DS 344-2018-EF Reglamento de La Ley #30225

Firmado Digitalmente
por: EDITORA PERU

Fecha: 31/12/2018
08:57:45
AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Lunes 31 de diciembre de 2018
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DECRETO SUPREMO
Nº 344-2018-EF
Reglamento de la Ley
N° 30225, Ley de
Contrataciones
del Estado
SEPARATA ESPECIAL
2 NORMAS LEGALES Lunes 31 de diciembre de 2018 / El Peruano
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
DECRETO SUPREMO Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve

Nº 344-2018-EF días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Presidente de la República
CONSIDERANDO:
CARLOS OLIVA NEYRA
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1444 se Ministro de Economía y Finanzas
modificó la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, a fin de impulsar la ejecución de políticas
públicas nacionales y sectoriales mediante la agilización REGLAMENTO DE LA
de los procesos de contratación; así como fortalecer al LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
y a la Central de Compras Públicas – Perú Compras para TÍTULO I
fomentar la eficiencia en las contrataciones; DISPOSICIONES GENERALES
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
del mencionado Decreto Legislativo, dispone que Artículo 1. Acrónimos y referencias
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro
de Economía y Finanzas, se modifique el Reglamento 1.1. En el Reglamento se emplean los siguientes
de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, acrónimos y referencias:
en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles,
contados a partir de la publicación de dicho Decreto a) Ley: Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del
Legislativo; Estado.
Que, a efecto de garantizar la adecuada implementación b) OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones
de las modificaciones incorporadas al régimen de del Estado.
contratación pública a través del Decreto Legislativo N° c) Entidad: Entidades señaladas en el artículo 3 de la
1444, se ha estimado conveniente que dicha modificación Ley.
normativa sea total, correspondiendo de ese modo la d) Tribunal: Tribunal de Contrataciones del Estado.
aprobación del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de e) PERÚ COMPRAS: Central de Compras Públicas.
Contrataciones del Estado; f) SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del
De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del Estado.
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; en la Ley g) RNP: Registro Nacional de Proveedores.
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, en la Ley h) UIT: Unidades Impositivas Tributarias.
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado; i) Oferta: se entiende que alude a propuesta.
j) TUPA: Texto Único de Procedimientos
DECRETA: Administrativos.
Artículo 1. Objeto 1.2. Cuando se mencione un artículo sin hacer

Apruébase el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de referencia a norma alguna, está referido al presente
Contrataciones del Estado, el mismo que consta de diez Reglamento.
(10) títulos, doscientos setenta (270) artículos, veintidós
(22) disposiciones complementarias finales, trece (13) Artículo 2. Competencias en materia de
disposiciones complementarias transitorias y dos (2) contrataciones del Estado
Anexos, que forman parte integrante del presente Decreto
Supremo. 2.1. Las normas sobre contrataciones del Estado
establecidas en la Ley y el Reglamento son de ámbito
Artículo 2. Vigencia nacional, siendo competencia exclusiva del Ministerio de
La norma entra en vigencia a los treinta (30) días Economía y Finanzas el diseño de políticas sobre dicha
calendario, contados a partir de su publicación en el Diario materia y su regulación.
Oficial El Peruano. 2.2. Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o
acto que se emita en contravención de lo dispuesto en el
Artículo 3. Publicación numeral anterior.
Dispóngase la publicación del Decreto Supremo, el
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones Artículo 3. Otras organizaciones
del Estado, y sus Anexos aprobados en el artículo 1 en Pueden realizar contrataciones en el marco de
el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el la Ley y el Reglamento, las organizaciones creadas
Portal Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas conforme al ordenamiento jurídico nacional, así como los
(www.mef.gob.pe), en la misma fecha de su publicación en órganos desconcentrados de las Entidades siempre que
el Diario Oficial “El Peruano”. cuenten con autonomía y capacidad para gestionar sus
contrataciones, conforme a sus normas autoritativas.
Artículo 4. Financiamiento
Lo establecido en el Decreto Supremo se financia Artículo 4. Supuestos excluidos del ámbito de
con cargo al presupuesto institucional de los pliegos aplicación sujetos a supervisión
involucrados, sin demandar recursos adicionales del
Tesoro Público. 4.1. Los convenios a los que se refiere el literal c) del
numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, en ningún caso se
Artículo 5. Refrendo utilizan para encargar la realización de las actuaciones
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de preparatorias o del procedimiento de selección.
Economía y Finanzas. 4.2. Las contrataciones a las que se refieren los
literales c) y f) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley
requieren de informe técnico e informe legal que sustenten
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA la configuración del supuesto de inaplicación.
DEROGATORIA
Artículo 5. Organización de la Entidad para las
ÚNICA. Derogación contrataciones
Deróganse el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF,
que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 5.1. Cada Entidad identifica en su Reglamento
Contrataciones del Estado, y la Resolución Ministerial Nº de Organización y Funciones u otros documentos de
495-2017-EF/15, Aprueban lineamientos y criterios para organización y/o gestión al órgano encargado de las
el encargo de procedimientos de selección a organismos contrataciones, de acuerdo con lo que establece el
internacionales. Reglamento.
El Peruano / Lunes 31 de diciembre de 2018 NORMAS LEGALES 3
5.2. El órgano encargado de las contrataciones tiene admisión o reconocimiento de la comisión del delito, por el
como función la gestión administrativa del contrato, plazo mínimo previsto como pena para este.
que involucra el trámite de su perfeccionamiento, la
aplicación de las penalidades, el procedimiento de pago, TÍTULO II
en lo que corresponda, entre otras actividades de índole REGISTRO
administrativo. Las normas de organización interna de la
Entidad pueden asignar dicha función a otro órgano. La CAPITULO I
supervisión de la ejecución del contrato compete al área REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
usuaria o al órgano al que se le haya asignado tal función.
5.3. Los servidores del órgano encargado de las Artículo 8. Finalidad y organización
contrataciones de la Entidad que, en razón de sus
funciones intervienen directamente en alguna de las 8.1. El RNP, mediante mecanismos de revisión,
fases de la contratación, son profesionales y/o técnicos análisis y control soportados en el uso de tecnologías de
certificados. información, administra y actualiza la base de datos de
5.4. Las Entidades implementan, de manera los proveedores para la provisión de bienes, servicios,
gradual, medidas dirigidas a delimitar las funciones y las consultoría de obras y ejecución de obras, a las Entidades.
competencias de los distintos servidores que participan 8.2. El RNP está organizado por procedimientos
en las diferentes fases de los procesos de contratación, de inscripción, actualización de información de las
a fin de promover que, en lo posible, las mismas sean personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras,
conducidas por funcionarios o equipos de trabajo distintos. interesadas en contratar con el Estado, así como por
procedimientos de publicidad de esta información,
Artículo 6. Plan Anual de Contrataciones promoción de acceso y fidelización de permanencia,
incluyendo procedimientos de monitoreo y control para
6.1. El Plan Anual de Contrataciones es aprobado asegurar la veracidad y la calidad de la información. Para
por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se la tramitación electrónica de los procedimientos seguidos
hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las ante el RNP los proveedores usan las plataformas
reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional informáticas disponibles.
de Abastecimiento. 8.3. El RNP opera los siguientes registros: i)
6.2. Luego de aprobado, el Plan Anual de proveedores de bienes, ii) proveedores de servicios, iii)
Contrataciones, puede ser modificado en cualquier consultores de obras, y iv) ejecutores de obras.
momento durante el año fiscal para incluir o excluir
contrataciones. Artículo 9. Inscripción en el RNP
6.3. La Entidad publica su Plan Anual de Contrataciones
y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en 9.1. Los proveedores se incorporan al RNP mediante
su portal institucional. Dicha publicación se realiza dentro el procedimiento de inscripción, cuyos requisitos se
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del establecen en el Reglamento.
Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones, 9.2. En el RNP se inscriben todas las personas
e incluye la publicación del correspondiente documento naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen
aprobatorio o modificatorio, de ser el caso. participar en procedimientos de selección y/o contratar
6.4. Es requisito para la convocatoria de los con el Estado, para la provisión de bienes, servicios,
procedimientos de selección, salvo para la Comparación consultoría de obras y la ejecución de obras, sea que se
de Precios, que estén incluidos en el Plan Anual de presenten de manera individual o en consorcio.
Contrataciones, bajo sanción de nulidad. 9.3. Al momento de la inscripción, en el caso de
consultores de obras, el RNP les asigna una especialidad
Artículo 7. Impedimentos y una categoría conforme a dicha especialidad; y, en el
caso de ejecutores de obras, una capacidad máxima de
7.1. El impedimento previsto en el literal n) del numeral contratación.
11.1 del artículo 11 de la Ley se aplica a: 9.4. La inscripción en el RNP tiene vigencia
indeterminada. Dicha vigencia está sujeta al cumplimiento,
a) Las personas jurídicas, cuyos representantes por parte del proveedor, de las reglas de actualización de
legales o personas vinculadas han sido condenados en información previstas en el Reglamento.
el país o en el extranjero, mediante sentencia consentida 9.5. El incumplimiento de dichas reglas afecta la
o ejecutoriada, por delitos de concusión, peculado, vigencia de la inscripción conforme se establece en el
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, Reglamento.
tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o 9.6. La información declarada por los proveedores,
procedimientos de selección o delitos equivalentes en así como la documentación o información presentada
otros países. en cumplimiento de las reglas de actualización y de los
b) Las personas jurídicas, cuyos representantes legales procedimientos seguidos ante el RNP, tienen carácter de
o personas vinculadas hubiesen admitido o reconocido la declaración jurada, sujetándose al Principio de Presunción
comisión de cualquiera de los delitos señalados en el literal de Veracidad.
precedente, ante alguna autoridad nacional o extranjera 9.7. El proveedor, su apoderado y representante
competente. legal, al utilizar el usuario y clave del RNP asignados,
c) Los consorciados cuyos representantes legales son responsables de su uso adecuado, así como de la
o personas vinculadas han sido condenados en el país información y de la documentación presentada.
o en el extranjero, mediante sentencia consentida o 9.8. El proveedor, a partir del día siguiente de su
ejecutoriada, por los delitos previstos en el literal a) del inscripción o reinscripción en el RNP, puede acceder
presente artículo, o han admitido o reconocido la comisión electrónicamente a su constancia de inscripción a través
de cualquiera de dichos delitos, ante alguna autoridad del portal institucional.
nacional o extranjera competente. 9.9. Los proveedores son responsables de no estar
impedidos, al registrarse como participantes, en la
7.2. En relación con lo previsto en el literal n) del presentación de ofertas, en el otorgamiento de la buena
numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, se entiende como pro y en el perfeccionamiento del contrato.
persona vinculada a una persona natural o jurídica a: 9.10. En los momentos previstos en el numeral anterior,
las Entidades verifican en el RNP el estado de la vigencia
a) Cualquier persona jurídica que sea propietaria de inscripción de los proveedores.
directa de más del treinta por ciento (30%) de las acciones 9.11. El RNP, a efectos de verificar la información
representativas del capital o tenedora de participaciones declarada por los proveedores, hace uso de la información
sociales en dicho porcentaje en la propiedad de esta. que figure registrada ante el Registro Nacional de
b) Cualquier persona natural o jurídica que ejerce un Identificación y Estado Civil - RENIEC, la Superintendencia
control sobre esta y las otras personas sobre las cuales Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria -
aquella ejerce también un control. SUNAT, la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos - SUNARP, la Superintendencia de Banca,
7.3. Los impedimentos previstos en los literales m) y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
n) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley se mantienen Pensiones - SBS; así como ante los Colegios Profesionales
vigentes por el plazo de la condena o, en el caso de y otras entidades públicas, según corresponda.
Artículo 10. Excepciones Artículo 14. Retiro definitivo del RNP

No requieren inscribirse como proveedores en el RNP:
14.1. El retiro definitivo del RNP extingue la inscripción
a) Las Entidades del Estado comprendidas en el del proveedor en el RNP y puede ser a su solicitud, o de
artículo 3 de la Ley. oficio cuando el OSCE advierta alguna de las siguientes
b) Las sociedades conyugales y las sucesiones causales:
indivisas para celebrar contratos sobre bienes y servicios.
c) Aquellos proveedores cuyas contrataciones sean a) Muerte o extinción del proveedor.
por montos iguales o menores a una (1) UIT. b) Por haber sido sancionado con inhabilitación
definitiva, conforme al literal c) del numeral 50.4 del artículo
Artículo 11. Actualización de información en el RNP 50 de la Ley, mediante resolución firme.
11.1. Los proveedores están obligados a tener 14.2. Un tercero puede solicitar el retiro del RNP de
actualizada la información registrada en el RNP para su un proveedor por las mismas causales previstas en los
intervención en el proceso de contratación. La falta de literales anteriores.
actualización afecta la vigencia de la inscripción en el RNP.
11.2. La actualización de la información legal de Artículo 15. Especialidad de los consultores de
proveedores de bienes, servicios, consultorías de obras obras
y ejecución de obras comprende la variación de la Las especialidades de los consultores de obras que
siguiente información: domicilio, nombre, denominación prevé el RNP son las siguientes:
o razón social, transformación societaria, objeto social, la
condición de domiciliado o no domiciliado del proveedor a) Consultoría de obras en edificaciones y afines
extranjero, fecha de designación del representante legal
de la sucursal, fecha de la adquisición de la condición Construcción, reconstrucción, remodelación,
de socios, accionistas, participacionistas o titular, ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de todo
fecha de designación de los miembros de los órganos tipo de edificaciones, vías urbanas, espacios públicos y
de administración, el capital social suscrito y pagado, recreacionales, y afines a los antes mencionados.
patrimonio, número total de acciones, participaciones o Tratándose de obras rurales, se considera construcción,
aportes, valor nominal, que son comunicados conforme a reconstrucción, ampliación y/o rehabilitación de granjas,
los requisitos establecidos en la Directiva correspondiente. galpones, establos, locales comunales, pavimentación
11.3. Para que los consultores y ejecutores de obra de calles con adoquín o empedrado; y afines a los antes
actualicen su información técnica, siguen el procedimiento mencionados.
de ampliación de categoría y aumento de capacidad
máxima de contratación. b) Consultoría en obras viales, puertos y afines
11.4. La actualización de la información financiera por
parte de los consultores y ejecutores de obra se realiza Construcción, mejoramiento, ampliación y/o
anualmente, de acuerdo a la Directiva correspondiente y rehabilitación de carreteras, pistas de aterrizaje, puentes,
de la siguiente manera: viaductos, intercambios viales a desnivel, túneles,
líneas férreas, puertos, teleféricos; y afines a los antes
a) Las personas naturales y jurídicas nacionales mencionados.
actualizan su información financiera para determinar la Tratándose de obras rurales, se considera construcción,
solvencia económica hasta el mes de junio de cada año. mejoramiento, ampliación y/o rehabilitación de caminos
b) Las personas naturales y jurídicas extranjeras vecinales con un IMD menor o igual a 50 vehículos/día,
actualizan su información financiera para determinar la puentes con una de longitud máxima de 10 m., huaros,
solvencia económica hasta el mes de setiembre de cada muelles y embarcaderos artesanales; y afines a los antes
año. mencionados.
c) Las personas naturales y jurídicas nacionales
actualizan su información financiera, cuando se realice c) Consultoría en obras de saneamiento y afines
una declaración rectificatoria ante la SUNAT, posterior a la
presentada al RNP, siempre que influya en la determinación Construcción, instalación, ampliación, mejoramiento,
de solvencia económica. reconstrucción y/o rehabilitación de sistemas y líneas
d) Las personas naturales nacionales y extranjeras que de agua potable, alcantarillado y desagüe, plantas de
modifiquen su capital contable, actualizan su información tratamiento de agua, plantas de tratamiento de residuos
financiera mediante la presentación de estados financieros sólidos; y afines a los antes mencionados.
situacionales. Tratándose de obras rurales, se considera construcción,
e) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras instalación, ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación
que realicen un aumento o reducción de su capital social de tanques sépticos, pozo percolador; y afines a los antes
inscrito en SUNARP o ante autoridad competente, según mencionados.
corresponda, actualizan su información financiera mediante
la presentación de estados financieros situacionales. d) Consultoría en obras electromecánicas,
energéticas, telecomunicaciones y afines
11.5. Para los casos señalados en los literales c), d) y
e) del numeral anterior la actualización de información se Instalación, ampliación y/o mejoramiento de líneas
realiza dentro del mes siguiente de ocurrida la variación. de transmisión eléctrica y redes de conducción de
corriente eléctrica, subestaciones de transformación,
Artículo 12. Situaciones que afectan la vigencia de plantas de generación de energía eléctrica, sistemas de
inscripción y retiro temporal del RNP telecomunicaciones, líneas y redes de conducción de
En los casos siguientes, el OSCE dispone el retiro combustibles, gases; y afines a los antes mencionados.
temporal del RNP, afectando con ello la vigencia de la
inscripción del proveedor en el RNP: e) Consultoría en obras de represas, irrigaciones
y afines
a) Cuando incumple su obligación de actualizar su
información según lo dispuesto en el artículo anterior, pese Construcción, instalación, mejoramiento, ampliación,
a haber sido requerido previamente por el RNP. rehabilitación y/o reconstrucción de represas de
b) Cuando de la evaluación de la información financiera concreto, tierra y otros; estructuras de almacenamiento
el proveedor resulte insolvente. hídrico con fines de riego; obras de captación de agua;
c) A solicitud del proveedor. obras de conducción y distribución de agua para riego
(incluye obras de arte); sistemas de riego tecnificado
Artículo 13. Recuperación de la vigencia de (gravedad y presurizados); obras de encauzamiento y
inscripción en el RNP defensas ribereñas; obras de aprovechamiento de aguas
Los proveedores cuya vigencia en el RNP se encuentre subterráneas con fines de riego; obras de drenaje; y afines
afectada por los supuestos previstos en los literales a) y a los antes mencionados.
b) del artículo anterior, pueden recuperar la vigencia Tratándose de obras rurales, se considera instalación,
actualizando su información, según lo previsto en el mejoramiento, ampliación, rehabilitación y/o reconstrucción
artículo 11. de obras de infraestructura de riego menor (canales
laterales, canales sub laterales, canales parcelarios), 17.4. Para las personas jurídicas nacionales, el capital
sistemas de riego tecnificado, pozos tubulares; y afines a está representado por su capital social suscrito y pagado,
los antes mencionados. inscrito en SUNARP.
17.5. Para las personas jurídicas extranjeras no
Artículo 16. Asignación de especialidad y de domiciliadas (matrices), y domiciliadas (sucursales),
categoría a los consultores de obras el capital se refiere al capital social suscrito y pagado
o equivalente, inscrito ante la autoridad competente,
16.1. El RNP asigna una (1) o varias especialidades conforme a las formalidades exigidas en su país de origen.
a los consultores de obras, y les asigna categorías que 17.6. Tratándose de capitales o contratos de obras
les permiten participar en las contrataciones de consultoría celebrados en moneda extranjera, se determina su
de obra de su especialidad hasta por el monto que equivalente en la moneda de curso legal vigente en el país,
se determine en la Directiva que emite el OSCE. Las utilizando el factor de conversión del promedio ponderado
categorías que asigna el RNP son A, B, C y D, teniendo venta de la SBS u otros medios en los que se informe
esta última el nivel más alto, conforme a lo previsto en la el tipo de conversión oficial, en el caso de capitales a la
Directiva correspondiente. presentación de la solicitud, y para el caso de contratos a
16.2. La especialidad y categoría de los consultores de la fecha de su suscripción.
obras se asigna conforme a lo siguiente: 17.7. La capacidad máxima de contratación otorgada
se mantiene, en tanto el capital no disminuya y/o las obras
a) A las personas jurídicas se les puede otorgar que la sustenten no superen la antigüedad permitida para
todas las especialidades y a las personas naturales los requisitos de calificación en los procedimientos de
las especialidades que correspondan de acuerdo a su Licitación Pública, en cuyo caso se reduce.
profesión. 17.8. En el caso de ejecutores que no acrediten
b) Para cada una de las especialidades referidas en el experiencia, se les otorga una capacidad máxima de
literal a) del presente numeral, la especialidad se determina contratación hasta por un total equivalente al monto de
de acuerdo al objeto de la consultoría de obra que acredita quinientos mil con 00/100 Soles (S/ 500 000,00).
como experiencia, y la categoría de acuerdo al monto del
presupuesto del expediente técnico de la obra en el que Artículo 18. Declaración de récord de ejecución o
realizó la referida consultoría, afectado por su porcentaje consultoría de obras
de consorcio de ser el caso. La experiencia acreditada
se inscribe en el módulo del registro de experiencia del 18.1. Los ejecutores y consultores de obras registran
RNP. La categoría de cada especialidad se asigna con la electrónicamente los contratos suscritos, a través del
consultoría de obra inscrita en el módulo del registro de módulo correspondiente en la sección del RNP del portal
experiencia. institucional del OSCE.
18.2. Los ejecutores de obras registran las
16.3. Solo se considera la experiencia obtenida valorizaciones periódicas aprobadas por el inspector o
directamente, sea como persona natural o persona supervisor, adicionales y/o deductivos aprobados por la
jurídica, en la realización de elaboración de expedientes Entidad si los hubiera, hasta el mes de realizada la última
técnicos de obra, supervisión de obras y/o supervisión de valorización en la que advierta la culminación de la obra,
expedientes técnicos de obra, o términos equivalentes según lo señalado en el contrato; asimismo, el proveedor
cuando la experiencia provenga del extranjero. No se adjunta como sustento, en el módulo electrónico, el
considera como tales aquellas actividades ejecutadas resumen de la valorización del mes registrado, visado y
como dependientes, bajo la dirección de otro consultor de aprobado por el inspector o supervisor de la obra, donde
obras o a través de una subcontratación. conste la valorización periódica que corresponde estar
16.4. La antigüedad máxima de permanencia en el comprendida por el costo directo, gastos generales,
módulo del registro de experiencia de la consultoría de utilidad e impuesto general a las ventas, tomando como
obras, es la misma que se establece para los requisitos referencia los costos considerados en el monto de la obra.
de calificación en los procedimientos de selección de 18.3. La declaración del récord de ejecución de obras
Concurso Público, la cual se mide desde la fecha de se realiza dentro del mes siguiente de haber suscrito el
culminación de la consultoría de obra. contrato y/o de haber realizado las valorizaciones de la
16.5. En el caso de consultores que no acrediten obra; tratándose de consultoría de obras se realiza, por
experiencia, se les asigna la categoría A en su única vez, dentro del mes siguiente de haber suscrito el
especialidad. contrato.
18.4. La declaración extemporánea del récord de
Artículo 17. Capacidad máxima de contratación consultoría de obras puede regularizarse, siempre que no
haya contratado por especialidades y categorías distintas
17.1. La capacidad máxima de contratación es el monto a las otorgadas por el RNP.
hasta por el cual un ejecutor de obras está autorizado a 18.5. La declaración extemporánea del récord de
contratar la ejecución de obras públicas simultáneamente, ejecución de obras puede regularizarse siempre que la
y está determinada por la ponderación del capital y las omisión no haya beneficiado al ejecutor en la suscripción
obras registradas en el módulo de experiencia, de la de contratos por montos superiores a su capacidad
siguiente manera: libre de contratación y/o en su participación en otros
procedimientos de selección.
CMC = 10 C + 2 ∑Obras 18.6. Mediante la modificación de récord de ejecución
o consultoría de obras, el proveedor puede rectificar,
Donde: incluir o retirar obras o consultorías de obras registradas
en la declaración o regularización de récord de ejecución
CMC = Capacidad máxima de contratación o consultoría de obras, debiendo presentar el documento
que sustente la modificación, conforme a lo establecido
C = Capital por OSCE mediante la Directiva correspondiente.
∑ Obras = Sumatoria de los montos de las obras Artículo 19. Publicación de los proveedores
registradas en el módulo de experiencia. sancionados por el Tribunal
17.2. La antigüedad máxima de permanencia de la 19.1. La información de los proveedores sancionados

obra en el módulo del registro de experiencia, es la misma se publica mensualmente en el portal institucional del
que se establece para los requisitos de calificación en los OSCE, al quedar consentida o firme la sanción impuesta
procedimientos de selección de Licitación Pública, la cual por el Tribunal. Dicha publicación se realiza dentro de los
se mide desde la fecha de culminación de la obra. quince (15) días hábiles siguientes al término de cada mes.
17.3. En el caso de personas naturales nacionales, se 19.2. La información a ser publicada incluye la referida
considera el capital contable declarado en los libros y/o a los socios o titulares y de los integrantes de los órganos
documentación contable presentada en el procedimiento de administración que figuran a la fecha de imposición
de inscripción, reinscripción o aumento de CMC y, para de la sanción y se publica de acuerdo a la base de datos
las personas naturales extranjeras, se acredita mediante del RNP, conforme a lo declarado por los proveedores,
documentos equivalentes que correspondan al domicilio bajo su responsabilidad. Se considera como órganos de
del solicitante. administración los siguientes: gerente general, directorio,
administradores, junta directiva, junta de administración, a lo previsto en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley
consejo de administración, consejo universitario o consejo Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
directivo, o el órgano equivalente inscrito ante autoridad aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, salvo
competente en el país de origen, en el caso de personas en los casos que se requiera verificar alguna información
jurídicas extranjeras. directamente con el proveedor investigado.
19.3. La información de los proveedores sancionados 23.3. La presentación de documentación falsa y/o
contiene el récord de sanciones de los últimos cuatro (4) información inexacta ante el RNP habilita la declaración de
años desde la fecha de imposición de la sanción. nulidad del acto administrativo correspondiente. En este
caso los hechos se ponen en conocimiento del Tribunal
Artículo 20. Constancia de capacidad de libre y de la Procuraduría Pública del OSCE a fin de que, de
contratación acuerdo a sus atribuciones, adopten las acciones legales
correspondientes.
20.1. La constancia de capacidad libre de contratación 23.4. La declaración de nulidad del acto administrativo
es el documento expedido por el OSCE que certifica tiene efecto declarativo y retroactivo a la fecha de su
el monto no comprometido de la capacidad máxima de aprobación, conservándose como válida la información
contratación, hasta por el cual puede contratar un ejecutor correspondiente al acto anterior, de ser el caso.
de obras, acreditando con ello que el ejecutor de obras
cuenta con capacidad suficiente para perfeccionar el CAPÍTULO II
contrato. Asimismo, de ser el caso, recoge información de REGISTRO DE ENTIDADES CONTRATANTES
los actos judiciales que suspenden la sanción impuesta
por el Tribunal u otros organismos autorizados por ley. Artículo 24. Registro de las Entidades contratantes
20.2. La constancia de capacidad libre de contratación
es solicitada al RNP a partir del registro en el SEACE 24.1. Las Entidades comprendidas en el artículo
del consentimiento de la buena pro o de que esta haya 3 de la Ley que sean creadas y reconocidas por el
quedado administrativamente firme, siempre que no se ordenamiento jurídico nacional, siempre que cuenten con
encuentre en aquellos casos establecidos en el literal c) autonomía para gestionar sus contrataciones y cuenten
del artículo 52 de la Ley. con presupuesto asignado, se inscriben en el Registro de
20.3. A solicitud del proveedor, el RNP revoca la Entidades Contratantes (REC) administrado por el OSCE,
constancia emitida y restituye el monto de la capacidad conforme a los requisitos establecidos en la Directiva que
libre de contratación afectado, cuando se susciten emita el OSCE.
circunstancias sobrevinientes a la emisión, tales como 24.2. Las Entidades actualizan, a través del SEACE,
declaratoria de desierto, nulidad del procedimiento de las modificaciones a la información proporcionada en el
selección, entre otras. REC, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de
producida.
Artículo 21. Notificación de actos administrativos
del RNP TÍTULO III
SISTEMA ELECTRÓNICO DE
21.1. Los actos administrativos que emita el RNP CONTRATACIONES DEL ESTADO – SEACE
en los procedimientos de su competencia, incluidas las
resoluciones expedidas sobre recursos de reconsideración Artículo 25. Obligatoriedad
y apelación, nulidad, y retiro temporal o definitivo del RNP,
se notifican a través de la bandeja de mensajes del RNP, 25.1. Las Entidades están obligadas a registrar, dentro
siendo responsabilidad del proveedor el permanente de los plazos establecidos, información sobre su Plan
seguimiento de dicha bandeja a partir de su inscripción. Anual de Contrataciones, las actuaciones preparatorias, los
21.2. La notificación se entiende efectuada el día del procedimientos de selección, los contratos y su ejecución,
envío a la bandeja de mensajes. así como todos los actos que requieran ser publicados,
conforme se establece en la Ley, en el Reglamento y en la
Artículo 22. Monitoreo y medición del desempeño Directiva que emita el OSCE.
25.2. Las Entidades registran en el SEACE las
22.1. El monitoreo es el proceso sistemático mediante contrataciones correspondientes a los supuestos excluidos
el cual el RNP revisa y analiza la información legal, del ámbito de aplicación de la Ley sujetos a supervisión del
financiera y técnica del proveedor que se encuentre con OSCE y las demás contrataciones que no se sujeten a su
inscripción vigente, a través de la interoperabilidad con ámbito de aplicación conforme a la Directiva que emita el
RENIEC, SUNARP, SUNAT, SBS, Colegios Profesionales OSCE.
y otras entidades que se vayan incorporando a dicha 25.3. Las demás contrataciones a las que se refiere
interoperabilidad, según corresponda. el numeral anterior se sujetan a los lineamientos y/o
22.2. Cuando del monitoreo de la información o ante precisiones funcionales y técnicas para el uso del SEACE
la denuncia de tercero, se advierta el incumplimiento de la o a los documentos que el OSCE emita al respecto.
obligación del proveedor de actualizar su información, el
OSCE dispone el retiro temporal del RNP. Artículo 26. Acceso al SEACE
22.3. El RNP mide y publicita el desempeño de los
proveedores que contraten con el Estado, sobre la base de 26.1. Para acceder e interactuar con el SEACE,
la información del proveedor declarada ante el RNP, la que las Entidades, proveedores, árbitros u otros usuarios
proporcione el Tribunal, el SEACE y las Entidades, bajo autorizados solicitan el Certificado SEACE, conforme al
mecanismos de interoperabilidad. Asimismo, orienta sus procedimiento establecido mediante Directiva.
actividades de promoción y fidelización de proveedores de 26.2. La emisión, utilización y desactivación del
calidad. Certificado SEACE se rige por las reglas contenidas en la
Directiva que emita el OSCE.
Artículo 23. Fiscalización posterior de la 26.3. Los usuarios del Certificado SEACE se
información registral encuentran obligados a utilizar responsablemente el
sistema, evitando realizar actos que dañen, inutilicen,
23.1. Por la fiscalización posterior el RNP está sobrecarguen, deterioren o impidan la utilización de todas
obligado a verificar, mediante el sistema de muestreo, o algunas de sus funcionalidades.
la autenticidad de las declaraciones, documentos, 26.4. Es responsabilidad de la Entidad solicitar ante
informaciones y traducciones, tanto en medios físicos, el OSCE la desactivación del Certificado SEACE de
electrónicos, digitales u otros de naturaleza análoga, aquellos funcionarios - usuarios que ya no se encuentran
proporcionados por los proveedores o sus representantes, autorizados para registrar información en el SEACE.
en los procedimientos de aprobación automática o
evaluación previa. Dicha fiscalización se sujeta a los Artículo 27. Registro de la información
Principios de Presunción de Veracidad y de Privilegio de
Controles Posteriores. 27.1. La información que se registra en el SEACE
23.2. El proceso de fiscalización posterior es de carácter es idéntica al documento final y actuaciones que obran
inspectivo, de comprobación administrativa y se desarrolla en el expediente de contratación, bajo responsabilidad
de forma reservada por lo que el inicio del procedimiento de del funcionario que hubiese solicitado la activación del
fiscalización no es notificado a los proveedores, conforme
Certificado SEACE y de aquel que hubiera registrado la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación
información. por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el
27.2. La información del laudo arbitral y de otras proceso de contratación.
resoluciones arbitrales que se registran en el SEACE 29.9. En la definición del requerimiento la Entidad
es idéntica a la del original suscrito por el o los árbitros, analiza la necesidad de contar con prestaciones accesorias
bajo responsabilidad del árbitro único o del presidente del a fin de garantizar, entre otros, el mantenimiento preventivo
tribunal arbitral, según corresponda. y correctivo en función de la naturaleza del requerimiento.
27.3. El SEACE no verifica ni aprueba la legalidad de 29.10. Antes de formular el requerimiento, el área
los actos y actuaciones expedidos por la Entidad o los usuaria en coordinación con el órgano encargado de las
árbitros, siendo estos responsables de velar porque los contrataciones, verifica si su necesidad se encuentra
mismos se sujeten a la normativa vigente. definida en una ficha de homologación, en el listado de
bienes y servicios comunes, o en el Catálogo Electrónico
Artículo 28. Procedimientos electrónicos de Acuerdo Marco. En dicho caso, el requerimiento recoge
Los procedimientos de selección se realizan en forma las características técnicas ya definidas.
electrónica y se difunden, íntegramente, a través del 29.11. El requerimiento puede ser modificado para
SEACE, conforme a la Directiva que emita el OSCE. mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones
técnicas, los términos de referencia y el expediente
TÍTULO IV técnico de obra, así como los requisitos de calificación,
ACTUACIONES PREPARATORIAS previa justificación que forma parte del expediente de
contratación, bajo responsabilidad. Las modificaciones
CAPÍTULO I cuentan con la aprobación del área usuaria.
REQUERIMIENTO Y PREPARACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Artículo 30. Homologación
Artículo 29. Requerimiento 30.1. Mediante la homologación los Ministerios
establecen las características técnicas y/o requisitos de
29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de calificación y/o condiciones de ejecución, conforme a las
referencia o el expediente técnico de obra, que integran el disposiciones establecidas por PERÚ COMPRAS.
requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa 30.2. El uso de la ficha de homologación es obligatorio
de las características y/o requisitos funcionales relevantes a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las Oficial “El Peruano”, siempre que no se haya convocado el
condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones procedimiento de selección correspondiente.
de levantamiento digital de información y tecnologías de 30.3. Las fichas de homologación aprobadas son
posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, de uso obligatorio para todas las contrataciones que
en obras y consultorías de obras. El requerimiento incluye, realizan las Entidades, con independencia del monto de
además, los requisitos de calificación que se consideren la contratación, incluyendo aquellas que no se encuentran
necesarios. bajo el ámbito de la Ley o que se sujeten a otro régimen
29.2. Para la contratación de obras, la planificación legal de contratación.
incluye la identificación y asignación de riesgos previsibles 30.4. La contratación de los requerimientos que cuenten
de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones con ficha de homologación aprobada se realiza mediante el
y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada.
conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El análisis Lo dispuesto no aplica cuando el requerimiento ha sido
de riesgos implica clasificarlos por niveles en función homologado parcialmente.
a: i) su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la 30.5. En el caso de las Entidades bajo el ámbito de
ejecución de la obra. la Ley, si el bien o servicio es incluido en el Listado de
29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen Bienes y Servicios Comunes corresponde que se contrate
exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, mediante Subasta Inversa Electrónica. Asimismo, en el
irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los caso que el bien o servicio esté incluido en un Catálogo
potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia Electrónico de Acuerdo Marco, se utiliza este método
de los mismos u orienten la contratación hacia uno de especial para su contratación.
ellos.
29.4. En la definición del requerimiento no se hace Artículo 31. Del proceso de homologación
referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de
fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción 31.1. La aprobación, la modificación y la exclusión de
determinados, ni descripción que oriente la contratación la ficha de homologación se efectúa mediante resolución
hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el del Titular de la Entidad que realiza la homologación,
correspondiente proceso de estandarización debidamente conforme al procedimiento y plazos que establezca PERÚ
autorizado por su Titular, en cuyo caso se agregan las COMPRAS. Dichos actos cuentan con la opinión favorable
palabras “o equivalente” a continuación de dicha referencia. de PERÚ COMPRAS y se publican en el Diario Oficial
29.5. El requerimiento puede incluir las referencias “El Peruano”. La facultad del Titular a que se refiere este
antes mencionadas tratándose de material bibliográfico numeral es indelegable.
existente en el mercado, cuya adquisición obedezca a 31.2. El proyecto de ficha de homologación se
planes curriculares y/o pedagógicos, por su contenido prepublica en el portal institucional de la Entidad que
temático, nivel de especialización u otras especificaciones realiza la homologación, de PERÚ COMPRAS y en el
debidamente justificadas por el área usuaria, debiendo SEACE a fin de recibir comentarios, recomendaciones y
establecerse el título, autor y edición que corresponda a observaciones sobre su contenido, por un periodo mínimo
las características requeridas. de diez (10) días hábiles. La Entidad tiene un plazo de diez
29.6. Adicionalmente, el requerimiento incluye las (10) días hábiles para evaluar y, de ser el caso, modificar
exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, el proyecto de ficha de homologación.
normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás 31.3. PERÚ COMPRAS publica en su portal institucional
normas que regulan el objeto de la contratación con la relación y las fichas de homologación vigentes.
carácter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones
previstas en normas técnicas de carácter voluntario, Artículo 32. Valor estimado
siempre que: i) sirvan para asegurar el cumplimiento
de los requisitos funcionales o técnicos; ii) se verifique 32.1. En el caso de bienes y servicios distintos a
que existe en el mercado algún organismo que pueda consultorías de obra, sobre la base del requerimiento, el
acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica; y, órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación
iii) no contravengan las normas de carácter obligatorio de realizar indagaciones en el mercado para determinar el
mencionadas. valor estimado de la contratación.
29.7. El requerimiento de bienes o servicios en general 32.2. Al realizar la indagación de mercado, el órgano
de carácter permanente, cuya provisión se requiera de encargado de las contrataciones puede recurrir a
manera continua o periódica se realiza por periodos no información existente, incluidas las contrataciones que
menores a un (1) año. hubiera realizado el sector público o privado, respecto
29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada de bienes o servicios que guarden similitud con el
formulación del requerimiento, debiendo asegurar la requerimiento. En el caso de consultoría en general, el
área usuaria proporciona los componentes o rubros, a 34.4. El presupuesto de obra o de la consultoría
través de una estructura que permita al órgano encargado de obra incluye todos los tributos, seguros, transporte,
de las contrataciones estimar el presupuesto del servicio inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos
luego de la interacción con el mercado. laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así
32.3. La indagación de mercado contiene el análisis como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que
respecto de la pluralidad de marcas y postores, así como, pueda incidir sobre el presupuesto.
de la posibilidad de distribuir la buena pro. En caso solo 34.5. El valor referencial puede ser público o
exista una marca en el mercado, dicho análisis incluye reservado; en este último caso, el órgano encargado de
pluralidad de postores. las contrataciones de la Entidad emite un informe que
32.4. El valor estimado considera todos los conceptos fundamente dicha decisión, el cual se adjunta al expediente
que sean aplicables, conforme al mercado específico del de contratación.
bien o servicio a contratar, debiendo maximizar el valor de 34.6. La reserva del valor referencial cesa cuando
los recursos públicos que se invierten. el comité de selección lo hace de conocimiento de los
32.5. En el caso de los procedimientos de selección postores al registrarse el otorgamiento de la buena pro.
según relación de ítems, el valor estimado del conjunto sirve 34.7. En los procedimientos de selección con valor
para determinar el tipo de procedimiento de selección, el referencial reservado no se aplican los límites mínimos y
cual se determina en función a la sumatoria de los valores máximos para admitir la oferta económica, previstos en la
estimados de cada uno de los ítems considerados. Ley y el Reglamento.
32.6. El órgano encargado de las contrataciones 34.8. En cualquiera de los supuestos, es obligatorio
está facultado a solicitar el apoyo que requiera de las registrar el valor referencial en el SEACE, debiendo
dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que garantizarse los mecanismos de confidencialidad en el
están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. caso de ser reservado.
34.9. En el caso de los procedimientos de selección
Artículo 33. Valor estimado de los servicios según relación de ítems, el valor referencial del conjunto
relacionados a los seguros patrimoniales sirve para determinar el tipo de procedimiento de
selección, el cual se determina en función a la sumatoria
33.1. En el caso de la contratación de seguros de los valores referenciales de cada uno de los ítems
patrimoniales, la Entidad puede contratar los servicios considerados.
de asesoramiento de un corredor de seguros, a fin de 34.10. El órgano encargado de las contrataciones
estructurar su programa de seguros y reaseguros, cuando está facultado a solicitar el apoyo que requiera de las
lo considere pertinente, así como obtener la información dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que
necesaria sobre el mercado asegurador nacional o están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad.
internacional para determinar el valor estimado de la prima 34.11. Cuando el valor referencial es observado por
comercial. los participantes, el órgano a cargo del procedimiento de
33.2. El corredor de seguros se encuentra inscrito en selección lo hace de conocimiento del órgano encargado
el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros de de las contrataciones o de la dependencia encargada de
la SBS y cumplir con los demás requisitos que establezca la determinación del valor referencial, según corresponda,
dicha entidad. para su opinión y, si fuera el caso, para que apruebe un
33.3. La Entidad puede solicitar que la cotización de nuevo valor referencial.
las aseguradoras contenga una estructura de costos que
incluya la comisión del corredor de seguros, o convenir Artículo 35. Sistemas de Contratación
dicha comisión con el corredor de seguros nombrado, Las contrataciones contemplan alguno de los siguientes
según carta de nombramiento correspondiente, para sistemas de contratación:
incorporarla como parte del valor estimado antes referido.
33.4. La SBS puede emitir las disposiciones que a) A suma alzada, aplicable cuando las cantidades,
sean necesarias para una adecuada participación de los magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en
corredores de seguros en dichos procesos. las especificaciones técnicas, en los términos de referencia
o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones
Artículo 34. Valor referencial técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra,
respectivas. El postor formula su oferta por un monto fijo
34.1. En el caso de ejecución y consultoría de obras, integral y por un determinado plazo de ejecución, para
el valor referencial para convocar el procedimiento de cumplir con el requerimiento.
selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve Tratándose de obras, el postor formula dicha oferta
considerando los trabajos que resulten necesarios para
(9) meses, contados a partir de la fecha de determinación el cumplimiento de la prestación requerida según los
del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva,
de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes presupuesto de obra que forman parte del expediente
de la convocatoria. técnico de obra, en ese orden de prelación; debiendo
34.2. El valor referencial se determina conforme a lo presentar en su oferta el desagregado de partidas que la
siguiente: sustenta. El mismo orden de prelación se aplica durante la
ejecución de la obra.
a) En la contratación para la ejecución de obras, Tratándose de consultoría de obras, el postor formula
corresponde al monto del presupuesto de obra establecido su oferta considerando los trabajos necesarios para
en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. el cumplimiento de la prestación requerida, según los
Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o términos de referencia y el valor referencial, en ese orden
el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del de prelación.
expediente técnico realiza las indagaciones de mercado b) Precios unitarios, aplicable en las contrataciones
necesarias que le permitan contar con el análisis de de bienes, servicios en general, consultorías y obras,
precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las
teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, cantidades o magnitudes requeridas.
precios o tarifas; además de los gastos generales variables En el caso de bienes, servicios en general y consultorías,
y fijos, así como la utilidad. el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios
El presupuesto de obra se encuentra suscrito por en función de las cantidades referenciales contenidas
los consultores de obra y/o servidores públicos que en los documentos del procedimiento de selección y que
participaron en su elaboración, evaluación y/o aprobación, se valorizan en relación a su ejecución real, durante un
según corresponda. determinado plazo de ejecución.
b) En el caso de consultoría de obras, el área usuaria En el caso de obras, el postor formula su oferta
proporciona los componentes o rubros, a través de una proponiendo precios unitarios considerando las partidas
estructura que permita al órgano encargado de las contenidas en los documentos del procedimiento, las
contrataciones determinar el presupuesto de la consultoría condiciones previstas en los planos y especificaciones
luego de la interacción con el mercado. técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan
en relación a su ejecución real y por un determinado plazo
34.3. El presupuesto de consultoría de obra detalla los de ejecución.
costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la c) Esquema mixto de suma alzada, tarifas y/o precios
utilidad, de acuerdo a las características, plazos y demás unitarios, aplicable para la contratación de servicios en
condiciones definidas en los términos de referencia. general, obras y consultoría de obras.
Tratándose de servicios, cuando las prestaciones de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes
comprendan magnitudes o cantidades que pueden en que se efectúa el pago.
conocerse con exactitud y precisión, se contratan bajo el 38.2. Cuando se trate de bienes o servicios donde se
sistema de suma alzada; los elementos cuyas magnitudes utilicen bienes sujetos a cotización internacional o cuyos
o cantidades no puedan conocerse, se contratan bajo el precios estén influidos por esta, no se aplica la limitación
sistema de precios unitarios. del Índice de Precios al Consumidor a que se refiere el
En el caso de obras, cuando en el expediente técnico numeral precedente.
de obra uno o varios componentes técnicos corresponden 38.3. En el caso de contratos de obra pactados en
a magnitudes y cantidades no definidas con precisión, se moneda nacional, los documentos del procedimiento
contratan bajo el sistema de precios unitarios, en tanto de selección establecen las fórmulas de reajuste. Las
los componentes, cuyas cantidades y magnitudes estén valorizaciones que se efectúen a precios originales
definidas en el expediente técnico de obra, se contratan del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
bajo el sistema de suma alzada. multiplicándolas por el respectivo coeficiente de
d) Tarifas, aplicable para las contrataciones de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o
consultoría en general y consultoría de obra, cuando no fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios
puede conocerse con precisión el tiempo de prestación de la Construcción que publica el Instituto Nacional de
de servicio. En este caso, el postor formula su oferta Estadística e Informática - INEI, correspondiente al
proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez
referencial para la ejecución de la prestación contenido publicados los índices correspondientes al mes en que
en los documentos del procedimiento y que se valoriza en debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones
relación a su ejecución real. Los pagos se basan en tarifas. necesarias.
Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, 38.4. Tanto la elaboración como la aplicación de
tributos, gastos generales y utilidades. las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto
e) En base a porcentajes, aplicable en la contratación en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus normas
de servicios de cobranzas, recuperaciones o prestaciones modificatorias, ampliatorias y complementarias.
de naturaleza similar. Dicho porcentaje incluye todos los 38.5. En el caso de contratos de consultoría de obras
conceptos que comprende la contraprestación que le pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan
corresponde al contratista. a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o
f) En base a un honorario fijo y una comisión de éxito, polinómicas, según corresponda, las cuales se prevén
aplicable en las contrataciones de servicios. En ese caso en los documentos del procedimiento de selección. Para
el postor formula su oferta contemplando un monto fijo tal efecto, el consultor calcula y consigna en sus facturas
y un monto adicional como incentivo que es pagado al el monto resultante de la aplicación de dichas fórmulas,
alcanzarse el resultado esperado. El honorario fijo y la cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago
comisión de éxito pueden calcularse en base a porcentajes. prevista en el contrato respectivo, utilizando los Índices de
Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional
Artículo 36. Modalidades de contratación de Estadística e Informática - INEI a la fecha de facturación.
Las contrataciones pueden contemplar alguna de las Una vez publicados los índices correspondientes al
siguientes modalidades de contratación: mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.
a) Llave en mano: Aplicable para la contratación 38.6. No son de aplicación las fórmulas de reajuste
de bienes y obras. En el caso de bienes el postor cuando los documentos del procedimiento de selección
oferta, además de estos, su instalación y puesta en establezcan que las ofertas se expresen en moneda
funcionamiento. Tratándose de obras, el postor oferta en extranjera, salvo el caso de los bienes sujetos a cotización
conjunto la construcción, equipamiento y montaje hasta internacional o cuyo precio esté influido por esta.
la puesta en servicio y, de ser el caso, la elaboración del
expediente técnico y/o la operación asistida de la obra. Artículo 39. Relación de ítems, lotes o tramos
b) Concurso oferta: Cuando el postor oferta la
elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra. 39.1. La Entidad puede realizar un procedimiento de
Esta modalidad solo puede aplicarse en la ejecución de selección según relación de ítems para contratar bienes,
obras que se convoquen bajo el sistema a suma alzada y servicios en general, consultorías u obras distintas pero
siempre que el presupuesto estimado del proyecto o valor vinculadas entre sí con montos individuales superiores
referencial corresponda a una Licitación Pública. a ocho (8) UIT, siempre que el órgano encargado de
las contrataciones determine la viabilidad económica,
Artículo 37. Contrataciones por paquete técnica y/o administrativa de dicha posibilidad. Cada
ítem constituye un procedimiento independiente dentro
37.1. La Entidad puede efectuar contrataciones por de un procedimiento principal al que se le aplica las
paquete, agrupando en el objeto de la contratación, varios reglas correspondientes al principal, con las excepciones
bienes, servicios en general o consultorías distintos pero previstas en el Reglamento.
vinculados entre sí, considerando que la contratación 39.2. La Entidad puede efectuar contrataciones por
conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones lotes o tramos.
separadas.
37.2. También puede contratar por paquete la ejecución Artículo 40. Prohibición de fraccionamiento
de obras de similar naturaleza cuya contratación en
conjunto resulte más eficiente para el Estado en términos 40.1 El área usuaria, el órgano encargado de
de calidad, precio y oportunidad frente a la contratación las contrataciones y/u otras dependencias de la
independiente. En este caso, la Entidad suscribe un Entidad cuya función esté relacionada con la correcta
contrato por cada obra incluida en el paquete. planificación de los recursos, son responsables por el
37.3. Puede convocarse procedimientos de selección incumplimiento de la prohibición de fraccionar, debiendo
por paquete para la elaboración de los estudios de efectuarse en cada caso el deslinde de responsabilidad,
preinversión de proyectos de inversión pública, así como la cuando corresponda.
elaboración de dichos estudios y del expediente técnico de 40.2. La contratación independiente de cada uno de
obra, debiendo preverse en los términos de referencia que los documentos que conforman el expediente técnico
los resultados de cada nivel de estudio sean considerados constituye fraccionamiento.
en los niveles siguientes. 40.3. No se incurre en fraccionamiento cuando:
Artículo 38. Fórmulas de reajuste a) Se contraten bienes o servicios idénticos a los
contratados anteriormente durante el mismo ejercicio
38.1. En los casos de contratos de ejecución periódica fiscal, cuando la contratación completa no se pudo
o continuada de bienes, servicios en general, consultorías realizar en su oportunidad, debido a que no se contaba
en general, pactados en moneda nacional, los documentos con los recursos disponibles suficientes para realizar dicha
del procedimiento de selección pueden considerar contratación completa, o surge una necesidad imprevisible
fórmulas de reajuste de los pagos que corresponden al adicional a la programada.
contratista, así como la oportunidad en la cual se hace b) La contratación se efectúe a través de los Catálogos
efectivo el pago, conforme a la variación del Índice de Electrónicos de Acuerdo Marco, salvo en los casos que
Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional determine el OSCE a través de Directiva.
Artículo 41. Requisitos para convocar salvo en el período en el que dicha custodia esté a cargo
del comité de selección.
41.1. Para convocar un procedimiento de selección,
este corresponde estar incluido en el Plan Anual de CAPÍTULO II
Contrataciones, contar con el expediente de contratación ÓRGANOS A CARGO DEL
aprobado, haber designado al comité de selección PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
cuando corresponda, y contar con los documentos del
procedimiento de selección aprobados que se publican Artículo 43. Órgano a cargo del procedimiento de
con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el selección
Reglamento.
41.2. Tratándose de procedimientos de selección para 43.1. El órgano a cargo de los procedimientos de
la ejecución de obras se requiere contar adicionalmente selección se encarga de la preparación, conducción
con el expediente técnico y la disponibilidad física del y realización del procedimiento de selección hasta su
terreno, salvo que, por las características de la obra, se culminación. Los procedimientos de selección pueden
permita entregas parciales del terreno. En este caso, la estar a cargo de un comité de selección o del órgano
Entidad adopta las medidas necesarias para asegurar encargado de las contrataciones.
la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no 43.2. Para la Licitación Pública, el Concurso Público y la
generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo Selección de Consultores Individuales, la Entidad designa
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el numeral 146.2 del un comité de selección para cada procedimiento. El
artículo 146. órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la
Subasta Inversa Electrónica, la Adjudicación Simplificada
Artículo 42. Contenido del expediente de para bienes, servicios en general y consultoría en general,
contratación la Comparación de Precios y la Contratación Directa.
En la Subasta Inversa Electrónica y en la Adjudicación
42.1. El órgano encargado de las contrataciones Simplificada la Entidad puede designar a un comité de
lleva un expediente del proceso de contratación, en el selección o un comité de selección permanente, cuando lo
que se ordena, archiva y preserva la información que considere necesario. Tratándose de obras y consultoría de
respalda las actuaciones realizadas desde la formulación obras siempre se designa un comité de selección.
del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento 43.3. Los órganos a cargo de los procedimientos de
total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas selección son competentes para preparar los documentos
las incidencias del recurso de apelación y los medios de del procedimiento de selección, así como para adoptar las
solución de controversias de la ejecución contractual, decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo
según corresponda. del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan
42.2. Las demás dependencias de la Entidad facilitan alterar, cambiar o modificar la información del expediente
información relevante para mantener el expediente de contratación.
43.4. Las disposiciones señaladas en los numerales
completo. 46.4 y 46.5 del artículo 46 también son aplicables cuando
42.3. El órgano encargado de las contrataciones es el procedimiento de selección esté a cargo del órgano
el responsable de remitir el expediente de contratación encargado de las contrataciones.
al funcionario competente para su aprobación, en forma
previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de Artículo 44. Designación, suplencia, remoción y
organización interna. Para su aprobación, el expediente renuncia de los integrantes del comité de selección
de contratación contiene:
44.1. El comité de selección está integrado por tres
a) El requerimiento, indicando si este se encuentra (3) miembros, de los cuales uno (1) pertenece al órgano
definido en una ficha de homologación, en el listado de encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo
bienes y servicios comunes, o en el Catálogo Electrónico menos uno (1) tiene conocimiento técnico en el objeto de
de Acuerdo Marco; la contratación.
b) La fórmula de reajuste, de ser el caso; 44.2. Tratándose de los procedimientos de selección
c) La declaratoria de viabilidad y verificación de para la contratación de ejecución de obras, consultoría en
viabilidad, cuando esta última exista, en el caso de general y consultoría de obras, de los tres (3) miembros
contrataciones que forman parte de un proyecto de que forman parte del comité de selección, por lo menos,
inversión pública; dos (2) cuentan con conocimiento técnico en el objeto de la
d) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad contratación, salvo lo previsto en el artículo 217.
llave en mano que cuenten con equipamiento, las 44.3. Para la conformación del comité de selección
especificaciones técnicas de los equipos requeridos; permanente solo es exigible que uno de sus integrantes sea
e) En el caso de ejecución de obras, el sustento de representante del órgano encargado de las contrataciones.
que procede efectuar la entrega parcial del terreno, de ser 44.4. Cuando la Entidad no cuente con especialistas
el caso; con conocimiento técnico en el objeto de la contratación,
f) El informe técnico de evaluación de software, puede contratar expertos independientes o gestionar el
conforme a la normativa de la materia, cuando corresponda; apoyo de expertos de otras Entidades a fin de que integren
g) El documento que aprueba el proceso de el comité de selección.
estandarización, cuando corresponda; 44.5. El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se
h) La indagación de mercado realizado, y su hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los
actualización cuando corresponda; integrantes titulares y sus respectivos suplentes, indicando
i) El valor referencial o valor estimado, según los nombres y apellidos completos, la designación del
corresponda, presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de
j) La opción de realizar la contratación por paquete, lote conformación señaladas en los numerales precedentes
y tramo, cuando corresponda; para cada miembro titular y su suplente. La designación
k) La certificación de crédito presupuestario y/o la es notificada por la Entidad a cada uno de los miembros.
previsión presupuestal, de acuerdo a la normativa vigente; 44.6. El órgano encargado de las contrataciones
l) La determinación del procedimiento de selección, entrega al presidente del comité de selección el expediente
el sistema de contratación y, cuando corresponda, la de contratación aprobado, para que dicho comité se instale
modalidad de contratación con el sustento correspondiente; y elabore los documentos del procedimiento de selección y
m) El resumen ejecutivo, cuando corresponda; y, realice la convocatoria.
n) Otra documentación necesaria conforme a la 44.7. Los integrantes suplentes solo actúan ante la
normativa que regula el objeto de la contratación. ausencia de los titulares. En dicho caso, la Entidad evalúa
el motivo de la ausencia del titular a efectos de determinar
42.4. Cuando un procedimiento de selección sea su responsabilidad, si la hubiere, sin que ello impida la
declarado desierto, la siguiente convocatoria requiere participación del suplente.
contar con una nueva aprobación del expediente de 44.8. Los integrantes del comité de selección solo
contratación, solo cuando el informe de evaluación de las pueden ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por
razones que motivaron la declaratoria de desierto advierta cese en el servicio, conflicto de intereses u otra situación
que el requerimiento corresponde ser ajustado. justificada, mediante documento debidamente motivado.
42.5. El órgano encargado de las contrataciones tiene En el mismo documento puede designarse al nuevo
a su cargo la custodia del expediente de contratación, integrante.
44.9. Los integrantes del comité de selección no 47.2. Tratándose del método especial de contratación
pueden renunciar al cargo encomendado, salvo conflicto de Acuerdo Marco, los documentos del procedimiento de
de intereses. En este caso, la renuncia se presenta por selección se denominan documentos asociados.
escrito detallando las razones que sustentan el conflicto 47.3. El comité de selección o el órgano encargado
de intereses. Incurre en responsabilidad el servidor que de las contrataciones, según corresponda, elabora los
temeraria o maliciosamente alega un conflicto de intereses documentos del procedimiento de selección a su cargo,
inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento utilizando obligatoriamente los documentos estándar que
de sus obligaciones. aprueba el OSCE y la información técnica y económica
contenida en el expediente de contratación aprobado.
Artículo 45. Impedimentos para integrar un comité 47.4. Los documentos del procedimiento de selección
de selección son visados en todas sus páginas por los integrantes
Se encuentran impedidos de integrar un comité de del comité de selección o el órgano encargado de las
selección: contrataciones, según corresponda, y son aprobados por
el funcionario competente de acuerdo a las normas de
a) El Titular de la Entidad. organización interna de la Entidad.
b) Todos los servidores públicos que tengan atribuciones
de control o fiscalización tales como regidores, consejeros Artículo 48. Contenido mínimo de los documentos
regionales, directores de empresas, auditores, entre otros, del procedimiento
salvo cuando el servidor del Órgano de Control Institucional
de la Entidad sea el miembro con conocimiento técnico en 48.1. Las bases de la Licitación Pública, el Concurso
el objeto de la contratación. Público, la Adjudicación Simplificada y la Subasta Inversa
c) Los servidores que por disposición normativa Electrónica contienen:
o por delegación hayan aprobado el expediente de
contratación, designado el comité de selección, aprobado a) La denominación del objeto de la contratación;
los documentos del procedimiento de selección o tengan b) Las especificaciones técnicas, los Términos de
facultades para resolver el recurso de apelación. Este Referencia, la Ficha de Homologación, la Ficha Técnica o
impedimento se circunscribe al proceso de contratación el Expediente Técnico de Obra, según corresponda;
en el que han efectuado las acciones antes mencionadas. c) El valor referencial con los límites inferior y
superior que señala en el numeral 28.2 del artículo 28
Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad de la Ley, cuando corresponda. Estos límites se calculan
considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite
46.1. El comité de selección actúa en forma colegiada inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un
y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite
ratificación alguna por parte de la Entidad. Todos los superior, se considera el valor del segundo decimal sin
miembros del comité de selección gozan de las mismas efectuar el redondeo;
facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus d) La moneda en que se expresa la oferta económica;
integrantes son solidariamente responsables por su e) El sistema de contratación;
actuación, salvo en relación a los actos por los cuales f) La modalidad de ejecución contractual, cuando
aquellos hayan señalado en el acta correspondiente su corresponda;
voto discrepante. g) Las fórmulas de reajuste, cuando correspondan;
46.2. Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el h) El costo de reproducción;
comité de selección se sujeta a las siguientes reglas: i) Los requisitos de calificación;
j) Los factores de evaluación;
a) El quórum para el funcionamiento del comité de k) Las instrucciones para formular ofertas;
selección se da con la presencia del número total de l) Las garantías aplicables;
integrantes. En caso de ausencia de alguno de los titulares,
se procede a su reemplazo con el respectivo suplente. m) En el caso de ejecución de obras, cuando se
b) Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por hubiese previsto las entregas parciales del terreno;
n) Las demás condiciones de ejecución contractual; y,
mayoría. No cabe la abstención por parte de ninguno de
los integrantes. o) La proforma del contrato, cuando corresponda.
46.3. Los acuerdos que adopte el comité de selección y 48.2. Las solicitudes de expresión de interés del
los votos discrepantes, con su respectiva fundamentación, procedimiento de Selección de Consultores Individuales
constan en actas que son suscritas por estos, las que se contienen:
incorporan al expediente de contratación. A solicitud del
miembro respectivo, si en la fundamentación de su voto a) La denominación del objeto de la contratación;
este ha hecho uso de material documental, el mismo b) Los Términos de Referencia;
queda incorporado en el expediente de contratación. c) El valor estimado, que constituye el precio de la
46.4. Durante el desempeño de su encargo, el comité contratación;
de selección está facultado para solicitar el apoyo que d) El formato de hoja de vida;
requiera de las dependencias o áreas pertinentes de e) Los requisitos de calificación;
la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo f) Los factores de evaluación; y,
responsabilidad. g) Las instrucciones para formular expresión de interés.
46.5. Los integrantes del comité de selección se
encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, 48.3. En caso se opte por elaborar una solicitud de
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus cotización en el caso de la Comparación de Precios,
funciones, debiendo informar oportunamente sobre aquella contiene como mínimo lo dispuesto en el literal b)
la existencia de cualquier conflicto de intereses y de del numeral 48.1.
comunicar a la autoridad competente sobre cualquier 48.4. Cuando no se elabore una solicitud de cotización
acto de corrupción de la función pública del que tuvieran y la información se obtenga de manera telefónica,
conocimiento durante el desempeño de su encargo, bajo presencial o mediante portales electrónicos la Entidad
responsabilidad. elabora un informe que contenga los detalles de dicha
indagación.
CAPÍTULO III
DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE Artículo 49. Requisitos de calificación
SELECCIÓN
49.1. La Entidad verifica la calificación de los
Artículo 47. Documentos del procedimiento de postores conforme a los requisitos que se indiquen en
selección los documentos del procedimiento de selección, a fin
de determinar que estos cuentan con las capacidades
47.1. Los documentos del procedimiento de selección necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los
son las bases, las solicitudes de expresión de interés documentos del procedimiento de selección se establecen
para Selección de Consultores Individuales, así como las de manera clara y precisa los requisitos que cumplen los
solicitudes de cotización para Comparación de Precios, los postores a fin de acreditar su calificación.
cuales se utilizan atendiendo al tipo de procedimiento de 49.2. Los requisitos de calificación que pueden
selección. adoptarse son los siguientes:
a) Capacidad legal: habilitación para llevar a cabo la a) El plazo para la entrega de los bienes o la prestación
actividad económica materia de contratación. de los servicios;
b) Capacidad técnica y profesional: aquella relacionada b) Aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental
al equipamiento estratégico, infraestructura estratégica, o social, mejoras para bienes y servicios, entre otras;
así como la experiencia del personal clave requerido. c) Garantía comercial y/o de fábrica; y,
Las calificaciones del personal pueden ser requeridas d) Otros factores que se prevean en las bases estándar
para servicios en general, obras, consultoría en general y que aprueba el OSCE.
consultoría de obras.
c) Experiencia del postor en la especialidad. Los factores de evaluación señalados son objetivos.
d) Solvencia económica: aplicable para licitaciones
públicas convocadas para contratar la ejecución de 51.3. En el caso de obras, el precio es un factor de
obras. evaluación y, adicionalmente, pueden establecerse
aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental o
49.3. Tratándose de obras y consultoría de obras, la social, entre otros que se prevean en las bases estándar
capacidad técnica y profesional es verificada por el órgano que aprueba el OSCE. Los factores de evaluación
encargado de las contrataciones para la suscripción del señalados son objetivos.
contrato. La Entidad no puede imponer requisitos distintos 51.4. En el caso de consultoría en general o consultoría
a los señalados en el presente artículo. de obra, además del precio, se establece al menos uno de
49.4. En el caso de las personas jurídicas que surjan los siguientes factores de evaluación.
como consecuencia de una reorganización societaria
no pueden acreditar la experiencia de las personas a) Experiencia del postor en la especialidad;
sancionadas que absorben. b) La metodología propuesta;
49.5. En el caso de consorcios, solo se considera c) Conocimiento del proyecto e identificación de
la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan facilidades, dificultades y propuestas de solución;
conjuntamente el objeto del contrato. Asimismo, el área d) Aquellos relacionados con la sostenibilidad
usuaria puede establecer: i) un número máximo de ambiental o social; y,
consorciados en función a la naturaleza de la prestación, e) Otros que se prevean en las bases estándar que
ii) un porcentaje mínimo de participación de cada aprueba el OSCE.
consorciado, y/o iii) que el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia cumpla con un determinado 51.5. En el caso de consultoría en general, puede
porcentaje de participación. incluirse como factor de evaluación las calificaciones
y/o experiencia del personal clave con formación,
Artículo 50. Procedimiento de evaluación conocimiento, competencia y/o experiencia similar al
campo o especialidad que se propone.
50.1. Los documentos del procedimiento contemplan 51.6. En el caso de Selección de Consultores
lo siguiente: Individuales, los factores de evaluación son:
a) La indicación de todos los factores de evaluación, a) Experiencia en la especialidad;
los cuales guardan vinculación, razonabilidad y b) Calificaciones; y,
proporcionalidad con el objeto de la contratación. c) Entrevista.
b) La ponderación de cada factor en relación con los
demás, los puntajes máximos relativos para cada factor Artículo 52. Contenido mínimo de las ofertas
y la forma de asignación del puntaje en cada uno de Los documentos del procedimiento establecen el
estos. En las contrataciones de consultoría en general y contenido de las ofertas. El contenido mínimo es el
consultoría de obras, el puntaje técnico mínimo se define siguiente:
en las bases estándar.
c) En las contrataciones de bienes, servicios en general a) Acreditación de la representación de quien suscribe
y obras, la evaluación se realiza sobre la base de cien (100) la oferta.
puntos. En la evaluación se observa la ponderación que b) Declaración jurada declarando que:
establecen los documentos del procedimiento estándar
aprobados por el OSCE. i. No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de
d) En las contrataciones de consultoría en general y corrupción, así como a respetar el principio de integridad;
consultoría de obras, la evaluación técnica y económica se ii. No tiene impedimento para postular en el
realiza sobre cien (100) puntos en cada caso. procedimiento de selección ni para contratar con el Estado,
e) La documentación que sirve para acreditar los conforme al artículo 11 de la Ley;
factores de evaluación. iii. Su información registrada en el RNP se encuentra
f) Tratándose de la contratación de servicios en general, actualizada;
consultorías y obras que se presten o ejecuten fuera de la iv. Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial o valor Reglamento, así como las disposiciones aplicables del
estimado no supere los doscientos mil con 00/100 Soles (S/ TUO de la Ley Nº 27444;
200 000,00) para la contratación de servicios en general y v. Participa del proceso de contratación en forma
consultorías y no superen los novecientos mil con 00/100 independiente sin mediar consulta, comunicación,
Soles (S/ 900 000,00) en el caso de obras, a solicitud del acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y,
postor se asigna una bonificación equivalente al diez por conoce las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034,
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de
con domicilio en la provincia donde presta el servicio o Conductas Anticompetitivas;
se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean vi. Conoce, acepta y se somete a los documentos
o no pertenecientes al mismo departamento o región. El del procedimiento de selección, condiciones y reglas del
domicilio es el consignado en la constancia de inscripción procedimiento de selección;
ante el RNP. vii. Es responsable de la veracidad de los documentos
e información que presenta en el procedimiento;
50.2. Para evaluar las ofertas, la Entidad utiliza viii. Se compromete a mantener su oferta durante el
únicamente los factores de evaluación y el procedimiento procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato en
que haya enunciado en los documentos del procedimiento. caso de resultar favorecido con la buena pro.
50.3. Lo dispuesto en el presente artículo no es
aplicable para la Subasta Inversa Electrónica. c) Declaración jurada y/o documentación que acredite
el cumplimiento de las especificaciones técnicas, términos
Artículo 51. Factores de evaluación de referencia o expediente técnico, según corresponda.
d) Carta de compromiso del personal clave con firma
51.1. La Entidad evalúa las ofertas conforme a los legalizada, tratándose de consultorías en general.
factores de evaluación previstos en los documentos del e) Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso,
procedimiento, a fin de determinar la mejor oferta. en la que se consigne los integrantes, el representante
51.2. En el caso de bienes y servicios en general, común, el domicilio común y las obligaciones a las que se
el precio es un factor de evaluación y, adicionalmente, compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así
pueden establecerse los siguientes factores: como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. El
representante común del consorcio se encuentra facultado 54.2. La convocatoria incluye la publicación en el
para actuar en nombre y representación del mismo en SEACE de las bases o las solicitudes de expresión de
todos los actos referidos al procedimiento de selección, interés, según corresponda.
suscripción y ejecución del contrato, con amplias y 54.3. En aquellos procedimientos de selección que se
suficientes facultades. encuentren bajo la cobertura de uno o más instrumentos
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar internacionales, el OSCE se encarga de elaborar y publicar
ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en una versión en idioma inglés de la convocatoria.
un procedimiento de selección, o en un determinado ítem 54.4. Las Entidades pueden utilizar, adicionalmente,
cuando se trate de procedimientos de selección según otros medios a fin de que los proveedores puedan tener
relación de ítems. conocimiento de la convocatoria del procedimiento de
f) El monto de la oferta y el detalle de precios unitarios, selección.
tarifas, porcentajes, honorario fijo y comisión de éxito,
cuando dichos sistemas hayan sido establecidos en los Artículo 55. Registro de participantes
documentos del procedimiento de selección; así como,
el monto de la oferta de la prestación accesoria, cuando 55.1. Todo proveedor que desee participar en un
corresponda. Tratándose de compras corporativas, el procedimiento de selección se registra como participante,
postor formula su oferta considerando el monto por cada debiendo contar para ello con inscripción vigente en el
Entidad participante. RNP, conforme al objeto de la contratación.
Las ofertas incluyen todos los tributos, seguros, 55.2. El registro de participantes es gratuito y
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los electrónico, a través del SEACE. Tratándose de obras
costos laborales conforme la legislación vigente, así como el registro otorga el derecho al participante a recabar el
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre expediente técnico de obra, previo pago de un derecho
el costo del bien, servicio en general, consultoría u obra que no puede ser mayor al costo de reproducción de dicho
a adquirir o contratar. Los postores que gocen de alguna expediente.
exoneración legal, no incluyen en su oferta los tributos 55.3. El proveedor que se registra como participante
respectivos. se adhiere al procedimiento de selección en el estado en
El monto total de la oferta y los subtotales que lo que se encuentre.
componen son expresados con dos (2) decimales. Los 55.4. El registro de participantes se lleva a cabo desde
precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de
de dos decimales. la presentación de ofertas o recepción de expresiones de
interés, según corresponda.
TÍTULO V
MÉTODOS DE CONTRATACIÓN Artículo 56. Cómputo de plazos
Los plazos en los procedimientos de selección, desde
CAPÍTULO I su convocatoria hasta el perfeccionamiento del contrato,
DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS se computan por días hábiles. No son hábiles los días
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN sábado, domingo y feriados no laborables, y los declarados
no laborables para el sector público. El plazo excluye el día
Artículo 53. Procedimientos de selección inicial e incluye el día de vencimiento, salvo disposición
distinta establecida en el Reglamento.
53.1. Para la contratación de bienes, servicios en
general, consultorías u obras, la Entidad utiliza, según Artículo 57. Prórrogas o postergaciones
corresponda, los siguientes procedimientos de selección: La prórroga o postergación de las etapas de un
procedimiento de selección son registradas en el SEACE
a) Licitación Pública. modificando el calendario original. El comité de selección
b) Concurso Público. o el órgano encargado de las contrataciones, según
c) Adjudicación Simplificada. corresponda, comunica dicha decisión a través del
d) Subasta Inversa Electrónica. SEACE y, opcionalmente, a los correos electrónicos de los
e) Selección de Consultores Individuales. participantes.
f) Comparación de Precios.
g) Contratación Directa. Artículo 58. Régimen de notificaciones
Todos los actos que se realicen a través del SEACE
53.2. La determinación del procedimiento de selección durante los procedimientos de selección, incluidos los
se realiza en atención al objeto de la contratación, la realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones,
cuantía y las demás condiciones para su empleo previstos se entienden notificados el mismo día de su publicación.
en la Ley y el Reglamento. La notificación a través del SEACE prevalece sobre
53.3. En el caso de contrataciones que involucren un cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente,
conjunto de prestaciones de distinta naturaleza, el objeto siendo responsabilidad de quienes intervienen en el
se determina en función a la prestación que represente la procedimiento el permanente seguimiento de este a través
mayor incidencia porcentual en el valor referencial o valor del SEACE.
estimado de la contratación.
Artículo 59. Idioma de la documentación y otras
Artículo 54. Convocatoria formalidades
54.1. La convocatoria de los procedimientos de 59.1. Los documentos que acompañan a las
selección, con excepción de la Comparación de Precios, expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según
se realiza a través de la publicación en el SEACE, e incluye corresponda, se presentan en idioma español. Cuando los
la siguiente información: documentos no figuren en idioma español, se presenta la
respectiva traducción por traductor público juramentado
a) La identificación, domicilio y RUC de la Entidad que o traductor colegiado certificado, según corresponda,
convoca; salvo el caso de la información técnica complementaria
b) La identificación del procedimiento de selección; contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares,
c) La descripción básica del objeto del procedimiento; que puede ser presentada en el idioma original. El postor
d) El valor referencial en los casos previstos en el es responsable de la exactitud y veracidad de dichos
artículo 18 de la Ley, salvo en el caso de que este sea documentos.
reservado conforme a lo previsto en el artículo 34; 59.2. Las solicitudes de expresiones de interés,
e) El costo de reproducción de los documentos del ofertas y cotizaciones son suscritas por el postor o su
procedimiento de selección que se registren con la representante legal, apoderado o mandatario designado
convocatoria; para dicho fin.
f) El calendario del procedimiento de selección;
g) El plazo para el cumplimiento de las prestaciones; y, Artículo 60. Subsanación de las ofertas
h) La indicación de los instrumentos internacionales
bajo cuyos alcances se encuentra cubierto el 60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación
procedimiento de selección, información que es incluida y calificación, el órgano a cargo del procedimiento
por el SEACE. solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión
o corrija algún error material o formal de los documentos pro al postor que hubiera obtenido el mejor puntaje, en
presentados, siempre que no alteren el contenido esencial los términos de su oferta y por la cantidad que hubiese
de la oferta. ofertado. El saldo del requerimiento no atendido por el
60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes postor ganador es otorgado a los postores que le sigan,
errores materiales o formales: respetando el orden de prelación, siempre que cumplan
con los requisitos de calificación y los precios ofertados
a) La omisión de determinada información en formatos no sean superiores al cinco por ciento (5%) del precio del
y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total postor ganador.
ofertado y al precio u oferta económica; 62.3. En caso que los precios ofertados superen dicho
b) La nomenclatura del procedimiento de selección y límite, para efectos de otorgarse la buena pro, los postores
falta de firma o foliatura del postor o su representante; tienen la opción de reducir su oferta para adecuarse a la
c) La legalización notarial de alguna firma. En este condición establecida en el numeral anterior.
supuesto, el contenido del documento con la firma
legalizada que se presente coincide con el contenido del Artículo 63. Notificación del otorgamiento de la
documento sin legalización que obra en la oferta; buena pro
d) La traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo El otorgamiento de la buena pro se publica y se
59, en tanto se haya presentado el documento objeto de entiende notificado a través del SEACE, el mismo día
traducción; de su realización, bajo responsabilidad del comité de
e) Los referidos a las fechas de emisión o selección u órgano encargado de las contrataciones,
denominaciones de las constancias o certificados emitidos debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro
por Entidades públicas; y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la
f) Los referidos a las divergencias, en la información calificación y evaluación.
contenida en uno o varios documentos, siempre que
las circunstancias materia de acreditación existiera al Artículo 64. Consentimiento del otorgamiento de la
momento de la presentación de la oferta; buena pro
g) Los errores u omisiones contenidos en documentos
emitidos por Entidad pública o un privado ejerciendo 64.1. Cuando se hayan presentado dos (2) o más
función pública; ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a
h) La no presentación de documentos emitidos por los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de
Entidad Pública o un privado ejerciendo función pública. su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el
derecho de interponer el recurso de apelación. En el caso
60.3. Son subsanables los supuestos previstos en de adjudicaciones simplificadas, Selección de Consultores
los literales g) y h) siempre que tales documentos hayan Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de
sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para cinco (5) días hábiles.
la presentación de ofertas, tales como autorizaciones, 64.2. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el
permisos, títulos, constancias, certificaciones y/o consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5)
documentos que acrediten estar inscrito o integrar un días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo
registro, y otros de naturaleza análoga. que su valor estimado corresponda al de una Licitación
60.4. En el documento que contiene el precio ofertado Pública o Concurso Público, en cuyo caso se produce
u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la a los ocho (8) días hábiles de la notificación de dicho
foliación. La falta de firma en la oferta económica no otorgamiento.
es subsanable. En caso de divergencia entre el precio 64.3. En caso que se haya presentado una sola oferta,
cotizado en números y letras, prevalece este último. En el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día
los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, de la notificación de su otorgamiento.
cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su 64.4. El consentimiento del otorgamiento de la
corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo buena pro es publicado en el SEACE al día siguiente de
constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este producido.
último caso, dicha corrección no implica la variación de los 64.5. Una vez consentido el otorgamiento de la buena
precios unitarios ofertados. pro, el comité de selección o el órgano encargado de las
60.5. Cuando se requiera subsanación, la oferta contrataciones, según corresponda, remite el expediente
continua vigente para todo efecto, a condición de la de contratación al órgano encargado de las contrataciones
efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no de la Entidad, el que se encarga de ejecutar los actos
puede exceder de tres (3) días hábiles. La presentación de destinados a la formalización del contrato.
las subsanaciones se realiza a través del SEACE. 64.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la
buena pro, el órgano encargado de las contrataciones
Artículo 61. Acceso a la información o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado tal
función realiza la verificación de la oferta presentada
61.1. Durante la revisión de las ofertas no se da por el postor ganador de la buena pro. En caso de
a conocer información alguna acerca del análisis, comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones,
subsanación y evaluación de las ofertas hasta que se haya información o documentación presentada, la Entidad
publicado la adjudicación de la buena pro. declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del
61.2. Una vez otorgada la buena pro, el comité de contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la
selección o el órgano encargado de las contrataciones, comprobación, de conformidad con lo establecido en la Ley
según corresponda, está en la obligación de permitir el y en el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica
acceso de los participantes y postores al expediente de al Tribunal para que inicie el procedimiento administrativo
contratación, salvo la información calificada como secreta, sancionador y al Ministerio Público para que interponga la
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a acción penal correspondiente.
más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado
por escrito. Artículo 65. Declaración de desierto
61.3. Luego de otorgada la buena pro no se da a
conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no 65.1. El procedimiento queda desierto cuando no se
fueron analizados y revisados por el comité de selección recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida,
o el órgano encargado de las contrataciones, según salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en
corresponda. que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2)
ofertas válidas.
Artículo 62. Distribución de la buena pro 65.2. Cuando un procedimiento de selección es
declarado desierto total o parcialmente, el órgano
62.1. En el caso que, en la indagación de mercado se encargado de las contrataciones o el comité de selección,
hubiese establecido que el requerimiento de la Entidad no según corresponda, emite un informe al Titular de la
puede ser cubierto por un solo proveedor, las bases prevén Entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad
la posibilidad de distribuir la buena pro. Lo señalado en el de aprobación del expediente de contratación en el
presente numeral no es aplicable para la Subasta Inversa que justifique y evalúe las causas que no permitieron la
Electrónica. conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las
62.2. El comité de selección o el órgano encargado de medidas correctivas antes de convocar nuevamente.
las contrataciones, según corresponda, otorga la buena Dicho informe es registrado en el SEACE.
65.3. Cuando los procedimientos de selección se Artículo 68. Rechazo de ofertas
declaran desiertos, la siguiente convocatoria se efectua
siguiendo el mismo procedimiento de selección. En el 68.1. En el caso de la contratación de bienes,
caso de Licitación Pública o Concurso Público, la siguiente servicios en general y consultorías en general, el
convocatoria se efectúa siguiendo el procedimiento de comité de selección o el órgano encargado de las
Adjudicación Simplificada. contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle
65.4. Si una Subasta Inversa Electrónica es declarada de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando,
desierta por segunda vez, la siguiente convocatoria se entre otros, i) la oferta se encuentra sustancialmente por
realiza bajo el mismo procedimiento, salvo que la Entidad debajo del valor estimado; o ii) no se incorpore alguna
como resultado del análisis efectuado en el informe de de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren
declaratoria de desierto determine su convocatoria a suficientemente presupuestadas.
través de Adjudicación Simplificada. 68.2. La Entidad puede proporcionar un formato
65.5. En el supuesto que se haya excluido la ficha de estructura de costos con los componentes mínimos
técnica objeto del procedimiento antes de la segunda materia de acreditación, así como solicitar al postor la
convocatoria, esta se efectúa siguiendo el procedimiento información adicional que resulte pertinente, otorgándole
de Adjudicación Simplificada. para ello un plazo mínimo de dos (2) días hábiles
65.6. Cuando se declare desierto el procedimiento de recibida dicha solicitud. Una vez cumplido con lo
de selección convocado para la contratación de seguros indicado en precedentemente, el comité de selección
patrimoniales y se opte por utilizar el mecanismo regulado o el órgano encargado de las contrataciones, según
en el literal f) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, la corresponda, determina si rechaza la oferta, decisión que
Entidad verifica que la empresa de seguros a contratar es fundamentada.
cumpla con los siguientes requisitos: 68.3. En el supuesto que la oferta supere el valor
estimado, para efectos que el comité de selección
a) Encontrarse legalmente constituida en un Estado considere válida la oferta económica, aquella cuenta con
que cuente con una clasificación de riesgo con grado de la certificación de crédito presupuestario correspondiente y
inversión. la aprobación del Titular de la Entidad; ambas condiciones
b) Encontrarse bajo la supervisión de autoridad son cumplidas como máximo a los cinco (5) días hábiles,
competente en el país de su constitución. contados desde la fecha prevista en el calendario para
c) Contar con autorización de la autoridad competente el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad.
en el país de su constitución para asegurar riesgos Tratándose de compras corporativas el referido plazo
contratados desde el extranjero, incluyendo la cobertura como máximo es de diez (10) días hábiles.
del riesgo que contrata con la Entidad. 68.4. Tratándose de consultoría de obras y ejecución de
d) No tener impedimento legal para pagar, en moneda obras, se rechaza la oferta que supere el valor referencial
de libre convertibilidad, las obligaciones que resulten del en más del diez por ciento (10%) y que se encuentran por
contrato de seguro que suscribe con la Entidad, lo que es debajo del noventa por ciento (90%).
acreditado por la autoridad competente en el país de su 68.5. Para que el comité de selección considere válida
constitución. la oferta económica que supere el valor referencial, hasta
e) Acreditar que en su país de origen no existen el límite máximo previsto en el numeral anterior, se cuenta
restricciones gubernamentales o legales para la libre con la certificación de crédito presupuestario suficiente y
transferencia de recursos para fines del pago de las la aprobación del Titular de la Entidad, en el mismo plazo
obligaciones que resulten del contrato de seguro. establecido en el numeral 68.3, salvo que el postor acepte
f) Contar con una clasificación de riesgo vigente reducir su oferta económica.
otorgada por una empresa clasificadora de riesgo 68.6. En caso no se cuente con la certificación de
debidamente autorizada por la autoridad competente en crédito presupuestario conforme se requiere en los
el país de su constitución. La clasificación no tiene una numerales precedentes, se rechaza la oferta.
antigüedad mayor a doce (12) meses a la fecha en la que 68.7. Lo dispuesto en los numerales precedentes no
se realiza la contratación y la categoría resultante de la es aplicable para la Subasta Inversa Electrónica, salvo lo
misma asegura la fortaleza financiera necesaria para dispuesto en el numeral 68.3.
garantizar el pago de las obligaciones que resulten del
contrato de seguro. Artículo 69. Culminación de los procedimientos de
selección
65.7. La publicación de la declaratoria de desierto de Los procedimientos de selección culminan cuando se
un procedimiento de selección se registra en el SEACE, el produce alguno de los siguientes eventos:
mismo día de producida.
a) Se perfecciona el contrato.
Artículo 66. Publicidad de las actuaciones b) Se cancela el procedimiento.
La admisión, no admisión, evaluación, calificación, c) Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro
descalificación y el otorgamiento de la buena pro es por causa imputable a la Entidad.
evidenciada en actas debidamente motivadas, las mismas d) No se suscriba el contrato por las causales
que constan en el SEACE desde la oportunidad del establecidas en el artículo 136.
otorgamiento de la buena pro.
CAPÍTULO II
Artículo 67. Cancelación del procedimiento de LICITACION PÚBLICA
selección
Artículo 70. Etapas
67.1. Cuando la Entidad decida cancelar total o
parcialmente un procedimiento de selección, por causal 70.1. La Entidad utiliza la Licitación Pública para
debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el contratar bienes y obras. La Licitación Pública contempla
artículo 30 de la Ley, comunica su decisión dentro del día las siguientes etapas:
siguiente y por escrito al comité de selección o al órgano
encargado de las contrataciones, según corresponda, a) Convocatoria.
debiendo registrarse en el SEACE la resolución o acuerdo b) Registro de participantes.
cancelatorio al día siguiente de esta comunicación. Esta c) Formulación de consultas y observaciones.
cancelación implica la imposibilidad de convocar el mismo d) Absolución de consultas, observaciones e
objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, integración de bases.
salvo que la causal de la cancelación sea la falta de e) Presentación de ofertas.
presupuesto. f) Evaluación de ofertas.
67.2. La resolución o acuerdo que formaliza la g) Calificación de ofertas.
cancelación está debidamente motivada y es emitida por h) Otorgamiento de la buena pro.
el funcionario que aprobó el expediente de contratación u
otro de igual o superior nivel. 70.2. El plazo para la presentación de ofertas no puede
67.3. El alcance del numeral 30.2 del artículo 30 la Ley ser menor de veintidós (22) días hábiles, computado a
se determina, cuando menos, en función del análisis de partir del día siguiente de la convocatoria. Asimismo, entre
la motivación de la resolución o acuerdo que formaliza la la absolución de consultas, observaciones e integración de
cancelación. las bases y la presentación de ofertas no puede mediar
menos de siete (7) días hábiles, computados a partir del periodo establecido en la convocatoria, salvo que este
día siguiente de su publicación en el SEACE. se postergue de acuerdo a lo establecido en la Ley y el
70.3. Cuando se solicite la emisión de pronunciamiento, presente Reglamento.
entre su publicación y la fecha de presentación de ofertas 73.2. Para la admisión de las ofertas, el comité de
no puede mediar menos de siete (7) días hábiles. selección verifica la presentación de los documentos
requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y
Artículo 71. Convocatoria a Licitación Pública determina si las ofertas responden a las características y/o
La Entidad realiza una convocatoria pública a presentar requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones
ofertas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54, la técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo
que incluye la publicación de las bases. requerido, la oferta se considera no admitida.
73.3. Adicionalmente, en el caso de obras, el comité
Artículo 72. Consultas, observaciones e integración de selección declara no admitidas las ofertas que no se
de bases encuentren dentro de los límites del valor referencial.
72.1. Todo participante puede formular consultas Artículo 74. Evaluación de las ofertas
y observaciones, a través del SEACE, respecto de las
bases. Las consultas son solicitudes de aclaración u otros 74.1. La evaluación de ofertas consiste en la aplicación
pedidos de cualquier extremo de las bases. Se presentan de los factores de evaluación a las ofertas que cumplen
en un plazo no menor a diez (10) días hábiles contados con lo señalado en el numeral 73.2 del artículo 73, con
desde el día siguiente de la convocatoria. el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el
72.2. En el mismo plazo, el participante puede formular orden de prelación de las ofertas.
observaciones a las bases, de manera fundamentada, por 74.2. Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se
supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u toma en cuenta lo siguiente:
otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación.
72.3. Si como resultado de una consulta u observación a) Cuando la evaluación del precio sea el único
corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, factor, se le otorga el máximo puntaje a la oferta de
se solicita la autorización del área usuaria y se pone en precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes
conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el inversamente proporcionales a sus respectivos precios,
expediente de contratación. según la siguiente fórmula:
72.4. La absolución se realiza de manera motivada
mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones Pi = Om x PMP
que se elabora conforme a lo que establece el OSCE; en Oi
el caso de las observaciones se indica si estas se acogen,
se acogen parcialmente o no se acogen. Donde:
72.5. El plazo para que el comité de selección absuelva
la totalidad de las consultas y observaciones presentadas I = Oferta
por los participantes y registre las bases que integren Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
todas las modificaciones previstas en el pliego absolutorio, Oi = Precio i
así como su respectiva notificación a través del SEACE, Om = Precio de la oferta más baja
no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados PMP = Puntaje máximo del precio
desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y
observaciones señaladas en las bases. Cuando existan otros factores de evaluación además
72.6. Cuando exista divergencia entre lo indicado en del precio, el mejor puntaje se determina en función de los
el pliego de absolución de consultas y observaciones y la criterios y procedimientos de evaluación enunciados en las
integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido bases. La evaluación del precio se sujeta a lo dispuesto en
pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades el presente literal.
correspondiente.
72.7. En caso el pliego de absolución de consultas y b) En el supuesto de que dos (2) o más ofertas
observaciones e integración de bases incurra en alguno de empaten, la determinación del orden de prelación de las
los supuestos previstos en el numeral 44.2 del artículo 44 ofertas empatadas se realiza a través de sorteo.
de la Ley, corresponde al Titular de la Entidad declarar la Artículo 75. Calificación
nulidad de este acto. Esta facultad es delegable.
72.8. Los cuestionamientos al pliego de absolución 75.1. Luego de culminada la evaluación, el comité de
de consultas y observaciones, así como, a las bases selección califica a los postores que obtuvieron el primer y
integradas por el Comité de Selección por supuestas segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que
vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los cumplan con los requisitos de calificación especificados
principios que rigen la contratación pública, u otra en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los
normativa que tenga relación con el objeto de contratación requisitos de calificación es descalificada.
pueden ser elevados al OSCE a través del SEACE, en el 75.2. Si alguno de los dos (2) postores no cumple con
plazo de tres (3) días hábiles siguientes de su notificación, los requisitos de calificación, el comité de selección verifica
efectuándose de manera previa el pago correspondiente. los requisitos de calificación de los postores admitidos,
72.9. Dentro de los tres (3) días hábiles de vencido el según el orden de prelación obtenido en la evaluación,
plazo para solicitar la elevación indicada en el numeral hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los
anterior, y siempre que ésta se haya producido, la Entidad requisitos de calificación; salvo que de la revisión de las
registra en el SEACE los documentos previstos en el TUPA ofertas, solo se pueda identificar una (1) que cumpla con
del OSCE y en la Directiva correspondiente. tales requisitos.
72.10. El pronunciamiento que emite el OSCE se 75.3. Tratándose de obras, se aplica lo dispuesto en el
encuentra motivado e incluye la revisión de oficio sobre numeral 75.2, debiendo el comité de selección identificar
cualquier aspecto trascendente de las bases y realiza cuatro (4) postores que cumplan con los requisitos de
la integración definitiva. El plazo para emitir y notificar calificación.
el pronunciamiento e integración definitiva a través del
SEACE es de doce (12) días hábiles, y se computa desde Artículo 76. Otorgamiento de la buena pro
el día siguiente de que la Entidad registra en el SEACE
los documentos previstos en el TUPA del OSCE y en la 76.1. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité
Directiva correspondiente. de selección revisa las ofertas económicas que cumplen
72.11. Contra el pronunciamiento emitido por el OSCE con los requisitos de calificación, de conformidad con
no cabe interposición de recurso administrativo alguno, lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el
siendo de obligatorio cumplimiento para la Entidad y artículo 68 de ser el caso.
los proveedores que participan en el procedimiento de 76.2. De rechazarse alguna de las ofertas de acuerdo
selección. a lo previsto en el numeral anterior, el comité de selección
revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de
Artículo 73. Presentación de ofertas los postores que siguen en el orden de prelación.
76.3. Definida la oferta ganadora, el comité de
73.1. La presentación de ofertas se realiza de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en
manera electrónica a través del SEACE durante el el SEACE.
CAPÍTULO III técnico mínimo y en el caso de consultoría de obras,
CONCURSO PÚBLICO rechaza las ofertas que exceden los límites previstos en el
artículo 28 de la Ley.
Artículo 77. Condiciones para el uso del Concurso 83.2. El comité de selección evalúa las ofertas
Público económicas, asignando un puntaje de cien (100) a la oferta
La Entidad utiliza el Concurso Público para contratar de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes
servicios en general, consultorías en general y consultoría inversamente proporcionales a sus respectivos precios,
de obras. según la siguiente fórmula:
SUBCAPÍTULO I Pi = Om x PMP
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL Oi
Artículo 78. Concurso Público para contratar Donde:
servicios en general
El Concurso Público para contratar servicios en general I = Oferta
se rige por las disposiciones aplicables a la Licitación Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Pública contempladas en los artículos 70 al 76. Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más baja
SUBCAPÍTULO II PMP = Puntaje máximo del precio
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA EN
GENERAL Y CONSULTORÍA DE OBRAS 83.3. Para determinar el puntaje total de las ofertas,
que es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, se
Artículo 79. Etapas aplica la siguiente fórmula:
El Concurso Público para contratar consultoría en
general y consultoría de obra contempla las siguientes PTPi = C1PTi+C2Pei
etapas:
Donde:
a) Convocatoria.
b) Registro de participantes. PTPi = Puntaje total del postor i
c) Formulación de consultas y observaciones. Pti = Puntaje por evaluación técnica del postor i
d) Absolución de consultas, observaciones e Pei = Puntaje por evaluación económica del postor
integración de bases. i
e) Presentación de ofertas. C1 = Coeficiente de ponderación para la
f) Calificación de ofertas. evaluación técnica
g) Evaluación de ofertas. c2 = Coeficiente de ponderación para la
h) Otorgamiento de la buena pro. evaluación económica
Artículo 80. Convocatoria y demás etapas 83.4. Los coeficientes de ponderación cumplen las
La tramitación de las etapas de convocatoria, registro siguientes condiciones:
de participantes, formulación de consultas y observaciones,
absolución de consultas y observaciones e integración de 0.80 < c1< 0.90; y
las bases se realizan conforme a lo establecido en los 0.10 < c2< 0.20
artículos 71 y 72.
La suma de ambos coeficientes es igual a la unidad
Artículo 81. Presentación de ofertas (1.00).
81.1. La presentación de ofertas se realiza de La oferta evaluada como la mejor es la que obtiene el
manera electrónica a través del SEACE durante el mayor puntaje total.
periodo establecido en la convocatoria, salvo que este
se postergue de acuerdo a lo establecido en la Ley y el Artículo 84. Otorgamiento de la buena pro
presente Reglamento.
81.2. Para la admisión de las ofertas, el comité de 84.1. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité
selección verifica la presentación de los documentos de selección revisa las ofertas económicas, de conformidad
requeridos en los literales a), b), c), d) y e) del artículo 52 y con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en
determina si las ofertas responden a las características y/o el artículo 68, de ser el caso.
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. 84.2. En el supuesto de que dos (2) o más ofertas
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa
admitida. siguiendo estrictamente el siguiente orden:
Artículo 82. Calificación y evaluación de las ofertas a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico;
técnicas o
b) A través de sorteo.
82.1. El comité de selección determina si las ofertas
técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en 84.3 Definida la oferta ganadora, el comité de selección
las bases. La oferta que no cumpla con dichos requisitos otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE.
es descalificada.
82.2. Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas SUBCAPÍTULO III
técnicas que cumplen con lo señalado en el numeral CONCURSO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
anterior. La evaluación se realiza conforme a los factores
de evaluación enunciados en las bases. Artículo 85. Definición
82.3. Las reglas de la evaluación técnica son las El Concurso de Proyectos Arquitectónicos se utiliza
siguientes: para la contratación de consultorías de obra para la
elaboración de expediente técnico de obras urbanas,
a) El comité de selección evalúa las ofertas de acuerdo edificaciones y afines, mediante el cual se evalúa la
con los factores de evaluación previstos en las bases. propuesta arquitectónica.
b) Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de
información que forme parte de la oferta económica son Artículo 86. Órgano a cargo del procedimiento de
descalificadas. selección
c) Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje
mínimo especificado en las bases son descalificadas. 86.1. Para el Concurso de Proyectos Arquitectónicos,
la Entidad designa un comité de selección.
Artículo 83. Evaluación de ofertas económicas 86.2. Para la evaluación de la propuesta arquitectónica
se designa o contrata a un jurado independiente compuesto
83.1. El comité de selección solo evalúa las ofertas por tres (3) arquitectos de reconocida trayectoria y
económicas de los postores que alcanzaron el puntaje experiencia profesional.
Artículo 87. Desarrollo del procedimiento 91.2. En el caso de consultorías en general y

Para el Concurso de Proyectos Arquitectónicos rige lo consultoría de obras en el supuesto que dos (2) o más
dispuesto en los artículos 79 al 84, debiendo observarse ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
además lo siguiente: efectúa observando estrictamente el siguiente orden:
a) La evaluación técnica comprende la asignación de a) Las microempresas y pequeñas empresas integradas

puntaje por el factor “Propuesta arquitectónica”. por personas con discapacidad o a los consorcios
b) El comité de selección asigna puntaje a dicho factor conformados en su totalidad por estas empresas, siempre
con base a la decisión vinculante del jurado independiente, que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la
la cual consta en el respectivo informe que se publica en normativa de la materia; o
el SEACE conjuntamente con las actas de evaluación de b) Las microempresas y pequeñas empresas o a
ofertas. los consorcios conformados en su totalidad por estas,
c) La asignación de puntaje del factor “Propuesta siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con
arquitectónica” no es apelable. la normativa de la materia; o
c) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico;
CAPÍTULO IV o
ADJUDICACION SIMPLIFICADA d) A través de sorteo.
Artículo 88. Etapas CAPÍTULO V
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES
88.1. La Adjudicación Simplificada para contratar
bienes, servicios, consultoría en general, consultorías Artículo 92. Condiciones para el uso de la Selección
de obras y ejecución de obras contempla las siguientes de Consultores Individuales
etapas: La Entidad puede optar por convocar un procedimiento
de Selección de Consultores Individuales cuando se
a) Convocatoria. cumplan los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley.
b) Registro de participantes. No se puede convocar un procedimiento de Selección de
c) Formulación de consultas y observaciones. Consultores Individuales para la consultoría de obras.
d) Absolución de consultas, observaciones e
integración de bases. Artículo 93. Etapas de la Selección de Consultores
e) Presentación de ofertas. Individuales
f) Evaluación y calificación. La Selección de Consultores Individuales contempla
g) Otorgamiento de la buena pro. las siguientes etapas:
88.2. Mediante la Adjudicación Simplificada no es a) Convocatoria.
posible convocar un concurso de proyectos arquitectónicos. b) Registro de participantes.
c) Recepción de expresiones de interés.
Artículo 89. Procedimiento de la Adjudicación d) Calificación y evaluación.
Simplificada e) Otorgamiento de la buena pro.
La Adjudicación Simplificada para la contratación de
bienes, servicios en general y obras se realiza conforme Artículo 94. Convocatoria
a las reglas previstas en los artículos 71 al 76; en la El comité de selección realiza una convocatoria
contratación de consultoría en general y consultoría de pública a través del SEACE solicitando la presentación
obra, se aplican las disposiciones previstas en los artículos de expresiones de interés, para lo cual establece un plazo
80 al 84; en ambos casos se observa lo siguiente: máximo de presentación. Dicha convocatoria contiene los
términos de referencia del servicio requerido, que incluye
a) El plazo mínimo para formular consultas y el perfil del consultor.
observaciones es de dos (2) días hábiles y el plazo
máximo para su absolución e integración de bases es de Artículo 95. Recepción de expresiones de interés
dos (2) días hábiles. Para el caso de ejecución de obras, el Los participantes presentan a través del SEACE
plazo mínimo para formularlas es de tres (3) días hábiles y sus expresiones de interés, dentro del plazo previsto
el plazo máximo para su absolución e integración de bases en la solicitud de expresión de interés, el cual no puede
es de tres (3) días. ser menor de cinco (5) días hábiles contados desde el
b) No puede solicitarse la elevación de los día siguiente de la convocatoria, mediante los formatos
cuestionamientos al pliego de absolución de consultas, requeridos en la solicitud de expresión de interés, junto
observaciones e integración de bases. con la documentación que sustente los requisitos de
c) La presentación de ofertas se efectúa en un calificación y los factores de evaluación. La presentación
plazo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde de expresiones de interés implica la aceptación del precio
la publicación del pliego de absolución de consultas y fijado en los documentos del procedimiento.
observaciones e integración de las bases.
Artículo 90. Presentación de ofertas Artículo 96. Calificación y evaluación
La presentación de las ofertas se realiza de manera
electrónica a través del SEACE durante el periodo 96.1. El comité de selección califica las expresiones
establecido en la convocatoria, salvo que este se de interés, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles
postergue de acuerdo a lo establecido en la Ley y el de vencido el plazo para su recepción, consignando el
presente Reglamento. resultado en acta debidamente motivada, la que se publica
en el SEACE, conjuntamente con el cronograma de
Artículo 91. Solución en caso de empate entrevistas personales para la evaluación.
96.2. El comité evalúa a los postores calificados
91.1. Tratándose de bienes, servicios en general asignando puntajes conforme a los siguientes factores:
y obras en el supuesto de que dos (2) o más ofertas
empaten, la determinación del orden de prelación de las a) Experiencia en la especialidad: sesenta (60) puntos.
ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el b) Calificaciones: treinta (30) puntos.
siguiente orden: c) Entrevista: diez (10) puntos.
a) Las microempresas y pequeñas empresas integradas 96.3. Los criterios de la entrevista son considerados en
por personas con discapacidad o a los consorcios los documentos estándar que elabore el OSCE
conformados en su totalidad por estas empresas, siempre
que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la Artículo 97. Otorgamiento de la buena pro
normativa de la materia; o
b) Las microempresas y pequeñas empresas o a 97.1. La buena pro se otorga mediante su publicación
los consorcios conformados en su totalidad por estas, en el SEACE, al postor que obtuvo el mejor puntaje, a más
siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con tardar al día hábil siguiente de realizadas las entrevistas.
la normativa de la materia; o En el supuesto que dos o más ofertas empaten el
c) A través de sorteo. otorgamiento de la buena pro se efectúa a través de sorteo.
97.2. Una vez otorgada la conformidad de la prestación, b.4) Emergencias sanitarias, que son aquellas
el producto de la consultoría es publicado en el portal declaradas por el ente rector del sistema nacional de salud
institucional de la Entidad contratante, salvo la información conforme a la ley de la materia.
calificada como secreta, confidencial o reservada por la
normativa de la materia. En dichas situaciones, la Entidad contrata de manera
inmediata los bienes, servicios en general, consultorías
CAPÍTULO VI u obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir
COMPARACIÓN DE PRECIOS los efectos del evento próximo a producirse, como para
atender los requerimientos generados como consecuencia
Artículo 98. Condiciones para el empleo de la directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos
Comparación de Precios formales de la presente norma. Como máximo, dentro del
plazo de diez (10) días hábiles siguientes de efectuada
98.1. Para aplicar el procedimiento de selección de la entrega del bien, o la primera entrega en el caso de
Comparación de Precios, la Entidad verifica que los bienes suministros o del inicio de la prestación del servicio, o del
y/o servicios en general objeto de la contratación sean de inicio de la ejecución de la obra, la Entidad regulariza aquella
disponibilidad inmediata, fáciles de obtener en el mercado, documentación referida a las actuaciones preparatorias, el
se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por informe o los informes que contienen el sustento técnico
el mercado y que no se fabrican, producen, suministran o legal de la Contratación Directa, la resolución o acuerdo
prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones que la aprueba, así como el contrato y sus requisitos,
dadas por la Entidad contratante. que a la fecha de la contratación no haya sido elaborada,
98.2. Una vez definido el requerimiento de la Entidad, el aprobada o suscrita, según corresponda; debiendo en el
órgano encargado de las contrataciones elabora un informe mismo plazo registrar y publicar en el SEACE los informes
en el que consta el cumplimiento de las condiciones para y la resolución o acuerdos antes mencionados. Para la
el empleo del procedimiento de selección de Comparación regularización de la garantía, el plazo puede ampliarse por
de Precios. diez (10) días adicionales.
98.3. El valor referencial de las contrataciones que Realizada la Contratación Directa, la Entidad contrata
se realicen aplicando este procedimiento de selección es lo demás que requiera para la realización de las actividades
igual o menor a quince (15) UIT. de prevención y atención derivadas de la situación de
emergencia y que no calificaron como estrictamente
Artículo 99. Procedimiento necesarias de acuerdo al numeral precedente. Cuando
no corresponda realizar un procedimiento de selección
99.1. Emitido el informe favorable al que se refiere posterior, se incluye tal justificación en el informe o
el numeral 98.2 del artículo 98, el órgano encargado informes que contienen el sustento técnico legal de la
de las contrataciones solicita y obtiene, de forma física Contratación Directa.
o electrónica, un mínimo de tres (3) cotizaciones que
cumplan con lo previsto en la solicitud de cotización, las c) Situación de desabastecimiento
que son acompañadas con declaraciones juradas de los
proveedores de no encontrarse impedidos para contratar La situación de desabastecimiento se configura ante
con el Estado. La Entidad otorga la buena pro a la la ausencia inminente de determinado bien, servicio
cotización de menor precio, debiendo verificar previamente en general o consultoría, debido a la ocurrencia de una
que el proveedor cuente con inscripción vigente en el RNP. situación extraordinaria e imprevisible, que compromete
99.2. El otorgamiento de la buena pro lo realiza el la continuidad de las funciones, servicios, actividades u
órgano encargado de las contrataciones mediante su operaciones que la Entidad tiene a su cargo.
publicación en el SEACE, debiendo registrar la solicitud de Dicha situación faculta a la Entidad a contratar bienes,
cotización cuando corresponda, las cotizaciones obtenidas servicios en general o consultorías solo por el tiempo
y el acta respectiva de buena pro. y/o cantidad necesario para resolver la situación y llevar
99.3. En el supuesto que dos o más ofertas empaten, a cabo el procedimiento de selección que corresponda.
el otorgamiento de la buena pro se efectúa a través de Cuando no corresponda realizar un procedimiento de
sorteo. selección posterior, se justifica en el informe o informes
que contienen el sustento técnico legal de la Contratación
CAPÍTULO VII Directa.
CONTRATACIÓN DIRECTA No puede invocarse la existencia de una situación de
desabastecimiento en las siguientes contrataciones:
Artículo 100. Condiciones para el empleo de la
Contratación Directa c.1) Contrataciones cuyo monto de contratación se
La Entidad puede contratar directamente con un encuentre bajo la cobertura de un tratado o compromiso
proveedor solo cuando se configure alguno de los internacional que incluya disposiciones sobre
supuestos del artículo 27 de la Ley bajo las condiciones contrataciones públicas, cuando el desabastecimiento se
que a continuación se indican: hubiese originado por negligencia, dolo o culpa inexcusable
del funcionario o servidor de la Entidad.
a) Contratación entre Entidades c.2) Por períodos consecutivos que excedan el lapso
del tiempo requerido para superar la situación, salvo
La Entidad que actúe como proveedor no debe ser que ocurra una situación diferente a la que motivó la
empresa del Estado o realizar actividad empresarial de Contratación Directa.
manera habitual. Se considera por habitual la suscripción c.3) Para satisfacer necesidades anteriores a la fecha
de más de dos (2) contratos en el objeto de la contratación de aprobación de la Contratación Directa.
en los últimos doce (12) meses. c.4) Por prestaciones cuyo alcance exceda lo necesario
para atender el desabastecimiento.
b) Situación de Emergencia c.5) En vía de regularización.
La situación de emergencia se configura por alguno de Cuando del sustento del desabastecimiento se
los siguientes supuestos: desprenda que la conducta de los servidores de la
Entidad hubiese originado la presencia o la configuración
b.1.) Acontecimientos catastróficos, que son aquellos de la causal, la autoridad competente para autorizar
de carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza la Contratación Directa ordena, en el acto aprobatorio
o por la acción u omisión del obrar humano que generan de la misma, el inicio del análisis para determinar las
daños afectando a una determinada comunidad. responsabilidades que correspondan.
b.2.) Situaciones que afectan la defensa o seguridad
nacional dirigidas a enfrentar agresiones de orden interno d) Contrataciones con carácter secreto, secreto
o externo que menoscaben la consecución de los fines del militar o por razones de orden interno
Estado.
b.3) Situaciones que supongan grave peligro, que Son aquellas cuyo objeto contractual se encuentra
son aquellas en las que exista la posibilidad debidamente incluido en la lista que, mediante decreto supremo, haya
comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o aprobado el Consejo de Ministros, debidamente refrendado
situaciones anteriores ocurra de manera inminente. por el sector correspondiente. La presente causal no es
aplicable a la contratación de bienes, servicios en general, l) Contrataciones de servicios de capacitación de

consultorías u obras de carácter administrativo u operativo interés institucional
necesarios para el normal funcionamiento de las Fuerzas
Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos La contratación de los servicios de capacitación
que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional. se realiza con instituciones acreditadas: i) conforme
La opinión favorable de la Contraloría General de la a las normas del Sistema Nacional de Evaluación,
República se sustenta en la comprobación de la inclusión Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, o ii)
del objeto de la contratación en la lista a que se refiere el por organismos internacionales especializados, conforme
numeral anterior y se emite dentro del plazo de siete (7) a los lineamientos establecidos por el Sector Educación.
días hábiles a partir de presentada la solicitud. En el supuesto que la capacitación sea prestada por
un organismo internacional, este tiene entre su finalidad
e) Proveedor único u objeto, la prestación de servicios de formación,
capacitación o asistencia técnica.
En este supuesto, la verificación de que los bienes,
servicios en general y consultorías solo pueden obtenerse Artículo 101. Aprobación de contrataciones
de un determinado proveedor se realiza en el mercado directas
peruano.
101.1. La potestad de aprobar contrataciones directas
f) Servicios personalísimos es indelegable, salvo en los supuestos indicados en los
literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo
En este supuesto pueden contratarse servicios 27 de la Ley.
especializados profesionales, artísticos, científicos o 101.2. La resolución del Titular de la Entidad, acuerdo
tecnológicos brindado por personas naturales, siempre de Consejo Regional, acuerdo de Concejo Municipal o
que se sustente objetivamente lo siguiente: Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado,
según corresponda, que apruebe la Contratación Directa
f.1) Especialidad del proveedor, relacionada con sus requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico
conocimientos profesionales, artísticos, científicos o y legal, en el informe o informes previos, que contengan
tecnológicos que permitan sustentar de modo razonable la justificación de la necesidad y procedencia de la
e indiscutible su adecuación para satisfacer la complejidad Contratación Directa.
del objeto contractual. 101.3. Las resoluciones o acuerdos mencionados en
f.2.) Experiencia reconocida en la prestación objeto de el numeral precedente y los informes que los sustentan,
la contratación. salvo la causal prevista en el literal d) del numeral 27.1
del artículo 27 de la Ley, se publican a través del SEACE
Las prestaciones que se deriven de los contratos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión
celebrados al amparo del presente literal no son materia o adopción, según corresponda.
de subcontratación. 101.4. Se encuentra prohibida la aprobación de
contrataciones directas en vía de regularización, a
g) Servicios de publicidad para el Estado excepción de la causal de situación de emergencia. En las
contrataciones directas no se aplican las contrataciones
En este supuesto la contratación de los mencionados complementarias.
servicios corresponde a aquellos que prestan directamente 101.5. En las contrataciones directas por
los medios de comunicación para difundir un contenido desabastecimiento y emergencia, de ser necesario
determinado al público objetivo al que se quiere llegar. prestaciones adicionales, se requiere previamente la
emisión de un nuevo acuerdo o resolución que las apruebe.
h) Servicios de consultoría distintos a las
consultorías de obra que son continuación y/o Artículo 102. Procedimiento para las contrataciones
actualización de un trabajo previo ejecutado por un directas
consultor individual
102.1. Una vez aprobada la Contratación Directa,
En este supuesto se sustenta que la contratación la Entidad la efectúa mediante acciones inmediatas,
resulta necesaria a efectos de mantener el enfoque técnico requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya oferta
de la consultoría original, y el monto de la contratación no cumpla con las características y condiciones establecidas
excede los márgenes señalados en el artículo 24 de la Ley. en las bases, las cuales contienen como mínimo lo
Esta contratación se puede efectuar por única vez. indicado en los literales a), b), e), f), l) y o) del numeral 48.1
del artículo 48. La oferta puede ser obtenida por cualquier
i) Contratación de bienes o servicios con fines medio de comunicación.
de investigación, experimentación o desarrollo de 102.2. Las actuaciones preparatorias y contratos que
carácter científico o tecnológico se celebren como consecuencia de las contrataciones
directas cumplen con los requisitos, condiciones,
Pueden contratarse directamente bienes, servicios formalidades, exigencias y garantías establecidos en la
en general o consultorías en general con fines de Ley y el Reglamento, salvo con lo previsto en el artículo
investigación, experimentación o desarrollo de carácter 141, donde la entidad, en atención a su necesidad, define
científico o tecnológico vinculadas con las funciones u el plazo que le permita suscribir el contrato.
objeto propios, que por Ley le corresponde a la Entidad, 102.3 Tratándose de la Contratación Directa para
siempre que los resultados pertenezcan exclusivamente a la defensa de funcionarios, ex funcionarios, servidores,
esta. ex servidores y miembros o ex miembros de las fuerzas
j) Adquisición y arrendamiento armadas y la Policía Nacional del Perú, no corresponde
realizar una indagación del mercado.
Para efectos de la contratación directa prevista 102.4. El cumplimiento de los requisitos previstos para
en el literal j) del artículo 27 de la Ley, se entiende por las contrataciones directas, en la Ley y el Reglamento,
acondicionamiento la prestación destinada a habilitar un es responsabilidad del Titular de la Entidad y de los
espacio físico, adecuando las dimensiones y disposición funcionarios que intervengan en la decisión y ejecución.
de sus espacios, así como la dotación de las instalaciones 102.5. Cuando no llegue a concretarse la elección al
y equipamiento que posibiliten a la Entidad la adecuada proveedor o suscripción del contrato, se deja sin efecto
realización de las funciones para las que requiere el automáticamente la adjudicación efectuada, debiendo la
inmueble. El contratista es el responsable de la ejecución Entidad continuar con las acciones que correspondan.
de la totalidad de las prestaciones involucradas en el
contrato. CAPÍTULO VIII
COMPRAS CORPORATIVAS
k) Contrataciones derivadas de un contrato resuelto
o declarado nulo cuya continuidad de ejecución Artículo 103. Características del proceso de
resulta urgente Compra Corporativa
Este supuesto se aplica siempre que se haya agotado 103.1. Las Compras Corporativas pueden ser
lo dispuesto en el artículo 167, de corresponder. facultativas, para lo cual las Entidades celebran un convenio
interinstitucional, u obligatorias, cuando se establezca encargada de la Compra Corporativa para su remisión a
mediante decreto supremo emitido por el Ministerio de las Entidades participantes.
Economía y Finanzas, con el voto aprobatorio del Consejo
de Ministros. Las Compras Corporativas Obligatorias están Artículo 106. Alcances del encargo en el caso de
a cargo de PERÚ COMPRAS. Compras Corporativas
103.2. Los bienes y servicios en general que pueden
ser objeto de Compras Corporativas son susceptibles de 106.1. El encargo que se efectúe en las Compras
ser homogeneizados. Corporativas solo alcanza las acciones necesarias que
103.3. Para la agregación de la demanda de las permitan a la Entidad encargada realizar el procedimiento
Entidades se puede utilizar criterios tales como el de selección para obtener, de parte de los proveedores del
geográfico, el sectorial, el temporal o la combinación de Estado, una oferta por el conjunto de los requerimientos
estos, entre otros. similares de las Entidades participantes, y solo hasta el
103.4. Pueden incorporarse en las compras momento en que se determine al proveedor seleccionado y
corporativas los requerimientos de las Entidades cuyos la buena pro quede consentida, luego de lo cual, cada una
valores estimados no superen las ocho (8) UIT. de las Entidades suscribe los contratos correspondientes
103.5. Las Compras Corporativas no requieren de con el proveedor o proveedores seleccionados por el o los
la modificación del Plan Anual de Contrataciones de las requerimientos encargados.
Entidades participantes, aunque corresponde indicar que 106.2. Una vez registrado en el SEACE el
se procede a contratar mediante Compra Corporativa, con consentimiento de la buena pro, la Entidad encargada
expresa mención de la Entidad encargada de la Compra comunica a las Entidades participantes los resultados del
Corporativa. procedimiento, dentro de un plazo no mayor a tres (3) días
103.6. Son entidades participantes aquellas que hábiles. Vencido dicho plazo, se inicia el procedimiento
contratan bienes y servicios en general a través de para el perfeccionamiento del contrato, conforme a los
Compras Corporativas. plazos y procedimiento previsto en el artículo 141.
103.7. Es posible adjudicar parcialmente la buena 106.3. Del mismo modo, el encargo efectuado no
pro cuando la oferta ganadora supere el valor estimado puede, en ningún caso, ser interpretado como extensivo
y alguna de las Entidades participantes no haya obtenido a la ejecución de las obligaciones que se generan en la
la certificación presupuestal suficiente. Para tal efecto, el fase de ejecución contractual propiamente dicha, tales
postor mantiene las mismas condiciones ofertadas para como el pago del precio, la supervisión de la ejecución de
las demás Entidades participantes. las prestaciones, conformidad de la prestación y demás
103.8. Las Entidades participantes se encuentran obligaciones inherentes a las Entidades participantes.
obligadas a contratar directa y exclusivamente con los
proveedores seleccionados los bienes y/o servicios en Artículo 107. Compras Corporativas Obligatorias y
general cuyo requerimiento haya sido materia de la entidad a cargo
Compra Corporativa. Asimismo, se encuentran obligadas
a perfeccionar los contratos, pagar al contratista o 107.1 Mediante decreto supremo del Ministerio de
contratistas, previa conformidad de la prestación ejecutada, Economía y Finanzas, con el voto aprobatorio del Consejo
así como a los demás actos relacionados con la ejecución de Ministros, se establecen los bienes y servicios en
del contrato. general que se contratan mediante Compras Corporativas
103.9. Los contratos derivados de la Compra Obligatorias, así como las Entidades participantes y las
Corporativa, así como la información referida a su entidades que conforman el Comité Técnico Especializado.
ejecución es registrada en el SEACE, por cada una de las 107.2 PERU COMPRAS es la Entidad encargada
Entidades participantes, en un plazo no mayor de diez (10) de realizar las Compras Corporativas Obligatorias, de
días hábiles siguientes a su perfeccionamiento, ocurrencia acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1008,
o aprobación, según corresponda. el Decreto Supremo que se emita para tal efecto, así como
103.10. El proceso de contratación se realiza conforme en los dispositivos y documentos de orientación que emita
a las reglas establecidas en la Ley, el presente Reglamento dicha Entidad.
y demás disposiciones complementarias. 107.3. PERU COMPRAS se encarga de homogeneizar
y consolidar los requerimientos de las Entidades
Artículo 104. De la Entidad encargada participantes, para cuyo efecto determina el contenido,
La Entidad encargada de la Compra Corporativa tiene cantidad y oportunidad de remisión de la información que
a su cargo las siguientes tareas, según corresponda: es proporcionada por las mismas, así como todas las
demás actuaciones preparatorias necesarias.
a) Recibir los requerimientos de las Entidades 107.4. Designadas las Entidades participantes,
participantes. estas tienen la obligación de remitir los requerimientos
b) Consolidar y homogeneizar las características de los respectivos, con la certificación y/o previsión presupuestal,
bienes y servicios en general, así como determinar el valor y la información complementaria a PERÚ COMPRAS,
estimado. conforme a los lineamientos, plazos y procedimiento
c) Efectuar todas las actuaciones preparatorias establecidos, bajo responsabilidad. El Titular de la Entidad
necesarias para elaborar y aprobar el expediente de dispone la gestión del presupuesto necesario para
contratación. participar en la Compra Corporativa Obligatoria.
d) Designar al o a los comités de selección que tienen a
su cargo los procedimientos de selección para las compras Artículo 108. Compras Corporativas Facultativas
corporativas.
e) Aprobar los documentos del procedimiento de 108.1. Para las Compras Corporativas que se realicen
selección que correspondan. de manera facultativa, se elabora uno o varios convenios
f) Resolver los recursos de apelación, cuando que son suscritos por los funcionarios competentes de
corresponda. las Entidades participantes. Mediante directiva el OSCE
g) Designar un comité técnico especializado para aprueba el formato estándar de convenio, el cual es de uso
determinar las características homogeneizadas de los obligatorio para las mismas. El Titular de la Entidad dispone
bienes y servicios en general requeridos por las Entidades la gestión del presupuesto necesario para participar en la
participantes. Compra Corporativa Facultativa.
108.2. La Entidad encargada de la Compra Corporativa
Artículo 105. Comité de selección tiene a su cargo las tareas señaladas en los literales a), b),
El funcionamiento, competencia, obligaciones y demás c), d), e) y f) del artículo 104.
atribuciones del comité de selección son los previstos en 108.3. El funcionamiento, competencia, obligaciones
la Ley y el Reglamento, siendo además responsable de: y demás atribuciones del comité de selección son los
previstos en la Ley y el Reglamento, siendo además
a) Elaborar las bases, conforme al contenido del responsable de:
expediente de contratación. En las bases se distingue
claramente el requerimiento de cada Entidad participante a) Elaborar las bases, conforme al contenido del
del convenio, para los efectos de la suscripción y ejecución expediente de contratación. En las bases se distingue
del contrato respectivo. claramente el requerimiento de cada Entidad participante
b) Una vez que quede consentido el otorgamiento de del convenio, para los efectos de la suscripción y ejecución
la buena pro, elevar el expediente al Titular de la Entidad del contrato respectivo.
b) Una vez que quede consentido el otorgamiento de Constitucionalmente Autónomos, por el Titular de dichas
la buena pro, elevar el expediente al Titular de la Entidad Entidades, iii) para los Gobiernos Regionales y Locales
encargada de la Compra Corporativa para su remisión a por acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal,
las Entidades participantes. según corresponda y iv) para las empresas del Estado por
c) En caso que se desee complementar o incorporar Acuerdo de Directorio. Esta facultad es indelegable.
requerimientos adicionales a los previstos en el convenio, c) El expediente que sustenta la necesidad de efectuar
las Entidades participantes pueden hacerlo mediante la este encargo contiene la justificación de la imposibilidad
suscripción de cláusulas adicionales. de que las actuaciones preparatorias y el procedimiento de
selección sean efectuados por la Entidad, por las razones
108.4. El convenio permite la adhesión de cualquier señaladas en el literal a) del presente numeral, precisando
otra Entidad siempre y cuando ésta se efectúe antes de la la conveniencia y ventajas de efectuarlo. Asimismo, cuenta
aprobación del Expediente de Contratación. con el informe favorable de la Oficina de Presupuesto,
108.5. Suscrito el convenio de cooperación o la que haga sus veces, sobre la disponibilidad de los
interinstitucional, la Entidad no puede desistirse de recursos para el financiamiento de la contratación del
participar en la compra corporativa, bajo responsabilidad, organismo encargado.
salvo que se configure alguno de los siguientes supuestos: d) Constituye requisito indispensable que el organismo
internacional tenga dentro de sus fines el desarrollo
a) Recorte presupuestal correspondiente al objeto de actividades objeto del encargo, conforme a los
materia de contratación; instrumentos que lo rigen y cuente con procedimientos
b) Desaparezca la necesidad, debidamente acreditada; formales de carácter general, previamente establecidos,
c) Cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto para ejecutar dicho objeto.
inicialmente asignado tenga que destinarse a otros e) El encargo consta en un convenio específico y
propósitos de emergencia declarados expresamente; concreto para cada procedimiento de selección, detallando
d) Caso fortuito o fuerza mayor. las obligaciones y responsabilidades de cada una de las
partes. La existencia de un convenio marco entre la Entidad
108.6. Las Entidades del Gobierno Nacional que y el Organismo Internacional no implica la aprobación de
formulen las políticas nacionales y/o sectoriales del Estado un encargo.
están facultadas a establecer, mediante Resolución del f) La competencia para la aprobación de los documentos
Titular de la Entidad, la relación de bienes y servicios en del procedimiento de selección es de la Entidad. Una vez
general que se contratan a través de compra corporativa, consentido o administrativamente firme el otorgamiento de
debiendo señalar la Entidad encargada de la misma, la buena pro, se remite el expediente a la Entidad para el
las Entidades participantes, así como las obligaciones y perfeccionamiento y ejecución del contrato respectivo.
responsabilidades de estas últimas.
108.7. La Entidad encargada de una compra 109.3. La Entidad es responsable de registrar en
corporativa puede encargar a su vez dicha compra a el SEACE toda la información referida al encargo y al
PERÚ COMPRAS. procedimiento encargado según lo dispuesto por el OSCE.
109.4. En caso de presentarse recurso de apelación, el
CAPÍTULO IX mismo es resuelto por el Titular de la Entidad encargada
DEL ENCARGO o por el Tribunal, según corresponda. Tratándose de los
encargos a Organismos Internacionales se aplican las
Artículo 109. Condiciones para el encargo reglas de sus respectivos procedimientos.
109.1. Encargo a otra Entidad CAPÍTULO X
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
a) Una Entidad puede encargar a otra Entidad pública,
mediante convenio interinstitucional, la realización de Artículo 110. Definición
las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de
selección que aquella requiera para la contratación de 110.1. Mediante Subasta Inversa Electrónica se
bienes, servicios en general, consultorías y obras, previo contratan bienes y servicios comunes. El postor ganador
informe técnico legal que sustente la necesidad y viabilidad es aquel que oferte el menor precio por los bienes
del encargo, el mismo que es aprobado por el Titular de la y/o servicios objeto de dicha Subasta. El acceso al
Entidad. procedimiento de Subasta Inversa Electrónica se realiza
b) La competencia para la aprobación del expediente a través del SEACE.
de contratación y de los documentos del procedimiento de 110.2. PERÚ COMPRAS genera y aprueba las
selección es precisada en el convenio respectivo. Una vez fichas técnicas de los bienes y servicios a incluirse en
consentido o administrativamente firme el otorgamiento el Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC), así
de la buena pro, se remite el expediente a la Entidad como, información complementaria de los rubros a los
encargante para el perfeccionamiento y ejecución del que corresponden, a los que que se accede a través del
contrato respectivo. SEACE, pudiendo ser objeto de modificación o exclusión,
previo sustento técnico.
109.2. Encargo a Organismos Internacionales 110.3. Para aprobar una ficha técnica o un Documento
de Información Complementaria, PERÚ COMPRAS puede
a) De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3 solicitar información u opinión técnica a Entidades del
del artículo 6 de la Ley, las Entidades pueden encargar las Estado, las que brindan dicha información de manera
actuaciones preparatorias y el procedimiento de selección idónea y oportuna, bajo responsabilidad. Así también,
a organismos internacionales debidamente acreditados puede solicitar información a gremios, organismos u otras
cuando se trate de objetos cuya contratación implica que se estime pertinente.
capacidad técnica con la que la Entidad no cuenta, tiene
de manera insuficiente o cuando, dada la envergadura Artículo 111. Obligatoriedad
o complejidad del objeto, requiere de apoyo técnico de
mayor especialización, debiendo considerar además lo 111.1. La contratación a través de la Subasta Inversa
siguiente: Electrónica es obligatoria a partir del día calendario
siguiente de publicadas las fichas técnicas en el SEACE,
a.1) En el caso de bienes, estos responden a tecnología siempre que dicho bien y/o servicio no se encuentre
de última generación y/o encontrarse vinculados a incluido en los Catálogos Electrónicos de los Acuerdo
innovación y/o uso científico. Marco. En caso el bien o servicio a contratar también
a.2) Tratándose de servicios: i) aquellos de carácter se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos de
científico o vinculado a innovación o ii) actividades de los Acuerdos Marco, la Entidad evalúa y determina la
investigación para diseñar u obtener soluciones técnicas. alternativa que resulte más eficiente para el cumplimiento
a.3) Para el caso de obras, a aquellas cuyos montos de sus objetivos.
superen los veinte millones de Soles (S/ 20 000 000,00). 111.2. Las Entidades pueden emplear un
procedimiento de selección distinto a la Subasta Inversa
b) El encargo es aprobado: i) para el Poder Ejecutivo Electrónica, para lo cual obtienen previamente la
mediante Resolución del Titular de la Entidad, ii) para autorización de PERÚ COMPRAS, antes de efectuar la
los Poderes Legislativo y Judicial y los Organismos contratación, debiendo adjuntar un informe técnico que
justifique su necesidad, conforme a las disposiciones que garantía de fiel cumplimiento durante la vigencia del
determine dicha Entidad. Catálogo Electrónico, el compromiso de mantener
111.3. En caso que, con anterioridad a la publicación determinado stock mínimo, entre otras condiciones que se
de las fichas técnicas, una Entidad haya convocado un detallen en los documentos del procedimiento.
procedimiento de selección sobre los mismos bienes y e) Los Acuerdos Marco incluyen la cláusula
servicios, continúa con dicho procedimiento. anticorrupción prevista en el numeral 138.4 del artículo
138. El incumplimiento de lo establecido en la cláusula
Artículo 112. Etapas de la Subasta Inversa anticorrupción constituye causal de exclusión del total de
Electrónica los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
f) El perfeccionamiento de un Acuerdo Marco entre
112.1. El procedimiento de Subasta Inversa Electrónica PERÚ COMPRAS y los proveedores adjudicatarios,
tiene las siguientes etapas: supone para estos últimos la aceptación de los términos y
condiciones establecidos como parte de la convocatoria
a) Convocatoria. respecto a la implementación o extensión de la vigencia
b) Registro de participantes, registro y presentación de para formar parte de los Catálogos Electrónicos de
ofertas. Acuerdo Marco, entre las cuales pueden establecerse
c) Apertura de ofertas y periodo de lances. causales de suspensión, exclusión, penalidades, u
d) Otorgamiento de la buena pro. otros.
g) PERÚ COMPRAS puede efectuar la revisión
112.2. La habilitación del postor se verifica en la etapa aleatoria de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco
de otorgamiento de la buena pro. durante su vigencia, estando facultada para solicitar a los
112.3. El desarrollo del procedimiento de selección, a proveedores adjudicatarios y a las Entidades la información
cargo de las Entidades, se sujeta a los lineamientos y a la que considere necesaria o actuar de oficio para gestionar
documentación de orientación que emita el OSCE. su contenido. Los proveedores adjudicatarios y las
Entidades brindan dicha información en el plazo y la forma
CAPÍTULO XI requerida bajo responsabilidad.
CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE h) Las entidades que contraten a través de los Catálogos
ACUERDOS MARCO Electrónicos de Acuerdo Marco son responsables de
aplicar las reglas establecidas en el respectivo Acuerdo
Artículo 113. Definición Marco.
De conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la i) Un proveedor adjudicatario puede rechazar una
Ley, la contratación a través de Catálogos Electrónicos solicitud de cotización cuando la Entidad mantenga
de Acuerdo Marco se realiza sin mediar procedimiento retrasos en el pago de deudas derivadas de cualquier
de selección, siempre y cuando los bienes y/o servicios tipo de obligación con dicho proveedor, retrasos en el
formen parte de dichos catálogos. El acceso a los pago de las obligaciones asumidas en los Catálogos
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco se realiza en Electrónicos frente a otro proveedor adjudicatario, u otros
forma electrónica, a través del SEACE. casos que se determinen en los documentos asociados a
la convocatoria.
Artículo 114. Obligatoriedad j) El plazo de vigencia de los Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco es especificado en los documentos de la
114.1. La contratación a través de los Catálogos convocatoria, tanto para su implementación como para la
Electrónicos de Acuerdo Marco resulta obligatoria desde extensión de su vigencia.
el día de su entrada en vigencia, para lo cual el órgano k) Las entidades pueden exceptuarse de la obligación
encargado de las contrataciones verifica que dichos de contratar los bienes y/o servicios de los Catálogos
Catálogos contengan el bien y/o servicio que permita Electrónicos de Acuerdo Marco, en caso verifiquen en el
la atención del requerimiento y que se cuente con la mercado la existencia de condiciones más ventajosas, las
disponibilidad de recursos. cuales son objetivas y demostrables, para lo cual obtienen
114.2. En caso que, con anterioridad a la publicación previamente la autorización de PERÚ COMPRAS, bajo
del Catálogo Electrónico, una Entidad haya convocado sanción de nulidad
un procedimiento de selección sobre los mismos bienes l) Toda contratación que las entidades realicen a través
y servicios, continúa con dicho procedimiento. En caso de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco lleva un
de que dicho procedimiento sea declarado desierto, la expediente de contratación aprobado.
contratación se efectúa a través del Catálogo Electrónico.
115.2. PERÚ COMPRAS aprueba disposiciones
Artículo 115. Desarrollo de Catálogos Electrónicos complementarias para la implementación, extensión de
de Acuerdo Marco la vigencia y gestión de los Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco.
115.1. La implementación, extensión de la vigencia y 115.3. Las controversias que surjan de las actuaciones
gestión de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco de la gestión de operatividad tales como la inclusión y
está a cargo de PERÚ COMPRAS, y se sujeta a lo exclusión de fichas-producto, inclusión y exclusión de
siguiente: ofertas, e inclusión y exclusión de proveedores de un
Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, son resueltas por
a) PERÚ COMPRAS establece el procedimiento PERÚ COMPRAS.
para la implementación y/o extensión de la vigencia de
los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, asimismo Artículo 116. Causales de exclusión de proveedores
elabora y aprueba los documentos asociados que se adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de
registran en el SEACE. Acuerdo Marco
b) Las reglas especiales del procedimiento y los Un proveedor adjudicatario es excluido de los
documentos asociados establecen las condiciones que Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, en los
son cumplidas para la realización de las actuaciones siguientes casos:
preparatorias, las reglas del procedimiento de selección de
ofertas, las condiciones a ser aplicadas durante la ejecución a) Cuando esté impedido para contratar con el
contractual, entre otros aspectos a ser considerados para Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11
cada Acuerdo Marco. Asimismo, las reglas especiales del de la Ley.
procedimiento requieren al proveedor el cumplimiento de b) Cuando esté suspendido, inhabilitado temporal o
las exigencias previstas en normas especiales, tales como definitivamente para contratar con el Estado. Su exclusión
las normas tributarias y laborales, entre otras que resulten es permanente durante la vigencia de la suspensión o
aplicables. inhabilitación.
c) El proveedor que participe en el procedimiento se c) Cuando no cuente con inscripción vigente en el RNP.
encuentra inscrito en el RNP, no se encuentra impedido, En este caso su exclusión es aplicable durante el tiempo
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. que no cuente con dicha inscripción.
d) Atendiendo a la naturaleza de cada Catálogo d) Cuando se incumpla las condiciones expresamente
Electrónico de Acuerdos Marco, según corresponda, se contempladas en el Acuerdo Marco, en cuyo caso la
puede exigir al proveedor la acreditación de experiencia, exclusión se efectúa conforme a las consideraciones
capacidad financiera, el compromiso de constituir una establecidas en dicho acuerdo.
TÍTULO VI Artículo 120. Efectos de la Interposición

SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS DURANTE EL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 120.1. La interposición del recurso de apelación
suspende el procedimiento de selección. Si el procedimiento
Artículo 117. Competencia de selección fue convocado según relación de ítems, la
suspensión afecta únicamente al ítem impugnado. Son
117.1. En procedimientos de selección cuyo valor nulos los actos expedidos con infracción de lo establecido
estimado o valor referencial sea igual o menor a en el presente numeral.
cincuenta (50) UIT, el recurso de apelación se presenta 120.2. La interposición del recurso de apelación no
ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por suspende el procedimiento para la incorporación de
su Titular. Cuando el valor estimado o valor referencial proveedores a los Catálogos Electrónicos de Acuerdo
del procedimiento de selección sea mayor a dicho Marco ni el procedimiento de extensión de vigencia de
monto o se trate de procedimientos para implementar dichos catálogos.
o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, 120.3. Tanto la Entidad como el Tribunal, según
el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto corresponda, informa de la interposición del recurso
por el Tribunal. de apelación a través de su registro en la ficha del
117.2. En los procedimientos de selección según procedimiento de selección obrante en el SEACE, el
relación de ítems, incluso los derivados de uno desierto, mismo día de su interposición.
el valor estimado o valor referencial total del procedimiento
original determina ante quién se presenta el recurso de Artículo 121. Requisitos de admisibilidad
apelación. El recurso de apelación cumple con los siguientes
117.3. Con independencia del valor estimado o requisitos:
valor referencial del procedimiento de selección, según
corresponda, la declaración de nulidad de oficio o la a) Ser presentado ante la Unidad de Trámite
cancelación del procedimiento se impugnan ante el Documentario de la Entidad o Mesa de Partes del
Tribunal. Tribunal, según corresponda. El recurso de apelación
dirigido al Tribunal puede presentarse ante las oficinas
Artículo 118. Actos no impugnables desconcentradas del OSCE, las que lo derivan a la Mesa
No son impugnables: de Partes del Tribunal al día siguiente de su recepción.
b) Identificación del impugnante, debiendo consignar su
a) Las actuaciones materiales relativas a la planificación nombre y número de documento oficial de identidad, o su
de las contrataciones. denominación o razón social y número de Registro Único de
b) Las actuaciones preparatorias de la Entidad Contribuyentes, según corresponda. En caso de actuación
convocante, destinadas a organizar la realización de mediante representante, se acompaña la documentación
procedimientos de selección. que acredite tal representación. Tratándose de consorcios,
c) Los documentos del procedimiento de selección y/o el representante común interpone el recurso de apelación
su integración. a nombre de todos los consorciados.
d) Las actuaciones materiales referidas al registro de c) Identificar la nomenclatura del procedimiento de
participantes. selección del cual deriva el recurso.
e) Las contrataciones directas. d) El petitorio, que comprende la determinación clara y
concreta de lo que se solicita, y sus fundamentos.
Artículo 119. Plazo de interposición e) Las pruebas instrumentales pertinentes.
f) La garantía por interposición del recurso.
119.1. La apelación contra el otorgamiento de la buena g) Copia simple de la promesa de consorcio cuando
pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se corresponda.
interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes h) La firma del impugnante o de su representante. En el
de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. caso de consorcios basta la firma del representante común
En el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de señalado como tal en la promesa de consorcio.
Consultores Individuales y Comparación de Precios, la
apelación se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles Artículo 122. Trámite de admisibilidad
siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la Independientemente que sea interpuesto ante la
buena pro. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el Entidad o ante el Tribunal, el trámite de admisibilidad del
plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días recurso de apelación es el siguiente:
hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento
buena pro, salvo que su valor estimado o referencial a) El análisis referido a la conformidad de los requisitos
corresponda al de una Licitación Pública o Concurso de admisibilidad se realiza en un solo acto, al momento de
Público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. la presentación del recurso de apelación, por la Unidad de
En caso del procedimiento de implementación o extensión Trámite Documentario de la Entidad, por la Mesa de Partes
de vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo del Tribunal o por las Oficinas Desconcentradas del OSCE,
Marco, el plazo para la interposición del recurso es de ocho según corresponda. La Mesa de Partes del Tribunal y las
(8) días hábiles siguientes de publicado los resultados de Oficinas Desconcentradas del OSCE notifican en el acto
la adjudicación. de recepción, las observaciones y el plazo de subsanación,
119.2. La apelación contra los actos dictados con las que son publicadas en el SEACE al momento de
posterioridad al otorgamiento de la bueno buena pro, registrar el recurso de apelación.
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria b) Los requisitos de admisibilidad indicados en los
de desierto del procedimiento, se interpone dentro de literales c) y h) del artículo precedente son consignados
los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado obligatoriamente en el primer escrito que se presente;
conocimiento del acto que se desea impugnar. En el caso de lo contrario, el recurso es rechazado por la Unidad de
de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Trámite Documentario de la Entidad, por la Mesa de Partes
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de del Tribunal o por las Oficinas Desconcentradas del OSCE.
cinco (5) días hábiles siguientes de tomado conocimiento c) La omisión de los requisitos señalados en los literales
del acto que se desea impugnar. En el caso de Subasta b), d), e), f) y g) del artículo precedente es subsanada
Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del por el apelante dentro del plazo máximo de dos (2) días
recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de tomado hábiles contados desde el día siguiente de la presentación
conocimiento del acto que se desea impugnar, salvo que del recurso de apelación. Este plazo es único y suspende
su valor estimado o referencial corresponda al de una todos los plazos del procedimiento de impugnación.
Licitación Pública o Concurso Público, en cuyo caso el d) Transcurrido el plazo indicado en el literal anterior sin
plazo es de ocho (8) días hábiles. que se verifique el cumplimiento de los requisitos previstos
119.3. El plazo para interponer el recurso de apelación en el mismo, el recurso de apelación se considera como no
en el caso de un procedimiento derivado de uno presentado, publicándose esta condición en el SEACE, sin
declarado desierto se rige por las disposiciones del nuevo necesidad de pronunciamiento alguno y los recaudos se
procedimiento que se convoque. ponen a disposición del apelante para que los recabe en la
119.4. Los plazos indicados resultan aplicables a Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, en la Mesa
todo recurso de apelación, sea que se interponga ante la de Partes del Tribunal, o en las Oficinas Desconcentradas
Entidad o ante el Tribunal, según corresponda. del OSCE, según corresponda.
Si la Entidad o el Tribunal, según sea el caso, advierte obligación del impugnante realizar dichas renovaciones en
que el recurso de apelación no contiene alguno de los forma oportuna. En el supuesto que la garantía no fuese
requisitos de admisibilidad y que esta omisión no fue renovada hasta la fecha consignada como vencimiento
advertida en el momento de la presentación del recurso, de la misma, es ejecutada para constituir un depósito
la autoridad competente para resolver en la Entidad o el en la cuenta bancaria de la Entidad o del OSCE, según
Presidente del Tribunal, concede un plazo máximo de corresponda, el cual se mantiene hasta el agotamiento de
dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de la vía administrativa.
la notificación de las observaciones para la subsanación
respectiva. Transcurrido el plazo sin que se realice la Artículo 125. Procedimiento ante la Entidad
subsanación, el recurso se tiene por no presentado.
e) El recurso de apelación contra el otorgamiento de 125.1. El Titular de la Entidad puede delegar, mediante
la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad resolución, la facultad de resolver los recursos de
a esta que se presente antes de haberse efectuado el apelación, sin que en ningún caso dicha delegación pueda
otorgamiento de la buena pro, es rechazado de plano recaer en los miembros del comité de selección, en el
por la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, órgano encargado de las contrataciones de la Entidad o en
por la Mesa de Partes del Tribunal o por las Oficinas algún otro servidor que se encuentre en una situación de
Desconcentradas del OSCE, según corresponda, con la conflicto de intereses que pueda perjudicar la imparcialidad
simple verificación en el SEACE de la fecha programada de la decisión.
para el otorgamiento de la buena pro, sin perjuicio de que 125.2. La tramitación del recurso de apelación se
el recurso se presente cuando corresponda. sujeta al siguiente procedimiento:
Artículo 123. Improcedencia del recurso a) La presentación de los recursos de apelación
se registra en el SEACE el mismo día de haber sido
123.1. El recurso de apelación presentado ante la interpuestos, bajo responsabilidad.
Entidad o ante el Tribunal es declarado improcedente b) De haberse interpuesto dos (2) o más recursos
cuando: de apelación respecto de un mismo procedimiento de
selección o ítem, la Entidad los acumula a fin de resolverlos
a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, de manera conjunta, siempre que los mismos guarden
carezca de competencia para resolverlo. No es de conexión. La acumulación se efectúa al procedimiento
aplicación en estos casos lo establecido en el artículo 138 de impugnación más antiguo. Producida la acumulación,
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del el plazo para emitir resolución se contabiliza a partir del
Procedimiento Administrativo General o disposición que la último recurso interpuesto o subsanado.
sustituya. c) La Entidad corre traslado de la apelación a los
b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no postores que tengan interés directo en la resolución del
son impugnables. recurso, dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados
c) Sea interpuesto fuera del plazo. desde la presentación del recurso o desde la subsanación
d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o de las omisiones advertidas en la presentación del mismo,
su representante. según corresponda. Esta notificación se efectúa a través
e) El impugnante se encuentre impedido para participar de la publicación del recurso de apelación y sus anexos
en los procedimientos de selección y/o contratar con el en el SEACE.
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. d) El postor o postores emplazados pueden absolver
f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente el traslado del recurso interpuesto en un plazo no mayor
para ejercer actos civiles. a tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente
g) El impugnante carezca de interés para obrar o de notificado a través del SEACE. Dicha absolución es
de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de publicada en el SEACE a más tardar al día siguiente de
cuestionamiento. presentada. La Entidad resuelve con la absolución del
h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena traslado o sin ella.
pro. Las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los
i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos medios probatorios en el escrito que contiene el recurso
en el recurso y el petitorio del mismo. de apelación y en el escrito de absolución de traslado del
recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal.
123.2. El recurso de apelación es declarado La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo
improcedente por falta de interés para obrar, entre otros expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio
casos, si el postor cuya oferta no ha sido admitida o de la presentación de pruebas y documentos adicionales
ha sido descalificada, según corresponda, impugna la que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento,
adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no admisión presentados dentro del plazo legal.
o descalificación de su oferta y no haya revertido su Al interponer el recurso o al absolverlo, el impugnante
condición de no admitido o descalificado. o los postores pueden solicitar el uso de la palabra, lo cual
se efectúa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
Artículo 124. Garantía por la interposición de culminado el plazo para la absolución del traslado del
recurso de apelación.
124.1. La garantía que respalda la interposición del e) La Entidad resuelve la apelación y notifica su
recurso de apelación, de conformidad con el numeral decisión a través del SEACE, en un plazo no mayor de
41.5 del artículo 41 de la Ley, es otorgada a favor de la diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente
Entidad o del OSCE, según corresponda, por una suma de la presentación del recurso o la subsanación de las
equivalente al tres por ciento (3%) del valor estimado o omisiones y/o defectos advertidos en la presentación del
referencial del procedimiento de selección impugnado, mismo.
según corresponda. En los procedimientos de selección
según relación de ítems, el monto de la garantía es 125.3. A efectos de resolver el recurso de apelación, el
equivalente al tres por ciento (3%) del valor estimado o Titular de la Entidad o quien haya sido delegado con dicha
referencial del respectivo ítem. facultad, cuenta con la opinión previa de las áreas técnica
124.2. En ningún caso la garantía es mayor a y legal, cautelando que en la decisión de la impugnación
trescientas (300) UIT vigentes al interponerse el recurso. no intervengan los servidores que participaron en el
124.3. La garantía cumple los requisitos previstos en el procedimiento de selección.
artículo 33 de la Ley. Asimismo, la garantía puede consistir
en un depósito en la cuenta bancaria de la Entidad o del Artículo 126. Procedimiento ante el Tribunal
OSCE, según corresponda.
124.4. En caso el recurso de apelación se presente ante 126.1 El Tribunal tramita el recurso de apelación
la Entidad, la garantía tiene un plazo mínimo de vigencia de conforme a las siguientes reglas:
treinta (30) días calendario, contados desde el día siguiente
de su emisión; de presentarse ante el Tribunal, la garantía a) Al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través del
tiene un plazo mínimo de vigencia de sesenta (60) días SEACE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos
calendario, contados desde el día siguiente de su emisión; que, dentro de un plazo no mayor de tres (3) días hábiles,
debiendo ser renovada, en cualquiera de los casos, hasta la Entidad registre en el SEACE el informe técnico legal en
el momento en que se agote la vía administrativa, siendo el cual se indique expresamente la posición de la Entidad
respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el b) La determinación de los puntos controvertidos
postor o postores distintos al impugnante que pudieran definidos según los hechos alegados por el impugnante
verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan en su recurso y por los demás intervinientes en el
el traslado del recurso. procedimiento de impugnación al absolver oportunamente
El incumplimiento de la Entidad de registrar el informe el traslado del recurso de apelación.
referido en el numeral anterior es comunicado al Órgano c) El análisis de cada uno de los puntos controvertidos.
de Control Institucional de esta y/o a la Contraloría General d) El pronunciamiento respecto de los extremos del
de la República y genera responsabilidad funcional en el petitorio del recurso de apelación y de la absolución de los
Titular de la Entidad. demás intervinientes en el procedimiento, conforme a los
La absolución del traslado es presentada al OSCE, puntos controvertidos.
conforme lo establecido en el TUPA.
b) Las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los Artículo 128. Alcances de la resolución
medios probatorios en el escrito que contiene el recurso
de apelación o al absolver traslado, según corresponda, 128.1 Al ejercer su potestad resolutiva, el Tribunal o la
presentados dentro del plazo previsto. La determinación Entidad resuelve de una de las siguientes formas:
de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las
partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación a) Cuando el acto impugnado se ajusta a las
de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la disposiciones y principios de la Ley, al Reglamento, a
resolución de dicho procedimiento. los documentos del procedimiento de selección y demás
c) Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la normas conexas o complementarias, declara infundado el
recepción de la información que se indica en el literal recurso de apelación y confirma el acto objeto del mismo.
precedente, o vencido dicho plazo sin haberse recibido b) Cuando en el acto impugnado se advierta la
tal información, el expediente de apelación es remitido a aplicación indebida o interpretación errónea de las
la Sala correspondiente, para que dentro de un plazo de disposiciones y principios de la Ley, del Reglamento, de
cinco (5) días hábiles de recibido evalúe la documentación los documentos del procedimiento de selección o demás
obrante en el expediente. En caso de acumulación de normas conexas o complementarias, declara fundado el
expedientes, el plazo para evaluar se contabiliza a partir recurso de apelación y revoca el acto impugnado.
de la recepción del último expediente por la Sala. c) Cuando el impugnante ha cuestionado actos
d) La Sala puede solicitar información adicional a la directamente vinculados a la evaluación, calificación de
Entidad, al impugnante y a terceros a fin de recabar la las ofertas y/u otorgamiento de la buena pro, evalúa si
documentación necesaria para mejor resolver, antes y/o, es posible efectuar el análisis sobre el fondo del asunto,
luego de realizada la respectiva audiencia pública. El otorgando la buena pro a quien corresponda, siendo
pedido de información adicional y/o la programación de improcedente cualquier impugnación administrativa contra
audiencia pública prorroga el plazo total de evaluación dicha decisión.
por el término necesario, el que excede de diez (10) días d) Cuando el recurso de apelación incurra en alguna
hábiles contados desde que el expediente es recibido en de las causales establecidas en el artículo 123 lo declara
Sala. improcedente.
La oposición, omisión o demora en el cumplimiento e) Cuando verifique alguno de los supuestos previstos
de dicho mandato supone, sin excepción alguna, una en el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, en virtud
infracción al deber de colaboración con la Administración del recurso interpuesto o de oficio, y no sea posible la
que, en el caso de las Entidades, se pone en conocimiento conservación del acto, declara la nulidad de los actos que
de su Órgano de Control Institucional para la adopción de correspondan, debiendo precisar la etapa hasta la que
las medidas a que hubiere lugar. Tratándose de personas se retrotrae el procedimiento de selección, en cuyo caso
naturales o jurídicas, o del postor adjudicatario de la puede declarar que carece de objeto pronunciarse sobre
buena pro, el incumplimiento en el envío de la información el fondo del asunto.
requerida es valorado por el Tribunal al momento de
resolver, conjuntamente con los demás actuados que 128.2. Cuando el Tribunal o la Entidad advierta de
obren en el expediente. oficio posibles vicios de nulidad del procedimiento de
e) El Tribunal concede a las partes el uso de la selección, corre traslado a las partes y a la Entidad, según
palabra a efectos de sustentar su derecho, siempre que corresponda, para que se pronuncien en un plazo máximo
haya sido solicitado por aquellas, al interponer el recurso de cinco (5) días hábiles. En el caso de apelaciones ante
o en la respectiva absolución, sin perjuicio de que sea el Tribunal, se extiende el plazo previsto en el literal d)
requerido de oficio a consideración del Tribunal. En tal del numeral 126.1 del artículo 126. En los procedimientos
caso, la audiencia pública se realiza dentro del período que contengan audiencia pública, en dicho acto se puede
mencionado en el literal anterior. notificar a las partes sobre los posibles vicios de nulidad del
f) El día en que se recibe la información adicional, se procedimiento de selección. Tratándose de apelaciones
realiza la audiencia pública o vence el plazo indicado en ante la Entidad, se extiende el plazo previsto para resolver.
el literal d), se declara el expediente listo para resolver
a través del decreto correspondiente, quedando a Artículo 129. Cumplimiento de la resolución dictada
consideración de la Sala la valoración de los escritos que por el Tribunal
se presenten con posterioridad.
g) El Tribunal resuelve dentro del plazo de cinco (5) 129.1. La resolución dictada por el Tribunal es cumplida
días hábiles, contados desde el día siguiente de la fecha por las partes sin calificarla y bajo sus propios términos.
de emisión del decreto que declara que el expediente está 129.2. Cuando la Entidad no cumpla con lo dispuesto
listo para resolver. La resolución es notificada a través en una resolución del Tribunal se comunica tal hecho a
del SEACE y del Sistema Informático del Tribunal, a más la Contraloría General de la República, sin perjuicio de
tardar al día siguiente hábil de emitida. la responsabilidad que pueda corresponder al Titular de
la Entidad. De ser el caso, se denuncia a los infractores
126.2 Todos los actos que emita el Tribunal en según lo tipificado en el Código Penal.
el trámite del recurso de apelación se notifican a las
partes a través del SEACE o del Sistema Informático Artículo 130. Precedentes de observancia
del Tribunal. obligatoria
126.3 De haberse interpuesto dos (2) o más recursos Mediante acuerdos adoptados en sesión de Sala
de apelación respecto de un mismo procedimiento de Plena, el Tribunal interpreta de modo expreso y con
selección o ítem, el Tribunal los acumula a fin de resolverlos alcance general las normas establecidas en la Ley y
de manera conjunta, siempre que los mismos guarden el Reglamento, los cuales constituyen precedentes de
conexión. La acumulación se efectúa al procedimiento de observancia obligatoria que permiten al Tribunal mantener
impugnación más antiguo. la coherencia de sus decisiones en casos análogos.
Dichos acuerdos son publicados en el Diario Oficial El
Artículo 127. Contenido de la resolución Peruano y en el portal institucional del OSCE debidamente
La resolución expedida por el Tribunal o por la Entidad, sistematizados. Los precedentes de observancia
consigna como mínimo lo siguiente: obligatoria son aplicados por las Entidades y las Salas
del Tribunal, conservando su vigencia mientras no sean
a) Los antecedentes del procedimiento en que se modificados por posteriores acuerdos de Sala Plena del
desarrolla la impugnación. Tribunal o por norma legal.
Artículo 131. Desistimiento sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea
atribuible, declarada por el Tribunal.
131.1. El apelante puede desistirse del recurso
de apelación mediante escrito con firma legalizada Artículo 137. Perfeccionamiento del contrato
ante Notario o ante la Secretaría del Tribunal, según
corresponda, siempre y cuando la respectiva solicitud de 137.1. El contrato se perfecciona con la suscripción
desistimiento haya sido formulada hasta antes de haberse del documento que lo contiene, salvo en los contratos
declarado que el expediente está listo para resolver y no derivados de procedimientos de Subasta Inversa
comprometa el interés público. Electrónica y Adjudicación Simplificada para bienes
131.2. El desistimiento es aceptado por el Tribunal o la y servicios en general, en los que el contrato se puede
Entidad, mediante resolución, y pone fin al procedimiento perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de
administrativo. servicios, conforme a lo previsto en los documentos del
procedimiento de selección, siempre que el monto del
Artículo 132. Ejecución y devolución de la garantía valor estimado no supere los Cien Mil con 00/100 Soles
(S/ 100 000,00).
132.1. Cuando el recurso de apelación sea declarado 137.2. En el caso de procedimientos de selección
infundado o improcedente o el impugnante se desista, se por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato
procede a ejecutar el íntegro de la garantía. con la suscripción del documento o con la recepción de
132.2. Procede la devolución de la garantía cuando: una orden de compra o de servicios, cuando el monto del
valor estimado del ítem se encuentre dentro del parámetro
a) El recurso sea declarado fundado en todo o en parte. establecido en el numeral anterior.
b) Se declare la nulidad y/o que carece de objeto 137.3. Tratándose de Comparación de Precios, el
pronunciarse sobre el fondo del asunto. contrato siempre se perfecciona mediante la recepción de
c) Con posterioridad a la interposición del recurso de la orden de compra o de servicios.
apelación sobrevenga un impedimento para contratar con 137.4. En el caso de Catálogos Electrónicos el contrato
el Estado. se perfecciona con la aceptación de la orden de compra y/o
d) Opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar servicio, emitida en el aplicativo de Catálogos Electrónicos
la resolución dentro del plazo legal. de Acuerdos Marco, y/u otros documentos que PERÚ
COMPRAS determine.
132.3. El plazo para la devolución de la garantía es de
cinco (5) días hábiles de solicitada. Artículo 138. Contenido del Contrato
Artículo 133. Denegatoria ficta 138.1. El contrato está conformado por el documento
que lo contiene, los documentos del procedimiento de
selección que establezcan reglas definitivas, la oferta
133.1. Vencido el plazo para que el Tribunal o la ganadora, así como los documentos derivados del
Entidad resuelva y notifique la resolución que se pronuncia procedimiento de selección que establezcan obligaciones
sobre el recurso de apelación, el impugnante asume que para las partes.
el mismo fue desestimado, operando la denegatoria ficta, 138.2. El contrato incluye, bajo responsabilidad,
a efectos de la interposición de la demanda contencioso cláusulas referidas a: i) Garantías, ii) Anticorrupción,
administrativa. iii) Solución de controversias y iv) Resolución por
133.2. La omisión de resolver y notificar el recurso incumplimiento.
de apelación dentro del plazo establecido genera 138.3. Tratándose de los contratos de obra se incluyen,
responsabilidad funcional, debiendo procederse al además, las cláusulas que identifiquen los riesgos
deslinde respectivo al interior del Tribunal o de la Entidad, que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la
según corresponda. determinación de la parte del contrato que los asume
Artículo 134. Agotamiento de la vía administrativa durante la ejecución contractual.
La resolución del Tribunal o de la Entidad que resuelve 138.4. Cláusulas Anticorrupción
el recurso de apelación o la denegatoria ficta, por no emitir
y notificar su decisión dentro del plazo respectivo, agotan Conforme a lo establecido en los artículos 32 y
la vía administrativa, por lo que no cabe interponer recurso 40 de la Ley, todos los contratos incorporan cláusulas
administrativo alguno. anticorrupción, bajo sanción de nulidad. Dichas cláusulas
tienen el siguiente contenido mínimo:
Artículo 135. Acción contencioso administrativa
La interposición de la acción contencioso administrativa a) La declaración y garantía del contratista de no haber,
cabe únicamente contra la resolución o denegatoria ficta directa o indirectamente, o tratándose de una persona
que agotan la vía administrativa, y no suspende lo resuelto jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos
por la Entidad o por el Tribunal, según corresponda. Dicha de administración, apoderados, representantes legales,
acción se interpone dentro del plazo de la ley de la materia. funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el artículo 7, ofrecido, negociado o efectuado,
TÍTULO VII cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
EJECUCIÓN CONTRACTUAL incentivo ilegal en relación al contrato.
b) La obligación del contratista de conducirse en todo
CAPÍTULO I momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad,
DEL CONTRATO probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a
Artículo 136. Obligación de contratar través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados,
136.1. Una vez que la buena pro ha quedado consentida representantes legales, funcionarios, asesores y personas
o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los vinculadas a las que se refiere el artículo 7.
postores ganadores, están obligados a contratar. c) El compromiso del contratista de: i) comunicar a las
136.2. La Entidad no puede negarse a contratar, salvo autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
por razones de recorte presupuestal correspondiente al cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
objeto materia del procedimiento de selección, por norma conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas
expresa o por desaparición de la necesidad, debidamente y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
acreditada. La negativa a hacerlo basada en otros motivos, o prácticas.
genera responsabilidad funcional en el Titular de la Entidad
y el servidor al que se le hubieran delegado las facultades El incumplimiento de las obligaciones establecidas
para perfeccionar el contrato, según corresponda. Esta en estas cláusulas, durante la ejecución contractual,
situación implica la imposibilidad de convocar el mismo da el derecho a la Entidad correspondiente a resolver
objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando
que la causal sea la falta de presupuesto. para tal efecto que la Entidad remita una comunicación
136.3. En caso que el o los postores ganadores informando que se ha producido dicha resolución, sin
de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas
pasibles de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica a que hubiera lugar.
Artículo 139. Requisitos para perfeccionar el previsiones presupuestarias necesarias para garantizar el
Contrato pago de las obligaciones, según las reglas previstas en
la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto
139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador Público.
de la buena pro presenta, además de los documentos 142.3. El plazo de ejecución contractual de los contratos
previstos en los documentos del procedimiento de de supervisión de obra está vinculado a la duración de la
selección, lo siguiente: obra supervisada.
142.4. Cuando se haya previsto en el contrato de
a) Garantías, salvo casos de excepción. supervisión que las actividades comprenden la liquidación
b) Contrato de consorcio, de ser el caso. del contrato de obra: i) el contrato de supervisión culmina
c) Código de cuenta interbancaria (CCI). en caso la liquidación sea sometida a arbitraje; ii) el pago
d) Documento que acredite que cuenta con facultades por las labores hasta el momento en que se efectúa
para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. la recepción de la obra, es realizado bajo el sistema de
e) Los documentos que acrediten el requisito de tarifas mientras que la participación del supervisor en el
calificación referidos a la capacidad técnica y profesional procedimiento de liquidación es pagado empleando el
en el caso de obras y consultoría de obras. sistema a suma alzada.
142.5. Tratándose de contratos de supervisión de
139.2. Estos requisitos no son exigibles cuando el servicios, el plazo de ejecución se encuentra vinculado a
contratista sea otra Entidad, cualquiera sea el procedimiento la duración del servicio.
de selección, con excepción de las Empresas del Estado. 142.6. Cuando se trate del arrendamiento de bienes
inmuebles, el plazo puede ser hasta por un máximo de tres
Artículo 140. Contrato de consorcio (3) años prorrogables en forma sucesiva por igual o menor
plazo; reservándose la Entidad el derecho de resolver
140.1. El contrato de consorcio se formaliza mediante unilateralmente el contrato antes del vencimiento previsto,
documento privado con firmas legalizadas de cada uno sin reconocimiento de lucro cesante ni daño emergente,
de los integrantes ante Notario, designándose en dicho sujetándose los reajustes que pudieran acordarse al
documento al representante común. No tienen eficacia Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto
legal frente a la Entidad contratante los actos realizados Nacional de Estadística e Informática - INEI.
por personas distintas al representante común.
140.2. Las disposiciones aplicables a consorcios son Artículo 143. Cómputo de los plazos
establecidas mediante Directiva emitida por el OSCE. Durante la ejecución contractual los plazos se
computan en días calendario, excepto en los casos en
Artículo 141. Plazos y procedimiento para el los que el presente Reglamento indique lo contrario,
perfeccionamiento del Contrato aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el 183 y 184 del Código Civil.
contrato son los siguientes:
Artículo 144. Vigencia del Contrato
a) Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes
al registro en el SEACE del consentimiento de la buena 144.1. El contrato tiene vigencia desde el día siguiente
pro o de que esta haya quedado administrativamente de la suscripción del documento que lo contiene o, en
firme, el postor ganador de la buena pro presenta los su caso, desde la recepción de la orden de compra o de
requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que servicio.
no puede exceder de los dos (2) días hábiles siguientes 144.2. Tratándose de la adquisición de bienes y
de presentados los documentos la Entidad suscribe el servicios, el contrato rige:
contrato o notifica la orden de compra o de servicio, según
corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar a) Hasta que el funcionario competente da la
los requisitos, el que no puede exceder de cuatro (4) días conformidad de la recepción de la prestación a cargo
hábiles contados desde el día siguiente de la notificación del contratista y se efectúe el pago, salvo que este sea
de la Entidad. A los dos (2) días hábiles como máximo de condición para la entrega de los bienes o la prestación
subsanadas las observaciones se suscribe el contrato. de los servicios, en cuyo caso el contrato se encuentra
b) Cuando la Entidad no cumpla con perfeccionar el vigente hasta la conformidad respectiva; o,
contrato dentro de los plazos establecidos en el literal a), b) Hasta que se ejecuta la última prestación a cargo del
el postor ganador de la buena pro puede requerirla para contratista, cuando existan prestaciones que corresponden
ello, dándole un plazo de cinco (5) días hábiles. Vencido ser ejecutadas con posterioridad al pago
el plazo otorgado, sin que la Entidad haya perfeccionado
el contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin 144.3. En el caso de ejecución y consultoría de obras,
efecto el otorgamiento de la buena pro, con lo cual deja de el contrato rige hasta el consentimiento de la liquidación y
estar obligado a la suscripción del mismo o a la recepción se efectúe el pago correspondiente.
de la orden de compra o de servicio.
En este supuesto la Entidad no puede convocar Artículo 145. Nulidad del Contrato
el mismo objeto contractual en el ejercicio, bajo
responsabilidad. 145.1. Cuando la Entidad decida declarar la nulidad de
c) Cuando no se perfeccione el contrato, por causa oficio del contrato por alguna de las causales previstas en
imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena el artículo 44 de la Ley, cursa carta notarial al contratista
pro. adjuntando copia fedateada del documento que declara la
En tal supuesto, el órgano encargado de las nulidad. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes
contrataciones, en un plazo máximo de tres (3) días el contratista que no esté de acuerdo con esta decisión,
hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar que puede someter la controversia a arbitraje.
presente los documentos para perfeccionar el contrato en 145.2. Cuando la nulidad se sustente en las causales
el plazo previsto en el literal a). Si el postor no perfecciona previstas en los literales a) y b) del numeral 44.3 del artículo
el contrato, el órgano encargado de las contrataciones 44 de la Ley, la Entidad puede realizar el procedimiento
declara desierto el procedimiento de selección. previsto en el artículo 167.
145.3. Cuando la Entidad advierta posibles vicios de
Artículo 142. Plazo de ejecución contractual nulidad del contrato, corre traslado a las partes para que se
pronuncien en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.
142.1. El plazo de ejecución contractual se inicia al
día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la Artículo 146. Responsabilidad de la Entidad
fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en
que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, 146.1. La Entidad es responsable frente al contratista de
según sea el caso. las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos,
142.2. Los documentos del procedimiento de selección estudios, informes o similares o de aquellos cambios
pueden establecer que el plazo de ejecución contractual que se generen debido a la necesidad de la ejecución
sea hasta un máximo de tres (3) años, salvo que por de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que
leyes especiales o por la naturaleza de la prestación se le corresponde a los autores de los proyectos, estudios,
requiera plazos mayores, siempre y cuando se adopten las informes o similares.
146.2. La Entidad es responsable de la obtención de Artículo 150. Sustitución de garantía de fiel
las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y cumplimiento en obras
similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo A partir de la fecha en que el residente anota en el
que en los documentos del procedimiento de selección se cuaderno de obra la culminación de esta, el contratista
estipule que la tramitación de éstas se encuentra a cargo puede solicitar la devolución de la garantía de fiel
del contratista. cumplimiento, siempre que se cumpla con las siguientes
condiciones:
Artículo 147. Subcontratación
a) Que la Entidad haya retenido el cinco por ciento (5%)
147.1. Se puede subcontratar por un máximo del del monto del contrato vigente a solicitud del contratista.
cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, La retención se realiza a partir de la segunda mitad del
salvo prohibición expresa contenida en los documentos número total de valorizaciones a realizarse, conforme lo
del procedimiento de selección o cuando se trate de previsto en el calendario de avance de obra valorizado.
prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los b) El contratista presente una garantía de fiel
aspectos que determinaron la selección del contratista. cumplimiento equivalente al cinco por ciento (5%) del
147.2. La Entidad aprueba la subcontratación por monto del contrato vigente.
escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) días
hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo Artículo 151. Garantías de fiel cumplimiento por
la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el prestaciones accesorias
pedido ha sido rechazado. En las contrataciones de bienes, servicios en general,
147.3. No cabe subcontratación en la Selección de consultorías o de obras que conllevan la ejecución de
Consultores Individuales. prestaciones accesorias, tales como mantenimiento,
reparación o actividades afines, se otorga una garantía
CAPÍTULO II adicional por una suma equivalente al diez por ciento
GARANTÍAS Y ADELANTOS (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria,
la misma que es renovada periódicamente hasta el
Artículo 148. Tipos de garantía cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. El
Los documentos del procedimiento de selección OSCE mediante Directiva establece las disposiciones
establecen el tipo de garantía que corresponde sea complementarias para la aplicación de esta garantía.
otorgada por el postor y/o contratista, pudiendo ser
carta fianza y/o póliza de caución emitidas por entidades Artículo 152. Excepciones
bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, No se otorga garantía de fiel cumplimiento del
Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones
B o superior. accesorias en los siguientes casos:
Artículo 149. Garantía de fiel cumplimiento a) En los contratos de bienes y servicios, distintos
a la consultoría de obras, cuyos montos sean iguales o
149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar menores a cien mil con 00/100 Soles (S/ 100 000,00). Dicha
el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la excepción también aplica a: i) los contratos derivados de
garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma procedimientos de selección por relación de ítems, cuando
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos
original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de de los ítems adjudicados no supere el monto señalado;
la recepción de la prestación a cargo del contratista, en y, ii) a los contratos derivados de procedimientos de
el caso de bienes, servicios en general y consultorías en selección realizados para compras corporativas, cuando el
general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, monto del contrato a suscribir por la Entidad participante
en el caso de ejecución y consultoría de obras. no supere el monto indicado.
149.2. En caso se haya practicado la liquidación final y b) Adquisición de bienes inmuebles.
se determine un saldo a favor del contratista y este someta c) Contratos de arrendamiento de bienes muebles e
a controversia la cuantía de ese saldo a favor, la Entidad inmuebles.
devuelve la garantía de fiel cumplimiento. d) Las contrataciones complementarias celebradas
149.3. Cuando habiéndose practicado la liquidación bajo los alcances del artículo 174, cuyos montos se
final y exista una controversia sobre el saldo a favor de la encuentren dentro del supuesto contemplado en el literal
Entidad menor al monto de la garantía de fiel cumplimiento, a).
esta se devuelve, siempre que el contratista entregue
una garantía por una suma equivalente al monto que la Artículo 153. Garantía por adelantos
Entidad determinó en su liquidación. La última garantía se
mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación 153.1. La Entidad solo puede entregar los adelantos
final. directos y por materiales contra la presentación de una
149.4. En los contratos periódicos de suministro de garantía emitida por idéntico monto. La presentación de
bienes o de prestación de servicios en general, así como esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.
en los contratos de consultoría en general, de ejecución 153.2. La garantía tiene un plazo mínimo de vigencia
y consultoría de obras que celebren las Entidades con de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta
las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden la amortización total del adelanto otorgado. Dicha garantía
otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por puede reducirse a solicitud del contratista hasta el monto
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje pendiente de amortizar
que es retenido por la Entidad. En el caso de los contratos 153.3. Cuando el plazo de ejecución contractual sea
para la ejecución de obras, tal beneficio solo procede menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas
cuando: con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha
prevista para la amortización total del adelanto otorgado.
a) El procedimiento de selección original del cual derive 153.4. Tratándose de los adelantos de materiales,
el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada; la garantía se mantiene vigente hasta la utilización de
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad,
sesenta (60) días calendario; y, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, con el desarrollo respectivo.
dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance 153.5. En el caso de obras, no se exige la presentación
de obra. de garantía por adelantos cuando los documentos del
procedimiento de selección establezcan la obligación de
149.5. La retención se efectúa durante la primera constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma que el contratista reciba a título de adelanto.
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalización del mismo. Artículo 154. Garantías a cargo de la Entidad
149.6. En caso de servicios que consideren una En los contratos de arrendamiento de bienes muebles
comisión de éxito, el monto de la garantía de fiel e inmuebles, la garantía es entregada por la Entidad al
cumplimiento se constituye únicamente sobre la base del arrendador en los términos previstos en el contrato. Dicha
honorario fijo. garantía cubre las obligaciones derivadas del contrato, con
excepción de la indemnización por lucro cesante y daño efectuar el siguiente pago que le corresponda al contratista
emergente. o al momento de la conformidad de la recepción de la
prestación.
Artículo 155. Ejecución de garantías
CAPÍTULO III
155.1 Las garantías se ejecutan en los siguientes MODIFICACIONES DEL CONTRATO
supuestos:
Artículo 157. Adicionales y Reducciones
a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes
de la fecha de su vencimiento. Una vez que se cuente con 157.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la
la conformidad de la recepción de la prestación o haya Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones
quedado consentida la liquidación, según corresponda, y adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento
siempre que no existan deudas a cargo del contratista o de (25%) del monto del contrato original, siempre que estas
haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato,
dar lugar al pago de intereses. Tratándose de las garantías para lo cual corresponde contar con la asignación
por adelantos, no corresponde devolución alguna por el presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se
adelanto pendiente de amortización. determina sobre la base de las especificaciones técnicas
b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en del bien o términos de referencia del servicio en general o
su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad de consultoría y de las condiciones y precios pactados en
resuelve el contrato por causa imputable al contratista el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo
haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se entre las partes.
declare procedente la decisión de resolver el contrato. 157.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de
En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento
íntegramente a la Entidad, independientemente de la (25%) del monto del contrato original.
cuantificación del daño efectivamente irrogado. 157.3 En caso de adicionales corresponde que el
c) Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se contratista aumente de forma proporcional las garantías
ejecuta cuando transcurridos tres (3) días hábiles de haber que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualización
sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera del valor de la garantía correspondiente en el plazo
cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación
el acta de conformidad de la recepción de la prestación adicional. En caso de reducciones puede solicitar la
a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios disminución en la misma proporción.
en general y consultorías en general, o en la liquidación
final del contrato, en el caso de consultoría de obras y Artículo 158. Ampliación del plazo contractual
ejecución de obras. Esta ejecución es solicitada por un
monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista. 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes
d) La garantía por adelantos se ejecuta cuando resuelto casos:
o declarado nulo el contrato, no se realice la amortización
o el pago, aun cuando este evento haya sido sometido a a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando
un medio de solución de controversias. afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo
de las garantías que hubiere otorgado.
155.2. En cualquiera de los supuestos contemplados b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al
en el numeral anterior, la Entidad en forma previa a contratista.
la ejecución de la garantía por adelantos, requiere
notarialmente al contratista, otorgándole un plazo de diez 158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de
(10) días hábiles para que devuelva el monto pendiente de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la
amortizar, bajo apercibimiento de ejecutar la garantía por aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador
adelantos por dicho monto. del atraso o paralización.
155.3. Los supuestos previstos en los numerales 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su
anteriores están referidos exclusivamente a la actuación de decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles,
la Entidad, siendo de su única y exclusiva responsabilidad computado desde el día siguiente de su presentación. De
evaluar en qué supuesto habilitador se encuentra para la no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada
ejecución de la garantía, por lo que no afectan de modo la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular
alguno al carácter automático de tal ejecución y por de la Entidad.
tanto, de la obligación de pago a cargo de las empresas 158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad
emisoras, quienes se encuentran obligadas a honrarlas amplía el plazo de los contratos directamente vinculados
conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley, al solo al contrato principal.
y primer requerimiento de la respectiva Entidad, sin poder 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes
solicitar que se acredite el supuesto habilitador, sin oponer o para la prestación de servicios en general y consultoría
excusión alguna y sin solicitar sustento ni documentación en general dan lugar al pago de los gastos generales
alguna y en el plazo perentorio de tres (3) días hábiles. debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de
Cualquier pacto en contrario contenido en la garantía obras, se paga al contratista el gasto general y el costo
emitida es nulo de pleno derecho y se considera no puesto, directo, este último debidamente acreditado, además de
sin afectar la eficacia de la garantía extendida. la utilidad.
155.4. Aquellas empresas que no cumplan con 158.6. Cualquier controversia relacionada con la
honrar la garantía otorgada son sancionadas por la ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores
Privadas de Fondos de Pensiones - SBS. a la notificación de esta decisión.
Artículo 156. Adelanto directo Artículo 159. Cesión de Posición Contractual
Solo procede la cesión de posición contractual del
156.1. Los documentos del procedimiento de selección contratista en los casos de transferencia de propiedad de
pueden establecer adelantos directos al contratista, los bienes que se encuentren arrendados a las Entidades,
que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por cuando se produzcan fusiones, escisiones o que exista
ciento (30%) del monto del contrato original. En tal caso, norma legal que lo permita expresamente.
los documentos del procedimiento de selección, además,
prevén el plazo en el cual el contratista solicita el adelanto, Artículo 160. Modificaciones al contrato
así como el plazo de entrega del mismo.
156.2. Al momento de solicitar el adelanto, el contratista 160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10
entrega la garantía acompañada del comprobante de pago. del artículo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes
156.3. La amortización del adelanto se realiza requisitos y formalidades:
mediante descuentos proporcionales en cada uno de
los pagos parciales que se efectúen al contratista por la a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de
ejecución de la o las prestaciones a su cargo. Cualquier la modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato
diferencia que se produzca respecto de la amortización de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian
parcial de los adelantos se toma en cuenta al momento de los elementos esenciales del objeto de la contratación
y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos en los documentos del procedimiento de selección la
sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son penalidad a aplicarse.
imputables a las partes. 162.4. Para los supuestos que por la naturaleza de la
b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de contratación, la fórmula indicada en el presente artículo
terceros, corresponde contar con la opinión favorable del no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía
supervisor. y Finanzas mediante Resolución Ministerial puede
c) La suscripción de la adenda y su registro en el establecer fórmulas especiales para el cálculo de la
SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE. penalidad por mora.
162.5. El retraso se justifica a través de la solicitud
160.2. Cuando la modificación implique el incremento de ampliación de plazo debidamente aprobado.
del precio, adicionalmente a los documentos señalados Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en
en los literales precedentes, corresponde contar con lo consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista
siguiente: acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último
a) Certificación presupuestal; y caso, la calificación del retraso como justificado por parte
b) La aprobación por resolución del Titular de la de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni
Entidad. costos directos de ningún tipo.
160.3. Adicionalmente a los supuestos de modificación Artículo 163. Otras penalidades
del contrato establecidos en el artículo 34 de la Ley,
este puede ser modificado cuando el contratista ofrezca 163.1. Los documentos del procedimiento de selección
bienes y/o servicios con iguales o mejores características pueden establecer penalidades distintas a la mencionada
técnicas, siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas,
la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varían razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de
las condiciones que motivaron la selección del contratista. la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos
de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la
CAPÍTULO IV forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a
penalizar.
Artículo 161. Penalidades 163.2. Estas penalidades se calculan de forma
independiente a la penalidad por mora.
161.1. El contrato establece las penalidades aplicables
al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus Artículo 164. Causales de resolución
obligaciones contractuales a partir de la información
brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, 164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de
razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en
161.2. La Entidad prevé en los documentos del que el contratista:
procedimiento de selección la aplicación de la penalidad
por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. a) Incumpla injustificadamente obligaciones
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) haber sido requerido para ello;
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem b) Haya llegado a acumular el monto máximo de
que debió ejecutarse. la penalidad por mora o el monto máximo para otras
161.3. En el caso de obras, dentro de las otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
penalidades que se establezcan en los documentos del c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución
procedimiento, incluyen las previstas en el capítulo VI del de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir
presente título. tal situación.
161.4. Estas penalidades se deducen de los pagos
a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la 164.2. El contratista puede solicitar la resolución
liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, del contrato en los casos en que la Entidad incumpla
se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones
de fiel cumplimiento. esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida
conforme al procedimiento establecido en el artículo 165.
Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de 164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el
la prestación contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no
162.1. En caso de retraso injustificado del contratista sea imputable a las partes y que imposibilite de manera
en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, definitiva la continuación de la ejecución del contrato.
la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por
mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica Artículo 165. Procedimiento de resolución de
automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente contrato
fórmula:
165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante
F x plazo vigente en días carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco
(5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
Donde F tiene los siguientes valores: 165.2. Dependiendo del monto contractual y de
la complejidad, envergadura o sofisticación de la
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, contratación, la Entidad puede establecer plazos
para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días.
de obras: F 0.40. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: quince (15) días.
165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato
F = 0.25 en forma total o parcial, comunicando mediante carta
B.2) Para obras: F = 0.15 notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato
queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción
162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, de dicha comunicación.
según corresponda, al monto vigente del contrato 165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin
o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando
involucraran obligaciones de ejecución periódica o se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad
entregas parciales, a la prestación individual que fuera por mora u otras penalidades o cuando la situación de
materia de retraso. incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos,
162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la basta comunicar al contratista mediante carta notarial la
prestación materia de retraso, la Entidad puede establecer decisión de resolver el contrato.
165.5. La resolución parcial solo involucra a aquella 168.3. La conformidad se emite en un plazo máximo
parte del contrato afectada por el incumplimiento y de diez (10) días de producida la recepción. Dependiendo
siempre que dicha parte sea separable e independiente de la complejidad o sofisticación de la contratación, o si se
del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la trata de consultorías, la conformidad se emite en un plazo
resolución total del contrato pudiera afectar los intereses máximo de veinte (20) días.
de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se 168.4. De existir observaciones, la Entidad las
efectúe precisa con claridad qué parte del contrato queda comunica al contratista, indicando claramente el sentido
resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor
precisión, se entiende que la resolución es total. de dos (2) ni mayor de diez (10) días. Dependiendo de
165.6. Tratándose de contrataciones realizadas a la complejidad o sofisticación de la contratación, o si se
través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, trata de consultorías, el plazo para subsanar no puede
toda notificación efectuada en el marco del procedimiento ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días.
de resolución del contrato regulado en el presente artículo Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado,
se realiza a través del módulo de catálogo electrónico. no corresponde la aplicación de penalidades.
168.5. Si pese al plazo otorgado, el contratista no
Artículo 166. Efectos de la resolución cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad
puede otorgar al contratista periodos adicionales para las
166.1. Si la parte perjudicada es la Entidad, esta correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde
ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del
sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños plazo para subsanar lo previsto en el numeral anterior.
irrogados. 168.6. Este procedimiento no resulta aplicable
166.2. Si la parte perjudicada es el contratista, la cuando los bienes, servicios en general y/o consultorías
Entidad reconoce la respectiva indemnización por los manifiestamente no cumplan con las características
daños irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no
Entidad. efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según
166.3. Cualquier controversia relacionada con la corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
resolución del contrato puede ser sometida por la parte prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por
interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta cada día de atraso.
(30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. 168.7. Las discrepancias en relación a la recepción
Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de y conformidad pueden ser sometidas a conciliación y/o
estos procedimientos, se entiende que la resolución del arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de
contrato ha quedado consentida. ocurrida la recepción, la negativa de esta o de vencido el
plazo para otorgar la conformidad, según corresponda.
Artículo 167. Prestaciones pendientes en caso de
resolución de contrato o declaratoria de nulidad de Artículo 169. Constancia de prestación
contrato
169.1. Otorgada la conformidad de la prestación,
167.1. Cuando se resuelva un contrato o se declare el órgano de administración o el funcionario designado
su nulidad y exista la necesidad urgente de continuar con expresamente por la Entidad registra en el SEACE la
la ejecución de las prestaciones derivadas de este, sin constancia que precisa, como mínimo, la identificación del
perjuicio de que dicho acto se encuentre sometido a alguno contrato, objeto del contrato, el monto del contrato vigente,
de los medios de solución de controversias, la Entidad el plazo contractual y las penalidades en que hubiera
puede contratar a alguno de los postores que participaron incurrido el contratista. La Constancia de prestación se
en el procedimiento de selección. Para estos efectos, descarga del SEACE.
la Entidad determina el precio de dichas prestaciones, 169.2. Las constancias de prestación de ejecución y
incluyendo todos los costos necesarios para su ejecución, consultoría de obra contienen, adicionalmente, los datos
debidamente sustentados. señalados en los formatos correspondientes que emita el
167.2. Una vez determinado el precio y las condiciones OSCE.
de ejecución, y de existir disponibilidad presupuestal,
la Entidad invita a los postores que participaron en el Artículo 170. Liquidación del Contrato de
procedimiento de selección para que, en un plazo máximo Consultoría de Obra
de cinco (5) días, manifiesten su intención de ejecutar
las prestaciones pendientes de ejecución por el precio y 170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación
condiciones señalados en el documento de invitación. del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince
167.3. De presentarse más de una aceptación a (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad
la invitación, la Entidad contrata con aquel postor que de la última prestación o de haberse consentido la
ocupó una mejor posición en el orden de prelación resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto
en el procedimiento de selección correspondiente. En de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro
las contrataciones de bienes, servicios en general y de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no
obras, salvo aquellas derivadas del procedimiento de hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada
Comparación de Precios, el órgano encargado de las por el contratista.
contrataciones realiza, cuando corresponda, la calificación 170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada
del proveedor con el que se va a contratar. Los contratos por el contratista, este se pronuncia y notifica su
que se celebren en virtud de esta figura respetan los pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5)
requisitos, condiciones, exigencias, garantías, entre otras días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se
formalidades previstas en la Ley y Reglamento. tiene por consentida la liquidación con las observaciones
formuladas por la Entidad.
CAPÍTULO V 170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación
CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro
CONTRACTUAL de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista;
si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de
Artículo 168. Recepción y conformidad notificado, dicha liquidación queda consentida.
170.4. Si el contratista observa la liquidación
168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su
del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes;
responsabilidad del área de almacén y la conformidad es de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las
responsabilidad de quien se indique en los documentos del observaciones formuladas por el contratista.
procedimiento de selección. 170.5. En el caso de que la Entidad no acoja las
168.2. La conformidad requiere del informe del observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta
funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior.
dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, 170.6. Culminado el procedimiento descrito en los
cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, numerals anteriores, según corresponda, la parte que
debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo
Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia
conformidad puede consignarse en dicho documento. a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera
consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación a) Presentar la constancia de Capacidad Libre de
con las observaciones formuladas. Contratación expedida por el RNP, salvo en los contratos
170.7. Una vez que la liquidación haya quedado derivados de procedimientos de contrataciones directas
consentida o aprobada, según corresponda, no procede por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por
someterla a los medios de solución de controversias. razones de orden interno.
b) Entregar el Programa de Ejecución de Obra (CPM),
Artículo 171. Del pago el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de
obra valorizado.
171.1. La Entidad paga las contraprestaciones c) Entregar el calendario de adquisición de materiales
pactadas a favor del contratista dentro de los quince o insumos necesarios para la ejecución de obra, en
(15) días calendario siguientes a la conformidad de los concordancia con el calendario de avance de obra
bienes, servicios en general y consultorías, siempre que valorizado. Este calendario se actualiza con cada
se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el
para ello. calendario de avance de obra valorizado vigente.
171.2. En caso de retraso en el pago, el contratista d) Entregar el calendario de utilización de equipo, en
tiene derecho al pago de intereses legales, los que se caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
computan desde la oportunidad en que el pago debió e) Entregar los análisis de costos unitarios de las
efectuarse. partidas y detalle de gastos generales que da origen a
171.3. Las controversias en relación a los pagos a la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de precios
cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliación unitarios.
y/o arbitraje. f) Entregar el desagregado por partidas que da origen
171.4. De conformidad con lo establecido en el numeral a su propuesta, en el caso de obras sujetas al sistema de
39.1 del artículo 39 de la Ley, excepcionalmente el pago suma alzada.
puede realizarse en su integridad por adelantado cuando
este sea condición de mercado para la entrega de los 175.2. Los documentos indicados en los literales b), c)
bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento y d) precedentes son acompañados de una memoria en la
de la correspondiente garantía por el mismo monto del que se señalen las consideraciones que se han tomado en
pago. cuenta para su elaboración.
171.5. Conforme a lo establecido en el numeral 45.36 175.3. Los documentos señalados en los literales
del artículo 45 de la Ley, el pago reconocido al proveedor b), c) y d) son revisados y aprobados de acuerdo al
o contratista como resultado de un proceso arbitral se procedimiento previsto en los numerales 176.4 y 176.5 del
realiza en la oportunidad que establezca el respectivo artículo 176.
laudo y como máximo junto con la liquidación o conclusión
del contrato, salvo que el proceso arbitral concluya con Artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra
posterioridad.
176.1. El inicio del plazo de ejecución de obra rige
Artículo 172. Obligaciones posteriores al pago final desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes
Las controversias relacionadas con obligaciones que condiciones:
corresponden ejecutarse con posterioridad a la fecha del
pago final pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha inspector o el supervisor, según corresponda;
en que debían ejecutarse. b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial
del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según
Artículo 173. Vicios ocultos corresponda;
c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de
173.1. La recepción conforme de la Entidad no enerva los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases,
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o hubiera asumido como obligación;
vicios ocultos. d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente
173.2. Las discrepancias referidas a defectos o Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
vicios ocultos son sometidas a conciliación y/o arbitraje. modificado con ocasión de la absolución de consultas y
En dicho caso el plazo de caducidad se computa a observaciones;
partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el
treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
plazo de responsabilidad del contratista previsto en el establecidas en el artículo 181.
contrato.
176.2. Para iniciar la ejecución de una obra que
Artículo 174. Contrataciones Complementarias requiera supervisión, puede designarse un inspector de
obra o un equipo de inspectores siempre que se encuentre
174.1. Dentro de los tres (3) meses posteriores a la convocado el procedimiento de selección para contratar
culminación del plazo de ejecución del contrato, la Entidad al supervisor. En dicho caso, solo puede mantenerse la
puede contratar complementariamente bienes y servicios participación del inspector o equipo de inspectores en
en general con el mismo contratista, por única vez y en tanto el monto de la valorización acumulada de la obra no
tanto culmine el procedimiento de selección convocado, supere el límite establecido por la Ley de Presupuesto del
hasta por un máximo del treinta por ciento (30%) del monto Sector Público para el año correspondiente.
del contrato original, siempre que se trate del mismo bien 176.3. Cuando las bases establezcan la obligación de
o servicio y que el contratista preserve las condiciones que constituir un fideicomiso para la entrega de los adelantos,
dieron lugar a la adquisición o contratación. esta no es una condición para el inicio del plazo de
174.2. En aquellos casos en los que con la contratación ejecución de obra.
complementaria se agota la necesidad, la condición 176.4. Para efectos de la aprobación de los documentos
de convocar un procedimiento de selección no resulta indicados en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del
necesaria; aspecto que es sustentado por el área usuaria artículo 175, el supervisor o inspector dentro de los siete (7)
al formular su requerimiento. días de suscrito del contrato de obra, emite su conformidad
174.3. No caben contrataciones complementarias en sobre dichos documentos e informa a la Entidad. En caso
los contratos que tengan por objeto la ejecución de obras se encuentren observaciones, las hace de conocimiento
ni de consultorías, ni en las contrataciones directas. del contratista, quien dentro de los ocho (8) días siguientes
las absuelve y, de ser el caso, concuerda la versión
CAPÍTULO VI definitiva de los mismos. En caso de falta de acuerdo, se
OBRAS considera como válidas las observaciones del supervisor o
inspector que no hubieran sido levantadas o concordadas
Artículo 175. Requisitos adicionales para la debiendo remitir a la Entidad la versión final de dichos
suscripción del contrato de obra documentos como máximo dentro de los quince (15) días
de suscrito el contrato.
175.1. Para la suscripción del contrato de ejecución 176.5. Recibido el informe del supervisor, la Entidad
de obra, adicionalmente a lo previsto en el artículo 139 el tiene cinco (5) días hábiles para aprobarlo. En caso se
postor ganador cumple los siguientes requisitos: observe, se consideran los calendarios del expediente
técnico de la obra, sin perjuicio de que cualquier 178.3. Cuando se produzca la suspensión del contrato
discrepancia pueda ser sometida por el contratista al de obra según lo previsto en el numeral 178.1 precedente,
mecanismo de solución de controversias que corresponda. corresponde también la suspensión del contrato de
176.6. Mientras se aprueban los documentos señalados supervisión sin que ello suponga el reconocimiento de
en el literal en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos
artículo 175, se consideran los calendarios del expediente que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Esta
técnico de obra. disposición también se aplica en caso la suspensión de la
176.7. Las condiciones a que se refiere el numeral ejecución de la obra se produzca como consecuencia del
176.1, son cumplidas dentro de los quince (15) días sometimiento a arbitraje de una controversia. Lo dispuesto
contados a partir del día siguiente de la suscripción del en este numeral resulta aplicable a los contratos de
contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del supervisión de servicios.
adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de 178.4. El contratista puede suspender la ejecución de
las demás condiciones. la prestación en caso la Entidad no cumpla con el pago
176.8. Si la Entidad no cumple con las condiciones de tres (3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el
señaladas en numeral 176.1, el contratista puede iniciar contratista requiere mediante comunicación escrita que la
el procedimiento de resolución del contrato dentro del Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones
plazo de quince (15) días de vencido el plazo previsto en pendientes en un plazo no mayor de diez (10) días. Si
el numeral anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene vencido el plazo el incumplimiento continúa el residente
derecho a solicitar resarcimiento de daños y perjuicios anota en el cuaderno de obra la decisión de suspensión,
debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente que se produce al día siguiente de la referida anotación.
al cinco por diez mil (5/10 000) del monto del contrato por 178.5. La suspensión del plazo regulado en el numeral
día y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil anterior da lugar al pago de mayores gastos generales
(75/10 000). La Entidad se pronuncia sobre dicha solicitud variables, directamente vinculados, debidamente
en el plazo de diez (10) días hábiles de presentada. acreditados. En este caso también corresponde la
Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede suspensión del contrato de supervisión, aplicándose la
iniciar un procedimiento de conciliación y/o arbitraje dentro regla contenida en el presente numeral.
de los treinta (30) días hábiles de vencido el plazo con el 178.6. En caso se resuelva el contrato de ejecución
que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud. de obra, las partes pueden acordar suspender el plazo de
176.9. La Entidad puede acordar con el contratista supervisión hasta que se contrate la ejecución del saldo
diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra de obra.
en los siguientes supuestos: 178.7. Cuando se resuelva el contrato de supervisión,
las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecución
a) Cuando la estacionalidad climática no permite el del contrato de ejecución de obra, hasta que se contrate un
inicio de la ejecución de la obra, hasta la culminación de nuevo supervisor.
dicho evento. 178.8. Lo dispuesto en los numerales 178.6 y 178.7
b) En caso la Entidad se encuentre imposibilitada del presente artículo resulta aplicable a otros contratos que
de cumplir con las condiciones previstas en los literales por su naturaleza requieran supervisión.
a) o b) del numeral 176.1 del presente artículo, hasta el 178.9. En los casos descritos en los numerales 178.6
cumplimiento de las mismas. y 178.7, la suspensión no genera el reconocimiento de
mayores gastos generales ni costos directos, salvo aquellos
176.10. En los supuestos previstos en el numeral que resulten necesarios para viabilizar la suspensión.
anterior, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en
numeral 176.8 y se suspende el trámite de la solicitud y Artículo 179. Residente de Obra
entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince
(15) días antes de la nueva fecha de inicio del plazo de 179.1. Durante la ejecución de la obra se cuenta, de
ejecución. modo permanente y directo, con un profesional colegiado,
176.11. Las circunstancias invocadas para suspender habilitado y especializado designado por el contratista,
el inicio del plazo de ejecución de la obra, se sustentan previa conformidad de la Entidad, como residente de
en un informe técnico que forma parte del expediente la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, según
de contratación, debiéndose suscribir la adenda corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos
correspondiente. de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en
función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la
Artículo 177. Revisión del expediente técnico de obra.
obra 179.2. Por su sola designación, el residente representa
Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del al contratista como responsable técnico de la obra, no
plazo de ejecución de obra, para el caso de obras cuyo estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro 179.3. El residente de obra no puede prestar servicios
de los treinta (30) días calendario para obras cuyo plazo en más de una obra a la vez, salvo lo previsto en el
sea mayor a ciento (120) días calendario, el contratista siguiente numeral.
presenta al supervisor o inspector de obra, un informe 179.4. En el caso de obras convocadas por paquete, la
técnico de revisión del expediente técnico de obra, que participación permanente, directa y exclusiva del residente
incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, son definidos en los documentos del procedimiento de
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia selección por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo
de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de en consideración la complejidad y magnitud de las obras
siete (7) días calendario para obras con plazo menor o a ejecutar.
igual a ciento veinte (120) días y diez (10) días calendario
para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días, Artículo 180. Clases de Adelantos
eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico Los documentos del procedimiento de selección
de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando pueden establecer los siguientes adelantos:
su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias
realizadas como supervisión o inspección. a) Directos, los que en ningún caso exceden en conjunto
Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.
b) Para materiales o insumos, los que en conjunto no
178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a superan el veinte por ciento (20%) del monto del contrato
las partes que originen la paralización de la obra, estas original
pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de
ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho Artículo 181. Entrega del Adelanto Directo
evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores
gastos generales y costos directos, salvo aquellos que 181.1. En el caso que en las bases se haya establecido
resulten necesarios para viabilizar la suspensión. el otorgamiento de este adelanto, el contratista dentro de
178.2. Reiniciado el plazo de ejecución de la obra los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato,
corresponde a la Entidad comunicar al contratista la puede solicitar formalmente la entrega del mismo,
modificación de las fechas de ejecución de la obra, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de
respetando los términos en los que se acordó la pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la
suspensión. solicitud.
181.2. La Entidad entrega el monto solicitado dentro 184.6. En caso se solicite únicamente la entrega
de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de de adelanto de materiales e insumos, se considera lo
recibida la mencionada documentación. dispuesto en el artículo 182 para su solicitud. La Entidad
181.3. Cuando los documentos del procedimiento de inicia el trámite para constituir el fideicomiso al día siguiente
selección establezcan la constitución de un fideicomiso de presentada dicha solicitud.
para la administración de los adelantos, es de aplicación 184.7. La empresa que presta los servicios fiduciarios
lo dispuesto en los artículos 184 y 185. se encuentra autorizada por la SBS.
184.8. La información financiera y contable de la
Artículo 182. Adelanto para materiales e insumos entidad fiduciaria puede ser consultada por el OSCE y la
Contraloría General de la República.
182.1. La Entidad establece en los documentos
del procedimiento de selección el plazo en el cual el Artículo 185. Contrato de fideicomiso
contratista solicita el adelanto, así como el plazo en
el cual se entregue el adelanto, con la finalidad que el 185.1. El contrato de fideicomiso por medio del cual
contratista pueda disponer de los materiales o insumos en se administran los adelantos directos y de materiales en
la oportunidad prevista en el calendario de adquisición de los términos del artículo precedente, cumple como mínimo
materiales e insumos. con los siguientes requisitos:
182.2. Las solicitudes de adelantos para materiales o
insumos se realizan una vez iniciado el plazo de ejecución a) El fideicomitente y fideicomisario es la entidad
contractual, teniendo en consideración el calendario de contratante.
adquisición de materiales o insumos presentado por el b) El contratista participa como interviniente.
contratista y los plazos establecidos en los documentos c) Dentro de las obligaciones de la sociedad fiduciaria,
del procedimiento de selección para entregar dichos está la designación del supervisor.
adelantos. d) El procedimiento que corresponde seguirse frente
182.3. No procede el otorgamiento del adelanto para al incumplimiento del contratista interviniente sobre sus
materiales e insumos en los casos en que las solicitudes obligaciones de pago frente a la fiduciaria.
correspondientes sean realizadas con posterioridad a e) El procedimiento para el reemplazo del contratista
las fechas señaladas en el calendario de adquisición de interviniente, en caso la Entidad resuelva el contrato de
materiales e insumos. obra original.
182.4. Para el otorgamiento del adelanto para f) El procedimiento para el cobro de las comisiones del
materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en fiduciario.
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias. 185.2. La Entidad puede optar por constituir un único
182.5. Es responsabilidad del inspector o supervisor, fideicomiso para administrar los adelantos de obra de
según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud varios proyectos.
de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo al
calendario correspondiente. Artículo 186. Inspector o Supervisor de Obras
Artículo 183. Amortización de Adelantos 186.1. Durante la ejecución de la obra, se cuenta,
de modo permanente y directo, con un inspector o con
183.1. La amortización del adelanto directo se realiza un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la
mediante descuentos proporcionales en cada una de las existencia de ambos en una misma obra. El inspector
valorizaciones de obra. es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad,
183.2. La amortización del adelanto para materiales expresamente designado por esta, mientras que el
e insumos se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente
Decreto Supremo No 011-79-VC y sus modificatorias, contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona
ampliatorias y complementarias. jurídica, esta designa a una persona natural como
183.3. Cualquier diferencia que se produzca respecto supervisor permanente en la obra.
de la amortización del adelanto se toma en cuenta al 186.2. El perfil que se establezca para el inspector o
momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda supervisor en la convocatoria del procedimiento, según
al contratista y/o en la liquidación del contrato. corresponda, cumple al menos con la experiencia y
calificaciones profesionales establecidas para el residente
Artículo 184. Fideicomiso de adelanto de obra. de obra. Es obligatorio contratar un supervisor cuando
el valor de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto
184.1. La Entidad puede incorporar en las bases establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público
la obligación de constituir un fideicomiso para la para el año fiscal respectivo
administración de los adelantos destinados a la ejecución 186.3. El supervisor de obra, cuando es persona
de obra cuando el valor referencial o presupuesto del natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor sea
proyecto sea igual o superior a cinco millones y 00/100 persona jurídica, no puede prestar servicios en más de una
Soles (S/ 5 000 000,00), con el fin de garantizar que dichos obra a la vez, salvo lo previsto en el siguiente numeral.
recursos, durante su ejecución, se apliquen exclusivamente 186.4. En el caso de obras convocadas por paquete,
a la obra contratada. la participación permanente, directa y exclusiva del
184.2. Una vez suscrito el contrato de obra entre el inspector o supervisor es definida en los documentos
contratista y la Entidad; esta última, tiene un plazo de del procedimiento de selección por la Entidad, bajo
treinta (30) días calendarios contados desde la firma de responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad
este para realizar los trámites correspondientes para la y magnitud de las obras a ejecutar.
constitución del fideicomiso; y, de esta forma, el contratista
poder recibir el adelanto directo. Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
184.3. El contrato de fideicomiso se comienza a
elaborar una vez que el contratista haya cumplido con 187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados
pagar la comisión de estructuración a favor de a la entidad por el contratista a través del inspector o supervisor,
fiduciaria, entendiéndose por constituido a partir de ese según corresponda, quien es el responsable de velar
momento. Una vez constituido el fideicomiso, el contratista directa y permanentemente por la correcta ejecución
se obliga a pagar la comisión de administración; y, por técnica, económica y administrativa de la obra y del
su parte, la Entidad se responsabiliza por transferir, en cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna
dominio fiduciario, el monto del adelanto solicitado al administración de riesgos durante todo el plazo de la obra,
patrimonio fideicometido. debiendo absolver las consultas que formule el contratista
184.4. El contratista se encuentra obligado a formar según lo previsto en los artículos siguientes. En una misma
parte del contrato de fideicomiso en calidad de contratista obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de
interviniente. La entidad fiduciaria se encarga de realizar su plantel técnico.
el pago al supervisor que designe, cuyo costo es asumido 187.2. El inspector o el supervisor, según
por el contratista interviniente. corresponda, está facultado para ordenar el retiro de
184.5. Cuando el contratista solicite, además del cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
adelanto directo, adelanto para materiales e insumos, incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha
dicho monto es transferido al patrimonio fideicometido. de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales
o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de efectiva participación de tales profesionales. La inclusión
las especificaciones técnicas y para disponer cualquier de mayores profesionales por parte del contratista no
medida generada por una emergencia. No obstante lo genera mayores costos ni gastos para la Entidad.
señalado, su actuación se ajusta al contrato, no teniendo 190.7. El presente artículo también resulta aplicable
autoridad para modificarlo. para los contratos de consultoría en lo que corresponda,
187.3. El contratista brinda al inspector o supervisor las salvo la Selección de Consultores Individuales.
facilidades necesarias para el cumplimiento de su función,
las cuales están estrictamente relacionadas con esta. Artículo 191. Cuaderno de Obra
Artículo 188. Jefe del Proyecto para la elaboración 191.1. En la fecha de entrega del terreno, el contratista
del expediente técnico entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que se
encuentra legalizado y es firmado en todas sus páginas
188.1. Durante la elaboración del expediente técnico por el inspector o supervisor, según corresponda, y
de obra, se cuenta con un jefe de proyecto, quien es por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos
el responsable técnico de su elaboración, no estando profesionales son los únicos autorizados para hacer
facultado a pactar modificaciones al contrato. anotaciones en el cuaderno de obra, salvo en los casos
188.2. El jefe de proyecto es un profesional colegiado, de ausencias excepcionales debidamente autorizadas
habilitado y especializado designado por el contratista por la Entidad, en los que puede autorizarse la firma del
consultor de obra, el cual es ingeniero o arquitecto, según cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejerce esta
el objeto del proyecto, con no menos de dos (2) años de labor de forma exclusiva e indelegable.
experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, 191.2. El cuaderno de obra consta de una hoja original
envergadura y complejidad del mismo. con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de
estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector
Artículo 189. Obligaciones del contratista de obra o supervisor. El original de dicho cuaderno permanece en
en caso de atraso en la finalización de la obra la obra, bajo custodia del residente no pudiendo impedirse
En caso de atrasos en la ejecución de la obra por el acceso al mismo.
causas imputables al contratista, con respecto a la fecha 191.3. Si el contratista o su personal, no permite el
consignada en el calendario de avance de obra vigente, acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor,
y considerando que dicho atraso puede producir una impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de
extensión de los servicios de inspección o supervisión, aplicación de una penalidad equivalente al cinco por mil
lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de (5/1 000) del monto de la valorización del periodo por cada
la obra asume el pago del monto correspondiente por los día de dicho impedimento.
servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo 191.4. Concluida la ejecución y recibida la obra, el
dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución original del cuaderno de obra queda en poder de la Entidad.
de obra. Durante la ejecución de la obra dicho costo es La entrega del cuaderno de obra a la entidad se realiza
asumido por la Entidad. en el acto recepción de obra o en el acto de constatación
física de la obra, de corresponder; debiendo dichas actos
Artículo 190. Obligación del contratista de ejecutar anotarse como último asiento.
el contrato con el personal ofertado
Artículo 192. Anotación de ocurrencias
190.1. Es responsabilidad del contratista ejecutar su
prestación con el plantel profesional ofertado. Cuando los 192.1. En el cuaderno de obra se anotan, en asientos
postores presenten dentro de su oferta como personal correlativos, los hechos relevantes que ocurran durante
permanente a profesionales que se encuentran laborando la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación
como residente o supervisor en obras contratadas por la el inspector o supervisor o el residente, según sea el que
Entidad que no cuentan con recepción, dicha oferta es efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran
descalificada. como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el
190.2. Cuando los documentos del procedimiento cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad
establezcan la acreditación del plantel profesional clave o al inspector o supervisor, según corresponda, por el
para la suscripción del contrato, el contratista inicia contratista o su representante, por medio de comunicación
y ejecutar su prestación con dicho personal, el cual escrita.
necesariamente permanece como mínimo sesenta 192.2. Los profesionales autorizados para anotar
(60) días calendario desde el inicio de su participación en el cuaderno de obra evalúan permanentemente el
en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo desarrollo de la administración de riesgos, debiendo
de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días anotar los resultados, cuando menos, con periodicidad
calendario. El incumplimiento de esta disposición, acarrea semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no
la aplicación de una penalidad no menor a la mitad de una cumplidos de ser el caso.
Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) 192.3. El cuaderno de obra es cerrado por el
UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. La inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse en definitivamente por la Entidad.
los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e Artículo 193. Consultas sobre ocurrencias en la
iii) inhabilitación para ejercer la profesión. obra
190.3. Excepcionalmente y de manera justificada
el contratista puede solicitar a la Entidad le autorice la 193.1. Las consultas se formulan en el cuaderno
sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso el perfil de obra y se dirigen al inspector o supervisor, según
del reemplazante no afecta las condiciones que motivaron corresponda.
la selección del contratista. 193.2. Las consultas cuando por su naturaleza, en
190.4. La sustitución del personal propuesto se solicita opinión del inspector o supervisor, no requieran de la
a la Entidad quince (15) días antes que se culmine la opinión del proyectista, son absueltas por estos dentro del
relación contractual entre el contratista y el personal a plazo máximo de cinco (5) días siguientes de anotadas las
ser sustituido; si dentro de los ocho (8) días siguientes de mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas,
presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento el contratista dentro de los dos (2) días siguientes tiene
se considera aprobada la sustitución. que acudir a la Entidad, la cual las resuelve en un plazo
190.5. En caso culmine la relación contractual entre máximo de cinco (5) días, contados desde el día siguiente
el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya de la recepción de la comunicación del contratista.
aprobado la sustitución del personal por no cumplir con 193.3. Las consultas cuando por su naturaleza, en
las experiencias y calificaciones requeridas, la Entidad le opinión del inspector o supervisor, requieran de la opinión
aplica el contratista una penalidad no menor a la mitad de del proyectista son elevadas por estos a la Entidad
una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una dentro del plazo máximo de cuatro (4) días siguientes de
(1) UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. anotadas, correspondiendo a esta en coordinación con el
190.6. En caso el contratista considere necesaria proyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo
la participación de profesionales adicionales al plantel de quince (15) días siguientes de la comunicación del
técnico ofertado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno inspector o supervisor.
de obra e informarse por escrito a la Entidad el alcance 193.4. Para este efecto, la Entidad considera en
de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar la el contrato celebrado con el proyectista cláusulas de
responsabilidad y la obligación de atender las consultas 196.2. Si la valorización de la parte en discusión
que les remita la Entidad dentro del plazo que señale dicha representa un monto igual o superior al cinco por ciento
cláusula. En caso no hubiese respuesta del proyectista (5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede
en el plazo indicado en el numeral anterior, la Entidad someter dicha controversia a conciliación y/o arbitraje, o a
absuelve la consulta y da instrucciones al contratista la Junta de Resolución de Disputas, según corresponda;
a través del inspector o supervisor, sin perjuicio de las dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de haber
acciones que se adopten contra el proyectista, por la falta tomado conocimiento de la discrepancia.
de absolución de la misma. 196.3. El inicio del respectivo medio de solución de
193.5. Si en ambos casos, vencidos los plazos, no controversias no implica la suspensión del contrato ni el
se absuelve la consulta, el contratista tiene el derecho incumplimiento de las obligaciones de las partes.
a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo
correspondiente a la demora. Esta demora se computa Artículo 197. Causales de ampliación de plazo
sólo a partir de la fecha en que la no ejecución de los El contratista puede solicitar la ampliación de plazo
trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas
crítica del programa de ejecución de la obra. a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del
programa de ejecución de obra vigente al momento de la
Artículo 194. Valorizaciones y metrados solicitud de ampliación:
194.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles
a cuenta y son elaboradas el último día de cada período al contratista.
previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el b) Cuando es necesario un plazo adicional para la
contratista. ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso,
194.2. En el caso de las obras contratadas bajo el el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere
sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la otorgado.
obra, las valorizaciones se formulan en función de los c) Cuando es necesario un plazo adicional para la
metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios
agregando separadamente los montos proporcionales de unitarios.
gastos generales y utilidad ofertados por el contratista;
a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje Artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo
correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
194.3. En el caso de las obras contratadas bajo el 198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de
sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, conformidad con lo establecido en el artículo precedente,
las valorizaciones se formulan en función de los metrados el contratista, por intermedio de su residente anota en el
ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias
desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser
que fuera presentada al momento de ofertar, agregando el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su
separadamente los montos proporcionales de gastos efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose
generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de mayores metrados en contratos a precios unitarios,
de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la
General a las Ventas. causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor,
194.4. En las obras contratadas bajo el sistema a y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de
precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia
realmente ejecutados, mientras que en el caso de las invocada, el contratista o su representante legal solicita,
obras bajo el sistema de suma alzada se valoriza hasta el cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo
total de los metrados del presupuesto de obra. ante el inspector o supervisor, según corresponda, con
194.5. Los metrados de obra ejecutados se formulan copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta
y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector crítica del programa de ejecución de obra vigente.
o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de 198.2. El inspector o supervisor emite un informe que
los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de
supervisor no se presenta para la valorización conjunta ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista
con el contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados
revisa los metrados durante el periodo de aprobación de desde el día siguiente de presentada la solicitud. La
la valorización. Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su
194.6. El plazo máximo de aprobación por el inspector decisión al contratista en un plazo máximo de quince
o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la
Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo,
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento
al de la valorización respectiva, y es cancelada por la alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo
Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. indicado por el inspector o supervisor en su informe.
Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos 198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el
a los previstos en este numeral, las bases establecen el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad
tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión
en el presente artículo. al contratista en un plazo máximo de quince (15) días
194.7. A partir del vencimiento del plazo establecido para hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto
el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad.
la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento 198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles
de los intereses legales efectivos, de conformidad con los de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y
artículos 1234, 1245 y 1246 del Código Civil. no existe opinión del supervisor o inspector, se considera
Artículo 195. Reajustes ampliado el plazo solicitado por el contratista.
En el caso de obras, los reajustes se calculan en base 198.5. Cuando las ampliaciones se sustenten en
al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la causales que no correspondan a un mismo periodo de
valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación
de Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de plazo se tramita y resuelve independientemente.
de los reajustes que le corresponden y se pagan con la 198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan
valorización más cercana posterior o en la liquidación final fecha prevista de conclusión, hecho que es debidamente
sin reconocimiento de intereses. acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no
se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el
Artículo 196. Discrepancias respecto de contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones
valorizaciones o metrados de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista
valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial,
196.1. Si surgieran discrepancias respecto de la para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado.
formulación, aprobación o valorización de los metrados 198.7. La ampliación de plazo obliga al contratista,
entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, como condición para el pago de los mayores gastos
según sea el caso, estas se resuelven en la liquidación del generales, a presentar al inspector o supervisor la
contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. programación CPM que corresponda y su respectivo
calendario de avance de obra valorizado actualizado y la quince (15) días contados a partir del día siguiente de
programación CPM correspondiente, la lista de hitos no recibida la mencionada valorización, la eleva a la Entidad
cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así con las correcciones a que hubiere lugar para su revisión
como su impacto considerando para ello solo las partidas y aprobación. En caso la Entidad apruebe la referida
que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación valorización, es pagada en un plazo máximo de treinta
de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder (30) días contados a partir del día siguiente de recibida la
de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la valorización por parte del inspector o supervisor.
fecha de notificación al contratista de la aprobación de la 201.2. Si surgen discrepancias respecto de la
ampliación de plazo. El inspector o supervisor los eleva formulación de una valorización de mayores costos
a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse directos y mayores gastos generales variables, se someten
con el contratista, en un plazo máximo de siete (7) días, a la Junta de Resolución de Disputa, cuando corresponda,
contados a partir del día siguiente de la recepción del o se resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio
nuevo calendario presentado por el contratista. En un del pago de la parte no controvertida.
plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del 201.3. A partir del vencimiento del plazo establecido
día siguiente de la recepción del informe del inspector o para el pago de esta valorización, el contratista tiene
supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, derecho al reconocimiento de los intereses legales,
el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246
efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el del Código Civil. Para el pago de intereses se formula
plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario una valorización de intereses, la cual se efectúa en las
elevado por el inspector o supervisor. valorizaciones siguientes.
198.8. Cualquier controversia relacionada con las
solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida al Artículo 202. Actualización del Programa de
respectivo medio de solución de controversias dentro de Ejecución de Obra
los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que
la Entidad debió notificar su decisión o de la notificación 202.1. Cuando por razones no imputables al contratista
de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada. el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje
adecuadamente el avance real del progreso de la obra,
Artículo 199. Efectos de la modificación del plazo a pedido del supervisor o inspector, el contratista en un
contractual plazo máximo de siete (7) días hace una actualización del
Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de
199.1. Las ampliaciones de plazo en los contratos avance de obra valorizado, de adquisición de materiales
de obra dan lugar al pago de mayores costos directos y e insumos y de utilización de equipos de manera que
mayores gastos generales variables, ambos directamente estos reflejen adecuadamente la situación del avance de
vinculados con dichas ampliaciones. las obras y lo necesario para su culminación en el plazo
199.2. Los costos directos se encuentran debidamente contractual vigente, siempre que no se haya afectado la
acreditados y forman parte de aquellos conceptos que ruta crítica.
integren la estructura de costos de la oferta económica del 202.2. El Programa de Ejecución de Obra actualizado
contratista. y sus calendarios muestran claramente las diferencias con
199.3. Los mayores gastos generales variables se el Programa de Ejecución de Obra previo, así como la
determinan en función al número de días correspondientes propuesta sustentada del contratista que permita superar
a la ampliación multiplicado por el gasto general variable las posibles desviaciones que se hubieran presentado,
diario, salvo en los casos de las ampliaciones de plazo que con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo
se aprueben para la ejecución de prestaciones adicionales contractual.
de obra y que tienen calculados en su presupuesto sus 202.3. El supervisor o inspector luego de revisarlo
propios gastos generales. en un plazo que no exceda de siete (7) días manifiesta
199.4. Solo cuando la ampliación de plazo sea su aprobación u observaciones. En caso haya
generada por la paralización total de la obra por causas observaciones, las mismas son levantadas por el
ajenas a la voluntad del contratista, da lugar al pago contratista en un plazo máximo de siete (7) días, luego
de mayores gastos generales variables debidamente de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa
acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que
la estructura de gastos generales variables de la oferta se constituyen en el Programa de Ejecución de Obra y
económica del contratista. calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector
199.5. Como parte de los sustentos se requiere detallar no se manifieste en los plazos señalados, se da por
los riesgos que dieron lugar a la ampliación de plazo. aprobado el Programa de Ejecución de Obra Actualizado
199.6. En el supuesto que la reducción de prestaciones y los calendarios propuestos por el contratista que pasan
genere la reducción del plazo de ejecución contractual, los a ser los documentos vigentes.
menores gastos generales variables que correspondan a 202.4. Ante la falta de presentación del Programa de
dicha reducción de plazo se deducen de la liquidación final Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios por el
del contrato. contratista en el plazo señalado en el numeral 202.1, el
199.7. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad supervisor o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio
amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos para todos sus efectos.
que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados
directamente al contrato principal. Artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución
de la Obra
Artículo 200. Cálculo del Gasto General variable
Diario 203.1. Durante la ejecución de la obra, el contratista
En los contratos de obra, el gasto general variable está obligado a cumplir los avances parciales establecidos
diario se calcula dividiendo los gastos generales variables en el calendario de avance de obra vigente. En caso de
ofertados entre el número de días del plazo contractual retraso injustificado, cuando el monto de la valorización
original, ajustado por el coeficiente “Ip/Io”, en donde “Ip” acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor
es el Índice General de Precios al Consumidor (Código al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización
39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadística e acumulada programada a dicha fecha, el inspector o
Informática-INEI correspondiente al mes calendario en que supervisor ordena al contratista que presente, dentro de
ocurre la causal de ampliación del plazo contractual, e “Io” los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que
es el mismo índice de precios correspondiente al mes del contemple la aceleración de los trabajos, de modo que
valor referencial. se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo
previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.
Artículo 201. Pago de mayores costos directos y 203.2. El calendario acelerado es revisado por el
mayores gastos generales variables supervisor o inspector de obra, quién a su vez en un plazo
de tres (3) días otorga conformidad y lo eleva a la Entidad
201.1. Una vez que se haya aprobado la ampliación de para su aprobación en un plazo de siete (7) días, contados
plazo se formula una valorización de los mayores costos a partir del día siguiente de la recepción del informe del
directos y mayores gastos generales variables para su inspector o supervisor. De no pronunciarse la Entidad en
pago, la cual es presentada por el residente al inspector el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario
o supervisor; dicho profesional, en un plazo máximo de elevado por el inspector o supervisor.
203.3. Dicho calendario se toma en cuenta solo con formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días
fines del control de los avances físicos reprogramados de de presentado este último.
la obra y no para el análisis de afectación de la ruta crítica 205.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no
con fines de trámite de ampliaciones de plazo, para cuyo están previstas en el presupuesto de obra, se adjunta
caso se considera el último calendario actualizado vigente. al expediente técnico de obra el documento del precio
203.4. La falta de presentación de este calendario unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra.
dentro del plazo señalado en el numeral precedente puede El acuerdo de precios se realiza entre el residente y el
ser causal para que opere la intervención económica de supervisor o el inspector, la cual es remitida a la Entidad
la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario para su aprobación como parte del presupuesto de la
no exime al contratista de la responsabilidad por demoras prestación adicional de obra.
injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de 205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita
reajustes ni para sustentar las solicitudes de ampliaciones la conformidad sobre el expediente técnico presentado
de plazo. por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12)
203.5. Cuando el monto de la valorización acumulada días hábiles emite y notifica al contratista la resolución
ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la
acumulado programado del nuevo calendario, el inspector ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de
o el supervisor anota el hecho en el cuaderno de obra e la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser
informar a la Entidad. Dicho retraso puede ser considerado causal de ampliación de plazo.
como causal de resolución del contrato o de intervención 205.7. A efectos de aprobar la ejecución del adicional
económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad
alguno al contratista de obra. presupuestal y la opinión favorable sobre la solución
técnica propuesta en el expediente técnico presentado
Artículo 204. Intervención Económica de la Obra por el contratista. Para emitir una opinión técnica sobre
la solución técnica propuesta, la Entidad solicita el
204.1. La Entidad puede, de oficio o a solicitud de pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho
parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, pronunciamiento o siendo negativo este, el órgano de
fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones la entidad responsable de la aprobación de los estudios
contractuales que a su juicio no permitan la terminación emite la opinión correspondiente.
de los trabajos. La intervención económica de la obra 205.8. Excepcionalmente, en el caso de prestaciones
es una medida que se adopta por consideraciones de adicionales de obra de carácter de emergencia, cuya
orden técnico y económico con la finalidad de culminar la falta de ejecución pueda afectar el ambiente o poner en
ejecución de los trabajos, sin llegar a resolver el contrato. peligro a la población, a los trabajadores o a la integridad
La intervención económica no deja al contratista al de la misma obra, la autorización previa de la Entidad
margen de su participación contractual, y sus obligaciones se realiza mediante comunicación escrita al inspector
correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento o supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecución
de mayores gastos generales, indemnización o cualquier de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la
otro reclamo, cuando la intervención sea consecuencia del verificación que efectúa la Entidad, previamente a la
incumplimiento del contratista. emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no
204.2. Si el contratista rechaza la intervención puede efectuarse pago alguno.
económica, el contrato es resuelto por incumplimiento. 205.9. En los contratos de obra, los presupuestos
204.3. Para la aplicación de lo establecido en el adicionales de obra se formulan con los precios del
presente artículo se tiene en cuenta lo dispuesto en la contrato y/o precios pactados y los gastos generales
Directiva y demás disposiciones que dicte el OSCE sobre fijos y variables propios de la prestación adicional para lo
la materia. cual se realiza el análisis correspondiente teniendo como
base o referencia el análisis de los gastos generales del
Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras presupuesto original contratado. Asimismo, se incluye la
menores o iguales al quince por ciento (15%) utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a
las Ventas correspondiente.
205.1. Solo procede la ejecución de prestaciones 205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el
adicionales de obra cuando previamente se cuente con sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores
la certificación de crédito presupuestario o previsión metrados, estos son autorizados por el supervisor o
presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno
del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su
la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del ejecución.
siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado 205.11. El contratista mediante anotación en cuaderno
esta atribución y en los casos en que sus montos, de obra solicita la ejecución de mayores metrados.
restándole los presupuestos deductivos vinculados, no El supervisor autoriza su ejecución siempre que no
excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato se supere el quince por ciento (15%) del monto del
original. contrato original, considerando el monto acumulado de
205.2. La necesidad de ejecutar una prestación los mayores metrados y las prestaciones adicionales de
adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, obras, restándole los presupuestos deductivos. El monto
sea por el contratista, a través de su residente, o por el a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se
inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo computa para el cálculo del límite para la aprobación de
máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artículo 34 de
de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según la Ley.
corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada, 205.12. No se requiere la aprobación previa de la
adjuntando un informe técnico que sustente su posición Entidad para la ejecución de mayores metrados, pero
respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. sí para su pago. El encargado de autorizar el pago es
Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha
del expediente técnico de obra o del riesgo que haya función.
generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. 205.13. De no existir precios unitarios de una
205.3. En el caso de obras convocadas por paquete determinada partida requerida en la prestación adicional,
que, por su naturaleza, no cuenten con inspector o se pactan nuevos precios unitarios, considerando los
supervisor a tiempo completo, el plazo al que se refiere precios de los insumos, tarifas o jornales del presupuesto
el numeral anterior se computa a partir del primer día de obra y, de no existir, se sustenta en precios del mercado
posterior a la fecha de la anotación, en que, según la debidamente sustentados. A falta de acuerdo con el
programación, corresponda al inspector o supervisor estar contratista, y con la finalidad de no retrasar la aprobación
en la obra. y ejecución de la prestación adicional, el supervisor o
205.4. El contratista presenta el expediente técnico del inspector se encuentra facultado para fijar provisionalmente
adicional de obra, dentro de los quince (15) días siguientes un precio, el cual se aplica sin perjuicio del derecho del
a la anotación en el cuaderno de obra, siempre que el contratista para someterlo al procedimiento de solución de
inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado controversias que corresponda dentro de los siguientes
la necesidad de ejecutar la prestación adicional. De ser treinta (30) días hábiles contados desde la aprobación del
el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la presupuesto de la prestación adicional. El plazo señalado
conformidad sobre el expediente técnico de obra en el presente numeral es de caducidad.
205.14. El pago de los presupuestos adicionales el inventario de materiales, insumos, equipamientos o

aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. mobiliarios respectivos en el almacén de obra, los cuales
205.15. Cuando se apruebe la prestación adicional son responsabilidad del contratista luego de realizado el
de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto inventario. Si alguna de las partes no se presenta, la otra
de la garantía de fiel cumplimiento, debiendo entregar la lleva adelante la constatación e inventario y levanta el
actualización del valor de la garantía correspondiente en acta, documento que tiene pleno efecto legal.
el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la 207.3. Culminado este acto, la obra queda bajo
prestación adicional. Igualmente, cuando se apruebe la responsabilidad de la Entidad y se procede a su liquidación.
reducción de prestaciones, el contratista puede reducir el 207.4. En caso que la resolución sea por incumplimiento
monto de dicha garantía. del contratista, en la liquidación se consignan y se hacen
205.16. En los casos en los que el contratista, para efectivas las penalidades que correspondan.
la elaboración del expediente técnico del adicional de 207.5. En caso que la resolución sea por causa
obra, requiera realizar ensayos especializados de alta atribuible a la Entidad, esta reconoce al contratista, en la
complejidad y/o la participación de algún especialista que liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%)
no esté contemplado en la relación de su personal clave, de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo de obra que
corresponde incluir su costo en los gastos generales se deja de ejecutar, actualizado mediante las fórmulas de
propios del adicional. reajustes hasta la fecha en que se efectúa la resolución
del contrato.
Artículo 206. Prestaciones adicionales de obras 207.6. En caso no se haya iniciado la ejecución de la
mayores al quince por ciento (15%) obra, no resulta aplicable la disposición señalado en el
numeral anterior, debiendo la Entidad reconocer los daños
206.1. Las prestaciones adicionales de obras efectivamente irrogados.
cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos 207.7. Los gastos incurridos en la tramitación de la
vinculados, superen el quince por ciento (15%) del resolución del contrato, como los notariales, de inventario
monto del contrato original, luego de ser aprobadas por y otros, son de cargo de la parte que incurrió en la causal
el Titular de la Entidad, requieren previamente, para su de resolución.
ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría 207.8. En caso surgiese alguna controversia sobre la
General de la República. La determinación del referido resolución del contrato, cualquiera de las partes puede
porcentaje incluye los montos acumulados de los mayores recurrir a los medios de solución establecidos en la
metrados, en contratos a precios unitarios. En el caso de Ley, el Reglamento o en el contrato, dentro del plazo de
adicionales con carácter de emergencia la autorización de treinta (30) días hábiles siguientes de la notificación de la
la Contraloría General de la República se emite previa al resolución, vencido el cual la resolución del contrato queda
pago. consentida.
206.2. La Contraloría General de la República cuenta
con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos
responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual
se encuentra motivado en todos los casos. El referido 208.1. En la fecha de la culminación de la obra, el
plazo se computa a partir del día siguiente que la Entidad residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita
presenta la documentación sustentatoria correspondiente. la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un
206.3. Transcurrido este plazo, sin que medie plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación
pronunciamiento de la Contraloría General de la República, señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido
la Entidad está autorizada para disponer la ejecución y/o en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de
pago de prestaciones adicionales de obra por los montos encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite
que hubiere solicitado, sin perjuicio del control posterior. el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas
De requerirse información complementaria, la Contraloría del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido
General de la República comunica a la Entidad este en el expediente técnico de obra y las modificaciones
requerimiento, en una sola oportunidad, a más tardar al aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro
quinto día hábil contado desde el inicio del plazo a que de dicho plazo. De no constatar la culminación de la
se refiere el numeral precedente, más el término de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y
distancia. comunica a la Entidad, en el mismo plazo.
La Entidad cuenta con cinco (5) días hábiles para 208.2. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes
cumplir con el requerimiento. a la recepción del certificado de conformidad técnica, la
206.4. En estos casos el plazo se interrumpe y se Entidad designa un comité de recepción. El comité está
reinicia al día siguiente de la fecha de presentación de la integrado, cuando menos, por un representante de la
documentación complementaria por parte de la Entidad a Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según
la Contraloría General de la República. corresponda a la naturaleza de los trabajos.
206.5. El pago de los presupuestos adicionales 208.3. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de
aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. Arquitectos, el representante del Órgano de Control
206.6. Cuando se apruebe la prestación adicional de Institucional de la Entidad puede participar, en calidad de
obras, el contratista está obligado a ampliar el monto de la veedor, en la recepción de la obra, la ausencia del veedor
garantía de fiel cumplimiento. no vicia el acto.
206.7. Las prestaciones adicionales de obra y los 208.4. Para el inicio del acto de recepción de obra,
mayores metrados, en contratos a precios unitarios, en el residente de obra entrega al comité de recepción el
conjunto, no pueden superar el cincuenta por ciento (50%) cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalización del
del monto del contrato original. En caso que superen este acto al residente con la anotación pertinente del supervisor,
límite, se procede a la resolución del contrato, no siendo de ser el caso.
aplicable el artículo 167 para continuar con la ejecución de 208.5. Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en
la obra se convoca a un nuevo procedimiento por el saldo un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada
de obra por ejecutar, sin perjuicio de las responsabilidades su designación, el comité de recepción junto al contratista
que pudiera corresponder al proyectista. y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento
u operatividad de la infraestructura culminada y las
Artículo 207. Resolución del Contrato de Obras instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el
caso dispone las pruebas operativas que sean necesarias.
207.1. La resolución del contrato de obra determina la 208.6. Culminada la verificación, y de no existir
inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, observaciones, se procede a la recepción de la obra, y se
estrictamente por razones de seguridad o disposiciones considera concluida en la fecha anotada por el contratista
reglamentarias de construcción, no sea posible. en el cuaderno de obra. El Acta de Recepción es suscrita
207.2. La parte que resuelve indica en su carta de por los miembros del comité, el supervisor o inspector y el
resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación contratista.
física e inventario en el lugar de la obra, con una 208.7. De existir observaciones, estas se consignan en
anticipación no menor de tres (3) días hábiles. En esta un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra.
fecha, las partes y el supervisor o inspector, según El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de
corresponda, se reúnen en presencia de notario o juez de ejecución vigente de la obra o cuarenta y cinco (45) días,
paz, y se levanta un acta donde se detallan los avances el que resulte menor para subsanar las observaciones,
de obra a nivel de metas verificables, así como realizar plazo que se computa a partir de la fecha de suscripción
del Acta o Pliego. Las prestaciones que se ejecuten en el Acta de Recepción de Obra, informa a la Entidad para
dicho periodo como consecuencia de observaciones que ésta solicite por escrito al contratista las subsanaciones
no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.
contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de
penalidad alguna. Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra
208.8. Realizadas las prestaciones para el
levantamiento de las observaciones, el contratista solicita 209.1. El contratista presenta la liquidación
nuevamente la recepción de la obra mediante anotación en debidamente sustentada con la documentación y cálculos
el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o
o supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde
comité de recepción junto con el contratista se constituye el día siguiente de la recepción de la obra o de que la
en la obra dentro de los siete (7) días siguientes de recibido última controversia haya sido resuelta y consentida.
el informe del inspector o supervisor. La comprobación Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un
que realiza se sujeta a verificar la subsanación de las décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra,
observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la
formular nuevas observaciones. recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta
208.9. De haberse subsanado las observaciones a a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos
conformidad del comité de recepción, se suscribe el Acta que se encuentran sometidos a un medio de solución de
de Recepción de Obra. controversias.
208.10. En caso el contratista o el comité de recepción 209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida
no estuviese conforme con las observaciones o la la liquidación formulada por el contratista la Entidad se
subsanación, según corresponda, anota la discrepancia en pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando,
el acta respectiva. El comité de recepción eleva al Titular observando, o elaborando otra, notificando al contratista
de la Entidad todo lo actuado con un informe sustentado para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días
de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) siguientes.
días. La Entidad se pronuncia sobre dichas observaciones 209.3. En caso el contratista no presente la liquidación
en igual plazo. en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o
208.11. De persistir la discrepancia, esta puede ser inspector la elaboración de la liquidación debidamente
sometida a Junta de Resolución de Disputas, conciliación sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo
y/o arbitraje, según corresponda, dentro de los treinta (30) los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la
días hábiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro
o al vencimiento del plazo en que este debió realizarse. de los quince (15) días siguientes.
208.12. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del 209.4. La liquidación queda consentida o aprobada,
plazo establecido para la subsanación, el inspector o según corresponda, cuando, practicada por una de
supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos las partes, no es observada por la otra dentro del plazo
correspondientes, salvo circunstancias justificadas establecido.
debidamente acreditadas por el contratista, informa de 209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación
inmediato a la Entidad quien da por vencido dicho plazo presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de
y notifica ello al Contratista. A partir del día siguiente de la los quince (15) días de haber recibido la observación;
mencionada notificación la Entidad asume la subsanación de no hacerlo, se considera aprobada o consentida,
de las observaciones con cargo a las valorizaciones según corresponda, la liquidación con las observaciones
pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento que se formuladas.
establece en la Directiva que se apruebe conforme a lo 209.6. En el caso que una de las partes no acoja
que dispone el numeral 204.3 del artículo 204. las observaciones formuladas por la otra, aquella lo
208.13. Todo retraso en la subsanación de las manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el
observaciones que exceda del plazo otorgado, se numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge
considera como demora para efectos de las penalidades las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la
que correspondan y puede dar lugar a que la Entidad Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación
resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida
a que se refiere el presente artículo pueden ser aplicadas o aprobada, según corresponda, la liquidación con las
hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el observaciones formuladas.
contrato según corresponda. 209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidación,
208.14. Como consecuencia de verificar el incluso las controversias relativas a su consentimiento o al
funcionamiento u operatividad de la infraestructura incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se
culminada y las instalaciones y equipos en caso resuelve según las disposiciones previstas para la solución
corresponda, advierte que la obra no se encuentra de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento,
culminada, dispone que el inspector o supervisor anote en sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
el cuaderno de obra tal hecho, a efectos que el contratista 209.8. La liquidación de obra contratada bajo cualquier
culmine la obra, aplicándole penalidad por retraso, y sistema de contratación se practica con los precios
respecto al supervisor se le aplica una penalidad no menor unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser
a 1% ni mayor a 5% al monto del contrato de supervisión. el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato.
Realizadas las prestaciones para la culminación de la 209.9. No se procede a la liquidación mientras existan
obra, el contratista solicita nuevamente la recepción de la controversias pendientes de resolver.
obra, mediante anotación en el cuaderno de obra, lo cual
es verificado por el inspector o supervisor e informado a Artículo 210. Efectos de la liquidación
la Entidad, conforme al procedimiento señalado en este
artículo; sin perjuicio de resolver el contrato. 210.1. Luego de consentida la liquidación y efectuado
208.15. Está permitida la recepción parcial de el pago que corresponda, culmina definitivamente el
secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera contrato y se cierra el expediente respectivo.
previsto expresamente en las bases, en el contrato o las 210.2. Las discrepancias en relación a defectos o
partes expresamente lo convengan. La recepción parcial vicios ocultos, son sometidas a conciliación y/o arbitraje.
no exime al contratista del cumplimiento del plazo de En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir
ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades de la recepción de la obra por la Entidad hasta treinta
correspondientes. (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de
208.16. Si por causas ajenas al contratista la recepción responsabilidad del contratista previsto en el contrato.
de la obra se retrasa, superando los plazos establecidos en
el presente artículo para tal acto, el lapso de la demora se Artículo 211. Declaratoria de fábrica o memoria
adiciona al plazo de ejecución de la misma y se reconoce al descriptiva valorizada
contratista los gastos generales debidamente acreditados,
en que se hubiese incurrido durante la demora. 211.1. Con la liquidación, el contratista entrega a
208.17. Si en el proceso de verificación de la la entidad los planos post construcción y la minuta de
subsanación de las observaciones, el comité de recepción declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada,
constata la existencia de vicios o defectos distintos a las según sea el caso. La entrega de dichos documentos
observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir constituye, además de una condición para el pago
del monto de la liquidación a favor del contratista, una los procedimientos que tengan por objeto contratar la
obligación contractual a su cargo. ejecución de obras bajo la modalidad llave en mano que
211.2. La Declaratoria de Fábrica se otorga conforme incluye expediente técnico de obra y concurso oferta.
a lo dispuesto en la Ley de la materia. La presentación de 216.2. Esta modalidad solo puede aplicarse en la
la Declaratoria de Fábrica mediante escritura pública, es ejecución de obras en las que los postores pueden ofertar
opcional. soluciones de diseño propias.
216.3. El presupuesto estimado del proyecto se define
TÍTULO VIII en función al valor aproximado de la obra, calculado a
EJECUCIÓN DE OBRA QUE INCLUYE partir de los documentos señalados en el artículo 213 y
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN determina la competencia regulada en el numeral 41.3 del
artículo 41 de la Ley.
CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES Artículo 217. Órgano a cargo del procedimiento de
Artículo 212. Condiciones selección
217.1. Para convocar un procedimiento para la
212.1. Los Ministerios y sus organismos públicos, ejecución de obra bajo las modalidades reguladas en
programas y proyectos adscritos; así como las empresas el presente capítulo, la Entidad designa un comité de
bajo el ámbito de FONAFE pueden contratar obras selección conformado por cinco (5) miembros, según las
que incluyan el diseño y construcción a través de las siguientes condiciones:
modalidades llave en mano que incluye el expediente
técnico de obra, o concurso oferta, según corresponda, a) Un (1) miembro del órgano encargado de las
siempre que el presupuesto estimado del proyecto o valor contrataciones.
referencial corresponda a una Licitación Pública y que por b) Un (1) miembro del área usuaria o la que haga sus
su naturaleza utilice el sistema de suma alzada. veces.
212.2. Mediante Directiva el OSCE regula disposiciones c) Tres (3) expertos independientes con conocimiento
complementarias para la aplicación de estas modalidades, especializado en la elaboración de expedientes técnicos
las que pueden incluir la posibilidad de utilizar modelos de la especialidad de la obra a contratar. Previo sustento,
contractuales de uso estándar internacional. que conste en el expediente de contratación, los expertos
212.3. El postor acredita su inscripción en el RNP designados pueden ser servidores de la Entidad.
como ejecutor de obras y consultor de obras. En caso que
el postor sea un consorcio o acredite un subcontratista 217.2. La evaluación técnica al diseño es realizada
especializado, la inscripción en el RNP se efectúa de exclusivamente por los miembros del comité de selección
acuerdo a lo dispuesto en la Directiva que el OSCE señalados en el literal c) del numeral precedente.
apruebe para tal efecto.
213.4. La Entidad para la elaboración del expediente Artículo 218. Desarrollo del procedimiento
técnico y la ejecución de la obra, cuenta con un supervisor, Para las obras convocadas bajo las modalidades
para garantizar el adecuado cumplimiento de las previstas en el presente título rige lo dispuesto en los
prestaciones contractuales. artículos 79 al 84 debiendo observarse, además, lo
Artículo 213. Requisitos siguiente:
En la contratación de obras bajo la modalidad llave en
mano que incluye el expediente técnico de obra y concurso a) Para la admisión de las ofertas, el comité de selección
oferta se incluye en el expediente de contratación lo siguiente: determina si la propuesta técnica se sujeta a los requisitos
de la Entidad establecidos en las bases. De no cumplir con
a) Los Requisitos de la Entidad o los términos de lo requerido, la oferta se considera no admitida.
referencia, según corresponda, los cuales indican, entre b) La evaluación técnica comprende, adicionalmente,
otros aspectos, si el consultor encargado del diseño puede la asignación de puntaje al diseño y equipamiento, según
ser un consorciado o un subcontratista especializado. corresponda.
b) Estudio básico de ingeniería para los casos c) No se aplican los límites mínimos y máximos para
regulados en el artículo 220. admitir la oferta económica, previstos en la Ley y el
c) La asignación de riesgos Reglamento.
d) El estudio de preinversión que sustentó la d) Para que el comité de selección considere válida la
declaratoria de viabilidad, conforme al Sistema Nacional oferta económica que supere el presupuesto estimado del
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en proyecto, corresponde contar con la certificación de crédito
lo que corresponda. presupuestario suficiente y la aprobación del Titular de la
Entidad que no puede exceder de cinco (5) días hábiles,
Artículo 214. Requisitos para perfeccionar el contados desde la fecha prevista en el calendario para el
contrato otorgamiento de la buena pro, salvo que el postor acepte
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la reducir su oferta económica. En caso no se cuente con la
buena pro, presenta además de los requisitos previstos certificación de crédito presupuestario se rechaza la oferta.
en el artículo 139, la constancia de capacidad de libre e) La Entidad rechaza las ofertas cuando el
contratación. desagregado de partidas que da origen a la propuesta no
sustenta que sea posible cumplir satisfactoria y legalmente
Artículo 215. Ejecución Contractual sus obligaciones contractuales. El rechazo se encuentra
fundamentado.
215.1. Cuando resulte técnicamente viable y siempre
que se cuente con la conformidad expresa del área usuaria, Artículo 219. Aprobación del Expediente Técnico
se puede realizar aprobaciones parciales del expediente de Obra
técnico de obra, por tramos, etapas, componentes o
sectores, quedando facultada la Entidad para disponer la 219.1. En los contratos de diseño y construcción, el
ejecución de los trabajos contemplados en los expedientes contratista formula el expediente técnico y la Entidad lo
técnicos parciales. aprueba según el monto contratado. Excepcionalmente,
215.2. En caso corresponda la modificación del por razones no imputables al contratista, el expediente
contrato por variaciones en el monto del contrato original, técnico puede ser aprobado con un presupuesto de obra
dicha modificación se formaliza dentro de los siete (7) días mayor hasta en quince por ciento (15%) al inicialmente
calendarios siguientes a la aprobación del expediente ofertado, siempre que ello resulte indispensable para
técnico y su presupuesto; para tal efecto, el contratista alcanzar la finalidad del contrato, previa conformidad del
amplía en dicho plazo la garantía de fiel cumplimiento. supervisor y del área usuaria. Lo regulado en este artículo
no constituye prestaciones adicionales de obra.
CAPÍTULO II 219.2. Concluida la elaboración del expediente técnico
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN de obra, el supervisor cuenta con un plazo de siete (7)
Artículo 216. Presupuesto estimado del proyecto días, contados a partir del día siguiente de su recepción,
para remitir a la Entidad un informe en el que se pronuncie
216.1. En los procedimientos regulados en este sobre la viabilidad de aprobar dicho expediente; recibido
capítulo, no corresponde establecer valor referencial en el informe, la Entidad cuenta con (10) días hábiles para
emitir y notificar al contratista la resolución mediante la que metrados o partidas nuevas no consideradas en el
se pronuncia sobre la aprobación del expediente técnico. presupuesto detallado de la oferta, éstas son autorizadas
219.3. En el supuesto que, para alcanzar la finalidad por el área usuaria de la Entidad, previa conformidad del
del contrato, resulte indispensable aprobar un presupuesto supervisor. Para determinar el presupuesto de obra que se
de obra mayor en quince (15%) al originalmente ofertado, apruebe se considera los precios unitarios ofertados en el
el Titular de la Entidad puede decidir aprobarlo, debiendo presupuesto detallado o los precios unitarios pactados de
contar con la autorización previa de la Contraloría General las nuevas partidas, cuando no existan. Lo regulado en este
de la República y con la comprobación de que se cuenta artículo no constituye prestaciones adicionales de obra.
con la disponibilidad de los créditos presupuestarios 222.2. En el mismo sentido, cuando se requiera
correspondientes. En caso dicho incremento supere prescindir de metrados o partidas que no resulten
en cincuenta por ciento (50%) el presupuesto de obra necesarias para cumplir con la finalidad del contrato, éstas
ofertado, se resuelve el contrato, debiendo la Entidad son autorizadas por el área usuaria de la Entidad, previa
convocar un nuevo procedimiento de selección. conformidad del supervisor.
219.4. La Contraloría General de la República cuenta 222.3. Concluida la elaboración del expediente técnico
con un plazo máximo de diez (10) días hábiles, bajo de obra, el supervisor cuenta con un plazo de siete (7)
responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual días, contados a partir del día siguiente de su recepción,
se encuentra motivado en todos los casos. El referido para remitir a la Entidad un informe en el que se pronuncie
plazo se computa a partir del día siguiente que la Entidad sobre la viabilidad de aprobar dicho expediente; recibido el
presenta la documentación sustentatoria correspondiente. informe, la Entidad cuenta con (10) días hábiles para emitir
De no emitir y notificar el pronunciamiento en el plazo y notificar al contratista la resolución mediante la que se
establecido, se entiende autorizada la Entidad para pronuncia sobre la aprobación del expediente técnico
aprobar el expediente técnico, sin perjuicio del control 222.4. En los supuestos señalados en los numerales
posterior. 222.1 y 222.2, en caso que el presupuesto de obra
219.5. De requerirse información complementaria, la resultante se incremente hasta en quince por ciento
Contraloría General de la República comunica a la Entidad (15%) del presupuesto detallado se aprueba por el Titular
este requerimiento, en una sola oportunidad, a más tardar de la Entidad. Cuando el incremento supere en quince
al tercer día hábil contado desde el inicio del plazo a por ciento (15%) al presupuesto detallado, el Titular de
que se refiere el numeral precedente, más el término de la Entidad puede decidir aprobarlo, debiendo contar
la distancia. La Entidad cuenta con tres (3) días hábiles con la autorización previa de la Contraloría General de
para cumplir con el requerimiento. En estos casos el plazo la República. En ambos supuestos es requisito contar
se interrumpe y se reinicia al día siguiente de la fecha con la disponibilidad de los créditos presupuestarios
de presentación de la documentación complementaria correspondientes. En caso dicho incremento supere en
por parte de la Entidad a la Contraloría General de la cincuenta por ciento (50%) el presupuesto detallado, se
República. resuelve el contrato, sin responsabilidad de las partes,
219.6. El titular de la Entidad puede delegar la facultad debiendo la Entidad convocar un nuevo procedimiento de
de aprobar los expedientes técnicos. selección para la ejecución de la obra.
219.7. Aprobado el expediente técnico de obra, se 222.5. La Contraloría General de la República cuenta
encuentra prohibida la autorización de prestaciones con un plazo máximo de diez (10) días hábiles, bajo
adicionales por errores o deficiencias de dicho expediente; responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual
asimismo, no procede el reconocimiento de mayores se encuentra motivado en todos los casos. El referido
metrados. En ambos supuestos, el contratista asume la plazo se computa a partir del día siguiente que la Entidad
responsabilidad y costo por la ejecución de las referidas presenta la documentación sustentatoria correspondiente.
prestaciones adicionales y los mayores metrados. De no emitir y notificar el pronunciamiento en el plazo
establecido, se entiende autorizada la Entidad para
CAPÍTULO III aprobar el expediente técnico, sin perjuicio del control
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON posterior.
ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA 222.6. De requerirse información complementaria, la
Contraloría General de la República comunica a la Entidad
Artículo 220. Definición este requerimiento, en una sola oportunidad, a más tardar
Mediante esta modalidad, el postor oferta la elaboración al tercer día hábil contado desde el inicio del plazo a
del expediente técnico, la ejecución de la obra y, de ser que se refiere el numeral precedente, más el término de
el caso, el equipamiento y la puesta en funcionamiento, la distancia. La Entidad cuenta con tres (3) días hábiles
a partir del estudio básico de ingeniería brindado por la para cumplir con el requerimiento. En estos casos el plazo
Entidad. se interrumpe y se reinicia al día siguiente de la fecha
de presentación de la documentación complementaria
Artículo 221.Condiciones específicas por parte de la Entidad a la Contraloría General de la
Para las obras convocadas bajo las modalidades República.
previstas en el presente capítulo rige lo dispuesto en 222.7. El titular de la Entidad puede delegar la facultad
los artículos 70 al 76, debiendo observarse, además, lo de aprobar los expedientes técnicos.
siguiente: 222.8. Aprobado el expediente técnico de obra, se
encuentra prohibida la autorización de prestaciones
a) La conducción del procedimiento de selección se adicionales por errores o deficiencias de dicho expediente;
encuentra a cargo de un comité de selección, de acuerdo asimismo, no procede el reconocimiento de mayores
a lo regulado en los artículos 43 al 46. metrados. En ambos supuestos, el contratista asume la
b) Para el rechazo de ofertas se aplica lo previsto en el responsabilidad y costo por la ejecución de las referidas
numeral 68.4 del artículo 68. prestaciones adicionales y los mayores metrados.
c) La oferta económica se formula detallando los
precios unitarios que identifiquen los insumos necesarios TÍTULO IX
para su ejecución, a partir del estudio básico de ingeniería CONTROVERSIAS DURANTE LA
elaborado por la Entidad; en la cual, las partidas título se EJECUCIÓN CONTRACTUAL
desagregan en partidas específicas, hasta un tercer nivel,
según corresponda, el cual constituye el presupuesto CAPÍTULO I
detallado. MEDIOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
d) En caso se realicen aprobaciones parciales del
expediente técnico de obra, conforme a lo previsto en el Artículo 223. Disposiciones generales
numeral 215.1 del artículo 215, el pago de las valorizaciones
se efectúa con los precios unitarios contenidos en el 223.1. Las controversias que surjan entre las partes
presupuesto detallado de la oferta, en tanto se apruebe el sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia,
presupuesto definitivo de obra. ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante
conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje
Artículo 222. Aprobación del Expediente Técnico institucional, según corresponda y por acuerdo de las
de Obra partes.
223.2. Las controversias referidas al incumplimiento
222.1. Si para alcanzar la finalidad del contrato, del pago final también son resueltas mediante conciliación
corresponde que el expediente técnico contemple mayores y/o arbitraje.
Artículo 224. Conciliación c) Cuando, a pesar de no cumplirse con las condiciones

establecidas en el numeral 225.3 del artículo 225, en el
224.1. Las partes pueden pactar la conciliación como convenio arbitral se señala expresamente que el arbitraje
mecanismo previo al inicio de un arbitraje. La conciliación es ad hoc.
se solicita ante un centro de conciliación acreditado por d) Cuando en el convenio arbitral no se haya precisado
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del el tipo de arbitraje.
plazo de caducidad correspondiente y es llevado a cabo e) Cuando en el convenio arbitral se encargue el
por un conciliador certificado por dicho Ministerio. arbitraje al SNA-OSCE en contravención a lo establecido
224.2. Bajo responsabilidad, el Titular de la Entidad en el Reglamento y en el Reglamento del SNA-OSCE.
o el servidor en quien este haya delegado tal función f) Cuando se trate de controversias que se desprenden
evalúa la decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de órdenes de compra o de servicios derivadas del
de acuerdo conciliatorio considerando criterios de costo Acuerdo Marco, siempre que no se haya incorporado un
beneficio y ponderando los costos en tiempo y recursos convenio arbitral en las mismas.
del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el
arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia 226.3. Las partes pueden establecer estipulaciones
a través de la conciliación. Asimismo, se consideran adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la
los riesgos que representa la controversia en el normal medida que no contravengan las disposiciones de la
desarrollo de la ejecución contractual, incluyendo el de normativa de contrataciones del Estado.
no poder alcanzar la finalidad del contrato al no adoptarse
un acuerdo conciliatorio. Dicha evaluación se encuentra Artículo 227. Solicitud de Arbitraje Ad Hoc
contenida en un informe técnico legal previo debidamente
sustentado. 227.1. El arbitraje ad hoc se inicia con la solicitud de
224.3. De ser necesario contar con una Resolución arbitraje dirigida a la otra parte por escrito, con indicación
Autoritativa para arribar a un acuerdo conciliatorio, el del convenio arbitral, un resumen de la o las controversias
procedimiento conciliatorio se puede suspender hasta por a ser sometidas a arbitraje y su cuantía, incluyendo la
un plazo de treinta (30) días hábiles. Si ambas partes lo designación del árbitro, cuando corresponda.
acuerdan, dicho plazo puede ser ampliado por treinta (30) 227.2. La solicitud a la Entidad o al contratista es
días hábiles adicionales. Si vencidos los plazos señalados dirigida al último domicilio válidamente señalado para
la Entidad no presenta la Resolución Autoritativa ante el efectos de la ejecución contractual.
Centro de Conciliación, se entiende que no existe acuerdo
y se concluye el procedimiento conciliatorio. Artículo 228. Respuesta a la solicitud de Arbitraje
224.4. Las Entidades registran las actas de conciliación Ad Hoc
con acuerdo total o parcial en el SEACE, dentro del plazo
de diez (10) días hábiles de suscritas, bajo responsabilidad. 228.1. La parte que reciba una solicitud de arbitraje
224.5. En caso el procedimiento conciliatorio concluya ad hoc de conformidad con el artículo precedente, la
por acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes pueden responde por escrito dentro del plazo de diez (10) días
resolver la controversia en la vía arbitral. En caso de hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción
acuerdo parcial, el arbitraje solo puede versar sobre la de la respectiva solicitud, con indicación de la designación
parte controvertida. del árbitro, cuando corresponda y su posición o resumen
referencial respecto de la controversia y su cuantía.
Artículo 225. Arbitraje 228.2. La falta de respuesta o toda oposición formulada
en contra del arbitraje, no interrumpe el desarrollo del
225.1. Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar mismo ni de los respectivos procedimientos para que se
el arbitraje dentro del plazo de caducidad correspondiente. lleve a cabo la conformación del tribunal arbitral o árbitro
El arbitraje es nacional y de derecho. único y la tramitación del arbitraje.
225.2. La responsabilidad funcional prevista en el
numeral 45.13 del artículo 45 de la Ley, se aplica a la Artículo 229. Excepciones u objeciones
decisión de: i) no impulsar o proseguir con la vía arbitral Las excepciones u objeciones al arbitraje cuya
cuando en el informe técnico legal se recomienda acudir a estimación impida entrar en el fondo de la controversia es
dicha sede; o, ii) impulsar o proseguir la vía arbitral cuando resuelta al finalizar la etapa postulatoria y antes que se
el informe técnico legal determine que la posición de la fijen los puntos controvertidos del proceso.
Entidad no puede ser acogida en el arbitraje.
225.3. Las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc Artículo 230. Árbitros
cuando las controversias deriven de contratos cuyo monto
contractual original sea menor o igual a cinco millones con 230.1. El arbitraje es resuelto por árbitro único o por un
00/100 Soles (S/ 5 000 000,00). tribunal arbitral conformado por tres (3) árbitros, según el
225.4. De haberse pactado en el convenio arbitral la acuerdo de las partes, salvo lo señalado en el artículo 232.
realización de un arbitraje institucional, corresponde a la En caso de duda o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto
parte interesada recurrir a la institución arbitral elegida en por árbitro único.
aplicación del respectivo Reglamento arbitral institucional. 230.2. Tanto en el arbitraje institucional como en el
De haberse pactado el arbitraje ad hoc, la parte interesada ad hoc la designación del árbitro por parte de la Entidad
remite a la otra la solicitud de inicio de arbitraje por escrito. es aprobada por su Titular o por el servidor en quien este
225.5. En caso haberse seguido previamente un haya delegado tal función; sin perjuicio de la verificación
procedimiento de conciliación, sin acuerdo o con acuerdo oportuna que realice la institución arbitral y el contratista.
parcial, el arbitraje respecto de las materias no conciliadas 230.3. En los arbitrajes institucionales, la institución
se inicia dentro del plazo de caducidad contemplado en el arbitral verifica que los árbitros cumplan con los requisitos
numeral 45.5 del artículo 45 de la Ley. establecidos en el numeral 45.15 del artículo 45 de la Ley.
225.6. Si las partes han convenido que las controversias 230.4. Para desempeñarse como árbitro en los
se sometan previamente a una Junta de Resolución de arbitrajes ad hoc, se requiere estar inscrito en el
Disputas (JRD), el inicio del arbitraje y su plazo se rige por Registro Nacional de Árbitros (RNA-OSCE). Los plazos
lo dispuesto en el artículo 251. y procedimientos para la designación y aceptación de
árbitros en arbitrajes ad hoc se establecen en la directiva
Artículo 226. Convenio arbitral aprobada por el OSCE.
226.1. Cuando corresponda el arbitraje institucional, en Artículo 231. Impedimentos para ser árbitro
el convenio arbitral las partes encomiendan la organización
y administración del arbitraje a una institución arbitral. 231.1. Se encuentran impedidos para ejercer la función
226.2. En los siguientes supuestos, el arbitraje es de árbitro:
iniciado ante cualquier institución arbitral:
a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República,
a) Cuando no se ha incorporado un convenio arbitral los Congresistas de la República, los Ministros de Estado,
expreso en el contrato. los Viceministros, los titulares y los miembros del órgano
b) Cuando a pesar de haberse precisado en el convenio colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos.
arbitral que el arbitraje es institucional no se ha designado b) Los Magistrados, con excepción de los Jueces de
a una institución arbitral determinada. Paz.
c) Los Fiscales y los Ejecutores Coactivos. de los cinco (5) años anteriores a su nombramiento, que
d) Los Procuradores Públicos y el personal que trabaje pudiera generar dudas justificadas sobre su imparcialidad
en las procuradurías, o de las unidades orgánicas que e independencia. Este deber de información comprende,
hagan sus veces, cualquiera sea el vínculo laboral. además, la obligación de dar a conocer a las partes
e) El Contralor General de la República y el Vice la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida
Contralor. a su aceptación que pudiera generar dudas sobre su
f) Los Titulares de instituciones o de organismos imparcialidad e independencia.
públicos del poder ejecutivo. 233.3. El árbitro designado presenta una declaración
g) Los gobernadores regionales y los alcaldes. jurada expresa sobre su idoneidad para ejercer el cargo,
h) Los directores de las empresas del Estado. señalando que cumple con los requisitos establecidos
i) El personal militar y policial en situación de actividad. en el numeral 45.15 del artículo 45 de la Ley, así como
j) Los funcionarios y servidores públicos en los casos que cuenta con la disponibilidad de tiempo suficiente para
que tengan relación directa con la Entidad o Sector en que llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria.
laboren y dentro de los márgenes establecidos por las
normas de incompatibilidad vigentes. Artículo 234. Recusación
k) Los funcionarios y servidores del OSCE hasta seis
(06) meses después de haber dejado la institución. 234.1. Los árbitros pueden ser recusados por las
l) Los sometidos a proceso concursal. siguientes causas:
m) Los sancionados con inhabilitación o con suspensión
de la función arbitral establecidas por el Consejo de Ética, a) Cuando se encuentren impedidos conforme el
en tanto estén vigentes dichas sanciones, sin perjuicio de artículo 233 o no cumplan con lo dispuesto por el artículo
la culminación de los casos en los que haya aceptado su 233.
designación previamente a la fecha de imposición de la b) Cuando no reúnan las calificaciones y exigencias
sanción. para asumir el encargo establecidas en la legislación y el
n) Los sancionados por los respectivos colegios convenio arbitral.
profesionales o entes administrativos, en tanto estén c) Cuando existan circunstancias que generen dudas
vigentes dichas sanciones. justificadas respecto de su imparcialidad o independencia,
o) Los sancionados con condena que lleve aparejada siempre que dichas circunstancias no hayan sido
la inhabilitación para ejercer la profesión, en tanto esté excusadas por las partes en forma oportuna.
vigente dicha sanción.
p) Los sancionados por delito doloso, en tanto esté 234.2. En los arbitrajes ad hoc y en los administrados
vigente dicha sanción. por el SNA-OSCE, la recusación es resuelta por el
q) Los que tengan sanción o suspensión vigente OSCE, en forma definitiva e inimpugnable, conforme al
impuesta por el Tribunal. procedimiento establecido en la Directiva correspondiente,
r) Las personas inscritas en el Registro de Deudores de salvo que las partes hayan acordado que la recusación
Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre propio sea resuelta por una institución arbitral acreditada.
o a través de persona jurídica en la que sea accionista u 234.3. El trámite de recusación no suspende el
otro similar, con excepción de las empresas que cotizan arbitraje, salvo cuando se trate de árbitro único o hayan
acciones en bolsa, así como en el Registro Nacional de sido recusados dos (2) o tres (3) árbitros, o cuando lo
Abogados Sancionados por mala práctica profesional, disponga el Tribunal Arbitral. Esta norma es aplicable a los
en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y arbitrajes ad hoc y a los arbitrajes institucionales cuando
Despido por el tiempo que establezca la Ley de la materia no se haya regulado al respecto.
y en todos los otros registros creados por Ley que impidan
contratar con el Estado. Artículo 235. Instalación
s) Las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos (REDAM). 235.1. Salvo que las partes se hayan sometido a un
t) Las personas sancionadas por el Consejo de Ética arbitraje institucional, una vez que los árbitros hayan
según lo dispuesto en este Reglamento. aceptado sus cargos, cualquiera de las partes solicita al
u) Las personas a las que se refiere el literal m) del OSCE la instalación del árbitro único o del tribunal arbitral,
numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley. dentro de los veinte (20) días siguientes de conocida la
aceptación de estos, según corresponda. Para tales
231.2. En los casos a que se refieren los literales h) y efectos, la instalación se puede realizar en la Oficinas
j) del numeral precedente, el impedimento se restringe al Desconcentradas de OSCE.
ámbito sectorial al que pertenecen esas personas. 235.2. Se trate de un arbitraje ad hoc o institucional,
dentro del plazo de diez (10) días de realizada la
Artículo 232. Designación Residual de Árbitros instalación, la Entidad registra en el SEACE los nombres y
apellidos completos del árbitro único o de los árbitros que
232.1. En aquellos procesos arbitrales ad hoc en los conforman el tribunal arbitral y del secretario arbitral, así
cuales las partes no hayan pactado la forma en la que se como de aquellos que eventualmente sustituyan a estos,
designa a los árbitros o no se hayan puesto de acuerdo bajo responsabilidad de aquel que aprobó el expediente
respecto a la designación del árbitro único o algún árbitro de contratación.
que integre el Tribunal Arbitral, o los árbitros no se hayan
puesto de acuerdo sobre la designación del presidente Artículo 236. De la organización y Administración
del Tribunal Arbitral, cuando corresponda, cualquiera de Arbitrajes a cargo del SNA – OSCE
de las partes puede solicitar al OSCE la designación
residual, la que se efectúa a través de una asignación 236.1. El OSCE organiza y administra un régimen
aleatoria por medios electrónicos, de acuerdo a los plazos institucional de arbitraje en Contrataciones del Estado, en
y procedimiento previstos en la Directiva correspondiente. armonía con el principio de subsidiariedad, denominado
232.2. Para la designación residual del presidente Sistema Nacional de Arbitraje (SNA-OSCE), sujetándose
del Tribunal Arbitral o del árbitro único en un arbitraje a las reglas establecidas en el presente artículo y en el
institucional, el árbitro a designarse está inscrito en el Reglamento del SNA-OSCE.
RNA-OSCE. 236.2. Pueden someterse a arbitraje institucional a
232.3. Las designaciones residuales efectuadas por cargo del SNA-OSCE las controversias que deriven de la
el OSCE se realizan del RNA-OSCE, y son definitivas e ejecución de contratos de bienes y servicios en general,
inimpugnables. cuyos valores estimados sean iguales o menores a diez
(10) UIT. El arbitraje ante el SNA-OSCE es iniciado
Artículo 233. Independencia, imparcialidad y deber dentro del plazo de caducidad previsto en el artículo 45
de información de la Ley, no suspendiéndose en ningún momento por el
tiempo que demore verificar las condiciones habilitantes
233.1. Los árbitros son y permanecen durante el del sistema.
desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, 236.3. El OSCE se encuentra facultado para encargar
sin mantener con las partes relaciones personales, a otras instituciones públicas, mediante convenio y de
profesionales o comerciales. acuerdo a lo establecido en la Directiva correspondiente,
233.2. Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, la organización y administración del régimen institucional
informa sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de arbitraje subsidiario a su cargo.
236.4. Dichos arbitrajes están a cargo de un Árbitro a) Las resoluciones emitidas por sus respectivos
Único de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del órganos mediante las cuales se resuelven recusaciones
SNA-OSCE. planteadas contra los árbitros y miembros de las Juntas de
Resolución de Disputas.
Artículo 237. Gastos Arbitrales b) Laudos, rectificaciones, interpretaciones,
integraciones y exclusiones de laudos, decisiones que
237.1. El OSCE aprueba mediante directiva una tabla ponen fin a los arbitrajes y decisiones emitidas por las
de gastos arbitrales, la que resulta aplicable a los arbitrajes Juntas de Resolución de Disputas.
que organice y administre conforme a su reglamento. c) Documentos en los que consten las decisiones o
237.2. En el arbitraje ad hoc los gastos arbitrales resoluciones que imponen sanciones a árbitros y miembros
no pueden exceder lo establecido en la tabla a que se de las Juntas de Resolución de Disputas por infracción al
refiere el numeral precedente, no pudiéndose pactar en Código de Ética de la institución arbitral respectiva.
contrario. d) Relación trimestral de solicitudes de arbitraje
237.3. En caso de renuncia, recusación de árbitro ingresadas y procesos arbitrales en trámite y concluidos,
declarada fundada, anuencia de la contraparte en la con indicación de la materia, nombre de las partes,
recusación, remoción de árbitro y los demás supuestos representantes legales, asesores o abogados, así como el
regulados por el OSCE para tal efecto, y cuando no se de los árbitros y del secretario a cargo del caso.
trate de un arbitraje institucional, cualquier discrepancia e) Nómina de Árbitros de la institución arbitral
que surja entre las partes y los árbitros, respecto de la actualizada y la información de cada uno de los árbitros
devolución de honorarios, es resuelta, a pedido de parte, que integran dicha nómina.
por el OSCE. La decisión que tome el OSCE al respecto es f) Actas de Instalación o el documento que haga sus
definitiva e inimpugnable. veces.
237.4. Cualquier pacto respecto de la no devolución de
honorarios se tiene por no puesto, no pudiéndose acordar Artículo 241. Estudios a cargo del OSCE
en contrario. El OSCE elabora estudios de laudos, actas de
conciliación y sentencias que resuelvan recursos de
Artículo 238. Laudo anulación con la finalidad de evaluar y analizar la eficiencia
de los medios de solución de controversias en contratación
238.1. El laudo, así como sus integraciones, pública y, de ser el caso, proponer lineamientos de
exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, es transparencia, estrategias y mejores prácticas que
notificado a las partes a través del SEACE. El laudo vincula contribuyan al desarrollo eficiente del mercado de compras
a las partes del Arbitraje, no pudiendo afectar derechos ni públicas.
facultades legales de personas ni autoridades ajenas al
proceso. El laudo se encuentra motivado, no pudiéndose CAPÍTULO II
pactar en contrario. REGISTRO NACIONAL DE ÁRBITROS
238.2. Es responsabilidad del árbitro único o del
presidente del Tribunal Arbitral registrar correctamente Artículo 242. Del Registro Nacional de Árbitros
el laudo en el SEACE, así como sus integraciones,
exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, conforme a 242.1. El Registro Nacional de Árbitros (RNA -OSCE)
lo dispuesto en el literal a) del numeral 254.3 del artículo es el listado de profesionales que pueden desempeñarse
254. como árbitros cuando una Entidad los designe en
238.3. El OSCE implementa, administra y opera el arbitrajes institucionales o ad hoc, y para efectos de
Banco de Laudos Arbitrales que contiene información designaciones residuales, conforme lo establecido en el
relevante del laudo que los árbitros hayan registrado en artículo 232. Dicho registro es administrado por el OSCE y
el SEACE. su información es publicada en su portal institucional.
238.4. Dicha información se publica en el portal 242.2. Mediante Directiva se regula la incorporación,
institucional del OSCE y es actualizada trimestralmente, permanencia, derechos, obligaciones, suspensión y
bajo responsabilidad. exclusión de los profesionales al RNA-OSCE, así como su
evaluación y ratificación periódica.
Artículo 239. Recurso de Anulación 242.3. La información declarada en el RNA-OSCE
no exime a los profesionales de cumplir con el deber de
239.1. Conforme a lo previsto en el numeral 45.22 información en los respectivos procesos arbitrales en los
del artículo 45 de la Ley, para la interposición del recurso que participen, debiendo, de ser el caso, acreditar ante las
de anulación del laudo, el contratista presenta una carta partes o ante el ente competente el cumplimiento de las
fianza bancaria, solidaria, incondicionada, irrevocable y calificaciones y exigencias legales para asumir el encargo.
de realización automática a primer requerimiento, con Asimismo, la incorporación en el RNA-OSCE no impide
una vigencia no menor de seis (6) meses, debiendo ser el ejercicio de la facultad de las partes en un arbitraje de
renovada por todo el tiempo que dure el trámite del recurso. cuestionar, en las vías pertinentes, el incumplimiento de
Dicha carta fianza se otorga a favor de la Entidad, por una tales calificaciones y exigencias cuando así lo adviertan.
cantidad equivalente al veinticinco por ciento (25%) del 242.4. La existencia del RNA-OSCE no exime a las
valor de la suma que ordene pagar el laudo. instituciones arbitrales de la obligación de elaborar sus
239.2. Si el laudo, en todo o en parte, es puramente propias nóminas de árbitros para arbitrajes en contratación
declarativo o no es valorizable en dinero o si requiere pública. Para efectos de la configuración de estas
de liquidación o determinación que no sea únicamente nóminas, las instituciones arbitrales se aseguran de que
una operación matemática, el valor de la carta fianza es los profesionales cumplan las calificaciones y exigencias
equivalente al tres por ciento (3%) del monto del contrato establecidas en la legislación vigente.
original. 242.5. La pérdida de la vigencia del registro de un
239.3. Si el recurso de anulación es desestimado, la profesional inscrito en el RNA-OSCE que se desempeña
carta fianza se entrega a la Entidad para que la ejecute. como árbitro en un proceso en curso no conlleva el cese
En caso contrario se le devuelve al contratista, bajo de su función como tal.
responsabilidad.
239.4. Las sentencias que resuelvan de manera CAPÍTULO III
definitiva el recurso de anulación son remitidas por el JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
procurador público o funcionario o servidor que ejerce
similar función en la Entidad, según corresponda, al OSCE Artículo 243. La Junta de Resolución de Disputas
en el plazo de diez (10) días hábiles de notificadas para su
registro y publicación, bajo responsabilidad. 243.1. La Junta de Resolución de Disputas promueve
que las partes logren prevenir y/o resolver eficientemente
Artículo 240. Información que se registra en el las controversias que surjan desde el inicio del plazo
SEACE de ejecución de la obra hasta la recepción total de la
Los árbitros e instituciones encargadas de administrar misma.
los medios de solución de controversias cumplen con 243.2. En caso de resolución del contrato, la Junta de
registrar en el SEACE, en las condiciones, forma y Resolución de Disputas es competente para conocer y
oportunidad establecidas en la Directiva correspondiente, decidir las controversias que surjan hasta que la Entidad
la siguiente información: reciba la obra.
243.3. No pueden someterse a Junta de Resolución b) Absolver consultas planteadas por las partes
de Disputas pretensiones de carácter indemnizatorio por respecto de algún aspecto contractual y/o técnico, las
conceptos no previstos en la normativa de contratación cuales previamente son consultadas al supervisor de la
pública. obra y al proyectista, según corresponda.
243.4. De no haber sido pactado en el contrato original, c) Efectuar visitas periódicas a la obra en ejecución.
las partes pueden acordar incorporar a la cláusula de d) Otras que se establezca en el contrato respectivo,
solución de controversias del contrato que las soluciones así como en la Directiva correspondiente.
de estas estén a cargo de una Junta de Resolución de
Disputas en aquellos contratos de obra cuyos montos sean 246.2. Los procedimientos de la Junta de Resolución
iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/ de Disputas son regidos por la Ley, el Reglamento,
5 000 000,00), siendo esta incorporación obligatoria para las directivas que emita OSCE, el contrato tripartito
contratos cuyos montos sean superiores a veinte millones celebrado entre los miembros de la Junta y las partes,
con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00). Las decisiones las disposiciones que emita la Junta de Resolución de
emitidas por la Junta de Resolución de Disputas son Disputas y supletoriamente por las directivas y reglamentos
vinculantes para las partes. del Centro, en dicho orden de prelación.
243.5. La Junta de Resolución de Disputas puede estar 246.3. Los miembros de la Junta de Resolución de
integrada por uno o por tres miembros, según acuerden Disputas desarrollan sus funciones de manera proba y
las partes. A falta de acuerdo entre las partes o en caso de de buena fe. Para tal efecto, cumplen los lineamientos de
duda, la Junta de Resolución de Disputas se integra por ética que apruebe OSCE mediante Directiva, sin perjuicio
un (1) miembro cuando el monto del respectivo contrato de las disposiciones éticas que establezca cada Centro.
de obra tenga un valor igual o superior a cinco millones 246.4. Los miembros de la Junta de Resolución de
con 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00) y menor a cuarenta Disputas son y permanecen durante el desarrollo de
millones con 00/100 Soles (S/ 40 000 000,00); y, por tres sus actividades independientes e imparciales, así como
(3) miembros, cuando el respectivo contrato de obra tenga disponibles para atender sus funciones. Asimismo,
un valor igual o superior a cuarenta millones con 00/100 cumplen con la obligación de informar oportunamente
Soles (S/ 40 000 000,00). si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el
cargo con independencia, imparcialidad, transparencia,
Artículo 244. Centros de administración de la Junta diligencia y la debida conducta procedimental.
de Resolución de Disputas
Artículo 247. Honorarios y gastos de los miembros
244.1. Todas las Juntas de Resolución de Disputas que de la Junta de Resolución de Disputas y retribución
ejerzan funciones en el ámbito de la Ley y el Reglamento del Centro
son administradas por un Centro que preste servicios de
organización y administración de las mismas. Mediante 247.1. Las partes asumen en partes iguales todos
Directiva se establecen los requisitos que cumplen dichos los honorarios y gastos de los miembros de la Junta de
Centros, entre los cuales se encuentra la experiencia en Resolución de Disputas, conforme a lo establecido en las
la administración de arbitrajes, la existencia de un plantel respectivas Tablas de los Centros de Administración de
de profesionales que le brinda soporte y la infraestructura Junta de Resolución de Disputas.
mínima indispensable. 247.2. En caso de falta de pago por una de las partes,
244.2. Los Centros de Administración de Junta de la otra parte puede subrogarse y efectuar el pago. En caso
Resolución de Disputas cumplen, entre otras, con las que se mantenga la falta de pago, la Junta de Resolución
siguientes funciones: i) tener un registro de miembros de Disputas está facultada a disolverse.
de Juntas de Resolución de Disputas, ii) designar a los
miembros de la Junta de Resolución de Disputas en Artículo 248. Decisiones de la Junta de Resolución
reemplazo de las partes en los casos que indique la de Disputas emitidas y notificadas fuera de plazo
Directiva correspondiente, iii) resolver las eventuales Las decisiones emitidas y notificadas a las partes fuera
recusaciones de miembros de la Junta de Resolución del plazo establecido en la Directiva correspondiente son
de Disputas, iv) supervisar el cumplimiento de principios ineficaces, y las controversias materia de las mismas
éticos por parte de los miembros mediante la aplicación pueden ser sometidas a arbitraje dentro de los treinta
de la Ley, el presente Reglamento y la Directiva que emita (30) días hábiles de vencido el plazo para su notificación,
OSCE, v) informar al OSCE sobre las sanciones éticas que salvo que ambas partes acuerden concederle a la Junta de
impongan a los miembros de las Juntas de Resolución de Resolución de Disputas un plazo adicional, siempre que:
Disputas, y vi) proporcionar apoyo logístico a la Junta de i) exista un acuerdo expreso; ii) dicho acuerdo se adopte
Resolución de Disputas y a las partes. antes de vencido el plazo original para notificar la decisión
244.3. La designación del Centro es indubitable y de de la Junta y antes de que se recepcione la obra.
común acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, las
partes no pueden someter sus controversias a la Junta de Artículo 249. Decisiones de la Junta de Resolución
Resolución de Disputas. de Disputas pendientes a la fecha de recepción total
de la obra
Artículo 245. Designación de miembros Si al momento de la recepción total de la obra aún
quedara pendiente que la Junta de Resolución de Disputas
245.1. Cuando la Junta de Resolución de Disputas emita y notifique su decisión, el plazo de treinta (30) días
esté integrada por un (1) solo miembro, este es un hábiles para cuestionarla mediante arbitraje se computa
ingeniero o arquitecto con conocimiento de la normativa desde el día siguiente de notificada la misma a las partes.
nacional aplicable al contrato, así como en contrataciones
del Estado. En caso esté integrada por tres (3) miembros, Artículo 250. Las decisiones y su obligatoriedad
el Presidente cuenta con las mismas calificaciones que se
exigen para el miembro único de la Junta de Resolución 250.1. La decisión que emita la Junta de Resolución
de Disputas, los demás miembros son expertos en la de Disputas es vinculante y de inmediato y obligatorio
ejecución de obras. cumplimiento para las partes desde su notificación, desde
245.2. Los miembros de la Junta de Resolución de el vencimiento del plazo para su corrección o aclaración, o
Disputas cumplen con los requisitos que establezca el una vez corregida o aclarada la decisión, de ser pertinente.
OSCE mediante directiva. 250.2. Ninguna autoridad administrativa, arbitral o
245.3. Los impedimentos para actuar como miembro judicial puede impedir el cumplimiento de las decisiones
de la Junta de Resolución de Disputas son los mismos que que emita la Junta de Resolución de Disputas.
se establecen en el artículo 231, para actuar como árbitro. 250.3. Las partes están obligadas a cumplir la
decisión sin demora, aun cuando cualquiera de ellas
Artículo 246. Actividades de la Junta de Resolución haya manifestado su desacuerdo con la misma y/o desee
de Disputas someter la controversia a arbitraje. Cuando la decisión de
la Junta de Resolución de Disputas implique el surgimiento
246.1. Los miembros de la Junta de Resolución de de obligaciones de pago a cargo de la Entidad, estas se
Disputas cumplen con las siguientes funciones: sujetan a los plazos y procedimientos establecidos en el
contrato y/o normativa pertinente, según corresponda.
a) Emitir decisiones vinculantes respecto a 250.4. El cumplimiento de la decisión de la Junta de
controversias planteadas por las partes. Resolución de Disputas es una obligación esencial. Su
incumplimiento otorga a la parte afectada la potestad de someter la controversia a arbitraje se computa desde que
resolver el contrato. se comunique a las partes la disolución de la Junta de
250.5. Cualquiera de las partes que se encuentre en Resolución de Disputas.
desacuerdo total o parcial con una decisión emitida por la
Junta de Resolución de Disputas, dentro de un plazo de CAPÍTULO IV
siete (7) días de notificada, envía a la otra parte y a la CÓDIGO DE ÉTICA Y CONSEJO DE ÉTICA
Junta de Resolución de Disputas una comunicación escrita
manifestando las razones de su desacuerdo y su reserva a Artículo 253. Código de Ética para el arbitraje en
someter la controversia a arbitraje. contrataciones con el Estado
250.6. Si ninguna de las partes comunica por escrito a la
otra y a la Junta de Resolución de Disputas su desacuerdo 253.1. El Código de Ética para el arbitraje en
total o parcial con la decisión en el plazo indicado en el Contrataciones del Estado desarrolla los principios
numeral anterior o si, habiéndolo comunicado, no se rectores que observan todos aquellos que participan en
inicia el respectivo arbitraje dentro del plazo indicado en arbitrajes en contrataciones con el Estado. Asimismo,
el numeral 251.3 del artículo 251, la decisión adquiere el recoge los deberes éticos que observan los árbitros, los
carácter de definitiva e inimpugnable. supuestos de infracción aplicables a los mismos y, de ser
el caso, las sanciones respectivas, de conformidad con lo
Artículo 251. Sometimiento a arbitraje de una establecido en el numeral 45.28 del artículo 45 de la Ley.
decisión de la Junta de Resolución de Disputas 253.2. El conjunto de disposiciones contenidas en la
Ley, el Reglamento y el Código de Ética para el arbitraje
251.1. El agotamiento del procedimiento ante la Junta en contrataciones del Estado, conforman el régimen
de Resolución de Disputas, cuando este mecanismo haya ético general aplicable a los arbitrajes en materia de
sido pactado, es un presupuesto de arbitrabilidad, para contrataciones del Estado.
los temas sometidos a su competencia. En el arbitraje 253.3. Toda institución arbitral que organice y administre
correspondiente la Junta de Resolución de Disputas no arbitrajes en contrataciones con el Estado cuenta con un
es parte del proceso. Sin embargo, las partes quedan Código de Ética, cuyo contenido observa los principios
habilitadas para el inicio de un arbitraje, en caso la Junta de del régimen ético desarrollado en el Reglamento. Este
Resolución de Disputas no haya podido ser conformada; o instrumento institucional desarrolla, según su alcance y
si no emite y notifica a las partes su decisión en el plazo ámbito de aplicación, los supuestos de infracción ética y
previsto en las reglas de procedimiento respectivas; o si la sus respectivas sanciones, así como el procedimiento de
Junta de Resolución de Disputas se disuelve antes de la denuncia y el órgano competente para su resolución.
emisión de una decisión; o si se ha producido la recepción 253.4. Las denuncias o investigaciones iniciadas de
total de la obra, salvo el supuesto de excepción previsto oficio declaradas fundadas, tanto por las instituciones
en el artículo 247. En dichas circunstancias, el medio de arbitrales como por el Consejo de Ética, son registradas en
resolución de controversias disponible para resolver la la base de datos del RNA-OSCE, para su correspondiente
controversia es el arbitraje. publicación. Las instituciones arbitrales remiten dicha
251.2. Los plazos de caducidad previstos en la Ley información al OSCE dentro de los quince (15) días
para someter la controversia a arbitraje se computan desde hábiles posteriores a su emisión, a fin de proceder con su
que: i) venció el plazo para que la Junta de Resolución respectivo registro y publicación.
de Disputas emita y notifique a las partes su decisión o 253.5. Los contratistas y entidades revisan la
ii) se comunique a las partes la disolución de la Junta de información contenida y publicada en el RNA-OSCE al
Resolución de Disputas o iii) se ha producido la recepción momento de designar a los árbitros. Es responsabilidad
total de la obra, según corresponda. del funcionario público evitar la designación de personas
251.3. Todas las materias comprendidas en las suspendidas o inhabilitadas para el ejercicio de la función
decisiones de la Junta de Resolución de Disputas arbitral, bajo responsabilidad.
pueden ser sometidas a arbitraje siempre que la parte 253.6. Las sanciones impuestas por el Consejo de
que se encuentre en desacuerdo haya manifestado Ética contra profesionales que se desempeñen como
oportunamente su disconformidad, debiendo interponerse árbitros al momento de expedirse la referida sanción, no
el arbitraje respectivo dentro de los treinta (30) días hábiles impiden la atención de los procesos arbitrales en trámite
siguientes a la recepción de la obra. En estos casos se a su cargo.
plantea un único arbitraje, con independencia del número
de decisiones de la Junta de Resolución de Disputas que Artículo 254. Supuestos de Infracción Ética
se sometan a controversia. El sometimiento a arbitraje de sancionable por el Consejo de Ética para el arbitraje
las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas no en contrataciones del Estado
suspende el trámite de liquidación del contrato, siendo
que en caso de plantearse controversia respecto de la 254.1. Respecto al Principio de Independencia:
liquidación final, ésta se acumula necesariamente con el
proceso arbitral a cargo de resolver las decisiones de la a) Incurrir en los supuestos de conflicto de intereses
Junta de Resolución de Disputas. que se señalan a continuación:
251.4. Bajo responsabilidad, el Titular de la Entidad o
el servidor en quien este haya delegado tal función evalúa a.1) Que exista identidad entre el árbitro y una de las
la conveniencia o no de someter a arbitraje las decisiones partes.
de la Junta de Resolución de Disputas considerando a.2) La representación legal asumida por el árbitro
criterios de costo-beneficio y ponderando los costos en respecto de una de las partes.
tiempo y recursos de recurrir a la vía arbitral, así como a.3) El árbitro es o ha sido gerente, administrador,
la expectativa de éxito en dicha vía y los riesgos de no directivo o funcionario o ejerce un control similar sobre una
adoptar la decisión. Dicha evaluación está contenida en un de las partes en el arbitraje o sobre su filial, dependencia
informe técnico legal debidamente fundamentado. o similar y en general, cualquier otro cargo similar que
denote un control y poder de decisión significativo dentro
Artículo 252. Supuestos especiales de cómputo de de la estructura de la persona jurídica, del árbitro sobre una
plazos de caducidad de las partes, en los cinco (5) años previos a la aceptación
Cuando las partes pactaron la Junta de Resolución de de su designación como árbitro.
Disputas, los plazos de caducidad previstos en la Ley para a.4) El asesoramiento regular del árbitro o su empresa
someter la controversia a arbitraje se contabilizan de la o despacho a una de las partes, sus abogados, asesores
siguiente manera: o representantes, percibiendo de esta actividad ingresos
significativos.
a) En los casos donde surja la imposibilidad de a.5) El árbitro o su empresa o despacho mantuvo
conformar la Junta de Resolución de Disputas, el Centro o mantiene una relación personal, comercial, de
comunica a las partes dicha circunstancia, pudiendo dependencia o profesional significativa con una de las
hacerlo a pedido de parte o de oficio. En este supuesto, el partes, sus abogados, asesores, representantes o con
plazo de caducidad para someter la controversia a arbitraje los otros árbitros que puede afectar su desempeño en el
se computa a partir de notificada dicha comunicación. arbitraje, en los cinco (5) años previos a la aceptación de
b) Si la Junta de Resolución de Disputas se disuelve su designación como árbitro.
conforme a las reglas de procedimiento respectivas antes a.6) El árbitro con el abogado, asesor o representante
de la emisión de una decisión, el plazo de caducidad para de una de las partes forman parte del mismo despacho o
estudio de abogados, o mantienen, de hecho o de derecho, un tratamiento diferenciado, posición, interés,
colaboración empresarial o alianzas estratégicas. predisposición, hostilidad y cualquier actitud subjetiva
del árbitro hacia las partes, el desarrollo del proceso
b) Fuera de los supuestos señalados en el literal a) o la materia de la controversia, que puede afectar su
precedente, mantener o haber mantenido cualquier otro desempeño imparcial en el proceso.
tipo de relación directa o indirecta con las partes, los c) El incumplimiento o cumplimiento defectuoso o
árbitros y con cualquier persona vinculada al arbitraje, inoportuno del deber de revelación al momento de su
que por su relevancia puede afectar su desempeño aceptación al cargo por circunstancias acaecidas con
independiente en el proceso. cinco (5) años de anterioridad a su nombramiento o
c) El incumplimiento o cumplimiento defectuoso o aquellas ocurridas de modo sobreviniente, respecto de los
inoportuno del deber de revelación al momento de su siguientes supuestos:
aceptación al cargo por circunstancias acaecidas con
cinco (5) años de anterioridad a su nombramiento o c.1) El árbitro ha manifestado previamente y de forma
aquellas ocurridas de modo sobreviniente, respecto de los pública su posición respecto de algún tema relacionado
siguientes supuestos: directamente y que forma parte de la materia controvertida
en el arbitraje donde va a participar, a través de una
c.1) El árbitro o su empresa o despacho, con anterioridad publicación, ponencia u otro medio.
a su designación o en la actualidad, representa, asesora o, c.2) El árbitro o su empresa o despacho ha mantenido
mantiene algún tipo de vínculo relevante con alguna de las controversias relevantes con alguna de las partes, sus
partes, sus abogados, asesores o representantes, o con abogados, asesores o representantes.
los otros árbitros. c.3) El árbitro y alguna de las partes, sus abogados,
c.2) El árbitro fue designado como tal por una de las asesores o representantes, u otro árbitro, desempeñaron
partes, sus filiales o empresas vinculadas. o desempeñan conjuntamente funciones de árbitros, en
c.3) La empresa o despacho del árbitro con anterioridad asuntos que no guarden relación con la controversia.
a su designación o en la actualidad presta servicios
profesionales a una de las partes, sin la intervención del d) Fuera de los supuestos indicados en el literal c)
árbitro. precedente, haber incumplido o cumplido defectuosa o
c.4) Los árbitros son o han sido abogados del mismo inoportunamente con su deber de revelación respecto
despacho. de cualquier otro tipo de circunstancias que podían
c.5) El árbitro es o ha sido socio o asociado con otro haber generado dudas razonables de su imparcialidad,
árbitro o abogado de una parte, que interviene en el mismo al momento de aceptar el cargo por hechos acaecidos
arbitraje. con cinco (5) años de anterioridad a su nombramiento o
c.6) Un abogado del despacho del árbitro, ejerce esa aquellos ocurridos de modo sobreviniente.
función en otro arbitraje donde participa una de las partes.
c.7) Un pariente del árbitro, hasta el cuarto grado de 254.3. Infracciones al Principio de Transparencia: Son
consanguinidad y segundo de afinidad, es socio, asociado supuestos de infracción a este principio, el incumplimiento
o empleado del despacho de abogados que representa a o inobservancia de los siguientes deberes éticos:
una de las partes, sin que intervenga en el arbitraje.
c.8) El árbitro, en su condición pasada de juez, a) Registrar el laudo en el SEACE de forma íntegra
funcionario u otro cargo, conoció y resolvió, sobre una y fidedigna, así como sus integraciones, exclusiones,
disputa importante, pero no relacionada a la controversia interpretaciones y rectificaciones, en los casos que
actual, en la que intervino una parte. corresponda.
c.9) El árbitro tiene o ha tenido un cargo de dirección, b) Registrar en el SEACE la información y/o
gerencia, vigilancia, y en general cualquier otro similar, que documentación que se establece en el reglamento y la que
denote un control y poder de decisión significativo, en una el OSCE le requiera sobre los arbitrajes en contrataciones
empresa filial o vinculada a una de las partes. del Estado en que se desempeñan como árbitros.
c.10) El árbitro tiene una relación de carácter personal c) Custodiar los expedientes arbitrales y garantizar su
o social estrecho con una de las partes, sus abogados, integridad conforme las normas aplicables.
asesores o representantes, que se manifiesta en el hecho
de que el árbitro y las citadas personas suelen compartir 254.4. Respecto al Principio de Debida Conducta
bastante tiempo en actividades que no están relacionadas Procedimental:
ni con su trabajo ni con asociaciones profesionales o
sociales. Son supuestos de infracción a este principio el
c.11) El árbitro mantuvo o mantiene otros procesos incumplimiento o inobservancia de los siguientes deberes
arbitrales donde también ejerce el cargo de árbitro y donde éticos:
participa alguna de las partes.
a) Evitar utilizar, en beneficio propio o de un tercero,
d) Fuera de los supuestos indicados en el literal c) la información que, en el ejercicio de sus funciones, haya
precedente, haber incumplido o cumplido defectuosa o obtenido de un arbitraje, salvo para fines académicos.
inoportunamente con su deber de revelación respecto b) Abstenerse de agredir física o verbalmente a las
de cualquier otro tipo de circunstancias que podían partes, abogados, secretarios arbitrales, representantes
haber generado dudas razonables de su independencia, y/o asesores y demás personal administrativo involucrados
al momento de aceptar el cargo por hechos acaecidos en el proceso arbitral.
con cinco (5) años de anterioridad a su nombramiento o c) Abstenerse de sostener reuniones o comunicación,
aquellos ocurridos de modo sobreviniente. con una sola parte, sus abogados, representantes y/o
asesores. Reviste especial gravedad que la reunión o
254.2. Respecto al Principio de Imparcialidad: comunicación sea utilizada para informar, de manera
anticipada, sobre las deliberaciones o las decisiones que
a) Incurrir en los supuestos de conflicto de intereses puedan emitirse o hayan sido emitidas en el ejercicio de la
que se señalan a continuación: función arbitral.
d) Evitar incurrir, sin que exista causa justificada, en
a.1) El interés económico significativo del árbitro o una paralización irrazonable del proceso arbitral.
sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y e) No participar en arbitrajes estando en cualquiera de
segundo de afinidad, respecto de una de las partes. los supuestos de impedimento previstos en el artículo 231.
a.2) El árbitro o su empresa o despacho emitió informe,
opinión, dictamen o recomendación, o asesoró a una de Lo expuesto no desconoce la potestad de las
las partes, acerca de la controversia objeto del arbitraje. instituciones arbitrales de sancionar otras conductas no
a.3) El árbitro o su empresa o despacho patrocina o descritas en el presente artículo que a su juicio y conforme
mantiene controversias relevantes con alguna de las a sus instrumentos normativos constituyan conductas no
partes, sus abogados, asesores o representantes. éticas.
b) Fuera de los supuestos señalados en el Artículo 255. Sanciones
literal a) precedente, haber asumido o generado
cualquier tipo de situación o actuación que, en base a 255.1. Las sanciones que establece el Código de Ética
elementos razonables y probados, permitan evidenciar son las siguientes:
a) Amonestación. 257.2. El OSCE aprueba el Reglamento del Tribunal

b) Suspensión temporal de hasta cinco (05) años. que contiene las disposiciones procedimentales que
c) Inhabilitación permanente. desarrollan o complementan lo previsto en el Reglamento.
255.2. La graduación de estas sanciones considera Artículo 258. Sanciones a Consorcios

criterios tales como la naturaleza de la infracción, la
intencionalidad del infractor, la reiteración de la conducta, 258.1. Las infracciones cometidas por un consorcio
los motivos determinantes del comportamiento, el impacto durante el procedimiento de selección y la ejecución
de la conducta en el proceso arbitral y el daño causado. del contrato, se imputan a todos los integrantes del
También se considera la conducta del infractor durante el mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción
proceso de determinación de la infracción ética así como que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la
el reconocimiento de la infracción cometida antes que la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio, o el
misma sea declarada. contrato suscrito por la Entidad, pueda individualizarse
la responsabilidad. La carga de la prueba de la
Artículo 256. Consejo de Ética individualización corresponde al presunto infractor.
258.2. A efectos de la individualización de la
256.1. El Consejo de Ética es el ente colegiado responsabilidad y conforme a lo establecido en el artículo
encargado de determinar la comisión de infracciones 13 de la Ley, se consideran los siguientes criterios:
al Código de Ética para el arbitraje en contrataciones
del Estado; así como de la imposición de las sanciones a) Naturaleza de la Infracción.
respectivas.
256.2. El Consejo de Ética está conformado por tres Este criterio solo puede invocarse ante el incumplimiento
(3) miembros independientes de reconocida solvencia de una obligación de carácter personal por cada uno de los
ética y profesional. El cargo de miembro del Consejo de integrantes del consorcio, en el caso de las infracciones
Ética tiene una duración de dos (2) años, renovable por un previstas en los literales c), i) y k) del numeral 50.1 del
periodo adicional. artículo 50 de la Ley.
256.3. Se requiere la asistencia de dos (2) miembros
del Consejo de Ética para exista quórum. Las decisiones se b) Promesa formal de consorcio.
adoptan por mayoría simple de los votos de los asistentes
a la sesión. En caso de empate, el miembro del Consejo Este criterio es de aplicación siempre que dicho
que ejerce la Presidencia tiene voto dirimente. documento sea veraz y su literalidad permita identificar
256.4. Los miembros del Consejo de Ética son indubitablemente al responsable de la comisión de la
designados por los Titulares de Pliego de las siguientes infracción.
instituciones:
c) Contrato de consorcio.
a) Un (1) Titular y un (1) suplente, en representación de
la Presidencia del Consejo de Ministros. Este criterio es de aplicación siempre que dicho
b) Un (1) Titular y un (1) suplente, en representación documento sea veraz, no modifique las obligaciones
del Ministerio de Economía y Finanzas. estipuladas en la promesa formal de consorcio y
c) Un (1) Titular y un (1) suplente, en representación su literalidad permita identificar indubitablemente al
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. responsable de la comisión de la infracción.
256.5. El Consejo de Ética es presidido por el d) Contrato suscrito con la Entidad.
representante del Ministerio de Economía y Finanzas.
256.6. Sus integrantes tienen una experiencia no Este criterio es de aplicación cuando la literalidad
menor a diez (10) años en el ejercicio profesional y cumplir del contrato suscrito con la Entidad permite identificar
con las condiciones establecidas en el Código de Ética indubitablemente al responsable de la comisión de la
aprobado por el OSCE. infracción.
256.7. El OSCE ejerce las funciones de Secretaría
Técnica del Consejo de Ética, siendo el órgano Artículo 259. Obligación de informar sobre
encargado del registro de la información de las supuestas infracciones
denuncias declaradas fundadas en el RNA-OSCE y en
el listado de Infractores. 259.1. El Tribunal toma conocimiento de hechos que
256.8. Las funciones, atribuciones y responsabilidades pueden dar lugar a la imposición de sanción, por denuncia
del Consejo de Ética, así como los supuestos de abstención de la Entidad o de terceros, por petición motivada de otros
y sustitución de sus miembros y el procedimiento órganos del OSCE o de otras Entidades públicas o de
sancionador, al igual que las funciones y competencia oficio.
de su Secretaría Técnica, se desarrollan en el Código de 259.2. Toda denuncia o petición contiene, como
Ética para el arbitraje en contrataciones del Estado. mínimo, lo siguiente:
256.9. El Consejo de Ética tiene como facultades y
atribuciones: a) Identificación del proceso de contratación.
b) Identificación del presunto infractor.
a) Disponer investigaciones de oficio ante la presunta c) Infracción imputada al presunto infractor, según lo
comisión de infracciones. previsto en el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
b) Determinar la comisión de infracciones. d) Documentos que sustenten la denuncia.
c) Imponer las sanciones de amonestación, suspensión
temporal e inhabilitación permanente. 259.3. Cuando la infracción pueda ser detectada
d) Proponer al Consejo Directivo del OSCE las por la Entidad, está obligada a comunicarlo al Tribunal,
modificaciones al Código de Ética. bajo responsabilidad, remitiendo un informe técnico
e) Las demás que resulten necesarias para la correcta que, además de lo señalado en el numeral precedente,
y debida aplicación del Código de Ética. contenga una opinión sobre la existencia de la infracción y
del daño causado a la Entidad; de corresponder, también
TÍTULO X remite una copia de la oferta.
SANCIONES 259.4. El incumplimiento de la obligación de la Entidad
de comunicar la comisión de presuntas infracciones,
Artículo 257. Potestad sancionadora del Tribunal es puesto en conocimiento de su Órgano de Control
Institucional o de la Contraloría General de la República,
257.1. La facultad de imponer las sanciones a según sea el caso, para el deslinde de responsabilidades.
que se refiere el artículo 50 de la Ley a proveedores, 259.5. En todos los casos, la decisión de iniciar el
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y correspondiente procedimiento administrativo sancionador
profesionales que se desempeñan como residente o corresponde al Tribunal.
supervisor de obra, según corresponda, así como a las
Entidades cuando actúen como tales, por infracción a las Artículo 260. Procedimiento sancionador
disposiciones contenidas en la Ley y el Reglamento, reside El Tribunal tramita los procedimientos sancionadores
exclusivamente en el Tribunal. bajo las siguientes reglas:
a) Interpuesta la denuncia o petición motivada o una Administrativo General, salvo lo relativo a la suspensión
vez abierto el expediente sancionador, el Tribunal tiene un del plazo de prescripción.
plazo de diez (10) días hábiles para realizar la evaluación 262.2. El plazo de prescripción se suspende:
correspondiente. De encontrar indicios suficientes de la
comisión de la infracción, se emite el decreto de inicio de a) Con la interposición de la denuncia y hasta el
procedimiento administrativo sancionador. vencimiento del plazo con que se cuenta para emitir
b) En el mismo plazo, el Tribunal puede solicitar la resolución. Si el Tribunal no se pronuncia dentro
a la Entidad, información relevante adicional o un del plazo indicado, la prescripción reanuda su curso,
informe técnico legal complementario. Tratándose de adicionándose el periodo transcurrido con anterioridad
procedimientos de oficio, por petición motivada o denuncia a la suspensión.
de tercero, se requiere a la Entidad que corresponda b) En los casos establecidos en el numeral 258.1
un informe técnico legal así como la información que lo del artículo 258, durante el periodo de suspensión del
sustente y demás información que pueda considerarse procedimiento administrativo sancionador.
relevante.
c) Las Entidades están obligadas a remitir la información Artículo 263. Sanción de multa
adicional que se indica en el literal precedente en un
plazo no mayor de diez (10) días hábiles de notificada, 263.1. La sanción de multa es expresada en Soles.
bajo responsabilidad y apercibimiento de comunicarse La resolución que impone la sanción de multa contiene la
el incumplimiento a los órganos del Sistema Nacional de medida cautelar prevista en el literal a) del numeral 50. 4
Control. del artículo 50 de la Ley, en tanto no se verifique el pago
d) Vencido el plazo otorgado, con contestación o sin respectivo.
ella y siempre que se determine que existen indicios 263.2. El periodo de suspensión no se toma en cuenta
suficientes de la comisión de infracción, se dispone el para el cómputo de plazos de inhabilitación a que se refiere
inicio del procedimiento administrativo sancionador dentro el literal c) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley.
de los diez (10) días hábiles siguientes. 263.3. El proveedor sancionado paga el monto íntegro
e) Cuando se advierta que no existen indicios de la multa y remite al OSCE el comprobante respectivo,
suficientes para el inicio de un procedimiento administrativo dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber
sancionador, o la denuncia esté dirigida contra una persona quedado firme la resolución sancionadora; de lo contrario,
natural o jurídica con inhabilitación definitiva, dispone la suspensión decretada como medida cautelar opera
el archivo del expediente, sin perjuicio de comunicar al automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado,
Ministerio Público y/o a los órganos del Sistema Nacional el OSCE tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles
de Control, cuando corresponda. para verificar la realización del depósito en la cuenta
f) Iniciado el procedimiento sancionador, el Tribunal respectiva.
notifica al proveedor, para que ejerza su derecho de 263.4. La obligación de pagar la multa se extingue al
defensa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes día hábil siguiente de verificado el depósito respectivo al
de la notificación, bajo apercibimiento de resolverse con OSCE o al día siguiente de transcurrido el periodo máximo
la documentación contenida en el expediente. En este de suspensión por falta de pago previsto como medida
acto, el emplazado puede solicitar el uso de la palabra en cautelar en el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de
audiencia pública. la Ley.
g) Vencido el indicado plazo, y con el respectivo 263.5. El procedimiento de pago de la multa es
descargo o sin este, el expediente se remite a la Sala regulado por el OSCE.
correspondiente del Tribunal, en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles. La Sala puede realizar de oficio Artículo 264. Determinación gradual de la sanción
todas las actuaciones necesarias para el examen de los
hechos, recabando la información que sea relevante para, 264.1. Son criterios de gradualidad de las sanciones de
de ser el caso, determinar la existencia de responsabilidad multa o de inhabilitación temporal los siguientes:
susceptible de sanción.
h) La Sala correspondiente del Tribunal emite a) Naturaleza de la infracción.
su resolución, determinando la existencia o no de b) Ausencia de intencionalidad del infractor.
responsabilidad administrativa, dentro de los tres (3) c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a
meses de recibido el expediente. Dicho plazo se amplía la Entidad.
por tres (3) meses adicionales desde la recepción del d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de
expediente por la sala correspondiente, cuando se haya que sea detectada.
dispuesto la ampliación de cargos. e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por
i) De no emitirse la resolución dentro del plazo el Tribunal.
establecido en el numeral precedente, la Sala mantiene f) Conducta procesal.
la obligación de pronunciarse, sin perjuicio de las g) La adopción e implementación del modelo de
responsabilidades que le corresponda, de ser el caso. prevención a que se refiere el numeral 50.10 del artículo
50 de la Ley. Dicho modelo cuenta con los siguientes
Artículo 261. Suspensión del procedimiento elementos mínimos: i) Un encargado de prevención,
administrativo sancionador. designado por el máximo órgano de administración
de la persona jurídica o quien haga sus veces, según
261.1. El Tribunal suspende el procedimiento corresponda, que ejerce su función con autonomía.
administrativo sancionador siempre que: Tratándose de las micro, pequeñas y medianas
empresas, el rol de encargado de prevención puede ser
a) Exista mandato judicial vigente y debidamente asumido directamente por el órgano de administración,
notificado al OSCE. ii) la identificación, evaluación y mitigación de riesgos
b) A solicitud de parte o de oficio, cuando el Tribunal para prevenir actos indebidos, actos de corrupción y
considere que, para la determinación de responsabilidad, conflictos de intereses en la contratación estatal, iii) la
es necesario contar, previamente con decisión arbitral o implementación de procedimientos de denuncia de actos
judicial. indebidos, actos de corrupción o situaciones de conflicto
de intereses que garanticen el anonimato y la protección
261.2. La Entidad, bajo responsabilidad, comunica al del denunciante, iv) la difusión y capacitación periódica
Tribunal la conclusión del arbitraje o del proceso judicial, del modelo de prevención, v) la evaluación y monitoreo
remitiendo el documento correspondiente en un plazo no continuo del modelo de prevención.
mayor a cinco (5) días hábiles de notificado con el acto que
declara la conclusión del proceso. 264.2. En el caso de los literales c), d), j), l) y n) del
261.3. El plazo de suspensión del procedimiento da numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la graduación
lugar a la suspensión del plazo de prescripción. no puede dar lugar a sanciones por debajo del mínimo
legal.
Artículo 262. Prescripción 264.3. En los procedimientos sancionadores de
competencia del Tribunal no se aplican los supuestos
262.1. El plazo de prescripción es el previsto en el eximentes establecidos en el artículo 255 del TUO de la
numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley y se sujeta a las Ley Nº 27444, ni los supuestos de caducidad previstos en
reglas generales contenidas en la Ley del Procedimiento el artículo 257 de dicha norma.
Artículo 265. Inhabilitación definitiva asimismo, puede consistir en un depósito en cuenta

La sanción de inhabilitación definitiva contemplada en bancaria del OSCE. De no presentarse este requisito de
el literal c) del numeral 50.4. del artículo 50 de la Ley se admisibilidad, la Mesa de Partes del Tribunal o las oficinas
aplica: desconcentradas del OSCE otorgan al impugnante el
plazo máximo de dos (2) días hábiles para su subsanación.
a) Al proveedor a quien en los últimos cuatro (4) años Transcurrido dicho plazo sin que se produzca dicha
se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de subsanación, el recurso de reconsideración se considera
inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de automáticamente como no presentado, sin necesidad
treinta y seis (36) meses. Las sanciones pueden ser por de pronunciamiento alguno, y los recaudos se ponen a
distintos tipos de infracciones. disposición del impugnante para que los recabe en la Mesa
b) Por la reincidencia en la infracción prevista en el de Partes del Tribunal o las oficinas desconcentradas del
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, para OSCE.
cuyo caso se requiere que la nueva infracción se produzca 269.3. El pedido de audiencia pública solo puede
cuando el proveedor haya sido previamente sancionado formularse en el recurso de reconsideración.
por el Tribunal con inhabilitación temporal. 269.4. Cuando se declare fundado, en todo o en
c) Al proveedor que ya fue sancionado con inhabilitación parte, el recurso de reconsideración o se declare nulo el
definitiva. procedimiento administrativo sancionador, se devuelve
la garantía presentada. De declararse infundado o
Artículo 266. Concurso de infracciones improcedente el recurso, se ejecuta la garantía.
En caso de incurrir en más de una infracción en un 269.5. El Tribunal resuelve dentro del plazo de quince
mismo procedimiento de selección y/o en la ejecución de (15) días hábiles improrrogables de presentado sin
un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. observaciones o subsanado el recurso de reconsideración.
En el caso que concurran infracciones sancionadas con 269.6. La interposición del recurso de reconsideración
multa e inhabilitación, se aplica la sanción de inhabilitación. de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, difiere
el inicio de la vigencia de la sanción mientras este no sea
Artículo 267. Notificación y vigencia de las resuelto por el Tribunal.
sanciones
Artículo 270. Acción contencioso administrativa
267.1. La notificación del decreto que da inicio al Procede la acción contencioso administrativa ante el
procedimiento sancionador y que otorga plazo para Poder Judicial, de conformidad con la Ley de la materia,
formular los descargos se efectúa en forma personal al contra:
proveedor o proveedores emplazados, en el domicilio que
se haya consignado ante el RNP en el horario de atención a) La resolución que impone una sanción; o
del OSCE. La notificación personal realizada fuera de b) La resolución que se pronuncia respecto de
dicho horario, se entiende realizada el día hábil siguiente. la reconsideración interpuesta contra una resolución
Cuando la inscripción haya caducado, el emplazamiento sancionatoria.
a personas naturales, se realiza en el domicilio que se
consigna en el Documento Nacional de Identidad y en DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
el caso de personas jurídicas, en el último domicilio
consignado en el Registro Único de Contribuyentes de la Primera. En lo no previsto en la Ley y el Reglamento,
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración son de aplicación supletoria las normas de derecho público
Tributaria. y, solo en ausencia de estas, las de derecho privado.
267.2. En caso que el OSCE disponga el Segunda. Según lo dispuesto en los literales a),
establecimiento de casillas electrónicas, la notificación se b) y c) del artículo 52 de la Ley, el OSCE adopta las
lleva a cabo conforme a las disposiciones que se aprueben medidas necesarias para ejercer la supervisión de las
para estos efectos. contrataciones, emitiendo resoluciones, pronunciamientos,
267.3. Los actos que emita el Tribunal durante el entre otros; pudiendo requerir para tal efecto, a través del
procedimiento administrativo sancionador, se notifican SEACE u otro medio, información y la colaboración de
a través del mecanismo electrónico implementado en el todas las Entidades que correspondan.
portal institucional del OSCE, siendo responsabilidad Lo dispuesto por el OSCE producto de sus acciones
del presunto infractor el permanente seguimiento del de supervisión se notifica a través del SEACE y es de
procedimiento sancionador a través de dicho medio cumplimiento obligatorio.
electrónico, de conformidad con lo dispuesto en artículo 49 Asimismo, las opiniones mediante las que el OSCE
de la Ley. La notificación se entiende efectuada el día de la absuelve consultas sobre la normativa de contrataciones
publicación en el referido mecanismo electrónico. del Estado se publican en el portal institucional del OSCE.
267.4. La sanción es efectiva desde el sexto día Tercera. Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de
hábil siguiente de la notificación. En caso no se conozca OSCE se aprueba precedentes administrativos sobre
domicilio cierto del infractor, el decreto de inicio de a la normativa de contrataciones del Estado que son de
procedimiento sancionador y la resolución de sanción que observancia obligatoria desde su publicación en el Diario
emita el Tribunal, son publicadas en el Diario Oficial El Oficial “El Peruano”. El precedente establecido en el
Peruano. La sanción impuesta por el Tribunal, es efectiva Acuerdo conserva su carácter obligatorio mientras no sea
desde el sexto día hábil siguiente de su publicación. modificado mediante otro Acuerdo posterior, debidamente
267.5. En caso que, además de las infracciones sustentado o por norma legal. El órgano de línea de OSCE
administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un que tiene como función absolver consultas sobre el sentido
ilícito penal, el Tribunal comunica al Ministerio Público para y alcance de la normativa de contrataciones del Estado,
que interponga la acción penal correspondiente, indicando es el responsable de presentar al Consejo Directivo la
las piezas procesales que se remiten para tal efecto. propuesta de precedente administrativo de observancia
obligatoria.
Artículo 268. Suspensión de las sanciones Cuarta. Si durante la fase de actuaciones preparatorias,
La vigencia de la sanción solo se suspende por medida las Entidades advierten que es posible la participación de
cautelar dictada en un proceso judicial. Cancelada o ejecutores o consultores de obras que gozan del beneficio
extinta dicha medida cautelar, la sanción continúa su curso de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, se
por el periodo restante al momento de la suspensión. tiene en cuenta lo siguiente:
Artículo 269. Recurso de reconsideración 1. El valor referencial del procedimiento de selección
es único e incluye todos los conceptos que incidan sobre
269.1. Contra lo resuelto por el Tribunal en un el objeto de la contratación, incluido el Impuesto General
procedimiento sancionador puede interponerse recurso a las Ventas (IGV).
de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles de 2. Las bases del respectivo procedimiento de selección
notificada o publicada la respectiva resolución. establecen además del valor referencial, los límites de
269.2. Como requisito de admisibilidad del recurso de este, con y sin IGV.
reconsideración se acompaña una garantía equivalente a 3. El postor que goza de la exoneración prevista
una Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT), la que cumple en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión
con las características indicadas en el artículo 33 de la Ley en la Amazonía, formula su oferta teniendo en cuenta
y tener una vigencia mínima de treinta (30) días calendario; exclusivamente el total de los conceptos que conforman
el valor referencial, excluido el Impuesto General a las Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, el Centro Nacional
Ventas (IGV). de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
4. El postor que no goza de la exoneración prevista en - CENARES pueden realizar Compras Corporativas
la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la con administración delegada que comprende las
Amazonía, formula su oferta teniendo en cuenta el valor acciones necesarias que permitan a estas Entidades
referencial incluido el Impuesto General a las ventas (IGV). realizar la homogeneización y/o estandarización de los
5. La admisión de las ofertas que presenten los bienes o servicios en general, los actos preparatorios,
postores depende de si aquellas se encuentran dentro de el procedimiento de selección para obtener una oferta
los límites establecidos en el artículo 28.2 de la Ley de por el conjunto de los requerimientos de las Entidades
Contrataciones del Estado. Las ofertas que no incluyan el participantes, incluyendo la suscripción de los contratos
IGV son contrastadas con los límites del valor referencial correspondientes con el proveedor o proveedores
sin IGV. seleccionados, así como la administración del contrato
durante su vigencia, es decir, hasta su finalización con la
La inclusión en las bases de las disposiciones referidas emisión de la última conformidad.
a la aplicación del beneficio de la exoneración del IGV se Para ello, las Entidades participantes suscriben,
da independientemente del lugar en que se convoque el previamente, convenios institucionales con una de las
procedimiento de selección o se suscriba el respectivo Entidades indicadas en el numeral anterior, a las que se
contrato. denomina Entidad encargada para demandar la provisión
Quinta. Para el cómputo de los plazos aplicables de los bienes y/o servicios en general susceptibles de
al procedimiento de selección, de impugnación y el homogeneizar y estandarizar, a fin que esta última sea quien
procedimiento sancionador, no aplica el término de la efectúe todos los actos necesarios para su contratación.
distancia. Asimismo, las Entidades participantes, asumen en
Sexta. El Presidente del Tribunal es elegido por el virtud de los convenios suscritos, las obligaciones que
pleno de los Vocales en funciones, por el periodo de un correspondan al pago por los servicios en general o bienes
(1) año. Los resultados de la elección son comunicados que les brindará el proveedor seleccionado por la entidad
por el Presidente al Consejo Directivo con la propuesta encargada. Para el caso de los procesos que convoque la
de conformación de las Salas. Antes del vencimiento de Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, CENARES
su mandato, es obligación del Presidente convocar a Sala y PERÚ COMPRAS, el contrato es suscrito por dichas
Plena para efectuar la nueva elección. entidades, según corresponda, por las Entidades que
Séptima. Los insumos directamente utilizados en solicitaron la compra corporativa y por el proveedor
los procesos productivos por las empresas del Estado seleccionado.
que se dediquen a la producción de bienes o prestación La suscripción del contrato se ajusta a los plazos
de servicios, pueden ser contratados aplicando el y condiciones previstas en el presente Reglamento,
procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada. correspondiendo a la Entidad encargada comunicar a las
Octava. El OSCE puede utilizar plataformas entidades participantes los resultados del procedimiento,
informáticas para la tramitación electrónica de los dentro de un plazo no mayor de tres (3) días hábiles
procedimientos administrativos de su competencia, de suscrito el contrato, con la finalidad de informar las
debiendo para tal efecto observar lo dispuesto en la Ley condiciones obtenidas para la prestación de los bienes y/o
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. Todos servicios en general.
los actos emitidos electrónicamente, en tanto sean La Entidad encargada, al suscribir el contrato, asume
emitidos de acuerdo a las formalidades establecidas en la calidad de Entidad contratante y, por ende, todas las
dicha Ley, tienen pleno efecto jurídico para las partes del obligaciones y derechos que le asisten como tal; siendo
procedimiento, Administración Pública y terceros. la responsable de otorgar la conformidad por el íntegro
El acceso a la información se regula conforme a lo de las prestaciones efectuadas, previa validación con
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la las entidades que reciben el bien o servicio en general,
Información Pública y su Reglamento, pudiendo OSCE así como de disponer la cesión de pago a favor de las
atender dichos pedidos a través de la remisión de la versión entidades destinatarias del bien o servicio provisto, en las
digital de los documentos. A solicitud del interesado, dichos proporciones que les correspondan, sin que ello implique
pedidos son atendidos a través de la impresión de la la cesión de su posición de sujeto contractual frente al
versión digital, autenticada por el funcionario competente. contratista.
El OSCE puede implementar mecanismos electrónicos Decimoprimera. Dentro del supuesto de hecho de
para recibir la documentación de las partes o de terceros la infracción establecida en el literal i) del numeral 50.1
y para notificar los actos administrativos emitidos durante del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de
sus procedimientos, pudiendo establecer la obligatoriedad información inexacta, se encuentra comprendida la
del uso de los referidos mecanismos electrónicos, en presentación de garantías que no hayan sido emitidas por
tanto estos observen los procedimientos y formalidades las empresas indicadas en el numeral 33.2 del artículo 33
establecidos en el TUO de la Nº 27444, Ley del de la Ley.
Procedimiento Administrativo General. Decimosegunda: Para los servicios a los que hace
La implementación y disposiciones referidas al uso de referencia el Decreto Supremo N° 034-2008-MTC,
las plataformas informáticas o la sustitución de las mismas, Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura
son establecidas mediante Directiva. Vial, la Entidad determina el valor referencial. Para su
Novena. Todos los pagos que la Entidad deba realizar determinación el área usuaria proporciona los componentes
a favor del contratista para la cancelación de los bienes, o rubros, a través de una estructura que permita al órgano
servicios en general y consultorías objeto del contrato, se competente determinar el valor referencial. En estos
efectúan mediante transferencias electrónicas a través del casos, la Entidad rechaza las ofertas que excedan el valor
abono directo de los montos correspondientes en la cuenta referencial o que se encuentran por debajo del ochenta por
bancaria del contratista en el Banco de la Nación u otra ciento (80%) del valor referencial.
entidad del Sistema Financiero Nacional, en los plazos y En los documentos del procedimiento de
condiciones pactados y conforme a las disposiciones del selección de los servicios señalados en el numeral
Sistema Nacional de Tesorería. anterior incluyen fórmulas de reajustes. Tanto la
La Dirección General del Tesoro Público del elaboración como la aplicación de las fórmulas de
Ministerio de Economía y Finanzas determina los casos reajuste polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el
excepcionales a lo señalado, así como el tratamiento Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias,
especial o alternativo a aplicarse en dichos casos. ampliatorias y complementarias.
Para efectos del pago mediante transferencias La conformidad de estos contratos se emite en un plazo
electrónicas, la Entidad hace uso obligatorio del máximo de veinte (20) días. De existir observaciones, la
número del CCI proporcionado por el contratista para la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente
suscripción del contrato. En los casos que el contratista no el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar
hubiese proporcionado el indicado número a la Entidad, no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días.
el Banco de la Nación procede a la apertura de oficio de Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado,
una cuenta bancaria a su nombre para el abono de los no corresponde la aplicación de penalidades.
correspondientes pagos. Decimotercera: El OSCE mediante directiva desarrolla
Décima. El Fondo Nacional de Financiamiento de la progresivamente el expediente de contratación digital y
Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, la Agencia el Cuaderno de Obra digital, así como las herramientas
de Compras de las Fuerzas Armadas y la Central de informáticas que permitan su operatividad.
Decimocuarta. El OSCE realiza acciones destinadas de las contrataciones conduce el acto público y establece
a promover la contratación pública de innovación que el orden de participación de los proveedores. El área
permita identificar e implementar soluciones tecnológicas usuaria absuelve las consultas y observaciones sobre
o de servicio para la gestión pública. el requerimiento y, de ser necesario, amplía el sustento
Decimoquinta: El OSCE en el marco de las acciones técnico. El acto público de absolución presencial no
que promuevan la integridad en las compras públicas excede los tres (3) días hábiles desde su inicio.
convoca a los distintos organismos competentes a fin de El acta de absolución presencial es publicada en el
efectuar coordinaciones y actividades conjuntas. SEACE al día hábil siguiente de culminado el acto público.
Decimosexta. Para las contrataciones que se realicen Los documentos que se generen como producto de la
en virtud de lo dispuesto por la Decimoctava Disposición absolución de consultas y observaciones al requerimiento
Complementaria Final de la Ley, las entidades consideran se remiten en copia al representante del Sistema Nacional
lo siguiente: de Control, quien puede participar en calidad de veedor.
Cuando se emplee esta herramienta, dentro del
1. La contratación se realiza por el tiempo necesario procedimiento se selección no procede formular consultas
y en tanto se realice y concluya el proceso de promoción u observaciones al requerimiento. Las Bases estándar que
correspondiente. El plazo máximo de contratación se sujeta apruebe el OSCE, consideran estas disposiciones.
a lo establecido en el artículo 58 del Decreto Legislativo N°
1362, Decreto Legislativo que regula la promoción de la DISPOSICIÓNES COMPLEMENTARIAS
inversión privada mediante asociaciones público privadas TRANSITORIAS
y proyectos en activos.
2. En el contrato que se suscriba se establecen las Primera. Los procedimientos de selección iniciados
funciones y obligaciones que éste asume en representación antes de la entrada en vigencia del presente Decreto
del Estado, para garantizar la continuidad del proyecto, Supremo, se rigen por las normas vigentes al momento
salvaguardar la infraestructura existente y/o garantizar la de su convocatoria. Igual regla se aplica para el
provisión del servicio. perfeccionamiento de los contratos que deriven de los
mencionados procedimientos de selección.
El proceso de contratación se inicia aun cuando Segunda. Los Vocales del Tribunal son elegidos
existan controversias entre las partes del contrato objeto por Concurso Público en el marco del Decreto Supremo
de caducidad. Nº 034-2015-EF, que aprueba el procedimiento para el
Decimoséptima. El plazo de las contrataciones para Concurso Público de evaluación y selección de los vocales
servicios de operación y mantenimiento de redes de del Tribunal, mantienen su cargo hasta el cumplimiento del
infraestructura de telecomunicaciones financiadas por el plazo señalado en el artículo 60 de la Ley de Contrataciones
Estado, a que se refiere la Decimonovena Disposición del Estado, Ley Nº 30225, contados desde la fecha de su
Complementaria Final de la Ley, no puede ser mayor de designación, sin perjuicio de las causales de remoción
tres (3) años. correspondientes.
Decimoctava. Los sectores del Gobierno Nacional, Tercera. El OSCE implementa el Sistema Nacional de
de acuerdo con sus competencias, pueden aprobar Arbitraje (SNA-OSCE) como principal herramienta virtual
directivas específicas para la determinación del alcance para la sistematización de la información arbitral a su
de la modificación del diseño de ingeniería al que se hace cargo, conforme a lo establecido en la Directiva que se
referencia en la definición de mayor metrado contenida en apruebe para tal fin.
el anexo 1 del Reglamento. Cuarta. En tanto se implemente el catalogo único de
Decimonovena. La obligatoriedad de someter a Junta bienes y servicios regulado en el artículo 14 del Decreto
de Resolución de Disputas las controversias surgidas Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema
en los contratos de obra por montos superiores a veinte Nacional de Abastecimiento, las Entidades usan el
millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) a la que se Catalogo Único de Bienes Servicios y Obras (CUBSO)
refiere el numeral 243.4 del artículo 243 es aplicable para para la programación de las contrataciones en el PAC
los procedimientos de selección convocados a partir del y la convocatoria de procedimientos de selección en el
año 2020. SEACE. Asimismo, los proveedores usan dicho catálogo
Vigésima. Los Ministerios articulan y ponen a para la inscripción y renovación de inscripción en el RNP.
disposición de las Entidades plataformas informáticas y El CUBSO es una herramienta basada en un
herramientas de posicionamiento espacial, tales como la estándar de categorización internacional, en la que
georreferenciación, en obras y consultoría de obras. sistemáticamente se clasifican e identifican mediante una
Vigesimoprimera. En las compras corporativas cuyo codificación a los bienes, servicios en general, consultorías
objeto sea la adquisición de productos farmacéuticos y obras susceptibles de ser requeridas por las Entidades,
y dispositivos médicos, procede la cesión de posición permitiendo disponer de información homogénea y
contractual entre Entidades siempre que: i) la Entidad ordenada para la contratación pública. El código CUBSO es
cedente haya acreditado la desaparición o disminución de la representación numérica conformada por 16 dígitos que
la necesidad, ii) la Entidad cedida acredite su necesidad, identifica al bien, servicio en general, consultoría y obra,
así como la disponibilidad de los créditos presupuestarios basado en un estándar de categorización internacional.
correspondientes, iii) no se haya ejecutado la prestación El órgano encargado de las contrataciones o el miembro
que es materia de cesión; y, iv) exista aceptación del del comité de selección que efectúe el registro de las
contratista. En estos casos, las Entidades involucradas contrataciones programadas en el PAC y/o la convocatoria
realizan el deslinde de responsabilidades que corresponda. de los procedimientos de selección en el SEACE, según
Vigesimosegunda. Los Ministerios y sus organismos corresponda, es responsable de seleccionar el Código
públicos, programas o proyectos adscritos pueden difundir CUBSO cuyo título coincida o, en su defecto, guarde
a través del SEACE el requerimiento determinado por mayor relación con el bien, servicio en general, consultoría
el área usuaria con la finalidad de recibir consultas y y obra a contratar. En caso se considere que no existe un
observaciones de los proveedores del rubro que permitan código idóneo o se advierta alguna inconsistencia en los
su perfeccionamiento. Dichas Entidades pueden utilizar, códigos del CUBSO, se solicita a través del SEACE la
adicionalmente, otros medios a fin de que los proveedores creación de un nuevo código o la reubicación, modificación
tengan conocimiento de la difusión del requerimiento. e inactivación de los códigos CUBSO que sean necesarios,
La formulación de consultas y observaciones al siguiendo el procedimiento previsto en la Directiva que
requerimiento se realiza a través del SEACE dentro apruebe el OSCE.
del plazo mínimo de cinco (5) días hábiles desde el día Las Entidades especializadas, peritos o instituciones
siguiente de la difusión del requerimiento, constituyendo privadas están obligadas a remitir la información que el
la única oportunidad en el proceso de contratación para OSCE requiera para la implementación y/o actualización
efectuarla. de los Códigos CUBSO.
En el plazo máximo de tres (3) días hábiles de El OSCE efectúa acciones de revisión del uso adecuado
formuladas las referidas consultas y observaciones, se del CUBSO por parte de las Entidades. De advertir su uso
publica en el SEACE la absolución preliminar, elaborada inadecuado, notifica a las Entidades para que se adopten
por el área usuaria y el cronograma para la realización del las medidas que correspondan, según el procedimiento
acto público de absolución presencial. previsto en la Directiva del OSCE.
En un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles Quinta. En tanto se implemente el Sistema Nacional
de publicada la absolución preliminar, la Entidad realiza en de Abastecimiento, aprobado mediante Decreto
acto público la absolución presencial. El órgano encargado Legislativo Nº 1439, para la elaboración del Plan Anual
de Contrataciones, las Entidades siguen las siguientes notario o juez de paz procede a sellar y firmar cada hoja de
reglas: los documentos de la oferta.
3. En el caso de ejecución de obras, el comité de
1. Durante la fase de programación y formulación selección devuelve las ofertas que no se encuentren
presupuestaria, las áreas usuarias de las Entidades dentro de los límites del valor referencial, teniéndose estas
programa, en el Cuadro de Necesidades, sus requerimientos por no admitidas.
de bienes, servicios en general, consultorías y obras cuya 4. En caso el comité de selección, previo a la
contratación se convoque en el año fiscal siguiente, para evaluación, determinase que las ofertas no responden a
cumplir los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, las características y/o requisitos funcionales y condiciones
sobre la base del proyecto de Plan Operativo Institucional de las especificaciones técnicas o términos de referencia,
respectivo, adjuntando, para tal efecto, una descripción según corresponda, especificados en las bases, las
general de lo que se va contratar que son remitidos por las declara no admitidas.
áreas usuarias. 5. El criterio de desempate previsto en el literal b) del
2. Para elaborar el Cuadro Consolidado de numeral 74.2 artículo 74 requiere de la citación oportuna
Necesidades, el órgano encargado de las contrataciones, de los postores que hayan empatado y se realiza en acto
en coordinación con el área usuaria, consolida y valoriza público, de acuerdo a lo señalado en el segundo párrafo de
las contrataciones requeridas. la presente disposición.
3. Antes de la aprobación del proyecto de presupuesto
de la Entidad, las áreas usuarias en coordinación con la Tratándose de Concurso Público para consultorías se
oficina de presupuesto y planeamiento o la que haga sus cumple con lo siguiente:
veces efectúan los ajustes necesarios a sus requerimientos
programados en el Cuadro Consolidado de Necesidades 1. Las ofertas se presentan por escrito, rubricadas,
en armonía con las prioridades institucionales, actividades foliadas, y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales
y metas presupuestarias previstas, remitiendo sus contiene la oferta técnica y, el otro, la económica. La
requerimientos priorizados al órgano encargado de las presentación puede realizarse por el mismo participante o
contrataciones, con base a lo cual se elabora el proyecto a través de un tercero, sin que se exija formalidad alguna
del Plan Anual de Contrataciones. para ello.
4. Para elaborar el proyecto del Plan Anual de 2. El comité de selección solo abre los sobres que
Contrataciones, el órgano encargado de las contrataciones, contienen las ofertas técnicas, debiendo anunciar el
en coordinación con el área usuaria, determina el monto nombre de cada uno de los proveedores; asimismo,
estimado de las contrataciones de la Entidad. verifica la presentación de los documentos requeridos
5. Una vez aprobado el Presupuesto Institucional de en los literales a), b), c), d) y e) del artículo 52. De no
Apertura, el órgano encargado de las contrataciones, presentar lo requerido, la oferta se considera no admitida.
en coordinación con las áreas usuarias de la Entidad Esta información se consigna en acta, con lo cual se da
y la oficina de presupuesto y planeamiento o la que por finalizado el acto público. Después de abierto cada
haga sus veces, ajusta el proyecto del Plan Anual de sobre que contiene la oferta técnica, el notario o juez de
Contrataciones. paz procede a sellar y firmar cada hoja de los documentos
6. El Plan Anual de Contrataciones contempla las de la oferta técnica.
contrataciones de bienes y servicios a ser efectuadas 3. Las ofertas económicas permanecen cerradas y
mediante Compras Corporativas, así como las quedan en poder de un notario público o juez de paz hasta
contrataciones por Acuerdo Marco. Las contrataciones el acto público de otorgamiento de la buena pro. En caso el
iguales o menores a ocho (8) UIT a ser efectuadas comité de selección no admita la oferta técnica, procede a
mediante Compras Corporativas se incluyen en el Plan devolver el sobre que contiene la oferta económica, salvo
Anual de Contrataciones. que el postor deje constancia de su disconformidad en
7. El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el acta, debiendo el notario o juez de paz mantenerla en
el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se custodia hasta el consentimiento de la buena pro.
hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) 4. En caso el comité de selección, previo a la calificación
días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto y evaluación, determinase que las ofertas no responden a
Institucional de Apertura. los términos de referencia especificados en las bases, las
declara no admitidas.
El OSCE establece las disposiciones relativas al
contenido, registro de información y otros aspectos En el acto público de otorgamiento de la buena pro
referidos al Plan Anual de Contrataciones. para consultorías cumple con lo siguiente:
Sexta. La implementación de licitaciones públicas
y concursos públicos electrónicos se realiza de forma 1. Se devuelven los sobres que contienen la oferta
progresiva, de acuerdo a lo establecido por el OSCE económica de aquellos postores que no fueron admitidos,
mediante comunicado. o que fueron descalificados, o que no cumplen con el
En tanto no se implemente lo dispuesto en el numeral puntaje mínimo establecido en las bases, salvo que el
anterior, la presentación de ofertas y otorgamiento de postor deje constancia de su disconformidad en el acta,
la buena pro, según corresponda, se realizan en acto debiendo el notario o juez de paz mantenerla en custodia
público en presencia de notario o juez de paz en el lugar hasta el consentimiento de la buena pro.
indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en 2. Se anuncia el nombre de los postores que
la convocatoria, salvo que estos se posterguen de acuerdo alcanzaron el puntaje técnico mínimo, se abren los sobres
a lo establecido en la Ley y el Reglamento. que contienen sus ofertas económicas y se anuncia el
El acto público de presentación de ofertas se inicia precio total de las ofertas.
cuando el comité de selección empieza a llamar a los 3. Después de abierto cada sobre que contiene la
participantes en el orden en que se registraron en el oferta económica el notario público o juez de paz procede
procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al a sellar y firmar dicha oferta.
momento de ser llamado el participante no se encuentra 4. En el caso de consultoría de obras, el comité de
presente, se le tiene por desistido. selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro
Para Licitación Pública y concursos públicos de de los límites del valor referencial.
servicios en general cumple con lo siguiente: 5. El criterio de desempate previsto en el literal b) del
numeral 84.2 artículo 84 se realiza en este acto.
1. Las ofertas se presentan por escrito, rubricadas,
foliadas y en un (1) sobre cerrado. La presentación puede En los actos públicos se puede contar con un
realizarse por el mismo participante o a través de un representante del Sistema Nacional de Control, quien
tercero, sin que se exija formalidad alguna para ello. participa como veedor y suscribe el acta correspondiente.
2. En la apertura del sobre que contiene la oferta, el Séptima. El OSCE desarrolla la funcionalidad para la
comité de selección anuncia el nombre de cada participante subsanación electrónica y hace de conocimiento de los
y el precio de la misma; asimismo, verifica la presentación usuarios, a través de un comunicado, el momento en el
de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) que su utilización es obligatoria. Durante el periodo previo
y f) del artículo 52. De no cumplir con lo requerido, la oferta al comunicado la subsanación de ofertas se realiza a través
se considera no admitida. Esta información se consigna de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, salvo
en el acta, con lo cual se da por finalizado el acto público. que el postor haya podido realizarla en el acto público de
Después de abierto el sobre que contiene la oferta, el presentación de ofertas o de otorgamiento de buena pro,
dejándose constancia de ello en el acta respectiva. La Bases: Documento del procedimiento de Licitación
subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada y
representante legal o apoderado acreditado. Subasta Inversa Electrónica que contiene el conjunto de
Octava. En tanto se implemente la certificación de los reglas formuladas por la Entidad para la preparación y
responsables de las áreas involucradas en la gestión de ejecución del contrato.
la Cadena de Abastecimiento Público a cargo del Sistema
Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante Decreto Bases integradas: Documento del procedimiento
Legislativo Nº 1439, el OSCE establece las estrategias, los de Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicación
procedimientos, condiciones, vigencia y requisitos para la Simplificada cuyo texto incorpora las modificaciones que
certificación, pudiendo incluir niveles y perfiles, entre otros. se hayan producido como consecuencia de las consultas,
Novena. Las modificaciones incorporadas por el Decreto observaciones, la implementación del pronunciamiento
Legislativo N° 1444 al artículo 45 de la Ley N° 30225, emitido por el OSCE, según sea el caso; o, cuyo texto
Ley de Contrataciones del Estado, referido a los coincide con el de las bases originales en caso de no
medios de solución de controversias de la ejecución haberse presentado consultas y/u observaciones, ni se
contractual, y sus normas reglamentarias aprobadas hayan realizado acciones de supervisión.
mediante el presente Decreto Supremo, se aplican a
las controversias que surjan de los contratos derivados Bienes: Son objetos que requiere una Entidad para
de los procedimientos de selección convocados a partir el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus
de la entrada en vigencia de dichas modificaciones. Las funciones y fines.
controversias que surjan de las órdenes de compra o
de servicio derivadas de Acuerdos o Convenios Marco, Bienes o servicios comunes: Son bienes y servicios
se resuelven mediante conciliación y/o arbitraje de comunes aquellos que, existiendo más de un proveedor en
acuerdo con las disposiciones vigentes en la fecha de el mercado, cuentan con características o especificaciones
perfeccionamiento de la orden respectiva. usuales en el mercado, o han sido estandarizados como
Las modificaciones al Reglamento de la Ley N° consecuencia de un proceso de homogeneización llevado
30225, Ley de Contrataciones del Estado, referidas a cabo al interior del Estado, cuyo factor diferenciador
a las infracciones éticas de los árbitros y su régimen entre ellos es el precio en el cual se transan, siendo
sancionador, aprobadas mediante el presente Decreto que la naturaleza de los mismos les permite cumplir sus
Supremo, se aplican a las infracciones cometidas desde funciones sin requerir de otros bienes o servicios conexos,
la entrada en vigencia de las mismas, a pesar de que las por ende está en capacidad de desarrollar las mismas
controversias se refieran a un contrato derivado de un como una unidad. La Central de Compras Públicas -
procedimiento de selección convocado con anterioridad. PERÚ COMPRAS los incorpora, mediante la aprobación
Décima. La implementación del RNA-OSCE implica la de fichas técnicas, dentro del Listado de Bienes y Servicios
desactivación de la Nómina de Profesionales Aptos para Comunes.
Designación Residual del OSCE y del Registro Nacional
de Árbitros a que hacía referencia en los artículos 189 y Buena pro administrativamente firme: Se produce
200, respectivamente, del Reglamento aprobado mediante cuando habiéndose presentado recurso de apelación,
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el ocurre alguno de los siguientes supuestos: i) Se
Decreto Supremo N° 056-2017-EF. publica en el SEACE que el recurso de apelación ha
Los profesionales que se encuentran registrados en la sido declarado como no presentado o improcedente; ii)
Nómina de Profesionales Aptos para Designación Residual Se publica en el SEACE la resolución que otorga y/o
del OSCE pasan a formar parte de forma automática del confirma la buena pro; y iii) Opera la denegatoria ficta del
RNA-OSCE, hasta la fecha de término señalada en la recurso de apelación.
Resolución de inscripción o renovación.
Decimoprimera. El Registro Nacional de Árbitros al Calendario de avance de obra valorizado: El
que se refiere el artículo 200 del Reglamento aprobado documento en el que consta la valorización de las partidas
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado de la obra, por períodos determinados en las bases o
por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, se mantiene en el contrato y que se formula a partir del Programa de
activo para los arbitrajes que se encuentran bajo el Ejecución de Obra.
ámbito de aplicación de la Ley Nº 30225 y su modificatoria
aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 1341 Calendario del procedimiento de selección: El
hasta que el OSCE mediante comunicado determine su cronograma de la ficha de convocatoria en el que se fijan
cancelación, momento desde el cual se utiliza el RNA– los plazos de cada una de las etapas del procedimiento
OSCE para todo efecto. Desde la entrada en vigencia de de selección.
las modificaciones realizadas por el Decreto Legislativo Nº
1444 no es posible inscribirse en el referido registro. Certificado SEACE: Mecanismo de identificación
Decimosegunda. Los procedimientos administrativos y seguridad conformado por un código de usuario y una
ante el RNP, se realizan electrónicamente de forma contraseña, que es otorgado por el OSCE a solicitud de
progresiva en la medida que se encuentren implementados una Entidad, proveedor, árbitro u otro usuario autorizado y
en la plataforma del OSCE. En tanto no se culmine la que permite acceder e interactuar con el SEACE.
implementación mencionada, son realizados conforme a
lo establecido en el TUPA y la directiva correspondiente. Comité Técnico Especializado: Órgano Colegiado
Decimotercera. Los consultores de obras que con alto conocimiento técnico en el objeto del proceso de
obtuvieron de oficio la categoría D, en 1 o más la compra corporativa, cuya función principal es realizar
especialidades por la implementación de la décima la homogeneización de las especificaciones técnicas
disposición complementaria transitoria del Reglamento de o términos de referencia de los bienes y/o servicios en
la Ley de Contrataciones aprobado por Decreto Supremo general.
Nº 350-2015-EF, solicitan la actualización técnica en
un plazo de noventa (90) días hábiles de la entrada en Consorcio: El contrato asociativo por el cual dos
vigencia el reglamento, con la finalidad de otorgarle la (2) o más personas se asocian, con el criterio de
categoría que le corresponda, caso contrario el OSCE de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes,
oficio le asigna la categoría A. para contratar con el Estado.
ANEXO Nº 1 Consultoría en general: Servicios profesionales
altamente calificados.
DEFINICIONES
Consultoría de obra: Servicios profesionales
Acto de corrupción: Es el requerimiento o aceptación altamente calificados consistente en la elaboración
por, o el ofrecimiento u otorgamiento a, ya sea directa o del expediente técnico de obras, en la supervisión de
indirectamente, un servidor público o persona que ejerce la elaboración de expediente técnico de obra o en la
funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario supervisión de obras.
u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o
ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar
cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de
ejercicio de sus funciones públicas. la Ley y el Reglamento.
Contrato original: Es el contrato suscrito como lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las
consecuencia del otorgamiento de la buena pro en obras o de los costos directos del servicio.
las condiciones establecidas en los documentos del
procedimiento de selección y la oferta ganadora. Gastos Generales Fijos: Son aquellos que no están
relacionados con el tiempo de ejecución de la prestación a
Contrato actualizado o vigente: El contrato original cargo del contratista.
afectado por las variaciones realizadas por los reajustes,
prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, o por Gastos Generales Variables: Son aquellos que están
ampliación o reducción del plazo, u otras modificaciones directamente relacionados con el tiempo de ejecución de
del contrato. la obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el
plazo de ejecución de la prestación a cargo del contratista.
Contratista: El proveedor que celebra un contrato con
una Entidad de conformidad con las disposiciones de la Grupo económico: Es el conjunto de personas,
Ley y el Reglamento. naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
conformadas por al menos dos (2) de ellas, donde alguna
Control: Es la capacidad de dirigir o de determinar las ejerce el control sobre la o las demás o cuando el control
decisiones del directorio, la junta de accionistas o socios, u corresponde a una o varias personas naturales que actúan
otros órganos de decisión de una persona jurídica. como unidad de decisión.
Cuaderno de Obra: El documento que, debidamente Homogeneización: Es el proceso mediante el cual, al
foliado, se abre a la fecha de entrega del terreno y en el interior de las entidades, se definen las características o
que el inspector o supervisor y el residente anotan las prestaciones los requerimientos a contratar, sobre la base
ocurrencias, órdenes, consultas y las respuestas a las del análisis de sus propias necesidades y, los bienes y
consultas. servicios ofertados en el mercado.
Documentos asociados: Documentos elaborados y Hitos: Son puntos de referencia que marcan eventos
aprobado por PERÚ COMPRAS, que contienen: i) reglas, importantes en la ejecución de un proyecto y que sirven
requisitos, plazos, criterios de admisión y evaluación, texto para supervisar su avance.
del Acuerdo Marco, entre otros, que se aplican para los
procedimientos de selección de proveedores, ii) reglas Liquidación de contrato: cálculo técnico efectuado,
especiales para la contratación a través de los Catálogos bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables
Electrónicos de Acuerdos Marco, y, iii) reglas para la al contrato, que tiene como finalidad determinar el costo
extensión de vigencia, incorporación de proveedores total del contrato y su saldo económico.
u otras similares. Estas reglas pueden ser puestas a
disposición a través de manuales, guías, instructivos u Lote: Conjunto de bienes del mismo tipo.
otros que sean aplicables.
Mayor metrado: Es el incremento del metrado de una
Diseño de ingeniería: Son los cálculos de diseño que partida prevista en el presupuesto de obra, indispensable
han servido para el dimensionamiento y/o determinación para alcanzar la finalidad del proyecto, resultante del
de las características físico-mecánicas de los componentes replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado
de una obra realizados por especialistas de ingeniería en el expediente técnico de obra y que no proviene de una
o arquitectura. No se consideran cambios de diseño de modificación del diseño de ingeniería.
ingeniería los cambios en las dimensiones o características
físico mecánicas producto de replanteos o adecuaciones a Metrado: Es el cálculo o la cuantificación por partidas
la situación real del terreno que no impliquen la necesidad de la cantidad de obra a ejecutar, según la unidad de
de nuevos cálculos. medida establecida.
Especificaciones Técnicas: Descripción de las Mora: El retraso parcial o total, continuado y acumulativo
características técnicas y/o requisitos funcionales del bien en el cumplimiento de prestaciones consistentes en la
a ser contratado. Incluye las cantidades, calidades y las entrega de bienes, servicios en general, consultorías o
condiciones bajo las que se ejecutan las obligaciones. ejecución de obras sujetos a cronograma y calendarios
contenidos en los documentos del procedimiento de
Estandarización: Proceso de racionalización selección y/o contratos.
consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo
los bienes o servicios a contratar, en atención a los Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación,
equipamientos preexistentes. mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones,
Estudio básico de ingeniería: Es el documento estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras,
técnico formulado a partir de fuentes de información básica puentes, entre otros, que requieren dirección técnica,
disponible, que permiten estimar razonablemente, entre expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
otros, la magnitud, características, plazo y el presupuesto
de un proyecto de ingeniería; así como para determinar Operación asistida: Operación por el contratista de
los Términos de Referencia. Sirve de base para definir una obra ejecutada bajo la modalidad de llave en mano,
posteriormente la ingeniería de detalle a ser desarrollada que puede incluir, además, el mantenimiento, reparación,
durante la etapa de diseño. capacitación, entre otros aspectos, en atención y
cumplimiento a los términos de referencia y condiciones
Expediente Técnico de Obra: El conjunto de establecidas en el contrato. Esta operación asistida implica
documentos que comprende: memoria descriptiva, la puesta en marcha de la instalación construida, así como
especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, la transferencia de tecnologías, conocimientos, procesos,
metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación entrenamiento del personal, entre otros, hasta que la
del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario Entidad toma el control definitivo de las instalaciones.
de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el
caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de Organismos Internacionales: Es toda organización
impacto ambiental u otros complementarios. instituida por dos o más Estados soberanos mediante un
tratado u otro instrumento regido por el derecho internacional
Ficha Técnica: Documento estándar mediante el público, que se encuentra dotada de personalidad jurídica
cual se uniformiza la identificación y descripción de un internacional propia y que se encuentra debidamente
bien o servicio común, a fin de facilitar la determinación acreditada en el Perú, a través del sector competente.
de las necesidades de las Entidades para su contratación Además de los Estados, los Organismos Internacionales
y verificación al momento de la entrega o prestación a la pueden contar entre sus miembros con otras entidades
Entidad. públicas.
Gastos Generales: Son aquellos costos indirectos que Paquete: Conjunto de bienes, servicios en general o
el contratista efectúa para la ejecución de la prestación a consultorías distintas pero vinculados entre sí, o de obras
su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por de naturaleza similar.
Participante: Proveedor que ha realizado su registro se especifica, entre otras cosas, el de alcances de la obra,
para intervenir en un procedimiento de selección. criterios técnicos, criterios para las pruebas de aceptación
y de desempeño, criterios para la evaluación del diseño de
Partida: Cada una de las partes que conforman el las obras, partidas con sumas provisionales.
presupuesto de una obra y precio unitario.
Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra:
Postor: La persona natural o jurídica que participa en Es la secuencia programada de las partidas de una obra
un procedimiento de selección, desde el momento en que cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra.
presenta su oferta.
Servicio: Actividad o labor que requiere una Entidad
Prestación: La ejecución de la obra, la realización de la para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de
consultoría, la prestación del servicio o la entrega del bien sus funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en
cuya contratación se regula en la Ley y en el Reglamento. servicios en general, consultoría en general y consultoría
de obra. La mención a consultoría se entiende que alude a
Prestación adicional de obra: Aquella no considerada consultoría en general y consultoría de obras.
en el expediente técnico de obra, ni en el contrato original,
cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para Servicio en general: Cualquier servicio que puede
dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y estar sujeto a resultados para considerar terminadas sus
que da lugar a un presupuesto adicional. prestaciones.
Prestación adicional de supervisión de obra: Subcontratista Especializado: Es una persona
Aquella no considerada en el contrato original, que resulta natural o jurídica especializada en diseño, supervisión
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a o actividades constructivas que contribuye con su
la finalidad de la contratación, que puede provenir de: i) experiencia a que el postor en los contratos de diseño y
deficiencias u omisiones en los términos de referencia de construcción cumpla con los requisitos de calificación.
supervisión de obra; ii) prestaciones adicionales de obra; y,
iii) variaciones en el plazo de obra o en el ritmo de trabajo Suministro: La entrega periódica de bienes requeridos
de obra distintas a las prestaciones adicionales de obra. por una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el
cumplimiento de funciones y fines.
Presupuesto adicional de obra: Es la valoración
económica de la prestación adicional de una obra. Términos de Referencia: Descripción de las
características técnicas y las condiciones en que se
Presupuesto de Obra: Es el valor económico de ejecuta la contratación de servicios en general, consultoría
la obra estructurado por partidas con sus respectivos en general y consultoría de obra. En el caso de consultoría,
metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, la descripción además incluye los objetivos, las metas o
utilidad e impuestos. resultados y la extensión del trabajo que se encomienda
(actividades), así como si la Entidad debe suministrar
Prestación nueva de obra: La no considerada en información básica, con el objeto de facilitar a los
el expediente técnico de obra, ni en el contrato original, proveedores de consultoría la preparación de sus ofertas.
cuya realización no es indispensable y/o necesaria para
dar cumplimiento a la meta principal de la obra. Estas Trabajo similar: Trabajo o servicio de naturaleza
prestaciones se ejecutan mediante un nuevo contrato, semejante a la que se desea contratar, independientemente
para lo cual se aplican los procedimientos establecidos en de su magnitud y fecha de ejecución, aplicable en los
la Ley y su Reglamento. casos de servicios en general y de consultoría.
Procedimiento de selección: Es un procedimiento Tramo: Parte de una obra que tiene utilidad por sí
administrativo especial conformado por un conjunto misma.
de actos administrativos, de administración o hechos
administrativos, que tiene por objeto la selección de la Valorización de una obra: Es la cuantificación
persona natural o jurídica con la cual las Entidades del económica de un avance físico en la ejecución de la obra,
Estado van a celebrar un contrato para la contratación de realizada en un período determinado.
bienes, servicios en general, consultorías o la ejecución
de una obra. ANEXO Nº 2
Proforma de contrato: El proyecto del contrato PROCEDIMIENTOS
a suscribirse entre la Entidad y el postor ganador de la
buena pro y que forma parte de las bases.
1. Certificación por parte del OSCE de los servidores
Programa de ejecución de obra: Es la secuencia del órgano encargado de las contrataciones de las
lógica de actividades constructivas que se realizan en un Entidades
determinado plazo de ejecución; la cual comprende solo las
partidas del presupuesto del expediente técnico, así como 1.1. Las condiciones para lograr la certificación por
las vinculaciones que pudieran presentarse. El programa parte del OSCE son las siguientes:
de ejecución de obra se elabora aplicando el método CPM
y es la base para la elaboración del calendario de avance - Obtener en el examen de certificación, el puntaje
de obra valorizado. mínimo establecido para cada nivel de la siguiente manera:
Proveedor: La persona natural o jurídica que vende o o Nivel Básico, mínimo 30 puntos
arrienda bienes, presta servicios en general, consultoría o Nivel Intermedio, mínimo 43 puntos
en general, consultoría de obra o ejecuta obras. o Nivel Avanzado, mínimo 58 puntos.
Proyectista: Consultor de obra que ha elaborado el - Para el Nivel 1 Básico: Ser egresado de educación
expediente técnico de obra. superior técnica o universitaria y como mínimo 3 años de
experiencia laboral general y 1 año de experiencia laboral
Requerimiento: Solicitud del bien, servicio en general, específica en logística pública y/o privada.
consultoría u obra formulada por el área usuaria de la - Para el Nivel 2 Intermedio: Contar con título profesional
Entidad que comprende las especificaciones técnicas, los técnico o Bachiller Universitario y contar con un mínimo de
términos de referencia o el Expediente Técnico de Obra, 5 años de experiencia laboral en general, de los cuales
respectivamente, así como los requisitos de calificación por lo menos 2 años son de experiencia relacionada a
que corresponda según el objeto de la contratación. contrataciones públicas
- Para el Nivel 3 Avanzado: Contar con título profesional
Requisitos de la Entidad: Documento elaborado técnico o Bachiller Universitario y con un mínimo de 7
por la Entidad para contratar la ejecución de obras que años de experiencia laboral en general, de los cuales
incluyen la elaboración del expediente técnico, en el que por lo menos 4 años son de experiencia relacionada a
se describe el propósito para el cual la obra se ejecuta y contrataciones públicas.
1.2. Para tal efecto, los profesionales y técnicos tales situaciones, no pueden acceder a la inscripción o
que requieran ser certificados presentan su solicitud reinscripción en ninguno de los registros del RNP.
según Formulario aprobado, efectuar el pago de la 2.1.4. Además del cumplimiento de las condiciones
tasa correspondiente, y cumplir con los siguientes antes descritas, los proveedores cumplen, en cada caso,
requisitos, según el nivel obtenido en el examen de las siguientes:
certificación:
2.1.4.1. Proveedores de Bienes y Servicios
a. Formación Académica
a) La persona natural se encuentra en pleno ejercicio
- Nivel 1 Básico: Copia simple de constancia de de sus derechos civiles, y, en el caso de persona extranjera
egresado de educación superior técnica o universitaria. que actúe con apoderado, éste cuenta con facultades de
- Nivel 2 Intermedio y 3 Avanzado: Copia simple representación en procedimientos administrativos ante
de grado de Bachiller o Título Profesional Técnico. entidades públicas, inscritas en Registros Públicos del
En caso el grado académico o Título Universitario se Perú.
encuentre registrado en el Registro de Grados y Títulos b) En el caso de la persona jurídica nacional:
de la SUNEDU, no se requiere presentar copias de dichos
grados o títulos. b.1) Estar constituida conforme a la Ley aplicable.
b.2) El objeto social, los fines y/o actividades
b. Experiencia laboral corresponden a la provisión de bienes y/o servicios, según
sea el caso, y estar inscritos en la SUNARP.
- Resolución de nombramiento o designación en el b.3) Contar con información actualizada inscrita en la
cargo o puesto y resolución de cese, en caso no continúe SUNARP de acuerdo a la forma societaria o modalidad
en el ejercicio del cargo o puesto, en caso de no contar empresarial adoptada por la persona jurídica.
con resolución de cese y de existir continuidad laboral, b.4) El representante legal inscrito en la SUNARP,
ultima boleta de pago, o documento emitido por el área de cuenta con facultades de representación en procedimientos
recursos humanos o el que haga sus veces, que dé cuenta administrativos ante entidades públicas.
de la continuidad del servicio.
- Contrato de locación u orden de servicio, acompañado c) En el caso de la persona jurídica extranjera
de su respectiva conformidad. domiciliada y no domiciliada:
- Contrato CAS o última adenda, acompañada con
última boleta de pago. c.1) Estar constituidas conforme a la Ley de su país
- Conformidad del servicio o constancia de prestación de origen.
emitida por el órgano encargado de las contrataciones o c.2) El objeto social, los fines y/o actividades
funcionario autorizado de la Entidad. corresponden a la provisión de bienes y/o servicios, según
- Cualquier otra documentación que acredite de el caso, y estar inscritos ante autoridad competente en su
manera fehaciente la experiencia. lugar de constitución. Las personas jurídicas extranjeras
- Constancia o certificado de trabajo emitido por el domiciliadas presentan información de la matriz.
área de recursos humanos o la que haga sus veces o c.3) Contar con información actualizada de la matriz,
funcionario competente. inscrita en la autoridad competente en su lugar de
- Cualquier otra documentación que acredite de constitución, respecto de la fecha de constitución, capital
manera fehaciente la experiencia. social suscrito y pagado, patrimonio, número total de
acciones o participaciones, valor nominal, objeto social,
1.3. Los servidores del órgano encargado de las fecha de designación de los miembros de los órganos
contrataciones, certificados, que requieran recategorizar de administración y del representante legal, y fecha de
a un nivel de certificación, necesitan cumplir con las adquisición de la condición de socio, participacionista o
condiciones y requisitos del nivel superior. titular, según corresponda.
2. Inscripción en el RNP 2.1.4.2. Ejecutores de obras y consultores de obras
2.1. Son condiciones para inscribirse en el RNP las a) Capacidad legal

siguientes:
a.1) La persona natural se encuentra en pleno ejercicio
2.1.1. La persona natural nacional y extranjera de sus derechos civiles.
domiciliada, la persona jurídica nacional y las sucursales a.2) En el caso de la persona jurídica nacional:
de personas jurídicas extranjeras requieren estar inscritas
con la condición de activo y domicilio habido, en el Registro a.2.1) Ser persona jurídica con fines de lucro constituida
Único de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional como sociedad al amparo de la Ley General de Sociedades
de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. Los y normas complementarias, o como empresa individual de
nombres, denominación o razón social y el domicilio fiscal responsabilidad limitada. El objeto social corresponde a la
son los que figuran actualizados en SUNAT. ejecución de obras y/o consultoría de obras y estar inscrito
La condición antes descrita no requiere ser cumplida en la SUNARP.
por persona natural o jurídica extranjera no domiciliada en a.2.2) Cuenta con información actualizada inscrita en
el Perú. la SUNARP de acuerdo a la forma societaria o modalidad
2.1.2. Las personas jurídicas extranjeras pueden empresarial adoptada por la persona jurídica. Cuando no
inscribirse en el RNP como: se pueda verificar la distribución accionaria y/o la fecha de
ingreso de los accionistas en la documentación presentada
a) Domiciliada (Sucursal): Persona jurídica extranjera por el proveedor, acredita dicha información con copia del
que ha constituido una sucursal en el Perú, inscrita en libro de matrícula de acciones.
SUNARP. La sucursal cuenta con representante legal
inscrito ante SUNARP; o a.3) En el caso de la persona jurídica extranjera con
b) No Domiciliada (Matriz): Persona jurídica extranjera fines de lucro:
que no ha constituido sucursal en el Perú Para la persona
jurídica extranjera no domiciliada se considera como a.3.1) Estar constituidas conforme a la Ley de su país
domicilio el declarado en el formulario. de origen.
El representante legal del proveedor extranjero cuenta a.3.2) El objeto social corresponde a la ejecución
con la facultad de representarlo en procedimientos de obras y/o consultoría de obras, según el caso, y
administrativos ante entidades públicas, debidamente estar inscrito ante autoridad competente en su lugar de
inscrita en SUNARP. constitución.
a.3.3) La persona jurídica extranjera acredita
2.1.3. Las personas naturales o jurídicas no se la información de la matriz respecto de la fecha de
encuentran con sanción vigente de inhabilitación o tener constitución, capital social suscrito y pagado, número
suspendido su derecho a participar en procedimientos de total de acciones o participaciones, valor nominal, objeto
selección, procedimientos para implementar o extender la social, fecha de designación de los miembros de los
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco órganos de administración, representante legal y fecha
y contratar con el Estado. De encontrarse en alguna de de adquisición de la condición de socio, participacionista
o titular, con copia del documento oficial emitido por la Para la inscripción
autoridad competente en su lugar de constitución. Cuando
no se pueda verificar la distribución accionaria y/o la - Documento expedido por el colegio profesional
fecha de ingreso de los accionistas en la documentación correspondiente, que acredite la fecha de incorporación en
presentada por el proveedor, se acredita dicha información el Colegio Profesional de Arquitectos o de Ingenieros. En
con copia de documento similar al libro de matrícula de caso no se visualice dicha información en la página web
acciones y/o escritura pública y/o acta de la Junta General del Colegio Profesional de Arquitectos o de Ingenieros, se
de Accionistas. presenta documento expedido por el Colegio Profesional
correspondiente.
b) Solvencia económica - Copia simple del contrato de consultoría de obra,
cuya antigüedad no es menor a la que se establece para
b.1) Para determinar el estado de solvencia económica los requisitos de calificación en los procedimientos de
de los ejecutores de obras y consultores de obras, se toma selección de Concurso Público, la misma que se mide
en cuenta lo siguiente: desde la fecha de culminación de la consultoría de obra
hasta la fecha de su registro en el módulo de experiencia.
b.1.1) La calificación del proveedor, persona natural o
jurídica nacional, según el último reporte de la Central de Para la asignación de categoría
Riesgos de la SBS.
b.1.2) Resultado de los ratios de medición de solvencia - Copia simple del contrato de consultoría de obra.
económica para las personas naturales o jurídicas - Copia simple del documento emitido por el contratante,
nacionales y extranjeras, de acuerdo a la información donde indique el nombre del contratista o consorcio;
financiera consignada en el campo de la solvencia objeto y monto del contrato; fecha de culminación de la
económica de la solicitud respectiva. consultoría; monto del presupuesto de obra establecido
en el expediente técnico (o el que haga sus veces). En
b.2) En los casos de insolvencia patrimonial a causa de caso de supervisión de obra, el monto total de la obra y el
pérdidas acumuladas, el proveedor restaura su solvencia porcentaje del consorcio, de ser el caso.
patrimonial restableciendo el equilibrio entre el capital y el
patrimonio neto, el cual es acreditado de conformidad con a.1. Consultorías de obras culminadas en el Perú
lo establecido en el presente Reglamento y la Directiva
correspondiente. - En estos casos, el documento de conformidad del
contrato emitido por el contratante indica, además, el
c) Capacidad técnica RUC del contratista; en caso de consorcio se precisa el
nombre y RUC respecto de cada uno de los consorciados
Se acredita con la experiencia como consultor de con sus respectivos porcentajes de participación y
obras o ejecutor de obras, según corresponda. No son la responsabilidad de cada uno de ellos; ubicación y
considerados como experiencia aquellos contratos descripción de los trabajos efectuados en la obra que se
suscritos contraviniendo la Ley y el Reglamento, bajo proyectó o que se supervisó, según corresponda.
responsabilidad del proveedor. - En caso corresponda, por la naturaleza de la
Las personas naturales que se inscriban como consultoría de obra, copia del documento de aprobación
ejecutores de obras o consultores de obras, tienen alguna del expediente técnico, emitido por la autoridad competente
de las profesiones previstas en la Directiva que emita el u órgano técnico de la contratante.
OSCE. - Copia del presupuesto de obra, determinado en el
expediente técnico.
2.2. El procedimiento de inscripción para los - Copia de los comprobantes de pago emitidos por el
proveedores de bienes y servicios es de aprobación Proveedor.
automática, mientras que el procedimiento de inscripción
para los ejecutores y consultores de obras es de evaluación b. Persona jurídica nacional
previa.
2.3. Para su inscripción en el RNP, los proveedores Para la inscripción
presentan una solicitud al OSCE según el Formulario
aprobado, adjuntando el comprobante de pago de la tasa - La persona jurídica que por su tipo societario no se
que se establezca en el TUPA de la Entidad, debiendo encuentre obligada a inscribir en Registros Públicos su
cumplir además, para cada caso, los siguientes distribución accionaria presenta copia simple del libro de
requisitos: matrícula de acciones y su hoja de apertura debidamente
legalizada o escritura pública o acta de la Junta General de
2.3.1. Proveedores de bienes y servicios Accionistas de la empresa donde figure dicha información,
según corresponda, en la cual figuren sus socios, así como
a. Personas extranjeras no domiciliadas con el número de acciones que le corresponde a cada uno de
representante legal en el Perú ellos y su fecha de ingreso.
Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para
- Copia de la escritura pública inscrita en Registros efectos de acreditar a los socios, fecha de ingreso y
Públicos o ante autoridad competente en su país de distribución de acciones, presenta el certificado que emite
origen o documento oficial emitido por la autoridad el organismo pertinente (bolsa de valores) o documento
registral, institución o autoridad competente en su país suscrito por el órgano de administración que cuente con
de origen, que acredite que su objeto social, fines y/o facultades para realizar dichas declaraciones.
actividades correspondan a la provisión de bienes y/o - Copia simple de la declaración jurada anual del
servicios. Impuesto a la Renta tercera categoría del último Ejercicio
gravable declarada a la SUNAT y la Constancia de
b. Personas extranjeras no domiciliadas sin Presentación respectiva; o los Estados Financieros
representante legal en el Perú Auditados individuales del Último Ejercicio económico,
conteniendo como mínimo el Dictamen de auditor
- Documento firmado por el Titular de la Entidad que independiente, Estado de Situación Financiera, Estado de
designa al funcionario o servidor público responsable del Resultados y las Notas Contables respectivas; o Estados
procedimiento. Financieros situacionales cuando se acredite no haberse
- En el caso de las personas jurídicas, copia de la encontrado obligado a presentar la última declaración de
escritura pública inscrita en Registros Públicos o autoridad Renta tercera categoría a SUNAT.
competente en su país de origen o documento oficial - Documentos para acreditar mejora sobre la (s) deuda
emitido por la autoridad registral, institución o autoridad (s) reportada (s) con calificación distinta a la "Normal (0)"
competente en su país de origen, que acredite que su en la Central de Riesgos de la SBS y AFP: comprobante
objeto social, fines y/o actividades correspondan a la de pago, constancia de cuotas no vencidas, cronograma
provisión de bienes y/o servicios. de refinanciamiento, constancia de no adeudos, según
corresponda.
2.3.2. Consultores de obras - Si de la evaluación llevada a cabo por OSCE
se advierte que el Proveedor no acredita cumplir con
a. Persona natural la condición de solvencia, al no acreditar ratios de
endeudamiento y liquidez corriente, presenta Estados Para la inscripción
Financieros situacionales.
- Para los casos de insolvencia patrimonial a causa - Copia simple de la declaración jurada anual del
de pérdidas del ejercicio o acumuladas, el proveedor Impuesto a la Renta tercera categoría del último Ejercicio
la restaura restableciendo el equilibrio económico gravable declarada a la SUNAT y la Constancia de
entre el capital y el patrimonio neto para cumplir con Presentación respectiva; o los Estados Financieros
los parámetros de medición de solvencia económica Auditados individuales del último Ejercicio económico
establecidos para el RNP; luego de formalizada y (conteniendo como mínimo el Dictamen de auditor
materializada la medida adoptada, reflejar su nueva independiente; Estado de Situación Financiera, Estado de
posición a través de Estados Financieros Situacionales Resultados y las Notas Contables respectivas); o Estados
debidamente sustentados. Financieros situacionales cuando se acredite no haberse
encontrado obligado a presentar la última declaración
Para la asignación de categoría de Renta tercera categoría a SUNAT. Para quienes
inician actividades económicas en el ejercicio económico
- Los mismos documentos exigidos para personas que solicitan su inscripción, copia simple del Libro de
naturales. Inventarios y Balances, o Libro Diario, o Libro Diario de
Formato Simplificado, en el que se muestre el registro de
c. Persona jurídica extranjera la cuenta Capital.
- Documentos para acreditar mejora sobre la (s) deuda
Para la inscripción (s) reportada (s) con calificación distinta a la "Normal (0)"
en la Central de Riesgos de la SBS y AFP: comprobante
- Copia de documento oficial emitido por autoridad de pago, constancia de cuotas no vencidas, cronograma
registral, institución o autoridad competente en su país de refinanciamiento, constancia de no adeudos, según
de origen, según sea el caso, que acredite la información corresponda.
actualizada declarada en el formulario oficial respecto de - Si de la evaluación llevada a cabo por OSCE
la conformación jurídica de la matriz, o, en su defecto, se advierte que el Proveedor no acredita cumplir con
copia de la escritura pública, donde conste su inscripción la condición de solvencia, al no acreditar ratios de
ante entidad similar a Registros Públicos o ante autoridad endeudamiento y liquidez corriente, presenta Estados
competente en su país de origen. Financieros situacionales.
Cuando en dichos documentos no figure la distribución - Para los casos de insolvencia patrimonial a causa
de acciones y/o la fecha de ingreso de los socios, presenta de pérdidas del ejercicio o acumuladas, el proveedor la
copia del documento similar al libro de matrícula de restaura restableciendo el equilibrio económico entre el
acciones y su hoja donde conste la legalización de la capital y el patrimonio neto para cumplir con los parámetros
de medición de solvencia económica establecidos para
apertura del libro o escritura pública o acta de la Junta el RNP; luego de formalizada y materializada la medida
General de Accionistas de la empresa donde figure dicha adoptada, reflejar su nueva posición a través de Estados
información, según corresponda. Excepcionalmente, Financieros Situacionales debidamente sustentados.
cuando el país de origen no expida los instrumentos antes
mencionados, puede presentar documento emitido por el Para la asignación de Capacidad Máxima de
órgano de administración que cuente con facultades para Contratación
realizar dichas declaraciones.
- Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, - Copia simple del contrato de ejecución de obras.
para efectos de acreditar a los socios, fecha de ingreso - Copia simple del documento emitido por el
y distribución de acciones, presenta el certificado que contratante, donde indique el nombre del contratista o
emite el organismo pertinente (bolsa de valores) o consorcio; objeto y monto del contrato; descripción de los
documento suscrito por el órgano de administración trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripción del
que cuente con facultades para realizar dichas contrato, monto del contrato, plazo de ejecución de la obra,
declaraciones. fecha de culminación de obra, fecha de recepción de obra,
- Estados Financieros Auditados individuales monto total de obra (solo el componente de obra).
del Último Ejercicio económico; o los Estados
Financieros Auditados consolidados en los que se a.1. Consultorías de obras culminadas en el Perú
pueda evidenciar de forma individual la información
financiera de la empresa que solicita su inscripción; - En estos casos, el documento de conformidad del
o Estados Financieros situacionales en los casos que contrato emitido por el contratante indica, además, el
correspondan; para todos los casos, conteniendo como RUC del contratista; en caso de consorcio se precisa el
mínimo el Dictamen de auditor independiente, Estado nombre y RUC respecto de cada uno de los consorciados
de Situación Financiera, Estado de Resultados, y las con sus respectivos porcentajes de participación y la
Notas Contables respectivas. responsabilidad de cada uno de ellos; y, ubicación de la
- Si de la evaluación llevada a cabo por OSCE obra.
se advierte que el Proveedor no acredita cumplir con - En caso corresponda, por la naturaleza de la obra,
la condición de solvencia, respecto a los ratios de presenta copia del documento de conformidad de obra
endeudamiento y liquidez corriente, se le puede requerir emitido por la autoridad competente u órgano técnico de
presentar cronograma mensual de las amortizaciones la contratante.
durante el ejercicio siguiente de las cuentas que - Copia de los comprobantes de pago emitidos por el
conforman el total pasivo y/o el total pasivo corriente Proveedor.
respectivamente, en el Estado de Situación Financiera
materia de evaluación. b. Persona Natural extranjera
- En los casos de insolvencia patrimonial a causa
de pérdidas del ejercicio o acumuladas, el proveedor Para la inscripción
la restaura restableciendo el equilibrio económico
entre el capital y el patrimonio neto para cumplir con - Estados Financieros Auditados individuales del
los parámetros de medición de solvencia económica Último Ejercicio económico de la persona que solicita su
establecidos para el RNP; luego de formalizada y inscripción o Estados Financieros situacionales en los
materializada la medida adoptada, reflejar su nueva casos que correspondan (conteniendo como mínimo el
posición a través de Estados Financieros Situacionales Dictamen de auditor independiente, Estado de Situación
debidamente sustentados. Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables
respectivas).
Para la asignación de categoría Si de la evaluación llevada a cabo por OSCE se advierte
que el Proveedor no acredita cumplir con la condición de
- Los mismos documentos exigidos para personas solvencia, ratios de endeudamiento y liquidez corriente,
naturales. se le puede requerir presentar cronograma mensual de
las amortizaciones durante el ejercicio siguiente de las
2.3.3. Ejecutores de obras cuentas que conforman el total pasivo y/o el total pasivo
corriente respectivamente, en el Estado de Situación
a. Persona natural nacional Financiera materia de evaluación.
En los casos de insolvencia patrimonial a causa - Constancia de Prestación según formato que figura en
de pérdidas del ejercicio o acumuladas, el proveedor el Portal Institucional del OSCE u otro documento, emitido
la restaura restableciendo el equilibrio económico por la entidad contratante, el mismo que, entre otros datos,
entre el capital y el patrimonio neto para cumplir con contiene la siguiente información: Entidad contratante,
los parámetros de medición de solvencia económica procedimiento de selección, nombre del contratista; el
establecidos para el RNP; luego de formalizada y nombre y RUC de cada consorciado con su respectivo
materializada la medida adoptada, reflejar su nueva porcentaje de consorcio y obligaciones de ser el caso;
posición a través de Estados Financieros Situacionales ubicación de la obra proyectada o supervisada según
debidamente sustentados. corresponda; objeto de la consultoría, fecha de suscripción
del contrato, monto del contrato, plazo contractual; días
Para la asignación de Capacidad Máxima de de ampliación de plazo otorgado (si los hubiere), fecha de
Contratación culminación de la consultoría de obra, monto del presupuesto
establecido en el expediente técnico. Adicionalmente, para
- Los mismos documentos exigidos para la asignación el caso de supervisión de obra, numero de adicionales de
de Capacidad Máxima de Contratación – personas obra, monto de los adicionales y de los deductivos de obra
naturales. y consigna el monto total de obra.
c. Persona jurídica nacional a.2. Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del
Estado
Para la inscripción
- Copia simple del contrato de consultoría de obra.
- Los mismos documentos exigidos para la inscripción - Copia simple del (o los) documento(s) de conformidad
de Consultores de Obras – personas jurídicas nacionales. del contrato emitido por el contratante, donde indique el
nombre del contratista y RUC, en caso de consorcio hace
Para la asignación de Capacidad Máxima de dicha precisión respecto a cada uno de los consorciados
Contratación con sus respectivos porcentajes de participación y la
responsabilidad de cada uno de ellos; ubicación de la obra
- Los mismos documentos exigidos para la asignación que se proyectó o que se supervisó, según corresponda;
de Capacidad Máxima de Contratación – personas descripción de los trabajos efectuados en la obra que
naturales. se proyectó o supervisó, según corresponda; monto del
contrato; fecha de culminación de la consultoría; monto del
d. Persona jurídica extranjera presupuesto de obra establecido en el expediente técnico.
- En caso corresponda, por la naturaleza de la
Para la inscripción consultoría de obra, copia del documento de aprobación del
expediente técnico, emitido por la autoridad competente.
- Los mismos documentos exigidos para la inscripción - Copia del presupuesto de obra, determinado en el
de Consultores de Obras – personas jurídicas extranjeras. expediente técnico.
- Copia de los comprobantes de pago.
Para la asignación de Capacidad Máxima de
Contratación b. Consultorías de obras culminadas en el extranjero
- Los mismos documentos exigidos para la asignación - Copia simple del contrato de consultoría de obra.
de Capacidad Máxima de Contratación – personas - Copia simple del (o los) documento(s) emitido por
naturales. el contratante, donde indique nombre del contratista
o consorcio, objeto del contrato, el monto del contrato
2.4. Los documentos provenientes del extranjero son vigente, la fecha de culminación de la consultoría, el monto
expedidos por autoridad, institución o persona competente del presupuesto de obra establecido en el expediente
en su lugar de constitución y cuentan con las legalizaciones técnico (o el que haga sus veces), monto total de la obra
de la Oficina Consular Peruana y del Ministerio de para el caso de supervisión de obra y el porcentaje del
Relaciones Exteriores en el Perú o contar con Apostilla en consorcio de ser el caso.
el caso de países integrantes del Convenio de La Haya. En todos los casos, la antigüedad requerida respecto
Las legalizaciones o la Apostilla constan en el documento de los trabajos de consultoría de obra, es la misma que
en idioma original y no en la traducción. se establece para los requisitos de calificación en los
Cuando los documentos no figuren en idioma español, procedimientos de selección de Concurso Público, la
se presenta la respectiva traducción por traductor público misma que se mide desde la fecha de culminación de la
juramentado o traductor colegiado certificado, según consultoría de obra hasta la fecha de su registro en el
corresponda. módulo de experiencia.
3. Ampliación de Categorías para Consultores de
Obras 3.4. En lo referente a los documentos emitidos en el
extranjero rige lo dispuesto en el numeral 2.4 del artículo 2
del presente Anexo.
3.1. Los Consultores de obra pueden ampliar su
Categoría, lo cual les permite participar en procedimientos 4. Aumento de Capacidad Máxima de Contratación
de selección que tengan por objeto consultorías de obras
de mayor valor referencial. 4.1. Los ejecutores de obra pueden aumentar su
3.2. Son condiciones para solicitar la ampliación de la Capacidad Máxima de Contratación.
Categoría: 4.2. Son condiciones para solicitar el aumento de la
Capacidad Máxima de Contratación:
- Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional
de Proveedores como consultor de obras. - Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional
- Tener actualizada la información legal y financiera en de Proveedores como ejecutor de obras.
el RNP. - Tener actualizada la información legal y financiera en
- Presentar consultorías de obras nuevas que no el RNP.
se encuentren inscritas en el módulo del registro de - Presentar obras nuevas que no se encuentren
experiencia. inscritas en el módulo del registro de experiencia.
3.3. El procedimiento para ampliar la Categoría de 4.3. El procedimiento para aumentar la Capacidad
los Consultores de Obra se inicia con la presentación del Máxima de Contratación se inicia con la presentación del
Formulario aprobado, adjuntando copia simple del pago de Formulario aprobado, adjuntando copia simple del pago de
la tasa correspondiente, así como los siguientes requisitos: la tasa correspondiente, así como los siguientes requisitos:
a. Consultorías de Obras culminadas en el Perú a. Ejecución de obras culminadas en el Perú
a.1. En el marco de la Ley de Contrataciones del a.1. En el marco de la Ley de Contrataciones del
Estado Estado
- Constancia de Prestación según formato que figura en 5. Constancia de capacidad de libre contratación
el Portal Institucional del OSCE u otro documento, emitido
por la entidad contratante, el mismo que, entre otros datos, 5.1. Son condiciones para solicitar la Constancia de
contiene la siguiente información: Entidad contratante, capacidad de libre contratación:
procedimiento de selección, nombre y RUC del contratista,
nombre y RUC de cada consorciado con su respectivo - Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional
porcentaje de consorcio y descripción de obligaciones de Proveedores como ejecutor de obras.
de ser el caso; nombre del supervisor de obra, lugar de - No encontrarse sancionado por el Tribunal.
ubicación de la obra, objeto del contrato de obra, fecha - Figurar como adjudicatario de la buena pro consentida
de suscripción del contrato, monto del contrato, plazo de en la ficha del proceso del SEACE.
ejecución de obra, días de ampliación de plazo otorgado, - El procedimiento de selección no debe
si los hubiera, fecha de culminación de obra, fecha de encontrarse suspendido por una acción de
recepción de obra, fecha de liquidación de obra; número supervisión del OSCE.
de adicionales de obra, número de arbitrajes, monto de las - Que el proveedor cuente con la capacidad libre de
penalidades por retraso u otro; monto de los adicionales contratación necesaria por el monto con el cual participa en
de obra, monto de los deductivos de obra si los hubieran; el procedimiento de selección; y, en el caso de consorcios,
y monto total de la obra (solo del componente de obra). por el monto del porcentaje de obligaciones.
- Haber efectuado la declaración de récord de obras,
a.2. Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del por lo menos, hasta el antepenúltimo mes anterior a la
Estado fecha de presentación de la solicitud.
- Copia simple del contrato de ejecución de obras. 5.2. El procedimiento para emitir la Constancia
- Copia simple del (de los) documento(s) emitido por de capacidad de libre contratación se inicia con la
el contratante, que contenga la siguiente información: el presentación del Formulario aprobado, a partir del día
nombre del contratista o consorcio, el nombre y RUC de hábil en que figure el estado consentido del procedimiento
cada uno de los consorciados con su respectivo porcentaje de selección en la ficha correspondiente del SEACE.
de participación (y la responsabilidad de cada uno de ellos Dicho estado comprende al consentimiento de la buena
de ser el caso); ubicación de la obra, descripción de los pro como al agotamiento de la vía administrativa, cuando
trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripción del corresponda.
contrato, monto del contrato, plazo de ejecución de la obra, 5.3. A dicha solicitud adjunta copia simple del pago de
fecha de culminación de obra, fecha de recepción de obra, la tasa correspondiente.
monto total de obra (solo el componente de obra). 5.4. Adicionalmente, en caso de consorcios, se adjunta
- En caso corresponda, por la naturaleza de la obra, copia simple de la promesa de consorcio legalizada del
presenta copia del documento de conformidad de obra expediente de contratación
emitido por la autoridad competente.
- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas. 6. Información a ser brindada por el OSCE
c. Ejecución de obras culminadas en el extranjero Sin perjuicio de la información que el OSCE se encuentra
- Copia simple del contrato de obra. obligado a brindar en cumplimiento de lo dispuesto por el
- Copia simple del (de los) documento(s) emitido por TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
el contratante, donde indique el nombre del contratista Pública, el OSCE puede brindar la siguiente información
o consorcio, el porcentaje de participación en consorcio que requieran los administrados, previo pago de la tasa
de ser el caso; descripción de los trabajos efectuados que se establezca en el TUPA de la Entidad:
en la obra, fecha de suscripción del contrato, monto del
contrato, plazo de ejecución, fecha de culminación de a. Información sobre la inscripción de proveedores
obra, fecha de recepción de obra y monto final de obra que comprende: estado de la inscripción, vigencia
(solo el componente de obra). histórica de la inscripción, especialidad y categoría
del consultor de obras, capacidad máxima y capacidad
d. Subcontratos de ejecución de obras al amparo de la libre de contratación del ejecutor de obras, récord y
Ley de Contrataciones del Estado estado de sanciones impuestas por el Tribunal y
otros organismos autorizados por Ley, así como otros
- Copia simple del contrato de ejecución de obra. datos existentes en la base de datos. No comprende
- En caso dicho documento se encuentre registrado información cuyo conocimiento pueda afectar el
en el SEACE, basta precisar en la solicitud el número de derecho a la intimidad personal o familiar y las que
contrato, nomenclatura del procedimiento de selección y el expresamente se excluyan por ley o por razones de
nombre de la entidad contratante. seguridad nacional de acuerdo a lo establecido en el
- Copia simple de la autorización de la Entidad inciso 5) del artículo 2 de la Constitución Política; ni las
Contratante para la celebración del subcontrato. materias protegidas por el secreto bancario, tributario,
- Copia del subcontrato. comercial e industrial.
- Copia simple del (o los) documento(s) emitido por el b. Listado de proveedores según domicilio por ubigeo
contratista principal, el cual indique: entidad contratante, (zona geográfica), capacidad de contratación, especialidad,
procedimiento de selección, subcontratista; supervisor categoría, récord de sanciones y otra información existente
de obra, ubicación de la obra, objeto del subcontrato en la base de datos del RNP.
de obra, fecha de suscripción del subcontrato, monto c. Información sobre la declaración de récord de
del subcontrato, plazo de ejecución del subcontrato ejecución de obras y consultorías de obras. Dicha
de obra, días de ampliación de plazo otorgado, fecha información incluye datos sobre el procedimiento de
de culminación del subcontrato de obra, fecha de selección, entidad contratante, fecha de suscripción del
recepción del subcontrato de obra, fecha de liquidación contrato, monto contratado, entre otras, declaradas ante el
del subcontrato de obra, número de adicionales del RNP por parte del ejecutor o consultor de obras.
subcontrato de obra, monto de las penalidades por retraso
u otro; monto de los adicionales del subcontrato de obra, Para acceder a la información antes descrita, los
monto de los deductivos del subcontrato de obra, y monto administrados la solicitan según el Formulario aprobado,
total del subcontrato de obra. adjuntando copia del comprobante de pago de la tasa
- Copia de las facturas emitidas. correspondiente.
En todos los casos, la antigüedad requerida respecto 7. Inscripción en el Registro Nacional de Árbitros
de los trabajos de ejecución de obra es la misma que
se establece para los requisitos de calificación en los 7.1. Son condiciones para inscribirse en el Registro
procedimientos de selección de Licitación Pública, la que Nacional de Árbitros del OSCE las siguientes:
se mide desde la fecha de culminación de la obra hasta la
fecha de su registro en el módulo de experiencia. a) Contar con Título Profesional.
b) Acreditar la siguiente formación mínima:
4.4 En lo referente a los documentos emitidos en el
extranjero rige lo dispuesto en el numeral 2.4. del artículo - El profesional abogado, para el caso de árbitro
2 del presente Anexo. único y presidente de tribunal arbitral, acredita
capacitaciones realizadas por universidades licenciadas materia de especialización que se desee acreditar como
que demuestren su especialización en contrataciones docente.
con el Estado, arbitraje y derecho administrativo, cada
uno no menor de ciento veinte (120) horas académicas; En caso el grado académico o Título Universitario se
o de ser docente universitario acredita como mínimo dos encuentre registrado en el Registro de Grados y Títulos
(2) años, cuatro (4) semestres o doscientos cuarenta de la SUNEDU, no se requiere presentar copias de dichos
(240) horas académicas en cualquiera de dichas grados o títulos.
especialidades.
- El profesional o experto, para el caso de integrante b. Para acreditar la experiencia laboral mínima
de un tribunal arbitral, acredita como mínimo capacitación
realizada por universidades licenciadas que acrediten su - Copia simple de la constancia o certificado de trabajo
especialización en contrataciones con el Estado, no menor emitido por el área de recursos humanos o la que haga sus
de ciento veinte (120) horas académicas; o de ser docente veces o funcionario competente.
universitario acredita como mínimo dos (2) años, cuatro (4) - Copia simple de la orden del servicio y conformidad
semestres o doscientos cuarenta (240) horas académicas del servicio o constancia de prestación emitida por el
en la especialidad. órgano encargado de las contrataciones o funcionario
autorizado de la Entidad.
c) Acreditar la siguiente experiencia laboral - Copia simple del contrato, el mismo que incluye el
mínima: detalle de las funciones desempeñadas.
- Copia simple de recibos por honorarios detallando el
- El profesional abogado, para el caso de árbitro único concepto del servicio.
y presidente de tribunal arbitral, acredita como mínimo - Copia simple de documentos que acrediten
cinco (5) años de experiencia en contrataciones con el experiencia en arbitraje en contrataciones con el
Estado y/o derecho administrativo y/o arbitraje mediante el Estado actuando como árbitro, abogado o secretario
ejercicio de la función pública o privada de la profesión y/o arbitral.
en arbitrajes actuando como árbitro, abogado o secretario
arbitral. Los documentos permiten verificar fehacientemente el
- El profesional o experto, para el caso de integrante inicio y culminación de la experiencia a acreditar.
de un tribunal arbitral acredita como mínimo cinco (5)
años de experiencia en contrataciones con el Estado c. Declaración Jurada que señale el cumplimiento de
mediante el ejercicio de la función pública o privada las demás condiciones
de la profesión actuando como árbitro o secretario
arbitral. 8. Proveedores inscritos en el RNP que no cuentan
con vigencia en el Registro.
d) Aprobar la evaluación de conocimientos, con una
nota mínima de catorce (14) y la entrevista personal para Aquellos proveedores que a la fecha de la entrada
ser incorporado en el RNA – OSCE. en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1341 no hubieren
e) No tener más de dos (02) recusaciones fundadas contado con inscripción vigente en el RNP, pueden
resueltas por el OSCE y/o por cualquier otra institución reinscribirse para contar con vigencia indeterminada
arbitral en arbitrajes sobre contrataciones con el Estado, en dicho Registro siempre y cuando cumplan con lo
en los dos (2) últimos años. siguiente:
f) No haber sido excluido o suspendido del RNA.
g) No encontrarse incurso en algunos de los supuestos - Proveedores de Bienes y Servicios
de impedimentos en el artículo 231 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. Cumplen las condiciones y sigue el procedimiento
h) No tener prohibiciones, incompatibilidades, previsto para la inscripción de proveedores de Bienes y
antecedentes penales o policiales y sanciones. Servicios.
i) No haber sido sancionado por el Consejo de - Consultores de Obras
Ética.
j) No haber sido destituido o despedido de la función Cumplen las condiciones y sigue el procedimiento
pública y/o jurisdiccional o no haber sido despedido por previsto para la inscripción de Consultores de Obras
falta grave de la función privada. salvo en lo concerniente a la asignación de Categoría,
k) No haber sido excluido y/o suspendido de otros en cuyo caso cumple los requisitos del procedimiento de
registros o nóminas de árbitros por cuestionamientos a la Ampliación de Categoría de Consultores de Obras.
ética.
l) No se encuentre involucrado en hechos o - Ejecutores de Obras
circunstancias que representen razonablemente un
potencial riesgo para el interés público y que por su Cumplen las condiciones y sigue el procedimiento
importancia afecten o pongan en duda seriamente su previsto para la inscripción de Ejecutores de Obras salvo
idoneidad moral o profesional en lo concerniente a la asignación de Capacidad Máxima
de Contratación, en cuyo caso cumple los requisitos del
7.2. Para su inscripción en el RNA, los profesionales procedimiento de Aumento de Capacidad Máxima de
presentan una solicitud al OSCE según el Formulario Contratación.
aprobado, adjuntando el comprobante de pago de
la tasa que se establezca en el TUPA de la Entidad, En el caso de Consultores de Obra y Ejecutores de
Currículum Vitae, Compromiso según formato aprobado Obras, se revalúa la categoría de las especialidades
por el OSCE de someterse a la evaluación y capacitarse o se realiza el recálculo de su capacidad máxima de
durante el periodo de inscripción en la materia de contratación.
derecho administrativo y contrataciones con el Estado,
debiendo cumplir además, para cada caso, los siguientes 9. Opiniones
requisitos:
La emisión de las opiniones mediante las que
a. Para acreditar la formación mínima cuales el OSCE absuelve consultas sobre la normativa
de contrataciones del Estado se solicita conforme a lo
- Copia simple de certificados, constancia, señalado en el TUPA. Las opiniones emitidas se publican
diplomados u otros programas de estudios en el portal institucional del OSCE.
especializados similares / maestrías / doctorados que De conformidad con lo previsto en el literal n) del
acrediten la especialización. artículo 52 de la Ley, la emisión de opiniones a solicitud de
- Copia simple del documento que cuenten con la las Entidades públicas es gratuita. Tratándose del sector
información mínima siguiente: identificación del centro de privado y la sociedad civil pagan el derecho de tramitación
estudios, expedido y firmado por la autoridad competente, previsto en el TUPA.
nombre del solicitante, materia de la especialización que
se dictó, los años, semestres u horas académicas de la 1727559-1

DS 344-2018-EF Reglamento de La Ley #30225

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

DS 344-2018-EF Reglamento de La Ley #30225

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

DS 344-2018-EF Reglamento de La Ley #30225

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Firmado Digitalmente

por: EDITORA PERU

AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Lunes 31 de diciembre de 2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

DECRETO SUPREMO Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Artículo 1. Objeto 1.2. Cuando se mencione un artículo sin hacer

Artículo 10. Excepciones Artículo 14. Retiro deﬁnitivo del RNP

17.2. La antigüedad máxima de permanencia de la 19.1. La información de los proveedores sancionados

Artículo 87. Desarrollo del procedimiento 91.2. En el caso de consultorías en general y

a) La evaluación técnica comprende la asignación de a) Las microempresas y pequeñas empresas integradas

aplicable a la contratación de bienes, servicios en general, l) Contrataciones de servicios de capacitación de

TÍTULO VI Artículo 120. Efectos de la Interposición

205.14. El pago de los presupuestos adicionales el inventario de materiales, insumos, equipamientos o

Artículo 224. Conciliación c) Cuando, a pesar de no cumplirse con las condiciones

a) Amonestación. 257.2. El OSCE aprueba el Reglamento del Tribunal

255.2. La graduación de estas sanciones considera Artículo 258. Sanciones a Consorcios

Artículo 265. Inhabilitación deﬁnitiva asimismo, puede consistir en un depósito en cuenta

2.1. Son condiciones para inscribirse en el RNP las a) Capacidad legal

También podría gustarte