UNIVERSIDAD NACIONAL VALLE DEL SOL DE APURÍMAC

CONTRATO N O 0119-2018-UNVSA
LICITACIÓN PÚBLICA NO 02-2018-CS-UNVSA
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
SOCIALES DE LA UNVSA, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE
APURÍMAC" - CODIGO SNIP NO 255055, de una parte la UNIVERSIDAD NACIONAL
VALLE DEL SOL, con RESOLUCIÓN NO 020-2017-SUNEDU-02-15-02, RECONOCE COMO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL VALLE SEL SOL DE APURÍMAC, en adelante
LA ENTIDAD al DR. CARLOS PERES RODAS Identificado con DNI NO 29378491, con
domicilio legal en la AV. AMANCAES, ABANCAYAPURIMAC, y de otra parte, CONSORCIO
EDUCADOR con RUC NO 20603954344, integrado por las empresas: CONSTRUCTORA
SONDOR S.R.L con RUC NO 20341396442, con domicilio legal en Avenida Mariscal Cáceres N
O
307, Distrito de San Sebastián, Provincia y Departamento de Cusco, debidamente representado
por su Representante Legal, IBAÑEZ DI LIBERTO ROQUE OMAR, con DNI NO 31173182,
según poder inscrito en la Ficha N O 1 1154363, Asiento N O B0005 del Registro de Personas
Jurídicas de la ciudad de Cusco y ANKA E.L.R.L con RUC NO 20527760071, con domicilio legal
en Jirón Arica N 0 525, Distrito de Abancay, Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac,
debidamente representado por su Representante Legal, LARA BENDEZU ILIA PAULA, con DNI
NO 21545708, según poder inscrito en la Ficha NO 11015831, Asiento NO AOOOI del Registro de
Personas Jurídicas de la ciudad de Abancay; quienes designan como Represéntate Común al señor
IBAÑEZ DI LIBERTO ROQUE OMAR, con DNI NO 31173182, de acuerdo al CONTRATO DE
CONSORCIO EDUCADOR legalizado por el notario Guido David Villalva Almonacid de fecha
26 de diciembre del 20 1 8, con domicilio legal del consorcio en Avenida Mariscal Cáceres NO
307, Distrito de San Sebastián, Provincia y Departamento de Cusco; a quien en adelante se le
denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 18 de diciembre del 2018, el comité de selección adjudicó la buena pro de la
LICITACIÓN PÚBLICA NO 02-2018-CS-UNAMBA para la contratación de la ejecución de la
obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNVSA, PROVINCIA DE ABANCAY,
DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" - CODIGO SNIP NO 255055, a favor del CONSORCIO
EDUCADOR cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES DE
LA UNVSA, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"
CODIGO SNIP NO 255055.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 11'785,678.60 (ONCE MILLONES

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 60/100
Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.
UNIVERSIDAD NACIONAL VALLE DEL SOL DE APURÍMAC

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestac ión
materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en periodos

de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD según corresponda, se obliga a pagar el monto correspondiente al saldo de la
liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el
día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245
y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se
efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA OUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de TRESCIENTOS (300) días calendarios, en

concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de
obra, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el
numeral 3.5 de la sección general de las bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está confòrmado por las bases integradas, la ofèrta ganadora, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento,
a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 1'178,567.86 (Un millón cientos setenta y ocho mil
quinientos sesenta y siete con 86/100 Soles) a través de la Carta Fianza N O 001 1-
02049800141784-53 emitida por BBVA CONTINENTAL Monto que es equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE

RENOVACIÓN
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 1 3
1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
UNIVERSIDAD NACIONAL VALLE DEL SOL DE APURÍMAC

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el diez (10%) del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho
(8) días calendario siguientes, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud
la garantía por adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.LA
ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la
presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto DEL
CONTRATO ORIGINAL conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de I O (Diez) días calendarios previos a la

fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 20 (Veinte) días calendarios anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza
y/o el comprobante de pago respectivo.
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el
calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del

contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
146 de su Reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 07 años, contados a partir de
la conformidad de la recepción TOTAL, de la obra.
UNIVERSIDAD NACIONAL VALLE DEL SOL DE APURÍMAC

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la prestación objeto del
contrato, la Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta
por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente en concordancia con el Artículo 133 0 Reglamento de la Ley N 0 30225.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automáticamente y se calculara de acuerdo

con la siguiente Formula:

0.10 x MCV
Penalidad Diaria (Pd) =
F x Plazo

Donde

Factorl F
Pd Penalidad Diaria
MCV Monto de Contrato Vigente
Plazo Plazo expresado en días calendario

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad la Entidad podrá resolver el

contrato por incumplimiento.
Esta penalidad será deducida en la liquidación final o si fuese necesario se cobrara del
monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
Esta calificación por el retraso está sujeta a lo dispuesto por la Ley de contrataciones del
Estado y su reglamento, el código civil y demás normas aplicables, según corresponda.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO

1 PERSONAL EN OBRA 0.50 UIT por cada día Según informe del
En caso culmine la relación contractual entre el de ausencia del Supervisor de Obra.
contratista y el personal ofertado y la Entidad no personal en obra
haya aprobado la sustitución del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

2 ACCESO AL CUADERNO DE OBRA Cinco por mil (5/10000) Según informe del
Si el contratista, residente o su personal no del monto de la
valorización del periodo
Supervisor de Obra.
permite el acceso al cuaderno de obra al inspector por cada día de dicho
o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, impedimento
será causal de aplicación de penalidad
3 INDICACIONES DEL SUPERVISOR 0.10 (JIT por
Cuando el contratista demore en el cumplimiento cada día de Según informe del Supervisor
de una indicación del supervisor. incumplimiento de Obra.
UNIVERSIDAD NACIONAL VALLE DEL SOL DE APURÍMAC

4 INASISTENCIA A REUNIONES 0.1 UIT por

Cuando el Representante Legal del Contratista o el cada evento Según informe del Supervisor
Residente de Obra o algún especialista convocado de Obra.
no cumpla con presentarse a reunión o acto
solicitado por la entidad según sea requerido.
5 COLOCACIÓN DEL CARTEL EN OBRA 0.1 (JIT por Según informe del Supervisor
Cuando el Contratista no cumpla con colocar el cada día de atraso de Obra.
cartel de obra dentro del plazo señalado en el
Cuadro de Plazos (numeral 18.8)
 UNIVERSIDAD NACIONAL VALLE DEL SOL DE APURÍMAC

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los
artículos 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una

persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo
248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda,
y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
 UNIVERSIDAD NACIONAL VALLE DEL SOL DE APURÍMAC

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y
180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defècto, en el numeral 45.2
del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR

TRES (3) ÁRBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: CENTRO
DE ARBITRAJE DE OCSE y CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO
DE LIMA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA

PÚBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Amancaes, Ciudad de Abancay

O
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Avenida Mariscal Cáceres N 307, Distrito de san
Sebastián, Provincia CUsco y Departamento de Cusco.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en señal de conformidad en el Distrito de Abancay a 28 días del mes de
diciembre del 2018.