PROYECTO DE BASES DE LICITACIÓN PARA PRESENTAR OFERTAS

LICITACION PUBLICA No. 03-2017.-

INTERESADA: MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE TACTIC, DEPARTAMENTO DE ALTA

VERAPAZ.-

BASES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE REGIRAN PARA SACAR A LICITACION

PUBLICA, LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL ALDEA CUYQUEL, TACTIC ALTA VERAPAZ”.-

DESCRIPCION: El proyecto: “MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CUYQUEL, TACTIC

ALTA VERAPAZ”, El proyecto consiste en la construcción de 700.00 ml x 5.00m de ancho haciendo
3,500.00 M2 con un espesor de 0.15mts. y se usaran mezcla de proporción de volumen 1:1.5.1.8 (cemento ,
arena y piedrín) para obtener un concreto aproximadamente de capacidad mínima de resistencia a la
compresión será de 4000 PSI debido a que se contempla que sea para la circulación de un tráfico pesado,
conforme el convenio suscrito con las instancias cofinanciadoras, el cual será construido según el diseño
contenido en planos y especificaciones técnicas, ejecutándose para el efecto los Renglones de Trabajos y en
las cantidades que a continuación se describen: ------------------------------------------------------

No. RENGLON CANTIDAD UNIDAD

1 REPLANTEO TOPOGRAFICO 802.00 M
2 CORTE Y RETIRO DE MATERIAL O CAJUELA 1,225.00 M3
3 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 3,500.00 M2
SUBRASANTE
4 COLOCACIÓN DE CAPA BASE 700.00 M3
5 COMPACTACIÓN DE CAPA BASE 3,500.00 M2
6 CONCRETO RÍGICO 3,500.00 M2
7 CORTE DE LOSA DE CONCRETO 2,245.00 M
8 SELLADO DE JUNTAS 2,245.00 M
9 BORDILLO DE CONCRETO 1,604.00 M
10 DRENAJE TRANSVERSAL 21.20 M
11 CAJA RECEPTORA Y CABEZAL DE 20.25 M3
DESCARGA
12 RÓTULO DEL PROYECTO 1.00 ART. METAL

UBICACIÓN: La comunidad directamente a beneficiarse con éste proyecto, son los residentes de los
distintos tramos situados la aldea Cuyquel, de éste municipio, el cual se ubica a 3.5 kilómetros
aproximadamente de la cabecera Municipal, teniendo como vía de acceso carretera de terracería, pero el área
a trabajar constituye caminos vehiculares localizados dentro de la misma según planos, por lo que los distintos
tramos a trabajar se podrá deducir de dichos planos elaborados para el efecto y visita de campo.-

ESPECIFICACIONES: Forman parte de éstas bases, las especificaciones técnicas generales del estudio con
que se cuentan, las cuales servirán de base para la construcción de la obra de referencia, cuyo documento se
adjunta cómo parte de las presentes Bases de Licitación.-

DURACION DE LA OBRA: La duración de los trabajos que corresponden a los Renglones y cantidades a
construir por ésta obra, conforme lo diseñado en planos, cantidades y especificaciones antes indicadas,
quedará a criterio del oferente, de acuerdo a su cálculo, y análisis que deberá efectuar en los planos y
especificaciones contenidas en los Estudios Técnicos, para que tenga una mejor idea de la cantidad de trabajo
a realizar; debiendo obligatoriamente que hacer visita de campo conjuntamente con el Director Municipal de
Planificación para ubicar el área a trabajar y establecer la magnitud del proyecto. El tiempo de ejecución de la
obra, será motivo de calificación de parte de la Junta de Licitación, el cual correrá a partir de la fecha de haber
suscrito el acta de inicio.-

CANTIDADES DE TRABAJO: Las cantidades de trabajo de la obra a ofertar, se refiere específicamente a

la construcción de los renglones generales en cantidades ya enumerados en la DESCRIPCION, de acuerdo a
los Estudios Técnicos elaborados para el efecto, lo cual deberá incluir lógicamente la maquinaria y equipo
adecuado, así como el suministro de los materiales necesarios y mano de obra calificada de albañiles y
ayudantes.-
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS: De conformidad con el Artículo 28 de la Ley de
Contrataciones del Estado, para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable a los intereses de la
Municipalidad, se utilizarán los criterios con sus respectiva puntuación de cada elemento, de la manera
siguiente: 1) Calidad: 15 puntos, calificando: Especialidad, capacidad económica e Inscripción en
Guatecompras; 2) Precalificación General y Específica: 15 puntos, calificando los documentos de
referencia, extendidas por la Institución correspondiente, o los documentos que los suplan lo cual se
especificará más adelante en las presentes bases; 3) Presentación de la fianza de sostenimiento de oferta:
15 puntos, calificando la póliza a adjuntar al expediente; 4) Precio: 30 puntos; calificando el mejor precio
sobre el resto de participantes; 5) Tiempo: 5 puntos, calificando: Cronograma de ejecución; 6) Profesional
propuesto para dirigir la obra: 5 puntos calificando el documento que contiene su nombramiento al que se
deberá de adjuntar su constancia de colegiado activo vigente; 7) Presentación de las declaraciones Juradas
determinadas en éstas bases: 10 Puntos, calificando el o los documentos a adjuntar; y 8) Características: 5
puntos, calificando: Currículo de la Empresa, plan de inversión del anticipo y descripción de Renglones de
trabajos con costos unitarios que lo integran. La Junta de Licitación será la encargada y responsable de hacer
la calificación a cada uno de los elementos que deben de calificarse a las Empresas participantes. Los
miembros de la Junta, tanto titulares como suplentes, deberán de ser personas con conocimiento en proyectos,
trabajo comunitario y en desarrollo social, siendo el perfil idóneo para ocupar el cargo, conforme el Artículo
12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.-

DE LA JUNTA DE LICITACION: De conformidad con la ley, la Junta de Licitación estará integrada por
tres miembros titulares y dos suplentes, quienes serán nombrados por la autoridad administrativa superior, que
en éste caso lo constituye el Alcalde Municipal, y quienes deberán de ser servidores públicos de la entidad
contratante, contar con preparación académica y amplia experiencia en éste tipo de procesos.-

INICIO DE LA OBRA: El Oferente ganador deberá iniciar los trabajos de la obra de acuerdo al cronograma
presentado, a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber recibido el anticipo, previa firma
del acta de inicio para constancia.-

OFERENTES: Podrán participar cómo oferentes las Empresas Constructoras que llenen los siguientes
requisitos:

a) Estar inscritas en el Registro General de Adquisiciones del Estado, en la especialidad de Pavimentos

u otros afines, o contar con documento que determine su capacidad técnica para construir la obra,
conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su nuevo Reglamento vigente, o en todo
caso contar con declaración jurada por medio de la cual el oferente deberá de consignar su capacidad
técnica, conforme lo establece para el efecto el Artículo 77 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, lo cual será motivo de calificación de parte de la Junta de Licitación.-
b) Contar con capacidad económica para construir la obra, lo cual será motivo de calificación de parte
de la Junta de Licitación, conforme lo establece el Artículo 77 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.-
c) Estar registrado y habilitado en el Sistema de Guatecompras.-
d) Haber visitado personalmente el lugar de construcción de la obra, obteniendo una constancia firmada
por el Director de la Oficina Municipal de Planificación, para comprobar dicha visita.
e) Haber adquirido las Bases y Especificaciones Técnicas y Formulario como Modelo de Oferta, en el
Sistema de Guatecompras sin costo alguno, y un juego de planos en papel del proyecto en la
Municipalidad; previos los trámites y pagos respectivos.-
f) Estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.-
g) No estar comprendidos dentro de las prohibiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del
Estado, su Reglamento y otras leyes vigentes.-
h) Contar con Oficina y/o sede establecida, así como con personal básico para su funcionamiento;
debiendo comprobar lo anterior con fotografías que demuestren que son Empresas serias y no
únicamente de papel.-

PRESENTACION DE OFERTAS: Las Ofertas se presentarán en sobre cerrado que contendrá en original y
dos copias, en el orden que se pide, los documentos con sus respectivos separadores, que a continuación se
describen:

1. Carta de presentación firmada y sellada por el propietario o Representante legal de la Empresa, dirigida a
la Junta de Licitación, en hoja membretada de la misma, con datos generales de la Empresa oferente y
cuadro con Renglones generales de trabajo, y con el párrafo siguiente: “Yo el Oferente, manifiesto que
conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III
del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco
 las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones
administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema
GUATECOMPRAS”.-

2. Solicitud de Oferta de la Municipalidad, con los datos que allí se requieren, llenando únicamente las
casillas en blanco con precios unitarios y totales, cuyo documento será subido al Sistema de
Guatecompras, apareciendo en dicho sistema como MODELO DE OFERTA, sin variar los Renglones
Generales de trabajo ni cantidades, insertando únicamente los costos unitarios y totales.-

3. ANEXO con costos debidamente desglosados por Renglones de trabajo y con integración de costos de
cada uno de dichos Renglones, conforme el Artículo 6 de la Ley de Contrataciones del Estado, en papel y
en digital.-

4. Hoja que contenga el renglón de trabajo a efectuar de parte de la Comunidad de acuerdo al monto de su
aporte, propuesto por la Empresa Constructora, lo cual lo deberá de hacer ver en el cuadro de oferta a
presentar.-

5. Cronograma de Trabajo por la ejecución de cada uno de los Renglones a ofertar.-

6. Cronograma que contenga el PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO.-

7. Fotocopia autenticada de la patente de comercio.-

8. Fotocopia autenticada del Documento Personal de Identificación –DPI- del Propietario o representante
legal de la Empresa.-

9. Constancia que acredite la personería jurídica del representante legal de la Empresa, en caso no fuere
propietario.-

10. Constancia vigente de precalificación general extendida por la Institución correspondiente, o al no estar
funcionando el registro respectivo conforme el Artículo 77 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, deberá de adjuntar declaración jurada por medio de la cual el oferente manifieste bajo
juramento que tiene capacidad técnica para la construcción de la obra, lo cual será motivo de calificación
de parte de la Junta de Licitación.-

11. Constancia extendida por la Institución correspondiente en dónde conste que tiene capacidad financiera
para ejecutar la obra, o al no estar funcionando el registro respectivo conforme el Artículo 77 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, deberá de adjuntar declaración jurada por medio de
la cual el oferente bajo juramento manifieste que tiene capacidad financiera para ejecutar la obra, lo cual
será motivo de calificación de parte de la Junta de Licitación.-

12. Declaración jurada o compromiso a que se refiere el Numeral 10 del Artículo 19 de la Ley de
Contrataciones del Estado.-

13. Declaración jurada de no estar comprendido dentro de las prohibiciones indicadas en el Artículo 26 de la
Ley de Contrataciones del Estado.-

14. Solvencia Fiscal, extendida por la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-.-

15. Constancia de Inscripción ante la SAT.-

16. Constancia de estar solvente en el pago del Seguro Social, extendida por el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social.-

17. Certificación Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y operaciones bancarias que posee. Para
el efecto deberá de contener la información siguiente:

1) Identificación del cuentahabiente;

2) Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria;
3) Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee;
4) Tiempo de manejo de la cuenta;
5) Clase de cuentahabientes;
6) Determinación si posee créditos;
7) Saldo del deudor; y
 8) Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la normativa correspondiente.

18. Declaración Jurada sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el oferente y el Banco que acredite
la titularidad de sus cuentas bancarias.-

19. Constancia de inscripción en el Sistema de Guatecompras vigente.-

20. Constancia de Precalificación específica extendida por la Institución correspondiente, o al no estar

funcionando el registro respectivo conforme el Artículo 77 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, deberá de adjuntar declaración jurada por medio de la cual el oferente manifieste bajo
juramento que tiene capacidad técnica para la construcción de la obra, lo cual será motivo de calificación
de parte de la Junta de Licitación.-

21. Fianza de Sostenimiento de Oferta.-

22. Fotocopia simple de la constancia de visita, firmada por el Director de la Oficina Municipal de
Planificación.-

23. Fotocopia simple de la orden de pago por la compra del juego de planos.-

24. Fotocopia simple del recibo o comprobante de pago por el valor del juego de planos.-

25. Copia de los Estados Financieros de los tres últimos ejercicios fiscales, debidamente certificados por
contador y auditor público registrado ante la SAT.-

26. Nombramiento del Profesional residente debidamente colegiado, de parte de la Empresa ante la
Municipalidad para la construcción de la obra, debiendo adjuntar su respectiva constancia de Colegiado
activo vigente.-

27. Fotografías inéditas que demuestren el lugar en dónde funciona la Oficina de la Empresa, con dirección
exacta, y listado de su personal base para su funcionamiento.-

GARANTIAS: La Empresa oferente deberá presentar a favor de la Municipalidad de Tactic, Alta Verapaz,
las garantías siguientes:

1. Fianza de Sostenimiento de oferta, por el monto mínimo establecido en el Artículo 64 de la Ley de

Contrataciones del Estado.-

2. Fianza de Cumplimiento de Contrato. De adjudicársele la construcción de la obra, el Contratista deberá

presentar a favor de la Municipalidad la Fianza de Cumplimiento de Contrato, por un monto del 20%
sobre el valor del Contrato. Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado.-

3. Fianza de Anticipo. El Contratista favorecido la constituirá por el 100% previo a recibir el veinte por
ciento de anticipo sobre el valor total de su contrato, la que estará vigente hasta su total amortización.
Artículo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado.-

4. Fianza de Conservación de Obra, o de calidad o de Funcionamiento. Previo a la cancelación de la Fianza

de Cumplimiento del Contrato, el Contratista deberá presentar fianza de Conservación de obra, la cual
estará vigente por un período de dieciocho (18) meses, a partir de la recepción de la obra. Artículo 67 de
la Ley de Contrataciones del Estado.-

5. Fianza de Saldos Deudores. El Contratista deberá de garantizar por medio de ésta fianza, el pago de
saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad o de terceros, conforme lo establece el
Artículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado.-

6. Asimismo, la Empresa que salga contratada deberá de entregar a la Municipalidad, previo a iniciar los
trabajos, un libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas para la BITACORA de la obra.-

CONTRATO: El contrato será elaborado por la Municipalidad, debiendo la Empresa Constructora

cancelar los timbres de Ingeniería y demás gastos en que se incurra por su elaboración.-

EJECUCION DE LAS FIANZAS: Las diferentes Fianzas se harán efectivas así:

1. Sostenimiento de la Oferta. Si el adjudicatario de la Licitación varía su precio ofrecido, la cual cubrirá el
período comprendido desde la recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y, en
todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte días.-

2. Fianza de Cumplimiento de Contrato. 1) Si el Contratista ejecuta la obra en forma diferente a lo indicado

en planos y especificaciones; 2) Si el Contratista no dispone del personal calificado y de la maquinaria
adecuada para la correcta ejecución de los trabajos; 3) Si el Contratista interrumpe la construcción por
más de diez días consecutivos sin previo aviso y sin causa justificada; y 4) Si el Contratista no ejecuta la
obra en el tiempo contractual, siempre y cuando no se haya autorizado prórroga.-

3. Fianza de Anticipo. Si por cualquier motivo el Contratista no amortiza en cada estimación el porcentaje
de anticipo que se fija en el Contrato, o no inicia los trabajos de la obra en el tiempo estipulado después
de haber recibido el anticipo.-

4. Fianza de Conservación de la Obra. Si el Contratista no responde por daños que ocurrieren en la obra
durante el periodo de vigencia, por dolo o culpa de su parte.-

5. Fianza de Saldos Deudores. Si el Contratista se negara al pago de saldos deudores a la Municipalidad o

de terceros, siempre con relación a la obra.-

FINANCIAMIENTO: La obra: “MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CUYQUEL,

TACTIC, ALTA VERAPAZ”, será ejecutada por la Municipalidad y financiada en plan Tripartito: Consejo
Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz, Municipalidad y Comunidad, con aportes ya debidamente
cuantificados para el efecto; en el caso de la comunidad, su aporte será en mano de obra no calificada, lo cual
deberá de definirse de parte de la Empresa, el Renglón de trabajo a implementar con dicho aporte para dejarlo
establecido en el contrato respectivo, ya que el mismo fue valorado en el Convenio suscrito en la cantidad de
Q.1,000.00, lo cual no será objeto de pago en efectivo a la Empresa, ni deberá incluirlo en el valor total de la
oferta.-

FORMA DE PAGO: 1) Anticipo del 20% del valor en efectivo del Contrato; y, 2) El 80% restante en
estimaciones periódicas y conforme el avance físico reportado, previo dictamen favorable del Profesional
nombrado como Supervisor Municipal de Obras, y aprobado por la autoridad Municipal correspondiente, de
acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.-

RETENCIONES: De los pagos efectuados por concepto de cada estimación, se harán las retenciones
siguientes:

1. Amortización del valor del anticipo de acuerdo a la fórmula respectiva y de conformidad con la ley.-

2. De Saldos deudores, del 5% si se considerara procedente, en todo caso se atendrá a lo que estipula el
Artículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado.-

DERECHO DE PRESCINDIR: La Municipalidad de Tactic, Alta Verapaz, podrá prescindir de la

negociación en cualquier fase en que ésta se encuentre, pero antes de la suscripción del contrato respectivo.
Artículo 37 de la Ley de Contrataciones del Estado.-

SUPERVISION: La Municipalidad de Tactic, Alta Verapaz, supervisará la buena ejecución de la obra, por
intermedio del Supervisor Municipal de obras, debiendo mediar el informe de dicho Profesional antes de
efectuar cualquier pago de estimación, o de cualquier cambio que se quiera hacer al diseño original, así como
por trabajos extras o suplementarios, los cuales deberán de justificarse plenamente de parte del Constructor, y
deberán de ser aprobados previamente por la Municipalidad y dictaminado favorablemente por las autoridades
del Consejo Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz, como ente cofinanciador.-

SANCIONES POR RETRASO: El retrazo en la entrega de la obra de acuerdo al cronograma, por causas
imputables al Contratista, se sancionará con el pago de una multa que se calculará en base a lo indicado en el
Artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta multa será por cada día calendario de atraso en la
entrega de las mismas.-

RESPONSABILIDAD PATRONAL: Queda entendido que el Contratista al firmar el Contrato, se

constituye en patrono de los trabajadores que contrate, debiendo cubrir las prestaciones y las cuotas patronales
de ley. La Municipalidad no podrá intervenir ni tendrá responsabilidad por problemas internos laborales del
Contratista.-
CONTROVERSIAS: Si existieran controversias o discrepancias, se tratará de solucionarlos por la vía
conciliatoria, antes de proceder a juicios de cualquier tipo.-

ADICIONES O DISMINUCIONES: Cualquier adición o disminución en las cantidades de trabajo por

cambios que pudieran surgir, deberá de ser autorizada por la Municipalidad, previo dictamen del Supervisor
Municipal de Obras, lo cual también deberá de ser aprobado por el Consejo Departamental de Desarrollo de
Alta Verapaz.-

ACLARACIÓN: La Municipalidad de Tactic, Alta Verapaz, hace énfasis en que el precio total mas bajo, no
necesariamente será el oferente ganador; ya que es motivo de calificación, tiempo de entrega, solidez de la
Empresa y presentación de los documentos requeridos, todo en resguardo de los intereses municipales y de
acuerdo a la puntuación que para el efecto adjudique la Junta de Licitación a las Empresas que participen.-

DE LAS BASES Y PLANOS DEL PROYECTO: Se dispone que, la solicitud de oferta, las presentes Bases
y las Especificaciones Técnicas, deben entregarse sin ningún costo a los interesados, en medio electrónico a
través del Sistema de GUATECOMPRAS, por lo que los interesados deberán de obtener ésta información de
dicho sistema; entregando únicamente en papel los planos del proyecto bajo las condiciones que se indiquen
en resolución municipal que se emitirá al hacer la convocatoria respectiva, lo cual también será publicado el
Guatecompras.-

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION, RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS: Los oferentes

deberán de entregar directamente a la Junta de Licitación, en la sala de Sesiones de la Municipalidad, la
oferta y demás documentación requeridas, en SOBRE CERRADO Y SELLADO, indicando el Número de
Licitación, el día y hora que señale la Alcaldía Municipal en la convocatoria, de acuerdo a su programación
de trabajo, la que se hará por medio de una resolución que deberá de publicarse en Guatecompras, y
adjuntarse a las presentes bases para formar parte de las mismas para conocimiento de los interesados;
levantándose el acta de parte de la Junta de Licitación al momento de la recepción y apertura de plicas, treinta
minutos después de la hora señalada, no recibiéndose ninguna oferta más después de dicho tiempo.-

FRANJAS DE FLUCTUACION: Se establecen en un 10% hacia arriba y un 15% hacia abajo, de

conformidad con el Artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyas cantidades se definirán al
momento de hacer las operaciones respectivas en aplicación del citado artículo, y luego de haber establecido
el Costo Total Oficial Estimado. Todas las operaciones que deberá de hacerse en cumplimiento a dicha
normativa, la Junta de Licitación deberá de dejar constancia en acta.-

DISPOSICIONES ESPECIALES: En cualquier fase del procedimiento de contratación pública en la que el

funcionario o empleado público responsable tenga duda razonable de la veracidad de los documentos o
declaraciones presentadas por el oferente ó adjudicatario, deberá requerir a éste por escrito, la información y
constancias que permitan disipar la duda en un plazo que no exceda de dos días hábiles de conocido el hecho,
la cual deberá anexarse al expediente respectivo. Para el efecto, la autoridad concederá al oferente o
adjudicatario, audiencia por dos días hábiles y resolverá dentro de un plazo similar. En caso el oferente o
adjudicatario no proporcione la información y constancias requeridas o persista la duda, el funcionario o
empleado público responsable de la etapa en que se encuentre el proceso de compra o contratación, resolverá:

a) Rechazar la oferta; ó
b) Improbar lo actuado.

En los casos arriba señalados se deberá denunciar el hecho ante el Ministerio Público, sin perjuicio de las
demás responsabilidades administrativas o sanciones que le fueran aplicables, debiendo ser inhabilitado en el
Sistema GUATECOMPRAS para ser proveedor del Estado, cuando proceda, bajo la responsabilidad de la
Autoridad Superior de la entidad que promueve el proceso de contratación.-

TODOS LOS CASOS NO CONTEMPLADOS EN ESTAS BASES, SE INTERPRETARAN DE ACUERDO

AL ESPIRITU DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.-

MUNICIPALIDAD DE TACTIC, A. V., 23 DE MAYO DE 2,017.-

Lic. Edin Rolando Guerrero Milián,
Alcalde Municipal.-