Ruiz Ela-Sd

ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA
Contratos NEC en obras públicas y gestión de proyectos de infraestructura,

estudio del caso: Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019
TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestro en Gestión Pública
AUTOR:
Br. Lorenzo Asuncion, Ruiz Escalante (ORCID: 0000-0003-1924-4227)
ASESORA:
Dra. Isabel, Menacho Vargas (ORCID: 0000-0001-6246-4618)
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Reforma y Modernización del Estado
LIMA – PERÚ
2020
Dedicatoria:
El presente trabajo es dedicado a mi familia, a
mi esposa, a mis hijos que son mi inspiración y
los que me dieron la fuerza para alcanzar esta
meta, pero sobre todo a mi padre el cual
hubiese estado otra vez orgulloso por este gran
logro.
ii
Agradecimiento:
Mi agradecimiento sincero a la Escuela de
Posgrado, a mis asesores, muchas gracias a
cada docente, que por su apoyo y enseñanzas
aportaron a la base de mi investigación, y
finalmente a los profesionales expertos que
gentilmente aceptaron brindarme su tiempo
para compartir sus experiencias y aportes.
iii
Página del jurado
iv
Declaratoria de autenticidad
v
Índice
Carátula i
Dedicatoria ii
Agradecimiento iii
Página del Jurado iv
Declaratoria de autenticidad v
Índice vi
Resumen vii
Abstract viii
I. Introducción 1
II. Método 14
2.1. Tipo y diseño de investigación 14
2.2. Escenario de estudio 15
2.3. Participantes 15
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 15
2.5. Procedimiento 15
2.6. Método de análisis de información 16
2.7 Aspectos éticos 16
III. Resultados 16
IV. Discusión 25
V. Conclusiones 32
VI. Recomendaciones 33
Referencias 34
Anexos 42
vi
Resumen
El propósito de esta investigación fue desarrollar un análisis entre, el estado situacional de

los contratos convencionales peruanos, que se ejecutan de acuerdo a la Ley de
Contrataciones del Estado y el modelo de contrato NEC3 Opción F, utilizado en los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Se utilizó el método cualitativo, el diseño
de investigación fue estudio de caso, se sustenta en la teoría general de Institucionalismo
económico de Williamson y cuyas técnicas e instrumentos utilizados fueron guías de
entrevistas que fueron validados por expertos con características óptimas, cuyos resultados
fueron de alta aplicabilidad. De acuerdo a los resultados de las entrevistas que recabaron
opiniones de expertos tanto en administración de contratos, gerencia de proyectos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como de expertos en dirección de proyectos
y modelos de contratos NEC, obtenidos en las entrevistas y de acuerdo a la triangulación
de objetivos concluyeron que no existe uniformidad en los tipos de contrato que ejecuta el
MTC, sus modelos convencionales son del tipo adversario, ocasionando procesos
judiciales de larga duración, sin embargo, los modelos NEC cuentan con una filosofía de
confianza y colaboración, proponiendo incentivos para gestionar ahorros, una correcta
gestión de riesgos, alertas tempranas, uso de metodologías colaborativas como el BIM y
usos de buenas prácticas en la gestión de proyectos. Para implementar este modelo en el
Perú, debe modificarse el sistema de organización y procesos existentes, un contrato solo,
no cambia el sistema, sino la suma de todos los componentes de gestión.
Palabras clave: Modelos NEC, Alertas Tempranas, Colaboración.
vii
Abstract
The purpose of this research was to develop an analysis between the situational status of
Peruvian conventional contracts, which are executed according to the State Contracting
Law and the NEC3 Option F contract model, used in the Lima 2019 Pan American and
Parapan American Games. The qualitative method was used, the research design was a
case study, it is based on Williamson's general theory of economic institutionalism and
whose techniques and instruments used were interview guides that were validated by
experts with optimal characteristics, whose results were high applicability. According to
the results of the interviews that obtained opinions from experts both in contract
administration, project management of the Ministry of Transport and Communications, and
experts in project management and NEC contract models, obtained in the interviews and
according to The triangulation of objectives concluded that there is no uniformity in the
types of contracts that the MTC executes, its conventional models are of the adversary
type, causing long-term judicial processes, however, the NEC models have a philosophy of
trust and collaboration, proposing incentives to manage savings, correct risk management,
early alerts, use of collaborative methodologies such as BIM and uses of good practices in
project management. To implement this model in Peru, the organization system and
existing processes must be modified, a single contract does not change the system, but
rather the sum of all the management components.
Keywords: NEC Models, Early Alerts, Collaboration.
viii
I. Introducción
Las controversias en la industria de la construcción, son el pie forzado en los cierres

de los contratos, que se pueden relacionar con atrasos, ampliaciones de plazos, deficientes
diseños de costos, modificaciones, valorizaciones y documentos contractuales, evitar esas
disputas logra ahorrar costos en proyectos públicos de infraestructuras y lograr entregar los
proyectos con la calidad que se requiere; de no gestionar correctamente la solución de
controversias, resultarán en tribunales judiciales las partes contratantes, Cakmak (2016).
Las soluciones de controversias innecesarias, deterioran la sostenibilidad y los

principios de calidad en toda finalización de proyectos de infraestructura, el correcto
conocimiento de criterios contractuales, en cláusulas claras, sirven para evitar las disputas,
sin embargo, en la industria de la construcción predomina los juicios contractuales y los
técnicos directamente involucrados en la ejecución del proyecto, no cuentan con la
capacidad para resolver oportunamente las controversias ocurridas, durante la ejecución
del proyecto, requiriendo con urgencia capacitaciones para los técnicos y puedan dotarse
de conocimiento, para mejorar esta situación es necesario, la suma de políticas de
desarrollo comercial y gestión de contratos, Sithole (2016).
Debido a la premura de entregar proyectos y de acuerdo a la coyuntura de como la

industria de la construcción en el Perú, sobre todo en la gestión pública, se identifican por
una muy mala gestión de solución de controversias entre contratista y la entidad pública,
de hecho estas controversias son las principales causas para que los proyectos fracasen en
el cumplimiento de sus objetivos, de plazos y costos, Davies, Fenn, O´Shea (2005), estas
disputas o controversias suelen presentarse por la utilización de contratos convencionales
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
La realidad problemática es la deficiencia en la gestión de contratos, cuyos modelos

convencionales de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, son muy
confrontacionales, existiendo muchas desventajas para los contratistas que son
sancionados, por múltiples razones contemplados en sus cláusulas contractuales,
propuestas a criterios de las entidades, y no como obligación exigidos por el Organismos
Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante OSCE), ocasionando que los
contratistas interpongan procesos judiciales antes las entidades del estado peruano y
resultando en incumplimiento de plazos, sobrecostos por adicionales de obra (eventos
compensables) en que muchas veces los proyectos no son entregados a los usuarios finales.
1
A la vez las entidades del estado peruano no cuentan con experiencia en realizaciones de
eventos internacionales, la normativa vigente no permite usos de modelos internacionales
estandarizados usados en proyectos de grandes envergaduras con montos que superan
miles de millones de soles.
El estado peruano no usa herramientas modernas de Gestión, para que los proyectos
de Infraestructura se culminen en el plazo requerido y sobre todo que cumplan con el fin de
satisfacer las necesidades que la población requiere, mejorar la calidad y satisfacción de los
usuarios, en los juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 (en adelante
Proyecto especial Lima 2019), tuvieron grandes restricciones como el corto tiempo para
ejecutar los proyectos, deficientes sistemas organizacionales, existiendo fuertes barreras
burocráticas y débiles articulaciones interinstitucionales entre sus niveles de gobierno.
Esta investigación propone examinar de forma crítica los contratos públicos

estándares peruanos, que actualmente ejecuta el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (en adelante MTC) y compararlos con el modelo de contrato
estandarizado NEC (New Engineering Contract), Nuevo Contrato de Ingeniería por sus
siglas en inglés, utilizado en el Proyecto Especial Lima 2019, asimismo analizar los
procesos y metodologías en la gestión de proyectos, que condujeron al éxito de los
proyectos, cumplimiento de plazos en la entrega de Infraestructura deportiva para su uso
en los juegos y analizar si es factible su implementación de los modelos NEC, en la Ley de
Contrataciones del Estado, en la ejecución de proyectos de gran envergadura.
Respecto a los Antecedentes Internacionales, Lam Li (2017), en su estudio indicó

que el gobierno chino es uno de los países que utilizó los modelos de contrato NEC desde
el año 1993, cuyo enfoque fue cualitativo, identificando que dichos contratos surgieron
para evitar la mayoría de controversias, impulsando la confianza mutua y colaboración,
mediante procesos de gestión de proyectos eficientes, pues uno de los pilares de su
economía de ese país es la industria de la construcción, el cual representa el 8% de su
empleabilidad, pero durante un largo período se han utilizado contratos convencionales,
con la dificultad de que los propios arquitectos o desarrolladores adaptan esos contratos a
sus propias conveniencias, complicándose con la idiosincrasia del país, cuya construcción
en Hong Kong es conservadora y bastante tradicional.
Según Lau, Mesthrige, Lamp y Javed (2019), en su investigación cuyo objetivo fue
estudiar el estado de las contrataciones públicas en el gobierno chino y la implementación
2
del modelo NEC, dicha investigación contó con un enfoque cualitativo, identificaron que
los problemas en los stakeholders responsables de tomar las decisiones, en implementar
los diseños, metodología y enfoque, muestran resistencia al cambio en dichos
procedimientos, del mismo modo no existen suficientes profesionales especialistas y la
falta de experiencia en tipos de adjudicaciones especiales, son los aspectos que impiden en
tomar la decisión de adoptar estos tipos de modelos de contrato.
Para Chan (2017), en su estudio cuyo objetivo fue evaluar 3 proyectos públicos que
utilizaron los modelos NEC3, tipo ECC, aplicando los criterios de: dolor/ganancia
compartida, alertas tempranas, notificaciones, reuniones de reducción de riesgos,
actualizaciones constantes del cronograma de ejecución, comunicación abierta y
mutualidad, usando un enfoque cualitativo y explicó que su éxito se logró gracias a la
proporción equitativa de los beneficios y riesgos entre la entidad y el contratista, logrando
fuertes incentivos para que los equipos colaboren en resolución de problemas,
dependiendo mucho en que los profesionales responsables, tomen las decisiones ágiles e
intrépidas, manteniendo la confianza en el equipo, los constantes talleres y capacitaciones
con los responsables directos de la toma de decisiones, fueron claves para el correcto
desarrollo, evitando disputas futuras.
Según Brooks, Spillane y Tansey (2016), en su investigación cuyo objetivo fue

analizar el uso del modelo NEC, utilizando un enfoque de método mixto secuencial,
encontró que Irlanda del Norte inició el uso del modelo NEC en ejecución de obras
públicas desde el año 2006, sin embargo, por la coyuntura de la crisis Europea y en
consecuencia a la recesión, aparecieron múltiples oportunismos, por los involucrados y los
contratistas como consecuencia de contar con menos ganancias que las proyectadas,
perdiendo las confianzas, que el modelo NEC pretende inculcar entre las partes, resultando
un oportunismo desmesurado, en gestionar costos adicionales por parte de los contratistas
para lograr su utilidad en los proyectos. Irlanda del Norte optó por el uso del nuevo
modelo de contrato por los principios que su filosofía impone como es la confianza y la
colaboración entre las partes que ejecutan los proyectos es decir, contratante y contratista.
Para Al-Shammari (2017), cuya investigación tuvo como objetivo el estudio del caso
de un proyecto privado para un edificio de oficinas, utilizando una discusión crítica,
identificó el siguiente problema: en un contrato donde las partes fueron la empresa Build
Ltd. y la empresa. Whitehall Place Ltd, este último encargado del diseño y construcción de
3
Oficinas comerciales, en la ciudad de Londres, utilizaron el formulario estándar JCT of
Building Contract with Contractor´s Design edición 1998, presentándose durante la
ejecución del proyecto una controversia, por un incendio producido durante la demolición
del edificio, ocasionado por uno los subcontratistas, la empresa ASME, negándose a pagar
los daños ocasionados por el incendio, sin embargo, gracias a la cláusula 83.1 y a la
cláusula 84, evidenció la existencia de un seguro, que cubría todo tipo de riesgo por parte
del contratista principal, resolviéndose de forma rápida dicha controversia.
Según Laryea (2016), en su investigación cuyo objetivo fue estudiar un caso del uso
del modelo NEC en el país de Sudáfrica, utilizando el método de observación de los
participantes cuya problemática fue el impacto de los eventos de compensación por parte
del contratante, ocasionando costos adicionales durante la ejecución del proyecto, teniendo
un total de 165 eventos de compensación, que representaron el 10% del monto contractual,
y cuyas estadísticas demostraron que el 38% de los eventos presentados fueron costos
adicionales, el 30% se debieron a cambios en el proyecto, el 21% de eventos se produjeron
por información inexacta y emitida a destiempo, y por último el 11% se debió a eventos
externos a los proyectos.
De acuerdo a Allison (2018), en su investigación cuyo objetivo fue determinar si los

procesos alternativos de las contrataciones públicas ayudó a la regulación de la ley de
contrataciones de Sudáfrica, utilizando el método cuantitativo, cuya problemática es la
deducción de tres procesos primordiales para evitar los eventos: Brindar información
fidedigna de los proyectos, minimizar los cambios en los proyectos y contar con un trabajo
eficiente por parte de proyectistas y consultores, Sudáfrica es uno de los países con el uso
del modelo NEC, evidenciándose que se logró una práctica colaborativa en la industria de
la construcción, gracias a las habilidades de las partes contratantes de proponer objetivos
mutuos, los contratistas comparten responsabilidades con sus sub contratistas, aplicando
una colaboración continua, para estos casos el contratista principal tomó el papel del
gerenciamiento, y los sub contratistas tomaron los papeles de supervisores.
Para Besaiso, Fenn, Ensley y Wrigt (2018) en su investigación cuyo objetivo fue
conocer cuál de los contratos, NEC o Fidic, se usó de forma idónea en el país de estudio ,
utilizando un método mixto, con entrevistas y encuestas, cuyos hallazgos determinaron
que ambos contratos fueron exitosos en su diseño e implementación en diversos proyectos,
sin embargo, NEC tuvo amplias ventajas respecto al modelo Fidic, pues resultaron ser más
4
claros y de fácil entendimiento, con una visión mucha más amplia para gestionar los
proyectos en costo y tiempo, definen exactamente las asignaciones de los riesgos,
asimismo cuentan con la cláusula Z, cuya características es que no tiene una limitación en
los cambios, a la vez gestionó correctamente el cronograma para una puntual entrega, con
alertas tempranas, involucrando a las partes en la solución temprana de problemas.
Según Ling, Ning y Kumaraswamy (2013) en su investigación cuyo objetivo fue

crear tipos de modelos y declarar la asociación que existe entre la calidad y la ayuda de
prácticas para las contrataciones, utilizando un método mixto, cuyo estudio del caso de un
proyecto cuyo alcance era la ejecución de una cubierta de Mullah abierto, cuyas medidas
fueron de 180 metros de largo por 12 metros de ancho, aplicaron la cláusula Z, resaltando
la cooperación mutua que existió entre, todos los involucrados como cliente, contratista y
consultor, sin embargo, se determinó que los altos niveles de confianza, podrían ocasionar
un menor control, apareciendo oportunismos desmesurados.
Según Malinda (2017), en su estudio cuyo objetivo fue evidenciar la importancia de

la calidad de los documentos, para minimizar los riesgos y lograr la eficiencia en los
proyectos, usando el método cuantitativo, determinó que para el sector público, se
contrataban profesionales para diseños básicos, consecuentemente, la baja calidad de sus
entregables estaba directamente relacionado a su insuficiente remuneración, cuyos diseños
errados impactaron significativamente en los costos, así como los múltiples cambios al
alcance de los proyectos, mala gestión en las adquisiciones, revisión de documentos y la
calidad de la documentación está estrechamente relacionado con la exactitud e integridad
de los consultores.
De acuerdo a Worsnop, Miraglia y Davies (2016), en su estudio cuyo objetivo fue

analizar la cooperación directa de los contratistas y su impacto en la innovación de un
megaproyecto como, el sistema ferroviario suburbano de Londres, utilizaron un método
cualitativo, determinaron que existe una constante sensibilización en programas de
innovación, los contratistas principales impulsan y proponen innovaciones, de acuerdo a
los incentivos que se les brinde, se puede lograr mucho mayor innovación abierta, gracias
a la activa participación del equipo multidisciplinario, en etapas anteriores a la
construcción, se lograron proyectos muchos más exitosos.
Según Chigangacha (2016), en su investigación cuyo objetivo fue analizar como la

participación activa del propietario, impactó significativamente en los resultados,
5
utilizando un método cuantitativo, obtuvo que en los proyectos privados donde existió
mayor participación de los propietarios, gracias a las expectativas que quiere lograr, se
obtuvieron el producto a tiempo, con la calidad y presupuesto deseado; en el Sector
público ocurrió lo contrario, se evidenció poco incentivo en participaciones activas, por
parte de los funcionarios y demostró la importancia que tiene el cliente, en la participación
activa en la fase de la pre construcción, que ayudaron a identificar y solucionar los
problemas, durante la planificación y el diseño del proyecto.
Respecto a los antecedentes nacionales, según Zegarra y Peche (2017) en el Perú la

contratación pública utiliza principios y criterios que regulan la Ley de Contrataciones del
Estado dichos principios son la esencia de la legislación peruana, como igualdad de trato y
transparencia, pero es inexistente la definición de contrato público, así como de normas
generales, teniendo en cuenta que existen avances en legislaciones por regularlos.
Para Flores (2019), los modelos NEC son contratos innovadores, que en algunas
veces viene acompañado con acuerdos de gobierno a gobierno, utilizados para
transferencia de tecnologías, infraestructura o bienes de uso complejos, sin embargo, el
acuerdo gobierno a gobierno utilizado en el proyecto especial Lima 2019, es un criterio
diferente al uso del modelo NEC, es decir ninguno es consecuente del otro, La desventaja
de usar el acuerdo de gobierno a gobierno son los costos elevados por el asesoramiento del
gobierno extranjero. Se debe tener mayor cuidado con el uso de la cláusula Z,
perteneciente al modelo NEC, dicha cláusula faculta el uso de condiciones adicionales a al
alcance inicial del contrato, sin ser reguladas en el modelo NEC, corriendo el riesgo de
desnaturalizar la filosofía del modelo NEC.
A continuación se detalla el desarrollo del Proyecto Especial Lima 2019, de acuerdo

a la Asamblea General N° 51 de la Organización Deportiva Panamericana - Odepa,
seleccionó a la ciudad de Lima como sede de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019;
el 11 de octubre de 2013, suscribieron el acuerdo de responsabilidades y obligaciones para
la Organización de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, la Organización Deportiva
Panamericana - Odepa y el Comité Olímpico Peruano, con la participación de la
municipalidad Metropolitana de Lima. En el año 2015, la entidad del estado responsable
de dirigir, desarrollar y ejecutar las gestiones para el desarrollo del proyecto especial Lima
2019, fue el Ministerio de Educación, (Decreto Supremo N° 002-2015- Minedu, Artículos
1 y 2 modificado por el Decreto Supremo N° 009-2015 – Minedu).
6
Después de pasar dos años y sin mostrar mayor avance de la gestión para el
desarrollo del proyecto especial Lima 2019, el representante de la Organización Deportiva
Panamericana - Odepa, propuso retirar la propuesta, que Lima sea la ciudad donde se lleve
a cabo los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, teniendo como razones
el retraso en las obras y las muchas barreras burocráticas del estado peruano. Por ello, se
tomaron acciones para recuperar la confianza de tal importante organización delegando la
planeación, organización y ejecución de las actividades relacionadas del proyecto especial
Lima 2019, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Decreto Legislativo N° 1335,
2017, enero 06).
Mediantes Decretos (Decreto Legislativo N° 1248, 2016, noviembre 22), se lograron

agilizar procesos de inversión y otras actividades, realizándose convenios de gobierno a
gobierno entre el Perú y el Reino Unido, quien se encargó de la selección de las empresas
que ejecutaron las obras de infraestructura y las responsables de la supervisión; las
empresas británicas seleccionadas para la gestión de los proyectos fueron: Arup encargada
de la supervisión de ingeniería, Mace encargada de llevar a cabo los procesos de selección
y adjudicación, y Four Global encargada de la gerencia de los proyectos (Panamericanos:
listos y en sus marcas, 2019, abril 14).
En relación a la teoría que sostiene la investigación y según Cuenca, García y

Martínez (2010), en su teoría general de la contratación pública, no se tiene definido dicho
concepto, pues en algunas oportunidades se le denomina acto administrativo, o
contratación privada, siendo sus inicios en los principios del siglo XX, de acuerdo a la
problemática de esa época, los estados no se abastecían para administrar, en especial,
servicios públicos como telefonía, sistema férreo, construcción de puentes, entre otros y
por la necesidades que tenían los estados en velar y cuidar los bienes estatales como
minería u otros; se inició el sistema de contratación, surgiendo a la vez, las soluciones de
controversias de manera local; sin embargo, la conceptualización de un contrato público se
define como, todo acto realizado para velar un correcto funcionamiento público, pero con
principios privados para generar o garantizar un buen servicio público, definiéndose como
pactos de voluntades y generando obligaciones.
Para Gorbaneff (2002), existe un dilema insistente cuando se pretende ejecutar

proyectos públicos, cuya primera opción es ser ejecutados por la misma entidad, llamado
en el Perú como Administración Directa, este criterio de ejecución se inicia en la cadena
7
productiva, con la relación que existe entre el creador de insumos y el creador del
producto final; siendo la segunda opción ejecutarlo por Subcontrato, llamado en el Perú
como ejecución por contrata.
Según Coase (1994), en su teoría de los costos de transacción, analiza el principio de

las empresas y como vinculan los costos de transacción, estos a la vez utilizan estrategias
de los precios de mercado, por ello se crean las empresas, para domar dichos precios,
utilizando de manera eficiente sus recursos, con una buena gestión de organización,
gracias a estas estrategias y organización de las empresas se mantienen exitosamente
vigente en un mercado competitivo.
Williamson (1979), en su teoría el Institucionalismo Económico, determina a la

empresa como una organización jerárquica, gracias a las relaciones contractuales entre los
colaboradores y el contratante, siendo importante en estas organizaciones, las cualidades
de control, coordinación y solución de controversias, manejados con mayor eficiencia a
los comparados del mercado, así como las adaptaciones para la solución de problemas, por
parte de los que toman decisiones en la empresa, por ello se toman como mejores opciones
para adquisiciones de bienes o insumos del tipo de activos, existiendo costos por
negociación en los contratos, costos por oportunismo, renegociación y arbitraje.
Según Correa (2002), una Licitación Pública son procedimientos de los estados para
la adquisición de bienes, es decir son compraventas, legalmente respaldadas por normas de
derecho público; sin embargo, si se constituyen mecanismos complejos a los procesos de
las licitaciones, causaran desánimo tanto para los administradores públicos, como para las
empresas que pretendan participar de la licitación, una óptima decisión del diseño, normas
y políticas garantizarán el éxito de las contrataciones.
De acuerdo con Otero (2009), determina tres tipos de comunicación como es la

interpersonal llevada a cabo en un solo espacio, y en mismo período, un proceso más,
dicha comunicación es más privada, similar a la mayoría de oficinas modulares que
utilizan un mismo espacio produciendo comunicaciones directas y con mayor cercanía,
respecto al segundo tipo que es una comunicación colectiva pero no masiva, se cumple
cuando existe un locutor a un grupo determinado de individuos, compartiendo una solo
espacio en un mismo período de tiempo, teniendo como objetivo que la comunicación sea
recepcionada por un grupo mayor de individuos y por último la comunicación masiva que
sirve para que el mensaje sea recepcionado por el mayor número de individuos que puedan
8
recibir el mensaje. En nuestro caso para las entrevistas de deberá utilizar una
comunicación interpersonal para entrevistar a uno o dos individuos y poder lograr
observar su comportamiento durante la entrevista.
Un contrato público es un acuerdo legal que se encuentran vinculados, tanto el que

realizará el trabajo o la mejora que se pretende realizar, solicitado por el funcionario o
autoridad pública, los mismos se encuentran legislados por las normativas y leyes de cada
estado, del mismo modo los contratistas deben mantener un estricto control en las
transacciones a las que realizan en un contrato privado, Prassakis (2018).
Según Carbonero (2010), la administración pública ha evolucionado, pues cada vez

son menos las entidades que ejecutan obras públicas con su propio personal, y que existen
varios servicios contratados por terceras empresas, sin el uso de personal propio, es por
ello que existen especialistas como consultorías que se encargan de asesorar a la
administración pública en diferentes prestaciones, para ejecución de obras y servicios.
Para Eriksson (2019), las estrategias de adquisición colaborativa en proyectos de

infraestructura fueron, priorizar el aprendizaje organizacional, las decisiones eficientes e
innovadoras, que superan la triple restricción: tiempo, costo y calidad, proponiendo una
mejor sostenibilidad del proyecto el cual requiere eficiencia en un corto plazo y de
innovación a largo plazo. Gracias a los juicios expertos de los profesionales y gerentes de
proyectos, así como los especialistas en adquisiciones, se brindan el conocimiento
necesario para orientar y demostrar como las contrataciones y la colaboración inciden de
manera directa el desempeño en todas las fases de los proyectos de infraestructura, no
cumpliéndose necesariamente en todos los casos, sobre todo en etapa inicial de
planificación, limitando propuestas innovadoras y a una sola propuesta de solución,
complicándose el hecho de que existe siempre la premura de entregar el producto,
tomando propuestas existentes.
Respecto al impacto que tiene los procedimientos de licitaciones en los contratos de

construcción, cada país tiene sus propias leyes de contratación, existiendo casos de países
como Sudáfrica, que los contratistas realicen aportes al diseño del proyecto, existiendo
reuniones de los contratistas con el cliente y los técnicos de forma independiente, logrando
precios más bajos, por la disminución del riesgo al no tener tanta incertidumbre del
proyecto, Laryea (2017).
De acuerdo a Ndekugri (2016), la solución de controversias en los contratos de
9
construcción convencionales, se realiza de forma tardía, es decir existen varias directivas
para cerrar un contrato como son: Evaluación de Impacto en los cambios realizados al
proyecto, conformidad de obra o servicio y su respectiva cancelación de acuerdo a la
disponibilidad del dinero, los mismos que se basan en valorizaciones cuantificadas
aproximadamente, retrasándose las valorizaciones de adicionales, dichas valorizaciones
son pagos a cuenta, hasta la finalización de obra, pero las disputas son inevitables, sin
embargo los modelos NEC3, tratan de evitar estas controversias al fin de la ejecución,
obviando un certificado final de conformidad, por el contrario, cada valorización se asume
como parte de la finalización del proyecto, asumiendo pagos finales, acelerando el proceso
de cierre del proyecto, la desventaja de este acelerado proceso, es un sobre costo por
requerir de personal altamente calificado, para estimar al detalle y con precisión las
cantidades y montos de valorizaciones.
Para Maritz y Gerber (2017) y Ndekugri (2016), existen muchos factores para
resolver de la mejor manera la solución de controversias, pues existen muchas dudas por
parte del Contratante, si es que los trabajos se realizaron con los procedimientos
constructivos adecuados, en su mayoría los contratos convencionales pueden definir en sus
cláusulas, los procedimientos para determinar los daños, durante la etapa de ejecución o
después de emitido el certificado de finalización, para ello deben existir retenciones de
garantías para el contratante, el contratista aún se encuentre habilitado en el mercado, y
evidenciar la responsabilidad del contratista por procedimientos constructivos mal
ejecutados, es de vital importancia la idoneidad de una buena supervisión, lo antes
mencionado son características diferentes de cualquier contrato comercial. En los
contratos convencionales, se pueden resolver controversias, años después de terminado el
proyecto, sin embargo, la filosofía NEC3 trata de resolverlas al momento de iniciadas,
pero dependerá de la cultura de cada estado o parte contratante para velar por su
cumplimiento.
Definitivamente las soluciones de controversias afectan directamente al desempeño

de la construcción, sin demostrar mayores avances para mejorar la solución de disputas en
contratos de construcción a pesar de que su mayor aporte al PBI de los estados es de
manera significativa, se usan mayores recursos para solucionar disputas o controversias,
por ello, los contratos deben contener cláusulas claras que permitan la mediación eficiente
y evitar seguir a la corte, sin embargo se deben tener muy claros quiénes son los
10
interesados, el contrato, el proyecto, y la estructura, para estar preparado en las disputas,
Gregory Ann y Stevens (2016).
Los contratos NEC, proponen la solución de controversias, promoviendo la

colaboración, es de vital importancia la mutua confianza y comprensión, entre contratista
y contratante; sin embargo, el término colaboración en la industria de la construcción, no
siempre es bien aceptado, apareciendo las interrogantes ¿puede aplicarse este término en
cláusulas contractuales?, el modelo NEC propone técnicas y prácticas para lograr las
metas propuestas, como acuerdos de asociación y utilidad compartida, pero para los
contratos convencionales de construcción, tanto el contratista como el contratante, miden
sus objetivos en horizontes opuestos, es decir el contratista anhelará lograr la mayor
utilidad posible, y el contratante anhelará lograr el mayor ahorro posible, estas prácticas
contractuales conducen a procesos ineficientes, Christie (2017).
Un caso particular en Singapur, tiene una modalidad de llevar a cabo un contrato de

ejecución de obras públicas, para cancelar las valorizaciones de trabajos parciales,
mediante una disposición legal llamado Edificación y Construcción, se viene aplicando
desde el 2004, contando con un marco acelerado de solución de controversias, mediante de
las adjudicaciones, así como la ejecución de construcciones progresivas, de forma
independiente a la solución de controversias que se tengan en las partes contratantes,
Balogun, Anzari y Thwala (2017).
Según Enslin (2019), la mayoría de fracasos en los proyectos de construcción, se

deben a los contratos, por ello la efectividad de los contratos NEC, mejoran la confianza
de los proyectos de infraestructura, existiendo una plataforma de los contratos NEC, donde
interactúan los clientes, contratistas, profesionales y consultar respectos a los
procedimientos y la gestión de los proyectos de los contratos e incentivar la confianza
entre el contratista y contratante, así como lograr la relación óptima entre los involucrados,
logrando el éxito del proyecto.
En Sudáfrica se evidenció que se logró una práctica colaborativa en la industria de la

construcción, gracias a las habilidades por parte de las partes contratantes de proponer
objetivos mutuos entre ambas partes, los contratistas comparten responsabilidades con sus
sub contratistas y a la vez la aplicación de una colaboración continua, para estos casos el
contratista principal tomó el papel del gerenciamiento, y los sub contratistas cogieron el
papel de supervisores, Aigbavboa y Matsane (2017).
11
Garantizar el éxito de la ejecución de un proyecto de infraestructura, es garantizar la
buena gestión de los proyectos, de acuerdo a Krezner (2017), existen criterios para
afrontar los proyectos de la manera correcta, como son: definir una metodología para la
gestión del proyecto, tener una efectiva comunicación con todos los involucrados,
planificar eficientemente las fases o procesos de los proyectos, gestionar de manera
eficiente el control de cambios en el alcance, teniendo objetivos realistas, estimar costos
teniendo su vinculación directa con el cronograma, Definir a la persona altamente
calificada para el cargo de gerente de proyecto, fomentar de manera permanente y
eficiente la colaboración entre todos los involucrados, y obtener una visión clara de los
entregables, incentivos para el personal clave, priorizar reuniones claves, solución
temprana de problemas, monitoreo y control constante, uso de software solo como
herramientas, y constantes capacitaciones a los participantes del proyecto.
Para definir el éxito de la buena gestión de los proyectos, se debe también al uso de
contratos inteligentes, así como el uso de la tecnología, es estar a la vanguardia, en el
Reino Unido, en la industria de la construcción es la más atrasada en el uso de
herramientas informáticas en comparación con las demás industrias, sin embargo, el uso
del Building Information Modeling (BIM), por sus siglas en inglés, es progresivo, pues los
usuarios tienden a la resistencia al cambio así como el miedo a lo desconocido. Mason y
Escott (2018).
El uso de BIM inició en los países desarrollados, para la solución de problemas e

incompatibilidades en proyectos de gran envergadura, sin embargo en los países en
desarrollo, es muy poco su uso e implementación, limitándose solo a un uso de diseño en
3D (tres dimensiones), teniendo como base tres criterios de uso: Estrategias innovadoras
para los procesos, estrategias innovadoras para lograr los productos, y uso de buenas
prácticas, su interacción mejoran la buena gestión de la herramienta, los mismos que
sirven para el control cuantitativo del rendimiento, Olawuni y Chan (2019). Así también,
el uso del BIM, mejora la gestión de los cambios y evita retrasos en la ejecución de los
proyectos, pues la interactiva observación de las etapas de los procesos constructivos, a
través del modelamiento, ofrece mayor información de los responsables de la ejecución
del proyecto, facilitando el criterio del concepto propuesto para la solución de disputas; el
uso a la vez de otras tecnologías como la realidad virtual, aporta grandes beneficios para la
gestión del tiempo en los proyectos, esta tecnología ayudará a almacenar datos y reducir
12
los retrasos en la información, entender los atrasos y control proactivo, Gibbs (2017).
Según Murguía (2017), en su investigación Primer estudio del uso BIM para
proyectos de edificación en Lima, cuyo objetivo fue analizar los antecedentes del uso de la
herramienta BIM en el Perú y específicamente en edificaciones de Lima y Callao
utilizando el método cuantitativo, y cuya problemática definió que sus inicios en esta
herramienta data a los inicios del año 2010 exclusivamente para el sector privado desde la
mediana a la gran empresa, demostrando que al menos 1 de cada 4 edificaciones desde ese
período han utilizado de alguna manera el BIM, pero con una idea de su para un
modelamiento 3D y de identificación de incompatibilidades, pero su utilización es mucho
más beneficioso en la identificación temprana y prevención gracias a la información por
parte colaborativa de los stakeholders.
La correcta gestión de contratos en proyectos de infraestructura, logra cerrar los

proyectos de acuerdo a plazos contractuales, siendo necesario realizar las siguientes
preguntas: ¿Qué se desconoce de las metodologías, procedimientos o estrategias de nuevos
modelos de contratos utilizados en el mundo de la construcción, que mejora el buen
desenvolvimiento de las partes contratantes (Contratista y Entidad), para ejecutar
proyectos de envergadura?, ¿Cómo funcionó el modelo de contrato NEC, utilizado en los
en el Proyecto especial Lima 2019?, ¿Cuáles fueron las ventajas para la gestión de
proyectos de gran envergadura en el país?, ¿Cuáles son las causas de incumplimiento de
plazos y costos de los contratos convencionales en el Perú?, ¿Cuáles son las Opiniones de
especialistas con experiencias en la aplicación del modelo de contrato NEC, aplicados en
el Proyecto Especial Lima 2019?
Respecto al objetivo general se propone: Describir el estado situacional de los

contratos convencionales peruanos y analizar el modelo de contrato NEC, utilizado en el
proyecto especial Lima 2019, estableciendo posibles ventajas para la ejecución de
proyectos de infraestructura en el país. Se cuenta con los siguientes objetivos específicos:
analizar las causas de incumplimiento de plazos y costos de los contratos convencionales
en el Perú, analizar las ventajas y desventajas de cada modelo de contrato y analizar las
opiniones de especialistas con experiencia en la gestión de proyectos en obras privadas y
públicas para proponer mejoras al modelo convencional del Perú.
El presente estudio se justifica por las circunstancias de, como los proyectos de
infraestructura de gran envergadura ejecutados por el estado peruano y en especial el
13
MTC, no cumplen con el plazo, ni con el costo contractual, infringiendo la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento, por ello el resultado de la investigación
permitirá brindar respuesta si el nuevo modelo de contrato NEC, se adaptarían a la
normativa peruana, mediante entrevistas de Juicio de expertos y análisis del modelo
aplicado en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Si se aplicara el nuevo modelo de
contrato NEC a la normativa peruana, se ampliaría el modelo peruano, rescatando las
acciones aprendidas que se lograron en la ejecución de los proyectos deportivos. El
resultado de la investigación permitirá uniformizar criterios, que pueden ser utilizados en
otras investigaciones, utilizando las entrevistas e investigaciones de otras aplicaciones a
nivel mundial.
II. Método
2.1. Tipo y diseño de investigación

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, por ayudar a explicar un caso de
estudio particular mediante su contexto, significado de sus procesos, así como el estudio
de las cosas cotidianas de las vidas de las personas en colectivo o individual que se
pretende investigar y sus experiencias ahondando en sus opiniones tratando de entender un
fenómeno, Maxwell (2019). Para Strauss y Corbin (2016), en la investigación cualitativa
se producen resultados sin tener que utilizar métodos de cuantificación, sin embargo,
existe información que es necesaria para dicha investigación, como es el caso de censos y
datos precedentes de objeto de la investigación, y en el caso de las entrevistas se
cuantifican datos estadísticamente, para interpretar datos cualitativos. Según López y
Sandoval (2016) la investigación cualitativa se diferencia específicamente por desarrollar
la subjetividad consiente y estudiar a profundidad la problemática, se interpretan datos
redactados en forma personal sobe la observación, dicha investigación es inductiva y es
flexible pues se inicia con un estudio primariamente planteados.
Se utiliza un método fenomenológico y de acuerdo a Fuster (2019), indica que son

estudios de los fenómenos captados por la conciencia, siendo prioritario el de entender que
pertenece integralmente a una unida y en base a la experiencia significativa.
14
2.2. Escenario de estudio
El principio básico de toda investigación cualitativa, es darle prioridad a las visitas
de campo que el investigador debe tener en los sitios, donde se pretende realizar la
investigación, Hernández, Fernández y Baptista (2014), por tal motivo se realiza la
investigación en los complejos deportivos desarrollados en la ciudad de Lima, como son el
Complejo Deportivo La Videna en el distrito de San Luis y en la Municipalidad distrital de
San Luis ubicado en Av. Del Aire N. 1540 y el Complejo Deportivo de Villa el Salvador,
dichos complejos sirvieron para inspeccionar el tipo de infraestructura que se ejecutó para
el desarrollo de del proyecto especial Lima 2019.
2.3. Participantes
Para la presente investigación se determinó la muestra no probabilística,
desarrollando la técnica Intencional y de acuerdo a Otzen y Manterola (2017), se toman
muestras para una población fluctuante y limitada en función a sus características, ya que
la población es muy pequeña.
Se entrevistará a tres expertos en contrataciones del estado, que brindaron sus

servicios en el Proyecto Especial Lima 2019, cuya experiencia es de vital importancia para
el análisis del presente estudio, dichos profesionales son muy conocedores en la Ley de
Contrataciones del Estado y Gestión de Proyectos, pues en ciertos estudios es necesaria la
opinión de expertos en un tema en particular, por lo es frecuentes en estudios cualitativos
y exploratorios, Hernández, Fernández, y Baptista (2014).
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas utilizadas en esta investigación es la entrevista por ello se realizaron
entrevistas a profesionales expertos en administración de contratos y gestión de proyectos.
Con relación a la entrevista, definen que las entrevistas semiestructuradas, están
previamente establecidos, pero la sucesión y la enunciación pueden variar en función a
cada entrevistado, por lo que el investigador efectúa una serie de preguntas abiertas, que
están propensos a realizar nuevas preguntas que sean de interés para profundizar el tema
de estudio Hernández, Fernández, y Baptista (2014).
2.5. Procedimiento
Dada la coyuntura de la Pandemia por la que actualmente atraviesa el Perú y el
mundo, es que se diseñó una entrevista mediante preguntas semi estructuradas que fueron
15
coordinadas con los técnicos que laboraron en el Proyecto Especial Lima 2019,
estableciendo los horarios de las entrevistas, también sirvió como herramientas la emisión
de correos electrónicos a los profesionales entrevistados y garantizar la continua
comunicación.
2.6. Método de análisis de información

Se utilizó la plataforma virtual Google Meet, para la realización de las entrevistas, y
para las inspecciones oculares se realizaron fotografías y vídeos de los Recintos
Deportivos se efectuó la desgravación que están sustentados en papel físico, luego se
elaboró el mapeo de los procesos y la construcción de las matrices de triangulación
(Anexo N° 01). Del mismo modo se garantizan los criterios de calidad, credibilidad,
autenticidad, debido a la aplicación de todas las etapas del proceso del estudio de
investigación, la correcta utilización de los instrumentos de colección de datos y la
información a los participantes de las entrevistas.
2.7. Aspectos éticos

En esta investigación se garantizan los derechos de los autores, evitando toda forma
de fraude intelectual, utilización de normas internacionales y la experiencia recaída en los
participantes que han permitido obtener evidencias sustentadoras. Consentimiento
informado de los entrevistados, los cuales manifestaron su consentimiento para realizar las
grabaciones de las videos llamadas, manejo de información a través de las desgravaciones
de las videos llamadas, los cuales refleja auténticamente las respuestas de los
entrevistados.
III. Resultados
Para esta investigación se utilizó como instrumento una guía de entrevistas a seis
participantes expertos en administración de contratos y gestión de proyectos públicos y
privados, realizando las desgravaciones de estas entrevistas y poder analizarlas para
conocer si proporcionarán respuestas a los objetivos específicos, así como a las categorías
y subcategorías propuestas, elaborando resúmenes de los resultados principales respecto a
experiencias, lecciones aprendidas y aportes.
Según Taylor y Bogdan (2008), señalan que existe un tipo de entrevista en el cual el
16
entrevistado tiene el papel del observante de los hechos e informantes, y que gracias a su
experiencia, aprendizaje de hechos y actividades, puede expresar los acontecimientos del
modo que el entrevistador pueda interpretar lo que expresa en la entrevista, pues el
entrevistado no tiene la posibilidad de realizar la función de la observación.
Según Aguilar y Barrozo (2015), encuentran en su investigación que existe un
método para obtener informaciones denominado triangulación, el cual consiste en analizar
de múltiples maneras y estrategias pudiendo ser de tres tipos, temporal porque se escogen
datos en diferidos períodos, del tipo personal porque no se tiene un específico arquetipo de
personalidades para realizar las entrevistas y del tipo espacial pues se pueden realizar en
diferentes territorios.
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los expertos en Administración de contratos
se obtuvieron comentarios de acuerdo a sus experiencias, así como sus siguientes aportes:
Tabla 1.
Resumen y resultado final de la guía de entrevista 1
Guía de entrevista de la variable contratación pública del funcionario del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones
Objetivo Específico 1: Analizar las causas de incumplimiento de plazos y costos de los contratos
convencionales en el Perú.
Categoría: Subcategoría:
- Solución de Controversias. - Solución eficiente de disputas.
- Eficiencia de los contratos y recursos - Dispute Board o Junta de Resolución de Disputas.
- Confianza entre contratante y contratista.
En contratos de proyectos públicos, existen eventos no contemplados dentro del alcance del
contrato que se convierten en adicionales y ampliaciones de plazos, por ejemplo en el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (en adelante MTC) los eventos extraordinarios son ocasionados por
fenómenos meteorológicos que ocasionan el deterioro de carreteras en plena ejecución de un
proyecto y para salvar la urgencia se debe de construir un puente, lo complicado es los procesos
que se deben gestionar en las aprobaciones de todos los funcionarios de la entidad y del contratista
y si la sustentación técnica del adicional no es bien sustentada, es rechazada por la entidad.
El MTC cuenta con proyectos de inversión muy complejos y otras inversiones que no son
considerados proyecto de inversión, como los servicios de mantenimiento de carreteras con índices
muy altos de obras, estos servicios no contemplan gestión de riesgos, pues la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento solo lo regula para la contratación de proyectos de
inversión y ejecución de obras, a pesar de que los contratos de servicios pueden oscilar entre los
100 a 200 millones de soles.
Objetivo Específico 2: Analizar las ventajas y desventajas de cada modelo de contrato.
- Convenios Internacionales -Convenio gobierno a gobierno
- Estrategias de adquisición. - Adquisiciones de nivel internacional y nacional
Licitaciones internacionales
- Licitación Pública
El usó el Dispute Board o Junta de Resolución de Disputas solo fue usado en proyectos donde
17
organismos internacionales ofrece el financiamiento, pero la documentación o información son de
acceso restringido.
Los servicios de mantenimiento no tienen normativa exclusiva en la Ley de Contrataciones, son
más flexibles para gestionar los eventos compensables, la desventaja es que los funcionarios se
limitan a buscar soluciones por el temor de un proceso judicial del órgano de control como la
Contraloría General de la República.
Otras de las diferencias entre los arbitrajes y el Dispute Board, es que en el primer caso sus
miembros son obligatoriamente abogados y para el segundo caso sus miembros son ingenieros o
arquitectos que acompañan al contratista durante la ejecución de la obra.
Los procesos de contrataciones y adquisiciones en el MTC se rige estrictamente a la Ley de
Contrataciones del Estado es decir para el caso de obras son Licitaciones públicas y para los
procesos de servicios de mantenimiento es Concurso público, los cuales usan Términos de
Referencia y no expedientes técnicos, teniendo una limitación de competencia entre los
proveedores pues la mayoría son locales.
La ley de Contrataciones del estado no está diseñado para que los funcionarios tengan
discrecionalidad ni son del tipo colaborativo, por el cambio, son del tipo confrontacional,
existiendo muchas cláusulas que disponen resolver los contratos por parte de la entidad, a
diferencia del contratista solo tiene dos opciones para resolver contrato, evidenciando serias
desventajas para los contratistas.
La contraloría general de la república no tiene incentivos para realizar buenas investigaciones en
controles concurrentes, o controles simultáneos, por el contrario tiene incentivos para castigar,
actuando de acuerdo a su propia reglamentación que los incentiva a investigar el mismo reglamento
de la Ley de Contrataciones.
Resultado final: Guía de entrevista de la variable contratación pública del funcionario del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
De acuerdo a lo manifestado por el Especialista en administración de contratos del MTC, se pueden
tener los siguientes resultados:
No existen criterios de uniformidad en los tipos de contratos que opera el MTC, para obras y
servicios de mantenimiento, a pesar de tener montos que oscilan entre los 100 y 200 millones de
soles dificultando la gestión de contratos.
Aún no se cuenta implementado los procesos del Dispute Board que resultan ser mucho más
eficientes en la gestión de contratos que el sistema de arbitraje, por el control preventivo y el
acompañamiento durante toda la ejecución del proyecto.
Los contratos de la Ley de Contrataciones del estado son muy confrontacionales, teniendo unas
mayores desventajas por parte de los contratistas, no existiendo filosofías de confianza ni
colaboración entre las partes contratantes.
Falta de mayor pluralidad de contratistas para ejecutar los proyectos y servicios del MTC hacen
que el mercado sea limitado con propuestas y soluciones eficientes.
Falta de propuesta en mejoras y discrecionalidad por parte de los funcionarios públicos por temor a
procesos administrativos y judiciales de los órganos de control y en especial por la Contraloría
general de la República.
En la guía de entrevista de la variable Gestión de proyectos por parte del funcionario del
MTC, se obtuvieron comentarios de acuerdo a sus experiencias, así como sus siguientes aportes:
18
Tabla 2.
Resumen: Guía de entrevista de la variable gestión de proyectos del funcionario del
- Convenios Internacionales - Convenio gobierno a gobierno
- Licitación Pública - Licitaciones internacionales, nacionales, procesos de
ejecución de inversiones.
El MTC a través de Provias Nacional se encuentra alineado a las contrataciones e inversiones
dentro de los mecanismos de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, utilizando bases
modelos, los contratistas y la entidad deben regirse estrictamente a las bases, pero la mayoría de
contratos son resueltos por intereses económicos por las partes contratantes.
Provias nacional ejecuta sus inversiones de obras y servicios de mantenimiento de carreteras, de
acuerdo al marco del Invierte.Pe y a los pronunciamientos del Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado (en adelante OSCE), regulando que las inversiones de mantenimiento de
carreteras se conciban como servicios a pesar de que cuenten con componentes de obras, teniendo
una duración de hasta por 05 años y son convocados mediante unos términos de referencia (en
adelante TDR), los cuales no se libran de controversias por eventos compensables.
En Provias Nacional existe una División de estudios encargada de elaborar los estudios definitivos,
pero el 95% de estos estudios son elaborados por consultores externos, siendo la División de
estudios quien revisa y aprueba los estudios definitivos, para obras lineales de 100 a 250 km,
durando desde 01 hasta 2.5 años su aprobación final y que por la naturaleza de obras lineales, tiene
una serie de incertidumbres por el uso de herramientas convencionales, que surgen durante la fase
de ejecución, causando eventos compensables cuya aprobación dura entre 03 a 04 meses.
Los modelos de contratos se regula mediante el OSCE, pero la entidad define las penalidades en los
contratos, por cualquier incumplimiento, no existiendo un equilibrio entre las partes, lo que ha
ocasionado en lo últimos años muchos procesos judiciales, complicándose el hecho que, las
adendas e incremento de los costos iniciales, no es bien visto por parte de los órganos de control
del estado, por ello los funcionarios traten en lo posible de no modificar los contratos.
La problemática en la gestión de los contratos, también se debe a la poca participación de los
ingenieros especialistas que ejecutaron el proyecto durante los arbitrajes, a pesar que el OSCE si
permite agregar mejoras al contrato, los eventos son evaluados por abogados que pretenden
interpretar problemas técnicos de obra y no acompañaron desde el inicio de ejecución del proyecto,
ocasionando posibles paralizaciones, dichos contratos cerrados no se pueden modificar.
Respecto a los pagos de las valorizaciones se regulan mediante los plazos establecidos por el
reglamento de la ley de contrataciones y obedecen a una estructura de contrato, son revisados por
07 a 08 especialistas, siendo facultad de la entidad de observar estas valorizaciones, a pesar de
contar con la aprobación del supervisor, durando un promedio de 02 a 03 meses toda la aprobación.
Objetivo Específico 3: Analizar Opiniones de especialistas con experiencias en la aplicación de
modelos convencionales peruanos y del modelo de contrato NEC, aplicados en el Proyecto
Especial Lima 2019, para proponer mejoras al modelo convencional del Perú.
- Organización de las empresas, - Buenas prácticas de procesos de gestión, costo, tiempo,
Metodologías y herramientas de alcance, riesgos y claidad, con enfoque del PMI.
- Herramientas y metodologías de Colaboración e
gestión.Estrategias de adquisición.
Innovación.
- Toma de decisiones y pagos de valorizaciones
- Realizar el seguimiento y control de riesgos en todo el
proyecto.
19
Existe confusión en los funcionarios respecto al uso del BIM, confundiéndolo con un software de
tres dimensiones (3D), recientemente desde el año 2019 están implementando pilotos de uso del
BIM en la oficina de Dirección de carreteras y la Dirección de Supervisión obteniendo muy buenos
resultados a pesar de que ha sido muy difícil implementar su uso en diseño de carreteras.
Las inversiones de obras de gran impacto y envergadura cuyos montos superan los 1 300 millones
de soles, no pueden ser ejecutados bajo la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo existir
mecanismos que permitan la colaboración de organismos internacionales para mejorar la eficiencia
en la gestión de proyectos. La diferencia entre los procesos del estado y los sistemas privados es
que en el estado existen sistemas reguladores para los procedimientos administrativos, mediante
Servir y el MEF, los cambios propuestos suelen demorar, lo que no sucede en la empresa privada.
Provias Nacional solo está implementado mejoras en sus metodologías y gestión de proyectos a
través de los entregables de los consultores, exigiéndoles que presenten los estudios definitivos con
presentaciones más versátiles, como el BIM y donde los funcionarios están siendo capacitados para
que entiendan su funcionamiento y proceso de revisión, en el entorno de eficiencia de costos y
tiempo y prevenir mayores restricciones que puedan existir durante la ejecución de los proyectos.
Resultado final: Guía de entrevista de la variable contratación pública del funcionario del
De acuerdo a lo manifestado por el Especialista en Gestión de proyectos del MTC, se pueden tener
los siguientes resultados:
No existen principios de confianza entre la entidad contratante y el contratista, existiendo una mala
práctica de confrontaciones en ambas partes.
A pesar de existir mejoras en los procesos de adquisiciones y ejecución de las inversiones, en los
procesos, siempre existen controversias por adicionales a los costos contractuales.
A pesar de sus grandes montos de las inversiones en los servicios de mantenimiento y de contar
con componentes relacionados a obras, no existe uniformidad en la normatividad, ocasionando
constantes procesos judiciales por los arbitrajes en los contratos.
No existe un área encargada de monitorear todas las fases de los proyectos existiendo dos
Divisiones para llevar a cabo las inversiones, lo que dificultaría los procesos de ejecución de obra
al no involucrase directamente los especialistas que desarrollaron los estudios definitivos.
Los retrasos a pagos de valorizaciones por los trabajos ejecutados así como de los adicionales de
costos, suelen retrasarse por que le entidad observa los informes que sustentan dichas
valorizaciones y adicionales, a pesar de que los mismos cuentan con la aprobación por parte del
supervisor y que las valorizaciones tienen la naturaleza de pagos a cuenta del monto contractual.
Las solución de controversias en los arbitrajes suelen ser pocos eficientes, pues los abogados deben
primero de investigar los antecedentes que produjeron las controversias, no teniendo la
participación efectiva de los mimos ingenieros involucrados en la ejecución de las inversiones.
La experiencia, procedimientos ágiles, metodologías y buenas prácticas de las empresas privadas
han aportado de muchas maneras a la correcta ejecución de las inversiones, careciendo las
entidades del estado el uso de esos procedimientos y buenas prácticas.
Existe una iniciativa por parte del MEF en implementar metodologías colaborativas como es el
BIM, pero el papel de los funcionarios solo es para revisar los procedimientos previos al diseño
definitivo, y durante la ejecución de las inversiones, las oficinas técnicas de las entidades no están
preparadas aún para implementar de manera completa el BIM.
La metodología BIM está siendo iniciado en proyectos pilotos por parte de Provias, teniendo muy
buenos resultados, sobre todo por las herramientas modernas de gestión y software de diseño y
calculo que agregan valor al diseño de los estudios definitivos, mientras más nivel de colaboración
exista los beneficiarios serán ambas partes, por otro lado si es responsabilidad que el contratista
asuma toda la gestión de riesgos y ahorro en el proyecto, solo se cargarán los ahorros al contratista.
En la guía de entrevista de la variable contratación pública y modelo NEC, se obtuvieron

comentarios de acuerdo a sus experiencias, así como sus siguientes aportes:
20
Tabla 3.
Resumen: Guía de entrevista de la variable contratación pública y modelo NEC
Objetivo Específico 1: Analizar las causas de incumplimiento de plazos y costos de los contratos
convencionales en el Perú.
- Solución de Controversias. - Solución eficiente de disputas.
- Eficiencia de los contratos y recursos - Dispute Board o Junta de Resolución de Disputas.
- Confianza entre contratante y contratista.
Existen otros modelos de contratos estandarizados, como Fidic, NEC, PPC 2000 y Gresini, pero el
Fidic es el modelo más utilizado a nivel mundial, con la sorpresa que los modelos NEC en el Reino
Unido (lugar de origen del NEC), no es muy popular, estando en tercer lugar respecto a su uso.
En el Perú se ha utilizado por primera vez el modelo NEC3, opción F. Esta opción se usa, cuando
no se tiene mucho tiempo para ejecutar los proyectos, cuando no se tiene la experiencia en
ejecución de un tipo de proyecto y cuando el propietario asume los costos que implica ejecutar
proyectos en poco tiempo. En el proyecto especial Lima 2019, existieron algunas controversias
durante la ejecución de las obras resolviéndose con el Dispute Board o Junta de Resolución de
disputas y gracias a este mecanismo se han minimizado las controversias. En el proyecto especial
Lima 2019, existieron dos capacitaciones para el uso del modelo NEC, en especial para los
miembros del Dispute Board.
En sus inicios del proyecto especial Lima 2019, el estado peruano tuvo la intención de ejecutar los
proyectos sin ninguna ayuda externa, ni se tenía la idea de usar los modelos NEC, pero al pasar el
tiempo se tomó conciencia de que no tenían la capacidad técnica para hacerlo, firmándose un
convenio de gobierno a gobierno con el Reino Unido, el cual contrató especialistas en proyectos de
esta envergadura y fueron estos especialistas los que recomendaron el uso del modelo NEC.
Aún no se tiene estadísticas exactas sobre las ventajas de los modelos NEC, sobre los modelos
convencionales peruanos, sin embargo, existieron disminuciones en soluciones de controversias.
El Dispute Board es un mecanismo de solución de controversias, en tiempo real durante la
ejecución de los proyectos, pero es facultad de cada gobierno elegir el tipo de mecanismo a utilizar,
en el Perú existe un mecanismo llamado arbitraje, para conciliaciones, pero que es ineficiente.
Una solución de disputa se vuelve eficiente, si es que esta no escala a un juez para que dictamine.
Respecto al reconocimiento de a costos adicionales, gracias a la opción F del modelo NEC, se
establecían mecanismos para pagar los eventos compensables o adicionales de obra, que son muy
típicos para modelos de contratos internacionales y estandarizados, el cual permite con facilidad la
modificación de costos para cancelar los eventos compensables e incluso existen incentivos en el
ahorro para generar ingeniería de valor
No hay necesidad de tomar un acuerdo de gobierno a gobierno para el uso del modelo NEC, solo
coincidió en la toma de decisiones.
Se decidió la propuesta del Reino Unido, por que propuso mayor involucramiento en la gestión de
contratos y por su experiencia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 el cual utilizó el modelo
NEC.
Se pretende a corto plazo la utilización de contratos estandarizados en proyectos especiales de
inversión pública, donde se establezcan los lineamientos de la descripción de contratos Fidic así
como los NEC y sus opciones, que serán parte del reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Sin embargo se debe enfatizar en los incentivos de los diseños del sistemas, sub sistemas y
21
relaciones que existe desde el proyectista, funcionario y órganos de control
La filosofía de los Modelos NEC también contraponen los principios del código civil usado muchas
veces en la ejecución de obras, al contar con cláusulas con tiempos límites para que los contratistas
comuniquen su reclamo, por el cual se pierde el derecho a ampliación de plazo o reconocimiento de
costos adicionales, sin embargo este principio está siendo cuestionado por algunos abogados por
interpretarlos como nulos pues de acuerdo al código civil no se pueden pactar plazos de caducidad
de los cuales al vencimiento se pierde la acción y el derecho.
Resultado final: Guía de entrevista de la variable contratación pública y modelo NEC
El uso del modelo NEC3 opción F se utilizó por primera vez en el Perú y a pesar de existir
controversias, fueran resueltas por el Dispute Board, sin tener arbitrajes hasta el cierre de esta
investigación.
La decisión tardía por el uso de los modelos NEC y la premura de llegar a tiempo a los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos, es que se tomó la decisión del acuerdo gobierno a gobierno
que ayudaron a gestionar los proyectos de similitud características.
La diferencia del modelo NEC con los modelos de contrato convencional es el incentivo de lograr
la mayor eficiencia en costo y tiempo.
No es necesario realizar un acuerdo de gobierno a gobierno para el incentivo del uso del modelo
NEC.
Existen varios modelos de contratos estandarizados a nivel mundial, que incentivan la
colaboración, siendo uno de los más conocidos los modelos NEC y Fidic.
La Ley de Contrataciones del Estado tienen un régimen de tipo adversario, donde se cree que la
manera de solucionar controversias es mediante un arbitraje y siempre se tendrán intereses
contrapuesto y no se ejecuta los proyectos con un solo propósito que es terminar las obras a tiempo
y con el menor costo posible, con la calidad que se requiere para un servicio público, por ello se
debe cambiar la estructura general de la Ley, y pueda permitir el uso de otros tipos de contratos
estandarizados.
No existe en la norma peruana la gestión de alertas tempranas que en los modelos NEc se tiene
claramente definidas e incluso involucrando a la misma entidad en participar de estas alertas.
Las disputas son eficientes si es que este no escala a un juicio.
Para adaptar un modelo de contrato estandarizado a la normativa actual, se debe primero modificar
el sistema de organización y procesos que existe en el Perú, un contrato solo, no cambia el sistema.
Tabla 4.
Resumen: Guía de entrevista de la variable gestión de proyectos y los modelos NEC
El modelo NEC pertenece a una familia de contratos estandarizados a nivel mundial, y se utiliza
para gestionar un proyecto, elaborados por ingenieros para ser ejecutados por ingenieros, utilizando
una redacción clara, por ello la gestión de contratistas y sub contratistas también responden a los
lineamientos de este modelo de contrato.
22
A diferencias de los proyectos públicos que se determinan por normas vigentes, y que tienen
procesos seriales que demandan mucho tiempo, con diseño o estudios definitivos por que no se
involucra de manera temprana a los contratistas, la gestión de proyectos privados se determinan por
los procesos establecidos mediante la Ingeniería, procura y construcción (en adelante EPC),
involucrándose de manera y temprana al diseñador como al constructor.
En el proyecto especial Lima 2019, se utilizó la metodología Fast Track, pero se gestionaron de
manera eficiente el control de reproceso, dicha metodología solo se puede utilizar por empresas con
gran conocimiento y equipos muy calificados en ingeniería y construcción., promoviendo la
filosofía del incentivo de la Confianza y condiciona actitudes de colaboración.
Existieron eventos compensables en la ejecución de las obras sin ser gravitantes para el éxito del
proyecto, ocasionados a imprecisiones en el alcance, pero se encuentran establecidos como eventos
compensables solo aquellos cuyos requisitos o actividades no se encuentran consideraron en el
alcance y no aquellos ocasionados por omisiones o errores de diseño o ejecución.
Objetivo Específico 3: Analizar Opiniones de especialistas con experiencias en la aplicación de
modelos convencionales peruanos y del modelo de contrato NEC, aplicados en el Proyecto
Especial Lima 2019, para proponer mejoras al modelo convencional del Perú.
- Organización de las empresas. - Buenas prácticas de procesos de gestión, costo, tiempo,
- Metodologías y herramientas de alcance, riesgos y calidad, con enfoque del PMI.
gestión. - Herramientas y metodologías de Colaboración e
- Estrategias de adquisición. Innovación.
- Toma de decisiones y pagos de valorizaciones.
- Realizar el seguimiento y control de riesgos en todo el
proyecto.
En el modelo NEC3 opción F, el contratante asume y gestiona el riesgo por la premura que se tenía
con el inicio de los Juegos, esta gestión de riesgos se convierten en obligación que tiene la entidad
en levantar el riesgo.
En el proyecto especial Lima 2019 se utilizó el Dispute Board, quien estuvo acompañando a la
ejecución de los proyectos desde el inicio, solucionando en periodos tempranos las controversias y
evitando paralizaciones de obra.
Las alertas tempranas se utilizaron en Lima 2019, como herramientas muy potentes, para gestionar
los riesgos, a pesar de los múltiples riesgos que tuvo el proyecto, los cuales fueron por los
procedimientos de las propias entidades del estado, como el ministerio del ambiente, ministerio de
vivienda, ministerio de cultura, municipalidades, Sedapal, Luz del sur así como la gestión de las
respectivas licencias.
En Lima 2019 la toma de decisiones se responsabiliza en la gestión del contrato, al gerente del
proyecto, sin embargo el empoderamiento no es al 100%, existiendo procesos en los cuales se debe
pedir autorización como eventos compensables relevantes, siguiendo casi el mismo procedimiento
que el modelo convencional.
En el modelo NEC3 utilizado en Lima 2019, permitió aplicar innovaciones y mejoras, así como el
uso de metodologías ágiles y colaborativas como el BIM, mediante el cual no solo se gestionó el
diseño del proyecto si no las procuras y la ejecución de forma integral, analizando el mercado, la
complejidad del proyecto, a la vez los contratitas también utilizan las metodologías modernas como
el Lean Construction.
En Lima 2019, se premia como estímulo las buenas gestiones de los proyectos, aplicación de
innovaciones y mejoras, el uso de metodologías ágiles y colaborativas como el BIM, también se
utilizó toda la tecnología que estuvo a su disposición, ejemplo de ello es que se gestionó toda la
procura por internet mediante una plataforma llamada Es.work, y se utilizó una nube digital
llamada Aconex por su potente utilidad, pues con el simple hecho de subir los documentos a la
nube, se da por iniciado el inicio de los plazos establecidos en el contrato.
Resultado final: Guía de entrevista de la variable gestión de proyectos y los modelos NEC
23
En el NEC3 utilizado en Lima 2019 se definieron roles estrechamente relacionados a las buenas
prácticas de la Gestión de proyectos: costos, tiempo, alcance, riesgos y calidad, logrando una
mayor eficiencia en sus procesos y de acuerdo a la opción F del contrato la entidad asumió la
gestión del riesgo y las líneas de acción son simplemente establecidos entre cuatro actores
principales, el propietario, el gerente de proyecto el contratistas y sub contratistas.
Los procesos ágiles en la gestión de proyectos en Lima 2019 logró un eficiente control de los
tiempos, gracias a la participación temprana de los diseñadores y contratistas, evitando reprocesos
por incompatibilidades en las especialidades de los proyectos.
Gracias a los modelos NEC se incentivó el uso de la confianza entre todos sus involucrados y
actores, logrando una colaboración efectiva en todo el proyecto, a la vez gracias al uso del Dispute
Board se evitaron los procesos de arbitrajes que pudieron causar paralizaciones de obras.
La gestión de riesgos en el proyecto especial Lima 2019 tuvo su éxito en la buena gestión de alertas
tempranas por parte de todos los involucrados del proyecto, a pesar de las restricciones que se tenía
en la gestión de licencias y permisos con otras entidades del estado.
El uso de la metodología BIM fue de vital importancia en el éxito del proyecto, para gestionar
integralmente todo el proyecto en todas sus fases, a la vez el modelo NEC incentiva la propuesta de
innovaciones y metodologías colaborativas por parte del contratista como el Lean Construction y
plataformas virtuales que volvieron los procesos de gestión del proyecto más ágiles y eficientes.
Simplificado lenguaje.
Lenguaje a veces con vicios ocultos. Establecen responsabilidades.
No siempre se definen Sin ambages.
responsabilidades. Cada cláusula determina cual es la
Para el caso de arbitrajes: En obligación de cada involucrado.
Objetivo En solución de controversias utilizan
solución de controversias, media a
veces un solo árbitro (en mayoría específico 1: el Dispute Board, donde los técnicos
abogados), que no tienen Analizar las causas de acompañan durante la obra.
conocimiento técnico. incumplimiento de Son los mismos ingenieros que
No existen criterios de uniformidad plazos y costos de los pueden resolver problemas de
en los tipos de contratos que opera contratos carácter técnico.
el MTC. convencionales en el No es necesario realizar un acuerdo
Los contratos de la Ley de Perú. de gobierno a gobierno para el
Contrataciones del estado son muy incentivo del uso del modelo NEC.
confrontacionales o adversarios. Gestión de alertas tempranas.
Falta de propuesta en mejoras y Para adaptar un modelo de contrato
discrecionalidad por parte de los
estandarizado a la normativa actual,
funcionarios públicos por temor a
procesos administrativos y Objetivo se debe primero modificar el sistema
de organización y procesos peruanos.
judiciales
Principal:
Describir el estado
situacional de los contratos
convencionales peruanos y
analizar el modelo de
contrato NEC, utilizado en
los el proyecto especial
Lima 2019 y establecer las
ventajas para la ejecución Objetivo
de proyectos de específico 3:
Objetivo infraestructura en el país. Analizar Opiniones de
específico 2: especialistas con
Analizar las ventajas y experiencias en la
aplicación de modelos
desventajas de cada
modelo de contrato. Conclusiones convencionales peruanos y
del modelo de contrato
NEC, aplicados en el
Proyecto Especial Lima
2019, para proponer
Figura 1: Matriz de triangulación mejoras
24
IV. Discusión
Respecto a las teorías utilizadas, (Cuenca, García y Martinez, 2010, Gorbaneff 2002,
Correa 2002), sostienen que, toda contratación pública se genera por la necesidad del
estado en administrar servicios públicos, no contando con la capacidad de realizar
directamente las inversiones y lograr servicios públicos de calidad; es por ello que depende
de cada gobierno decidir si ejecuta directamente las inversiones o contratar a terceros,
originándose las licitaciones públicas, estos actos se encuentran respaldados por normas de
derecho público; estos procesos en su mayoría tienen mecanismos complejos, causando
desánimos en los servidores públicos y en las empresas privadas. Coincide con las teorías,
las manifestaciones de los funcionarios del MTC, quienes precisan que las oficinas de
División de Estudios, deben de contratar a especialistas y consultores expertos en diseños
de carreteras, por no contar con la capacidad logística ni humano para gestionar ellos
mismos los estudios definitivos.
De acuerdo a la teoría de Coase (1994), detalla los principios de las empresas

privadas, que utilizan de manera eficiente sus recursos y gracias a su organización sobre
viven en un mercado competitivo; de acuerdo a Williamson (1979), determina a las
empresas como organizaciones jerárquicas, resaltando las cualidades de control,
coordinación y las soluciones de problemas de manera eficiente por parte de los que toman
decisiones, reflejándose en buenas gestiones para sus adquisiciones de bienes o insumos.
Coincidiendo con estas teorías lo manifestado por el experto en gestión de proyectos

del MTC, el cual resalta las ventajas que tienen las empresas privadas sobre el estado, por
la forma como se organizan, toma de decisiones de sus directivos, para mejorar sus
procesos y usos de herramientas, metodologías, tecnología e innovación para el bien de su
organización; sin embargo, la mayor desventaja que se tiene en el estado, es la inexistencia
de una oficina, encargada de dirigir de forma integral todas las fases y procesos de los
proyectos desde su inicio hasta su operación y mantenimiento, ocasionando que ocurran
múltiples problemas en la ejecución de los proyectos, pues el proyectista no tienen
coordinación directa con los ejecutores, ni con los encargados del mantenimiento de los
proyectos; en las empresas privadas existe la oficina PMO (Project Management Office),
quién es la encargada de gestionar todas las fases de los proyectos hasta su operación.
En la administración de contratos, de acuerdo a la revisión de la literatura en la

investigación y a sus disposiciones similares conectadas entre diversos autores, Cakmak
25
(2016), Sithole (2016), Gregory Ann y Stevens (2016), Davies, Fenn y O´Shea (2005)
coinciden que las disputas y las soluciones de controversias innecesarias perjudican la
sostenibilidad y principios de calidad, al no gestionar correctamente la solución de
controversias, usando mayores recursos para solucionarlos, por ello los contratos deben
contener cláusulas claras que permitan la mediación eficiente, evitando procesos judiciales.
Del mismo modo el especialista en Administración de contratos, quién se desempeña

como árbitro judicial inscrito en el OSCE señala que, la Ley de Contrataciones del Estado,
no está diseñado para que los funcionarios usen la discrecionalidad; ni son colaborativos,
por el contrario, son del tipo adversario ocasionando contratos convencionales poco
eficientes, ocasionando demoras en las entregas de los proyectos por procesos judiciales.
En su investigación de Laryea (2016), determinó que existen diversas causas que

producen eventos compensables, descubriendo que el mayor porcentaje se debe a
actividades no considerados en el alcance del contrato, pero también existen otro
porcentaje considerable causado por cambios al proyecto, por información inexacta así
como información brindada a destiempo y a eventos externos del proyecto; al respecto, el
director de proyectos en Lima 2019, coincide que los eventos compensables solo merece su
cancelación, si es que son costos adicionales al alcance del contrato y no a errores de
diseño, recalcó el papel importante que juega la correcta información en el tiempo debido;
sin embargo, también mencionó que existieron eventos externos al proyecto que pusieron
en riesgo el cumplimiento de los tiempos, los que fueron gestionado eficientemente.
En la bibliografía revisada de Al-Shammari (2017), el uso de una Junta de

Resolución de Disputas, que propone el modelo NEC, y gracias a cláusulas claras que
contiene el modelo NEC, se pudieron resolver de forma rápida una controversia. En el Perú
desde el año 2016 se impulsó el uso del Dispute Board, existiendo pocos casos su en
proyectos públicos, incluso para el proyecto especial Lima 2019, fue una exigencia por
parte del modelo NEC que se implemente la Junta de Resolución de Disputas y gracias a su
uso es que se han minimizado y resuelto de forma eficiente las controversias.
El acuerdo gobierno a gobierno, tiene una desventaja que son los costos elevados en
los proyectos, por el asesoramiento así como transferencia de tecnologías, infraestructura o
bienes de uso complejos que brinda el gobierno contratado, Medina (2019), por ello, el
convenio con el Reino Unido en Lima 2019 se realizó por que el Perú no tenía la
experiencia en desarrollar eventos de tal envergadura, sin embargo, estos convenios no son
26
requisitos indispensables para usar modelos estandarizados de contrato, pero el uso de los
modelos NEC, fue una propuesta de los técnicos y asesores del Reino Unido.
En el mundo existen diversos contratos estandarizados, siendo los más conocidos el

modelo NEC y Fidic, pero aparentemente los modelos NEC cuentan con mayores ventajas
sobre el Fidic, los que se reflejan en modelos claros, simples de fácil entendimiento, así
como una amplia visión para la gestión de proyectos, definiendo exactamente los
responsables y asignaciones en la gestión de riesgos, pero lo más innovador es la
incorporación de la cláusula Z, quien gestiona de manera diversa los cambios, sin mayores
restricciones, una eficiente gestión del cronograma y la entrega de los proyectos en los
tiempos establecidos gracias a las alertas tempranas, Besaiso, Fenn, Ensley y Wrigt (2018).
Los especialistas en el modelo NEC 3 utilizado en Lima 2019, comparten lo

manifestado en la investigación antes citada, según sus manifestaciones, la cláusula Z fue
una potente herramienta de gestión de controversias en los costos adicionales, sin embargo,
existen opiniones diferentes respecto a las ventajas del modelo NEC 3, sobre los modelos
Fidic, sin embargo la cláusula Z hace la diferencia en ambos modelos de contratos
estandarizados, pues dicha cláusula solo es de uso en los modelos NEC.
La confianza entre contratante y contratista se puede gestionar con éxito gracias a las
buenas prácticas de colaboración entre contratante y contratista, pero dicho criterio no es
bien recibido e interpretado en la industria de la construcción, teniendo inconvenientes
para plasmarlo en cláusulas contractuales, a pesar de que la mayoría de fracasos en los
proyectos de infraestructura se deben a la mala gestión en los contratos mediante y que
gracias a una práctica colaborativa en la industria de la construcción y a las habilidades de
las partes contratantes de proponer objetivos mutuos, los contratistas comparten
responsabilidades con sus sub contratistas y a la vez la aplicación de una colaboración
continua, el contratista principal tomó el papel del gerenciamiento, y los sub contratistas
cogieron el papel de supervisores, Christie (2017), Lam Li (2017), Enslin (2019,
Aigbavboa y Matsane (2017), Allison (2018).
Según las opiniones de los expertos en administración de contratos públicos del

MTC, coincide con la opinión de que criterios o conceptos colaborativos no son permitidos
por la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento, sobre todo por la existencia del
órgano de control a nivel nacional como lo es la Contraloría General de la República, que
es la encargada de velar por los intereses del estado, el cual muchas veces utiliza
27
mecanismos que son en demasía muy exhaustivos, logrando que los funcionarios se limiten
a usar criterios de discrecionalidad para fomentar y ayudar a los contratistas a resolver
problemas ocurridos durante la ejecución de los proyectos, es por ello que no existen
principios de confianza en los modelos convencionales peruanos, priorizando las
confrontaciones en ambas partes.
En unos estudios similares de Brooks, Spillane y Tansey (2016), Ling, Ning y

Kumaraswamy (2013) existen oportunismos por parte de los contratistas para generar
utilidades, es por ello que la confianza que puedan brindarse en toda gestión de proyectos
debe de controlarse y monitorearse evitando desviaciones los costos de los proyectos por
causa de un oportunismo desmesurado para gestionar costos adicionales, coincidiendo en
las opiniones del especialista legal en administración de contratos del MTC, el cual incide
en que la Ley de Contrataciones del Estado, prohíbe el incentivo de colaboración y
confianza, por vincularlos a actos de corrupción.
En una investigación de Worsnop, Miraglia y Davies (2016), detalló que, los

proyectos exitosos suelen brindar incentivos para que los participantes de los equipos
multidisciplinarios logren una mayor participación y puedan proponer innovaciones en el
desarrollo y diseño de los proyectos, al respecto según los expertos en administración de
contratos y gestión de proyectos del MTC, la innovación solo es propuesta por parte de los
proyectistas o consultores, que proponen mejoras y uso de herramientas innovadoras, pero
por parte de los funcionarios, es muy difícil incentivar propuestas de innovación, pues
existen procedimientos y roles ya establecidos, que responden a sus manuales de
organizaciones y funciones.
En entidades públicas, en la mayoría de los casos, existe una resistencia al cambio

para implementar mejoras o nuevas metodologías y procedimientos, por parte de los
funcionarios y de quienes son los responsables de tomar las decisiones en implementar los
diseños, metodología y enfoque, así como de la poca existencia de especialistas expertos
en ciertas habilidades y adjudicaciones especiales, (Lau, Mesthrige, Lamp y Javed 2019),
en el estado peruano no es ajeno a estas circunstancias y los especialistas en administración
de contratos y gestión de proyectos coinciden con la investigación de la referencia, quienes
manifiestan que una de las razones por el cual los funcionarios se restringen de innovar o
ejercer criterios de discreción es el control en demasía por parte de la Contraloría General
de la República.
28
Todo proceso de Licitación o adquisiciones deben brindar información fidedigna de
los proyectos, no deben existir cambios en los proyectos y sobre todo garantizar un trabajo
eficiente de los proyectistas o consultores, (Allison 2018), en el Perú los procesos de
adquisiciones se encuentran claramente establecidos y normados por la Ley de
Contrataciones del estado, donde se establecen actos preparatorios, plazos y convocatorias
abiertas publicadas en la red, sin embargo están orientados a proceso locales, no existiendo
una normativa exclusiva para procesos de convocatoria internacional, pues para poder
participar de los procesos de licitación se debe contar con certificación del OSCE.
En Lima 2019, el Reino Unido a través de la empresa Mace, se encargaron de llevar

a cabo los procesos de selección y adjudicación, convocando a empresas internacionales,
garantizando su transparencia en los proceso, como consecuencia se tuvieron múltiples
propuestas de empresas de gran experiencia, respaldo técnico y financiero que participaron
en los procesos convocados por el Reino Unido; sin embargo, no se cuentan con acceso a
estos procesos. Según el especialista en administración de contratos en el MTC, para
ciertas licitaciones de obras o servicios, solo existen ciertas empresas que cuenten con las
características y requerimientos solicitados en las licitaciones, siendo casi siempre las
mismas empresas que postulan a los procesos, no existiendo pluralidad de postores.
El éxito de todo proyecto de infraestructura se debe, al uso de buenas prácticas en la

gestión de proyectos, efectiva comunicación con todos los involucrados, planificación
eficiente de las fases o procesos de los proyectos, gestión eficiente de las adquisiciones y
control de cambios, trazando objetivos realistas, estimando eficientemente los costos,
teniendo en cuenta el cronograma, promovidos por el Project Manager Institute, así como
la colaboración, incidiendo de manera directa el desempeño en todas las fases de los
proyectos de infraestructura. La correcta gestión de interesados, es garantizar el éxito del
proyecto; sin embargo, depende del tipo de proyecto, es decir, si es privado existe un
mayor interés e involucramiento del propietario del proyecto e incluso en la etapa de pre
construcción, ayudando en la solución de problemas, a diferencia de los proyectos
públicos donde existe poco incentivo en una participación activa por parte de los
funcionarios (Krezner 2017, Chigangacha 2016) y Eriksson (2019).
En los proyectos públicos peruanos, no existe dentro de su normativa una exigencia

que incentive las buenas prácticas de gestión de proyectos, toda propuesta de metodologías
innovadoras es por parte de los contratistas, pero no es una exigencia, evidenciando que la
29
empresa privada se encuentra mucho mejor organizada, preparada, que las propias
unidades o áreas funcionales de la entidad, tal vez como un miedo al cambio.
El éxito de todo proyecto no solo se debe a una buena gestión de contratos o usos de
modelos estandarizados e inteligentes, depende muchísimo del aprendizaje organizacional,
uso de herramientas, buenas prácticas, sobre todo del uso de metodologías colaborativas y
de la tecnología, para ubicarse a la vanguardia de los procedimientos, a pesar que el uso
del BIM es tardía en la industria de la construcción, está cobrando mucha importancia en
la solución de problemas de incompatibilidades, dicha metodología es más que un simple
programa informático, cuenta con tres criterios para su uso: estrategias innovadoras, para
los procesos, para el logro de productos y uso de buenas prácticas, pero lo más rescatable
es la mejora en el control de cambios cuya aporte representa una ayuda significativa en la
solución de disputas (Mason y Escott 2018, Olawuni y Chan 2019, Gibbs 2017).
Estos criterios y conceptos son compartidos por Murguía (2017), mencionando que
el uso inicial del BIM en el Perú, datan desde el año 2017, siendo de uso exclusivo solo
para empresas privadas; los expertos en Gestión de proyectos del MTC, opinan que desde
el año 2019 existe una propuesta de normativas para su uso obligatorio en las obras del
estado peruano, por el momento el MTC a través de Provías Nacional, solo está exigiendo
que los entregables de los proyectistas utilicen esta metodología, pero no implementan
hasta la fecha su uso definitivo en sus oficinas y por los funcionarios.
Todo proyecto de infraestructura se ejecuta mediante pagos a cuenta, del monto total
contractual hasta la finalización de la obra, llamado en el Perú valorizaciones, que se
encuentran directamente vinculados con la disponibilidad del dinero, su cancelación puede
demorar por procedimientos largos o por el sustento técnico que se deben acompañar, del
mismo modo ocurre en las valorizaciones de eventos compensables, que demandan mucho
análisis, cálculos y metrados, dependiendo de la habilidad y experiencia que deben tener
los técnicos que toman las decisiones para cancelar y aprobar eventos compensables, se
debe contar con la exigencia de retenciones de garantía para definir los procedimientos de
daños que surgen durante y post construcción, ocasionando en muchos casos que los
proyectos demoren muchos años para su cierre, Ndekugri (2016), Maritz y Gerber (2017).
Estas condiciones se cumplen en todo contrato convencional de los modelos

peruanos, pero de acuerdo a las opiniones de los expertos que gestionaron el modelo NEC
en el Perú, se diferencia el modelo NEC, por determinar que los pagos de las
30
valorizaciones se asumen como finalizaciones de etapas, acelerando el proceso del cierre
del proyecto y evitando la emisión de un certificado final de conformidad, otras de las
características de la Filosofía es el empoderamiento que brindan al gerente de proyecto
para la toma de decisiones, sin embargo, en los modelos convencionales se tiene serios
problemas de los stakeholders en tomar decisiones e implementar mejoras por que
muestran mucha resistencia al cambio.
Un estudio similar respecto a las cancelaciones de las valorizaciones es de Balogun,

Anzari y Thwala (2017), manifestando que Singapur cuenta con una forma diferente de
llevar acabo la ejecución de proyectos públicos, en donde se cancelan trabajos parciales y
en paralelo se gestionan de forma acelerada la solución de controversias, sin detener la
ejecución de construcciones progresivas.
Para la gestión del riesgo los modelos NEC identifican en su etapa temprana los
roles y responsabilidades de la gestión de riesgos, pero existen países como el caso de
Sudáfrica donde la gestión de riesgos se realizan en una etapa temprana, donde los
contratistas mediantes reuniones con los clientes realizan aportes al diseño del proyecto
para disminuir los riesgos y evitar las incertidumbres durante el desarrollo del proyecto,
sin embargo, los funcionarios públicos están preparados solo para diseños básicos,
posiblemente debido a una insuficiente remuneración, no existe el incentivo a capacitarse,
ocasionando diseños errados, impactando significativamente en los costos, múltiples
cambios al alcance de los proyectos, siendo las principales causas del origen de riesgos,
Laryea (2017), Malinda (2017) y Correa (2002). Por ello en Provías Nacional, la mayoría
de sus proyectos son tercerizados con consultores externos casi en un 95%, transfiriendo el
riesgo a los consultores.
Situación similar se describe en la investigación de Chan (2017), respecto al éxito en

la gestión de proyectos, se logró gracias a la proporción igualitaria de los beneficios y
riesgos entre las partes del contrato, ocasionando fuertes incentivos en que los equipos
colaboren para solucionar problemas, del mismo modo las constantes capacitaciones y
reuniones ayudan de manera significativa la correcta toma de decisiones, en el proyecto
especial Lima 2019 y de acuerdo a los expertos en gestión de proyectos coinciden que la
participación temprana de los diseñadores y contratistas ayudan a la gestión, evitando re
procesos, al realizar muy buenos expedientes.
31
V. Conclusiones
Primero: No existe uniformidad en los tipos de contrato que ejecuta el MTC para obras y
servicios de mantenimiento de carreteras, siendo estos modelos convencionales
del tipo adversario, asumiendo que la mejor manera de solucionar las
controversias es a través de arbitrajes y procesos judiciales, a diferencia del
modelo estándar NEC3 opción F, que evitó que las controversias produjeran
arbitrajes.
El uso de la Junta de Resolución de disputas resolvió de manera proactiva y
temprana las controversias, no existiendo evidencias de arbitrajes en el proyecto
Especial Lima 2019.
Segundo: Los incumplimientos de plazos y costos en los contratos convencionales del Perú,
son ocasionados por una mala gestión de los contratos, produciendo procesos
judiciales de larga duración y a una mala gestión del pago de las valorizaciones,
pues la entidad realiza observaciones a pesar de que estas cuentan con las
aprobaciones de la supervisión, otro motivo de los retrasos es por los arbitrajes,
que ocasionan paralizaciones de obra que pueden durar meses.
Tercero: Los modelos estándares NEC 3, utilizan un enfoque para gestionar los contratos
de manera que promociona incentivos, estos incentivos no existen en la norma
peruana, así como la gestión de alertas tempranas; involucrándose a la misma
entidad en participar de estas alertas tempranas. En el modelo NEC 3, Opción F,
se establecen mecanismos para pagar los eventos compensables, el cual permite
con facilidad la modificación de costos, existiendo incentivos en el ahorro para
generar ingeniería de valor y cuya filosofía es incentivar confianza entre las
partes.
Cuarto: Los especialistas en Modelos estandarizados de contratos y directores de
proyectos de infraestructura, coincidieron en que la utilización de este modelo de
contrato simplificó de forma clara y precisa la gestión de procesos en la dirección
de proyectos, sin contener ambages legales, que perjudican la gestión de los
contratos, pero para adaptar un modelo de contrato estandarizado a la normativa
actual, se debe primero modificar el sistema de organización y procesos que existe
en el Perú, un contrato solo, no cambia el sistema, sino la suma de todos los
componentes de gestión, así como el uso de metodologías colaborativas como el
BIM y usos de buenas prácticas en la gestión de proyectos alineados al PMI.
32
VI. Recomendaciones
Primero: Se recomienda al Director general del OSCE regular las normativas de la ley de
Contrataciones del Estado que pueda incentivar el empoderamiento a los
funcionarios que toman decisiones y puedan elaborar propuestas en mejoras y
discrecionalidad.
Se recomienda al titular del OSCE, solicitar acceso de los modelos de contrato
estándar necesitándose mayores investigaciones que traten en específico el
contenido de los modelos NEC.
Segundo: Se recomienda al Director General de la oficina Legal de Provias Nacional -
MTC, normar el uso a corto plazo de la Junta de Resolución de Disputas o Dispute
Board.
Tercero: Se recomienda a la Ministra de Economía y Finanzas del Perú, proponer un
Decreto supremo que permita cambiar la estructura general de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificando a la vez el sistema de organización y
procesos existentes en el Perú, que permita el uso de otros tipos de contratos
estandarizados.
Cuarto: Se recomienda al Director de Proyectos de la Oficina de Provias Nacional - MTC,
implementar a corto plazo el uso de metodologías colaborativas y lograr iniciativas
para que los funcionarios adquieran habilidades y buenas prácticas en la gestión de
proyectos de infraestructura.
33
Referencias
Aguilar Gavira, S., & Barroso Osuna, J. M. (2015). La triangulación de datos como
estrategia en investigación educativa. Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación,
47, 73-88. Recuperado de
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/45289/La%20triangulación%20de%20d
atos%20como%20estrategia%20en%20investigación%20educativa.pdf?sequence
=1&isAllowed=y
Al-Shammari, M. A. (2017). Using the new engineering contracts (nec3) to consider and
evaluate the legal liabilities arising from contractual failures: a case study
research. Journal of Engineering and Sustainable Development, 21(3), 1-11.,
recuperado de https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=129813. ISSN:
25200917
Aigbavboa, C. y Matsane, Z. (2017). An evaluation of collaborative practices in
construction contracts in South Africa. Recuperado de
http://ir.cut.ac.za/handle/11462/1643
Anthony, A. M. (2018). The legal regulation of construction procurement as a relational
construct in South Africa (Doctoral dissertation, Stellenbosch: Stellenbosch
University). Recuperado de http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/103815
Besaiso, H., Fenn, P., Emsley, M., & Wright, D. (2018). A comparison of the suitability of
FIDIC and NEC conditions of contract in Palestine. Engineering, Construction
and Architectural Management. Recuperado de
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ECAM-10-2016-
0235/full/html . ISSN: 0969-9988
Balogun, O. A., Anzari, N., & Thwala, W. D. (2017). Adjudication and arbitration as a
technique in resolving construction industry disputes: A literature review.
In Proceedings of the Sixth International Conference on Advances in Civil,
Structural and Environmental Engineering. ACSEE.
Brooks, T., Spillane, J., Tansey, P., & Hendron, C. (2016). The impact of the recent
economic recession on the operation of the NEC contract in Northern
Ireland. Construction Management & Economics, 34(6), 393–417,
https://doi.org/10.1080/01446193.2016.1194522 . DOI:10.15224/978-1-63248-
139-9-55
34
Çakmak, P. I. (2016). Causes of disputes in the Turkish construction industry: Case of
public sector projects. Istanbul Technical University, AZ, 13(3), 109-118.
Recuperado de https://www.journalagent.com/itujfa/pdfs/ITUJFA-69885-
THEORY_ARTICLES-IRLAYICI_CAKMAK.pdf
Carbonero Gallardo, J. M. (2010). La adjudicación de los contratos administrativos: origen,
evolución y sistema actual (Tesis doctoral, investigación cualitativa), Recuperada
de
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/4867/18654538.pdf?sequence=1&is
Allowed=y . ISBN: 978-84-693-1327-5
Coase, R. H. (1994). The company, the market and the law. Recuperado de
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Ql5hmCZudLMC&oi=fnd&pg=PR
7&dq=Coase,+R.+H.+(1994).+The+company,+the+market+and+the+law.&ots=5
-s3AC44Sc&sig=DE-OSqLY8-2Ptpn4OLYVxmN8H8I#v=onepage&q&f=false
Correa, I. (2002). Manual de licitaciones públicas. ILPES. Recuperado de
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5583/S2002616_es.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y
Cuenca, C. C. (2010). La contratación estatal: teoría general: perspectiva comparada y
regulación internacional. Universidad del Rosario. Recuperado de
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/11105/La%20contrataci
on%20estatal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Chan, C. T. (2017). Mitigation of Construction Disputes through Relational Contracting in
Public Projects in Hong Kong. In Construction Projects: Improvement Strategies,
Quality Management and Potential Challenges (pp. 137-171). Nova Science
Publishers, Inc.. Recuperado de
https://www.researchgate.net/profile/Ruben_Gonzalez_Crespo/publication/31128
9392_Knowledge_Management_Model_for_Project_Management_KMPMTIC/li
nks/58828974a6fdcc6b790eec79/Knowledge-Management-Model-for-Project-
Management-KM-PMTIC.pdf#page=149 . ISBN: 978-1-53610-742-5
Chigangacha, P. S. (2016). Effectiveness of client involvement in construction projects: a
contractor perspective (Doctoral dissertation, quantitative research). Recuperada
de https://ukzn-
dspace.ukzn.ac.za/bitstream/handle/10413/14532/Chigangacha_Progress_Shingai
_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
35
Christie, D. S. (2017). How can the use of'mutual trust and cooperation'in the NEC 3 suite
of contracts help collaboration?. International construction law review, 34(2).
Recuperado de
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/CHRISTIE%202017%20How%20can%20
the%20use%20of%20mutual%20trust.pdf . ISSN: 0265-1416
Davies, E., Fenn, P., & O'Shea, M. (Eds.). (2005). Dispute Resolution and Conflict
Management in Construction: An International Perspective. Routledge.
Recuérado de
http://site.iugaza.edu.ps/kshaath/files/2010/10/Dispute_Resolution_and_Conflict_
Management_in_Construction_An_International_Review1.pdf . ISBN: 0-203-
97982-6
Decreto Legislativo N° 1248, (Noviembre, 2016). Poder Ejecutivo. Recuperado de
https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/118074-1248
Decreto Legislativo N° 1335,, (Enero, 2017). Poder Ejecutivo. Recuperado de
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-
la-entidad-a-cargo-del-desa-decreto-legislativo-n-1335-1471014-1/
Decreto Supremo N° 002-2015- MINEDU, Crean proyecto especial para la preparación y
desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, en el ámbito del
Ministerio de Educación, aprobado el 22 de febrero del 2015. Recuperado de
https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/118295-002-2015-minedu.
Enslin, S. E. (2019). Project efficiency: effective contract management (New Engineering
Contract 3) is a moderator to trust in project success (Doctoral dissertation,
University of Pretoria, Qualitative research). Recuperado de
https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/74613/Enslin_Project_2019.pdf?
sequence=1&isAllowed=y
Eriksson, P. E., Volker, L., Kadefors, A., Lingegård, S., Larsson, J., & Rosander, L.
(2019). Collaborative procurement strategies for infrastructure projects: a
multiple-case study. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-
Management, Procurement and Law, 172(5), 197-205. Recuperado de
https://www.icevirtuallibrary.com/doi/pdf/10.1680/jmapl.19.00016 .ISSN 1751-
4304
Flores, J. C. M. (2019). El Acuerdo de Gobierno a Gobierno y los Contratos NEC:¿
Soluciones a las deficiencias de la normativa de contrataciones del Estado que
36
puedan ser replicadas por todas las entidades?. IUS ET VERITAS: Revista de la
Asociación IUS ET VERITAS, (58), 110-127. Recuperado de
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/21273/20963
Fuster Guillen, D. E. (2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico
hermenéutico. Propósitos y Representaciones, 7(1), 201-229. Recuperado de
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-
79992019000100010 .ISSN 2307-7999
Gibbs, D. J. (2017). Development of building information models (BIM) to support
innovative time management and delay analysis (Doctoral dissertation,
Loughborough University). Recuperado de
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Thesis-2016-Gibbs.pdf
Gorbaneff, Y. (2002). Contratación pública en Colombia y la teoría económica (No.
002199). Departamento Nacional de Planeación. Recuperado de
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/205.pdf
Gregory-Stevens, J. (2016). Construction disputes in England: the option for
mediation (Doctoral dissertation, Anglia Ruskin University - Mixed Research and
Case Study). Recuperado de https://arro.anglia.ac.uk/702185/1/Gregory-
Stevens_2016.pdf
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6ta.
ed.). México D.F.: MC GRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A.
DE C.V. ISBN: 978-1-4562-2396-0. Recuperado de
http://observatorio.epacartagena.gov.co /wp-
content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compre
ssed.pdf
Kerzner, H. (2017). Project management: a systems approach to planning, scheduling, and
controlling. John Wiley & Sons. Recuperado de
https://books.mec.biz/tmp/books/55F1OL4WQC7HL2OBCGHS.pdf
Laryea, S. (2016). Compensation events in NEC3 contracts: case studies from South
Africa. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Management,
Procurement and Law, 169(2), 49-64. Recuperado de
https://www.researchgate.net/profile/Samuel_Laryea/publication/299390873_Co
mpensation_events_in_NEC3_contracts_Case_studies_from_South_Africa/links/
37
5a3160f0aca2727144824023/Compensation-events-in-NEC3-contracts-Case-
studies-from-South-Africa.pdf . ISSN 1751-4304
Laryea, S. (agosto de 2017). Impact of the tender procedure on price formation in
construction contracts: case study of the competitive negotiation procedure. In
Procs Seventh Research Conference on the Built Environment in West Africa
(WABER) (pp. 853-869). Ghana: Accra. Recuperado de
http://waberconference.com/wp-content/uploads/2019/08/Assessing-the-strategic-
supply-management-capabilities-of-public-clients-for-construction-procurement-
in-developing-economy.pdf .ISBN:978-9988-2-6010-1
Lau, C. H., Mesthrige, J. W., Lam, P. T., & Javed, A. A. (2019). The challenges of
adopting new engineering contract: a Hong Kong study. Engineering,
Construction and Architectural Management. Recuperado de
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=f96a2fed-0336-47ba-
8785-f8381b6e77cd%40pdc-v-
sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=1386
97679&db=bth . DOI: 10.1108/ECAM-02-2018-0055
Li, H. L. B. (2017). The application of the NEC3 contract in Hong Kong construction
industry. Recuperado de https://theses.lib.polyu.edu.hk/handle/200/9090
Ling, F. Y., Ning, Y., Ke, Y., & Kumaraswamy, M. M. (2013). Modeling relational
transaction and relationship quality among team members in public projects in
Hong Kong. Automation in Construction, 36, 16-24.
López, N., & Sandoval, I. (2016). Métodos y técnicas de investigación cuantitativa y
cualitativa. Recuperado de
http://148.202.167.116:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/176/M%C3%A9t
odos%20y%20t%C3%A9cnicas%20de%20investigaci%C3%B3n%20cuantitativa
%20y%20cualitativa.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Maritz, M. J., & Gerber, S. C. (2017). Construction works: Defects liability before and
after the issuing of the final completion certificate. THRHR, 80, 27. Recuperado
de
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/tyromhldre80&di
v=6&id=&page=
Mason, J., & Escott, H. (2018, May). Smart contracts in construction: Views and
perceptions of stakeholders. In Proceedings of FIG Conference, Istanbul May
38
2018. Recuperado de
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/tyromhldre80&di
v=6&id=&page=
Maxwell, J. A. (2019). Diseño de investigación cualitativa (Vol. 241006). Editorial
GEDISA. Recuperado de
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ZLewDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P
T351&dq=Maxwell,+J.+A.+(2019).+Dise%C3%B1o+de+investigaci%C3%B3n+
cualitativa+(Vol.+241006).+Editorial+GEDISA.+&ots=fk8yyuh8BH&sig=hDXlq
MJMao0jY8rvKw_8mh52rEk#v=onepage&q&f=false
Murguía, D. (2017). Primer Estudio de Adopción BIM en Proyectos de Edificación en
Lima y Callao 2017. Recuperado de
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/134474/Primer
%20Estudio%20BIM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ndekugri, I. (2016). Late disputes and the NEC3 Engineering and Construction
Contract. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Management,
Procurement and Law, 169(2), 65-76. Recuperado de
https://www.icevirtuallibrary.com/doi/pdf/10.1680/jmapl.15.00037
Olawumi, T. O., & Chan, D. W. (2019). Development of a benchmarking model for BIM
implementation in developing countries. Benchmarking: An International
Journal. Recuperado de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60209831/10-
1108_BIJ-05-2018-0138.pdf?1565024336=&response-content-
disposition=inline%3B+filename%3DDevelopment_of_a_Benchmarking_Model_
for.pdf&Expires=1595219739&Signature=fKXutveZtrF0o4lw56A-
HkmRygrfNRKsARYgK4esVPVvrKAhN~i3~aCwB84dAZJx7Q1X49b5WfYIp7
IgPJLhZHTLclthwpyMgeqJAQhb9Xgk6TaTbpIO7n6ay~xsE0~b5B4YiHYsxgw-
NVLGcWNPtdpAeC1r~W6ekETa8mhJEv8fl03Gn~COwHDcBSTUtGOGwiM~z
8P~fSHTmlhu7j2v3CslqCTgB4duzNTkBKuNI01OfcTG40QLAsx0SyfkxRajfwQ
eXElhnjyCoSyT7da1vCxZomz71XYXHoOg72ivTynEy8Ho5OR9eWmQJqz~BN
tR7XXLYaC8CrUGnLKuWlnPrw__&Key-Pair-
Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
Otero, M. (2009) Protocolo y organización de eventos. Barcelona: UOC, S.L.
39
Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a
Estudio. International Journal of Morphology, 35(1), 227-232. Recuperado de
https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf
La Republica, (14 de abril del 2019) Panamericanos: listos y en sus marcas. La República.
Recuperado de https://larepublica.pe/domingo/1449639-panamericanos-listos-
marcas
Prassakis, D. (2018). Contratación pública y la Autoridad Única de Contratación Pública
Independiente (EAA DI. SY.): Los últimos desarrollos legislativos (tesis de
maestría, Universidad del Pireo). Recuperado de
http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11490
Sithole, B. M. (2016). Sources of disputes in South African construction contracts and the
resolution techniques employed between clients and contractors (Doctoral
dissertation, Qualitative research). Recuperado de
http://wiredspace.wits.ac.za/bitstream/handle/10539/22337/Sources%20of%20dis
putes%20in%20South%20African%20construction%20contracts.pdf?sequence=2
&isAllowed=y
Strauss, A., & Corbin, J. (2016). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y
procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Universidad de
Antioquia. Recuperado de
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=0JPGDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P
A110&dq=Strauss,+A.,+%26+Corbin,+J.+(2016).+Bases+de+la+investigaci%C3
%B3n+cualitativa:+t%C3%A9cnicas+y+procedimientos+para+desarrollar+la+teo
r%C3%ADa+fundamentada.+Universidad+de+Antioquia&ots=Ew83_deTYi&sig
=qlzWHVd9LILAX9pQi5CkI0XDOyc#v=onepage&q&f=false
Taylor, S. J., & Bogdan, R. (2008). La entrevista en profundidad. Métodos cuantitativos

aplicados, 2, 194-216. Recuperado de
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34912704/LECTURA_DE_EVERTSON.pd
f?1411935543=&response-content-
disposition=inline%3B+filename%3DLECTURA_DE_EVERTSON.pdf&Expires
=1596646571&Signature=YJqgX8GvzNLVVt~TwNcgOB9Gd2gbYk3jyMe2nY6
KPAotaVyiTKI3n-AikSF0HcwipozRB099DfVOWsFIf0K8Jslrf-
Rn7zoL~1hayDXbbWkgcToa-xhShaVYHY-ZJxTXn~T8yeUihw3LL7NU-xt-
9IpVkueGn7bWZwe-2Cr5BAGnDURpwplHyjU-
40
mfukMkjuaN3dYQTIat2BoaA7V~p~lPtP8U5d5YlrRYNdkNrv3LlVF0bdJTrdkB
uiBkfYoIkzsGiw9We7EJZeiwtFGMc9e3vufsl5rFv8Qizljtt8BjAPShzfExu6Fe0jX
fgzoDOCprFHTjlV5M9EZRO-gPaf1g__&Key-Pair-
Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=192
Williamson, O. E. (1979). Transaction-cost economics: the governance of contractual

relations. The journal of Law and Economics, 22(2), 233-261. Recuperado de
https://web.uniroma1.it/dip_management/sites/default/files/optional%20reading%
204%20transaction%20costs%20%20%281%29.pdf
Worsnop, T., Miraglia, S., & Davies, A. (2016). Balancing open and closed innovation in
megaprojects: insights from crossrail. Project Management Journal, 47(4), 79-94.
Recuperado de
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10051358/1/Davies_PMJ%20Addressing%202nd%20r
eview%20comments.pdf
Zegarra Pinto, J., & Peche Loayza, L. (2017). Contractual Stability and Its Relationship
with the Political Process of Lawmaking. An Analysis of Peru's Public
Procurement and the Principles of the Agreement on Government Procurement
with the World Trade Organization. An Analysis of Peru's Public Procurement
and the Principles of the Agreement on Government Procurement with the World
Trade Organization (August 2017). SECO/WTI Academic Cooperation Project
Working Paper Series, 14. Recuperado de
https://boris.unibe.ch/104888/1/working_paper_no_14_2017_zegarra_and_peche.
pdf
41
ANEXOS
Anexo N° 1
Matriz de Categorización Apriorística
Contratos NEC en obras públicas y gestión de proyectos de infraestructura, estudio del caso: Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos lima 2019
Problema general Objetivo general Categorías Sub categorías Técnicas Instrumento

Deficiencia en la gestión de Describir el estado situacional • Solución eficiente de
contratos, cuyos modelos de los contratos Solución de disputas.
convencionales de la Ley de convencionales peruanos y Controversias • Dispute Board o Junta
Contrataciones del Estado analizar el modelo de contrato . de Resolución de
son muy confrontacionales, NEC, utilizado en el proyecto Eficiencia de Disputas.
existiendo desventajas para especial Lima 2019 y los contratos • Confianza entre
los contratistas, establecer las ventajas para la y recursos. contratante y
ocasionando procesos ejecución de proyectos de contratista.
judiciales entre las partes infraestructura en el país. Convenios
• Convenio gobierno a
contratantes, así como el Internacional
gobierno. Guía de
incumplimiento de plazos y Objetivos específicos: es. Entrevista
entrevista
sobrecostos. Analizar las causas de • Ventajas y desventajas
incumplimiento de plazos y de modelos
¿Cuál es el estado costos de los contratos estandarizados con
situacional de los contratos convencionales en el Perú. contratos
convencionales peruanos y Analizar las ventajas y convencionales.
Estrategias de
cómo el modelo desventajas de cada modelo de • Adquisiciones de nivel
contrato. Adquisición.
estandarizado NEC, internacional y
lograron el éxito en el Analizar Opiniones de nacional.
proyecto especial Lima especialistas con experiencias • Licitaciones
2019? en la aplicación de modelos internacionales,
convencionales peruanos y del nacionales, procesos de
Problemas específicos: modelo de contrato NEC, ejecución de
42
¿Cuáles son las causas que aplicados en el Proyecto inversiones.
ocasionan el Especial Lima 2019, para Licitación • Registro de licitaciones
incumplimiento de plazos y proponer mejoras al modelo pública nacionales o
costos en los contratos convencional del Perú. internacionales.
convencionales utilizados • Buenas prácticas de
en el Perú? procesos de gestión,
¿Cuál son las ventajas y costo, tiempo, alcance,
desventajas del modelo de riesgos y calidad, con
contrato NEC y los modelos Organización
enfoque del PMI.
convencionales utilizados de las
• Herramientas y
en proyectos Públicos? empresas,
metodologías de
¿Cómo se puede determinar Metodologías
Colaboración e
si fue un caso de éxito o y
Innovación.
fracaso la aplicación de los herramientas
• Toma de decisiones y
contratos NEC en el de gestión.
pagos de valorizaciones
proyecto especial Lima • Realizar el seguimiento
2019, realizados en el Perú? y control de riesgos en
todo el proyecto.
• Solución eficiente de
Subcontratos.
subcontratos
43
Anexo N° 2
Guía de entrevista: La Variable Contratación Pública y el modelo NEC
Nº DIMENSIONES / ítems
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Observaciones
¿Cuál fue su cargo y cuántos años de experiencia tiene en administración de Óptimo
1
contratos?
¿Cuál es su experiencia en administración de contratos para la ejecución de obras Óptimo
2
de infraestructura pública?
¿Cuáles fueron las capacitaciones respecto a los modelos NEC utilizados en el Óptimo
3
Proyecto Especial Lima 2019?
En la gestión de contratos, siempre lo complicado son los costos adicionales y Óptimo
4 causales de ampliación de plazo, ¿Existieron eventos durante la ejecución del
Proyecto y fueron compensables estos eventos?
Respecto a las disputas, ¿Que tan eficiente es la solución de las mismas?, ¿qué Óptimo
5
organismo internacional se encarga de solucionar y dictaminar si fuera el caso?
DIMENSION ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÓN
¿Por qué la decisión tardía del uso del modelo NEC y sobre todo la ejecución de los Óptimo
6 proyectos de infraestructura deportiva de Lima 2019, y qué estrategia contractual
fue utilizada para cumplir con el plazo en las adquisiciones?
¿Cuáles fueron los mayores retos asumidos desde su experiencia en este modelo Óptimo
7 de contrato NEC y qué papel jugó el acuerdo de Gobierno a Gobierno en el uso del
modelo NEC?
LICITACIÓN PÚBLICA
Respecto a las licitaciones internacionales, ¿Puede describir brevemente sus Óptimo
8 procesos, medios de comunicación, cuántas licitaciones internacionales se llevaron
a cabo y quién fue el responsable de llevarlos a acabo?
¿Cuáles fueron las acciones correctivas en los procesos de Licitación, respecto a la Óptimo
9 Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y qué aportes puede brindar
respecto al uso de estos nuevos modelos de Licitaciones y los modelos NEC?
44
Apreciación de la Entrevista
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_________Tienes suficiencia
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ]
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Menacho Vargas Isabel DNI: 09968395
Especialidad del validador: Dra. Gestión pública y gobernabilidad
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o
dimensión específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es
conciso, exacto y directo
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados

son suficientes para medir la dimensión
Los Olivos 20 de junio del 2020
------------------------------------------
Firma del Experto Informante.
DNI. 09968395
45
Anexo N° 3
Guía de Entrevista: La Variable Gestión de Proyectos y los modelos NEC
DIMENSIÓN SUBCONTRATOS Observaciones
¿Qué tan claros son los modelos de Contrato NEC para los consultores o Óptimo
contratistas, qué tan eficientes fue la gestión de subcontratos durante la ejecución
1
de los proyectos y cómo se gestionaron las restricciones a los contratistas en Lima
2019?
¿Puede explicarnos cómo los involucrados o responsables de los diseños de la Óptimo
2 ingeniería son capaces de solucionar incompatibilidades durante la ejecución del
proyecto In Situ?
DIMENSIÓN EFICIENCIA DE LOS CONTRATOS Y RECURSOS
Se conoce que uno de los éxitos de los modelos NEC es su filosofía que utiliza Óptimo
respecto a promocionar la confianza entre todos los involucrados, ¿Cuál fue el
3
nivel de confianza que se experimentó durante la ejecución de los proyectos de
Lima 2019?
En forma general ¿Cuáles fueron los principales contenidos del modelo NEC y qué Óptimo
4 tan eficientes fueron los procesos, las buenas prácticas de la Gestión de Proyectos
y qué aportes puede declarar respecto al uso de los modelos NEC?
¿Hubo eventos compensables durante la ejecución del proyecto, cómo se Óptimo
5 gestionaron estos eventos, hubo retrasos en los pagos de valorizaciones, si fue así
a que se debió?
DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
Respecto a la toma de decisiones, ¿Puede describir cómo se cumplió lo estipulado Óptimo
6 el modelo NEC, es decir de qué forma los Gerentes de proyectos tuvieron el
empoderamiento para las tomas de decisiones?
¿Cuáles fueron los roles claves dentro de la organización funcional de la gestión Óptimo
7 del Modelo NEC y cómo fueron las líneas de autoridad u organigrama en la
ejecución del proyecto?
46
DIMENSIÓN METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
¿Podría explicar brevemente cómo se gestionó los proyectos, qué procesos o Óptimo
8 metodologías utilizaron, para llegar a cumplir el plazo establecido, que tan
importante fue el BIM como herramienta informática?
Respecto a la Gestión de riesgos, ¿fueron eficientes las alertas tempranas y Cómo Óptimo
9
ayudó al desarrollo de la ejecución de los proyectos?
Se conoce de una plataforma virtual para los usuarios de los modelos NEC, Óptimo
10 ¿Puede describirnos cuál es el uso de esta plataforma durante la ejecución de los
proyectos?
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ]
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o
dimensión específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es
conciso, exacto y directo
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados

son suficientes para medir la dimensión
Los Olivos 20 de junio del 2020
------------------------------------------
DNI. 09968395 47
Anexo N° 4
Guía de Entrevista: La Variable Contratación Pública del Funcionario y/o Ex Colaborador del MTC
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Observaciones
¿Cuál fue su cargo y cuántos años de experiencia tiene en administración de Óptima
1
contratos?
¿Cuál es su experiencia en administración de contratos para la ejecución de obras Óptima
2
En la gestión de contratos, siempre lo complicado son los costos adicionales y Óptima
causales de ampliación de plazo, ¿Qué evento más incidente durante la ejecución
4
de un Proyecto ejecutado por el MTC puede describir y cómo se solucionó dicho
evento?
Respecto a las disputas, ¿Que tan eficiente es la solución de las mismas en la Ley Óptima
5 de Contrataciones del Estado y qué organismo internacional se encarga de
solucionar y dictaminar si fuera el caso?
DIMENSIÓN ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÓN
¿Qué estrategias en la gestión pública se aplican en las adquisiciones, y qué tan Óptima
6
eficientes son?
¿Cuáles son los mayores retos asumidos desde su experiencia en las Óptima
7
adquisiciones en el estado podría describir?
¿Qué acciones correctivas en los procesos de Licitación, respecto a la Ley de Óptima
8
Contrataciones del Estado y su reglamento podría recomendar?
48
1
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico
formulado.
2
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al
componente o dimensión específica del constructo
3
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del
ítem, es conciso, exacto y directo
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems

planteados son suficientes para medir la dimensión Los Olivos: 20 de junio del 2020
------------------------------------------
DNI. 09968395
49
Anexo N° 5
Guía de Entrevista: La Variable Gestión de Proyectos del Funcionario y/o Ex Colaborador DEL MTC
DIMENSIÓN SUBCONTRATOS Observaciones
¿Qué tan claros son los contratos públicos para los consultores o contratistas y
Óptimo
1 qué tan eficientes son en la gestión de subcontratos por parte del contratante
principal durante la ejecución de los proyectos ejecutados por el MTC?
¿Puede explicarnos cómo los involucrados o responsables de los diseños de la Óptimo
proyecto y qué tiempo aproximadamente se resuelven esas incompatibilidades?
Se conoce que uno de las restricciones en los contratos públicos, es que existen Óptimo
muchos amagues en sus cláusulas, ¿podría explicar que tan cierto es, y si los
3 contratos son tan claros que los podría interpretar los ingenieros que gerencia el
proyecto o siempre es necesario la participación de un abogado para su aplicación
e interpretación?
Se conoce que en la Ley de Contrataciones del Estado está definido los Óptimo
procedimientos y plazos para la gestión de pagos de valorizaciones y de eventos o
4 adicionales, ¿Podría explicar por qué en la mayoría de casos de proyectos del
MTC de gran envergadura existen retrasos en los pagos de valorizaciones y de
adicionales?
¿Usted cree que las empresas privadas cuentan con una mejor organización que Óptimo
5 la que cuenta el estado para poder ejecutar proyectos de gran envergadura, de ser
así, puede describir a qué se debe?
En la Ley de contrataciones del estado se encuentran contemplados la Óptimo
organización funcional de los especialistas que se encargarán de ejecutar y
6
gerenciar los proyectos del estado ¿podría indicar qué tan eficiente es la
organización propuesta en la Ley, y asegurar si la ley brinda el empoderamiento
50
necesario para que los especialistas tomen decisiones claves durante el diseño o
DIMENSION METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
Se conoce que recientemente se implementó en la Ley de Contrataciones del Óptimo
estado el uso obligatorio de la metodología BIM, ¿Cree usted que esta
7 implementación es un poco tardía, en comparación a los países vecinos de Sud
américa, y explicar si el estado está aplicando de forma inmediata esta
metodología?
¿Qué otros procesos o metodologías en Gestión de proyectos conoce que se usen Óptimo
8 o implementen en los proyectos que ejecuta el MTC y si estos se encuentran
normados en la ley de Contrataciones del estado?
Apellidos y nombres del juez validador. : Dr./ Mg: Menacho Vargas Isabel … DNI: 09968395
1
formulado.
2
3

planteados son suficientes para medir la dimensión
Los Olivos: 20 de junio del 2020
------------------------------------------
51
DNI. 09968395
Anexo N° 6
Nº DIMENSIONES / ítems Sugerencias

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
¿Cuál fue su cargo y cuántos años de experiencia tiene en administración de
1
contratos?
¿Cuál es su experiencia en administración de contratos para la ejecución de obras
2
¿Cuáles fueron las capacitaciones respecto a los modelos NEC utilizados en el
3
Proyecto Especial Lima 2019?
4 DIMENSIÓN EFICIENCIA DE LOS CONTRATOS Y RECURSOS
Se sugiere cambiar el término complicado. Precisar
a qué tipo de evento se refiere. En esta etapa lo
En la gestión de contratos, siempre lo complicado son los costos adicionales y correcto es ejecución de obra.
5 causales de ampliación de plazo, ¿Existieron eventos durante la ejecución del Tomar en consideración que la ejecución del
Proyecto y fueron compensables estos eventos? proyecto comprende tres etapas: diseño, licitación y
ejecución. a cuál de esas etapas se refiere su
pregunta?
Respecto a las disputas, ¿Que tan eficiente es la solución de las mismas?, ¿qué
6
organismo internacional se encarga de solucionar y dictaminar si fuera el caso?
DIMENSIÓN ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÓN
Se sugiere desdoblar en dos preguntas.
¿Por qué la decisión tardía del uso del modelo NEC y sobre todo en la ejecución de Tomar en consideración que la ejecución del
7 los proyectos de infraestructura deportiva de Lima 2019, y qué estrategia proyecto comprende tres etapas: diseño, licitación y
contractual fue utilizada para cumplir con el plazo en las adquisiciones? ejecución. a cuál de esas etapas se refiere su
pregunta?
CONVENIOS INTERNACIONALES
¿Cuáles fueron los mayores retos asumidos desde su experiencia en este modelo
8 de contrato NEC y qué papel jugó el acuerdo de Gobierno a Gobierno en el uso del
modelo NEC?
52
Respecto a las licitaciones internacionales, ¿Puede describir brevemente sus
procesos, medios de comunicación, cantidad de cuántas licitaciones
9
internacionales que se llevaron a cabo y quién quienes fueron los fue el
responsables de llevarlos a acabo?
¿Cuáles fueron las acciones correctivas en los procesos de Licitación, respecto a la
10 Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento; y qué aportes puede brindar
respecto al uso de estos nuevos modelos de Licitaciones y los modelos NEC?
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_________HAY SUFICIENCIA_______________________________________
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg.: José Luis Camarena Mucha DNI: 20039830
Especialidad del validador: Magister en Gestión Pública
1
formulado. Lima 05 de junio del 2020.
2
3

planteados son suficientes para medir la dimensión ------------------------------------------
Especialidad
53
Anexo N° 7
Guía de Entrevista: La Variable Gestión de Proyectos y los modelos NEC

DIMENSIÓN SUBCONTRATOS
¿Qué tan claros son los modelos de Contrato NEC para los consultores o
contratistas, qué tan eficientes fue la gestión de subcontratos durante la ejecución
1
de los proyectos y cómo se gestionaron las restricciones a los contratistas en Lima
2019?
¿Puede explicarnos cómo los involucrados o responsables de los diseños de la
2 ingeniería son capaces de solucionar incompatibilidades de diseño y
especialidades, durante la ejecución del proyecto In Situ?
Se conoce que uno de los éxitos de los modelos NEC es su filosofía que utiliza
respecto a promocionar la confianza entre todos los involucrados, ¿Cuál fue el
3
nivel de confianza que se experimentó durante la ejecución de los proyectos de
Lima 2019, en todas sus fases o etapas?
En forma general ¿Cuáles fueron los principales contenidos del modelo NEC y qué
4 tan eficientes fueron los procesos, las buenas prácticas de la Gestión de Proyectos
y qué aportes puede declarar respecto al uso de los modelos NEC?
¿Hubo eventos compensables durante la ejecución del proyecto, en todas sus
5 fases o etapas, cómo se gestionaron estos eventos, hubo retrasos en los pagos de
valorizaciones, si fue así a que se debió?
Respecto a la toma de decisiones, ¿Puede describir cómo se cumplió lo estipulado
6 el modelo NEC, es decir de qué forma los Gerentes de proyectos tuvieron el
empoderamiento para las tomas de decisiones?
¿Cuáles fueron los roles claves dentro de la organización funcional de la gestión
7 del Modelo NEC y cómo fueron las líneas de autoridad u organigrama en la
ejecución del proyecto en todas sus fases o etapas?
54
¿Podría explicar brevemente cómo se gestionó los proyectos, qué procesos o
8 metodologías utilizaron, para llegar a cumplir el plazo establecido, que tan
Respecto a la Gestión de riesgos, ¿fueron eficientes las alertas tempranas y Cómo
9
ayudó al desarrollo de la ejecución de los proyectos en todas sus fases o etapas?
Se conoce de una plataforma virtual para los usuarios de los modelos NEC,
10 ¿Puede describirnos cuál es el uso de esta plataforma durante la ejecución de los
proyectos en todas sus fases o etapas?
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg.: José Luis Camarena Mucha. DNI: 20039830
1
2
3

Especialidad
55
Anexo N° 8
Guía de Entrevista: La Variable Contratación Pública del Funcionario y/o Ex Colaborador del MTC

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
¿Cuál fue su cargo y cuántos años de experiencia tiene en administración de
1
contratos?
¿Cuál es su experiencia en administración de contratos para la ejecución de obras
2
En la gestión de contratos, siempre lo difícil en gestionar son los costos adicionales
y causales de ampliación de plazo, ¿Qué evento más incidente durante la ejecución
4
de un Proyecto ejecutado por el MTC puede describir y cómo se solucionó dicho
evento?
Respecto a las disputas, ¿Que tan eficiente es la solución de las mismas en la Ley
5 de Contrataciones del Estado y qué organismo internacional se encarga de
DIMENSIÓN ESTRATEGÍAS DE ADQUISICIÓN
¿Qué estrategias en la gestión pública se aplican en las adquisiciones, y qué tan
6
eficientes son?
¿Cuáles son los mayores retos asumidos desde su experiencia en las
7
adquisiciones en el estado podría describir?
¿Qué acciones correctivas en los procesos de Licitación, respecto a la Ley de
8
Contrataciones del Estado y su reglamento podría recomendar?

56
1
Lima 05 de junio del 2020.
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
2
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
3
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo
------------------------------------------
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión Firma del Experto Informante.
Especialidad
57
Anexo N° 9
Guía de Entrevista: La Variable Gestión de Proyectos del Funcionario y/o Ex Colaborador DEL MTC

DIMENSIÓN SUBCONTRATOS
¿Qué tan claros son los contratos públicos para los consultores o contratistas y
1 qué tan eficientes son en la gestión de subcontratos por parte del contratante
principal durante la ejecución de los proyectos ejecutados por el MTC?
¿Puede explicarnos cómo los involucrados o responsables de los diseños de la
proyecto y qué tiempo aproximadamente se resuelven esas incompatibilidades?
Se conoce que uno de las restricciones en los contratos públicos, es que existen
muchos amagues en sus cláusulas, ¿podría explicar que tan cierto es, y si los
3 contratos son tan claros que los podría interpretar los ingenieros que gerencia el
proyecto o siempre es necesario la participación de un abogado para su aplicación
e interpretación?
Se conoce que en la Ley de Contrataciones del Estado está definido los
procedimientos y plazos para la gestión de pagos de valorizaciones y de eventos o
4 adicionales, ¿Podría explicar por qué en la mayoría de casos de proyectos del
MTC de gran envergadura existen retrasos en los pagos de valorizaciones y de
adicionales?
¿Usted cree que las empresas privadas cuentan con una mejor organización que
5 la que cuenta el estado para poder ejecutar proyectos de gran envergadura, de ser
así, puede describir a qué se debe?
En la Ley de contrataciones del estado se encuentran contemplados la
organización funcional de los especialistas que se encargarán de ejecutar y
gerenciar los proyectos del estado ¿podría indicar qué tan eficiente es la
6
organización propuesta en la Ley, y asegurar si la ley brinda el empoderamiento
necesario para que los especialistas tomen decisiones claves durante el diseño o
58
Se conoce que recientemente se implementó en la Ley de Contrataciones del
estado el uso obligatorio de la metodología BIM, ¿Cree usted que esta
7 implementación es un poco tardía, en comparación a los países vecinos de Sud
américa, y explicar si el estado está aplicando de forma inmediata esta
metodología?
¿Qué otros procesos o metodologías en Gestión de proyectos conoce que se usen
8 o implementen en los proyectos que ejecuta el MTC y si estos se encuentran
normados en la ley de Contrataciones del estado?
1
2
3

Especialidad
59
Anexo N° 10
60
61
Anexo N° 11
62
63
Anexo N° 12
64
65
Anexo N° 13
66
67
Anexo 14
Matriz de desgrabación de las entrevistas a profundidad
Entrevista Nro. 1 Especialista Legal (Funcionario y/o ex colaborador) del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones, Cargo: arbitro en el Registro Nacional de árbitros del
OSCE .
Nombre: Rodrigo Freitas Cabanillas
1. ¿Cuál fue su cargo y cuántos años de experiencia tiene en administración de
contratos?
Tengo trabajando muchos años
Como administrador de contratos desde el 2016, en el cual ocupé un puesto como jefe de
administrador de contratos en una empresa que veía temas de saneamiento que se llamaba
CROVISA. Y posteriormente pasé el 2017 al 2018 en la empresa Optical Tecnologie una
empresa Financista en obras por impuesto y mi cargo era netamente el de administrador de
contratos y en el 2019 al 2020 en Provías Nacional.
2. Correcto entonces, de acuerdo a lo que nos ha manifestado ¿Cuál es su
experiencia en administración de contrato para que ejecución de obra pública
e infraestructutra pública?
Es justamente eso, o sea netamente desde el 2016, he estado viendo obras públicas desde
el 2016, bajo el reglamento de la Ley de Contrataciones y Obra y la Ley de Obras por
Impuestos.
3. En la gestión de contratos siempre lo complicado son los costos adicionales y
causales de ampliación de plazo, ¿Qué evento más importante durante la
ejecución de un proyecto ejecutado por el MTC puede describir y cómo se
solucionó dicho evento?
Un problema clásico es cuando tú estás construyendo una carretera y viene un huayco y

derrumba la mitad de la carretera. Otro clásico es cuando tú estás construyendo la carretera
y en un huaico se derrumba la carretera y tienes que construir un puente. Esos son los
sumamente clásico. En verdad la entidad, no llega al límite de la ley. Se, se encuentra en un
promedio de 25 por ciento, te concede el adicional sin ningún problema, pero tiene que estar
sustentado por el contratista o el supervisor, por el residente, por la misma entidad. Sea
tienen que ser totalmente sustentado. No es que sea solamente una solicitud de parte del
contratista, no es una solicitud de parte del contratista, sino es buena es rechazada.
a) Entonces lo que usted manifiesta es que mayormente los imprevistos en obras
son los causales de estas ampliaciones de plazo o estos costos adicionales.
¿Correcto?
Sí, sí. De todas maneras, como en un adicional hay que hacer mayores metrados que
generen que tú llegues al alcance del proyecto, pero que no están reconocidos en las
partidas iniciales. Entonces tiene que haber eventos extraordinarios y que generen que es
necesaria la construcción o la ejecución de estos mayores metrados. Entre ellos, por eso
digo el más clásico, que acá en el Perú sucede muchas veces, es que venga el huaico, se
lleve toda la carretera, un tramo, o un gran tramo de ella y ya no hay suelo, ya no hay piso
para construir una carretera, entonces se tiene que hacer un puente, a pesar que el puente
no está reconocido, entonces se tiene que ejecutar.
b) Entonces usted manifiesta que estos riesgos, porque estos imprevistos es
gestión de riesgos, no están contempladas en el contrato ¿Correcto?
En teoría la gestión de riesgos está utilizada más que todo para obras, pero el MTC tiene
contratos tan complejos como los contratos de conservación y mejoramiento de carreteras,
que son de tipo servicios, pero que tienen índices muy altos de obra, incluso se usa la
fórmula de reajustes polinómica y no la IPC. Pero por ejemplo, en esos contratos no existe la
gestión de riesgo, el análisis del riesgo no está, porque la ley solamente contempla su uso
para contratos de obra, así funciona.
c) Entonces cuando es un servicio de mantenimiento, a pesar de la envergadura
del monto contratado, ¿No existe una gestión de riesgo en este tipo de
68
contrato?
No existe y estamos hablando de, como tú dices, montos enormes a doscientos (200)
millones, trescientos (300) millones.
4. Respecto a la disputa, ¿Qué tan eficiente es la solución de la misma en la Ley
de Contrataciones del Estado y qué organismo internacional se encarga de
Toda disputa desde el año 1998, toda controversia que tenga el estado desde ese año en
todos sus estándares, ya sea Ley de Contrataciones, APP para concesiones y demás, se ha
cumplido de manera obligatoria al arbitraje. El arbitraje es un buen mecanismo de solución
de controversias, sin lugar a dudas tienen muchos beneficios, entre ellos la celeridad y la
especialización y el otro beneficio es que tiene el mismo valor que un proceso judicial. Es
decir, el laudo que emiten los árbitros tiene el mismo peso que una sentencia. Cuál es el
problema y eso es lo que se ha venido mejorando en el camino, es que cuando se escoge el
el arbitraje, ya está todo y las partes ya están peleadas, ya nadie se habla y hay un problema
de falta de comunicación, falta de confianza, entonces eso agrava más las controversias.
Desde el año 2016 la Ley de Contrataciones con el Estado ha impulsado un nuevo
mecanismo que es nuevo en el Perú, pero no en el mundo de la ingeniería, como la
Dispute Resolution Board o Junta de Resolución de Disputas, actualmente la Ley de
Contrataciones del Estado tiene la junta de resolución de disputas de uso obligatorio, para
obras cuya cuantía es mayor de 20 millones de soles, pero cuál es el aporte de este
mecanismo es que éste produce dos tipos de obligaciones principales: El primero es un
factor preventivo, porque los adjudicadores son las personas que componen esta junta de
resolución de disputas y es un panel de expertos elegidos por las partes que van a
acompañar durante toda la ejecución de la obra, desde el inicio hasta el final de la obra. Y es
preventivo porque estos expertos que pueden ser tres o uno, realizan visitas a la obra de
manera programada, reciben consultas de ambas partes, van a poder resolver opiniones,
van a poder hacer diversas actividades que generen y no haya tanta confrontación,
conflictividad entre las partes, entonces van a prevenir disputas. Pero la segunda obligación
principal, es que justamente van a resolver controversias. Entonces no solamente van a
pasar por una primera fase o una primera valla de prevención, las cosas que no se puedan
prevenir y se hayan convertido en disputas, los mismos adjudicadores o los mismos expertos
de esta junta van a poder resolver la controversia. Pero el aporte significativo en
comparación al arbitraje es que cuando se decide por el arbitraje, primero ya estás en
controversia, ya no existe comunicación entre las partes, hay desconfianza y al árbitro le
tienes que contar todo lo sucedido desde el inicio, es decir desde la fecha de firma del
contrato, la fecha de la primera piedra e inicio de la obra, sucedió esta controversia, me
enviaron esta comunicación y así se sucedió la controversia. Mientras que al adjudicador o
expertos de esta Junta de Resolución de Disputas, cuando llegue un problema controversia,
ellos ya tienen conocimiento de la misma, porque ellos están constituidos desde el inicio del
contrato, entonces todo lo que suceda durante la ejecución de la obra ellos son los testigos
directos es allí donde se ahorra tiempo y dinero. Otra cosa diferencial es que a un árbitro le
paga sus honorarios dependiendo de la cuantía de la controversia, a los adjudicadores le
pagas un sueldo mensual durante todas las etapas de la obra, es como tu seguro legal y
técnico que tiene la obra para cualquier controversia que pase y ellos tienen la capacidad e
resolverlo y no se le debe cancelar costos adicionales, porque cuentan con un sueldo
mensual y es parte del alcance de su contrato en resolver la controversia. Este mecanismo
ha resultado muy bueno, se utilizó en los Panamericanos de Lima 2019, con los contratos
NEC y generaron que la obra termine a tiempo y que funcionen bien los procedimientos y
que genere los resultados que ha generado, no lo es. Pero algo que debo resaltar es por qué
los adjudicadores solamente trabajan hasta la recepción de la obra, porque la obra es lo que
importa en un contrato, es decir que las partes después discutan el tema de liquidación, eso
es menos importante, porque la obra ya fue entregada a la entidad, pertenece a la entidad y
puede cumplir su finalidad pública. Entonces, hasta ese momento es que trabajan los
adjudicadores o los expertos en la resolución de disputas, después que las partes discutan
de quién debe a quién, pero la obra ya se entregó y ese es su fin, justamente de esta Junta
de Resolución de Disputas, que en lo particular me parece muy buena, es una innovación
muy, muy buena para el Perú.
a) ¿Hubo algún caso aparte de los Panamericanos que se ha empleado esta esta
solución en el Perú?
69
La Junta de Resolución de Disputas vino al Perú antes que sea reconocida en la Ley de
Contrataciones y cómo y cómo era su utilización, como se empleaba, pues existe una figura
que es cuando en un estado de afuera o un organismo internacional ponen el dinero y se
hace un proyecto, entre ellos está la Planta de tratamiento de Huachipa, si mas no recuerdo
qué pasó ahí. El Banco Internacional de Desarrollo el BID puso el dinero pero dispuso en
poner las reglas, y se decidió en utilizar Dispute Resolution Board o Junta de Resolución de
Disputas. Entonces, hubo antecedentes de su uso, no se usó correctamente, pero sí hubo
antecedente de su uso, actualmente creo que hay cinco o seis casos, pero no es que esté
abierto su acceso al público así como documentación entre otros, lamentablemente ese
material o esa muestra no la tenemos con acceso al público, es decir, la puedes conseguir
por la Ley de transparencia y todo, pero estoy seguro que existen 5 o 6 obras, pero
justamente eso es lo que ocasionó el Covid 19, porque este mecanismo se implementaría de
uso obligatorio, lo que mencioné al principio de uso obligatorio a partir de 20 millones para
adelante a partir de 2020, pero todo se paralizó desde el mes de marzo hasta la actualidad.
b) Entonces usted está afirmando que esta Junta de Resolución de Disputas
¿Solamente se usan en obras y no para servicios?
Solamente para obras de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado
c) ¿A pesar de que hay servicios que cuentan, es un monto bastante elevado, con
más de 200 millones de soles?
Para mejoramiento y conservación de carreteras, podría haber una Junta de Resolución de
Disputas, pero no lo han propuesto, estos contratos de mantenimiento y conservación están
perdidos en el tiempo, es decir su marco legal en la Ley de Contrataciones, no es utilidad
para nada de esos contratos, porque no entienden la finalidad, y cuando crearon en el 2015
o 2016, la contratación mixta que supuestamente era para ayudar a estos contratos, no
servía, no sirvió. Te comento una experiencia, esta semana qué ha pasado el lunes o martes
el Estado inició la reactivación de obras, de servicios y bienes, y se emitió un procedimiento
para que se reactivarán esos contratos de servicios y bienes, sin embargo, la condición
principal, era que para que exista una reactivación es que dichos contratos han tenido que
estar paralizados, pero todos los contratos de conservación y mejoramiento nunca se
paralizaron, es por ello los proveedores que están reclamando respecto a costos y demás,
no se puede ajustar a este procedimiento, entonces no hay un mecanismo para darle la
soltura y la reactivación a esas inversiones.
d) La naturaleza de estos contratos de servicio de mantenimiento es que no
pueden parar, cuya duración de los contratos es de tres o cuatro años en el
cual se tienen que buscar la solución ante algún imprevisto, como usted dice,
ante algún siniestro, alguna eventualidad como algún huaico que tienen que
estar a la alerta a la orden del día para poder activar su plan de implementación
de servicio, en función a lo que ejecuten se le valoriza, es correcto eso
doctor?
Es correcto,
e) Creo que ahí sí podría haber mejoras en la Ley de Contrataciones del Estado
netamente a este servicio de mantenimiento que el Ministro de Transportes
maneja, sobre todo por los montos exuberantes que tienen, que debería tener
un tratamiento especial para justamente la solución de controversias,
¿Correcto?
Si esos son contratos que están ahí, se podría decir que el lado positivo es que no está
nada regulado y se puede ingeniarse para salir, para salir airoso y si trabajas bien, como yo
he visto que se está trabajando ahorita, puede generar muchos incentivos en este tipo de
contratación. Pero el lado negativo es que muchos funcionarios le tienen temor a la
Contraloría, que es la que presiona y la que mete miedo sin tener un respaldo legal o
entender bien de qué se tratan estos contratos y como estos contratos, no existe un
procedimiento legal establecido. A veces es castigada la discrecionalidad.
f) Esa es la gran desventaja que con la Ley de Contratación del Estado, que no
faculta a que los técnicos o los jueces expertos tomen la decisión sin que haya
habido un procedimiento adecuado, ¿correcto?
Lo mismo sucede en obras por impuestos, tampoco se tenía casi nada establecido, como
que teníamos que proponer soluciones en el momento y la entidad también tenía dudas, no
entendían los procedimientos y siempre tenían temor a la Contraloría. Lo mismo sucede con
el mejoramiento y conservación.
g) Pero la diferencia de Obras por Impuestos, es porque era un mecanismo
70
nuevo, pero los servicios de Mantenimiento y Conservación tiene años,
entonces ¿Cuál es la diferencia?
Si el Mantenimiento y Conservación tiene años, por ahora se están mejorando con los
Términos de Referencia para justamente del ensayo y error, pero no es que haya una salida
legal establecida, ordenada, es decir el Estado se ha olvidado de ese tipo de contratos y ha
dejado a que la entidad actúe con discrecionalidad y está bien que puede funcionar, pero si
tienes a un monstruo que está a tus espaldas, al acecho para ver que incumpla cualquier
cosa porque no entiende para castigarte, eso no genera incentivos.
h) De acuerdo a lo que usted había comentado estos expertos de la Comisión de
Solución de Controversia necesariamente son abogados o pueden ser
técnicos como ingenieros, arquitectos que conozcan de la materia, o
necesariamente son abogados?
La Ley de Contrataciones ha dicho que para ser árbitro tienen que ser abogado. Ya está
cerrado, pero para ser miembro de la Junta de Resolución de Disputas puede ser arquitecto
e ingeniero. Es más, te dice que si hay un tribunal, el presidente tiene que ser ingeniero o
arquitecto.
5. ¿Qué estrategias de la gestión pública se aplican en las contrataciones del
Estado y qué tan eficientes son?
El proceso de adquisiciones en el MTC es tal cual lo dice la etapa de actos preparatorios de
la Ley de Contrataciones, no inventa la pólvora, está cual contemplado en la Ley y su
reglamento no genera mejoras, en el caso de Mantenimiento es Concurso Público porque es
un tema de servicios, no hay un expediente técnico, hay un TDR, dónde está absolutamente
todas las reglas de juego, pero el defaul siempre va a ser el de generar competencia, o sea,
no hay unas reglas tan provechosas que generen la competencia en el mercado, siempre
son los mismos, siempre son las mismas constructoras, las mismas constructoras que ya se
saben todas las reglas y que aprovechan el momento, pero ese es el punto en el cual habría
un gran hoyo que no genera la eficacia de los contratos, que no haya competencia. Sabemos
que la competencia, te abre todas las puertas, es decir, mientras haya competencia en un
rubro va a generar muchos incentivos positivos y pocos negativos.
6. ¿Cuáles son los mayores retos asumidos desde su experiencia en las
adquisiciones en el Estado podría describir alguna?
Los mayores retos de mi experiencia es justamente no generar controversias, ese es mi reto,
hacer mi trabajo, si bien yo soy un asesor externo de Provías Nacional que se encarga de
administrar algunos contratos y encargarse de los arbitrajes apoyando a la Procuraduría,
pero desde un punto de vista de experto y técnico, mi aporte es recomendar a la entidad que
no genere más controversias y que la discrecionalidad que exista sea muy fina para no abrir
un campo de controversia y evitar un arbitraje, el tema preventivo es muy importante. Por
eso yo siempre he puesto a la Dispute Resolution Board.
7. ¿Cuáles serían sus recomendaciones ante estos eventos, ya que en la Ley de

Contrataciones del Estado todo está establecido?
Mire, para mí mi primera recomendación es que dejen de modificar la normativa, ese es el
primer punto de que genera inseguridad para el cumplimiento eficaz de los contratos, cada
contrato se tiene que regular por una ley distinta y desde ahí ya partimos mal. Cada gobierno
transitorio tiene que modificar la Ley de Contratación, entonces, se revisa un contrato y
cuando eres especialista en administración de contratos, la primera pregunta que surge
antes de preguntar cuál es el objeto del contrato, es por qué norma está vigente, por qué
norma, que norma es aplicable al contrato, eso justamente es una carga. Parece como si la
ley de Contrataciones, fuera una bolsa de papitas y todo el mundo pueda meterle mano con
una facilidad, porque yo no entiendo por qué se modifica tanto la Ley de Contrataciones, por
ejemplo el Código Civil, desde el año 1984 sigue igual. La Ley de arbitraje, cuando la
modifican la molestan, pero ya está con reglas estables y su corazón es el mismo, en La Ley
de Contrataciones es lo mismo, es decir todos saben cómo se inicia una obra, cómo resolver
consultas y observaciones, cómo solicitar ampliación de plazos, aplicar penalidades, como
generar los adelantos, pero igual la modifican innecesariamente porcentajes y demás sin
ningún respaldo técnico o científico, la cambian porque simplemente necesitan cambiarla.
Parece como que si existiera la necesidad de cambiar la Ley de Contrataciones y desde ahí
cambian las reglas de juego, no tiene predictibilidad, no tiene seguridad y debes adivinar que
es lo que va a pasar más adelante.
a) Según lo que usted está indicando ¿En la Ley de Contrataciones del Estado
71
tampoco cabe la posibilidad que sea bien aceptada el tema de la
colaboración?
Evidentemente, los contratos del estado no son contratos colaborativos y tienes que ver
también que son los contratos colaborativos, porque no todos los modelos NEC
colaborativos, la Ley de Contrataciones es obviamente cero colaboradora, y se cubre en
todo el Estado, si revisamos la Ley de Contrataciones, en el procedimiento de resolución de
contrato, Cualquier incumplimiento de resolución de contrato, cualquiera sea el caso, la
entidad puede resolver a simple pedido por cualquier incumplimiento, mientras que el
contratista solamente tiene dos causales o por falta de pago o por obligación esencial, en
cambio para el Estado tiene muchas razones, a pesar de que el estado exige varias
garantías como las cartas fianzas, tienen el poder de resolver el contrato, de poder aplicar
penalidades y tiene distintas herramientas para presionar al contratista.
b) Entonces ¿Sería una mala gestión o una mala idea contratar con el Estado?
Bajo esta perspectiva.
Es una mala idea si no conoces el campo y la Ley, es una mala cuando te cambian las
reglas del juego en plena ejecución, o cuando existe una constructora que ejecuta 5 obras en
paralelo y las 5 obras están con una ley vigente y diferente, aplicable para cada una de ellas
por eso genera problemas.
c) ¿Pero está permitido el cambio de la reglas de juego iniciado la ejecución del
proyecto?
Hay cambio de reglas de juego que vienen de parte de la Contraloría, un ejemplo clásico es
en un contratos de mejoramiento que tuve a cargo, nacieron con fórmula polinómica y la
Contraloría dijo hoy no, para este caso se debe aplicar IPC (Índice de Precios al consumidor)
porque es servicios y en plena ejecución le han cambiado las reglas de juego.
d) ¿Y está permitido eso en la Ley de Contrataciones del Estado?
Eso al final genera una controversia y lo tendrá que resolver el tribunal arbitral, pero es así.
e) En el resumen de lo que hemos conversado en esta noche es que lo que
también dificulta la buena gestión de una administración de contrato o una
ejecución de proyecto por la parte legal, es el control exhaustivo de la
Contraloría, es decir existe un control en supremacía, en demasía, al no tener
claras las reglas las reglas del juego y este órgano, en lugar de ser un
colaborador que pueda velar por los intereses del Estado, se convierte en un
perseguidor de contratistas y de los funcionarios mismos que ocasionan que
no cumplan con eficiencia sus funciones. ¿Se debería de cambiar no
solamente la ley de Contrataciones del Estado, sino también los
procedimientos y los procesos de la Contraloría?
Claro, pero creo que la Contraloría no tiene incentivos para investigar bien, tiene incentivos
para castigar, pero no tienen incentivos para hacer un buen control concurrente o un control
simultáneo, esa filosofía se tiene que mejorar o si tiene que afinar de una manera que no
genere miedo al funcionario público, creo que todos hemos pasado alguna vez por el hecho
de que trabajar con miedo es lo peor que te puede pasar en la vida profesional o ya ni
siquiera te da una distinción, no te da la tranquilidad, es lo que pasan lo mismo que viven los
funcionarios públicos que por su responsabilidad y por su cargo como CAP o CAS, tienen
que firmar algún documento donde se reconozca dinero, donde se reconozca plazo o se
reconozca alguna modificación del alcance del proyecto.
f) Entonces ¿Cree que podría hacer una recomendación de que el Estado piense
más en la gestión de la Contraloría, como un colaborador del Estado y no
como una parte obstruccionista? Porque si bien es cierto la buena voluntad y
la metodología de la Contraloría de ahorrar dinero para el Estado, ese ahorro
exhaustivo, se ha convertido ahora en una cacería de brujas para los
contratistas.
La Contraloría va a sustentar su accionar amparado en la Ley y su reglamento, que
fundamentan el accionar y es que la misma exige que dicha entidad investigue la Ley de
Contrataciones, así que al final tiene el dilema de qué Ley prima la Ley de Contrataciones o
la ley de Contraloría, por eso es un problema, creo que no se ha venido solucionando hace
décadas.
g) Entonces, ¿Se debería cambiar la 2 leyes, tanto la ley de la Contraloría y la ley
de Contrataciones del Estado y ambas sean más eficiente en la gestión?
Yo creo que sí, pero principalmente en la Ley de Contrataciones, es decir el tema
colaborativo, con una perspectiva draconiana que tiene la ley contra los contratistas, no se
72
cumple por que no está permitido en la Ley de Contratos del Estado, pero evidentemente las
reglas del juego han estado así siempre y tampoco afirmo que la entidad esté mal en aplicar
penalidades, no, si lo puede hacer y tiene y tiene la razón, lo tienen que aplicar. Así como
tiene el poder de resolver el contrato, así como que es normal que reciban una carta fianza,
así como es normal que ejecute garantías. El tema es el incentivo de la naturaleza del
contrato, que no permite que se dé una eficacia en la ejecución de los proyectos, es decir a
comparación de contratos colaborativos, las entidades actúan bien, pero creo que la misma
Ley de Contrataciones, le generan que ellos puedan actuar mejor.
73
Anexo 15
Entrevista Nro. 2 Especialista en Gestión de Proyectos y Gestión de Costos
(Funcionario de la Infraestructura de Transportes Nacional – Provías Nacional del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Cargo: Especialista en Costos y Presupuesto.
Nombre: Fermin Porras Castro
1. ¿Cuál fue su cargo y cuántos años de experiencia tiene en Provias Nacional?
Muy buenas tardes quien le habla es Ingeniero civil de profesión, y tengo 15 años como
colegiado, en los últimos años me he desempeñado en el Órgano de control del Ministerio de
transporte y Comunicaciones, actualmente Provías Nacional durante dos años en el área de
la Dirección de Supervisión de Provías Nacional, desempeñando el cargo de especialista de
costos y presupuestos en el área de infraestructura y si vienen desarrollando los trabajos de
carreteras, puentes, conservación. Dentro del acuerdo los lineamientos y políticas de Provías
Nacional es una unidad ejecutora del Ministerio de Transporte y Comunicación.
2. ¿Qué tan claros son los contratos públicos para los consultores o contratistas
y qué tan eficientes son las gestiones o contratos por parte del contratante
principal durante la ejecución de los proyectos ejecutados por Provías
Nacional?
Provías Nacional como parte conforman el órgano del Estado dependiente del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones ejercer sus funciones en el marco de las políticas internas, la
ley y Reglamento de Contrataciones del Estado en el marco de gestión pública, por lo tanto,
sus lineamientos de adquisiciones y en especial las obras, están alineados al tema de
contrataciones públicas a través de diversos mecanismos y sistemas, dentro de los cuales se
encuentra gran parte de las inversiones bajo el marco de la Ley de Contrataciones del
Estado y en otros casos, con el marco de organismos multilaterales como el BID, pero
especialmente a la consulta, los contratos se dan con el marco de reglamento y la Ley de
Contratación, en ese sentido los contratos que la entidad suscribe con los contratistas,
ejecutora de obra, consultores o los supervisores, los ejecuta en un marco de reglas y
reglamento de contratación del Estado, dentro de los cuales el contrato se suscribe en el
marco de las bases estandarizadas que establece el OSCE que es el órgano Rector en tema
de contrataciones, el marco de las directivas de la organización de la entidad y en ese
sentido, los contratistas y ejecutores tienen que ceñirse a esos parámetros técnicos para la
ejecución; en el tema de eficiencia de los contratos es cierto los contratos en los últimos
años han sido muy parámetrados a lo que establece el OCSE en las bases estandarizadas,
en los cuales no han sido muy eficientes, en lo que es costos, tiempo, la oportunidad, lo
principal, lo social, si bien es cierto los contratos, han sido relacionados en tema de
corrupción por el tema de diversas penalidades que establece el reglamento, hasta un 20 por
ciento que está permitido, en muchos casos los contratos son resueltos, por ello la eficiencia
va acompañado también de temas del sistema administrativo que maneja la entidad,
aspectos de su rol como estado en velar por los intereses de la entidad y el contratista
también en su rol también, los cuales en los últimos años, razón por la cual bien se viene
implementando la ejecución de las obras de gran impacto nacional, existen mejoras en sus
procesos con respecto al tema de los contratos que establece Provías Nacional,
a) Dentro de su experiencia en Provías Nacional hay dos modalidades para
contratar con el Estado una es ejecución de obra pública y el otro es
ejecución de servicio de mantenimiento preventivo o mantenimiento
continuo de las carreteras, ¿Correcto?
Claro,
b) Respecto a la ejecución de obras está claro los lineamientos de la Ley de
Contrataciones del Estado cuentan con sus procesos, sin embargo, para
una contratación de un servicio de mantenimiento de carretera, cuyos
montos son muy grandes porque hay montos, creo que hasta de 200
millones de soles al parecer todavía no está muy claro el tema del contrato
de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y usted como
especialista de costos de presupuesto, me imagino que se habrá visto
bastantes discrepancias entre los montos aprobados y los montos
ejecutados y los montos que al final resultarán de la liquidación de ese
servicio ¿Podría explicarnos si de verdad es cierto lo que estoy indicando
74
y a qué se debe?
Sí, es cierto, el estado en sus diversas modalidades de ejecusión el tema de conservación y
mantenimiento, las carreteras los regula a través de un servicio de contratación, es el
servicio de contratación, está enmarcado dentro de lo que establece el reglamento y la Ley
de Contrataciones como servicio, ahora el tema de la estructuración y el contenido de esos
contratos han sido elaborados con las políticas internas de la entidad o de las cuales los
contratistas bajo la figura de un servicio, porque también tiene un componente de obra, pero
de acuerdo a las opiniones del OSE, donde prima el tema del concepto mayor de lo que el
servicio se configura como servicio, por lo tanto, los contratistas ejecutores de mantenimiento
ganan contratos con una duración de entre 05 y 06 años y ganan contratos y tienen que
regular o los términos de referencia que establecen estos contratos, los cuales se establecen
reglas, parámetros de control, ejecución, liquidación y en los últimos años para Provías han
sido satisfactorios los contratos recogidos por Modelo Especial de Colombia, en los cuales
han resultado muy satisfactorio en el tema lo que es lo relacionado a la eficiencia y lo
principal, no el servicio y confort de las carreteras, muchas carreteras del Perú que estaban
anteriormente a cargo de la entidad, no tuvieron el mantenimiento adecuado, muchas
carreteras actualmente se encuentran concesionado y tiene muy buenos resultados. El tema
que se viene administrando, respecto a costos y presupuestos, se paga de acuerdo a los
lineamientos, los parámetros que establece en el contrato, una mayor discrepancia, en
términos contractuales de trabajos adicionales, finalmente, las partes de esta forma justifica
esto y ha tenido un gran impacto nacional y se viene mejorando, ya que los contratos son
más integrales, no solamente para el mantenimiento preventivo y posteriormente a los
contratistas existen cláusulas que indica que si estos contratos son bien llevados y
gestionados y dan buenos resultados, deja la opción de hacer una contraoferta para que siga
vigente y amplíe más contratos dependiendo de las condiciones que establezca la entidad,
es decir Provias Nacional que maneja solamente vías nacionales, apenas ha tenido una gran
eficacia e impacto, es por eso que el área de la Gerencia de Mantenimiento de Provías
Nacional ha sido implementado con personal profesional, técnicos que se encuentren a
cargo por esta gran responsabilidad que no solamente es ejecutar obra de carreteras de
asfaltado, pero faltaba una parte muy importante en el área de experiencia en mantenimiento
que requiere, no solamente la carretera cumpla su vida útil y que esté bien diseñada, sino
también el post que de un mantenimiento a raíz de esto o se realizó una política nacional, se
viene implementando los peajes ya no puedes implementar un peaje a corto plazo, tiene que
haber margen de implementación, finalmente gererando que el peaje se pague por si solo
son el concesionario, los costos. Inicialmente el costo inicial generalmente se tiende a la
meta de las concesiones y estos pueden ser financiados antes de tiempo.
3. ¿Puede explicarnos cómo los involucrados o responsables de los diseños de
la ingeniería son capaces de solucionar incompatibilidades durante la
ejecución de un proyecto y en qué tiempo aproximadamente se resuelven esas
incompatibilidades?
Provías Nacional es un ejecutor de obras, es decir de ejecución de Puentes, ya sea un
puente nuevo o modulares, o sobre habilitaciones, de mantenimiento de carreteras,
conservación y construcción de carácter dentro de la estructura orgánica de Provías
Nacional, existen Áreas especializadas en la división de estudios, que son los especialistas
que elaboran los diferentes expedientes técnicos de ingeniería, previo a la ejecución de la
obra, por lo tanto, ellos tienen directivas internas que regulan la elaboración de sus
expedientes técnicos. Pero Provias Nacional tiene una serie de requisitos, es decir antes de
visitar, se tiene que elaborar un estudio los estudios definitivos de la obra, los funcionarios,
los servidores de la entidad con el apoyo de consultores externos, que concursan a los
servicios de consultoría, finalmente la entidad es la que los revisa y los aprueba, en esta
medida, los expedientes técnicos pueden ser elaborados de diversas maneras y en diversas
fases, antes de la licitación y casi el 95 por ciento son elaborados por consultores externos, y
demoran un promedio desde que se convoca, se ejecute y se apruebe el expediente técnico,
un promedio de entre uno a dos años y medio. Hay otra modalidad aparte de ejecución de la
inversión, en este caso, se presentan expedientes adicionales y parte medular de la
problemática de Provías Nacional todos los expedientes técnicos de carreteras tienen una
serie de incertidumbres y en la ejecución de la obra, porque se aplican tecnologías
tradicionales, en sentido se encargan los consultores, los contratistas los expedientes
técnicos se tiene que hacer a un lado, el tiempo bien optimista dura entre cuatro o seis
meses su aprobación. Por lo que implica partir de esas restricciones y retrasos una serie de
75
convenientes, Provías Nacional en ese sentido las herramientas de gestión bajo el marco de
la ley de Contratación y de la estructura propia de la entidad, no hace que sea eficiente estos
procesos teniendo en cuenta que los expedientes técnicos son la base para la ejecución de
carreteras de obra lineal o de gran impacto, con un presupuesto promedio de 100 a 200
millones de soles como mínimo el presupuesto que maneja Provias nacional, uno de los
proyectos más grande que tenemos cuesta mil quinientos millones de soles, estos proyectos
son de gran Impacto nacional, los expedientes técnicos son de vital importancia, para el
buen manejo administrativo de la obra, por ello el costo de los expedientes técnicos cuestan
entre 10 millones de soles,
c) Entonces para entender ¿De acuerdo la organización que lo demanda la Ley
de Contrataciones del estado, primero nace la idea del proyecto correcto que
lo elabora una oficina especializada que es la dirección del Área de Estudios
que elaboran el estudio de prefactibilidad y de factibilidad para el perfil técnico
correcto? Luego pueden ser apoyados con consultores externos y durante la
ejecución del proyecto se puede convocar el proyecto como concurso oferta,
es decir, existe otro consultor por parte del contratista, que también elabora el
expediente técnico definitivo ¿Es correcto, ese es el procedimiento que
mayormente los proyectos de gran envergadura utilizan?
No, lo que se indica era con el Sistema Nacional de Inversión Pública, muchos proyectos
tiene y ya van a acabar muchos proyectos actuales, se están ejecutando en el marco de
Invierte.pe y el Decreto Legislativo 1252, quien marca la nueva modalidad de inversión y
enfatiza mucho en lo que es el tema de programación y planeamiento, que no había en el
Sistema Nacional de Inversión pública, los que llevan todo el marco regulatorio, ejecución de
inversiones se proyectan en el marco del Invierte.pe, generalmente en el tema específico de
carreterra en donde yo trabajo todo el expediente técnico es tercerizado, casi el 95 por ciento
es tercerizado a los externo desde la etapa, llamémoslo en la etapa de Preinversión, bajo el
marco del Invierte.pe, es contratado bajo normas de referencia en base a las normas
estandarizadas, establece en el OSCE y el producto final es entregado en a la entidad por la
consultoría, los cuales es revisados por la entidad y aprobado bajo el mecanismo Nuevo la
entidad viene revisando y aprobando los estudios definitivos porque tienen diferencias con
Expediente técnico tradicional, estos tienen estudios de ingeniería a diferencia de un
expediente técnico, que tendría planos, en estos entregables ya contienen elementos de
ingeniería básico, tales como estudios de suelos, de cantera, histológico, de topografía,
estudio de tránsito, metereólogicos, una serie de estudios previos, qué hace que si se puede
armar el expediente técnico, prácticamente como memoria descriptiva planos y
especificaciones técnicas, por lo tanto, los expedientes técnicos actuales que vienen
saliendo, para la citación, son elaborados por los consultores, revisados por la entidad a
través de sus ingenieros o bien son revisados por consultores externos que vienen siendo
aprobados para su licitación. Hay un valor agregado allá bajo la norma de la Ley de
Contrataciones que obliga que la entidad tenga acceso a la disponibilidad física del terreno y
la problemática, y también se tiene en cuenta la entrega en la licitaciones de las obras, que
pueden ser entregas parciales del terreno y ya no total, la norma ha cambiado y faculta a
Provias Nacional no hace por su naturaleza, contratos para Concurso Oferta, para carretera
no aplica, sin embargo, aplica el sistema a precios unitarios, no se puede definir a detalle las
partidas como movimiento de tierra a excepto algunos conceptos como puentes podrían ser
con el sistema a Suma alzada, sin embargo en puentes, en los últimos años se ha aplicado
pero ha tenido más problemática, pues el sistema a Suma Alzada aplica más a edificaciones,
y mayormente se revisa o aprueba con un documento resolutivo, bajo su autoridad Provias
Nacional aprueba el expediente técnico con todos sus componentes listos para ser licitado la
parte administrativa de la entidad, contando ya con el expediente técnico. Estos proyecto
bajo el marco de Invierte.pe, están saliendo 04 proyectos, bajo el marco normativo del
Reglamento Nacional de Contrataciones y con las políticas actuales de la entidad, su
estructura propia que ha sido rediseñado su gerenciamiento, actualmente existen solo dos
órganos de línea que son los que llevan a cabo Provias Nacional, anteriormente eran seis
órganos de línea, ahora solo son dos, Infraestructura y lo que es Supervisión, es como
funciona y elabora sus proyecto de carretera.
d) Entonces para terminar con esta pregunta, lo que entiendo es que la oficina de
PMO, que mayormente se usa para proyectos privados, el papel lo hace la
oficina de División del área de Estudios, que es la que se encarga de integrar y
la que se encarga de gestionar todo, desde el diseño hasta la ejecución del
76
proyecto y la que acompañe durante toda la vida útil del proyecto, Claro que
también existe un control externo para acompañar también a la ejecución, pero
en todo caso, la oficina de PMO es la oficina de división del área de estudios,
que es la que hace este papel ¿Correcto?
No, Provias Nacional tiene una estructura organizacional técnica y legal, la oficina de
estudios y proyectos solamente se encarga de diseñar los términos de referencia, llevar a
cabo la implementación del contrato, organizarlo hasta que se apruebe con un acto
resolutivo del estudio definitivo, allí acaba su función principal, pero no acompaña
directamente durante la ejecución, indirectamente acompaña, pero su función principal es
elaborar los estudios, principalmente en carretera, puentes y otros, pero su principal fortaleza
o decisiones son las carreteras, sin embargo, si atiende consultas en las licitaciones y
durante la ejecución, pero su principal función, es elaborar y revisar los estudios, lo que se
entiende que el área encargada de ejecutar los proyectos es la Dirección de Infraestructura,
son áreas que tienen funciones específicas, en el Estado bajo su estructura organizacional
le compete sus funciones y el funcionario o servidor en el marco de unas funciones, en el
tema de proyectos en resumen la maneja la Dirección de Proyectos que es un órgano
dependiente de la gerencia de infraestructura.
4. Se conoce que uno de las restricciones en los contratos públicos es que
existen muchos amagues en sus cláusulas. Podría explicar qué tan cierto es y
por qué no pueden interpretar los ingenieros que en esencia el proyecto o
siempre es necesario la participación de un abogado para su aplicación e
interpretación?
Bueno los contratos han venido sufriendo modificaciones, mejoras en los últimos años los
contratos han sido diseñados, elaborado independientemente, no había uniformidad y ha
existido problemáticas, controversias, reclamos, pero con la nueva reglamentación de la Ley
30225 en los contratos de todo tipo, bajo el modelo de estandarizados que establece el Osce
y existen modelos específicos que no se pueden cambiar y el Osce ya reguló para el caso de
obras como deberían ser los modelos de contratos, pero en la entidad existe mucha
discrepancia con el contratista es el tema de penalidades, y entender que los que ejecutan
obras existen penalidades que no obedece a un el equilibrio económico entre las partes en el
sentido de que aplican penalidades para todo incumplimiento con el sentido de que se
cumpla el plazo, así como por incumplimiento de personal y el área usuaria que
normalmente no tiene experiencia lo plasma en penalidades en las cláusulas del contrato
esto es por parte de la entidad, el OSCE no interviene en estos criterios, le faculta a la
entidad para aplicar las penalidades, es por un tema de incumplimiento, anteriormente solo
había un promedio de tres o cuatro tipos de penalidades, ahora pueden haber hasta veinte y
la penalidad del 10% es por incumplimiento del plazo, y otras penalidades pueden llegar
hasta el 15%, otras penalidades que se aplican a los contratistas son por incumplimiento con
el cronograma, por personal contratado, en la entrega de la información, ocasiona que sea
un poco injusto para el contratista, lo que ha ocasionado que en los últimos años, en los
contratos se presenten quejas a diferencias de los contratos modernos del tipo colaborativo
no se aplaza la ejecución como un elemento restrictivo, el contrato se suscribe y queda
guardado, solo se activa cuando existen controversias, existen empresas que establecen
estos modelos de contrato como los modelos NEC u otros de tipo colaborativo, donde se
pueden revisar los contratos, realizar mejoras, y se desarrollan bajo el enfoque del PM BOK,
pero otra legislación, si bien es cierto, no puede permitir las otras modificaciones que
establece el artículo 34 de la ley, es mal visto el tema de adendas y son mal visto por el
incremento en los costos y por el tema de corrupción que ha habido en los últimos años, un
caso conocido es el del Lavajato, es que los funcionario tratan de evitar lo menos posible
modificar el contrato, mayormente se modifican en el caso de ampliaciones y adicional de
obra, pero bajo otro concepto, por ejemplo, interferencia en la carretera, se podrían sentar a
la mesa, pero tratan de evitarlo, siempre teniendo en cuenta la forma como la Contraloría
también ha atacado a los funcionarios por verlos de forma negativa las adendas, las adendas
no son malas al contrario ocasionan actualizaciones al presupuesto, razón por la cual, no
existe una comunicación activa con el estado en el manejo de los contratos, por ello los
contratistas bajo sus posibilidades terminan llevando sus casos a la vía arbitral, los contratos
actuales están parametrados por el marco del OSCE. Otra problemática que se tiene en los
contratos actuales es que no se ha dejado a la participación de los principales involucrados
con el contrato como son los administradores del contrato, los jefes de gestión, los
ingenieros especialistas en gestión de contratos y finalmente cuando quieren aplicar
77
problemática de obra, el contrato no lo recoge, por que generalmente existen unas bases
estandarizadas, no pueden agregar mejoras para no salirse del marco legal, es por ello que
es revisado netamente por abogados y no los ingenieros que son los que ejecutan el
proyecto y son los que evalúan los problemas durante la ejecución del proyecto a la vez los
contratistas no tienen un marco legal que los ampare, estas debilidades en los contratos no
permiten que la obra se ejecute a la celeridad y no tenga las herramientas de gestión y su
nos ponemos a revisar la Ley de Contrataciones es necesario la interpretación del abogado y
el ingeniero no tiene participación, pues sustentan que todos los pronunciamientos los emite
el OSCE, por lo tanto los contratos son cerrados y no se pueden modificar y lo que generan
problemáticas con los contratistas, así como problemas de pago y otros.
5. Se conoce que en la Ley de Contrataciones del Estado está definido los
procedimientos y plazos para la gestión de pago, de valorización y de eventos
o adicionales ¿Podría explicar por qué la mayoría de casos de proyecto de
Provías Nacional de gran envergadura existen retrasos en los pagos de
valorizaciones y de adicionales?
Primero hablemos de valorizaciones, en el marco regulatorio de valorizaciones de obras
Reglamento de Contrataciones y las directivas internas de la entidad, los plazos para
presentarla ya está regulada en el Reglamento a los cinco días de cada mes, presenta el
contratista y el pago es hasta 30 días, pero las valorizaciones que presentan los contratistas
obedecen a una estructura de contrato como deben presentar, qué es lo que debe contener,
los funcionarios avala el pago de esta valorización, son revisados por una serie de
especialistas en la materia, bajo el entendido de una valorización que pasa por una persona
pasan por muchas personas por la naturaleza de la prestación. Estas obras de carreteras
generalmente presentan un promedio de 7 a 8 especialidades como mínimo, interviene en
su revisión, la obra de arte, de tráfico, de suelo, Hidrología, ambiental, dependiendo de como
llegue la valorización, es revisado, entonces cómo es revisada, a la entidad no se le impide
que lo observe, y se le comunica al supervisor para que sea reformulado y se levanten las
observaciones. En ese camino la gran mayoría de las valorizaciones en un promedio demora
dos a tres meses para que se le cancele al contratista, pero no es porque la entidad no
quiere pagar, sino porque se generan observaciones de tipo técnico, no hay el sustento
correspondiente de parte de la supervisión y del contratista, no es en su totalidad, pero la
mayoría en un promedio de 60% a 70%. Ese funcionario, el servidor que revisa y aprueba lo
observe, teniendo en cuenta, que si bien es cierto el amparo de la norma indica, que esos
pagos son a cuenta, eso no significa que no debe estar sustentado el metrado para los
pagos, el tema que es un pago a cuenta y que después se defina en la liquidación no permite
que el funcionario avale valorizaciones, con metrados sobrevalorado, metros adelantados,
que no han sido ejecutados o que no tenga el respaldo técnico, razón por la cual son
finalmente rechazados u observados y a veces por eso es la queja de los contratistas que no
le pagan, no existe demora, años anteriores eran por temas presupuestales, Provias
Nacional en los últimos 05 años no han tenido problemas presupuestales, al contrario tenían
los recursos al 100% financiada y la capacidad de gasto merecen a los contratistas. Los
incumplimientos frecuente son que no existe el aval en carreteras, todo se sustentan con
planilla de metrados e informe de los especialistas que Abalan el trabajo ejecutado, con el
tema de pago a cuenta no se le puede valorizar solo con un reporte, una metrado o una
valorización, también se tiene en cuenta, el control rutinario o frecuente que hace la
Contraloría, los contratistas ya saben que han pasado por esta experiencia técnica, sin
embargo los errores persiste por ahí el tema de demora en pagos son generalmente,
específicos o casos puntuales, pero generalmente se regulan en el marco de la ley. El único
que existe es que no hay otro impedimento y que otras entidades sí tienen problemas de
pago, es por temas de financiamiento. Si en otras entidades que he laborado, pero en
Provias Nacional si cuentan con el dinero asegurado completamente hasta fin de año. Ahí es
el tema de manejo de la comunicación. Ahora, con el tema adicional también la norma
establece que tienen que hacer las valorizaciones de adicionales de obra, que tienen otras
problemáticas, pero igual tienen que ser sustentados de la misma forma que las
valorizaciones contractuales y muchas veces los contratista piensan que presentando un
metrado o un informe muy pequeña se les pueden pagar miles de millones, existen
valorizaciones que sobre pasan los tres millones, cuatro millones, pero tienen que tener todo
el soporte técnico la entidad ya no lo pide, pues se tiene cuatro, cinco o seis especialistas de
la materia un especialista en residente de obra, un especialista en costos, un especialista en
pavimentos basados en sus requerimientos técnicos mínimos. Se tiene un supervisor de
78
obra que a la vez cuenta con ocho especialistas, el informe tiene que avalar los trabajos
realizados por el contratista, lo que es control, de calidad, especificaciones, es por allí que se
exige bastante a través del área de supervisión, es el área que hace el filtro y evitar
problemáticas posteriores, pues se ha tenido mucho problemas, las mismas tienen fallas,
fallas de pavimento, donde finalmente el tema de falta de control durante la ejecución, y han
estado por años en arbitraje, mientras tanto la carretera ya se utilizó, ya se dañó. Para evitar
esto, ya se ha reforzado los controles, pero bajo el entendido de que los contratistas si se
demoran en los pagos y se le entiende como contratista quien tiene una retribución
económica por su participación, pero en el Estado prevalecen los intereses del mismo y está
sustentado y tienen todos los protocolos se le tramita su valorización como proyecto tanto en
normas contractuales como los adicionales los mismos que pueden costar un 30% o 40% y
no tienen ninguna diferencia en un expediente técnico normal, nada, porque son los mismos
trabajos que están vinculados al proyecto. Entonces por ahí tema de desvalorizaciones tiene
que ceñirse a la ley de contrataciones, puede haber mejoras, sí, pero bajo otro marco
regulatorio.
6. ¿Cree usted que las empresas privadas cuentan con una mejor organización
que la que cuenta el Estado para poder ejecutar proyectos de gran
envergadura, de ser así, puede describir a qué se debe?
En los últimos años han habido un boom en el tema de inversión y si uno revisa las
estadística de inversiones y las grandes obras de impacto, las ha ejecutado Pro Inversión a
través de muchas obras, ya sean Asociaciones Públicas Privadas (APP), o a través de
diversas modalidades como el contrato de otras modalidades de obras por impuestos y en
proporción, como mucho, miles de millones que han reactivado la economía. Hablamos el
tema de impacto de inversiones. Pero por lo que se descubrió, se vió de que forma se dieron
estas licitaciones y prácticamente estas tres formas de contratos se han paralizado en estas
entidades que eran de gran impacto nacional caso gaseoducto, o de concesiones de gran
impacto. Entonces, en el tema del Estado en ese sentido una gran participación del sector
privado con todo el expertis sin desconocer a Odebrecht que tenía una gran capacidad
técnica, nadie le niega, fortaleza para ejecutar las obras, pero bajo la figura de la
administración pública tuvo un trasfondo la corrupción entonces, y el privado, si tiene
entendido, tiene toda la experiencia, tienen los mejores profesionales, tiene la mejor gestión
en el aspecto técnico, pero en el aspecto administrativo, falló en el manejo de los contratos,
escapa de las manos de los técnicos. Es cierto que el Estado en los últimos años, ya con la
nueva política, los contratos y la ley de Contrataciones, han sido muy drástico, aun
conteniendo los contratos con firmar cláusulas de anticorrupción como contratistas, para el
Estado les experiencia lo tienen ambas partes. Los contratistas, ejecutores tienen la
experiencia de la ejecución propia de la obra y del expertise de la administración, tienen la
libertad administrativa de implementar mejoras de controles de ejecución, pueden
Implementar instrumentos de gestión modernos como el Last Planner, aplicar el manejo de
proyectos con programas denominado Primavera, pueden aplicar la metodología BIM, pero
bajo la figura del privado. Pero cuando es firmado un contrato privado y el Estado, el Estado
también tiene, tiene una finalidad ejecutarlas. Ambas partes tendrían que tener una unión
para poder llevar a cabo, toda vez que no son recursos privados o recursos públicos. Por lo
tanto, en recursos públicos el privado y si se maneja bajo la figura actual, tendría que haber
una mejora de parte del OSCE y del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) en el tema
los marcos regulatorios, por que la mejora, en el sentido de que estos contratos estén
alineados al enfoque moderno en gestión publica, la competitividad. Ya hay un avance en
ese sentido, pues se está avanzando con la implementación de la metodología BIM, el cual
se encuentra en estado progresivo, hay una fase de identificación diagnóstico, todavía están
los pilotos de prueba, sí somos conscientes que como Estado que el privado tiene toda la
experiencia y los ayudaría, pero como el marco legal no te permite sentarse frente a frente
porque se ve el aspecto de que puede haber una corrupción, ahí no hay acuerdo de parte,
no solamente con la supervisión, pero el enfoque moderno bajo el enfoque del PMBOK, todo
es sentarse las partes y tener un buen contrato, una buena ejecución exitosa, los proyectos.
En ese sentido, el aporte valioso de todas las partes tanto ejecutor desde el contratista que
el cliente que sería Provías, el supervisor también, que es fundamental en el tema de
ejecución de obras, tiene todas la experiencia, tiene los profesionales, pero es por el tema de
manejo de recursos, el Estado tiene que estar inmerso, pero esa figura no existe, al contrario
existe un divorcio total entre supervisión, contratista y entidad, o por el tema coyuntural
pasará un par de años hasta que esa propuesta se regule. Mientras no exista una política
79
diferente del Estado, se evidencia un gran avance que tienen los contratistas, porque estos
contratistas no solamente ejecutan la obra pública, ejecutan obras privadas y vemos la
eficiencia comparando otros proyectos, aplicando eficiencia, rendimiento y de hecho todo
contratista requiere de una utilidad. Pero por qué esos contratistas, aplicando toda su
tecnología, su conocimiento, pueden hacer grandes obras por el Estado, no se puede porque
entre las partes, no hay un acuerdo inicial para la obra, un buen contrato. Los contratos son
cerrados y ya están parametrados por el OSCE, por ahí no, no funciona las tres partes para
lograr una buena ejecución.
a) Creo que la diferencia entre contratar con el Estado y ejecutar obras privadas
es que en obras privadas existe la confianza entre contratante y contratista y
esa confianza hace que todos los contratos sean más colaborativos. Eso es lo
que está faltando, a la vez usted ya había mencionado que esta empresa
privada usan herramientas y metodología modernas, incluso mencionó la
implementación del BIM, tengo una consulta respecto a ello. Se conoce que
recientemente se implementó la Ley de Contrataciones del Estado de uso
obligatorio y de la metodología BIM ¿Cree usted que esta implementación es
un poco tardía en comparación a los países vecinos de Sudamérica y explicar
si el Estado está aplicando de forma inmediata esta metodología?
Bueno, los antecedentes en los últimos años desde el 2000, 2001 y el manejo de las obras
bajo el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública se han ejecutados por muchos años
bajo un sistema que existía la forma de ejecutar, la clásica: idea, estudios de preinversión
perfil, prefactibilidad, factibilidad, ejecución, mantenimiento. El diagnóstico dado y la
evaluación que se ha hecho bajo el marco del Invierte.pe, es que no funcionó, la parte de
inversión, la ejecución fue mal llevada porque no hubo un buen estudio de preinversión,
nunca hubo mantenimiento operativo, eso fue la realidad, es el diagnóstico que se tiene
algunas excepciones particulares que pudieran haber un proyecto, ahondado a una o una
falta de planificación, no existe un órgano regulatorio nacional que se desempeñe como
planificador, últimamente en el marco del invierte se revisa este tema, pero también mal
denominado, pues se habla de programación, cuando lo primero es una planificación y así lo
han denominado el Invierte.pe. tiene también su problemática, bajo este enfoque, muchos
años todos los ingenieros, funcionarios han hecho sus inversiones ceñido a estos
parámetros y eso le agregas del reglamento a la Ley de Contrataciones, que agregan las
funciones públicas propias internas, de esta forma se han ejecutado por años y ves los
resultados desastrosos como obras que no han cumplido su vida útil y deteriorada, obras
duplicada, obras mal ejecutadas, obras con problemas a raíz de eso, en idas y vueltas se
determinó que tiene que hacerse toda una reingeniería y aplicaron lo que el sistema
Invierte.pe ya agregó un tema principal que es la programación multianual de inversión, ya
no se hace proyectos a pedidos sino a cierre de brechas en las políticas de estado, pero
también son macro, o sea, no es aterrizado, y son políticas generales que actualmente tiene
problemas, no son eficientes porque está siendo muy criticado. Bajo ese marco no existía
planificación, si se revisa los antecedentes, nadie impulsó en el Estado los enfoques
modernos que ya existían hace muchos años y lo aplican la empresa privada. Tema de la
industria manufacturera aplican el Lean manufacturing, Lean Contraction lo aplican en
muchos países vecinos modernos. No había propuestas para aplicar estas metodologías
colaborativa. El BIM se sabe que hace cinco o seis años en otros países se viene aplicando
y en la empresa privada lo maneja, por ejemplo en el Estado, no manejan el programa
Primavera y estos programas mencionados, todo lo que se refiere a calidad cuando con el fin
de generar valor en costo y tiempo y de hecho que sí. Bajo ese enfoque en el Estado, recién
en el marco del invierte.pe, si se revisa lo que propone el Invierte.pe en su directiva desde el
año 2017, recién agrega el término de metodología en un artículo de la directiva y a través
del MEF se impulsa y la directiva o el documento que sale el 8 de septiembre 2019 recoge
esa iniciativa del MEf en en el marco de la directiva del Invierte.pe, comienza a plantear la
necesidad de metodología. Uno de ellos es el tema de la implementación de la metodología
BIM, que es un contrato colaborativo que te ayuda en la etapa de idea, planificación,
ejecución y post, pero como idea marco general la línea general de las políticas. Entonces,
hasta ahí, si revisamos desde el año 2000, hasta agosto de 2019. Ninguno del Estado
conocía de esta metodología, excepto en el privado del Estado. Se conocía que era un
software que en su mayoría lo confundía con un programa similar al Auto CAD. Recién
cuando se enfoca en el estado y se ve su gran impacto es visto, sin embargo el % de
funcionarios le dan la importancia de esta metodología, del impacto que puede tener, pero
80
como es un tema política nacional y esto no va enfatizado por ningún ministerio, tienen fases
ahora están en la etapa de diagnóstico, armarán pilotos, tendrán que revisar las
herramientas, en el Estado no se actúa de forma inmediata, a diferencia de privados que su
implementación es rápida, el sector privado capaz hay una política interna, que pueden
comprar computadoras de última generación, pueden contratar al mejor experto y en cinco o
seis meses ya tienen implementada una oficina con todas estas tecnologías en el estado no
todo funciona. Tiene que haber un marco normativo y una estructura como debe funcionar,
que funciona, no funciona, que me ayude. Es toda una vida del proceso que muchos
funcionarios de Provías Nacional lo han acogido, si es correcto, e incluso en nuestra oficina
ya se tiene una primera experiencia que estamos implementando a través de la Dirección de
Carreteras y la dirección de supervisión de un piloto y evaluar cómo funciona esta
metodología, una cosa es la teoría otra la práctica. El BIM es muy aplicado, muy difundido en
el tema de arquitectura para edificaciones, pero en carreteras, que es un tema particular,
está haciendo muy difícil adaptarlo, pero gracias al esfuerzo de los ingenieros
multidisciplinario está haciendo de que el BIM y su plataforma integrado el cual existe desde
3D hasta 7D y que esta metodología que va a salir a través de un adicional de obra, va a
recoger todas estas mejoras, va a tener que ser difundido entre los profesionales certificados
por los expertos y poco a poco se volverá algo habitual para que sea implementado con
eficiencia orientado a resultado no solamente bastan ideas e iniciativas, se debe realizar toda
una implementación, tiene que haber una logística, un marco normativo, herramienta o
capacitación constante. Tiene que haber un enfoque colaborativo entre privado, proyectista,
los consultores. Yo creo que en un promedio de dos o tres años esto va a lograr un impacto
nacional.
b) En conclusión en una empresa privada los procesos son mucho más ágiles y a
diferencia del Estado es que siempre existirá la burocracia que prima sobre
una toma de decisiones respecto a alguna implementación, a una herramienta
o alguna metodología.
Bien, tengo una aclaración y es malentendido desde el punto de vista y enfoque privado de
la burocracia, la burocracia no lo da el funcionario, no lo da el servidor, la burocracia lo da el
sistema, este sistema administrativo tienen que regularse los funcionarios, servidores, la
burocracia mal entendida como la demora en el proceso administrativo para resolver un tema
específico o implementar, en el Estado se trabaja bajo normas de herramientas de gestión
manual de operación, manual de función, reglamento de funciones, hay que respetar lo que
es el código de ética, respetar la Ley de Contrataciones, hay que respetar los lineamientos
de Contraloría, entonces todos esos procedimientos, que no los tiene el privado. A diferencia
el privado puede tener capaz una auditoría interna y es suficiente y un directorio, en el
Estado o para poder pasar todo esto. Eso es un malentendido como burocracia, capaz lo que
sí falta es eficiencia en el manejo de un proceso o una buena implementación de
herramientas modernas o que existen bajo el marco de ley. Se podría mejorar, pero el
manejo del Estado si uno quisiera implementar el tema del marco de BIM ya es estructural,
no es solamente la funcionaria, tiene que ser un cambio del Estado en el marco del manejo
ya en la estructura actual que existe, no te permite caminar al mismo ritmo del privado.
Tendría que haber un cambio y una reforma sustancial. Ya lo han dicho muchos expertos
conocedores del tema. Lo han dicho los expertos que manejan el BIM, lo han dicho los
expertos en contratación, tiene que haber una reforma del Estado en el sentido de que se
tiene que reestructurar el mecanismo de contratación. Está demostrado que las obras de
gran impacto, no pueden estar manejados por la Ley de Contratación, tiene que ser
manejado casos como por ejemplo de la reconstrucción con cambios, que lo está viendo un
organismo internacional con convenios con el Reino Unido, tienen otro manejo y va a ser una
experiencia, actualmente no tienen sus particulares. Va a trabajar de la mano con el Estado.
Sin embargo, las obras de menor envergadura, si pueden ser manejados por la Ley de
Contrataciones, las obras de impacto en impacto social económico no pueden ser manejado
por gente con un marco regulatorio que tenemos y tampoco con el marco del sistema de
gestión, que tienen que ver una reforma total, tanto desde el punto de vista de eficiencia,
también tienen que pensar en los recursos humanos. No es posible que en el Estado que
quiera tener a un ingeniero con gran experiencia o que tenga unos sueldos o que no van
acorde al mercado igual al privado, tiene que ver con un tratamiento también de la forma de
contratación del personal, con ingreso a planillas que cuentan con muchos beneficios,
muchas veces el recurso humano no se valora en el Estado, por ello debe haber una
reforma, por ello se está regulando para que todos pasen al 728. No se tienen todos los
81
beneficios directos, con un enfoque más moderno haría que el funcionario sea más ágil su
participación, no se ve actualmente como burocracia, ese concepto lo tienen todos los
privado respecto a sus pagos, pues no lo cobra como manda el reglamento, sino a cinco o
seis meses, su adicional lo aprueban a los ocho meses todo apunta, pero internamente no
está amarrado una serie de normas ley y unos últimos años ha habido todo un tema de
seguimiento y perseguimiento a los funcionarios, por los Órganos de Control quienes los
sancionan los enjuician, realmente es una piedra más que ocasiona que el sistema sea
bastante lento. En el Estado el tema de eficiencia y gestión son cuellos de botella, que existe
sí pueden ser mejorados y pueden ser mejorados a través de implementación de políticas.
Pero eso generalmente viene del especialista, el experto externo que quiere implementar, ya
se ha hecho al menos el Provias nacional, el intento por hacer una reforma de este proceso,
pero eso no implica que tengan que hacer reformas estructurales y de organización una
organización privada capaz se decide en el directorio, una oficina de PMO lo implementan al
instante, en una institución del estado donde se encuentra regulado todo el sistema
administrativo tiene que partir de Servir y del MEF y de una serie de factores que puede
tardar años, existen en papeles, en buenas intenciones, de objetividad, pero no aterriza, no
se entiende y finalmente la gente lo plasma, en las obras lo palpamos, los usuarios saben
cuándo van a estar, cuando se entrega, hacen las consultas y se les indica en diciembre a
2020, sin embargo la obra se encuentra en el 20% a 30%, y como lo toma el usuario final, lo
toma como ineficiencia del Estado y también al contratista lo relacionan con la corrupción
tienen además año, pero no saben que el problema es estructural. Tienen que tiene que ver
con enfoque y gestión. Modelo ejemplo. Digo que uno de los mecanismos de mejora sería a
través de estos nuevos modelos de contratos utilizados en la Reconstrucción con Cambios,
que para mí es un piloto, ojalá que funcione. No se puede comparar del caso exitoso que
habla de los Juegos Panamericanos, que es un tema muy puntual, con típicas
particularidades, pero acá va a trabajar estado más relajado. El estado realmente espera
buenos resultados como piloto y si esto logra como efecto hecho que a corto plazo va a ser
replicado en todo el Estado y hay comentarios de los cuales se cree que tomarán obras de
gran impacto, que a mi entender las obras de 300 millones hacia arriba se podrían ejecutar
con este de Marco estas obras se pueden, manejar con contratos más ágiles, que cuenten
con cumplimiento de metas, a diferencia a la Ley de Contrataciones cuyos contratos se
puedan modificar, que sean flexibles pero que sea igual para ambas partes y que nadie se
beneficie, que exista un equilibrio en ambas partes.
7. ¿Qué otros procesos o metodologías en gestión de proyectos conoce que se
usen o implementen en los proyectos que ejecuta Provías Nacional y si éstos
se encuentran normados en la Ley de Contrataciones del Estado?
Provías Nacional en los últimos años viene ejecutando sus proyectos basados en la
metodología, en la aplicación de nuevas herramientas, pero a través de los consultores a
través de sus entregable, se les exigía a los consultores que nos entreguen sus expedientes
técnicos pero en una presentación más versátil, tal vez un Last planner, y en los últimos
años, se le ha solicitado para una mejor visualización el BIM a la empresa privada, pues
ellos manejan el Software. Pero en el Estado no, porque el Estado está en un proceso de
implementación. Los ingenieros del área especializada de Provias y de Estudios ya se han
capacitado, ya está en esa línea de acción para que a corto plazo ya sea utilizado la
metodología BIM y esa área especializada el primero, el punto primer punto de Provias
nacional que le ha dado la importancia y han entendido y muchos ingenieros ya se están
alineando. También hay que ser entendido en el Estado, a diferencia del privado, el
funcionario revisa y aprueba. El externo ejecuta, elabora, entonces no necesariamente el
funcionario o servidor va a tener la expertise. No va a ser el que va a elaborar, no va a hacer
el que va a generar en el modelamiento. Lo que se le está preparando para el funcionario es
cómo entender cómo funciona y, finalmente, cómo es el proceso de revisión de esta
metodología orientado a la eficiencia, tiempo y poder evitar las mayores restricciones,
entonces no se la va a retirar al privado su experiencia, en Provías Nacional su función, no
es elaborar, es revisar con sus especialistas, gestionar contingencias porque sería una
administración directa y no tenemos la capacidad, no tenemos la infraestructura, los equipos,
equipamiento para este tipo de metodología. Por lo tanto, el enfoque del Estado es que estas
nuevas metodologías vengan del privado, pero, si el funcionario debe estar preparado para
revisar esta metodología y conozca todo el sistema a través de diversos niveles que tiene el
BIM, no solamente el BIM es el operador, también es el que monitorea, el que supervisa en
diversos niveles. Como metodología que ha tenido la entidad tenemos actualmente.
82
Lamentablemente son directivas instructivos, guías, no enfocado en la contratación al
Estado, no enfocados como lineamientos de las políticas interna de la entidad, lo que es
válido, dice que todo lo que se puede mejorar la gestión del proceso administrativo se regula
con procedimientos internos, pero el procedimiento interno no están alineados ya a los
enfoques modernos en la eficiencia y la rapidez del tiempo. Ejemplo un expediente técnico
bajo el marco actual vigente, porque no está vigente el BIM es que se elaboran los planos en
el programa AutoCAD, o en el Civil, es lo máximo que se llega y en los contratos los
metrados en el programa Excel o Word, eso es lo típico revisar 500 planos de diversas
especialidades no se podría hacer a corto plazo, es bien difícil esa revisión, sin embargo,
con el BIM te ayuda a poder detectar rápidamente las inconsistencias que pudieran hacer. A
través de formatos de revisión a través de ciertos protocolos que pudieran cumplir a través
de una prueba validada, podría filtrar y sería más rápido, más eficiente la revisión de la otra
gente ya lo han entendido en funcionarios y ya está a la vanguardia y se encuentran
capacitándose, ingenieros, ya entendieron el mensaje. Inicialmente pensaba que ellos tenían
que elabora toda la plataforma BIM y esa no es la idea, en Provias Nacional lo que quieres
contratar a los consultores externos que tengan estas políticas, que ayuden, pero a
diferencia de muchos casos anteriores el consultor regularmente, solo entregaba, ahora no,
el contrato contempla el acompañamiento durante la ejecución, para atender consultas,
apoyar en la etapa de ejecución. Por qué es importante en el privado el proyecto que
interviene durante la ejecución o consulta de campo, pero tiene que ser retribuido con una
compensación económica, y a las metodologías antiguas van a tener que ser reemplazadas,
pues no existía una metodología propia. No ha habido lo que esta metodología del BIM que
se quiere implementar a nivel de estudios, si ha sido recogida, pienso que en dos años
deberíamos tener implementado toda una oficina con todos estos expertos y vá a ser
reflejado en la calidad de las obras que se espera y que esperan los funcionarios con la
implementación de esta metodología, que es la disminución de porcentaje adicionales,
menores frecuencia de interferencias, incompatibilidad de los proyectos, esperan que los
proyectos, si bien es cierto no se pretende que se cumpla el plazo igual que el expediente,
pero al menos se minimice y durante la discusión se vaya haciendo el monitoreo y control y
se entreguen los proyectos, al menos en los plazos razonables que se espera, pues el
Invierte.pe tiene una particularidad a diferencia del marco del SNIP, es que estos proyectos
tienen que ser monitoreados durante su ejecución por las áreas competentes y que tenga
responsabilidades y existe un control más estricto de tiempo, costo, pero bajo esta
metodología nos va ayudar bastante y sabemos que esta metodología no solo sirve para
diseñar, sirve para planificar, para hacer monitoreo y control de costos, finalmente, lo más
importante, es que se llegue a implementar en el futuro, sea trasladado al área usuaria en las
mejores condiciones, pues existe mucha inversión en estas obras de infraestructura vial.
83
Anexo 16
Entrevista Nro. 3 Especialista en Gestión de Proyectos, del proyecto especial Lima
2019
Cargo: Especialista Técnico del polideportivo de Gimnasia de Villa el Salvador y
coordinador del Clúster E
Nombre: Percy Miguel Huamán Vásquez
1. ¿Qué tan claro un son los modelos de Contratos NEC para los consultores o
contratista, qué tan eficiente fue la gestión de sus contratos durante la
ejecución de los proyectos y cómo se gestionaron las restricciones a los
contratistas en Lima 2019?
Bueno, los Contratos NEC fue una sorpresa para nosotros después de este convenio con el
Reino Unido, yo creo que sí lo son, también son transparentes porque se adecuan a una
necesidad, en este caso la necesidad o el riesgo del tiempo y fue muy eficiente para nuestro
sistema el contrato NEC con el anexo D de creo que era para obras, simplemente ponía la
necesidad y salía a licitación en base a esa necesidad y con sus alcances generales para
que se ejecute la licitación y el riesgo, lo pasabas a la empresa. Es importante eso que el
riesgo que teníamos en el tiempo de ejecución no se paralice o haya este problema de los
clásicas contratos estatales, es decir, era pasarle todo el riesgo a las empresas. Yo necesito
este alcance y la empresa debe ejecutarlo en determinado plazo, de eso se trataba el
sistema bien simple, se brindaban los alcances, nada más, en el caso del polideportivo de
Gimnasia se necesitaba ejecutarlo en un año. Entonces ellos se dedican a hacer el proyecto
y la obra a la vez y el riesgo lo pasabas al contratista o al ganador de la empresa.
2. Respecto a la gestión de riesgo ¿Fueron eficientes las alertas tempranas y
cómo ayudó al desarrollo de la ejecución de los proyectos?
Si fueron eficientes porque hubo un seguimiento constante, había un buen control de

riesgos, se proyectaban los riesgos para el cumplimiento del plazo, y alertabas y advertías a
la empresa de algunos riesgos y eso ayudaba. Es muy disciplinado el tema del contrato
NEC, tiene todo especificado todo ya parametrado y simplemente era hacer el seguimiento
de la ejecución de la obra más.
3. ¿Puede explicarnos cómo fue el éxito de la modelo de filosofía que utiliza
respecto a promocionar la confianza entre todos los involucrados y cuál fue el
nivel de confianza que se experimentó durante la ejecución del proyecto en
Lima 2019?
Entiendo al principio antes de tener el contrato con el Reino Unido estaban participando dos
países más, que era España y Canadá. Cuando expusieron cada país para el estado
peruano fue muy claro la propuesta del Reino Unido, porque el convenio era de gobierno a
gobierno y en este caso nosotros teníamos un convenio con el estado del Reino Unido, que
representaba su gobierno, en este caso era representado por el Ministerio de Relaciones que
representaba el contrato entre el Ministerio de Estado de Inglaterra o el Ministerio de
Transporte Comunicaciones de Perú, entonces era de Estado a Estado, la responsabilidad
ya era del Estado del Reino Unido y este contrata o subcontrata a una empresa grande. Dos
empresas que son conocidas una de ellas fue ARUP, estas esas dos empresas se encargan
de todo y porque hay confianza, primero, la confianza en el Estado, porque ya lo está
haciendo un Estado, a comparación de España y Canadá, proponían un asesoramiento más
externo, no se involucraban mucho, pero el contrato de la empresa no era directamente con
el Estado en esos casos, Canadá proponía contratar a una tercera persona y ellos se
encargarían de la Gestión bajos sus propias normas, el Reino Unido propusieron primero no
solamente ayudarnos con los procesos de licitación de procesos de diseño, sino también
dejarnos un legado y eso ayudó bastante porque comenzamos a trabajar juntos en paralelo,
no es que ellos trabajaron desde su país y en Perú los mismo, sino que llegaron al Perú y se
conformaron los equipos mixtos y otros de los compromisos con en el convenio era dejar
legado por lo que existía una estrecha coordinación y eso produció una confianza, porque
estaban en el Perú. Por el lado del lado de las empresas, ARUP era una empresa
reconocida, la empresa más reconocida en el Perú que fue en su momento, Graña y Montero
84
y en Europa Arup son muy famosos y muy respetados en Europa pues ejecutan estadios,
edificios, muchos teatros, auditorios y aparte también hacen proyectos de eventos mundiales
como las Olimpiadas, son muy reconocidos en Europa y cuando llegaron a Perú, ese nivel
de reconocimiento obviamente viene acompañado de las empresas que participan o trabajan
con ellos. Entonces era un respaldo de su propia empresa de organización mundial,
entonces ahí había un grado de confianza, pero lo más importante es que fuimos
transparentes toda la organización, la presentación de estos proyectos en principio fueron
seis, después se amplió, se presentó en la Cámara de Comercio a todas las empresas a
nivel internacional, se invitó a empresas internacionales con una obligación de que las
empresas nacionales sean socias una empresa extranjera, para que puedan participar y fue
interesante la presentación. Y eso ayudó a que la empresa privada extranjera tenga más
confianza por la transparencia que se le da y se les explicó lo que se iba a hacer y que tipo
de contrato se utilizaría. Más aún cuando el proceso de licitación en este caso era manejado
por los ingleses. Directamente no participamos nadie del equipo peruano en las licitaciones
de los procesos de licitación para la ejecución de estas obras. Y era sencillo lo qué hacían, la
empresa inglesa. Invitaba o publicaba o era abierto explicaban sencillamente el alcance y
realizaban la consulta de quien esté interesado en hacer esto, quiero un polideportivo de
gimnasia de alto rendimiento. Quien está interesado se presentaba 100 empresas de esas
100 empresas, ARU revisaba las 100 empresas y escogía las empresas que cumplían los
requisitos de su norma. Por ejemplo, que hayan hecho centros deportivos desde el mismo
nivel, que no tengan ningún problema judicial ni penal, que tengan experiencia y que tenga la
suficiente liquidez y algunos requisitos adicionales que era manejado por ellos mismos. De
esa separación, digamos, de las 100 empresas, y del filtro de las empresas a ellas recién se
les pasaba las alcancías. Indicando por ejemplo el alcance de un polideportivo de gimnasia
de alta calidad, con los niveles que exige la Federación Internacional de Gimnasia, y bajo
las normas de la Federación Internacional de Gimnasia. Las normas internacionales del
deporte que iba a hacer. A la vez se le solicitaba los alcances de. del plazo, también
aclaraban el tema de los pagos y de los incentivos a manera de premiación, es decir se
establecía si se acababa antes de la fecha, se les brindaba un porcentaje adicional y eso era
todo. Presentaban sus sobres cerrados, le llamaban la caja negra y de ahí se seleccionaba a
la empresa ganadora. El respaldo de la empresa ARUP de respaldo del trabajar con al
mismo respaldo del Estado inglés como respaldo en el mismo estado de Inglaterra que dio
confianza a las empresas y el cancelaba era el Reino Unido y el estado peruano cancelaba
al Reino Unido y todo era a través de Reino Unido. Ellos eran los que canalizaban la gestión,
relacionados a contratos.
4. Respecto a los incentivos hacia los contratistas por llegar a los tiempos con
los plazos y con la entrega del proyecto ¿Qué evento compensable durante la
ejecución del proyecto hubieron y cómo se gestionaron estos eventos, hubo
retrasos en los pagos de las valorizaciones y si fue así, a qué se debió?
Con respecto a los pagos por parte de ARUP no las hubo, pero sí los ingleses
específicamente los ingenieros, llegaron obviamente con unas normas que manejan en su
país y en el Reino Unido y es muy distinta nuestras normas peruanas. Entonces las normas
peruanas no son muy específicas ni detalladas, como la de Reino Unido, y eso abrió una
brecha. Entonces, cuando la empresa construía con las normas peruanas les daba una serie
de holgura. Y cuando venía la supervisión por parte de ARUP, encontraban unas cosas que
no estaban muy claras con respecto a la norma, de construcción de los ingleses. Un ejemplo
fue que las paredes de concreto deberían tener un retardo de dos horas de resistencia al
fuego, de propagarse el incendio, entonces es que nuestros reglamentos establece mucho
menos máximo una hora y cuando venían los informes había una brecha de distancia, pero
fueron cosas que se fueron mejorando y se fueron exigiendo a las empresas, sobre todo las
empresas nacionales, que cumplan más la norma extranjera que las normas peruanas, que
es muy, muy general. Nuestro Reglamento Nacional de Construcciones es muy general, muy
específico, y se basan en norma más internacional.
a) Respecto a esos incentivos que usted menciona ¿Llegaron a dar
incentivos por acabar antes de tiempo y si fue así, se repartió la entidad o
el contratista por ese ahorro en partes iguales o todo fue para el contratista
y cómo fue ese método de pago?
No, Obviamente el contrato con el contratista establecía la ejecución de un edificio es decir
un polideportivo a nivel internacional, con lo que exigen las normas de la Federación
85
Internacional de Deportes, en este caso con Gimnasia y con los alcances de tres mil
espectadores, con requerimiento de iluminación, y muchos detalles más y de acuerdo al
alcance ellos se presentaban por un mono tipo llave en mano. Es decir se definía el costo del
edificio por cien millones, entonces en los términos de referencia detallaba si terminaba en
quince días antes, tienes un 2% del total adicional como incentivo, si acabas treinta días
antes tienes un 4% adicional del total adicional, si no se llegaba a esos tiempos simplemente
regresaba ese costo al estado. Claro, ese era el objetivo, porque nuestro riesgo era el
cumplimiento del plazo. Teníamos un año para tener más o menos siete o seis edificios y en
un año no se podía ejecutar los proyectos, es decir en el Perú no se hubiese realizado con el
sistema de contrataciones del Estado.
5. Respecto a la toma de decisiones ¿Puede describir cómo se cumplió lo
estipulado en el modelo NEC es decir de qué forma los gerentes de proyecto
tuvieron el empoderamiento para la toma de decisiones?
Sí, eso fue interesante la toma de decisiones se pasó todo el riesgo también al ingeniero
residente supervisor, se determinaba a un ingeniero denominado Ingeniero Master, también
tenía la denominación de Ingeniero Mayor, ingeniero con mucha experiencia a cargo de la
supervisión y tenía tras de él su equipo que eran ingenieros especialistas. Es ingeniero, que
era el coordinador general, era el que asumía si había consultas, se había adicionales y
había cambios, asumía todo él y era directo, es decir ya no tenía que gestionar con el
gerente o a la persona de su estructura general que tome la decisión, No, la decisión la tenía
que tomarlo en campo, el ingeniero residente con el coordinador general de la residencia.
Este ingeniero, tenía ingenieros especialistas de apoyo, ese flujo era más rápido y e
informaba y si estaba mal tomada las decisiones, en el informe que presentaba en la Oficina
de Infraestructura General se le brindaba responsabilidad.
6. ¿Cuáles fueron los roles clave dentro de la organización funcional de la
gestión del modelo NEC y cómo fueron las líneas de autoridad u organigrama
de la ejecución del proyecto?
Se escogían a los profesionales técnicos, como el jefe o Residente de obra y al coordinador

general o residente de la Supervisión, y este era el responsable de la toma de decisiones e
informaba simplemente, con el fin de evitar hacer consultas a las jerarquías, ellos
conjuntamente con su equipo decidían, y en obra se decidía y se ejecutaba, y luego
informaban a la oficina de infraestructura, pero aparte como una consultoría externa a
ingenieros por parte del reino Unido que también colaboraban en la supervisión y
asesoraban a la vez a la residencia de obra, pero netamente para la gestión y Control de
Riesgos, era como un asesor adjunto al residente, esos técnicos estaban de parte de ARU,
se identificaban los riesgos, luego esos riesgos se transmitían, se listaban los riesgos
posibles, eventualidades que pueden pasar y se pasaba a la empresa ejecutora
inmediatamente, por lo tanto habían dos especialista uno por parte de ARUP, y otro
especialista por parte del supervisor, estos proceso ayudó a que sea más rápido y directo la
toma de decisiones, es decir no tenía que llegar la consulta a la oficina, al contrario la
consulta se realizaba y absolvía en el mismo terreno. Era una ventaja, pues de haber una
consulta por parte de la empresa inmediatamente se realizaba la consulta en la obra y se
decidía en la obra todo, en ese mismo día había una duda, encontraba algo, se reunían y en
el mismo día se decidía.
a) Esto se debía a la metodología utilizada que era el fast track, donde se ejecutó
y desarrolló el diseño en paralelo y corrección en la marcha ¿Es correcto?
Si, se utilizó el Fast Track, se realizaba el diseño y construcción, diseñaba y construían a la
vez
b) Existía un sistema integral de gestión de cambios, porque me imagino que los
cambios se gestionan justamente en paralelo y automáticamente se tomaba la
decisión y se tomaba la decisión en la marcha. Y ahí mismo se ejecutaba el
cambio ¿Es correcto?
Correcto, por eso que la responsabilidad recaía en el jefe o en el coordinador general de la
supervisión o coordinador general de la obra, en este caso me acuerdo en los edificios de
Villa El Salvador, los edificios de veinte pisos estaban a cargo del ingeniero César Rojas.
Según Roja y él tenía su equipo atrás que lo soportaba.
c) Dentro del organigrama existía una oficina de PMO, que es la característica de
estos modelos NEC, es incentivar que haya una oficina de PMO para que se
86
encarguen del gerenciamiento y de la gestión del proyecto ellos no ejecutan,
pero sin embargo se encargan de hacer toda la gestión y en el caso de Videna
el Gestor PMO fue la empresa COSAPI esta oficina realiza una gestión integral
y acompañamiento durante todo el proceso, desde la etapa de diseño y
ejecución, procura y entrega final, entonces eso creo que fue la diferencia.
Eran el gran aporte que tienen estos modelos en una obra de una contratación
convencional.
Claro, le pasabas todo el riesgo a la empresa consultora y obviamente ellos tenían un
cronograma y un plazo, tendrían que haber tenido proyecto dentro de un mes pero mientras
se aprobaba el proyecto, ya estaban ellos avanzando limpiando el terreno, limpiando y
mejorando y cuando se aprueba el proyecto se empiezan a ejecutar y ellos diseñaba,
diseñaban y construía y cada vez que tenían que tener detalles ya se estaban trabajando en
la marcha, los detalles tras la concepción general de la edificación se daban menos de un
mes. Obviamente que cuando se exigía que tenga un nivel de calidad internacional, muchos
de ellos contrataron arquitectos extranjeros con experiencia, para Videna contrataron a un
arquitecto árabe, se contrataban arquitectos especializados y fuera del país. Obviamente que
este sistema, como le pasa a este PMO en comparación con nuestro sistema de contratación
del Estado, lamentablemente en el Perú tenemos el tema de la desconfianza y cada proceso
tiene muchos candados y muy separado o muy especializado, es decir primero hay que
hacer un proyecto de inversión pública por la necesidad que eso demora más de un año, a
veces en el Estado, luego, después hay que hacer el expediente técnico, que es otra
empresa que tienen que desarrollarlo y tercero, por ley, creo que es que la empresa que
desarrolla expediente técnico o el estudio de desarrollo técnico no tiene que ser la misma
consultora o la empresa de una empresa gigante de construcción tiene que ser otra, y eso
también se produce adicionales, produce estos problemas de plazos, desventajas, porque si
tú haces un expediente técnico con unas características que tú piensas y cuando pasas a la
empresa constructora y la constructora comienza a descubrir y ven los errores y esos errores
los suman a su favor como adicionales, en recambio si tú a una sola empresa le encargas el
diseño y la obra, los errores que produce su diseño, lo van a tener que corregir porque ellos
mismos están a cargo del diseño de la obra. Si separamos los dos diseños parte y obra parte
esa empresa constructora y ejecutora va a cobrar adicionales por la corrección o errores que
tenga el expediente.
7. ¿Podría explicar brevemente cómo se gestionó el proyecto o qué procesos o
metodología se utilizaron para llegar a cumplir el plazo establecido. Qué tan
En el 2013 salimos elegidos como Sede para los Panamericanos, primero se realizó un plan
master que demoró un par de años, quedó casi más de un año del 2014 al 2015. Luego de
2015 se empezaron a hacer los PIP, los proyectos de inversión pública de cada sede en
base al Plan Maestro. Eso demoró desde el 2015 al 2016, en el 2017 todavía no tendríamos
terminaban los proyectos de inversión pública casia a inicios de 2017, entonces ahí perdimos
tiempo desde el 2013 al 2016 tres años, solamente en elaborar el Plan Master y el Proyecto
de Inversión Pública PIP, una vez que ya se tenía aprobado los proyectos de inversión
pública, que obviamente tenían otra concepción muy interesante, también ahí por parte del
Reino Unido que era la experiencia, simplemente el concepto era crear estos edificios,
básicos para el deporte, ejemplo si el Polideportivo era para Gimnasia, simplemente se hacía
para Gimnasia, con todas las áreas funcionales del deporte que necesitaban su camerino, el
vestuario, su zona de calentamiento, etc, los ambientes adicionales, como sala de
conferencias, sala de prensa, sala para descanso, esos ambientes eran complementarios,
como infraestructura temporal llamado Overlay, sin embargo, se concentró mucho en hacer
el edificio principal de acuerdo al alcance principal ya no preparándose para los
Panamericanos, sino el edificio preparado para un centro deportivo de gimnasia que sirva
como legado. Segundo, simplemente era una infraestructura simple, sin lujos y toda
tabiquería temporal era de drywall, entonces y tenías tú la necesidad también del estudio del
PIP, el mismo que nos sirvió de mucho, pues su alcance de acuerdo al Perú para un
gimnasio, necesitabas 3 mil butacas o 3 mil espectadores, entonces era pequeño, pero para
el evento de los Panamericanos se necesita 5 mil espectadores, entonces, esa diferencia de
2 mil se vería como un elefante blanco. Por eso se decidió hacer 3 mil como legado de
butacas y los 2 mil se instalarían de manera temporal y prefabricada complementarias. En
este caso existía el tema de overlay que se crea para complementar el uso durante el evento
87
y así ya no se construía edificios de tipo elefantes blancos, entonces son edificios muy, muy
simples, hechos para las necesidades
a) ¿Entonces Overlay era una infraestructura temporal?
Correcto se comnstruían edificios básicos necesarios para una competencia internacional y
si era necesario para tu país, pero como necesitabas ambientes complementario se
necesitaban más butacas o más sala de prensa, necesitabas zona de Brodscat, necesitabas
una zona de catering, todo eso se complementaba como obras provisionales y ahí es donde
viene Overlay, que ya teniendo el edificio, en el momento en que ya se tenía aprobado los
proyectos, se pasaba y actualizado día a día y para que la oficina de Overlay diseñara los
flujos de deportistas invitados que eran jueces extranjeros y público. Entonces diseñamos el
proyecto en el plano del proyecto mientras se estaba ejecutando. Es decir se estaba
construyendo los planos se actualizan día a día y esos planos llegaban a Overlay y se
trabajaba encima como si hubiese estado construido, los flujos complementarios y edificios o
espacios monumentales.
b) Respecto al BIM, sabemos que la herramienta informática es una herramienta
usada a nivel mundial hace muchos años atrás en el Perú, recién el año pasado
se ha implementado en la norma peruana uso para toda infraestructura pública,
pero esta metodología no fue ajena a los Juegos Panamericanos. Me imagino que
habrá sido un impacto de gran envergadura y positivo para llegar sobre todo a los
tiempos ¿Nos puede comentar al respecto?
Claro, lo que pasa es que por ahí escuché que creo que la empresa COSAPI y algunas
empresas que ya tenían usando el BIM, y es de conocimiento que en la empresa privada lo
usa bien para darse cuenta de sus propios errores y de ahí gestionar los adicionales. En este
caso fue necesario que todas las empresas que usaban el BIM era para ellos lo más práctico
y rápido para encontrar sus errores y corregirlos en la marcha. Eso es lo más importante,
porque si tuvo en cuenta los errores a tiempo antes de la ejecución y te ahorras, pues el
presupuesto como demoliciones, adicionales y sobre todo a tiempo, pero eso nos abrió una
ventaja al país, porque este sistema es necesario para evitar que más adelante las empresas
estatales al mandar a ejecutar una obra, exija este sistema. Y por eso que se creó esta
norma, pues nos dimos cuenta como una ventaja, la cual existía esta herramienta y esta
herramienta tecnológica nueva que te permitía encontrar tus errores y eso te ayuda bastante
para que evites adicionales y si el Estado lo usaría o lo permitía, se daría cuenta y evitaría
muchos de adicionales, es correcto. Muy positivo, importante y positivo para el país, porque
nos dejó un gran legado, en varios aspectos.
8. Se conoce que una plataforma virtual para los usuarios de los modelos NEC a
nivel mundial ¿Puede describirnos cuál es el uso de esta plataforma durante la
ejecución de los proyectos es decir, cómo se interactúa con esta plataforma?
Había un sistema que es un sistema de plataformas creo que fue Codex, que subíamos
nuestros planos y era un sistema de plataforma que se usaba. algunas de las empresas
privadas ya los manejaban, la empresa constructora, subía los planos a ese sistema y tú
mirabas y lo realizabas en tu escritorio de tu oficina y pasaba alertas de que los planos, si
había cambios, decía primero te pasaron planos para tu aprobación, si no explicabas por que
no aprobabas y si estaba aprobado o que había aprobado firmabas y le pasaba por correo.
Pero esta plataforma era sensacional se revisaba día a día en la plataforma, no necesitabas
ir y conversar nada y era muy importante para los plazos, pero habían fechas de
aprobación, tenías máximo cuatro días, tres días para poder aprobar. Dependía mucho de
qué tan complejo era la aprobación y en dos días máximo.
a) la pregunta era más allá, porque como sabes qué es una, es un organismo,
una institución que implementó estos modelos en el gobierno británico y
luego se fue desarrollando a nivel mundial, el cual se creó una plataforma
para los gobiernos de los estados o las empresas privadas que utilizan esta
modelo de contrato. Haga sus consultas en línea y interactúen con los
especialistas NEC y en el cual emiten sus lecciones aprendidas, sus
experiencias y sobre todo, responden a consultas de alguna controversia que
se tenga durante la ejecución de un proyecto y se discuten en esta plataforma
y luego ya los encargados de gestionar la PMO de cada estado o de cada
entidad encargada de gestionar, de acuerdo a las recomendaciones que
vengan los expertos de NEC para poder dar la solución a esta controversia
entonces existe una plataforma de los modelos NEC en el cual todas
entidades que utilicen este modelo pueden interactuar esa es la pregunta ¿Si
88
es que esta plataforma se utilizó o no fue necesario el uso de esta plataforma
en estos proyectos de Lima 2019?
Si se usaron pero a un nivel más jerárquico, si se usaron, por más que los niveles de
gerencia no era para las decisiones del día a día, servía para decisiones en de alto nivel.
89
Anexo 17
Entrevista Nro. 4 Especialista en Derecho de la Construcción, proyectos de

infraestructura, contratación Pública, Solución de controversias y modelos de
contratos estandarizados.
Cargo: Especialista Legal
Nombre: Juan Jhonnathan Bravo Venegas
1. ¿Cuál fue su cargo y qué experiencia tiene en administración de contratos de

obras públicas?
Si actualmente Soy of Consol de MPG Abogados es una firma que se especializa en derecho
a la construcción, proyecto de infraestructura, contratación pública y solución de
controversias. Me estaba enfocado en administración de contratos desde que empecé de
practicante en la Facultad de Derecho de la Católica. Justamente empecé en LPG
Abogados, estuve a cargo de la administración de proyectos como la Central Hidroeléctrica
de Machupicchu, aunque también la del Gran Teatro Nacional. La planta de tratamiento de
aguas residuales de Huachipa, también estuve en la línea 2 del Metro de Lima, es hoy
directamente trabajando como asesor legal interno, como externo. Me contrataron en
Alineados, ahí estuve un par de años. Actualmente estoy asesorando a la administración
contractual de otros proyectos privados y públicos, básicamente puertos, proyectos de
hidrocarburos y algunos proyectos mineros.
2. Entonces tiene experiencia tanto en la contratación pública como la
contratación privada y ese es un excelente e importante ¿Usted ha escuchado
los modelos que se implementaron en los Juegos Panamericanos de Lima
2019 usted conoce de esos modelos o ha recibido alguna capacitación
respecto a estos nuevos modelos de contrato?
Sí, los conozco, realicé mi maestría en Derecho de la Construcción y Solución de Disputas

en el Colegio de Londres. Ahí, como parte de la maestría, nos enseñan contratos estándares
internacionales, entre ellos están Fidic, Gresini, Pippi o NEC, entre otros, los más conocidos
en el mundo de la conducción a nivel mundial.
a) Hay varios modelos de contrato, pero los más conocido, son el Fidic y los
NEC. ¿Son los más utilizado a nivel mundial?
Correcto, correcto, con ciertos matices, yo diría que el Fidic es el contrato que más se utiliza
a nivel mundial. de hecho, en Londres, que es la ciudad donde nació el contrato NEC no es
el más utilizado. En la última encuesta que sacó una institución el año pasado está en el
tercer lugar. Este primero está el contrato estándar City, que es un contrato hecho por el
gobierno británico. Y en segundo lugar están los contratos Bespoke que le llaman, que son
contratos hecha a la medida. Es decir, ellos tienen le dan más uso a contratos hecho a la
medida que inclusive el propio NEC. Pero si ciertamente lo que tú dices es verdad, el FIDIC y
el NEC son contratos estándares internacionalmente conocidos.
3. En la gestión de contratos siempre lo complicado son los adicionales y
causales de ampliación de plazo. ¿Existieron eventos durante la ejecución de
algún proyecto que usted haya visto con este modelo NEC y cómo fueron
compensables?
El contrato NEC en el Perú ha sido utilizado solo una vez hasta la fecha que los Juegos
Panamericanos. En este proyecto sí han habido algunos reclamos por costos adicionales, no
se ha utilizado el arbitraje, hasta donde tengo conocimiento, si los que se han ido a la mesa
Resolución de conflictos o llamados Dispute Resolution Board, se han resuelto allí, pero
también es cierto que se han minimizado mucho los reclamos por esos conceptos. Lo normal
de lo que uno ve en arbitraje, por ejemplo, en público o privado, es mucho reclamo del
contratista por costos adicionales por distintas causas, deficiencia en el expediente técnico,
mal manejo del contratista, mala gestión del contratista o del PMC cuando hay un PMC. Pero
no hay una estadística hasta ahora, me parece que hayan hecho concreta de como funciona
el NEC en los Panamericanos y la ventaja que supone frente a otros contratos, pero hemos
sentido nosotros, que hemos estado asesorando al proyecto especial en los Dispute
Resolution Board, que se han disminuido mucho los reclamos por costos adicionales y
ampliaciones de plazo, entre otros. En Londres, cuando estuve haciendo mi maestría, tuve la
90
oportunidad de asesorar por un tiempo en un proyecto que también se basó en contrato
NEC, se usó el contrato N3 y ningún reclamo terminó en arbitraje, ninguno, fue un proyecto
de hidrocarburos que cuya ejecución duró aproximadamente ocho años, yo llegué justo en el
último año, nos hicieron reclamos por el arbitraje, pero sí, en Dispute Resolution Board todos
quedan resueltos en Dispute Resolution Board y si hubo reclamos en todos los que yo llevé,
hubo reclamos por costos adicionales, ampliaciones del plazo y algunos defectos de
construcción por parte del contratante hacia el contratista.
a) Ya que usted menciona de disputa ¿Qué tan eficiente es la solución de la
misma y qué organismo internacional se encarga de solucionar y dictaminar si
fuera el caso?
No es un organismo internacional. Para empezar, no hay una institución internacional, un

organismo internacional como la Corte de La Haya u otras para solucionar controversias el
Dispute Resolution Board es un mecanismo de solución entre dos partes. Eso es nada más,
se puede consultar hay muchas estadísticas hechas en Reino Unido sobre qué tan eficiente
fue el contrato NEC y en todos que he revisado mas o menos desde el 2014 en todos los
todas las conclusiones de esos informes dicen que el contrato NEC efectivamente han sido
más eficiente, que contratos hechos a la medida por las partes, tienden a disminuir los
reclamos tienden, no es que desaparezca este y el mecanismo de solución de controversias
que viene por defecto en el contrato NEC permite que las partes puedan solucionarlo sin
necesidad de llegar a una etapa en la que ya no existe evidencia en tiempo real de lo que
está sucediendo. Probablemente es una de las principales ventajas que hay, ahora, depende
del país se utiliza un mecanismo distinto de solución de controversias. En Perú se ha
utilizado Dispute Resolution Board, pero en Reino Unido, en Australia y Hong Kong, por
ejemplo, el mecanismo que se utiliza es la adjudicación. Este es un mecanismo distinto al
Dispute Resolution Board y que también está contemplado como opción en los contratos
NEC. Entonces, por lo general, en Londres la opción que se utiliza es la de la adjudicación,
que es un mecanismo que soluciona las controversias en 28 días como máximo y no el
Dispute Resolution Board, pero en todos los casos, las estadísticas y los estudios
demuestran que frente al arbitraje es un mecanismo más eficiente el puesto en el contrato
NEC que el arbitraje mismo.
b) ¿Usted conoce que qué modelo de contrato utilizó en los Panamericanos
porque hay modelos y hay categorías y hay modelos, cierto conoce cuál fue
exactamente el modelo y la categoría?
Se utilizó el contrato, el NEC3 modificado con la opción F contrato de gerencia, ojo NEC3
modificado insisto, porque muchos he escuchado en algunas conferencias hablar de que el
contrato que se utilizó en los Juegos Panamericanos es un contrato que tiene todas las
virtudes que NEC puede poner en sus versiones, pero no es tan así, sino que el contrato
NEC3 incluye, por ejemplo, temas que están incluido en el contrato NEC4, por eso digo que
es un contrato NEC3 modificado. Temas a pedido por ejemplo entre otros fueron puestos en
él NEC4 después, pero adelantados en el NEC3.
c) ¿Por qué la opción de “F”, qué particularidad tiene esta opción?
Si son opciones principales, NEC tiene esta particularidad de ser un contrato modular, se le
conoce como contrato modular porque es muy parecido a los televisores Samsung, que sacó
en algún momento modulares que tú puedes cambiar de 25 pulgadas a 45 a 52,
dependiendo del tamaño que tú quieres, solamente sacando o poniendo bloques en formas
cuadricular para para ir modulando tu televisor Samsung o cuando un momento ya más o
menos el mismo concepto lo tiene NEC. Entonces tú puedes ir quitando, poniendo opciones
dependiendo del tipo de proyecto o tus intereses y los drivers que tú tengas durante la
ejecución. Entonces, además de opciones secundarias que tú tienes en los contratos para
elegir. Antes de eso tienes opciones principales que van, como tú dices, de la “A” a la “F”,
cada uno va a variar dependiendo del drivers, por lo general la opción “E” y la “F” se usa
cuando existe mucha prisa para terminar los proyectos, es decir, hay muy poco tiempo para
ejecutarlo, cuando el cliente o el propietario obtiene cero expertise respecto a la gestión o al
manejo de un proyecto, entonces se lo encarga a otro para que lo haga y cuando tú estás
dispuesto a asumir, tú como cliente o propietario, estás dispuesto a asumir el costo que
implica terminar un proyecto en menos tiempo. Entonces, esos son los tres factores
principales por los cuales tú puedes escoger la opción “E” o “F”, en este caso de los Juegos
Panamericanos, los tres cumplen con los requisitos que se necesitaban en su momento para
terminar los Juegos.
91
d) Se conoce que la decisión se tomó tarde en los Juegos Panamericanos con el
uso de los NEC ¿Sabe a qué se debe exactamente porque esa decisión tardía
del uso de este modelo?
En un primer momento el gobierno peruano pensaba ejecutar la infraestructura de los
Juegos sin ningún tipo de asesoría internacional externa, se pensaba hacer por sus propios
medios, con empresas nacionales, bajo contratos, inclusive hechos a la medida de Perú. Es
cierto que el Gobierno dejó pasar mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que
necesitaban terminar con los proyectos. Inclusive no sé si recuerdas, pero salieron
reportajes, en algunos programas de televisión, criticando por qué el Gobierno se demoraba
tanto en los proyectos y preguntando si quizá ya no es tan importante ejecutar los proyectos,
sino más bien destinar ese dinero para otras cosas. Entonces, en un primer momento no se
tomó la decisión de usar contratos NEC, porque no se tenía pensado usar contratos ni se
tendría pensado tener la asesoría del gobierno británico. Cuando pasó este tema y se dieron
cuenta que tenían que hacerlo ya y que quedaba muy poco tiempo, se dieron cuenta de que
no podían hacerlo solos y necesitaban asesoría de algún gobierno que haya pasado por la
misma situación. En Londres se tiene la experiencia de haber ejecutado los dos Juegos en
las Olimpiadas de Londres del 2012, se usaron contratos NEC en estas olimpiadas funcionó
bien. Entonces se firmó acá y se buscó a nivel diplomático tener acercamiento con el
gobierno británico y finalmente eso decantó en la firma del acuerdo gobierno a gobierno con
el gobierno británico como parte de los beneficios de ese acuerdo, porque son varios, uno de
ellos era contar con el asesoramiento de funcionarios y especialistas de ese gobierno para la
ejecución de proyectos. Esos funcionarios y especialistas fueron los que eventualmente
recomendaron el uso de contratos NEC. Todo eso que estoy hablando en corto tomó
bastante tiempo porque evidentemente toma tiempo firmar acuerdos de gobierno a gobierno
con el gobierno británico. No es que puedas decidir de la noche a la mañana y al mes
siguiente firmarlo. Eso toma tiempo, es un proceso largo, diplomático. Luego de que se firme
ese convenio, también tomó un tiempo implementarlo y luego de que los funcionarios
recomendarán usar los contratos. NEC, también tomó tiempo a capacitar y convencer a los
funcionarios nacionales, usar un contrato que no se conocía, que no había experiencia
previa en empresas peruanas, entonces también tomó tiempo. Yo creería que es esa la
razón por la cual se demoraron en ser contratos NEC.
e) ¿Es necesario que estos modelos estén vinculados a un acuerdo gobierno,
gobierno están estrechamente vinculados o no necesariamente es decir, yo
puedo firmar un acuerdo de gobierno a gobierno sin necesidad de tomar el
modelo NEC o puede ejecutar el modelo NEC sin necesidad de tomar un
acuerdo de gobierno o gobierno?
No hay necesidad de tener un acuerdo de gobierno a gobierno para ser un contrato NEC, lo
que pasa es que acá ha coincidido las circunstancias, porque el gobierno de Perú necesitaba
asesoramiento externo, pudo haber sido otro gobierno y ese otro gobierno pudo haber sido
Japón con los contratos ENAH, por ejemplo, pero no se dio, entonces no es necesario,
coincidió que se produjo un acuerdo gobierno a gobierno con el gobierno británico, pero tú
puedes utilizar un contrato en privado y en público si así lo quieres y si así lo quieren las
partes.
f) Tengo entendido, de acuerdo a las investigaciones que he estado realizando y
a las entrevistas que he tenido con otros especialistas que se decidió por el
gobierno británico por la propuesta que brindó durante el proceso, pues
habían varias propuestas, estaba el Gobierno Español, el Británico, el de
Canadá y postularon y se decidió por el gobierno británico porque tenían
mucho mejores propuestas y se involucraban mucho más en la gestión del
proyecto ¿Sabe algo de eso y podría describirlo si fue cierto o no?
Sí, hay algunas cosas que no puedo decir por confidencialidad, pero sí es cierto lo que tú
dices al gobierno a través de la embajada británica acá en Perú le gustó un poco más la
propuesta del gobierno británico porque sintieron una vinculación más estrecha con ese
gobierno. Es decir, ellos involucraron más, hicieron notar su interés en venir acá y asesorar
en el proyecto más que nosotros. En el tema de la oferta no te puedo decir mucho, pero
tampoco es que tampoco es que el Gobierno británico ya haya ofrecido lo más bajo. Se
valoró mucho la experiencia de los Juegos Olímpicos del 2012 de Londres. Eso pesó mucho
en la decisión y. También pesó mucho los movimientos que hizo la embajada británica en
Perú para que se firmara ese acuerdo.
4. Respecto a las licitaciones internacionales ¿Usted conoce cómo fueron los
92
procesos podría describir brevemente quién fue el encargado de llevar los
procesos de internacionales?
No, lo sé no sé quién los llevó a cabo, yo estuve participando, yo participé como asesor
externo de los Juegos Panamericanos, básicamente en las primeras etapas, las etapas de
negociación del Gobierno con la embajada británica a través de la embajada británica y
luego indirectamente, yo no he hecho el contrato NEC que se usó, pero mi firma sí, participó
en la redacción de la opción Z de los Contratos NEC, en el Staff con quien trabajo
actualmente, tiene mucha, mucha información de eso y a través de él es que empecé a
conocer un poco más cómo es que habían implementado el contrato NEC en Perú, pero no
conozco el tema de las licitaciones internacionales. Luego también estuve en la etapa de
Dispute Resolution Board, que ha durado hasta hace poco.
5. Usted cree cuáles fueron las acciones correctivas con respecto a esta
modalidad de contrato y qué propuestas de mejora usted recomendaría para la
Ley de Contratación del Estado y su reglamento.
Mira, te voy a dar algunas propuestas que tengo generales, no puedo entrar mucho al detalle
porque estamos actualmente participando en la modificación de la Ley de Contrataciones
con el Estado, justamente para llevarlo al sentido muy parecido al que ha salido en el decreto
supremo que regula los P.I., no sé si lo has visto, pero también se ha puesto ya la posibilidad
de usar contratos estándares para proyectos especiales de inversión pública. Y pronto van a
salir los lineamientos y en esos lineamientos va a saber la descripción de los contratos
FIDIC, por ejemplo, según se describe, en cada uno de los contratos que existen se
describen los contratos NEC y sus opciones para que cada uno. Este es un documento muy
interesante para formar parte. Son lineamientos que ahora formarán parte de la ley y su
reglamento, en cualquier momento sale eso, se nos ha encargado participar en la
modificación de la Ley de Contrataciones, pero no como las modificaciones que han habido
desde hace muchos años, que se cambian o se quitan artículos, sino que el Ministerio de
Economía quiere una modificación integral de pensamiento y, en general, de la forma en la
que se contrata en el Perú. Entonces, para no adelantar opinión y no afectar cualquier cosa
que cree que nosotros tengamos con el ministro de Economía no entra al detalle, pero sí te
puedo confirmar que, ya está encaminado, el proyecto de reforma se tiene inicialmente se
tenía pensado que salga a finales de año, pero con todo esto que está pasando
probablemente salga el otro año porque no es algo urgente y sí hay varias cosas que se
tienen que cambiar en la ley. Primero que la actual ley es un régimen adversaria ya parte de
la idea de que tanto por tanto, el Estado como cliente y los contratistas siempre van a tener
que lidiar con controversias, siempre van a tener que llevar sus temas al arbitraje y siempre
van a tener intereses contrapuestos y nunca van a poder ejecutar este con un solo propósito.
Eso es un desafío que tiene actualmente la Ley de Contrataciones. Entonces lo que se tiene
pensado hacer es cambiar un poco esa filosofía y tratar de hacer que tanto contratistas como
el Estado, a través de sus distintas entidades, funcionen de manera conjunta y tengan un
mismo propósito, que es finalmente terminar la obra a tiempo y en el costo más bajo posible
y con la calidad que se requiere mínima para un servicio público. Cambiar eso implica
cambiar la estructura en general del sistema de contrataciones para que pueda permitir el
uso de contratos estandarizados, no solamente contratos, etc., sino también otros contratos
que existen a nivel a nivel internacional. Si tú quisieras utilizar contratos NEC en obras
públicas, actualmente hay muchas cosas que inclusive van en contra de lo que está regulado
en la norma. Entonces, para que tú puedas viabilizar el uso de estos contratos, necesitas
adaptar primero la norma a la Ley de Contrataciones para que eso fluya. Si no, no fluye ni
siquiera el Fidic, que no tiene una filosofía, parecida a los NEC que es una filosofía distinta.
Ni si quieres Fidic se puede adaptar muy bien y no solamente va por un tema la Ley de
Contrataciones del Estado, también ahí hay inclusive un tema que es muy característico de
Fidic y de NEC que va en contra del Código Civil mismo. Un ejemplo de eso es que los
contratos y los contratos, que incluyen un procedimiento de reclamo entre las partes según el
cual tú tienes ciertos días calendarios para que como contratista comuniques tu reclamo,
luego del cual si tú no lo comunicas, se entiende que pierdes el derecho a la ampliación de
plazo o al reconocimiento de costos adicionales. Ya eso que puede parecer tan simple y tan
lógico, está siendo cuestionado actualmente por algunos abogados porque puede ser nulo,
esa cláusula puede ser considerada nula, porque según el Código Civil, tú no puedes pactar
plazos de caducidad y plazos de caducidad son aquellos plazos según los cuales al
vencimiento se pierde la acción y se pierde el derecho. Entonces, lo que está pasando con
estas cláusulas es que es justamente eso, después de 28 días en el caso de Fidic y de 84
93
me parece en el contrato de NEC, si el contratista no comunica su reclamo, pierde el
derecho, entonces lo que están diciendo ya muchos, no solamente en Perú, sino en países
que tienen nuestro mismo sistema jurídico por Código Civil, como todos los países de
Latinoamérica y España, Qatar y otros más, es atacar esa cláusula diciendo que es nula
porque va en contra de lo que dice el Código Civil y si esa cláusula es nula, entonces no
existiría un procedimiento de reclamos y el contratista pudiera reclamar algo que pasó en el
año 1, en el año 8. Algunos que piensan que no, que es en un plazo de caducidad. En fin, a
lo que voy es que esos temas hay que adaptarlos, y no solamente es una adaptación de la
Ley de Contrataciones del Estado, sino también del Código Civil, porque en obra pública,
aunque muchos no lo crean, también se aplica Código Civil de manera supletoria. Entonces,
no solamente es ver la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento, sino también
ver el Código Civil, que muchas veces se deja de lado, pero que también hay normas que se
aplican y que pueden ir en contra de lo que está en los contratos estandarizados. Otra cosa
es que también tiene el NEC, es el tema de las alertas tempranas, que también lo tiene Fidic,
pero que lo tiene un poco desarrollado y más preciso, que no necesariamente está en la Ley
de Contrataciones, existen ciertas normas que dan esta posibilidad de que el contratista
avise, pero en todo caso no es una obligación y no hay un procedimiento claro como de
contratos NEC, por lo tanto en el contrato NEC existe la posibilidad de que la entidad sea la
que avise, pero no es una obligación del contratista emitir alertas tempranas, también lo es
del cliente, entonces eso en la norma no está, tendría que tendría que adaptarse. La solución
de controversias en la Ley de Contrataciones actualmente está el arbitraje, la conciliación
que no funciona en la práctica y el Dispute Resolution Board que se ha regulado
deficientemente para que calze con NEC, que es lo que te interesa, también se tienen que
modificar ciertas ciertos artículos para que fluya lo que está en el contrato NEC o como se
hace en otros países, simplemente vincular la norma y decir que la solución de controversias
se hace de acuerdo a lo pactado en el contrato y ya está, se deja todo lo que se regula en el
contrato, entre otras muchas cosas, como temas de extensiones de plazo, temas de
disrupción que no está en la Ley de Contrataciones, pero que sí podría tener una respuesta
en contratos NEC, temas de aceleración que no necesariamente está bien regulada en la
Ley de Contrataciones, pero que sí puede estar en el NEC y en Fidic, entre otros, no son
muchos los temas que habría que adaptar en la norma.
Yo quisiera hacer una precisión que también lo he escuchado de algunas conferencias
cuando se ha hablado sobre NEC, y es que a nivel internacional los contratos NEC no son
considerados como contratos colaborativos y me parece que es un primer error que se tiene
en el Perú y que a partir de los Juegos Panamericanos, no sé por qué salió esta corriente de
considerar los contratos NEC como contratos colaborativos, cuando no lo son es que tienen
rasgos de colaboración, tienen algunas cláusulas que tienden a eso, pero no está
considerado ni en la Academia ni a nivel internacional como contratos colaborativos, ni Fidic
ni NEC. Son muy pocos los contratos estándar, que son contratos realmente colaborativos.
En Reino Unido está el PPC2000 y el FAC-1, y en Estados Unidos está el ConsensusDocs,
que está basado en los contratos de Reino Unido de colaboración. Pero se confunde mucho
la colaboración con esta primera cláusula del NEC que dice espíritu de colaboración, pero
eso no hace un contrato colaborativo, si eso hiciera un contrato colaborativo, todos los
contratos con el Estado ya tendrían colaboración, porque según las normas que existen
actualmente, es un tema de cooperación mutua, confianza y buena fe, se aplica a todos los
contratos y es una obligación además, eso no hace que sea colaborativo. La colaboración
va, por otro lado, muy distinto, donde por ejemplo, un contrato lo firman todos los desde el
inicio, eso no tiene NEC para nada, de hecho en otros países ya se ha considerado un NEC
como un contrato dinosaurio y es algo que acá por ejemplo no se está hablando. Se piensa
que el contrato NEC es la panacea para los proyectos, pero en Reino Unido y en Australia se
está buscando no usar NEC y usar los contratos realmente colaborativos. Ese es otro
capítulo, hablar sobre cómo funcionan los contratos colaborativos, pero si es una precisión
que quisiera hacer para que lo consideres también.
Además los contratos, NEC no hizo exitoso el proyecto, Los Juegos Panamericanos fueron
un conjunto de elementos más del PMO y de otros elementos que hubieron, se pudo haber
usado un Fidic y haber tenido el mismo éxito, por ejemplo, pero aquí no se le tomó la
importancia porque Fidic no se utilizó en los Juegos Panamericanos, pero Fidic con una
buena gestión, hubiera funcionado igual para las mismas necesidades que tuvo el gobierno
peruano, ha funcionado en otros países el FIDIC para proyectos que necesitaban terminarse
en muy poco tiempo y en bajo costo y funcionó, todo depende de qué tan buena es la
94
gestión del proyecto. Entonces no hay que darle al NEC ese estatus que se le parece que se
le estuviera dando en otras conferencias que he escuchado.
95
Anexo 18
Entrevista Nro. 5 Especialista en Derecho de la Construcción, proyectos de

infraestructura, contratación Pública y Solución de controversias
Cargo: Especialista Legal
Nombre: Ahmed Manyari Zea
1. ¿Cuál fue su cargo y qué experiencia tiene en administración de contratos?

Soy abogado de profesión, desde el año 2000 trabajé en el estudio Bhüler Falles Porra,
donde realizamos arbitrajes de construcción y asesoramos en un par de contratos para
efectos de administración contractual, y luego en el año 2015, empecé a trabajar en el
estudio Campos Abogados en infraestructura, en donde he visto muchos más contratos. Sí,
he visto contratos de todo tipo entre mi anterior trabajo y el actual, he llevado dos tipos de
contratos, de obra pública, obra privada - concesiones, he visto contratos, modelos de
contratos NEC, modelos de contrato Fidic, modelos Adhoc, tanto en la etapa de
administración contractual como una etapa de rescisión de contrato, es una experiencia que
hace diez años.
2. ¿Cuáles fueron las capacitaciones respecto a los modelos NEC utilizados en el

proyecto especial Lima 2019?
Honestamente, sobre el personal de Lima, no lo sé. Entiendo que la capacitación que
recibieron es por parte de una oficina técnica de ingleses, que se encargaron de estructurar
el diseño para la gestión de contrapeso, y sé también que hubo dos tipos de capacitación en
modelos de contrato NET en versión 3 y concretamente la que se aplicó es la opción F, y por
otro lado, sé que también hubo durante el proceso algunas capacitaciones que dieron
algunos expertos, especialmente miembros del Dispute Board.
3. En la gestión de contrato siempre lo complicado son los costos adicionales y

causales de ampliación de plazo ¿Usted sabe o recuerda si hubieron eventos
durante la ejecución del proyecto Lima 2019 y fueron compensables estos
eventos con el modelo NEC?
Es muy interesante la pregunta, porque en el caso de los Panamericanos se trabajó la
opción F, de las seis opciones de sistema de precios que contempla los formatos NEC, es
una opción que abre mucho más la posibilidad de reconocimiento de costos realres, en el
caso de la lógica y la opción F, la función del contratista era básicamente la de un gestor y lo
que se reconocía era los costos reales de los subcontratistas bajo una lógica de costo
estimado, desestimado, que lo lógico es reconocer un costo real, y en los mismos contratos
se establecían mecanismos para el reconocimiento de costos a través de las figura de los
eventos compensables. Es una figura bastante típica en contratos internacionales. En el
caso de los modelos que se aplicaron en el Perú, este mecanismo que es equivalente a lo
que llamamos adicionar en obra pública. Es permitido la modificación por instrucción
específica del gerente de proyectos que tiene esta función, la modificación de varias costos y
sí hubo varios, de hecho, a diferencia de otros modelos, el modelo NEC en su versión F,
permite modificar con mucha facilidad los precios, tal como sucedió en estos casos, lo que
exista en forma óptima son incentivos para el ahorro, Para generar ingeniería de valor, que
yo creo que los proyectos han logrado trabajar para los precios que no eran parte de las
metas y que no estaban contemplados en los contratos.
a) Ya que menciono el tema de los incentivos, ¿Podría explicarnos

específicamente a qué se refieren estos incentivos, porque en la contratación
peruana no está contemplada en su normativa este criterio?
Lo que pasa es que es un tema de enfoque, yo creo que tiene que ver con los enfoques que
se manejan para gestionar un contrato, una versión, una visión tradicional del sistema de
precios, es una visión en donde básicamente tú asumes que se tiene un cierto nivel de
control respecto de lo que se va a ejecutar en términos de los precios, y esto lo traducen, por
ejemplo, un sistema en el cual se dan precios a partidas o estableces topes respecto a un
cálculos de los metrados que finalmente se van a ejecutar y la producción de estos es el
96
criterio de suma alzada por ejemplo. Sin embargo, lo que la práctica dice y hay mucha
investigación en el mundo respecto de este tipo de prácticas, lo que plantean es que este
tipo de sistemas a veces no ayudan, o no recogen la realidad cuando en realidad se
producen una serie de fenómenos, por lo cual la variación de precios y la sola identificación
de los sistemas como estos dos, no permiten muchas veces generar valor, se generan
ineficiencias en el proceso. Lo que se busca con los otros modelos es integrar dos elementos
uno, la tendencia a reconocer lo real, del costo real ejecutado, que varía en el precio; esto
implica que tienen que incentivar procesos de transparencia de los costos en los que
incurren los contratistas y subcontratistas, implica también un modelo para gestionar los
riesgos que se van produciendo durante el proyecto, para compensar a aquellos que, según
la asignación de un sistema de asignación eficiente que se ha planteado y para, digamos,
mejorar o para favorecer una eficiente gestión, porque el riesgo en este tipo de sistemas es
que sea ineficiente, si es que se relaje, digamos, el contratista y dado que no hay un tope al
precio, termina siendo ineficiente y esos sobrecostes lo traslado al propietario, y lo que se
plantea es, aplicar una serie de principios para dar ingeniería de valor. Eso significa, por
ejemplo, que hay varias maneras de plantearlo, una de éstas es que si se pone un precio
meta, no significa que sea un tope; pero si se logra tener un costo por debajo del precio
meta, lo que termina pasando y se genera como consecuencia es un ahorro para el
proyecto, ese ahorro es compartido a veces, dado todo el contratista o si es que ha
participado el propietario u otros actores, se distribuye ese ahorro, porque lo que supone es
que hubo un esfuerzo para ir por debajo de la meta haciendo una eficiente gestión y a todos
los niveles de gestión. Por ejemplo, en la gestión de la procura en la gestión de riesgos, la
gestión de los sobrecostos durante el proceso.
b) ¿Ese ahorro, es repartido en ambas partes entre el contratista y contratante o

netamente para el contratista que ocasionó el ahorro?
Depende del diseño, NEC es un modelo de contrato colaborativo, hay varios niveles de
colaboración que se plantea, nuevamente antes que de texto, es un tema de enfoque que
subyace al modelo. En el caso de la opción F, presupone que hay un nivel de colaboración y
participación importante del propietario o su agente, que en este caso es el gerente del
proyecto. Y esto definitivamente significa que el gerente de proyecto, mira todo desde el
principio del proceso, con lo cual también el gerente del proyecto asume los riesgos o
colabora en los procesos de mejorar presupuesto o generar un valor, por tanto, la
consecuencia de eso, es que también se le otorga un derecho. Depende, pero el
planteamiento es que mientras más nivel de colaboración hay, los beneficiarios de esa
colaboración sean ambas partes, en cambio, si se le otorga todo el beneficio al que se le
carga todo el esfuerzo al contratista para generar valor, lo lógico es que se pueda reconocer
exclusivamente los beneficios del ahorro al contratista.
c) Tengo una duda respecto a la denominación colaborativo, en una entrevista

anterior con un experto me aclaraba de que los NEC son todos menos
colaborativos que en el mundo existen otro tipo de modelo que si son netamente
colaborativos y que parece que hay un error en llamar a los modelos NEC como
colaborativo, ¿Me podría aclarar si es cierto esta afirmación?
Es una discusión muy interesante, por eso yo partía de un planteamiento, en el mundo hay
enfoques, quiero ser bien claro en esto, lo que se trata es de plantear proyectos en donde
hay una gestión colaborativa, ese es el principio. Hay técnicas y hay sistemas que
promueven mecanismos de gestión colaborativa, hay sistemas que son desarrollados en
otras partes, esos sistemas introducen la plasmación de contratos colaborativos, hay
modelos de contratos colaborativos que se diseñan, para gestionar este tipo de proyectos,
en teoría, todo contrato es pasible de que se introduzca un sistema de gestión colaborativa.
Pero el solo hecho de que exista un contrato no hace el proyecto ni lo convierte en
colaborativo, es una pieza, ahora la pregunta es? es entre los modelos de contratos que
existen, hay modelos de contratos más colaborativos? La respuesta es sí, Fidic no me
parece como modelo de contrato colaborativo pues es un modelo más tradicional y tiene una
estructura específica, NEC yo creo que sí tiene elementos para hacer un contrato
colaborativo, tiene más elementos que Fidic para hacer contratos colaborativos. Y esto
depende de a qué llamamos colaborativos, aquí está la clave para mí lo colaborativo tiene
que ver varias maneras de enfocar, pero tienen que tener por lo menos, una concepción en
donde haya un liderazgo del propietario y participación desde el inicio, tiene que tener una
97
concepción en la cual los distintos actores, como los contratistas, participan de manera
temprana en la gestión, esto también implica necesariamente que, hay un equilibrio, hay un
sistemas de precios y hay un equilibrio razonable respecto de la asunción de los riesgos, no
se carga, todos los riesgos a una de las partes y otro elemento determinante es que el
lenguaje en el texto y durante la ejecución es claro, transparente, en el caso de NEC. Invita a
que se respete de manera colaborativa, ahora hay otros modelos que son mucho más
colaborativos, los modelos de contrato Partner son mucho más colaborativos, son más
costosos también, porque involucra mucha participación de agentes y múltiples fases. Sí, la
verdad que depende. Yo sí creo que NEC es un modelo de contrato colaborativo, porque
cumple con las características que he comentado, hay modelo de contrato más colaborativos
que NEC, Sí los hay, pero depende igualmente del enfoque y a qué llamamos colaborativo.
4. Respecto a las disputas, qué tan eficiente es la solución de la misma y qué

organismo internacional se encarga de solucionar y dictaminar si fuera el
caso.
Lo que pasa es que una disputa yo lo planteo más en términos de un sistema de resolución
eficiente, hay sistemas de resolución de disputas más eficientes que otros, en cualquier
caso, yo creo que siempre es más eficiente que una disputa no escale y llegue a un nivel
donde participe un árbitro. Si hay una institución que determina eso, no, es lo que pacten las
partes, y lo común es que es el Poder Judicial sea el fuero. Si lo que las partes han pactado
sea pues un CCI, es decir no hay un solo modelo para tratar las disputas y no hay una sola
institución que resuelva, depende del caso específico.
5. ¿Usted conoce por qué la decisión tardía del uso de modelos NET y sobretodo
la ejecución de los proyectos de infraestructura deportiva en Lima 2019?. ¿Y
tiene conocimiento de qué estrategia contractual fue utilizada para cumplir con
el plazo de las adquisiciones?
No, conozco por qué lo tardío, bueno la información que tengo que es una información más
pública, es por dificultades que hubo para generar de manera temprana y cerrado el
planteamiento de cada uno de los proyectos para licitarlos bajo el régimen normal; sobre el
tema de bienes y servicios no tengo más información, es más un tema de gestión y político
más que jurídico.
6. ¿Cuáles fueron los mayores retos asumidos desde su experiencia en este

modelo de contrato NEC y qué papel jugó el acuerdo de gobierno a gobierno
en el uso de este modelo NEC?
Empiezo por lo último y es que el acuerdo gobierno a gobierno, permitió crear un régimen
especial, en donde se in aplique el régimen general de contrataciones del estado, eso trajo
beneficios como los que conocemos, pero también retos, a los que se hace referencia, creo
que los principales retos en este proyecto, primero tiene que ver con la falta de experiencia
de muchos de nosotros como actores humanos, en la aplicación de este tipo de modelos de
contrato, lo otro tiene que ver definitivamente con la incertidumbre, por un lado había un
plazo fijo que no se podía mover y por otro lado, si bien había un presupuesto, la idea es que
ese presupuesto no variara tanto, entonces lograr un balance entre uno y el otro en un
contexto en donde además, la ingeniería se hizo en el proceso, porque existió un Fast Track,
había un nivel de ingeniería básica, se lanzó los procesos de licitación, pero como todos
estamos metidos en este negocio, sabemos que si tú ejecutas un Fast track, tú no tienes la
certeza de los costos finales, al plantearlo en el proceso, no hay un especialista en costo,
que plantee desde el inicio cuánto va a costar, si no tiene un alcance completamente
definido, entonces yo creo que los retos fueron más de gestión y de aprendizaje de este
modelo de gestión y para mí, me parece importante recapitular, que para mí el modelo de
contrato NEC es un contrato colaborativo, implica una práctica distinta a la que nosotros
tenemos, entonces, si me parece que eso fue otro de los principales retos.
a) Anteriormente doctor, usted había mencionado la eficiencia en la gestión

de los riesgos, ¿Cómo estos modelos NEC incentivan a la gestión
temprana de los riesgos?
Incentivan la gestión de los riesgos con tres elementos, para mí que son herramientas
claves, que además proporciona herramientas colaborativas, donde hay transparencia de por
medio, cumplimiento de la colaboración clave, es que es primero lo que se tiene como
98
herramienta es que hay un sistema de gestión de riesgos definido, hay todo un capítulo que
desarrolla los modelos de contrato NEC, además de una matriz específica, lo segundo, es
que esta matriz, debe ser analizada constantemente en reuniones de gestión de riesgos y en
el registro de riesgos y con un elemento que integra este sistema, está el hecho que se
plantea la plasmación de alertas tempranas justamente en la gestión de riesgos, ese es el
combo que incentiva el planteamiento de comunicaciones y definiciones operacionales
tempranas para efectos de la gestión de riesgos, con el incentivo de que si no se comunica
de manera transparente y temprano, la parte que no lo hace pierde derechos, ese es un
poco la lógica, ese es el incentivo que hay en este contrato.
7. ¿Cuáles fueron las acciones correctivas en los procesos de licitación y

respecto a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, qué aportes
puede brindar respecto al uso de estos nuevos modelos de licitaciones y los
modelos NEC?
Es más difícil que apliques este modelo en la legislación peruana, son dos regímenes
distintos, tienen enfoques distintos y procesos de licitación también muy distintos, es más, yo
también creo que deben ser modelos que deben estar pensados para proyectos específicos,
pues son excepción lo que no se deben convertir en la regla, lo que se debe hacer es
mejorar el sistema que tenemos con algunas de las prácticas que puede traer NEC, pero se
debe evaluar en desarrollar un modelo propio. ¿Cómo? Depende de muchas variables, una
variable importante es qué tanto estamos dispuestos a invertir, porque para incluir este tipo
de sistemas se requieren mucho mayor inversión, que en un proyecto de obra tradicional.
Porque hay mucha más apertura respecto del presupuesto, el beneficio es que eso a la larga
se considera que es más eficiente, pero ahora que tienen muchos retos, sí creo que la
respuesta a esa pregunta tienen muchos matices y muchos elementos que desarrollar.
b) Es decir, usted recomienda que si se quiere aplicar nuevamente, como lo

estábamos haciendo en la reconstrucción con cambios de este modelo
NEC, sean solamente para proyectos de gran envergadura. ¿Correcto?
Yo creo que sí, creo que un proyecto mediano o chico, por el nivel de inversión en recursos e
incertidumbre que genera el manejo de los plazos y costos, no es algo recomendable hasta
que tengamos y desarrollemos modelos propios de contrato más local.
c) Tengo conocimiento como una propuesta del Ministerio de Economía y

Finanzas del Perú se está proponiendo uso de modelos estandarizados,
¿Tiene algún conocimiento de eso?
No, concretamente de lo que tú me mencionas.
d) Entonces en algún momento en el Perú, va ser posible el uso de estos

modelos estandarizados sin tener la ayuda de algún gobierno o de algún
convenio de gobierno a gobierno, ¿Correcto?, lo estamos usando porque
no tenemos la experiencia, pero si esta práctica se vuelve más reiterativa,
¿El Perú estaría preparado para utilizar estos modelos estandarizados?
No es un tema solo de capacidad, porque en el Perú hay capacidad, hay personas que
pueden desarrollar las habilidades suficientes como para llevar adelante muy bien contratos
de este tipo, de hecho, se ha demostrado ahora, yo creo que por ahí no va el tema, va más
bien en los incentivos del sistema, en el diseño, lo que debe existir es un sistema y
subsistemas que dependiendo de los tipos de contrato y no hablo de modelos de contratos,
para mí el contrato es una expresión de un sistema, lo que está detrás es la manera cómo se
plantean la relación con, el proyectista, cómo se plantean la relación interna entre los
funcionarios y la Contraloría, la manera como se plantea la relación entre supervisor,
contratista, contratista y subcontratistas, es decir los sistemas que tenemos, es un sistema,
particular, cambiando un contrato no es que cambies el sistema, es más, aplicar un contrato
en un sistema como el que tenemos, puede ser hasta nefasto, lo que se necesita es cambiar
incluso reglas de juego y principios, eso requiere una reflexión y una técnica mucho más
compleja que la de introducir contratos.
99
Anexo 19
Entrevista Nro. 6 Especialista en Gestión de Proyectos y los modelos NEC

Cargo: Gerente de Proyectos
Nombre: César RojasCaramuti
1. Empezamos la entrevista conociendo un poco más de usted ¿Nos podría decir,

por favor, su nombre completo, cuáles fueron sus años de experiencia y cuál
fue su cargo en el proyecto Lima 2019?
Mi nombre es Cesar Rojas Caramutti, soy ingeniero civil y estoy colegiado desde el año
1993, podrás inferir cuántos años de experiencia profesional tengo acumulados, fui Gerente
de proyecto, lo que es análogo a director de proyecto en Lima 2019, a cargo del proyecto de
la Villa Panamericana.
2. ¿Qué tan claros son los modelos de contrato NEC para los consultores o
contratistas y qué tan eficiente fue la gestión de subcontrato durante la
ejecución de los proyectos y cómo se gestionaron las restricciones a los
contratistas en Lima 2019?
Bueno, hablar de NEC es hablar de un contrato sumamente elaborado, se conoce como una
familia de contratos estándar y por qué estándar?, porque tienen estandarizados todas las
áreas de conocimiento, es un contrato que se hace para gestionar un proyecto de ingeniería
y construcción, en este caso es un contrato hecho por ingenieros para ser ejecutado por
ingenieros, tienen un lenguaje claro, es muy preciso, no tienes referencias cruzadas y lo que
expresa cada una de las cláusulas del contrato es lo que se tiene que hacer, no hay por qué
hurgar o investigar en una referencia a una norma, a un dispositivo legal o no tiene esa
connotación, entonces, cuando las cosas están claramente definidas es un contrato, los roles
están muy bien identificados, la gestión de contratistas, subcontratistas o proveedores está
en la medida en que tú puedas hacer una buena planificación y control de cada uno de los
actores, digamos que la gestión de los contratistas y subcontratistas está enmarcado dentro
de los lineamientos establecidos en este contrato.
3. ¿Puede explicarnos cómo los involucrados o responsables de los diseños de

la ingeniería son capaces de solucionar incompatibilidades durante la
ejecución del proyecto in situ?
Hay que tener en claro algunas cosas, la pregunta la formulas en el marco de un concepto,
de una obra estatal, un proyecto público y en el marco de nuestra Ley de Contrataciones,
que tiene una serie de aspectos legales, se habla mucho de las normas vigentes, es decir,
siempre tenemos una norma vigente, en ese contexto, entiendo que la pregunta se formula
porque tenemos muchos problemas de todo tipo, no solamente de incompatibilidades, y
como normalmente seguimos un esquema de gestión, te voy a hacer una referencia o una
precisión, en nuestra legislación se habla de obras, se gestionan las obras, pero ese
concepto me parece que es insuficiente para la gestión en comparación con la gestión de un
proyecto, una obra es la etapa final, entonces cuando nos referimos a obra estamos
hablando de que estamos en el último de los procesos en esta fase de inversión. Si nos
ubicamos en el contexto de un proyecto de inversión pública que tiene la fase de pre
inversión con tres etapas, también la fase de construcción, ahí sí entra en el término de obra
y la fase de operación y mantenimiento, entonces, en ese esquema los proyectos o las obras
se ejecutan bajo el esquema de primero la ingeniería, luego hago la licitación, una vez
seleccionado el contratista y supervisión, inicia la construcción, son procesos seriales que se
tardan mucho, mucho tiempo y que además están a expensas de la problemática particular
de cada una de esas etapas, si tengo problemas con la elaboración del diseño, es decir, lo
que normalmente se conoce como expediente técnico, entonces todos esos tiempos que se
adicionen a un plazo normal, pues van a impactar en la siguiente etapa, entonces tú puedes
tener un proyecto que se gestione en el doble o el triple de tiempo que originalmente se
pensó, si no has trabajado en la parte de diseño, con quién va a ejecutar la construcción
entonces de hecho se van a producir una serie de incompatibilidades y es natural porque el
contratista, que es aquel que tiene todos los recursos y toda la experiencia en la metodología
para construir normalmente está divorciado, en este esquema, de la filosofía del proyectista,
entonces en ese sentido el contratista puede decir que algunos de los de los aspectos
100
planteados en el diseño no son compatibles con la tecnología que el maneja, podamos
hablar de eso, ya en el ejercicio del desarrollo del proyecto encuentre incompatibilidades
entre una especialidad y otra, qué es lo que normalmente nosotros encontramos en un
contrato público de gestión pública, entonces, esa creo no es la mejor manera de hacer un
proyecto, porque implica invertir demasiado tiempo y además nuestros marcos legales, como
tú sabes, tienen una carga legal, legalista y excesiva; lo que más conviene es desarrollar un
esquema, lo que en el mundo moderno se conoce como los EPC, que es la ingeniería, la
procura y la construcción en simultáneo y de esa manera te puedes involucrar en una sola
fase o en una fase temprana, tanto al diseñador como al constructor, se hacen las reuniones
que se denomina las reuniones Ice, dependiendo si estás utilizando esa metodología, de tal
suerte que armonizadas la filosofía de diseño con los procedimientos y la metodología de
construcción, y de esa manera no quiere decir que elimines todas las incompatibilidades que
posiblemente se puedan andar dependiendo de la complejidad del proyecto, pero sí puedes
minimizarla y al minimizar y reducir a un término aceptable estas incompatibilidades,
entonces has ganado mucho, esa es la ventaja de trabajar en un proyecto, en un contrato
estándar, que hay varios, hay una familia de contratos, uno de ellos es el contrato NEC en el
cual estamos hablando específicamente, pero hay otro tipo de contrato como son Fidic y
otros que se usan en el mundo desarrollado, por tanto, hablar de incompatibilidades,
tendríamos que contextualizar el hecho, si hablamos de un contrato bajo los términos de la
Ley de Contrataciones de Perú, pues tienes un gran campo de conflictos, de
incompatibilidades y etcéteras. Si estamos en el marco de un contrato estándar, entonces las
posibilidades de detener incompatibilidad de tipos se reducen.
a) Creo que la pregunta iba más allá, es decir por la metodología que se
utilizó en la ejecución de este proyecto, que fue el sistema Fast Track, que
se diseñaba y ejecutaba en paralelo, si existía alguna diferencia, algún
problema, en el camino se solucionaba y se brindaban soluciones, eso se
lograba gracias al empoderamiento que tenía el gestor del proyecto
¿Correcto?
En parte, porque el hecho de que sea una obra o un proyecto en el cual, además de ser
diseño y construcción, le adiciona esta condición de Fast Track, quiere decir tiempo rápido
en simultáneo, en teoría, pues es complicado ejecutar y posiblemente se presenten
incompatibilidades, pero la buena gestión está precisamente para eso, para evitar que se
produzcan incompatibilidades y se den re procesos, porque una incompatibilidad y depende
en qué momento la detectas, lleva uno, a corregir en planos y dos si ya está hecho, tener
que deshacer y volver a construir, entonces, ese es el mayor reto de un proyecto con Fast
Track. El Fast Track está hecho o está pensado para empresas de gran conocimiento, que
tiene equipos muy potentes, tanto en ingeniería como en construcción no todas las empresas
están calificadas para hacer un Fast Track.
4. Se conoce que uno de los éxitos de los modelos NEC es su filosofía, que
utilizan respecto a promocionar la confianza entre los involucrados. ¿Cuál fue
el nivel de confianza que se experimentó durante la ejecución del proyecto
Lima 2019?
Podemos decir lo siguiente: La primera cláusula del contrato NEC te dice que, el contrato se
debe realizar dentro de un marco de colaboración y confianza, entonces el contrato por sí
mismo te dice y te condiciona a que tu actitud para ejecutar el proyecto sea dentro de estos
marcos, dentro de estas condiciones, uno que seas colaborativo y dos que se realice dentro
del marco de la confianza, si esa es la condición contractual, entonces el resto se deriva de
este principio, que es de manera tácita un acuerdo entre las partes, la parte del propietario
representada por el gerente de proyecto y la parte del contratista representada por su
director de proyectos; entonces aquí depende mucho de las figuras de estos actores para
que establezcan en todos sus equipos y en toda la cadena de subcontratistas y proveedores
de servicios y de suministros, esa mística de que tiene que haber confianza, si tú no
estableces ese principio, entonces no está gestionando un contrato colaborativo, en la
primera oportunidad, que se dé un indicio o un indicador de que no se tiene confianza,
entonces este tipo de contrato no funciona.
5. En forma general ¿Cuáles fueron los principales contenidos del modelo NEC y
qué tan eficiente fueron los procesos, las buenas prácticas de la gestión de
101
proyectos y qué aporte puede declarar respecto al uso del modelo NEC?
Yo pienso que lo principal del contrato NEC es, que se tiene una muy clara definición de los
roles, en cambio, si hacemos un paralelo, una analogía con nuestro reglamento de
contrataciones, ahí no sabes exactamente dónde y cómo se resuelven las cosas, porque
ante cualquier eventualidad de problema siempre estás referido, pues a una instancia
superior, permanentemente estás haciendo referencias a otras instancias, al titular del pliego
o a un tribunal, etc., en un contrato estándar como el NEC, si tienes claramente definido
cuáles son los roles, al tener definidos los roles, cada quién sabe qué tienen que hacer y
todas las pautas te la da el contrato, entonces las áreas de conocimiento que conocemos a
través de vale la redundancia de la metodología por ejemplo PMI, te dicen que tienes cinco
áreas de conocimiento y en función a eso está estructurado un contrato, te dice cómo
gestionar el alcance como gestionar el costo, como gestionar el programa, como gestionar la
calidad, incluso te dice cómo gestionar los riesgos, todo está perfectamente determinado en
este modelo de contrato; por lo tanto, si tú sabes quién eres y que rol cumples en el contrato,
NEC y además te dicen cuáles son las tareas que tienes específicamente que desarrollar,
porque son obligaciones del contrato, entonces se reduce el margen de discrepancia, se
reduce el margen de errores, etc., un sinfín de etcéteras, siempre haciendo el comparativo
con nuestro reglamento de contrataciones, que tiene un nivel muy inferior en temas de
gestión, yo diría que ni siquiera se compara.
6. ¿Hubo eventos compensables durante la ejecución del proyecto, cómo se

gestionaron esos eventos, hubo retrasos en los pagos de las valorizaciones, si
fue así el caso, a qué se debió?
Si hubieron evento compensables, no han sido gravitantes para el éxito del proyecto, pero
básicamente se han debido a imprecisiones en el alcance, y eso nos llama a la reflexión,
siempre ese componente de definición de alcances, crea este tipo de problema y un evento
compensable en sí, que es el análogo a un adicional, tiene su origen en algo que no se
consideró, en esencia, un evento compensarle o adicional es algo, que debe estar en el
proyecto, pero por alguna razón no se consideró, no podemos hablar de un evento
compensable, pues, porque te olvidaste de diseñar un elemento, eso no puede ser un evento
compensable, pero sí puede ser un evento compensable, por ejemplo, de los viente
componentes de un proyecto, solamente consideraste dieciocho o diecinueve, entonces, tú
no puedes obligar a la otra parte a ejecutar un componente que jamás pensaste o jamás
incluiste en las condiciones del contrato y otra reflexión es que normalmente nosotros
estamos habituados a trabajar con sistemas de contratación, a suma alzada o a precios
unitarios y el sistema a suma alzada, pues tiene sus particularidades, porque significa que le
endosas el riesgo al 100%, al contratista. En cambio, el modelo que hemos usado en los
Panamericanos ha sido el modelo F, donde el propietario asume el 100% por ciento del
riesgo y por qué razón, había muchas razones para que el propietario sea quien gestione
ese riesgo, dado que tenía un corto plazo para ejecutar por eso, se optó de las seis opciones
de contrato NEC, se optó por la opción de gerenciamiento, que es una suerte de
administración, es una versión sofisticada de una administración directa, entonces, el riesgo
al 100% al propietario y eso te da una serie de condiciones y además la responsabilidad para
la gestión del proyecto; por lo tanto, volviendo a la parte de la pregunta, cuando se presentan
eventos, compensables y si por su naturaleza no han tenido impacto en el costo, entonces
es normal que se gestione con el reconocimiento, porque hay algo que nosotros no tenemos
claro en nuestra legislación, siempre hago la analogía para entender algunos aspectos,
tienes tu definición de alcance y tienes todo el sistema de contratación, cuando omites temas
en el alcance o aspectos del alcance, de hecho que vas a tener que subsanarlo con un
adicional o un evento compensable y si el sistema que has adoptado es un 100% del riesgo
y dependiendo a quién se le asigna el riesgo, entonces eso se transforma en una obligación.
Hay que tener muy en cuenta estos dos aspectos para poder brindar la solución del caso,
siempre pensando en esto los eventos, compensables como por lo general llaman a
controversias, porque el propietario va a decir yo te contraté para que lo hagas por un todo y
el contratista dice no me estás pagando por ese todo, entonces hay discrepancia, te vas a
una instancia superior y quien dirime tiene que tener perfecto conocimiento de lo que está
sucediendo y por qué se generó. En el caso de los Panamericanos se utilizó el contrato NEC
y la figura para resolver las controversias fue el DAB (Dispute Adjudication Board) que ya se
ha incorporado a nuestra legislación, que es la Junta de Resolución de Disputas, que es un
ente dirimente que tiene como principal diferencia que se incorpora en una etapa temprana
102
del proyecto. Por lo tanto, al adjudicador no le vas a contar el cuento porque el adjudicador
tiene pleno conocimiento de lo que está sucediendo, a diferencia de un arbitraje que es
demasiado frío, desconectado de la realidad, además, una DAB no te paraliza la ejecución;
Entonces, cuando nuestro modelo contractual las partes llaman a una controversia, se
paralizan los plazos, entonces se perturba un poco los objetivos, si yo tengo un plazo que
cumplir, entonces no puedo decidirme por un arbitraje, es un absurdo, esa figura arbitral,
pues de repente no es oportuna o pertinente para gestión de proyectos de construcción,
porque las fechas están vinculadas con un inicio de operación y esos retrasos no son
aceptables, podemos ponerlo en el contexto de una obra que tiene que terminar o un
proyecto que tiene que terminar antes de que se inicie un ciclo hidrológico, el ciclo
hidrológico no perdona si se da en diciembre o enero tú no puedes esperar a que se
resuelva el arbitraje para reiniciar los trabajos, entonces ahí hay algo que se tiene que
corregir, no podemos seguir con este mismo esquema y eso es algo de alguna de las
lecciones que nos deja la gestión de contratos NEC y la experiencia con el Reino Unido y los
Juegos Panamericanos a lo largo de las lecciones aprendidas.
a) Anteriormente usted había mencionado los riesgos ¿Fueron eficientes las

alertas tempranas y cómo ayudó el desarrollo de la ejecución de los
proyectos?
Bueno, las alertas tempranas son una muy potente herramienta para poder identificar algún
problema que se puede dar en la fase en el momento oportuno, pues supongamos que tú
tienes diez meses para gestionar un proyecto y en el segundo mes, te percatas e identificas
en tu matriz de riesgos que hay un riesgo que te puede impactar en el plazo o en el costo y
la calidad en un determinado momento, supongamos que en el mes siete, entonces tienes
tiempo para poder analizar el problema y gestionar el riesgo y darle la solución oportuna. Las
alertas tempranas son una gran herramienta para gestionar los riesgos, en el caso de los
Panamericanos, hubo muchos riesgos que se han gestionado oportunamente y casi todos
han estado basados en el componente de la tramitología ante las entidades estatales,
parece que suena un poco extraño, cuando si el propietario tiene la obligación de articular
con todo el aparato estatal los permisos, las licencias y algún tipo de importaciones, llámese
municipalidades, los administradores o proveedores de servicios como Sedapal, Luz Del Sur,
Calidad, etc., el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Vivienda, Instituto Nacional de Cultura,
pero aunque suene insólito, los mayores problemas se verifica con esas instancias es algo
absurdo, te da alguna idea de cómo funciona el aparato estatal en nuestro país.
7. Seguimos con la línea de los riesgos ¿Respecto a la toma de decisiones,

puede describir cómo se cumplió lo estipulado en el modelo NEC, es decir, de
qué forma los gerentes de proyectos tuvieron el empoderamiento para la toma
de decisiones?
Es una buena pregunta, el contrato NEC establece, como te dije inicialmente, los roles de
cada quien, entonces dentro del contrato NEC la figura del gerente del proyecto es muy
importante porque tiene la responsabilidad directa y particular de gestionar el contrato, a
diferencia de nuestro reglamento de contrataciones, que tiene una figura de una de un
administrador contractual que es el supervisor y no se define claramente supervisor de qué,
simplemente supervisa, la ejecución de los trabajos, supervisa la calidad, supervisa el plazo
y entrecomillas gestiona el contrato, pero lo gestiona en una etapa intermedia porque no es
el gestor realmente, porque cada decisión de una solicitud que plantea el contratista, la
tienen que elevar a la entidad y la entidad devuelve con aprobación u observación, y ya
sabemos todo ese problema; en cambio, en un contrato NEC el gerente del proyecto tiene
esa facultad, él gestiona el proyecto, él gestiona y verifica el cumplimiento de todo lo
establecido en el contrato, en cuanto a plazos, costos, calidad, riesgos al programa,
entonces hay una abismal diferencia, claro que el empoderamiento no es al 100%, porque
hay etapas o procesos en los cuales se tiene que pedir autorización, en el caso de un evento
compensable que sea relevante, tiene que solicitarlo, es decir, se sigue el mismo
procedimiento porque tienes que verificar que haya disposición o disponibilidad
presupuestaria, que no genere un impacto en otras áreas, etc., hay una serie de factores que
se analizan, pero en contrato NEC está definido quien tiene que actuar y quien tiene la
responsabilidad o qué empoderamiento tiene; hay una línea de autoridad claramente
definida, en la primera línea está el propietario, después el gerente de proyecto, no hay otro,
no hay más y debajo del gerente de proyectos está el contratista y toda la cadena de
103
subcontratas; el gerente de proyecto tiene un equipo de gestión, un equipo de profesionales
que trabajan con él de la mano y le ayudan a gestionar el contrato, entonces es distinto
nuestro sistema de contratación, por esa razón es que es tan eficaz y efectivo.
8. ¿Podría explicar brevemente cómo se gestionaron los proyectos, qué

procesos o metodología se utilizaron para llegar a cumplir el plazo establecido,
qué tan importante fue el BIM como herramienta informática?
La ventaja de este tipo de contratos es que, sí permiten la innovación y permiten la mejora,
partiendo de esa definición, podemos hablar muchas cosas, revisemos al inicio de la charla,
si tú partes de un esquema de diseño, procura y construcción, todos en línea y ninguna de
las partes conversa con la otra, son estancas, son subsecuentes, en cambio, en este tipo de
contratos la procura es un elemento que integra varios elementos, porque analizan el
mercado, analiza la complejidad del proyecto, analiza el contexto, entonces determina y elige
el tipo de sistema de contratación que va a utilizar puede ser la opción A B C D la que se
ajusta a las características del proyecto, entonces, además le dice al contratista a los
postores, tienes la oportunidad de ofertar innovación, ofertar tecnología, tú puedes hacer
mejoras, hay una flexibilidad en ese sentido, entonces el contratista ingresa a la relación
contractual ya sabiendo que tiene algunas libertades, pero claro, dentro del marco del
contrato y dentro del alcance establecido y propone procedimientos de construcción,
propone tecnologías innovadoras, pero siempre pensando en la restricción del costo de
siempre es para optimización, nunca es para mayores gastos, los contratistas propone
procedimiento de construcción estandarizados, modulares, de tal manera que reduzcan los
tiempos y maximizan los rendimientos; otro de los esquemas en los cuales se trabaja es que
los contratistas utilizan la metodología Lean Contraction, entonces siempre estamos
hablando de optimización, si hacemos la analogía a nuestro sistema, pues como está el
diseñador, que no construye, proyecta algo y de repente es incompatible con mejores
tecnologías cuando ya empiezan a construir, como eso está tan separado, te rigidiza el tema,
porque además te dicen no lo puedes cambiar porque ya diseñaste y ya sabes hasta cuántas
bolsas de cemento van a ingresar en esa construcción, realiza un análisis de precios
unitarios, etc., en cambio, acá si puedes hacer mejoras y se premia, como estímulo esa
buena gestión, entonces estamos hablando de que tenemos una gestión de un contrato con
metodologías de gestión de proyectos, estás hablando de un contrato en el cual te estimula
la innovación y las mejoras, estás hablando de un contrato en que utiliza todas las
herramientas posibles para esa gestión, como por ejemplo el uso del BIM, que es una
modelamiento es una herramienta que te permite gestionar de muy buena manera, pues el
proceso de construcción, te permite también visualizar rápidamente los metrados, los
presupuestos, porque como son herramientas también colaborativas, es decir, conversan
entre un software y otro y los puedes articular de tal manera que todos los procesos se
simplifican, es decir, hacer un presupuesto ya no es algo tan dramático como hace unos diez
o quince años., tienes que hacer una extenuante tarea de metrados, con mucho riesgo de
error, en cambio, aquí, si tú lo tienes todo cargado en el modelo BIM es muy rápido y muy
sencillo capturar el área que tú quieres metrar, exportarlo a un Excel o a un software de
costos, y tienes perfectamente los metrados y el costeo de esas esas partes del proyecto,
pero es una herramienta también, no es que te va a gestionar el contrato, es una
herramienta muy útil por supuesto, que te facilita mucho la gestión del contrato.
9. Se conoce una plataforma virtual para los usuarios de los modelos NEC
¿Puede describirnos cuál fue el uso de esta plataforma durante la ejecución de
los proyectos?
Si me estás hablando de las comunicaciones, este tipo de contratos apunta a la utilización de
tecnología y herramientas informáticas, ya no es necesario llevar un papel físicamente, ya no
necesitas que te firme la recepción con sello y firma y todo ese asunto digamos un poco
antiguo, por decirlo de alguna manera, yo soy un convencido de que la tecnología hay que
utilizarla, muchas entidades invierten mucho dinero en tecnología de la información, y
penosamente termina pidiéndote que le presenten los documentos en físico, es algo
absurdo; estos meses de aislamiento, por ejemplo, ha significado y a veces las crisis son
oportunidades y eso se transforma en una ley, este confinamiento ha obligado al mundo a
digitalizarse, en un equivalente a seis años, en estos tres meses de confinamiento equivalen
a una digitalización de casi seis años, porque ya estamos aprendiendo a trabajar, ya
estamos creyendo en que sí se puede hacer trabajo remoto, pero en una condición normal,
104
digamos noviembre del 2019, si tú le decías a tu jefe, sabes que no me siento muy bien, voy
a mi casa, voy a trabajar de manera remota, entonces lo primero que te va a decir es
gestiónalo con recursos humanos, existiendo todo ese drama y te lo puedo citar con
claridad, el Banco de la Nació por ejemplo, ha invertido como 20 por ciento de su
presupuesto del edificio en tecnología, pero es la administración, ese concepto es tan
obsoleto que la gente termina pidiendo los papeles en físico y no gestiona trabajo remoto, en
estos momentos supongo que sí; pero bueno, volviendo al NEC, sí gestiona la información,
incluso desde la procura lo gestionar por internet, se presentas toda la documentación y la
carga a una plataforma que se llama Haworth y cuando inicia la relación contractual, se
establece que las comunicaciones tienen que hacerse a través de un software informático y
para esto hay varias opciones, en caso de los panamericanos, usamos el software que en el
caso no es un Sottware en realidad una nube llamada ACONET, como las hay otras como
hoy Oracle y otras herramientas, pero a ACONET la usan el personal de Reino Unido, la
empresa MEIS, que es una empresa de gestión de proyectos, ellos hacen Project
Management, utilizan ACONET, las grandes empresas de las empresas líderes en la
construcción en el mundo utilizan ACONET, porque es muy potente, entonces es un mundo
que tiene una tendencia de virtualisarse, por decirlo de alguna manera, pero ya no es
necesario que tú estés con el papelito y sello y firma, basta con que tú lo subas en el acto, en
el momento en que entra tu bandeja ya se da por hecha la comunicación y empiezan a correr
los plazos que están establecidos en el contrato, porque para emitir una respuesta tú tienes
un plazo determinado y el sistema te va marcando cuantos días llevas, cuántos días te
quedan y si no respondes oportunamente, pues te dice claramente que ya te pasaste el
plazo.
105

Ruiz Ela-Sd

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Ruiz Ela-Sd

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ruiz Ela-Sd

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ESCUELA DE POSGRADO

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

Contratos NEC en obras públicas y gestión de proyectos de infraestructura,

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

El propósito de esta investigación fue desarrollar un análisis entre, el estado situacional de

Palabras clave: Modelos NEC, Alertas Tempranas, Colaboración.

Las controversias en la industria de la construcción, son el pie forzado en los cierres

Las soluciones de controversias innecesarias, deterioran la sostenibilidad y los

Debido a la premura de entregar proyectos y de acuerdo a la coyuntura de como la

La realidad problemática es la deficiencia en la gestión de contratos, cuyos modelos

Esta investigación propone examinar de forma crítica los contratos públicos

Respecto a los Antecedentes Internacionales, Lam Li (2017), en su estudio indicó

Según Brooks, Spillane y Tansey (2016), en su investigación cuyo objetivo fue

De acuerdo a Allison (2018), en su investigación cuyo objetivo fue determinar si los

Según Ling, Ning y Kumaraswamy (2013) en su investigación cuyo objetivo fue

Según Malinda (2017), en su estudio cuyo objetivo fue evidenciar la importancia de

De acuerdo a Worsnop, Miraglia y Davies (2016), en su estudio cuyo objetivo fue

Según Chigangacha (2016), en su investigación cuyo objetivo fue analizar como la

Respecto a los antecedentes nacionales, según Zegarra y Peche (2017) en el Perú la

A continuación se detalla el desarrollo del Proyecto Especial Lima 2019, de acuerdo

Mediantes Decretos (Decreto Legislativo N° 1248, 2016, noviembre 22), se lograron

En relación a la teoría que sostiene la investigación y según Cuenca, García y

Para Gorbaneff (2002), existe un dilema insistente cuando se pretende ejecutar

Según Coase (1994), en su teoría de los costos de transacción, analiza el principio de

Williamson (1979), en su teoría el Institucionalismo Económico, determina a la

De acuerdo con Otero (2009), determina tres tipos de comunicación como es la

Un contrato público es un acuerdo legal que se encuentran vinculados, tanto el que

Según Carbonero (2010), la administración pública ha evolucionado, pues cada vez

Para Eriksson (2019), las estrategias de adquisición colaborativa en proyectos de

Respecto al impacto que tiene los procedimientos de licitaciones en los contratos de

De acuerdo a Ndekugri (2016), la solución de controversias en los contratos de

Definitivamente las soluciones de controversias afectan directamente al desempeño

Los contratos NEC, proponen la solución de controversias, promoviendo la

Un caso particular en Singapur, tiene una modalidad de llevar a cabo un contrato de

Según Enslin (2019), la mayoría de fracasos en los proyectos de construcción, se

En Sudáfrica se evidenció que se logró una práctica colaborativa en la industria de la

El uso de BIM inició en los países desarrollados, para la solución de problemas e

La correcta gestión de contratos en proyectos de infraestructura, logra cerrar los

Respecto al objetivo general se propone: Describir el estado situacional de los

2.1. Tipo y diseño de investigación

Se utiliza un método fenomenológico y de acuerdo a Fuster (2019), indica que son

Se entrevistará a tres expertos en contrataciones del estado, que brindaron sus

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

2.6. Método de análisis de información

2.7. Aspectos éticos

En la guía de entrevista de la variable contratación pública y modelo NEC, se obtuvieron

De acuerdo a la teoría de Coase (1994), detalla los principios de las empresas

Coincidiendo con estas teorías lo manifestado por el experto en gestión de proyectos

En la administración de contratos, de acuerdo a la revisión de la literatura en la

Del mismo modo el especialista en Administración de contratos, quién se desempeña

En su investigación de Laryea (2016), determinó que existen diversas causas que

En la bibliografía revisada de Al-Shammari (2017), el uso de una Junta de

En el mundo existen diversos contratos estandarizados, siendo los más conocidos el

Los especialistas en el modelo NEC 3 utilizado en Lima 2019, comparten lo

Según las opiniones de los expertos en administración de contratos públicos del

En unos estudios similares de Brooks, Spillane y Tansey (2016), Ling, Ning y

En una investigación de Worsnop, Miraglia y Davies (2016), detalló que, los

En entidades públicas, en la mayoría de los casos, existe una resistencia al cambio

En Lima 2019, el Reino Unido a través de la empresa Mace, se encargaron de llevar

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_HAY SUFICIENCIA_______________________________

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_HAY SUFICIENCIA_______________________________