Cut 2317-2021 Memorando #141 - 2021-Midagri-Dvdafir-Dgiar-Dg

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
MEMORANDO N° 141 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIAR-DG
Para : JESÚS RUITÓN CABANILLAS

Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP
Asunto : Solicitud de asignaciones adicionales del Fondo Sierra Azul .
Referencia : a.- Memorando N° 301-2021-MIDAGRI-SG/OGPP

b.- Memorando N° 165-2021-MIDAGRI-SG/OGPP
Fecha : San Isidro,11 de marzo del 2021
Me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales su

Despacho remite las solicitudes de recursos adicionales y saldos de acta, con cargo a los
recursos del Fondo Sierra Azul, efectuados por diversas Unidades Ejecutoras, para
proyectos de inversión que vienen siendo financiados por dicho Fondo.
Sobre el particular, esta Dirección General ha elaborado el Informe N°062-2021-MIDAGRI-

DVDAFIR/DGIAR-DG-JVGC, para dar atención a los requerimientos de recursos
adicionales y saldos de acta de las Unidades Ejecutoras, con cargo a los recursos del
Fondo Sierra Azul.
En ese sentido, remitimos a su despacho los actuados para su evaluación según

corresponda a su Despacho.
Atentamente,
VGSC/KPS/jgc CUT 2317-2021
Av. Guillermo Prescott N° 490 – San Isidro - Lima

T: (511) 201-5070
www.gob.pe/midagri
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
Cc.-
DVDAFIR
VGSC/KPS/jgc CUT 2317-2021
Av. Guillermo Prescott N° 490 – San Isidro - Lima

T: (511) 201-5070
www.gob.pe/midagri
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”
INFORME N° 062-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIAR-DG-JVGC
Para : VLADIMIR CUNO SALCEDO

Director General
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
Asunto : Solicitud de asignaciones adicionales del Fondo Sierra Azul
Referencia : a.- Memorando N° 301-2021-MIDAGRI-SG/OGPP

b.- Memorando N° 165-2021-MIDAGRI-SG/OGPP
Fecha : Lima, 09 de marzo 2021
Me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales, la Oficina
General de Planeamiento y presupuesto – OGPP, solicita asignación de recursos adicionales
solicitado por las Unidades Ejecutoras del MIDAGRI, con cargo a los recursos del Fondo Sierra
Azul, Al respecto, cumplo con informar lo siguiente:
I. MARCO LEGAL
1.1 Ley N° 31084. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
1.2 Ley N° 31075. Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego
1.3 Decreto Supremo 012-2019-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el Nuevo
Reglamento del Fondo Sierra Azul y crea el Comité del Fondo Sierra Azul.
1.4 Manual de Ejecución del Fondo Sierra Azul, aprobado mediante Resolución Ministerial
N°183-2020-MINAGRI.
1.5 Normas de Contraloría referidas a contenidos de expedientes técnicos.
1.6 Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones y deroga la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
1.7 Directiva N° 001-2019-EF/63.01. Directiva General del Sistema Nacional de
Programación. Multianual y Gestión de Inversiones.
1.8 Ley N° 30255 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificaciones
vigentes a la fecha.
II. ANTECEDENTES
2.1 Mediante Memorando N° 301-2021-MIDAGRI-SG/OGPP, la Oficina General de

Planeamiento y Presupuesto – OGPP, remite la solicitud de asignaciones adicionales y
saldos de acta, con cargo a los recursos del Fono Sierra Azul, que viene siendo
ejecutados por la Unidades Ejecutoras del MIDAGRI, para lo cual adjunta el Informe
N°0083-2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OPRES, en el que se detallan, los requerimientos
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural- AGRORURAL
2.2 Mediante Memorando N° 165-2021-MIDAGRI-SG/OGPP, la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto – OGPP, remite la solicitud de asignaciones adicionales y
saldos de acta, con cargo a los recursos del Fono Sierra Azul, que viene siendo
ejecutados por el Proyecto Especial Sierra Centro Sur – PESCS; Proyecto Especial
Jaén-San Ignacio-Bagua PEJSIB y el Programa Subsectorial de Irrigación – PSI,
CUT N°: 2317-2021

adjuntando para ello el Informe N°0045-2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OPRES, en el que

se detallan, los requerimientos de las citadas Unidades Ejecutoras del MIDAGRI.
III. ANÁLISIS
3.1 DE LAS SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN DE SALDO DE ACTA Y RECURSOS
ADICIONALES.
U.E.: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL
3.1.1 Adjunto al Memorando N°301-2021-MIDAGRI-SG/OGPP, la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto – OGPP, adjunta el Informe N°0083-2021-MDAGRI-
SG/OGPP-OPRES, en la que se analiza el requerimento de la Unidad Ejecutora
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, que solicita la
asignación del saldos de actas y recursos adicionales por un monto total de S/. 52
623 831,00; según el siguiente de detalle siguiente:
Cuadro N° 01 Recursos de saldo de actas y recursos adicionales
HABILITACION HABILITACION
DOCUMENTO SALDO DE RECURSOS TOTAL (S/)
ACTA ADICIONALES
Oficio N° 137-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-
43,233,204.00 6,979,024.00 50,212,228.00
AGRO RURAL-DE
1,285,761.00 833,841.00 2,119,602.00
AGRO RURAL-DE
292,001.00 292,001.00
AGRO RURAL-DE
TOTAL 44,518,965.00 8,104,866.00 52,623,831.00

Fuente: Informe N° 0083-2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OPRES
3.1.2 Respecto el requerimiento de S/ 50 212 228,00, la UE AGRORURAL detalla en el

Oficio N°137-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL – DE, adjunta el Informe
N°072-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-OPP-UP, dicho requerimiento por
etapas de la inversión, según el cuadro siguiente:
CUT N°: 2317-2021

Cuadro N° 02 Detalle del requerimiento de S/ 50 212 228,00 - Por Etapa de Inversión

ETAPA DE
ESTADO CANTIDAD SALDO DE RECURSOS TOTAL (S/)
INVERSION
ACTA ADICIONALES
ELABORACIÓN
OBRA
EXPEDIENTE SALDO 1 925,382.00 6,068,796.00 6,994,178.00
(PIPMIRS)
DE OBRA
SUB TOTAL 1 925,382.00 6,068,796.00 6,994,178.00
EN ELABORACIÓN 7 1,947,756.00 19,450.00 1,967,206.00
EXPEDIENTE TECNICO
1 9,404,706.00 9,404,706.00
EXPEDIENTE APROBADO
TECNICO OBRAS POR
7 20,857,576.00 20,857,576.00
IMPUESTO OXI
POR INICIAR LA
1 690,400.00 191,538.00 881,938.00
ELABORACIÓN
SUB TOTAL 16 32,900,438.00 210,988.00 33,111,426.00
CONCLUIDO - PAGO
4 38,559.00 225,888.00 264,447.00
PENDIENTE
OBRA EN EJECUCIÓN 3 9,330,864.00 70,203.00 9,401,067.00
POR REINICIAR
EJECUCIÓN 2 37,961.00 403,149.00 441,110.00
(PARALIZADA)
SUB TOTAL 9 9,407,384.00 699,240.00 10,106,624.00
TOTAL GENERAL 26 43,233,204.00 6,979,024.00 50,212,228.00
Fuente: Informe N°072-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-OPP-UP
Tal como se muestra en el cuadro anterior, el importe solicitado dentro del importe
financiado por acta del fondo sierra Azul, asciende a S/ 43 233 204.00, así mismo un
importe de S/ 6 979 024.00, como habilitación de recursos adicionales.
3.1.3 Respecto el requerimiento de S/ 2 119 602,00, la UE AGRORURAL detalla en el
Oficio N°119-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL – DE, adjunta el Informe
N°066-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-OPP-UP, dicho requerimiento por
etapas de la inversión, según el cuadro siguiente:
Cuadro N° 03 Detalle del requerimiento de S/ 2 119 602,00 - Por Etapa de Inversión
ETAPA DE
INVERSION
ACTA ADICIONALES
ELABORACIÓN
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE MAS 1 1,285,761.00 833,841.00 2,119,602.00
TECNICO
EJECUCIÓN DE OBRA
SUB TOTAL 1 1,285,761.00 833,841.00 2,119,602.00
Fuente: Informe N°066-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-OPP-UP
3.1.4 Respecto el requerimiento de S/ 292 001,00, la UE AGRORURAL detalla en el Oficio

N°127-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL – DE, dicho requerimiento se
resume en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 04 Detalle del requerimiento de S/ 292 001,00 - Por Etapa de Inversión
ETAPA DE
INVERSION
ACTA ADICIONALES
SUPERVISIÓN DE
OBRA ELABORACIÓN 07 12,337.18 279,663.00 292,001.00
EXPEDIENTE
SUB TOTAL 07 12 ,337.18 279,663.00 292,001.00
Fuente: Oficio N° 127-2021-MIDAGRI-DVDAFIR- AGRO RURAL
CUT N°: 2317-2021

UE: Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI

Planeamiento y Presupuesto – OGPP, adjunto el oficio N° 0075-2021-MIDAGRI-PSI,
en la que se analiza el requerimento de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial
de Irrigaciones - PSI, que solicita la asignación del saldos de actas y recursos
adicionales por un monto total de S/. 44 906 483,75; según el siguiente de detalle
siguiente:
Cuadro N° 05 Recursos de saldo de actas y recursos adicionales - PSI
HABILITACION
HABILITACION
ETAPA DE INVERSION RECURSOS TOTAL (S/)
SALDO DE ACTA
ADICIONALES
OBRAS CONCLUIDAS Y LIQUIDADAS 594,132.00 469,501.00 1,063,632.55
OBRAS EN EJECUCION POR

520,538.00 6,079,536.00 6,600,073.42
CONTINUIDAD
SALDO DE OBRA CON EXPEDIENTE POR
17,290,506.00 3,667,432.00 20,957,937.40
ACTUALIZAR
SALDO DEOBRA CON EXPEDIENTE POR
11,844,424.00 120,000.00 11,964,423.81
FORMULAR
OBRAS POR IMPUESTOS CON
4,320,417.00 4,320,416.57
EXPEDIENTES TERMINADOS
TOTAL 34,570,017.00 10,336,469.00 44,906,483.75

Fuente: Oficio N° 0075-2021-MIDAGRI-PSI

Planeamiento y Presupuesto – OGPP, adjunta el adjunta el informe N°0045-2021-
MDAGRI-SG/OGPP-OPRES, adjunta:
- Memorando N° 055-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIAR-DG, documento que deriva
la solicitud de la U.E. PEJSIB de asignación de recursos adicionales por un importe
de S/ 9 841 165,00, con cargo al Fondo Sierra Azul.
- Oficios N° 014 y 036-2021 MIDAGRI-PESCS-1601, mediante las cuales la U.E.
PESCS solicita asignaciones de recursos adicionales por un importe de S/ 3 539
249,00, con cargo al Fondo Sierra Azul.
UE: Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – PEJSIB
3.1.7 Según el Oficio N°89-2021-MIDAGRI-PEJSIB-DE, (CUT 12587-2020), el Proyecto

Especial Jaén San Ignacio Bagua – PEJSIB, informa que mediante ya sido atendido
mediante la Resolución de Secretaría General N°039-2021-MIDAGRI-SG, en la que
se asigna el importe de S/. 9 481 165,00, que permitirá la atención de las
valorizaciones de la obra y supervisión.
UE: Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS
3.1.8 Respecto el requerimiento de S/ 3 539 249,00, la UE PESCS detalla en el Oficio
N°012-2021-MIDAGRI-PEJSIB-DE, adjunta el Informe N°072-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-OPP-UP, dicho requerimiento por etapas de la inversión,
según el cuadro siguiente:
CUT N°: 2317-2021

Cuadro N° 06 Recursos de adicionales – PESCS

HABILITACION
N°
DOCUMENTO N° INVERSIONES RECURSOS TOTAL
INVERSIONES
ADICIONALES
INVERSIONES EN
1 3,034,034.00 3,034,034.00
EJECUCIÓN (OBRA)
OFICIO N°
0014-2021- INVERSIONES CONCLUIDA
MIDAGRI- 1 151,613.00 151,613.00
(LIQUIDACION DE OBRA)
PESCS-1601
TOTAL 2 3,185,647,00 3,185,647,00
OFICIO N° ELABORACION DE
0036-2021- EXPEDIENTE TÉCNICO DE 1 353,602.00 353,602.00
MIDAGRI- SALDO DE OBRA
PESCS-1601 Total 1 353,60.00 353,602.00
TOTAL 3 3 3,539,249.00 3,539,249.00
Fuente: OFICIO N° 0014-2021-MIDAGRI-PESCS-1601 Y OFICIO N° 0036-2021-MIDAGRI-PESCS-1601
3.2 PROPUESTA DE CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS RECURSOS DE

SALDO DE ACTA Y ADICIONALES CON CARGO AL FONDO SIERRA AZUL
3.2.1 Con la finalidad de dar atención a las inversiones financiadas con recursos del Fondo
Sierra Azul y considerando su disponibilidad, se pone a consideración de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto los siguientes criterios para la atención de
solicitudes de saldo de actas y requerimiento de adicionales de recursos con cargo al
Fondo Sierra Azul, los mismos que fueron consensuados ; considerando que se ha
podido verificar que las U. E del MIDAGRI, requieren asignaciones para las etapas de
la inversión, como ejecución de obra; elaboración de expediente técnico de saldo de
obra, elaboración de Expediente Técnico, formulación de estudio de preinversión e
inversiones OxI, por lo que se propone la siguiente estrategia de atención:
Grupo N° 01 Inversiones en ejecución (obra)
Grupo N° 02 Inversiones en elaboración de Expediente de Saldos de Obra e
inversiones por reiniciar ejecución (paralizadas)
Grupo N° 03 Inversiones a nivel de Elaboración de Expediente Técnicos y elaboración
de estudio de pre inversión.
Esta propuesta está supeditada a la disponibilidad de los recursos del Fondo Sierra
Azul y la opinión de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP del
MIDAGRI, en el marco del Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI.
3.2.2 Considerando los aspectos considerado en el ítem precedente, para el caso de la
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, consideramos
lo siguiente:
Como Primera Prioridad se pueda atender el requerimientos mostrado en el Cuadro
N°03, que muestra catorce (14) inversiones que se encuentran en ejecución y
concluidas con pago pendiente, el monto correspondiente al saldo de acta se tiene S/ 9
381 760,18, en tanto que los recursos adicionales requeridos tienen un monto de S/
575 754,82, haciendo un monto total de S/ 9 957 515,00, que deben ser atendido como
primera prioridad, el detalle se muestra a continuación:
CUT N°: 2317-2021

Cuadro N° 07 Inversiones con Primera Prioridad de atención de requerimiento a nivel de

ejecución (Obra)
ETAPA DE
INVERSION
ACTA ADICIONALES
CONCLUIDO - PAGO
4 38,559.00 225,888.00 264,447.00
PENDIENTE
OBRA EN EJECUCIÓN 3 9,330,864.00 70,203.00 9,401,067.00

SUPERVISIÓN DE
ELABORACIÓN 7 12,337.18 279,663.82 279,001.00
EXPEDIENTE (OxI)
SUB TOTAL 14.00 9,381,760.18 575,754.82 9,957,515.00
Como Segunda prioridad, se pueda atender el requerimiento mostrado en el Cuadro

N°04, se muestra cuatro (04) inversiones que se encuentran por reiniciar ejecución
(obra paralizada) y elaboración de expediente de saldo de obra, el monto
correspondiente al saldo de acta hace un monto de S/ 2 249 104,00, en tanto que los
recursos adicionales requeridos tienen un monto de S/ 7 305 786,00, haciendo un
monto total de S/ 9 554 890,00, que deben ser atendido como primera prioridad, el
detalle se muestra a continuación:
Cuadro N° 08 Inversiones con Segunda Prioridad de atención de requerimiento a nivel de
ejecución (Obra)
ETAPA DE
INVERSION
ACTA ADICIONALES
ELABORACIÓN
EXPEDIENTE MAS 1 1,285,761.00 833,841.00 2,119,602.00
EJECUCIÓN DE OBRA
POR REINICIAR
OBRA 2 37,961.00 403,149.00 441,110.00
EJECUCIÓN (PARALIZADA)
ELABORACIÓN
EXPEDIENTE SALDO DE 1 925,382.00 6,068,796.00 6,994,178.00
OBRA (PIPMIRS)
SUB TOTAL 4 2,249,104.00 7,305,786.00 9,554,890.00
Finalmente como Tercera Prioridad de atención se presenta el requerimiento del

Cuadro N°05, se muestra dieciséis (16) inversiones que se encuentran a nivel de
elaboración del expediente técnico y estudios de preinversión, el monto
recursos adicionales requeridos tienen un monto de S/ 210 988,00, haciendo un monto
total de S/ 33 111 426,00, que deben ser atendido como primera prioridad, el detalle se
muestra a continuación:
CUT N°: 2317-2021

Cuadro N° 09 Inversiones con Tercera Prioridad de atención de requerimiento nivel de

elaboración de expediente técnico y estudios de preinversión
ETAPA DE
INVERSION
ACTA ADICIONALES
EN ELABORACIÓN 7 1,947,756.00 19,450.00 1,967,206.00
EXPEDIENTE TECNICO
1 9,404,706.00 9,404,706.00
EXPEDIENTE APROBADO
TECNICO OBRAS POR IMPUESTO
7 20,857,576.00 20,857,576.00
OXI
POR INICIAR LA
1 690,400.00 191,538.00 881,938.00
ELABORACIÓN
SUB TOTAL 16 32,900,438.00 210,988.00 33,111,426.00
En resumen, la solicitud de asignación de saldos de actas y recursos adicionales por el

monto total de S/. 52 623 831,00, se detalle a continuación:
Cuadro N° 10 Resumen de asignación de saldos de actas y recursos adicionales UE
AGRORURAL
HABILITACIO HABILITACIO
PRIORIDAD ESTADO CANTIDAD N SALDO DE N RECURSOS TOTAL (S/)
ACTA ADICIONALES
INVERSIONES EN
PRIMERA 14 9,381,760.18 575,754.82 9,957,515.00
EJECUCIÓN (OBRA)
INVERSIONES EN
ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE DE SALDOS
SEGUNDA DE OBRA E INVERSIONES 4 2,249,104.00 7,305,786.00 9,554,890.00
POR REINICIAR
EJECUCIÓN
(PARALIZADAS)
INVERSIONES A NIVEL DE
ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE TÉCNICOS Y
TERCERA 16 32,900,438.00 210,988.00 33,111,426.00
ELABORACIÓN DE
ESTUDIO DE PRE
INVERSIÓN
SUB TOTAL 34 44,531,302.18 8,092,528.82 52,623,831.00
3.2.3 En ese orden de ideas para la atención de saldos de acta y recursos adicionales
solicitados por el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, consideramos los
siguiente:
Como Primera Prioridad se pueda atender el requerimientos mostrado en el Cuadro
N°03, que muestra diecinueve (19) inversiones que se encuentran en ejecución y
expediente terminados (OxI), el monto correspondiente al saldo de acta se tiene S/ 5
435 087,57, en tanto que los recursos adicionales requeridos tienen un monto de S/ 6
549 037,00, haciendo un monto total de S/ 11 984 124.57, que deben ser atendido
como primera prioridad, el detalle se muestra a continuación:
CUT N°: 2317-2021


ejecución (Obra)
ETAPA DE
ESTADO CANTIDAD SALDO DE RECURSOS TOTAL
INVERSION
ACTA ADICIONALES
OBRAS CONCLUIDAS
12 594,132.00 469,501.00 1,063,632.55
Y LIQUIDADAS
OBRAS EN
EJECUCION POR 4 520,538.00 6,079,536.00 6,600,073.42
OBRA CONTINUIDAD
OBRAS POR
IMPUESTOS CON
3 4,320,417.57 4,320,416.57
EXPEDIENTES
TERMINADOS
SUB TOTAL 19 5,435,087.57 6,549,037.00 11,984,124.57
Como Segunda prioridad, se pueda atender el requerimiento mostrado en el Cuadro

N°04, se muestra cuatro (04) inversiones que se encuentran por reiniciar ejecución
(obra paralizada) y elaboración de expediente de saldo de obra, el monto
recursos adicionales requeridos tienen un monto de S/ 7 305 786,00, haciendo un
monto total de S/ 9 554 890,00, que deben ser atendido como primera prioridad, el
detalle se muestra a continuación:
Cuadro N° 12 Inversiones con Segunda Prioridad de atención de requerimiento a nivel de
ejecución (Obra)
ETAPA DE
INVERSION
ACTA ADICIONALES
SALDO DE OBRA CON

EXPEDIENTE POR 5 17,290,506.00 3,667,432.00 20,957,937.40
ACTUALIZAR
OBRA
SALDO DEOBRA CON
EXPEDIENTE POR 9 11,844,424.00 120,000.00 11,964,423.81
FORMULAR
SUB TOTAL 14 29,134,930.00 3,787,432.00 32,922,361.21
En resumen, la solicita de asignación de saldos de actas y recursos adicionales por el

monto total de S/. 44 906 483,75, se detalle a continuación:
CUT N°: 2317-2021

Cuadro N° 13 Resumen de asignación de saldos de actas y recursos adicionales UE PSI
PRIORIDAD ESTADO CANTIDAD N SALDO DE N RECURSOS TOTAL
ACTA ADICIONALES
INVERSIONES EN
PRIMERA 19 5,345,087.00 6,549,037.00 11,984,122.54
EJECUCIÓN (OBRA)
INVERSIONES EN
ELABORACIÓN DE
SEGUNDA DE OBRA E INVERSIONES 14 29,134,930.00 3,787,432.00 32,922,361.21
POR REINICIAR
EJECUCIÓN
(PARALIZADAS)
SUB TOTAL 33 34,570,017.57 10,336,469.00 44,906,483.75
3.2.4 Seguimos con la atención de saldos de acta y recursos adicionales solicitados por el
Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS, consideramos los siguiente:
Como Primera Prioridad se pueda atender el requerimiento mostrado en el Cuadro
N°03, que muestra dos (02) inversiones que se encuentran en ejecución y concluida
(liquidación), el monto de recursos adicionales requeridos asciende a de S/ 3 185
647,00, el detalle se muestra a continuación:
ejecución (Obra) - PESCS
PRIORIDAD ESTADO CANTIDAD N SALDO DE N RECURSOS TOTAL
ACTA ADICIONALES
INVERSIONES EN
PRIMERA 2 3,185,647.00 3,185,647.00
EJECUCIÓN (OBRA)
INVERSIONES EN
ELABORACIÓN DE
SEGUNDA DE OBRA E INVERSIONES 1 353,602.00 353,602.00
POR REINICIAR
EJECUCIÓN
(PARALIZADAS)
SUB TOTAL 3 3,539,249.00 3,539,249.00
3.2.5 Finalmente, de las solicitudes de atención a los saldos de acta y recursos adicionales
solicitados por las Unidades Ejecutora del MIDAGRI, se pone en consideración la
atención por el monto de S/ 9 957 515,00 a la UE AGRO RURAL; por el monto de S/.
11 984 122,54 a la U.E. PSI; y por el monto de S/. 3 ,185 449,38 a la U.E: PESCS, lo
que hace un total de S/ 34 968 449,38, la misma que deberá ser atendida según la
disponibilidad presupuestal y opinión de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto en el marco del Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI.
En tanto que las solicitudes de asignaciones consideradas como segunda y tercera
prioridad, estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal de los recursos del Fondo
Sierra Azul.
CUT N°: 2317-2021

Cuadro N° 15 Inversiones por Prioridad y Unidad Ejecutora del MIDAGRI
UNIDAD PRIORIDAD TOTAL

EJECUTORA PRIMERA SEGUNDA TERCERA
AGRO RURAL 9,957,515.00 9,554,890.00 33,111,426.00 52,623,831.00
PSI 11,984,122.54 32,922,361.21 44,906,483.75
PESCS 3,185,647.00 353,602.00 3,539,249.00
TOTAL 25,127,284.54 42,830,853.21 33,111,426.00 101,069,563.75
IV. CONCLUSIONES
4.1 En cuanto a lo abordado anteriormente, concluimos que existe una demanda de saldos
de acta y recursos adicionales por un monto total de S/. 101 069 563,75 (Ciento Un
Millones Sesenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Tres con 75/100 soles), que
corresponden a las Unidades Ejecutoras del MIDAGRI; entre ellas AGRO RURAL (S/
52 623 831,00), PSI (S/ 44 906 483,75), y PESCS (S/. 3 539 249,00)
4.2 De esta manera, considerando el monto total requerido por las Unidades Ejecutoras del
MIDAGRI y la disponibilidad de recursos financieros del Fondo Sierra Azul, se pone a
consideración los siguientes criterios para dar atención a dichas solicitudes,
considerando las etapas de la inversión; como ejecución de obra, elaboración de
expediente técnico de saldo de obra, elaboración de Expediente Técnico y formulación
de estudio de preinversión e inversiones OxI, por lo que se propone los siguientes
grupos de atención:
Grupo N° 01 Inversiones en ejecución (obra)
Grupo N° 02 Inversiones en elaboración de Expediente de Saldos de Obra e
inversiones por reiniciar ejecución (paralizadas)
Grupo N° 03 Inversiones a nivel de Elaboración de Expediente Técnicos y elaboración
de estudio de pre inversión.
Esta propuesta está supeditada a la disponibilidad de los recursos del Fondo Sierra
Azul y la opinión de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP del
MIDAGRI, en el marco del Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI.
4.3 En este sentido de la solicitud de asignación de saldos de acta y recursos adicionales
presentado por al Programa de Desarrollo Agrario Rural – AGRO RURAL, que
asciende a S/ 52 623 831,00, monto que incluye las etapas de inversión como
ejecución de obra, elaboración de expediente técnico de saldo de obra, inversiones por
reiniciar (paralizadas), e inversiones para la elaboración de expediente técnico y
estudios de preinversión. Para tal fin se propone la atención según la descripción de
prioridades descritas ene l ítem 3.2.1 del presente informe, previa evaluación financiera
por parte del al Oficina General de Planeamiento y Presupuestos – OGGP, para
atender como primera prioridad las inversiones a nivel de ejecución de obra por el
monto de S/. 9 957 515,00; posteriormente las de segunda prioridad que considera la
elaboración de expediente técnico de saldos y reinicio de por un monto de S/. 9 554
890,00 y como tercera prioridad las inversiones que se encuentran a nivel de
elaboración de expediente técnico y estudios de preinversión cuyo monto asciende a
S/. 33 111 426,00.
4.4 Así mismo de la solicitud de asignación de saldos de acta y recursos adicionales
presentado por al Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, que asciende a S/ 44
906 483,75, monto que incluye las etapas de inversión como ejecución de obra,
elaboración de expediente técnico de saldo de obra, inversiones por reiniciar
CUT N°: 2317-2021

(paralizadas), de inversiones para la elaboración de expediente técnico y estudios de

preinversión. Para tal fin se propone la atención según la descripción de prioridades
descritas ene l ítem 3.2.1 del presente informe, previa evaluación financiera por parte
del al Oficina General de Planeamiento y Presupuestos – OGGPP, para atender como
primera prioridad las inversiones a nivel de ejecución de obra por el monto de S/.11
984 122,54; posteriormente las de segunda prioridad que considera la elaboración de
expediente técnico de saldos y reinicio de por un monto de S/. 32 554 890,00.
4.5 En esa misma línea de la solicitud de asignación de saldos de acta y recursos
adicionales presentado por al Proyecto Especial Sierra Centro Sur – PESCS, cuyo
monto asciende a S/ 3 539 249,00, monto que incluye las etapas de inversión como
ejecución de obra y elaboración de expediente técnico de saldo de obra, inversiones
por reiniciar (paralizadas). Para tal fin se propone la atención según la descripción de
prioridades descritas en el ítem 3.2.1 del presente informe, previa evaluación financiera
por parte del al Oficina General de Planeamiento y Presupuestos – OGGP, para
atender como primera prioridad las inversiones a nivel de ejecución de obra por el
monto de S/. 3 185 647,00; posteriormente la atención de la segunda prioridad que
considera la elaboración de expediente técnico de saldos y reinicio de obra por un
monto de S/. 353 602,00.
4.6 Siendo que, el monto de requerimiento de saldos de acta y recursos adicionales
ascienda a S/. 101 069 563,75 (Ciento Un Millones Sesenta y Nueve Mil Quinientos
Sesenta y Tres con 75/100 soles), con los criterios propuestos se puedan atender
prioritariamente las inversiones en ejecución (obra), cuyo monto asciende a S/ 25 127
284,54 (Veinticinco Millones Ciento Veintisiete Mil Doscientos Ochenta y Cuatro con
54/100 soles), luego las de segunda prioridad por un monto de S/ 42 830 853,21 y
posteriormente los de tercera prioridad por el importe de S/ 33 111 426,00; todo ello
según la disponibilidad de recursos financieros del Fondo Sierra Azul y la evaluación
financiera de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP, en el marco
del Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI.
4.7 Finalmente, sin perjuicio de lo anteriormente indicado, es necesario solicitar a la Oficina
de Control Institucional – OCI, para evaluar los actuados de las Unidades Ejecutoras
del MIDAGRI, como son AGRORURAL, PSI, PEJSIB y PESCS, a fin de cautelar el
correcto uso de los recursos del Fondo Sierra Azul.
V. RECOMENDACIONES
5.1 Por tanto, se recomienda remitir el presente informe a la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto - OGPP, con copia al Despacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar e infraestructura Agraria y Riego- DVDAFIR, a fin de
atender de manera oportuna de corresponder, la asignación de saldos de acta y
recursos adicionales requeridos por la Unidades de Ejecutoras del MIDRAGRI, en el
marco del Fondo Sierra Azul.
Es cuanto informo a usted, para los fines correspondientes.
Atentamente,
______________________
Ing. Justo Virgilio Gonzales Cornejo
Especialista - DGIAR
Visto el informe que antecede; se remite a su despacho para el trámite correspondiente.
____________________
Ing. Karina Pozo Suclupe
Coordinadora de Infraestructura
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego
CUT N°: 2317-2021

Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
MEMORANDO Nº 301 - 2021-MIDAGRI-SG/OGPP
A : VLADIMIR CUNO SALCEDO

Director General
ASUNTO : Solicitud de asignaciones adicionales del Fondo Sierra Azul
REFERENCIA : a) Oficio N° 137-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

b) Oficio N° 119-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
c) Oficio N° 127-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
d) Memorando N° 165-2021-MIDAGRI-SG/OGPP
e) Informe N° 0083-2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OPRES
FECHA : Lima, 01 de marzo de 2021

__________________________________________________________________________
Me dirijo a usted en atención a los documentos de la referencia a) hasta d), relacionados a

la solicitud de recursos adicionales y saldos de acta, con cargo a los recursos del Fondo
Sierra Azul, efectuados por diversas Unidades Ejecutoras, para proyectos de inversión que
vienen siendo financiados por dicho Fondo.
En ese sentido, se adjunta el Informe de la referencia e) de la Oficina de Presupuesto, el

mismo que esta Oficina General hace suyo, para los fines pertinentes.
Atentamente,
DACV/lmpv
CUT: 2317-2021
4583-2021
3705-2021
4018-2021
Oficina de Presupuesto

INFORME N° 0083-2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OPRES
A : JESÚS RUITÓN CABANILLAS

Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
REFERENCIA : a) Oficio N° 137-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

b) Oficio N° 119-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
c) Oficio N° 127-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
d) Memorando N° 165-2021-MIDAGRI-SG/OGPP
FECHA : Lima, 01 de marzo de 2021
Es grato dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, para manifestarle lo

siguiente:
I. ANTECEDENTES
1.1. Mediante el Oficio N° 137-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, la Directora
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 011: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
- AGRO RURAL, adjuntando el Informe N° 080-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL/OPP, solicita la habilitación de recursos por el importe de S/ 50 212 228.00 con
cargo al Fondo Sierra Azul.
1.2. Con el Oficio N° 119-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE y el Oficio N° 127-

2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, la Directora Ejecutiva de la Unidad
Ejecutora 011: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL,
solicita la incorporación de saldos de Acta y recursos adicionales con cargo al Fondo
Sierra Azul por el importe total de S/ 2 119 602.00 para el proyecto con CUI N° 2166853
y, recursos adicionales por un importe total de S/ 292 001.00 para la supervisión de los
Firmado digitalmente por
expedientes técnicos de 7 proyectos de inversión bajo la modalidad de Obras por
CAJAHUARINGA VIDAL David
Alfredo FAU 20131372931 hard Impuestos, también con cargo al Fondo Sierra Azul, respectivamente.
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.03.2021 15:24:01 -05:00
1.3. A través del Memorando N° 165-2021-MIDAGRI-SG/OGPP, adjuntando el Informe N°

0045-2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OPRES, la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto solicitó a la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego, en su
calidad de Secretaria Técnica del Fondo Sierra Azul, emita opinión técnica, y opinión
con respecto al monto que prevén priorizar con cargo a los recursos autorizados en el
presente año del Fondo, con el fin que puedan determinar el importe que se orientará
para la atención de asignaciones adicionales por parte de la OGPP.
II. ANÁLISIS
2.1. Con los documentos de la referencia a) hasta c), la Directora Ejecutiva de la Unidad
Ejecutora 011: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL
solicita la asignación de saldos de acta y recursos adicionales de financiamientos
aprobados por el Comité del Fondo Sierra Azul por un importe total de
S/ 52 623 831.00, de acuerdo al siguiente detalle:

Documento Saldo de Acta Recursos Adicionales Total
Oficio N° 137-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR- 43 233 204.00 6 979 024.00 50 212 228.00
AGRO RURAL-DE
Oficio N° 119-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR- 1 285 761.00 833 841.00 2 119 602.00
AGRO RURAL-DE
Oficio N° 127-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR- - 292 001.00 292 001.00
AGRO RURAL-DE
Total 44 518 965.00 8 104 866.00 52 23 831.00
2.2. Por otra parte, mediante el documento de la referencia d), se solicitó a la Dirección
General de Infraestructura Agraria y Riego-DGIAR, en su calidad de Secretaria Técnica
del Fondo Sierra Azul, emita opinión técnica y opinión con respecto al monto que
prevén priorizar con cargo a los recursos autorizados en el presente año del Fondo, de
requerimientos realizados por las Unidades Ejecutoras 016: Proyecto Especial Sierra
Centro Sur, de la Unidad Ejecutora 019: Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua y
de la Unidad Ejecutora 006: Programa Subsectorial de Irrigación, con el fin que puedan
determinar el importe que se orientará para la atención de asignaciones adicionales por
parte de la OGPP.
2.3. Al respecto, se hace necesario reiterar a la DGIAR el requerimiento indicado en el

párrafo precedente y, a su vez, hacer extensiva la opinión solicitada, para los saldos de
acta del Comité del Fondo Sierra Azul que hubieran sido requeridos también por las
mencionadas Unidades Ejecutoras, en los documentos referenciados en el Memorando
N° 165-2021-MIDAGRI-SG/OGPP.
2.4. Asimismo, en la misma línea de lo señalado en los numerales 2.2 y 2.3 del presente
informe, resulta pertinente requerir opinión técnica y opinión respecto al monto que
prevén priorizar con cargo a los recursos autorizados en el presente año del Fondo,
sobre los requerimientos efectuados por la UE AGRORURAL, a través de los
Alfredo FAU 20131372931 hard
documentos de la referencia a) hasta c).
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.03.2021 15:24:17 -05:00
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.1. Por las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, esta Oficina considera
pertinente que previo a la asignación de recursos para los proyectos de inversión
solicitados por la Unidad Ejecutora 011: Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural - AGRO RURAL con cargo al Fondo Sierra Azul, la DGIAR en su calidad de
Secretaría Técnica del Fondo Sierra Azul, emita opinión técnica y, opinión respecto al
monto que prevén priorizar con cargo a los recursos autorizados en el presente año del
Fondo Sierra Azul, con el fin, que puedan determinar el importe que se orientaría para
la atención de asignaciones adicionales y saldos de acta, por parte de la OGPP.
3.2. Asimismo, resulta pertinente reiterar a la DGIAR el requerimiento que le fuera realizado
a través del Memorando N° 165-2021-MIDAGRI-SG/OGPP, y a su vez, hacer extensivo
dicho requerimiento de opinión, por la asignación de recursos provenientes de saldos
de acta del Fondo, que hubieran sido también solicitados en los documentos
referenciados en el mencionado Memorando.

3.3. En ese sentido, se remite un proyecto de Memorando dirigido a la Dirección General de

Infraestructura Agraria y Riego, para conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,

Alfredo FAU 20131372931 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.03.2021 15:24:37 -05:00
________________________________
DAVID CAJAHUARINGA VIDAL
Director
DCV/lmpv
CUT: 2317-2021
4583-2021
3705-2021
4018-2021
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
Lima, 05-02-2021
OFICIO N° 137 - 2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
Señor
José Alberto Muro Ventura
Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
Presente.-
Asunto : Solicito Habilitación de recursos para proyectos de inversión enmarcados

en el Fondo Sierra Azul – 5. Recursos Determinados.
Referencia : a) Informe N°080 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-OPP

b) Informe N°0072-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURA-OPP/UP
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y hacer

de su conocimiento que la Unidad Ejecutora a mi cargo, requiere la habilitación de
recursos presupuestarios, para ejecución y culminación de obras, así como la
elaboración de expedientes técnicos, en el marco del financiamiento autorizado con
recursos del Fondo Sierra Azul.
Al respecto, se hace de su conocimiento que la Unidad de Presupuesto de la Oficina

de Planificación y Presupuesto, con los informes de la referencia a) y b), sustenta la
solicitud de recursos hasta por el importe global de cincuenta millones doscientos doce
mil doscientos veintiocho con 00/100 soles (S/ 50 212 228.00), en la fuente de
financiamiento 5. Recursos Determinados, la misma que se encuentra en
concordancia con la normatividad en materia.
En ese sentido, solicitamos a su despacho, se sirva gestionar la habilitación de

recursos en el marco de la disposición complementaria transitoria, artículo único, del
Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI, que aprueba el reglamento del Fondo Sierra
Azul y crea el comité del Fondo Sierra Azul; sobre la culminación de ejecución de
inversiones financiadas con recursos del Fondo.
Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial

consideración y estima.
Atentamente,
CUT: 25759-2017 / 11944-2018

17664-2019 / 511 - 2021
ROMI/FEGC/CSP
INFORME N° 080-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL/OPP
A : ING. ROXANA ISABEL ORREGO MOYA

Directora Ejecutiva de AGRO RURAL
ASUNTO : Habilitación de recursos para proyectos de inversión enmarcados

en el Fondo Sierra Azul – 5. Recursos Determinados
REF. : Informe N°0072-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-

OPP/UP
FECHA : Lima, 05/02/2021
Tengo el agrado de dirigirme a usted para alcanzarle la documentación que sustenta el

requerimiento de habilitación de recursos para la continuación y culminación de
proyectos enmarcados en el Fondo Sierra Azul, en la fuente de financiamiento 5.
Recursos Determinados para el presente ejercicio 2021, por parte de la Dirección de
Infraestructura Agraria y Riego.
Al respecto, con el documento de a referencia, se remite el informe que sustenta la

solicitud de habilitación de recursos, por el importe de cincuenta millones doscientos
doce mil doscientos veintiocho con 00/100 soles (S/ 50 212 228.00), en la fuente de
financiamiento 5. Recursos Determinados.
En ese sentido, se adjunta un proyecto de oficio con el respectivo sustento, dirigido al

Viceministerio de Desarrollo de Infraestructura Agraria y Riego, así como a la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP del MIDAGRI, para su trámite
correspondiente.
Atentamente,
CUT:25759-2017 / 11944-2018
17664-2019 / 511 - 2021 FOLIOS:
FEGC/CSP/sp
INFORME N° 072- 2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-OPP-UP
A : SR. FIDENCIO EDMUNDO GREGORIO CHAVEZ

Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto
ASUNTO : Habilitación de recursos para proyectos de inversión enmarcados en el

Fondo Sierra Azul – 5. Recursos Determinados
REF. : a) Memorando N° 101-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL/DIAR

b) Memorando N° 099-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL/DIAR
c) Memorando N° 083-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL/DIAR
d) Memorando N° 111-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL/OA
e) Correo electrónico del 01.02.2021 - DIAR
FECHA : Lima, 05/02/2021
Es grato dirigirme a usted para alcanzarle el informe que sustenta el requerimiento de

habilitación de recursos para la continuación y culminación de proyectos enmarcados
en el Fondo Sierra Azul, en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados.
I. ANTECEDENTES
1.1 Mediante los documentos de la referencia a) hasta la d), la Dirección de

Infraestructura Agraria y Riego, solicita habilitación de recursos para la
continuación y culminación de obras y expedientes técnicos, enmarcados en el
Fondo Sierra Azul.
1.2 Mediante el correo de la referencia e), la Dirección de Infraestructura Agraria y

Riego comunica que habiendo realizado las coordinaciones respectivas remite
programación definitiva de habilitación de recursos al Fondo Sierra Azul.
II. BASE LEGAL
2.1 Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Presupuesto Público.
2.2 Ley N° 31084 Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año
fiscal 2021.
2.3 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley 27293
Ley del Sistema Nacional de Inversiones Públicas.
2.4 Directiva N° 007-2020-EF/50.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria,
aprobada con Resolución Directoral N° 034-2020-EF/50.01.
III. ANÁLISIS
3.1 La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego-DIAR, mediante los documentos

de la referencia solicita y sustenta la habilitación de recursos para la
continuación y culminación de proyectos enmarcados en el Fondo Sierra Azul;
tal es así, que, de la revisión efectuada, el importe global solicitado asciende a
cincuenta millones doscientos doce mil doscientos veintiocho con 00/100 soles
(S/ 50 212 228.00), en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados,
según el siguiente detalle y conforme al anexo adjunto.
1
 (17) expedientes técnicos, de los cuales (07) se encuentran en

elaboración, los mismos que cuentan con contrato, programando
recursos para el pago por conformidad por entregables; (01) por iniciar
convocatoria para elaboración de expediente técnico; (07)
correspondiente a obras por impuesto, cuyos expedientes técnicos se
encuentran en elaboración y proyectan ejecución de obra
trimestralmente; así como (01) expediente técnico de saldo de obra
correspondiente al programa PIPMIRS por iniciar proceso de
convocatoria para ejecución de obra y (01) expediente aprobado que
cuenta con resolución de aprobación, para posterior inicio de
convocatoria para ejecución de obra.
 (04) obras concluidas en proceso de liquidación, que presentan pagos

pendientes, entre las cuales se encuentra la obra por impuesto de
Yumpe.
 (03) proyectos en ejecución, tales como Pacucha, Pumapahuasin y

Mollepata, de los cuales (01) cuenta con pagos pendientes de
valorizaciones del mes de diciembre, el resto programa pagos de
valorizaciones a partir del mes de abril.
 (02) obras paralizadas por reiniciar ejecución, (01) en la Región Junín –

Uyo, obra por administración directa, (01) proyecto en Tacna- Ladera I.
CUADRO RESUMEN
ETAPA DE
INVERSION
ACTA ADICIONALES
OBRA ELABORACION EXPEDIENTE SALDO DE
1 925,382.00 6,068,796.00 6,994,178.00
(PIPMIRS) OBRA
SUB TOTAL 1 925,382.00 6,068,796.00 6,994,178.00
EN ELABORACION 7 1,947,756.00 19,450.00 1,967,206.00
EXPEDIENT EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 1 9,404,706.00 9,404,706.00
E TECNICO OBRAS POR IMPUESTO OXI 7 20,857,576.00 20,857,576.00
POR INICIAR ELABORACION 1 690,400.00 191,538.00 881,938.00
SUB TOTAL 16 32,900,438.00 210,988.00 33,111,426.00
CONCLUIDO - PAGO PENDIENTE 4 38,559.00 225,888.00 264,447.00
OBRA EN EJECUCION 3 9,330,864.00 70,203.00 9,401,067.00
POR REINICIAR EJECUCION (PARALIZADA) 2 37,961.00 403,149.00 441,110.00
SUB TOTAL 9 9,407,384.00 699,240.00 10,106,624.00
TOTAL GENERAL 26 43,233,204.00 6,979,024.00 50,212,228.00
3.2 Tal como se muestra en el cuadro anterior, el importe solicitado dentro del importe
financiado por acta del fondo sierra Azul, asciende a cuarenta y tres millones
doscientos treinta y tres mil doscientos cuatro con 00/100 (S/ 43 233 204.00), así
mismo un importe de seis millones novecientos setenta y nueve mil veinticuatro con
00/100 soles (S/ 6 979 024.00), como habilitación de recursos adicionales.
3.3 Al respecto, considerando lo antes señalado, resulta necesario gestionar la

habilitación de recursos presupuestarios hasta por el importe global de cincuenta
millones doscientos doce mil doscientos veintiocho con 00/100 soles
2
(S/ 50 212 228.00), en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados para
la continuación y culminación de (26) obras y expedientes técnicos, financiados a
través del Fondo Sierra Azul, según se detalla en el formato adjunto.
3.4 Cabe resaltar que el presente requerimiento se encuentra en concordancia con la

disposición complementaria transitoria, artículo único, del Decreto Supremo N° 012-
2019-MINAGRI, que aprueba el reglamento del Fondo Sierra Azul y crea el comité
del Fondo Sierra Azul; sobre la culminación de ejecución de inversiones financiadas
con recursos del Fondo, donde precisa que las inversiones aprobadas antes y
durante la vigencia del Decreto Supremo N° 002-2017-MINAGRI, se ejecutan hasta
su culminación bajo las normas establecidas al momento de su aprobación,
remitiendo a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para evaluación y
conocimiento al Comité Técnico.
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Por lo tanto, de las coordinaciones efectuadas con la instancia responsable,

para la continuación y culminación de proyectos enmarcados en el Fondo Sierra
Azul, requiere recursos presupuestarios hasta por el importe de cincuenta
millones doscientos doce mil doscientos veintiocho con 00/100 soles
(S/ 50 212 228.00), en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados.
4.2 En ese sentido, se solicita a la OGPP- MIDAGRI, la habilitación de recursos

hasta por el importe antes señalado para la continuación y culminación de (26)
expedientes técnicos y obras, conforme al detalle del anexo adjunto.
4.3 Así mismo, se adjunta la información detallada por proyecto, así como la
proyección de gastos para ser ejecutados en el presente ejercicio fiscal, según
la información remitida por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego.
En ese sentido, se adjunta al presente el proyecto de Oficio para su trámite, de

considerarlo pertinente, y el formato que sustenta lo solicitado.
Atentamente,
__________________________
Silvia Candy Paredes De La Cruz
Especialista en Gestión Presupuestaria
Unidad de Presupuesto - OPP
AGRO RURAL
Visto el Informe N° 0072-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-OPP/UP que

antecede, el suscrito hace suyo el contenido, por lo que se eleva a su despacho, para
su conocimiento y fines correspondientes.
Atentamente,
FOLIOS:
CUT:25759-2017 / 11944-2018
17664-2019 / 511 - 2021
CSP/sp
3
PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO SIERRA
6
AZUL
IMPORTE
COSTO DE EJECUTADO AL SALDO COSTO SALDO DE ACTA SALDO DE SOLICITUD SALDO DE RECURSOS COMENTARIOS // DETALLE ACCIONES PARA SU TOTAL TOTAL PIM TOTAL
N° PROYECTO HECTAREAS FAMILIAS N° ACTA FINANCIADO FASE AVANCE FISICO ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INVERSION 2020 INVERSION FSA BALANCE ACTA ADICIONALES EJECUCION // DESTINO DE LOS RECURSOS INCORPORAR RD 2021 AF-2021
FSA
EJECUCION LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, POR EL TEMA
2141237 MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACIÓN 0.00 4,287,376.00 OBRA 62.50% DE LLUVIAS , LA MISMA QUE SE REINICARA EN EL 4,287,376.00 4,287,376.00 945,445.05 886,558.61 693,326.37 693,326.37 1,068,719.58 4,287,376.00
Sesión Extraordinaria (suspendida)
1 MARCAHUASI - MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - 610 275 26,801,778.00 20,313,104.50 6,488,673.50 25,475,001.04 5,161,896.54 MES DE MARZO, ASIMISMO SE TIENE
14/09/2017
CUSCO 40,988.99 VALORIZACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y - 40,989.00 40,989.00 40,989.00
DICIEMBRE QUE SE DEBERAN PAGAR
Total 26,801,778.00 20,313,104.50 6,488,673.50 25,475,001.04 5,161,896.54 40,988.99 4,287,376.00 0.00 4,287,376.00 4,328,365.00 - - - 40,989.00 945,445.05 886,558.61 693,326.37 693,326.37 1,068,719.58 - - - 4,328,365.00
ACTA N° 67-2015- EXPEDIENTE El importe total solicitado corresponde al importe adjudicado
2166441 CONSTRUCCION DE LA REPRESA JARUMAS II - 243,083.00 652,989.00 30.00% ELABORACION 652,989.00 932,844.00 279,853.23 - 360,880.59 292,110.18 - 932,844.00
CTMR TECNICO de contrato de elaboracion y supervision de expediente
2 1785.91 1644 37,175,100.00 0.00 37,175,100.00 1,042,510.52 1,042,510.52
TACNA ACTA N° 82-2016- tecnico con CONTRATO N° 91-2019-MINAGRI-AGRO
36,772.00 -
CTMR RURAL, CONTRATO N° 85-2019-MINAGRI-AGRO RURAL
Total 37,175,100.00 0.00 37,175,100.00 1,042,510.52 1,042,510.52 279,855.00 652,989.00 0.00 652,989.00 932,844.00 - - - 279,853.23 - 360,880.59 292,110.18 - - - - - 932,844.00
ACTA
2192748 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA 90,303.72 0.00 70,203.00 OBRA 86.63% EJECUCION LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR LLUVIAS, 70,203.00 183,350.00 183,350.00 183,350.00
EXTRAORDINARIA
3 COMUNIDAD DE SANTA ROSA DEL, DISTRITO DE 97.7 140 5,228,698.43 4,435,657.79 334,615.43 4,548,804.83 113,147.04 DANDO INICIO EN EL MES DE MARZO, PARA
22.05.2017
PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC 22,843.00 CONCLUIR EL ADICIONAL NUMERO 3 -
03.07.2017
Total 5,228,698.43 4,435,657.79 334,615.43 4,548,804.83 113,147.04 113,146.72 0.00 70,203.00 70,203.00 183,350.00 - - - - 183,350.00 - - - - - - - 183,350.00
2207455 INSTALACION DE CANAL DE IRRIGACION
EL MONTO PROGRAMADO PERMITIRA PAGAR LAS
INTEGRADO CON RESERVORIO NOCTURNO-PARA LOS ACTA N° 63-2015-
231.84 95 1,958,662.81 1,537,189.79 421,473.02 1,738,374.12 201,184.33 175,419.00 25,765.00 OBRA 100.00% CULMINADA VALORIZACIONES PENDIENTES DE ADICIONAL Y 25,765.00 201,184.00 201,184.00 201,184.00
4 TRAMOS DE TINKI ERA-MOCCO ERA Y EL TRAMO DE CTMR
POSTERIOR LIQUIDACION
COLAN HUAYCCO-ICHUPAMPA, PARA LA COMUNIDAD DE
Total 5,228,698.43 4,435,657.79 334,615.43 1,738,374.12 201,184.33 175,419.00 25,765.00 0.00 25,765.00 201,184.00 - - - - - 201,184.00 - - - - - - 201,184.00
ACTA N° 63-2015-
2220716 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EXPEDIENTE SE LANZARA A LICITACION LA ELABORACION DEL
CTMR 71,352.00 234,415.00 19,450.00 20.00% ELABORACION 253,865.00 325,217.00 78,623.16 - 140,910.88 - 105,682.96 - 325,217.00
EN LOS SECTORES LA CONGONA, BRAVAYACU Y TECNICO EXPEDIENTE TECCNICO DE SALDO DE OBRA
5 320 190 4,157,195.00 27,060.00 4,130,135.00 ACTA N° 82-2016- 332,827.26 305,767.26
NARANJO MAYO EN EL DISTRITO DE CHOROPAMPA, CONVOCAR POR 2DA VEZ YA QUE EL CONTRATO
CTMR 0.00 -
PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA INICIAL FUE RESUELTO.
ACTA
Total 4,157,195.00 27,060.00 4,130,135.00 332,827.26 305,767.26 71,352.00 234,415.00 19,450.00 253,865.00 325,217.00 - - - - - 78,623.16 - 140,910.88 - 105,682.96 - - 325,217.00
EL MONTO PROGRAMADO CORRESPONDE AL PAGO
322,874.00 37,961.00 OBRA 100.00% PARALIZADA 37,961.00 392,835.00 196,417.50 196,417.50 392,835.00
2224444 MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO LADERA - I Sesión Extraordinaria DE VALORIZACIONES DE LA SUPERVISION
6 92.33 45 1,950,897.70 1,504,245.00 446,652.70 1,897,080.17 392,835.17
DEL, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA (08.08.2017) 9,000.00 PENDIENTES DE PAGO PRESENTADAS DESPUES DE
23,000.00 RESOLUCION DE CONTRATO.
Total 1,950,897.70 1,504,245.00 446,652.70 1,897,080.17 392,835.17 354,874.00 37,961.00 0.00 37,961.00 392,835.00 - - - - - 196,417.50 196,417.50 - - - - - 392,835.00
2224502 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL ACTA N° 63-2015- MONTO PROGRAMADO PERMITIRA EL PAGO
EXPEDIENTE
SISTEMA DE RIEGO DE LA MICROCUENCA DEL RIO CTMR 0.00 485,731.00 30.00% ELABORACION CONSULTOR Y SUPERVISION CUENTA CON 485,731.00 519,945.00 34,213.00 277,561.00 208,171.00 519,945.00
7 1158.46 365 15,197,288.00 193,286.00 15,004,002.00 899,860.72 706,574.72 TECNICO
PICHIRHUA, DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA DE ACTA N° 82-2016- CONTRATO FIRMADO CONTRATO Nº053-2019-MINAGRI-
ABANCAY - APU CTMR 34,214.00 AGRO RURAL
Total 15,197,288.00 193,286.00 15,004,002.00 899,860.72 706,574.72 34,214.00 485,731.00 0.00 485,731.00 519,945.00 - - - 34,213.00 277,561.00 - 208,171.00 - - - - - 519,945.00
2229551 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL Sesión Extraordinaria 529,372.83 5,043,488.00 OBRA 32.17% EJECUCION OBRA PARALIZADA POR LLUVIAS, LA MISMA QUE 5,043,488.00 5,681,179.00 637,692.00 957,687.70 830,841.64 767,418.62 705,264.05 767,483.31 851,384.36 163,407.32 5,681,179.00
8 440 225 13,151,765.62 6,642,847.00 6,508,918.62 12,366,989.62 5,724,142.62
SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN-SOCAORAN- 14/09/2017 108,318.14 INICIARA EL MES DE MARZO , ASIMISMO SE TIENE
Total 13,151,765.62 6,642,847.00 6,508,918.62 12,366,989.62 5,724,142.62 637,690.97 5,043,488.00 0.00 5,043,488.00 5,681,179.00 - - - - 637,692.00 957,687.70 830,841.64 767,418.62 705,264.05 767,483.31 851,384.36 163,407.32 5,681,179.00
2239336 INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR Sesión Extraordinaria 0.00 12,794.00 OBRA 100.00% CULMINADA PAGO PROGRADO CORRESPONDE A LA INCLUSION 12,794.00 92,384.00 92,384.00 92,384.00
9 422 279 4,635,036.76 3,556,134.10 235,052.01 4,344,765.33 788,631.23
GRAVEDAD EN LOS CASERIOS DE VISTA ALEGRE, 14/09/2017 79,589.58 DE PLAN COVID DE SUPERVISION Y OBRA -
Total 4,635,036.76 3,556,134.10 235,052.01 4,344,765.33 788,631.23 79,589.58 12,794.00 0.00 12,794.00 92,384.00 - - - 92,384.00 - - - - - - - - 92,384.00
2310791 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EXPEDIENTE El importe solicitado corresponde al saldo contractual, para
DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PUCACHUPA - Acta Extraordinaria 0.00 195,038.00 30.00% ELABORACION los PAGOS DE ENTREGABLES , CONSULTOR Y 195,038.00 211,328.00 16,290.00 111,450.00 83,588.00 211,328.00
10 149 147 6,498,135.00 67,298.00 6,430,837.00 349,363.78 282,065.78 TECNICO
HANAJQUIA DE LOS CENTROS POBLADOS DE HANAJQUIA 11Jun2018 SUPERVISION.CUENTA CON CONTRATO N° 113-2019-
Y TINTIRI, DISTRITO DE AZÁNGARO, PROVINCIA 16,290.00 MINAGRI-AGRO RURAL, REVISION Y PAGO DE PRIMER -
Total 6,498,135.00 67,298.00 6,430,837.00 349,363.78 282,065.78 16,290.00 195,038.00 0.00 195,038.00 211,328.00 - - - 16,290.00 111,450.00 83,588.00 - - - - - - 211,328.00
2311233 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DE LOS CASERIOS DE CHILASQUE, ATUMPAMPA, ACTA EXPEDIENTE PAGO ULTIMO ENTREGABLE CONTRATO N° 126-2018-
129,214.00 9,950.00 9,950.00 153,814.00 153,814.00 153,814.00
11 TUTE, KAÑARIS, SEG SEG Y SIGUES, DISTRITO DE 895 629 18,725,332.50 368,848.00 18,356,484.50 EXTRAORDINARIA 529,422.93 160,574.93 TECNICO ELABORACION MINAGRI-AGRO RURAL
KAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION DEL 06.10.17 CONTRATO N° 169-2018-MINAGRI-AGRO RURAL
14,650.00
LAMBAYEQUE
Total 18,725,332.50 368,848.00 18,356,484.50 529,422.93 160,574.93 143,864.00 9,950.00 0 9,950.00 153,814.00 - - - 153,814.00 - - - - - - - - 153,814.00
SE GESTIONARA NUEVA CONVOCATORIA PARA LA
2320709 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR
SISTEMA DE RIEGO LAGUNILLAS - CHANI, DEL DISTRITO Acta Extraordinaria EXPEDIENTE POR INICIAR
12 354 310 12,790,239.81 153,800.00 12,636,439.81 851,457.91 697,657.91 7,257.00 690,400.00 191,538.00 10.00% RESOLUCION DE CONTRATO POR ( CONTROVERSIA 881,938.00 889,195.00 266,759.00 355,679.00 266,757.00 889,195.00
DE CONDOROMA, PROVINCIA ESPINAR, DEPARTAMENTO 11Jun2018 TECNICO ELABORACION
CON EL PRIMER CONSULTOR) (SE ENCUENTRA EN LA
CUSCO
MESA DE DIALOGO DE ESPINAR)
Total 12,790,239.81 153,800.00 12,636,439.81 851,457.91 697,657.91 7,257.00 690,400.00 191,538.00 881,938.00 889,195.00 - - - - - - 266,759.00 - 355,679.00 266,757.00 - - 889,195.00
EXPEDIENTE MONTO PROGRAMADO PARA PAGO DE LOS
2247818 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SESION 0.00 243,183.00 30.00% ELABORACION 243,183.00 243,183.00 112,238.19 130,944.81 - - - 243,183.00
TECNICO ENTREGABLES POR ELABORACON DE EXPEDIENTE
13 SISTEMA DE RIEGO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS 265 124 9,069,188.00 130,944.56 8,938,243.44 EXTRAORDINARIA 415,702.48 284,757.92
TECNICO CUENTA CON CONTRATO
DE ANAICA - COLLO Y LICAHUASI 16.05.2018 0.00 -
CONTRATO N° 119-2019-MINAGRI-AGRO RURAL
Total 9,069,188.00 130,944.56 8,938,243.44 415,702.48 284,757.92 0.00 243,183.00 0.00 243,183.00 243,183.00 - - - 112,238.19 - 130,944.81 - - - - - - 243,183.00
2311208 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA
EXPEDIENTE MONTO PROGRAMADO PARA PAGO DEL ULTIMO
RIEGO DE LOS CASERIOS DE SHIN SHIN, SAN CRISTOBAL, 0.00 126,450.00 60.00% ELABORACION 126,450.00 126,450.00 126,450.00
TECNICO ENTREGABLE POR ELABORACON DE EXPEDIENTE
HUANCAPAMPA, MOÑUÑO, ILLAMBE, LA LAGUNA, Sesión Extraordinaria 126,450.00
14 1440 826 16,349,852.85 403,331.42 15,946,521.43 544,714.67 141,383.25 TECNICO. CUENTA CON CONTRATO CONTRATO N°
CHIRIMOYAPAMPA, HUAMACHUCO Y SABILA, DISTRITO 21/11/2017
021-2019-MINAGRI-AGRO RURAL
DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION 0.00 -
CONTRATO N° 103-2018-MINAGRI-AGRO RURAL
LAMBAYEQUE
Total 16,349,852.85 403,331.42 15,946,521.43 544,714.67 141,383.25 0.00 126,450.00 0.00 126,450.00 126,450.00 - - - 126,450.00 - - - - - - - - 126,450.00
2251728 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO ACCYCHA, 0.00 925,382.00 6,068,796.00 EXPEDIENTE POR INICIAR EL PRESPUESTO REQUERIDO ES PARA LA 6,994,178.00 6,994,178.00 899,451.33 1,547,112.25 1,951,375.42 1,275,738.13 1,320,500.87 6,994,178.00
Sesión Extraordinaria
15 PUCA URCCO Y WARANCCAPAMPA DE LA LOCALIDAD DE 247 204 7,721,013.41 380,916.56 7,340,096.85 1,306,298.35 925,381.79 CONVOCATORIA Y POSTERIOR EJECUCIÓN DEL
14/09/2017 0.00 -
TIQUIHUA, DISTRITO DE HUAYA, PROVINCIA DE VICTOR SALDO DE OBRA.
Total 7,721,013.41 380,916.56 7,340,096.85 1,306,298.35 925,381.79 0.00 925,382.00 6,068,796.00 6,994,178.00 6,994,178.00 - - - - - 899,451.33 1,547,112.25 1,951,375.42 1,275,738.13 1,320,500.87 - - 6,994,178.00
2158587 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL Acta de sesión 0.00 9,404,706.00 EXPEDIENTE 0.00% POR INICIAR 9,404,706.00 9,404,706.00 1,810,234.20 1,294,115.59 1,429,419.41 1,734,944.17 1,443,604.49 884,930.64 807,457.49 9,404,706.00
YA SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TECNICO CON
16 SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL TG-MALINGAS DEL , 1863 227 11,151,449.32 249,804.34 10,901,644.98 Extraordinaria de 13,602,875.35 13,353,071.01
0.00 RESOLUCION EXP TEC APROBADO -
DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA Grupo de trabajo
Total 11,151,449.32 249,804.34 10,901,644.98 13,602,875.35 13,353,071.01 0.00 9,404,706.00 0.00 9,404,706.00 9,404,706.00 - - - - - 1,810,234.20 1,294,115.59 1,429,419.41 1,734,944.17 1,443,604.49 884,930.64 807,457.49 9,404,706.00
2184535 INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS 0.00 403,149.00 OBRA 86.00% PARALIZADA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA QUE HA 403,149.00 403,149.00 201,574.50 201,574.50 403,149.00
Acta N° 20 -2013-
17 ANEXOS DE UYO, LAUCA, ANDAMARCA, HUATA, 641 650 8,635,522.00 8,232,349.06 403,172.94 6,161,190.32 -2,071,158.74 PRESENTADO ADICIONALES, UNA VEZ INCORPORADO
CTMR 0.00 -
ANTACALLA Y ANDAMAYO, DISTRITO DE ANDAMARCA - LOS RECURSOS SERA TRANSFERIDO A LA DZ PARA
Total 8,635,522.00 8,232,349.06 403,172.94 6,161,190.32 -2,071,158.74 0.00 0.00 403,149.00 403,149.00 403,149.00 - - - - 201,574.50 201,574.50 - - - - - - 403,149.00
ACTA 0.00 49,144.00 OBRA 100.00% CULMINADA PENDIENTE DE PAGO UN ADICIONAL DE 49,144.00 49,144 49,144 49,144.00
2224447 MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO TAUCANI II
18 107.77 49 2,133,262.90 2,033,435.60 99,827.30 EXTRAORDINARIA 2,017,532.67 -15,902.93 SUPERVISION DE OBRA. PROYECTO CULMINADO Y
DEL, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA 0.00 -
22.05.2017 LIQUIDADO.
TOTAL 2,133,262.90 2,033,435.60 99,827.30 2,017,532.67 -15,902.93 0.00 0.00 49,144.00 49,144.00 49,144.00 - - - 49,144.00 - - - - - - - - 49,144.00
2416276 CREACION DE SISTEMA DE RIEGO DE EXPEDIENTE OBRA POR IMPUESTO, SE VIENE REALIZANDO LA
ACTA 4,820.00 4,723,469.00 30.00% ELABORACION 4,723,469.00 4,728,289.00 2,569,326.95 2,158,962.05 4,728,289.00
YACUPASHTAG EN EL SECTOR DE ISHANCA, LIBERTAD TECNICO OXI SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
19 123.4 280 8,951,620.34 43,023.00 8,908,597.34 EXTRAORDINARIA 8,821,390.09 8,778,367.09
DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALIES - TECNICO EL MONTO REQUERIDO ES PARA LA
22.11.2018 0.00
DEPARTAMENTO DE HUANUCO EJECUCION DE OBRA
Total 8,951,620.34 43,023.00 8,908,597.34 8,821,390.09 8,778,367.09 4,820.00 4,723,469.00 0.00 4,723,469.00 4,728,289.00 - - - - - - - 2,569,326.95 - - 2,158,962.05 - 4,728,289.00
2416273 CREACION DEL SERVICIOS DE AGUA PARA EXPEDIENTE
5,018.18 4,148,629.00 30.00% ELABORACION OBRA POR IMPUESTO, SE VIENE REALIZANDO LA 4,148,629.00 4,153,647.18 2,297,467.54 1,856,179.46 4,153,647.00
RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO DE YANACANCHA, ACTA TECNICO OXI
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
20 CENTRO POBLADO DE EL PORVENIR Y CANCHAPAMPA, 132 301 7,989,634.42 17,108.82 7,972,525.60 EXTRAORDINARIA 7,859,404.17 7,842,295.35
TECNICO EL MONTO REQUERIDO ES PARA LA
DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALIES - 22.11.2018 0.00
EJECUCION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Total 7,989,634.42 17,108.82 7,972,525.60 7,859,404.17 7,842,295.35 5,018.18 4,148,629.00 0.00 4,148,629.00 4,153,647.00 - - - - - - - - 2,297,467.54 - - 1,856,179.46 4,153,647.00
ACTA EXPEDIENTE OBRA POR IMPUESTO, SE VIENE REALIZANDO LA
2335086 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL 0.00 2,077,098.00 30.00% ELABORACION 2,077,098.00 2,077,098.00 1,109,574.81 967,523.19 2,077,098.00
EXTRAORDINARIA TECNICO OXI SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
21 CENTRO POBLADO DE HUARIAMASGA, DISTRITO DE 52 207 2,459,284.00 19,209.00 2,440,075.00 2,379,912.00 2,360,703.00
DEL 08.05.18, TECNICO EL MONTO REQUERIDO ES PARA LA
HUACHIS, PROVINCIA DE HUARI - REGIÓN ANCASH 0.00
REATIFICA EN EL EJECUCION DE OBRA
Total 2,459,284.00 19,209.00 2,440,075.00 2,379,912.00 2,360,703.00 0.00 2,077,098.00 0.00 2,077,098.00 2,077,098.00 - - - - - - - 1,109,574.81 - - 967,523.19 - 2,077,098.00
2371225 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION E INTEGRACIÓN EXPEDIENTE OBRA POR IMPUESTO, SE VIENE REALIZANDO LA
ACTA 2,499.00 1,332,184.00 30.00% ELABORACION 1,332,184.00 1,334,683.00 2,499.00 1,332,183.33 1,334,682.33
DE CANAL HUANCACANCHA - ORCON EN C.C. DE TECNICO OXI SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
22 53.4 125 1,407,528.00 11,600.00 1,395,928.00 EXTRAORDINARIA 1,362,033.33 1,350,433.33
UTCUYACU - DISTRITO DE CATAC - PROVINCIA DE TECNICO EL MONTO REQUERIDO ES PARA LA
22.11.2018 0.00
RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH EJECUCION DE OBRA
Total 1,407,528.00 11,600.00 1,395,928.00 1,362,033.33 1,350,433.33 2,499.00 1,332,184.00 0.00 1,332,184.00 1,334,683.00 - - - - 2,499.00 - - - 1,332,183.33 - - - 1,334,682.33
2048071 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EXPEDIENTE OBRA POR IMPUESTO, SE VIENE REALIZANDO LA
ACTA 0.00 3,458,664.00 30.00% ELABORACION 3,458,664.00 3,458,664.00 1,808,490.13 1,650,172.95 3,458,663.08
DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL CARRECILLO EN LA TECNICO OXI SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
23 87.5 89 4,224,960.40 44,900.00 4,180,060.40 EXTRAORDINARIA 4,227,590.70 4,182,690.70
LOCALIDAD DE CHAUCAYAN DEL DISTRITO DE LLACLLIN - TECNICO EL MONTO REQUERIDO ES PARA LA
27.12.2018 0.00
PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH EJECUCION DE OBRA
Total 4,224,960.40 44,900.00 4,180,060.40 4,227,590.70 4,182,690.70 0.00 3,458,664.00 0.00 3,458,664.00 3,458,664.00 - - - - - - - 1,808,490.13 - - 1,650,172.95 - 3,458,663.08
EXPEDIENTE OBRA POR IMPUESTO, SE VIENE REALIZANDO LA
2223132 MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO ACTA 0.00 3,638,036.00 30.00% ELABORACION 3,638,036.00 3,638,036.00 1,951,079.45 1,686,956.28 3,638,035.73
TECNICO OXI SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
24 HUANTUN Y QUECHAS DEL C.P. DE MARAVIA, DISTRITO 240 120 4,817,475.25 20,000.00 4,797,475.25 EXTRAORDINARIA 4,729,322.95 4,709,322.95
TECNICO EL MONTO REQUERIDO ES PARA LA
DE PARARIN - RECUAY - ANCASH 27.12.2018 0.00
EJECUCION DE OBRA
Total 4,817,475.25 20,000.00 4,797,475.25 4,729,322.95 4,709,322.95 0.00 3,638,036.00 0.00 3,638,036.00 3,638,036.00 - - - - - - - 1,951,079.45 - - 1,686,956.28 - 3,638,035.73
OBRA POR IMPUESTO, SE VIENE REALIZANDO LA
2249852 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
ACTA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
DE RIEGO HUAMANYA EN EL CENTRO POBLADO DE EXPEDIENTE
54 68 4,817,475.25 31,000.00 4,786,475.25 EXTRAORDINARIA 1,528,746.56 1,497,746.56 0.00 1,479,496.00 30.00% ELABORACION TECNICO EL MONTO REQUERIDO ES PARA LA 1,479,496.00 1,479,496.00 1,479,496.00 1,479,496.00
25 MAYORARCA DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO - TECNICO OXI
27.12.2018 EJECUCION DE OBRA, EL MONTO SE ACTUALIZARA
PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH
SEGÚN APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
Total 4,817,475.25 31,000.00 4,786,475.25 1,528,746.56 1,497,746.56 0.00 1,479,496.00 0.00 1,479,496.00 1,479,496.00 - - - - - - - - - - 1,479,496.00 - 1,479,496.00
Sesión Extraordinaria LIQUIDACION DE La obra se encuentra culminada y liquidada con RDE-049-
2224110 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHIHUIP 2,828,265.87 2,773,866.22 54,399.65 2,705,917.60 -67,948.62 176,744.00 CULMINADA 176,744.00 176,744.00 176,744.00 176,744.00
(10.06.2016) OBRA 2019-2019 y CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA
26 BAJO SECTOR YUMPE, DISTRITO DE HUAYLLACAYAN -
LIQUIDACION DE NACIONAL N° 003-2017-MINAGRI, CONVENIO N° 018-
BOLOGNESI - ANCASH
SUPERVISION 2017-MINAGRI-DM- ADENDA N° 03, de fecha 25.08.2020
Total 2,828,265.87 2,773,866.22 54,399.65 2,705,917.60 -67,948.62 0.00 0.00 176,744.00 176,744.00 176,744.00 - - - 176,744.00 - - - - - - - - 176,744.00
Total 244,096,697.26 56,089,426.76 186,246,569.43 0.00 112,039,089.47 58,848,130.71 1,966,878.44 43,233,204.00 6,979,024.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,212,228.00 52,179,107.00 0.00 0.00 0.00 1,082,119.42 2,359,571.55 5,807,144.40 5,328,853.54 12,420,922.04 8,769,995.80 3,904,028.63 9,679,425.48 2,827,044.27 52,179,105.14
Buscar Silvia C. Pa...e la Cruz

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias
Nuevo mensaje Responder Responder a todos Reenviar Eliminar Spam Acciones
Carpetas Cronograma
Ordenado por de habilitación
Fecha 100+ conversaciones de recursos
Bandeja de entrada (3)
De: Sandra Faviola Accostupa
Enviados
Para: Silvia C. Paredes De la Cruz
Borradores (1)
Spam (3) CC: Carlos A. Silva Paredes Laura Silva Rojas Henry F. Valer Miranda Jose J. Narvae
Eloy Manayay Calderon
Papelera
Borrador
CUADRO HABILITA...01.2021 (1).xlsx (232,8 KB) Descargar | Maletín | Eliminar
Elementos infectados
Infected Items
SPAM
Estimada Silvia,
Previo cordial saludo,me dirijo a usted por encargo de la Ingeniera Laura
Buscar elementos compartidos
Infraestructura Agraria y Riego,a fin de hacerle llegar la validación de la
Búsquedas recursos del Fondo Sierra Sur, cabe precisar que se solicita S/ 53,281,688
Etiquetas
ejecución de obra de OXIS, ejecución de obras, elaboració
Zimlets
como se detalla en el siguiente cuadro:
Emoticons
HABIL
WebEx ETAPA DE
ESTADO CANTIDAD SALD
INVERSION
ACTA
Febrero de 2021 ELABORACION
L M M J V S D OBRA
EXPEDIENTE 2 2,211,1
1 2 3 4 5 6 7 (PIPMIRS)
8 9 10 11 12 13 14
SALDO DE OBRA
15 16 17 18 19 20 21 SUB TOTAL 2 2,211,1
22 23 24 25 26 27 28 EN ELABORACION 7 1,947,7
1 2 3 4 5 6 7 EXPEDIENTE
POR INICIAR 1 690,40
8 9 10 11 12 13 14 TECNICO
“Año de la Universalización de la Salud”
Lima, 03-02-2021
Señor
Jesús Ruitón Cabanillas
Director General
Presente.-
Asunto : Habilitación de recursos para gastos por supervisión de

expediente técnico de 07 proyectos bajo la modalidad de obra
por Impuesto.
Referencia : a) Memorando N°47-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL

-DE-DIAR
b) Memorando N°94-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
-DE-DIAR
c) Informe N°069-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-OPP
d) Informe N°060-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-
OPP/UP
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y hacer

de su conocimiento que mediante los documentos de la referencia a) y b) la Dirección
de Infraestructura Agraria y Riego de Agro Rural, se encuentra solicitando recursos
presupuestarios para la supervisión de expediente técnico de 07 proyectos en el
marco de la Ley 29230 Ley que impulsa la inversión Pública Regional y Local con
participación del Sector Privado bajo la modalidad de obra por impuesto.
Al respecto, la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planificación y Presupuesto de

mi representada, con los documentos de la referencia c) y d), sustenta y solicita la
habilitación de recursos presupuestarios por el importe de doscientos noventa y dos
mil uno con 00/100 soles (S/ 292 001.00), para la atención del citado requerimiento.
En ese sentido, solicitamos a su representada, evalúe y apruebe, la asignación de

mayores recursos hasta por el importe antes señalado en la fuente de financiamiento
5. Recursos Determinados en marco el Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI
Nuevo Reglamento del Fondo Sierra Azul y crea el Comité del Fondo Sierra Azul.
Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial

consideración y estima.
Atentamente,
RIOM/FEGC/CSP CUT:511-2021
Lima, 02-02-2021
Señor
José Alberto Muro Ventura
Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego
Presente.-
Asunto : Solicito habilitación de recursos para proyecto de inversión enmarcado en

el Fondo Sierra Azul en la fuente de financiamiento 5. Recursos
Determinados.
Referencia : a) Memorando N° 102-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL/DIAR

b) Informe N°074 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-OPP
c) Informe N°066-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURA-OPP/UP
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y hacer de

su conocimiento la necesidad de habilitación de recursos presupuestarios, para la ejecución
de un proyecto de inversión enmarcado en el Fondo Sierra Azul, acorde a lo solicitado por
la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, con el documento de la referencia a).
Al respecto, la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planificación y Presupuesto de mi

representada, con los informes de la referencia b) y c), sustenta la solicitud de habilitación
de recursos para el presente ejercicio fiscal, señalando además que se encuentra conforme
a lo establecido en la normatividad presupuestaria.
En ese sentido, solicitamos a su representada, evalúe y apruebe, la habilitación de recursos

por el importe global de dos millones ciento diecinueve mil seiscientos dos con 00/100 soles
(S/ 2 119 602.00), en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados, en el marco de
la disposición complementaria transitoria, artículo único, del Decreto Supremo N° 02-2019-
MINAGRI, que aprueba el reglamento del Fondo Sierra Azul y crea el comité del Fondo
Sierra Azul.
Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y

estima.
Atentamente,
RIOM/FEGC/CSP CUT:1413 -2021

INFORME N° 074 2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL/OPP
A : ING. ROXANA ISABEL ORREGO MOYA

Directora Ejecutiva de AGRO RURAL
ASUNTO : Habilitación de recursos para proyecto de inversión enmarcado en el

REF. : Informe N° 066-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-OPP/UP
FECHA : Lima, 02/02/2021
Tengo el agrado de dirigirme a usted para alcanzarle la documentación que sustenta el

requerimiento de habilitación de recursos para la ejecución del proyecto de riego 2166853
Mejoramiento del sistema de riego Naranjos canal El Tigre, en la fuente de financiamiento
5. Recursos Determinados para el presente ejercicio 2021, por parte de la Dirección de
Infraestructura Agraria y Riego.
Al respecto, debemos señalar que con el informe de la referencia, se sustenta la solicitud de

habilitación de recursos en el marco del Fondo Sierra Azul, por el importe de dos millones
ciento diecinueve mil seiscientos dos con 00/100 soles (S/ 2 119 602.00), por la fuente de
financiamiento 5. Recursos Determinados.
En ese sentido, se adjunta un proyecto de oficio, dirigido al Viceministerio de Desarrollo de

Infraestructura Agraria y Riego, así como a la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto – OGPP del MIDAGRI, para su trámite correspondiente.
Atentamente,
FEGC/CSP/sp CUT: 1413-2021

INFORME N° 066- 2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-OPP-UP
A : SR. FIDENCIO EDMUNDO GREGORIO CHAVEZ

Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto
ASUNTO : Habilitación de recursos para proyecto de inversión enmarcado en el

REF. : Memorando N° 102-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL/DIAR
FECHA : Lima, 01.02.2021
Es grato dirigirme a usted para alcanzarle el informe que sustenta el requerimiento de

habilitación de recursos para la continuación y culminación de proyecto de riego
enmarcado en el Fondo Sierra Azul, en la fuente de financiamiento 5. Recursos
Determinados.
I. ANTECEDENTES
1.1 Mediante el documento de la referencia, la Dirección de Infraestructura Agraria

y Riego, solicita habilitación de recursos para la continuación y culminación de
01 proyecto de riego, enmarcados en el Fondo Sierra Azul.
II. BASE LEGAL
2.1 Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Presupuesto Público.
2.2 Ley N° 31084 Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año
fiscal 2021.
2.3 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley 27293
Ley del Sistema Nacional de Inversiones Públicas.
2.4 Directiva N° 007-2020-EF/50.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria,
aprobada con Resolución Directoral N° 034-2020-EF/50.01.
III. ANÁLISIS
3.1 La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego-DIAR, mediante el documento de la

referencia solicita y sustenta la habilitación de recursos presupuestarios, por el
importe global de dos millones ciento diecinueve mil seiscientos uno con 03/100
soles (S/ 2 119 601.03), en la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados.
3.2 Al respecto la citada instancia, sustenta que los recursos presupuestarios estarán
destinados a la ejecución del proyecto de riego 2166853 Mejoramiento del sistema
de riego Naranjos El Tigre, según se muestra en el siguiente detalle:
PROYECTO DESCRIPCION GASTO REQUERIMIENTO
2166853 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ELABORACION EXP TECNICO 269,937.00

NARANJOS CANAL EL TIGRE EJECUCION OBRA 1,849,665.00
TOTAL 2,119,602.00
1
3.3 Sobre el particular, el proyecto en mención cuenta con acta de aprobación de

financiamiento por parte del Fondo Sierra Azul, a través del Acta Extraordinaria del
22.05.2017; mostrando importe de saldo de acta, recursos adicionales, en relación
al costo de inversión y ejecución acumulada a la fecha, según el siguiente análisis:
HABILITACION
COSTO EJECUTADO FINANCIADO RECURSOS
SALDO SALDO DE SALDO DE
INVERSION ACUMULADO ACTA ADICIONALES
ACTA
7,671,359.19 5,235,168.51 2,436,190.68 6,520,930.26 1,285,761.75 1,285,761.00 833,841.00
7,671,359.19 5,235,168.51 2,436,190.68 6,520,930.26 1,285,761.75 1,285,761.00 833,841.00
3.4 En ese sentido, los recursos solicitados estarán destinados al contrato por el
servicio de elaboración de expediente de saldo de obra, por pago por primer y
segundo entregable; la contratación de un supervisor para la revisión y conformidad
de expediente, la contratación de un profesional especialista en Geología y
Geotécnica para la revisión de los estudios y posterior ejecución de obra.
3.5 Por lo tanto, es necesaria una habilitación de recursos hasta por el importe de
dos millones ciento diecinueve mil seiscientos dos con 00/100 soles
(S/ 2 119 602.00), a fin de cumplir de cumplir con el pago por la elaboración de
expediente técnico y posterior ejecución de obra en el presente ejercicio 2021.
3.6 Cabe resaltar que el presente requerimiento se encuentra en concordancia con la

disposición complementaria transitoria, artículo único, del Decreto Supremo N° 02-
2019-MINAGRI, que aprueba el reglamento del Fondo Sierra Azul y crea el comité
del Fondo Sierra Azul; sobre la culminación de ejecución de inversiones financiadas
con recursos del Fondo, donde precisa que las inversiones aprobadas antes y
durante la vigencia del Decreto Supremo N° 002-2017-MINAGRI, se ejecutan hasta
su culminación bajo las normas establecidas al momento de su aprobación,
remitiendo a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para evaluación y
conocimiento al Comité Técnico.
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 En ese sentido, se solicita a la OGPP- MIDAGRI, la habilitación de recursos hasta

por el importe global de dos millones ciento diecinueve mil seiscientos dos con
00/100 soles (S/ 2 119 602.00), en la fuente de financiamiento 5. Recursos
Determinados, para el servicio de elaboración de expediente técnico y posterior
ejecución de saldo de obra, del proyecto El Tigre para el presente ejercicio 2021.
4.2 Se adjunta al presente, la información detallada del proyecto y la proyección de

gastos que serán ejecutados en el presente ejercicio fiscal, según la información
remitida por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego.
En ese sentido, se adjunta al presente el proyecto de Oficio para su trámite, de

considerarlo pertinente, y el formato que sustenta lo solicitado.
Atentamente,
2
____________________________
Silvia Candy Paredes De La Cruz
Especialista en Gestión Presupuestaria
Unidad de Presupuesto - OPP
AGRO RURAL
Visto el Informe N° 066-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-OPP/UP que

antecede, el suscrito hace suyo el contenido, por lo que se eleva a su despacho, para
su conocimiento y fines correspondientes.
Atentamente,
CUT: 1413- 2021

FOLIOS:
CSP/sp
3
MONTO A
SALDO IMPORTE COMENTARIOS // DETALLE SUSTENTO TOTAL
COSTO DE EJECUTADO SALDO DE AVANCE SOLICITAR DE RECURSOS TOTAL
PROYECTO HECTAREAS FAMILIAS COSTO N° ACTA FINANCIADO FTE FTO FASE ESTADO ACCIONES PARA SU EJECUCION DEL INCORPORAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INVERSION AL 2020 ACTA FSA FISICO ASIGNACION ADICIONALES AF-2021
INVERSION FSA // DESTINO DE LOS RECURSOS ADICIONAL RD
PENDIENTE
EL PRESUPESTO SERA
ACTA REQUERIDO PARA EL PAGO
EXPEDIENTE
EXTRAORDIN POR LA ELABORACIÓN DEL
2166853 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TECNICO DE POR INICIAR EXPEDIENTE
849 226 7,671,359.19 5,235,168.51 2,436,190.68 ARIA 6,520,930.26 1,285,761.75 5.RD 30.00% EXPEDIENTE DE SALDO DE 1,285,761.00 833,839.00 2,119,600.00 269,937.00 1,849,665.00 2,119,602.00
RIEGO NARANJOS CANAL EL TIGRE SALDO DE ELABORACION TECNICO
22.05.2017 OBRA, SUPERVISIÓN CUENTA
OBRA
03.07.2017 CON CONTRATO Y POSTERIOR
EJECUCIÓN DE OBRA - - - -

MEMORANDO Nº 165 - 2021-MIDAGRI-SG/OGPP
A : VLADIMIR CUNO SALCEDO

Director General
REFERENCIA : a) Memorando N° 055-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIAR-DG

b) Oficio N° 0014-2021-MIDAGRI-PESCS-1601
c) Oficio N° 036-2021-MIDAGRI-PESCS-1601
d) Oficio N° 00075-2021-MIDAGRI-PSI
e) Informe N° 0045-2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OPRES
FECHA : Lima, 03 de febrero de 2021

__________________________________________________________________________
Me dirijo a usted en atención a los documentos de la referencia a) hasta d), relacionados a

la solicitud de recursos adicionales para proyectos de inversión con cargo al Fondo Sierra
Azul, requeridos por las Direcciones Ejecutivas de la Unidad Ejecutora 016: Proyecto
Especial Sierra Centro Sur, de la Unidad Ejecutora 019: Proyecto Especial Jaén-San
Ignacio-Bagua y de la Unidad Ejecutora 006: Programa Subsectorial de Irrigación.
En ese sentido, se adjunta el Informe de la referencia e) de la Oficina de Presupuesto, el

mismo que esta Oficina General hace suyo, para los fines pertinentes.
Atentamente,
DACV/lmpv
CUT: 2317-2021

INFORME N° 0045-2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OPRES
A : JESÚS RUITÓN CABANILLAS

Director General
REFERENCIA : a) Memorando N° 055-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIAR-DG

b) Oficio N° 0014-2021-MIDAGRI-PESCS-1601
c) Oficio N° 036-2021-MIDAGRI-PESCS-1601
d) Oficio N° 00075-2021-MIDAGRI-PSI
FECHA : Lima, 03 de febrero de 2021
Es grato dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, para manifestarle lo

siguiente:
I. ANTECEDENTES
1.1. Mediante el Memorando N° 055-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIAR-DG, la Dirección
General de Infraestructura Agraria y Riego (DGIAR), adjuntando el Informe N° 0032-
2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIAR-DG-KMAP, deriva a la Oficina General de
Planeamiento Presupuesto la solicitud de la Unidad Ejecutora 019: Proyecto Especial
Jaén-San Ignacio-Bagua, de asignación de recursos adicionales para el proyecto de
inversión con CUI N° 2312339, con cargo al Fondo Sierra Azul.
1.2. Con el Oficio N° 0014-2021-MIDAGRI-PESCS-1601, la Dirección Ejecutiva de la Unidad

Ejecutora 016: Proyecto Especial Sierra Centro Sur, solicita la asignación de recursos
adicionales para los proyectos de inversión con CUI N° 2170895 y N° 2239883, con
cargo al Fondo Sierra Azul.
1.3. Mediante el Oficio N° 036-2021-MIDAGRI-PESCS-1601, la Dirección Ejecutiva de la

Unidad Ejecutora 016: Proyecto Especial Sierra Centro Sur, solicita la asignación de
recursos adicionales para el proyecto de inversión con CUI N° 2104591, con cargo al
Fondo Sierra Azul.
1.4. A través del Oficio N° 00075-2021-MIDAGRI-PSI, la Dirección Ejecutiva de la Unidad

Ejecutora 006: Programa Subsectorial de Irrigación, requiere recursos adicionales
para 12 proyectos de inversión, con cargo al Fondo Sierra Azul.
II. ANÁLISIS
2.1. Con el documento de la referencia a), la Dirección General de Infraestructura Agraria y

Riego, deriva a la Oficina General de Planeamiento Presupuesto la solicitud de la
Unidad Ejecutora 019: Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua, de asignación de
recursos adicionales por el importe de S/ 9 841 165 para el financiamiento del proyecto
de inversión con CUI N° 2312339 “Irrigación San Antonio de Huarango”, con cargo a los
recursos del Fondo Sierra Azul.
2.2. En el inciso 3.3.2 del numeral 3.3 del punto III del Informe N° 0032-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR-DGIAR-DG-KMAP, adjunto al documento de la referencia a), se señala que
en el marco de la Única Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del

Fondo Sierra Azul, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI,

corresponde a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, evaluar la
mencionada asignación de mayores recursos, previa evaluación financiera.
2.3. Por otra parte, mediante los documentos de la referencia b) y c), la Unidad Ejecutora
016: Proyecto Especial Sierra Centro Sur, solicita las siguientes asignaciones
adicionales de recursos con cargo al Fondo Sierra Azul:
Importe
N° Oficio CUI Proyecto solicitado Concepto
(S/)
Instalación del servicio de agua en el - Conclusión del
sistema de riego Pachaconas, en la proyecto
2170895 C.C. de Pachaconas, distrito de 3 034 034.00 - Expediente
0014-2021- Pachaconas, provincia de técnico de saldo
MIDAGRI- Antabamba-Región Apurímac de obra
PESCS-1601
Creación del sistema de riego del
Centro Poblado de Portacruz, distrito - Liquidación de
2239883 151 613.00
de Carapo - Huancasancos – contrato
Ayacucho
Subtotal 3 185 647.00

036-2021-
Mejoramiento y ampliación de - Elaboración de
MIDAGRI-
canales de irrigación del Valle Expediente
PESCS-1601 2104591 353 602.00
Interandino de Chincho, distrito de Técnico de
Chincho - Angaraes - Huancavelica saldo de obra
Subtotal 353 602.00
Total 3 539 249.00
2.4. Asimismo, con el documento de la referencia d), la Unidad Ejecutora 006: Programa
Subsectorial de Irrigación-PSI, solicita recursos adicionales para doce (12) proyectos de
inversión por un importe total ascendente a S/ 10 336 468.35, con cargo al Fondo Sierra
Azul.
2.5. Al respecto, el literal d) del Artículo 6° del Decreto Supremo N° 012-2019 que aprueba
el Nuevo Reglamento del Fondo Sierra Azul y crea el Comité del Fondo Sierra Azul,
establece como una de las funciones de la Secretaría Técnica del Fondo, lo siguiente:
“d) Analizar y proponer al Comité del Fondo, previo Informe Técnico, la selección,
priorización y aprobación de las inversiones para su financiamiento por el Fondo
Sierra Azul”.
2.6. En ese sentido, resulta pertinente que previo a la asignación de los recursos solicitados
por las mencionadas Unidades Ejecutoras, la Dirección General de Infraestructura
Agraria y Riego en su calidad de Secretaría Técnica del Fondo Sierra Azul, emita
opinión tanto técnica, como con respecto al importe que prevén priorizar en el año 2021
de los recursos del Fondo Sierra Azul, para la atención de asignaciones adicionales por
parte de la OGPP.
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.1. Por las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, esta Oficina considera
pertinente que previo a la asignación de recursos adicionales para los proyectos de
inversión solicitados por la Unidad Ejecutora 019: Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-

Bagua, la Unidad Ejecutora 016: Proyecto Especial Sierra Centro Sur y la Unidad
Ejecutora 006: Programa Subsectorial de Irrigación con cargo al Fondo Sierra Azul, la
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego en su calidad de Secretaría
Técnica del Fondo Sierra Azul, emita opinión tanto técnica, como con respecto al monto
que prevén priorizar con cargo a los recursos autorizados en el presente año del Fondo
Sierra Azul, con el fin, que puedan determinar el importe que se orientaría para la
atención de asignaciones adicionales por parte de la OGPP.
3.2. En ese sentido, se remite un proyecto de Memorando dirigido a la Dirección General de

Infraestructura Agraria y Riego, para conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
DCV/lmpv
CUT: 2317-2021
«MNERIO» Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Firmado Digitalmente por: SISGED_MINAG RI
NERIO PONCE Maria

Antonieta FAU
20414868216 hard Lima, 01 de febrero de 2021
Razón: Doy VB
Cargo: JEFA - UPPS
Fecha: 01/02/2021 10:26:38 OFICIO Nro 00075-2021-MIDAGRI-PSI
«MDELMAESTRO»
Firmado Digitalmente por: Señor
DEL MAESTRO YAMPUFE JESÚS RUITÓN CABANILLAS
Manuel Faustino FAU
20414868216 hard Director General
Razón: Doy VB
Cargo: JEFE - UGIRD
Fecha: 01/02/2021 10:52:26
Av. Alameda Del Corregidor N° 155 - La Molina
Presente.-
Asunto : Solicitud de recursos para el Año Fiscal 2021 por la suma de S/ 44 906
483.75 para el financiamiento de (33) proyectos del Fondo Sierra Azul.
Referencia : Memorando N° 00222-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en atención al documento

de la referencia, mediante el cual se sustenta y remite el pedido de asignación de recursos
adicionales al presupuesto institucional del año fiscal 2021 hasta por la suma de S/ 44 906
483.75 para el financiamiento de (33) proyectos de infraestructura de riego en fase de
ejecución, de los cuales S/ 34 570 015.40 corresponden a los saldos pendientes de asignación
financiera de acuerdo a los techos de financiamiento aprobados por el Comité Técnico del
Fondo Sierra Azul (CTFSA), y S/ 10 336 468.35 corresponden a los mayores recursos
adicionales al financiamiento aprobado por el CTFSA, conforme se detalla a continuación:
DEMANDA 2021-SIERRA AZUL
GRUPO SALDO DE MAYORES
N°
DE OBJETO DE FINANCIAMIENTO
PROYECTOS FINANCIAMIENTO RECURSOS
TOTAL
INVERSIÓN APROBADO X ADICIONALES
CTFSA AL CTFSA
OBRAS CULMINADAS Y LIQUIDADAS 12 594,132 469,501 1,063,632.55

OBRAS EN EJECUCIÓN POR CONTINUIDAD 4 520,538 6,079,536 6,600,073.42
FONDO
SALDO DE OBRA CON E.T POR ACTULIZAR 5 17,290,506 3,667,432 20,957,937.40
SIERRA AZUL
SALDO DE OBRA CON E.T POR FORMULAR 9 11,844,424 120,000 11,964,423.81
OBRAS POR IMPUESTOS CON E.T CULMINADO 3 4,320,417 - 4,320,416.57
TOTAL 33 34,570,015.40 10,336,468.35 44,906,483.75
Al respecto, se adjunta el Informe N° 0017-2021-MIDAGRI-PSI-UPPS, de la Unidad de

Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, así como los documentos de la referencia
elaborados por la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, como sustento de
la solicitud de asignación de recursos e incorporación al año 2021 del PMI vigente.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
especial consideración y estima,
Atentamente,
«GBARTRA» Firmado Digitalmente por:
BARTRA GARCIA Gino Garlik
FAU 20414868216 hard
Razón: Soy el Autor del
documento
Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO
Fecha: 01/02/2021 10:53:18
GINO GARLIK BARTRA GARCIA

DIRECTOR EJECUTIVO (E)
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
GGBG/manp
CC.UPPS /UGIRD
CUT N°: 03430-2020-PSI
Av. República de Chile N° 485. Urb. Santa Beatriz, Jesús María - Lima
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
«JPANTI»
Firmado Digitalmente por:
PANTI VERA Jose Luis INFORME Nro 00017-2021-MIDAGRI-PSI-UPPS
FAU 20414868216 hard
Razón: Doy VB
Cargo: ESPECIALISTA EN
PROYECTOS - UPPS Para : ECO. GINO GARLIK BARTRA GARCIA
Fecha: 30/01/2021 21:33:43 Director Ejecutivo (e)
«AESPINOZA»
Firmado Digitalmente por:
ESPINOZA DONAYRE Ismael Asunto : Solicitud de la demanda de recursos para el Año Fiscal 2021 por la
Angel FAU 20414868216 hard
Razón: Doy VB suma de S/ 44 906 483.75 (S/ 34 570 015.40 por saldo de
PRESUPUESTO - UPPS financiamiento según Acta CTFSA y S/ 10 336 468.35 por mayores
Fecha: 30/01/2021 21:52:43
recursos adicionales) para el financiamiento de (33) proyectos en fase
de ejecución del Fondo Sierra Azul.
Referencia : a) Memorando N°0222-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD

b) Informe N° 195-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD-SUGES
c) Informe N° 024-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD-SUGES/DCHH
d) Correo electrónico [email protected] (19.01.2021)
e) Memorando N° 0104-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD
Fecha : Lima, 29 de enero de 2021
Me dirijo a usted, con relación al asunto del rubro, en el que se informa lo siguiente:
1. ANTECEDENTES
1.1. Con Memorando N° 0104-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD de fecha 15 de enero de 2021, el

Jefe de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, en base al Informe
N° 0091-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD-SUGES del Jefe de la Sub Unidad Gerencial de
Ejecución y Supervisión e Informe N° 022-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD-SUGES/DCHH
del Coordinador Regional de Sierra Azul, requiere una asignación de recursos para el
año 2021 por la suma de S/ 57 543 984.00 para financiar la ejecución de proyectos
financiados por el Fondo Sierra Azul.
1.2. Mediante correo electrónico de [email protected] del 19 de enero de 2021, se comunicó

al Jefe de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje y al Coordinador
Regional de Sierra Azul, las observaciones al sustento de la solicitud , a fin de que
replantee el sustento de su requerimiento y evalué el monto realmente a ejecutar en el
año 2021.
1.3. Con Memorando N° 0222-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD de fecha 28 de enero de 2021, el

Jefe de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, en base al Informe
N° 195-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD-SUGES del Jefe de la Sub Unidad Gerencial de
Ejecución y Supervisión e Informe N° 024-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD-SUGES/DCHH
del Coordinador Regional de Sierra Azul, requiere una asignación de recursos para el
año 2021 por la suma de S/ 44 906 483.75 para financiar la ejecución de 33 proyectos
financiados por el Fondo Sierra Azul.
2. ANÁLISIS
El presente informe se elabora en el marco de las competencias de la Unidad de Planeamiento,

Presupuesto y Seguimiento, según lo establecido en los Lineamientos de Gestión de la Unidad
Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI.
Asimismo, sobre la base de los documentos de la referencia, remitido por el Jefe de la Unidad
Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje – UGIRD, se precisa lo siguiente:
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
Sobre los recursos del Presupuesto Institucional 2021 del PSI
2.1. El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del PSI es S/ 227 140 987.00 por toda
fuente de financiamiento (RO, RDR y ROCC); de los cuales S/ 14 085 094 (6.2%) son
Gastos de Gestión (gastos en personal CAS, locadores, servicios básicos y para
operatividad) y S/ 213 055 893 (93.8%) en Gastos de Inversiones, cuyo detalle se aprecia
en el cuadro siguiente:
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA y MODIFICADO 2021

UE.006: Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI
Por toda Fuente de Financiamiento
DETALLE DEL PRESUPUESTO PIA % Part. PIM % Part.
GASTOS DE GESTION 14 085 094 6.2% 17 385 094 7.5%
GASTOS DE INVERSIÓN 213 055 893 93.8% 213 055 893 92.5%
TOTAL 2020 - PSI 227 140 987 100.0% 230 440 987 100.0%
2.2. A la fecha, el Presupuesto Institucional Modificado–PIM, asciende al importe de S/ 230

440 987.00 por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/ 213 055 893.00
corresponden a gastos de inversiones en la fuente de financiamiento ROCC y RDR, y el
importe de S/ 17 385 094.00 en la fuente de financiamiento RO corresponde a gastos
corriente de la Gestión del PSI y Programa Presupuestal PP042.
También, debemos indicar que en nuestro presupuesto de Gastos de Inversión de S/

213 055 893, no contamos con los recursos disponibles provenientes del Fondo Sierra
Azul, que nos permitan efectuar una reasignación para el financiamiento de los 34
proyectos, tal como se aprecia en el cuadro siguiente:
UNIDAD EJECUTORA PIM 2021
006. PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION – PSI 213,055,893

0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 213,055,893
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 213,055,893
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6,668,288
2200694. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION KIMBALETE, SECTOR KIMBALETE, CC.CC AYACCASI, DISTRITO DE
3,415,346
VELILLE - CHUMBIVILCAS – CUSCO
2200695. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAURAN-QUICHUA- HUANTAR, DISTRITO LA PRIMAVERA-BOLOGNESI –

980,065
ANCASH
2204847. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO TANTACHUAL
2,072,835
BAJO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MIGUEL - CAJAMARCA
2291894. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL
200,042
CUSIBAMBA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 206,387,605
2195497. MEJORAMIENTO Y REGULACION PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZANA, DISTRITOS DE LAGUNAS,
13,300,000
ZANA, CAYALTI, NUEVA ARICA, DISTRITO DE OYOTUN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
2487020. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO YANAPUJIO - VALLE
DE TAMBO EN LOS DISTRITOS DE ICHUÑA Y UBINAS DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO 193,087,605
DE MOQUEGUA Y LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
TOTAL DE GASTOS DE INVERSIÓN S/ 213,055,893
2.3. Asimismo, cabe señalar que, mediante oficio N° 0053-2021-MIDAGRI-PSI del 21 de

enero de 2021, se solicitó la incorporación de mayores recursos por Saldo de Balance
para el año fiscal 2021, por la suma de S/ 14 042 979.00 en la fuente de financiamiento
05. Recursos Determinados, para financiar la continuidad de 25 proyectos de inversión
(S/ 11 376 305.00), 02 estudios de preinversión (S/ 2 302 545.00) y gastos operativos
(S/ 4 129.00) enmarcados en el Fondo Sierra Azul, conforme se detalla a continuación:
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
CÓDIGO SALDO BALANCE

N° NOMBRE DE PROYECTO ESTADO ACTUAL
ÚNICO 2021
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHALCO - LLUMCHICANCHA,
EXPEDIENTE SALDO DE OBRA
1 2176379 MARCAYA, CHURRUPALLANA, MUNAYPATA, Y PARIAHUANCA - CUSIBAMBA, DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, 10,002
EN ACTUALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
SALDO DE OBRA "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES HUALLCHANCCA, PACOPATA,
2 2124127 LIQUIDADA 10,001
CARCASUNTO, PILPICANCHA EN LA MICROCUENCA MACRO, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS , PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO"
3 2128766 SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL CIMIRM, DISTRITO DE HUAMALI , PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN" OBRA PARALIZADA 114,173
SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO , TRAMO PASACANCHA - CASHAPAMPA - BELLAVISTA, DISTRITO EXPEDIENTE SALDO DE OBRA
4 2187361 30,001
DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH EN EN EVALUACIÓN
(*)INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA - HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA - CENTRO PICHIU Y EXPEDIENTE SALDO DE OBRA
5 2192895 30,000
SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHIU, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH EN ACTUALIZACIÓN
SALDO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHURUCOCHA - HUARCO CURÁN, DISTRITO DE CAJACAY, PROVINCIA DE
6 2045783 OBRA EN EJECUCIÓN 103,699
BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
(*)SALDO DE OBRA "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE QENHUAPUNKU - CHUYMAY - QUIÑASI,
7 2189016 LIQUIDADA 15,000
DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO "
8 2157984 INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUANTUC - CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO OBRA PARALIZADA 155,740
ACTOS PREVIOS PARA
9 2155885 (*)INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA - CHAKIQPAMPA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 30,000
SALDO DE OBRA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA - LLUMPA, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA
10 2157636 CULMINADA EN ARBITRAJE 1,621
DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
POR ACTUALIZAR EXPEDIENTE
11 2151332 (*)PROYECTO ACARI - BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO. 15,823
SALDO DE OBRA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANTU MACHAY EN LA LOCALIDAD DE CHACCHO, DISTRITO DE CHACCHO -
12 2192892 LIQUIDADA 15,526
ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
ACTOS PREVIOS PARA
(*)INSTALACION DEL DERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI DEL, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO -
13 2096639 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 6,045
AYACUCHO
SALDO DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANALES LATERALES LOCALIDAD ALTO CURAL , DISTRITO DE CERRO
14 2243444 LIQUIDADA 13,780
COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA
SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCASAYA - ALPAORCCONA Y
15 2276462 CULMINADA EN ARBITRAJE 35,781
PUCACCACCA - PACOPATA DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO"
ACTOS PREVIOS PARA
(*)INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE, YANACCOCHA CHICO Y
YURACCYACU, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO
SALDO DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CAPACHIQUE - CUENCA EL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO -
17 2240254 LIQUIDADA 8,775
LA LIBERTAD
ACTOS PREVIOS PARA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA BAJO CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL -
OTUZCO - LA LIBERTAD
SALDO DE OBRA
19 2192890 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA OBRA PARALIZADA 285,326
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA ALTO CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL -
20 2240244 LIQUIDADA 10,000
OTUZCO - LA LIBERTAD
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL VALLE PURÍSIMA, EN LAS LOCALIDADES LA ESPERANZA Y YUMPE, EXPEDIENTE TECNICO
21 2427621 2,439,544
DISTRITO DE HUAYLLACÁN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH. CULMINADO-OXI
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YAMOR Y JARACHACRA DE LAS LOCALIDADES DE
EXPEDIENTE TECNICO
22 2427623 JARACHACRA Y YAMOR (YAMOR – PUEBLO NUEVO), DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI-PROVINCIA DE BOLOGNESI-DEPARTAMENTO DE 3,625,256
CULMINADO-OXI
ANCASH”.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TUYA-MATARAGRA, EN EL CP YANAS, DISTRITO DE EXPEDIENTE TECNICO
23 2311836 1,992,272
HUACCHIS, PROVINCIA DE HUARI-ANCASH. CULMINADO-OXI
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SEQUIÓN, DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA DE RECUAY, EXPEDIENTE TECNICO EN
24 2269147 1,117,688
DEPARTAMENTO DE ANCASH ACTUALIZACIÓN -OXI
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE TAYA DEL DISTRITO DE LLUTA, PROVINCIA DE CAYLLOMA -
25 2408376 EXPEDIENTE TÉCNICO 1,525,594
AREQUIPA
CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE PRESA COSANA,EN 16 CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE
26 20001621 ESTUDIO PRE INVERSIÓN 1,263,414
HAQUIRA,PROVINCIA DE COTABAMBAS,DEPARTAMENTO DE APURIMAC (COD. IDEA; 109294)
QUINSACHACA EN LOS 03 CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE CHAULLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS,
27 20001621 ESTUDIO PRE INVERSIÓN 1,039,131
DEPARTAMENTO DE APURIMAC (COD. IDEA; 109277)
28 20001621 GASTOS OPERATIVOS 4,129
TOTAL 14,042,979
Sobre la incorporación de recursos por saldo de financiamiento Aprobado por CTFSA
2.4. De la relación de proyectos priorizados por UGIRD, se verifica que para (26) proyectos,
se demuestra la existencia de una demanda de recursos por la suma de S/ 34 570 015.40
para el año 2021, correspondiente a los saldos pendientes de asignación financiera de
acuerdo a los techos de financiamiento aprobado mediante Acta por el Comité Técnico
del Fondo Sierra Azul (CTFSA), los cuales han sido determinado en función a la
diferencia entre el monto aprobado según acta y la ejecución financiera acumulada al
año 2020 en la fuente de financiamiento 05. Recursos Determinado, cuyo detalle por
estado situacional se presenta a continuación:
a) Proyectos con obras culminadas y liquidadas

En el siguiente orden de prelación “A”, se tienen (09) proyectos con obras culminadas
y liquidadas, los cuales demanda los recursos del saldo pendiente de financiamiento
aprobados por el CTFSA por la suma de S/ 594 132.00, con la finalidad de poder
cumplir con los pagos de saldo a favor de los contratistas por liquidación de obra y
supervisión en la última semana del mes de marzo del 2021 (según Anexo 01), y así
no generar intereses a favor de contratista, conforme se detalla a continuación:
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
Ejecución Financiera Acumulada al 2020
(6)=(2)-(3) Requerimiento
(%) (1) (2)
Código Etapa de N° Acta de Saldo maximo Saldo de
Nombre de la Inversión Estado Detalle del Estado Situacional Avance Monto Inversión Monto Aprobado (3) (4)
Único Inversión Aprobación CTFSA RO según Acta Financiamiento
físico Actualizado x CTFSA RD Total CTFSA Aprobado x CTFSA
CONTRATISTA SOMETIÓ A ARBITRAJE

LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CON DECISION N°03 (28/11/2018), SE
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DECLARÓ LA CONCLUCIÓN DE ARBITRAJE Y
OBRA N° 03 -2013
2038198 CANAL LONGULO -COMENDEROS- LIQUIDACIÓN SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL MISMO Y SUS 100.00% 1,984,692.18 1,821,201.32 1,605,259.96 1,605,259.96 215,941.36 215,941.36
CULMINADA (03/05/13)
ALIGUAY ,DISTRITO HUANCABAMBA, ACTUADOS.
PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA PENDIENTE PAGO DEL SALDO A FAVOR
APROBADO POR ACTO RESOLUTIVO DE
LIQUIDACIÓN DE OBRA, PREVIA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOS
PENDIENTE DE PAGO DEL SALDO A FAVOR
ROSALES EN EL SECTOR JIMBURILLA, LIQUIDACIÓN N° 16 -2013
2164122 LIQUIDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA PRODUCTO DE 100.00% 1,991,651.79 2,105,664.74 1,956,631.92 1,956,631.92 149,032.82 35,019.87
COMUNIDAD CAMPESINA SAN VICENTE APROBADA (11/09/13)
LAUDO ARBITRAL
EL MOLINO, DISTRITO DE AYABACA,
PROVINCIA DE AYABACA - PIURA
N° 03 -2013
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
PENDIENTE DE PAGO DEL SALDO A FAVOR (03/05/13)
IRRIGACION CANIBARA, DISTRITO DE LIQUIDACIÓN
2213355 LIQUIDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA PRODUCTO DE 100.00% 2,472,977.59 2,480,333.15 AMPLIACION: 2,308,665.62 2,308,665.62 171,667.53 164,311.97
COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA APROBADA
LAUDO ARBITRAL N° 58-2015
LIBERTAD
(01/06/2015)
N° 07 -2013
PENDIENTE DE PAGO DEL SALDO A FAVOR (07/06/13)
IRRIGACION PACKAYHUAYCO, DISTRITO LIQUIDACIÓN
2213359 LIQUIDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA PRODUCTO DE 100.00% 1,975,201.84 1,847,688.00 AMPLIACION: 1,827,402.13 1,827,402.13 20,285.87 20,285.42
DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - APROBADA
LAUDO ARBITRAL N° 58-2015
LA LIBERTAD
(01/06/2015)
N° 10 -2013:
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE (17/07/2013)
RIEGO DE LAS PAMPAS DE AMPLIACION:
-PENDIENTE CONTRATACIÓN PARA LA
SULCABAMBA -HUAMPUCHACA, OBRA N° 58-2015
2099755 LIQUIDACIÓN ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE 100.00% 11,383,641.92 10,802,587.06 10,484,294.00 262,723.00 10,747,017.00 318,293.06 27,620.00
DISTRITO DE SAURAMA, PROVINCIA DE CULMINADA (01/06/2015)
SUPERVISIÓN
VILCAS HUAMÁN, DEPARTAMENTO DE AMPLIACION:
AYACUCHO N° 66-2015
(06/10/2015)
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS -OBRA CULMINADA, CONTRATO DE OBRA EN
LOCALIDADES DE YANAQUIHUA, OBRA EN ARBITRAJE, EN PROCESO TRÁMITE DE PAGO N° 44 -2014
2192891 LIQUIDACIÓN 100.00% 15,421,861.73 14,829,516.62 14,742,950.36 14,742,950.36 86,566.26 86,566.26
CHARCO Y VALLECITO; DEL DISTRITO ARBITRAJE DE ADICIONALES DE LA SUPERVISIÓN, (18/09/14)
DE YANAQUIHUA, PROVINCIA DE
CONDESUYOS - AREQUIPA
-MEDIANTE RESOLUCIÓN JEFATURAL NRO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 00083-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD DE FECHA
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 04.09.2020 SE DEJA SIN EFECTO LEGAL LA
LIQUIDACIÓN N° 66 -2015
2243444 CANALES LATERALES LOCALIDAD LIQUIDACIÓN RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 087-2020- 100.00% 10,251,233.77 9,691,936.50 9,462,229.89 9,462,229.89 229,706.61 16,220.00
APROBADA (06/10/15)
ALTO CURAL , DISTRITO DE CERRO MINAGRI-PSI-DIR, APROBANDOSE LA
COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA LIQUIDACIÓN RECALCULADA,QUEDANDO
CONSENTIDA POR EL CONTRATISTA.
SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y
-OBRA CULMINADA EL 05.10.2020
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO
-OBRA RECEPCIONADA EL 30.12.2020
DE LOS SECTORES DE HUANCASAYA -
CULMINADA -EN ARBITRAJE POR LA NO APROBACIÓN DE N° 52 -2015
2276462 ALPAORCCONA Y PUCACCACCA - LIQUIDACIÓN 100.00% 13,191,786.94 9,909,643.75 9,885,526.84 682,631.00 10,568,157.84 24,116.91 24,117.00
EN ARBITRAJE AMPLIACIONES DE PLAZO (24/02/15)
PACOPATA DEL DISTRITO LOS
-ACTUALMENTE PENDIENTE PAGOS DE
MOROCHUCOS, PROVINCIA CANGALLO -
VALORIZACIONES DE SUPERVISIÓN
AYACUCHO"
MEDIANTE RD N° 189-2018-MINAGRI-PSI
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE N° 52 -2015
(08.06.18), SE APROBÓ LA LIQUIDACIÓN FINAL
RIEGO DE LA COMUNIDAD DE (24/02/15)
DE OBRA, CONSENTIDA POR EL
HUANCARAMA, SARPANE, LIQUIDACIÓN
2245102 LIQUIDACIÓN CONTRATISTA 100.00% 3,699,165.67 3,820,022.76 3,622,681.10 39,214.00 3,661,895.10 197,341.66 4,050.00
TINTAYMARCA Y ANEXO DE HUIMPILCA APROBADA REDUCCION:
-PENDIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
ORCOPAMPA, DISTRITO DE N° S/N E -2015
PARA PAGO DEL SALDO DE LIUQIDACIÓN DE
ORCOPAMPA - CASTILLA - AREQUIPA (14/11/16)
SUPERVISIÓN
TOTAL 62,372,213 57,308,594 55,895,642 984,568 56,880,210 1,412,952 594,132
b) Proyectos con obras en ejecución física de continuidad 2020

En el siguiente orden de prelación, se tienen (01) proyecto con obra en ejecución de
continuidad 2020, el cual demanda los recursos del saldo pendiente de
financiamiento aprobados por el CTFSA por la suma de S/ 520 537.59, con la
finalidad de poder cumplir con los pagos de valorizaciones de obra y supervisión en
la última semana del mes de mayo y junio del 2021 (según Anexo 01), y así no
generar intereses a favor de contratista, conforme se detalla a continuación:
(%) (1) (2)
Nombre de la Inversión Estado Detalle del Estado Situacional Avance Monto Inversión Monto Aprobado (3) (4)
-SE REINICIARON LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN

EL 31.08.2020, A FIN DE CULMINAR LAS ÚLTIMAD
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN PARTIDAS DE LA OBRA S/N° - 2017
2192890 DEL DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE 89.95% 13,328,466.60 13,000,323.48 12,223,907.34 298,821.00 12,522,728.34 776,416.14 520,537.59
OBRA FISICA -PENDIENTE ASIGNACIÓN DE MAYORES (03/07/17)
CAYLLOMA - AREQUIPA
RECURSOS PARA EFECTUAR PAGOS DE
VALORIZACIONES DE OBRA
TOTAL 13,328,467 13,000,323 12,223,907 298,821 12,522,728 776,416 520,538
c) Proyecto con saldo de obra con expediente técnico de saldo para actualizar
En el siguiente orden de prelación, se tienen (05) proyectos con saldo de obra
pendiente de ejecución, que cuentan con expediente técnico de saldo de obra
desactualizado para iniciar cualquier tipo de proceso de selección y contratación de
obras, los cuales demandan los recursos de los saldos pendientes de financiamiento
aprobados por el CTFSA por la suma de S/ 17 290 506.00, con la finalidad de poder
cumplir con los pagos referidos a la actualización de los expediente técnicos de saldo
de obra, iniciar los procesos de selección y contratación de obra y supervisión, y los
pagos de valorizaciones correspondientes a la ejecución física de los mismos en las
últimas semanas de los meses de abril a diciembre del 2021 (según Anexo 01),
conforme se detalla a continuación:
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
(%) (1) (2)
Nombre de la Inversión Estado Sub Estado Detalle del Estado Situacional Avance Monto Inversión Monto Aprobado (3) (4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS
-PENDIENTE DE LA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN N° 10 -2013
COMUNIDADES DE CHALCO - EXPEDIENTE
DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE LA AAA, A FIN DE (17/07/13)
LLUMCHICANCHA, MARCAYA, SALDO DE OBRA SALDO DE EJECUCIÓN
2176379 EMITIR CONFORMIDAD TÉCNICA AL E.T SALDO DE 98.00% 8,701,148.47 8,324,510.00 AMPLIACION: 7,942,528.79 7,942,528.79 381,981.21 371,979.40
CHURRUPALLANA, MUNAYPATA, Y POR OBRA FISICA
OBRA N° 58-2015
PARIAHUANCA - CUSIBAMBA, DISTRITO LOS ACTUALIZAR
-PRIMER CONTRATO EN ARBITRAJE (01/06/2015)
MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO,
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO
VERDECOCHA - HUANCAYOC, DE LOS N° 26 -2013
EXPEDIENTE
SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA - - PENDIENTE CONTRATACIÓN DE CONSULTOR (20/12/2013)
SALDO DE OBRA SALDO DE EJECUCIÓN
2192895 CENTRO PICHIU Y SHILLQUI EN EL CENTRO PARA ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE SALDO DE 81.57% 7,734,003.71 4,443,210.14 REDUCCION 3,388,731.72 3,388,731.72 1,054,478.42 1,024,478.42
POR OBRA FISICA
POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHIU, OBRA N° 41-2014
ACTUALIZAR
DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - (31/07/2014)
HUARI - ANCASH
(*)CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y
SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA EXPEDIENTE
LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN, DISTRITO SALDO DE OBRA SALDO DE EJECUCIÓN -PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DEL IGA Y DEL N° 02 -2013
2121599 34.08% 16,099,297.67 12,006,848.44 6,692,909.96 6,692,909.96 5,313,938.48 5,313,938.48
DE CONCEPCIÓN, PROVINCIA DE POR OBRA FISICA EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA (08/02/13)
VILCASHUAMÁN, DEPARTAMENTO DE ACTUALIZAR
AYACUCHO
EXPEDIENTE
PROYECTO ACARI - BELLA UNION II ETAPA
SALDO DE OBRA SALDO DE EJECUCIÓN -PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DEL EIA Y N° 08 -2013
2151332 DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE 13.94% 194,809,873.26 105,316,521.23 67,097,829.07 67,097,829.07 38,218,692.16 3,067,526.16
POR OBRA FISICA EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA (03/07/13)
IRURO.
ACTUALIZAR
(*)MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL N° 16 -2013

SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE EXPEDIENTE (11/09/2013)
RIEGO CHINGUIL - ACHCAY - SALDO DE OBRA SALDO DE EJECUCIÓN
2173525 -PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 18.37% 13,172,278.92 11,235,038.49 2,153,289.07 2,153,289.07 9,081,749.42 7,512,583.09
LLUYCHOCOLPAN - UCHUPAMPA, EN EL POR OBRA FISICA AMPLIACION:
DEL EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA
DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE ACTUALIZAR N° 60 -2015
MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH (09/07/15)
TOTAL 240,516,602 141,326,128 87,275,289 0 87,275,289 54,050,840 17,290,506
d) Proyecto con saldo de obra con expediente técnico de saldo por formular
pendiente de ejecución sin expediente técnico de saldo de obra, los cuales
demandan los recursos de los saldos pendientes de financiamiento aprobados por
el CTFSA por la suma de S/ 11 844 424.00, con la finalidad de poder iniciar la
contratación de los expedientes técnicos de saldo de obra, iniciar los procesos de
selección y contratación de obra y supervisión, y los pagos de valorizaciones
correspondientes a la ejecución física de los mismos en las últimas semanas de los
meses de marzo a diciembre del 2021 (según Anexo 01), conforme se detalla a
continuación:
(%) (1) (2)
Nombre de la Inversión Estado Sub Estado Detalle del Estado Situacional Avance Monto Inversión Monto Aprobado (3) (4)
-EN PROCEDSO DE ACTUALIZACIÓN DE

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO OBRA CON E.T SALDO DE
EJECUCIÓN TERMINOS DE REFERENCIA N° 25 -2013
2141991 JESUS - CHUCO, DISTRITO DE JESUS - RESOLUCIÓN DE OBRA POR 97.24% 6,540,892.64 6,856,698.39 6,163,263.63 6,163,263.63 693,434.76 377,629.01
FISICA PARA FORMULACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA (06/12/13)
CAJAMARCA - CAJAMARCA CONTRATO FORMULAR
-PRIMER CONTRATO EN ARBITRAJE
SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO , TRAMO E.T SALDO DE E.T SALDO DE N° 21 -2013
EJECUCIÓN -EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL
2187361 PASACANCHA - CASHAPAMPA - OBRA EN OBRA POR 28.14% 8,187,632.01 8,155,531.61 (24/10/2013) 5,418,500.84 5,418,500.84 2,737,030.77 2,707,029.77
FISICA EXPEDIENTE SALDO DE OBRA
BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - EVALUACIÓN FORMULAR
SIHUAS - ANCASH
AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL N° 26 -2013
-EN PROCEDSO DE ACTUALIZACIÓN DE
SISTEMA DE REPRESAMIENTO OBRA CON E.T SALDO DE (20/12/2013)
EJECUCIÓN TERMINOS DE REFERENCIA
2200680 HUAYUNCANE-CCOLLPACCOCHA, RESOLUCIÓN DE OBRA POR 65.47% 5,336,612.69 5,526,896.73 REDUCCION 4,710,261.88 68,756,794.51 73,467,056.39 816,634.85 626,350.81
FISICA PARA FORMULACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA
DISTRITO DE CHUMPI - PARINACOCHAS - CONTRATO FORMULAR N° 41-2014
AYACUCHO (31/07/2014)
-PROYECTO PRIORIZADO EN EL MARCO DEL DU
N°008-2019-EF, DE OBRAS PARALIZADAS,
(*)INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO OBRA CON E.T SALDO DE MEDIANTE RD. N°022-2020-MINAGRI-
EJECUCIÓN N° 20 -2013
2155885 PUCACCACCA - CHAKIQPAMPA, DISTRITO RESOLUCIÓN DE OBRA POR PSI.(02.03.2020). 80.41% 5,867,078.12 5,826,793.72 4,665,528.49 4,665,528.49 1,161,265.23 1,131,265.23
FISICA (14/10/13)
DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO CONTRATO FORMULAR -PENDIENTE CONTRATACION DEL CONSULTOR
PARA LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE SALDO
DE OBRA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2021
-PENDIENTE
PARA INICIAR CONVOCATORIA DE LA
(*)REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
ELABORACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA
CANAL DE IRRIGACIÓN CHUYAS - HUAYCHO OBRA CON E.T SALDO DE
EJECUCIÓN -PROYECTO PRIORIZADO EN EL MARCO DEL DU Nº 02-2013
2226772 (TRAMO VILCARAJRA-HUAYCHO), DISTRITO RESOLUCIÓN DE OBRA POR 71.63% 3,852,499.51 4,604,928.49 3,212,005.70 3,212,005.70 1,392,922.79 640,493.81
FISICA N°008-2019-EF, DE OBRAS PARALIZADAS, (08/02/2013)
DE HUAYLLÁN, PROVINCIA DE POMABAMBA, CONTRATO FORMULAR
MEDIANTE RD. N°022-2020-MINAGRI-
DEPARTAMENTO DE ANCASH
PSI.(02.03.2020)
-PENDIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2021
PARA INICIAR CONVOCATORIA DE LA
(*)INSTALACION DEL DERVICIO DE AGUA ELABORACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA
OBRA CON E.T SALDO DE
PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE EJECUCIÓN - PROYECTO PRIORIZADO EN EL MARCO DEL DU N° 44 -2014
2096639 RESOLUCIÓN DE OBRA POR 56.50% 9,199,069.30 9,251,863.67 6,049,312.26 6,049,312.26 3,202,551.41 3,143,712.04
IGLESIAHUASI DEL, DISTRITO DE PARAS - FISICA N°008-2019-EF, DE OBRAS PARALIZADAS, (18/09/14)
CONTRATO FORMULAR
CANGALLO - AYACUCHO MEDIANTE RD. N°022-2020-MINAGRI-
PSI.(02.03.2020)
(*)INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
OBRA CON E.T SALDO DE -PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DE TERMINOS DE
RIEGO YANACCOCHA GRANDE, EJECUCIÓN N° 66-2015
2221493 RESOLUCIÓN DE OBRA POR REFERENCIA A FIN DE INICIAR CONVOCATORIA 69.90% 13,015,241.31 12,186,360.06 9,151,269.35 9,151,269.35 3,035,090.71 2,922,089.71
YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU, FISICA 06/10/2015
CONTRATO FORMULAR DE LA ELABORACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA
DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA -
AYACUCHO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA EJECUCIÓN N° 70 -2015
2240237 RESOLUCIÓN DE OBRA POR -EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA 88.99% 3,461,244.71 3,814,585.21 3,133,734.28 3,133,734.28 680,850.93 295,853.43
BAJO CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE FISICA (07/12/15)
CONTRATO FORMULAR LIQUIADACIÓN PARCIAL
USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD
TOTAL 55,460,270 56,223,658 42,503,876 68,756,795 111,260,671 13,719,781 11,844,424
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
e) Proyectos de obras por impuesto con convenio en ejecución con expediente técnico
culminado
En el siguiente orden de prelación, se tienen (03) proyecto bajo el mecanismo de
ejecución de obras por impuestos con convenio vigente (expediente técnico y obra)
de continuidad 2020, los cuales demandan los recursos de los saldos pendientes de
financiamiento aprobados por el CTFSA por la suma de S/ 4 320 417.00, con la
finalidad de poder cumplir con las emisiones de los Certificados de Inversión Pública
del Gobierno Nacional (CIPGN) correspondiente a las valorizaciones de obra y
supervisión entre los meses de agosto a diciembre del 2021 (según Anexo 01),
Ejecución Financiera Requerimiento

Acumulada al 2020 (6)=(2)-(3)
(%) (1) (2) Saldo de
Código N° Acta de Saldo maximo
Nombre de la Inversión Estado Sub Estado Detalle del Estado Situacional Avance Monto Inversión Monto Aprobado Financiamiento
Único Aprobación CTFSA según Acta
físico Actualizado x CTFSA Aprobado x
CTFSA
CTFSA
(3) (4)
RD Total
ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CULMINADA, EN LEVANTAMIENTO DE
SERVICIO DE AGUA EN EL VALLE OBSERVACIONES FINALES. SE ESTIMA QUE
EXPEDIENTE SN - SESIÓN
PURÍSIMA, EN LAS LOCALIDADES LA PODRIA TENERSE EL ESTUDIO APROBADO
2427621 TECNICO OXI 0.00% 4,751,090.80 4,714,087.00 EXTRAORDINARIA - - 4,714,087.00 1,629,183.50
ESPERANZA Y YUMPE, DISTRITO DE EN EL PRESENTE MES, CON LO CUAL PODRIA
CULMINADO (27/12/18)
HUAYLLACÁN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, INICIARSE OBRA, EN CUANTO LAS
DEPARTAMENTO DE ANCASH. CONDICIONES CLIMÁTICAS SEAN LAS
ADECUADAS..
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CULMINADA, EN LEVANTAMIENTO DE
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE OBSERVACIONES FINALES. SE ESTIMA QUE
EXPEDIENTE SN - SESIÓN
RIEGO YAMOR Y JARACHACRA, EN LA PODRIA TENERSE EL ESTUDIO APROBADO
2427623 TECNICO OXI 0.00% 6,914,725.32 6,906,736.93 EXTRAORDINARIA - - 6,906,736.93 2,633,173.07
LOCALIDAD DE YAMOR, DISTRITO DE EN EL PRESENTE MES, CON LO CUAL PODRIA
CULMINADO (27/12/18)
ANTONIO RAYMONDI, PROVINCIA DE INICIARSE OBRA, EN CUANTO LAS
BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH CONDICIONES CLIMÁTICAS SEAN LAS
ADECUADAS..

CULMINADA, EN LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES FINALES. SE ESTIMA QUE
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE EXPEDIENTE SN - SESIÓN
PODRIA TENERSE EL ESTUDIO APROBADO
2311836 RIEGO TUYA-MATARAGRA, EN EL CP TECNICO OXI 0.00% 2,050,332.00 2,050,332.00 EXTRAORDINARIA - - 2,050,332.00 58,060.00
EN EL PRESENTE MES, CON LO CUAL PODRIA
YANAS, DISTRITO DE HUACCHIS, CULMINADO (29/08/18)
INICIARSE OBRA, EN CUANTO LAS
PROVINCIA DE HUARI-ANCASH.
CONDICIONES CLIMÁTICAS SEAN LAS
ADECUADAS..
TOTAL 13,716,148 13,671,156 0 0 13,671,156 4,320,417
Sobre la incorporación de mayores recursos adicionales al financiamiento Aprobado

por CTFSA
2.5. De la relación de proyectos priorizados por UGIRD, se verifica que (12) proyectos
demuestra la existencia de una demanda de mayores recursos por la suma de S/ 10 336
468.35 para el año 2021, adicionales a los techos de financiamiento aprobado mediante
Acta por el Comité Técnico del Fondo Sierra Azul (CTFSA) en la fuente de financiamiento
05. Recursos Determinado, cuyo detalle por estado situacional se presenta a
continuación:
a) Proyectos con obras culminadas y liquidadas

En el siguiente orden de prelación, se tienen (06) proyectos con obras culminadas y
liquidadas, los cuales demanda los mayores recursos adicionales al financiamiento
aprobados por el CTFSA por la suma de S/ 469 501.00, con la finalidad de poder
cumplir con los pagos de saldo a favor de los contratistas por liquidación de obra y
supervisión en la última semana del mes de marzo del 2021 (según Anexo 01), y así
no generar intereses a favor de contratista, conforme se detalla a continuación:
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
Ejecución
Requerimiento
Financiera
Mayores
(%) (1) (2) Acumulada al (5)=(1)-(4)
Código Etapa de N° Acta de Recursos
Nombre de la Inversión Estado Detalle del Estado Situacional Avance Monto Inversión Monto Aprobado 2020 Saldo maximo a
Único Inversión Aprobación CTFSA Adicionales al
físico Actualizado x CTFSA Programar
aprobado x
(4) CTFSA
Total
N° 07 -2013
PENDIENTE DE PAGO DEL SALDO A (07/06/13)
IRRIGACION PACKAYHUAYCO, LIQUIDACIÓN
2213359 LIQUIDACIÓN FAVOR DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA 100.00% 1,975,201.84 1,847,688.00 AMPLIACION: 1,827,402.13 147,799.71 100,136.58
DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ APROBADA
PRODUCTO DE LAUDO ARBITRAL N° 58-2015
CARRION - LA LIBERTAD
(01/06/2015)
N° 10 -2013
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO -PENDIENTE DE PAGO DEL SALDO A FAVOR
(17/07/13)
QUICATO - PARCCO, DISTRITO DE LIQUIDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN
2221314 LIQUIDACIÓN 100.00% 8,167,281.19 7,662,518.74 AMPLIACION: 8,155,030.65 12,250.54 12,250.54
ACOCRO, PROVINCIA DE HUMANGA, APROBADA PRODUCTO DE LA RD N°084-2020-MINAGRI-PSI-
N° 58-2015
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO DIR
(01/06/2015)
- CON FECHA DEL 31.07.2020, SE REALIZÓ EL
ACTO DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL
-3L 14.11.2020 SE APROBÓ LA LIQUIDACIÓN DE
SISTEMA DE RIEGO DE QENHUAPUNKU - LIQUIDACIÓN N° 25 -2013
2189016 LIQUIDACIÓN OBRA ,PENDIENTE DEL CONSENTIMIENTO 100.00% 12,234,318.75 7,613,621.57 11,915,991.94 318,326.81 278,326.81
CHUYMAY - QUIÑASI, DISTRITO DE TOTOS, APROBADA (06/12/13)
POR PARTE DEL CONTRATISTA
PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO "
-EN EVALUACIÓN LIQUIDACIÓN FINAL DE
SUPERVISIÓN
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
-OBRA CULMINADA, CONTRATO DE OBRA
DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS
EN ARBITRAJE, EN PROCESO TRÁMITE DE
LOCALIDADES DE YANAQUIHUA, OBRA EN N° 44 -2014
2192891 LIQUIDACIÓN PAGO DE ADICIONALES DE LA 100.00% 15,421,861.73 14,829,516.62 14,742,950.36 678,911.37 33,433.74
CHARCO Y VALLECITO; DEL DISTRITO ARBITRAJE (18/09/14)
SUPERVISIÓN,
DE YANAQUIHUA, PROVINCIA DE
SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO
-OBRA RECEPCIONADA EL 30.12.2020
DE LOS SECTORES DE HUANCASAYA -
CULMINADA -EN ARBITRAJE POR LA NO APROBACIÓN N° 52 -2015
2276462 ALPAORCCONA Y PUCACCACCA - LIQUIDACIÓN 100.00% 13,191,786.94 9,909,643.75 10,568,157.84 2,623,629.10 8,635.00
EN ARBITRAJE DE AMPLIACIONES DE PLAZO (24/02/15)
PACOPATA DEL DISTRITO LOS
-ACTUALMENTE PENDIENTE PAGOS DE
MOROCHUCOS, PROVINCIA CANGALLO
VALORIZACIONES DE SUPERVISIÓN
- AYACUCHO"
-CON FECHA DEL26.09.2019 SE CULMINÓ LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA OBRA
'-CON FECHA DEL 24.07.2020 SE REALIZÓ EL
PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA RECPECIONAD S/N° - 2017
2240244 LIQUIDACIÓN ACTO DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE 100.00% 5,497,395.44 4,754,827.56 5,319,826.34 177,569.10 36,718.00
ALTO CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE AY (03/07/17)
LA OBRA.
USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD TRANSFERIDA
-ACTUALMENTE EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN DE OBRA
TOTAL 56,487,846 46,617,816 52,529,359 3,958,487 469,501
b) Proyectos con obras en ejecución física de continuidad 2020

En el siguiente orden de prelación, se tienen (06) proyectos con obras en ejecución
de continuidad 2020, los cuales demanda los mayores recursos adicionales al
financiamiento aprobados por el CTFSA por la suma de S/ 6 079 536.00, con la
finalidad de poder cumplir con los pagos de valorizaciones de obra y supervisión en
las últimas semanas del mes de marzo a setiembre del 2021 (según Anexo 01), y
así no generar intereses a favor de contratista, conforme se detalla a continuación:
Ejecución
Financiera
Acumulada al Requerimiento
(%) (1) (2) 2020
Código Etapa de N° Acta de Mayores Recursos
Nombre de la Inversión Estado Sub Estado Detalle del Estado Situacional Avance Monto Inversión Monto Aprobado
físico Actualizado x CTFSA
(4) aprobado x CTFSA
Total
-ACTUALMENTE LA OBRA PERMANECE

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PARALIZADA DEBIDO A QUE LOS POBLADORES
OBRA EJECUCIÓN N° 07 -2013
2128766 CANAL CIMIRM, DISTRITO DE HUAMALI , CONTINUIDAD POR NECESIDAD HACEN USO DEL CANAL LO 98.50% 6,988,214.72 6,418,270.14 6,755,948.01 102,013.71
PARALIZADA FISICA (07/06/13)
PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN QUE IMPOSIBILITA CONTINUAR CON LOS
TRABAJOS
-OBRA CON INTERVENCIÓN ECONÓMICA.

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO
-EL 21.09.2020 SE REINICIARON LOS TRABAJOS N° 02 -2013
CUSHURUCOCHA - HUARCO CURÁN, EJECUCIÓN EJECUCIÓN
2045783 CONTINUIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, BAJO 86.49% 74,948,030.78 17,615,215.75 (08/02/2013) 71,397,066.33 3,447,266.62
DISTRITO DE CAJACAY, PROVINCIA DE DE OBRA FISICA
INTERVENCIÓN ECONÓMICA.
BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
-SE ESTIMA CULMINAR LA OBRA EL 31.01.2021
-ACTUALMENTE PARALIZADA A LA ESPERA DE

INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACIÓN
OBRA EJECUCIÓN LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA N° 08 -2013
2157984 HUANTUC - CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO CONTINUIDAD 88.41% 32,149,935.35 11,247,538.36 27,820,514.79 2,530,255.50
PARALIZADA FISICA -EL ADICIONAL N°01 SE ENCUENTRA EN (03/07/13)
DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.
-SE REINICIARON LOS TRABAJOS DE

EJECUCIÓN EL 31.08.2020, A FIN DE CULMINAR
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
EJECUCIÓN EJECUCIÓN LAS ÚLTIMAD PARTIDAS DE LA OBRA S/N° - 2017
2192890 DEL DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE CONTINUIDAD 89.95% 13,328,466.60 13,000,323.48 12,522,728.34 0.00
DE OBRA FISICA -PENDIENTE ASIGNACIÓN DE MAYORES (03/07/17)
CAYLLOMA - AREQUIPA
RECURSOS PARA EFECTUAR PAGOS DE
TOTAL 127,414,647 48,281,348 118,496,257 6,079,536
c) Proyecto con saldo de obra con expediente técnico de saldo para actualizar
pendiente de ejecución, que cuentan con expediente técnico de saldo de obra
desactualizado para iniciar cualquier tipo de proceso de selección y contratación de
obras, los cuales demanda los mayores recursos adicionales al financiamiento
aprobados por el CTFSA por la suma de S/ 3 667 432.00, con la finalidad de poder
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
cumplir con los pagos referidos a la actualización de los expediente técnicos de saldo
de obra, iniciar los procesos de selección y contratación de obra y supervisión, y los
pagos de valorizaciones correspondientes a la ejecución física de los mismos en las
últimas semanas de los meses de abril a diciembre del 2021 (según Anexo 01),
Ejecución
Financiera Requerimiento
Acumulada al Mayores
(%) (1) (2) (5)=(1)-(4)
Código Etapa de N° Acta de 2020 Recursos
Nombre de la Inversión Estado Detalle del Estado Situacional Avance Monto Inversión Monto Aprobado Saldo maximo a
aprobado x
(4) CTFSA
Total

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS
COMUNIDADES DE CHALCO - -PENDIENTE DE LA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN N° 10 -2013
EXPEDIENTE
LLUMCHICANCHA, MARCAYA, DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE LA AAA, A FIN DE (17/07/13)
SALDO DE EJECUCIÓN
2176379 CHURRUPALLANA, MUNAYPATA, Y EMITIR CONFORMIDAD TÉCNICA AL E.T SALDO 98.00% 8,701,148.47 8,324,510.00 AMPLIACION: 7,942,528.79 758,619.68 376,638.28
OBRA POR FISICA
PARIAHUANCA - CUSIBAMBA, DISTRITO DE OBRA N° 58-2015
ACTUALIZAR
LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE -PRIMER CONTRATO EN ARBITRAJE (01/06/2015)
CANGALLO, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO

EXPEDIENTE
SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA - - PENDIENTE CONTRATACIÓN DE (20/12/2013)
SALDO DE EJECUCIÓN
2192895 CENTRO PICHIU Y SHILLQUI EN EL CONSULTOR PARA ACTUALIZAR EL 81.57% 7,734,003.71 4,443,210.14 REDUCCION 3,388,731.72 4,345,271.99 3,290,793.57
OBRA POR FISICA
CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE EXPEDIENTE SALDO DE OBRA N° 41-2014
ACTUALIZAR
PICHIU, DISTRITO DE SAN PEDRO DE (31/07/2014)
CHANA - HUARI - ANCASH
TOTAL 16,435,152 12,767,720 11,331,261 5,103,892 3,667,432
d) Proyecto con saldo de obra con expediente técnico de saldo por formular
En el siguiente orden de prelación, se tienen (01) proyecto con saldo de obra
pendiente de ejecución sin expediente técnico de saldo de obra, el cual demanda los
mayores recursos adicionales al financiamiento aprobado por el CTFSA por la suma
de S/ 120 000.00, con la finalidad de poder iniciar la contratación del expediente
técnico de saldo de obra y pagos correspondientes a los entregables del servicio de
consultoría de obra en las últimas semanas de los meses de marzo a mayo del 2021
(según Anexo 01), conforme se detalla a continuación:
Ejecución
Financiera Requerimiento
Acumulada al Mayores
(%) (1) (2) (5)=(1)-(4)
Código Etapa de N° Acta de 2020 Recursos
Nombre de la Inversión Estado Detalle del Estado Situacional Avance Monto Inversión Monto Aprobado Saldo maximo a
aprobado x
(4) CTFSA
Total
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO

OBRA CON
CAÑON APURIMAC, DISTRITO DE YAURI Y EJECUCIÓN N° 57 -2015
2273922 RESOLUCIÓN -PENDIENTE RECEPCION DE OBRA LUEGO 100.00% 15,971,719.64 15,078,761.00 15,298,513.98 673,205.66 120,000.00
COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, FISICA (15/05/15)
DE CONTRATO DEL LAUDO ARBITRAL
DEPARTAMENTO DE CUSCO
TOTAL 15,971,720 15,078,761 15,298,514 673,206 120,000
2.6. En referencia a los párrafos anteriores del ítem 2.4 y 2.5, se resume que para cumplir
con las metas de ejecución de los proyectos priorizados por la Unidad Gerencial de
Infraestructura de Riego y Drenaje programadas para el año 2021, se requiere una
asignación de recursos por un monto de S/ 44 906 483.75, de los cuales S/ 34 570 015.40
corresponden a los saldos pendientes de financiamiento aprobados por el CTFSA, y S/
10 336 468.35 corresponden a los mayores recursos adicionales al financiamiento
aprobados por el CTFSA, programados a ser ejecutados entre los meses de marzo a
diciembre del 2021 de acuerdo a la modelación del cronograma por actividades adjuntos
en el informe de la referencia c), tal como se detalla a continuación:
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
DEMANDA 2021-SIERRA AZUL PROGRAMACIÓN 2021
GRUPO SALDO DE
OBJETO DE N° SALDO DE MAYORES
DE BALANCE
FINANCIAMIENTO PROYECTOS FINANCIAMIENTO RECURSOS
INVERSIÓN 2021 (*) TOTAL MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
APROBADO X ADICIONALES
CTFSA AL CTFSA
OBRAS CULMINADAS Y
12 74,561.00 594,132 469,501 1,063,632.55 1,138,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,138,194
LIQUIDADAS
OBRAS EN EJECUCIÓN
4 674,891.56 520,538 6,079,536 6,600,073.42 2,300,094 2,450,964 616,090 374,044 250,000 580,253 400,000 303,519 0 0 7,274,965
POR CONTINUIDAD
FONDO
SALDO DE OBRA CON
SIERRA 5 55,825 17,290,506 3,667,432 20,957,937.40 0 90,000 453,349 1,252,405 4,162,377 4,187,290 2,981,641 3,275,470 2,713,298 1,897,934 21,013,762
E.T POR ACTULIZAR
AZUL
SALDO DE OBRA CON
9 210,703.00 11,844,424 120,000 11,964,423.81 102,657 107,000 618,510 1,243,608 1,575,203 602,143 751,408 1,164,314 2,962,183 3,048,100 12,175,127
E.T POR FORMULAR
OBRAS POR IMPUESTOS

3 8,057,072 4,320,417 - 4,320,416.57 0 0 0 0 0 6,064,800 0 3,621,456 2,633,173 58,060 12,377,489
CON E.T CULMINADO
TOTAL 33 9,073,052.56 34,570,015.40 10,336,468.35 44,906,483.75 3,540,945 2,647,964 1,687,949 2,870,058 5,987,579 11,434,485 4,133,049 8,364,758 8,308,654 5,004,094 53,979,536
(*) Incorporación de Recursos por Saldo de Balance solicitados a OGPP-MIDAGRI con el Oficio 0053-2021-MIDAGRI-PSI
2.7. A la fecha, de la información registrada en el aplicativo informático del Sistema de

Seguimiento de Inversiones (SSI) del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, se
verifica que los (33) proyectos se encuentran activos, viables y en etapa de ejecución, y
no cuentan con recursos presupuestales en el año Fiscal 2021.
2.8. También, según el aplicativo informático “Consulta de Cartera PMI” del Banco de
Inversiones del MEF, se verifica que los (33) proyectos de inversión, se encuentran
registrados en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI) del Sector
Desarrollo Agrario y Riego, sin monto programado en el año 2021, por lo que es
necesario su incorporación para el presente año del PMI vigente, a fin de poder
concretar la incorporación de recursos para el presente año, y poder cumplir con las
metas programadas y obligaciones de pago correspondiente.
2.9. Los proyectos a incorporar recursos para el año 2021, son de la tipología de
Infraestructura de Riego y contribuyen al cierre de la brecha del Servicio de Provisión de
Agua para Riego, a través de los indicadores: (%) Porcentaje de sistemas de riego en
mal estado con una meta de 24 sistemas de riego, y (%) Porcentaje de superficie agrícola
sin riego con una meta de 17 430 hectáreas, los cuales mejoraran el servicio de agua
para riego en 25 784 hectáreas de superficie agrícola bajo riego para 17 279 familias de
productores agrarios, tal como se detalla en el Anexo N° 02. Asimismo, las inversiones
están vinculados al Objetivo Estratégico Institucional “OEI.03 Mejorar el uso de recurso
hídrico para fines agrarios por los productores” con prioridad 3 y a la Acción Estratégica
Institucional “AEI.03.01 “Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de
productores agrarios” con prioridad 8 del PEI 2019 – 2022 vigente del MINAGRI.
2.10. En referencia a los ítem 2.4 y 2.5, se precisa que las inversiones a incorporar para la UEI
- Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del MINAGRI responde al orden de
prelación “A”, “B1” y “B2” aprobado en el PMI vigente (2021-2023), acorde a lo
establecido en el numeral 15.2 del artículo 15 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01
“Directiva General del Sistema Nacional de Programación y Gestión de Inversiones”, tal
como se detalla a continuación:
▪ A: Inversiones en proceso de liquidación o aquellas por iniciar liquidación cuya
ejecución física ha concluido.
▪ B1: Inversiones en ejecución física que culminen en el año 2021 de la programación
multianual de inversiones.
▪ B2: Inversiones en ejecución física que culminen en el año 2022 de la programación
multianual de inversiones.
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
2.11. Los (33) proyectos de inversión tienen como Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) a la
Unidad Ejecutora Presupuestal 006-956: Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI. No
quedando pendiente ningún cambio de UEI, ni Presupuestal.
2.12. Las inversiones responden y cumplen con los ocho (08) criterios de priorización del PMI
2021-2023 del Sector Desarrollo Agrario y Riego (cierre de brechas, alineamiento al
planeamiento estratégico, pobreza, población, ejecutabilidad presupuestal, presupuesto
de inversión pública per cápita, zonas estratégicas y vínculo con cadenas productiva),
determinándose puntajes entre 54.78 y 68.96, conforme se detalla en el Anexo N°03.
3. CONCLUSIONES
3.1. En referencia al análisis de los recursos que cuenta el Programa Subsectorial de

Irrigaciones en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Año Fiscal, concluimos
que no contamos con los recursos presupuestales provenientes del Fondo Sierra Azul
en la fuente de financiamiento 05. Recursos Determinados, que nos permitan efectuar
una reasignación para el financiamiento de los (33) proyectos priorizados por la Unidad
Gerencial de Infraestructura de Riego y drenaje.
3.2. Considerando la información sustentatoria, se hace necesario gestionar la solicitud de la

demanda de los recursos hasta por el importe de S/ 34 570 015.40, correspondiente a
los saldos pendientes de asignación financiera de acuerdo a los techos de financiamiento
aprobado por el Comité Técnico del Fondo Sierra Azul (CTFSA) mediante Acta, los
cuales estarán destinado a financiar (26) proyectos de inversión, para el cumplimiento
de los pagos saldo a favor de los contratistas por liquidación de obra y supervisión, pagos
de valorizaciones de obra, saldo de obra y supervisión, así como pagos para la
formulación y actualización de los expedientes técnicos de saldos de obra.

GRUPO
SALDO DE
N° FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN
PROYECTOS APROBADO X
CTFSA
OBRAS CULMINADAS Y LIQUIDADAS 9 594,132

OBRAS EN EJECUCIÓN POR CONTINUIDAD 1 520,538
FONDO
SALDO DE OBRA CON E.T POR ACTULIZAR 5 17,290,506
SIERRA AZUL
SALDO DE OBRA CON E.T POR FORMULAR 8 11,844,424
OBRAS POR IMPUESTOS CON E.T CULMINADO 3 4,320,417
TOTAL 26 34,570,015.40
3.3. También, se hace necesario gestionar la solicitud de la demanda de los recursos hasta
por el importe de S/ 10 336 468.35, correspondiente a los mayores recursos adicionales
al financiamiento aprobado por el Comité Técnico del Fondo Sierra Azul (CTFSA), los
cuales estarán destinado a financiar (12) proyectos de inversión para el cumplimiento de
los pagos saldo a favor de los contratistas por liquidación de obra y supervisión, pagos
de valorizaciones de obra, saldo de obra y supervisión, así como pagos para la
formulación y actualización de los expedientes técnicos de saldos de obra.

GRUPO
MAYORES
RECURSOS
INVERSIÓN N° PROYECTOS
ADICIONALES
AL CTFSA
OBRAS CULMINADAS Y LIQUIDADAS 6 469,501
FONDO OBRAS EN EJECUCIÓN POR CONTINUIDAD 3 6,079,536

SIERRA AZUL SALDO DE OBRA CON E.T POR ACTULIZAR 2 3,667,432
SALDO DE OBRA CON E.T POR FORMULAR 1 120,000
TOTAL 12 10,336,468.35
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
3.4. En referencia a los párrafos anteriores, se resume que para cumplir con las metas de
ejecución de los (33) proyectos de inversión priorizados por la Unidad Gerencial de
Infraestructura de Riego y Drenaje, se requiere una asignación total de recursos hasta
por el importe de S/ 44 906 483.75 en la fuente de financiamiento 05. Recursos
Determinados.
GRUPO SALDO DE MAYORES
N°
TOTAL
INVERSIÓN APROBADO X ADICIONALES
CTFSA AL CTFSA
OBRAS CULMINADAS Y LIQUIDADAS 12 594,132 469,501 1,063,632.55

OBRAS EN EJECUCIÓN POR CONTINUIDAD 4 520,538 6,079,536 6,600,073.42
FONDO
SALDO DE OBRA CON E.T POR ACTULIZAR 5 17,290,506 3,667,432 20,957,937.40
SIERRA AZUL
SALDO DE OBRA CON E.T POR FORMULAR 9 11,844,424 120,000 11,964,423.81
OBRAS POR IMPUESTOS CON E.T CULMINADO 3 4,320,417 - 4,320,416.57
TOTAL 33 34,570,015.40 10,336,468.35 44,906,483.75
3.5. Las inversiones contribuyen al cierre de brecha del Servicio de Provisión de Agua para
Riego, a través de los indicadores - (%) Porcentaje de Superficie Agrícola Sin Riego con
una meta de 17 430 hectáreas, y (%) Porcentaje de sistemas de riego en mal estado con
una meta de 24 sistemas de riego en 8 354 hectáreas.
3.6. Las inversiones cumplen con los ocho (08) criterios de priorización del PMI 2021-2023
del Sector Desarrollo Agrario y Riego.
4. RECOMENDACIONES
4.1. Teniendo en consideración que el PSI no cuenta con los recursos disponibles para
financiar los (33) proyectos de inversión priorizados por Unidad Gerencial de
Infraestructura de Riego y Drenaje - UGIRD, y que estos se encuentran enmarcados
dentro de la Única Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Fondo
Sierra Azul, se recomienda solicitar a la Oficina de General de Planeamiento y
Presupuesto (OGPP) del MIDAGRI, la asignación de recursos adicionales en el
presupuesto institucional del año 2021 hasta por la suma de S/ 44 906 483.75, de
considerarlo procedente, adjuntado como sustento del requerimiento el presente
informe, así como documentos de referencia elaborados por la Unidad Gerencial de
Infraestructura de Riego y Drenaje (UGIRD).
Es todo cuanto informo a usted para los fines pertinentes
Atentamente,
«MNERIO» Firmado Digitalmente por:
NERIO PONCE Maria Antonieta
FAU 20414868216 hard
documento
Cargo: JEFA - UPPS
Fecha: 30/01/2021 22:13:22
MARIA ANTONIETA NERIO PONCE

UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
MANP/Jlpv/Scf
CUT N°: 003430-2020
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
ANEXO N° 01: RESUMEN DE LA DEMANDA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2021 PARA PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO SIERRA AZUL
DEMANDA 2021-SIERRA AZUL PROGRAMACIÓN 2021

GRUPO SALDO DE
N° SALDO DE MAYORES
DE OBJETO DE FINANCIAMIENTO BALANCE 2021
INVERSIÓN (*) TOTAL MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
APROBADO X ADICIONALES AL
CTFSA CTFSA
OBRAS CULMINADAS Y LIQUIDADAS 12 74,561.00 594,132 469,501 1,063,632.55 1,138,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,138,194
OBRAS EN EJECUCIÓN POR CONTINUIDAD 4 674,891.56 520,538 6,079,536 6,600,073.42 2,300,094 2,450,964 616,090 374,044 250,000 580,253 400,000 303,519 0 0 7,274,965
FONDO SALDO DE OBRA CON E.T POR ACTULIZAR 5 55,825 17,290,506 3,667,432 20,957,937.40 0 90,000 453,349 1,252,405 4,162,377 4,187,290 2,981,641 3,275,470 2,713,298 1,897,934 21,013,762
SIERRA AZUL
SALDO DE OBRA CON E.T POR FORMULAR 9 210,703.00 11,844,424 120,000 11,964,423.81 102,657 107,000 618,510 1,243,608 1,575,203 602,143 751,408 1,164,314 2,962,183 3,048,100 12,175,127
OBRAS POR IMPUESTOS CON E.T CULMINADO 3 8,057,072 4,320,417 - 4,320,416.57 0 0 0 0 0 6,064,800 0 3,621,456 2,633,173 58,060 12,377,489
TOTAL 33 9,073,052.56 34,570,015.40 10,336,468.35 44,906,483.75 3,540,945 2,647,964 1,687,949 2,870,058 5,987,579 11,434,485 4,133,049 8,364,758 8,308,654 5,004,094 53,979,536
Firmado digitalmente por PANTI

VERA Jose Luis FAU 20414868216
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.01.2021 10:07:45 -05:00
ANEXO N° 02: DETALLE DESAGREGADO DE LA DEMANDA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2021 PARA PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO SIERRA AZUL
Ejecución
Financiera Indicador Brecha
(2) Requerimiento Requerimiento PROGRAMACIÓN 2021
(%) (1) N° Acta de Acumulada al Requerimiento de
Código Etapa de Monto Saldo de Saldo de Mayores Recursos Unidad de
N° Nombre de la Inversión Familias Area (ha) Estado Sub Estado Detalle del Estado Situacional Avance Monto Inversión Aprobación 2020 Total Recursos Servicio Infraestructura o Contribución
Único Inversión Aprobado x Balance 2021 Financiamiento Adicionales al Medida
físico Actualizado CTFSA 2021 Acceso a
CTFSA (4) Aprobado x CTFSA aprobado x CTFSA
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Servicios
Total
CONTRATISTA SOMETIÓ A ARBITRAJE

LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA
CON DECISION N°03 (28/11/2018), SE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DECLARÓ LA CONCLUCIÓN DE
SERVICIO DE PORCENTAJE DE
PARA EL SISTEMA DE RIEGO CANAL ARBITRAJE Y SE ORDENÓ EL ARCHIVO
OBRA N° 03 -2013 PROVISIÓN DE SISTEMAS DE SISTEMA
1 2038198 LONGULO -COMENDEROS-ALIGUAY 497 344.00 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN DEL MISMO Y SUS ACTUADOS. 100.00% 1,984,692.18 1,821,201.32 1,605,259.96 215,941.36 0.00 215,941.36 0.00 215,941 215,941 1
CULMINADA (03/05/13) AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
,DISTRITO HUANCABAMBA, PROVINCIA DE PENDIENTE PAGO DEL SALDO A
RIEGO ESTADO
HUANCABAMBA - PIURA FAVOR APROBADO POR ACTO
RESOLUTIVO DE LIQUIDACIÓN DE
OBRA, PREVIA PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS FALTANTES.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL

SISTEMA DE RIEGO LOS ROSALES EN EL SERVICIO DE PORCENTAJE DE
PENDIENTE DE PAGO DEL SALDO A
SECTOR JIMBURILLA, COMUNIDAD LIQUIDACIÓN N° 16 -2013 PROVISIÓN DE SISTEMAS DE SISTEMA
2 2164122 80 60.00 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN FAVOR DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA 100.00% 1,991,651.79 2,105,664.74 1,956,631.92 35,019.87 0.00 35,019.87 0.00 35,020 35,020 1
CAMPESINA SAN VICENTE EL MOLINO, APROBADA (11/09/13) AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
PRODUCTO DE LAUDO ARBITRAL
DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE RIEGO ESTADO
AYABACA - PIURA
N° 03 -2013
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION PENDIENTE DE PAGO DEL SALDO A (03/05/13)
LIQUIDACIÓN PROVISIÓN DE SISTEMAS DE SISTEMA
3 2213355 CANIBARA, DISTRITO DE COCHORCO - 87 415.00 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN FAVOR DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA 100.00% 2,472,977.59 2,480,333.15 AMPLIACION: 2,308,665.62 164,311.97 0.00 164,311.97 0.00 164,312 164,312 1
APROBADA AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD PRODUCTO DE LAUDO ARBITRAL N° 58-2015
RIEGO ESTADO
(01/06/2015)
N° 07 -2013
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION PENDIENTE DE PAGO DEL SALDO A (07/06/13)
4 2213359 PACKAYHUAYCO, DISTRITO DE COCHORCO - 87 415.00 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN FAVOR DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA 100.00% 1,975,201.84 1,847,688.00 AMPLIACION: 1,827,402.13 120,422.00 0.00 20,285.42 100,136.58 120,422 120,422 1
APROBADA AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD PRODUCTO DE LAUDO ARBITRAL N° 58-2015
RIEGO ESTADO
(01/06/2015)

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS -PENDIENTE DE LA EMISIÓN DE
N° 10 -2013
COMUNIDADES DE CHALCO - EXPEDIENTE RESOLUCIÓN DISPONIBILIDAD SERVICIO DE PORCENTAJE DE
(17/07/13)
LLUMCHICANCHA, MARCAYA, SALDO DE EJECUCIÓN HÍDRICA DE LA AAA, A FIN DE EMITIR PROVISIÓN DE SISTEMAS DE SISTEMA
5 2176379 414 213.00 SALDO DE OBRA 98.00% 8,701,148.47 8,324,510.00 AMPLIACION: 7,942,528.79 758,619.68 10,002.00 371,979.40 376,638.28 10,000 371,979 120,000 256,641 758,620 5
CHURRUPALLANA, MUNAYPATA, Y OBRA POR FISICA CONFORMIDAD TÉCNICA AL E.T AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
N° 58-2015
PARIAHUANCA - CUSIBAMBA, DISTRITO LOS ACTUALIZAR SALDO DE OBRA RIEGO ESTADO
(01/06/2015)
MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, -PRIMER CONTRATO EN ARBITRAJE
N° 10 -2013:
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE (17/07/2013)
SERVICIO DE
LAS PAMPAS DE SULCABAMBA - -PENDIENTE CONTRATACIÓN PARA LA AMPLIACION: PORCENTAJE DE
OBRA PROVISIÓN DE
6 2099755 HUAMPUCHACA, DISTRITO DE SAURAMA, 224 200.00 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE 100.00% 11,383,641.92 10,802,587.06 N° 58-2015 10,747,017.00 27,620.00 0.00 27,620.00 0.00 27,620 27,620 SUPERFICIE SIN HECTAREA 200
CULMINADA AGUA PARA
PROVINCIA DE VILCAS HUAMÁN, SUPERVISIÓN (01/06/2015) RIEGO
RIEGO
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO AMPLIACION:
N° 66-2015
-EN PROCEDSO DE ACTUALIZACIÓN

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS OBRA CON E.T SALDO DE DE TERMINOS DE REFERENCIA
EJECUCIÓN N° 25 -2013 PROVISIÓN DE SISTEMAS DE SISTEMA
7 2141991 - CHUCO, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - 910 506.08 RESOLUCIÓN OBRA POR PARA FORMULACIÓN DEL E.T SALDO 97.24% 6,540,892.64 6,856,698.39 6,163,263.63 377,629.01 0.00 377,629.01 0.00 9,000 73,064 91,110 159,361 45,094 377,629 1
FISICA (06/12/13) AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
CAJAMARCA DE CONTRATO FORMULAR DE OBRA
RIEGO ESTADO
N° 10 -2013
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO -PENDIENTE DE PAGO DEL SALDO A SERVICIO DE
(17/07/13) PORCENTAJE DE
QUICATO - PARCCO, DISTRITO DE ACOCRO, LIQUIDACIÓN FAVOR DE LA LIQUIDACIÓN DE LA PROVISIÓN DE
8 2221314 146 285.00 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN 100.00% 8,167,281.19 7,662,518.74 AMPLIACION: 8,155,030.65 12,250.54 0.00 0.00 12,250.54 12,251 12,251 SUPERFICIE SIN HECTAREA 285
PROVINCIA DE HUMANGA, DEPARTAMENTO APROBADA SUPERVISIÓN PRODUCTO DE LA RD AGUA PARA
N° 58-2015 RIEGO
DE AYACUCHO N°084-2020-MINAGRI-PSI-DIR RIEGO
(01/06/2015)
-ACTUALMENTE LA OBRA PERMANECE
PARALIZADA DEBIDO A QUE LOS SERVICIO DE PORCENTAJE DE
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL
OBRA EJECUCIÓN POBLADORES POR NECESIDAD N° 07 -2013 PROVISIÓN DE SISTEMAS DE SISTEMA
9 2128766 CANAL CIMIRM, DISTRITO DE HUAMALI , 554 400.00 CONTINUIDAD 98.50% 6,988,214.72 6,418,270.14 6,755,948.01 232,266.71 130,253.00 0.00 102,013.71 102,014 130,253 232,267 1
PARALIZADA FISICA HACEN USO DEL CANAL LO QUE (07/06/13) AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN
IMPOSIBILITA CONTINUAR CON LOS RIEGO ESTADO
TRABAJOS
SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO , TRAMO E.T SALDO DE E.T SALDO DE -EN LEVANTAMIENTO DE N° 21 -2013 PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN PROVISIÓN DE
10 2187361 PASACANCHA - CASHAPAMPA - BELLAVISTA, 279 424.40 OBRA EN OBRA POR OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE 28.14% 8,187,632.01 8,155,531.61 (24/10/2013) 5,418,500.84 2,737,029.77 30,000.00 2,707,029.77 0.00 30,000 484,414 968,828 502,379 751,408 2,737,030 SUPERFICIE SIN HECTAREA 424
FISICA AGUA PARA
DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - EVALUACIÓN FORMULAR SALDO DE OBRA RIEGO
RIEGO
ANCASH
EXPEDIENTE SERVICIO DE
SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA - - PENDIENTE CONTRATACIÓN DE (20/12/2013) PORCENTAJE DE
SALDO DE EJECUCIÓN PROVISIÓN DE
11 2192895 CENTRO PICHIU Y SHILLQUI EN EL CENTRO 241 195.00 SALDO DE OBRA CONSULTOR PARA ACTUALIZAR EL 81.57% 7,734,003.71 4,443,210.14 REDUCCION 3,388,731.72 4,345,271.99 30,000.00 1,024,478.42 3,290,793.57 30,000 428,441 1,341,883 750,000 800,470 400,927 593,551 4,345,272 SUPERFICIE SIN HECTAREA 195
OBRA POR FISICA AGUA PARA
POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHIU, EXPEDIENTE SALDO DE OBRA N° 41-2014 RIEGO
ACTUALIZAR RIEGO
DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - (31/07/2014)
ANCASH
-EN PROCEDSO DE ACTUALIZACIÓN N° 26 -2013

AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SERVICIO DE PORCENTAJE DE
OBRA CON E.T SALDO DE DE TERMINOS DE REFERENCIA (20/12/2013)
DE REPRESAMIENTO HUAYUNCANE- EJECUCIÓN PROVISIÓN DE SISTEMAS DE SISTEMA
12 2200680 230 328.00 RESOLUCIÓN OBRA POR PARA FORMULACIÓN DEL E.T SALDO 65.47% 5,336,612.69 5,526,896.73 REDUCCION 73,467,056.39 626,350.81 0.00 626,350.81 0.00 9,000 9,000 125,673 159,008 323,671 626,351 1
CCOLLPACCOCHA, DISTRITO DE CHUMPI - FISICA AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
DE CONTRATO FORMULAR DE OBRA N° 41-2014
PARINACOCHAS - AYACUCHO RIEGO ESTADO
-PRIMER CONTRATO EN ARBITRAJE (31/07/2014)
-OBRA CON INTERVENCIÓN

ECONÓMICA.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO -EL 21.09.2020 SE REINICIARON LOS SERVICIO DE
N° 02 -2013 PORCENTAJE DE
CUSHURUCOCHA - HUARCO CURÁN, EJECUCIÓN EJECUCIÓN TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE LA PROVISIÓN DE
13 2045783 1,074 652.00 CONTINUIDAD 86.49% 74,948,030.78 17,615,215.75 (08/02/2013) 71,397,066.33 3,550,964.45 103,697.83 0.00 3,447,266.62 1,100,000 2,450,964 3,550,964 SUPERFICIE SIN HECTAREA 652
DISTRITO DE CAJACAY, PROVINCIA DE DE OBRA FISICA OBRA, BAJO INTERVENCIÓN AGUA PARA
RIEGO
BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" ECONÓMICA. RIEGO
-SE ESTIMA CULMINAR LA OBRA EL
31.01.2021
- CON FECHA DEL 31.07.2020, SE

REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN Y
TRANSFERENCIA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SERVICIO DE
-3L 14.11.2020 SE APROBÓ LA PORCENTAJE DE
SISTEMA DE RIEGO DE QENHUAPUNKU - LIQUIDACIÓN N° 25 -2013 PROVISIÓN DE
14 2189016 732 360.00 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN DE OBRA ,PENDIENTE 100.00% 12,234,318.75 7,613,621.57 11,915,991.94 293,326.81 15,000.00 0.00 278,326.81 293,327 293,327 SUPERFICIE SIN HECTAREA 360
CHUYMAY - QUIÑASI, DISTRITO DE TOTOS, APROBADA (06/12/13) AGUA PARA
DEL CONSENTIMIENTO POR PARTE RIEGO
PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO " RIEGO
DEL CONTRATISTA
-EN EVALUACIÓN LIQUIDACIÓN FINAL
DE SUPERVISIÓN
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL
-OBRA CULMINADA, CONTRATO DE SERVICIO DE
SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE PORCENTAJE DE
OBRA EN OBRA EN ARBITRAJE, EN PROCESO N° 44 -2014 PROVISIÓN DE
15 2192891 YANAQUIHUA, CHARCO Y VALLECITO; DEL 552 312.00 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN 100.00% 15,421,861.73 14,829,516.62 14,742,950.36 120,000.00 0.00 86,566.26 33,433.74 120,000 120,000 SUPERFICIE SIN HECTAREA 312
ARBITRAJE TRÁMITE DE PAGO DE ADICIONALES (18/09/14) AGUA PARA
DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA DE RIEGO
DE LA SUPERVISIÓN RIEGO
-ACTUALMENTE PARALIZADA A LA
ESPERA DE LA APROBACIÓN DEL SERVICIO DE
INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACIÓN PORCENTAJE DE
OBRA EJECUCIÓN ADICIONAL N°01 DE OBRA N° 08 -2013 PROVISIÓN DE
16 2157984 HUANTUC - CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO 1,788 1,200.00 CONTINUIDAD 88.41% 32,149,935.35 11,247,538.36 27,820,514.79 2,685,995.56 155,740.06 0.00 2,530,255.50 1,098,081 125,000 59,396 250,000 450,000 400,000 303,519 2,685,996 SUPERFICIE SIN HECTAREA 1200
PARALIZADA FISICA -EL ADICIONAL N°01 SE ENCUENTRA (03/07/13) AGUA PARA
DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO RIEGO
EN LEVANTAMIENTO DE RIEGO
OBSERVACIONES.
(*)CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y SISTEMA
DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE -PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DEL IGA PORCENTAJE DE
SALDO DE EJECUCIÓN N° 02 -2013 PROVISIÓN DE
17 2121599 CONCEPCIÓN, DISTRITO DE CONCEPCIÓN, 376 400.00 SALDO DE OBRA Y DEL EXPEDIENTE TECNICO SALDO 34.08% 16,099,297.67 12,006,848.44 6,692,909.96 5,313,938.48 0.00 5,313,938.48 0.00 836,519 1,673,037 750,000 850,000 600,000 604,383 5,313,938 SUPERFICIE SIN HECTAREA 400
OBRA POR FISICA (08/02/13) AGUA PARA
PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN, DE OBRA RIEGO
ACTUALIZAR RIEGO

hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.01.2021 10:08:11 -05:00
Ejecución
Financiera Indicador Brecha
(2) Requerimiento Requerimiento PROGRAMACIÓN 2021
(%) (1) N° Acta de Acumulada al Requerimiento de
Código Etapa de Monto Saldo de Saldo de Mayores Recursos Unidad de
N° Nombre de la Inversión Familias Area (ha) Estado Sub Estado Detalle del Estado Situacional Avance Monto Inversión Aprobación 2020 Total Recursos Servicio Infraestructura o Contribución
Único Inversión Aprobado x Balance 2021 Financiamiento Adicionales al Medida
físico Actualizado CTFSA 2021 Acceso a
CTFSA (4) Aprobado x CTFSA aprobado x CTFSA
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Servicios
Total
-PROYECTO PRIORIZADO EN EL
MARCO DEL DU N°008-2019-EF, DE
SERVICIO DE
(*)INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO OBRA CON E.T SALDO DE OBRAS PARALIZADAS, MEDIANTE RD. PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN N° 20 -2013 PROVISIÓN DE
18 2155885 PUCACCACCA - CHAKIQPAMPA, DISTRITO DE 257 247.00 RESOLUCIÓN OBRA POR N°022-2020-MINAGRI-PSI.(02.03.2020). 80.41% 5,867,078.12 5,826,793.72 4,665,528.49 1,161,265.23 30,000.00 1,131,265.23 0.00 30,000 145,673 129,007 54,670 801,916 1,161,265 SUPERFICIE SIN HECTAREA 247
FISICA (14/10/13) AGUA PARA
VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO DE CONTRATO FORMULAR -PENDIENTE CONTRATACION DEL RIEGO
RIEGO
CONSULTOR PARA LA FORMULACIÓN
DEL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA.
-PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DEL EIA PORCENTAJE DE
PROYECTO ACARI - BELLA UNION II ETAPA DE SALDO DE EJECUCIÓN N° 08 -2013 PROVISIÓN DE
19 2151332 2,665 10,249.00 SALDO DE OBRA Y EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE 13.94% 194,809,873.26 105,316,521.23 67,097,829.07 3,083,349.16 15,823.00 3,067,526.16 0.00 50,000 453,349 70,000 510,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 3,083,349 SUPERFICIE SIN HECTAREA 10249
CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO. OBRA POR FISICA (03/07/13) AGUA PARA
OBRA RIEGO
ACTUALIZAR RIEGO
-PENDIENTE ASIGNACIÓN DE
RECURSOS 2021 PARA INICIAR
(*)REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CONVOCATORIA DE LA ELABORACIÓN
CANAL DE IRRIGACIÓN CHUYAS - HUAYCHO OBRA CON E.T SALDO DE DEL E.T SALDO DE OBRA
EJECUCIÓN Nº 02-2013 PROVISIÓN DE SISTEMAS DE SISTEMA
20 2226772 (TRAMO VILCARAJRA-HUAYCHO), DISTRITO 343 457.00 RESOLUCIÓN OBRA POR -PROYECTO PRIORIZADO EN EL 71.63% 3,852,499.51 4,604,928.49 3,212,005.70 640,493.81 0.00 640,493.81 0.00 9,000 9,000 82,563 103,581 42,037 394,314 640,494 1
FISICA (08/02/2013) AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
DE HUAYLLÁN, PROVINCIA DE POMABAMBA, DE CONTRATO FORMULAR MARCO DEL DU N°008-2019-EF, DE
RIEGO ESTADO
DEPARTAMENTO DE ANCASH OBRAS PARALIZADAS, MEDIANTE RD.
N°022-2020-MINAGRI-PSI.(02.03.2020)
-PENDIENTE ASIGNACIÓN DE
RECURSOS 2021 PARA INICIAR
(*)INSTALACION DEL DERVICIO DE AGUA CONVOCATORIA DE LA ELABORACIÓN SERVICIO DE
OBRA CON E.T SALDO DE PORCENTAJE DE
PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE EJECUCIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA N° 44 -2014 PROVISIÓN DE
21 2096639 201 501.00 RESOLUCIÓN OBRA POR 56.50% 9,199,069.30 9,251,863.67 6,049,312.26 3,149,757.04 6,045.00 3,143,712.04 0.00 9,000 9,000 104,029 138,952 57,757 770,000 1,838,513 222,506 3,149,757 SUPERFICIE SIN HECTAREA 501
IGLESIAHUASI DEL, DISTRITO DE PARAS - FISICA - PROYECTO PRIORIZADO EN EL (18/09/14) AGUA PARA
DE CONTRATO FORMULAR RIEGO
CANGALLO - AYACUCHO MARCO DEL DU N°008-2019-EF, DE RIEGO
OBRAS PARALIZADAS, MEDIANTE RD.
N°022-2020-MINAGRI-PSI.(02.03.2020)
(*)MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL N° 16 -2013

SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EXPEDIENTE (11/09/2013) SERVICIO DE
PORCENTAJE DE
CHINGUIL - ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN - SALDO DE EJECUCIÓN -PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DEL PROVISIÓN DE
22 2173525 610 600.00 SALDO DE OBRA 18.37% 13,172,278.92 11,235,038.49 2,153,289.07 7,512,583.09 0.00 7,512,583.09 0.00 1,182,405 2,015,437 652,370 825,000 1,225,000 1,312,371 300,000 7,512,583 SUPERFICIE SIN HECTAREA 600
UCHUPAMPA, EN EL DISTRITO DE LLUMPA, OBRA POR FISICA PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE AMPLIACION: AGUA PARA
RIEGO
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ACTUALIZAR TECNICO SALDO DE OBRA N° 60 -2015 RIEGO
ANCASH (09/07/15)
-MEDIANTE RESOLUCIÓN JEFATURAL

NRO 00083-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL DE FECHA 04.09.2020 SE DEJA SIN SERVICIO DE PORCENTAJE DE
SISTEMA DE RIEGO CANALES LATERALES LIQUIDACIÓN EFECTO LEGAL LA RESOLUCIÓN N° 66 -2015 PROVISIÓN DE SISTEMAS DE SISTEMA
23 2243444 318 764.50 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN 100.00% 10,251,233.77 9,691,936.50 9,462,229.89 30,000.00 13,780.00 16,220.00 0.00 30,000 30,000 1
LOCALIDAD ALTO CURAL , DISTRITO DE APROBADA DIRECTORAL N° 087-2020-MINAGRI-PSI- (06/10/15) AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA DIR, APROBANDOSE LA LIQUIDACIÓN RIEGO ESTADO
RECALCULADA,QUEDANDO
CONSENTIDA POR EL CONTRATISTA.

SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y -OBRA RECEPCIONADA EL 30.12.2020
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS -EN ARBITRAJE POR LA NO SERVICIO DE PORCENTAJE DE
SECTORES DE HUANCASAYA - CULMINADA APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE N° 52 -2015 PROVISIÓN DE SISTEMAS DE SISTEMA
24 2276462 546 705.11 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN 100.00% 13,191,786.94 9,909,643.75 10,568,157.84 68,533.00 35,781.00 24,117.00 8,635.00 68,533 68,533 1
ALPAORCCONA Y PUCACCACCA - PACOPATA EN ARBITRAJE PLAZO (24/02/15) AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS, -ACTUALMENTE PENDIENTE PAGOS RIEGO ESTADO
PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO" DE VALORIZACIONES DE
SUPERVISIÓN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO SERVICIO DE PORCENTAJE DE

CAÑON APURIMAC, DISTRITO DE YAURI Y EJECUCIÓN -PENDIENTE PRONUNCIMAMIENTO DE N° 57 -2015 PROVISIÓN DE SISTEMAS DE SISTEMA
25 2273922 875 2,120.00 RESOLUCIÓN OBRA POR 100.00% 15,971,719.64 15,078,761.00 15,298,513.98 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 24,000 50,000 46,000 120,000 1
COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, FISICA LAUDO ARBITRAL (15/05/15) AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
DE CONTRATO FORMULAR
DEPARTAMENTO DE CUSCO RIEGO ESTADO
(*)INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL -PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DE

SERVICIO DE
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO OBRA CON E.T SALDO DE TERMINOS DE REFERENCIA A FIN DE PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN N° 66-2015 PROVISIÓN DE
26 2221493 YANACCOCHA GRANDE, YANACCOCHA 393 1,805.29 RESOLUCIÓN OBRA POR INICIAR CONVOCATORIA DE LA 69.90% 13,015,241.31 12,186,360.06 9,151,269.35 3,035,090.71 113,001.00 2,922,089.71 0.00 113,001 49,206 49,206 800,000 2,023,678 3,035,091 SUPERFICIE SIN HECTAREA 1805
FISICA 06/10/2015 AGUA PARA
CHICO Y YURACCYACU, DISTRITO DE QUINUA DE CONTRATO FORMULAR ELABORACIÓN DEL E.T SALDO DE RIEGO
RIEGO
- HUAMANGA - AYACUCHO OBRA
MEDIANTE RD N° 189-2018-MINAGRI-
N° 52 -2015
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE PSI (08.06.18), SE APROBÓ LA
(24/02/15) SERVICIO DE PORCENTAJE DE
LA COMUNIDAD DE HUANCARAMA, SARPANE, LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA,
27 2245102 TINTAYMARCA Y ANEXO DE HUIMPILCA 560 245.00 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN CONSENTIDA POR EL CONTRATISTA 100.00% 3,699,165.67 3,820,022.76 3,661,895.10 4,050.00 0.00 4,050.00 0.00 4,050 4,050 1
APROBADA REDUCCION: AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
ORCOPAMPA, DISTRITO DE ORCOPAMPA - -PENDIENTE ASIGNACIÓN DE
N° S/N E -2015 RIEGO ESTADO
CASTILLA - AREQUIPA RECURSOS PARA PAGO DEL SALDO
(14/11/16)
DE LIUQIDACIÓN DE SUPERVISIÓN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE PORCENTAJE DE

PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA EJECUCIÓN -EN LEVANTAMIENTO DE N° 70 -2015 PROVISIÓN DE SISTEMAS DE SISTEMA
28 2240237 140 280.00 RESOLUCIÓN OBRA POR 88.99% 3,461,244.71 3,814,585.21 3,133,734.28 327,510.43 31,657.00 295,853.43 0.00 21,657 190,853 105,000 10,000 327,510 1
BAJO CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE FISICA OBSERVACIONES DE LA (07/12/15) AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
DE CONTRATO FORMULAR
USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD LIQUIADACIÓN PARCIAL RIEGO ESTADO
-SE REINICIARON LOS TRABAJOS DE

EJECUCIÓN EL 31.08.2020, A FIN DE
CULMINAR LAS ÚLTIMAD PARTIDAS DE SERVICIO DE PORCENTAJE DE
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL
EJECUCIÓN EJECUCIÓN LA OBRA S/N° - 2017 PROVISIÓN DE SISTEMAS DE SISTEMA
29 2192890 DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - 410 457.00 CONTINUIDAD 89.95% 13,328,466.60 13,000,323.48 12,522,728.34 805,738.26 285,200.67 520,537.59 0.00 491,090 314,648 805,738 1
DE OBRA FISICA -PENDIENTE ASIGNACIÓN DE (03/07/17) AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
AREQUIPA
MAYORES RECURSOS PARA RIEGO ESTADO
EFECTUAR PAGOS DE
-CON FECHA DEL26.09.2019 SE

CULMINÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA OBRA SERVICIO DE PORCENTAJE DE
'-CON FECHA DEL 24.07.2020 SE
PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA RECPECIONA S/N° - 2017 PROVISIÓN DE SISTEMAS DE SISTEMA
30 2240244 750 133.00 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN Y 100.00% 5,497,395.44 4,754,827.56 5,319,826.34 46,718.00 10,000.00 0.00 36,718.00 46,718 46,718 2
ALTO CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE DA Y (03/07/17) AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
TRANSFERENCIA DE LA OBRA.
USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD TRANSFERIDA RIEGO ESTADO
-ACTUALMENTE EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN DE OBRA
ELABORACION DE EXPEDIENTE
TÉCNICO CULMINADA, EN
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
SERVICIO DE AGUA EN EL VALLE PURÍSIMA, SERVICIO DE PORCENTAJE DE
EXPEDIENTE FINALES. SE ESTIMA QUE PODRIA SN - SESIÓN
EN LAS LOCALIDADES LA ESPERANZA Y EXPEDIENTE PROVISIÓN DE SISTEMAS DE SISTEMA
31 2427621 241 80.00 TECNICO OXI TENERSE EL ESTUDIO APROBADO EN 0.00% 4,751,090.80 4,714,087.00 EXTRAORDINARIA - 4,068,727.50 2,439,544.00 1,629,183.50 0.00 2,439,544 1,629,184 4,068,728 1
YUMPE, DISTRITO DE HUAYLLACÁN, TÉCNICO AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
CULMINADO EL PRESENTE MES, CON LO CUAL (27/12/18)
PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO RIEGO ESTADO
PODRIA INICIARSE OBRA, EN CUANTO
DE ANCASH.
LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SEAN
LAS ADECUADAS..
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SERVICIO DE PORCENTAJE DE
EXPEDIENTE FINALES. SE ESTIMA QUE PODRIA SN - SESIÓN
YAMOR Y JARACHACRA, EN LA LOCALIDAD EXPEDIENTE PROVISIÓN DE SISTEMAS DE SISTEMA
32 2427623 290 255.00 TECNICO OXI TENERSE EL ESTUDIO APROBADO EN 0.00% 6,914,725.32 6,906,736.93 EXTRAORDINARIA - 6,258,429.07 3,625,256.00 2,633,173.07 0.00 3,625,256 2,633,173 6,258,429 1
DE YAMOR, DISTRITO DE ANTONIO TÉCNICO AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
CULMINADO EL PRESENTE MES, CON LO CUAL (27/12/18)
RAYMONDI, PROVINCIA DE BOLOGNESI, RIEGO ESTADO
PODRIA INICIARSE OBRA, EN CUANTO
LAS ADECUADAS..
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EXPEDIENTE FINALES. SE ESTIMA QUE PODRIA SN - SESIÓN
EXPEDIENTE PROVISIÓN DE SISTEMAS DE SISTEMA
33 2311836 TUYA-MATARAGRA, EN EL CP YANAS, 409 176.00 TECNICO OXI TENERSE EL ESTUDIO APROBADO EN 0.00% 2,050,332.00 2,050,332.00 EXTRAORDINARIA - 2,050,332.00 1,992,272.00 58,060.00 0.00 1,992,272 58,060 2,050,332 1
TÉCNICO AGUA PARA RIEGO EN MAL DE RIEGO
DISTRITO DE HUACCHIS, PROVINCIA DE CULMINADO EL PRESENTE MES, CON LO CUAL (29/08/18)
RIEGO ESTADO
HUARI-ANCASH. PODRIA INICIARSE OBRA, EN CUANTO
LAS ADECUADAS..
TOTAL 17,279 25,784 541,350,596 351,920,613 414,601,790 53,979,536 9,073,053 34,570,015 10,336,468 3,540,945 2,647,964 1,687,949 2,870,058 5,987,579 11,434,485 4,133,049 8,364,758 8,308,654 5,004,094 53,979,536

hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.01.2021 10:08:26 -05:00
ANEXO N° 03: CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO
C8:
C2: ALINEAMIENTO AL C6: PRESUPUESTO DE
CÓDIGO C1: CIERRE DE C3: C5: EJECUTABILIDAD C7: VÍNCULO CON
N° INVERSIONES PLANEAMIENTO C4: POBLACIÓN INVERSIÓN PÚBLICA PUNTAJE TOTAL
ÚNICO BRECHAS POBREZA PRESUPUESTAL ZONAS ESTRATÉGICAS CADENAS
ESTRATÉGICO PER CÁPITA
PRODUCTIVAS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CANAL LONGULO -

1 2038198 14.27 19.01 5.00 5.00 1.50 1.50 8.00 12.00 66.28
COMENDEROS-ALIGUAY ,DISTRITO HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOS ROSALES EN EL SECTOR
2 2164122 JIMBURILLA, COMUNIDAD CAMPESINA SAN VICENTE EL MOLINO, DISTRITO DE AYABACA, 14.27 19.01 5.00 5.00 1.50 0.00 8.00 12.00 64.78
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CANIBARA, DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ

3 2213355 14.27 19.01 5.00 5.00 1.50 0.00 8.00 12.00 64.78
CARRION - LA LIBERTAD
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION PACKAYHUAYCO, DISTRITO DE COCHORCO -

4 2213359 14.27 19.01 5.00 5.00 1.50 0.00 8.00 12.00 64.78
SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE

CHALCO - LLUMCHICANCHA, MARCAYA, CHURRUPALLANA, MUNAYPATA, Y PARIAHUANCA -
5 2176379 14.27 19.01 2.50 2.50 1.50 0.00 8.00 12.00 59.78
CUSIBAMBA, DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LAS PAMPAS DE SULCABAMBA -HUAMPUCHACA,

6 2099755 15.95 19.01 5.00 0.00 1.50 1.50 8.00 12.00 62.96
DISTRITO DE SAURAMA, PROVINCIA DE VILCAS HUAMÁN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS - CHUCO, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA -

7 2141991 14.27 19.01 5.00 5.00 1.50 1.50 8.00 12.00 66.28
CAJAMARCA
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO QUICATO - PARCCO, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE

8 2221314 15.95 19.01 5.00 2.50 1.50 0.00 8.00 12.00 63.96
HUMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL CIMIRM, DISTRITO DE HUAMALI , PROVINCIA

9 2128766 14.27 19.01 0.00 0.00 1.50 0.00 8.00 12.00 54.78
DE JAUJA - JUNIN
SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO , TRAMO PASACANCHA -
10 2187361 15.95 19.01 0.00 2.50 1.50 0.00 8.00 12.00 58.96
CASHAPAMPA - BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA - HUANCAYOC, DE LOS SECTORES

11 2192895 HUANCAYOC - PUCA PUCA - CENTRO PICHIU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA 15.95 19.01 0.00 5.00 1.50 0.00 8.00 12.00 61.46
CRUZ DE PICHIU, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH
AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO HUAYUNCANE-

12 2200680 14.27 19.01 5.00 0.00 1.50 1.50 8.00 12.00 61.28
CCOLLPACCOCHA, DISTRITO DE CHUMPI - PARINACOCHAS - AYACUCHO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHURUCOCHA - HUARCO CURÁN, DISTRITO DE

13 2045783 15.95 19.01 0.00 0.00 1.50 0.00 8.00 12.00 56.46
CAJACAY, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE QENHUAPUNKU - CHUYMAY -

14 2189016 15.95 19.01 5.00 2.50 1.50 0.00 8.00 12.00 63.96
QUIÑASI, DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO "
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE

15 2192891 YANAQUIHUA, CHARCO Y VALLECITO; DEL DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA DE 15.95 19.01 0.00 2.50 1.50 0.00 8.00 12.00 58.96
INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUANTUC - CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO DE

16 2157984 15.95 19.01 5.00 2.50 1.50 0.00 8.00 12.00 63.96
CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO
(*)CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE

17 2121599 CONCEPCIÓN, DISTRITO DE CONCEPCIÓN, PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN, DEPARTAMENTO DE 15.95 19.01 5.00 0.00 1.50 0.00 8.00 12.00 61.46
AYACUCHO
(*)INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA - CHAKIQPAMPA, DISTRITO DE VINCHOS -

18 2155885 15.95 19.01 5.00 5.00 1.50 0.00 8.00 12.00 66.46
HUAMANGA - AYACUCHO
19 2151332 PROYECTO ACARI - BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO. 15.95 19.01 5.00 2.50 1.50 3.00 10.00 12.00 68.96
(*)REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN CHUYAS - HUAYCHO (TRAMO

20 2226772 VILCARAJRA-HUAYCHO), DISTRITO DE HUAYLLÁN, PROVINCIA DE POMABAMBA, 14.27 19.01 2.50 2.50 1.50 0.00 8.00 12.00 59.78
(*)INSTALACION DEL DERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI DEL,

21 2096639 15.95 19.01 5.00 2.50 1.50 1.50 8.00 12.00 65.46
DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO
(*)MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL -

22 2173525 ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN - UCHUPAMPA, EN EL DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE 15.95 19.01 2.50 0.00 1.50 0.00 8.00 12.00 58.96
MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANALES LATERALES

23 2243444 14.27 19.01 0.00 5.00 1.50 3.00 8.00 12.00 62.78
LOCALIDAD ALTO CURAL , DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA
SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE

24 2276462 HUANCASAYA - ALPAORCCONA Y PUCACCACCA - PACOPATA DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS, 14.27 19.01 2.50 2.50 1.50 0.00 8.00 12.00 59.78
PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO"
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO CAÑON APURIMAC, DISTRITO DE YAURI Y

25 2273922 14.27 19.01 2.50 0.00 1.50 0.00 10.00 12.00 59.28
COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO
(*)INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO

26 2221493 YANACCOCHA GRANDE, YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU, DISTRITO DE QUINUA - 15.95 19.01 5.00 2.50 1.50 0.00 8.00 12.00 63.96
HUAMANGA - AYACUCHO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE HUANCARAMA, SARPANE,

27 2245102 TINTAYMARCA Y ANEXO DE HUIMPILCA ORCOPAMPA, DISTRITO DE ORCOPAMPA - CASTILLA - 14.27 19.01 0.00 5.00 1.50 1.50 8.00 12.00 61.28
AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA BAJO CUENCA
28 2240237 14.27 19.01 5.00 5.00 1.50 1.50 8.00 12.00 66.28
DEL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE CAYLLOMA -

29 2192890 14.27 19.01 0.00 0.00 1.50 0.00 8.00 12.00 54.78
AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA ALTO

30 2240244 14.27 19.01 5.00 5.00 1.50 1.50 8.00 12.00 66.28
CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL VALLE PURÍSIMA, EN LAS

31 2427621 LOCALIDADES LA ESPERANZA Y YUMPE, DISTRITO DE HUAYLLACÁN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, 14.27 19.01 0.00 2.50 1.50 1.50 8.00 12.00 58.78
DEPARTAMENTO DE ANCASH.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YAMOR Y

32 2427623 JARACHACRA, EN LA LOCALIDAD DE YAMOR, DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI, PROVINCIA DE 14.27 19.01 2.50 0.00 1.50 0.00 8.00 12.00 57.28
BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TUYA-

33 2311836 14.27 19.01 0.00 5.00 1.50 3.00 8.00 12.00 62.78
MATARAGRA, EN EL CP YANAS, DISTRITO DE HUACCHIS, PROVINCIA DE HUARI-ANCASH.

hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.01.2021 10:08:41 -05:00
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
SISGED _MIN AGR I
MEMORANDO Nro 00222-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD
Para : MARIA ANTONIETA, NERIO PONCE

JEFA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
Asunto : Levantamiento de observaciones a la solicitud de Asignación de

Recursos Adicionales 2021 para ejecución de proyectos financiados por
el Fondo Sierra Azul
Referencia : a) Informe N° 195-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD-SUGES

b) Informe N° 024-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD-UGES/DCHH
c) Correo Electrónico (19.01.2021)
d) Memorando N° 104-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD
Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia c), mediante el cual su

representada, formula algunas observaciones respecto a la demanda adicional 2021 para la
ejecución de proyectos financiados por el Fondo Sierra Azul según las necesidades por cada
proyecto.
Al respecto, mediante documento b) de la referencia, el Coordinador del Fondo Sierra Azul,
presenta el levantamiento de observaciones considerando todas las precisiones señaladas en
el documento b) de la referencia, para lo cual se han realizado algunas modificaciones en lo
que respecta a las obras por impuesto-OXI debido a la modalidad de su ejecución, por tanto
se requiere para el presente ejercicio 2021 la suma de S/ 44,906,484 para 34 proyectos que
están siendo prioritarios para su ejecución financiera en el presente ejercicio 2021 tales como;
proyectos que cuentan con pagos pendientes producto de valorizaciones del 2020 de obras
que estuvieron en ejecución en dicho periodo, además pagos para completar el saldo a favor
de contratistas como consecuencia de liquidaciones aprobadas, formulación de expedientes
saldos de obra, ejecución de saldos de obra y ejecución de obra en la modalidad de OXI.
En tal sentido, se solicita a su Despacho, disponga a quien corresponda con el trámite ante la
OGPP MIDAGRI, para poder cumplir con lo programado y así evitar que se generen intereses
favorables a los contratistas en perjuicio de la Entidad
Atentamente,
«MDELMAESTRO»
Firmado Digitalmente por: DEL
MAESTRO YAMPUFE Manuel
Faustino FAU 20414868216 hard
Razón: Soy el Autor del documento
SUPERVISION DE OBRAS -
UGIRD
Fecha: 28/01/2021 17:54:44
MANUEL DEL MAESTRO YAMPUFE

UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE
MDMY/Kcra
CUT N°: 03430-2020-PSI
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
INFORME Nro 195-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD-SUGES
A : ING. MANUEL DEL MAESTRO YAMPUFE

Jefe de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje
Asunto : Levantamiento de observaciones a la solicitud de Asignación de Recursos

Adicionales 2021 para ejecución de proyectos financiados por el Fondo
Sierra Azul
Referencia : a) Informe N° 024-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD-SUGES-DCHH

b) Correo Electrónico (19.01.2021)
c) Memorando N° 104-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD
Es grato dirigirme a usted, en atención al documento b) de la referencia, mediante el cual

la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, formula algunas observaciones
respecto a la demanda adicional 2021 para la ejecución de proyectos financiados por el
Fondo Sierra Azul según las necesidades por cada proyecto.
Al respecto, mediante documento a) de la referencia, el Coordinador del Fondo Sierra
Azul presenta el levantamiento de observaciones considerando todas las precisiones
señaladas en el documento b) de la referencia, para lo cual se han realizado algunas
modificaciones en lo que respecta a las obras por impuesto-OXI debido a la modalidad
de su ejecución, por tanto se requiere para el presente ejercicio 2021 la suma de S/
44,906,484 para 34 proyectos que están siendo prioritarios para su ejecución financiera
en el presente ejercicio 2021 tales como; proyectos que cuentan con pagos pendientes
producto de valorizaciones del 2020 de obras que estuvieron en ejecución en dicho
periodo, además pagos para completar el saldo a favor de contratistas como
consecuencia de liquidaciones aprobadas, formulación de expedientes saldos de obra,
ejecución de saldos de obra y ejecución de obra en la modalidad de OXI.
En tal sentido, se recomienda solicitar a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y
Seguimiento, para que se inicie con el trámite correspondiente ante la OGPP MIDAGRI,
para poder cumplir con lo programado y así evitar que se generen intereses favorables a
los contratistas en perjuicio de la Entidad
Por lo tanto, esta Subunidad comparte lo mencionado en los informes precedentes y
brinda la conformidad respectiva, remitiendo a su despacho para su atención
correspondiente.
Atentamente
«FRIVERA» Firmado Digitalmente por: RIVERA
AVALOS Fabio Gregorio FAU
20414868216 hard
documento
Cargo: JEFE ENCARGADO -
SUGES
Fecha: 28/01/2021 16:40:56
FABIO GREGORIO RIVERA AVALOS

JEFE (e) SUBUNIDAD GERENCIAL DE EJECUCION Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO Y DRENAJE
FGRA/dchh CUT N°: 3430-2020-PSI
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
INFORME N° 024-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD-SUGES/DCHH
A : ING. FABIO RIVERA AVALOS

Jefe (e) de la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de
Infraestructura de Riego y Drenaje
Asunto : Levantamiento de observaciones a la Solicitud de Asignación de

Recursos Adicionales 2021 para ejecución de proyectos financiados por
el Fondo Sierra Azul
Referencia : a) Correo Electrónico (19.01.2021)

b) Memorando N° 104-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD
Es grato dirigirme a usted, en atención al documento a) de la referencia, mediante la cual

la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, formula algunas observaciones
respecto a la demanda adicional 2021 para la ejecución de proyectos financiados por el
Fondo Sierra Azul según las necesidades por cada proyecto.
Al respecto, se informa que se ha realizado el levantamiento de observaciones
considerando todos las precisiones señaladas en el documento a) de la referencia, para
lo cual se han realizado algunas modificaciones en lo que respecta a las obras por
impuesto-OXI debido a la modalidad de su ejecución, por tanto se requiere para el
presente ejercicio 2021 la suma de S/ 44,906,484 para 34 proyectos que están siendo
prioritarios para su ejecución financiera en el presente ejercicio 2021 tales como;
proyectos que cuentan con pagos pendientes producto de valorizaciones del 2020 de
obras que estuvieron en ejecución en dicho periodo, además pagos para completar el
saldo a favor de contratistas como consecuencia de liquidaciones aprobadas formulación
de expedientes saldos de obra, ejecución de saldos de obra y ejecución de obra en la
modalidad de OXI, los cuales se han subdivido en dos grupos de acuerdo a su situación
presupuestal respecto a lo aprobado en acta por el comité técnico fondo sierra azul-
CTFSA; el primer grupo “Saldo pendiente de financiamiento según acta del CTFSA”
el cual comprende un total de 26 proyectos por la suma de S/ 34,570,015 y “Mayores
recursos adicionales a lo aprobado por el CTFSA” para 12 proyectos por la suma de
S/ 10,336,468 , este último corresponde a proyectos que ya han superado el monto
aprobado por acta del CTFSA según se detalla a continuación:
DEMANDA PRESUPUESTAL 2021
SALDO PENDIENTE DE MAYORES RECURSOS

N° DE FINANCIAMIENTO SEGÚN ACTA ADICIONALES A LO APROBADO
ESTADO SITUACIONAL MONTO REQUERIDO
PROYECTOS CTFSA POR EL CTFSA
ADICIONAL 2021
N° DE MONTO N° DE MONTO
PROYECTOS S/ PROYECTOS S/
OBRAS CULMINADAS Y LIQUIDADAS 12 9 594,132 6 469,501 1,063,633
OBRAS EN EJECUCIÓN FISICA -

4 1 520,538 3 6,079,536 6,600,073
CONTINUIDAD 2020
ACTUALIZACIÓN DE E.T SALDO DE
5 5 17,290,506 2 3,667,432 20,957,937
OBRA
FORMULACIÓN DE E.T SALDO DE OBRA 10 8 11,844,424 1 120,000 11,964,424
OBRAS POR IMPUESTO 3 3 4,320,417 0 - 4,320,417
TOTAL 34 26 34,570,015 12 10,336,468 44,906,484
Así mismo se requiere la incorporación de 34 proyectos que se detallan a continuación:
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
a) Incorporación del PMI 2021
Se solicita gestionar la incorporación de las inversiones no previstas en el año 2020 de

la Programación Multianual de Inversiones 2021-2022 para los siguientes proyectos:
INFORMACIÓN DEL BANCO DE INVERSIONES INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(%)
Registro de Avance
N° (1) ESATADO Comentarios del Estado Situacional físico
Código Expediente Requerimiento 2021 Justificación del
Nombre de la Inversión Beneficiari Area (ha) Monto Inversión
Unificado Técnico acumulad "maximo < o = (4)" requerimiento 2021
os Actualizado o
Aprobado
-CONTRATISTA SOMETIÓ A ARBITRAJE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA
CON DECISION N°03 (28/11/2018), SE DECLARÓ LA CONCLUCIÓN DE
ARBITRAJE Y SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL MISMO Y SUS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
OBRA ACTUADOS. PAGO SALDO DE
1 2038198 RIEGO CANAL LONGULO -COMENDEROS-ALIGUAY ,DISTRITO 497 344.00 SI 1,984,692.18 100.00% 215,941.36
CULMINADA PENDIENTE PAGO DEL SALDO A FAVOR APROBADO POR ACTO LIQUIDACIÓN OBRA
HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA
RESOLUTIVO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, PREVIA PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS FALTANTES
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO

LOS ROSALES EN EL SECTOR JIMBURILLA, COMUNIDAD CAMPESINA LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE PAGO DEL SALDO A FAVOR DE LA LIQUIDACIÓN DE PAGO SALDO DE
2 2164122 80 60.00 SI 1,991,651.79 100.00% 35,019.87
SAN VICENTE EL MOLINO, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE APROBADA OBRA PRODUCTO DE LAUDO ARBITRAL LIQUIDACIÓN OBRA
AYABACA - PIURA
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CANIBARA, DISTRITO LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE PAGO DEL SALDO A FAVOR DE LA LIQUIDACIÓN DE PAGO SALDO DE
3 2213355 87 415.00 SI 2,472,977.59 100.00% 164,311.97
DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD APROBADA OBRA PRODUCTO DE LAUDO ARBITRAL LIQUIDACIÓN OBRA
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION PACKAYHUAYCO, LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE PAGO DEL SALDO A FAVOR DE LA LIQUIDACIÓN DE PAGO SALDO DE
4 2213359 87 415.00 SI 1,975,201.84 100.00% 120,422.00
DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD APROBADA OBRA PRODUCTO DE LAUDO ARBITRAL LIQUIDACIÓN OBRA
(*)MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA

EXPEDIENTE
RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHALCO - LLUMCHICANCHA, -PENDIENTE DE LA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DISPONIBILIDAD PAGO DE
SALDO DE OBRA
5 2176379 MARCAYA, CHURRUPALLANA, MUNAYPATA, Y PARIAHUANCA - 414 213.00 SI 8,701,148.47 HÍDRICA DE LA AAA, A FIN DE EMITIR CONFORMIDAD TÉCNICA AL E.T 98.00% 758,619.68 VALORIZACIÓN DE
POR
CUSIBAMBA, DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE SALDO DE OBRA OBRA
ACTUALIZAR
CANGALLO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO -PRIMER CONTRATO EN ARBITRAJE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LAS PAMPAS DE PAGO SALDO DE

OBRA
6 2099755 SULCABAMBA -HUAMPUCHACA, DISTRITO DE SAURAMA, PROVINCIA 224 200.00 SI 11,383,641.92 -PENDIENTE CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE 100.00% 27,620.00 LIQUIDACIÓN
CULMINADA
DE VILCAS HUAMÁN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN
PAGO DE
OBRA CON -EN PROCEDSO DE ACTUALIZACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA ENTREGABLES E.T
(*)MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS - CHUCO, DISTRITO
7 2141991 910 506.08 SI 6,540,892.64 RESOLUCIÓN DE PARA FORMULACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA 97.24% 377,629.01 SALDO DE OBRA Y
DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA
CONTRATO -PRIMER CONTRATO EN ARBITRAJE EJECUCIÓN DE
SALDO DE OBRA
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO QUICATO - PARCCO, DISTRITO PAGO SALDO DE

LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE PAGO DEL SALDO A FAVOR DE LA LIQUIDACIÓN DE
8 2221314 DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUMANGA, DEPARTAMENTO DE 146 285.00 SI 8,167,281.19 100.00% 12,250.54 LIQUIDACIÓN
APROBADA LA SUPERVISIÓN PRODUCTO DE LA RD N°084-2020-MINAGRI-PSI-DIR
AYACUCHO SUPERVISIÓN
PAGO SALDO DE
SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL OBRA '-ACTUALMENTE LA OBRA PERMANECE PARALIZADA DEBIDO A QUE
9 2128766 554 400.00 SI 6,988,214.72 98.50% 232,266.71 LIQUIDACIÓN OBRA
CIMIRM, DISTRITO DE HUAMALI , PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN" PARALIZADA LOS POBLADORES POR NECESIDAD HACEN USO DEL CANAL LO
Y SUPERVISIÓN
QUE IMPOSIBILITA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS
PAGO DE
SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA E.T SALDO DE ENTREGABLES E.T
10 2187361 RIEGO , TRAMO PASACANCHA - CASHAPAMPA - BELLAVISTA, 279 424.40 SI 8,187,632.01 OBRA EN '-EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE 28.14% 2,737,029.77 SALDO DE OBRA Y
DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH EVALUACIÓN SALDO DE OBRA EJECUCIÓN DE
SALDO DE OBRA
(*)INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA -

EXPEDIENTE PAGO DE
HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA -
SALDO DE OBRA - PENDIENTE CONTRATACIÓN DE CONSULTOR PARA ACTUALIZAR EL VALORIZACIÓN DE
11 2192895 CENTRO PICHIU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA 241 195.00 SI 7,734,003.71 81.57% 4,345,271.99
POR EXPEDIENTE SALDO DE OBRA OBRA Y
CRUZ DE PICHIU, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI -
ACTUALIZAR SUPERVISIÓN
ANCASH
PAGO DE
(*)AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO OBRA CON -EN PROCEDSO DE ACTUALIZACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA ENTREGABLES E.T
12 2200680 HUAYUNCANE-CCOLLPACCOCHA, DISTRITO DE CHUMPI - 230 328.00 SI 5,336,612.69 RESOLUCIÓN DE PARA FORMULACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA 65.47% 626,350.81 SALDO DE OBRA Y
PARINACOCHAS - AYACUCHO CONTRATO -PRIMER CONTRATO EN ARBITRAJE EJECUCIÓN DE
SALDO DE OBRA

SALDO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PAGO DE
EJECUCIÓN DE -El 21.09.2020 se reiniciaron los trabajos de ejecución de la obra, bajo
13 2045783 CUSHURUCOCHA - HUARCO CURÁN, DISTRITO DE CAJACAY, 1,074 652.00 SI 74,948,030.78 86.49% 3,550,964.45 VALORIZACIÓN DE
OBRA intervención económica.
PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" OBRA
-SE ESTIMA CULMINAR LA OBRA EL 31.01.2021
- CON FECHA DEL 31.07.2020, SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN Y

(*)SALDO DE OBRA "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL PAGO SALDO DE
LIQUIDACIÓN TRANSFERENCIA
14 2189016 SISTEMA DE RIEGO DE QENHUAPUNKU - CHUYMAY - QUIÑASI, 732 360.00 SI 12,234,318.75 100.00% 293,326.81 LIQUIDACIÓN
APROBADA -3L 14.11.2020 SE APROBÓ LA LIQUIDACIÓN DE OBRA ,PENDIENTE
DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO " SUPERVISIÓN
DEL CONSENTIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA
-EN EVALUACIÓN LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN

-OBRA CULMINADA, CONTRATO DE OBRA EN ARBITRAJE, EN PAGO DE
LAS LOCALIDADES DE YANAQUIHUA, CHARCO Y VALLECITO; DEL OBRA EN
15 2192891 552 312.00 SI 15,421,861.73 PROCESO TRÁMITE DE PAGO DE ADICIONALES DE LA SUPERVISIÓN, 100.00% 120,000.00 VALORIZACIÓN DE
DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - ARBITRAJE
SUPERVISIÓN
AREQUIPA
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi

(%)
Avance
Modalidad de
N° ESATADO Comentarios del Estado Situacional físico
Registro de Ejecución
(1) acumulad Requerimiento 2021
Código Expediente Justificación del
Nombre de la Inversión Beneficiari Area (ha) Monto Inversión o
Unificado Técnico "maximo < o = (4)" requerimiento 2021
os Actualizado
Aprobado
PENDIENTE DE
'-PENDIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2021 PARA INICIAR
INSTALACIÓN DE REPRESA YLLALLOC CENTRO POBLADO RURAL DE OBRA CON ADMINISTRACIÓN LAUDO PARA
CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PARCIAL
16 2180444 SAN JOSÉ DE TOMATE, DISTRITO DE OCANA, PROVINCIA DE 143 240.00 SI 10,601,474.76 RESOLUCIÓN DE INDIRECTA - POR 99.00% 0.00 DETERMINAR
DE OBRA
LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CONTRATO CONTRATA DEMANDA
-Proyecto priorizado en el marco del DU N°008-2019-EF, DE OBRAS
PRESUPUESTAL
PARALIZADAS, mediante RD. N°022-2020-MINAGRI-PSI.(02.03.2020)
ACTUALMENTE PARALIZADA A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DEL

ADMINISTRACIÓN PAGO DE
INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUANTUC - CHUQUIS - OBRA ADICIONAL N°01 DE OBRA
17 2157984 1,788 1,200.00 SI 32,149,935.35 INDIRECTA - POR 88.41% 2,685,995.56 VALORIZACIÓN DE
HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO PARALIZADA -EL ADICIONAL N°01 SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE
CONTRATA ADICIONAL OBRA
OBSERVACIONES.
EXPEDIENTE PAGO DE
(*)CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA ADMINISTRACIÓN
SALDO DE OBRA -PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DEL IGA Y DEL EXPEDIENTE TECNICO VALORIZACIÓN DE
18 2121599 LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN, DISTRITO DE CONCEPCIÓN, 376 400.00 SI 16,099,297.67 INDIRECTA - POR 34.08% 5,313,938.48
POR SALDO DE OBRA OBRA Y
PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CONTRATA
ACTUALIZAR SUPERVISIÓN
PAGO DE
OBRA CON ADMINISTRACIÓN -Proyecto priorizado en el marco del DU N°008-2019-EF, DE OBRAS ENTREGABLES E.T
(*)INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA -
19 2155885 257 247.00 SI 5,867,078.12 RESOLUCIÓN DE INDIRECTA - POR PARALIZADAS, mediante RD. N°022-2020-MINAGRI-PSI.(02.03.2020). 80.41% 1,161,265.23 SALDO DE OBRA Y
CHAKIQPAMPA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO
CONTRATO CONTRATA -PENDIENTE CONTRATACION DEL CONSULTOR PARA LA EJECUCIÓN DE
FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA SALDO DE OBRA
EXPEDIENTE
)PROYECTO ACARI - BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE SALDO DE OBRA PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DEL EIA Y EXPEDIENTE TÉCNICO
20 2151332 2,665 10,249.00 194,809,873.26 INDIRECTA - POR 13.94% 3,083,349.16 ENTREGABLES E.T
LA REPRESA DE IRURO. POR SALDO DE OBRA
CONTRATA SALDO DE OBRA
ACTUALIZAR
PAGO DE
(*)REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN '-PENDIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2021 PARA INICIAR
OBRA CON ADMINISTRACIÓN ENTREGABLES E.T
CHUYAS - HUAYCHO (TRAMO VILCARAJRA-HUAYCHO), DISTRITO DE CONVOCATORIA DE LA ELABORACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA
21 2226772 343 457.00 SI 3,852,499.51 RESOLUCIÓN DE INDIRECTA - POR 71.63% 640,493.81 SALDO DE OBRA Y
HUAYLLÁN, PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE -Proyecto priorizado en el marco del DU N°008-2019-EF, DE OBRAS
CONTRATO CONTRATA EJECUCIÓN DE
ANCASH PARALIZADAS, mediante RD. N°022-2020-MINAGRI-PSI.(02.03.2020)
SALDO DE OBRA
PAGO DE
(*)INSTALACION DEL DERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA OBRA CON ADMINISTRACIÓN ENTREGABLES E.T
CONVOCATORIA DE LA ELABORACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA
22 2096639 COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI DEL, DISTRITO DE PARAS - 201 501.00 SI 9,199,069.30 RESOLUCIÓN DE INDIRECTA - POR 56.50% 3,149,757.04 SALDO DE OBRA Y
- Proyecto priorizado en el marco del DU N°008-2019-EF, DE OBRAS
CANGALLO - AYACUCHO CONTRATO CONTRATA EJECUCIÓN DE
SALDO DE OBRA
(*)MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL EXPEDIENTE PAGO DE

ADMINISTRACIÓN
SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL - ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN - SALDO DE OBRA VALORIZACIÓN DE
23 2173525 610 600.00 SI 13,172,278.92 INDIRECTA - POR -PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE 18.37% 7,512,583.09
UCHUPAMPA, EN EL DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL POR OBRA Y
CONTRATA TECNICO SALDO DE OBRA
LUZURIAGA - ANCASH ACTUALIZAR SUPERVISIÓN
-Mediante Resolución Jefatural Nro 00083-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD de

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ADMINISTRACIÓN fecha 04.09.2020 se deja sin efecto legal la Resolución Directoral N° 087- PAGO SALDO DE
LIQUIDACIÓN
24 2243444 CANALES LATERALES LOCALIDAD ALTO CURAL , DISTRITO DE CERRO 318 764.50 SI 10,251,233.77 INDIRECTA - POR 2020-MINAGRI-PSI-DIR, aprobandose la liquidación recalculada,quedando 100.00% 30,000.00 LIQUIDACIÓN OBRA
APROBADA
COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA CONTRATA consentida por el contratista. Y SUPERVISIÓN
SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE -OBRA CULMINADA EL 05.10.2020

ADMINISTRACIÓN PAGO SALDO DE
RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCASAYA - ALPAORCCONA Y CULMINADA EN -OBRA RECEPCIONADA EL 30.12.2020
25 2276462 546 705.11 SI 13,191,786.94 INDIRECTA - POR 100.00% 68,533.00 LIQUIDACIÓN OBRA
PUCACCACCA - PACOPATA DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS, ARBITRAJE -EN ARBITRAJE POR LA NO APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE
CONTRATA Y SUPERVISIÓN
PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO" PLAZO
-ACTUALMENTE PENDIENTE PAGOS DE VALORIZACIONES DE
ADMINISTRACIÓN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO CAÑON APURIMAC, OBRA CON PAGO DE
INDIRECTA -
26 2273922 DISTRITO DE YAURI Y COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, 875 2,120.00 SI 15,971,719.64 RESOLUCIÓN DE 100.00% 120,000.00 ENTREGABLES E.T
CONCURSO -PENDIENTE RECEPCION DE OBRA LUEGO DEL LAUDO ARBITRAL
DEPARTAMENTO DE CUSCO CONTRATO SALDO DE OBRA
OFERTA
PAGO DE
(*)INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL OBRA CON ADMINISTRACIÓN -PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA A FIN ENTREGABLES E.T
27 2221493 SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE, YANACCOCHA CHICO Y 393 1,805.29 SI 13,015,241.31 RESOLUCIÓN DE INDIRECTA - POR DE INICIAR CONVOCATORIA DE LA ELABORACIÓN DEL E.T SALDO 69.90% 3,035,090.71 SALDO DE OBRA Y
YURACCYACU, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO CONTRATO CONTRATA DE OBRA EJECUCIÓN DE
SALDO DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ' MEDIANTE RD N° 189-2018-MINAGRI-PSI (08.06.18), SE APROBÓ LA PAGO SALDO DE
LIQUIDACIÓN
28 2245102 HUANCARAMA, SARPANE, TINTAYMARCA Y ANEXO DE HUIMPILCA 560 245.00 SI 3,699,165.67 INDIRECTA - POR LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA, CONSENTIDA POR EL CONTRATISTA 100.00% 4,050.00 LIQUIDACIÓN OBRA
APROBADA
ORCOPAMPA, DISTRITO DE ORCOPAMPA - CASTILLA - AREQUIPA CONTRATA -PENDIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DEL SALDO Y SUPERVISIÓN
DE LIUQIDACIÓN DE SUPERVISIÓN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR OBRA CON ADMINISTRACIÓN PAGO DE
29 2240237 CANIBAMBA BAJO CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL - 140 280.00 SI 3,461,244.71 RESOLUCIÓN DE INDIRECTA - POR -EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA LIQUIADACIÓN 88.99% 327,510.43 ENTREGABLES E.T
OTUZCO - LA LIBERTAD CONTRATO CONTRATA PARCIAL SALDO DE OBRA
-SE REINICIARON LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN EL 31.08.2020, A FIN

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TUTI, EJECUCIÓN DE DE CULMINAR LAS ÚLTIMAD PARTIDAS DE LA OBRA
30 2192890 410 457.00 SI 13,328,466.60 INDIRECTA - POR 89.95% 805,738.26 VALORIZACIÓN DE
PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA OBRA -PENDIENTE ASIGNACIÓN DE MAYORES RECURSOS PARA
CONTRATA OBRA
EFECTUAR PAGOS DE VALORIZACIONES DE OBRA
-CON FECHA DEL26.09.2019 SE CULMINÓ LA EJECUCIÓN DE LA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL OBRA ADMINISTRACIÓN PAGO SALDO DE
OBRA
31 2240244 SECTOR CANIBAMBA ALTO CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE 750 133.00 SI 5,497,395.44 RECPECIONADA INDIRECTA - POR 100.00% 46,718.00 LIQUIDACIÓN OBRA
'-CON FECHA DEL 24.07.2020 SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN Y
USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD Y TRANSFERIDA CONTRATA Y SUPERVISIÓN
TRANSFERENCIA DE LA OBRA.
-ACTUALMENTE EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
elaboracion de expediente técnico culminada, en levantamiento de

Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua en el Valle Purísima, EXPEDIENTE PAGO DE
CONCURSO observaciones finales. Se estima que podria tenerse el estudio aprobado en
32 2427621 en las localidades La Esperanza y Yumpe, distrito de Huayllacán, 241 80.00 NO 4,751,090.80 TECNICO 0.00% 4,068,727.50 VALORIZACIÓN DE
OFERTA el presente mes, con lo cual podria iniciarse obra, en cuanto las condiciones
provincia de Bolognesi, departamento de Ancash. CULMINADO OBRA
climáticas sean las adecuadas..
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego elaboracion de expediente técnico culminada, en levantamiento de
EXPEDIENTE PAGO DE
Yamor y Jarachacra de las localidades de Jarachacra y Yamor (Yamor CONCURSO observaciones finales. Se estima que podria tenerse el estudio aprobado en
33 2427623 290 255.00 NO 6,914,725.32 TECNICO 0.00% 6,258,429.07 VALORIZACIÓN DE
– Pueblo Nuevo), distrito de Antonio Raymondi-provincia de OFERTA el presente mes, con lo cual podria iniciarse obra, en cuanto las condiciones
CULMINADO OBRA
Bolognesi-departamento de Ancash”. climáticas sean las adecuadas..

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de EXPEDIENTE PAGO DE
CONCURSO observaciones finales. Se estima que podria tenerse el estudio aprobado en
34 2311836 Riego Tuya-Mataragra, en el CP Yanas, Distrito de Huacchis, 409 176.00 NO 2,050,332.00 TECNICO 0.00% 2,050,332.00 VALORIZACIÓN DE
OFERTA el presente mes, con lo cual podria iniciarse obra, en cuanto las condiciones
Provincia de Huari-Ancash. CULMINADO OBRA
TOTAL 16,482 25,513 0 551,952,071 53,979,536
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
b) SALDO PENDIENTE DE FINANCIAMIENTO SEGÚN ACTA - CTFSA:
De acuerdo a la demanda presupuestal priorizada para el presente ejercicio 2021, se

ha identificado un total de 27 proyectos que requieren parcial o totalmente la
asignación del saldo del monto aprobado por acta del Comité Técnico Fondo Sierra
Azul-CTFSA, por la suma total de S/ 34, 570,015, de acuerdo a su estado situacional
según el siguiente detalle:
b.1 Proyectos con obras culminadas y liquidadas

Actualmente se tiene una demanda de S/ 594,132 para cumplir con los
compromisos presupuestales de 12 obras para los cuales se requiere efectuar
los pagos por conceptos de: pagos de saldo a favor de contratistas y/o
supervisores producto de la aprobación de liquidaciones finales de contrato o de
supervisión de obra, dichos proyectos se detallan a continuación en el siguiente
cuadro:
Cabe señalar que el detalle de su estado financiero así como su programación se detalla
en el Anexo N°02
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
b.2 Proyectos con obras en ejecución física de continuidad 2020
Actualmente se tiene una demanda de S/ 520,538 para cumplir con los

compromisos presupuestales de 01 obra con contrato vigente para lo cual se
requiere efectuar los pagos por conceptos de: pago de sus valorizaciones hasta
la culminación de la misma dicho proyecto se detalla a continuación en el siguiente
cuadro:
(%) Avance
N° Comentarios del Estado Situacional físico
acumulado SALDO PENDIENTE
Código Requerimiento 2021 Justificación del
Nombre de la Inversión DE FINANCIAMIENTO
Unificado "maximo < o = (4)" requerimiento 2021
SEGÚN ACTA CTFSA
-SE REINICIARON LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN EL 31.08.2020, A FIN

PAGO DE
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TUTI, DE CULMINAR LAS ÚLTIMAD PARTIDAS DE LA OBRA
1 2192890 89.95% 805,738.26 520,537.59 VALORIZACIÓN DE
PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA -PENDIENTE ASIGNACIÓN DE MAYORES RECURSOS PARA
OBRA
EFECTUAR PAGOS DE VALORIZACIONES DE OBRA
TOTAL 7,274,965 520,538
Cabe señalar que el detalle de su estado financiero así como su programación se

detalla en el Anexo N°02
b.3 Proyecto con saldo de obra con expediente técnico de saldo para
actualizar:
Actualmente se tiene una demanda para el 2021 de S/ 17, 290,506 para cubrir el
costo de la ejecución de Saldos de Obra de 05 proyectos que ya cuentan con
Expediente Técnico elaborado en las siguientes situaciones; por actualizar
presupuesto (01 proyecto), en etapa de actualización y/o evaluación (03
proyectos), todo ello en cumplimiento con lo establecido en el RLCE, a fin de
poder reactivar dichas obras paralizadas dando inicio a su ejecución del Saldo de
obra. Dichos proyectos se detallan a continuación en el siguiente cuadro.
(%) Avance
N° Comentarios del Estado Situacional físico SALDO
Requerimiento
acumulado PENDIENTE DE Justificación del
Código 2021
Nombre de la Inversión FINANCIAMIENT requerimiento
Unificado "maximo < o =
O SEGÚN ACTA 2021
(4)"
CTFSA
(*)MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA

RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHALCO - LLUMCHICANCHA, -PENDIENTE DE LA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN PAGO DE
1 2176379 MARCAYA, CHURRUPALLANA, MUNAYPATA, Y PARIAHUANCA - DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE LA AAA, A FIN DE EMITIR 98.00% 758,619.68 371,979.40 VALORIZACIÓN
CUSIBAMBA, DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CONFORMIDAD TÉCNICA AL E.T SALDO DE OBRA DE OBRA
CANGALLO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO -PRIMER CONTRATO EN ARBITRAJE
(*)INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA -

PAGO DE
HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA -
- PENDIENTE CONTRATACIÓN DE CONSULTOR PARA VALORIZACIÓN
2 2192895 CENTRO PICHIU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA 81.57% 4,345,271.99 1,024,478.42
ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA DE OBRA Y
CRUZ DE PICHIU, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI -
SUPERVISIÓN
ANCASH
PAGO DE
(*)CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN
-PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DEL IGA Y DEL VALORIZACIÓN
3 2121599 LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN, DISTRITO DE CONCEPCIÓN, 34.08% 5,313,938.48 5,313,938.48
EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA DE OBRA Y
PROVINCIA DE VILCASHUAMÁN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
SUPERVISIÓN
PAGO DE
)PROYECTO ACARI - BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DEL EIA Y EXPEDIENTE ENTREGABLES
4 2151332 13.94% 3,083,349.16 3,067,526.16
LA REPRESA DE IRURO. TÉCNICO SALDO DE OBRA E.T SALDO DE
OBRA
(*)MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL PAGO DE

SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL - ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN - VALORIZACIÓN
5 2173525 -PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 18.37% 7,512,583.09 7,512,583.09
UCHUPAMPA, EN EL DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE DE OBRA Y
EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA
MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH SUPERVISIÓN
TOTAL 21,013,762 17,290,506
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
De acuerdo al cuadro; los proyectos N°01 y N°02 requieren de recursos

adicionales al monto aprobado en acta por el CTFSA para cubrir el costo de
ejecución del saldo en el presente año.
b.4 Proyectos para Formulación de Expediente Técnico Saldo de obra
Actualmente se tiene una demanda para el 2021 de S/ 11,844,424 para cubrir el costo de
la elaboración de Expedientes Técnicos Saldos de Obra de 10 proyectos que en la fase
de ejecución fueron resueltos sus contratos de ejecución por incumplimiento contractual,
así mismo y en cumplimiento con lo establecido en el RLCE, además con la finalidad de
cada proyecto, es necesario continuar con los actos previos (elaboración de expediente
técnico), a fin de poder reactivar dichas obras paralizadas dando inicio a su ejecución del
Saldo de obra para lo cual también se está programando parte del presupuesto para
poder iniciar su ejecución (adelanto directo y materiales) . Es preciso señalar que de
estos proyectos se tienen 03 PIP’S están para actualización de términos de referencias,
03 PIP’S a la espera de asignación de recursos para iniciar su convocatoria para su
formulación, 03 PIP’S que están en proceso de aprobación de la liquidación parcial para
iniciar posteriormente su formulación y 01 PIP que está pendiente del laudo que
determinará las acciones a realizar como Entidad para la reactivación de la misma, cabe
señalar “que en el mencionado proyecto NO SE ESTÁ PROGRAMANDO MONTO,
solo se hace referencia a la necesidad que se pueda presentar en el presente
ejercicio una vez otorgado el Laudo”, dichos proyectos se detallan a continuación en
el siguiente cuadro.

(%)
Avance
acumulad SALDO PENDIENTE
Nombre de la Inversión o DE FINANCIAMIENTO
SEGÚN ACTA CTFSA
PAGO DE
-EN PROCEDSO DE ACTUALIZACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA ENTREGABLES E.T
(*)MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS - CHUCO, DISTRITO DE JESUS -
1 2141991 PARA FORMULACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA 97.24% 377,629.01 377,629.01 SALDO DE OBRA Y
CAJAMARCA - CAJAMARCA
-PRIMER CONTRATO EN ARBITRAJE EJECUCIÓN DE
SALDO DE OBRA
PAGO DE
SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO , TRAMO ENTREGABLES E.T
2 2187361 PASACANCHA - CASHAPAMPA - BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - 28.14% 2,737,029.77 2,707,029.77 SALDO DE OBRA Y
'-EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA
ANCASH EJECUCIÓN DE
SALDO DE OBRA
PAGO DE
(*)AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO -EN PROCEDSO DE ACTUALIZACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA ENTREGABLES E.T
3 2200680 HUAYUNCANE-CCOLLPACCOCHA, DISTRITO DE CHUMPI - PARINACOCHAS - PARA FORMULACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA 65.47% 626,350.81 626,350.81 SALDO DE OBRA Y
AYACUCHO -PRIMER CONTRATO EN ARBITRAJE EJECUCIÓN DE
SALDO DE OBRA
PENDIENTE DE
'-PENDIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2021 PARA INICIAR CONTRATACIÓN DE LA
INSTALACIÓN DE REPRESA YLLALLOC CENTRO POBLADO RURAL DE SAN JOSÉ DE LAUDO PARA
ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PARCIAL DE OBRA
4 2180444 TOMATE, DISTRITO DE OCANA, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE 99.00% 0.00 0.00 DETERMINAR
-Proyecto priorizado en el marco del DU N°008-2019-EF, DE OBRAS PARALIZADAS, mediante RD.
AYACUCHO DEMANDA
N°022-2020-MINAGRI-PSI.(02.03.2020)
PRESUPUESTAL
PAGO DE
-Proyecto priorizado en el marco del DU N°008-2019-EF, DE OBRAS PARALIZADAS, mediante RD. ENTREGABLES E.T
(*)INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA - CHAKIQPAMPA,
5 2155885 N°022-2020-MINAGRI-PSI.(02.03.2020). 80.41% 1,161,265.23 1,131,265.23 SALDO DE OBRA Y
DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO
-PENDIENTE CONTRATACION DEL CONSULTOR PARA LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE EJECUCIÓN DE
SALDO DE OBRA SALDO DE OBRA
PAGO DE
'-PENDIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2021 PARA INICIAR CONVOCATORIA DE LA
(*)REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN CHUYAS - ENTREGABLES E.T
ELABORACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA
6 2226772 HUAYCHO (TRAMO VILCARAJRA-HUAYCHO), DISTRITO DE HUAYLLÁN, PROVINCIA 71.63% 640,493.81 640,493.81 SALDO DE OBRA Y
-Proyecto priorizado en el marco del DU N°008-2019-EF, DE OBRAS PARALIZADAS, mediante RD.
DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH EJECUCIÓN DE
N°022-2020-MINAGRI-PSI.(02.03.2020)
SALDO DE OBRA
PAGO DE
'-PENDIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2021 PARA INICIAR CONVOCATORIA DE LA
ENTREGABLES E.T
(*)INSTALACION DEL DERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ELABORACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA
7 2096639 56.50% 3,149,757.04 3,143,712.04 SALDO DE OBRA Y
IGLESIAHUASI DEL, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO - Proyecto priorizado en el marco del DU N°008-2019-EF, DE OBRAS PARALIZADAS, mediante
EJECUCIÓN DE
RD. N°022-2020-MINAGRI-PSI.(02.03.2020)
SALDO DE OBRA
PAGO DE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO CAÑON APURIMAC, DISTRITO DE YAURI
8 2273922 100.00% 120,000.00 ENTREGABLES E.T
Y COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO -PENDIENTE RECEPCION DE OBRA LUEGO DEL LAUDO ARBITRAL
SALDO DE OBRA
PAGO DE
(*)INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE ENTREGABLES E.T
-PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA A FIN DE INICIAR
9 2221493 RIEGO YANACCOCHA GRANDE, YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU, DISTRITO 69.90% 3,035,090.71 2,922,089.71 SALDO DE OBRA Y
CONVOCATORIA DE LA ELABORACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA
DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO EJECUCIÓN DE
SALDO DE OBRA
PAGO DE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA
10 2240237 88.99% 327,510.43 295,853.43 ENTREGABLES E.T
BAJO CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD -EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA LIQUIADACIÓN PARCIAL
SALDO DE OBRA
TOTAL 12,175,127 11,844,424
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
b.5 Proyectos de obras por impuesto con convenio en ejecución
Actualmente se tiene una demanda para el 2021 de S/ 4,320,417 para cubrir el costo de
elaboración de expedientes y ejecución de obra de 3 proyectos que serán ejecutados en
la modalidad de obras por impuesto –OXI, cabe mencionar que de acuerdo a los actos
previos para iniciar ejecución recién en el segundo semestre del presente año se tendría
ejecución presupuestal de dichos proyectos sin embargo, a fin de cumplir con los
requisitos dentro de su marco legal se requiere dichos presupuestos solicitados a fin de
continuar su trámite, dichos proyectos se detallan a continuación en el siguiente cuadro:
(%) Avance
acumulado SALDO PENDIENTE
Nombre de la Inversión DE FINANCIAMIENTO
SEGÚN ACTA CTFSA

Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua en el Valle Purísima, PAGO DE
observaciones finales. Se estima que podria tenerse el estudio aprobado en
1 2427621 en las localidades La Esperanza y Yumpe, distrito de Huayllacán, 0.00% 4,068,727.50 1,629,183.50 VALORIZACIÓN DE
el presente mes, con lo cual podria iniciarse obra, en cuanto las condiciones
provincia de Bolognesi, departamento de Ancash. OBRA
PAGO DE
Yamor y Jarachacra de las localidades de Jarachacra y Yamor (Yamor observaciones finales. Se estima que podria tenerse el estudio aprobado en
2 2427623 0.00% 6,258,429.07 2,633,173.07 VALORIZACIÓN DE
– Pueblo Nuevo), distrito de Antonio Raymondi-provincia de el presente mes, con lo cual podria iniciarse obra, en cuanto las condiciones
OBRA
Bolognesi-departamento de Ancash”. climáticas sean las adecuadas..

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de PAGO DE
observaciones finales. Se estima que podria tenerse el estudio aprobado en
3 2311836 Riego Tuya-Mataragra, en el CP Yanas, Distrito de Huacchis, 0.00% 2,050,332.00 58,060.00 VALORIZACIÓN DE
el presente mes, con lo cual podria iniciarse obra, en cuanto las condiciones
Provincia de Huari-Ancash. OBRA
TOTAL 12,377,489 4,320,417
c) DEMANDA DE MAYORES RECURSOS ADICIONALES A LO APROBADO POR EL

CTFSA:
De acuerdo a la demanda presupuestal priorizada para el presente ejercicio 2021, se
ha identificado un total de 12 proyectos que requieren presupuesto adicional por la
suma total de S/ 10, 336,468, respecto del monto aprobado en acta por el Comité
Técnico Fondo Sierra Azul-CTFSA, de acuerdo al siguiente detalle
c.1 Proyectos con obras culminadas y liquidadas
Actualmente se tiene una demanda de S/ 469,501 para cumplir con los compromisos
presupuestales de 06 proyectos para los cuales se requiere efectuar los pagos por
conceptos de: pagos de saldo a favor de contratistas y/o supervisores producto de la
aprobación de liquidaciones finales de contrato o de supervisión de obra, dichos
proyectos se detallan a continuación en el siguiente cuadro:
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
C.2 Proyectos con obras en ejecución física de continuidad 2020

Actualmente se tiene una demanda de S/ 6’079,536 para cumplir con los compromisos
presupuestales de 03 obras con contratos vigentes de años anteriores para los cuales
se tiene 01 obra en Huánuco (Huantuc Chuquis), actualmente paralizada por
aprobación de adicional N°01 que se le debe el pago de la valorización del mes
noviembre del 2020 por lo que se vienen generando interés a favor del contratista
generando perjuicio a la Entidad, así mismo se requieren para cumplir con el pago de
sus valorizaciones de contrato principal y de adicionales de pobra hasta la
culminación de las mismas, dichos proyectos se detallan a continuación en el siguiente
cuadro.
Nota:
SE DEBE DE DAR CELERIDAD AL TRAMITE DE LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES
TODA VEZ QUE RESPECTO A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN DE ACUERDO AL RLCE LAS
VALORIZACIONES DEBEN DE SER PAGADAS HASTA ULTIMO DIA DE CADA MES , DE LO
CONTRARIO SE GENERARAN INTERESES A FAVOR DE LOS CONTRATISTAS ORIGINANDO
PERJUICIO A LA ENTIDAD.
C.3 Proyecto con saldo de obra con expediente técnico de saldo para actualizar
Actualmente se requiere recursos adicionales para 02 proyectos citados en el apartado
b.2 por la suma de S/ 3,667,432, ya que el saldo del monto aprobado por el CTFSA,
no alcanza para completar el total del costo de la ejecución del mismo, cabe señalar
que dichos proyectos tienen un plazo de ejecución menor a 6 meses por tanto
culminarían en el presente año, lo que corresponde contar con el total de presupuesto
para iniciar sus convocatorias, es por ello la prioridad de contar con dicho presupuesto
adicional afín de cumplir con las metas programadas para el presente ejercicio, dichos
proyectos se detallan a continuación en el siguiente cuadro
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
c.4 Proyectos para Formulación de Expediente Técnico Saldo de obra

Actualmente se requiere recursos adicionales para 01 proyecto por la suma de S/
120,000, ya que el saldo del monto aprobado por el CTFSA, no alcanza para completar
el total del costo de elaboración de su respectivo Expediente Técnico dicho proyecto
se detallan a continuación en el siguiente cuadro
CONLUSIONES:
 De todo lo antes expuesto líneas arriba, se solicita se ha realizado el

levantamiento de observaciones formuladas por la UPPS, referente a la
incorporación de recursos presupuestales adicionales 2021 para lo cual luego de
realizar el cronograma de actividades por realizar en cada proyecto se ha
determinado una demanda adicional por la suma S/ 44,906,484 para 34
proyectos que están siendo prioritarios para su ejecución financiera en el presente
ejercicio 2021 los cuales se han subdivido en dos grupos de acuerdo a su
situación presupuestal respecto a lo aprobado en acta por el comité técnico fondo
sierra azul- CTFSA; el primer grupo “Saldo pendiente de financiamiento según
acta del CTFSA” el cual comprende un total de 26 proyectos por la suma de S/
34,570,015 y “Mayores recursos adicionales a lo aprobado por el CTFSA”
para 12 proyectos por la suma de S/ 10,336,468 , este último corresponde a
proyectos que ya han superado el monto aprobado por acta del CTFSA, todo ello
para cumplir con pagos por los concepto de; valorizaciones de Obra, Supervisión,
pago de liquidaciones, elaboración de Expedientes Saldos de Obra, Elaboración
de Expedientes Técnicos , ejecución de obras en la modalidad de OXI y para
ejecución de Saldos de Obra.
RECOMENDACIONES:
 Derivar el presente informe a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y

Seguimiento, para que se inicie con el trámite correspondiente ante la OGPP
MINAGRI y el Comité Técnico de Fondo Sierra Azul, para poder cumplir con lo
programado y así evitar que se generen intereses favorables a los contratistas en
perjuicio de la Entidad.
Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.
Atentamente,
ING. BOCANEGRA CAMPUSANO CRISTHIAN D.

DNI: 46808504
Asistente en Ingeniería de las Obras del Fondo Sierra Azul.
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
Visto el informe que antecede y con la correspondiente conformidad, el suscrito lo hace

propio y recomienda, derivar el presente a la Dirección de Infraestructura de Riego para
los fines correspondientes
DCHH CUT N° 3430-2020-PSI
T: (511) 424-4488
www.gob.pe/psi
RESUMEN - DEMANDA PRESUPUESTAL 2021-SIERRA AZUL-OBRAS
DEMANDA PRESUPUESTAL 2021
SALDO PENDIENTE DE MAYORES RECURSOS

N° DE FINANCIAMIENTO SEGÚN ACTA ADICIONALES A LO APROBADO
ESTADO SITUACIONAL MONTO REQUERIDO
PROYECTOS CTFSA POR EL CTFSA
ADICIONAL 2021
N° DE MONTO N° DE MONTO
PROYECTOS S/ PROYECTOS S/
OBRAS CULMINADAS Y LIQUIDADAS 12 9 594,132 6 469,501 1,063,633
OBRAS EN EJECUCIÓN FISICA -

4 1 520,538 3 6,079,536 6,600,073
CONTINUIDAD 2020
5 5 17,290,506 2 3,667,432 20,957,937

ACTUALIZACIÓN DE E.T SALDO DE OBRA
FORMULACIÓN DE E.T SALDO DE OBRA 10 8 11,844,424 1 120,000 11,964,424
OBRAS POR IMPUESTO 3 3 4,320,417 0 - 4,320,417
TOTAL 34 26 34,570,015 12 10,336,468 44,906,484
DEMANDA PRESUPUESTAL 2021-SIERRA AZUL-OBRAS
INFORMACIÓN DEL BANCO DE INVERSIONES INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMACIÓN 2021
(%)
Avance
Modalidad de
N° Registro de ESATADO SUBESTADO Etapa de Inversión Comentarios del Estado Situacional físico
(1) Ejecución INCORPORACIÓN SALDO PENDIENTE DE MAYORES RECURSOS
Código Expediente acumulad Requerimiento 2021 Justificación del
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Nombre de la Inversión Beneficiario Area (ha) Monto Inversión o POR SALDO DE FINANCIAMIENTO ADICIONALES A LO TOTAL
s Actualizado BALANCE SEGÚN ACTA CTFSA APROBADO POR EL CTFSA
Aprobado TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
-CONTRATISTA SOMETIÓ A ARBITRAJE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

CON DECISION N°03 (28/11/2018), SE DECLARÓ LA CONCLUCIÓN DE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO ARBITRAJE Y SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL MISMO Y SUS ACTUADOS.
OBRA ADMINISTRACIÓ PAGO SALDO DE
1 2038198 CANAL LONGULO -COMENDEROS-ALIGUAY ,DISTRITO HUANCABAMBA, 497 344.00 SI 1,984,692.18 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN PENDIENTE PAGO DEL SALDO A FAVOR APROBADO POR ACTO 100.00% 215,941.36 215,941.36 215,941.36 215,941.36
CULMINADA N INDIRECTA - LIQUIDACIÓN OBRA
PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA RESOLUTIVO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, PREVIA PRESENTACIÓN DE
POR CONTRATA
DOCUMENTOS FALTANTES
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOS

ROSALES EN EL SECTOR JIMBURILLA, COMUNIDAD CAMPESINA SAN LIQUIDACIÓN ADMINISTRACIÓ PENDIENTE DE PAGO DEL SALDO A FAVOR DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA PAGO SALDO DE
2 2164122 80 60.00 SI 1,991,651.79 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN 100.00% 35,019.87 35,019.87 35,019.87 35,019.87
VICENTE EL MOLINO, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - APROBADA N INDIRECTA - PRODUCTO DE LAUDO ARBITRAL LIQUIDACIÓN OBRA
PIURA POR CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CANIBARA, DISTRITO DE LIQUIDACIÓN ADMINISTRACIÓ PENDIENTE DE PAGO DEL SALDO A FAVOR DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA PAGO SALDO DE
3 2213355 87 415.00 SI 2,472,977.59 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN 100.00% 164,311.97 164,311.97 164,311.97 164,311.97
COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD APROBADA N INDIRECTA - PRODUCTO DE LAUDO ARBITRAL LIQUIDACIÓN OBRA
POR CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION PACKAYHUAYCO, DISTRITO LIQUIDACIÓN ADMINISTRACIÓ PENDIENTE DE PAGO DEL SALDO A FAVOR DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA PAGO SALDO DE
4 2213359 87 415.00 SI 1,975,201.84 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN 100.00% 120,422.00 20,285.42 100,136.58 120,422.00 120,422.00
DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD APROBADA N INDIRECTA - PRODUCTO DE LAUDO ARBITRAL LIQUIDACIÓN OBRA
POR CONTRATA
(*)MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO

EN LAS COMUNIDADES DE CHALCO - LLUMCHICANCHA, MARCAYA, EXPEDIENTE -PENDIENTE DE LA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DISPONIBILIDAD HÍDRICA PAGO DE
ADMINISTRACIÓ
5 2176379 CHURRUPALLANA, MUNAYPATA, Y PARIAHUANCA - CUSIBAMBA, 414 213.00 SI 8,701,148.47 SALDO DE OBRA SALDO DE OBRA EJECUCIÓN FISICA DE LA AAA, A FIN DE EMITIR CONFORMIDAD TÉCNICA AL E.T SALDO DE 98.00% 758,619.68 10,002.00 371,979.40 376,638.28 VALORIZACIÓN DE 10,000.00 371,979.00 120,000.00 256,640.68 758,619.68
N INDIRECTA -
DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, POR ACTUALIZAR OBRA OBRA
POR CONTRATA
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO -PRIMER CONTRATO EN ARBITRAJE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LAS PAMPAS DE PAGO SALDO DE

OBRA ADMINISTRACIÓ
6 2099755 SULCABAMBA -HUAMPUCHACA, DISTRITO DE SAURAMA, PROVINCIA DE 224 200.00 SI 11,383,641.92 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN -PENDIENTE CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN 100.00% 27,620.00 27,620.00 LIQUIDACIÓN 27,620.00 27,620.00
CULMINADA N INDIRECTA -
VILCAS HUAMÁN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO DE SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN
POR CONTRATA
PAGO DE
OBRA CON E.T SALDO DE -EN PROCEDSO DE ACTUALIZACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA ENTREGABLES E.T
(*)MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS - CHUCO, DISTRITO DE ADMINISTRACIÓ
7 2141991 910 506.08 SI 6,540,892.64 RESOLUCIÓN DE OBRA POR EJECUCIÓN FISICA PARA FORMULACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA 97.24% 377,629.01 377,629.01 SALDO DE OBRA Y 9,000.00 73,063.60 91,110.34 159,360.77 45,094.30 377,629.01
JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA N INDIRECTA -
CONTRATO FORMULAR -PRIMER CONTRATO EN ARBITRAJE EJECUCIÓN DE
POR CONTRATA
SALDO DE OBRA
PAGO SALDO DE
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO QUICATO - PARCCO, DISTRITO DE LIQUIDACIÓN ADMINISTRACIÓ PENDIENTE DE PAGO DEL SALDO A FAVOR DE LA LIQUIDACIÓN DE LA
8 2221314 146 285.00 SI 8,167,281.19 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN 100.00% 12,250.54 12,250.54 LIQUIDACIÓN 12,250.54 12,250.54
ACOCRO, PROVINCIA DE HUMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO APROBADA N INDIRECTA - SUPERVISIÓN PRODUCTO DE LA RD N°084-2020-MINAGRI-PSI-DIR
SUPERVISIÓN
POR CONTRATA
PAGO SALDO DE
SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL OBRA ADMINISTRACIÓ '-ACTUALMENTE LA OBRA PERMANECE PARALIZADA DEBIDO A QUE LOS
9 2128766 554 400.00 SI 6,988,214.72 CONTINUIDAD EJECUCIÓN FISICA 98.50% 232,266.71 130,253.00 102,013.71 LIQUIDACIÓN OBRA Y 102,013.71 130,253.00 232,266.71
CIMIRM, DISTRITO DE HUAMALI , PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN" PARALIZADA N INDIRECTA - POBLADORES POR NECESIDAD HACEN USO DEL CANAL LO QUE
SUPERVISIÓN
POR CONTRATA IMPOSIBILITA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS
PAGO DE
SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO , E.T SALDO DE E.T SALDO DE ENTREGABLES E.T
ADMINISTRACIÓ
10 2187361 TRAMO PASACANCHA - CASHAPAMPA - BELLAVISTA, DISTRITO DE 279 424.40 SI 8,187,632.01 OBRA EN OBRA POR EJECUCIÓN FISICA '-EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE SALDO DE 28.14% 2,737,029.77 30,000.00 2,707,029.77 SALDO DE OBRA Y 30,000.00 484,414.19 968,828.38 502,378.72 751,408.49 2,737,029.77
N INDIRECTA -
CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH EVALUACIÓN FORMULAR OBRA EJECUCIÓN DE
POR CONTRATA
SALDO DE OBRA
(*)INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA - HUANCAYOC, DE PAGO DE

EXPEDIENTE
LOS SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA - CENTRO PICHIU Y SHILLQUI ADMINISTRACIÓ - PENDIENTE CONTRATACIÓN DE CONSULTOR PARA ACTUALIZAR EL VALORIZACIÓN DE
11 2192895 241 195.00 SI 7,734,003.71 SALDO DE OBRA SALDO DE OBRA EJECUCIÓN FISICA 81.57% 4,345,271.99 30,000.00 1,024,478.42 3,290,793.57 30,000.00 428,441.47 1,341,882.93 750,000.00 800,469.62 400,926.97 593,551.00 4,345,271.99
EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHIU, DISTRITO DE SAN N INDIRECTA - EXPEDIENTE SALDO DE OBRA OBRA Y
POR ACTUALIZAR
PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH POR CONTRATA SUPERVISIÓN
PAGO DE
(*)AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO OBRA CON E.T SALDO DE -EN PROCEDSO DE ACTUALIZACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA ENTREGABLES E.T
ADMINISTRACIÓ
12 2200680 HUAYUNCANE-CCOLLPACCOCHA, DISTRITO DE CHUMPI - PARINACOCHAS - 230 328.00 SI 5,336,612.69 RESOLUCIÓN DE OBRA POR EJECUCIÓN FISICA PARA FORMULACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA 65.47% 626,350.81 626,350.81 SALDO DE OBRA Y 9,000.00 9,000.00 125,672.50 159,007.50 323,670.81 626,350.81
N INDIRECTA -
AYACUCHO CONTRATO FORMULAR -PRIMER CONTRATO EN ARBITRAJE EJECUCIÓN DE
POR CONTRATA
SALDO DE OBRA

SALDO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PAGO DE
EJECUCIÓN DE ADMINISTRACIÓ -El 21.09.2020 se reiniciaron los trabajos de ejecución de la obra, bajo
13 2045783 CUSHURUCOCHA - HUARCO CURÁN, DISTRITO DE CAJACAY, PROVINCIA 1,074 652.00 SI 74,948,030.78 CONTINUIDAD EJECUCIÓN FISICA 86.49% 3,550,964.45 103,697.83 3,447,266.62 VALORIZACIÓN DE 1,100,000.00 2,450,964.45 3,550,964.45
OBRA N INDIRECTA - intervención económica.
DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" OBRA
POR CONTRATA -SE ESTIMA CULMINAR LA OBRA EL 31.01.2021
- CON FECHA DEL 31.07.2020, SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN Y

(*)SALDO DE OBRA "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA PAGO SALDO DE
LIQUIDACIÓN ADMINISTRACIÓ TRANSFERENCIA
14 2189016 DE RIEGO DE QENHUAPUNKU - CHUYMAY - QUIÑASI, DISTRITO DE 732 360.00 SI 12,234,318.75 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN 100.00% 293,326.81 15,000.00 278,326.81 LIQUIDACIÓN 293,326.81 293,326.81
APROBADA N INDIRECTA - -3L 14.11.2020 SE APROBÓ LA LIQUIDACIÓN DE OBRA ,PENDIENTE DEL
TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO " SUPERVISIÓN
POR CONTRATA CONSENTIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA
-EN EVALUACIÓN LIQUIDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS -OBRA CULMINADA, CONTRATO DE OBRA EN ARBITRAJE, EN PROCESO PAGO DE
OBRA EN ADMINISTRACIÓ
15 2192891 LOCALIDADES DE YANAQUIHUA, CHARCO Y VALLECITO; DEL DISTRITO DE 552 312.00 SI 15,421,861.73 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN TRÁMITE DE PAGO DE ADICIONALES DE LA SUPERVISIÓN, 100.00% 120,000.00 0.00 86,566.26 33,433.74 VALORIZACIÓN DE 120,000.00 120,000.00
ARBITRAJE N INDIRECTA -
YANAQUIHUA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA SUPERVISIÓN
POR CONTRATA
PENDIENTE DE
INSTALACIÓN DE REPRESA YLLALLOC CENTRO POBLADO RURAL DE SAN OBRA CON E.T SALDO DE LAUDO PARA
ADMINISTRACIÓ CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PARCIAL DE PENDIENTE LAUDO PARA DEFINIR DEMANDA PRESUPUESTAL 2021
16 2180444 JOSÉ DE TOMATE, DISTRITO DE OCANA, PROVINCIA DE LUCANAS, 143 240.00 SI 10,601,474.76 RESOLUCIÓN DE OBRA POR EJECUCIÓN FISICA 99.00% 0.00 0.00 0.00 DETERMINAR 0.00
N INDIRECTA - OBRA
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CONTRATO FORMULAR DEMANDA
POR CONTRATA -Proyecto priorizado en el marco del DU N°008-2019-EF, DE OBRAS
PRESUPUESTAL
ACTUALMENTE PARALIZADA A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DEL

PAGO DE
INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUANTUC - CHUQUIS - OBRA ADMINISTRACIÓ ADICIONAL N°01 DE OBRA
17 2157984 1,788 1,200.00 SI 32,149,935.35 CONTINUIDAD EJECUCIÓN FISICA 88.41% 2,685,995.56 155,740.06 0.00 2,530,255.50 VALORIZACIÓN DE 1,098,080.64 125,000.00 59,396.00 250,000.00 450,000.00 400,000.00 303,518.92 2,685,995.56
HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO PARALIZADA N INDIRECTA - -EL ADICIONAL N°01 SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE
ADICIONAL OBRA
POR CONTRATA OBSERVACIONES.
PAGO DE
(*)CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA EXPEDIENTE
ADMINISTRACIÓ -PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DEL IGA Y DEL EXPEDIENTE TECNICO VALORIZACIÓN DE
18 2121599 LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN, DISTRITO DE CONCEPCIÓN, PROVINCIA DE 376 400.00 SI 16,099,297.67 SALDO DE OBRA SALDO DE OBRA EJECUCIÓN FISICA 34.08% 5,313,938.48 0.00 5,313,938.48 0.00 836,518.64 1,673,037.29 750,000.00 850,000.00 600,000.00 604,382.55 5,313,938.48
N INDIRECTA - SALDO DE OBRA OBRA Y
VILCASHUAMÁN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO POR ACTUALIZAR
POR CONTRATA SUPERVISIÓN
PAGO DE
OBRA CON E.T SALDO DE -Proyecto priorizado en el marco del DU N°008-2019-EF, DE OBRAS ENTREGABLES E.T
(*)INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA - CHAKIQPAMPA, ADMINISTRACIÓ
19 2155885 257 247.00 SI 5,867,078.12 RESOLUCIÓN DE OBRA POR EJECUCIÓN FISICA PARALIZADAS, mediante RD. N°022-2020-MINAGRI-PSI.(02.03.2020). 80.41% 1,161,265.23 30,000.00 1,131,265.23 SALDO DE OBRA Y 30,000.00 145,672.50 129,006.50 54,670.00 801,916.23 1,161,265.23
DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO N INDIRECTA -
CONTRATO FORMULAR -PENDIENTE CONTRATACION DEL CONSULTOR PARA LA FORMULACIÓN EJECUCIÓN DE
POR CONTRATA
DEL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA SALDO DE OBRA
EXPEDIENTE PAGO DE
)PROYECTO ACARI - BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACIÓ PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DEL EIA Y EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE
20 2151332 2,665 10,249.00 194,809,873.26 SALDO DE OBRA SALDO DE OBRA EJECUCIÓN FISICA 13.94% 3,083,349.16 15,823.00 3,067,526.16 ENTREGABLES E.T 50,000.00 453,349.16 70,000.00 510,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 3,083,349.16
REPRESA DE IRURO. N INDIRECTA - OBRA
POR ACTUALIZAR SALDO DE OBRA
POR CONTRATA
PAGO DE
(*)REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN OBRA CON E.T SALDO DE ENTREGABLES E.T
ADMINISTRACIÓ CONVOCATORIA DE LA ELABORACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA
21 2226772 CHUYAS - HUAYCHO (TRAMO VILCARAJRA-HUAYCHO), DISTRITO DE 343 457.00 SI 3,852,499.51 RESOLUCIÓN DE OBRA POR EJECUCIÓN FISICA 71.63% 640,493.81 640,493.81 SALDO DE OBRA Y 9,000.00 9,000.00 82,562.77 103,580.70 42,036.54 394,313.81 640,493.81
N INDIRECTA - -Proyecto priorizado en el marco del DU N°008-2019-EF, DE OBRAS
HUAYLLÁN, PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH CONTRATO FORMULAR EJECUCIÓN DE
POR CONTRATA PARALIZADAS, mediante RD. N°022-2020-MINAGRI-PSI.(02.03.2020)
SALDO DE OBRA
PAGO DE
OBRA CON E.T SALDO DE ENTREGABLES E.T
(*)INSTALACION DEL DERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD ADMINISTRACIÓ CONVOCATORIA DE LA ELABORACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA
22 2096639 201 501.00 SI 9,199,069.30 RESOLUCIÓN DE OBRA POR EJECUCIÓN FISICA 56.50% 3,149,757.04 6,045.00 3,143,712.04 SALDO DE OBRA Y 9,000.00 9,000.00 104,028.90 138,952.16 57,756.94 770,000.00 1,838,512.67 222,506.37 3,149,757.04
DE IGLESIAHUASI DEL, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO N INDIRECTA - - Proyecto priorizado en el marco del DU N°008-2019-EF, DE OBRAS
CONTRATO FORMULAR EJECUCIÓN DE
POR CONTRATA PARALIZADAS, mediante RD. N°022-2020-MINAGRI-PSI.(02.03.2020)
SALDO DE OBRA
PAGO DE
(*)MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA EXPEDIENTE
ADMINISTRACIÓ VALORIZACIÓN DE
23 2173525 DE RIEGO CHINGUIL - ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN - UCHUPAMPA, EN EL 610 600.00 SI 13,172,278.92 SALDO DE OBRA SALDO DE OBRA EJECUCIÓN FISICA -PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE 18.37% 7,512,583.09 7,512,583.09 1,182,405.20 2,015,437.46 652,369.75 825,000.00 1,225,000.00 1,312,370.69 300,000.00 7,512,583.09
N INDIRECTA - OBRA Y
DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH POR ACTUALIZAR TECNICO SALDO DE OBRA
POR CONTRATA SUPERVISIÓN
-Mediante Resolución Jefatural Nro 00083-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD de fecha

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 04.09.2020 se deja sin efecto legal la Resolución Directoral N° 087-2020- PAGO SALDO DE
LIQUIDACIÓN ADMINISTRACIÓ
24 2243444 CANALES LATERALES LOCALIDAD ALTO CURAL , DISTRITO DE CERRO 318 764.50 SI 10,251,233.77 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN MINAGRI-PSI-DIR, aprobandose la liquidación recalculada,quedando 100.00% 30,000.00 13,780.00 16,220.00 LIQUIDACIÓN OBRA Y 30,000.00 30,000.00
APROBADA N INDIRECTA -
COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA consentida por el contratista. SUPERVISIÓN
POR CONTRATA
SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO -OBRA CULMINADA EL 05.10.2020
PAGO SALDO DE
DE LOS SECTORES DE HUANCASAYA - ALPAORCCONA Y PUCACCACCA - CULMINADA EN ADMINISTRACIÓ -OBRA RECEPCIONADA EL 30.12.2020
25 2276462 546 705.11 SI 13,191,786.94 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN 100.00% 68,533.00 35,781.00 24,117.00 8,635.00 LIQUIDACIÓN OBRA Y 68,533.00 68,533.00
PACOPATA DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA CANGALLO - ARBITRAJE N INDIRECTA - -EN ARBITRAJE POR LA NO APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE PLAZO
SUPERVISIÓN
AYACUCHO" POR CONTRATA -ACTUALMENTE PENDIENTE PAGOS DE VALORIZACIONES DE
SUPERVISIÓN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO CAÑON APURIMAC, DISTRITO OBRA CON E.T SALDO DE ADMINISTRACIÓ PAGO DE
26 2273922 DE YAURI Y COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE 875 2,120.00 SI 15,971,719.64 RESOLUCIÓN DE OBRA POR EJECUCIÓN FISICA N INDIRECTA - 100.00% 120,000.00 120,000.00 ENTREGABLES E.T 24,000.00 50,000.00 46,000.00 120,000.00
-PENDIENTE RECEPCION DE OBRA LUEGO DEL LAUDO ARBITRAL
CUSCO CONTRATO FORMULAR CONCURSO SALDO DE OBRA
OFERTA
PAGO DE
(*)INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA OBRA CON E.T SALDO DE ENTREGABLES E.T
ADMINISTRACIÓ -PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA A FIN DE
27 2221493 DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE, YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU, 393 1,805.29 SI 13,015,241.31 RESOLUCIÓN DE OBRA POR EJECUCIÓN FISICA 69.90% 3,035,090.71 113,001.00 2,922,089.71 SALDO DE OBRA Y 113,001.00 49,206.00 49,206.00 800,000.00 2,023,677.71 3,035,090.71
N INDIRECTA - INICIAR CONVOCATORIA DE LA ELABORACIÓN DEL E.T SALDO DE OBRA
DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO CONTRATO FORMULAR EJECUCIÓN DE
POR CONTRATA
SALDO DE OBRA
INFORMACIÓN DEL BANCO DE INVERSIONES INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMACIÓN 2021
(%)
Avance
Modalidad de
N° Registro de ESATADO SUBESTADO Etapa de Inversión Comentarios del Estado Situacional físico
(1) Ejecución INCORPORACIÓN SALDO PENDIENTE DE MAYORES RECURSOS
Código Expediente acumulad Requerimiento 2021 Justificación del
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Nombre de la Inversión Beneficiario Area (ha) Monto Inversión o POR SALDO DE FINANCIAMIENTO ADICIONALES A LO TOTAL
s Actualizado BALANCE SEGÚN ACTA CTFSA APROBADO POR EL CTFSA
Aprobado TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE ' MEDIANTE RD N° 189-2018-MINAGRI-PSI (08.06.18), SE APROBÓ LA PAGO SALDO DE
LIQUIDACIÓN ADMINISTRACIÓ
28 2245102 HUANCARAMA, SARPANE, TINTAYMARCA Y ANEXO DE HUIMPILCA 560 245.00 SI 3,699,165.67 CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA, CONSENTIDA POR EL CONTRATISTA 100.00% 4,050.00 0.00 4,050.00 0.00 LIQUIDACIÓN OBRA Y 4,050.00 4,050.00
APROBADA N INDIRECTA -
ORCOPAMPA, DISTRITO DE ORCOPAMPA - CASTILLA - AREQUIPA -PENDIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DEL SALDO DE SUPERVISIÓN
POR CONTRATA
LIUQIDACIÓN DE SUPERVISIÓN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR OBRA CON E.T SALDO DE PAGO DE
ADMINISTRACIÓ
29 2240237 CANIBAMBA BAJO CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - 140 280.00 SI 3,461,244.71 RESOLUCIÓN DE OBRA POR EJECUCIÓN FISICA -EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA LIQUIADACIÓN 88.99% 327,510.43 31,657.00 295,853.43 ENTREGABLES E.T 21,657.00 190,853.43 105,000.00 10,000.00 327,510.43
N INDIRECTA -
LA LIBERTAD CONTRATO FORMULAR PARCIAL SALDO DE OBRA
POR CONTRATA
-SE REINICIARON LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN EL 31.08.2020, A FIN DE

PAGO DE
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TUTI, EJECUCIÓN DE ADMINISTRACIÓ CULMINAR LAS ÚLTIMAD PARTIDAS DE LA OBRA
30 2192890 410 457.00 SI 13,328,466.60 CONTINUIDAD EJECUCIÓN FISICA 89.95% 805,738.26 285,200.67 520,537.59 VALORIZACIÓN DE 491,090.00 314,648.26 805,738.26
PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA OBRA N INDIRECTA - -PENDIENTE ASIGNACIÓN DE MAYORES RECURSOS PARA EFECTUAR
OBRA
POR CONTRATA PAGOS DE VALORIZACIONES DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR OBRA -CON FECHA DEL26.09.2019 SE CULMINÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PAGO SALDO DE
ADMINISTRACIÓ
31 2240244 CANIBAMBA ALTO CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - 750 133.00 SI 5,497,395.44 RECPECIONADA Y CONTINUIDAD LIQUIDACIÓN '-CON FECHA DEL 24.07.2020 SE REALIZÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN Y 100.00% 46,718.00 10,000.00 36,718.00 LIQUIDACIÓN OBRA Y 46,718.00 46,718.00
N INDIRECTA -
LA LIBERTAD TRANSFERIDA TRANSFERENCIA DE LA OBRA. SUPERVISIÓN
POR CONTRATA
-ACTUALMENTE EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua en el Valle Purísima, en EXPEDIENTE PAGO DE
CONCURSO observaciones finales. Se estima que podria tenerse el estudio aprobado en el
32 2427621 las localidades La Esperanza y Yumpe, distrito de Huayllacán, provincia de 241 80.00 NO 4,751,090.80 TECNICO OXI EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00% 4,068,727.50 2,439,544.00 1,629,183.50 VALORIZACIÓN DE 2,439,543.50 1,629,184.00 4,068,727.50
OFERTA presente mes, con lo cual podria iniciarse obra, en cuanto las condiciones
Bolognesi, departamento de Ancash. CULMINADO OBRA
EXPEDIENTE PAGO DE
Yamor y Jarachacra de las localidades de Jarachacra y Yamor (Yamor – CONCURSO observaciones finales. Se estima que podria tenerse el estudio aprobado en el
33 2427623 290 255.00 NO 6,914,725.32 TECNICO OXI EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00% 6,258,429.07 3,625,256.00 2,633,173.07 VALORIZACIÓN DE 3,625,256.00 2,633,173.07 6,258,429.07
Pueblo Nuevo), distrito de Antonio Raymondi-provincia de Bolognesi- OFERTA presente mes, con lo cual podria iniciarse obra, en cuanto las condiciones
CULMINADO OBRA
departamento de Ancash”. climáticas sean las adecuadas..

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego EXPEDIENTE PAGO DE
CONCURSO observaciones finales. Se estima que podria tenerse el estudio aprobado en el
34 2311836 Tuya-Mataragra, en el CP Yanas, Distrito de Huacchis, Provincia de Huari- 409 176.00 NO 2,050,332.00 TECNICO OXI EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00% 2,050,332.00 1,992,272.00 58,060.00 VALORIZACIÓN DE 1,992,272.04 58,059.96 2,050,332.00
OFERTA presente mes, con lo cual podria iniciarse obra, en cuanto las condiciones
Ancash. CULMINADO OBRA
TOTAL 16,482 25,513 0 551,952,071 53,979,536 9,073,053 34,570,015 10,336,468 0 0 3,540,945 2,647,964 1,687,949 2,870,058 5,987,579 11,434,485 4,133,049 8,364,758 8,308,654 5,004,094 53,979,536
FONDO SIERRA AZUL - CRONOGRAMA 2021 2022
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SITUACIÓN DETALLE DE
N° C.U.I SNIP Nombre del Proyecto ESTADO DEL FSA ACCIONES A EJECUTAR TIEMPO
ACTUAL SITUACIÓN ACTUAL
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
1
4
OBRAS CULMINADAS PENDIENTES DE PAGO (12 OBRAS)
GESTIÓN DE RECURSOS ADICIONALES 2021 HASTA SU APROBACIÓN 45 DIAS
.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE PENDIENTE PAGO
1 2038198 25625 RIEGO CANAL LONGULO -COMENDEROS-ALIGUAY ,DISTRITO CULMINADA LIQUIDADA DEL SALDO A FAVOR SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO A CARGO DEL AREA USUARIA 05 DIAS
.
HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA DEL CONTRATISTA
COMPROMISO Y DEVENGADO DEL PAGO 05 DIAS
.
.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
PENDIENTE PAGO
RIEGO LOS ROSALES EN EL SECTOR JIMBURILLA, COMUNIDAD
2 2164122 224999 CULMINADA LIQUIDADA DEL SALDO A FAVOR SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO A CARGO DEL AREA USUARIA 05 DIAS
CAMPESINA SAN VICENTE EL MOLINO, DISTRITO DE AYABACA,
.
DEL CONTRATISTA
.
.
PENDIENTE PAGO
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CANIBARA,
DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
.
DEL CONTRATISTA
.
.
PENDIENTE PAGO
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION PACKAYHUAYCO,
DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
.
DEL CONTRATISTA
.
.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LAS PAMPAS DE
PENDIENTE PAGO
SULCABAMBA -HUAMPUCHACA, DISTRITO DE SAURAMA,
PROVINCIA DE VILCAS HUAMÁN, DEPARTAMENTO DE
.
DE LA SUPERVISIÓN
AYACUCHO
.
.
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO QUICATO - PARCCO, PENDIENTE PAGO
6 2221314 229682 DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUMANGA, CULMINADA LIQUIDADA DEL SALDO A FAVOR SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO A CARGO DEL AREA USUARIA 05 DIAS
.
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO DE LA SUPERVISIÓN
.
.
(*)SALDO DE OBRA "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
PENDIENTE PAGO
DEL SISTEMA DE RIEGO DE QENHUAPUNKU - CHUYMAY -
QUIÑASI, DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO -
.
DE LA SUPERVISIÓN
AYACUCHO "
.
.
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
PENDIENTE PAGO
EN LAS LOCALIDADES DE YANAQUIHUA, CHARCO Y
8 2192891 269121 CULMINADA LIQUIDADA PENDIENTE DE LA SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO A CARGO DEL AREA USUARIA 05 DIAS
VALLECITO; DEL DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA DE
.
SUPERVISIÓN
.
.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE PENDIENTE PAGO
9 2243444 289248 RIEGO CANALES LATERALES LOCALIDAD ALTO CURAL , CULMINADA LIQUIDADA PENDIENTE DE LA SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO A CARGO DEL AREA USUARIA 05 DIAS
.
DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA SUPERVISIÓN
.
PENDIENTE GESTIÓN DE RECURSOS ADICIONALES 2021 HASTA SU APROBACIÓN 45 DIAS
.
.
SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL EFECTUAR PAGOS
SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCASAYA - DE VALORIZACIONES
10 2276462 74754 CULMINADA EN LIUQIDACIÓN SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO A CARGO DEL AREA USUARIA 05 DIAS
ALPAORCCONA Y PUCACCACCA - PACOPATA DEL DISTRITO DE OBRA Y
.
LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO" SUPERVISIÓN DE
NOVIEMBRE 2020 COMPROMISO Y DEVENGADO DEL PAGO 05 DIAS
.
.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD PENDIENTE PAGO DE

DE HUANCARAMA, SARPANE, TINTAYMARCA Y ANEXO DE SALDO DEL MONTO
11 2245102 296355 CULMINADA LIQUIDADA SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO A CARGO DEL AREA USUARIA 05 DIAS
HUIMPILCA ORCOPAMPA, DISTRITO DE ORCOPAMPA - A PAGAR DEL
.
CASTILLA - AREQUIPA SUPERVISOR

.

.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL PENDIENTE PAGO

12 2240244 276526 SECTOR CANIBAMBA ALTO CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE CULMINADA LIQUIDADA DEL SALDO A FAVOR SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO A CARGO DEL AREA USUARIA 05 DIAS
.
USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD DEL CONTRATISTA

.
1
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
1
4
OBRAS EN EJECUCIÓN (01 OBRA)
.
EJECUCIÓN HASTA CULMINACIÓN FISICA DE LA OBRA 60 DIAS
.
CON INTERVENCIÓN CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN 07 DIAS
SALDO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO
.
ECONÓMICA
1 2045783 42846 CUSHURUCOCHA - HUARCO CURÁN, DISTRITO DE CAJACAY, SALDO DE OBRA EJECUCIÓN
AVANCE FÍSICO:
PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
92.45% ACTA DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA 20DIAS
.
ETAPA DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN 60 DIAS
.
ETAPA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD 60 DIAS
.
OBRAS PARALIZADAS POR CAMPAÑA AGRICOLA, LLUVIAS, Y/O APROBACIÓN DE ADICIONAL (03 OBRAS)
ETAPA DE PARALIZACIÓN POR CAMPAÑA AGRICOLA 30 DÍAS
.
.
REINICIO DE EJECUCIÓN HASTA CULMINACIÓN FISICA DE LA OBRA 6 DÍAS
.
POR CAMPAÑA
SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL
AGRICOLA
1 2128766 144857 CANAL CIMIRM, DISTRITO DE HUAMALI , PROVINCIA DE JAUJA SALDO DE OBRA PARALIZADA CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN 07 DIAS
AVANCE FÍSICO:
.
- JUNIN
98.50%
ACTA DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA 20DIAS
.
.
.
ETAPA DE PARALIZACIÓN POR TEMPORADA DE LLUVIAS 90 DIAS
.
.
REINICIO DE EJECUCIÓN HASTA CULMINACIÓN FISICA DE LA OBRA 60 DIAS
.
POR TEMPORADA DE
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE LLUVIAS
2 2192890 268186 OBRA PARALIZADA CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN 07 DIAS
TUTI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA AVANCE FÍSICO:
.
89.95%
ACTA DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA 20DIAS
.
.
.
TEMPORADAS DE LLUVIAS 90 DIAS
.
.
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ADICIONAL N°01 30 DIAS
.
EVALUACIÓN Y CONFORMIDAD TÉCNICA A CARGO DE SUGEP 05 DIAS
.
PENDIENTE
APROBACIÓN DE
ADICIONAL DE OBRA APROBACIÓN DEL ADICONAL N°01 CON ACTO RESOLUTIVO 05 DIAS
INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUANTUC -
.
ACTUALMNETE
3 2157984 216868 CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - SALDO DE OBRA PARALIZADA
PRESENCIA DE
HUANUCO
LLUVIAS REINICIO DE EJECUCIÓN HASTA CULMINACIÓN FISICA DE LA OBRA 210 DIAS
.
AVANCE FÍSICO:
92.59%
CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN 07 DIAS
.
ACTA DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA 20 DIAS
.
.
.
2
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
1
4
RESOLUCIÓN DE CONTRATO (15 OBRAS)
ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES SALDO DE OBRA (05 OBRAS)
GESTIÓN DE RECURSOS SALDO DE BALANCE HASTA SU APROBACIÓN 30 DIAS
.
.
ACTUALIZACIÓN DE E.T. SALDO DE OBRA 30 DÍAS
.
EVALUACIÓN DE E.T. SALDO DE OBRA HASTA CONFORMIDAD TÉCNICA 15 DÍAS
.
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA -
HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA - EN ACTUALIZACIÓN REGISTRO DE MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE ET DE SALDO DE OBRA CON ACTO RESOLUTIVO 15 DÍAS
.
RESOLUCIÓN DE
1 2192895 273241 CENTRO PICHIU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SALDO DE OBRA DE EXPEDIENTE DE
CONTRATO
SANTA CRUZ DE PICHIU, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - SALDO ELABORACIÓN DE TDR PARA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA HASTA LA APROBACIÓN 05 DÍAS
.
HUARI - ANCASH
SOLICITUD A ADMINISTRACIÓN PARA INICIAR CONVOCATORIA 05 DIAS
.
ACTOS PREVIOS INCLUY. ESTUDIO DE MERCADO 15 DIAS
.
ETAPA DE PROCESO DE SELECCIÓN HASTA FIRMA DE CONTRATO 60 DIAS
.
INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA 150 DIAS
.
.
ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL E.T. SALDO DE OBRA 15 DIAS
.
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL E.T. SALDO DE OBRA 05 DIAS
.
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL E.T. SALDO DE OBRA CON ACTO RESOLUTIVO 05 DIAS
POR ACTUALIZAR
.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL
PRESUPUESTO DE
SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL - ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN - RESOLUCIÓN DE
2 2173525 111142 SALDO DE OBRA E.T SALDO DE OBRA ELABORACIÓN DE TDR PARA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA HASTA LA APROBACIÓN 10 DÍAS
UCHUPAMPA, EN EL DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE CONTRATO
.
PARA EJECUCIÓN DE
MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH
OBRA
.
.
.
.
.
.
.
REGISTRO DE MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE ET DE SALDO DE OBRA CON ACTO RESOLUTIVO 15 DÍAS
.
CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN EN ACTUALIZACIÓN
RESOLUCIÓN DE
3 2121599 147500 LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION - SALDO DE OBRA DE EXPEDIENTE DE ELABORACIÓN DE TDR PARA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA HASTA LA APROBACIÓN 05 DIAS
CONTRATO
.
VILCAS HUAMAN - AYACUCHO SALDO
.
.
.
.
.
GESTIÓN DE RECURSOS ADICIONALES 2021 HASTA SU APROBACIÓN 45 DIAS .
.
.
.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHALCO-LLUMCHICANCHA, EN ACTUALIZACIÓN REGISTRO DE MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE ET DE SALDO DE OBRA CON ACTO RESOLUTIVO 15 DÍAS
.
RESOLUCIÓN DE
4 2176379 195515 MARCAYA, CHURRUPALLANA, MUNAYPATA, Y PARIAHUANCA- SALDO DE OBRA DE EXPEDIENTE DE
CONTRATO
CUSIBAMBA, DISTRITO LOS MOOROCHUCOS, PROVINCIA DE SALDO ELABORACIÓN DE TDR PARA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA HASTA LA APROBACIÓN 05 DÍAS
.
CANGALLO - AYACUCHO
.
.
.
3
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
1
4
PROYECTO ACARI - BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION RESOLUCIÓN DE
5 2151332 4894 SALDO DE OBRA PROYECTO EMBLEMATICO
DE LA REPRESA DE IRURO. CONTRATO
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES SALDOS DE OBRA (09 OBRAS)
.
CONVOCATORIA PARA FORMULACIÓN DE E.T SALDO DE OBRA HASTA FIRMA DE CONTRATO 60 DIAS
.
ELABORACIÓN DEL E.T. SALDO DE OBRA 60 DÍAS
.
-CUENTA CON EVALUACIÓN DE E.T. SALDO DE OBRA HASTA CONFORMIDAD TÉCNICA 15 DÍAS
.
TERMINOS DE
REFERENCIA REGISTRO DE MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE ET DE SALDO DE OBRA CON ACTO RESOLUTIVO 15 DÍAS
INSTALACION DEL DERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA
.
RESOLUCIÓN DE APROBADOS
1 2096639 116135 COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI DEL, DISTRITO DE PARAS - SALDO DE OBRA
CONTRATO -EXPEDIENTE DE
CANGALLO - AYACUCHO ELABORACIÓN DE TDR PARA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA HASTA LA APROBACIÓN 05 DÍAS
SALDO PENDIENTE
.
PENDIENTE DE
FORMULACIÓN SOLICITUD A ADMINISTRACIÓN PARA INICIAR CONVOCATORIA 05 DIAS
.
.
.
.
.
.
.
-CUENTA CON EVALUACIÓN DE E.T. SALDO DE OBRA HASTA CONFORMIDAD TÉCNICA 15 DÍAS
.
TERMINOS DE
REFERENCIA REGISTRO DE MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE ET DE SALDO DE OBRA CON ACTO RESOLUTIVO 15 DÍAS
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
.
APROBADOS
2 2226772 224910 IRRIGACION CHUYAS-HUAYCHO (TRAMO VILCARAJRA- SALDO DE OBRA NULIDAD DE OFICO
-EXPEDIENTE DE
HUAYCHO), DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA - ANCASH ELABORACIÓN DE TDR PARA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA HASTA LA APROBACIÓN 05 DÍAS
SALDO PENDIENTE
.
PENDIENTE DE
FORMULACIÓN SOLICITUD A ADMINISTRACIÓN PARA INICIAR CONVOCATORIA 05 DIAS
.
.
.
.
.
.
30 DIAS
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL E.T SALDO DE OBRA
.
.
EXPEDIENTE DE REGISTRO DE MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE ET DE SALDO DE OBRA CON ACTO RESOLUTIVO 15 DÍAS
SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
.
RESOLUCIÓN DE SALDO PENDIENTE
3 2187361 265071 PARA RIEGO , TRAMO PASACANCHA - CASHAPAMPA - SALDO DE OBRA
CONTRATO DE LEVANTAMIENTO
BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH ELABORACIÓN DE TDR PARA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA HASTA LA APROBACIÓN 05 DÍAS
DE OBSERVACIONES
.
.
.
.
.
.

.
ACTUALIZACIÓN DE TDR PARA FORMULACIÓN DE E.T SALDO DE OBRA HASTA SU APROBACIÓN 05 DIAS
.
.
.
.
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL EVALUACIÓN DE E.T. SALDO DE OBRA HASTA CONFORMIDAD TÉCNICA 15 DÍAS
EXPEDIENTE DE
.
SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE, YANACCOCHA RESOLUCIÓN DE
4 2221493 242559 SALDO DE OBRA SALDO PENDIENTE
CHICO Y YURACCYACU, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - CONTRATO
DE ELABORACIÓN REGISTRO DE MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE ET DE SALDO DE OBRA CON ACTO RESOLUTIVO 15 DÍAS
AYACUCHO
.
ELABORACIÓN DE TDR PARA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA HASTA LA APROBACIÓN 05 DÍAS
4
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
1
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN DE E.T. SALDO DE OBRA HASTA CONFORMIDAD TÉCNICA 15 DÍAS
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS - CHUCO, RESOLUCIÓN DE
.
5 2141991 173735 SALDO DE OBRA SALDO PENDIENTE
DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA CONTRATO
DE ELABORACIÓN REGISTRO DE MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE ET DE SALDO DE OBRA CON ACTO RESOLUTIVO 15 DÍAS
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN DE E.T. SALDO DE OBRA HASTA CONFORMIDAD TÉCNICA 15 DÍAS
.
RESOLUCIÓN DE
6 2200680 276900 REPRESAMIENTO HUAYUNCANE-CCOLLPACCOCHA, DISTRITO SALDO DE OBRA SALDO PENDIENTE
CONTRATO
DE CHUMPI - PARINACOCHAS - AYACUCHO DE ELABORACIÓN
.
.
.
.
.
.
.
.
CONTRATACIÓN DE CONSULTOR PARA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN PARCIAL 05 DIAS
.
ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN PARCIAL HAS CONFORMIDAD TECNICA FINANCIERA 45 DIAS
.
TRAMITE DE CONFORMIDAD FINANCIERA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DE OBRA HASTA APROBACIÓN 05 DIAS
.
ELABORACIÓN DE TDR PARA FORMULACIÓN DE E.T SALDO DE OBRA HASTA SU APROBACIÓN 05 DIAS
.
.
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA - LIQUIDACIÓN
RESOLUCIÓN DE
8 2155885 201381 CHAKIQPAMPA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - SALDO DE OBRA PARCIAL PENDIENTE ELABORACIÓN DEL E.T. SALDO DE OBRA 60 DÍAS
CONTRATO
.
AYACUCHO DE APROBACIÓN
.
.
.
.
.
.
.
5
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
1
4
.
.
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LIQUIDACIÓN PARCIAL 30 DIAS
.
TRAMITE DE CONFORMIDAD FINANCIERA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DE OBRA HASTA APROBACIÓN 05 DIAS
.
ELQABORACIÓN DE TDR PARA FORMULACIÓN DE E.T SALDO DE OBRA HASTA SU APROBACIÓN 05 DIAS
.
.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL LIQUIDACIÓN ELABORACIÓN DEL E.T. SALDO DE OBRA 60 DÍAS
.
RESOLUCIÓN DE
9 2240237 276489 SECTOR CANIBAMBA BAJO CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE SALDO DE OBRA PARCIAL PENDIENTE
CONTRATO
USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD DE APROBACIÓN EVALUACIÓN DE E.T. SALDO DE OBRA HASTA CONFORMIDAD TÉCNICA 15 DÍAS
.
.
.
.
.
.
.
PENDIENTE CIERRE DEL PROYECTO (01 OBRA)
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO LOROPICO - PACMAL,

RESOLUCIÓN DE
1 2144570 181896 DISTRITO DE SOLOCO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, - PENDIENTE CIERRE DEL PROYECTO
CONTRATO
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
6
FONDO SIERRA AZUL - CRONOGRAMA 2021-OBRA POR IMPUESTO 2022
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
1
4
PROYECTOS DE OBRAS POR IMPUESTOS
.
.
GESTION DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO HASTA ACTO RESOLUTIVO 45 DÍAS
.
AUTORIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE MONTO INCREMENTADO DEL PROYECTO 30 DÍAS
.
ELABORACION Y APROBACION DE TDRS PARA SELECCIÓN DE ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DE OBRA 05 DÍAS
.
ASIGNACION- CCP DE GASTOS DE PUBLICACION Y GASTOS NOTARIALES PARA PROCESO DE SELECCIÓN DE
10 DIAS
.
ENTIDAD RPIVADA SUPERVISORA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL
VALLE PURÍSIMA, EN LAS LOCALIDADES LA ESPERANZA Y YUMPE, EXPEDIENTE EN LEVANTAMIENTO
1 2427621 CULMINADO ACTOS PREVIOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 15 DIAS
DISTRITO DE HUAYLLACÁN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, TECNICO DE OBSERVACIONES
.
DEPARTAMENTO DE ANCASH.
PROCESO DE SELECCIÓN DE ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DE LA OBRA 30 DÍAS
.
PERFECCIONAMIENTO Y SUSCRIPCION DE CONTRATO EPS 10 DIAS
.
INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA 01 DIA
.
EMISION DE PRIMER CIPGN 15 DIAS
.
EMISION DE SEGUNDO CIPGN 15 DIAS
.
EMISION DE TERCER CIPGN 15 DIAS
.
.
.
.
.
.
ASIGNACION- CCP DE GASTOS DE PUBLICACION Y GASTOS NOTARIALES PARA PROCESO DE SELECCIÓN DE
10 DIAS
.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO YAMOR Y JARACHACRA DE LAS LOCALIDADES EXPEDIENTE EN LEVANTAMIENTO
2 2427623 CULMINADO ACTOS PREVIOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 15 DIAS
DE JARACHACRA Y YAMOR (YAMOR – PUEBLO NUEVO), DISTRITO TECNICO DE OBSERVACIONES
.
DE ANTONIO RAYMONDI-PROVINCIA DE BOLOGNESI-
DEPARTAMENTO DE ANCASH” PROCESO DE SELECCIÓN DE ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DE LA OBRA 30 DÍAS
.
.
.
.
.
EMISION DE TERCER CIPGN 15 DIAS
.
.
.
.
.
.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL ASIGNACION- CCP DE GASTOS DE PUBLICACION Y GASTOS NOTARIALES PARA PROCESO DE SELECCIÓN DE
10 DIAS
.
SISTEMA DE RIEGO TUYA-MATARAGRA, EN EL CP YANAS, DISTRITO EXPEDIENTE EN LEVANTAMIENTO
3 2311836 CULMINADO
DE HUACCHIS, PROVINCIA DE HUARI-ANCASH.PROVINCIA DE TECNICO DE OBSERVACIONES
BOLOGNESI-DEPARTAMENTO DE ANCASH ACTOS PREVIOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 15 DIAS
.
PROCESO DE SELECCIÓN DE ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DE LA OBRA 30 DÍAS
.
.
.
.
.
1

Cut 2317-2021 Memorando #141 - 2021-Midagri-Dvdafir-Dgiar-Dg

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Cut 2317-2021 Memorando #141 - 2021-Midagri-Dvdafir-Dgiar-Dg

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Cut 2317-2021 Memorando #141 - 2021-Midagri-Dvdafir-Dgiar-Dg

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

MEMORANDO N° 141 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGIAR-DG

Para : JESÚS RUITÓN CABANILLAS

Asunto : Solicitud de asignaciones adicionales del Fondo Sierra Azul .

Referencia : a.- Memorando N° 301-2021-MIDAGRI-SG/OGPP

Fecha : San Isidro,11 de marzo del 2021

Me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales su

Sobre el particular, esta Dirección General ha elaborado el Informe N°062-2021-MIDAGRI-

En ese sentido, remitimos a su despacho los actuados para su evaluación según

VGSC/KPS/jgc CUT 2317-2021

Av. Guillermo Prescott N° 490 – San Isidro - Lima

VGSC/KPS/jgc CUT 2317-2021

Av. Guillermo Prescott N° 490 – San Isidro - Lima

Para : VLADIMIR CUNO SALCEDO

Asunto : Solicitud de asignaciones adicionales del Fondo Sierra Azul

Referencia : a.- Memorando N° 301-2021-MIDAGRI-SG/OGPP

Fecha : Lima, 09 de marzo 2021

2.1 Mediante Memorando N° 301-2021-MIDAGRI-SG/OGPP, la Oficina General de

CUT N°: 2317-2021

adjuntando para ello el Informe N°0045-2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OPRES, en el que

TOTAL 44,518,965.00 8,104,866.00 52,623,831.00

3.1.2 Respecto el requerimiento de S/ 50 212 228,00, la UE AGRORURAL detalla en el

CUT N°: 2317-2021

Cuadro N° 02 Detalle del requerimiento de S/ 50 212 228,00 - Por Etapa de Inversión

EN ELABORACIÓN 7 1,947,756.00 19,450.00 1,967,206.00

3.1.4 Respecto el requerimiento de S/ 292 001,00, la UE AGRORURAL detalla en el Oficio

CUT N°: 2317-2021

UE: Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI

OBRAS CONCLUIDAS Y LIQUIDADAS 594,132.00 469,501.00 1,063,632.55

OBRAS EN EJECUCION POR

TOTAL 34,570,017.00 10,336,469.00 44,906,483.75

3.1.6 Adjunto al Memorando N°165-2021-MIDAGRI-SG/OGPP, la Oficina General de

3.1.7 Según el Oficio N°89-2021-MIDAGRI-PEJSIB-DE, (CUT 12587-2020), el Proyecto

CUT N°: 2317-2021

Cuadro N° 06 Recursos de adicionales – PESCS

3.2 PROPUESTA DE CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS RECURSOS DE

CUT N°: 2317-2021

Cuadro N° 07 Inversiones con Primera Prioridad de atención de requerimiento a nivel de

OBRA EN EJECUCIÓN 3 9,330,864.00 70,203.00 9,401,067.00

Como Segunda prioridad, se pueda atender el requerimiento mostrado en el Cuadro

SUB TOTAL 4 2,249,104.00 7,305,786.00 9,554,890.00

Finalmente como Tercera Prioridad de atención se presenta el requerimiento del

CUT N°: 2317-2021

Cuadro N° 09 Inversiones con Tercera Prioridad de atención de requerimiento nivel de

EN ELABORACIÓN 7 1,947,756.00 19,450.00 1,967,206.00

SUB TOTAL 16 32,900,438.00 210,988.00 33,111,426.00

En resumen, la solicitud de asignación de saldos de actas y recursos adicionales por el

SUB TOTAL 34 44,531,302.18 8,092,528.82 52,623,831.00

CUT N°: 2317-2021

Cuadro N° 11 Inversiones con Primera Prioridad de atención de requerimiento a nivel de

SUB TOTAL 19 5,435,087.57 6,549,037.00 11,984,124.57

Como Segunda prioridad, se pueda atender el requerimiento mostrado en el Cuadro

SALDO DE OBRA CON

SUB TOTAL 14 29,134,930.00 3,787,432.00 32,922,361.21

En resumen, la solicita de asignación de saldos de actas y recursos adicionales por el

CUT N°: 2317-2021

Cuadro N° 13 Resumen de asignación de saldos de actas y recursos adicionales UE PSI

CUT N°: 2317-2021