Informe de Ampliacion

HONORABLE MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTIAGO DE CUSCO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE OBRAS
INFORME Nº 0152-2016–DRVM-RO/MVPC-GI/MDS
A : ING. ANDRES CAMILO OCAMPO ROSELL

JEFE DE LA DIVISION DE OBRAS
DE : ING. DAVID R. VALDIVIA MEJIA

RESIDENTE DE OBRA
ASUNTO : SOLICITO REPROGRAMACION Y AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE

OBRA N°1
REFERENCIA : OBRA “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULAR Y PEATONAL

DE LA CALLE CONFRATERNIDAD Y PASAJES 1 Y 2 DE LA MANZANA E
DE LA APV DIGNIDAD NACIONAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO
FECHA : Santiago, 22 de julio del 2016.

_____________________________________________________________________________________
Por el presente me dirijo a Ud. con el fin de hacer de su conocimiento e informar sobre la Obra de la
referencia, Programado dentro del PIM 2016, y cuya meta presupuestal es N° 029.
1. DE LA SITUACION ACTUAL, AVANCE FISICO, FINANCIERO y DE RETRASO DE LA
OBRA:
Como es de su conocimiento la obra en mención que se viene ejecutando se encuentra en un avance
físico al mes de JUNIO del 21.71 %, con una valorización de S/. 237,378.45 quedando como saldo S/.
780,162.60 (según Exp. técnico el costo directo es de S/.1,093,208.62) en las partidas programadas como
se presentan en la valorización referida al mismo mes, referidos al costo directo.
Financieramente se tiene la ejecución presupuestal al 22 de julio del 2016 de S/. 390,193.74 que
representa el 28.88 % del total Financiado (S/.1,351,107.00)
Se indica que la Obra fue iniciada el 01 de abril del 2016, con un plazo de ejecución según el
Expediente Técnico de 09 meses proyectada al 27 de diciembre del 2016, a la fecha se tiene una
ejecución irregular y retrasos a causas diferentes como son:
 Retraso en atención a los requerimientos por parte de la oficina de logística, jefatura de obras,
supervisión y por parte de los proveedores lo que ha ocasionado desabastecimiento de materiales.
 Precipitaciones pluviales que han afectado directamente al rendimiento previsto en expediente del
personal obrero.
 Desabastecimiento e incumplimiento de la programación de maquinaria pesada por parte de equipo

mecánico.
 Rendimientos de la mano de obra por debajo de los especificados en expediente técnico.
 La no aclaración de parámetros urbanísticos por parte de la oficina de Desarrollo Urbano respecto a

la alineación de propiedades construidas dentro del área de influencia del proyecto según expediente
técnico.
2. DE LA REPROGRAMACION Y AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION:

Quedando los saldos del 62.00 % para la ejecución física de la obra, así como del 71.12% para la
ejecución financiera total y del 21.96% del PIM de este año y las causas que se han indicado líneas
arriba.
Amerita la solicitud de la Reprogramación y ampliación de plazo de ejecución de la obra, hasta el mes
de febrero 2017 en la fecha del día 05 y el periodo de 15 días adicionales (20 febrero del 2017), para la
elaboración de Pre liquidación de obra.
Para los efectos se adjunta:

SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS
-Informe de ampliación de plazo

- Anexos:
1. Formato SNIP 03
2. Ficha técnica mes junio 2016
3. Resumen de valorización física mes junio 2016
4. Reporte SIAF de ejecución presupuestal al 22 de julio 2016
5. Cronograma ampliado de avance de obra al mes de febrero 2016
6. Cronograma anterior de obra, fotografías del avance actual
7. Copia de asientos del supervisor peticionando el informe de ampliación de plazo
8. Copia de asientos del cuaderno de obra que sustentan la ampliación de plazo
9. Copia informes que sustentan la ampliación de plazo.
.
Es cuanto se informa para los fines consiguientes y convenientes.
Atentamente.
C.c.
Archivo/RO
SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS
1. BASE LEGAL.-
a) Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas (Res. Nº072-98-CG/2-7-
98)
b) Normas que regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa
(Res. Nº198-88-GG)
c) Autorización Previa a la Ejecución y Pago de Presupuestos Adicionales de obra
Pública (Res. Nº036-2001-CG/16-03-01
d) Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley 27444/11-04-01)
e) Ley General de Arbitraje / Ley 26572 / 05-01-96
f) Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado- Aprobado por DECRETO
SUPREMO N°350-2015-EF
SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS
MEMORIA DESCRIPTIVA.-
A.1. Fecha de Reporte : 21/07/2016
A.2. Personal de Obra: Profesión Nombre completo

( del inicio de obra a la fecha)
Residente de Obra : Ing. Civil(CIP 161206) David R. Valdivia Mejía
Supervisor de Obra : Ing. Civil(CIP 117481) Carlos A. Saavedra Guarnizo
A.3 Datos del PIP:

NOMBRE DEL PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE
CONFRATERNIDAD PASAJES 1 Y 2 DE LA
UNIDAD GESTORA : MANZANA E DE LA APV DIGNIDAD NACIONAL DEL
UNIDAD EJECUTORA : DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO -CUSCO” META
029
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Código SNIP : 231757
Función : 015 Transporte
Programa : 036 Transporte urbano
Subprograma : 0157 Vías Urbanas
Grupo funcional : 0074 Vías Urbanas
Responsable Funcional : Según SNIP 04 Vivienda Construcción y
Saneamiento
Fuente de Financiamiento : Canon y
Sobrecanon,
Regalias, Renta de
aduanas y
participaciones
Modalidad de Ejecución : Administración
directa
Condición : En ejecución
Beneficiaros : 621 beneficiarios APV Dignidad Nacional
A.4. Presupuesto Financiero:

Monto de Inversión (Del Perfil) : S/. 1´555,571.40
Presupuesto Base (Del : S/. 1’351,107.00
Expediente Técnico)
Presupuesto según Expediente

Presupuesto según perfil (S/.) Variación Porcentual
(S/.)
-13.14%
1´555,571.40 1’351,107.00
SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS
PRESUPUESTO TOTAL
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS TOTAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

2.6.2.3.2.4 494,614.46
DIRECTA-PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION

2.6.2.3.2.5 736,518.39
DIRECTA (BIENES)
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

2.6.2.3.2.6 119,974.14
DIRECTA (SERVICIOS)
TOTAL 1,351,106.99
A.5. PLAZO DE EJECUCION

DE LA OBRA
Inicio de obra : 01/04/2016
Culminación programado : 27/12/2016
Duración : 270 días calendarios
Ampliación de Plazo N°1 :
N° días de ampliación : 40 dias
Nueva fecha de culminación : 05 de febrero 2017
A.6. Ubicación del Proyecto:

Departamento : Cusco
Distrito : Santiago
Provincia : Cusco
Localidad : APV. Dignidad Nacional
SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS
SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO.-

2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos que se pretende alcanzar son los siguientes:
- Adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular en la zona.

- Beneficio social a los pobladores de la zona.
- Mejorar la calidad de vida.
- Efectos comerciales y sociales.
- Estética Vial.
- Fácil accesibilidad a las viviendas aledañas.
2.2 POBLACION BENEFICIARIA
En el presente proyecto la población directamente beneficiadaes la que habita en la

APV. Dignidad Nacional según el padrón de socios respectivo, se tiene un
aproximado de 1260 habitantes como población objetivo, y la población beneficiada
indirectamente la constituye el resto de la población de las APVs colindantes a las
vías intervenidas, en vista de tratarse de accesos ubicados en la zona perimetral de
la ciudad que tienen conexión directa con las calles más importantes que articulan el
centro de la ciudad.
2.3 ESTADO ACTUAL
El diagnóstico situacional que atraviesan los vecinos ubicados en la calle

confraternidad, y la calle S/N de la manzana E de la APV Dignidad Nacional, son la
permanente dificultad en la transitabilidad vehicular y peatonal, A esto se le suma los
deslizamientos y correntias de aguas pluviales en épocas de lluvia que perjudican a
las viviendas ubicadas en esta zona, todo esto se ve reflejado en el malestar general
de la población usuaria.
Actualmente la calle Confraternidad cuenta con veredas en mal estado,

principalmente las que bordean la manzana P; y en los pasajes 1 no existe vereda de
acceso y el pasaje 2 de la manzana E se prevé remover el pavimento antiguo asi
como las veredas antiguas para colocarle una nueva estructura de pavimento.
En cuanto a la red de agua potable tiene una antigüedad de 25 a 30 años

actualmente está operativo tiene una distancia de alineamiento de 1 m a 2.5 m
además la profundidad promedio es de 0.70 m. a 1.20m., el diámetro actual es de 3”
y el material es de PVC, en lo que se refiere a las conexiones domiciliarias también
serán cambiadas por la antigüedad que tiene que es igual a la línea matriz.
En la red de desagüe tiene una antigüedad de 25 a 30 años actualmente está

operativo tiene una distancia de alineamiento de 2.00 m a 3.00 m además la
profundidad promedio es de 0.70 m. a 1.80m. Las cuales están muy superficiales el
diámetro actual es de 8” y el material es de concreto simple normalizado, en lo que
se refiere a las conexiones domiciliarias también serán cambiadas por la antigüedad
que tiene que es igual a la línea matriz.
Cuentan con de Alumbrado Público con los postes correctamente alineados en cada
calle, servicio brindado por la Empresa ELECTRO SUR. El servicio es óptimo.
SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS
Los niveles de la sub rasante serán definidos mediante el movimiento de tierras que
establecen los planos con las cotas indicadas en cada una de las progresivas. En
base a los niveles, la base se ciñe a los parámetros de diseño establecidos en el
terreno, mejorando en algunos casos las secciones en función a los requerimientos
de la vía, no debiendo generar en lo posible curvas verticales que no amerite
técnicamente su consideración.
2.4 METAS DEL PROYECTO
El presente proyecto constituye diversas metas físicas generales que deberán ser
ejecutadas de manera secuencial conforme se vaya estableciendo el avance en
obra.
VIAS VEHICULARES
El proyecto consiste en la construcción de calzada vehicular en la calle
Confraternidad de 140.90 ml., con pavimento rígido de 20 cm de concreto con una
resistencia a la compresión de 210 kg/cm2 , con ancho de calzada de 6.00mts.
(Promedio), y en el pasaje 2 de la manzana E un cambio de pavimento en 62.50 x
3.00 m. el pavimento estará conformado por el mejoramiento de la base con material
granular seleccionado de un espesor de 35 cm. (15 de Base y 20 cm. De Sub Base)
y con pasadores de acero liso de ¾”( juntas de contracción), acero corrugado de ½”
en las juntas longitudinales, acero liso de 1” junta de dilatación, una malla de
temperatura de ¼” en todas las losas, escarificado y compactado de la sub rasante,
conformación de terraplén tendrá juntas de ¾” de mezcla arena asfalto.
VIAS PEATONALES
En cuanto a la infraestructura peatonal el proyecto consta de la construcción de un
pasaje peatonal de 38.50 ml x 3.00 m, 455.59 ml de veredas, nuevas, cimentadas
sobre la superficie compactada y un empedrado, la resistencia del concreto a la
compresión es de 175 kg/cm2 y adicionalmente se está considerando la construcción
de 218.46 ml de sardineles de concreto simple, estas vías peatonales tendrán que
ser soportadas con muros de sostenimiento de concreto ciclópeo de diferentes
alturas desde alcanzando un máximo de 4.00 metros y se está considerando
escalinatas de accesos a ambas vías.
TRATAMIENTO DEAREA VERDE

En cuanto al tratamiento de áreas verdes se está considerando hacer la limpieza
general y final de obra luego ornamentar con plantones en las zonas libres entre
pavimento y veredas así mismo en la zona de parqueo plantar con rey grass.
SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS
Dichas metas se muestran seguidamente:
LOSA DE RODADURA DE CONCRETO ARMADO f'c = 210

Kg/cm2 1,032.90 M2
VEREDAS CON SARDINEL f'c = 175 Kg/cm2 605.90 M2
ESCALINATA DE CONCRETOf'c = 175 Kg/cm2 42.00 M2
SARDINEL DE CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 218.46 ML

MUROS DE SOSTENIMIENTO DE CONCRETO F’C = 140
KG/CM2 +70%pg 658.02 M3
CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALESf'c = 175
Kg/cm2 97.86 ML
SUMIDEROS DE PLATINAS f'c = 175 Kg/cm2 2 UNDS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP DE 3"
RENOVACION DE RED DE AGUA 264.60 ML
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL DE 8"
UF. SERIE 25 PARA RENOVACION DE RED DE DESAGÜE 264.60 ML
LIMPIEZA DE OBRA 1,638.80 M2
MEJORAMIENTO DEL AREA VERDE 950 M2
SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS
3. ANTECEDENTES.
a) La ejecución de obra se ha iniciado el 01 de abril del 2016

b) El Plazo de ejecución aprobado de acuerdo a expediente técnico y Resolución
de Alcaldía de aprobación de Expediente técnico es de 270 días calendario.
c) La asignación de funciones se detalla en el siguiente cuadro:
RESIDENTE DE OBRA PERIODO

Ing. David Rolando Valdivia Mejia (del 01/04/2016 a la fecha)
SUPERVISOR DE OBRA PERIODO
Ing. Carlos Alberto Saavedra Guarnizo (del 01/04/2016 a la fecha)
d) En el proceso constructivo se han presentado algunos inconvenientes que han

alterado la ruta crítica de la programación de las actividades tales como:
1. Retraso en la atención a requerimientos
2. Precipitaciones pluviales
3. Desabastecimiento de maquinaria
4. Bajo rendimiento de personal
5. No aclaración de parámetros urbanísticos
e) La supervisión indica en el asiento N° 127 del día jueves 14 de julio, realizar la
programación d obra de los saldos de las partidas para ejecutar y de acuerdo a
ello pedirla ampliación de plazo si es que amerita puesto que hubo días de
retraso en obra
f) La supervisión indica en el asiento N°132 del día martes 19 de julio, realizar la
ampliación de plazo ya que amerita para cumplir con las metas programadas
g) La supervisión reitera en el asiento N°133 del día miércoles 20 de julio,
presentar el informe de ampliación de plazo
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.-
EXPEDIENTE TÉCNICO
 Con Expediente Técnico elaborado por el Ing. Rony Esquivel Loayza con
reg. CIP 51770
 El Expediente Técnico aprobado por la Municipalidad Distrital de Santiago
con Resolución de Alcaldía N°: 265-A/MDS-SG-14 DE FECHA 16 DE
DICIEMBRE DE 2014
OTROS DOCUMENTOS
 Se dispone de cuaderno de obra debidamente legalizado y al día.
 Ficha SNIP en formato 03.
 Resolución de Aprobación de Expediente Técnico.
 Ultima valorización física.
SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS
4. JUSTIFICACION DE AMPLIACION DE PLAZO.
4.1 CAUSALES DE LA AMPLIACION DE PLAZO
El proyecto es aprobado inicialmente el 01 de Abril con un presupuesto de S/. 1

´351,107.00 y se ejecuta bajo la modalidad de Administración Directa, siendo
encargado de la obra el Ing. DAVID ROLANDO VALDIVIA MEJIA desde el inicio de la
obra hasta la fecha.
El monto presupuestal del proyecto corresponde a lo establecido dentro del proyecto

del Sistema Nacional de Inversión pública COD SNIP: 231757
.El expediente, fue gestionado por la Municipalidad Distrital de Santiago Cusco- cusco.
El expediente técnico hace referencia que el plazo de ejecución de la obra será de 270
dias calendarios (09 meses)
Con anotaciones de cuaderno de obra el Residente de obra, se pone en conocimiento
acerca de las causales para la ampliación de plazo de ejecución de obra tales como la
no atención de la oficina de equipo mecánico; el retraso en la atención de los
requerimientos, las precipitaciones pluviales, bajo rendimiento del personal y la no
respuesta por parte de la oficina de Desarrollo Urbano respecto a parámetros
urbanísticos.
4.2 SUSTENTO TECNICO DE AMPLIACION DE PLAZO
RETRASO EN LA ATENCION A REQUERIMIENTOS

El retraso en la atención a requerimientos por parte de jefatura de obras, la supervisión
y la oficina de logística ha ocasionado el desabastecimiento de materiales necesarios
para el normal desarrollo de la obra afectando directamente a la ruta crítica, lo cual
implica que se requerirá un plazo adicional para culminar los trabajos que se han visto
afectados. El desabastecimiento de materiales también es consecuencia indirecta en
el bajo rendimiento de la mano de obra, ya que la falta de la totalidad de materiales de
las partidas que se ejecutan genera que se tenga que reprogramar y reubicar
constantemente al personal generando tiempos muertos y por consiguiente menor
avance en los trabajos.
PRECIPITACIONES PLUVIALES
Durante el periodo de trabajo algunos días se tuvo presencia de precipitaciones
pluviales propias de la época en la Región Cusco condición que genero retraso en el
avance de las trabajos diarios al producirse tiempos muertos, maquinaria paralizada
SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS
durante las precipitaciones, así como trabajos adicionales de limpieza, en zonas de

trabajo etc. tal como se señala en asientos del cuaderno de obra.
DESABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA
El desabastecimiento de maquinaria es un factor que influye en el retraso de la obra,
puesto que los días que se tenían previstos para maquinaria por motivos de: maquinas
malogradas o dispuestas para otras obras sin previo aviso. Ha afectado el desarrollo
previsto de la programación de obra ocasionando la inexistencia de frentes de trabajo
y retrasando en algunos días las actividades posteriores previstas en la ruta critica.
BAJO RENDIMIENTO DEL PERSONAL
Así mismo existe bajo rendimiento debido a que el personal asignado a la obra por
parte del área de personal de la Municipalidad distrital de Santiago en muchos entre
operarios y oficiales no alcanzan el rendimiento propuesto en el expediente técnico tal
es el caso acabados en veredas, encofrado de muros etc. partidas que conforman
gran parte del presupuesto de obra.
Las condiciones del rendimiento de la mano de obra se ve reflejada en las
valorizaciones mensuales que se pueden apreciar en el cuadro siguiente.
AVANCE PROGRAMADO EXP.
AVANCE FISICO EJECUTADO RETRASO
Meses TCO.
Presup. Porcentaje. Presup. Porcentaje. Presup. Porcentaje.
ABRIL 77,012.69 6.65% 25,543.57 2.34% 51,469.12 4.31%
MAYO 119,528.93 10.33% 100,908.96 9.23% 18,619.97 1.10%
JUNIO 105,024.81 9.07% 110,925.92 10.15% -5,901.11 -1.08%
64,187.98 4.33%
LA NO ACLARACION DE PARAMETROS URBANISTICOS

La oficina de Desarrollo urbano a la fecha no ha dado respuesta, pese a las múltiples
peticiones hechas por esta residencia respecto al alineamiento de las viviendas en el
Pasaje s/n y en la Calle confraternidad Cuadra 1 (Cerco de la beneficencia), lo cual ha
ocasionado retraso en el normal desarrollo de las actividades.
OTROS
Otros factores han sido motivo de retraso y justifican un plazo adicional para
subsanarlo, como son la inasistencia del personal administrativo y el retraso en la
reubicación y alineamiento de postes eléctricos (ambos informados a la oficina de
Jefatura de obras)
SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS
4.3 SUSTENTO TECNICO ADMINISTRATIVO
CUADERNO DE OBRA
RETRASO ATENCION A REQUERIMIENTOS (18 días de retraso)
PAGINA ASIENTO FECHA
CUADERNO DE OBRA N° 1 7 4 martes, 05 de abril de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 1 7 5 miércoles, 06 de abril de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 1 26 30 miércoles, 02 de marzo de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 1 39 43 sábado, 14 de mayo de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 1 42 44 miércoles, 18 de mayo de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 1 65 69 miércoles, 01 de junio de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 1 69 73 viernes, 03 de junio de 2016
PRECIPITACIONES PLUVIALES (03 días de retraso)
CUADERNO DE OBRA N° 2 110 117 jueves, 07 de julio de 2016
DESABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA (14 días de retraso)
CUADERNO DE OBRA N° 1 24 28 viernes, 29 de abril de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 1 41 46 martes, 17 de mayo de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 1 52 57 martes, 24 de mayo de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 1 55 60 jueves, 26 de mayo de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 1 58 63 sábado, 28 de mayo de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 1 60 66 lunes, 30 de mayo de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 1 71 75 sábado, 04 de junio de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 1 76 81 jueves, 09 de junio de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 1 79 84 sábado, 11 de junio de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 1 90 96 martes, 21 de junio de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 2 102 108 viernes, 01 de julio de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 2 103 109 sábado, 02 de julio de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 2 105 111 lunes, 04 de julio de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 2 111 119 viernes, 08 de julio de 2016
BAJO RENDIMIENTO DE PERSONAL(1 día de retraso)
CUADERNO DE OBRA N° 1 81 86 martes, 14 de junio de 2016
NO ACLARACION DE PARAMETROS URBANISTICOS( 4 días de retraso)
CUADERNO DE OBRA N° 1 82 88 miércoles, 15 de junio de 2016
CUADERNO DE OBRA N° 1 85 91 viernes, 17 de junio de 2016
INFORMES
SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS
INFORME N° FECHA ASUNTO

DEFINICION DE
0031-2016-DRVM-RO/MVPC-
20/04/2016 PARAMETROS
GI/MDS
URBANISTICOS
REITERO SOLICITUD DE
GI/MDS
URBANISTICOS
INASISTENCIA DE
30/04/2016 PERSONAL
GI/MDS
ADMINISTRATIVO
DESATENCION EN
30/04/2016 PROGRAMACION DE
GI/MDS
EQUIPO Y MAQUINARIA
0043-2016-DRVM-RO/MVPC- DEMORA EN LA ATENCION
30/04/2016
GI/MDS DE MATERIALES
0044-2016-DRVM-RO/MVPC- REITERO REQUERIMIENTO
02/05/2016
GI/MDS DE PERSONAL OBRERO
INCUMPLIMIENTO EN
0103-2016-DRVM-RO/MVPC- PROGRAMACION Y
24/05/2016
GI/MDS ATENCION DE
MAQUINARIA
INSPECCION
GI/MDS
URBANISTICOS
0110-2016-DRVM-RO/MVPC- DEMORA EN LA ATENCION
27/05/2016
GI/MDS DE MATERIALES
REITERO SOLICITUD DE
0113-2016-DRVM-RO/MVPC- REUBICACION Y
30/05/2016
GI/MDS ALINEAMIENTO DE
POSTES
PRONUNCIAMIENTO
30/05/2016 RESPECTO AL MURO
GI/MDS
ADYACENTE
0130-2016-DRVM-RO/MVPC- INCUMPLIMIENTO DE
01/07/2016
GI/MDS ORDEN DE SERVICIO
Lo que hace que se haya tenido en total 40 días de retraso.

SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS
5. DE LA REPROGRAMACION DE OBRA
Como consecuencia de los diferentes factores mencionados se tienen trabajos

pendientes de ejecutar los mismos que requerirán de plazos determinados para su
conclusión
PARTIDAS FALTANTES DE EJECUCION
SALDO
ITEM D E S C R I P C I O N
COST.
METRADO %
PARCIAL
01 VIAS VEHICULARES
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 ALMACEN DE OBRA mes 5.00 1,000.00 56.00%
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA und 1.00 834.20 100.00%
01.01.03 PLACA RECORDATORIA DE OBRA und 1.00 449.46 100.00%
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
1.00 5,000.00 100.00%
01.01.04 MAQUINARIAS glb
01.01.05 SEGURIDAD Y SALUD
01.01.05.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL jgo 15.00 2,430.00 33.00%
01.01.05.02 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD m 1,784.00 7,689.04 85.00%
01.01.05.03 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 1,800.00 100.00%
01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES
01.02.01 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION mes 5.00 500.00 56.00%
AGUA PARA LA CONSTRUCCION (INSTALACION DEL
1.00 500.00 100.00%
01.02.02 SERVICIO) glb
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 353.53 194.44 22.00%
01.03.02 REMOCION DE LAS TAPAS DE BUZONES und
01.03.03 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 353.53 403.02 22.00%
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 187.50 215.63 18.00%
01.04.02 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2
01.04.03 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m3 93.24 509.09 17.00%
01.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 5 KM m3 172.83 2,860.29 23.00%
01.05 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE
01.05.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2
PERFILADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE
187.50 1,170.00 18.00%
01.05.02 CON EQUIPO m2
01.06 CONFORMACION DE LA SUB BASE E=0.20 m.
01.06.01 MATERIAL PARA SUB-BASE m3 48.75 1,413.75 18.00%
EXTENDIDO RIEGO Y COMPACTADO DE MATERIAL
187.50 1,250.63 18.00%
01.06.03 SUB BASE m2
01.07 CONFORMACION DE LA BASE E=0.15 m.
01.07.01 MATERIAL PARA BASE m3 36.57 1,389.66 18.00%
EXTENDIDO RIEGO Y COMPACTADO DE MATERIAL
187.50 1,378.13 18.00%
01.07.03 BASE m2
01.08 SUPERFICIE DE RODADURA
01.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS m2 118.66 10,245.10 72.00%
01.08.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN PAVIMENTO RIGIDO m3 534.78 245,934.63 92.00%
ACERO DE 1/2" fy=4,200 kg/cm2 PARA JUNTAS
01.08.04 LONGITUDINALES kg
ACERO DE 3/4" LISO PARA JUNTAS DE
189.85 1,338.41 22.00%
01.08.05 CONTRACCION kg
01.08.06 ACERO DE 1" LISO PARA JUNTAS DE kg 19.39 109.18 21.00%
SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS
CONSTRUCCION
ACERO CORRUGADO DE 1/4" FY= 4200 kg/cm2
632.10 3,691.45 37.00%
01.08.07 GRADO 60 kg
01.08.08 SELLADO DE JUNTAS CON MEZCLA ASFALTICA m 557.40 4,041.15 100.00%
01.08.09 CURADO DE CONCRETO m2 780.90 710.62 76.00%
01.08.10 NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES und 2.00 1,091.22 40.00%
GUARDAVIA METALICO EN BORDE DE VIA (incl.
70.00 21,052.50 100.00%
01.08.11 Cimentación de concreto) m
01.09 CONTROL DE CALIDAD DE OBRA
PRUEBAS DE COMPACTACION EN SUBRASANTE,
3.00 129.78 13.00%
01.09.01 SUB BASE Y BASE und
PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE
26.00 1,007.76 100.00%
01.09.02 CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETAS) und
01.09.03 DISEÑO DE MEZCLAS PARA VERIFICACION und 1.00 350.00 50.00%
02 VEREDAS Y SARDINELES DE CONCRETO
02.01 VEREDAS CON DIENTE SARDINEL
02.01.02 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES m2 78.59 4,151.12 30.00%
02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE DIENTE SARDINEL m3 0.79 23.74 3.00%
ACARREO DE MATERIAL EXCECEDENTE CON
37.29 571.28 34.00%
02.01.04 BUGUIES D=100 m. m3
02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 6 KM m3 38.48 636.84 35.00%
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE
421.97 3,287.15 70.00%
02.01.06 VEREDAS m2
02.01.07 EMPEDRADO CON P.M. E=0.15 M. m2 423.77 6,869.31 70.00%
02.01.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 21.50 1,598.31 24.00%
02.01.09 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDAS m3 73.87 31,683.77 82.00%
02.01.10 BRUÑADO DE VEREDAS m 637.99 5,933.31 78.00%
02.02 ESCALINATAS DE CONCRETO
02.02.02 EXCAVACION MANUAL DE DIENTE SARDINEL m3 6.74 202.39 80.00%
9.36 143.40 86.00%
02.02.03 BUGUIES D=100 m. m3
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE
33.00 257.07 79.00%
02.02.05 ESCALINATAS m2
02.02.06 EMPEDRADO CON P.M. E=0.15 M. m2 33.00 534.93 79.00%
02.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALINATAS m2 68.58 5,098.24 82.00%
02.02.08 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ESCALINATAS m3 3.71 1,593.05 61.00%
02.02.10 SELLADO DE JUNTAS CON MEZCLA ASFALTICA m 16.80 121.80 100.00%
02.03 SARDINEL DE CONCRETO
02.03.06 PERFILADO Y COMPACTADO EN BASE m2 15.34 119.50 47.00%
02.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 81.68 6,072.09 62.00%
02.03.08 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN SARDINELES m3 6.52 2,796.62 44.00%
02.03.10 SELLADO DE JUNTAS CON MEZCLA ASFALTICA m 21.90 158.78 100.00%
02.04 MUROS DE SOSTENIMIENTO
EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION DE
106.81 3,209.64 44.00%
02.04.02 MUROS m3
154.71 2,370.16 49.00%
02.04.03 BUGUIES D=100 m. m3
02.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 6 KM m3 222.51 3,682.54 71.00%
ENTIBADO DE TALUD PARA MUROS DE
244.15 16,922.04 66.00%
02.04.05 SOSTENIMIENTO m2
02.04.06 PERFILADO Y COMPACTADO EN BASE m2 213.62 1,664.10 63.00%
02.04.07 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE e=2" C:H 1:12 m2 231.08 6,960.13 68.00%
02.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 186.51 13,865.15 51.00%
02.04.09 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 50 % PG m3 510.65 137,594.64 78.00%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL
15.40 166.47 16.00%
02.04.10 2" (LLORADORES) m
SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS

02.04.12 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 338.27 7,976.41 71.00%
SUMINISTRO, COLOCADO Y PINTADO DE BARANDAS
118.95 29,090.41 100.00%
02.04.13 METALICAS m
02.04.15 TARRAJEO EN MURO EMBOQUILLADO m2 252.00 6,393.24 68.00%
02.06 SUMIDEROS CON PLATINAS
02.06.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 30.40 913.52 100.00%
39.52 605.45 100.00%
02.06.03 BUGUIES D=100 m. m3
02.06.05 PERFILADO Y COMPACTADO EN BASE m2 48.72 379.53 100.00%
02.06.06 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE e=2" C:H 1:12 m2 5.84 175.90 100.00%
02.06.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 10.34 768.68 100.00%
02.06.08 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN SUMIDEROS m3 2.30 986.54 100.00%
02.06.09 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 190.70 1,279.60 100.00%
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN PAREDES
15.33 328.83 100.00%
02.06.10 Y FONDO m2
REJILLA DE SUMIDEROS ANGULAR 2 1/2"x1/2"
12.05 8,942.43 100.00%
02.06.12 C/PLATINA 2"x 3/8" m2
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA AGUA Y
02.07 DESAGUE
02.07.01 TUBERIA MATRIZ DE AGUA
02.07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 86.56 99.54 45.00%
02.07.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 98.80 2,968.94 52.00%
02.07.01.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 121.96 247.58 64.00%
02.07.01.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA m 220.60 2,459.69 69.00%
02.07.01.05 TUBERIA PVC SAP 3" (ANTIOSISMICO) CLASE 10 m 166.60 4,206.65 63.00%
02.07.01.06 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA m 87.60 286.45 33.00%
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE
152.56 8,251.97 80.00%
02.07.01.07 PRESTAMO m3
168.33 2,578.82 68.00%
02.07.01.08 BUGUIES D=100 m. m3
02.07.01.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 6 KM m3 118.03 1,953.40 47.00%
REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
12.00 1,872.72 67.00%
02.07.01.10 AGUA und
02.07.02 TUBERIA DE DESAGUE
02.07.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 100.36 115.41 37.00%
02.07.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 156.52 4,703.43 58.00%
02.07.02.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 170.08 345.26 62.00%
02.07.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA m 242.20 2,700.53 71.00%
02.07.02.05 TUBERIA PVC UF DN 200 SERIE 25 m 166.60 7,435.36 63.00%
02.07.02.06 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE m 87.60 160.31 33.00%
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE
102.64 5,551.80 38.00%
02.07.02.07 PRESTAMO m3
243.61 3,732.11 69.00%
02.07.02.08 BUGUIES D=100 m. m3
02.07.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 6 KM m3 327.53 5,420.62 93.00%
REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
12.00 2,292.72 67.00%
02.07.02.10 DESAGUE und
03 AREAS VERDES
03.01 TRATAMIENTOS DE AREAS VERDES
03.01.01 SEMBRIO DE PLANTONES und 50.00 1,272.50 100.00%
03.01.02 TRATAMIENTOS DE LAS AREAS VERDES m2 880.00 22,308.00 93.00%
REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO
03.02 PUBLICO
03.02.01 REUBICACION DE POSTES DE ELECTRICIDAD und 7.00 3,500.00 100.00%
03.03 DEMARCACION DE PAVIMENTOS
03.03.01 DEMARCACION DE CRUCES DE VIA und 5.00 370.85 100.00%
03.03.02 DEMARCACION DE PAVIMENTO LINEA CENTRAL m 203.40 1,090.22 100.00%
03.03.03 DEMARCACION DE PAVIMENTO LINEAS LATERALES m 406.80 2,180.45 100.00%
03.05 MITIGACION DE IMPACTOS
03.05.01 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA m2 1,278.80 1,457.83 78.00%
SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS
COSTO DIRECTO CON RESPECTO AL EXPEDIENTE

732,463.32
TECNICO
El total de días a requerirse adicionalmente para la conclusión de trabajos pendientes

es de 40 días calendarios de acuerdo al cronograma elaborado.
SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS
6. CONCLUSIONES
a) Las Causales que se han expuesto sustentan la necesidad de

Ampliación de Plazo por desabastecimiento de materiales, factores
climatológicos, bajo rendimiento de la mano de obra, retraso en la atención a
requerimientos, y la no aclaración de parámetros urbanisticos.
b) Por las causales y los sustentos expuestos, solicitamos una Ampliación
de Plazo de 40 días calendarios del 27 de diciembre del 2016 al 05 de
febrero del 2017.
SANTIAGO DE CUSCO
DIVISION DE OBRAS
7. RECOMENDACIONES.-
Se recomienda elevar el presente informe ante las instancias correspondientes

para el trámite de la respectiva resolución, e inscripción en la OPI que aprobó
el perfil correspondiente, la misma que deberá contabilizarse a partir del 27 de
Diciembre al 05 de febrero del 2017, haciendo un total de 40 días calendarios
adicionales a los programados en expediente técnico.

Informe de Ampliacion

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Informe de Ampliacion

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Informe de Ampliacion

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

HONORABLE MUNICIPALIDAD DISTRITAL

A : ING. ANDRES CAMILO OCAMPO ROSELL

DE : ING. DAVID R. VALDIVIA MEJIA

ASUNTO : SOLICITO REPROGRAMACION Y AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE

REFERENCIA : OBRA “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULAR Y PEATONAL

FECHA : Santiago, 22 de julio del 2016.

 Desabastecimiento e incumplimiento de la programación de maquinaria pesada por parte de equipo

 Rendimientos de la mano de obra por debajo de los especificados en expediente técnico.

 La no aclaración de parámetros urbanísticos por parte de la oficina de Desarrollo Urbano respecto a

2. DE LA REPROGRAMACION Y AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION:

Para los efectos se adjunta:

-Informe de ampliación de plazo

A.1. Fecha de Reporte : 21/07/2016

A.2. Personal de Obra: Profesión Nombre completo

A.3 Datos del PIP:

A.4. Presupuesto Financiero:

Presupuesto según Expediente

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACION

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

A.5. PLAZO DE EJECUCION

A.6. Ubicación del Proyecto:

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO.-

Los objetivos que se pretende alcanzar son los siguientes:

- Adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular en la zona.

2.2 POBLACION BENEFICIARIA

En el presente proyecto la población directamente beneficiadaes la que habita en la

2.3 ESTADO ACTUAL

El diagnóstico situacional que atraviesan los vecinos ubicados en la calle

Actualmente la calle Confraternidad cuenta con veredas en mal estado,

En cuanto a la red de agua potable tiene una antigüedad de 25 a 30 años

En la red de desagüe tiene una antigüedad de 25 a 30 años actualmente está

2.4 METAS DEL PROYECTO

TRATAMIENTO DEAREA VERDE

Dichas metas se muestran seguidamente:

LOSA DE RODADURA DE CONCRETO ARMADO f'c = 210

ESCALINATA DE CONCRETOf'c = 175 Kg/cm2 42.00 M2

SARDINEL DE CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 218.46 ML

SUMIDEROS DE PLATINAS f'c = 175 Kg/cm2 2 UNDS

a) La ejecución de obra se ha iniciado el 01 de abril del 2016

RESIDENTE DE OBRA PERIODO

d) En el proceso constructivo se han presentado algunos inconvenientes que han

4. JUSTIFICACION DE AMPLIACION DE PLAZO.

4.1 CAUSALES DE LA AMPLIACION DE PLAZO

El proyecto es aprobado inicialmente el 01 de Abril con un presupuesto de S/. 1

El monto presupuestal del proyecto corresponde a lo establecido dentro del proyecto

4.2 SUSTENTO TECNICO DE AMPLIACION DE PLAZO

RETRASO EN LA ATENCION A REQUERIMIENTOS

durante las precipitaciones, así como trabajos adicionales de limpieza, en zonas de

LA NO ACLARACION DE PARAMETROS URBANISTICOS

4.3 SUSTENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

INFORME N° FECHA ASUNTO

Lo que hace que se haya tenido en total 40 días de retraso.

Como consecuencia de los diferentes factores mencionados se tienen trabajos

02.04.11 CURADO DE CONCRETO m2 559.76 509.38 66.00%

COSTO DIRECTO CON RESPECTO AL EXPEDIENTE

El total de días a requerirse adicionalmente para la conclusión de trabajos pendientes

a) Las Causales que se han expuesto sustentan la necesidad de

Se recomienda elevar el presente informe ante las instancias correspondientes