Lima Diciembre 2015

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
AYUDA MEMORIA
DEPARTAMENTO DE LIMA
RED VIAL NACIONAL
A.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN
1. CARRETERA CAÑETE – LUNAHUANA (37,8 Km.)

OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EN EJECUCION DESDE EL 11.ENE.14.
TERMINO DE OBRA: 30.NOV.15
Ruta : Ruta Nacional PE-24

Ubicación : Provincia de Cañete
Proyecto financiado mediante el Contrato de Préstamo BID N° 1827/OC-PE.
Mediante R.D. N° 263-2013-MTC/20 del 11.Abr.13 se aprueba el Expediente Técnico del proyecto de
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete – Lunahuaná.
Plazo : 540 días calendario.

Población Beneficiaria : 195,792 habitantes
Código SNIP : 57852
La zona del proyecto se encuentra ubicada en la Región Lima, Provincia de Cañete y pertenece a la Red
Vial Nacional, con código de Ruta Nº PE 24, iniciándose en el km 05+400 en el distrito de Imperial (Estadio
Oscar Ramos), y finalizando el trazo en el km 42+844.232 a la salida de Lunahuaná, Anexo de Uchupampa.
Con una longitud de 37.844 km. (Según acta de entrega de terreno).
El Proyecto contempla la ejecución a nivel de carpeta asfáltica en caliente de la carretera Cañete –

Lunahuaná así como la ampliación y construcción de los puentes Socsi y Jita (de dos vías) teniendo como
base las consideraciones técnicas establecidas en el Estudio de Factibilidad.
La reducción en tiempos de viaje será de 1 hora 30 minutos a 55 minutos.
El 25.Jun.13 se inició el proceso de licitación LPI N° 001-2013-MTC/20, con un valor referencial ascendente
a la suma de S/. 103 685 348,03, con precios al mes de agosto 2012.
Contratista:
Consorcio Vial Lunahuaná (Johe S.A - Constructores y Mineros Contratistas Generales)
Contrato N° 0126 -2013-MTC/20 suscrito el 18.Nov.13, por S/. 116 930 852,52.
Supervisión:
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL (Acruta & Tapia Ingenieros SAC - Asistencia Técnica y Jurídica)
Contrato N° 137-2013-MTC/20 del 12.Dic.13, por S/. 8 557 646.15.
Inicio contractual de obra

Entrega de Terreno : 05.Dic.2013.
Inicio de Supervisión : 27.Dic.2013 (Fecha de Contrato + 15 días)
Inicio de Ejecución de Obra : 11.Ene.2014 (Inicio de Supervisión + 15 días)
El Contratista manifestó a la Entidad, que de acuerdo a sus gestiones con las autoridades correspondientes,
para implementar las medidas de protección y seguridad en la Obra EL PERIODO DE PARALIZACIÓN
INICIÓ DESDE 13.04.2014 HASTA EL 08.05.2014. Se reiniciaron los trabajos el día viernes 09.May.2014.
Publicación de carácter informativo

Pág. 1
Jirón Zorritos 1203
www.proviasnac.gob.pe Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800
Situación Actual:
Obra concluida el 30.11.2015, el CONTRATISTA informó que se viene culminado con el cierre ambiental del
proyecto
Inauguración prevista para fines de diciembre 2015.
Inversión Actual:
136,288,194.84 Total Obra

9,157,584.70 Total Supervisión
S/. 145,445,779.54 Inversión Total
2. PUENTE PACARAN 50 m.
TRABAJOS CONCLUIDOS EL 22.FEB.13
Proyecto ubicado en el distrito de Pacarán, en la provincia de Cañete, altura Km. 54 de la Carretera Cañete-
Huancayo.
Población Beneficiaria : 54 844 habitantes en un Área de Influencia de 3 314 Km2.
La superestructura suministrada por el MTC, un reticulado metálico, diseñado y fabricado por Wagner Biró.
Características Técnicas de la Obra:

Luz libre : 50.00 m. entre eje y eje de apoyo
Tipo de Pavimento : Carpeta Asfáltica e=0.05 m.
Ancho tablero de rodadura : 7.20 m.
Velocidad Directriz : 30 Km/h
Ancho de la Calzada : 6.60 m
Ancho de Bermas c/lado : 0.90 m
Contratista:
Consorcio Pacarán C&T (Construcciones Civiles y Portuarias S.A., Corporación Cromos S.A.C y
Corporación J & J Ingenieros S.A.C), por el monto de su propuesta económica ascendente a la suma de S/.
3 397 892,52.
Contrato de ejecución de Obra Nº 004-2012-MTC/20, del 25.Ene.12.
Supervisor:
Supervisión a cargo del MTC-Provias Nacional, a través del Ing. Supervisor Jose Carlos Verona Lena.
Inicio de obras: 10.Feb.12
En fecha 22.Feb.13 el Contratista dio por terminadas las obras correspondientes a las obligaciones
contractuales (Asiento N° 462 C.O.), quedando asentado por el Inspector (Asiento N° 463 C.O.), el termino
real de obra en esa misma fecha.
Nuevo monto Contractual con Adicionales: S/. 3’536,172.05

Costo de Supervisión asumido por el MTC (A través de la designación de un Inspector)
3. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA – CALANGO – LA CAPILLA (25,5 Km.)

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CONCLUIDOS EL
03.DIC.13
Forma parte de la Ruta Nacional Nº PE-1SA, ubicada entre los distritos de Mala y Calango, en la provincia
de Cañete.

Pág. 2
(511) 615-7800
El número de beneficiarios directos del asfaltado de la carretera, ascienden a 30,105 hab., entre pobladores
de la ciudad de Mala, San José del Monte, Aymará, San Juan de Correviento, Calango, La Vuelta y La
Capilla.
Tiempo de viaje:
Antes : 1 hora
Después : 40 minutos
Puentes incluidos en el proyecto: Corre Viento (Km. 16+621); Puente Yuncaviri (Km. 22+664)
Contratista:
CONSORCIO MALA II (NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CONSTRUCTORA MALAGA
HNOS S.A.)
Contrato de Obra Nº 040-2012-MTC/20, suscrito el 28.May.12, por S/. 47 954 257,75.
Supervisión:
Consorcio Supervisor Calango (Acruta & Tapia – Corpei S.A.)
Consultoría de Obra Nº 028-2012-MTC/20, suscrito el 24.Abr.12, por el monto de S/. 4 153 113,24.
Entrega de terreno 12 de julio 2012 (Adenda N° 01)
Debido al atraso en la liberación de predios afectados en el área de intervención, se pospuso el inicio de las
obras hasta el 12.Ago.12 (Inicio Contractual).
Inversión Total(Incluido Adicionales y Deductivos):
Costo Obra : S/. 55 074 532,21

Costo de Supervisión : S/. 4 576 764,65
TOTAL : S/. 59 651 296,86
El término contractual de la obra fue el 03.Dic.13.
4. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA – LA OROYA: Variante

Empalme Ruta PE-022, Km. 101+379, Río Blanco – Empalme Ruta PE – 3S Km 21+918 (Huari):
4,22 Km. (Desvios) + 78 Km. (Variante) + 3,5 Km. (Túnel)
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN ELABORACION
Forma parte de la Ruta Nacional Nº PE-22, Provincia de Huarochirí, en el departamento de Lima y la

Provincia de Yauli en el departamento de Junín

El perfil está registrado en el Banco de Proyectos del SNIP con código N° 181086. El monto de Inversión se
estima en S/. 401, 121,788.25, monto que permitirá la construcción de una variante de dos carriles,
construcción de túnel de 3.5 Km. y características de sección transversal idénticas a la carretera central.
Mediante R.D. N° 041-2013-MTC/20 del 23.Ene.13 se aprueba administrativamente el Estudio de

Preinversión a nivel de Perfil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera Puente Ricardo Palma – La Oroya;
Variante Emp. Ruta PE-022 Km. 101+379 (Río Blanco) – Emp. Ruta PE-3S Km. 21+918 (Huari), el cual
establece una inversión estimada de S/. 401 121 788,25
Características Técnicas:
Longitud : 86 Km. [(4.22 Km (desvíos) + 78 Km (Variante) + 3.5 Km (Túnel)]
Velocidad Directriz : 60 km/h
Ancho de rodadura : 6.60 m.
Pág. 3
(511) 615-7800
Ancho de explanaciones : 9.0 a 11.60 m

Superficie de rodadura : CAC (7.5 cm)
Pendientes : máxima (8%), mínima (2%)
Bermas : 1.20 m a cada lado
Cunetas : 0.50 x1.00 m revestidas de concreto
Descripción del Proyecto:

La carretera tiene como alternativa seleccionada la realización de una variante de 78 Km. y un Túnel de 3.5
Km, cuya construcción de la variante será de dos carriles, con características de sección transversal
idénticas a la Carretera Central.

Monto de la inversión : S/. 401 121,788.25 (estimado)
Monto de obra : S/. 354’976,033.85 (estimado)
Plazo de ejecución de obra : 24 meses
Aprobación del Perfil : R.D N° 041-2013-MTC/20.6 del 23.01.13.
Población beneficiada : 71,790 habitantes
En fecha 01.Dic.14, se dio inicio al proceso de selección CP N° 0033-2014-MTC/20, con un valor referencial
ascendente a S/. 3 087 772,06.
El Acto de Otorgamiento de Buena Pro se realizó el 23.Mar.15, habiéndose declarado Desierto, al no

alcanzar el monto mínimo establecido, la única propuesta que fue descalificada.
Se tramitó la inclusión del proceso de Adjudicación de Menor Cuantía en el PAC-2015 (2da convocatoria).
El 14.Jul.2015 la OPI-MTC, aprobó los TdR del citado estudio (Memorándum N° 2234-2015-MTC/09.02).
En fecha 21.Ago.15 se dio inicio al proceso de selección AMC N° 006 derivada del CP N° 033-2014-MTC/20,
con un valor referencial de S/. 3 022 803,70
El 21.Oct.15 se suscribió el Contrato N° 111-2015-MTC/20, con el Consorcio Vial Rio Blanco (Urci
Consultores SL Sucursal Del Perú, IH Asesores y Consultores SAC y Dremc Consultores SA), por el monto
de su propuesta económica ascendente a S/. 2 720 523.33,
Inicio del servicio: 05.Nov.15.

Con Carta S-2015-0394 el Consultor presentó el Plan de trabajo, el mismo que fue expuesto el 23.11.2015.
Con Carta S-2015-0425 del 25.11.2015, el Consultor entregó el Informe Inicial, el mismo que fue observado
con Oficio N° 1408-2015-MTC/20.6 del 09.12.2015.
Con Carta S-2015-0453 del 18.12.2015 (E-062014-2015/SEDCEN), el Consultor entregó el levantamiento de

observaciones al Informe Inicial, el mismo que fue revisado por los especialistas de la UGE. Mediante Oficio
N° 1451-2015-MTC/20.6 del 29.12.2015, se dio conformidad al Informe Inicial.
5. CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE AV. LAS TORRES y

CARRETERA CENTRAL, TRAMO: Av. CIRCUNVALACION – CARRETERA CENTRAL Y
AMPLIACION PUENTE HUACHIPA:9,11 Km.
OBRA CONCLUIDA EL 11.OCT.11
Tiempo estimado de viaje:

Antes : 1 hora
Después : 0.1 horas

Pág. 4
(511) 615-7800
La obra estuvo a cargo de la empresa Contratista Conalvías S.A. Sucursal Perú, y la supervisión de las
obras está a cargo del Consorcio Supervisor Las Torres (Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. - JNR Consultores
S.A.).
El 16 de marzo 2010 se dio inicio a los trabajos, llegando a su término el 11.Oct.11 con la culminación al
100% de las partidas correspondientes al Contrato principal. El comité de Recepción de Obra realizó la visita
a la obra los días 07 y 08 de Nov.11, suscribiéndose al Acta de Verificación a los trabajos ejecutados.
Inversión Total (Obra + Supervisión). S/. 59,35 millones.
6. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL: TRAMO: AUTOPISTA

PUENTE LOS ANGELES – RICARDO PALMA (INCLUYE PUENTE CAJAMARQUILLA): 9,7 Km.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN PROCESO DE SELECCION CP N° 074-2015-MTC/20
Código SNIP N°: 250356.
El proyecto ubicado en la Ruta Nacional PE-22, en la provincia de Lima
El proyecto original fue modificado debido a las competencias de la Municipalidad de Lima, actualmente se
denomina, Construcción y Mejoramiento de la Carretera: Tramo Autopista - Puente Los Ángeles Ricardo
Palma.
Mediante R.D. N° 1055-2013-MTC/20 del 17.Oct.13 se aprueba el Estudio de Preinversión a nivel de Perfil
para la Construcción y Mejoramiento de la Carretera Central, tramo: Autopista Pte Los Angeles – Ricardo
Palma.
El monto de inversión de la alternativa 1 seleccionada, se estima en S/. 1 131 289 181,78; monto que
permitirá realizar obras de mejoramiento y construcción de una autopista entre el Puente Los Angeles –
Ricardo Palma, a nivel de carpeta asfáltica, con ancho de plataforma de carriles por sentido

La alternativa seleccionada comprende:
 01 Túnel de 9.140 Km.
 02 Intercambios Viales, uno en el Pte. Los Ángeles y el otro en el Km. 30.300 en la carretera
central.
 01 Viaducto en Pte. Los Ángeles empalme intercambio a túnel, Long. 0.150 Km.
 01 Viaducto en Pte. Los Ángeles empalme intercambio a túnel, Long. 0.400 Km.
Situación actual:
Se solicitó a la Municipalidad de Lima (Oficio N° 703-2015-MTC/20del 08.04.2015), con presencia de la
Concesionaria “Vías Nuevas de Lima” y ésta Unidad Gerencia de Estudios, una reunión de coordinación a
fin tratar el empalme del punto final de su proyecto, con el punto de inicio del tramo Puente Los Ángeles –
Ricardo Palma a cargo de Provias Nacional. Se reiteró con Oficio 953-2015-MTC/20 del 14.05.2015.
El 31.Dic.15 se dio inicio al CP N° 074-2015-MTC/20, con un valor referencial de S/. 1 655 610,93, para
seleccionar al consultor que elaborará el Estudio de Factibilidad para la Construcción y Mejoramiento de la
Carretera Central: Tramo Autopista Pte. Los Angeles - Ricardo Palma; siendo el cronograma del proceso el
siguiente:
Absolución de Consultas : 15.Ene.16

Absolución de Observaciones : 29.Ene.16
Integración a las Bases : 01.Feb.16
Presentación de Propuestas : 08.Feb.16
Acto Otorgamiento Buena Pro : 24.Feb.16

Pág. 5
(511) 615-7800
Nivel de Intervención de la Obra:

Monto de la inversión : S/. 1 131 289,181.78 (estimado)
Monto de obra : S/. 1 060 340,713.25 (estimado)
Plazo de Obra : 36 meses
Aprobación del Perfil : R.D N° 1055-2013-MTC/20 del 17/10/13.
Población beneficiada : 705,107 habitantes
7. CARRETERA HUAURA – SAYÁN – CHURÍN (PTE. TINGO) (104,40 Km.)

Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-18, ubicado en las provincias de Huaura y Oyón del departamento
de Lima.
Número de los Beneficiarios Directos 58,550 (N° de personas)

Está formado por los siguientes tramos:
 Tramo: Huaura – Sayán (44,5 Km.)
 Tramo: Sayán – Pte. Tingo (54,8 Km.)
 Pte. Tingo – Churín (5,1 Km.)
Mediante Resolución Ministerial N° 196-2008-MTC/01 de fecha 17.Ene.08, se suscribe el Convenio Marco

de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Gobierno Regional
de Lima, la Compañía de Minas Buenaventura S.A. y la Empresa Minera Los Quenuales S.A; para la
elaboración del Estudio de Preinversión (Factibilidad), Estudio Definitivo y Ejecución de Obra.
Las Compañías Mineras contrataron a la Consultora CPS de Ingeniería para la ejecución de los estudios de
Factibilidad y Definitivo de los tramos I y II, y la Consultora Barriga Dall’orto S.A., para el tramo III, el mismo
que se viene realizando de acuerdo a los Términos de Referencia elaborados por PROVIAS NACIONAL,
siendo su situación la siguiente:
Mediante memorándum N° 1193-2012-MTC/09.02 del 14.Jun.12, la oficina General de Planeamiento y

Presupuesto del MTC, aprueba el Estudio de Factibilidad y otorga la Declaración de Viabilidad al Proyecto.
 Tramo I: Huaura – Sayán y Tramo: II Sayán – Puente Tingo: 99,3 Km.

INICIO DE OBRAS: 24.ABR.13. TERMINO CONTRACTUAL: MARZO 2016
La obra comprende la rehabilitación y mejoramiento a nivel de asfalto en caliente de 99.280 Km. El

Proyecto, ubicado en el Departamento de Lima, se divide en dos tramos, el primero del inicio a 1+190.22
Km., de la ciudad de Huaura y el término en el Km. 44+509, al ingreso de la ciudad de Sayán y el segundo
tramo que se inicia en este punto y termina en el puente Tingo, sobre el río Checras con 54+774 Km. El
recorrido de la carretera cubre zonas tanto de la costa como de la sierra. El desarrollo de esta carretera
posibilita el ahorro de recursos, a través de la reducción de tiempos de viaje del usuario, los costos de
operación de los medios de transporte y mantenimiento de la carretera. Con el mejoramiento geométrico de
la actual carretera se brindará seguridad y confort a los viajeros y transportistas, al tener una obra que
responde a las actuales normas de diseño de carreteras.
Mediante RD N° 774-2012-MTC/20, del 28.Set.2012, rectificada con RD N° 954-2012-MTC/20 del

14.Nov.12, se aprobó el Estudio definitivo elaborado por CPS de Ingeniería SAC, para la ejecución de la
Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura – Sayán – Churín, Tramo: Huaura-Sayán-
Puente Tingo, con un presupuesto ascendente a S/. 488 937 190.44. Incl. IGV, con precios a Abril del 2012 y
plazo de ejecución de obra de 720 d.c.
Contratista:
Consorcio Vial Huaura (Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú – JJC Contratistas
Generales SA)
Contrato de Ejecución de Obra N° 063-2013-MTC/20, suscrito en fecha 05.Marzo 2013
Pág. 6
(511) 615-7800
Monto contractual: S/. 531 425 832.29, precio a Abril 2012 y plazo de ejecución de 720 d.c.
Supervisión:
Consorcio Supervisor Huaura (Hob-Alpha Consult S.A.)
Contrato de Supervisión N°042-2013-MTC/20 suscrito el 22.Mar.13.
Monto contratado S/. 33 423 969,53.
La Entrega de Terreno se realizó el 23.Abr.13 y el Inicio de la obra el 24.Abr.13.
Inversión Actual:
Costo de Obra S/. 693 041 262,81
Costo de Supervisión S/. 39 979 584,56
Inversión actual S/. 733 020 847,37
Mediante Resolución Directoral N° 867-2015-MTC/20 de fecha 02.09.15, la Entidad ha resuelto declara

procedente en parte, la solicitud de Ampliación de Plazo de Obra N° 22, únicamente por veintinueve (29)
días calendarios solicitados solo por atrasos y no por paralización con reconocimiento de mayores gastos
generales variables, siendo la nueva fecha de término de la obra el 20 de Marzo de 2016.
Al 30.Nov.2015, se alcanzó un avance de 82.56% ejecutado acumulado, versus un 95.61% programado. Se

estima el término de la obra para Marzo 2016.
 Tramo III: Puente Tingo – Churín: 5,1 Km.

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO EL 28.AGO.15. INICIO DE OBRAS: 14.OCT.15
Las Compañía Minera Raura S.A. en virtud al Convenio Marco suscrito el 29.Abr.07 entre Provias Nacional,
Gobierno Regional de Lima Provincias, Proinversión, Municipalidad Provincial de Oyón, Municipalidad
Distrital de Pachangara (Churín), Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., Compañía Minera Los
Queñuales S.A. y Compañía Minera Raura S.A.; Provias Nacional, contrataron al Consultor Barriga –
Dall’orto para la realización de la actualización del Estudio Definitivo de la carretera Puente Tingo – Churín.
Descripción del proyecto:

 Mejoramiento de la carretera en toda su longitud que incluye el remplazo y mejoramiento de los
Puentes Tingo y Ayarpongo, analizando las alternativas de pavimento a nivel de asfalto.
Características Técnicas del Proyecto

 Ancho de Calzada : 6.60 m.
 Ancho de Bermas a cada lado : 0.90 m. – 1.20 m.
 Pendiente Máxima : 8%
 Sobre ancho máximo : 1.80 m.
 Peralte máximo : 8%
 Máximo Sobre ancho : 2.80 m
 Bombeo de la Calzada : 2.5%
 Velocidad Directriz : 30 km/hr a 40 km/hr
 Radio Mínimo Normal : 50 m. para Vd=40 km/h
30 m. para Vd.= 30 km/h
 Pavimento : Carpeta asfáltica (9 cm.), Base (15 cm.), Sub base (20
cm.)
Puentes:
 Puente Tingo : El puente Tingo se encuentra localizado en la carretera

Churín – Oyón, en el Km 100 + 653.800 (inicio)

Pág. 7
(511) 615-7800
perteneciente a la Ruta Nacional 016, y cruza el río

Checra, se ubica el puente en la provincia de Oyón,
departamento de Lima
Se ha previsto la construcción de un puente de 01 tramo,

tipo viga de concreto postensado con losa de concreto
armado, con una longitud de 26.60 m (entre ejes de
apoyo), luz libre entre caras de estribos de 25.0 m
 Puente Ayarpongo : El puente Ayarpongo se encuentra localizado en la

carretera Churín – Oyón, tramo Puente Tingo - Churín, en
el Km 106 + 299.70 perteneciente a la Ruta Nacional 016,
y cruza la quebrada que lleva el mismo nombre.
Se ha previsto la construcción de un puente de 01 tramo,

tipo pórtico de concreto armado, con una longitud de
16.672 m (entre extremos de losa), luz libre entre caras
de muros del pórtico de 14.00 m, y luz entre ejes de muro
de 15.72 m
Mediante Oficio N° 1101-2014-MTC/09.02 de fecha 26.Nov.2014, la OPI Transportes del MTC verificó la
viabilidad del Proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Huaura – Sayán – Churín, donde está
incluido el tramo Puente Tingo – Churín, con código SNIP 34470.
Mediante R.D. N° 027-2015-MTC/20 de fecha 19.Ene.15 se aprueba administrativamente el estudio

Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura – Sayán – Churín, tramo: Puente
Tingo - Churín, con un presupuesto de obra ascendente a S/.32 006 727,76, con precios referidos al mes de
agosto 2014 y un plazo de ejecución de 180 d.c.
Contratista:
En fecha 17.Abr.15 se inició el proceso de licitación LP N° 003-2015-MTC/20.
El 28.Ago.15 se suscribió el Contrato N° 078-2015-MTC/20, con la empresa E. Reyna C. SAC Contratistas

Generales, por el monto de su propuesta Económica ascendente a S/. 33 991 144.88
Supervisión:
El 10.Abr.15 se inició el proceso de selección del supervisor CP N° 006-2015-MTC/20, con un valor
referencial ascendente a S/. 2 689 633,22. Acto de Otorgamiento de Buena Pro: 15.Jul.15, a favor del
Consorcio .Vial Sayán
Con recurso de apelación (Impugnó el postor: Investigación y Control de Calidad S.A. Sucursal del Perú).
Como consecuencia de la impugnación realizada, el Tribunal del OSCE otorgó la Buena al Segundo postor,
la Empresa Investigación y Control de Calidad S.A. Sucursal del Perú, por la suma de su oferta económica
ascendente a la suma de S/. 2 419 822.19.
Situación Actual:
Entrega de Terreno: 13.Oct.15
Inicio de Obra: 14.Oct.15
Plazo: 180 d.c.
Termino contractual: Marzo 2016
Avance ejecutado al 30.Nov.15 del 13,42%. (Avance programado: 16,72%).

Pág. 8
(511) 615-7800
8. CARRETERA CHURÍN – OYÓN (29,2 Km.)

Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-18, ubicada en la provincia de Oyón y departamento de Lima.
Mediante Resolución Ministerial N° 196-2008-MTC/01 de fecha 17.Ene.08, se suscribe el Convenio Marco

de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Gobierno Regional
de Lima, la Compañía de Minas Buenaventura S.A. y la Empresa Minera Los Quenuales S.A; para la
elaboración del Estudio de Preinversión (Factibilidad), Estudio Definitivo y Ejecución de Obra.
Con fecha 12.Nov.09 se suscribe el Convenio de Cooperación N° 043-2009-MTC/20 entre PROVIAS

NACIONAL, Cía. de Minas Buenaventura S.A., Cía. Minera Raura S.A. y Cía. Minera Los Quenuales S.A.,
con el objeto de establecer los términos y condiciones para el financiamiento, ejecución y supervisión para la
“Rehabilitación y mejoramiento del tramo carretera Churín - Oyón. las mineras se comprometen a ejecutar la
totalidad del tramo, estando la supervisión a cargo de Provías Nacional.
El proyecto se dividió en dos sectores:
 Sector: Churín – Km. 131 (24,2 Km.):

OBRA CONCLUIDA EL 18.DIC.11
Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento, ubicado en el distrito de Pachangará, en la Provincia de Oyón;

logrando una reducción aproximada de dos horas en los tiempos de viaje (Antes: 03 horas - Después:01
hora)
La entrega del terreno se realizó en fecha 01 de junio 2010, dándose inicio a los trabajos el 02 junio 2010.
En fecha 18.Dic.11 se concluyeron con los trabajos correspondientes al contrato Principal. Inversión Total:
S/. 104 443 602,55.
 Sector: Km. 131 – Oyón (Km. 135+050) y Acceso a Oyón: 4,96 Km.
OBRA CONCLUIDA EL 18.ENE.12
Trabajos de Rehabilitación y Mejoramiento. Los tiempos de viaje aproximado son: Antes: 4.5 horas
(velocidad promedio aproximado 15 Km./h.) - Después: 1.2 Horas (velocidad promedio aproximado 60
Km./h.)
La entrega del terreno se realizó el 23.Set.11, habiéndose concluido el 18.Ene.12.

Inversión Total: S/. 9 763 631,44.
9. CARRETERA OYÓN – AMBO (149,9 Km.)

FACTIBILIDAD APROBADA EL 20.MAR.14.
ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO MEDIANTE R.D. N° 1311-2015-MTC/20 DEL 15.DIC.15
Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-18, ubicada en las provincias de Oyón (Departamento de Lima),
Daniel A. Carrión (Departamento de Pasco) y provincia de Ambo (Departamento de Huánuco).
Se aprobó el Estudio de Perfil con Resolución Directoral N° 876-2009-MTC/20 del 24.Jul.09.
El 08.Jun.12 se suscribió el Contrato de Consultoría de Obra Nº 043-2012-MTC/20, con el Consorcio CESEL

– SIGT S.A., por el monto de S/. 6 863 778,18, para la elaboración del “Estudio de Factibilidad y Definitivo
para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo”.
Pág. 9
(511) 615-7800
Mediante Oficio N° 1360-2012-MTC/20.6 del 13.Jun.12, se comunicó al Consorcio CESEL - SIGT, que de
acuerdo a lo establecido en la Cláusula Sexta: vigencia, inicio y culminación de la prestación, numeral 6.4
del Contrato, se establece como fecha de inicio el 26.Jun.12.

Mejoramiento de la carretera a nivel de pavimento rígido (concreto hidráulico) en toda su longitud que
incluye el remplazo y construcción de todos las estructuras existentes (alcantarillas, cunetas, badenes,
muros, puentes, etc.)
Sectores: 03 sectores
Variantes:
Sector I
Sector II
Sector III
Puentes:
Sector I:
No se proyectó, por no requerirse
Pág. 10
(511) 615-7800
Sector II:
Luz de la
PROGRESIVA Alternativa
Nombre Estructura a
PROYECTO propuestas
Proyectar
212+029.00 Huarautambo Puente tipo Losa L= 9.0 m
219+783.00 Ciprés Puente tipo Losa L= 9.0 m
223+368.00 Michivilca Rumi Puente tipo Losa L= 9.0 m
225+329.00 Jatunragra Puente tipo Losa L= 7.0 m
227+981.00 Uspachaca Puente tipo Losa L= 8.0 m
Sector III:
No se proyectó por no requerirse.
Estudio de Factibilidad:
Mediante Resolución Directoral N°201-2014-MTC/20 de fecha 20.Marzo.2014 se aprueba el estudio de
preinversión a nivel de Factibilidad del proyecto “Mejoramiento de la carretera Oyón - Ambo“, siendo el
monto de inversión de la alternativa seleccionada, de S/. 931’980,245.36s financieros o de mercado (US $
358’453,940.52 Dólares Americanos), monto que permitirá el Mejoramiento a nivel de Pavimento Rígido con
un periodo de diseño de 20 años.
Estudio Definitivo:
Mediante Resolución Directoral N° 1311-2015-MTC/20 de fecha 15.Dic.2015 se aprueba el estudio
Definitivo del proyecto “Mejoramiento de la carretera Oyon - Ambo“, siendo el monto de inversión de S/. 1,
349, 993,329.32, monto que permitirá el Mejoramiento a nivel de Pavimento Rígido con un periodo de
diseño de 20 años, siendo el plazo de ejecución de obra de 900 días calendario.
Mediante Oficio N° 2378-2015-MTC/20 de fecha 21.Dic.2015, PROVIAS NACIONAL comunica al Jefe de la

Unidad Formuladora de PROINVERSION, que por disposición de la Alta Dirección del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, el Sector ha decidido llevar a cabo el PIP “Mejoramiento de la carretera
Oyón – Ambo” bajo la modalidad de Asociación Público – Privada.
Presupuesto de obra (03 tramos) : S/.1,349,993,329.32 (Pavimento de concreto con cemento portland)
Plazo de ejecución de obra : 900 días calendario
Población Beneficiaria : 93,878 hab.
10. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO SECO – EL AHORCADO –

SAYAN (42,6 Km.)
OBRA CONCLUIDA EL 08.AGO.14

Pág. 11
(511) 615-7800
La carretera permitirá la interconexión entre las provincias de Huaura, Huaral y Oyón. Pertenece al Ramal
PE-1N de la Red Vial Nacional con 42,6 Km., iniciando en el sector Rio Seco (Emp. PE-1N).
Tanto la ejecución de la Obra, como la Supervisión de la misma son financiadas mediante el Contrato de
préstamo BID-1827/OC-PE, cuya no objeción se dio en fecha 03.02.12, en el caso de la ejecución de la obra
y en fecha 22.Ene.13, en el caso de la supervisión.
Tiempos estimados de viaje:

 Antes : 2.5 horas
 Después : 1.45 horas
Mediante Resolución Ministerial N° 196-2008-MTC/01 del 17.Ene.08, se suscribe el Convenio Marco de

Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobierno Regional Lima,
Compañía de Minas Buenaventura S.A. y Compañía Minera Los Quenuales; para la elaboración del Estudio
de Pre Inversión (Factibilidad), Estudio Definitivo y ejecución de obra.
Mediante Resolución Directoral N° 092-2012-MTC/20 del 16.Feb.12, que aprueba el Estudio Definitivo del
proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Río Seco – El Ahorcado – Sayán, con un
presupuesto de obra ascendente a S/. 57 775 071,04, con precios referidos al mes de setiembre 2011 y un
plazo de ejecución de 12 meses.
Mediante R.D. N° 366-2012-MTC/20 del 08.Jun.12, se precisa que el “Expediente Técnico del Estudio
Definitivo del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Río Seco – El Ahorcado – Sayán,
aprobado con R.D. N° 092-2012-MTC/20 del 16.Feb.12, fue incluido en la cartera de Proyectos del
Programa de Mejoramiento a nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional, financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo – BID, con el Préstamo 1827/OC-PE, por lo que se gestionó el cambio de
fuente de financiamiento y retiro de la declaración de la viabilidad, habiendo posteriormente la Dirección
General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Informe Técnico N°
040-2012-EF/63.01, del 02.May.12 y Formato de Declaración de Viabilidad, declarado la viabilidad del
proyecto con código SNIP 34473.
Contratista:
Consorcio Sayán (Superconcreto del Perú S.A. - Constructores y Mineros Contratistas Generales S.A.C.)
Contrato de Obra Nº 102-2012-MTC/20, del 15.Nov.12 por S/. 68 547 038,87. Inc. IGV.
Supervisión:
Consorcio Supervisor Sayán (JNR Consultores S.A - CPS de Ingeniería)
Contrato de Supervisión de Obra N° 020-2013-MTC/20, de fecha 29.Ene.13. por S/. 4 731 091,38
En fecha 28.Nov.12, se realizó la entrega de terreno. El 06.Feb.13 se dio inicio a los servicios del Contrato
de Supervisión, con la revisión del estudio.
Mediante Adenda N° 01, se trasladó la fecha de inicio de los trabajos para el 08.Mar.13.
En fecha 08.Ago.14 se dieron por concluidos los trabajos.
Inversión actual:
Costo de obra : S/. 78 021 328,59
Costo de supervisión : S/. 5´659,920.13
Inversión total S/. 83 681 248,72
11. CARRETERA ACOS – HUAYLLAY: 87,2 Km. Aprox.

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL APROBADO MEDIANTE R.D. N° 434-2015-MTC/20 DE FECHA 02.JUN.15
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN PROCESO DE SELECCIÓN CP N° 64-2015-MTC/20

Pág. 12
(511) 615-7800
Ubicado entre los departamentos de Lima (provincia de Huaral) y Pasco (provincia de Pasco), en la ruta
nacional PE-20C (ex ramal PE-1NC).
Características: Inicio Fin Ancho Superficie Estado

00+000 10+000 3.80 - 4.50 afirmada regular a malo
10+000 35+000 4.00 - 5.40 afirmada regular
35+000 89+000 4.60 - 6.20 afirmada regular
Características Técnicas del Proyecto:

Longitud : 87,21 Km (Empalma antes del ingreso a Huayllay con el trazo del proyecto
de la Carretera Canta – Huayllay).
Tramo I : del 00+000 al 29+643
Tramo II : del 29+643 al 57+610
Tramo III : del 57+610 al 76+800
Tramo IV : del 76+800 al 87+210
Sección : Los cuatro tramos, calzada 6.60 m y bermas 1.00 m a cada lado
Tipo de estructura : Tratamiento superficial bicapa (TSB).
Descripción del proyecto

Nombre : Construcción y Mejoramiento de la Carretera Acos - Huallay
Monto de Inversión : S/. 355 589 529,13
Para la Obra presupuesto de S/. 328 745 091.78 (ene-15).
Plazo de ejecución : 720 días calendario (24 meses)
El 23.Jul.14 se suscribió el Contrato N° 69-2014-MTC/20, con el Consorcio Transprojects SRL & Roger
Bernardo Silvera Ludeña, por el monto de su propuesta económica ascendente a S/. 343 025,35; a fin de
elaborar el Estudio de Preinversión a nivel de Perfil.
El 08.Ago.14 se inició la elaboración del estudio a nivel de perfil.
Informe N° 03: (Informe Final): Remitido a la OPI mediante Memorándum N° 446-2015-MTC/20 del
23.Feb.15.
El 13 de Mayo, la OPI Transportes del MTC, mediante Memorándum N° 1523-2015-MTC/09.02, aprueba el

Estudio de Perfil y recomienda continuar con el Estudio a nivel de Factibilidad.
Mediante R.D. N° 434-2015-MTC/20 de fecha 02.Jun.15, se aprueba administrativamente el Estudio de

Preinversión a nivel de Perfil para el proyecto de Mejoramiento de la Carretera Acos – Huayllay, con un costo
de inversión ascendente a S/. 355 589 529,13, con precios referidos a octubre 2014.
Estudio de Preinversión a nivel de FACTIBILIDAD

El 18.Dic.15 se dio inicio al CP N° 64-2015-MTC/20 para seleccionar al Consultor que elaborará el Estudio
de Preinversión a nivel de Factibilidad para el Mejoramiento de la Carretera Acos – Huayllay, con un valor
referencial de S/.2 150 881,74.
Pág. 13
(511) 615-7800

Integración a las Bases : 20.Ene.15
Presentación de Propuestas : 27.Ene.15
Acto de Otorgamiento Buena Pro : 04.Feb.15
12. CARRETERA LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV, COCHAMARCA – EMP PE-3N (206,2 Km.)
TRABAJOS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO
DEL CORREDOR VIAL LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE-3N
INICIO DE LOS TRABAJOS: 30.SET.14
El objetivo del proyecto es mejorar y asegurar la accesibilidad y transitabilidad permanente de transporte de

pasajeros y carga en condiciones de continuidad, fluidez y seguridad en la carretera Lima – Canta –
Huayllay – Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N, buscando la sostenibilidad de las inversiones y contribuyendo a
la Competitividad global del país.
La población directamente beneficiada con la ejecución del Proyecto SNIP 3271 “REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH” es de 174,476 habitantes.
La República del Perú tiene el encargo de desarrollar e implementar el primer Contrato de Mejoramiento,
Rehabilitación y Conservación por Niveles de Servicio (CMRC) con financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y una contrapartida del Gobierno Central, en el corredor vial Lima –
Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N por un plazo de 08 años.
El costo total estimado del proyecto será de US$ 220 millones , siendo US$70 millones financiados con
recursos del Capital Ordinario del Banco y US$150 millones de aporte local, que incluye los costos de las
obras, la conservación del corredor, la supervisión y la gestión del contrato por 8 años.
El contrato abarcará los tramos de carretera detallados a continuación:
Componentes:
El proyecto comprende el financiamiento de los siguientes componentes:

Pág. 14
(511) 615-7800
(*) Con respecto al Tramo de Lima – Canta, mediante Contrato N° 032-2012 (suscrito el 11.May.2012) a la
fecha se viene ejecutando la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento cuyo fin estimado es Noviembre 2015
 Obra Obligatoria Inicial tipo I - Mejoramiento y Rehabilitación del Tramo Canta - Huayllay (Long=96.108
Km): Incluye el mejoramiento del tramo y su pavimentación en 7.20 m. de la calzada con bermas a cada
lado. Asimismo incluyen inversiones que se destinan al mejoramiento de la seguridad vial, en actividades
de señalización vertical y horizontal, barreras de protección, e inversiones de mitigación ambiental y
social.
 Obra Obligatoria Inicial tipo II - Tramo Huayllay - Empalme PE–3N (Long=30.6 Km): obras a ser
ejecutadas con el fin alcanzar los indicadores de conservación, para su conservación posterior.
 Obras Obligatorias Programadas Lima – Emp. PE-3N (Long=206.178 Km.): También se incluyen las
obras programadas en todo el corredor que resulten ser necesarios ejecutar para mantener los niveles
de servicio estipulados.
 Conservación del Tramo Lima – Emp. PE-3N (Long=206.178 Km.): Comprende la conservación rutinaria
por niveles de servicio de todo el corredor, desde la culminación de las obras obligatorias iniciales hasta
el término de los 8 años.
 Obras Obligatorias Complementarias - Construcción de dos Estaciones de Peaje y dos Estaciones de

Pesaje simplificado: Esto permitirá gestionar adecuadamente el tráfico y las sobrecargas del tráfico en el
corredor vial.
 Atenciones Especiales - Tramo Lima – Emp. PE-3N (Long=206.178 Km.): Comprende la atención de las
situaciones especiales como las emergencias viales que se presenten en el corredor durante el plazo de
8 años.
Al tratarse del primer Contrato de Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación por Niveles de Servicio
(CMRC) en el Perú y probablemente en Latinoamérica, se ha llevado a cabo un largo proceso de
formulación de las especificaciones y valores referenciales de los diversos componentes del contrato, así
como el proceso de formulación del pliego de licitación y bases, para la cual se han convocado varias
reuniones con participación de los especialistas de Provías Nacional, Consultores del BID, y un taller con las
principales empresas contratistas que laboran en el país, con el fin de mostrar y debatir las características
técnicas del proyecto y tener una retroalimentación que permita enriquecer este nuevo modelo de
contratación, que servirá para replicarlo en los diversos corredores logísticos del país.
Antecedentes:

Pág. 15
(511) 615-7800
El BID otorgó la No Objeción el 24.Mar.14 al postor_ CONSORCIO VIAL HUAYLLAY (ATERPA MARTINS -
CONALVIAS - JOHESA), por el monto de S/. 502,0 millones.
El 10.Jun.14 se suscribió el Contrato N° 57-2014-MTC/20, con el CONSORCIO VIAL HUAYLLAY

(Construtora Aterpa M. Martins S.A. Sucursal del Perú - Conalvias Construcciones S.A.S. Sucursal Perú -
Johe S.A.), por el monto de S/. 502,00 millones
El 18.Ago.2014, se suscribió el CONTRATO N° 77- 2014-MTC/20., suscrito con la empresa Consorcio

CESEL - CAL y MAYOR para la supervisión de los trabajos, por el monto de S/. 55 119 399,82.
El 29.Ago.14 se inició la revisión del Expediente Técnico.
En fecha 29.09.14 se realizó la toma de posesión del sitio de las obras del tramo Canta – Huayllay – Dv
Cochamarca – Empalme PE -3N por parte del Contratista Consorcio Vial Huayllay, siendo la fecha de inicio
del plazo de las obras el día 30.Set.14, con la ejecución de la Obra Obligatoria Inicial Tipo I en el tramo
Canta – Huayllay, así como el inicio de la etapa de diseño de la Obra Obligatoria Inicial tipo II en
el tramo Huayllay – Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N.
Inversión Actual:
521,375,392.68 Total Obra

55,119,399.83 Total Supervisión
576,494,792.
Inversión Total (*)
51
No incluye los costos de inversión del tramo I: Lima – Canta.
Situación Actual:
1.1 TRAMO I: LIMA – CANTA (Km. 21+50 + Km 80+000 y Km. 80 + Km. 102+013) (79.5 Km.)
OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO. TERMINO PREVISTO PARA EL MES DE AGOSTO
2016
Con la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera se busca mejorar las condiciones de viabilidad para
el transporte vehicular, público y privado, reduciendo los periodos de viaje entre las localidades de Lima
y Canta, lo que permitirá el desarrollo del sector como consecuencia del incremento en sus actividades
económicas. Asimismo, facilitará el transporte de larga distancia (Huánuco, Pasco, Ucayali, San Martín)
constituyéndose como alternativa a la Carretera Central.
Tiempos de viaje:
- Antes : 2 horas 30 minutos
- Después : 1 hora 30 minutos
Características técnicas de la obra son:

- Longitud de Tramo : 79,5 Km
- Clasificación de vía : Primera clase (IMD de 2000-4000 Veh/día)
- Tipo de Pavimento : Carpeta Asfáltica en caliente
- Ancho de vía : 7.00 m.
- Ancho de veredas : 1.00 m. a 1.50 m.
- Velocidad Directriz : 30- 40 y 50 km/h
- Número de carriles : 2 vías
Contratista:
Pág. 16
(511) 615-7800
Consorcio Vial Santa Rosa (Construtora OAS Ltda. Sucursal del Perú - Mota – Engil Perú S.A. –
Constructora Upaca S.A.),
Contrato de Obra Nº 032 -2012-MTC/20 suscrito el 11.May.12, por S/. 319 248 819,71
Supervisor:
HOB Consultores S.A.
Contrato de Consultoría de Obra Nº 023-2012-MTC/20 del 11.04.12 por S/. 11 051 158,73.
La entrega formal del terreno se realizó el 25.May.12, dándose inicio a los trabajos el 26.May.12.
Inversión actual:
Costo de Obra S/.427 882 042,97

Costo de Supervisión S/. 15 454 719,02
Costo Total S/. 443 336 461,91
Situación actual:
Durante los trabajos de excavación se observó la presencia de tuberías que deben ser reubicadas. Se
dio directivas al contratista a fin de tener cuidado al momento de realizar excavaciones para la
construcción de estructuras de obras de arte y no dañar las tuberías.
Continua pendiente la liberación de terrenos en el Sector de la Variante Yangas (Granja Contreras km

30+800 al km 31+400).
El contratista continúa con la ejecución de los trabajos contemplados en el adicional 09, aprobado por la
CGR. Por otro lado, el Contratista presento el informe de levantamiento de observaciones ambientales
correspondiente a la revegetación de áreas auxiliares, continuándose además con el programa de
monitoreo arqueológico en obra, especialmente en la Zona de Caballero (km 9+300 al km 9+500),
donde se viene construyendo la alcantarilla tipo marco. Durante esta ejecución no se han identificado
restos arqueológicos o hallazgos fortuitos.
Al 30.Nov.2015, se cuenta con un avance físico programado de 97.99% y 83.87% ejecutado. El avance
de obras correspondientes al contrato principal ha sido mínimo, toda vez que se han ejecutados trabajos
correspondientes al presupuesto adicional 09, aprobado por la Contraloría General de La República el
día 05.Nov.2015.
Termino de plazo Contractual 21.Ene.2016

Termino estimado Agosto 2016
1.2 TRAMO II: CANTA - HUAYLLAY (96,1 Km.)

El proyecto se ubica en la parte central del país, en los departamentos de Lima, Junín y Pasco, pertenece
a la Ruta Nº 018 de la Red Vial Nacional y se extiende sobre los Departamentos de Lima, Junín y Pasco,
Provincias de Canta, Yauli y Pasco.
 Las características técnicas de la obra son:

Pág. 17
(511) 615-7800
- Longitud de Tramo : 96.107 km

- Clasificación : Red vial Primaria de Segunda clase (IMD al 2031 = 1617 veh./día)
- Tipo de Pavimento : Concreto Asfáltico en caliente
- Ancho de vía : 3.60 m., cada carril
- Ancho de bermas : 0.90 m. a cada lado del carril.
- Velocidad de Directriz : 40- 50 y 60 km/h
- Número de carriles : 1 calzada de 02 carriles
 El 29.Ago.14 se inició la revisión del Expediente Técnico hasta el 28.Set.14.
 Con fecha 29.Set.14 se realizó la toma de posesión del sitio de las obras del tramo Canta –
Huayllay – Dv Cochamarca – Empalme PE -3N por parte del Contratista Consorcio Vial Huayllay,
siendo la fecha de inicio del plazo de las obras el día 30.Set.14, con la ejecución de la Obra
Obligatoria Inicial Tipo I en el tramo Canta – Huayllay, así como el inicio de la etapa de diseño de
la Obra Obligatoria Inicial tipo II en el tramo Huayllay – Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N.
 Avance ejecutado al 30.Nov.15 es de 26.39% programado y 19.39% ejecutado

 Término contractual de ejecución de la fase de Mejoramiento y Rehabilitación 22.Ene.2017.
 Termino estimado Marzo 2017
Mediante R.D. N° 1318-2015-MTC/20 del 16.Dic.15 se declara procedente en parte la solicitud de

prórroga de la fecha prevista de terminación N° 10 de las obras obligatorias iniciales Tipo I (OI Tipo I),
otorgándosele
Sólo 73 d.c, de los solicitados, sin reconocimiento de Mayores Gastos Generales, para su ejecución,
trasladándose la fecha de término de la obra al 23.Mar.15.
1.3 TRAMO III y IV: HUAYLLAY – Dv. COCHAMARCA (17,10 Km.) y DV. COCHAMARCA - EMP.
PE-3N: 30,60 Km.
Con fecha 29.Set.14 se realizó la toma de posesión del sitio de las obras del tramo Canta – Huayllay –
Dv Cochamarca – Empalme PE -3N (Tramos 2, 3 y 4) por parte del Contratista Consorcio Vial Huayllay,
siendo la fecha de inicio del plazo de las obras el día 30.09.14.
En el tramo Huayllay – Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N (30.6 Km) (Tramos 3 y 4): Con fecha 07.Jul.2015
se aprobó el diseño ejecutivo de las Obras Obligatorias Iniciales tipo II para la conservación periódica del
tramo iniciándose su ejecución el 08.Jul.2015.
Tramo III: con fecha 11.Nov.2015 se ha emitido el Certificado de Aceptación de las Obras Obligatorias
Iniciales Tipo II del Tramo 3. Actualmente se ha iniciado la etapa de Conservación rutinaria por niveles
de servicio.
Tramo IV: el Contratista ha culminado con el levantamiento de observaciones, estando pendiente la

revisión. En caso de encontrarse conforme se procederá con la emisión del Certificado de Aceptación de
las OOI tipo II de este tramo, luego del cual iniciará la etapa de Conservación rutinaria por niveles de
servicio.
Así mismo se cuenta con una cuadrilla para la atención de emergencias viales que se pudieran producir
en el tramo, ante cualquier evento climático o afectación por el Fenómeno El Niño.
Beneficios
Pág. 18
(511) 615-7800
Transitar actualmente entre el Emp PE-3N (Vicco) – Huayllay - Canta - Lima demora 8 horas a través de
tramos asfaltados y de trocha afirmada. A partir del 2017 cuando se culminen las obras de mejoramiento
en Lima-Canta y Canta – Huayllay, se llegará a Lima en 4.5 horas a través de una vía asfaltada y con un
contratista que la conserve todo el tiempo, obteniéndose un ahorro de 3.5 horas y beneficiando a
175,000 personas, entre los viven en el ámbito del proyecto (beneficiarios directos) y los usuarios de la
vía (indirectos).
Así mismo, si se compara las distancias y tiempos desde el Emp PE-3N (Vicco) bajando hacia la costa
por Canta o por la Oroya con destino Lima, se obtienen ahorros de 55 Km. y de 2 horas menos por la
ruta de Huayllay – Canta – Lima, esto principalmente por la congestión entre el tramo La Oroya - Lima.
13. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JAVIER PRADO, TRAMO: ESTADIO MONUMENTAL

– AV. METROPOLITANA y CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION
VIAL DE LA AV. JAVIER PRADO – AV. NICOLAS AYLLON
TRABAJOS CONCLUIDOS EL 04.NOV.12
El proyecto ubicado en el Distrito de Ate, contempla la intervención en dos vías urbanas importantes de la
ciudad. La longitud total a considerar en la Av. Javier Prado es de 3,464 m. y en la Av. Nicolás Ayllón es de
905 m.
De acuerdo al estudio de factibilidad el Proyecto ha sido dividido en dos tramos:
 El primer tramo corresponde a la construcción del paso a desnivel en la intersección de la Av.

Javier Prado y la Av. Nicolás Ayllón, que contempla la construcción de pistas principales, pistas
auxiliares, veredas, puentes vehiculares y peatonales; a cargo de PROVIAS NACIONAL – MTC.
 El segundo tramo considera la construcción y mejoramiento de la Av. Javier Prado tramo: Cerro
Mayorazgo - Av. Metropolitana, que incluye el Corte del Cerro Puruchuco. La ejecución de la obra
se encuentra a cargo de La Municipalidad de Ate.
La Obra se inició el 15.Oct.11, a cargo del Consorcio Vial Javier Prado (INCOT S.A.C. Contratistas
Generales y EIVI S.A.C.) y la Supervisión a cargo del Consorcio Vial Nicolás Ayllón II (Ingeniería Dinámica
SA y Servicios Técnicos de Ingeniería de Consulta INTEGRAL Sucursal de Integral S.A. de Colombia).
Monto de Inversión - S/. 33 698 934,63.
Según Asiento en el cuaderno de Obra, se registró el término de los trabajos en fecha 04.11.12. Se suscribió
el Acta de Recepción en fecha 02.Ene.13.
14. CONSTRUCCION DE LA AV. COSTA VERDE, TRAMO: AVENIDA RAFAEL ESCARDO – JIRON
VIRU: 2,70 Km.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN ELABORACION DESDE EL 07.ENE.15. TERMINO PREVISTO PARA
ENERO 2016
CONTRATO N° 153-2014 -MTC/20 SUSCRITO EL 26.DIC.14
El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de San Miguel, con una longitud estimada en 2,70 Km.
Código SNIP : N° 128936.

Población Beneficiaria : 192,927 Beneficiarios
En fecha 31.Jul.13, se suscribió el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre PROVIAS NACIONAL y

la Municipalidad Distrital de San Miguel. Convenio N° 019-2013-MTC/20; con el objeto de establecer los
Pág. 19
(511) 615-7800
lineamientos administrativos, financieros y de operatividad que deberán seguir las partes para la elaboración
y financiamiento del Estudio de Factibilidad del proyecto “Construcción de la Av. Costa Verde – Tramo:
Avenida Rafael Escardó – Jirón Virú. Distrito de San Miguel, registrado con código SNIP N° 128903.
La elaboración y financiamiento del Estudio de Factibilidad estará a cargo de PROVIAS NACIONAL.
Descripción del proyecto:

A través de Convenio entre la Entidad formuladora, evaluadora y ejecutora Municipalidad Distrital de San
Miguel, y Provias Nacional que elaborará y financiará el Estudio de Factibilidad, proponiéndose una vía de
dos calzadas con tres carriles; con berma central y laterales; banqueta de protección contra
desprendimiento de talud; y componente de defensa costera.
Situación actual:
El 26.Dic.14 se suscribió el CONTRATO N° 153-2014 -MTC/20 con la empresa JNR Consultores SA, por el
monto de su propuesta económica ascendente a S/. 1 716 616.80.
La elaboración del estudio se inició el 07.Ene.2015.
Informe N° 03 (Informe Final), en levantamiento de observaciones por parte del Consultor (Componentes de
Ingeniería y Arqueológico).
Con R.D. N° 453-2015-MTC/16 del 08.07.2015, la DGASA asigno la Categoría II – Estudio de Impacto
Ambiental Semidetallado, y aprobó los Términos de Referencia del EIA-sd.
Fecha Estimada de Termino del Estudio : Enero 2016

Plazo Estimado de Obra : 10 meses
Población Beneficiaria : 192 927 habitantes
Se precisa que las Especialidades que no revise Provias Nacional, estarán a cargo de la Municipalidad
Distrital de San Miguel.
Se ha enviado el Oficio N° 630-2015-MTC/20 del 30.03.2015, para que la Municipalidad de San Miguel
programe el Expediente Técnico.
Monto Estimado de Obra:

Alternativa 1 (Pavimento Flexible) S/. 252’260,600.03 (Inc. GG+U+IGV)
Alternativa 2 (Pavimento Rígido) S/. 255’394,737.07 (Inc. GG+U+IGV)
Precios a Junio de 2015
15. AV. NESTOR GAMBETTA TRAMO III: OVALO 200 MILLAS (KM. 19+000 A SARITA COLONIA (KM.
22+000): 2.10 KM
PROYECTO BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA EN CONVENIO.
CONTRATO SUSCRITO EL 14.ABR.14. INICIO DEL ESTUDIO 07.MAY.14
INICIO DE OBRAS 29.NOV.14. TERMINO PREVISTO: ABRIL 2016
En fecha 16.Set.13, se suscribió el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre PROVIAS NACIONAL y

el Gobierno Regional del Callao. Convenio N° 023-2013-MTC/20, con el objeto de establecer las
obligaciones que las partes asumen para elaborar el Estudio Definitivo y ejecutar la Obra del proyecto
Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta: Tramo III B, Ovalo 200 Millas (Km. 19+000) a Sarita Colonia (Km.
22+000):
 PROVIAS NACIONAL, se hará cargo entre otros y de acuerdo a las normas legales aplicables del
financiamiento, elaboración del Estudio Definitivo y Ejecución de la Obra.

Pág. 20
(511) 615-7800
 El Gobierno Regional, otorga las facultades a PROVIAS NACIONAL, a intervenir en la vía

departamental, código CL 100, donde el Gobierno Regional viene desarrollando el proyecto
Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta: Tramo III B, Ovalo 200 Millas (Km. 19+000) a Sarita Colonia
(Km. 22+000), sector donde la concesionaria LAP del MTC, construirá la segunda pista de aterrizaje del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta,
permitiéndose a PROVIAS NACIONAL elaborar el estudio Definitivo y ejecutar la Obra; así como
también brindar todas las facilidades necesarias para la ejecución del proyecto, entre otros.
Mediante R.D: N° 1246-2013-MTC/20 del 21.Nov.13, se valida administrativamente el “Estudio Preliminar de

Ingeniería de alternativas del tramo del tramo III-B del proyecto “Mejoramiento de la Avenida Néstor
Gambetta – Callao” – Alternativa Túnel Tangente, aprobado por el Gobierno Regional del Callao a través de
la Resolución de Gerencia General Regional N° 100-2013-Gobierno Regional del Callao – GRI del
15.Nov.13, por un presupuesto de obra ascendente a S/. 817 891 476,73, con precios al mes de mayo 2013,
y un plazo de duración de 16 meses.
Del Proceso de Licitación de la Obra:

En fecha 29.Nov.13 se inició el proceso de licitación LP N° 011-2013-MTC/20, para la contratación de la
empresa contratista que ejecutará la obra: Tramo III - b del proyecto mejoramiento de la Av. Néstor Gambeta
- Callao (bajo la modalidad de concurso oferta); con un valor referencial ascendente a S/. 828 048 161,58. El
14.Mar.14 se llevó a cabo la presentación de propuestas, habiéndose presentado 02 postores. El 21.Mar.14
se realizó el Acto de Otorgamiento de Buena Pro, ocupando el primer lugar el Consorcio Túnel Callao
(Construtora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú – Construtora Queiroz Galvao S.A. – Sucursal del
Perú – Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.), por el monto de su propuesta económica
ascendente a S/.789 957 946,14. Buena Consentida el 03.04.2014
Contratista:
Consorcio Túnel Callao (Construtora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú – Construtora Queiroz
Galvao S.A. – Sucursal del Perú – Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.)
Contrato N° 043-2014-MTC/20 suscrito el 14.Abr.14, por el monto de S/.789 957 946,14.
Supervisión:
Consorcio Viaducto Gambetta (Cesel S.A. – R &Q Ingeniería S.A: - Sucursal del Perú)
Contrato N° 040-2014-MTC/20, suscrito el 08.Abr.14 por el monto de S/. 44 204 774,09.
Situación Actual:
En fecha 07.May.14, se suscribe el acta de entrega de terreno para fines de elaboración del Expediente
Técnico de la Obra, cuya longitud de tramo es de 2.10 Km. (Según la Cuarta Verificación de Viabilidad
aprobada por la OGPP-MTC, la longitud del tramo III B es de 2,52 Km.).
Mediante RD N° 1264-2014-MTC/20 del 28.Nov.2014, se aprueba administrativamente el Expediente

Técnico para la ejecución de obra, cuyo monto de ejecución asciende a S/. 761´772,368.51, incluido el IGV,
con precios a mayo del 2013 y plazo de ejecución de 480 d.c.
Con fecha 05.Dic.2014, se ha iniciado oficialmente el plazo de ejecución de la obra.
Al 30.Nov.2015 el avance ejecutado de la obra asciende a 66.64%, versus un avance programado de

77.75%. Se estima el término de la obra para Abril 2016.
Inversión Total:
Estudio + Obra S/. 789 957 946,14
Supervisión S/. 44 204 774,09
S/. 834 162 720,23
16. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA ROSA: 4,5 Km.

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL Y FACTIBILIDAD EN PAQUETE PROGRAMADO.
Pág. 21
(511) 615-7800
A LA ESPERA DE SU RECLASIFICACION
La Av. Santa Rosa se ubica en la Ruta PE-20B en una zona Urbana, en la provincia del Callao, que une el
terminal de la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la Av. Costanera que llega al
Puerto, la misma que descongestionará el tráfico de la Av. Faucett permitiendo un flujo rápido de vehículos
para el transporte del público en general y el acceso al aeropuerto de los vuelos internacionales.
Actividades cumplidas que no involucran contar con la RM de reclasificación
 La Unidad Gerencial de Estudios designó a los profesionales que se encargaran de la formulación de

los términos de referencia para ejecutar el proyecto a través de un paquete Perfil y Factibilidad así
como del PACRI.
 La DGASA elaboró los contenidos mínimos que se tendrán para el estudio de Factibilidad, el que se
atendió mediante Memorándum N° 727-2014-MTC/20.6 del 24.02.2014.
 Se ha realizado una inspección al proyecto con la participación de todos los especialistas de la UGE,
DGASA, OGPP y PACRI quienes elaboraron los términos de referencia para la formulación del
proyecto.
 De acuerdo a lo coordinado con la Gerencia, se va ejecutar en paquete (PERFIL y FACTIBILIDAD).
 Según reunión sostenida en la Dirección Ejecutiva del 17.02.2014 y de acuerdo a la opinión realizada
por la OGPP del MTC, se debe reclasificar la vía como parte de la Red Vial Nacional a fin de permitirnos
intervenir en el proyecto en todas sus etapas.
 La DGCF mediante Memorándum N° 665-2014-MTC/20 (09.04.14) solicita para la reclasificación de la

vía a Ruta Nacional la opinión favorable de La Municipalidad Provincial del Callao que la remite
mediante Oficio N° 135-2014-MPC-GGDU.
 La DGCF tramitó el proyecto de RM para la reclasificación definitiva de la Av. Santa Rosa el que no fue
atendido, realizándose la devolución de los documentos a PVN – UGE.
 De acuerdo a lo solicitado por la Alta Dirección la reclasificación de la vía se volvió a tramitar de

manera temporal, mediante Memorándum N°1784-2014-MTC/20 del 21.08.2014, el que no tiene
respuesta.
 Mediante Memorándum N° 231-2015-MTC/20, se ha consultado a la OGPP del MTC si el proyecto sigue

siendo priorizado para continuar con las gestiones correspondientes sin respuesta.
 Mediante Memorando N°1951-2015-MTC/20 (07.2015) se vuelve a solicitar a la OGPP se nos confirme

si sigue siendo la Av. Santa Rosa un proyecto priorizado considerando que está paralizada desde Agosto
del 2014 y si cuenta con la Resolución de Clasificación temporal de dicha vía o el nivel de gestión actual
estando a la espera de la confirmación de la OGPP a fin de continuar con las gestiones.
En tanto y en cuanto no se tenga la reclasificación de la Av. Santa, PVN no puede intervenir en ninguna de
sus etapas hasta contar con la RM de reclasificación a Ruta Nacional.
Presupuesto de Obra : S/.23’500,000

Plazo de ejecución de la Obra : 12 meses
Se ejecutará : 1 puente nuevo > 100 mts
Presupuesto del Puente : S/. 8’300,000
Población Beneficiada : 97,162 (N° de personas)

Pág. 22
(511) 615-7800
17. CARRETERA: ZUÑIGA – DV. YAUYOS – RONCHAS: 210 KM.

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL. EL 17.DIC.15 LA OPI-MTC APRUEBA EL PERFIL
Ubicado entre los departamentos de Lima y Junín, en las provincias de Cañete, Yauyos, Concepción y
Chupaca, Ruta Nacional PE-24.
Características Actuales de la Vía:

Ancho de Calzada :4a6m
Tipo de Pavimento : Solución Básica (Base estabilizada con recubrimiento bituminoso)
Velocidad Directriz : 20 a 30 Km./hora
Diseño Geométrico : No cumple las normas de diseño
Drenaje : Alcantarillas de TMC y concreto, cunetas de concreto y de tierra
Muros de contención : Concreto y de mampostería de piedra
Puentes : Provisionales
Situación con Proyecto:
Situación Actual del Estudio:

Mediante Memorándum N° 2420-2014-MTC/09.02 de fecha 19.Nov.2014 la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto del MTC aprueba el Plan de Trabajo para la elaboración del estudio de Preinversión a nivel de
Perfil de la carretera Zuñiga – Dv. Yauyos – Ronchas.
Inicio del servicio : Febrero 2015.
El Perfil ha sido elaborado por los especialistas de la Unidad Gerencial de Estudios de PROVIAS NACIONAL
(UGE - PVN) y el Consultor Mario Becerra Salas, tomando como base el Estudio de Perfil de la carretera:
Cañete – Lunahuaná – Dv. Yauyos – Ronchas – Chupaca - Dv. Pampas, por Niveles de Servicio.
Mediante Memorándum N° 3786-2015-MTC/20.6 del 23.Set.2015 la Unidad Gerencial de Estudios remitió a

la OPI del MTC el Perfil de la carretera Zuñiga – Dv. Yauyos – Ronchas, para su revisión dentro del marco
del SNIP.
Mediante memorándum N° 3582-2015-MTC/09.02 del 17.Dic.2015, el responsable de la OPI Transportes

comunica a la Unidad Gerencial de Estudios de PVN, que luego de haber efectuado la revisión, evaluación y
Pág. 23
(511) 615-7800
el análisis respectivo del proyecto, aprueba el estudio a nivel de Perfil y se recomienda continuar con la
siguiente fase de preinversión.
Monto de la obra : S/ 1,085’ 400 000

18. REHABILITACION CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PATIVILCA – QUEBRADA SECA –

PUENTE SANTA – DV.SALAVERRY y DV. SALAVERRY – PUERTO SALAVERRY (357,7 Km.)
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL APROBADO EL 15.JUL.15
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL REFORMULADO, A LA ESPERA DE LA
DECLARACION DE VIABILIDAD POR LA OPI-MTC
PROYECTO BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA

Beneficiarios : 705 840 habitantes
Proyecto ubicado en la Ruta Nacional PE-1N y PE-10, entre las regiones de Lima, Ancash y La Libertad.
La Concesionaria Autopista del Norte SAC contrato a URCI Consultores.
Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil:

Mediante Informe Técnico N° 319-2015-MTC/09.02 del 24.Mar.15, la OPI Transportes del MTC concluye
entre otros que el Proyecto de “Rehabilitación de la carretera Pativilca – Quebrada Seca – Puente Santa –
Dv. Salaverry y Dv. Salaverry – Puerto Salaverry” es Viable, y recomienda otorgar la declaración respectiva.
Mediante RD N° 620-2015-MTC/20 del 15.Jul.15, se aprobó Administrativamente el Estudio de Preinversión

de Proyecto de Rehabilitación a nivel de Perfil de la carretera Pativilca – Quebrada Seca – Puente Santa –
Dv. Salaverry y Dv. Salaverry – Puerto Salaverry.
Según el estudio de perfil la ejecución de obra demoraría 18 meses.
Estudio Definitivo: (Modalidad Concurso Oferta)

Mediante Memorándum N° 3377-2015-MTC/20.6 del 24.Jul.15, la Unidad Gerencial de Estudios remite a la
Unidad Gerencial de Obras, los Términos de Referencia y Estructura de Costos del Estudio Definitivo para la
Rehabilitación de la Carretera Pativilca – Quebrada Seca – Puente Santa – Dv. Salaverry y Dv Salaverry –
Puerto Salaverry, los mismos que están adecuados a la modalidad de ejecución de obra Concurso Oferta.
Mediante Memorándum N° 2953-2015-MTC/25 del 17.Ago.15, la Dirección General de Concesiones en

Transportes – MTC remite a Provías Nacional, el documento mediante el cual la Concesionaria advierte de
la necesidad respecto a los niveles de servicio que debe alcanzar el Proyecto de Rehabilitación de la
Carretera Pativilca – Quebrada Seca – Puente Santa – Dv. Salaverry y Dv Salaverry – Puerto Salaverry.
Mediante Memorándum N° 3602-2015-MTC/20.6 del 01.Set.15, la Unidad Gerencial de Estudios remite a la

Unidad Gerencial de Obras, los detalles de las principales prestaciones y los requisitos y características que
debe cumplir la Obra Rehabilitación de la Carretera Pativilca – Quebrada Seca – Puente Santa – Dv.
Salaverry y Dv Salaverry – Puerto Salaverry.

Pág. 24
(511) 615-7800
Mediante Memorándum N° 2669-2015-MTC/20 del 11.Set.15, Provías Nacional remite a la DGCT-MTC, el

Estudio de Preinversion a nivel de Perfil para la Rehabilitación de la carretera Pativilca – Quebrada Seca –
Puente Santa – Dv. Salaverry y Dv. Salaverry – Pto. Salaverry, y los Términos de Referencia y Estructura de
Costos del Estudio Definitivo que contempla los niveles de servicio exigidos en el Contrato de Concesión, a
fin de que emita opinión y/o de considerarlo necesario consulte al Concesionario respecto a los alcances del
Estudio de Perfil y Términos de Referencia, con la finalidad que una vez ejecutada la obra pueda finalmente
concretizarse la entrega de la calzada existente de la carretera.
Mediante Carta N° AN-GG-C-15-729 del 29.Set.15, el Sr. Jaime Crosby R. Gerente General de Autopista del
Norte comenta al Director General de la Dirección General de Concesiones en Transportes – MTC, respecto
al Estudio de Perfil y Términos de Referencia del Estudio Definitivo, lo siguiente:
 Sugiere incluir en los Términos de Referencia que el Contratista deberá previamente coordinar y solicitar
los permisos respectivos al Concesionario en los horarios y plazos que le indique, garantizando con los
seguros correspondientes la inversión ejecutada por el Concesionario frente a cualquier siniestro que
ocasiones en la segunda calzada y calzada existente.
 Debe considerar la colocación de señalización de transito adecuada tanto diurna como nocturna y
coordinar con el Concesionario los horarios de trabajo para ser comunicados en las Unidades de Peaje.
 Reducción del Separador Central de la Vía aprobada con RD N° 113-2015-MTC/20.
Mediante Memorándum N° 3823-2015-MTC/25 del 10.Oct.15, el Director General de la Dirección General de

Concesiones en Transportes – MTC comunica a Provías Nacional, que se disponga tomar en cuenta lo
expresado por el Concesionario y su Despacho.
Mediante Memorándum N° 3902-2015-MTC/20.6 del 15.Oct.15, la Unidad Gerencial de Estudios encarga la

reformulación del estudio de perfil aprobado mediante RD N° 620-2015-MTC/20; el mismo que debe
considerar las precisiones e indicaciones dadas en el Memorándum N° 3823-2015-MTC/25, Carta AN-GG-
C-15-729 y Memorándum N° 3417-2015-MTC/20.5.
Mediante Memorándum N° 4082-2015-MTC/20.6 recibido el 12.Nov.15, la Unidad Gerencial de Estudios

remite al Responsable OPI Transportes de la Oficina de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del MTC, el Estudio Actualizado de Preinversión a nivel de Perfil del PIP Rehabilitación de la
carretera Pativilca – Quebrada Seca – Puente Santa – Dv. Salaverry y Dv. Salaverry – Puerto Salaverry.
Mediante Memorándum N° 3331-2015-MTC/09.02 recibido el 23.Nov.15, el Responsable OPI Transportes de

la Oficina de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC comunica a la
Unidad Gerencial de Estudios de Provías Nacional, que se debe tener en consideración las
recomendaciones del Informe N° 1263-2015-MTC/09.02, cuya atención permitirá continuar con la revisión y
registro que corresponda en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Mediante Memorándum N° 4173-2015-MTC/20.6 recibido el 25.Nov.15, la Unidad Gerencial de Estudios

remite al Responsable OPI Transportes de la Oficina de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del MTC, el Informe N° 044-2015-MTC/20.6.1/CPT que cuenta con la conformidad del Jefe de
Gestión de Estudios I y aprobación de la Unidad Gerencial de Estudios, la misma que atiende las
consideraciones recomendadas en el Informe N° 1263-2015-MTC/09.02.
A la fecha, se está a la espera el otorgamiento de Declaración de Viabilidad por parte de la OPI-MTC; en ese
sentido, gestionar la Aprobación del mencionado estudio.

Pág. 25
(511) 615-7800
19. CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE HUALLATUPE ENTRE EL KM. 81+200 Y EL KM. 82+270.50

DE LA CARRETERA CENTRAL EN EL TRAMO: PUENTE RICARDO PALMA – SAN MATEO – LA
OROYA: 1,07 Km.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN ELABORACION A CARGO DEL CONCESIONARIO
El proyecto se encuentra ubicado en la Ruta Nacional PE-22, en la provincia de Huarochiri, distrito de

Matucana.
Datos Generales:
Contrato de Servicios : CONCESIONARIO DE LA CARRETERA CENTRAL
Consultor : DEVIANDES
Plazo de Ejecución : 60 días calendario
Población Beneficiada : 12’676,722 (N° de personas)
Características técnicas del Proyecto:

Longitud : 1.070 Km. Aproximadamente
IMD al año 2032 : 13,200 vehículos
Obra : Construcción de un Puente 60 mt.
Construcción de un Túnel 80 mt.
Ancho de la calzada : 10.80 m
Ancho un hombro/arcén : 0.80 m
Número efectivo carriles : 3.00
Peralte promedio : 6.5 %
Altitud : 2595.
Superficie de rodadura : Asfalto en Caliente
Rugosidad : 2.00
A la fecha la situación de los estudios es la siguiente:
Componente de Ingeniería:
Informe N° 3 - BIF : Conforme
Informe N° 4 Final : En evaluación levantamiento de observaciones en la especialidad de
metrados, costos y Presupuesto.
Mediante Carta N°2015-10-0916 del 29.09.2015, el Consultor presenta el levantamiento de observaciones

de la especialidad de metrados, costos y presupuesto, el que luego de la evaluación realizada por el
Especialista de la UGE, se ha notificado mediante Oficio N° 1288-2015-MTC/20.6 de fecha 22.Oct.15, las
observaciones por segunda vez de la misma especialidad.
Considerando que el retraso en la presentación del levantamiento de observaciones viene ocasionando

perjuicio de los intereses de la Entidad, se está comunicando a la Dirección General de Concesiones en
Transportes a fin de que disponga al CONCESIONARIO la atención que corresponde ya que el retraso en la
no aprobación del estudio es de entera responsabilidad de DEVIANDES.
Componente Ambiental
Informe N° 4 Final : En evaluación por DGASA
El Informe Técnico que corresponde al Informe Final de la parte Ambiental ha sido remitido a la DGASA el
cual se ha dado por conforme sin considerar que la Ingeniería no está aprobada y lo presentado Mediante

Pág. 26
(511) 615-7800
Memorándum N°2988-2015-MTC/20.6 se remite el Informe Final para su evaluación y conformidad, se está

reiterando alcancen los resultados de la evaluación.
Se ha comunicado vía correo electrónico a DEVIANDES se presente el especialista ambiental para que se
compatibilice el presupuesto de medio ambiente a ser considerando en el proyecto.
Componente Arqueología
Informe N° 4 Final : Conforme
Aprobación de la Factibilidad
De acuerdo al levantamiento de observaciones que presente DEVIANDES en la especialidad de metrados,
costos y presupuesto debe incluir el costo actualizado de medio ambiente compatibilizado con la DGASA
así como la reestructuración de los costos de las partidas de túneles del Informe final, se está estimando se
remita a la OPI – MTC el estudio de Factibilidad para Febrero del 2016.
Intervención de obra
Presupuesto de Obra : S/.46’450,076.53.
Se ejecutará : 1 puente nuevo 60 mt.
Se ejecutara : 1 túnel 170 mts
20. CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA NUEVA PANAMERICANA (Ancón – Pucusana): 128 Km.

aproximadamente
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PROGRAMADO.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones siendo la Entidad interesada en contar con un Plan de

Mediano y Largo Plazo, la OGPP del MTC propone una red de transporte de apoyo al sistema logístico, con
miras a incrementar la competitividad de los servicios de transporte de mercancías y logística. Esta red ha
sido obtenida a partir de la modelización de diversos escenarios de desarrollo de largo plazo mediante el
modelo de Transporte de Cargas del Perú, que ha permitido identificar aquellos proyectos que maximizan
el nivel operativo, socioeconómico, ambiental y de servicios.
Mediante Memorándum N° 3101-2013-MTC/09 de fecha 09.Dic.13, el Director General de la Ofician General

de Planeamiento y Presupuesto del MTC, comunica a PROVIAS NACIONAL que de acuerdo al Plan de
Desaroolo de Servicios Logísticos de Transportes – Plan de Mediano y Largo Plazo, se ha identificado la
necesidad de construcción de una vía que conecte la ciudad de Norte a Sur (Ancón – Pucusana), sin
aproximarse al centro de Lima y que funcione como eje logísticos para el transporte de carga, facilitando la
conexión entre los polos productivos que abastecen a la capital.
La Unidad Gerencial de Estudios designó a los profesionales que se encargaran de la formulación de los
términos de referencia para ejecutar el estudio a nivel de PERFIL.
La Oficina de Pacris designó un representante de a fin de coordinar el tema de la intervención que se

realizará en las áreas por donde discurrirá el trazo tentativo del proyecto.
El proyecto es una construcción nueva, motivo por el cual se solicitó al IGN la adquisición de cartas de
escala 1/5000 a fin de plantear una longitud estimada con los especialistas de Topografía y Trazo y
diseño Vial.
Se solicitó a la OGPP del MTC información del estudio de demanda que incluye las estaciones de conteo y
los tráficos desviados que se consideran relevantes así como las rutas originales de las cuales provendría el
tráfico desviado hacia la ruta del presente PIP, el que ha sido atendido.
Pág. 27
(511) 615-7800
Mediante Memorándum N°3101-2013-MTC/09 DE FECHA 09.12.2013 el Director General de la Oficina

General de Planeamiento y Presupuesto del MTC, comunica a Provias Nacional que de acuerdo al Plan
de desarrollo de servicios Logísticos de Transporte – Plan de Mediano y Largo Plazo, se ha identificado la
necesidad de la construcción de una vía que conecte la ciudad de Norte a Sur (Ancón – Pucusana) sin
aproximarse al centro de Lima y que funcione como eje logístico para el transporte de carga , facilitando la
conexión entre los polos productivos que abastecen a la capital.
Provias Nacional a través de la Unidad Gerencial de Estudios designó a los profesionales que se
encargaran de la formulación de los términos de referencia para ejecutar el estudio a nivel de PERFIL.
Se solicitó a la OGPP del MTC información del estudio de demanda que incluye las estaciones de conteo
y los tráficos desviados que se consideran relevantes así como las rutas originales de las cuales provendría
el tráfico desviado hacia la ruta del presente PIP, luego del análisis realizado tráfico a la información
alcanzada por la OGPP el especialista ha llegado a la conclusión tal como se indica en el referido informe
es necesario realizar trabajos de campo para tomar información actualizada que se utilizará en la
formulación de los TDR del Perfil.
El especialista de tráfico y el de Topografía, trazo y diseño han salido a campo a fin de tomar información
de los posibles cruces que pueda tener esta nueva vía, para realizar un conteo vehicular y encuestas en
la Ruta Actual de la Panamericana Sur y norte con la finalidad de identificar el flujo que posiblemente cruce
la ciudad de Lima, de la Sierra a la Costa y viceversa para estimar una cantidad de estaciones y un
número de carriles que resulte del tráfico.
Con la información actualizada de la salida a campo se ha verificado que el punto de inicio y final del
proyecto ha variado debido a que existen de nuevos proyectos urbanos en ejecución tanto por Ancón y
Pucusana.
A la fecha, está en revisión los TDR realizando la compatibilización de las especialidades para los
entregables del proyecto así como la determinación del plazo y la ruta crítica de su elaboración con el cual
se va contratar el Perfil del proyecto, cuyo trazo tendrá varias alternativas las que se ubican al lado derecho
Este de la vía Panamericana Existente, atravesando probablemente por diez (10) distritos de Lima los cuales
son: Ancón, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Cieneguilla, Pachacamac, Lurín, Punta Hermosa, Punta
Negra, San Bartolo. (Ver esquema) las que serán evaluadas y descartadas durante la ejecución del estudio.
Se está realizando modificaciones en los TDR en la especialidad de tráfico se estima remitir la segunda
quincena de Febrero 2016 a la OPI del MTC a fin de que se evalúe y obtenga su aprobación para
proseguir con su inclusión en el PAC y realizar los trámites para la convocatoria.
Presupuesto de Obra : S/.975’000,000

Presupuesto puentes nuevos : 2.5 Km costo S/. 187’500,000
Código SNIP : S/N
Población estimada : 4´447,206 (N° de personas)
21. OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA, DE LA

RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-22 CARRETERA CENTRAL, TRAMO: PUENTE LOS ANGELES -
PUENTE RICARDO PALMA”: 10,9 Km.
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL EN PROCESO DE SELECCIÓN CP N° 063-2015-MTC/20. ACTO DE
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO PREVISTO PARA EL 22.ENE.16
Pág. 28
(511) 615-7800
Proyecto ubicado en la Ruta Nacional PE-22, en el distrito de Lurigancho - Chosica
Descripción de Proyectol:
Realizar los estudios de Ingeniería, para reducir la vulnerabilidad de la vía, ante fenómenos de geodinámica
externa, de la zona involucrada en el incidente ocurrido en el presente año, en la Red Vial Nacional Ruta PE-
22, Carretera Central, Tramo: Puente Los Ángeles (Km 27+300 Aprox.) - Puente Ricardo Palma (Km 38+280
Aprox.); mediante identificación y análisis de los procesos de geodinámica externa y taludes inestables, etc.,
que no pongan en riesgo la transitabilidad de la vía, identificando los agentes desestabilizantes, que
permitan determinar que investigaciones de campo y laboratorio se realizaran, a efectos de que permitan
diagnosticar el problema y plantear las soluciones para realizar las Obras, con la finalidad de prevenir y
reducir los factores de riesgo de desastre.
El ámbito de estudio comprenderá el tramo vial en mención y las quebradas (micro cuencas y/o sub
cuencas) de la margen derecha del río Rímac que se encuentran a lo largo de los 10.98 Km,
aproximadamente, entre los Puentes Los Ángeles y Ricardo Palma.
Situación Actual del Estudio:

El 30.Nov.15 se inició el CP N° 063-2015-MTC/20, para seleccionar al Consultor que elaborará el Estudio de
Preinversión a nivel de Perfil del proyecto “Obras en Zonas Vulnerables ante fenómenos de Geodinámica
Externa, de la Red Vial Nacional, Ruta PE-22, Carretera Central, Tramo: Puente los Angeles – Puente
Ricardo Palma”, con un valor referencial de S/. 1 094 193,07, siendo el cronograma del proceso el siguiente:
Absolución de Consultas : 15.Dic.15

Absolución de Observaciones : 31.Dic.15
Presentación de Propuestas : 11.Ene.16
Acto Otorgamiento Buena Pro : 22.Ene.16
Plazo de ejecución de la Obra : 12 meses (aproximado)
A.2 CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO: PROYECTO PERU
1. CORREDOR VIAL 13: CAÑETE - LUNAHUANA – DV. YAUYOS – RONCHAS – CHUPACA –

HUANCAYO – DV. PAMPAS (348 Km.)
TRABAJOS DE CONSERVACION EN EJECUCION DESDE EL 08.OCT.15 POR UN PERIODO DE 5 AÑOS
CONTRATO N° 093-2015-MTC/20 SUSCRITO EL 23.SET.15
El proyecto de Carreteras Cañete – Lunahuaná – Dv. Yauyos – Ronchas – Chupaca – Dv. Pampas, forma
parte de las rutas nacionales PE-24, PE-3SB y PE-3SC, localizada en las provincias de Cañete y Yauyos en
el departamento de Lima; provincias de Huancayo, Chupaca, Concepción, en el departamento de Junín; y
en la provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica.
La carretera Cañete – Lunahuaná – Dv. Yauyos – Ronchas – Chupaca – Huancayo – Dv. Pampas Forma
parte del proyecto registrado con código SNIP N° 279059, cuyas obras a nivel de soluciones básicas
financiadas con recursos de inversión tiene un costo del proyecto que incluye el plan de mejoramiento y
supervisión de la obra ascendente a S/.79,152,979 con un plazo de ejecución de dieciocho (18) meses para
la alternativa seleccionada.
La Oficina de Inversiones (OPI) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP-MTC) ha

declarado la viabilidad del proyecto mediante Informe Técnico Nº 1122-2014-MTC/09.02 y Memorándum Nº
1866-2014-MTC/09.02 del .Set.2014. El valor actual neto asciende a S/.43,695,959.20 y tasa de retorno de
18.69%

Pág. 29
(511) 615-7800
El 30.Abr.15 se inició el proceso de selección del contratista conservador que ejecutará los trabajos, con un
valor referencial de S/. 228 861 234,07. Las Bases fueron elevadas al OSCE. El 18.Ago.15, el OSCE emitió
el Pronunciamiento N° 863-2015/DSU, habiéndose integrado las Bases el 24.Ago.15.
El 07.Set.15, se realizó el Acto de Otorgamiento de Buena Pro, ocupando el primer lugar el Postor
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGS.A.), por el monto de su propuesta económica
ascendente a S/. 225 428 188,48. Consentida el 18.Set.15
Contrato N° 093-2015-MTC/20, suscrito el 23.09.2015
Inicio efectivo del servicio: 08.Oct.15. Plazo 05 años.
Propuesta de los Tramos para Conservación Periódico y Rutinario :
En los siguientes tramos se ejecutará trabajos de mantenimiento periódico y rutinario financiado con
recursos ordinarios:
Tramo I : Sub tramo 1.1 Km 0+000 – Km 3+800
Tramo II : Sub tramo 2.1 km 5+400 (Nuevo Imperial) – km 42+960 (Lunahuaná): Obra en proceso
de ejecución de obra
Tramo IV : Sub tramo 4.2 Km 181+800 (Tinco Yauricocha) – Km 254+000 (Ronchas)
Tramo V : Sub tramo 5.2 km 270+200 (Chupaca) – km 275+500 (Carretera Central)
Tramo VII : km 0+000 – km 10+773 - Antigua Panamericana Sur
A la fecha, el Contratista viene elaborando sus Planes de conservación Vial y de mejoramiento.

Paralelamente está ejecutando los trabajos de transitabilidad mediante el mantenimiento Rutinario,
preparándose para posibles emergencias y relevamiento de información.
2. CORREDOR VIAL: HUAURA – SAYÁN - CHURIN – OYON – YANAHUANCA – AMBO / RIO SECO
– DV. SAYAN (326,5 Km.)
TRABAJOS CONCLUIDOS EN SETIEMBRE 2013
Contrato Nº 256-2008-MTC/20
Ruta PE-18, PE-1NF
Longitud 326,7 Km.
Contratista ICCGSA
Monto de Contrato S/. 67,667,005.31
Tiempo de Contrato 5 años
Inicio de Trabajos 10 Febrero – 2009
Cabe precisar que el 24.Abr.13 de acuerdo al Contrato de Obra N°036-2013-MTC/20 con el Consorcio Vial
Huaura (Andrade-JJC), se iniciaron las obras de rehabilitación y mejoramiento en la carretera Huaura –
Sayán y el 08.Mar.13 se iniciaron los trabajos de rehabilitación en el tramo: Río Seco El Ahorcado. En este
sentido solo será necesario asegurar la transitabilidad de Oyón - Ambo, durante el año 2013, cuya solución
definitiva se implementará en cuanto se culminen los estudios de factibilidad y definitivos.
El Corredor Vial a la fecha se encuentra en buen estado de transitabilidad.
3. CARRETERA CENTRAL: DV. LA OROYA – HUANCAYO/ JAUJA – TARMA / PTE. RICARDO

PALMA – LA OROYA (363,3 Km.)
TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO CONCLUIDOS. PLAZO CONTRACTUAL
VENCIO EL 22.FEB.15

Pág. 30
(511) 615-7800
Contrato N° 148-2009-MTC/20suscrito el 29.Dic.08 con el único postor CONALVIAS S.A. por el monto de
S/.149 465 843,02, para la tercerización de los trabajos de mantenimiento, con un plazo de ejecución de los
servicios de cinco años. Los trabajos se iniciaron el 23.Feb.10.
A partir del 15 de Agosto del 2013, el Contrato Nº 148-2009-MTC/20, fue reducido en los siguientes Tramos:
Tramo I: Puente Ricardo Palma - La Oroya (long.= 135,040 Km.) Tramo II: La Oroya - Jauja (long. 77+650
Km.) y Tramo IV: Jauja - Huancayo margen derecha (long.= 40,350 Km.), los mismos que fueron entregados
al Concesionario Deviandes, quedando a cargo del Contratista Conalvias Construcciones SAS., el tramo III y
V de una longitud de 96,350 Km.
El contrato ha culminado el 22.Feb.2015, dado que gran parte de los tramos está a cargo de la Concesión a
la fecha se viene atendiendo el tramo Huancayo - Jauja – Tarma, por Administración Directa.
4. CARRETERA EMPALME PE-1N – PAMPLONA – SAN JOSE – CAJATAMBO – EMP. PE-18 (208,4
Km.)
TRABAJOS DE MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO PROGRAMADOS, BAJO EL PROGRAMA
PROYECTO PERU. FASE II MEJORADO
EN PROCESO DE SELECCIÓN CP N° 081-2015-MTC/20
La Carretera Emp- PE-1N-Pamplona-San José – Cajatambo - Emp. PE-18, se encuentra ubicada entre los
departamentos de Lima y Ancash. Ruta Nacional PE-16 A, provincias de Barranca, Cajatambo y Oyón en
Lima y Ocros en Ancash.
Modelo de Gestión: Proyecto Perú Modelo II
 Longitud: 208,4 Km.

 Estudio de Perfil por niveles de servicio, costo: S/. 617,276.33
 Plazo estimado del estudio: 90 días (Plazo no incluye tiempos de revisión ni absolución de
observaciones)
 Costo promedio x Km: S/. 600,000
 Mejoramiento a nivel de soluciones básicas: Afirmado, afirmado estabilizado con o sin recubrimiento
impermeable bituminoso, tratamientos superficiales simples
 Incluye mejoramientos puntuales, cambios en la geometría (Curvas, pendientes y anchos) con fines de
seguridad vial, colocación de obras de arte menores, drenaje y señalización.
 Dispositivo legal: Resolución Directoral N° 008-2012-EF/63.01 (13.Dic.2012)
 Conservación por niveles de servicio por cinco (05) años.
El 17. Set.14 se suscribió el Contrato N° 090-2014-MTC/20 con la empresa IHACSAC para la elaboración del
estudio de perfil del proyecto de mejoramiento de la carretera Emp. PE-1N – Pamplona – San José – Cajatambo
– Oyón – Emp. PE-18 por niveles de servicio con un monto contractual de S/. 524,684.88.
El 29.Set.2014 se dio inicio a la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil.
Mediante RD Nº 1322 -2015-MTC/20 de fecha 16.12.2015 se aprobó el estudio de perfil.
En fecha 30.Dic.2015 se inició el proceso de selección CP N°081 -2015-MTC/20 “Servicio de Gestión,

Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Emp. PE-1N – Pamplona - San José
– Cajatambo - Emp. PE-18” para contratar al Contratista – Conservador que se encargue de la prestación del
servicio por un plazo de cinco (0 5) años, con un valor referencial de S/. 144 731 157,17, siendo el cronograma
del proceso el siguiente:

Pág. 31
(511) 615-7800

Presentación de Propuestas : 05.Feb.16
Acto Otorgamiento Buena Pro : 15.Feb.16
Cronograma de ejecución:
ITEM ACTIVIDAD FECHAS

1 Termino del estudio de perfil Dic.2015
2 Viabilidad del Proyecto Dic.2015
3 Convocatoria del Contrato por niveles de servicio por cinco (05) años Dic.2015
Costo del Contrato de Conservación por Niveles de Servicio (Mejoramiento + Conservación):
N
ACTIVIDAD Km. S/. (Miles)
°
1 Inversión 141.8 63.733167.34
3 Conservación 206.70 80,997,989.83
TOTAL INVERSION + CONSERVACIÓN 144,731,157.1
7
5. CARRETERA EMPALME PE-1S (I.V. MALA) – CALANGO- SAN JUAN DE VISCAS – SAN
LORENZO DE QUINTI – SAN JUAN DE TANTARACHE- CARHUAPAMPA – CHICLLAPATA –
CHAYANCA - YURACMAYO – EMP. PE-22 (RIO BLANCO): 182,9 KM.
TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO PROGRAMADOS, BAJO EL PROGRAMA
PROYECTO PERU. FASE II MEJORADO
PERFIL PROGRAMADO
La carretera se ubica en la Ruta Nacional PE-22 A
El Estudio a nivel de perfil del proyecto de Mejoramiento de la carretera Emp. PE-1S (Mala) - Calango - San
Juan de Tantarache - Carhuapampa - Yuracmayo - Emp. PE-22 (Río Blanco) forman parte de la Ruta
Nacional PE-22A localizada en las provincias de Cañete, Yauyos y Huarochirí de la Región de Lima.
Mediante código SNIP N° 63404, Provias Nacional formuló el Proyecto de Mejoramiento de la carretera Mala
– Calango – La Capilla (25.48 Km). El estudio definitivo fue elaborado por HOB Consultores mediante
Contrato N° 16-2010-MTC/20. El proyecto fue declarado viable 15.Dic.2010 a nivel de carpeta asfáltica en
caliente de 7.5 cm, con una inversión de S/. 68.91 Mill, VAN: S/. 4.91 Mill. Y TIR: 12.20%. A la fecha se
concluyó la obra a cargo del Consorcio Mala II, mediante Contrato N° 040-2012-MTC/20. En el citado tramo
se realizaran actividades de Conservación Vial.

Pág. 32
(511) 615-7800
Actualmente se encuentra en elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de un

Consultor que elaborara el Estudio de Preinversión para la elaboración del Proyecto de Mejoramiento de la
Carretera Emp. PE-1S (Mala) - Calango - San Juan de Tantarache - Carhuapampa - Yuracmayo - Emp. PE-
22 (Río Blanco) por niveles de servicio, estando prevista su convocatoria para el primer trimestre del 2016
Costo estimado del contrato de perfil sería S/. 778,457.89
Cronograma de ejecución:
ITEM ACTIVIDAD FECHAS

1 Inicio del estudio de perfil May.2016
2 Viabilidad del Proyecto Dic.2016
3 Convocatoria del Contrato de mejoramiento + conservación Dic.2016

4 Inicio del Contrato de mejoramiento + conservación Mar.2017
Costo del Servicio: Mejoramiento y Conservación
ITEM ACTIVIDAD Km. S/.

1 Plan de mejoramiento + Plan de Gestión y conservación vial + 190 2,835,000
Relevamiento de información
2 Mejoramiento (Presupuesto Inversión Pública) 127 94 500
000
3 Conservación 190 100 064
000
4 Supervisión 190 6 000 000
TOTAL INVERSION + CONSERVACIÓN 197 405 000
6. MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE 3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE 22

(CHINCHAN) (113,5 Km)
ESTUDIO DE PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO EN ELABORACION
DESDE EL 25.SET.15
El Estudio a nivel de perfil del proyecto de Mejoramiento de la carretera Emp. PE-3N (La Cima) –
Conocancha – Emp. PE-22 (Chinchan) por niveles de servicio forman parte de la Ruta Nacional PE-3N G,
localizada en las provincias de Huarochiri del departamento de Lima y las provincias Yauli y Junín del
departamento de Junín.
Modelo de Gestión: Soluciones Básicas (Proyecto Perú II)

 Longitud: 113,5 Km.
 Costo promedio x Km: S/. 600,000
 Plazo de ejecución: 75 días calendarios, este plazo no incluye los plazos de revisión ni de levantamiento
de observaciones.
 Mejoramiento a nivel de soluciones básicas: Afirmado, afirmado estabilizado con o sin recubrimiento
impermeable bituminoso, tratamientos superficiales simples
 Incluye mejoramientos puntuales, cambios en la geometría (Curvas, pendientes y anchos) con fines de
seguridad vial, colocación de obras de arte menores, drenaje y señalización.
 Dispositivo legal: Resolución Directoral N° 008-2012-EF/63.01 (13.Dic.2012)
Pág. 33
(511) 615-7800
 Servicio de Gestión Vial por niveles de servicio por cinco (05) años.
Estado actual del Estudio de Perfil por niveles de servicio:

El 28.Abr.15 se inició el Concurso Publico N° 008-2015-MTC/20, con un valor referencial de S/. 544 583. El
18.Jul.15 se realizó el Acto de Otorgamiento de Buena Pro, ocupando el primer lugar el Consorcio Consultor
Andes Centrales (Servicio de Consultores Andinos S.A. y Kimcar S.A.C.), por el monto de su propuesta
económica ascendente a S/. 490 124,70. Consentida el 18.Ago.15
El 15.Set.15 se suscribió el Contrato N° 088-2015-MTC/20. Con el Consorcio Consultor Andes Centrales

elaboración del estudio de perfil del proyecto de mejoramiento de la carretera Emp. PE-3N (La Cima) –
Conocancha – Emp. PE-22 (Chinchan) por niveles de servicio con un monto contractual de S/. 490,124.70.
El 25.Set.2015 se dio inicio a la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil.
A la fecha, se encuentra aprobado el informe N° A: Plan de Trabajo del componente de gestión, se

encuentra en revisión el levantamiento de observaciones del Informe N° 01 del componente de ingeniería,
se tiene programada su conformidad para Dic.2015.
Asimismo se encuentra en revisión del Informe N° 02: Borrador de Informe Final y del Informe Final del
Componente Ambiental.
Cronograma de ejecución
ITE
ACTIVIDAD FECHAS
M
1 Inicio del estudio de perfil 25.Set.2015
2 Viabilidad del Proyecto Abr.2016
3 Convocatoria del Contrato de mejoramiento + conservación por seis (05) años May.2016
4 Inicio del Contrato de mejoramiento + conservación por cinco (05) años Oct.2016
Costo del servicio Mejoramiento y Conservación:
ITEM ACTIVIDAD Km. S/.

1 Plan de mejoramiento + Plan de Gestión y conservación 113,5 1,075,000
vial + Relevamiento de información
2 Mejoramiento (Presupuesto Inversión Pública) 113,5 53 760 000
3 Conservación 113,5 59 119 000
4 Supervisión 113,5 7 955 000
TOTAL INVERSION + CONSERVACIÓN 121 909 000
Lima, Diciembre 2015

Pág. 34
(511) 615-7800

Lima Diciembre 2015

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Lima Diciembre 2015

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Lima Diciembre 2015

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RED VIAL NACIONAL

A.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN

1. CARRETERA CAÑETE – LUNAHUANA (37,8 Km.)

Ruta : Ruta Nacional PE-24

Proyecto financiado mediante el Contrato de Préstamo BID N° 1827/OC-PE.

Plazo : 540 días calendario.

El Proyecto contempla la ejecución a nivel de carpeta asfáltica en caliente de la carretera Cañete –

La reducción en tiempos de viaje será de 1 hora 30 minutos a 55 minutos.

Inicio contractual de obra

Publicación de carácter informativo

136,288,194.84 Total Obra

Población Beneficiaria : 54 844 habitantes en un Área de Influencia de 3 314 Km2.

Características Técnicas de la Obra:

Nuevo monto Contractual con Adicionales: S/. 3’536,172.05

3. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA – CALANGO – LA CAPILLA (25,5 Km.)

Publicación de carácter informativo

Entrega de terreno 12 de julio 2012 (Adenda N° 01)

Inversión Total(Incluido Adicionales y Deductivos):

Costo Obra : S/. 55 074 532,21

El término contractual de la obra fue el 03.Dic.13.

4. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA – LA OROYA: Variante

Forma parte de la Ruta Nacional Nº PE-22, Provincia de Huarochirí, en el departamento de Lima y la

Población Beneficiaria : 71,790 habitantes

Mediante R.D. N° 041-2013-MTC/20 del 23.Ene.13 se aprueba administrativamente el Estudio de

Ancho de explanaciones : 9.0 a 11.60 m

Descripción del Proyecto:

Código SNIP : 181086

El Acto de Otorgamiento de Buena Pro se realizó el 23.Mar.15, habiéndose declarado Desierto, al no

Inicio del servicio: 05.Nov.15.

Con Carta S-2015-0453 del 18.12.2015 (E-062014-2015/SEDCEN), el Consultor entregó el levantamiento de

5. CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE AV. LAS TORRES y

Tiempo estimado de viaje:

Publicación de carácter informativo

6. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL: TRAMO: AUTOPISTA

Código SNIP N°: 250356.

El proyecto ubicado en la Ruta Nacional PE-22, en la provincia de Lima

Descripción del Proyecto:

Absolución de Consultas : 15.Ene.16

Publicación de carácter informativo

Nivel de Intervención de la Obra:

7. CARRETERA HUAURA – SAYÁN – CHURÍN (PTE. TINGO) (104,40 Km.)

Número de los Beneficiarios Directos 58,550 (N° de personas)

Mediante Resolución Ministerial N° 196-2008-MTC/01 de fecha 17.Ene.08, se suscribe el Convenio Marco

Mediante memorándum N° 1193-2012-MTC/09.02 del 14.Jun.12, la oficina General de Planeamiento y

 Tramo I: Huaura – Sayán y Tramo: II Sayán – Puente Tingo: 99,3 Km.

La obra comprende la rehabilitación y mejoramiento a nivel de asfalto en caliente de 99.280 Km. El

Mediante RD N° 774-2012-MTC/20, del 28.Set.2012, rectificada con RD N° 954-2012-MTC/20 del

La Entrega de Terreno se realizó el 23.Abr.13 y el Inicio de la obra el 24.Abr.13.

Mediante Resolución Directoral N° 867-2015-MTC/20 de fecha 02.09.15, la Entidad ha resuelto declara

Al 30.Nov.2015, se alcanzó un avance de 82.56% ejecutado acumulado, versus un 95.61% programado. Se

 Tramo III: Puente Tingo – Churín: 5,1 Km.

Descripción del proyecto:

Características Técnicas del Proyecto

 Puente Tingo : El puente Tingo se encuentra localizado en la carretera

Publicación de carácter informativo

perteneciente a la Ruta Nacional 016, y cruza el río

Se ha previsto la construcción de un puente de 01 tramo,