Decreto Supremo 27328 PDF

DECRETO SUPREMO Nº 27328
DE 31 DE ENERO DE 2004
PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS
Y SERVICIOS GENERALES Y DE CONSULTORÍA
(COMPRO BOLIVIANO)
CARLOS D. MESA GISBERT

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, establece los Sistemas de Administración y Control
Gubernamental, determinando que el Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios.
Que la Ley Nº 2446 de 19 de marzo de 2003, de Organización del Poder Ejecutivo, señala en su
Artículo 4, Atribuciones Específicas del Ministro de Hacienda, inciso c) que éste ejerce las facul-
tades de autoridad fiscal y Órgano Rector del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Que el Decreto Supremo Nº 27260 de 31 de octubre de 2003, complementa la estructura del
Poder Ejecutivo creando la Dirección General de Sistemas Administrativos, bajo dependencia
directa del Ministerio de Hacienda, con la función de proponer políticas y reglamentos para la
implementación de los Sistemas de Administración de Personal, Administración de Bienes y
Servicios y Organización Administrativa.
Que es importante la ejecución eficiente de los procesos de contratación tendientes a facilitar y
agilizar la ejecución de los Programas Operativos de las distintas entidades del sector público.
Que el Gobierno Nacional ha establecido entre sus políticas prioritarias, la lucha contra la corrup-
ción, promoviendo el fortalecimiento de las entidades estatales y la modernización de sus sistemas
de gestión, con el objeto de procurar mayor eficiencia y transparencia en la gestión pública.
Que las Contrataciones del Estado se constituyen en una de las actividades más importantes de
la gestión administrativa, requiriendo un adecuado manejo de los recursos estatales para evitar
la comisión de prácticas corruptas y fraudulentas por lo cual, es necesario contar con un marco
jurídico normativo armonizado con prácticas internacionales, que permita lograr transparencia,
eficiencia y equidad.
Que es necesario establecer principios y normas fundamentales relativas a los procesos de con-
tratación de bienes y servicios del Estado, así como las obligaciones y derechos que se derivan
de estos procesos.
Que en el marco del Diálogo Nacional es primordial promover el desarrollo productivo nacional
mediante las contrataciones estatales y generar condiciones para que las micro y pequeñas
empresas accedan a las oportunidades que presentan las contrataciones estatales.
EN CONSEJO DE GABINETE,
DECRETA:
TÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETO, ALCANCE Y PRINCIPIOS
ARTÍCULO 1º (OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN).
I. El presente Decreto Supremo y su reglamentación tienen por objeto establecer los princi-
pios, normas y condiciones que regulan los procesos de Contratación de Bienes, Obras,
552 Administración de bienes y servicios municipales

Servicios Generales y Servicios de Consultoría y, las obligaciones y derechos que se derivan
de estos, en el marco de la Ley Nº 1178 que establece el Sistema de Administración de
Bienes y Servicios.
II. El presente Decreto Supremo, su reglamentación y los Modelos de Pliego de Condiciones
que forman parte integrante del mismo, será de aplicación obligatoria para todas las entida-
des del sector público comprendidas en los Artículos 3 y 4 de la Ley Nº 1178 y cualquier otra
entidad pública con personaría jurídica de derecho público que no estuviese expresamente
señalada en dicha disposición legal.
III. En los municipios con población hasta 50.000 habitantes, las municipalidades en los proce-
sos de contratación aplicarán las presentes disposiciones de acuerdo a Reglamentación ela-
borada conforme a sus necesidades y características, emitida por el Órgano Rector y apro-
bada mediante Resolución Ministerial.
ARTÍCULO 2º (PRINCIPIOS)
Los procesos de contratación regulados por el presente Decreto Supremo, se rigen por los
siguientes principios:
a) Igualdad y Equidad: Para una adecuada y objetiva comparación de ofertas, los proponen-
tes, ajustándose estrictamente al pliego de condiciones, participarán en igualdad de condi-
ciones y en forma equitativa, permitiendo la adjudicación del contrato a la mejor propuesta
y evitando todo género de discriminación.
b) Transparencia: Los actos y la información de los procesos de contratación y de las contra-
taciones estatales en general serán públicos y estarán respaldados por documentos e infor-
mación útil, oportuna, confiable, verificable y accesible.
c) Economía: La administración y los procesos de contratación se desarrollarán con simplici-
dad, celeridad y ahorro de recursos, evitando documentos, trámites o formalismos innece-
sarios.
d) Eficacia: El proceso de contratación debe permitir alcanzar los resultados programados en
el tiempo previsto para beneficio de la gestión pública.
e) Eficiencia: Las contrataciones estatales deberán promover que entre los recursos invertidos,
el tiempo empleado y sus Resultados, exista una adecuada relación para obtener mejor cali-
dad y precio en los bienes y servicios contratados.
f) Responsabilidad. Los servidores públicos que participan en los procesos de contratación
estarán sometidos al Régimen de Responsabilidad por la Función Pública, establecido por la
Ley Nº 1178 y sus reglamentos, así como la Ley Nº 2027, de 27 de octubre de 1999, del
Estatuto del Funcionario Público.
g) Libre Competencia: En las contrataciones estatales será incentivada la más amplia concu-
rrencia y participación de proponentes, a través de una adecuada publicidad, con el objeto
de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad de entrega.
h) Buena fe. Se presume el correcto actuar de los servidores público y los proponentes, pro-
veedores y contratistas, generando relaciones de cooperación y confianza.
i) Confidencialidad. Los servidores públicos involucrados en los procesos de contratación
guardarán la necesaria reserva sin revelar información de su conocimiento, en los casos y
formas señalados, en el presente Decreto Supremo.
ARTÍCULO 3º (DEFINICIONES)
A los fines del presente Decreto Supremo, se establecen las siguientes definiciones:
a) Órgano Rector: El Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del Sistema de Administración
de Bienes y Servicios con las atribuciones que le confiere la Ley Nº 1178 y las atribuciones,
funciones y responsabilidades específicas establecidas en el presente Decreto Supremo.
b) Máxima Autoridad Ejecutiva: Es el titular o personero de más alta jerarquía de cada entidad
del sector público, sea este el máximo ejecutivo o la dirección colegiada, según lo estable-
cido en su disposición legal o normativa de creación.
c) Autoridad Responsable del Proceso de Contratación: Es el servidor público que por dele-
gación de la Máxima Autoridad Ejecutiva, tiene la atribución de la ejecución y los resultados
del proceso de contratación, desde la autorización del inicio hasta la adjudicación.
Administración de bienes y servicios municipales 553

d) Programa Anual de Contrataciones: Es el instrumento de planificación de las contratacio-
nes, por el cual una entidad pública programa las compras y contrataciones de una gestión,
en función de su programación de operaciones anual, presupuesto y flujo de caja.
e) Proponente: Es la persona individual o colectiva legalmente constituida que participa en un
proceso de contratación mediante la presentación de su propuesta.
f) Proveedor o Contratista: Es la persona individual o colectiva legalmente constituida con
quien se hubiera suscrito un contrato o a quien se hubiera emitido una orden de compra,
según las modalidades de contratación establecidas.
g) Modelos de Pliego de Condiciones o de Solicitud de Propuestas: Son los documentos
estándar, de utilización obligatoria, que contienen principalmente las condiciones legales,
administrativas, técnicas, económicas, sistema de evaluación, modelo de contrato y formu-
larios requeridos para una contratación, elaborados y aprobados por el Órgano Rector.
h) Modelo de Contrato: Es el documento elaborado por el Órgano Rector para uso obligato-
rio de las entidades del sector público, como parte integrante del Modelo de Pliego de
Condiciones o de Solicitud de Propuestas, que contiene cláusulas de relación contractual
entre las entidades públicas y los proveedores o contratistas.
i) Requisitos de Precalificación: Es el documento elaborado por la entidad contratante para
cada proceso de precalificación, sobre la base de la Sección correspondiente del Modelo
de Pliego de Condiciones para la Contratación de Obras Públicas.
j) Pliego de Condiciones o Solicitud de Propuestas: Es el documento elaborado por la enti-
dad contratante para cada contratación, sobre la base del Modelo de Pliego de Condiciones
o de Solicitud de Propuestas correspondiente.
k) Contrato: Es el instrumento legal que regula la relación contractual entre la entidad contra-
tante y el proveedor o contratista, estableciendo derechos, obligaciones y condiciones para
la provisión de bienes, construcción de obras, prestación de servicios generales o servicios
de consultoría.
l) Términos de Referencia: Es el documento, elaborado por la entidad contratante, en el cual
se establecen las características técnicas de los servicios de consultoría a contratar, que
forma parte de la Solicitud de Propuestas.
m) Especificaciones Técnicas: Es el documento elaborado por la entidad contratante, en el cual
se establecen las características técnicas de los bienes, obras o servicios generales a con-
tratar, que forma parte del Pliego de Condiciones.
n) Error subsanable: Es aquel que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales,
accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es suscep-
tible de ser rectificado dentro de un plazo razonable a partir de su constatación, siempre y
cuando no afecte los términos y condiciones de la oferta y no conceda ventajas indebidas
en detrimento de los otros competidores.
o) Bienes: Son aquellos considerados por el Código Civil como muebles e inmuebles, incluyen-
do de manera enunciativa y no limitativa, bienes de consumo, fungibles, y no fungibles, cor-
póreos o incorpóreos, bienes de cambio, materias primas, productos terminados o semiter-
minados, maquinarias, herramientas, refacciones y equipos; otros en estado sólido, líquido o
gaseoso; la energía eléctrica, así como los servicios accesorios al suministro de éstos, siem-
pre que el valor de los servicios no exceda al de los propios bienes.
p) Obras: Son aquellos trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición,
reparación, instalación, ampliación, remodelación, adecuación, restauración, conservación,
mantenimiento, modificación o renovación de edificios, estructuras, carreteras, puentes o
instalaciones, instalaciones eléctricas, tendido de gasoductos, oleoductos, montaje en gene-
ral, perforación de pozos de agua, así como la preparación y limpieza del terreno, la excava-
ción, la edificación, la instalación de equipos o materiales, la decoración y el acabado de
obras, entre otros.
q) Servicios Generales: Comprende servicios continuos tales como levantamientos topográficos,
catastro, aerofotografía, seguros, limpieza y vigilancia; y discontinuos tales como provisión de
pasajes aéreos y combustible, transporte, publicaciones, impresión, mantenimiento y otros.

r) Servicios de Consultoría: Son servicios de carácter intelectual tales como diseño de proyec-
tos, asesoramiento, capacitación, auditoria, desarrollo de sistemas, estudios e investigacio-
nes supervisión técnica y otros. Esta definición incluye servicios de profesionales especiali-
zados o multidisciplinarios, que requiera la aplicación de conocimientos técnicos, económi-
cos y sociales.
s) Contratación con Financiamiento del Proponente: Es la contratación por la cual el propo-
nente, cuando así esté previsto en el Pliego de Condiciones, oferta la provisión de bienes o
ejecución de obras, incluyendo una propuesta de financiamiento parcial o total para cubrir
la inversión, por sí o mediante compromiso de terceros.
t) Contratación Llave en Mano. Es la contratación por la cual el proponente, cuando esté pre-
visto en el Pliego de Condiciones, oferta un producto terminado o un proyecto en marcha o
en servicio que pasa por el estudio de preinversión, diseño, ejecución de obras e instalacio-
nes, equipamiento, transferencia intelectual y tecnológica y puesta en marcha o en servicio.
Esta contratación puede incluir el financiamiento del proponente.
u) Concesión. Es el procedimiento por el cual intervienen entes del sector privado en la provi-
sión y gestión de un servicio público o en la ejecución o explotación de una obra pública que
no sea de transporte ni de sectores regulados, a cambio de percibir un determinado rédito
de terceros, manteniendo el Estado la titularidad del mismo.
v) Sistema de Información de Contrataciones Estatales - SICOES: Es el sistema oficial esta-
blecido y administrado por el Órgano Rector, a través del cual se captura y difunde la infor-
mación relevante de los procesos de contratación de las entidades públicas, desde la con-
vocatoria hasta información sobre el contrato. El sistema permite la generación de informa-
ción general y datos estadísticos para su difusión y transmisión a través de medios remotos
de comunicación electrónica.
w) Asociaciones de Pequeños Productores Urbanas y Rurales: Comprende a los señalados
por el parágrafo IV Artículo 3 de la Ley Nº 2235 de 31 de julio de 2001, del Diálogo Nacional
2000, conformados por las asociaciones de la pequeña industria, micro y pequeños empre-
sarios, artesanos, organizaciones económicas campesinas (asociaciones de pequeños pro-
ductores campesinos, indígenas y originarios; corporaciones agropecuarias campesinas;
asociaciones comunitarias campesinas, indígenas y originarias y minería cooperativizada.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 4º (ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA)
Son atribuciones del Ministerio de Hacienda, a ser ejercidas mediante las instancias correspon-
dientes, además de las establecidas en el Artículo 20 de la Ley Nº 1178, las de administrar el
Sistema de Información de Contrataciones Estatales - SICOES, administrar el Sistema Electrónico
de Compras, fijar y difundir las cuantías para las diferentes modalidades de contratación, elabo-
rar y aprobar los Modelos de Pliego de Condiciones y Solicitud de Propuestas, autorizar las modi-
ficaciones específicas a los Modelos de Pliego de Condiciones y Solicitud de Propuestas, admi-
nistrar e implementar progresivamente el Registro Público de Proveedores, prestar asistencia téc-
nica al sector público y privado, otorgar asesoramiento preventivo a las entidades públicas antes
del inicio del proceso de contratación., vigilar el funcionamiento del sistema de administración de
bienes y servicios en las entidades públicas, revisar y actualizar las normas de contrataciones y
velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el presente Decreto Supremo.
ARTÍCULO 5º (RESPONSABILIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA)
I. La Máxima Autoridad Ejecutiva de las entidades del sector público, es responsable del pro-
ceso de contratación desde su inicio hasta la adjudicación, así como de la suscripción y
administración de los contratos.
II. Además, es responsable de:
a) Aprobar y publicar el Programa Anual de Contrataciones.
b) Promover la capacitación de los funcionarios responsables del proceso de contratación.
c) Informar al Órgano Rector, a través del Sistema de Información Contrataciones Estatales,
sobre todos los procesos de contratación en sus diferentes etapas y sus resultados,
independientemente de la fuente de financiamiento.

d) Designar y delegar mediante resolución expresa, para uno o varios procesos de contra-
tación, a la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación, cuyos requisitos, res-
ponsabilidades y funciones serán reglamentados.
e) Designar a los integrantes de la comisión de recepción.
f) Designar mediante resolución expresa al Responsable de Contrataciones Menores.
III. La Máxima Autoridad Ejecutiva deberá prever que los requerimientos de la entidad a su
cargo se adecuen a la capacidad y características de la producción nacional de bienes,
obras y servicios.
ARTÍCULO 6º (SUJETOS PARTICIPANTES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN)
I. Son sujetos participantes en el proceso de contratación con las entidades del sector públi-
co, las personas individuales, colectivas públicas y privadas, micro y pequeñas empresas,
asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas cam-
pesinas, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro, legalmente constituidas, de
acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos.
II. Las entidades públicas sólo podrán participar en procesos de contratación, de acuerdo con
lo establecido en el inciso a) del Artículo 33 y el inciso b) del Artículo 46 del presente Decreto
Supremo.
III. Las Universidades Públicas podrán participar en procesos de contratación de servicios de
consultoría, únicamente en los campos tecnológico - científico, de educación, investigación
y capacitación.
IV. En la contratación de servicios de consultoría, las empresas internacionales participarán aso-
ciadas con empresas consultoras locales, en los porcentajes negociados entre partes.
ARTÍCULO 7º (IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN)
Están impedidos para participar, directa o indirectamente, en procesos de contratación, las per-
sonas comprendidas en los siguientes incisos, debiendo sus propuestas ser rechazadas:
a) Las personas individuales y colectivas que tengan deudas pendientes con el Estado, esta-
blecidas mediante notas o pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.
b) Las personas que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comer-
cio.
c) Las personas que se encuentren cumpliendo sentencia ejecutoriada por delitos comprendi-
dos en la Ley Nº 1743, de 15 de enero de 1997, Convención Interamericana contra la
Corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal.
d) Las personas individuales y colectivas que tengan deudas tributarios, según lo establecido
en el numeral 4 del Artículo 110 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario
Boliviano.
e) Las personas individuales y colectivas con las cuales la Máxima Autoridad Ejecutiva, la
Autoridad Responsable del Proceso de Contratación o los servidores público que tengan
capacidad de decisión en el proceso de contratación, puedan tener interés personal o eco-
nómico de cualquier tipo.
f) Las personas individuales y colectivas asociadas con consultores que hayan asesorado en
la elaboración del contenido del Pliego de Condiciones o Solicitud de Propuestas.
g) Las personas individuales o colectivas cuyos representantes legales, accionistas o socios
controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco hasta el tercer grado de con-
sanguinidad y segundo de afinidad, conforme a lo establecido por el Código de Familia, con
la Máxima Autoridad Ejecutiva, la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación, los
miembros de la Comisión de Calificación y aquellos servidores públicos que tienen capaci-
dad de decisión en el proceso de contratación según se determine en el Pliego de
Condiciones o Solicitud de Propuestas.
h) Los servidores públicos y las empresas controladas por éstos, con la entidad pública en la
que prestaron servicios, hasta un año después del cese de sus funciones.

ARTÍCULO 8º (PROHIBICIÓN DE PRÁCTICAS RESTRICTIVAS Y ACTOS DE CORRUPCIÓN Y
FRAUDE)
En los procesos de contratación se prohíbe que:
a) Los proponentes celebren acuerdos entre sí o con terceros que tengan por fin establecer
prácticas restrictivas de la libre competencia de conformidad con las disposiciones legales
vigentes.
b) Los proponentes y servidores públicos, realicen prácticas corruptas o fraudulentas com-
prendidas dentro del alcance del Código Penal o de la Convención Interamericana contra la
Corrupción ratificada mediante Ley Nº 1743 de 15 de enero de 1997.
Incurrir en cualquiera de las prohibiciones establecidas, determinará que la entidad pública remi-
ta los antecedentes al Ministerio Público para fines consiguientes.
ARTÍCULO 9º (FRACCIONAMIENTO DE CONTRATACIONES)
Los servidores públicos que tengan capacidad de decisión en el proceso de contratación, que-
dan prohibidos de fraccionar las contrataciones apartándose de las modalidades y cuantías esta-
blecidas en el Programa de Operaciones Anual y el Programa Anual de Contrataciones, bajo las
sanciones establecidas en el Régimen de Responsabilidad por la Función Pública, el Estatuto del
Funcionario Público y demás disposiciones legales vigentes.
ARTÍCULO 10º (CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO)
Cuando las contrataciones públicas sean realizadas en el marco de convenios de financiamien-
to externo, refrendados mediante Ley de la República, se regularán por la normativa y procedi-
mientos establecidos en el presente Decreto Supremo, salvo lo expresamente previsto en dichos
convenios.
ARTÍCULO 11º (DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES
ESTATALES)
El Órgano Rector difundirá a las entidades, tanto del sector público como del sector privado, el
presente Decreto Supremo, su Reglamentación, los Modelos de Pliego de Condiciones y
Solicitud de Propuestas y todo otro instrumento relativo a las contrataciones estatales. Asimismo,
publicará estos documentos en la página WEB del Sistema de Información de Contrataciones
Estatales.
ARTÍCULO 12º (CANCELACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN)
La Máxima Autoridad Ejecutiva, mediante Resolución Administrativa expresa, técnica y legalmen-
te motivada, podrá dejar sin efecto el proceso licitatorio, antes de la adjudicación, únicamente
cuando surja un hecho de fuerza mayor, caso fortuito o cuando se hubiera extinguido la necesi-
dad de la contratación en cuestión, la misma que deberá ser notificada a los proponentes y
publicada en la Gaceta Oficial de Convocatorias el Sistema de Información de y Contrataciones
Estatales. La entidad convocante, en estos casos, no asumirá responsabilidad alguna respecto a
los proponentes afectados por esta decisión.
ARTÍCULO 13º (MODALIDADES DE CONTRATACIÓN)
I. Para la contratación de obras, bienes y servicios generales, se establecen las siguientes
modalidades:
1) Licitación Pública.
2) Contratación Menor por Comparación de Precios.
3) Contratación por Excepción.
II. Para la contratación de servicios de consultoría, se establecen las siguientes modalidades:
1) Contratación por Concurso de Propuestas.
2) Contratación Menor de Firmas Consultoras.
3) Contratación de Servicios de Consultoría por Excepción.
4) Contratación de Servicios de Consultoría Individual.
Para la aplicación de estas modalidades de contratación de servicios de consultoría, se estable-
cen los siguientes métodos de selección:
a) Selección Basada en Calidad y Costo.
b) Selección Basada en el Menor Costo.

c) Selección Basada en Presupuesto Fijo.
d) Selección Basada en Calidad.
III. Las entidades públicas utilizarán, de acuerdo con las características de la contratación, úni-
camente las modalidades establecidas, según las condiciones descritas en el presente
Decreto Supremo.
ARTÍCULO 14º (GARANTÍAS)
I. En los procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y de consultora,
según corresponda, la entidad deberá solicitar a los proponentes que acrediten en cali-
dad de garantía, garantías bancarias o pólizas de seguro, las mismas que deberán ser de
carácter irrevocable, renovable y de ejecución inmediata. La entidad podrá solicitar, cuan-
do corresponda, la renovación de las garantías.
NOTA: ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO SUPREMO Nº 27877
Se modifica el primer párrafo del Parágrafo I del Artículo 14 del Decreto Supremo Nº
27328, de la siguiente manera:
ARTÍCULO 14º (GARANTÍAS)
“En los procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y de Consultoría, la enti-
dad contratante deberá solicitar a los proponentes que acrediten con carácter de irrevocable,
renovable y de ejecución inmediata, cualquiera de las siguientes garantías:
a) Boleta de Garantía. Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria
o no bancaria regulada y autorizada por la Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras.
b) Póliza de Seguro de Caución. Emitida por una empresa aseguradora regulada y autori-
zada por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.
c) Garantía a Primer Requerimiento. Emitida por una entidad de intermediación financiera
bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras. La entidad podrá solicitar, cuando corresponda, la renovación de
las garantías.”
Cuando se solicite renovación de la garantía de seriedad de propuesta, los proponentes que
deseen mantener su propuesta deberán renovar dicha garantía, caso contrario la garantía le
será devuelta sin ser ejecutada, determinando el rechazo de la propuesta.
Los proponentes extranjeros que participen en procesos de contratación deberán presen-
tar únicamente garantías emitidas por entidades que cuenten con corresponsalía en Bolivia.
II. Las garantías a ser requeridas son las siguientes:
a) Garantía de Seriedad de Propuesta. Para la contratación de bienes, obras, servicios
generales y servicios de consultoría que se ejecuten por procesos de licitación pública.
El Pliego de Condiciones deberá establecer el monto de la garantía de seriedad de pro-
puesta, monto que será determinado según la complejidad y magnitud de la contrata-
ción, entre el uno y el uno punto cinco por ciento (1% a 1.5%) del presupuesto aproba-
do para cada contratación.
La vigencia de esta garantía deberá exceder treinta días calendario del plazo de validez
de la propuesta. La garantía de seriedad de propuesta será devuelta a los proponentes
no adjudicados con anterioridad a su vencimiento, salvo que haya sido objeto de ejecu-
ción por parte de la entidad contratante.
b) Garantía de Cumplimiento de Contrato. Para la contratación de bienes, obras, servicios
generales continuos y servicios de consultoría, que se ejecuten por procesos de licita-
ción pública. El monto de la garantía será de siete por ciento (7%) del valor del contrato.
Para las modalidades de comparación de precios y contratación por excepción, se esta-
blecerán condiciones especiales.
La vigencia de la garantía de cumplimiento de contrato será computable a partir de la
firma del contrato hasta la recepción definitiva del bien, obra o servicio general continuo.
Esta garantía o sus renovaciones, de haberlas, será devuelta a los contratistas dentro de
los diez (10) días calendario posteriores a la recepción definitiva, salvo que hubiera sido
objeto de ejecución por parte de la entidad contratante.

En la contratación de servicios generales discontinuos por periodos iguales o menores
a un año, no se requerirá garantía de cumplimiento de contrato.
En la contratación de servicios generales continuos o discontinuos por períodos mayo-
res a un año, la garantía de cumplimiento de contrato será aplicada según el monto
anual contratado
c) Garantía de correcta inversión de Anticipo. Para la contratación de bienes, obras, ser-
vicios generales y de consultoría, por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del
anticipo otorgado, con vigencia computable a partir de la entrega del anticipo hasta diez
(10) días calendario posterior a la fecha establecida para su deducción total del antici-
po. Conforme el contratista vaya reponiendo el monto del anticipo otorgado, podrá rea-
justar su garantía en la misma proporción. El monto del anticipo no podrá ser mayor al
equivalente del veinte por ciento (20%) del monto del contrato.
ARTÍCULO 15º (COMISIÓN DE CALIFICACIÓN Y COMISIÓN DE RECEPCIÓN)
I. La comisión de calificación será designada por la Autoridad Responsable del Proceso de
Contratación con anterioridad al acto de apertura de propuestas. Estará conformada por
personal de línea de la entidad, técnicamente calificado según la naturaleza de la contrata-
ción y cuyo número de miembros guardará relación con el objeto y magnitud de la contra-
tación y la estructura organizacional de la entidad pública.
La comisión de calificación será responsable de la apertura de las propuestas; del análisis y
evaluación de los documentos legales y administrativos; de la evaluación y calificación de las
propuestas técnicas, económicas y, cuando corresponda financieras; y de la elaboración del
informe y recomendación de adjudicación.
Los miembros designados, deberán cumplir las responsabilidades determinadas en el pre-
sente Artículo con dedicación exclusiva, no podrán delegar sus funciones, ni excusarse de
participar salvo por las causases establecidas.
II. La comisión de recepción, designada por la Máxima Autoridad Ejecutiva, estará conformada
por personal de línea de la entidad y tendrá la responsabilidad de efectuar la recepción del
bien, obra o servicio y dar su conformidad, verificando el cumplimiento de los términos y
condiciones del contrato.
ARTÍCULO 16º (MODELOS DE PLIEGO DE CONDICIONES Y SOLICITUD DE PROPUESTAS)
I. Los Modelos de Pliego de Condiciones y de Solicitud de Propuestas, elaborados y aproba-
dos por el Órgano Rector, deberán ser usados para elaborar los Pliegos de Condiciones y
de Solicitud de Propuestas de cada tipo de contratación.
II. Las entidades públicas sólo deberán incorporar las especificaciones técnicas o términos de
referencia que correspondan, respetando los aspectos esenciales del Modelo de Pliego de
Condiciones o Solicitud de Propuestas, pudiendo modificar solamente aquellos aspectos no
sustanciales de forma que no afecten la legalidad, criterios, conceptos, principios, condiciones
de participación, formalidades del proceso de contratación, documentación requerida, siste-
mas de evaluación, condiciones del modelo de contrato y otros estrictamente regulados.
III. En casos excepcionales, y sobre la base de las características especiales de la contratación,
las entidades públicas podrán solicitar al Órgano Rector, por escrito y con la debida justifica-
ción técnica, la modificación para, el caso específico de algún Modelo de Pliego de
Condiciones o Solicitud de Propuestas, la que una vez analizada podrá ser autorizada o
denegada, de acuerdo con los mecanismos establecidos por el Órgano Rector.
ARTÍCULO 17º (APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES O SOLICITUD DE PROPUESTAS)
La aprobación del Pliego de Condiciones o Solicitud de Propuestas, se realizará mediante
Resolución Administrativa expresa emitida por la Autoridad Responsable del Proceso de
Contratación, al inicio de cada proceso de contratación. Las enmiendas formarán parte del plie-
go de condiciones.
ARTÍCULO 18º (TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE
CONTRATACIÓN)
Las entidades públicas, independientemente de la fuente de financiamiento y de la norma utili-
zada para las contrataciones, tendrán la obligación de enviar al Sistema de Información de

Contrataciones Estatales para su difusión la siguiente información de cada uno de los procesos
de contratación, utilizando como medios el Intemet, el correo electrónico o medios magnéticos
con el software o formatos definidos por el Órgano Rector para el efecto:
a) Política de compras de la entidad.
b) Programa Anual de Contrataciones.
c) Listado de contrataciones de bienes, obras y servicios hasta Ciento Cincuenta Mil Bolivianos
(Bs. 150.000,00.), ejecutadas por trimestre.
d) Convocatoria a propuestas y Pliego de Condiciones, Solicitud de Propuestas, Requisitos de
Precalificación o expresiones de interés.
e) Convocatoria a propuestas de Consultores Individuales.
f) Inicio, ampliación de plazos y cancelación de los procesos de contratación.
g) Resultados de los procesos de precalificación, expresiones de interés y licitación en dos eta-
pas.
h) Resolución de adjudicación, declaratoria desierta y cancelación del proceso de contratación.
i) Finalización de los procesos de contratación o declaratoria desierta.
j) Recursos administrativos interpuestos y resueltos.
k) Contrataciones por excepción.
l) Resolución de contratos.
m) Información sobre la recepción de bienes, obras y servicios.
n) Otra información relevante de los procesos de contratación.
Los proponentes que presenten recursos administrativos, remitirán una copia al Órgano Rector
para su publicación en el Sistema de Información de Contrataciones Estatales.
Las condiciones, procesos y operativización del Sistema de Información de Contrataciones
Estatales, serán establecidas en el Reglamento del presente Decreto Supremo.
o) De la misma manera, las entidades públicas deberán publicar en la Gaceta Oficial de
Convocatorias: las, convocatorias, la ampliación de plazos, la cancelación de los procesos y
los resultados de las contrataciones por excepción. Para publicar las convocatorias, las enti-
dades públicas deberán presentar obligatoriamente la convocatoria y el Pliego de
Condiciones o Solicitud de Propuestas respectivo en medio magnético, para su remisión
inmediata al Órgano Rector.
p) Todas las entidades públicas, en forma obligatoria, pondrán a disposición de los proveedo-
res, contratistas y sociedad civil, en una mesa de partes, para entrega a simple requerimien-
to verbal, copias fotostáticas del Programa Anual de Contrataciones del Programa Mensual
de Contrataciones Menores por Comparación de Precios.
TÍTULO II
RÉGIMEN DE CONTRATACIONES
CAPÍTULO I
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN I
MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 19º (LICITACIÓN PÚBLICA)
I. Es la modalidad de contratación de bienes, obras y servicios generales que permite la libre
participación de un número indeterminado de proponentes, mediante convocatoria pública
para compras nacionales, convocatoria pública nacional o convocatoria pública internacio-
nal. La licitación pública es el procedimiento de uso normal y obligatorio salvo que se reúnan
las condiciones establecidas en la Sección II, Capítulo I del Título II del presente Decreto
Supremo.
II. Las convocatorias públicas para compras nacionales, hasta ocho millones de Bolivianos (Bs.
8.000.000,00.), serán dirigidas a empresas, de producción nacional legalmente establecidas

en Bolivia en base a criterios de calidad y precio, salvo que no exista producción nacional de
los bienes a ser contratados. En caso de que la convocatoria pública sea declarada desier-
ta, de acuerdo con las causales previstas en el Artículo 28 del presente Decreto Supremo,
se procederá a realizar otra convocatoria pública que permita la participación de proponen-
tes extranjeros.
III. La convocatoria pública nacional se realizará cuando:
a) El presupuesto aprobado para la contratación para bienes y servicios generales sea
mayor a ocho millones de Unidades de Fomento de Vivienda (UFV’s. 8.000.000,00.) y
menor o igual a quince millones de Unidades de Fomento de Vivienda (UFV’s.
15.000.000 00.).
b) El presupuesto aprobado para la contratación de obras sea igual o menor a cuarenta
millones de Unidades de Fomento de Vivienda (UFV’s. 40.000.000,00.).
IV. La convocatoria pública internacional se realizará cuando el presupuesto aprobado de las
contrataciones supere los límites señalados en el Parágrafo anterior.
V. La participación de proponentes extranjeros podrá ser limitada de acuerdo a políticas, estra-
tegias y criterios de seguridad nacional, conforme disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 20º (PLAZOS)
I. Los plazos de los procesos de contratación son:
a) Para convocatorias nacionales, el plazo de presentación de propuestas no podrá ser
menor a veinticinco (25) días calendario y para convocatorias internacionales el plazo no
podrá ser menor a cuarenta (40) días calendario. Dichos plazos serán computables a
partir, de la fecha de inicio de venta de pliegos. Al tiempo de adquirir el Pliego de
Condiciones, los interesados deberán hacer conocer por escrito su domicilio legal para
efectos de notificaciones posteriores.
b) Dentro del plazo establecido en la convocatoria para la presentación de propuestas, se
deberá prever las fechas para la ejecución de las siguientes actividades: atención de
consultas escritas de los proponentes, reunión de aclaración y cuando corresponda
emisión de aclaraciones y enmiendas al Pliego de Condiciones.
c) Excepcionalmente y en forma justificada, la entidad pública podrá ampliar por única vez
la fecha de presentación de propuestas hasta quince (15) días calendario adicionales,
debiendo comunicar esta postergación a todos los que adquirieron el pliego de condi-
ciones y al Sistema de Información de Contrataciones Estatales.
d) Dentro del plazo establecido en el Pliego de Condiciones para la presentación de pro-
puestas, el proponente podrá retirar su propuesta sin que sea objeto de ejecución de
la garantía de seriedad de propuesta o imposición de sanción administrativa. Si la pro-
puesta es retirada después del cierre de presentación de propuestas se ejecutará la
garantía de seriedad de propuesta.
e) El plazo para la presentación del informe final y recomendación no deberá ser mayor a
diez (10) días calendario, computables desde la fecha del acto de apertura de pro-
puestas.
f) La suscripción del contrato se realizará en el plazo máximo de veinte (20) días calenda-
rio, computables a partir de la fecha de notificación de la adjudicación.
Excepcionalmente y con la debida justificación, se podrá ampliar el plazo de suscripción
del contrato hasta un máximo de quince (15) días calendario adicionales.
II. Cuando las Licitaciones Públicas sean hasta Quinientos Mil Bolivianos (Bs. 500.000,00.), el
plazo de presentación de propuestas será de quince (15) días calendario, la calificación de
propuestas con la emisión del informe final y recomendación no deberá ser mayor a dos (2)
días calendario, la emisión de la Resolución de Adjudicación deberá realizarse en un (1) día
y la suscripción de contrato en un plazo máximo de diez (10) días calendario.
ARTÍCULO 21º (PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES).
Las convocatorias para licitación pública deberán ser publicadas, en día domingo, en la
Gaceta Oficial de Convocatorias y en un periódico de circulación nacional, establecido
por el Órgano Rector en base a selección pública.

NOTA: ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO SUPREMO Nº 27540
I. Se modifica el primer párrafo del Artículo 21 del Decreto Supremo Nº 27328 de 31
de enero de 2004, de la siguiente manera:
ARTÍCULO 21º (PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES)

“Las convocatorias para licitación pública deberán ser publicadas, en día jueves, en la Gaceta
Oficial de Convocatorias y en un periódico de circulación nacional, establecido por el Órgano
Rector en base a selección pública.”
Las entidades públicas convocantes deberán presentar obligatoriamente al Órgano Rector el
Pliego de Condiciones para su publicación en el Sistema de Información de Contrataciones
Estatales, previa publicación de la convocatoria, sin cuyo requisito la Gaceta Oficial de
Convocatorias no dará curso a la publicación.
Las convocatorias internacionales deberán ser publicadas adicionalmente en un periódico de
difusión internacional o en una revista técnica o profesional de amplia circulación internacional.
ARTÍCULO 22º (PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS)
I. Los proponentes deberán presentar sus propuestas en sobre único, dentro de los plazos
establecidos y de acuerdo con los requerimientos del Pliego de Condiciones. Las entidades
públicas no podrán exigir otros requisitos diferentes a los previstos en el presente Decreto
Supremo y en el Modelo de Pliego de Condiciones respectivo.
II. La propuesta deberá contener los siguientes documentos:
a) Carta de presentación de la propuesta, firmada por el representante legal.
b) Garantía de seriedad de propuesta.
c) Propuestas técnica y económica, y cuando corresponda la propuesta financiera, firma-
das por el representante legal.
d) Fotocopia legalizada del poder del representante legal inscrito en el Registro de
Comercio de Bolivia, cuando corresponda.
e) Declaración Jurada que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, admi-
nistrativa y otros aspectos requeridos en el Pliego de Condiciones, incluyendo el
Registro del sector al que corresponda. ,
f) Formulario de acreditación de experiencia y capacidad financiera.
g) Declaración jurada sobre el cumplimiento de la calidad del bien, cuando la entidad lo
requiera.
h) Declaración jurada sobre la composición de los costos de producción con el origen de
los insumos y mano de obra para aplicar los márgenes de preferencia de producción
nacional, cuando corresponda.
ARTÍCULO 23º (APERTURA DE PROPUESTAS)
I. La Comisión de Calificación, independientemente del número de propuestas presentadas,
realizará la apertura de propuestas en acto único y público, continuo y sin interrupción, en el
lugar, fecha y hora señalados en la convocatoria. En dicho acto, se verificará la presentación
de los documentos requeridos, hecho que se hará constar expresamente en el acta de
apertura.
II. La apertura de las propuestas se realizará inmediatamente después del cierre de presenta-
ción de propuestas anunciando el nombre de cada proponente y el valor de su propuesta
económica, y concluirá con la elaboración del acta de apertura. Esta deberá ser firmada por
todos los miembros de la Comisión de Calificación y los proponentes que así lo deseen, y
entregada a aquellos proponentes que lo soliciten.
ARTÍCULO 24º (DETERMINACIÓN DEL PRECIO EVALUADO MAS BAJO)
El precio evaluado más bajo para la adjudicación de bienes, obras y, servicios generales, se
determinará aplicando al precio de la propuesta los factores numéricos de ajuste establecidos
en el Pliego de Condiciones de acuerdo con el Artículo 25 del presente Decreto Supremo.
Se considerará como precio evaluado más bajo aquel que ajustado por los factores numéricos
aplicables, sea el de menor valor.

Para las contrataciones con financiamiento del proponente, y llave en mano con financiamiento
del proponente, la determinación del precio evaluado más bajo incluirá la evaluación de la pro-
puesta de financiamiento según los coeficientes de ponderación señalados en el Pliego de
Condiciones.
ARTÍCULO 25º (FACTORES DE AJUSTE)
La Comisión de Calificación podrá aplicar los siguientes factores numéricos de ajuste:
a) Margen de preferencia nacional en las convocatorias públicas para compras nacionales.
Para la contratación de bienes de producción nacional, las propuestas cuyo porcentaje de
componentes de origen nacional (insumos y mano de obra), del costo bruto de producción,
sea igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), se beneficiarán con un margen de prefe-
rencia del cinco por ciento (5%) aplicable sobre el precio de la oferta. El factor numérico de
ajuste será de noventa y cinco centésimos (0.95).
b) Margen de preferencia nacional para convocatorias públicas nacionales e internacionales.
Las propuestas de bienes de fabricación nacional, cuyo porcentaje de componentes naciona-
les (insumos y mano de obra), sean entre el treinta por ciento (30%) y cincuenta por ciento
(50%) del costo bruto de producción, se beneficiarán con un margen de preferencia del quin-
ce por ciento (15%). El factor numérico de ajuste aplicado al precio de la oferta evaluada será
de ochenta y cinco centésimos (0.85) para los bienes que cumplan este requisito.
Para la contratación de bienes de producción nacional las propuestas cuyo porcentaje de
componentes sea mayor o igual al cincuenta y uno por ciento (51%) de origen nacional (insu-
mos y mano de obra) del costo bruto de producción, se beneficiarán con un margen de pre-
ferencia del veinte por ciento (20%) aplicable sobre el precio de la oferta. El factor numérico
de ajuste será de ochenta centésimos (0.80).
En la contratación de obras, las propuestas de empresas constructoras nacionales cuya
composición accionaria esté representada mayoritariamente por socios nacionales, se
beneficiarán con un margen de preferencia del diez por ciento (10%). El factor numérico de
ajuste aplicado al precio de la oferta evaluada será de noventa centésimos (0.90) para las
propuestas que cumplan con este requisito. Este margen de preferencia se aplicará cuando
exista participación de proponentes extranjeros.
En el caso de asociaciones accidentales entre empresas constructoras nacionales y extran-
jeras, se aplicará el factor de ajuste de noventa centésimos (0.90) a uno (1) en forma pro-
porcional de acuerdo a la participación nacional en la asociación.
c) Plazo de entrega (cuando no sea un plazo fijo obligatorio. Al precio de la propuesta de bie-
nes cuyo plazo de entrega sea mayor al referencial, se le aplicará un factor numérico de ajus-
te de cinco por mil (0,005) por día adicional para obtener el precio evaluado más bajo. Al pre-
cio de las propuestas con plazos iguales o interiores al plazo referencias no se les aplicará
el factor de ajuste.
d) Otros factores de ajuste. En la contratación de bienes, se podrán aplicar adicionalmente los
siguientes factores de ajuste: costos de operación y de mantenimiento para maquinaria y
equipo; disponibilidad de servicio técnico y provisión de repuestos. Cualquiera de estos fac-
tores deberá ser expresado de modo cuantitativo para una incidencia monetaria en la eva-
luación.
ARTÍCULO 26º (EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN)
I. Una vez concluido el acto de apertura de propuestas, la Comisión de Calificación, en sesión
reservada, verificará y evaluará la propuesta económica de todos los proponentes, aplican-
do los factores de ajuste especificados en el Pliego de Condiciones.
La propuesta que resulte con el precio evaluado más bajo, se someterá al análisis y verifica-
ción del contenido de la documentación legal y administrativa, y al análisis y evaluación de su
propuesta técnica, aplicando la metodología “cumple / no cumple”.
La Comisión de Calificación verificará que el proponente cuya propuesta haya sido evaluada
como la más baja, tenga la experiencia y capacidad financiera para ejecutar el contrato satis-
factoriamente, únicamente en base a criterios especificados en el Pliego de Condiciones, apli-
cando la metodología “cumple / no cumple”. De haberse realizado una etapa previa de preca-
lificación en la licitación, este proceso no requiere efectuarse nuevamente.

La experiencia efectiva podrá ser demostrada por cualquier medio documental a nombre del
proponente o las personas individuales que conformen la empresa proponente.
Si en cualquier caso se verificara que la propuesta evaluada como más baja no cumple con
las condiciones técnicas, de calidad y administrativas requeridas, la Comisión de Calificación
procederá a verificar y evaluar a la siguiente propuesta cuyo precio sea el segundo más bajo
evaluado, en función de los criterios establecidos anteriormente y así sucesivamente.
El análisis y evaluación del precio de las propuestas se realizará en función de los sistemas
de evaluación establecidos en los Modelos de Pliego de Condiciones. Para el caso de obras
se deberá analizar y evaluar la estructura de costos para determinar la coherencia y raciona-
lidad de los precios unitarios y el cumplimiento de las leyes sociales y tributarías.
II. No serán objeto de descalificación aquellas propuestas que presenten errores, que por sí
mismos no sean sustanciales o no afecten a la legalidad o a la solvencia de las mismas. Los
defectos de forma o no sustanciales, y los errores aritméticos en las propuestas podrán ser
subsanados en la forma y términos establecidos.
Durante el período de calificación y adjudicación, ninguna de las instancias de la entidad
contratante podrá realizar negociaciones con los Proponentes.
III. La Comisión de Calificación elevará, hasta los diez (10) días calendario computables a partir
de la fecha de apertura de propuestas, a conocimiento de la Autoridad Responsable del
Proceso de Contratación, con copia a la Máxima Autoridad Ejecutiva, el informe final sobre
el proceso de calificación y recomendación de adjudicación a la propuesta mejor calificada
o, en su caso, la recomendación de no adjudicación a ningún proponente, declarando
desierta la convocatoria.
La Autoridad Responsable del Proceso de Contratación, hasta tres (3) días calendario de
recibido el informe final, emitirá la correspondiente Resolución de Adjudicación o, en su
caso, devolverá a la Comisión de Calificación el informe final solicitando la complementación
y/o sustentación del mismo.
IV. El proponente adjudicado deberá presentaran en el plazo establecido, previa a la firma del
contrato, los documentos respaldatorios señalados en el Artículo 22 del presente Decreto
Supremo.
V. Cuando el proponente adjudicado no cumpla con las condiciones requeridas para la firma
del contrato, se considerará la segunda propuesta mejor calificada y así sucesivamente,
siempre y cuando cumplan con las condiciones requeridas.
ARTÍCULO 27º (RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS)
I. La Comisión de Calificación procederá al rechazo de propuestas en los siguientes casos:
a) Si para la firma del contrato, la información mencionada en el Artículo 53 del presente
Decreto Supremo, no fuera presentada oportunamente para su verificación.
b) Si se determinara que el Proponente se encuentra impedido para participar en los pro-
cesos de contratación tal como prevé el Artículo 7 del presente Decreto Supremo.
c) Si el proponente no presentara la garantía de seriedad de propuesta o no cumpliese
con las condiciones establecidas para ésta en el Pliego de Condiciones.
d) Si el proponente no renovara la garantía de seriedad de propuesta, de acuerdo con lo
establecido en el parágrafo 1 del Artículo 14 del presente Decreto Supremo.
En los casos señalados en los incisos a) y b), se procederá a la ejecución de la garantía de
seriedad de propuesta.
II. La Comisión de Calificación procederá a descalificar las propuestas presentadas, por las
siguientes causas:
a) Cuando el proponente hubiese omitido la presentación de cualquier documento reque-
rido en el Pliego de Condiciones, entendiéndose como omisión no sólo la falta de docu-
mentos, sino que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de
validez requeridas y no se considere error subsanable.
b) Si se verificase que estuviese en trámite o declarada la disolución o quiebra de la empre-
sa proponente.
c) Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el Pliego de
Condiciones.
d) Cuando la propuesta económica supere el presupuesto fijado para la contratación, en
concordancia con el inciso e) del Artículo 28 del presente Decreto Supremo.

ARTÍCULO 28º (CONVOCATORIA DESIERTA)
I. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 12 del presente Decreto Supremo, la Autoridad
Responsable del Proceso de Contratación declarará una convocatoria desierta, mediante
resolución motivada, cuando:
a) No se hubiera recibido ninguna propuesta.
b) Como resultado del proceso de calificación, ningún proponente hubiese resultado cali-
ficado.
c) Todas las propuestas económicas excedieran el presupuesto determinado para la con-
tratación, salvo que, a decisión exclusiva de la Máxima Autoridad Ejecutiva, se modifica-
se el presupuesto previsto.
II. La entidad pública procederá a una segunda convocatoria, previa revisión del proceso
declarado desierto y la incorporación de las modificaciones necesarias al Pliego de
Condiciones ó al presupuesto, y así sucesivamente.
III. La documentación original recibida, incluida la garantía de seriedad de propuesta, será
devuelta a todos los proponentes, debiendo quedar una copia en la entidad a efectos de
constancia.
ARTÍCULO 29º (PRECALIFICACIÓN)
I. La precalificación procederá en caso de obras cuyo precio referencial sobrepase el equiva-
lente a los Setenta y Cinco Millones de Unidades de Fomento de Vivienda (UFV’s.
75.000.000,00.) o aquellas que en criterio técnico de la entidad sean de gran complejidad.
El llamado a precalificación se realizará mediante convocatoria pública.
II. Los Requisitos de Precalificación serán entregados a los potenciales proponentes, debiendo
incluir: la descripción del tipo de obra, el plazo de ejecución y los criterios de precalificación.
Los criterios de precalificación deberán referirse únicamente a la idoneidad del proponente
basada en sus antecedentes empresariales (experiencia en ejecución de obras similares,
montos de facturación, acceso a líneas de crédito, estados financieros, personal ejecutivo y
técnico especializado de planta y temporal) y equipamiento (infraestructura, laboratorios,
equipo y maquinaria en general) para realizar la obra.
III. Efectuada la evaluación por la Comisión de Calificación, la entidad notificará a todos los pro-
ponentes el resultado de la precalificación con la Resolución Precalificatoria.
ARTÍCULO 30º (LICITACIÓN EN DOS ETAPAS)
La entidad contratante podrá realizar una licitación pública en dos etapas en casos de: contratos
llave en mano, plantas industriales de gran magnitud y complejidad u obras de tipo especial;
cuando no sea práctico preparar por anticipado especificaciones técnicas completas. Esta licita-
ción prevé:
a) Una primera etapa, en la cual mediante convocatoria pública se invitará a presentar una pro-
puesta técnica inicial que no deberá contener la propuesta económica, sobre la base de un
diseño conceptual o especificaciones técnicas de funcionamiento sujetas a aclaraciones y
ajustes técnicos y comerciales.
b) Una segunda etapa, en la cual se invitará a los proponentes participantes de la primera etapa
a presentar sus propuestas técnicas finales incluyendo la propuesta económica y cuando
corresponda la propuesta financiera, sobre la base del Pliego de Condiciones elaborado.
c) En esta licitación se aplicarán todos los demás procedimientos establecidos para licitación
pública.
ARTÍCULO 31º (LICITACIÓN POR LOTES, ÍTEMES O TRAMOS)
La contratación de bienes, obras y servicios generales, podrá ser licitada por lotes, ítemes o tra-
mos mediante una sola convocatoria en casos de ventaja técnica y económica. Esta licitación
comprenderá lotes, ítemes o tramos a ser evaluados y adjudicados separadamente, a uno o a
varios proponentes.
La convocatoria determinará el número y naturaleza de los lotes, ítemes o tramos, con indicación
de las condiciones para presentar propuestas para uno o más lotes, ítemes o tramos y los crite-
rios de evaluación. Se solicitará que los proponentes presenten propuestas separadas para cada
lote, ítem o tramo.

En bienes y servicios generales la contratación podrá ser licitada por lotes o ítemes. En obras, la
construcción de carreteras podrá ser licitada por tramos.
Si uno o más lotes, ítemes o tramos no se adjudicaran, la entidad declarará desierta la contrata-
ción del lote, ítem o tramo y procederá a realizar un nuevo proceso de contratación según la
modalidad que corresponda.
Se aplicarán todos los demás procedimientos establecidos para licitación pública y las garantías
de seriedad de propuesta serán definidas de manera que cubran la propuesta de cada lote, ítem
o tramo de manera independiente.
SECCIÓN II
OTRAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS GENERALES
ARTÍCULO 32º (CONTRATACIÓN MENOR POR COMPARACIÓN DE PRECIOS)
I. Cuando el presupuesto aprobado para la contratación de bienes, obras y servicios genera-
les, excepto en la contratación de seguros sea igual o menor a Ciento Sesenta Mil Bolivianos
(Bs. 160.000,00.), las entidades públicas podrán realizar contrataciones mediante esta
modalidad.
Para permitir la participación de un mayor número de proponentes, el programa mensual de
contrataciones, a partir de Veinte Mil Bolivianos (Bs. 20.000,00.) hasta el monto límite de esta
modalidad, deberá ponerse a disposición en la mesa de partes de la entidad y en otros
medios de comunicación local. La publicación deberá señalar el objeto de la contratación; y
el lugar y fecha límite para recoger las especificaciones técnicas y presentar las propuestas.
II. La Máxima Autoridad Ejecutiva designará al Responsable de contrataciones Menores, quien
tendrá a su cargo la autorización y adjudicación de la compra o contratación.
Las contrataciones menores se realizarán mediante la comparación de precios de al menos
tres cotizaciones o propuestas obtenidas por escrito de proponentes que cumplan con los
requisitos establecidos en la invitación a presentar propuestas de cotización
La invitación a presentar propuestas deberá ser por escrito e incluirá una descripción com-
pleta del objeto de la contratación, especificaciones técnicas, diseño según corresponda y
otras condiciones relevantes, tales como la metodología de evaluación, condiciones de pago
y entrega y requerimientos para la garantía de fábrica en bienes.
La invitación a presentar propuestas deberá incluir un modelo de contrato simplificado para
el caso de obras. En la contratación de bienes y servicios generales la entidad definirá la
inclusión de un modelo de contrato si considera necesario.
Las entidades públicas podrán utilizar otros medios de invitación, convocatoria y presenta-
ción de propuestas bajo esta modalidad, tales como mesas de negociación o ferias a la
inversa, cumpliendo con el proceso de calificación y adjudicación establecido en su
Reglamento Específico, con el objetivo de garantizar la participación de un mayor número de
proponentes locales que sean potenciales proveedores de bienes y servicios demandados
por la entidad.
III. Excepcionalmente, cuando no sea posible obtener tres cotizaciones, el Responsable de
Contrataciones Menores podrá realizar la contratación, justificando en forma escrita su deci-
sión, y con la aprobación expresa de la autoridad superior en grado.
IV. La adjudicación será al precio más bajo luego de verificar el cumplimiento de los aspectos
legales, administrativos y técnicos sobre la calidad de los bienes, obras y servicios genera-
les, debiendo emitirse orden de compra o suscribirse contrato.
V. El contrato de obras públicas y servicios generales continuos en la modalidad de contrata-
ciones menores, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, podrá prever
una retención por el cinco por ciento (5%) de cada pago, para garantizar el cumplimiento del
contrato. El monto total de la retención no podrá exceder el cinco por ciento (5%) del monto
total del contrato. Esta retención será devuelta al contratista una vez que se cuente con la
conformidad de la recepción definitiva.
ARTÍCULO 33º (CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN)
Es la modalidad de uso excepcional que permite a la Máxima Autoridad Ejecutiva contratar bie-
nes, obras y servicios generales, sin recurrir a la licitación ni a la obtención de cotizaciones o pro-
puestas, única y exclusivamente en los siguientes casos:

a) Contratación de entidades públicas que estén capacitadas para prestar el servicio, ejecutar
la obra o producir el bien, cuando no existan empresas comerciales legalmente constituidas,
que puedan ofrecer los bienes y obras y prestar los servicios generales requeridos.
b) Contratación por emergencia nacional, departamental y municipal declarada conforme a la
Ley Nº 2140 de 25 de octubre de 2000, de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres.
c) Contratación de terceros por incumplimiento de contrato, en caso de requerirse los bienes,
obras o servicios generales en forma impostergable, por decisión de la Máxima Autoridad
Ejecutiva. En este caso, se deberá considerar necesariamente a quienes hubiesen participa-
do en el proceso de contratación presentando una propuesta que haya cumplido con los
requerimientos de la entidad, siempre que mantengan las mismas condiciones de su pro-
puesta y que la diferencia en precio con respecto a la propuesta inicialmente adjudicada no
sea superior al diez por ciento (10%). En caso de no poder cumplir con las condiciones esta-
blecidas la entidad deberá efectuar un nuevo proceso de contratación.
d) Contratación de bienes o servicios generales cuya fabricación o suministro sea de exclusivi-
dad de un único proveedor, siempre que no puedan ser sustituidos por bienes o servicios
generales similares. No se aceptará el criterio de único proveedor cuando existan alternati-
vas al producto o marcas genéricas. La marca de fábrica no constituye por sí misma causal
de exclusividad.
e) Contratación de armamento y sistemas de comando, control y comunicaciones para las
Fuerzas Armadas, por razones de seguridad y defensa nacional.
f) Adquisición de obras de arte.
g) Suscripción a periódicos, revistas y publicaciones especializadas.
h) Compra de alimentos frescos y perecederos, cuando no sea posible recurrir a la licitación ni
a la obtención de cotizaciones o propuestas.
i) Compra de semovientes por selección, cuando se trate de ejemplares con características
especiales.
SECCIÓN IV
CONTRATACIONES ELECTRÓNICAS
ARTÍCULO 34º (CONTRATACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS)
La contratación de bienes y servicios podrá realizarse por medios electrónicos, en el marco de
la reglamentación especial, que regulará el uso de medios electrónicos y reconocerá la validez
del mensaje de datos, documento electrónico, firma electrónica y transacciones electrónicas
para garantizar la transparencia, autenticidad y confidencialidad.
Bajo este régimen, podrán ser contratados los bienes y servicios que por sus características de
uniformidad, homogeneidad e identidad sean de tipo estándar, estén disponibles en el mercado
y se encuentren registrados en el Catálogo de Bienes vigente.
La adjudicación bajo esta forma de contratación se efectuará por el método de precio más bajo
o subasta a la baja, de acuerdo con los procedimientos de contratación establecidos en la regla-
mentación especial.
La contratación por medios electrónicos será implementada gradualmente, debiendo el Órgano
Rector desarrollar un adecuado proceso de difusión, capacitación y asistencia técnica, promo-
viendo la adaptación de las entidades públicas.
CAPÍTULO II
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA
SECCIÓN I
CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE PROPUESTAS
ARTÍCULO 35º (GENERALIDADES)
La Contratación por Concurso de Propuestas es la modalidad de contratación competitiva de
servicios de consultoría que por su naturaleza multidisciplinaria requiere la participación de firmas
consultoras, a ser seleccionadas en base a una lista corta, conformada de acuerdo con lo esta-
blecido en el Artículo siguiente.

Bajo esta modalidad de contratación, el Método de Selección Basada en Calidad y Costo es el
de uso general para seleccionar firmas consultoras, salvo en los casos descritos en la Sección II
Otros Métodos de Selección.
ARTÍCULO 36º (CONVOCATORIA A EXPRESIONES DE INTERÉS Y CONFORMACIÓN DE LA
LISTA CORTA)
La contratación de empresas consultoras, cuando el monto presupuestado sea superior a
Doscientos Mil Bolivianos (Bs.200.000, 00.), seguirá el procedimiento siguiente:
La entidad contratante, publicará una convocatoria a presentar expresiones de interés que con-
tendrá el objeto de la contratación y las condiciones requeridas de experiencia y capacidad.
Recibidas las expresiones de interés, la entidad contratante, evaluará y calificará las mismas y con
resultados obtenidos elaborará una lista corta de firmas consultoras mejor calificadas, la que con-
tará con un mínimo de tres (3) y un máximo de seis (6) proponentes, considerando sólo a aque-
llas que hubieran expresado su interés. Las firmas a incluirse en la lista corta serán seleccionadas
por la Comisión de Calificación, según su calificación para suministrar los servicios requeridos de
acuerdo con lo solicitado en la convocatoria a expresiones de interés.
La entidad contratante invitará por escrito a cada firma consultora, incluida en la lista corta, a
adquirir la Solicitud de Propuestas. La invitación consignará información detallada sobre los
requerimientos legales y administrativos, los criterios y metodología de evaluación, los términos
de referencia de la consultoría y el modelo del contrato, a objeto de presentar su propuesta téc-
nica y financiera.
ARTÍCULO 37º (PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS)
Los proponentes invitados presentarán los documentos legales y administrativos, su propuesta
técnica y económica en dos sobres cerrados separados, en un plazo no menor a quince (15)
días calendario, a partir de la fecha establecida en la invitación a presentar propuestas.
La propuesta deberá contener los siguientes documentos:
Sobre A
a) Carta de presentación de la propuesta, firmada por el representante legal.
b) Garantía de seriedad de propuesta.
c) Propuesta técnica, firmada por el representante legal.
d) Fotocopia legalizada del poder del representante legal registrado en el Registro de
Comercio, cuando corresponda.
e) Declaración jurada que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, adminis-
trativa y otros aspectos requeridos en el Pliego de Condiciones, que incluya la inscripción en
el Registro Nacional de Consultoría.
f) Formulario de acreditación de experiencia y capacidad financiera.
Sobre B
a) Propuesta Económica, firmada por el representante legal.
b) Cuando corresponda, la propuesta financiera firmada por el representante legal.
ARTÍCULO 38º (APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS)
Una vez vencido el plazo de presentación de propuestas, la Comisión de Calificación procederá,
en acto público, a la apertura de propuestas y en sesión reservada a la evaluación de los docu-
mentos legales y administrativos utilizando la metodología “cumple / no cumple” y a calificar las
propuestas técnicas, debiendo los sobres que contienen las propuestas económicas, permane-
cer cerrados bajo custodia.
La apertura de sobres con las propuestas económicas se realizará posteriormente en acto públi-
co en el que se leerán los montos ofertados y los puntajes técnicos obtenidos por los proponen-
tes que hayan alcanzado o superado el puntaje técnico mínimo requerido.
ARTÍCULO 39º (CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN)
I. En la Solicitud de Propuestas, se detallarán los criterios a ser considerados en la calificación
de las propuestas técnicas y económicas y la ponderación que se asignará a cada uno de
éstos, de acuerdo con lo establecido en los Modelos de Solicitud de Propuestas aprobados
por el Órgano Rector.

Estos criterios sólo se referirán a:
a) La experiencia del proponente.
b) La experiencia y formación académica del personal clave que participará en la presta-
ción de los servicios.
c) El alcance y la metodología de trabajo.
d) La transferencia de conocimientos, cuando sea requerida.
e) La participación nacional, dentro del personal clave de la propuesta.
f) El precio de la propuesta.
II. La Comisión de Calificación, en un plazo máximo de diez (10) días calendario de recibidas las
propuestas, elaborará y remitirá el informe de calificación final y recomendación de adjudi-
cación, recomendando la adjudicación a quien hubiera obtenido la mejor calificación final
combinada. La ponderación asignada a la propuesta técnica será del ochenta y cinco por
ciento (85%) y a la propuesta económica del quince por ciento (15%) del puntaje total.
III. No serán objeto de descalificación las propuestas con defectos o errores, que por sí mis-
mos no sean sustanciales o afecten la legalidad de las mismas. Los defectos de forma o no
sustanciales y los errores de cálculo en las propuestas podrán ser subsanados en la forma
y términos establecidos.
IV. En el caso de asociaciones de empresas consultoras nacionales e internacionales, se aplica-
rá el factor de ajuste de noventa centésimos (0.90) a uno (1) en forma proporcional de
acuerdo a la participación nacional en la asociación.
ARTÍCULO 40º (ADJUDICACIÓN)
I. La Autoridad Responsable del Proceso de Contratación, hasta tres (3) días calendario de
recibido el informe final, emitirá la correspondiente Resolución de Adjudicación o, en su
caso, devolverá a la Comisión de Calificación el informe final solicitando la complementación
y/o sustentación del Mismo.
La Autoridad Responsable del Proceso de Contratación invitará a negociar el contrato al pro-
ponente adjudicado, negociación que no incluirá los honorarios profesionales. No se podrán
llevar a cabo negociaciones fuera de los alcances definidos.
II. El contrato se suscribirá en el plazo máximo de veinte (20) días calendario, computables a
partir de la fecha de notificación de la adjudicación. Excepcionalmente, y con la debida jus-
tificación, se podrá ampliar el plazo de suscripción del contrato hasta un máximo de quince
(15) días calendario adicionales.
III. La documentación de los Proponentes no adjudicados será devuelta en el plazo máximo de
diez (10) días calendario, una vez que se suscriba contrato con el Proponente adjudicado.
ARTÍCULO 41º (RECHAZO, DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y CONVOCATORIA DESIERTA)
I. La Comisión de Calificación procederá al rechazo de propuestas en los siguientes casos:
a) Si para la firma del contrato, la información requerida en el Artículo 53 del presente
Decreto Supremo no fuera presentada oportunamente para su verificación.
b) Si se determinara que el Proponente se encuentra impedido para participar en los pro-
cesos de contratación tal como prevé el Artículo 7 de presente Decreto Supremo.
II. La Comisión de Calificación procederá a descalificar las propuestas presentadas, por las
siguientes causas:
a) Cuando el proponente hubiese omitido la presentación de cualquier documento reque-
rido en la Solicitud de Propuestas, entendiéndose como comisión no sólo la falta de
documentos, sino que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones
de validez requeridas y no se considere error subsanable.
b) Cuando el proponente incumpla lo señalado en la declaración jurada y en los formula-
rios de presentación de propuestas.
c) Si se verificase que estuviese en trámite o declarada la disolución o quiebra de la empre-
sa proponente.
d) Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en los Términos de
Referencia.
e) Cuando la propuesta económica supere el presupuesto fijado para la contratación.

La Autoridad Responsable del Proceso de Contratación descalificará una propuesta, cuan-
do no se llegue a un acuerdo satisfactorio en la negociación.
III. Para declarar desierta una convocatoria, se aplicará lo establecido en el Artículo 28 del pre-
sente Decreto Supremo.
SECCIÓN II
OTROS MÉTODOS DE SELECCIÓN
DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA
ARTÍCULO 42º (SELECCIÓN BASADA EN EL MENOR COSTO)
Conforme a los parámetros establecidos y sobre la base de los procedimientos detallados para
el Concurso de Propuestas, la entidad contratante solicitará la presentación de propuestas y
seleccionará la propuesta ganadora sobre la base del precio más bajo, entre aquellas propues-
tas que hubieran obtenido la calificación técnica mínima requerida.
Esta modalidad será utilizada para seleccionar firmas consultoras, cuando los servicios requeri-
dos sean de tipo estándar y/o rutinario.
ARTÍCULO 43º (SELECCIÓN BASADA EN PRESUPUESTO FIJO)
Este método se podrá utilizar cuando el servicio requerido sea de simple aplicación y ejecución,
se lo pueda definir técnicamente con precisión y la entidad hubiera determinado el presupues-
to asignado como precio fijo para la ejecución del servicio, debiendo dicho precio estar incluido
en la Solicitud de Propuestas.
Conforme a los parámetros establecidos y sobre la base de los procedimientos detallados para
el Concurso de Propuestas, la entidad contratante, seleccionará como ganador al proponente
que hubiera presentado la mejor propuesta técnica, cuya propuesta económica no exceda el,
precio fijo determinado. Todas las propuestas económicas que excedan el precio fijo no serán
consideradas.
El alcance del trabajo definido en los términos de referencia debe guardar relación con el precio
fijo determinado.
ARTÍCULO 44º (SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD)
Este método se podrá utilizar cuando los servicios sean altamente complejos y especializados o
que puedan impactar considerablemente en proyectos futuros, se podrá utilizar el método de
selección basado exclusivamente en la calidad técnica de la propuesta, según los parámetros
establecidos y sobre la base de los procedimientos detallados para el Concurso de Propuestas.
a) Para convocatorias nacionales, el plazo de presentación de propuestas no podrá ser menor
a veinticinco (25) días calendario y para convocatorias internacionales el plazo no podrá ser
menor a cuarenta (40) días calendario. Dichos plazos serán computables a partir de la fecha
de inicio de venta de pliegos.
Al tiempo de adquirir el Pliego de Condiciones, los interesados deberán hacer conocer por
escrito su domicilio legal para efectos de notificaciones posteriores.
b) Dentro del plazo establecido en la convocatoria para la presentación de propuestas, se
deberá proveer las fechas para la ejecución de las siguientes actividades: atención de con-
sultas escritas de los proponentes, reunión de aclaración y cuando corresponda emisión de
aclaraciones y enmiendas al Pliego de Condiciones.
c) Excepcionalmente y en forma justificada, la entidad pública podrá ampliar por única vez la
fecha de presentación de propuestas hasta quince (15) días calendario adicionales, debien-
do comunicar esta postergación a todos los que adquirieron el pliego de condiciones y al
Sistema de Información de Contrataciones Estatales.
SECCIÓN III
OTRAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
ARTÍCULO 45º (CONTRATACIÓN MENOR DE CONSULTORAS)
I. Cuando el presupuesto aprobado para la contratación sea igual o menor a Doscientos Mil
Bolivianos (Bs. 200.000,00.).

II. El Máximo Ejecutivo del Área Solicitante será responsable de la contratación menor de firmas
consultoras y tendrá a su cargo la autorización del inicio del proceso y la adjudicación. La
contratación menor de firmas consultoras se realizará mediante convocatoria pública. El
requerimiento de propuestas incluirá una descripción completa del objeto de la contrata-
ción, términos de referencia y otras condiciones relevantes, tales como la metodología de
evaluación y calificación, condiciones de pago y entrega de un modelo de contrato simplifi-
cado.
Las propuestas serán presentadas por escrito en un sólo sobre cumpliendo con los requisi-
tos establecidos en el requerimiento de propuestas.
III. La apertura de propuestas será en acto público y la calificación se realizará en forma reser-
vada por la Comisión de Calificación en acto único, debiendo la Autoridad Responsable del
Proceso de Contratación adjudicar a la propuesta mejor calificada.
IV. El proponente adjudicado antes de la suscripción del contrato deberá presentar los docu-
mentos originales o fotocopias legalizadas requeridas, en el plazo de cinco (5) días después
de su notificación.
V. El reglamento establecerá las condiciones y requisitos adicionales a la presente modalidad.
ARTÍCULO 46º (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA POR EXCEPCIÓN)
La Máxima Autoridad Ejecutiva podrá contratar por excepción, cuando:
a) Los servicios de consultoría puedan ser suministrados solamente por un único Consultor,
sea persona individual o colectiva.
b) No existan empresas comerciales legalmente constituidas que puedan ofrecer los servicios
de consultoría, se podrá contratar entidades públicas que estén capacitadas para prestar los
servicios requeridos.
c) Por emergencia nacional, departamental y municipal declarada conforme a la Ley Nº 2140
de 25 de octubre de 2000, de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, se requieran
servicios de consultorio.
ARTÍCULO 47º (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL)
Es la modalidad competitiva que permite la participación de un número indeterminado de profe-
sionales independientes que reúnan las condiciones de solvencia académica e idoneidad profe-
sional. Esta modalidad se aplicará hasta el monto de Cuatrocientos Mil Bolivianos (Bs.
400.000,00.).
La contratación de servicios de consultoría individual bajo está modalidad será por producto y
tiempo determinado, y siempre que el servicio no sea de carácter multidisciplinario.
El proceso de contratación de Consultores Individuales, los tipos de convocatoria, las condicio-
nes, los términos de referencia, forma de presentación y evaluación de las propuestas así como
los requisitos, procedimientos y plazos, se efectuarán de acuerdo a la magnitud del servicio y
cuantías establecidas.
CAPÍTULO III
OTRAS CONTRATACIONES CON OBJETOS ESPECÍFICOS
ARTÍCULO 48º (CONDICIONES O PROCEDIMIENTOS)
I. Las modalidades establecidas para la contratación de bienes, obras, servicios generales y de
consultoría, preverán condiciones específicas que permitan operativizar la participación de:
a) Asociaciones civiles sin fines de lucro, asociadas o no con otras personas jurídicas. Sólo
serán consideradas sus propuestas cuando no exista más de un proponente constitui-
do legalmente en empresa comercial. Se exceptúan las asociaciones civiles sin fines de
lucro, señaladas en el Artículo 4 de la Ley Nº 2235 del Diálogo Nacional 2000 de 31 d e
julio de 2001.
b) Las micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores y organizacio-
nes económicas campesinas, en las contrataciones de bienes, obras y servicios gene-
rales, hasta Un Millón de Bolivianos (Bs. 1.000.000.00.), participarán de acuerdo con las
siguientes condiciones:

• Garantía de seriedad de propuesta igual al uno por ciento (1%) de su propuesta.
• Garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al tres y medio por
ciento (3.5%) del valor del contrato.
• Experiencia equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la requerida.
c) Cooperativas. Podrán participar en la contratación de bienes y servicios, en el marco de
lo dispuesto en la Ley Nº 15035 de 13 de septiembre de 1958, Ley General de
Sociedades Cooperativas.
II. Las modalidades de contratación establecidas para la contratación de bienes, obras, servi-
cios generales y de consultoría, preverán procedimientos y condiciones específicas que per-
mitan la:
a) Contratación de Seguros. En concordancia con el Artículo 3 de la ley Nº 1883, de 25 de
junio de 1998 - Ley de Seguros, las contrataciones de seguros deberán efectuarse con
entidades aseguradora constituidas y autorizadas para operar en el territorio de la
República. Para la contratación de seguros se aplicará lo establecido en el Reglamento
y el Modelo de Pliego de Condiciones elaborado en el marco del presente Decreto
Supremo, la Ley de Seguros y el Código de Comercio.
b) Contratación de Auditorias para Control Gubernamental. En el ámbito de las facultades
conferidas a la Contraloría General de la República por el Artículo 42 inciso a) de la Ley
Nº 1178 y el inciso i) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de
1992, la contratación de firmas o servicios profesionales de auditoria deberán sujetarse
al reglamento que expida la Contraloría General de la República.
c) Contrataciones, con Financiamiento del Proveedor. Las contrataciones con financia-
miento del proveedor se circunscribirán a la política y normativa determinadas por los
Viceministerios de Inversión Pública Financiamiento Externo; Presupuesto y Contaduría
y; Tesorería y Crédito Público, contenidas, en el Modelo de Pliego de Condiciones ela-
borado por el Órgano Rector.
d) Contrataciones Llave en Mano. Las contrataciones llave en mano, de acuerdo a su finan-
ciamiento se realizarán según lo establecido en el Modelo de: Pliego de Condiciones
respectivo.
e) Contrataciones realizadas en países extranjeros, para uso específico del Gobierno de
Bolivia en los países de representación. Las contrataciones que realicen las entidades
públicas en países extranjeros, donde lleven o tengan la representación del Gobierno
de Bolivia, se realizarán según la reglamentación especial elaborada por la entidad y
compatibilizada por el Ministerio de Hacienda como Órgano Rector del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios.
f) Contratación de Concesiones. La contratación de concesiones, independiente de las
que se encuentran reglamentadas, se regirá por el modelo de contratación de conce-
siones, ajustado a las condiciones legales, administrativas y especificaciones técnicas de
los requerimientos de concesión.
CAPÍTULO III
CONTRATOS
ARTÍCULO 49º (NATURALEZA DEL CONTRATO Y CONDICIONES GENERALES)
Los contratos que suscriban las entidades públicas para la provisión de bienes, obras, servicios
generales y de consultoría, son de naturaleza administrativa. El Órgano Rector elaborará un
modelo de contrato que incluya las condiciones generales y específicas para cada tipo de con-
tratación.
Las condiciones estándar del contrato deberán establecer derechos y obligaciones para ambas
partes que sean justos y equitativos. El precio de los contratos cuyo plazo de ejecución exceda
los doce (12) meses deberá ser establecido en Unidades de Fomento de Vivienda.
ARTÍCULO 50º (CONTENIDO DEL CONTRATO)
El contrato deberá ser elaborado de acuerdo con el modelo de contrato, el que será incorpora-
do como parte del Pliego de Condiciones o Solicitud de Propuestas. Contendrá como mínimo las
siguientes cláusulas.

a) Partes contratantes, que deberá especificar la capacidad legal de las partes.
b) Documentos integrantes del contrato.
c) Determinación del objeto del contrato.
d) Garantías, cuando corresponda.
e) Precio del contrato, moneda, forma de pago y facturación.
f) Vigencia del contrato.
g) Obligaciones de las partes.
h) Multas y penalidades por incumplimiento de las partes.
i) Condiciones para la recepción de la obra, bien o servicio general o de consultoría.
j) Resolución del contrato.
k) Mecanismos de resolución de controversias.
l) Legislación aplicable.
ARTÍCULO 51º (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO)
Los siguientes documentos formarán parte del contrato sin que sea necesaria su protocolización:
a) Pliego de Condiciones Aprobado.
b) Propuesta adjudicada.
c) Resolución de Adjudicación.
d) Poder legal de representación, cuando corresponda.
e) Garantías.
f) Anexos Específicos del Contrato.
g) En contratación de seguros, la Póliza de Seguro correspondiente.
h) Contrato de Asociación Accidental, si corresponde.
ARTÍCULO 52º (MODIFICACIONES AL CONTRATO)
Durante su ejecución y de acuerdo con lo establecido en los Modelos de Pliego de Condiciones
y Solicitud de Propuestas, los contratos de bienes, obras, servicios generales y de consultoría
sólo podrán modificarse mediante órdenes de cambio hasta el diez por ciento (10%) o a través
de un contrato modificatorio hasta un quince por ciento (15%); sumados ambos hasta un veinti-
cinco por ciento (25%) como máximo. Ninguno de estos procedimientos dará lugar al incremen-
to de los precios unitarios. Si para el cumplimiento del objeto del Contrato, fuese necesaria la cre-
ación de nuevos ítemes (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios de estos íte-
mes deberán ser negociados.
ARTÍCULO 53º (DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO)
El proponente adjudicado deberá presentar, en el plazo máximo de quince (15) días calendario
a partir de la notificación de la adjudicación, como condición para la suscripción del contrato, la
documentación original o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Pliego de
Condiciones o Solicitud de Propuestas y en la Declaración Jurada; así como el Certificado de
Información de Procesos con el Fisco que establezca que el proponente adjudicado no tiene
sentencia o pliego de cargo ejecutoriado, bajo pena de ejecución de la garantía de seriedad de
propuesta en caso de incumplimiento.
ARTÍCULO 54º (SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO)
La suscripción del contrato deberá ser efectuada por la Máxima Autoridad Ejecutiva o, cuando
corresponda, por quien ejerza la representación legal, de acuerdo con las normas de constitu-
ción y funcionamiento de cada entidad pública. El contrato que por su naturaleza o expreso man-
dato de Ley, requiera ser otorgado en escritura pública y aquel cuyo monto sea igual o superior
al fijado por la Contraloría General de la República, deberá ser protocolizado por la entidad públi-
ca contratante ante la Notaría de Gobierno donde se celebró el contrato o donde se lo ejecuta-
rá, siendo el costo del trámite responsabilidad del contratista. Para el efecto, se deberá entregar
toda la documentación a la Notaría de Gobierno, en un plazo no mayor a diez (10) días calenda-
rio después de suscrito el contrato. Los demás contratos constarán en documento privado o en
instrumento público, a criterio de la entidad contratante.

En ningún caso se considerará como causal de incumplimiento de las obligaciones contractua-
les o del pago acordado, la falta de protocolización del contrato o la demora en concluir este pro-
cedimiento.
ARTÍCULO 55º (PAGO A LOS CONTRATISTAS 0 PROVEEDORES)
La entidad pública contratante efectuará los pagos debidos a los contratistas y proveedores
según lo determinado contractualmente. En caso de retraso en los pagos por más de sesenta
(60) días calendario según lo establecido en el contrato, se reconocerá a favor del contratista o
proveedor un interés sobre el monto no pagado por cada día adicional de retraso, calculado
basándose en la tasa de interés pasiva anual promedio ponderada nominal del sistema bancario
para depósitos en caja de ahorro que pública periódicamente el Banco Central de Bolivia, de la
semana anterior a la que se vaya a fijar el interés, el mismo que será dividido en trescientos
sesenta y cinco (365) días y multiplicado por los días de retraso.
ARTÍCULO 56º (ARBITRAJE)
Las controversias que pudieran surgir durante la ejecución de los contratos, podrán ser resuel-
tas mediante el arbitraje; para lo cual, la entidad pública deberá incorporar en el contrato la cláu-
sula de arbitraje del modelo de contrato.
El laudo arbitral dictado será definitivo, inapelable, y de cumplimiento obligatorio para las partes.
El laudo arbitral deberá señalar específicamente el período en el cual éste deberá ser cumplido
y ejecutado.
Durante el desarrollo del procedimiento de arbitraje las partes en conflicto deberán continuar
con la ejecución de las obligaciones contractuales, excepto cuando la controversia se refiera a
montos de dinero pendientes de pago, en cuyo caso se suspenderá el pago hasta que se emita
el laudo arbitral definitivo.
Los procedimientos de arbitraje se sujetarán a las previsiones y procedimientos establecidos por
la Ley Nº 1770, de 10 de marzo de 1997.
TÍTULO III
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 57º (RÉGIMEN ADMINISTRATIVO)
El régimen administrativo previsto en el presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer
los procedimientos administrativos aplicables al régimen de Recursos Administrativos.
ARTÍCULO 58º (PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO)
Los procedimientos de los regímenes regulados en el presente Decreto Supremo se rigen por
los principios de legalidad y de presunción de legitimidad, sin perjuicio de la vigencia de otros
principios generales del Derecho Administrativo.
ARTÍCULO 59º (ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA)
Los servidores públicos, Proponentes, Proveedores y Contratistas en la aplicación y desarrollo de
los regímenes regulados en el presente Decreto Supremo, deberán ajustar su actuación a las
normas, principios y procedimientos establecidos.
CAPÍTULO II
RECURSO ADMINISTRATIVO
ARTÍCULO 60º (RECURSO ADMINISTRATIVO DE IMPUGNACIÓN)
Se establece el Recurso Administrativo de Impugnación como forma de reclamo de los actos
administrativos constitutivos del proceso de contratación, por el cual los Proponentes podrán
impugnar las resoluciones señaladas en el Artículo 61 de este Decreto Supremo, siempre que
dichas resoluciones, afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses.
ARTÍCULO 61º (RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES)
I. Podrán ser objeto de Recurso Administrativo de Impugnación las siguientes resoluciones
administrativas:
a) La resolución que apruebe el Pliego de Condiciones o Solicitud de Propuestas, cuando
se considere que los mismos contienen errores, exclusiones anticipadas o preferencias
discriminatorias que puedan resultar atentatorias a los principios de igualdad e imparcia-
lidad previstos por disposición legal.
b) La Resolución Precalificatoria o de Expresiones de Interés.

c) La Resolución de Adjudicación.
d) La Resolución de Declaratoria Desierta.
II. No procederá Recurso Administrativo de Impugnación alguno contra actos de carácter pre-
paratorio, mero trámite, incluyendo informes, dictámenes o inspecciones, ni contra ningún
otro acto o resolución que no sean los expresamente señalados en el numeral I del presen-
te Artículo.
III. La Resolución que resuelva el Recurso Administrativo de Impugnación podrá ser impugnada
a través del proceso contencioso administrativo regulado conformes Ley aplicable.
ARTÍCULO 62º (REGLAMENTO)
La forma, autoridad competente, condiciones, plazos y demás requisitos para la tramitación del
Recurso Administrativo de Impugnación serán establecidos en el reglamento del presente
Decreto Supremo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Los Ministerios de Hacienda, Desarrollo Económico y, Asuntos Campesinos y Agropecuarios
implementarán los mecanismos necesarios para el aprovechamiento efectivo de las medidas
establecidas en el presente Decreto Supremo en el área productiva nacional.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Para la adquisición de “Bienes de Clase II” de las Fuerzas Armadas, y vestuario y equipo de cama
de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de la Policía
Nacional, convocarán públicamente a empresas: nacionales fabricantes de bienes legalmente
establecidas en el país, incluyendo a la pequeña industria y microempresa asociada o no, cuyos
bienes sean de producción nacional, de acuerdo con las modalidades de contratación estable-
cidas en el presente Decreto Supremo.
La calidad de los bienes, deberá estar certificada por el Instituto Boliviano de Normas y Calidad,
IBNORCA u otra entidad acreditada y el precio no podrá exceder el presupuesto asignado para
la contratación.
En caso de que la convocatoria pública sea declarada desierta, de acuerdo con las causales pre-
vistas en el Artículo 28 del presente Decreto Supremo, se procederá a realizar otra convocatoria
pública.
Para el caso de productos farmacéuticos se aplicarán las disposiciones legales y técnicas vigen-
tes aplicables al sector.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
Se aprueban “Los Imperativos para la Conducta Ética del Servidor Público Responsable de la
Contratación de Bienes y Servicios del Estado” que constituyen un Código de Ética de carácter
transversal en los procesos de contratación para su aplicación en todas las entidades públicas,
según el texto que se incluye como Anexo al presente Decreto Supremo. El Ministerio de
Hacienda difundirá y promoverá el alcance y contenido a través de sus instancias operativas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA
El Ministerio de Hacienda, ejercerá las funciones establecidas en el Artículo 20 de la Ley Nº 1178
y en el Artículo 3 del presente Decreto Supremo, a través de la Dirección General de Sistemas
Administrativos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA
Las entidades públicas, en el marco de la Responsabilidad por la Función Pública, quedan prohi-
bidas de contratar agencias de contratación que lleven adelante los procesos de contratación a
nombre de las mismas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA
El Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), adecuará los modelos
conceptuales, el diseño informático y los instrumentos de aplicación a la normativa, principios y
procesos establecidos en el presente Decreto Supremo y lo correspondiente a los subsistemas
de Manejo y Disposición de Bienes aprobados por el Decreto Supremo Nº 25964, para su imple-
mentación en las entidades públicas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA
La Gaceta Oficial de Convocatorias como órgano especializado y de difusión nacional de la infor-
mación gubernamental, con el propósito de proporcionar información oportuna sobre las con-

trataciones estatales, deberá generar los mecanismos necesarios para que este medio escrito
tenga cobertura en todo el país.
El tarifario para la publicación de las convocatorias públicas en la Gaceta Oficial de
Convocatorias, en el marco de la política de austeridad asumida por el Supremo Gobierno, toma-
rá como parámetro el costo de reposición de los bienes incluidos en el mismo.
La Gaceta Oficial de Convocatorias publicará sin costo, los comunicados y resoluciones ministe-
riales emitidos por el Órgano Rector en materia de contrataciones estatales, para efectos de
información a las entidades del sector público, privado y sociedad civil.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA
El Registro Público de Proveedores al cual se refiere el Artículo 4 del presente Decreto Supremo
se organizará para los sectores de consultoría, construcción de obras públicas, seguros, provi-
sión de bienes, prestación de servicios generales y otros sectores de contratación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA
El Ministerio de la Presidencia, en el marco de la modernización del Estado y la política de auste-
ridad, deberá generar los mecanismos necesarios para que los requisitos, plazos, procedimien-
tos y aranceles para la protocolización de los contratos administrativos en las notarias de gobier-
no sean simplificados, ajustados y estandarizados.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto Supremo, su reglamento y los Modelos de Pliego de Condiciones y Solicitud
de Propuestas aprobados mediante Resolución Ministerial emitida por el Órgano Rector, que for-
man parte de la presente disposición normativa, entrarán en vigencia a partir del 15 de marzo de
2004.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
Los procesos de contratación y los recursos administrativos que se encuentren en trámite a la
fecha de vigencia del presente Decreto Supremo, se regirán por la norma vigente al iniciar el pro-
ceso hasta su conclusión.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
Los montos establecidos en bolivianos en el presente Decreto Supremo, podrán ser modifica-
dos previo análisis del comportamiento de las contrataciones del presupuesto aprobado.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA
Las entidades públicas adecuarán su Programa de Operaciones Anual y su Programa Anual de
Contrataciones de la gestión 2004, a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y ABROGATORIAS VIGENCIA DE NORMAS
I. A partir de la vigencia del presente Decreto Supremo:
a) Se deroga el Título I, en lo que corresponda a contrataciones estatales, y el Título II de
las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas por
el Decreto Supremo Nº 25964 de 21 de octubre de 2000 y los ajustes realizados a los
Títulos I y II del Decreto Supremo No 25964, por los Decretos Supremos Nº 26144 de 6
de abril de 2001 y Nº 26208 de 7 de junio de 2001.
b) Se abrogan los Decretos Supremos Nº 26685 de 5 de julio de 2002, Nº 26842 de 12 de
noviembre de 2002, Nº 27040 de 16 de mayo de 2003, Nº 26449, de 18 de diciembre
de 2001 y Nº 26595 de 20 de abril de 2002.
II. Se abrogan y derogan todas las Disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.
El Señor Ministro de Estado en el Despacho de Hacienda queda encargado de la ejecución y
cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los treinta y un días del mes de
enero del año dos mil cuatro.
FDO. CARLOS D. MESA GISBERT Juan Ignacio Siles del Valle, José Antonio Galindo Neder, Alfonso Ferrufino Valderrama,
Gonzalo Arredondo Millán, Javier Gonzalo Cuevas Argote, Jorge Cortes Rodríguez, Xavier Nogales Iturri, Jorge Urquidi Barrau,
Álvaro Ríos Roca, Donato Ayma Rojas, Femando Antezana Aranibar, Luís Fernández Fagalde, Diego Montenegro Ernst,
Roberto Barbery Anaya, Justo Seoane Parapaino.

Decreto Supremo 27328 PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Decreto Supremo 27328 PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Decreto Supremo 27328 PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

DECRETO SUPREMO Nº 27328

CARLOS D. MESA GISBERT

552 Administración de bienes y servicios municipales

Administración de bienes y servicios municipales 553

554 Administración de bienes y servicios municipales

Administración de bienes y servicios municipales 555

556 Administración de bienes y servicios municipales

Administración de bienes y servicios municipales 557

558 Administración de bienes y servicios municipales

Administración de bienes y servicios municipales 559

560 Administración de bienes y servicios municipales

Administración de bienes y servicios municipales 561

ARTÍCULO 21º (PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES)

562 Administración de bienes y servicios municipales

Administración de bienes y servicios municipales 563

564 Administración de bienes y servicios municipales

Administración de bienes y servicios municipales 565

566 Administración de bienes y servicios municipales

Administración de bienes y servicios municipales 567

568 Administración de bienes y servicios municipales

Administración de bienes y servicios municipales 569

570 Administración de bienes y servicios municipales

Administración de bienes y servicios municipales 571

572 Administración de bienes y servicios municipales

Administración de bienes y servicios municipales 573

574 Administración de bienes y servicios municipales

Administración de bienes y servicios municipales 575

576 Administración de bienes y servicios municipales

También podría gustarte