DL 1192

Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de
inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de

Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1192
Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF.
CONCORDANCIAS: R. N° 230-2015-SUNARP-SN (Formularios de Adquisición y de Bloqueo Registral)
R.N° 275-2015-SUNARP-SN (Aprueban Directiva que regula en sede registral el trámite de inscripción de los
actos inscribibles referidos al proceso de adquisición y expropiación de inmuebles, y transferencia de inmuebles de
propiedad del
Estado, previstos en el Decreto Legislativo Nº 1192)
R.N° 079-2015-SBN (Aprueban la “Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales
requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo Nº 1192”)
R.M.N° 055-2016-MTC-01.02 (Aprueban la Ejecución de la Expropiación de bien inmueble afectado por la
ejecución de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Imperial - Pampas y el valor de tasación)
R.M.N° 111-2016-MINSA (Disponen que las gestiones para el trato directo para la adquisición de inmuebles
requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en beneficio del Instituto de Gestión de Servicios de Salud o
de sus órganos desconcentrados, sean
realizadas por el IGSS)
Ley N° 30448 (Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la expropiación de bienes
inmuebles afectados por la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la Vía Expresa de Cusco: Óvalo Los Libertadores-
Puente Costanera-Nodo Versalles” en el Departamento del Cusco)
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley Nº 30335, el Congreso de la República ha delegado en el Poder

Ejecutivo, la facultad de legislar en materia administrativa, económica y financiera, por un plazo
de noventa (90) días calendario;
Que, en ese sentido el literal a) del artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la
facultad de legislar para promover, fomentar y agilizar la inversión pública y privada, las
asociaciones público privadas, así como facilitar y optimizar los procedimientos en todos los
sectores y materias involucradas, incluyendo mecanismos de incentivos y reorientación de
recursos, que garanticen su ejecución en los tres niveles de gobierno y en las distintas
actividades económicas y/o sociales;
Que, resulta indispensable contar con un marco legal unificado que regule la Adquisición,
Expropiación, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias
y otras medidas para la ejecución de Obras de Infraestructura y demás casos de necesidad
pública o seguridad nacional previstas en la Constitución Política del Perú, con la finalidad de
promover, fomentar y agilizar la inversión pública y privada, generar empleo productivo y
mejorar la competitividad del país;
De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2 de la Ley Nº 30335 y el

artículo 104 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO
QUE APRUEBA LA LEY MARCO DE ADQUISICIÓN Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES,
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL ESTADO, LIBERACIÓN DE
INTERFERENCIAS Y DICTA OTRAS MEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
TÍTULO I
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a los procesos de Adquisición y
Expropiación de inmuebles, transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado y liberación de Interferencias para la
ejecución de Obras de Infraestructura de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú. (*)
(*) Extremo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1330, publicado el 06
enero 2017, cuyo texto es el siguiente:
“ARTÍCULO 1. OBJETO.-
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a los
procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de bienes inmuebles de
propiedad del Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de Obras de
Infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú."
Es de interés público primordial la Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia

de inmuebles de propiedad del Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de Obras
de Infraestructura.
Artículo 2.- Entidades bajo el ámbito de aplicación
El presente Decreto Legislativo es de aplicación para todas las entidades del sector público
en todos los niveles de gobierno, personas naturales o personas jurídicas.
Artículo 3.- Principios
Son principios orientadores del presente Decreto Legislativo:
3.1. Armonización de intereses: En el desarrollo de los procesos regulados en el presente

Decreto Legislativo, las entidades públicas deberán armonizar los intereses del Estado que
requieren procesos ágiles y expeditivos para desarrollar las Obras de Infraestructura
necesarias para el desarrollo del país con los derechos de los Sujetos Pasivos.
3.2. Celeridad y eficacia: Quienes participan en los procesos regulados en el presente

Decreto Legislativo deben ajustar su actuación a fin de lograr la obtención oportuna de los
inmuebles, evitando actuaciones que constituyan meros formalismos, sin que ello releve a las
autoridades del respeto al debido proceso o vulnere el ordenamiento jurídico.
3.3. Transparencia: Toda la información que se utilice para los procesos regulados en el
presente Decreto Legislativo deberán ser de conocimiento ciudadano, bajo el principio de
publicidad establecido en el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM o norma
que lo sustituya.
Artículo 4.- Definiciones
Para la aplicación del presente Decreto Legislativo, se entiende por:

4.1. Adquisición: Es la transferencia voluntaria de la propiedad del inmueble necesario
para la ejecución de la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del Beneficiario como
resultado del trato directo.
4.2. Beneficiario: Es el titular del derecho de propiedad del inmueble como resultado de la
Adquisición, Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, necesarios
para la ejecución de la Obra de Infraestructura. El único Beneficiario es el Estado actuando a
través de alguna de las entidades públicas comprendiendo a los titulares de proyectos.
4.3. Certificado de Posesión: Certificado, constancia o documento que acredite la

posesión continúa, pacífica, pública del predio y una o más pruebas complementarias
establecidas en marco legal para el proceso de formalización urbana o rural
"4.3- A Domicilio: Está constituido por el inmueble que, una persona natural o jurídica,
objetivamente destina a fines de vivienda, morada o a la exclusión de terceros para mantener
la privacidad. No tienen esa condición aquellos inmuebles o parte de ellos que sean espacios
abiertos, de libre acceso a toda persona."(*)
(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1330, publicado el 06
enero 2017.
4.4. Expropiación: Es la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada sustentada

en causa de seguridad nacional o necesidad pública, autorizada únicamente por ley expresa
del Congreso de la República a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales o Gobiernos Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada
que incluya compensación por el eventual perjuicio, conforme al artículo 70 de la Constitución
Política del Perú y las reglas establecidas en el presente Decreto Legislativo.
4.5. Incentivo: Es monto pagado de forma adicional al Sujeto Pasivo, equivalente al 10% del valor comercial del inmueble
que aplica solo en los casos que acepte transferir la propiedad del inmueble en el marco del proceso de Adquisición. (*)
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1330, publicado el 06
"4.5. Incentivo: Es el monto pagado de forma adicional al Sujeto Pasivo, equivalente al

20% del valor comercial del inmueble que aplica solo en los casos que acepte transferir la
propiedad del inmueble en el marco del proceso de Adquisición."
4.6. Formulario Registral: Es el documento que contiene el acto de transferencia

efectuado en el marco del proceso de Adquisición de inmuebles suscrito ante Notario Público
debidamente habilitado, quien certifica el contenido y firmas. El Notario deberá llevar un
registro extra protocolar de dichos formularios.
4.7. Interferencias: Son las instalaciones existentes a cargo de empresas o entidades

prestadoras de servicios públicos y otras instalaciones o bienes que se encuentren dentro del
área del derecho de vía o de ejecución de Obras de Infraestructura. Incluyen de manera no
limitativa, a los bienes muebles e inmuebles que sirven para la prestación directa e indirecta del
servicio público, los paneles, canales, paraderos, señalización, semáforos.
4.8. Obras de Infraestructura: Comprenden la ejecución de proyectos de inversión pública,

asociaciones público privadas y aquellos mecanismos de promoción de la inversión privada
creados o por crearse.
4.9. Procesos: Comprenden los procesos destinados a la Adquisición y Expropiación de

inmuebles, transferencia de inmuebles entre entidades públicas y liberación de Interferencias
para la ejecución de Obras de Infraestructura.
4.10. Sujeto Activo: Es el Ministerio competente del sector, el Gobierno Regional y el
Gobierno Local responsable de la tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación.
4.11. Sujeto Pasivo: Es el propietario o poseedor del inmueble sujeto a Adquisición o

Expropiación conforme a las reglas contenidas en el presente Decreto Legislativo.
4.12. Tasación: es la valuación elaborada de conformidad con lo establecido en el Reglamento Nacional de Tasaciones,
por la Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o la entidad competente, a solicitud del Sujeto Activo, para determinar: i) el
valor comercial del inmueble; y, ii) una indemnización por el eventual perjuicio que incluya, en caso corresponda, el daño
emergente y lucro cesante. (*)
"4.12. Tasación: es la fijación del valor del inmueble elaborada de conformidad con lo
establecido en el Reglamento Nacional de Tasaciones, por la Dirección de Construcción de la
Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento. La Tasación debe determinar: i) el valor comercial del
inmueble; y, ii) una indemnización por el eventual perjuicio que incluya, en caso corresponda, el
daño emergente y lucro cesante."
4.13. Valor Estimado del Inmueble: Es la estimación del precio del bien inmueble que se
realiza para efectuar un pago anticipado al Sujeto Pasivo a fin que el Sujeto Activo obtenga la
posesión anticipada del mismo.
TÍTULO II
DISPOSICIONES COMUNES A LA ADQUISICIÓN Y EXPROPIACIÓN
Capítulo I
Sujetos intervinientes
Artículo 5.- Del Beneficiario y el Sujeto Activo
5.1. Es obligatorio individualizar al Beneficiario de la Adquisición o Expropiación, que podrá

ser el mismo Sujeto Activo o una entidad pública distinta.
5.2. Cuando se justifique en razones de oportunidad o eficiencia, la Adquisición y la

Expropiación de los inmuebles necesarios para la ejecución de Obras de Infraestructura bajo
competencia de una entidad pública, pueden ser realizadas por otra entidad pública,
constituyéndose aquella en Beneficiario y ésta en Sujeto Activo. En este caso, las entidades
suscriben un acuerdo identificando la entidad que actúe como Sujeto Activo y como
Beneficiario.
5.3. Es nula la Adquisición o Expropiación a favor de persona natural o jurídica privada.

Dicha nulidad se declara sin perjuicio de las acciones civiles y penales que en defensa de su
derecho tiene expedito de ejercer el Sujeto Pasivo.
5.4. La Adquisición o Expropiación no pueden ser realizadas cuando se funda en causales

distintas a las previstas en el presente Decreto Legislativo, cuando tiene por objeto el
incremento de las rentas públicas o cuando responde a la necesidad de ejercitar derechos
reales temporales sobre el bien inmueble.
"5.5. El Sujeto Activo o el Beneficiario solicita la inscripción de la anotación preventiva del

área que comprende el proyecto de infraestructura, adjuntando la disposición emitida por la
autoridad competente establecida en las disposiciones legales vigentes y los planos
respectivos. Dicha anotación generará los siguientes efectos:
a. Por la anotación preventiva toda persona tiene conocimiento de ella y advierte de la

existencia de una afectación sobre el predio por la ejecución de un proyecto de Infraestructura,
el cual va a ser materia de adquisición a través del trato directo o la expropiación por parte de
la entidad ejecutante.
b. Para no alterar el valor de los inmuebles, las áreas que forman parte de la anotación
preventiva no podrán ser objeto de acciones de saneamiento físico legal, habilitaciones
urbanas, cambio de zonificación y autorizaciones de edificación y licencias, por parte de
cualquier entidad pública, así como los procesos iniciados al amparo del artículo 21 de la Ley
Nº 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de
Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
Común. Si las acciones antes citadas son realizadas con posterioridad a la anotación
preventiva, éstas no podrán ser objeto de valorización para efecto de la Tasación.
c. La anotación preventiva tendrá una vigencia de sesenta meses contados desde la fecha
de la inscripción de la anotación o hasta que se solicite la inscripción de su levantamiento y
cancelación, adjuntando la resolución emitida por la autoridad competente establecida en las
disposiciones legales vigentes. Dentro del citado plazo se implementan los procesos previstos
en el Título III y el Título IV del presente Decreto Legislativo.
d. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) debe proceder a la

inscripción a que se refiere el apartado anterior, en un plazo no mayor a sesenta días hábiles.
e. El Sujeto Activo o el Beneficiario notificará a las Municipalidades Distritales y Provinciales

correspondientes sobre las inscripciones de las anotaciones preventivas, para su incorporación
en los planes de desarrollo urbano, usos de suelos y otras disposiciones relativas al suelo.
f. La anotación preventiva regulada por este numeral no supone la identificación efectiva del
Sujeto Pasivo para efectos del cumplimiento de lo previsto en el numeral 16.1 del artículo 16
del presente Decreto Legislativo." (*)
enero 2017.
Artículo 6.- Del Sujeto Pasivo en bienes inmuebles inscritos
Para los procesos de Adquisición y Expropiación, se considera como Sujeto Pasivo a quien
cumpla uno de los siguientes supuestos:
6.1. Su derecho de propiedad se encuentra inscrito en el Registro de Predios de la

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp, salvo la existencia de poseedor
quien adquirió por prescripción declarada judicial o notarialmente con título no inscrito.
6.2. Su derecho de propiedad se acredita mediante documento de fecha cierta y el tracto sucesivo respecto del titular
registral.
En este supuesto el Sujeto Activo publica un aviso por dos veces con intervalos de tres días calendario en el diario oficial El
Peruano y en un diario de circulación nacional. El aviso contiene: (*)
(*) Párrafos modificados por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1330, publicado el 06
"6.2. Su derecho de propiedad se acredita mediante documento de fecha cierta a que se

refiere los numerales 1 al 4 del artículo 245 del Código Procesal Civil, o su modificatoria, y de
acuerdo al tracto sucesivo respecto del titular registral. En este supuesto el Sujeto Activo
publica un aviso por dos veces con intervalos de tres días calendario en el diario oficial El
Peruano y en un diario de circulación nacional. El aviso contiene:"
i. Nombre del Sujeto Activo y su domicilio legal.
ii. La ubicación exacta del inmueble, incluyendo su partida registral.
iii. Nombre del titular registral del bien inmueble.
iv. Nombre del propietario que acredite su derecho de propiedad mediante documento de
fecha cierta y el respectivo tracto sucesivo del titular registral.
v. El plazo que tendrán los terceros interesados para cuestionar la propiedad y presentarse
ante el Sujeto Activo es de diez días hábiles contados a partir de la última publicación. En este
caso, el tercero interesado debe presentar un documento de fecha cierta que acredite su
derecho de propiedad y el tracto sucesivo respecto del titular registral.
Cuando no se presenten terceros interesados dentro del plazo señalado, el propietario que
acredite mediante documento de fecha cierta, su propiedad y el tracto sucesivo respecto del
titular registral, es considerado Sujeto Pasivo de la Adquisición y Expropiación.
En el supuesto regulado en el párrafo precedente, el Sujeto Activo solicita la inscripción a

favor del Beneficiario. El registrador procede a inscribir el inmueble a favor del Beneficiario por
el sólo mérito del Formulario Registral suscrito por el Sujeto Pasivo y el Beneficiario. En estos
casos, el registrador debe realizar la inscripción, bajo responsabilidad, sin necesidad de
inscribir la titularidad del propietario con derecho no inscrito que acredita propiedad con
documento de fecha cierta.
Cuando se presente uno o más de un tercero interesado durante el plazo establecido, se

inicia el proceso de Expropiación considerando como Sujeto Pasivo al titular registral. Si se
presenta uno o más terceros interesados incluso fuera del plazo previsto, éstos pueden iniciar
las acciones legales correspondientes únicamente contra el Sujeto Pasivo, al cual el Sujeto
Activo pague el valor de la Tasación.
6.3. Tratándose de bienes de dominio privado del Estado, el Sujeto Pasivo es el poseedor
con más de diez años de antigüedad que tenga título de posesión inscrito, o cuya posesión se
haya originado en mérito a resolución judicial o administrativa, o mediante certificado,
constancia o documento que acredite la posesión emitido por la autoridad competente de
conformidad con las leyes de la materia. En estos casos, el poseedor adjunta documentación
en calidad de prueba complementaria.
6.4. En los casos que exista proceso judicial o arbitral que discuta la propiedad del bien a expropiarse, se entenderá como
Sujeto Pasivo a aquellos que consten en el registro respectivo y se constituyan como partes en el litigio, en cuyo caso se
consigna a favor de la autoridad respectiva el pago del monto de la indemnización justipreciada, hasta que por proceso arbitral
o judicial, debidamente consentido y ejecutoriado, se determine el mejor derecho de propiedad. (*)
"6.4. Si existe un proceso judicial o arbitral donde se discute la propiedad del bien,
conformarán al Sujeto Pasivo quienes consten en el registro respectivo y sean partes del litigio.
Podrá seguirse con el proceso regulado en el Título III, en lo que corresponda, por lo que la
adquisición del bien podrá celebrarse con los sujetos en litigio si existe mutuo acuerdo. A falta
de acuerdo o de darse alguna otra causal que impida la adquisición, se procederá con lo
regulado en el Título IV del presente decreto legislativo.
Para cualquiera de los supuestos mencionados en el párrafo anterior, el Sujeto Activo debe
realizar en la vía judicial o arbitral, según corresponda, la consignación del valor total de la
tasación a nombre de los titulares registrales de las partidas que comprenden al predio materia
de expropiación. Dicha consignación solo es entregada al legítimo propietario cuando se defina
la propiedad del bien expropiado en la vía judicial, arbitral, previa comunicación al Sujeto
Activo."
6.5. En cualquiera de los casos referidos en los numerales precedentes, el Sujeto Activo
está obligado a notificar a los ocupantes del bien inmueble.
"6.6. Para los inmuebles aportados o que forman parte de un fideicomiso, el Sujeto Pasivo
estará constituido por el titular del dominio fiduciario y por el titular registral del bien, con
quienes se deberá suscribir los acuerdos de adquisición o con quienes se llevará adelante el
proceso de expropiación." (*)
enero 2017.
Artículo 7.- Identificación de Sujeto Pasivo en bienes inmuebles no inscritos
7.1. Cuando el inmueble no se encuentre inscrito, el Sujeto Activo publica un aviso por dos
veces con intervalos de tres días calendario en el diario oficial El Peruano y en un diario de
circulación nacional. El referido aviso debe contener:
i. El Sujeto Activo y su domicilio legal.
ii. La ubicación exacta del inmueble.
iii. El plazo que tienen los interesados para presentarse, que es de diez días hábiles
contados a partir de la última publicación.
Antes de la última publicación a la que se refiere el numeral 7.1., el aviso se notifica a los
ocupantes del bien inmueble.
Cuando se presente un tercero que acredite su derecho de propiedad mediante documento

de fecha cierta o que adquiere por prescripción declarada judicial o notarialmente, es
considerado Sujeto Pasivo de la Adquisición y Expropiación.
Cuando se presente más de un tercero interesado durante el plazo establecido, se inicia el

proceso de Expropiación considerando como Sujeto Pasivo al titular que acredite su derecho
de propiedad mediante documento de fecha cierta más reciente; con excepción del supuesto
regulado en el artículo 1135 del Código Civil, en cuyo caso es considerado como Sujeto Pasivo
al titular que acredite su derecho de propiedad mediante documento de fecha cierta más
antiguo. Si se presentan terceros interesados incluso fuera del plazo previsto, éstos pueden
iniciar las acciones legales correspondientes contra el Sujeto Pasivo, al cual el Sujeto Activo
pague el valor de la Tasación.
Cuando no se presente ningún interesado, la presunción establecida en el artículo 912 del

Código Civil no es oponible al Sujeto Activo.
7.2. El Sujeto Pasivo es el poseedor con más de diez años de antigüedad que tenga título
de posesión inscrito, o cuya posesión se haya originado en mérito a resolución judicial o
administrativa, o mediante certificado, constancia o documento que acredite la posesión
emitido por la autoridad competente de conformidad con las leyes de la materia. En estos
casos, el poseedor adjunta documentación en calidad de prueba complementaria
7.3. En los casos que exista proceso judicial o arbitral que discuta la propiedad del bien a
expropiarse, se entenderá como Sujeto Pasivo a las partes en litigio, en cuyo caso se consigna
el pago del monto de la indemnización justipreciada, hasta que por proceso arbitral o judicial,
debidamente consentido y ejecutoriado, se determine el mejor derecho de propiedad
7.4. Cuando no se presente algún tercero interesado o los que se presentan no acrediten su
derecho de propiedad, se presume que el bien inmueble es del Estado, sin perjuicio del
derecho de cobro por el valor de la Tasación que puede ejercer el propietario.
Artículo 8.- Sujeto Pasivo en regímenes especiales
8.1. En los casos de Adquisición y Expropiación de bienes inmuebles sujetos a régimen de

propiedad exclusiva y propiedad común, se considera Sujeto Pasivo de la propiedad común
inscrita a la Junta de Propietarios de conformidad con la Ley Nº 27157.
8.2. Para el proceso de Adquisición de la propiedad común es aplicable lo establecido en el

artículo 43 de la Ley Nº 27157 o norma que lo sustituya.
8.3. Con la Adquisición o Expropiación, el Sujeto Activo solicita la exclusión e

independización registral de las áreas que se encuentren bajo dicho régimen ya sean
exclusivas o comunes, siempre que éstas no constituyan áreas esenciales para el uso del
predio.
8.4. El registrador por el sólo mérito de i) el Formulario Registral o norma que aprueba la
ejecución de la Expropiación a favor del Beneficiario, ii) de la constancia que emita el
verificador catastral en el sentido que las áreas excluidas e independizadas no afectan el uso
esencial del predio y (iii) pago y/o consignación a nombre de la Junta de Propietarios; debe
inscribir dichos actos en la oficina registral del Registro de Predios de la Sunarp.
8.5. En caso que las áreas requeridas no puedan ser excluidas por afectar el uso esencial
del predio, el Sujeto Activo adquiere o expropia la totalidad del mismo de ser necesario.
Capítulo II
Bienes objeto de Adquisición y Expropiación
Artículo 9.- Bienes objeto de Adquisición y Expropiación
9.1. Son objeto de Adquisición y Expropiación todos los bienes inmuebles de dominio
privado.
9.2. El tratamiento de los locales y bienes de las misiones diplomáticas, oficinas consulares
y organizaciones internacionales está sujeto a lo dispuesto por los tratados de los que el Perú
es parte y otras normas de derecho internacional que puedan ser aplicables al Estado peruano.
Cuando corresponda, se considerará también respecto de dichos locales y bienes el principio
de reciprocidad.
Artículo 10.- Subsuelo y sobresuelo
10.1. El ejercicio del derecho de propiedad relativa al uso del subsuelo y sobresuelo, se
ejerce dentro de los límites establecidos en el Código Civil, el presente Decreto Legislativo,
leyes aplicables y las disposiciones reglamentarias que se emitan, asegurando su utilización en
favor del interés público.
10.2. La propiedad sobre el subsuelo y sobresuelo se extiende hasta donde sea útil al
propietario del bien inmueble el ejercicio de su derecho conforme a la zonificación, a los
procesos de habilitación y subdivisión y a los requisitos y limitaciones que establecen las
disposiciones en concordancia con el Código Civil y normatividad sectorial.
10.3. La propiedad del subsuelo y sobresuelo pueden ser materia de Adquisición y
Expropiación, independientemente del suelo, sin perjuicio de lo señalado en la Sexta
Disposición Complementaria Final.
10.4. Solo en el caso que por el hecho de la Adquisición, Expropiación o Servidumbre, la

propiedad del inmueble no pueda ser usada o explotada parcial o totalmente, o que el valor
comercial de la propiedad del suelo se deprecie significativamente, el Sujeto Activo puede optar
por expropiar todo el inmueble.
Artículo 11.- Adquisición o Expropiación total
El Sujeto Pasivo podrá solicitar la Adquisición o Expropiación total, cuando el remanente del
bien inmueble que no es afectado sufre una desvalorización significativa o resultare inútil para
los fines a que estaba destinado con anterioridad a la Adquisición o Expropiación parcial.
Capítulo III
Del Valor de la Tasación
Artículo 12.- Órgano encargado de la Tasación
El valor de la Tasación para adquirir inmuebles destinados a la ejecución de Obras de Infraestructura es fijado por la
Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, salvo lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº
30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1330, publicado el 06
"ARTÍCULO 12. ÓRGANO ENCARGADO DE LA TASACIÓN.-
El valor de la Tasación para adquirir inmuebles destinados a la ejecución de Obras de

Infraestructura es fijado por el órgano competente del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento."
Artículo 13.- Fijación del valor de la Tasación
La fijación del valor de la Tasación se efectúa considerando lo siguiente:
13.1. El valor comercial del inmueble: Incluye los valores de terreno, de edificación, obras complementarias y plantaciones,
de ser el caso.
Asimismo, se considera las mejoras o cultivos permanentes existentes, de corresponder. En el caso de los cultivos no
permanentes sembrados antes de la fecha de comunicación establecida en el numeral 20.2 del artículo 20, el Sujeto Activo
puede acordar un plazo para la entrega del bien inmueble en el que se considere la cosecha de los mismos; de lo contrario, la
valorización debe considerar el valor de los cultivos no permanentes.
En ningún caso la Tasación comprende el valor de las mejoras o cultivos realizados en el inmueble con posterioridad a la
fecha establecida en el numeral 20.2 del artículo 20. (*)
"13.1 El valor comercial del inmueble:
a. Incluye los valores de terreno, de edificación, obras complementarias y plantaciones, de

ser el caso.
b. En ningún caso la Tasación comprende el valor de las mejoras, cultivos o elementos
existentes en el inmueble realizados con posterioridad a la fecha de la inspección ocular.
c. Se considerarán los cultivos permanentes existentes, de corresponder. Sólo si los cultivos

transitorios fueron sembrados antes de la inspección ocular, el Sujeto Activo podrá acordar un
plazo para la entrega del bien inmueble en el que se considere la cosecha de los mismos. De lo
contrario, la valorización considerará el valor de los cultivos transitorios.
d. Sólo se reconocen las mejoras realizadas y acreditadas de manera previa a la fecha de la

inspección ocular realizada por el perito tasador."
13.2. El valor del perjuicio económico: Incluye la indemnización por el eventual perjuicio, que comprende únicamente al
lucro cesante y daño emergente, siempre que se encuentren acreditados o cuenten con un informe debidamente sustentado.
No procede indemnización de carácter extrapatrimonial. El monto de la indemnización incluye, entre otros, el resarcimiento de
los gastos tributarios, incluyendo el Impuesto a la Renta. Asimismo incluye los gastos de traslado de bienes dentro del territorio
nacional en que deberá incurrir el Sujeto Pasivo como consecuencia de la Adquisición o Expropiación, como parte del daño
emergente. (*)
"13.2 El valor del perjuicio económico: Incluye la indemnización por el eventual perjuicio,
que comprende únicamente al lucro cesante y daño emergente, siempre que se encuentren
acreditados y/o cuenten con un informe debidamente sustentado por parte del Sujeto Activo o
del Beneficiario. No procede indemnización de carácter extrapatrimonial. El monto de la
indemnización incluye los gastos de traslado de bienes dentro del territorio nacional en que
deberá incurrir el Sujeto Pasivo como consecuencia de la Adquisición o Expropiación, como
parte del daño emergente."
13.3. El valor de la Tasación debe tener una antigüedad no mayor a dos años al momento
de la expedición de la norma que aprueba la ejecución de la Expropiación.
13.4. En el proceso de Expropiación, la indemnización justipreciada es el valor de la

Tasación, constituyendo el precio a pagarse por todo concepto al Sujeto Pasivo.
13.5. Corresponde al Sujeto Activo asumir el pago de los gastos registrales y notariales como consecuencia de la
Adquisición y Expropiación, los cuales no forman parte del Valor de la Tasación. (*)
"13.5 No forma parte del Valor de la Tasación los gastos registrales, notariales y tributarios,
incluyendo el impuesto a la renta, sin alterar el monto de la valorización. Estos conceptos serán
asumidos por el Sujeto Activo. El monto del impuesto a la renta aplicable debe ser
proporcionado por el Sujeto Pasivo, debidamente sustentado, dentro del plazo de prescripción
para el pago, previsto en el Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, siendo de aplicación los supuestos de interrupción y
suspensión previstos en dicha norma. El monto del impuesto a la renta será cancelado
directamente por el Sujeto Activo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria - SUNAT en el plazo de sesenta días hábiles desde la presentación
de la documentación sustentatoria."
Artículo 14.- Plazo de la Tasación
14.1. En un plazo que no excederá de cinco días hábiles contados desde la recepción del
Expediente Técnico legal completo, el órgano encargado de la Tasación, designa a los peritos,
de conformidad a la normatividad vigente.
14.2. Excepcionalmente y dentro del plazo previsto en el párrafo anterior, el órgano
encargado de la Tasación podrá realizar la designación de peritos no adscritos del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, por razones de mayor complejidad o en caso la
situación lo amerite debidamente justificadas
14.3. La Tasación debe efectuarse en un plazo no mayor de dos meses contados a partir de
la designación del Perito conforme el procedimiento establecido por Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Artículo 15.- Requisitos para la Tasación
El Expediente Técnico Legal que contiene la solicitud de Tasación que presente el Sujeto
Activo al órgano encargado de la Tasación, cumple como mínimo con los siguientes requisitos,
bajo responsabilidad:
15.1 Documentos del predio:
a) Memoria Descriptiva.
b) Plano de afectación en el que se detalle: Cuadro técnico de linderos y medidas

perimétricas del área matriz y del área afectada, ubicación y/o localización del inmueble, el
detalle de la afectación debidamente geo referenciado en coordenadas UTM.
c) Plano de distribución, en el caso que haya edificaciones.
d) Copia informativa de la partida registral con una antigüedad no mayor a seis meses de su
expedición, en caso de tratarse de bien inmueble inscrito.
e) Declaratoria de Fabrica o de Edificación, si la hubiera.
f) Declaración Jurada de Autoavalúo, correspondiente al último año, si la hubiera.
g) Relación cuantificada de cultivos permanentes y/o transitorios indicando sus

características, si los hubiera.
h) Relación cuantificada de obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes, si

las hubiera.
i) En caso de construcciones especiales; cuando las hubiere, se acompaña la siguiente

documentación: Planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas relativas a las
mismas.
j) Valor Estimado del Inmueble, si la hubiera.
15.2 Documentos del Sujeto Pasivo:
a) Copia simple del Título de propiedad, y en caso de no ser propietario la constancia de posesión considerando los
supuestos establecidos en los artículos 6 y 7 del presente Decreto Legislativo. (*)
(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1330, publicado el 06
"a) Copia simple del Título de propiedad y en caso de no ser propietario la constancia de
posesión considerando los supuestos establecidos en los artículos 6 y 7 del presente Decreto
Legislativo o constancia de comunero hábil para acreditar mejoras."
b) Documento que acredite la identidad, denominación social o razón social del Sujeto
Pasivo:
- En caso de persona natural:
Copia simple del documento de identidad del titular afectado o de la certificación de

identidad emitida por el Registro Nacional de identificación y Estado Civil - Reniec.
- En caso de persona jurídica
Copia informativa de la partida registral actualizada, emitida por el Registro de Personas

Jurídicas de la Sunarp.
15.3 Requisitos para fijar la indemnización por el Perjuicio Económico
Identificar y detallar el perjuicio económico, adjuntando la documentación que acredite el

lucro cesante y el daño emergente y/o el informe de sustento. Adicionalmente, el informe del
Sujeto Activo que cuantifique el resarcimiento de los gastos tributarios, incluyendo el Impuesto
a la Renta, entre otros, que asumiría el Sujeto Pasivo.
La certificación suscrita por el funcionario responsable del Sujeto Activo en la que se declara
que ha revisado el expediente técnico, que cuenta con la documentación técnica y legal
completa.
15.4 Los propietarios, poseedores y ocupantes de los bienes inmuebles destinados a la

ejecución de las Obras de Infraestructura deben prestar facilidades para la inspección ocular a
cargo del perito. La falta de inspección ocular como consecuencia de la negativa de
propietarios, poseedores y ocupantes, no anula el Informe Técnico de Tasación.
15.5 La designación de peritos se puede realizar teniendo en cuenta cada predio afectado
por la ejecución de Obras de Infraestructura.
TÍTULO III
DE LA ADQUISICIÓN
Artículo 16.- Identificación de los inmuebles materia de Adquisición
16.1. Dentro de los diez días hábiles siguientes de identificados los inmuebles que se requieran para la ejecución de las
Obras de Infraestructura, el Sujeto Activo comunica dicha situación a los Sujetos Pasivos y ocupantes del bien inmueble. (*)
"16.1 Dentro de los diez días hábiles siguientes de identificados los inmuebles que se
requieran para la ejecución de las Obras de Infraestructura, el Sujeto Activo comunica dicha
situación a los Sujetos Pasivos y ocupantes del bien inmueble.
Previamente a la comunicación anterior, el Sujeto Activo deberá contar con el certificado de

búsqueda catastral.
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) proporcionará el

certificado de búsqueda catastral en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles al Sujeto
Activo. Al certificado anexará los informes técnicos que lo sustentan y que tendrán carácter
vinculante en el aspecto técnico para la posterior inscripción del inmueble a favor del Sujeto
Activo, en los procesos de adquisición o expropiación, al amparo de este Decreto."
16.2. En el plazo de siete días hábiles de la comunicación al Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo remitirá a la Sunarp: i) cargo
de notificación de la comunicación a la cual se refiere el numeral anterior; ii) identificación de la partida registral; y, iii) orden de
anotación preventiva, la misma que tiene una vigencia máxima de un año o hasta que el Sujeto Activo informe la transferencia
registral del bien inmueble a su favor, lo que ocurra primero.(*)
"16.2 En el plazo de diez días hábiles de la comunicación al Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo
remitirá a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP): i) cargo de
notificación de la comunicación a la cual se refiere el numeral anterior; ii) identificación de la
partida registral; y, iii) orden de anotación preventiva, la misma que tiene una vigencia máxima
de un año o hasta que el Sujeto Activo informe la transferencia registral del bien inmueble a su
favor, lo que ocurra primero."
16.3. El registrador por el sólo mérito de la documentación indicada en el numeral anterior,

debe inscribir la anotación preventiva en el Registro de Predios de la Sunarp, bajo
responsabilidad.
16.4. Tratándose de Obras de Infraestructura a ser ejecutadas mediante el mecanismo de

asociaciones público privadas, las gestiones para la Adquisición de los inmuebles se pueden
iniciar a más tardar con la declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de
Inversión Pública, considerando la naturaleza y características del proyecto.
La identificación de los inmuebles para el caso de las Asociaciones Público Privadas

calificadas como autosostenibles se pueden iniciar a más tardar con los estudios desarrollados
para la etapa de diseño del proyecto, considerando la naturaleza y características del proyecto.
Artículo 17.- Expediente técnico legal
Dentro de un plazo no mayor de seis meses siguientes a la identificación de los inmuebles

que se requieran para la ejecución de las Obras de Infraestructura, el Sujeto Activo remite al
órgano encargado de la Tasación, los expedientes técnicos legales necesarios para la
Tasación.
Tratándose de Asociaciones Público Privadas, el plazo referido en el párrafo anterior será

de cuatro meses.
Artículo 18.- Tasación
La Tasación deberá efectuarse en un plazo no mayor de dos meses de designado el perito

conforme al procedimiento establecidos en el artículo 14 del presente Decreto Legislativo
Artículo 19.- Trato directo
La Adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución de Obras de Infraestructura se

realizará por trato directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, en forma previa o posterior a la
ley que autorice su Expropiación, aplicándose únicamente el procedimiento establecido en el
presente Decreto Legislativo.
Artículo 20.- Procedimiento
20.1. Las gestiones para el trato directo se inician con la comunicación a la que se refiere el
numeral 16.1 del artículo 16 del presente Decreto Legislativo. Dichas gestiones son
responsabilidad del Sujeto Activo quien puede realizarlas a través de una entidad del Estado o
contratar a personas naturales o jurídicas.
20.2. Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto Pasivo en el plazo máximo de diez días hábiles una Carta de
Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá lo siguiente:
i. Partida registral del bien inmueble materia de Adquisición, de corresponder.
ii. Valor de la Tasación.
iii. Incentivo a la Adquisición por el monto adicional equivalente al 10% del valor comercial del inmueble, en caso el Sujeto
Pasivo acepte el trato directo.
iv. Modelo del Formulario Registral por trato directo.
El Sujeto Activo, previa a la emisión de la Carta de Intención de Adquisición debe contar con el certificado de búsqueda
catastral y la certificación de disponibilidad presupuestal para financiar el pago del valor indicado en dicha Carta.(*)
"20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto Pasivo en el plazo máximo de
veinte días hábiles una Carta de Intención de Adquisición.
Dicho documento contendrá lo siguiente:
i. Partida registral del inmueble materia de Adquisición, de corresponder.
ii. La copia del informe técnico de Tasación.
iii. Incentivo a la Adquisición por el monto adicional equivalente al 20% del valor comercial
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato directo.
iv. Modelo del Formulario Registral por trato directo.
El Sujeto Activo, previa a la emisión de la Carta de Intención de Adquisición debe contar con
la disponibilidad presupuestal para financiar el pago del valor indicado en la carta y con el
certificado registral inmobiliario, de corresponder.
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) proporcionará el

certificado registral inmobiliario en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles al Sujeto
Activo."
20.3. El Sujeto Pasivo cuenta con un plazo de quince días hábiles, para comunicar su
aceptación a la oferta de Adquisición efectuada por el Sujeto Activo.
20.4. En caso de aceptación del Sujeto Pasivo se aplica el siguiente procedimiento:
a. Dentro de los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta del Sujeto Pasivo, el
Sujeto Activo a través de resolución ministerial, resolución del gobernador regional en caso de
Gobiernos Regionales; o decreto de alcaldía en caso de los Gobiernos Locales, según
corresponda, aprueba el valor total de la Tasación y el pago, incluyendo el Incentivo al que se
hace referencia el inciso iii) del numeral 20.2 del presente artículo. La facultad para aprobar el
valor total de la Tasación y el pago, incluyendo el Incentivo, pueden ser delegados a otros
órganos, conforme a ley
b. Una vez emitida la norma a la que se hace referencia en el literal precedente, el Sujeto Activo tiene un plazo máximo de
veinte días hábiles para gestionar la suscripción del instrumento de transferencia a favor del Beneficiario y para efectuar el
pago del valor total de la Tasación, previa verificación del levantamiento de cargas y gravámenes, de existir. (*)
"b. Una vez emitida la norma a la que se hace referencia en el literal precedente, el Sujeto
Activo tiene un plazo máximo de veinte días hábiles para gestionar la suscripción del
instrumento de transferencia a favor del Beneficiario y para efectuar el pago del valor total de la
Tasación.
En los casos de pagos vinculados con fondos de fideicomisos u otras operaciones

complejas, se podrá ampliar el plazo hasta sesenta días hábiles."
c. Para efectos de la inscripción es título suficiente para acreditar la transferencia la

presentación conjunta del Formulario Registral y el documento que acredite el pago del monto
del valor total de la Tasación a favor del Sujeto Pasivo. Se considera como precio de la
Adquisición el monto del valor de Tasación más el Incentivo. Si el inmueble forma parte de uno
de mayor extensión inscrito, debe de indicarse el número de partida y adjuntarse la
documentación gráfica correspondiente para su independización, los cuales deben ser
suscritos por verificador catastral del Registro de Predios.
d. La demora en el pago del valor de la Tasación genera intereses legales, los mismos que
deben ser calculados desde el vencimiento del plazo establecido en el literal a. del presente
numeral hasta la fecha efectiva de pago, salvo que la demora en el pago se deba a causales
atribuibles al Sujeto Pasivo.
e. Luego del pago correspondiente, el Sujeto Pasivo debe desocupar y entregar el bien inmueble afectado, en el plazo
máximo de veinte días hábiles, salvo acuerdo expreso con el Sujeto Activo que establezca un plazo menor. (*)
"e. Luego del pago o consignación correspondiente, el Sujeto Pasivo debe desocupar y
entregar el bien inmueble afectado, en el plazo máximo de diez días hábiles para predios libres
y treinta días hábiles para inmuebles ocupados o en uso, salvo acuerdo expreso con el Sujeto
Activo que establezca un plazo menor.
El plazo anterior puede ser incrementado por el Sujeto Activo o Beneficiario, sólo cuando
por la actividad económica que se realice sobre el predio, se requiera de algún tipo de
autorización o habilitación administrativa necesaria para concluir las mismas. El plazo total para
la desocupación no podrá ser mayor a sesenta días hábiles."
f. En caso que el Sujeto Pasivo no cumpla con entregar el inmueble, dentro del plazo
señalado en el literal precedente, el Sujeto Activo dentro de los dos días hábiles de cumplido el
plazo sin la entrega del inmueble, por única vez requiere al Sujeto Pasivo la entrega del
inmueble dentro del plazo de cinco días hábiles bajo apercibimiento del inicio del procedimiento
de ejecución coactiva regulado en el Título V del presente Decreto Legislativo.
20.5. Transcurrido el plazo a que se refiere el numeral 20.3, sin que el Sujeto Pasivo haya
aceptado la oferta de Adquisición, esta última se considera rechazada y se da inicio al proceso
de Expropiación regulado en el Título IV del presente Decreto Legislativo.
Artículo 21.- Sobre los acuerdos de Adquisición
21.1. El acuerdo de transferencia entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo como resultado del
trato directo se formaliza mediante la firma del Formulario Registral. Si el Beneficiario es
distinto al Sujeto Activo, aquél suscribe el Formulario Registral conjuntamente con el Sujeto
Pasivo.
21.2. El Formulario Registral consta de dos secciones:
a. Sección I: acto inscribible, en el cual incluirá la identificación del bien inmueble , Sujeto
Activo, Sujeto Pasivo, Beneficiario, valor de la Tasación y el Incentivo, y de ser el caso, la
exclusión del régimen de propiedad horizontal, independización o inmatriculación, monto
pagado en caso de entrega provisional y levantamiento de cargas y gravámenes, entre otros.
Para la identificación del bien inmueble, se seguirán las siguientes reglas:
i. Si el inmueble está inscrito, se debe indicar el número de la partida electrónica.
ii. Si el inmueble no está inscrito, debe adjuntarse la documentación gráfica correspondiente

suscrita por el verificador catastral del Registro de Predios.
iii. Si el inmueble forma parte de uno de mayor extensión inscrito, debe indicar el número de
partida registral y adjuntarse la documentación gráfica correspondiente para su
independización suscrita por el verificador catastral del Registro de Predios.
iv. Para todos los casos, se identifica al Sujeto Activo, Sujeto Pasivo y el Beneficiario de la
Adquisición, pudiendo incorporar derechos superficiales y cualquier otro derecho real que
ostente el Sujeto Pasivo sobre el bien inmueble materia de Adquisición, siempre que estén
orientados a facilitar la entrega de la posesión del bien inmueble.
b. Sección II: actos no inscribibles, que son las condiciones y requisitos que acuerden el
Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, siempre que no se opongan a lo establecido en el presente
Decreto Legislativo.
21.3. El contenido del Formulario Registral es aprobado por Sunarp.
21.4. El Formulario Registral es título suficiente para su inscripción en la Sunarp.
21.5. El Sujeto Activo puede celebrar contratos preparatorios o demás pactos permitidos por
el Código Civil, con el propósito de obtener la posesión anticipada de los bienes inmuebles,
para lo cual puede efectuar un pago hasta por el monto equivalente al cincuenta por ciento del
Valor Estimado del Inmueble, el mismo que se considera como pago a cuenta del valor de la
Tasación, previa certificación de disponibilidad presupuestal para financiar el pago del Valor
Estimado del Inmueble. En este supuesto, el Sujeto Activo debe solicitar el bloqueo registral
ante el Registro de Predios de la Sunarp, la misma que tendrá una vigencia máxima de dos
años o hasta que el Sujeto Activo informe que ha culminado el proceso de Adquisición, lo que
ocurra primero.
21.6. El Valor Estimado del Inmueble comprende únicamente la valuación del predio y sus
mejoras elaborada de conformidad con lo establecido en el Reglamento Nacional de
Tasaciones, por el órgano encargado de la Tasación a solicitud del Sujeto Activo. Para la
determinación de la Valor Estimado del Inmueble se requiere un plano de afectación en
coordenadas UTM, indicando la ubicación y distribución en caso haya una edificación, breve
descripción, fotografías y documentos de identificación del Sujeto Pasivo. El Valor Estimado del
Inmueble debe ser elaborado en un plazo de treinta días calendario, contados desde la
designación del perito.
21.7. No procede la suscripción de los acuerdos de Adquisición cuando exista duplicidad de

partida real y que no corresponde a una superposición gráfica, o proceso judicial en que se
discuta la propiedad del bien inmueble y tenga medida cautelar inscrita.
21.8. Incluso, durante el trámite de los procesos regulados en los Títulos IV y V, el Sujeto
Activo se encuentra facultado a suscribir los acuerdos de Adquisición regulados en el presente
artículo, siempre que conjuntamente con la suscripción de dichos acuerdos se efectúe la
entrega anticipada de la posesión de los inmuebles.
Artículo 22.- Inscripción registral
Para efectos de la inscripción a que se refiere el presente Título, dentro de los cinco días
hábiles siguientes de suscrito el Formulario Registral y efectuado el pago del valor total de la
Tasación, el Sujeto Activo o el Beneficiario, si es distinto a aquél, remite al Registro de Predios
de la Sunarp, el Formulario Registral y copia certificada del documento que acredite el pago del
monto del valor de la Tasación, incluyendo el Incentivo, a favor del Sujeto Pasivo.
El Registrador Público dentro de los siete días hábiles de recibida la solicitud con los
documentos indicados en el presente artículo debe inscribir la Adquisición a nombre del
Beneficiario, bajo responsabilidad.
Artículo 23.- Adquisición a cargo del inversionista privado
23.1 El organismo promotor de la inversión privada evalúa y determina en los respectivos

contratos de asociación público privada el régimen aplicable a las Adquisiciones de inmuebles
por parte del inversionista.
23.2 Tratándose de contratos en los cuales el Estado no pueda entregar la totalidad de los
predios necesarios para la ejecución del proyecto a la fecha de cierre del proceso de
promoción de la inversión privada, dichos contratos pueden establecer que la elaboración de
los expedientes técnicos legales son realizados por el inversionista durante la etapa de
elaboración de los estudios definitivos y entregados al Sujeto Activo en el plazo máximo
determinado por el organismo promotor de la inversión privada respectivo.
23.3 En caso el contrato lo disponga, el inversionista efectúa la implementación, gestión y/o

culminación del proceso de Adquisición por trato directo y liberación de Interferencias conforme
a lo previsto en el presente Decreto Legislativo. En dicho caso, el inversionista privado se
obliga a obtener la propiedad del inmueble, a favor del Beneficiario, mediante Adquisición por
trato directo.
23.4 Los costos derivados de la Adquisición de los inmuebles afectados, a criterio del
organismo de promoción de la inversión privada, son asumidos por el inversionista e
incorporados dentro de la oferta durante el proceso de promoción de la inversión privada; o,
serán asumidos por el Sujeto Activo conforme se regule en los respectivos contratos de
asociación público-privada.
23.5 El reembolso comprende únicamente el valor de Adquisición del inmueble, con el límite
del monto establecido en el artículo 13, así como los gastos incurridos debidamente
acreditados y no podrán superar el límite establecido por el Sujeto Activo en el contrato de
asociación público privada o acuerdo previo con el inversionista privado para cada caso.
23.6 Una vez recibida la solicitud de reembolso, el Sujeto Activo tiene un plazo máximo de
treinta días hábiles para efectuar dicho reembolso. La demora en el pago del reembolso genera
intereses legales, los mismos que deben ser calculados desde el vencimiento del plazo
establecido en el párrafo anterior hasta la fecha efectiva de pago, salvo que la demora en el
pago se deba a causales atribuibles al inversionista.
23.7 Una vez que el inversionista informe el agotamiento de las gestiones para adquirir el
inmueble por Adquisición o transcurrido el plazo establecido en esta norma, el Sujeto Activo
inicia el proceso de Expropiación. Para tales efectos, el inversionista presenta un informe
sustentado al Sujeto Activo, incluyendo los documentos que acrediten el agotamiento de la
Adquisición por trato directo.
TÍTULO IV
DE LA EXPROPIACIÓN
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 24.- Ámbito de aplicación
24.1. La Expropiación a que se refiere el Artículo 70 de la Constitución Política del Perú, el

Artículo 928 del Código Civil, se rigen por la presente Ley.
24.2. La Expropiación consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad

privada, autorizada únicamente por ley expresa del Congreso en favor del Estado, a iniciativa
del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, de inmuebles que se
requieren para la ejecución de Obras de Infraestructura o por otras razones de necesidad
pública o seguridad nacional declaradas por ley; y previo pago en efectivo de la indemnización
justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio al Sujeto Pasivo.
Artículo 25.- Ley autoritativa de Expropiación
En la ley que se expida en cada caso debe señalarse la razón de necesidad pública o
seguridad nacional que justifica la Expropiación.
Capítulo II
Procedimiento expropiatorio
Artículo 26.- Inicio del proceso de expropiación
El rechazo de la oferta de Adquisición regulada en el numeral 20.5 da inicio al proceso de

Expropiación regulado en el presente Título. Esta condición se cumple, siempre que se haya
emitido la ley autoritativa previa al que se refiere el artículo precedente.
Artículo 27.- Procedimiento de Expropiación
En el plazo máximo de cinco días hábiles del rechazo a la oferta de Adquisición, el Sujeto Activo debe expedir la norma que
apruebe la ejecución de Expropiación del bien inmueble y el valor de la Tasación determinado por el órgano encargado de las
tasaciones durante el Proceso de Adquisición por trato directo.
El pago por consignación efectuada bajo los alcances del presente Decreto Legislativo, surtirá efectos respecto al Sujeto
Activo, sin perjuicio del derecho que tengan terceros afectados para accionar contra quien hubiere recibido el pago o
consignación indebidamente. (*)
"ARTÍCULO 27. PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN.-
Dentro de los quince días hábiles siguientes al rechazo o al vencimiento del plazo al que se
hace referencia en el numeral 20.3 del artículo 20, el Sujeto Activo expide la norma que
apruebe la ejecución de Expropiación del bien inmueble y el valor de la Tasación determinado
según este Decreto Legislativo.
El pago por consignación efectuada bajo los alcances del presente Decreto Legislativo,
surtirá efectos respecto al Sujeto Activo, sin perjuicio del derecho que tengan terceros
afectados para accionar contra quien hubiere recibido el pago o consignación indebidamente."
Artículo 28.- Sobre la norma que aprueba la ejecución de la Expropiación

28.1 La norma que apruebe la ejecución de la Expropiación será a través de la resolución ministerial; acuerdo regional en el
caso de Gobiernos Regionales; o mediante acuerdo de concejo en caso de los Gobiernos Locales. Dicha norma deberá
contener: (*)
(*) Extremo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1330, publicado el 06
"28.1 La norma que apruebe la ejecución de la Expropiación será a través de la resolución

ministerial; acuerdo de consejo regional en el caso de Gobiernos Regionales; o mediante
acuerdo de concejo en caso de los Gobiernos Locales. Dicha norma deberá contener:"
a. Identificación del Sujeto Activo y del Sujeto Pasivo de la Expropiación. De ser el caso, se
debe identificar a la entidad pública beneficiaria de la Expropiación.
b. Identificación precisa del bien inmueble, estableciendo los linderos, medidas perimétricas y el área total, de acuerdo a
las coordenadas registrales si el predio se encuentra inscrito y de acuerdo a las coordenadas UTM de validez universal; así
como la referencia al informe expedido por la Oficina de Catastro del Registro respectivo, y/o el Certificado de Búsqueda
Catastral, según corresponda, los cuales deberán ser expedido por la Sunarp en un plazo máximo de quince días hábiles . (*)
"b. Identificación precisa del bien inmueble, estableciendo los linderos, medidas
perimétricas y el área total, de acuerdo a las coordenadas registrales si el predio se encuentra
inscrito y de acuerdo a las coordenadas UTM de validez universal; así como la referencia al
informe expedido por la Oficina de Catastro del Registro respectivo, y/o el certificado registral
inmobiliario, según corresponda, los cuales deberán ser expedidos por la SUNARP en un plazo
máximo de quince días hábiles."
c. Aprobación del valor de la Tasación y la orden de consignar en el Banco de la Nación por

el monto del valor de la Tasación a favor del Sujeto Pasivo. En caso que se encuentre en
discusión la propiedad del inmueble dentro de un proceso judicial o arbitral, la consignación se
realiza ante la autoridad respectiva que tenga a su cargo el proceso.
d. La orden de inscribir el bien inmueble a favor del Beneficiario ante el Registro de Predios
de la Oficina Registral correspondiente de la Sunarp, bajo responsabilidad y sanción de
destitución. De ser el caso, la norma debe ordenar el levantamiento de toda carga o gravamen
que contenga la Partida Registral del predio afectado. En estos casos, el Registrador debe
procede a su levantamiento, bajo responsabilidad
e. La orden de notificar al Sujeto Pasivo del bien inmueble a expropiarse, requiriéndole la desocupación y entrega del bien
inmueble expropiado dentro de un plazo de treinta días hábiles siguientes de notificada la norma, bajo apercibimiento de iniciar
el procedimiento de ejecución coactiva para el lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble materia de Expropiación. (*)
"e. La orden de notificar al Sujeto Pasivo del bien inmueble a expropiarse, requiriéndole la
desocupación y entrega del bien inmueble expropiado dentro de un plazo máximo de diez días
hábiles siguientes de notificada la norma para los inmuebles desocupados y treinta días hábiles
para los inmuebles ocupados o en uso, bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento de
ejecución coactiva para el lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble materia de
Expropiación.
El plazo anterior puede ser incrementado por el Sujeto Activo o Beneficiario, sólo cuando
por la actividad económica que se realice sobre el predio, se requiera de algún tipo de
autorización o habilitación administrativa necesaria para concluir las mismas. El plazo total para
la desocupación no podrá ser mayor a sesenta días hábiles."
28.2 El Sujeto Activo, previa a la emisión la norma que apruebe la ejecución de la

Expropiación, deben contar con los recursos necesarios en su presupuesto institucional
aprobado para financiar el pago del valor de la Tasación.
28.3 La consignación a favor del Sujeto Pasivo por el monto de la indemnización justipreciada debe efectuarse dentro de
los cinco días hábiles de emitida la norma que aprueba la Expropiación, bajo responsabilidad del funcionario encargado de
efectuarla. (*)
"28.3 La consignación a favor del Sujeto Pasivo por el monto de la indemnización

justipreciada debe efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes de emitida la norma
que aprueba la Expropiación, bajo responsabilidad del funcionario encargado de efectuarla.
En los casos de pagos vinculados con fondos de fideicomisos u otras operaciones

complejas, se podrá ampliar el plazo hasta sesenta días hábiles."
28.4 La norma que apruebe la ejecución de la Expropiación es publicada en el diario oficial El Peruano y notificada
notarialmente o a través del juez de paz, conforme a la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz, al Sujeto Pasivo. La referida
resolución es notificada al Sujeto Pasivo anexando obligatoriamente copia fedateada del documento que acredite la
consignación del monto del valor de la Tasación a favor del Sujeto Pasivo. (*)
"28.4 La norma que apruebe la ejecución de la Expropiación es publicada en el diario oficial

El Peruano y notificada notarialmente o a través del juez de paz, conforme a la Ley 29824, Ley
de Justicia de Paz, al Sujeto Pasivo. La referida resolución es notificada al Sujeto Pasivo
anexando obligatoriamente copia fedateada del documento que acredite la consignación ante
el Banco de la Nación del monto del valor de la Tasación a favor del Sujeto Pasivo o ante la
autoridad respectiva que tenga a su cargo el proceso."
Artículo 29.- Duplicidad de partidas
29.1. En caso que exista duplicidad total de partidas, la norma que apruebe la ejecución de la Expropiación, debe identificar
como Sujetos Pasivos a los titulares registrales involucrados en la duplicidad, a quienes previamente se les comunica conforme
a lo previsto en el numeral 20.3 del artículo 20 del presente Decreto Legislativo.
29.2. Asimismo, el Sujeto Activo debe solicitar en la vía judicial la consignación del valor de la Tasación a nombre de los
titulares registrales de las partidas que comprenden al predio materia de Expropiación. Dicha consignación solo es entregada al
legítimo propietario cuando se defina la propiedad del bien inmueble expropiado en la vía judicial, arbitral u otro mecanismo de
solución de controversias, previa comunicación al Sujeto Activo.
29.3. De existir duplicidad de partidas de forma parcial, se consignará el monto al titular registral respecto del área que no
involucra la duplicidad y respecto del área con duplicidad se aplica lo dispuesto en el numeral 29.2.(*)
"ARTÍCULO 29. DUPLICIDAD DE PARTIDAS.-
29.1 En caso exista duplicidad de partidas, se identificarán como Sujetos Pasivos a los
titulares registrales involucrados en la duplicidad, a quienes previamente se les efectúa la
comunicación prevista en el numeral 16.1 del artículo 16 de este Decreto.
29.2 Las personas que integran el Sujeto Pasivo pueden acordar con el Sujeto Activo el
sometimiento voluntario al procedimiento regulado en el Título III, en lo que corresponda. A
falta de acuerdo o de darse alguna otra causal que impida la adquisición, se procederá con el
procedimiento del Título IV del presente Decreto Legislativo.
En los supuestos de adquisiciones o expropiaciones, el Sujeto Activo solicitará en la vía

judicial o arbitral, según corresponda, la consignación del valor de la Tasación a nombre de los
titulares registrales de las partidas que comprenden al inmueble. Dicha consignación será
entregada al legítimo propietario cuando se defina la propiedad del predio en la vía judicial,
arbitral o en otro mecanismo de solución de controversias.
29.3 En caso exista duplicidad parcial de partidas, se realizará una consignación parcial
respecto del área que involucra la duplicidad, conforme al procedimiento previsto en el numeral
anterior.
29.4 En caso duplicidad de partidas entre particulares y estatales, lo que incluye a las
empresas del Estado, el Sujeto Activo solicitará en la vía judicial la consignación del valor de la
Tasación a nombre de los titulares registrales de las partidas que comprenden al inmueble.
Dicha consignación se mantendrá hasta que se establezca de modo definitivo la propiedad del
predio en la vía judicial, arbitral o en otro mecanismo de solución de controversias. La
consignación se someterá a las siguientes reglas:
a. Se entregará al particular si es identificado como el titular del inmueble.
b. Se restituirá al Sujeto Activo si el derecho de propiedad es definido a favor de la entidad

estatal involucrada en la duplicidad de partidas."
Artículo 30.- Inscripción registral
Para efectos de la inscripción a que se refiere el presente Título, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de emitida la norma que apruebe la ejecución de la Expropiación y notificado
la consignación al Sujeto Pasivo, la entidad pública correspondiente remite al Registro de
Predios de la Sunarp, copia de la norma que aprueba la ejecución de Expropiación del bien
inmueble , copia fedateada del documento que acredite la consignación del monto del valor de
la Tasación a favor del Sujeto Pasivo, así como la siguiente información:
a. Si el bien inmueble está inscrito, se indica el número de la partida electrónica.
b. Si el bien inmueble no está inscrito, se debe adjuntar los planos correspondientes

suscritos por verificador catastral del Registro de Predios.
c. Si el bien inmueble forma parte de uno de mayor extensión inscrito, se indica el número
de partida registral y adjuntarse los planos correspondientes para su independización suscrito
por verificador catastral del Registro de Predios.
d. Para todos los casos, se identificará el Sujeto Activo, Sujeto Pasivo y el Beneficiario de la
Expropiación, pudiendo incorporar derechos superficiales y cualquier otro derecho real que
ostente el Sujeto Pasivo sobre el bien inmueble materia de Expropiación.
El registrador dentro de los siete días hábiles de recibida la orden de inscripción con la
información indicada en el presente artículo, inscribe la Expropiación a nombre del Beneficiario
al cual pertenece el proyecto, bajo responsabilidad y sanción de destitución.
Artículo 31.- Entrega del bien materia de Expropiación

El Sujeto Activo y el Sujeto Pasivo pueden convenir la forma y fecha de entrega del bien
materia de la Expropiación, siempre que la entrega del bien se realice antes del vencimiento
del plazo establecido en el literal e) del numeral 28.1 del artículo 28 de la presente Ley.
Artículo 32.- Procedencia de medios impugnatorios
La norma a que se refiere el artículo 28 del presente Decreto Legislativo es inimpugnable.

Los cuestionamientos previstos en el numeral 34.1 del artículo 34 del presente Decreto
Legislativo en la vía judicial o arbitral no suspenden el procedimiento de Expropiación, ni la
inscripción del dominio a favor del Beneficiario ni el procedimiento de ejecución coactiva, bajo
responsabilidad de los funcionarios que se encuentren a cargo de los mismos y tampoco limita
al Sujeto Activo a entregar el certificado de consignación a favor del Sujeto Pasivo.
Artículo 33.- Caducidad
33.1 El derecho de Expropiación del Sujeto Activo caduca en los siguientes casos:
a. Cuando no se haya iniciado el procedimiento expropiatorio en un plazo de sesenta meses

contados a partir de la vigencia de la Ley autoritativa. La caducidad se produce de pleno
derecho. La autoridad jurisdiccional encargada de la causa la declara a petición de parte.
b. En los casos que sea necesario expropiar más de un inmueble para una Obra de
Infraestructura, el plazo de caducidad que se refiere el literal anterior, comienza a computarse
desde que se autorice o inicie la última Expropiación.
33.2 En casos que como consecuencia del vencimiento del plazo establecido en el numeral
anterior, el Congreso puede autorizar mediante la expedición de una ley autoritativa una nueva
expropiación sobre los mismos bienes y por la misma causa.
Capítulo III
De la vía arbitral o judicial
Artículo 34.- Causales de cuestionamiento en vía arbitral o judicial
34.1 Son causales de cuestionamiento en vía arbitral o judicial, únicamente:
a. Revisión del valor de Tasación del bien inmueble objeto de Expropiación.
b. La solicitud de Expropiación total del inmueble, en los casos que el Sujeto Activo realice
una Expropiación parcial, solo cuando el remanente del bien inmueble que no es afectado por
el acto expropiatorio sufre una real desvalorización o resultare inútil para los fines a que estaba
destinado con anterioridad a la Expropiación parcial.
"c. Las duplicidades de partidas a que se refiere el artículo 29 de este Decreto, siempre que
la controversia no se relacione con la impugnación de actos administrativos.
Los arbitrajes iniciados bajo esta causal se tramitarán entre las partes involucradas en la
duplicidad de partidas y sólo serán de conocimiento del Sujeto Activo en su etapa inicial, a fin
de verificar el cumplimiento de la regla de procedencia prevista en el último párrafo del artículo
35 de este Decreto Legislativo."(*)
(*) Literal incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1330, publicado el 06
enero 2017.
34.2 En ningún caso se admite el cuestionamiento en sede arbitral o judicial de la norma
que aprueba la ejecución de la Expropiación a favor del Sujeto Activo, bajo responsabilidad.
34.3 El cobro del monto consignado a favor del Sujeto Pasivo, implica su consentimiento y
conformidad sobre el valor de la Tasación aprobado por el Sujeto Activo, salvo pacto en
contrario a efectos de obtener la posesión del bien inmueble.
34.4 El ejercicio del cuestionamiento dispuesto en el numeral 34.1 caduca a los dos años contados desde la fecha de
consignación de la indemnización justipreciada.(*)
"34.4 El cuestionamiento dispuesto en el numeral 34.1 caduca a los dos años contados
desde la fecha de consignación de la indemnización justipreciada."
"34.5 La Tasación que sea ordenada en sede arbitral o judicial, se elabora conforme a los
criterios establecidos en el artículo 13 del Decreto Legislativo y respetando la fecha y
elementos de la inspección ocular del informe técnico de tasación emitido por el órgano
encargado."(*)
enero 2017.
Artículo 35.- Vía arbitral
En caso el Sujeto Pasivo decida ejercer su derecho en vía arbitral, son de aplicación las reglas del arbitraje en el presente
Título, siendo de aplicación supletoria el Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.
El Sujeto Activo puede oponerse a acudir al arbitraje dentro del plazo máximo de diez días hábiles de recibida la
comunicación del Sujeto Pasivo. En caso de no manifestar expresamente su negativa, dentro del plazo señalado, se entiende
que el Sujeto Activo ha aceptado someterse al arbitraje.
Los árbitros, Tribunal Arbitral y/o los peritos que designe o contrate, se sujetará a lo dispuesto en el presente Decreto
Legislativo y normas complementarias. (*)
"ARTÍCULO 35. VÍA ARBITRAL.-
En caso el Sujeto Pasivo decida ejercer su derecho en vía arbitral, son de aplicación las
reglas del arbitraje en el presente Título, siendo de aplicación supletoria el Decreto Legislativo
Nº 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.
El Sujeto Activo puede oponerse a acudir al arbitraje dentro del plazo máximo de diez días
hábiles de recibida la comunicación del Sujeto Pasivo. En caso de no manifestar expresamente
su negativa, dentro del plazo señalado, se entiende que el Sujeto Activo ha aceptado
someterse al arbitraje.
Los árbitros, Tribunal Arbitral y/o los peritos que designe o contrate, se sujetarán a lo
dispuesto en el presente Decreto Legislativo y normas complementarias.
El Sujeto Activo y el Sujeto Pasivo pueden acordar someterse al arbitraje siempre que el
Sujeto Pasivo efectúe la entrega anticipada de la posesión del inmueble."
Artículo 36.- De los honorarios de los árbitros

Los honorarios de los árbitros se determinan de acuerdo a una tabla que se establecerá por
Resolución Ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que será actualizada
periódicamente. Dicha tabla considera que los honorarios se calculen en base a la aplicación
de un porcentaje sobre el monto de lo discutido, el cual se define como la diferencia entre las
pretensiones de las partes.
Artículo 37.- De los Centros de Arbitraje
El Sujeto Activo y el Sujeto Pasivo podrán acordar someterse al arbitraje de un Centro de

Arbitraje para lo cual deberá considerarse del plazo total del arbitraje de Expropiación.
Artículo 38.- Del plazo total del arbitraje
El proceso de arbitraje no podrá exceder de un plazo de hasta seis meses desde la

admisión de la demanda, hasta la emisión del laudo.
"Las decisiones arbitrales o judiciales, con autoridad de cosa juzgada, que ordenan el pago
de montos adicionales, deberán ser efectivas por el Sujeto Activo en un plazo máximo de
veinte días hábiles. En los casos de pagos vinculados con fondos de fideicomisos u otras
operaciones complejas, ese plazo se podrá ampliar hasta sesenta días hábiles." (*)
(*) Párrafo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1330, publicado el 06
enero 2017.
TÍTULO V
DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA
Artículo 39.- Disposiciones Generales
39.1 Vencidos los plazos establecidos en el literal f) del numeral 20.4 del artículo 20 y literal
e) del numeral 28.1 del artículo 28 del presente Decreto Legislativo, y en caso el Sujeto Pasivo
no cumpla con entregar el bien materia de Adquisición o Expropiación, el Sujeto Activo, a
través de su ejecutor coactivo, debe iniciar el procedimiento de ejecución coactiva.
39.2 Si el Sujeto Pasivo se mantiene renuente a entregar el bien materia de Adquisición o

Expropiación, el ejecutor coactivo ordena la ejecución del lanzamiento contra todos los
ocupantes y bienes que se encuentren en el predio materia de Expropiación, solicitando el
descerraje de ser necesario.
39.3 Tratándose del Proceso de Adquisición, para el inicio del procedimiento de ejecución coactiva, el ejecutor coactivo
debe la obligación exigible coactivamente a la establecida en acto administrativo que ordena al Sujeto Pasivo la entrega del
bien materia de Adquisición al que hace referencia el literal f) del numeral 20.4 del artículo 20, que ha sido debidamente
notificado y que haya sido o no objeto de alguna impugnación en la vía administrativa, arbitral o judicial. (*)
"39.3 Tratándose del Proceso de Adquisición, para el inicio del procedimiento de ejecución
coactiva, el ejecutor coactivo debe acreditar la existencia de la obligación exigible
coactivamente mediante acto administrativo que ordena al Sujeto Pasivo la entrega del bien
materia de Adquisición al que hace referencia el literal f) del numeral 20.4 del artículo 20, que
ha sido debidamente notificado y que haya sido o no objeto de alguna impugnación en la vía
administrativa, arbitral o judicial."
39.4 Tratándose del Proceso de Expropiación, para el inicio del procedimiento de ejecución
coactiva, el ejecutor coactivo debe considerar la obligación exigible coactivamente a la
establecida en la norma que aprueba la ejecución de la Expropiación, que ha sido debidamente
notificado y que haya sido o no objeto de alguna impugnación en la vía administrativa, arbitral o
judicial
39.5 Para efectos de lo regulado en el presente Decreto Legislativo, no resulta aplicable en

lo que corresponda el numeral 9.1 del artículo 9, ni el numeral 14.2 del artículo 14, el numeral
15.2 del artículo 15, el literal c) del artículo 22, el numeral 23.3 del artículo 23 del Texto Único
Ordenado de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por el
Decreto Supremo 018-2008-JUS.
Artículo 40.- Sobre el descerraje
40.1 El Juez competente otorga la autorización de descerraje y/o similares dentro del plazo previsto en el artículo 19 del
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979 - Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva aprobado por Decreto Supremo Nº
018-2008-JUS, debiendo limitarse en la calificación de la misma al cumplimiento formal de los requisitos correspondientes al
acto administrativo, su constancia de notificación y la constancia policial respectiva. (*)
"40.1 Solo si el predio objeto de ejecución coactiva tiene la calificación de domicilio, se

deberá acudir al Juez a fin que otorgue la autorización de descerraje y/o similares dentro del
plazo previsto en el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979 - Ley del
Procedimiento de Ejecución Coactiva aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS,
debiendo limitarse en la calificación de la misma al cumplimiento formal de los requisitos
correspondientes al acto administrativo, su constancia de notificación y la constancia policial
respectiva.
En caso de incertidumbre, se deberá acudir al órgano judicial competente para recabar la

autorización de ingreso respectiva."
40.2 Para tales efectos el ejecutor coactivo solicita el apoyo de las autoridades policiales o
administrativas y municipales de la Jurisdicción, quienes prestan, sin costo alguno, su apoyo
inmediato, bajo sanción de destitución, de conformidad con la Cuarta Disposición
Complementaria y Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979 - Ley del
Procedimiento de Ejecución Coactiva aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS.
"40.3 Si el predio objeto de ejecución coactiva no tiene calificación de domicilio, el ejecutor

coactivo puede tomar la posesión del inmueble y, en su caso, disponer de modo directo el
descerraje y exigir el apoyo de la fuerza pública, administrativa y/o municipal, según el régimen
jurídico a que se refiere el numeral anterior." (*)
enero 2017.
TÍTULO VI
DE LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL ESTADO
Artículo 41.- Transferencia de inmuebles de propiedad del Estado
41.1 Para la aplicación del presente Decreto Legislativo, los predios y/o edificaciones de
propiedad estatal y de las empresas del Estado, requeridos para la ejecución de Obras de
Infraestructura declaradas de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de
gran envergadura, son transferidos a título gratuito y automáticamente al sector, gobierno
regional o gobierno local o titular del proyecto al cual pertenece el proyecto, en la oportunidad
que estos lo señalan y por el solo mérito de la resolución administrativa que emita la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), en un plazo máximo de cuarenta y
cinco días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Esta resolución es
irrecurrible en vía administrativa o judicial.
41.2 Con el solo ingreso del pedido de transferencia por parte del sector, gobierno regional
o gobierno local, y en un máximo de dos días hábiles, la SBN debe solicitar la anotación
preventiva del inicio de procedimiento de transferencia del inmueble en la partida registral
correspondiente. El registrador inscribirá dicha anotación preventiva con el solo mérito de la
solicitud efectuada, bajo responsabilidad.
41.3 La Sunarp queda obligada a registrar, libre del pago de derechos, los inmuebles y/o
edificaciones a nombre del sector, gobierno regional o gobierno local al cual pertenece el
proyecto con la sola presentación de la solicitud correspondiente acompañada de la resolución
de la SBN a que se refiere el numeral 41.1, y, de ser el caso, de los planos necesarios para el
acto que se solicita inscribir. (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS
41.4 Cuando existan cargas y gravámenes sobre el bien inmueble y/o edificación, la entidad
o empresa estatal titular del inmueble o titular del proyecto, debe solicitar ante el Juez la
sustitución de la carga y gravamen, ofreciendo una garantía a resultas de lo que decida
finalmente el Poder Judicial. La sustitución de la carga y gravamen debe ser valorada por el
Juez.
41.5 La entidad o empresa estatal ocupante de los predios y/o edificaciones requeridos para
la ejecución de Obras de Infraestructura declaradas de necesidad pública, interés nacional,
seguridad nacional y/o de gran envergadura, tiene un plazo de treinta días hábiles, contados
desde la notificación de la resolución de la SBN, para desocupar y entregar la posesión de los
citados inmuebles, a favor del sector, gobierno regional o gobierno local al cual pertenece el
proyecto. Dicho plazo puede ser prorrogado por acuerdo expreso entre el sector, gobierno
regional o gobierno local y la entidad o empresa estatal.
41.6 En caso que la entidad estatal, empresa estatal o tercero incumpla con entregar el
inmueble, dentro del plazo señalado en el numeral precedente, el ejecutor coactivo inicia el
procedimiento de ejecución coactiva. Si la entidad estatal ocupante de los predios y/o
edificaciones requeridos para la ejecución de Obras de Infraestructura declaradas de
necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de gran envergadura y demás
casos de necesidad pública o seguridad nacional se mantiene renuente a entregar el bien
inmueble materia de la transferencia, el ejecutor coactivo ordena la ejecución del lanzamiento,
contra todos los ocupantes y bienes que se encuentren en el predio materia de transferencia,
solicitando el descerraje, de ser necesario. Para tales efectos el ejecutor coactivo solicita el
apoyo de las autoridades policiales o administrativas y municipales de la Jurisdicción, quienes
prestan, sin costo alguno, su apoyo inmediato, bajo sanción de destitución, de conformidad con
la Cuarta Disposición Complementaria y Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
26979 - Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva aprobado por Decreto Supremo Nº 018-
2008-JUS
41.7 Para el inicio del procedimiento de ejecución coactiva, el ejecutor coactivo debe
considerar la obligación exigible coactivamente a la establecida en acto administrativo que
ordena a la entidad estatal la entrega del bien inmueble materia de la transferencia, emitido
posteriormente a la resolución de la SBN, debidamente notificado, y que sea objeto o no de
alguna impugnación en la vía administrativa o judicial. No resulta aplicable en lo que
corresponda el numeral 9.1 del artículo 9, el numeral 14.2 del artículo 14, el numeral 15.2 del
artículo 15 y el literal c) del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley 26979, Ley de
Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por el Decreto Supremo 018-2008-JUS.
41.8 Debe considerarse que conforme a lo señalado en la Ley 29618, Ley que establece la
presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad y declara
imprescriptibles los inmuebles de dominio privado estatal, los inmuebles de dominio privado
estatal son imprescriptibles, por lo que es improcedente la presentación de cualquier acción
privada, destinada a evitar la transferencia de la propiedad entre entidades del Estado regulada
en la presente Ley. Sin perjuicio de ello, esta medida no es aplicable a los predios en
propiedad, en posesión o en uso tradicional de las comunidades campesinas y nativas, las
cuales se rigen por las leyes de la materia.
41.9 El Beneficiario puede acordar con la entidad o empresa ocupante del predio, el
reconocimiento de los gastos de traslados y mejoras en la superficie.
41.10 En los procesos judiciales en donde existan conflictos que involucren bienes de
propiedad estatal o actos de disposición que recaigan sobre estos, es obligación de la
autoridad jurisdiccional respectiva, solicitar la opinión de la SBN de manera previa a la emisión
de la sentencia o medida cautelar respectiva.
Mediante el informe de la SBN se brinda información registral actualizada sobre el estado de

los predios materia de litigio y el uso de éstos, así como cualquier información técnica adicional
relevante para la resolución de la disputa.
Todo acto o medida administrativa o judicial relativa a bienes estatales no debe afectar la
prestación de servicios públicos o el ejercicio de funciones públicas.
Esta disposición es aplicable incluso a los procesos judiciales en trámite, siempre que la
naturaleza del proceso y su etapa procesal lo permita. Asimismo, las medidas cautelares
emitidas que recaigan o afecten bienes estatales, por su naturaleza variable, deberán
adecuarse a la presente disposición.
TÍTULO VII
DE LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS
Artículo 42.- De las Interferencias
La liberación de Interferencias para la ejecución de Obras de Infraestructura es interés

prioritario del Estado y constituye un elemento esencial en las relaciones entre el Estado y las
empresas prestadoras de servicios públicos o titular de las Interferencias y se rige por lo
dispuesto en el presente Título.
Artículo 43.- Procedimiento y plazo para la liberación de Interferencias
43.1 La entidad pública enviará a las empresas prestadoras de servicios públicos o titular de
las Interferencias, una comunicación, identificando las Interferencias que se encuentren dentro
del trazo de ejecución de Obras de Infraestructura, para que realicen los trabajos de remoción,
traslado y/o reposición de éstas.
43.2 Dentro del plazo de veinte días hábiles contados del día siguiente de la notificación de
la comunicación a la que se refiere el párrafo precedente, las empresas prestadoras de
servicios públicos o titular de las Interferencias enviarán el presupuesto que incluya el costo y
cronograma de los trabajos requeridos por la entidad pública.
43.3 La entidad pública evaluará el cronograma de los trabajos requeridos y podrá realizar observaciones al mismo, en
cuyo caso la empresa prestadora de servicios públicos o titular de la interferencia, tendrá quince días hábiles desde el día
siguiente de su recepción para levantar las observaciones hechas por la entidad y, de ser el caso, enviar un cronograma y
presupuesto actualizado. (*)
"43.3 La entidad pública o quien ejecute la obra de infraestructura de acuerdo a lo

establecido en el contrato correspondiente, evaluará el presupuesto y el cronograma de los
trabajos requeridos y podrá realizar observaciones al mismo, en cuyo caso la empresa
prestadora de servicios públicos o el titular de la interferencia, tendrá quince días hábiles desde
el día siguiente de su recepción para levantar las observaciones hechas por la entidad o quien
ejecute la obra de infraestructura de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente y,
de ser el caso, enviar un cronograma y presupuesto actualizado. El presupuesto y trabajos
podrán incluir algunas obras adicionales siempre que fueran necesarias para la liberación de la
interferencia.
Si la entidad pública o quien ejecute la obra de infraestructura de acuerdo a lo establecido

en el contrato correspondiente, no está de acuerdo con el cronograma y presupuesto
actualizado, el Organismo Regulador inicia de oficio un procedimiento de mandato para definir
el cronograma y presupuesto definitivos, que deberán ser cumplidos por la empresa prestadora
de servicios públicos o el titular de la interferencia. El Organismo Regulador emite su mandato
en el plazo máximo de veinte días hábiles contados a partir del inicio del procedimiento. El
mandato es de obligatorio cumplimiento a partir de su notificación, sin perjuicio de los recursos
que correspondan. El incumplimiento del mandato impuesto constituye una infracción grave y
está sujeto a las sanciones de multa y medidas complementarias y/o correctivas que
correspondan.
Una vez aprobado el presupuesto y cronograma, los trabajos de liberación de interferencias

deberán iniciarse dentro del plazo máximo de treinta días o, dentro de los plazos establecidos
en los acuerdos suscritos con las entidades respectivas."
"43.4 Si las empresas prestadoras de servicios públicos no cumplen con los plazos fijados,
la entidad pública o quien ejecute la obra de infraestructura de acuerdo a lo establecido en el
contrato correspondiente, deberá informar al Organismo Regulador competente sobre el
incumplimiento para el inicio de los procedimientos sancionadores y de imposición de medidas
complementarias y/o correctivas, según el marco administrativo sancionador respectivo."(*)
enero 2017.
Artículo 44.- Incumplimiento
Las entidades públicas al momento de la renovación y/o ampliación del plazo de los contratos suscritos con las empresas
prestadoras de servicios públicos, deben evaluar el cumplimiento de lo señalado en el artículo precedente.(*)
"ARTÍCULO 44. INCUMPLIMIENTO.-
Los Organismos Reguladores de las empresas prestadoras de servicios públicos podrán

imponer sanciones u otras medidas complementarias y/o correctivas ante el incumplimiento de
lo señalado en el artículo precedente.
Las entidades públicas al momento de la renovación y/o ampliación del plazo de los
contratos suscritos con las empresas prestadoras de servicios públicos, deben evaluar el
cumplimiento de lo señalado en el artículo precedente."
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Lo establecido en el presente Decreto Legislativo es de aplicación inmediata a los

procedimientos en trámite sobre Adquisición, Expropiación, liberación de Interferencias y
transferencia de inmuebles de propiedad del Estado para la ejecución de Obras de
Infraestructura, y se adecuarán en la etapa en que se encuentren.
Las expropiaciones que no se encuentren dentro del alcance del presente Decreto
Legislativo se regirán bajo las normas del Código Procesal Civil, salvo disposición legal distinta.
Segunda.- Para la ejecución del presente Decreto Legislativo, facúltase a la entidad pública ejecutora de la obra de
infraestructura, para que en aplicación de la Ley Nº 30230 y su reglamento, efectúe la acumulación, independización,
subdivisión, rectificación de área y otras acciones de saneamiento físico-legal de predios que le hayan sido transferidos por el
Estado o haya adquirido o adquiera de particulares. (*)
(*) Disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1330, publicado
el 06 enero 2017, cuyo texto es el siguiente:
"Segunda. Saneamiento Físico Legal.-
Para la ejecución del presente Decreto Legislativo, facúltese a la entidad pública ejecutora
de la obra de infraestructura, para que en aplicación de la Ley Nº 30230 y su reglamento, en lo
que corresponda y sin necesidad de suscribir convenio, efectúe la acumulación,
independización, subdivisión, rectificación de área y otras acciones de saneamiento físico-legal
de predios que le hayan sido transferidos por el Estado o haya adquirido o adquiera de
particulares.
El Sujeto Activo puede acogerse a las acciones de saneamiento físico legal e inscripción
establecidas en la Ley Nº 26512 y el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF y sus modificatorias. El
plazo para presentar dicha solicitud ante SUNARP, será de ciento veinte días hábiles contados
desde la suscripción del Formulario Registral. En este supuesto, no será necesaria la firma de
verificador catastral."
Tercera.- El Sujeto Activo, a fin de obtener la liberación del inmueble en el proceso regulado en el Título III del presente
Decreto Legislativo en lo que corresponda, previa certificación de disponibilidad presupuestal respectiva, podrá reconocer las
mejoras encontradas en el inmueble y reconocer los gastos de traslado a los ocupantes o poseedores que no cumplan con los
requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 del presente Decreto Legislativo.
En caso que el bien inmueble necesario para la ejecución de Obras de Infraestructura, se encuentre bajo el supuesto
regulado en la presente disposición, incluyendo ocupación precaria; el Sujeto Activo a través de su ejecutor coactivo procede a
la ejecución del lanzamiento contra todos los ocupantes o poseedores y bienes que se encuentren en el bien inmueble antes
señalado, solicitando el descerraje de ser necesario.
Para tales efectos el ejecutor coactivo solicita el apoyo de las autoridades policiales o administrativas y municipales de la
Jurisdicción, quienes prestarán, sin costo alguno, su apoyo inmediato, bajo sanción de destitución, de conformidad con la
cuarta disposición complementaria y transitoria de la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, cuyo Texto
Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 018-2008-JUS.
Para el inicio del procedimiento de ejecución coactiva, el ejecutor coactivo debe considerar la obligación exigible
coactivamente a la establecida en acto administrativo que ordena a todos los ocupantes o poseedores la entrega del bien
inmueble, que ha sido debidamente notificado, y que sea objeto o no de alguna impugnación en la vía administrativa o judicial.
Tampoco resulta aplicable en lo que corresponda el numeral 9.1 del artículo 9, el numeral 14.2 del artículo 14, el numeral 15.2
del artículo 15 y el literal c) del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva, aprobado por el Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS.(*)
(*) Disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1330, publicado
el 06 enero 2017, cuyo texto es el siguiente:
"Tercera. Reconocimiento de Mejoras.-
El Sujeto Activo, a fin de obtener la liberación del inmueble en el proceso regulado en el

Título III del presente Decreto Legislativo en lo que corresponda, y previa disponibilidad
presupuestal respectiva, podrá reconocer las mejoras encontradas en el inmueble y reconocer
los gastos de traslado a los ocupantes o poseedores que no cumplan con los requisitos
establecidos en los artículos 6 y 7 del presente Decreto Legislativo.
Para que procedan los pagos anteriores, el Sujeto Activo publicará un aviso por dos veces
con intervalos de tres días calendario en el diario oficial El Peruano y en un diario de circulación
nacional con la siguiente información:
i. Nombre del Sujeto Activo y su domicilio legal.

ii. La ubicación exacta del inmueble objeto de mejoras, incluyendo su partida registral, de
ser el caso.
iii. Nombre del poseedor u ocupante del bien inmueble.
iv. El plazo que tendrá el Sujeto Pasivo y/o los terceros interesados para cuestionar el
reconocimiento de las mejoras a favor del poseedor u ocupante del bien inmueble, que es de
quince días hábiles contados a partir de la última publicación.
Si dentro del plazo anterior no existieran oposiciones al reconocimiento de las mejoras, se

procederá al pago de las mismas al poseedor u ocupante.
En caso se presenten uno o más terceros interesados fuera del plazo previsto, éstos podrán
iniciar las acciones legales correspondientes únicamente contra el ocupante o poseedor al cual
el Sujeto Activo pague el valor de las mejoras.
En caso que el bien inmueble necesario para la ejecución de Obras de Infraestructura, se

encuentre bajo el supuesto regulado en la presente disposición, incluyendo ocupación precaria;
el Sujeto Activo a través de su ejecutor coactivo procede a la ejecución del lanzamiento contra
todos los ocupantes o poseedores y bienes que se encuentren en el bien inmueble antes
señalado, solicitando el descerraje de ser necesario.
Para tales efectos el ejecutor coactivo solicita el apoyo de las autoridades policiales o
administrativas y municipales de la Jurisdicción, quienes prestarán, sin costo alguno, su apoyo
inmediato, bajo sanción de destitución, de conformidad con la cuarta disposición
complementaria y transitoria de la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva,
cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 018-2008-JUS.
Para el inicio del procedimiento de ejecución coactiva, el ejecutor coactivo debe considerar
la obligación exigible coactivamente a la establecida en acto administrativo que ordena a todos
los ocupantes o poseedores la entrega del bien inmueble, que ha sido debidamente notificado,
y que sea objeto o no de alguna impugnación en la vía administrativa o judicial. Tampoco
resulta aplicable en lo que corresponda el numeral 9.1 del artículo 9, el numeral 14.2 del
artículo 14, el numeral 15.2 del artículo 15 y el literal c) del artículo 22 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS.”
Cuarta.- Tratándose de proyectos de asociaciones público privadas, las entidades públicas

titulares de proyectos y Proinversión informan al Ministerio de Economía y Finanzas en mayo
de cada año, un listado de proyectos que requieran expedición de la Ley autoritativa siempre
que los mismos se hayan incorporado al proceso de promoción de la inversión privada y/o
cuenten con declaratoria de interés.
A los proyectos de Asociación Público Privada que a la fecha de vigencia del presente
Decreto Legislativo hayan sido convocados por el organismo promotor de la inversión privada,
no les será exigible lo dispuesto en el número 16.4 del artículo 16.
Quinta.- Con la inscripción de la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo

responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes que existan sobre el bien inmueble y
se extinguen en los acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad. Los acreedores
pueden cobrar su acreencia con el valor de la Tasación pagado directamente o vía
consignación al Sujeto Pasivo.
Sexta.- Declárese de interés nacional y necesidad pública la instalación de infraestructura

necesaria en el subsuelo para la ejecución de proyectos u obras declaradas de necesidad
pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de gran envergadura. Para dicho efecto, los
titulares de los proyectos u obras, luego de identificados los inmuebles, realiza las siguientes
acciones:
a) En caso que existan construcciones en el subsuelo, se procede con la Adquisición o
Expropiación conforme al presente Decreto Legislativo.
b) En caso no existan construcciones o no se hubiere dado otro fin, se impondrán

servidumbres forzosas legales gratuitas; salvo que el propietario acredite afectación a la
superficie o a su utilidad actual o inmediata, caso en el cual procede a valorizarse la afectación
acreditada.
Las normas que emitan las autoridades competentes en materia de ordenamiento territorial,
procesos de habilitación y/o zonificación del subsuelo deberán adecuarse conforme a lo
establecido en la presente disposición a efectos de garantizar la adecuada ejecución las Obras
de Infraestructura.
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se dictarán las disposiciones
complementarias que sean necesarias para la mejor aplicación de lo establecido en la presente
disposición, así como el procedimiento aplicable para la imposición de servidumbres legales.
Séptima.- Mediante convenios suscritos entre los Sujetos Activos y el Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento, se fijan las condiciones de pago por los servicios de
Tasación respectivos, siempre que superen más de cincuenta solicitudes de Tasación o
valuación, en los demás casos a solicitud del Sujeto Activo.
Octava.- El Registrador deberá dar estricto cumplimiento a los procedimientos registrales

regulados en el presente Decreto Legislativo, bajo responsabilidad.
Para efectos de las inscripciones registrales señaladas en el presente Decreto Legislativo,

aplíquese el procedimiento señalado en el segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil.
Todos aquellos bienes inmuebles adquiridos al amparo de las Leyes Nºs 27628, 30025 o
30327 que no hayan sido inscritos a nombre del Sujeto Activo o Beneficiario, deberán acogerse
a la aplicación de la presente norma.
Novena.- La implementación de acciones prevista en el presente Decreto Legislativo se

financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público.
Décima.- Las disposiciones contenidas en el Título IV no pueden ser aplicables en tierras y territorios de pueblos indígenas
u originarios, ni afectar derechos de propiedad o de posesión de las comunidades campesinas y nativas. (*)
(*) Disposición modificada por el Artículo Único del Decreto Legislativo N° 1210,
publicado el 23 septiembre 2015, cuyo texto es el siguiente:
“Décima.- Las disposiciones contenidas en el Título IV no pueden ser aplicables en tierras y

territorios de pueblos indígenas u originarios; ni en áreas de Reserva Territorial o Reserva
Indígena de Poblaciones Indígenas en Aislamiento Voluntario y/o Contacto Inicial.”
Undécima.- El incumplimiento injustificado de los procedimientos, plazos y obligaciones previstas en el presente Decreto
Legislativo por causas imputables al funcionario, da lugar al inicio del procedimiento sancionador contra el funcionario
responsable independientemente al régimen laboral al que pertenece.(*)
(*) Disposición derogada por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del

Decreto Legislativo N° 1330, publicado el 06 enero 2017.
"DUODÉCIMA. ELABORACIÓN DE PLANES DE ABANDONO.-
Cuando el proyecto de infraestructura afecte a establecimientos sujetos a actividades de

hidrocarburos, el Sujeto Activo se encontrará facultado para presentar el Plan de Abandono o
Plan de Abandono Parcial correspondiente ante la Autoridad Ambiental que aprobó el Estudio
Ambiental del área o lote previo a su retiro definitivo.
Para estos casos, el Sujeto Activo se encuentra exonerado de presentar la Garantía de

Seriedad de Cumplimiento (Carta Fianza) de los compromisos contenidos en el Plan de
Abandono, a que hace referencia el artículo 100 del Reglamento para la Protección Ambiental
en las Actividades de Hidrocarburos, Decreto Supremo Nº 039-2014-EM.
Asimismo, para realizar cualquier otra actividad que tuviera como propósito la liberación de
interferencias o posesión, no se requerirá de carta fianza al Sujeto Activo."(*)
(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1330, publicado
el 06 enero 2017.
"DÉCIMO TERCERA. IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE SUNARP.-
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP tendrá un plazo de

noventa días hábiles contados a partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, para
emitir los dispositivos legales que correspondan para la ejecución de lo dispuesto en el
presente Decreto Legislativo y sus normas modificatorias."(*)
el 06 enero 2017.
"DÉCIMO CUARTA. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO NACIONAL DE

TASACIONES.-
En un plazo no mayor de noventa días el Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento, modificará el Reglamento Nacional de Tasaciones y aprobará mediante
resolución ministerial, las disposiciones complementarias que correspondan para el ejercicio de
las funciones previstas en el presente Decreto Legislativo."(*)
el 06 enero 2017.
"DÉCIMO QUINTA. CONECTIVIDAD DE VIAS DE ACCESO.-
En casos excepcionales debidamente acreditados, el Sujeto Activo extenderá la Adquisición

o Expropiación a los terrenos necesarios para crear vías de acceso que permitan conectar a
inmuebles que, como consecuencia de la ejecución de las obras de infraestructura vial y
saneamiento, hubieran quedado desconectados de las vías públicas, de acuerdo a las
disposiciones que regulan la materia."(*)
el 06 enero 2017.
"DÉCIMO SEXTA. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE MONUMENTOS

ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS.-
Facúltese al Sujeto Activo a identificar y delimitar los monumentos arqueológicos

prehispánicos que pudiesen encontrarse durante el desarrollo de proyectos de infraestructura,
a través de la contratación de profesionales en arqueología o consultoras en arqueología,
debidamente acreditados ante el Ministerio de Cultura, conducentes al otorgamiento de los
certificados necesarios y/o liberación de áreas, de acuerdo a la normatividad vigente y
salvaguardando los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación."(*)
el 06 enero 2017.
"DÉCIMO SÉPTIMA. CONTRATACIONES.-
Autorizase, excepcionalmente y hasta el 31 de diciembre de 2019, al Ministerio de

Transportes y Comunicaciones a inaplicar lo dispuesto en la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco
del presente Decreto Legislativo. Las contrataciones a que se hace referencia en el presente
artículo deben encontrarse acordes con los acuerdos comerciales suscritos por nuestro
país."(*)
el 06 enero 2017.
"DÉCIMO OCTAVA. REESTRUCTURACIÓN DE LAS ÁREAS Y ORGANISMOS DEL

SECTOR TRANSPORTES.-
Facúltese al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a adecuar su estructura orgánica

a fin de reestructurar las competencias y atribuciones de las áreas y organismos del sector
Transportes, encargadas de los procesos de adquisición y expropiación de predios,
transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado y liberación de Interferencias para
la ejecución de Obras de Infraestructura."(*)
el 06 enero 2017.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
Primera.- La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp, en un plazo no

mayor a cuarenta y cinco días hábiles emite los dispositivos legales que corresponda para el
cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto Legislativo, para lo cual debe prepublicar el
proyecto de norma por un plazo no mayor de quince días hábiles.
El Formulario Registral es aprobado por la Superintendencia Nacional de los Registros

Públicos-Sunarp previa coordinación y conformidad del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, en un plazo de veinte días hábiles contados a partir de la vigencia del
presente Decreto Legislativo, bajo responsabilidad del titular de la entidad.
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp dispone, establece e

implementa las medidas correspondientes para la atención oportuna de las solicitudes de
inscripción de títulos, solicitudes de información registral y búsquedas catastrales dentro de los
alcances y plazos establecidos en el presente Decreto Legislativo y la Ley Nº 30230.
Segunda.- Autorícese al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a suscribir los

contratos preparatorios y/o demás actos jurídicos necesarios para obtener la inmediata
posesión del inmueble y a efectuar el pago por un monto equivalente de hasta el cincuenta por
ciento del Valor de Tasación elaborado antes de la vigencia del presente Decreto Legislativo, el
mismo que se considera como pago a cuenta de la indemnización justipreciada.
Tercera.- Las transferencias como resultado del proceso de Adquisición podrán efectuarse
mediante escritura pública hasta sesenta días hábiles contados a partir de la vigencia del
presente Decreto Legislativo.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
Única.- Modifícase el artículo 30 de la Ley Nº 26366, Ley de creación del Sistema Nacional
de los Servicios Públicos y de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
“Artículo 30.- Causales de cese
Son causales de cese del cargo de vocal del Tribunal Registral, las siguientes
(…)
(i) Incumplimiento de las disposiciones vinculadas a la inscripción registral previstas en el

Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles,
transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras
medidas para la ejecución de obras de infraestructura.”
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única. Deróganse la Ley Nº 27117, excepto su Única Disposición Modificatoria, Ley Nº

27628 sin perjuicio de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del
presente Decreto Legislativo, Ley Nº 30025, excepto su Quinta Disposición Complementaria
Final y las Disposiciones Complementarias Modificatorias; y los artículos 29 al 37 y
la Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30327.
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, Lima, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil
quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones
ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS
Ministra de Relaciones Exteriores
Encargada del Despacho

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

DL 1192

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

DL 1192

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

DL 1192

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de

inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1192

Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF.

CONCORDANCIAS: R. N° 230-2015-SUNARP-SN (Formularios de Adquisición y de Bloqueo Registral)

Que, mediante Ley Nº 30335, el Congreso de la República ha delegado en el Poder

De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2 de la Ley Nº 30335 y el

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

Artículo 1.- Objeto

Es de interés público primordial la Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia

Artículo 2.- Entidades bajo el ámbito de aplicación

Artículo 3.- Principios

Son principios orientadores del presente Decreto Legislativo:

3.1. Armonización de intereses: En el desarrollo de los procesos regulados en el presente

3.2. Celeridad y eficacia: Quienes participan en los procesos regulados en el presente

Artículo 4.- Definiciones

Para la aplicación del presente Decreto Legislativo, se entiende por:

4.3. Certificado de Posesión: Certificado, constancia o documento que acredite la

4.4. Expropiación: Es la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada sustentada

"4.5. Incentivo: Es el monto pagado de forma adicional al Sujeto Pasivo, equivalente al

4.6. Formulario Registral: Es el documento que contiene el acto de transferencia

4.7. Interferencias: Son las instalaciones existentes a cargo de empresas o entidades

4.8. Obras de Infraestructura: Comprenden la ejecución de proyectos de inversión pública,

4.9. Procesos: Comprenden los procesos destinados a la Adquisición y Expropiación de

4.11. Sujeto Pasivo: Es el propietario o poseedor del inmueble sujeto a Adquisición o

DISPOSICIONES COMUNES A LA ADQUISICIÓN Y EXPROPIACIÓN

Artículo 5.- Del Beneficiario y el Sujeto Activo

5.1. Es obligatorio individualizar al Beneficiario de la Adquisición o Expropiación, que podrá

5.2. Cuando se justifique en razones de oportunidad o eficiencia, la Adquisición y la

5.3. Es nula la Adquisición o Expropiación a favor de persona natural o jurídica privada.

5.4. La Adquisición o Expropiación no pueden ser realizadas cuando se funda en causales

"5.5. El Sujeto Activo o el Beneficiario solicita la inscripción de la anotación preventiva del

a. Por la anotación preventiva toda persona tiene conocimiento de ella y advierte de la

d. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) debe proceder a la

e. El Sujeto Activo o el Beneficiario notificará a las Municipalidades Distritales y Provinciales

Artículo 6.- Del Sujeto Pasivo en bienes inmuebles inscritos

6.1. Su derecho de propiedad se encuentra inscrito en el Registro de Predios de la

"6.2. Su derecho de propiedad se acredita mediante documento de fecha cierta a que se

i. Nombre del Sujeto Activo y su domicilio legal.

ii. La ubicación exacta del inmueble, incluyendo su partida registral.

iii. Nombre del titular registral del bien inmueble.

En el supuesto regulado en el párrafo precedente, el Sujeto Activo solicita la inscripción a

Cuando se presente uno o más de un tercero interesado durante el plazo establecido, se

Artículo 7.- Identificación de Sujeto Pasivo en bienes inmuebles no inscritos

i. El Sujeto Activo y su domicilio legal.

ii. La ubicación exacta del inmueble.

Cuando se presente un tercero que acredite su derecho de propiedad mediante documento

Cuando se presente más de un tercero interesado durante el plazo establecido, se inicia el

Cuando no se presente ningún interesado, la presunción establecida en el artículo 912 del

Artículo 8.- Sujeto Pasivo en regímenes especiales

8.1. En los casos de Adquisición y Expropiación de bienes inmuebles sujetos a régimen de

8.2. Para el proceso de Adquisición de la propiedad común es aplicable lo establecido en el

8.3. Con la Adquisición o Expropiación, el Sujeto Activo solicita la exclusión e

Bienes objeto de Adquisición y Expropiación

Artículo 9.- Bienes objeto de Adquisición y Expropiación

Artículo 10.- Subsuelo y sobresuelo