“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CAMILACA

CONTRATO DE RESIDENTE DE OBRA N°001-2019-MDC

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENTE de la

obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO SECTOR AGRICOLA
SUPERIOR TANTANI EN PAMPOCO, TOMACUCHO Y VILAVILA DEL DISTRITO DE
CAMILACA – PROVINCIA DE CANDARAVE – DEPARTAMENTO DE TACNA” que celebra de
una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA, con RUC N°20217807311, con
domicilio legal en Alto Camilaca S/N frente a la Plaza Principal, Distrito de Camilaca, Provincia
de Candarave y Departamento de Tacna, representada por su Alcalde Señor MODESTO
MAMANI CACERES, Identificado con DNI N°00793853 debidamente facultado por Resolución
del Jurado Electoral Especial de Tacna, de fecha 13 de Noviembre del 2018, a quien en adelante
se denominara LA MUNICIPALIDAD, y de otra parte el Ing. DAVID HERNAN HUANACUNI
LUPACA, identificado con DNI N°42362563, con RUC N°10423625631, con CIP N°179446, con
domicilio legal en Copare la Yarada Predio F-5-4 Tacna – Tacna – La Yarada los Palos, a quien
en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRELIMINAR: MARCO LEGAL

• Constitución Política del Perú.

• Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria efectuada mediante
Decreto Legislativo N° 1444.
• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante
DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF
• Código Civil Vigente.
• Código Penal Vigente.
• Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
• Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
• Decreto Supremo N° 006-2017-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
• Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de
la República (23/07/02).

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Que LA MUNICIPALIDAD, ante la necesidad de ejecutar el Proyecto "RECUPERACION DEL

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO SECTOR AGRICOLA SUPERIOR TANTANI EN
PAMPOCO, TOMACUCHO Y VILAVILA DEL DISTRITO DE CAMILACA – PROVINCIA DE
CANDARAVE – DEPARTAMENTO DE TACNA” Requiere la contratación de un profesional
ingeniero civil que permita realizar las funciones de Residente de Obra.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por Objeto la Contratación de un Ingeniero Civil para prestar servicios
de Residente de la Obra "RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO SECTOR
AGRICOLA SUPERIOR TANTANI EN PAMPOCO, TOMACUCHO Y VILAVILA DEL
__________________________________________________________________________________________________________
Dirección : Alto Camilaca S/N (Frente a la Plaza Principal de Camilaca
Correo Electrónico [email protected] - RUC:20217807311
Facebook: Municipalidad Distrital de Camilaca
Camilaca – Candarave - Tacna
 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CAMILACA

DISTRITO DE CAMILACA – PROVINCIA DE CANDARAVE – DEPARTAMENTO DE TACNA”

quien será responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la Obra
de acuerdo al expediente Técnico Aprobado.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 4,000.00 (Cuatro Mil con 00/100 Soles), incluido
IGV. Este monto comprende el costo del servicio de Residente de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la correcta ejecución de la prestación
materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA MUNICIPALIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, el

pago se realizará en forma parcial de la siguiente forma:

ORDEN DE FECHA ABONO POR

SUSTENTO DE ENTREGABLES
ENTREGABLES INICIO FIN ENTREGABLES

1 ER.
01/10/2019 31/10/2019 APROBACION DE INFORME MENSUAL. S/ 3,000.00
ENTREGABLE
2 DO.
01/11/2019 11/11/2019 APROBACION INFORME FINAL S/ 1,000.00
ENTREGABLE

TOTAL DEL SERVICIO S/ 4,000.00

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de ejecución del servicio será desde la firma del contrato, para los efectos de trámite
administrativo previo al inicio de obra, para esto se darán 10 días calendario.

Habiendo concluido el trámite administrativo previo al inicio de obra, se dará inicio a la ejecución
de obra por un plazo de 42 días calendario, de los cuales el supervisor estará en constante
supervisión.

Asimismo, el contratado será el responsable de elaborar la liquidación Técnica-financiera o

expediente de liquidación para la conclusión del servicio, según Guía técnica del Programa
trabaja Perú y el convenio firmado entre la Entidad y el Programa.

De existir demoras en el inicio de obra por motivos ajenos a la entidad y/o al empleador, se
considerará este periodo como “tiempo muerto”, lo cual no generará en favor del contratado
derecho por concepto de interés ni ampliación de plazo alguno y no será como cómputo para la
aplicación de penalidades.

__________________________________________________________________________________________________________
Dirección : Alto Camilaca S/N (Frente a la Plaza Principal de Camilaca
Correo Electrónico [email protected] - RUC:20217807311
Facebook: Municipalidad Distrital de Camilaca
Camilaca – Candarave - Tacna
 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CAMILACA

CLÁUSULA SEXTA: NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de naturaleza civil, por lo que en todo aquello no previsto, se rige por lo
establecido en los artículos 1764º, 1765º y demás conexos del Código Civil. Por ello, queda
claramente establecido que no existe vínculo laboral alguno entre LA MUNICIPALIDAD y EL
CONTRATISTA, para el cumplimiento del presente Contrato, (Supletoriamente se aplicara la
Ley de Contrataciones del Estado Vigente y su Reglamento)

CLÁUSULA SEPTIMA: DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

7.1 Los servicios objeto del presente Contrato serán prestados por EL CONTRATISTA bajo
su propia dirección y responsabilidad, teniendo presente las características y condiciones del
servicio que se indican en los TERMINOS DE REFERENCIA.

7.2 Actividades del CONTRATISTA

Ámbito Administrativo:
1. Mantener y custodiar en Obra los documentos que sean requeridos durante la ejecución
(Cuaderno de Obra, Expediente Técnico, Planos, Actas, Memorias, Especificaciones,
Documentaciones generales durante la ejecución de la obra, etc.).
2. Mantener la adecuada comunicación con el representante de la Entidad en la ejecución
de Obra (Ingeniero Supervisor), elaborando las actas y solicitudes requeridas por las
condiciones de contratación aplicables. El Ingeniero Responsable debe dar respuesta
(cuaderno de obra y otros documentos de ser el caso), dentro de los tiempos previstos
legalmente, a cualquier observación o solicitud que el Ingeniero supervisor realice en
relación con las actividades de la obra.
3. Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad laboral en la
obra.
4. Llevar y Actualizar la Planificación de la obra, informando a tiempo a sus superiores de
situaciones tales como: requerimiento de material, equipos y personal, retrasos en la
ejecución, gastos no previstos, pagos a subcontratistas y personal, entre otros.
5. Llevar, conjuntamente con el Ingeniero Supervisor, el Cuaderno de Obra, en el cual se
indiquen las ocurrencias día a día del seguimiento de la obra.
6. Verificar la Calidad de los Materiales y Equipos a utilizar en la obra, asegurándose de su
adecuado almacenamiento y control de uso. En caso de que el material o equipo no sea
idóneo para los trabajos a realizar se deberán rechazar por parte del ingeniero
Responsable.
7. Asegurarse que el Personal contratado para la obra cumple con las condiciones
requeridas no sólo desde el punto de vista de la calificación para la ejecución del trabajo
sino desde el punto de vista legal. Asegurándose por el estricto cumplimiento de las
normas laborales respectivas.

__________________________________________________________________________________________________________
Dirección : Alto Camilaca S/N (Frente a la Plaza Principal de Camilaca
Correo Electrónico [email protected] - RUC:20217807311
Facebook: Municipalidad Distrital de Camilaca
Camilaca – Candarave - Tacna
 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CAMILACA

Ámbito Técnico:
1. Asegurarse que los materiales que ingresan a la obra satisfacen las especificaciones
respectivas.
2. Mantener un estricto control en la calidad de ejecución y dosificación.
3. Prever y ordenar los ensayos de materiales y pruebas de resistencia (si fuera necesario).
4. Ordenar la suspensión del componente de la obra que no se esté ejecutando de acuerdo a
lo indicado en los planos de proyecto o que no estén en conformidad con las
especificaciones y normas técnicas respectivas.
5. Definir el Sistema Constructivo más adecuado para el tipo de tareas a ejecutar en la obra.
Deberá seguir las recomendaciones que da la buena práctica así como a garantizar que
las condiciones de higiene y seguridad están dadas para el personal.
6. Comprender a cabalidad la información contenida en los planos, memoria descriptiva y
especificaciones del proyecto, de forma tal de prever la necesidad de generar aclaratorias
a los proyectistas y garantizar así la correcta ejecución de los componentes de la Obra.
7. Conocer y comprender los alcances de las Especificaciones y Normas Técnicas vigentes y
que están relacionadas con el Tipo de Obra a ejecutar.
8. Asegurarse que los rendimientos de ejecución de las tareas en la obra se mantienen
dentro de las variaciones máximas aceptables, de forma tal de prever las modificaciones
necesarias
9. Custodiar el cuaderno de obra debidamente legalizado, debiendo entregar al Gerencia de
Infraestructura, al final de la obra, así como efectuar las anotaciones de todas las
ocurrencias del proceso constructivo de la obra, tales como inicio y termino de los trabajos,
avance físicos, variaciones, modificaciones, ingresos y laborables del personal obrero,
movimiento de materiales, horas máquina de los equipos y maquinarias alquilada y
propios, problemas y propuestas de soluciones, reformulación del analítico y cronograma
de avance de obra, etc.
10.Ejecutar la obra dentro del plazo oficial, actualizado y vigente, con las ampliaciones del
plazo autorizadas, (si fuera el caso).
11.Será responsable de los atrasos o paralizaciones injustificadas así como de la calidad de
los trabajos o actividades ejecutadas.
12.Controlar y registrar las labores del personal obrero y administrativo asignado a la obra,
cautelando el cumplimiento de las funciones con eficiencia y eficacia, debiendo tener al
día los registros y controles en partes diario de trabajo debidamente firmados.
13.Controlar, registrar y supervisar las adquisiciones de los materiales, así como su
consumo y los saldos existentes en el almacén de obra, a través de tarjetas de control de
existencias; verificando la cantidad y calidad; que los precios sean las vigentes en el
mercado.
14.Realizar los requerimientos de mano de obra, materiales y servicios de manera oportuna
y señalando claramente las especificaciones técnicas.
15.Asegurarse que los rendimientos de ejecución de las tareas en la obra se mantienen
dentro de las variaciones máximas aceptables.
__________________________________________________________________________________________________________
Dirección : Alto Camilaca S/N (Frente a la Plaza Principal de Camilaca
Correo Electrónico [email protected] - RUC:20217807311
Facebook: Municipalidad Distrital de Camilaca
Camilaca – Candarave - Tacna
 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CAMILACA

16.Revisar y visar los documentos administrativos tales como: órdenes de compra, ordenes
de servicios, comprobantes de pago, contratos, hoja de tareo del personal obrero, parte
diario de equipos y maquinaria, movimiento de materiales, etc.
17.Conjuntamente con el Supervisor de Obra, son responsables solidarios de control,
registro, administración, custodia y mantenimiento de todas las maquinas, vehículos
equipos y maquinarias y/o insumos asignados a la Obra y/o actividad.
18.Una vez ratificada la fecha de término de obra, el residente deberá comunicar al OE, con
la conformidad del supervisor la fecha de término de obra. En dicha comunicación deberá
adjuntar las copias de los asientos del cuaderno de obra que ratifiquen que la obra se
encuentre físicamente terminada y las copias del cuaderno de asistencia de participantes
(Formato N° OE-10) correspondiente al último día de trabajo.
19.Deberá de participar en la comisión de recepción de obra y suscribir el acta
correspondiente.
20.Gestionar el levantamiento de observaciones contenidas en el Acta de recepción de obra,
en caso el acta contenga observaciones o no conformidades.
21.El residente de obra elaborara la liquidación técnica financiera del convenio en el plazo
indicado en su contrato y con las formalidades exigidas en la presente Guía Técnica.

7.3 EL CONTRATISTA queda obligado a responder por los incumplimientos y perjuicios que
se deriven de los servicios prestados, para lo cual serán de aplicación las normas del Código Civil
y Supletoriamente se aplicara la Ley de Contrataciones del Estado Vigente y su Reglamento.

7.4 El servicio a prestarse estará bajo la vigilancia de LA MUNICIPALIDAD, quien estará

facultado a exigir la aplicación y cumplimiento de lo previsto en el presente Contrato y los
Términos de Referencia, así como disponer las medidas necesarias para el fiel cumplimiento del
servicio contratado

CLÁUSULA OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada
en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente documento. Asimismo, ambas
partes están obligadas a comunicar por escrito el cambio de sus domicilios.

CLÁUSULA DECIMA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

__________________________________________________________________________________________________________
Dirección : Alto Camilaca S/N (Frente a la Plaza Principal de Camilaca
Correo Electrónico [email protected] - RUC:20217807311
Facebook: Municipalidad Distrital de Camilaca
Camilaca – Candarave - Tacna
 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CAMILACA

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia

en su aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las
partes intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe y común intención.
En tal sentido, LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA se comprometen a procurar su
máxima colaboración para la solución de cualquier controversia y/o diferencia.

En caso de surgir discrepancias en la aplicación o interpretación del presente Contrato, que no

pueda ser solucionado de común acuerdo, las partes, recurrirán a la jurisdicción de los jueces o
tribunales del distrito judicial donde se ubique la sede de LA MUNICIPALIDAD.

CLÁUSULA UNDECIMA: DE LA PENALIDAD POR ATRASO

En caso que EL CONTRATISTA incurra en retraso injustificado en la ejecución de la prestación

objeto del presente contrato LA MUNICIPALIDAD aplicara una penalidad AL CONTRATISTA
por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
total del CONTRATO. Dichas penalidades se aplicarán, calcularán y ejecutarán de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 162° de EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA MUNICIPALIDAD podrá

resolver EL CONTRATO por incumplimiento.

LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes para el

cobro de los montos insolutos que correspondan y el consiguiente resarcimiento de los daños y
perjuicios que se irroguen.

CLÁUSULA DUODECIMA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede Resolver el Contrato conforme a lo establecido en el Artículo 164
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto Supremo
Nº 344-2018-EF
164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en
los casos en que el contratista:
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello;
b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo
para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido
requerido para corregir tal situación.

164.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad
incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a
haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo 165.

__________________________________________________________________________________________________________
Dirección : Alto Camilaca S/N (Frente a la Plaza Principal de Camilaca
Correo Electrónico [email protected] - RUC:20217807311
Facebook: Municipalidad Distrital de Camilaca
Camilaca – Candarave - Tacna
 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CAMILACA

164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o
por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes
y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ANTICORRUPCIÓN

El CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas a vinculadas a las que se refiere el
artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o en general, cualquier beneficio
o incentivo ilegal en relación al contrato.
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.
Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Las partes acuerdan expresamente que el presente contrato podrá ser modificado por acuerdo
entre las partes, siempre que se cuente con Visto Bueno de LA MUNICIPALIDAD, a través del
Addendum respectivo.

CLÁUSULA DECIMO QUINTA: DE LA VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del
presente contrato.

De acuerdo con los Términos de Referencia y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por Triplicado en señal de conformidad en el Distrito de Camilaca a los 01 días del mes
de Octubre del 2019.

“LA MUNICIPALIDAD ” “EL CONTRATISTA”

__________________________________________________________________________________________________________
Dirección : Alto Camilaca S/N (Frente a la Plaza Principal de Camilaca
Correo Electrónico [email protected] - RUC:20217807311
Facebook: Municipalidad Distrital de Camilaca
Camilaca – Candarave - Tacna