Contrato Paucara

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 10

MUNICIPALID~D DISTRITAL DE PAUCA~

ACOBAMBA - HUANCAVELICA
CREADO POR LEY N° 9718 DEL 15 DE ENERO DE 1943
---

CONTRATO N° 0206-2017 -GM/MDP


CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL Y 10 JURIDICA PARA
EL SERVICIO DE UN CONSULTOR PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR y PEATONAL
EN EL JR. CALVARIO CUADRAS 1,2,3 Y 4; JR. LIBERTAD CUADRAS 2 Y 3; JR.
CUZCO CUADRA 2; JR. LIBERTADORES 1,2 Y JR. 8 DE SETIEMBRE DE LA
LOCALIDAD DE PAUCARA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA -
HUANCAVELlCA"

Conste por el presente documento, la contratación de servicios de una persona natural y/o
jurídica para la Supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR y PEATONAL EN EL JR. CALVARIO CUADRAS 1,2,3
Y 4; JR. LIBERTAD CUADRAS 2 Y 3; JR. CUZCO CUADRA 2; JR. LIBERTADORES 1,2
Y JR. 8 DE SETIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA, DISTRITO DE PAUCARA -
ACOBAMBA - HUANCAVELlCA", en adelante "LA ENTIDAD", con RUC NO
20175954661, con domicilio legal en la Plaza Principal s/n, Distrito de Paucara - Acobamba
- Huancavelica, representada por su Gerente Municipal Mg. FLORENTINO CESAR,
MUÑICO VILCHEZ, identificado con DN!. NO 20027473, Facultado con Resolución
de Alcaldía N° 0180-2017-A/MDP, de la otra parte el CONSORCIO SANTA LUCIA
integrado por el In9. CLAYER MORALES DIAZ (60.00 % de participación), con R.U.C. N°
10199152411 Y el Ing. ALEJANDRO lADISLAO ORElLANA TUTAYA (40.00 % de
participación), con RUC N° 10200357472,; los cuales mediante Contrato de Consorcio de
fecha 08.11.2017, designan como Representante Legal Común al Sr. NIL TON CESAR
HINOSTROZA CAMARENA, identificado con DNI N° 41758778, señalando domicilio legal
común del Consorcioen el JR. TUMI N° 316 EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN¡ con Teléfono
Celular N° 954959831, señalando dirección de correo electrónico válida: ing-
hinostrozaCruhotmail.com; a los cuales se le hará llegar todas las notificaciones y comunicaciones
derivadas del procedimiento de selección: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 025-2017-
MDP/CS - PRIMERA CONVOCATORIA; a quien en adelante se le denominará "El
CONTRATISTA", este proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratación, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES


Con fecha 07 de Noviembre del 2017, el comité de selección adjudicó la buena pro de la
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 025-2017-MDP/CS PRIMERA
CONVOCATORIA, para la Contratación de servicios de persona natural o juridica de
consultoria de obras para la Supervision de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR y PEATONAL EN El JR. CALVARIO CUADRAS 1,2,3
Y 4i JR. LIBERTAD CUADRAS 2 Y 3i JR. CUZCO CUADRA 2; JR. LOS LIBERTADORES
CUADRAS 1,2 y JR. 8 DE SETIEMBRE CUADRA 1 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA,
DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA" al CONSORCIO SANTA
f<l tCINA Di:' ~ ~UCIA, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente _ ;o .. " 00_

~ l Gfsnc¡. ~ contrato. Dicha adjudicación ha quedado consentida y publicada, en el Sistema Electrónico de


~,'?o . ", -_ j/lcontrataciones del Estado con fecha 07 de Noviembre del 2017, cuyos detalles e importe
~ "<;1~ fl"'l (1constan en los documentos Integrantes del presente contrato.
, ~a - H\la'(\~-;/'/
~. ,
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
J~_ El presente contrato tiene por objeto la Contratación, de servicios de una persona natural o
o juridical de consultoria de obras para la SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO
3 DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR y PEATONAL EN El JR.
~ '--_,r I:z:~ CALVARIO CUADRAS 1,2,3 y 4; JR. LIBERTAD CUADRAS 2 Y 3i JR. CUZCO CUAD.RA
:~¡
.~i
~ ocl 2; JR. LOS LIBERTADORES CUADRAS 1,2 Y JR. 8 DE SETIEMBRE CUADRA 1 DE LA
.-iIt=:::::J :~ LOCALIDAD DE PAUCARA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA _
-()~ :u
ce
o
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAU
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
CREADO POR lEY N° 9718 DEL 15 DE ENERO DE 1943

CONTRATO N° 0206-2017-GM/MDP

HUANCAVELlCA", en los términos que a continuación se detalla:

PERSONAL PROPUESTO CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA

RELACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO


1 GILMER INGA DIAl 20033534 SUPERVISOR
2 ABEL FILOMENO INGA DIAl 19912839 ESPECIALISTAEN MEDIO
AMBIENTE
3 CLAYERMORALESDIAl 19915241 ASISTENTEDE SUPERVISOR

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PERSONAL
El Contratista deberá emplear personal calificado, para la correcta ejecución de los trabajos.
El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las órdenes del Supervisor, EL CONTRATISTA.

El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más


adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 Y el Reglamento de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. NO OOS-2012-TR, y sus normas complementarias y
modificatorias.

El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la


nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la
fecha del Informe.
El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la supervisión
de obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

SEGURIDAD

- El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas o instituciones durante la
realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y
herramientas pertinentes para la realización del proyecto, quedando determinantemente
prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados.
El incidente o el accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá ...
~t-.
únicamente por cuenta del contratista. Por lo cual se deberá Presentar dentro de la propuesta ¡:. ,.....

'el _.,. técnica una declaración jurada donde el postor contará con implementos de seguridad según fIfl'- ...•.•

Gí~ OF ~. NG - OSO.El contratista está obligado hacer notar a la entidad, por escrito e inmediatamente,
--!!lE! i/ cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
,l' ft ,~.~ conocimientos lo cual no lo exime asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado
~b ~",,~ -
:¡¡'Ullan'-~ danoso.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS.


El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la supervisión de la obra, como la afectación a terceros o a las
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCA~
ACOBAMBA - HUANCAVELICA ---
CREADO POR LEY N° 9718 DEL 15 DE ENERO DE 1943

CONTRATO N° 0206-2017-GM/MDP

MATERIALES Y EQUIPOS
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características
técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar
sus características.
Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o
normas reconocidas, que aseguren una calidad igualo superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no
alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y económica que lo justifique.
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.
El servicio a desarrollarse comprende llevar a cabo las actividades de supervisión en la etapa
previa al inicio de obras, durante y posterior a la culminación de las mismas, y que
comprenden entre otras que se detallan a continuación:

A. Responsabilidades de la supervisión al inicio de obra:


}- La supervisión de obra tiene como función controlar la ejecución de la obra y
absolver las consultas que le formule el RESIDENTEDE OBRA. Están facultados
para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para
rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o
incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida
urgente de la obra. Su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo
autoridad para modificarlo. En general las funciones del Supervisor o inspector se
ajustaran a lo indicado en el Art. 1600 del REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONESDEL ESTADO.
~ De conformidad con el Art. 1610 del REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONESDEL ESTADO, en caso de atraso en la ejecución de la obra
por causas imputables del RESIDENTE DE OBRA, con respecto a la fecha
consignada en el calendario de avance de obra vigente y considerando que dicho
atraso producirá un extensión de obra asumirá el pago del monto equivalente al
de los servicios indicados lo que se hara efectivo deduciendo dicho monto de la
liquidación de la obra.
~ De igual forma de acuerdo con el Art. 1620 del REGLAMENTODE LA LEY DE ':;·l
1; , .... ;
CONTRATACIONES DEL ESTADO - Obligación del Contratista de Ejecutar el ".~. o ••

Contrato con el personal Ofertado, es responsabilidad del contratista ejecutar su


prestación con el plantel profesional ofertado. Cuando los postores presenten
dentro de su oferta corno personal permanente a profesionales que se
encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la
entidad que no cuentan con recepción , dicha oferta debe ser descalificada.
Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitor a la
entidad le autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el
reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional reemplazado.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
CREADO POR LEY N° 9718 DEL 15 DE ENERO DE 1943

CONTRATO N° 0206-2017 -GM/MDP

r: El supervisor de Obra tiene las siguientes atribuciones sin caracter limitado, en


verificar y exigir la correcta ejecución de los trabajos y asegurar el fiel
cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones del RESIDENTE DE
OBRA, establecidas en el presente contrato y sus anexos.
¡.... Dar conformidad a las metas ejecutadas, verificando las especificaciones técnicas
solicitadas.
¡.... Verificar la calidad de los materiales y su correcta utilización, participando en los
controles de calidad respectivos.
),.. El supervisor de obra tiene la facultad de exigir al RESIDENTE DE OBRA el
cumplimiento de los cronogramas de obra.
r Preparar y verificar el cumplimiento del programa de control de calidad de la obra
civiles.
),.. Analizar, proponer y recomendar soluciones a los problemas que pudieran
presentarse durante el desarrollo de la obra.
).. Verificar que el RESIDENTEDE OBRA cumpla con los documentos y condiciones
del contrato.
B. Responsabilidad de la supervisión de las pruebas en sitio:
¡.... Efectuar las disposiciones para el estricto cumplimiento del expediente técnico.
:,...Efectuar las recomendaciones necesarias al ejecutor o a la entidad para la mejora
del Proyecto.
r Aprobación de las pruebas de aceptación de las diferentes partidas de obras de
Concreto Armado de las Estructuras conformantes del proyecto en ejecución.
/'" Supervisión de los procedimientos de las pruebas contractuales en sitio,
inspección de las pruebas contractuales, revisión de resultados, verificadón de
cumplimiento de los rendimientos garantizados elaborando en el informe
respectivo.
¡.... Recomendar la Aceptación Provisional cuando el Sistema se encuentre en
condiciones de ser aceptado provisionalmente.
C. Actividades de control:
» Hacer seguimiento el avance de obra de acuerdo al cronograma de obra a traves
de un diagrama PERT-CPMprevisto cada una de las actividades desde el inicio de
obra hasta su conclusión.
),.. Verificar el cumplimiento de los programas de normas de seguridad y medio
.. .. - ...
li " ....
ambiente del Residente de obra.
).. Inspeccionar y verificación permanentemente de la calidad y cantidad de los
materiales y equipos, asi como el control físico de los mismos, presentando en los
informes correspondientes al área usuaria.
:,...Llevar el registro y control de la actualización de planos, y de las órdenes de
cambio que hubieran.
),.. Llevar un control diario del personal, materiales, equipos y demás insumas
puestos en obra por parte del Residente de Obra a cargo de la ejecución de la
misma.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
CREADO POR lEY N° 9718 DEl15 DE ENERO DE 1943

CONTRATO N° 0206-2017-GM/MDP

:,.. Evaluar e informar a la Municipalidad Distrital de Paucara - Acobamba -


Huancavelica, sobre causas no imputables al Residente de Obra que puedan
justificar una ampliación del plazo contractual o ejecución de obras adicionales o
reducciones.
)... Aprobar las valorizaciones y pagos al Residente de Obra por el avance de Obra,
presentado mensualmente.
).- Informar y opinar respecto a reclamos, adicionales, ampliaciones de plazo etc,
que formule el Residente de Obra.
;,...Durante la etapa previa a la Obra, ejecución de obra y Recepción de Obra, EL
SUERVISOR tomara en cuenta para la conservación ambiental, las medidas
ambientales exigidas en el Estudio y Especificaciones Técnicas del Proyecto.
D. Elaboración de informes:
).- Elaborar informes mensuales de avance de obra de acuerdo al cronograma de
actividades del RESIDENTEDE OBRA.
j.. Preparar informes especiales sobre temas especificos que solicite la Gerencia de
Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural, como la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación de Obras I de la Municipalidad Distrital de Paucara
relacionadas con la obra a supervisor.
,. Remitir a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, en forma
mensual copia del cuaderno de obra correspondiente de la ejecución de obra.
E. Otras Obligaciones referentes al servicio a prestar:
).- No podrá, bajo ningún motivo, alterar, modificar ni sustituir las características de
su propuesta Técnico-Económica, ejecutando fielmente las obligaciones
asumidas.
).- No podrá transferir a terceras personas, parcial o totalmente, las obligaciones
que assume en el presente contrato, teniendo responsabilidad absoluta sobre la
ejecución y cumplimiento.
F. A la finalización del servicio:
:.- A la finalización del servicio, el SUPERVISORse obliga a presenter informes
correspondientes y luego de lo cual el SUPERVISORpodrá hacer efectivo el pago
final de los servicios.
)... EL SUPERVISORcumplirá con los plazos establecidos en las bases y en su plan
de trabajo y concluirá sus servicios al cumplir integramente todas las exigencies '1
"oh.
»Ó,

establecidas en el presente contrato. .I! " •• ,.


-- .......
).- A la finalización del servicio, el SUPERVISORse obliga a efectuar la Liquidación
del contrato, la misma que será aprobada por la Sub Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Obras. Luego de quedar consentida la liquidación, mediante
Resolución del máximo órgano interno; EL SUPERVISORpodrá hacer efectivo el
pago final de los servicios.

Y DEMÁS ATRIBUCIONES ESTIPULADAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE


LA PRESENTE CONTRATACIÓN.
MUNICIPA::tIDAD DISTRITAL DE PAUCARA
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
CREADO POR LEY N° 9718 DEL 15 DE ENERO DE 1943 ---
CONTRATO N° 0206-2017-GM/MOP

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL


El monto total del presente contrato asciende a SI. 117,061.06 (CIENTO DIECISIETE
MIL SESENTA Y UNO CON 06/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley. De
acuerdo al Certificado de Crédito Presupuestario Nota N° 001410, correspondiente al
./ ejercicio presupuesta I 2017, el egreso que origina el cumplimiento del presente contrato será
afectado de acuerdo al siguiente detalle:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META ESPECIFICA DE


------
1 3-19 RECURSOSPOR OPERACIONES
-
PRESUPUESTAL
0065
GASTO
2.6.8 1.4 3
---
OFICIALES DE CREDITO
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecución de la prestación materia del presente contrato.

cLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO


LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación al EL CONTRATADO en SOLES, previa
presentación formal y completa de las documentaciones en periodos de VALORIZACIONES
MENSUALES correspondientes de manera proporcional de acuerdo al avance físico de la obra
en ejecución y las actividades desarrolladas por la supervisión según corresponda.

La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) días calendarios siguiente de la conformidad del servicio, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. En caso de retraso en el pago, el
./
contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la
I
/ oportunidad en que el pago debió efectuarse.

El monto total del contrato se cancelará según la siguiente manera:


}.- El 90% de forma proporcional a las valorizaciones mensuales de acuerdo al avance
físico de obra.
r El 10% será a la aprobación de la liquidación técnica - financiera de la Obra, el cual

-
será mediante Resolución Gerencial, previa conformidad por la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación y la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo urbano y rural.

Para efectos del pago de la contraprestación ejecutada por el EL CONTRATADO, LA


ENTIDAD, deberá contar con los siguientes documentos:
.:. Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisar, para que
gestione su aprobación por parte de la SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN y
LIQUIDACIÓN, una vez aprobado, el contratista generará la factura para proceder al ..". ' ..
trámite del pago.
•:. Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor.
•:. Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la
prestación efectuada .
•:. Factura, recibo por honorarios y/o comprobante de pago según corresponda .
•:. Copia de contrato

Los pagos se realizarán a nombre de CONSORCIO SANTA LUCIA, con RUC N°


20602643906; el cual autoriza a LA ENTIDAD, abonar los pagos al Código de Cuenta
Interbancaria (CCI) N° 80-800-2211007460197-07, de la CAJA HUANCAYO.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
CREADO POR LEY N° 9718 DEL 15 DE ENERO DE 1943

CONTRATO N° 0206-2017-GM/MDP

cLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN


El plazo de la ejecución de obra será por DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS
CALENDARIOS, el mismo que se computa a partir de la Entrega de terreno y Acta de inicio
de obra.

En caso los factores climáticos impidan el normal inicio y/o Desarrollo de la Obra, estos
podrán ser postergados en coordinación con la Entidad a fin de evitar Ampliación de plazo y la
generación de mayores gastos generales.

cLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO


El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como
los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para
las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS


EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de
la ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO


EL CONTRATISTA, a través de la CARTAS/N de fecha 13 de Noviembre del año 2017,
solicita y autoriza la retención del 10% del monto total del contrato, monto
equivalente a S/l1,706.11 (ONCE MIL SETECIENTOS SEIS CON 11/100 SOLES),
como garantía de Fiel Cumplimiento. La retención se efectuá durante la primera mitad del
número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelto a la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 1260 de EL

\
.'f·
('

.,l
'.
REGLAMENTO.

LÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN


'En vista que EL CONTRATISTA opto, que como Garantía de Fiel Cumplimiento, la entidad
retenga el diez (10%) del Monto del contrato original conforme a lo dispuesto en el artículo
1260 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.; corresponderá a LA ENTIDAD
la conservación definitiva del monto retenido por incumplimiento injustificado por parte del
contratista.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA


La conformidad de la Supervisión de obra será dada por la Sub Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Obras ratificado por la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural
O' de la Municipalidad Distrital de Paucara, según lo establecido en el Art. 1490 del pago según el '"..¡.•
. ~~I\ IStl"'iq/ 0.5. N° OS6-2017-Ef - REGLAMENTODE LA LEY DE CONTRATACIONESDEL ESTADO, de :'E e , ....
_. Ii....

-,r-,- __ -,. ,.~acuerdo a las valorizaciones de avance físico, según lo indicado en el Art. 166 del Reglamento
;; !NA OF ~ -e la Ley de Contrataciones y el acta de recepción de la obra.
~ • .GiST!C¡. ~
. 'rl v ~ - ¡lCLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEl CONTRATISTA
\ <'l-Q .....'l..;f// EL
CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
~;¡-HII"'\\~ derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

cLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS


Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
CREADO POR LEY N° 9718 DEL 15 DE ENERO DE 1943
---

CONTRATO N° 0206-2017-GM/MDP

defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de


Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTAes de SIETE (7) años.

cLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES


Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por
cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

0.10 x Monto
Penalidad Diaria = F x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días.


F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que
debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la
prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo


objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
'. calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún
,tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según


corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía
de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem
que debió ejecutarse.
u,
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para
r,r. .... , .•
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

cLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES


Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello
... MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
CREADO POR LEY N° 9718 DEL 15 DE ENERO DE 1943

CONTRATO N° 0206-2017 -GM/MOP

no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho


incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las


demás obligaciones previstas en el presente contrato.

cLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO


Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte
aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente,
cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN


El CONTRATISTAdeclara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración
apoderados, representa te legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS


Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes estas deberán realizarse
obligatoriamente en la Jurisdicción de Junín.

Cualquiera de las partes tiene derecho a mroar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170,

1"[5
\
r
I
",
\ 177, 178, 179 Y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto,
n el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de
dipo AD HOC.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro
del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado. ':; 1

I ," ..
~.- .. ,.

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecución del presente contrato:
MUNICIPALID~D DISTRITAL DE PAUCARA
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
CREADO POR LEY N° 9718 DEL 15 DE ENERO DE 1943
---

CONTRATO N° 0206-2017-GM/MDP

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: PLAZA PRINCIPALS/N¡ DISTRITO DE PAUCARA,PROVINCIA DE


ACOBAMBAy REGION DE HUANCAVELICA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: JR. TUMI N° 316 ELTAMBO - HUANCAYO- JUNIN.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días
calendario.

De acuerdo con las bases integradas¡ la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman en tres ejemplares de igual valor, en señal de conformidad en la ciudad de
Paucara a los veintitrés (23) días del mes de Noviembre del 2017.

""
,/'. "LA ENTIDAD" "E CONTRATISTA

f '"
,::?~

. J"-
..
Mg. FLORENTINO CESAR, MUÑICO VILCHEZ

Gerente Municipal del Distrito de Paucara


SR. NIL TON CESAR CAMARENA
HINOSTROZA
Representante Legal Común

... .....
~,

,
4 ......

También podría gustarte