10.bases Integradas AS Obras HUAYLLACCOTO 20220209 141648 635

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN

DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD
SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
SIMBOLOGÍA UTILIZADA:
Nº Símbolo Descripción
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
1 [ABC] / […….]
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
Es una indicación, o información que deberá ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
2 [ABC] / […….]
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano
3 encargado de las contrataciones o comité de selección, según
corresponda, y por los proveedores.
Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las
4 contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los
proveedores.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano
encargado de las contrataciones o comité de selección, según
5
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de
las bases.
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
características:
º Características Parámetros
Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Márgenes
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de página
Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
Automático: Para el contenido en general

4 Color de Fuente
Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica

11 : Para el nombre de los Capítulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaño de Letra
9 : Para el encabezado y pie de página
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineación Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres
de los Capítulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Espaciado
Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún
9 Subrayado
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto
deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de
la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.
Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002 - 2022-MDA/CS – BASES INTEGRADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ACORIA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
Nº 002 - 2022-MDA/CS
PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS
CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE OBRA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL
CENTRO POBLADO NUEVA JERUSALEN DE
HUAYLLACCOTO DEL DISTRITO DE ACORIA -
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA”.
COMITÉ DE SELECCIÓN
ACORIA, FEBRERO DEL 2022
1
DEBER DE COLABORACIÓN
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría

Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y
demás actores que participan en el proceso de contratación.
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las
demás normas de la materia.
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboración.
2
SECCIÓN GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
3
CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está

haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo

54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección,
debiendo adjuntar las bases.
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un

consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.
Importante
 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado
Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica:
www.rnp.gob.pe.
 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de
orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.
 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o
suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a
potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en
cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia
de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a)
del artículo 89 del Reglamento.
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.
Importante
 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.
 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la

integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de
responsabilidades correspondiente.
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del

Reglamento.
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
4
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.
Importante
 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para
presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.
 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo
declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.
 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.
Importante
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un
procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según
relación de ítems.
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de

selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según

corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo

IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del artículo 74 del Reglamento.
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del artículo 91 del Reglamento.
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.
Importante
En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no
supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez
por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la
obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripción ante el RNP1. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.
1
La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
5
1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de

selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.
1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La

corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para
la ejecución de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será

remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo
electrónico.
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta

la subsanación que se presente en físico a la Entidad.
1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de

selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o

comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.
1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,

según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.
1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil

siguiente de producido.
Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la
Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de
la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.
6
CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN
2.1. RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por

su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
Importante
 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según
corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de
contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la
materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron
analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según
corresponda.
 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como:
(i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar
copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá
entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas
del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
7
CAPÍTULO III
DEL CONTRATO
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en

el artículo 141 del Reglamento.
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección
específica de las bases.
3.2. GARANTÍAS
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe

entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidación final.
Importante
En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas
últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme
lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que:
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación
Simplificada.
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del
avance de obra.
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como

mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.
3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o
8
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que

periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista
cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la
determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
Advertencia
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas
en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada
en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la
empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las
clasificaciones B+ y B.
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas
listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida
en el Reglamento.
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá
consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa
emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza).
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos
(consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados
en el artículo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la sección específica de las bases.
3.6. VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la

obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o
supervisor, según corresponda y el contratista.
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a
quien se indique en el contrato de consorcio.
Advertencia
En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39
de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora
injustificada.
3.7. REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195
del Reglamento.
Importante
Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo
9
Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección
específica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del ítem que debió ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.
10
SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
11
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA

RUC Nº : 20176705061
Domicilio legal : PLAZA SAN LORENZO S/N ACORIA HUANCAVELICA
Teléfono: : [......................................]
Correo electrónico: : [email protected]
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE EJECUCION

DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO
NUEVA JERUSALEN DE HUAYLLACCOTO DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.
2
1.3. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/. 240,776.75 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS

SETENTA Y SEIS CON 75/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de Enero del 2022
Valor Referencial Límites3

(VR) Inferior Superior
S/. 240,776.75 S/ 216,854.43 S/ 264,854.42

(DOSCIENTOS DIECISEIS (DOSCIENTOS SEENTA Y
(DOSCIENTOS CUARENTA
MIL OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS
MIL SETECIENTOS SETENTA CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO CON
Y SEIS CON 75/100 SOLES) 43/100 SOLES) 42/100 SOLES)
Importante
 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del
artículo 28 de la Ley.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
Documento y fecha de aprobación del expediente MEMORANDO Nº 034-2022-GM-

:
de contratación MDA-HVCA, el 28.01.2022
Documento y fecha de aprobación del expediente RESOLUCION GERENCIAL Nº
técnico : 206-2021-GM-ALC/MDA el
30.12.2021
Documento y fecha de actualización del expediente
: NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder
Tipo y número del procedimiento de selección que
se convocó para la elaboración del expediente : NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder
2
El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.
3
De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
12
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
07 – FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto
del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El presente procedimiento se rige por el sistema SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratación respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
NO CORRESPONDE
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las
bases.
1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 (SESENTA) días

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el
expediente técnico de obra.
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA

OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:
Pagar en : ÁREA DE CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA (UBICADO

EN LA PLAZA SAN LORENZO S/N, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y
REGION DE HUANCAVELICA)
Recoger en : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO (SÓTANO DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA).
Costo de bases : IMPRESA: S/ 9.00 (NUEVE CON 00/100 SOLES)
Costo del expediente : IMPRESO: S/ 300.00 (TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES)

DIGITAL: S/ 50.00 (CINCUENTA Y 00/100 SOLES)
técnico
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.
Importante
 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el
expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente
técnico y número de folios correspondientes.
 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su
reproducción.
Advertencia
Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico
correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.
13
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE,

obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.
1.12. BASE LEGAL
 Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

 Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República y sus modificatorias Ley Nº 28396 (25.11.04) y Ley Nº 28422.
 Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG Normas de Control Interno.
 Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.
 Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, D.S. Nº 043-2003-PCM
y Ley Nº 27927,
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria, Ley Nº 28187, así
como sus normas ampliatorias y modificatorias.
 Resoluciones de Contraloría General Nº 123-2000-CG, modifica diversas Normas Técnicas de
Control Interno para el Sector público.
 Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
 Decreto Supremo Nº 344-2018-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento.
 Directivas de OSCE.
 Directiva Nº 009 -2020 –OSCE/CD
 Directiva Nº 012-2017-OSCE/CD – GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRAS, y modificatorias.
 Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
 Decreto Legislativo N° 1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de
las inversiones públicas.
 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, que aprueba el documento técnico “Lineamiento para
la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a Covid-
19” y sus posteriores adecuaciones.
 Resolución Ministerial Nro. 087-2020-VIVIENDA que aprueba el protocolo sanitario del sector
vivienda, construcción y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
reanudación de actividades.
 Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
 Decreto Supremo N°094-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe
observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-
19
 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA lineamientos para la vigilancia, prevención y control de
covid-19 en el trabajo
 Sin perjuicio del cumplimiento de otras normas aplicables al objeto de la convocatoria.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
14
CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrá, además de un índice de documentos 4, la siguiente documentación:
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o

documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según
corresponda.
Advertencia
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.

(Anexo Nº 2)
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1

del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)
4
La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.
5
Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
15
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)
g) El precio de la oferta en SOLES y:
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a

suma alzada.
 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último

párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando

corresponda. (Anexo Nº 6)
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de
dos (2) decimales.
Importante
 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar
documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.
 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para
el perfeccionamiento del contrato.
 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las
ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo
28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación”

que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.
2.2.2. Documentación de presentación facultativa:
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad6.
b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y
pequeña empresa (Anexo N°11).
c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región,
pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8.
Advertencia
El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la
presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”,
“Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
6
Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.
16
el contrato:
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona jurídica.
Advertencia
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los
administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se
refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma
de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de
Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP8.
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de
avance de obra valorizado.
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.
k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k).
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios9.
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada.
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.
p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.
q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.
Importante
7
Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
8
Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
9
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
10
https://enlinea.sunedu.gob.pe/
17
 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo
Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos
del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y
culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin
especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia
sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el
residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por
paquete.
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la
presentación de ofertas.
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si
las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.
 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no
cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del
artículo 141 del Reglamento.
 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el
perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir
con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad
de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas
últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato,
porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el
numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que:
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación
Simplificada.
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del
avance de obra.
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el
link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
Importante
 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan
con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la
determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE
para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar
legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la
Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11.
 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para
el perfeccionamiento del contrato.
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento,
11
Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.
18
debe presentar la documentación requerida en:
LUGAR : MESA DE PARTES DE LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

DIRECCION : PLAZA SAN LORENZO S/N, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA).
HORARIO : De 08:00 a.m. - 01.:00 pm y de 02:30 p.m. a 05:30 p.m.
Importante
En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.
2.5. ADELANTOS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará UN (01) adelantos directos hasta por el 10% del monto del contrato
original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado
por el contratista.
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendarios previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08)
días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el
comprobante de pago respectivo.
2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorización será MENSUAL
Importante
Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se
regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo
de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización,
teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de
las valorizaciones.
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto

correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 (TREINTA) días
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
19
CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO
Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO
EN EL CENTRO POBLADO NUEVA JERUSALEN DE HUAYLLACCOTO DEL DISTRITO DE
ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
CONTRATACON DE EJECUCIÓN DE OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA JERUSALEN DE HUAYLLACCOTO
DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA”
2. ENTIDAD CONTRATANTE
Nombre : Municipalidad Distrital de Acoria – Huancavelica
RUC : 20176705061
Área Usuaria : Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial.
3. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA OBRA

Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial.
4. DOMICILIO LEGAL
Dirección : Plaza San Lorenzo S/N.
Distrito : Acoria
Provincia : Huancavelica
Departamento : Huancavelica
5. FINALIDAD PÚBLICA
Ejecutar la obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL
CENTRO POBLADO NUEVA JERUSALEN DE HUAYLLACCOTO DEL DISTRITO DE
ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, a fin de brindar las condiciones actuales de vida y práctica del deporte
en la localidad del Centro Poblado de Nueva Jerusalén de Huayllaccoto.
6. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Nº
Descripción CUI
Ítem
" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL
CENTRO POBLADO NUEVA JERUSALEN DE
1 HUAYLLACCOTO DEL DISTRITO DE ACORIA - 2532242
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”
7. OBJETIVO
 El objetivo central del proyecto consiste en mejorar. las condiciones actuales de vida y práctica
del deporte en la localidad del Centro Poblado de Nueva Jerusalén de Huayllaccoto.
20
8. INTRODUCCIÓN
La Municipalidad Distrital de Acoria, en cumplimiento a la programación anual y el ejercicio

presupuestal de inversiones, ha dispuesto llevar a cabo la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA JERUSALEN DE
HUAYLLACCOTO DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” Los cuales deberán ejecutarse sobre la base del
Expediente Técnico Aprobado.
9. BASE LEGAL
 Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República y sus modificatorias Ley Nº 28396 (25.11.04) y Ley Nº 28422.
 Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG Normas de Control Interno.
 Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.
 Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, D.S. Nº 043-2003-PCM
y Ley Nº 27927,
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria, Ley Nº 28187, así
como sus normas ampliatorias y modificatorias.
 Resoluciones de Contraloría General Nº 123-2000-CG, modifica diversas Normas Técnicas de
Control Interno para el Sector público.
 Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
 Decreto Supremo Nº 344-2018-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento.
 Directivas de OSCE.
 Directiva Nº 009 -2020 –OSCE/CD
 Directiva Nº 012-2017-OSCE/CD – GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRAS, y modificatorias.
 Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
 Decreto Legislativo N° 1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de
las inversiones públicas.
 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, que aprueba el documento técnico “Lineamiento para
la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a Covid-
19” y sus posteriores adecuaciones.
 Resolución Ministerial Nro. 087-2020-VIVIENDA que aprueba el protocolo sanitario del sector
vivienda, construcción y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
reanudación de actividades.
 Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
 Decreto Supremo N°094-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe
observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-
19
 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA lineamientos para la vigilancia, prevención y control de
covid-19 en el trabajo
 Sin perjuicio del cumplimiento de otras normas aplicables al objeto de la convocatoria.
10. ANTECEDENTES
 El proyecto cuenta con el registro en el banco de proyectos con CODIGO UNICO DE
INVERSIONES: 2532242
 El proyecto con código Unificado Nº 2532242, fue declarado viable mediante la Unidad
Formuladora de la Municipalidad Distrital de Acoria con fecha 13/10/2021.
 El proyecto nace a través de los presupuestos participativos realizados en diversos
talleres, que permite iniciar todo un proceso de desarrollo de los diversos sectores que la
componen, y uno de esos lineamientos viene a ser el de Desarrollo Humano, y dentro de
ésta, el área educativo-recreativo, por este motivo y porque la población no cuenta con
una adecuada infraestructura deportiva, es que se decide dar inicio a la construcción de
cancha de gras sintético; las mismas que se ubica en el distrito; específicamente en el
sector dos.
21
Nombre de la obra : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL

CENTRO POBLADO NUEVA JERUSALEN DE HUAYLLACCOTO
DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA
- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.
Ubicación : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:

Centro Poblado : Centro poblado de Nueva Jerusalén de
Huayllaccoto
Distrito : Acoria
Provincia : Huancavelica
Región : Huancavelica
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO

EN EL CENTRO POBLADO NUEVA JERUSALEN
Nombre del PIP o inversión DE HUAYLLACCOTO DEL DISTRITO DE ACORIA
- PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
Código del PIP, de ser el caso 2532242
Nivel de los estudios de preinversión,
según corresponda FORMATO N° 07-A
Fecha de declaración de viabilidad, de
ser el caso 13/10/2021
A nivel de Perfil Técnico:
Elaborado por: Unidad Formuladora de la municipalidad

Aprobado por : Leonidas Matamoros Bendezu
Fecha de Aprobación : 13/10/2021
Documento de aprobación : FORMATO N° 07-A
A nivel de Expediente Técnico:
Elaborado por : Ing. Gustavo Percy Garay Lazo

Aprobado por : Comité CEET:
Presidente: Ing. Anylu Vilma Condori Taipe
Miembro I: Ing. Ronald Ramos Quispe
Miembro II: Ing. Juan Carlos Soberanes
Alarcón
Fecha de Aprobación : 29/12/2021
Resolución Gerencial N° 206-2021-GM-
Documento de aprobación : ALC/MDA
11. PRESUPUESTO DE OBRA:
El monto total del presupuesto base de la obra asciende a S/. 240,776.75 (DOSCIENTOS
CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 75/100 SOLES) que incluye todos los
impuestos de Ley.
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del
presente contrato.
22
PRESUPUESTO DE OBRA RESUMIDO Y DETALLADO
001 OBRAS COMPLEMENTARIAS 23,227.06

003 CERCO PERIMETRICO 62,677.52
004 CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO 66,677.10
005 GRADERIAS 22,303.36
006 MITIGACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RIESGOS 450.00
007 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 600.00
008 702.00
PLAN PARA VIGILANCIA,PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
009 VARIOS 796.08
COSTO DIRECTO 177,433.12
GASTOS GENERALES 7% 12,420.32
UTILIDAD 8% 14,194.65
SUB TOTAL 204,048.09
IGV 18% 36,728.66
PRESUPUESTO TOTAL 240,776.75
SUPERVISOR DEL C.D. (8%) 14,194.65
12. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Meta : 069.
Rubro : 07 S/. 240,776.75
13. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución de la obra es de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, el mismo que se computa
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
N° Plazo de ejecución
Descripción del ítem
ítem de la obra
1 Contratación de Ejecución de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN SESENTA (60)
EL CENTRO POBLADO NUEVA JERUSALEN DE DÍAS
HUAYLLACCOTO DEL DISTRITO DE ACORIA - CALENDARIO
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA”
12 . 1. PR E V I A S A L A EJ E CU CIO N D E L A O B R A
- Revisión completa del Expediente Técnico de Obra (compatibilización entre las
especialidades de presupuesto, planos y especificaciones técnicas) y realizar un
recorrido de campo a la zona donde se desarrollarán los trabajos, debiendo
compatibilizar entre ambos.
- Verificar la libre disponibilidad de los terrenos de las obras lineales y de las no
lineales, verificación de niveles, Beich Mark e identificar obstáculos e
interferencias visibles y detectables para la ejecución en obra, como por ejemplo
canales, postes eléctricos y telefónicos, vías asfaltadas y monumentos, debiendo
comunicar la ENTIDAD mediante el correspondiente informe con las
recomendaciones u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas.
- Participar en el Acto de Entrega de Terreno de la Obra, delimitación del área de
trabajo, ubicación de puntos de control topográfico y suscripción del Acta de
Entrega de Terreno.
- Verificar la existencia de permisos, autorizaciones y documentación necesaria
para el inicio de los trabajos, en conformidad con las disposiciones legales
vigentes.
- Apertura del cuaderno de obra. El Residente de obra conjuntamente con el
supervisor y/o inspector en la fecha de entrega del terreno, aperturarán el
cuaderno de obra, el mismo que deberá encontrarse legalizado y firmado por el
23
residente y supervisor y/o inspector en todas sus hojas, siendo la primera

anotación el Acta de Entrega de Terreno.
12 . 2. INI C IO D E L A O B R A:
a. Ejecución contractual
El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo
contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe
el pago correspondiente.
b. Plazo de inicio de ejecución de obra:

El inicio del plazo de ejecución de la obra, será de acuerdo a lo establecido en el Art. 176
del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.
b.1 La programación de obra en barras Gantt - CPM, y el calendario de avance de

obra valorizado que presente el Contratista para efectos de la suscripción del
contrato, debe adicionarse lo siguiente:
• La programación de obra, debe obedecer y reflejar a la campana de Gauss
• La programación de obra en barras Gantt - CPM, debe tener una adecuada
secuencia y vinculación con las partidas predecesoras, así como debe de
apreciarse la ruta crítica.
b
• El cronograma y calendario de avance de obra, debe estar vinculado a la
programación en barras Gantt - CPM, concordantes con el adelanto para
materiales y al calendario de desembolsos de la Entidad, realizado con el
programa de cómputo MS-PROJECT u otro software.
b.2 A los dos (2) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de obra, el
contratista presentará a la supervisión y/o inspector la actualización de todos
los calendarios y programación de obra contractuales (cronograma de
ejecución de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales e
insumos, de utilización de maquinaria de haber sido solicitado y programación
en barras Gantt - CPM) a la fecha de inicio de obra.
b.3 A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, EL CONTRATISTA
efectuará el trazo y replanteo inicial (parcial o total) de obras del proyecto,
oportunidad en que se verificarán los hitos de control para el trazo y niveles. De
presentarse algunas diferencias durante el replanteo de la obra, las analizará a
fin de determinar las causas que las genera, considerando para ello los
alcances del contrato de obra.
b.4 La realización oportuna del trazo y replanteo inicial, servirá para identificar,
entre otros, la necesidad de adicionales y/o reducciones de obra; los mismos
que deben ser gestionados oportunamente.
b.5 Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de
obra, el CONTRATISTA presenta al SUPERVISOR o INSPECTOR DE OBRA,
un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluye entre
otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta.
b.6 EL CONTRATISTA deberá basarse en la normatividad vigente para su correcta
y oportuna aplicación.
DESARROLLO DE LA OBRALa fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra deberá

constar en el Cuaderno de Obra físico y/o digital de ser necesario, con indicación expresa
del plazo total de ejecución, así como la fecha de vencimiento del mismo.
c.2 Cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores,
como la inscripción, pagos a (ESSALUD), póliza de seguros y otros, que
garanticen el cumplimiento.
24
c.3 Colocar los carteles de la obra en los lugares adecuados, en los que debe
indicarse la información básica del proyecto según cantidad y modelo
proporcionado por LA ENTIDAD.
c.4 Cumplir con las medidas de mitigación de los impactos ambientales durante
el período de construcción de las obras, en cumplimiento del Plan de Manejo
y Mitigación Ambiental de acuerdo a las normas vigentes.
c.5 Asignar a la obra al personal profesional y técnico idóneo y experimentado
ofertado para cada una de las especialidades que intervienen en la ejecución
de la obra de acuerdo a la organización propuesta.
c.6 Las instalaciones provisionales (caseta para oficinas, guardianías,
almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, tanque de agua
provisional, vestuarios, etc.), debe reunir las condiciones de salubridad que
no interfieran con las obras y que sean retiradas al término de las mismas,
dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios.
c.7 En la oficina del CONTRATISTA, debe ser visible la información que le
permita desarrollar eficientemente su labor, entre otros: cronograma de obra
aprobado, cronograma de avance, cronogramas valorizados y planos de
avance de obra por frentes de trabajo.
c.8 EL CONTRATISTA, deberá disponer del personal técnico, administrativo y/u
obrero calificado o no calificado, que se asigne a la obra y la SUPERVISIÓN
comprobará que su calificación y número sean adecuados para asegurar la
correcta ejecución de la obra.
c.9 Asistir y participar en las reuniones que organice o programe LA ENTIDAD.
c.10 EL CONTRATISTA Implementará de correcciones a las desviaciones al
calendario de avance de obra que se detecten, comunicando oportunamente
estos hechos AL SUPERVISOR. Este punto deberá ser considerado en los
informes mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de Obra.
c.11 De requerirse la importación de equipos y materiales, acorde con el
Calendario de Adquisición de Materiales, se atenderá con prioridad, además
verificar que los materiales y/o equipos sean solicitados con la debida
anticipación a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el
Calendario de Avance de Obra Contractual, bajo su responsabilidad,
señalando que cualquier desfase en las fechas previstas; no generará
ampliación de plazo.
c.12 EL CONTRATISTA debe contar con la maquinaria y el equipo mínimo
ofertado en el Procedimiento de Selección.
c.13 EL CONTRATISTA deberá cumplir con las recomendaciones y la clasificación
de suelos que señala el Estudio de Suelos y otros que formen parte del
Expediente Técnico aprobado, asimismo durante los trabajos de movimientos
de tierra contrastarlo con el estudio antes señalado.
c.14 Presentar oportunamente las solicitudes de ampliación de plazo y otros
reclamos emergentes de la ampliación de plazo, dentro de los términos,
requisitos y condiciones que señala el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, adjuntando un gráfico explicativo de los eventos,
así como la demostración objetiva de que la causal invocada modifica el
calendario contractual.
c.15 De aprobarse una Ampliación de Plazo, el Contratista deberá presentar el
nuevo Calendario de Avance de Obra Valorizado, y la Programación en barras
Gantt - CPM, modificando las partidas afectadas, elevando dichos
documentos a EL SUPERVISOR con un Informe para su aprobación dentro
del plazo previsto en el Reglamento del Procedimiento de Contratación
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, documentos que se
25
incorporarán al Contrato en reemplazo de los anteriores.

Asimismo, debe actualizar y presentar el nuevo Calendario de Adquisición de
Materiales o Insumos, en concordancia con el nuevo Calendario de Avance
de Obra Valorizado.
En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización
acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por
ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha
fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de
los cinco (5) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la
aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la
obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.
Este nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por
demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reajuste.
c.16 De surgir la necesidad de tramitar algún presupuesto adicional, por hechos
imprevisibles, fortuitos y/o de fuerza mayor, es responsabilidad del Contratista
sustentar ante el SUPERVISOR las modificaciones que hubiere.
c.17 Cualquier error o desfase en la presentación del adicional asume
responsabilidad tanto EL CONTRATISTA como LA SUPERVISIÓN, para este
efecto debe tener en cuenta:
 Los presupuestos adicionales que se generen en la ejecución de la obra
serán procesados y aprobados, teniendo en cuenta los plazos
establecidos en la normatividad vigente.
 La planilla de metrados deberá ir acompañada de los croquis o diagramas
que permitan su identificación, así como las hojas de cálculo que
corresponda, para una mayor explicación.
Los adicionales y reducciones de obra serán aprobadas mediante Resolución
o documento equivalente de la Entidad Contratante, previa sustentación con
los informes técnicos y legales que el caso requiera:
 Las reducciones de obra representan una disminución del contrato
principal, por lo que requieren ser aprobados por el mismo nivel de
aprobación del referido contrato.
 La emisión del documento aprobatorio de las reducciones de obra,
permite definir los metrados de los trabajos realmente ejecutados, en
base a los cuales se formula la liquidación del contrato.
c.18 Efectuar todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las
Especificaciones técnicas del Expediente Técnico.
c.19 Los equipos de precisión a utilizarse en pruebas y ensayos de calidad en
campo deber contar con sus respectivos certificados de calibración y/o
contrastación vigente, los que serán validados por la Supervisión.
c.20 Proponer la mejor opción de ejecución y métodos de construcción, dejando
constancia de ello en el cuaderno de Obra. El método deberá ser compatible
con el ritmo de ejecución propuesto (variable determinante), el número de
equipos y su rendimiento, el personal y su calificación. Utilizar todos los
medios administrativos, legales y técnicos que permitan que la obra avance
al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos necesarios
para recuperar el tiempo perdido.
c.21 Los presupuestos no utilizados por la reducción de obras, no deben ser
materia de compensación, para la generación de mayores costos en otras
partidas.
c. CONTROL DE CALIDAD
d.1. Cumplir en forma continua la ejecución de las obras y ceñirse que se ajusten
a los diseños, trazos y elevaciones establecidas, rechazando y ordenando
26
que se rehagan los trabajos defectuosos o los que no se ciñan a los planos
dentro de las tolerancias establecidas en las Especificaciones Técnicas.
d.2. Se ceñirá a las pruebas de control de calidad estipuladas en las
Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico. Verificando la calidad de
los materiales y acabados, también contempla la evaluación de los materiales
y equipos de la obra, comprobación de los diseños de mezclas, análisis de
estabilidad y en general todas las acciones que se requieran para asegurar la
calidad de la obra.
d.3. Realizar las pruebas de Control de calidad en el Instituto Nacional de Calidad
(INACAL) de los materiales y equipos (o presentar la certificación INACAL de
ser el caso) a ser utilizados en obra. Se deberá adjuntar los protocolos de
pruebas correspondientes.
d.4. Ejecución de las pruebas que sean necesarias realizar durante el desarrollo
de la obra, tales como: la resistencia del suelo, la calidad de los materiales,
compactación de suelos, resistencia de concreto, pruebas hidráulicas
(protocolos), entre otros, así como la toma de muestras para los ensayos de
laboratorio, interpretando sus resultados y dando su conformidad o rechazo
de las mismas, cuyos resultados se deberán presentar en el Informe mensual.
d.5. Utilizar materiales de calidad en la obra (cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas) como cemento, agregados, los aceros estructurales y de los
concretos, en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro
de los parámetros exigidos.
d.6. Los procedimientos constructivos empleados deben ser los más adecuados
para tener una obra que cumpla con la seguridad y Especificaciones Técnicas
aprobadas, de manera que no afecte los alcances del Contrato.
d.7. Cumplir con la ejecución de la obra por medio de la Programación, para lo
cual presentarán el Calendario de avance Gantt de seguimiento, hoja de
recursos y el uso de tareas. Estos informes serán semanales y mensuales de
acuerdo con el calendario de Avance de Obra. Estos informes serán
presentados de manera virtual a la Sub Gerencia de Supervisión.
d.8. Programar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones
complementarias. Los equipos y sistemas instalados, con la debida
anticipación a la Recepción de la Obra.
d.9. Presentar que los documentos que sustenten la culminación de cada
componente y/o sector de obra, una vez se haya valorizado el mismo, sin
esperar la culminación de la Obra, para su revisión, verificación y aprobación
mediante informe correspondiente. Al finalizar la obra se entregará toda la
documentación que formará parte de la Recepción de Obra.
d. MATERIALES Y EQUIPOS
e.1. Los materiales y los equipos que proveerá el contratista, los cuales formarán
parte integrante de la obra, no deben tener características inferiores a las
indicadas en las Especificaciones Técnicas y deben contar con los
protocolos/certificados de conformidad respectivos, de acuerdo a lo
establecido en los diversos documentos que forman parte del Contrato.
e.2. Presentar oportunamente a LA ENTIDAD las solicitudes de Adquisición de
Equipos, Materiales y otros para su aprobación y trámite de pago en
cumplimiento al Calendario de Adquisición de materiales.
e.3. Todos los materiales y equipos nacionales y/o importados serán solicitados
con la debida anticipación a fin que se encuentren en obra en la oportunidad
prevista en el Calendario de Avance de Obra Contractual.
e. GARANTÍAS
f.1. EL CONTRATISTA garantizará que la obra será ejecutada en forma idónea y
eficiente, con el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a lo contenido en
27
el expediente técnico definitivo y el respectivo contrato. Es de aplicación lo

previsto en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.
f.2. EL CONTRATISTA debe ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento
en función del (de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido
en la norma vigente.
f.3. En el caso que existan adeudos en el pago de la Póliza, LA SUPERVISION
está en la obligación de exigir que estos sean descontados de la valorización
correspondiente, verificando el descuento de los cargos que corresponden
por este incumplimiento contractual.
f.4. El contratista declara no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
14. SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

El sistema de contratación a Suma Alzada.
N° Sistema de
Descripción del ítem
ítem contratación
1 Contratación de Ejecución de la obra “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO
NUEVA JERUSALEN DE HUAYLLACCOTO DEL Suma
DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE Alzada
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”
15. Notificación por medio electrónicos

La entidad podrá notificar algún acto técnico – Administrativo por correo electrónico. Para lo cual,
el postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato deberá presentar su dirección
del correo electrónico, el cual deberá tener activo durante la vigencia del contrato.
EL CONTRATISTA deberá comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa durante toda la
vigencia del contrato, una dirección de correo electrónico que deberá constar en el
contrato. Por el solo hecho de suscribir el contrato, EL CONTRATISTA autorizará a LA
ENTIDAD a efectuarle notificaciones a través de dicho correo electrónico; siendo de su
exclusiva responsabilidad realizar la verificación diaria de las notificaciones que LA
ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicho correo, debiendo confirmar la recepción del
correo enviado por LA ENTIDAD máximo UN (01) día calendario después de haber
recibido la notificación12.
La notificación se entenderá efectuada en la fecha en la cual LA ENTIDAD remite a EL

CONTRATISTA el correo electrónico, sin necesidad de acuse de recibo.
16. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
a. Ubicación Geográfica:
La zona del proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Acoria -Provincia de
Huancavelica – Departamento de Huancavelica.
Nº Lugar de ejecución de la
Fuente de datos georreferenciados
Ítem obra
 Centro Poblado: Nueva Norte : 8597446.51 m N
1 Jerusalen. Este : 514023.1 m E
 Distrito: Acoria Altitud : 3,750.00 m.s.n.m.
12
Numeral 20.4 del Art. 20° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
28
 Provincia: Huancavelica
 Región: Huancavelica
b. Entrega parcial del terreno

Nº Ítem Entrega parcial
1 NO SE HA PREVISTO LA ENTREGA PARCIAL DEL TERRENO
17. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
17.1. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA puede ser persona natural o jurídica, y podrá participar
individualmente o en consorcio. En este último supuesto, cada uno de los integrantes
del consorcio deberá cumplir los requisitos señalados en este numeral y en la
DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD- “PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN
CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO”.
EL CONTRATISTA deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de
Proveedores que administra el OSCE, en el capítulo de Ejecutores de Obra.
EL CONTRATISTA no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni
estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano;
por consiguiente, no deberá encontrarse incluido en el Capítulo de Inhabilitados para
Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco podrá estar incurso en
las causales de impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley de Contrataciones
del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados.
Por ser la prestación a ejecutarse destinada a una obra pública, la cual debe cumplir
necesariamente las pautas normativas establecidas por el propio Estado, EL
CONTRATISTA debe conocer las normas y reglamentos que regulan la prestación
de este tipo de servicio.
18. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Ítem Descripción Cantidad
1 ESTACION TOTAL 1
2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 1
3 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 1
4 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 1
5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1
6 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 1
Los equipos deben ser de igual o superior capacidad, potencia y/o características a los
solicitados. Deben garantizar su operatividad y disponibilidad para la ejecución de obra. A fin
de verificar el cumplimiento de las características mínimas solicitadas.
19. Plantel Profesional

EL CONTRATISTA deberá contar con un equipo mínimo de profesionales que, en estricto,
cumplirán obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes Términos de Referencia,
de modo tal que se garantice la calidad de la Obra a ejecutar.
En caso de que EL POSTOR resulte ganador en más de dos (2) procedimientos de selección de
LA ENTIDAD en tiempos paralelos, deberá realizar el cambio del Personal Especialista y Personal
de Apoyo (siempre y cuando durante dichos procedimientos se haya presentado con los mismos
profesionales), siendo que para el Residente de Obra el cambio será previo a la suscripción del
contrato, y para el caso de los demás profesionales será antes del inicio de su participación efectiva
en la ejecución de obra, los cuales deberán cumplir con el mismo o superior perfil técnico (reunir
calificaciones profesionales) requerido en los términos de referencia y las bases. En el caso del
Residente de Obra, éste deberá prestar servicio a exclusividad en la obra13.
Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluación de la experiencia efectiva del personal
13
Art. 75° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.
29
profesional clave que será evaluado, sólo será posible de acreditación en el presente proceso
aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con las condiciones legales para el
ejercicio de su profesión.
Por necesidad de especialización y cumplimiento de los plazos, cada profesional del Personal
Especialista asumirá solo una (1) especialidad de acuerdo a sus calificaciones y experiencia.
NOTA:
La Colegiatura y la Habilidad profesional deberán acreditarse al inicio de su participación efectiva
en la ejecución de la obra.
a) PLANTEL PERSONAL CLAVE
Plantel Personal Clave

Cargo Profesión Experiencia Cantidad
Contar con un mínimo de (02) años de 01
experiencia como Residente de obra y/o
Ingeniero Residente de obra y/o Residente
Ingeniero Principal de Obras y/o director Residente de
Civil y/o Obra y/o Supervisor y/o jefe de Supervisión y/o
Residente
Arquitecto Inspector y/o Ingeniero Supervisor y/o
de obra
titulado y Supervisor Residente de obra, en obras iguales
colegiado. o similares al objeto de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura. Las mismas que
deberán haber sido ejecutadas en periodos de
tiempo distinto sin traslaparse.
PERSONAL
FUNCIONES
ESPECIALISTA
- Responsable de la adecuada ejecución de la obra, debe ejercer sus funciones de modo
permanente y directo durante la ejecución de la obra, en base a lo indicado en el
Expediente Técnico, cumplimiento de la normativa vigente y los plazos establecidos.
- Coordinar con la Entidad, desarrollar exposiciones sobre el avance del Plan de la
ejecución de la obra y coordinar permanentemente el desarrollo de la misma.
- Coordinar con las instituciones que tengan relación con la obra en mención para agilizar
su ejecución.
- Coordinar y dirigir permanentemente con los profesionales especialistas, el desarrollo y
avance de la obra.
RESIDENTE - Coordinar con los profesionales especialistas en la absolución de consultas que haga la
DE OBRA Entidad dentro de los plazos establecidos.
- Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que pudieran generar retrasos
en la ejecución de la obra.
- Verificar la presentación en la Dirección Desconcertada de Cultura (DDC) de la localidad
a intervenir, un CD conteniendo el expediente técnico del proyecto en formato digital
editable en cumplimiento de lo indicado para el tema del acompañamiento arqueológico.
- Revisar y consolidar los informes emitidos por los profesionales especialistas.
- Garantizar el cumplimiento del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-
19 en el trabajo”, durante la ejecución de obra.
- Otras actividades necesarias para la oportuna culminación de la obra.
Acreditación:
La experiencia debe ser acreditada de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y
el literal e) del numeral 139.1, del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación
se acredita para la suscripción del contrato con los siguientes documentos: copias simples
de contrato y su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otra
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional propuesto.
IMPORTANTE:
Se considerará obra similar a: CREACIÓN Y/O INSTALACION Y/O CONSTRUCCIÓN DE

ESPACIOS DEPORTIVOS, QUE DENTRO DE SUS COMPONENTES CUENTE CON
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y GRADERIAS.
30
El Residente de la Obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179

del Reglamento.
b) PERSONAL NO CLAVE (APOYO)
Personal No Clave
Cargo Formación Académica Experiencia
Contar con una experiencia acumulada
mínima de 02 año como topógrafo, en
Técnico en topografía
obras iguales o similares al objeto de la
Topógrafo y/o técnico en
convocatoria. Las mismas que deberán
construcción civil
haber sido ejecutadas en periodos de
tiempo distinto sin traslaparse.
Contar con una experiencia acumulada
mínima de 02 años como Maestro de Obra
Maestro de Titulado en
en obras en general. Las mismas que
Obra Construcción Civil
deberán haber sido ejecutadas en
periodos de tiempo distinto sin traslaparse.
Profesional Licenciado(a) en Contar con una experiencia acumulada

de la Salud enfermería mínima de 06 meses como Enfermero
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES.
Se considerará obra similar a: “CREACIÓN Y/O INSTALACION Y/O CONSTRUCCIÓN DE

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y GRADERIAS.
La experiencia se considera en obras de entidades públicas y/o privadas.

Nota 1: Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluación de la
experiencia efectiva del personal profesional que participe en la ejecución
de obra, sólo será pasible de aceptación aquella experiencia que el
profesional haya obtenido contando con las condiciones legales para el
ejercicio de su profesión, esto es: titulado, colegiado y habilitado por el
colegio profesional, según corresponda14.
Se colige que no es válida, para efecto de esta obra, la experiencia que los
profesionales puedan haber obtenido en condición de estudiantes,
egresados o bachilleres.
Nota-2: Es un delito penal (delito contra la fe pública - usurpación), que un tercero

usurpe la identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el
contratista que realice, ordene o permita, directamente o a través de un
tercero, que, mediante la simulación, falsificación, imitación, adulteración o
acción similar, se asuma la identidad, la firma o sello de un profesional
colegiado acreditado por el contratista ante LA ENTIDAD, para pretender
hacer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos
materia del contrato; incurrirá en ilícito penal.
El postor, contratista y los terceros que incurran en estos hechos, serán
denunciados en forma inmediata, haciéndose responsables de las
sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan.
14
ver pronunciamiento nº 1329-2013/DSU del OSCE de fecha 26.dic.2013.
31
Nota-3: El plazo de participación del Personal Especialista y el Personal de Apoyo

Profesional estará distribuido durante el período que dure la ejecución de
la obra, debiendo EL CONTRATISTA presentar el Cronograma de
Participación de cada uno de los mencionados profesionales en el período
de ejecución de la obra. Dicho cronograma será presentado en la fecha de
inicio de la obra.
Nota-4: Los documentos para la acreditación del Personal Especialista clave

Residente de Obra deberán ser presentados como requisito para la
suscripción del contrato (formación académica y experiencia profesional)
El contratista deberá acreditar el perfil profesional del Personal de Apoyo,

cinco (5) días hábiles previos al inicio de su participación efectiva según lo
establecido en el Cronograma de Participación.
La colegiatura y la Habilidad profesional deberán acreditarse al inicio de su

participación efectiva en la ejecución de la obra.
Nota-5: En caso el contratista considere necesaria la participación de profesionales

adicionales al plantel técnico ofertado, debe anotarse tal ocurrencia en el
cuaderno de obra e informarse por escrito a la Entidad el alcance de sus
funciones, a efectos que esta pueda supervisar la efectiva participación de
tales profesionales.
La inclusión de mayores profesionales por parte del contratista no genera
mayores costos ni gastos para la Entidad.
Nota-6: Todos los personales de apoyo que intervienen en la obra, deberán

ACREDITAR tales como: la experiencia, título profesional, colegiatura y
habilidad para el inicio de la prestación efectiva de su participación en la
ejecución de la Obra.
20. Experiencia en la especialidad del ejecutor de obra
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado según lo consignado en el siguiente

cuadro, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de
obra.
Nº Acreditación del
Ítem monto facturado Se considera las siguientes obras similares
acumulado
1 Se considerará obra similar a: CREACIÓN Y/O
Una (01) vez el INSTALACION Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS
valor referencial DEPORTIVOS, QUE DENTRO DE SUS COMPONENTES
de la contratación CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DE CERCO
PERIMÉTRICO Y GRADERIAS
21. Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5
del artículo 49 del Reglamento, la Entidad puede incluir el cumplimiento de
condiciones a los consorcios.
1) El número máximo de consorciados es de dos (02).
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 50%.
32
22. METAS DEL PROYECTO:

El presente proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO
POBLADO NUEVA JERUSALEN DE HUAYLLACCOTO DEL DISTRITO DE ACORIA -
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, Consiste en la
ejecución de todo el proyecto. El detalle de los componentes, los planos, especificaciones técnicas,
etc. se adjuntan a las Bases registradas y el mismo se ejecutará de manera correcta, cumpliendo
los estándares nacionales e internacionales. A continuación, se describen las metas físicas:
23. CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.
24. PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDADES:
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados a partir

de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra.
Nº Plazo máximo de Contabilizados a partir de la
Ítem responsabilidad del contratista recepción de obra
1
Siete (7) años RECEPCIÓN OBRA: TOTAL
Se entiende la responsabilidad por errores, deficiencias o vicios ocultos de la obra que ejecutará
EL CONTRATISTA también podrá ser exigida por la Entidad destinataria o administradora de la
obra.
Ante las deficiencias o vicios cultos encontrados por parte de LA ENTIDAD estas serán notificadas
al CONTRATISTA, el Contratista en 5 días hábiles después de haber recibido la notificación deberá
apersonarse a la obra a fin de subsanar las deficiencias o vicios ocultos que fueron observados.
El contratista entregará los certificados de los equipos Instalados, considerando como garantía un
año (01) como mínimo.
EL CONTRATISTA también está obligado a cumplir, según corresponda, con lo establecido en los
numerales 2) y 3) del Art. 1774° del Código Civil15.
La conformidad y recepción de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva ni limita en lo absoluto

su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. De existir una observación
durante el plazo de vigencia de la garantía, LA ENTIDAD remitirá una notificación a EL
CONTRATISTA exigiéndole la subsanación del defecto advertido para lo cual otorgará un plazo
acorde con el daño detectado, el cual se computará desde el día siguiente de recibido el
requerimiento.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la ejecución
de la obra o por deficiencia, negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a
terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.
25. MATERIAL LOGÍSTICO Y RECURSO HUMANO:

El Contratista realizará todos los trabajos utilizando sus propios recursos y se proveerá del
personal, equipos y materiales, herramientas y suministros necesarios para poder cumplir con el
objeto de la convocatoria. El contratista debe proponer equipo de profesionales que a su juicio sea
idóneo, con experiencia acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad. La presentación
15
Código Civil - Obligación del contratista - Artículo 1774º.- El contratista está obligado: 2) A dar inmediato aviso al comitente
de los defectos del suelo o de la mala calidad de los materiales proporcionados por éste, si se descubren antes o en el curso
de la obra y pueden comprometer su ejecución regular. 3) A pagar los materiales que reciba, si éstos, por negligencia o
impericia del contratista, quedan en imposibilidad de ser utilizados para la realización de la obra.
33
de la oferta implica de la tácita aceptación del postor de que no ha encontrado inconveniente

alguno para la iniciación y ejecución de la obra en forma técnica, según los planos entregados.
Todo el personal ofertado por el contratista, deberán permanecer obligatoriamente en la zona para
su dedicación exclusiva por el tiempo y oportunidad hasta la culminación del proyecto.
26. OTRAS CONSIDERACIONES:

El participante, postor o contratista, apara el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente
convocatoria deberá tener el presente lo siguiente:
a. Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver
las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entenderá que el
postor está de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.
b. Durante la ejecución de la obra, el contratista deber coordinar directamente con el
Supervisor o inspector de la obra.
c. Ejecución de la obra.
 El Contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.
Los materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración lo
definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán
tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD según
sea el caso.
 Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de
ejecución de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos
y técnicas de última generación acordes con las tecnologías, a fin de asegurar un
producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la
ENTIDAD.
 Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que
el Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción y
equipamiento.
 Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a
la aprobación de la ENTIDAD, quien tiene además el derecho de rechazar aquel
que no cumpla con los estándares utilizados en infraestructura.
d. Personal.
 El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los
responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de
una persona responsable.
 El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados
y demás personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor y/o la Entidad.
 El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones
más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-98- TR, y sus normas complementarias
y modificatorias.
 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y
material necesario para tal efecto.
e. Leyes, Normas y Ordenanzas:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
 Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecución de los trabajos.
 En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor
34
esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la
acción a seguir.
 Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados
por éste sin derecho a pago alguno.
 Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
f. Seguridad:
 El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias
para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,
instituciones o firmas durante la realización del proyecto.
 En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados.
 El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá
únicamente por cuenta del Contratista, siendo de exclusiva responsabilidad del
Contratista.
 El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso.
g. Materiales y Equipos:
 Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las
características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos
necesarios para verificar sus características.
 Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas
indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten
a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o
superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y
demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y económica que lo justifique.
 La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.
 Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.
 Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para
verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.
 La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.
h. Equipos y Maquinarias:
 Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse
de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin
justa razón.
 Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución
de las obras, corren por cuenta del Contratista.
 Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y
el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas
y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.
35
i. Errores o Contradicciones:
 El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en
los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor o
inspector.
j. Otras Normas para la Ejecución de los Trabajos:

Obras Provisionales:
 El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto
al Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo
de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales,
los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los diez (10) días
calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la
recepción de la obra.
 Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones
eléctricas, sanitarias y comunicaciones.
 Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la
obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:
 El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural
mediante aberturas practicables.
 La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal
obrero empleado.
 Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el
personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene
imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.
 Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los
ambientes para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la
obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de
la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales
 Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar
el Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier
caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el
particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno.
 El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los
gastos que demande su sustitución.
 El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y
luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las
maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.
 El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales, maquinarias, equipos y demás utilizados por aquél para ejecutar la
obra no invadan la vía pública ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y
transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista. Mantenimiento de la
Obra en Ejecución
 El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas,
en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes
atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al Proyecto o
a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente
reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del Contratista en el
cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas
sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su
reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su
incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria.
Trabajos Topográficos
36
 El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos

iniciales consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento
de secciones transversales de ser el caso, lo que será sometido a la aprobación
de la supervisión.
 Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios
relativos a la ejecución y terminación de la Obra, los que consistirán en la
colocación de estacas de construcción y puntos topográficos de referencia, y otras
indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituirán el control en
el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el
Contratista deberá dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberá
conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destrucción.
 El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el
Contratista para la correcta ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará al
Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta verificación.
 La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor o
Inspector, no relevará de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por
la exactitud de los mismos.
Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales
 Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos
y ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos
trabajos con cargo a sus gastos generales.
Conservación del Medio Ambiente

 El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando
en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
 El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente,
para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio
de Impacto Ambiental.
 El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.
k. Alcances e Instalaciones temporales:

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será
responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta
obligación.
l. Tareas en Horas Extraordinarias:

 Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la
jornada normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar
autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la
iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para
su control.
 En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación.
 En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra
de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la
ejecución de las horas extraordinarias.
 En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas
extraordinarias de su personal.
m. Letreros Informativos – Modelos de Cartel de Obra:
37
 El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos, pintado según

el modelo que entregará la ENTIDAD. El letrero a ser colocado será el indicado en
el presupuesto contratado, Ello será previa aprobación del área usuaria.
 Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente que
la presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato,
detallándolos.
 El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15)
días de la orden de iniciación de los trabajos.
 Para la instalación del cartel de obra se instalarán gigantografías, siempre y cuando
el panel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones establecidas en el
Contrato suscrito, así como que esta se mantenga visible (en buenas condiciones)
durante toda la ejecución de la obra. En caso de deterioro de este cartel, el
contratista se obliga, a su costo, a la reposición del mismo.
n. Accidentes - Notificaciones:
El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la
ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o
de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o
propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista
o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista
deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del
Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no
exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños personales o materiales que se
ocasionen. Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio
del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial
recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera
consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su
incumplimiento.
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre
los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.
o. Responsabilidad por Materiales:

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
herramientas del Contratista.
p. Retiro de equipos o materiales:

 Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo
que se genere a la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo del
Contratista.
 Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si
hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En
caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir
complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos,
su costo será asumido por el Contratista.
 Si el Contratista durante la construcción de la obra necesita usar energía eléctrica,
o agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se
ocasionen el empleo de tal energía, así como las sanciones que se impongan por
cualquier mal uso de dichos servicios.
 Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que
existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su
trabajo.
 En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales,
insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de
cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta
38
obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las
valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y
será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de
dichos bienes, no procediendo ningún tipo de pago o reconocimiento a favor del
Contratista por los bienes dejados en obra.
q. Correspondencia:
 Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se
deberá hacer por escrito.
El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones
del Supervisor y las observaciones del Contratista además de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendrán
derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus
observaciones.
 El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor,
copias del Cuaderno de Obra.
 El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas
de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación con los
trabajos.
 El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de
todos los planos y Bases de especificaciones.
r. Pago a la supervisión en caso de atraso en la finalización de la obra por causa

imputable al contratista
De acuerdo con lo indicado en el artículo 161° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, en caso de atraso en la finalización de la obra por causas imputables
al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra
vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de
la supervisión, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumirá el pago del monto
equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho
monto de la liquidación de la obra.
s. Responsabilidad Solidaria de la Supervisión:

La ENTIDAD contratará los servicios de un profesional o firma consultora para que
realice las labores de Supervisión de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le
delegará todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la
documentación que integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el
Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecución de la obra, como
ojos y oídos de la Entidad en Obra, por lo que está obligado a comunicar
inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de
la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista
por los retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen.
t. Medición de las Obras:

 El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante
con tres (3) días de anticipación para la medición de las obras. El Contratista
preparará todo lo necesario para poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud
necesaria.
 Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se
harán de acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.
 Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y
pagos no se considerarán los materiales almacenados por el Contratista.
u. Valorizaciones:
Forma de las valorizaciones y facturas.
 La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el
Contratista en coordinación con el Supervisor.
39
 El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de

acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.
Valorizaciones mensuales.
 Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros días
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los
trabajos, en CUATRO (3) ejemplares foliados, 02 copias y 01 original
acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el
Supervisor.
 La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del
contratista en fecha no posterior al último día de tal mes, debiendo tener en
consideración lo siguiente:
 Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que
gestione su aprobación por parte de la SUB GERENCIA DE OBRAS; SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS Y SUPERVISION Y LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL una vez aprobado el
Contratista generará la factura para proceder al trámite del pago.
1. Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor
2. Factura.
3. Copia de contrato. Valorización final
 Luego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la Valorización Final,
la cual será sometida a la aceptación u observación del Supervisor o de la
ENTIDAD en forma escrita.
 Esta valorización final, debe estar respaldado por:
 Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo
reclamo legal, deudas y prebendas.
 Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y
realizadas durante el período de ejecución.
 Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición.
 Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
 Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes
a los trabajadores.
 Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior.
 Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.
 Saldo a favor o en contra del Contratista.
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en fecha
no posterior al último día de tal mes, debiendo tener en consideración lo siguiente:
Las Valorizaciones mensuales, debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione
su aprobación por parte de la SUB GERENCIA DE OBRAS; SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS Y SUPERVISION Y LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PLANEAMIENTO TERRITORIAL, una vez aprobado el Contratista podrá solicitar el pago
respectivo, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista deberá
adjuntar:
1. Informe de conformidad del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE OBRAS;
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y SUPERVISION Y LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL.
2. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina).
3. Contrato de obra y adendas.
4. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado).
5. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación del
equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados
en el mes, conclusiones y recomendaciones.
40
6. Valorización:
6.1. Resumen de valorización.
6.2. Ficha de identificación de obra.
6.3. Reintegro por valorización.
6.4. Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
6.5. Formas polinómicas de reajuste.
6.6. Valorización de presupuesto.
6.7. Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales.
7. Gráfico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual, acumulado).
8. Calendario de avance de obra valorizado.
9. Planilla de metrados.
10. Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 15 fotografías,
señalar descripción y la fecha).
11. Copia de protocolos de calidad.
12. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecución.
13. Pago de cumplimiento de obligación sociales (SENCICO, CONAFOVISER, ONP, AFP,
ESSALUD), según corresponda.
14. Planilla electrónica del personal pensionista.
15. Copia del seguro complementario contra todo riesgo.
16. Original y copia legalizada del certificado de habilidad del residente de obra.
17. Copia de comprobante de pago del mes anterior.
18. Índices unificados para la construcción, copias de las fórmulas polinómicas del expediente
técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.
19. Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y
materiales vigentes (de corresponder).
20. Copia de contrato de consorcio.
21. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del c.c. (en todas las
valorizaciones).
22. Otros documentos de acuerdo a la solicitud de la Entidad.
VALORIZACIÓN FINAL.
Luego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la Valorización Final, la cual será
sometida a la aceptación u observación del Supervisor o de la ENTIDAD en forma escrita. Esta
valorización final, debe estar respaldado por:
a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo
legal, deudas y prebendas.
b) Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecución.
c) Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición.
d) Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
e) Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.
f) Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior.
g) Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los
hubiera.
h) Saldo a favor o en contra del Contratista.
RE C E PC IÓ N D E O B R A Y P L A ZO S
 A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una
inspección conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si
no existen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra y estén en
funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la Recepción,
suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la
obra. En caso que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada
antes del término total de la obra, LA ENTIDAD podrá disponer la RECEPCIÓN PARCIAL de
la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 208.15 del Artículo 208° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.
41
 El Contratista proporcionara al Comité de Recepción un juego completó de los planos de

replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra y demás documentos que
correspondan según lo señalado en el numeral XXIII, sin perjuicio de su obligación de
presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra.
 El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los
componentes y/o sistemas que conforman la obra.
 Los plazos se realizarán según lo establecido en el artículo 93° del Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y sus modificatorias.
O B LIG A CIO N E S D E T ER M INO D E O BR A

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la
recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para
su revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra:
1. Catálogos, manuales y garantías de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
3. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles según formato que será entregado al
inicio obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.
4. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la
obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.
5. Planos de Replanteo.
6. Copia del Cuaderno de obra y fotos.
7. Pruebas de control de calidad.
8. Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación
de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, del numeral 5.13.-
Valorizaciones, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor como contenido mínimo:
a. El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad
del supervisor de obra, así mismo el expediente de liquidación deberá estar foliado y
visado en todas sus páginas por el Supervisor
b. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones y
recomendaciones.
c. Memoria Descriptiva Valorizada
d. Borrador de minuta y declaratoria de fábrica.
e. Acta donde conste la capacitación al personal que designe la Entidad en la operatividad
de los equipos y sistemas que conforman la obra: juegos infantiles (incluye
equipamiento), módulos sanitarios, módulos eléctricos, etc.
f. Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la
Liquidación de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, del numeral 15.-
Valorizaciones, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor lo siguiente:
g. Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de
la obra).
h. Declaratoria de Fábrica (Formulario Único de Edificaciones - FUE) aprobada por la
Municipalidad correspondiente. Si fuera el caso
i. Cierre del Libro de Planillas de la Obra.
j. Declaración Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a
remuneraciones, horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos
laborales de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes de
solución.
k. Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de
pago de tributos generados por la ejecución de la Obra.
l. Inventario valorizado de Equipos instalados que será entregado al inicio de obra, con sus
respectivos manuales y protocolos de prueba. Si fuera el caso.
m. Previo cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de
Liquidación de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificará que EL
CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva
Valorizada, (2) Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de
42
construcción de la obra), y la (3) Declaratoria de Fábrica aprobada por la Municipalidad

correspondiente. Si fuera el caso.
n. Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la
Liquidación de Obra, según DIRECTIVA N° 013-2019-MDA-HVCA, “NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRAS POR CONTRATA, EL
CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor para su aprobación.
v. Órdenes de pago:
Orden de pago para valorizaciones mensuales
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión será:
El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. Menos el total
facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. Menos la amortización de los
adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes establecidos. Menos
cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar según lo previsto en
estos términos de referencia o en el Contrato.
a. Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual.
b. Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se
efectúen las estimaciones finales. La inclusión de cualquier trabajo o material en las
estimaciones de pagos mensuales, no deberá ser interpretada como aceptación de tal
trabajo o material y en consecuencia no impedirá el rechazo de aquel trabajo, así
estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no está en estricto
acuerdo con las especificaciones.
c. Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia
de dependencia.
d. Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos
mensuales ejecutados, serán considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta
disposición no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta
la conclusión del Contrato.
27. OTRAS PENALIDADES:

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicación de penalidades demora y otras penalidades
según lo establece el Artículo 161, 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Forma de
N° Supuesto de Aplicación de Penalidad Procedimiento
Cálculo
Cuando el personal acreditado 01 UIT por cada Según informe del
permanece menos de sesenta (60) días día de ausencia Supervisor o inspector
desde el inicio de su participación en la del personal en de obra.
ejecución del contrato o del íntegro del obra en el plazo
1 plazo de ejecución, si este es menor a los previsto.
sesenta (60) días, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del artículo 190 del
Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su 0.5 UIT por cada Según informe del
obligación de ejecutar la prestación con día de ausencia Supervisor o inspector
2
el personal acreditado o debidamente del personal en de obra.
sustituido. obra.
Si el contratista o su personal, no permite Cinco por mil Según informe del
el acceso al cuaderno de obra al (5/1000) del Supervisor o inspector
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA monto de la de obra.
3 OBRA, impidiéndole anotar las valorización del
ocurrencias. periodo por cada
día de dicho
impedimento.
Cinco por mil Según informe del

POR NO DISPONIBILIDAD DEL
4 (5/1000) del Supervisor de obra y/o
CUADERNO DE OBRA O LA NO
monto de la verificación de la Sub
43
ENTREGA DEL MISMO A SOLICITUD valorización del Gerencia de Supervisión

DE LA SUPERVISIÓN. periodo por y Liquidación
Si el contratista o su personal, no permite cada día de
el acceso al cuaderno de obra al dicho
supervisor o inspector, impidiéndole impedimento.
anotar las ocurrencias.
SEGURIDAD DE OBRA Y Según informe del
SEÑALIZACIÓN Supervisor de obra y/o
Cuando el contratista no cuenta con los verificación de la Sub
1/4000 del
dispositivos de seguridad en la obra tanto Gerencia de Supervisión
5 monto del
peatonal o vehicular incumpliendo las y Liquidación
contrato
normas, además de las señalizaciones
solicitadas por la municipalidad. La multa
es por cada día y ocurrencia.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE Según informe del
PROTECCIÓN PERSONAL Supervisor de obra y/o
Cuando el contratista no cumpla con verificación de la Sub
dotar a su personal o parte del personal Gerencia de Supervisión
de los elementos de seguridad. La multa y Liquidación
es por cada día.
6 Los implementos básicos que tiene que 0.5 UIT
otorgar el contratista son los contenidos
en el Artículo 10° Equipos Básicos de
Protección Personal (EPP) de la
NORMA
G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
CALIDAD DE LOS MATERIALES Según informe del
Cuando el contratista ingrese materiales Supervisor de obra y/o
a la obra sin la autorización del supervisor verificación de la Sub
o utilice para la ejecución de la obra Gerencia de Supervisión
7 0.5 UIT
materiales de menos calidad que los y Liquidación
especificados en el Expediente Técnico.
La multa es por cada material no
autorizado o no adecuado.
CARTEL DE OBRA Según informe del
Cuando el contratista no coloque el cartel Supervisor de obra y/o
de obra dentro de los 5 días calendarios verificación de la Sub
del inicio de la obra, la penalidad es por Gerencia de Supervisión
8 día no colocado. Hay obligación de S/. 500.00 y Liquidación
mantener el cartel de obra durante la
ejecución de la obra, se penalizará de la
misma forma, cuando no se mantenga en
el tiempo establecido
CRONOGRAMA VALORIZADO AL Según informe del
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Supervisor de obra y/o
Cuando el contratista no cumpla con verificación de la Sub
entregar el calendario valorizado Gerencia de Supervisión
adecuado a la Fecha de inicio del plazo y Liquidación
1/200 del monto
9 contractual, en un plazo de 24 horas, o en
del contrato
el caso de demoras injustificadas los
cronogramas reprogramados o
acelerados de trabajo, dentro del plazo
indicado en la Ley de Contrataciones y su
Reglamento.
RESIDENTE DE OBRA Según informe del
Cuando el Ingeniero Residente no se Supervisor de obra y/o
10 encuentra en forma permanente en la 0.5 UIT verificación de la Sub
obra. La multa es por cada día de Gerencia de Supervisión
ausencia. y Liquidación
44
EQUIPOS DECLARADOS EN LA Según informe del

PROPUESTA TÉCNICA Supervisor de obra y/o
Cuando el contratista no presente los verificación de la Sub
11 1.00 UIT
equipos declarados en la propuesta Gerencia de Supervisión
técnica. La multa es por cada equipo y por y Liquidación
cada día de retraso.
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS Según informe del
OBSERVACIONES PENDIENTES. Supervisor de obra y/o
Cuando el contratista de manera verificación de la Sub
injustificada, no presente la subsanación 1/2000 del Gerencia de Supervisión
y levantamiento de observaciones monto de la y Liquidación
12
señaladas en el acta correspondiente de valorización
forma final de manera completa, exigidos mensual
en el expediente técnico. La multa es por
cada día de retraso a partir de vencido el
plazo indicado en las bases.
ENTREGA DE INFORMACIÓN Según informe del
INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O Supervisor de obra y/o
EXTEMPORÁNEO verificación de la Sub
Cuando el contratista entregue Gerencia de Supervisión
documentación incompleta (faltante) o y Liquidación
con errores o fuera del plazo normativo,
perjudicando el trámite normal de los
13 0.5 UIT
mismos (solicitud de adelantos,
valorizaciones, prestaciones adicionales,
resultados de los controles de calidad,
certificados de habilidad de los
profesionales integrantes de su plantel
técnico). La multa será por trámite
documentario
POR NO ESTAR AL DÍA CON LAS Según informe del
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE Supervisor de obra y/o
OBRA Y/O IMPEDIR LA ANOTACIÓN verificación de la Sub
DEL SUPERVISOR. Gerencia de Supervisión
Cuando el contratista de manera y Liquidación
1/2000 del
injustificada, no presente el cuaderno de
monto de la
14 obra con las anotaciones al día siguiente
valorización
de su ejecución. Si el contratista o su
mensual
personal, no permite el acceso al
cuaderno de obra al inspector o
supervisor, la penalidad será por cada
día de impedimento y/o no estar al
día.
POR NO ENTREGAR EL CUADERNO Según informe del
DE OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE Supervisor de obra y/o
RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, O verificación de la Sub
CONJUNTAMENTE CON LA Gerencia de Supervisión
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE y Liquidación
OBRA, EL QUE CORRESPONDA
Cuando el contratista no presente a la
Entidad el cuaderno de obra por la
resolución contractual de cualquiera de
15 0.5 UIT
las partes, conjuntamente de la
notificación de resolución del contrato de
obra (en caso de resolución por parte del
contratista) o luego de tres de días
calendario de notificada la resolución del
contrato de obra por parte de la Entidad.
Cuando el contratista no presente el
cuaderno de obra conjuntamente con la
liquidación del contrato.
45
Se aplicará una penalidad por cada

día de demora en la entrega del
cuaderno de obra.
Por cada día de Según informe del
Personal Ofertado ausencia 0.5 Supervisor de obra y/o
Cuando no cumple con proveer el UIT de cada verificación de la Sub
16
personal establecido en su oferta. uno de los Gerencia de Supervisión
profesionales. y Liquidación
Cambios de personal profesional Según informe del

Cuando por pedido expreso de LA Supervisor de obra y/o
La penalidad
ENTIDAD, se solicite el cambio de verificación de la Sub
será de 0.5 UIT
17 cualquier profesional por un Gerencia de Supervisión
vigente, por
desempeño deficiente, negligente o y Liquidación
cada solicitud.
insuficiente en el cumplimiento de
sus obligaciones.
En caso de Pérdida o sustracción del Según informe del
Cuaderno de Obra (por parte del Supervisor de obra y/o
Por ocurrencia,
18 contratista), el cual impide al verificación de la Sub
1.00 UIT
supervisor realizar las anotaciones Gerencia de Supervisión
pertinentes. y Liquidación
Según informe del
Supervisor de obra y/o
Por no contar con Cuaderno de Obra Por ocurrencia,
19 verificación de la Sub
legalizado al inicio de la obra 1.00 UIT
Gerencia de Supervisión
y Liquidación
Confirmación de recepción de un
correo electrónico. La penalidad
La no confirmación de la recepción será de una (01) Según informe del
de un correo electrónico enviado por UIT por cada Supervisor de obra y/o
20 LA ENTIDAD, y otros directamente día calendario verificación de la Sub
relacionados con la ejecución de la de no confirmar Gerencia de Supervisión
obra, en un periodo de UN (01) día la recepción de y Liquidación
calendario después de haber la notificación.
recibido la notificación.
Según informe del
Por indicar en el cuaderno de obra Supervisor de obra y/o
Por ocurrencia,
21 que la obra está terminada (cuando verificación de la Sub
5 UITs
aún partidas faltantes o inconclusas) Gerencia de Supervisión
y Liquidación
0.5% del monto
Sobre las valorizaciones mensuales valorizado del
o informes mensuales. mes por día a
Demora por más de tres días partir del día Según informe del área
22
calendarios en el levantamiento de siguiente de la Usuaria
las observaciones a las notificación de
valorizaciones o informes mensuales las
observaciones
Por presentar las valorizaciones o 5% del monto
informes mensuales sin levantar las valorizado del Según informe del área
23
observaciones mes Usuaria
Por presentar las valorizaciones o 5% del monto

informes mensuales con documentos valorizado del Según informe del área
24
incompletos mes Usuaria
NOTAS:
1. Para el cálculo se empleará la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del evento que origina
la penalidad.
2. Las penalidades indicadas se aplicarán al emitir el pago del entregable o valorización en curso, o en su
defecto, o en la liquidación final del contrato, o se cobrará del monto resultante de la ejecución de la
garantía de fiel cumplimiento.
46
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES

 De detectarse alguna penalidad cometida por el Contratista, el Supervisor de Obra
(Contratada con la entidad) deberá comunicarle mediante Carta o “Cédula de
Notificación por correo electrónico” (Formato N° 01), acerca de la situación verificada
(que se considerará como un pre aviso), otorgando un plazo de tres (3) días
calendarios con el fin que el Contratista presente sus descargos.
 En caso el incumplimiento le sea imputable, se aplicarán las penalidades
correspondientes en la siguiente valorización o en la valorización final, según
corresponda, previo informe del Supervisor de Obra.
 El Contratista y su equipo profesional se hacen responsables de participar en las
reuniones que la Entidad solicite para la exposición de avances y reuniones de
coordinación, las solicitudes serán como mínimo de dos (02) días antes a la
presentación del producto o cuando la Entidad lo considere necesario.
 El Supervisor de Obra llevará un control de las penalidades aplicadas y comunicará
a la Sub Gerencia de Estudios y Supervisión ……………………., en caso que se haya
alcanzado el tope de las penalidades (Penalidad por mora y penalidad por otras
infracciones), pudiendo alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por
ciento (10 %) del monto del contrato vigente y podrá ser causa de resolución del
contrato de ejecución de obra, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
28. RECEPCIÓN DE LA OBRA:
Nº
Recepción de la obra parcial / total
Ítem
1 RECEPCIÓN DE LA OBRA: TOTAL
 A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD se

realizará una inspección conjunta con el Supervisor y el Contratista, si no existen
observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra y estén en
funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la
Recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicará claramente
el estado final de la obra.
 En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos
de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra y demás
documentos que correspondan, sin perjuicio de su obligación de presentarlo
nuevamente en la liquidación de la obra.
 El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos
los equipos y sistemas que conforman la obra, usándose energía eléctrica y
abastecimiento de agua conectados a los servicios públicos de desagüe ejecutados.
29. INTERVENCIÓN ECONÓMICA

 La Entidad puede, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra
en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales
que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos.
 La intervención económica de la obra se realiza por consideraciones técnicas y
económicas, con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar a
resolver el Contrato, sin dejar al margen al Contratista de su participación contractual
y obligaciones correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores
Gastos Generales, indemnización o cualquier otro reclamo, cuando la intervención sea
consecuencia del incumplimiento del Contratista.
 Si el Contratista, rechaza la intervención económica, el Contrato es resuelto por
incumplimiento.
 Para el cumplimiento de la intervención económica, se tendrá en cuenta el Artículo 204
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y lo dispuesto en la Directiva
y demás disposiciones del OSCE al respecto.
47
30. OBLIGACIONES DE TÉRMINO DE OBRA:

 EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que
solicita la recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los
siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la
Recepción de la Obra:
• Catálogos, manuales y garantías de todos los sistemas y equipos que conforman la
obra.
• Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
• Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles, con sus respectivos manuales
y protocolos de prueba.
 Acta donde conste la capacitación al personal que designe la Entidad en la
operatividad de los equipos y sistemas que conforman la obra.
 Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas
a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.
 Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la
Liquidación de Obra, según DIRECTIVA N° 013-2019-MDA-HVCA, “NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRAS POR CONTRATA, además
de lo indicado en rubro Valorización Final, del numeral - Valorizaciones, EL
CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor para su aprobación.
31. ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará adelanto directo.
Plazo y Plazo y
Número de Porcentaje del oportunidad oportunidad
Nº entregas monto del Tipo de de la solicitud para la
Ítem del contrato garantía de entrega de entrega de
adelanto original los demás los demás
adelantos adelantos
10% DEL
Siete (7) días
MONTO DEL CARTA Ocho (8) días
1 1 calendarios
CONTRATO FIANZA calendarios
ORIGINAL
LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el hasta por el 10% del monto del
contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el único adelanto dentro de los ocho (8)
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por
adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente.
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a
la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.
32. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos.
Nº Porcentaje Plazo para que el
Plazo de
Ítem del monto Tipo de contratista solicite
entrega de
del contrato garantía la entrega del
los adelantos
original adelanto
20% del
monto del CARTA Ocho (8) días Ocho (8) días
1
contrato FIANZA calendarios calendarios
origina
LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos
presentado por EL CONTRATISTA.
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada
48
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o

insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
(08) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantía por adelantos mediante [carta fianza y el comprobante de pago
respectivo.
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de

ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.
33. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)
días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.
Nº
Plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra
Ítem
1
Treinta (30) días calendario
34. SUBCONTRATACIÓN
No se aceptarán subcontrataciones de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley
de Contrataciones del Estado.
35. DIRECCIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES

El postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato deberá consignar un
domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato ubicado en el
departamento de Huancavelica, así como un correo electrónico en donde serán válidas
las notificaciones.
36. DAÑOS A TERCEROS.
Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que
ocasionen a las redes de agua, alcantarillado, teléfonos, electricidad, gas natural y demás
daños a propiedad de terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado
será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de que la Municipalidad Distrital de
Yauli o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del
Contratista y/o garantías de fiel cumplimiento, de ser el caso.
37. INDEMNIZACIONES
Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas
o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas,
daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas
aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.
38. SEGUROS
EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que correspondan para el Personal
Especialista y Personal de Apoyo y del personal que realice las visitas y trabajos de
campo. Cabe precisar que esto afecta únicamente a la relación contractual entre EL
CONTRATISTA y su equipo de profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene
obligaciones con aquellos.
EL CONTRATISTA deberá presentar a la ENTIDAD, las Pólizas de Seguro CAR, Seguro

de Responsabilidad Civil Contra Terceros y SCTR contratados con una aseguradora
debidamente autorizada por la SBS, al Inicio de Obra de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes, con vigencia y renovable hasta la recepción de la obra a satisfacción
49
por LA ENTIDAD.
Las Pólizas y demás documentación requerida en este acápite de Seguros estarán a
disposición de la entidad quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su
verificación, las cuales deben encontrarse vigente durante la vigencia del contrato de
obra.
El Contratista presentará la documentación de las Pólizas de Seguros antes del inicio del
traslado de materiales a obra y/o inicio de ejecución de obra “lo que ocurra primero”.
Características de la Póliza CAR:
Cobertura mínima Monto Asegurado
"A" Básica Este seguro cubre los daños materiales que sufran los Por el monto del
bienes asegurados por accidentes súbitos e imprevistos contrato de obra.
Por el monto del
"B" Terremoto, Temblor, Maremoto, erupción volcánica
contrato de obra.
"C" Vientos, inundación, lluvia, desbordamiento y alza de nivel de
Por el monto del
aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno,
derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas. contrato de obra.
“D” Daños causados directamente por el contratista en el curso de

Por el monto del
la ejecución de las operaciones llevadas a cabo con el propósito
de dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales. contrato de obra.
"E” Daños causados a bienes de terceros en conexión directa con
la ejecución del Contrato de Construcción asegurado por esta Por ocurrencia,
Póliza, siempre que el evento dañoso se hubiere realizado en el 100% del costo de
lugar de la obra o en la vecindad inmediata delimitada por el radio reparación
de acción.
“F” Daños Causados frente a terceros por lesiones o muerte en
conexión directa con la ejecución del Contrato de Construcción Por ocurrencia,
asegurado por esta Póliza, siempre que el evento dañoso se 100% del costo de
hubiere realizado en el lugar de la obra o en la vecindad inmediata reparación
delimitada por el radio de acción.
Por ocurrencia,
100% del costo de
"G" Remoción De Escombros
la remoción o
reparación
Por el monto del
Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso y Terrorismo
contrato de obra.
Los deducibles de las coberturas de seguros, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.
39. FRAUDE Y CORRUPCIÓN

 Se rechazará cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que
han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas.
 La práctica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud,
directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
la Entidad contratante en el proceso de selección o durante la ejecución del contrato.
 La práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo una tergiversación,
que engaña a sabiendas o imprudentemente, o intenten engañar, a LA ENTIDAD en
el proceso de selección o durante la ejecución del contrato, para obtener un beneficio
financiero u otro beneficio, o para evadir una obligación.
 La práctica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o más postores diseñado
para alterar artificialmente los resultados de la licitación para obtener un beneficio
financiero u otro beneficio.
 La práctica coercitiva consiste en perjudicar o dañar, o amenazar con dañar o
perjudicar, directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de
50
selección para influir indebidamente en sus actividades, o para afectar la ejecución

de un contrato.
 Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometido por una
empresa/individuo, LA ENTIDAD no se comprometerá a ninguna actividad con esa
empresa/individuo; procediendo, por el contrario, a formular la denuncia
correspondiente contra los responsables.
 EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar
el ofrecimiento, a terceros, ni a ningún servidor público, directa o indirectamente,
ninguna donación, promesa, pago, auspicio, entrega de cualquier bien, suma de
dinero, ventaja de cualquier índole u objeto con algún valor pecuniario, para lograr
una ventaja inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser considerados como una
práctica ilegal o de corrupción a criterio de LA ENTIDAD con relación a la elaboración
del estudio.
 Todo acto de esta naturaleza constituirá una causal .de resolución inmediata y
automática del contrato, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que
el incumplimiento de esta cláusula pudiera ocasionarle a LA ENTIDAD o sus
funcionarios y/o directivos, tomándose las medidas correctivas necesarias de
acuerdo a las políticas anticorrupción de la normativa vigente. 16
 Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de selección se ha incurrido en prácticas
corruptas, fraudulentas, colusorias o ilícitas, en concordancia con lo previsto en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
 En virtud del inciso r) del numeral 11.1 del Art. 11° de la Ley 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, están impedidos de ser participantes, postores,
contratistas y/o subcontratistas, las personas jurídicas nacionales o extranjeras que
hubiesen efectuado aportes a organizaciones políticas durante un proceso electoral,
por todo el período de gobierno representativo y dentro de la circunscripción en la
cual la organización política beneficiada con el aporte ganó el proceso electoral que
corresponda.
 El CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas,
cuyo incumplimiento durante la ejecución contractual da el derecho a la Entidad a
resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato.
 El CONTRATISTA se compromete a: (i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y (ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas, cuyo incumplimiento durante
la ejecución contractual da el derecho a la Entidad a resolver automáticamente y de
pleno derecho el contrato.
40. CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA deberá guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de
la información y documentación a la que tenga acceso durante la prestación. No podrá
16 Ley N° 30650 - Ley de reforma del Art. 41° de la Constitución Política del Perú, que a la letra dice:
“Artículo 41°.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de
organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante
su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que
señala la ley.
Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante
el Poder Judicial.
La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la
función pública. El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la
Administración Pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los
particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad”.
51
revelar detalles sobre el alcance del servicio a terceros, excepto cuando resulte
estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL
CONTRATISTA deberá dar cumplimiento y será responsable de la aplicación a todas las
políticas definidas por LA ENTIDAD en materia de seguridad de la información.
Asimismo, la información proporcionada a EL CONTRATISTA, o la que éste obtenga

durante la ejecución de su prestación, serán exclusivamente aplicados o utilizados para
el cumplimiento de los fines del mismo. La información a la que hace referencia consiste
en estadísticas, mapas, dibujos, fotografías, planos, inventarios, documentación oficial,
entre otros.
41. PROPIEDAD INTELECTUAL

LA ENTIDAD tendrá los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los
productos o entregables elaborados y proporcionados por EL CONTRATISTA. Esto
incluye todos los documentos, productos, diseños, cálculos, estudios, imágenes, videos,
informes, planos u otros materiales que guarden relación directa con la ejecución del
servicio. De ser el caso, LA ENTIDAD tiene las facultades de tomar todas las acciones
necesarias a fin de obtener los derechos de autor y patentes.
En virtud de lo indicado, EL CONTRATISTA no podrá transferir o negociar dicha

documentación, ni aplicarla con fines ajenos a los del presente Contrato, sin autorización
expresa de LA ENTIDAD. El incumplimiento de este acuerdo originará a EL
CONTRATISTA la aplicación de las sanciones penales que correspondan.
42. PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS

Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento. También es de
aplicación al contrato, supletoriamente y en lo pertinente, lo establecido en el Código Civil.
52
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
Ítem Descripción Cantidad

1 ESTACION TOTAL 1
2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 1
3 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 1
4 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 1
5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1
6 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 1
Requisitos:
El postor ganador de la Buena pro, para la suscripción del contrato presentará relación del
equipamiento obligatorio, indicando el número de serie y/o placa y la ubicación física de los equipos.
Acreditación:
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo,
no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.
A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
N° Cargo - rol del plantel Grado o título

Formación académica
profesional clave profesional
1 Residente de obra Ingeniero Civil y/o Arquitecto Titulado, Colegiado y
Habilitado.
Acreditación:
Importante
 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo – rol Tiempo

del plantel de Cómputo de Cargos/puestos Especialidad
N°
profesional experienc la experiencia desempeñados requerida
clave ia
1 Residente Mínimo de Colegiatura Residente de obra
de obra (02) años y/o Ingeniero
Residente de obra
y/o Residente
Principal de Obras
y/o Director Obras iguales o
Residente de Obra similares al
y/o Supervisor y/o objeto de la
Jefe de Supervisión convocatoria
y/o Inspector y/o
Ingeniero
Supervisor y/o
Supervisor
Residente de obra.
Acreditación:
53
IMPORTANTE:
El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta
de recepción de obra.
Se considerará obra similar a: CREACIÓN Y/O INSTALACION Y/O CONSTRUCCIÓN DE

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y GRADERIAS
.
Acreditación:
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción
de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias
de prestación o cualquier otra documentación 17 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20)
contrataciones.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación
sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripción.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.
Importante
En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
17
De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre
otros.
54
CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se
considera lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU

FACTOR DE EVALUACIÓN
ASIGNACIÓN
A. PRECIO
La evaluación consistirá en otorgar el máximo
Evaluación: puntaje a la oferta de precio más bajo y se
otorga a las demás ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. respectivos precios, según la siguiente
fórmula:
Acreditación:
Pi = Om x PMP
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta Oi
(Anexo N° 6).
I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del precio
100 puntos
55
CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
Importante
 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este
capítulo.
 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………],
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......]
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación
materia del presente contrato.
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en
las valorizaciones siguientes.
18
En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
56
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.
Importante para la Entidad
 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la

modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo
siguiente, según corresponda:
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,

materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE
ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 19
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,

materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE
ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 20
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:
 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO

DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidación final.
Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:
 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL
19
Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no
incluya operación asistida.
20
Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya
operación asistida.
57
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.
Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
58
 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
cláusula:
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER

DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL
CONTRATISTA.
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en

[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 21 . La entrega del o los
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].22
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.
 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL

CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario

previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas
en el calendario de adquisición de materiales e insumos.
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula:
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un

fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos.
21
Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.
22
Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.
59
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según
corresponda:
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR 23 EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”].
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN

AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso,
de acuerdo a la siguiente fórmula:
0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =
F x plazo vigente en días
Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
23
Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.
60
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:
Otras penalidades
N° Supuesto de aplicación de Forma de cálculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado [INCLUIR LA FORMA DE Según informe del
permanece menos de sesenta (60) CÁLCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR
días desde el inicio de su participación SER MENOR A LA MITAD INSPECTOR O
en la ejecución del contrato o del DE UNA UNIDAD SUPERVISOR DE LA
íntegro del plazo de ejecución, si este IMPOSITIVA TRIBUTARIA OBRA, SEGÚN
es menor a los sesenta (60) días, de (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones (1) UIT] por cada día de
establecidas en el numeral 190.2 del ausencia del personal en
artículo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA DE Según informe del
obligación de ejecutar la prestación CÁLCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE INSPECTOR O
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI OBRA, SEGÚN
MAYOR A UNA (1) UIT] por CORRESPONDA].
cada día de ausencia del
personal en obra.
3 Si el contratista o su personal, no permite Cinco por mil (5/1000) del Según informe del
el acceso al cuaderno de obra al monto de la valorización del [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O periodo por cada día de dicho INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGÚN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
Importante
De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad,
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o

si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que
debió ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
61
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la

aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o prácticas.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y
demás normas de derecho privado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 24

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.
24
De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
62
 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del

Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente cláusula, según corresponda:
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR
LAS PARTES].
La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolución de Disputas”.
Incorporar o eliminar, según corresponda
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecución del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
63
CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA
De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.
1 DATOS DEL Número del documento

DOCUMENTO Fecha de emisión del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominación o razón

CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
Nombre o razón social del Descripción de las
RUC %
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL
Número del contrato
CONTRATO
Tipo y número del
procedimiento de selección
Descripción del objeto del
contrato
Fecha de suscripción del
contrato
Monto del contrato
4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra
Ubicación de la obra (Región,

Provincia y Distrito)
Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra
Plazo original días calendario
Ampliación(es) de plazo días calendario
Total plazo días calendario
Fecha de culminación de la
Plazo de ejecución de la obra obra
Fecha de recepción de la obra
Fecha de liquidación de la
obra
Número de adicionales de
obra
Monto total de los adicionales
Monto de la obra Número de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra (sólo

componente de obra)
64
5 APLICACIÓN DE Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCIÓN DE Junta de Resolución de

CONTROVERSIAS Disputas
Si No
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
7 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad
RUC de la Entidad
Nombres y apellidos del

funcionario que emite la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad
Teléfono de contacto
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
65
ANEXOS
66
ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE25 Sí No
Correo electrónico :
Autorización de notificación por correo electrónico:
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes
actuaciones:
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el
numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
Importante
La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.
25
Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.
67
Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:
ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente información se sujeta a la verdad:
Datos del consorciado 1

Razón Social :
Domicilio Legal :
MYPE26 Sí No
Datos del consorciado 2

Razón Social :
Domicilio Legal :
MYPE27 Sí No
Datos del consorciado …

Razón Social :
Domicilio Legal :
MYPE28 Sí No
Autorización de notificación por correo electrónico:
Correo electrónico del consorcio:
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes
26
Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.
27
Ibídem.
28
Ibídem.
68
actuaciones:
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el
numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio
Importante
La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.
69
ANEXO Nº 2
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el

principio de integridad.
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta,
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de
Conductas Anticompetitivas.
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de

selección.
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente
procedimiento de selección.
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.
………………………….………………………..
Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea
presentada por el representante común del consorcio.
70
ANEXO Nº 3
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección
específica de las bases y los documentos del procedimiento.
…….………………………….…………………..
Representante legal o común, según corresponda
71
ANEXO Nº 4
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.
……..........................................................
 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la

modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 29
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días
calendario.” 30
Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
29
Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no
incluya operación asistida.
30
Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya
operación asistida.
72
ANEXO Nº 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:
a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL

1. [ % ] 31
CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL

2. [ % ] 32
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%33
31
Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
32
Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
33
Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
73
..…………………………………………. ..…………………………………………..
Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante
De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
74
En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases
ANEXO Nº 6
PRECIO DE LA OFERTA
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR

CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:
N°
PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
ITEM
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV34
5 Monto total de la oferta
…]
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán
en el precio de su oferta los tributos respectivos.
34
Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.
75
……………………………….…………………..
Importante
 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se
presente”.
 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.
 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación

principal y las prestaciones accesorias”.
 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037,
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites
del valor referencial sin IGV”.
incorporen deben ser eliminadas
76
En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:
ANEXO Nº 6
PRECIO DE LA OFERTA
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
la siguiente:
CONCEPTO PRECIO TOTAL
TOTAL
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán
……………………………….…………………..
Importante
 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:
N°
ITEM

2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
77

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV35
5 Monto total de la oferta
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

presente”.
paquete”.

siguiente:

35
78
En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:
ANEXO Nº 6
PRECIO DE LA OFERTA
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
la siguiente:
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE

TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:
N°
ITEM

2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV36
5 Monto del componente a precios unitarios
…]
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:
CONCEPTO PRECIO
Monto del componente a suma alzada
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:
36
79
N°
ITEM

2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV37
5 Monto de la oferta a suma alzada
Monto total de la oferta
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán
……………………………….…………………..
Importante
materia de la exoneración.
 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.


37
80
presente”.
paquete”.

siguiente:

81
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.
ANEXO Nº 7
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA

EXONERACIÓN DEL IGV
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa38 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso
de personas jurídicas);
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonía; y
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.
………………………….………………………..
Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad
independiente y el número de RUC del consorcio.
38
En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la
Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
82
En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.
ANEXO Nº 8
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.
………………………….………………………..
Importante
 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,

según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).
 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.
83
Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:
ANEXO Nº 8
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio
Importante
 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).
 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.
84
ANEXO Nº 9
DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.
………………………….………………………..
Importante
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de

la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la

Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
85
ANEXO Nº 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

OBJETO DEL N° FECHA DEL TIPO DE CAMBIO
Nº CLIENTE RECEPCIÓN DE LA PROVENIENTE MONEDA IMPORTE41 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO CONTRATO 39
40 DE: VENTA42
OBRA ACUMULADO43
1
39
Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.
40
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión;
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.
41
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
42
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.
43
Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
86
FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

OBJETO DEL N° FECHA DEL TIPO DE CAMBIO
Nº CLIENTE RECEPCIÓN DE LA PROVENIENTE MONEDA IMPORTE41 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO CONTRATO39 40 DE: VENTA42
OBRA ACUMULADO43
6
10
TOTAL
………..........................................................
87
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002 - 2022-MDA/CS
ANEXO Nº 11
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña
empresa.
………………………….………………………..
Importante
 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.
 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condición de micro y pequeña empresa.
88

10.bases Integradas AS Obras HUAYLLACCOTO 20220209 141648 635

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

10.bases Integradas AS Obras HUAYLLACCOTO 20220209 141648 635

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

10.bases Integradas AS Obras HUAYLLACCOTO 20220209 141648 635

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN

SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Automático: Para el contenido en general

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica

Elaboradas en enero de 2019

CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE OBRA

ACORIA, FEBRERO DEL 2022

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS