Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 105 vistas

    Escrito Cumple Mandato Caso Arbitraje Consorcio Salud Tacna

    Cargado por

    raul anquise layme
    Este documento proporciona información requerida por el tribunal arbitral en un caso entre el Gobierno Regional de Tacna y Consorcio Salud Tacna. Específicamente, cuantifica la indemnización solicitada por daños y perjuicios en S/./70,575.58 soles según un informe adjunto. También indica que existe un perjuicio adicional por la demora en la aprobación de un expediente de contingencia y costos de operación y mantenimiento asumidos por un hospital. Se solicita al tribunal tener en cuenta esta información para mejor

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Escrito Cumple Mandato Caso Arbitraje Consorcio Salud Tacna

    Cargado por

    raul anquise layme
    105 vistas2 páginas
    Este documento proporciona información requerida por el tribunal arbitral en un caso entre el Gobierno Regional de Tacna y Consorcio Salud Tacna. Específicamente, cuantifica la indemnización solicitada por daños y perjuicios en S/./70,575.58 soles según un informe adjunto. También indica que existe un perjuicio adicional por la demora en la aprobación de un expediente de contingencia y costos de operación y mantenimiento asumidos por un hospital. Se solicita al tribunal tener en cuenta esta información para mejor

    Descripción original:

    arbitraje

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento proporciona información requerida por el tribunal arbitral en un caso entre el Gobierno Regional de Tacna y Consorcio Salud Tacna. Específicamente, cuantifica la indemnización solicitada por daños y perjuicios en S/./70,575.58 soles según un informe adjunto. También indica que existe un perjuicio adicional por la demora en la aprobación de un expediente de contingencia y costos de operación y mantenimiento asumidos por un hospital. Se solicita al tribunal tener en cuenta esta información para mejor

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como doc, pdf o txt
    105 vistas2 páginas

    Escrito Cumple Mandato Caso Arbitraje Consorcio Salud Tacna

    Cargado por

    raul anquise layme
    Este documento proporciona información requerida por el tribunal arbitral en un caso entre el Gobierno Regional de Tacna y Consorcio Salud Tacna. Específicamente, cuantifica la indemnización solicitada por daños y perjuicios en S/./70,575.58 soles según un informe adjunto. También indica que existe un perjuicio adicional por la demora en la aprobación de un expediente de contingencia y costos de operación y mantenimiento asumidos por un hospital. Se solicita al tribunal tener en cuenta esta información para mejor

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como doc, pdf o txt
    de 2

    EXPEDIENTE N°: I211-2017.

    SEC. ARBITRAL: Tatiana Meza Loarte


    CUADERNO : Principal
    ESCRITO :
    SUMILLA : Cumple Con Remitir Información Requerida y Otro.

    SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL.

    Dirección: Calle López de Ayala N°1708 San Borja - Lima.

    GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, debidamente representada


    por su Procuradora Público Regional (e), Abog. MARITZA
    MARLENE ESTHER ROSPIGLIOSI VASQUEZ,a cargo de los
    Asuntos Judiciales del Gobierno Regional de Tacna, de
    conformidad con la Resolución Ejecutiva Regional N°490-2017-
    GR/GOB.REG.TACNA, de fecha 20 de julio de 2017; en lo
    seguidos por CONSORCIO SALUD TACNA, en contra del
    GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, a Ud., respetuosamente
    digo:

    I.- PETITORIO

    Que, por Resolución N° 08 de fecha 17de Agosto del 2017 al


    tenor de la Resolucion N° 07 de autos se requiere señale lo que estime pertinente a su derecho
    a lo indicado por Consorcio Salud Tacna y asimismo nos requiere precisar el monto o cuantía
    solicitada en su pedido de indemnización de su reconvención; en este sentido conforme lo
    sustentado en la Contestación de Demanda y por ende haber planteado la reconvención referido
    a la indemnización por daños y perjuicios ocasionado por el Contratista; la cuantificación del
    monto o cuantía de la Indemnización por Daños y Perjuicios ocasionados se sustenta en el
    Informe N° 289-2017-ARGM-OES-GGR/GOB.REG. TACNA, de fecha 01 de Setiembre del 2017
    remitido mediante Oficio N° 1471-2017-GGR-OES/GOB.REG.TACNA, de fecha 01 de Setiembre
    del 2017 y anexos presentado por el Director Ejecutivo de Supervisión, siendo el monto a
    resarcir por daños y perjuicios por el incumplimiento del contratista Consorcio Salud Tacna se
    ha cuantificado hasta por el monto de S/.70,575.58 soles, perjuicio que ha sido ocasionado por el
    Contratista por el lapso de tiempo en la demora de la aprobación del Expediente de Contingencia.

    Cabe señalar que existe perjuicio en detrimento de los intereses


    del Gobierno Regional de Tacna en la Ampliación de Plazo N° 04 sobre Costos no previstos
    (Sobrecostos) de operación y mantenimiento asumidos por el Hospital Hipolito Unanue de Tacna
    por la demora de la ejecución de la obra del componente contingencia de los plazos para la
    elaboración del Estudio Definitivo; Sobre Costos para el funcionamiento de la Comisión de
    monitoreo y control de la ejecución del PIP Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital
    Hipolito Unanue de Tacna; que por la premura del tiempo de manera preliminar SE TENGA POR
    REMITIDO EL REFERIDO MONTO CUANTIFICADO POR DAÑOS Y PERJUICIOS
    OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA HASTA POR EL MONTO S/.70,575.58 SOLES EN
    PERJUICIO DEL GOBIERNO REGION AL DE TACNA, por lo que pido acceder a la presente
    para fines de mejor resolver la controversia.

    POR LO EXPUESTO:
    A Ud., Señor Arbitro Único, se tenga por cumplido el
    requerimiento dispuesto.
    PRIMER OTROSI DIGO: Adjunto lo siguiente:

    1.- En Original del Informe N° 289-2017-ARGM-OES-GGR/GOB.REG. TACNA, de fecha 01 de


    Setiembre del 2017 remitido mediante Oficio N° 1471-2017-GGR-OES/GOB.REG.TACNA, de
    fecha 01 de Setiembre del 2017 presentado por el Director Ejecutivo de Supervisión y anexos.

    Tacna, 09 de Setiembre del 2017.

    C.c.: Archivo
    /act

    También podría gustarte