CONTRATO Nº 032 - 2017 – GM/MDM

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL

SECTOR PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CARHUACOTO, DISTRITO DE
MOROCOCHA, YAULI - JUNIN"

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra "CREACION DEL COMPLEJO
DEPORTIVO EN EL SECTOR PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CARHUACOTO, DISTRITO DE
MOROCOCHA, YAULI - JUNIN", que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOHA, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20146501487, con domicilio legal en la Plaza Principal s/n Nueva Morococha,
Provincia de Yauli, departamento Junín, representado por su GERENTE MUNICIPAL Abog. MANUEL JESUS
MARTINEZ MATOS, identificado con DNI Nº 09599324, designado con Resolución de Alcaldía Nº 095-2017-
ALC/MDM de fecha 12 de junio de 2017, y con Resolución de Alcaldía Nº 063-2015-AL/MDM de fecha 15 de junio
de 2015 en el que se le delega las atribuciones administrativas en materia de Contrataciones del Estado, y de la
otra parte el CONSORCIO NUEVA MOROCOCHA, identificado con RUC N° 20602717161, con domicilio legal en
el Jr. Arequipa N° 1340, Distrito y Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, integrado por las empresas:
CONTRATISTAS GENERALES RUIZ E.I.R.L. identificado con RUC N° 20486994216, con 60% de participación,
representado por su Gerente General RUIZ QUISPE LUCAS PABLO identificado con DNI N° 19913610, con
domicilio legal en el Jr. Los Gladiolos Mz P Lote 14 de la Urbanización Residencial Sala, Distrito de El Tambo,
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, CONSTRUCTORA ROOSEVELT S.A.C. identificado con RUC N°
20568170939, con 40% de participación, representado por su Gerente General CASTRO ARANDA OSCAR
ROOSBELT identificado con DNI N° 20987332, con domicilio legal en el Jr. Nemesio Raez N° 843, Distrito de El
Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, quienes designan como domicilio legal común en el Jr.
Arequipa N° 1340, Distrito y Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, y como representante legal del
CONSORCIO NUEVA MOROCOCHA al Sr. HUGO JACINTO VASQUEZ VILA identificado con DNI N° 42941057,
y para efectos de facturación será a nombre de CONSORCIO NUEVA MOROCOCHA identificado con RUC N°
20602717161, con Código de Cuenta Interbancaria N° 009-423-000006066658-53 a quienes en adelante se le
denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 07 de Diciembre del 2017, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA Nº 005-2017-MDM/CS para la contratación de la ejecución de la obra CREACION DEL
COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CARHUACOTO,
DISTRITO DE MOROCOCHA, YAULI - JUNIN", a el CONSORCIO NUEVA MOROCOCHA, cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL
SECTOR PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CARHUACOTO, DISTRITO DE MOROCOCHA, YAULI -
JUNIN".

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 1,590,977.72 (Un Millón Quinientos Noventa Mil Novecientos
Setenta y Siete con 22/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de valorización
mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL
CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del
contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la
liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA
tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de
Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una
valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 180 días calendario, el mismo que se computa desde el día
siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos
derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó una Declaración Jurada, solicitando acogerse en amparo al artículo 126° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que se le retenga el 10% del monto del contrato original como
garantía de fiel cumplimiento de contrato, siendo S/ 159,097.77 (Ciento Cincuenta y Nueve Mil Noventa y Siete con
77/100 Soles), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD durante la primera mitad del número total

Página 1 de 5
 CONTRATO Nº 032 - 2017 – GM/MDM
de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del Contrato original conforme al
calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 10 días calendarios previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 5 días
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No
procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de
materiales e insumos.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMO: ASIGNACIÓN DE RIEGOS DEL CONTRATO DE OBRA

De conformidad con el enfoque Integral de Gestión de Riesgos previsibles durante la ejecución de la obra previsto
en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, la Municipalidad ha asignado riesgos de acuerdo al siguiente detalle:

Código DESCRIPCION DEL RIESGO RIESGO ASIGNADO A

de ENTIDAD CONTRATISTA
Riesgo
Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el
costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan
01 x
provocar retrasos en la ejecución de la obra.

Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobreplazos

durante el periodo de construcción, los cuales se pueden originar
02 por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o x
regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito,

03 x
cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes.
Riesgos regulatorios o normativos de implementar las
modificaciones normativas pertinentes que sean de aplicación
04 x
pudiendo estas modificaciones generar un impacto en costo o en
plazo de la obra.
05 Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros. x

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan
el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por
los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la conformidad de la

recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente
fórmula:

Página 2 de 5
 CONTRATO Nº 032 - 2017 – GM/MDM
0.10 x Monto
Penalidad Diaria =
F x Plazo en días
Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago
de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL MULTA
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
1 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte del personal de los elementos 1/2000
de seguridad. La multa es por cada día.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor o utilice
2 para la ejecución de la obra materiales de menos calidad que los especificados en el 1/2000
Expediente Técnico. La multa es por cada material no autorizado o no adecuado.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORÁNEO
Cuando el contratista entregue documentación incompleta (faltante) o con errores o fuera del
plazo normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos,
3 valorizaciones, prestaciones adicionales, resultados de los controles de calidad, certificados 1/2000
de habilidad de los profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.). La multa será por
trámite documentario.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRATUAL
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la Fecha
de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en el caso de demoras
4 injustificadas los cronogramas reprogramados o acelerados de trabajo, dentro del plazo 1/2000
indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.
5 PRUEBAS y ENSAYOS 1/2000
Cuando el contratista no presenta las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la
calidad del cálculo de concreto y materiales dentro de los trabajos ejecutados. La multa es por
cada incumplimiento.
RESIDENTE DE OBRA
6 Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa es 1/4000
por cada día.
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA
7 Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica. La multa es 1/2000
por cada equipo.
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES.
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la subsanación y levantamiento de 1/2000
8 observaciones señaladas en el acta correspondiente de forma final de manera completa,
exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada día de retraso a partir de notificado
por el Supervisor y/o Entidad.
POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A REUNION
CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE
9 Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones 1/2000
convocadas por la Entidad, exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada día de
inasistencia.
POR NO DISPONIBILIDAD DEL CUADERNO DE OBRA O LA NO ENTREGA DEL MISMO A
10 SOLICITUD DE LA ENTIDAD 1/2000
Cuando el contratista de manera injustificada, no disponga del cuaderno de obra durante la
ejecución, o la no entrega del mismo cuando lo solicite la Entidad.
POR NO ESTAR AL DÍA CON LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA
11 Cuando el contratista de manera injustificada, no presente el cuaderno de obra con las 1/2000
anotaciones al día siguiente de su ejecución.
POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE
RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO DE OBRA, EL QUE CORRESPONDA
Cuando el contratista no presente a la Entidad el cuaderno de obra por la resolución
contractual de cualquiera de las partes, conjuntamente de la notificación de resolución del
contrato de obra (en caso de resolución por parte del contratista) o luego de tres días
12 calendarios de notificada la resolución del contrato de obra por parte de la Entidad. 1/2000
Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra conjuntamente con la liquidación del
contrato.
Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la entrega del cuaderno de obra.

Página 3 de 5
 CONTRATO Nº 032 - 2017 – GM/MDM
CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO EN PROPUESTA TECNICA,
SALVO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.
Para la ejecución de la obra, el Contratista utilizará al personal profesional especificado en su
propuesta técnica, no estando permitido cambio salvo por razones de fuerza mayor.
13 En caso del residente de obra el cambio deberá aprobar la Dirección Regional de 6/1000
Administración.
VALORIZACIONES
Cuando el contratista no presenta al Supervisor la valorización mensual dentro de los tres (03)
14 días calendarios a partir del primer día hábil de cada mes siguiente. 1/2000
Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la entrega de la valorización de obra.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA
ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y
artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 136 y 177 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y
perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones
previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a
través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere el artículo 248-A.
Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas
que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las
disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o
arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de
caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por ARBITRO UNICO. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones
arbitrales: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) y CAMARA DE
COMERCIO DE LIMA.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad
correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo
parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación,
Página 4 de 5
 CONTRATO Nº 032 - 2017 – GM/MDM
según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que
demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del
presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Plaza Principal S/N Nueva Morococha, Distrito de Morococha, Provincia de Yauli,
Departamento de Junín.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Arequipa N° 1340, Distrito y Provincia de Huancayo, Departamento de Junín

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente
y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por
triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Morococha a los veintiún días del mes de Diciembre del 2017.

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Página 5 de 5