MVFOWeaph MH D

Descargar como doc, pdf o txt
Descargar como doc, pdf o txt
Está en la página 1de 138

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE

CARRETERAS
GERENCIA REGIONAL PANDO

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN


PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS

CONSERVACIÓN VIAL DEL TRAMO PD01: COBIJA-


PORVENIR-CHIVE/KM19 - EXTREMA
LPN 002/2021-PN

LICITACIÓN PÚBLICA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

2021

CONTENIDO
Aprobado Mediante Resolución Ministerial N° 298 de 27 de agosto de 2021
Elaborado en el marco del Decreto Supremo N° 181 de 28 de junio de 2009 de las
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus
modificaciones
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 2


2. PROPONENTES ELEGIBLES 2
3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 2
4. ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) 2
5. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 2
6. GARANTÍAS 2
7. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 2
8. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES 2
9. DECLARATORIA DESIERTA 2
10. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 2
11. RESOLUCIONES RECURRIBLES 2
12. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 2
13. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 2
14. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 2
15. IDIOMA2
16. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 2
17. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 2
18. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA
RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA DE
MOVILIZACIÓN DE EQUIPO 2
19. PROPUESTA ECONÓMICA 2
20. PROPUESTA TÉCNICA 2
21. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES 2
22. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 2
23. APERTURA DE PROPUESTAS 2
24. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 2
25. EVALUACIÓN PRELIMINAR 2
26. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO 2
27. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO 2
28. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN 2
29. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA 2
30. CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS 2
31. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 2
32. MODIFICACIONES AL CONTRATO 2
33. SUBCONTRATACIÓN 2
34. ENTREGA DE OBRA 2
35. CIERRE DEL CONTRATO 2
36. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 2
37. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 2
38. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA OBRA: 2

ii
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

39. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 2


40. VOLÚMENES DE OBRA 2

iii
PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I
GENERALIDADES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de
las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y
el presente Documento Base de Contratación (DBC).

2. PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

a) Empresas constructoras nacionales o extranjeras legalmente constituidas;


b) Asociación Accidental de Empresas constructoras legalmente constituidas;
c) Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de
constitución establezca su capacidad de ejecutar obras);

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

3.1 Inspección Previa

El proponente deberá realizar la inspección previa de manera presencial en la fecha, hora y


lugar, establecidos en el presente DBC.

En caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo
acepta todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato.

3.2 Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, vía el correo
electrónico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o mediante nota, hasta la
fecha límite establecida en el presente DBC.

3.3 Reunión de Aclaración

Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC,
en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de
contratación. La reunión de aclaración también se realizará mediante el uso de reuniones
virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexión señalados en el cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la
Reunión de Aclaración.

Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales


proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión
de Aclaración, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, Unidad Solicitante y
los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de estos últimos. El Acta de la
Reunión de Aclaración deberá ser publicada en el SICOES y remitida a los participantes al correo
electrónico desde el cual efectuaron las consultas.
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

4. ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

4.1 La entidad convocante podrá ajustar el DBC, con enmiendas, por iniciativa propia o como
resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento, antes de emitir la
Resolución de Aprobación del DBC.

Estas enmiendas deberán estar orientadas a modificar únicamente las Especificaciones Técnicas
y condiciones técnicas relacionadas con éstas.

4.2 El DBC será aprobado por Resolución expresa del RPC, misma que será notificada a los
potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS.

5. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

5.1 El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días
hábiles, por única vez mediante Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente
justificadas:

a) Enmiendas al DBC;
b) Causas de Fuerza mayor;
c) Caso fortuito.

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la
presentación de propuestas.

5.2 Los nuevos plazos serán publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad
convocante.

5.3 Cuando la ampliación sea por enmiendas al DBC, la ampliación de plazo de presentación de
propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del DBC.

6. GARANTÍAS

6.1 Tipos de Garantía

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente


decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer
Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

La presentación de las garantías en sus diferentes tipos se realizará de manera física, conforme
las condiciones establecidas en el presente DBC, independientemente de que la propuesta sea
presentada electrónicamente o de manera física.

En el caso de propuestas electrónicas el proponente podrá optar por el depósito a la cuenta


corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente
DBC, en remplazo de la Garantía de Seriedad de Propuesta o realizar la presentación de uno de
los tipos de garantía establecidos en el presente sub numeral.

6.2 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada o el monto del depósito por este concepto
se consolidará a favor de la entidad o del TGN, según corresponda, cuando:

a) El proponente decida retirar su propuesta presentada de manera física, con


posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas;
b) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación
de Propuesta (Formulario A-1);

2
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

c) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente


adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta
(Formulario A-1);
d) El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o más de
los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario
A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza
mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la
Entidad;
e) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato
en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad;

6.3 Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a


cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la:

a) Notificación de la Resolución de Declaratoria Desierta;


b) Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación;
c) Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante
sobre la extensión del periodo de validez de propuestas;
d) Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación;
e) Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la
anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria;
f) Suscripción del contrato con el proponente adjudicado.

En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será devuelto,
de acuerdo con las condiciones establecidas en el Artículo 18 del Reglamento de
Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos a la cuenta que señale el proponente para el
efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

6.4 El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantía de: Cumplimiento de Contrato,


Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de
Anticipo, se establecerá en el Contrato.

7. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

7.1 Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y
hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

7.2 Las causales de descalificación son:

a) Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta


(Formulario A-1);
b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas
en el presente DBC;
c) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial;
d) Cuando exista variación entre el precio de los elementos presentados en el Formulario
B-3, con respecto al Análisis de Precios Unitarios del Formulario B-2;
e) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica establecida en el
Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y General de la Obra), existiera una diferencia
absoluta superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el
monto revisado por la Comisión de Calificación;
f) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta;
g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el depósito por este concepto no
cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;
h) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;
i) Cuando el proponente presente dos o más propuestas;
j) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras;
k) Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

3
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

l) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente


adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta
(Formulario A-1);
m) Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada
dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado
por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el
sub numeral 32.1 del presente DBC;
n) Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía
Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda;
o) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el
contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas
precedentemente.

8. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

8.1 Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan


sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;
b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y
legalidad de la propuesta presentada;
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente
señalados en el presente DBC;
d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las Especificaciones
Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o
se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación


considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de


Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción
del contrato.

8.2 Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los


siguientes:

a) Ausencia de cualquier Formulario, solicitado en el presente DBC, salvo los siguientes casos:
i. El Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección
y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo y/o
ii. El Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente
no solicite el margen de preferencia por generación de empleo;
b) Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-
1);
c) Falta de firma del personal propuesto en el Formulario A-5 y/o en el Formulario A-6;
d) Falta de la propuesta técnica o parte de ella;
e) Falta de la propuesta económica o parte de ella;
f) Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta;
g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando el
Depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea;
h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el Depósito por este concepto sea
realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de
error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%);
i) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en
el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días
calendario;

4
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

j) Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta


Formulario A-1 y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta;
k) Ausencia del Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10) cuando el
proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo.

9. DECLARATORIA DESIERTA

El RPC declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las
NB-SABS.

10. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del
contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en
el Artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

11. RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, únicamente contra las
resoluciones establecidas en el inciso a), del parágrafo I, del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las
mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado
en el Capítulo VII, del Título I, de las NB-SABS.

SECCIÓN II
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

12. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente
DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envió será a través de medios físicos o por medio
de la plataforma informática habilitada en el RUPE.

13. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda
extranjera. Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de compra de la moneda
extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha de emisión de la factura.

14. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la
participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos
exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

15. IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre
proponente y convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

16. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

16.1 La propuesta tendrá una validez de:

a) Sesenta (60) días calendario, para convocatorias nacionales;


b) Noventa (90) días calendario, para convocatorias internacionales.

5
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

En ambos casos la validez de la propuesta se computará a partir de la fecha fijada para la apertura
de propuestas.

16.2 En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de
Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la
extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la
renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:

a) El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de
ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. En caso de depósito el monto no se
consolidará a favor de la entidad o del TGN;
b) Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta y para
mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá presentar necesariamente una
garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta, excepto cuando hubiese
realizado el Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, en cuyo caso el
proponente deberá registrar la ampliación del plazo del depósito.

17. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones


Juradas.

17.1 Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su
forma de participación son:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). En el caso de presentación


electrónica de propuestas este formulario deberá consignar la firma (documento
escaneado o documento firmado digitalmente);
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a);
c) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);
d) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en construcción de obras similares
(Formulario A-4);
e) Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de
Obra (Formulario A-5), en el caso de presentación electrónica de propuestas este
formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o
documento firmado digitalmente);
f) Formulario Hoja de Vida del de l(os) Especialista(s) Asignado(s) (Formulario A-6), en el
caso de presentación electrónica de propuestas este formulario deberá consignar la firma
del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado digitalmente);
g) Formulario de Equipo mínimo comprometido para la obra (Formulario A-7);
h) Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-8);
i) Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9);
j) Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente
haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo;
k) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del
precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en
treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral
16.1 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla
con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a
nombre de la entidad convocante. En caso de la presentación electrónica de propuestas,
se podrá hacer uso del Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta.

17.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los
que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

17.2.1 La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). En el caso de


presentación electrónica de propuestas este formulario deberá consignar la firma
(documento escaneado o documento firmado digitalmente);
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b);
6
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

c) Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o


Residente de Obra (Formulario A-5), en el caso de presentación electrónica de
propuestas este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto
(documento escaneado o documento firmado digitalmente);
d) Formulario Hoja de Vida del de l(os) Especialista(s) Asignado(s) (Formulario A-6),
en el caso de presentación electrónica de propuestas este formulario deberá
consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento
firmado digitalmente);
e) Formulario de Equipo Mínimo Comprometido Para la Obra (Formulario A-7);
f) Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-8);
g) Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9);
h) Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el
proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación
de empleo;
i) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%)
del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá
exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta
establecida en el numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir de la
apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable,
irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.
Esta Garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la
Asociación Accidental. En caso de la presentación electrónica de propuestas, se
podrá hacer uso del Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta.
El depósito puede ser realizado por una o más empresas que conforman la
Asociación Accidental.

17.2.2 Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación, de


cada empresa que conformará la Asociación Accidental:

a) Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-


2c);
b) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);
c) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en Construcción de Obras
Similares (Formulario A-4).

18. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA


RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

18.1 Experiencia Mínima General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental

18.1.1 La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de obra
ejecutados durante los últimos quince (15) años.

La experiencia general es el conjunto de obras civiles realizadas y la experiencia


específica es el conjunto de obras civiles similares a la obra objeto de la contratación.

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa,


consiguientemente la construcción de obras similares puede ser incluida en el
requerimiento de experiencia general; sin embargo, la construcción de obras civiles en
general no debe ser incluida como experiencia específica.

18.1.2 En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y


específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas
por las empresas que integran la Asociación.

18.1.3 La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá ser


acreditada por separado.

7
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

18.1.4 La valoración de la Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requeridas está


establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia para Obras presentada en el Anexo 2
del presente DBC.

18.2 Experiencia General y Específica del Gerente, Superintendente, Director de Obra u otro

18.2.1 La experiencia será computada considerando el conjunto de contratos de obra en los


cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al cargo de la
propuesta, que podrán ser acreditados con certificado suscrito por el contratante de cada
obra, con el Acta de Recepción Definitiva de la obra u otro documento oficial que acredite
el desempeño de cargos similares, especificando el monto estimado de la obra.

Los cargos similares podrán corresponder a Superintendente, Director de Obra,


Supervisor, Fiscal, Técnico de Seguimiento de Obra, desarrollados en empresas
constructoras, subcontratistas, supervisoras de obra o fiscalizadoras.

La Experiencia General es el conjunto de obras civiles en las cuales el personal clave ha


desarrollado estos cargos; la experiencia específica es el conjunto de obras civiles
similares al objeto de la contratación.

La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa, esto


quiere decir que los cargos en obras similares pueden ser incluidos en el requerimiento de
Experiencia General; sin embargo, los cargos en obras civiles en general no pueden ser
incluidas como Experiencia Específica.

18.2.2 La valoración de Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requerida está


establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia para obras presentada en el Anexo 2
del presente DBC.

18.3 Experiencia General y Específica del Especialista o Especialistas, cuando corresponda

Contempla el grado de formación del especialista propuesto, su experiencia y el compromiso de


trabajo en la obra.

La experiencia será calificada por los años de actividad, conforme la Tabla de Valoración de
Experiencia para obras presentada en el Anexo 2 del presente DBC.

El número de años de experiencia del especialista corresponderá a la suma de los plazos en uno
o varios proyectos de construcción, siempre que los mismos no hubieran sido realizados
simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, deberá computarse solo
el correspondiente a uno de los mismos.

Este Formulario deberá ser presentado por cada uno de los especialistas comprometidos por el
proponente para movilizar la obra.

En caso de adjudicación, la entidad convocante podrá requerir toda la información que considere
pertinente para verificar lo señalado en las declaraciones juradas.

18.4 Equipo mínimo comprometido para la obra

18.4.1 El Formulario A-7 (Equipo Mínimo Comprometido para la Obra) constituye una declaración
jurada del proponente, que garantiza el pleno funcionamiento del equipo y maquinaria
comprometido para la obra y su disponibilidad durante el cronograma comprometido.

18.4.2 En el caso de Asociación Accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno de


los asociados podrá ser agregada para cumplir con este requisito.

18.4.3 El equipo que sea requerido de forma permanente en la obra, deberá estar disponible
hasta la recepción provisional de la obra por el contratante. El equipo requerido para
labores no permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a disposición, de acuerdo al
cronograma de ejecución de obra.

8
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

18.4.4 En caso de adjudicación, el proponente adjudicado deberá presentar certificados de


garantía de funcionamiento óptimo y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria
ofertada, firmado por el Representante Legal y un profesional del área.

18.5 Cronograma de Ejecución de Obra

El Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8) en un diagrama de barras Gantt, que


permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de
las actividades del proyecto.

En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales.

18.6 Cronograma de Movilización de Equipo

El cronograma de movilización de equipo (Formulario A-9) deberá ser presentado detallando el


equipo comprometido a movilizar para la obra y el plazo de permanencia en la misma, a través
de un diagrama de barras Gantt.

19. PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá presentar su Propuesta Económica de manera física o electrónica (escaneada y


remitida en la plataforma informática del RUPE), conteniendo los siguientes documentos:

19.1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a
ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos.

19.2 Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente
con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes
sociales y tributarias vigentes.

19.3 Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3),

El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos los
materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2.

La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para


todos los elementos registrados en los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica
contenida en los Formularios B-2.

19.4 Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4)

El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben
ser calculadas con relación a una hora de trabajo. (Cuando el objeto y la naturaleza de la
contratación así lo requiera la entidad convocante podrá requerir este documento)

19.5 Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra


(Formulario B-5)

Cuando se envíe la propuesta con el uso de medios electrónicos, el proponente además de mandar su
propuesta económica escaneada, deberá registrar en la plataforma informática del RUPE el precio total de
la obra establecido en el Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y General de la Obra).

Cuando exista diferencia entre el Precio Total registrado en la plataforma informática del RUPE y el precio
total del Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y General de la Obra) escaneado, prevalecerá este
último.

20. PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica debe incluir:

9
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

a) Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye:


i. Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal
clave;
ii. Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la
obra, según el tipo de obra;
iii. Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la
obra y el personal a utilizar por frente de trabajo;
iv. Otros aspectos que considere la Entidad;
b) Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia Específica de
la Empresa (Formulario A-4);
c) Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra (Formulario
A-5);
d) Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda (Formulario A-6);
e) Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7);
f) Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8);
g) Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9);
h) Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya
solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo;
i) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda.

21. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola
vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete.

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se
presente el proponente; o por cada tramo o paquete. El Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de
Propuesta deberá ser realizado por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente.

SECCIÓN III
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

22. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

22.1 Forma de presentación física

22.1.1 La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente
sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el número de
Licitación, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la
Convocatoria.

22.1.2 La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia, identificando
claramente el original.

22.1.3 El original de la propuesta deberá tener sus páginas numeradas, selladas y rubricadas
por el proponente, con excepción de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

22.1.4 La propuesta deberá incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los Formularios
y documentos presentados.

22.2 Plazo y lugar de presentación física

22.2.1 Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el
domicilio establecido en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta


ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la
fecha y hora límite establecida para el efecto.

10
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

22.2.2 Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En
ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada
dentro el plazo establecido.

22.3 Modificaciones y Retiro de Propuestas físicas

22.3.1 Las propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido
para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, deberá solicitar por escrito la devolución total de su
propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier
responsabilidad a la entidad convocante.

Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.

22.3.2 Las propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el
proponente, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de propuestas.

La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita.

22.3.3 Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o
alteradas de manera alguna.

22.4 Forma de presentación electrónica de propuestas

22.4.1 El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y


seleccionar el proceso de contratación en el que desea participar según el CUCE.

22.4.2 Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe verificar los datos
generales consignados y registrar la información establecida en los numerales 17, 18, 19 y
20 del presente DBC, así como el registro de los márgenes de preferencia si corresponden.

22.4.3 Todos los documentos enviados y la información del precio de la obra son encriptados por
el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de propuestas en
la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.

22.4.4 El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de
propuestas electrónicas y enviar su propuesta.

22.4.5 Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar la


Garantía de Seriedad de Propuesta, esta deberá ser presentada en sobre cerrado y con
cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante,
citando el Número de Licitación, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el
objeto de la Convocatoria.

22.4.6 En caso de la presentación electrónica de propuestas, se podrá hacer uso del Depósito por
concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta el cual deberá ser realizado al menos dos
(2) horas antes de la conclusión del plazo para la presentación de propuestas.

22.5 Plazo, lugar y medio de presentación

22.5.1 Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) fijado
en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, siempre y


cuando:

a) Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de
propuestas y;

11
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

b) La Garantía de Seriedad de Propuesta haya ingresado al recinto en el que se registra


la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite para la presentación de
propuestas.

22.5.2 Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En
ambos casos, el proponente es responsable de que su garantía sea presentada dentro el
plazo establecido.

22.5.3 La presentación de propuestas electrónicas se realizará a través del RUPE.

22.6 Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas

22.6.1 Las propuestas electrónicas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite
establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática para la


presentación de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de modificarla,
ampliarla y/o subsanarla.

22.6.2 La devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será solicitada por el proponente


por escrito. La entidad procederá con la devolución bajo constancia escrita y liberándose
de cualquier responsabilidad. En caso del depósito, su devolución se realizará de
conformidad con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones con el Apoyo de Medios
Electrónicos.

22.6.3 El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación de una nueva
propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, establecido en el
cronograma de plazos del DBC.

22.6.4 Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de
manera alguna.

23. APERTURA DE PROPUESTAS

23.1 Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, la Comisión de
Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar
señalados en el presente DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la participación de los
proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran
participar, de manera presencial o virtual según las direcciones (links) establecidos en la
convocatoria.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas,
la Comisión de Calificación suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPC, que la
convocatoria sea declarada desierta.

23.2 El Acto de Apertura comprenderá:

a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y


la nómina de las propuestas físicas presentadas y rechazadas, según el Acta de Recepción.

Si hubiere lugar, se informará sobre los Recursos Administrativos de Impugnación


interpuestos contra la Resolución que aprueba el DBC.

b) Apertura de todas las propuestas físicas y/o electrónicas recibidas dentro del plazo, para su
registro en el Acta de Apertura. En el caso de las propuestas electrónicas se deberá realizar
la apertura física del sobre que contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se
haya optado por el Depósito por este concepto.

12
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

Realizada la apertura electrónica, todas las propuestas presentadas serán automáticamente


desencriptadas por el sistema, para permitir a la entidad pública conocer la identidad de los
proponentes y realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el
reporte electrónico.

En caso de procesos de contratación por tramos o paquetes deberá descargar los


documentos consignados en cada tramo o paquete.

En relación a las propuestas electrónicas el sistema almacenará la fecha y hora de la


apertura electrónica, así como la fecha y hora de la descarga de cada uno de los
documentos enviados por el proponente.

c) Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus


propuestas económicas.

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dará a conocer el precio de las


propuestas económicas de cada tramo o paquete.

d) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología


PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 correspondiente. En caso de adjudicaciones
por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-1 por cada tramo o paquete.

La Comisión de Calificación procederá a rubricar todas las páginas de cada propuesta


original, excepto la Garantía de Seriedad de Propuesta y a las propuestas electrónicas
descargadas del sistema.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, la


Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar
que dicho documento o información ocupa en la propuesta física o electrónica o aceptar la
falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se
registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

e) Registro en el Formulario V–2 del nombre del proponente y del monto total de su propuesta
económica.

En caso de Adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-2 por
cada tramo o paquete.

Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica,


prevalecerá el literal sobre el numeral.

f) Elaboración del Acta de Apertura, consignando tanto las propuestas presentadas de forma
electrónica como aquellas presentadas de forma física, que deberá ser suscrita por todos
los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes
asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del
Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

23.3 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta
una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir


criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

23.4 Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por la Comisión de
Calificación al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

13
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

SECCIÓN IV
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

24. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de
Selección y Adjudicación:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo;


b) Precio Evaluado Más Bajo. “No aplica este Método”

25. EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación determinará si las


propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los
Formularios de la Propuesta, así como de la Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito por este
concepto, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

En caso de propuestas presentadas mediante el uso de medios electrónicos, adicionalmente se debe


efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma escaneada en
los Formularios A-1, A-5 y A-6 a efectos de verificar que dichos documentos han sido firmados
digitalmente. La Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas que disponga el
sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo

26. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA: Propuesta Económica ( ): 20 puntos


SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica ( ): 80 puntos

26.1 Evaluación de la Propuesta Económica

26.1.1 Errores Aritméticos

En el Formulario V-3 (Evaluación de la Propuesta Económica) se corregirán los errores


aritméticos, verificando la información del Formulario de Presupuesto por Ítems y General
de la Obra (Formulario B-1) de cada propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal,


prevalecerá el literal;
b) Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de
Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total de un ítem que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el
precio unitario cotizado para obtener el monto correcto;
c) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta del Formulario B-1
(Presupuesto por Ítems y General de la Obra) y el monto ajustado de la revisión
aritmética, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso
contrario la propuesta será descalificada;
d) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la
propuesta será descalificada.

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión
Aritmética deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-3.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la


propuesta o valor leído de la propuesta deberá ser trasladado a la cuarta columna
del Formulario V-3.
14
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

26.1.2 Margen de Preferencia.

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos y a solicitud del proponente se aplicará
el margen de preferencia a las propuestas que no fuesen descalificadas; en caso de tratarse del
margen de preferencia por generación de empleo, previo a la aplicación del mismo la Comisión de
Calificación revisará el resultado de la aplicación de la fórmula para el cálculo del margen de
preferencia establecido en el Formulario A-10 y de corresponder ajustará el margen solicitado.

26.1.2.1 De los dos (2) márgenes de preferencia: por Empresa Nacional o por Generación de
Empleo detallado en el parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS, se aplicará
solamente uno (1).

Se aplicará el Margen de Preferencia al Monto Ajustado por Revisión Aritmética


de acuerdo con lo siguiente:

Margen de Porcentaje del


# Preferencia CONDICIÓN Margen Factor de Ajuste
por de Preferencia
A las propuestas de:
 Empresas
constructoras
unipersonales
bolivianas;
 Empresas
constructoras, donde
los socios bolivianos
tengan una
participación de
acciones igual o mayor
Empresa
1 al cincuenta y uno por 5% 0.95
Nacional
ciento (51%);
 Asociaciones
Accidentales de
empresas
constructoras, donde
los asociados
bolivianos tengan una
participación en la
asociación igual o
mayor al cincuenta y
uno por ciento (51%).
A las propuestas que
generen empleos
adicionales a los
Generación
2 establecidos en el numeral
de Empleo
38 (TRABAJADORES
NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE OBRA)
Cuando el proponente no
En otros
3 solicite ningún margen de 0% 1.00
casos
preferencia

26.1.3 Precio Ajustado

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:

15
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

Dónde:

Precio ajustado a efectos de calificación

Monto Ajustado por Revisión aritmética

Factor de ajuste

El resultado del de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-3.

Para las propuestas electrónicas, la Comisión de Calificación podrá considerar los datos del
Reporte Electrónico como un apoyo para la elaboración del Formulario V-3, siempre y cuando
estos datos sean consistentes con la información de los Formularios B-1, B-2 y B-3.

26.1.4 Determinación del Puntaje de la Propuesta Económica

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y aplicado el margen de preferencia
cuando corresponda, de la última columna del Formulario V-3 Precio Ajustado, se seleccionará la
propuesta con el menor valor.

A la propuesta de menor valor se le asignará veinte (20) puntos, al resto de las propuestas se les
asignará un puntaje inversamente proporcional, aplicando la siguiente fórmula:

Dónde:

Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada


Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor
Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, pasarán a la


Evaluación de la Propuesta Técnica.

26.2 Evaluación de la Propuesta Técnica

Los documentos de la propuesta técnica serán evaluados aplicando la metodología CUMPLE/NO


CUMPLE, utilizando el Formulario V-4.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología


CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta (30) puntos. Posteriormente, se evaluará las
condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta
cincuenta (50) puntos, utilizando el Formulario V-4.

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica ( ), será el resultado de la suma de los


puntajes obtenidos de la evaluación de la Propuesta Técnica y el Formulario C-2, utilizando el
Formulario V-4.

Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica ( ) no alcancen el puntaje mínimo


de sesenta (60) puntos serán descalificadas.

26.3 Determinación del Puntaje Total

Una vez calificadas y puntuadas las propuestas Económica y Técnica de cada propuesta, se
determinará el puntaje total ( ) de cada una de ellas, sumando sus puntajes utilizando el
Formulario V-5, de acuerdo con la siguiente fórmula:

16
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

Dónde:
: Puntaje Total de la Propuesta Evaluada
: Puntaje de la Propuesta Económica
: Puntaje de la Propuesta Técnica

La Comisión de Calificación recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor


Puntaje Total ( ), cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA).

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación será
responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y
Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

27. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

“No aplica este Método”

28. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener


mínimamente lo siguiente:

a) Nómina de los proponentes;


b) Cuadros de evaluación;
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;
d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;
e) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;
f) Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.

29. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

29.1 El RPC, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta


y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de Adjudicación o
Declaratoria Desierta.

29.2 El RPC, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta


y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de Adjudicación o
Declaratoria Desierta.

29.3 En caso de que el RPC solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del
informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida
para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de
plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPC, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación


de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de
la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría
General del Estado.

29.4 La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la


siguiente información:

a) Nómina de los participantes y precios ofertados;


b) Los resultados de la calificación;
c) Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;
d) Causales de descalificación, cuando corresponda;

17
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

e) Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda;


f) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

29.5 La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, de


acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de
la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria
Desierta.

30. CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS

Una vez adjudicada la contratación, la MAE, el RPC, la Comisión de Calificación y el proponente


adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de
la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores
Condiciones Técnicas.

La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto
adjudicado.

En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la entidad,
se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas.

SECCIÓN V
SUSCRIPCIÓN, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

31. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO


31.1. La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser
menor a diez (10) días hábiles computables a partir del vencimiento del plazo para la interposición
de Recurso Administrativo de Impugnación.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen o cuando éstos


participen en una Asociación Accidental, el plazo no deberá ser menor a quince (15) días hábiles,
considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso
deberá continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de


uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor,
caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar
el plazo de presentación de documentos.

31.2. El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o
fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuestas
(Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el
Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta


Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los
plazos previstos en el contrato. Cuando su propuesta económica esté por debajo del ochenta y
cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente adjudicado deberá presentar la
Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el
ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la propuesta económica
adjudicada, para la suscripción del contrato.

Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el
proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben
ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

18
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

31.3. Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su
propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada.
En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u
otras causas ajenas a su voluntad debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se
ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso
c) del Artículo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el


proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de
presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado
haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente


adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no
pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la
propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la
ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados
por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por
lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la
descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta o la
consolidación del Depósito en favor de la Entidad.

31.4. En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPC deberá autorizar la modificación del
cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.

32. MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra,
que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista. En todos los casos son responsables por los
resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA,
SUPERVISOR y CONTRATISTA.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

a) Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra,


siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni plazos en el mismo, ni se
introduzcan ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), ni se afecte el objeto del
contrato.

Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de Órdenes
aperturado a este efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.

b) Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del
precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificaciones de volúmenes
de obra (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar al incremento de los precios
unitarios.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias
sumadas), tiene como límite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal.

19
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

El documento denominado Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser
elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la
misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes contratantes.

c) Contrato Modificatorio

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación
en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio
del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en la
Licitación).

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o varias
sumadas) tiene como límite el máximo del diez por ciento (10%) del monto total original de
Contrato, porcentaje que es independiente de las modificaciones que la obra pudiera haber sufrido
por aplicación de Órdenes de Cambio.

Los precios unitarios de los nuevos ítems creados, deberán ser consensuados entre las partes, no se
podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios
considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los
sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma
autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes contratantes

33. SUBCONTRATACIÓN

33.1. Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente nacional lo haya
previsto en su propuesta, el Contratista podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el
veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la
ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de
junio de 2009.

33.2. En el caso de proponentes extranjeros, el Contratista deberá subcontratar a empresas nacionales,


hasta un máximo de cuarenta por ciento (40%) del monto total del contrato, siempre y cuando éstas
se encuentren disponibles en el mercado nacional, conforme lo establece el Artículo 87 Bis del Decreto
Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009. La entidad realizará el control de las subcontrataciones
propuestas, en la ejecución del contrato y aplicará, si corresponde, las multas respectivas en caso de
incumplimiento de la subcontratación.

SECCIÓN VI
ENTREGA DE OBRA Y CIERRE DEL CONTRATO

34. ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito
y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad
contratante.

35. CIERRE DEL CONTRATO

Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción y emitida el Acta de
Recepción definitiva, la Unidad Solicitante, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de
las demás estipulaciones del contrato suscrito y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

20
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

SECCIÓN VII
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por la Comisión de Recepción, en el


que se establece que la obra ha sido concluida cumpliendo con las condiciones técnicas a entera satisfacción
de la Entidad.

Actividad Perecedera: Es toda actividad realizada dentro del Servicio de Conservación Vial que sólo puede
ser cuantificada durante su ejecución o inmediatamente después de su ejecución, ya que no perdura en el
tiempo, debido principalmente al desgaste natural o al desgaste generado por el tráfico vehicular.

Actividad Permanente: Es toda actividad realizada dentro del Servicio de Conservación Vial que puede ser
cuantificada independientemente del tiempo transcurrido.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor


del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes
datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la entidad pública que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la entidad pública que contrata la realización de obras.

Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar
una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en
un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista, para


construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un
contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el
Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita del proponente adjudicado para suscribir el contrato.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen las características y condiciones técnicas de la obra que el
contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por el Supervisor
de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por la Comisión de Recepción.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica
contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra. Legalmente es la persona que en
representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra y ejerce
control sobre la Supervisión Técnica.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y


financieros del proyecto.

Hito Verificable: Es un momento definido en la ejecución de la Obra, en el cual se verifica la ejecución de


actividades o ítems que forman parte de la ruta crítica de la ejecución física, respecto a lo programado en el

21
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

Cronograma de Ejecución de Obra, a fin de comprobar que los volúmenes o parámetros comprometidos por el
CONTRATISTA se cumplan durante el plazo de ejecución del Contrato.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el
Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra,
incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la


ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o
agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son
diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta
obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y
que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante según el contrato y las
Especificaciones Técnicas.

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya
finalidad es el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento


que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante.

Plazo de ejecución de obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción
provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos
notificados por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de Obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista, responsables de la


correcta ejecución de la obra.

Personal Adicional Requerido: Corresponde al personal adicional ofertado por el proponente con respecto
al personal mínimo establecido por la Entidad para la ejecución de obra, a efectos de que el proponente
solicite el margen de preferencia por generación de empleo.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas
y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia
correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción de las
piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación, plasmado en el contrato que
puede ser modificado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem
de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el Proponente a
la Entidad Convocante, que contienen la oferta económica y forma de ejecución de la obra a construir.

Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en la licitación pública. En una segunda
instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro de la licitación pública.

Proponente Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de
personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.

22
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

Proponente Extranjero: Persona jurídica que no cumple con las condiciones para considerarse proponente
nacional.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse,
tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia
oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben


dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra
correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo que realiza una empresa contratista para el
Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución
de una obra sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las Especificaciones Técnicas.

Supervisor: Es el profesional independiente o empresa consultora, que realiza un servicio de consultoría de


supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es corresponsable, con el Contratista,
por la ejecución de la obra.

23
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

36. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

CUCE 2 1 - 0 2 9 1 - 0 9 - 1 1 7 2 2 7 8 - 1 - 1 Gestión 2021

CONSERVACIÓN VIAL DEL TRAMO PD01: COBIJA-PORVENIR-CHIVE/KM19-


Objeto de la
contratación EXTREMA

Licitación Pública Código de la entidad para identificar al proceso LPN 002/2021-


Modalidad
PN

TRAMO I: COBIJA-PORVENIR/KM19-EXTREMA BS. 2.721.252,86 (DOS


MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
86/100 BOLIVIANOS)
Precio Referencial
TRAMO II: PORVENIR – CHIVE BS. 3.278.704.53 (TRES MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO 53/100
BOLIVIANOS)

Localización de la
TRAMO I: COBIJA-PORVENIR/KM19-EXTREMA
Obra
TRAMO II: PORVENIR - CHIVE

Plazo de Entrega
El Contrato tendrá una duración de 300 días calendarios computables a partir de la fecha de la Orden
de la Obra (en días
de Proceder, emitida por Supervisor de Obra.
calendario)

Método de Precio Evaluado más Bajo X Calidad Propuesta Técnica y Costo


Selección y
Adjudicación
Tipo de X Convocatoria Pública Nacional Convocatoria Pública Internacional
Convocatoria
Forma de Por el Total X Por Tramos Por Paquetes
Adjudicación
Señalar con que X Presupuesto de la gestión en curso
presupuesto se
inicia el proceso de Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del
Estado la siguiente gestión)
contratación
Nombre del Organismo Financiador
#
(de acuerdo al clasificador vigente)
% de Financiamiento
Organismos
Financiadores 1 CNC - IEHD 100
2

2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre de la Administradora Boliviana de Carreteras


Entidad
Domicilio Ciudad Zona Dirección
(fijado para el proceso Cobija B/Senac Av. 27 de Mayo N° 155, lado Natura Verde
de contratación)

Teléfono 842-3685 Fax Correo Electrónico [email protected]

24
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

Número de Cuenta: 10000041173216


Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Banco: Banco Unión S.A.
Propuesta (Fondos en Custodia) Titular: Tesoro General de la Nación
Moneda: Bolivianos.

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD
Paterno Materno Nombre(s) Cargo
Nina Calle Henry Emilio Presidente
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)
Ejecutivo
Paterno Materno Nombre(s) Cargo
Responsable del Proceso de Pantoja Murillo Edwin Gustavo Gerente Regional
Contratación (RPC) Pando
Paterno Materno Nombre(s) Cargo
Rioja Oporto Gisela Magda Ingeniera
Encargado de atender consultas Responsable de
Tramo III
4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNICA
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo
Nina Calle Henry Emilio Presidente Ejecutivo
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo
Mendieta Cordero Cristian Rolin Gerente Nacional Técnico
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo
Tango Sánchez Teófilo Gerente Nacional Jurídico

37. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN


(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento
obligatorio:
1. Presentación de propuestas (plazo mínimo quince (15) días hábiles computables a partir del día
siguiente hábil de la publicación de la convocatoria);
2. Presentación de documentos para la suscripción del contrato (plazo de entrega de documentos, no
menor a diez (10) días hábiles para proponentes nacionales y no menor a quince (15) días hábiles para
proponentes extranjeros);
3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación (en el cronograma deberá
considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la
Resolución Impugnable).
El incumplimiento a los plazos señalados serán considerados como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma:

CRONOGRAMA DE PLAZOS
ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR
Día Mes Año
1 Publicación del DBC en el SICOES(*)
28 10 2021

Día Mes Año Hora Min.


PREVIA COORDINACIÓN CON
2 Inspección previa EL INGENIERO RESPONSABLE
01 11 2021 11 00 DEL TRAMO DE LA GERENCIA
REGIONAL PANDO DE LA ABC

Día Mes Año


VENTANILLLA UNICA DE LA
REGIONAL PANDO DE LA ABC,
UBICADA EN LA CALLE AV. 27
3 Consultas Escritas (fecha límite)
04 11 2021 12 00 DE MAYO N° 155, LADO
NATURA VERDE, BARRIO
SENAC
Correo: [email protected]

4 Reunión de aclaración Día Mes Año Hora Min.


05 11 2021 10 00 OFICINAS DE LA GERENCIA
REGIONAL PANDO DE LA ABC,
UBICADA EN LA CALLE AV. 27
DE MAYO N° 155, LADO
NATURA VERDE, BARRIO
SENAC
Correo: [email protected] Y
MEDIANTE ENLACE Zoom ID de

25
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

reunión: 833 0677 6634


Código de acceso: 221411

Día Mes Año


Aprobación del DBC con las enmiendas si
5 08 11 2021
hubieran (fecha límite)

Notificación de aprobación del DBC (fecha Día Mes Año


6
límite) 10 11 2021

Día Mes Año Hora Min.


PRESENTACIÓN FÍSICA:
CALLE AV. 27 DE MAYO
N° 155, LADO NATURA
VERDE, BARRIO SENAC Y
PRESENTACIÓN
10 00 ELECTRÓNICA:
Mediante RUPE
Presentación y Apertura de Propuestas (fecha
7
límite) 23 11 2021
OFICINAS GERENCIA
REGIONAL PANDO DE LA ABC,
UBICADA EN LA CALLE AV. 27
DE MAYO N° 155, LADO
10 30
NATURA VERDE, BARRIO
SENAC Y MEDIANTE EL
ENLACE: Zoom ID de reunión:
862 3298 6450
Código de acceso: 480626

Informe de Evaluación y Recomendación de Día Mes Año


8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha
26 11 2021
límite)

Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha Día Mes Año


9
límite) 30 11 2021

Notificación de la adjudicación o declaratoria Día Mes Año


10
desierta (fecha límite) 02 12 2021

Presentación de documentos para suscripción Día Mes Año


11
de contrato (fecha límite) 21 12 2021

Día Mes Año


12 Suscripción de contrato (fecha límite)
23 12 2021
(*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES

26
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

38. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA OBRA:

Las especificaciones técnicas requeridas de la obra, son:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
CONSERVACIÓN VIAL DEL TRAMO PD01: COBIJA-PORVENIR-CHIVE/KM19/EXTREMA

38.1. CONSIDERACIONES GENERALES

38.1.1.Antecedentes

Mediante Ley 3507 del 27 de octubre de 2006, se dispuso la creación de la Administradora Boliviana de
Carreteras, cuya misión institucional es la integración nacional, mediante la planificación y la gestión de
la Red Vial Fundamental, las cuales comprenden actividades de: planificación, administración, estudios y
diseños, construcción, mantenimiento, conservación y operación de la Red Vial Fundamental y sus
accesos, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de la gestión pública nacional, con el fin de
contribuir al logro de servicios de transporte terrestre eficientes, seguros y económicos

El reglamento parcial a la Ley 3507 publicada el 30 de noviembre de 2006, estableció también la creación
de la Cuenta Nacional de Carreteras donde se centralizarán de forma directa todos los recursos
destinados a atender con prioridad la gestión vial, en lo que corresponde prioritariamente al
mantenimiento y conservación de la RVF. La financiación del fondo provendrá primordialmente de la
recaudación del peaje, impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, mediante la asignación de
recursos del Tesoro General de la Nación, así como recursos que provengan de contribuciones o
préstamos de Organismos Nacionales, Internacionales u otros.

La conclusión de los contratos de Conservación Vial de la Gestión 2021 y la necesidad de establecer


continuidad en el mantenimiento y conservación de las carreteras de la Red Vial Fundamental del país
considerando, además que, para la ABC, es prioritario evitar los períodos prolongados de tiempo sin la
debida atención en las carreteras de la RVF.

Debido a que se han convocado obras similares para otros tramos de la Red Vial Fundamental, además
del específico que contempla el presente documento, como parte de la contratación de las obras para la
Conservación Vial, una empresa asociada o independiente, o consorcio de empresas, dentro de todas las
convocatorias de Conservación Vial en la Red Fundamental, y durante todo el período de vigencia de los
contratos, podrá presentar propuestas para los tramos que considere conveniente.

Una empresa asociada o independiente, o consorcio de empresas, dentro de todas las convocatorias para
licitación de las obras para la Conservación Vial y durante todo el período de vigencia de los contratos,
podrá adjudicarse hasta dos tramos, los primeros considerando el orden cronológico de adjudicación de
las propuestas, siempre que cumpla con los requisitos exigidos de disponibilidad de recursos (maquinaria,
equipo y personal) y que esta disponibilidad no sea incompatible entre ambas propuestas o con cualquier
otra obligación contractual preexistente y vigente que tuviera el proponente con la ABC. En el caso de
que alguna empresa asociada o independiente, o consorcio de empresas hubiese presentado propuestas
para varios tramos y se adjudicase dos tramos (los primeros tomando en cuenta el orden cronológico de
adjudicación), todas sus demás propuestas quedarán inhabilitadas.

38.1.2.INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA

38.1.2.1 Propuesta económica

Análisis de precios unitarios:


27
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

El Formulario B-2 debe ser llenado por el proponente para los ítems que corresponde, de manera
coherente con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.

El Contratista deberá aceptar que los precios de su propuesta constituyen la compensación total por el
suministro de todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas, accesorios y todo imprevisto
necesario para llevar a cabo las obras para la Conservación Vial contempladas y amparadas por el
Contrato, por lo cual el proponente no podrá establecer reclamo alguno en este sentido cuando se
instruya su ejecución.

El Proponente, presentará el análisis de precios (Formulario B-2) para la actividad Adquisición de


materiales para las microempresas, considerando el IT y No así Utilidades, ni Gastos Generales.

La propuesta económica debe incluir todos los aspectos directa e indirectamente necesarios para
desarrollar las actividades que en cada caso hacen referencia. Sin que la relación sea limitativa, se
entenderán incluidos:

- Establecimiento de la señalización y regulación del tráfico, mantenimiento de la misma mientras


se desarrollen los trabajos y el retiro correspondiente una vez hayan finalizado.
- Medición y evaluación del IRI (Índice de Rugosidad Internacional) de la superficie del
pavimento, al inicio y al final de la ejecución de las obras de conservación vial, en base al
manual de conservación vial y al punto 38.24 del presente documento, el cual deberá ser
subcontratado al laboratorio de la ABC y en caso de que este no pueda atender podrá
contratarse a otra empresa con autorización del IRT.
- Todos los trabajos referidos a la seguridad y protección del medio ambiente.
- Mantenimiento, reparaciones, carburantes, aceites y otros similares (Costos productivos e
improductivos), de la maquinaria empleada.
- Costos de todo tipo de personal necesario, incluidos los beneficios sociales, las horas
extraordinarias, días festivos, vacaciones, aguinaldos y otros.
- El retiro, que incluye el carguío y transporte de escombros y residuos que resultan de la
ejecución de las actividades de Conservación Vial.
- El transporte de los materiales adquiridos para las microempresas, hasta el sitio de la obra o
lugar de acopio determinado por la Gerencia Regional dentro el área de influencia del proyecto.
- El desmontaje y retirada de cualquier elemento de la carretera necesario para la ejecución de
alguna actividad, así como el posterior montaje o transporte a depósito aprobado.
- Los gastos inherentes al mantenimiento de las instalaciones, oficinas, campamentos del
Contratista, así como el consumo de los servicios de los mismos.
- Los ensayos y mediciones necesarios para comprobar las condiciones de materiales, ejecución
de actividades y unidades de obra asociada.
- Todo tipo de impuestos, obligaciones sociales, seguros, seguridad e higiene en el trabajo, que
se desprenda de las disposiciones legales vigentes durante el desarrollo del contrato.
- Trabajos de acondicionamiento y preparación del terreno para el acceso de maquinaria y
personal hasta la zona de trabajo.
- Limpieza y retiro de cualquier tipo de obstáculo, piedras, animales y otros situados en la calzada
de la carretera que encuentre durante sus desplazamientos por la misma para realizar las
actividades objeto del contrato.
- Servicios auxiliares, materiales de oficina, resguardo de equipo, energía, teléfono, resguardo de
oficinas, talleres y almacenes.
- Actividades necesarias para la gestión de los trabajos: programación, seguimiento de la
ejecución y documentación de la misma.
- Transporte de la maquinaria y materiales hasta el lugar de utilización o puesta en el lugar de la
obra y su desmovilización.
- Considerar dentro de gastos generales, la dotación de combustible (gasolina) de acuerdo a los
siguientes rangos:

a. Precio referencial, menor o igual a Bs 3.000.000,00: hasta 2.000,00 Lts


b. Precio referencial, mayor a Bs 3.000.001,00 pero menor o igual a Bs. 6.000.000,00: hasta
4.000,00 Lts

Mismos que serán destinados para la logística durante la ejecución del contrato, mediante el
abastecimiento de combustible (gasolina) a los vehículos oficiales destinados a las comisiones

28
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

de inspección que realicen el seguimiento y/o monitoreo de los trabajos en el tramo objeto de
Conservación Vial.
La cuantificación de estos volúmenes, serán descargados mediante la presentación de
documentación de respaldo correspondiente en el certificado de pago del mes en curso hasta su
cumplimiento.

En caso de presentarse divergencias entre las Especificaciones Técnicas y el análisis de precios unitarios
en algún ítem de la propuesta, prevalecerán las Especificaciones Técnicas.

38.1.2.2 Propuesta Técnica

a) Organigrama del personal

El oferente deberá estimar en promedio el número de personal asignado a las Obras de Conservación
Vial, durante el plazo de duración del contrato, de acuerdo a los frentes de intervención que propone.

El oferente deberá tener en cuenta en la elaboración de su propuesta que, para cada actividad referida a
las Obras para la Conservación Vial, la Norma de Conservación establece como referencia el número de
personal que debe emplearse en su ejecución. Durante la ejecución del contrato, por las características
propias de la Conservación Vial, el Cronograma de Ejecución de Obra y las programaciones quincenales
precisarán el alcance específico de las actividades a desarrollar y consiguientemente definirán la cantidad
de personal a incorporar para ejecutar las obras para la Conservación Vial.

Como referencia se indica la siguiente estructura organizativa mínima:

 Superintendente: Ingeniero Civil con experiencia en obras viales. (Form A-5)


 Residente de Obra: Ingeniero Civil con experiencia en obras viales (Form. A-5)
 Ingeniero Ambiental: Ingeniero Ambiental, Civil o ramas afines con registro RENCA vigente.
(Form. A-6).
 Especialista en pavimentos, geotécnica, estructuras o ramas adecuadas a las características
particulares del tramo (Form. A-6)
 Auxiliar administrativo: Con calificación que responda a la estructura interna del oferente.
 Capataces: No necesariamente calificados, pero que tengan experiencia en la ejecución de
obras de Conservación Vial.
 Operadores, Ayudantes y chóferes: Personal habituado a trabajos de campo, con períodos
prolongados lejos de su hogar. Personal que tenga experiencia en trabajos en condiciones
variables, en muchos casos, de clima severo.

La empresa contratista será responsable de tener los medios, materiales y recursos humanos necesarios
para asegurar la correcta realización de las tareas encomendadas a través del presente contrato.

Para una correcta evaluación del Formulario C-2 Condiciones Adicionales, se deberá adjuntar al mismo en
fotocopia simple, documentos respaldatorios de los cursos de especialización u otros que deberán ser
considerados para consignar la calificación establecida.

b) Métodos constructivos

El oferente deberá presentar en su oferta la metodología y métodos constructivos además de la


organización que propone para la ejecución de los trabajos; la planificación, la logística referente al
manejo de los recursos e insumos más adecuado y coherente con el alcance de trabajo.

Los métodos constructivos propuestos deben considerar procedimientos para afrontar la atención a
emergencias e imprevistos, la disponibilidad y logística de equipos y personal, transmisión de la
información, medidas de seguridad a los usuarios, conformación de brigadas de emergencia (periodo de
lluvias o casos fortuitos) y otros que el oferente considere necesarios.

El oferente debe incluir en este acápite un plan de autocontrol de calidad, donde se indiquen las
metodologías a utilizar (adquisición y/o elaboración de materiales, certificaciones de calidad y ensayos,
supervisión de trabajos).

Además, indicará como realizará la gestión de los trabajos, el personal necesario para llevar a cabo la

29
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

programación y seguimiento de los trabajos, así como los medios para realizar el resto de tareas
relacionadas en el numeral “38.26 Especificaciones Técnicas para la programación, seguimiento e
información de las obras de Conservación Vial contratadas”.

c) Número de frentes de trabajo a utilizar

Tomando en cuenta la longitud del tramo y la variabilidad de los trabajos a ejecutar, el oferente deberá
detallar cómo realizará las actividades de las obras de Conservación Vial, especificando el número y
ubicación de los campamentos, sean estos de su propiedad o alquilados y si estos tendrán carácter
temporal o permanente, deberá también hacer una descripción del equipo pesado a utilizar para cada
actividad.

d) Equipo

El Formulario A-7, es una declaración jurada de la empresa proponente, mediante la cual garantiza la
disponibilidad y buen funcionamiento del equipo y maquinaria indicado como mínimo, y que le permite
optar al contrato de obras de Conservación Vial.

Sin embargo, el oferente deberá tener en cuenta para la elaboración de su propuesta que, para cada
actividad referida a las obras de Conservación Vial y atención de emergencias, la Norma de Ejecución
establece el tipo de equipo que debe emplearse en su ejecución. Durante la ejecución del contrato por las
características propias de las obras, la programación anual y las quincenales precisarán el alcance
específico de las actividades a desarrollar y consiguientemente definirán el tipo y cantidad de equipo a
incorporar para ejecutar las obras de Conservación Vial.

La atención de emergencias será objeto de atención prioritaria en su ejecución, el equipo requerido,


cualquiera sea su tipo y cantidad, serán instruidos por el Supervisor Vial, quien establecerá además el
plazo para que el oferente disponga en la obra del equipo necesario. El incumplimiento, dará lugar a la
aplicación de las multas y penalidades correspondientes.

El proponente en su propuesta deberá indicar el equipo a comprometer para la época de lluvias el cual no
deberá ser parte del equipo permanente, además de los lugares que se puedan identificar como críticos
para la época de lluvias.

38.1.3.Objeto del contrato

El objeto del contrato es la ejecución de obras para la: Conservación Vial del Tramo PD01: Cobija-
Porvenir-Chive/Km19-Extrema.

Tramo I: Cobija-Porvenir/Km19-Extrema
Tramo II: Porvenir – Chive

A continuación, se describe los tramos objeto de conservación, de acuerdo a la tramificación de la Red


Vial Fundamental adoptada por la ABC:

Conservación Vial del Tramo PD01: Cobija-Porvenir-Chive/Km19-Extrema.


Tramo I: Cobija-Porvenir/Km19-Extrema

DESCRIPCIÓN DE SECCIONES POR TRAMO

Tipo de LONGITUD
TRAMO RUTA SECCIÓN INICIO FINAL OBS.
Rodadura km.
F-13 0015 COBIJA PORVENIR ASFALTO 28,37
KM. 19 (ZOFRA
PD01 F-18 0010 NAREUDA RIPIO 39,00
COBIJA)
F-18 0020 NAREUDA EXTREMA RIPIO 37,00
    LONGITUD TOTAL DEL TRAMO 104,37

30
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

LONGITUD EN CONSERVACION : 104,37 Km


LONGITUD TOTAL DEL TRAMO : 104,37 Km

Conservación Vial del Tramo PD01: Cobija-Porvenir-Chive/Km19-Extrema.


Tramo II: Porvenir – Chive

DESCRIPCIÓN DE SECCIONES POR TRAMO

Tipo de LONGITUD
TRAMO RUTA SECCIÓN INICIO FINAL OBS.
Rodadura km.
F-16 0010 PORVENIR PLANCHON RIPIO 27,37
F-16 0020 PLANCHON HONDURAS RIPIO 32,53
SAN
F-16 0030 HONDURAS RIPIO 21,70
PD01 SILVESTRE
LUZ DE
F-16 0040 SAN SILVESTRE RIPIO 34,00
AMERICA
LUZ DE
F-16 0050 CHIVE RIPIO 38,00
AMERICA
    LONGITUD TOTAL DEL TRAMO 153,60

LONGITUD EN CONSERVACION : 153,60 Km


LONGITUD TOTAL DEL TRAMO : 153,60 Km

38.1.4.Objetivo de la contratación

El objetivo fundamental de la contratación es conseguir que las carreteras permitan una circulación
vehicular segura, confortable y fluida, impidiendo o retrasando el deterioro de los diferentes elementos
que las componen.

Son también objetivos del contrato, el atender las emergencias de forma inmediata y oportuna, de
manera que se asegure o restituya el tráfico en el menor tiempo posible en el tramo que será adjudicado,
y la ejecución de las actividades de mejoramiento que permitirán reponer los elementos degradados,
prevenir emergencias mejorando las condiciones de circulación, estabilidad de taludes, drenaje y
seguridad.

38.2. ALCANCE DEL CONTRATO

La Administradora Boliviana de Carreteras ha establecido las definiciones, las unidades de medición, la


forma de pago y ha realizado una estimación de la cantidad para cada actividad de las obras que se
contrata.

En el caso de una declaración de Emergencia emitida por una autoridad ya sea Municipal y/o Nacional el
Supervisor Vial por instrucción del Contratante podrá ampliar el rango de intervención siempre y cuando
estos tramos sean aledaños y pertenecientes a la RVF.

Los trabajos correspondientes a las tareas descritas en el formulario de volúmenes de las obras pueden
ser clasificarse de las siguientes maneras:

38.2.1.Por el tipo de intervención

Conservación Vial:

31
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

Consistirá en la realización de una serie de actividades que se programarán atendiendo las necesidades
de conservación de los diferentes elementos que constituyen los tramos de carretera a conservar. Serán
cuantificadas por unidades de actividad y su ejecución se llevará a cabo conforme a las Normas de
Conservación proporcionadas en las especificaciones técnicas.

Atención de Emergencias:

Las emergencias surgen de un hecho, evento o acontecimiento de carácter excepcional, imprevisible e


inevitable, que ocasiona degradaciones y/o pérdidas en los elementos del tramo objeto del contrato,
impidiendo la circulación normal del tráfico. Estas pueden ser debidas a causas naturales, causas de
fuerza mayor y/o casos fortuitos provocados por la acción humana.

Las actividades para atender las emergencias consistirán en aquellos trabajos necesarios para restablecer
la circulación normal y segura del tránsito en la carretera interrumpida o alterada por degradación de sus
elementos, producida por la emergencia. Las actividades que se realicen tendrán como objetivo
restablecer en sus condiciones normales la circulación por el tramo afectado, definitivamente o de forma
provisional según la magnitud del evento. Su ejecución tiene carácter prioritario, por lo que el Contratista
deberá disponer en el plazo y cantidad que instruya el Supervisor Vial el equipo, personal e
insumos necesarios para su atención cualquiera sea su tipo. El incumplimiento a este punto dará lugar a
una llamada de atención por escrito.

Se considerarán como actividades de emergencia aquellas detalladas como tales en el Listado General de
Actividades de Conservación Vial y todas aquellas otras actividades, tipificadas o no, que sean instruidas
por el supervisor, de acuerdo a lo establecido en el numeral 38.26. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA
LA PROGRAMACION, SEGUIMIENTO E INFORMACION DE OBRAS. Su ejecución tiene carácter prioritario,
por lo que el Contratista deberá disponer en el tiempo que instruya el Supervisor el equipo, personal e
insumos necesarios para su atención.

Mejoramiento:

Son aquellas actividades, que se incluyen en los alcances de los contratos de Conservación Vial, referidas
principalmente a la construcción de nuevos elementos del camino, para sustituir aquellos que por
distintas razones se han deteriorado hasta perder su funcionalidad, o para reemplazar algún otro
elemento mejorando el nivel de servicio que este presta. Las actividades de mejoramiento, pueden ser
incluidas como parte de aquellas que se programan para prevenir o intervenir en emergencias.

Gestión de los trabajos:

Se refieren a la programación de los trabajos propios de Conservación Vial de carreteras


(correspondientes a los apartados anteriores) así como el seguimiento y documentación de la ejecución
de los mismos de acuerdo con las condiciones establecidas a tal fin en el presente documento. Estas
actividades no están cuantificadas ni son objeto de pago, sin embargo, es obligación del Contratista la
ejecución de las mismas de acuerdo a la metodología establecida en el presente documento.

38.2.2.Por el Grado de Intervención

Mejoramiento en Segundo Grado — M2:

Se refiere a toda actividad o acción de Conservación Vial que se ejecuta permanentemente sobre un
camino, pavimentado o no pavimentado, y se constituye en acciones que se realizan mensualmente,
quincenalmente o diariamente. Este grupo de actividades es ejecutado generalmente con equipo pesado
y personal especializado.

Tienen carácter de actividades preventivas y se incluyen entre otras, las actividades de bacheos
superficiales, profundos, sellos localizados, reparaciones recurrentes de elementos tales como
alcantarillas, muros de contención, elementos de drenaje, nivelación de calzadas no pavimentadas,
reposiciones de ripio localizados.

Mejoramiento en Primer Grado — M1:

Se refiere a toda actividad o acción de Conservación Vial sobre un camino pavimentado o no, que

32
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

resultado de un análisis y estudio, su ejecución se planifica a mediano plazo, en general de un año. El


nivel de intervención de este grupo, está enfocado exclusivamente a mejorar las características
superficiales de un camino, evitar la aparición o el agravamiento de defectos, de preservar las
características superficiales y de corregir algunos defectos puntuales mayores. Este grupo de actividades
es ejecutado con maquinaria, equipo y mano de obra especializados. Se incluyen en ellas las actividades
de colocación de sellos asfálticos tales como el mortero asfáltico, micro pavimentos, sellos negros,
además de actividades complementarias como bacheos, reparación o reconstrucción de elementos de
drenaje, señalización; en vías no pavimentadas, considera actividades tales como la reconformación de
carpetas de grava, imprimación de carpetas granulares y estabilización de carpetas granulares, además
de las reparaciones de los diferentes elementos físicos del camino (muros de contención, elementos de
drenaje, señalización vertical, etc.), también incluye actividades socio-ambientales.

38.2.3.Por su tipicidad

Actividades Tipificadas:

Son aquellas que al estudiar las necesidades de Conservación Vial de los tramos objeto del contrato, se
ha previsto que serán las más frecuentes y sistemáticas o bien exigirán una mayor cantidad de recursos
en su ejecución. Todas las actividades incluidas en este grupo, cuentan con definición, condiciones de
ejecución, precio unitario, condiciones de medición y pago, las cuales están descritas en el presente
contrato.

Actividades No Tipificadas:

Estarán constituidas por las actividades que durante el transcurso del contrato se ponga de manifiesto la
necesidad de llevarlas a cabo. Serán ejecutadas previa elaboración y aprobación del Contrato
Modificatorio u Orden de Cambio correspondientes. El Contrato Modificatorio deberá contemplar todas las
regulaciones y previsiones establecidas en el presente documento. El Contrato Modificatorio, debe incluir
además la Norma de Conservación de la actividad, donde constarán obligatoriamente los medios
necesarios para realizarla, el rendimiento aplicable y el precio unitario, calculado a partir de los precios
elementales de personal, materiales y equipo ratificados por el Contratista en su propuesta; el método y
procedimiento para su ejecución, controles técnicos, forma de medición, de pago y de informe de la
actividad. Se deberán incluir, las especificaciones técnicas especiales, de los materiales, planos y/o
croquis cuando correspondiese.

38.2.4.Por su cuantificación y forma de pago

Actividades básicas:

Son aquellas referidas principalmente a la reparación y mejoramiento de los elementos o características


de inventario de la carretera y que por la naturaleza del daño no se puede cuantificar anticipadamente,
corresponden a la actividad principal propiamente dicha, que permite cuantificar el personal y equipo
requeridos para una reparación simple y en el caso de las actividades de mejoramiento la realización de
los trabajos previos y de preparación de la obra.

Unidades de Obra Asociadas:

Representan la complementación a las actividades básicas, según la cual se cotizan y pagan los
materiales que fueran a utilizarse. Su cuantificación debe realizarse de acuerdo al requerimiento de la
reparación o mejoramiento durante la ejecución del contrato. Las Unidades de Obra Asociadas se
programarán necesariamente relacionadas a una actividad básica, de manera que con la ejecución de la
actividad básica y sus Unidades de Obra Asociadas la reparación o mejoramiento, se ejecuten en su
totalidad. Una unidad básica puede programarse con una o más Unidades de Obra Asociadas.

La cotización de las unidades de obra asociada deberá realizarse con desglose de precio unitario.

Provisiones:

Con cargo a esta partida, el Contratista proporcionará a la Gerencia Regional y/o Nacional materiales y/o
suministros de diversos tipos para las microempresas de Conservación Vial que se encuentren trabajando
en el tramo objeto de la presente licitación. Para la elaboración de sus propuestas los oferentes

33
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

considerarán el monto fijo indicado como suma del total.

Actividades de prevención y mitigación ambiental:

Para la elaboración de propuestas de los oferentes, respecto de la ejecución de estas actividades,


deberán destinar un monto de acuerdo a una evaluación previa.

Para la programación, seguimiento e información de las obras, las actividades contempladas en este
grupo están sujetas a las condiciones específicas establecidas en este documento.

38.3. DURACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN VIAL

El Contrato tendrá una duración de trescientos (300) días calendario a partir de la fecha de la Orden de
Proceder, emitida por el Supervisor Vial.

38.4. NORMAS DE EJECUCIÓN DE CONSERVACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


GENERALES DE LA A.B.C.

Se emplearán las Normas de Ejecución de Conservación y las especificaciones técnicas generales


publicados por la ABC.

Las Normas de Ejecución de Conservación incluyen, a título orientativo, los medios necesarios para llevarla
a cabo (personal, materiales y equipos) para una determinada actividad, así como rendimientos
referenciales que podrían servir de guía para que los oferentes realicen sus previsiones. Esta información
(medios necesarios y rendimientos), como se tiene dicho, es simplemente orientativa, no podrán las
eventuales discrepancias que puedan existir durante la prestación de las obras, ser objeto de ninguna
reclamación económica en el caso que los rendimientos alcanzados por el Contratista una vez ejecutados
los trabajos sean distintos a los indicados.

Las actividades de Conservación Vial se ejecutan en elementos ya construidos de las carreteras y caminos.
Sin embargo, durante la ejecución del contrato, por la naturaleza de la actividad y según sea instruido por
el Supervisor Vial o esté descrito en la Norma de Conservación correspondiente, el Contratista deberá
elaborar los estudios de suelos, croquis, planos y planillas, según corresponda, donde se especifiquen el
tipo y metodología de la intervención, cómputos métricos, cantidades y tipo de materiales, unidades de
obra asociadas, etc, para su ejecución dentro el contrato.

38.4.1.Listado general de actividades a ejecutar

Conservación Vial del Tramo PD01: Cobija-Porvenir-Chive/Km19-Extrema.

Tramo I: Cobija-Porvenir/Km19-Extrema

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD


201 BACHEO SUPERFICIAL MEZCLA EN CALIENTE M2 300,00
207 SELLOS CON AGREGADO A MAQUINA M2 3.500,00
403 NIVELACIÓN DE CALZADA CON COMPACTACIÓN KM 60,00
411 REPOSICIÓN DE RIPIO LATERÍTICO M3 13.379,10
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE TUBO
505 ML 12,00
DE CONCRETO Ao
CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE
521 M3 18,65
ALCANTARILLAS DE H°A°
522 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE H°A° ML 14,00
701 REPOSICIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 4.040,00
804 RETIRO Y REPOSICIÓN DE TERRAPLÉN M3 3.780,00
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA
901 GLB 1,00
MICROEMPRESAS
EXCAVACIÓN COMÚN PARA ESTRUCTURAS A
902 M3 280,00
MAQUINA
908 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BERMAS A KM 49,40
34
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

MAQUINA (BERMAS NO PAVIMENTADA)

Conservación Vial del Tramo PD01: Cobija-Porvenir-Chive/Km19-Extrema.

Tramo II: Porvenir – Chive

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD


403 NIVELACIÓN DE CALZADA CON COMPACTACIÓN KM 140,80
411 REPOSICIÓN DE RIPIO LATERÍTICO M3 14.000,00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE TUBO
505 ML 36,00
DE CONCRETO Ao
CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE
521 M3 43,33
ALCANTARILLAS DE H°A°
522 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE H°A° M 28,00
804 RETIRO Y REPOSICIÓN DE TERRAPLÉN M3 17.500,00
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA
901 GLB 1,00
MICROEMPRESAS
EXCAVACIÓN COMÚN PARA ESTRUCTURAS A
902 M3 560,00
MAQUINA

38.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de conservación vial está conformado por los siguientes tramos, mismos que se encuentran en
el departamento de Pando:

Conservación Vial del Tramo PD01: Cobija-Porvenir-Chive/Km19-Extrema.

Tramo I: Cobija-Porvenir/Km19-Extrema

Que corresponde a las Rutas F-13 Cobija – Porvenir y F-18 Km19 - Extrema

MAPA DE UBICACIÓN DEL TRAMO

Las principales características del tramo son:

Topografía: Plana, ondulada


Longitud: 104.37 km.
Ancho de calzada: 7 m.
Ancho de bermas: 0.50 m.
Tipo de rodadura: Cobija-Porvenir rodadura de asfalto. Km19-Extrema rodadura de ripio
Velocidad de circulación: 60 km/h.
Sitios críticos: Extrema.

Conservación Vial del Tramo PD01: Cobija-Porvenir-Chive/Km19-Extrema.

35
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

Tramo II: Porvenir – Chive

Que corresponde a la Ruta F-16 Porvenir - Chive

MAPA DE UBICACIÓN DEL TRAMO

Las principales características del tramo son:

Topografía: Plana, ondulada


Longitud: 157.60 km.
Ancho de calzada: 7 m.
Tipo de rodadura: Rodadura de ripio
Velocidad de circulación: 60 km/h.
Sitios críticos: Bajo de Filadelfia.

38.6. DERECHOS IRRENUNCIABLES DE LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

La ABC no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o certificado, realizado
antes o después de la terminación y aceptación de las obras de Conservación Vial y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las
condiciones de las obras ejecutadas y el verdadero monto reembolsable al Contratista , ni de demostrar
que tales mediciones, cálculos o certificados estuvieran incorrectos o que los materiales y las obras no
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del contrato.

La ABC no podrá ser privada o impedida, no obstante la existencia de dichas mediciones, cálculos,
certificados y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista , a través de sus garantías o
por cualquier otro medio judicial o extra judicial, el importe de los daños o perjuicios que considere
ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en el Contrato, independientemente
del criterio y posición emitidos por el Supervisor en su oportunidad, derecho que corresponde en el marco
de las determinaciones contenidas en la Ley 1178.

38.7. DECISIONES DE LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

La Administradora Boliviana de Carreteras, decidirá sobre las discrepancias que se susciten entre el
Supervisor y el Contratista en relación con el Contrato.

38.8. POSESIÓN DE LA ZONA DE LAS OBRAS

La Administradora Boliviana de Carreteras entregará al Contratista la posesión de la zona de las obras el


día en que emita la orden de proceder, lo que el Supervisor hará constar en el libro de Órdenes de forma
expresa.

38.9. ACCESO A LA ZONA DE LAS OBRAS

36
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

El Contratista deberá permitir al personal de la Administradora Boliviana de Carreteras, del Supervisor y a


cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén
realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

38.10. REMPLAZO DE FUNCIONES

La Administradora Boliviana de Carreteras a través del Supervisor Vial, por instrucciones del fiscal del
servicio, ejecutivos y profesionales que lo soliciten y justifiquen, está facultada a requerir al Contratista la
sustitución de su personal, sea este del staff de las obras o de su fuerza laboral.

38.11. COMUNICACIONES

Las comunicaciones cursadas entre las partes, a las que se hace referencia en el presente documento, sólo
tendrán validez cuando sean efectuadas por escrito, por lo tanto, cualquier comunicación verbal deberá
necesariamente ser formalizada por escrito con carta expresa o en el Libro de Órdenes.

38.12. SUB CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista en su propuesta podrá prever la subcontratación de obras hasta un máximo del veinticinco
por ciento (25%) del monto total del contrato vigente. La ABC previo informe de recomendación
documentado del Supervisor y refrendado por el Fiscal del Servicio (IRT), autorizará la subcontratación de
las obras.

En ningún caso el CONTRATISTA podrá pretender autorización para subcontratos que no hubiesen sido
expresamente previstos en su propuesta.

Será responsabilidad del supervisor y del Fiscal del Servicio (IRT) implementar la subcontratación.

38.13. OTROS CONTRATISTAS

El Contratista deberá cooperar y compartir la zona de las obras de Conservación Vial con otros
contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y la propia Administradora Boliviana de
Carreteras, lo que significa que pueden existir obras o servicios en ejecución ya contratados. El Contratista
podrá intervenir con la ejecución de las actividades estipuladas en su contrato una vez finalizados los
contratos indicados o cuando se le instruya expresamente.

La ABC se reserva el derecho de realizar contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento periódico


u otros, que no correspondan con el mismo objeto en el tramo que comprende las obras de Conservación
Vial, lo que podrá implicar la reducción del alcance de trabajo o la paralización total de las obras, en este
caso se aplicará lo previsto en el acápite referido a la Conclusión de las obras de Conservación Vial.

La ABC, a través del Supervisor Vial comunicará oficialmente esta situación al Contratista.

Instrucciones:

El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor que se ajusten a las normas aplicables
en la zona de las Obras. Todas las instrucciones emitidas por el Supervisor deberán realizarse por escrito,
a través del Libro de Órdenes o mediante nota escrita.

Incumplimiento a las instrucciones y órdenes de trabajo:

Las instrucciones y órdenes de trabajo, deben ser cumplidas en el plazo fijado por el Supervisor Vial y
dependen de la urgencia en la ejecución de la actividad. Las actividades de emergencia, que deben ser
ejecutadas cuando el tráfico está interrumpido, son las de mayor prioridad y los tiempos de ejecución
mínimos. El incumplimiento, por parte del Contratista, a las instrucciones y órdenes de trabajo emitidas,
dará lugar a la aplicación de la cláusula “Terminación del Contrato” y/o a las multas respectivas.

Las órdenes de trabajo deberán formar parte de los certificados de pago mensuales que presentará el
Contratista y deberán llevar la firma del Supervisor Vial y del Superintendente. Las órdenes de trabajo,
dependiendo de la fecha en que sean instruidas modificarán la programación quincenal en ejecución,
modificación sobre la cual se evaluará el cumplimiento del Contratista y se aplicarán las multas y

37
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

penalidades correspondientes de acuerdo a lo establecido en el presente documento, si no se cumpliese


con lo programado

Reuniones de administración:

a. Tanto el Supervisor como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones de
administración. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos y
resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de aviso anticipado.

b. El Supervisor deberá llevar un cuaderno de registro de lo tratado en las reuniones de administración


y suministrar copias del mismo a los asistentes. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a
ella, la Supervisión deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes las obligaciones de
cada uno en relación con las medidas que deban adoptarse.

Aviso anticipado:

a. El Contratista deberá dar aviso al Supervisor lo antes posible de futuros eventos probables
específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del
Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Supervisor podrá solicitar que el Contratista
entregue una estimación de los efectos esperados del hecho o circunstancia futuros en el precio del
Contrato. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como sea razonablemente
posible, no mayor a 5 (cinco) días calendario.

b. El Contratista deberá colaborar con el Supervisor Vial en: la preparación y consideración de


propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser
evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y también ejecutar las
instrucciones que ordene el Supervisor Vial.

38.14. PERSONAL

En la ejecución de las obras, el Contratista deberá emplear el personal clave comprometido en su


propuesta, por otra parte, deberá presentar el organigrama del personal asignado a las obras de
Conservación Vial, que consigne el número promedio de personas a utilizar durante la duración del
contrato.

El Contratista será responsable de tener los medios, materiales y recursos humanos necesarios para
asegurar la correcta realización de las tareas encomendadas a través del presente contrato. En su
estructura organizativa donde se refleje el personal, equipos previstos y se definan los modos de
funcionamiento, deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

 Programación de los trabajos de las actividades relativas a las obras de Conservación Vial y otras
menores, donde se tengan previstos los equipos para cada tarea o grupos de tareas y su
distribución a lo largo del desarrollo del contrato.

 Procedimientos para afrontar la atención a imprevistos: disponibilidad de equipos y personal,


transmisión de la información de forma efectiva y oportuna, medidas de seguridad a los usuarios,
conformación de brigadas de emergencia de atención permanente (periodo de lluvias), etc.

 Gestión de los trabajos, con el personal necesario para llevar a cabo la programación y seguimiento
de los trabajos, así como los medios para realizar el resto de tareas relacionadas en el numeral
38.26. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROGRAMACION, SEGUIMIENTO E INFORMACION
DE DE CONSERVACIÓN VIAL del presente documento.

 Programa de autocontrol de calidad, donde se considere la metodología a utilizar (adquisición y/o


elaboración de materiales, certificaciones y ensayos, supervisión de trabajos).

38.14.1. Número de personal a utilizar en promedio

El oferente deberá estimar en promedio la cantidad de personas asignadas a las Obras de Conservación

38
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

Vial, durante el plazo de duración del contrato de acuerdo a los frentes detallados en el punto anterior.

 El personal mínimo requerido se encuentra establecido en el numeral 38.1.2.2 Propuesta


Técnica inciso a) Organigrama del personal.

El Superintendente de las obras de Conservación Vial tendrá dedicación exclusiva a los trabajos del
contrato. Esta persona tendrá la responsabilidad ejecutiva sobre la gestión de los trabajos (programación,
ejecución y seguimiento) y sobre la calidad con la que sean llevados a cabo.

Durante el desarrollo de los trabajos todas las relaciones entre la empresa Contratista y la ABC, se
canalizarán entre el Superintendente vía la Supervisión del contrato a la Fiscalización del contrato y
viceversa.

Para la sustitución de los profesionales, en caso de excepción debidamente justificada y que no


corresponda a fuerza mayor o caso fortuito, el adjudicatario deberá obtener necesariamente la aprobación
escrita del Fiscal del Servicio (IRT), a cuyo fin presentará el Currículum Vitae de un profesional para el
remplazo, cuya formación académica y experiencia general y específica, debidamente comprobada, sea
igual o superior que la del profesional a ser remplazado. En este caso se aplicará la penalidad establecida
en el acápite correspondiente a penalidades.

Si la sustitución de los profesionales correspondiera a casos de fuerza mayor o caso fortuito (incapacidad
física del profesional, caso de muerte o rendimiento bajo por causas de salud), el Contratista designará,
con conocimiento y autorización del Fiscal de Servicio (IRT) a través de la SUPERVISION, un profesional de
su organización, con total autoridad para actuar en su representación legal.

Esta suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días calendario, durante los cuales deberá
presentar el Currículum Vitae de un profesional para el remplazo, cuya formación académica y experiencia
general y específica, debidamente comprobada, sea igual o superior que la del profesional a ser
remplazado.

Si el Supervisor, de acuerdo con el Fiscal de Servicio (IRT), solicita al Contratista el cambio de un miembro
del personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el
pedido, el Contratista se ocupará de que dicha persona se retire de la zona de las Obras dentro de siete
días calendario y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.

38.15. EQUIPO

Para la presente convocatoria se ha adoptado como criterio de calificación la propiedad del equipo
ofertado, en este entendido el oferente podrá acogerse a la “OPCION DE ALQUILER” de todo el equipo
ofertado, tomando en cuenta que a mayor porcentaje de equipo alquilado menor será su calificación.

Para que el equipo identificado con la opción de alquiler pueda tomarse en cuenta en la evaluación, el
mismo no podrá figurar en propuestas de otros oferentes de esta licitación o contratos vigentes y/o
contratos adjudicados de Conservación Vial; el equipo ofertado tampoco deberá estar comprometido en
contratos en actual ejecución u obras de la ABC.

En caso de presentarse este hecho, el equipo comprometido en obras con la ADMINISTRADORA BOLIVIANA
DE CARRETERAS que no pueda ser utilizado para la ejecución del presente contrato de obras de
Conservación Vial, será excluido en la evaluación de la propuesta. La empresa será descalificada si el
equipo restante NO CUMPLE lo exigido por la ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS para cada
tramo de la presente convocatoria.

El proponente deberá identificar claramente el equipo de su propiedad o alquilado a este, que se encuentra
comprometido en contratos de obras en ejecución y/o convocatoria simultánea con la ADMINISTRADORA
BOLIVIANA DE CARRETERAS. Para el caso del equipo alquilado se deberá adjuntar un documento de
compromiso de alquiler, el equipo comprometido en una obra en actual ejecución y que será liberado de
acuerdo a un plazo que permita su utilización en esta propuesta, deberá ser justificado mediante la
presentación de un cronograma de utilización, con el aval del Supervisor de la obra en ejecución, asimismo
para la etapa de ejecución la empresa presentara el contrato de alquiler del equipo comprometido.

Para el caso del equipo propio, el proponente adjudicado deberá presentar documentación que acredite la

39
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

propiedad del equipo ofertado.

La ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS, se reserva el derecho de verificar la existencia y


disponibilidad de equipo del proponente antes o después de la adjudicación.

38.16. DESCUBRIMIENTOS

Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Estado. El Contratista deberá notificar al
Supervisor acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

38.17. INSTRUCCIONES

a) El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor que se ajusten a las normas
aplicables en la zona de las Obras.

b) Todas las instrucciones emitidas por el Supervisor deberán realizarse por escrito y con registro en
Libro de Órdenes. El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de trabajo impartidas por el
Supervisor, que podrán ser impartidas a través del libro de órdenes o nota escrita que luego deberá
ser confirmada en el libro de ordenes

38.18. INCUMPLIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE TRABAJO

Las órdenes de trabajo deberán formar parte de los certificados de pago mensuales que presentará el
Contratista y deberán llevar la firma del Supervisor y del Superintendente. Las órdenes de trabajo,
dependiendo de la fecha en que sean instruidas modificarán la programación quincenal en ejecución,
programación sobre la cual se evaluará el cumplimiento del Contratista y sobre la cual se aplicarán las
multas y penalidades correspondientes si no se cumpliesen las metas, esto de acuerdo a lo establecido en
el acápite de Penalidades. Aclarando que una Orden de Trabajo no modificará el plazo de ejecución.

Las instrucciones y órdenes de trabajo, deben ser cumplidas en el plazo fijado por el Supervisor,
dependiendo de la urgencia en la ejecución de la actividad. Las actividades de emergencia que deben ser
ejecutadas cuando el tráfico está interrumpido, son las de mayor prioridad y los tiempos de ejecución
mínimos. El incumplimiento por parte del Contratista, a las instrucciones y órdenes de trabajo, dará lugar
a la aplicación de la cláusula “Terminación del Contrato”.

38.19. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EVALUACION DE LAS OBRAS DE


CONSERVACION VIAL

Para evaluar el cumplimiento del contrato por parte del Contratista, se analizará la información generada
en apartados anteriores de manera que se tomen en cuenta todos los factores que inciden en el
cumplimiento del alcance de las obras y aquellos otros que también son susceptibles de evaluación y
consideran la aplicación de multas y penalidades.

a. Evaluación del cumplimiento de la programación:

Cada mes el Supervisor Vial evaluará el cumplimiento, por parte del Contratista, al avance previsto en la
programación anual y/o a las programaciones quincenales.

La evaluación considerará los montos y cantidades programados y ejecutados en todo el periodo evaluado.
La evaluación de cumplimiento de la programación, para la aplicación de las multas y penalidades, deberá
incluir todas las modificaciones introducidas mediante Orden de Trabajo en el periodo indicado.

b. Evaluación del desempeño del Contratista:

El Supervisor Vial y el Fiscal del Servicio (IRT), evaluarán mensualmente el desempeño del Contratista de
acuerdo al siguiente procedimiento:

- Inicialmente se le asignarán 100 puntos.

40
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

- Por cada incumplimiento verificado durante el mes que se evalúa, se le restará la penalidad
establecida en el numeral 39.20 Especificaciones Técnicas Para La Aplicación de Multas y
Penalidades.
- El valor resultante será el puntaje inicial para el siguiente mes de evaluación.

Si de esta evaluación resulta que el Contratista mantiene un puntaje superior a 70 puntos la ABC
considerará que el desempeño de la empresa es satisfactorio.

Si de esta evaluación resulta que el Contratista ha obtenido un puntaje igual o inferior a 70 puntos, la ABC
considerará que el desempeño del Contratista no es satisfactorio. Sin embargo, el Contratista deberá
continuar ejecutando las obras de Conservación Vial hasta la conclusión del plazo establecido en el
contrato vigente.

Al finalizar el contrato la supervisión remitirá al Fiscal del Servicio y este a su vez a la Subgerencia de
Conservación Vial de la ABC el reporte final del desempeño de la empresa con el puntaje obtenido+.

c. Períodos de evaluación:

Los periodos de evaluación son mensuales hasta la conclusión del plazo contractual.

38.20. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS Y PENALIDADES

Se aplicarán las siguientes, como multas las sanciones pecuniarias o monetarias descritas y como
penalidades el valor de peso indicado en la columna correspondiente.

DESCRIPCIÓN DESCRIPCION/MULTAS MULTA PENALIDAD


Por cambio del El Contratista será pasible a una multa por
Superintendente. cada cambio del superintendente aprobado,
-
en casos que no correspondan a fuerza 50.000 Bs.
mayor o caso fortuito.
Multa por llamada de El SUPERVISOR podrá emitir llamada de
atención atención al CONTRATISTA por:
• Incumplimiento de personal propuesto,
en el plazo previsto.
• Incumplimiento en la cantidad y plazo de
movilización del equipo comprometido en
su propuesta.
• Incumplimiento en la permanencia en
obra del equipo según propuesta y
cronograma.
• Mantener en obra equipo en malas
condiciones o inoperable.
• Incumplimiento a las instrucciones
impartidas por la SUPERVISIÓN.
• Otras causas establecidas en el DBC y
demás documentos contractuales,
SEGÚN
evaluados y comunicados a la 5
DESCRIPCION
correspondiente Gerencia Regional y a la
SCV.

Por cada una de las llamadas de atención


emitidas por el Supervisor se penalizará de
la siguiente manera:

Primera Llamada de Atención, se penalizará


con el 0.05% del monto total de contrato.
Segunda Llamada de Atención, se penalizará
con el 0.075% del monto total de contrato.
Tercera Llamada de Atención y posteriores,
se penalizará con el 0.10 % del monto total
del contrato, sin perjuicio de proceder con lo
estipulado en el contrato en caso de
negligencia del Contratista.
Por incumplimiento Para el cumplimiento de las programaciones SEGÚN 6

41
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

DESCRIPCIÓN DESCRIPCION/MULTAS MULTA PENALIDAD


en la ejecución de la quincenales se realizará las evaluaciones de
programación la siguiente manera.
quincenal. El Supervisor Vial elaborará la programación
quincenal de manera conjunta con el
Contratista, y también evaluará la misma,
en caso de no cumplir la programación por
temas netamente atribuibles al Contratista
esta deberá ser cumplida adicionalmente en
la segunda programación quincenal.

El Contratista tendrá una penalidad de:

 1.5% de los montos programados, si se


ejecutó un avance mayor al 65% pero
DESCRIPCION
igual o menor al 80% del monto
programado.
 0.5% de los montos programados, si se
ejecutó un avance mayor al 80% pero
igual o menor al 90% del monto
programado.
 En el caso de que las programaciones
sean menores al 65% se tomará como
incumplimiento a instrucción a la
supervisión.

Esta evaluación se la realizará


mensualmente. Los porcentajes indicados
son del mes en cuestión (ambas quincenas)
Por el retraso en la Se penalizará el retraso en la presentación SEGÚN 2
presentación y por la del Certificado de Pago con una sanción de DESCRIPCION
presentación del 0.5% del monto certificado, por cada día
Certificado del Pago hábil adicional al plazo máximo de
del Contratista con presentación y/o la presentación con errores
documentación y/o la ausencia de cualquiera de los
insuficiente. siguientes documentos en los Certificados
de Pago del Contratista:

- Planilla de Pago (firmas y fechas


correspondientes).
- Formularios SAM 6 (firmas
correspondientes).
- Formulario SAM 1 consistente, (rutas,
secciones de control, códigos,
maquinaria, personal, materiales,
unidades de obra asociadas),
adecuadamente informado.
- Formulario SAM 3.
- Ordenes de Trabajo cuando
correspondan.
- Programación Anual Aprobada cuando
corresponda.
- Cómputos métricos según corresponda.
- Croquis, Planos y ensayos de Laboratorio
establecidos en las normas de ejecución
cuando corresponda.
- Respaldo fotográfico (antes y después del
trabajo ejecutado)
- Respaldo magnético del Certificado de
pago.
- Otros de acuerdo a requerimiento del
supervisor y/o Fiscal del servicio
-

Adicionalmente, la penalidad se aplicará


cuando la supervisión realice la devolución
del Certificado de Pago por uno o varios de
42
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

DESCRIPCIÓN DESCRIPCION/MULTAS MULTA PENALIDAD


los errores indicados mediante una sanción
de 0.5% del monto certificado, por cada día
adicional al máximo establecido en el
procedimiento de pago correspondiente.
Por ausencia
Se penalizará por cada vez que se verifique
injustificada del
la ausencia injustificada del Ingeniero
Ingeniero
Superintendente en el proyecto, sin Bs. 20.000 3
Superintendente de
autorización ni conocimiento de la
las obras de
Supervisión.
Conservación Vial:
Por ausencia
Se penalizará por cada vez que se verifique
injustificada del
la ausencia injustificada del Ingeniero
Ingeniero Residente Bs. 10.000 3
Residente en el proyecto, sin autorización ni
de las obras de
conocimiento de la Supervisión.
Conservación Vial:
Por inobservancia a El Contratista será pasible a una multa de
normas de seguridad 0,5% del certificado de pago del mes
vial y circulación en correspondiente, por:
la ruta:  Cada día que no realice la señalización
adecuada y oportuna de sus trabajos
conforme a lo establecido en los
manuales de la ABC: Manual de 0,5% del monto
Dispositivos de Control de Tránsito y/o programado del
3
Manual Conservación Vial. mes por día de
 Cada vez que se verifique la circulación incumplimiento.
de vehículos del Contratista a una
velocidad superior a la permitida.
 Cada vez que se verifique la circulación
de vehículos del Contratista con
sobrepeso o sobredimensiones sin la
autorización correspondiente.
Por inobservancia a El Contratista será pasible a una multa de
normas de seguridad Bs. 3.000.- por cada ocasión que se
industrial: (al verifique el no suministro a su personal de
suministro) los elementos de seguridad industrial: Como
ser casco, overol o camisa y pantalón con
reflectivo, zapatos de seguridad, gafas
Bs. 3000 por cada
antiparras, chalecos reflectivos, protectores
ocasión que se
auditivos, protector buco-nasal. El 3
verifique el
Supervisor Vial verificado el incumplimiento,
incumplimiento
establecerá un plazo no mayor a 10 días
calendario para el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial. En el caso
de reincidencia en el mes, se establecerá
como instrucción no cumplida por el parte
del Contratista.
Por no disponibilidad  Se aplicará una multa del 1% del monto
de equipos e del Certificado del mes correspondiente
insumos, por no disponibilidad de equipo e
correspondiente con insumos en las condiciones y
las características características previstas en la
presentados en su propuesta presentada
propuesta
SEGÚN
La aplicación de las multas y penalidades no 10
DESCRIPCION
eximirán al Contratista de su
responsabilidad para proceder al cambio
inmediato del equipo que no cumpla con las
condiciones establecidas en su propuesta y
tampoco impedirán que la ABC asuma las
acciones jurídicas que correspondan por
este incumplimiento.
Por no disponibilidad  En el caso de una instrucción por la SEGÚN 8
de equipo e insumos, Supervisión para una actividad de DESCRIPCION
necesarios para emergencia se le aplicará una multa del
ejecutar las 2% del monto del Certificado del mes
actividades de correspondiente por no disponibilidad

43
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

DESCRIPCIÓN DESCRIPCION/MULTAS MULTA PENALIDAD


emergencia de equipo e insumos en el plazo
definido por el Supervisor.
 Si la actividad de emergencia incluye
equipo que forma parte del mínimo
requerido en la convocatoria o propuesto
por el Contratista para el tramo se le
aplicará una multa del 5% del monto del
Certificado del mes correspondiente, por
no disponibilidad de equipo e
insumos en el plazo definido por el
supervisor.
 La aplicación de las multas y penalidades
no eximirán al Contratista de sus
responsabilidades para la atención de las
emergencias y tampoco impedirán que la
ABC asuma las acciones jurídicas que
correspondan por este incumplimiento.
Por mala ejecución En caso de existir una mala ejecución de
de los trabajos. Por alguna actividad esta será sancionada con el
inobservancia a los 3% del costo del volumen mal ejecutado.
SEGÚN
controles de calidad La aplicación de la penalidad no eximirá al 6
DESCRIPCION
en la ejecución de las Contratista de reponer a su costo los
actividades del trabajos defectuosos observados.
contrato.
Por incumplimiento Se penalizará, con el 0,1% del certificado de
de las medidas pago del mes correspondiente, por cada uno
previstas en la de los siguientes incumplimientos:
Licencia Ambiental
 Mala disposición de residuos y
desechos, en general,
 Contaminación por derrames de
combustibles, lubricantes, cemento
asfáltico y otros materiales
contaminantes.
 Contaminación de fuentes y SEGÚN
3
depósitos de agua y cauces de ríos. DESCRIPCION
 Inadecuado almacenamiento y
manejo de explosivos o sustancias
peligrosas
Se aplicarán las penalidades descritas por
cada uno de los incumplimientos.
La aplicación de las penalidades no eximirá
al Contratista de implementar a su costo las
medidas de mitigación y prevención que le
sean establecidas por el Supervisor, el Fiscal
o el inspector ambiental de la ABC.

Las multas y penalidades, serán directamente aplicadas al Contratista por el Supervisor Vial con el
conocimiento del Fiscal del Servicio. Las penalidades a que tuviera lugar el Contratista, como producto de
inspecciones programadas o imprevistas al tramo, por parte del Fiscal u otro personal de la ABC, serán
aplicadas a través del Supervisor, quien una vez informado y habiendo tomado conocimiento, registrará las
penalidades establecidas por las inspecciones, en el Libro de Órdenes. Todas las multas a las que el
Contratista tuviera lugar durante el mes de evaluación, le serán descontadas en el Certificado del mes
correspondiente.

En el caso de que en el mes de evaluación se evidencie la aplicación de más de una sanción por la misma
causa, las penalidades serán acumuladas.

38.21. REUNIONES DE ADMINISTRACIÓN

a) Tanto el Supervisor como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones de
administración. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos y
resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de aviso anticipado.
b) El Supervisor deberá llevar un cuaderno de registro de lo tratado en las reuniones de administración

44
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

y suministrar copias del mismo a los asistentes. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a
ella, la Supervisión deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes las obligaciones de
cada uno en relación con las medidas que deban adoptarse.

38.22. AVISO ANTICIPADO

a) El Contratista deberá dar aviso al Supervisor lo antes posible de futuros eventos probables
específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del
Contrato o demorar la ejecución de las obras. El Supervisor podrá solicitar que el Contratista
entregue una estimación de los efectos esperados del hecho o circunstancia futuros en el precio del
Contrato. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como sea razonablemente
posible, no mayor a 5 (cinco) días calendario.
b) El Contratista deberá colaborar con el Supervisor en la preparación y consideración de propuestas
acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o
reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones
correspondientes que ordenare el Supervisor.

38.23. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

El Supervisor controlará técnicamente el trabajo del Contratista y le notificará los defectos que encuentre.
Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Supervisor, localizado un
defecto ordenará se lo corrija.

El Contratista será responsable y correrá con los gastos, del control de calidad de los trabajos que ejecute.

Aquellas actividades y unidades de obra asociada, cuya especificación esté referida o comprendida dentro
de las Especificaciones Técnicas Generales, serán llevadas a cabo conforme a las prescripciones de las
mismas. Las actividades de Conservación Vial recurrente, y en la parte que les corresponda al resto de
actividades, el cumplimiento de condiciones se refiere a la ejecución de las mismas conforme a la
metodología definida en la correspondiente Norma de Ejecución y a las reglas de la buena práctica
constructiva.

Será responsabilidad directa del Supervisor, verificar y aprobar el control de calidad.

Inspección de calidad de los trabajos:

El Supervisor Vial ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en todas o cualquier parte de la zona donde se
realizarán las obras.

El Contratista deberá proporcionar rápidamente al Supervisor Vial o personal autorizado de la ABC y sin
cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, de equipo, herramientas, mano de obra y
materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se
demore innecesariamente el trabajo.

El Supervisor Vial estará autorizado para: llamar la atención al Contratista por cualquier discordancia del
trabajo con las especificaciones, suspender todo trabajo mal ejecutado, rechazar el mismo y rechazar
material defectuoso. Las instrucciones y observaciones verbales del Supervisor Vial deberán ser ratificadas
por escrito, en el Libro de Órdenes de Campo que para el efecto deberá tener disponible el Contratista.

Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación del Supervisor Vial, el
Contratista estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso al Supervisor Vial con la debida
anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición
obligará al Contratista a realizar por su parte todos los trabajos que considere necesarios el Supervisor Vial
para verificar la calidad de las obras cubiertas sin su previa autorización.

Es responsabilidad del Contratista cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o
ausencia extraordinaria del Supervisor en cualquier fase de los trabajos, no podrá en modo alguno,
exonerar al Contratista de sus responsabilidades para la ejecución de las obras de Conservación de
acuerdo con el Contrato.

45
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

Las inobservancias, por parte del Contratista, con respecto de la calidad de los trabajos ejecutados y
calidad de los materiales serán pasibles a penalidades económicas previstas en los documentos de
contrato.

Pruebas:

El Supervisor Vial podrá ordenar al Contratista, previa aprobación del Fiscal del Servicio, realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos.

Los costos de las pruebas y las muestras estarán a cargo del Contratista.

Búsquedas de las causas de defectos:

En caso de que las obras de Conservación Vial presenten fallas a pesar de las instrucciones técnicas del
Supervisor Vial y el cumplimiento de estas por parte del Contratista, en cualquier momento, el Supervisor
Vial podrá instruir al Contratista la búsqueda de las causas de fallas o defectos no detectados durante la
ejecución de los trabajos. Una vez determinada la causa pondrá en conocimiento de la ABC, para que
independientemente de la reparación que deba efectuarse, instruya la modificación de la especificación
técnica correspondiente.

Corrección de defectos:

El Supervisor Vial notificará al Contratista de todos los defectos que tenga conocimiento en la ejecución de
las actividades del contrato, para que estos sean corregidos.

Dentro del plazo total de ejecución de las obras de Conservación Vial, cada vez que se notifique un defecto,
el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Supervisor Vial.

Toda parte de las obras que no cumplan con los requerimientos de las especificaciones, u otros
documentos del Contrato será considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado que
sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier
otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para el Supervisor y dentro del plazo
notificado. La remoción y reposición de las obras defectuosas no eximirá al Contratista de la aplicación de
las multas y penalidades que correspondan con este tipo de incumplimiento.

Defectos no corregidos:

Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Supervisor
Vial durante la ejecución de las obras, el Supervisor podrá estimar el precio de la corrección del defecto
para ser pagado por el Contratista y deberá ser deducido del certificado de pago siguiente o de cualquier
saldo o garantía pendiente.

Costo de las reparaciones:

El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas, daños y perjuicios que sufran las actividades
relativas a las obras de Conservación Vial o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha
de iniciación de las obras y la conclusión de las mismas, cuando dichas pérdidas, daños y perjuicios sean
ocasionados por sus propios actos u omisiones.

Inspección de la calidad de los materiales:

En las actividades relativas a las obras de Conservación Vial deberá verificarse o demostrarse, que todos
los materiales cumplen estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y que estarán sujetos a
la inspección, examen y ensayos dispuestos por el Supervisor Vial en cualquier momento y en los lugares
de producción y/o utilización.

La inspección y ensayos de materiales y artículos manufacturados fuera del país, deberán efectuarse en el
país de producción o fabricación, por un laboratorio de ensayos o inspector especializado independiente,
contratado por el fabricante, quien emitirá el certificado de calidad pertinente. El Contratista de las obras
de Conservación Vial deberá exigir a su vendedor copias legalizadas (por este último), de los certificados
de calidad de los materiales importados y presentarlas para aprobación al Supervisor Vial.

46
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

La aceptación escrita de los certificados de calidad presentados, no excluye la responsabilidad del


Contratista en lo que se refiere a defectos latentes, deficiencias en los requisitos especificados, daños o
pérdidas en tránsito, fraude u otros aspectos, ni restringe de manera alguna los derechos de la ABC en
cuanto al resarcimiento de daños y perjuicios establecido en el Contrato.

Los materiales de origen nacional serán inspeccionados y ensayados por el Contratista, de acuerdo a las
instrucciones del Supervisor, tanto en el lugar de producción como en el Tramo de Conservación Vial,
debiendo el Contratista proporcionar por su cuenta las muestras de materiales y las facilidades razonables
que fueran requeridas para este objeto.

El Contratista estará obligado a retirar del lugar de las obras todos los materiales rechazados y sustituirlos
por otros que sean aprobados por el Supervisor Vial.

La inspección y ensayos de materiales serán programados y efectuados de manera que no demoren


innecesariamente el avance de los trabajos.

El Contratista proporcionará al Supervisor Vial para su aprobación el nombre del fabricante de cualquier
material que espera incorporar al trabajo juntamente con los registros de ejecución y otra información
relativa.

El Contratista deberá presentar muestras de los materiales para aprobación cuando así lo solicite el
Supervisor Vial.

Suministro de Materiales:

El Contratista deberá suministrar, de fuentes de su elección, todos los materiales requeridos para la
realización del contrato.

Todos los materiales deberán cumplir las exigencias de las Especificaciones y el Contratista deberá
cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de trabajo que pueda
ser necesario para el aprovisionamiento y transporte de dicho material.

En todos los casos, el Contratista deberá obtener los derechos para retirar dichos materiales de sus
yacimientos y deberá extraer, preparar, acarrear y utilizar los mismos, quedando obligado a ejecutar
cualquier construcción y reparación de caminos de accesos necesarios y cualquier trabajo de desbosque,
excavación y limpieza final de los yacimientos de materiales.

El costo de los trabajos mencionados deberá estar inmerso en el precio unitario del ítem correspondiente.

Provisión de materiales granulares:

El proponente podrá utilizar los yacimientos de materiales granulares que considere necesarios para la
ejecución de las obras previstas para cada tramo. Estos materiales deberán cumplir con las
especificaciones técnicas generales y normas de ejecución, siendo responsabilidad del proponente
identificar y verificar la calidad de los mismos a los efectos de su aprobación por la Supervisión.

El proponente considerará, a efectos de su propuesta, todas las incidencias en la provisión de estos


materiales, especialmente en lo relativo a permisos y derechos de explotación dejando libre a la ABC de
toda obligación, presente o futura, emergente del uso de estos materiales.

Especificaciones citadas, extracción de muestras y ensayos:

Donde no esté especificado, los ensayos de los materiales deberán efectuarse de acuerdo con las ediciones
de la publicación AASHTO -American Association of State Highway and Transportation Officials, referente a
“Especificaciones normales para métodos de extracción de muestras de materiales para la construcción de
caminos” vigentes a la fecha de ejecución de las obras. Donde se empleen las siglas AASHTO, seguidas por
el número de serie correspondiente, se entenderá que se trata del método de ensayo especificado según el
caso y sus modificaciones aplicables al ítem particular o ensayo considerado en la oportunidad, que hayan
sido adoptados y estuviesen en vigencia en el momento de la ejecución de las obras de Conservación Vial.

47
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

Donde se empleen las siglas ASTM, seguidas por el correspondiente número de serie, se entenderá que se
trata de un método de ensayo o una especificación de la ASTM - American Society for Testing Materials,
según el caso, ya sea norma provisoria o un suplemento y sus modificaciones adoptadas y en vigencia a la
fecha de la firma del CONTRATO.

Cuando le fuese exigido, el Contratista deberá presentar una declaración escrita y completa del origen,
composición y/o elaboración de cada caso de los materiales a utilizar en las obras de Conservación Vial.

En la medida de lo posible se deberán obtener muestras del material en la forma descrita por las
Especificaciones AASHTO 1-2. En lugar de hacer ensayos, el Supervisor podrá aceptar a su criterio los
certificados de los análisis presentados por los fabricantes para los productos comerciales, sin que esto lo
libere de su responsabilidad específica en esta verificación.

Almacenamiento y acopio de los materiales:

Los materiales no deberán acopiarse en las zonas laterales de la calzada, correspondientes al derecho de
vía, excepto en los casos en que el Supervisor Vial lo autorice.

El almacenamiento de materiales destinados a las obras de Conservación Vial dentro las zonas del derecho
de vía, deberá limitarse a zonas limpias, despejadas, aprobadas por el Supervisor Vial. El acopio de
materiales no debe poner en peligro al tráfico vehicular. Cualquier problema ocasionado por este motivo
será de entera responsabilidad del Contratista.

Cuando el acopio de los materiales se haga fuera de la zona del camino, el sitio respectivo deberá ser
abandonado inmediatamente después de que se haya completado la utilización del material acumulado y la
superficie del terreno natural deberá reacondicionarse en la mejor forma posible para que pueda recuperar
su condición original, corriendo los gastos respectivos por cuenta del Contratista. Los materiales se
almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad y sea aceptable para el uso en las
obras de Conservación Vial.

Los materiales almacenados, serán inspeccionados y aprobados por el Supervisor antes de su utilización,
para verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados.

38.24. ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL IRI

Definición

Para establecer criterios de calidad y comportamiento de los pavimentos que indicarán las condiciones
actuales y futuras del estado superficial de una carretera, surge la necesidad de establecer un índice que
permita evaluar las deformaciones verticales de una carretera, que afectan la dinámica de los vehículos
que transitan sobre él.

La regularidad superficial es un fenómeno que depende primordialmente del perfil longitudinal de la


carretera, pero también depende de las características mecánicas de los vehículos y la velocidad de
circulación de estos. Existen dos tipos en general, de medidas de regularidad superficial los que basan su
medida en la evaluación del perfil longitudinal y los que miden la respuesta de un vehículo determinado al
circular por un tramo de la carretera.

La gran variedad de equipos utilizados para medir la regularidad superficial y los numerosos índices y
escalas existentes para establecer los criterios de aceptación de la funcionalidad de una carretera, llevan a
considerar la conveniencia de adoptar un índice único.

Métodos de medida del IRI.

Para realizar la medición y evaluación del IRI, el contratista deberá, aplicar uno de los siguientes métodos:

Clase 1. Perfiles de precisión - Método de Mira y Nivel.


Clase 2. Otros métodos perfilométricos - Método del Perfilómetro.

Las mediciones se realizarán longitudinalmente en por lo menos un carril de cada sentido de viaje, y se

48
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

efectuará en forma continua, comenzando desde el inicio del tramo a evaluar, hasta el término del mismo.
Los registros de las todas las mediciones deberán estar georreferenciados

Programación de trabajos.

La empresa será el directo responsable de ejecutar la medición del IRI (Índice de Rugosidad Internacional)
para los tramos con pavimento Flexible y Rígido, sesenta (60) días calendario antes de la conclusión del
plazo de ejecución del contrato de conservación vial. El Supervisor Vial y el Fiscal del Servicio serán los
responsables del control de calidad y de validar los resultados.

Forma de pago.

Para efectuar la medición del IRI el contratista, en el momento de realizar su propuesta, debe tomar en
cuenta el costo del personal equipos y materiales a emplear para realizar la medición del IRI en el Tramo,
dentro de sus gastos generales. Por lo cual esta actividad no se considera en cantidades de obra.

Presentación de los Resultados.

Una vez realizada la evaluación el Contratista deberá presentar un informe especial para aprobación del
Supervisor Vial, adjuntando los datos relevados (en formato digital y editable). Los datos mínimos
requeridos son: Progresiva, coordenadas geográficas, IRI, Observaciones (se describirán la existencia de
eventos que hagan variar la medición del IRI como ser: puentes, estaciones de peajes, cruces de rieles u
otros eventos que hagan reducir la velocidad de medición).

38.25. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SEGURIDAD VIAL, CONTROL DE TRÁFICO Y


RESGUARDO DEL DERECHO DE VIA

El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de
las obras.

El Contratista deberá señalizar adecuadamente todos los trabajos que realiza. Todas las señales deben
corresponder con las previstas en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito de la ABC. El Contratista
no está eximido de utilizar otros dispositivos que mejoren lo especificado de manera que se garantice la
seguridad de los usuarios en la proximidad a la zona de las obras.

El Contratista al inicio del contrato, presentará para aprobación del Supervisor Vial, un plan de señalización
y seguridad de las obras de Conservación Vial, en el que indique el tipo de dispositivos que dispone, la
cantidad y su disposición tanto de día como de noche. El Supervisor Vial, cuando corresponda, instruirá al
Contratista incrementar la cantidad de algún dispositivo o la inclusión de algún otro que mejore la
señalización propuesta.

Todos los obreros y equipos de la empresa que realicen trabajos en el tramo y atiendan a los usuarios,
deberán estar adecuadamente identificados y uniformados; además deben estar equipados con todos los
dispositivos de seguridad industrial. El incumplimiento a esta disposición será penalizado de acuerdo a lo
previsto en el acápite correspondiente a Penalidades.

Medidas de seguridad contra accidentes de trabajo:

El Contratista deberá tomar previsiones, proveer dispositivos y elementos de seguridad y adoptar toda otra
acción necesaria para la protección contra accidentes de todo su personal.

Deberá mantener un minucioso registro de todos los accidentes ocurridos en la ejecución de las obras,
especificando los casos de muerte, incapacidad profesional, enfermedad y lesiones que requieran atención
médica. El Contratista deberá informar de cualquier accidente al Supervisor Vial y a las autoridades
competentes del Ministerio de Trabajo.

El Contratista será el único responsable liberando, a la Administradora Boliviana de Carreteras y al


Supervisor Vial, contra toda demanda, proceso y/o gasto de cualquier naturaleza, originados por muerte,
accidente o lesión de cualquier trabajador del Contratista o de un sub Contratista.

Medidas de resguardo del Derecho de Via

49
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

El Contratista, en coordinación con el supervisor vial, deberá efectuar las acciones conducentes necesarias
en caso de advertirse o identificarse afectaciones al Derecho de Via.

Medidas de bioseguridad contra contagios COVID-19:

El Contratista deberá tomar previsiones para proveer dispositivos e insumos de bioseguridad al personal
bajo su dependencia y adoptar toda otra acción necesaria para la protección contra infecciones de todo su
personal.

Seguridad y protección de la zona de trabajos:

El Contratista deberá, por su cuenta y durante el tiempo de ejecución hasta la conclusión de las obras,
asumir el costo de la reparación de cualquier defecto en las mismas:

- Tener cuidado total sobre la seguridad de todas las personas autorizadas para estar en el
emplazamiento de las obras en condiciones apropiadas para evitar el peligro de accidentes.

- Proveer y mantener a su costo todas las luces, guardias, cercas, señales de advertencia y vigilancia,
cuando y donde sea necesario o requerido por el Supervisor o por una autoridad debidamente constituida,
para la protección de las actividades ejecutadas dentro las obras de Conservación Vial y/o para la
seguridad del público.

Las normas para la señalización durante la ejecución de las actividades de las obras de Conservación Vial
están establecidas en el manual de Dispositivos de Control de Tránsito de la ABC; sin embargo, el
Contratista no estará eximido de utilizar adicionalmente otros dispositivos que mejoren la seguridad de los
usuarios en la zona de las obras. El incumplimiento a las normas de señalización determinará multas y
penalidades, según lo previsto en el acápite correspondiente. La falta de elementos de seguridad (diurnos
o nocturnos) o los accidentes que sean atribuibles a esa deficiencia serán de total responsabilidad del
Contratista dejando liberada a la ABC y al Supervisor Vial de cualquier reclamo, demanda, proceso y/o
gastos de cualquier naturaleza que sea planteado por usuarios viales, peatones o cualquier otro afectado
directa o indirectamente.

Protección y reparación de propiedades:

El Contratista será responsable por la preservación de toda propiedad pública y privada, monumentos,
oleoductos, líneas eléctricas, telefónicas y otros servicios existentes a lo largo, a través y/o adyacentes al
lugar donde se ejecutan las obras de Conservación Vial, que puedan ser dañados por la ejecución de sus
trabajos y deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar el daño a cañerías, conductos y
otras instalaciones subterráneas, debiendo asimismo proteger de daños y perjuicios a todos los mojones y
demarcación de propiedades, a menos que el Supervisor Vial hubiese registrado de otra manera la
ubicación de los mismos, no pudiendo remover tales elementos hasta recibir autorización para ello por
parte del Supervisor Vial.

Cualquier instalación de servicio público dañada por el Contratista deberá ser inmediatamente reparada por
cuenta exclusiva de éste.

Todos los caminos adyacentes a la zona de ejecución de las obras o que la crucen, deberán ser protegidos
contra daños.

El Contratista deberá evitar que sus trabajadores invadan o perjudiquen zonas que revistan características
naturales, geológicas o históricas, así como edificaciones o monumentos históricos.

Cuando o donde se produzca cualquier daño directo o indirecto, o perjuicios a propiedades privadas o
públicas por causa de cualquier acto, omisión, negligencia o mala conducción de las obras, o también
debido a la falta de ejecución de éstas por parte del Contratista, éste deberá reparar o hacer reparar por
su cuenta, dichas propiedades, restableciéndolas a sus condiciones originales, o compensando tales daños
o perjuicios en cualquier otra forma aceptada por el damnificado.

Responsabilidad en los casos de reclamos por daños y perjuicio:

50
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

El Contratista liberará a la Administradora Boliviana de Carreteras, al Supervisor y a todo su personal de


cualquier juicio, acciones o demandas promovidas a causa de daños y perjuicios, por parte de cualquier
persona o propietarios, como consecuencia de negligencia en la adopción de medidas de seguridad en la
ejecución de las obras, de cualquier acto u omisión del Contratista de sus dependientes, así como contra
toda reclamación o pedidos de indemnización que surjan y estén amparados por leyes, decretos, estatutos,
reglamentaciones y ordenanzas.

Cruces de caminos y desvíos:

Todo cruce de caminos que sea afectado por las operaciones del Contratista, deberá ser reparado (incluye
la señalización específica) en condiciones satisfactorias garantizando el tránsito normal y seguro de los
usuarios.

Donde el tránsito tenga que ser desviado a caminos provisionales, la localización y características de estos
tendrán que ser previamente aprobados por el Supervisor.

El Contratista será responsable del adecuado mantenimiento de los desvíos, accesos e intersecciones
emergentes de la ejecución de las obras. Tal mantenimiento incluirá, pero no se limitará, a la limpieza y
restauración del estado y forma de las cunetas y zanjas de coronamiento, restauración de la plataforma y
taludes de corte, limpieza y restablecimiento de alcantarillas, incluyendo entradas y salidas, reparación de
la superficie de la carretera y bermas, y cualquier otro trabajo necesario para el buen estado de la
carretera.

Donde sea necesario el ripiado de la superficie de la carretera, caminos existentes o desvíos para mantener
el tránsito, el Contratista deberá hacerlo dando cumplimiento a lo dispuesto por el Supervisor.

En caso de que el Contratista no cumpliera estas obligaciones, la Administradora Boliviana de Carreteras


podrá disponer que los trabajos involucrados sean ejecutados por otro Contratista o Sub Contratista,
descontando su costo de los Certificados de pago del Contratista.

Mantenimiento de tráfico:

Durante la ejecución de las obras de Conservación Vial, el Contratista debe mantener la carretera abierta
al tráfico, pudiendo el Supervisor, en caso necesario, aprobar desvíos provisionales del mismo o cortes
temporales. El Contratista deberá también mantener el tráfico en los vados que cruzan los ríos durante la
ejecución de los trabajos.

Control de Tráfico:

A fin de garantizar el tráfico a través y alrededor de las obras de Conservación Vial, el Contratista deberá
erigir y mantener señales de tráfico, luces, antorchas, barreras y otros que sean requeridos por el
Supervisor para la dirección, el control y la seguridad del tráfico.

Donde sea indicado por el Supervisor Vial, el Contratista deberá proveer personal competente, provisto de
banderas rojas y verdes, cuya función consista en dirigir el tráfico a través o alrededor de las obras de
Conservación Vial.

El Contratista deberá también proveer y erigir en toda el área del proyecto señales de precaución y guía,
como le sean ordenadas por el Supervisor.

Control de Tráfico Alternado en un solo Carril:

En los casos en que se haga necesario el control del tráfico en un solo carril, el Contratista deberá
mantener habilitado un carril de, por lo menos, tres metros y medio de ancho.

El Contratista deberá desarrollar sus operaciones de manera tal que se minimicen los obstáculos o demoras
para el tráfico, ocasionados por la ejecución de las obras y por la eventual reducción del camino a un solo
carril.

En aquellos sectores donde el tráfico deba utilizar un solo carril, el movimiento del equipo del Contratista,
deberá estar sujeto al mismo control de tráfico indicado.

51
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

Interrupción del Tráfico:

En casos excepcionales, el Contratista podrá solicitar por escrito la interrupción del tránsito para la
ejecución de algunos trabajos, indicando los días y horas de interrupción para consideración y aprobación
por el Supervisor y el Contratante (ABC), con la suficiente anticipación para notificar oportunamente
mediante la prensa, a los usuarios, notificación que correrá por cuenta del Contratista.

Circulación del equipo del Contratista:

Con objeto de evitar que los caminos existentes, desvíos y puentes sufran daños o desperfectos
ocasionados por el tránsito del equipo de Conservación Vial, el Contratista deberá adoptar todas las
medidas de previsión necesarias como ser la elección de las vías y de vehículos más adecuados dando
cumplimiento a las restricciones de cargas (Ley de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares en la RVF –
Ley 441 y Normativa vigente).

Si el Contratista se viera en la necesidad de desplazar equipo pesado cuya circulación pudiera causar daños
a los caminos y/o puentes existentes, deberá solicitar la autorización escrita de la ABC realizando en su
caso trabajos previos de protección o refuerzo.

Cualquier daño en los caminos y estructuras existentes, ocasionados por el equipo del Contratista, será
reparado por éste a satisfacción del Supervisor y sin costo alguno para la ABC. En caso de incumplimiento
de esta obligación por parte del Contratista, la ABC estará facultada a ejecutar los trabajos de reparación
con otros Contratistas cargando el costo al Contratista.

38.26. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROGRAMACION, SEGUIMIENTO E


INFORMACION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION VIAL

En las actividades de un contrato de conservación de carreteras, la programación de los trabajos y la


evaluación de los resultados conseguidos son esenciales para conseguir optimizar los recursos existentes y
mantener los elementos de la carretera en niveles de conservación adecuados, lo que significa cumplir los
objetivos del contrato. La metodología que se propone, se fundamenta en el conocimiento de los
elementos que hay que conservar y en el estado en que se encuentran, en la información de los trabajos
que se ejecutan y en los resultados obtenidos, para ir determinando progresivamente las actividades que
en cada caso son necesarias para conseguir determinados resultados, así como del costo que ello
representa.

La metodología a seguir en la gestión de las obras objeto del contrato estará basada en el sistema que la
ABC dispone. En las presentes instrucciones se resumen los trabajos que deberá llevar a cabo el
Contratista. Los formatos para los formularios a los que se hace referencia, deberán ser solicitados por el
Contratista al Fiscal del Servicio (IRT).

El proponente deberá contar con el servicio de rastreo vehicular en línea a costo propio, mínimamente para
un sesenta por ciento (60%) de los vehículos pesados permanentes requeridos. Este servicio podrá ser
utilizado por la Administradora Boliviana de Carreteras, por lo que el proponente deberá proporcionar las
credenciales correspondientes para acceder al mismo.

Adicionalmente el proponente deberá contemplar un monto para la transferencia de tecnología y/o la


ejecución del componente de comunicación para la difusión del Programa de Conservación Vial 21-22 de la
ABC, este monto será de veinte mil 00/100 Bolivianos (Bs. 20.000,00), este costo debe estar contemplado
en sus gastos generales del proponente.

Programación de los trabajos

Se indican a continuación, agrupadas en los apartados correspondientes, las actividades necesarias para
gestionar de esta manera los trabajos de Conservación Vial, con indicación expresa de los que se
encomiendan al Contratista en este contrato:

a. Programación anual:

Al inicio de la vigencia del contrato inicial (o la de sus ampliaciones), inmediatamente haya sido emitida la

52
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

Orden de Proceder y durante el plazo concedido para la movilización, el Supervisor Vial y el Contratista de
las obras de Conservación Vial, de forma conjunta, realizarán una inspección detallada previa, en base de
la cual, de lo establecido en los pliegos de la licitación y de la propuesta del Contratista realizarán la
programación anual de las obras. Para este efecto utilizarán el Formulario del Programa Anual Aprobado
por la Subgerencia de Conservación Vial.

El objetivo de esta programación es dimensionar la organización general y establecer los criterios de


funcionamiento (disposición de equipos, tareas asignadas a cada uno, necesidades de maquinaria,
materiales y ubicación de yacimientos a lo largo del plazo) de manera que se puedan alcanzar los objetivos
de tipo y cantidad de trabajos a realizar. La Programación Anual consiste en establecer para cada
actividad, relativa a las obras de Conservación Vial contratadas, las cantidades que se ejecutarán
mensualmente durante la duración del contrato, teniendo en cuenta una distribución racional que permita
mantener el nivel de ejecución previsto y, además disponer del flujo mensual de fondos necesarios para la
atención de los requerimientos del programa, en esta programación deberá incluirse la época de lluvias y
los equipos a desplazar en la zona del contrato.

Como se ha indicado, esta Programación se efectuará en función del presupuesto del tramo, empero
cuando de la inspección detallada inicial conjunta y de sus resultados se desprenda la necesidad de
introducir cambios al presupuesto; esos cambios podrán ser realizados sin afectar el monto total
contratado, únicamente se acepta la redistribución mensual de los presupuestos considerados lo cual
generará la Orden de Trabajo correspondiente.

Los montos excedentes, la creación de actividades nuevas, actividades no tipificadas en contrato, o


cualquier otro requerimiento no previsto al inicio y debidamente justificado y necesario para la realización
de la Conservación Vial del tramo, serán objeto de la debida autorización mediante la emisión de una
orden de cambio y/o contrato modificatorio y de la certificación presupuestaria, que incluirá la sustentación
que respalde su inclusión al presupuesto de las obras cumpla el procedimientos establecido al efecto.

La distribución de las cantidades en el tiempo de ejecución y la aplicación de los precios unitarios


aprobados a aquellas cantidades, producirán la distribución del presupuesto de contrato a lo largo del
tiempo de vigencia del mismo. Este conjunto de resultados constituirá el Programa Anual Aprobado que
deberá ser propuesto por el Superintendente y el Supervisor para aprobación por el Fiscal del Servicio, se
remitirán copias autógrafas a la Gerencia Regional y a la Subgerencia de Conservación Vial.

El Programa Anual Aprobado se mantendrá constante y sin cambios por un trimestre; cambios justificados
y previamente aprobados por la fiscalización, podrán ser introducidos a su término y permanecerán fijos
por otro período similar.

Cada vez que se introduzcan modificaciones al alcance de trabajo del contrato, mediante Órdenes de
Cambio y/o Contratos Modificatorios, se actualizará el Programa Anual Aprobado.

b. Lista de necesidades de Mantenimiento (Formulario SAM-5):

A objeto de preparar la Programación Quincenal, el supervisor vial y superintendente, durante sus


inspecciones visuales a los tramos del contrato, establecerán la necesidad de ejecución de las distintas
actividades de Conservación Vial de acuerdo al requerimiento del Tramo.

Estas necesidades deberán registrarse en el formulario SAM-5 “Lista de Necesidades de Conservación”.


Este listado deberá estar disponible a efecto de elaborar la Programación Quincenal.

c. Programación operativa quincenal (Formulario SAM-3):

Los objetivos o cantidades mensuales de trabajo previstos en el Programa Anual Aprobado serán
redistribuidos, para fines de control y mejor seguimiento, en quincenas.

Esta cuantificación de los recursos asignados a trabajos determinados será plasmada en una Programación
Quincenal que el Contratista deberá realizar conjuntamente con la Supervisión del Contrato al menos con
tres días hábiles de antelación al inicio de su periodo de validez y deberá ser presentada al Fiscal del
Servicio a más tardar un día antes del inicio de la quincena.

Con base en las consideraciones del Programa Anual Aprobado, de la lista de necesidades, puesta de

53
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

manifiesto durante el transcurso de los trabajos y las actividades programadas anteriormente y no


finalizadas, se irán fijando por prioridades los trabajos a realizar y se asignarán los recursos necesarios.
Todos estos trabajos estarán localizados por ruta, secciones de control y progresivas. La ocurrencia de
emergencias, considerando su atención prioritaria, establecerá modificaciones a la Programación Quincenal
y la elaboración de la Orden de Trabajo correspondiente.

Aplazamiento de ejecución de actividades

Por causas que atingen a las obras de Conservación Vial, plenamente justificadas ante la ABC, mediante
documento técnico (Orden de Trabajo, formulario SAM-4), el Supervisor Vial podrá ordenar al Contratista
el aplazamiento en la iniciación o el avance de cualquier actividad relativa a la obra incluida en la
Programación Quincenal, en cuyo caso esta(s) actividad(es) deberá(n) ser reprogramada(s).

Inspección de Conclusión de los Trabajos Programados Quincenalmente

Se procederá por lo menos en dos instancias: Semanalmente a efectos de verificar el avance de las obras
asentado en el formulario SAM-1 y a la conclusión del plazo de ejecución de los trabajos programados
quincenalmente.

Cada dos quincenas (mensualmente), el Contratista solicitará al Supervisor una inspección conjunta para
verificar que los trabajos programados, fueron ejecutados en concordancia con las cláusulas del Contrato y
especificaciones técnicas y que, en consecuencia, los trabajos ejecutados se encuentran en condiciones
adecuadas para su aceptación y pago.

En caso de que los trabajos ejecutados tuviesen observaciones, el Supervisor instruirá al Contratista las
correcciones y/o reparaciones y asignará las penalidades que correspondan. Solamente aquellas
actividades ejecutadas en el mes que no tienen observaciones serán incluidas en el Formulario SAM-1 y en
la correspondiente planilla de pago mensual.

El Supervisor, con las consideraciones anteriores, instruirá al Superintendente la elaboración y entrega del
certificado de pago correspondiente y elevará un informe al Fiscal del Servicio, haciéndole conocer su
aceptación y solicitud de pago.

d. Control y Seguimiento de la ejecución de las obras de Conservación Vial:

La ejecución de las diferentes actividades y unidades de obra asociadas al objeto del contrato, que serán
realizadas conforme a las normas de ejecución correspondientes, será en todo momento documentada. En
el formulario SAM-1 (“Informe Semanal de Actividades”) se anotarán diariamente los trabajos realizados
por cada cuadrilla de trabajo: actividades y unidades de obra asociadas realizadas, y de cada una de ellas,
cantidad o medición realizada, localización geográfica (ruta, sección, progresiva inicial y final) y recursos
empleados. El Contratista podrá diagramar, sistematizar y automatizar este Formulario en hojas de cálculo
de “MS Excel” o similar y compatible.

La constancia formal de las actividades realizadas ha de servir a la Supervisión, Fiscalización y personal


ejecutivo de la ABC a controlar y realizar el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, la medición y valoración de los trabajos ejecutados.

e. Evaluación de los trabajos

En este grupo de trabajos de la gestión de la Conservación Vial, se analiza la información generada en


apartados anteriores de manera que se adquiera progresivamente el conocimiento necesario para
conseguir la máxima eficacia en la ejecución de las actividades, aspecto fundamental para el Contratista,
así como la mayor eficiencia en la conservación de los elementos de la carretera, objetivo último de la
Administradora Boliviana de Carreteras.

Se relacionan a continuación a título informativo los análisis que usualmente se realizan para evaluar los
trabajos de Conservación Vial. Debido igualmente a la duración de este contrato, se estipula la
obligatoriedad de que el Contratista realice la evaluación de los trabajos ejecutados y esta se incluya en el
Informe Final del contrato.

- En primer lugar, se realiza la comparación entre los trabajos ejecutados respecto a los trabajos

54
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

programados. Este análisis permitirá ajustar posteriores programaciones, especialmente en lo


referente a estadísticas tanto de incidencias producidas en la carretera (actividades necesarias,
medios disponibles) como de otros aspectos que también condicionan la ejecución de los trabajos
(averías de equipos, climatología, bajas de personal, etc.)

- Análisis de las actividades realizadas: El seguimiento de la ejecución de cada una de las actividades
aporta información sobre utilización de recursos, rendimientos obtenidos, diferencias entre tramos
de carreteras con características diferenciadas, etc. que permitirá ir actualizando las Normas de
Conservación y por tanto la asignación de recursos a cada actividad.

- Evaluación de resultados: En base a los datos de Inventario Vial realizados por el Supervisor Vial,
debe verificarse el estado de los diversos elementos de la carretera para evaluar los efectos de los
trabajos de Conservación Vial realizados. Es decir, debe ser cuantificada la eficiencia de las tareas
realizadas en la consecución de los objetivos del contrato, mantener o mejorar el estado en el que
se encuentran los elementos de la carretera al inicio y al final de cada periodo de contrato de
Conservación Vial.

- Como parámetros de evaluación se considerarán la variación, para cada periodo de contrato, de la


condición de los diferentes elementos del Inventario Vial de Mantenimiento.

- La evaluación de la condición de los elementos en cada periodo de contrato reflejará el mayor o


menor grado de cumplimiento de los objetivos a través de los trabajos ejecutados en el periodo de
tiempo involucrado. Esta comparación, realizada para tramos de carretera con características y/o
comportamientos similares, permitirá:

- Analizar la idoneidad de las actividades de Conservación Vial realizadas y considerar en


posteriores programaciones los trabajos más adecuados.

- Ajustar los niveles de mantenimiento considerados (cuantías de actividad por unidad de


elemento a conservar) según las características y condiciones de los tramos de carreteras
a conservar.

38.27. MEDICIÓN, CERTIFICADOS Y FORMA DE PAGO

38.27.1. Medición

Todas las cantidades de trabajo ejecutado de acuerdo al Contrato, serán medidas netas en las unidades y
condiciones establecidas en las Normas de Conservación, que se proveen en el Volumen de
Especificaciones Técnicas para cada actividad y unidad de obra asociada.

La cuantificación de los trabajos realizados mensualmente, y por consiguiente la valoración de los pagos
a realizar, se establecerá a partir de la información de seguimiento de los trabajos: Se pagarán por
unidades realmente ejecutadas en el mes considerado conforme a las condiciones prescritas, las
actividades y unidades de obra asociada correspondientes a los grupos de trabajos definidos en el
contrato: actividades de Conservación Vial, atención de emergencias y de mejoramiento. En el caso de
ciertas actividades definidas por la ABC se ha estimado montos anuales fijos mismos que se aclaran en
los acápites 39.31 Provisión de materiales para las microempresas y 39.32 Obras de Arte
Mayor.

La Supervisión del contrato realizará las inspecciones y verificaciones que considere oportunas, tanto del
cumplimiento de condiciones de los trabajos ejecutados como de la veracidad de la documentación de
seguimiento de los trabajos realizada por el Contratista.

Respecto al cumplimiento de las condiciones de materiales empleados o en la ejecución de actividades y


unidades de obra asociada, únicamente serán objeto de pago los trabajos que cumplan debidamente con
las prescripciones establecidas.

38.27.2. Certificados de Pago

Mensualmente, a la conclusión del mes en que fueron ejecutadas las actividades relativas a las obras de
Conservación Vial, el Contratista presentará al Supervisor Vial su planilla de ejecución de obras en los

55
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

plazos previstos en los Procedimientos correspondientes de la ABC (El Contratista podrá solicitar una
fotocopia de estos procedimientos en la Subgerencia de Conservación Vial y/o en la Gerencia Regional
correspondiente).

Los certificados de pago deberán ser elaborados desde la programación quincenal en el sistema
informático que proporcionará la Gerencia Regional, se debe considerar que este sistema sólo admite dos
decimales en los precios unitarios, por lo que el proponente deberá tomar en cuenta este punto al
momento de elaborar los precios unitarios que se presentarán en la propuesta.

Los certificados de pago presentados por el Contratista, deberán necesariamente llevar las siguientes
firmas representativas:

1. Contratista (Superintendente).
2. Aprobación Planilla: Supervisor
3. Fiscal del Servicio - Ingeniero Responsable del Tramo (IRT)
4. Gerente Regional.

38.27.3. Forma de Pago

a) Precios y presupuestos:

Serán considerados para el pago de las obras de Conservación Vial, los precios consignados por el
adjudicatario en su oferta, en los cuadros de precios correspondientes:

 Cuadro de precios de actividades de Conservación Vial.

Todas las actividades tipificadas tienen precio unitario, definición y condiciones de ejecución.

b) Pagos:

La Administradora Boliviana de Carreteras deberá pagar al Contratista, el monto aprobado por el


Supervisor Vial y el Fiscal del Servicio (IRT). El monto mensual aprobado, no excederá el monto
establecido para el mes correspondiente en Cronograma de Ejecución de Obra. Los saldos que pudieran
generarse por la aplicación de esta metodología, podrán ser cancelados en los subsiguientes certificados
de pago, siempre y cuando se cumpla la condición anterior, y/o en la Planilla de liquidación final del
periodo de contrato que concluye. Es responsabilidad del Supervisor y del Fiscal del Servicio (IRT) realizar
el control y la contabilidad de los saldos por pagar y/o deudores.

La Administradora Boliviana de Carreteras no pagará las actividades no tipificadas para las cuales no se
hayan cumplido los procedimientos, especificados en las Normas de Conservación, tarifas o precios antes
de la ejecución de las mismas. Cualquier otro trabajo no comprendido en estas actividades y las
correspondientes a las tipificadas, se entenderá que está cubierto por otras tarifas y precios del Contrato.

Todos los pagos y deducciones se efectuarán en la moneda especificada en el numeral 13. MONEDA
DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN del presente Documento Base de Contratación.

Los pagos mensuales realizados se considerarán a buena cuenta y a reserva de lo que pudiera resultar de
las comprobaciones que lleve a cabo la Fiscalización.

38.28. MODIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES

El presupuesto del contrato resulta de aplicar los precios unitarios de actividades y unidades de obra
asociadas a las cantidades estimadas por la ABC para cada una de las partidas de trabajos a realizar.

Esta estimación previa, será progresivamente ajustada en las diferentes fases de la programación de los
trabajos en las que, además de tener un mayor conocimiento del estado y evolución de los elementos de la
carretera, se incorporarán las incidencias que se van produciendo.

De esta manera, las actividades y unidades de obra asociada consideradas individualmente tendrán una
cierta modificación de las estimaciones realizadas en el presupuesto del contrato. Los montos totales

56
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

estimados en el presupuesto del contrato para todas las partidas de trabajo no podrán ser modificados sin
previa justificación expresa del Supervisor y aprobación por la Fiscalización. En el caso de que las
modificaciones planteadas sobrepasen el monto total del contrato, con anterioridad a la ejecución, bajo la
responsabilidad del Supervisor, se deberá tramitar la asignación presupuestaria y la aprobación de la
Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio correspondientes.

La partida de actividades de atención de emergencias, podrá variar de acuerdo a las necesidades reales de
los eventos. Siendo un objetivo principal de la Conservación Vial, que las emergencias sean atendidas
prioritariamente, el Contratista no podrá rehusarse al cumplimiento de las órdenes impartidas por el
Supervisor Vial para ejecutar los volúmenes de obra solicitados y que sean necesarios. Si esto originase
diferencias sustanciales en los montos totales de contrato, excepcionalmente, cuando este sobrepase los
montos originales de contrato, se podrá incrementar el monto de contrato, considerando además la
aprobación del documento correspondiente, (Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio), que pueden
establecer la asignación especial de un Presupuesto adicional para la atención de la Emergencia suscitada.
Esto no significa en ningún caso la revisión de los precios unitarios vigentes. Para cumplir con este
procedimiento las órdenes de cambio y contratos modificatorios generarán un nuevo Programa Anual
Aprobado por el periodo remanente del contrato.

Las cantidades de las actividades de Conservación Vial, de mejoramiento, de emergencias, de provisiones


y de prevención y mitigación ambiental, previstas en el Programa Anual Aprobado y no ejecutadas en los
primeros tres (3) meses, podrán ser redistribuidas, mediante Orden de Trabajo y de acuerdo al
requerimiento de la carretera en las actividades previstas para el siguiente cuatrimestre. En el caso de las
actividades de emergencia se deberá tomar en cuenta el período de lluvias. En consecuencia, las órdenes
de trabajo establecidas para cumplir con este procedimiento generarán una Nueva Programación Anual por
el periodo remanente del contrato.

Sólo en el caso de atención a grandes emergencias, bajo circunstancias extraordinarias o catastróficas, el


Supervisor del contrato podrá ordenar, con la aprobación de la fiscalización, la realización de los trabajos
necesarios para reparar los daños ocasionados con cargo a las partidas previstas para la Conservación Vial
y mejoramientos.

El monto para las actividades “PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LAS MICROEMPRESAS” y actividades del
grupo de “OBRAS DE ARTE MAYOR” podrán ser incrementadas y/o modificadas solo con autorización
expresa de la SUBGERENCIA DE CONSERVACION VIAL.

Actividades No tipificadas:

En el Contrato se contempla la posibilidad de realizar trabajos no definidos previamente en el mismo, a los


que se denomina “Actividades no tipificadas”:

Las Actividades no Tipificadas no están contempladas en el presupuesto, por lo cual deberán ser
instrumentadas mediante órdenes de cambio y/o contratos modificatorios y no podrán ser ejecutadas sin la
verificación del presupuesto y la autorización del Fiscal del Servicio. Estarán constituidas por las
actividades que durante el transcurso del contrato se ponga de manifiesto la necesidad de llevarlas a cabo.

Previamente al inicio de su ejecución, el Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión del


contrato la Norma de Ejecución de la Actividad, donde constarán obligatoriamente los medios necesarios
para realizarla y el rendimiento aplicable, de manera que pueda determinarse su precio unitario a partir de
la ratificación y cotización de precios elementales de la propuesta o sus actualizaciones. De igual manera
deberá entregar al Supervisor para su aprobación el método y procedimiento para su ejecución, controles
técnicos, forma de medición, de pago y de informe de la actividad. Se incluirán, además las
especificaciones técnicas especiales, de los materiales, planos y/o croquis cuando correspondan.

Modificaciones de la Obra:

Debido a la cantidad de factores que influyen en el estado de los elementos de una carretera, las
actividades de Conservación Vial que deben ejecutarse en una determinada red vial durante un período
determinado de tiempo, pueden ser definidos de una manera conveniente (en su mayor parte); sin
embargo resulta extremadamente difícil cuantificarlas con mucha aproximación “a priori”, por lo que
durante la ejecución del contrato de Conservación Vial se espera que puedan existir modificaciones a las
cantidades inicialmente estimadas y al tipo de actividad prevista, estas modificaciones deberán

57
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

instrumentarse de acuerdo a los siguientes documentos:

a. Orden de Trabajo:

La orden de trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, pudiendo
aplicarse cuando esta redistribución de cantidades no implica una modificación del precio de contrato ni
plazos en el mismo y tampoco se introducen ítems nuevos (no considerados en el proceso de licitación).

Las órdenes de trabajo se podrán emitir para incluir trabajos no contemplados en la programación
quincenal, detener la ejecución de trabajos programados, reanudar la ejecución de trabajos programados
y/o redistribuir volúmenes previos a su ejecución.

Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor verbalmente, mediante carta expresa, o en el Libro de
Órdenes, sin embargo, deberá ser registrada en todos los casos en el Libro de Órdenes y en el Formulario
SAM-4, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra.

La emisión de Órdenes de Trabajo, no debe dar lugar a la emisión posterior de una Orden de Cambio para
el mismo objeto.

b. Orden de Cambio:

La orden de cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio
del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra,
Actividades No Tipificadas y atención de emergencias menores hasta el rango previsto para las órdenes de
cambio, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. Una orden de cambio no puede modificar las
características sustanciales del objeto del contrato vigente.

Se entenderá que las modificaciones planteadas afectarán y estarán referidas al monto y plazo del contrato
vigente, ya sea este el inicial o sus ampliaciones.

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas),
tiene como límite máximo el cinco por ciento (5 %) del monto total del Contrato.

El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha, será presentado con
los sustentos técnicos elaborados por el Supervisor Vial, bajo su entera responsabilidad, y será puesto a
conocimiento y consideración del Fiscal del Servicio, quien cumpliendo lo establecido en el procedimiento
correspondiente lo verificará y aprobará y lo enviará a la Subgerencia de Conservación Vial para su
correspondiente pronunciamiento con carácter previo a su formalización. La Orden de Cambio será firmada
por la autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato original.

Una vez formulada la Orden de Cambio por el Supervisor Vial, el proceso de aprobación y suscripción del
mismo deberá estar sujeto a los plazos y procedimientos internos de la ABC.

c. Contrato Modificatorio:

El contrato modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida es sustancial en las


características de las obras de Conservación Vial, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del
contrato o plazos del mismo, considera modificación de volúmenes de obra, la inclusión actividades no
tipificadas y de atención de emergencias menores y/o hasta el rango previsto para el contrato
modificatorio, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

Se entenderá que las modificaciones planteadas afectarán y estarán referidas al monto y plazo del contrato
vigente, ya sea este el inicial o sus ampliaciones.

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o varias
sumadas), tiene como límite máximo el diez por ciento (10 %) del monto total del Contrato Vigente.

El documento denominado Contrato Modificatorio tendrá número y fecha, será propuesto por el Supervisor
Vial quien elaborará los sustentos técnicos, bajo su entera responsabilidad, y serán puestos a conocimiento
y consideración del Fiscal del Servicio (IRT), quien cumpliendo lo establecido en el procedimiento
correspondiente lo verificará, aprobará y remitirá a la Subgerencia de Conservación Vial para su

58
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

correspondiente pronunciamiento con carácter previo a su formalización. El Contrato Modificatorio será


firmado por la autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato original.

Los precios unitarios de los nuevos ítems creados, tendrán rendimientos acordados entre las partes y
deberán mantener la cotización y ratificación de los precios elementales vigentes (Formulario B-3), los
porcentajes referidos a los costos directos no podrán ser modificados.

Una vez formulado el Contrato Modificatorio por el Supervisor Vial, el proceso de aprobación y suscripción
del mismo deberá estar sujeto a los plazos y procedimientos internos de la ABC.

38.29. GARANTÍAS

Es deber del Contratista mantener la vigencia de las garantías exigidas en el presente DBC por los
siguientes plazos:

 Garantía de Cumplimiento de Contrato: Hasta la emisión del Certificado de Cumplimiento de


Contrato o lo señalado en el modelo de Contrato.
 Garantía de Correcta ejecución de Anticipo: Hasta la aprobación del Certificado de Pago en el cual
se deduce la totalidad del anticipo.

Es deber del Contratista mantener vigentes las garantías exigidas durante el plazo fijado en el contrato
inicial y sus ampliaciones. La Administradora Boliviana de Carreteras penalizará al Contratista en caso de
incumplimiento y podrá ejecutar dichas garantías si no son renovadas antes de su vencimiento.

38.30. LIMPIEZA

38.30.1. Limpieza por actividades ejecutadas

Una vez finalizada cualquier actividad de la obra, el Contratista en cumplimiento de las Normas de
Preservación del Medio Ambiente, deberá limpiar, transportar y/o eliminar todos los materiales sobrantes,
escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza. Esta Limpieza estará sujeta a la
aprobación del Supervisor. El costo resultante de esta limpieza deberá necesariamente estar contemplado
en el precio unitario de la actividad tipificada.

38.30.2. Limpieza de la Calzada

El Contratista deberá mantener la calzada limpia de todo obstáculo al tráfico, considerando esta limpieza
indispensable. A no ser que se especifique lo contrario, no será objeto de pago directo.

Se entiende por obstáculos aquellos materiales procedentes de deshechos, piedras, escombros y otros
materiales ajenos, derrames de materiales indeseables en la calzada y bermas causados por el
Contratista. Estos materiales deberán ser retirados, limpiados o levantados dentro los plazos que
determine el Supervisor Vial, retirándolos a otro sitio donde esté permitido y no ocasionen problemas.
Este plazo no deslinda responsabilidad al CONTRATISTA, si por este motivo se hubiera ocasionado algún
problema a la Seguridad vial o contaminación del medio ambiente.

38.31. PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LAS MICROEMPRESAS

A requerimiento del Fiscal del Servicio (IRT), mediante el Supervisor Vial, el Contratista realizará la
adquisición y/o provisión de materiales para microempresas. Estos requerimientos deberán realizarse con
la debida anticipación para que puedan ser incluidos en las programaciones quincenales respectivas.

Durante la ejecución de las obras a solicitud del Fiscal del Servicio (IRT), el adjudicatario presentará al
mismo, su propuesta económica (cotización) para la provisión y/o prestación de los materiales, equipos y/o
servicios elementales requeridos.

El Fiscal del Servicio (IRT), previa evaluación de la cotización presentada, aprobará o rechazará el precio
ofertado. Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Fiscal del Servicio (IRT) podrá requerir
cotizaciones adicionales o modificar la cotización basado en su propia cotización e instruirá al Contratista la
provisión y/o prestación de los materiales, de acuerdo a las condiciones establecidas en la cotización del
Fiscal del Servicio (IRT).

59
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

Forma de Entrega: Los materiales adquiridos según ésta modalidad, deben ser entregados por el
Contratista, en los lugares que determine el Supervisor Vial, en las cantidades y unidades de medida en las
que hayan sido solicitadas. La Gerencia Regional solicitante a través del Supervisor Vial y el Fiscal del
Servicio (IRT), emitirá la constancia escrita de su recepción.

Forma de Pago: Esta actividad será pagada mensualmente en el certificado de pago correspondiente al
mes en que se haya realizado la provisión de los materiales.

A los efectos de proceder con la liquidación de la cantidad real a pagar, el Contratista incluirá en su planilla
mensual de avance de obras las respectivas órdenes de provisión, las copias de facturas de los materiales,
equipos y/o servicios adquiridos, los comprobantes de la entrega y toda otra documentación que respalde
la efectiva realización de la actividad.

En ningún caso se entregará por este concepto dinero en efectivo.

Modalidad de cotización: La Administradora Boliviana de Carreteras, para esta actividad, ha estimado el


monto global por cada tramo a ser contratado.

Cada Gerencia Regional, considerará un monto mínimo de Bs 50.000,00 (Cincuenta mil 00/100 bolivianos)
como costo directo de los materiales, al cual se incluirá solamente el Impuesto a las Transacciones (IT), no
debiendo incluir Utilidades, ni gastos generales para el proveedor, para determinar el monto total dentro la
propuesta económica.

38.32. OBRAS DE ARTE MAYOR

En la actualidad, los puentes por su longitud representan un porcentaje muy pequeño en la Red Vial
Fundamental, sin embargo, constituyen eslabones vitales que garantizan la continuidad del funcionamiento
de toda la red, ya que un colapso de estas estructuras ocasiona frecuentemente, pérdidas de vidas y
cuantiosas pérdidas económicas para el Estado.

Adicionalmente, existen puentes que cumplieron el tiempo de vida útil y en muchos casos la sobrepasaron,
por lo que es necesario mantenerlos en operación ayudando principalmente a optimizar los recursos del
estado destinados a infraestructura vial. Por otro lado, existen puentes que sin estar cerca de alcanzar su
vida útil presentan deterioros que incluso pueden llegar a amenazar su estabilidad.

En ese sentido, implementando políticas de conservación de puentes orientadas principalmente a la


prevención, se cuenta con actividades del Grupo: OBRAS DE ARTE MAYOR, las cuales serán
programadas de acuerdo a la prioridad de cada región.

En ese sentido se prohíbe la reasignación a ninguna otra actividad del monto contratado para la ejecución
de los ítems del Grupo: OBRAS DE ARTE MAYOR, pudiendo incrementarse el mismo según necesidades
del tramo.

38.33. ESPECIFICACIONES TECNICAS REFERIDAS A LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El marco normativo y legal de la Gestión Ambiental para la ejecución de proyectos, incluidos dentro del
Programa de Conservación Vial, considera como el principal Instrumento legal de la Gestión Ambiental en
Bolivia la Ley 1333 del 27 de abril de 1992: Ley del Medio Ambiente; cuyo objetivo establece la protección
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con
relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible.

Se considera también como parte de la normativa ambiental vigente los reglamentos de La Ley 1333
aprobados mediante Decreto Supremo 24176 del 8 de diciembre de 1995.

La ABC, en julio de 2010, ha publicado el Manual Ambiental para Carreteras Tomo 2 y el Glosario de
Términos Ambientales para Carreteras, que pueden ser utilizados por el Supervisor Vial y el Contratista de
las obras de Conservación Vial, para verificar el cumplimiento de la normativa que protege el medio
ambiente.

Para la ejecución de las actividades de Conservación Vial, la Administradora Boliviana de Carreteras el año

60
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

2012 ha tramitado las Licencias Ambientales del “Programa Nacional de Conservación Vial”, una por cada
eco región:

Andino y Altiplano;
Sub Andino, Valles y Yungas;
Llanura Chaco Beniana y Escudo Brasilero.

FECHA DE
REGIÓN Nº DE LICENCIA
OBTENCIÓN
MMAyA-VMA-DGMACC-PPM-PASA
Andino y Altiplano 29 de mayo de 2012
4837(b) - N°1680/12
MMAyA-VMA-DGMACC-PPM-PASA
Subandino, Valles y Yungas 17 de mayo de 2012
4838(b) - N° 1682/12
Llanura Chaco Beniana y MMAyA-VMA-DGMACC-PPM-PASA
17 de mayo de 2012
Escudo Brasilero 4836(b) - N° 1678/12

Estas tres licencias toman en cuenta actividades de conservación, rehabilitación y mejoramiento de


carreteras en todos los tramos de la Red Vial Fundamental, y corresponden a Licencias Ambientales de
categoría III de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

No obstante, las licencias anteriores no consideran aquellos tramos dentro de áreas protegidas del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, por lo cual deberán utilizarse las siguientes otras tres que corresponden al
Programa de Mantenimiento Periódico Rutinario, las cuales consideran la ejecución de actividades de
mantenimiento en áreas protegidas.

FECHA DE
REGIÓN Nº DE LICENCIA
OBTENCIÓN
INF/MMAyA/VMABCCGDF/
Bloque Andino y Altiplano 17 de Noviembre de
DGMACC/UGA/RENOV. PPM-PASA
(Renovación) 2014
2219(a) - N°4999/2014
INF/MMAyA/VMABCCGDF/
Subandino, Valles y Yungas
DGMACC/UGA/RENOV. PPM-PASA 17 de mayo de 2012
(Renovación)
2220(a) - N°4352/2014
Llanura Chaco Beniana y INF/MMAyA/VMABCCGDF/
17 de Noviembre de
Escudo Brasilero DGMACC/UGA/RENOV. PPM-PASA
2014
(Renovación) 2218(a) - N°4361/2014

El Programa de Conservación Vial considera actividades que se han incluido en el alcance de las licencias
ambientales citadas, como se muestra en el siguiente cuadro resumen:

NIVELES DE
PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO
INTERVENCION
Se restablece el paquete
Se adiciona en un espesor de
estructural hasta la carpeta,
3 a 5 cm (carpeta).
Rehabilitación se realizan actividades en
En ripio se mejora la capa de
puentes, alcantarillas, muros y
rodadura.
otros.
Microempresas de
Conservación: PROVIAL:
limpieza de alcantarillas,
Son actividades recurrentes
de cunetas, desbroce,
como nivelación, sello a mano,
señalización vertical y
bacheos asfálticos, reposición
Se incorpora un sello, de 1 a 4 horizontal. También la
de algún elemento vial,
Mejoramiento mm de espesor, con micro participan las
Limpieza de puentes,
aglomerados Microempresas
encauces en ríos, taludes
Especializadas:
adyacentes, alcantarillas,
señalización, pavimentos,
muros y otros.
obras de drenaje,
puentes, medio
ambiente.

El Programa de Prevención y Mitigación y el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA),


aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional Competente, para la obtención de las Licencias
Ambientales, contempla las medidas de prevención, mitigación y control para la ejecución de las
actividades de conservación, rehabilitación y/o mantenimiento.
61
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

El PPM PASA ha sido desarrollado de acuerdo al Reglamento de prevención y Control Ambiental (RPCA)
(Art. 29º al 32º), El PPM - PASA se constituye en un instrumento básico de gestión ambiental que
determina y define las diferentes tareas y acciones que se deberá realizar para evitar, reducir y/o mitigar
los impactos negativos que se generen durante la ejecución de las actividades de conservación de la
carretera, así como incentivar los probables impactos positivos.

En su primera parte, el PPM PASA presenta la Descripción del Programa de Conservación Vial, que permite
dar una idea de los trabajos a realizarse durante el proceso de Conservación Vial, la Línea Base
Ambiental incluye aspectos físicos, biológicos y sociales. Posteriormente, se presenta la Identificación y
Valoración de Impactos, para los que se han planteado medidas de mitigación ambiental como también
para todas las actividades que se realizan en Conservación que se reflejan en el Programa de Prevención y
Mitigación (PPM); de manera posterior se presentan los planes de manejo específicos, el Análisis de riesgos
y por último el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA).

Programas de prevención y mitigación (PPM):

Las medidas de mitigación ambiental de los impactos generados por las actividades de Conservación Vial
del Programa, son planteadas en los Programas de Prevención y Mitigación (PPM).

Plan de aplicación y seguimiento ambiental (PASA):

El Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental está orientado a garantizar una adecuada y correcta
aplicación de las medidas planteadas en los programas de prevención y mitigación (PPM), así como
permitir la evaluación periódica e integrada de la calidad ambiental dentro de las actividades del Programa.

Los Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) han sido diseñados en concordancia a las
actividades de Conservación Vial, debido a que estos garantizan su aplicación mediante el seguimiento a
las mismas. Dentro la estructura organizativa del programa, el PASA estará a cargo del Supervisor Vial en
las actividades de Mejoramiento.

Cada PASA, con este contenido planteado ha sido formulada para las mismas actividades planteadas en el
PPM. Con este esquema, se pretende que las medidas de mitigación sean ejecutadas por el Contratista,
llevando un control de las mismas mediante el PPM respectivo y al mismo tiempo éstas sean verificadas
por la Supervisión mediante el PASA.

La ABC entregara en medio magnético el PPM y el PASA de la eco región correspondiente con el tramo de
contrato, en el que se encuentran detalladas cada una de las medidas de mitigación, cabe recalcar que del
listado solo se aplicaran las que corresponden a las actividades a ejecutar y al monto asignado a esta
partida en el contrato.

Informes de Monitoreo Ambiental:

Los proyectos de Conservación Vial a través de las Gerencias Regionales, anualmente (solo 1 vez) deben
presentar el Informe de Monitoreo Ambiental a la Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN),
reportando la aplicación de las medidas de mitigación y prevención implementadas y el monitoreo
periódico realizado en el periodo. Para la elaboración de estos informes la Subgerencia Socio Ambiental de
la ABC a través de los Especialistas Ambientales de las Gerencias Regionales, proporcionará a los
supervisores el formato y los plazos para su entrega siendo este un documento de control y monitoreo el
cual sebe ser presentado con obligatoriedad.

En este documento se reflejarán todas las actividades ejecutadas por la Empresa Contratista, cuyo
seguimiento y validación estará a cargo del Especialista Ambiental y el IRT del Tramo.

Uso de explosivos:

El uso de explosivos deberá realizarse en estricta sujeción a la Ley 1333, del Medio Ambiente.

Cuando las obras de Conservación Vial requieran el uso de explosivos, el CONTRATISTA tomará todas las
precauciones necesarias para resguardar vidas y propiedades. Entre estas medidas pueden mencionarse,
sin carácter limitativo, las siguientes:

62
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

- Utilización de personal experimentado en el uso y manipuleo de explosivos.


- Almacenamiento en depósitos ubicados mínimamente a 300 metros de campamentos zonas
edificadas y con una inscripción preventiva bien visible que diga:

“PELIGRO — EXPLOSIVOS”

- Colocación de señales de advertencia al público en la zona de trabajo.


- Disponibilidad de personal auxiliar que impida la aproximación de personas a dichas zonas.

El Contratista será responsable de todos y cada uno de los daños y perjuicios resultantes del mal empleo
de explosivos.

Protección y reparación de propiedades:

El Contratista será responsable por la preservación de toda propiedad pública y privada, monumentos,
oleoductos, líneas eléctricas, telefónicas y otros servicios existentes a lo largo, a través y/o adyacentes al
lugar donde se ejecutan las obras de conservación, que puedan ser dañados por la ejecución de sus
trabajos y deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar el daño a cañerías, conductos y
otras instalaciones subterráneas, debiendo asimismo proteger de daños y perjuicios a todos los mojones y
demarcación de propiedades, a menos que el Supervisor hubiese registrado de otra manera la ubicación de
los mismos, no pudiendo remover tales elementos hasta recibir autorización para ello.

Cualquier instalación de servicio público dañada por el Contratista deberá ser inmediatamente reparada por
cuenta exclusiva de éste.

Todos los caminos adyacentes a la zona de ejecución de las obras o que la crucen, deberán ser protegidos
contra daños.

El Contratista deberá evitar que sus trabajadores invadan o perjudiquen zonas que revistan características
naturales, geológicas o históricas, así como edificaciones o monumentos históricos.

Cuando o donde se produzca un daño directo o indirecto, o perjuicios a propiedades privadas o públicas
por causa de cualquier acto, omisión, negligencia o mala conducción de las obras, o también debido a la
falta de ejecución de éstas por parte del Contratista, éste deberá reparar o hacer reparar por su cuenta,
dichas propiedades, restableciéndolas a sus condiciones originales, o compensando tales daños o perjuicios
en cualquier otra forma aceptable.

Responsabilidad en los casos de reclamos por daños y perjuicio.

El Contratista liberará a la ABC, al Supervisor Vial y a todo su personal de cualquier juicio, acciones o
demandas promovidas a causa de daños y perjuicios, por parte de cualquier persona o propietarios, como
consecuencia de negligencia en la adopción de medidas de seguridad en la ejecución de las obras, de
cualquier acto u omisión del Contratista o de sus dependientes, así como contra toda reclamación o
pedidos de indemnización que surjan y estén amparados por las leyes, decretos, estatutos,
reglamentaciones y ordenanzas.

Descubrimientos:

Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Estado. El Contratista deberá notificar al
Supervisor Vial acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

38.34. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL

El Superintendente en los primeros días del plazo, deberá solicitar una copia del PPM-PASA para la eco-
región en la que se encuentra el tramo objeto de su contrato.

El Contratista, el Supervisor Vial y el Fiscal del Servicio (IRT) conjuntamente, seleccionarán del PPM
entregado aquellas actividades que pueden aplicarse al tramo y que no corresponden con el alcance de

63
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

trabajo original del contrato ni al cumplimiento de la ley propio o exclusivo del Contratista.

Para aquellos ítems seleccionados, con la aplicación de los precios elementales vigentes aprobados, el
Contratista calculará los precios unitarios y se definirán conjuntamente las cantidades, de manera que el
costo total no exceda el presupuesto para esta partida presupuestaria; además se debe elaborar, para
cada actividad que se incorporará al contrato, la especificación técnica y/o norma de ejecución. El Fiscal del
Contrato (IRT), no autorizará la incorporación de ninguna actividad para la cual no se han establecido el
precio unitario, la cantidad y las especificaciones técnicas y/o normas de ejecución.

38.35. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES A LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO

Los procedimientos establecidos a continuación se aplicarán a la conclusión del plazo previsto en el


contrato:

Para efectos de la conclusión del contrato, se entenderá como “Actividad Perecedera” toda actividad
realizada dentro de las obras de Conservación Vial que puede ser cuantificada durante su ejecución o
inmediatamente después de su ejecución, ya que no perduran en el tiempo, debido principalmente al
desgaste natural o al desgaste generado por el tráfico vehicular. Y “Actividad Permanente” es toda
actividad realizada dentro de las obras de Conservación Vial que pueden ser medidas y/o cuantificadas
independientemente del tiempo transcurrido.

38.35.1.Recepción Provisional

Con una anterioridad no menor a cinco días hábiles antes del plazo previsto para la conclusión de las obras
en el contrato vigente, el Contratista solicitará a la Supervisión la Entrega Provisional de las Actividades
Permanentes de las obras, ejecutadas durante el plazo previsto en el contrato que concluye. El Supervisor
comunicará a la Fiscalización, la intención del Contratista de realizar la recepción provisional y solicitará la
conformación de la Comisión de Recepción. La Comisión de Recepción, conformada necesariamente por la
Supervisión y Fiscalización (IRT), realizará la recepción correspondiente y suscribirá el Acta de Recepción
Provisional, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser
verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el Contratista dentro del periodo de
corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional hasta antes de la
realización de la Recepción Definitiva o el plazo que instruya la Comisión de Recepción.

La Comisión de Recepción, comunicará al Contratista y registrará en el Acta de Recepción Provisional de la


Obra la fecha en la que se realizará la Recepción Definitiva de la Obra.

38.35.2.Recepción Definitiva

Por la naturaleza de las obras de Conservación Vial, la Recepción Definitiva considerará lo siguiente:

38.35.2.1. Recepción Definitiva de actividades perecederas

Debe tenerse en cuenta que las actividades Perecederas, serán recibidas definitivamente con la
aprobación y pago de la planilla mensual.

38.35.2.2. Recepción Definitiva de actividades permanentes

Dentro el plazo establecido en la Recepción Provisional, la Administradora Boliviana de Carreteras, a


través de la Comisión de Recepción conformada por la Supervisión y Fiscalización (IRT), recibirá de
manera definitiva las Actividades Permanentes, verificando que hayan sido corregidos los defectos y
fallas detectados durante la Recepción Provisional.

Si la Comisión de Recepción no realiza la Recepción Definitiva de las obras de Conservación Vial hasta
los treinta (30) días posteriores a la fecha estipulada para este acto en el Acta de Recepción
Provisional, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin
ninguna observación, bajo la responsabilidad de la Comisión. El Contratista podrá solicitar a la ABC la
suscripción del Acta de Recepción Definitiva sin observaciones que le debe ser entregada en un plazo
no mayor a 5 días hábiles.

38.36. PLANILLA DE CIERRE

64
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

El Contratista entregará, dentro los plazos contractuales, para aprobación del Supervisor Vial y del Fiscal
del Servicio, la Planilla de Cierre, correspondiente al contrato que concluye. La planilla de cierre debe
contener como mínimo, las cantidades finales, con base a las obras efectivas y realmente ejecutadas,
saldos, sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de la Obra, reposición de
daños, multas y penalidades, resúmenes de Órdenes de Trabajo, de Cambio, de Garantías, liquidación
financiera, detalle de pagos efectuados en los ítems Provisión de materiales para las microempresas
y otros de relevancia del contrato.

La Planilla de Cierre deberá ser entregada al Supervisor en versión definitiva con fecha y firma del
Superintendente. Dicha planilla una vez aprobada por la Supervisión será enviada a la Fiscalización del
contrato para su aprobación en esta instancia. Por su parte el Fiscal solicitará a la instancia que
corresponde el cierre financiero del contrato.

38.37. CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN VIAL

Las obras de Conservación Vial, concluirán en las siguientes circunstancias:

 Una vez que han transcurrido los plazos del contrato y de las ampliaciones previstas en el contrato.
 Cuando el Tramo objeto del contrato, entra parcial o totalmente en construcción, rehabilitación u
otra actividad que no sea Conservación Vial.
 Por causales de terminación o resolución, especificadas en el presente documento o en el contrato
de las obras.

Para la conclusión de las obras de Conservación Vial, el Contratista deberá entregar al Supervisor Vial, el
(los) campamento(s), de existir alguno bajo su tutela, de acuerdo a inventario y en perfecto estado de uso
y con todos los gastos por servicios pagados al día. Así mismo el Fiscal instruirá a la dependencia
pertinente proceda a la liquidación técnica, financiera y legal del contrato.

38.38. CERTIFICADO DE EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE OBRA

La conclusión de las obras de Conservación Vial será acreditada por la ABC con un CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, luego de la recepción definitiva y verificado el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales. El Certificado de Cumplimiento de Contrato, deberá contener el resumen
técnico de los trabajos ejecutados, ampliaciones, plazos, montos y resultados de la evaluación de
desempeño de la empresa.

38.39. CONDICION HABILITANTE

En caso de que la empresa individual o alguna empresa asociada proponente haya suscrito contratos de
conservación con la ABC durante las gestiones 2020 y/o 2021, deberá adjuntar el correspondiente
Certificado de Desempeño emitido por la entidad contratante (Oficina Regional a cargo), para que el
proponente quede habilitado, esta evaluación de desempeño deberá ser igual o superior a 70/100 puntos,
caso contrario el proponente será descalificado, EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO LICITATORIO.

38.40. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD

Conservación Vial del Tramo PD01: Cobija-Porvenir-Chive/Km19-Extrema.


Tramo I: Cobija-Porvenir/Km19-Extrema
El proponente debe contemplar en su propuesta la dotación de equipos de protección personal y de
bioseguridad, para el personal de la Gerencia Regional Pando, considerando un monto de Bs. 15.000,00
(Quince Mil 00/100 Bolivianos), mismos que serán indicados y detallados por el área administrativa de la
Regional. En tal sentido, el Contratista debe considerar estos costos dentro de los gastos generales de la
propuesta.

Tramo II: Porvenir – Chive


El proponente debe contemplar en su propuesta la dotación de equipos de protección personal y de
bioseguridad, para el personal de la Gerencia Regional Pando, considerando un monto de Bs. 20.000,00
(Veinte Mil 00/100 Bolivianos), mismos que serán indicados y detallados por el área administrativa de la
Regional según sea el requerimiento. En tal sentido, el Contratista debe considerar estos costos dentro de
los gastos generales de la propuesta.

65
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

HITOS VERIFICABLES

HITOS VERIFICABLES

Tramo I: Cobija-Porvenir/Km19-Extrema

PLAZO DE EJECUCIÓN
HITOS MONTO DEL HITO DESCRIPCIÓN
DE LOS HITOS
HITO 1 300 dc (días calendarios) 2.721.252,86 Trabajos de conservación del tramo
finalizados
Tramo II: Porvenir – Chive

PLAZO DE EJECUCIÓN
HITOS MONTO DEL HITO DESCRIPCIÓN
DE LOS HITOS
HITO 1 300 dc (días calendarios) 3.278.704,53 Trabajos de conservación del tramo
finalizados

El presente cuadro deberá ser elaborado por la Entidad convocante, en base a la definición de Hito Verificable del Glosario
de Términos (Sección VII) del presente DBC, a fin de aplicarse la Cláusula Trigésima Segunda (Morosidad y Penalidades) del
modelo de contrato.
Los plazos y montos de los Hitos establecidos en el presente cuadro son solo una referencia establecida por la Entidad
Convocante, aspecto que tomará en cuenta el proponente al momento de elaborar su propuesta.
Para el control del plazo de la ejecución de los hitos y para el cálculo de multas, deberá tomarse la información establecida
en la propuesta adjudicada.

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

El personal clave mínimo requerido para la ejecución de obra, en los Tramo I y II es:

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

N CARGO A CARGO SIMILAR (*)


FORMACIÓN
° DESEMPEÑAR N° CARGO

66
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

Gerente y/o Sub-Gerente en Proyectos


de Construcción y/o Conservación Vial
1
y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento
Periódico de Carreteras.

Superintendente o Director de Obra en


Proyectos de Construcción y/o
INGENIERO CIVIL, CON 2 Conservación Vial y/o Rehabilitación
TÍTULO EN PROVISIÓN y/o Mantenimiento Periódico de
NACIONAL (adjuntar Carreteras.
copia simple en el
formulario A-5) Gerente de Supervisión en Proyectos
3
Viales.
CON REGISTRO EN LA
SUPERINTENDENTE DE
SIB Jefe de Fiscalización o Fiscal de Obra
1 OBRA
en Proyectos de Construcción y/o
Experiencia General 4 Conservación Vial y/o Rehabilitación
mayor a 6 años y/o Mantenimiento Periódico de
Carreteras.
Experiencia Especifica
mayor a 3 años
Ingeniero Responsable de Tramo o
Ingeniero de Monitoreo en Proyectos
de Construcción y/o Conservación Vial
5
y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento
Periódico de Carreteras en
Instituciones públicas

Supervisor Vial en proyectos de


6
Conservación.

Residente de Obra en proyectos de


INGENIERO CIVIL, CON Construcción y/o Conservación Vial
1
TÍTULO EN PROVISIÓN y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento
NACIONAL (adjuntar Periódico de carreteras.
copia simple en el
formulario A-5)
Ingeniero Residente de Supervisión en
2 Proyectos Viales.
CON REGISTRO EN LA RESIDENTE DE OBRA
SIB
2
Experiencia General
mayor a 3 años
3 Ingeniero de apoyo de Supervisor Vial
Experiencia Especifica
mayor a 2 años

INGENIERO 1 Especialista ambiental


AMBIENTAL, CIVIL

CON REGISTRO EN LA
SIB Y RENCA 2 Inspector ambiental y PRP
3 INGENIERO AMBIENTAL
Experiencia General
mayor a 2 años 3 Ingeniero de monitoreo ambiental

Experiencia Especifica Ingeniero de apoyo en medio


mayor a 1 años 4
ambiente

INGENIERO
4 1 Ingeniero Especialista en pavimentos
INGENIERO ESPECIALISTA

67
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

ESPECIALISTA EN:
PAVIMENTOS o Ingeniero Especialista en estructuras
GEOTECNIA o 2
y/o puentes.
ESTRUCTURAS o
GEOLOGIA.
3 Ingeniero Especialista en geotecnia
CON REGISTRO EN LA
SIB

Experiencia General
mayor a 5 años
4 Ingeniero Especialista en Geología.
Experiencia Especifica
mayor a 3 años

(*) El convocante debe definir como Cargo Similar, actividades y responsabilidades para
desarrollar en la obra que se licita. Se debe considerar similar la experiencia en;
Fiscalización, Supervisión y Construcción, con relación a la responsabilidad de los cargos que
se requieren para la ejecución de la obra. Estos cargos similares permiten acreditar la
experiencia específica.

TRABAJADORES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA


(Información que debe ser incluida por la Entidad convocante)

Personal Requerido NÚMERO DE TRABAJADORES

Personal clave 4
Mano de obra calificada(*) 10
Mano de obra no calificada(*) 15
TOTAL 29
El presente cuadro deberá ser elaborado por la Entidad convocante, en base al personal necesario para la ejecución de
obra, a fin de aplicarse el margen de preferencia por generación de empleo.
Nota.- (*) Las denominaciones del personal requerido son referenciales pudiendo la Entidad Convocante establecer
denominaciones distintas de acuerdo a las características de la obra.

La tabla anterior corresponde al personal necesario para cada tramo:

Conservación Vial del Tramo PD01: Cobija-Porvenir-Chive/Km19-Extrema.


Tramo I: Cobija-Porvenir/Km19-Extrema
Tramo II: Porvenir – Chive

39. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos:

Conservación Vial del Tramo PD01: Cobija-Porvenir-Chive/Km19-Extrema.

Tramo I: Cobija-Porvenir/Km19-Extrema

PERMANENTE

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD

PLANTA DE ASFALTOS O UNIDAD


1 Pza. 1
PROCESADORA DE ASFALTO (UPA)

2 TERMO TANQUE DILUIDOR Pza. 1

3 CAMIÓN IMPRIMADOR Pza. 1

4 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS Pza. 1

68
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

5 COMPACTADOR RODILLO NEUMÁTICO Pza. 1

6 MOTONIVELADORA Unid. 2 ≥ 140 HP

7 EXCAVADORA Unid. 2 ≥ 80 HP

8 RETROEXCAVADORA Unid. 1 ≥ 80 HP

9 CAMION VOLQUETE Unid. 6 ≥ 80 HP ≥ 8 m3

COMPACTADOR RODILLO LISO Y/O


10 Unid. 2 ≥ 80 HP
PATA DE CABRA AUTOPROPULSADO

11 CAMION CISTERNA AGUATERO Unid. 1 --- ≥10000 lt

antigüedad <
12 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA Unid. 2 ≥2400 cc
8 años

13 CAMION ESTACAS Unid. 1

14 CAMION TRAILLER LOW BOY Unid. 1

15 BOMBA DE AGUA Unid. 2

NIVEL DE INGENIERO AUTOMATICO


16 Unid. 2
(NIVEL, MIRA Y TRIPODE)

17 TRACTOR ORUGA Unid. 1

18 CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS Unid. 2

19 SIERRA CORTA PAVIMENTO Unid. 1 10 HP

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD

1 RETROEXCAVADORA Unid. 1 ≥ 80 HP

2 MOTONIVELADORA Unid. 1 ≥ 140 HP

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere
su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.
Para la firma del contrato el proponente adjudicado, presentará un Certificado de Garantía de operatividad y adecuado
rendimiento del equipo y maquinaria ofertado por todo el plazo de construcción de la obra.

Tramo II: Porvenir – Chive

PERMANENTE

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD

1 MOTONIVELADORA Unid. 2 ≥ 140 HP

2 EXCAVADORA Unid. 2

3 RETROEXCAVADORA Unid. 1 ≥ 80 HP

69
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

4 CAMION VOLQUETE Unid. 6 ≥ 80 HP ≥ 8 m3

COMPACTADOR RODILLO LISO Y/O


5 Unid. 2 ≥ 80 HP
PATA DE CABRA AUTOPROPULSADO

6 CAMION CISTERNA AGUATERO Unid. 2 --- ≥10000 lt

antigüedad <
7 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA Unid. 2 ≥2400 cc
8 años

8 CAMION ESTACAS Unid. 1

9 CAMION TRAILLER LOW BOY Unid. 1

10 BOMBA DE AGUA Unid. 2

NIVEL DE INGENIERO AUTOMATICO


11 Unid. 1
(NIVEL, MIRA Y TRIPODE)

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD

1 RETROEXCAVADORA Unid. 1 ≥ 80 HP

2 MOTONIVELADORA Unid. 1 ≥ 140 HP

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere
su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.
Para la firma del contrato el proponente adjudicado, presentará un Certificado de Garantía de operatividad y adecuado
rendimiento del equipo y maquinaria ofertado por todo el plazo de construcción de la obra.

NOTA.- Si el proponente ganara más de una convocatoria, la maquinaria ofertada en la primera


adjudicación no será considerada y valorara en las siguientes adjudicaciones.

40. VOLÚMENES DE OBRA

Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán incluir los
precios correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y Presupuesto General:

Conservación Vial del Tramo PD01: Cobija-Porvenir-Chive/Km19-Extrema.

Tramo I: Cobija-Porvenir/Km19-Extrema
Ítem Descripción Unidad Cantidad

201 BACHEO SUPERFICIAL MEZCLA EN CALIENTE M2 300,00

207 SELLOS CON AGREGADO A MAQUINA M2 3.500,00

403 NIVELACIÓN DE CALZADA CON COMPACTACIÓN KM 60,00

411 REPOSICIÓN DE RIPIO LATERÍTICO M3 13.379,10


CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO
505 ML 12,00
Ao
521 CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS DE H°A° M3 18,65

522 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE H°A° ML 14,00

70
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

701 REPOSICIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 4.040,00

804 RETIRO Y REPOSICIÓN DE TERRAPLÉN M3 3.780,00

901 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MICROEMPRESAS GLB 1,00

902 EXCAVACIÓN COMÚN PARA ESTRUCTURAS A MAQUINA M3 280,00


NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BERMAS A MAQUINA
908 KM 49,40
(BERMAS NO PAVIMENTADA)

Tramo II: Porvenir – Chive


Ítem Descripción Unidad Cantidad

403 NIVELACIÓN DE CALZADA CON COMPACTACIÓN KM 140,80

411 REPOSICIÓN DE RIPIO LATERÍTICO M3 14.000,00


CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO
505 ML 36,00
Ao
521 CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS DE H°A° M3 43,33

522 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE H°A° M 28,00

804 RETIRO Y REPOSICIÓN DE TERRAPLÉN M3 17.500,00

901 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MICROEMPRESAS GLB 1,00

902 EXCAVACIÓN COMÚN PARA ESTRUCTURAS A MAQUINA M3 560,00

71
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

PARTE III
ANEXO 1
MODELO DE CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS-REGIONAL PANDO


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL
PRIMERA CONVOCATORIA PRIMERA PUBLICACIÓN

Se convoca públicamente a presentar propuestas para el proceso detallado a continuación, para lo cual los interesados podrán recabar el Documento Base
de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES, de acuerdo a la siguiente información:

Objeto de la contratación :
CONSERVACIÓN VIAL DEL TRAMO PD01: COBIJA-PORVENIR-CHIVE/KM19/EXTREMA

CUCE :
21-0291-09-1172278-1-1
Tipo de convocatoria :
Convocatoria Pública Nacional
Forma de adjudicación :
Por Tramos
Método de Selección y Adjudicación :
Calidad Propuesta Técnica y Costo)
TRAMO I: COBIJA-PORVENIR/KM19-EXTREMA BS. 2.721.252,86 (DOS MILLONES
SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 86/100 BOLIVIANOS)
Precio Referencial :
TRAMO II: PORVENIR – CHIVE BS. 3.278.704.53 (TRES MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO 53/100 BOLIVIANOS)
Encargado de atender consultas : Ing. Gisela Magda Rioja Oporto
Teléfono : 3842-3560 / 3842-3685
Fax :
Correo Electrónico para consultas : [email protected]
23/11/2021 Hrs. 10:00
PRESENTACIÓN FÍSICA: CALLE AV. 27 DE MAYO N° 155, LADO NATURA VERDE,
Presentación de Propuestas Físicas :
BARRIO SENAC
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA: Mediante RUPE
23/11/2021 A hrs. 10:30

Acto de Apertura de Propuestas (Fecha, OFICINAS GERENCIA REGIONAL PANDO DE LA ABC, UBICADA EN LA CALLE AV. 27 DE MAYO N° 155,
:
Hora y Dirección) LADO NATURA VERDE, BARRIO SENAC Y PARA LA REUNIÓN VIRTUAL MEDIANTE EL ENLACE: Zoom
ID de reunión: 862 3298 6450 Código de acceso: 480626

72
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

ANEXO 2
TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA PARA OBRAS CON PLAZO DE EJECUCIÓN MENOR A TRES
AÑOS

LICITACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA


EXPERIENCIA REQUERIDA
NACIONAL INTERNACIONAL
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Valor de la Propuesta)
Formulario A-3 Experiencia General Una Vez Dos veces 
Formulario A-4 Experiencia Específica  0.5 veces  Una vez
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Formulario Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o
Residente de Obra (Formulario A-5) (Monto respecto al Valor de la Propuesta)
Experiencia General Una vez  Dos veces 
Experiencia Especifica  0.5 veces  Una vez
Formulario Hoja de Vida del (os) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6).
Experiencia General  Tres años Cinco años 
Experiencia Específica  Dos años Tres años 
Nota: El personal clave deberá tener formación académica acreditada en el ramo que requiera la entidad convocante.

TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA PARA OBRAS CON PLAZO DE EJECUCIÓN MAYOR O


IGUAL A TRES AÑOS

LICITACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA


EXPERIENCIA REQUERIDA
NACIONAL INTERNACIONAL
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Valor de la Propuesta)
Formulario A-3 Experiencia General Una Vez Dos veces 
Formulario A-4 Experiencia Específica  0.5 veces  Una vez
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de
Obra (Formulario A-5) (Monto respecto al Valor de la Propuesta)
Experiencia General Una vez  Dos veces 
Experiencia Especifica  0.5 veces  Una vez
Formulario Hoja de Vida de l(os) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6).
Experiencia General Cinco años Siete años 
Experiencia Específica Tres años Cinco años 
Nota: El personal clave deberá tener formación académica acreditada en el ramo que requiera la entidad convocante.

73
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

ANEXO 3
OBRAS SIMILARES

a. Obras Viales. Se consideran similares a todas las siguientes obras:


• Carreteras y caminos, independientes del tipo de rodadura.
• Mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.
• Túneles, puentes y viaductos comprendidos en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de
carreteras y caminos.
• Construcciones aeroportuarias, portuarias y ferroviarias.
• Avenidas y calles en las que el proponente certifique la construcción de: Drenaje, capas sub base o
base y pavimento de cualquier tipo.
• Muros de contención, obras de drenaje y de arte, comprendidas en la construcción, mantenimiento y
mejoramiento de carreteras y caminos.

74
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

ANEXO 4
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1 Presentación de Propuesta.


Formulario A-2a Identificación del Proponente para Empresas.
Formulario A-2b Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales.
Formulario A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra


Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios
Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales
Formulario B-4 Costo de Trabajo de los Equipos
Formulario B-5 Cronograma de Desembolsos

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario A-3 Formulario de Experiencia General de la Empresa.


Formulario A-4 Formulario de Experiencia Específica de la Empresa.
Formulario A-5 Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente
de la Obra.
Formulario A-6 Formulario Hoja de Vida del (os) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6).
Formulario A-7 Formulario de Equipo Mínimo Comprometido para la Obra.
Formulario A-8 Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra.
Formulario A-9 Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo.
Formulario A-10 Formulario de Empleos Adicionales Generados.
Formulario C-1 Metodología de Trabajo.
Formulario C-2 Condiciones Adicionales.

75
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

FORMULARIO A-1
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN


  

CUCE: - - - - -
   

SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:    

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando
expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos:

I. De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control


Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.
b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
c) Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el
Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.
d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios
para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos
documentos y la adhesión al texto del contrato.
e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso
de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los
actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de
manera previa a la presentación de propuestas.
f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en
caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes
autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación
que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a
descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o la consolidación del
Depósito), sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.
g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su
verificación en las instancias correspondientes.
h) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el
marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.
i) Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos,
excepto el Formulario A-5 y Formulario A-6, los cuales deben estar firmados por los profesionales
propuestos.
j) Declaro que el personal clave propuesto en el Formulario A-5 y Formulario A-6 se encuentra inscrito en los
Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como
personal clave en propuestas de otras empresas dentro de este proceso de contratación.

II. De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente


documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre
consignada en el Certificado RUPE misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal
de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a
presentar es la señalada en los incisos a), d), i), j), l), m) y o).

a) Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta.


b) Documento de constitución de la empresa.
c) Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su
constitución así lo prevea.
d) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar
propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse

76
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas
Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.
e) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo.
f) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de
reciente creación.
g) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).
h) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema
Integral de Pensiones.
i) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el
caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que
conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de
ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.
j) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el
inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.
k) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa.
l) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal Clave.
m) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
n) Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente,
excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- (OCHO MILLONES 00/100 BOLIVIANOS).
o) (La entidad contratante deberá especificar la documentación requerida en las especificaciones
técnicas y/o condiciones técnicas, o caso contrario suprimir el inciso).

(Firma del propietario o representante legal del proponente)


(Nombre completo)

77
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Empresas)

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

   
Nombre del proponente o
Razón Social

Proponente (Debe Señalar: Empresa Nacional, Empresa Extranjera o Asociación Civil Sin Fines De Lucro)

País Ciudad Dirección


Domicilio Principal

Teléfono Número de Identificación Tributaria

Fecha de Registro
Número de Matricula Día Mes Año
Matrícula de Comercio
   

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no
será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)


Nombre del Representante Legal

Número de Cédula de Identidad del Representante Legal

Fecha de Registro
Número de Testimonio Lugar de Emisión Día Mes Año
Poder del Representante Legal

 Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y
suscribir Contratos.
 Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la
naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea
 
una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).

3. MARGEN DE PREFERENCIA
 
 

Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia para Por empresa nacional
el proceso de contratación, conforme lo previsto en el
parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS
(El proponente solo deberá marcar una de las opciones, el no marcado Por Generación de Empleo. (En el caso de adjudicación por tramos
de la casilla se entenderá como la no solicitud de ningún margen de o paquetes deberá establecer en el Formulario A-10 para que tramos o
preferencia) paquetes se solicita el margen de preferencia)

4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

Fax    
Solicito que las notificaciones me sean  

remitidas vía: Correo Electrónico    

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza
institucional.

78
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

Denominación de la
Asociación Accidental
% de
Nombre del Asociado Participación

Asociados

Fecha de Inscripción
Número de Testimonio Lugar Día Mes Año
Testimonio de contrato
Nombre de la Empresa
Líder

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER

País Ciudad
Dirección Principal
Teléfonos Fax
Correo Electrónico

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

Nombre del Apellido Paterno Apellido Materno Nombres


Representante Legal
Cédula de Identidad Teléfono Fax
Fecha de Inscripción
Poder del Número de Testimonio Lugar
Día Mes Año
Representante Legal

Dirección del
Representante Legal
Correo Electrónico
Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para
presentar propuestas y suscribir Contratos.

4. MARGEN DE PREFERENCIA

Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia para el Por empresa nacional
proceso de contratación, conforme lo previsto en el parágrafo II del
Artículo 30 de las NB-SABS Por Generación de Empleo. (En el caso de adjudicación por tramos
(El proponente solo deberá marcar una de las opciones, el no marcado de la o paquetes deberá establecer en el Formulario A-10 para que tramos o
casilla se entenderá como la no solicitud de ningún margen de preferencia) paquetes se solicita el margen de preferencia)

5. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

Solicito que las notificaciones me sean Fax


remitidas vía Correo Electrónico
 

79
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

   
Nombre del proponente o Razón
Social

Número de Identificación Fecha de Registro


Tributaria –NIT (Válido y
Activo Número de Matrícula de Comercio Día Mes Año

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a
un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).
   
Nombre del Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Representante Legal

Cédula de Identidad del Número


Representante Legal
Fecha de Inscripción
Poder del Número de Testimonio Lugar de emisión Día Mes Año
Representante Legal

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza
institucional.

80
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

FORMULARIO A-3
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

[NOMBRE DE LA EMPRESA]

Nombre del Período de Monto en $u$ Monto final del


Profesional
Contratante / Objeto del Contrato ejecución % participación en Nombre del (Llenado de contrato en Bs.
N° Ubicación de la Obra Responsable
Persona y Dirección (Obras en General) (Fecha de inicio y Asociación (*) Socio(s) (**) uso
(***)
de Contacto finalización) alternativo)
1

TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (****)

* Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación.

** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de
***
un profesional, si así correspondiese.
**** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos.
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de
Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante.

81
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

FORMULARIO A-4
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

[NOMBRE DE LA EMPRESA]

Nombre del Período de Monto en $u$


Profesional Monto final del
Contratante / Objeto del Contrato ejecución % participación en Nombre del (Llenado de
N° Ubicación Responsable contrato en Bs.
Persona y Dirección (Obra similar) (Fecha de inicio y Asociación (**) Socio(s) (***) uso
(****) (*)
de Contacto finalización) alternativo)
1

TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)

* Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra.

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación.

*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más
****
de un profesional, si así correspondiese.
***** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos.
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de
Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante.

82
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

FORMULARIO A-5
HOJA DE VIDA DEL GERENTE, SUPERINTENDENTE, DIRECTOR DE OBRA O RESIDENTE DE
OBRA (lo que corresponda)

DATOS GENERALES
Paterno Materno Nombre(s)
Nombre Completo:
Número Lugar de Expedición
Cédula de Identidad:
Edad:
Nacionalidad:
Profesión:
Número de Registro Profesional:

EXPERIENCIA GENERAL
MONTO DE LA FECHA (Día/Mes/Año)
N° EMPRESA / ENTIDAD OBJETO DE LA OBRA CARGO
OBRA (Bs.) DESDE HASTA
1
2
3
4

N
EXPERIENCIA ESPECÍFICA
OBJETO DE LA OBRA MONTO DE LA FECHA (Día/Mes/Año)
N° EMPRESA / ENTIDAD CARGO
(Criterio de Obra Similar) OBRA (Bs.) DESDE HASTA
1
2
3
4

N
DECLARACIÓN JURADA
Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad]
me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la
empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la
Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma
español.

El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta
propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y
rechazo de la presente propuesta.

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se
compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida
por la entidad contratante.

(Firma del Profesional Propuesto)


(Nombre completo del Profesional Propuesto)

83
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

FORMULARIO A-6
HOJA DE VIDA DEL (LOS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S)
(Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda)

DATOS GENERALES
Paterno Materno Nombre(s)
Nombre Completo :
Número Lugar de Expedición
Cédula de Identidad :
Edad :
Nacionalidad :
Profesión :
Número de Registro Profesional :

FORMACIÓN ACADÉMICA
UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN GRADO ACADÉMICO

EXPERIENCIA GENERAL
EMPRESA / MONTO DE LA FECHA (Día/Mes/Año)
N° OBJETO DE LA OBRA CARGO
ENTIDAD OBRA (Bs.) DESDE HASTA
1
2
3

N
EXPERIENCIA ESPECÍFICA
EMPRESA / OBJETO DE LA OBRA MONTO DE LA FECHA (Día/Mes/Año)
N° CARGO
ENTIDAD (Obra Similar) OBRA (Bs.) DESDE HASTA
1
2
3

N
DECLARACIÓN JURADA
Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad
[Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra],
únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de
[Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y
escrito del idioma español.

El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta
propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y
rechazo de la presente propuesta.

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se
compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada
emitida por la entidad contratante.

(Firma del Profesional Propuesto)


(Nombre completo del Profesional Propuesto)

FORMULARIO A-7
EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA
84
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

PERMANENTE
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD

N
(La entidad podrá adicionar una o más columnas, si se requieren otro tipo de características técnicas.)
En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del
equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área.

FORMULARIO A-8
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

85
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

DURACIÓN DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS,


N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
(DÍAS) SEMANAS O MESES) (*)

..

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la
obra
(**) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más
conveniente.

FORMULARIO A-9
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

86
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente
con el cronograma de ejecución de la obra

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A DURACIÓN DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS,



REQUERIMIENTO (DÍAS) SEMANAS O MESES) (*)

..

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar.


(*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más
conveniente.

FORMULARIO A-10
FORMULARIO DE EMPLEOS ADICIONALES GENERADOS

87
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

El proponente que solicite el margen de preferencia por generación de empleo deberá presentar el
presente formulario, estableciendo los empleos adicionales generados (adicionales a los establecidos
por la entidad convocante en el cuadro (Trabajadores Necesarios para la Ejecución de Obra) del
numeral 38 del presente DBC), los salarios y/o sueldos a pagar, el tiempo de trabajo; asimismo,
deberá establecer en el Cronograma de Ejecución de Obra, en qué actividades se incluirá al personal
adicional propuesto.

CUADRO DE GENERACIÓN DE EMPLEOS ADICIONALES


Actividad en la que se incluye al
personal adicional
1
2
3
.

Monto total por generación


adicional de empleo

Donde:

Si el monto de la propuesta económica es el margen de preferencia solicitado por


generación de empleo será:

Si el resultado superará el 5%, entonces:

En el siguiente cuadro el proponente deberá establecer el margen de preferencia, redondeando el mismo con dos
decimales. (Así por ejemplo si el deberá redondear a 2,76)

(En este recuadro el


Margen de preferencia solicitado proponente deberá
por creación de empleos establecer numéricamente
el margen solicitado)*

El contratista que incumpla con la generación de empleo establecido en el presente formulario, será
pasible a las multas de acuerdo con lo establecido en la cláusula trigésima segunda del modelo de
contrato.

(*) En caso de propuestas electrónicas, el margen de preferencia deberá ser registrado en


el sistema.

FORMULARIO B-1

88
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA


(En bolivianos)

Precio Unitario Precio Total


Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario (Literal)
(Numeral) (Numeral)
1

PRECIO TOTAL (Numeral)

PRECIO TOTAL (Literal)


(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.)
NOTA.- La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los
señalados en el Formulario B-2.

FORMULARIO B-2

89
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES
Proyecto :
Actividad :
Cantidad :
Unidad :
Moneda :
1. MATERIALES
PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRODUCTIVO TOTAL
1
2

N
TOTAL MATERIALES
2. MANO DE OBRA
PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRODUCTIVO TOTAL
1
2

N
SUBTOTAL MANO DE OBRA
CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)
IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS
SOCIALES)
TOTAL MANO DE OBRA
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRODUCTIVO TOTAL
1
2

N
* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
COSTO
TOTAL
* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
5. UTILIDAD
COSTO
TOTAL
* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4
TOTAL UTILIDAD
6. IMPUESTOS
COSTO
TOTAL
* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)
(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro
NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las
leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

90
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

FORMULARIO B-3
PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES

1. MATERIALES

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO

2. MANO DE OBRA

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO

3. MAQUINARIA Y EQUIPO (*)

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO

N
(*) Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con el valor indicado en el Formulario
B-4.
El presente Formulario es una declaración jurada que asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este
afectado por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2.
(Cuando el objeto de la contratación así lo requiera se podrá solicitar a los proponentes la presentación del Formulario
B-4)

91
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

FORMULARIO B-4
COSTO DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS
(Cuando corresponda)

Reparación Combustible
Básico Otros
N° Descripción Potencia Repuestos Lubricantes TOTAL (*)
$/Unidad $/Unidad
$/Unidad $/Unidad
1

(*) El valor total debe ser el mismo que el señalado en el Formulario B-2, referido a cada maquinaria o equipo.
El costo total refleja el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de
trabajo.

92
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

FORMULARIO B-5
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

N° Descripción Mes / Semana Parcial Total

1 Anticipo

2 Primer Desembolso

3 Segundo Desembolso

N Último Desembolso

93
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

FORMULARIO C-1
METODOLOGÍA DE TRABAJO

Deberá contener:

a) Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no


solamente incluirá al personal clave.
b) Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de
la obra, según el tipo de obra.
c) Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la
obra y el personal a utilizar por frente de trabajo, descripción a detalle del campamento de
obra y su ubicación estratégica dentro del Tramo.
d) Equipo adicional comprometido para la época de lluvias y emergencias.
e) Plan de atención de emergencias.

94
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

FORMULARIO C-2
CONDICIONES ADICIONALES

Este Formulario no será aplicado y deberá ser suprimido, cuando el Método de Selección y Adjudicación utilizado sea
Precio Evaluado Más Bajo.

Para ser llenado por la Entidad convocante Para ser llenado por el proponente al
(Llenar de manera previa a la publicación del DBC) momento de presentar la propuesta

Puntaje asignado
# Condiciones Adicionales Solicitadas (*) Condiciones Adicionales Propuestas (***)
(definir puntaje)

1 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 9 puntos


1.1 EXPERIENCIA GENERAL

 1.1.1 Mayor o igual a 3 veces el precio 3 puntos


referencial de la convocatoria a la que
postula

 1.1.2 Mayor o igual a 2 veces el precio 2 puntos
referencial de la convocatoria a la que
postula

 1.1.3 Mayor a 1 vez el precio referencial 1 puntos
de la convocatoria a la que postula

1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

 1.2.1 Mayor o igual a 2 veces del precio 6 puntos


referencial de la convocatoria a la que
postula

 1.2.2 Mayor o igual a 1 vez el precio 3 puntos
referencial de la convocatoria a la que
postula

 1.2.3 Mayor a 0.5 veces del precio 2 puntos
referencial de la convocatoria a la que
postula

2 EQUIPO OFERTADO 6 puntos
2.1 PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS
OFERTADOS
En este criterio se tomarán en cuenta los
equipos ofertados en el formulario A-7 con
potencia superior a 80 HP (se excluyen los
camiones volquete):

 2.1.1 Si el equipo propuesto es de 3 puntos


propiedad en más del 80%

 2.1.2 Si entre el 40% y 80% del equipo 1 puntos
propuesto es propio

2.2 ANTIGUEDAD DEL EQUIPO OFERTADO

De acuerdo a la información del equipo


ofertado en el formulario A-7 determinar
la antigüedad promedio de los equipos con
potencia superior a 80 HP (solo se
consideran los siguientes equipos:
Excavadora, Retroexcavadora, Cargadora
Frontal, Topadora y Volqueta)

 2.2.1 Promedio de antigüedad menor o 3 puntos


igual a 10 años.
95
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

Para ser llenado por la Entidad convocante Para ser llenado por el proponente al
(Llenar de manera previa a la publicación del DBC) momento de presentar la propuesta

 2.2.2 Promedio de antigüedad mayor a 10 2 puntos
años y menor igual a 20 años.

 2.2.3 Promedio de antigüedad mayor a 20 1 punto
años.

3 PERSONAL OFERTADO 19 puntos

3.1. FORMACIÓN ACADÉMICA


SUPERINTENDENTE

Si el superintendente de obra cuenta con 2 puntos


maestría o diplomado (duración mínima
200 horas) en temas de ingeniería vial,
construcción, conservación, diseño de
carreteras o puentes: un punto por cada
curso hasta un máximo de 2

3.2. RESIDENTE DE OBRA

Si el residente de obra cuenta con un 3 puntos


diplomado o un curso (duración mínima
del curso 100 horas) en temas de
ingeniería vial, construcción, conservación
o diseño de carreteras o puentes.

3.3. INGENIERO AMBIENTAL

Si el Ingeniero Ambiental, Civil o ramas


afines, cuenta con experiencia específica
adicional a la requerida y RENCA 2 puntos
actualizado, se le otorgará un punto por
cada año adicional hasta un máximo de
dos.

3.4. EXPERIENCIA ESPECÍFICA

3.4.1. SUPERINTENDENTE DE OBRA

- Mayor o igual a ocho (8) años 6 puntos

- Mayor o igual a seis (6) años y 4 puntos


menor a ocho (8) años

- Mayor o igual a cuatro (4) años y 2 puntos


menor a seis (6) años

3.4.2. RESIDENTE DE OBRA

- Mayor o igual a cinco (5) años 2 puntos

- Mayor o igual a tres (3) años y


menor a cinco (5) años 1 puntos

3.5. PERSONAL ADICIONAL

Oferta especialista en
pavimentos, geotécnica,
estructuras o ramas adecuadas a 4 puntos

96
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

Para ser llenado por la Entidad convocante Para ser llenado por el proponente al
(Llenar de manera previa a la publicación del DBC) momento de presentar la propuesta
las características particulares del
tramo, quien realizará una
evaluación integral de los
sectores críticos en el tramo,
presentando alternativas de
solución en informe
circunstanciado.

4 DESARROLLO DEL SERVICIO 16 puntos

4.1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

- Presenta metodología para


aplicación de un plan de control
6 Puntos
de calidad de las obras,
detallando el tipo y número de
ensayos a realizar en función a
las actividades a ejecutar,
superando lo requerido en las
especificaciones técnicas y
normas de ejecución.

- Presenta una metodología para


3 Puntos
aplicación de un plan de control
de calidad de las obras,
detallando el tipo y número de
ensayos a realizar en función de
los volúmenes de obra, igual a lo
requerido en las especificaciones
técnicas y normas de ejecución.
4.2 MONITOREO DEL TRAMO

- Propone un sistema de control y 10 Puntos


monitoreo de: sitios críticos,
cauces, estructuras, o posibles
zonas inestables o de inundación,
detallando la metodología, sitio
de monitoreo dotado de equipos,
insumos y personal necesarios
para hacer efectiva la actividad.

TOTAL PUNTAJE 50 PUNTOS (**)

Nota: En caso que la contratación se efectué por tramos o paquetes, se deberá repetir el cuadro para cada tramo o
paquete.

(*) Se deberá describir los criterios, rangos o parámetros que se consideren necesarios. Por ejemplo: experiencia
de la empresa, condiciones adicionales o mejoras a las especificaciones técnicas para la ejecución de obra, siempre
y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 50 puntos.

(***) El proponente debe identificar únicamente las condiciones adicionales incorporadas en su propuesta técnica;
asimismo, podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren
la calidad de la ejecución de obra, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no
afecten para el fin que fue requerido la obra.

97
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

ANEXO 5
FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

FORMULARIO V-1a EVALUACIÓN PRELIMINAR (EMPRESAS)


FORMULARIO V-1b EVALUACIÓN PRELIMINAR (ASOCIACIONES ACCIDENTALES)
FORMULARIO V-2 VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
FORMULARIO V-3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
FORMULARIO V-4 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
FORMULARIO V-5 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

98
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

FORMULARIO V-1a
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Empresas)
DATOS GENERALES DEL PROCESO

CUCE: - - - - -

Objeto de la contratación:

Nombre del Proponente:

Propuesta Económica:

Número de Páginas de la Propuesta:

Verificación
(Acto de Apertura) Evaluación Preliminar
REQUISITOS EVALUADOS Página N° (Sesión Reservada)
PRESENTÓ
(físico o
SI NO digital) CONTINUA DESCALIFICA
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta.

2. Formulario A-2a Identificación del proponente

3. Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito.

PROPUESTA TÉCNICA
4. Formulario C-1 (Metodología de Trabajo)
Debe incluir:
 Organigrama
 Métodos constructivos
 Número de frentes a utilizar
 Otros (señalar)
5. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa

6. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa


7. Formulario A-5 Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente,
Director de Obra o Residente de la Obra.
8. Formulario A-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s)
Asignado(s), cuando corresponda.
9. Formulario A-7 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra

10. Formulario A-8 Cronograma de Ejecución de la Obra

11. Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo


12. Formulario A-10 Formulario de Empleos Adicionales
Generados (Cuando el proponente solicite el margen de
preferencia por generación de empleo)
13. Formulario C-2. Condiciones Adicionales (Cuando corresponda)

PROPUESTA ECONÓMICA
14. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra,
debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem)
solicitados
15. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de
acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las
leyes sociales y tributarias
16. Formulario B-3. Precios unitarios elementales

17. Formulario B-4. Costo de los Equipos, cuando corresponda

18. Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos

99
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

FORMULARIO V-1b
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Asociaciones Accidentales)
DATOS GENERALES DEL PROCESO

CUCE: - - - - -

Objeto de la contratación:

Nombre del Proponente:

Propuesta Económica:

Número de Páginas de la Propuesta:

Verificación
(Acto de Apertura) Evaluación Preliminar
REQUISITOS EVALUADOS Página (Sesión Reservada)
PRESENTÓ
N°(físico
SI NO o digital) CONTINUA DESCALIFICA
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta.
2. Formulario A-2b Identificación del proponente
3. Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito.
PROPUESTA TÉCNICA
4. Formulario C-1 Metodología de Trabajo:
Debe incluir:
 Organigrama
 Métodos constructivos
 Número de frentes a utilizar
 Otros (señalar)
5. Formulario A-5 Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente,
Director de Obra o Residente de la Obra.
6. Formulario A-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s)
Asignado(s), cuando corresponda.
7. Formulario A-7 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra
8. Formulario A-8 Cronograma de Ejecución de la Obra
9. Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo
10. Formulario A-10 Formulario de Empleos Adicionales
Generados (Cuando el proponente solicite el margen de
preferencia por generación de empleo)
11. Formulario C-2. Condiciones Adicionales (Cuando corresponda)
PROPUESTA ECONÓMICA
12. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra,
debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem)
solicitados
13. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de
acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las
leyes sociales y tributarias
14. Formulario B-3. Precios unitarios elementales

15. Formulario B-4. Costo de los equipos, cuando corresponda

16. Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos

Además cada socio en forma independiente presentará:


17. Formulario A-2c Formulario de Identificación de Integrantes de
la Asociación Accidental
18. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma
parte de la Propuesta Técnica)
19. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma
parte de la Propuesta Técnica)

FORMULARIO V-2
100
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS DEL PROCESO

CUCE - - - - -

Objeto de la Contratación

Fecha y lugar del Acto de Día Mes Año Dirección


Apertura

VALOR LEÍDO
N° NOMBRE DEL PROPONENTE DE LA PROPUESTA OBSERVACIONES
(Numeral y Literal)

El presente Formulario será suscrito por los presentes que así lo deseen en el Acto de Apertura de Propuestas.

101
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

FORMULARIO V-3
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS DEL PROCESO

CUCE - - - - -

Objeto de la Contratación

Fecha y lugar del Acto de Día Mes Año Dirección


Apertura

FACTOR DE AJUSTE
VALOR LEÍDO DE MONTO AJUSTADO POR
POR MARGEN DE PRECIO AJUSTADO
LA PROPUESTA REVISIÓN ARITMÉTICA
N° NOMBRE DEL PROPONENTE PREFERENCIA
(*)
(a) (b) (c) (b)x(c)
1

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta debe trasladarse a la
casilla Monto Ajustado por Revisión Aritmética

102
Documento Base de Contratación para Contratación de Obras en la modalidad de Licitación Pública

103
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

FORMULARIO V-4
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

PROPONENTES
PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO NO NO NO
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Organigrama
Formulario C-

Métodos constructivos
Número de frentes a utilizar
(Otros señalar)
1

Experiencia General de la Empresa


(Formulario A-3)
Experiencia Específica de la Empresa
(Formulario A-4)
Hoja de Vida del Gerente,
Superintendente, Director de Obra o
Residente de la Obra. (Formulario A-5)
Hoja de Vida del (los) Especialista(s)
Asignado(s), (Formulario A-6)
Equipo Mínimo comprometido para la
Obra (Formulario A-7)
Cronograma de Ejecución de la Obra
(Formulario A-8)
Cronograma de Movilización de Equipo
(Formulario A-9)
Formulario de Empleos Adicionales
Generados (Formulario A-10) (Cuando
corresponda)
(señalar si cumple o (señalar si cumple o (señalar si cumple o (señalar si cumple o
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE
no cumple) no cumple) no cumple) no cumple)

CONDICIONES ADICIONALES PROPONENTES


Puntaje
Formulario C-2 PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n
Asignado
(Llenado por la entidad) Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido
Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

(sumar los puntajes (sumar los puntajes (sumar los puntajes (sumar los puntajes
PUNTAJE TOTAL DE LAS
50 obtenidos de cada obtenidos de cada obtenidos de cada obtenidos de cada
CONDICIONES ADICIONALES
criterio) criterio) criterio) criterio)

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN PUNTAJE


PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n
TÉCNICA ASIGNADO
Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO
30
CUMPLE
Puntaje de las Condiciones Adicionales 50
PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN
80
DE LA PROPUESTA TÉCNICA

104
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

FORMULARIO V-5
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

ABREVIACIÓN DESCRIPCIÓN PUNTAJE ASIGNADO

Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica 20 puntos

Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica 80 puntos

PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA 100 puntos

PROPONENTES
RESUMEN DE EVALUACIÓN
PROPONENTE A PROPONENTE B …… PROPONENTE n

Puntaje de la Evaluación de la
Propuesta Económica (de acuerdo
con lo establecido en el sub
numeral 26.1.4.)

Puntaje de la Evaluación de la
Propuesta Técnica, del Formulario
V-4.

PUNTAJE TOTAL

105
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

ANEXO 6
MODELO DE CONTRATO
ÍNDICE DEL CONTRATO DE OBRA

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Primera.- Partes Contratantes


Segunda.- Antecedentes Legales del Contrato
Tercera.- Objeto y Causa del Contrato
Cuarta.- Plazo de Ejecución de la Obra
Quinta.- Monto del Contrato
Sexta.- Anticipo
Séptima.- Garantías
Octava.- Domicilio a Efectos de Notificación
Novena.- Vigencia del Contrato
Décima.- Documentos del Contrato
Décima Primera.- Idioma
Décima Segunda.- Legislación Aplicable al Contrato
Décima Tercera.- Derechos del Contratista y Eventos Compensables
Décima Cuarta.- Estipulaciones sobre Impuestos
Décima Quinta.- Cumplimiento de Leyes Laborales
Décima Sexta.- Reajuste de Precios
Décima Séptima.- Protocolización del Contrato
Décima Octava.- Subcontratos
Décima Novena.- Intransferibilidad del Contrato
Vigésima.- Casos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito
Vigésima Primera.- Terminación del Contrato
Vigésima Segunda.- Solución de Controversias
Vigésima Tercera.- Modificaciones al Contrato

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Vigésima Cuarta.- Representante del Contratista


Vigésima Quinta.- Libro de Órdenes de Trabajo
Vigésima Sexta.- Fiscalización y Supervisión de la Obra
Vigésima Séptima.- Medición de Cantidades de Obra
Vigésima Octava - Forma de Pago
Vigésima Novena.- Facturación
Trigésima.- Modificación de las obras
Trigésima Primera.- Pago de Trabajos Adicionales
Trigésima Segunda.- Morosidad y sus Penalidades
Trigésima Tercera.- Responsabilidad y Obligaciones del Contratista
Trigésima Cuarta.- Seguro
Trigésima Quinta.- Inspecciones
Trigésima Sexta.- Suspensión de los Trabajos
Trigésima Séptima- Comisión de Recepción
Trigésima Octava.- Recepción de obra
Trigésima Novena.- Cierre de contrato
Cuadragésima.- Procedimiento de pago de la planilla o certificado de
liquidación final
Cuadragésima Primera.- Conformidad

106
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

MODELO DE CONTRATO
 
SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______
(Registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato)

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente
Contrato de Obras, para ________________ (Registrar el tipo de obra a ser ejecutada y el
lugar), sujeto a los siguientes términos y condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)


Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:__________ (Registrar el nombre o razón
social de la ENTIDAD), representado por______________ (registrar el nombre completo y
el cargo de los servidores públicos competentes y responsables de la suscripción del
Contrato de Obra) designado(s) por _____________ (Registrar la Resolución de
designación por autoridad competente), que en adelante se denominará la ENTIDAD y la
_________(registrar la Razón Social del proponente adjudicado que ejecutará la obra),
legalmente representada por __________ (Registrar el nombre completo y número de
Cédula de Identidad del representante legal habilitado para la suscripción del Contrato
en representación de la empresa contratista), en virtud del Testimonio de Poder Nº
_______ (Registrar el número) otorgado ante__________________ (Registrar el N° de
Notaria de Fe Pública ante la cual fue otorgado el Poder), el __________ (Registrar la
fecha, día, mes, año) en la __________ (Registrar el lugar donde fue otorgado el
Poder), que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes suscriben el presente
Contrato de Obra.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)


Dirá usted que la ENTIDAD, mediante Licitación Pública No. ______________(registrar el
número de la Licitación), convocó a proponentes interesados a que presenten documentos y
propuestas técnicas y económicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones
establecidas en el Documento Base de Contratación, aprobado mediante Resolución
Administrativa N° _____de ____ (Registrar el número y fecha de la Resolución de
aprobación del Documento Base de Contratación), proceso realizado bajo el Decreto
Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones.
 
Que la Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas
presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de
Calificación y Recomendación al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), de la obra
objeto del presente Contrato, el mismo que fue aprobado y en base al cual se pronunció la
Resolución Administrativa de Adjudicación Nº ___________(Registrar el número y la fecha
de la Resolución), resolviendo adjudicar la ejecución de la obra a
________________________(Registrar la razón social del proponente adjudicado de la
provisión de obra), al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la
más conveniente a los intereses de la ENTIDAD. (Si el RPC, en caso excepcional decide
adjudicar la obra a un proponente que no sea el recomendado por la Comisión de
Calificación, debe adecuarse este hecho en la redacción de la presente cláusula).

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO)


El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los
trabajos necesarios para la _____________________(Describir de forma detallada la obra
que será ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) que se
constituye en el objeto del contrato hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción
a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, normas de
ejecución, durante la totalidad del plazo de ejecución estipulado y conforme a las características
técnicas establecidas en el presente contrato y en los documentos que forman parte del presente

107
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

instrumento legal, que en adelante se denominará la OBRA, para ________________


(señalar la causa de la contratación).

A fin de garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del


contrato, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar equipo, mano de obra
y materiales, así como todo lo necesario de acuerdo con los documentos emergentes del proceso
de contratación y propuesta adjudicada.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA)


El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto
acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, los planos del diseño final, la validación del
lugar de la obra, las especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de Obra en el plazo
de __________ (Registrar en forma literal y numeral el plazo de ejecución de la obra)
días calendario, que serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder,
expedida por el SUPERVISOR por orden de la ENTIDAD, misma que constará en el Libro de
Órdenes

El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de


faenas, facilidades para la SUPERVISIÓN y propias, que será de _________________
(Registrar en forma literal y numeral el plazo previsto para el efecto) días calendario,
forma parte del plazo total de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los
siguientes casos:

a) Cuando la ENTIDAD así lo determine;


b) Por demora en el pago de planillas de avance de obra o;
c) Por otras causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del
mismo.

En los casos señalados precedentemente se aplicará el procedimiento establecido en la Cláusula


Trigésima, dando lugar a una modificación del contrato por Orden de Cambio y/o Contrato
Modificatorio, conforme lo establecido en los incisos b) y c) del numeral 30.4, del presente
contrato.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO)


El monto total para la ejecución de la OBRA, objeto del presente Contrato es de __________
(Registrar en forma literal y numeral el monto del Contrato, en bolivianos establecido
en la Resolución de Adjudicación) (En licitaciones internacionales, el monto del
contrato podrá ser en moneda extranjera, en caso de que el precio total contratado
fuese en moneda extranjera se debe dejar expresamente establecido que el pago se
realizará en moneda nacional y al tipo de cambio oficial de compra establecido por el
Banco Central de Bolivia en el día de pago).

El precio o valor final de la OBRA será el resultante de aplicar los precios unitarios de la
propuesta adjudicada, en base a las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario
de Propuesta Económica.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la
provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y
todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y
cumplimiento de la ejecución de la obra, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en
las especificaciones técnicas. Este precio también comprende todos los costos referidos a
salarios, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos
defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de
transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener
incidencia en el precio total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega
definitiva.

108
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del
precio establecido de la obra ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que
hiciesen exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito
mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula


sexta indicando lo siguiente: “En el presente contrato no se otorgará anticipo.”. Dicha
definición debe realizarse antes de la publicación de la convocatoria)
SEXTA.- (ANTICIPO)
Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONTRATISTA, podrá
otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos, contra entrega de una
Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser
desembolsado. El importe del anticipo será descontado en ___________ (indicar el número
de planillas o certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes)
planillas, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA
no haya iniciado la obra dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numérica, el
plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratación) días calendario o en caso
de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra estipulada
en el contrato, una vez iniciado éste.
 
Esta garantía podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la
diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado, dicha sustitución procederá con las
planillas de avance de obra aprobadas por el SUPERVISOR y FISCAL que establezcan el uso
del anticipo, sin necesidad de que las planillas hayan sido pagadas. Las garantías substitutivas
deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al


monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD
su ejecución.

El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente


Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado, caso contrario se
entenderá por Anticipo no solicitado. Las partes podrán acordar la otorgación del anticipo según
la necesidad de la obra.

SÉPTIMA.- (GARANTÍAS)
El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus
partes con la __________ (Registrar el tipo de garantía presentada) Nº ___________
emitida por __________ (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantía) el
_______ de ___________de 20____, con vigencia hasta el ______ de _______ 20 _____, a la
orden de ___________________ (Registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD a la
que fue girada la garantía), por________ (registrar el monto de la garantía en forma
numeral y literal) equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

(Cuando la propuesta económica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%)
del Precio Referencial, deberá adicionarse además un texto que haga referencia a la
Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, equivalente a
la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor
de su propuesta económica).

A sólo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la (s) garantía (s) citada (s) anteriormente
será (n) ejecutada (s) en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA,
sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.
 

109
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra, hecho que se hará constar mediante el


Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha (s) garantía (s) será
(n) devuelta (s).
EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada (s) la (s) Garantía (s) prevista
(s) en la presente Cláusula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas,
quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. El
SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia de la (s) garantía (s) en cuanto al monto y
plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su
ejecución.

El CONTRATISTA podrá solicitar al SUPERVISOR la sustitución de la Garantía de Cumplimiento


de Contrato, misma que será equivalente al 7% del monto de ejecución restante de la OBRA al
momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la
fecha de la solicitud:

a) Se alcance un avance físico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%);


b) Haya transcurrido al menos un setenta por ciento (70%) del plazo contractual vigente; y
c) Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas
sin retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecución de
Obra.

(Por ejemplo, de establecerse un avance físico del 80% de acuerdo a las condiciones
señaladas, el Contratista podrá solicitar el cambio de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato por un 7% del 20% del monto que falta por ejecutar que corresponde al
1,4% del monto total del contrato)

El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA deberá emitir informe sobre la


solicitud de sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles dirigiendo el
mismo al FISCAL quien, en un plazo no mayor a (2) días hábiles, aceptará o rechazará la
solicitud realizada por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la
garantía, el FISCAL remitirá a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de
sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía
contra entrega de una nueva garantía.
 
Las garantías establecidas en el presente contrato, estarán bajo custodia de la Unidad
Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)


Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén
referidas a trabajos en la obra misma, será enviada por escrito:

Al CONTRATISTA:
_____________________ (registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA
especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas)
_____________________ (registrar la ciudad)
A la ENTIDAD:
_____________________ (registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando
calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas)
_____________________ (registrar la ciudad)
 
NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO)
El presente contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción por
ambas partes, hasta la terminación del contrato establecida en la Cláusula Vigésima Primera.

DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)


Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

110
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

10.1. Documento Base de Contratación, sus aclaraciones y/o sus enmiendas si estas
existiesen.
10.2. Especificaciones Técnicas.
10.3. Propuesta adjudicada.
10.4. Resolución de Adjudicación.
10.5. Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda.
10.6. Proyecto a Diseño Final.
10.7. Otros documentos necesarios para la ejecución de la obra, como ________ (señalar los
que correspondan).
10.8. Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo el Formulario de
Propuesta Económica, detalle de personal y equipo asignado a la ejecución de la obra,
Cronograma y Método de Ejecución.
10.9. Fotocopias legalizadas de:
10.9.1 Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la
entidad competente, cuando corresponda (excepto para contrataciones de
obras hasta Bs8.000.000.- Ocho MILLONES 00/100 bolivianos).
10.9.2 Poder General del Representante Legal del CONTRATISTA, cuando corresponda.
10.10. Originales de:
10.10.1 Certificado del RUPE.
10.10.2 Certificado de Información sobre Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría
General del Estado.
10.10.3 Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.
10.10.4 Garantía de Cumplimiento de Contrato.
10.10.5 Garantía de Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuando
corresponda.
10.10.6 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuando corresponda.

DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA)


El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la ejecución
de la obra, debe ser elaborado en idioma castellano.

DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO)


El presente Contrato al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo
de las siguientes disposiciones:

a) Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.


b) Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones.
c) Ley del Presupuesto General del Estado.
d) Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente
mencionadas.

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA Y EVENTOS COMPENSABLES)

13.1 Derechos del Contratista

El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por
cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro
aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR
de OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motivó
el reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno. El
SUPERVISOR no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el
reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación al FISCAL, para que éste en el plazo
de diez (10) días hábiles, pueda aceptar o rechazar la recomendación, que será comunicada de

111
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

manera escrita al CONTRATISTA. Dentro de este plazo, el FISCAL podrá solicitar las
aclaraciones respectivas.

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días
hábiles, solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las dependencias
técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.

En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendación dentro del plazo


correspondiente, el FISCAL deberá analizar el reclamo y comunicar su decisión de forma escrita
al CONTRATISTA. El FISCAL, en razón al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR
procederá a realizar la llamada de atención respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el
contrato de SUPERVISIÓN.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles,
computables desde la recepción del reclamo por el SUPERVISOR.

(Si el plazo de ejecución de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos
en relación al plazo del contrato).

13.2 Eventos compensables de plazo

Los siguientes eventos, serán eventos compensables de plazo en días calendario cuando:

a) La ENTIDAD no permita el acceso a alguna parte de la zona donde se ejecutará la


obra, una vez emitida la Orden de Proceder.
b) El SUPERVISOR de OBRA no entregue los planos, especificaciones o instrucciones
requeridas para la ejecución de la Obra.
c) El SUPERVISOR de OBRA ordene al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar
pruebas adicionales respecto a trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.
d) El SUPERVISOR de OBRA niegue sin razón la aprobación para efectuar una
subcontratación, prevista en la propuesta.
e) Las condiciones del terreno sean mucho peores de lo que razonablemente se habría
supuesto antes de la emisión de la Carta de Aceptación, tomando como base la
información proporcionada a los licitantes (incluidos los Informes de Investigaciones
de la Zona de Obras), información que es de dominio público y la que se obtenga de
una inspección ocular de la Zona de Obras.
f) El SUPERVISOR de Obra imparta instrucciones para resolver una situación
imprevista causada por la ENTIDAD o por otros trabajos adicionales necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.
g) Autoridades públicas, empresas de servicios públicos o la ENTIDAD no trabajen
entre las fechas y otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionen demoras
o costos adicionales al CONTRATISTA.
h) El segundo o los siguientes desembolsos de un anticipo sean desembolsados con
retraso.
i) El pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro
de los cuarenta y cinco (45) días hábiles, computables a partir de la fecha de
remisión del FISCAL a la dependencia de la ENTIDAD que efectuará el pago.
j) Otros eventos compensables de plazo que constan en el Contrato o que el
SUPERVISOR de Obra determina que son aplicables.

Si un evento compensable impide que los trabajos se concluyan en la fecha prevista, se prolongará
dicha fecha, según la evaluación y determinación del SUPERVISOR.

Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento
Compensable en el plazo previsto de la presente clausula, el SUPERVISOR evaluará el
requerimiento y, si corresponde, solicitará la ampliación de plazo de ejecución de obra
correspondiente.

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)

112
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la
fecha de suscripción del contrato.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos


adicionales, disminuyera o incrementara, mediante disposición legal expresa, la ENTIDAD y el
CONTRATISTA, estarán obligados al cumplimiento de las mismas a partir de su vigencia.
 
DÉCIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y SOCIALES).
El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el
Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra


cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de
incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

DÉCIMA SEXTA.- (REAJUSTE DE PRECIOS).


No procederá ningún reajuste de precios.

(Esta Cláusula deberá aplicarse conforme lo previsto en el Artículo 88 del Decreto


Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios.)

DÉCIMA SÉPTIMA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrato, así como


sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD. El
importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el CONTRATISTA. Esta
protocolización contendrá los siguientes documentos:

- Contrato (Original).
- Instrumento legal de designación de la MAE o del funcionario delegado para la firma en
representación de la ENTIDAD y Poder del Representante Legal del CONTRATISTA
(fotocopias legalizadas).
- Garantía (s) (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado,


servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.
 
(En caso de que la entidad no haya definido la subcontratación, deberá reemplazar el
texto de la cláusula decima octava indicando lo siguiente: “El presente contrato no
prevé la subcontratación.”)

DÉCIMA OCTAVA.- (SUBCONTRATOS).


Las subcontrataciones deberán permitir dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo la
absoluta responsabilidad del CONTRATISTA y riesgo, siendo directa y exclusivamente
responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/u omisiones de los
subcontratistas.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del


cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.
Las subcontrataciones que realice el CONTRATISTA de ninguna manera incidirán en el precio
ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato. El SUPERVISOR realizará el
control de ejecución de obra efectuada por los subcontratistas.

(Utilizar el presente párrafo en caso de que el proponente adjudicado sea nacional)


El CONTRATISTA según lo ofertado en su propuesta, podrá realizar las subcontrataciones del
____________ (establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá
exceder el 25% del monto total del contrato) del monto total del contrato, previa
autorización del SUPERVISOR.

113
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

(Utilizar la redacción de los siguientes tres párrafos en caso de que el proponente


adjudicado sea extranjero)
El CONTRATISTA según lo ofertado en su propuesta, deberá realizar la subcontratación de
empresas nacionales del ____________ (establecer el porcentaje ofertado en su
propuesta que no deberá exceder el 40% del monto total del contrato) del monto total
del contrato, siempre y cuando éstas estén disponibles en el mercado nacional y previa
autorización del SUPERVISOR.

En caso de incumplimiento de las subcontrataciones propuestas, el SUPERVISOR, aplicará una


multa equivalente del cinco por ciento (5%) del monto de subcontratación no efectuada. La
multa señalada precedentemente no deberá ser considerada como parte de los porcentajes
establecidos para la resolución de contrato, previstas en la cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA.

El CONTRATISTA, en caso de incumplimiento de la subcontratación, podrá justificar dicho


incumplimiento presentando los respaldos necesarios al SUPERVISOR quien podrá aceptar o
rechazar dichas justificaciones.
 
DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)
El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente
este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública,
procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la
MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.
 
VIGÉSIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)
Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante
la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de
fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener
efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas,
como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad
de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas,
incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles,
huelgas, bloqueos y/o revoluciones.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal
tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por
cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado,
en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la
entrega en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del
CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por
dichas contingencias.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en
el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y
justificada el CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL la emisión de un certificado de
constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá
presentar todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en
relación al impedimento de la ejecución de la obra.

El FISCAL en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la
existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o
rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. En caso de aceptación expresa se

114
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

procederá a modificar la fecha prevista para la conclusión de trabajos o realizar la ampliación de


plazo o la exención del pago de penalidades, según corresponda.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de
Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO).


El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes causas:

21.1 Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el


CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes
hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo
cual se hará constar por escrito.

21.2 Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato
que procederá únicamente por las siguientes causales:

21.2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al


CONTRATISTA. La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del
Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de


Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la
zona de los trabajos (en caso de obra de corta duración, este plazo
puede ser reducido)

b) Disolución del CONTRATISTA.

c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, por__________ (registrar


los días en función del plazo total de la obra que se ejecuta) días
calendario, sin autorización escrita del SUPERVISOR.

e) Por incumplimiento en la movilización en OBRA, de acuerdo al Cronograma,


del equipo y personal ofertados.

f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin


que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para
recuperar su demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo
vigente.

g) Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las


especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.

h) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista
en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del
SUPERVISOR.

i) De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez


por ciento (10%) del monto total del contrato.

j) De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el


veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

21.2.2 Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles


a la ENTIDAD. El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del
Contrato, en los siguientes casos:

115
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD o emanadas del


SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspensión de la
ejecución de obras por más de treinta (30) días calendario.

b) Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD a través del


SUPERVISOR, pretenda efectuar aumento o disminución en las
cantidades de OBRA sin emisión de la Orden de Cambio o Contrato
Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de


obra aprobado por el SUPERVISOR, por más de sesenta (60) días
calendario computados a partir de la fecha de remisión del certificado o
planilla de avance de obra por el FISCAL a la Entidad.

21.2.3 Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por
cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso
escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el
CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se


enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de los trabajos y se tomaran las
medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el
requirente de la Resolución, expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de
intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe
ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el
CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará
mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho
efectiva.

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al
CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de
Contrato y la Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, si ésta hubiese sido
solicitada, manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del
Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si
aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar
y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los


montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente
ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su
utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna


naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra,
materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el
CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o
en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste
tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el
levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos
adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de
documentos probatorios y certificados.

21.3 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la
ENTIDAD. Si en cualquier momento antes de la culminación de la obra objeto del
CONTRATO, la ENTIDAD se encontrase con situaciones fuera de control de las partes

116
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

que imposibiliten la ejecución o conclusión de la obra, o vayan contra los intereses del
Estado, la ENTIDAD en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al
CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o
parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el
CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita
en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del


trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que
pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el
CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el


levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos
otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.
Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el
correspondiente pago, en caso que corresponda.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)


En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la
ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento
jurídico para los contratos administrativos.

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)


Los términos y condiciones contenidas en este Contrato podrán ser modificados, únicamente
mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato.
 
II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO
 
VIGÉSIMA CUARTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al SUPERINTENDENTE,
profesional calificado en la propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de
Obras similares, que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la
obra, el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante
comunicación escrita dirigida a la FISCALIZACIÓN, para que ésta comunique y presente al
SUPERINTENDENTE a la SUPERVISIÓN.

EL SUPERINTENDENTE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra,


prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:

a) Dirigir la realización de la obra.


b) Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su
vigencia.
c) Mantener permanentemente informada a la SUPERVISIÓN sobre todos los
aspectos relacionados con la obra.
d) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del
CONTRATISTA.
e) Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a
la obra.
f) Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y ética
profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir
medidas correctivas en caso necesario.

En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrato, u otras
de fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización de la ENTIDAD a través de la
SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad
para actuar en representación del CONTRATISTA.

117
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

Esta suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de
gravedad debidamente justificada, caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir
al SUPERINTENDENTE, presentando a consideración de la ENTIDAD una terna de
profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado.

Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién entrará
en ejercicio de la función.

VIGÉSIMA QUINTA.- (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO)


Bajo su responsabilidad y en la obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de Trabajo
con páginas numeradas y dos copias, el mismo que deberá ser aperturado con participación de
Notario de Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al


CONTRATISTA, que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del
SUPERVISOR y la constancia firmada del Superintendente de Obra de haberla recibido.

El Superintendente de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al


SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará
conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el
CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Órdenes, deberá hacerla
conocer a la ENTIDAD por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de
Órdenes, dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario,
quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a
reclamación posterior.

Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el


Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por
ejemplo en el caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de
ejecución de la obra, el día en que suceda el hecho a efectos de que el SUPERVISOR se
pronuncie de forma objetiva.

El original del Libro de Órdenes, será entregado a la ENTIDAD a tiempo de la Recepción


Definitiva de la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del
CONTRATISTA. Las comunicaciones cursadas entre partes, sólo entrarán en vigor cuando sean
efectuadas y entregadas por escrito, a través del Libro de Órdenes o notas oficiales.

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución


de la obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA.
 
VIGÉSIMA SEXTA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA)
26.1 FISCALIZACIÓN: Los trabajos en materia del presente CONTRATO estarán sujetos a
la FISCALIZACIÓN permanente de la ENTIDAD, quien nombrará como FISCAL DE
OBRA a un ____________ (registrar la especialidad del profesional a cargo) quien
tendrá a su cargo:

a) Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.


b) Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA,
realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la
SUPERVISIÓN Técnica de la Obra.
c) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.
d) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los
Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR.
e) Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y
SUPERVISIÓN.

(Suprimir el siguiente inciso cuando el proponente adjudicado NO haya sido


beneficiado con el margen de preferencia por la generación de empleo establecido en
el inciso b) del parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS).

118
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

f) Aprobar el informe de seguimiento y control emitido por el SUPERVISOR o en su


caso solicitará la complementación del mismo.

El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está
facultado para suplantar en el ejercicio de sus funciones específicas y responsabilidades
al SUPERVISOR.

26.2 Reemplazo del FISCAL DE OBRAS y SUPERVISOR: En caso de renuncia o muerte del
FISCAL DE OBRAS, o en caso de que la ENTIDAD y el CONTRATISTA coincidieran en
que el FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR no está cumpliendo sus funciones de
conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA y/o
SUPERVISOR será nombrado por la ENTIDAD.

26.3 SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por


_________________ (Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma
Consultora o Asociación de Firmas Consultoras) contratada para el efecto,
denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al
buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo
entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

a) Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la


Obra.
b) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta
aplicación por el CONTRATISTA.
c) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de
Trabajo, por el cual le comunicará la iniciación de obra y el proceso de ejecución.
d) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas
o certificados de pago.
e) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones
en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar
modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las
debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato
Modificatorio, para conocimiento y consideración de la ENTIDAD a efectos de su
aprobación.
f) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y
aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra.
g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de
requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o
para solicitar a la ENTIDAD a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando
corresponda.
h) Emitir el informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía para su remisión
al FISCAL.
(Suprimir el siguiente inciso cuando el proponente adjudicado NO haya sido
beneficiado con el margen de preferencia por la generación de empleo establecido en
el inciso b) del parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS).
i) Controlar el cumplimiento del Formulario A-10 (Formulario de empleos adicionales
generados), verificando la generación de empleos conforme al Cronograma de
Ejecución de Obra y a través de los contratos de trabajo suscritos entre el
CONTRATISTA y sus trabajadores, visados por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Previsión Social, emitiendo un informe de seguimiento y control dirigido al
FISCAL. En caso de incumplimiento, además, deberá realizar el cálculo de la
multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo, según lo
establecido en la Cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA.

Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISIÓN también están establecidas en sus


Términos de Referencia, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR.

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA


deberá prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su

119
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

disposición, todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR, en los
documentos de Licitación.

La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará


los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las
obligaciones del CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA
que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que
puede tener algún defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará
la corrección del citado defecto.
Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el
cumplimiento de las especificaciones del contrato.

26.4 Conformidad de la obra con los planos: Todos los trabajos ejecutados, deberán en
todos los casos, estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos, excepto en los
casos dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN.

26.5 Trabajos topográficos


Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficas destinados a la ejecución,
medición y verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la
preservación, conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que
sirven de referencia planimétrica o altimétrica del diseño de la obra.

La SUPERVISIÓN procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos


iniciales consistentes en el replanteo de ejes, nivelación y levantamientos, que servirán de
base para la elaboración de órdenes de trabajo.

Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución
del contrato por parte del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo está considerado en los
precios unitarios contractuales de los ítems de obra que lo utilizan, por lo que, el
CONTRATISTA está obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la
ejecución de las actividades que así lo ameriten, en caso de divergencia con el
SUPERVISOR, el FISCAL DE OBRA definirá la alternativa correcta.

26.6 Inspección de la calidad de los materiales. Todos los materiales a ser utilizados en la
Obra deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán
sujetos a inspección, examen y ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier
momento y en los lugares de producción y/o utilización en la obra, antes de su
incorporación a la misma. Los costos para la realización de ensayos están a cargo del
CONTRATISTA.

26.7 Suministro de materiales, fuentes de origen. El CONTRATISTA deberá proveer todos


los materiales requeridos para la realización del Contrato, de fuentes de su elección. Todos
los materiales deberán llenar las exigencias de las Especificaciones Técnicas y el
CONTRATISTA deberá cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la
clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte
de dicho material. Este costo deberá estar considerado en el cálculo del precio unitario del
ítem correspondiente.

26.8 Cumplimiento de Especificaciones Técnicas. Es responsabilidad del CONTRATISTA


cumplir con las especificaciones técnicas del Contrato en cualquier fase de los trabajos,
garantizando la correcta ejecución de la OBRA.

26.9 Almacenamiento y acopio de materiales. Los materiales de construcción deberán


acopiarse en zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de tal forma que se asegure
la preservación, calidad y aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, serán
inspeccionados y aprobados por la SUPERVISIÓN antes de su uso en la Obra, para
verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados.

120
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

Cuando se haya completado la utilización del material acumulado, el sitio de


almacenamiento de materiales o superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada
en la mejor forma posible para que ésta pueda recuperar su condición original, corriendo los
gastos por cuenta del CONTRATISTA.

26.10 Inspección de la calidad de los trabajos

a) La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo


el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en
toda o cualquier parte de la obra.
b) El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno,
todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las
inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore
innecesariamente el trabajo.
c) La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA
sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para
suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las
instrucciones u observaciones verbales de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas
por escrito, en el Libro de Órdenes que para el efecto deberá tener disponible el
CONTRATISTA.
d) Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la
SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación
dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se
encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al
CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN
considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin previa
autorización.
e) Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato
por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier
fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus
responsabilidades para la ejecución de la Obra de acuerdo con el contrato.

26.11 Pruebas: Si la SUPERVISIÓN ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no


esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos
y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del
CONTRATISTA. Si no encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento
compensable. Una vez determinados los trabajos con defecto, el CONTRATISTA deberá
proceder a corregirlos a satisfacción de la SUPERVISIÓN.

26.12 Corrección de defectos: Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique
un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación
de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las
especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo
defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que
sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por
descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para
la SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que
tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos sean
reparados.

26.13 Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del


plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la
Obra, antes de la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la
SUPERVISIÓN podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por
el CONTRATISTA, o rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según
corresponda.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA)

121
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

Para la medición de las cantidades de Obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA,


éste notificará al SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo
necesario para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se


consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos
ejemplares, uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR
para su control y aprobación.

El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en


función de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán
medirse netas, excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento
diferente.

No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el
SUPERVISOR.
 
VIGÉSIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO)
El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR,
para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado,
con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el
Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios
unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el
SUPERVISOR y el CONTRATISTA.

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de
demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los
mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada
planilla.

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión
definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el
certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este
último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva
fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al


FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres
(3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere
aclaraciones o lo enviará a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma
y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo
máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o


aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la
nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA.

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista
de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos
las deducciones que correspondiesen.

Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los
cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la
dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a
reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga
efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso.

122
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la


compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago.

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, computables a partir de
la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, el CONTRATISTA
tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual
del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa
entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD,
como compensación económica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el


reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago,


mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la
fecha de haberse hecho efectivo el pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato
a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora
y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las
responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan.

En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de
demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance


de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el
SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que tuvo que
efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del
Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual,
advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de
pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente. 

VIGÉSIMA NOVENA.- (FACTURACIÓN)


El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD una vez que cada
planilla de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR. En caso de que no sea
emitida la factura respectiva, la ENTIDAD no hará efectivo el pago de la planilla.

TRIGÉSIMA.- (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS).


30.1 La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se
sujete a la aplicación del Artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de
2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y
cuando no afecten la esencia del presente Contrato.

30.2 En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que de forma excepcional,
por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la
autorización expresa de la ENTIDAD, durante el período de ejecución de la obra, podrá
efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el
plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.

30.3 El SUPERVISOR, previo el trámite respectivo de aprobación podrá introducir


modificaciones que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la
facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con
cualquiera de las siguientes instrucciones:

a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra.


b) Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el Contrato.
c) Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente
necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato.

123
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

30.4. El SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a


través de los siguientes instrumentos:

a) Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste


o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el
diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes
serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de
Órdenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La
emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de
Orden de Cambio para el mismo objeto.

b) Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la


modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o
plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o
cantidades de obra (no considerados en la licitación), sin dar lugar al incremento de
los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar
las características sustanciales del diseño. El incremento o disminución mediante
Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo del cinco por ciento
(5%) del monto total de Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que
tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los
sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el
SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL, quien con
su recomendación enviará a la________________ (registrar el nombre de la
dependencia responsable del seguimiento de la Obra en la Entidad), para el
procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma
autoridad que firmó el contrato original. Una vez formulada la Orden de Cambio por
el SUPERVISOR, el proceso de aprobación y suscripción de la misma debe durar
como máximo quince (15) días calendario.

En el caso de suspensión de los trabajos, el SUPERVISOR elaborará una Orden de


Cambio de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula TRIGÉSIMA
SEXTA del presente contrato, en este caso, no se considerará el monto por
suspensión como parte del cinco por ciento (5%) establecido en el presente inciso.

c) Mediante Contrato Modificatorio: Sólo en caso extraordinario en que la obra deba


ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que
determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un
decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el
SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que
establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.
Esta modalidad de modificación de la obra sólo es admisible hasta el diez por ciento
(10%) del monto original del contrato e independiente de la emisión de Orden (es)
de Cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser
consensuados entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los
porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una
disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a
efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la
elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados.

El informe de recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el


SUPERVISOR al FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación
enviará dicha documentación a la ____________ (registrar el nombre de la
dependencia responsable del seguimiento de la obra en la Entidad), para el
procesamiento de su informe técnico y posterior remisión para la emisión del informe
legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción, considerando lo
establecido en el Artículo 89 de las NB-SABS. Recibida la recomendación e informe la
MAE podrá instruir la conformación de una comisión técnica que analizará el informe
y emitirá recomendación, considerando aspectos técnicos, financieros y de
aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública. Aprobado el mismo, la MAE

124
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

instruirá el procesamiento de su emisión. El Contrato Modificatorio será firmado por


la misma autoridad que firmó el contrato original.

30.5 La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y
suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en
ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de
ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de
emplazamiento de la obra.

30.6 Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del
mismo debe durar como máximo veinte (20) días calendario.

30.7 En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los
instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y
CONTRATISTA.
 
TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES)
Los trabajos adicionales ordenados conforme a una de las modalidades descritas en la
CLÁUSULA TRIGÉSIMA, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y
adjudicada, o de acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando
se traten de ítems de nueva creación.

Mensualmente el CONTRATISTA consignará los volúmenes ejecutados en el certificado o


planilla de pago por avance de obra.

(Considerar esta cláusula en el caso de que se trate de una Obra distinta a Proyectos
Viales).
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES).
Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato,
el incumplimiento a las condiciones establecidas dará lugar a la aplicación de las penalidades
descritas en el numeral “38. Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas requeridas para la
Obra” del DBC, que forman parte integral del contrato.

Todas las penalidades a que el Contratista tuviera lugar durante el mes, le serán descontadas
del Certificado de Pago del mes correspondiente.

De establecer el SUPERVISOR que por la aplicación de multas y penalidades por mora y otros
conceptos establecidos en el DBC, se ha llegado al límite máximo del 10% del monto total del
Contrato vigente, comunicará oficialmente esta situación al CONTRATANTE a efectos del
procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este
mismo documento.

Las retenciones parciales y/o multas serán cobradas mediante descuentos establecidos
expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o
Planillas de pago mensuales o del Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que el
CONTRATANTE ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de
daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme
lo establecido en el Art. 47 de la Ley Nº 1178.

(Suprimir el siguiente texto cuando el proponente adjudicado NO haya sido


beneficiado con el margen de preferencia por la generación de empleo).

Sin perjuicio de las multas señaladas precedentemente, en caso de advertirse incumplimiento a


lo establecido en el Formulario A-10, se aplicará una multa de acuerdo a lo siguiente:

a) Cuando el contrato termine por cumplimiento del mismo: Al doble de la diferencia


entre el monto total por generación adicional de empleo ( ) y el monto

125
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

efectivamente ejecutado establecido en el informe del SUPERVISOR, previsto en


el inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMA SEXTA, de acuerdo a la
siguiente formula:

Donde:

b) Cuando el contrato termine por resolución del mismo: Al doble de la diferencia


entre el monto correspondiente a la generación adicional de empleo al momento de la
resolución ( ) y el monto efectivamente ejecutado establecido en
el informe del SUPERVISOR, previsto en el inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula
VIGÉSIMA SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula:

Donde:

Las multas señaladas en los incisos a) y b) descritos anteriormente no deben ser consideradas
como parte de los porcentajes establecidos para la resolución de contrato reguladas en los
incisos i) y j) del Sub numeral 21.2.1 de la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA del presente
contrato. El cobro de la multa se efectivizará a la terminación del contrato (Por cumplimiento de
contrato o por resolución del mismo) como parte de la liquidación.

(Considerar esta cláusula en el caso de que se trate de una Obra de Proyectos Viales).
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)
Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato,
el Cronograma de Ejecución de Obra propuesto será ajustado en función de la fecha de emisión
de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de
la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR. En caso de que el
CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado se tomará como valido
el Cronograma de ejecución de obra de su propuesta el cual será actualizado por el
SUPERVISOR en un plazo de cinco (5) días calendario.

Una vez, aprobado o validado, el Cronograma de ejecución de obra por el SUPERVISOR, según
sea el caso y aceptado por el CONTRATANTE, constituye un documento fundamental del
presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA para la aplicación
de las retenciones parciales (o multa) correspondiente, así como de control del plazo total.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el


SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de ejecución
de obra, si se presentase morosidad y atraso respecto al Cronograma de ejecución de obra, se
constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento del CONTRATANTE
obligándose por el sólo hecho del incumplimiento al Cronograma de Ejecución de Obra a pagar,
una retención parcial por cada periodo de atraso acumulativo equivalente a:

a)    El 10% del porcentaje de avance no ejecutado.

El monto de cada retención se aplica a la planilla de cada periodo de atraso y será acumulativa
en caso de persistir el atraso en función a los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución
de obra. Esta retención podrá ser recuperada por el CONTRATISTA, cuando este recupere el
porcentaje de atraso acumulado.

126
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

De establecer el SUPERVISOR un atraso acumulado en el avance de obras mayor al 10% antes


de concluir el plazo de ejecución de obras, el SUPERVISOR tendrá la obligación de definir la
acciones a seguir con el Contrato, a efectos del procesamiento estas podrán ser la Paralización
de las obras en caso de que el atraso en las obras no sean causadas por el  SUPERVISOR o el
CONTRATISTA, la ampliación del porcentaje de subcontratación hasta un máximo de veinte por
ciento (20%) del monto del contrato adicionales a lo estipulado en la cláusula DECIMA OCTAVA
o la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento.

El objetivo de la ampliación del porcentaje de subcontratación solo se aplicará cuando el


SUPERVISOR considere que esta decisión servirá para recuperar el porcentaje de atraso y
concluir la ejecución de obras en el plazo establecido contractualmente.

Para la ampliación del porcentaje de subcontratación, queda establecido entre partes, que a
cargo del contrato el CONTRATISTA autoriza expresamente sin necesidad de ningún previo
requerimiento al CONTRATANTE la subcontratación de una o varias Empresas para recuperar el
retraso, para esto el SUPERVISOR en un plazo no mayor a 10 días calendario propondrá una
terna de Empresas Constructoras al CONTRATANTE para su evaluación, aprobación y
autorización, en caso de incumplimiento en el plazo determinado el CONTRATANTE definirá la o
las Empresas Constructoras para la subcontratación, el SUPERVISOR es el directo responsable
del cumplimiento del objetivo de la subcontratación.

En caso de Resolución del Contrato cuando el porcentaje de atraso es mayor o igual al 10%  el
SUPERVISOR comunicará oficialmente esta situación al CONTRATANTE y las retenciones
parciales se convierten en multa irreversible.

Si el plazo total fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en forma
satisfactoria con un porcentaje de atraso menor o igual al 10% el SUPERVISOR comunicara
oficialmente esta situación al CONTRATANTE y la retención parcial se convertirá en multa
irreversible y adicionalmente se aplicaran multas por incumplimiento al contrato hasta la Entrega
Provisional, para lo cual se aplicará una multa equivalente a:

a)    Equivalente al cero punto siete por mil del monto total del Contrato por cada día
(calendario) de atraso hasta la Entrega Provisional.

Las retenciones parciales y/o multas serán cobradas mediante descuentos establecidos
expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o
Planillas de pago mensuales o del Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que el
CONTRATANTE ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de
daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme
lo establecido en el Art. 47 de la Ley Nº 1178.

(Adicionalmente si la Entidad Convocante ve por conveniente puede adicionar el


siguiente texto a fin de aplicación de multas)

De establecer el SUPERVISOR incumplimiento por parte del CONTRATISTA también se


aplicarán las siguientes multas:

a) Multa por cambio de personal.

El CONTRATISTA se hará pasible a la multa de ________ (Señalar el monto en


numeral y literal, considerando que el mismo no puede superar el 0,04% del
monto total del contrato), toda vez que solicite al CONTRATANTE, a través de la
SUPERVISIÓN, autorización para sustituir a cualquier personal técnico clave, que
habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar
servicios o que prestando servicios, sea sustituido por cualquier causa, excepto
incapacidad física del profesional, caso de muerte o rendimiento bajo por causas de
salud. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con
los certificados respectivos la causa aducida.

127
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

 
b) Multa por llamada de atención

El CONTRATISTA se hará pasible a la multa de ________ (Señalar el monto en


numeral y literal, considerando que el mismo sea equivalente a 0,01% del
monto total del contrato), toda vez que el CONTRATANTE, haga conocer su tercera
llamada de Atención mediante la SUPERVISIÓN o la unidad que administra el Contrato.

El SUPERVISOR podrá emitir llamada de atención al CONTRATISTA por


incumplimiento en:

 Incorporación de personal propuesto, en el plazo previsto.


 Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo
comprometido en su propuesta.
 Incumplimiento a las instrucciones impartidas por la SUPERVISIÓN.

(Suprimir el siguiente texto cuando el proponente adjudicado NO haya sido


beneficiado con el margen de preferencia por la generación de empleo).

Sin perjuicio de las multas señaladas precedentemente, en caso de advertirse incumplimiento a


lo establecido en el Formulario A-10, se aplicará una multa de acuerdo a lo siguiente:

a) Cuando el contrato termine por cumplimiento del mismo: Al doble de la diferencia


entre el monto total por generación adicional de empleo ( ) y el monto
efectivamente ejecutado establecido en el informe del SUPERVISOR, previsto en
el inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMO SEXTA, de acuerdo a la
siguiente formula:

Donde:

b) Cuando el contrato termine por resolución del mismo: Al doble de la diferencia


entre el monto correspondiente a la generación adicional de empleo al momento de la
resolución ( ) y el monto efectivamente ejecutado establecido en
el informe del SUPERVISOR, previsto en el inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula
VIGÉSIMO SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula:

Donde:

Las multas señaladas en los incisos a) y b) descritos anteriormente no deben ser consideradas
como parte de los porcentajes establecidos para la resolución de contrato reguladas en los
incisos i) y j) del Sub numeral 21.2.1 del presente contrato. El cobro de la multa se efectivizará
a la terminación del contrato (Por cumplimiento de contrato o por resolución del mismo) como
parte de la liquidación.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

128
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

33.1 El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer


minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás
documentos de la Obra que le fueron proporcionados.

En caso de existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al


SUPERVISOR, quién responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la
ejecución de cualquier trabajo.

En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del


CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes
ocasionados.

33.2 EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo


errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el
trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

33.3 Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o


no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la
orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las
deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo
del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación final, según
corresponda.

33.4 Queda también establecido que la ENTIDAD podrá retener el total o parte del importe
de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por
trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones
del SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, la ENTIDAD procederá al
pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya
empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación
de plazo, ni intereses.

33.5 Durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra el CONTRATISTA deberá


mantener en el sitio de la misma al SUPERINTENDENTE de Obra (o Ingeniero
Residente, si corresponde por el monto del contrato), el personal técnico y la mano de
obra necesaria de acuerdo a sus propuestas, con aprobación del SUPERVISOR.

33.6 El SUPERINTENDENTE de Obra (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto


del contrato) deberá ser necesariamente el profesional, calificado en la propuesta, con
experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y
representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la obra.

Sin embargo, esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus


responsabilidades contractuales específicas y generales bajo el presente CONTRATO.

33.7 Personal.- El CONTRATISTA deberá emplear el personal técnico clave mencionado en


su propuesta, para llevar a cabo las funciones especificadas. El FISCAL DE OBRA
aprobará el reemplazo del personal clave sólo cuando la calificación, capacidad y
experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del personal propuesto en la oferta
del CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR solicita la remoción de un miembro del
personal o integrante de la fuerza laboral del CONTRATISTA, indicando las causas que
motivan el pedido, el CONTRATISTA se ocupará de que dicha persona se retire de la
Zona de Obras dentro de siete (7) días calendario y no tenga ninguna otra participación
en los trabajos relacionados con el contrato.

33.8 Otros CONTRATISTAS.- El CONTRATISTA deberá cooperar y compartir la zona de


obras con otros CONTRATISTAS, autoridades públicas, empresas de servicios y con la

129
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

ENTIDAD en los periodos especificados en la lista de otros CONTRATISTAS. La


ENTIDAD podrá modificar la lista de Otros CONTRATISTAS, y notificará al
CONTRATISTA.

33.9 EL CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en la obra (según corresponda).
En el letrero se registrará que la obra es realizada por la ENTIDAD (registrar el
nombre de la Entidad y el origen de los recursos que financia la obra), tendrá
las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por la ENTIDAD
a través del SUPERVISOR.

33.10 El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado,
hasta la Recepción Definitiva de la obra, por la ENTIDAD.

33.11 El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización


adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a
terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el
CONTRATISTA, a la terminación de la Obra.

33.12 (Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente


numeral) El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes
a la Obra. En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva
responsabilidad, debiendo indemnizar por daños causados por las obras del
CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión causada a
terceras personas como resultado de sus trabajos.

33.13 (Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente


numeral) El CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores,
torres y cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto
ocasionado por su propia cuenta y riesgo.
33.14 El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la
terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en
estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y de la ENTIDAD.
33.15 El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del
pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de
las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la entidad, el respaldo
correspondiente.
(Incluir esta redacción en caso de que el contratista se haya beneficiado con márgenes
de preferencia)
33.16 Cumplir el formulario A-10, asumiendo que su incumplimiento es causal de aplicación
de multas por generación de empleo establecido en la Cláusula Trigésima Segunda.
 
TRIGÉSIMA CUARTA.- (SEGUROS)
Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a
la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la
fecha de inicio hasta la emisión del certificado de corrección de defectos

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y de la


ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de
iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y
sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA:

34.1 Seguro de la obra: Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá


mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra
todo riesgo, las obras en ejecución, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos
que estime convenientes, vehículos, etc.

34.2 Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del


CONTRATISTA, que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados contra accidentes
personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por

130
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas
en la legislación vigente por accidentes de trabajo.

34.3 Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la


Obra, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio
costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros.

Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para
ser aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del
monto total del Contrato.

El CONTRATISTA deberá entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su


aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación
especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.

Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, la ENTIDAD


podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que
se adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una
deuda del CONTRATISTA.

a) Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR


o el FISCAL DE OBRA.
b) Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.
 
TRIGÉSIMA QUINTA.- (INSPECCIONES)
El CONTRATISTA deberá permitir al SUPERVISOR, al FISCAL DE OBRA y al personal técnico
de la ENTIDAD o financiador, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de
obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el
Contrato.

La ENTIDAD entregará al CONTRATISTA la posesión de la totalidad de la zona de obras.


 
TRIGÉSIMA SEXTA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS)
La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier
momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del
Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR,
con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna
emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste
incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea
mayor a los veinte (20) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR
llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores
administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que
en su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones


meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una
parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser
parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince
(15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del
cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se
añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden
de Cambio.

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de


transcurridos los quince (15) días calendario establecidos para el efecto.

131
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o


paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que
afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en


observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o
por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las
prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá
ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el
mantenimiento de la misma.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN)


Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en todos los procesos de recepción de
obras, designada en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida
por los miembros que la constituyan.

La Comisión de Recepción designada por la MAE (o la autoridad delegada para el efecto), estará
conformada por personal de línea de la entidad y según su propósito estará integrada por:
a) El fiscal asignado a la obra.
b) Un representante del Unidad Administrativa
c) Un representante técnico de la Unidad Solicitante.
d) Uno o más servidores públicos que la MAE considere necesarios.

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o


definitiva de las obras contratadas, en concordancia con lo establecido en el Documento Base de
Contratación, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las
especificaciones, términos y condiciones del contrato.
 
TRIGÉSIMA OCTAVA.- (RECEPCIÓN DE OBRA)
A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección
conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia
con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra
se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

El CONTRATISTA en el plazo de cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de
ejecución de la obra, o antes, mediante el Libro de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale
día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los
planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD
su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de
tres (3) días hábiles.
La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:
 
38.1 Recepción Provisional. Esta etapa contempla:

Por la naturaleza de las actividades de Conservación Vial, la Recepción Provisional


considerará lo siguiente:

a. Recepción Provisional de actividades perecederas.

Debe tenerse en cuenta que para estas actividades, no corresponde Recepción


Provisional, sino que se consideran recibidas definitivamente con la aprobación de la
SUPERVISIÓN, FISCAL DE OBRA el pago de la planilla del mes en las que fueron
ejecutadas.

La SUPERVISIÓN llevará el registro de las actividades perecederas mismas que deberán


ser incluidas como anexo de la Recepción Provisional de las actividades permanentes.

132
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

b. Recepción Provisional de actividades permanentes. Esta etapa contempla:

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA


deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras
temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el
periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN.
Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el
cumplimiento del contrato. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en
el presupuesto, no será sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su
incidencia en el componente de Gastos Generales.

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de


aceptación de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles,
para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en
Acta circunstanciada que se levantará al efecto por la Comisión de Recepción, en la que
se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser
verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA
dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha
Recepción Provisional.

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo


máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de
noventa (90) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del
cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las
deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite,
podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el
SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y
consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra
sea entregada en forma satisfactoria.

Liquidación de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10)


días calendario siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el SUPERVISOR
elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y
realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo
dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o
Certificado de Liquidación Final conjuntamente con los planos “AS BUILT” y la presente
al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del Superintendente de Obra (o
por el Residente, si así corresponde por el monto de la obra).

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales


considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente
(dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no
hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo


establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la
elaboración de la planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el
FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del
CONTRATISTA.

Con la planilla o Certificado de Liquidación Final se procederá a la Liquidación de Saldos


para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de
proceder si corresponde a la devolución de Garantías.

Si efectuada la Liquidación de Saldos se estableciera saldos en contra del


CONTRATISTA, la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que
deberá ser depositado por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en
el plazo de diez (10) días calendario computables a partir del día siguiente de efectuada

133
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

la Liquidación de Saldos, de incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la


ENTIDAD podrá recurrir a la ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía
coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato.

38.2 Recepción Definitiva. Por la naturaleza de las actividades de Conservación Vial, la


Recepción Definitiva considerará lo siguiente:
a. Recepción Definitiva de actividades perecederas:

No corresponde Recepción Definitiva, sino que se consideran recibidas


definitivamente con la aprobación de la SUPERVISIÓN, FISCAL DE OBRA y el
pago de la planilla del mes en las que fueron ejecutadas.

La SUPERVISIÓN llevará el registro de las actividades perecederas mismas que


deberán ser incluidas como anexo de la Recepción Definitiva de las actividades
permanentes.

b. Recepción de actividades permanentes:

La recepción definitiva de las obras se realizará dentro los 90 días posteriores a la


recepción provisional, de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción
definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa
o en el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para
la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y
subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción
Provisional (si estas existieron).
El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el acto de Recepción Definitiva y pondrá
en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles
computables desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el
CONTRATISTA podrá dirigir su solicitud directamente al FISCAL a efectos de que la
Comisión de Recepción realice la Recepción Definitiva de la obra.
La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y
si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción
Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra
podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha
sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido
completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la
OBRA, en la que conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción de la
ENTIDAD, y entregada a esta institución.
Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias
observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida
a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la
entrega hasta la fecha en que se realice efectivamente, correrá la multa pertinente,
aplicándose lo previsto en la Cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA del presente Contrato.
Dicha multa deberá considerar el monto de las deficiencias y el plazo demorado desde la
fecha prevista para la recepción definitiva hasta la fecha que se efectiviza la entrega,
que deberá ser cobrada de la última planilla de pago adeudada.
En el caso que la Comisión de Recepción no realizará el acto de Recepción de la Obra en
los treinta (30) días calendario, posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se
aplicará el silencio administrativo positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido
realizada sin ninguna observación, debiendo la ENTIDAD emitir el Acta de Recepción
Definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el
mencionado documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el
instrumento legal que dará por concluida la relación contractual.

134
Documento Base de Contratación para la Contratación de Obras

38.3 Devolución de la garantía: Una vez que se haya emitido el Acta de Recepción
Definitiva, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario, procederá a la devolución
de la(s) garantía(s) si es que el resultado de la Liquidación de Saldos fue a favor del
CONTRATISTA

TRIGÉSIMA NOVENA. - (CIERRE DE CONTRATO)


El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva y de concluido el
trámite precedentemente especificado.
 
CUADRAGÉSIMA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE
LIQUIDACIÓN FINAL)
Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes
conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de


obra.
b) Reposición de daños, si hubieren.
c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos
pendientes.
d) Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo


máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su
aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere
pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el
procesamiento del pago correspondiente.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- (CONFORMIDAD)


En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO
en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el _________ (registrar el nombre y cargo
del servidor público o servidores públicos competente (s) habilitado (s) para suscribir
el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el_____________ (registrar el
nombre del apoderado legal del CONTRATISTA, habilitado para la firma del Contrato)
en representación legal del CONTRATISTA.
Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante
la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y
seguridad.
___________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)

(Registrar el nombre y cargo del Funcionario (Registrar la razón social del CONTRATISTA)
habilitado para la firma del contrato)

135

También podría gustarte