Norm Tecnologica 06

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
T.17
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE

REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES, DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
DECLARATORIA DE FÁBRICA Y DEL RÉGIMEN DE UNIDADES
INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD COMÚN
D. S. Nº 035-2006-VIVIENDA (08/11/2006) CONCORDANCIAS:
SECCIÓN PRELIMINAR
Artículo 1.- Ámbito de aplicación

El presente Reglamento es único y su aplicación es obligatoria a nivel nacional
para las edificaciones levantadas en predios urbanos. Comprende la Regularización
de Edificaciones, la Licencia de Obra, Declaratoria de Fábrica y el Régimen de
Propiedad Exclusiva y Propiedad Común.
Artículo 2.- Términos

2.1. Abreviaturas
En adelante y para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:
- Ley:
La Ley Nº 27157 de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la
Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad
Exclusiva y de Propiedad Común.
- Reglamento:
El presente Reglamento de la Ley.
- CAP:
El Colegio de Arquitectos del Perú.
- CIP:
El Colegio de Ingenieros del Perú.
- FOR:
El Formulario Registral establecido por la Ley.
- FUO:
El Formulario Único Oficial establecido por la Ley.
- FOM:
El Formulario Oficial Múltiple.
- SUNARP:
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
- RP
Registro de Predios
2.2 Definiciones
Para los efectos de este Reglamento se considera como:
- Área techada:
El área encerrada por el perímetro de la proyección de los techos con cualquier
tipo de cobertura, sobre el plano del piso. Incluye los muros, los aleros y los espacios
T.17
con dobles o mayores alturas, y excluye la proyección de vigas, cornisas, jardineras y

otros elementos arquitectónicos elevados que no constituyen techos.
- Área libre:
En el primer piso, el área resultante de la diferencia entre el área del terreno y
el área techada de ese piso de la edificación. En los pisos superiores, la resultante de
la diferencia entre el área ocupada y el área techada del piso correspondiente. Los
porcentajes que fijan los parámetros edificatorios están referidos al área libre del
primer piso.
- Área ocupada:
El área total del piso correspondiente, que incluye áreas techadas y libres,
cercos, etc.
- Casco habitable:
La edificación que cuenta con estructuras, muros, falsos pisos y/o contrapisos,
techos, instalaciones sanitarias y eléctricas, aparatos sanitarios, puertas y ventanas
exteriores, puerta de baño, y acabados exteriores con excepción de pintura.
- Documento de fecha cierta:

Es el documento privado que adquiere idoneidad para acreditar con certeza la
fecha de realización del acto o contrato contenido en él. En este sentido, son
documentos de fecha cierta los siguientes:
a) Documentos privados con firmas legalizadas.
b) Documentos privados reconocidos judicialmente.
c) Documentos privados que han sido materia de cotejo pericial conforme,

respecto de la firma del otorgante.
d) Escrituras imperfectas otorgadas ante Juez de Paz.
e) Minutas presentadas al despacho notarial, con la respectiva constancia de

su ingreso expedida por el Notario que conserva el archivo.
- Edificaciones:
Las estructuras arquitectónicas que requieren cumplir condiciones mínimas de
habitabilidad para albergar a las personas en el desarrollo de cualquiera de sus
actividades.
- Obra por autoconstrucción:

La modalidad de obra progresiva y planificada, que se ejecuta directamente
bajo responsabilidad del propietario con supervisión técnica del delegado de la
Comisión Técnica Supervisora de Obra.
- Obra por encargo:

La modalidad de obra que se ejecuta bajo la responsabilidad profesional y
dirección técnica de un arquitecto o ingeniero civil colegiado, contratado para tal fin por
el propietario.
- Parámetros urbanísticos y edificatorios:

Las disposiciones que determinan la normativa urbanística y los índices
edificatorios regulados por los respectivos planes urbanos o proyectos urbanísticos
T.17
integrales. La normativa urbanística está referida a la clasificación del territorio urbano

y de las áreas de actuación urbanística, a la zonificación, a los índices de usos
compatibles y a las densidades; mientras que los índices edificatorios están referidos
al coeficiente de edificación, las alturas, el porcentaje mínimo de área libre, los retiros
y el índice de estacionamiento, entre otros.
- Predeclaratoria de fábrica:
La anotación preventiva, en el Registro Público respectivo, de un proyecto de
declaratoria de fábrica elaborada a partir de los planos de obra y especificaciones
técnicas que cuentan con aprobación municipal.
- Saneamiento de Titulación:
Es el trámite destinado a obtener la titulación o acreditación de la propiedad del
terreno sobre el que se levanta la edificación a regularizar, a fin de hacerla idónea para
su acceso al registro. Comprende los trámites de declaración de prescripción
adquisitiva de dominio o de formación de títulos supletorios.
- Supervisión de obra:
El asesoramiento técnico profesional y de control de obra efectuado por el
delegado de la Comisión Técnica Supervisora de Obra para asegurar la calidad y
seguridad técnica de la edificación, así como su formalidad legal.
- Verificador Responsable:
El arquitecto o ingeniero civil colegiado, inscrito en el Indice de Verificadores a
cargo del Registro de Predios, quien bajo su responsabilidad profesional, organiza y
tramita el expediente de regularización, constata la existencia y características de la
edificación, el cumplimiento de las normas y parámetros urbanísticos y edificatorios, y
confirma que los planos que se adjuntan al expediente corresponden a la realidad
física del terreno y la edificación.
2.3 Precisiones
Precísese el significado de los siguientes términos definidos por la Ley:
- Copropiedad:
Es el efecto legal derivado de la concurrencia de dos o más personas en los
derechos de propiedad de una misma cosa, mueble o inmueble.
- Casas en copropiedad:
Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que conforman un conjunto de
viviendas unifamiliares que incluye bienes de propiedad común, como áreas
recreativas o de otra índole, y servicios comunes.
- Casas en quinta:
Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que conforman un conjunto
continuo de viviendas unifamiliares construido sobre un terreno urbanizado, que
cuenta, por lo menos, con un pasaje de acceso desde la vía pública en calidad de bien
común.
- Departamentos en edificio:
Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva para uso residencial, comercial,
industrial o mixto, ubicadas en una edificación de más de un piso que cuenta con
bienes y servicios comunes.
T.17
- Otras unidades inmobiliarias con bienes comunes:

Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, susceptibles de
independización, edificadas sobre un terreno de propiedad común.
- Tiendas en centros y galerías comerciales o campos feriales:

Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que conforman una edificación
de uno o más pisos para uso exclusivamente comercial que cuenta con bienes o
servicios comunes.
- Unidades Inmobiliarias:
Son los terrenos sin edificar, las edificaciones, los aires o las secciones de
cualquiera de ellos que sean factibles de independizar, y cuyos derechos sean
susceptibles de inscripción en el Registro Público respectivo.
- Licencia de Obra:
Es la licencia de construcción señalada en el inciso b) del Art. 28 de la Ley,
respecto de la cual trata el Título I de la Sección Segunda de este Reglamento.
- Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación:

Es el documento exigido por el Art. 31 de la Ley. Es otorgado por la
municipalidad y certifica que la obra finalizada cumple con los parámetros urbanísticos
y edificatorios vigentes, y que los planos de obra (arquitectura) del proyecto aprobado
o los de replanteo, en su caso, corresponden a la realidad física de la obra.
- Declaratoria de fábrica:
Es el reconocimiento legal de la existencia de cualquier tipo de obra sujeta a
este Reglamento. Se realiza mediante una declaración del propietario, que cumple las
formalidades y trámites establecidos por la Ley. Se formaliza a través del FUO o por
escritura pública, según sea el caso.
- Obras Menores:
Toda obra que no altere los elementos estructurales de la edificación original ni
modifique su uso, en la medida que cumpla con los parámetros urbanísticos y
edificatorios; y cuya área no exceda, en total, de 30 m2 de intervención; o, en el caso
de las no mensurables, cuyo valor de obra no sea mayor de seis (6) UIT.
SECCIÓN PRIMERA
(Título I de la Ley Nº 27157)
REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES
TÍTULO I
NORMAS GENERALES
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 3.- Objeto y vigencia

La presente sección norma el trámite de regularización de las edificaciones
construidas o demolidas antes del 21 de julio de 1999, sin contar con la respectiva
licencia y/o conformidad de obra, o que carezcan, en su caso, de declaratoria de
fábrica, reglamento interno y/o la correspondiente independización.
Artículo 4.- Regularización

Es el trámite destinado a obtener el reconocimiento legal e inscripción de las
edificaciones existentes sobre:
T.17
a) Predios urbanos
b) Terrenos que cuenten con proyecto aprobado de habilitación urbana con

construcción simultánea
c) Predios ubicados en zonas urbanas consolidadas que se encuentren como

urbanos en la Municipalidad correspondiente e inscritos como rústicos en el Registro
de predios
Comprende, de ser el caso, el trámite de saneamiento de titulación y su

inscripción, así como la inscripción del reglamento interno, la junta de propietarios y la
independización de unidades de propiedad exclusiva.
Se realiza a través de la declaración contenida en el FOR, suscrita por el

propietario, autorizada por el Verificador Responsable y certificada por el notario.
CAPÍTULO II
El NOTARIO
Artículo 5.- Función notarial

El notario cumple las siguientes funciones:
a) Comprueba, bajo responsabilidad, la validez legal de los títulos o

documentos de fecha cierta que sustentan los derechos, actos o contratos objeto de
inscripción.
b) Tramita los asuntos no contenciosos de saneamiento de titulación previstos

en este Reglamento, sujetándose al procedimiento respectivo.
c) Certifica que se ha cumplido con las publicaciones correspondientes a fin de

garantizar la adecuada publicidad del trámite.
d) Notifica a los colindantes, al titular registral o a terceros que pudiesen tener

derecho o pretensión, respecto de la propiedad del terreno o de la edificación, para
que puedan ejercer su derecho de oposición si fuera el caso.
e) Certifica la identidad del propietario o de su representante, legalizando la

firma de éste en el FOR y otros documentos anexos.
f) Certifica la identidad del o los verificadores, constata la vigencia de su

registro y legaliza su firma en el FOR, los planos y el Informe Técnico de Verificación.
g) Tramita ante el Registro correspondiente, la inscripción de los derechos,

actos o contratos objeto de regularización.
h) Devuelve al interesado, una vez concluido el trámite, una copia completa del
FOR y documentos anexos, con las constancias de inscripción respectivas.
i) Comunica a la municipalidad correspondiente la regularización tramitada,

remitiendo copia del FOR y documentos anexos para los efectos tributarios y de
catastro urbano consiguientes.
Artículo 6.- Competencia Notarial

T.17
Es competente conocer el trámite de regularización, por parte del notario del

distrito notarial donde se ubica la edificación objeto de regularización. Para los casos
de saneamiento de titulación regulados en el Capítulo IV del Título II de la presente
Sección, el notario debe ser abogado.
CAPÍTULO III
El VERIFICADOR
Artículo 7.- Calidad y clases de verificador
7.1 Ejercerá la labor de verificador, el arquitecto o ingeniero colegiado, que

cumpla con inscribirse como tal ante el Registro de Predios. Tendrá la calidad de
privado o público.
Es privado, cuando ejerce su función como profesional independiente en forma

personal y directa. Es público, cuando ejerce su función como consultor, empleado o
contratista de algún organismo público que, por mandato de la Ley, intervenga en el
trámite de regularización.
7.2 De acuerdo con sus funciones, tendrá la clase de Verificador Responsable

y/o Verificador Ad Hoc.
7.3 Cualquier persona que desee comprobar los datos de un verificador, podrá
solicitarlos en el Registro a cuyo cargo se encuentre el Indice de Verificadores
correspondiente.
Artículo 8.- Verificador Responsable

El Verificador Responsable del trámite de regularización, debe ser arquitecto o
ingeniero civil colegiado. Podrá ser público o privado y se inscribirá en el Indice de
Verificadores que la SUNARP o el RPU implementarán de ser el caso.
Para dicha inscripción el profesional que desee ejercer como Verificador

Responsable, presentará al Registro ante el cual solicite su inscripción, copia
certificada de su título profesional emitida por la universidad que lo otorgó; Certificado
de Habilitación Profesional del CAP o del CIP, según corresponda; el comprobante de
pago de los derechos de inscripción, y el registro de su firma, sellos, domicilio, datos
de identidad personal, y compromiso de veracidad, a través del formato que, para el
efecto, aprueba este reglamento.
El Registro, una vez cumplido el trámite, le otorgará una Credencial de

Verificador Responsable que lo autoriza a ejercer su función dentro del ámbito de su
competencia.
Artículo 9.- Funciones del Verificador Responsable

9.1 El Verificador Responsable del trámite de regularización organiza la
documentación que se acompaña al FOR y, bajo su responsabilidad, emite el Informe
Técnico de Verificación y declara que los planos que se adjuntan corresponden a la
realidad física existente, dejando constancia de las observaciones que formula.
9.2 Cuando la naturaleza de la edificación en proceso de regularización lo

requiera, el Verificador Responsable comunicará a la entidad rectora correspondiente
que se requiere de un Informe Técnico de Verificación Ad Hoc, y cancelará los
derechos que esta verificación especializada requiera, con base en las tarifas que se
señalen para el efecto en la resolución ministerial a la que se refiere la Tercera
T.17
Disposición Transitoria del presente Reglamento. Las constancias del cumplimiento de

este trámite y de su pago, se anotarán en el formulario del Informe Técnico de
verificación.
Artículo 10.- Verificador Ad Hoc y su Informe

10.1 El Verificador Ad hoc ejerce su función como especialista y representante
de cualquiera de las entidades llamadas por ley para la protección del patrimonio
monumental, arqueológico, natural y a la seguridad, entre otras. Necesariamente actúa
en calidad de verificador público.
10.2 Emite informe, en nombre y representación de la entidad que lo autoriza,

sujetándose a las normas que, para tal efecto, ella establezca respecto de las
edificaciones sometidas al ámbito de control de la misma. Dicho informe, con las
observaciones sobre los aspectos técnicos de su competencia, se extenderá en el
formato de Informe Técnico de Verificación Ad Hoc que se aprueba con este
Reglamento
10.3 El Informe Técnico de Verificación Ad Hoc se presenta directamente al

Registro correspondiente, dentro de los sesenta (60) días hábiles posteriores a la
comunicación efectuada por el Verificador Responsable según el numeral 9.2 de este
Reglamento.
10.4 En los casos que las edificaciones en proceso de regularización se

encuentren comprendidas en más de uno de los supuestos señalados en el numeral
11.1 de este Reglamento, intervendrán tantos verificadores ad hoc como sean
necesarios. Cada uno emitirá su propio informe y responderá por la verificación
especializada que efectúa.
10.5 Dicho Informe no constituye requisito previo para la inscripción de los

derechos, contratos o actos a los que se contrae el proceso de regularización y, de
contener observaciones, éstas se registrarán como carga conforme a lo normado en el
Art. 32 del presente Reglamento, en cuanto sea aplicable.
Artículo 11.- Registro y acreditación del Verificador Ad Hoc

11.1 Las entidades rectoras que podrán acreditar Verificadores Ad Hoc son: el
Instituto Nacional de Cultura (INC), para la preservación y conservación del patrimonio
cultural monumental y arqueológico; el Instituto Nacional de Recursos Naturales
(INRENA), para los efectos de la preservación y conservación de las áreas naturales
protegidas; el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y el
Instituto Nacional de Defensa Civil(INDECI), para cautelar la seguridad de
edificaciones de más de cinco pisos, los centros y galerías comerciales, los campos
feriales, los establecimientos de hospedaje, los edificios de concentración masiva de
público; y el Ministerio de Defensa en las zonas de frontera y otras sometidas a su
competencia conforme a ley.
No requerirán pronunciamiento del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios

del Perú (CGBVP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) las edificaciones
de vivienda de seis pisos en las cuales el quinto y sexto piso constituyan unidades
inmobiliarias tipo dúplex siempre que la circulación común sea sólo hasta el quinto
piso.
11.2 Estas entidades, convocarán públicamente a los arquitectos e ingenieros

colegiados que cuenten con especialidad y/o experiencia suficiente para ejercer como
Verificadores Ad Hoc en las materias de su competencia, los registrarán en un padrón
T.17
y gestionarán su inscripción en el Indice de Verificadores a cargo del Registro de

Predios.
11.3 Las entidades mencionadas en el numeral 11.1 designarán al Verificador

Ad Hoc, en cada caso, cuando sea requerido, respetando el turno de las
comunicaciones y en estricto orden de inscripción en su padrón.
Artículo 12.- Contenido del Informe Técnico de Verificación

El Verificador Responsable emite el Informe Técnico de Verificación, según el
formato que se aprueba conjuntamente con el presente Reglamento, que contiene la
constatación de:
- La ubicación del terreno.

- El área, linderos y medidas perimétricas del terreno.
- El cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios aplicables al
predio.
- Las características arquitectónicas, estructurales y de las instalaciones.
- De ser el caso, la identificación de las secciones de propiedad exclusiva y sus
áreas.
Artículo 13.- Observaciones

13.1 Cuando el Verificador Responsable constata la existencia de
discrepancias, entre el área real del terreno, sus linderos y/o medidas perimétricas,
con los que figuran en la partida registral del predio; así como transgresiones a la
normativa urbanística o de edificación, las hará constar en el Informe Técnico de
Verificación como observaciones.
13.2 Tratándose de densidad neta y de coeficiente de edificación, formulará

observación solamente en los casos en que los índices reales indicados en el Informe
Técnico de Verificación excedan, en más de 25%, los reglamentarios. En el caso del
área libre, sólo observará si ella es inferior en más del 25% del porcentaje
reglamentario.
13.3 Cuando el Verificador Ad Hoc constata la existencia de transgresiones a

las normas de protección del patrimonio monumental, arqueológico, natural y/o de
seguridad, entre otras, las hará constar como observaciones en su Informe,
precisando su naturaleza y efectos.
Artículo 14.- Responsabilidad de los verificadores

Todo verificador responde por la veracidad del informe que emite, así como de
la correspondencia entre los planos y la realidad física del predio. Sin embargo, no es
responsable del proceso constructivo ni de la estabilidad estructural de la edificación
que regulariza.
Artículo 15.- Sanciones

Si se comprobara una falta atribuible a un verificador, se le podrá imponer las
siguientes sanciones:
a) Suspensión temporal no menor de quince (15) días, ni mayor de seis (6)

meses, cuando la falta es leve.
b) Cancelación de su registro de verificador si la falta es grave, o a la tercera

suspensión por falta leve.
T.17
c) Inhabilitación temporal o definitiva para el ejercicio profesional, que será

dispuesta por el Juez a denuncia del propietario, del colegio profesional al que
pertenece, de la municipalidad y/o del Registro ante el que se cometió el hecho,
cuando la falta implique comisión de delito; sin perjuicio de las sanciones previstas por
ley.
Artículo 16.- Faltas leves

Constituyen faltas leves, las siguientes:
a) Ejercer funciones de verificador fuera del ámbito que le corresponde.

b) Omitir en el Informe Técnico de Verificación las observaciones subsanables.
c) Incurrir en error involuntario respecto de los datos que consigna en el FOR o
en sus informes.
d) Incumplir los procedimientos estipulados en el presente Reglamento.
Artículo 17.- Faltas graves

Constituyen faltas graves:
a) Proporcionar intencionalmente datos falsos o presentar documentación

fraguada.
b) Omitir en el Informe de Verificación las observaciones no subsanables.
c) Ejercer intencionalmente como verificador si ha sido suspendido o cancelado

su registro de verificador.
Artículo 18.- Aplicación de sanciones

Tratándose de los verificadores inscritos en el índice a cargo del Registro de
Predios, es competente, en primera instancia, para aplicar las sanciones previstas en
los incisos a) y b) del artículo 15, el Jefe de la Oficina Registral correspondiente, y en
segunda instancia el Directorio.
Las sanciones a los verificadores inscritos en el Registro de Predios, se regirán

por sus propias normas.
TÍTULO II
TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN
CAPÍTULO I
ACUERDO DE REGULARIZACION
Artículo 19.- Acuerdo de Inicio de Regularización

El acuerdo para iniciar el trámite de regularización, establecido en el artículo 6
de la Ley, se aplica para todas las edificaciones en las que coexistan bienes de
propiedad exclusiva y bienes o servicios de propiedad común. Se adopta, con el voto
conforme de la mayoría de todos los propietarios, en la reunión convocada para dicho
efecto. Dicha reunión, será convocada notarialmente por cualquiera de los
propietarios, precisando el lugar, la fecha y la hora de la reunión, el nombre del
solicitante y la agenda a tratar, con mención expresa del trámite de regularización a
iniciar.
Entre la convocatoria y la fecha de reunión, debe haber un período mínimo de

cinco (5) y máximo de diez (10) días hábiles.
T.17
Artículo 20.- Contenido del acta

El desarrollo de la reunión y sus acuerdos constarán en un acta simple que se
redactará en ese mismo acto y será firmada por cada uno de los asistentes a la
reunión, en la que se expresará obligatoriamente:
a) La aprobación del inicio del procedimiento de regularización.
b) La determinación de la opción del régimen interno, al que se sujetará la

edificación dentro de las opciones previstas por el Art. 127 de este Reglamento, o por
el Art. 13 de la Ley en su caso.
c) La aprobación del cuadro de porcentajes de participación en la propiedad de

los bienes comunes, o la indicación expresa de la aplicación de la presunción de
igualdad de participaciones establecida en la Ley.
d) La aprobación de los gastos irrogados por la convocatoria, que serán

reembolsados a quienes lo sufragaron. Estos gastos serán distribuidos entre todas las
secciones, proporcionalmente al porcentaje de participación de cada una de ellas en
los bienes comunes, salvo acuerdo distinto.
e) Si la Junta lo acuerda, podrá hacerse constar el nombramiento del o de los

representantes de los propietarios que contratarán los servicios del Verificador
Responsable, y que, además, firmarán el FOR y documentos correspondientes. En
caso contrario, el trámite deberá realizarlo todos los propietarios en conjunto.
f) Cualquier otro acuerdo celebrado.
g) Las oposiciones, precisiones o reservas que cualquier propietario desee

hacer constar en el acta.
Artículo 21.- Publicidad y efectos de los acuerdos

21.1 Si los acuerdos fueran adoptados con el voto conforme de todos los
propietarios de la edificación, se podrá iniciar el trámite de regularización sin
necesidad de requisito adicional alguno.
21.2 Si alguno de los acuerdos es asumido por mayoría, el acta de la reunión

deberá ser comunicada a quienes no asistieron, de la siguiente forma:
- Copias del acta deberán ser fijadas en los lugares más visibles de la
edificación, por lo menos durante tres días consecutivos.
- Un extracto del acta, deberá ser publicado, por una vez, en el diario oficial “El
Peruano” y en el diario de mayor circulación del lugar donde se ubica el predio, con la
indicación expresa del cuadro de participación porcentual en los bienes comunes.
Artículo 22.- Oposición a los acuerdos y su tramitación.

22.1 Cualquier propietario que se considere agraviado por alguno de los
acuerdos de la Junta de Propietarios, podrá plantear oposición a través del
procedimiento sumarísimo previsto en el Art. 546 del Código Procesal Civil, ante el
Juez de Paz Letrado del lugar donde se ubica el inmueble.
El plazo para interponer la demanda es de quince (15) días hábiles contados a

partir de la última publicación del acuerdo de regularización.
T.17
22.2 La interposición de la oposición no interrumpe el trámite de regularización.

Sin embargo, el Juez, a petición de parte, podrá disponer como medida cautelar la
suspensión del mencionado trámite, si considera verosímil el derecho invocado por el
opositor y necesario dictar dicha medida.
Artículo 23.- Validez del acuerdo y sus efectos

El acuerdo válidamente adoptado, tendrá carácter vinculante para todos los
propietarios de las secciones de la edificación, aún cuando no hayan participado en la
reunión.
CAPÍTULO II
REQUISITOS DEL EXPEDIENTE DE REGULARIZACIÓN
Artículo 24.- Formulario Registral (FOR)

El FOR, es aprobado por la SUNARP o el RPU, y constituye título registral,
cuando está debidamente llenado, firmado y acompañado de la documentación que
sustenta el derecho, acto o contrato que se desea registrar.
Artículo 25.- Documentos que se adjuntan al FOR

Los documentos que se acompañarán al FOR, son:
a) Copia literal de dominio o documento público, o privado de fecha cierta,

donde conste el derecho de propiedad del solicitante; o la solicitud de saneamiento de
titulación, de ser el caso.
b) Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, expedido por la

municipalidad respectiva, según lo establecido en el Art. 63 del presente Reglamento.
Si la Municipalidad, dentro del plazo previsto por este Reglamento, no emite el
Certificado, se prescindirá de este documento y el Verificador Responsable indicará,
en su Informe de Verificación, bajo su responsabilidad, los parámetros urbanísticos y
edificatorios reglamentarios que corresponden a la edificación.
c) Plano de localización y ubicación conforme a las características señaladas

en el inciso d) del numeral 64.2 de este Reglamento, debiendo indicarse, en forma
precisa, los linderos y medidas perimétricas del terreno. De tratarse de un terreno de
perímetro irregular o de dimensiones reducidas, se desarrollará, en el mismo plano o
en uno anexo, la poligonal a una escala mayor que permita la perfecta lectura de las
medidas perimétricas.
d) Planos de plantas de arquitectura (planos de distribución) por pisos, a la

menor escala que permita su perfecta lectura, con los nombres de todos los ambientes
exteriores e interiores (inclusive los secundarios como closets, despensa, depósitos,
piscinas, canchas, etc.), concordados con la memoria descriptiva del FOR.
e) Informe Técnico de Verificación, de ser el caso, con las constancias de haber

solicitado la Verificación Ad Hoc correspondiente.
Los planos y el Informe Técnico de Verificación deberán estar firmados y

sellados por el o los verificadores.
Artículo 26.- Documentos adicionales para edificaciones de propiedad

exclusiva y común
Para el trámite de la regularización de departamentos en edificio, casas en
quinta, casas en copropiedad, centros comerciales o campos feriales, u otras unidades
T.17
inmobiliarias con bienes comunes, se adjuntará al FOR, además de los documentos

señalados en el artículo precedente, los siguientes:
a) Copia legalizada del acta del acuerdo de inicio de regularización a que se

refiere el Art. 19 de este Reglamento.
b) Plano de independización con indicación de las áreas, linderos y medidas

perimétricas de las secciones de propiedad exclusiva y de los bienes de propiedad
común, a la menor escala que permita su perfecta lectura.
c) El Reglamento Interno, adecuado al Régimen de Propiedad Exclusiva y

Común establecido en la Sección Tercera de este Reglamento.
Artículo 27.- Requisitos para remodelación, ampliación, modificación o

reparación
Para la regularización de las declaratorias de fábrica correspondientes a
edificaciones derivadas de obras de remodelación, ampliación, modificación o
reparación, se presentarán los documentos exigidos en los artículos 25 y 26 del
presente Reglamento. En estos casos, los planos de arquitectura a que se refiere el
inciso d) del artículo 25, se desdoblarán en dos: uno correspondiente a la fábrica
inscrita, en el que se indicarán los elementos a eliminados, y el otro, a la ampliación, la
modificación o la remodelación efectuada, según sea el caso.
Artículo 28.- Requisitos para la Regularización de Demolición.

Para regularizar la demolición, se adjuntarán los siguientes documentos:
a) Copia literal de dominio
b) Plano de localización y ubicación, según lo señalado en el inciso d) del

numeral 77.1 de este Reglamento, con indicación de la fábrica demolida.
c) Plano de Planta a escala 1/75, en el que se delineará las zonas de la fábrica

demolidas, en el caso de demolición parcial.
d) Informe Técnico de Verificación y, de ser el caso, como anexo, el informe

especializado del Verificador Ad Hoc.
Cuando se regularice una edificación que ha reemplazado total o parcialmente

a otra preexistente que se encuentra registrada, el Verificador Responsable hará
constar en su Informe Técnico de Verificación la demolición de la fábrica precedente.
En estos casos, el registrador inscribirá la demolición y luego extenderá el asiento de
inscripción de la declaratoria de fábrica de la edificación nueva si fuese el caso.
CAPÍTULO III
REGULARIZACIÓN SIN SANEAMIENTO DE TITULACIÓN
Artículo 29.- Presentación del FOR

El FOR, acompañado de la documentación correspondiente, es presentado por
el Verificador Responsable ante el notario competente, quien procederá al examen de
la identidad de los intervinientes en el proceso de regularización y a la legalización de
sus firmas en los documentos señalados. Asimismo, constatará la habilitación del
Verificador Responsable.
Artículo 30.- Comprobación de la Titulación

T.17
El notario examinará la documentación presentada, realizando las

comprobaciones que estime pertinentes para su verificación. De encontrarla conforme,
declarará que los títulos presentados reúnen las condiciones legales necesarias para
dar mérito a la inscripción correspondiente, firmando y sellando el FOR. En caso
contrario rechazará el trámite.
Artículo 31.- Presentación del expediente al registro

Declarada la conformidad señalada en el artículo precedente, el notario
presentará al registro correspondiente, en original y dos copias, el expediente de
regularización, a efectos de la inscripción del acto o actos respectivos.
Una vez inscritos los actos indicados, las dos copias del expediente, con la
constancia de su inscripción respectiva, serán devueltas al notario, quien entregará al
solicitante una copia y remitirá la otra a la municipalidad distrital correspondiente para
los fines señalados en el inciso i) del Art. 5 del presente Reglamento.
Artículo 32.- Inscripción cuando el Informe Técnico de Verificación

contiene observaciones
En los casos en que el Informe Técnico de Verificación contenga
observaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 de este Reglamento,
dichas observaciones no impiden la inscripción de la declaratoria de fábrica en vía de
regularización; pero podrán ser inscritas por el registrador como una carga del
inmueble en la partida registral del predio.
El propietario del inmueble inscrito con observaciones, estará obligado a

subsanarlas antes de ejecutar cualquier tipo de obra en la edificación.
Artículo 33.- Discrepancias en áreas y/o linderos
33.1 Cuando la observación en el informe técnico se refiera a la existencia de

discrepancia entre el área real del terreno, sus medidas perimétricas y/o linderos, con
los que figuran en la partida registral del predio, el registrador inscribirá la declaratoria
de fábrica, siempre que el área real del terreno no sea mayor de la que figura en el
Registro. Asimismo, inscribirá como carga la discrepancia existente.
33.2 Si el área del terreno es superior al área registrada y no existe

superposición de áreas, podrá solicitarse la anotación preventiva de la fábrica, la
misma que tendrá una vigencia de un año prorrogable por un año más.
Artículo 34.- Cancelación de las cargas
34.1 El propietario que subsane las observaciones inscritas como cargas,

presentará, para la cancelación de éstas, un nuevo Informe Técnico de Verificación
que acredite la subsanación, con firmas legalizadas por notario. A este informe se
adjuntarán los planos replanteados, si fuera necesario.
34.2 Cuando la cancelación de la carga determine la modificación del contenido

del asiento de inscripción de la declaratoria de fábrica, el registrador procederá a
extender el asiento modificatorio respectivo.
34.3 Las cargas referentes a las discrepancias de áreas, linderos y/o medidas
perimétricas, se cancelan de acuerdo con el procedimiento legal correspondiente.
CAPÍTULO IV
T.17
REGULARIZACIÓN CON SANEAMIENTO DE TITULACIÓN
Artículo 35.- Saneamiento de titulación

Si durante el trámite de regularización de una edificación, se advierte la
necesidad de iniciar un procedimiento de saneamiento de titulación, vía prescripción
adquisitiva de dominio o formación de título supletorio, el notario, a petición del
interesado, iniciará el asunto no contencioso de competencia notarial, regulado en los
artículos 39 a 43 de este Reglamento.
Artículo 36.- Prescripción adquisitiva de dominio

Procede tramitar notarialmente la prescripción adquisitiva de dominio, cuando
el interesado acredita posesión continua, pacífica y pública del inmueble por más de
diez (10) años, esté o no registrado el predio.
El notario solicitará al registro respectivo, la anotación preventiva de la petición

de prescripción adquisitiva, si el predio está registrado.
Artículo 37.- Formación de títulos supletorios

Procede tramitar notarialmente la formación de títulos supletorios de dominio,
cuando el propietario carece de títulos que acrediten su derecho, siempre que la
edificación objeto de regularización esté levantada sobre un terreno no inscrito. El
solicitante debe acreditar, por lo menos, cinco (5) años de posesión.
Procede también tramitar notarialmente la formación de títulos supletorios,

cuando el título o títulos de propiedad del solicitante, no tiene(n) la antigüedad exigida
por el Art. 2018 del Código Civil. En este caso, no será necesario que el solicitante
acredite los cinco años de posesión a que se refiere el párrafo precedente.
Artículo 38.- Normas de procedimiento

La prescripción adquisitiva de dominio o la formación de títulos supletorios a
que se refieren los artículos 21y 22 de la Ley, se tramitan por la vía de los asuntos no
contenciosos de competencia notarial, conforme al procedimiento previsto en este
Reglamento y, supletoriamente, por las normas contenidas por el Código Procesal
Civil.
Artículo 39.- Inicio del proceso

El proceso se inicia con una petición escrita del interesado, autorizada por
abogado, la cual deberá contener cuando menos:
a) La indicación precisa de la fecha y forma de adquisición, así como del

tiempo de posesión.
b) Nombre y dirección del titular registral, de ser el caso.
c) Nombre y dirección de su inmediato transferente, de los anteriores a éste o

de sus respectivos sucesores, en el caso de formación de títulos supletorios.
d) Nombre y dirección de los propietarios u ocupantes de los predios

colindantes.
e) Certificación municipal o administrativa de la persona que figura en sus

registros como propietaria o poseedora del bien.
T.17
f) Copia literal de dominio del predio si está inscrito, y/o certificado de búsqueda
catastral, de ser el caso.
g) El ofrecimiento de declaración de no menos de tres ni más de seis testigos

mayores de veinticinco (25) años de edad, preferentemente vecinos u ocupantes de
los inmuebles colindantes del predio cuyo saneamiento de titulación se solicita.
h) Las demás pruebas que el interesado considere necesarias.
Artículo 40.- Emplazamiento

El notario notificará necesariamente:
a) A la persona o personas de quien el solicitante afirma que deriva el derecho

invocado.
b) Al titular registral del terreno y/o de la edificación.
c) A los propietarios u ocupantes de los predios colindantes y a todas las

personas indicadas por el interesado en su solicitud.
Las notificaciones se regirán supletoriamente por las normas establecidas para

ellas en el Código Procesal Civil.
Sin perjuicio de las notificaciones antes indicadas, el notario fijará carteles en

los lugares más visibles de la edificación cuyo saneamiento se solicita. Asimismo,
dispondrá que se efectúe una publicación que contenga el extracto de la solicitud de
saneamiento, por tres (3) días, con intervalos de tres días hábiles entre cada una de
ellas, en el diario oficial “El Peruano” y en el de mayor circulación del lugar donde se
ubica el inmueble.
Artículo 41.- Substanciación del procedimiento
41.1 El notario se constituirá en el inmueble objeto de saneamiento,

extendiendo un acta de presencia en la que hará constar la descripción y
características del inmueble, la posesión pacífica y pública ejercida por el solicitante, y
el dicho o manifestación de los ocupantes de los predios colindantes, así como la
declaración de los testigos ofrecidos, mediante actas notariales de presencia.
412 Transcurridos treinta (30) días hábiles, desde la fecha de la última

publicación, sin que se hubiera interpuesto oposición, el notario levantará un acta
donde hará constar la evaluación de las pruebas y los actuados, y declarará la
prescripción adquisitiva de dominio a favor del solicitante o dispondrá la formación de
títulos supletorios, según sea el caso.
41.3 El acta notarial y todos sus antecedentes, serán incorporados al Registro

Notarial de Asuntos no Contenciosos, del cual se podrá expedir todos los traslados
instrumentales previstos por la ley del notariado.
Artículo 42.- Finalización

El acta notarial que declara la prescripción adquisitiva de dominio, o dispone el
otorgamiento de títulos supletorios, es título suficiente para la inscripción de la
propiedad en el registro respectivo y para la cancelación del asiento registral a favor
del antiguo dueño de ser el caso.
T.17
Copia certificada de dicha acta se adjuntará al FOR, a efectos de que el notario

la presente al Registro, de conformidad a lo previsto en el Art. 31 del presente
Reglamento.
Artículo 43.- La Oposición

43.1 Hasta el momento de emitirse el acta notarial que ponga fin al
procedimiento, cualquier persona podrá formular oposición a la declaración de
propiedad por prescripción adquisitiva de dominio o a la formación de títulos
supletorios en trámite.
Esta oposición debe formularse por escrito ante el notario, quien suspenderá el
trámite en el estado en que se encuentre y remitirá lo actuado al Juzgado
Especializado en lo Civil de turno de la jurisdicción donde se ubica el inmueble, dentro
del tercer día hábil de presentada la oposición.
43.2 El Juez, una vez recibido el expediente concederá un plazo judicial,

común para ambas partes, para la adecuación del expediente a las exigencias del
trámite judicial, tanto de la demanda como de la contestación, y proseguirá el trámite
conforme a su procedimiento.
43.3 Una vez concluido el proceso judicial y agotadas todas las instancias, el
juez notificará al notario con la resolución que pone fin al proceso, para que éste
prosiga según el sentido de la misma.
SECCIÓN SEGUNDA
(Título II de la Ley Nº 27157)
LICENCIA DE OBRA Y DECLARATORIA DE FÁBRICA
TÍTULO INICIAL
Artículo 44.- Objeto y vigencia

La presente Sección del Reglamento norma el procedimiento para la
Declaratoria de Fábrica de cualquier edificación iniciada después del 20 de julio de
1999. Dicho procedimiento se inicia con la Licencia de Obra y finaliza con la
inscripción de la referida Declaratoria de Fábrica en el Registro de Predios.
Artículo 45.- Formularios Oficiales

45.1 El Formulario Único Oficial (FUO), es el documento a través del cual se
formalizan los procedimientos de Licencia de Obra y Declaratoria de Fábrica regulados
por este Reglamento. Está constituido por las siguientes partes y sus anexos:
- FUO-Parte 1: Licencia de Obra
Anexo A: Datos de Condóminos - Personas Naturales

Anexo B: Datos de Condóminos - Personas Jurídicas
Anexo C: Predeclaratoria de Fábrica
Anexo D: Autoliquidación de Derechos de Obra
- FUO-Parte 2: Declaratoria de Fábrica
45.2 El Formulario Oficial de Uso Múltiple (FOM), es el documento que se

usará para solicitar Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, Licencia de
Obra para Cercado, Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación y ampliación
T.17
de plazo de ejecución de obra; para informar sobre trabajos de refacción, presentar

anteproyecto arquitectónico en consulta o planos modificados durante el proceso de la
obra, comunicar el cambio de profesional responsable de la obra; así como para
cualquier otro trámite derivado de las disposiciones de este Reglamento en que no sea
aplicable el FUO.
45.3 El FUO y el FOM serán de uso obligatorio en todas las municipalidades de

la República, las que podrán distribuirlos al público por un valor que no supere su
costo de impresión.
De no existir o de haberse agotado los formularios impresos, las

municipalidades aceptarán la presentación de fotocopias legibles, sobre las cuales se
llenará la información y se estamparán las firmas correspondientes.
Queda terminantemente prohibido el uso de formularios distintos al FUO y al

FOM para todos los trámites de licencias de obra y declaratoria de fábrica; así como
alterar o modificar la forma o contenido de los formularios oficiales. Éstos sólo podrán
ser modificados mediante resolución ministerial del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción.
45.4 Las municipalidades entregarán obligatoriamente a los interesados,

adjunto al FUO, una fotocopia del cuadro de Valores Unitarios Oficiales de
Edificaciones vigente que corresponda, debidamente actualizado con los índices que
emite el INEI.
Artículo 46.- Opciones de trámite

Las opciones señaladas en el Art. 28 de la Ley son:
- Opción a:
El propietario, al iniciar el trámite de licencia, comunicará a la Municipalidad la

fecha de inicio de la obra comprometiéndose, mediante carta simple, que ella se
efectuará de conformidad con los planos adjuntos y que el proyecto cumple con los
parámetros urbanísticos y edificatorios y las normas vigentes sobre la materia. Entre la
fecha de inicio del trámite y la fecha declarada para el inicio de la obra debe mediar no
menos de veinte (20) días hábiles, a efecto de que la Municipalidad cumpla con el
proceso de revisión y calificación del proyecto.
Si dentro del plazo señalado la Municipalidad desaprueba el proyecto

presentado, el propietario no podrá iniciar la obra hasta obtener la aprobación
correspondiente.
Esta opción obligará al propietario a ejecutar la obra de conformidad con los

planos y especificaciones de su proyecto, sin modificaciones y con supervisión de obra
por parte de la Comisión Técnica Supervisora.
Esta opción no es de aplicación en los casos de inmuebles ubicados en zonas

monumentales y centros históricos; debiendo seguir, en dichos casos, el procedimiento
de la opción b).
- Opción b:
El propietario solicitará la licencia y, una vez obtenida ésta, comunicará por

escrito, a la municipalidad, la fecha de inicio de la obra.
T.17
En esta opción la supervisión de obra será facultativa, salvo para la modalidad

de autoconstrucción en la cual será obligatoria.
La Municipalidad tendrá un plazo de veinte (20) días hábiles para pronunciarse

sobre la solicitud presentada, con excepción de los casos de ampliación de plazo para
la calificación, expresamente contemplados en el artículo 70 de este Reglamento.
Artículo 47.- Condiciones para la autoconstrucción

La modalidad de obra por autoconstrucción será permitida exclusivamente para
uso residencial y sus respectivos índices de usos compatibles, con una altura máxima
de tres (3) pisos, al interior de terrenos con áreas no mayores que el lote normativo
correspondiente a la zonificación vigente, con una tolerancia en exceso del 25%.
Esta modalidad se aplicará a cualquier tipo de obra de edificación señalado en

el Art. 51 del presente Reglamento y estará condicionada obligatoriamente a la
supervisión de obra que efectuará la Comisión Técnica Supervisora de Obra y a los
trámites dispuestos en el Art. 79 de este Reglamento.
No se podrá ejecutar obras por autoconstrucción, en ningún caso, cuando se

trate de bienes culturales inmuebles debidamente declarados. Toda intervención en
esta categoría de inmuebles deberá ejecutarse previa aprobación del proyecto por la
Comisión Técnica Calificadora de Proyectos.
Artículo 48.- Plano de zonificación

El plano de zonificación a que se refiere el inciso a) del Art. 28 de la Ley, estará
incluido en el Esquema de Localización que forma parte del Plano de Localización y
Ubicación según lo señalado en el inciso d) del numeral 64.2 de este Reglamento. En
este esquema se graficarán las zonificaciones vigentes correspondientes a la
manzana donde se ubica el inmueble, así como a las manzanas circundantes.
En caso de no existir zonificación vigente, se aplicará lo dispuesto en el último

párrafo del numeral 63.2 del presente Reglamento.
Artículo 49.- Funciones del abogado

De conformidad con el Art. 34 de la Ley, el abogado deberá examinar la
suficiencia de los títulos del predio para el trámite respectivo. De no encontrar
conforme la titulación, hará saber al interesado cuál es el defecto y lo instruirá respecto
de la forma en que debe subsanarla.
TÍTULO I
LICENCIA DE OBRA
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 50.- Definición

La Licencia de Obra es la autorización otorgada por la municipalidad, en el
ámbito de su jurisdicción, para iniciar cualquier tipo de obra de edificación señalado en
este Título, que deberán obtener obligatoriamente todos los propietarios de terrenos
que:
a) Constituyan predios urbanos.
T.17
b) Cuenten con proyecto aprobado de habilitación urbana con construcción

simultánea.
c) Constituyan predios ubicados en zonas urbanas consolidadas que se

encuentren como urbanos en la Municipalidad correspondiente e inscritos como
rústicos en el Registro de Predios.
Artículo 51.- Tipos de obra de edificación

Existen los siguientes tipos de obra:
a) Edificación nueva:
Obra que se ejecuta, totalmente o por etapas, sobre un terreno baldío,
cumpliendo las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en las normas de
edificación vigentes.
b) Remodelación:
Obra que se ejecuta para modificar la distribución de los ambientes con el fin
de adecuarlos a nuevas funciones o incorporar mejoras sustanciales, dentro de la
edificación existente sin modificar el área techada.
c) Ampliación:
Obra que incrementa el área techada de una edificación existente, sin alterar
su tipología y armonía estilística original.
d) Refacción:
Trabajos que consisten en el mejoramiento y/o la renovación de las
instalaciones, equipamiento y/o elementos constructivos sin alterar el uso, el área
techada total, ni los elementos estructurales de la edificación existente.
e) Acondicionamiento:
Trabajos de adecuación de ambientes de una edificación existente, a las
necesidades del usuario, mediante elementos removibles, como tabiquería, falsos
cielorrasos, ejecución de acabados e instalaciones.
f) Puesta en valor:
Obra que comprende, separada o conjuntamente, trabajos de restauración,
recuperación, rehabilitación, protección, reforzamiento y mejoramiento de una
edificación con valor histórico monumental calificado.
g) Cercado:
Obra que comprende exclusivamente la construcción de muros perimétricos en
un terreno y vanos de acceso cuando lo permita la Municipalidad.
h) Demolición:
Obra que elimina planificadamente una edificación, en forma total o parcial,
para ejecutar una nueva o cumplir alguna disposición emanada de la autoridad
competente.
i) Obras Menores:
Toda obra que no altere los elementos estructurales de la edificación original,
en la medida que cumpla con los parámetros urbanísticos y edificatorios; y cuya área
no exceda, en total, de 30 m2 de intervención; o, en el caso de las no mensurables,
cuyo valor de obra no sea mayor de seis (6) UIT.
T.17
No podrán considerarse obras menores aquellas que alteren las fachadas o

volúmenes de inmuebles ubicados en Zonas Monumentales y/o bienes culturales
inmuebles previamente declarados.
Artículo 52.- Excepciones

No requieren de licencia de obra, los trabajos de acondicionamiento o de
refacción, siempre que no se trate de un inmueble con valor histórico monumental
calificado.
Para ejecutar los trabajos de acondicionamiento o de refacción, los

propietarios, mediante el FOM, deberán comunicar su inicio a la municipalidad
correspondiente, adjuntando una breve descripción de los trabajos a realizar.
Estos trabajos estarán sujetos a control urbano.
Artículo 53.- Edificaciones del sector público nacional

Las edificaciones del sector público nacional requerirán licencia de obra.
En el caso de las edificaciones de alcance nacional vinculadas a la Defensa y

Seguridad Nacional, Orden Interno, Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional,
incluidos los que corresponden al Sistema Penitenciario Nacional, se considerará
otorgada la licencia de obra en forma automática, a la sola presentación, ante la
Municipalidad respectiva, del plano de ubicación y perimétrico, así como una
descripción general del proyecto. El monto del derecho de tramitación, no podrá ser
mayor a una (1) Unidad Impositiva Tributaria, debiendo determinarse y aprobarse de
conformidad con lo estipulado por los artículos 44 y 45 de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Artículo 54.-Sujeción a los parámetros urbanísticos y edificatorios

La Licencia de Obra se otorgará en estricto cumplimiento de los parámetros
urbanísticos y edificatorios vigentes. Competerá a la dependencia municipal
correspondiente determinarlos cuando los planes urbanos o proyectos urbanísticos
integrales no los hayan establecido.
Artículo 55.- Vigencia de la Licencia de Obra

La vigencia de la Licencia de Obra se sujetará a lo siguiente:
55.1 El plazo de vigencia de la Licencia de Obra será de treinta y seis (36)

meses. Este plazo podrá ser ampliado por una sola vez, a simple solicitud del
propietario, por el término de doce (12) meses adicionales, sin requerirse nuevo pago
y respetándose los parámetros urbanísticos y edificatorios con los que fue otorgada.
La ampliación del plazo será solicitada, por el propietario o el responsable de

obra, antes de la caducidad de la licencia, mediante el FOM.
55.2 De producirse la caducidad de la licencia, el propietario podrá revalidarla,

con los plazos establecidos en el numeral 55.1, abonando los derechos
correspondientes al saldo de obra por ejecutar.
55.3 En el caso de proyectos a ser ejecutados por etapas, se podrá solicitar

Licencia de Obra por cada etapa, en base a un proyecto integral cuya aprobación
tendrá una vigencia de diez.
Artículo 56.- Valor de la obra

T.17
El valor de la obra se obtendrá de la siguiente forma:
a) Para edificación nueva o ampliación, con base en los Valores Unitarios

Oficiales de Edificaciones para Costa, Sierra y Selva, según corresponda, actualizados
mensualmente de acuerdo con los índices aprobados por el INEI, cuya fotocopia
entregarán las municipalidades tal como se establece en el numeral 45.4 de este
Reglamento.
b) Para remodelación, modificación, reparación, puesta en valor y cercado, con

base y en proporción a los Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para Costa,
Sierra y Selva, según corresponda, actualizados mensualmente de acuerdo con los
índices aprobados por el INEI, solo en casos que no sea posible establecer una
proporción con estos valores se presentará un presupuesto de obra con valores
unitarios tomados de una revista especializada, adjuntando copia de la páginas de
este documento.
c) Para demolición, con base en los Valores Unitarios indicados en el inciso a),
actualizados, aplicando el máximo de las depreciaciones por antigüedad y estado de
conservación.
CAPÍTULO II
COMISIÓN TECNICA
Artículo 57.- Clases de Comisión Técnica

La Comisión Técnica que se conforma en cada municipalidad será:
a) Comisión Técnica Calificadora de Proyectos.

b) Comisión Técnica Supervisora de Obra.
Artículo 58.- Comisión Técnica Calificadora de Proyectos
58.1 La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos cumplirá las siguientes

funciones:
a) Revisar y calificar los anteproyectos y proyectos de todo tipo de obra, que se

sometan a su consideración, de conformidad con los parámetros urbanísticos y/o
edificatorios, y las normas de edificación vigentes.
b) Absolver las consultas que formulen los interesados sobre aspectos de

carácter técnico y normativo, referentes exclusivamente a los alcances de los
parámetros urbanísticos y/o edificatorios y normas de edificación vigentes.
c) Resolver cualquier vacío que pudiese existir respecto a los parámetros

urbanísticos y/o edificatorios, y las normas de edificación vigentes.
d) Fundamentar sus dictámenes cuando observe o desapruebe un

anteproyecto o proyecto.
e) Resolver, en primera instancia, los recursos de reconsideración en un plazo

máximo de cinco (5) días hábiles de presentado el respectivo recurso.
58.2 La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos de las municipalidades

provinciales, además de lo señalado en el inciso anterior, cumplirá las siguientes
funciones:
T.17
a) Absolver las consultas sobre la aplicación de planes urbanos vigentes o

proyectos urbanísticos integrales.
b) Resolver, en segunda y última instancia, los recursos de apelación en un

plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la fecha de recepción del expediente los
recursos de apelación sobre aspectos técnicos sometidos a la comisión.
58.3 En todas las Municipalidades provinciales, así como en las distritales en

que sea posible, la composición de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos
será la siguiente:
a) El funcionario que será designado por la Municipalidad correspondiente,

arquitecto o ingeniero civil colegiado, con experiencia municipal en obras privadas,
quien la presidirá.
b) Dos delegados calificadores que serán designados por la filial

correspondiente del CAP, uno de los cuales deberá acreditar estudios o experiencia en
planeamiento urbano.
c) Tres delegados calificadores que serán designados por la filial

correspondiente del CIP, especialistas en estructuras, instalaciones sanitarias e
instalaciones eléctricas.
d) Delegados ad hoc que serán incorporados en los casos previstos en el

numeral 62.1 de este Reglamento.
58.4 Las Municipalidades podrán conformar más de una Comisión Técnica

Calificadora de Proyectos, en función de la demanda de Proyectos, fijando el turno en
que alternarán.
58.5 Los delegados calificadores atenderán los expedientes, en estricto orden

de ingreso, dando preferencia a los que reingresen por subsanación de observaciones.
58.6 Las Comisiones Técnicas Calificadoras de Proyectos son órganos

colegiados, cuyo funcionamiento se regula por los Artículos 95 al 102 de la Ley Nº
27444 - “Ley del Procedimiento Administrativo General”, así como por el Reglamento
de las Comisiones Técnicas Calificadoras de Proyectos aprobado por Resolución
Viceministerial Nº 003-2000-MTC/15.04 y su modificatoria por la Resolución
Viceministerial Nº 008-2005-VIVIENDA/VMVU.
Artículo 59.- Comisión Técnica Supervisora de Obra
59.1 La Comisión Técnica Supervisora de Obra realizará la supervisión técnica

de obra, cuando corresponda, de conformidad con este Reglamento.
59.2 En todas las municipalidades, la Comisión Supervisora de Obra se

conformará como sigue:
- El funcionario que será designado por la municipalidad correspondiente,

arquitecto o ingeniero civil colegiado, con experiencia en ejecución o supervisión de
obras, quien la presidirá.
T.17
- Delegados supervisores, arquitectos e ingenieros civiles colegiados, con

experiencia en ejecución o supervisión de obras, que serán designados, en
proporciones iguales, por las filiales del CAP y del CIP.
59.3 La municipalidad determinará el número de delegados supervisores que

sea necesario, en función de la demanda de licencias de obra y solicitará su
designación a las filiales de los colegios profesionales.
59.4 Los delegados supervisores del CAP y del CIP supervisarán las obras por
estricto orden de aprobación de las licencias o del inicio de la obra de acuerdo con un
rol que se definirá de mutuo acuerdo o por sorteo.
59.5 El Supervisor verificará que la obra se ejecute de acuerdo al proyecto

aprobado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 93 del presente
Reglamento. Si de esta supervisión se desprendiera alguna trasgresión que deba ser
rectificada por el responsable de obra, el Supervisor la hará constar en el Informe de
Supervisión correspondiente. Las observaciones serán comunicadas a la dependencia
de control urbano, que será responsable de velar por su acatamiento.
Artículo 60.- Conformación mínima
60.1 En las municipalidades distritales en que no sea posible conformar la

Comisión Técnica de acuerdo con el numeral 58.3, se podrá reducir el número de
miembros de la misma según la disponibilidad de profesionales colegiados, debiendo
quedar constituida, como mínimo, por tres (3) miembros: el funcionario municipal
designado, profesional o no, quien la presidirá, un delegado del CAP y un delegado del
CIP. En este caso, los delegados ejercerán tanto la función de calificación de
proyectos como la de supervisión de obra.
60.2 En las municipalidades distritales en que no sea posible la designación de

delegados del CAP y del CIP para conformar la Comisión Técnica, el funcionario
municipal designado la constituirá con la participación de delegados de la Comisión
Técnica de la municipalidad provincial o distrital más cercana, la que designará entre
sus miembros a los que deban cumplir las funciones de calificación de proyectos y
supervisión de obra.
Artículo 61.- Selección y acreditación de los delegados del CAP y del CIP
Cada colegio profesional seleccionará a sus delegados mediante concurso
interno y los acreditará ante la Comisión Técnica correspondiente con credenciales
emitidas por sus filiales, en las que deberá consignarse su calidad (calificador o
supervisor, titular o alterno), su especialidad y el tiempo en que ejercerá el cargo.
Artículo 62.- Delegados Ad Hoc
62.1 Para la calificación en los casos que, por mandato de la ley o

características especiales del proyecto, se requiera la opinión de entidades rectoras; el
Presidente de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos podrá citar, mediante
comunicación escrita, delegados ad hoc, acreditados conforme a lo dispuesto en la
Quinta Disposición Transitoria del presente Reglamento.
62.2 Las entidades rectoras que podrán acreditar delegados ad hoc son: el
Instituto Nacional de Cultura (INC), para la preservación y conservación del patrimonio
cultural monumental y arqueológico; el Instituto Nacional de Recursos Naturales
(INRENA), para los efectos de la preservación y conservación de las áreas naturales
T.17
protegidas; el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y el

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), para cautelar la seguridad de las
edificaciones de más de cinco pisos, centros y galerías comerciales, campos feriales,
establecimientos de hospedaje, edificios de concentración masiva de público; y el
Ministerio de Defensa en las zonas de frontera y otras sometidas a su competencia
conforme a ley.
No requerirán pronunciamiento del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios

del Perú (CGBVP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), las edificaciones
de vivienda de seis pisos, en las cuales el quinto y sexto piso constituyan unidades
inmobiliarias tipo dúplex, siempre que la circulación común sea sólo hasta el quinto
piso.
62.3 Los delegados ad hoc participarán con los mismos derechos y

obligaciones de los demás integrantes de la Comisión.
Los dictámenes emitidos por los delegados ad hoc, dentro de las sesiones de
la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, constituyen un certificado de
conformidad de la entidad rectora a la que representan.
Artículo 63.- Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios
63.1 El propietario, antes de presentar el anteproyecto en consulta o de iniciar

la tramitación de la Licencia de Obra, según sea el caso, deberá obtener de la
Municipalidad respectiva, el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios.
Toda persona estará facultada a recabar dicho certificado referido a cualquier
inmueble.
Para el efecto se presentará:
a) FOM debidamente llenado y firmado por el interesado y Hoja de Trámite

correspondiente.
b) Comprobante de pago del derecho de trámite correspondiente, cancelado.
63.2 El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios contendrá la

siguiente información:
- Área Territorial u otra establecida.

- Área de Actuación Urbanística u otra establecida.
- Zonificación.
- Usos permisibles y compatibles.
- Densidad neta máxima.
- Área de lote normativo.
- Coeficientes máximos y mínimos de edificación.
- Porcentaje mínimo de área libre.
- Alturas máxima y mínima permisibles.
- Retiros.
- Alineamiento de fachada.
- Indice de espacios de estacionamiento.
- Otros particulares.
- Fecha de emisión y término de su vigencia.
T.17
Si alguno de los parámetros no estuviese oficialmente determinado, por los

planes urbanos o proyectos urbanísticos integrales, la Oficina de Desarrollo Urbano de
la Municipalidad correspondiente, conforme a sus competencias, deberá fijarlo para el
caso específico.
63.3 El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios se expedirá con

arreglo a la zonificación vigente aprobada mediante Ordenanza de la Municipalidad
Provincial correspondiente.
63.4 Si el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios hiciera

referencia a normas específicas, expedidas por las Municipalidades, deberá
entregarse adjunto al Certificado copias fotostáticas de dichas normas y/o la
información digitalizada, sin que ello signifique un costo adicional para los interesados.
63.5 El Certificado tiene plena validez jurídica y otorga derechos al interesado

respecto a los índices y parámetros contenidos en el mismo. El certificado será emitido
por la dependencia municipal competente en el plazo de dos (2) días hábiles, contados
desde la recepción de la solicitud, bajo responsabilidad. Tendrá una vigencia de
dieciocho (18) meses.
63.6 Para facilitar el conocimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios

deberá exhibirse el Plano de Zonificación actualizado del distrito, en un lugar accesible
al público en general, así como las resoluciones, normas e información de carácter
técnico que permitan conocer dichos parámetros.
63.7 Las obras de remodelación, sin cambio de uso, se regirán por los
parámetros urbanísticos y edificatorios con los que se aprobó el proyecto original; y/o
con los que sustentaron la inscripción de su declaratoria de fábrica, vía regularización,
en el Registro de Predios.
63.8 Para proyectos calificados como “Habilitaciones Urbanas con

Construcción Simultánea de Viviendas” y para todo proyecto que, abarcando lotes
contiguos o manzanas completas de Habilitaciones Urbanas con lotes independizados,
se plantee en base a módulos típicos de vivienda; se exigirá un (1) solo Certificado de
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, para cada solicitud de Licencia de
Construcción, especificándose las unidades prediales a que se refiere.
CAPÍTULO III
TRÁMITE DEL ANTEPROYECTO EN CONSULTA
Artículo 64.- Requisitos y contenido del expediente
64.1 El propietario o el arquitecto proyectista presentará a la Comisión Técnica

Calificadora de Proyectos, opcionalmente, el anteproyecto arquitectónico en consulta.
Este trámite se realizará en un plazo de cinco (5) días hábiles.
64.2 El expediente contendrá:
a) FOM, debidamente llenado y firmado por el arquitecto proyectista o el

propietario y Hoja de Trámite correspondiente según formulario aprobado por este
Reglamento.
b) Comprobante de pago del derecho de revisión.

T.17
c) Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios vigente.
d) Plano de Localización y Ubicación según el modelo optativo aprobado por

este Reglamento, u otro distinto con las siguientes especificaciones obligatorias:
- Plano de ubicación a escala 1/500, en el que se graficará el terreno con todas

sus medidas perimétricas; la manzana donde está ubicado; los frentes de las
manzanas circundantes; las vías públicas con el detalle de calzadas, bermas, aceras,
jardines de aislamiento, etc.; la distancia del inmueble a la esquina con la vía pública
transversal más cercana; el uso de los inmuebles colindantes; los retiros debidamente
acotados; así como el Norte Magnético.
Se indicará el nombre de la urbanización, manzana, lote, vías públicas y otras

referencias particulares.
El área techada en primer piso se graficará con un achurado a 45° en relación

con alguna de las líneas principales del perímetro de la edificación; el área techada del
segundo piso con un achurado adicional perpendicular al anterior, y las áreas techadas
de los demás pisos superiores con otro achurado adicional a 45° en relación con los
anteriores.
- Esquema de Localización referido a vías principales o lugares públicos

notables, en el que se graficarán las zonificaciones vigentes correspondientes a la
manzana donde se ubica el inmueble, así como a las manzanas circundantes.
- Cuadro de áreas (techada por pisos y techada total, área libre referida al
primer piso y área total del terreno). De tratarse de una ampliación o remodelación, el
cuadro de áreas deberá contener tres columnas: la primera con las áreas de la
edificación existente, la segunda con las de la ampliación y la tercera con las totales, a
las que estarán referidos el porcentaje mínimo de área libre y el coeficiente de
edificación. Si el proyecto incluyera demoliciones parciales, se agregará una cuarta
columna con las áreas respectivas.
- Cuadro Comparativo, donde se confrontarán los índices urbanísticos y

edificatorios, proporcionados por el Certificado de Parámetros, con los índices
resultantes del proyecto.
e) Planos de arquitectura: plantas, cortes y elevaciones, al nivel de

anteproyecto con medidas acotadas, a escala conveniente que permita su perfecta
lectura. La planta del primer piso deberá contener cotas de nivel en los puntos
notables de la poligonal del terreno y curvas de nivel en el caso de terrenos con
pendientes mayores del 6%. En esta misma planta, se deberá graficar la vereda
pública, los grifos, postes, árboles y otros elementos que puedan existir en el frente del
terreno, así como el perfil del frente de las edificaciones colindantes hasta 1.50m a
cada lado del inmueble.
En las elevaciones deberá acotarse las alturas de los inmuebles colindantes.
Opcionalmente, se podrán presentar los planos de arquitectura a nivel de obra,

que, de ser aprobados, formarán parte del expediente de Licencia de Obra en su
oportunidad.
f) Fotografías a color: las que sean indispensables para mostrar la relación del
inmueble con la volumetría de los inmuebles vecinos (tomadas frontalmente desde la
T.17
acera opuesta) y la relación con el entorno urbano (vistas longitudinales de la sección

de la vía pública).
g) Memoria justificativa, exigible para todo tipo de obra respecto a edificaciones

de más de cuatro (4) pisos; para las obras de menor altura que sobrepasen los 1,000
m2 de área techada total, y para las que se proyecten en áreas de Reglamentación
Especial, áreas Monumentales, áreas Protegidas o zonas y urbanizaciones sometidas
a normas especiales, cuyos proyectos requieren de un mayor análisis. Contendrá,
cuando menos, una explicación sucinta de las características funcionales, formales,
tecnológico-ambientales, constructivas y de adecuación al entorno urbano. La
memoria estará firmada y sellada por el arquitecto proyectista.
h) En caso de una solución novedosa que, a criterio del proyectista o de la

Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, merezca un especial análisis, se
presentará asimismo dicha memoria como condición previa a la calificación.
i) Estudio de impacto ambiental, cuando las normas vigentes lo requieran.
j) Cuando las normas vigentes lo requieran deberá incluirse, en el expediente,

las autorizaciones de los sectores y/o entidades correspondientes.
Artículo 65.- Número de copias y formalidad de los planos

Los planos y los documentos exigidos para el trámite se presentarán en un sólo
ejemplar.
Todos los planos deberán estar firmados por el propietario, y firmados y

sellados por el arquitecto proyectista, quien deberá adjuntar el Certificado de
Habilitación Profesional del CAP.
Los membretes de los planos cumplirán con los requisitos señalados en el

numeral 80.3 del presente Reglamento.
Artículo 66.- Presentación del expediente

El funcionario municipal a cargo de la mesa de partes, recibirá el expediente,
previa constatación de que está conformado con todos los requisitos para su
presentación, haciéndolo constar en la Hoja de Trámite respectiva. Con el ingreso del
expediente en mesa de partes se iniciará el cómputo del plazo de diez (10) días
hábiles fijado como plazo ordinario por este Reglamento para resolver la consulta del
anteproyecto.
De no estar completo el expediente por falta de alguno de los documentos

exigidos, el funcionario de mesa de partes lo hará constar en el cargo que firme. El
interesado tendrá dos (2) días hábiles para completar el expediente, reiniciándose el
plazo con el ingreso del documento faltante. Si no cumpliera con la subsanación, el
expediente se tendrá por no presentado, debiendo devolverse al interesado por mesa
de partes, bajo cargo.
Artículo 67.- Precalificación

Inmediatamente ingresado el expediente será elevado al Presidente de la
Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, quien lo someterá al proceso de
precalificación; el cual será efectuado por el personal de la Oficina a su cargo, bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles.
T.17
En este proceso se verificará el cuadro de áreas presentado por el proyectista,

el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios y se determinará si el
expediente requiere de la intervención de algún delegado ad hoc en razón de la
naturaleza del proyecto, de lo que se deberá dejar expresa constancia en el FOM.
Artículo 68.- Dictamen de calificación

68.1 La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos emitirá su dictamen en un
plazo máximo de siete (7) días hábiles, bajo responsabilidad de su Presidente, salvo el
caso previsto en el Art. 70 de este Reglamento.
68.2 La Comisión emitirá la calificación correspondiente evaluando

necesariamente la opinión de los delegados ad hoc presentes en la sesión de
calificación si fuese el caso bajo sanción de nulidad; salvo que éstos no hayan sido
acreditados o no hayan asistido cuando fueron requeridos por el Presidente de la
68.3 El Dictamen de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos se emitirá

por mayoría en alguno de los siguientes términos:
a) Aprobado:
Anteproyecto que cumple con las normas urbanísticas y de edificación
vigentes.
b) Aprobado con Observaciones:

Anteproyecto que incumple alguna norma urbanística y/o de edificación
vigentes, cuya subsanación no implica modificaciones sustanciales.
Entiéndase por “modificación sustancial” al cambio que se realice, en los

planos del anteproyecto, alterando la distribución de los ambientes que lo conforman.
c) Desaprobado:
Anteproyecto que incumple alguna norma urbanística y/o de edificación
vigente, cuya subsanación implica necesariamente modificaciones sustanciales.
Los dictámenes aprobado con Observaciones o Desaprobado obligarán a la

Comisión a justificar, sucintamente, su calificación; debiendo consignar la norma
transgredida y señalando el articulado pertinente.
68.4 Al reingresar un expediente, con la subsanación de observaciones, la

Comisión Calificadora no podrá efectuar observaciones adicionales a las inicialmente
formuladas ni sobre las áreas del anteproyecto que no hayan sido modificadas
respecto a la presentación original, bajo responsabilidad.
Artículo 69.- Votación para la calificación del anteproyecto o proyecto de

arquitectura
Votan exclusivamente los delegados del CAP y los delegados ad hoc cuando
estos deban intervenir. Sólo en caso de que no se logre mayoría, el acuerdo se tomará
con el voto dirimente del presidente de la Comisión. Los delegados que formulen las
observaciones deberán fundamentar su voto.
Artículo 70.- Ampliación de plazo para la calificación

En los casos de anteproyectos de notable significación cultural o previsible
impacto socio-ambiental, o de gran escala, cuya calificación requiera de un mayor
tiempo de análisis, la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos podrá disponer, en
T.17
resolución motivada, una ampliación del plazo de calificación por una sola vez y por un
término que no será mayor de diez (10) días hábiles. Esta resolución se anotará en el
libro de actas de la Comisión.
Artículo 71.- Registro del dictamen

Las actas donde se registran obligatoriamente los dictámenes y su justificación,
se asentarán mediante el formulario de Acta de Calificación aprobado por este
Reglamento y estarán obligatoriamente firmadas por todos los delegados presentes y
el Presidente. Los delegados tendrán derecho a hacer constar sus observaciones o
salvedades. Dichos documentos serán pegados en un Libro de Actas que,
debidamente legalizado, deberá mantener en su poder el Presidente de la Comisión.
Los dictámenes se expresarán en los planos mediante sello, firmas y números

de registro profesional de los delegados que los calificaron. Los planos serán
devueltos, bajo cargo, por la municipalidad al interesado, quien deberá incluirlos
posteriormente en el expediente de Licencia de Obra. En caso de existir
observaciones, se anexará el pliego correspondiente.
Artículo 72.- Vigencia de la aprobación

El dictamen Aprobado o Aprobado con Observaciones tendrá un plazo de
vigencia de dieciocho (18) meses.
Artículo 73.- Subsanación

73.1 El anteproyecto con calificación de Aprobado con Observaciones o
Desaprobado podrá ser subsanado por el interesado dentro de un plazo de quince (15)
días hábiles, presentando nuevos planos en los que conste la superación de las
observaciones de la calificación. La presentación de nuevos planos renovará el plazo
de calificación.
En el caso del anteproyecto con calificación de Aprobado con Observaciones,

podrá optarse por subsanarlas a la presentación del proyecto.
73.2 El pago de derechos de trámite permite al interesado la revisión del

anteproyecto hasta en dos oportunidades, siempre que se cumpla con el plazo
señalado en el numeral 73.1, luego de lo cual deberá efectuar nuevo pago.
CAPÍTULO IV
TRÁMITE DE LA LICENCIA DE OBRA
Artículo 74.- Obligatoriedad de la calificación del proyecto

74.1 La aprobación del proyecto será requisito indispensable para obtener una
licencia de obra. Esta aprobación tendrá un procedimiento único y común a cualquiera
de las dos opciones de trámite previstas en el Art. 46 de este Reglamento.
74.2 En ambos casos el interesado deberá conformar y presentar un

expediente que cumpla con las exigencias establecidas por el presente Reglamento,
según el tipo de obra, el cual será analizado y calificado por la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos.
74.3 La aprobación del proyecto se produce, de modo expreso, mediante

dictamen emitido por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos; o, de modo
tácito, por silencio administrativo positivo, al vencerse el plazo de veinte (20) días
hábiles, y de sus ampliaciones cuando proceda, con el que cuenta la Municipalidad
para notificar el dictamen de calificación, excepto en los casos de inmuebles que se
T.17
ubiquen en zonas monumentales o que estén declarados como patrimonio

monumental.
Artículo 75.- Licencia de Obra para Edificación Nueva

75.1 Para obtener Licencia de Obra para Edificación Nueva, el expediente
contendrá:
a) FUO-Parte 1, por triplicado y Hoja de Trámite correspondiente.
b) Copia literal de dominio o copia del título de propiedad.
En el caso de terreno con proyecto de habilitación urbana aprobado, se

presentará, adicionalmente un documento suscrito por el urbanizador y el propietario,
dejando constancia de que el terreno corresponde al lote incluido en el plano de
lotización replanteado y, por lo tanto, declarando que la edificación proyectada se
ejecutará dentro de los límites de propiedad y asumiendo las responsabilidades
correspondientes.
c) Comprobante de pago del derecho de revisión, cancelado.
d) Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios vigente.
e) Plano de localización y ubicación según lo indicado en el inciso d) del

f) Planos de arquitectura: plantas, cortes y elevaciones, a nivel de plano de

obra, con ejes de trazo y replanteo, debidamente acotados, a escala no menor de
1/75. La planta del primer piso deberá contener cotas de nivel en los puntos notables
de la poligonal del terreno y curvas de nivel en el caso de terrenos con pendientes
mayores del 6%, así como el perfil del frente de las edificaciones colindantes hasta
1.50 m. a cada lado del inmueble. En las elevaciones deberán acotarse las alturas de
los inmuebles vecinos. De existir escaleras, su desarrollo deberá aparecer en los
cortes. Se incluirá las especificaciones de los vanos, ya sea en las plantas o en un
cuadro de vanos.
De tratarse de proyectos de gran magnitud, los planos de obra podrán ser

fraccionados, en cuyo caso se presentará, además, un plano de conjunto a escala
conveniente, con la codificación de los planos fraccionados. Podrá aceptarse la escala
1/100, siempre y cuando se lean perfectamente los planos.
De contar el interesado con Anteproyecto Aprobado, incluirá los planos sellados

correspondientes. Si éstos hubiesen sido desarrollados a nivel de plano de obra,
sustituirán a los indicados en el párrafo anterior.
g) Planos de estructuras: cimentación, indicando la capacidad portante del

terreno, los ejes del trazo, la ubicación y dimensiones de las juntas de separación
sísmica y/o de construcción; elementos estructurales de apoyo: muros portantes,
columnas o pórticos, placas, vigas; planos de techo; elementos estructurales
especiales: escaleras, cisternas, silos, tanques elevados, etc.; especificaciones
técnicas, incluyendo el coeficiente de carga del terreno. Los planos de cimentación y
de techos serán presentados a las mismas escalas de los planos de arquitectura, y los
demás a escalas que permitan su perfecta comprensión. Se deberá presentar estudio
de suelos cuando lo solicite la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos.
T.17
h) Planos de instalaciones sanitarias: plantas con indicación de redes de

distribución y aparatos sanitarios; cortes con indicación de montantes cuando se trate
de edificaciones de varios niveles; planos de conjunto cuando sea necesario; detalles
de servicios higiénicos, silos, cisternas, tanques elevados, etc.; nomenclatura de los
elementos señalados en los planos; y especificaciones técnicas. Las plantas y planos
de conjunto serán presentados a las mismas escalas de los planos de arquitectura, y
los detalles a escalas que permitan su perfecta comprensión.
i) Planos de instalaciones eléctricas, mecánicas, electromecánicas y

especiales: plantas con las salidas de alumbrado, interruptores, tomacorrientes,
fuerza, comunicaciones, circuitos y demás elementos de los sistemas previstos; planos
de conjunto cuando sea necesario; detalles de pozo de tierra, montantes etc.;
diagrama unifilar de tableros; nomenclatura de los elementos señalados en los planos;
y especificaciones técnicas. Las plantas y planos de conjunto serán presentados a las
mismas escalas de los planos de arquitectura, y los detalles a escalas que permitan su
perfecta comprensión.
j) Fotografías a color, según lo indicado en el inciso f) del numeral 64.2 del

presente Reglamento.
k) Memoria justificativa, indicada en el inciso g) del numeral 64.2 de este

Reglamento, de ser el caso.
I) Estudio de impacto ambiental, cuando las normas vigentes así lo requieran.
No se requerirá la presentación de los planos y documentos señalados en los

incisos d), j), k) y I) de este artículo en caso de estar vigente la aprobación del
anteproyecto arquitectónico en consulta y de estar incluidos en el expediente
correspondiente.
75.2 La Licencia de Obra para Edificación Nueva se tramitará bajo los

procedimientos y condiciones establecidos en los artículos 80 al 91 del presente
Reglamento.
75.3 Toda solicitud de obra para edificación nueva en proyectos calificados

como “Habilitaciones Urbanas de Construcción Simultánea de Vivienda” y para todo
proyecto que abarcando lotes contiguos o manzanas completas de Habilitaciones
Urbanas con lotes independizados, se plantee en base a módulos típicos de vivienda,
se tramitará en un solo expediente administrativo, especificándose las unidades
prediales a que se refiere; generando un único derecho de trámite cuyo monto será
determinado de acuerdo al costo que su tramitación demande.
Artículo 76.- Licencia de Obra para Remodelación, Ampliación,

Modificación, Reparación o Puesta en Valor
76.1 Para obtener Licencia de Obra para Remodelación, Ampliación,
Modificación, Reparación o Puesta en Valor, el expediente se conformará con los
requisitos señalados en el Art. 75 de este Reglamento, debiendo tenerse en cuenta,
además, lo siguiente:
a) Se adjuntará copia literal de dominio, donde conste la declaratoria de fábrica

si está inscrita, o la Conformidad de Obra o la Licencia de Obra o de Construcción de
la edificación existente en el caso de no constar en el asiento de inscripción
correspondiente.
T.17
b) Para los casos de remodelación, modificación, reparación o puesta en valor,

se presentará el presupuesto de obra al nivel de subpartidas, con costos unitarios de
mercado publicados en medios especializados, indicando la fuente. El monto de obra
sobre el cual se calcularán los derechos, corresponderá al valor de la obra calculado
según el Art. 56, multiplicado por un factor de reajuste de 0.4. Dicho monto de obra se
consignará en el FUO-Parte 1.
c) Se presentarán planos de planta de arquitectura diferenciados:
- Levantamiento de la fábrica existente, graficándose con achurado a 45 los

elementos a eliminar.
- Fábrica resultante, graficándose con achurado a 45, perpendicular al anterior,

los elementos a edificar.
Para las obras de puesta en valor, se deberá graficar en los planos los
elementos arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la edificación,
identificándolos claramente y diferenciándose aquellos que serán objeto de
restauración, reconstrucción o conservación, en su caso.
Sólo en el caso que sea posible una perfecta lectura, se podrá presentar un
solo plano.
d) Los planos de estructuras se presentarán obligatoriamente en los casos de

remodelación, ampliación o reparación, y cuando la Comisión Técnica Calificadora de
Proyectos lo estime necesario en los demás tipos de obra. En cualquier caso, se
diferenciarán claramente los elementos estructurales existentes, los que se eliminarán
y los nuevos, y se detallarán adecuadamente los empalmes.
e) Los planos de instalaciones se presentarán cuando la Comisión Técnica

Calificadora de Proyectos lo estime necesario, en cuyo caso:
- Se diferenciarán claramente los puntos y salidas existentes, los que se

eliminarán y los nuevos, detallando adecuadamente los empalmes.
- Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de

cargas de electricidad y de dotación de agua, y se presentarán las constancias de
factibilidad de servicios correspondientes cuando lo solicite la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos.
f) Para las obras de Puesta en Valor será obligatoria la presentación de una

memoria justificativa, en la que el restaurador demuestre el cumplimiento de las
exigencias técnicas y legales requeridas por ley para este tipo de obra.
g) En caso de intervenciones en inmuebles con unidades inmobiliarias de

propiedad exclusiva y bienes de propiedad común, se requerirá la autorización de la
junta de propietarios.
76.2 La Licencia de Obra para Remodelación, Ampliación, Modificación,

Reparación o Puesta en Valor se tramitará bajo los procedimientos y condiciones
establecidos en los artículos 80 al 91 del presente Reglamento.
Artículo 77.- Licencia y/o Autorización para obras de Cercado y Obras

Menores
T.17
La Licencia de Obra de Cercado se refiere exclusivamente a terrenos baldíos.
77.1 Para la obtención de la Licencia de Obra de Cercos Frontales o

Perimétricos no se requiere de aprobación por parte de la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos y el trámite se cumple exclusivamente ante la oficina
municipal encargada de licencias de obra.
Para obtenerla se presentará lo siguiente:
a) FOM por duplicado, debidamente llenado y firmado por el propietario, y Hoja

de Trámite correspondiente.
c) Comprobante de pago, por el derecho municipal correspondiente.
d) Plano de localización y ubicación simple, según lo indicado en el inciso d) del

numeral 64.2 del presente Reglamento, excluyendo los Cuadros Comparativo y de
Áreas, y adjuntando la elevación del cerco frontal propuesto de ser el caso.
e) Carta de Seguridad de Obra suscrita por Arquitecto o Ingeniero Civil.
77.2 Para la obtención de la Licencia o autorización para Obras Menores,

consistente en lo señalado en el inciso i) del Artículo 51 del presente Reglamento, se
deberá presentar lo siguiente:
a) FUO por triplicado, debidamente llenado y firmado por el propietario, y Hoja

de Trámite correspondiente.
c) Pago por derecho de trámite.
d) Memoria Descriptiva, conteniendo el detalle de la obra a realizar, indicando

fecha de inicio y plazo de ejecución, así como el monto estimado o el presupuesto de
obra.
e) Plano de ubicación, con el detalle de la ampliación (de ser el caso), Cuadros

Comparativo y de Áreas, adjuntando los planos de arquitectura (plantas, cortes y
elevaciones), firmados por el propietario y el proyectista o profesional responsable de
la obra, sea arquitecto o ingeniero.
f) Carta de Seguridad de Obra suscrita por Arquitecto o Ingeniero Civil

Colegiado adjuntando el Certificado de Habilidad Profesional.
g) En caso de tratarse de un inmueble comprendido en el Régimen de

Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, se deberá
adjuntar la autorización de la Junta de Propietarios, cuando las obras afecten áreas de
dominio común o la apariencia externa del predio.
77.3 Si la obra no comprende la ampliación del área techada: se tendrá por

otorgada automáticamente, la autorización de obra menor, a la presentación de la
documentación establecida en el numeral 77.2 del presente Reglamento. Si la obra
comprende la ampliación del área techada: la documentación presentada será
T.17
revisada por el funcionario municipal para evaluación; el cual, en caso de cumplir con
la normativa vigente, expedirá la Resolución correspondiente en el FOM, en un plazo
no mayor de cinco (5) días útiles, bajo responsabilidad.
Artículo 78.- Licencia de Obra para Demolición

78.1 Para obtener Licencia de Obra para Demolición se presentará lo siguiente:
a) FUO-Parte 1, debidamente llenado y la Hoja de Trámite correspondiente.
b) Copia literal de dominio o, en el caso de no constar en el registro la

edificación a demoler, Conformidad de Obra, o Licencia de Construcción o de Obra,
con el dictamen del abogado conforme lo señalado en el Art. 49 de este Reglamento.
c) Comprobante de pago del derecho municipal correspondiente, cancelado.
d) Plano de localización y ubicación según lo señalado en el inciso d) del

numeral 77.1 de este Reglamento, con indicación de la fábrica a demoler.
e) Plano de planta a escala 1/75, acotado adecuadamente, en el que se

delineará las zonas de la fábrica a demoler, así como del perfil y alturas de los
inmuebles vecinos cercanos a las zonas de la edificación a demoler, hasta una
distancia de 1.50m de los límites de propiedad.
f) En el caso de uso de explosivos, autorizaciones de las autoridades

competentes (DISCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Defensa
Civil); seguro contra todo riesgo para terceros y copia (cargo) de carta a los
propietarios y ocupantes de las edificaciones colindantes, comunicándoles las fechas y
horas en que se efectuarán las detonaciones.
78.2 La Licencia de Obra para Demolición se tramitará bajo los procedimientos

y condiciones establecidos en los artículos 80 al 91 del presente Reglamento, en lo
que fuera aplicable.
Artículo 79.- Licencia de Obra para Autoconstrucción

Para obtener Licencia de Obra, los propietarios que adopten la modalidad de
autoconstrucción en las condiciones fijadas por el Art. 47 de este Reglamento, podrán
optar por hacerlo:
a) Con presentación de planos:

En este caso el propietario conformará y tramitará su expediente según lo
previsto en el Art. 75 de este Reglamento.
b) Sin presentación de planos:

Cuando el área techada total sea menor de 90 m2, el propietario no estará
obligado a presentar planos de obra, los que le serán proporcionados por la
municipalidad en la forma prevista en el numeral 92.3 de este Reglamento. Para ello,
la municipalidad deberá mantener un Banco de Proyectos, aprobados y adecuados a
la localidad, que se constituirá con el apoyo del CAP y del CIP, instituciones con las
que deberá suscribir un convenio conjunto para el efecto.
En este caso, sólo presentará lo siguiente:
- FUO-Parte 1 firmado exclusivamente por el propietario y el abogado y Hoja de

Trámite correspondiente.
T.17
- Listado de los ambientes que pretenda construir, firmado por el propietario.
- Documentos indicados en los incisos b) y c) del numeral 75.1 del presente

Reglamento.
En este caso, para la obtención de la Licencia de Obra, no se requiere la

aprobación por parte de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, salvo que el
delegado supervisor lo considere necesario. El trámite se cumple exclusivamente ante
la oficina municipal encargada de licencias de obra, la que, al concederla, comunica a
la Comisión Supervisora de Obra para que cumpla su función.
Artículo 80.- Formalidades

80.1 El FUO-Parte 1 deberá estar firmado por el propietario, el abogado y el
profesional responsable de obra, quien deberá ser arquitecto o ingeniero civil
colegiado, salvo en los casos de autoconstrucción en que el responsable de obra será
el propietario.
80.2 Todos los planos deberán estar firmados y sellados por el profesional
responsable del proyecto correspondiente, y firmados por el propietario. Los
profesionales proyectistas y responsable de obra deberán adjuntar los Certificados de
Habilitación Profesional correspondientes.
La eventual sustitución del profesional responsable de la obra deberá

comunicarse, a través del Formulario Oficial de Uso Múltiple (FOM) establecido en el
Numeral 45.2 de este Reglamento, adjuntando el Certificado de Habilitación
Profesional del nuevo responsable. El profesional sustituido deberá comunicar el
hecho a la Municipalidad.
80.3 Los membretes de los planos deberán contener, por lo menos, la siguiente
información: nombres del propietario y del profesional responsable del plano;
especialidad y número de colegiación del profesional; tipo de obra y nombres
detallados de proyecto y plano; escala, fecha y numeración del plano referida al
número total de planos del proyecto correspondiente. Para la numeración de los
planos, se usarán los siguientes prefijos: U para el plano de ubicación, A para
arquitectura, E para estructuras, IS para instalaciones sanitarias, IE para instalaciones
eléctricas y otros que permitan identificar la especialidad correspondiente, a criterio del
proyectista.
Artículo 81.- Ejemplares de planos y documentos

Los planos y los documentos exigidos para el trámite de Licencia de Obra, que
acompañan al FUO o al FOM, se presentarán en un sólo ejemplar. El juego de planos,
debidamente sellado, al concluir el trámite, será conservado por la municipalidad como
parte del expediente.
Artículo 82.- Presentación del expediente de Licencia de Obra

82.1 El funcionario a cargo de la mesa de partes, recibirá el expediente de
Licencia de Obra, previa constatación de que está conformado con todos los requisitos
para su presentación, haciéndolo constar en la Hoja de Trámite. Con el ingreso del
expediente en mesa de partes se iniciará el término de veinte (20) días hábiles fijado
en el inciso a) del Art. 28 de la Ley, como plazo ordinario para la culminación de este
trámite.
T.17
82.2 De no estar completo el expediente por falta de alguno de los documentos

exigidos, el funcionario de mesa de partes lo hará constar en el cargo que firme. El
interesado tendrá dos (2) días hábiles para completar el expediente, reiniciándose el
plazo con el ingreso del documento faltante. Si no cumpliera con la subsanación, el
expediente se tendrá por no presentado y se devolverá al interesado por mesa de
partes, bajo cargo.
Artículo 83.- Calificación del proyecto

Para la calificación del proyecto por parte de la Comisión Técnica Calificadora
de Proyectos, se seguirá un procedimiento igual al establecido para el anteproyecto en
los artículos 67 al 72 de este Reglamento, salvo lo siguiente:
a) Se dejará expresa constancia de haberse convocado a los delegados ad

hoc, si la intervención de estos fuese necesaria, en el FUO-Parte 1.
b) El plazo máximo para que la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos

emita su dictamen, será de doce (12) días hábiles, excepto el caso previsto en el Art.
70 del presente Reglamento.
c) Los planos sellados y firmados por los delegados, se guardarán en custodia

en la municipalidad como parte del expediente.
Artículo 84.- Notificación del dictamen y sus efectos

84.1 El Presidente de la Comisión notificará al interesado, mediante cédula, el
contenido del dictamen. Con esta notificación concluirá el término del plazo señalado
en el inciso b) del Art. 83 del presente Reglamento.
84.2 En caso de que el dictamen fuera de Desaprobado, no se podrá iniciar la

obra hasta haber cumplido con subsanar el proyecto mediante la reformulación del
mismo.
84.3 Si el dictamen fuera de Aprobado o Aprobado con Observaciones, se

podrá iniciar la obra conforme a lo comunicado en la presentación del expediente,
debiendo subsanar las observaciones, de ser el caso, conforme al trámite previsto por
el inciso b) del numeral 96.1 de este Reglamento.
Artículo 85.- Resolución de Licencia de Obra y Numeración

85.1 El Presidente de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, en su
calidad de funcionario municipal, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
emisión del dictamen aprobatorio, emitirá la resolución definitiva de Licencia de Obra.
85.2 Simultáneamente y de oficio se asignará la numeración, que corresponda

a la edificación y/o a sus partes susceptibles de numerar, lo cual se anotará en la parte
pertinente del FUO-Parte 1 en forma provisional; esta numeración será definitiva de
acuerdo a la certificación de finalización de obra que la ratificará o rectificará si fuese
el caso.
85.3 Ambas anotaciones se validarán con sello y firma del Presidente de la

85.4 El funcionario responsable deberá poner la Resolución de Licencia de

Obra en conocimiento de la dependencia municipal encargada del control urbano, y de
la Comisión Técnica Supervisora de Obra cuando corresponda, para que ambas
inicien las acciones que les compete respecto de la ejecución de la obra.
T.17
Artículo 86.- Liquidación de los derechos municipales de obra

La oficina encargada del trámite de licencias de obra, de oficio, procederá
a efectuar la liquidación de los derechos municipales de obra; la que se debe
efectuar dentro de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad.
Una vez efectuada la liquidación, el interesado pagará los derechos en

tesorería y presentará, a la oficina antes mencionada, copia del comprobante de
pago cancelado, con lo que concluirá el trámite de Licencia de Obra.
Artículo 87.- Autenticación de copias de planos

Una vez concluido el trámite de Licencia de Obra, el interesado presentará
obligatoriamente un juego completo de copias de los planos finalmente aprobados
para su autenticación, incluyendo el de localización y ubicación, para el fin indicado en
el Art. 88 del presente Reglamento. La autenticación de este juego de copias no
devengará costo alguno para el interesado, quien podrá solicitar, además, la
autenticación de otras copias que requiera para trámites ante las empresas de
servicios, archivo u otros fines de su interés.
Estos planos serán confrontados con los que obran en el expediente y, de

corresponder, serán autenticados por el Presidente de la Comisión en su calidad de
funcionario municipal, reproduciendo el sello del dictamen correspondiente.
Artículo 88.- Entrega de la Licencia de Obra

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la presentación a que se refiere
el artículo anterior, la municipalidad entregará al interesado, bajo cargo, dos copias
autenticadas del FUO-Parte 1 debidamente sellado y autorizado por el funcionario
municipal responsable, conjuntamente con las copias certificadas de los planos
presentados.
La copia del FUO-Parte 1 y los planos de obra, autenticados, constituirán la

Licencia de Obra que deberá permanecer obligatoriamente en la obra.
Artículo 89.- Inicio de obra en la opción del inciso a) del Art. 28 de la Ley
89.1 Cuando el propietario haya optado por el trámite previsto por el inciso a)
del Art. 28 de la Ley (Opción a señalada en el Art. 46 del presente Reglamento), y
transcurrieran más de veinte (20) días hábiles, sin que la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos emita el dictamen del proyecto presentado, contará con
Licencia de Obra por silencio administrativo positivo y podrá dar inicio a su obra en la
fecha previamente comunicada. La obra iniciada de esta forma, no podrá ser
paralizada por falta de Licencia de Obra.
89.2 En este caso deberá pagar los derechos municipales de obra mediante el
procedimiento de pago previsto en el numeral 90.3 de este Reglamento. El cargo de
su solicitud inicial y el recibo de pago constituirán la licencia que lo ampara.
89.3 La Licencia de Obra y su ampliación son inscribibles en la Partida

correspondiente del Registro de Predios.
El asiento se cancelará por caducidad de la Licencia de Obra o de su

ampliatoria y por la inscripción de la Declaratoria de Fábrica.
Artículo 90.- Inicio de obra en la opción del inciso b) del Art. 28 de la Ley
T.17
90.1 El interesado que haya escogido la opción prevista por el inciso b) del Art.
28 de la Ley (Opción b señalada en el Art. 46 de este Reglamento), una vez obtenida
la Licencia de Obra, deberá comunicar por carta simple a la oficina responsable del
trámite de licencias de obra de la municipalidad, la fecha de inicio de la obra, para
facilitar el programa de control urbano y de supervisión de obra, si fuera el caso.
90.2 El interesado que cuente con un anteproyecto aprobado podrá obtener

una Licencia de Obra automática que le permita iniciar la obra al presentar el
expediente para su aprobación, si presenta una declaración jurada de los proyectistas
y del profesional responsable de obra, en el sentido de que el proyecto de arquitectura
no presenta cambios con respecto al anteproyecto aprobado, que los proyectos de
ingeniería cumplen con la reglamentación vigente y que la obra se ejecutará de
conformidad con dichos proyectos.
El interesado que no haya efectuado el trámite de aprobación de anteproyecto

en consulta, podrá obtener una Licencia Provisional, por treinta (30) días hábiles, que
le permita iniciar la obra al presentar el expediente para su aprobación, si presenta una
declaración jurada de los proyectistas y profesional responsable de obra, en el sentido
de que los proyectos cumplen con la reglamentación vigente y que la obra se ejecutará
de conformidad con los mismos.
Para obtener cualquiera de las licencias antes mencionadas, es requisito

indispensable pagar por adelantado los derechos de Licencia de Obra.
90.3 El pago adelantado de los derechos municipales se realizará en la

tesorería de la municipalidad a la sola presentación del Anexo D del FUO-Parte 1,
debidamente llenado con la autoliquidación correspondiente. La tesorería, emitirá el
recibo por el monto de la autoliquidación y hará constar el pago en el recuadro
correspondiente del Anexo D del FUO-Parte 1, bajo firma y sello, sin necesidad de
autorización previa de ningún tipo, por tratarse de un pago a cuenta sujeto a posterior
liquidación.
90.4 El propietario que se acoja a una licencia automática o provisional, deberá

comunicar la fecha de inicio de la obra a la dependencia municipal encargada de la
tramitación de licencias, entregando dos ejemplares del Anexo D del FUO-Parte 1
sellado por la tesorería.
La licencia en estos casos, está conformada provisionalmente por un ejemplar

del Anexo B sellado por la tesorería y con su cargo de presentación.
90.5 El funcionario responsable, al recibir el aviso, deberá ponerlo en

conocimiento de la Comisión Técnica Supervisora de Obra y de la dependencia
municipal encargada del control urbano, para que ambas inicien las acciones que les
compete.
90.6 La obra iniciada de esta forma no podrá ser paralizada por falta de
Licencia de Obra, sino con orden municipal basada en dictamen de la Comisión
Técnica Calificadora de Proyectos que desapruebe el proyecto presentado.
Artículo 91.- Impulso de trámite y responsabilidad

El cumplimiento de los plazos y trámites señalados en este Capítulo, será de
responsabilidad del funcionario municipal presidente de la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos, quien deberá impulsar el trámite con diligencia.
T.17
Dicho funcionario impondrá las sanciones que las normas vigentes le permiten,
cuando compruebe incumplimiento o negligencia por parte del personal a su cargo. En
caso de constatar negligencia y/o faltas atribuibles a un delegado, lo informará a la
entidad o colegio profesional que lo acredita, solicitando que se le imponga la sanción
correspondiente.
TÍTULO II
EJECUCIÓN DE OBRA
Artículo 92.- Supervisión de obra
92.1 La Comisión Técnica Supervisora de Obra, a través de sus delegados,

deberá cumplir el programa de supervisión en todas las obras cuyos propietarios se
acojan a la opción “a” mencionada en el Art. 46 del presente Reglamento, o que se
ejecuten bajo la modalidad de autoconstrucción.
92.2 La supervisión se cumplirá de acuerdo con la metodología y criterios

técnicos determinados por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo a través del
Reglamento de las Comisiones Técnicas Supervisoras de Obras, aprobado por
Resolución Viceministerial Nº 003-2000-MTC/15.04 y su modificatoria la Resolución
Viceministerial Nº 008-2005-VIVIENDA/VMVU
Los informes respectivos se efectuarán en el formulario de Informe Técnico de

Supervisión de Obra que se aprueba por este Reglamento y en la Cartilla de
Supervisión de Obra (CARSO) aprobada por la misma Resolución señalada.
92.3 Cuando la licencia de obra haya sido solicitada sin planos, el delegado
supervisor deberá sugerir al propietario, en base al listado de ambientes presentado
por éste, el proyecto que más se adecue a sus necesidades, entre los existentes en el
Banco de Proyectos de la Municipalidad. Una vez elegido el proyecto, los planos del
mismo serán adecuados al terreno, cuidando que cumpla con las normas de
edificación vigentes, especialmente con las de seguridad.
Estos planos, firmados y sellados por el Delegado Supervisor, se incorporan al

expediente presentado para la licencia de obra y constituyen los planos del proyecto.
92.4 Cuando se trate de obras que se realicen en bienes culturales inmuebles,

participará el delegado ad hoc del Instituto Nacional de Cultura.
Artículo 93.- Oportunidad de la supervisión

93.1 La supervisión se hará cuando menos en tres oportunidades:
a) En el proceso de cimentación, para revisar el trazo y replanteo, el tipo de

suelo y el anclaje de las estructuras al inicio del vaciado, así como verificar los retiros
señalados en los planos.
b) Durante la ejecución de los muros, para revisar los elementos estructurales y

las instalaciones. En caso de estructuras de concreto armado, antes del vaciado.
c) Durante la ejecución de los techos, para revisar las estructuras y las

instalaciones. En caso de estructuras de concreto armado, antes del vaciado de cada
techo.
T.17
93.2 El propietario, deberá comunicar obligatoriamente a la municipalidad,

mediante carta simple, con cinco (5) días hábiles de anticipación a cada una de las
etapas antes indicadas, para facilitar la supervisión. Si no lo hiciera será pasible de
multa.
Si el Supervisor no se hiciera presente dentro del plazo de diez (10) días

naturales contados a partir de la comunicación del propietario, éste podrá continuar la
obra prescindiendo de la visita de supervisión correspondiente.
93.3 Las visitas de supervisión en obras de dos o más pisos, se programarán

de acuerdo con su naturaleza y, a propuesta del supervisor designado, se establecerá
un cronograma de supervisión, que podrá considerar, de ser necesario, mayor número
de visitas, y que deberá ser acatado y cumplido por el propietario en las mismas
condiciones de obligatoriedad señalada en el inciso anterior.
Artículo 94.- Control urbano

Las municipalidades ejercerán la función de control urbano de conformidad con
la reglamentación específica.
Artículo 95.- Variaciones del proyecto aprobado

95.1 Las variaciones que no impliquen aumento del área techada o de la
densidad neta, ni cambio de uso, podrán ser regularizadas en el trámite de finalización
de obra previsto en el Art. 102 de este Reglamento.
95.2 De requerirse variaciones que impliquen, cambio de uso, mayor densidad,

aumento del área techada o modificación de estructuras en el proyecto de obra
aprobado, el propietario deberá solicitar la aprobación previa a su ejecución en obra, la
que se tramitará mediante el FOM, acompañado de los planos modificados para que la
Comisión Técnica Calificadora de Proyectos emita un nuevo dictamen, en un plazo
máximo de cinco (5) días hábiles desde su presentación.
95.3 Todas las variaciones, cualquiera que sea el caso, deberán incluirse en el
plano de replanteo requerido para la finalización de la obra.
95.4 No proceden las variaciones a los planos y las especificaciones técnicas

correspondientes a los Bienes Culturales Inmuebles.
Artículo 96.- Causales de paralización de obra y demolición

96.1 Las obras, que cuenten con Licencia de Obra debidamente tramitada, no
podrán ser paralizadas, sino por la existencia de alguna de las causas siguientes:
a) Proyecto de Obra Desaprobado
Cuando el proyecto de una obra iniciada bajo una licencia automática o

provisional al amparo de la opción b) del Art. 28 de la Ley, reciba un dictamen de
Desaprobado por parte de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, la
municipalidad notificará al propietario con el dictamen y una orden simultánea de
paralizar la obra en forma inmediata. Esta diligencia se cumplirá dentro de los diez (10)
días naturales siguientes a la emisión del dictamen por parte de la Comisión.
La interposición de recursos de impugnación contra el dictamen, no autoriza al

propietario a reiniciar la obra, sino hasta haber conseguido una resolución expresa que
lo autorice a continuar.
T.17
b) Proyecto Aprobado con Observaciones
Cuando la obra, en cualquiera de las opciones, tenga un proyecto aprobado

con observaciones, el propietario de la obra deberá subsanar en la obra y/o en el
plano del proyecto, según el estado de avance, las observaciones formuladas a su
proyecto dentro de un plazo no mayor de quince (15) días hábiles desde la notificación
con el dictamen, sin necesidad de paralizar la obra.
Si, transcurrido este plazo, no se subsanaran las observaciones, la

municipalidad dispondrá la paralización de la obra bajo apercibimiento de demolición.
Subsanada o levantada la observación, la obra podrá continuar.
c) Incumplimiento de las observaciones de la Supervisión
Cuando el propietario o responsable de obra no subsane las observaciones

formuladas por el supervisor, la dependencia de control urbano dispondrá la
paralización de la obra bajo apercibimiento de demolición. Subsanada o levantada la
observación, la obra podrá continuar.
d) Variaciones
Si el supervisor de obra o la dependencia de control urbano detectaran

variaciones en la edificación con respecto a los planos aprobados, se notificará al
propietario para que las regularice en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la notificación.
Si, transcurrido este plazo, no se hubiesen regularizado las variaciones, la

municipalidad dispondrá la paralización de la obra bajo apercibimiento de demolición.
Regularizada la variación, la obra podrá continuar.
Si la variación en la edificación implica la trasgresión de las normas

urbanísticas y/o de edificación vigentes, la municipalidad dispondrá la inmediata
paralización de la obra y/o la demolición de la parte irregular de la misma.
96.2 Si algún propietario desobedeciera las disposiciones de paralización de la

obra y/o demolición, la municipalidad podrá hacer cumplir este mandato mediante el
proceso coactivo correspondiente, con el auxilio de la fuerza pública.
TÍTULO III
DECLARATORIA DE FÁBRICA
CAPÍTULO I
PRE-DECLARATORIA DE FÁBRICA
Artículo 97.- Anotación preventiva

El propietario que cuente con Licencia de Obra aprobada, podrá solicitar la
anotación preventiva de la declaratoria de fábrica a que se refiere el Art. 30 de la Ley,
en el Registro correspondiente.
Artículo 98.- Procedimiento

98.1 Se deberá presentar a la municipalidad el Anexo C del FUO-Parte 1,
debidamente firmado por el propietario y el responsable de obra o proyectista. El
notario público legalizará las firmas.
T.17
98.2 La municipalidad verificará que los datos consignados en la memoria

descriptiva concuerden con el proyecto aprobado y devolverá al propietario el Anexo C
debidamente sellado y firmado, con el registro de la resolución correspondiente, y de
la numeración asignada a la edificación y a sus partes susceptibles de numerar.
También entregará al propietario una copia autenticada del FUO-Parte 1.
98.3 El ejemplar del Anexo C, devuelto por la municipalidad, y la copia

autenticada del FUO-Parte 1, constituirán el título registral que da mérito a la anotación
preventiva de la declaratoria de fábrica en la Oficina RegistraI correspondiente.
En caso de que la pre-declaratoria, se refiera a un inmueble que posea

secciones de propiedad exclusiva y/o bienes o servicios comunes, será necesario
anotar, además, el reglamento interno correspondiente.
Artículo 99.- Vigencia de la anotación

La anotación preventiva a la que se refiere el Art. 97 de este Reglamento,
tendrá una vigencia de un (1) año y podrá ser renovada antes de su vencimiento, por
igual plazo, tantas veces como sea necesario mientras esté vigente la Licencia de
Obra y no sea posible la inscripción de la declaratoria definitiva, previo pago de los
derechos registrales correspondientes.
Artículo 100.- Pre-Independización

Estando vigente la anotación de la pre-declaratoria de fábrica, se podrá anotar
el pre-reglamento interno y pre-independizar las unidades inmobiliarias proyectadas
como de dominio exclusivo, así como extender, respecto de éstas, asientos de
compraventa, sesión de derechos u otros análogos permitidos por Ley en calidad de
anotaciones preventivas.
CAPÍTULO II
FINALIZACIÓN DE OBRA
Artículo 101.- Obra finalizada

Para efecto del presente Reglamento se considerará que la obra ha finalizado
cuando la edificación tiene un avance de ejecución a nivel de casco habitable o
cuando la demolición haya sido concluida, si fuera el caso.
Artículo 102.- Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación

102.1 El propietario, una vez finalizada la obra y antes de iniciar la tramitación
de la declaratoria de fábrica, deberá obtener de la dependencia municipal
correspondiente, el Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación establecido
en el Art. 31 de la Ley.
102.2 En el caso de haberse ejecutado la obra de conformidad con la Licencia

de Obra, sin ninguna variación en relación con los proyectos aprobados, el propietario
presentará una declaración manifestando ese hecho y, de ser el caso, el comprobante
de pago del aporte al SERPAR, cancelado. La dependencia municipal extenderá
automáticamente el Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación.
102.3 En el caso de haberse introducido variaciones, se deberá presentar:
a) FOM debidamente llenado y firmado por el interesado, y Hoja de Trámite

correspondiente.
T.17
b) Comprobantes de pago de los derechos de revisión de planos de replanteo y

de inspección correspondientes, cancelados.
c) Comprobante de pago, cancelado, del aporte al SERPAR, de ser el caso.
d) Planos de replanteo: un juego de copias de los planos de ubicación y de

replanteo de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con las mismas
especificaciones de los planos del proyecto aprobado. Estos planos deberán estar
firmados por el responsable de obra y por el propietario, y, al concluir el trámite serán
conservados por la municipalidad como parte del expediente.
102.4 La municipalidad confrontará los planos de replanteo con los proyectos

aprobados que obran en el expediente, y con la realidad física de la obra. De
comprobar que coinciden y que se ha cumplido con los parámetros urbanísticos y
edificatorios vigentes, emitirá el Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación.
Este trámite se cumplirá en un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la fecha
de presentación de la solicitud, bajo responsabilidad del funcionario municipal
competente.
102.5 De advertirse variaciones no autorizadas, que impliquen cambio de uso,

mayor densidad, aumento de áreas techadas o modificaciones de estructuras, se
exigirá al interesado que efectúe el trámite de regularización previsto en el Capítulo IV
de este Título, presentando además los planos de estructuras modificados, de ser el
caso.
102.6 En las obras sujetas a supervisión, la inspección de finalización de obra

se cumple con la última visita de supervisión.
102.7 Al entregar el Certificado correspondiente, la municipalidad entregará al

interesado una Hoja de Datos Estadísticos, para ser llenada por el propietario o el
responsable de obra
Artículo 103.- Liquidación de derechos adicionales

Si en la inspección de finalización de obra se constatara un área mayor de
construcción que la aprobada, incluida en los planos de replanteo y que cumple con
los parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes, la municipalidad efectuará la
liquidación de los derechos adicionales de licencia de obra que corresponda, debiendo
el interesado pagarlos como requisito previo para recibir el Certificado de Finalización
de Obra y de Zonificación. En este caso no se aplicarán multas, moras o intereses.
Artículo 104.- Observaciones

104.1 De constatar la municipalidad que los planos de los proyectos aprobados
que obran en el expediente, o los de replanteo, de ser el caso, no coinciden con la
realidad física de la obra, comunicará al propietario las observaciones
correspondientes en un plazo de diez (10) días hábiles.
104.2 EI propietario deberá subsanar las observaciones antes del término de

vigencia de la Licencia de Obra correspondiente. Realizadas las correcciones,
solicitará a la municipalidad que efectúe la nueva inspección. La municipalidad, en un
plazo de cinco (5) días hábiles de presentada esa solicitud, emitirá el Certificado de
Finalización de Obra y de Zonificación, previa constatación de la subsanación.
104.3 De vencer la licencia sin que se hubiesen subsanado las observaciones

efectuadas, o de existir transgresiones a las normas ambientales, urbanísticas y de
T.17
edificación vigentes o estructuras que no cumplan con los requisitos mínimos de

estabilidad y seguridad, se aplicarán las sanciones correspondientes según ley o lo
establecido en el Título VI de esta Sección del Reglamento, sin perjuicio de la
obligación de corregir la obra e incluso de efectuar las demoliciones que fuesen
necesarias.
Artículo 105.- Declaratoria de fábrica

105.1 Obtenido el Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación, el
propietario podrá proseguir el trámite por medio del FUO-Parte 2, para obtener
finalmente la inscripción de la declaratoria de fábrica.
105.2 Para el efecto, presentará a la municipalidad los siguientes documentos:
a) FUO-Parte 2 por triplicado, debidamente llenado y firmado por el propietario

y el profesional responsable de obra o constatador, arquitecto o ingeniero civil
colegiado.
b) Copia simple del certificado literal de dominio en caso de no haberse

presentado con el FUO-Parte 1.
c) Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación.
d) Planos de localización y ubicación, y de plantas de arquitectura (distribución)

de cada piso, iguales a los del proyecto que obra en el expediente, o a los de
replanteo de ser el caso. Se presentarán dos copias de cada uno.
e) Hoja de Datos Estadísticos, debidamente llenada.
105.3 El funcionario municipal competente, dentro de los tres (3) días hábiles
de la presentación de los documentos indicados y bajo responsabilidad, sellará y
firmará el FUO-Parte2 dando conformidad al trámite. Luego, lo integrará con el FUO-
Parte 1, que se conserva en el expediente de Licencia de Obra y, finalmente,
devolverá al propietario dos ejemplares completos del FUO, con las copias
autenticadas de los planos que éste acompañó al FUO-Parte2, para que inicie el
trámite de la inscripción de la Declaratoria de Fábrica, en el Registro Público
correspondiente.
CAPÍTULO III
INSCRIPCIÓN
Artículo 106.- Título suficiente

El FUO completo, sellado y firmado por el funcionario municipal, acompañado
de los planos de localización y ubicación, y de arquitectura (distribución), tendrá
calidad de instrumento público y constituirá título suficiente para solicitar la inscripción
de la declaratoria de fábrica ante el Registro correspondiente.
Cuando la declaratoria de fábrica se refiera a inmuebles constituidos por bienes

de propiedad exclusiva y de propiedad común o servicios comunes, deberá adjuntarse
el respectivo reglamento interno y la nominación del presidente y/o de la primera
directiva de la junta de propietarios, así como la independización, de ser el caso, con
los planos correspondientes.
Artículo 107.- Declaratoria de fábrica por escritura pública

T.17
Cuando el propietario, al amparo de lo dispuesto por el Art. 35 de la Ley, opte

por realizar su declaratoria de fábrica mediante escritura pública, para la inscripción
respectiva, deberá presentar adjunto al parte notarial correspondiente, el FUO
completo debidamente tramitado incluyendo sus anexos.
CAPÍTULO IV
REGULARIZACIÓN DE OBRAS SIN LICENCIA
Artículo 108.- Edificaciones irregulares y sanciones

Toda obra iniciada después del 20 de julio de 1999, sin haber cumplido con el
trámite de licencia de obra, deberá ser paralizada por la municipalidad respectiva, la
que otorgará un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles para iniciar el proceso de
regularización de su licencia de obra bajo apercibimiento de demolición de la
edificación ejecutada, si no se cumpliera con esta exigencia. En este caso la obra se
podrá reiniciar sólo cuando se haya obtenido la licencia correspondiente. Esto no es
de aplicación a las edificaciones del Sector Público por cuanto no requerían de licencia
de Obra. Esto no es de aplicación a las edificaciones del Sector Público por cuanto no
requerirán de Licencia de Obra.
La regularización de las edificaciones a partir de la fecha de vigencia de la Ley

(21.07.1999), ejecutadas sin la correspondiente Licencia de Obra, se sujetará a los
procedimientos establecidos en el presente Capítulo. A este efecto, el propietario
deberá pagar la multa señalada en el Art. 36 de la Ley, equivalente al 10% del valor
declarado de obra, así como los derechos de Licencia de Obra. Estos pagos se
efectúan mediante la autoliquidación contenida en el Anexo D del FUO-Parte 1.
Artículo 109.- Requisitos del expediente para Licencia de Obra en Vía de

Regularización
El propietario conformará un expediente de regularización, que contendrá:
a) FUO completo, por triplicado, debidamente llenado y firmado por el

propietario, el abogado y el arquitecto o ingeniero civil colegiado, quien actuará como
constatador, y Hoja de Trámite correspondiente.
b) Copia simple del certificado literal de dominio, con el dictamen legal del
abogado conforme lo dispuesto en el Art. 49 de este Reglamento.
c) Comprobante de pago de derechos del trámite de revisión y de la multa

señalada en el artículo 36 de la Ley, debidamente cancelado, y copia del Anexo D con
el que efectuó la autoliquidación.
d) Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios vigente.
e) Plano de localización y ubicación según lo indicado en el inciso d) del

numeral 64.2 del presente Reglamento.
f) Planos de arquitectura según lo indicado en el inciso e) del numeral 64.2 de

este Reglamento.
g) Fotografías a color, según lo indicado en el inciso f) del numeral 64.2 de este

Reglamento.
h) Memoria justificativa, según lo indicado en el inciso g) del numeral 64.2 de

este Reglamento, cuando sea necesario.
T.17
Artículo 110.- Presentación y trámite del expediente

El expediente de regularización se tramitará, conforme al procedimiento
previsto para Licencia de Obra en el presente Reglamento, en cuanto le fuera
aplicable, salvo lo señalado en los artículos 111 al 114.
En el caso que se desee tramitar licencia para ejecutar una obra de cualquier
tipo, vinculada a una edificación existente que requiera de regularización de
conformidad con este Capítulo, ambos trámites se podrán efectuar simultáneamente.
En este caso, la Comisión Técnica Calificadora se pronunciará en un solo dictamen.
Artículo 111.- Calificación del expediente

La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos tendrá sólo dos opciones para
emitir su dictamen: Aprobado o Desaprobado.
La Comisión justificará su decisión de dictaminar Desaprobado, indicando las

medidas correctivas que deban aplicarse.
Artículo 112.- Adecuación de la edificación con dictamen Desaprobado

El dictamen Desaprobado implicará la adecuación de la edificación mediante la
corrección de las deficiencias. Para ello deberá gestionar, paralelamente, una Licencia
de Obra para ampliación, modificación, remodelación y/o demolición, según el tipo de
obra que corresponda, con los procedimientos previstos en el Capítulo IV del Título I
de esta Sección del Reglamento, con la salvedad de que, en este caso, se aplicará el
FOM y se presentarán los planos con el dictamen Desaprobado de la Comisión
Técnica Calificadora de Proyectos, en sustitución de la declaratoria de fábrica exigida.
Artículo 113.- Subsanación

Una vez concluidas las obras de adecuación y obtenido el Certificado de
Finalización de Obra y de Zonificación, así como los planos autenticados
correspondientes, se presentarán en el trámite de regularización, acompañando a los
nuevos planos corregidos de la edificación a regularizar. Con estos documentos, el
expediente retornará a la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, la que de
considerar superada la observación que motivó el rechazo de la regularización, emitirá
dictamen de Aprobado. De no haberse corregido todas las observaciones, se
procederá según el Art. 104 de este Reglamento.
Artículo 114.- Liquidación de los derechos municipales y numeración

Simultáneamente y de oficio, se procederá a practicar una liquidación de la
multa, de los derechos municipales de licencia de obra y de numeración, con sus
correspondientes moras e intereses, señalándose el reintegro que, por estos
conceptos, corresponda. Esta liquidación será notificada al interesado para su pago.
Artículo 115.- Inscripción en el Registro Público correspondiente

La inscripción en el Registro Público correspondiente se efectuará según el
Capítulo III del presente Título.
TÍTULO IV
RECURSOS DE IMPUGNACIÓN
Artículo 116.- Procedencia

Proceden el recurso de reconsideración y el de apelación respecto de los
aspectos técnicos y administrativos de los procedimientos de consultas, licencias de
T.17
obra, supervisión de obra y control urbano, los que podrán ser interpuestos por el
propietario, los proyectistas o el responsable de obra, según sea el caso.
En caso de que las impugnaciones sean sobre aspectos técnicos del dictamen
de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, se presentará adjunto al recurso
correspondiente una memoria justificativa de los criterios o apreciaciones que
sustenten el recurso. Su conocimiento y resolución corresponderán, a las instancias
técnicas señaladas en el artículo siguiente.
Artículo 117.- Instancias técnicas

Las instancias, en cuanto a asuntos técnicos, son las siguientes:
a) En primera instancia
La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos que emitió el dictamen o la
Comisión Técnica Supervisora de Obra, en su caso.
b) En segunda y última instancia:

La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos o la Comisión Técnica
Supervisora de Obra de la municipalidad provincial, a la que corresponde el distrito. Si
se tratara de una Comisión de municipalidad provincial, una Comisión diferente a la
que vio el expediente en primera instancia, y, si no la hubiera, el concejo provincial con
el apoyo técnico de delegados especialmente designados por el CAP y del CIP, según
sea el caso.
Artículo 118.- Plazos

118.1 El plazo para interponer los recursos impugnativos será de diez (10) días
hábiles, contados a partir de la notificación del acto o resolución objeto de
impugnación.
118.2 Los recursos impugnativos, cuando se refieran a asuntos administrativos,

serán resueltos por los funcionarios llamados por ley, en un plazo no mayor de quince
(15) días hábiles.
118.3 Cuando se refieran a asuntos técnicos, serán resueltos en las instancias

indicadas en el artículo anterior, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles.
TÍTULO V
DERECHOS DE TRÁMITE DE LICENCIA DE OBRA
Artículo 119.- Derechos exigibles
Las municipalidades sólo podrán cobrar derechos por los siguientes conceptos:
a) Revisión y calificación de anteproyectos y proyectos.

b) Licencia de obra.
c) Control y/o supervisión de obra.
d) Deterioro de pistas y veredas.
e) Regularización de declaratoria de fábrica
f) Emisión de certificados.
g) Autenticación de planos.
h) Numeración de los predios.
Artículo 120.- Derechos por servicios de delegados

Los derechos por los servicios profesionales de calificación o supervisión, de
los delegados ante las Comisiones Técnicas, serán fijados por el Ministerio de
T.17
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, mediante resolución

ministerial, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Los derechos por revisión y calificación de anteproyecto en consulta,

proyecto de obra y variación de proyecto aprobado, que corresponden a los servicios
de los delegados del CAP y del CIP ante la Comisión Técnica Calificadora de
Proyectos, se fijarán en función de la dimensión del proyecto y su complejidad,
preferentemente referido a un porcentaje de la UIT, para efecto de su actualización.
De los derechos a los que se refiere el presente inciso, corresponderá:
- En el caso del Anteproyecto en Consulta, el 100% al CAP.
- En el caso de los proyectos de obra y variación de proyecto aprobado: el 50%

al CAP y el 50% al CIP.
b) Los derechos por los servicios de los delegados del CAP y del CIP ante la
Comisión Técnica Supervisora de Obra, se fijarán mediante la misma resolución
ministerial, en función de la labor profesional que demanda la supervisión.
Los derechos a los que se refiere este inciso corresponderán, en cada caso, al
colegio profesional cuyo delegado ejerza la supervisión.
c) Los derechos que correspondan a los servicios de los delegados ad hoc,

serán transferidos íntegramente a cada entidad involucrada.
Al determinarse el monto de los derechos que corresponden a los servicios

prestados por delegados del CAP o del CIP, deberá adicionarse el pago del Impuesto
General a las Ventas que grava estos servicios
Artículo 121.- Validez del pago de derechos por calificación de proyectos

El pago de derechos será válido para dos calificaciones en cada una de las
especialidades. De requerirse una tercera calificación será necesario efectuar un
nuevo pago de derechos teniendo en consideración que:
a) El pago de derechos de calificación de anteproyectos en consulta es único y

en consecuencia se deberá pagar el 100% al CAP.
b) El pago de los derechos de calificación de proyecto de obra corresponde a

las especialidades de Arquitectura y de Ingeniería en porcentajes del 50% para el CAP
y el 50% para el CIP. El nuevo pago se hará por el 50% del derecho si se requiere de
una sola especialidad y por el 100% si se requiere de las dos.
Artículo 122.- Pago de los servicios de los colegios profesionales y otras

entidades
Los derechos por revisión de anteproyectos y proyectos que corresponden a
los colegios profesionales, y otras entidades que acrediten delegados ante las
Comisiones Técnicas, serán depositados directamente por los interesados en las
cuentas corrientes que para tal efecto cumplan con señalar las citadas instituciones.
Los números de las cuentas antes indicadas serán de conocimiento de las

Municipalidades, las cuales deberán proporcionarlos a los interesados en la
oportunidad requerida.
T.17
Por excepción, los derechos que corresponden a los Delegados Ad-hoc de las
Entidades Rectoras se depositarán por los interesados en una cuenta especial de las
municipalidades a que abonará directamente a los Delegados, comunicando a los
Entidades Rectoras.
Una vez realizados los depósitos, los interesados deberán cumplir con anexar
al expediente copia de la constancia de depósito respectiva.
TÍTULO VI
SANCIONES
Artículo 123.- Faltas

Se consideran faltas contra las normas contenidas en el presente Reglamento
a) Del funcionario municipal responsable, cuando no emite el Certificado de

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios dentro del plazo establecido por el numeral
63.3 del presente Reglamento.
b) Del funcionario municipal que preside la Comisión Técnica Calificadora de

Proyectos, cuando por su negligencia esa Comisión no emite los dictámenes
correspondientes dentro de los plazos previstos por el presente Reglamento. Se
considera falta grave cuando, por efecto de esta negligencia se opera el silencio
positivo administrativo respecto de una Licencia de Obra.
c) Del Supervisor, cuando sin motivo justificado, no cumple con la visita

programada a una obra a su cargo. La reincidencia por tres veces consecutivas o
discontinuas, constituye falta grave.
d) Del profesional responsable de obra o del propietario, cuando incumple con

remitir las comunicaciones dispuestas por este Reglamento. Esta falta se sanciona con
multa que impondrá la municipalidad conforme a sus normas y reglamento.
Artículo 124.- Alcances

Las sanciones derivadas de las infracciones, faltas o violaciones a las normas
contenidas en la Ley y este Reglamento, alcanzan a los propietarios, proyectistas,
responsables de obra, delegados de los colegios profesionales, delegados ad hoc de
las entidades normativas, funcionarios y empleados municipales.
Son aplicadas por los funcionarios municipales responsables de la tramitación

de las Licencias de Obra y Control Urbano, respectivamente, de acuerdo con los
reglamentos municipales vigentes.
Cada entidad que interviene en el proceso de Licencia de Obra, declaratoria de

fábrica o regularización deberá supervisar y controlar el desempeño de sus
funcionarios, empleados, consultores y/o delegados, y aplicará las sanciones que sus
normas y reglamentos prevén en caso de incumplimiento de las funciones, deberes y
responsabilidades que la Ley o este reglamento les atribuye, sin perjuicio de las
sanciones penales o civiles que pudiese aplicarse al responsable si la falta lo amerita.
Quien se considere afectado por la conducta funcional de alguna de las

personas mencionadas en el párrafo anterior podrá recurrir a la entidad
correspondiente, a mérito de denunciar este hecho.
SECCIÓN TERCERA
T.17
(Título III de la Ley Nº 27157)
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y COMÚN
TÍTULO I
NORMAS GENERALES
Artículo 125.- Objeto y Alcances

La presente sección norma el régimen legal al que deberán someterse las
unidades inmobiliarias en las que coexistan secciones de propiedad exclusiva y bienes
y/o servicios comunes.
Su aplicación es obligatoria cuando las secciones que la conforman

pertenezcan a dos o más propietarios y optativa cuando pertenezcan a uno solo.
Artículo 126.- Unidades inmobiliarias reguladas por este Reglamento

Las unidades inmobiliarias que comprenden bienes de propiedad exclusiva y
de propiedad común, reguladas por el presente Reglamento, son:
a) Edificios de departamentos de uso residencial, comercial, industrial o mixto.

b) Quintas.
c) Casas en copropiedad.
d) Centros y galerías comerciales o campos feriales.
e) Otras unidades inmobiliarias con bienes comunes.
Artículo 127.- Opción de régimen

Al momento de solicitar la inscripción del Reglamento Interno, el o los
propietarios de las secciones exclusivas deberán optar entre los regímenes siguientes:
a) Propiedad Exclusiva y Propiedad Común.

b) Independización y Copropiedad.
Ambos regímenes podrán coexistir en una misma unidad inmobiliaria, por

bloques o sectores.
TÍTULO II
RÉGIMEN DE INDEPENDIZACIÓN Y COPROPIEDAD
Artículo 128.- Concepto

El régimen de Independización y Copropiedad supone la existencia de
unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva susceptibles de ser independizadas y
bienes de uso común, sujetas al régimen de copropiedad regulado en el Código Civil.
Las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva comprenden necesariamente el
terreno que ocupa cada una.
Sólo se puede optar por este régimen en el caso de las Unidades Inmobiliarias
mencionadas en los incisos b), c), d) y e) del Art. 126 de este Reglamento, siempre
que estén conformadas por secciones de un solo piso o que, de contar con más de un
piso, pertenezcan a un mismo propietario y los pisos superiores se proyecten
verticalmente sobre el terreno de propiedad exclusiva de la sección.
Esta opción debe constar en el FUO.
TÍTULO III
T.17
REGIMEN DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y PROPIEDAD COMÚN
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 129.- Concepto

Es el régimen jurídico que supone la existencia de una edificación o conjunto
de edificaciones integradas por secciones inmobiliarias de dominio exclusivo,
pertenecientes a distintos propietarios, y bienes y servicios de dominio común.
Cuentan con un Reglamento Interno y una Junta de Propietarios.
Artículo 130.- Participación en la propiedad de los bienes comunes

La participación en los bienes comunes, es un derecho accesorio a cada
unidad o sección de uso exclusivo y corresponde ejercerlo al propietario de la misma.
El porcentaje es determinado en el Reglamento Interno, y se establecerá atendiendo a
criterios razonables, como el área ocupada de las secciones exclusivas, la ubicación
de éstas, los usos a los que están destinadas, etc.
Artículo 131.- Usos

Las secciones de propiedad exclusiva podrán destinarse a cualquier uso
permitido por las normas vigentes, salvo las limitaciones que se establezcan en el
Reglamento Interno.
Artículo 132.- Transferencia

La transferencia de la sección inmobiliaria de propiedad exclusiva incluye todos
los bienes que la conforman, la participación en los bienes de propiedad común y los
derechos de uso, tránsito o servidumbres que la afecten, los que son inseparables de
la misma.
Artículo 133.- Ejecución de Obras, acumulación, subdivisión o

independización de secciones de propiedad exclusiva
Los propietarios podrán realizar cualquier tipo de obra dentro de las secciones
de propiedad exclusiva, así como acumularlas, subdividirlas o independizarlas,
siempre que no contravengan las normas vigentes, no perjudiquen las condiciones de
seguridad y funcionamiento de la edificación y no afecten los derechos de los demás
propietarios o de terceros.
Tratándose de ejecución de obras, deberán obtener previamente la Licencia de

Obra de la municipalidad correspondiente y comunicar oportunamente su fecha de
inicio a la Junta de Propietarios. Si la obra alterase la volumetría, el estilo
arquitectónico o el aspecto exterior de la sección donde se ejecuta, o del inmueble
matriz, el propietario deberá obtener previamente la aprobación de la Junta de
Propietarios. En estos casos, el propietario de la sección que desee ejecutar la obra
deberá proporcionar a la Junta de Propietarios, toda la información y documentación
técnica, legal y administrativa relacionada con ella, que sea necesaria para facilitar una
decisión adecuada.
CAPÍTULO II
BIENES, SERVICIOS Y GASTOS COMUNES
Artículo 134.- Bienes comunes intransferibles

Son bienes comunes intransferibles, salvo pacto en contrario establecido en el
Reglamento Interno:
T.17
a) El terreno sobre el que está construida la edificación que tiene dos o más
secciones de propiedad exclusiva, salvo que sobre él se constituya derecho de
superficie.
b) Los cimientos, sobrecimientos, columnas, muros exteriores, techos y demás

elementos estructurales esenciales para la estabilidad de la edificación, siempre que
sirvan a dos o más secciones.
c) Los pasajes, pasadizos, escaleras, porterías, áreas destinadas a la

instalación de equipos y en general, vías y áreas de circulación común.
d) Los ascensores y montacargas, salvo los propios de una sección de

propiedad exclusiva.
e) Los sistemas de instalaciones para agua, desagüe, electricidad, eliminación

de basura y otros servicios que no estén destinados a una sección en particular.
f) Los patios, pozos de luz, ductos de ventilación o de instalaciones, salvo los

propios de una sección de propiedad exclusiva.
g) Los estacionamientos exigidos reglamentariamente.
h) Aquellos que se señalen como tales en el Reglamento Interno.
Artículo 135.- Actos de disposición de bienes comunes

La transferencia, gravamen, cesión en uso o la celebración de cualquier otro
acto o contrato que importe disposición o limitación de uso de los bienes comunes
susceptibles de ser transferidos, deberá ser autorizada por la Junta de Propietarios
mediante acuerdo adoptado con el voto conforme de cuando menos las dos terceras
partes de los propietarios de las secciones de propiedad exclusiva.
Dicha autorización será otorgada, siempre que los actos mencionados en el

primer párrafo no contravengan los parámetros urbanísticos y edificatorios, y las
normas de edificación vigentes, ni se perjudique las condiciones de seguridad y
funcionalidad de la edificación, ni se afecte los derechos de las secciones de
propiedad exclusiva o de terceros.
Artículo 136.- Obras en bienes comunes

Las obras que se ejecuten en bienes comunes, requieren autorización expresa
de la Junta de Propietarios, adoptado por mayoría simple si están destinadas a su
conservación o mantenimiento, y por mayoría calificada si están destinadas a algún fin
que implique la modificación o limitación de su uso. Estas obras deberán obtener,
obligatoriamente, Licencia de Obra antes de su ejecución.
Artículo 137.- Servicios comunes

Son servicios comunes, entre otros:
a) La limpieza, conservación y mantenimiento de las áreas y ambientes
comunes, instalaciones sanitarias y eléctricas de uso común, y en general de cualquier
otro elemento de los bienes comunes. Esto incluye la reparación y/o reposición de los
bienes o de sus partes.
b) La administración de la edificación
c) La guardianía, la jardinería y portería.

T.17
d) Los servicios de vigilancia y seguridad de la edificación en conjunto.
e) La eliminación de basura.
f) Los servicios de publicidad.
g) La administración de las playas de estacionamiento.
h) Los demás que acuerde la Junta de Propietarios.
Los servicios señalados en el inciso a) son obligatorios para todas las

edificaciones sujetas a las disposiciones de este título. Los demás servicios, una vez
establecidos por acuerdo de la Junta de Propietarios, también son obligatorios.
Artículo 138.- Gastos comunes

Son gastos comunes, entre otros:
a) Todos los ocasionados por el mantenimiento de los servicios comunes

indicados en el artículo anterior, cargas, responsabilidades y, en general, cualquier
gasto que no sea susceptible de individualización.
b) Cualquier otro extraordinario acordado por la Junta de Propietarios.
El pago de los gastos comunes, se efectuará de acuerdo con los porcentajes

establecidos en el Reglamento Interno, teniendo en cuenta criterios de uso, espacio
ocupado, demanda de servicios, el número de personas que ocupan las secciones, la
ubicación o accesibilidad de las mismas, etc., porcentajes que no son necesariamente
iguales a los de participación en el dominio de los bienes comunes.
TÍTULO IV
DERECHOS, OBLIGACIONES Y PARTICIPACIÓN DE LOS POSEEDORES
DE LAS SECCIONES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA
Artículo 139.- Poseedores

Para efectos del presente Reglamento, se considera poseedores u ocupantes
de las secciones de propiedad exclusiva, a las personas naturales o jurídicas que
ejerzan la posesión, o el uso de las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva de
una edificación, en calidad de propietarios, arrendatarios, o bajo cualquier otro título
que los faculte a ejercer la posesión indicada.
Los derechos y obligaciones de los propietarios de las secciones de propiedad

exclusiva, se regulan en el Reglamento Interno, y los que corresponden a los
arrendatarios u otros poseedores se regulan en el presente título, en cuanto se refiere
a la administración, uso y disfrute de esas unidades inmobiliarias y de los bienes o
servicios comunes.
Artículo 140.- Derechos de los arrendatarios u otros poseedores

Son derechos de los arrendatarios u otros poseedores:
a) Ejercer el uso y disfrute exclusivo sobre su sección, sujeto únicamente a las

limitaciones que les imponga su contrato, o el Reglamento Interno.
T.17
b) Efectuar cualquier acondicionamiento o instalación interna que le convenga,

en forma independiente a los demás poseedores, dentro del espacio ocupado por su
sección, siempre que cuente con autorización del propietario
c) Ejercer el uso y disfrute de los bienes y servicios comunes, sin más
limitación que el uso y disfrute legítimo de los demás poseedores sobre dichos bienes
y servicios.
d) Reclamar ante la Administración o Junta de Propietarios cuando el
mantenimiento o prestación de los servicios comunes no sean los adecuados.
e) Participar con voz en las reuniones de la Junta en los asuntos relativos a los
servicios y gastos comunes, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Interno.
f) Reclamar ante la Junta de Propietarios o la Administración, respecto de las
acciones de otros ocupantes de secciones exclusivas que perjudiquen sus intereses o
violen el Reglamento Interno.
g) Reclamar ante las autoridades competentes frente a las acciones o
decisiones de la Junta de Propietarios que lesionen sus derechos o violen el
Reglamento Interno o las normas vigentes.
h) Ejercer los demás derechos que les otorgue la Ley o el Reglamento Interno.
Artículo 141.- Obligaciones de los arrendatarios y otros poseedores

Son obligaciones de los arrendatarios y otros poseedores, las siguientes:
a) Destinar la sección de propiedad exclusiva que conduce al uso genérico y/o

compatible que corresponda a la naturaleza de la edificación, salvo las limitaciones
impuestas en el Reglamento Interno
b) No ejecutar, en el área ocupada por su sección, obra o instalación alguna

que afecte el dominio común o la apariencia externa del predio, sin contar con la
previa y expresa autorización del propietario y de la Junta de Propietarios, y con la
Licencia de Obra cuando corresponda.
c) No afectar la seguridad o las condiciones de habitabilidad de la edificación

en su conjunto.
d) No perturbar la tranquilidad y normal convivencia de los demás ocupantes y

vecinos, ni atentar contra la moral y las buenas costumbres.
e) Asumir la responsabilidad por los daños y perjuicios que cause a las demás
secciones o a los bienes comunes sea por acción, omisión o negligencia.
f) No ejecutar, en el área ocupada por los bienes comunes, obra o instalación

alguna, sin la aprobación previa de la Junta de Propietarios.
g) No afectar, perturbar u ocupar permanentemente las áreas destinadas a la

circulación, esparcimiento o cualquier otro uso común.
h) Respetar los lugares, horarios y sistemas para la evacuación de la basura,

así como otras disposiciones referentes al buen mantenimiento exterior de su sección
de propiedad exclusiva y áreas comunes, que fije la administración, la Junta de
Propietarios y/o la municipalidad.
i) Acatar las disposiciones y acuerdos de la Junta de Propietarios.

T.17
j) Pagar puntualmente las cuotas destinadas a atender los gastos comunes

cuando le corresponda según su contrato. En este caso el propietario se constituye
legalmente como responsable solidario del poseedor no propietario frente a la Junta.
Artículo 142.- Porcentajes de participación de los propietarios y su

reajuste
Los porcentajes de participación de los propietarios en el dominio de los bienes
comunes, se fijarán en el Reglamento Interno.
En caso de producirse variaciones en el área de las unidades inmobiliarias de

uso exclusivo, podrán recomponerse los porcentajes en la forma que esté prevista en
dicho Reglamento o, en su defecto, por acuerdo de la Junta de Propietarios.
En caso de acumulación, división o independización, la recomposición de los

porcentajes de participación se hará sumando o distribuyendo los porcentajes que
correspondían a las unidades originales en la misma forma y proporción en que éstas
fueron acumuladas, subdivididas o independizadas, según sea el caso. En estos
supuestos, el interesado solicitará a la Junta de Propietarios que proceda a la
modificación del Reglamento Interno asumiendo los gastos que ésta demande.
Artículo 143.- Habilitación de los propietarios

El propietario que ha cumplido con todas sus obligaciones de pago respecto de
los gastos, servicios y mantenimiento comunes en la edificación, está habilitado para
ejercer todos los derechos que le corresponden.
Está inhabilitado cuando incumple con pagar tres (3) o más cuotas ordinarias, o
una (1) extraordinaria al momento de la convocatoria. Sin embargo, podrá asistir a la
Junta de Propietarios, con voz pero sin voto, y no se lo considerará para determinar el
quórum. Queda rehabilitado cuando cumple con pagar sus adeudos.
Artículo 144.- Incumplimiento en el pago de las cuotas

El incumplimiento o retraso en el pago de las cuotas para gastos comunes,
ordinarias o extraordinarias, dará lugar a las acciones de cobro permitidas por este
Reglamento y la ley. El hecho de que una sección se encuentre o permanezca
desocupada independientemente del tiempo de desocupación, no exime a su
propietario del cumplimiento de estas obligaciones, salvo pacto en contrario.
TÍTULO V
JUNTA DE PROPIETARIOS
Artículo 145.- Constitución de la Junta de Propietarios

La Junta de Propietarios está constituida por todos los propietarios de las
secciones de Propiedad Exclusiva de la edificación y tiene la representación conjunta
de éstos.
La Junta de Propietarios, se constituye plenamente al otorgamiento del

Reglamento Interno, el cual contendrá obligatoriamente la nominación del Presidente
si existiera pluralidad de propietarios al momento de registrar el Reglamento. Su
inscripción se efectúa en el Registro de Propiedad Inmueble, en la partida registral del
predio matriz o en la que corresponde a los bienes comunes.
La renuncia de uno o más propietarios no impedirá la constitución de la Junta y

su admisión en el seno de ésta siempre estará expedita. Esta renuncia no libera al
propietario de las obligaciones comunes ni del cumplimiento de los acuerdos de la
T.17
Junta. Si sólo quedará un propietario hábil, este asumirá las funciones de la Junta, en
todo cuanto le sea aplicable.
La Junta de Propietarios estará presidida por uno de sus miembros que tendrá
la calidad de Presidente, quien ejercerá la representación legal de la misma,
asumiendo las funciones y responsabilidades que este reglamento señala. El
reglamento interno podrá disponer la constitución de una Directiva cuando lo estime
conveniente, señalando su composición y funciones.
Artículo 146.- Convocatoria

Salvo disposición distinta del Reglamento Interno, la Junta de Propietarios
deberá ser convocada a sesión por el Presidente, con una anticipación no menor de
cinco (5) días naturales, mediante aviso contenido en carta, esquela, facsímil, correo
electrónico o cualquier otro medio que permita dejar constancia de su entrega o
recepción, y carteles publicados en las vitrinas o pizarras que al efecto debe mantener
la administración en uno o varios sitios visibles de la edificación. Los avisos y carteles
contendrán la indicación del día, hora y lugar de la reunión y las materias a tratarse.
Si la sesión debidamente convocada no se celebrara en la fecha prevista, la

Junta deberá ser nuevamente convocada en la misma forma dentro de los tres (3) días
naturales desde la fecha de la sesión no celebrada.
Las sesiones de la Junta de Propietarios, se celebrarán necesariamente en el

predio.
Artículo 147.- Representación de los propietarios o poseedores en la

Junta
Los propietarios o poseedores podrán hacerse representar por otras personas
ante la Junta de Propietarios, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno.
La representación debe conferirse por escrito y con carácter especial para cada
sesión, salvo que se trate de poder otorgado por escritura pública.
Artículo 148.- Acuerdos por mayoría calificada

Salvo disposición distinta del Reglamento Interno, se considera mayoría
calificada al voto conforme de cuando menos los propietarios de secciones de
propiedad exclusiva que representen los dos tercios de las participaciones de los
bienes comunes, incluyendo los porcentajes de quienes renunciaron a la Junta.
Cuando se trate de decisiones de venta, gravamen, cesión en uso o afectación
permanente de los bienes, áreas o servicios comunes, sólo podrán votar los
propietarios hábiles de las secciones o sus representantes en nombre de ellos, aún
cuando no integren la Junta de Propietarios.
Las sesiones de las Juntas de Propietarios y los acuerdos adoptados en ellas,

deberán constar en el Libro de Actas legalizado conforme a Ley.
Los acuerdos que autoricen la transferencia de propiedad de bienes comunes

deberán ser notificados a los propietarios de secciones que no concurrieron a la Junta,
aún cuando hubieran renunciado a ella, mediante carta notarial dirigida al domicilio
designado por ellos ante la Junta. En estos casos, los propietarios podrán manifestar
su discrepancia con el acuerdo, en el plazo de veinte (20) días hábiles. Esta
discrepancia se entiende sólo como salvedad. De no hacerlo quedarán vinculados a
dicho acuerdo.
T.17
La notificación antes mencionada, se entenderá realizada y será válida siempre

que se efectúe en el domicilio designado por el propietario ante la Administración.
En caso que la notificación antes mencionada sea devuelta por el notario

porque el domicilio señalado por el propietario fuere desconocido o carezca del mismo
en el lugar de la edificación, el Presidente, la Directiva o la Administración, según sea
el caso, deberá publicar un aviso en el diario oficial El Peruano, en el cual se
consignará el acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, en las mismas
condiciones que en la notificación notarial. Si transcurrido el plazo de veinte (20) días
hábiles desde el día hábil siguiente de la publicación, el propietario con domicilio
desconocido no manifestara por conducto notarial su discrepancia, se entenderá
vinculado al acuerdo.
Artículo 149.- Contenido y forma del acta.

En el acta de cada sesión, deberá indicarse el lugar, fecha y hora en que esta
se realizó; la relación de los propietarios concurrentes, con indicación de sus
porcentajes de participación en los bienes de dominio común; el nombre de las
personas que actuaron como presidente y secretario de la junta; los puntos de la
agenda; la forma y resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados. Será firmada
por el Presidente y el Secretario designado, o por los miembros de la directiva si la
hubiera, y por todos los participantes en la Junta. El Reglamento interno podrá
contener reglas que faciliten la suscripción del acta.
Artículo 150.- El Presidente de la Junta de Propietarios

De conformidad con el Art. 48 de la Ley, la Junta de Propietarios elegirá un
Presidente, que gozará de las facultades generales y especiales de representación
señaladas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil; quien, para ejercer dicha
representación procesal, requerirá solo de copia certificada por notario del acta de la
sesión de la Junta de Propietarios en la que conste dicho nombramiento.
TÍTULO VI
ADMINISTRACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 151.- El Administrador General

Toda edificación sujeta al presente reglamento, deberá contar con un
Administrador General, quien velará por el adecuado funcionamiento y conservación
de los bienes y servicios comunes. La designación será efectuada por la Junta de
Propietarios y podrá recaer en:
a) El presidente de la Junta.
b) Cualquiera de los poseedores de las secciones de propiedad exclusiva,
propietario o no.
c) Cualquier persona natural o jurídica especialmente contratada para tal
función.
Artículo 152.- Funciones

El Administrador General cumplirá las siguientes funciones:
a) Velar por el adecuado manejo de los bienes y servicios comunes, su

mantenimiento, limpieza, y preservación.
b) Cobrar las cuotas de los gastos comunes.
c) Cuidar que los pagos de los servicios comunes estén al día.
T.17
d) Llevar las cuentas de la administración y/o los libros contables cuando estos
sean exigibles por ley.
e) Realizar, previo aviso, visitas periódicas a las secciones de propiedad
exclusiva, con el objeto de verificar que no se realicen acciones contrarias a las
establecidas en el Reglamento Interno o que afecten los servicios comunes.
f) Elaborar y proponer el presupuesto anual de ingresos y gastos ante la Junta
de Propietarios, para su aprobación.
g) Llevar los libros de actas al día, asumiendo las funciones de Secretario de la
Junta.
h) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta de Propietarios y ejercer
todas las funciones que la Junta o el Reglamento Interno le asignen.
i) Las demás que establezca el Reglamento Interno.
TITULO VII
REGLAMENTO INTERNO
Artículo 153.- Contenido

El Reglamento Interno deberá contener, obligatoriamente, lo siguiente:
a) La determinación de la unidad inmobiliaria matriz y la relación de las

secciones de propiedad exclusiva, señalando sus áreas, numeración y el uso al que
deberá estar destinada cada una de ellas (vivienda, comercio, industria, oficina,
estacionamiento u otros; así como de los bienes comunes que la conforman,
precisando, de ser el caso, los que se califiquen como intransferibles,
b) Los derechos y obligaciones de los propietarios.
c) Las limitaciones y disposiciones que se acuerden sobre los usos y destinos

de los bienes comunes, y sobre el uso de las secciones de propiedad exclusiva.
d) Los reglamentos especiales referidos a obras, usos, propaganda u otros, de

ser el caso.
e) La relación de los servicios comunes.
f) Los porcentajes de participación que corresponden a cada propietario en los

bienes comunes, de acuerdo con el criterio adoptado por los propietarios o por el
propietario promotor.
g) Los porcentajes de participación que corresponden a cada propietario en los

gastos comunes, los cuales serán iguales a los de participación en la propiedad de los
bienes comunes, salvo que se adopte un criterio distinto.
h) El régimen de la Junta de Propietarios, sus órganos de administración y las

facultades, responsabilidades y atribuciones que se les confiere.
i) Todo lo relativo a las sesiones ordinarias y extraordinarias, quórum,

votaciones, acuerdos, funciones y demás, de la Junta de Propietarios
j) Cualquier otro acuerdo o pacto lícito que sus otorgantes deseen incluir.
Artículo 154.- Pluralidad de Reglamentos Internos

De producirse la delimitación en sectores o bloques, cada uno de ellos
podrá contar con su Reglamento Interno propio. La conformación, funciones,
T.17
mecanismos de coordinación entre Juntas de Propietarios y demás aspectos

concernientes a la edificación en su conjunto, serán fijados en un Reglamento Interno
General común para todos los bloques o secciones.
Artículo 155.- Opción de Reglamento Interno

Los propietarios podrán optar por asumir el “Modelo de Reglamento Interno”
que será aprobado por el Viceministerio de Vivienda y Construcción.
TITULO VIII
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Artículo 156.- Vías

Las vías para resolver cualquier controversia que se pudiese suscitar en casos
específicos relacionados con el presente Reglamento son:
a) La conciliación extrajudicial, obligatoria en cualquier caso, como trámite

previo al inicio del proceso administrativo, judicial o arbitral.
b) El proceso judicial o arbitral que corresponda, cuando se trate de otros

derechos, a condición de haber cumplido con ofrecer la conciliación extrajudicial
previa.
Artículo 157.- Proceso ejecutivo por mora en el pago de las cuotas

En el caso que los propietarios incurran en mora por tres (3) meses
consecutivos en el pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias, el Presidente de la
Junta de propietarios, podrá interponer demanda de cobro por la vía ejecutiva, sin
necesidad de la conciliación previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 50 de la Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Constitución de Comisiones Técnicas

Todas las municipalidades, salvo las señaladas en el numeral 60.2 del presente
Reglamento, deberán organizar sus dependencias y constituir las Comisiones
Técnicas correspondientes en un plazo que no exceda de treinta (30) días naturales
desde la publicación de este Reglamento. Los actuales delegados del CAP y del CIP,
integrarán las nuevas Comisiones Técnicas Calificadoras de Proyectos, hasta el
término de su acreditación.
Segunda.- Reglamentos de Comisiones Técnicas y Cartilla de Supervisión

El Viceministerio de Vivienda y Construcción del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, en un plazo de treinta (30) días hábiles a
partir de la publicación de esta norma, emitirá un reglamento que regule el
funcionamiento de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos y de la Comisión
Técnica Supervisora de Obra. Asimismo, elaborará y aprobará, en el mismo plazo, una
Cartilla de Supervisión de Obra, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 92.2
de este Reglamento.
Tercera.- Fijación de derechos por servicios de delegados

El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, en un
plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la publicación del presente Reglamento,
fijará, mediante resolución ministerial, los derechos por los servicios de los delegados
del CAP y del CIP ante las Comisiones Técnicas Calificadora de Proyectos y
Supervisora de Obra, así como de las entidades normativas que deben acreditar
T.17
verificadores y delegados ad hoc, de conformidad con lo previsto en los numerales 9.2

y 62.3, respectivamente, del presente Reglamento.
Cuarta.- Padrones de verificadores ad hoc y delegados ad hoc

Cada una de las entidades rectoras mencionadas en el numeral 11.1 de este
Reglamento, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles desde la publicación del
mismo, deberá abrir el padrón de consultores especializados referido en el numeral
11.2, señalando previamente los requisitos con que se deberá cumplir la inscripción de
los arquitectos e ingenieros colegiados que deseen hacerlo.
El trámite para la inscripción en el padrón no deberá exceder, en ningún caso,

los siete (7) días hábiles desde la presentación de los documentos por el interesado.
Los profesionales inscritos en el padrón tendrán la condición de Verificador Ad

Hoc y, entre ellos, la entidad podrá escoger, de considerarlo conveniente, a sus
delegados ad hoc ante las Comisiones Técnicas Calificadoras de Proyectos.
Quinta.- Acreditación de delegados ad hoc

Las entidades rectoras señaladas en el numeral 62.3 de este Reglamento,
dentro de un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles a partir de su publicación,
deberán acreditar ante las municipalidades a los funcionarios, empleados y/o
consultores que actuarán como delegados ad hoc de conformidad con lo previsto en el
Los funcionarios públicos que no faciliten la designación y acreditación de

dichos delegados, son responsables personal y directamente de Incumplimiento de
Funciones y Responsabilidades. La Contraloría General de la República supervisará el
cumplimiento de esta norma.
Sexta.- Indice de Verificadores

La SUNARP y el RPU implementará, en un plazo de treinta (30) días hábiles
desde la publicación del presente Reglamento, el Índice de Verificadores a que se
contrae el Art. 8 del presente Reglamento.
Sétima.- Adecuación de los FOR

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y el Registro Predial
Urbano adecuarán sus Formularios Registrales a lo normado en el presente
Reglamento, si fuera necesario, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles a
partir de su publicación.
Octava.- Expedientes de Licencia de Construcción en trámite

Los trámites de Licencia de Construcción que se hayan iniciado antes de la
vigencia del presente Reglamento, se concluirán conforme a las normas bajo cuya
vigencia se iniciaron.
Novena.- Declaratoria de fábrica de obras con Licencia de Construcción

Las declaratorias de fábrica de obras que se hayan iniciado con Licencia de
Construcción, se adecuarán al trámite previsto en el Título III de la Sección Segunda
de este Reglamento al momento de su finalización, oportunidad en que se deberá
presentar, adicionalmente a los documentos requeridos, el FUO-Parte1 debidamente
llenado y firmado,
Décima.- Declaratoria de fábrica de edificaciones con Conformidad de

Obra
T.17
Los propietarios de edificaciones que cuenten con conformidad de obra, podrán

extender su declaratoria de fábrica mediante escritura pública, en cuyo caso
acompañarán al parte notarial, para su inscripción, un plano de localización y
ubicación según lo dispuesto en el inciso d) del artículo 77.1, así como el plano
arquitectónico de plantas (plano de distribución).
Decimoprimera.- Declaratorias de fábrica al amparo de la Ley Nº 26389

(Ley de Declaración o Constatación de Fábrica)
Los propietarios que iniciaron el trámite de declaratoria de fábrica al amparo de
la Ley Nº 26389 que, a la fecha, aún no han concluido su tramitación, se adecuarán al
presente Reglamento como sigue:
a) Los que estén en trámite en las municipalidades sin haber obtenido la

visación correspondiente, deberán reiniciar el trámite con los formularios y
procedimientos de este Reglamento.
b) Los que hayan obtenido la visación de la municipalidad, podrán solicitar la

inscripción en el Registro Público correspondiente, sin necesidad de obtener la
visación de ESSALUD.
c) Las oficinas de ESSALUD, bajo responsabilidad del funcionario a cargo del

trámite de regularización, deberán devolver a los interesados los formularios y
documentos adjuntos que conforman los expedientes de regularización, para que
procedan a solicitar la inscripción en el Registro Público correspondiente. Este trámite
deberá cumplirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la
solicitud del interesado para la devolución de los formularios y sus documentos
acompañados.
d) Los propietarios que adeuden los derechos que corresponden a ESSALUD,

acotados por esa entidad de conformidad con la Ley Nº 26389, tendrán un plazo de
doce (12) meses para abonarlos sin recargos, multas, moras ni intereses.
Decimosegunda.- Adecuación de Reglamento Interno

La adecuación del Reglamento Interno a que se refiere la tercera disposición
final de la ley, podrá efectuarse mediante escritura pública o documento privado con
firma legalizada que contenga el otorgado por la Junta de Propietarios o el Modelo de
Reglamento Interno, que aprobará el Viceministerio de Vivienda y Construcción en un
plazo no mayor de 30 días hábiles desde la publicación del presente Reglamento.
Decimotercera.- Liquidación de los derechos pendientes

Las Municipalidades deberán elaborar la liquidación de todos los adeudos que
tengan con los colegios profesionales, y con otras entidades que acrediten delegados
ante las Comisiones Técnicas, por concepto de pago por derechos de revisión de
anteproyectos y proyectos.
Dicha liquidación deberá ser pagada al contado o en cuotas mensuales, las

cuales no podrán ser programadas más allá del año fiscal 2,005.
Decimocuarta.- Áreas de actuación urbanística

Son las áreas con características homogéneas, definidas en el Plan Urbano
sobre terrenos rústicos o urbanizados, con el fin de que sean intervenidas para
promover en ellas su mejor uso. Constituyen la estructura básica de la propuesta de
Ordenamiento Territorial Urbano, y permiten la aplicación de políticas urbanas
T.17
diferenciadas. En ellas se identifican escenarios urbanos diferenciados y por lo tanto,

diversos tipos de intervenciones a ejecutar al interior de sus áreas.
Su delimitación deberá considerar las áreas establecidas en el marco territorial.
Decimoquinta.- Control estadístico

El control estadístico de las edificaciones es de responsabilidad de las
municipalidades, para cuyo efecto, éstas entregaran al interesado, conjuntamente con
el Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación, la Hoja de Datos Estadísticos
a la que se contrae el inciso e) del numeral 105.2.
La Dirección General de Vivienda y Construcción del Ministerio de Transportes,

Comunicaciones, Vivienda y Construcción, indicará, mediante resolución, el contenido
de la Hoja de Datos Estadísticos.
Decimosexta.- Regularización de edificaciones

Los propietarios de edificaciones que hayan sido construidas sin licencia de
construcción y/o en terrenos sin habilitación urbana, hasta el 31 de diciembre del 2003,
podrán regularizar su situación, sin pago de multas ni otras sanciones, hasta el 31 de
diciembre del 2005, en aplicación de la Ley Nº 28437. Esto no es de aplicación a las
edificaciones del Sector Público por cuanto no requerían de licencia de Obra.
Decimosétima.- Habilitación Urbana de Oficio

Las Municipalidades Provinciales en el ámbito del Cercado y las Distritales en
su jurisdicción, identificarán los predios ubicados en zonas urbanas consolidadas, que
se encuentren como urbanos en la Municipalidad e inscritos como rústicos en el
Registro de Predios, declarándolos habilitados de oficio mediante Resolución de
Alcaldía, disponiendo la inscripción registral del cambio de uso de rústico a urbano,
acto este que será gestionado por el propietario.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Aprobación de formularios y otros documentos

Con el presente Reglamento, se aprueban los siguientes formularios y otros
documentos que lo integran:
a) Formulario único Oficial (FUO), cuyas partes y anexos se indican el numeral
45.1 de este Reglamento.
b) Otros formularios:
- Formulario Oficial Múltiple (FOM) señalado en el numeral 45.2 del presente
Reglamento.
- Hoja de Trámite para Licencia de Obra y otros trámites municipales.
- Acta de Calificación de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos.
- Informe Técnico de Supervisión de Obra.
- Inscripción en el Indice de Verificadores de la SUNARP.
- Informe Técnico de Verificación.
- Informe Técnico de Verificación Ad Hoc.
Están especialmente autorizados a reproducir los formularios que se aprueban
con el presente Reglamento, el CAP y el CIP, para distribuirlos entre sus asociados y
el público en general.
Segunda.- Aplicación supletoria de la Ley Nº 26662 (Ley de Competencia

Notarial en Asuntos no Contenciosos)
T.17
Para el trámite de saneamiento de titulación previsto en este Reglamento, se

aplica supletoriamente La Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos, y
las normas del Código Procesal Civil.

Norm Tecnologica 06

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Norm Tecnologica 06

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Norm Tecnologica 06

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE

Artículo 1.- Ámbito de aplicación

Artículo 2.- Términos

Para los efectos de este Reglamento se considera como:

con dobles o mayores alturas, y excluye la proyección de vigas, cornisas, jardineras y

- Documento de fecha cierta:

a) Documentos privados con firmas legalizadas.

b) Documentos privados reconocidos judicialmente.

c) Documentos privados que han sido materia de cotejo pericial conforme,

d) Escrituras imperfectas otorgadas ante Juez de Paz.

e) Minutas presentadas al despacho notarial, con la respectiva constancia de

- Obra por autoconstrucción:

- Obra por encargo:

- Parámetros urbanísticos y edificatorios:

integrales. La normativa urbanística está referida a la clasificación del territorio urbano

Precísese el significado de los siguientes términos definidos por la Ley:

- Otras unidades inmobiliarias con bienes comunes:

- Tiendas en centros y galerías comerciales o campos feriales:

- Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación:

Artículo 3.- Objeto y vigencia

Artículo 4.- Regularización

b) Terrenos que cuenten con proyecto aprobado de habilitación urbana con

c) Predios ubicados en zonas urbanas consolidadas que se encuentren como

Comprende, de ser el caso, el trámite de saneamiento de titulación y su

Se realiza a través de la declaración contenida en el FOR, suscrita por el

Artículo 5.- Función notarial

a) Comprueba, bajo responsabilidad, la validez legal de los títulos o

b) Tramita los asuntos no contenciosos de saneamiento de titulación previstos

c) Certifica que se ha cumplido con las publicaciones correspondientes a fin de

d) Notifica a los colindantes, al titular registral o a terceros que pudiesen tener

e) Certifica la identidad del propietario o de su representante, legalizando la

f) Certifica la identidad del o los verificadores, constata la vigencia de su

g) Tramita ante el Registro correspondiente, la inscripción de los derechos,

i) Comunica a la municipalidad correspondiente la regularización tramitada,

Artículo 6.- Competencia Notarial

Es competente conocer el trámite de regularización, por parte del notario del

Artículo 7.- Calidad y clases de verificador

7.1 Ejercerá la labor de verificador, el arquitecto o ingeniero colegiado, que

Es privado, cuando ejerce su función como profesional independiente en forma

7.2 De acuerdo con sus funciones, tendrá la clase de Verificador Responsable

Artículo 8.- Verificador Responsable

Para dicha inscripción el profesional que desee ejercer como Verificador

El Registro, una vez cumplido el trámite, le otorgará una Credencial de

Artículo 9.- Funciones del Verificador Responsable

9.2 Cuando la naturaleza de la edificación en proceso de regularización lo

Disposición Transitoria del presente Reglamento. Las constancias del cumplimiento de

Artículo 10.- Verificador Ad Hoc y su Informe

10.2 Emite informe, en nombre y representación de la entidad que lo autoriza,

10.3 El Informe Técnico de Verificación Ad Hoc se presenta directamente al

10.4 En los casos que las edificaciones en proceso de regularización se

10.5 Dicho Informe no constituye requisito previo para la inscripción de los

Artículo 11.- Registro y acreditación del Verificador Ad Hoc

No requerirán pronunciamiento del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios

11.2 Estas entidades, convocarán públicamente a los arquitectos e ingenieros

y gestionarán su inscripción en el Indice de Verificadores a cargo del Registro de

11.3 Las entidades mencionadas en el numeral 11.1 designarán al Verificador

Artículo 12.- Contenido del Informe Técnico de Verificación

- La ubicación del terreno.