Contrato de Compraventa

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAVENTA
En la ciudad de Guatemala, el _______ de _________ del ao dos mil

______.NOSOTROS: __________________________, de ____________
aos de edad, _________, _____________, __________ , de este
domicilio, me identifico con la Cdula de Vecindad nmero de Orden
_____
guin
______y
de
Registro
___________________
(_____________), extendida por el Alcalde Municipal de _____________,

Departamento de _______________; sealo para recibir citaciones y
notificaciones
el___________________________________________;
acto en mi calidad de _______________________________ de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, acredito mi personera con
certificacin de lo conducente en las Actas: a) de eleccin y b) toma de
posesin del cargo, de fechas______________ y ______________de
____________ del dos mil __________, respectivamente;
de
conformidad con lo preceptuado en el Punto Sptimo, Inciso siete punto

siete (7. 7) del Acta Nmero veintisis guin dos mil ocho (26-2008) , de
sesin celebrada el veintids de octubre del dos mil ocho por el Consejo
Superior Universitario, referente a la autorizacin para suscripcin de
contrato de compra-venta y contratacin de servicios, suministros, obras y
servicios que regula la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento; institucin a la que en el curso del presente instrumento se
denominar LA UNIVERSIDAD, y______________________________,

de _____________ aos de edad, ______, ________, __________ de
este domicilio, me identifico con la cedula de vecindad con nmero de
Orden ____ guin _________
y Registro _____________________
(____________) extendida por el Alcalde Municipal de _______________

del Departamento de _____________, sealo como lugar para recibir
notificaciones
citaciones
_____________________________________,
de________________________
_____________________________,
de
la
extremo
la
acto en mi calidad
Entidad
que
denominada
acredito
con
la
fotocopia legalizada del Acta de mi Nombramiento de fecha _________,

faccionada por la Notario (a) ________________, inscrita bajo el nmero
_______________ ( _____), folio nmero _________ (______). del libro
nmero________ de Auxiliares de Comercio del Registro General
Mercantil de la Repblica de Guatemala; dicha entidad
se encuentra
inscrita bajo el nmero __________________________ (________), folio

__________ (______), del libro nmero ________________ (______) de
Sociedades, de conformidad con la fotocopia legalizada de la Patente de
Comercio de Sociedad;
e inscrita bajo el numero_______ (____), folio
nmero_______(____), del libro numer __________ (______) de

empresas mercantiles, segn fotocopia legalizada de la Patente de
Comercio de Empresa, y
en lo sucesivo
de este contrato se me
denominar
EL
VENDEDOR.
Ambos
otorgantes
manifestamos
hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los

datos de identificacin personal consignados y que la calidad y
representacin con la que comparecemos son suficientes de conformidad
con la ley para la celebracin del presente
CONTRATO
COMPRAVENTA DE _______________________, contenido
en
DE
las
clusulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL el presente contrato se

suscribe con fundamento en: a) Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, Decreto nmero cincuenta y siete guin noventa y dos del
Congreso de la Repblica de Guatemala;
b) Bases de Cotizacin
Nmero ___________ c) Solicitud de Compra nmero ___________

guin______
(_____), de fecha ______de_______de________; d)
Solicitud de Cotizacin de Precios
nmero_______ guin _________
(_____), de fecha ______de __________del___________; e) Actas de

recepcin y apertura de plicas y de calificacin y adjudicacin
con
nmeros
_____________guin____________(___),___________guin_________
__(____)
de
fechas
______de_____de______
____de____de______,respectivamente, de la Junta de Cotizacin de

______________________nombrada para el efecto mediante el Acuerdo
de Rectora nmero ___________________guin ______________, de
fecha ______ de ________________de__________; f) Orden de Compra
nmero_________de
fecha
___________________
de
_____________del ____________de_________; g) Acuerdo de Rectora

nmero ____________ guin ______________, de fecha ________de
____________- del ao ____________. ( si hubiese otro documento,
como actas, oficios, dictmenes, agregarlos). SEGUNDA: PROCESO DE
COTIZACION
ADJUDICACION:
La
Junta
de
Cotizacin
de
____________________________, nombrada para el efecto, conoci las

ofertas
presentadas
para
la
compra
de
___________
con
las
especificaciones indicadas en las Solicitudes de Compra y de Cotizacin

de Precios referidas, suscribiendo con tal motivo las Actas de Recepcin
y Apertura de Plicas y calificacin y adjudicacin
con nmeros
_____guin______(_____) y ______guin ______(____) de fechas

______________, respectivamente; adjudicando dicha compra con apego
estricto a las bases de cotizacin que le fueron entregadas y las
especificaciones tcnicas establecidas por la Universidad de San Carlos
de Guatemala,
a la entidad ______________________. TERCERA:
OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es la compra

que
La
Universidad
del________________,
realiza
cuyas
la
Entidad
caractersticas
________________
precios
son
los
presentados en la oferta, siendo los siguientes: (detallar los bienes con

precio
unitario
precio
total)______________________________.
CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. a) Valor del
Contrato:
El
valor
del
presente
Contrato
es
de
________________________ (Q. _________), cantidad a la cual se le

descontar el Impuesto al Valor Agregado IVA- por la cantidad de
________________________(Q.___________);
Universidad
pagar
EL
por
lo
VENDEDOR
la
que
La
cantidad
de
________________ (Q._____________). Dicho pago se cargar a la

partida
presupuestaria
Nmero
________________
(______________)del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. b) Forma de Pago: La forma
de pago ser _______________________, de conformidad con lo que
establece la Ordene de Compra nmero _________________, de fecha
_________ de ____________ del
___________. QUINTA: PLAZO Y
LUGAR DE ENTREGA: Como EL VENDEDOR me comprometo a

entregar
el
___________________
____________________
contados
en
a
el
partir
plazo
de
de
la
_____________________, de conformidad con lo que establecen las

Bases de Cotizacin y
la solicitud de cotizacin de precios,
en
____________________ ubicado en___________ de la Universidad de

San Carlos de Guatemala. SEXTA: GARANTIA:
Como
EL
VENDEDOR garantizo que los bienes objeto del presente contrato son
nuevos, de la marca, modelo, lugar de origen, especificaciones tcnicas,
precios y condiciones adjudicadas y contratadas y que los mismos estn
libres de fallas y desperfectos de fabricacin que alteren su calidad y

funcionamiento por lo que en caso contrario me comprometo a su
reemplazo antes de que venza el plazo de entrega y a reparar los que
sufrieren fallas o desperfectos de fabricacin sin costo para La
Universidad.
Asimismo, entregar a La Universidad certificado de
garanta que cubrir el perodo de __________________ contados a

partir de la recepcin de _____________adquirido, a entera satisfaccin
de La Universidad. SEPTIMA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO:
Yo El Vendedor, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de
cohecho as como las disposiciones contenidas en el captulo III del Ttulo
XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la Repblica, Cdigo Penal.
Adicionalmente, conozco las normas jurdicas que facultan a la Autoridad
Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas
que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacin en el Sistema
de
Guatecompras.
OCTAVA:
RETRASO
EN
LA
ENTREGA
SANCIONES: En caso que como EL VENDEDOR me retrase en la

entrega del bien, objeto del presente contrato, se me aplicar la sancin
de multa contenida en el Artculo ochenta y cinco (85) de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, que establece que ser
sancionado con el pago de una multa por cada da de atraso, equivalente
al cero punto cinco por millar (o.5%) del valor total del contrato.
NOVENA: VARIACION EN CALIDAD O CANTIDAD. Si como EL
VENDEDOR contraviniendo total o parcialmente el presente contrato

perjudicare a LA UNIVERSIDAD variando la calidad o cantidad del
bien objeto del presente contrato, ser sancionado con una multa del cien
por ciento (100%) del valor, que represente la parte afectada de la
negociacin. DECIMA: OTRAS SANCIONES: Como EL VENDEDOR si
incumplo con las obligaciones contractuales salvo caso fortuito o de
fuerza mayor La Universidad me
podr imponer las siguientes
sanciones: a) Sanciones pecuniarias previstas en las clusulas anteriores

(sptima y octava); b) Rescisin de Contrato; c) Ejecucin de la fianza de
cumplimiento. Las sanciones pecuniarias sern impuestas de conformidad
con lo que establece el Artculo ochenta y ocho (88) de la Ley de
Contrataciones del Estado: DECIMA PRIMERA: PROHIBICIONES:
Como EL VENDEDOR me queda prohibido enajenar, ceder, traspasar
o disponer en cualquier forma, total o parcialmente los derechos que me
otorga el presente contrato. DECIMA SEGUNDA: CONTROVERSIAS:
Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia,
controversia, reclamo o divergencia que surja entre las partes derivado
del incumplimiento, interpretacin, aplicacin y efectos
del presente
contrato ser resuelto directamente entre los mismos con carcter

conciliatorio,
para el efecto de las conciliaciones que se entablen se
faccionar el acta correspondiente que pruebe haber agotado la fase

conciliatoria, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestin o
cuestiones litigiosas a dilucidarse se sometern a la jurisdiccin del

Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo que
establece el Artculo ciento dos (102) de la Ley de Contrataciones del
Estado, para cuyo efecto como EL VENDEDOR renuncio al fuero de mi
domicilio y reitero como lugar para recibir citaciones y notificaciones el
indicado al principio de este documento, aceptando como bien hechas las
que en el se le hagan, si hubiera cambiado de direccin sin haberlo
notificado previamente por escrito a "La Universidad, de igual manera
aceptar como lquida , exigible y de plazo vencido cualquier cantidad
pecuniaria que LA UNIVERSIDAD me reclame
tanto en la va
administrativa como en la va ejecutiva, adquiriendo este contrato el

carcter de ttulo ejecutivo para los efectos legales pertinentes que
pudieren derivarse de su aplicacin e interpretacin. DECIMA TERCERA:
TERMINACION DEL CONTRATO:
El presente contrato se dar por
terminado cuando ocurra cualesquiera de las circunstancias siguientes: a)

En caso de evidente negligencia del contratista o negativa infundada de
cumplir con sus obligaciones contractuales; b) Si EL VENDEDOR no
entrega el bien dentro del plazo estipulado para el efecto. c) Si EL
VENDEDOR. fuese objeto de medida cautelar, que le impida cumplir
con sus obligaciones contractuales. d) Si no presenta las fianzas a que
esta obligado conforme el presente contrato; e) Si cometiere actos
dolosos o culposos en perjuicio del ______________, a juicio y
calificacin de La Universidad; f) Por vencimiento del plazo contractual;

g) Por rescisin acordada por mutuo acuerdo; h) Por casos fortuitos o
fuerza
mayor
debidamente
comprobados
que
imposibiliten
el
cumplimiento del contrato; i) Por incumplimiento de una de las partes, en

cuyo caso la otra parte podr dar por terminado el contrato en forma
unilateral y sin responsabilidad de su parte. DECIMA CUARTA:
PROCEDIMIENTO PARA DAR POR TERMINADO UNILATERLAMENTE
EL CONTRATO:
En caso que LA UNIVERSIDAD decida dar por
terminado unilateralmente el presente contrato, lo har con base en el

dictamen que emita la Direccin de Asuntos Jurdicos de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, en la que conste el incumplimiento de la
entidad_______________________, o las circunstancias que motiven la
terminacin unilateral del presente contrato, para lo cual la Autoridad
Administrativa Superior, emitir un Acuerdo que disponga la terminacin
unilateral del presente contrato y las razones fundadas para ello, lo cual
har del conocimiento de EL VENDEDOR dentro del plazo de los cinco
(5) das hbiles siguientes, mediante la respectiva notificacin del Acuerdo
para los efectos legales que correspondan.
Asimismo, el presente
contrato podr darse por resuelto o por terminado sin responsabilidad

para ninguno de los otorgantes, cuando exista comn acuerdo entre las
entidades contratantes. DECIMA QUINTA: DECLARACION JURADA:
Como EL VENDEDOR. suscrib Acta Notarial de Declaracin Jurada
de fecha
________de __________
de_________, faccionada por el
Notario, en la cual declar que tanto mi Representada como yo, no somos

deudores morosos del Estado, ni de las entidades a las que se refiere el
artculo uno (1) de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas,
que mi Representada no est comprendida en ninguna de las
prohibiciones establecidas en el artculo ochenta (80) del mismo cuerpo
legal y que tanto mi Representada como yo, no hemos sido declarados
no elegibles por supuestas prcticas corruptivas. DECIMA SEXTA:
FIANZAS: A) DE CUMPLIMIENTO: Como EL VENDEDOR me obligo
a presentar en un plazo no mayor de cinco (5) das contados a partir del
da siguiente de la suscripcin del presente contrato, Fianza de
Cumplimiento a favor de LA UNIVERSIDAD equivalente al diez por
ciento (10%) por valor total del contrato, como lo establecen los artculos
sesenta y cinco (65) y sesenta y nueve (69) de la Ley de contrataciones
del Estado y treinta y ocho (38) inciso uno (1) de su Reglamento. Esta
fianza se har efectiva, cuando ocurra el incumplimiento de cualesquiera
de las obligaciones que ahora contrae EL VENDEDOR. y para ello
bastar con el simple requerimiento que La Universidad haga a la
afianzadora, el pago se efectuar dentro de los treinta (30) das siguientes
a dicho requerimiento, circunstancia que se har constar en dicha pliza.
La fianza deber mantenerse vigente hasta que La Universidad de por
recibido el bien relacionado, declare su conformidad
y extienda la
constancia respectiva a EL VENDEDOR. B) DE CALIDAD Y

FUNCIONAMIENTO: Como EL VENDEDOR debo entregar fianza de
calidad y funcionamiento por el equivalente al quince por ciento (15%) del
valor original del contrato como requisito previo a la recepcin del bien, de
conformidad con el artculo sesenta y siete (67) de la Ley de
Contrataciones del Estado. Las fianzas descritas deben ser emitidas por
una Institucin afianzadora debidamente autorizada para operar en
Guatemala. DECIMA SEPTIMA:
PROCEDIMIENTO PARA HACER
EFECTIVA LA FIANZA. LA UNIVERSIDAD en caso de incumplimiento

de lo pactado por parte de EL VENDEDOR, har efectiva la fianza
respectiva, con base en el informe que emita la_____________________
de la Universidad de San Carlos de Guatemala y que presentar a la
Autoridad Administrativa Superior y en el cual conste el incumplimiento de
la Entidad ______________________. LA UNIVERSIDAD lo har del
conocimiento a EL VENDEDOR para que dentro de cinco (5) das
hbiles contados a partir del da siguiente al de la recepcin del
documento respectivo, proceda a manifestar lo que estime conveniente a
sus intereses, acompaando la documentacin pertinente. Vencido dicho
plazo, con su pronunciamiento o sin el mismo, LA UNIVERSIDAD,
dentro de los cinco (5) das siguientes, formular la solicitud de pago a la
entidad afianzadora, adjuntado para el efecto el informe relacionado
donde consta el incumplimiento de EL VENDEDOR. No obstante
cualquier estipulacin en contrario contenido en la pliza de la fianza,

queda entendido, convenido y aceptado, que todo evento de litigio
proveniente de la interpretacin, reclamo cobranza judicial o extrajudicial
de la fianza constituida y cumplimiento de la garanta que la misma
representa, no ser sometido a juicio arbitral de ninguna naturaleza, para
que las partes puedan dirimir sus diferencias en los tribunales de justicia
competentes, conforme los trminos que sean aplicables contemplados
en el reverso de la pliza de fianza correspondiente. Todo lo anterior
debe constar en la pliza de la fianza respectiva. En caso del reclamo del
pago del monto de las fianzas o seguros en su caso, los otorgantes
manifestamos que se utilizar la va sumaria de acuerdo a la legislacin
guatemalteca. DECIMA OCTAVA: IMPUESTOS: Queda entendido que el
pago que LA UNIVERSIDAD haga a EL VENDEDOR., por el valor
del ________________antes descrito, est exento de toda clase de
impuestos, arbitrios y contribuciones, sin ninguna excepcin, de
conformidad con lo preceptuado por el artculo ochenta y ocho (88) de la
Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala, debiendo para el
efecto LA UNIVERSIDAD, entregar la constancia de exencin
respectiva,
debidamente
autorizada
Administracin Tributaria SAT-.
por
la
Superintendencia
de
DECIMA NOVENA: GASTOS Y
COSTAS: Como EL VENDEDOR estoy obligado
a pagar cualquier
clase de impuestos que estuviese afecto el presente contrato, as como
los honorarios
profesionales y dems gastos que se causen por el
faccionamiento del mismo, y los gastos judiciales o extrajudiciales que se

de deriven de la presente negociacin. VIGESIMA: APROBACION DE LA
NEGOCIACION Y DEL CONTRATO: La negociacin que ahora se
formaliza, fue aprobada por LA UNIVERSIDAD a travs del Acuerdo de
Rectora nmero
________guin_________ de fecha ______ de
_________ de ________; y para que el presente contrato surta sus

efectos legales y obligue a las entidades otorgantes, deber ser aprobado
por la Autoridad Administrativa Superior, de conformidad con lo que
establece el Artculo cuarenta y ocho (48) de la Ley de Contrataciones del
Estado y veintisis (26) de su Reglamento. VIGESIMA PRIMERA:
ACEPTACION:
_______________________
___________________________ en las calidades con que ambos

actuamos, expresamente declaramos: que en los trminos relacionados,
aceptamos ntegramente el contenido del presente contrato, el cual se
encuentra contenido en ___________hojas de papel bond con el
membrete de la Direccin de Asuntos Jurdicos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, el cual despus de ledo por
nosotros los
comparecientes y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos

legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos de entera conformidad.
F)___________________________
F)___________________________

DE VEHICULO
______.NOSOTROS: __________________________, de ____________ aos
de edad, _________, _____________, __________ , de este domicilio,
me
identifico con la Cdula de Vecindad nmero de Orden _____ guin ______y de

Registro ___________________ (_____________), extendida por el Alcalde
Municipal de _____________, Departamento de _______________; sealo para
recibir
citaciones
notificaciones
el___________________________________________; acto en mi calidad de

_______________________________ de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, acredito mi personera con certificacin de lo conducente en las

Actas:
a)
de
eleccin
b)
toma
de
posesin
del
cargo,
de
fechas______________ y ______________de ____________ del dos mil

__________, respectivamente;
de conformidad con lo preceptuado en el
Punto Sptimo, Inciso siete punto siete (7. 7) del Acta Nmero veintisis guin
dos mil ocho (26-2008) , de sesin celebrada el veintids de octubre del dos mil
ocho por el Consejo Superior Universitario, referente a la autorizacin para
suscripcin de contrato de compra-venta y contratacin de servicios,
suministros, obras y servicios que regula la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento; institucin a la que en el curso del presente instrumento se
denominar LA UNIVERSIDAD, y______________________________, de
_____________ aos de edad, ______, ________,
__________
de este
domicilio, me identifico con la cedula de vecindad con nmero de Orden ____

guin _________
y Registro _____________________
(____________)
extendida por el Alcalde Municipal de _______________ del Departamento de

_____________, sealo como lugar para recibir notificaciones y citaciones la
_____________________________________,
de________________________
de
acto
la
en
Entidad
mi
calidad
denominada
_____________________________, extremo que acredito con la fotocopia

legalizada del Acta de mi Nombramiento de fecha _________, faccionada por la
Notario (a) ________________, inscrita
bajo el nmero _______________
( _____), folio nmero _________ (______). del libro nmero________ de
Auxiliares de Comercio del Registro General Mercantil de la Repblica de

Guatemala;
dicha
entidad
se
encuentra
inscrita
bajo
el
nmero
__________________________ (________), folio __________ (______), del

libro nmero ________________ (______) de Sociedades, de conformidad con
la fotocopia legalizada de la Patente de Comercio de Sociedad;
e inscrita bajo
el numero_______ (____), folio nmero_______(____), del libro numer

__________ (______) de empresas mercantiles, segn fotocopia legalizada de
la Patente de Comercio de Empresa, y en lo sucesivo de este contrato se me
denominar EL VENDEDOR. Ambos otorgantes manifestamos hallarnos en el
libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los datos de identificacin
personal consignados y que la calidad y
representacin con la que
comparecemos son suficientes de conformidad con la ley y que por el presente

acto celebramos CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHICULO (S),
contenido en las clusulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL el presente
contrato se suscribe con fundamento en: a) Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, Decreto nmero cincuenta y siete guin noventa y dos del
Congreso de la Repblica de Guatemala; b) bases de Cotizacin Nmero
___________ c) Solicitud de Compra nmero ___________ guin______
(_____), de fecha ______de_______de________; d) Solicitud de Cotizacin de
Precios
nmero_______ guin _________ (_____), de
fecha ______de
__________del___________; e) Actas de recepcin y apertura de plicas y de

calificacin y adjudicacin
con nmeros _______ guin _______(_____) y
_______guin_____
______de_______,de
(______)
de
la
fechas
Junta
_____de______de______,
de
Cotizacin
y
de
______________________nombrada para el efecto mediante el Acuerdo de

Rectora nmero ___________________guin ______________, de fecha
______
de
________________de__________;
f)
Orden
de
Compra
nmero_________de fecha ___________________ de _____________del

____________de_________; g) Acuerdo de Rectora nmero ____________
guin ______________, de fecha ________de ____________- del ao
____________. ( si hubiese otro documento, como actas, oficios, dictmenes,
agregarlos). SEGUNDA: PROCESO DE COTIZACION Y ADJUDICACION: La
Junta de Cotizacin de ____________________________, nombrada para el
efecto, conoci las ofertas presentadas para la compra de _____
(____)
vehculo (s) con las especificaciones indicadas en las Solicitudes de Compra y

de Cotizacin
de precios referidas, suscribiendo con tal motivo suscribi las
Actas de Recepcin y Apertura de Plicas y calificacin y adjudicacin con

nmero _______ guin _______(_____) y _______guin_____ (______) de
fechas
_____de______de______,
______de_______,
respectivamente;
adjudicando dicha compra con apego estricto a las bases de cotizacin que le
fueron entregadas y especificaciones tcnicas establecidas por la Universidad
de San Carlos de Guatemala,
a la entidad ______________________.
TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es la

compra que La Universidad realiza a la Entidad ________________
del
vehculo (s) cuyas caractersticas y precio son los presentados en la oferta,

siendo los siguientes: (detallar las caractersticas del vehculo (s) con precio
unitario y precio total)______________________________. CUARTA: VALOR
DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. a) Valor del Contrato: El valor del
presente
Contrato es de
________________________ (Q. _________),
cantidad a la cual se le descontar el Impuesto al Valor Agregado IVA- por la

cantidad de ________________________(Q.___________); por lo que La
Universidad pagar a EL VENDEDOR la cantidad de ________________
(Q._____________). Dicho pago se cargar
a la partida presupuestaria
Nmero ________________ (___________) del Presupuesto de Ingresos y

Egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. b) Forma de Pago:
La forma de pago ser contra entrega de los documentos que acrediten la
propiedad del (los) vehculo (s), de conformidad con lo que establecen las
bases de cotizacin y la Orden de Compra nmero _________________, de
fecha _________ de ____________ del
___________, con los cuales LA
UNIVERSIDAD realizar los trmites de autorizacin de franquicia. QUINTA:

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: Como EL VENDEDOR me comprometo a
entregar el (los) vehculo (s) a LA UNIVESIDAD en el lugar sealado en las
bases de cotizacin en un plazo que no exceda de ________ (____) das
hbiles, siempre y cuando se haya finalizado el trmite de la autorizacin de la
franquicia por parte de LA UNIVERSIDAD, y para tal efecto se me entregara
dicha autorizacin. SEXTA: GARANTIA: Como EL VENDEDOR garantizo
que el (los) vehculo (s) objeto del presente contrato es (son) nuevos (s) de la
marca, modelo, lugar de origen, especificaciones tcnicas, precios y condiciones
adjudicadas y contratadas y que el (los) mismos est (n) libre (s) de fallas y
desperfectos de fabricacin que alteren su calidad y funcionamiento por lo que
en caso contrario me comprometo a su reemplazo antes de que venza el plazo
de entrega y a reparar los que sufrieren fallas o desperfectos de fabricacin sin
costo para La Universidad. Asimismo, entregar a La Universidad certificado
(s) de garanta que
gozar el (los) vehculo (s) (describir si es en aos o
kilmetros recorridos) contado a partir de la recepcin del (los) vehculo (s)

_____________adquirido (s), a entera satisfaccin de La Universidad.
SEPTIMA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo El Vendedor, manifiesto
que conozco las penas relativas al delito de cohecho as como las disposiciones
contenidas en el captulo III del Ttulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la
Repblica, Cdigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurdicas que
facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones
administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacin en el
Sistema de Guatecompras. OCTAVA:
RETRASO EN LA ENTREGA y
SANCIONES: En caso que como EL VENDEDOR me retrase en la entrega

del (los) vehculo (s), objeto del presente contrato, se me aplicar la sancin de
multa contenida en el Artculo ochenta y cinco (85) de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, que establece que ser sancionado con el pago de
una multa por cada da de atraso, equivalente al cero punto cinco por millar (o.5
%) del valor total del contrato. NOVENA: VARIACION EN CALIDAD O

CANTIDAD. Si como EL VENDEDOR contraviniendo total o parcialmente el
presente contrato perjudicare a LA UNIVERSIDAD variando la calidad o
cantidad del (los) vehculo (s) objeto del presente contrato, ser sancionado con
una multa del cien por ciento (100%) del valor, que represente la parte afectada
de la negociacin. DECIMA: OTRAS SANCIONES: Como EL VENDEDOR si
incumplo con las obligaciones contractuales salvo caso fortuito o de fuerza
mayor La Universidad me
podr imponer las siguientes sanciones: a)
Sanciones pecuniarias previstas en las clusulas anteriores (sptima y octava);

b) Rescisin de Contrato; c) Ejecucin de la fianza de cumplimiento. Las
sanciones pecuniarias sern impuestas de conformidad con lo que establece el
Artculo ochenta y ocho (88) de la Ley de Contrataciones del Estado: DECIMA
PRIMERA: PROHIBICIONES: Como EL VENDEDOR me queda prohibido
enajenar, ceder, traspasar o disponer en cualquier forma, total o parcialmente los
derechos que me
otorga el presente contrato. DECIMA SEGUNDA:
CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier

diferencia, controversia, reclamo o divergencia
que surja entre las partes
derivado del incumplimiento, interpretacin, aplicacin y efectos del presente

contrato ser resuelto directamente entre los mismos con carcter conciliatorio,
para el efecto de las conciliaciones que se entablen se faccionar el acta
correspondiente que pruebe haber agotado la fase conciliatoria, pero si no fuera
posible llegar a un acuerdo, la cuestin o cuestiones litigiosas a dilucidarse se
sometern a la jurisdiccin del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, de

conformidad con lo que establece el Artculo ciento dos (102) de la Ley de
Contrataciones del Estado, para cuyo efecto como EL VENDEDOR renuncio
al fuero de mi domicilio y reitero como lugar para recibir citaciones y
notificaciones el indicado al principio de este documento, aceptando como bien
hechas las que en el se le hagan, si hubiera cambiado de direccin sin haberlo
aceptar como lquida , exigible y de plazo vencido cualquier cantidad pecuniaria
que LA UNIVERSIDAD me reclame tanto en la va administrativa como en la
va ejecutiva, adquiriendo este contrato el carcter de ttulo ejecutivo para los
efectos legales pertinentes que pudieren derivarse de su aplicacin e
interpretacin. DECIMA TERCERA: TERMINACION DEL CONTRATO:
El
presente contrato se dar por terminado cuando ocurra cualesquiera de las

circunstancias siguientes: a) En caso de evidente negligencia del contratista o
negativa infundada de cumplir con sus obligaciones contractuales; b) Si EL
VENDEDOR no entrega el (los) vehculo (s) dentro del plazo estipulado para
el efecto. c) Si EL VENDEDOR. fuese objeto de medida cautelar, que le
impida cumplir con sus obligaciones contractuales; d) Si no presenta las fianzas
a que esta obligado conforme el presente contrato; e) Si no presenta las fianzas
a que esta obligado conforme el presente contrato; f) Si cometiere actos dolosos
o culposos en perjuicio del (los) vehculo (s), a juicio y calificacin de La
Universidad;
g) Por vencimiento del plazo contractual;
h) Por rescisin
acordada por mutuo acuerdo; i) Por casos fortuitos o fuerza mayor debidamente
comprobados
que
imposibiliten
el
cumplimiento
del
contrato;
j)
Por
incumplimiento de una de las partes, en cuyo caso la otra parte podr dar por
terminado el contrato en forma unilateral y sin responsabilidad de su parte.
DECIMA CUARTA:
PROCEDIMIENTO PARA DAR POR TERMINADO
UNILATERLAMENTE EL CONTRATO:
En caso que LA UNIVERSIDAD
decida dar por terminado unilateralmente el presente contrato, lo har con base
en el dictamen que emita la Direccin de Asuntos Jurdicos de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, en la que conste el incumplimiento de la
unilateral del presente contrato y las razones fundadas para ello, lo cual har del
conocimiento de EL VENDEDOR dentro del plazo de los cinco (5) das hbiles
siguientes, mediante la respectiva notificacin del Acuerdo para los efectos
legales que correspondan.
Asimismo, el presente contrato podr darse por
resuelto o por terminado sin responsabilidad para ninguno de los otorgantes,

cuando exista comn acuerdo entre las entidades contratantes. DECIMA
QUINTA: DECLARACION JURADA: Como EL VENDEDOR. suscrib Acta
Notarial de Declaracin Jurada
de fecha
________de __________
de_________, faccionada por el Notario, en la cual declar que tanto mi

Representada como yo, no somos deudores morosos del Estado, ni de las
entidades a las que se refiere el artculo uno (1) de la Ley de Contrataciones del
Estado y sus Reformas, que mi Representada no est comprendida en ninguna
de las prohibiciones establecidas en el artculo ochenta (80) del mismo cuerpo
legal y que tanto mi Representada como yo, no hemos sido declarados no
elegibles por supuestas prcticas corruptivas. DECIMA SEXTA: FIANZAS: A)
DE CUMPLIMIENTO: Como EL VENDEDOR me obligo a presentar en un
plazo no mayor de cinco (5) das contados a partir del da siguiente de la
suscripcin del presente contrato, Fianza de Cumplimiento a favor de LA
UNIVERSIDAD equivalente al diez por ciento (10%) por valor total del contrato,
como lo establecen los artculos sesenta y cinco (65) y sesenta y nueve (69) de
la Ley de contrataciones del Estado y treinta y ocho (38) inciso uno (1) de su
Reglamento.
Esta fianza se har efectiva, cuando ocurra el incumplimiento de
cualesquiera de las obligaciones que ahora contrae EL VENDEDOR. y para

ello bastar con el simple requerimiento que La Universidad haga a la
afianzadora, el pago se efectuar dentro de los treinta (30) das siguientes a
dicho requerimiento, circunstancia que se har constar en dicha pliza. La fianza
deber mantenerse vigente hasta que La Universidad de por recibido el (los)
vehculo (s) relacionado, declare su conformidad
y extienda la constancia
respectiva a EL VENDEDOR. B) DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO: Como

EL VENDEDOR
debo entregar fianza de calidad y funcionamiento por el
equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato como
requisito previo a la recepcin del (los) vehculo (s), de conformidad con el
artculo sesenta y siete (67) de la Ley de Contrataciones del Estado. Las fianzas
descritas deben ser emitidas por una Institucin afianzadora debidamente
autorizada para operar en Guatemala. DECIMA SEPTIMA: PROCEDIMIENTO
PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA. LA UNIVERSIDAD en caso de
incumplimiento de lo pactado por parte de EL VENDEDOR, har efectiva la
fianza respectiva, con base en el informe que emita la_____________________
de la Universidad de San Carlos de Guatemala y que presentar a la Autoridad
Administrativa Superior y en el cual conste el incumplimiento de la Entidad
______________________. LA UNIVERSIDAD lo har del conocimiento a
EL VENDEDOR para que dentro de cinco (5) das hbiles contados a partir
del da siguiente al de la recepcin del documento respectivo, proceda a
manifestar lo que estime conveniente a sus intereses, acompaando la
documentacin pertinente. Vencido dicho plazo, con su pronunciamiento o sin el
mismo, LA UNIVERSIDAD, dentro de los cinco (5) das siguientes, formular
la solicitud de pago a la entidad afianzadora, adjuntado para el efecto el informe
relacionado donde consta el incumplimiento de EL VENDEDOR. No obstante
cualquier estipulacin en contrario contenido en la pliza de la fianza, queda
entendido, convenido y aceptado, que todo evento de litigio proveniente de la
interpretacin, reclamo cobranza judicial o extrajudicial de la fianza constituida y
cumplimiento de la garanta que la misma representa, no ser sometido a juicio
arbitral de ninguna naturaleza, para que las partes puedan dirimir sus diferencias
en los tribunales de justicia competentes, conforme los trminos que sean
aplicables contemplados en el reverso de la pliza de fianza correspondiente.

Todo lo anterior debe constar en la pliza de la fianza respectiva. En caso del
reclamo del pago del monto de las fianzas o seguros en su caso, los otorgantes
manifestamos que se utilizar
la va sumaria de acuerdo a la legislacin
guatemalteca. DECIMA OCTAVA: IMPUESTOS: Queda entendido que el pago

que LA UNIVERSIDAD haga a EL VENDEDOR., por el valor del (los)
vehculo (s) antes descrito (s), est (n) exento de toda clase de impuestos,
arbitrios y contribuciones, sin ninguna excepcin, de conformidad con lo
preceptuado por el artculo ochenta y ocho (88) de la Constitucin Poltica de la
Repblica de Guatemala, debiendo para el efecto LA UNIVERSIDAD,
entregar la constancia de exencin respectiva, debidamente autorizada por la
Superintendencia de Administracin Tributaria SAT-.
GASTOS Y COSTAS:
DECIMA NOVENA:
Como EL VENDEDOR estoy obligado
a pagar
cualquier clase de impuestos que estuviese afecto el presente contrato, as

como los honorarios
faccionamiento del mismo, y los gastos judiciales o extrajudiciales que se de

deriven de la presente negociacin. VIGESIMA: APROBACION DE LA
NEGOCIACION Y DEL CONTRATO: La negociacin que ahora se formaliza, fue
aprobada por LA UNIVERSIDAD a travs del Acuerdo de Rectora nmero
________guin_________ de fecha ______ de _________ del ao ________; y
para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las entidades
otorgantes, deber ser aprobado por la Autoridad Administrativa Superior, de
conformidad con lo que establece el artculo cuarenta y ocho (48) de la Ley de

Contrataciones del Estado y veintisis (26) de su Reglamento.
PRIMRA:
ACEPTACION:
VIGESIMA
_______________________
___________________________ en las calidades con que ambos actuamos,

expresamente declaramos: que en los trminos relacionados, aceptamos para
nuestras representadas ntegramente el contenido del presente contrato, el cual
se encuentra contenido en ___________hojas de papel bond con el membrete
de la Direccin de Asuntos Jurdicos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, el cual despus de ledo por
nosotros los comparecientes y
enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos,

aceptamos y firmamos de entera conformidad.
F)_____________________
F)_____________________
MINUTA DE CONTRATO DE OBRA

______.NOSOTROS: __________________________, de ____________ aos
me

recibir
citaciones
notificaciones

Actas:
a)
de
eleccin
b)
toma
de
posesin
del
cargo,
de

denominar LA UNIVERSIDAD, y _________________________________,
de__________aos, _________, _____________, ______________, de este
domicilio, me identifico con la Cdula de Vecindad Nmero de Orden ___ guin

____ y de Registro _____________________ (_________), extendida por el
Alcalde Municipal de ___________del Departamento de ___________, sealo
para
recibir
citaciones
notificaciones

________________
de
la
entidad
denominada
_________________________________ de conformidad con la fotocopia

legalizada del Acta de mi nombramiento de fecha _______________, faccionada
por
el
Notario
___________________,inscrita
_________________________(________),
folio
bajo
nmero
en
el
nmero
______________
(_______) del libro nmero ______________ (_____) de Auxiliares de Comercio

del Registro General Mercantil de la Repblica; dicha entidad se encuentra
inscrita en el Registro General Mercantil de la Repblica de Guatemala, bajo el
nmero _______________ (_______) folio nmero ___________ (_____) del
libro nmero ___________ (____) de Sociedades, lo que acredito con la
fotocopia legalizada de la Patente de Comercio de Sociedad; e inscrita bajo el
nmero __________________ (_______), folio nmero _____________ (_____)
del libro nmero _______________ (_______) de empresas mercantiles, segn
fotocopia legalizada de la Patente de Comercio de Empresa; y en lo sucesivo de
este contrato se me denominar EL CONTRATISTA. Ambos comparecientes
manifestamos hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de
los datos identificacin personal consignados, y que la calidad y representacin
con las que comparecemos son suficientes de conformidad con la Ley para la
celebracin del presente CONTRATO DE CONSTRUCCIN O AMPLIACION DE
OBRA contenido en las clusulas siguientes: PRIMERA:
BASE LEGAL: el
presente contrato se suscribe con fundamento en: a) Ley de Contrataciones del

Estado y su Reglamento, Decreto nmero cincuenta y siete guin noventa y dos
del Congreso de la Repblica de Guatemala; b) Bases de Cotizacin Nmero
___________ c) Solicitud de Compra nmero ___________ guin______
(_____), de fecha ______de_______de________; d) Solicitud de Cotizacin de
Precios
nmero_______ guin _________ (_____), de
fecha ______de
__________del___________; e) Actas de recepcin y apertura de plicas y de

calificacin y adjudicacin con nmeros _____________guin____________ y
__________
guin
_____________de
fechas
________________,___________________respectivamente, de la Junta de
Cotizacin de ______________________nombrada para el efecto mediante el
Acuerdo de Rectora nmero ___________________guin ______________
(____), de fecha ______ de ________________de__________; g) Orden de
Compra
nmero_________de
fecha
___________________
_____________del ____________de_________;
nmero
____________
guin
de
h) Acuerdo de Rectora
______________,
de
fecha
________de
____________- del ao ____________. ( si hubiese otro documento, como

actas, oficios, dictmenes, agregarlos).
SEGUNDA: DE LA RECEPCIN, CALIFICACIN Y ADJUDICACIN DE LA

OFERTA: La Junta de Cotizacin nombrada para el efecto, conoci las ofertas
presentadas para la construccin o Ampliacin de________________________
de _______________, suscribiendo con tal motivo las Actas de Recepcin y
Apertura de Plicas y de Calificacin y Adjudicacin con nmeros _______ guin
__________
_____guin_______,
de
fechas
____________________,__________________respectivamente;
adjudicando
dicha construccin o ampliacin con apego estricto a las bases de Cotizacin

que le fueron entregadas y las especificaciones tcnicas y planos establecidos
por
la
Universidad
de
______________________.
San
Carlos
TERCERA:
de
Guatemala
la
entidad
OBJETO DEL CONTRATO: Como
qued establecido en la clusula que antecede, el objeto del presente contrato

es la construccin de____________________ para la ________________, para
lo cual
como EL CONTRATISTA me obligo a ejecutar para LA
UNIVERSIDAD los trabajos necesarios para dicha construccin con apego

estrictamente a los planos, diseos, programas de trabajo, especificaciones
generales y especiales contenidas en el expediente de cotizacin, conforme a los
renglones de trabajo detallados en la solicitud de cotizacin de precios y en los
cuadros de oferta que present, los cuales desglosados por renglones de trabajo
asume las caractersticas y valores siguientes: (detallar los renglones con precio
unitario
precio
total)___________GRAN
TOTAL
____________________________________ (Q. _________) VALOR QUE NO
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -VA-. Se tienen incorporadas

al expediente correspondiente las Bases de Cotizacin, Especificaciones
Generales, Especificaciones Tcnicas, Disposiciones
Especiales, Planos, la
oferta presentada por EL CONTRATISTA, las garantas y las fianzas, los

documentos correspondientes a la adjudicacin y aprobacin y el expediente que
contiene todas las actuaciones administrativas que para el efecto se ha formado.
CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: A) VALOR DEL
CONTRATO:
El
valor
total
del
contrato
es
de
_____________________________________________(Q.__________),
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado IVA-, que asciende a la
cantidad
de
___________________________________________
(Q.
___________) , por el cual LA UNIVERSIDAD extender la respectiva

constancia de exencin debidamente autorizada por la Superintendencia de
Administracin Tributaria SAT-, en cada pago que se realice por lo que, LA
UNIVERSIDAD,
debe
pagar
______________________
Presupuestaria
(Q.
EL
CONTRATISTA
___________),
nmero
con
la
cargo
cantidad
a
la
de
Partida
_____________________________
(_______________), del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad

de San Carlos de Guatemala. B) FORMA DE PAGO: El pago se har efectivo en
la forma siguiente: a) Anticipo: Del veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, el cual se har efectivo previa presentacin de la Fianza de Anticipo por
un monto equivalente al cien por ciento
(100%)
de dicho anticipo, de
conformidad con lo establecido en los Artculos cincuenta y ocho (58) y sesenta y

seis (66) de la Ley de Contrataciones del Estado; treinta y cuatro (34) del
Reglamento respectivo, constituir a favor de LA UNIVERSIDAD los seguros
que se detallan en la clusula dcima segunda y la entrega por parte de EL
CONTRATISTA
de la
licencia de construccin correspondiente. La
amortizacin del anticipo deber efectuarla EL CONTRATISTA en la forma

indicada en el Artculo treinta y cuatro del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado. b) Pagos Parciales: El equivalente al ochenta por
ciento (80%)
restante se cancelarn en
________
(___) estimaciones
mensuales de renglones de trabajo, totalmente terminados a satisfaccin del

Supervisor, ejecutados de acuerdo con el cronograma de trabajo. La entrega del
veinte por ciento (20%) de anticipo como la entrega de las reas de trabajo y de
la licencia de construccin correspondiente y dems requisitos para dar inicio a
los trabajos, son actos que debern realizarse simultneamente, faccionndose
para el efecto el acta administrativa en que se haga constar tales extremos. Para
el pago de la estimacin, el contratista entregar al Supervisor un proyecto de
estimacin, dentro de los cinco (5) das al mes siguiente al correspondiente de la
estimacin de trabajo, quien dentro de los siguiente cinco (5) das de haberla
recibido deber revisar y aprobar la estimacin conciliando cualquier diferencia
con el contratista, en todo caso cualquier diferencia que posteriormente resultare
a favor o en contra del contratista, podr ajustarse en la prxima estimacin o en
la liquidacin del contrato. Los pagos al Contratista se harn dentro del plazo de
treinta (30) das posteriores a la fecha en que fuere presentada la

documentacin completa al Supervisor y aprobada por ste con los
correspondientes vistos buenos. La documentacin necesaria para conformar la
estimacin que deber presentar EL CONTRATISTA al Supervisor es la
siguiente: a) Acta de la estimacin en la que conste las cantidades y valores
consignados en la estimacin correspondiente a los trabajos ejecutados; b)
Cuadro de cantidades de trabajo ejecutado en el perodo y estimacin
respectiva; c) Cuadros de clculos de sobre-costos; d) Constancia que todos los
pagos de salarios y prestaciones al personal del CONTRATISTA estn al da,
asimismo que las prestaciones correspondientes a las cuotas laborales y
patronales de Instituto Guatemalteco de Seguridad Social estn al da; e)
Factura por el monto de la estimacin a cobrar. Los pagos se harn conforme a
los precios unitarios estipulados en la Clusula Tercera de este contrato, lo
indicado al respecto en las especificaciones generales, especificaciones tcnicas
y las disposiciones especiales, as como en los documentos de cambio que se
emitan, pagndose los renglones que hayan sido ejecutados y aceptados por el
Supervisor. El Contratista cuenta con veinte (20) das calendario contados a
partir de la fecha del acta correspondiente para hacer reclamaciones por escrito,
debidamente justificadas y documentadas, sobre aspectos diversos de tal
estimacin o liquidacin, transcurrido dicho perodo sin solicitud o reclamacin
del CONTRATISTA, la estimacin o liquidacin se considerar como aceptada
por ste. Para que la Universidad haga cualquier pago a EL CONTRATISTA
es condicin expresa que acredite su solvencia en el pago de sueldos y salarios

de sus trabajadores y de las cuotas patronales que le corresponden a favor del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS-, del perodo anterior a la
estimacin y cubrir en la factura el timbre de Ingeniera que corresponda. Todo
pago se har, en moneda nacional. Para realizar el pago de la ltima estimacin
EL CONTRATISTA deber entregar a la ____________________ un juego de
planos finales conteniendo los cambios y modificaciones introducidas que dieron
lugar las rdenes de trabajo suplementario, ordenes de cambio y acuerdo de
trabajo extra, los cuales deben ser aprobados por el Supervisor de la Obra,
dichos planos debern entregarse en medios magnticos y un juego de los
mismos, impresos en original, reproducibles heliogrficamente, que los muestren
totalmente terminados.
PRECIOS:
C)
SOBRECOSTOS POR FLUCTUACIN DE
LA UNIVERSIDAD (___) reconocer a EL CONTRATISTA
fluctuaciones de precios, debido al plazo para la ejecucin de la obra. QUINTA:

PLAZO DEL CONTRATO: Como EL CONTRATISTA me obligo a terminar
totalmente a entera satisfaccin de LA UNIVERSIDAD la ejecucin de la obra
dentro del plazo mximo de
___________ (____) das
calendario, que se
computarn a partir de la fecha en que se me haga entrega del anticipo y de las

reas de trabajo, y presente la licencia de construccin correspondiente, fianzas,
bitcora autorizada por la Contralora General de Cuentas de la Nacin,
Cronograma de trabajo y programa de inversin del anticipo debidamente
autorizados, hacindose constar en el acta administrativa correspondiente.
SEXTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo El Vendedor, manifiesto

Sistema de Guatecompras. SEPTIMA: SANCIONES:
Si como
EL
CONTRATISTA no entrego los trabajos debidamente terminados en el plazo

sealado, LA UNIVERSIDAD me impondr una multa equivalente al cero
punto cinco por millar (0.5 0/00) sobre el valor total del contrato por cada da
calendario de atraso en que incurra por causas imputables especficamente a mi,
salvo que se tratare de trabajos extras y/o suplementarios ordenados
expresamente por LA UNIVERSIDAD, en cuyo caso deber establecerse por
escrito lo prrroga que se concede a EL CONTRATISTA para la ejecucin de
los mismos, debindose cursar el aviso correspondiente de tales prrrogas a la
afianzadoras respectivas. La multa por incumplimiento de terminacin de los
trabajos debidamente terminados no ser mayor que el cinco por ciento (5 %) del
valor del contrato, de conformidad con el Artculo ochenta y cinco (85) de la Ley
de Contrataciones del Estado. Asimismo, si
como EL CONTRATISTA
contravengo total o parcialmente este contrato, las especificaciones, las bases y

los documentos de la negociacin, perjudicando los intereses de LA
UNIVERSIDAD por variacin en la calidad de los materiales, ser sancionado
con una multa del cien por ciento (100%) del valor que represente la partes
afectada del objeto del contrato. OCTAVA:
PRORROGA Y SUSPENSIONES
TEMPORALES: A) PRORROGAS: LA UNIVERSIDAD podr otorgar prrroga

al plazo contractual para la terminacin de los trabajos de conformidad con lo
estipulado en los Artculos cincuenta y uno (51) de la Ley de Contrataciones del
Estado y veintisiete (27) de su Reglamento por la causas siguientes: a)
CANTIDADES DE TRABAJO ADICIONALES Y CAMBIOS DE DISEO:
Cuando LA UNIVERSIDAD ordene a EL CONTRATISTA la ejecucin de
cantidades de trabajos adicionales, por medio de documentos de cambio. En
este ltimo caso en el documento que se emita se har constar la prrroga al
plazo contractual y las frmulas para reconocimiento de sobre-costos en el caso
de acuerdos de trabajos extras. Igual procedimiento se seguir cuando LA
UNIVERSIDAD ordene cambio de diseo que afecte el desarrollo programado
de los trabajos; b) Cuando por cualquier otra causa no imputable al contratista
se afecte al desarrollo programado de los trabajos, ste har la solicitud de
prrroga al supervisor exponiendo los motivos que la justifique; c) Cuando LA
UNIVERSIDAD retrasare los pagos ms del tiempo que se deriva de la
aplicacin del Artculo sesenta y dos (62) y sesenta y tres (63) de la Ley de
Contrataciones del Estado, y por causas no imputables a EL CONTRATISTA y
ste decida no suspender los trabajos, tendr derecho automticamente a una
prrroga al plazo contractual por igual tiempo al atraso en el pago en que se
incurra. B) SUSPENSIONES TEMPORALES: Cuando el Supervisor ordene una
suspensin temporal de la ejecucin del objeto de este contrato por causas no

imputables a EL CONTRATISTA, en cuyo caso se faccionarn actas al inicio y
al final de la suspensin. En el acta en la que se haga constar la finalizacin de
la suspensin se consignar la prrroga de plazo contractual. Este mismo
procedimiento se utilizar cuando el estado del tiempo impida el normal
desarrollo de los trabajos. NOVENA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
Para los efectos de este contrato se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, el
acaecimiento de aquellos hechos imprevisibles o que an no sindolo son
insuperables y en todo caso, ajenos a la voluntad de las partes y que impiden o
excusen del cumplimiento de obligaciones. La imposibilidad del cumplimiento de
obligaciones por caso fortuito o fuerza mayor, dar lugar a la suspensin de los
trabajos y al otorgamiento de prrroga del plazo contractual, sin aplicacin de
sanciones. En todo caso, el tiempo de la prrroga no ser mayor a la duracin
de la suspensin originada por el caso fortuito o fuerza mayor; para el efecto se
proceder de conformidad con lo estableciendo en los Artculos cincuenta y uno
(51) de la Ley de Contrataciones del Estado y veintisiete (27) de su Reglamento.
Los hechos que ocurran y que sean considerados como casos fortuitos o fuerza
mayor que impidan el cumplimiento del contrato, relevan a las partes de toda
responsabilidad, debindose producir la comunicacin escrita en que se
comprueba el hecho ocurrido. LA UNIVERSIDAD en ningn caso y por ningn
motivo cubrir indemnizacin alguna derivada de caso fortuito o fuerza mayor.
DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Como El CONTRATISTA
me obligo a las siguientes condiciones: a) que al iniciarse los trabajos debo

comunicar por escrito al Supervisor el nombre de la persona que designar como
representante y del personal ejecutivo que intervendr en la ejecucin del objeto
del contrato y comunicar los cambios que ocurra en el transcurso de la ejecucin
del mismo; b) Ejecutar la totalidad de los trabajos con entera sujecin a las
especificaciones tcnicas generales y especiales y planos elaborados por la
_________________________ de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
debiendo para ello revisar cuidadosamente los documentos contractuales y
sealar cualquier error, omisin, contradiccin o incongruencia que en ellos
detecte y de ser necesario, formular las consultas pertinentes con el fin de evitar
alteraciones en el desarrollo de los trabajos; c) Previamente a la adquisicin de
materiales, debo proporcionar al Supervisor cuando este as lo requiera,
muestras para que el laboratorio de
LA UNIVERSIDAD analice y pruebe
dichos materiales; d) A retirar de las reas de trabajo que est en ejecucin a

cualquier trabajador que estime incompetente, negligente, insubordinado,
irresponsable, irrespetuoso o perjudicial para la buena marcha de los trabajos; e)
Los salarios que pague a los trabajadores no podr ser inferior a los fijados por la
leyes laborares del pas; f) Estoy obligado a pagar todos los impuestos que se
deriven del presente contrato; g) Debo estar inscrito en el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social como patrono y hacer efectiva las cuotas patronales y las
laborales correspondientes; h) Debo aportar todo el equipo, material,
herramientas, combustible y lubricantes, mano de obra, transporte y todos los
dems elementos necesarios para la ejecucin de los trabajos que se contratan,

haciendo constar que dicho equipo, herramientas y transporte, se encuentran
libres de gravmenes y anotaciones, sometindome al saneamiento de ley si lo
manifestado no fuera cierto y me obligo a pagar a LA UNIVERSIDAD, los
daos y perjuicios que hubiere ocasionado; i) gestionar y obtener a mi costa las
licencias
permisos
necesarios
para
la
Construccin
Ampliacin
de____________________ de la ______________________, y correr bajo mi

responsabilidad cualquier sancin que pudiera imponerse por la falta de las
mismas; j) me obligo a entregar a LA UNIVERSIDAD, a la finalizacin de los
trabajos, y como requisito para el otorgamiento del finiquito correspondiente,
planos finales de la obra, en medios magnticos y un juego de los mismos,
impresos en original, reproducibles heliogrficamente, que los muestren
totalmente terminados, incluyendo en dichos planos los cambios que se hubiesen
efectuado
que
hubiesen
UNIVERSIDAD. As mismo
sido
debidamente
aprobados
por
LA
como El CONTRATISTA ser el responsable
directo de los daos y perjuicios que causen sus empleados o agentes durante la
ejecucin de la obra a terceras personas y a las instalaciones ya existentes en
LA UNIVERSIDAD, as como de cualquier infraccin a las leyes, quedando
entendido que LA UNIVERSIDAD no tendr responsabilidad alguna al
respecto. k) estoy obligado a iniciar trabajos de modificacin a los contratados
inicialmente hasta recibir autorizacin escrita por parte del supervisor de la obra.
l) A la finalizacin de la obra, dejar el lugar del trabajo y dems instalaciones de
LA UNIVERSIDAD completamente limpias, retirando cualquier material,

proveniente de los trabajos realizados. DECIMA PRIMERA: PROHIBICIONES:
Como EL CONTRATISTA me queda prohibido expresamente ceder parcial o
totalmente
los
derechos
provenientes
del
presente
Contrato.
DECIMA
SEGUNDA: FIANZAS: Como El CONTRATISTA me obligo a presentar a favor

de LA UNIVERSIDAD las fianzas siguientes: a) DE ANTICIPO: Esta cubrir el
monto total del anticipo sealada en la clusula cuarta de este contrato y estar
vigente hasta que el mismo haya sido amortizado totalmente en la forma prevista
en la Ley de Contrataciones del Estado, extremo que se har constar en la pliza
correspondiente; b) DE CUMPLIMIENTO: la cual entregar
en un plazo no
mayor de cinco (5) das contados a partir del da siguiente de la suscripcin del
presente contrato. Esta fianza cubrir el veinte por ciento (20%) del valor total
del Contrato y en el caso de que fuere necesario hacerla efectiva, su aplicacin
se har en la forma establecida en el Artculo sesenta y cinco (65) de La Ley de
Contrataciones del Estado y treinta y ocho
y treinta y nueve (38 y 39) del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La fianza estar vigente

hasta que LA UNIVERSIDAD declare haber recibido los trabajos contratados a
su entera conformidad y extienda la constancia de haber recibido la Garanta de
Conservacin de la Obra;
c) DE CONSERVACIN DE OBRA: Por el
Equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del Contrato como
requisito previo para la recepcin de los trabajos, mantenindose vigente por un
plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de dicha recepcin,
entendindose que la caducidad de dicho plazo no me
exime de la
responsabilidad por destruccin o deterioro de los trabajos debido a dolo o culpa

de mi parte por el perodo de cinco (5) aos, computados a partir de la recepcin
definitiva de los mismos. LA UNIVERSIDAD al verificar fallas o defectos que
resulten en los trabajos por causas imputables a El CONTRATISTA lo har de
su conocimiento fijndole un plazo para iniciar y terminar los trabajos de
reparacin que sean necesarios, y si ste no diere principio a ellos dentro del
plazo fijado, LA UNIVERSIDAD sin ms trmite ordenar su ejecucin ya sea
con todo su personal, con el del Contratista o con el de tercera persona,
cargando todos los gastos a la fianza de conservacin de obra, de conformidad
con el Artculo sesenta y siete (67) de la Ley de Contrataciones del Estado; d) DE
SALDOS DEUDORES: Esta fianza deber cubrir el cinco por ciento (5%) del
valor original del Contrato y se otorgar simultneamente con la fianza de
conservacin de obra como requisito previo para la recepcin de la misma; su
finalidad es la de garantizar el pago de saldos deudores que pudieren resultar a
favor de LA UNIVERSIDAD o de terceros en la liquidacin. Si al aprobarse la
liquidacin no hubiere saldos deudores se proceder a su cancelacin. Las
fianzas descritas debern ser expedidas por una entidad afianzadora autorizada
legalmente para efectuar esta clase de operaciones en la Repblica de
Guatemala. Las fianzas a que se refiere la presente clusula, si fuera necesario,
se solicitar a la afianzadora que se hagan efectivas a LA UNIVERSIDAD con
base en el informe rendido por el Supervisor de la obra. De lo conducente del
informe indicado, LA UNIVERSIDAD correr audiencia a la afianzadora por el

plazo de diez (10) das para que exprese lo que estime pertinente: vencido dicho
plazo ordenar el requerimiento de pago, aspecto que deber constar en las
plizas respectivas. Como El Contratista quedo obligado a mantener vigentes las
fianzas, sin requerimiento alguno de la Universidad, de manera que treinta (30)
das despus de su vencimiento dar lugar al cobro de la o las fianzas, por parte
de la Universidad. DECIMA TERCERA: SEGURO: EL CONTRATISTA se
obliga a contratar a favor de LA UNIVERSIDAD un seguro que cubra todo
riesgo de construccin, y el mismo permanecer vigente hasta que la
Universidad compruebe fehacientemente que el contratista ha satisfecho a su
entera conformidad todas condiciones contractuales y le extienda la constancia
respectiva para su posterior cancelacin, es decir, que la vigencia del seguro se
mantendr hasta la finalizacin de la fianza de conservacin de obra,
entendindose que dicho seguro cubrir como mnimo la responsabilidad civil
frente a terceros y los riesgos inherentes a que estn expuestos los trabajos, de
conformidad con los Artculos
setenta (70) de la Ley de Contrataciones del
Estado y cuarenta y uno (41) de su Reglamento. DECIMA CUARTA:

DECLARACIN JURADA: Como El CONTRATISTA suscrib Acta Notarial de
Declaracin Jurada
de fecha
________de __________
de_________,
faccionada por el Notario, en la cual declar que tanto mi Representada como

yo, no somos deudores morosos del Estado, ni de las entidades a las que se
refiere el artculo uno (1) de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
Reformas, que mi Representada no est comprendida en ninguna de las

prohibiciones establecidas en el artculo ochenta (80) del mismo cuerpo legal y
que tanto mi Representada como yo, no hemos sido declarados no elegibles por
supuestas prcticas corruptivas. DECIMA QUINTA: CONTROVERSIAS: Los
comparecientes convenimos
expresamente
que
cualquier controversia,
diferencia, reclamo o divergencia que surja entre ambos derivado del

incumplimiento,
aplicacin,
interpretacin y efectos
de este Contrato, ser
resuelta directamente entre los mismos con carcter conciliatorio, para el efecto
de las conciliaciones que se entablen se faccionar el acta correspondiente que
pruebe haber agotado la fase conciliatoria; pero si no fuere posible arribar a un
acuerdo satisfactorio, la cuestin o cuestiones litigiosas a dilucidarse se
sometern a la Jurisdiccin del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de
Contrataciones del Estado, para cuyo efecto EL CONTRATISTA renuncia al
fuero de su domicilio, reiterando para recibir citaciones y notificaciones el lugar
indicado al principio de este documento, aceptando como bien hechas las que all
se le hagan an cuando lo haya cambiado sin haberlo notificado por escrito a
LA UNIVERSIDAD con aviso de recepcin; de igual manera aceptar como
lquida, exigible y
de plazo vencido cualquier cantidad pecuniaria
que LA
UNIVERSIDAD me reclame tanto en la va administrativa como en la va

ejecutiva, adquiriendo este contrato el carcter de Ttulo Ejecutivo para los
interpretacin. DECIMA SEXTA: INSPECCIN, RECEPCIN, LIQUIDACIN Y

FINIQUITO: a) Como El CONTRATISTA permitir en cualquier momento que el
Supervisor y las personas autorizadas por LA UNIVERSIDAD, inspeccionen
las instalaciones y trabajos que se relacionen
con la obra e instruir a su
personal para que atienda a dichas personas, proporcionndoles la informacin

que requieran; b) Cuando la obra est terminada como EL CONTRATISTA
debo
constituir las fianzas de conservacin de la obra, de calidad y/o de
funcionamiento, y de saldos deudores y dar aviso escrito al Supervisor y con

este aviso se suspender el plazo de ejecucin.
El Supervisor efectuar la
revisin dentro de los siguientes quince (15) das hbiles a la fecha en que se
hubiese recibido el aviso, plazo dentro del cual si la obra no est conforme a los
planos y especificaciones, manifestar por escrito sus observaciones a EL
CONTRATISTA hacindole saber en forma pormenorizada los errores o
deficiencias existentes para que proceda a corregir, pero si los trabajos
estuviesen
correctamente
concluidos,
el
Supervisor
rendir
informe
pormenorizado al Rector de LA UNIVERSIDAD para que nombre dentro de los

cinco (5) das siguientes,
a travs de Acuerdo de Rectora a la Comisin
Receptora y Liquidadora de la obra, integrada por tres miembros, con la que

colaborarn
el
Supervisor
el
Representante
de
la
entidad
_____________________. La Comisin nombrada deber elaborar el Acta de

recepcin definitiva de la obra dentro de los treinta y cinco (35) das siguientes a
la fecha de notificacin de su nombramiento. Si la Comisin comprueba que los
trabajos han sido ejecutados satisfactoriamente, suscribir el Acta de recepcin

final y en caso contrario, har constar en el Acta las correcciones o trabajos
extras que debe efectuar EL CONTRATISTA y el tiempo a emplearse, haciendo
constar si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo
contractual o si se procede a conceder tiempo adicional para ejecutarlos; c) El
Supervisor dar aviso a la Comisin de que EL CONTRATISTA ha satisfecho
los requerimientos que sta le hiciese, la que dentro del trmino de cinco (5) das
proceder a efectuar nueva inspeccin, suscribiendo el acta
administrativa
correspondiente. La fecha de recepcin definitiva de la obra ser el cierre de la

ltima acta administrativa; d)
Cuando la obra haya sido recibida en forma
definitiva, la Comisin en un plazo de noventa (90) das proceder a efectuar la

liquidacin del Contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que
deben hacerse a EL CONTRATISTA, pero si la Comisin no lo hiciese dentro
del plazo citado, EL CONTRATISTA, puede presentar a la autoridad
administrativa superior de la Universidad un proyecto de liquidacin. Esta
autoridad debe aprobar o improbar la liquidacin y el proyecto presentado por
EL
CONTRATISTA,
esto
dentro
del
mes
siguiente
de
recibida
la
documentacin. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolucin, con la

peticin de EL CONTRATISTA, se tendr por resuelta favorablemente; e) Si
EL CONTRATISTA no comparece o no se hace representar en forma legal al
practicarse la liquidacin, esta ser vlida y
no tendr derecho a impugnar.
DECIMA SEPTIMA: TERMINACIN DEL CONTRATO: LA UNIVERSIDAD
podr dar por terminado unilateralmente el presente contrato sin responsabilidad

de su parte por cualesquiera de las causas siguientes: a)
Si EL
CONTRATISTA no da inicio a los trabajos dentro del trmino o plazo estipulado

para el efecto, excepto que no sea su responsabilidad; b) En caso de evidente
negligencia del contratista o negativa infundada de cumplir con sus obligaciones
contractuales; c) Por vencimiento del plazo siempre que no se
hubiere
acordado prrroga alguna; d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten
el cumplimiento de las relaciones contractuales, establecidas. Cuando el
contratista incurra en cualquiera de las faltas antes indicadas
LA
UNIVERSIDAD le correr audiencia por un plazo no mayor de diez (10) das a

efecto de que, acompaando las pruebas y documentos necesarios exprese lo
que considere conveniente en su defensa.
Vencido el plazo indicado la
Universidad resolver con base en las pruebas presentadas dando por

terminado el contrato o por desvanecidos los cargos formulados, sin perjuicio de
hacer efectivas las fianzas correspondientes; e) Si EL CONTRATISTA fuese
objeto de medida cautelar, que permita el embargo del equipo , maquinaria,
fondos implementos y materiales, que use en la obra o cualquier suma que deba
pagarse a EL CONTRATISTA por trabajo ejecutado y si el monto de la medida
cautelar le impide cumplir con sus obligaciones contractuales; f) Si no presenta
las fianzas y seguros a que est obligado conforme el presente contrato; g) Si
comete actos dolosos y culposos en perjuicio de la ejecucin del objeto del
contrato a ajuicio y calificacin de LA UNIVERSIDAD; h) Si EL
CONTRATISTA rehsa proseguir y deja de ejecutar el trabajo parcial o

totalmente de tal forma que no cumpla con el Programa de Trabajo aprobado, ni
asegure su terminacin dentro del plazo o trmino especificado en el contrato o
cualquier prrroga o ampliacin que se le conceda.
En estos casos LA
UNIVERSIDAD podr ejercer las acciones legales que correspondan en contra

de EL CONTRATISTA. DECIMA OCTAVA:
IMPUESTOS: Como EL
CONTRATISTA, estoy obligado a pagar cualquier clase de impuestos fiscales y

municipales y seguros que de acuerdo a la Ley me corresponda, y me queda
expresamente entendido que el pago que LA UNIVERSIDAD me haga, por el
valor de lo trabajos contratados est exento de toda clase de impuestos, arbitrios
y contribuciones, sin excepcin alguna, segn lo establece el Artculo ochenta y
ocho (88) de la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala, y para los
efectos de la satisfaccin del Impuesto al Valor Agregado IVA-, la Universidad de
San Carlos de Guatemala me extender la respectiva Constancia de la Exencin
debidamente autorizada por la Superintendencia de Administracin Tributaria
SAT-. DECIMA NOVENA: GASTOS Y COSTAS: Como EL CONTRATISTA
estoy obligado a pagar cualquier clase de impuestos a que estuviese afecto el
presente contrato, as como los honorarios profesionales y dems gastos que se
causen por el faccionamiento del mismo y los gastos judiciales o extrajudiciales
que se deriven de la presente negociacin. VIGESIMA: APROBACIN DE LA
aprobada por LA UNIVERSIDAD, a travs del Acuerdo de Rectora Nmero
____________guin
_________________________(____________), de fecha
_________________ ; y para que el presente contrato surta sus efectos legales y

obligue a las entidades otorgantes, deber ser aprobado por la Autoridad
Administrativa Superior, de conformidad con lo que establece el Artculo
cuarenta y ocho (48) de la Ley de Contrataciones del Estado y veintisis (26) de
su
Reglamento.
VIGESIMA
________________________
PRIMERA:
ACEPTACIN:
___________________expresamente
manifestamos que en las calidades con que actuamos, aceptamos ntegramente

el presente contrato. Los comparecientes leemos lo escrito y enterados de su
contenido objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptados y firmamos
de entera conformidad, quedando contenido en _______hojas de papel bond con
el membrete de la Direccin de Asuntos Jurdicos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala,
F)___________________________
F)___________________________

POR CONTRATO ABIERTO
______.NOSOTROS: __________________________, de ____________ aos
me

recibir
citaciones
notificaciones

Actas:
a)
de
eleccin
b)
toma
de
posesin
del
cargo,
de

denominar LA UNIVERSIDAD, y______________________________, de
_____________ aos de edad, ______, ________,
__________
de este
domicilio, me identifico con la cedula de vecindad con nmero de Orden ____

guin _________
y Registro _____________________
(____________)
extendida por el Alcalde Municipal de _______________ del Departamento de

_____________, sealo como lugar para recibir notificaciones y citaciones la
_____________________________________,
de________________________
de
acto
la
en
Entidad
mi
calidad
denominada
_____________________________, extremo que acredito con la fotocopia

legalizada del Acta de mi Nombramiento de fecha _________, faccionada por la
Notario (a) ________________, inscrita
bajo el nmero _______________
( _____), folio nmero _________ (______). del libro nmero________ de

Auxiliares de Comercio del Registro General Mercantil de la Repblica de
Guatemala;
dicha
entidad
se
encuentra
inscrita
bajo
el
nmero
__________________________ (________), folio __________ (______), del

libro nmero ________________ (______) de Sociedades, de conformidad con
la fotocopia legalizada de la Patente de Comercio de Sociedad;
e inscrita bajo
el numero_______ (____), folio nmero_______(____), del libro numer

__________ (______) de empresas mercantiles, segn fotocopia legalizada de
la Patente de Comercio de Empresa, y en lo sucesivo de este contrato se me
denominar EL VENDEDOR. Ambos otorgantes manifestamos hallarnos en el
libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los datos de identificacin
personal consignados y que la calidad y
representacin con la que
comparecemos son suficientes de conformidad con la ley y que por el presente

acto celebramos CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHICULO (S),
contenido en las clusulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL el presente
contrato se suscribe con fundamento en: a) Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, Decreto nmero cincuenta y siete guin noventa y dos del
Congreso de la Repblica de Guatemala; b) Contrato Abierto Nmero ______
suscrito entre___________________ y el Ministerio de Finanzas Pblicas
Nmero
___________
c)
Solicitud
de
Compra
nmero
___________
guin______ (_____), de fecha ______de_______de________; d) Solicitud de

Cotizacin de Precios nmero_______ guin _________ (_____), de fecha
______de __________del___________; f) Acuerdo de Rectora nmero
____________ guin ______________, de fecha ________de ____________del ao ____________. g) Orden de Compra
nmero_________de fecha
___________________ de _____________del ____________de_________; g)

Acuerdo de Rectora nmero ____________ guin ______________, de fecha
________de ____________- del ao ____________. ( si hubiese otro
documento, como actas, oficios, dictmenes, agregarlos). SEGUNDA: DEL
CONTRATO ABIERTO: Con fecha_______________se suscribi el contrato
abierto
nmero
entre
el
Ministerio
de
Finanzas
Pblicas
la
entidad___________________ para la compra de___________________ el cual

vence (venci) el __________________________, el cual fue prorrogado con
fecha _________________. TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: El objeto
del presente contrato es la compra que La Universidad realiza a la Entidad

________________
del vehculo (s) cuyas caractersticas y precio son los
presentados en la oferta, siendo los siguientes: (detallar las caractersticas del

vehculo
(s)
con
precio
unitario
precio
total)______________________________. CUARTA: VALOR DEL CONTRATO

Y FORMA DE PAGO. a) Valor del Contrato: El valor del presente Contrato es
de
________________________ (Q. _________),
cantidad a la cual se le
descontar el Impuesto al Valor Agregado IVA- por la cantidad de

________________________(Q.___________);
por
lo
que
La
Universidad pagar a EL VENDEDOR la cantidad de ________________

(Q._____________). Dicho pago se cargar
a la partida presupuestaria
Nmero ________________ (___________) del Presupuesto de Ingresos y

Egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. b) Forma de Pago:
La forma de pago ser contra entrega de los documentos que acrediten la
propiedad del (los) vehculo (s), de conformidad con lo que establecen las
bases de cotizacin y la Orden de Compra nmero _________________, de
fecha _________ de ____________ del
___________, con los cuales LA
UNIVERSIDAD realizar los trmites de autorizacin de franquicia. QUINTA:

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: Como EL VENDEDOR me comprometo a
entregar el (los) vehculo (s) a LA UNIVESIDAD en el lugar sealado en las
bases de cotizacin en un plazo que no exceda de ________ (____) das
hbiles, siempre y cuando se haya finalizado el trmite de la autorizacin de la
franquicia por parte de LA UNIVERSIDAD, y para tal efecto se me entregara

dicha autorizacin. SEXTA: GARANTIA: Como EL VENDEDOR garantizo
que el (los) vehculo (s) objeto del presente contrato es (son) nuevos (s) de la
marca, modelo, lugar de origen, especificaciones tcnicas, precios y condiciones
adjudicadas y contratadas y que el (los) mismos est (n) libre (s) de fallas y
desperfectos de fabricacin que alteren su calidad y funcionamiento por lo que
en caso contrario me comprometo a su reemplazo antes de que venza el plazo
de entrega y a reparar los que sufrieren fallas o desperfectos de fabricacin sin
costo para La Universidad. Asimismo, entregar a La Universidad certificado
(s) de garanta que
gozar el (los) vehculo (s) (describir si es en aos o
kilmetros recorridos) contado a partir de la recepcin del (los) vehculo (s)

_____________adquirido (s), a entera satisfaccin de La Universidad.
SEPTIMA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo El Vendedor, manifiesto
Sistema de Guatecompras. OCTAVA:
RETRASO EN LA ENTREGA y
SANCIONES: En caso que como EL VENDEDOR me retrase en la entrega

del (los) vehculo (s), objeto del presente contrato, se me aplicar la sancin de
multa contenida en el Artculo ochenta y cinco (85) de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, que establece que ser sancionado con el pago de
una multa por cada da de atraso, equivalente al cero punto cinco por millar (o.5
%) del valor total del contrato. NOVENA: VARIACION EN CALIDAD O
CANTIDAD. Si como EL VENDEDOR contraviniendo total o parcialmente el
presente contrato perjudicare a LA UNIVERSIDAD variando la calidad o
cantidad del (los) vehculo (s) objeto del presente contrato, ser sancionado con
una multa del cien por ciento (100%) del valor, que represente la parte afectada
de la negociacin. DECIMA: OTRAS SANCIONES: Como EL VENDEDOR si
incumplo con las obligaciones contractuales salvo caso fortuito o de fuerza
mayor La Universidad me
podr imponer las siguientes sanciones: a)
Sanciones pecuniarias previstas en las clusulas anteriores (sptima y octava);

b) Rescisin de Contrato; c) Ejecucin de la fianza de cumplimiento. Las
sanciones pecuniarias sern impuestas de conformidad con lo que establece el
Artculo ochenta y ocho (88) de la Ley de Contrataciones del Estado: DECIMA
PRIMERA: PROHIBICIONES: Como EL VENDEDOR me queda prohibido
enajenar, ceder, traspasar o disponer en cualquier forma, total o parcialmente los
derechos que me
otorga el presente contrato. DECIMA SEGUNDA:
CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier

diferencia, controversia, reclamo o divergencia
que surja entre las partes
derivado del incumplimiento, interpretacin, aplicacin y efectos del presente

contrato ser resuelto directamente entre los mismos con carcter conciliatorio,
para el efecto de las conciliaciones que se entablen se faccionar el acta
correspondiente que pruebe haber agotado la fase conciliatoria, pero si no fuera

posible llegar a un acuerdo, la cuestin o cuestiones litigiosas a dilucidarse se
sometern a la jurisdiccin del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, de
Contrataciones del Estado, para cuyo efecto como EL VENDEDOR renuncio
al fuero de mi domicilio y reitero como lugar para recibir citaciones y
notificaciones el indicado al principio de este documento, aceptando como bien
hechas las que en el se le hagan, si hubiera cambiado de direccin sin haberlo
aceptar como lquida , exigible y de plazo vencido cualquier cantidad pecuniaria
que LA UNIVERSIDAD me reclame tanto en la va administrativa como en la
va ejecutiva, adquiriendo este contrato el carcter de ttulo ejecutivo para los
interpretacin. DECIMA TERCERA: TERMINACION DEL CONTRATO:
El
presente contrato se dar por terminado cuando ocurra cualesquiera de las

circunstancias siguientes: a) En caso de evidente negligencia del contratista o
negativa infundada de cumplir con sus obligaciones contractuales; b) Si EL
VENDEDOR no entrega el (los) vehculo (s) dentro del plazo estipulado para
el efecto. c) Si EL VENDEDOR. fuese objeto de medida cautelar, que le
impida cumplir con sus obligaciones contractuales; d) Si no presenta las fianzas
a que esta obligado conforme el presente contrato; e) Si no presenta las fianzas
a que esta obligado conforme el presente contrato; f) Si cometiere actos dolosos
o culposos en perjuicio del (los) vehculo (s), a juicio y calificacin de La

Universidad;
g) Por vencimiento del plazo contractual;
h) Por rescisin
acordada por mutuo acuerdo; i) Por casos fortuitos o fuerza mayor debidamente
comprobados
que
imposibiliten
el
cumplimiento
del
contrato;
j)
Por
incumplimiento de una de las partes, en cuyo caso la otra parte podr dar por
terminado el contrato en forma unilateral y sin responsabilidad de su parte.
DECIMA CUARTA:
PROCEDIMIENTO PARA DAR POR TERMINADO
UNILATERLAMENTE EL CONTRATO:
En caso que LA UNIVERSIDAD
decida dar por terminado unilateralmente el presente contrato, lo har con base
en el dictamen que emita la Direccin de Asuntos Jurdicos de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, en la que conste el incumplimiento de la
unilateral del presente contrato y las razones fundadas para ello, lo cual har del
conocimiento de EL VENDEDOR dentro del plazo de los cinco (5) das hbiles
siguientes, mediante la respectiva notificacin del Acuerdo para los efectos
legales que correspondan.
Asimismo, el presente contrato podr darse por
resuelto o por terminado sin responsabilidad para ninguno de los otorgantes,

cuando exista comn acuerdo entre las entidades contratantes. DECIMA
QUINTA: DECLARACION JURADA: Como EL VENDEDOR. suscrib Acta
Notarial de Declaracin Jurada
de fecha
________de __________
de_________, faccionada por el Notario, en la cual declar que tanto mi

Representada como yo, no somos deudores morosos del Estado, ni de las
entidades a las que se refiere el artculo uno (1) de la Ley de Contrataciones del
Estado y sus Reformas, que mi Representada no est comprendida en ninguna
de las prohibiciones establecidas en el artculo ochenta (80) del mismo cuerpo
legal y que tanto mi Representada como yo, no hemos sido declarados no
elegibles por supuestas prcticas corruptivas. DECIMA SEXTA: FIANZAS: A)
DE CUMPLIMIENTO: Como EL VENDEDOR me obligo a presentar en un
plazo no mayor de cinco (5) das contados a partir del da siguiente de la
suscripcin del presente contrato, Fianza de Cumplimiento a favor de LA
UNIVERSIDAD equivalente al diez por ciento (10%) por valor total del contrato,
como lo establecen los artculos sesenta y cinco (65) y sesenta y nueve (69) de
la Ley de contrataciones del Estado y treinta y ocho (38) inciso uno (1) de su
Reglamento.
Esta fianza se har efectiva, cuando ocurra el incumplimiento de
cualesquiera de las obligaciones que ahora contrae EL VENDEDOR. y para

ello bastar con el simple requerimiento que La Universidad haga a la
afianzadora, el pago se efectuar dentro de los treinta (30) das siguientes a
dicho requerimiento, circunstancia que se har constar en dicha pliza. La fianza
deber mantenerse vigente hasta que La Universidad de por recibido el (los)
vehculo (s) relacionado, declare su conformidad
y extienda la constancia
respectiva a EL VENDEDOR. B) DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO: Como

EL VENDEDOR
debo entregar fianza de calidad y funcionamiento por el
equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato como
requisito previo a la recepcin del (los) vehculo (s), de conformidad con el
artculo sesenta y siete (67) de la Ley de Contrataciones del Estado. Las fianzas
descritas deben ser emitidas por una Institucin afianzadora debidamente
autorizada para operar en Guatemala. DECIMA SEPTIMA: PROCEDIMIENTO
PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA. LA UNIVERSIDAD en caso de
incumplimiento de lo pactado por parte de EL VENDEDOR, har efectiva la
fianza respectiva, con base en el informe que emita la_____________________
de la Universidad de San Carlos de Guatemala y que presentar a la Autoridad
Administrativa Superior y en el cual conste el incumplimiento de la Entidad
______________________. LA UNIVERSIDAD lo har del conocimiento a
EL VENDEDOR para que dentro de cinco (5) das hbiles contados a partir
del da siguiente al de la recepcin del documento respectivo, proceda a
manifestar lo que estime conveniente a sus intereses, acompaando la
documentacin pertinente. Vencido dicho plazo, con su pronunciamiento o sin el
mismo, LA UNIVERSIDAD, dentro de los cinco (5) das siguientes, formular
la solicitud de pago a la entidad afianzadora, adjuntado para el efecto el informe
relacionado donde consta el incumplimiento de EL VENDEDOR. No obstante
cualquier estipulacin en contrario contenido en la pliza de la fianza, queda
entendido, convenido y aceptado, que todo evento de litigio proveniente de la
interpretacin, reclamo cobranza judicial o extrajudicial de la fianza constituida y
cumplimiento de la garanta que la misma representa, no ser sometido a juicio
arbitral de ninguna naturaleza, para que las partes puedan dirimir sus diferencias
en los tribunales de justicia competentes, conforme los trminos que sean
aplicables contemplados en el reverso de la pliza de fianza correspondiente.
Todo lo anterior debe constar en la pliza de la fianza respectiva. En caso del
reclamo del pago del monto de las fianzas o seguros en su caso, los otorgantes
manifestamos que se utilizar
la va sumaria de acuerdo a la legislacin
guatemalteca. DECIMA OCTAVA: IMPUESTOS: Queda entendido que el pago

que LA UNIVERSIDAD haga a EL VENDEDOR., por el valor del (los)
vehculo (s) antes descrito (s), est (n) exento de toda clase de impuestos,
arbitrios y contribuciones, sin ninguna excepcin, de conformidad con lo
preceptuado por el artculo ochenta y ocho (88) de la Constitucin Poltica de la
Repblica de Guatemala, debiendo para el efecto LA UNIVERSIDAD,
entregar la constancia de exencin respectiva, debidamente autorizada por la
Superintendencia de Administracin Tributaria SAT-.
GASTOS Y COSTAS:
DECIMA NOVENA:
Como EL VENDEDOR estoy obligado
a pagar
cualquier clase de impuestos que estuviese afecto el presente contrato, as

como los honorarios
faccionamiento del mismo, y los gastos judiciales o extrajudiciales que se de

deriven de la presente negociacin. VIGESIMA: APROBACION DE LA
aprobada por LA UNIVERSIDAD a travs del Acuerdo de Rectora nmero
________guin_________ de fecha ______ de _________ del ao ________; y
para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las entidades
otorgantes, deber ser aprobado por la Autoridad Administrativa Superior, de
conformidad con lo que establece el artculo cuarenta y ocho (48) de la Ley de
Contrataciones del Estado y veintisis (26) de su Reglamento.
PRIMRA:
ACEPTACION:
VIGESIMA
_______________________
___________________________ en las calidades con que ambos actuamos,

expresamente declaramos: que en los trminos relacionados, aceptamos para
nuestras representadas ntegramente el contenido del presente contrato, el cual
se encuentra contenido en ___________hojas de papel bond con el membrete
de la Direccin de Asuntos Jurdicos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, el cual despus de ledo por
nosotros los comparecientes y
enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos,

aceptamos y firmamos de entera conformidad.
F)_____________________
F)_____________________

Contrato de Compraventa

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Contrato de Compraventa

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Contrato de Compraventa

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAVENTA

En la ciudad de Guatemala, el _______ de _________ del ao dos mil

(_____________), extendida por el Alcalde Municipal de _____________,

acto en mi calidad de _______________________________ de la

conformidad con lo preceptuado en el Punto Sptimo, Inciso siete punto

denominar LA UNIVERSIDAD, y______________________________,

(____________) extendida por el Alcalde Municipal de _______________

fotocopia legalizada del Acta de mi Nombramiento de fecha _________,

inscrita bajo el nmero __________________________ (________), folio

e inscrita bajo el numero_______ (____), folio

nmero_______(____), del libro numer __________ (______) de

hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los

COMPRAVENTA DE _______________________, contenido

clusulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL el presente contrato se

Nmero ___________ c) Solicitud de Compra nmero ___________

(_____), de fecha ______de_______de________; d)

Solicitud de Cotizacin de Precios

nmero_______ guin _________

(_____), de fecha ______de __________del___________; e) Actas de

____de____de______,respectivamente, de la Junta de Cotizacin de

_____________del ____________de_________; g) Acuerdo de Rectora

____________________________, nombrada para el efecto, conoci las

especificaciones indicadas en las Solicitudes de Compra y de Cotizacin

_____guin______(_____) y ______guin ______(____) de fechas

a la entidad ______________________. TERCERA:

OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es la compra

presentados en la oferta, siendo los siguientes: (detallar los bienes con

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. a) Valor del

________________________ (Q. _________), cantidad a la cual se le

________________ (Q._____________). Dicho pago se cargar a la

(______________)del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la

___________. QUINTA: PLAZO Y

LUGAR DE ENTREGA: Como EL VENDEDOR me comprometo a

_____________________, de conformidad con lo que establecen las

la solicitud de cotizacin de precios,

____________________ ubicado en___________ de la Universidad de

libres de fallas y desperfectos de fabricacin que alteren su calidad y

Asimismo, entregar a La Universidad certificado de

garanta que cubrir el perodo de __________________ contados a

SANCIONES: En caso que como EL VENDEDOR me retrase en la

VENDEDOR contraviniendo total o parcialmente el presente contrato

podr imponer las siguientes

sanciones: a) Sanciones pecuniarias previstas en las clusulas anteriores

contrato ser resuelto directamente entre los mismos con carcter

para el efecto de las conciliaciones que se entablen se

faccionar el acta correspondiente que pruebe haber agotado la fase

cuestiones litigiosas a dilucidarse se sometern a la jurisdiccin del

administrativa como en la va ejecutiva, adquiriendo este contrato el

El presente contrato se dar por

terminado cuando ocurra cualesquiera de las circunstancias siguientes: a)

calificacin de La Universidad; f) Por vencimiento del plazo contractual;

cumplimiento del contrato; i) Por incumplimiento de una de las partes, en

En caso que LA UNIVERSIDAD decida dar por

terminado unilateralmente el presente contrato, lo har con base en el

contrato podr darse por resuelto o por terminado sin responsabilidad

de_________, faccionada por el

Notario, en la cual declar que tanto mi Representada como yo, no somos

constancia respectiva a EL VENDEDOR. B) DE CALIDAD Y

En la ciudad de Guatemala, el _ de ___ del ao dos mil

(_), extendida por el Alcalde Municipal de _,

() extendida por el Alcalde Municipal de ___

inscrita bajo el nmero __________________ (), folio

e inscrita bajo el numero___ (), folio

nmero_(), del libro numer (__) de

Nmero _ c) Solicitud de Compra nmero _

(_), de fecha de_de____; d)

nmero_ guin ___

(_), de fecha de del___; e) Actas de

dede__,respectivamente, de la Junta de Cotizacin de

_____del de_; g) Acuerdo de Rectora

_guin(_) y guin (__) de fechas

________________ (Q. _), cantidad a la cual se le

____ (Q._). Dicho pago se cargar a la

__________ ubicado en_ de la Universidad de

____guin_ de fecha __ de

_ de ; y para que el presente contrato surta sus

identifico con la Cdula de Vecindad nmero de Orden _ guin __y de

fechas y de del dos mil

( _), folio nmero _ (). del libro nmero______ de

__________________ (), folio (), del

el numero___ (), folio nmero_(__), del libro numer

nmero___ guin _ (_), de

del_; e) Actas de recepcin y apertura de plicas y de

con nmeros ___ guin _(___) y

nmero_de fecha _ de ___del

________________ (Q. _),

Nmero ______ (_) del Presupuesto de Ingresos y