudicación, el Municipio podrá solicitar complementar dicha iniciativa mediante la
ejecución de aumentos de obras y obras extraordinarias, aprobadas por la Dirección de
Obras Municipales, previa conformidad del Gobierno Regional del Maule o SUBDERE, si
corresponde. Para lo cual se reevaluará la solicitud presentada por el Municipio, la cual
debe ser presentada antes del término del plazo contractual del proyecto.
53. LIBRO DE OBRAS:

53.1.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
(OGUC), se deberá llevar un libro foliado con hojas en triplicado, el que deberá estar
permanentemente en la obra durante la ejecución, bajo custodia y responsabilidad del
Contratista, en el cual se dejará constancia de: Las órdenes/instrucciones del ITO, de la
Unidad Técnica, que dentro de los términos del contrato, se impartan al Contratista, las
observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos, las
observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobación del ITO,
cualquier otra comunicación de orden técnico que deba realizarse entre el Contratista y la
Unidad Técnica y/o ITO. No obstante, también será factible disponer de un libro de
comunicaciones interno del contratista
53.2.- Toda anotación en el Libro de Obras deberá ser firmada por quien la efectúa.
53.3.- EL Libro de Obras deberá ser entregado a la Municipalidad al momento de la
Recepción Provisoria de la Obra o al recibirse las observaciones a dicha recepción,
cuando proceda; en todo caso deberá estar presente en la Obra hasta la Recepción
Provisoria sin Observaciones; el no cumplimiento deberá ser sancionado con el 5% (cinco
por ciento) del monto del contrato por cada vez que se detecte su infracción, lo cual será
informado por el Inspector Técnico mediante documento (libro de obras y/o oficio y/o
correo electrónico). Cualquier comunicación con el Contratista, posterior a la Recepción
Provisoria sin Observaciones, deberá efectuarse mediante documento (oficio y/o correo
electrónico).
54. RECEPCIÓN PROVISORIA:

54.1.- Una vez terminados totalmente los trabajos, el Contratista presentará por escrito a
la Municipalidad, la solicitud de Recepción Provisoria de las obras. Esta solicitud deberá
ser ingresada en Oficina de la D.O.M., dirigida al Director de Obras Municipales, con copia

CUREPTO
a la Inspección Técnica. De la solicitud y el Acta de Recepción de Obras debe quedar
constancia en el Libro de Obras.
54.2.- Para tramitar la recepción provisoria, en caso que el proyecto así lo contemple
deben estar cursados los estados de Pago a excepción del último, según se establece en
las Bases, en cuanto a que el último Estado de Pago, no podrá cursarse antes de la
recepción provisoria de las obras.
54.3.- La recepción provisoria será efectuada por una Comisión de Inspección Técnica de
Obras designada por Decreto Alcaldicio, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
las Bases Administrativas, de esto se deberá levantar un Acta, dejando constancia que
recibe provisoriamente la obra. Esta Acta deberá ser suscrita, a lo menos, por la Comisión
de Inspección Técnica de Obras y el Director de Obras Municipal.
Dicho documento deberá ser Aprobado mediante Decreto Alcaldicio.
54.4.- La Recepción Provisoria podrá ser con observaciones, las cuales deberán ser
subsanadas por el Contratista en el plazo que el ITO fundadamente determine, según lo
establecido en el Acta de Recepción Con Observaciones. Si el Oferente no cumple con
este plazo incurrirá en una multa de 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del
contrato por cada día de atraso.
55. DOCUMENTOS PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA:

55.1.- Será obligación del Contratista entregar mediante oficio conductor a la ITO los
originales y una carpeta de planos con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso de los trabajos, debidamente aprobados por el o los organismos
competentes como, asimismo será de responsabilidad del Contratista entregar en la
D.O.M. el Libro de Obras.
55.2.- Junto con la solicitud de Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar los
siguientes documentos y antecedentes que serán requisito para que se proceda a la
Recepción Provisoria y que son de responsabilidad de él tramitarlos:
a) Solicitud de devolución del Instrumento Financiero de garantía por Fiel Cumplimiento
del Contrato.
b) Certificado de Recepción Definitiva de las instalaciones de servicios y de Higiene
Ambiental que exija el Inspector Técnico de Obra, si corresponde.
c) Certificado de recepción del Serviu, si corresponde.
d) Otras tramitaciones y/o Certificaciones, según corresponda.
55.3.- La no presentación de alguno de los antecedentes indicados precedentemente,
dará derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente a 0,1‰ (cero como
uno por mil) del valor total del contrato, con un máximo de 30 días, después del cual se
procederá al finiquito del contrato por incumplimiento. Esta multa se descontará del último
Estado de Pago o de las garantías existentes.
55.4.- Los siguientes documentos deberá ser exigidos por la Inspección Técnica, antes de
la fecha fijada de Recepción Provisoria, de lo contrario esta no podrá realizarse, siendo
responsabilidad del Contratista presentar la documentación exigida:
a) Planos del proyecto y de sus instalaciones, tal como fueron ejecutadas, cuando se trate
de obras nuevas o complementarias, los cuales deberán ser remitidos formalmente al
proyectista.
b) Recibos de pagos de consumo de servicios asociados a la ejecución de cada una de
las obras, si corresponde.
c) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales presentado por el(los)
oferente(s) que acredite que el(los) proponente(s) NO registra(n) antecedentes laborales
de multas ejecutoriadas y no ejecutoriadas y previsionales de deudas por cotizaciones de
previsión en los diferentes organismos de previsión, otorgado por la Inspección del Trabajo
respectivo, del último mes en que tuvo trabajos en su obra, debe indicar el nombre de la
obra.

CUREPTO
55.5.- Se le otorgará al oferente un plazo máximo de 05 días hábiles contados desde la
fecha de Recepción Provisoria sin Observaciones, para presentarlos ante la Inspección
Técnica, de lo contrario no se podrá decretar el Acta de Recepción Provisoria sin
Observaciones.
55.6.- La no presentación de alguno de los antecedentes indicados precedentemente,
dará derecho a la Municipalidad a aplicar una multa diaria equivalente 0,1‰ (cero como
uno por mil) del valor total del contrato por día, con un máximo de 30 días, después del
cual se procederá al finiquito del contrato por incumplimiento. Esta multa se descontará
del último Estado de Pago o de las garantías existentes.
56. RECEPCION MUNICIPAL DEL PERMISO, SI CORRESPONDE:

56.1.- El contratista tendrá la obligación de tramitar y solicitar el Certificado de Recepción
Municipal de la obra, una vez recibida la obra sin observaciones por la Comisión de
Inspección Técnica de Obras. El Contratista tendrá que entregar el Instrumento Financiero
de Garantía de Buena Ejecución de la obra y el certificado de Recepción Municipal dentro
de un plazo de 7 días hábiles (contados desde la fecha en que el profesional a cargo en
la D.O.M recibe el expediente), desde el Acta de Recepción Provisoria, al Inspector
Técnico de Obras.
56.2.- Cualquier retraso de este plazo no será impugnable al contratista, cuando se trate
de demoras en la tramitación interna del Municipio, lo que será aclarado mediante un
certificado que emitirá el Director de Obras Municipales acreditando esta circunstancia.
56.3.- De no cumplir con lo anterior, el Contratista incurrirá en una multa equivalente al
0,1% (cero como un por ciento) del valor del contrato, por cada día de atraso, las que se
descontarán del último estado de pago, o de las garantías existentes, según corresponda.
56.4.- La Recepción Municipal de la Obra, es un requisito fundamental para la cancelación
del último Estado de Pago. La tramitación del expediente de recepción municipal debe ser
realizada dentro del plazo contractual.
57. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA:

57.1.- Después de transcurridos 12 meses desde la fecha de la Recepción Provisoria, el
Contratista pedirá a la Municipalidad, por escrito, la Recepción Definitiva de la Obra y
devolución del Instrumento Financiero de buena ejecución.
57.2.- La Comisión de Inspección Técnica de Obras, examinará la obra y en caso de no
encontrar reparos levantará un Acta, dejando constancia que recibe definitivamente la
obra. Esta Acta deberá ser suscrita, a lo menos, por la Comisión de Inspección Técnica
de Obras y el Director de Obras Municipal. Dicho documento deberá ser Aprobado
mediante Decreto Alcaldicio.
57.3.- Esta recepción final, en ningún caso exime la responsabilidad legal que le compete
al contratista por el plazo de 5 años de ejecutada la obra.
57.4.- Si la Comisión de Inspección Técnica de Obras tuviese reparos u observaciones
imputables a defectos de construcción respecto de la obra o mala calidad de los materiales
empleados, deberá dejar constancia de ello en el Acta y el Contratista deberá subsanar
los reparos u observaciones, a su costo, dentro del plazo que le fije la Municipalidad a
contar de la fecha del Acta, todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad ante la ley,
por vicios ocultos de construcción que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha
de Recepción Definitiva.
58. INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS, ITO:

58.1.- La supervisión técnica directa de la ejecución de la obra y demás actividades
consideradas en el contrato, estarán a cargo de un profesional de Dirección de Obras
Municipales designado mediante Decreto Alcaldicio, quien podrá solicitar el apoyo del
autor del proyecto.

CUREPTO
58.2.- En caso eventual de licencia y/o vacaciones del ITO designado, será el Director de
Obras Municipales quien designe un profesional que subrogue, lo cual deberá ser
decretado e informado al Encargado de la Obra. Dicho profesional contará con las mismas
atribuciones que el titular. Es la contraparte frente al Contratista, de la Unidad Técnica o
Municipalidad.
58.3.- El Inspector Técnico de Obras, emitirá informes ejecutivos de supervisión a su
superior jerárquico, dando cuenta de los estados de avance de la ejecución de la obra,
sus observaciones, recomendaciones, dificultades o inconvenientes que detecte y de toda
otra materia relevante a la ejecución del proyecto.
58.4.- Será responsabilidad del ITO velar por la vigencia del Instrumento Financiero de
Fiel Cumplimiento de Contrato durante todo el período que dura la ejecución de las Obras
y Recepciones correspondientes. El o los Instrumentos Financieros de garantía deben
cumplir con sus vigencias según lo establecido en las bases.
59. PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA:

59.1.- Para la ejecución del Proyecto deberá existir un profesional o técnico a cargo de la
Obra, que esté disponible cuando es requerido por el Inspector Técnico de Obras de la
Municipalidad. El profesional a cargo deberá cumplir con todo lo exigido por la Ley General
de Urbanismo y Construcción y la O.G.U.C.
59.2.- En caso que el funcionario a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado (licencia,
vacaciones u otra razón), el Contratista deberá informar por escrito, con 5 (cinco) días
hábiles antes que se produzca el cambio, al Inspector Técnico, adjuntando datos (nombre,
Curriculum y Certificado de Título) del nuevo Encargado de la Obra, indicando además el
plazo durante el cual ejercerá dichas funciones.
59.3.- El Profesional a cargo de la Obra deberá contar con servicio expedito de
comunicación, de manera que pueda ser ubicado y notificado de inmediato, mediante
correo electrónico, teléfono fijo o móvil, por la Inspección Técnica.
59.4.- El Inspector Técnico podrá solicitar cambio del funcionario a cargo de la obra en
caso de que no sea idóneo para el cargo. Por tanto, es importante dejar estampado en el
libro de obras, cualquier problema que surja en el transcurso de la ejecución del proyecto.
60. LETRERO DE OBRA:

Al inicio de la ejecución de la Obra, el contratista deberá instalar un letrero que identifique
la obra con información que sea fácilmente legible, cuyo contenido, dimensiones y
características, se encuentran indicadas en las Especificaciones Técnicas del Proyecto
y/o Aclaraciones según correspondan.
El letrero sólo podrá ser retirado después de realizada la visita de monitoreo (si existiese),
posterior a la Recepción Provisoria.
61. ENSAYOS (SI CORRESPONDE):

Serán de cargo del Contratista todos los ensayos y análisis necesarios para la Correcta
Ejecución de la Obra, si corresponde. Sean estos indicados en las Especificaciones
Técnicas y Aclaraciones Posteriores.
62. PLANOS DE CONSTRUCCIÓN Y APORTES REEMBOLSABLES, (SI

CORRESPONDE):
62.1.- Dentro del tiempo considerado para la ejecución de las obras, el contratista que se
adjudique las obras, deberá contemplar a su costo la regularización de los siguientes
diseños referenciales o informativos: Agua Potable, Alcantarillado, gas, entre otros, sólo
de los proyectos que corresponda. Cada uno de estos diseños deberá ser realizado y
firmado por los profesionales correspondientes.

CUREPTO
62.2.- Los proyectos de Instalaciones deberán realizarse de acuerdo a la normativa
vigente y deberá contar con las factibilidades y aprobaciones correspondientes. Dichos
diseños deberán contar, previo a su ejecución, con el VºBº de la Inspección Técnica de
Obra.
62.3.- Al mismo tiempo, el contratista deberá contratar a su costo las mecánicas de suelos
y los controles de hormigones que sean necesarios para realizar la obra, si los
antecedentes técnicos así lo exigen.
62.4.- En caso de que la Inspección Técnica determine que las obras no se ejecuten en
absoluta conformidad con los planos de la licitación, el Contratista deberá elaborar los
planos definitivos, debiendo entregar un original y 2 copias del total de las obras
realizadas, antes del último estado de pago.
62.5.- Artículo aplicable dependiendo de la naturaleza del proyecto. Respecto a las
Instalaciones Sanitarias (Agua Potable y Alcantarillado), el contratista deberá tramitar su
aprobación y asumir el costo que signifique Aporte de Financiamiento Reembolsables
(AFR) contenidas en el Titulo II de la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, establecidos
en los artículos 14 al 20 en DFL Nº 70 de 1988, de Obras Públicas, y el Título III de su
Reglamento, DS. Nº 453 de 1989. Además, los contratistas deberán cumplir con lo
establecido en el Manual de Aporte de Financiamiento Reembolsables de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios. Además, se deberá hacer llegar a la I.T.O. una
copia de toda la documentación realizada entre el contratista y la empresa de servicio
sanitario. Para mayor información consultar en el “Manual de Aportes de Financiamiento
Reembolsables”, que se puede extraer de www.siss.gob.cl.
63. SUBCONTRATACIONES:
63.1.- Se permitirá, con acuerdo de la Unidad Técnica (Inspección Técnica) subcontratar
partes o partidas específicas de la obra, atendidos a factores de especialidad. En las
iniciativas que estén contemplados, en cada estado de pago el Contratista deberá
presentar original de Certificado de la Inspección del Trabajo de los subcontratistas que
acredite que no tiene deudas laborales ni previsionales para con sus trabajadores.
63.2.- El Contratista es el único responsable ante el mandante, de todos los trabajos,
equipos y accesorios que forman parte de los subcontratos.
64. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

64.1.- El Contratista será responsable de todo accidente o daño que, durante la vigencia
del Contrato, pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.
64.2.- El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores
costos, como también asume daños y perjuicios que producto de sus faenas, pueda
ocasionar a la propia obra o la de terceros, o a las instalaciones de la Municipalidad,
existentes dentro de los locales donde se ejecuten las obras, incluyendo el riesgo de
incendio.
64.3.- De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad,
alimentación, entre otros.
64.4.- El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución de los
trabajos, obligándose a rehacer sin costo para la I. Municipalidad de Curepto, cualquier
falla que a juicio de la Unidad Técnica pudiera apreciar.
65. DOCUMENTOS GRÁFICOS:

65.1- El Contratista deberá entregar, junto a cada Estado de Pago, el siguiente material
fotográfico, para el proyecto adjudicado:

CUREPTO
Fotografías: por lo menos 08 fotografías en colores, distintas, de al menos 10 x 15 cms.,
que muestren en forma clara el progreso de las obras, en formato papel. Al menos 5 de
ellas deberán mostrar la visión general del estado de las obras contratadas.
65.2.- El no cumplimiento en la entrega del material anteriormente citado, por parte del
Oferente Adjudicado, impedirá el pago del estado de pago correspondiente. No se admiten
fotografías repetidas.
66. ORDEN DE PRELACIÓN EXCLUYENTE DE DOCUMENTOS:

En relación a discrepancias entre el oferente Adjudicado y la Unidad Técnica respecto del
contrato se resolverán las controversias conforme al tenor que conste en los siguientes
documentos en orden preferente y excluyente uno con otros:
 Contrato
 Aclaraciones y Respuestas a las Consultas
 Bases Administrativas Especiales
 Especificaciones Técnicas
 Planos
 Bases Administrativas Generales
 Propuesta de los Oferentes
67. DOMICILIO CONTRACTUAL:

Aun cuando no se exprese en el contrato, el oferente adjudicado constituye domicilio en
la ciudad asiento de la Municipalidad, para todos los efectos de cualquier controversia
legal o jurídica que pueda originarse entre las partes, y se somete a la jurisdicción de sus
Tribunales.
68. REVOCACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN:

68.1.- La Unidad técnica se reserva el derecho de revocar o suspender el llamado a
licitación.
68.2.- Podrá revocar una licitación ya publicada de manera debidamente justificada que
puede ser por razones de interés municipal o de disponibilidad presupuestaria. En este
caso aun existiendo ofertas se detiene el proceso irrevocablemente.
68.3.- Este estado puede ser declarado en forma unilateral por la municipalidad mediante
el acto administrativo correspondiente y publicarlo en el portal. La revocación puede
dictarse hasta antes de adjudicado el procedimiento.
68.4.- Por otro lado, la municipalidad podrá suspender el proceso licitatorio por una
cantidad determinada de días, y posteriormente seguir con el curso normal de una
licitación. Este estado procede cuando el tribunal de contratación pública u otra instancia
jurisdiccional ordenen esta medida. Este estado de suspensión puede asignarse desde la
publicación de las bases de licitación hasta la adjudicación.
68.5.- Si la licitación fuere revocada o suspendida, los proponentes no tendrán derecho a
reclamo ni indemnización alguna.
69. OTROS VISITAS GUIADAS:

El oferente deberá incluir en su Programación de Obras dos visitas guiadas a la Obra por
parte de los beneficiarios cuando la obra presente un 50% y un 80% de avance
respectivamente, para lo cual deberá coordinar con el ITO de la Obra.
Ilustre Municipalidad de Curepto

Secretaría de Planificación Municipal

CUREPTO

B.A.E Construcción Paradero de Pasajeros Huaquen Comuna de Curep

Cargado por

Información del documentohacer clic para expandir la información del documento

Copyright:

Formatos disponibles

B.A.E Construcción Paradero de Pasajeros Huaquen Comuna de Curep

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

B.A.E Construcción Paradero de Pasajeros Huaquen Comuna de Curep

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN PARADERO DE

2. INDIVIDUALIZACIÓN MANDANTE Y UNIDAD TÉCNICA;

Secretaria De Planificación Municipal

6. DOCUMENTOS Y NORMAS QUE FORMAN PARTE Y RIGEN LA LICITACIÓN:

7. ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN:

Secretaria De Planificación Municipal

9. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

10. DE LOS OFERENTES O PARTICIPANTES:

11. ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS (LICITACIONES):

Secretaria De Planificación Municipal

13. PLAN DE FECHAS:

14. LLAMADO Y PUBLICACIÓN:

15. VISITA A TERRENO:

Secretaria De Planificación Municipal

17. RECEPCIÓN DE OFERTAS:

18. DE LAS GARANTÍAS:

Secretaria De Planificación Municipal

Secretaria De Planificación Municipal

18.2.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

18.2.5.- FORMA Y OPORTUNIDAD PARA RESTITUIR LA GARANTÍA.

18.2.6.- GARANTÍA POR CORRECTA EJECUCIÓN:

Secretaria De Planificación Municipal

19. NUMERO DE PROPUESTAS:

20. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE ALGÚN DOCUMENTO EN LA PRESENTACIÓN

Secretaria De Planificación Municipal

21. VIGENCIA DE LA OFERTA:

22. CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

22.6.1.- OFERTA ADMINISTRATIVA:

Secretaria De Planificación Municipal

22.6.2.- OFERTA TÉCNICA:

Secretaria De Planificación Municipal

22.6.3.- OFERTA ECONÓMICA:

23. TRANSCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS:

25. ACTOS DE APERTURA.

Secretaria De Planificación Municipal

26. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Criterio de Evaluación Ponderación (%)

a) Precio o Valor de la Oferta (10%)

Secretaria De Planificación Municipal

b) Plazo de la propuesta (10%).

Nota plazo (i) = (Plazo menor / Plazo oferta (i)) x 7

d) Registro de Contratistas (10%)

Secretaria De Planificación Municipal

e) Comportamiento Contractual (30%)

Cantidad de infracciones Nota

La nota de cada participante se ponderará en un 30%, obteniendo el puntaje respectivo

26.3.- Revisión de los documentos:

Secretaria De Planificación Municipal

27. ADJUDICACIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

Secretaria De Planificación Municipal

28. RESOLUCIÓN DE DESEMPATE:

29. PLAZO Y FORMA PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO:

Secretaria De Planificación Municipal

31. CESIÓN DEL CONTRATO:

32. GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

35. FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN: