TDR Ejecucion de Obra Leonapampa

, ~
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES

"" 51'?
'. -
HUANCAVEUCA Sub Gerencia de Infraestructura
"Año de la Universalización de la Salud"
HUANCAVELICA
-
REQUERIMIENTO
EXPEDIENTE TÉCNICO O INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA DEL

EXPEDIENTE TÉCNICO
Los presentes términos de referencia tienen como objeto señalar y establecer las condiciones
mfnimas bajo las cuales el contratista ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir las metas
previstas en el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO HATUNCCACCA LEOPALLANAPAMPA DE LOS CENTROS POBLADOS DE
PUEBLO NUEVO, CHALLHUAPUQUIO, ANTACCACCA, PIRCAPAHUANA y RUMICHACA
DEL DISTRITO DE LlRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELlCA", con Código Único N° 2251560.
El proyecto se desarrollará sobre la base del expediente técnico aprobado por la Entidad.
1. INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

1.1 Nombre de la Obra:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
HATUNCCACCA LEOPALLANAPAMPA DE LOS CENTROS POBLADOS DE
PUEBLO NUEVO, CHALLHUAPUQUIO, ANTACCACCA, PIRCAPAHUANA y
RUMICHACA DEL DISTRITO DE L1RCAY, PROVINCIA DE ANGARAES,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA".
1.2 Ubicación:
El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:
Localidad PUEBLO NUEVO, CHALHUAPUQUIO, ANTACCACCA,
PIRCAPAHUANA y RUMICHACA
Distrito L1RCAY
Provincia ANGARAES
Región HUANCAVELICA
1.3 Nombre del Proyecto de Inversión pública o Inversión:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
HATUNCCACCA LEOPALLANAPAMPA DE LOS CENTROS POBLADOS DE
PUEBLO NUEVO, CHALLHUAPUQUIO, ANTACCACCA, PIRCAPAHUANA y
RUMICHACA DEL DISTRITO DE L1RCAY, PROVINCIA DE ANGARAES,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA".
1.4 Código Único de Inversiones:

2251560
1.5 Código SNIP:

303924
1.6 Nivel de los Estudios de Preinversión

Perfil
1.7 Datos de la Declaratoria de Viabilidad

W Informe Técnico INFORME T¡:CNICO W 060-
2014/GOB.REG.HVCAlGRPPYAT-
SGPEI/JVCA
Especialista que Recomienda la Viabilidad: Bach. Ing. JULIO V. CAHUANA
AGUILAR
Jefe de la Entidad Evaluadora Viabilidad Ing. JULlAN CONDORI MOLLEHUARA
Fecha de la Declaración de Viabilidad 03 DE NOVIEMBRE DE 2014
"' . .. ·.. ,_0 GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES
HUANCAVB.JCA Sub Gerencia de Infraestructura HUANCAVEUCA
1.8 Datos del Estudio Definitivo - Expediente Técnico

Expediente Técnico Aprobado Mediante RESOLUCiÓN GERENCIAL
REGIONAL W 259-2019- GOB.REG-
HVCAlGRI
Fecha de Aprobación 04 DE SETIEMBRE DE 2019
Actualización del Expediente Técnico RESOLUCiÓN GERENCIAL SUB
REGIONAL W 074-
2020/GOB. R EG. HVCAlGSRA
Fecha de Actualización 25 DE SETIEMBRE DE 2020
2. DENOMINACiÓN DE LA CONTRATACiÓN
Contratación de ejecución de obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO HATUNCCACCA LEOPALLANAPAMPA DE LOS CENTROS
POBLADOS DE PUEBLO NUEVO, CHALLHUAPUQUIO, ANTACCACCA,
PIRCAPAHUANA y RUMICHACA DEL DISTRITO DE LlRCAY, PROVINCIA DE
ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA", con Código Único W 2251560.
3. FINALIDAD PUBLICA
El presente requerimiento tiene por finalidad establecer las condiciones para la ejecución de
la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
HATUNCCACCA LEOPALLANAPAMPA DE LOS CENTROS POBLADOS DE PUEBLO
NUEVO, CHALLHUAPUQUIO, ANTACCACCA, PIRCAPAHUANA y RUMICHACA DEL
DISTRITO DE LlRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELlCA" con Código Único N° 2251560, con el objetivo de mejorar la producción
agrfcola en los centros poblados de Pueblo Libre, Challhuapuquio, Antaccacca,
Pircapahuana y Rumichaca, distrito de Lircay, provincia de Angaraes, departamento de
Huancavelica.
4. ANTECEDENTES
El Gobierno Regional de Huancavelica en su polftica frontal lucha contra la pobreza y
extrema pobreza está comprometido en elevar la calidad de vida de los pobladores, uno de
los compromisos es mejorar la productividad agropecuaria de los agricultores con la
implementación de un sistema de riego tecnificado y optimizar el uso de agua.
Así mismo los gobierno locales a través de sus autoridades y alcalde del distrito, en reunión
multisectorial dan a conocer que los pobladores necesitan con suma urgencia la
construcción de un sistema de riego en los poblados de Pueblo Nuevo, Challhuapuquio,
Antaccacca, Pircapahuana y Rumichaca para beneficiar a los agricultores de la zona, que
consiste en la construcción de un sistema de riego para el buen aprovechamiento del
recurso agua, de acuerdo a la inspección técnica realizada en el lugar de intervención
del proyecto, se constata que en el lugar de la intervención se cuenta con el riachuelo
Tambraico que nace en la parte alta de la comunidad y desemboca en el Rio Opamayo, con
el presente proyecto se intervendrá la margen izquierda del Rio Tambraico, proyectándose
dos canales de riego, la primera se captara en el lugar denominado Leopallanapampa donde
iniciara el canal (parte alta) trazándose sobre las cabeceras de los terrenos agrfcolas
favoreciendo a la mayorfa de los beneficiarios de las localidades Pueblo Nuevo,
Challhuapuquio y Antaccacca, y la segunda se captara en el lugar denominado Hatunccacca
donde inicia el canal principal existente (parte baja) el cual se encuentra colapsada e
inoperativa, este canal se encuentra sobre las cabeceras de las localidades de
Pircapahuana y Rumichaca.
El presente proyecto contempla la construcción de dos canales entubados de conducción y
dos ramales de distribución a presión que inician a partir de reservoríos que servirán de
cámara de carga a la vez, también contempla otras obras hidráulicas tales como captación,
desarenador, sifón, acueducto, cámaras de inspección, cámaras de quiebre, tomas laterales
y reservorios. El otro componente del proyecto es el fortalecimiento de las capacidades en
el manejo de cultivo y riego a los agricultores, a través de talleres de capacitación detallados.
El sistema de riego se plantea para dos zonas cada una independiente siendo este de la
siguiente manera; canal de conducción entubado Leopallanapampa que beneficiara a los
poblados de Pueblo Nuevo, Challhuapuquio y Antaccacca, este canal se inicia con la
- Sub Gerencia de Infraestructura

HUANCAVBJCA
bocatoma, canal aductor, desarenador, canal de conducción con tubería PVC de 10", 8" Y
6", 01 sifón de 140 mi, 01 acueducto, caja de registro, tomas laterales, 01 reservorio de
264m3.
Canal de conducción entubado Hatunccacca que beneficiara a los poblados de
Pircapahuana y Rumichaca, este canal se inicia con la bocatoma, canal aductor,
desarenador, canal de conducción con tubería PVC de 14", 12", 10", 8" Y 4", muro de
contención, caja de registro, tomas laterales, 01 reservorio de 264m 02 reservorios de 325
3,
m", ramal I y 11 con tubería PVC de 4" (estos dos últimos a presión iniciándose en sus
reservorios que les servirá de cámara de carga); siendo estas la conformación del sistema
de riego para ambos sectores.
La instalación del sistema de riego beneficiara a los pobladores de Pueblo Nuevo,
Challhuapuquio, Antaccacca, Pircapahuana y Rumichaca, el mismo que tiene como
propósito consolidar el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores beneficiarios.
De igual manera las autoridades y los pobladores beneficiados (Pueblo Nuevo,
Challhuapuquio, Antaccacca, Pircapahuana y Rumichaca) con el proyecto han coincidido
en plantear su preocupación a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les
atienda en la cristalización del presente proyecto y de esta manera puedan mejorar la
calidad de vida, por su importancia que presenta en cuanto a la integración social,
económica y calidad de vida.
Es as! que la construcción del sistema de riego establece un mejoramiento de la calidad de
vida con el incremento de la productividad de los agricultores, cabe mencionar que los
pobladores tienen como principal actividad económica a la agricultura y ganadería que, de
hacer la construcción del sistema de riego, se produciría el incremento de su producción
para comercializarlos en los mercados de consumo de la provincia de Angaraes, así como
la capital del departamento de H uancavelica y entre otros.
5. ALCANCES DE LA OBRA
Ejecutar la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
HATUNCCACCA LEOPALLANAPAMPA DE LOS CENTROS POBLADOS DE PUEBLO
NUEVO, CHALLHUAPUQUIO, ANTACCACCA, PIRCAPAHUANA y RUMICHACA DEL
DISTRITO DE LlRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELlCA" con CÓdigo Único W 303924, de acuerdo con el Expediente Técnico
aprobado por el Gobierno Regional de Huancavelica y actualizado por la Gerencia Sub
Regional de Angaraes.
6. PLAZO DE EJECUCiÓN
El plazo de ejecución de obra es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO
(08 MESES), en concordancia en lo establecido en el expediente técnico de obra.
6.1 INICIO DEL PLAZO:

Ejecución contractual
El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que
lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y
se efectúe el pago correspondiente.
a) Plazo de inicio de ejecución de obra:

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el dla siguiente de
que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según

corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, según corresponda;
e) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación;
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y
observaciones;
HUANCAVBJCA Sub Gerencia de Infraestructura
HUANCAVEUCA
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las

condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181.
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción
del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo
se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecución de la obra en los siguientes supuestos:
a) Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de la ejecución de la obra,

hasta la culminación de dicho evento.
b) En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en los literales a) o b) del numeral 176.1 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, hasta el cumplimiento de las mismas.
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte

del expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente.
IMPORTANTE:
De acuerdo con el artículo 186 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es
obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutar sea igualo mayor
al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal
respectivo
Así mismo, en el marco del artículo 176 del mismo reglamento, para iniciar la ejecución de
una obra que requiera supervisión, puede designarse un inspector de obra o un equipo de
inspectores siempre que se encuentre convocado el procedimiento de selección para
contratar al supervisor. En dicho caso, solo puede mantenerse la participación del inspector
o equipo de inspectores en tanto el monto de la valorización acumulada de la obra no supere
el límite establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año
correspondiente.
7. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a SI 5'986,799.88 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 88/100 SOLES). El valor
referencial ha sido calculado en el mes de AGOSTO de 2020, desagregado de la siguiente
manera:
íTEM DESCRIPCiÓN PARCIAL

I COSTO DIRECTO S/4,287,39O.23
1.00 OBRAS PRELIMINARES. SEGURIDAD Y SALUD S/22.192.50
2.00 SISTEMA DE RIEGO LEOPALLANAPAMPA S/1.618.617.82
3.00 SISTEMA DE RIEGO HATUNCCACCA S/1.263.237.46
4.00 SISTEMA DE RIEGO RAMAL 1- SECTOR HATUNCCACCA S/370,088. 1 °
5.00 SISTEMA DE RIEGO RAMAL 11- SECTOR HATUNCCACCA S/401,546.04
6.00 PRUEBA DE LABORATORIO - CONTROL DE CALIDAD $/20.400.00
7.00 FLETE S/3OO. 003. 35
8.00 MITIGACION AMBIENTAL S/124,814.96
9.00 MODULO DE CAPACITACION S/86.490.00
11 GASTOS GENERALES (7,44 % CO) S/319.194.05
111 UTIliDAD (7 % CD) S/3OO,117.32
IV SUB TOTAL S/4.906,701.59
V IGV 18% S/883,206.29
VI PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/5,789,907.88
X PC- PLAN COVID 19 S/196,892.00
XII PRESUPUESTO DE VALOR REFERENCIAL S/5,986,799.88
HUANCAVELICA Sub Gerencia de Infraestructura HUANCAVEUCA
El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y,
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser
contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.
8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La fuente de financiamiento es:
Fuente de Financiamiento : 1 Recursos Ordinarios
Rubro 00 Recursos Ordinarios
Especifica de Gasto 2.6.2.3.4.2
9. SISTEMA DE CONTRATACiÓN
De acuerdo a lo establecido en el expediente técnico, el sistema de contratación será a
PRECIOS UNITARIOS.
10. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA

La ejecución de la obra deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas
técnicas vigentes, que se indican a continuación:
• Ley W 28411, Ley de Sistema Nacional de Presupuesto.

• Decreto Legislativo W 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público.
• Decreto de Urgencia W 014-2019. Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto del
Sector Público Para el Al'lo Fiscal 2020.
• Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias vigentes.
• Decreto Supremo W 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
y modificatorias vigentes.
• Decreto Supremo W 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W
30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias vigentes.
• Decreto Supremo W 011-79-VC, ampliaciones y modificatorias complementarias.
• Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y
normas complementarias.
• Decreto Supremo W 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de
Procedimiento Administrativo General.
• Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
• Decreto Supremo W 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley W 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
• Ley W 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias vigentes.
• Decreto Supremo W 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Ley W 28611, Ley General del Ambiente y modificatorias vigentes.
• Decreto Supremo W 057-04-PCM, Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento.
• Decreto Legislativo W 295, Código Civil, modificatorias y actualizaciones vigentes.
• Directivas del OSCE.
• Decreto Legislativo W 1486, Decreto Legislativo que Establece Disposiciones para
Mejorar y Optimizar la Ejecución de las Inversiones Públicas.
• Decreto Supremo W 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas
de prevención y control del COVID-19, y sus posteriores precisiones, modificatorias.
• Decreto Supremo W 020-2020-SA, Decreto Supremo que prorroga la Emergencia
Sanitaria declarada por Decreto Supremo W 008-2020-SA, y sus posteriores
precisiones, modificatorias.
• Decreto Supremo W 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de
actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan
la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19
• Decreto Supremo W 101-202-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
HUANCAVEUCA Sub Gerencia de Infraestructura HUANCAVEUCA
Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-

peM, y sus posteriores precisiones, modificatorias.
• Resolución Ministerial W 448-2020-MINSA, que Aprueban el Documento Técnico:
"Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición
a COVID-19"; el mismo que deroga la Resolución Ministerial W 239-2020-MINSA,
Resolución Ministerial W 265-2020-MINSA y Resolución Ministerial W 283-2020-
MINSA; y sus posteriores precisiones, modificatorias.
• Resolución Ministerial W 087-2020-VIVIENDA, que Aprueban el "Protocolo Sanitario del
Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las
actividades en la Reanudación de Actividades".
• Asf como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.
11. REQUISITOS MíNIMOS DEL POSTOR

• Persona natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o persona jurídica
legalmente constituida.
• RUC vigente e inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, en el Capitulo de
Ejecutor de Obras.
• No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado.
• No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el articulo 11 ° de
la Ley de Contrataciones del Estado.
• El postor deberá presentar una carta de Ilnea de crédito bancaria, equivalente a 0.60
veces del valor referencial de la contratación.
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la
supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la última lista de bancos
extranjeros de primera categorfa que periódicamente publica el Banco Central de
Reserva del Perú.
No corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar
este requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio W 47719-2019-
SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.
Asimismo, acreditar declaración anual del impuesto a la renta tercera categorla del último
ejercicio gravable declarada a la Sunat con resultados positivos, con la constancia de
presentación respectiva y el reporte detalle de declaraciones y pagos, o en su defecto,
estados financieros auditados individuales del último ejercicio económico (dictamen de
auditor independiente, balance general, estado de ganancias y pérdidas y notas o anexos
contables). Presentar reporte de la calificación de riesgo (infocorp, equifax u otros) que
muestre la clasificación de la deuda bancaria de la empresa por parte de la
Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, debiendo obtener una calificación normal al
cien por ciento.
La carta de Ifnea de crédito, puede ser acreditada por una o más cartas de referencia
bancaria, solo bancos y la información mlnima que contiene deberá ser: documento a
nombre del postor, en caso de consorciados el nombre de consorcio y nombre o razón
social de quienes lo integran, monto aprobado en soles, vigencia.
En el caso de consorcios, la carta de Ilnea de crédito requerida, será acreditado por cada
uno de los integrantes, de acuerdo al porcentaje de participación.
• Los recursos mlnimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio:
GENERALES
A) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisito
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el
valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la
suscripción del acta de recepción de obra.
Definición de Obra Similar

Se considera como obras similares a la: mejoramiento y ampliación del servicio de
agua para sistema de riego y/o agua potable.
Sub Gerencia de Infraestructura HUANCAVBJCA
Acreditación
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier
otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un
máximo de veinte (20) contrataciones.
El documento de acreditación, debe contener la siguiente información: Entidad

contratante, procedimiento de selección, nombre y RUC del contratista, nombre y
RUC de cada consorciado con su respectivo porcentaje de consorcio y descripción
de obligaciones de ser el caso; nombre del supervisor de obra, lugar de ubicación de
la obra, objeto del contrato de obra, fecha de suscripción del contrato, monto del
contrato, plazo de ejecución de obra, días de ampliación de plazo otorgado, si los
hubiera, fecha de culminación de obra, fecha de recepción de obra, fecha de
liquidación de obra; número de adicionales de obra, número de arbitrajes, monto de
las penalidades por retraso u otro; monto de los adicionales de obra, monto de los
deductivos de obra si los hubieran; y monto total de la obra (solo del componente de
obra).
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho
contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección

convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la
Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia

corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria
correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de

una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,

debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo NO 10

referido a la experiencia del postor en la especialidad.
B) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el área usuaria
puede incluir lo siguiente: El número máximo de consorciados es de dos integrantes
del consorcio. El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de
cincuenta por ciento de participación de cada integrante del consorcio. Y el porcentaje
minimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de cincuenta por ciento de participación.
" .
Sub Gerencia de Infraestructura
-
HUANCAVEUCA
C) REQUISITOS DEL PLANTEL PROFESIONAL PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA

A continuación, se detallan la formación académica y experiencia del plantel
profesional:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

a) RESIDENTE DE OBRA
• Ingeniero Civil.
• Experiencia mfnima de cuatro (4) años como residente de obra y/o supervisor
de obra, en ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria, que se
computara desde la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo
se considerará una vez el periodo traslapado.
Acreditación:
• De conformidad con el numeral 49.3 del artlculo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita
para la suscripción del contrato.
b) INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

• Experiencia mfnima de tres (3) años como ingeniero especialista en
estructuras, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez
el periodo traslapado.
Acreditación:
• De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita
c) INGENIERO ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL Y CAPACITADOR

• Ingeniero Ambiental.
• Experiencia mínima de tres (3) años como especialista en medio ambiente y
capacitador y/o ingeniero especialista en medio ambiente y capacitador y/o
ingeniero especialista ambiental, medio ambiente y capacitador, en la
ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará
una vez el periodo traslapado.
Acreditación:
d) INGENIERO ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS

• Experiencia mfnima de tres (3) años como ingeniero especialista en geotecnia
y mecánica de suelos, en la ejecución de obras similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura. De presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
HUANCAVEUCA
Sub Gerencia de Infraestructura HUANCAVELICA
Acreditación:
Cabe señalar que la habilitación de los profesionales propuestos se requerirá para

el inicio de su participación efectiva en el contrato. Asimismo, la participación de
los especialistas será de acuerdo a la necesidad requerida en los trabajos a
desarrollarse para cada caso y para ello se coordinará con la supervisión.
PERSONAL COMPLEMENTARIO PARA LA EJECUCiÓN DE OBRA

a) ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil.
Experiencia mínima de dos (2) años como asistente de residente de obra y/o
asistente de supervisor de obra y/o residente de obra y/o supervisor de obra, en
la ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde
la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el
periodo traslapado.
b) TOPÓGRAFO
Topógrafo y/o Sacho en Ingeniería Civil
Experiencia mínima de dos (2) años como topógrafo, en la ejecución de obras en
general, que se computa desde el grado. De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se
considerará una vez el periodo traslapado.
c) MAESTRO DE OBRA
Maestro de obra.
Acreditar experiencia mínima de dos (2) años como maestro de obra, en la
ejecución de obras en general. De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se
considerará una vez el periodo traslapado.
d) GUARDIÁN
Licenciado de las Fuerzas Armadas.
Acreditar experiencia mínima de dos (2) años como responsable de seguridad y/o
guardián, en la ejecución de obras en general. De presentarse experiencia
ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
e) ALMACENERO
Técnico en Administración.
Acreditar experiencia mínima de dos (2) años como como jefe de almacén y/o
responsable de almacén, en la ejecución de obras en general, que se computa
desde el grado. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el
periodo traslapado.
f) ADMINISTRADOR DE OBRA
Licenciado en Administración.
Experiencia mínima de dos (2) años como administrador de obra, en la ejecución
de obras en general, que se computa desde la colegiatura. De presentarse
Ló (

HUANCAVELICA Sub Gerencia de Infraestructura
-
HUANCAVEIJCA
g) CONTADOR
Contador Público Colegiado.
Acreditar experiencia minima de dos (2) años como especialista en liquidación
técnica financiera, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para
el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo
traslapado
h) ARQUEÓLOGO
Licenciado en Arqueologia.
Experiencia minima de dos (2) años como especialista en monitoreo arqueológico
y/o arqueólogo monitor coordinador y/o arqueólogo, en la ejecución de obras en
general, que se computa desde la coleqiatura. De presentarse experiencia
ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
i) PERSONAL DE SALUD (ENFERMERO)

Licenciado en Enfermería.
Acreditar experiencia mfnima de dos (2) obras como enfermero y especialista en
salud ocupacional, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para
el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo
traslapado.
j) INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO

Ingeniero y/o bachiller en Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero de Higiene
y Seguridad Industrial y/o ingeniero civil.
Experiencia mínima de dos (2) años como ingeniero de higiene y seguridad
industrial y/o especialista de higiene, seguridad y prevención de riesgos, en
ejecución de obras en general, que se computara desde el grado, De presentarse
Importante: El personal complementario para la ejecución de obra no forma parte

de la capacidad profesional clave de la oferta, sin embargo, este debe acreditarse
para la suscripción del contrato, toda vez que el desagregado de gastos generales
e implementación del plan Covid-19 del expediente técnico del proyecto así lo
constituye. Asimismo, dado las caracterfsticas, funciones y que no tienen
injerencia directa en la calidad técnica de la obra, la participación del personal
podrá ser tanto en obra como en las instalaciones del contratista, tales como el
guardián, almacenero, administrador de obra, contador, etc.
Acreditación:
139,1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita
Para el plantel profesional clave y personal complementario para la ejecución de la

obra se considera como obras similares a la: construcción y/o instalación y/o
mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación y/o sustitución de sistemas de riego
y/o irrigaciones y/o sistemas de agua potable y/o sistemas de alcantarillado sanitario
y/o desagüe y/o plantas de tratamiento y/o reservorios de riego,
D) EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna,
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de
las obras, corren por cuenta del contratista.
, ~ (uO
~~.f§&r? GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES I.,,~
~oft vbtr?
HUANCAVEUCA
-
Si el supervisor demuestra que los equipos y maquinarias son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su
cuenta y costo.
La relación de los equipos y maquinarias mínimo será conforme al siguiente detalle:
ITEM DESCRIPCiÓN CANTIDAD

1 PROYECTOR MULTIMEDIA 1
2 CIZALLA P/FIERRO CONSTo HASTA 1" 4
3 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 4
4 BALDE DE PRUEBA 2
5 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 4
6 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 4
7 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 2
- 8
9
10
11
GENERADOR ELÉCTRICO 3000 WATS
TALADRO
TEODOLlTO O ESTACiÓN TOTAL
NIVEL TOPOGRÁFICO
2
2
2
4
Todos estos equipos y maquinarias serán puestos a disposición de la obra en óptimas

condiciones de operación; asimismo, se podrá ofertar equipos y maquinarias de
iguales o superiores características de los requeridos. La lista arriba indicada, no es
limitativa, comprometiéndose por la presente a incrementarla y/o a optimizarla, en
caso de que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello represente pago
adicional alguno.
12. METAS DEL PROYECTO

Las metas del proyecto están constituidas por las siguientes obras que constituyen la
infraestructura:
ASPECTOS TECNICOS
Item E. PERFIL E. TECNICO
Bocatoma Tipo Barraje Fijo 2 2
Desarenador 2 2
Línea de Conducción Parte alta 7760 9300
Linea de Conducción Parte baja 5606 4620
Líneas de conducción Laterales 1 y 2 3470 2880
Reservorio 324 m3 4
Reservorio 264 m3 2
Reservorio 325m3 2
Tomas laterales Tipo T-1 46 14
Tomas laterales Tipo T-2 25 69
Canoa con concreto 3
Cruce de Carretera con concreto 4 4
Camaros de Inspección 54
Cajas de Quiebre 99
Toma Lateral 4" 30
Muro de Contención 70
Valvula de Control 14
Valvula Reductora de Presión 4
Valvula de Aire 1
Valvula de Purga 2
¡,.
Long. Total Canal 16,836.00 16,800.00
HUANCAVEI.JCA Sub Gerencia de Infraestructura HUANCAVEUCA
METAS DEL PROYECTO ESPECIFICAS

,¡ 02 Bocatomas, Canal Aductor y Desarenado
,¡ 130 mi de Muro de Contención con Gaviones
,¡ 01 Sifón Invertido de L=140 mi
,¡ 01 Acueducto de concreto armado
,¡ 2,820 m de canal con tubería PVC de 14"
,¡ 1 ,180 m de canal con tubería PVC de 12"
,¡ 4,844 m de canal con tubería PVC de OS"
,¡ 1 ,268 m de canal con tubería PVC de 06"
,¡ 02 Reservorio de 325 m3
,¡ 02 Reservorios de 264 m3
,¡ 54 Cámaras de Inspección
,¡ 14 Cámaras de Inspección y Tomas laterales T-1
,¡ 69 Cámaras de Inspección y Tomas laterales T-2
,¡ 99 Cajas de Quiebre
,¡ 04 Alcantarillas Cruce de Carretera
,¡ 30 Tomas Laterales en Ramal 1 y 2
,¡ 14 Válvulas de Control
,¡ 04 Válvulas Reductoras de Presión
,¡ 01 Válvulas de Aire
,¡ 02 Válvulas de Purga
NOTA.- Las especificaciones con mayor detalle se encuentran en el expediente Técnico.
Los criterios técnicos para el diseño de las diferentes estructuras tienen en cuenta los
aspectos de funcionalidad hidráulica, economía en los recursos a emplear, tanto en
materiales como en recursos humanos, así como el planteamiento de estructuras simples
que facilitan las labores de construcción y operación del proyecto y finalmente procurando
mantener un presupuesto dentro de los márgenes aceptables para nuestra fuente financiera.
Las obras hidráulica proyectadas están conformadas por estructuras para cada sector, los
cuales consiste en la construcción de un sistema de riego para el buen aprovechamiento
del recurso agua, se ha planteado 02 unidades de sistemas de riego independientemente
como es el canal de riego Leopallanapampa Y el canal de riego Hatunccacca, las mismas
han sido diseñadas considerando los tiempos de vida útil para cada tipo de estructura
indicados, según los criterios técnicos y con experiencias obtenidos en proyectos similares
para el tipo de relieve que se presenta.
A.BOCATOMA
El objetivo es proporcionar agua mediante una estructura que permite recolectar el agua
para derivarlo el sistema de riego de acuerdo al caudal de diseño planteado se ha
propuesto la estructura para cada sector teniendo en cuenta la topografía de la zona,
textura del suelo y clase de escorrentía siendo estas;
-
HUANCAVEUCA
HUANCAVElJCA
./ Canal de Riego Leopallanapampa

o Se ha planteado 01 bocatoma, el cual estar compuesto de un sistema de control y
regulación para captar un caudal de 40 IUsg mediante una ventana regulado por
una compuerta de sistema de izaje para poder manejar el ingreso de agua desde
dicha estructura y ocasionalmente para el mantenimiento se plantea un
desarenador, asf mismo cuenta con un sistema de rebose y limpia para su
respectivo mantenimiento.
o Para el dimensionamiento de la Bocatoma, se ha realizado el cálculo de la máxima
avenida del rio Tambraico para un periodo de retorno de 25 años en el sector de
Leopallanapampa, el mismo que se presenta en la memoria de cálculo
MlCrocurnca: TAMBRAICO 80CATQMA lEOPAllANAPAMPA

Q~ C¡ud¡! M¡Xlmo
~odo R<M:lOnOl! COlO· 070
Q"" =O.278CIAK mm/hr
A Km2. A-50 16
1) Tl#mpo d~ coocentroccton: r. 2} cOl!/cknt~ ck I.kIljormJdod· /(

r . en hrs ,. .•. :'
L. t::x "" ....
K = 1 + ., .• ,
14 + t,"
•
T. % 3.39 hr 1(- 125J
3) Factor neauao« rh Prt<lpltocl6n (K.) 4) PfPdplrodón Maxlma corrtglda (p )
K.. - 011866 P - P K.. C;:~:;J

1 p - 211411..,. ..;, pO :>~C \tl -Je..li'J
5) InttrlSldad rh PrlC/pltOC!6n (1)
:&0 -reo 1 _
CN - 69
:8°1_1 -
p - 22 .l6
1- SI09
Cálculo del Caudal Maximo de diseño (Q
O· 6 aS6 m3/S
o Para el cálculo de la estructura de la bocatoma se ha tenido en cuenta los estudios

de suelos, asf mismo se ha realizado el análisis de estabilidad de los muros de
encauzamiento, asl como el cálculo de la captación y barraje, se adjunta hojas de
cálculo en anexo respectivo.
o En cuanto al desarenador también se ha realizado los análisis de estabilidad de la
estructura, así como los diseños de si del desarenador, se adjunta hoja de cálculo.
'~-
HUANCAVEUCA
./ Canal de Riego Hatunccacca

o Se ha planteado 01 bocatoma. el cual estar compuesto de un sistema de control y
regulación para captar un caudal de 80 Itlsg mediante una ventana, regulado por
una compuerta de sistema de izaje para poder manejar el ingreso de agua desde
dicha estructura y ocasionalmente para el mantenimiento se plantea un
desarenador, así mismo cuenta con un sistema de rebose y limpia para su
o Para el dimensionamiento de la Bocatoma, se ha realizado el cálculo de la máxima
avenida del rio Tambraico para un periodo de retorno de 25 años en el sector de
Leopallanapampa, el mismo que se presenta en la memoria de cálculo
MicrQCUt'ncl : TAM8RAICO BQCATOMA HATUNCCACCA

Q-. Cill..C~' ~.,",O
Me(O<!O RacIOnal e 010·0iO
Q - O 278 elAle
A m2 ;.. % 71 7
11 Tiempo de concemrocckxu t, 21 CCH!fc/~/tUdt Uniformidad: K
t, - 0,3 ~
o·
19
I t
¡n r-rs
1<-1+
t .•
11 .•. t,
t'
.
T,. 41217 hr K: 1 302
31 FlXtor R~ductor ~ PrtclpltadÓll (Ka I 41 Prec.,ltIXl6n Maxlma CorregIda (P I

k • "0;10·-:'5 .• 08763 P.. pp. 32.05 -. ;,
I P Z 28.08 I--:Ie Po ~. \f3<"'a~.ra
51 IIHertSldad ~ Prtclp_1X1ÓlI (1) 61 e CH!flt:lente d~ Escor~ntla I e

" ) • '-o .
1- ( 21 111."-1
_ 1-1 • P. ••
lO (
- 1
--;O
(,\
1) CPI. z 69
~8": I =
p z 2246
l. 5.0314 "T' .
C • ~• ---.: .I
Cálculo del Caudal Maximo de diseño IQ~)
0-. 8.811 m3/s
o Para el cálculo de la estructura de la bocatoma se ha tenido en cuenta los estudios

de suelos así mismo se ha realizado el análisis de estabilidad de los muros de
encauza~iento, as! como el cálculo de la captación y barraje, se adjunta hojas de
cálculo en anexo respectivo. . . ..
o En cuanto al desarenador también se ha realizado los análisis de estabilidad de la
estructura, así como los diseños de si del desarenador, se adjunta hoja de cálculo.
Estas estructuras están diseñadas para captar las aguas del curso del rio
Tambraico y conducirlos hacia el canal de conducción.
HUANCAVElICA
Sub Gerencia de Infraestructura HUANCAVEUCA
B. SIFÓN INVERTIDO
Esta estructura se ha presentado en el canal de riego Leopallanapampa, tendrá la
función de conducir un caudal para pasar un desnivel a otro, para el cálculo hidráulico se
ha tenido en cuenta el caudal de diseño, así como la presión y deferencias de cotas,
características de las tuberías a emplear, a continuación, se describe los criterios
empleados.
Como en la mayoría de los casos, la sección del canal es diferente a la adoptada en el
conducto forzado, por lo que es necesario construir una transición de entrada y otra de
salida para pasar gradualmente de la primera a la segunda.
El objeto de la rejilla de entrada es el impedir o disminuir la entrada al conducto de
basuras y objetos extraños que impidan el funcionamiento correcto del conducto y la
rejilla de salida para evitar el ingreso de objetos extraf'los que limiten el funcionamiento
hidráulico del sifón.
Las tuberías que transportan agua bajo presión. Para que los costos de mantenimiento
sean bajos se colocaron soportes y los anclajes de la tuberia en pendientes estables,
encontrando buenos cimientos, según las condiciones del terreno.
Esta estructura está diseñada para conducir las aguas de un desnivel a otro y continuar
con la red de conducción.
C.ACUEDUCTO
Esta estructura se ha presentado en el canal de riego Leopallanapampa, tendrá la
función de conducir un caudal para pasar una quebrada, para el cálculo hidráulico y
estructural del acueducto se ha tenido en cuenta el caudal de diseño, pendiente del
terreno planteada y las propiedades del terreno, el cual está diseñado con estribos de
concreto ciclópeo en ambos extremos, canal de conducción de concreto armado, se
adjunta hojas de cálculo.
D. OBRAS DE CONDUCCiÓN
El sistema de conducción del proyecto comprende dos sectores (02 líneas de conducción
principal), la primera la zona alta denominado Leopallanapampa en una longitud de
9+300 Km, que cuenta con un sifón invertido y un acueducto. Para la determinación de
la sección de este canal abierto entubado se ha diseñado de acuerdo a la fórmula de
Manning; al igual que la Ifnea de conducción canal abierto entubada zona baja,
denominado Hatunccacca que comprende una longitud de 4+620 Km.
También se tienen dos (02) ramales secundarios que se derivan del canal principal
Hatunccacca, la primera (Ramal 1, en 4+030) y la segunda (Ramal 11, en la 4+350). Estos
ramales I y 11, se ha diseñado utilizando la fórmula de Hazen y Williams (a presión), los
detalles de sus cálculos se muestran en los planos hidráulicos del proyecto adjunto en
planos del proyecto.
,/ Canal de Riego Leopallanapampa

o Se ha planteado una red de conducción por gravedad de 9,300 mi, el cual según
los cálculos será de tuberfa PVC de diferentes diámetros que conduzcan un caudal
de 40 IUsg, donde se tiene un canal con tubería PVC de diámetros de 10", 8" Y 6",
as! mismo cuenta con accesorios PVC.
,/ Canal de Riego Hatunccacca

o Se ha planteado una red de conducción por gravedad de 4,620 mi, el cual según
los cálculos será de tubería PVC de diferentes diámetros que conduzcan un caudal
de 80 It/sg, donde se tiene un canal con tubería PVC de diámetros de 14",12", 10"
Y 8", asl mismo cuenta con accesorios PVC.
o Se ha planteado dos ramales; ramal I de una longitud de 1,680 mi, ramal 11 de una
longitud de 1,200 mi, esta Ifnea de conducción trabajará a presión, el cual según
los cálculos será de tubería PVC de 4", as! mismo cuenta con accesorios PVC.
,~
"",'~',*>?~-
')

"Año de la Universalización de la Salud" ..••....
HUANCAVEUCA
~ -
Los cálculos para determinar el diseño del sistema de aplicación del riego se
muestran en el anexo de cálculos justificatorios, los cuales se adjuntan en la
memoria de cálculo.
E. OBRAS DE ALMACENAMIENTO - RESERVORIO NOCTURNO

Esta estructura tendrá la función de almacenar las aguas que se derive de las
captaciones, tiene como finalidad de garantizar el buen funcionamiento hidráulico del
sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente, en función a las necesidades de
agua proyectada, esta estructura distribuirá las aguas almacenadas a red de distribución
del sistema de riego, los cuales se describe a continuación:
.¡' Canal de Riego Leopallanapampa

o Debido a la existencia de déficit de volumen de agua para el sistema de riego de
Leopallanapampa, es necesario plantear una estructura de almacenamiento de
agua como un reservorio, el déficit se presenta en los meses de agosto y setiembre
y con mayor incidencia en el mes de agosto, para cubrir el déficit se almacenará
en el tiempo restante ose en las 6 horas, con el cual se cuorirla el déficit, el cual
se presenta en el cuadro siguiente;
o Por lo que se plantea 01 reservorio de una capacidad de 264 m3, el cual estar
ubicado en la progresiva 8+330, el mismo que cubrirá el déficit el mismo que esta
implementado con accesorios como válvulas de control en el limpia y salida, para
el control se tiene una válvula tipo maza de 4", asi mismo cuenta con un sistema
de rebose y limpia para su respectivo mantenimiento.
.¡' Canal de Riego Hatunccacca

o Debido a la existencia de déficit de volumen de agua para el sistema de riego de
Leopallanapampa, es necesario plantear una estructura de almacenamiento de
agua como un reservorio, el déficit se presenta en los meses de julio, agosto,
setiembre, octubre y noviembre con mayor incidencia en el mes de Setiembre,
para cubrir el déficit se almacenará en el tiempo restante ose en las 6 horas, con
el cual se cubrirla el déficit, el cual se presenta en el cuadro siguiente;
o Por lo que se ha plantea 03 reservorio; 01 de una capacidad de 264 m3, el cual
está ubicado en la progresiva 3+200, 01 de una capacidad de 325 m3, el cual está
ubicado en la progresiva 4+040, 01 de una capacidad de 325 m3, el cual está
ubicado en la progresiva 4+365, los mismo que esta implementado con accesorios
como válvulas de control en el limpia y salida, para el control se tiene una válvula
tipo maza de 4", as! mismo cuenta con un sistema de rebose y limpia para su
F. OBRAS DE COMPLEMENTARIAS
Los criterios técnicos para el diseño de las diferentes estructuras como cámaras de
inspección, cajas ciegas, tomas laterales y control, se han tenido en cuenta los aspectos
de funcionalidad hidráulica, estructural, economla en los recursos a emplear, tanto en
materiales como en recursos humanos, asi como el planteamiento de estructuras simples
que facilitan las labores de construcción y operación del proyecto.
G. CAPACITACiÓN TÉCNICA
Esta partida comprende la capacitación que se deberá realizar durante la ejecución de
la obra, a la culminación de la obra con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del
proyecto, este consistirá en la capacitación en el manejo de pastos mejorados,
conservación de suelos y en la operación y mantenimiento del sistema de riego,
exclusivamente a los beneficiarios y al comité de riego. Para esto se consigna realizar
separatas y materiales para la capacitación técnica de los diversos temas.
a. Capacitación Técnica en Manejo de Pastos Mejorados

Comprende la capacitación y talleres para los beneficiarios que se desarrollaran en
el proceso constructivo en la parte de manejo de pastos mejorados, con la
incorporación de un sistema de riego, para el incremento de la productividad,
,r;-:.,
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES ~.•. ,..0 t:~
-
HUANCAVEUCA
comercialización y mercado, de productos alternativos de cultivo, métodos y modelos

de siembra, el cual estará dirigido por un especialista en la materia, pudiendo ser un
Ingeniero Agrónomo.
b. Capacitación Técnica en Conservación de Suelos

Comprende a la capacitación y talleres para los beneficiarios del área de influencia
del proyecto, el tema será la conservación de suelos en pendientes fuertes y leves,
así como la erosión del suelo fértil por el mal manejo de riego tradicional y la perdida
de las propiedades ffsicas del suelo, el cual estará dirigido por un especialista en la
materia, pudiendo ser un Ingeniero Agrícola, Civil y/o Agrónomo.
c. Capacitación Técnica en Operación, Mantenimiento

Comprende a la capacltaclon en la parte técnica de manejo y buen uso del agua, a si
también en la capacitación de la Administración y mantenimiento del sistema de riego
por aspersión para la sostenibilidad de la infraestructura después de la culminación
de la obra.
Se contará con separatas ilustrativas de la operación y mantenimiento del sistema,
que contendrá el procedimiento de mantenimiento de las diferentes estructuras que
componen el proyecto, así como la parte administrativa.
H. ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
Esta partida comprende los diversos trabajos a realizar con la finalidad de recuperar las
áreas que han sido afectados por el proceso constructivo, el mismo que será remediado
con prácticas y medidas adecuadas que permitan eliminar los efectos negativos
presentados, para el cual se realizará las actividades siguientes:
a. Reacondicionamiento Zona de Almacén y Caseta de Guardiania

Esta partida consiste en efectuar el tratamiento de las partes correspondientes al área
donde estuvieron ubicados el almacén y zonas adyacentes si fuese el caso. La zona
donde se haya alterado la topografía y realizado excavaciones los cuales tendrá un
acabado con una capa de tierra vegetal en la que se efectuará la re vegetación con
especies propias de la zona de tal modo que sea congruente con el paisaje del
entorno.
Se procederá a realizar el reacondicionamiento de la zona del almacén de la siguiente
manera se colocará una capa de tierra vegetal en toda el área afectada, nivelándose,
efectuando la revegetación y regado tipo lluvia durante el tiempo hasta la entrega de
las obras, así como se efectuará la limpieza de toda el área.
b. Reforestación y Revegetación con Plantas Nativas

Esta partida consiste en efectuar la reforestación y revegetación con plantas nativas
las zonas donde se haya alterado la topografía y realizado excavaciones los cuales
tendrá un acabado con una capa de tierra vegetal en la que se efectuará la re
vegetación con especies propias de la zona de tal modo que sea congruente con el
paisaje del entorno.
Las actividades se efectuarán de la manera siguiente:
- Remoción del suelo mecánicamente y preparación del terreno para las

plantaciones, Tomando en consideración que el suelo es de textura limo - arenoso.
- La tierra vegetal deberá ser de muy buena calidad el mismo que se mezclará con
guano natural de animales y posteriormente abono follar, de manera que pueda
brotar o prender fácilmente las plantas.
_ Producción de herbáceas; Optando por la alternativa de propagación de plantas
por semilla, lo que significa traer especies de otro lugar que se encuentran en la
zona de vida.
_ Se procederá a regar tipo lluvia a cada planta durante el tiempo hasta la entrega
de las obras.
H~VElJCA Sub Gerencia de Infraestructura HUANCAVEUCA
13. EJECUCiÓN DE LA OBRA

El contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración lo definido en el
expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
modificatorias.
Los criterios de diseno lnvotucrarán, sin excepción, las mejores practicas de ejecución de
obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última
generación acordes con las tecnoíoqras vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad,
estando sujetos a la aprobación de la Entidad.
14. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

a) ENTREGA DEL TERRENO
La Entidad comunicará dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del contrato, el
día que tendrá lugar la entrega del terreno de la obra. El supervisor designado por la
Entidad y/o representantes de la Entidad efectuarán la entrega del terreno.
b) DOCUMENTOS PARA LA EJECUCiÓN

La Entidad pondrá a disposición del contratista un juego del expediente técnico completo
y bases, así como los demás documentos necesarios para la ejecución de la obra, en
CDs y en medio físico.
e) RESPONSABILIDADES
La Entidad es el encargado de realizar las evaluaciones y monitoreo necesarias durante
la ejecución y culminación de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO HATUNCCACCA LEOPALLANAPAMPA DE LOS CENTROS
POBLADOS DE PUEBLO NUEVO, CHALLHUAPUQUIO, ANTACCACCA,
PIRCAPAHUANA y RUMICHACA DEL DISTRITO DE LlRCAY, PROVINCIA DE
ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA", con Código Único W 303924",
a través de la Sub Gerencia de Infraestructura; y la Oficina Sub Regional de Supervisión
y Liquidación de la Gerencia Sub Regional de Angaraes del Gobierno Regional de
Huancavelica.
15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) PERSONAL
El contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables
de la dirección de la obra. la que deberá estar siempre a cargo de una persona
responsable (Ingeniero Residente).
El contratista empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos para la dirección
técnica de la obra, salvo que la supervisión solicite su sustitución.
El contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demás personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
El contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del supervisor.
El contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más
adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, Y sus normas complementarias y modificatorias.
El contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.
El contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.
b) LEYES Y NORMAS
El contratista debe conocer Y cumplir estrictamente:
• Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecución de los trabajos. En caso de existir divergencias entre
estas bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del contratista poner
-
HUANCAVELICA
en conocimiento del supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a

fin de que éste determine la acción a seguir.
• Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes
a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este
punto corren por cuenta del contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho
a pago alguno. El contratista tendrá a su cargo la confección de toda la
documentación que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que
pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra.
• Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
e) SEGURIDAD
El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o
firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal,
de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos,
quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados
para ello el contratista contará con implementos de seguridad según NG-050.
.- El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá
únicamente por cuenta del contratista.
El contratista está obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dañoso.
d) MATERIALES y EQUIPOS
Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las
caracterfsticas técnicas exigidas en el expediente técnico y se deberán someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracterfsticas.
Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en
el expediente técnico que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igualo superior a la
indicada y siempre que el contratista aporte la documentación y demás elementos de
juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el
expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas
de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo
justifique.
La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico. Correrán
por cuenta (Si están presupuestados) del contratista las muestras de materiales
requeridos por el supervisor.
Asimismo, correrán por cuenta (si están presupuestados) del contratista los ensayos
necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el supervisor no libera al
contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.
e) ERRORES O CONTRADICCIONES
El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del supervisor.
f) OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales
El contratista deberá construir o alquilar (si están presupuestados) ambientes temporales
que permitan, tanto al contratista, a la supervisión, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos
que deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) días calendario de iniciado
el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra (de
corresponder). Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad,
aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas
HUANCAVEUCA
instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones. Asimismo, el contratista instalará

las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en
cualquier caso las siguientes condiciones:
• El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte

cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante
aberturas practicables.
• La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.
• Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible
para su uso.
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los

ambientes para la ejecución de la obra (de corresponder), se extenderán hasta la
recepción de la obra y corren por cuenta del contratista, incluyendo cualquier daño
resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales. Estas
prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el contratista
para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberá
mantener informado al supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a
cabo, debiendo merecer su visto bueno.
El contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su
sustitución. El contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales
y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias
y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.
El contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
maquinarias, equipos y demás utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la
vla pública ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo
exclusiva responsabilidad del contratista.
Mantenimiento de la Obra en Ejecución

El contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes
atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al proyecto o a
propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados. La
negligencia del contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados
hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada.
Sondeos y Excavaciones Exploratorias

El contratista deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requeridas durante la ejecución de la obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios
unitarios.
Trabajos Topográficos
El contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones
transversales de ser el caso, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión.
Quedarán a cargo del contratista, todos los trabajos topográficos complementarios
relativos a la ejecución y terminación de la obra, los que consistirán en la colocación de
estacas de construcción y puntos topográficos de referencia. Estas estacas y puntos fijos
constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con
los cuales el contratista deberá dirigir y ejecutar la obra.
El supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el contratista
para la correcta ejecución de la obra. El contratista proporcionará al supervisor todas las
facilidades y cooperación necesarias para esta verificación.
, r.;¡-,
q
~--ii_' 4,0 GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES ~ .•• 40
La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el supervisor, no

relevará de ninguna manera al contratista de su responsabilidad por la exactitud de los
mismos.
Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y
ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio.
Conservación del Medio Ambiente

El contratista deberá identificar y utilizar a su costo (si están presupuestados), botaderos
autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del medio ambiente, para
lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el estudio de impacto
ambiental.
El contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.
g) ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El contratista deberá contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra (si están presupuestados),
as! mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de
esta obligación.
h) TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en días feriados, el contratista deberá solicitar autorización al
supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas,
tiempo del cual dispondrá el supervisor lo necesario para su control.
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el contratista
podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá
comunicarlo al supervisor inmediatamente al dla siguiente.
En cada caso el supervisor procederá a dejar constancia en el cuaderno de obra de la
.-
situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las
horas extraordinarias .
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la Entidad,
correrán por cuenta del contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de
su personal.
i) LETREROS INFORMATIVOS
El contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos (cartel de obra) según
el modelo que entregará la Entidad. El letrero a ser colocado será el indicado en el
presupuesto contratado. Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá
destacarse claramente que la presente obra es financiada con los recursos que se
mencionan en el contrato, detallándolos.
El contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) días de
la orden de iniciación de los trabajos, as! mismo deberá anexar el plano de señalización
de letreros informativos
j) ACCIDENTES Y NOTIFICACIONES
El contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después
de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran
resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna
acción u omisión del contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del
-
HUANCAVElJCA Sub Gerencia de Infraestructura
HUANCAVBJCA
trabajo bajo el contrato, el contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o
acontecimiento a la Entidad por medio del supervisor describiendo los hechos en forma
precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al contratista de ser exclusivo
responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen.
Asimismo, el contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por medio del
supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento
oficial recibido por el contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto,
que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual
no exime al contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran
derivar de su incumplimiento.
Nada de lo aquí incluido, eximirá al contratista de la formulación de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por la Entidad o por cualquier otra autoridad
competente.
k) RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas
del contratista.
1) RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la Entidad, el contratista deberá retirar de la obra, el equipo o
material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a
la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo del contratista.
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total y si hubiese
alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la Entidad. En caso de comenzar
el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos
correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el contratista.
Si el contratista durante la construcción del sistema de riego necesita usar energía
eléctrica, o agua, deberá hacerla asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se
ocasionen el empleo de tal energía, así como las sanciones que se impongan por
cualquier mal uso de dichos servicios.
Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo.
Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la
construcción, deben ser taponeados según normas.
En caso de resolverse el contrato, el contratista deberá retirar los materiales, insumos,
herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de
efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligación la Entidad
procederá a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidación
y/o garantías que tuviera pendientes el contratista, y será de responsabilidad del
contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningún
tipo de pago o reconocimiento a favor del contratista por los bienes dejados en obra, por
tratarse de un contrato a precios unitarios.
Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil

Los metrados de obra civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada
una de las categorías de construcción, las cuales se toman, para estimar el presupuesto
de inversión necesaria.
Presupuesto Referencial de Obra Civil

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales
especialmente determinantes como son los de acabados e instalaciones, mano de obra
y equipos.
m) FOTOGRAFíAS y FILMACIONES
El contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica y en video en CD de
N
la evolución de la obra, de acuerdo a las indicaciones del supervisor y de acuerdo a las Nes
e
siguientes cantidades: 'Sil
-ro
Q.
~
I , ~ 8b
~ .••. Is¡.O GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES ~.) ,_t,::",?
-~
HUANCAVElJCA Sub Gerencia de Infraestructura HUANCAVEUCA
• 12 vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en CD (5 minutos).

• 15 vistas mensuales (mínimo) tomadas el último día del mes valorizado, captadas
desde los mismos puntos de vista a los efectos de la verificación del avance de las
obras y un video en CD (5 minutos mínimos).
Todas las fotografías serán en color de tamaño 12 x 15 cm. aproximadamente con

indicación marginal de lo que representan y el video en CD deberá tener una duración
mínima de 5 minutos. Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares
pegadas en hojas A4, con indicación de las fechas respectivas y en medios digitales.
n) DOCUMENTACiÓN TÉCNICA
De corresponder, el contratista se obliga a realizar el estudio definitivo, el replanteo de
obra, la ingeniería, y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones
del proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal
como se proyecta en su ejecución, conforme a lo previsto en el cronograma de ejecución
del proyecto.
Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida,
previamente aprobada por el supervisor.
Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de
autorización, etc. será presentadas con una anticipación no inferior a cinco (5) días
calendario, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos,
sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del plan de trabajo, salvo que
las especificaciones técnicas prevean otro plazo.
Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas,
carátulas y numeración requerida por el supervisor. Deberán estar debidamente
dobladas y encarpetadas.
La aprobación que preste el supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al
contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos.
Al concluir la obra y en un plazo de sesenta (60) días después de la recepción de la obra,
el contratista deberá editar y entregar al supervisor o Entidad en original y dos (2) copias
el expediente técnico final de la liquidación del contrato de obra, conformado por memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, inventario fisico y valorizado, cálculos
justificativos y planos y demás documentación requerida según la plantilla de liquidación
de contrato de obra aprobado por la Entidad.
- o) PROGRAMA DE TRABAJOS
El programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el método de la ruta critica
(CPM), el método PERT o cualquier otro sistema similar.
El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito
establecido en este numeral.
Adicionalmente, el contratista presentará una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su
programación.
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el contratista deberá tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.
El contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que
le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el
supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del
supervisor.
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el supervisor, no eximirán
al contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del
contrato.
p) CALIDAD ESPECIFICADA . . .
Teniendo en cuenta el destino e importancia del proyecto, es obliqación del contratista
el realizar una correcta planificación de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de
la calidad durante la ejecución y realizar el control de la calidad, verificando que los
" ill:l
1--
""..,¡"'a¡o GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES
HUANCAVElJCA Sub Gerencia de Infraestructura HUANCAVELICA
resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de
calidad.
A t~l. efecto el supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás
actividades de control de calidad.
El supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las especificaciones
técnicas, siempre y cuando este presupuestado.
La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al contratista de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el contrato.
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones
técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del contratista.
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados
por escrito al contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas, de ser el caso. Toda obra ejecutada bajo el contrato, podrá ser rechazada
por el supervisor o por la Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier
etapa de construcción.
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el contrato podrá estar sujeto a rechazo del
supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no obstante, la aceptación previa.
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del contratista y deberán contar con la
aprobación del supervisor.
El contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que
el supervisor considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalación.
q) CORRESPONDENCIA
Cualquier comunicación entre el contratista y la Entidad o su supervisor se deberá hacer
por escrito.
El contratista llevará un cuaderno de obra donde se anotarán las instrucciones del
supervisor y las observaciones del contratista, además de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la obra.
La Entidad y el supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar (solo el supervisor) en él sus observaciones.
El contratista deberá entregar mensualmente a la Entidad o al supervisor, copias del
cuaderno de obra.
El contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del supervisor, un juego de todos
los planos y especificaciones.
16. PAGO A LA SUPERVISiÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACiÓN DE LA OBRA

POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA
De acuerdo con lo indicado en el articulo 189 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
0
del Estado, en caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al

contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente,
y considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de
inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra
asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace
efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante
la ejecución de la obra dicho costo es asumido por la Entidad.
17. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La Entidad contratará los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las
labores de supervisión de la obra en calidad de supervisor, para lo cual le delegará todas
las atribuciones y consiguientes obligadones previstas en la documentación que integra las
presentes bases y el contrato a suscribir, siendo ~I super:visorel encar~ado de velar por la
correcta y oportuna ejecución de la obra, como ojos y oldos de la Entidad en obra, por lo
que está obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere
~;e'#4o GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES
HUANCAVEUCA Sub Gerencia de Infraestructura HUANCAVDJCA
lesivo a los intereses de la Entidad, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable

con el contratista por los retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen.
18. REAJUSTES
Los precios ofertados e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las
fórmulas de reajuste, establecidas en la presente.
Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo

dispuesto en el Decreto Supremo N" 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.
Asimismo, el artículo 195 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece
que, "En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K"
conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Indices Unificados de
Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden
y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin
- reconocimiento de intereses.
19. MEDICiÓN DE LAS OBRAS

El supervisor notificará al contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3)
días de anticipación para la medición de las obras. El contratista preparará todo lo necesario
para poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria. Las mediciones se
realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán de acuerdo a las unidades
de medida estipuladas en cada caso. Salvo que en el contrato se acuerde lo contrario, en
las planillas de mediciones y pagos no se considerarán los materiales almacenados por el
contratista.
20. FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestaci6n pactada a favor del contratista en
valorización mensual, para ello debe contar con:
• Valorización mensual, que debe ser presentada al inspector o supervisor, para que
gestione su aprobación por parte de la Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación
de Obra de la Gerencia Sub Regional de Angaraes del Gobierno Regional de
Huancavelica, una vez aprobado, el contratista generará la factura para proceder al
trámite del pago.
• Recepción y conformidad del inspector o supervisor
• Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la
prestación efectuada.
21. VALORIZACIONES
Se procederá de acuerdo al artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, será la preparada por el contratista en coordinación con el supervisor. El contratista
consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones.
Las valorizaciones serán mensuales, y se presentarán a la Entidad una vez sea aprobado
por el inspector o supervisor, durante los cinco (5) pri~eros dtas cont~d.os a partir del prir:ner
día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en un (1) oriqinal y dos (2) copias,
acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de
los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el supervisor; el mismo, que
contendrá lo siguiente:
1. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina)

2. Copia del contrato de ejecución de obra y modificatorias (adendas y/o resoluciones)
3. Resoluciones de ampliaciones de plazo (de corresponder todas las que se hayan
otorgado) . .
4. Informe técnco del contratista y/o residente de obra que contenga: ficha técnica,
memoria descriptiva, relación del equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen
de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones
5. Valorización
5.1. Ficha de identificación
5.2. Resumen de valorización
5.3. Valorización del presupuesto
5.4. Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales
5.5. Reajuste de precios de la valorización
5.6. Deducción que no corresponde por adelantos (directo y materiales)
5.7. Copia de fórmulas polinórrucas del expediente técnico y acreditación de la fecha del
valor referencial
5.8. Copia de índices unificados de precios de la construcción que publica el Instituto
Nacional de Estadística e Informática - INEI
6. Planilla de metrados
7. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado (mensual y
acumulado)
8. Calendario de avance de obra valorizado
9. Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 15, señalar
descripción y fecha)
10.Copia de protocolos de calidad
11. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecución
12.Copia de pagos de cumplimiento de obligaciones tributarias (IGV, RENTA, SENCICO)
13.Copia de Plame y sus respectivos pagos (ONP, AFP, ESSALUD, CONAFOVICER)
14.Copia del seguro complementario contra todo riesgo (SCTR)
15. Copia del certificado de habilidad vigente del residente de obra
16.Copia del cargo de los informes (valorizaciones) anteriores
17.Copia de inscripción a la REMYPE (de corresponder), carta fianza de fiel cumplimiento,
adelanto directo y materiales (de corresponder)
18.Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del cuaderno de
obra (en todas las valorizaciones)
19.Copia del contrato del consorcio (de corresponder) y otros documentos que considere
importante
El valor del pago mensual del contrato ejecutado durante el mes en cuestión será:
• El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.

• Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.
• Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los
porcentajes establecidos.
• Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar según lo previsto
en estos términos de referencia o en el contrato.
Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual. Las

estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectúen las
estimaciones finales.
La inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no
deberá ser interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no
impedirá el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se descubre
que el mismo no está en estricto acuerdo con las especificaciones. Este rechazo incluirá
también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia. Todos los
equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales ejecutados,
serán considerados como propiedad de la Entidad, pero esta disposición no libera al
contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusión del contrato.
22. RECEPCiÓN DE LA OBRA

Estado; por tanto, a la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la
Entidad y luego de una inspección conjunta entre representantes de la Entidad, del
.•. ~ B¿1
., .• t~
~,.,., .,..,0:7 GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES
HUANCAVELICA
memoria descriptiva, relación del equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen
de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones
5. Valorización
5.1. Ficha de identificación
5.2. Resumen de valorización
5.3. Valorización del presupuesto
5.4. Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales
5.5. Reajuste de precios de la valorización
5.6. Deducción que no corresponde por adelantos (directo y materiales)
5.7. Copia de fórmulas polinómlcas del expediente técnico y acreditación de la fecha del
valor referencial
5.8. Copia de índices unificados de precios de la construcción que publica el Instituto
Nacional de Estadística e Informática - INEI
6. Planilla de metrados
7. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado (mensual y
acumulado)
8. Calendario de avance de obra valorizado
9. Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 15, señalar
descripción y fecha)
10.Copia de protocolos de calidad
11. Copia desglosable del cuaderno de obra del período de ejecución
12.Copia de pagos de cumplimiento de obligaciones tributarias (IGV, RENTA, SENCICO)
13.Copia de Plame y sus respectivos pagos (ONP, AFP, ESSALUD, CONAFOVICER)
14.Copia del seguro complementaria contra todo riesgo (SCTR)
15. Copia del certificado de habilidad vigente del residente de obra
16.Copia del cargo de los informes (valorizaciones) anteriores
17.Copia de inscripción a la REMYPE (de corresponder), carta fianza de fiel cumplimiento,
adelanto directo y materiales (de corresponder)
18.Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del cuaderno de
obra (en todas las valorizaciones)
19.Copia del contrato del consorcio (de corresponder) y otros documentos que considere
importante
El valor del pago mensual del contrato ejecutado durante el mes en cuestión será:
• El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.

• Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.
• Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los
porcentajes establecidos.
• Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar según lo previsto
en estos términos de referencia o en el contrato.
Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual. Las

estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectúen las
estimaciones finales.
La inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no
deberá ser interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no
impedirá el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se descubre
que el mismo no está en estricto acuerdo con las especificaciones. Este rechazo incluirá
también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia. Todos los
equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales ejecutados,
serán considerados como propiedad de la Entidad, pero esta disposición no libera al
contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusión del contrato.
22. RECEPCiÓN DE LA OBRA

Estado; por tanto, a la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la
Entidad y luego de una inspección conjunta entre representantes de la Entidad, del
~~-
HUANCAVELICA
supervisor y del contratista, si no existen observaciones con relación a la calidad y

terminación de la obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la
conforman, se procederá a la recepción, suscribiéndose el acta correspondiente, en la que
se indicará claramente el estado final de la obra. En caso que la Entidad crea necesario
contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, la Entidad
podrá disponer la recepción parcial de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral
208.15 del artlculo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El contratista proporcionará al comité de recepción un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra y demás documentos, sin
perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación del contrato de obra.
El comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los
equipos y sistemas que conforman la obra, usándose energía eléctrica y abastecimiento de
agua conectados a los servicios públicos correspondientes.
23. LIQUIDACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Se procederá de acuerdo al articulo 209, articulo 210 y articulo 211 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
El contratista al término de la obra y recepcionado la obra, deberá presentar al supervisor

de la obra los siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines
de la liquidación del contrato de obra:
1) El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad

del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidación deberá estar foliado y
visado en todas sus páginas por el supervisor.
2) Memoria descriptiva valorizada, que contenga memoria explicativa del desarrollo de la
obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos relevantes, problemáticas
ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones.
3) Borrador de minuta y declaratoria de fábrica (de corresponder).
4) Planilla de metrados de lo real ejecutado.
5) Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, carta de
designación del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del
expediente técnico.
6) Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el comité de recepción (en
caso de corresponder).
7) Copia del contrato de ejecución de obra, que incluya anexos, adendas y/o resoluciones,
según sea el caso.
8) Copia de la resolución de aprobación del expediente técnico.
9) Copia de resoluciones por ampliación de plazo, adicionales, entre otros.
10) Copia de resolución de conformación de comité de recepción de obra.
11 ) Copia de presupuesto de obra y formulas polinómicas del expediente técnico.
12) Copia de presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de
gastos generales, fijos y variables ofertados por el contratista.
13) Calculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por
mayores gastos generales, por intereses, por penalidades según corresponda.
14) Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos
otorgados.
15) Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los conceptos
de obra atrasada, obra adelantada.
16) Copia de publicaciones de los índices de precios dellNEI. al mes base y de reajuste.
17) Cronograma de avance flsico de obra programada y/o autorizada.
18) Copias de C/P, ordenes de servicio, transferencias por pago de adelantos,
valorizaciones, adicionales, intereses, etc.
19) Copias de presentación y conformidades del supervisor y la entidad de adelantos,
valorizaciones, adicionales, intereses, etc.
20) Copia de carta fianza y/o garantla por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de
autorización de la retención de 10% (de corresponder).
21 ) Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de
,@
., -~
""""ª" ~,*J9 GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES
"Año de la Universalización de la Salud" :.....--
HUANCAVEUCA
obra.
22) Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución de la obra.
23) Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra, así como
catálogos y manuales en original
24) Garantías de todos los sistemas y equipos que conforman la obra en original.
25) Inventario valorizado de equipos instalados y muebles según formato que será
entregado al inicio de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.
26) Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales y/o
distritales según corresponda.
27) Planos de replanteo o post construcción (plano de ubicación y localización en
coordenadas UTM, plano de planteamiento general, obras de arte (de corresponder).
28) Otros documentos que el supervisor y/o contratista considere pertinente.
29) Adjuntar en lenguaje digital (CD) de la elaboración y los cálculos detallados y
sustentados la liquidación del contrato de obra. El mismo que debe incluir un video de
post ejecución, en el que se muestre las metas logradas del proyecto.
La Entidad ha dispuesto que si el contratista no presenta la liquidación en los plazos

señalados y en conformidad con el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, la Entidad asume elaborar la liquidación en idéntico plazo, si fuera el caso; con
adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en la ejecución
de la obra, concurriendo el gasto del1 % al valor referencial del contrato original suscrito con
la Entidad, siendo los gastos a cargo del contratista.
24. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada, es de siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o
parcial de la obra, según corresponda, de conformidad al articulo 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley W 30225.
25. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La Entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o
valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del contrato.
La Entidad no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que
considere ocasionados por no haber cumplido el contratista con lo establecido en los
documentos de contrato.
La aceptación por parte del supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptación de una parte o la totalidad de la obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posición adoptada por el supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos
legales de la Entidad sobre cualquier parte del contrato, o de cualquier potestad o derecho
de indemnización.
26. PENALIDADES
La Entidad ha considerado cualquiera de las partes de resolver el contrato, de conformidad
con los artículos 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con
los artfculos 164, 165, 166 Y 177 de su Reglamento, de darse el caso la Entidad procederá
de acuerdo a lo establecido en el artículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
Asimismo, la Entidad ha considerado la aplicación de penalidad de darse el caso, lo

establecido el artículo 161 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:
-_
HUANCAVEUCA
----
HUANCAVEUCA
1) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su

cargo, pese haber sido requerido para ello.
2) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo
para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
3) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese haber sido
requerido para corregir tal situación.
27. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se establecen otras penalidades, distintas
al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratación.
Según lo previsto en 105 artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades
son las siguientes:
Fonna de
Supuesto de Aplicación de Penalidad Procedimiento
Cálculo
Cuando el personal acreditado permanece La mitad de una Según informe
menos de sesenta (60) días desde el inicio unidad del inspector o
de su participación en la ejecución del impositiva supervisor de la
contrato o del integro del plazo de ejecución, tributaria (0.5 obra, según
si este es menor a los sesenta (60) días, de UIT) por cada corresponda;
conformidad con las disposiciones día de ausencia previa
establecidas en el numeral 190.2 del articulo del personal en notificación y
190 del Reglamento obra en el plazo descargo del
previsto contratista
2 En caso el contratista incumpla con su La mitad de una Según informe
obligación de ejecutar la prestación con el unidad del inspector o
personal acreditado o debidamente impositiva supervisor de la
sustituido tributaria (0.5 obra, según
UIT) por cada corresponda;
día de ausencia previa
del personal en notificación y
obra en el plazo descargo del
previsto contratista
Si el contratista o su personal, no permite el Cinco por mil Según informe
- 3
acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor de la obra, según corresponda,
(5/5000)
monto de la
del
valorización del
del inspector o
supervisor de la
obra, según
impidiéndole anotar las ocurrencias
periodo por cada corresponda;
dia de dicho previa
impedimento notificación y
descargo del
contratista
Cinco por mil Según informe
(5/5000) del del inspector o
monto de la supervisor de la
Cuando el contratista no cumpla con dotar a valorización del obra, según
su personal o parte del personal de los periodo por cada corresponda;
4 elementos de seguridad. La multa es por dia de dicho previa
cada dta incumplimiento notificación y
descargo del
contratista
Cuando el contratista no cumpla con Cinco por mil Según informe
entregar el calendario de avance de obra (5/5000) del del inspector o
5 actualizado a la fecha de inicio del plazo monto de la supervisor de la
contractual, en un plazo de quince (5) días valorización del obra, según
hábiles, o en el caso de demoras periodo por cada corresponda;
HUANCAvnJCA Sub Gerencia de Infraestructura HUANCAVELICA
injustificadas los cronogramas ora de dicho previa

reprogramados o acelerados de trabajo, incumplimiento notificación y
dentro del plazo indicado en la Ley de descargo del
Contrataciones del Estado y su Reglamento contratista
Según informe
Cuando el contratista no presenta al Cinco por mil del inspector o
supervisor la valorización mensual dentro de (5/5000) del supervisor de la
los tres (3) días calendarios a partir del monto de la obra, según
6 primer dla hábil de cada mes siguiente. valorización del corresponda;
Se aplicará una penalidad por cada día de periodo por cada previa
demora en la entrega de la valorización de dla de dicho notificación y
obra incumplimiento descargo del
contratista
Según informe
Cinco por mil del inspector o
Cuando el contratista no realiza las pruebas
(5/5000) del supervisor de la
y ensayos oportunamente para verificar la
monto de la obra, según
calidad de los materiales y las
7 valorización del corresponda;
dosificaciones, cuando lo indica el
periodo por cada previa
supervisor de la obra. La multa será diaria
día de dicho notificación y
incumplimiento descargo del
contratista
Cuando el contratista entregue Según informe
documentación incompleta (faltante) o con del inspector o
errores o fuera del plazo normativo, Cinco por mil supervisor de la
perjudicando el trámite normal de los (1/2000) del obra, según
mismos (solicitud de adelantos, monto de la corresponda;
8 valorizaciones, prestaciones adicionales, valorización del previa
resultados de los controles de calidad, periodo por cada notificación y
certificados de habilidad de los dla de dicho descargo del
profesionales integrantes de su plantel incumplimiento contratista
técnico, etc.). La multa será por trámite
documentario
Según informe
- 9
Cuando el Ingeniero Residente no se
encuentra en forma permanente en la obra.
La multa es por cada dta.
monto de la
valorización del
periodo por cada
obra,
corresponda;
previa
según

contratista
Según informe
Cuando el contratista no presente los monto de la obra, según
10 equipos declarados en la propuesta técnica. valorización del corresponda;
La multa es por cada equipo. periodo por cada previa
contratista
Cuando el contratista de manera Cinco por mil Según informe
injustificada, no presente la subsanación y (1/2000) del del inspector o
levantamiento de observaciones señaladas monto de la supervisor de la o
11 en el acta correspondiente de forma final de valorización del obra, según Mro
manera completa, exigidos en el expediente periodo por cada corresponda; e
técnico. La multa es por cada dfa de retraso dla de dicho previa 'So
'<':!
a partir de notificado por el Supervisor ylo incumplimiento notificación 'j_ Q.
,~
~~-v,*o 1-
Entidad. descargo del

contratista
Según informe
Cuando el contratista de manera ( 1/2000) del supervisor de la
injustifiCada, no asista con sus especialistas monto de la obra, según
12 a reuniones convocadas por la Entidad, valorización del corresponda;
exigidos en el expediente técnico. La multa periodo por cada previa
es por cada dta de inasistencia. dra de dicho notificación y
contratista
Según informe
Cuando el contratista de manera
monto de la obra, según
injustificada, no presente el cuaderno de
13 valorización del corresponda;
obra con las anotaciones al dfa siguiente de
periodo por cada previa
su ejecución.
dra de dicho notificación y
contratista
En el cuaderno de obra se anotan, en asientos correlativos, los hechos relevantes que

ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o
supervisor o el residente, según sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se
requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se
presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor, según corresponda, por el
contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.
Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evalúan
permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los
resultados, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos
afectados o no cumplidos de ser el caso.
El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido
recibida definitivamente por la Entidad.
En caso de resolución contractual por cualquiera de las partes, el cuaderno de obra será
entregado a la Entidad, bajo apercibimiento.
28. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Formaran parte integrante del contrato, las presentes bases (bases integradas y/o bases
integradas definitivas) y todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos
mínimos proporcionados por la Entidad; asi como, el expediente técnico referente a la obra,
que tienen por finalidad complementarse mutuamente.
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los documentos de contrato, se aplicará

el siguiente orden de precedencia entre los mismos:
• La normativa pertinente.
• Bases integradas (bases integradas definitivas) del procedimiento de selección.
• Oferta del contratista.
• Contrato de ejecución de la obra.
• Otros documentos que forman parte del contrato.
En caso de alguna dificultad en la interpretación de los documentos de contrato, el

supervisor será el encargado de transmitir al contratista las aclaraciones necesarias, luego ~
de que éstas sean establecidas en consulta con la Entidad y/o especialista en la materia. M
C1l
c
'So
'C1l
e,
~
) 1,._
'\'._·'??a¡.O GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES
HUANCAVEUCA Sub Gerencia de Infraestructura HUANCAVBJCA
29. ADELANTOS
La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el artículo 181 y 182 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Asimismo, en concordancia a la Segunda Disposiciones Complementarias Transitorias del

Decreto Legislativo W 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar
y optimizar la ejecución de las inversiones públicas, y Artículo 4 del Decreto Supremo W
103-2020-EF, Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para la
tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del Texto Único
Ordenado de la ley W 30225; la entidad otorgará los siguientes adelantos:
1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgará un adelanto directo por el 15% del monto del contrato original,
conforme a lo establecido en el artículo 181 del Reglamento la Ley de Contrataciones
del Estado.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantra por
adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día
siguiente de recibida la solicitud del contratista.
2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 25% del monto del
contrato original, conforme a lo establecido en el artículo 182 del Reglamento la Ley de
Contrataciones del Estado y conforme al calendario de adquisición de materiales o
insumos presentado por el contratista.
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previo
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada
adquisición, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8)
dlas calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantra por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.
La primera solicitud del contratista solo procederá una vez iniciado el plazo de ejecución
contractual. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean
realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario
de adquisición de materiales o insumos.
30. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCiÓN Y CONTROL DE

COVID-19 EN EL TRABAJO
Con la finalidad de contribuir con la prevención del contagio por SARS-CoV-2, que provoca
el COVID-19, durante la ejecución del proyecto y en función a la normativa vigente en
materia de salud de los trabajadores para la vigilancia, prevención y control de la salud de
los trabajadores, el contratista implementara obligatoriamente el "Plan para la vigilancia,
prevención y control de COVID-19 en el trabajo", de acuerdo a la siguiente estructura:
1. DATOS DE LA EMPRESA (Razon Social, RUC, Direccion, Region, Provincia, Distrito)

11.DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO
111.
DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
(Nomina de Profesionales)
IV. INTRODUCCION
V. OBJETIVOS
VI. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICiÓN A COVID-19
VII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCiÓN DEL COVID-19
1. LIMPIEZA Y DESINFECCiÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO (insumos,
frecuencia de realización)
~CJ!"-''JN o GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES
HUANCAVEIJCA Sub Gerencia de Infraestructura HUANCAVEUCA
2. IDENTIFICACiÓN DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PREVIO AL INGRESO AL

CENTRO DE TRABAJO (personal, metodologla, registro)
3. LAVADO Y DESINFECCiÓN DE MANOS OBLIGATORIO (número de lavabos,
alcohol gel, esquema de monitoreo)
4. SENSIBILIZACiÓN DE LA PREVENCiÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE
TRABAJO (material a utilizar)
5. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
6. MEDIDAS DE PROTECCiÓN PERSONAL
7. VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILlDADES RELACIONADAS AL
TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19
VIII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACiÓN
AL TRABAJO
1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO
2. PROCESO PARA LA REINCORPORACiÓN AL TRABAJO
3. REVISiÓN Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJO CON RIESGO CRITICO EN PUESTOS DE TRABAJO (de corresponder)
4. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACiÓN AL TRABAJO DE
TRABAJADORES CON SARS CoV-2 (COVID-19)
IX. RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
X. PRESUPUESTO y PROCESO DE ADQUISICiÓN DE INSUMOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN
XI. DOCUMENTO DE APROBACiÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
El presente plan estará elaborado de acuerdo a las siguientes normatividades:
• Decreto Legislativo W 1486, Decreto Legislativo que Establece Disposiciones para

Mejorar y Optimizar la Ejecución de las Inversiones Públicas.
• Decreto Supremo W 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas
de prevención y control del COVID-19, y sus posteriores precisiones, modificatorias.
• Decreto Supremo W 020-2020-SA, Decreto Supremo que prorroga la Emergencia
Sanitaria declarada por Decreto Supremo W 008-2020-SA, y sus posteriores
precisiones, modificatorias.
• Decreto Supremo W 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de
actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la
- •
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan
la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19
Decreto Supremo W 101-202-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo N" 080-2020-
PCM, y sus posteriores precisiones, modificatorias.
• Resolución Ministerial W 448-2020-MINSA, que Aprueban el Documento Técnico:
"Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición
a COVID-19"; el mismo que deroga la Resolución Ministerial W 239-2020-MINSA,
Resolución Ministerial W 265-2020-MINSA y Resolución Ministerial W 283-2020-
MINSA; y sus posteriores precisiones, modificatorias.
• Resolución Ministerial W 087-2020-VIVIENDA, que Aprueban el "Protocolo Sanitario del
Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las
actividades en la Reanudación de Actividades".
El presupuesto que demandará la implementación del "Plan para la vigilancia, prevención y

control de COVID-19 en el trabajo", tomando en consideración el plazo de ejecución y
consideraciones del expediente técnico del proyecto, se ha estimado en un monto de S/
196,892.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 00/100
SOLES), el mismo que será asumidos por la entidad contratante y que abarca los siguientes
aspectos:
Sub Gerencia de Infraestructura HUANCAVELICA
"Año de la Universalización de la Salud" '''''_t-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAnGORIA DE Mod. rauurUfslo
GASIO ESI'ECIACACION DEL GASIO Und. Cant.
Apllc. '/IInll. Parcial lotal
6 GASIOS DE CAP[AL
6.5 I<YEI>SO.El
I
T
OESAGREGAOOPARA GASTOS GENERALES
1".8'2.00
RESPONSAIIUOADES DE LOS AClORES DEL raOCESOEDlflCAIOI O
33 SERVICIOS ~.ooo.~
PERSO-Al DE SALLV IENfE~MéROJ "'I'S 800 '.000 00 32.000 00
I~GEN1ERO ESPECIAUsr", EN SEGURIDAD, s,.,LI..(l E~ El TRAMJO
"'1'5 8.00 ~.OOO.OO ..0,000 00
PERSONI<OE LJ,IPEZA YOES NfB;CI(»o (CDEfCEI<1E 05) "'I'S 2 300 2 000 00 12.00000
MEDIDAS A IOMARSEDURAINI! LA EJECUCiÓNDE OtRAS
., MATERIALES DE E!ClnORIO roueros DI INPOIMACION

HOJAS BOND A. 75 gr
722,0(
MILLAR 600 ))00 10000
TM'I'ON iJ<O ,,00 10.00 .0.00
ENGRAPADOR iJ<O 2,00 7500 ISO 00
LAPCEROS DOC 200 1500 3000
PERfO~ADOR iJ<O 200 )).00 6000
RESALTADOI1 iJ<D 6.00 400 2400
C:O~RECTOR iJ<D ',00 500 2000
GW AS N' 226 CAJA 3,00 8,00 2.00
ARCHVAO~E5 DE PALANCA GRANDE lk'D 1200 500 60.00
"'EooR'" usa 8 G6 iJ<D 200 2700 5400
TONER lM 1.00 00.00 0000
39 IIoIPLEMENTACIONDE AMIIENTES 11.638,0(

ACONDICIONAMENTO DE lONA DE CONTROl. DE DE~~fECCION Gl.8 100 3000.00 3.000 00
ACO~DICI()NAMtENTO DE AMSfNTE Y MOBl .•. RIO PARA TOPICO Gl.B 100 3,000.00 3.000 00
LAVADERO DE ACERO NOXIOABl.E DE l.NA POiA l!(46(;M lk'O 2,00 3~9,00 638,00
PLl.VER~DOR MANUAL TIPO MXHLA l.ND 2.00 1.200.00 2..00000
MO~LIAR() PARA INSlM)S DE DE~NfECCION UND 1.00 85000 85000
P~NELES I<fORM'ITVOSCO'< RECOW~DACIC~ES BASlCAS DE PREVENC IJ'D 3500 SOllO 17S000
33 IIoIPLEMENTOS PARA VIGILANCIA DE LA SALUD 2.382.~

TERM)METRO DGffN.l~fRARROJO lJhD 200 2SO.00 50000
PLl.SO"'I'TRQ !)(;rrAL UMJ 1.00 10000 180.00
C""'LLA TOPICA U.O 100 70000 700.00
BALANIA ELECTRONICA U.o 100 13500 13500
TEN~TRO UNO 1.00 20000 20000
ESlETOSCOPIO U~ 1.00 ~oo ~OO
LNTERNA UhO 100 <lJOO 6000
BAJA LENGi.l'.S UNO 2000 0.85 1700
BATA DESCARTABlE Ut.D 1000 llOO 20000
GUANTES DE NITnO DESCARTAilI.ES UNO 2000 3,00 6000
22 EQUIPOS DE PROTECCIONPERSONAL CONTRA EL COVIO· " 2t.520.()(

IMND,LON DESCARTASlE l.IID 240.00 25.00 6.000.00
MASCARlLA l.I<D 17,8II!.oo 1.00 1788800
LEN11'S DE PROTECCIÓN LtlO 688.00 8.00 5.S0400
PROTECTOR fACIAL l.ND 16.00 8.00 12800
30 I ENES DE CONSUMO 2.220,~

ESCRITORIODE IMDERA l.ND 200 2SO.00 50000
SLLA GIRATOI1IA l.I<D 200 220.00 44()00
E$!ANTE DE MADERA LtlD 200 ~OO.OO 80000
MOBlL,AJl1:) PARA ~S(M)S DE DE~NfECCION LtlD 100 ee 00 481),00
3' OTROS SEIVICIOS DE TEICEROS ".O10.~

PRUEBAS RAPIDAS Y/O CEROtOGICAS LtlD 68600 SO.OO 34.40000
DISfOSIClÓ~ DE RE~DI.IOS A TRAvtS DE EO-RES'DLCS 8¡() CON[A,YjNAN11'S Gl.8 200 3.000 00 6000.00
LEJIA CONCENTRADA 7.5' HIf'OCLORITO DE 5000 GL 32,00 1500 481),00
CllNDRO DE COl.OI1 ROJO l.I<D 2,00 90,00 II'll.oo
ALCOHOl EN GEL CON l.N MNMO DE 7OJ. LITROS 688.00 2000 13.76000
JASON LIQVOO Il~RO l.ND 686,00 15.00 1032000
P •••.PEl TOAlL.'o BlANCO LtlD 24000 300 7'XJ00
PED~LNIO LtlD 500 ))00 1;n00
33 UMPlEZA Y DlSINfECCION 400.0(

()JNHeS DE SiLICOOPARA LM'EZA 'AR 1600 25,00 400,00
NOTA IMPORTANTE:
El expediente técnico completo será entregado a los participantes al momento de adquirir las
bases, previo pago por concepto de reproducción del mismo.
Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información contenida en los
documentos presentados en las ofertas, la Entidad realizara la fiscalización respectiva de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
318
....... -_ ....••
.f 2 SET. 2011
, :
1
11;)':1 ti
11
"
: \,
I.¡ I
1 ,
"
, ,1'
¡~ :,,¡..
I
[
!¡ ,,'"
, ¡ ~1
1.1
" .' ~ l
~ ,: ! !"
-, l' :
~ ,
1 .~ '
" !
¡, -.,11
i .pr 10
"1
---~-----

TDR Ejecucion de Obra Leonapampa

Cargado por

Información del documentohacer clic para expandir la información del documento

Copyright:

Formatos disponibles

TDR Ejecucion de Obra Leonapampa

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

TDR Ejecucion de Obra Leonapampa

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

, ~

GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES

EXPEDIENTE TÉCNICO O INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA DEL

1. INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

1.3 Nombre del Proyecto de Inversión pública o Inversión:

1.4 Código Único de Inversiones:

1.5 Código SNIP:

1.6 Nivel de los Estudios de Preinversión

1.7 Datos de la Declaratoria de Viabilidad

1.8 Datos del Estudio Definitivo - Expediente Técnico

- Sub Gerencia de Infraestructura

6.1 INICIO DEL PLAZO:

a) Plazo de inicio de ejecución de obra:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las

a) Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de la ejecución de la obra,

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte

íTEM DESCRIPCiÓN PARCIAL

10. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA

• Ley W 28411, Ley de Sistema Nacional de Presupuesto.

Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-

11. REQUISITOS MíNIMOS DEL POSTOR

Definición de Obra Similar

El documento de acreditación, debe contener la siguiente información: Entidad

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo NO 10

B) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

C) REQUISITOS DEL PLANTEL PROFESIONAL PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

b) INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

c) INGENIERO ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL Y CAPACITADOR

d) INGENIERO ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS

Cabe señalar que la habilitación de los profesionales propuestos se requerirá para

PERSONAL COMPLEMENTARIO PARA LA EJECUCiÓN DE OBRA

GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES

i) PERSONAL DE SALUD (ENFERMERO)

j) INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO

Importante: El personal complementario para la ejecución de obra no forma parte

Para el plantel profesional clave y personal complementario para la ejecución de la

La relación de los equipos y maquinarias mínimo será conforme al siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCiÓN CANTIDAD

Todos estos equipos y maquinarias serán puestos a disposición de la obra en óptimas

12. METAS DEL PROYECTO

METAS DEL PROYECTO ESPECIFICAS

./ Canal de Riego Leopallanapampa

MlCrocurnca: TAMBRAICO 80CATQMA lEOPAllANAPAMPA

Q"" =O.278CIAK mm/hr

1) Tl#mpo d~ coocentroccton: r. 2} cOl!/cknt~ ck I.kIljormJdod· /(

T. % 3.39 hr 1(- 125J

3) Factor neauao« rh Prt<lpltocl6n (K.) 4) PfPdplrodón Maxlma corrtglda (p )

K.. - 011866 P - P K.. C;:~:;J

5) InttrlSldad rh PrlC/pltOC!6n (1)

Cálculo del Caudal Maximo de diseño (Q

o Para el cálculo de la estructura de la bocatoma se ha tenido en cuenta los estudios