TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA

1. ANTECEDENTES
El Expediente Técnico del proyecto de inversión pública “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS DE ACO, AMBEY LLOCLLA,
SAN CRISTOBAL, TAYAPAMPA, UTUTUPAMPA, YUPANAPAMPA Y ANEXOS,
DISTRITO DE OLLEROS – HUARAZ - ANCASH”. con código SNIP N° 201190, aprobado
por la instancia correspondiente, según el requerimiento de la Sub Gerencia de
Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Olleros.

1.1. UNIDAD USUARIA QUE FORMULA EL REQUERIMIENTO

Sub Gerencia de Infraestructura.

1.2. OBJETO
EI objeto de los términos de referencia es describir las características técnicas y las
condiciones en la que se prestara el servicio de supervisión de obra: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS DE ACO,
AMBEY LLOCLLA, SAN CRISTOBAL, TAYAPAMPA, UTUTUPAMPA, YUPANAPAMPA Y
ANEXOS, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH”

1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Departamento : Ancash.
Provincia : Huaraz.
Distrito : Olleros.
Localidad : Caseríos de Olleros.

2. ALCANCE
La Municipalidad Distrital de Colcabamba, requiere del Servicio de Consultoría indicado
en el rubro precedente, para lo cual debe seleccionar a la persona natural o jurídica, que
prestará sus servicios de Supervisión de obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS DE ACO, AMBEY LLOCLLA, SAN
CRISTOBAL, TAYAPAMPA, UTUTUPAMPA, YUPANAPAMPA Y ANEXOS, DISTRITO DE
OLLEROS - HUARAZ - ANCASH”, velando por el correcto cumplimiento de las
especificaciones y normas técnicas, realizando el seguimiento, control, coordinación y
revisión de los avances del proceso constructivo de la obra, recomendando soluciones
apropiadas para resolver cualquier problema técnico, económico o contractual que
pudiera presentarse asegurando el fiel cumplimiento del contrato.
3. PLAZO DE SERVICIOS
El plazo de servicios de Supervisión de obra será de Ciento cincuenta (180) días
calendario.

4. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial del servicio es de S/.52,340.00 (CINCUENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. Los honorarios se
cancelarán en forma mensual previa presentación de la valorización de obra y según el
avance físico de la obra en el mes, debidamente firmado y con el VºBº del Sub Gerente
Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Olleros.

5. FUNCIONES
El Supervisor tendrá las siguientes funciones:

a. Revisar el Expediente Técnico de Obra y formular oportunamente las

recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que considere
indispensables al Estudio, así como indicar los probables presupuestos adicionales
y deductivos de la Obra.

b. Durante las etapas: Previa a la obra, Ejecución de Obra y Recepción de Obra, el

Supervisor tomará en cuenta las medidas ambientales exigidas en el Estudio de
Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y
Guía de Supervisión Ambiental.

c. Revisión, verificación en campo de los trazos y niveles topográficos en general.

d. Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAO), el Calendario de

Adquisición de Materiales y Utilización de Equipos Mecánicos que el Contratista
presenta a la MDO. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o
modificados serán aprobados con la suscripción de los documentos, por el
representante del Contratista y el Jefe de la Supervisión. En caso que el Supervisor
no haya sido contratado a la fecha de presentación de los calendarios, la revisión y
aprobación de estos documentos estará a cargo de la MDO.

e. El supervisor fiscalizará la utilización del Adelanto Directo que se entregará al

Contratista para la adquisición de materiales. En caso en contratista se niegue a
proporcionar la información solicitada, se informará a la MDO.
f. Ejecutar el control, la focalización e inspección de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentación que conforme el
Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas
Ambientales, normas de seguridad y reglamentación vigentes, así como la calidad
de los materiales que intervienen en la obra, responsabilizándose que la obra se
ejecute con la calidad técnica requerida.

g. El Consultor debe incluir un Programa de Administración de Supervisión de

Construcción (ASC) enfatizando en la organización del Proyecto, con el fin de
alcanzar los objetivos presupuestarios, el cronograma de Obra y desembolsos.
Asimismo, permitirá controlar adecuadamente el equipo de construcción y de
laboratorio, administración de seguridad de construcción y de tránsito, planificación
y monitoreo del cronograma de obra y de la ruta crítica.

h. El programa ASC servirá para la gestión del Supervisor durante la prestación de los
servicios. De acuerdo al programa ASC, controlar el avance de las obras a través
de un Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras con el detalle suficiente de
cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión, el “Software” a
utilizar será previamente aprobado por la MDO.

i. Ejecutar el control físico, económico y financiero de la obra, efectuando detallada y

oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada,
mediante la utilización de programas de computación.
Paralelamente a la ejecución de las obras, el supervisor irá efectuando la
verificación de metrados de obra, con el fin de contar con los metrados realmente
ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del
Presupuesto de Obra, así como ir progresivamente practicando la liquidación de
Obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos de replanteo, casi
paralelamente al avance de la Obra.

j. Elaborar y presentar oportunamente, según la normatividad vigente, los informe y/o

expedientes sobres adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, los mismos
que deberán presentarse dentro del período previsto en la normatividad que rige el
Contrato de Obra. Los adicionales deben presentarse prioritariamente, durante el
primer 50% del periodo de ejecución de la obra, con la opinión del Proyectista.

k. Vigilar y hacer que los Contratistas cumplan con las normas de seguridad, tanto del
tráfico como del personal involucrado en las obras. El control deberá ser diurno y
nocturno.
 l. Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales,
equipos y el sistema de trabajo, así como el control físico de los mismos
presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y
actualizado.

m. Mantener la estadística general de la obra y preparar Informe Mensuales, las

cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos, incluir
asimismo los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los problemas
presentados y las soluciones adoptadas.
n. Recomendar y asesorar a la MDO en lo referente a Sistemas Constructivos que se
utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que
proponga el Contratista.

o. Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las

condiciones de las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor
ejecución de las obras.

p. Los servicios comprenden aspectos técnicos, ambientales, económicos,

administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz
administración del contrato de obra.
q. Efectuar la prueba hidráulica del sistema, antes de la Recepción de obra.

r. Ser miembro del Comité de Recepción en la Recepción de Obra y/o participar

como Asesor del Comité.

s. Elaborar el informe final, revisar y efectuar las correcciones que estime pertinentes
a la liquidación de obra presentada por el Contratista y presentar la liquidación de
contrato de supervisión. En caso necesario, elaborará la liquidación de obra.

6. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
6.1. El supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico, ambiental, económico, administrativo y legal de las actividades del
contratista, relacionadas con la ejecución del proyecto.

6.2. En su propuesta técnica, el consultor, con conocimiento del expediente técnico,

programación y calendario propondrá las pruebas y ensayos complementarios que
juzgue necesarios, sin que ello impida la adopción de nuevas pruebas, según el
desarrollo de la construcción.

6.3. El supervisor analizará y evaluará las muestras en el laboratorio de sueldos y

 materiales de su propiedad o podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros.
Para la ejecución de ensayos no rutinarios, los laboratorios deberán contar con la
aprobación de la MDO y el supervisor realizará las gestiones y pagos pertinentes
para este fin. En cualquier caso, el supervisor será el responsable de la exactitud y
confiabilidad de los resultados.

6.4. El supervisor propondrá a la MDO, para su aprobación, los formatos que se usarán
para el control de las obras.

6.5. La verificación y el control de calidad de la obra se efectuará de acuerdo a lo indicado

en las especificaciones técnicas generales para Mejoramiento y Ampliación de Agua
y Desagüe en la Villa Olleros, Distrito de Olleros – Huaraz –Ancash y en las
especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado.

6.6. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las

especificaciones técnicas y ambientales, la supervisión definirá los trabajos
necesarios a efectuar para llega a resultados óptimos, siendo estos trabajos por
cuenta del contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna
por dichos trabajos, toda vez que el contratista está en la obligación de terminar
correctamente todos los trabajos materia de su contrato.

7. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR

7.1. El supervisor deberá contar con la organización necesaria para cumplir
eficientemente las obligaciones descritas en los presentes términos de referencia y
en su propuesta técnica.
7.2. El Supervisor proporcionará y dispondrá adecuadamente de una organización de
profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con
todas las instalaciones necesarias, así como los medios de transporte y
comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.
7.3. Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del supervisor, deberán
acreditar los títulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas
de la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el proyecto.
Podrán presentarse copias simples de los documentos requeridos.
El postor que obtenga la Buena Pro. Deberá presentar a la firma del contrato la
habilidad para el ejercicio profesional en el caso de profesionales peruanos, mediante
los certificados otorgados por el colegio de ingenieros del Perú y/o Colegios
Profesionales del Perú correspondiente.
7.4. El SUPERVISOR, a través del jefe de la supervisión con residencia permanente en la
obra, actuará como representante de la MDO ante EL CONTRATISTA, y en tal
sentido, cumplirá las siguientes funciones:
 7.4.1 Velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás
documentos contractuales durante la ejecución de la obra, tomando
oportunamente las decisiones pertinentes de acuerdo a los dispositivos
reglamentarios vigentes.
7.4.2 Atender, en plazo razonable, todos los informes solicitados por la MDO.
7.4.3 Atender a los funcionarios de la MDO y del Sistema Nacional de Control que
visiten la obra en lo que respecta a informes y documentación que soliciten.
7.5. Todo el personal asignado al proyecto, deberá ser con carácter de dedicación
exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la propuesta técnica.
7.6. El personal técnico-administrativo del consultor que trabaje para el proyecto, será
específicamente indicado. Debiendo considerarse el eventual trabajo en días
domingos, festivos y jornadas nocturnas, cuando así lo requiera el proyecto, sin que
esto signifique costo adicional al pactado en el Contrato para la MDO.
7.7. Para la prestación de los servicios de supervisión y control de las obras, EL
SUPERVISOR utilizará el personal profesional calificado especificado en su
propuesta técnica.
Para los cambios de personal profesional solicitados por el supervisor, que tengan
como origen causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas. El
supervisor deberá proponer a la MDO inmediatamente de producida la razón de
fuerza mayor, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente.
Los cambios de personal profesional solicitados por El supervisor, que no tengan
origen en causas de fuerza mayor o caso fortuito, y que sean aprobados por la MDO,
para los efectos de valorizaciones de la participación de los nuevos profesionales
aceptados, las tarifas pactadas para estos se reducirán en 20 % hasta el último
servicio. Para este efecto el supervisor debe proponer la MDO con diez (10) días
hábiles de anticipación el cambio de personal a fin de obtener la aprobación
correspondiente.
Los cambios de personal profesional de supervisor por pedido expreso de la MDO,
que tengan origen un desempeño deficiente, negligente o insuficiente del profesional
en el cumplimiento de sus obligaciones, darán lugar a la reducción de las
valorizaciones establecidas en el punto anterior.
En todos los casos, el nuevo personal profesional propuesto para la prestación del
servicio deberá reunir similar o mejor calificación que el profesional ofertado
inicialmente.
Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que
resulten no irrogarán gastos adicionales a la MDO, ni conllevara la modificación del
precio del contrato.
7.8. En el caso que el supervisor efectúe cambios del personal profesional propuesto sin
autorización de la MDO, este puede dar por resuelto el contrato sin perjuicio de la
penalidad que por este hecho se establece en el contrato y ejecutar la Garantía de
 fiel cumplimiento de contrato a favor de la MDO.
7.9. EL SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la
Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en
su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con
la aceptación de la MDO. Las pólizas así como sus correspondientes recibos de pago
de primas, estarán a disposición de la MDO quien podrá solicitarlas en cualquier
momento para su verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de no
pago de la valorización hasta que no se presente los recibos de pago de primas. La
demora en el pago no generará intereses ni daños a la MDO.
7.10. EL SUPERVISOR está facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico
administrativo necesario para el mejor cumplimiento de los servicios, reservándose la
MDO el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de
idoneidad, competencia y honestidad.
7.11. EL SUPERVISOR dará por terminados los servicios de cualquier trabajador de la
supervisión cuyo trabajo o comportamiento no sean satisfactorios para la MDO.
Inmediatamente EL SUPERVISOR propondrá a la MDO el cambio de personal a fin
de obtener la aprobación del mencionado cambio.
Los costos adicionales que demanden la obtención de los reemplazos necesarios,
tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán responsabilidad de EL
SUPERVISOR.
7.12. El supervisor con relación al contratista, se considerará como representante de la
MDO.
7.13. La MDO podrá solicitar cambios del personal del supervisor en cualquier momento,
cuando considere conveniente en beneficio del proyecto.
7.14. El personal del supervisor deberá observar en todo momento las normas de
seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos,
chalecos, botas, guantes, lentes de seguridad, etc.
7.15. El supervisor deberá poner a disposición de la obra su propio equipo de topografía,
laboratorio, vehículos y equipos de comunicaciones.

8. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD

La MDO proporcionará apoyo al supervisor en las coordinaciones que realice éste con otros
sectores, para la ejecución de la obra.

9. DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR

EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
El supervisor deberá presentar a la MDO la siguiente documentación, como resultado de la
prestación de sus servicios:
9.1. INFORME INICIAL, el que deberá ser entregado a los 15 días de iniciado el servicio.
9.1.1 Incluirá el informe de revisión y actualización del expediente técnico de obra,
 formulando las conclusiones, recomendaciones, y de ser posible, las
complementaciones y/o modificaciones, indicando los adicionales y/o
deductivos que podrían presentarse dentro del periodo de ejecución.
9.2. VALORIZACIONES MENSUALES, por avances y reintegros del contratista.
9.3. INFORMES MENSUALES, de las actividades técnico-económico-administrativo de
las obras, los cuales deberán ser entregados dentro de los 05 primeros días
calendario del mes siguiente al que corresponde el informe.
9.4. INFORME FINAL
9.4.1 Incluirá la medición final de la obra, distinguiendo los trabajos ejecutados por
el sistema de contratación a suma alzada.
El resumen de rendimientos unitarios de los equipos y partidas, el análisis de
los rendimientos de los equipos utilizados en obra según su antigüedad, el
desagregado del costo de operación de los mismos.
9.4.2 Revisión y conformidad a la memoria valorizada y planos post-construcción
(Conforme de obra) presentados por el contratista. El informe final incluirá el
registro de las medidas y obras de protección y recuperación ambiental.
9.4.3 El informe final incluirá, además: Un informe del resultado de la prueba
hidráulica de todo el sistema.
9.4.4. El informe final incluirá las recomendaciones para la conservación de las
obras. Asimismo para la operación y mantenimiento del mismo.
9.4.5. El informe final incluirá un disco de video (DVD), editada profesionalmente,
en la cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la
finalización de la obra.
9.5. LIQUIDACIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
El supervisor presentará a la MDO, para su aprobación, el informe de revisión y
conformidad de la liquidación de la obra supervisada, presentada por el contratista.
Asimismo, efectuará y presentará la liquidación de su contrato. En caso de que el
contratista no presente la liquidación de obra, el supervisor la elaborará y presentará
a la MDO.

10. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD

La MDO proporcionará al Supervisor toda la información necesaria disponible con relación
al proyecto.

11. FACULTADES DEL SUPERVISOR

11.1. El supervisor tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las especificaciones
técnicas de construcción, para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento
oportuno exigiendo su cumplimiento al contratista. Asimismo, le aplicará las multas y
 retenciones por incumplimiento de las disposiciones precisadas en los documentos
del contrato de obra.
11.2. El supervisor no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se
señalan en las bases, términos de referencia y contrato, debiendo en caso de
eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización
expresa de la MDO.
11.3. Poderes de Excepción del Supervisor.
No obstante lo anterior, si durante el proceso de construcción se produjeran
contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad
pública o privada, o que amenacen causar por la obra en ejecución, el supervisor por
excepción, podrá disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas
situaciones, debiendo dar cuenta a la MDO en el más breve plazo.

12. CONDICIONES GENERALES

12.1. La provisión de oficinas, mobiliario, transporte, equipo, sistema de comunicación para
la obra, será responsabilidad de éste.
12.2. Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto es de
carácter reservada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento
escrito de la MDO.
12.3. El supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por la MDO para informar o
asesorar en asuntos concernientes al proyecto.
12.4. El supervisor deberá absolver las consultas del contratista con conocimiento de la
MDO en todas las actividades relacionadas al proyecto.
12.5. El supervisor efectuará una revisión de las especificaciones especiales y ambientales
de construcción, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de
diseño y protección ambiental. En caso contrario, el supervisor está obligado a
informar a la MDO y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.
12.6. El supervisor hará una revisión de la suficiencia de los diseños considerados para la
protección de la obra. En los casos que resulten necesarios, el supervisor
recomendará y complementará la modificación de los diseños considerados.
12.7. El supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por
el contratista. Tanto el supervisor como el contratista utilizarán sus propios
laboratorios, quedando terminantemente prohibido que el supervisor utilice el
laboratorio del contratista y/o que los ensayos los haga en forma conjunta.
12.8. El supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la
Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en
su capacidad total, durante el periodo de tiempo del contrato de supervisión y
posibles ampliaciones del plazo.
12.9. El supervisor, al término y administrativo de la obra, conjuntamente con la liquidación
final y cuadernos de obra. Esto no exime al supervisor que pudiera ser requerido
 posteriormente para cualquier absolución de consultas en relación con la obra.
12.10. La MDO controlará la labor DE EL SUPERVISOR a través del Administrados de
contrato y funcionarios designados expresamente para cumplir tales funciones.
12.11. El supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la MDO para
la revisión del avance de las obras bajo su supervisión y proporcionará la información
que sea requerida.
12.12. El supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe la MDO
quienes verificarán la permanencia en la obra del personal del supervisor asignado al
proyecto; así como de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografía y otros
incluidos en su contrato, y a la efectiva utilización de los vehículos sujetos a pago.
Los informes mensuales de estos funcionarios respaldarán el pago de las
valorizaciones mensuales del supervisor.

13. PENALIDADES
13.1. En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato cuyos plazos están establecidos en los documentos contractuales, la entidad
le aplicará al contratista lo establecido en el Artículo 205.- Demoras injustificadas en
la ejecución de la obra, del Reglamento de la Ley de Contracciones y Adquisiciones
del Estado.

14. OTRAS PENALIDADES

14.1. Se aplicará una penalidad del 1/10, 000 del monto del contrato por incumplir las
obligaciones contractuales cuyos plazos de presentación no están determinados en
los términos de referencia.
14.2. Si el supervisor no tramitara oportunamente o remitiera en forma defectuosa o
incompleta valorizaciones de obra (principal y/o adicional) asumirá el pago del 100 %
de los intereses que el contratista reclame como consecuencia de no haberse
cancelado oportunamente sus valorizaciones.
14.3. Si la MDO observará cualquier partida de una valorización, esta será absuelta y
regularizada en la valorización siguiente, caso contrario se aplicará una penalidad del
1% del monto del contrato.
14.4. Por no descontar el 100 % de los intereses que genere la sobre valorización.
14.5. Por no generar o elaborar los presupuestos adicionales debidamente sustentados y
no tramitarlos oportunamente a la MDO, y que como consecuencia de ello se tenga
que ampliar el plazo al contratista, con reconocimiento de gastos generales, el
supervisor asumirá el pago del 100 % de los gastos generales que le corresponda al
contratista, a la vez no se le reconocerá pago alguno por el tiempo correspondiente a
la ampliación de plazo, así como cualquier otro costo generado como consecuencia
de esa causa.
14.6. Las multas por todos los conceptos, serán aplicadas hasta un máximo equivalente al
 diez por ciento (10%) del monto contractual. Si el supervisor supera el porcentaje
máximo indicado, se podrá resolver el contrato, y será causal que le impedirá
participar en otros concursos que convoque la MDO, además se comunicará al
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado a fin que imponga la sanción
administrativa de inhabilitación temporal o definitiva, según sea el caso, igualmente
en este caso se ejecutara la carta fianza de fiel cumplimiento de contrato.
14.7. En caso el supervisor no contara con los recursos ofertados para el control de obra
se le aplicará una multa equivalente al 10% de la valorización del mes en el que se
detecta la falta.
14.8. En caso la obra prolongue el plazo contratado injustificadamente, se podrá ejecutar la
carta de fianza por fiel cumplimiento de contrato, si es que se demuestra que el
supervisor no hizo los mayores esfuerzos (utilizar todos los medios administrativos,
legales y técnicos a su alcance, incluyendo la participación directa de los directivos
del consultor) para que el contratista avance al ritmo ofertado y otros que el
supervisor disponga (acelerado, etc.) y/o recupere tiempos perdidos.

15. INCENTIVOS:
En caso, la obra terminará satisfactoriamente antes del plazo contratado, el monto total del
contrato de supervisión no cambiará y será pagado íntegramente al término de los servicios,
en el entendido que la obra se terminó antes del plazo como una conjunción de esfuerzos
eficientes entre el contratista y el supervisor.

16. INSPECCIÓN PREVIA

16.1. A efecto de preparar una oferta bien sustentada y estar en condiciones de desarrollar
el servicio en armonía con las normas de ingeniería, es indispensable que el postor
evalúe el expediente técnico de la obra a supervisar, los términos de referencia del
concurso y toda aquella información necesaria para interpretar claramente los
alcances de los servicios.
16.2. No se requiere certificación expresa o documento alguno de haber visitado la obra;
sin embargo, es recomendable que el postor efectúe una detenida inspección a la
zona de trabajo. La presentación de la propuesta implicará la tácita aceptación del
postor de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparación de la
oferta, como para la prestación del servicio dentro del plazo previsto.

17. CONSULTOR Y PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

17.1. CONSULTOR, POSTOR CONTRATISTA
Podrán se consultores, postores o contratistas, todas aquellas personas naturales o
jurídicas. Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus
derechos civiles y las personas jurídicas deben haber sido constituidas al amparo de
la Ley General de Sociedades y normas complementarias.
 El consultor será el responsable por un adecuado planeamiento, programación y
conducción de los estudios, así como por la calidad técnica del mismo, el cual deberá
ser ejecutado en concordancia con la normatividad técnica vigente para este tipo de
proyecto.

17.2. PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Los profesionales que conformen el equipo del consultor deberán tener conocimiento
y experiencia acreditada, según su especialidad, a fin de garantizar la calidad del
proyecto, como mínimo los siguientes profesionales:

17.2.1 Jefe de supervisión

 Ingeniero civil o sanitario, hábil y colegiado.
 Con Experiencia mínima de 07 años de ejercicio profesional a partir
de la colegiación.
 Experiencia como Residente de Obras en general: Deberá haberse
desempeñado como ingeniero residente en la ejecución de (15)
obras.
 Experiencia como supervisor de obras: Deberá haberse
desempeñado como supervisor en la ejecución de (30) obras en
general, de las cuales (10) en Obras iguales o similares al objeto de
la convocatoria.
 Experiencia como Proyectista, Consultor y evaluador: Deberá haber
elaborado un mínimo de (10) estudios en general y (05) en obras
similares al objeto de convocatoria.
 Contar con estudios de PMMBOOK (Control de calidad de Obras).
.
Acreditación:

 Copia de título profesional

 Declaración jurada o carta compromiso del profesional, confirmando su
total y libre disposición para asumir el cargo. Se presentará firmado por
el profesional propuesto.
 Cuadro resumen de experiencia acreditada, en calidad de declaración
jurada.
 Copia simple de contratos con su respectiva conformidad, o
constancias o certificados o cualquier otro documento que, de manera
fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

17.2.2 Asistente de Supervisión

 Ingeniero civil Más de 12 años de colegiatura y habilitado.
  Copia simple de certificado de inscripción de Registro Nacional de
Proveedores-capítulo de consultor de obras.

 Estudios de Maestría en Gerencia de proyectos y programas

sociales.

 Formulación de estudios de Preinversión, min. 05 obras en general

 Formulación de estudios de preinversión, min. 05 obras similares.

 Capacitación en “Identificación, Formulación y Evaluación de

Perfiles de Proyectos de Saneamiento”.

 Capacitación en elaboración de proyectos de inversión publica -

SNIP

 Capacitación en saneamiento en general, min 05

Acreditación:
 Copia de título profesional
 Declaración jurada o carta compromiso del profesional, confirmando su total
y libre disposición para asumir el cargo. Se presentará firmado por el
profesional propuesto.
 Cuadro resumen de experiencia acreditada, en calidad de declaración
jurada.
 Copia simple de contratos con su respectiva conformidad, o constancias o
certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente,
demuestre la experiencia del profesional propuesto.

18. RECURSOS FISICOS MINIMOS

18.1. Equipos de oficina, informática y movilidad
Se indicará los recursos, equipamiento e infraestructura que estará destinado para el
uso durante la ejecución del servicio de supervisión el que incluirá como mínimo la
disponibilidad en el plazo, de:
 Equipo de topografía, conformado por una (01) Estación total, incluido
accesorios (Prismas, miras, etc.), con certificado de calibración vigente..
 Dos Computadoras portátiles y un (01) equipo de impresión.
 Equipo de laboratorio de suelos, debe constar como mínimo de: Juego de
Tamices ASTM de malla cuadrada, Probetas Graduadas, Equipo para
determinación de relación Densidad – Humedad en campo, Moldes para
Ensayos para Proctor, Aparato de “speedy” completos, incluido cápsulas
de carburo en recipiente de vidrio
 Equipo de laboratorio de concretos, debe constar del siguiente equipo
mínimo: Equipo para ejecución del Slump test en concreto, Moldes
cilíndricos para testigos de concreto, Esclerómetro para ensayo in-situ,
Accesorios Varios: Pisones, palas de albañil, bandejas y otros.
  Camioneta 4x4 ó 4x2 con una antigüedad máxima de 03 años.
La acreditación del equipo mínimo podrá presentarse documentos que sustenten la
propiedad de los equipos, la posesión, compromiso de compra venta o promesa de
alquiler o arriendo y/o declaración jurada el cual de ser necesario deberá ser
verificada por la entidad antes del contrato.