PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-015-2017

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO

“PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS – PUTUMAYO”

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

MARZO DE 2017

Página 1 de 101
 Tabla de contenido
CAPÍTULO I DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
1. SUBCAPITULO I DE LA CONVOCATORIA
1.1. OBJETO
1.1.1. ALCANCE
1.2. LOCALIZACIÓN
1.3. PRESUPUESTO
1.4. IMPUESTOS
1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
2. SUBCAPITULO II ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
2.2 OBLIGACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.3 FASES DEL ESQUEMA DE CONTRATACIÓN
2.3.1 FASE I DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTATACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE
GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO
2.3.1.1 CONCEPTO
2.3.1.2 ACTA DE INICIO DE LA FASE I DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.3.1.3 ACTIVIDADES
2.3.1.4 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA FASE I
2.3.1.5 PRODUCTOS
2.3.1.6 ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA FASE I
2.3.1.7 DURACIÓN DE LA FASE I DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.3.1.8 VALOR Y FORMA DE PAGO
2.3.1.9 CONCEPTO DEL INTERVENTOR
2.3.1.10 PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL
2.3.1.11 PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS
2.3.2.12 CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO DE
LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS
2.3.2 FASE II. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA
FASE I
2.3.2.1 CONCEPTO
3.3.2.2 ACTA DE INICIO DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
3.3.2.3 ACTIVIDADES DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
3.3.2.4 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA FASE II DEL
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.3.2.5 PRODUCTOS DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.3.2.5.1 INFORME DE ANÁLISIS Y GESTIÓN PREDIAL
2.3.2.5.2 LISTADO Y ESTADO DE LICENCIAS Y PERMISOS
2.3.2.6 ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA FASE II
2.3.2.7 DURACIÓN DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.3.2.8 VALOR DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.3.2.9 FORMA DE PAGO DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.3.2.10 PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL
2.3.2.11 CONDICIONES SUSPENSIVAS
2.3.2.12 PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE
2.3.3 FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EJECUCIÓN DE OBRA
2.3.3.1 CONCEPTO
2.3.3.2 ACTA DE INICIO DE LA FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Página 2 de 101
2.3.3.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, A
CARGO DEL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.3.3.4 PRODUCTOS DE LA FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.3.3.4.1 ACTAS PARCIALES DE OBRA
2.3.3.4.2 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE TERMINACIÓN
2.3.3.5 DURACIÓN DE LA FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.3.3.6 VALOR DE LA FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.3.3.7 FORMA DE PAGO
2.4 CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
2.5 LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES
2.6 VISITA AL SITIO DE LA OBRA
2.7 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
2.8 DEDICACIÓN DE PERSONAL
2.9 MATRIZ DE RIESGOS
2.10 GARANTÍAS
2.11 INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
SUBCAPITULO III CRONOGRAMA
CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO I GENERALIDADES
1.1 DEFINICIONES
1.2 SIGLAS
1.3 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
1.4 PRINCIPIOS ORIENTADORES
1.5 CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS
1.6 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
1.7 CORRESPONDENCIA
1.8 PUBLICIDAD DEL PROCESO
1.9 PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO
1.10 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO
1.11 ADENDAS
1.12 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
1.13 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
1.13.1 Sobre No. 1: Propuesta Técnica
1.13.2 Sobre No. 2: Propuesta Económica
1.13.3 Reglas
1.14 REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
1.15 DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD
1.16 PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
1.17 TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS
1.18 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
1.19 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
1.19.1 LEGALIZACIÓN
1.19.2 APOSTILLE
1.20 TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
1.21 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA
1.22 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
1.23 CONFLICTO DE INTERÉS
1.24 DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO
1.25 POTESTAD VERIFICATORIA
1.26 SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA
1.27 CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS
1.28 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO
1.28.1 REGLAS DE SUBSANABILIDAD

Página 3 de 101
1.28.2 INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
1.29 OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
1.30 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
HABILITANTES
1.31 APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA
1.32 METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS
1.33 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN
1.34 CRITERIOS DE DESEMPATE
1.35 MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN
1.36 CAUSALES DE RECHAZO
1.37 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA
1.38 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
1.39 LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
1.40 APROBACIÓN DE LA GARANTÍA
1.41 CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACIÓN DEL MISMO
2 SUBCAPITULO II VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
2.1 DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTA
2.1.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
2.1.2 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):
2.1.2.1 DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES
2.1.3 CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE
2.1.4 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
2.1.5 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
2.1.6 CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES
2.1.7 AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA
2.1.8 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
2.1.9 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE
2.1.10 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES
2.1.11 REQUERIMIENTO TÍTULACIÓN COMO INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO PERSONA NATURAL
2.1.12 ABONO DE LA OFERTA
2.1.13 CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL
2.1.14 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACIÓN DEL TERRORISMO
2.1.15 CARTA CUPO DE CREDITO PRE - APROBADO
2.1.16 CARTA CUPO DE CREDITO APROBADO
2.1.17 FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)
2.1.18 FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA. Sobre N° 2 (FORMATO 4)
2.1.19 FORMATO ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR (FORMATO
5)
2.1.20 FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito.
2.1.21 FORMATO PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE III (FORMATO 7) Sobre N° 2
2.1.22 FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS (Formato 8)
SUBCAPITULO III VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y
FINANCIERO
3.1. REQUISITOS HABILITANTES
3.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO
3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO
3.1.3 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO
3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
3.2.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
SUBCAPITULO IV EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS
4.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS
4.1.1. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
Anexo 1 PERSONAL REQUERIDO
Anexo 2 MATRIZ DE RIESGOS

Página 4 de 101
 Anexo 3 MINUTA DEL CONTRATO
Anexo 4 PLAN DE GESTION SOCIAL
FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita
FORMATO CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito
FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)
FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA. Sobre N° 2 (FORMATO 4)
FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR (FORMATO 5)
FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito
FORMATO PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE III (FORMATO 7) Sobre N° 2
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS (FORMATO 8)

Página 5 de 101
 CAPÍTULO I
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

SUBCAPITULO I
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la ejecución en tres fases, sometidas a condición, con actividades,
presupuestos y productos definidos, del proyecto “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO
ASÍS – PUTUMAYO”

1.1.1. ALCANCE

El presente proyecto se ejecutará en tres (3) fases condicionadas, que tienen como fin contratar el “PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS – PUTUMAYO”, y que contempla entre otras las siguientes
actividades:

A. FASE I. CONSTATACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO.

En esta fase el contratista que resulte seleccionado deberá confrontar en terreno los documentos técnicos, legales,
ambientales y económicos del proyecto, a fin de establecer la ejecutabilidad del mismo en condiciones de funcionalidad,
determinando si se requiere la realización de actualizaciones, actividades adicionales, ajustes y/o complementaciones,
como condición al inicio de la obra propiamente dicha, para lo cual el contratista deberá elaborar, un Diagnostico técnico
de las condiciones de ejecución del proyecto, un Diagnostico social a la comunidad ubicada en la zona de influencia del
proyecto y un Diagnostico legal.

Dentro de esta fase, quien resulte seleccionado deberá revisar toda la documentación base existente relacionada con
estudios y diseños elaborados con el fin de corroborar en campo dicha información y que a su vez esta le sirva como base
para los diseños con la ingeniería de detalle respectiva que deberá realizar de la infraestructura inexistente en la FASE II,
así como también le servirá de insumo para los ajustes y actualizaciones a diseños que se requieran para la construcción
de las obras que deberá ejecutar posteriormente en la FASE III para lograr a cabalidad el objeto del contrato. Entre otras
actividades, quien resulte seleccionado deberá realizar:

1. Revisión y análisis de la información base correspondiente a los estudios y diseños para la optimización del sistema
de Acueducto Municipio de Puerto Asís, Departamento de Putumayo.
2. Verificación en terreno de la información consignada en los documentos técnicos, legales, ambientales y económicos
del proyecto la cual forma parte integral de la información base correspondiente a los estudios y diseños para la
optimización del sistema de Acueducto Municipio de Puerto Asís, Departamento de Putumayo. Lo anterior, con el fin
de constatar las condiciones que garanticen la ejecutabilidad del proyecto y definir puntualmente de los diseños
existes, cuales requieren ajustes y/o actualizaciones.

B. FASE II. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE
I.

En esta fase, el contratista seleccionado realizará los ajustes, complementaciones y/o actualizaciones necesarios para
garantizar la ejecución del proyecto en condiciones de funcionalidad, para lo cual deberá tener en cuenta el contratista que
los productos finales tendran que ser aprobados por el Municipio.

Dentro del alcance de la FASE II, quien resulte seleccionado deberá:

1. Realizar los ajustes, correcciones y/o modificaciones a los diseños existentes con base a la información base
suministrada la cual fue objeto de revisión, análisis y verificación en campo en la FASE I del proyecto. Dichos

Página 6 de 101
 ajustes deberán generar como resultado planos con la ingeniería de detalle respectiva, Especificaciones
Técnicas detalladas, cronograma de obra, APÚ´S (adjuntando por lo menos dos cotizaciones) para cada ítem
contemplado, así como también el presupuesto de obra respectivo, procedimientos constructivos,
recomendaciones de obra etc.

2. Realizar los diseños nuevos con la respectiva ingeniería de detalle integrando para ello la información base
suministrada la cual fue objeto de revisión, análisis y verificación en campo en la FASE I del proyecto junto con
los demás estudios y levantamientos topográficos de los componentes, los cuales corresponden a:

a. Diseño completo y detallado de la cimentación del sistema de captación realizado a través de un

sistema de bombeo.
b. Diseño completo y detallado de la protección ribereña del rio Putumayo.
c. Diseño completo y detallado de sistema eléctrico de la estación de bombeo
d. Actualización del diseño de la bocatoma.

Dichos ajustes a los diseños así como diseños nuevos, completos y detallados, deberán generar como resultado
planos con la ingeniería de detalle respectiva, Especificaciones Técnicas detalladas, cronograma de obra, APÚ´S
(adjuntando por lo menos dos cotizaciones) para cada ítem contemplado, así como también el presupuesto de
obra respectivo, procedimientos constructivos, recomendaciones de obra etc.

Para el desarrollo a satisfacción de esta fase, para los ajustes y/o actualizaciones a los diseños así como también para los
diseños nuevos, quien resulte seleccionado deberá, sin limitarse a ellas, ejecutar las siguientes actividades:

i) Estudio de población y demanda.

ii) Estudios Topográficos. Se verificará la topografía entregada junto con los diseños por aparte de las entidades
territoriales, adicional a ello, se deberá realizar un levantamiento planimétrico y altimétrico, procurando
establecer amarres con BMs existentes y validados con información IGAC. En los sitios donde proyecten la
captación y sistema de bombeo, así como también de la zona que requiere las obras de protección de orillas.
En caso de no existir se dejarán como mínimo 2 mojones con coordenadas y elevaciones en sistema
geodésico, que permitan la posterior ubicación de estos elementos. En general se deberá dejar un número
suficiente de mojones para el replanteo de todos los elementos de los sistemas proyectados. Las carteras
topográficas y demás elementos del proceso estarán a disposición de la Interventoría del contrato para su
verificación. Los levantamientos topográficos deben contener un alto nivel de detalle, es decir, se deberán
establecer todos los accidentes topográficos del sector, curvas de nivel como mínimo cada dos metros, cotas
de inundación del río Putumayo.

iii) Estudios de Suelos y Geotécnicos. Dado que en la etapa de diagnóstico se debe haber verificado la
información referente a suelos, quien resulte seleccionado debe adelantar un programa de investigación del
subsuelo, para lo cual se deben realizar los sondeos y apiques que se consideren convenientes para obtener
la información requerida para determinar la capacidad portante, agresividad y otras características del terreno
en los sitios donde se proyectan estructuras; además se verificará la estabilidad de las zonas en donde se
instalarán tuberías y otros elementos de los sistemas, y de requerirse se diseñarán las obras de protección
necesarias. Los ensayos mínimos que se requieren para el sector de estructura de captación a través del
sistema de bombeo son:

a. Perforación mecánica con recuperación de muestra, alterada o inalterada según la condición del
suelo
b. Ensayo de consolidación unidimensional
c. Corte directo en suelo
d. Compresiones inconfinadas
e. PT 200
f. Humedad Natural
g. Límites de Atterberg
h. Peso Unitario

Página 7 de 101
 i. Ensayos de refracción sísmica

iv) Diseños Hidráulicos de la estructura de captación mediante sistema de bombeo: para lo cual se deberán
adjuntar sus respectivas memorias de cálculo. El proyecto a presentar debe contener los diseños y memorias
mencionadas por tal motivo el Consultor debe verificar las memorias que reposan con el proyecto como insumo
base y realizar el respectivo diseño hidráulico, para lo cual deberá tener en cuenta los lineamientos
establecidos en las versiones vigentes del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico - RAS. Adicionalmente deberá anexar los resultados de los cálculos hidráulicos, donde se consignen
los datos de entrada, supuestos, dotaciones, caudales de diseño, cotas, presiones, entre otras y los resultados
obtenidos debidamente tabulados y concordantes con los datos plasmados en los planos de diseño. La
consultoría deberá entregar el diseño hidráulico de cada uno de los componentes que hacen parte de la
solución concertada, incluyendo memorias y planos respectivos

Toda modelación hidráulica se debe entregar con la información que se procesó en el software, para su
verificación de forma magnética y física, de igual manera para el diseño hidráulico se tendrán en cuenta los
lineamientos establecidos en las versiones vigentes del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico - RAS.

v) Diseño de la protección ribereña: quien resulte seleccionado deberá realizar una modelación hidráulica del
río en el sector donde proponen la estructura de captación, en el cual deben registrar el comportamiento del
río actualmente y el modelo de inundación al periodo de retorno proyectado, utilizando un software de
modelación. Las obras propuestas para la protección ribereña, deben contener su diseño con la ingeniería de
detalle respectiva para lo cual debe presentar como mínimo: planos de diseño con ingeniería de detalle,
memorias de cálculo, Especificaciones Técnicas, Presupuesto con sus respectivos APU´S (adjuntando por lo
menos dos cotizaciones), procedimientos constructivos, recomendaciones de obra etc.

Dado que la obra de protección ribereña tiene como función mitigar el riesgo y disminuir la vulnerabilidad a la
cual se encuentran expuestas las orillas del río Putumayo en el sector donde se propone la estructura de
captación, quien resulte seleccionado previo la propuesta de obra para la protección ribereña, debe realizar el
estudio de Riesgo y Amenaza en el cual identifique los posibles riesgos y amenazas a los que se pueda ver la
estructura de captación mediante sistema de bombeo indicando y presentando los diseños de las obras que
puedan prevenir y/o mitigar dichos riesgos y amenazas.

Lo anterior, con el fin de brindar seguridad no solo a la estructura de captación sino a todo el sistema que
compone el PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS – PUTUMAYO.

vi) Diseños estructurales. El proyecto a presentar debe tener en cuenta lo dispuesto en la Norma Sismo
Resistente 2010 (NSR-10). quien resulte seleccionado deberá entregar el diseño estructural de cada uno de
los componentes que hacen parte de la solución concertada, incluyendo memorias y planos respectivos.

vii) Diseños eléctricos de la estación de bombeo. El proyecto a presentar debe tener en cuenta lo establecido
en el RETIE. quien resulte seleccionado deberá entregar el diseño eléctrico de la estación de bombeo para lo
cual debe presentar como mínimo:

a. Levantamiento de infraestructura eléctrica alrededor del proyecto: Postes, líneas de media tensión, redes
de Baja Tensión etc
b. Determinación de posibles puntos de conexión en el proyecto.
c. Medición de resistividad del terreno para el diseño de la malla de puesta a tierra según Normativa IEEE
80STD.
d. Análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo análisis de factor de potencia y armónicos,
análisis de cortocircuito y falla a tierra.
e. Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos.
f. Cálculo de transformadores incluyendo los efectos de los armónicos y factor de potencia en la carga.
g. Cálculo del sistema de puesta a tierra.
h. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes.

Página 8 de 101
 i. Cálculos de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electroductos) y volumen de encerramientos,
(cajas, tableros, conduletas, etc.).
j. Cálculos de regulación.
k. Elaboración de diagramas unifilares.
l. Determinación de las distancias de seguridad requeridas.
m. Rutas de acometidas y dimensionamiento al interior como al exterior del proyecto necesarias para la
energización de la totalidad del equipamiento eléctrico requerido de servicios auxiliares, iluminación
exterior, redes primarias, redes secundarias, bombeo, tableros, entre otros.
n. Dimensionamiento de cámaras al exterior e interior del proyecto de acuerdo a la norma del operador de
red.
o. Realizar el diseño de automatización incluyendo: inventarios de señales digitales y análogas, selección
de equipos, esquema de comunicación y recomendaciones de programación para la operación de la
estación de bombeo.

viii) Especificaciones técnicas. Quien resulte seleccionado deberá entregar las especificaciones de construcción,
materiales y equipos requeridos de cada una de las actividades que están contempladas en el presupuesto de
las obras. Se incluirán, entre otros los siguientes aspectos: i) Descripción de la actividad a desarrollar y
establecer de manera clara su unidad de pago, ii) materiales, iii) pruebas mínimas de resistencia de materiales
y/o equipos, como también de la calidad de obra, iii) medición y pago de obras, iv) Costos de implementación
seguridad y salud ocupacional, Planes de Manejo Ambiental y Planes de Manejo de Transito (PMT, cuando
aplique), vi) especificaciones eléctricas y mecánicas particulares. La preparación de estas especificaciones
deberá efectuarse de conformidad con las normas de contratación administrativa vigentes, la experiencia de
la consultoría y, en el caso de que exista en la zona un prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado,
se podrá revisar y adoptar las especificaciones técnicas establecidas por los mismos.

ix) Planos de construcción y documentos. Quien resulte seleccionado deberá suministrar original y una (1)
opia en físico, y adicionalmente copia en medio magnético de los planos topográficos, debidamente
georreferenciados planos de localización general de los componentes del sistema, planos de diseño, de
detalles constructivos y con la ingeniería de detalle necesaria tanto en planta como en perfil, todos en tamaño
pliego y escala adecuada que permita una adecuada lectura de toda la información consignada y representen
la totalidad del proyecto. Todas las memorias y planos sin excepción, deberán ser entregados por la
Consultoría en medio físico y magnético. Todos los planos de diseño deben tener claramente identificados y
dibujados todos los elementos requeridos, incluyendo coordenadas y elevaciones de cada uno de los
componentes de los sistemas diseñados detallando convenciones claras para identificar si los elementos
existen o son elementos propuestos, lo cual debe reflejarse en cuadros de numeración y resumen de
cantidades.

Todos los planos deberán estar debidamente suscritos por un profesional acreditado en la materia respectiva,
así como por la interventoría/supervisión de los trabajos.

En general, para la aplicación de normas y especificaciones técnicas relacionadas con los diseños, planos y
memorias, se tendrá en cuenta los lineamientos establecidos en las versiones vigentes del Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y la Resolución 379 de 2012 del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Se incluirán entre otros, los siguientes planos para cada proyecto, según corresponda a sistemas de suministro
de agua:

a. Planos topográficos con curvas de nivel, georreferenciación y referencias (cuerpos de agua, caminos y
vías, líneas eléctricas, construcciones, etc.)
b. Planos de localización en planta de los sistemas proyectados.
c. Perfiles de ductos principales indicando longitudes, diámetros, cotas de rasante cruces con otras
tuberías, pendiente, tipo y clase de tubería.
d. Planos detallados de estructuras hidráulicas y demás elementos que se proyecte construir, incluyendo
para cada uno, su localización en planta y detalles constructivos.

Página 9 de 101
 e. Planos hidráulicos, estructurales y de instrumentación (si aplica).
f. Planos detallados para montajes de equipos principales (si aplica).
g. Plano Catastral que permita identificar la ubicación de los predios requeridos por el proyecto y los predios
a través de los cuales va el trazado del paso de tuberías con el fin de identificar el número de
servidumbres requeridas.
h. Planos constructivos que se requieran para cada proyecto.

En los planos debe aparecer la ubicación de los puntos BM validados por el IGAC usados en los levantamientos
topográficos, cuando haya lugar.

x) Presupuesto del Plan de Obras e Inversiones y Análisis de Precios Unitarios. Quien resulte seleccionado
deberá presentar un presupuesto detallado del proyecto por la modalidad de precios unitarios, diferenciando
por capítulos cada uno de los elementos principales de los sistemas proyectados. Se deben incluir cantidades
de obra por cada ítem y presentar la memoria de cálculo de dichas cantidades, de manera coherente con los
ítems de pago establecidos en las especificaciones y costos unitarios correspondientes a las condiciones
particulares del proyecto. Deberá incluir el listado de precios de los insumos, materiales, suministros y equipos,
adicionalmente el presupuesto presentado debe estar redondeado así: las cantidades a dos decimales y los
valores unitarios y totales de los ítems ajustados al peso.

Quien resulte seleccionado deberá entregar Análisis de Precios Unitarios (APUs) de todos los ítems incluidos
en el presupuesto, los cuales deben estructurarse con base en costos y condiciones de mercado locales. Se
deberá presentar el desglose del factor de costos indirectos A.I.U (Administración, Imprevistos y Utilidad), valor
que deberá ser acorde a las características de la zona. Adicionalmente para la elaboración de los APUs, se
deberá tener en cuenta los costos por acarreo interno para la Construcción de las estructuras que no cuenten
con fácil acceso, a la disponibilidad de sitio(s) cercanos de botaderos autorizados y de igual manera tener en
cuenta los posibles costos de explotación y transporte de material pétreo en el evento que no exista la
disponibilidad de los materiales necesarios en la zona.

xi) Programación de la ejecución de obras e Inversiones. Quien resulte seleccionado deberá presentar la
programación de la ejecución de las obras e inversiones proyectadas, definiendo la secuencia constructiva
más adecuada. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt o PERT, identificando actividades asociadas
a entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, organización por capítulos y
definición de la ruta crítica del proyecto.

xii) Costos de Operación y Mantenimiento. Quien resulte seleccionado deberá determinar de manera racional
los costos de operación y mantenimiento in sitú de cada uno de los sistemas proyectados (ej. personal, insumos
químicos para el tratamiento, combustibles, energía eléctrica, gastos administrativos y comerciales, entre
otros), con el fin de incorporar esta información en el modelo financiero de cada proyecto. De igual manera,
presentar el Manual de Operación y Mantenimiento de las estructuras que conforman los sistemas de
abastecimiento de agua diseñados.

xiii) Análisis predial y Gestión de predios. Quien resulte seleccionado deberá elaborar un estudio de títulos y
avalúos para la adquisición de predios y/o servidumbres que se requieran, elaborando una ficha predial por
cada uno de ellos en la cual se identifique i) propietario, ii) estado de titularidad, iii) certificados de libertad y
tradición, iv) valor del área requerida en caso de requerirse compra o servidumbre, v) análisis de posibilidad
de compra o adquisición de servidumbres; esta información debe reflejarse en un informe y planos específicos.
Además del estudio predial descrito, la Consultoría deberá adelantar las gestiones necesarias de apoyo a la
administración municipal para la compra de los predios y/o permisos de servidumbre necesarios para el
desarrollo de cada proyecto. Esta gestión incluye: i) acercamientos entre las autoridades municipales y los
propietarios, ii) apoyo a los municipios en la obtención de los documentos necesarios para la realización de los
trámites requeridos ante las entidades respectivas para la declaratoria de utilidad pública de los predios
requeridos, negociación y formalización y legalización de la compra de predios o los permisos de servidumbre
requeridos. En aquellos casos que se considere que no es posible obtener la servidumbre o la compra o
donación del predio, el consultor deberá ajustar el trazado del diseño y/o la ubicación de las estructuras en
predios cuya adquisición sea posible.

Página 10 de 101
 xiv) Gestión Ambiental. Comprende las actividades necesarias para obtener los permisos de concesión y demás
autorizaciones ambientales que se requieran, los cuales deberán ser obtenidos por parte de la entidad
municipal. Quien resulte seleccionado deberá revidar la información base del proyecto suministrada por el
Municipio y preparar toda la documentación necesaria y coordinar con la administración municipal para que el
municipio solicite a la Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción, la Licencia Ambiental o los permisos
de concesión y autorizaciones requeridas por la ley para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Los estudios
de gestión ambiental deberán incluir una descripción de los planes de mitigación ambiental (ej. manejo de
excavaciones, zanjas, etc.) a implementarse durante las construcción de las obras, así como de seguridad y
protección de las personas que en ellas intervengan (señalización, prevención, manejo de contingencias, etc.).

Respecto a los dos numerales anteriores, quien resulte seleccionado deberá elaborar un Informe de Análisis y Gestión
Predial y Ambiental, el cual será puesto a consideración de la interventoría del contrato, quien emitirá concepto particular
de aprobación al mismo.

Quien resulte seleccionado deberá elaborar un Informe de Estudios y Diseños definitivos para cada proyecto, el cual será
puesto a consideración del interventor del contrato y deberá incluir todos los aspectos descritos en este Capítulo, incluido
un resumen de parámetros y criterios de diseño, memorias descriptivas y de cálculo de los sistemas, planos,
especificaciones y demás elementos enunciados.

C. FASE III. EJECUCION DE OBRA.

Consiste en la construcción de las obras objeto del proyecto, habiéndose desarrollado la Fase I y/o Fase II según
corresponda, y validado cada una de las actividades descritas en dichas fases, incluyendo el concepto de aprobación de
la reformulación emitido por parte del Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Dentro de esta fase, quien resulte seleccionado deberá construir todas y cada una de las estructuras que fueron objeto de
actualización de diseño, así como también las obras nuevas que fueron diseñadas de acuerdo con lo contemplado en la
FASE I y FASE II.

El alcance técnico del proyecto descrito en la reformulación N° 2, y que tiene como objeto, la “PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS – PUTUMAYO.”, contempla el siguiente alcance:

FASES I, II, Y III

I. Construcción de una captación en concreto reforzado de 3000 PSI tipo pasarela sobre el río Putumayo, incluye
suministro e instalación de:

a. Dos motobombas centrifugas de 60 HP con encendido alterno automático, tablero eléctrico con arrancadores
protección contra descargas eléctricas y caídas de tensión, automatización mediante sensor de nivel.

b. Caseta en mampostería para ubicación de equipos de bombeo y sistema eléctrico.

II. Construcción de 200 m (6000 m2) de obra de protección de la ribera de la zona de captación en geoesteras al
costado izquierdo del río Putumayo.

III. Suministro e instalación de 640m de tubería impulsión PEAD PE 100 PN 10 Ø400mm, Unión termo fusión.

IV. Construcción de cruce elevado de 45 m en cercha metálica de acero A53 sobre quebrada Aguas negras para paso
de tubería PEAD impulsión.

Página 11 de 101
 V. Construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable tipo convencional en concreto reforzado de 4000
PSI, de capacidad de 120 LPS y optimización de Planta de Tratamiento existente tipo convencional de capacidad 60
LPS.

VI. Construcción de un tanque elevado de 500m3 en pórtico en concreto reforzado de 3500 PSI, incluye tanque en vidrio
fusionado al acero.

VII. Suministro e instalación de 2 macromedidores, incluye cajas en concreto reforzado de 3000 PSI.

VIII. Suministro e instalación de 7921m de red matriz de distribución, tubería PEAD PE 100 PN 10 (RDE 17), asi:

a. 7.821 m de 14”
b. 50m de 8”
c. 50m de 10”

IX. Suministro e instalación de 31.425m de red de distribución secundaria en tubería PVC, Unión mecánica RDE 26, así:

a. 11.189m de 2”
b. 10.885m de 3”
c. 2.863m de 4”
d. 1.491m de 6”
e. 2.115m de 8”
f. 2.882m de 10”

X. Suministro e instalación de 62 válvulas de compuerta de sello elástico JH, así:

a. 12 de 2”
b. 22 de 3”
c. 18 de 4”
d. 10 de 6”

XI. Suministro e instalación de 10 hidrantes de 3”

XII. Suministro e instalación de 10 hidrantes de 4”

XIII. Suministro e instalación de aproximadamente 2.331 und de conexiones domiciliarias. Incluye medidor de ½”,
manguera PF+UAD de ½”, cajilla medidor en concreto simple y registros de corte y control de ½”.

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El lugar de ejecución del proyecto es en el municipio de « Puerto Asís » en el departamento de «Putumayo»

Página 12 de 101
 Figura 1 – Localización General del Proyecto - (Fuente: Google Maps)

El Municipio de Puerto Asís tiene un área aproximada de 2.610 Km² que corresponde al 12% del departamento del
Putumayo (24.885 Km²). Su cabecera municipal, lleva el mismo nombre del municipio, está localizado aproximadamente
a los N Oº 29” de Latitud Norte y a los 76º 32” de longitud al oeste de Greenwich.

La cabecera Municipal se localiza al sur de la capital del Putumayo a aproximadamente 80 kilómetros por una vía en
aceptable estado pues algunos tramos están en proceso de recuperación y otros se encuentran aún en afirmado.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecución del proyecto condicional por fases del proyecto “PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS – PUTUMAYO” es hasta la suma de VEINTITRES MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS
($23.564.652.614,00) M/CTE incluido el IVA, AIU, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere
lugar, que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada Fase. Estableciéndose para cada fase el siguiente:

VALOR TOTAL
FASE
NÚMEROS LETRAS
CINCUENTA Y SIETE MILLONES
FASE I: Constatación de las condiciones
$57.996.110,00 NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
que hacen ejecutable el proyecto.
MIL CIENTO DIEZ PESOS
Hasta por la suma de DOSCIENTOS
FASE II: Ejecución de las actividades OCHENTA Y DOS MILLONES
Hasta por la suma de $
requeridas conforme el diagnóstico de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
282.254.030,00
ejecutabilidad del proyecto. CUATRO MIL TREINTA PESOS

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS

VEINTICUATRO MILLONES
FASE III: Ejecución de Obra $23.224.402.474,00 CUATROCIENTOS DOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE Hasta la suma de $ Hasta la suma de VEINTITRES MIL
PROYECTO (Fase I + Fase II + Fase III ) 23.564.652.614,00 QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

Página 13 de 101
 VALOR TOTAL
FASE
NÚMEROS LETRAS
MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS CATORCE PESOS

El valor del presupuesto estimado para el contrato de ejecución del proyecto en las fases I y II, incluye sueldos del personal
utilizado para la realización del trabajo, incluido el requerido para el Plan de Gestión Social, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo
de planos, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, equipos de topografía, equipos especiales, entre otros costos directos) y demás tributos que se causen por el
hecho de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados durante la ejecución del
mismo.

En estas fases I y II, el factor multiplicador se aplica únicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales.

Las tres fases tendrán un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideración con lo dispuesto en los
presentes términos de referencia. La propuesta económica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podrá ser
inferior al valor mínimo ni superior al valor máximo del presupuesto estimado para la convocatoria, así mismo, la propuesta
de cada una de las fases no podrá ser inferior al valor mínimo ni superior al valor máximo del presupuesto establecido para
la respectiva fase.

1.3.1. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase I es de CINCUENTA Y SIETE MILLONES

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS ($57.996.110,00) M/CTE incluido el valor del
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.2. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase II es hasta DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS ($282.254.030,oo) M/CTE incluido el valor del
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.

En todo caso, el Presupuesto Estimado para la Fase II “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS
CONFORME EL DIAGNÓSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO”, corresponde a un valor agotable
hasta por el monto del presupuesto estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del proyecto
en su Fase I y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO y avaladas por la Interventoría en dicha Fase, se determine la necesidad de personal, dedicaciones
y actividades para la ejecución de la Fase II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, que asegure
la ejecución de la totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervisión de la
CONTRATANTE.

1.3.3. El presupuesto estimado para la Fase III “EJECUCIÓN DE OBRA” es de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CUATRO-CIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
($ 23.224.402.474 ) M/CTE incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y
demás contribuciones a que hubiere lugar.

Para la Fase III el(los) proponente(s) para la oferta económica deberá(n) diligenciar el Formato “Cantidades de Obra y
Propuesta Económica”, correspondiente al valor total ofrecido, y cada una de las casillas de este formato, teniendo como
referencia el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto”.

Sin perjuicio de lo anterior, todos los proponentes para la elaboración de su oferta económica, deberán revisar el
presupuesto del proyecto para la Fase III, verificando los precios del mercado del área de influencia del mismo al momento
de la elaboración de dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviación de precios
unitarios que estén por fuera del mercado.

Página 14 de 101
Para lo anterior se deberán tener en cuenta los siguientes valores mínimos y máximos para la convocatoria y para cada
fase:

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA Valor Mínimo Valor Máximo

FASE I: Constatación de las condiciones que hacen

A $ 46.396.888,00 $ 57.996.110,00
ejecutable el proyecto.

FASE II: Ejecución de las actividades requeridas conforme el

B $ 225.803.224,00 $ 282.254.030,00
diagnóstico de ejecutabilidad del proyecto.

$ $
C FASE III: Ejecución de Obra
18.579.521.979,00 23.224.402.474,00

PRESUPUESTO $ $
D
OFICIAL ESTIMADO 18.851.722.091,00 23.564.652.614,00

1.4. IMPUESTOS

El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato, y que le
apliquen.

Adicionalmente deberá tener en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato.

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo máximo previsto para la ejecución por fases del contrato obtenido de la sumatoria de los plazos individuales de
cada fase, es de VEINTICUATRO (24) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, cada
fase contará con plazos individuales.

El plazo de ejecución del Contrato de ejecución del proyecto Condicional por Fases es el siguiente:

PLAZO DE PLAZO
DESCRIPCIÓN DE LA FASE
EJECUCIÓN TOTAL

FASE I: Constatación de las condiciones que hacen ejecutable el proyecto. Un (1) Mes
Veinticuatro
FASE II: Ejecución de las actividades requeridas conforme el diagnóstico de
Tres (3) Meses (24)
ejecutabilidad del proyecto.
Meses
FASE III: Ejecución de Obra Veinte (20) Meses

El plazo general del contrato es de VEINTICUATRO (24) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos
individuales de cada una de las fases.

Los plazos se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminación de cada una de las fases.

El plazo general del contrato, comenzará a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio de la primera fase.

Página 15 de 101
Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribución de plazos descrita
anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta económica.

Durante el tiempo establecido entre la terminación del plazo de cada Fase y la suscripción del Acta de Inicio de la siguiente
Fase, LA CONTRATANTE no reconocerá valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada Fase en los
presentes términos de referencia.

El contratista deberá suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases.

Las actas del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberán firmarse simultáneamente con las actas de inicio
del contratista de Interventoría.

Página 16 de 101
 SUBCAPITULO II
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DEL EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER, está interesado en contratar LA

EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
PUERTO ASÍS – PUTUMAYO”

El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, tendrá como obligación ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, en el RAS y en el contrato.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de los estudios y
documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecución”, de su propuesta y aquellas que
por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos
previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones
generales del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO las siguientes:

1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal
consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como las normas vigentes del sector de Agua Potable
y Saneamiento Básico.

2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, conforme a los documentos de la
convocatoria incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de Viabilización y los informes y conceptos
que se generen en desarrollo del mismo.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria y
consignadas en la propuesta, así como en las normas técnicas que regulan el sector de agua potable y saneamiento
básico.

4. El programa de trabajo acordado será obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlo
unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente justificadas y
requerirá la aprobación escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de que
el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podrá exigir por escrito el aumento del
número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento
del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA
CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la aplicación de la cláusula
penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementarán el valor del
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con
la entrega de la propuesta.

5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se le impartan
por parte de la INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica
o administrativa necesaria.

Página 17 de 101
7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier
otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.

9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

10. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos señalados
en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.

11. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el informe y/o
productos que corresponda para cada Fase, así como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

12. Suministrar y mantener durante la ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y hasta su
finalización, el personal profesional ofrecido para cada una de las Fases del mismo. Si el CONTRATISTA DE
EJECUCIÓN DEL PROYECTO requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al que
se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de LA CONTRATANTE, previo visto
bueno del INTERVENTOR. Será por cuenta del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del CONTRATO
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO con LA CONTRATANTE.

13. Constituir las garantías respectivas para cada una de las Fases del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantías deberán presentarse como requisito para la
suscripción del acta de inicio de cada FASE.

14. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas requeridas para la ejecución de
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás requeridos dentro del alcance del CONTRATO DE EJECUCIÓN
DEL PROYECTO.

15. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial
e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento y/o Municipio según
corresponda.

16. Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para la
ejecución de cada una de las FASES, cuente con la matrícula y/o tarjeta profesional correspondiente.

17. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, desde
el momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

18. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO, y el INTERVENTOR por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la
suspensión de los trabajos.

19. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente

Página 18 de 101
 por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto
del valor del contrato.

20. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo así como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de
los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte
del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para
efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

21. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país.

22. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN
DEL PROYECTO.

23. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

24. Acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales utilizados para la ejecución de la
obra y el plan metrológico de los equipos a utilizar.

25. Presentar el personal mínimo exigido para cada FASE, el cual deberá tener la dedicación exigida para la ejecución
de cada FASE.

26. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Dicho pago se realizará a través de una cesión de derechos del
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO sobre las cuentas sin cobrar o por causar al CONTRATISTA DE
INTERVENTORÍA.

27. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión Social, el cual hace parte integral de los presentes términos de
referencia y del contrato - Anexo 4.

28. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.3. FASES DEL ESQUEMA DE CONTRATACIÓN

2.3.1. FASE I DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTATACIÓN DE LAS

CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO

2.3.1.1. CONCEPTO

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá confrontar los documentos técnicos, legales,
ambientales y financieros del proyecto con las condiciones que se encuentren en el terreno, con el fin de establecer su
ejecutabilidad en condiciones de integralidad y funcionalidad, determinando si se requiere la realización de actividades
adicionales necesarias como actualizaciones, ajustes y/o complementaciones, como condición para el inicio de la obra
física.

Esta es la oportunidad para que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, identifique y manifieste las
eventuales diferencias que puedan existir entre los documentos técnicos, legales, ambientales y financieros del proyecto
y lo encontrado en el terreno.

2.3.1.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE I DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Página 19 de 101
 Para el inicio de la Fase I el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE,
deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripción del acta.

2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.
3. Plazo.
4. Fecha de Inicio y Terminación de la Fase I.
5. Valor.
6. Información del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
7. Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantías.
8. Fecha de aprobación de las garantías.
9. Personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para la Fase I.

Dentro de los CINCO (5) días siguientes a la suscripción del Contrato, previo a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato
el Interventor verificará el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Aprobación del personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para la Fase I. El
INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en
la oferta para la ejecución de esta FASE. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO o uno
de los integrantes del proponente plural.

b. Aprobación de la metodología y programación de actividades de la FASE I. El INTERVENTOR aprobará la

metodología y programación de actividades, en la cual se establecerán secuencias, duración (fecha de inicio y
fecha de terminación), responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación.

c. Aprobación de garantías. El INTERVENTOR verificará que las garantías requeridas estén aprobadas y
conminará al CONTRATISTA al cumplimiento de constitución, modificación y presentación de las garantías,
conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

d. Verificación del Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador: El

interventor validará el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador y la
consistencia de la propuesta económica de las fases I y II con los estudios de mercado que sustentaron los
estudios previos de la convocatoria.

e. Afiliación a la seguridad social integral. Verificar los soportes de afiliación y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

2.3.1.3. ACTIVIDADES

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá realizar las siguientes actividades:

I. Verificación topográfica del proyecto en terreno. Para el efecto deberá realizar verificación topográfica que incluya
como mínimo:

a. Perfiles viales de los corredores sobre los cuales se desarrolle el proyecto.

b. Alineamiento de la tubería objeto del proyecto.
c. Niveles topográficos.
d. Puntos de referenciación del proyecto, materializados en mojones y placas.
e. Diámetros y longitudes de la infraestructura de redes de servicios públicos pre-existente y proyectada.
f. Localización de la infraestructura a construir, según lo establecido en los planos.
g. Inventario y revisión de las condiciones de estado y funcionamiento de la infraestructura de redes pre-existentes
que se pretendan reutilizar para efectos del proyecto (tuberías, pozos de inspección, cajas de válvulas,
estaciones eléctricas, equipos electromecánicos.

Página 20 de 101
 h. Redes de servicios públicos (redes eléctricas, redes de acueducto, alcantarillado, redes de telecomunicaciones,
redes de gas, otros), cuando a ello hubiera lugar.
i. Interferencias con otros tipos de infraestructura preexistentes (hidráulicas, eléctricas, poliductos, hidrocarburos,
de transporte, edificaciones, dotación, etc.).
j. Georreferenciación de los puntos de amarre de la topografía.
k. Altimetría y planimetría del proyecto.

II. Verificación de la modelación hidráulica del proyecto. El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO verificará
que la modelación hidráulica cumpla con las disposiciones vigentes a la fecha en el Reglamento Técnico para el
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –en adelante RAS–. Incluye el análisis de demanda, estimación de la
población futura, selección del nivel de complejidad del sistema, cálculo de la proyección de demanda de agua, cálculo
del caudal de diseño para cada componente, selección de parámetros y criterios establecidos en el RAS, evaluación
e identificación de las zonas de expansión, identificación de las necesidades de ampliación o de mejoramiento del
servicio en la comunidad beneficiaria, evaluación de la capacidad hidráulica y estructural del componente de
alcantarillado (incluye redes de recolección, colectores principales, emisarios finales, estaciones elevadoras,
estaciones de bombeo de alcantarillado en general, estructuras de alivio, sistemas de tratamiento de aguas
residuales, domiciliarias e intradomiciliarias sanitarias, entre otros).

III. Verificación de los permisos y licencias en trámite, existentes y sobrevinientes, requeridos para la ejecución del
proyecto, con la correspondiente identificación plena de la autoridad competente para su expedición. En este aspecto
debe verificarse que el proyecto se encuentra acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Plan Básico
de Ordenamiento Territorial (PBOT), o el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), según corresponda, o el Plan
de Desarrollo Municipal, entre otros. Incluye:

a. Inventario de trámites y permisos ambientales requeridos y vigentes que ya hayan sido otorgados al proyecto o
que se encuentren en trámite.
b. Identificación de trámites y permisos adicionales y/o complementarios cuya expedición se tenga prevista durante
la Fase II del proyecto, tales como de vertimientos, de ocupación de cauces, de concesión de aguas, de tala de
árboles, los requeridos para rellenos sanitarios y similares, así como los permisos de otros tipos, tales como
arqueológicos, de intervención de vías, etc.
c. Identificación de trámites y permisos adicionales y/o complementarios sobrevinientes con motivo de alguna
variación al proyecto inicialmente previsto.

IV. Verificación de ítems y cantidades de obra a ejecutar. Se deberá verificar cada uno de los ítems y las cantidades de
obra a ejecutar en la Fase III.

V. Comprobación. Comprobación de la información existente y pertinencia sobre la clasificación y propiedades físico

mecánicas de los suelos (capacidad portante, caracterización, entre otros), así como la verificación de los métodos,
profundidades y perfiles de excavación que garanticen la estabilidad de las mismas y obras complementarias de
protección, realizado por el especialista en geotecnia.

VI. Verificación de la propiedad o posesión de los predios y servidumbres presentados por el ente territorial y aquellos
que se requieran para la ejecución del proyecto, identificando en los planos catastrales, cada uno de los predios
afectados, determinando sus coordenadas geográficas. Con esta información el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN
DEL PROYECTO debe apoyar la gestión del ENTE TERRITORIAL, en el trámite que corresponda (tasación,
adquisición de predios, legalización de servidumbres, imposición o expropiación, actualización de los planos
catastrales).

Esta actividad incluye la implantación del proyecto en el sitio, para efectos de corroborar los predios y servidumbres
presentadas por el ENTE TERRITORIAL y aquellos que se requieran para la ejecución del proyecto

VII. Realizar la socialización del proyecto con la comunidad ubicada en la zona de influencia del proyecto a fin de verificar
el grado de aceptación del mismo. En esta actividad el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO contará
con el apoyo del ENTE TERRITORIAL y deberá explicar de manera clara las actividades que corresponden a cada
FASE.

Página 21 de 101
VIII. Verificar la necesidad de trámites de consulta previa para la ejecución del proyecto. Cuando así se identifique o se
establezca la necesidad de su realización.

IX. Verificación de la existencia y vigencia de las pólizas que amparan los estudios y diseños presentados para la
viabilización del proyecto. En caso de existir diferencias entre el proyecto aportado por el ENTE TERRITORIAL y las
condiciones reales del sitio, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá verificar la existencia de
garantías vigentes que amparen los estudios y diseños aportados por el municipio o departamento, según se trate,
para acceder a la financiación del proyecto, situación que deberá ser puesta en conocimiento de la INTERVENTORÍA
y de la CONTRATANTE.

X. Cuando el proyecto a construir corresponde a una etapa de un proyecto de mayor alcance, el CONTRATISTA DE
EJECUCIÓN DEL PROYECTO constatará que las etapas previas construidas se encuentren en funcionamiento y
empalmen con la etapa objeto del presente proceso de selección.

XI. Identificar los cruces viales, pasos elevados de cuerpos de agua, cruces férreos y similares, para efectos de
determinar el método constructivo requerido, obras especiales y tiempo estimado para estas obras, incluyendo el
trámite de los permisos y expedición de garantías por parte de las autoridades competentes.

2.3.1.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN

LA FASE I

Serán obligaciones específicas del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en la FASE I, las siguientes:

1. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la FASE I, presentando un plan de trabajo y una programación para la ejecución del contrato,
los cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del acta de inicio del contrato. Lo
anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos
entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del
proyecto.

2. Ajustar y presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE Y/O Findeter. Este Informe Final deberá
evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, el cual deberá ser aprobado por la
INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar características y propiedades de una
labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y
como tal debe ser concebido y ejecutado.

3. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de la Fase I.

4. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución de la Fase I.

5. El Contratista deberá entregar los APU’s utilizados para la elaboración de su propuesta económica previa suscripción
del acta de inicio de la Fase I.

2.3.1.5. PRODUCTOS

Producto de la FASE I, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO elaborará un informe en el que establezca y
sustente sus recomendaciones para garantizar la ejecución en condiciones de funcionalidad e integralidad del proyecto.
Si conceptúa favorablemente la procedencia de ejecución de las obras, pero con la recomendación de realizar
actualizaciones, actividades adicionales necesarias, ajustes y/o complementaciones, como condición al inicio de la obra
propiamente dicha, deberá detallar las actividades específicas, así como las que se originen por cambios de cualquier tipo.
En este informe el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO debe indicar además, los permisos, licencias,
predios y servidumbres u otros adicionales que se requieran para la ejecución del proyecto.

Página 22 de 101
El Informe Final deberá contener como mínimo lo siguiente:

a. Diagnóstico técnico de las condiciones de ejecución del proyecto que contenga la descripción y el análisis de los
resultados de las actividades desarrolladas de acuerdo con lo previsto para la presente fase.

b. Diagnóstico legal: En este componente debe identificarse la correspondencia en terreno de las servidumbres,
predios, permisos y licencias del proyecto, determinando sí se requieren gestiones adicionales para concluir la
ejecutabilidad legal del proyecto.

c. Diagnóstico social: Una vez realizada la socialización del proyecto, conforme lo determinado para la presente
fase, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá determinar si existe algún aspecto que afecte la
ejecución del proyecto, capaz de impedir o retrasar su ejecución, planteando metodologías y tiempos de trabajo en aras
de dar solución a la problemática social.

d. Estimación del valor de la FASE II. Una vez identificada la necesidad o necesidades, el CONTRATISTA DE
EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá proponer las soluciones técnicas, definir los entregables necesarios para garantizar
la ejecución en condiciones de funcionalidad e integralidad del proyecto, las actividades, los perfiles de los profesionales,
cantidades y dedicaciones necesarias, estimando el valor que tendría la FASE II, conservando los salarios mensuales
propuestos en su oferta económica.

Si el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, como producto de las actividades desplegadas en esta FASE,
encuentra que el proyecto puede ejecutarse sin necesidad de actualizaciones, actividades adicionales necesarias, ajustes
y/o complementaciones, así lo indicará en su informe. De igual forma procederá cuando encuentre que existen
imposibilidades absolutas para la ejecución del proyecto.

2.3.1.6. ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE LA FASE I

Una vez finalizado el término de ejecución de la fase I del contrato el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO,
entregará al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta FASE, y se procederá a suscribir el Acta de
Terminación de la Fase I.
El interventor emitirá concepto sobre la VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONTENIDO
MÍNIMO DEL INFORME dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes al recibo del mismo. En caso que el
INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el cumplimiento de
los requisitos y contenidos del mismo, deberá solicitarlos por escrito al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
dentro del mismo término. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboración del informe producto de la FASE I fue
objeto de verificación, seguimiento y acompañamiento por parte de la INTERVENTORÍA.
Los ajustes o precisiones que requiera el informe, deberán ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la comunicación del interventor en la que se indique tal
situación.
Una vez terminado el plazo contractual establecido para la Fase I, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO,
la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE suscribirán el acta de terminación de la FASE I. Una vez el informe, producto
de la FASE I, se encuentre ajustado a los REQUISITOS Y CONTENIDOS especificados en el contrato y términos de
referencia para esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y la INTERVENTORÍA suscribirán la
respectiva Acta de Recibo a Satisfacción dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del producto.

Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción de la FASE I, las obligaciones y derechos de las partes, derivadas del
contrato, correspondientes a las Fases II y III, quedarán sometidas a condición resolutoria dependiendo del análisis que
haga la CONTRATANTE, conforme se describe en este capítulo. Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción el
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se entiende suspendido hasta el pronunciamiento de la CONTRATANTE.

2.3.1.7. DURACIÓN DE LA FASE I DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Página 23 de 101
La duración de la FASE I es de UN (1) MES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

2.3.1.8. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA FASE I

El valor a pagar por la ejecución de las actividades de la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, será
el ofertado y aceptado por la CONTRATANTE.

LA CONTRATANTE no reconocerá ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución de esta etapa y que
fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta.

El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO está obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que
resulten necesarias para la ejecución de la FASE I, incluyendo todas aquellas no contempladas expresamente en la oferta.

La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO el valor de la FASE I -

“CONSTATACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO” -, en un único
pago por el 100% del valor ofertado por el proponente para la FASE I, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfacción de los productos de esta FASE, por parte de la INTERVENTORÍA.

b. Suscripción del Acta de Terminación de la FASE I.
c. Los demás requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.

Para el pago, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá acreditar que se encuentra al día en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, CREE y las Cajas de Compensación Familiar,
cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación
Familiar, y del CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 – Decreto
1828 de 2013), de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la Fase, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecución de la FASE.

2.3.1.9. CONCEPTO DEL INTERVENTOR

A partir del análisis del Informe de la FASE I estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y
recibido a satisfacción por la INTERVENTORÍA, ésta deberá emitir un concepto dentro de los diez (10) días calendario
contados a partir de la suscripción del Acta de Terminación de la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO, adoptando una de las siguientes alternativas:

I. CONCEPTO FAVORABLE

La INTERVENTORÍA deberá emitir concepto favorable cuando del análisis del Informe de la FASE I estructurado por el
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones,
considere que el proyecto, es ejecutable y será funcional en las actuales condiciones del proyecto. En este caso la
INTERVENTORÍA considera que es viable el inicio de la FASE III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, sin
necesidad de ejecución de la FASE II.

En todo caso, el inicio de la FASE III de los contratos de EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA, solamente
se entenderá formalizado con la suscripción de la correspondiente Acta de Inicio para dicha FASE, por parte de la
CONTRATANTE, la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de manera que las partes
entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORÍA no obliga la ejecución de la FASE siguiente de los contratos
de EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA, por cuanto la decisión de continuar hacia la FASE III depende
del análisis que efectúe la CONTRATANTE conforme se establece en este Capítulo.

Página 24 de 101
La terminación del contrato en esta fase no dará lugar a reclamación alguna por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN
DEL PROYECTO.

II. CONCEPTO CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE AJUSTE EN DETALLE PARA GARANTIZAR

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD:

La INTERVENTORÍA emitirá concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO en la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio
de la Fase II de dicho contrato, con recomendaciones, indicando el alcance y costo de la FASE II.

En todo caso, el inicio de la FASE II de los contratos DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA, solamente
se entenderá formalizado con la suscripción de la correspondiente acta de inicio para dicha fase, por parte de la
CONTRATANTE, la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de manera que las partes
entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORÍA no obliga la ejecución de la fase siguiente de los contratos
de EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA, , por cuanto la decisión de continuar hacia la FASE II depende
del análisis que efectúe la CONTRATANTE conforme se establece en este Capítulo.

La terminación del contrato en esta fase no dará lugar a reclamación alguna por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN
DEL PROYECTO.

III. DIAGNÓSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN Y/O RIESGO DE FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO:

La interventoría deberá conceptuar sobre los elementos fácticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO en su Informe de la FASE I, que impidan la ejecución del proyecto valorando como mínimo la ocurrencia de
los siguientes aspectos:

a. Comunidad en oposición.
b. Obras no funcionales de etapas anteriores.
c. Proyecto ya ejecutado o parcialmente ejecutado.
d. Imposibilidad en la obtención de permisos y/o licencias.
e. Falta de servidumbres y/o predios y la imposibilidad del Ente Territorial para la adquisición de predios.
f. Reubicación de población.
g. Imposibilidad de la Sostenibilidad del proyecto.
h. Mayor duración o valor de lo previsto para la Fase II.
i. Garantías de amparo vigentes sobre los estudios y diseños técnicos presentados para la viabilización inicial del
proyecto.

2.3.1.10. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL

A partir del diagnóstico del Interventor indicado en este capítulo, la CONTRATANTE cuenta con cinco (5) días calendario
para informar al ENTE TERRITORIAL de los resultados obtenidos en la FASE I para su pronunciamiento.

La CONTRATANTE deberá acompañar dicha comunicación de los siguientes documentos:

a. Informe de FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO presentado por el CONTRATISTA DE
EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
b. Acta de Terminación de la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
c. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente previo recibo a satisfacción por parte de la
CONTRATANTE.

El ENTE TERRITORIAL contará con veinte (20) días calendario, contados a partir del recibo de los documentos
anteriormente mencionados, para pronunciarse al respecto, determinando, de ser el caso, la posibilidad de subsanar los
aspectos que impiden la ejecución del proyecto.

Página 25 de 101
 Vencido este plazo sin que el ENTE TERRITORIAL se pronuncie, se entenderá que ha acaecido la condición resolutoria
de que trata este Capítulo.

2.3.1.11. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LAS

CONDICIONES RESOLUTORIAS

Vencido el término de veinte (20) días calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL para pronunciarse, la
CONTRATANTE contará con diez (10) días calendario para analizar el informe de la FASE I presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, y el pronunciamiento del ENTE
TERRITORIAL, si lo hubiera, además de otros elementos que considere necesarios, y pronunciarse sobre los referidos
documentos, así como sobre el acaecimiento o no de una o varias de las siguientes condiciones resolutorias:

I. COMUNIDAD EN OPOSICIÓN:
Ocurre cuando se concluya que existe una oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, así dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposición de la comunidad deberá tener
la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solución técnica viable económicamente.

II. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES:

Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutará depende de la funcionalidad de obras construidas con
anterioridad o que se encuentren en construcción, sobre las cuales no es posible hacer intervención alguna, por
corresponder a otras entidades su culminación, o por cualquier otra razón que determine esta imposibilidad. La no
funcionalidad de obras anteriores o en ejecución, deberá ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solución técnica
y económica viable.

III. PROYECTO EJECUTADO O PARCIALMENTE EJECUTADO:

Ocurre cuando todo o parte del proyecto ha sido ejecutado.

IV. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCIÓN DE PERMISOS O LICENCIAS:

Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificación al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad.

V. FALTA DE SERVIDUMBRES O PREDIOS:

Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposición de servidumbres u obtención de predios que impliquen costos
que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL deberá pronunciarse al respecto dentro de los
veinte (20) días calendario siguientes a la comunicación que haga la CONTRATANTE informando tal situación. Si en dicho
término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderá acaecido el
hecho objeto de la condición resolutoria.

VI. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PROYECTO:

Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE I, se plantea una modificación al proyecto, con la cual el
ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

VII. REUBICACIÓN DE POBLACIÓN:

Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de ejecución; trazado; o modificación del proyecto, se advierta que
la ejecución requiere de la reubicación de población.

VIII. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su pronunciamiento, en los términos establecidos en el presente capítulo.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil y por lo tanto el
mencionado contrato entrará en etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al valor
de la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Página 26 de 101
 2.3.1.12. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL
ACAECIMIENTO O NO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Conforme al pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procederá así:

2.3.1.12.1. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES

RESOLUTORIAS

Si de los análisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, se entenderá resuelto el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, y la CONTRATANTE
remitirá al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO el Acta de Liquidación correspondiente, conforme
al procedimiento establecido para estos efectos en el contrato

2.3.1.12.2. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si de los análisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias, la CONTRATANTE informará de tal situación al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO,
remitiendo el Acta de Inicio de la FASE que corresponda, según lo previsto en el contrato.

2.3.2. FASE II. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS

CONCLUSIONES DE LA FASE I

2.3.2.1. CONCEPTO

En esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO realizará las actividades necesarias para garantizar la
ejecución del proyecto en condiciones de funcionalidad e integralidad. En todo caso, las actividades que se ejecuten en
desarrollo de esta FASE, se pagarán conforme a los valores de la propuesta del CONTRATISTA.

Las actividades a desarrollar serán las contenidas en el Acta de Inicio de la FASE II.

2.3.2.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Para el inicio de la FASE II, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la INTERVENTORÍA y la

CONTRATANTE a través de quien este designe, deben suscribir el acta correspondiente, la cual deberá contener entre
otros aspectos los siguientes:

a. Lugar y fecha de suscripción del acta.

b. Nombre e identificación completa de los intervinientes.
c. Plazo.
d. Fecha de terminación de la Fase II.
e. Valor de la FASE II.
f. Información del CONTRATISTA DE EJECUCIÖN DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
g. Amparo, valor asegurado y vigencias de las garantías.
h. Fecha de aprobación de los certificados modificatorios de las garantías.
i. Personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para la Fase II.
j. Determinación de los entregables.

El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá disponer de todos los recursos físicos y humanos,
necesarios y suficientes, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para la FASE II, sin limitarse al Personal
Mínimo descrito en los presentes Términos de Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la CONTRATANTE.

Su suscripción procederá una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Aprobación del personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para la Fase II. El INTERVENTOR
verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la

Página 27 de 101
 ejecución de esta FASE. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de servicios
suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO o uno de los integrantes del
proponente plural.
b. Aprobación de la metodología y programación de actividades de la FASE II. El INTERVENTOR aprobará la
metodología y programación de actividades, en la cual se establecerán secuencias, duración (fecha de inicio y fecha
de terminación), responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación.
c. Aprobación de garantías. Verificar que las garantías requeridas para la Fase II estén aprobadas, y conminar al
CONTRATISTA al cumplimiento de constitución, modificación y presentación de las garantías, conforme lo establecen
los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados
d. Afiliación al sistema de seguridad social integral. Verificará los soportes de afiliación y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.
e. Acta de Terminación de la Fase I.

2.3.2.3. ACTIVIDADES DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Con base en la información obtenida en la FASE I, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá realizar
las siguientes actividades:

1. Apoyar la gestión del Municipio, en los trámites que correspondan, tales como adquisición de predios y/o legalización
de servidumbres.
2. Realizar las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementación de los aspectos técnicos,
ambientales, financieros, legales y sociales, de conformidad con las soluciones propuestas en la FASE I y definidas
en el acta de inicio de la FASE II, a fin de superar y satisfacer las necesidades del proyecto con miras a su ejecución,
integralidad y adecuada funcionalidad.
Apoyar la gestión del Municipio en los trámites y obtención de las licencias, permisos, pólizas, que el proyecto
requiera para su ejecución.
3. El proyecto debe mantener su objeto, alcance e impacto, así como cumplir con la solución planteada en el concepto
de viabilidad emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
4. Los ajustes técnicos propuestos por EL CONTRATISTA sobre el proyecto, deben enmarcarse dentro de los
parámetros de la solución tecnológica inicial.
5. Análisis comparativo de los costos de operación entre el alcance inicial y el producto de los ajustes o solución técnica
propuesta por EL CONTRATISTA. En ningún caso, el resultado del mismo puede ser superior al viabilizado por el
Ministerio.
6. Con las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes, y/o complementaciones a los estudios existentes
que resulten del ejercicio de validación expuesto, EL CONTRATISTA debe establecer si hay cambios en las
cantidades de obra, los ítems y el presupuesto.
7. Tales ajustes deberán contar con las memorias de cálculo, las carteras topográficas, los planos de detalle, el análisis
de precios unitarios de actividades no previstas, las especificaciones técnicas y el cálculo de cantidades de obra
correspondientes.
8. Las demás necesarias que permitan garantizar las condiciones de ejecutabilidad y funcionalidad del proyecto.

2.3.2.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA

FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Serán obligaciones específicas del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en la FASE II, las siguientes:

1. Suscribir el Acta de Inicio de la FASE II.

2. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la FASE II, presentando un plan de trabajo y una programación para la ejecución del
CONTRATO, los cuales serán revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA antes de la suscripción del Acta de
Inicio de la FASE. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a
los productos entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta

Página 28 de 101
 crítica del proyecto.

3. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y LA CONTRATANTE, y deberá contener
como mínimo:

a. Informe final de las actividades desarrolladas.

b. Documentación técnica y productos entregables.
c. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar – ICBF, CREE y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.
d. Póliza de los productos de la fase II y/o actualización de las mismas.
e. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.
f. Productos, resultado de la Fase II.

4. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido el acta de inicio de esta fase.

5. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones
presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

6. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá suministrar la información requerida por el Interventor
y/o LA CONTRATANTE necesaria para sustentar la reformulación del proyecto ante el MVCT, según lo contemplado
en los literales i y k del numeral 6. 2 del MANUAL OPERATIVO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER.

7. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, los siguientes documentos:

a. Actas de entrega parciales de los productos de la fase II.

b. Acta de entrega final de los productos y recibo a satisfacción.
c. Acta de terminación de la FASE.

8. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución de la Fase II.

9. El contratista deberá presentar memorias de cálculo, diseños y planos ajustados del Proyecto debidamente firmados
por el Contratista e Interventor, acompañado del certificado de responsabilidad de los diseños debidamente suscrito
por el profesional responsable de su elaboración.

2.3.2.5. PRODUCTOS DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los productos a elaborar, serán aquellos que se definan en el acta de inicio de la Fase II. No obstante, las actualizaciones,
estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementaciones pueden incluir entre otros, la actualización de los
siguientes aspectos:

a. Topografía, planimetría, altimetría, batimetría.

b. Resultados de los ensayos de laboratorio y demás pruebas de calidad de materiales realizadas.
c. Estudios Geotécnicos y Diseño de Cimentaciones.
d. Modelación y Ajustes de Diseños Hidráulicos.
e. Modelación y Ajustes de Diseños Estructurales.
f. Componentes electromecánicos.
g. Métodos constructivos (con fundamento en los parámetros geotécnicos).
h. Listado de predios y servidumbres, con su estado de disponibilidad.
i. Análisis de precios unitarios no previstos.

2.3.2.6. INFORME DE ANÁLISIS Y GESTIÓN PREDIAL

Página 29 de 101
EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, deberá elaborar una Ficha Predial por cada uno de los predios y/o
servidumbres requeridos, en la cual se identifique: i) titular o titulares del derecho de dominio, ii) limitaciones o gravámenes
al derecho de dominio, iii) certificados de tradición y libertad y, iv) determinación del área necesaria requerida que incluya
cabida, linderos y georreferenciación, para adquisición o servidumbres. Esta información debe reflejarse en un informe que
incluya documentación y planos específicos.

Además del análisis y gestión predial descrito, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, deberá brindar el
acompañamiento necesario para la adquisición de los predios y/o imposición de servidumbres necesarias para el
desarrollo del proyecto.

2.3.2.7. LISTADO Y ESTADO DE LICENCIAS Y PERMISOS

Respecto a los permisos y licencias, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá elaborar un Informe
que contenga el Análisis de los permisos y licencias, el cual deberá contener: i) copia de la totalidad de las licencias,
permisos, autorizaciones ambientales, ii) identificación de permisos y licencias adicionales requeridos para la ejecución
del proyecto, iii) identificación del estado del trámite de los mismos, con sus respectivos soportes.

Para el efecto, el ENTE TERRITORIAL, deberá asumir los costos ocasionados por la expedición de las licencias y/o
permisos. Así mismo los costos ocasionados por la obtención de los predios y servidumbres.

El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, deberá brindar el acompañamiento necesario al ENTE

TERRITORIAL para la consecución de las licencias y permisos referidos en el presente párrafo.

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá tener en cuenta, entre otras, las
siguientes normas:

a. Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

b. Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional.
c. Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios.
d. Legislación de tránsito vehicular y peatonal.
e. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto según el tipo de
obra, por la entidad competente.
f. Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los diseños
aprobados.
g. Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los diseños aprobados.
h. El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.
i. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el
Ministerio de Minas y Energía (RETIE).
j. Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la localidad.
k. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, Resolución 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia.
l. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.
m. Especificaciones Técnica INVIAS 2010 vigentes
n. Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria
y equipo pesado impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.
o. Ley 915 de 2004.
p. Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato.

2.3.2.8. ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA FASE II

Dentro de los TRES (3) MESES siguientes a la suscripción del Acta de Inicio de la FASE II, el CONTRATISTA DE
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, entregará al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta FASE, y se
procederá a suscribir el Acta de Terminación de la Fase II.

Página 30 de 101
El INTERVENTOR emitirá INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE II DEL
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO dentro de los doce (12) días calendario siguientes al recibo del mismo.
Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboración del informe producto de la FASE II fue objeto de seguimiento y
acompañamiento permanente por parte de la INTERVENTORÍA, sin que ello signifique un traslado de responsabilidades
del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO hacia la INTERVENTORÍA.

En caso de que existan observaciones al informe de la FASE II, EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
deberá realizar los ajustes o precisiones pertinentes dentro de los quince (15) días calendario, siguientes a la comunicación
del INTERVENTOR en la que se indique tal situación.

En caso de que el informe producto de la FASE II se encuentre ajustado a los requerimientos y condiciones de los términos
de referencia, del Acta de Inicio de la FASE II y en general del CONTRATO DE EJECUCIÖN DEL PROYECTO, el
INTERVENTOR emitirá Acta de Recibo a satisfacción dentro de los tres (3) días calendario siguientes al recibo del
producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la INTERVENTORÍA y la
CONTRATANTE suscribirán el acta de terminación de la FASE II.

En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN
DEL PROYECTO, deberá tener en cuenta que los productos finales tendrán que ser aprobados por el Municipio.

Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, quedarán suspendidos y
sometido al acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de que tratan los presentes Términos de
Referencia.

2.3.2.9. DURACIÓN DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El plazo máximo de duración de la FASE II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO es de TRES (3) MESES,
contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de la Fase II.

En todo caso este plazo podrá ser modificado por las PARTES como consecuencia del diagnóstico producto de la FASE
I, situación que se definirá y justificara en el Acta de Inicio de esta FASE.

2.3.2.10. VALOR DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La CONTRATANTE ha establecido como metodología de cálculo para la FASE II “Honorarios reales afectados por factor
multiplicador”, más costos directos, indirectos, incluido IVA.

La CONTRATANTE ha establecido una provisión de recursos para esta FASE con base en una modelación económica de
un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente identificadas, determinando los entregables o
productos requeridos, definiendo los perfiles, dedicaciones y cantidad de profesionales y técnicos necesarios, duración,
salarios, estimación del factor prestacional (FP) y Factor multiplicador (FM) aplicable a los honorarios del personal, relación
detallada de elementos, pruebas, ensayos de laboratorio y actividades técnicas previstas a desarrollar, así como los costos
directos y costos indirectos asociados, de acuerdo con los resultados obtenidos en Fase I.

Serán condiciones inmutables para efectos de la preparación de la propuesta de la FASE II, el establecimiento del personal
profesional y técnico requerido con su correspondiente perfil, cantidad, duración, salario propuesto, relación detallada de
elementos y actividades técnicas previstas a desarrollar, así como los costos directos; serán mutables al momento de la
suscripción del acta de inicio de la fase II la dedicación del personal (hombre/mes), la cantidad y duración de las actividades
técnicas a desarrollar.

El valor efectivo de la FASE II, será aquel que resulte de la sumatoria de las dedicaciones necesarias de los perfiles
requeridos para desarrollar las actividades determinadas en el Acta de Inicio de la FASE II; afectados por un factor
multiplicador establecido desde la presentación de la propuesta, más los costos directos e indirectos necesarios. El
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá efectuar la estimación económica de los ajustes requeridos
basados en los precios de su oferta económica.

Página 31 de 101
El presupuesto máximo es el establecido en los presentes términos de referencia.

Un único pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisi-tos:

a. Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentación presentada por el CON-TRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.
b. Recibo a satisfacción de los productos de esta Fase, por parte del INTERVENTOR.
c. Suscripción del acta de terminación de la Fase II.
d. Los demás requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberá acreditar, que se encuentra al día en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE según corresponda, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecución de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la
ejecución de la Fase.

2.3.2.11. FORMA DE PAGO DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor de la FASE II - “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I”, en un único pago del 100% del valor causado de
esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA.

b. Suscripción del Acta de terminación de la Fase II.
c. Cumplimiento de los demás requisitos para pago de acuerdo con lo señalado en el Manual Operativo del
Patrimonio Autónomo.

Para el pago, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá acreditar que se encuentra al día en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando
corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar,
y del CREE , de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la Fase, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecución de la FASE.

2.3.2.12. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL

La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripción del Acta de Terminación de la FASE II del CONTRATO DE
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, informará al ENTE TERRITORIAL mediante correo electrónico, que han sido publicados
los productos resultantes de la FASE II en la página web de la CONTRATANTE, indicándole que las obligaciones
emanadas de los negocios jurídicos suscritos para la ejecución del proyecto, han quedado suspendidos y sometidos al
acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en el presente Capítulo, para lo cual requerirá de
su pronunciamiento dentro de los términos establecidos en cada una de las condiciones suspensivas.

La CONTRATANTE deberá publicar los siguientes documentos:

a. Informe entregado por el INTERVENTOR previo recibo a satisfacción por parte de la CONTRATANTE.
b. Actas de Terminación de la FASE II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
c. Acta de Terminación de la Fase II del CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
d. Informe final entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, previo recibido a satisfacción
por la INTERVENTORÍA, junto con los productos que de éste se deriven.

2.3.2.13. CONDICIONES SUSPENSIVAS

Página 32 de 101
El inicio de la FASE III del proyecto, queda supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas descritas en
el presente numeral. Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, quedan
suspendidos y sometidos al acaecimiento o no de todas las condiciones suspensivas que a continuación se describen:

I. OBTENCIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS:

Ocurre cuando el ente territorial competente obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el proyecto,
conforme los productos entregados con el acta de terminación de la Fase II. Esta condición suspensiva deberá acaecer
dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la
necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la
condición, ésta se entenderá fallida.

II. OBTENCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES:

Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase III y los mismos
son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condición suspensiva deberá acaecer dentro los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha en que la contratante informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con
dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condición, ésta se entenderá fallida.

III. APROBACIÓN POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptación del proyecto, tal como resulta de la ejecución de la Fase
II. Esta condición suspensiva deberá acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE
informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase II. Transcurrido el término de dos (2) meses sin
que se verifique la condición, ésta se entenderá fallida.

IV. IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES O ADQUISICIÓN DE PREDIOS:

Ocurre cuando el ente territorial acredita la imposición de las servidumbres o la obtención de los predios requeridos
conforme el trazado o solución técnica resultante de la FASE II. Ésta condición deberá acaecer dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situación al ENTE TERRITORIAL. Si transcurridos
los seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposición de las servidumbres o la obtención de los
predios, se entenderá fallida la condición.

V. APROBACIÓN DE LA REFORMULACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

TERRITORIO:
Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilización de proyectos establecido en la Resolución 379 de
2012, modificada por la Resolución 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el proyecto.
Si transcurridos dos (2) meses desde la radicación de la solicitud de reformulación ante el Ministerio, no se ha producido
el concepto favorable del Ministerio, se entenderá fallida la condición.

El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendrá los efectos previstos en los artículos 1536 y 1537
del Código Civil. En consecuencia el contrato entrará en la etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento
económico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminación suscritas, ni a reclamaciones por parte del
CONTRATISTA.

2.3.2.14. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE

Vencidos los términos establecidos en una o varias de las condiciones suspensivas detalladas en este Capítulo, la
CONTRANTE deberá adoptar una de las dos (2) posibilidades que se indican a continuación:

a. FRENTE AL ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS

Verificado el acaecimiento de todas las condiciones suspensivas por parte de la CONTRATANTE, en los términos que en
las mismas se detallan, esta informará de tal situación al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y a dicha
comunicación acompañará el Acta de Inicio de la FASE III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

b. FRENTE AL NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS

Vencido el plazo dentro del cual debió acaecer la primera de las condiciones suspensivas, sin que se hubiere verificado o
sin que el ENTE TERRITORIAL se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE informará tal situación al CONTRATISTA DE

Página 33 de 101
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, acompañando a dicha comunicación el Acta de Liquidación del CONTRATO DE
EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

2.3.3. FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EJECUCIÓN DE OBRA

2.3.3.1. CONCEPTO

Consiste en la construcción de las obras objeto del proyecto, habiéndose desarrollado la FASE I y/o la FASE II, según
corresponda, y validado el acaecimiento o no de cada una de las condiciones descritas en dichas FASES.

Durante esta FASE, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá ejecutar la obra, y entregarla de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción ajustadas a
los resultados de los productos de las Fases I y II, según corresponda, con sujeción al presupuesto contratado y dentro
del plazo establecido.

Así pues, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adoptar e implementar las medidas técnicas,
ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio
ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una
deficiente ejecución de las Fases I y II, en relación con cualquiera de los aspectos del proyecto.

2.3.3.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Para el inicio de la FASE III, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la INTERVENTORÍA y la

CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, la cual deberá contener entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripción del acta.

2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.
3. Plazo.
4. Fecha de Terminación prevista de la Fase III.
5. Valor.
6. Información del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
7. Valor asegurado y vigencias de las garantías.
8. Fecha de aprobación de las garantías.
9. Personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para la Fase III.
10. Programación de obra.

Su suscripción procederá una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Aprobación del personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para la Fase III. El
INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecución de esta FASE. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación
de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO o uno de los
integrantes del proponente plural.
b. Aprobación de la metodología y programación de actividades de la FASE III. El INTERVENTOR aprobará la
metodología y programación de actividades, en la cual se establecerán secuencias, duración (fecha de inicio y fecha
de terminación), responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación.
c. Aprobación de garantías. Verificar que las garantías requeridas para la Fase III estén aprobadas y conminar al
CONTRATISTA al cumplimiento de constitución, modificación y presentación de las garantías, conforme lo
establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados Aprobación de los Análisis de Precios
Unitarios. El INTERVENTOR revisará y aprobará los Análisis de Precios Unitarios a emplear en la FASE III.

Página 34 de 101
e. Afiliación a la seguridad social integral. Verificará los soportes de afiliación y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

2.3.3.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, A
CARGO DEL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Serán obligaciones específicas de la FASE III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, las siguientes:

1. Suscribir el Acta de Inicio de la FASE III.

2. Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato.

3. Efectuar las Reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades locales.

4. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra
con ocasión de la ejecución del proyecto.

5. Toda actividad de obra ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra,
deberá ser demolida y remplazada por EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO bajo su costo,
en el término indicado por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

6. Radicar mensualmente las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

7. Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la suscripción del
acta de terminación del contrato.

8. Instalar dos (2) vallas de información de la obra, una (1) en el sitio de ejecución y otra en el sitio indicado por el
Interventor, de acuerdo con la información y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberán
actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecución del contrato de obra.

9. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto del CONTRATO, presentando un plan de trabajo y una programación para la ejecución
del contrato, los cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del acta de
inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades
asociadas a los productos entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y
definición de la ruta crítica del proyecto.

10. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.

11. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostática y desinfección
de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se
soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como
de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.

12. Toda actividad de obra ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra,
deberá ser demolida y remplazada por EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO bajo su costo,
en el término indicado por el Interventor o LA CONTRATANTE.

Página 35 de 101
13. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios
para el cabal cumplimiento del contrato.

14. Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción necesarias
para la ejecución de la obra contratada y la obtención legal y oportuna de todos los materiales y suministros que
se requieran para la construcción de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no
retrasar el avance de los trabajos.

15. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción
de los mismos en el sitio de la obra.

16. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas
para su explotación. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberá contar con la cantidad
suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos.

17. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción
de los mismos en el sitio de la obra.

18. El Contratista deberá entregar al Interventor las Hojas de Vida de todos los profesionales para las Fases I, II y
III, previa suscripción del acta de inicio del Contrato.

19. Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato,
mediante la presentación de los respectivos ensayos de laboratorio.

20. Asumir los mayores costos en la ejecución de la Fase III no previstos en las Fases I o II, derivados de mayor
cantidad de obras o ítems adicionales.

21. Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberán ser aprobadas por la INTERVENTORÍA y
avaladas por la CONTRATANTE y contenerlo siguiente:

a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de cálculo.

b. Registros fotográficos.
c. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.
d. Fotocopia de la bitácora o libro de obra.
e. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.
f. Informe de seguridad industrial.
g. Informe de manejo ambiental.
h. Informe de gestión social.

22. Presentar Informes mensuales, el cual deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y avalado por la
CONTRATANTE, y contener:

a. Avance de cada una de las actividades programadas, análisis del avance y las acciones implementadas y a
implementar para la ejecución correcta y en el tiempo de la obra.
b. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones.
c. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.
d. Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos record de obra, aprobados por la
INTERVENTORÍA.
e. Manual de operación y mantenimiento con las respectivas garantías de calidad de los materiales y equipos y
correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las
obras ejecutadas.
f. Registros fotográficos.
g. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones

Página 36 de 101
h. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.
i. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.
j. Informe de seguridad industrial.
k. Informe de manejo ambiental.
l. Informe de gestión social.
m. Actualización del programa de ejecución de obra.

23. Llevar una bitácora de obra diariamente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTERVENTORÍA, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con
el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades,
de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORÍA. A ella tendrán acceso, cuando así lo
requieran, los delegados de la CONTRATANTE.

24. Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

25. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños, los planos record de la totalidad del proyecto,
los cuales deberán ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobación de la INTERVENTORÍA, en medio
impreso y magnético.

26. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se deberá
anexar el original de las garantías de todos los equipos. El manual deberá contar con la aprobación por parte
de la INTERVENTORÍA.

27. Presentar toda la información requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual
de INTERVENTORÍA.

28. Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá implementar
frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que
requiera para garantizar la ejecución del contrato en los plazos pactados contractualmente.

29. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá contar con una comisión de topografía disponible
en obra para el replanteo de la misma y la verificación de niveles de excavación y funcionamiento de las obras
construidas.

30. Las obras deben ejecutarse cumpliendo la NSR-10 y el RAS 2000 y siguiendo las especificaciones técnicas
mínimas recomendadas.

31. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá garantizar para la obra, la señalización y la
seguridad en obra. Para ello deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente
señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares.

32. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO no podrá ejecutar ítems o actividades de obra no
previstos en el contrato, sin que previamente aprobado por la Interventoría y el Supervisor de la entidad
CONTRATANTE, y se haya suscrito la respectiva modificación al contrato. Cualquier ítem que ejecute sin la
celebración previa de la modificación al contrato, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de
manera que LA CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto.

33. Cumplir todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país.

34. En el evento de presentarse durante la ejecución del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una
variación en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situación debe ser planteada
a la Interventoría y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos

Página 37 de 101
 establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobación se
deberá proceder de conformidad con lo establecido para la adición del contrato.

35. Presentar Informe Final, el cual deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y avalado por la CONTRATANTE,
y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

b. Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos record de obra, aprobados por la
INTERVENTORÍA.
c. Manual de operación y mantenimiento con las respectivas garantías de calidad de los materiales y equipos y
correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las
obras ejecutadas.
d. Registro fotográfico definitivo.
e. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.
f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.
g. Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno.

36. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá tramitar todos los Permisos ambientales que se
requieran en el desarrollo del proyecto, para lo cual deberá liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir
ante las distintas autoridades del orden Nacional, Departamental y/o Municipal, las actuaciones pertinentes.
Para tal efecto, dispondrá de todos los recursos físicos y humanos que sean necesarios y suficientes, hasta la
obtención del resultado esperado, el cual es la expedición del Acto Administrativo emitido por la Autoridad
competente.

37. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato.

38. Suscribir el Acta de Terminación de la obra.

39. Suscribir el acta de entrega y recibo final de la obra.

40. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución de la Fase III.

41. Las demás que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de OBRA le corresponda o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo

2.3.3.4. PRODUCTOS DE LA FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Obras con el lleno de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad, previa ejecución de las
pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

2.3.3.4.1. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecución del avance de la misma en la periodicidad pactada en el CONTRATO
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO o diferentes al acta de recibo final de la obra.

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un carácter provisional en lo que se refiere a la cantidad y
calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el carácter de definitivo, ni certifican la satisfacción
por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecución de las actividades desarrolladas por el
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y
de su pago; razón por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a
satisfacción.

El INTERVENTOR podrá, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a

cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los

Página 38 de 101
trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), se
abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO hasta
que el Interventor dé el visto bueno.

2.3.3.4.2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE TERMINACIÓN

Dentro de los VEINTE (20) MESES siguientes a la suscripción del Acta de Inicio de la FASE III, el CONTRATISTA DE
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, deberá entregar la obra objeto de la FASE III, con el lleno de los requerimientos técnicos
y condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la CONTRATANTE - a través del supervisor
designado, deberán suscribir el Acta de Terminación de la Fase III.

El CONTRATISTA DE EJECUCIÖN DEL PROYECTO entregará al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo máximo
de treinta (30) días calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminación de la FASE III del proyecto. Del recibo por
parte del INTERVENTOR se dejará constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE
EJECUCIÓN DEL PROYECTO y el INTERVENTOR.

La ejecución de las actividades será aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra, razón por
la cual, hasta ese momento la INTERVENTORÍA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la adecuación, ajustes o correcciones de las actividades que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

2.3.3.5. DURACIÓN DE LA FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La duración de la FASE III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, será de VEINTE (20) MESES contados a
partir de la suscripción del Acta de Inicio de la FASE III.

2.3.3.6. VALOR DE LA FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El presupuesto para la ejecución de las actividades de la FASE III es el que se estableció en los presentes Términos de
referencia o el que resulte después de desarrollar los productos de la FASE II, previa aprobación de la CONTRATANTE.

El valor de los ítems establecidos dentro del presupuesto incluye la proyección durante todo el plazo de ejecución del
contrato.

2.3.3.7. FORMA DE PAGO

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberán contar con el visto
bueno de la Interventoría, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagarán dentro de los TREINTA (30)
DÍAS CALENDARIO siguientes a su radicación con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del cinco por ciento (5%), la cual se devolverá al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos señalados en la etapa de entrega de obras, señalado en estos Términos de
Referencia a la Interventoría y a PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.).
b. Recibo a satisfacción de la obra contratada por parte de la interventoría
c. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente
documento.
d. Suscripción del acta de liquidación del contrato.

Página 39 de 101
NOTA 1: dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberías, accesorios, equipos y demás, solo se pagarán,
cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría.

Para la ejecución de la FASE III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, se encuentran establecidas las
especificaciones técnicas, cantidades de obra y precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago de la FASE III es por
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo de la Fase III del
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las
cantidades ejecutadas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, recibidas a satisfacción por la
INTERVENTORÍA y entregadas al CONTRATANTE a su entera satisfacción, por los valores o precios unitarios fijos
pactados para el respecto ítem según la oferta económica. El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO no podrá
superar en ningún caso su ejecución, el presupuesto asignado por la CONTRATANTE.

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) pagará
al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO el valor de la Fase III - Ejecución de las obras - , así:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberán contar con el visto
bueno de la INTERVENTORÍA, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagarán dentro de los TREINTA
(30) DÍAS CALENDARIO siguientes a radicación de la respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del cinco por ciento (5%), la cual se devolverá al
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, contra acta de liquidación del contrato de ejecución del proyecto, una
vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos señalados en la etapa de entrega de obras, señalado en estos Términos de Referencia
a la INTERVENTORÍA y al CONTRATANTE.
b. Acta de terminación del Contrato.
c. Recibo a satisfacción de la obra por parte de la INTERVENTORÍA.
d. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente documento.

El reintegro del cinco por ciento (5%) por concepto de la Retención en Garantía, se realizará contra la suscripción del Acta
de Liquidación del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA: Los suministros de tuberías, accesorios, equipos y demás, solo se pagarán, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá acreditar, que se encuentra al día en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, y CREE
según corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecución de la obra.

El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO será el encargado y único responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros,
a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del
desarrollo del mismo.

2.4. CLAUSULAS GENERALES A TENER EN CUENTA

Página 40 de 101
.

Teniendo en cuanta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio para ejecutarse en el contrato,
corresponden a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL y que
fueron viabilizados a través del mecanismo de viabilización de proyectos; en el evento de presentarse durante la ejecución
del contrato un cambio en el alcance del proyecto o un variación en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del
contrato, dicha situación debe ser planteada a la Interventoría y el Supervisor del contrato para que se proceda a
conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda , Ciudad y Territorio. En
caso de aprobación se deberá proceder de conformidad con lo establecido para la adición del contrato.

Le está prohibido al contratista ejecutar ítems o actividades de obras no previstas en el contrato sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa del documento
contractual será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO de manera que la
contratante no reconocerá valor por tal concepto.

El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros,
a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución de la FASE I, por causa o con ocasión del
desarrollo del mismo.

2.4.1. CLÁUSULA DE GESTIÓN DE RIESGOS

El Contratista previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos, que puedan afectar la ejecución del contrato. En la ejecución del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta el estado del arte en el
campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato.
Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades:

a) La identificación de los riesgos

b) El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos.
c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que
se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.
d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la priorización de riesgos realizada,
con lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la
efectividad prevista.

Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el Contratista deberá presentar a FINDETER para su aprobación un
documento que contenga la siguiente información como mínimo:

i) Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que utilizará para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución del contrato, las
escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará los análisis cualitativos y

Página 41 de 101
 cuantitativos de los riesgos, así como la política de gestión de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la
tolerancia al riesgo que da lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos.
ii) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, así como la calificación de los riesgos de acuerdo con la categorización definida en el Plan de Gestión del
Riesgo.
iii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en
el Registro de Riesgos.

2.5. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

En el caso que durante la ejecución del contrato se requiera, será responsabilidad del contratista adelantar la gestión de
las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a trámites de licencias,
y/o permisos, necesarios para la ejecución del proyecto serán asumidos por el contratista.

Los costos ocasionados por la obtención de los predios y los costos por servidumbres serán asumidos por el municipio.

.
Se presenta resolución DTP N°0054 del 22 de febrero de 2010, por medio de la cual se otorga a la empresa de acueducto
y alcantarillado de Puerto Asís, NIT 800111304-2, representada legalmente por el señor Luis Eduardo Silva Ibarra,
identificado con cedula de ciudadanía 18.111.370., expedida en Puerto Asís Putuma-yo, concesión de aguas superficiales
sobre la quebrada agua negra para el abastecimiento del acueducto urbano del Municipio de Puerto Asís, departamento
del Putumayo. Resolución suscrita por la corporación para el desarrollo sostenible del sur del amazonas dirección territorial
del Putumayo.

Además, el proyecto presenta radicado de solicitud de concesión de aguas sobre el rio putumayo, la presentan ante
CORPOAMAZONIA; presentada por el señor alcalde José Fernando Ruiz el día 19 de septiembre de 2014 con radicado
NUMERO 286.

Mediante expediente CO-06-86-568-x-002-002-16 del año 2016 la corporación autónoma otorga el permiso de ocupación
de cauce sobre el rio Putumayo con una vigencia de 10 años.

Para el normal desarrollo de las Obras es necesario que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PRO-YECTO realice las
gestiones y trámites que se requieren ante la CAR competente, de manera que se obtenga el permiso de tala de árboles,
necesario para el emplazamiento de las estructuras a construir.

Con respecto al tema predial, se presenta certificado de libertad y tradición para la planta de tratamiento de agua potable
y el tanque de almacenamiento, Según número de matrícula: 442-7267 de fecha 9 de septiembre de 2014. Certificado
generado por la oficina de registros de instrumentos públicos de Puerto Asís.

Para la aducción, se presenta autorización de paso de la tubería del proyecto denominado plan maestro del municipio de
Puerto Asís, de fecha de 10 de septiembre de 2014: firmada por la señora: Aura Emerita Cuaspud y Hugo Norbey Males
Cabrera; en calidad de gerente EAAAP ESP. Se presenta certificados suscritos por Dr. Diego Fernando moreno en calidad
de secretario de planeación del municipio de Puerto Asís de fecha 8 de septiembre de 2014 en la cual se indica:

1. Que el proyecto solo requiere un permiso de servidumbres anexo al proyecto, de la señora Aura Merita Cuaspud.

2. Que el proyecto en referencia, con respecto a las redes, estas se desarrollarán sobre la vía pública, sin afectación
de predios privados.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecución del contrato se detecte la necesidad de tramitar y/o actualizar algún tipo
de licencias y/o permisos adicionales, le corresponderá y será responsabilidad del contratista adelantar las gestiones
necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

Esto es, aquellos trámites inherentes y necesarios para la correcta ejecución de las obras será responsabilidad del
contratista su identificación, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestión. Lo anterior, sin per-juicio de las obligaciones

Página 42 de 101
contractuales a cargo del Ente Territorial en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en virtud del
Convenio Interadministrativo suscrito, por lo tanto, los pagos ocasiona-dos por la expedición de las licencias y/o permisos
que dependan directamente del Municipio serán asumidos por éste. Con relación a los pagos ocasionados por la obtención
de los predios y la imposición de servidumbres serán asumidos por el Municipio.

2.6. VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

Los interesados podrán asistir a la visita al sitio del proyecto en el lugar, fecha y hora establecida en el cronograma. La
visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, será responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecución del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar y con la presentación de la propuesta las declara
conocidas. En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde
se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, características y accesibilidad del sitio.

Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del
proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, la no asistencia a la visita de obra o el desconocimiento
de estos aspectos no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones.

2.7. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado deberá disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecución del contrato, que como mínimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de carácter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formación profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del acta de selección, para
verificación de cumplimiento por parte del interventor, quien validará que cumplan con los requisitos mínimos o superiores
a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato.

Con la presentación de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
mínimas requeridas para la ejecución del contrato y los mantendrá durante la ejecución del mismo.

De modo que, para la elaboración de su oferta económica debe tener en cuenta la totalidad del personal mínimo y además
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecución del contrato y deberá costearlo en su propuesta
económica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se había contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecución del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocerá valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.

Para efectos de verificación del profesional propuesto, el proponente seleccionado deberá presentar al interventor para
acreditar la formación profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formación profesional, tratándose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se deberá aportar copia simple de la misma, la cual se acompañara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demás profesiones se acreditará aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.
b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

Página 43 de 101
 2.7.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL
PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificación del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendrá en cuenta la formación académica y experiencia del personal mínimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formación académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificación el proponente seleccionado deberá allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho público o
de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o jurídica que
contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos. Además de lo anterior, se deberá adjuntar certificación
o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá
adjuntar copia del contrato y acta liquidación y/o acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor
y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentación que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el
proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información
que falte.

La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum
académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación del pensum académico de
educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomará la
información para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena práctica de contratación en el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formación académica, la cual se aceptará únicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se estableció expresamente que procedía la
misma y conforme a los parámetros allí indicados, de modo que no procederá para aquellos perfiles en los que no se
estableció la posibilidad de convalidar.

2.8. DEDICACIÓN DE PERSONAL

Página 44 de 101
Cuando el proponente seleccionado tenga uno o más contratos en el marco del Programa de Agua para La Prosperidad
administrado por el Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter – Fiduciaria Bogotá, se verificará, previo a la
suscripción del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la
dedicación acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podrá solicitar el cambio del personal que supere esta
dedicación.

2.9. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba. Ésta es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen
acerca de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparación y presentación de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentación de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de selección,
se sujetarán a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participación, considerando, preponderantemente, que en general, está a cargo del contratista la ejecución del contrato
de conformidad con la documentación técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentación de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reúne las siguientes características:

Su previsión se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concreción comporta un daño patrimonial para una o ambas partes de la relación contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebración del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligación de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concreción o conocimiento debe presentarse durante la ejecución de la relación contractual o luego de su terminación,
siempre que, para este último caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El daño que resulte de la concreción del riesgo deberá ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, deberá soportarlo íntegramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, deberá restituir la condición patrimonial perdida hasta el monto probado del daño emergente.

2.10. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Página 45 de 101
Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que resulte del presente proceso de selección se realizarán a través de
la INTERVENTORÍA, la cual será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA CONTRATANTE, quien
desempeñara las funciones previstas en el Manual de Interventoría del PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA
TÉCNICA - FINDETER vigente, las Reglas de Participación de los términos de referencia y el Contrato.

2.11. GARANTÍAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, el contratista deberá constituir las
garantías a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER”,
expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada
por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.11.1. DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecución del
Cumplimiento 30% del valor del contrato
contrato y cuatro (4) meses más

La aprobación de la garantía por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER NIT
830.055.897-7 es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual, el mismo no podrá iniciar su
ejecución sin la respectiva aprobación de ésta.

2.11.2. GARANTÍAS PARA AMPARAR LA FASE I DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL

PROYECTO

COBERTURA DE LA
GARANTIA VIGENCIA
GARANTIA
De Salarios, prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecución de la Fase I
10% del valor de la Fase I
indemnizaciones laborales y tres (3) años más.
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase I
Responsabilidad Civil Extracontractual 20% del valor de la Fase I
y cuatro (4) meses más.
Vigente por (3) tres años contados desde la
30% del valor total de la
Calidad del Servicio Fase I fecha de suscripción del acta de recibo final de
Fase I
la Fase 1

2.11.3. GARANTÍAS PARA AMPARAR LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL

PROYECTO

COBERTURA DE LA
GARANTIA VIGENCIA
GARANTIA
De Salarios, prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecución de la Fase II
10% del valor de la Fase II
indemnizaciones laborales y tres (3) años más.
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase II
Responsabilidad Civil Extracontractual 20% del valor de la Fase II
y cuatro (4) meses más.
Vigente por (3) tres años contados desde la
30% del valor total de la
Calidad del Servicio Fase II fecha de suscripción del acta de recibo final de
Fase II
la Fase II

Página 46 de 101
 2.11.4. GARANTÍAS PARA AMPARAR LA FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

COBERTURA DE LA
GARANTIA VIGENCIA
GARANTIA
De Salarios, prestaciones sociales e 10% del valor del valor total de Vigente por el plazo de ejecución de la Fase III
indemnizaciones laborales la Fase III y tres (3) años más.
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase III
Responsabilidad Civil Extracontractual 30% del valor de la Fase III
y cuatro (4) meses más.
Vigente por cinco (5) años contados a partir
50% del valor total de la Fase
Estabilidad y calidad de obra de la suscripción del acta de recibo final de
III
obra por parte de la interventoría.

La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecución de cada una de las fases, razón por la cual ninguna fase podrá iniciar su ejecución sin
la respectiva aprobación de éstas.

Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No expiración por falta de
pago.

Página 47 de 101
 SUBCAPÍTULO III
CRONOGRAMA

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, El 3 de marzo de 2017
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demás documentos asociados al proceso.
El 14 de marzo de 2017 Hora: 10 a.m.
Visita al sitio de la obra
Lugar: Alcaldía Municipio Puerto Asís
Recepción de Observaciones a los Términos de Referencia Hasta el 15 de marzo de 2017
y anexos.
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a Hasta el 21 de marzo de 2017
los Términos de Referencia y anexos o de la constancia de
no presentación de observaciones.
El 28 de marzo de 2017
Cierre – plazo máximo de presentación de oferta (Sobre Hora: 10:00 a.m.
No. 1 y 2) y Apertura de Sobre No. 1 Lugar: Fiduciaria Bogotá - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogotá D.C.
Publicación del Documento de Solicitud de Subsanabilidad Hasta el 6 de abril de 2017
Hasta el 12 de abril de 2017
Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N° 19
Oportunidad para subsanar – 20
Publicación del Informe de Verificación de Requisitos Hasta el 19 de abril de 2017
Habilitantes
Plazo para presentar observaciones al Informe de Hasta el 21 de abril de 2017
Verificación de requisitos habilitantes
Publicación del Informe Definitivo de Requisitos Hasta el 25 de abril de 2017
Habilitantes
El 26 de abril de 2017
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las Hora: 10:00 a.m.
propuestas habilitadas. Lugar: Fiduciaria Bogotá - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogotá D.C.
Publicación del Informe de Evaluación Económica El 2 de mayo de 2017
Plazo para presentar observaciones al Informe de Hasta el 4 de mayo de 2017
Evaluación Económica
Determinación del método, ponderación económica de las Hasta el 9 de mayo de 2017
propuestas habilitadas y elaboración del Informe Definitivo
de Evaluación y asignación de puntaje
Publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Hasta el 11 de mayo de 2017
asignación de puntaje(Orden de elegibilidad).
Publicación del acta de selección del (los) contratista(s) o Hasta el 15 de mayo de 2017
de declaratoria desierta.

Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será
consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/.

Página 48 de 101
 CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO I
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente proceso de
contratación.

Contratista de ejecución del proyecto: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente
proceso de Convocatoria.

Interventor: Será la persona natural o jurídica que adelantará las labores de interventoría a la ejecución condicional por
fases del proyecto a contratar a través del presente proceso de selección.

Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación,
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación,
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus propuestas y
presentar la información requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La información requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la

propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del Sistema
General de Seguridad Social Integral o CREE según corresponda y debe presentarse debidamente suscrito.

Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las fases y toda la información
necesaria de la propuesta económica y deberá presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluación y calificación.

Página 49 de 101
Formato 5 – Estimación propuesta económica detallada y factor multiplicador: Contiene el análisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecución del contrato
de obra. El proponente que resulte seleccionado debe presentar un formato por cada una de las Fases I y II en físico y
Excel debidamente diligenciados, los cuales deben corresponder con la oferta aceptada, para verificación de cumplimiento
por parte del interventor, quien validará que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia,
como requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato. Estos formatos son considerados únicamente como
una herramienta para la interventoría del contrato de obra.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaración juramentada de la identificación e información del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentación de
la propuesta, suscripción, ejecución, terminación y liquidación del contrato, así como, sobre el manejo de los recursos
económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de los beneficios económicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial y deberá presentarse debidamente firmada.

Formato 7 - Presupuesto del proyecto Fase III: Contiene la descripción, unidad de medida y pago, cantidad de obra y
precios unitarios que conforman el valor total de la Fase III, que debe diligenciarse y presentarse con la propuesta
económica en el Sobre N° 2 para efectos de evaluación y calificación.

Formato 8. Formato de Declaración Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaración juramentada

del proponente, de la persona jurídica y/o de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, de no encontrarse
incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos
de referencia.

1.2. SIGLAS

A continuación se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.I.U.: Administración, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
PDA: Planes Departamentales de Agua.
RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

El proceso de contratación correspondiente a la presente convocatoria está sometido a la legislación y jurisdicción Colombiana
y se rige por el régimen de la contratación privado contenido en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetarán a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratación se regirá y está sujeta por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal,
consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y
demás normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

Página 50 de 101
 1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS

Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley, podrán realizar control social al presente proceso de selección y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionará toda la información y documentación requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción.

En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o [email protected].

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepción de la propuesta, que deberá radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podrá(n)
ser remitido(s) al correo electrónico [email protected], los cuales no podrán exceder de 10 MB incluido el cuerpo
del correo en un solo correo electrónico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, así mismo aquellos documentos que
requieran presentación en original, no serán admitidos en correo electrónico, de modo que deberán radicarse en físico y
original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podrá remitir varios
correos electrónicos, pero deberá tener precaución que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para
que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada y/o enviada según corresponda a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo electrónico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida.

Las comunicaciones deberán ser dirigidas a:

Señores
FINDETER
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Teléfonos: 6230311
Calle 103 No. 19 - 20
Bogotá D.C. – Colombia

Y deberán contener como mínimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y
teléfonos fijos y/o celulares.
c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubieren.
d. Número total de folios.
1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Página 51 de 101
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página web
www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), y estarán a disposición de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás documentos
que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTÁ S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estarán disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 104 No. 18ª-52, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Básico, a la
que podrá asistir algún funcionario de la Dirección de Contratación, de lo cual se dejará constancia escrita.

1.9. PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL

PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso
de selección, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electrónico [email protected] o en físico en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, Findeter. No se absolverán
consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web, y a través de la página web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificarán los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER y deberán
expedirse, a más tardar el día hábil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Así mismo, podrá expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicación del contrato.

Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de selección para la elaboración de su propuesta.

1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
en consorcio o unión temporal.

Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta.

El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y

Página 52 de 101
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la suscripción del
contrato y copia de la cédula de ciudadanía o documento equivalente de éste.

El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representación del adjudicatario.

El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de
apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que otorguen las personas
naturales o jurídicas extranjeras deberá cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso
para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera,
deberá cumplir con los requisitos de autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, según el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberán presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (físico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos
de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Deberá contener los documentos soportes en medio escrito (físico) e información establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
jurídico, financiero y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (físico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica:

Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica en medios físico y magnético en Excel y PDF. La
información consignada debe corresponder con la información solicitada.

Deberá presentarse en medio escrito (físico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, desde el primer hasta el último
folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, ó bis, la foliación se realiza en la esquina
superior derecha del documento según el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lápiz de mina
negra y blanda, tipo HB ó B, o bolígrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentación deberá estar almacenada en carpeta legajadora de archivo –en cartón, tamaño oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plásticos libres de ácidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentación No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.

Página 53 de 101
La cantidad máxima de folios por carpeta no deberá superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
deberá incluir la documentación excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliación.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

1. Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta.

2. En el presente proceso podrán participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unión temporal, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria.

3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demás normas concordantes con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea
de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal), deberá acreditar
que posee título como Ingeniero Civil o Sanitario.

4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
características, cantidades, valores unitarios o valores totales.

5. En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma.

6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

7. No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier otro medio
telemático.

8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no serán objeto de
verificación ni evaluación.

9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

10. En caso de discrepancias entre la propuesta económica original en físico y la presentada en formato digital,
prevalecerá la original en físico, y en caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera únicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

11. La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberán diligenciarse completamente.

12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza pública
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuación dentro de
los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberá identificar plenamente el (los)

Página 54 de 101
documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptarán propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.

1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS

Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverá sin abrir y se dejará constancia
escrita de la devolución.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podrán radicar una solicitud de devolución de las copias
de su propuesta en un plazo máximo de quince (15) días calendario siguientes a la fecha de publicación del acta de
selección del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas serán enviadas a archivo general para
su destrucción.

1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El plazo para la presentación de propuestas será a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
se hará en el lugar, hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal
fin.

Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberán estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, así
mismo dicha traducción deberá presentarse debidamente legalizada o apostillada según corresponda.

1.19.1. LEGALIZACIÓN

Los documentos públicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convención
Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberán presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificará que se haya
surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la autoridad competente en el país de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para Documentos Públicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sólo será exigible la apostilla. La apostilla es el trámite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario público firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la apostilla está dada en idioma distinto
al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial

Página 55 de 101
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la Convención
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trámite surtido ante la
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha actuado la persona que firma el
documento público.

1.20. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con títulos académicos otorgados por una
institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la convalidación de estos títulos ante el
Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipación los
trámites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN

MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
dólar americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.4. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación.

1.21.5. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminación
y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la conversión, será la de
terminación del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en
cuenta para acreditar este criterio deexperiencia.

Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la República de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el contrato, previa
autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución.

Página 56 de 101
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste
cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERÉS

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas
concordantes.

1.23.2. Haya suscrito contrato de Interventoría con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecución y hasta
la liquidación del mismo. Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.3. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de
la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y
selección del proceso de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto de (ii) los
beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibición también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los
sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, características y
accesibilidad del sitio.

Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, económicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar
la ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la información diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente

consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, así como la interpretación que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, económicas,
geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna

Página 57 de 101
 naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en
cuenta que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y
en sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información o documentación

aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificación de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se publicará en la
página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (y FINDETER,
www.findeter.gov.co.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de selección será en el lugar, fecha y hora límite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web
de la CONTRATANTE.

1.28. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO

La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanación se efectuarán en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad

publicará en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten información o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electrónico [email protected], o
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 N°
19-20 Bogotá cuyo horario de atención al público es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los
viernes de 7:00 a 15:00 horas,dirigido a la Dirección de Contratación, así mismo aquellos documentos que requieran
presentación en original, no serán admitidos en correo electrónico, de modo que deberán radicarse en físico y original
dentro de los horarios de atención señalados. No serán tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporánea ni
las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al señalado.

Página 58 de 101
En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaración o explicación en cualquier
momento de la convocatoria, podrá solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podrán ser objeto de subsanación, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentación de la oferta.

Con ocasión de la(s) solicitud(es) de subsanación para habilitar la propuesta, o de aclaración los proponentes no podrán
modificar, adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanación, se elaborará un informe que será suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, así
como la indicación expresa de las solicitudes de subsanación y las subsanaciones, y se dejará constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicará el Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la
CONTRATANTE y permanecerá a disposición de los participantes los días señalados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podrán dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular
observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electrónico [email protected] o en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, D.C.

Los proponentes con ocasión de esta potestad, no podrán adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificación.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

HABILITANTES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darán
respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto público dará apertura del Sobre No.
2 – Propuesta Económica, únicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuación se dejará constancia mediante
acta, la cual será suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas económicas serán
publicadas en la página web del proceso.

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hará
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejará
constancia en acta respectiva. El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendrá en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

Página 59 de 101
1.32. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección realizarán la evaluación de la
propuesta económica de las propuestas habilitadas.

De la verificación económica se elaborará y publicará el Informe de verificación económica en el que consten los resultados
de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrán formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizarán el análisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificación Económica, determinarán el método y ponderación económica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicarán el Informe Definitivo de Calificación con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El Comité
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección correspondiente, cuya
acta de selección se publicará en la fecha establecida.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la
selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluación a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicarán los siguientes
criterios de desempate:

1.34.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitución.

1.34.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevará a cabo el día hábil siguiente
de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representación.

1.35. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN

La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación
del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

Página 60 de 101
1.36. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.36.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones exigidas.
1.36.2. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica, ya sea en forma individual, como socio como miembro de
un consorcio o unión temporal, presente más de una oferta, las propuestas presentadas serán rechazadas.
1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.
1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto, para las fases o para los precios unitarios o ítems,
luego de las correcciones aritméticas, sea inferior o superior al rango de porcentajes establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica, fase o ítem.
1.36.5. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.
1.36.6. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecución estipulado en los Términos de Referencia.
1.36.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica o viceversa.
1.36.8. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitución, la Ley y los términos de referencia.
1.36.9. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal
se encuentre incurso en alguna prohibición para presentar propuesta de las establecidas en los presentes
Términos de Referencia.
1.36.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva.
1.36.11. Cuando la propuesta económica sea parcial o totalmente ilegible.
1.36.12. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloría General de la República.
1.36.13. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión Temporal
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación.
1.36.14. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión Temporal
o sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de
la Financiación del Terrorismo – SARLAFT.
1.36.15. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumple con los requisitos habilitantes.

1.36.16. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
1.36.17. Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.
1.36.18. Cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad al cierre del proceso.
1.36.19. Cuando la constitución del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.
1.36.20. Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.
1.36.21. En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.37. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.
1.37.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.
1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de elegibilidad o de
selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su
decisión.

Página 61 de 101
En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.38. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE aprobó la carta cupo de crédito.

1.39. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contratista deberá allegar las garantías requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la suscripción del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario deberá
responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles.

1.40. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACIÓN DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento o no constituyere las garantías requeridas en el contrato, El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá
de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de
la garantía.

En este evento, LA CONTRATANTE podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, siempre
y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instrucción del Comité Técnico y Fiduciario, caso
en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el
perfeccionamiento del contrato.

1.41. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA

La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.

En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario deberá
responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles.

Página 62 de 101
 SUBCAPITULO II
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA

Con la propuesta se deberán cumplir los requisitos y allegar los documentos señalados a continuación:

2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su existencia
y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificará:

1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.
2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relación con el mismo.
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo
para la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección en caso de
resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad.
4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos.
Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La ausencia
definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditación de la misma con posterioridad al cierre, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta,
y por tanto se procederá a su rechazo.
5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.
6. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre constituida con cinco (5) años de antelación al
cierre de la presente convocatoria. Tratándose de sucursales, deberá acreditar que se encuentra inscrita en Colombia con
cinco (5) años de antelación al cierre de la presente convocatoria.
7. Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años
más.
8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada jurídicamente;
Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el proponente en los términos y
plazos señalados por la entidad.

2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente deberá presentar el documento de constitución de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos:

Página 63 de 101
1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompañado de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o
pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, según corresponda, de
acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la
contraseña expedida por la Registraduría Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendrá como documento válido.

2. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podrá asignar nombre al consorcio o unión temporal, sin embargo, deberá abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominación el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.
4. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del
consorcio o unión temporal; igualmente, podrá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

5. La indicación expresa del domicilio de cada uno de los integrantes tratándose de personas naturales.

6. La indicación del domicilio de la figura asociativa

7. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran
expresamente las actividades, términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecución del contrato.

8. La manifestación clara y expresa en el documento de constitución que quienes integran el consorcio o

unión temporal responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y
del contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participación de los miembros
para el caso de la unión temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica
señalada en los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en el mismo no podrá ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberá tener una participación en el consorcio o
unión temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

11. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participación constituirá causal de RECHAZO de la propuesta,

igualmente, procederá el rechazo, cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberán dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitución del consorcio o unión temporal se le deberá anexar la documentación que acredite la
existencia y representación legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, actas de Junta Directiva
y poderes y tratándose de personas jurídicas de derecho público acto de creación (si aplica), resolución de
nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificación del
Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

Página 64 de 101
 2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona jurídica, deberá presentar copia del órgano social competente, en el que conste que el representante
legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

3. Los integrantes del proponente plural responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidación.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados en el Sistema de

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT o en la Lista
Clinton.

5. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo
apoderado común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización y/o apostilla y traducción
exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El
poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión
Temporal.

6. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos señalados
en los presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participación.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, deberá
presentar solamente una oferta.

8. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de
algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la
CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.3. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.

En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona jurídica.

2.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la

Página 65 de 101
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes, en la página web de la
Contraloría General de la República.

La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. Certificado que deberá tener fecha de
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no
esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin
perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificación consulte los antecedentes correspondientes en la página
web de la Procuraduría General de la Nación.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policía Nacional para el proponente,
sea persona natural o jurídica o los miembros del consorcio o unión temporal o sus representantes.

2.1.7. AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesión ingeniero o profesión auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, deberá presentar al supervisor para la suscripción del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesión en Colombia sin matrícula profesional, certificado de inscripción profesional o certificado de
matrícula, según el caso.

2.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberá constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantía de seriedad de la propuesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, así:

La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.
2. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del proyecto.
3. Vigencia: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prórroga del cierre, deberá constituirse a partir de la nueva fecha
del cierre.
4. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. NIT 830.055.897-7.

Página 66 de 101
5. Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratándose de consorcio o unión temporal a nombre de éste y no de su representante legal
y deberá indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participación según conste en el documento de
constitución.
6. Se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No expiración
por falta de pago, ni soporte de transacción electrónica.

Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantía de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente deberá aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, una vez finalizado el proceso de selección, podrán
presentar petición suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantía de seriedad de la
oferta.

2.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único Tributario
(RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 – Decreto 1828 de 2013) y pagar el Impuesto sobre la renta para
la Equidad CREE, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y así mismo certificar el cumplimiento
de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensación generados de la nómina de los
empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.
b. Las personas naturales lo harán mediante declaración juramentada.

Adicionalmente tratándose de persona natural nacional deberá también acreditar el cumplimiento de esta obligación con
la planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como mínimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Página 67 de 101
2.1.11. REQUERIMIENTO TÍTULACIÓN COMO INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO PERSONA NATURAL

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona
natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o unión temporal), deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Ingeniero
Sanitario, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula
profesional expedida por el COPNIA la cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica nacional o extranjera o el representante
legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta deberá ser
avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario matriculado, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula
profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar
vigente.

2.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será exigible
para las sociedades anónimas.

La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.

2.1.14. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACIÓN DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, según corresponda, no podrán encontrarse reportados en el

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. En
consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la autorización para realizar esta verificación.

2.1.15. CARTA DE CUPO DE CRÉDITO PRE-APROBADO

El proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en Colombia, deberá presentar con la propuesta una carta de cupo
de crédito pre-aprobado, que cumpla con lo establecido en los requisitos habilitantes de orden financiero de que tratan los
presentes términos de referencia.

2.1.16. CARTA DE CUPO CRÉDITO APROBADO

El proponente seleccionado deberá presentar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA

FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acta de
selección emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme, libre y/o disponible que indique
expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que el monto comprometido no podrá ser utilizado
en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término establecido
en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podrá seleccionar como adjudicatario al
proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y así sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden
de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado deberá estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el gerente
de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

Página 68 de 101
En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se deberá adjuntar documento idóneo donde se evidencie el nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la Superintendencia
Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se deberá adjuntar el
documento idóneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

2.1.17. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.

2.1.18. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.

2.1.19. FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)

2.1.20. FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA. Sobre N° 2 (FORMATO 4)

2.1.21. FORMATO ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

(FORMATO 5). El cual se deberá presentar por el proponente seleccionado para la suscripción del acta de inicio.

2.1.22. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito.

2.1.23. FORMATO PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE III (FORMATO 7) Sobre N° 2

2.1.24. FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS (FORMATO 8)

debidamente suscrito

Página 69 de 101
 SUBCAPITULO III
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO

3.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, así:

a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia.

b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificación Financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO

El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los siguientes requisitos de orden jurídico y aportar con la
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acápite
de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar una carta de cupo de crédito pre
aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificación de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptarán por medio electrónico, ni
fotocopias.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresión que debe estar
incorporada de manera explícita en el texto de la certificación.

3.1.2.3. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación.

3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificación.

3.1.2.5. La carta de cupo de crédito pre aprobado deberá estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Deberá contener número telefónico y/o correo electrónico de contacto.

3.1.2.7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito, deberá tener una participación en el consorcio y/o unión temporal, no menor al 30%.

3.1.2.8. La fecha de expedición de la carta debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la
convocatoria.

3.1.2.9. La entidad verificará que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
40% del presupuesto de la convocatoria

Página 70 de 101
 Se podrá presentar una misma carta de cupo de crédito en más de una de las convocatorias del Programa Agua de la
Prosperidad

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito deberá estar dirigida a los procesos de contratación del Programa Agua
para la Prosperidad–Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida específicamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentación del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Agua para la Prosperidad–Findeter.

Cuando se opte por esta opción, la asignación del cupo de crédito se hará en primer lugar, a la convocatoria del Programa
de Agua y Saneamiento Básico – Findeter de la primera fecha de adjudicación, y así en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opción por la cual haya optado el proponente, podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será
RECHAZADA.

3.1.2.10. Que acredite, al momento de la presentación de la propuesta, una vigencia mínima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de
la misma. En caso que al momento de la verificación de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminución del valor del cupo, el proponente podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluación financiera del cupo de crédito se efectuará la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuará la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o
jurídica. Caso es en cual, todas las cartas aportadas deberán cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser
tenidas en cuenta.

3.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO DE

AGUA, EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE y en la INSTALACIÓN DE
TUBERÍAS PARA SISTEMAS DE ACUEDUCTO, con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO CUATRO (4)
CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la
sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.
b. En UNO (1) de los contratos y/o proyectos aportados debe garantizar la CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE
BOMBEO DE AGUA POTABLE con capacidad igual o superior a 120 l/s.

Página 71 de 101
 c. En UNO (1) de los contratos y/o proyectos aportados debe garantizar la CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE con capacidad igual o superior a 100 l/s.
d. En UNO (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar la instalación de tuberías en HIERRO
DÚCTIL (HD) Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO Y/O POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)
para acueducto, debe ser igual o mayor a QUINCE MIL (15.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3”
(90 mm).
e. En UNO (1) de los contratos y/o proyectos aportados debe garantizar la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
ESTABILIZACION Y/O PROTECCION RIBEREÑA EN UN AREA IGUAL O SUPERIOR A 2000M2 Y/O EN UN
VOLUMEN IGUAL O SUPERIOR A 2500 M3

Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

1. ACUEDUCTO1: Sistema de abastecimiento de agua para una población.

Para el presente proceso, se entiende como acueductos, al sistema de abastecimiento de agua para una población, que
corresponde el conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captación, aducción, conducción, tratamiento y
distribución del agua potable para consumo humano.

2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE2: Conjunto de obras, equipos y materiales necesarios para
efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de calidad del agua potable.

Para el presente proceso, el conjunto de Obras Civiles que conforman la planta de tratamiento de agua potable PTAP,
deben estar integradas por estructuras en concreto reforzado.

3. ESTACIÓN DE BOMBEO3 Componente destinado a aumentar la presión del agua con el objeto de transportarla
a estructuras más elevadas.

Para el presente proceso, el conjunto de Obras Civiles que conforman la estación de bombeo, deben estar integradas por
estructuras en concreto reforzado.

3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma individual de la siguiente manera:

i. Cuando la participación fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendrán en cuenta las actividades
ejecutadas en su totalidad. Si la participación fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificará en proporción al
porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendrá en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato,
y que están participando en el presente proceso.

1 Tomado de la definición Acueducto: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A
2 Tomado de la definición Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento - Titulo A
3 Tomado de la definición Estación de Bombeo: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A

Página 72 de 101
 Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
selección.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participación del cincuenta por ciento 50% o más, dicho contrato se
entenderá aportado como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificará bajo esta regla la experiencia de este
integrante. El porcentaje de participación de los demás integrantes en dicho contrato o proyecto no se podrá acumular, por
cuanto, no se podrá acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

ii. El valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iii. Podrá acumularse la experiencia específica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia específica requerida

iv. En ningún caso podrá acumularse la experiencia específica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin
de alcanzar el cincuenta por ciento 50% de la experiencia específica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporción de la experiencia específica, se tendrá en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia específica que se está requiriendo acreditar.

B. No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

D. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la conversión,
será la de terminación del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le requiera documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertirá el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios Mínimos
Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

E. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica y el cumplimiento y/o liquidación del contrato o
proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo
final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de
terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la
entidad contratante y el Contratista.

Página 73 de 101
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar
el acta de terminación, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, la cual deberá venir suscrita según
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, así mismo podrá
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en cuenta, de estos solamente se podrá
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural,
éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución del proyecto que se pretende
acreditar

En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número mayor de
contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el número
máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más de un contrato o proyecto o una certificación de
varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

Página 74 de 101
 SUBCAPITULO IV
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en
cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE

Evaluación Económica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

4.1.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el A.I.U. En el evento que el
formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta”
la entidad se procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a valor de cada una de las fases, el IVA y
AIU y/o a los siguientes conceptos: propuesta, IVA sobre la utilidad, total costos directos, administración, imprevistos y
utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad
procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto
al peso.

En el evento que el formato de propuesta económica presentado por el proponente presente errores en la descripción
de los ítems y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entenderá que el proponente acoge en su
integridad la descripción y/o unidades y/o cantidades establecidas para el respectivo ítem y/o unidad y/o cantidad en
los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizará la respectiva corrección de la propuesta
económica y los resultados serán los que se tomarán para efectos de la evaluación.

2. En el evento que la propuesta económica no contenga el valor de la propuesta, de alguna fase o que no se oferte
alguno de los ítems, o el mismo no contenga un precio unitario o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo,
la propuesta será rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras.

4. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaración o explicación, podrá solicitar a los proponentes para
que alleguen las aclaraciones, los documentos o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el
requerimiento, so pena de rechazo de la propuesta.

Página 75 de 101
5. En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto será el que se obtenga de
revisar dichas sumas, igualmente se realizará rectificación de los errores aritméticos sobre el valor total de la oferta
que será el que resulte de multiplicar el valor antes de IVA por el IVA.

6. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas.

7. Se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta corregida.

8. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando no se incluya el IVA o el AIU en la propuesta económica

b. Cuando la propuesta económica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido inferior
al valor mínimo o superior al valor máximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva fase en los
términos de referencia.
c. Cuando el valor total de la propuesta económica corregida, presente un valor inferior al valor mínimo o
superior al valor máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.
d. Cuando el valor unitario corregido de algún ítem o unidad sea inferior al mínimo o superior al máximo del
presupuesto estimado para el respectivo ítem o unidad en los términos de referencia.

9. De la anterior verificación se elaborará un Informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las
ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, el cual se publicará en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección.

Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección,
formular observaciones a dicho Informe de Evaluación Económica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

10. Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NÚMERO MÉTODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha del vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluación económica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

Página 76 de 101
 RANGO
NÚMERO MÉTODO
(INCLUSIVE)
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25 a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75 a 99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización.

a. MEDIA ARITMÉTICA

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de puntos en
función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

n
xi
̅=∑
X
n
i=1

Dónde:
𝑋 = Media aritmética
xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Número total de las propuestas válidas presentadas

Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

̅
X − Vi
100 × (1 − ( )) para valores menores o iguales a ̅
X
̅
X
Puntaje i =
̅ − Vi |
|X
100 × (1 − 2 ( )) para valores mayores a ̅
X
̅
X
{
Dónde:

̅
X= Media aritmética.
𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Número de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.

b. MEDIA ARITMÉTICA ALTA

Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética alta.

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta y el
promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

Página 77 de 101
 Vmax + ̅
X
̅
XA =
2
Dónde:
𝑋𝐴 = Media aritmética alta.
𝑋 = Media aritmética.
𝑉𝑚𝑎𝑥 = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el
presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:

̅
XA − Vi
100 × (1 − ( ̅A
)) para valores menores o iguales a X
̅A
X
Puntaje i =
̅A − Vi |
|X
100 × (1 − 2 ( )) para valores mayores a ̅
XA
{ ̅A
X

Dónde:
𝑋𝐴 = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.
i = Número de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.

c. MEDIA GEOMÉTRICA

El cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula:

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Página 78 de 101
 Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:

̅ − Vi
G
100 × (1 − ( ̅
)) para valores menores o iguales a G
̅
G
Puntaje i =
̅ − Vi |
|G
100 × (1 − 2 ∙ ( ̅
)) para valores mayores a G
{ ̅
G

Dónde:
𝐺 = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.
i = Número de propuesta.

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en
función de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que
se indican en seguida. Para la aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el menor valor de
las propuestas habilitadas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Ponderación de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 ∗ VMIN
Puntaje i = (( ))
Vi

Dónde:
𝑉𝑀𝐼𝑁 = Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas
𝑉𝑖 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.
i = Número de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

11. Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió
asignándoles puntajes, se procederá a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

12. Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad, el que se presentará al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la recomendación del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluación efectuada, el cual debe contar con No objeción del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

13. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección
correspondiente y el acta de selección se publicará en los plazos establecidos en el cronograma.

Página 79 de 101
 ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecución del contrato, el proponente con la presentación de la propuesta garantiza que cuenta como mínimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones mínimas
y que en caso de ser seleccionado presentará para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia que
acrediten el cumplimiento del siguiente perfil mínimo requerido para la ejecución de cada una de las fases del proyecto, dichos soportes NO deben presentarse con la propuesta:
:
A. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA FASE I

Para la ejecución de esta fase, el proponente deberá garantizar los siguientes perfiles y la dedicación requerida:

Experiencia Específica
Dedicación en la
Experiencia Número de contratos
Cant Cargo a desempeñar Formación Académica duración total de
General Como / En: y/o proyectos Requerimiento particular la Fase I
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE I DEL PROYECTO
En uno (1) de los tres (3) proyectos
aportados debe haber participado
como Director de Obra en la
construcción de sistemas de
acueducto que incluya la
construcción de una Planta de
Director de Obra en Contratos Tratamiento de Agua Potable con La requerida para
Ingeniero Civil y/o
y/o proyectos para la capacidad igual o superior a 100 l/s. el cumplimiento
Director de Ingeniero Sanitario y
1 10 AÑOS 3 Y del objeto de la
Consultoría Ambiental y/o Ingeniero construcción de Sistemas de
En uno (1) de los tres (3) proyectos Fase I
Sanitario Acueducto. aportados debe haber participado
como Director de Obra en la
construcción de sistemas de
acueducto que incluya la
construcción de una Estación de
Bombeo Agua Potable con
capacidad igual o superior a 120 l/s
En uno (1) de los contratos y/o
Especialista en Geotecnia en proyectos aportados debe haber La requerida para
Geólogo y/o Ingeniero contratos de Estudios y/o
Especialista en participado como especialista en el cumplimiento
Civil y/o ingeniero Diseños de sistemas de
1 Geotecnia 8 AÑOS 3 Geotecnia en los Estudios y/o del objeto de la
geólogo con estudios de
estabilización y/o protección Diseños para la construcción de Fase I
posgrado en Geotecnia
ribereña obras de protección y/o
estabilización ribereña en un área

Página 80 de 101
 igual o superior a 1000 m2 y/o en un
volumen igual o superior 1500m3.
En uno (1) de los tres (3) contratos
y/o proyectos aportados debe haber
participado como Especialista
Hidráulico para los Estudios y/o
Diseños de Planes Maestros de
Acueducto y/o a los Estudios y/o
Diseños de sistemas de acueducto,
donde se haya incluido el diseño de
Especialista Hidráulico en una Planta de Tratamiento de Agua
Ingeniero civil y/o
contratos de Elaboración de Potable con capacidad igual o La requerida para
Sanitario y Ambiental y/o
Planes Maestros de superior a 100 l/s. el cumplimiento
Especialista en Sanitario con estudios de
1 8 AÑOS 3 Y del objeto de la
Hidráulica posgrado en el área Acueducto y/o Estudios y
En uno (1) de los tres (3) contratos Fase I
hidráulica y/o manejo de Diseños de sistemas de y/o proyectos aportados debe haber
recursos hídricos. acueducto participado como como Especialista
Hidráulico para los Estudios y/o
Diseños de Planes Maestros de
Acueducto y/o a los Estudios y/o
Diseños de sistemas de acueducto,
donde se haya incluido el diseño de
una Estación de Bombeo de Agua
Potable con capacidad igual o
superior a 120 l/s
La requerida para
Especialista Estructural
Especialista Ingeniero Civil con el cumplimiento
Responsable de los Diseños
1 Estructural estudios de posgrado en 8 AÑOS 2 N.A. del objeto de la
Estructurales de proyectos de
Estructuras Fase I
infraestructura Civil
En Uno (1) de los contratos y/o
proyectos aportados debe haber La requerida para
participado como Especialista el cumplimiento
Especialista electromecánico
Electromecánico en los estudios y/o del objeto de la
Especialista Ingeniero Electricista y/o responsable de los estudios
diseños del componente Fase I
1 Electromecánico Mecánico y/o 8 AÑOS y/o diseños de componentes 2
electromecánico en Contratos y/o
Electromecánico electromecánicos de
Proyectos para la construcción de
proyectos de Agua potable
una Estación de Bombeo de Agua
Potable, con capacidad igual o
superior a 120 l/s
Especialista Ingeniero Civil y/o Especialista Ambiental en
1 4 AÑOS 2 N.A.
Ambiental Ingeniero Sanitario y/o contratos y/o proyectos de

Página 81 de 101
 Ingeniero Sanitario y estudios y/o diseños para La requerida para
Ambiental con estudios sistemas de acueducto y/o el cumplimiento
de posgrado en el área planes maestros de acueducto del objeto de la
ambiental o Ingeniero Fase I
Ambiental
Analista de títulos de predios
y/o, en estudios de títulos de
Abogado con estudios de
predios y/o, viabilidad y La requerida para
posgrado en derecho
obtención de servidumbres y/o, el cumplimiento
administrativo, derecho
1 Especialista Jurídico 6 AÑOS tramite de permisos y/o, gestor 2 N.A del objeto de la
público, derecho
para la obtención títulos de Fase I
comercial y/o servicios
propiedad y/o permisos para
públicos domiciliarios
ejecución de proyectos de
infraestructura
Trabajador(a) Social,
La requerida para
Psicólogo (a), Sociólogo
el cumplimiento
(a), Antropólogo (a), Profesional Social en contratos
1 Profesional Social 4 AÑOS 2 N.A del objeto de la
Comunicador (a) Social o o proyectos de Obra Civil.
Fase I
profesional de áreas
afines.
La requerida para
Profesional en Ingeniería Ingeniero en contratos y/o
el cumplimiento
Civil y/o Ingeniería proyectos de Estudios y/o
1 Ingeniero Auxiliar 2 AÑOS 2 N.A. del objeto de la
Sanitaria y/o Ingeniería Diseños de sistemas de
Fase I
Sanitaria y Ambiental acueducto
La requerida para
Responsable de la revisión o
Ingeniero civil y/o el cumplimiento
Especialista en elaboración de presupuestos
1 Sanitario y/o Sanitario y 4 AÑOS 2 N.A del objeto de la
Costos y Presupuesto en contratos o proyectos de
Ambiental. Fase I
Obra Civil.
La requerida para
Topógrafo en contratos y/o
el cumplimiento
proyectos de diseño y/o
1 Topógrafo Topógrafo 3 AÑOS 2 N.A. del objeto de la
construcción de sistemas de
Fase I
Acueducto
La requerida para
el cumplimiento
2 Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
del objeto de la
Fase I

Página 82 de 101
 B. PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA FASE II

Para la ejecución de esta fase, el contratista deberá garantizar según las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase I el personal planteado para el desarrollo de la fase
II del contrato, de acuerdo con el siguiente perfil y dedicación mínima:

Experiencia Específica Dedicación en

Experiencia Número de contratos la duración
Cant Cargo a desempeñar Formación Académica
General Como / En: y/o proyectos Requerimiento particular total de la Fase
requeridos II
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE II DEL PROYECTO
En uno (1) de los tres (3) proyectos
aportados debe haber participado
como Director de Obra en la
construcción de sistemas de
acueducto que incluya la
construcción de una Planta de
La que se pacte
Director de Obra en Contratos Tratamiento de Agua Potable con
Ingeniero Civil y/o como resultado
y/o proyectos para la capacidad igual o superior a 100 l/s.
Director de Ingeniero Sanitario y del diagnóstico
1 10 AÑOS 3 Y
Consultoría Ambiental y/o Ingeniero construcción de Sistemas de de la Fase I
En uno (1) de los tres (3) proyectos
Sanitario Acueducto. aportados debe haber participado
como Director de Obra en la
construcción de sistemas de
acueducto que incluya la
construcción de una Estación de
Bombeo Agua Potable con capacidad
igual o superior a 120 l/s
En uno (1) de los contratos y/o
Especialista en Geotecnia en proyectos aportados debe haber La que se pacte
Geólogo y/o Ingeniero contratos de Estudios y/o
Especialista en participado como especialista en como resultado
Civil y/o ingeniero Diseños de sistemas de
1 Geotecnia 8 AÑOS 3 Geotecnia en los Estudios y/o del diagnóstico
geólogo con estudios de
estabilización y/o protección Diseños para la construcción de de la Fase I
posgrado en Geotecnia
ribereña obras de protección y/o estabilización
ribereña en un área igual o superior a

Página 83 de 101
 1000 m2 y/o en un volumen igual o
superior 1500m3.
En uno (1) de los tres (3) contratos y/o
proyectos aportados debe haber
participado como Especialista
Hidráulico para los Estudios y/o
Diseños de Planes Maestros de
Acueducto y/o a los Estudios y/o
Diseños de sistemas de acueducto,
donde se haya incluido el diseño de
una Planta de Tratamiento de Agua
Ingeniero civil y/o Especialista Hidráulico en Potable con capacidad igual o La que se pacte
Sanitario y Ambiental y/o contratos de Elaboración de superior a 100 l/s. como resultado
Especialista en Sanitario con estudios de Planes Maestros de Acueducto
1 8 AÑOS 3 Y del diagnóstico
Hidráulica posgrado en el área
y/o Estudios y Diseños de En uno (1) de los tres (3) contratos y/o de la Fase I
hidráulica y/o manejo de
sistemas de acueducto proyectos aportados debe haber
recursos hídricos.
participado como como Especialista
Hidráulico para los Estudios y/o
Diseños de Planes Maestros de
Acueducto y/o a los Estudios y/o
Diseños de sistemas de acueducto,
donde se haya incluido el diseño de
una Estación de Bombeo de Agua
Potable con capacidad igual o
superior a 120 l/s
Especialista Estructural La que se pacte
Especialista Ingeniero Civil con
Responsable de los Diseños como resultado
1 Estructural estudios de posgrado en 8 AÑOS 2 N.A.
Estructurales de proyectos de del diagnóstico
Estructuras
infraestructura Civil de la Fase I
En Uno (1) de los contratos y/o La que se pacte
proyectos aportados debe haber como resultado
participado como Especialista del diagnóstico
Especialista electromecánico
Electromecánico en los estudios y/o de la Fase I
Especialista Ingeniero Electricista y/o responsable de los estudios
diseños del componente
1 Electromecánico Mecánico y/o 8 AÑOS y/o diseños de componentes 2
electromecánico en Contratos y/o
Electromecánico electromecánicos de
Proyectos para la construcción de
proyectos de Agua potable
una Estación de Bombeo de Agua
Potable, con capacidad igual o
superior a 120 l/s
Ingeniero Civil y/o Especialista Ambiental en La que se pacte
Especialista
1 Ingeniero Sanitario y/o 4 AÑOS contratos y/o proyectos de 2 N.A. como resultado
Ambiental
Ingeniero Sanitario y estudios y/o diseños para

Página 84 de 101
 Ambiental con estudios sistemas de acueducto y/o del diagnóstico
de posgrado en el área planes maestros de acueducto de la Fase I
ambiental o Ingeniero
Ambiental
Analista de títulos de predios La que se pacte
y/o, en estudios de títulos de como resultado
Abogado con estudios de
predios y/o, viabilidad y del diagnóstico
posgrado en derecho
obtención de servidumbres y/o, de la Fase I
administrativo, derecho
1 Especialista Jurídico 6 AÑOS tramite de permisos y/o, gestor 2 N.A
público, derecho
para la obtención títulos de
comercial y/o servicios
propiedad y/o permisos para
públicos domiciliarios
ejecución de proyectos de
infraestructura
Trabajador(a) Social, La que se pacte
Psicólogo (a), Sociólogo como resultado
(a), Antropólogo (a), Profesional Social en contratos del diagnóstico
1 Profesional Social 4 AÑOS 2 N.A
Comunicador (a) Social o o proyectos de Obra Civil. de la Fase I
profesional de áreas
afines.
Profesional en Ingeniería Ingeniero en contratos y/o La que se pacte
Civil y/o Ingeniería proyectos de Estudios y/o como resultado
1 Ingeniero Auxiliar 2 AÑOS 2 N.A.
Sanitaria y/o Ingeniería Diseños de sistemas de del diagnóstico
Sanitaria y Ambiental acueducto de la Fase I
Responsable de la revisión o La que se pacte
Ingeniero civil y/o
Especialista en elaboración de presupuestos como resultado
1 Sanitario y/o Sanitario y 4 AÑOS 2 N.A
Costos y Presupuesto en contratos o proyectos de del diagnóstico
Ambiental.
Obra Civil. de la Fase I
Topógrafo en contratos y/o La que se pacte
proyectos de diseño y/o como resultado
1 Topógrafo Topógrafo 3 AÑOS 2 N.A.
construcción de sistemas de del diagnóstico
Acueducto de la Fase I
La que se pacte
como resultado
2 Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
del diagnóstico
de la Fase I

C. PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA FASE III

Página 85 de 101
Para la ejecución de esta fase, el contratista deberá garantizar según las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase I y II el personal planteado para el desarrollo de la
fase III, de acuerdo con el siguiente perfil:

Experiencia Específica Dedicación en

Experiencia Número de contratos la duración
Cant Cargo a desempeñar Formación Académica
General Como / En: y/o proyectos Requerimiento particular total de la
requeridos Fase III
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE III DEL PROYECTO
En uno (1) de los tres (3) proyectos
aportados debe haber participado
como Director de Obra en la
construcción de sistemas de
acueducto que incluya la construcción
de una Planta de Tratamiento de
Director de Obra en Contratos Agua Potable con capacidad igual o
Ingeniero Civil y/o
y/o proyectos para la superior a 100 l/s. 50%
Ingeniero Sanitario y
1 Director de Obra 10 AÑOS 3 Y
Ambiental y/o Ingeniero construcción de Sistemas de
En uno (1) de los tres (3) proyectos
Sanitario Acueducto. aportados debe haber participado
como Director de Obra en la
construcción de sistemas de
acueducto que incluya la construcción
de una Estación de Bombeo Agua
Potable con capacidad igual o
superior a 120 l/s
En uno (1) de los tres (3) proyectos
aportados debe haber participado
como Residente de Obra en la
construcción de sistemas de
acueducto que incluya la construcción
Residente de Obra en de una Planta de Tratamiento de
Ingeniero Civil y/o
Contratos y/o proyectos para la Agua Potable con capacidad igual o
Ingeniero Sanitario y
1 Residente de Obra 8 AÑOS 3 superior a 80 l/s. 100%
Ambiental y/o Ingeniero construcción de Sistemas de
Y
Sanitario Acueducto. En uno (1) de los tres (3) proyectos
aportados debe haber participado
como Residente de Obra en la
construcción de sistemas de
acueducto que incluya la instalación
de Tuberías en un diámetro igual o

Página 86 de 101
 superior a 3’’, en una longitud total de
10000 m.

En uno (1) de los contratos y/o

proyectos aportados debe haber
Especialista en Geotecnia en participado como especialista en
Geólogo y/o Ingeniero contratos de Estudios y/o
Especialista en Geotecnia en los Estudios y/o
Civil y/o ingeniero Diseños de sistemas de 20%
1 Geotecnia 8 AÑOS 3 Diseños para la construcción de obras
geólogo con estudios de
estabilización y/o protección de protección y/o estabilización
posgrado en Geotecnia
ribereña ribereña en un área igual o superior a
1000 m2 y/o en un volumen igual o
superior 1500m3.
En uno (1) de los tres (3) contratos y/o
proyectos aportados debe haber
participado como Especialista
Hidráulico para los Estudios y/o
Diseños de Planes Maestros de
Acueducto y/o a los Estudios y/o
Diseños de sistemas de acueducto,
donde se haya incluido el diseño de
Ingeniero civil y/o Especialista Hidráulico en una Planta de Tratamiento de Agua
Sanitario y Ambiental y/o contratos de Elaboración de Potable con capacidad igual o
Especialista en Sanitario con estudios de Planes Maestros de Acueducto 20%
1 8 AÑOS 3 superior a 100 l/s.
Hidráulica posgrado en el área
y/o Estudios y Diseños de Y
hidráulica y/o manejo de
sistemas de acueducto En uno (1) de los tres (3) contratos y/o
recursos hídricos.
proyectos aportados debe haber
participado como como Especialista
Hidráulico para los Estudios y/o
Diseños de Planes Maestros de
Acueducto y/o a los Estudios y/o
Diseños de sistemas de acueducto,
donde se haya incluido el diseño de
una Estación de Bombeo de Agua

Página 87 de 101
 Potable con capacidad igual o
superior a 120 l/s
En Uno (1) de los contratos y/o
proyectos aportados debe haber
participado como Especialista
Especialista electromecánico
Electromecánico en los estudios y/o
Especialista Ingeniero Electricista y/o responsable de los estudios
diseños del componente
1 Electromecánico Mecánico y/o 8 AÑOS y/o diseños de componentes 2 20%
electromecánico en Contratos y/o
Electromecánico electromecánicos de
Proyectos para la construcción de una
proyectos de Agua potable
Estación de Bombeo de Agua
Potable, con capacidad igual o
superior a 120 l/s
Trabajador(a) Social,
Psicólogo (a), Sociólogo
(a), Antropólogo (a), Profesional Social en contratos
1 Profesional Social 4 AÑOS 2 N.A 100%
Comunicador (a) Social o o proyectos de Obra Civil.
profesional de áreas
afines.
Supervisor de Profesional y/o Técnico Responsable del área de
Seguridad Industrial Y con formación en seguridad y salud ocupacional
1 2 AÑOS 2 N.A 50%
Salud Ocupacional Seguridad Industrial y en contratos o proyectos de
(SISO) Salud Ocupacional Obra Civil.
Topógrafo en contratos y/o
proyectos de diseño y/o
1 Topógrafo Topógrafo 3 AÑOS 2 N.A. 60%
construcción de sistemas de
Acueducto

2 Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 60%

Maestro de obra en contratos

1 Maestro de Obra N.A. 3 Años. Y/o proyectos de construcción 2 N.A. 100%
de sistemas de Acueducto

Página 88 de 101
 FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: _________

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar”. LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS – PUTUMAYO”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el

término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y
respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos
exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se
refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto bajo el esquema de
ejecución condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodología.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas,
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de
personal requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré para verificación del
interventor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio, debidamente diligenciado, el ci estimación propuesta
económica detallada y factor multiplicador para las Fases I y II y los respectivos soportes de formación académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

Página 89 de 101
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como
ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés
señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo
Asistencia Técnica Findeter (MVCT) que aplica para esta convocatoria.

11. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratación por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de
realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realización de alguna de las fases de acuerdo con
el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecución del proyecto de ejecución de obra.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y
susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________
Documento de identidad o NIT: ____________________________________
Representante Legal: __________________________________________
País de Origen del Proponente: __________________________________
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _____________MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Dirección: ____________________________________________
Ciudad: ______________________________________________
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________
Correo Electrónico: ___________________________

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: ________________________________________
Nombre: ______________________________________

Página 90 de 101
C.C.: _________________________________________
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios
o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil Ingeniero ni Ingeniero Sanitario, yo
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil / Ingeniero Sanitario con Matrícula Profesional
No. __________________ y C. C. No. ___________________ de _____________________, abono la presente
propuesta”.
________________________________________________
(Firma de quien abona la propuesta)

Página 91 de 101
 FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: _________

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No.

Objeto Convocatoria: LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “PLAN MAES-
TRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS – PUTUMAYO”
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según
el caso:

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso)
Persona Natural Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit
________ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes de seguridad
social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para
el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso)
Persona Natural Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit
________, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la
propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso)
Persona Natural Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit
________ , certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de
la propuesta para el presente proceso de selección, y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me
encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud por pagar el CREE Si aplica o el que corresponda.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas
concordantes.
Atentamente,

__________________________________
Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)

Página 92 de 101
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

Página 93 de 101
 FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
PORCENTAJ
FECHA
ACTIVIDADES VALOR EN ENTIDAD FECHA DE E DE
CONT. No. OBJETO DE
EJECUTADAS SMMLV CONTRATANTE FINALIZ. PARTICIPAC
INICIO
IÓN (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el
presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de
experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse
la información referente a los documentos inicialmente presentados o relacionados, de los cuales solamente se podrá
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación,
el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos
al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

Página 94 de 101
 FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos Colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demás contribuciones a que hay lugar, que apliquen.

FORMATO OFERTA ECONÓMICA

PROPONENTE
OBJETO CONVOCATORIA

VALOR FASE VALOR IVA (19%)

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL (A+B)
ANTES DE IVA (A) (B)

Valor ofertado FASE I

Valor ofertado FASE II

*Para ésta FASE en

este espacio sólo
Valor ofertado FASE III se debe indicar el
I.V.A sobre la
utilidad.

TOTAL OFERTA ECONÓMICA (FASES I, II Y III):

Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a
ajustar el valor que no lo este, redondeándolo por exceso o por defecto al peso.

Página 95 de 101
 FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado deberá diligenciar el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor
Multiplicador para las Fases I y II, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal mínimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicación mínima
requerida para la ejecución de la respectiva fase y totalizar las mismas, así como los demás costos directos requeridos en
el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a la suscripción del acta de inicio.

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera únicamente una herramienta para la interventoría del
contrato, por lo tanto, no será objeto de verificación ni evaluación y en ningún caso puede modificar el valor de la propuesta
económica presentada.
I.
FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B C D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
CANTIDAD MES MES PARCIAL
Profesional DEDICACIÓN (%) MESES
BÁSICO (AxBxCxD) (ExF)

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $

PERSONAL TÉCNICO
CONCEPTO A B C D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
CANTIDAD MES MES PARCIAL
Técnico DEDICACIÓN (%) MESES
BÁSICO (AxBxCxD) (ExF)

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2) $

OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
TOTAL
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO
PARCIAL

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $

RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA

VALOR TOTAL (1+2+3) $

Página 96 de 101
 IVA 16% $
VALOR TOTAL CONSULTORIA $

II.
CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
PROPONENTE:
ÍTEM DESCRIPCIÓN %
A Salario Básico (Nómina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales
Prima de servicios
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pensión
Salud
ARP
Subsidio Familiar
SENA
ICBF
Subtotal B+C
D. Otros
Dotación

Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales

E2 Gastos Legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Manifiesto expresamente que para la estimación de los costos indirectos en la oferta económica presentada tuve en cuenta
la totalidad de actividades técnicas, ambientales, sociales y demás, que se especifican en los Términos de Referencia de
la presente Convocatoria, tales como Campamento de Obra, Seguridad en la Zona de los Trabajos, Cerramientos,
Señalización Temporal y Definitiva de Obra, Valla Publicitaria, Plan de Gestión Social, SISOMA y demás que se requieran
para la adecuada ejecución de la obra, como:

a. Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicación y tiempo del proyecto.

Página 97 de 101
b. Gastos de oficina.
c. Costos directos de administración: Equipos, vehículos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), trámites,
arriendos de oficina principal, comunicaciones, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, impresiones,
servicios públicos, copias, entre otros.
d. Impuestos y tributos aplicables.

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: ________________________________________
Nombre: ______________________________________
C.C.: _________________________________________

Nota: Este formato deberá presentarse en Excel y PDF.

Página 98 de 101
 FORMATO 6

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN DEL
BENEFICIARIO REAL

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
Bogotá D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaración Juramentada correspondiente a la Identificación del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2017 adelantado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA – FINDETER cuyo objeto será contratar la EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS – PUTUMAYO”. Mediante la suscripción del presente
documento, identificamos plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo serían
beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) –bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, así:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD

INTEGRANTE DEL INTERESADO (CÉDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)

Atentamente,
Firmas:

[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas
lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]

Página 99 de 101
 FORMATO 7
PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE III

PRECIOS IVA
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL

Nota: El proponente deberá entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios – Valor
Total, AIU y valor total de la propuesta en pesos Colombianos, sin símbolos y sin dejar alguna de ellas en blanco y sin
modificar los valores relacionados con: Ítem. – Descripción – Unidad y Cantidad, allí consignadas.

Los precios unitarios que se presenten serán los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujeción a las
especificaciones técnicas. No podrá ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que allí se
describen o que en los planos se presentan. El formato no podrá presentar tachones ni enmendaduras. El valor de los
precios unitarios deberán estar ajustado al peso, sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor
redondeándolo por exceso o por defecto al peso.

Página 100 de 101

 FORMATO 8
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS

Ciudad y Fecha: _________

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
Bogotá D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2017 para
contratar la EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS – PUTUMAYO”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno
de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos
incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, en los siguientes conflictos de
interés, por:

1. Estar incurso(s) en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas
concordantes.

2. Haber suscrito contrato de Interventoría con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecución y hasta la
liquidación del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

3. Haber participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la
presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección
del proceso de contratación. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

4. Haber participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas
lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]

Página 101 de 101