CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.

02-2020 SUSCRITO
ENTRE CONSORCIO ACUEDUCTO GUAPI FASE I Y ERICA PAOLA
QUINTERO ROJAS

Entre los suscritos a saber HECTOR SEGUNDO MONTES VARGAS mayor de

edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.196.662 de Barranquilla,
domiciliado  y residente en Bogotá, en su condición de representante Legal de la
sociedad CONSORCIO ACUEDUCTO GUAPI FASE I sociedad comercial
legalmente constituida, con Número de Identificación Tributaria 901.381.231-7,
con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., quien en adelante se denominará el
CONTRATANTE, por una parte y por la otra ERICA PAOLA QUINTERO
ROJAS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número
1.010.188.117 de Bogotá, con domicilio en Bogotá, D.C., en su condición de
Ingeniera Ambiental y que para los efectos del presente documento se denominará
EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de
servicios profesionales independientes, el cual se regirá por las normas civiles y
comercial que regulan la materia especialmente por las siguientes cláusulas:
PRIMERA. Objeto- EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE
a adelantar las actividades de elaborar

1) Plan de gestión ambiental y social PGAS-C - (Adaptación a la ejecución de

obras) (Fichas ambientales de obra).
2) Programa divulgación información ambiental y SST.
3) Plan de manejo de tránsito.
4) Plan de gestión de riesgos (Conforme a la información entregada por el fondo
TODOS SOMOS PAZCIFICO) Este documento debe ser radicado ante el Concejo
municipal.
5) Protocolo Covid -19
6) Plan de emergencia.
7) Matriz de riesgos generales.
8) Diseñar un procedimiento para la investigación y análisis de los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.

DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 57833-PTSP – 0722020

SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO ACUEDUCTO GUAPI FASE I Y EL
FONDO PARA EL DESARROLLO DE PLAN TODOS SOMOS PAZCIFICO
CON OBJETO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAPI,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, COLOMBIA–ETAPA I”. PARÁGRAFO:
Para la correcta ejecución del presente compromiso EL CONTRATISTA deberá: 1.
El actuar éticamente y de acuerdo con la ley y normas profesionales. 2. Tener
disponibilidad permanente durante el desarrollo del proceso. 3. Adelantar las
actividades con compromiso para alcanzar la excelencia en cada situación. 4.
Realizar las actividades descritas en el objeto contractual. 5. Presentar informe
indicando los productos entregados. 6. Cumplir con las normas y requisitos del
-Banco Mundial. Las demás que sean necesarias e inherentes a la actividad para la
cual se contrata. SEGUNDA. Plazo. - El termino de ejecución del presente
compromiso será hasta el 13 de enero de 2021. PARÁGRAFO: El presente
compromiso podrá ser prorrogado por acuerdo entre las partes, para lo cual se
deberá dejar constancia por escrito a través de acta modificatoria y avisar con
antelación a la fecha de su expiración, quedando de esta manera excluida la
posibilidad de prórroga automática. 
TERCERA. Valor y forma de pago. El CONTRANTE cancelará al
CONTRATISTA la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000).
FORMA DE PAGO: El valor total será cancelado al CONTRATISTA en un
anticipo del 50% y el restante con la entrega a satisfacción y previa aprobación de
interventoría. PARÁGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO: El
recibo a satisfacción y pago final estarán sujetos al cumplimiento de los siguientes
requisitos: 1. Se realizará verificación de los documentos entregados, EL
CONTRATISTA deberá entregar un informe con la descripción de las actividades
realizadas. 2. Factura o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos legales y
presentada a nombre del CONSORCIO ACUEDUCTO GUAPI FASE I con NIT.
901.381.231-7. 3. Certificado del cumplimiento de las obligaciones laborales y de
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensión y riesgos
laborales), suscrita por el Representante legal y/o revisor fiscal del
CONTRATISTA, además de la planilla de pagos del último mes de las personas
destinadas a la ejecución del contrato y/o sus órdenes de servicio. 4. Aprobación de
los documentos entregados por parte de la interventoría del contrato de obra No.
57833-PTSP – 0722020.
CUARTA. Obligaciones del contratante. Además de las obligaciones legales, El
CONTRATANTE se obliga:
1. se obliga a facilitar el acceso a la información, los recursos físicos, técnicos y
tecnológicos que sean necesarios de manera oportuna para la debida ejecución
del objeto del contrato. 2. Ejercer permanente control sobre la ejecución de las
actividades y sobre la calidad de las mismas de acuerdo con las condiciones
técnicas establecidas. 3. Exigir al CONTRATISTA al inicio o durante la
vigencia de este contrato, todos los documentos o las constancias que permiten
 verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales. 4. Rechazar cualquier
parte de los trabajos que no cumpla con las especificaciones requeridas por el
CONTRATANTE, en los términos exigidos en el presente contrato. 5.
Implementar los procedimientos que considere necesarios para el control del
cumplimiento de las especificaciones y, por lo tanto, abstenerse de recibir los
trabajos, actividades, servicios que no cumplan las especificaciones de calidad.
6. EL CONTRATANTE supervisara la ejecución de los, trabajos, actividades,
servicios y podrá formular las observaciones que considere necesarias, las
cuales deberán ser atendidas por el CONTRATISTA conforme lo indique la
interventoría del contrato principal o EL FONDO PARA EL DESARROLLO
DE PLAN TODOS SOMOS PAZCIFICO.
Estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones
previstas en este documento. QUINTA. Obligaciones Del CONTRATISTA. -
Además de las obligaciones legales, EL CONTRATISTA se obliga:
1. Ejecutar bajo su responsabilidad técnica y administrativa los trabajos objeto del
presente contrato, garantizando la calidad de los servicios y debiendo subsanar
cualquier objeción formulada por el CONTRATANTE, en un plazo de tres (3)
días desde que se le haya puesto en conocimiento. 2. Ejecutar los trabajos
objeto del contrato dentro de los plazos previstos y en cumplimiento de la
normatividad técnica aplicable. 3. Pagar por su cuenta todos los gastos que
demande la ejecución del presente contrato y responder por el daño que
ocasione la actividad frente a terceros o al CONTRATANTE. 4. Acatar las
recomendaciones técnicas debidamente soportadas y que estén acorde con las
especificaciones establecidas por EL FONDO PARA EL DESARROLLO DE
PLAN TODOS SOMOS PAZCIFICO solicitadas por el CONTRATANTE. 5.
Asumir la responsabilidad contractual y extracontractual que, de acuerdo a la
Ley, se genere por razón de la ejecución de los trabajos, tales como lesiones o
muertes que se produzcan durante la ejecución del contrato o hechos
sobrevinientes. 6. Permitir que el CONTRATANTE tome las medidas
preventivas y correctivas que considere adecuadas frente a incumplimientos del
contrato por parte del CONTRATISTA. 7. Cumplir con toda la normatividad
ambiental y permisos requeridos para la ejecución de las actividades materia del
presente contrato 8. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la
naturaleza del contrato y le sean aplicables de conformidad con la Ley. 9.
Garantizar la calidad del servicio contratado y la correcta ejecución de las
actividades requeridas para el cumplimiento idóneo del compromiso. 10.
Garantizar la Protección de Datos de Carácter Personal. 11. Responder por las
infracciones en que pudiera incurrir en el caso de vulnerar la confidencialidad y
reserva de los datos personales. 12. Impedir atrasos en los trabajos y por lo tanto
deberá cumplir puntualmente lo acordado allí. 13. Todos los daños o perjuicios
ocasionados por una inadecuada programación de los trabajos, por el suministro
de información errada, por malas maniobras y por cualquier otro motivo serán
 asumidas por el CONTRATISTA. 14. Ejecutar el Contrato realizando de
manera competente y profesional las actividades a su cargo, cumpliendo los
niveles de calidad exigidos y cuidando diligentemente los materiales del
CONTRATANTE que tuviera que utilizar como consecuencia del Contrato. 15.
Cancelar y aportar la respectiva constancia de los pagos al sistema general de
seguridad social en Salud, Pensión y riesgos laborales. SEXTA. Forma de
terminación. - El presente contrato podrá darse por terminado por muto
acuerdo entre las partes, no obstante, lo anterior, EL CONTRATANTE podrá
terminar el presente contrato sin requerimiento previo y sin derecho a
indemnización alguna en favor del CONTRATISTA por las siguientes causas:
1. Por el incumplimiento por parte del CONTRATISTA de alguna de las
obligaciones derivadas del contrato, en cuyo caso EL CONTRATANTE pagara los
servicios prestados y sumas adeudadas que se encuentren pendientes de pago hasta
el momento de terminación.
2. Cuando el contrato principal suscrito entre el CONSORCIO ACUEDUCTO
GUAPIFASE I y EL FONDO PARA EL DESARROLLO DE PLAN TODOS
SOMOS PAZCIFICO, que dio origen al presente contrato, termine en forma
anticipada por cualquier causa. Esta terminación anticipada no generara
indemnizaciones de perjuicios entre las partes, empero, si el pago de los servicios
prestados y sumas adeudadas que se encuentren pendientes de pago hasta el
momento de terminación.
3. Por la ejecución de la totalidad de los servicios contratados.
4. Por fuerza mayor o caso fortuito.
5. Por cesión del contrato por parte del CONTRATISTA sin autorización previa del
CONTRATANTE.
6. Cuando la calidad de los servicios no sea aceptada por parte del
CONTRATANTE y el CONTRATISTA se niegue a mejorar en la presentación del
servicio.
o por causas que en forma expresa se indican dentro del presente documento, El
contrato se entenderá liquidado al momento de la terminación, exonerando del pago
de la parte restante del mismo. SEPTIMA. Independencia del Contratista. EL
CONTRATISTA, actuará por su propia cuenta con absoluta autonomía y no estará
sometido a subordinación laboral con el CONTRATANTE y sus derechos se
limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATANTE y al pago de los honorarios estipulados por la
prestación del servicio. OCTAVA. Exclusión de la relación laboral. - Queda
claramente entendido que no existe relación laboral alguna entre el
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA o el personal que éste utilice en la
ejecución del objeto del presente contrato. NOVENA. Cesión del contrato. -
Queda prohibido al CONTRATISTA ceder parcial o totalmente la ejecución del
presente contrato a un tercero salvo previa autorización expresa y escrita del
CONTRATANTE. EL CONTRATISTA no podrá subcontratar el objeto del
presente contrato salvo por autorización expresa del CONTRATANTE. DÉCIMA:
Domicilio Contractual. - Para todos los efectos legales, se fija como domicilio
contractual a la ciudad de Bogotá. Las Notificaciones y comunicaciones que se
desprendan del inicio y la ejecución del contrato se harán por escrito y deberán ser
entregadas, según corresponda en las siguientes direcciones. Por el
CONTRATANTE en: Carrera 7 # 156-10 oficina 2301 Torre Krystal en la Ciudad
de Bogotá, por EL CONTRATISTA EN: Carrera 122D # 129B-11 DECIMA
PRIMERA. Cláusula compromisoria. - Las partes convienen que toda
controversia o diferencia relativa a este contrato, se resolverá por un Tribunal de
Arbitramento presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara
de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a sus reglamentos y al procedimiento
allí contemplado, de acuerdo con las siguientes reglas: a. El Tribunal estará
integrado por: un (1) árbitro designado por las partes de común acuerdo. En caso de
que no fuere posible, el árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio, a solicitud de cualquiera de las partes. b.
El Tribunal decidirá en derecho. c. El Tribunal sesionará en las instalaciones del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. d. La
secretaría del Tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial de
secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá. DECIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL: LAS PARTES
acuerdan que la Propiedad Intelectual sobre los resultados que se deriven de la
ejecución del presente compromiso y de sus obligaciones, se regirá por lo aquí
estipulado y por las leyes vigentes en la materia. 1. Los derechos patrimoniales de
autor sobre los productos que se deriven del servicio y asesoría del servicio
contratado pertenecerán al CONSORCIO ACUEDUCTO GUAPI FASE I. 2. Los
derechos de propiedad intelectual sobre los documentos, guías, protocolos, planos
esquemáticos, manuales, etc., y demás creaciones susceptibles de ser protegidas por
la propiedad industrial o el contrato y que se deriven del desarrollo del mismo
pertenecerán a el CONSORCIO ACUEDUCTO GUAPI FASE I, 3. Los derechos
morales de autor pertenecerán a los autores de las obras literarias artísticas y
científicas que se deriven del desarrollo del presente compromiso, los cuales desde
ya son cedidos por la CONTRATISTA a favor del CONSORCIO ACUEDUCTO
GUAPI FASE I. DECIMA TERCERA - CONFIDENCIALIDAD: En lo
concerniente a la confidencialidad, las partes acuerdan que cualquier información
intercambiada entre ellas, así como la que desarrollen de forma conjunta durante la
ejecución del contrato de que trata el presente compromiso, será mantenida como
confidencial, reservada o secreta, y no podrá divulgarse o revelarse total o
parcialmente, en ningún medio conocido o por conocer, según las siguientes
condiciones: A) La parte receptora de la información mantendrá esta confidencial,
y se abstendrá de revelarla a terceras personas, en beneficio propio o ajeno, sin el
consentimiento previo y por escrito de la otra parte. B) La obligación de
confidencialidad se hará extensiva a todos aquellos desarrollos o hallazgos que se
produzcan como consecuencia del uso de la información intercambiada en virtud
del compromiso que se suscribe. C) Queda prohibido al CONTRATISTA, sus
empleados y/o dependientes transferir o suministrar a terceros a cualquier título,
información que obtenga de las otras partes en desarrollo del objeto del presente
contrato. D) Las partes se obligan a divulgar la información de que trata la presenta
cláusula exclusivamente a EL CONSORCIO ACUEDUCTO GUAPI FASE I, a
través de la gerencia y/o subgerencia o sobre quien designe el representante legal
por razón de la información requerida o porque deban conocerla para el desarrollo
de sus actividades y bajo obligación de confidencialidad. Igualmente, las partes
solo revelarán a estas personas únicamente la parte de la información que deban
conocer para la ejecución de sus actividades. E) LA CONTRATISTA se
comprometen a adoptar todas las medidas de seguridad razonables de acuerdo con
la naturaleza de la información para garantizar la confidencialidad, secreto y
reserva de esta. PARÁGRAFO PRIMERA: El conocimiento previo declarado, los
datos, informaciones, conocimiento especializado, documentos, métodos analíticos,
procedimientos, programas computacionales y proyectos que proporcionen LAS
PARTES en forma verbal o escrita y/o que se desarrollen durante la ejecución del
presente compromiso, serán mantenidos en forma confidencial, reservada y secreta
y serán de uso exclusivo de LAS PARTES. PARÁGRAFO SEGUNDO. Se
entiende por confidencialidad, reserva y secreto no divulgar ni difundir por
cualquier medio, conocido o por conocer, todo lo relacionado con las actividades
que se desarrollen en la ejecución de los trabajos conjuntos o de sus resultados, a
terceros ajenos al personal que directa o indirectamente esté vinculado a dicha
actividad, sin consulta y acuerdo previo y escrito de las partes. PARÁGRAFO
TERCERO. La violación de cualquier deber de confidencialidad que le asiste a las
partes se considera como causal de incumplimiento del contrato. PARÁGRAFO
CUARTO. Duración de la obligación de confidencialidad. Las partes acuerdan que
la obligación de confidencialidad, secreto y/o reserva durará mientras la
información conserve el carácter de confidencial, secreta y/o reservada.

En señal de asentimiento las partes suscriben el presente documento en dos

ejemplares del mismo tenor en Bogotá D.C., a los VEINTIOCHO (28) días del mes
de diciembre de dos mil veinte (2020).

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
 HECTOR SEGUNDO MONTES ERICA PAOLA QUINTERO
VARGAS C.C. No. 1.010.188.117 de Bogotá
C.C. No.72.196.662 de Barranquilla
CONSORCIO ACUEDUCTO GUAPI
FASE 1
NIT. 901.381.231-7

Proyectó: No. 02-2020