Proyecto Pliego Redes Hidraulicas Ok

PÁGINA 1 DE 183 PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.
SAMC-N°044-CENAC-REGIONAL-VILLAVICENCIO-2020, CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES

HIDRÁULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO VIGENCIA 2020”
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE ADQUISICIONES
DIRECCIÒN DE CONTRATACIÒN REGIONAL Y ESPECIALIZADA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
NIT: 800.130.752-1
PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE

MENOR CUANTÍA No. SAMC-N°044-CENAC-REGIONAL-VILLAVICENCIO-2020, CUYO OBJETO
ES “CONTRATAR EL “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS PARA
LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO VIGENCIA
2020”
VILLAVICENCIO –META, ABRIL DE 2020
CALLE 5ª No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca – Villavicencio - Meta

Séptima Brigada
[email protected]
CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 850 del 18 de noviembre de 2003 por “…medio de la cual
se reglamentan las veedurías ciudadanas”, el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.5
numeral 5 del Decreto 1082 de 2015 y el Artículo 270 de la Constitución Política de Colombia, se invita
a las veedurías ciudadanas en la contratación estatal a realizar acompañamiento y seguimiento dentro
de todas las etapas del presente proceso contractual.
PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las entidades del Estado, se debe
reportar el hecho al Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción a los números telefónicos:
(1) 5601095, (1) 5657649, (1) 562 41 28; vía. Fax al número telefónico: (1) 565 8671; la línea
transparente del programa, a los números telefónicos: 9800 – 913040 o (1) 2864810; correo
electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en
la página Web: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera
8ª No. 7–27 de Bogotá D.C., o teléfono 152 de la línea de Transferencias del Ejército Nacional ¨
Avanzando por Colombia¨.
CONVOCATORIA A MIPYMES
Es preciso aclarar, que la presente contratación es susceptible de ser limitada a Mipymes, teniendo
en cuenta que este proceso NO supera el umbral establecido para convocatorias limitadas a Mipymes,
así:
El Decreto 1082 de 2015 señala que debe efectuarse convocatoria limitada a MIPYME, entre el
momento de publicarse el aviso de convocatoria pública y a más tardar hasta el día hábil anterior a la
fecha prevista en el ANEXO No. 1 DATOS DEL PROCESO para la apertura del proceso de selección.
Que el citado Decreto en su Artículo 2.2.1.2.4.2.2 señala que la convocatoria será limitada siempre y
cuando se cumplan los siguientes requisitos:

Séptima Brigada
[email protected]
“(…)1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada
dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar
la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos
un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación. (…)”
Igualmente menciona que para La Mipyme nacional debe acreditar su condición con un certificado
expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en el
cual conste que la Mipyme tiene el tamaño Empresarial establecido de conformidad con la ley y su
existencia sea de mínimo un año contado a partir de la publicación del aviso de convocatoria.
En las convocatorias limitadas, la entidad estatal debe aceptar solamente las ofertas de Mipyme,
consorcios o uniones temporales formados únicamente por Mipyme y promesas de sociedad futura
suscritas por Mipyme.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONVOCATORIA LIMITADA.
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGINAL

VILLAVICENCIO expedirá el acto de apertura, indicando que en el proceso solo podrán presentar
oferta quienes ostenten la calidad de MIPYME.
Las MIPYME que participen en la convocatoria limitada deben garantizar la satisfacción de las
condiciones técnicas y económicas requeridas en la contratación.
CONDICIONES GENERALES, DOCUMENTOS, ANEXOS Y FORMULARIOS
El presente pliego de condiciones ha sido estructurado de manera que los capítulos 1 y 2 contienen
disposiciones de tipo general aplicables a los diferentes procesos que efectúa EL M.D.N.- EJÉRCITO
NACIONAL; igualmente cuenta con tres (3) Anexos dispuestos y preparados por EL M.D.N.-
EJÉRCITO NACIONAL y con siete (7) formularios, los cuales deben ser diligenciados en su integridad
por el proponente.
JUSTIFICACIÓN JURIDICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
De conformidad con el presupuesto oficial para ejecutar el objeto del proceso el cual asciende a la
suma de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETENTA Y SEIS PESOS
($128.130.076,00), incluido todos los impuestos de ley MONEDA CORRIENTE, se deduce que
este NO supera el monto de la menor cuantía de contratación, de acuerdo a lo establecido en la Ley
1150 de 2007 artículo 2 Numeral 2 literal b, por tanto, se efectuará para el presente caso, la escogencia
del contratista con arreglo a la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA,
teniendo en cuenta los principios de economía, transparencia y responsabilidad contenidos en la Ley

Séptima Brigada
[email protected]
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 y demás
normas reglamentarias, concordantes y complementarias, en especial lo consagrado en el literal b)
del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de
2015, esto es, “SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA”. Literal b el cual señala: “(…) De las
modalidades de selección. La escogencia del Oferente se efectuará con arreglo a las modalidades de
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con
base en las siguientes reglas:
1. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva

prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. El
Gobierno Nacional reglamentará la materia.
Serán causales de selección abreviada las siguientes: (…)
b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a
continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las
entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. Mediante el Decreto 1082
de 2015, se reglamenta la Contratación de Menor Cuantía en su artículo 2.2.1.2.1.2.20 el cual
reza: “Además de las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas
son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía:
2. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del
Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del
mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.
3. Si la entidad estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el
proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará
el Proceso de Contratación. La entidad estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si
hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará.
4. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil
siguiente a la fecha en la cual la entidad estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.
5. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días
hábiles.”
I. DOCUMENTOS Y ANEXOS
Los documentos del presente proceso de Selección Abreviada están integrados por, los estudios y
documentos previos, el o los certificados de disponibilidad y registro presupuestales, el aviso de
convocatoria del proceso, los actos administrativos de apertura, cierre y adjudicación de la selección
abreviada y los demás que se expidan durante su trámite, el presente pliego de condiciones, sus
anexos, formularios y adendas, las propuestas, el informe de evaluación y las respuestas a las
aclaraciones, el contrato y cualquier otro documento expedido por la entidad estatal durante el proceso
de contratación en desarrollo del presente proceso de Selección Abreviada.

Séptima Brigada
[email protected]
El Anexo # 1 “Datos del Proceso” se utiliza para precisar aquellos aspectos del proceso que no
aparecen definidos en los capítulos 1 y 2, “Información general para los proponentes” y “Documentos
y Criterios de Verificación y Evaluación”, respectivamente, a fin de ajustarlos a condiciones específicas
del proceso. En tal sentido, sus disposiciones complementan los aspectos pertinentes de tales
capítulos y priman sobre ellas cuando se modifican parte de los mismos o se presenten
contradicciones.
El Anexo # 2 “Ficha Técnica de obligatorio cumplimiento” se utiliza para determinar el cumplimiento

de las especificaciones técnicas y/o fichas técnicas y/o de la norma técnica de los bienes y/o servicios
solicitados y la ponderación precisa y detallada de los mismos.
El Anexo # 3 “Minuta del Contrato”, será una guía para las partes contratantes, en la cual estarán
consignadas las condiciones generales del contrato, pero esta minuta será modificada o
complementada por M.D.N. – EJÈRCITO NACIONAL de acuerdo con el pliego de condiciones, la
propuesta del adjudicatario y la adjudicación del contrato.
Los anteriores anexos hacen parte integral del presente pliego de condiciones
II. FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Formulario No. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta”, deberá diligenciarse y suscribirse por el

proponente para presentar las condiciones de la propuesta conforme al pliego de condiciones y anexar
los formularios y demás documentos que hacen parte integral de la propuesta.
Formulario No. 2 “Experiencia Habilitante del Proponente”, deberá diligenciarse por el proponente
para acreditar la experiencia mínima requerida en el pliego de condiciones.
Formulario No. 3 “Acreditación De La Capacidad Financiera Y De Organización Del Oferente.
Formulario No. 4 “Pacto de Integridad”, En cumplimiento de las disposiciones de la Directiva
Permanente No 15 del Ministerio de Defensa Nacional del año 2015, deberá presentarse el formulario
que incorpora el pacto de integridad debidamente suscrito por el oferente.
Formulario No. 5 Cumplimiento de la Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria
nacional a través de la contratación pública.
Formulario No. 6 “Formulario Beneficiario Cuenta SIIF” debidamente diligenciado, los datos deben
ser coincidentes con la certificación bancaria.
Formulario No. 7: “Compromiso Anticorrupción”, deberá diligenciarse por el proponente dicho
formulario, por medio del cual certifica los pagos en que incurrirá el proponente asociados con la oferta,
así como los gastos en que incurrirá en el evento de ser adjudicatario. De igual forma certificará su
compromiso de NO ofrecer dádivas ni sobornos a ningún
III. SORTEO DE CONSOLIDACIÓN DE POSIBLES OFERENTES

En el evento en que quienes hayan manifestado el interés de participar en el proceso de selección,

Séptima Brigada
[email protected]
superen la cantidad de (10) diez, la administración discrecionalmente podrá realizar el sorteo de

consolidación de oferentes de que trata el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de
2015, para escoger entre ellos un número no inferior a este que podrá presentar oferta en el proceso
de selección.
La finalidad de la audiencia de sorteo de consolidación de oferentes es escoger entre ellos, un número

máximo de diez (10) posibles oferentes para que continúe con el proceso.
El sorteo de consolidación de posibles oferentes, se realizará por el sistema de balotas de la siguiente

manera:
El día y hora señalado en el cronograma del anexo No. 1 del pliego de condicione los posibles
oferentes que hayan manifestado su intención de participar en el presente proceso, se les asignará un
número que será el de la balota que lo identifica en el sorteo.
Las Balotas serán numeradas en la misma cantidad de los participantes en el sorteo de consolidación
y se depositarán en presencia de todos los asistentes en una bolsa que impida su visibilidad.
En el orden en el que manifestaron su interés en participar, cada posible oferente sacará una balota
hasta que se completen los diez posibles oferentes, en el evento de no presentarse proponentes a la
audiencia de sorteo, las balotas serán retiradas por una persona designada por la CENAC-
REGIONAL-VILLAVICENCIO.
De todo lo anterior la entidad dejará constancia escrita en acta que será publicada en el portal único
de contratación www.colombiacompra.gov.co.
CAPÍTULO 1
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES
1.1 OBJETO
El presente proceso de selección tiene como objeto la CONTRATAR EL “MANTENIMIENTO DE

INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA
CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO VIGENCIA 2020”, tal como se determina en el Anexo # 1
“Datos del proceso”.
1.2 PARTICIPANTES
En el presente proceso podrán participar personas naturales o jurídicas, públicas y privadas,

nacionales o extranjeras individualmente, en consorcio, en unión temporal o en promesa de sociedad

Séptima Brigada
[email protected]
futura que a la fecha de presentación de la propuesta se encuentre debidamente inscrito y clasificado

en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio respectiva de acuerdo a la
normatividad vigente para aquellos oferentes que estén obligados hacerlos, que se establecen en el
Anexo # 1 “Datos del proceso”.
1.3. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, el artículo 8º de la Ley 80 de
1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, artículos
2.2.1.1.2.2.5 y 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes en general de
acuerdo con lo previsto en el numeral 4º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario
Único (Ley derogada, a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019), en
concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000. El Proponente declarará en la Carta de
Presentación de la propuesta que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e
incompatibilidades.
1.4. PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL para la ejecución del objeto del presente proceso
es el que se describe en el Anexo # 1 “Datos del proceso”.
1.5 CORRESPONDENCIA
Los proponentes deberán publicar su oferta en medio magnética en el SECOP II.
Se entiende para todos los efectos del presente proceso, que la única correspondencia oficial del
proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella publicada en el SECOP II, dentro del
proceso de selección.
1.6 NORMATIVIDAD APLICABLE
De conformidad con el presupuesto asignado para ejecutar el objeto del proceso el cual asciende a la
suma de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETENTA Y SEIS PESOS
($128.130.076,00), incluido todos los impuestos de ley MONEDA CORRIENTE, IMPUESTOS
INCLUIDOS, se deduce que este NO supera el monto de la menor cuantía de contratación, de acuerdo
a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 artículo 2 Numeral 2 literal b, por tanto, se efectuará para el
presente caso, la escogencia del contratista con arreglo a la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA
DE MENOR CUANTIA, teniendo en cuenta los principios de economía, transparencia y
responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993, los postulados que rigen la función pública, lo
consagrado en la Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 1 en concordancia con lo estipulado en la

Séptima Brigada
[email protected]
Subsección 2 del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1474 de 2011.
NORMAS APLICABLES
 Constitución Política
 Ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso”
 Decreto 410 de 1971 “Código de Comercio”
 Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
 Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información”
 Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Publica
 Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación
pública".
 Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos
Públicos”
 Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública”
 Decreto 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia
Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura”
 Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”
 Resolución No. 6302 del 31 de Julio de 2014.
 Directiva permanente del Ministerio de Defensa No. 15 de 2015 “Políticas de Contratación Sector
Defensa”.
 Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector
Administrativo de Planeación Nacional”.
 Resolución 4519 de 2016 “Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con
la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”.
 Resolución 5662 de 2016 “Por el cual se modifica parcialmente la Resolución 4519 de 2016 Por la
cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y
servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional
y se dictan otras disposiciones”.
 Resolución 134 de 2018 “Por el cual se modifica parcialmente la Resolución 4519 de 2016 Por la
 Resolución 0267 de 2018 “Por el cual se adiciona la Resolución 4519 de 2016 Por la cual se delegan
unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino

Séptima Brigada
[email protected]
al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras
disposiciones”.
 Resolución 1417 de 2018 “Por el cual se Modifica parcialmente la Resolución 4519 de 2016 Por la
 CIRCULAR EXTERNA ÚNICA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
 Ley 1819 del 29 de diciembre del año 2016.
 Ley 1801 del 29 de julio de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
 Manuales Colombia Compra Eficiente.”
 Guía para la elaboración de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente (G-EES-02).
 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación de
Colombia Compra Eficiente. (M-DVRHPC-05)
 Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación de Colombia
Compra Eficiente. (M-ICR-01)
 Ley 1882 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras
disposiciones”.
 Ley 2014 del 30 de diciembre 2019 de "por medio de la cual se regulan las sanciones para
condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la cesión unilateral
administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones"
 Las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente
proceso de selección.
Nota: Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana,
se presumen conocidas por todos los proponentes
NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS
Numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Modificado por el art. 87, Ley 1474 de 2011:
“Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según
el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones
o términos de referencia. La expresión "Términos de referencia" fue derogada por el art. 32 de la Ley
1150 de 2007.
Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015: Deber de análisis de las Entidades Estatales.
“La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera,

Séptima Brigada
[email protected]
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este
análisis en los Documentos del Proceso”
(Decreto 1510 de 2013, art 15)
Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015: Estudios y documentos previos.
“Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos
de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del
Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada
modalidad de selección:
La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de

Contratación.
El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos
para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para
el desarrollo del proyecto.
La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.
El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar
sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las
variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del
contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe
publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.
Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.
El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.
Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.
La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.
El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía”
1.7 PLAZOS
1.7.1 DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y PAGO

Séptima Brigada
[email protected]
El plazo para la celebración del contrato, para la expedición del registro presupuestal y para el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones para el perfeccionamiento,
ejecución y pago son los establecidos en el Anexo I Datos del Proceso.
1.7.2. VIGENCIA Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La duración o vigencia del contrato que se derive del presente proceso de selección es el estipulado
en el Anexo # 1 “Datos del proceso”, el cual se contará a partir del día siguiente de su
perfeccionamiento.
El plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución
y hasta las fechas establecidas en el anexo 1 “Datos del Proceso”.
1.7.3 DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Los plazos de liquidación del contrato que se derive del presente proceso de selección serán los
establecidos en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, en lo no derogado, en el artículo 32 de la Ley 1150
de 2007, modificado por el Artículo 217 del Decreto 0019 de 2012.
1.8 FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DEL PROCESO
Las ofertas deberán cargarse únicamente en la PLATAFORMA DEL SECOP II, hasta el día y hora
previstos en el cronograma señalado en el SECOP II y en el anexo No. 1 “Datos del Proceso”.
En el evento de que la plataforma no funcione adecuadamente y el oferente no pueda acceder al

SECOP II, la CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO dará aplicación y acatará lo establecido en la GUÍA
PARA ACTUAR ANTE UNA INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II, emitida por Colombia Compra
Eficiente.
1.9 CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES
El pliego de condiciones, estará disponible para consulta en la plataforma del Sistema Electrónico para
la Contratación Pública SECOP II www.colombiacompra.gov.co.
Los interesados podrán solicitar aclaraciones al pliego de condiciones de acuerdo con lo establecido
en el Anexo No. 1 “Datos del proceso”.
1.10 DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO, RESPONSABILIDAD DEL

PROPONENTE Y EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN.
Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones que conlleva la

Séptima Brigada
[email protected]
presentación de su oferta y para tal efecto deberá realizar todas las evaluaciones que sean necesarias
para su presentación sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio.
Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen

completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma.
La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar el proponente se

encuentra bajo su propia responsabilidad, e igualmente la interpretación que haga de la información
que obtenga a partir de las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia,
visita o reunión.
El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, no entregará para los

fines de presentación y preparación de propuestas para el presente proceso, bien, documentación o
manuales de ninguna naturaleza asociados a las descripciones y especificaciones técnicas de los
elementos y/o servicios que se van a adquirir. En consecuencia, es responsabilidad del proponente,
al asumir los deberes de garantía asociados con el suministro de los bienes y/o servicios que se
solicitan a través de la presente contratación, conocer plenamente las condiciones técnicas de los
bienes y/o servicios a suministrar, sin perjuicio de la facultad que asiste a los interesados de solicitar
por escrito información puntual que le permita precisar los aspectos que puedan incidir en la
formulación de su propuesta.
La presentación de la respectiva propuesta constituyen reconocimiento y aceptación por parte del

proponente, de que el M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL –CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, los
representantes, funcionarios, y los asesores externos de aquel, que han apoyado o se encuentran
apoyando la estructuración y desarrollo del proceso de selección, no estarán sujetos a responsabilidad
alguna presente o futura derivada de la información tenida en cuenta por el proponente para presentar
su oferta alusiva al pliego, o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier visita
que llegue a ser efectuada, o proporcionada en cualquier otra forma, ya sea verbal o escrita, en
relación con el proceso de selección, sea o no socio, empleado, agente, representante, asesor o
consultor de cualquiera de ellos, tenga conocimiento o debiera haber tenido conocimiento de error u
omisión alguna, o hayan sido responsables de su inclusión u omisión en este documento o en otro
documento o declaración.
La recepción del pliego de condiciones por cualquier persona, o de cualquier información contenida
en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a
cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita, con respecto a una operación propuesta que
involucra al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, no podrá ni
deberá considerarse como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra
naturaleza, por parte de los funcionarios, asesores, consultores externos o representantes de estos.
Se recomienda al proponente, que obtenga asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal,

Séptima Brigada
[email protected]
tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza que considere necesaria para la
presentación de una propuesta. El proponente deberá informarse sobre los requisitos legales
aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección, es decir, la legislación vigente en la
República de Colombia y del contrato que se celebrará como consecuencia de la misma.
La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la
determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le
correspondan, ni les dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o
reconocimientos adicionales por parte del contratante, en el caso de que cualesquiera de dichas
omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el contratista.
Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, deberá tener en cuenta

que el cálculo de los costos y gastos, cuales quiera que ellos sean, se deberán basar estrictamente
en sus propios estudios económicos y en sus propias estimaciones.
Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la
preparación y presentación de su propuesta, por lo cual el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL no será
responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de
selección y contratación.
Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los

impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza
que conlleve la celebración del contrato, para lo cual se recomienda a los proponentes obtener
Asesoría calificada.
MANIFESTACIÓN DE INTERES Y PROHIBICIÓN DE LA CESIÓN A TERCEROS DEL DERECHO A

PARTICIPAR EN EL PROCESO
El pliego de condiciones del presente proceso se podrá consultar en la plataforma del Sistema
Electrónico para la Contratación Pública SECOP II www.colombiacompra.gov.co, su publicación es
exclusivamente de carácter informativo.
Será requisito habilitante que el posible oferente haya manifestado su interés de participar en el
proceso de selección dentro de los términos señalados en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.20 del
Decreto 1082 de 2015.
La manifestación deberá realizarse de conformidad con el método establecido en la plataforma del

Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II www.colombiacompra.gov.co.
En el evento de que la plataforma no funcione adecuadamente y el oferente no pueda acceder al

SECOP II, la CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO dará aplicación y acatará lo establecido en la GUÍA

Séptima Brigada
[email protected]
PARA ACTUAR ANTE UNA INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II, emitida por Colombia Compra
Eficiente.
NOTA 1: En caso de Consorcios, Uniones Temporales o promesas de Sociedad Futura, por lo menos
uno de sus miembros deberá haber manifestado el interés de que trata el presente numeral.
NOTA: 2: La cesión a terceros del derecho a participar en el proceso, está prohibida, y por tanto no
será valedera.
1.11 AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARATORIA DE PLIEGO DE CONDICIONES
De conformidad con lo señalado en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el literal a del Artículo
2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad celebrará una audiencia con el objeto de revisar la
asignación de riesgos y establecer su distribución definitiva.
El MDN - Ejército Nacional – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO efectuará una audiencia aclaratoria
de pliegos de condiciones y Asignación de riesgos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
apertura del proceso, lo cual se señalará en el Anexo No. 1 “Datos del Proceso”, con el fin de precisar
el contenido y alcance del pliego de condiciones y de oír a los interesados.
Como resultado de esta audiencia, el MDN - Ejército Nacional – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO
evaluará y analizará los ajustes y modificaciones que estime pertinentes los cuales serán realizados
mediante Adenda.
Se precisa que, a las observaciones formuladas por los asistentes en la citada audiencia aclaratoria,
el MDN – Ejército Nacional – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO no dará respuesta individual ni por
escrito, sino que en el caso de ser tenidas en cuenta serán reflejadas mediante adendas y el formulario
de preguntas y respuestas respectivo.
La falta de participación en la audiencia de que trata el presente numeral no inhabilita al posible

proponente para la presentación de la respectiva oferta. En consecuencia, el contratista no podrá
alegar la ocurrencia de un riesgo previsible que no fue puesto en consideración de la Entidad en el
momento oportuno.
1.12 ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO, PLAZO, ADENDAS Y

COMUNICACIONES
a) Los interesados podrán solicitar aclaraciones al pliego de condiciones de acuerdo con lo

establecido en el Anexo # 1 “Datos del proceso”. Dichas solicitudes deberán formularse en la
plataforma del SECOP II.

Séptima Brigada
[email protected]
b) Concluido el anterior término, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL

VILLAVICENCIO no aceptará en las etapas subsiguientes del proceso de selección,
cuestionamientos sobre el contenido del alcance de las estipulaciones y exigencias establecidas
en el presente documento.
c) Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del
proceso.
d) Cualquier modificación, adición o aclaración a los documentos del proceso será comunicada por
escrito mediante adenda. La información sobre preguntas y respuestas y las adendas serán
publicadas en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii (salvo la
información de carácter reservado) y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la
propuesta.
e) De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad puede
modificar los pliegos de condiciones a través de adendas expedidas antes del vencimiento del
plazo para presentar ofertas. La Entidad puede expedir adendas para modificar el cronograma una
vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.
La Entidad publicará las adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., a
más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada
para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la
publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación.
NOTA: Las observaciones a que se refiere el presente numeral deberán ser allegadas de conformidad
con lo establecido en el cronograma del proceso. Deberán ser realizadas en la plataforma del
SECOP II.
1.13 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deberán ser presentadas según lo establecido en el SECOP II hasta el día y hora
fijadas para el cierre del proceso.
El idioma del presente proceso de selección será el español y por lo tanto, se solicita que todos los
documentos y certificaciones a los que se refieren el pliego de condiciones, emitidos en idioma
diferente al castellano, sean presentados en su idioma original y en traducción simple (salvo que se
exija expresamente su traducción oficial) al castellano conforme a la normatividad vigente).
La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y el M.D.N - Ejército

Nacional – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, según el cual dicha propuesta, permanece abierta
para su evaluación y aceptación durante la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, so
pena de hacerla efectiva si el proponente se retracta de su oferta, salvo que esa retractación obedezca
a la configuración de una causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.
La presentación de la propuesta proponente plural (Consorcios, Uniones Temporales y/o Promesas
de Sociedades Futuras), deberá ser presentada en el SECOP II, como proponente plural de acuerdo

Séptima Brigada
[email protected]
como lo establece la Guía rápida para la creación de proponentes plurales en el SECOP II, so pena
de incurrir en causal de rechazo.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: A pesar de que la naturaleza de la información que se solicita para

la presentación de las propuestas no tiene la vocación de constituir información que pueda ampararse
en la reserva o el secreto protegidos por la Ley, los proponentes serán responsables de advertir lo
contrario en el caso en que las propuestas contuvieren información confidencial, privada o que
configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y
expresando las normas legales que le sirven de fundamento.
En todo caso, el MDN - Ejército Nacional – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO se reserva el derecho
de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.
1.14 APERTURA DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas serán abiertas en el lugar, fecha y hora señaladas para el cierre del proceso del
SECOP II, información también se encuentra en el Anexo # 1 “Datos del Proceso”.
La apertura de las propuestas, se efectuará en el SECOP II.
1.15 TÉRMINOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y

ADJUDICACIÓN
1.15.1 PLAZO PARA EL RECIBO DE PROPUESTAS.
El plazo para el recibo de propuestas es aquel comprendido entre la fecha señalada para la apertura
del proceso y la fecha y hora establecidas para el cierre del mismo, señalado en el SECOP II y en el
Anexo # 1 “Datos del Proceso”.
1.15.2 VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y REQUERIMIENTOS A LOS

PROPONENTES
El MDN -EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO efectuará la verificación

jurídica, financiera, de experiencia y de especificaciones técnicas ponderables, cuando haya lugar, de
las propuestas dentro del plazo señalado en el Anexo No. 1 “Datos del Proceso”.
En dicho período, se podrá solicitar a los proponentes la aclaración de sus propuestas o la

presentación de los documentos que conduzcan a ello, a través de la plataforma del SECOP II.
Conforme a lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por la
ley 1882 de 2018 en su artículo 5, se establece que “…En consecuencia, todos aquellos requisitos de
la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades

Séptima Brigada
[email protected]
estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de
evaluación…”
El proponente deberá dar respuesta a las solicitudes de aclaración requeridas por la entidad, dentro
del término establecido en el pliego de condiciones, so pena de ser rechazada la oferta del proponente.
En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán subsanar la falta de capacidad para
presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del
proceso, así como tampoco se podrá completar, adicionar, modificar o mejorar sus ofertas,
cuando la aclaración, complemento o corrección no se refiera directamente al proponente y
busque mejorar la oferta, así mismo será rechazada.
Cuando a juicio del MDN - Ejército Nacional – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, el plazo para la
verificación y evaluación de las propuestas, no permita concluir el proceso de selección, éste podrá
prorrogarlo hasta por un término igual al inicialmente señalado.
LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO se reserva el

derecho de verificar de manera integral, la autenticidad, exactitud y coherencia de la información
aportada por los proponentes, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas y/o entidades
respectivas de donde provenga la información.
Con la presentación de la propuesta, los proponentes expresamente autorizan al CENAC REGIONAL

VILLAVICENCIO que verifique ante terceros la información presentada.
1.17 VERIFICACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y

ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS.
Para la selección de la propuesta más favorable, el M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL, efectuará la

verificación de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras, organizacionales y económicas de las
propuestas, teniendo en cuenta los documentos y anexos requeridos en el pliego de condiciones del
proceso.
1.17.1 VERIFICACIÓN JURÍDICA
Se efectuará sobre los documentos de contenido jurídico señalados en el CAPÍTULO 2 NUMERAL 2.1
DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN del presente documento,
de acuerdo con las exigencias establecidas para cada uno de ellos.
1.17.2 VERIFICACION TÉCNICA
Se efectuará sobre los documentos de contenido técnico señalados en el CAPÍTULO 2 NUMERAL 2.2
DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN del presente documento.

Séptima Brigada
[email protected]
1.17.3 VERIFICACIÓN FINANCIERA
Se efectuará sobre los documentos de contenido financiero y organizacional señalados en el

CAPÍTULO 2 NUMERAL 2.3. ASPECTOS FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN OBJETO DE
VERIFICACIÓN del presente documento.
1.17.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA
EVALUACIÓN DEL OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE (PRECIOS)
Se efectuará la revisión sobre la propuesta económica presentada en su oferta dentro de la plataforma

del SECOP II por cada uno de los proponentes, “Valoración de la Propuesta Económica SECOP
II”, conforme a los requisitos económicos establecidos en el pliego de condiciones del proceso, los
valores no podrán ser superiores a los precios establecidos como “PRECIOS DE REFERENCIA”.
1.18. INFORMACIÓN PARA EL SIIF

1.18.1 PARA PAGO EN MONEDA NACIONAL
1 Nombre ó razón social del beneficiario

2 Documento de identidad (Cédula, Nit, Pasaporte, Cédula de Extranjería)
3 Clase de Persona (Natural ó Jurídica)
4 País de ubicación de la persona
5 Ciudad
6 Número de la cuenta corriente ó de ahorros expedida por la respectiva entidad bancaria a la
cual se abonarán los recursos, en Colombia.
7 Entidad Financiera en la cual posee la cuenta, indicando la ciudad donde se encuentre
ubicada, en Colombia.
8 Registro Único Tributario (Rut).
En el evento de ser un Consorcio o Unión Temporal se deberá certificar un único número de cuenta
bancaria, avalada por los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio. Lo anterior, teniendo en
cuenta que el sistema integrado de información financiera – SIIF solo permite escoger una cuenta
bancaria para registrar la obligación y orden de pago.
PARA PAGO EN MONEDA EXTRANJERA (CUANDO APLIQUE)
a. Certificación bancaria que contenga la siguiente información:
Nombre del banco o sucursal

Dirección del banco
País

Séptima Brigada
[email protected]
Ciudad
Número de cuenta
Nombre del titular
b. Documento donde se certifica el número de identificación de la empresa en su país.
1.19 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la

recomendación para la adjudicación, no podrán ser reveladas a los proponentes ni a terceros hasta
que el M.D.N - Ejército Nacional comunique a los primeros que los informes de evaluación se
encuentran disponibles para que presenten las observaciones correspondientes.
1.20 CONSULTA Y TRASLADO PARA OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES
Una vez se produzca el informe de resultado de evaluación de las propuestas, el cual contendrá la
información relativa a las mismas, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO pondrá dicho informe a disposición de los proponentes, por el término improrrogable
indicado en el Anexo No. 1 “Datos del Proceso” para que presenten dentro del mismo las
observaciones que consideren pertinentes. Las observaciones que lleguen con posterioridad al plazo
señalado se entenderán extemporáneas y de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por la ley 1882 de 2018 en su artículo 5, se establece
que “…En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de
puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los
proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad
de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a
través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no
suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo
anteriormente señalado…”
En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus
propuestas y solo se referirán a la respectiva evaluación.
NOTA: La Administración dará respuesta únicamente a las observaciones de las evaluaciones

presentadas oportunamente por los proponentes, en el acto de adjudicación según
corresponda.
1.21 PUBLICIDAD DE LAS OBSERVACIONES
Dentro del día hábil siguiente al vencimiento del traslado a los oferentes de las evaluaciones y para
presentar observaciones, el MDN - Ejército Nacional, publicará en el SECOP II las observaciones.

Séptima Brigada
[email protected]
1.22 CONTRA OBSERVACIONES
Una vez se produzca el informe de resultado de evaluación de las propuestas, el cual contendrá la
información relativa a las mismas, el M.D.N - Ejército Nacional pondrá dicho informe a disposición de
los proponentes, por el término indicado en el Anexo # 1 “Datos del Proceso” para que presenten
dentro del mismo las observaciones que consideren pertinentes. Las observaciones que lleguen con
posterioridad al plazo señalado se entenderán extemporáneas.
La Administración dará respuesta a las observaciones presentadas en oportunidad por los

proponentes en el acto de adjudicación según corresponda.
1.23 CRITERIOS DE DESEMPATE
Si persiste el empate, la entidad estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y
excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por
Acuerdos Comerciales:
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios

extranjeros.
2. Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional.
3. Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad
futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la
Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o
accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura.
4. Se preferirá la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad
en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco
por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
5. De persistir el empate, se procederá a citar a los oferentes a un sorteo el cual se desarrollará de la
siguiente forma:
Los oferentes sacarán aleatoriamente una balota numerada y éste será su número de identificación
en el procedimiento de desempate, en el caso que algún oferente o apoderado debidamente
facultado no asista al sorteo, el ordenador de gasto realizará este procedimiento en su lugar, dando
fe pública los asistentes al sorteo. Acto seguido se ingresan nuevamente las balotas en la bolsa de
tela y los oferentes o el ordenador de gasto si es del caso, en orden ascendente a su número
asignado extraerán aleatoriamente una balota, la cual se considerará como eliminada hasta
obtener una sola balota dentro de la bolsa de tela que será la seleccionada.

Séptima Brigada
[email protected]
NOTA: De acuerdo a lo indicado en el manual para el manejo de incentivos en los procesos de

contratación de Colombia compra Eficiente, cuando en la evaluación de las ofertas sea aplicable un
acuerdo comercial, no es posible aplicar los factores de desempate previstos en los numerales 4 y 5.
1.23 ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente, y se encuentre ajustada
al Pliego de Condiciones.
Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes:
a. Cuando el valor del ítem ofertado supere el precio de referencia estipulado por el CENAC
REGIONAL VILLAVICENCIO, una vez realizada la revisión a la “Valoración de la Propuesta
Económica”.
b. Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los indicadores financieros.
c. La presentación de más de un valor unitario para el ítem en la propuesta económica, se rechazará
la oferta total.
d. Cuando la propuesta económica supere el presupuesto asignado establecido en el proceso.
e. Cuando la oferta económica se diligencie con espacios vacíos dejando algún ítem o elementos
sin valor.
f. Cuando se considere que el precio final obtenido de la propuesta resulte artificialmente bajo y
analizadas las explicaciones del proponente, la CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, considere
con fundamentos objetivos y razonables que esa propuesta económica pone en riesgo el proceso
y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de resultar favorecido con la
adjudicación.
g. Cuando se presente abstención de opinión o denegación de dictamen o éste sea negativo o con
opinión adversa, o cuando presente salvedades que impidan el cumplimiento de los indicadores
financieros.
h. Cuando se evidencie que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia
interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados
oficialmente a los proponentes.
i. Cuando se evidencie confabulación entre los proponentes que altere la aplicación del principio
de selección objetiva.
j. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o
unión temporal se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidades fijadas
por la Constitución y las normas aplicables a la contratación pública.
k. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no se ajusten a la realidad,
por contener datos tergiversados o alterados que impidan la comparación objetiva de las
propuestas.

Séptima Brigada
[email protected]
l. Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los

documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas y solicitada su aclaración,
no se presente o se presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente las aclaraciones
solicitadas dentro del término establecido por la Ley 1882 de 2018 en su artículo 5.
m. Cuando se presente la propuesta en forma insubordinada al cumplimiento de cualquier condición
o modalidad.
n. Cuando la propuesta omita un aspecto técnico de obligatorio cumplimiento establecido en el
pliego de condiciones.
o. Cuando el proponente no acredite la experiencia en los códigos UNSPSC en el porcentaje y
cantidad requerida.
p. Cuando el objeto social principal del oferente, o de cada uno de los miembros de la Unión
Temporal, Consorcio o Promesa de Sociedad Futura no tenga una relación directa con el objeto
del proceso de selección, según el tipo de sociedad comercial que se acredite.
q. La presentación de varias ofertas, por el mismo proponente, por sí o por interpuesta persona, en
Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura o individualmente.
r. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la selección
objetiva.
s. Cuando la Persona Jurídica y/o Consorcios, Uniones Temporales y/o Promesas de Sociedades
Futuras NO CUMPLA el término mínimo de duración estipulado en este pliego.
t. Cuando la información inscrita en el Registro Único de Proponentes no se encuentre en firme a
la fecha de cierre del proceso.
u. Cuando la póliza de seriedad de la oferta no corresponda a la realidad, es decir sea un
documento falso. Caso en el cual se pondrá en conocimiento de la autoridad competente.
v. Cuando la póliza de seriedad de la oferta no sea presentada junto con la propuesta.
w. Cuando un proponente, persona natural o el representante legal de la persona jurídica o del
consorcio o unión temporal, se encuentre reportado en el boletín de antecedentes disciplinarios
con sanción de destitución.
x. Cuando un proponente, persona natural o el representante legal de la persona jurídica o del
consorcio o unión temporal, según sea el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en
sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de interdicción de derechos y funciones
públicas.
y. La presentación de oferta parcial por parte del oferente, salvo cuando éstas sean expresamente
aceptadas en el Anexo No. 1 “Datos del Proceso”.
z. Cuando se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.
aa. Cuando el oferente sea requerido por precios artificialmente bajos y presente documentos de
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de acuerdo al artículo 5 de la Ley
1882 de 2018.
bb. Un proponente plural (Consorcios, Uniones Temporales y/o Promesas de Sociedades Futuras)
quedara rechazado cuando su oferta en el SECOP II sea presentada por un usuario singular. De
acuerdo con la guía de Colombia Compra Eficiente (Guía rápida para la creación de proponentes
plurales en el SECOP II)

Séptima Brigada
[email protected]
cc. En los demás casos establecidos en el presente pliego de Condiciones y la Ley.
1.25 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO
El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO declarará desierto el

presente proceso dentro del plazo previsto para adjudicar según el anexo No. 1 DATOS DEL
PROCESO bajo los siguientes términos:
Cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ningún oferente el contrato ofrecido,
ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se
presenten ofertas, cuando no se presenten manifestaciones de interés de participar en el proceso de
selección dentro de los términos señalados en el numeral 1, del artículo 2.2.1.2.1.2.20, del Decreto
1082 de 2015 o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.
La declaratoria de desierto del proceso, del grupo o del ítem (en caso que aplique), se hará mediante
acto administrativo motivado, conforme al artículo 25 numeral 18 de la Ley 80 de 1993, el cual se
notificará y comunicará a todos los proponentes.
1.26 ADJUDICACIÓN
1. La adjudicación del presente proceso se efectuará por el competente contractual mediante

resolución, previa recomendación del comité de adquisiciones.
2. El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo
anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del
mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por
medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, el MDN- EJÉRCITO NACIONAL-
CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del
artículo 30 de la Ley 80 de 1993.
3. El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, adjudicará el presente
proceso de contratación a la propuesta más favorable y conveniente que cumpla con los requisitos
definidos en el pliego de condiciones.
4. La adjudicación se efectuará de acuerdo con lo indicado en el anexo No. 1 “Datos del proceso”.
5. En caso de que se adjudique el proceso con base en una propuesta que presente precios
artificialmente bajos o que no obedezcan a las condiciones del mercado y que no logren ser
detectados durante la selección, el contratista deberá asumir todos los riesgos que se deriven de
tal hecho ya que el MDN – Ejército Nacional – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO no aceptará
reclamo alguno en relación con ellos de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del Artículo
26 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015.
1.27 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Séptima Brigada
[email protected]
El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, señala que los contratistas prestarán garantía única para el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de
seriedad en los ofrecimientos hechos.
De conformidad con el Art 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 del 2015 las garantías que los proponentes
o contratista pueden otorgar son: contrato de seguro contenido en una póliza, Las garantías deberán
cubrir los riesgos establecidos en los Art. 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.7 del decreto 1082 del 2015 de
acuerdo con el objeto del proceso.
Tal como lo determina el Decreto 1082 de 2015, la garantía debe amparar los perjuicios que se deriven
del incumplimiento del ofrecimiento o del incumplimiento del contrato, según sea el caso de acuerdo
a lo descrito en el Artículo 2.2.1.2.3.1.6. Garantía de los riesgos derivados del incumplimiento de la
oferta.
GARANTÍA DE LA OFERTA
Garantía de seriedad de la oferta: El proponente deberá constituir a favor del MDN-JERCITO
NACIONAL-CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO- con NIT. No. 800.130.752-1, la cual deberá
constituirse por el 10% del valor del presupuesto oficial, su vigencia se extenderá desde el
momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del
contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015.
En consecuencia, si por algún motivo dentro del período de vigencia de la garantía de seriedad
del ofrecimiento no se ha(n) aprobado la(s) garantía(s) que ampara(n) los riesgos propios de la
etapa contractual, el proponente seleccionado tendrá la obligación de aportar prórroga de la
vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento, por un término igual a la mitad del
inicialmente fijado.
GARANTÍA DEL CONTRATO
Cumplimiento del contrato: Equivalente al veinte (20%) del valor del Contrato y cubrirá el plazo
de ejecución y cuatro (04) meses más. Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor,
esta garantía deberá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el caso.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Equivalente al veinte (20%) del valor del
Contrato y cubrirá el plazo de ejecución y seis (06) meses más. Cuando el contrato sea modificado
en tiempo y/o valor, esta garantía deberá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según
sea el caso.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Por una cuantía equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del
contrato, contado a partir de la fecha de su perfeccionamiento, y tres (3) años más.
Nota 1: La garantía que cubre el riesgo de cumplimiento del contrato, calidad del servicio, pago de
salarios y responsabilidad civil deberá ser constituida dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes
a la suscripción del contrato.
Nota 2: En el evento que surjan modificaciones al contrato, el contratista deberá ajustar las garantías
exigidas.

Séptima Brigada
[email protected]
PARÁGRAFO PRIMERO: En la garantía deberá constar expresamente que se ampara el

cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad
aseguradora renuncia al beneficio de excusión. En todo caso EL CONTRATISTA deberá reponer la
garantía, cuando el valor de la misma se vea afectado por razón de los siniestros presentados, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto que deje en firme la sanción
correspondiente. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantía
única, así como no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el
CONTRATISTA podrá declarar la caducidad del presente contrato. PARÁGRAFO TERCERO: La
garantía no expirarán por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. PARÁGRAFO CUARTO:
El contratista se obliga para con el CONTRATANTE a mantener vigente la garantía única hasta la
liquidación del contrato. PARÁGRAFO QUINTO - PERJUICIOS A TERCEROS: El CONTRATISTA
será exclusivamente responsable de todo daño o perjuicio que cause directa o indirectamente a
terceros, por acción inapropiada, negligencia u omisión de su parte o de alguno de sus trabajadores,
en las labores relacionadas con el contrato o en acciones complementarias.
Las vigencias de los amparos de la garantía única, iniciarán con la fecha de perfección del contrato.
El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades
legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato,
ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del
MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENAC VILLAVICENCIO, El CONTRATISTA deberá mantener
vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de
todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato
de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.
Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a
petición del MDN EJÉRCITO NACIONAL-CENAC VILLAVICENCIO y a cuenta del CONTRATISTA
quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN- EJÉRCITO
NACIONAL-CENAC VILLAVICENCIO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos
que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN- Ejército Nacional, asume la
responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad
del contratista.
En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del

contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar
que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión.
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC

REGIONAL VILLACENCIO, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la
administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
NOTA: De conformidad al artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el proponente podrá otorgar

Séptima Brigada
[email protected]
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, contrato de seguro contenido en una póliza,
patrimonio autónomo y/o garantía bancaría.
Exclusiones. En la póliza única de cumplimiento expedida en favor de entidades públicas solamente

se admitirán las siguientes exclusiones:
1. Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva
de la víctima.
2. Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato, durante la
ejecución de este.
3. El uso indebido o inadecuado preventivo a que esté obligada la entidad contratante.
4. El demérito o deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato
garantizado, como consecuencia del mero transcurso del tiempo.
Cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a
las anteriores no producirá efecto alguno.
Así mismo en cumplimiento a lo previsto en el inciso 2° del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, en el
cuerpo de la póliza se deberá incorporar las condiciones generales que garanticen el cumplimiento de
las obligaciones aplicables según el objeto del contrato amparado y el riesgo cubierto:
Amparos. El objeto de cada uno de los amparos deberá corresponder a aquel definido en el Decreto
1082 de 2015.
Los amparos de la póliza serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores
asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un
amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes entre
sí.
Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad. En la garantía única de cumplimiento no podrá

incluirse la “Cláusula de Proporcionalidad” u otra similar, conforme a la cual el valor asegurado ampara
los perjuicios derivados del incumplimiento total del contrato garantizado y de presentarse
incumplimiento parcial del mismo, la indemnización de perjuicios a cargo del asegurador no excederá
de la proporción del valor asegurado equivalente al porcentaje incumplido de la obligación garantizada.
La inclusión de una cláusula de ese tenor no producirá efecto alguno.
Cesión del contrato. Las condiciones generales de la garantía única de cumplimiento deberán
señalar que en el evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador
resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante
estuviese de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptará desde el momento de la contratación
de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador.
En este caso, el asegurador cesionario deberá constituir una nueva garantía para amparar el
cumplimiento de las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión.

Séptima Brigada
[email protected]
Improcedencia de terminación automática del seguro de cumplimiento expedido a favor de una entidad
estatal por falta de pago de la prima e improcedencia de la facultad de revocación de ese seguro. La
garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por falta de pago
de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente.
Imposibilidad de excepciones a la entidad asegurada. A la entidad estatal no le serán oponibles por

parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro,
en especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión
de la contratación del seguro ni en general, cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador
en contra del contratista.
Los bienes que el CONTRATISTA se compromete a prestar en ejecución del contrato al MDN –
EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, serán de primera calidad, de
acuerdo con las especificadas pactadas. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reemplazar
a sus expensas los bienes y/o servicios que resultaren de mala calidad.
RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA
De acuerdo con lo estipulado en el art 2.2.1.2.3.1.18 del decreto 1082 de 2015 cuando el contratista
incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro
de los cinco (5) días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente
Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al
garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente
consignado en el contrato.
El contratista deberá mantener indemne al MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO Y/O UNIDAD QUE POR CAMBIO
DE DENOMINACIÓN DESIGNE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, de cualquier
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se
originen como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
 MULTAS, AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y SANCIONES FRENTE AL

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o

incumplimiento parcial, LA ENTIDAD impondrá multas, de la siguiente manera:
Multas por incumplimiento parcial: si durante la ejecución del contrato se evidencia que EL
CONTRATISTA incumple alguna obligación contractual, LA ENTIDAD le impondrá sanciones
equivalentes al 0.5% del valor del contrato incumplido o de la cantidad dejada de entregar, sin que el

Séptima Brigada
[email protected]
total de estas multas sobrepase el 10% del valor total de mismo.
EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las sanciones de que
tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolución que las impone, de cualquier suma que le
adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a la ley; El pago o la deducción
de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del
contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo.
En caso de incumplimiento de las normas urbanísticas, el contratista incurrirá en las sanciones

establecidas por la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 400 de 1997, Decreto 1469 de 2010, sin
perjuicio de las acciones a que haya lugar por parte de la Entidad contratante.
 PROCEDIMIENTO PARA LAS MULTAS Y AFECTACIÓN DE LA GARANTIA UNICA
De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la resolución N° 6302 de

2014 “Manual de Contratación del Ministerio de Defensa y sus unidades ejecutoras” y en
cumplimiento del procedimiento regulado en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las entidades
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en
el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal y el cobro o afectación de la garantía única que
ampara el cumplimiento del contrato. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:
a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la

entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará
mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe
de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las
normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse
para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar,
fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor
brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la
garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la
misma manera.
b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias

de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente
violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la
actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del
contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en
desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las
presentadas por la entidad.

Séptima Brigada
[email protected]
c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en

desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad
procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de
incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se
interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se
entenderá notificada en la misma audiencia
d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá

suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio
necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando
por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto
desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso al adoptar la decisión, se señalará
fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento
en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de
incumplimiento.
e. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al

Contratista de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato.
NOTA: Para imposición de multa se realizaran los cálculos en DÍAS CALENDARIO, salvo que el
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO estipule disposición en contrario.
 AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA AMPARO DE CUMPLIMIENTO:
El amparo de cumplimiento exigido en la garantía única que debe constituir el contratista, cubre
a la entidad Estatal, por los perjuicios directos que le ocasione el incumplimiento total o parcial
de las obligaciones contractuales, así como por su cumplimento tardío o defectuoso, cuando
ellos sean imputables al contratista.
 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
En caso de incumplimiento total o parcial, pero definitivo por parte del contratista de las obligaciones
que adquiere o de la declaratoria de caducidad administrativa, se pactará a título de cláusula penal
pecuniaria una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin perjuicio de que
el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya
lugar. Las sumas que se deriven de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria se pactaran a título
de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL M.D.N -EJÉRCITO NACIONAL-CENAC
REGIONAL VILLAVICENCIO se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los
perjuicios que su incumplimiento le ocasione. INGRESO DE LOS RECURSOS: El valor de las

Séptima Brigada
[email protected]
sanciones a que se refiere la presente cláusula, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería
Principal del Comando del Ejército.
CAPÍTULO 2
DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
FORMULARIOS DE LA PROPUESTA
Para efectos de realizar la verificación jurídica, técnica, financiera, y de condiciones, así como la
evaluación económica, el proponente debe diligenciar y presentar con la propuesta todos los
formularios.
FACTORES DE SELECCIÓN
Para la selección de los proponentes se efectuarán las verificaciones jurídica, técnica, financiera, así
como la evaluación económica, de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el
presente pliego de condiciones.
2.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN
2.1.1 Carta de Presentación de la Propuesta
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el

Formulario No. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta” y será suscrita por el proponente o
apoderado. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, Unión Temporal, Consorcio o
promesa de sociedad futura, deberá venir suscrita por el representante legal debidamente facultado.
2.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada

Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con
establecimientos de comercio, aquellas entidades y/o establecimientos de comercio, constituidas con
anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la presentación de propuestas dentro del presente
proceso de selección conforme a la legislación colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes
de origen privado, las que deberán cumplir al momento de presentación de la propuesta con los
siguientes requisitos:
a. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del certificado de

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social y/o

Séptima Brigada
[email protected]
matrícula mercantil, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario anteriores
a la fecha de presentación de la propuesta.
b. Acreditar un término mínimo de duración remanente de un (1) año, contado a partir del vencimiento
del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o servicios del contrato. En el caso de las
personas naturales con establecimientos de comercio, el término mínimo de duración deberán
acreditarlo mediante certificación suscrita por el propietario del establecimiento de comercio, bajo
la gravedad de juramento, la cual deberá allegarse junto con la propuesta.
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la presentación
de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga
limitaciones estatutarias, se deberá anexar adicionalmente copia del acta en la que conste la
decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación
de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la
contratación en el caso de resultar adjudicatario.
d. Acreditar que el objeto social de la sociedad, se encuentra directamente relacionado con el objeto
del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato,
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que
adquiere.
e. Cuando la representación legal del proponente sea asumida por un renglón suplente, por ausencia
temporal o definitiva del representante legal, éste deberá aportar con la propuesta un documento
que acredite o autorice su actuación dentro del proceso, si así lo exigen sus estatutos.
Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública.

Se considerarán personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública, aquellas entidades
conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que
autorice su constitución, y según la participación estatal que se registre en ellas, deban someterse al
régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de
cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se

deriven de la Constitución o la ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos y actos
administrativos que, conforme a la Ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad
competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la ley para su eficacia y oponibilidad
ante terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el cual se dio la
autorización para la suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de
lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber
cumplido con todos los requisitos presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y
para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la
presentación de la propuesta.
b. Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración ejecución del
contrato.

Séptima Brigada
[email protected]
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la

propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y
la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero.

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de
origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación
nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación
colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes
condiciones:
a) Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un

documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de
expedición igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha de la presentación de la propuesta, en
el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad
o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus
facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
presentar la oferta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su oferta.
b) De conformidad con lo estipulado en el artículo 6, de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo
221 del Decreto Ley 0019 de 2012 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015 todas las personas
naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, interesadas en
participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas
en el Registro Único de Proponentes
c) Acreditar un término mínimo remanente de duración de un (1) año, contado a partir del vencimiento
del plazo máximo para la entrega de los bienes/servicios del contrato.
d) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato
ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar
adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que
autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y
para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.
e) Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del
contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato
ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere.
2.1.5 CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL
PERSONAS NATURALES

Séptima Brigada
[email protected]
Pueden participar las personas naturales, mayores de edad, capaces y que no se encuentren en
causal de inhabilidad o incompatibilidad, en el caso de ejercer actividades comerciales de acuerdo al
artículo 28 del Código de Comercio deberán aportar el certificado de matrícula mercantil en el que
conste que desarrolla actividades relacionadas con el objeto contractual, con fecha de expedición igual
o inferior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.
2.1.6 Apoderado, persona jurídica extranjera

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y
comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección,
suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar
la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente pliego de
condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.
En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en
Colombia, para todos los efectos de la contratación.
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que
participen en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, y en tal caso bastará para
todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio,
unión temporal o promesa de sociedad futura.
En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, deberá
acreditar su condición, con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia.
2.1.7 Documento expedido en el exterior

En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la
validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que
puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012 “Por medio
de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” y demás normas
vigentes sobre abolición de la legalización para documentos extranjeros (Apostille). Se precisa que
todos los documentos deben llenar este requisito.
Por lo anterior, cuando el proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia, provenga de
un país que hace parte de la Convención de la Haya sobre la “Abolición de requisitos de legalización
de documentos públicos extranjeros”, no se requiere de consularización, sino que será suficiente que
los documentos se adicionen con el certificado de “apostille”, por parte de la autoridad competente
del país donde se origina el documento.

Séptima Brigada
[email protected]
En caso de que al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le sea aplicable un

convenio o tratado internacional que verse sobre la supresión del requisito de legalización
(Convención 12 de la Haya del 05 de octubre de 1961 o similares), el proponente DEBERÁ ALLEGAR
LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS Y PLENOS DE FORMALIDADES. Si se trata de documentos
expedidos en el exterior o en idioma extranjero que requieren de actos notariales o que se consideren
documentos públicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998, deberá el proponente aportar el
documento donde se distingan los sellos y firmas necesarios, requeridos y certificados, así como el
APOSTILLE ORIGINAL del aludido documento, de tal manera que lo certificado en el formato del
apostille corresponda y sea atribuible al documento en el expedido en el exterior o en idioma
extranjero.
En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico, los
actos que sustancian los documentos aportados en la propuesta, serán tenidos como INEXISTENTES
conforme al artículo 898 del Código de Comercio.
2.1.8 Propuestas Conjuntas
2.1.8.1 Proponentes Plurales
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unión temporal o
promesa de sociedad futura.
Podrán participar consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, para lo cual se
deberán cumplir los siguientes requisitos:
 Acreditar la existencia del consorcio, de la unión temporal o promesa de sociedad futura y
específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de
manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas
que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación
porcentual de los miembros del consorcio, de la unión temporal o promesa de sociedad futura
en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato
ofrecido.
 Acreditar un término mínimo de duración del consorcio, de la unión temporal o de la promesa
de sociedad futura no inferior a la del plazo del contrato y un año más de conformidad con el
artículo 6 de la Ley 80 de 1993.
 Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas
consorciadas, asociadas en unión temporal o promesa de sociedad futura, y la capacidad de
sus representantes para la constitución del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad
futura, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato.
Esto para significar que todos los miembros que conforman el Consorcio, la Unión Temporal

Séptima Brigada
[email protected]
o promesa de sociedad futura deben desarrollar una actividad industrial o comercial

directamente relacionada con el objeto del proceso.
 Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio, unión temporal o
promesa de sociedad futura tienen un término no inferior a la del plazo del contrato y un año
más de conformidad con el artículo 6 de la Ley 80 de 1993.
 La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y
representación del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. Igualmente
deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.
 Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los
consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, deberán acreditarse mediante
la presentación del documento consorcial, de constitución de la unión temporal o promesa de
sociedad futura en el que se consignen los acuerdos y la información requerida.
 Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno
de los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, respecto de
las personas jurídicas o naturales que se asocien en consorcio, en unión temporal o promesa
de sociedad futura para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se
indica en los numerales respectivos del presente pliego de condiciones.
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las
que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio,
unión temporal o promesa de sociedad futura), se presumirá la intención de concurrir al proceso de
selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para
los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En cualquier caso,
se verificará que todos los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura
desarrollen la actividad industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso.
NOTA: UNA VEZ ADJUDICADO EL FUTURO CONTRATO A UN CONSORCIO, UNION TEMPORAL

O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA, ESTE DEBERA ACREDITAR UN NUEVO NIT EN LA DIAN.
Promesa de sociedad futura
Las personas que participen bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura deben presentar al
MDN – Ejercito Nacional – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, uno de los originales de una
promesa escrita de contrato de sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 119
del Código de Comercio, en la cual debe consignarse, entre otros, lo siguiente:
 La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la ley
colombiana, una sociedad colombiana dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de
notificación del acto de Adjudicación.
 Que se trata de una sociedad constituida con el único objeto de celebrar y ejecutar el Contrato.
 Que su objeto social coincida con el objeto de la presente contratación.

Séptima Brigada
[email protected]
 Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios o
accionistas, una vez se constituya, se rige por las disposiciones previstas para los consorcios, tal
como lo dispone el parágrafo tercero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993; Las estipulaciones
mínimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir; La manifestación expresa de
cada uno de los promitentes responderán solidariamente con los demás promitentes y con la
sociedad por los perjuicios sufridos al MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO, derivados del incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato de
sociedad prometido en los mismos términos consignados en el contrato de promesa presentado y
por las obligaciones que se deriven de las Propuestas y del Contrato.
 La inclusión en los estatutos de una cláusula del contrato de sociedad que se promete celebrar
según la cual aquellos accionistas que hayan aportado su capacidad financiera para acreditar el
cumplimiento de los requisitos financieros o hayan aportado su experiencia para acreditar el
cumplimiento de los requisitos técnicos y de experiencia, no podrán ceder su participación
accionaria en la sociedad prometida sino únicamente mediante autorización previa y expresa del
MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, en los términos del
Contrato.
 La duración del mismo no podrá ser inferior a la del plazo de ejecución del contrato y un (1) año
más.
 Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad prometida es la
Adjudicación.
 La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de la sociedad
prometida y el monto del mismo, y
 La declaración de que ninguno de los promitentes se encuentra inhabilitado o tiene
incompatibilidades para contratar con el MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO.
 Los integrantes asociados bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura deben suscribir la
escritura pública de constitución de la sociedad prometida y tenerla debidamente inscrita ante el
registro mercantil, en los mismos términos y condiciones pactados en la promesa, dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del acto de Adjudicación. Vencido este plazo sin
que se hubiera otorgado y registrado la escritura, se considerará que no existe interés para
suscribir el Contrato y se hará efectiva la Garantía de Seriedad (si aplica).
2.1.9 Garantía de seriedad de la propuesta.
La cual deberá constituirse por el 10% del valor de la propuesta, su vigencia se extenderá desde el
momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del
contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015.
La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento,
en los siguientes eventos, así:

Séptima Brigada
[email protected]
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para

la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior
a tres (3) meses.
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento
del contrato.
Cabe precisar, que teniendo en cuenta que el presente proceso es por suministro supeditado a
necesidades programadas y no programadas, se establecen cantidades unitarias de los elementos y
el valor de la totalidad de los ítems requeridos es muy inferior el presupuesto oficial y la adjudicación
se hará por la totalidad del mismo, se hace necesario solicitar el valor de la garantía de la seriedad
de la oferta equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial estimado, en aras de otorgar garantías
suficientes al proceso.
Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura, la

póliza deberá tomarse a nombre del consorcio o de la unión temporal o la promesa de sociedad futura,
según el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes
legales), y deberá expresar claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en
que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte. De igual manera
deberá establecer el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes conforme al acta de
constitución.
El proponente acepta que el MDN – EJC –CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO NIT.800.131.070-1 le

solicite ampliar el término de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta.
El pago de la garantía de seriedad de la oferta, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter de
indemnización, excepto cuando haya renuencia para la firma del contrato sin justa causa por parte del
proponente seleccionado, evento en el cual la póliza se hará exigible como sanción de conformidad
con el numeral 12 del artículo 30 la Ley 80 de 1993, y se entiende sin perjuicio del derecho que le
asiste al MDN – EJC –CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, de exigir por los medios reconocidos en
Colombia la indemnización de los perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se
le llegaren a causar.
En caso de presentarse garantía bancaria, esta deberá tener la siguiente leyenda: “La presente
garantía será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del acto
administrativo que declare el incumplimiento del oferente” y cumplir con los lineamientos del artículo
2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015.
Nota: el oferente deberá tener en cuenta que si este no allega la garantía de seriedad de la oferta será
causal de rechazo en cumplimiento de la Ley 1882 del 15 de Enero de 2018, en su Artículo 5° el cual

Séptima Brigada
[email protected]
modifica el Parágrafo 1 e incluye los parágrafos 3, 4 Y 5 de artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, los
cuales quedarán así:
“Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.
(... )
Parágrafo 3°. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable
y será causal de rechazo de la misma.” (Subrayado y negrilla fuera del texto).
2.1.9.1 FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL.
El proponente deberá allegar junto con su oferta fotocopia de la cédula de ciudadanía del
Representante Legal del proponente o del Representante Legal del Consorcio, Unión Temporal, o
promesa de sociedad futura.
2.1.10 VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, y con el fin de verificar
los antecedentes judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o
consorcio o unión temporal), el M.D.N. – Ejército Nacional realizará consulta de los antecedentes
judiciales a través del mecanismo en línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto. La consulta
deberá ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador y en caso que el proponente persona natural o
representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal, según el caso, registre
antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de
interdicción de derechos y funciones públicas, el proponente será rechazado.
2.1.11 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA OFERENTES

NACIONALES
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá
allegar una certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del
proponente, y/o de contador público certificado, según resulte aplicable, en la cual se verifique el pago
de los aportes parafiscales. Adicionalmente presentarán copia del pago de salud y pensión del mes
inmediatamente anterior a la fecha del cierre del proceso.
En el evento en que la sociedad tratándose de personas Jurídicas no tenga más de seis (6) meses
de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.
Para el caso de que la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal cada uno de sus
miembros deberá presentar la certificación correspondiente.

Séptima Brigada
[email protected]
La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la

gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.
NOTA 1: En el evento de tratarse de persona natural se deberá allegar el certificado de pago de

seguridad social.
NOTA 2: De conformidad con el artículo 7 EXONERACIÓN APORTES PARAFISCALES, del Decreto

1828 de 2013, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1807 de 2012, se establece que:
“Las sociedades, y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la
renta y sujetos pasivos del CREE, están exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del
SENA (2%), y del ICBF (3%), y a partir del 1 de enero de 2014 estarán exonerados de las cotizaciones
al Régimen Contributivo de Salud (8.5%), correspondientes a los trabajadores que devenguen menos
de diez (10) S.M.M.L.V.
Las personas naturales empleadoras están exoneradas de la obligación de pago de los aportes
parafiscales al Sena y al ICBF por los empleados que devenguen, individualmente considerados,
menos de diez (10) S.M.M.L.V. Esto no aplica para las personas naturales que empleen menos de
dos (2) trabajadores, las cuales seguirán obligadas al pago de dichos aportes. Para efectos de esta
exoneración, los trabajadores a que hace mención este inciso tendrán que estar vinculados con el
empleador persona natural mediante contrato laboral, quien deberá cumplir con todas las obligaciones
legales derivadas de dicha vinculación.
Para efectos de la exoneración de que trata el presente artículo, se tendrá en cuenta la totalidad de
lo devengado por el trabajador.
Corresponderá al empleador determinar si el monto total efectivamente devengado por cada

trabajador en el respectivo mes es inferior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
para determinar si procede la exoneración prevista en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012
reglamentada en el presente Decreto.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de fiscalización y control de la Administración Tributaria

Nacional y de las demás entidades competentes para constatar la correcta aplicación de las
disposiciones legales que rigen las materias previstas en este decreto”.
2.1.12 CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORÍA
Al tenor del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, y la Resolución No. 5149 de 2000, el oferente con su
propuesta deberá certificar que no se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales
expedido por la Contraloría General de la República del respectivo trimestre, previo a la presentación
de la oferta. En caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse el de los representantes legales de cada

Séptima Brigada
[email protected]
uno de las sociedades que la conforman y del representante legal de la unión o consorcio o promesa
de sociedad futura.
2.1.13 CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

El proponente no deberá tener antecedentes disciplinarios ni su representante legal, lo cual se
verificará en la página de la Procuraduría General de la Nación, en caso de ofertas conjuntas, esta
información se verificará para cada uno de las personas “naturales o jurídicas” que conformen la unión
y sus representantes legales.
2.1.14 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 el proponente
(Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras naturales con domicilio en Colombia o
extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá presentar con su oferta el Certificado de
Inscripción vigente y en firme en el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara
de Comercio para el día del cierre. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30)
días calendario anteriores a la fecha de presentación de las propuestas; cumpliendo con lo establecido
en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Decreto Ley 0019 de 2012 y demás normas
concordante.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la persona
inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día
hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en
el RUP puede actualizar la información registrada relativa a su experiencia y capacidad jurídica en
cualquier momento.
El proponente o todos los miembros del consorcio o promesa de sociedad futura o unión temporal o
promesa de sociedad futura, que vayan a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso
de selección, trátese de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras (con domicilio o
sucursal en Colombia), deberán encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes de la
Cámara de Comercio, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.
Tratándose de personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o estatal, no se requerirá su

inscripción en el RUP. De no existir claridad en la documentación e información o que ésta no repose
en el documento RUP, la Administración podrá requerirla en cualquier momento para efectos de
analizar la capacidad e idoneidad del proponente como requisitos habilitantes en el proceso de
selección.
2.1.15 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN”

Séptima Brigada
[email protected]
Deberá diligenciarse por el proponente dicho formulario, por medio del cual certifica los pagos en que
incurrirá el proponente asociados con la oferta, así como los gastos en que incurrirá en el evento de
ser adjudicatario. De igual forma certificará su compromiso de NO ofrecer dádivas ni sobornos a ningún
funcionario público, en relación con su propuesta.
2.1.16 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO “PACTO DE INTEGRIDAD”
En cumplimiento de las disposiciones de la Directiva Permanente No. 15 de 2015, deberá presentarse

el formulario que incorpora el pacto de integridad debidamente suscrito por el oferente.
2.1.17 CERTIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y

CONVIVENCIA
Al tenor del artículo 138 de la Ley 1801 de 2016, el oferente con su propuesta deberá certificar que no
se encuentra incurso dentro de ninguna de las sanciones establecidas dentro del Código Nacional de
Policía y Convivencia, previo a la presentación de la oferta. En caso de ofertas conjuntas, deberá
allegarse el de los representantes legales de cada uno de las sociedades que la conforman y del
representante legal de la unión o consorcio o promesa de sociedad futura.
Artículo 138 de la Ley 1801 de 2016 “Consecuencias por el no pago de multas. Si transcurridos
seis meses desde la fecha de imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos
intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá:
1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas.

2. Ser nombrado o ascendido en cargo público.
3. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública.
4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.
5. Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio.”
2.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN
Los documentos técnicos objeto de verificación para la habilitación de la oferta son todos aquellos que
por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no
pueden obviarse y por lo tanto, son de carácter obligatorio y serán evaluados como CUMPLE o NO
CUMPLE.
La evaluación técnica se realizará por parte del comité técnico evaluador, mediante la verificación y
evaluación de los siguientes aspectos:
2.2.1 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, FICHAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El proponente acreditará que los bienes y/o servicios a suministrar cumplen con las normas técnicas

Séptima Brigada
[email protected]
que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden al ítem ofertado, para tal efecto diligenciará
correctamente el ANEXO No. 2 “NORMAS TÉCNICAS, FICHAS Y/O ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”, el cual será verificado por el Comité Técnico
Evaluador.
GRUPO N° 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
SERVICIOS GENERALES DE
02-02-02-005-004-02 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
CUMPLE NO CUMPLE
INGENIERÍA CIVIL
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O UNIDAD NECESIDAD
ITEM
UNSPSC (CCE)
SERVICIO MEDIDA TOTAL
1 Retiro de Escombros servicio (M3) 1 72101500
2 Desmonte de elementos de cubierta servicio (M2) 1 72101500
MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN
ESTRUCTURA EN CONCRETO
Mantenimiento e Instalación de paredes
3 en ladrillo tolete compacto incluye repello servicio (M2) 1 72151401
por ambas caras, estuco y pintura
Mantenimiento y reparación de zapatas
4 servicio (M2) 1 72151401
en concreto reforzado
Mantenimiento y reparación de viga de
5 servicio (ML) 1 72151401
amarre en concreto reforzado
Mantenimiento de tanques elevados en
6 concreto reforzado (superficie mayor a 3 servicio (M2) 1 72152506
metros)
Mantenimiento o reparación de pisos,
placas, columnas, vigas, pantallas,
7 servicio (M2) 1 72152902
escaleras, alfajías, mesones en concreto
reforzado
Mantenimiento y reparación de refuerzos
estructural de cubierta en concreto
8 servicio (M2) 1 72101500
reforzado (incluye elementos de fijación y
anclaje )
Realizar la impermeabilización de
9 servicio (M2) 1 72102902
estructuras en concreto reforzado
Mantenimiento y reparación de Viga
10 servicio (M2) 1 72101500
cimentación en concreto reforzado
Mantenimiento y reparación de obras de
11 servicio (M2) 1 72101500
paisajismo
MANTENIMIENTOS PISOS
Mantenimiento, nivelado y alistado de
12 servicio (M2) 1 72152506
pisos y paredes para instalar

Séptima Brigada
[email protected]
Instalación de cerámica (azulejo -

baldosín - ladrillo - losa - mosaico -
13 servicio (M2) 1 72152204
terrazo - porcelanato - baldosa -
cerámica, cenefa)
14 Instalación de boquilla servicio (M2) 1 72102900
MANTENIMIENTOS TECHOS
Mantenimiento y reparación de cielo
15 Razo en panel yeso, super board, icopor servicio (M2) 1 72152605
o pvc incluye terminado en pintura
Instalación de cielo Razo en panel yeso,
16 super board, icopor o pvc incluye servicio (M2) 1 72152605
terminado en pintura
Mantenimiento y reparación de cubierta
tipo eternit , termo acústica, master 1000,
17 servicio (M2) 1 72152600
pvc, zinc, barro, incluye terminado en
pintura
Instalación de cubierta tipo eternit , termo
acústica, master 1000, pvc, zinc, barro,
18 incluye terminado en pintura y todos los servicio (M2) 1 72152601
elementos necesarios de fijación y
seguridad
Impermeabilización de cubierta tipo
19 eternit , termo acústica, master1000, pvc, servicio (M2) 1 72152600
zinc, barro incluye terminado en pintura
Mantenimiento, reparación de estructura
metálica de cubierta como vigas,
20 cerchas, amarres, tensores, incluye servicio (M2) 1 72152600
terminado en pintura y detalles de
soldadura
Mantenimiento y reparación de canales,
tragantes, bajantes, aéreos de cubierta
21 incluye terminados en pintura, servicio (M2) 1 72152600
impermeabilizado, sellado y todo los
necesario para su funcionamiento
INSTALACIONES ELECTRICAS
Instalación y reparación de acometida
eléctrica que incluye los siguientes
componentes: punto de alimentación,
22 servicio (M2) 1 72151511
conductores, ductos, tablero general de
acometidas, interruptor general, armario
de medidores o caja equipo de medición
Instalación o cambio de elementos de
iluminación como reflectores, Plafones,
servicio
23 bombillos, rosetas, balas led, tubos 1 72151501
(punto)
fluorescentes o similares (voltage 110w y
220w)

Séptima Brigada
[email protected]
instalación o cambio de accesorios de

pared (tomacorriente, interruptores,
24 servicio (und) 1 72151511
conmutables, tablero de distribución y
demás accesorios)
mantenimiento y reparación de cableado
interno, redes eléctricas incluye todo lo servicio
25 1 72151501
necesario para su correcto (punto)
funcionamiento
REDES HIDRAULICAS O
HIDROSANITARIAS
Instalación y cambio de accesorios de
tubería pvc (codos, uniones, bujes, tee,
yee, sifón, adaptador, tapón, reducción,
26 servicio (und) 1 72154402
tipo universales), según requerimiento de
diámetro o posición incluyendo todo lo
Mantenimiento red hidráulica (destapada,
27 sondeo y aplicación de elementos servicio (ML) 1 72154402
químicos)
paso (registros, cheques, llaves,
28 válvulas, grifo) según requerimiento de servicio (und) 1 72154402
Instalación de INCRUSTACIONES -
JUEGO Incrustaciones (Papelera,
29 servicio (und) 1 72154402
jabonera lavamanos, ganchos, cepillera,
jabonera ducha y toallero).
CARPINTERIA METALICA Y DE
MADERA
Instalación y cambio de ventanas,
30 puertas, rejillas, concertinas, mallas, servicio (und) 1 72152402
mesones en acero
Mantenimiento de elementos puertas,
ventanas incluye el cambio de visagras,
31 chapas, seguros, cerraduras, aceitadas y servicio (und) 1 72152400
el mantenimiento de brazos hidraulicos,
con terminados en pintura
impermeabilizacion e inmunizacion de
32 servicio (und) 1 72152302
elementos de madera
PINTURAS Y ACABADOS
Aplicación de capa eslucida de cemento
33 liso muros, interior exterior 1:3 (incluye servicio (M2) 1 31211913
filos y dilataciones)

Séptima Brigada
[email protected]
Aplicación de pintura para fachada color

34 institucional, incluye lavado, y retiro de servicio (M2) 1 73181104
pintura deteriorada
Resane Pañete LISO MUROS 1:3
35 INTERIOR y exterior ( Incluye filos y servicio (M2) 1 73181104
dilataciones ).
Aplicación ESTUCO Y VINILO 3 MANOS
Sobre Muro Interior (Incluye, 1 mano en
36 servicio (M2) 1 72152005
Intervinilo y dos manos en pintura, filos y
dilataciones).
Aplicación PINTURA PARA TRÁFICO
37 GRANDES SUPERFICIES Color según servicio (M2) 1 73181104
diseño. (Incluye 3 manos).
Aplicación PINTURA VINILO o
ESMALTE 3 MANOS Sobre Muro o
estructura metalica, cubierta, puertas
38 ventanas y demas elementos que se servicio (M2) 1 73181104
consideren (Incluye 1 mano en pintura
tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1,
filos y dilataciones).
GRUPO N° 2 MANTENIMIENTO DE REDES HIDRÁULICAS
MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS

CONSTRUCCIÓN DE
02-02-02-005-004-02-5
ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE CUMPLE NO CUMPLE
TRATAMIENTO DE AGUA
UNIDAD NECESIDAD
ITEM
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO UNSPSC (CCE)

MEDIDA TOTAL
INSTALACION A TODO COSTO DE
1 BAJANTE AGUAS EN PVC 3" (Incl. Bajantes SERVICIO 1 72154000
y material) metro lineal
2 BAJANTE AGUAS en PVC 4" (Incl. Bajantes y SERVICIO 1 72154000
material) por metro linela
3 BAJANTE AGUAS en PVC 6" (Incl. Bajantes y SERVICIO 1 72154000
material)
INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TUBERIA
PVC-P RDE 21 1" Agua (Red de
MANTENIMIENTO) Incluye excavación
4 SERVICIO 1 72154000
manual, relleno inicial en recebo B-200
compactado, instalación y accesorios. POR
METRO
PVC-P RDE 21 2" Agua (Red de
5 MANTENIMIENTO) Incluye excavación SERVICIO 1 72154000
compactado. Metro lineal

Séptima Brigada
[email protected]
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN A TODO

6 COSTO DE CONEXION A RED HIDRAULICA SERVICIO 1 72154000
PVC-P 2" POR METRO
7 COSTO DE CONEXIÓN A RED HIDRAULICA SERVICIO 1 72154000
PVC-P 3".
8 SERVICIO 1 72154000
COSTO A RED HIDRAULICA PVC-P 4".
CONEXION TODO COSTO A RED
9 SANITARIA 10" Red de alcantarillado 200 SERVICIO 1 72154000
mm. Tipo novafort o similar .
CONEXION A TODO COSTO A RED
10 SANITARIA 6" Red de alcantarillado 160 mm. SERVICIO 1 72154000
Tipo novafort o similar (Incluye silla yee).
Tipo novafort o similar .
Tipo novafort o similar por metro
ADECUACIÓN E INSTALACION A
13 TODO COSTO DE ACOMETIDA AGUA SERVICIO 1 72154000
PRESION EN PVC 1 1/2".por metro
PRESION EN PVC 2 "por metro
INSTALACION A TODO COSTO DE PUNTO
15 DESAGUE PVC 2" (Incluye accesorios yee y SERVICIO 1 72154000
codo).
16 DE DESAGUE PVC 3" .(Incluye accesorios SERVICIO 1 72154000
yee y codo).
17 DE DESAGUE PVC 4" . (Incluye accesorios SERVICIO 1 72154000
yee y codo).
18 DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (Incluye SERVICIO 1 72154000
accesorios yee y codo).
21 SERVICIO 1 72154000
AGUA 1 1/2" PVC-P
22 SERVICIO 1 72154000
AGUA 1 1/4" PVC-P
23 SERVICIO 1 72154000
AGUA 1" PVC- P
24 SERVICIO 1 72154000
AGUA 1/2" PVC-P
25 SERVICIO 1 72154000
AGUA 3/4" PVC-P

Séptima Brigada
[email protected]

A LL 110MM. (Incluye cama de apoyo en grava
26 fina, relleno lateral en arena lavada, relleno SERVICIO 1 72154000
inicial en recebo B-600, nivelación y cinta de
demarcación).
INSTALACIÓN A TODO COSTO DE
TUBERIA A LL 160MM (Incluye cama de
27 apoyo en grava fina, relleno lateral en arena SERVICIO 1 72154000
lavada, relleno inicial en recebo B-600,
nivelación y cinta de demarcación).por metro
A LL 200 MM. (Incluye cama de apoyo en
28 grava fina, relleno lateral en arena lavada, SERVICIO 1 72154000
relleno inicial en recebo B-600, nivelación y
cinta de demarcación).por metro
A LL 250 MM (Incluye cama de apoyo en grava
nivelación). Por metro
demarcación). Por metro
demarcación).por metro
32 ACERO GALVANIZADO AGUA 1" NIC 505 - SERVICIO 1 72154000
001 (Red de suministro descolgada) por metro
ACERO GALVANIZADO AGUA 1 1/2" NIC 505
33 SERVICIO 1 72154000
- 001 (Red de suministro descolgada) por
metro
ACERO GALVANIZADO AGUA 2 1/2" NIC 505
34 SERVICIO 1 72154000
- 001 (Red de suministro descolgada) por
mettr
ACERO GALVANIZADO AGUA 2" NIC 505 -
35 SERVICIO 1 72154000
001 (Red de suministro descolgada) por
metro
36 SERVICIO 1 72154000
metro
ACERO GALVANIZADO AGUA 3/4" NIC 505 -
37 SERVICIO 1 72154000
metro

Séptima Brigada
[email protected]

38 SERVICIO 1 72154000
metro
TUBERIA ACERO GALVANIZADO
39 SERVICIO 1 72154000
PRESION 1 1/2"(1/2") Calibre 40 ASTM A 53
por metro
40 SERVICIO 1 72154000
PRESION 1 1/4"(3") Calibre 40 ASTM A 53
por metro
41 SERVICIO 1 72154000
PRESION 3/4" Calibre 40 ASTM A 53 por
metro
ALCANTARILLADO 110MM Tipo Novafort o
similar. (Incluye cama de apoyo en grava fina,
42 SERVICIO 1 72154000
relleno lateral en arena lavada, relleno inicial
en recebo B-600, nivelación y cinta de
demarcación.). por metro
ALCANTARILLADO 160MM Tipo Novafort o
43 SERVICIO 1 72154000
demarcación). por metro
ALCANTARILLADO 200 MM Tipo Novafort o
44 SERVICIO 1 72154000
45 SERVICIO 1 72154000
46 SERVICIO 1 72154000
47 SERVICIO 1 72154000
48 CPVC 1/2" Incluye instalación y accesorios. SERVICIO 1 72154000
por metro

Séptima Brigada
[email protected]

49 CPVC 3/4" Incluye instalación y accesorios. SERVICIO 1 72154000
por metro
50 TUBERIA PVC-S 1 1/2" Incluye instalación SERVICIO 1 72154000
y accesorios. por metro
51 TUBERIA PVC-S 2" Incluye instalación y SERVICIO 1 72154000
accesorios. por metro
CONEXION A TODO COSTO DE TUBERIA
52 PVC-S 3" Incluye instalación y accesorios. SERVICIO 1 72154000
por metro
TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP.
55 1.000 lts, Incluye: VALVULA flotadora de 1" SERVICIO 1 72154000
cobre, tapa, accesorios y manguera flexible.
por metro
INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TANQUE
AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 10.000 lts,
56 SERVICIO 1 72154000
Incluye: VALVULA flotadora de 1" cobre, tapa,
accesorios y manguera flexible. por metro
Mantenimiento de tuberia PVC tipo pesado de
57 SERVICIO 1 72154000
3" por metro
58 SERVICIO 1 72154000
2" por metro
59 SERVICIO 1 72154000
1" por metro
60 SERVICIO 1 72154000
1/2 por metro
Mantenimiento y limpieza de pozos
61 SERVICIO 1 72154000
recolectores de aguas negras por metro
Mantenimiento y limpieza de cajas
62 SERVICIO 1 72154000
Mantenimiento de tuberias, filtros,
63 purificadores , entradas y salidas de planta de SERVICIO 1 72154000
tratamiento de aguias potables. por metro
Mantenimiento y cambio de tuberia de agua
64 SERVICIO 1 72154000
potable de los calibres 3" 2" 1" 1/2" 3/4"
Servicio de equipo de succion para limieza y
desinfeccion de 8 Metros cubicos y de 4metros
65 cubicos mantenimiento de trampas de grasa, SERVICIO 1 72154000
pozos septicos y tanques de aguas residuales
por hora por metro
Servicio de evacuacion y trasporte de residuos
66 con el respectivo certificado de dispocion final. SERVICIO 1 72154000
Por metro cubico por metro

Séptima Brigada
[email protected]
Mantenimiento de tuberis consiste en

rehabilitar la tuberia de aguas residuales
67 SERVICIO 1 72154000
domesticas y reparacion de la misma (si se
requere), por metro lineal
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
El oferente deberá acreditar cada uno de los aspectos que se relacionan a continuación los cuales
se verificaran y calificará como CUMPLE / NO CUMPLE:
1. El oferente debe certificar que prestará los servicios conforme a solicitud de las unidades y de
acuerdo a la prioridad para la realización del servicio de mantenimiento.
Nota: En caso de que los servicios de mantenimiento de instalaciones y/o redes hidráulicas, que no
se realice en debida forma o condiciones diferentes a las requeridas, no serán recibidos y habrá lugar
a los respectivos trámites administrativos de Incumplimiento.
2. TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
El transporte de todos los elementos, personal y equipos necesarios para la ejecución de los servicios
contratados hasta el lugar de los trabajos, hacen parte de todos los costos que deberá asumir el
contratista, por lo que deben ser considerados dentro del mantenimiento. El hecho de que alguna
actividad no se encuentre relacionada en algunos de los ítems o especificaciones, no exonera al
contratista de asumir la responsabilidad y los costos de la puesta en funcionamiento de todos los
elementos necesarios, por lo que no se pagará ningún costo adicional por este concepto.
Para el cumplimiento de este requisito el contratista deberá contar con medios de transporte propios
para la entrega de los bienes y su termino de respuesta sea eficaz y oportuna en un tiempo igual o
inferior al termino de respuesta de la garantía, hasta el lugar de entrega el cual deberá soportar y
cubrir el 100% del transporte del material y los seguros que se desprendan por causa de robo,
destrucción, pérdida, deterioro o daños, estos medios de transporte no podrán ser inferiores al
modelo 2010 y deberá aportar copia de la licencia de tránsito, soat y tecno mecánica vigente.
3. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SOBRANTES: El contratista se compromete

a los traslados internos de material, como todos los desperdicios, los cuales deberán ser retirados del
sitio donde se producen y/o almacenan y transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el
cual deberá ubicarse en un sitio donde no incomode la realización de otras labores, y que sea de fácil
acceso para efectos de su cargue cerca al sitio de su utilización.
RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL: Los sobrantes de material, producto de las

actividades ejecutadas, deben ser trasladados a un lugar donde se pueda realizar el cargue, sin
que se interrumpan las labores y sin dejar basuras ni desperdicios.

Séptima Brigada
[email protected]
El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos autorizados por las
autoridades correspondientes en la ciudad, las volquetas deberán estar previstas de lona protectora
para evitar el derrame de material durante su transporte, caso en el cual el contratista exigirá al
transportador la recolección del mismo o la efectuará con sus propios medios.
Esta labor también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a protección a
terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, precauciones y demás
requisitos indispensables para la labor.
Deberá anexar plan de manejo ambiental, en este caso se debe contemplar las actividades de
disposición de los escombros y sobrantes de materiales de obra avalado por un ingeniero
ambiental o forestal. ANEXAR COPIAS DE QUIEN LO AVALA.
A Anexar soportes de un inmueble privado para depositar la disposición final de los residuos sólidos,
se aceptará en calidad de propietario o alquiler; o certificación de una empresa de servicios públicos
o escombrera municipal de donde se compromete a recibir los residuos sólidos generados en la
ejecución
4. SEGURIDAD INDUSTRIAL: El contratista deberá acatar todas las normas aplicables a las
actividades de mantenimiento y adecuación del lugar respectivo y todas las medidas de seguridad
de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial que
estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes, las cuales serán publicadas en
los lugares más visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial del área intervenida y como
mínimo deberá cumplir con las siguientes exigencias:
PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el
personal que labora se protegerán con cerramiento previamente demarcado con todos los avisos
de seguridad que este corresponda. Todos estos cerramientos serán por parte del Contratista hasta
el momento en que el Contratante reciba el área correspondiente a plena satisfacción.
ASEO: Por ningún motivo el Contratista ocupará las vías y zonas públicas; será su responsabilidad
mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y calles circundantes, para lo cual
deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado
para dichos fines.
Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser entregado por
el Contratista en completo aseo una vez se concluyan las labores, entendiéndose como parte
unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medirá hasta no ser recibida a satisfacción del
Contratante.

Séptima Brigada
[email protected]
EL OFERENTE DEBERÁ CONTAR CON UN PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL QUE

GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y EN
LOS QUE INDIQUE LA LEY VIGENTE.
5. DOTACIÓN DE PERSONAL: Todo el personal que labore en cualquier sitio del proyecto por
cuenta del contratista deberá tener en todo momento la dotación que requiera, según la labor que
ejecute, de acuerdo a lo señalado en la Resolución No. 1409 de 2012 y Resolución No. 1903 de
2013 del Ministerio de Trabajo y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de Salud
y Protección Social, en cuanto al número de dotaciones, de acuerdo con la permanencia y el tiempo
de trabajo. La mínima dotación exigida será: casco, botas, overol, guantes y tapabocas. Los cascos
y overoles deberán ser de un mismo color, previa aprobación del supervisor del contrato.
Además de los implementos anteriormente anotados, el personal que lo requiera o lo indiquen el

contratante o el supervisor, deberá contar con gafas, protectores de ruido, caretas, cinturones de
seguridad, tapa bocas y cualquier otro elemento de protección.
6. PERSONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES: Todo el personal, sin excepción, deberá portar

un carné de identificación con foto, datos personales, oficio y fecha de ingreso, el cual será entregado
a diario en el puesto de control.
El contratista en coordinación con el Supervisor del Contrato y la Oficina de Seguridad Militar de la
Séptima Brigada debe gestionar los correspondientes permisos y documentación necesaria como
estudios de seguridad del personal, ficheros, autorizaciones y demás que sean necesarias para
garantizar el ingreso del personal a las instalaciones de la Unidad Militar, donde se desarrollaran los
trabajos objeto del presente proceso.
7. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA: El contratista deberá cumplir con lo establecido en las

normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción, nacional aplicables a todos y cada uno
de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato.
A continuación se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el contratista en
desarrollo del contrato, los trabajos deberán ajustarse a la Legislación Colombiana, a los estándares
de ingeniería, estándares y códigos internacionales, además de la Normas Internacionales de
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001),
NSR 10, RETIE, NTC 2050, Código de la Construcción del 1997, las mejores prácticas de
ingeniería, legislación sobre los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente, aplicando las últimas
versiones de estándares, códigos y prácticas recomendadas en la industria detallándose a
continuación y sin ser limitativas.
Plan de calidad según la NTC-9001 VERSIÓN 2015, donde se evidencie: Generalidades, alcances,
elementos de entrada para el plan de la calidad, objetivos de la calidad, control de documentos y

Séptima Brigada
[email protected]
datos, control de los registros, recursos, requisitos, comunicaciones co0n el cliente, identificación y
trazabilidad, seguimiento y medición y auditorías
Para la ejecución de las actividades se tendrán en cuenta los siguientes referentes:
GENERALES:
• REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN

RESOLUCIÓN No. 02413 DE 1979, EMANADA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL DE COLOMBIA.
• RESOLUCIÓN 1409 de 2012, POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD
PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS.
8. El oferente debe Certificar el Cumplimiento de las políticas de seguridad y Salud en el trabajo

firmada por el representante legal; Según decreto 1072 del 2015 resolución 0312 del 2019 el oferente
deberá aportar el certificado de gestión, salud y seguridad en el trabajo, con los siguientes anexos:
Matriz de indicadores (SST) IFAT índice de frecuencia de accidentabilidad del trabajo Autoevaluación
de la resolución 0312 del 2019 y decreto 1072 del 2015
Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo resolución 0312 del 2019 y decreto 1072
del 2015.
Cumplimiento del plan de trabajo en la seguridad y salud en el trabajo durante la duración del
contrato firmado por el representante legal.
Matriz de elementos de protección personal, firmada por el representante legal. Se debe aportar el
soporte de calificación de la ARL
9. SERVICIOS PUBLICOS El proponente debe certificar que Efectuará las coordinaciones con las
empresas de servicios públicos domiciliarios para que instale a su costa equipos de medición para el
control del consumo de energía y de agua necesarios para la ejecución de las obras contratadas, o en
su defecto el contratista deberá proveerse de plantas eléctricas, equipos requeridos y tanques de agua
necesarios para la ejecución del objeto contractual. En ningún momento la unidad táctica se hace
responsable de las obligaciones adquiridas por el contratista con las empresas de servicios públicos,
lo anterior será verificado por el supervisor.
 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO:
EL OFERENTE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN DEBERÁ PRESENTAR LAS HOJAS

DE VIDA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA CON
LOS RESPECTIVO SOPORTES, LOS CUALES SE VERIFICARAN POR PARTE DEL COMITÉ

Séptima Brigada
[email protected]
TÉCNICO EVALAUDOR:
PERMANEN FORMACIÓN
CARGO CIA ACADÉMICA EXPERIENCIA TIEMPO
DOCUMENTOS
SOPORTE:
Hoja de Vida
respaldada por las
certificaciones que
acrediten el tiempo
de experiencia (las
Mínimo Tres certificaciones
General (03) años
contados a laborales,
partir de la debidamente
expedición de firmadas por el
la respectiva contratante, que
tarjeta contengan, como
profesional. mínimo: nombre del
contratante, objeto
del contrato, cargo
desempeñado,
fechas de inicio y
terminación.
o Presentar copia
del documento
de identidad.
O Presentar la
matrícula o
Profesional tarjeta
DIRECTOR
100% en Ingeniería profesional
DE OBRA
Civil o vigente expedida
Arquitectura.
por el Consejo
Profesional
correspondiente.
o Fotocopia de los
diplomas
respectivos o
certificados de
obtención del
título
correspondiente.

Séptima Brigada
[email protected]
o Certificado de
Mínimo dos (2) inscripción en el
Específica contratos de COPNIA vigente
“Mantenimiento de acuerdo a la
de Instalaciones ley 842 de 2003.
y Redes
Hidráulicas”.
o Carta suscrita por
cada uno de los
profesionales
ofrecidos en la
que, bajo
Gravedad de
juramento,
certifiquen que
toda la
documentación
presentada es
verídica.
CERTIFICADO DE
ALTURAS
ACTUALIZADO
Mínimo dos (2) Hoja de Vida

años contados respaldada por las
General a partir de la certificaciones que
Profesional expedición de acrediten el tiempo
e la de experiencia (las
SALUD n Salud tarjeta certificaciones
50% profesional o
OCUPACION Ocupacional laborales,
AL o contados a debidamente
Profesional partir del acta de firmadas por el
especializado grado como contratante, que
en Salud especialista. contengan, como
Ocupacional mínimo: nombre del
Mínimo un (1) contratante, objeto
contrato como del contrato, cargo
Específica profesional desempeñado,
SISO en una fechas de inicio y
obra no terminación.
residencial o Presentar copia

Séptima Brigada
[email protected]
ejecutado del documento

dentro del año de identidad.
inmediatamente o Presentar la
matrícula o
anterior al tarjeta
cierre del profesional
vigente expedida
presente
proceso de
selección.
por el Consejo
Profesional
correspondiente.
o Fotocopia de los
diplomas
respectivos o
certificados de
obtención del
título
correspondiente.
o Con
CERTIFICADO
EN ALTURAS-
ACTUALIZADO
cada uno de los
profesionales
ofrecidos en la
que, bajo
Gravedad de
juramento,
certifiquen que
toda la
documentación
presentada
es verídica.
Hoja de Vida
respaldada por las
certificaciones que
acrediten el tiempo
de experiencia (las
certificaciones
laborales,
debidamente

Séptima Brigada
[email protected]
firmadas por el
contratante, que
contengan, como
mínimo: nombre del
contratante, objeto
del contrato, cargo
desempeñado,
fechas de inicio y
terminación.
o Presentar copia
del documento
de identidad.
o Presentar la
matrícula o
tarjeta
MAESTRO Mínimo Tres (03) profesional
DE OBRA 100% N/A General contratos de vigente expedida
mantenimiento por el Consejo
de instalaciones. Profesional
correspondiente.
o Fotocopia de los
diplomas
respectivos o
certificados de
obtención del
título
correspondiente.
o Certificado de
inscripción en el
COPNIA vigente
de acuerdo a la
ley 842 de 2003.
cada uno de los
profesionales
ofrecidos en la
que, bajo
Gravedad de
juramento,
certifiquen que

Séptima Brigada
[email protected]
toda la
documentación
presentada es
verídica.
o Con -
CERTIFICADO
EN ALTURAS
ACTUALIZADO.
Mínimo Tres (03) Hoja de Vida
contratos de
PLOMERO 100% N/A GENERAL mantenimiento respaldada por las
de instalaciones certificaciones que
y redes
hidráulicas. acrediten el tiempo
Mínimo Tres (03) de experiencia (las
SOLDADOR contratos de
100% N/A GENERAL mantenimiento certificaciones
de instalaciones laborales,
y redes
hidráulicas. debidamente
Mínimo Tres (03) firmadas por el
CARPINTERO contratos de
100% N/A GENERAL Mantenimiento contratante, que
de carpintería contengan, como
metálica y mínimo: nombre del
madera. contratante, objeto
ELECTRICIST Mínimo Tres (03) del contrato, cargo
A. 100% N/A GENERAL contratos de desempeñado,
mantenimiento de
redes eléctricas. fechas de inicio y
terminación.
o Presentar copia
del documento de
identidad.
o Fotocopia de
certificados
estudios de
educación no
formal.

cada uno, bajo
Gravedad de
juramento, donde
certifique que toda
la documentación
presentada es

Séptima Brigada
[email protected]
verídica
CERTIFICADO
o
DE ALTURAS
ACTUALIZADO
En todo caso, el oferente deberá contar con una persona certificada en armado de andamios. La
certificación presentada debe estar avalada por
la entidad competente para ello y deberá estar vigente.
Nota: La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de
expedición de la matricula profesional.
Este personal no podrá ser remplazado una vez se adjudique la presente contratación, de llegarse a
presentar esta situación de cambio, el personal deberá tener el mismo perfil o superior al presentado
en la oferta ganadora, con la debida solicitud dirigida a la Entidad para su
respectiva aprobación
Para la ejecución del contrato se tendrán mínimo cuatro (04) frentes de obra los cuales tendrán
como mínimo cada uno el siguiente personal:
UN (1) MAESTRO DE OBRA, con

CERTIFICADO EN ALTURAS-
ACTUALIZADO UN (1) PINTOR, con
ACTUALIZADO
UN (1) PLOMERO. con CERTIFICADO EN ALTURAS-ACTUALIZADO
UN (1) ELECTRICISTA. con
ACTUALIZADO UN (1) SOLDADOR.
con CERTIFICADO EN ALTURAS-
ACTUALIZADO
UN (1) CARPINTERO (METÁLICO Y MADERA. con CERTIFICADO EN ALTURAS-ACTUALIZADO.
Estos frentes de obra tendrán una duración mientras se realice el mantenimiento en el lugar.
DE TODO LO ANTERIOR EL OFERENTE, SE COMPROMETERÁ MEDIANTE CERTIFICACIÓN QUE

EXPRESE LO CONTENIDO ESTE ÍTEM.
NOTA: Tener en cuenta los requerimientos adicionales de obligatorio cumplimiento, se deben anexar
en el portal de contratación SECOP II, junto con su oferta en documento independiente debidamente
firmados.

Séptima Brigada
[email protected]
2.2.2 VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE
Teniendo en cuenta que la experiencia requerida en un Proceso de Contratación de obra pública debe
ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor, la entidad establece la experiencia
afín al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar. Por lo anterior y de
conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley
019 de 2012 y reglamentado por el artículo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, el oferente debe
acreditar su experiencia habilitante de acuerdo con los siguientes parámetros:
Para oferentes nacionales o extranjeros con domicilio en Colombia, la experiencia requerida para
presentar oferta igualmente será verificada en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).
Para lo cual se requiere diligenciar el Formulario No. 02, del pliego de condiciones “EXPERIENCIA
HABILITANTE DEL PROPONENTE”:
a) La información suministrada deberá corresponder a la información incluida en el REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)
b) El formulario debe ir firmado por el representante legal del proponente.

Séptima Brigada
[email protected]
c) El oferente interesado deberá acreditar con contratos, ejecutado y liquidado,( con entidades
públicas o privadas (inscritos en el RUP) ) que sumados el valor sea igual o superior al cien por
ciento (100%) del presupuesto oficial, con objeto y actividades relacionadas directamente con el
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS EN EDIFICACIONES NO
RESIDENCIALES que tenga registrados como mínimo CUATRO (04) DE LOS SIETE (07) CÓDIGOS
(ver tabla) UNSPSC solicitados, además del CODIGO 721029-OBLIGATORIO. El Proponente debe
acreditar esta experiencia con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel.
NO se tendrá en cuenta experiencia que no esté inscrita en el RUP. La experiencia será verificada por
parte del comité técnico y se evaluará conforme al contenido del RUP
Los contratos acreditados debieron haber sido contratados y ejecutados antes de la fecha de
cierre del presente proceso.
La información que se incluya en la presente contratación será suministrada bajo total responsabilidad
del proponente quien asumirá las consecuencias que se deriven de incluir información inexacta,
contradictoria o inconsistente. La experiencia deberá diligenciarse de conformidad a lo relacionado
en el formulario del presente proceso.
Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente que la acredite haya
desarrollado de manera directa las actividades que constituyen la experiencia requerida para el
presente proceso de selección.
2.2.3 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN

TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
Los Consorcios o Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura, se requiere que al menos
uno de sus integrantes cumpla con el cincuenta (50%) de la experiencia requerida para el proceso.
En todo caso la sumatoria de los porcentajes de acreditación de la experiencia individual de los
integrantes deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) de los requisitos solicitados. Es decir,
como mínimo los demás miembros de un consorcio o unión temporal deben acreditar la experiencia
habilitante igual o superior al 1%.
En caso de que el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se
sumará la experiencia acreditada por cada uno de sus integrantes.
Para verificar el objeto y alcance de los contratos relacionados, el proponente deberá presentar
cualquiera de los siguientes documentos: certificación, actas de pago, acta de recibo, acta de
liquidación y en general cualquier documento que le permita a la entidad constatar lo anteriormente
solicitado. Se aclara que la totalidad de contratos, deben estar inscritos en el RUP, y por consiguiente
no se tendrán en cuenta contratos que no se encuentren allí, sin importar que se allegue documento
diferente al RUP.

Séptima Brigada
[email protected]
Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno de sus
miembros bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, pero en tal caso solo se tendrá en cuenta
como experiencia del proponente o de uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje de
participación que el proponente hubiera tenido en el grupo o asociación que ejecutó la actividad.
Igualmente, el proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia que
acredita corresponde exactamente a la venta de los bienes desarrollados por él de manera directa, o
que se han desarrollado mediante subcontratos, pero asumiendo directamente la responsabilidad por
los mismos.
El Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGIONAL VILLAVICENCIO se reserva el derecho de verificar la información aportada, y no será
tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que no es cierta.
NO se tendrá en cuenta experiencia que no esté inscrita en el RUP que se encuentre en vigente y en
firme.
La experiencia deberá acreditarse a través de:
1) En primer lugar, a través del Registro Único de Proponentes.

2) En segundo lugar, con Certificación de los contratos ejecutados y Registrados en el RUP: Cada
certificación deberá contener como mínimo la siguiente información:
 Nombre o razón social de la empresa o persona contratante.
 Nombre de la persona natural o jurídica contratada. Con identificación
 En caso de tratarse de un consorcio o unión temporal debe adjuntarse copia del respectivo
documento de constitución del ejecutante del contrato que se esté ejecutando.
 Objeto del contrato.
 Valor del contrato.
 Fecha de iniciación y terminación (día, mes y año)
 Fecha de liquidación del contrato (día, mes y año).
 Firma del funcionario competente.
 Indicación de la dirección comercial y teléfono del contratante o la del duelo del proyecto.
 Indicación sobre el cumplimiento del contratista.
Nota: No se aceptan certificaciones con enmendaduras y que se contengan como mínimo la

información solicitada o que presenten inconsistencias.
Nota 2. LA CENAC VILLAVICENCIO se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información.

Nota 3. No se acepta ningún otro documento para acreditar la experiencia. NO SE ACEPTAN AUTO

Séptima Brigada
[email protected]
CERTIFICACIONES.
Nota 4. Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles.
Nota 5. Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal el valor
registrado que debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de participación que
hubiere tenido en los mismos.
Para acreditar la experiencia específica el Proponente deberá cumplir con los siguientes requisitos:
El valor a acreditar debe ser expresado sin decimales, es decir, ajustado a la unidad, de conformidad
con la metodología de redondeo.
El valor actualizado del contrato ejecutado se calculará en Salarios Mínimos Mensuales Legales
Vigentes (SMMLV). Se toma el valor total del presupuesto oficial en SMMLV y el valor total del
contrato en SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES para el año que corresponda
2.2.4 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL OFERENTE
Conclusiones:
1. La sumatoria de la experiencia debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial, expresado
en salarios mínimos legales vigentes, soportada en Contrato (s) Ejecutado (s), los cuales deben estar
reflejados en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).
2. Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el oferente haya desarrollado de
manera directa las actividades que constituyen tal experiencia para el presente proceso de selección.
3. También podrá acreditarse la experiencia cuando las actividades objeto del presente proceso hayan
sido ejecutadas por el oferente o por uno de sus miembros bajo la modalidad de consorcio, unión
temporal o promesa de sociedad futura, siempre y cuando estén reflejadas en el REGISTRO ÚNICO
DE PROPONENTES (RUP).
4. Cuando se trate de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura se requiere que
la sumatoria de los porcentajes de acreditación de la experiencia de los integrantes, sea igual o
superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial.
5. Para los contratos ejecutados en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad fututa, la
experiencia será tomada de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los miembros.
6. Las adiciones a un mismo contrato se tendrán en cuenta como parte del mismo y no como un nuevo
negocio contractual.
7. El Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional se reserva el derecho de verificar la
información aportada, y no será tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que no es cierta.
8. Se deberá cumplir con la codificación requerida.
2.2.5 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Séptima Brigada
[email protected]
Para tal efecto diligenciará el Anexo 2 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” del pliego de condiciones,
de acuerdo con los siguientes parámetros:
a) Deberá diligenciar los espacios solicitados en el formulario, lo cual será evaluado como
CUMPLE/NO CUMPLE.
b) El formulario debe ir firmado por el representante legal del proponente y/o suplente.
c) EL formulario deberá incluir sus respectivos soportes.
2.2.5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES.



Séptima Brigada
[email protected]

ejecución

Séptima Brigada
[email protected]
para dichos fines.
Contratante.





Séptima Brigada
[email protected]
GENERALES:

SOCIAL DE COLOMBIA.

del 2015.

Séptima Brigada
[email protected]

TÉCNICO EVALAUDOR:
PERMANEN FORMACIÓN
DOCUMENTOS
SOPORTE:
Hoja de Vida
respaldada por las
certificaciones que
acrediten el tiempo
de experiencia (las
General (03) años
tarjeta contengan, como
profesional. mínimo: nombre del
contratante, objeto
del contrato, cargo
desempeñado,
fechas de inicio y
terminación.
o Presentar copia
del documento
de identidad.
O Presentar la
matrícula o
Profesional tarjeta
DIRECTOR
DE OBRA
Arquitectura.
por el Consejo
Profesional
correspondiente.

Séptima Brigada
[email protected]
o Fotocopia de los
diplomas
respectivos o
certificados de
obtención del
título
correspondiente.
o Certificado de
y Redes
Hidráulicas”.
cada uno de los
profesionales
ofrecidos en la
que, bajo
Gravedad de
juramento,
certifiquen que
toda la
documentación
presentada es
verídica.
CERTIFICADO DE
ALTURAS
ACTUALIZADO

50% profesional o
especialista.

Séptima Brigada
[email protected]
en Salud contengan, como

Ocupacional Mínimo un (1) mínimo: nombre del
contrato como contratante, objeto
Específica profesional del contrato, cargo
SISO en una desempeñado,
obra no fechas de inicio y
residencial terminación.
ejecutado o Presentar copia
dentro del año del documento
inmediatamente de identidad.
o Presentar la
anterior al matrícula o
cierre del tarjeta
profesional
presente vigente expedida
proceso de
selección.
por el Consejo
Profesional
correspondiente.
o Fotocopia de los
diplomas
respectivos o
certificados de
obtención del
título
correspondiente.
o Con
CERTIFICADO
EN ALTURAS-
ACTUALIZADO
cada uno de los
profesionales
ofrecidos en la
que, bajo
Gravedad de
juramento,
certifiquen que
toda la
documentación
presentada
es verídica.

Séptima Brigada
[email protected]
Hoja de Vida
respaldada por las
certificaciones que
acrediten el tiempo
de experiencia (las
certificaciones
laborales,
debidamente
firmadas por el
contratante, que
contengan, como
mínimo: nombre del
contratante, objeto
del contrato, cargo
desempeñado,
fechas de inicio y
terminación.
o Presentar copia
del documento
de identidad.
o Presentar la
matrícula o
tarjeta
correspondiente.
o Fotocopia de los
diplomas
respectivos o
certificados de
obtención del
título
correspondiente.
o Certificado de
inscripción en el
COPNIA vigente
de acuerdo a la
ley 842 de 2003.

Séptima Brigada
[email protected]

cada uno de los
profesionales
ofrecidos en la
que, bajo
Gravedad de
juramento,
certifiquen que
toda la
documentación
presentada es
verídica.
o Con -
CERTIFICADO
EN ALTURAS
ACTUALIZADO.
contratos de
y redes
y redes
mantenimiento de
terminación.
o Presentar copia
del documento de
identidad.
o Fotocopia de
certificados
estudios de
educación no
formal.

Séptima Brigada
[email protected]

cada uno, bajo
Gravedad de
juramento, donde
certifique que toda
la documentación
presentada es
verídica
CERTIFICADO
o
DE ALTURAS
ACTUALIZADO

ACTUALIZADO
ACTUALIZADO


Séptima Brigada
[email protected]
firmados.
2.2.6 GARANTIA TÉCNICA
El proponente deberá garantizar en documento independiente junto con la oferta el cumplimiento de

las condiciones técnicas de los mantenimientos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier
defecto de calidad, incluyendo los materiales utilizados, sus componentes, características, y
composición. Esta Garantía Técnica debe cubrir cada uno de los ítems ofrecidos y debe amparar la
totalidad de los siguientes aspectos (La garantía mínima requerida en este proceso debe cumplir con
los siguientes requisitos de acuerdo con el análisis de mercado)
Que ampare la calidad de los mantenimientos a realizar por el término de un (1) año contados a partir
de la entrega del mantenimiento

Séptima Brigada
[email protected]
NOTA: Todos los costos que se produzcan en cumplimiento de la garantía estarán a cargo del
contratista.
Este documento debe venir firmado por el proponente y se debe cargar a la plataforma SECOP II. Con
la oferta.
2.2.7 RESPUESTA A LA GARANTÍA TÉCNICA
En caso de que el material resulte defectuoso, el contratista deberá reponerlo en un término no mayor
a TRES días calendario, contados a partir del requerimiento del Ordenador de Gasto, previo informe
del Supervisor. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento
de su deber de garantía.
Nota 1: Estará a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su
deber de garantía.
Nota 2. La garantía técnica y el tiempo de respuesta de la garantía técnica debe adjuntarse con
la propuesta y suscitar por el representante legal y/o quien haga sus veces, las cuales serán
verificadas por el comité técnico evaluador.
2.2.8 EVALUACIÓN LEY 816 DE 2003 “Protección a la Industria Nacional”
Conforme con la Ley 816 de 2003 y los artículos 2.2.1.2.4.1.3 y 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de
2015, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional será el
siguiente: efectuada la calificación económica (precio) y, al puntaje obtenido por cada oferente se le
adicionará el 10% del mismo puntaje para oferentes de bienes y/o servicios de origen 100% nacional,
oferentes de bienes y/o servicios provenientes de estados con los cuales Colombia tenga acuerdos
comerciales y oferentes de bienes y/o servicios extranjeros que acrediten reciprocidad, o 5% para
oferentes de bienes y/o servicios extranjeros acreditados (con componente nacional), constituyéndose
este puntaje en el final para determinar el orden de elegibilidad de las propuestas.
El puntaje señalado en el párrafo anterior, se aplicará cuando se cumpla con alguna de estas
condiciones:
a. Oferentes de bienes y/o servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga
acuerdos, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales.
b. A los bienes y/o servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un acuerdo comercial,
pero respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y/o
servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa
en materia de compras y contratación pública de dicho Estado.

Séptima Brigada
[email protected]
c. A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo
en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la
situación mencionada en el literal b) anterior en relación con un Estado en particular.
La vigencia de los certificados será de dos (2) años contados a partir de la fecha de su expedición.
Se entenderá como bienes la definición contenida en el Decreto 2680 de 2009.
Entiéndase por bienes acreditados, aquellos bienes importados que cuentan con componente nacional
en bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos. El oferente indicará en su oferta si incluirá
componente nacional. En el evento en que exista dicho ofrecimiento por parte del oferente, éste tendrá
la obligación de cumplir con el mismo en la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor a las
sanciones de Ley contempladas en el contrato. El mínimo exigido de componente nacional será del
10% del valor en fábrica ofertado.
Para efectos de la evaluación del origen de los bienes y/o servicios, el oferente diligenciará el
Formulario “Cumplimiento de la Ley 816 de 2003”, contenido en el pliego de condiciones y el comité
técnico evaluador verificará que la información en él consignada sea acorde con los documentos que
se presenten como soporte de la acreditación respectiva. La asignación del puntaje en este aspecto
corresponde al comité técnico evaluador.
Para el caso de bienes de origen nacional, el proponente deberá aportar copia del Registro de
Productores de Bienes Nacionales expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
para acreditar que sus bienes son de origen nacional, so pena de no otorgarse puntaje.
Para el caso de servicios de origen nacional, el proponente deberá manifestarlo en documento

independiente adjunto a la propuesta debidamente suscrita por el representante legal. Dicha
manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje
por este aspecto. Adicionalmente, deberá diligenciar el formulario “Cumplimiento de la Ley 816
de 2003”.
Para el caso de bienes y/o servicios con tratado o convenio entre Colombia y el país de origen,
debe enunciar el tratado o convenio entre Colombia y el país de origen.
Para el caso de los bienes y/o servicios con reciprocidad, el interesado deberá adjuntar
acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los
cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas, mediante
certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia,
so pena de no otorgar puntaje.

Séptima Brigada
[email protected]
NOTA 1: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los bienes y/o servicios tiene
el carácter de comparación de propuestas y asignación de puntaje, el Anexo correspondiente y/o la
certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se presentarán con la oferta y no
serán susceptibles de requerimiento por parte del CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO.
El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el origen de
los bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, éstos
últimos debidamente acreditados.
NOTA 2: La Administración se reserva el derecho de verificar durante la ejecución del contrato lo

afirmado en la oferta en relación con el origen de los servicios, so pena de declarar el incumplimiento
del contrato.
NOTA 3: Para los Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura, el puntaje
adicional se dará en forma proporcional al porcentaje de participación, para lo cual se tendrán en
cuenta las siguientes reglas:
1. Acreditación mayoritaria de componente colombiano: Para acceder a la ponderación adicional

prevista en la Ley 816 de 2003, en este escenario se requiere que el proponente plural este
conformado por persona nacional y extranjera, en donde el porcentaje de participación de la
persona colombiana sea igual a superior al 50%, evento en el cual, la Administración otorgará el
10% del puntaje total obtenido.
2. Acreditación mayoritaria de componente extranjero: Para acceder a la ponderación adicional

prevista en la Ley 816 de 2003, en este escenario se requiere que el proponente plural este
conformado por persona nacional y extranjera, en donde el porcentaje de participación de la
persona extranjera sea igual a superior al 50%, evento en el cual, la Administración otorgará el 5%
adicional del puntaje total obtenido.
NOTA 4: Tener en cuenta los documentos soportes requeridos en el pliego para acreditar el origen
de los bienes y/o servicios nacionales o con trato nacional según aplique.
NOTA 5: El proceso es global y total, la asignación se otorgará en el porcentaje establecido para el

100% de componentes de la ficha técnica, si son nacionales o con trato nacional o con componente
nacional.
Para efectos de la evaluación del origen del BIEN Y/O SERVICIO, el oferente deberá diligenciar el
FORMULARIO “Cumplimiento de la Ley 816 de 2003” del pliego de condiciones y anexar los
documentos solicitados en el formulario que acrediten la calidad que el oferente arguye. Considerando
que el porcentaje asignado por la acreditación del bien y/o servicio tiene el carácter de comparación

Séptima Brigada
[email protected]
de propuestas, el FORMULARIO, deberá presentarse junto con la oferta inicial.
2.2.7 OTROS ASPECTOS OBJETO DE PONDERACIÓN TÉCNICA
Una vez culminada la verificación jurídica, financiera y técnica de las ofertas y habiéndose efectuado
los requerimientos previos a que hubiere lugar y obtenidas las correspondientes respuestas, se
determinarán las ofertas que se consideran hábiles, según lo establecido en el pliego de condiciones
"Orden de Elegibilidad", para efectos de asignar el puntaje económico y técnico, según corresponda.
(Artículo 2.2.1.1.2.2.2 y 2.2.1.1.2.2.3 Decreto 1082 de 2015), para lo cual, los proponentes serán objeto
de calificación de sus ofertas, de acuerdo con los siguientes criterios técnicos:
Se asignarán puntos al oferente que oferte adicionalmente a lo mínimo habilitante requerido, así:
FRENTES DE OBRA
CANTIDAD FRENTES DE PUNTAJE
OBRA
5 10%
6 20%
El puntaje de la ponderación técnica se dará única y exclusivamente si cumplen con las

especificaciones técnicas, jurídica, financiera y la valoración de la propuesta económica.
NOTA 1: En caso de no ofertar los aspectos técnicos objeto de ponderación de la oferta se le asignará
cero (0) % y la misma no constituye factor excluyente.
NOTA 2: Los factores de ponderación son opcionales no son obligatorios y su ofrecimiento no genera
costo económico adicional para el MIN - EJERCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO.
La puntuación técnica será la sumatoria de cada factor técnico ponderable presentado para un
CONCEPTO VERIFICACIÓN
CAPACIDAD JURÍDICA HABILITADO / NO HABILITADO
CAPACIDAD TÉCNICA HABILITADO / NO HABILITADO
CAPACIDAD FINANCIERA HABILITADO / NO HABILITADO
CALIFICACIÓN
PORCENTAJE PONDERACIÓN CANTIDAD MAX 20%
FRENTES DE OBRA
PORCENTAJE ECONÓMICO MAX 70%

Séptima Brigada
[email protected]
LEY 816 DE 2003 MAX 10%

* Hasta el 10% sobre la sumatoria económica y técnica, 20% (∑ ponderación económica + ponderación técnica)
para el total de los ítems y proporcional aplicando regla OFERENTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE
de tres a los bienes y/o servicios ofrecidos de origen ACREDITEN
100% nacionales o en el caso que sean originarios de RECIPROCIDAD
países con los que Colombia haya suscrito tratados o
convenios de libre comercio en materia de compras
estatales 10% (∑ ponderación económica+ ponderación técnica)
OFERENTES EXTRANJEROS (PREVIA ACREDITACIÓN)
*Hasta el 5%para bienes y/o servicios del puntaje total de
los ítems y proporcional aplicando regla de tres a los
bienes y/o servicios extranjeros con componentes
nacionales.
PUNTAJE MAXIMO A OBTENER PONDERACIÓN
TECNICA + PONDERACION ECONOMICA + 100%
APLICACIÓN LEY 816/03
Se establecerá el orden de elegibilidad de los oferentes, ordenando las ofertas según el puntaje total
obtenido por las mismas, de mayor a menor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad
al mayor puntaje, el segundo al siguiente, y así sucesivamente.
La valoración de las ofertas surtida conforme a lo previsto en los numerales anteriores será objeto del
informe de evaluación, del cual se dará traslado a los diferentes oferentes.
Únicamente se calificarán las propuestas hábiles, es decir aquellas que cumplan la totalidad de los
requisitos de orden jurídico, técnico, de experiencia y financiero.
2.3. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y

EVALUACIÓN ECONÓMICA
Se efectuará una verificación financiera, organizacional y económica a las ofertas presentadas, de

conformidad con los documentos y criterios establecidos, así:
2.3.1 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO

ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)
Para el caso de oferentes nacionales o extranjeros con sucursal en Colombia, Certificado de

inscripción y clasificación en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES; información financiera a
corte 31 de Diciembre de 2018 o en su defecto 31 de Diciembre del año 2019 si esta se encuentra
actualizada y en firme para el día del cierre del proceso y para oferentes extranjeros Estados
Financieros (Diligenciar formulario del cálculo de indicadores Financieros) y para oferentes extranjeros
Estados Financieros (Diligenciar formulario del cálculo de indicadores Financieros).

Séptima Brigada
[email protected]
El Certificado de Inscripción y Clasificación en el RUP expedido por la respectiva Cámara de Comercio,

debe encontrarse actualizado, renovado y en firme, con fecha de expedición igual o inferior a treinta
(30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.
La inscripción, actualización o modificación en el registro único de proponentes deberá estar vigente

al momento del cierre.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la persona
inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día
hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP.
2.3.2 CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA RUT
El PROPONENTE indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al

que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT actualizado
en su actividad mercantil; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión
temporal o promesa de sociedad futura temporal acreditarán individualmente éste requisito, cuando
intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación
de bienes y/o servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el Artículo 368 del Estatuto
Tributario, en concordancia con el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el Artículo 437 del
mismo estatuto.
2.3.3 CERTIFICACIÓN BANCARIA
Expedida y firmada por la entidad respectiva, dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de
presentación de la oferta, en la cual se indique nombre del titular, número de cuenta, sucursal y tipo
de cuenta (corriente o ahorro), la cual será estipulada dentro del contrato que se suscriba.
2.3.4 FORMULARIO No. 6 “BENEFICIARIO CUENTA SIIF”
Debidamente diligenciado, los datos deben ser coincidentes con la certificación bancaria.
Cuando EL M.D.N.- Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
VILLAVICENCIO, en desarrollo de la verificación financiera requiera documentos adicionales del
oferente, podrá solicitar los que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales
como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte requerido
por EL M.D.N.- Ejército Nacional. Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias,
siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin
que las aclaraciones o documentos que el oferente allegue a solicitud del M.D.N.- Ejército Nacional –
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO puedan modificar,
adicionar o complementar la propuesta.

Séptima Brigada
[email protected]
2.3.5 RESOLUCIÓN DE FACTURA Y/O AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
Los oferentes deberán presentar copia de la Resolución de Facturación y/o Autorización Numeración
de Facturación emitida por la DIAN, mediante la cual se autoriza expedir factura, cuya vigencia debe
encontrarse dentro de los dos (2) años permitidos por la entidad emisora. Para el caso de consorcios
o uniones temporales todos sus integrantes deberán acreditar y soportar este requisito.
En caso de no aplicar el mencionado requisito, el oferente deberá adjuntar documento debidamente

suscrito por el representante legal donde se certifique su condición tributaria.
2.3.6 Formulario No.3 “ACREDITACIÓN CAPACIDAD ECONOMICA DEL OFERENTE

ACREDITACION FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN DEL OFERENTE”,
Deberá diligenciarse por el proponente con la finalidad de verificar su capacidad financiera y

organizacional. En el caso de oferentes nacionales, este formulario debe ser firmado por el
representante legal, el contador que preparó y elaboró los Estados Financieros y el revisor fiscal o
contador público independiente que los dictaminó; y para oferentes extranjeros, la suscripción del
mencionado formulario debe hacerse por parte del apoderado en Colombia y el contador público
colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los estados financieros a la
moneda funcional colombiana.
Deberá diligenciarse por el proponente con la finalidad de verificar su capacidad financiera
3.2.1 ESTADOS FINANCIEROS -PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O

EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA.
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar inscritas en el
Registro Único de Proponentes.
En igual sentido y de conformidad con el numeral 6.1, del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado
por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012. “De la verificación de las condiciones de los proponentes”,
las cámaras de comercio harán la verificación documental de la información presentada por los
interesados al momento de inscribirse en el registro único de proponentes RUP, el cual será plena
prueba de las circunstancias que en él se hagan constar. Así las cosas, la verificación de las
condiciones establecidas en el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, se demostrarán
exclusivamente con el respectivo certificado del RUP.
De igual manera se requiere se allegue:

Séptima Brigada
[email protected]
a. La Certificación a los Estados Financieros, debidamente suscrita por el representante legal y el

contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los mismos. (Art. 37, Ley 222 de
1995).
b. El Dictamen a los Estados Financieros, debidamente suscrito por el Revisor Fiscal ó el Contador
Público Independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría
generalmente aceptadas. (Art. 38, Ley 222 de 1995).
c. Copia de la tarjeta profesional y de la certificación de vigencia de inscripción y de

antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores del Contador que preparó
y elaboró los estados financieros y del revisor fiscal ó contador público independiente que los hubiere
auditado. La certificación debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta.
d. Certificado de Identificación Tributaria RUT, debidamente calificado en las actividades

económicas que tengan relación con el objeto a contratar.
e. Certificación Bancaria, expedida en ORIGINAL por la entidad respectiva, dentro de los treinta
(30) días anteriores a la fecha de presentación de la oferta.
f. Formulario Beneficiario Cuenta SIIF, debidamente diligenciado, los datos deben coincidir con la
Certificación Bancaria.
NOTA: Se recuerda que en todos los eventos se debe diligenciar el formulario No.3 “Acreditación de
la Capacidad Financiera y de Organización del Oferente” del pliego de condiciones definitivo. La
información contenida en este formulario debe ser correlativa con la establecida en firme a la fecha
del cierre del proceso de selección en el Registro Único de Proponentes.
Cuando el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL

VILLAVICENCIO en desarrollo de la verificación financiera requiera documentos adicionales del
como estados financieros de cortes anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte requerido
por M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL–CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
VILLAVICENCIO.
Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los
principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que
el oferente allegue a solicitud de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
VILLAVICENCIO. , puedan modificar, adicionar, o complementar la oferta presentada, esto en el marco
del concepto de subsanabilidad previsto en el parágrafo 1º del Artículo 5 Selección Objetiva de la Ley
1150 de 2007 y los conceptos al respectos emitidos por el Consejo de Estado

Séptima Brigada
[email protected]
B. PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN EL PAÍS O LAS PERSONAS

JURÍDICAS EXTRANJERAS QUE NO TENGAN ESTABLECIDA SUCURSAL EN COLOMBIA.
En el caso de oferente extranjero con sucursal en Colombia deberán presentar el RUP y se dará
aplicación a lo establecido para las PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O
EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA.
OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA
Los oferentes extranjeros deberán presentar el Balance General, el Estado de Resultados y las Notas
explicativas a los mismos, correspondientes al corte de 31 de diciembre de 2018 o del último periodo
contable, debidamente aprobados por el órgano competente y de conformidad con lo establecido en
las leyes y normas del respectivo país.
En el evento de la presentación de ofertas por parte de empresas en calidad de subsidiarias o filiales,

las mismas deberán presentar sus propios estados financieros, por lo que no se aceptarán los
consolidados de las empresas matrices. Estos Estados Financieros deben estar acompañados de
los traducidos oficialmente al castellano y convertidos a pesos colombianos ($COP).
El Balance General debe ser presentado en los casos antes señalados de la siguiente manera:
ACTIVOS: Corrientes, Fijos, no corrientes y total
PASIVOS: Corrientes, no corrientes y total
PATRIMONIO, en las cuentas que lo conforman
El Estado de Resultados debe contener la discriminación puntual de:
Ingresos brutos operacionales

Utilidad operacional
Gastos de intereses
De igual manera se requiere se allegue el dictamen a los estados financieros debidamente suscrito
por el Revisor Fiscal del oferente ó por una auditoría externa del país de origen con su correspondiente
traducción oficial al castellano. En documento independiente debidamente suscrito por el
representante legal o el apoderado del oferente y un Contador público colombiano, se deberá
manifestar que la clasificación de las cuentas y la conversión de los estados financieros a pesos
colombianos fue verificada y que por lo tanto dichos estados son fidedignos. En este documento se
debe indicar la tasa o las tasas de cambio aplicado (s) para la conversión de los citados estados
financieros a pesos colombianos. El CONTADOR PÚBLICO colombiano que avala la clasificación de
cuentas y la conversión de los estados financieros a la moneda funcional colombiana debe allegar
copia de la tarjeta profesional y de la certificación de vigencia de inscripción y de antecedentes
disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores, la cual debe encontrarse vigente a la fecha

Séptima Brigada
[email protected]
de presentación de la oferta.
Cuando el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL

VILLAVICENCIO en desarrollo de la verificación financiera requiera documentos adicionales del
como estados financieros de cortes anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte requerido
por M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
VILLAVICENCIO.
Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los
principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que
el oferente allegue a solicitud del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO puedan modificar, adicionar o complementar la oferta. Esto
en el marco del concepto de subsanabilidad previsto en el parágrafo 1º del Artículo 5 Selección
Objetiva de la Ley 1150 de 2007 y los conceptos al respecto emitidos por el Consejo de Estado.
En el evento que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio de la
empresa extranjera, el representante legal de esta última, así como el apoderado en Colombia,
deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en documento independiente y certificar a
través del competente oficial del estado ó de una auditoría externa del país del oferente que el(los)
requerimiento(s) efectuado(s) no es (son) aplicable(s).
En ningún caso, esta excepción puede entenderse para la presentación de estados financieros con
fechas con corte superiores a un año de la presentación de la oferta.
Las personas naturales o jurídicas extranjeras deben presentar sus estados financieros y demás
documentación originada en el país de las mismas, consularizada y visada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, acompañada de traducción oficial al castellano.
Las disposiciones del presente pliego de condiciones en cuanto a oferentes extranjeros se refieren,
regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.
Cuando el oferente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país que hace
parte de la “Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos públicos
extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere en el párrafo anterior, sino que será
suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostilla” por parte de la autoridad
competente del país donde se origina el documento.
3.2.2.1 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DEL PROPONENTE

NACIONAL Y EXTRANJERO

Séptima Brigada
[email protected]
Teniendo en cuenta el análisis del sector y la información presentada por la superintendencia de

sociedades, fue posible establecer los indicadores financieros del sector de construcción donde se
enmarca el presente proceso así:
ANALISIS FINANCIERO
Para determinar indicadores financieros que permita verificar la capacidad financiera y organizacional
de los oferentes se tomó una muestra de los indicadores financieros de los proponentes que están
inscritos en el PIE –Portal de Información Empresarial actualizado a 2018 a nivel nacional, se
seleccionaron 2 actividades comerciales relacionadas con el objeto del presente proceso, dichas
actividades son: 4321 Instalaciones eléctricas, 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil.
De las actividades mencionadas en total se encontraron 585 registros entre las actividades
económicas en el PIE – Portal de información empresarial de la SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES de los cuales se sacaron los datos negativos que pudieran afectar el cálculo de los
indicadores, por tanto, se analizaron 265 datos.
Para los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional, se hizo un análisis con la
media geométrica, mediana, del valor total de los componentes del balance general de las empresas,
así mismo el mínimo y el máximo de los indicadores, teniendo en cuenta el presupuesto asignado para
este proceso y el sector económico se tomó un rango. Lo anterior permite que exista pluralidad de
oferentes.

Séptima Brigada
[email protected]
PÁGINA 86 DE 183 PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-N°044-CENAC-REGIONAL-
VILLAVICENCIO-2020, CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC
REGIONAL VILLAVICENCIO VIGENCIA 2020”
Clasificación Industrial ENDEU RAZ COB RENT

Total de activos Total de pasivos Patrimonio Ganancia Costos RENT
Fecha Corte Razón social de la sociedad Internacional Uniforme Versión Total de activos Total pasivos DAMIEN LIQUIDE INTERESE PATRIM K TRABAJO
no corrientes no corrientes total (pérdida) financieros ACTIVOS
4 A.C TO Z S ONIO
Nit
F4290 - Construcción de otras

890201201 31/12/2018 OTACC S.A. obras de ingeniería civil 73,606,275.00 23,079,149.00 32,124,498.00 8,522,526.00 41,481,777.00 7104379 226768 44% 2.71 31.33 0.17 0.10 14,556,623.00
ACCESORIOS Y F4321 - Instalaciones
800042522 31/12/2018 SISTEMAS SA eléctricas 30,804,957.00 7,178,920.00 21,337,634.00 12,075,938.00 9,467,323.00 131890 79901 69% 0.59 1.65 0.01 0.00 (4,897,018.00)
INGENIEROS CIVILES
ASOCIADOS MEXICO F4290 - Construcción de otras
800153208 31/12/2018 S.A.S obras de ingeniería civil 38,230,448.00 8,740,224.00 18,407,017.00 987,765.00 19,823,431.00 6447603 555945 48% 8.85 11.60 0.33 0.17 7,752,459.00
AMV S.A.- ASOCIADOS F4321 - Instalaciones
890213074 31/12/2018 MARIN VALENCIA eléctricas 79,787,051.00 27,359,076.00 51,935,445.00 27,401,840.00 27,851,606.00 5949597 1209010 65% 1.00 4.92 0.21 0.07 (42,764.00)
INDUSTRIAS DEL HIERRO F4290 - Construcción de otras
890940621 31/12/2018 S.A. obras de ingeniería civil 36,987,687.00 10,264,190.00 25,747,311.00 4,872,500.00 11,240,376.00 1728808 1474448 70% 2.11 1.17 0.15 0.05 5,391,690.00
CONSTRUCTORA TUNEL F4290 - Construcción de otras
900470939 31/12/2018 DEL ORIENTE S.A.S obras de ingeniería civil 156,290,185.00 62,515,656.00 87,948,049.00 5,730,532.00 68,342,136.00 19362041 707368 56% 10.91 27.37 0.28 0.12 56,785,124.00
ILUMINACION DE F4321 - Instalaciones
830061482 31/12/2018 VILLAVICENCIO S.A.S. eléctricas 14,539,930.00 8,093,682.00 4,490,870.00 1,542,620.00 10,049,060.00 679192 85116 31% 5.25 7.98 0.07 0.05 6,551,062.00
SERVICIOS
PETROLEROS SEPEL F4290 - Construcción de otras
890205820 31/12/2018 SAS obras de ingeniería civil 40,874,831.00 30,573,400.00 20,945,348.00 15,521,089.00 19,929,483.00 663049 1322847 51% 1.97 0.50 0.03 0.02 15,052,311.00
804003244 31/12/2018 PAVIGAS SAS obras de ingeniería civil 13,622,541.00 3,300,243.00 8,741,416.00 4,079,730.00 4,881,125.00 179785 271914 64% 0.81 0.66 0.04 0.01 (779,487.00)
PROYECTOS MONTAJES F4290 - Construcción de otras
800095750 31/12/2018 Y CONSTRUCCIONES SA obras de ingeniería civil 19,333,518.00 5,059,817.00 14,969,039.00 13,049,646.00 4,364,479.00 9515 109271 77% 0.39 0.09 0.00 0.00 (7,989,829.00)
900191856 31/12/2018 CONFASE S.A obras de ingeniería civil 9,786,365.00 30,710.00 3,078,015.00 385,199.00 6,708,350.00 110821 10734 31% 0.08 10.32 0.02 0.01 (354,489.00)
900266941 31/12/2018 BESSAC ANDINA S.A. obras de ingeniería civil 12,931,987.00 5,085,675.00 10,866,876.00 560,319.00 2,065,111.00 188202 344708 84% 9.08 0.55 0.09 0.01 4,525,356.00
890504445 31/12/2018 COSAN SA obras de ingeniería civil 20,365,869.00 2,294,435.00 13,815,733.00 11,816,943.00 6,550,136.00 510922 60384 68% 0.19 8.46 0.08 0.03 (9,522,508.00)
830070142 31/12/2018 ALFA CO SAS obras de ingeniería civil 17,035,539.00 5,548,881.00 9,962,575.00 6,739,482.00 7,072,964.00 443017 452944 58% 0.82 0.98 0.06 0.03 (1,190,601.00)
INGENIEROS CIVILES F4290 - Construcción de otras
800127156 31/12/2018 CONTRATISTAS S.A.S. obras de ingeniería civil 45,206,324.00 31,345,844.00 14,016,894.00 12,574,463.00 31,189,430.00 1189403 173352 31% 2.49 6.86 0.04 0.03 18,771,381.00
900072154 31/12/2018 OPSA INGENIERIA LTDA obras de ingeniería civil 23,765,036.00 7,718,628.00 20,604,765.00 4,457,436.00 3,160,271.00 85933 253836 87% 1.73 0.34 0.03 0.00 3,261,192.00
F4290 - Construcción de otras 104,663,872.0
802012179 31/12/2018 DOLMEN SA ESP obras de ingeniería civil 166,260,718.00 148,062,157.00 61,596,846.00 49,708,471.00 0 13828559 1063543 37% 2.98 13.00 0.13 0.08 98,353,686.00
ILUMINACION YARIGUIES F4321 - Instalaciones $ $ $ $ $ $ $
829001910 31/12/2018 S.A. eléctricas 33,029,098.00 28,852,228.00 23,626,880.00 12,211,774.00 9,402,218.00 1,739,830.00 1,100,813.00 72% 2.36 1.58 0.19 0.05 16,640,454.00
890503178 31/12/2018 URIBE Y ABREO SAS obras de ingeniería civil 12,810,372.00 2,353,001.00 5,846,666.00 4,736,132.00 6,963,706.00 182924 76359 46% 0.50 2.40 0.03 0.01 (2,383,131.00)
NETCOM COLOMBIA F4321 - Instalaciones $ $ $ $ $ $ $
830141216 31/12/2018 LTDA eléctricas 8,829,374.00 3,824,197.00 2,987,268.00 620,333.00 5,842,106.00 716,592.00 260,029.00 34% 6.16 2.76 0.12 0.08 3,203,864.00
AKTOR TECHNICAL
SOCIETE ANONYME F4290 - Construcción de otras (43,448,107.00
900925992 31/12/2018 COLOMBIAN BRANCH obras de ingeniería civil 87,323,985.00 2,195,576.00 69,558,319.00 45,643,683.00 17,765,666.00 17295423 557143 80% 0.05 31.04 0.97 0.20 )
INDUSTRIAL F4290 - Construcción de otras
890908901 31/12/2018 CONCONCRETO S.A.S. obras de ingeniería civil 267249841 237594137 134022361 108073231 133227480 5416670 6125537 50% 2.20 0.88 0.04 0.02 129,520,906.00
900601507 31/12/2018 ALEATICA SAS obras de ingeniería civil 584936389 582968775 336656302 336377504 248280087 9661789 31954110 58% 1.73 0.30 0.04 0.02 246,591,271.00
890911431 31/12/2018 CONINSA RAMON H S.A obras de ingeniería civil 532706076 144085690 351532625 95328544 181173451 12341513 9861281 66% 1.51 1.25 0.07 0.02 48,757,146.00
KMA CONSTRUCCIONES F4290 - Construcción de otras
830094920 31/12/2018 SAS obras de ingeniería civil 571687289 357361573 188545673 50000039 383141616 81645910 5987602 33% 7.15 13.64 0.21 0.14 307,361,534.00
813003433 31/12/2018 DISARCO SA obras de ingeniería civil 23422919 3680288 18902862 9818471 4520057 422798 432509 81% 0.37 0.98 0.09 0.02 (6,138,183.00)

Séptima Brigada
[email protected]
PÁGINA 87 DE 183 PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-N°044-CENAC-REGIONAL-VILLAVICENCIO-2020, CUYO
OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO VIGENCIA 2020”

820003863 31/12/2018 INVERSIONES G&R SAS obras de ingeniería civil 12268061 531819 5598817 4661981 6669244 1230011 122466 46% 0.11 10.04 0.18 0.10 (4,130,162.00)
VERTIX F4290 - Construcción de otras
900222662 31/12/2018 CONSTRUCCIONES SAS obras de ingeniería civil 6073610 734642 607064 493712 5466546 146247 10709 10% 1.49 13.66 0.03 0.02 240,930.00
890312765 31/12/2018 MORELCO S.A.S. obras de ingeniería civil 280605261 53755054 149598812 7884359 131006449 8434562 3172509 53% 6.82 2.66 0.06 0.03 45,870,695.00
CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construcción de otras
890935966 31/12/2018 SERVICIOS SA.S. obras de ingeniería civil 27276802 13812431 21574418 4635843 5702384 999079 112153 79% 2.98 8.91 0.18 0.04 9,176,588.00
844000670 31/12/2018 Montajes Jm SA obras de ingeniería civil 237536428 130267960 134738294 99404210 102798134 6906486 243127 57% 1.31 28.41 0.07 0.03 30,863,750.00
LATINOAMERICANA DE F4290 - Construcción de otras
800233881 31/12/2018 CONSTRUCCIONES SA obras de ingeniería civil 417368900 280085163 260306530 183585429 157062370 12713465 13850368 62% 1.53 0.92 0.08 0.03 96,499,734.00
HB ESTRUCTURAS F4290 - Construcción de otras
860006282 31/12/2018 METALICAS S.A.S obras de ingeniería civil 446617322 278083907 205631894 143859072 240985428 4120588 7487673 46% 1.93 0.55 0.02 0.01 134,224,835.00
F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900257206 31/12/2018 QUINRAFF SAS obras de ingeniería civil 20,547,444.00 16,442,752.00 17,424,629.00 13,685,561.00 3,122,815.00 585,155.00 1,105,341.00 85% 1.20 0.53 0.19 0.03 2,757,191.00
PANAVIAS INGENIERIA Y F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
891201840 31/12/2018 CONSTRUCCIONES S.A obras de ingeniería civil 17,503,484.00 13,245,518.00 9,772,478.00 8,666,322.00 7,731,006.00 225,642.00 395,471.00 56% 1.53 0.57 0.03 0.01 4,579,196.00
800177012 31/12/2018 JASA LTDA obras de ingeniería civil 12,977,873.00 4,318,537.00 5,071,725.00 4,716,816.00 7,906,148.00 1,742,812.00 429,873.00 39% 0.92 4.05 0.22 0.13 (398,279.00)
FERNANDO VESGA Y CIA F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
860500507 31/12/2018 S.A.S. obras de ingeniería civil 16,855,216.00 12,829,819.00 8,097,896.00 4,715,667.00 8,757,320.00 480,776.00 521,074.00 48% 2.72 0.92 0.05 0.03 8,114,152.00
846002522 31/12/2018 SERVIPETROL SAS obras de ingeniería civil 8,859,421.00 4,421,240.00 3,098,444.00 1,161,347.00 5,760,977.00 410,888.00 310,541.00 35% 3.81 1.32 0.07 0.05 3,259,893.00
INDUSTRIA
COMERCIALIZADORA DE F4321 - Instalaciones
REDES INTELIGENTES eléctricas $ $ $ $ $ $ $
830005315 31/12/2018 LTDA 21,294,927.00 3,205,137.00 18,597,007.00 4,134,518.00 2,697,920.00 383,007.00 594,537.00 87% 0.78 0.64 0.14 0.02 (929,381.00)
830037203 31/12/2018 FM INGENIERIA S.A. obras de ingeniería civil 17,345,466.00 8,128,578.00 5,845,270.00 2,696,533.00 11,500,196.00 346,452.00 317,220.00 34% 3.01 1.09 0.03 0.02 5,432,045.00
900569201 31/12/2018 BIOPARCELAS SAS obras de ingeniería civil 9,901,823.00 318,114.00 9,821,712.00 8,094,629.00 80,111.00 13,857.00 14,843.00 99% 0.04 0.93 0.17 0.00 (7,776,515.00)
830082401 31/12/2018 RINOL PISOCRETO S.A.S obras de ingeniería civil 28,758,561.00 3,839,361.00 20,118,600.00 1,739,059.00 8,639,961.00 131,762.00 661,147.00 70% 2.21 0.20 0.02 0.00 2,100,302.00
800233401 31/12/2018 EQUIVER S A S obras de ingeniería civil 11,422,280.00 4,275,471.00 5,097,948.00 3,314,397.00 6,324,332.00 2,052,201.00 246,822.00 45% 1.29 8.31 0.32 0.18 961,074.00
F4321 - Instalaciones $ $ $ $ $ $ $
800027813 31/12/2018 INGEOMEGA S.A eléctricas 27,691,504.00 3,708,822.00 10,819,599.00 5,011,736.00 16,871,905.00 3,827,381.00 848,566.00 39% 0.74 4.51 0.23 0.14 (1,302,914.00)
ROVER ALCISA
SUCURSAL EN $ $ $ $ $ $ $
obras de ingeniería civil
900530630 31/12/2018 COLOMBIA 9,326,492.00 19,230.00 6,702,886.00 1,886,379.00 2,623,606.00 1,621,449.00 50,712.00 72% 0.01 31.97 0.62 0.17 (1,867,149.00)
CONSTRUCTORA F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
834001009 31/12/2018 BRIMOS LTDA obras de ingeniería civil 6,823,474.00 2,396,015.00 3,208,022.00 2,644,668.00 3,615,452.00 126,235.00 8,131.00 47% 0.91 15.53 0.03 0.02 (248,653.00)
890112708 31/12/2018 UCO SA obras de ingeniería civil 25,104,629.00 16,609,129.00 13,655,842.00 10,175,715.00 11,448,787.00 677,062.00 412,771.00 54% 1.63 1.64 0.06 0.03 6,433,414.00
860510315 31/12/2018 inversiones alis sas obras de ingeniería civil 7,064,977.00 1,950,115.00 2,304,068.00 924,808.00 4,760,909.00 2,793,780.00 114,265.00 33% 2.11 24.45 0.59 0.40 1,025,307.00
ELECTROMONTAJES F4321 - Instalaciones $ $ $ $ $ $ $
811030738 31/12/2018 S.A.S eléctricas 3,850,184.00 218,852.00 1,384,733.00 485,748.00 2,465,451.00 63,635.00 184,549.00 36% 0.45 0.34 0.03 0.02 (266,896.00)
890804507 31/12/2018 MEJIA CRUZ Y CIA S EN C obras de ingeniería civil 6,965,029.00 2,529,013.00 3,303,601.00 2,458,979.00 3,661,428.00 368,185.00 314,931.00 47% 1.03 1.17 0.10 0.05 70,034.00
900047904 31/12/2018 THEKCA INGENIERIA SA obras de ingeniería civil 13,528,764.00 4,221,439.00 5,636,201.00 2,382,202.00 7,892,563.00 226,079.00 170,403.00 42% 1.77 1.33 0.03 0.02 1,839,237.00
830026225 31/12/2018 EYR PILOTAJES SAS obras de ingeniería civil 9,182,104.00 7,297,453.00 4,458,418.00 2,684,820.00 4,723,686.00 337,279.00 438,689.00 49% 2.72 0.77 0.07 0.04 4,612,633.00
900024324 31/12/2018 INGESSA SAS eléctricas 4,674,522.00 2,549,411.00 2,204,436.00 1,628,562.00 2,470,086.00 990,173.00 164,269.00 47% 1.57 6.03 0.40 0.21 920,849.00

Séptima Brigada
[email protected]
830020622 31/12/2018 ODRQ Y CIA SAS eléctricas 7,283,163.00 2,003,148.00 4,645,400.00 415,937.00 2,637,763.00 300,708.00 181,644.00 64% 4.82 1.66 0.11 0.04 1,587,211.00
MGM INGENIERIA Y F4321 - Instalaciones $ $ $ $ $ $ $
830072857 31/12/2018 PROYECTOS SAS eléctricas 30,200,982.00 5,738,332.00 17,937,343.00 6,505,798.00 12,263,639.00 3,676,354.00 238,193.00 59% 0.88 15.43 0.30 0.12 (767,466.00)
COLOMBIANA DE
INFRAESTRUCTURAS $ $ $ $ $ $ $
900820012 31/12/2018 SAS 36,022,132.00 15,986,072.00 37,617,011.00 22,301,406.00 (1,594,879.00) 49,113.00 301,116.00 104% 0.72 0.16 (0.03) 0.00 (6,315,334.00)
REDES Y EDIFICACIONES F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
830003733 31/12/2018 SA obras de ingeniería civil 42,972,261.00 10,067,760.00 20,853,856.00 3,971,370.00 22,118,405.00 835,633.00 2,039,150.00 49% 2.54 0.41 0.04 0.02 6,096,390.00
CONSTRUTORA SAN
FERNANDO DEL RODEO $ $ $ $ $ $ $
900321513 31/12/2018 SAS 36,062,191.00 3,191,207.00 18,379,066.00 2,212,159.00 17,683,125.00 370,533.00 122,711.00 51% 1.44 3.02 0.02 0.01 979,048.00
900320511 31/12/2018 COPROGEN S.A obras de ingeniería civil 4,276,364.00 659,658.00 3,045,868.00 2,038,550.00 1,230,496.00 218,948.00 130,356.00 71% 0.32 1.68 0.18 0.05 (1,378,892.00)
900378719 31/12/2018 DEMOVICOL SAS obras de ingeniería civil 13,050,246.00 8,673,602.00 9,182,292.00 5,370,203.00 3,867,954.00 142,581.00 386,801.00 70% 1.62 0.37 0.04 0.01 3,303,399.00
CONSTRUCTORA LANDA F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
800206723 31/12/2018 SAS obras de ingeniería civil 20,867,096.00 13,221,843.00 7,957,896.00 3,729,969.00 12,909,200.00 2,352,433.00 822,169.00 38% 3.54 2.86 0.18 0.11 9,491,874.00
EMECON SA EN F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
800125980 31/12/2018 REORGANIZACION obras de ingeniería civil 35,661,114.00 21,308,164.00 20,089,954.00 11,879,526.00 15,571,160.00 1,091,943.00 499,274.00 56% 1.79 2.19 0.07 0.03 9,428,638.00
800147021 31/12/2018 LLANOPOZO SA obras de ingeniería civil 6,440,377.00 2,336,426.00 2,937,565.00 1,424,131.00 3,502,812.00 33,353.00 151,366.00 46% 1.64 0.22 0.01 0.01 912,295.00
800042119 31/12/2018 VICPAR S.A obras de ingeniería civil 45,861,001.00 25,761,525.00 18,855,318.00 6,867,146.00 27,005,683.00 366,702.00 1,302,869.00 41% 3.75 0.28 0.01 0.01 18,894,379.00
811038832 31/12/2018 INGEMA SA eléctricas 25,497,175.00 7,903,522.00 17,778,463.00 9,344,230.00 7,718,712.00 1,285,540.00 1,082,484.00 70% 0.85 1.19 0.17 0.05 (1,440,708.00)
FORERO LARA SAS F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900089149 31/12/2018 INGENIEROS CIVILES obras de ingeniería civil 4,737,102.00 1,592,609.00 1,245,121.00 102,600.00 3,491,981.00 682,159.00 56,114.00 26% 15.52 12.16 0.20 0.14 1,490,009.00
800059292 31/12/2018 PROMONTAJES SAS eléctricas 6,009,688.00 662,290.00 2,958,553.00 294,464.00 3,051,135.00 551,800.00 80,479.00 49% 2.25 6.86 0.18 0.09 367,826.00
METALICAS E F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
817000639 31/12/2018 INGENIERIA SAS obras de ingeniería civil 20,420,329.00 6,819,913.00 12,490,396.00 2,429,234.00 7,929,933.00 484,974.00 636,647.00 61% 2.81 0.76 0.06 0.02 4,390,679.00
HSP CONSTRUCCIONES F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
830048419 31/12/2018 SAS obras de ingeniería civil 21,719,655.00 2,538,509.00 11,719,051.00 4,371,534.00 10,000,604.00 285,378.00 408,046.00 54% 0.58 0.70 0.03 0.01 (1,833,025.00)
830141725 31/12/2018 CIVILEZA SAS obras de ingeniería civil 7,732,667.00 1,880,774.00 3,621,512.00 3,340,094.00 4,111,155.00 144,881.00 182,217.00 47% 0.56 0.80 0.04 0.02 (1,459,320.00)
860090819 31/12/2018 CONTEIN S.A.S obras de ingeniería civil 55,718,985.00 5,860,570.00 33,239,427.00 13,201,456.00 22,479,558.00 2,194,473.00 776,117.00 60% 0.44 2.83 0.10 0.04 (7,340,886.00)
LUCES DE SANTANDER F4321 - Instalaciones $ $ $ $ $ $ $
804011350 31/12/2018 SA eléctricas 6,371,343.00 2,843,172.00 5,144,643.00 3,789,988.00 1,226,700.00 269,436.00 647,725.00 81% 0.75 0.42 0.22 0.04 (946,816.00)
F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $ (17,438,357.00
800209530 31/12/2018 CONSTRUCTORA FG SA obras de ingeniería civil 61,386,590.00 6,578,821.00 33,997,450.00 24,017,178.00 27,389,140.00 3,206,288.00 2,266,785.00 55% 0.27 1.41 0.12 0.05 )
800147022 31/12/2018 SOMOS GRUPO SAS obras de ingeniería civil 10,264,241.00 4,177,391.00 3,951,974.00 274,095.00 6,312,267.00 248,909.00 14,351.00 39% 15.24 17.34 0.04 0.02 3,903,296.00
INFRAESTRUCTURA F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900055521 31/12/2018 NACIONAL LTDA obras de ingeniería civil 14,185,256.00 52,541.00 5,665,541.00 1,194,933.00 8,519,715.00 6,385,002.00 379,046.00 40% 0.04 16.84 0.75 0.45 (1,142,392.00)
ORTIZ REY INGENIEROS
S.A. EN $ $ $ $ $ $ $
800247622 31/12/2018 REORGANIZACIÓN 9,205,836.00 8,486,515.00 8,755,720.00 8,652,151.00 450,116.00 307,428.00 65,378.00 95% 0.98 4.70 0.68 0.03 (165,636.00)
INGENIERIA
CONSTRUCCION Y
EQUIPOS S.A. $
INCOEQUIPOS S.A. En $ $ $ $ (42,735,760.00 $ $ (59,293,604.00
860062121 31/12/2018 Reorganización 40,502,002.00 13,936,039.00 83,237,762.00 73,229,643.00 ) 3,473,079.00 1,793,055.00 206% 0.19 1.94 (0.08) 0.09 )
ESTRUCTURAS Y F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900210124 31/12/2018 DESARROLLOS S.A obras de ingeniería civil 20,218,957.00 17,544,659.00 10,632,887.00 10,040,823.00 9,586,070.00 38,888.00 420,535.00 53% 1.75 0.09 0.00 0.00 7,503,836.00

Séptima Brigada
[email protected]
ELECTRO INGENIERIA F4321 - Instalaciones $ $ $ $ $ $ $

891903664 31/12/2018 SAS eléctricas 15,222,342.00 5,752,860.00 8,230,803.00 2,702,447.00 6,991,539.00 869,023.00 666,015.00 54% 2.13 1.30 0.12 0.06 3,050,413.00
812001153 31/12/2018 ELEC SA eléctricas 37,119,563.00 24,600,305.00 13,136,951.00 10,615,795.00 23,982,612.00 1,178,077.00 523,743.00 35% 2.32 2.25 0.05 0.03 13,984,510.00
INGENIEROS
CONSTRUCTORES EN F4290 - Construcción de otras
VIAS Y CONCRETOS obras de ingeniería civil $ $ $ $ $ $ $
860528324 31/12/2018 LIMITADA 9,402,080.00 6,044,408.00 3,145,734.00 2,760,106.00 6,256,346.00 175,581.00 303,091.00 33% 2.19 0.58 0.03 0.02 3,284,302.00
900187524 31/12/2018 CONSTRUIR XXI SAS obras de ingeniería civil 8,323,979.00 1,420,653.00 3,564,089.00 2,196,600.00 4,759,890.00 1,392,857.00 326,185.00 43% 0.65 4.27 0.29 0.17 (775,947.00)
844000002 31/12/2018 INTES SAS obras de ingeniería civil 9,279,698.00 7,289,906.00 3,890,533.00 3,871,733.00 5,389,165.00 113,094.00 96,358.00 42% 1.88 1.17 0.02 0.01 3,418,173.00
MAQUICONSTRUCCIONE F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
822005333 31/12/2018 S SAS obras de ingeniería civil 26,841,247.00 20,370,328.00 5,719,938.00 4,205,325.00 21,121,309.00 206,867.00 396,843.00 21% 4.84 0.52 0.01 0.01 16,165,003.00
900144159 31/12/2018 CERCAR ENERGY S.A.S eléctricas 15,332,046.00 4,905,503.00 5,076,890.00 2,556,926.00 10,255,156.00 1,165,906.00 327,941.00 33% 1.92 3.56 0.11 0.08 2,348,577.00
CONSTRUCCIONES F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
805014934 31/12/2018 INGENIERIA SAS obras de ingeniería civil 4,118,564.00 777,325.00 2,958,922.00 1,707,006.00 1,159,642.00 221,299.00 122,927.00 72% 0.46 1.80 0.19 0.05 (929,681.00)
CORRIENTE ALTERNA F4321 - Instalaciones $ $ $ $ $ $ $
800076770 31/12/2018 LTDA eléctricas 27,075,553.00 8,803,856.00 10,740,966.00 3,526,025.00 16,334,587.00 508,642.00 105,431.00 40% 2.50 4.82 0.03 0.02 5,277,831.00
ASFALTADORA F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
890900741 31/12/2018 COLOMBIA SAS obras de ingeniería civil 12,007,939.00 7,746,551.00 3,295,713.00 1,147,781.00 8,712,226.00 859,018.00 127,918.00 27% 6.75 6.72 0.10 0.07 6,598,770.00
800024970 31/12/2018 INGELECTRICA S.A eléctricas 18,675,227.00 5,105,601.00 11,190,706.00 2,265,299.00 7,484,521.00 1,167,715.00 349,783.00 60% 2.25 3.34 0.16 0.06 2,840,302.00
900165143 31/12/2018 INGELET SAS eléctricas 3,575,236.00 65,323.00 3,130,510.00 2,264,009.00 444,726.00 113,899.00 9,465.00 88% 0.03 12.03 0.26 0.03 (2,198,686.00)
Proyectos y Construcciones F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900135121 31/12/2018 de Occidente SA obras de ingeniería civil 19,596,980.00 12,441,594.00 5,517,062.00 4,283,055.00 14,079,918.00 254,680.00 100,298.00 28% 2.90 2.54 0.02 0.01 8,158,539.00
ESTUDIOS E INGENIERIA F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900351236 31/12/2018 SAS obras de ingeniería civil 10,468,145.00 5,274,956.00 4,219,881.00 4,030,022.00 6,248,264.00 906,077.00 87,546.00 40% 1.31 10.35 0.15 0.09 1,244,934.00
830082545 31/12/2018 IMMAGEN S.A. obras de ingeniería civil 18,750,523.00 12,262,013.00 11,359,425.00 9,087,320.00 7,391,098.00 487,802.00 756,658.00 61% 1.35 0.64 0.07 0.03 3,174,693.00
SOCIEDAD TECNICA F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
890913356 31/12/2018 CONSTRUCTORA S.A.S obras de ingeniería civil 10,154,659.00 990,016.00 5,162,347.00 600,000.00 4,992,312.00 312,207.00 437,486.00 51% 1.65 0.71 0.06 0.03 390,016.00
900438654 31/12/2018 CAPE COLOMBIA SAS obras de ingeniería civil 5,902,425.00 97,064.00 2,075,450.00 47,560.00 3,826,975.00 2,498,136.00 130,055.00 35% 2.04 19.21 0.65 0.42 49,504.00
NUEVO AEROPUERTO DE F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $ (21,803,945.00
900913341 31/12/2018 BARRANQUILLA SAS obras de ingeniería civil 72,730,280.00 1,259,953.00 62,232,211.00 23,063,898.00 10,498,069.00 5,906,967.00 5,189,010.00 86% 0.05 1.14 0.56 0.08 )
829000107 31/12/2018 CONYSER SAS obras de ingeniería civil 29,141,367.00 13,272,312.00 7,961,760.00 4,221,822.00 21,179,607.00 4,836,657.00 212,768.00 27% 3.14 22.73 0.23 0.17 9,050,490.00
800047781 31/12/2018 ENECON S.A.S eléctricas 54,676,129.00 12,561,346.00 32,288,084.00 13,847,008.00 22,388,045.00 6,560,525.00 1,815,378.00 59% 0.91 3.61 0.29 0.12 (1,285,662.00)
900126522 31/12/2018 INGERDICON SAS obras de ingeniería civil 6,757,335.00 1,620,875.00 2,357,752.00 1,562,735.00 4,399,583.00 853,209.00 133,037.00 35% 1.04 6.41 0.19 0.13 58,140.00
800075337 31/12/2018 SUELOS INGENIERIA SAS obras de ingeniería civil 21,427,100.00 17,639,420.00 14,016,085.00 13,098,537.00 7,411,015.00 109,396.00 950,902.00 65% 1.35 0.12 0.01 0.01 4,540,883.00
900351844 31/12/2018 WVR INGENIERIA SAS obras de ingeniería civil 6,941,099.00 1,178,459.00 3,055,792.00 1,398,947.00 3,885,307.00 336,556.00 321,087.00 44% 0.84 1.05 0.09 0.05 (220,488.00)
MONTAJES Y SERVICIOS F4321 - Instalaciones $ $ $ $ $ $ $
802001870 31/12/2018 DE INGENIERIASAS eléctricas 11,894,594.00 3,442,244.00 6,618,258.00 3,879,840.00 5,276,336.00 751,385.00 256,095.00 56% 0.89 2.93 0.14 0.06 (437,596.00)
REX INGENIERIA SA EN F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
830073841 31/12/2018 REORGANIZACION obras de ingeniería civil 65,715,062.00 36,144,263.00 38,566,662.00 30,367,779.00 27,148,400.00 2,244,777.00 1,385,933.00 59% 1.19 1.62 0.08 0.03 5,776,484.00
BAJO TIERRA
CONSTRUCCION Y $ $ $ $ $ $ $
900110043 31/12/2018 MINERIA S.A. 11,260,592.00 1,201,791.00 6,038,718.00 69,670.00 5,221,874.00 830,926.00 144,699.00 54% 17.25 5.74 0.16 0.07 1,132,121.00
RH INGENIERIA Y F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
830036351 31/12/2018 CONSTRUCCION S A obras de ingeniería civil 30,771,024.00 21,842,306.00 4,662,817.00 2,773,802.00 26,108,207.00 552,703.00 57,088.00 15% 7.87 9.68 0.02 0.02 19,068,504.00

Séptima Brigada
[email protected]

800085861 31/12/2018 SILVA ARIZA S.A. obras de ingeniería civil 13,665,183.00 6,655,474.00 6,518,223.00 1,678,302.00 7,146,960.00 31,180.00 383,123.00 48% 3.97 0.08 0.00 0.00 4,977,172.00
830061440 31/12/2018 INGENIERIA RH SAS obras de ingeniería civil 3,612,307.00 834,414.00 717,665.00 334,066.00 2,894,642.00 247,063.00 16,313.00 20% 2.50 15.15 0.09 0.07 500,348.00
LA MACUIRA
INVERSIONES Y $ $ $ $ $ $ $
825000164 31/12/2018 CONSTRUCCIONES SA 116,533,627.00 89,447,116.00 67,731,957.00 50,134,484.00 48,801,670.00 377,939.00 4,359,317.00 58% 1.78 0.09 0.01 0.00 39,312,632.00
DISEPIL MEGAPRESS F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900539642 31/12/2018 S.A.S obras de ingeniería civil 11,327,572.00 6,229,479.00 8,333,196.00 1,344,428.00 2,994,376.00 151,524.00 889,059.00 74% 4.63 0.17 0.05 0.01 4,885,051.00
811027144 31/12/2018 CONHIME SAS obras de ingeniería civil 10,385,264.00 1,036,905.00 8,655,849.00 6,429,698.00 1,729,415.00 278,161.00 880,363.00 83% 0.16 0.32 0.16 0.03 (5,392,793.00)
MUÑOZ INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900474142 31/12/2018 EN REORGANIZACION obras de ingeniería civil 15,992,912.00 3,529,767.00 12,973,680.00 6,295,484.00 3,019,232.00 779,657.00 2,052,253.00 81% 0.56 0.38 0.26 0.05 (2,765,717.00)
SANCHEZ F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
800115557 31/12/2018 CONSTRUCCIONES LTDA obras de ingeniería civil 9,343,348.00 6,569,956.00 6,082,789.00 4,430,230.00 3,260,559.00 541,220.00 603,130.00 65% 1.48 0.90 0.17 0.06 2,139,726.00
890504580 31/12/2018 PROINGEL LTDA eléctricas 6,622,601.00 2,890,542.00 3,311,869.00 2,557,871.00 3,310,732.00 85,279.00 38,054.00 50% 1.13 2.24 0.03 0.01 332,671.00
IMPORT SYSTEM
F4321 - Instalaciones
SISTEMAS Y $ $ $ $ $ $ $
eléctricas
830014277 31/12/2018 SUMINISTROS SAS 10,336,567.00 2,811,748.00 4,570,026.00 2,351,639.00 5,766,541.00 852,915.00 369,777.00 44% 1.20 2.31 0.15 0.08 460,109.00
MONTAJES TECNICOS
ZAMBRANO Y VARGAS $ $ $ $ $ $ $
800177854 31/12/2018 LTDA 42,204,325.00 9,707,508.00 28,863,616.00 4,096,278.00 13,340,709.00 4,781,207.00 1,226,812.00 68% 2.37 3.90 0.36 0.11 5,611,230.00
830088759 31/12/2018 EMINSS SAS obras de ingeniería civil 10,020,413.00 366,138.00 4,826,327.00 1,261,656.00 5,194,086.00 1,769,598.00 119,622.00 48% 0.29 14.79 0.34 0.18 (895,518.00)
830126796 31/12/2018 JRE INGENIERIA SAS eléctricas 1,720,355.00 255,531.00 564,404.00 41,667.00 1,155,951.00 219,438.00 152,595.00 33% 6.13 1.44 0.19 0.13 213,864.00
INGENIEROS CIVILES Y
ELECTROMECANICOS $ $ $ $ $ $ $
844002854 31/12/2018 CONTRUCTORES SAS 19,102,227.00 2,580,776.00 13,230,635.00 10,407,115.00 5,871,592.00 787,337.00 101,630.00 69% 0.25 7.75 0.13 0.04 (7,826,339.00)
IRON EQUIPMENT F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900551647 31/12/2018 RENTAL SAS obras de ingeniería civil 24,163,770.00 18,675,120.00 5,747,306.00 5,076,307.00 18,416,464.00 7,019.00 603,324.00 24% 3.68 0.01 0.00 0.00 13,598,813.00
800066179 31/12/2018 MU Y ASOCIADOS S.A.S eléctricas 5,737,108.00 2,036,834.00 4,435,405.00 1,273,403.00 1,301,703.00 593,263.00 175,735.00 77% 1.60 3.38 0.46 0.10 763,431.00
CONSTRUCCIONES Y
DESARROLLO URBANO $ $ $ $ $ $ $
900145050 31/12/2018 S.A.S 8,136,474.00 2,425,374.00 3,204,521.00 2,209,438.00 4,931,953.00 646,810.00 613,088.00 39% 1.10 1.06 0.13 0.08 215,936.00
900079753 31/12/2018 CT INGENIERIA SAS obras de ingeniería civil 20,979,071.00 12,766,586.00 12,196,593.00 11,930,749.00 8,782,478.00 394,588.00 465,390.00 58% 1.07 0.85 0.04 0.02 835,837.00
INGGES INGENIERIA Y F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
830067146 31/12/2018 GESTION SAS obras de ingeniería civil 12,906,925.00 10,655,941.00 7,347,005.00 1,622,786.00 5,559,920.00 131,011.00 67,920.00 57% 6.57 1.93 0.02 0.01 9,033,155.00
800198573 31/12/2018 HAG SA obras de ingeniería civil 22,114,174.00 7,329,393.00 12,676,407.00 10,978,346.00 9,437,767.00 482,766.00 69,789.00 57% 0.67 6.92 0.05 0.02 (3,648,953.00)
PANAMERICAN
DREDGING & $ $ $ $ $ $ $
806003450 31/12/2018 ENGINEERING SAS 31,162,808.00 14,877,082.00 15,428,101.00 11,781,894.00 15,734,707.00 1,443,796.00 498,812.00 50% 1.26 2.89 0.09 0.05 3,095,188.00
900247961 31/12/2018 MATICCES P&B LTDA obras de ingeniería civil 3,794,041.00 70,347.00 672,462.00 658,362.00 3,121,579.00 307,619.00 27,324.00 18% 0.11 11.26 0.10 0.08 (588,015.00)
INGENIERIA ITT DE F4321 - Instalaciones $ $ $ $ $ $ $
800134187 31/12/2018 COLOMBIA SAS eléctricas 19,335,477.00 11,533,452.00 4,877,570.00 1,623,887.00 14,457,907.00 703,240.00 169,844.00 25% 7.10 4.14 0.05 0.04 9,909,565.00
CIVILES MECANICOS
ELECTRICOS $ $ $ $ $ $ $
891100670 31/12/2018 INGENIEROS SAS 13,418,694.00 1,156,856.00 7,959,747.00 6,074,629.00 5,458,947.00 360,179.00 101,627.00 59% 0.19 3.54 0.07 0.03 (4,917,773.00)
802005147 31/12/2018 YACAMAN VIVERO SAS obras de ingeniería civil 32,753,654.00 12,290,164.00 19,510,734.00 14,980,526.00 13,242,920.00 570,671.00 495,537.00 60% 0.82 1.15 0.04 0.02 (2,690,362.00)
890917464 31/12/2018 GISAICO S.A. obras de ingeniería civil 86,892,173.00 40,894,009.00 21,154,194.00 6,117,519.00 65,737,979.00 7,010,526.00 1,252,340.00 24% 6.68 5.60 0.11 0.08 34,776,490.00

Séptima Brigada
[email protected]

800154549 31/12/2018 GEOTECO S.A.S obras de ingeniería civil 4,772,204.00 3,133,648.00 2,756,815.00 522,805.00 2,015,389.00 91,151.00 375,163.00 58% 5.99 0.24 0.05 0.02 2,610,843.00
S&T INGENIERIA Y F4321 - Instalaciones $ $ $ $ $ $ $
802013773 31/12/2018 CONSULTORIA S.A.S eléctricas 12,675,559.00 9,367,899.00 6,852,046.00 3,695,159.00 5,823,513.00 674,584.00 359,691.00 54% 2.54 1.88 0.12 0.05 5,672,740.00
DESARROLLOS Y F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
802015564 31/12/2018 PROYECTOS S.A.S. obras de ingeniería civil 10,525,064.00 9,309,447.00 2,280,710.00 601,127.00 8,244,354.00 965,388.00 178,920.00 22% 15.49 5.40 0.12 0.09 8,708,320.00
800067647 31/12/2018 Colserpetrol Ltda obras de ingeniería civil 32,167,073.00 17,134,759.00 14,215,859.00 5,948,216.00 17,951,214.00 518,282.00 265,546.00 44% 2.88 1.95 0.03 0.02 11,186,543.00
890911324 31/12/2018 INSTELEC S.A.S. eléctricas 40,231,314.00 6,004,467.00 26,690,428.00 13,456,173.00 13,540,886.00 1,286,786.00 2,971,468.00 66% 0.45 0.43 0.10 0.03 (7,451,706.00)
LUCES DE F4321 - Instalaciones $ $ $ $ $ $ $
900205494 31/12/2018 FLORIDABLANCA SA eléctricas 8,585,119.00 3,222,385.00 6,517,396.00 3,789,987.00 2,067,723.00 102,998.00 861,156.00 76% 0.85 0.12 0.05 0.01 (567,602.00)
890926257 31/12/2018 INMEL INGENIERIA SAS eléctricas 93,320,350.00 21,215,054.00 65,269,672.00 18,590,650.00 28,050,678.00 5,296,039.00 3,832,918.00 70% 1.14 1.38 0.19 0.06 2,624,404.00
INGENIEROS
CONTRATISTAS DE $ $ $ $ $ $ $
822004453 31/12/2018 COLOMBIA SAS 16,182,353.00 4,125,916.00 6,154,584.00 3,677,363.00 10,027,769.00 967,393.00 556,259.00 38% 1.12 1.74 0.10 0.06 448,553.00
CONSTRUCCIONES
VASQUEZ YELA Y CIA $ $ $ $ $ $ $
900107754 31/12/2018 SAS 31,667,934.00 12,266,266.00 12,022,689.00 9,060,202.00 19,645,245.00 632,831.00 732,479.00 38% 1.35 0.86 0.03 0.02 3,206,064.00
830051359 31/12/2018 ESINCO S.A. obras de ingeniería civil 10,388,213.00 4,061,059.00 7,276,174.00 2,407,142.00 3,112,039.00 990,320.00 1,312,772.00 70% 1.69 0.75 0.32 0.10 1,653,917.00
F4321 - Instalaciones
800152208 31/12/2018 FUREL S.A. eléctricas 214,678,565.00 53,858,567.00 147,303,916.00 53,332,092.00 67,374,649.00 1305595 2845203 69% 1.01 0.46 0.02 0.01 526,475.00
807008957 31/12/2018 EBISU SAS obras de ingeniería civil 9,198,219.00 1,515,502.00 3,991,882.00 2,668,767.00 5,206,337.00 733,948.00 64,686.00 43% 0.57 11.35 0.14 0.08 (1,153,265.00)
RCH CONSTRUCTORES F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
800208210 31/12/2018 ASOCIADOS SAS obras de ingeniería civil 25,034,521.00 1,989,936.00 11,514,303.00 8,564,413.00 13,520,218.00 1,042,254.00 256,521.00 46% 0.23 4.06 0.08 0.04 (6,574,477.00)
822000138 31/12/2018 INGECON S,A, obras de ingeniería civil 60,354,690.00 10,876,919.00 14,345,363.00 10,486,889.00 46,009,327.00 5,804,674.00 234,980.00 24% 1.04 24.70 0.13 0.10 390,030.00
J.E. JAIMES INGENIEROS F4321 - Instalaciones
860507248 31/12/2018 S.A. eléctricas 63,588,194.00 20,611,575.00 42,375,086.00 15,578,281.00 21,213,108.00 953277 2911570 67% 1.32 0.33 0.04 0.01 5,033,294.00
JMV CONSTRUKTORA F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $ (86,061,174.00
900521357 31/12/2018 SAS obras de ingeniería civil 141,324,914.00 3,324,818.00 115,454,065.00 89,385,992.00 25,870,849.00 13,233,737.00 1,135,011.00 82% 0.04 11.66 0.51 0.09 )
INGENIERIA JOULES MEC F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
800196467 31/12/2018 LTDA. obras de ingeniería civil 42,743,706.00 9,707,211.00 30,060,422.00 2,115,431.00 12,683,284.00 2,751,469.00 160,438.00 70% 4.59 17.15 0.22 0.06 7,591,780.00
SOCIEDAD
CONSTRUCTORA DE $ $ $ $ $ $ $
800071658 31/12/2018 PROYECTOS SAS 15,523,269.00 8,673,736.00 7,439,901.00 1,299,570.00 8,083,368.00 306,967.00 79,368.00 48% 6.67 3.87 0.04 0.02 7,374,166.00
890937165 31/12/2018 REDYCO SAS obras de ingeniería civil 32,079,212.00 13,780,024.00 15,995,667.00 6,937,133.00 16,083,545.00 3,457,429.00 831,948.00 50% 1.99 4.16 0.21 0.11 6,842,891.00
900317964 31/12/2018 IES INGENIEROS SAS obras de ingeniería civil 13,104,413.00 6,605,820.00 5,303,350.00 2,875,774.00 7,801,063.00 3,503,558.00 456,550.00 40% 2.30 7.67 0.45 0.27 3,730,046.00
UBICCA CONSTRUCTORA F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $ (20,327,090.00
900476010 31/12/2018 SAS obras de ingeniería civil 25,825,879.00 2,126,174.00 24,202,979.00 22,453,264.00 1,622,900.00 123,273.00 430,789.00 94% 0.09 0.29 0.08 0.00 )
EQUIPOS
CONSTRUCCIONES Y $ $ $ $ $ $ $
800079482 31/12/2018 OBRAS S.A. 31,307,087.00 14,267,294.00 11,011,747.00 7,146,938.00 20,295,340.00 1,911,289.00 344,257.00 35% 2.00 5.55 0.09 0.06 7,120,356.00
CONSTRUCCIONES F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
800112185 31/12/2018 PUBENZA SAS obras de ingeniería civil 9,075,229.00 1,596,765.00 5,533,830.00 4,085,892.00 3,541,399.00 241,316.00 150,043.00 61% 0.39 1.61 0.07 0.03 (2,489,127.00)
QUANTA SERVICES F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900476053 31/12/2018 COLOMBIA SAS obras de ingeniería civil 99,010,456.00 19,991,687.00 40,926,624.00 24,595,024.00 58,083,832.00 1,935,806.00 2,857,255.00 41% 0.81 0.68 0.03 0.02 (4,603,337.00)
REDES Y MONTAJES F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900377176 31/12/2018 HIDRAULICOS SAS obras de ingeniería civil 3,517,562.00 1,894,394.00 2,791,233.00 1,930,955.00 726,329.00 193,028.00 360,265.00 79% 0.98 0.54 0.27 0.05 (36,561.00)
PAVIMENTOS Y F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
807000269 31/12/2018 CONSTRUCCIONES SAS obras de ingeniería civil 18,080,128.00 5,877,716.00 11,799,574.00 9,639,466.00 6,280,554.00 628,377.00 190,037.00 65% 0.61 3.31 0.10 0.03 (3,761,750.00)

Séptima Brigada
[email protected]

830079395 31/12/2018 ASSV S.A.S. obras de ingeniería civil 4,645,350.00 575,016.00 773,246.00 345,100.00 3,872,104.00 377,915.00 24,948.00 17% 1.67 15.15 0.10 0.08 229,916.00
CONTRUCTORA Y
MONTAJES F4290 - Construcción de otras
INDUSTRIALES obras de ingeniería civil $ $ $ $ $ $ $
900302564 31/12/2018 COLOMBIANOS SAS 13,286,364.00 9,401,217.00 7,821,275.00 6,394,254.00 5,465,089.00 57,478.00 386,859.00 59% 1.47 0.15 0.01 0.00 3,006,963.00
F4321 - Instalaciones $ $
890207976 31/12/2018 EME INGENIERIA SA eléctricas 39,233,509.00 18,588,245.00 16,411,344.00 8,122,868.00 22,822,165.00 1,717,115.00 409,285.00 42% 2.29 4.20 0.08 0.04 10,465,377.00
ARMENTA CHAVARRO F4321 - Instalaciones $ $
800025260 31/12/2018 SAS eléctricas 12,704,148.00 4,326,671.00 9,420,278.00 2,000,299.00 3,283,870.00 375,378.00 111,167.00 74% 2.16 3.38 0.11 0.03 2,326,372.00
SERVICIOS DE
DRAGADOS Y $ $ $ $ $ $ $
800043769 31/12/2018 CONSTRUCCIONES SAS 27,325,839.00 19,674,643.00 20,001,900.00 18,372,348.00 7,323,939.00 1,643,905.00 163,020.00 73% 1.07 10.08 0.22 0.06 1,302,295.00
CYG INGENIERIA Y F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $ (14,041,523.00
800140959 31/12/2018 CONSTRUCCIONES SAS obras de ingeniería civil 78,852,665.00 451,420.00 54,195,201.00 14,492,943.00 24,657,464.00 2,637,686.00 1,052,400.00 69% 0.03 2.51 0.11 0.03 )
AGREGADOS EL F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
832011532 31/12/2018 VINCULO LTDA obras de ingeniería civil 10,732,532.00 4,139,566.00 8,549,777.00 3,818,135.00 2,182,755.00 359,406.00 308,080.00 80% 1.08 1.17 0.16 0.03 321,431.00
ESTRUCTURAS DE F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
830508184 31/12/2018 CONCRETO SA obras de ingeniería civil 11,703,016.00 1,420,441.00 6,733,791.00 5,578,397.00 4,969,225.00 151,084.00 499,507.00 58% 0.25 0.30 0.03 0.01 (4,157,956.00)
PAVIMENTOS EL F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
800107800 31/12/2018 DORADO S.A.S. obras de ingeniería civil 34,400,662.00 10,847,787.00 19,527,335.00 16,649,095.00 14,873,327.00 1,347,846.00 77,877.00 57% 0.65 17.31 0.09 0.04 (5,801,308.00)
TIGOF Y CIA LTDA
INGENIEROS $ $ $ $ $ $ $
891856576 31/12/2018 CONTRATISTAS 8,388,690.00 4,282,724.00 1,396,759.00 729,262.00 6,991,931.00 168,156.00 193,205.00 17% 5.87 0.87 0.02 0.02 3,553,462.00
890929487 31/12/2018 PAECAI SAS obras de ingeniería civil 27,805,281.00 6,166,980.00 13,581,131.00 5,400,812.00 14,224,150.00 4,386,615.00 137,685.00 49% 1.14 31.86 0.31 0.16 766,168.00
INGENIERIA
TRANSPORTE Y $ $ $ $ $ $ $
900102268 31/12/2018 MAQUINARIA S.A.S 23,763,543.00 12,129,512.00 13,719,571.00 9,759,527.00 10,043,972.00 992,279.00 1,035,496.00 58% 1.24 0.96 0.10 0.04 2,369,985.00
ROCALES Y CONCRETOS
SOCIEDAD POR $ $ $ $ $ $ $
800205166 31/12/2018 ACCIONES SIMPLIFICADA 35,761,745.00 24,409,954.00 14,495,108.00 11,005,544.00 21,266,637.00 860,585.00 858,821.00 41% 2.22 1.00 0.04 0.02 13,404,410.00
GARCIA RIOS F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
800093266 31/12/2018 CONSTRUCTORES SA obras de ingeniería civil 11,966,673.00 9,193,564.00 7,820,607.00 5,206,591.00 4,146,066.00 56,735.00 13,851.00 65% 1.77 4.10 0.01 0.00 3,986,973.00
900151289 31/12/2018 VHZ INGENIERIA SAS obras de ingeniería civil 37,288,621.00 25,500,989.00 17,532,569.00 12,881,803.00 19,756,052.00 670,328.00 565,832.00 47% 1.98 1.18 0.03 0.02 12,619,186.00
INVERSORA FURATENA F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
802000969 31/12/2018 Construtel S.A. obras de ingeniería civil 6,979,114.00 922,909.00 2,685,815.00 678,214.00 4,293,299.00 975,250.00 77,572.00 38% 1.36 12.57 0.23 0.14 244,695.00
830041080 31/12/2018 CONCREARMADO LTDA obras de ingeniería civil 12,043,213.00 8,912,820.00 5,253,263.00 4,216,199.00 6,789,950.00 47,261.00 445,319.00 44% 2.11 0.11 0.01 0.00 4,696,621.00
830005282 31/12/2018 BB INGENIEROS SAS obras de ingeniería civil 12,225,358.00 501,006.00 3,813,211.00 2,648,950.00 8,412,147.00 1,065,953.00 378,651.00 31% 0.19 2.82 0.13 0.09 (2,147,944.00)
830037318 31/12/2018 FUNDAEQUIPOS SAS obras de ingeniería civil 5,907,844.00 1,436,926.00 4,081,603.00 1,952,782.00 1,826,241.00 76,650.00 595,481.00 69% 0.74 0.13 0.04 0.01 (515,856.00)
834000377 31/12/2018 RG INGENIERIA SAS obras de ingeniería civil 10,919,883.00 3,990,910.00 2,610,859.00 1,009,295.00 8,309,024.00 408,570.00 317,343.00 24% 3.95 1.29 0.05 0.04 2,981,615.00
CONSTRUSAR F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900156781 31/12/2018 INGENIERIA LTDA obras de ingeniería civil 5,515,183.00 1,747,854.00 2,110,117.00 2,067,775.00 3,405,066.00 499,035.00 207,507.00 38% 0.85 2.40 0.15 0.09 (319,921.00)
900037384 31/12/2018 OINCO SAS obras de ingeniería civil 21,228,360.00 4,216,803.00 14,094,248.00 9,200,174.00 7,134,112.00 1,326,696.00 613,531.00 66% 0.46 2.16 0.19 0.06 (4,983,371.00)
MEGAPROYECTOS S.A.
EN REORGANIZACION $ $ $ $ $ $ $
800253479 31/12/2018 EMPRESARIAL 15,773,456.00 15,691,231.00 2,358,776.00 1,783,677.00 13,414,680.00 669,298.00 226,940.00 15% 8.80 2.95 0.05 0.04 13,907,554.00

Séptima Brigada
[email protected]
PROINARK S.A.
PROYECTOS DE $ $ $ $ $ $ $
860055067 31/12/2018 INGENIERIA 8,677,390.00 4,776,619.00 1,767,768.00 1,516,912.00 6,909,622.00 1,012,688.00 95,032.00 20% 3.15 10.66 0.15 0.12 3,259,707.00
MUÑOZ Y HERRERA
INGENIEROS ASOCIADOS $ $ $ $ $ $ $
830040332 31/12/2018 SA 39,745,482.00 2,569,784.00 23,765,485.00 10,074,682.00 15,979,997.00 1,851,315.00 1,089,137.00 60% 0.26 1.70 0.12 0.05 (7,504,898.00)
813002772 31/12/2018 ARGECO SAS obras de ingeniería civil 16,610,380.00 4,855,220.00 7,491,063.00 7,181,726.00 9,119,317.00 378,899.00 62,398.00 45% 0.68 6.07 0.04 0.02 (2,326,506.00)
900154904 31/12/2018 DISEÑO CONCRETO SAS obras de ingeniería civil 3,663,786.00 182,417.00 1,411,417.00 1,063,092.00 2,252,369.00 184,007.00 12,450.00 39% 0.17 14.78 0.08 0.05 (880,675.00)
830119080 31/12/2018 FEME INGENIERIA SAS obras de ingeniería civil 20,192,717.00 19,214,690.00 8,999,639.00 7,772,929.00 11,193,078.00 28,815.00 41,236.00 45% 2.47 0.70 0.00 0.00 11,441,761.00
LA PRIMAVERA
DESARROLLO Y F4290 - Construcción de otras
CONSTRUCCION S. EN C. obras de ingeniería civil $ $ $ $ $ $ $ (85,244,207.00
900034779 31/12/2018 EN REESTRUCTURACION 183,378,128.00 17,202,111.00 163,159,196.00 102,446,318.00 20,218,932.00 143,675.00 130,431.00 89% 0.17 1.10 0.01 0.00 )
811026191 31/12/2018 MORICHAL LTDA. obras de ingeniería civil 18,592,902.00 6,719,030.00 12,290,170.00 5,102,071.00 6,302,732.00 329,199.00 687,817.00 66% 1.32 0.48 0.05 0.02 1,616,959.00
800012888 31/12/2018 SOFAN INGENIERIA SAS obras de ingeniería civil 28,298,103.00 6,809,178.00 13,563,725.00 11,175,349.00 14,734,378.00 2,907,345.00 236,355.00 48% 0.61 12.30 0.20 0.10 (4,366,171.00)
THE NEW COMMERCIAL F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900542792 31/12/2018 COMPANY SAS obras de ingeniería civil 52,510,368.00 2,692,853.00 45,189,528.00 8,380,655.00 7,320,840.00 2,809,816.00 517,679.00 86% 0.32 5.43 0.38 0.05 (5,687,802.00)
900501888 31/12/2018 J&D ARIZA SAS obras de ingeniería civil 7,175,956.00 2,803,237.00 2,085,778.00 1,626,908.00 5,090,178.00 194,663.00 321,548.00 29% 1.72 0.61 0.04 0.03 1,176,329.00
830089381 31/12/2018 ALCA INGENIERIA SAS obras de ingeniería civil 93,380,823.00 9,657,602.00 55,756,189.00 13,006,628.00 37,624,634.00 2,664,075.00 3,734,881.00 60% 0.74 0.71 0.07 0.03 (3,349,026.00)
CONSTRUCTORA DURAN F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900229985 31/12/2018 OCAMPO S.A obras de ingeniería civil 8,686,505.00 3,274,693.00 4,277,583.00 2,300,001.00 4,408,922.00 980,779.00 415,251.00 49% 1.42 2.36 0.22 0.11 974,692.00
CAFEREDES INGENIERIA F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
810001583 31/12/2018 SAS obras de ingeniería civil 15,136,331.00 3,188,054.00 9,826,909.00 2,261,290.00 5,309,422.00 602,075.00 143,461.00 65% 1.41 4.20 0.11 0.04 926,764.00
900018686 31/12/2018 DASCIA SAS obras de ingeniería civil 14,273,524.00 2,226,949.00 3,891,604.00 1,144,551.00 10,381,920.00 878,861.00 164,546.00 27% 1.95 5.34 0.08 0.06 1,082,398.00
830095587 31/12/2018 NUWA LTDA obras de ingeniería civil 117,201,570.00 12,161,992.00 58,684,396.00 14,686,371.00 58,517,174.00 1,122,986.00 407,964.00 50% 0.83 2.75 0.02 0.01 (2,524,379.00)
900311992 31/12/2018 PROCONSTRUIMOS SAS obras de ingeniería civil 3,479,245.00 162,206.00 411,486.00 19,182.00 3,067,759.00 37,426.00 69,205.00 12% 8.46 0.54 0.01 0.01 143,024.00
CONSTRUCTORA VSMJ F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900308884 31/12/2018 SAS obras de ingeniería civil 20,420,883.00 733,592.00 18,114,395.00 2,003,501.00 2,306,488.00 53,822.00 186,121.00 89% 0.37 0.29 0.02 0.00 (1,269,909.00)
VESGA MORENO F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
800215694 31/12/2018 INGENIEROS LTDA obras de ingeniería civil 3,112,582.00 568,845.00 1,648,637.00 676,961.00 1,463,945.00 176,496.00 63,998.00 53% 0.84 2.76 0.12 0.06 (108,116.00)
INGEDUCTOS
INGENIERIA
ESPECIALIZADA SAS F4290 - Construcción de otras
INGEDUCTOS obras de ingeniería civil
INGENIERIA $ $ $ $ $ $ $
900133288 31/12/2018 ESPECIALIZADA SAS 14,607,930.00 2,307,207.00 11,192,550.00 3,651,306.00 3,415,380.00 597,316.00 334,991.00 77% 0.63 1.78 0.17 0.04 (1,344,099.00)
830063087 31/12/2018 INCOPAV S.A. obras de ingeniería civil 45,840,535.00 29,032,407.00 11,604,929.00 7,720,326.00 34,235,606.00 520,942.00 1,123,108.00 25% 3.76 0.46 0.02 0.01 21,312,081.00
CONSTRUCTORA GRAN F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900352601 31/12/2018 ALIANZA SAS obras de ingeniería civil 16,045,864.00 1,438,461.00 14,908,085.00 9,456,080.00 1,137,779.00 44,741.00 58,327.00 93% 0.15 0.77 0.04 0.00 (8,017,619.00)
COMPAÑIA MINERA F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900080076 31/12/2018 NACIONAL LIMITADA obras de ingeniería civil 4,665,654.00 1,558,910.00 3,578,380.00 1,150,703.00 1,087,274.00 43,691.00 2,164.00 77% 1.35 20.19 0.04 0.01 408,207.00
900822587 31/12/2018 HASKELL S.A.S. obras de ingeniería civil 23,330,679.00 73,577.00 17,076,086.00 11,078,113.00 6,254,593.00 3,306,794.00 1,142,531.00 73% 0.01 2.89 0.53 0.14 )
860400592 31/12/2018 FSC INGENIEROS SAS obras de ingeniería civil 3,143,091.00 19,021.00 399,742.00 74,063.00 2,743,349.00 28,011.00 11,046.00 13% 0.26 2.54 0.01 0.01 (55,042.00)

Séptima Brigada
[email protected]
CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES COINARES $ $ $ $ $ $ $
900446194 31/12/2018 SAS 13,895,960.00 366,125.00 13,160,583.00 7,701,445.00 735,377.00 199,221.00 8,918.00 95% 0.05 22.34 0.27 0.01 (7,335,320.00)
EXPLANACIONES Y F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
806015691 31/12/2018 CONSTRUCCIONES S.A. obras de ingeniería civil 16,531,093.00 6,273,130.00 9,678,659.00 7,707,696.00 6,852,434.00 322,570.00 344,445.00 59% 0.81 0.94 0.05 0.02 (1,434,566.00)
DIEGO JARAMILLO
GOMEZ $ $ $ $ $ $ $
900312194 31/12/2018 CONSTRUCCIONES SAS 2,725,181.00 623,040.00 1,495,985.00 901,310.00 1,229,196.00 331,678.00 162,776.00 55% 0.69 2.04 0.27 0.12 (278,270.00)
METALEX F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
804013696 31/12/2018 INTERNACIONALSA obras de ingeniería civil 5,790,515.00 4,592,917.00 4,303,370.00 4,179,099.00 1,487,145.00 5,590.00 109,557.00 74% 1.10 0.05 0.00 0.00 413,818.00
CASTRILLON
MANJARRES & CIA.S.EN $ $ $ $ $ $ $
900083091 31/12/2018 C.S. 11,871,034.00 7,178,079.00 4,776,693.00 4,325,596.00 7,094,341.00 341,321.00 326,132.00 40% 1.66 1.05 0.05 0.03 2,852,483.00
ECA S,A,S Construccione y F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900041598 31/12/2018 Servicios Integrales obras de ingeniería civil 9,284,950.00 1,551,720.00 6,384,594.00 2,324,088.00 2,900,356.00 106,314.00 839,363.00 69% 0.67 0.13 0.04 0.01 (772,368.00)
860534900 31/12/2018 M.G. INGENIERIA S.A obras de ingeniería civil 21,639,499.00 13,736,884.00 9,916,051.00 6,314,339.00 11,723,448.00 601,751.00 214,367.00 46% 2.18 2.81 0.05 0.03 7,422,545.00
811031999 31/12/2018 EQUIPOS Y VIAS S.A.S obras de ingeniería civil 5,811,009.00 4,576,419.00 3,383,325.00 1,883,026.00 2,427,684.00 241,110.00 382,645.00 58% 2.43 0.63 0.10 0.04 2,693,393.00
890116998 31/12/2018 J.A.& ASOCIADOS S.A.S. obras de ingeniería civil 26,542,440.00 12,549,892.00 11,443,237.00 8,419,599.00 15,099,203.00 1,811,127.00 438,843.00 43% 1.49 4.13 0.12 0.07 4,130,293.00
SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA Y $ $ $ $ $ $ $
900475398 31/12/2018 LOGISTICA S.A.S 34,862,310.00 14,681,046.00 16,675,450.00 7,567,186.00 18,186,860.00 1,009,296.00 1,132,717.00 48% 1.94 0.89 0.06 0.03 7,113,860.00
900241305 31/12/2018 PSPORT SYSTEMS S.A.S. obras de ingeniería civil 7,465,454.00 1,280,974.00 4,608,705.00 3,457,728.00 2,856,749.00 545,492.00 305,037.00 62% 0.37 1.79 0.19 0.07 (2,176,754.00)
ASFALTOS AGREGADOS
Y CONSTRUCCIONES F4290 - Construcción de otras
ASA CONSTRUCCIONES obras de ingeniería civil $ $ $ $ $ $ $
900592758 31/12/2018 SAS 20,125,047.00 9,041,226.00 10,471,281.00 7,203,463.00 9,653,766.00 306,024.00 928,282.00 52% 1.26 0.33 0.03 0.02 1,837,763.00
900210398 31/12/2018 ZH INGENIEROS SAS obras de ingeniería civil 11,550,493.00 5,733,932.00 5,770,648.00 2,660,981.00 5,779,845.00 1,198,326.00 682,306.00 50% 2.15 1.76 0.21 0.10 3,072,951.00
PROYECTOS CIVILES E F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
900219251 31/12/2018 HIDRAULICOS SAS obras de ingeniería civil 13,024,142.00 1,875,718.00 7,344,514.00 3,349,098.00 5,679,628.00 200,848.00 33,726.00 56% 0.56 5.96 0.04 0.02 (1,473,380.00)
TECNITANQUES F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
800049960 31/12/2018 INGENIEROS SAS obras de ingeniería civil 131,985,039.00 71,622,922.00 65,973,682.00 27,714,021.00 66,011,357.00 5,849,470.00 2,771,080.00 50% 2.58 2.11 0.09 0.04 43,908,901.00
OBRAS DE INGENIERIA
CIVIL, MECANICA, F4290 - Construcción de otras
ELECTRICA E obras de ingeniería civil $ $ $ $ $ $ $
800055393 31/12/2018 INSTRUMENTACION 22,210,927.00 5,656,395.00 11,993,900.00 7,946,674.00 10,217,027.00 300,235.00 329,545.00 54% 0.71 0.91 0.03 0.01 (2,290,279.00)
GEOTECNICA COLOMBIA F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
890110582 31/12/2018 VIÑAS RUSSI SAS obras de ingeniería civil 14,767,814.00 7,000,059.00 5,652,105.00 1,837,747.00 9,115,709.00 452,231.00 399,197.00 38% 3.81 1.13 0.05 0.03 5,162,312.00
ESTRUCTURACION Y
DESARROLLO DE F4290 - Construcción de otras
PROYECTOS obras de ingeniería civil $ $ $ $ $ $ $
900116592 31/12/2018 INMOBILIARIOS SAS 68,301,059.00 2,264,455.00 23,995,967.00 4,680,030.00 44,305,092.00 10,667,057.00 825,293.00 35% 0.48 12.93 0.24 0.16 (2,415,575.00)
802006258 31/12/2018 HIDRUS SA obras de ingeniería civil 100,912,710.00 3,990,470.00 86,405,026.00 52,590,555.00 14,507,684.00 28,351.00 7,267.00 86% 0.08 3.90 0.00 0.00 )
ORLANDO DONADO Y F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
890115555 31/12/2018 COMPAÑIA LIMITADA obras de ingeniería civil 4,561,393.00 1,782,383.00 1,208,406.00 534,642.00 3,352,987.00 862,722.00 215,145.00 26% 3.33 4.01 0.26 0.19 1,247,741.00
900170149 31/12/2018 UGM INGENIERIA S.A. obras de ingeniería civil 4,395,010.00 2,384,288.00 3,481,482.00 2,807,515.00 913,528.00 311,841.00 10,424.00 79% 0.85 29.92 0.34 0.07 (423,227.00)

Séptima Brigada
[email protected]
COINVER SA
.CONSTRUCCIONES F4290 - Construcción de otras
INGENIERIA E obras de ingeniería civil $ $ $ $ $ $ $
860072901 31/12/2018 INVERSIONES 14,111,247.00 7,527,960.00 7,417,967.00 4,304,362.00 6,693,280.00 260,415.00 86,385.00 53% 1.75 3.01 0.04 0.02 3,223,598.00
EQUIPOS & F4290 - Construcción de otras $ $ $ $ $ $ $
806009033 31/12/2018 TRANSPORTES SAS obras de ingeniería civil 25,108,201.00 18,866,377.00 13,713,908.00 10,698,742.00 11,394,293.00 182,974.00 800,398.00 55% 1.76 0.23 0.02 0.01 8,167,635.00
900181401 31/12/2018 AHORA SI SA obras de ingeniería civil 21,639,360.00 8,062,694.00 15,451,473.00 7,597,125.00 6,187,887.00 250,070.00 264,458.00 71% 1.06 0.95 0.04 0.01 465,569.00
SISTEMAS DE CONTROL F4290 - Construcción de otras $ $
900191920 31/12/2018 DE TRANSITO SAS obras de ingeniería civil 14,119,999.00 9,932,144.00 9,476,447.00 7,684,997.00 4,643,552.00 948,234.00 787,031.00 67% 1.29 1.20 0.20 0.07 2,247,147.00
ECOINSA INGENIERIA F4290 - Construcción de otras $ $ (39,449,410.00
860055912 31/12/2018 SAS obras de ingeniería civil 80,666,224.00 14,047,217.00 58,799,149.00 53,496,627.00 21,867,075.00 103,513.00 453,021.00 73% 0.26 0.23 0.00 0.00 )
PROFESIONALES F4290 - Construcción de otras $ $
813008120 31/12/2018 ASOCIADOS LTDA obras de ingeniería civil 18,706,301.00 11,770,456.00 7,045,995.00 5,027,585.00 11,660,306.00 248,951.00 785,087.00 38% 2.34 0.32 0.02 0.01 6,742,871.00
JV INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES F4290 - Construcción de otras $ $
900561688 31/12/2018 S.A.S. obras de ingeniería civil 9,224,620.00 1,175,884.00 2,705,653.00 1,001,877.00 6,518,967.00 177,473.00 174,935.00 29% 1.17 1.01 0.03 0.02 174,007.00
VALCO F4290 - Construcción de otras $ $
900010332 31/12/2018 CONSTRUCTORES SAS obras de ingeniería civil 182,778,916.00 105,206,930.00 87,391,545.00 51,996,859.00 95,387,371.00 1,317,325.00 3,358,792.00 48% 2.02 0.39 0.01 0.01 53,210,071.00
GRUPO MONARCA SA EN F4290 - Construcción de otras 102,360,926.0 $ $ (27,338,280.00
830509932 31/12/2018 REORGANIZACION obras de ingeniería civil 193,566,911.00 45,907,285.00 91,205,985.00 73,245,565.00 0 2,243,101.00 986,554.00 47% 0.63 2.27 0.02 0.01 )
INGENIERIA
CONSTRUCCIONES Y
EQUIPOS CONEQUIPOS F4290 - Construcción de otras $ $
860037232 31/12/2018 ING SAS obras de ingeniería civil 156,501,867.00 32,967,441.00 58,925,413.00 42,964,683.00 97,576,454.00 5,497,218.00 493,576.00 38% 0.77 11.14 0.06 0.04 (9,997,242.00)
F4290 - Construcción de otras $ $
890301839 31/12/2018 INELCO SAS obras de ingeniería civil 23,526,547.00 5,245,794.00 8,103,960.00 552,185.00 15,422,587.00 378,778.00 134,076.00 34% 9.50 2.83 0.02 0.02 4,693,609.00
SAINC INGENIEROS
CONSTRUCTORES SA EN F4290 - Construcción de otras $ $ (97,611,307.00
890311243 31/12/2018 REORGANIZACION obras de ingeniería civil 339,320,306.00 151,610,647.00 307,694,063.00 249,221,954.00 31,626,243.00 346,998.00 5,978,667.00 91% 0.61 0.06 0.01 0.00 )
CONSTRUCTORA GOMEZ F4290 - Construcción de otras $ $
800214137 31/12/2018 ASOCIADOS SA obras de ingeniería civil 11,040,080.00 6,405,480.00 5,980,373.00 2,224,930.00 5,059,707.00 99,394.00 235,466.00 54% 2.88 0.42 0.02 0.01 4,180,550.00
C&P CONSTRUCTIONS F4290 - Construcción de otras $ $
804009443 31/12/2018 AND PROJECTS S.A.S obras de ingeniería civil 10,002,359.00 9,074,843.00 1,610,619.00 1,417,873.00 8,391,740.00 140,724.00 10,804.00 16% 6.40 13.03 0.02 0.01 7,656,970.00
SISTEMAS EN
PROTECCIÓN CONTRA F4290 - Construcción de otras $ $
900337549 31/12/2018 INCENDIOS SAS obras de ingeniería civil 8,401,411.00 1,001,974.00 5,508,714.00 2,453,827.00 2,892,697.00 1,279,367.00 139,353.00 66% 0.41 9.18 0.44 0.15 (1,451,853.00)
F4290 - Construcción de otras 621,701,441.0 $ $
890930545 31/12/2018 MINCIVIL SA obras de ingeniería civil 1,154,705,452.00 958,787,887.00 533,004,011.00 358,038,156.00 0 54,564,276.00 25,029,454.00 46% 2.68 2.18 0.09 0.05 600,749,731.00
BUZCA SOLUCIONES DE F4290 - Construcción de otras $ $
890401053 31/12/2018 INGENIERIA SA obras de ingeniería civil 47,702,676.00 33,031,342.00 27,417,198.00 21,147,784.00 20,285,478.00 3,488,160.00 1,627,199.00 57% 1.56 2.14 0.17 0.07 11,883,558.00
800186250 31/12/2018 ESTAHL INGENIERIA SAS obras de ingeniería civil 46,315,925.00 8,731,550.00 37,946,787.00 2,631,292.00 8,369,138.00 3,917,923.00 515,006.00 82% 3.32 7.61 0.47 0.08 6,100,258.00
INCIVILES ASOCIADOS F4290 - Construcción de otras $ $
900226247 31/12/2018 SAS obras de ingeniería civil 3,986,988.00 1,016,813.00 865,768.00 581,403.00 3,121,220.00 139,571.00 381,702.00 22% 1.75 0.37 0.04 0.04 435,410.00
YAMIL SABBAGH F4290 - Construcción de otras $ $
800024151 31/12/2018 CONSTRUCCIONES SAS obras de ingeniería civil 36,903,908.00 4,506,392.00 21,478,320.00 6,560,658.00 15,425,588.00 2,881,483.00 1,293,150.00 58% 0.69 2.23 0.19 0.08 (2,054,266.00)
F4290 - Construcción de otras 105,864,247.0 $ $
860505983 31/12/2018 MONTECZ SA obras de ingeniería civil 215,816,740.00 42,350,753.00 109,952,493.00 18,976,517.00 0 522,815.00 3,457,999.00 51% 2.23 0.15 0.00 0.00 23,374,236.00
860058470 31/12/2018 TOTAL LTDA obras de ingeniería civil 25,411,190.00 6,306,178.00 17,463,518.00 1,526,859.00 7,947,672.00 1,347,008.00 975,375.00 69% 4.13 1.38 0.17 0.05 4,779,319.00
CREARCIMIENTOS F4290 - Construcción de otras $ $
900195166 31/12/2018 PROPIEDAD RAIZ S.A.S. obras de ingeniería civil 86,842,423.00 8,612,121.00 81,183,473.00 6,367,048.00 5,658,950.00 229,968.00 97,374.00 93% 1.35 2.36 0.04 0.00 2,245,073.00
CONSTRUCTORA JH & F4290 - Construcción de otras $ $
900065571 31/12/2018 CIA S.A. obras de ingeniería civil 2,933,994.00 1,353,874.00 980,664.00 176,676.00 1,953,330.00 179,247.00 129,988.00 33% 7.66 1.38 0.09 0.06 1,177,198.00
MOVITIERRA F4290 - Construcción de otras $ $
800128984 31/12/2018 CONSTRUCCIONES S.A. obras de ingeniería civil 10,935,126.00 5,165,640.00 2,951,224.00 1,502,566.00 7,983,902.00 117,002.00 72,182.00 27% 3.44 1.62 0.01 0.01 3,663,074.00

Séptima Brigada
[email protected]

800046874 31/12/2018 CONCREACERO SAS obras de ingeniería civil 20,671,106.00 8,097,501.00 11,365,483.00 3,679,020.00 9,305,623.00 241,693.00 578,304.00 55% 2.20 0.42 0.03 0.01 4,418,481.00
ATEMPO INVERSIONES F4290 - Construcción de otras $ $
830105192 31/12/2018 SAS obras de ingeniería civil 67,125,172.00 58,488,067.00 47,058,504.00 37,395,941.00 20,066,668.00 3,532,830.00 2,564,847.00 70% 1.56 1.38 0.18 0.05 21,092,126.00
SUBSUELOS SAS F4290 - Construcción de otras $ $
860015576 31/12/2018 SUBSUELOS SAS obras de ingeniería civil 77,029,028.00 36,138,527.00 52,095,960.00 33,287,521.00 24,933,068.00 843,565.00 2,975,369.00 68% 1.09 0.28 0.03 0.01 2,851,006.00
SERVICIOS PORTUARIOS F4290 - Construcción de otras $ $
819000976 31/12/2018 S.A.SERPORT S.A. obras de ingeniería civil 30,227,643.00 11,349,795.00 13,471,229.00 1,348,933.00 16,756,414.00 3,651,957.00 1,016,868.00 45% 8.41 3.59 0.22 0.12 10,000,862.00
MEJIA VILLEGAS F4290 - Construcción de otras $ $
890406491 31/12/2018 CONSTRUCTORES S A obras de ingeniería civil 38,195,229.00 10,221,260.00 20,783,198.00 9,532,164.00 17,412,031.00 935,918.00 25,616.00 54% 1.07 36.54 0.05 0.02 689,096.00
800187291 31/12/2018 HM INGENIERIA SAS obras de ingeniería civil 31,986,418.00 16,703,839.00 12,259,839.00 6,996,375.00 19,726,579.00 995,502.00 346,025.00 38% 2.39 2.88 0.05 0.03 9,707,464.00
TRITURADOS Y F4290 - Construcción de otras $ $
830023291 31/12/2018 TRITURADOS LTDA obras de ingeniería civil 8,193,352.00 5,201,341.00 5,370,261.00 3,027,915.00 2,823,091.00 509,662.00 128,490.00 66% 1.72 3.97 0.18 0.06 2,173,426.00
830098798 31/12/2018 HAPIL INGENIERIA SAS obras de ingeniería civil 13,609,659.00 6,242,448.00 7,671,534.00 3,121,608.00 5,938,125.00 697,291.00 283,379.00 56% 2.00 2.46 0.12 0.05 3,120,840.00
804004100 31/12/2018 MR INGENIEROS SAS obras de ingeniería civil 25,566,581.00 6,250,850.00 17,078,486.00 11,001,981.00 8,488,095.00 1,308,505.00 1,090,279.00 67% 0.57 1.20 0.15 0.05 (4,751,131.00)
SAC ESTRUCTURAS F4290 - Construcción de otras $ $
860031796 31/12/2018 METALICAS SAS obras de ingeniería civil 40,191,305.00 16,793,009.00 24,680,078.00 1,404,196.00 15,511,227.00 29,447.00 846,725.00 61% 11.96 0.03 0.00 0.00 15,388,813.00
800116325 31/12/2018 JAIME PARRA Y CIA SAS obras de ingeniería civil 13,360,749.00 7,203,320.00 2,731,765.00 2,001,525.00 10,628,984.00 427,129.00 176,458.00 20% 3.60 2.42 0.04 0.03 5,201,795.00
CONSTRUCCIONES E F4290 - Construcción de otras $ $
890108661 31/12/2018 INVERSIONES BETA SAS obras de ingeniería civil 150,417,539.00 64,353,260.00 90,459,007.00 45,379,094.00 59,958,532.00 5,887,955.00 10,680,581.00 60% 1.42 0.55 0.10 0.04 18,974,166.00
MIRS LATINOAMERICA F4290 - Construcción de otras $ $
900241875 31/12/2018 SAS obras de ingeniería civil 5,407,485.00 157,027.00 2,691,125.00 2,505,353.00 2,716,360.00 175,504.00 29,871.00 50% 0.06 5.88 0.06 0.03 (2,348,326.00)
F4290 - Construcción de otras $ $ (14,577,770.00
800143586 31/12/2018 MEYAN S.A. obras de ingeniería civil 216,828,316.00 77,948,727.00 118,051,419.00 92,526,497.00 98,776,897.00 3,275,594.00 6,036,762.00 54% 0.84 0.54 0.03 0.02 )
PROMEDIO 54% 2.20 5 12% 5% 7,376,207

Séptima Brigada
[email protected]
PÁGINA 97 DE 183 PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR
CUANTÍA No. SAMC-N°044-CENAC-REGIONAL-VILLAVICENCIO-2020, CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO VIGENCIA 2020”
2.3.7.1 INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
El MDN- (Unidad Ejecutora) efectuará el análisis a los indicadores financieros teniendo en cuenta la
información financiera solicitada en el numeral anterior.
INDICADOR DE LIQUIDEZ:
El indicador de liquidez requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:
LIQUIDEZ=ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE
LIQUIDEZ > 2,20
La liquidez acreditada por el oferente debe ser mayor o igual a 2,20. En caso de consorcios o uniones
temporales la liquidez deberá calcularse con base en la siguiente formula:
LIQUIDEZ: (AC x % participación Int1 + AC x % participación Int2) / (PC x% participación Int1 +PC x
% participación Int2.)
Donde;
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:
El nivel de endeudamiento requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente

fórmula:
PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL
Endeudamiento Total = 54 x 100
Endeudamiento Total ≤ 54 %
El nivel de endeudamiento acreditado por el oferente deber ser menor o igual al 54%. En caso de
consorcios o uniones temporales el nivel de endeudamiento acreditado deberá calcularse con base
en la siguiente formula:
ENDEUDAMIENTO: (PT x % participación Int1 + PT x % participación Int2)/(AT x % participación Int1

+ AT x % participación Int2).

Séptima Brigada
[email protected]
Este resultado multiplicado por cien (100).
Donde;
PT = Pasivo Total
AT = Activo Total
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES
Utilidad Operacional / Gastos Financieros

Razón de cobertura de intereses >5
Nota: Al realizar la verificación de la razón de cobertura de interés, el oferente no presenta obligaciones

financieras, registrando el saldo de su cuenta de Gastos por Interés en cero ($0); se establecerá como
CUMPLE para el caso del indicador en mención.
La RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES acreditado por el oferente debe ser mayor a 5. En caso
de consorcios o uniones temporales las razones de cobertura de intereses acreditado deberán
calcularse con base en la siguiente formula:
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: (UO x % participacion Int 1 + UO x % participacion Int 2)

/(GI x % participacion Int 1 + GI x % participacion Int 2)
Donde;
UO = Utilidad Operacional
GI = Gastos de Intereses
Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador de acuerdo al grado de participación a menos
que uno de sus miembros tenga gastos de intereses igual a cero (0) por lo cual no se puede hacer la
ponderación del indicador, entonces se tendrá en cuenta solo el del proponente que si lo posea.
INDICADORES FINANCIEROS ADICIONALES
CAPITAL DE TRABAJO:
El capital de trabajo requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:
CT = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE
Capital de trabajo ≥ 70% del (VTPO)

Séptima Brigada
[email protected]
Dónde:
CT: Capital de trabajo
VTPA: valor total del presupuesto ASIGNADO del proceso
VTPO: valor total del presupuesto OFICIAL del proceso
El capital de trabajo acreditado por el oferente debe ser mayor o igual al 70% del valor (asignado /
oficial) del proceso. En el caso de oferentes en unión Temporal o consorcio, el capital de trabajo
acreditado será igual a la resta de: la sumatoria de los valores individuales del activo corriente menos
la sumatoria de los valores individuales del pasivo corriente.
CAPACIDAD PATRIMONIAL:
Para los efectos aquí previstos, el patrimonio neto es la diferencia entre activos y pasivos, entendiendo
los primeros como bienes y derechos ciertos en capacidad de generar beneficios económicos futuros,
y los segundos como las obligaciones reales frente a terceros, de conformidad con las normas de
contabilidad generalmente aceptadas.
La capacidad patrimonial requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:
CP = P (VALOR DEL PATRIMONIO)
Capital de trabajo ≥ 70% del (VTPO)
Dónde:
CT: Capital de trabajo
VTPA: valor total del presupuesto ASIGNADO del proceso
VTPO: valor total del presupuesto OFICIAL del proceso
1. Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, la capacidad patrimonial será igual a la
sumatoria de los valores patrimoniales individuales.
2.Cuando la entidad proponente sea un gobierno extranjero o alguna entidad estatal extranjera del
orden nacional, no requerirá acreditar la capacidad patrimonial a que se refiere el presente numeral,
siempre y cuando se anexe una carta de compromiso irrevocable e incondicional, emitida por el
funcionario competente del país de origen, en la cual conste que su gobierno asume solidariamente
las obligaciones económicas derivadas del contrato, documento que deberá ser aportado con el
cumplimiento de las formalidades previstas en la Ley colombiana para la oponibilidad en Colombia de
documentos expedidos en el extranjero, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 65, 259 y 260
del Código de Procedimiento Civil y demás normas vigentes.
3. El valor resultante acreditado debe ser igual o superior al 100 % del Valor Total del Presupuesto

Séptima Brigada
[email protected]
(asignado / oficial) del proceso.
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082
de 2015, son los siguientes
 RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO
UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO * 100 ≥ 12%
La rentabilidad sobre el patrimonio, acreditada por el oferente debe ser mayor o igual a 12%. En el
caso de oferentes en unión Temporal o consorcio, En caso de consorcios o uniones temporales las
rentabilidades sobre el patrimonio acreditada deberán calcularse con base en la siguiente formula,
este resultado se multiplicará por cien (100) con el fin de obtener la respuesta en porcentaje.
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: (UO x % participación Int1 + UO x % participación Int2) /(P x %

participación Int1 + P x % participación Int2.)
Donde;
P = Patrimonio
B. RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO

UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL * 100 ≥ 5%
La rentabilidad sobre el activo total, acreditada por el oferente debe ser mayor o igual a 5%. En el caso
de oferentes en unión Temporal o consorcio, la razón de rentabilidad sobre el activo acreditada
deberán calcularse con base en la siguiente formula, este resultado se multiplicara por cien (100) con
el fin de obtener la respuesta en porcentaje.
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: (UO x % participación Int1 + UO x % participación Int2)/(AT x %

participación Int1 + AT x % participación Int2.)
Donde;
AT = Activo Total
NOTAS A LOS ASPECTOS FINANCIEROS OBJETO DE VERIFICACIÓN:
Nota 1: En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal se deberá diligenciar el
formulario No. 3 “Acreditación de la Capacidad Financiera y de Organización del Oferente” de los
pliegos de condiciones, por cada uno de los integrantes que conforman dicho oferente, sin embargo

Séptima Brigada
[email protected]
la acreditación de la capacidad Financiera y de Organización del oferente será igual a la sumatoria

de los valores individuales multiplicados por el porcentaje de participación de los proponentes de los
indicadores financieros descritos en los numerales anteriores.
NOTA: Los consorcios o uniones temporales deberán presentar los documentos financieros exigidos,
por separado, de cada uno de los integrantes. Excluyendo el Capital de Trabajo y la Capacidad
Patrimonial los cuales se calcularán con la sumatoria de los valores individuales omitiendo el
porcentaje de participación.
Para los Valores Absolutos Capacidad Patrimonial y Capital de Trabajo la administración se acoge a
la siguiente formula presentada por la guía de Colombia Compara Eficiente así:
2.4 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
La adjudicación se realizará de conformidad con la oferta presentada, hasta por el valor del
presupuesto asignado.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD
La ponderación realizada para el presente proceso será conforme al literal a, del artículo 88 de Ley
1474 de 2011, anteriormente citado, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, el cual establece:
“(a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas
en el pliego de condiciones”
CONCEPTO VERIFICACIÓN

Séptima Brigada
[email protected]
CAPACIDAD JURÍDICA HABILITADO / NO HABILITADO

CAPACIDAD TÉCNICA HABILITADO / NO HABILITADO
CAPACIDAD FINANCIERA HABILITADO / NO HABILITADO
CALIFICACIÓN
PORCENTAJE PONDERACIÓN CANTIDAD
FRENTES DE OBRA MAX 20%
PORCENTAJE ECONÓMICO MAX 70%
LEY 816 DE 2003 MAX 10%
* Hasta el 10% sobre la sumatoria económica y 20% (∑ ponderación económica + ponderación técnica)
técnica, para el total de los ítems y proporcional OFERENTES NACIONALES Y EXTRANJEROS
aplicando regla de tres a los bienes y/o servicios QUE ACREDITEN
ofrecidos de origen 100% nacionales o en el caso RECIPROCIDAD
que sean originarios de países con los que
Colombia haya suscrito tratados o convenios de
libre comercio en materia de compras estatales
10% (∑ ponderación
*Hasta el 5%para bienes y/o servicios del puntaje económica+ ponderación
total de los ítems y proporcional aplicando regla de técnica)
OFERENTES EXTRANJEROS (PREVIA
tres a los bienes y/o servicios extranjeros con ACREDITACIÓN)
componentes
nacionales.
PUNTAJE MAXIMO A OBTENER PONDERACIÓN
TECNICA + PONDERACION ECONOMICA +
APLICACIÓN LEY 816/03 100%
El oferente deberá cumplir en su totalidad con las Especificaciones Técnicas solicitadas para el
presente proceso, para lo cual se verificará la forma, presentación y características de los
documentos, detallados en el pliego de condiciones.
Respecto al factor de evaluación de precio de la propuesta: Para calificar el precio en el presente

proceso de selección se utilizará la modalidad descrita en el Decreto 1082 de 2015.
Únicamente se calificarán las propuestas hábiles, es decir aquellas que cumplan la totalidad de los
requisitos de orden jurídico, técnico, de experiencia y financiero.
2.5 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN

AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN Y EL EQUILIBRIOECONÓMICO DEL CONTRATO.
ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES PREVISIBLES
El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 define el riesgo como "un evento que puede generar
efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en
la ejecución de un Contrato. "A su vez, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 "Evaluación del riesgo", ibídem,

Séptima Brigada
[email protected]
prescribe que "La entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa
para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto
expida Colombia Compra Eficiente."
En atención a lo anterior, el Ministerio Nacional- EJERCITO NACIONAL CENAC REGIONAL

VILLAVICENCIO ha realizado el análisis de los riegos desde la perspectiva técnica, financiera-
económica y jurídica para el presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el
documento CONPES 3714 de 2011 "Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación
pública" el cual presenta los lineamientos básicos para el manejo del riesgo previsible en los contratos
sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como la propuesta de
política para su tipificación, estimación y asignación en el marco de lo dispuesto en el artículo 4 de la
Ley 1150 de 2007. Adicional a lo anterior, Ministerio Nacional- EJÉRCITO NACIONAL CENAC
REGIONAL VILLAVICENCIO, ha realizado una propuesta sobre la mitigación de los riesgos a que se
hace referencia en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.
En tal sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y cobertura del
riesgo en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con
la Matriz que con este propósito se estableció:
En desarrollo de lo señalado en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015 y
con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la Entidad, como sustento y
justificación de los factores de selección adoptados para el presente proceso contractual, se procede
a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación.
RIESGOS SOCIALES O POLITICOS
Nº 1 2 3
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL
FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO
PLANEACION- SELECCIÓN- CONTRATACION-
ETAPA CONTRATACION-EJECUCION
CONTRATACION- EJECUCION EJECUCION
SOCIALES O
TIPO SOCIALES O POLITICOS SOCIALES O POLITICOS
POLITICOS
INESTABILIDAD DEL ORDEN
DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y CAMBIO DE RÉGIMEN OCURRENCIA DE
SOCIAL Y GRAVE ALTERACIÓN
COMO PUEDE OCURRIR) POLÍTICO PAROS O HUELGAS
DE ORDEN PÚBLICO
CAMBIO CONJUNTO DE
INSTITUCIONES POLÍTICAS LA SUSPENSIÓN
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA POR MEDIO DE LAS CUALES TEMPORAL O LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O
DEL EVENTO EL ESTADO ORGANIZA LA DEFINITIVA DEL DEFINITIVA DEL CONTRATO.
MANERA DE EJERCER EL CONTRATO.
PODER SOBRE LA SOCIEDAD.
VALORACION Y 1 2 1
PROBABILIDAD
CATEGORIA RARO IMPROBABLE RARO
OBSTRUYE LA EJECUCION AFECTA LA OBSTRUYE LA EJECUCION DEL

CALIFICACION
IMPACTO DEL CONTRATO EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE
CUALITATIVA
SUSTANCIALMENTE PERO CONTRATO SIN PERO AUN ASI PERMITE LA

Séptima Brigada
[email protected]
AUN ASI PERMITE LA ALTERAR EL CONSECUCION DEL OBJETO

CONSECUCION DEL OBJETO BENEFICIO PARA LAS CONTRACTUAL
CONTRACTUAL PARTES
GENERA UN IMPACTO
INCREMENTA EL VALOR DEL INCREMENTA EL VALOR DEL
CALIFICACION SOBRE EL VALOR DEL
CONTRATO ENTRE EL 15% Y CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL
CUANTITATIVA CONTRATO ENTRE EL
EL 30% 30%
5% Y EL 15%
VALORACION Y 4 3 4
CATEGORIA MAYOR MODERADO MAYOR
VALORACIÓN DEL RIESGO 5 5 5
CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO
100% AL
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL CONTRATANTE 100% AL CONTRATANTE
CONTRATANTE
EL SUPERVISOR DEL
LOS COMITES CONTRATO DEBE
ETRUCTURADORES, MONITOREAR LA EL SUPERVISOR DEL
EVALUADORES, EL GERENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR
DE PROYECTO Y EL CONTRATO CON EL LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER
SUPERVISOR DEBEN FIN DE IDENTIFICAR CON EL FIN DE IDENTIFICAR
IMPLEMENTADOS
MONITOREAR EL REGIMEN POSIBLES POSIBLES AFECTACIONES A
POLITICO VIGENTE CON EL AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE
FIN DE DETECTAR CAMBIOS ESTA Y LAS SOLUCION
DE MANERA TEMPRANA ATERNATIVAS DE
SOLUCION
PROBABILIDAD 1 2 1
IMPACTO 3 2 3
IMPACTO DESPUÉS
DEL TRATAMIENTO VALORACIÓN DEL 4 4 4
RIESGO
CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI
COMITES ETRUCTURADORES,
PERSONA RESPONSABLE POR SUPERVISOR DEL
EVALUADORES, GERENTE DE SUPERVISOR DEL CONTRATO
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO CONTRATO
PROYECTO Y SUPERVISOR
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL PERFECCIONAMIENTO PERFECCIONAMIENTO DEL
PLANEACION
TRATAMIENTO DEL CONTRATO CONTRATO
CON LA SUSCRIPCIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA
DEL ACTA DE RECIBO
EL TRATAMIENTO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE RECIBO DE SATISFACCIÓN
DE SATISFACCIÓN
CON LA EXPEDICIÓN
POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CON LA EXPEDICIÓN POR
CON EL SEGUIMIENTO
CONTRATO DE LOS PARTE DEL SUPERVISOR DEL
CONSTANTE DE LOS COMITES
INFORMES DE CONTRATO DE LOS INFORMES
COMO SE REALIZA ETRUCTURADORES,
SUPERVISIÓN DONDE DE SUPERVISIÓN DONDE SE
MONITOREO Y EL MONITOREO? EVALUADORES, GERENTE DE
SE INCLUYAN INCLUYAN ALTERNATIVAS DE
REVISIÓN PROYECTO Y SUPERVISOR AL
ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES
REGIMEN POLITICO
SOLICION DE CONFLICTOS
POSIBLES
CONFLICTOS
PERIODICIDAD
DIARIOS MENSUALES MENSUALES
¿CUANDO?
RIESGOS REGULATORIOS
Nº 1
CLASE GENERAL

Séptima Brigada
[email protected]
FUENTE EXTERNO
ETAPA PLANEACION- SELECCIÓN- CONTRATACION- EJECUCION
TIPO REGULATORIO
CAMBIO DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE DEBA
ADOPTAR LA ADMINISTRACIÓN POR SER APLICABLES AL PROCESO
DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
CONTRACTUAL, EN CADA UNA DE SUS ETAPAS, CON EXCEPCIÓN DE
NORMAS TRIBUTARIAS
DEBER DE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACION A LO

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO DETERMINADO POR LOS CAMBIOS DE NORMAS, DISPOSICIONES O
DIRECTRICES
4
PROBABILIDAD VALORACION Y CATEGORIA
PROBABLEMENTE
OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN

CALIFICACION CUALITATIVA
ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL
IMPACTO CALIFICACION
INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30%
CUANTITATIVA
4
VALORACION Y CATEGORIA
MAYOR
VALORACIÓN DEL RIESGO 8
CATEGORÍA RIESGO EXTREMO
50% AL CONTRATANTE
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
50% AL CONTRATISTA
LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE

PROYECTO Y SUPERVISOR DEBE MONITOREAR LAS NORMAS,
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO
CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS CON EL FIN DE DETECTAR
CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA
PROBABILIDAD 4
IMPACTO 3
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
CATEGORÍA RIESGO ALTO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI
LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
PROYECTO Y SUPERVISOR
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO PLANEACION
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN
CON EL SEGUIMIENTO CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ETRUCTURADORES,
CONSTANTE DEL GERENTE EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR A LAS NORMAS,
MONITOREO Y REVISIÓN DE PROYECTO AL REGIMEN DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO
POLITICO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS
DIARIOS DIARIOS
RIESGOS OPERACIONALES
Nº 1 2 3 4 5
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL
FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO
PLANEACION-
CONTRACTUAL-
ETAPA EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION
EJECUCION-
LIQUIDACION
TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL
RESTRICCIONES DE QUE LOS BIENES NO DISPONIBILIDAD INADECUADA EJECUCIÓN
TRANSPORTES QUE RESISTAN LAS OPORTUNA DE LOS PRESUPUESTAL DE LOS
DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO DEFICIENTE CALIDAD
CONTEMPLAN LA LEY Y CONDICIONES RECURSOS CON CARGO RECURSOS ASIGNADOS
PUEDE OCURRIR) DE LOS BIENES
DEMÁS QUE IMPIDAN LA AMBIENTALES A LOS CUALES SE PARA LA EJECUCIÓN DEL
ENTREGA OPORTUNA NORMALES. EJECUTARÁ EL PRESENTE PROYECTO

Séptima Brigada
[email protected]
DEL BIEN EN EL TIEMPO PROYECTO.

ESTIPULADO EN LAS
CONDICIONES DEL
CONTRATO
AFECTACION AFECTACION
GARANTIA DE CALIDAD GARANTIA DE
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL SUSPENSION TEMPORAL NO EJECUCION DEL NO EJECUCION DEL
Y CORRECTO CALIDAD Y CORRECTO
EVENTO DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO
FUNCIONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DE
LOS BIENES LOS BIENES
VALORACION Y 3 2 1 1 1
PROBABILIDAD
CATEGORIA POSIBLE IMPROBABLE RARO RARO RARO
PERTURBA LA PERTURBA LA
PERTURBA LA PERTURBA LA
EJECUCION DEL EJECUCION DEL
AFECTA LA EJECUCION EJECUCION DEL EJECUCION DEL
CONTRATO DE CONTRATO DE
CALIFICACION DEL CONTRATO SIN CONTRATO DE MANERA CONTRATO DE MANERA
MANERA GRAVE MANERA GRAVE
CUALITATIVA ALTERAR EL BENEFICIO GRAVE IMPOSIBILITANDO GRAVE IMPOSIBILITANDO
IMPOSIBILITANDO LA IMPOSIBILITANDO LA
PARA LAS PARTES LA CONSECUCION DEL LA CONSECUCION DEL
CONSECUCION DEL CONSECUCION DEL
OBJETO A CONTRATAR OBJETO A CONTRATAR
IMPACTO OBJETO A CONTRATAR OBJETO A CONTRATAR
GENERA UN IMPACTO
IMPACTO SOBRE EL IMPACTO SOBRE EL IMPACTO SOBRE EL IMPACTO SOBRE EL
CALIFICACION SOBRE EL VALOR DEL
VALOR DEL CONTRATO VALOR DEL CONTRATO VALOR DEL CONTRATO VALOR DEL CONTRATO
CUANTITATIVA CONTRATO ENTRE EL 5%
DE MAS DEL 30% DE MAS DEL 30% DE MAS DEL 30% DE MAS DEL 30%
Y EL 15%
VALORACION Y
5 3 5 5 5
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO 8 5 6 6 6
CATEGORÍA RIEGO EXTREMO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATANTE 100% CONTRATANTE
MONITOREAR LA
INSPECCIONAR DE ESTABLECER EN LAS VERIFICACION VERIFICAR QUE SE
EJECUCIÓN DEL
FORMA MINUCIOSA FICHAS TECNICAS EXPEDICION DEL REALICE EL REGISTRO
CONTRATO CON EL FIN
LOS BIENES Y CARACTERISTICAS CERTIFICADO DE PRESUPUESTAL EN
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER DE IDENTIFICAR
COMPROBAR SU ESPECIFICAS QUE DISPONIBILIDAD CUANDO SE SUSCRIBA
IMPLEMENTADOS POSIBLES
FUNCIONAMIENTO AL PERMITAN PRESUPUESTAL POR UN EL CONTRATO O
AFECTACIONES A ESTA Y
MOMENTO DE LA DETERMINAR LA VALOR EQUIVALENTE A CUALQUIR ADICION AL
LAS ATERNATIVAS DE
ENTREGA ADECUADA CALIDAD LA NECESIDAD DE MISMO
SOLUCION
PROBABILIDAD 1 1 1 1 1
IMPACTO IMPACTO 5 3 5 5 5
DESPUÉS DEL VALORACIÓN DEL
6 4 6 6 6
TRATAMIENTO RIESGO
CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI SI SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR GERENTE DE
SUPERVISOR SUPERVISOR GERENTE DE PROYECTO GERENTE DE PROYECTO
EL TRATAMIENTO PROYECTO
CON EL INICIO DE
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL CON LA SUSCRIPCION CON LA SUSCRIPCION CON LA ELABORACION CON LA RESOLUCION DE
ELABORACION DE LA
TRATAMIENTO DEL CONTRATO DEL CONTRATO DEL PLAN DE COMPRAS APERTURA
FICHA TECNICA
CON EL ACTA DE CON EL ACTA DE
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL CON EL ACTA DE RECIBO CON EL ACTA DE CON EL ACTA DE
RECIBO A RECIBO A
TRATAMIENTO A SATISFACCION LIQUIDACION LIQUIDACION
SATISFACCION SATISFACCION
COMO SE REALIZA EL INFORMES DE INFORMES DE INFORMES DE INFORMES DE GERENTE INFORMES DE GERENTE
MONITOREO Y MONITOREO? SUPERVISION SUPERVISION SUPERVISION DE PROYECTO DE PROYECTO
REVISIÓN PERIODICIDAD
MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL
¿CUANDO?
CONSECUENCIAS
PROBABILI
CATEGORÍ
VALORACI
IMPACTO
DESCRIPCION QUE PUEDE

RIESGO
EXTERNO FUENTE
CLASE
CONTRATA ETAPA
DE
TIPO
DEL
DAD
No:
ON
PASAR Y COMO PUEDE

A
LA OCURRENCIA
OCURRIR
DEL EVENTO
Una vez aceptada y adjudicada
OPERACIO
GENERAL
MEDIO
TCIÓN
de la oferta, el contratista no
NAL
1 No se formaliza el inicio del contrato 1 4 5

acude a la entidad para la
legalización del contrato

Séptima Brigada
[email protected]
CONTRATACI PLANEACIÓN – EJECUCIÓN CONTRATACI EJECUCIÓ SELECCIÓN

GENERAL ESPECÍFIC
EJECUCIÓN OPERACIO OPERACIO

EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO
Cambios normativos y/o Afecta el equilibrio económico del
BAJO
NAL
2
O
2
2
4
tributarios contrato
CATASTRO
Incumplimiento de contrato por Imposibilidad de contar con el
FICO
NAL
3
N
3
5
8
parte del Contratista suministro de los bienes
ECONÓMICO OPERACION
ESPECIFICO GENERAL
Muerte del contratista o Impide el desarrollo del contrato por
BAJO
ÓN –
4 disolución de persona jurídica parte del contratista dada su muerte

AL
2
2
4
contratista o liquidación según el caso
Dificulta la obtención de la totalidad

Escases en el mercado de los
de los bienes que conforman el
ALTO
5 elementos necesarios que
3
3
6
objeto del contrato para la
conforman el objeto del contrato
adquisición de elementos
Ocasiona modificación a las
CONTRATACIÓN –
OPERACION OPERACIONAL
condiciones del contratos tales

ESPECIFICO
EJECUCIÓN
INTERNO
Modificación a las como cantidades, calidades,
MEDIO
6 especificaciones que conforman nuevos ítems, sitios de ejecución,
3
2
5
el objeto del contrato etc lo cual dará lugar en dado caso
a afectar el presupuesto del
contrato
EXTERNO
GENERAL
Demora en el proceso de Impide el inicio de la ejecución del
ALTO
ÓN
7 legalización del contrato por contrato no siendo viable el

AL
2
4
6
parte del contratista suministro
RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Nº 1 2 3 4
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL
FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO
ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN
TIPO R. R. R. R. DE LA

Séptima Brigada
[email protected]
OPERACIONAL FINANCIERO ECONÓMICO NATURALEZA. R

Y FINANCIERO AMBIENTAL, R.
ECONÓMICO
LOS EFECTOS
DESFAVORABLE
LA NO
S EN LA
EJECUCIÓN LA
MATERIA
DEL OBJETO INADECUADA
PRIMA, MANO
DEL PROCESO PROYECCIÓN
DE OBRA Y
POR FALTA DE DE COSTOS
TODO LO
RECURSOS LOS EFECTOS ECONÓMICOS
CORRESPONDI
ECONÓMICOS FAVORABLES INCURRIDOS
ENTE A LA
DELCONTRATI O POR EL
PRODUCCIÓN
STA (SE DESFAVORABL CONTRATISTA
DEL BIEN
ACLARA QUE ES EN LA EN LA
DESCRIPCIÓN( que puede TERMINADO
ESTE RIESGO ALTERACIÓN EJECUCIÓN
pasar y como puede CON OCASIÓN
NO TIENE DE LAS DEL
ocurrir) DEL IMPACTO
RELACIÓN CON CONDICIONES CONTRATO AL
DE LA
EL PAGO QUE DE MOMENTO DE
ECONOMÍA DE
EL FINANCIACIÓN PRESENTAR
LOS PAÍSES
CONTRATANTE QUE TOME EL SU
FABRICANTES
YA TIENE CONTRATISTA PROPUESTA
DE LOS
OBLIGADO ECONÓMICA A
ELEMENTOS A
LUEGO DEL LA
SUMINISTRAR
CUMPLIMIENT ADMINISTRACI
EN EL
O DEL ÓN.
PRESENTE
CONTRATO).
PROCESO
QUE SOLICITE
QUE QUE NO SE
CAMBIAR SU
LA INCUMPLA CUMPLA CON
PROPUESTA
CONSECUENCIA DE LA SUSPENSIÓN CON EL LA EJECUCION
ECONÓMICA
OCURRENCIA DEL TEMPORAL O CONTRATO DEL CONTRATO
DURANTE LA
EVENTO DEFINITIVA DEL TOTAL O TOTAL O
EJECUCIÓN
CONTRATO. PARCIALMENT PARCIALMENTE
DEL
E. .
CONTRATO
PROBABILIDAD 3 1 1 3
CALIFICACI OBSTRUYE LA OBSTRUYE LA OBSTRUYE LA OBSTRUYE LA

IMPACTO
ON EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION

Séptima Brigada
[email protected]
CUALITATIV DEL DEL DEL DEL CONTRATO

A CONTRATO CONTRATO CONTRATO DE SUSTANCIALME
SUSTANCIALM SUSTANCIALM MANERA NTE PERO AUN
ENTE PERO ENTE PERO INTRASCENDE ASI PERMITE LA
AUN ASI AUN ASI NTE CONSECUCION
PERMITE LA PERMITE LA DEL OBJETO
CONSECUCION CONSECUCIO CONTRACTUAL
DEL OBJETO N DEL
CONTRACTUAL OBJETO
CONTRACTUA
L
LOS
SOBRECOSTO
INCREMENTA INCREMENTA INCREMENTA EL
CALIFICACI S NO
EL VALOR DEL EL VALOR DEL VALOR DEL
ON REPRESENTA
CONTRATO CONTRATO CONTRATO
CUANTITATI N MAS DEL 1%
ENTRE EL 15% ENTRE EL 15% ENTRE EL 15%
VA DEL VALOR
Y EL 30% Y EL 30% Y EL 30%
DEL
CONTRATO
VALORACIO
4 4 1 4
NY
MAYOR MAYOR BAJO MAYOR
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL
7 5 2 7
RIESGO
RIESGO
CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO ALTO
MEDIO
100% AL 100% AL 100% 100%
CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA
EL
SUPERVISOR EL
DEL LA SUPERVISOR
CONTRATO ADMINISTRACI DEL CONTRATO
DEBE ÓN EXIGE DEBE
TRATAMIENTO / MONITOREAR INDICADORES MONITOREAR
DEBIDO
CONTROLES A SER LA EJECUCIÓN FINANCIEROS LA EJECUCIÓN
PROCESO
IMPLEMENTADOS DEL ACORDES AL DEL CONTRATO
CONTRATO DE PROCESO DE ACUERDO
ACUERDO CON CONTRACTUA CON EL
EL L CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE LA OFERTA
DE LA OFERTA

Séptima Brigada
[email protected]
PROBABILI
1 1 1 1
IMPACTO DAD
DESPUÉS IMPACTO 1 1 1 1
DEL VALORACIÓ
TRATAMIEN N DEL 2 2 2 2
TO RIESGO
CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO
AFECTA LA EJECUCIÓN
SI SI SI SI
DEL CONTRATO?
GERENTE DEL
PERSONA
PROYECTO /
RESPONSABLE POR GERENTE DEL GERENTE DEL GERENTE DEL
COMITÉ DE
IMPLEMENTAR EL PROYECTO PROYECTO PROYECTO
ADQUISICION
TRATAMIENTO
ES
UNA VEZ SE
CONOCE EL
INCUMPLIMIE
NTO POR CUANDO SE DE
FECHA ESTIMADA EN PERFECCIONA PERFECCIONA
PARTE DEL EL
QUE SE INICIE EL MIENTO DEL MIENTO DEL
CONTRATISTA INCUMPLIMIENT
TRATAMIENTO CONTRATO CONTRATO
O DEL O
SUPERVISOR
DEL
CONTRATO
CON EL ACTA
CON LA CON LA DE ENTREGA CON LA
FECHA ESTIMADA EN SUSCRIPCIÓN SUSCRIPCIÓN A SUSCRIPCIÓN
QUE SE COMPLETA EL DEL ACTA DE DEL ACTA DE SATISFACCIÓ DEL ACTA DE
TRATAMIENTO RECIBO A RECIBO A N O EL ACTA RECIBO A
SATISFACCIÓN SATISFACCIÓN DE SATISFACCIÓN
LIQUIDACIÓN
CON LA CON LA CON LA CON LA
EXPEDICIÓN EXPEDICIÓN EXPEDICIÓN EXPEDICIÓN
POR PARTE POR PARTE POR PARTE POR PARTE DEL
COMO SE DEL DEL DEL SUPERVISOR
MONITORE
REALIZA EL SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR DEL CONTRATO
OY
MONITORE DEL DEL DEL DE LOS
REVISIÓN
O? CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE INFORMES DE
LOS INFORMES LOS LOS SUPERVISIÓN Y
DE INFORMES DE INFORMES DE VERIFICANDO
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN CRONOGRAMA

Séptima Brigada
[email protected]
Y Y Y DE EJECUCIÓN
VERIFICANDO VERIFICANDO VERIFICANDO
CRONOGRAMA CRONOGRAM CRONOGRAM
DE EJECUCIÓN A DE A DE
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
MENSUALES / MENSUALES /
PERIODICID MENSUALES / COMO COMO MENSUALES /
AD COMO INDIQUE INDIQUE INDIQUE COMO INDIQUE
¿CUANDO? CRONOGRAMA CRONOGRAM CRONOGRAM CRONOGRAMA
A A
RIESGOS DE LA NATURALEZA
Nº 1
CLASE GENERAL
FUENTE EXTERNO
ETAPA EJECUCION
TIPO NATURALEZA
IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O
DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR
OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS
Y COMO PUEDE OCURRIR)
DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES
CONSECUENCIA DE LA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL
OCURRENCIA DEL EVENTO CONTRATO.
VALORACI
ON Y 4
PROBABILIDAD
CATEGORI PROBABLE
A
CALIFICACI
OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO
ON
SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA
CUALITATIV
CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL
A
CALIFICACI
ON INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL
IMPACTO
CUANTITATI 15% Y EL 30%
VA
VALORACI
ON Y 4
CATEGORI MAYOR
A

Séptima Brigada
[email protected]
CATEGORÍA RIESGO EXTREMO

50% AL CONTRATANTE
50% AL CONTRATISTA
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE
TRATAMIENTO / CONTROLES A MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON
SER IMPLEMENTADOS EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A
ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION
PROBABILI
4
DAD
IMPACTO 3
IMPACTO DESPUÉS VALORACI
DEL TRATAMIENTO ÓN DEL 7
RIESGO
CATEGORÍ
RIESGO ALTO
A
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL
SI
CONTRATO?
PERSONA RESPONSABLE POR
SUPERVISOR DEL CONTRATO
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
INICIE EL TRATAMIENTO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE
COMPLETA EL TRATAMIENTO SATISFACCIÓN
COMO SE CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR
REALIZA EL DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE
MONITORE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS
MONITOREO Y
O? DE SOLICION DE POSIBLES CONFLICTOS
REVISIÓN
PERIODICI
DAD MENSUALES
¿CUANDO?
RIESGOS TÉCNICOS
Nº 1 2 3
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL
FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO
ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN
TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL

Séptima Brigada
[email protected]
LA NO
PREVISIÓN POR
PARTE DEL
PROVEEDOR DE
LA MEJOR
ALTERNATIVA
PARA EL
TRANSPORTE DE
LOS BIENES A
ENTREGAR,
TENIENDO EN
LA NO
CUENTA LA
DETECCIÓN DE
NATURALEZA DE INCUMPLIMIENTO
ALGÚN DEFECTO
DESCRIPCIÓN LOS BIENES, LOS EN EL TIEMPO
O VENCIMIENTO
SITIOS DE DE ENTREGA.
DE LOS BIENES A
ENTREGA, LAS
ADQUIRIR.
POSIBLES
RESTRICCIONES
DE TRANSPORTE
Y DEMÁS
ASPECTOS QUE
IMPIDAN LA
ENTREGA DE
LOS BIENES CON
LOS
PROTOCOLOS
EXIGIDOS.
INCUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO
AL OBJETO AL OBJETO INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EN TIEMPO DE
CONSECUENCIA DE LA
NECESIDAD DE NECESIDAD DE ENTRADA DE
OCURRENCIA DEL EVENTO
LA ENTIDAD Y LA ENTIDAD Y OBJETO
ESPECIFICACIÓN ESPECIFICACIÓN CONTRACTUAL
TÉCNICA TÉCNICA
PROBABILIDAD 2 2 2
IMPACTO 4 4 5

Séptima Brigada
[email protected]
VALORACIÓN DEL RIESGO 6 6 7

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO
CONTRATISTA Y CONTRATISTA Y CONTRATISTA Y
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? LA LA LA
ASEGURADORA ASEGURADORA ASEGURADORA
SEGUIMIENTO EN SEGUIMIENTO EN SEGUIMIENTO EN
LA EJECUCIÓN – LA EJECUCIÓN – LA EJECUCIÓN –
TRATAMIENTO / CONTROLES A
CONTROL POR CONTROL POR CONTROL POR
SER IMPLEMENTADOS
PARTE DEL PARTE DEL PARTE DEL
SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR
PROBABILIDAD 1 1 1
IMPACTO IMPACTO 1 1 1
DESPUÉS DEL VALORACIÓN
2 2 2
TRATAMIENTO DEL RIESGO
CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL
SI SI SI
CONTRATO?
PERSONA RESPONSABLE POR
SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR
IMPLEMENTAR EL
DEL CONTRATO DEL CONTRATO DEL CONTRATO
TRATAMIENTO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE UNA VEZ SE UNA VEZ SE UNA VEZ SE
INICIE EL TRATAMIENTO IDENTIFIQUE IDENTIFIQUE IDENTIFIQUE
DURANTE LA DURANTE LA DURANTE LA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE
EJECUCIÓN DEL EJECUCIÓN DEL EJECUCIÓN DEL
COMPLETA EL TRATAMIENTO
CONTRATO CONTRATO CONTRATO
CON LA CON LA CON LA
COMO SE
EXPEDICIÓN DE EXPEDICIÓN DE EXPEDICIÓN DE
REALIZA EL
MONITOREO LOS INFORMES LOS INFORMES LOS INFORMES
MONITOREO?
Y REVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE SUPERVISIÓN
PERIODICIDAD
MENSUAL MENSUAL MENSUAL
¿CUANDO?
Firmas,
ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO

Séptima Brigada
[email protected]
ANEXO Nº 1
DATOS DEL PROCESO
CRONOGRAMA DEL PROCESO
“MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS

Objeto: PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC
REGIONAL VILLAVICENCIO VIGENCIA 2020
El Gobierno Nacional mediante Decreto No.2411 del 30 noviembre de
2019 liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal
2020. Dicho presupuesto fue clasificado en el recurso 10, el cual respalda
la presente adquisición.
La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para

el MDN-Ejército Nacional, fue realizada por la Jefatura Financiera y
Presupuestal del Ejército, de acuerdo con las necesidades previamente
establecidas, lo cual quedó consignado en el plan de compras y plan de
contratación para la presente vigencia de la Central Administrativa y
Contable Cenac Regional Villavicencio.
El presupuesto Asignado para “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Presupuesto Oficial Y REDES HIDRÁULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS
y precios de POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO VIGENCIA 2020”, es
referencia hasta por la suma total de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO
TREINTA MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($128.130.076,00), incluido
todos los impuestos de ley MONEDA CORRIENTE, de acuerdo al
certificado de disponibilidad presupuestal No. 5320 de fecha 12 de
Marzo de 2020,con cargo al rubro presupuestal: MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES: con el rubro presupuestal No 02-02- 02-005 /CSF
RECURSO 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN por valor de: CIEN
MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
DOS PESOS ($100.811.642,00) MONEDA CORRIENTE y
MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS 02-02-02-005
RECURSO 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN por valor de: VEINTI
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 27.318.434,00)
MONEDA CORRIENTE, Expedido por la Oficina de Gestión Financiera
de la Central Administrativa y Contable CENAC VILLAVICENCIO.

Séptima Brigada
[email protected]
ARTICULO DESCRIPCIÓN
RUBRO UNIDAD BENEFICIADA PRESUPUESTO
PRESUPUESTAL DEL RUBRO
SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN
02-02-02-005-004 10 (MANTENIMIENTO UNIDADES CENTRALIZADAS 100,811,642.00
DE
INSTALACIONES)
SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN
02-02-02-005-004 10 (MANTENIMIENTO UNIDADES CENTRALIZADAS 27,318,434.00
REDES
HIDRAULICAS)
$
VALOR TOTAL
128,130,076.00
Distribución Presupuestal por Unidades
GRUPO N° 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
ARTICULO VALOR APROXIMADO DE

DESCRIPCIÓN UNIDAD
PRESUPUESTAL RECURSO LA NECESIDAD EN
DEL RUBRO BENEFICIADA
(SIIF NACIÓN) URGENCIA FUNCIONAL
DIV04 $ 25,202,916
COMOL3 $ 25,202,916
SERVICIOS DE CBR07 $ 10,081,162
CONSTRUCCIÓN
02-02-02-005-004 10 (MANTENIMIENTO CBR31 $ 10,081,162
DE
INSTALACIONES) EJAPI $ 10,081,162
CENACVIL $ 10,081,162
GAMET $ 10,081,162
TOTAL 100,811,642.00
GRUPO 2. MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS
VALOR APROXIMADO
ARTICULO
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE LA NECESIDAD EN
PRESUPUESTAL RECURSO
DEL RUBRO BENEFICIADA URGENCIA
(SIIF NACIÓN)
FUNCIONAL
$
BIGOH
6,061,918
$
SERVICIOS DE BIVAR
6,061,918
CONSTRUCCIÓN
$
02-02-02-005-004 10 (MANTENIMIENTO BIALB
6,061,918
REDES
$
HIDRAULICAS) BASPC07
4,867,224
$
BIAVA
4,265,456
TOTAL $ 27,318,434

Séptima Brigada
[email protected]
Precios de Referencia
Dado que la presente adquisición corresponde a un contrato de

SERVICIO A MONTO AGOTABLE el presupuesto oficial será hasta el
100% del valor asignado y las cantidades requeridas se verán reflejadas
en la ejecución del contrato según la necesidad de la unidad.
NOTA 1: Los interesados en el presente proceso deberán ofertar la

totalidad de los ítems del grupo ofertado, cumpliendo el total de las
especificaciones técnicas, sin sobrepasar el PRECIO DE REFERENCIA
de no ser así se entenderá que se encuentra incurso en CAUSAL DE
RECHAZO.
NOTA 2: La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL

VILLAVICENCIO se reserva el derecho de adquirir mayores cantidades,
hasta cubrir el 100% de la necesidad, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal y los precios de la oferta seleccionada.
NOTA 3: Los precios de referencia se encuentra calculados incluyendo

todos los impuestos de ley que apliquen
NOTA 4: Para aquellos proponentes que no están obligados a facturar

IVA su precio de referencia será el VALOR UNITARIO ANTES DE IVA,
conforme al cuadro de precios de referencia discriminado.
PRECIO DE REFERENCIA POR GRUPOS
Dado que la presente adquisición corresponde a un contrato de

SERVICIO A MONTO AGOTABLE el presupuesto oficial será hasta el
100% del valor asignado y las cantidades requeridas se verán reflejadas
en la ejecución del contrato según la necesidad de la unidad.
GRUPO N° 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES
02-02-02-005-004-02 SERVICIOS
METODOS
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PRECIOS DE
ESTADISTIC
INGENIERÍA CIVIL REFERECIA
OS
DESCRIPCIÓN DEL BIEN UNIDAD NECESIDAD
ITEM
Y/O SERVICIO MEDIDA TOTAL

V.
servicio HISTORICOS
1 Retiro de Escombros 1 29,198.96
(M3) VS MENOR
VALOR

Séptima Brigada
[email protected]
V.
Desmonte de elementos de servicio HISTORICOS
2 1 8,919.78
cubierta (M2) VS MENOR
VALOR
MANTENIMIENTO
CONSISTENTE EN
ESTRUCTURA EN
CONCRETO
Mantenimiento e Instalación
V.
de paredes en ladrillo tolete
servicio HISTORICOS
3 compacto incluye repello 1 52,513.00
(M2) VS MENOR
por ambas caras, estuco y
VALOR
pintura
V.
Mantenimiento y reparación
servicio HISTORICOS
4 de zapatas en concreto 1 60,803.54
(M2) VS MENOR
reforzado
VALOR
V.
servicio HISTORICOS
5 de viga de amarre en 1 25,463.93
(ML) VS MENOR
concreto reforzado
VALOR
Mantenimiento de tanques V.
elevados en concreto servicio HISTORICOS
6 1 59,223.19
reforzado (superficie mayor (M2) VS MENOR
a 3 metros) VALOR
Mantenimiento o reparación
V.
de pisos, placas, columnas,
servicio HISTORICOS
7 vigas, pantallas, escaleras, 1 62,620.05
(M2) VS MENOR
alfajías, mesones en
VALOR
concreto reforzado
de refuerzos estructural de V.
cubierta en concreto servicio HISTORICOS
8 1 59,829.76
reforzado (incluye (M2) VS MENOR
elementos de fijación y VALOR
anclaje )
Realizar la V.
impermeabilización de servicio HISTORICOS
9 1 32,941.33
estructuras en concreto (M2) VS MENOR
reforzado VALOR
V.
servicio HISTORICOS
10 de Viga cimentación en 1 51,745.80
(M2) VS MENOR
concreto reforzado
VALOR
Mantenimiento y reparación servicio MENOR
11 1 15,940.05
de obras de paisajismo (M2) VALOR
V.
Mantenimiento, nivelado y
servicio HISTORICOS
12 alistado de pisos y paredes 1 15,313.74
(M2) VS MENOR
para instalar
VALOR
Instalación de cerámica
V.
(azulejo - baldosín - ladrillo
servicio HISTORICOS
13 - losa - mosaico - terrazo - 1 41,509.23
(M2) VS MENOR
porcelanato - baldosa -
VALOR
cerámica, cenefa)
V.
servicio HISTORICOS
14 Instalación de boquilla 1 5,304.85
(M2) VS MENOR
VALOR

Séptima Brigada
[email protected]
MANTENIMIENTOS
-
TECHOS
V.
de cielo Razo en panel
servicio HISTORICOS
15 yeso, super board, icopor o 1 29,247.37
(M2) VS MENOR
pvc incluye terminado en
VALOR
pintura
Instalación de cielo Razo V.
en panel yeso, super board, servicio HISTORICOS
16 1 35,355.48
icopor o pvc incluye (M2) VS MENOR
terminado en pintura VALOR
de cubierta tipo eternit , V.
termo acústica, master servicio HISTORICOS
17 1 30,818.45
1000, pvc, zinc, barro, (M2) VS MENOR
incluye terminado en VALOR
pintura
Instalación de cubierta tipo
eternit , termo acústica,
V.
master 1000, pvc, zinc,
servicio HISTORICOS
18 barro, incluye terminado en 1 37,537.98
(M2) VS MENOR
pintura y todos los
VALOR
elementos necesarios de
fijación y seguridad
Impermeabilización de
V.
cubierta tipo eternit , termo
servicio HISTORICOS
19 acústica, master1000, pvc, 1 29,105.13
(M2) VS MENOR
zinc, barro incluye
VALOR
Mantenimiento, reparación
de estructura metálica de
V.
cubierta como vigas,
servicio HISTORICOS
20 cerchas, amarres, tensores, 1 15,501.28
(M2) VS MENOR
incluye terminado en
VALOR
pintura y detalles de
soldadura
de canales, tragantes,
bajantes, aéreos de V.
cubierta incluye terminados servicio HISTORICOS
21 1 24,949.68
en pintura, (M2) VS MENOR
impermeabilizado, sellado y VALOR
todo los necesario para su
funcionamiento
MANTENIMIENTO
CONSISTENTE EN
-
INSTALACIONES
ELECTRICAS
Instalación y reparación de
acometida eléctrica que
incluye los siguientes
componentes: punto de V.
alimentación, conductores, servicio HISTORICOS
22 1 95,373.50
ductos, tablero general de (M2) VS MENOR
acometidas, interruptor VALOR
general, armario de
medidores o caja equipo de
medición

Séptima Brigada
[email protected]
Instalación o cambio de
elementos de iluminación
V.
como reflectores, Plafones,
servicio HISTORICOS
23 bombillos, rosetas, balas 1 32,401.10
(punto) VS MENOR
led, tubos fluorescentes o
VALOR
similares (voltage 110w y
220w)
instalación o cambio de
accesorios de pared V.
(tomacorriente, servicio HISTORICOS
24 1 25,290.48
interruptores, conmutables, (und) VS MENOR
tablero de distribución y VALOR
demás accesorios)
mantenimiento y reparación
V.
de cableado interno, redes
servicio HISTORICOS
25 eléctricas incluye todo lo 1 47,278.64
(punto) VS MENOR
necesario para su correcto
VALOR
funcionamiento
MANTENIMIENTO
CONSISTENTE EN
-
REDES HIDRAULICAS O
HIDROSANITARIAS
Instalación y cambio de
accesorios de tubería pvc
(codos, uniones, bujes, tee,
yee, sifón, adaptador, V.
tapón, reducción, tipo servicio HISTORICOS
26 1 50,373.89
universales), según (und) VS MENOR
requerimiento de diámetro VALOR
o posición incluyendo todo
lo necesario para su
funcionamiento
Mantenimiento red V.
hidráulica (destapada, servicio HISTORICOS
27 1 17,515.24
sondeo y aplicación de (ML) VS MENOR
elementos químicos) VALOR
Instalación y cambio de
accesorios de paso
(registros, cheques, llaves, V.
válvulas, grifo) según servicio HISTORICOS
28 1 35,439.58
requerimiento de diámetro (und) VS MENOR
o posición incluyendo todo VALOR
lo necesario para su
funcionamiento
Instalación de
INCRUSTACIONES -
V.
JUEGO Incrustaciones
servicio HISTORICOS
29 (Papelera, jabonera 1 31,615.30
(und) VS MENOR
lavamanos, ganchos,
VALOR
cepillera, jabonera ducha y
toallero).
MANTENIMIENTO
CONSISTENTE EN
-
CARPINTERIA METALICA
Y DE MADERA
Instalación y cambio de V.
ventanas, puertas, rejillas, servicio HISTORICOS
30 1 145,792.53
concertinas, mallas, (und) VS MENOR
mesones en acero VALOR

Séptima Brigada
[email protected]
Mantenimiento de
elementos puertas,
ventanas incluye el cambio
V.
de visagras, chapas,
servicio HISTORICOS
31 seguros, cerraduras, 1 51,805.43
(und) VS MENOR
aceitadas y el
VALOR
mantenimiento de brazos
hidraulicos, con terminados
en pintura
V.
impermeabilizacion e
servicio HISTORICOS
32 inmunizacion de elementos 1 20,392.84
(und) VS MENOR
de madera
VALOR
MANTENIMIENTO
CONSISTENTE EN -
PINTURAS Y ACABADOS
Aplicación de capa eslucida V.
de cemento liso muros, servicio HISTORICOS
33 1 14,480.34
interior exterior 1:3 (incluye (M2) VS MENOR
filos y dilataciones) VALOR
Aplicación de pintura para V.
fachada color institucional, servicio HISTORICOS
34 1 10,973.71
incluye lavado, y retiro de (M2) VS MENOR
pintura deteriorada VALOR
Resane Pañete LISO V.
MUROS 1:3 INTERIOR y servicio HISTORICOS
35 1 10,866.08
exterior ( Incluye filos y (M2) VS MENOR
dilataciones ). VALOR
Aplicación ESTUCO Y
VINILO 3 MANOS Sobre V.
Muro Interior (Incluye, 1 servicio HISTORICOS
36 1 9,769.21
mano en Intervinilo y dos (M2) VS MENOR
manos en pintura, filos y VALOR
dilataciones).
Aplicación PINTURA PARA V.
TRÁFICO GRANDES servicio HISTORICOS
37 1 12,563.11
SUPERFICIES Color según (M2) VS MENOR
diseño. (Incluye 3 manos). VALOR
Aplicación PINTURA
VINILO o ESMALTE 3
MANOS Sobre Muro o
estructura metalica, V.
cubierta, puertas ventanas servicio HISTORICOS
38 1 8,932.14
y demas elementos que se (M2) VS MENOR
consideren (Incluye 1 mano VALOR
en pintura tipo 2 y dos
manos en pintura tipo 1,
filos y dilataciones).
GRUPO N° 2 MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS

02-02-02-005-004-02-5 SERVICIOS GENERALES
DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PRECIOS DE METODOS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA REFERENCIA ESTADISTICOS
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O UNIDAD NECESIDAD
ITEM
SERVICIO MEDIDA TOTAL

Séptima Brigada
[email protected]
INSTALACION A TODO COSTO V.

DE BAJANTE AGUAS EN PVC HISTORICOS
1 SERVICIO 1 22,537.78
3" (Incl. Bajantes y material) VS MENOR
metro lineal VALOR
DE BAJANTE AGUAS en PVC 4" HISTORICOS
2 SERVICIO 1 30,650.24
(Incl. Bajantes y material) por VS MENOR
metro linela VALOR
V.
INSTALACION A TODO COSTO
HISTORICOS
3 DE BAJANTE AGUAS en PVC 6" SERVICIO 1 55,006.64
VS MENOR
(Incl. Bajantes y material)
VALOR
INSTALACIÓN A TODO COSTO
DE TUBERIA PVC-P RDE 21 1"
Agua (Red de V.
MANTENIMIENTO) Incluye HISTORICOS
4 SERVICIO 1 9,870.34
excavación manual, relleno VS MENOR
inicial en recebo B-200 VALOR
compactado, instalación y
accesorios. POR METRO
DE TUBERIA PVC-P RDE 21 2"
V.
Agua (Red de
HISTORICOS
5 MANTENIMIENTO) Incluye SERVICIO 1 18,787.76
VS MENOR
excavación manual, relleno
VALOR
inicial en recebo B-200
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN V.
A TODO COSTO DE CONEXION HISTORICOS
6 SERVICIO 1 25,698.39
A RED HIDRAULICA PVC-P 2" VS MENOR
POR METRO VALOR
V.
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
HISTORICOS
7 A TODO COSTO DE CONEXIÓN SERVICIO 1 28,582.48
VS MENOR
A RED HIDRAULICA PVC-P 3".
VALOR
ADECUACIÓN E V.
INSTALACIÓN A TODO HISTORICOS
8 SERVICIO 1 38,000.15
COSTO A RED HIDRAULICA VS MENOR
PVC-P 4". VALOR
CONEXION TODO COSTO A V.
RED SANITARIA 10" Red de HISTORICOS
9 SERVICIO 1 423,196.01
alcantarillado 200 mm. Tipo VS MENOR
novafort o similar . VALOR
CONEXION A TODO COSTO A
V.
RED SANITARIA 6" Red de
HISTORICOS
10 alcantarillado 160 mm. Tipo SERVICIO 1 256,469.43
VS MENOR
novafort o similar (Incluye silla
VALOR
yee).
CONEXION A TODO COSTO A V.
11 SERVICIO 1 354,424.70
novafort o similar . VALOR
CONEXION A TODO COSTO A V.
12 SERVICIO 1 568,641.56
novafort o similar por metro VALOR
ADECUACIÓN E
V.
INSTALACION A TODO
HISTORICOS
13 COSTO DE ACOMETIDA SERVICIO 1 22,108.54
VS MENOR
AGUA PRESION EN PVC 1
VALOR
1/2".por metro

Séptima Brigada
[email protected]
ADECUACIÓN E
V.
INSTALACION A TODO
HISTORICOS
14 COSTO DE ACOMETIDA SERVICIO 1 30,583.48
VS MENOR
AGUA PRESION EN PVC 2 "por
VALOR
metro
V.
INSTALACION A TODO COSTO
HISTORICOS
15 DE PUNTO DESAGUE PVC 2" SERVICIO 1 35,870.65
VS MENOR
(Incluye accesorios yee y codo).
VALOR
DE PUNTO DE DESAGUE PVC HISTORICOS
16 SERVICIO 1 43,994.14
3" .(Incluye accesorios yee y VS MENOR
codo). VALOR
DE PUNTO DE DESAGUE PVC HISTORICOS
17 SERVICIO 1 51,304.65
4" . (Incluye accesorios yee y VS MENOR
codo). VALOR
DE PUNTO DESAGUE PVC 3" HISTORICOS
18 SERVICIO 1 77,004.18
Aguas lluvias (Incluye accesorios VS MENOR
yee y codo). VALOR
19 SERVICIO 1 88,372.10
yee y codo). VALOR
20 SERVICIO 1 228,996.55
yee y codo). VALOR
V.
INSTALACION A TODO COSTO HISTORICOS
21 SERVICIO 1 22,795.24
DE PUNTO AGUA 1 1/2" PVC-P VS MENOR
VALOR
V.
22 SERVICIO 1 20,487.16
DE PUNTO AGUA 1 1/4" PVC-P VS MENOR
VALOR
V.
23 SERVICIO 1 19,083.47
DE PUNTO AGUA 1" PVC- P VS MENOR
VALOR
V.
24 SERVICIO 1 14,079.86
DE PUNTO AGUA 1/2" PVC-P VS MENOR
VALOR
V.
25 SERVICIO 1 14,102.06
DE PUNTO AGUA 3/4" PVC-P VS MENOR
VALOR
DE TUBERIA A LL 110MM.
V.
(Incluye cama de apoyo en grava
HISTORICOS
26 fina, relleno lateral en arena SERVICIO 1 111,668.71
VS MENOR
lavada, relleno inicial en recebo
VALOR
B-600, nivelación y cinta de
demarcación).

Séptima Brigada
[email protected]
INSTALACIÓN A TODO
COSTO DE TUBERIA A LL
V.
160MM (Incluye cama de apoyo
HISTORICOS
27 en grava fina, relleno lateral en SERVICIO 1 120,580.77
VS MENOR
arena lavada, relleno inicial en
VALOR
recebo B-600, nivelación y cinta
de demarcación).por metro
DE TUBERIA A LL 200 MM.
V.
HISTORICOS
VS MENOR
VALOR
DE TUBERIA A LL 250 MM
V.
HISTORICOS
VS MENOR
VALOR
nivelación). Por metro
V.
HISTORICOS
VS MENOR
VALOR
demarcación). Por metro
V.
HISTORICOS
VS MENOR
VALOR
V.
DE TUBERIA ACERO
HISTORICOS
32 GALVANIZADO AGUA 1" NIC SERVICIO 1 53,141.39
VS MENOR
505 - 001 (Red de suministro
VALOR
descolgada) por metro
V.
DE TUBERIA ACERO
HISTORICOS
33 GALVANIZADO AGUA 1 1/2" NIC SERVICIO 1 55,145.80
VS MENOR
VALOR
V.
DE TUBERIA ACERO
HISTORICOS
34 GALVANIZADO AGUA 2 1/2" NIC SERVICIO 1 59,491.56
VS MENOR
VALOR
descolgada) por mettr
V.
DE TUBERIA ACERO
HISTORICOS
VS MENOR
VALOR
V.
DE TUBERIA ACERO
HISTORICOS
VS MENOR
VALOR

Séptima Brigada
[email protected]

V.
DE TUBERIA ACERO
HISTORICOS
37 GALVANIZADO AGUA 3/4" NIC SERVICIO 1 61,359.85
VS MENOR
VALOR
V.
DE TUBERIA ACERO
HISTORICOS
VS MENOR
VALOR
INSTALACIÓN A TODO
V.
COSTO DE TUBERIA
HISTORICOS
39 ACERO GALVANIZADO SERVICIO 1 56,533.72
VS MENOR
PRESION 1 1/2"(1/2") Calibre 40
VALOR
ASTM A 53 por metro
INSTALACIÓN A TODO
V.
COSTO DE TUBERIA
HISTORICOS
VS MENOR
PRESION 1 1/4"(3") Calibre 40
VALOR
ASTM A 53 por metro
INSTALACIÓN A TODO
V.
COSTO DE TUBERIA
HISTORICOS
VS MENOR
PRESION 3/4" Calibre 40 ASTM
VALOR
A 53 por metro
DE TUBERIA
ALCANTARILLADO 110MM Tipo
V.
Novafort o similar. (Incluye cama
HISTORICOS
42 de apoyo en grava fina, relleno SERVICIO 1 35,182.99
VS MENOR
lateral en arena lavada, relleno
VALOR
inicial en recebo B-600,
nivelación y cinta de
DE TUBERIA
ALCANTARILLADO 160MM Tipo
V.
Novafort o similar. (Incluye cama
HISTORICOS
43 de apoyo en grava fina, relleno SERVICIO 1 39,846.22
VS MENOR
lateral en arena lavada, relleno
VALOR
inicial en recebo B-600,
DE TUBERIA
ALCANTARILLADO 200 MM
V.
Tipo Novafort o similar. (Incluye
HISTORICOS
44 cama de apoyo en grava fina, SERVICIO 1 41,445.36
VS MENOR
relleno lateral en arena lavada,
VALOR
relleno inicial en recebo B-600,
DE TUBERIA
V.
HISTORICOS
VS MENOR
VALOR

Séptima Brigada
[email protected]

DE TUBERIA
V.
HISTORICOS
VS MENOR
VALOR
DE TUBERIA
V.
HISTORICOS
VS MENOR
VALOR
INSTALACIÓN A TODO COSTO V.
DE TUBERIA CPVC 1/2" Incluye HISTORICOS
48 SERVICIO 1 23,388.23
instalación y accesorios. por VS MENOR
metro VALOR
INSTALACIÓN A TODO COSTO V.
DE TUBERIA CPVC 3/4" Incluye HISTORICOS
49 SERVICIO 1 25,779.83
metro VALOR
INSTALACIÓN A TODO V.
COSTO DE TUBERIA PVC-S 1 HISTORICOS
50 SERVICIO 1 19,870.53
1/2" Incluye instalación y VS MENOR
accesorios. por metro VALOR
COSTO DE TUBERIA PVC-S HISTORICOS
51 SERVICIO 1 18,588.08
2" Incluye instalación y VS MENOR
CONEXION A TODO COSTO V.
DE TUBERIA PVC-S 3" Incluye HISTORICOS
52 SERVICIO 1 23,114.52
metro VALOR
53 SERVICIO 1 35,284.68
54 SERVICIO 1 61,470.19
DE TANQUE AGUA POTABLE V.
PLASTICO CAP. 1.000 lts, HISTORICOS
55 SERVICIO 1 892,038.04
Incluye: VALVULA flotadora de VS MENOR
1" cobre, tapa, accesorios y VALOR
manguera flexible. por metro
DE TANQUE AGUA POTABLE V.
PLASTICO CAP. 10.000 lts, HISTORICOS
56 SERVICIO 1 892,038.16
Incluye: VALVULA flotadora de VS MENOR
1" cobre, tapa, accesorios y VALOR

Séptima Brigada
[email protected]
V.
Mantenimiento de tuberia PVC HISTORICOS
57 SERVICIO 1 37,595.19
tipo pesado de 3" por metro VS MENOR
VALOR
V.
58 SERVICIO 1 40,475.11
VALOR
V.
59 SERVICIO 1 40,561.86
VALOR
V.
60 SERVICIO 1 36,038.79
tipo pesado de 1/2 por metro VS MENOR
VALOR
V.
Mantenimiento y limpieza de
HISTORICOS
61 pozos recolectores de aguas SERVICIO 1 9,478.23
VS MENOR
negras por metro
VALOR
V.
Mantenimiento y limpieza de
HISTORICOS
62 cajas recolectores de aguas SERVICIO 1 11,403.17
VS MENOR
negras por metro
VALOR
Mantenimiento de tuberias, V.
filtros, purificadores , entradas y HISTORICOS
63 SERVICIO 1 9,622.81
salidas de planta de tratamiento VS MENOR
de aguias potables. por metro VALOR
V.
Mantenimiento y cambio de
HISTORICOS
64 tuberia de agua potable de los SERVICIO 1 24,538.98
VS MENOR
calibres 3" 2" 1" 1/2" 3/4"
VALOR
Servicio de equipo de succion
para limieza y desinfeccion de 8
V.
Metros cubicos y de 4metros
HISTORICOS
65 cubicos mantenimiento de SERVICIO 1 1,013,888.98
VS MENOR
trampas de grasa, pozos
VALOR
septicos y tanques de aguas
residuales por hora por metro
Servicio de evacuacion y
V.
trasporte de residuos con el
HISTORICOS
66 respectivo certificado de SERVICIO 1 196,178.64
VS MENOR
dispocion final. Por metro cubico
VALOR
por metro
Mantenimiento de tuberis
V.
consiste en rehabilitar la tuberia
HISTORICOS
67 de aguas residuales domesticas SERVICIO 1 40,547.88
VS MENOR
y reparacion de la misma (si se
VALOR
Notas:
 Se adjudicará la totalidad del presupuesto asignado.
 La oferta económica no debe superar el precio de referencia
por ítem (incluido IVA si aplica), ni el presupuesto asignado.
 No se aceptan ofertas parciales, la adjudicación será total. Los
interesados en el presente proceso deberán ofertar la totalidad

Séptima Brigada
[email protected]
de los ítems exigidos, cumpliendo el total de las especificaciones

técnicas.
 Los precios de referencia incluyen los impuestos de ley,
arancelarios, aduaneros y costos asociados para la entrega del
bien en el punto establecido.
 Para la elaboración de la oferta económica el oferente deberá
tener en cuenta lo dispuesto en el Estatuto Tributario, así:
 Reforma Tributaria en la parte V, artículo 181 Modifica el artículo
468 del Estatuto Tributario quedando así: “La tarifa general del
impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%)
salvo las excepciones contempladas en este título”, Art. 468-1.
Bienes gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%) y el Art.
424. Bienes que no causan el impuesto, así como Art 477 Bienes
que se encuentran exentos del impuesto. * -Modificado, de la Ley
1819 de 2016, para los bienes que aplique.
 IVA y otros impuestos: en caso de no advertirse hasta el
momento de la adjudicación la exclusión del IVA y
posteriormente la administración determina que estos
debieron causarse de acuerdo a la ley, la entidad entenderá
que dentro del valor total ofertado están incluidos todos los
impuestos ley inclusive el IVA y por lo tanto el oferente
asumirá su pago por ser obligación del proponente
asesorarse para la presentación de la oferta.
 Los proponentes deben presentar su propuesta económica con
los requisitos de ley que establece el estatuto tributario en caso
de que algún elemento esté exento del impuesto sobre las
ventas IVA, el proponente sustentará al comité económico
evaluador y el verificará con el fin de que el presente
proceso cumpla con los principios de la contratación
pública.
 Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la
vigencia del contrato y el contratista deberá considerar todas las
formas de pago del negocio jurídico, por lo tanto no se aceptan
variaciones o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al
precio final del objeto contratado.

Séptima Brigada
[email protected]
Cumplimiento de la Experiencia Habilitante requerida. Para tal efecto

diligenciará el Formulario del pliego de condiciones “EXPERIENCIA
HABILITANTE DEL PROPONENTE”, de acuerdo con los siguientes
códigos UNSPSC:
ITEM SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
OBLIGATORIO 72 10 29 REPARACION DE INSTALACIONES.
(CÓDIGO OBLIGATORIO)
Servicios de apoyo
1 72 10 15 para la
Construcción
Registro único de 2 72 14 15 Servicios de preparación de

proponentes tierras
Servicios Comercial de
3 72 15 14
construcción y revestimiento de
paredes
4 22 10 15 Maquinaria para trabajo de

desmonte
5 27 11 24 Herramientas de inserción y
ajuste
6 27 11 25 Herramientas para apalancar y

curvar
Conexiones de
7 27 11 28
herramienta
s y accesorios
Publicación del El proyecto, estudio y aviso podrán consultarse en la página web:

Proyecto Pliego de www.contratos.gov.co.
Condiciones, Estudio
Previo y Aviso de En SECOP II
Convocatoria Fecha: 22 de abril de 2020
Plazo máximo para Lugar: Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP 2,
presentar www.contratos.gov.co
observaciones al
Proyecto de Pliego de Fecha: Hasta el 29 de abril de 2020
Condiciones Hora: Hasta las 14:00 horas

responder www.contratos.gov.co
observaciones al
Proyecto de Pliego de Fecha: Hasta el 30 de abril de 2020
Condiciones Hora: Hasta las 17:00 horas

Séptima Brigada
[email protected]
Plazo máximo para Fecha: hasta el 30 de abril de 2020

presentar Hora: hasta las 17:00 horas
manifestaciones a
MYPIMES de acuerdo
al decreto 1082
Artículo
2.2.1.2.4.2.2. Convoca
torias limitadas a
Mipyme.
Publicación de la Lugar: Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP 2,
Resolución de www.contratos.gov.co
Apertura- Pliego de Fecha: El día 04 de mayo de 2020
Condiciones-
Respuesta a
observaciones
presentar www.contratos.gov.co
observaciones al Hasta: El día 07 de Mayo de 2020
Pliego de Hora: Hasta las 17:00 horas
Condiciones
definitivo En Secop ll
Sorteo de Fecha: El día 07 de Mayo de 2020
consolidación de Hora: A las 10:30 horas
oferentes (CUANDO Lugar: Calle 5ª No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca – Villavicencio
APLIQUE) - Meta – Séptima Brigada - oficina de contratación CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO.
Plazo responder Dentro del marco de los términos señalados en el artículo 2.2.1.1.2.2.1
observaciones al del Decreto 1082 de 2015
pliego definitivo - Hasta: El día 8 de Mayo de 2020
máximo para expedir
adendas
Fecha y Hora de Fecha: El día 11 de Mayo de 2020
Cierre en Secop ii: Hora: A las 10:00 horas
Verificación y
La verificación y evaluación de las propuestas se efectuará desde el día
Evaluación de las
11 de Mayo de 2020 hasta el día 13 de mayo de 2020.
Propuestas:
Lugar: Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP 2,
Publicación de las
www.contratos.gov.co
evaluaciones de las
Fecha: El día 14 de Mayo de 2020
ofertas.
Hora: 17:00 horas

Séptima Brigada
[email protected]

Consulta y Traslado www.contratos.gov.co
para Observaciones Hasta: el día 19 de Mayo de 2020
En SECOP II: Hora: hasta las 17:00 horas

Plazo para responder www.contratos.gov.co
observaciones en Hasta: el día 20 de Mayo de 2020
SECOP II Hora: hasta las 17:00 horas

Fecha y hora para
www.contratos.gov.co
realizar la evaluación
definitiva y emitir
Fecha: El día 21 de Mayo de 2020
listado de posibles
Hora: hasta las 17:00 horas
habilitados
Lugar, Fecha y Hora Lugar: SECOP II
para la realización de
recomendación para Fecha: El día 22 de Mayo de 2020.
adjudicación Hora: Hasta las 11:00 horas
Suscripción del Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la recomendación para
Contrato adjudicación
Constitución Garantía Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la recomendación para
Única adjudicación
PLAZO DE EJECUCIÓN
El término de ejecución será contado a partir del acta de inicio, previo

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
Plazo de Ejecución (expedición registro presupuestal y aprobación garantía única), hasta el
fecha y lugar de 07 de diciembre de 2020 o hasta agotar el presupuesto
entrega
LUGAR DE EJECUCIÓN
El supervisor coordina con el proveedor que los servicios adquiridos

en cada una de las unidades de los diferentes cantones militares de
la jurisdicción de la Cuarta División del Ejército Nacional, en las
ciudades de Villavicencio-Meta, Apiay-Meta, Granada-Meta, La Uribe-
Meta y Mitú- Vaupés.
Plazo de Duración del Desde la suscripción del contrato resultante hasta 4 meses después de
contrato vencido el plazo de ejecución
Valor del Contrato: Será el resultante en la Resolución de Adjudicación

Séptima Brigada
[email protected]
Moneda de pago: PESOS COLOMBIANOS

El contratista deberá FACTURAR a nombre CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO - CENTRO LOGÍSTICO – UNIDAD (según
corresponda) y de acuerdo a los planes de inversión consolidados por la
CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO.
LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENTRAL

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO - El MDN.
– Ejército Nacional, se obliga a pagar el valor del presente contrato en la
siguiente forma:
Mediante giros parciales contra entregas mensuales dentro de los

sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada,
de acuerdo a cortes parciales de recepción de los bienes, liquidación y
cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y

Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN
Forma y Condiciones
CUPO PAC).
Pago
2. Suscripción del acta de recibo a satisfacción parcial y total (esta
última una vez finalice el plazo de ejecución y/o se ejecute la
totalidad de los recursos) de la entrega de los BIENES por el
MDN- Ejército Nacional-CENAC REGIONAL CENAC
REGIONAL VILLAVICENCIO, acta suscrita por el supervisor del
contrato.
3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos
correspondientes.
4. Verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC
REGIONAL CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO-, del
cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y
los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.
5. Entrada a almacén.
6. De acuerdo a la siguiente distribución presupuestal.
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del

objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergara el
mismo tiempo de la prórroga.

Séptima Brigada
[email protected]
ANEXO 2
FICHA TÉCNICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
El oferente deberá ajustarse a todos y cada uno de los puntos catalogados como "OBLIGATORIOS"
contenidos en los términos de referencia. Para lo cual, se requiere indicar en la siguiente tabla si
cumple o no con el requerimiento, diligenciando " CUMPLO" o "NO CUMPLO" en la columna
"CUMPLE”. / MARCA OFERTADA
GRUPO N° MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
02-02-02-005-004-02 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
CUMPLE NO CUMPLE
INGENIERÍA CIVIL
UNIDAD NECESIDAD
ITEM

MEDIDA TOTAL
1 Retiro de Escombros servicio (M3) 1 72101500
2 Desmonte de elementos de cubierta servicio (M2) 1 72101500

Séptima Brigada
[email protected]
ESTRUCTURA EN CONCRETO
Mantenimiento e Instalación de paredes en
3 ladrillo tolete compacto incluye repello por servicio (M2) 1 72151401
ambas caras, estuco y pintura
Mantenimiento y reparación de zapatas en
4 servicio (M2) 1 72151401
concreto reforzado
Mantenimiento y reparación de viga de
5 servicio (ML) 1 72151401
amarre en concreto reforzado
Mantenimiento de tanques elevados en
6 concreto reforzado (superficie mayor a 3 servicio (M2) 1 72152506
metros)
Mantenimiento o reparación de pisos,
placas, columnas, vigas, pantallas,
7 servicio (M2) 1 72152902
escaleras, alfajías, mesones en concreto
reforzado
Mantenimiento y reparación de refuerzos
estructural de cubierta en concreto
8 servicio (M2) 1 72101500
reforzado (incluye elementos de fijación y
anclaje )
Realizar la impermeabilización de
9 servicio (M2) 1 72102902
estructuras en concreto reforzado
Mantenimiento y reparación de Viga
10 servicio (M2) 1 72101500
cimentación en concreto reforzado
Mantenimiento y reparación de obras de
11 servicio (M2) 1 72101500
paisajismo
Mantenimiento, nivelado y alistado de
12 servicio (M2) 1 72152506
pisos y paredes para instalar
Instalación de cerámica (azulejo - baldosín
13 - ladrillo - losa - mosaico - terrazo - servicio (M2) 1 72152204
porcelanato - baldosa - cerámica, cenefa)
14 Instalación de boquilla servicio (M2) 1 72102900
MANTENIMIENTOS TECHOS
Mantenimiento y reparación de cielo Razo
15 en panel yeso, super board, icopor o pvc servicio (M2) 1 72152605
incluye terminado en pintura
Instalación de cielo Razo en panel yeso,
16 super board, icopor o pvc incluye servicio (M2) 1 72152605
Mantenimiento y reparación de cubierta
tipo eternit , termo acústica, master 1000,
17 servicio (M2) 1 72152600
pvc, zinc, barro, incluye terminado en
pintura
Instalación de cubierta tipo eternit , termo
acústica, master 1000, pvc, zinc, barro,
18 incluye terminado en pintura y todos los servicio (M2) 1 72152601
elementos necesarios de fijación y
seguridad
Impermeabilización de cubierta tipo eternit
19 , termo acústica, master1000, pvc, zinc, servicio (M2) 1 72152600
barro incluye terminado en pintura
Mantenimiento, reparación de estructura
metálica de cubierta como vigas, cerchas,
20 servicio (M2) 1 72152600
amarres, tensores, incluye terminado en
pintura y detalles de soldadura
Mantenimiento y reparación de canales,
tragantes, bajantes, aéreos de cubierta
21 incluye terminados en pintura, servicio (M2) 1 72152600
impermeabilizado, sellado y todo los

Séptima Brigada
[email protected]
INSTALACIONES ELECTRICAS
Instalación y reparación de acometida
eléctrica que incluye los siguientes
componentes: punto de alimentación,
22 servicio (M2) 1 72151511
conductores, ductos, tablero general de
acometidas, interruptor general, armario de
medidores o caja equipo de medición
Instalación o cambio de elementos de
iluminación como reflectores, Plafones,
23 bombillos, rosetas, balas led, tubos servicio (punto) 1 72151501
fluorescentes o similares (voltage 110w y
220w)
instalación o cambio de accesorios de
pared (tomacorriente, interruptores,
24 servicio (und) 1 72151511
conmutables, tablero de distribución y
demás accesorios)
mantenimiento y reparación de cableado
25 interno, redes eléctricas incluye todo lo servicio (punto) 1 72151501
necesario para su correcto funcionamiento
REDES HIDRAULICAS O
HIDROSANITARIAS
tubería pvc (codos, uniones, bujes, tee,
yee, sifón, adaptador, tapón, reducción,
26 servicio (und) 1 72154402
tipo universales), según requerimiento de
Mantenimiento red hidráulica (destapada,
27 sondeo y aplicación de elementos servicio (ML) 1 72154402
químicos)
paso (registros, cheques, llaves, válvulas,
28 grifo) según requerimiento de diámetro o servicio (und) 1 72154402
posición incluyendo todo lo necesario para
su funcionamiento
Instalación de INCRUSTACIONES -
JUEGO Incrustaciones (Papelera,
29 servicio (und) 1 72154402
jabonera lavamanos, ganchos, cepillera,
jabonera ducha y toallero).
CARPINTERIA METALICA Y DE
MADERA
Instalación y cambio de ventanas, puertas,
30 rejillas, concertinas, mallas, mesones en servicio (und) 1 72152402
acero
Mantenimiento de elementos puertas,
ventanas incluye el cambio de visagras,
31 chapas, seguros, cerraduras, aceitadas y servicio (und) 1 72152400
el mantenimiento de brazos hidraulicos,
con terminados en pintura
impermeabilizacion e inmunizacion de
32 servicio (und) 1 72152302
elementos de madera
PINTURAS Y ACABADOS
Aplicación de capa eslucida de cemento
33 liso muros, interior exterior 1:3 (incluye servicio (M2) 1 31211913
filos y dilataciones)

Séptima Brigada
[email protected]
Aplicación de pintura para fachada color

34 institucional, incluye lavado, y retiro de servicio (M2) 1 73181104
pintura deteriorada
Resane Pañete LISO MUROS 1:3
35 INTERIOR y exterior ( Incluye filos y servicio (M2) 1 73181104
dilataciones ).
Aplicación ESTUCO Y VINILO 3 MANOS
Sobre Muro Interior (Incluye, 1 mano en
36 servicio (M2) 1 72152005
Intervinilo y dos manos en pintura, filos y
dilataciones).
Aplicación PINTURA PARA TRÁFICO
37 GRANDES SUPERFICIES Color según servicio (M2) 1 73181104
diseño. (Incluye 3 manos).
Aplicación PINTURA VINILO o ESMALTE
3 MANOS Sobre Muro o estructura
metalica, cubierta, puertas ventanas y
38 demas elementos que se consideren servicio (M2) 1 73181104
(Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos
manos en pintura tipo 1, filos y
dilataciones).
GRUPO N° 2 MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS

CONSTRUCCIÓN DE
02-02-02-005-004-02-5
ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE CUMPLE NO CUMPLE
TRATAMIENTO DE AGUA
UNIDAD NECESIDAD
ITEM

MEDIDA TOTAL
1 BAJANTE AGUAS EN PVC 3" (Incl. Bajantes SERVICIO 1 72154000
y material) metro lineal
2 BAJANTE AGUAS en PVC 4" (Incl. Bajantes SERVICIO 1 72154000
y material) por metro linela
3 BAJANTE AGUAS en PVC 6" (Incl. Bajantes SERVICIO 1 72154000
y material)
TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua (Red de
MANTENIMIENTO) Incluye excavación
4 SERVICIO 1 72154000
compactado, instalación y accesorios.
POR METRO
TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua (Red de
5 MANTENIMIENTO) Incluye excavación SERVICIO 1 72154000
6 COSTO DE CONEXION A RED SERVICIO 1 72154000
HIDRAULICA PVC-P 2" POR METRO
7 COSTO DE CONEXIÓN A RED SERVICIO 1 72154000
HIDRAULICA PVC-P 3".
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN A
8 TODO COSTO A RED HIDRAULICA PVC- SERVICIO 1 72154000
P 4".

Séptima Brigada
[email protected]
CONEXION TODO COSTO A RED

SANITARIA 6" Red de alcantarillado 160
10 SERVICIO 1 72154000
mm. Tipo novafort o similar (Incluye silla
yee).
mm. Tipo novafort o similar por metro
PRESION EN PVC 1 1/2".por metro
PRESION EN PVC 2 "por metro
15 PUNTO DESAGUE PVC 2" (Incluye SERVICIO 1 72154000
16 PUNTO DE DESAGUE PVC 3" .(Incluye SERVICIO 1 72154000
17 PUNTO DE DESAGUE PVC 4" . (Incluye SERVICIO 1 72154000
18 PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias SERVICIO 1 72154000
21 SERVICIO 1 72154000
PUNTO AGUA 1 1/2" PVC-P
22 SERVICIO 1 72154000
PUNTO AGUA 1 1/4" PVC-P
23 SERVICIO 1 72154000
PUNTO AGUA 1" PVC- P
24 SERVICIO 1 72154000
PUNTO AGUA 1/2" PVC-P
25 SERVICIO 1 72154000
PUNTO AGUA 3/4" PVC-P
TUBERIA A LL 110MM. (Incluye cama de
nivelación y cinta de demarcación).
TUBERIA A LL 160MM (Incluye cama de

Séptima Brigada
[email protected]

TUBERIA A LL 200 MM. (Incluye cama de
TUBERIA A LL 250 MM (Incluye cama de
nivelación y cinta de nivelación). Por metro
apoyo en grava fina, relleno lateral en arena
30 SERVICIO 1 72154000
nivelación y cinta de demarcación). Por
metro
TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 1"
32 SERVICIO 1 72154000
NIC 505 - 001 (Red de suministro
TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 1
33 SERVICIO 1 72154000
1/2" NIC 505 - 001 (Red de suministro
TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 2
34 SERVICIO 1 72154000
descolgada) por mettr
35 SERVICIO 1 72154000
36 SERVICIO 1 72154000
TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA
37 SERVICIO 1 72154000
38 SERVICIO 1 72154000
39 SERVICIO 1 72154000
PRESION 1 1/2"(1/2") Calibre 40 ASTM A 53
por metro
40 SERVICIO 1 72154000
PRESION 1 1/4"(3") Calibre 40 ASTM A 53
por metro
41 SERVICIO 1 72154000
PRESION 3/4" Calibre 40 ASTM A 53 por
metro

Séptima Brigada
[email protected]

TUBERIA ALCANTARILLADO 110MM Tipo
Novafort o similar. (Incluye cama de apoyo
42 SERVICIO 1 72154000
en grava fina, relleno lateral en arena lavada,
cinta de demarcación.). por metro
TUBERIA ALCANTARILLADO 160MM Tipo
43 SERVICIO 1 72154000
cinta de demarcación). por metro
TUBERIA ALCANTARILLADO 200 MM Tipo
44 SERVICIO 1 72154000
45 SERVICIO 1 72154000
46 SERVICIO 1 72154000
47 SERVICIO 1 72154000
48 TUBERIA CPVC 1/2" Incluye instalación y SERVICIO 1 72154000
49 TUBERIA CPVC 3/4" Incluye instalación y SERVICIO 1 72154000
50 TUBERIA PVC-S 1 1/2" Incluye instalación SERVICIO 1 72154000
y accesorios. por metro
CONEXION A TODO COSTO DE

Séptima Brigada
[email protected]

TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO
55 CAP. 1.000 lts, Incluye: VALVULA SERVICIO 1 72154000
flotadora de 1" cobre, tapa, accesorios y
TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO
56 CAP. 10.000 lts, Incluye: VALVULA SERVICIO 1 72154000
flotadora de 1" cobre, tapa, accesorios y
Mantenimiento de tuberia PVC tipo pesado
57 SERVICIO 1 72154000
de 3" por metro
58 SERVICIO 1 72154000
de 2" por metro
59 SERVICIO 1 72154000
de 1" por metro
60 SERVICIO 1 72154000
de 1/2 por metro
Mantenimiento y limpieza de pozos
61 SERVICIO 1 72154000
Mantenimiento y limpieza de cajas
62 SERVICIO 1 72154000
Mantenimiento de tuberias, filtros,
63 purificadores , entradas y salidas de planta SERVICIO 1 72154000
de tratamiento de aguias potables. por metro
Mantenimiento y cambio de tuberia de agua
64 SERVICIO 1 72154000
potable de los calibres 3" 2" 1" 1/2" 3/4"
Servicio de equipo de succion para limieza y
desinfeccion de 8 Metros cubicos y de
65 4metros cubicos mantenimiento de trampas SERVICIO 1 72154000
de grasa, pozos septicos y tanques de aguas
residuales por hora por metro
Servicio de evacuacion y trasporte de
66 residuos con el respectivo certificado de SERVICIO 1 72154000
dispocion final. Por metro cubico por metro
Mantenimiento de tuberis consiste en
rehabilitar la tuberia de aguas residuales
67 SERVICIO 1 72154000
domesticas y reparacion de la misma (si se

Séptima Brigada
[email protected]




Séptima Brigada
[email protected]

ejecución
para dichos fines.
Contratante.



Séptima Brigada
[email protected]


GENERALES:

SOCIAL DE COLOMBIA.


Séptima Brigada
[email protected]

del 2015.

TÉCNICO EVALAUDOR:
PERMANEN FORMACIÓN
DOCUMENTOS
SOPORTE:
Hoja de Vida
respaldada por las
certificaciones que
acrediten el tiempo
de experiencia (las
General (03) años
contengan, como

Séptima Brigada
[email protected]
tarjeta mínimo: nombre del

profesional. contratante, objeto
del contrato, cargo
desempeñado,
fechas de inicio y
terminación.
o Presentar copia
del documento
de identidad.
O Presentar la
matrícula o
Profesional tarjeta
DIRECTOR
DE OBRA
Arquitectura.
por el Consejo
Profesional
correspondiente.
o Fotocopia de los
diplomas
respectivos o
certificados de
obtención del
título
correspondiente.
o Certificado de
y Redes
Hidráulicas”.
cada uno de los
profesionales
ofrecidos en la
que, bajo
Gravedad de
juramento,
certifiquen que
toda la
documentación

Séptima Brigada
[email protected]
presentada es
verídica.
CERTIFICADO DE
ALTURAS
ACTUALIZADO

50% profesional o
en Salud especialista. contengan, como
Ocupacional mínimo: nombre del
Mínimo un (1) contratante, objeto
contrato como del contrato, cargo
Específica profesional desempeñado,
SISO en una fechas de inicio y
obra no terminación.
residencial o Presentar copia
ejecutado del documento
dentro del año de identidad.
o Presentar la
inmediatamente matrícula o
anterior al tarjeta
profesional
cierre del vigente expedida
presente
proceso de
selección.

Séptima Brigada
[email protected]
por el Consejo
Profesional
correspondiente.
o Fotocopia de los
diplomas
respectivos o
certificados de
obtención del
título
correspondiente.
o Con
CERTIFICADO
EN ALTURAS-
ACTUALIZADO
cada uno de los
profesionales
ofrecidos en la
que, bajo
Gravedad de
juramento,
certifiquen que
toda la
documentación
presentada
es verídica.
Hoja de Vida
respaldada por las
certificaciones que
acrediten el tiempo
de experiencia (las
certificaciones
laborales,
debidamente
firmadas por el
contratante, que
contengan, como
mínimo: nombre del
contratante, objeto
del contrato, cargo
desempeñado,

Séptima Brigada
[email protected]
fechas de inicio y
terminación.
o Presentar copia
del documento
de identidad.
o Presentar la
matrícula o
tarjeta
correspondiente.
o Fotocopia de los
diplomas
respectivos o
certificados de
obtención del
título
correspondiente.
o Certificado de
inscripción en el
COPNIA vigente
de acuerdo a la
ley 842 de 2003.
cada uno de los
profesionales
ofrecidos en la
que, bajo
Gravedad de
juramento,
certifiquen que
toda la
documentación

Séptima Brigada
[email protected]
presentada es
verídica.
o Con -
CERTIFICADO
EN ALTURAS
ACTUALIZADO.
contratos de
y redes
y redes
mantenimiento de
terminación.
o Presentar copia
del documento de
identidad.
o Fotocopia de
certificados
estudios de
educación no
formal.

cada uno, bajo
Gravedad de
juramento, donde
certifique que toda
la documentación
presentada es

Séptima Brigada
[email protected]
verídica
CERTIFICADO
o
DE ALTURAS
ACTUALIZADO

ACTUALIZADO
ACTUALIZADO

firmados.

Séptima Brigada
[email protected]
Notas:
El oferente garantiza que los elementos cumplen con las condiciones establecidas en las
especificaciones técnicas.
___________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICACIÓN

Séptima Brigada
[email protected]
ANEXO 3
MINUTA DEL CONTRATO
El presente anexo incluye como guía para las partes contratantes, las condiciones generales
del contrato, pero esta minuta será modificada o complementada por M.D.N. – EJÉRCITO
NACIONAL de acuerdo con el pliego de condiciones, la propuesta del adjudicatario y la
adjudicación del contrato.
CONTRATO DE XXXXXXXXXX (tipificar el contrato, compraventa, obra, prestación de servicios,

suministros, etc.) No. XXXXX DE 202X CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL y XXXXXX (Contratista). Los suscritos a saber: El señor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (indicar el nombre del competente contractual), mayor de edad,
residente en la ciudad de XXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXX
expedida en XXXXXXXX, quien actúa en su carácter de (COMPETENTE CONTRACTUAL),
previamente facultado mediante xxxxxxx (indicar la orden semanal, Resolución o acto administrativo
mediante el cual fue nombrado) No. XXXXXXXXXX, emitida por XXXXXXXX, y de conformidad con
la Resolución Ministerial xxxxx (Resolución de Delegación vigente) quien en consecuencia representa
al MDN - EJÉRCITO NACIONAL - (UNIDAD EJECUTORA), NIT XXXXXXXX, que en adelante y para
los efectos del presente contrato se denominará EL M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL (UNIDAD
EJECUTORA) por una parte y por la otra, la firma XXXXXXXXX NIT.XXXX, constituida mediante
escritura pública No. XXXX de la Notaría XXX, inscrito en la Cámara de Comercio con matricula
mercantil XXXXXXX (anexos al presente contrato), Representada Legalmente por el señor XXXXXXXX,
mayor de edad, con domicilio en XXXXXXX., identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXX
expedida en XXXXXX., quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
el presente contrato de XXXXXXXXXX, previas las siguientes consideraciones:
a.- Que el M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL (UNIDAD EJECUTORA) requiere _______________
(indicar el objeto del contrato).
b.- Que en el presupuesto para la vigencia fiscal de 202X existe la asignación de los recursos
necesarios para atender las obligaciones de pago del presente contrato hasta por la suma de $______
según consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. ________expedido por
XXXXXXXXXXXXX.
c.- Que el proceso de selección que originó el presente contrato se efectúo con fundamento en ______
(citar las normas que fundamentaron jurídicamente el proceso de selección).
2 d.-Que la Dirección de xxxxxxxx o Unidad Ejecutora del Ejército mediante ponencia
presentada el ____de _____de 202X, propuso al comité de adquisiciones recomendar al señor
XXXXXXXXXX (ordenador del gasto) del Ejército, aprobar el estudio previo y el pliego de condiciones
del proceso de XXXXXXXX No. ________ cuyo objeto es ____________ hasta por la suma de
$________________.
e.- Que el día ____de ______ se realizó el cierre del proceso al cual se presentaron los siguientes
oferentes ___________, tal como consta en el acta de cierre No.xxxxxxxxxx Registrada al folio No.

Séptima Brigada
[email protected]
xxxxxxx.
f.-Que efectuados los estudios correspondientes y cumplidos los requisitos legales y administrativos,
previo concepto de los comités: económico, jurídico y técnico, se llevó a cabo la recomendación de
adjudicación, en la que XXXXXXXXX (el gerente del proyecto) en ponencia presentada el día xxxxx
de ____, propuso al Comité de Adquisiciones, recomendar al señor Ordenador del Gasto,
ADJUDICAR el proceso de XXXXXX No.______, cuyo objeto es la ________________, por la suma
de $ _____________ a la firma _____________.
g.- Que mediante Resolución No. ____________, el xxxxxxx (Ordenador de Gasto) adjudicó el
contrato derivado del proceso de XXXXXXXXXXXX ___________a la firma ___________, para la
____________ hasta por la suma de $ _______________.
h.- Que quienes suscriben el presente contrato se encuentran debidamente facultados para ello y por
lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los
documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato.
i.- Que tras haber sido cumplidos todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación
administrativa, es procedente la celebración del presente contrato que se regirá por las siguientes
cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga con el M. D. N. - EJÉRCITO

NACIONAL XXXX (UNIDAD EJECUTORA) a xxxxxx (indicar el objeto del contrato). El M.D.N.-
EJÉRCITO NACIONALXXXXXX(UNIDAD EJECUTORA) por su parte adquiere los bienes y/o
servicios u obras para el Ejército Nacional, con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo
de este contrato, el anexo No. XX (Indicar el anexo de las especificaciones técnicas) del pliego de
condiciones para la XXXXXX ________________, y la oferta, que hacen parte integral del presente
contrato, en los precios relacionados en la presente cláusula.
CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de

$________________. Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto
no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio, van incluidos los
costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el
CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de
precios, invocados con base en estas circunstancias.
NOTA: Si los bienes a adquirir están excluidos de IVA, deberá incluirse un Parágrafo donde se indique
tal evento.
CLÁUSULA TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:EL MDN-Ejercito Nacional xxxxxxxx

(unidad Ejecutora) pagará el valor del contrato en xxxxxx(Indicar como se realizará el pago) de acuerdo
con las entregas estipuladas en el plazo de ejecución, mediante giro directo dentro de los xxxxxx (xx)
días siguientes a la recepción a satisfacción del objeto contractual, previo cumplimiento de los
siguientes requisitos:

Séptima Brigada
[email protected]
1. Recepción a satisfacción por parte del MDN-Ejército Nacional – (Unidad Ejecutora). Este requisito
debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico
evaluador y un representante del Contratista.
2. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro
Nacional. (Asignación cupo PAC).
3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
4. La verificación por parte del MDN-Ejército Nacional- (Unidad ejecutora), del pago de aportes
relativos al Sistema de Seguridad Integral así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensación Familiar cuando corresponda.
PARÁGRAFO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al
contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
CLÁUSULA CUARTA .-SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES

PRESUPUÉSTALES: Los pagos que de conformidad con este contrato, deba efectuar el M.D.N -
EJÉRCITO NACIONAL - XXXXXX (UNIDAD EJECUTORA), se subordinan a las apropiaciones que de
los mismos se hagan con cargo a xxxxxxx (discriminar el rubro presupuestal)
PARÁGRAFO: MODIFICACIÓN DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las partes acuerdan que

en el evento en que sea necesario modificar la presente Cláusula, el M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL
- XXXXX(UNIDAD EJECUTORA) podrá hacerlo unilateralmente sin que sea necesario la suscripción
de un contrato modificatorio por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del CONTRATISTA.
CLÁUSULA QUINTA - DURACIÓN: La duración del presente contrato se extenderá así:
ELEMENTO/SERVICIO DESDE HASTA

CUATRO (4) MESES DESPUÉS
SUSCRIPCIÓN DEL
XXXXXXXXXXXX DE VENCIDO EL PLAZO DE
CONTRATO
EJECUCIÓN
RESULTANTE
CLÁUSULA SEXTA - DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, (SERVICIOS U

OBRAS): los bienes objeto del presente contrato deberán realizarse de acuerdo con las
especificaciones técnicas consignadas en el pliego de condiciones, el anexo técnico de este contrato,
y la oferta del CONTRATISTA, que hacen parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA SÉPTIMA -PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA: El contrato tendrá el

siguiente plazo de ejecución ____________________.
PARÁGRAFO PRIMERO: El cronograma de actividades para la ejecución presentado con la oferta,

el cual puede ser ajustado por la Administración, siempre y cuando no sobrepase el plazo de entrega

Séptima Brigada
[email protected]
estipulado en el presente contrato, hace parte integral del plazo de ejecución de modo que el
supervisor del contrato verificará que éste se cumpla. En el evento que las actividades y los plazos
allí señalados no se adelanten conforme a lo programado, el MDN – Ejército Nacional – (Unidad
Ejecutora) podrá imponer las sanciones contempladas en el contrato y en la Ley.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El ACTA DE RECIBO será perfeccionada y expedida dentro de los diez
(10) días calendario siguientes a la entrega parcial y/o total a satisfacción del M.D.N EJÉRCITO
NACIONAL - XXXX (UNIDAD EJECUTORA).
CLÁUSULA OCTAVA. GARANTÍA TECNICA: La garantía técnica cubre los siguientes requisitos:
_________________________
PARAGRAFO PRIMERO: TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA:
____________________ NOTA: (debe tenerse en cuenta lo requerido en el pliego y lo ofertado por el
Contratista).
CLÁUSULA NOVENA- GARANTÍA CUMPLIMIENTO: (De acuerdo al texto del pliego de

condiciones).
CLÁUSULA DÉCIMA.- AVISOS Y NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones que se requieran

en desarrollo del presente contrato se presentarán por escrito, directamente, por correo certificado o
telefax, así: las que deba realizar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – XXXXX (UNIDAD EJECUTORA)
se remitirán a la ________________ (indicar la dirección del contratista preferiblemente la señalada
en el Certificado de Existencia y Representación Legal, la cual debe coincidir con la señalada en la
carta de presentación de la oferta). Las que deba realizar el CONTRATISTA las remitirá por escrito
directamente al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – UNIDAD EJECUTORA (indicar la oficina y dirección
de la Unidad ejecutora).
El contratista autoriza el envío de notificaciones a través del medio electrónico señalado en el

presente contrato y en los términos del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- SANCIONES: Las partes convienen en establecer las siguientes
formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones recíprocamente adquiridas en virtud del
presente contrato. Previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150
de 2007, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, para la
imposición de multas por parte de la Administración así:
a) En el evento de presentarse retardo en la entrega, de conformidad con lo previsto en la cláusula
del plazo de ejecución del presente contrato y con el fin de que el CONTRATISTA cumpla debidamente
la ejecución del contrato, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco
por ciento (0.5%) del valor del Bien, servicio y obra dejado de entregar y/o prestar por cada día de
retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción por el
simple hecho del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley. b) En el evento de

Séptima Brigada
[email protected]
presentarse devolución del bien y/o el servicio, por no cumplir el mismo con las especificaciones
técnicas del presente contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero
punto cinco por ciento (0.5%) del valor de los bienes, servicios u obra dejados de entregar y/o prestar,
por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días. c) En el evento de que el contratista
no desarrolle a tiempo las actividades señaladas en el cronograma que acompaña la oferta y demás
obligaciones contractuales, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto
cinco por ciento (0.5%) del valor del ítem y/o bien cuya actividad no se haya desarrollado por cada
día de retardo en la actividad y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad
de sanción. d) La Entidad podrá declarar el incumplimiento del contrato con las consecuencias
contempladas en el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y cuando no sean satisfechas cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista. PARÁGRAFO PRIMERO:PAGO DE LAS MULTAS: El pago de
las multas a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se
hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, podrá descontarse de los saldos
pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto
EL CONTRATISTA autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL para hacer los descuentos
correspondientes. PARÁGRAFO SEGUNDO:EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES: Esta sanción puede hacerse efectiva por parte del M. D. N. - EJÉRCITO
NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA), no sólo para la obligación de entregar los bienes, servicios y
obras, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por
parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones y/o modificaciones acordadas o cualquier otro
acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes
aquí involucradas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- PENAL PECUNIARIA: Con el fin de sancionar al CONTRATISTA

por el hecho de declararse la caducidad administrativa o el incumplimiento total del contrato, previo
agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia
con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, las partes convienen, como pena pecuniaria, la obligación
del CONTRATISTA de pagar la suma equivalente del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
En el evento que incumplimiento sea parcial previo agotamiento del debido proceso establecido en el
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 la pena
se aplicará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de los BIENES y/o SERVICIOS
SEGÚN CORRESPONDA dejados de entregar o entregados tardíamente, por cada día de retardo y
hasta por un plazo máximo de 15 días, aunado a lo señalado en el caso del incumplimiento parcial se
conviene por las partes que si los bienes y/o servicios según corresponda, no se entregan en debida
forma antes de proferirse el acto administrativo que resuelva el debido proceso, además se le cobrará
al contratista a título de pena el valor total de los bienes y/o servicios dejados de recibir, lo anterior
hasta por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
lo anterior sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las
acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor. PARÁGRAFO PRIMERO:
NATURALEZA DE LA PENA: La suma anterior se pacta a título de pena, no de indemnización, razón
por la cual, EL M.D.N -EJÉRCITO NACIONAL se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el

Séptima Brigada
[email protected]
pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a
que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado
durante el término de duración del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA
se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento.
PARÁGRAFO SEGUNDO: RECURSOS INGRESAN AL TESORO NACIONAL: El valor de las
sanciones por retardo y de la Cláusula Penal Pecuniaria a que se refiere tanto la cláusula de sanciones,
como esta, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. Si se presenta algún hecho
constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera
grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el M.D.N -
EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA) podrá declarar la caducidad y ordenar la liquidación
en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80
de 1993. Así mismo, cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en el artículo 25 de
la Ley 40 de 1993, 90 y siguientes de la Ley 418 de 1997, podrá declararse la caducidad del contrato
en los términos allí señalados. La liquidación se realizará de conformidad con lo previsto en los
artículos 60 y siguientes de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA: Para cualquier efecto que
de lugar al incumplimiento de este contrato se someterá a la Ley Colombiana y a las autoridades
legales preestablecidas. EL CONTRATISTA renuncia expresamente desde ahora a intentar
reclamación diplomática en lo pertinente a las obligaciones y derechos originados en el presente
contrato, salvo en el caso de denegación de justicia cuando el CONTRATISTA ha tenido expeditos los
recursos y medios de acción que, conforme a las leyes colombianas, puedan emplearse ante la
jurisdicción contencioso administrativa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de presentarse

cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, EL
M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA) podrá hacer uso de las facultades
excepcionales allí previstas. En el caso de la interpretación y de la modificación unilateral el M.D.N -
EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA) informará al CONTRATISTA sobre estas
circunstancias de conformidad con lo establecido en los artículos pertinentes ya citados, y este
contará con un término de cinco (5) días hábiles para presentar sus observaciones; posteriormente
las partes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes intentarán llegar a un acuerdo. Si ello no
fuere posible se dará cumplimiento a lo establecido en los artículos que regulan la materia en la Ley
80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES: Este contrato se regula,

además de sus estipulaciones por las leyes civiles y mercantiles colombianas que correspondan a su
esencia y naturaleza.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Conforme al artículo 68 de la Ley

Séptima Brigada
[email protected]
80 de 1993, previo a la actuación por vía judicial las partes se comprometen a utilizar los mecanismos
de solución previstos en la mencionada ley. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
presentación del conflicto distinto del incumplimiento de las obligaciones sea total o parcial, las partes
se reunirán para solucionarlo, para lo cual el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL fijará fecha, hora y lugar;
si existe acuerdo levantarán acta donde conste lo acordado; si subsiste el conflicto, el mecanismo
para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia
se tendrán en cuenta las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar
dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA- ARBITRAMENTO TÉCNICO: Cualquier controversia de carácter

exclusivamente técnico que no pueda resolverse amigablemente, podrá ser sometida al criterio de
expertos designados por las partes o al parecer de un organismo consultivo del Gobierno o al de una
asociación profesional, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 80 de 1993. La decisión adoptada
será definitiva. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a presentarse la controversia técnica,
las partes se reunirán para solucionarla amigablemente para lo cual el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL
– (UNIDAD EJECUTORA) fijará la fecha, hora y lugar; si existe acuerdo, levantarán acta en donde
conste lo acordado; si subsiste la controversia el mecanismo adoptado por la partes será escogido
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia, se tendrán en cuenta las
características y condiciones especiales de la respectiva controversia técnica, a fin de que el
mecanismo adoptado por las partes evite dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del
contrato. Los gastos que genere dicho arbitramento técnico serán sufragados por el CONTRATISTA.
CLÁUSULA DECIMA NOVENA- CESIÓN: Por tratarse de un contrato intuito-persona el

CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato en todo, ni en parte a persona alguna, natural o
jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo, expreso y escrito del M.D.N - EJÉRCITO
NACIONAL- (UNIDAD EJEUCUTORA), no quedando éste obligado a dar las razones que le asistan
para negarlo.
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- CESIÓN DE LOS DERECHOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL: En caso

de que EL CONTRATISTA decida efectuar una cesión y/o pignoración de los derechos económicos
de contenido patrimonial derivados del presente contrato, deberá solicitar su aceptación y notificación
por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA), con fundamento en los
artículos 1.959 y siguientes del Código Civil, en concordancia con los artículos 651 y siguientes del
Código de Comercio. EL CONTRATISTA, deberá anexar como mínimo los siguientes documentos:
1) Contrato de cesión y/o pignoración de derechos económicos del contrato objeto de la cesión,
firmado por el cesionario y el cedente donde se relacione en forma explícita lo siguiente: a) valor de
la cesión, b) especificar si la cesión obedece al contrato principal y/o contratos adicionales, c)
Aceptación por parte del cesionario de los descuentos de Ley cuando aplique. 2) Acta de junta de
socios o documento consorcial, en donde se autorice al representante legal de la figura
correspondiente para efectuar la cesión. 3) Certificado de existencia y representación Legal del
cesionario y el cedente cuando se trate de persona jurídica y/o certificado de inscripción cuando se

Séptima Brigada
[email protected]
trate de persona natural expedido por la Cámara de Comercio del domicilio correspondiente. 4)
certificación bancaria con número de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores
cedidos. 5) Declaración bajo juramento del cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo
previsto en el Decreto 4334/2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. 6.) Oficio dirigido al
Ordenador del Gasto, indicando el valor cedido y aportando los anteriores documentos. PARÁGRAFO
ÚNICO: SUJECIÓN A LA FORMA DE PAGO: La entidad financiera, bancaria, persona natural o
jurídica debe supeditarse a la forma de pago establecida en el presente contrato. En el monto a ceder
tener en cuenta los descuentos de ley, tales como RETEIVA, RETEFUENTE Y RETEICA, si hay lugar
a ellos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA- ADICIONES, MODIFICACIONES AL CONTRATO, CONTRATO
DE TRANSACCIÓN, COMPENSACIÓNES O ACUERDOS: El CONTRATISTA estará obligado a
suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el
cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al
requerimiento por parte del M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA). En caso de
incumplimiento de dicha obligación, el M. D. N - EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA),
podrá hacer efectivas las sanciones señaladas en el presente contrato, es decir, las sanciones por
retardo o la penal pecuniaria, indicadas en la cláusula décima primera y décima segunda del presente
contrato. En el evento en que dicho incumplimiento genere la paralización del contrato, el M.D.N. -
EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA), podrá hacer efectiva la cláusula XXXXXX (indicar
la cláusula correspondiente a la Caducidad Administrativa) de conformidad con la ley.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- RESERVA DE LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA POR
MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con el M.D.N - EJÉRCITO
NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA) a no suministrar ninguna clase de información o detalle a
terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el
presente contrato, así como del servicio objeto del mismo, los asuntos técnicos e instalaciones de las
Fuerzas Militares de la República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo
de este contrato o con posterioridad al mismo.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- SUPERVISIÓN. El supervisor del presente contrato será el
XXXXXXXX ………, debidamente nombrado mediante resolución. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL
– (UNIDAD EJECUTORA) tendrá el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución del contrato, lo
que le permitirá acceder sí así lo desea, en cualquier momento a las instalaciones físicas en las que
se lleven a cabo las diferentes fases del contrato, y a los documentos e información que soportan la
labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a cargo del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL -
(UNIDAD EJECUTORA) un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga
acceso, la que se entiende asumida por el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA)
con la firma del presente contrato, dentro de las limitaciones que para el efecto le establezca la ley.
El CONTRATISTA no podrá oponer derechos de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con
terceros que limiten o impidan que el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA) o su
designado accedan a la información del CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de
supervisión y control. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA) ejercerá las
actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que le corresponden, directamente o

Séptima Brigada
[email protected]
a través de terceros, y tendrá las siguientes facultades básicas:

a. Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta
ejecución del presente contrato. El CONTRATISTA está obligado a suministrar la información
solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la información
exigida así lo requiera.
b. Verificar directamente o a través de terceros que el CONTRATISTA cumpla las condiciones de
ejecución del presente contrato según los términos en los que se ha convenido, y requerir al
CONTRATISTA para que corrija los incumplimientos.
c. Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los bienes, servicios u obras
cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas en el presente contrato.
d. Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en este contrato, las labores
desarrolladas, verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el M.D.N -
EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA) considere pertinentes, las condiciones de ejecución
del contrato y verificar que su resultado se adecue a los términos del presente contrato.
e. Verificar el cumplimiento de los programas de higiene y seguridad industrial y de capacitación del
personal al servicio del CONTRATISTA.
f. En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las
labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas.
g. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA) no ejercerá funciones de control de
las actividades de los subcontratistas, ni de aprobación del resultado de las mismas; sin embargo, en
el caso de que el CONTRATISTA adelante actividades que le son propias a través de subcontratistas,
deberá disponer, bajo su costo, de su propio equipo de interventoría o control de calidad, que estará
obligado a suministrar a satisfacción del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA) la
información que le requiera.
h. En general, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal
desarrollo y ejecución del presente contrato.
i. Tendrá las siguientes facultades en particular:
1.) Suscribir las actas de recibo parcial y/o total de los objeto del presente contrato.
2.) Rechazar los que a su criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en el presente
contrato.
3.) Rendir informes mensuales o cuando lo considere necesario, al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL –
(UNIDAD EJECUTORA) Ordenador del Gasto sobre el avance y ejecución del contrato.
4.) Verificar la correcta ejecución y cumplimiento del contrato.
5.) Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes.
6.) Atender y resolver en coordinación con el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD
EJECUTORA) todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y
complemento en las especificaciones técnicas.
7.) Deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1º de la Ley 828
de 2003.
8.) Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato.

Séptima Brigada
[email protected]
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las

obligaciones inherentes al presente contrato, el contratista se compromete a: 1. Cumplir con las
condiciones establecidas en la ley y los estudios previos y el pliego de condiciones definitivo. 2.
Cumplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en los
estudios previos, pliego de condiciones definitivo, pliego y contrato derivado del presente proceso de
contratación. 3. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la
ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días
siguientes al requerimiento por parte del M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL-(UNIDAD EJECUTORA)4.
No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación
clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato. 5. Mantener la debida reserva respecto
de los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la República de Colombia,
conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato o con posterioridad al mismo.
6. Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o
que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas. 7. Cumplir con sus obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la
ejecución del contrato y para hacer efectivo el pago. El incumplimiento de estas obligaciones, será
causal para que el M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA) le imponga multas
sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación
efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo
50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 9. Las demás que sean propias del objeto del proceso en
mención. 10. El contratista deberá presentar dentro de los 30 días calendario siguiente en medio
magnético y físico al supervisor del contrato la información técnica necesaria para la identificación de
cada uno de los elementos incluidos en el acuerdo de voluntades, para lo que deberá diligenciar la
plantilla de catalogación, y deberá allegarlo igualmente en medio físico en el primer pago a la Cenac
para anexarla a la carpeta maestra.
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL: Además
de todas las obligaciones inherentes al presente contrato, el MDN – EJÉRCITO NACIONAL –
(UNIDAD EJECUTORA) se compromete con: 1.Cumplir con las condiciones establecidas en la Ley,
los estudios previos y los pliegos de condiciones definitivos. 2. Pagar el valor del presente contrato.
3. Facilitar la gestión en torno a la ejecución del objeto contractual. 4. Recibir los bienes objetos del
presente proceso de selección, siempre y cuando cumpla con las especificaciones normas y/o fichas
técnicas requeridas. CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El
Supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la
modificación de los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales únicamente
podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de
modificaciones al contrato principal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA.- REPRESENTANTE DEL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL –
(UNIDAD EJECUTORA) EN LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES: La recepción de los bienes objeto
del presente contrato y la suscripción de las actas de entrega respectivas, estarán a cargo del Comité

Séptima Brigada
[email protected]
Técnico y del supervisor del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO: Para el
perfeccionamiento de este contrato, se requiere del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y la
firma del mismo por las partes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN: Para la ejecución de este
contrato se requiere la expedición del registro presupuestal; constitución de la garantía única por
parte del CONTRATISTA y aprobación de la misma por el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD
EJECUTORA) Ordenador del Gasto,y certificación de pago de aportes parafiscales cuando aplique.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- OTRAS OBLIGACIONES - Queda entendido que todos los derechos e
impuestos que deban pagarse por razón o con ocasión de éste contrato, establecidos o que se
establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas, serán a cargo del CONTRATISTA.
PARAGRAFO: Además de los derechos y deberes consignados expresamente en este contrato, el
contratista también gozará de los derechos y deberá cumplir los deberes establecidos en el artículo
cuarto y quinto de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:
EL CONTRATISTA deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral,
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar),
por lo cual, el incumplimiento será causal para que el M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD
EJECUTORA) le imponga multas sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de
la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con
lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828
de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- RIESGOS: El contratista asume los siguientes RIESGOS
TÉCNICOS: _____________. RIESGOS JURÍDICOS: ____________ RIESGOS
ECONÓMICOS.__________________ (NOTA: INCLUIR LOS DEL ESTUDIO PREVIO – PLIEGO DE
CONDICIONES)
CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no serán
responsables ni se considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, si se
presentaren durante su ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con
las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1890. Éste caso fortuito o fuerza mayor, en el evento
de presentarse, deberá ser debidamente probado. La parte que llegare a alegar fuerza mayor o caso
fortuito, estará obligada a comunicar por escrito a la otra tales circunstancias, acompañando la
exposición de los motivos correspondientes. Tal notificación se presentará dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la demora. Asimismo, se acompañará a
la mencionada comunicación todos los documentos de soporte debidamente legalizados que acrediten
o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza mayor o caso fortuito, manifestando el tiempo dentro
del cual cumplirá su obligación. En caso de persistencia de la causal de fuerza mayor o caso fortuito,
la parte que alega tales hechos informará dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) días
calendario hasta por un término máximo de sesenta (60) días calendario: vencidos los cuales se podrá
dar por terminado el contrato por medio de un acto administrativo de terminación, el cual será
debidamente notificado sin que haya lugar a sanción alguna para la contraparte. Cuando las

Séptima Brigada
[email protected]
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de sesenta

(60) días, se levantará un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de suspender los términos
del contrato y desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito, se reiniciará la ejecución del
contrato mediante acta suscrita entre las partes.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN: Para dar cumplimiento a lo normado en los

artículos 60 de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es
procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento:
a) Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del termino de ejecutoria del
contrato, o de la ejecutoria del acto administrativo que haya ordenado la terminación del contrato, o
de la suscripción del acuerdo de terminación del mismo, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL –
(UNIDAD EJECUTORA) por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA
mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes
a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a
liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que
considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá
proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA). Si el CONTRATISTA no
compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar
de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N -
EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA) procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de
los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. b) Una vez conocidos por
las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contrato,
procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si del estudio
y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJÉRCITO
NACIONAL – (UNIDAD EJECUTORA) realizar consultas, pruebas o comprobaciones de carácter
técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. c)
Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD
EJECUTORA) convocará al CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas
entre las partes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. d) Vencido el término anterior, si aún
subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos
existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar
y suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el
documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre
las mismas, deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a
aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (UNIDAD
EJECUTORA) que intervinieron en la discusión y estudio de la liquidación del contrato, el término
previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos que
hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL –
(UNIDAD EJECUTORA) en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales;

Séptima Brigada
[email protected]
solamente tendrán el carácter de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos
por las instancias adicionales aquí referidas.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- DOCUMENTOS: Forman parte integrante del presente contrato
todos los documentos aquí relacionados, los cuales se anexan, y entre los que están: a) el pliego de
condiciones definitivo para el proceso de Selección Abreviada No. __________y las adendas
expedidas (cuando aplique). b). El certificado de disponibilidad presupuestal No. __________. c) Las
actas del comité de adquisiciones. d). Las ponencias presentadas por XXXXXXXXXXX. e) La oferta
del CONTRATISTA. f) Los demás documentos que se relacionen con el presente contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA- DOMICILIO: Las partes contratantes declaran que, para todos los
efectos legales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan la ciudad de xxxxxxxx,
Colombia como su domicilio.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA.- DECLARACIÓN EXPRESA DE NO ESTAR INCURSO EN
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD: El CONTRATISTA declara, bajo juramento, que no se halla
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en el artículo
127 de la Constitución Política y 8o. de la Ley 80 de 1993, Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley
1474 de 2011 y que no se encuentra incurso en proceso de concordato o acuerdo de recuperación o
concurso liquidatorio, según Leyes 222 de 1995 y 550 de 1999.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA.- INDEMNIDAD.-El contratista se compromete a mantener
indemne a la Entidad frente a reclamaciones de terceros por hechos relacionados con la ejecución
del contrato.
Por el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- XXXXX (UNIDAD EJECUTORA),
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ordenador de Gasto
Por el CONTRATISTA,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Firmas de:
Comité Técnico evaluador Comité Jurídico Evaluador Comité Económico valuador
Presupuesto

Séptima Brigada
[email protected]

Séptima Brigada
[email protected]
FORMULARIO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Ciudad y fecha:
Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección Abreviada No. XXX- -202X-, convocada
por el MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, para PROCESO DE
xxxxxxx cuyo objeto es xxxxxxx Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la
propuesta), identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que
actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste
(éstos) deberá(n) suscribirlo). Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de
una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el
correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por
persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma (en el evento de suscribirse por el
Suplente, deberá manifestar dentro del presente formulario si actúa por ausencia temporal o definitiva
del principal), de conformidad con lo establecido en el evento de que la propuesta sea presentada por
varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el
poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento
pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los
demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se
actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en el proceso de xxxxxxxxxxxxxxxx cuyo
objeto es xxxxxxxxxxxx convocado por el MDN Ejército Nacional - CENAC REGIONAL
VILLAVICENCION para la celebración de un contrato para la adquisición de (objeto del proceso
licitatorio), con destino al MDN NACIONAL – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, en los términos
prescritos en el pliego de condiciones que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de
la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, Ley 1150
de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 0019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015 y demás decretos
reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal
del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él, con el
objeto de prestar al MDN- Ejército Nacional – (Unidad Ejecutora) el (los) siguiente(s):
Los ítems se encuentran detalladamente enunciados en el pliego de condiciones en el Anexo 2

“Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida
a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

Séptima Brigada
[email protected]
a) Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los pliegos y de sus Anexos
y Formularios, así como el de cada uno de los adendas hechos al mismo.
b) Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente al
proponente que represento.
c) Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus
integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o
incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y las establecidas en la ley 80 de
1993, Ley 734 de 2002, ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011 y demás normas aplicable.
d) Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa),
está compuesto por las siguientes personas y que el nombre de su representante legal, dirección,
teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al
proponente, si son varias personas; si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede
adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad
proponente y su representante legal únicamente).
e) Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones
establecidos en los pliegos de condiciones y en la Ley.
f) Que nos comprometemos a proveer al MDN - Ejército Nacional – (Unidad Ejecutora), en caso de
resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes (servicios u obras)
ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los pliegos de
condiciones en los Anexos 1 “Datos del Proceso” y 2 “Especificaciones Técnicas” y en las
condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.
g) Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las
características, funcionalidades y especificaciones de los bienes, (servicios u obras) que nos
obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber
realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular
declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán al MDN-Ejército
Nacional – (Unidad ejecutora) en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con
todas y cada una de las exigencias de los pliegos de condiciones, sus Anexos, sus Formularios
y adendas.
h) Que en el evento de resultar adjudicatario del proceso de Selección Abreviada No. xxx-2018, y
si la administración así lo dispone, SI ____, NO______, acepto suministrar cantidades superiores
a las mínimas exigidas en el anexo No.1 “DATOS DEL PROCESO” de acuerdo con la necesidad
y al presupuesto asignado en el CDP.
i) Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos
investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así
como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra
responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y
los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los
factores determinantes de los costos y gastos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se
encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.

Séptima Brigada
[email protected]
j) En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido
incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra
propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a
corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de
cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros
en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
k) Manifestamos que ni el MDN - Ejército Nacional – (Unidad Ejecutora) ni el personal interno o
externo del mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del
presente proceso de selección, ha adquirido compromisos para con nosotros en forma expresa
o implícita en la absolución de consultas e informaciones que nos han sido requeridos, y que
nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido
considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
l) Reconocemos que ni los pliegos de condiciones del proceso de selección, ni la información
contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada
posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera
de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de
inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de
nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal,
tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos
legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y del contrato que se
suscriba.
m) Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos de la minuta modelo del contrato
que se nos ofrece, conforme al Anexo 1 “Datos del Proceso”, Anexo 2 “Especificaciones
Técnicas”, Anexo 3 “Minuta del Contrato”, de los pliegos de condiciones y nos comprometemos
a suscribirlo con las modificaciones inherentes a la naturaleza del proceso, por la sola
adjudicación que a nosotros se nos haga del mismo, e igualmente la incorporación de las
variaciones que se deriven de las Adendas que se expidan dentro del proceso de selección, las
que de antemano aceptamos.
n) Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información
confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que
el MDN - Ejército Nacional – (Unidad Ejecutora) se encuentra facultado para revelar dicha
información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes
o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección adelantado, y
al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se
declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo
indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y
técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada,
mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos
administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).
o) En cumplimiento de lo previsto en el decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se
entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para

Séptima Brigada
[email protected]
la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario; para la ejecución del contrato

resultante del presente proceso, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de
derechos económico o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación ó
de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a
personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad
de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides,
tarjeta prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios
o rendimientos sin explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento
constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren los
supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el artículo
6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso de Uniones
temporales o Consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de
sus miembros o integrantes efectúan esta declaración.
p) Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del
proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),
quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección bajo
(Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente,
que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido,
según los términos del Reglamento que rige el proceso de selección, y reconocemos que nos
encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y
solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la
presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato
respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.
1. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la

presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad
en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna
falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden
derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta,
o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
2. Que nos obligamos a suministrar a solicitud del MDN Ejército Nacional – (Unidad Ejecutora)
cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los
términos que al efecto determine la entidad.
3. Que la presente propuesta consta de los documentos aportados en el SECOP II.
4. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s)
dirección(es): (Dirección para notificaciones). Incluir dirección electrónica.
5. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y
contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse
en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier
otro dato necesario).

Séptima Brigada
[email protected]
6. Que la suscripción de la presente carta de presentación no nos exime de cumplir con cada
uno de los requisitos técnicos, económicos y jurídicos, exigidos en los pliegos de condiciones.
Cordialmente,
_________________________________
(Firma del representante legal del proponente o apoderado)
NOTA: La suscripción de la presente carta de presentación NO EXIME al oferente de la obligación

de aportar los documentos solicitados en el presente proceso de selección. Esto quiere decir que no
subsana o sustituye requisitos.

Séptima Brigada
[email protected]
FORMULARIO No. 2
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE
PROPONENTE: ____________________________________________________
1) Para los oferentes obligados a registrarse en el Registro Único de Proponentes:
INFORMACION DE EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA EN EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)
Número de Nombre Valor del contrato en FECH FECHA DE OBJETO TELEFONO,
consecutiv del SALARIOS A DE TERMINACIO DEL DIRECCION,
o contratant MINIMOSMENSUALE INICIO N CONTRAT CORREO
del reporte e S LEGALES O ELECTRONICO
del VIGENTES (SMMLV) DEL
contrato CONTRATANT
ejecutado E
(de acuerdo
al
RUP)
Nota: para que la experiencia sea válida es necesario que la clasificación de los anteriores contratos
en el “RUP”, coincida con la señalada en el anexo 1 “DATOS DEL PROCESO”
Para los oferentes extranjeros sin sucursal en Colombia
CLASE DE
FOLIO NOMBRE
DOCUMENTO TELEFONO/
AÑO OBJETO VALOR (DEL (nombre del
(CONTRATO, DIRECCION
SOPORTE) comprador)
FACTURA …)
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional

de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente
cierta, y puede ser verificada.
_____________________________________________
Firma Representante Legal del proponente
SOCIEDAD REPRESENTADA:

Séptima Brigada
[email protected]
FORMULARIO No. 3
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN DEL OFERENTE
OFERENTE _____________________________________________________
1. BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
DETALLE OFERENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
OTROS PASIVO S
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO
2. CAPACIDAD FINANCIERA (cf):
 ÍNDICE DE LIQUIDEZ :
INDICE DE LIQUIDEZ VALOR EN BALANCE 2018

AC= Activo Corriente
PC= Pasivo Corriente
Liquidez = AC/ PC
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO VALOR EN BALANCE 2018

PT= Pasivo Total
AT= Activo Total
Endeudamiento = PT/ AT
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES:
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES VALOR EN BALANCE 2018
GI = Gastos de Interés
RCI = UO/ GI

Séptima Brigada
[email protected]
 CAPITAL DE TRABAJO:
CAPITAL DE TRABAJO VALOR EN BALANCE 2018

AC= Activo Corriente
PC= Pasivo Corriente
CT = AC - PC
3. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (Co)
 RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO:
RENTABILIDAD SOBRE
VALOR EN BALANCE 2018
PATRIMONIO
UO= Utilidad Operacional
P= Patrimonio
RP = UO /P
 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS :
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS VALOR EN BALANCE 2018
UO= Utilidad Operacional

AT= Activo Total
RA = UO/AT
Declaramos bajo la gravedad de juramento, que los valores establecidos anteriormente

corresponden a la información de las cuentas contables acordes al PUC reglamentado por la
legislación contable en Colombia, los valores son tomados fielmente de los Estados Financieros del
oferente que representamos, por tal motivo comprometemos nuestra responsabilidad personal e
institucional de las personas jurídicas que representamos, en cuanto a que la información antes
consignada es totalmente cierta y corresponden única y exclusivamente a la verdad .
OFERENTES
___________________________
Representante legal
___________________________
Contador Público Colombiano

Séptima Brigada
[email protected]
FORMULARIO No. 4
PACTO DE INTEGRIDAD
Ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros: por una parte, LOS REPRESENTANTES
LEGALES Y DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS PROPONENTES en el proceso de Selección
Abreviada No. XXX-2020, cuyo objeto es EL ““MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES
HIDRÁULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO VIGENCIA 2020”.”, con destino al MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC
REGIONAL VILLAVICENCIO actuando en nombre propio y en representación de las PERSONAS
JURÍDICAS QUE OBRAN COMO PROPONENTES, en este proceso de contratación, y por OTRA
LOS FUNCIONARIOS ASESORES DEL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO, que han participado y o participarán en las estructuración técnica, económica y
jurídica del presente proceso de contratación, o en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos
acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas
las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los
infractores.
Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso
de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la
colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y
contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias
del proceso de contratación.
Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera
directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del MDN - EJERCITO NACIONAL con el fin
de:
1. Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a
uno o varios participantes;
2. Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los
mismos para la adjudicación del contrato;
3. Ganar la adjudicación del contrato;
4. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o
cualquier otro componente importante del contrato;
5. Logar que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o
supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo
de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con el MDN-
EJERCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO.

Séptima Brigada
[email protected]
6. Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre

violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento, o de hacer
plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales;
7. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que s e debería
satisfacer;
8. Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquier otra manera;
Dentro de este marco los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con
las leyes colombianas:
1. Las empresas participantes y el MDN/EJERCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO
asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no
sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que:
a. No han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, no

directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a
ningún funcionario o asesor del MDN- EJERCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO
sus parientes, o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja
impropia, y
b. No han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este
contrato. Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el MDN-
EJERCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO y la seriedad de los mismos.
Por su parte los FUNCIONARIOS O ASESORES DEL MDN- EJERCITO NACIONAL – CENAC
REGIONAL VILLAVICENCIOUEN, también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni
aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las
empresas participantes a cambio de favorecerlos en la obtención o retención del contrato.
2. Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios éticos de

comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso
de No soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que
trabajan con esa compañía en este proyecto, incluyendo agentes consultores y subcontratistas.
3. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los Presidentes y/o Gerentes Generales de
las empresas participantes. Quienes participan en unión temporal, consorcio o promesa sociedad
futura suscriben este pacto en nombre y de parte de cada uno de los Presidentes y/o Gerentes
Generales de las empresas asociadas.
4. Las empresas internacionales que participen en este proceso de contratación, asumen este
compromiso en nombre y de parte del Presidente y/o Gerentes generales de la casa matriz de la
compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia cuando
esta existiese.
5. Con respecto a la presentación de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a
estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la

Séptima Brigada
[email protected]
realidad que asegure la posibilidad de ejecutar el objeto del contrato y/o prestar el servicio en las
condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el pliego de condiciones.
6. Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas participantes acuerdan:
a. Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por servicios
claramente asociados al negocio.
b. En caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no soborno adquiridos
en este pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento calificados para tal efecto por el
Arbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el proponente involucrado o el participante
adjudicatario se comprometen a poner a disposición del árbitro si así lo exigiere, toda la información
sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato
y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de
tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a
respetar dicha reserva.
c. Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante adjudicatario certificará
formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener
este contrato, El estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes y servicios suministrados
que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados.
7. Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso de
contratación frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por
los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un “Arbitro denominado defensor para la
transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998.
De las materias relacionadas anteriormente conocerá el Árbitro por solicitud del MDN-EJERCITO
NACIONAL – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO del programa Presidencial de Lucha contra la
Corrupción, o por manifestación de alguno de los participantes.
Dicho Árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional para ser
magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado.
De la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.
8. Si un participante incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable

por parte del Árbitro se generarán, además de los procesos contemplados en la Legislación
Colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos:.
a. Si el participante que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso de contratación, cualquiera
de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del
contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita;
b. El contrato estatal terminará por causa imputable al contratista. El participante que hubiere incumplido
los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e

Séptima Brigada
[email protected]
irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento
en que el Arbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las
consecuencias contractuales que s e deriven de tal terminación.
c. Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de estimación
anticipada de los perjuicios a favor de los demás proponentes que participaron el proceso de
contratación y que no hubieren incumplido los compromisos consignados en el presente documento.
Si hubiere más de un proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos
proponentes.
d. Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de Entidades Públicas
de la República de Colombia, que s e lleven a cabo durante un periodo de cinco años.
9. Adicionalmente, todos los jefes del MDN_EJERCITO NACIONAL se obligarán a realizar todas y cada
una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y
desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de
la entidad contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el
presente pacto y cualquier ley aplicable.
10. En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo
establecido de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este pacto, el MDN-EJERCITO
NACIONAL podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de
Selección Abreviada.
11. Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las condiciones de
participación establecidas en los Documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que
se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación , en términos de su
transparencia y equidad,. En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa e evaluación de
las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las allí establecidas
para efectos de buscar le descalificación de sus competidores.
12. Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de
respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre
competencia y la participación del mayor número posible de propuestas en el proceso.
13. Adicionalmente el Gobierno Nacional ha establecido el programa Presidencial de Lucha contra la
corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre
cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. Las empresas participantes
denunciaran ante este programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que
tengan conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación.
Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en xxxxxxx., a los xxxx días del mes
de xxxxxx de 201X.
__________________________________________________________
(Nombre y firma del proponente, representante legal o apoderado)
C.C. No.
FIRMAS

Séptima Brigada
[email protected]
FORMULARIO NO. 5 DILIGICENCIE ESTE REQUSITO FACTOR DE PONDERACION
Cumplimiento de la Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a
través de la contratación pública”
1. OFRECIMIENTO DEL BIENES Y/O SERVICIOS NACIONALES O IMPORTADOS

CON TRATO O ACUERDO COMERCIAL APLICABLE AL PROCESO:
Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean así:
a.-) EN COLOMBIA:
- Servicios que se presente con mano de obra 100% COLOMBIANA. (MARCAR SI)
(CUANDO APLIQUE)
APLICA PARA LOS ITEMS Nos: __________
- Bienes que fueron producidos con material y mano de obra 100%COLOMBIANA.

(MARCAR SI) (CUANDO APLIQUE)
NOTA 1: Tener en cuenta los documentos soportes requeridos en el pliego para acreditar el origen de
los bienes y/o servicios nacionales o contrato nacional según aplique.
NOTA 2: El proceso es global y total, la asignación se otorgará en el porcentaje establecido para el

100% de componentes de la ficha técnica, si son nacionales o con trato nacional o con componente
nacional.
b.-) EN EL EXTERIOR: -
- Bienes y/o servicios en los cuales no se utilizan mano de obra colombiana y los países en donde
son originarios hacen parte de Convenios o Tratados Internacionales celebrados con Colombia en
materia de adquisición de bienes. (MARCAR SI, e indicar el Convenio o Tratado)
“Corresponde al proponente la carga de la prueba de los Convenios o Tratados Internacionales

celebrados con Colombia en materia de adquisición de bienes y/o servicios. SI________,
TRATADO O CONVENIO: ____________________
-Bienes y/o servicios en los cuales no se utilizan mano de obra colombiana y en los países donde
son originarios los bienes y/o servicios aplican la RECIPROCIDAD
“Corresponde al proponente la carga de la prueba de la reciprocidad”. SI________ (Anexar

Séptima Brigada
[email protected]
documento que acredite dicha condición) APLICA PARA LOS ITEMS Nos: __________
c.-) EN EL EXTERIOR:
Bienes y/o Servicios en los que no se utilizan mano de obra colombiana y los países en donde
son originarios no hacen parte de Convenios ni Tratados Internacionales y no aplican la
RECIPROCIDAD (MARCAR NO)
NO _____
Los oferentes que ofrezcan los bienes y/o servicios encasillados en los literales a) y b) obtendrán
la asignación de XX puntos y a los del literal c) no se les asignará puntaje.
Los oferentes que diligencien este punto en cualquier literal, no deben diligenciar el siguiente punto
(No.2).
2.- OFRECIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS IMPORTADOS ACREDITADOS:
Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean así:
a.-) EN COLOMBIA:
-Se utilicen Bienes y/o Servicios en los que haya mano de obra extranjera con porcentaje de mano
de obra Colombiana (EL SERVICIO ES CATALOGADO EXTRANJERO)
SI _______ PORCENTAJE DE MANO DE OBRA COLOMBIANA ________% APLICA

PARA LOS ITEMS Nos: __________
NOTA: para que los Bienes y/o Servicios sea considerados acreditado, deberá contar como
mínimo de componente colombiano con el 10% del personal total a prestar el bien y/o servicio, de
lo contrario no será considerado acreditado y en su defecto no se le asignara el puntaje respectivo.
Declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra oferta
y por lo tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato.
NOTA 1: Este formulario será evaluado por el comité técnico evaluador
NOTA 2: La acreditación de trato nacional otorgado a Bienes y/o Servicios nacionales en países
con los cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas, se realizara
conforme a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015
__________________________ ____________________
Firma Representante legal y/o Firma del APODERADO
Nombre: Nombre:

Séptima Brigada
[email protected]
FORMULARIO No. 6
BENEFICIARIO CUENTA SIIF
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA
CIUDAD FECHA
Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el sistema Integrado de Información Financiera
SIIF-Nación.
Apertura Cancelación
I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario).
Nombre o Razón Social:

Tipo Documento de Identificación:
Cédula de Ciudadanía: No.

Cédula de Extranjería: No.
Nit Persona Jurídica: No.
Nit Persona Natural: No.
Otro Tipo Documento: No. Cúal:
Pasaporte: No.
Tarjeta de Identidad: No.
Dirección: Teléfono:
E-mail Fax:
Departamento: Ciudad: Municipio:
Denominación de la cuenta: corriente: de ahorros:
NOTA 1 :Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente.
II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:
Entidad Financiera: Código:
Sucursal: Ciudad:
Dirección: Teléfono: Fax:
Número de la Cuenta:
NOTA 2: Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así
mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días.
El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación
que a parece registrado en el RUT.
NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO
Solicitud Aprobada: Solicitud Rechazada:
Vo Bo: Vo Bo:
Nombre y firma Funcionario Perfil Presupuesto Nombre y Firma Funcionario Perfil Beneficiario Cuenta
OBSERVACIONES:
NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras.
NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo.

Séptima Brigada
[email protected]
FORMULARIO No. 7
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona
jurídica PROPONENTE, o nombre del representante legal de la unión temporal, consorcio o promesa
sociedad futura (PROPONENTE) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con
(Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de
(Representante legal de la Sociedad, de la Unión temporal, consorcio o promesa sociedad futura,
PROPONENTE, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa
dicha Sociedad, Unión temporal, consorcio o promesa sociedad futura, indicando instrumento de
constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona
jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de
manera unilateral, en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: Que el MDN-EJERCITO NACIONAL adelanta un proceso de Selección Abreviada

No.______________, para la celebración de un contrato estatal cuyo objeto es “CONTRATAR EL
“MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS PARA LAS UNIDADES
CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO VIGENCIA 2020”
SEGUNDO: Que siendo el interés del EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y
el Ejército Nacional para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la
responsabilidad de rendir cuentas.
TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de Selección Abreviada
No.________________, aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a
suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal
sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes
cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes

compromisos:
1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún

funcionario público en relación con su propuesta con el proceso de Selección Abreviada, ni con
la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.
2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía
o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor o haga en su nombre.

Séptima Brigada
[email protected]
3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados,

agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento
en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen
el presente proceso de Selección Abreviada No_________________________, la relación
contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
a. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN-EJERCITO
NACIONAL, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de
la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre
funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta
b. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LAS FUERZAS MILITARES durante el
desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o
conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Selección
Abreviada
CLÁUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS.
EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha

realizado, o debe realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyendo los pagos de bonificaciones o
sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes,
agentes o asesores, o a los empleados, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como
privados:
BENEFICIARIO MONTO ($) (Valor del pago CONCEPTO (Concepto del pago
(Nombre del beneficiario realizado o por realizar, en pesos realizado o por realizar. En esta
del pago realizado o por corrientes) columna deben discriminarse de
realizar) manera clara y detallada cada uno
de los conceptos bajo los cuales se
ha realizado cada pago, o el
concepto por el
Cual se prevé que se realizará un
gasto en el futuro, asociados en
cualquiera de los casos a la
presentación de la propuesta.)
En caso de resultar favorecida su propuesta el PROPONENTE realizará únicamente los siguientes

pagos:
BENEFICIARIO MONTO ($) (Valor del pago CONCEPTO (Concepto del pago
(Nombre del beneficiario realizado o por realizar, en pesos realizado o por realizar.
del pago realizado o por corrientes) En esta columna deben

Séptima Brigada
[email protected]
realizar) discriminarse de manera clara y

detallada cada uno de los
conceptos bajo los cuales se ha
realizado cada pago, o el concepto
por el cual se prevé que se
realizará un gasto en el futuro,
asociados en cualquiera de los
casos a la presentación de la
propuesta.)
CLÁUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias

previstas en el proceso, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales

incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el
presente documento) a los (Día del mes en letras y números, del año).
Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el PROPONENTE por concepto de salarios,
bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los
cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el
PROPONENTE o con cualquiera de las personas jurídicas que conforman al PROPONENTE en el
caso de tratarse de un PROPONENTE plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino
que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes
parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería,
mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de
funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total
inferior a los mil dólares de los estados unidos de América (US $ 1.000.oo).

Séptima Brigada
[email protected]

Proyecto Pliego Redes Hidraulicas Ok

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Proyecto Pliego Redes Hidraulicas Ok

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Proyecto Pliego Redes Hidraulicas Ok

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PÁGINA 1 DE 183 PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.

SAMC-N°044-CENAC-REGIONAL-VILLAVICENCIO-2020, CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE

VILLAVICENCIO –META, ABRIL DE 2020

CALLE 5ª No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca – Villavicencio - Meta

CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS:

PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”

CALLE 5ª No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca – Villavicencio - Meta

PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONVOCATORIA LIMITADA.

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGINAL

CONDICIONES GENERALES, DOCUMENTOS, ANEXOS Y FORMULARIOS

JUSTIFICACIÓN JURIDICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CALLE 5ª No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca – Villavicencio - Meta

1. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva

CALLE 5ª No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca – Villavicencio - Meta

El Anexo # 2 “Ficha Técnica de obligatorio cumplimiento” se utiliza para determinar el cumplimiento

II. FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Formulario No. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta”, deberá diligenciarse y suscribirse por el

III. SORTEO DE CONSOLIDACIÓN DE POSIBLES OFERENTES

CALLE 5ª No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca – Villavicencio - Meta

superen la cantidad de (10) diez, la administración discrecionalmente podrá realizar el sorteo de

La finalidad de la audiencia de sorteo de consolidación de oferentes es escoger entre ellos, un número

El sorteo de consolidación de posibles oferentes, se realizará por el sistema de balotas de la siguiente

INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES

El presente proceso de selección tiene como objeto la CONTRATAR EL “MANTENIMIENTO DE

En el presente proceso podrán participar personas naturales o jurídicas, públicas y privadas,

CALLE 5ª No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca – Villavicencio - Meta

futura que a la fecha de presentación de la propuesta se encuentre debidamente inscrito y clasificado

1.3. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL

Los proponentes deberán publicar su oferta en medio magnética en el SECOP II.

1.6 NORMATIVIDAD APLICABLE

CALLE 5ª No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca – Villavicencio - Meta

Subsección 2 del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1474 de 2011.

CALLE 5ª No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca – Villavicencio - Meta

NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS

CALLE 5ª No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca – Villavicencio - Meta

La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de

La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.

Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.

El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.

La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.

El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía”

1.7.1 DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y PAGO

CALLE 5ª No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca – Villavicencio - Meta

1.7.2. VIGENCIA Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1.7.3 DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

1.8 FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DEL PROCESO

En el evento de que la plataforma no funcione adecuadamente y el oferente no pueda acceder al

1.9 CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

1.10 DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO, RESPONSABILIDAD DEL

CALLE 5ª No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca – Villavicencio - Meta

Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen

La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar el proponente se

El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, no entregará para los

La presentación de la respectiva propuesta constituyen reconocimiento y aceptación por parte del

CALLE 5ª No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca – Villavicencio - Meta