Este documento presenta las condiciones particulares para la contratación de obras menores de la Secretaría Nacional del Agua, Demarcación Hidrográfica de Santiago. Se convoca a profesionales, micro y pequeñas empresas a presentar ofertas para la construcción de estaciones para la red hidrometeorológica de la cuenca del Paute, con un presupuesto referencial de $58,543.54. El plazo de ejecución es de 90 días y la evaluación de ofertas se realizará mediante el método de cumple o no cumple
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
75 vistas217 páginas
Este documento presenta las condiciones particulares para la contratación de obras menores de la Secretaría Nacional del Agua, Demarcación Hidrográfica de Santiago. Se convoca a profesionales, micro y pequeñas empresas a presentar ofertas para la construcción de estaciones para la red hidrometeorológica de la cuenca del Paute, con un presupuesto referencial de $58,543.54. El plazo de ejecución es de 90 días y la evaluación de ofertas se realizará mediante el método de cumple o no cumple
Este documento presenta las condiciones particulares para la contratación de obras menores de la Secretaría Nacional del Agua, Demarcación Hidrográfica de Santiago. Se convoca a profesionales, micro y pequeñas empresas a presentar ofertas para la construcción de estaciones para la red hidrometeorológica de la cuenca del Paute, con un presupuesto referencial de $58,543.54. El plazo de ejecución es de 90 días y la evaluación de ofertas se realizará mediante el método de cumple o no cumple
Este documento presenta las condiciones particulares para la contratación de obras menores de la Secretaría Nacional del Agua, Demarcación Hidrográfica de Santiago. Se convoca a profesionales, micro y pequeñas empresas a presentar ofertas para la construcción de estaciones para la red hidrometeorológica de la cuenca del Paute, con un presupuesto referencial de $58,543.54. El plazo de ejecución es de 90 días y la evaluación de ofertas se realizará mediante el método de cumple o no cumple
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como docx, pdf o txt
Está en la página 1/ 217
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA
DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN DE OBRAS: MENOR CUANTA
Versin SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)
SECCIN I
FORMULARIO DE LA OFERTA
SECCIN II
FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIN DEL PERSONAL TCNICO Y HOJAS DE VIDA
SECCIN III
FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIN O CONSORCIO
IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE MENOR CUANTA DE OBRAS
V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS
PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN DE OBRAS: MENOR CUANTA Versin SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
NDICE
I. CONDICIONES PARTICULARES DE MENOR CUANTA DE OBRAS
SECCION I CONVOCATORIA SECCION II
OBJETO DE LA CONTRATACIN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TRMINOS DE REFERENCIA
2.1 Objeto 2.2 Presupuesto referencial 2.3 Trminos de referencia
SECCION III
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO
3.1 Cronograma del procedimiento 3.2 Vigencia de la oferta 3.3 Precio de la oferta 3.4 Plazo de ejecucin 3.5 Alcance de la oferta 3.6 Forma de pago
SECCIN IV
EVALUACIN DE LAS OFERTAS
4.1. Integridad de las ofertas 4.2. Evaluacin de la oferta (cumple / no cumple) 4.3 Evaluacin por puntaje 4.4 Evaluacin de la Oferta Econmica
SECCIN V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
5.1 Obligaciones del Contratista 5.2 Obligaciones de la contratante
Nota: Edicin del modelo de pliego.- La Demarcacin Hidrogrfica de Santiago sealar en las condiciones particulares de consultora las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detallar e individualizar las condiciones del mismo. En consecuencia, la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago asume la responsabilidad por los ajustes y/o modificaciones realizadas a las condiciones particulares del presente pliego, as como por la determinacin y aplicabilidad de los formularios previstos para el presente
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
procedimiento, y reemplazar todo texto que conste en parntesis por el contenido pertinente.
MENOR CUANTA DE OBRAS MCO-DHS-001-2014
I. CONDICIONES PARTICULARES DE MENOR CUANTA DE OBRAS
SECCIN I CONVOCATORIA
Se convoca a los profesionales, micro y pequeas empresas, o actores de la economa popular y solidaria, de manera individual o asociativa que estn habilitados en el RUP para ejercer esta actividad, y domiciliados en la circunscripcin territorial en que se ejecutar el contrato de conformidad con lo establecido en el numeral 22 del artculo 6 de la LOSNCP, que tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, legalmente capaces de contratar y que a la fecha de la publicacin del procedimiento no mantengan vigentes contratos de ejecucin de obra, adjudicados a travs del procedimiento de menor cuanta, cuyos montos individuales o acumulados igualaren o superaren el coeficiente establecido en el numeral 2 del artculo 51 de la LOSNCP, hasta que hayan solicitado formalmente la recepcin provisional de el o los contratos vigentes, salvo que por efectos de la entrega recepcin de uno o varios contratos el monto por ejecutar fuere inferior al coeficiente antes indicado, a que presenten sus ofertas para la CONSTRUCCION DE ESTACIONES PARA LA RED HIDROMETEOROLOGICA DE LA CUENCA DEL PAUTE.
Si no hubiere manifestacin de inters en la circunscripcin territorial en que se ejecutar el contrato por parte de profesionales, micro o pequeas empresas, o actores de la economa popular y solidaria, de manera individual o asociativa que estn habilitados en el RUP, se considerar a los proveedores de la provincia a la que pertenezca la circunscripcin territorial. Si la misma circunstancia de ausencia de manifestacin de inters ocurriese respecto de la provincia, se convocar a los proveedores que cumplan las condiciones establecidas en el artculo 52 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, a nivel nacional.
En caso de participar como asociaciones, consorcios o compromisos de asociacin o consorcio, los proveedores asociados debern obligatoriamente ser profesionales, micro o pequeas empresas, o actores de la economa popular y solidaria, habilitados en el RUP para realizar ejecucin de obra, y domiciliadas en la circunscripcin territorial en que se ejecutar el contrato.
El presupuesto referencial total es de $58.543,54 (cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y tres con 54/100) dlares de Estados Unidos de Amrica, sin incluir el IVA, el que deber ser aceptado incondicionalmente por el proveedor interesado a travs del
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
procedimiento establecido en el Portal Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec, y el plazo estimado para la ejecucin del contrato es de en 90 das calendario contados a partir desde la suscripcin del contrato.
Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:
1. El pliego est disponible, sin ningn costo, en el Portal Institucional, del SERCOP; nicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificacin de la adjudicacin, pagar a la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago el valor de (0.00), de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artculo 31 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica LOSNCP.
2. Los interesados podrn formular preguntas en el trmino mnimo de 24 y mximo de 48 horas contado a partir de la fecha de publicacin del proceso, de acuerdo a lo que establezca la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago, contado a partir de la fecha y hora de publicacin de la convocatoria. La mxima autoridad de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago o su delegado absolver obligatoriamente todas las preguntas y realizar las aclaraciones necesarias, en un trmino mnimo de 48 y mximo de 72 horas contado a partir de la fecha y hora lmite para la formulacin de preguntas.
3. La oferta se presentar de forma fsica en las oficinas de la Unidad Administrativa, ubicada al interior del local en donde funciona la Subsecretara de la demarcacin Hidrogrfica del Santiago, ubicado en la calle Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar; o de forma electrnica a travs del portal Institucional del SERCOP, caso en el que para ser vlida deber estar firmada electrnicamente; hasta las 17h05 del da 22 de mayo de 2014, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica -RGLOSNCP-. Por tratarse de un procedimiento de adhesin al presupuesto referencial, se considerar a la oferta econmica propuesta por el oferente, igual al presupuesto referencial determinado por la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago. La apertura de las ofertas se realizar una hora ms tarde de la hora prevista para la recepcin de las ofertas. El acto de apertura de ofertas ser pblico y se efectuar en la Subsecretara de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacin.
6. La evaluacin de las ofertas se realizar aplicando la metodologa cumple o no cumple respecto de los parmetros de calificacin previstos en el pliego conforme lo dispone el artculo 54 del Reglamento General de la LOSNCP y, siempre y cuando el oferente hubiere aceptado a travs del portal Institucional del SERCOP.compraspublicas.gob.ec, el presupuesto referencial establecido por la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago.
7. Los pagos del contrato se realizarn con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago relacionados con la partida presupuestaria Nro. 24.00.094.001.750107.0101.001.0000.0000 denominada CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES comprendida en la Certificacin
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
Presupuestaria No. 81. La partida presupuestaria se ha emitido por la totalidad de la contratacin incluyndose el IVA.
Se otorgar un anticipo del 50% del valor del contrato, previo a la entrega de las garantas respectivas. De conformidad con el Artculo 299, inciso tercero de la Constitucin de la Repblica del Ecuador y Artculo 76 inciso segundo, del Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas, el anticipo mientras no sea devengado en su totalidad, es considerado un recurso pblico, por lo que, ser depositado por la entidad contratante en una cuenta que el CONTRATISTA aperturar en una institucin financiera estatal, o privada en la que el estado tenga una participacin de ms del 50%, el nmero de dicha cuenta bancaria deber ser entregada en la Coordinacin Administrativa de la Unidad Ejecutora de Proyectos como requisito previo para la suscripcin del contrato.
Para el pago del restante se lo realizar contra presentacin de planillas en funcin del plazo establecido (mensuales), debidamente aprobadas por la fiscalizacin y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontar la amortizacin del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicacin del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad ser devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminacin del plazo contractual inicialmente estipulado y constar en el cronograma pertinente que es parte del contrato.
8. El procedimiento se ceir a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP y el presente pliego.
9. La Demarcacin Hidrogrfica de Santiago se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratacin, situacin en la que no habr lugar a pago de indemnizacin alguna.
Cuenca, 16 de mayo de 2014
Ing. Juan Pablo Martines Romero SUBSECRETARIO DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE SANTIAGO
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
SECCIN II OBJETO DE LA CONTRATACIN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TCNICAS
2.1. Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propsito seleccionar a la oferta de obra de origen ecuatoriano de mejor costo, en los trminos del numeral 18 del artculo 6 de la LOSNCP, para la construccin de: ESTACIONES PARA LA RED HIDROMETEOROLOGICA DE LA CUENCA DEL PAUTE, comprende obra civil en 2 estaciones Pluviogrficas, 2 estaciones Meteorolgicas, 3 estaciones Limnigrficas, 1 estacin de Calidad de Agua, 2 readecuaciones en estaciones Limnigrficas, 1 Reubicacin de estacin Meteorolgica y Proteccin para las cajas de Dataloggers en las estaciones existentes
2.2. Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es $58.543,54 (cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y tres con 54/100) dlares de Estados Unidos de Amrica, NO INCLUYE IVA.
PROYECTO: CONSTRUCCIN DE ESTACIONES HIDROMETEREOLGICAS, PLUVIOGRFICAS, LIMNIMTRICAS Y CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL RO PAUTE PRESUPUESTO Item Cdigo Descripcin Unidad Cantidad P. Unitario P. Total 1 ESTACIONES PLUVIOGRAFICAS $ 8196.21 1,01 MAYLAS $ 4581.75 01.01.01 OBRAS PRELIMINARES $ 37.35 01.01.01.001 597020 Limpieza y Desbroce m2 26,25 $ 0.77 $ 20.21 01.01.01.002 597021 Replanteo y Nivelacin m2 16,8 $ 1.02 $ 17.14 01.01.02 EXCAVACIONES $ 1128.41 01.01.02.001 592001 Excavacin de zanja a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m m3 16,7 $ 9.65 $ 161.16 01.01.02.002 592014 Excavacin de zanja a Mano en Terreno Altamente Consolidado, Profundidad entre 0 y 2 m m3 9,1 $ 18.90 $ 171.99 01.01.02.003 592010 Excavacion a mano en zanja con roca m3 4,56 $ 174.40 $ 795.26 01.01.03 REPLANTILLOS $ 44.46 01.01.03.001 508003 Replantillo de Piedra, e=10 cm m2 6,99 $ 6.36 $ 44.46 01.01.04 ENCOFRADOS $ 192.84 01.01.04.001 5A2002 Encofrado Recto (Dos usos)
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
mat. de Mejoramiento 01.02.06.003 595010 Relleno con grava m3 1,48 $ 25.11 $ 37.16 01.02.07 DESALOJOS $ 141.14 01.02.07.001 513001 Cargada de material a mano m3 23,1 $ 3.84 $ 88.70 01.02.07.002 513002 Transporte de Material hasta 5km m3 23,1 $ 2.27 $ 52.44 01.02.08 CERRAMIENTO $ 784.02 01.02.08.001 5A5004 Sum - Ins. Tubo de cerramiento HG D=2" m 55,13 $ 6.06 $ 334.09 01.02.08.002 5A5005 Malla de Cerramiento 50*11 H=2m m2 31,5 $ 8.06 $ 253.89 01.02.08.003 5A5011 Sum - Ins. Alambre Galvanizado Kg 2,1 $ 2.71 $ 5.69 01.02.08.004 500005 Puerta de cerramiento m2 1 $ 68.53 $ 68.53 01.02.08.005 5A5010 Sum. candado 60mm u 1 $ 42.52 $ 42.52 01.02.08.006 500006 Sum.-Col Alambre de Pua m 55,02 $ 0.20 $ 11.00 01.02.08.007 5AI008 Sum. - Ins. Elemetos de Acero Kg 16,45 $ 2.11 $ 34.71 01.02.08.008 510001 Preparado y Pintado de Superficie m2 7,88 $ 4.05 $ 31.91 01.02.08.009 5A5012 Sum.- Aplicacion Herbicida m2 16,8 $ 0.10 $ 1.68 01.02.09 PLUVIOGRAFO $ 20.72 01.02.09.001 5AH001 Sum - Inst Tuberia HG D=3" m 0,8 $ 14.71 $ 11.77 01.02.09.002 5AH002 Sum - Inst Tuberia HG D=2 1/2" m 0,5 $ 6.82 $ 3.41 01.02.09.003 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 0,5 $ 4.26 $ 2.13 01.02.09.004 5AI008 Sum. - Ins. Elemetos de Acero Kg 0,26 $ 2.11 $ 0.55 01.02.09.005 5AH003 Sum-Col Perno D=8mm L=100mm u 2 $ 1.43 $ 2.86 01.02.10 BASE TORRE $ 185.12 01.02.10.001 5A0001 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 (incluye corte y doblado) kg 82,16 $ 2.14 $ 175.82 01.02.10.002 5AI010 Sum.-Coloc. Varilla de Anclaje D=16mm L=0.8m u 6 $ 1.55 $ 9.30 01.02.11 TORRE METALICA $ 389.62 01.02.11.001 5AI006 Sum. - Ins. Perfil Metalico 50x50x3 m 1,58 $ 3.21 $ 5.07 01.02.11.002 5AI007 Sum. - Ins. Perfil Metalico 30x30x3 m 3,6 $ 3.15 $ 11.34 01.02.11.003 5AI005 Sum.- Inst. Torre metalica L=3m u 2 $ 168.10 $ 336.20 01.02.11.004 5AG001 Pintura anticorrosiva m2 3,29 $ 4.94 $ 16.25 01.02.11.005 5AI011 Sum. Arandela inoxidable 3/4" u 6 $ 0.57 $ 3.42 01.02.11.006 5AI012 Sum. Tuerca inoxidable 5/8" u 6 $ 0.52 $ 3.12 01.02.11.007 5AI013 Sum.-Coloc. Placa de acero inoxidable e=1mm m2 0,34 $ 41.83 $ 14.22 01.02.12 ANTENA $ 3.37 01.02.12.001 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 0,79 $ 4.26 $ 3.37 01.02.13 CONEXION PLUVIOGRAFO- TORRE $ 34.24 01.02.13.001 5A9045 Sum - Ins. Tubo PVC desage D=110mm m 2,26 $ 5.31 $ 12.00 01.02.13.002 5A9052 Sum - Ins. Codo PVC Desage D=110mm 90 grados u 2 $ 6.58 $ 13.16
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
01.02.13.003 5A9084 Sum - Ins. Tapn PVC Desage D=110mm u 2 $ 4.54 $ 9.08 01.02.14 PARARRAYOS $ 752.75 01.02.14.001 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 1,26 $ 4.26 $ 5.37 01.02.14.002 5AJ001 Sum.- Ins Pararrayo u 1 $ 274.91 $ 274.91 01.02.14.003 5AJ002 Sum. - Ins. Varilla Copperwel L=1.5m u 1 $ 8.69 $ 8.69 01.02.14.004 5AJ004 Sum. - Ins Cable para sistema de tierra m 7,88 $ 58.55 $ 461.37 01.02.14.005 5A3320 Sum - Ins. Tubera Politubo 3/4" m 4,73 $ 0.51 $ 2.41 01.02.15 TRANSPORTE DE MATERIALES $ 274.46 01.02.15.001 513010 Transporte de materiales a mano m3-m 1765,51 $ 0.12 $ 211.86 01.02.15.002 513008 Transporte de Material mas de 5km m3-km 272,18 $ 0.23 $ 62.60 2 ESTACIONES METEREOLOGICAS
$ 19785.17 2,01 UCHUCAY $ 5886.98 02.01.01 OBRAS PRELIMINARES $ 72.72 02.01.01.001 597020 Limpieza y Desbroce m2 44,36 $ 0.77 $ 34.16 02.01.01.002 597021 Replanteo y Nivelacin m2 37,8 $ 1.02 $ 38.56 02.01.02 EXCAVACIONES $ 295.71 02.01.02.001 592001 Excavacin de zanja a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m m3 23 $ 9.65 $ 221.95 02.01.02.002 592004 Excavacin de zanja a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 0 y 2 m m3 5,74 $ 12.85 $ 73.76 02.01.03 REPLANTILLOS $ 70.66 02.01.03.001 508003 Replantillo de Piedra, e=10 cm
m2 11,11 $ 6.36 $ 70.66 02.01.04 ENCOFRADOS $ 271.11 02.01.04.001 5A2002 Encofrado Recto (Dos usos) m2 28,75 $ 9.43 $ 271.11 02.01.05 HORMIGONES $ 570.53 02.01.05.001 506009 Hormign Ciclpeo 60% HS y 40% piedra m3 2,57 $ 109.68 $ 281.88 02.01.05.002 506003 Hormign Simple 210 Kg/cm2 m3 2,09 $ 121.62 $ 254.19 02.01.05.003 506007 Hormign Simple 180 Kg/cm2 m3 0,3 $ 114.85 $ 34.46 02.01.06 RELLENOS $ 286.79 02.01.06.001 595002 Relleno Compactado de Zanja con mat. Clasificado en Obra m3 6,16 $ 5.61 $ 34.56 02.01.06.002 595001 Relleno Compactado de Zanja con mat. de Mejoramiento m3 3,48 $ 26.61 $ 92.60 02.01.06.003 595010 Relleno con grava m3 3,48 $ 25.11 $ 87.38 02.01.06.004 595011 Relleno con piedra m3 2,68 $ 26.96 $ 72.25 02.01.07 DESALOJOS $ 179.32 02.01.07.001 513001 Cargada de material a mano m3 29,35 $ 3.84 $ 112.70
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
02.01.07.002 513002 Transporte de Material hasta 5km m3 29,35 $ 2.27 $ 66.62 02.01.08 CERRAMIENTO $ 1036.96 02.01.08.001 5A5004 Sum - Ins. Tubo de cerramiento HG D=2" m 63,53 $ 6.06 $ 384.99 02.01.08.002 5A5005 Malla de Cerramiento 50*11 H=2m m2 48,3 $ 8.06 $ 389.30 02.01.08.003 5A5011 Sum - Ins. Alambre Galvanizado Kg 2,1 $ 2.71 $ 5.69 02.01.08.004 500005 Puerta de cerramiento m2 1 $ 68.53 $ 68.53 02.01.08.005 5A5010 Sum. candado 60mm u 2 $ 42.52 $ 85.04 02.01.08.006 500006 Sum.-Col Alambre de Pua m 80,01 $ 0.20 $ 16.00 02.01.08.007 5AI008 Sum. - Ins. Elemetos de Acero Kg 16,45 $ 2.11 $ 34.71 02.01.08.008 510001 Preparado y Pintado de Superficie m2 12,08 $ 4.05 $ 48.92 02.01.08.009 5A5012 Sum.- Aplicacion Herbicida m2 37,8 $ 0.10 $ 3.78 02.01.09 PLUVIOGRAFO $ 20.72 02.01.09.001 5AH001 Sum - Inst Tuberia HG D=3" m 0,8 $ 14.71 $ 11.77 02.01.09.002 5AH002 Sum - Inst Tuberia HG D=2 1/2" m 0,5 $ 6.82 $ 3.41 02.01.09.003 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 0,5 $ 4.26 $ 2.13 02.01.09.004 5AI008 Sum. - Ins. Elemetos de Acero Kg 0,26 $ 2.11 $ 0.55 02.01.09.005 5AH003 Sum-Col Perno D=8mm L=100mm u 2 $ 1.43 $ 2.86 02.01.10 BASE TORRE $ 185.12 02.01.10.001 5A0001 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 (incluye corte y doblado) kg 82,16 $ 2.14 $ 175.82 02.01.10.002 5AI010 Sum.-Coloc. Varilla de Anclaje D=16mm L=0.8m
u 6 $ 1.55 $ 9.30 02.01.11 TORRE METALICA $ 669.16 02.01.11.001 5AI006 Sum. - Ins. Perfil Metalico 50x50x3 m 1,58 $ 3.21 $ 5.07 02.01.11.002 5AI007 Sum. - Ins. Perfil Metalico 30x30x3 m 3,6 $ 3.15 $ 11.34 02.01.11.003 5AI009 Sum.- Inst. Torre metalica L=10m u 1 $ 537.75 $ 537.75 02.01.11.004 5AI004 Sum.-Coloc. Placa de acero en tubos Kg 4,27 $ 1.96 $ 8.37 02.01.11.005 5AG001 Pintura anticorrosiva m2 10,97 $ 4.94 $ 54.19 02.01.11.006 5AI011 Sum. Arandela inoxidable 3/4" u 6 $ 0.57 $ 3.42 02.01.11.007 5AI012 Sum. Tuerca inoxidable 5/8" u 6 $ 0.52 $ 3.12 02.01.11.008 5AI003 Sum.-Coloc. Perno Inoxidable d=1/2 x 2" (Incluye Aradelas y Tuerca) u 24 $ 1.32 $ 31.68 02.01.11.009 5AI013 Sum.-Coloc. Placa de acero inoxidable e=1mm m2 0,34 $ 41.83 $ 14.22 02.01.12 ANTENA $ 3.37 02.01.12.001 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 0,79 $ 4.26 $ 3.37 02.01.13 CONEXION PLUVIOGRAFO- TORRE $ 35.62 02.01.13.001 5A9045 Sum - Ins. Tubo PVC desage D=110mm m 2,52 $ 5.31 $ 13.38 02.01.13.002 5A9052 Sum - Ins. Codo PVC Desage D=110mm 90 grados u 2 $ 6.58 $ 13.16
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
02.01.13.003 5A9084 Sum - Ins. Tapn PVC Desage D=110mm u 2 $ 4.54 $ 9.08 02.01.14 PARARRAYOS $ 1217.56 02.01.14.001 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 1,26 $ 4.26 $ 5.37 02.01.14.002 5AJ001 Sum.- Ins Pararrayo u 1 $ 274.91 $ 274.91 02.01.14.003 5AJ002 Sum. - Ins. Varilla Copperwel L=1.5m u 1 $ 8.69 $ 8.69 02.01.14.004 5AJ004 Sum. - Ins Cable para sistema de tierra m 15,75 $ 58.55 $ 922.16 02.01.14.005 5A3320 Sum - Ins. Tubera Politubo 3/4" m 12,6 $ 0.51 $ 6.43 02.01.15 ELEMENTOS MEDICION $ 13.42 02.01.15.001 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 3,15 $ 4.26 $ 13.42 02.01.16 TENSORES $ 763.05 02.01.16.001 5A0028 Sum. - Ins. Varilla lisa d=12mm m 2,31 $ 1.79 $ 4.13 02.01.16.002 5A0029 Sum. - Ins. Cable de Acero D=3/8" m 44,55 $ 15.51 $ 690.97 02.01.16.003 5A0030 Sum. - Ins. Abrazadera inoxidable para cable u 12 $ 1.95 $ 23.40 02.01.16.004 5A0031 Sum. - Ins. Tensor Inoxidable para cable u 3 $ 14.85 $ 44.55 02.01.17 TRANSPORTE DE MATERIALES $ 195.16 02.01.17.001 513008 Transporte de Material mas de 5km
m3-km 848,51 $ 0.23 $ 195.16 2,02 COLEPATO $ 7211.32 02.02.01 OBRAS PRELIMINARES $ 72.72 02.02.01.001 597020 Limpieza y Desbroce m2 44,36 $ 0.77 $ 34.16 02.02.01.002 597021 Replanteo y Nivelacin m2 37,8 $ 1.02 $ 38.56 02.02.02 EXCAVACIONES $ 505.97 02.02.02.001 592001 Excavacin de zanja a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m m3 26,31 $ 9.65 $ 253.89 02.02.02.002 592004 Excavacin de zanja a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 0 y 2 m m3 13,16 $ 12.85 $ 169.11 02.02.02.003 592014 Excavacin de zanja a Mano en Terreno Altamente Consolidado, Profundidad entre 0 y 2 m m3 4,39 $ 18.90 $ 82.97 02.02.03 REPLANTILLOS $ 70.66 02.02.03.001 508003 Replantillo de Piedra, e=10 cm m2 11,11 $ 6.36 $ 70.66 02.02.04 ENCOFRADOS $ 271.11 02.02.04.001 5A2002 Encofrado Recto (Dos usos) m2 28,75 $ 9.43 $ 271.11 02.02.05 HORMIGONES $ 570.53 02.02.05.001 506009 Hormign Ciclpeo 60% HS y 40% piedra m3 2,57 $ 109.68 $ 281.88 02.02.05.002 506003 Hormign Simple 210 Kg/cm2 m3 2,09 $ 121.62 $ 254.19 02.02.05.003 506007 Hormign Simple 180 Kg/cm2 m3 0,3 $ 114.85 $ 34.46
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
02.02.06 RELLENOS $ 286.79 02.02.06.001 595002 Relleno Compactado de Zanja con mat. Clasificado en Obra m3 6,16 $ 5.61 $ 34.56 02.02.06.002 595001 Relleno Compactado de Zanja con mat. de Mejoramiento m3 3,48 $ 26.61 $ 92.60 02.02.06.003 595010 Relleno con grava m3 3,48 $ 25.11 $ 87.38 02.02.06.004 595011 Relleno con piedra m3 2,68 $ 26.96 $ 72.25 02.02.07 DESALOJOS $ 299.39 02.02.07.001 513001 Cargada de material a mano m3 49 $ 3.84 $ 188.16 02.02.07.002 513002 Transporte de Material hasta 5km m3 49 $ 2.27 $ 111.23 02.02.08 CERRAMIENTO $ 1036.96 02.02.08.001 5A5004 Sum - Ins. Tubo de cerramiento HG D=2" m 63,53 $ 6.06 $ 384.99 02.02.08.002 5A5005 Malla de Cerramiento 50*11 H=2m m2 48,3 $ 8.06 $ 389.30 02.02.08.003 5A5011 Sum - Ins. Alambre Galvanizado Kg 2,1 $ 2.71 $ 5.69 02.02.08.004 500005 Puerta de cerramiento m2 1 $ 68.53 $ 68.53 02.02.08.005 5A5010 Sum. candado 60mm u 2 $ 42.52 $ 85.04 02.02.08.006 500006 Sum.-Col Alambre de Pua m 80,01 $ 0.20 $ 16.00 02.02.08.007 5AI008 Sum. - Ins. Elemetos de Acero Kg 16,45 $ 2.11 $ 34.71 02.02.08.008 510001 Preparado y Pintado de Superficie m2 12,08 $ 4.05 $ 48.92 02.02.08.009 5A5012 Sum.- Aplicacion Herbicida m2 37,8 $ 0.10 $ 3.78 02.02.09 PLUVIOGRAFO $ 20.72 02.02.09.001 5AH001 Sum - Inst Tuberia HG D=3" m 0,8 $ 14.71 $ 11.77 02.02.09.002 5AH002 Sum - Inst Tuberia HG D=2 1/2" m 0,5 $ 6.82 $ 3.41 02.02.09.003 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 0,5 $ 4.26 $ 2.13 02.02.09.004 5AI008 Sum. - Ins. Elemetos de Acero Kg 0,26 $ 2.11 $ 0.55 02.02.09.005 5AH003 Sum-Col Perno D=8mm L=100mm u 2 $ 1.43 $ 2.86 02.02.10 BASE TORRE $ 185.12 02.02.10.001 5A0001 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 (incluye corte y doblado) kg 82,16 $ 2.14 $ 175.82 02.02.10.002 5AI010 Sum.-Coloc. Varilla de Anclaje D=16mm L=0.8m u 6 $ 1.55 $ 9.30 02.02.11 TORRE METALICA $ 669.16 02.02.11.001 5AI006 Sum. - Ins. Perfil Metalico 50x50x3 m 1,58 $ 3.21 $ 5.07 02.02.11.002 5AI007 Sum. - Ins. Perfil Metalico 30x30x3 m 3,6 $ 3.15 $ 11.34 02.02.11.003 5AI009 Sum.- Inst. Torre metalica L=10m u 1 $ 537.75 $ 537.75 02.02.11.004 5AI004 Sum.-Coloc. Placa de acero en tubos Kg 4,27 $ 1.96 $ 8.37 02.02.11.005 5AG001 Pintura anticorrosiva m2 10,97 $ 4.94 $ 54.19 02.02.11.006 5AI011 Sum. Arandela inoxidable 3/4" u 6 $ 0.57 $ 3.42 02.02.11.007 5AI012 Sum. Tuerca inoxidable 5/8" u 6 $ 0.52 $ 3.12 02.02.11.008 5AI003 Sum.-Coloc. Perno Inoxidable d=1/2 x 2" (Incluye Aradelas y Tuerca) u 24 $ 1.32 $ 31.68 02.02.11.009 5AI013 Sum.-Coloc. Placa de acero inoxidable e=1mm m2 0,34 $ 41.83 $ 14.22
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
02.02.12 ANTENA $ 3.37 02.02.12.001 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 0,79 $ 4.26 $ 3.37 02.02.13 CONEXION PLUVIOGRAFO- TORRE $ 35.62 02.02.13.001 5A9045 Sum - Ins. Tubo PVC desage D=110mm m 2,52 $ 5.31 $ 13.38 02.02.13.002 5A9052 Sum - Ins. Codo PVC Desage D=110mm 90 grados u 2 $ 6.58 $ 13.16 02.02.13.003 5A9084 Sum - Ins. Tapn PVC Desage D=110mm u 2 $ 4.54 $ 9.08 02.02.14 PARARRAYOS $ 1218.50 02.02.14.001 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 1,26 $ 4.26 $ 5.37 02.02.14.002 5AJ001 Sum.- Ins Pararrayo u 1 $ 274.91 $ 274.91 02.02.14.003 5AJ003 Sum. - Ins. Varilla Copperwel L=2.4m u 1 $ 9.63 $ 9.63 02.02.14.004 5AJ004 Sum. - Ins Cable para sistema de tierra m 15,75 $ 58.55 $ 922.16 02.02.14.005 5A3320 Sum - Ins. Tubera Politubo 3/4" m 12,6 $ 0.51 $ 6.43 02.02.15 ELEMENTOS MEDICION $ 13.42 02.02.15.001 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 3,15 $ 4.26 $ 13.42 02.02.16 TENSORES $ 763.05 02.02.16.001 5A0028 Sum. - Ins. Varilla lisa d=12mm m 2,31 $ 1.79 $ 4.13 02.02.16.002 5A0029 Sum. - Ins. Cable de Acero D=3/8" m 44,55 $ 15.51 $ 690.97 02.02.16.003 5A0030 Sum. - Ins. Abrazadera inoxidable para cable u 12 $ 1.95 $ 23.40 02.02.16.004 5A0031 Sum. - Ins. Tensor Inoxidable para cable u 3 $ 14.85 $ 44.55 02.02.17 TRANSPORTE DE MATERIALES $ 1188.23 02.02.17.001 513010 Transporte de materiales a mano m3-m 7854 $ 0.12 $ 942.48 02.02.17.002 513008 Transporte de Material mas de 5km m3-km 1068,48 $ 0.23 $ 245.75 2,03 CHUQUIPATA $ 6686.87 02.03.01 OBRAS PRELIMINARES $ 72.72 02.03.01.001 597020 Limpieza y Desbroce m2 44,36 $ 0.77 $ 34.16 02.03.01.002 597021 Replanteo y Nivelacin m2 37,8 $ 1.02 $ 38.56 02.03.02 EXCAVACIONES $ 1032.13 02.03.02.001 592001 Excavacin de zanja a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m m3 23,59 $ 9.65 $ 227.64 02.03.02.002 592014 Excavacin de zanja a Mano en Terreno Altamente Consolidado, Profundidad entre 0 y 2 m m3 9,07 $ 18.90 $ 171.42 02.03.02.003 592010 Excavacion a mano en zanja con roca m3 3,63 $ 174.40 $ 633.07 02.03.03 REPLANTILLOS $ 70.66 02.03.03.001 508003 Replantillo de Piedra, e=10 cm m2 11,11 $ 6.36 $ 70.66 02.03.04 ENCOFRADOS $ 271.11
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
02.03.04.001 5A2002 Encofrado Recto (Dos usos) m2 28,75 $ 9.43 $ 271.11 02.03.05 HORMIGONES $ 570.53 02.03.05.001 506009 Hormign Ciclpeo 60% HS y 40% piedra m3 2,57 $ 109.68 $ 281.88 02.03.05.002 506003 Hormign Simple 210 Kg/cm2 m3 2,09 $ 121.62 $ 254.19 02.03.05.003 506007 Hormign Simple 180 Kg/cm2 m3 0,3 $ 114.85 $ 34.46 02.03.06 RELLENOS $ 286.79 02.03.06.001 595002 Relleno Compactado de Zanja con mat. Clasificado en Obra m3 6,16 $ 5.61 $ 34.56 02.03.06.002 595001 Relleno Compactado de Zanja con mat. de Mejoramiento m3 3,48 $ 26.61 $ 92.60 02.03.06.003 595010 Relleno con grava m3 3,48 $ 25.11 $ 87.38 02.03.06.004 595011 Relleno con piedra m3 2,68 $ 26.96 $ 72.25 02.03.07 DESALOJOS $ 239.39 02.03.07.001 513001 Cargada de material a mano m3 39,18 $ 3.84 $ 150.45 02.03.07.002 513002 Transporte de Material hasta 5km m3 39,18 $ 2.27 $ 88.94 02.03.08 CERRAMIENTO $ 1036.96 02.03.08.001 5A5004 Sum - Ins. Tubo de cerramiento HG D=2" m 63,53 $ 6.06 $ 384.99 02.03.08.002 5A5005 Malla de Cerramiento 50*11 H=2m m2 48,3 $ 8.06 $ 389.30 02.03.08.003 5A5011 Sum - Ins. Alambre Galvanizado Kg 2,1 $ 2.71 $ 5.69 02.03.08.004 500005 Puerta de cerramiento m2 1 $ 68.53 $ 68.53 02.03.08.005 5A5010 Sum. candado 60mm u 2 $ 42.52 $ 85.04 02.03.08.006 500006 Sum.-Col Alambre de Pua m 80,01 $ 0.20 $ 16.00 02.03.08.007 5AI008 Sum. - Ins. Elemetos de Acero Kg 16,45 $ 2.11 $ 34.71 02.03.08.008 510001 Preparado y Pintado de Superficie m2 12,08 $ 4.05 $ 48.92 02.03.08.009 5A5012 Sum.- Aplicacion Herbicida m2 37,8 $ 0.10 $ 3.78 02.03.09 PLUVIOFRAGO $ 3.41 02.03.09.001 5AI008 Sum. - Ins. Elemetos de Acero Kg 0,26 $ 2.11 $ 0.55 02.03.09.002 5AH003 Sum-Col Perno D=8mm L=100mm u 2 $ 1.43 $ 2.86 02.03.10 BASE TORRE $ 185.12 02.03.10.001 5A0001 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 (incluye corte y doblado) kg 82,16 $ 2.14 $ 175.82 02.03.10.002 5AI010 Sum.-Coloc. Varilla de Anclaje D=16mm L=0.8m u 6 $ 1.55 $ 9.30 02.03.11 TORRE METALICA $ 625.87 02.03.11.001 5AI007 Sum. - Ins. Perfil Metalico 30x30x3 m 3,6 $ 3.15 $ 11.34 02.03.11.002 5AI009 Sum.- Inst. Torre metalica L=10m u 1 $ 537.75 $ 537.75 02.03.11.003 5AI004 Sum.-Coloc. Placa de acero en tubos Kg 4,27 $ 1.96 $ 8.37 02.03.11.004 5AG001 Pintura anticorrosiva m2 10,97 $ 4.94 $ 54.19 02.03.11.005 5AI013 Sum.-Coloc. Placa de acero inoxidable e=1mm m2 0,34 $ 41.83 $ 14.22 02.03.12 ANTENA $ 3.37 02.03.12.001 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 0,79 $ 4.26 $ 3.37
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
02.03.13 CONEXION PLUVIOGRAFO- TORRE $ 35.62 02.03.13.001 5A9045 Sum - Ins. Tubo PVC desage D=110mm m 2,52 $ 5.31 $ 13.38 02.03.13.002 5A9052 Sum - Ins. Codo PVC Desage D=110mm 90 grados u 2 $ 6.58 $ 13.16 02.03.13.003 5A9084 Sum - Ins. Tapn PVC Desage D=110mm
u 2 $ 4.54 $ 9.08 02.03.14 PARARRAYOS $ 1213.13 02.03.14.001 5AJ001 Sum.- Ins Pararrayo u 1 $ 274.91 $ 274.91 02.03.14.002 5AJ003 Sum. - Ins. Varilla Copperwel L=2.4m u 1 $ 9.63 $ 9.63 02.03.14.003 5AJ004 Sum. - Ins Cable para sistema de tierra m 15,75 $ 58.55 $ 922.16 02.03.14.004 5A3320 Sum - Ins. Tubera Politubo 3/4" m 12,6 $ 0.51 $ 6.43 02.03.15 ELEMENTOS MEDICION $ 12.78 02.03.15.001 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 3 $ 4.26 $ 12.78 02.03.16 TENSORES $ 763.05 02.03.16.001 5A0028 Sum. - Ins. Varilla lisa d=12mm m 2,31 $ 1.79 $ 4.13 02.03.16.002 5A0029 Sum. - Ins. Cable de Acero D=3/8" m 44,55 $ 15.51 $ 690.97 02.03.16.003 5A0030 Sum. - Ins. Abrazadera inoxidable para cable u 12 $ 1.95 $ 23.40 02.03.16.004 5A0031 Sum. - Ins. Tensor Inoxidable para cable u 3 $ 14.85 $ 44.55 02.03.17 TRANSPORTE DE MATERIALES $ 264.23 02.03.17.001 513010 Transporte de materiales a mano m3-m 1527,75 $ 0.12 $ 183.33 02.03.17.002 513008 Transporte de Material mas de 5km m3-km 351,75 $ 0.23 $ 80.90 3 ESTACIONES LIMNIGRAFICAS $ 15215.65 3,01 JADAN $ 3248.79 03.01.01 OBRAS PRELIMINARES $ 6.69 03.01.01.001 597021 Replanteo y Nivelacin m2 6,56 $ 1.02 $ 6.69 03.01.02 EXCAVACIONES $ 526.69 03.01.02.001 592010 Excavacion a mano en zanja con roca m3 3,02 $ 174.40 $ 526.69 03.01.03 ENCOFRADOS $ 61.01 03.01.03.001 5A2002 Encofrado Recto (Dos usos) m2 6,47 $ 9.43 $ 61.01 03.01.04 HORMIGONES $ 163.69 03.01.04.001 506009 Hormign Ciclpeo 60% HS y 40% piedra m3 0,67 $ 109.68 $ 73.49 03.01.04.002 506003 Hormign Simple 210 Kg/cm2 m3 0,6 $ 121.62 $ 72.97 03.01.04.003 506007 Hormign Simple 180 Kg/cm2 m3 0,15 $ 114.85 $ 17.23 03.01.05 RELLENOS $ 27.93 03.01.05.001 595001 Relleno Compactado de Zanja con mat. de Mejoramiento m3 0,54 $ 26.61 $ 14.37
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
03.01.05.002 595010 Relleno con grava m3 0,54 $ 25.11 $ 13.56 03.01.06 DESALOJOS $ 24.01 03.01.06.001 513001 Cargada de material a mano m3 3,93 $ 3.84 $ 15.09 03.01.06.002 513002 Transporte de Material hasta 5km
m3 3,93 $ 2.27 $ 8.92 03.01.07 CERRAMIENTOS $ 599.95 03.01.07.001 5A5004 Sum - Ins. Tubo de cerramiento HG D=2" m 39,63 $ 6.06 $ 240.16 03.01.07.002 5A5005 Malla de Cerramiento 50*11 H=2m m2 18,9 $ 8.06 $ 152.33 03.01.07.003 5A5011 Sum - Ins. Alambre Galvanizado Kg 2,1 $ 2.71 $ 5.69 03.01.07.004 500005 Puerta de cerramiento m2 1 $ 68.53 $ 68.53 03.01.07.005 5A5010 Sum. candado 60mm u 2 $ 42.52 $ 85.04 03.01.07.006 500006 Sum.-Col Alambre de Pua m 33,71 $ 0.20 $ 6.74 03.01.07.007 5AI008 Sum. - Ins. Elemetos de Acero Kg 10,57 $ 2.11 $ 22.30 03.01.07.008 510001 Preparado y Pintado de Superficie m2 4,73 $ 4.05 $ 19.16 03.01.08 TORRE METALICA $ 230.82 03.01.08.001 5AI006 Sum. - Ins. Perfil Metalico 50x50x3 m 1,58 $ 3.21 $ 5.07 03.01.08.002 5AI007 Sum. - Ins. Perfil Metalico 30x30x3 m 3,6 $ 3.15 $ 11.34 03.01.08.003 5AI005 Sum.- Inst. Torre metalica L=3m u 1 $ 168.10 $ 168.10 03.01.08.004 5AG001 Pintura anticorrosiva m2 3,29 $ 4.94 $ 16.25 03.01.08.005 5AI010 Sum.-Coloc. Varilla de Anclaje D=16mm L=0.8m u 6 $ 1.55 $ 9.30 03.01.08.006 5AI011 Sum. Arandela inoxidable 3/4" u 6 $ 0.57 $ 3.42 03.01.08.007 5AI012 Sum. Tuerca inoxidable 5/8" u 6 $ 0.52 $ 3.12 03.01.08.008 5AI013 Sum.-Coloc. Placa de acero inoxidable e=1mm m2 0,34 $ 41.83 $ 14.22 03.01.09 ANTENA $ 3.37 03.01.09.001 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 0,79 $ 4.26 $ 3.37 03.01.10 CONEXION TORRE-RIO $ 644.44 03.01.10.001 5A9045 Sum - Ins. Tubo PVC desage D=110mm m 2,1 $ 5.31 $ 11.15 03.01.10.002 5A9052 Sum - Ins. Codo PVC Desage D=110mm 90 grados u 2 $ 6.58 $ 13.16 03.01.10.003 5A9084 Sum - Ins. Tapn PVC Desage D=110mm u 2 $ 4.54 $ 9.08 03.01.10.004 5A3311 Sum - Ins. Tubo HG 3" m 16,8 $ 13.55 $ 227.64 03.01.10.005 5A3145 Sum - Ins. Codo HG 3" x 90 grados u 4 $ 9.89 $ 39.56 03.01.10.006 5A3321 Sum - Ins. Codo HG 3" x 45 grados u 4 $ 8.89 $ 35.56 03.01.10.007 512014 Sum - Ins. Platina de anclaje u 16 $ 3.40 $ 54.40 03.01.10.008 5AH005 Sum. - Ins. Regla Limnimetrica u 3 $ 84.63 $ 253.89 03.01.11 PARARRAYOS $ 910.05 03.01.11.001 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 1,26 $ 4.26 $ 5.37 03.01.11.002 5AJ001 Sum.- Ins Pararrayo u 1 $ 274.91 $ 274.91 03.01.11.003 5AJ003 Sum. - Ins. Varilla Copperwel u 1 $ 9.63 $ 9.63
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
L=2.4m 03.01.11.004 5AJ004 Sum. - Ins Cable para sistema de tierra m 10,5 $ 58.55 $ 614.78 03.01.11.005 5A3320 Sum - Ins. Tubera Politubo 3/4" m 10,5 $ 0.51 $ 5.36 03.01.12 TRANSPORTE DE MATERIALES $ 50.14 03.01.12.001 513010 Transporte de materiales a mano m3-m 298,62 $ 0.12 $ 35.83 03.01.12.002 513008 Transporte de Material mas de 5km m3-km 62,21 $ 0.23 $ 14.31 3,02 PAMAR $ 4343.69 03.02.01 OBRAS PRELIMINARES $ 33.51 03.02.01.001 597020 Limpieza y Desbroce m2 21,26 $ 0.77 $ 16.37 03.02.01.002 597021 Replanteo y Nivelacin m2 16,8 $ 1.02 $ 17.14 03.02.02 EXCAVACIONES $ 295.09 03.02.02.001 592001 Excavacin de zanja a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m m3 6,43 $ 9.65 $ 62.05 03.02.02.002 592014 Excavacin de zanja a Mano en Terreno Altamente Consolidado, Profundidad entre 0 y 2 m m3 12,33 $ 18.90 $ 233.04 03.02.03 REPLANTILLO $ 66.65 03.02.03.001 508003 Replantillo de Piedra, e=10 cm m2 10,48 $ 6.36 $ 66.65 03.02.04 ENCOFRADOS $ 146.64 03.02.04.001 5A2002 Encofrado Recto (Dos usos) m2 15,55 $ 9.43 $ 146.64 03.02.05 HORMIGONES $ 800.46 03.02.05.001 506009 Hormign Ciclpeo 60% HS y 40% piedra m3 2,8 $ 109.68 $ 307.10 03.02.05.002 506003 Hormign Simple 210 Kg/cm2 m3 3,83 $ 121.62 $ 465.80 03.02.05.003 506007 Hormign Simple 180 Kg/cm2 m3 0,24 $ 114.85 $ 27.56 03.02.06 RELLENOS $ 105.71 03.02.06.001 595002 Relleno Compactado de Zanja con mat. Clasificado en Obra m3 5,2 $ 5.61 $ 29.17 03.02.06.002 595001 Relleno Compactado de Zanja con mat. de Mejoramiento m3 1,48 $ 26.61 $ 39.38 03.02.06.003 595010 Relleno con grava m3 1,48 $ 25.11 $ 37.16 03.02.07 DESALOJOS $ 85.41 03.02.07.001 513001 Cargada de material a mano m3 13,98 $ 3.84 $ 53.68 03.02.07.002 513002 Transporte de Material hasta 5km m3 13,98 $ 2.27 $ 31.73 03.02.08 CERRAMIENTO $ 774.21 03.02.08.001 5A5004 Sum - Ins. Tubo de cerramiento HG D=2" m 54,08 $ 6.06 $ 327.72 03.02.08.002 5A5005 Malla de Cerramiento 50*11 H=2m m2 31,5 $ 8.06 $ 253.89 03.02.08.003 5A5011 Sum - Ins. Alambre Galvanizado Kg 2,1 $ 2.71 $ 5.69 03.02.08.004 500005 Puerta de cerramiento m2 1 $ 68.53 $ 68.53 03.02.08.005 5A5010 Sum. candado 60mm u 1 $ 42.52 $ 42.52 03.02.08.006 500006 Sum.-Col Alambre de Pua m 55,02 $ 0.20 $ 11.00 03.02.08.007 5AI008 Sum. - Ins. Elemetos de Acero Kg 16,45 $ 2.11 $ 34.71
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
03.02.08.008 510001 Preparado y Pintado de Superficie m2 6,51 $ 4.05 $ 26.37 03.02.08.009 5A5012 Sum.- Aplicacion Herbicida m2 37,8 $ 0.10 $ 3.78 03.02.09 BASE TORRE $ 258.28 03.02.09.001 5A0001 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 (incluye corte y doblado) kg 120,69 $ 2.14 $ 258.28 03.02.10 TORRE METALICA $ 230.82 03.02.10.001 5AI006 Sum. - Ins. Perfil Metalico 50x50x3 m 1,58 $ 3.21 $ 5.07 03.02.10.002 5AI007 Sum. - Ins. Perfil Metalico 30x30x3 m 3,6 $ 3.15 $ 11.34 03.02.10.003 5AI005 Sum.- Inst. Torre metalica L=3m u 1 $ 168.10 $ 168.10 03.02.10.004 5AG001 Pintura anticorrosiva m2 3,29 $ 4.94 $ 16.25 03.02.10.005 5AI010 Sum.-Coloc. Varilla de Anclaje D=16mm L=0.8m u 6 $ 1.55 $ 9.30 03.02.10.006 5AI011 Sum. Arandela inoxidable 3/4" u 6 $ 0.57 $ 3.42 03.02.10.007 5AI012 Sum. Tuerca inoxidable 5/8" u 6 $ 0.52 $ 3.12 03.02.10.008 5AI013 Sum.-Coloc. Placa de acero inoxidable e=1mm m2 0,34 $ 41.83 $ 14.22 03.02.11 ANTENA $ 3.37 03.02.11.001 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 0,79 $ 4.26 $ 3.37 03.02.12 CONEXION TORRE-RIO $ 632.13 03.02.12.001 5A9045 Sum - Ins. Tubo PVC desage D=110mm m 3,68 $ 5.31 $ 19.54 03.02.12.002 5A9052 Sum - Ins. Codo PVC Desage D=110mm 90 grados u 2 $ 6.58 $ 13.16 03.02.12.003 5A9084 Sum - Ins. Tapn PVC Desage D=110mm u 2 $ 4.54 $ 9.08 03.02.12.004 5A3311 Sum - Ins. Tubo HG 3" m 18,9 $ 13.55 $ 256.10 03.02.12.005 5A3145 Sum - Ins. Codo HG 3" x 90 grados u 4 $ 9.89 $ 39.56 03.02.12.006 512014 Sum - Ins. Platina de anclaje u 12 $ 3.40 $ 40.80 03.02.12.007 5AH005 Sum. - Ins. Regla Limnimetrica u 3 $ 84.63 $ 253.89 03.02.13 PARARRAYOS $ 833.26 03.02.13.001 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 1,26 $ 4.26 $ 5.37 03.02.13.002 5AJ001 Sum.- Ins Pararrayo u 1 $ 274.91 $ 274.91 03.02.13.003 5AJ003 Sum. - Ins. Varilla Copperwel L=2.4m u 1 $ 9.63 $ 9.63 03.02.13.004 5AJ004 Sum. - Ins Cable para sistema de tierra m 9,2 $ 58.55 $ 538.66 03.02.13.005 5A3320 Sum - Ins. Tubera Politubo 3/4" m 9,2 $ 0.51 $ 4.69 03.02.14 TRANSPORTE DE MATERIALES $ 78.15 03.02.14.001 513008 Transporte de Material mas de 5km m3-km 339,8 $ 0.23 $ 78.15 3,03 CHUQUIPATA $ 92.91 03.03.01 EXCAVACIONES $ 68.02 03.03.01.001 592004 Excavacin de zanja a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 0 y 2 m m3 0,95 $ 12.85 $ 12.21 03.03.01.002 592010 Excavacion a mano en zanja con roca m3 0,32 $ 174.40 $ 55.81
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
03.03.02 GAVIONES $ 24.89 03.03.02.001 5AB002 Armado de Malla para muro de Gaviones H= 1.00m a 2.00 m ancho 1.00m u 2 $ 1.55 $ 3.10 03.03.02.002 5AB004 Muro de Gaviones H= 1.00m a 2.00 m ancho 1.00m m3 0,52 $ 41.91 $ 21.79 3,04 CERTAG $ 1026.58 03.04.01 OBRAS PRELIMINARES $ 7.46 03.04.01.001 597020 Limpieza y Desbroce m2 6,56 $ 0.77 $ 5.05 03.04.01.002 597021 Replanteo y Nivelacin m2 2,36 $ 1.02 $ 2.41 03.04.02 EXCAVACIONES $ 51.70 03.04.02.001 592001 Excavacin de zanja a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m m3 2,84 $ 9.65 $ 27.41 03.04.02.002 592004 Excavacin de zanja a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 0 y 2 m m3 1,89 $ 12.85 $ 24.29 03.04.03 ESTRUCTURA $ 867.77 03.04.03.001 5A0001 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 (incluye corte y doblado) kg 108,27 $ 2.14 $ 231.70 03.04.03.002 506003 Hormign Simple 210 Kg/cm2 m3 5,23 $ 121.62 $ 636.07 03.04.04 RELLENOS $ 47.12 03.04.04.001 595002 Relleno Compactado de Zanja con mat. Clasificado en Obra m3 8,4 $ 5.61 $ 47.12 03.04.05 DESALOJO $ 37.52 03.04.05.001 513001 Cargada de material a mano m3 6,14 $ 3.84 $ 23.58 03.04.05.002 513002 Transporte de Material hasta 5km m3 6,14 $ 2.27 $ 13.94 03.04.06 REPLANTILLO $ 15.01 03.04.06.001 508003 Replantillo de Piedra, e=10 cm m2 2,36 $ 6.36 $ 15.01 3,05 MENDEZ $ 6503.68 03.05.01 OBRAS PRELIMINARES $ 73.16 03.05.01.001 597020 Limpieza y Desbroce m2 67,2 $ 0.77 $ 51.74 03.05.01.002 597021 Replanteo y Nivelacin m2 21 $ 1.02 $ 21.42 03.05.02 EXCAVACIONES $ 1280.44 03.05.02.001 592001 Excavacin de zanja a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m m3 18,61 $ 9.65 $ 179.59 03.05.02.002 592006 Excavacin a mano para domiciliaria en Terreno Conglomerado, 0 y 2 m m3 31,29 $ 18.04 $ 564.47 03.05.02.003 592010 Excavacion a mano en zanja con roca m3 2,66 $ 174.40 $ 463.90 03.05.02.004 597006 Abatimiento a nivel fretico Hora 12 $ 6.04 $ 72.48 03.05.03 REPLANTILLO $ 74.28 03.05.03.001 508003 Replantillo de Piedra, e=10 cm m2 11,68 $ 6.36 $ 74.28 03.05.04 ENCOFRADOS $ 346.55
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
03.05.04.001 5A2002 Encofrado Recto (Dos usos) m2 36,75 $ 9.43 $ 346.55 03.05.05 HORMIGONES $ 1363.23 03.05.05.001 506009 Hormign Ciclpeo 60% HS y 40% piedra m3 1,3 $ 109.68 $ 142.58 03.05.05.002 506003 Hormign Simple 210 Kg/cm2 m3 9,81 $ 121.62 $ 1193.09 03.05.05.003 506007 Hormign Simple 180 Kg/cm2 m3 0,24 $ 114.85 $ 27.56 03.05.06 RELLENOS $ 156.37 03.05.06.001 595002 Relleno Compactado de Zanja con mat. Clasificado en Obra m3 14,23 $ 5.61 $ 79.83 03.05.06.002 595001 Relleno Compactado de Zanja con mat. de Mejoramiento m3 1,48 $ 26.61 $ 39.38 03.05.06.003 595010 Relleno con grava m3 1,48 $ 25.11 $ 37.16 03.05.07 DESALOJOS $ 309.22 03.05.07.001 513001 Cargada de material a mano m3 50,61 $ 3.84 $ 194.34 03.05.07.002 513002 Transporte de Material hasta 5km m3 50,61 $ 2.27 $ 114.88 03.05.08 CERRAMIENTO $ 774.21 03.05.08.001 5A5004 Sum - Ins. Tubo de cerramiento HG D=2" m 54,08 $ 6.06 $ 327.72 03.05.08.002 5A5005 Malla de Cerramiento 50*11 H=2m m2 31,5 $ 8.06 $ 253.89 03.05.08.003 5A5011 Sum - Ins. Alambre Galvanizado Kg 2,1 $ 2.71 $ 5.69 03.05.08.004 500005 Puerta de cerramiento m2 1 $ 68.53 $ 68.53 03.05.08.005 5A5010 Sum. candado 60mm u 1 $ 42.52 $ 42.52 03.05.08.006 500006 Sum.-Col Alambre de Pua m 55,02 $ 0.20 $ 11.00 03.05.08.007 5AI008 Sum. - Ins. Elemetos de Acero Kg 16,45 $ 2.11 $ 34.71 03.05.08.008 510001 Preparado y Pintado de Superficie m2 6,51 $ 4.05 $ 26.37 03.05.08.009 5A5012 Sum.- Aplicacion Herbicida m2 37,8 $ 0.10 $ 3.78 03.05.09 BASE TORRE $ 175.87 03.05.09.001 5A0001 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 (incluye corte y doblado) kg 82,18 $ 2.14 $ 175.87 03.05.10 TORRE METALICA $ 230.82 03.05.10.001 5AI006 Sum. - Ins. Perfil Metalico 50x50x3 m 1,58 $ 3.21 $ 5.07 03.05.10.002 5AI007 Sum. - Ins. Perfil Metalico 30x30x3 m 3,6 $ 3.15 $ 11.34 03.05.10.003 5AI005 Sum.- Inst. Torre metalica L=3m u 1 $ 168.10 $ 168.10 03.05.10.004 5AG001 Pintura anticorrosiva m2 3,29 $ 4.94 $ 16.25 03.05.10.005 5AI010 Sum.-Coloc. Varilla de Anclaje D=16mm L=0.8m u 6 $ 1.55 $ 9.30 03.05.10.006 5AI011 Sum. Arandela inoxidable 3/4" u 6 $ 0.57 $ 3.42 03.05.10.007 5AI012 Sum. Tuerca inoxidable 5/8" u 6 $ 0.52 $ 3.12 03.05.10.008 5AI013 Sum.-Coloc. Placa de acero inoxidable e=1mm m2 0,34 $ 41.83 $ 14.22 03.05.11 ANTENA $ 3.37 03.05.11.001 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 0,79 $ 4.26 $ 3.37 03.05.12 CONEXION TORRE-RIO $ 829.84 03.05.12.001 5A9045 Sum - Ins. Tubo PVC desage m 3,68 $ 5.31 $ 19.54
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
D=110mm 03.05.12.002 5A9052 Sum - Ins. Codo PVC Desage D=110mm 90 grados u 2 $ 6.58 $ 13.16 03.05.12.003 5A9084 Sum - Ins. Tapn PVC Desage D=110mm u 2 $ 4.54 $ 9.08 03.05.12.004 5A3311 Sum - Ins. Tubo HG 3" m 21 $ 13.55 $ 284.55 03.05.12.005 5A3145 Sum - Ins. Codo HG 3" x 90 grados u 4 $ 9.89 $ 39.56 03.05.12.006 512014 Sum - Ins. Platina de anclaje u 12 $ 3.40 $ 40.80 03.05.12.007 5AH005 Sum. - Ins. Regla Limnimetrica u 5 $ 84.63 $ 423.15 03.05.13 PARARRAYOS $ 5.37 03.05.13.001 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 1,26 $ 4.26 $ 5.37 03.05.14 ESTRUCTURA $ 293.52 03.05.14.001 5A0001 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 (incluye corte y doblado) kg 137,16 $ 2.14 $ 293.52 03.05.15 TRANSPORTE DE MATERIALES $ 587.43 03.05.15.001 513008 Transporte de Material mas de 5km m3-km 2554,05 $ 0.23 $ 587.43 4 ESTACION CALIDAD DE AGUA $ 14701.51 4,01 OBRAS PRELIMINARES $ 282.71 04.01.001 597020 Limpieza y Desbroce m2 15,75 $ 0.77 $ 12.13 04.01.002 597021 Replanteo y Nivelacin m2 265,27 $ 1.02 $ 270.58 4,02 EXCAVACIONES $ 1393.65 04.02.001 592001 Excavacin de zanja a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m m3 18,91 $ 9.65 $ 182.48 04.02.002 592004 Excavacin de zanja a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 0 y 2 m m3 18,53 $ 12.85 $ 238.11 04.02.003 592010 Excavacion a mano en zanja con roca m3 0,38 $ 174.40 $ 66.27 04.02.004 598001 Excavacin de zanja con mquina en suelo sin clasificar 0 - 2 m de profundidad m3 113,34 $ 3.38 $ 383.09 04.02.005 598003 Excavacin de zanja con mquina en suelo conglomerado 0 a 2 m de profundidad m3 111,07 $ 4.23 $ 469.83 04.02.006 598005 Excavacin de zanja con mquina en roca de 0 a 2 m, de profundidad m3 2,27 $ 23.73 $ 53.87 4,03 REPLANTILLO $ 88.91 04.03.001 508003 Replantillo de Piedra, e=10 cm m2 13,98 $ 6.36 $ 88.91 4,04 ENCOFRADO $ 182.19 04.04.001 5A2002 Encofrado Recto (Dos usos) m2 19,32 $ 9.43 $ 182.19 4,05 HORMIGONES $ 603.24 04.05.001 506003 Hormign Simple 210 Kg/cm2 m3 4,96 $ 121.62 $ 603.24 4,06 RELLENOS $ 2962.00
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
04.06.001 595002 Relleno Compactado de Zanja con mat. Clasificado en Obra m3 169,39 $ 5.61 $ 950.28 04.06.002 595001 Relleno Compactado de Zanja con mat. de Mejoramiento m3 75,6 $ 26.61 $ 2011.72 4,07 DESALOJOS $ 471.46 04.07.001 513001 Cargada de material a mano m3 17,68 $ 3.84 $ 67.89 04.07.002 513007 Cargada de material a maquina m3 105,96 $ 1.16 $ 122.91 04.07.003 513002 Transporte de Material hasta 5km m3 123,64 $ 2.27 $ 280.66 4,08 ACERO DE REFUERZO $ 404.85 04.08.001 5A0001 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 (incluye corte y doblado) kg 189,18 $ 2.14 $ 404.85 4,09 ENLUCIDOS $ 816.13 04.09.001 507001 Enlucido con Mortero 1:3 m2 91,6 $ 8.36 $ 765.78 04.09.002 507002 Enlucido Impermeabilizado 1:3 m2 5,25 $ 9.59 $ 50.35 4,1 PREPARACION DE ZANJAS $ 208.42 04.10.001 597018 Preparacin de Fondo de Zanja, e=10cm m2 257,31 $ 0.81 $ 208.42 4,11 TAPAS METALICAS $ 191.39 04.11.001 5A0022 Tapa de Tool 1.15 x 1.15 m u 2 $ 65.62 $ 131.24 04.11.002 5A0023 Tapa de Tool 0.70 * 0.65 u 1 $ 60.15 $ 60.15 4,12 TUBERIA HG $ 30.20 04.12.001 5AH004 Sum - Inst Tuberia HG D=2" m 7,09 $ 4.26 $ 30.20 4,13 DUCTOS ELECTRICOS $ 3753.14 04.13.001 5A6001 Mamposteria de Ladrillo m2 21,29 $ 20.52 $ 436.87 04.13.002 5A8015 Sum - Ins Cable N8 m 735 $ 1.81 $ 1330.35 04.13.003 5A8016 Sum - Ins Cable N12 m 47,25 $ 0.73 $ 34.49 04.13.004 5A9045 Sum - Ins. Tubo PVC desage D=110mm m 367,5 $ 5.31 $ 1951.43 4,14 CASETA $ 549.62 04.14.001 5A0002 Malla Electrosoldada R-185 m2 6,73 $ 4.66 $ 31.36 04.14.002 509010 Puerta Metalica de tool u 1 $ 123.94 $ 123.94 04.14.003 5A7020 Ventana metlica mas vidrio 4mm 0.60 x0.40 m u 1 $ 64.29 $ 64.29 04.14.004 5A8009 Instalacin elctrica, tomacorriente punto 2 $ 39.27 $ 78.54 04.14.005 5A8008 Instalacin electrica, luces punto 1 $ 34.66 $ 34.66 04.14.006 5A6002 Mamposteria de Bloque de Concreto 15x20x40 cm m2 12,71 $ 17.06 $ 216.83 4,15 TANQUE $ 351.26 04.15.001 5A3024 Sum - Ins. Vlvula Flotadora 2" u 1 $ 127.39 $ 127.39 04.15.002 5AL001 Neplo HG D=2" L=0.20 m u 1 $ 6.98 $ 6.98 04.15.003 5AL002 Codo HG 2" 90 u 2 $ 7.34 $ 14.68 04.15.004 5AL003 Neplo HG D=2" L=0.60 m u 1 $ 17.23 $ 17.23 04.15.005 5AL004 Neplo HG D=2" L=0.25 m u 1 $ 8.26 $ 8.26 04.15.006 5AL024 Neplo HG D=2" L=0.55 m u 1 $ 15.95 $ 15.95
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
04.15.007 5AL006 Universal HG 2" u 2 $ 10.76 $ 21.52 04.15.008 5AL007 Sum. E Ins. de vlvula compuerta 2" u 1 $ 89.49 $ 89.49 04.15.009 5AL008 Neplo HG D=2" L=0.10 m u 3 $ 4.42 $ 13.26 04.15.010 5AL009 Tee HG 2" u 1 $ 6.34 $ 6.34 04.15.011 5AL005 Neplo HG D=2" L=0.35 m u 1 $ 10.64 $ 10.64 04.15.012 5A7008 Sum. Candado 50 mm u 2 $ 9.76 $ 19.52 4,16 TUBERIA DE SUCCION $ 79.71 04.16.001 5A3020 Cernidera de aluminio u 1 $ 25.21 $ 25.21 04.16.002 5A3136 Sum - Ins. Tubera PVC E/C 1.00 MPA D=32 mm ml 31,5 $ 1.73 $ 54.50 4,17 ALCANTARILLADO $ 519.98 04.17.001 5A9045 Sum - Ins. Tubo PVC desage D=110mm m 25,4 $ 5.31 $ 134.87 04.17.002 594015 Sum - Ins. Tubo de Hormigon Simple D = 600 mm m 6 $ 38.04 $ 228.24 04.17.003 503028 Sum - Ins. Tapa de Hormign Armado con Cerco Metlico D= 700 mm u 3 $ 52.29 $ 156.87 4,18 TRANSPORTE DE MATERIALES $ 158.33 04.18.001 513008 Transporte de Material mas de 5km m3-km 688,41 $ 0.23 $ 158.33 4,19 INSTALACION DE BOMBA $ 1654.32 04.19.001 5AM001 Sum. - Ins. Tablero Metalico para Control y Mando de Bomba global 1 $ 1654.32 $ 1654.32 5 PROTECCION DATALOGGER $ 645.00 5,01 DATALOGGER $ 645.00 05.01.001 5AI007 Sum. - Ins. Perfil Metalico 30x30x3 m 97,2 $ 3.15 $ 306.18 05.01.002 5AI013 Sum.-Coloc. Placa de acero inoxidable e=1mm m2 8,1 $ 41.83 $ 338.82 SUBTOTAL $ 58543.54 IVA 12.00% $ 7025.22 TOTAL $ 65568.76
2.3. Especificaciones tcnicas: Se incluirn las especificaciones tcnicas del proyecto, considerando todos los rubros a contratarse; los estudios y diseos previos, completos, definitivos y actualizados correspondientes; y, los estudios de prevencin/mitigacin de impactos ambientales, para lo cual la entidad deber cumplir la normativa ambiental aplicable respecto de la contratacin.
La descripcin abarcar los rubros, procedimientos de trabajo, materiales a emplearse, requisitos, disponibilidad del equipo mnimo para la ejecucin de cada rubro, ensayos, tolerancias de aceptacin, forma pago, en la medida de que sean necesarios.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
CONSTRUCCION DE ESTACIONES PARA LA RED HIDROMETEOROLOGICA DE LA CUENCA DEL PAUTE
Tipo Compra: Obra
Justificacin Tipo Contratacin: Se utiliza el procedimiento de contratacin de Menor Cuanta de conformidad al Art 51 de la LOSNCP y Art. 59 de su Reglamento.
rea Requirente: Direccin de Recursos Hdricos
Responsable del rea: Ing. Marco Antonio Porfirio Jaramillo Valdivieso
Responsable de la Solicitud: Ing. Marcelo vila
Responsable de la Aprobacin: Ing. Juan Pablo Martines
Objeto de Contratacin: CONSTRUCCION DE ESTACIONES PARA LA RED HIDROMETEOROLOGICA DE LA CUENCA DEL PAUTE, comprende obra civil en 2 estaciones Pluviogrficas, 2 estaciones Meteorolgicas, 3 estaciones Limnigrficas, 1 estacin de Calidad de Agua, 2 readecuaciones en estaciones Limnigrficas, 1 Reubicacin de estacin Meteorolgica y Proteccin para las cajas de Dataloggers en las estaciones existentes.
Situacin Actual / Justificacin: La red Hidrometeorolgica de la SENAGUA - DHS se encuentra funcionando con 27 estaciones Hidrometeorolgica, la construccin de nuevas estaciones se encuentran dentro del Proyecto de la Red Hidrometeorolgica Unificada (RHUA) realizado por el Dr. Rolando Clleri Alvear, Octubre 2007 y las recomendaciones para el Sistema de Alerta Temprana del Ro Santa Brbara.
Descripcin del Procedimiento: Se realizar las obras civiles de 11 estaciones las cuales se encuentran descritas en el siguiente cuadro:
Plazo de Ejecucin: La ejecucin de la obra se lo realizar en 90 das calendario contados desde la suscripcin del contrato.
El contrato inicia: desde la fecha de firma del contrato
Vigencia de la Oferta: 15 das
Reajuste de Precios:
El contratista preparar las planillas mensuales de conformidad con el plazo del contrato, las cuales se pondrn a consideracin de la fiscalizacin en el primer da hbil de cada mes, y sern aprobadas por ella en el trmino de cuatro das, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuar el trmite de autorizacin del administrador del contrato y solo con dicha autorizacin se proceder al pago.
Estas planillas sern preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la oferta y a cada planilla se adjuntarn los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.
Adems, el contratista presentar con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicar, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcin, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el perodo en consideracin, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarn segn el modelo preparado por la fiscalizacin y sern requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.
En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calcular el reajuste de precios provisional, aplicando las frmulas de reajuste que se indican en el contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecer como fecha de partida -sub cero-, la correspondiente a los treinta das anteriores de la fecha lmite de presentacin de las ofertas.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
El fiscalizador realizar el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los ndices del INEC.
Referencia - Plan Anual de Contratacin:
La actividad se encuentra contemplada dentro del PAC 2014 de la Demarcacin Santiago (Proyecto Desarrollo e implementacin de un sistema integrado de gestin de la informacin hidrometeorolgica y de calidad de agua en la Cuenca del ro Paute).
Presupuesto Referencial (SIN IVA):
$58543.54; Cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y tres con 54/00 dlares de Estados Unidos de Amrica, NO INCLUYE IVA.
El presupuesto referencial para la obra es de $58543.54 sin IVA, provenientes del presupuesto de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago relacionados con las Partidas Presupuestarias Nro. 24.00.094.001.750107.0101.001.0000.0000 denominada CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES comprendida en la Certificacin Presupuestaria No. 81.
Formas de Pago:
Se otorgar un anticipo del 50% del valor del contrato, previo a la entrega de las garantas respectivas. De conformidad con el Artculo 299, inciso tercero de la Constitucin de la Repblica del Ecuador y Artculo 76 inciso segundo, del Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas, el anticipo mientras no sea devengado en su totalidad, es considerado un recurso pblico, por lo que, ser depositado por la entidad contratante en una cuenta que el CONTRATISTA aperturar en una institucin financiera estatal, o privada en la que el estado tenga una participacin de ms del 50%, el nmero de dicha cuenta bancaria deber ser entregada en la Coordinacin Administrativa de la Unidad Ejecutora de Proyectos como requisito previo para la suscripcin del contrato.
Para el pago del restante se lo realizar contra presentacin de planillas en funcin del plazo establecido (mensuales), debidamente aprobadas por la fiscalizacin y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontar la amortizacin del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicacin del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad ser devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminacin del plazo contractual inicialmente estipulado y constar en el cronograma pertinente que es parte del contrato.
Nombre del Proyecto de Inversin: Construcciones de Estaciones Hidrometeorolgicas, Proyecto Desarrollo e Implementacin de un Sistema Integrado de Gestin de la Informacin Hidrometeorolgica y Calidad e Agua.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
1.- Antecedentes
La red Hidrometereolgica de la SENAGUA se cre con el propsito de tener informacin de la Cuenca del Ro Paute de una manera sistemtica para poder medir varios parmetros como; temperatura, humedad relativa, radiacin global, radiacin neta, presin, direccin y velocidad del viento, temperatura del suelo, precipitacin y niveles de caudal en el rio.
2.- Objetivos
Este procedimiento tiene como objetivo principal contratar la CONSTRUCCION DE ESTACIONES PARA LA RED HIDROMETEOROLOGICA DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE
3.- Alcance
La obras civiles que se realizaran en las estaciones son: muros, cerramientos, colocacin de malla, proteccin con alambre de pas, puertas de malla, soporte para fluvigrafo, cimiento para la torre metlica, torre metlica, soporte para pararrayo, soporte para panel solar, soporte para varios equipos, cables tensores, anclajes, ductos para sensor de estacin limnigrficas, tanque recolector agua, alcantarillado, ductos energa elctrica, instalacin de tubera de presin, etc.
4.- Metodologa de Trabajo
Los trabajos se realizarn en los puntos que se encuentran descritos en el siguiente cuadro:
Para iniciar los trabajos se realizar en donde amerite el desbroce y limpieza, se replantear el lugar, se proceder con las excavaciones, se coloca los replantillos, se hacen los muros ubicando los tubos para el cerramiento, se coloca la malla, la puerta y se protege con alambre de pas, se funde los dados de hormign para los elementos de soporte, se funde el cimiento ubicando las varillas para anclaje, se coloca la torre metlica, se implementa las soportes para panel solar y el parrayos se lo instala.
Lo antes expuesto se considera como una gua de trabajo, pero el oferente presentar su metodologa de trabajo.
Se realizarn las inspecciones a los lugares donde se ejecutarn los trabajos nicamente luego de suscribir el contrato.
5.- Informacin que Dispone la Entidad
La Direccin de Agua y Saneamiento tiene las especificaciones tcnicas, planos constructivos y las referencias para llegar a los puntos donde se realizarn las obras.
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTACIONES PLUVIOGRAFICAS, METEREOLOGICAS, LIMNIGRAFICAS, ULTRASONICA Y CALIDA DE AGUA
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
1.2.8.- FISCALIZADOR - FISCALIZACIN. ................................................. 38 1.2.9.- SUPERVISIN. ....................................................................................... 39 1.2.10.- LIBRO DE CONTROL DE OBRA. ..................................................... 39 1.2.11.- RUBRO O CONCEPTO DE TRABAJO. ............................................ 39 1.2.12.- COSTO DIRECTO. ............................................................................... 39 1.2.13.- COSTO INDIRECTO. ........................................................................... 39 1.2.14.- ORDEN DE CAMBIO. .......................................................................... 40 1.2.15.- FUERZA MAYOR. ................................................................................ 40 1.2.16.- MEDICIN. ........................................................................................... 40 1.2.17.- ABREVIATURAS Y SIGLAS. ............................................................. 40 1.3.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES. ......................................... 41 1.3.1.- LEGISLACIN APLICABLE. .............................................................. 41 1.3.2.- ESPECIFICACIONES APLICABLES. ................................................. 42 1.3.3.- FISCALIZACIN DE LA OBRA. ......................................................... 42 1.3.4.- SEGURIDAD Y DISPOSICIONES DE TRABAJO. ............................ 43 1.3.5.- RESPONSABILIDAD TCNICA Y LEGAL DEL CONTRATISTA.45 1.3.6.- MANO DE OBRA. ................................................................................... 45 1.3.7.- CAMPAMENTOS. ................................................................................... 46 1.3.8.- BODEGAS DE MATERIALES. ............................................................. 47 1.3.9.- TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES Y EQUIPOS. ......... 47 MEDICIN Y FORMA DE PAGO. ................................................................... 48 1.3.10.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS................................................. 49 1.3.11.- CANTIDADES DE OBRA A EJECUTARSE. .................................... 49 1.3.12.- MODIFICACIONES AL PROYECTO. .............................................. 49 1.3.13.- PERFILES Y TOPOGRAFA. ............................................................. 50 1.3.14.- CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO. ............. 50 1.3.15.- ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. .......................................... 51 1.3.16.- NORMAS GENERALES SOBRE LA MEDICIN Y PAGO DE LAS OBRAS. ................................................................................................................. 51 1.3.17.- CALIFICACIN DE PROVEEDORES. ............................................. 52 1.3.18.- MUESTRAS Y ENSAYOS. ................................................................... 52 1.3.19.- MANTENIMIENTO Y REPOSICIN DE SERVICIOS E INSTALACIONES. .............................................................................................. 53 1.3.20.- DEMORAS EN LA EJECUCIN DEL CONTRATO. ..................... 54 1.3.21.- SUSPENSIN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS. .......................... 55 2. OBRAS CIVILES GENERALES .......................................................................... 55 2.1 LOGSTICA GENERAL. ...................................................................................... 55 2.1.1.- GENERALIDADES. ................................................................................. 55 2.1.2.- ALCANCE DEL TRABAJO. ................................................................... 56 2.1.3.- CANTIDADES. ......................................................................................... 56 2.1.4.- MODIFICACIONES. ............................................................................... 56 2.1.5.- ORDEN DE TRABAJO. ........................................................................... 57 2.1.6.- RESPONSABILIDADES POR OBRA CIVIL, MATERIALES Y EQUIPOS. ............................................................................................................. 57 2.1.7.- SEGURIDAD EN LA OBRA. .................................................................. 57 2.1.8.- FACILIDADES PARA EL TRNSITO VEHICULAR ....................... 58
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
2.1.9.- PERIODO DE PRUEBA .......................................................................... 58 2.1.10.- PREPARATIVOS PARA INICIAR LA CONSTRUCCIN ............. 58 2.1.11.- REMOCIN Y REPOSICIN DE ESTRUCTURAS Y OBSTCULOS MISCELNEOS. ................................................................... 59 2.2.- ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LA OBRA CIVIL ........................... 59 2.2.1.- LIMPIEZA Y DESBROCE ............................................................................. 59 2.2.1.1.- Definicin. ........................................................................................... 59 2.2.1.2.- Especificaciones. ................................................................................. 59 2.2.1.3.- Medicin y Forma de Pago. ................................................................ 61 2.2.2.- REPLANTEO Y NIVELACIN ............................................................ 61 2.2.2.1.- Definicin. ........................................................................................... 61 2.2.2.2.- Especificaciones. ................................................................................ 62 2.2.2.3.- Medicin y Forma de Pago. .............................................................. 63 2.2.3.- EXCAVACIONES. .................................................................................. 63 2.2.3.1.- Definicin. .......................................................................................... 63 2.2.3.2.- Especificaciones. ................................................................................ 64 2.2.3.3.- Medicin y Forma de Pago. .............................................................. 74 2.2.4.- REPLANTILLO DE PIEDRA E =10CM ............................................... 74 2.2.4.1.- Definicin. .......................................................................................... 75 2.2.4.2.- Especificaciones. ................................................................................ 75 2.2.4.3.- Medicin y Forma de Pago. .............................................................. 75 2.2.5.- ENCOFRADOS. ........................................................................................ 75 2.2.5.1.- Definicin. .......................................................................................... 75 2.2.5.2.- Especificaciones. ................................................................................ 75 2.2.5.3.- Medicin y Forma de pago. .............................................................. 77 2.2.6.- HORMIGONES. ....................................................................................... 77 2.2.6.1.- Definicin. .......................................................................................... 77 2.2.6.2.- Especificaciones. ................................................................................ 78 2.2.6.3.- Medicin y Forma de Pago. .............................................................. 93 2.2.7.- HORMIGN CICLPEO. ..................................................................... 93 2.2.7.1.- Especificaciones. ................................................................................ 93 2.2.7.2.- Medicin y Forma de Pago. .............................................................. 94 2.2.8.- RELLENO CON PIEDRA, CON GRAVA Y COMPACTADO ......... 95 2.2.8.1.- Definicin. .......................................................................................... 95 2.2.8.2.- Especificaciones. ................................................................................ 95 2.2.8.3.- Medicin y Forma de Pago. .............................................................. 98 2.2.9.- DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES . 99 2.2.9.1.- Definicin. .......................................................................................... 99 2.2.9.2.- Especificaciones. ................................................................................ 99 2.2.9.3.- Medicin y Forma de Pago. ............................................................ 100 2.2.10.- TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO PARA CERRAMIENTO 101 2.2.10.1.- Definicin. ...................................................................................... 101 2.2.10.2.- Especificaciones. ............................................................................ 101 2.2.10.3.- Medicin y Forma de Pago. .......................................................... 101 2.2.11.- MALLA PARA CERRAMIENTOS ................................................... 101 2.2.11.1.- Definicin. ...................................................................................... 101
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
2.2.11.2.- Especificaciones. ............................................................................ 101 2.2.11.3.- Medicin y Forma de Pago. .......................................................... 101 2.2.12.- ALAMBRE GALVANIZADO ............................................................ 102 2.2.12.1.- Definicin. ....................................................................................... 102 2.2.12.2.- Especificaciones. ............................................................................. 102 2.2.12.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 102 2.2.13.- PUERTA DE CERRAMIENTO ......................................................... 102 2.2.13.1.- Definicin. ....................................................................................... 102 2.2.13.2.- Especificaciones. ............................................................................. 102 2.2.13.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 102 2.2.14.- CANDADOS ......................................................................................... 103 2.2.14.1.- Definicin. ....................................................................................... 103 2.2.14.2.- Especificaciones. ............................................................................. 103 2.2.15.- ALAMBRE DE PUAS ......................................................................... 103 2.2.15.1.- Definicin. ....................................................................................... 103 2.2.15.2.- Especificaciones. ............................................................................. 103 2.2.15.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 104 2.2.16.- ELEMENTOS DE ACERO ................................................................ 104 2.2.16.1.- Definicin. ....................................................................................... 104 2.2.16.2.- Especificaciones. ............................................................................. 104 2.2.16.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 104 2.2.17.- PREPARADO Y PINTADO DE SUPERFICIES ............................. 104 2.2.17.1.- Definicin. ....................................................................................... 104 2.2.17.2.- Especificaciones. ............................................................................. 104 2.2.17.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 105 2.2.18.- APLICACIN DE HERBICIDA ....................................................... 105 2.2.18.1.- Definicin. ....................................................................................... 105 2.2.18.2.- Especificaciones. ............................................................................. 105 2.2.18.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 105 2.2.19.- TUBERIAS Y ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO (HG) .............................................................................................................................. 105 2.2.19.1.- Definicin. ....................................................................................... 105 2.2.19.2.- Especificaciones. ............................................................................. 105 2.2.19.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 106 2.2.20.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNOS, ARANDELAS Y TUERCAS ........................................................................................................... 107 2.2.20.1.- Definicin. ....................................................................................... 107 2.2.20.2.- Especificaciones. ............................................................................. 107 2.2.20.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 107 2.2.21.- ACERO DE REFUERZO. ................................................................... 107 2.2.21.1.- Definicin. ....................................................................................... 107 2.2.21.2.- Especificaciones. ............................................................................. 107 2.2.21.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 108 2.2.22.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE ANCLAJE . 108 2.2.22.1.- Definicin. ....................................................................................... 108 2.2.22.2.- Especificaciones. ............................................................................. 108
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
2.2.22.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 108 2.2.23.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES METALICOS . 109 2.2.23.1.- Definicin. ....................................................................................... 109 2.2.23.2.- Especificaciones. ............................................................................. 109 2.2.23.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 109 2.2.24.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE METALICA ........ 109 2.2.24.1.- Definicin. ....................................................................................... 109 2.2.24.2.- Especificaciones. ............................................................................. 109 2.2.24.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 111 2.2.25.- TUBERA DE PVC DE DESAGE ................................................... 112 2.2.25.1.- Definicin. ....................................................................................... 112 2.2.25.2.- Especificaciones .............................................................................. 112 2.2.25.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 112 2.2.26.- ACCESORIOS DE PVC DE DESAGE ........................................... 112 2.2.26.1.- Definicin. ....................................................................................... 112 2.2.26.2.- Especificaciones .............................................................................. 112 2.2.26.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 112 2.2.27.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYO ..................... 113 2.2.27.1.- Definicin. ....................................................................................... 113 2.2.27.2.- Especificaciones .............................................................................. 113 2.2.27.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 113 2.2.28.- SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA COPERWELD ....... 113 2.2.28.1.- Definicin. ....................................................................................... 113 2.2.28.2.- Especificaciones .............................................................................. 113 2.2.28.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 114 2.2.29.- SUMINISTRO E INSTALACION CABLE PARA TIERRA ........... 114 2.2.29.1.- Definicin. ....................................................................................... 114 2.2.29.2.- Especificaciones .............................................................................. 114 2.2.29.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 114 2.2.30.- TRANSPORTE DE MATERIALES A MANO ................................ 114 2.2.30.1.- Definicin. ....................................................................................... 114 2.2.30.2.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 115 2.2.31.- PREPARACIN DE FONDO DE ZANJA E=10CM. ....................... 115 2.2.31.1.- Definicin. ....................................................................................... 115 2.2.31.2.- Especificaciones .............................................................................. 115 2.2.31.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 116 2.2.32.- POZO DE REVISION CON TUBO DE HORMIGON SIMPLE D=500MM ........................................................................................................... 116 2.2.32.1.- Definicin. ....................................................................................... 116 2.2.32.2.- Especificaciones .............................................................................. 116 2.2.32.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 117 2.2.33.- ENLUCIDOS ................................................................................................. 117 2.2.33.1.- Definicin. ....................................................................................... 117 2.2.33.2.- Especificaciones. ............................................................................. 118 2.2.33.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 119 2.2.34.- TAPAS DE TOOL ......................................................................................... 119
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
2.2.34.1.- Definicin. ....................................................................................... 119 2.2.34.2.- Especificaciones. ............................................................................. 119 2.2.34.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 120 2.2.35.- MAMPOSTERIA DE LADRILLO Y DE BLOQUE DE CONCRETO ....................................................................................................... 120 2.2.35.1.- Definicin. ....................................................................................... 120 2.2.35.2.- Especificaciones. ............................................................................. 120 2.2.35.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 121 2.2.36.- MALLAS ELECTROSOLDADAS .................................................... 122 2.2.36.1.- Definicin. ....................................................................................... 122 2.2.36.2.- Especificaciones. ............................................................................. 122 2.2.36.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 122 2.2.37.- PUERTA METLICA 2.00 X 1.00 M ................................................ 122 2.2.37.1.- Definicin. ....................................................................................... 122 2.2.37.2.- Especificaciones. ............................................................................. 123 2.2.37.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 123 2.2.38.- VENTANA METLICA ..................................................................... 123 2.2.38.1.- Definicin. ....................................................................................... 123 2.2.38.2.- Especificaciones. ............................................................................. 123 2.2.38.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 124 2.2.39.- INSTALACION DE SERVICIOS INTERNOS DE ENERGIA ELECTRICA ...................................................................................................... 124 2.2.39.1.- Definicin. ....................................................................................... 124 2.2.39.2.- Especificaciones. ............................................................................ 124 2.2.39.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 128 2.2.40.- VLVULAS FLOTADORAS ............................................................. 128 2.2.40.1.- Definicin. ....................................................................................... 128 2.2.40.2.- Especificaciones. ............................................................................. 128 2.2.40.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 129 2.2.41.- VLVULAS DE COMPUERTA ROSCADAS DE BRONCE ........ 129 2.2.41.1.- Definicin. ....................................................................................... 129 2.2.41.2.- Especificaciones. ............................................................................. 129 2.2.41.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 129 2.2.42.- CERNIDERAS DE ALUMINIO ........................................................ 129 2.2.42.1.- Definicin. ....................................................................................... 129 2.2.42.2.- Especificaciones. ............................................................................. 130 2.2.42.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 130 2.2.43.- SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBERA DE PVC ........... 130 2.2.43.1.- Definicin. ....................................................................................... 130 2.2.43.2.- Especificaciones. ............................................................................. 130 2.2.43.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 135 2.2.44.- SUM E INSTALACIN DE TAPAS Y CERCOS EN POZOS DE REVISION .......................................................................................................... 135 2.2.44.1.- Definicin. ....................................................................................... 135 2.2.44.2.- Especificaciones. ............................................................................. 136 2.2.44.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 136
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
2.2.45.- TRANSPORTE DE MATERIAL MAS DE 5 KM ............................ 136 2.2.45.1.- Definicin. ....................................................................................... 136 2.2.45.2.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 136 2.2.46.- SUM E INS CABLE DE ACERO D=3/8" ......................................... 136 2.2.46.1.- Definicin. ....................................................................................... 136 2.2.46.2.- Especificaciones. ............................................................................. 136 2.2.46.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 137 2.2.47.- SUM. - INS. ABRAZADERA INOXIDABLE PARA CABLE ........ 137 2.2.47.1.- Definicin. ....................................................................................... 138 2.2.47.2.- Especificaciones. ............................................................................. 138 2.2.47.2.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 138 2.2.48.- SUM. - INS. TENSOR INOXIDABLE PARA CABLE .................... 138 2.2.48.1.- Definicin. ....................................................................................... 138 2.2.48.2.- Especificaciones. ............................................................................. 139 2.2.48.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 139 2.2.49.- SUM. - INS. VARILLA LISA ............................................................. 139 2.2.49.1.- Definicin. ....................................................................................... 139 2.2.49.2.- Especificaciones. ............................................................................. 139 2.2.49.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 140 2.2.50.- SUM - INS. PLATINA DE ANCLAJE .............................................. 140 2.2.50.1.- Definicin. ....................................................................................... 140 2.2.50.2.- Especificaciones. ............................................................................. 140 2.2.50.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 140 2.2.51.- SUM. - INS. REGLA LIMNIMETRICA ........................................... 140 2.2.51.1.- Definicin. ....................................................................................... 140 2.2.51.2.- Especificaciones. ............................................................................. 141 2.2.51.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 141 2.2.52.- SUM - INS. TUBERA POLITUBO ................................................... 141 2.2.52.1.- Definicin. ....................................................................................... 141 2.2.52.2.- Especificaciones. ............................................................................. 141 2.2.52.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 143 2.2.53.- ARMADO DE MALLA PARA MURO DE GAVIONES H= 1.00M A 2.00 M ANCHO 1.00M ....................................................................................... 143 2.2.53.1.- Definicin. ....................................................................................... 143 2.2.53.2.- Especificaciones. ............................................................................. 143 2.2.53.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 144 2.2.54.- COLOCACION DE PIEDRA PARA MURO DE GAVIONES H= 1.00M A 2.00 M ANCHO 1.00 M .................................................................... 144 2.2.54.1.- Definicin. ....................................................................................... 144 2.2.54.2.- Especificaciones. ............................................................................. 144 2.2.54.3.- Medicin y Forma de Pago. ........................................................... 144 3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES ..................................... 145 3.1.- LEGISLACIN APLICABLE .......................................................................... 145 3.2.- NORMAS GENERALES ................................................................................... 145 3.2.1.- FISCALIZACIN AMBIENTAL DE LAS OBRAS. .......................... 145 3.2.2.- PLANIFICACIN DE LOS TRABAJOS. ........................................... 146
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
3.2.3.- PROTECCIN DE LA PROPIEDAD. ................................................. 146 3.2.4.- CAPACITACIN DEL PERSONAL. .................................................. 146 3.2.5.- TRANSPORTE DE MATERIALES. .................................................... 147 3.2.6.- USO Y MANTENIMIENTO DEL TRNSITO. .................................. 147 3.2.7.- RIEGOS. .................................................................................................. 148 3.2.8.- RUIDOS. .................................................................................................. 148 3.2.9.- CONTAMINACIN ATMOSFRICA. ............................................... 148
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTACIONES PLUVIOGRAFICAS, METEREOLOGICAS, LIMNIGRAFICAS, ULTRASONICA Y CALIDA DE AGUA
1. NORMAS GENERALES
1.1.- APLICACIN.
Las presentes Especificaciones Tcnicas norman la ejecucin del proyecto de CONSTRUCCION DE ESTACIONES PLUVIOGRAFICAS, METEREOLOGICAS, LIMNIGRAFICAS, ULTRASONICA Y CALIDA DE AGUA.
Las especificaciones conformadas por estas normas generales, las especificaciones tcnicas de obras civiles, en su conjunto, se aplican para la ejecucin de las obras materia del objeto del contrato y descritas en los documentos tcnicos y por tanto son partes fundamentales del contrato de obra.
El objetivo fundamental de las especificaciones es que las obras contempladas en este proyecto sean ejecutadas y cuidando de sobremanera el entorno social y natural, cumpliendo las mejores prcticas de la ingeniera, empleando los materiales y equipos de calidad que cumplan con los requisitos sealados en este documento, a un costo razonable para el contratante y que el Contratista reciba un precio justo por tales trabajos.
1.2.- DEFINICIN DE TRMINOS Y ABREVIATURAS.
1.2.1.- Obra.
Lo definido en el contrato de ejecucin de obra como objeto del contrato que se describe en los documentos tcnicos bajo el ttulo de: Descripcin del Proyecto, cuya ejecucin obliga y compromete el Contratista, y que debe ser realizado de acuerdo con los diseos y especificaciones tcnicas del proyecto.
1.2.2.- Proyecto.
Proyecto es el conjunto de documentos que describen y definen la obra, de acuerdo a los cuales deber ejecutarse la misma. El proyecto es el conjunto de planos, especificaciones tcnicas, presupuesto, normas y recomendaciones.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
1.2.3.- Planos.
Dibujos o reproducciones de los dibujos u otros medios de expresin grfica del proyecto en donde se consignan la localizacin, las formas, dimensiones, detalles constructivos y en general todas las caractersticas necesarias para la ejecucin de la obra.
1.2.4.- Especificaciones.
Conjunto de normas, disposiciones, requisitos condiciones e instrucciones, formas de control de calidad, mediciones, formas de pago, etc. que se establecen y describen para los diferentes rubros de trabajo, para la contratacin y ejecucin de una obra, a las cuales debe sujetarse estrictamente el Contratista.
1.2.5.- Contratista.
Persona o personas, naturales o jurdicas, pblica o privada que mediante un contrato se compromete con el contratante a la ejecucin de las obras definidas en el Proyecto. El trmino incluye y a los representantes tcnicos, o residentes de obra del Contratista. Los actos de sus representantes legales o tcnicos, dependientes, ejecutores, subcontratistas son responsabilidad del Contratista.
1.2.6.- Contratante.
SENAGUA - Demarcacin Hidrogrfica de Santiago.
1.2.7.- Proveedor.
Persona natural o jurdica que vende, proporciona o entrega materiales o que alquila equipos al Contratista. . 1.2.8.- Fiscalizador - Fiscalizacin.
Quien por delegacin del contratante; tiene a su cargo el control y vigilancia de los distintos aspectos de trabajo, y exigir al Contratista que se cumplan las estipulaciones del contrato, labores que se efectuarn en obra, de conformidad con los cnones profesionales y normas tcnicas de construccin, a travs de disposiciones, instrucciones, rdenes de trabajo, o informes oportunos y precisos. La Fiscalizacin tambin dictaminar en asuntos tcnicos y administrativos que pudieran surgir en la ejecucin del contrato. En general el fiscalizador dar estricto cumplimiento a lo
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec dispuesto en el Reglamento de Determinacin de Etapas de los Procesos de Ejecucin de Obras y Prestacin de Servicios dictado por la Contralora General del Estado. 1.2.9.- Supervisin.
Labores de revisin y control del debido cumplimiento del Objeto del Contrato, que estarn a cargo del Contratante.
1.2.10.- Libro de Control de Obra.
Es el registro en el cual se llevar la memoria de la construccin; es decir que se asentar en forma cronolgica y descriptiva la marcha progresiva de los trabajos y sus pormenores. Deber permanecer en la obra mientras dure sta y al final pasar al poder del contratante. El libro contendr una hoja original y dos copias, prenumerada.
Diariamente se deber consignar la siguiente informacin:
- Fecha, - Estado del tiempo, - Actividades ejecutadas, - Descripcin y nmero del personal y equipos utilizados, - Ordenes de cambio, - Detalles, y - Actividades y observaciones referentes al Manejo Ambiental de la Obra - Firmas del Contratista (residente) y Fiscalizador.
1.2.11.- Rubro o Concepto de Trabajo.
Conjunto de actividades y servicios, operaciones y materiales que, de acuerdo con las especificaciones respectivas; integran cada una de las partes en que se divide convencionalmente una obra para fines de medicin y pago.
1.2.12.- Costo Directo.
Es la suma de los costos por mano de obra, materiales, maquinaria, herramientas o instalaciones efectuadas exclusivamente para realizar un determinado rubro o concepto de trabajo.
1.2.13.- Costo Indirecto.
Son los gastos generales tcnico-administrativo necesarios para la ejecucin de una obra, no incluidos en los costos directos, que realiza el Contratista y que se distribuyen
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec en proporcin a los costos directos de los rubros de trabajo y atendiendo a las modalidades de la obra.
1.2.14.- Orden de Cambio.
Documento escrito mediante el cual la Fiscalizacin, da las instrucciones al Contratista para que efecte un cambio en el trabajo originalmente contratado. Estas instrucciones pueden referirse a la ejecucin de la obra y/o modificaciones a los planos y especificaciones, mediante aumentos, disminuciones sustituciones de materiales, acabados, volmenes o rubros de trabajo, detallando las correlativas variaciones del tiempo contractual.
1.2.15.- Fuerza Mayor.
Circunstancias imprevistas, provenientes de situaciones extraas a la voluntad de las partes de las cuales no es posible resistir. Por ejemplo: pueden comprender los daos por los efectos derivados de terremotos, fuerzas de movimientos ssmicos, vientos huracanados, crecidas de ros o lluvias abundantes superiores a las normales, incendios causados por fenmenos atmosfricos, destrozos ocasionados voluntariamente o involuntariamente en pocas de guerra, movimientos sediciosos o en robos tumultuosos, etc., siempre que los hechos directa o indirectamente hayan afectado en forma real o efectiva el cumplimiento perfecto y oportuno de las estipulaciones contractuales.
1.2.16.- Medicin.
Es la clasificacin, medicin y evaluacin de las cantidades de trabajo (rubros) ejecutadas por el Contratista de acuerdo con los planos, especificaciones e instrucciones de la Fiscalizacin.
1.2.17.- Abreviaturas y Siglas.
Las siguientes siglas que aparecen en el texto del presente documento de Especificaciones Tcnicas tienen el siguiente significado y as deben ser identificadas:
AASHO: Asociacin Americana de Autoridades de Vialidad de los Estados. (American Association of State Highway Officials)
AASHTO: Asociacin Americana de Autoridades de Vialidad y Transporte de los Estados. (American Association of State Highway and Transportation Officials).
ACI: Instituto Americano del Concreto (American Concrete Institute).
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
ASTM: Sociedad Americana para Ensayo de Materiales (American Society for Testing and Materials).
AWS: Sociedad Americana de Soldadura (American Welding Society).
CBR: ndice de California, Capacidad portante de California (California Bearing Rates). Medida de la resistencia de un suelo al esfuerzo cortante bajo condiciones de densidad y humedad definidas. Se expresa en porcentaje (%).
SENAGUA: Secretaria Nacional del Agua.
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalizacin.
ISO: International Standards Organization. (Organizacin Internacional para la Estandarizacin)
MOP: Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones.
1.3.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.
1.3.1.- Legislacin Aplicable.
Para el desarrollo y control de los distintos aspectos administrativos y legales, el Contratista y la Fiscalizacin actuarn con apego al Contrato suscrito, as como a todas las leyes y decretos de la Repblica, especialmente a las disposiciones de la Ley de Contratacin Pblica y su Reglamento.
En los aspectos pertinentes, son aplicables tambin entre otros el Cdigo Civil, Cdigo del Trabajo, las Ordenanzas Municipales y la Legislacin Ambiental del pas cuya aplicacin ser obligacin del Contratista y de su cumplimiento velar la Fiscalizacin.
En el caso de que en los documentos contractuales se presenten contradicciones en relacin a cualquier ley, reglamento, ordenanza u otro cuerpo legal, el Contratista informar a la Fiscalizacin, quien definir lo mejor para el proyecto.
En algunos casos, se citan las Especificaciones Tcnicas del Ministerio de Transporte y Obras Pblicas MTOP. Si se presentaren contradicciones, prevalecern las presentes especificaciones.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
Cualquier discrepancia entre los documentos contractuales ser resuelta acatando lo dispuesto en el Contrato, o en el siguiente orden de prioridad de un documento sobre los otros: las especificaciones prevalecen sobre los planos. Las dimensiones acotadas en los planos tendrn prioridad sobre cualquier dimensin medida en escala.
El Contratista no podr sacar ventaja alguna de un error u omisin, deber informar de inmediato a la Fiscalizacin del Proyecto, para que se proceda con las correcciones e interpretaciones que se juzgue necesarias, para lograr el propsito general de los planos y especificaciones.
1.3.2.- Especificaciones Aplicables.
Todas las normas de carcter nacional o internacional, mencionadas en el presente documento, principalmente relacionadas con bienes, suministros, equipos y materiales estn sujetas a actualizacin, por lo que el Contratista, en caso de que as lo solicite la Fiscalizacin deber aplicar la ltima versin de las mismas.
1.3.3.- Fiscalizacin de la Obra.
La SENAGUA Demarcacin Hidrogrfica de Santiago realizar la vigilancia y control para una adecuada ejecucin de la obra a travs de un Fiscalizador, quien tendr autoridad para inspeccionar, comprobar, examinar y aceptar o rechazar cualquier trabajo o componente de la obra; adems, l resolver cualquier cuestin relacionada con la calidad de los materiales utilizados, calidad y cantidad de trabajos realizados, avance de la obra, interpretacin de planos y especificaciones y el cumplimiento del contrato en general.
Son funciones de la Fiscalizacin lo sealado en el Artculo 12 del Reglamento de Determinacin de Etapas del Proceso de Ejecucin de Obras y Prestacin de Servicios. Acuerdo Contralora General del Estado No. 817 RO/779 del 27 de septiembre de 1991.
El Fiscalizador solicitar a la SENAGUA Demarcacin Hidrgrfica de Santiago, que disponga la suspensin de parte de los trabajos o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el perodo que considere necesario, en los siguientes casos:
Si las medidas de seguridad dispuestas por el contratista son inadecuadas para proteger la vida del personal o la integridad de las instalaciones o parte de la obra ya construida.
Por desorganizacin del contratista, negligencia en la direccin de los trabajos.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec El Contratista no cumpla con cualquiera de las clusulas del contrato; no acate rdenes del Fiscalizador, o se niega a despedir a personal inaceptable.
El Fiscalizador considere que el estado del tiempo u otras condiciones no permiten la correcta ejecucin de los trabajos.
El Fiscalizador juzgue que por razones del inters pblico es necesaria una suspensin parcial o completa de la obra.
Incumplimiento de las especificaciones tcnicas ambientales.
El Fiscalizador podr permitir, durante un perodo de suspensin completa de la obra, trabajos de emergencia para facilitar el trnsito pblico y trabajos menores que no estn relacionados con la causa de la suspensin ni afectados por ella.
La Fiscalizacin exigir al Contratista mantener en el sitio de la obra, un juego completo de los documentos tcnicos inherentes a ella.
El Contratista mantendr en la obra un Residente (ingeniero civil) de reconocida capacidad tcnica, profesional y ser su agente autorizado y tendr la autoridad necesaria para poder cumplir con oportunidad las rdenes e instrucciones del Fiscalizador de sus representantes autorizados, y tomar cualquier accin necesaria para asegurar el normal desenvolvimiento de los trabajos.
Cuando el Residente no se halle presente, el Fiscalizador podr dar instrucciones respecto a un trabajo en ejecucin, ya sea al capataz u otra persona encargada del trabajo en cuestin, y stas debern ser acatadas, como si fueran dadas a travs del Residente. El Fiscalizador, posteriormente, deber dejar constancia escrita en el "Libro de obra, de haber emitido tales rdenes, y ello ser prueba suficiente en cualquier controversia tcnica.
1.3.4.- Seguridad y Disposiciones de Trabajo.
El Contratista en su calidad de patrono ser el nico responsable de los daos y perjuicios que por accidentes de trabajo que pudieran sufrir los trabajadores durante todo el tiempo de ejecucin de las obras, debiendo por tanto los obreros que trabajen en la obra estar afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y cumplir con los reglamentos correspondientes.
El Contratista presentar mensualmente a la Fiscalizacin para su control, la documentacin exigida en el Contrato relativa a las obligaciones del Contratista con el
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec IESS. As mismo, presentar el registro de todo el personal asignado al proyecto, los cuales debern constar en las planillas de aporte mensual.
El Contratista cumplir con todas las clusulas establecidas en el Contrato o en las bases del concurso respecto a Seguros. En caso de no estar estipulado, se cubrir adicionalmente de cualquier reclamo, demanda o juicio de cualquier naturaleza como consecuencia de accidentes, heridos o muertos mediante la contratacin de una pliza de seguro.
El Contratista dar estricto cumplimiento a lo estipulado a las Especificaciones Ambientales en lo relacionado a los Programas de Salud y Seguridad Ocupacional para garantizar todas las condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal Contratista, para visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo.
El Contratista ser responsable por la seguridad de los trabajadores, por la seguridad pblica y seguridad de las estructuras adyacentes al lugar de trabajo. Respecto a la seguridad de los trabajadores observar tambin las disposiciones y normas de Seguridad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Reglamento de Seguridad para la Construccin y Obras Pblicas (Registro Oficial No. 253 del 9 de Febrero de 1998) y lo sealado en estas especificaciones.
Para minimizar los riesgos de trabajo, el Contratista deber proveer a su personal, obligatoriamente: chalecos identificadores, cascos protectores, y, dependiendo del tipo de trabajo: botas de goma con punta de acero, mascarillas, orejeras para el ruido y dems implementos recomendados por las leyes de seguridad industrial. La Fiscalizacin vigilar que se tomen todas las medidas de seguridad, verificando que se ejecuten obras de proteccin tales como entibados, apuntalamientos y soportes, adems que se coloquen seales y letreros de aviso a fin de reducir los riesgos de accidentes.
Por otro lado, el Contratista tomar todas las precauciones necesarias para la proteccin de la obra y la seguridad de las personas. El sitio de trabajo deber estar perfectamente delimitado con la sealizacin correspondiente para lo cual proveer, erigir y mantendr las barreras necesarias, seales de peligro, de desvos, pintadas con pintura reflectiva para que sean visualizadas durante la noche.
Las vas cerradas al trnsito, se protegern con barreras y seales de advertencia y otros dispositivos adecuados que se mantendrn iluminados por la noche. As mismo, la maquinaria de construccin, los materiales de construccin y/o excavacin que se encuentre en las vas o calles, aceras, a consecuencia de las operaciones del Contratista,
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec ser cuidadosamente sealizada y protegida por lmparas de luz roja funcionando intermitentemente que permanecern encendidas durante la noche.
No se permitir ubicar fuera del sitio de trabajo, equipos, herramientas o materiales que interfieran con el trfico.
1.3.5.- Responsabilidad Tcnica y Legal del Contratista.
El Contratista ser responsable por todos los trabajos de obra civil que realice as como por los materiales y equipos que suministre, cumplir con las especificaciones tcnicas y satisfazer los requerimientos de la Fiscalizacin previa a su instalacin y a la aceptacin definitiva de las obras, as como posterior a la misma, en los prximos diez aos a partir de la recepcin definitiva si se determinare la presencia de vicios ocultos de construccin y/o materiales defectuosos.
La actuacin de la Fiscalizacin en nada disminuye la responsabilidad nica y exclusiva del Contratista en lo concerniente a las obras y sus implicaciones prximas y remotas, de conformidad con lo que establecen: el contrato, el Cdigo Civil y dems Leyes y Reglamentos vigentes.
1.3.6.- Mano de Obra.
El Contratista est obligado a emplear mano de obra calificada para la realizacin de todas y cada una de las obras. Para esto deber someter a consideracin de la Fiscalizacin la nmina y experiencia del personal profesional y obrero principal que utilizar para las distintas actividades.
Ser responsabilidad del Contratista obtener del fabricante o la casa proveedora, la participacin del personal especializado requerido para la colocacin, instalacin o montaje de materiales o equipos especializados.
El empleo de personal extranjero por parte del Contratista deber estar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Defensa Profesional.
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniera y el Art. 7 de la Ley Profesional de la Ingeniera Civil, el Contratista deber asignar por escrito mediante comunicacin dirigida a la Fiscalizacin del proyecto, un representante tcnico en la persona de un Ingeniero Civil en ejercicio de la profesin, a l le sern dadas las directrices y/o instrucciones referentes a la obra.
El costo de la mano de obra estar incluido en el anlisis de los precios unitarios correspondientes.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 1.3.7.- Campamentos.
Campamentos son las construcciones provisionales que el Constructor debe realizar con el fin de proporcionar alojamiento y comodidad para el desarrollo de las actividades de trabajo del personal tcnico, administrativo, trabajadores y para la Fiscalizacin del proyecto.
El Constructor, dispondr en la zona del proyecto, de los locales requeridos para el personal tcnico, administrativo y de trabajadores y para la Fiscalizacin del proyecto. El campamento puede ser una obra provisional construida para el proyecto, o un local existente propio para estas actividades, que brinde condiciones razonables de seguridad, comodidad e higiene a todo el personal. En cualquier caso, debe cumplir con las normas y especificaciones ambientales.
Se observar lo indicado en las especificaciones tcnicas ambientales relacionadas a las instalaciones y sus obras complementarias como separadores de aceites, tratamientos de aguas negras y grises, etc.
El, o los locales destinados a campamento y oficinas debern ser aprobados por las Fiscalizacin quien evaluar tambin la localizacin relativa.
El Constructor deber usar terrenos propios o arrendar terrenos de particulares para sus campamentos, pero en tales casos correr de su cuenta todos los pagos de adquisicin o de arriendos, ms gastos relacionados con la ocupacin de estos terrenos.
El campamento deber estar dotado de agua potable y de disposicin de las aguas residuales. Correr de cuenta del Contratita los trmites y los costos para la obtencin de los servicios antes citados.
El Constructor dispondr permanentemente en sus campamentos de un local adecuado, dotado de medicinas, muebles y tiles indispensables y personal idneo para que oportunamente y de una manera eficaz se presten los primeros auxilios en caso de accidentes, de conformidad a las estipulaciones del IESS.
Como parte de la limpieza final que debe hacer el Constructor previamente a la recepcin de la obra, se incluye el desmantelamiento de sus campamentos, salvo que el propietario de los terrenos desee adquirirlos total o parcialmente, de lo cual el Contratista deber presentar un acta de conformidad debidamente firmada por el propietario.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Medicin y Forma de Pago.
La construccin de los campamentos y sus anexos formar parte de los costos indirectos del Contratista, por lo que no se reconocer un pago alguno por este concepto. Correr tambin a cuenta del Contratista el pago por concepto de los servicios de luz, agua, alcantarillado y otros servicios.
1.3.8.- Bodegas de Materiales.
Son las construcciones provisionales que el Constructor debe realizar con el fin de almacenar temporalmente en condiciones seguras los materiales y suministros a ser empleados en la obra.
El Constructor pondr a disposicin del Proyecto los espacios abiertos y las edificaciones necesarias para embodegar temporalmente los materiales y suministros en general. Estas construcciones servirn para proteger los bienes que as lo requieran de los agentes atmosfricos especialmente lluvia y sol, y adicionalmente brindarn las seguridades contra ingresos no autorizados y robos.
Se observar lo indicado en las Especificaciones Tcnicas Ambientales relacionadas a las instalaciones y sus obras complementarias como separadores de aceites, tratamientos de aguas negras y grises, etc.
Medicin y Forma de Pago.
La construccin o arrendamiento de locales para bodegas y sus anexos formar parte de los costos indirectos del Contratista, por lo que no se reconocer un pago adicional por este concepto.
1.3.9.- Transporte y Acopio de Materiales y Equipos.
Comprende el conjunto de actividades necesarias para transportar desde su origen al sitio de la obra los distintos materiales, equipos y suministros en general, requeridos para el proyecto, pudiendo en algunos casos requerirse de su almacenamiento o bodegaje temporal.
Todos los materiales y equipos deben ser transportados de manera segura, siguiendo las especificaciones de los fabricantes o distribuidores. Con este fin en general deben ser adecuadamente empacados y rotulados para facilitar su identificacin. El manejo y transporte de materiales deber efectuarse de tal modo que se conserve la calidad y aceptabilidad de los materiales que han de incorporarse a la obra. Los vehculos
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec empleados en el transporte de agregados debern evitar la segregacin o prdida de materiales despus de ser cargados y medidos.
En todo caso, los materiales y equipos deben ser recibidos a satisfaccin por el Fiscalizador en el sitio de trabajo.
El Constructor deber mantener permanentemente un registro actualizado de todos los ingresos, egresos y saldos de materiales, que permitan adems de programar los despachos y adquisiciones de manera oportuna, efectuar el control y pago de los bienes suministrados en los casos pertinentes, establecidos en estas especificaciones.
Medicin y Forma de Pago.
En lo referente al costo del transporte de materiales desde su origen hasta el sitio de obra, este debe estar incluido en los respectivos anlisis de los costos directos de los precios unitarios, para el caso de los materiales que sirvan de insumo para la confeccin de hormigones, replantillos, es decir:
Cemento Grava Arena Piedra Ripio
Los materiales descritos anteriormente no sern sujetos de cobro adicional alguno por el Contratista, por motivo de transporte motorizado, lo que ser reconocido es el cargado y transporte manuales desde el sitio en que sea imposible el acceso vehicular y el cual ser determinado por el Fiscalizador de la obra.
Para el resto de materiales de construccin se pagar el transporte medido desde los sitios de abasto o donde se provea el Contratista, debiendo estar ubicados en las ciudades o pueblos prximos a la localizacin de cada estacin. De la misma manera el Fiscalizador ser el encargado de medir las distancias que se requieran cubrir por va carrosable para la provisin de materiales hasta los lugares en los que se pueda acceder con el vehculo, de all en adelante sern reconocidos el cargado y transporte manuales, a travs de los rubros correspondientes.
La construccin de bodegas para almacenar adecuadamente los materiales y equipos estn cubiertos dentro de los costos indirectos de los anlisis de precios unitarios correspondientes, por lo que no corresponde a un cobro adicional por parte del Contratista a la Demarcacin Hidrogrfica del Santiago.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 1.3.10.- Maquinaria y Herramientas.
El Contratista proveer la maquinaria y las herramientas apropiadas y necesarias para la ejecucin de los trabajos de obra civil e instalacin de tuberas y accesorios. Toda la maquinaria y herramientas debern cumplir entre otras con la normativa ambiental y de seguridad establecida para el proyecto. La Fiscalizacin podr interrumpir un trabajo que no se realice con la maquinaria y las herramientas autorizadas o apropiadas y que puedan comprometer, por esta razn, la buena calidad de la instalacin realizada
Los costos de maquinaria y herramientas necesarias para la obra, sern incluidos en el anlisis de los precios unitarios respectivos.
1.3.11.- Cantidades de Obra a Ejecutarse.
Las cantidades indicadas en el presupuesto referencial y/o planos son aproximadas. Por tanto, la SENAGUA Demarcacin Hidrogrfica de Santiago no admite expresamente o por implicacin que las cantidades reales de trabajo estn de acuerdo con las mencionadas y se reserva el derecho de aumentar, disminuir o eliminar cualquier rubro de trabajo o parte de la obra segn lo juzgue necesario, a fin de que el trabajo total sea completado adecuadamente de acuerdo con los planos y especificaciones.
1.3.12.- Modificaciones al Proyecto.
La SENAGUA Demarcacin Hidrogrfica de Santiago se reserva el derecho de introducir cambios o modificaciones en forma, calidad y cantidad de cualquier parte de la obra contratada en los montos permitidos en la Ley, que a su juicio sean necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato, sin que esto de razn a un reclamo del Contratista.
El Contratista podr presentar al Fiscalizador, por escrito, propuestas para realizar modificaciones de los planos, especificaciones u otros requisitos contractuales, con el nico propsito de disminuir el costo total de la construccin de la obra o mejorar su funcionamiento.
Las modificaciones propuestas no podrn perjudicar de ningn modo las caractersticas o funciones esenciales de la obra, tales como la vida til del proyecto, la economa de operacin, facilidad de mantenimiento, apariencia y las normas de diseo y seguridad.
Las propuestas para las modificaciones de la obra debern incluir como mnimo la siguiente informacin, debidamente enmarcados en las leyes:
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec El respaldo tcnico correspondiente. Una descripcin de los requisitos contractuales existentes para la ejecucin del trabajo en consideracin y de las modificaciones propuestas. Un listado de los requisitos contractuales que debern cambiarse si se acepta la propuesta. Un presupuesto detallado del costo estimado de efectuar el trabajo, de acuerdo a las modificaciones propuestas, adems del tiempo requerido para los dos casos. Una indicacin del plazo en que el Contratista necesita conocer la decisin del Contratante respecto a la propuesta. Un estado de los rubros del contrato afectado por las modificaciones propuestas, inclusive cualquier variacin en cantidades de pago que se puedan atribuir a dichas modificaciones.
Nada de lo contenido en este numeral significa que existe una obligacin para que el Contratante atienda cualquier propuesta de modificacin que presente el Contratista; tampoco el Contratista podr demandarle o reclamarle a causa del rechazo de una propuesta de esta naturaleza o de cualquier demora relacionada con la consideracin de tales propuestas.
El Contratante, a su juicio, decidir la aceptabilidad de una propuesta para la modificacin de la obra y de la reduccin o incremento estimado en el costo de construccin que podra resultar de la adopcin de la propuesta o parte de la misma.
1.3.13.- Perfiles y Topografa.
Las curvas de nivel, topografa, coordenadas geogrficas y elevaciones del terreno estn indicadas en los planos que acompaan estas especificaciones.
Estas curvas de nivel, topografa, elevaciones y coordenadas se suponen ser razonablemente correctas, sin embargo, es obligacin del Contratista verificarlas previo al inicio de cualquier trabajo.
1.3.14.- Cumplimiento del Cronograma de Trabajo.
El programa de trabajo propuesto por el Contratista estar sujeto a la aprobacin de la entidad contratante previo informe del fiscalizador, y no podr iniciarlo sin dicha autorizacin.
El trabajo ser iniciado puntualmente y desarrollado en forma continua en los diferentes frentes, en tal orden y en tal tiempo que al final resulten los ms convenientes para que
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec el trabajo pueda ser ejecutado con seguridad durante todas las etapas de la construccin y completado de acuerdo con el programa.
El trabajo ser ejecutado en estricto apego a lo programado cuidando especialmente de no incurrir en retrasos. La Fiscalizacin podr permitir al Contratista trabajar con tantos frentes de trabajo como juzgue necesario, para completar el trabajo de acuerdo con el programa, siempre que no se afecte la calidad de los trabajos, ni se comprometa gravemente el trnsito vehicular de la zona.
1.3.15.- Acta de Inicio de los Trabajos.
Se efectuar una reunin previa a la iniciacin de la construccin en el lugar y fecha convenidos por el Fiscalizador y el Contratista. Deber participar el personal directivo y tcnico de la SENAGUA Demarcacin Hidrogrfica de Santiago.
En esta reunin se establecern las relaciones de trabajo, los mecanismos de comunicacin entre las partes, las actividades que merezcan una atencin especial, los mecanismos de evaluacin y control de avance, y el tipo de documentos que se debern preparar durante la realizacin del trabajo, tales como planillas, libro de obra, hojas de catastro, planos de construccin, cronogramas e informes de avance y otros considerados necesarios hasta la culminacin total del proyecto. Al final de esta reunin se suscribir un acta en la que se resumen los aspectos tratados.
Los trmites para la obtencin de datos de campo, tales como ejes de vas, anchos de vas, permisos de construccin, lnea de fbrica, definicin de sitios para botaderos, etc., sern de responsabilidad del Contratista y debern ser realizados anticipadamente por el Constructor..
Los impuestos del caso, costos y dems gastos que demanden estas actividades se consideran que se encuentran incluidos en los costos indirectos de la obra.
El Contratista como paso previo a iniciar los trmites de adquisicin de la tubera y accesorios a utilizarse en el Proyecto, dispondr de quince das para proceder al replanteo de las obras.
1.3.16.- Normas Generales sobre la Medicin y Pago de las Obras.
Todas las cantidades de obra se medirn en unidades del sistema internacional de medidas, y sern expresadas en magnitudes de: longitud, superficie, volumen, o por m, m2, m3, por kilmetro, unidad, Kg, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec En los cmputos de reas y volmenes para rubros de la calzada, las dimensiones sern tomadas en forma horizontal, y el espesor y el ancho perpendicular al eje, sern las dimensiones anotadas en la seccin tpica transversal correspondiente.
Los volmenes de las estructuras de hormign se medirn de acuerdo a las dimensiones anotadas en los planos o conforme stas se modifiquen en el campo, de acuerdo a las instrucciones por escrito del Fiscalizador.
1.3.17.- Calificacin de Proveedores.
Todo proveedor o Sub Contratista deber ser calificado por la Fiscalizacin. El Contratista coordinar, facilitar y correr con los gastos que demande el control de calidad de fabricacin de los bienes a ser suministrados, esto es visitas a las fbricas en donde se estn produciendo materiales o productos para su incorporacin en obra, con el fin de comprobar que los procedimientos de fabricacin sean adecuados y que la calidad de dichos materiales cumpla con lo dispuesto en estas especificaciones.
El Fiscalizador determinar la suficiencia del control rutinario de la calidad de los productos de cualquier planta o fbrica por medio de inspecciones o, a su opcin, en base a documentacin presentada por el fabricante, lo cual ser presentado para su aprobacin por parte de la Supervisin del Proyecto. Una determinacin favorable podr ser la base para la aceptacin de los productos por lotes.
El Contratante se reserva el derecho de ensayar de nuevo, antes de su incorporacin a la obra, cualquier material previamente ensayado y aprobado en la planta o fbrica de origen, y de rechazar los materiales que no cumplan los requisitos contractuales de acuerdo a los resultados de los ensayos complementarios, los costos derivados de estos ensayos corrern a cargo del Contratista, por lo que debern ser incluidos en sus costos indirectos.
1.3.18.- Muestras y Ensayos.
Todos los materiales, especialmente las tuberas de hormign simple, a incorporarse a la obra podrn inspeccionarse, ensayarse o rechazarse en cualquier momento.
La aceptacin provisional de los materiales o bienes se har a base de la presentacin, de informes, certificados de ensayo y de certificados de cumplimiento de especificaciones tcnicas.
Dichas certificaciones debern presentarse para cada lote de materiales, entregados en el lugar de la obra, debidamente identificado.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Los materiales aceptados provisionalmente a base de las mencionadas certificaciones podrn ser objeto de ensayos efectuados por el Fiscalizador en cualquier momento, y si los ensayos demostraren que cualquier material o dispositivo no cumple los requisitos contractuales, el Fiscalizador podr rechazarlo no obstante haber sido incorporado a la obra.
En los informes de ensayos certificados debern constar los resultados de pruebas, las caractersticas dimensionales y fsicas. Los materiales ensayados, y debern contener por lo menos la siguiente informacin:
Descripcin del material. Cantidad de material amparada por el certificado. Identificacin del material cubierto por el certificado (marcas, nmero de lote, etc.) Fecha de manufactura. Fecha de las pruebas. Nombre y direccin de la firma u organizacin a quien est destinado el material. Fecha y modo de envo del material. Nombre y direccin de la firma que efectu las pruebas.
El informe de ensayo certificado deber llevar la firma de un representante responsable y autorizado del fabricante del material ensayado, quien certificar claramente que el material objeto del informe cumple los requisitos contractuales para el proyecto.
El certificado de cumplimiento es un documento firmado y legalizado por un representante responsable y autorizado del fabricante del material objeto de dicho documento, en el cual se certifica que el material cumple los requisitos contractuales pertinentes.
El Contratista deber prestar su colaboracin en la obtencin de muestras y suministrar sin costo, a los representantes del Contratante, las muestras que ellos requieran.
El Fiscalizador facilitar al Contratista copias de los resultados de todos los ensayos que se efecten de materiales por incorporarse a la obra.
1.3.19.- Mantenimiento y Reposicin de Servicios e Instalaciones.
Se entiende por mantenimiento y reposicin de servicios e instalaciones al conjunto de acciones imprevistas que tiene que realizarse para no interferir los servicios pblicos de tuberas de agua, conductos, alcantarillas, redes de telfonos, lneas de postes, sistemas
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec de alumbrado pblico o particular, cables, estructuras o cualquier otra instalacin, debiendo ser protegidas contra cualquier dao, mantenidas en buenas condiciones y reparadas en caso de ser afectadas.
Se indique o no en los planos la posicin de estos elementos, el Contratista, antes de comenzar los trabajos, se asegurar a travs de registros, planos y otra manera sobre la existencia, localizacin y propiedades de tales instalaciones, ningn error u omisin que exista en dichos planos, relevar al Constructor de su responsabilidad de proteger las tuberas, conductos, postes, estructuras y otros.
No se permitir que las aguas servidas de cualquier alcantarilla interrumpida o rota de las conexiones domiciliarias de aguas servidas fluyan por la superficie del terreno o de la va o dentro de la zanja.
El Constructor no interferir ningn drenaje de aguas lluvias, canales o conexiones de las mismas, mientras no haya obtenido aprobacin del Ingeniero Fiscalizador. A su costo, el Constructor instalar temporalmente, canales o tuberas de tamao adecuado, para conducir toda agua lluvia o el drenaje procedente de cualquier trabajo hacia la infraestructura sanitaria existente.
Todos los ductos de cables de fuerza elctrica, telecomunicaciones, tuberas principales de agua, lneas de alcantarillado, lneas de postes, alambres y cables de alta tensin o de comunicaciones sern mantenidos en forma continua por el Constructor hasta que las instalaciones permanentes sean efectuadas y se encuentren listas para el uso.
En el caso de que el Constructor interfiera, desconecte o dae cualquiera de estas propiedades antes de que se haya hecho el correspondiente arreglo con el propietario de la misma, el Constructor asumir la responsabilidad respectiva para restituir el servicio con aprobacin del propietario y el Ingeniero Fiscalizador.
Medicin y Forma de Pago.
Los costos por el mantenimiento provisional de los servicios o instalaciones debern estar incluidos en los costos indirectos. nicamente se reconocern los trabajos finales de reposicin de los servicios de agua a excepcin de los que resulten por negligencia del Contratista, lo que ser constatado por la Fiscalizacin.
1.3.20.- Demoras en la Ejecucin del Contrato.
Se considera que al no terminar dentro del plazo determinado, el Contratante sufrir daos y perjuicios que son imposibles de cuantificar en forma precisa, adems de incurrir en gasto de fiscalizacin y supervisin y administracin del contrato. Por tanto,
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec en caso de mora en el cumplimiento del plazo contractual establecido en el cronograma, por suspensin de los trabajos sin ninguna justificacin y por incumplimiento de cualquiera de las especificaciones tcnicas, el Contratista se someter a una multa determinada en la Clusula de Multas definida en el contrato de obra.
1.3.21.- Suspensin Temporal de los Trabajos.
La Fiscalizacin podr suspender los trabajos, completa o parcialmente durante el tiempo que juzgue necesario por las siguientes causas: inadecuadas condiciones atmosfricas, de suelos o cualquier otra circunstancia que se considere desfavorable para la adecuada ejecucin de los trabajos y por incumplimiento de las rdenes y disposiciones o instrucciones dadas por la Fiscalizacin.
El contratista una vez notificado en el libro de obra, deber suspender inmediatamente los trabajos, debiendo nicamente realizar trabajos de mantenimiento del trnsito y proteccin del pblico y de la obra.
Si la suspensin se debe a incumplimientos del contratista, todo el periodo de suspensin ser considerado como parte del plazo corrido del contrato.
Si la suspensin se debe a circunstancias fuera del control o incumbencia del contratista, no se contar como parte del plazo contractual corrido el periodo que dur la suspensin de la obra.
2. OBRAS CIVILES GENERALES
2.1 LOGSTICA GENERAL.
2.1.1.- Generalidades.
2.1.1.1.- El Contratista, con aprobacin de la SENAGUA Demarcacin Hidrogrfica de Santiago, elegir un lugar adecuado para su instalacin en obra, y deber entregar, dentro de los 15 das contados a partir de la firma del contrato, la lista de todas las instalaciones que crean necesarias para la realizacin de la obra, e indicar su implantacin en planos detallados. El contratista ser el encargado de proporcionar todas las instalaciones adecuadas.
2.1.1.2.- Todos los equipos, materiales y artefactos incorporados en la obra debern ser nuevos. Todos los trabajos requeridos debern efectuarlo tcnicos y obreros adiestrados en su oficio y de acuerdo con las prcticas necesarias para optimizar sus rendimientos.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.1.1.3.- En todos los casos en los que sea aplicable, y a no ser que se especifique lo contrario, debern satisfacerse, como mnimo, las exigencias de las normas o reglamentaciones ms recientes del Instituto Ecuatoriano de Normalizacin, INEN. Adicionalmente, todos los materiales debern satisfacer normas y reglamentaciones reconocidas internacionalmente o que se usen como referencia (ISO, ASTM, AASHTO, ANSI). Las ltimas ediciones de normas que se mencionen en los documentos forman parte de estas especificaciones.
2.1.1.4.- El contratista deber realizar, a su propio costo e incluir en el anlisis de precios unitarios de su oferta, todos los ensayos y pruebas escritas en las normas respectivas y en estas especificaciones en lo que tiene que ver principalmente a materiales, hormign y suelos, y debern informas los resultados en forma escrita a la fiscalizacin para su aprobacin o control adicional.
2.1.2.- Alcance Del Trabajo.
El trabajo objeto de las presentes especificaciones incluye la provisin de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la construccin y puesta en funcionamiento de los respectivos rubros del contrato.
2.1.3.- Cantidades.
Las cantidades estimadas indicadas en las bases del concurso y en los planos servirn para la comparacin de propuestas.
La SENAGUA Demarcacin Hidrogrfica de Santiago no admiten expresamente o por implicacin que las cantidades reales de trabajo estn de acuerdo con las tablas de cantidades y precios y se reserva el derecho de aumentar o disminuir cualquier rubro de trabajo o parte de la obra segn lo juzgue necesario, a fin de que el trabajo total sea completado adecuadamente de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones.
2.1.4.- Modificaciones.
La SENAGUA Demarcacin Hidrogrfica de Santiago se reserva el derecho de hacer cambios en el orden y ejecucin del trabajo a ser ejecutado bajo estas especificaciones, segn sea necesario o conveniente, a juicio de ellos, para llevar a cabo el propsito del diseo y del contrato.
No se pagar al contratista ningn aumento en los precios unitarios sobre los precios del contrato, como causa de tales cambios.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.1.5.- Orden de Trabajo.
El Trabajo ser iniciado puntualmente y en forma continuada en tales ubicaciones, en tal orden y en tal tiempo que sean al final lo ms conveniente para que el trabajo pueda ser ejecutado con seguridad durante todas las etapas de la construccin y completado de acuerdo con el programa.
Se permitir al contratista trabajar en diferentes frentes, como l juzgue necesario, sujeto a los requisitos arriba mencionados, para completar el trabajo de acuerdo con el programa aprobado.
El Cronograma de Trabajo propuesto por el contratista estar sujeto a la aprobacin de la SENAGUA Demarcacin Hidrogrfica de Santiago.
2.1.6.- Responsabilidades por Obra Civil, Materiales y Equipos.
El contratista ser responsable por todos los trabajos de Obra Civil que l realice, as como por los materiales y equipos que l suministre, y deber satisfacer los requerimientos de la fiscalizacin antes de la aceptacin definitiva de las obras.
2.1.7.- Seguridad en la Obra.
2.1.7.1.- Ser responsabilidad del contratista preservar las propiedades pblicas y particulares situadas fuera de los lmites de la construccin y proteger de posibles daos a los bienes pblicos y particulares de cualquier naturaleza, que se encuentren con derecho o en las cercanas del proyecto.
2.1.7.2.- Si cualquier servicio particular, pblico o privado, que pase a travs del emplazamiento, fuera efectuado por las obras, el contratista proveer un servicio alternativo satisfactorio en perfecto estado de operacin a satisfaccin del propietario del servicio y de la fiscalizacin, antes de cortar el servicio existente.
2.1.7.3.- El contratista deber suministrar, erigir y mantener en los sitios del emplazamiento, en las entradas o donde sean requeridas por la fiscalizacin y la Agencia Nacional de Trnsito, todas las seales, barreras o marcas, necesarias para la seguridad de los usuarios de las vas pblicas. Las dimensiones y el contenido de tales seales, debern ser aprobadas por la Fiscalizacin antes de su instalacin en el sitio de la obra.
2.1.7.4.- Durante todo el tiempo de ejecucin de la obra, el contratista deber ofrecer condiciones razonables de seguridad y de comodidad a los usuarios y moradores de la ciudad. Deber mantenerse un acceso adecuado a las propiedades adyacentes a la obra, as como a los caminos pblicos que interfieran el proyecto.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
2.1.7.5.- Hasta la Recepcin Definitiva de la obra, el contratista deber tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas que tienen derecho a estar presentes en la obra o a pasar junta a ella, especialmente empleados del contratista y de la Fiscalizacin.
2.1.7.6.- Todos los equipos y maquinarias debern llevar las advertencias y los dispositivos de seguridad provistos o recomendados por los fabricantes.
2.1.8.- Facilidades para el Trnsito Vehicular
Durante la realizacin de los trabajos de construccin del sistema, el constructor deber interferir lo menos que sea posible el trnsito, deber preparar un programa de circulacin vehicular que permita ejecutar la obra de acuerdo con lo programado.
Se debe procurar mantener abierto el trnsito por lo menos en la mitad de la calle o camino. Se debe comenzar y terminar un trabajo en un rea antes de comenzar en otra.
2.1.9.- Periodo de Prueba
Es el tiempo que transcurre desde la Recepcin Provisional a la Recepcin Final.
Es obligacin del contratista mantener la obra terminada durante el periodo de prueba de construccin. Deber dedicar todo el equipo, personal y materiales necesarios para conservar en buen estado dichas obras.
Durante el periodo de prueba, el contratista deber corregir, complementar o reemplazar por su cuenta, cualquier falla, parte inconclusa o defectuosa de la obra que, a juicio de la fiscalizacin, se debe a deficiencias u omisiones en la construccin efectuada.
2.1.10.- Preparativos para iniciar la Construccin
Se efectuar una reunin previa a la iniciacin de la construccin en el lugar y fecha convenidos por el fiscalizador y el contratista. Deber participar el personal directivo y tcnico que tendr que ver con la obra. En esta reunin se establecern las relaciones del trabajo, los mecanismos de comunicacin entre las partes, las actividades de evaluacin y control de avance, y tipo de documentos que se debern preparar durante la realizacin del trabajo, tales como planillas, libro de obra, hojas de catastro, planos de construccin, cronogramas e informes de avance y otros considerados necesarios.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.1.11.- Remocin y Reposicin de Estructuras y Obstculos Miscelneos.
Es obligacin del contratista la remocin de estructuras y obstculos miscelneos como postes, cercas y guarda caminos; y tambin el relleno de zanjas hoyos y fosas resultantes, adems de la eliminacin final de los materiales removidos.
Se debern conservar las estructuras existentes que se encuentran en servicio, y evitar todo dao o deformacin parcial o total.
Los residuos de todos los materiales considerados por la fiscalizacin como no recuperables o aprovechables, debern ser transportados por el contratista a sitios de depsitos sealados y aprobados por la fiscalizacin.
A base de utilizar los materiales recuperados y almacenados, el contratista deber reinstalar o reconstruir tuberas, guarda caminos, red elctrica o telefnica y cualquier otra instalacin miscelnea.
2.2.- ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LA OBRA CIVIL
2.2.1.- LIMPIEZA Y DESBROCE
2.2.1.1.- Definicin.
Este rubro consistir en el corte, cargado y desalojo de todos los matorrales, rboles, troncos, hojarasca, basura, y cualquier otra vegetacin, as como la eliminacin total o parcial de obstculos tales como edificaciones y estructuras menores de tipo provisional, franjas y dispositivos para el control de trnsito, cercas y alcantarillas y otros sistemas de drenaje, exceptuando aquellos obstculos, estructuras y mamposteras, que debern ser demolidos de acuerdo con los rubros del contrato.
Las zonas debern ser debidamente delimitadas; la marcacin debe hacerse de acuerdo con los planos de diseo para garantizar que la intervencin al rea sea la estrictamente necesaria.
2.2.1.2.- Especificaciones.
Cuando as ordene el Fiscalizador, el Contratista deber recuperar y guardar para su posterior restitucin, cualquier material encontrado en el sitio, conforme se describe ms adelante. Los materiales a ser recuperados que se daaren por negligencia o descuido del Contratista sern reparados o repuestos a su costo y a satisfaccin del Fiscalizador.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec La malla de alambre de las cercas que se encuentren dentro de las reas de trabajo debern ser recuperadas en rollos; los postes de acero y hormign debern extraerse sin daarlos; y todo el material aprovechable deber ser almacenado en los sitios indicados en los planos o por el Fiscalizador, hasta su reinstalacin.
Todas las edificaciones y estructuras menores de tipo provisional ubicadas dentro de los predios afectados que consten o no en los planos, sern removidas por el Contratista de tal manera que facilite la ejecucin y continuidad de los trabajos del contrato.
Las alcantarillas y otros sistemas de drenaje que estn en servicio no debern removerse hasta que no se hayan hecho los arreglos necesarios para facilitar el trnsito y para asegurar el desage adecuado.
En general todas las zanjas, fosas y hoyos resultantes de los trabajos descritos en este acpite se limpiarn, emparejarn o rellenarn de acuerdo a las instrucciones del Fiscalizador.
El desbroce, desbosque y limpieza se efectuarn por medios eficaces, manuales y mecnicos dentro de los lmites de construccin.
En las zonas de excavaciones debern removerse y desecharse todos los troncos, races, vegetacin en general y material calificado por el Fiscalizador como inadecuado; los arbustos y maleza se eliminarn por completo. Los rboles incluido troncos y races debern ser removidos por completo en los lugares donde est prevista la construccin de colectores, estructuras u obras de cualquier tipo.
Todos estos trabajos debern realizarse en forma tal que no afecten la vegetacin, construcciones, edificaciones, servicios pblicos, etc., que se encuentren en las reas laterales colindantes.
No podr iniciarse el movimiento de tierras en ningn sector del proyecto mientras las operaciones de demolicin de obstculos, desbosque y limpieza de las reas sealadas en dicho sector no hayan sido totalmente concluidas, en forma satisfactoria al Fiscalizador.
Todo el material indicado en los planos o por el Fiscalizador como recuperable ser protegido del maltrato, debiendo limpiarse, transportarse y almacenarse o reinstalarse por el Contratista en los lugares sealados por el Fiscalizador. Cualquier material aprovechable ser de propiedad de la SENAGUA Demarcacin Hidrogrfica de Santiago y el Contratista no podr utilizarlos sin la aprobacin de la Fiscalizacin.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Los materiales debern ser transportados por el Contratista a sitios de depsito sealados en los planos o aprobados por el Fiscalizador. Estos sitios de depsito estarn ubicados en lugares donde no constituyan peligro para la estabilidad de la obra ni alteren el paisaje. No se permitir que se queme los materiales removidos, conforme lo sealan las especificaciones ambientales.
Los trabajos de reconstruccin de canales, u otras obras, se ejecutarn de acuerdo con los requerimientos de las presentes Especificaciones para obra nueva de similar caracterstica y funcin. En caso de no estar incluidos en el presupuesto el rubro correspondiente para el pago de dichos trabajos, se reconocern como trabajos de administracin de acuerdo a la Ley de Contratacin Pblica y su Reglamento.
En el caso extremo, de la tala de rboles, el rubro comprende tambin el destronque, el desbroce, el corte en secciones de cerca de 3 m de longitud y el transporte del material til hasta la Bodega General de SENAGUA Demarcacin Hidrogrfica de Santiago o hasta donde lo decida la Fiscalizacin.
Las operaciones de desbroce se realizarn en tal forma que eviten daos a las estructuras existentes, o sobre el trabajo en construccin y, en general, que preste seguridad para todos los empleados, personal de la Fiscalizacin y otros. Todo dao ser imputable al Contratista. El desbroce nicamente se realizar en los lugares donde indique la Fiscalizacin.
2.2.1.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los trabajos de desbroce y limpieza, que incluyen adems la remocin, transporte y almacenamiento de materiales, se medirn por metro cuadrado de superficie despejada, que corresponde a los lmites exteriores de cada edificacin o estructura; o al ancho de la zanja por la longitud afectada segn sea el caso, debidamente autorizada y aprobada por la Fiscalizacin. El pago incluye la mano de obra, el equipo, las herramientas, los materiales y operaciones conexas necesarias para la correcta ejecucin del trabajo conforme a lo especificado.
2.2.2.- REPLANTEO Y NIVELACIN
2.2.2.1.- Definicin.
Este rubro consiste en la ubicacin de las obras en campo, utilizando las alineaciones y cotas indicadas en los planos y respetando estas especificaciones de construccin.
Este trabajo debe realizarse con la precisin suficiente que permita la perfecta ubicacin en el terreno de cada uno de los tubos, accesorios, anclajes y dems estructuras.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.2.2.2.- Especificaciones.
Previo a iniciar los trabajos de replanteo, el Constructor realizar un recorrido al sitio de implantacin de cada una de las obras y sugerir los cambios que crea conveniente. En el sitio de trabajo se colocarn hitos de hormign perfectamente identificados y referenciados, que servirn como puntos de control horizontal y vertical de la obra. Si se encontraren discrepancias con los planos del Proyecto, el Contratista y el Fiscalizador debern realizar las modificaciones necesarias.
El Constructor proveer todo el personal calificado, instrumentos, herramientas, y materiales requeridos para la fijacin de hitos y el replanteo de las obras. El Fiscalizador verificar estos trabajos y exigir la repeticin y correccin de cualquier obra impropiamente ubicada.
Antes de iniciar la construccin, el Contratista presentar a la Fiscalizacin el plano constructivo en el que constarn todos los cambios realizados al proyecto, as como el listado definitivo de tuberas, accesorios y anclajes a construirse.
El Fiscalizador suministrar al Contratista los planos y referencias bsicas para la localizacin de las obras con sus coordenadas y elevaciones, las mismas que se sealan en los planos. La entrega de las referencias bsicas se har mediante un Acta firmada por el Fiscalizador y el Contratista, quien las analizar y verificar. La conservacin de las referencias bsicas correr por cuenta del Contratista.
Antes de iniciar la construccin de cualquier obra, el Contratista y el Fiscalizador definirn el trazado observando los planos y recorriendo el terreno. De encontrarse discrepancias, la Fiscalizacin deber realizar las modificaciones necesarias.
El replanteo y nivelacin de las lneas y puntos secundarios, ser hecho por el Contratista. Todas las lneas y niveles estarn sujetos a comprobacin por parte del Fiscalizador, sin perjuicio de lo cual ser responsabilidad del Contratista la exactitud de tales lneas y niveles.
Las observaciones y los clculos efectuados por el Contratista se registrarn en libretas adecuadas. El Fiscalizador reglamentar la forma de llevar las libretas y de hacer los cmputos y el dibujo. El Contratista deber mantener informado al Fiscalizador con suficiente anticipacin, acerca de las fechas y lugares en que se proyecte realizar cualquier trabajo que requiera de coordenadas y elevaciones a ser suministradas, de tal manera que dicha informacin le pueda ser entregada oportunamente.
El Contratista contar con el personal tcnico idneo y necesario para la localizacin, replanteo y referenciacin de las obras, segn lo establecido en este numeral.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
El Contratista har la localizacin de los ejes de las tuberas de acuerdo con los planos para construccin y datos adicionales que le suministre el Fiscalizador. Los detalles de instalaciones existentes incorporados en los planos relativos a localizacin, dimensiones y caractersticas de las estructuras y ductos subterrneos construidos a lo largo o a travs del eje de la tubera, no pretenden ser exactos, sino informativos para el Contratista; razn por la cual a ste corresponde realizar los sondeos y verificaciones necesarios.
Para efectos de control, el Contratista deber colocar un juego de referencias, conformado como mnimo, por un par de mojones de concreto cada 500 metros a lo largo del eje de la tubera o junto a las edificaciones a ejecutarse. Los mojones sern de concreto de 210 kg/cm, tronco piramidales de seccin superior a 0.15 x 0.15m y de base inferior a 0.30 x 0.30m y 0.60m de altura, fundidos en el sitio. El contratista deber considerar dentro de sus costos indirectos todos los gastos que demanden la fabricacin y colocacin de estos mojones de hormign.
Los trabajos de replanteo sern realizados por personal tcnico capacitado y experimentado utilizando aparatos de precisin, tales como estaciones totales, teodolitos, niveles
2.2.2.3.- Medicin y Forma de Pago.
El Replanteo y Nivelacin de ejes para la construccin de ductos , alcantarillado y conduccin de agua se medir en kilmetros con una aproximacin de dos decimales.
Para el caso de edificaciones los trabajos de Replanteo y Nivelacin corresponden a la ubicacin en el terreno de los ejes y niveles de las edificaciones previstas en el proyecto, incluyendo el replanteo y nivelacin de instalaciones internas en edificaciones. Se medirn en metros cuadrados correspondientes a los lmites exteriores del terreno donde se ubicar el proyecto. Se incluye en el pago, una franja de 10 m fuera de los lmites del terreno a fin de ubicar posibles interferencias. Esta franja no se considerar para efectos de medicin y pago.
2.2.3.- EXCAVACIONES.
2.2.3.1.- Definicin.
En este tem se trata sobre la ejecucin de las excavaciones necesarias para las obras permanentes de este Proyecto. Se entender por excavacin a mano o mecnica los cortes de terreno para conformar plataformas, taludes o zanjas para alojar tuberas, cimentar estructuras u otros propsitos y, la conservacin de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para construir las obras o instalar las tuberas.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
2.2.3.2.- Especificaciones.
La excavacin comprende tambin el control de las aguas sean stas, servidas, potables, provenientes de lluvias o de cualquier otra fuente que no sea proveniente del subsuelo (aguas freticas); en este sentido las obras se ejecutarn de manera que se obtenga (cuando sea factible) un drenaje natural a travs de la propia excavacin; para lo cual el Contratista acondicionar cuando sean requeridas cunetas, ya sea dentro de las excavaciones o fuera de ellas para evacuar e impedir el ingreso de agua procedente de la escorrenta superficial, estas obras son consideradas como inherentes a la excavacin y estn consideradas dentro de los precios unitarios propuestos. Despus de haber servido para los propsitos indicados, las obras de drenaje sern retiradas con la aprobacin de la Fiscalizacin.
Cualquier dao, resultante de las operaciones del Contratista durante la excavacin, incluyendo daos a la fundacin misma, a las superficies excavadas y/o cualquier estructura existente, o a las propiedades adyacentes, ser reparado por el Contratista a su costa y a entera satisfaccin de la Fiscalizacin.
Las excavaciones debern ejecutarse de acuerdo a las alineaciones, pendientes, rasantes y dimensiones que se indican en los planos o que ordene la Fiscalizacin. De preferencia el Contratista utilizar sistemas de excavacin mecnicos, debiendo los sistemas elegidos originar superficies uniformes, que mantengan los contornos de excavacin tan ajustados como sea posible a las lneas indicadas en los planos, reduciendo al mnimo las sobreexcavaciones. La excavacin a mano se emplear bsicamente para obras y estructuras menores, conformar el fondo de las excavaciones hechas a mquina, o donde la excavacin mecnica no pueda ser ejecutada o pueda deteriorar las condiciones del suelo, o cuando por condiciones propias de cada obra la Fiscalizacin as lo disponga.
Si los resultados obtenidos no son los esperados, la Fiscalizacin podr ordenar y el Contratista debe presentar, sistemas alternativos adecuados de excavacin, sin que haya lugar a pagos adicionales o diferentes a los constantes en el contrato. As mismo, si se encontraren materiales inadecuados para la fundacin de las obras, la Fiscalizacin podr ordenar una sobreexcavacin, pagando por este trabajo los mismos precios indicados en el contrato.
El material proveniente de las excavaciones es propiedad de la SENAGUA Demarcacion Hidrogrfica de Santiago y su utilizacin para otros fines que no estn relacionados con la obra, sern expresamente autorizados por la Fiscalizacin.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Cuando las condiciones del terreno o las dimensiones de la excavacin sean tales que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacin, el Contratista solicitar a Fiscalizacin, autorizacin para la colocacin de entibados que juzgue necesarios para la seguridad pblica de los trabajadores, de la obra y de las estructuras o propiedades adyacentes o que exijan las leyes o reglamentos vigentes.
La Fiscalizacin est facultada para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o las personas, hasta que se efecten los trabajos de entibamiento o apuntalamiento necesarios. Para profundidades de hasta 2,0 m, el talud de la pared de la zanja ser vertical. Para mayores profundidades el talud mximo ser 1H-6V.
En cada frente de trabajo se abrirn no ms de 200 m. de zanja con anterioridad a la colocacin de la tubera y no se dejar ms de 100 m. de zanja sin relleno luego de haber colocado los tubos, siempre y cuando las condiciones de terreno y climticas sean ptimas. En otras circunstancias, ser el Ingeniero Fiscalizador quien indique las mejores disposiciones para el trabajo.
Obligatoriamente se debern colocar puentes temporales sobre excavaciones an no rellenadas, en los accesos a viviendas; todos esos puentes sern mantenidos en servicio hasta que los requerimientos de las especificaciones que rige el trabajo anterior al relleno, hayan sido cumplidos. Los puentes temporales debern brindar la suficiente seguridad a los transentes y estarn sujetos a la aprobacin de Fiscalizacin. El suministro, instalacin y mantenimiento de estas estructuras debern ser consideradas en los costos indirectos de la obra.
Se vigilar para que desde el momento en que se inicie la excavacin hasta que se termine el relleno de la misma, no transcurra un lapso mayor de siete das calendario incluyendo el tiempo necesario para la colocacin y prueba de la tubera, salvo condiciones especiales que sern absueltas por la Fiscalizacin.
El ancho de la zanja, para efectos de clculo de excavaciones y rellenos, ser igual al dimetro exterior de la tubera ms 0,50 m.
2.2.3.2.1.- Clasificacin de los suelos para excavaciones.
A efectos de clasificar el suelo para el reconocimiento de los trabajos de excavacin, stos se han clasificado en: suelo normal (sin clasificar), conglomerado, roca y suelos de alta consolidacin.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Excavacin en terreno normal (sin clasificar). Por excavacin en terreno normal o sin clasificar, se entiende el conjunto de actividades necesarias para remover cualquier suelo clasificado por el SUCS como suelo fino tipo CH, CL, MH, ML, OH, OL, o una combinacin de los mismos o suelos granulares de tipo GW, GP, GC, GM, SW, SP, SC, SM, o que lleven doble nomenclatura, que son aflojados por los mtodos ordinarios tales como pico, pala o mquinas excavadoras, incluyen boleos cuya remocin no signifiquen actividades complementarias. Incluye tambin el suelo conformado por materiales finos combinados o no con arenas, gravas y con piedra de hasta 20 cm. de dimetro en un porcentaje de volumen inferior al 20%.
Excavacin en terreno conglomerado. Se entender por conglomerado el terreno con un contenido superior al 60% de piedra de tamao hasta 50 cm. de dimetro, mezclada con arena, grava, terreno normal o suelo sin clasificar.
Excavacin en roca. Se entender por roca el material que se encuentra dentro de la excavacin que no puede ser aflojado por los mtodos ordinarios en uso, tales como pico y pala o mquinas excavadoras sino que para removerlo se haga indispensable el uso de morteros expansivos, martillos mecnicos, cua u otros anlogos. Si la roca se encuentra fragmentada, slo se considerar como tal aquellos fragmentos cuyo volumen sea mayor de 0.2 m3, D = 0.72 m.
Excavacin en suelos de alta consolidacin. Es la remocin del estrato de alta consolidacin, que se reconocen por estar compuestos, generalmente de areniscas cementadas, cancagua, arcillas laminares de profundidad. Para la excavacin se requiere de equipos especiales como compresores equipados con rompe pavimentos, aunque permite el uso de dinamita u otro sistema de explosin en masa.
2.2.3.2.2.- Tipo de excavaciones segn la manera de ejecutarla.
Excavacin manual. Este trabajo consiste en el conjunto de actividades necesarias para la remocin de materiales de la excavacin por medios ordinarios tales como picos y palas. Se utilizar para excavar la ltima capa de la zanja, o en aquellos sitios en los que la utilizacin de equipo mecnico sea imposible.
Excavacin mecnica. En este caso se utiliza equipo caminero apropiado para la realizacin de las excavaciones. Este tipo de excavacin se utilizar para construir las zanjas que alojarn las tuberas y la infraestructura sanitaria en general.
2.2.3.2.3.- Profundidad de las excavaciones.
Para el caso de las excavaciones en zanjas y nicamente en terrenos clasificados como suelos sin clasificar y conglomerado, las excavaciones se cancelarn en funcin de la
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec profundidad de la excavacin, segn la siguiente clasificacin. Para excavaciones con profundidad h 6 m; se pagar los primeros 2 m con el rubro Excavacin 0 2, luego con el rubro Excavacin 2 4 m y finalmente se pagar con el rubro Excavacin 4 6m, segn las siguientes definiciones:
Excavacin de 0 a 2 m: se concepta como la remocin y extraccin de material hasta el nivel del terreno desde el nivel del terreno en condiciones originales, hasta una profundidad de h 2 m.
Excavacin de 2 a 4 m: se concepta como la remocin y extraccin de material hasta el nivel del terreno desde una profundidad de 2 m medidos a partir del terreno en condiciones originales, hasta una profundidad de 4 m. Para excavaciones con profundidad h 4 m, se pagar los primeros 2 m con el rubro Excavacin 0 2 y lo dems con el rubro Excavacin 2 4 m.
Excavacin de 4 a 6 m: se concepta como la remocin y extraccin de material hasta el nivel del terreno, desde una profundidad de 4 m medidos a partir del terreno en condiciones originales hasta una profundidad de 6 m.
2.2.3.2.4.- Excavaciones en zanjas.
La excavacin de zanjas para tuberas se har de acuerdo a las dimensiones, pendientes, y alineaciones indicadas en los planos u ordenados por la Fiscalizacin. La excavacin deber remover races, troncos, u otro material que pudiera dificultar la colocacin de la tubera.
Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno se colocarn lateralmente a lo largo de un slo lado de la zanja.
Para efectos de pago se considerarn las profundidades de obra recogidas en la tabla de cantidades y precios, es decir, de 0 a 2m, de 2 a 4 m y de 4 a 6m, siendo el nivel cero el del terreno natural.
En ningn caso se excavar con maquinaria tan profundo que la tierra del plano de asiento de los tubos sea aflojada o removida. La ltima capa, de 0,10 m de espesor ser excavada a mano con pico y pala, segn se expresa en el rubro: Preparacin de fondo de zanja.
Cuando el fondo de la zanja sea roca, terreno blando, fangoso o en general inadecuado para asentar la tubera, previa inspeccin y aprobacin del Fiscalizador, se profundizar la excavacin. Para el caso de roca se excavar hasta 0.10 m. por debajo del asiento del tubo; para los otros terrenos se realizar un piedrapln sobre el cual se colocar
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec material de mejoramiento debidamente compactado. Este trabajo se reconocer con la ejecucin de los rubros correspondientes.
Si la excavacin se pasara ms all de los lmites indicados, por motivos que no sea el descrito en el numeral anterior, el hueco resultante ser debidamente rellenado y compactado con material de mejoramiento, a satisfaccin de la Fiscalizacin. Este relleno se har a expensas del Constructor.
Los trabajos de excavacin deben ejecutarse en condiciones que permitan tener permanentemente un drenaje natural de las aguas lluvias. Todas las excavaciones deben realizarse en seco, a menos que por circunstancias especiales Fiscalizacin autorice el trabajo.
De preferencia, la excavacin en roca se realizar utilizando martillos neumticos, morteros expansivos y otros medios mecnicos, evitando el uso de explosivos.
El uso de morteros expansivos se har cumpliendo estrictamente las indicaciones del fabricante (en cuanto a la eleccin del tipo de mortero y su uso) y su aplicacin se la realizar en presencia de la Fiscalizacin. Se debern cuidar parmetros como modo de preparacin, temperatura, distancia de colocacin del mortero entre agujeros, dimetro y profundidad de los agujeros, etc. a fin de evitarse la expulsin violenta del mortero. Se aconseja efectuar algunas pruebas antes del comienzo del trabajo con el mortero expansivo.
La Fiscalizacin se asegurar que se tomen todas las medidas de precaucin necesarias para salvaguardar el bienestar de quienes manipulen este mortero. Se deber usar equipo de trabajo adecuado, anteojos, mscaras, guantes, etc. Para ello se cumplir con lo que al respecto se estipule en las Especificaciones Tcnicas Ambientales.
2.2.3.2.4.- Excavaciones en roca.
a. Uso de Explosivos: Rotura de roca con dinamita, incluye perforacin
Los trabajos con explosivos se ejecutarn de acuerdo a lo indicado en estas especificaciones y con la aprobacin de la Fiscalizacin. El mtodo de trabajo deber controlarse cuidadosamente con el objeto de reducir al mnimo las sobreexcavaciones y preservar la roca situada tras los lmites de excavacin en las mejores condiciones posibles. El rubro incluye los equipos, herramientas y mano de obra requeridos para la perforacin.
La roca situada en los lmites de la excavacin misma o fuera de ella y que haya sido aflojada por las voladuras deber ser removida por el Contratista y su volumen se
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec incluir en los volmenes de excavacin. Sin embargo, aquellas rocas ubicadas fuera de las lneas de excavacin y que hayan sido aflojadas, por cualquier motivo, sern removidas por el Contratista a su costo, incluyendo el relleno correspondiente.
Cuando a juicio de la Fiscalizacin el uso de explosivos involucre un riesgo demasiado grande a estructuras o a instalaciones cercanas, la excavacin deber efectuarse por otros procedimientos, y los costos que se demande se fijarn de comn acuerdo con la Fiscalizacin.
El Contratista entregar a la Fiscalizacin, para su aprobacin una informacin detallada de la forma como efectuar el trabajo con explosivos. Esto no disminuye o releva al Contratista de su total responsabilidad sobre la ejecucin de su trabajo o el dao a personas u obras y equipo del proyecto.
Manejarn y utilizarn explosivos nicamente trabajadores competentes y responsables, bajo la supervisin de personal experimentado.
En lo referente al transporte de explosivos, El Contratista deber cumplir con lo estipulado en las Especificaciones Tcnicas del MTOP (Captulo 200, Seccin 222, numerales 01; 01.1; 02.1.1; 02.2 y 03) Manejo y Transporte de materiales peligrosos que se presenta a continuacin:
- Descripcin.- Se detallan algunas normas y procedimientos de seguridad que deben ser considerados por el Contratista y exigidos por el Fiscalizador, a fin de que se extremen las precauciones cuando se use y transporte materiales y elementos contaminantes, txicos o peligrosos, tales como los explosivos, combustibles, aguas servidas no tratadas, desechos o basura. El descuido en el uso y transporte de los mismos afectar directamente al ambiente y a la salud e integridad fsica de quienes laboran en la obra. - Disposiciones Generales.-
1.- Toda Empresa o persona natural que adquiera materiales explosivos, debe obtener un Permiso de Consumidor o Comerciante que confiere el Ministerio de Defensa Nacional, con validez de un ao.
1.1.- Para obtener el Permiso, entre otros Documentos, la empresa o persona natural debe hacer constar la inspeccin y aprobacin del polvorn, el que debe cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en estas especificaciones.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.- Para que una empresa o persona natural pueda transportar materiales explosivos, debe obtener una Gua de Libre Transito, documento que confiere el Ministerio de Defensa Nacional.
2.1.- Para obtener la Gua anteriormente nombrada, la empresa o persona natural, debe presentar el correspondiente Permiso de Consumidor o Comerciante de Explosivos, debidamente actualizado.
2.2 La Gua de Libre Trnsito tiene validez de treinta das, y en ella debe constar toda la informacin referente a los productos que estn siendo transportados, la ruta desde y hasta donde los transportarn, la cantidad, el uso que van a tener y la identificacin del vendedor y del comprador. De esta manera se asegura que el producto llegue a su destino.
3.- El transporte de explosivos estar sujeto a la custodia militar, debidamente respaldada por un miembro de las Fuerzas Armadas, el que ser designado oportunamente para dicho efecto.
Consideraciones generales de seguridad en los polvorines.-
- De ninguna manera se almacenarn, en un mismo ambiente, explosivos, mechas de seguridad, detonadores o fulminantes y cordn detonante.
- En el interior del polvorn, no se almacenarn junto con los explosivos, materiales tales como: sustancias inflamables, cartones, papel, trapos, u otros elementos combustibles.
- Se prohbe guardar en el polvorn clavos, martillos, materiales de hierro u otro material que produzca chispas.
- Queda terminantemente prohibido fumar en los sitios en donde se almacena (polvorn), se transporta (camino de acceso al polvorn) y se usa explosivos, quedando a libertad del Fiscalizador, el establecer la sancin correspondiente, en caso de incumplimiento de lo indicado.
- En el rea de la obra, en donde se usa explosivos, y exista un polvorn, quedaterminantemente prohibido portar armas de fuego; se excepta al personal de guardia del polvorn, los cuales deben emplear preferiblemente escopetas.
- Para el ingreso al polvorn de otras personas que no sea el bodeguero, debern cumplir con los siguientes requisitos: a) identificarse en el libro de control; b) el guardia retendr todo tipo de materiales de metal que lleven los visitantes (anillos, cadenas,
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec llaves, correas con hebilla metlica, navajas, etc.), y las devolver al momento de haber terminado la visita.
- Descargarse estticamente, en el sitio respectivo.
Transporte.- Durante el transporte el Contratista tomar las siguientes precauciones:
- Garantizar las condiciones de seguridad, necesarias y razonables para el transporte de combustibles, bitmenes, aguas servidas no tratadas, desechos, basura, etc.
- Programar la realizacin de labores que requieran uso de explosivos con antelacin, sometiendo tal programacin para la aprobacin del Fiscalizador.
- Disponer de un vehculo fuerte y resistente, en perfectas condiciones, provisto de piso de material que no provoque chispas, con los lados y la parte de atrs de altura suficiente para impedir la cada eventual de material o bien de carrocera cerrada.
- Evitar el transporte de explosivos en el mismo vehculo que los detonadores, metales, herramientas de metal, carburo, aceite, cerillos, armas de fuego, acumuladores, materiales inflamables, cidos o compuestos corrosivos u oxidables.
- Revisar los camiones que transporten explosivos cada vez que se utilicen para este fin y verificar que lleven por lo menos dos extinguidores de tetracloruro de carbono en buenas condiciones.
- Evitar el transporte de explosivos en remolques, excepto si son semirremolques; ni enganchar ningn remolque al camin que transporta explosivos.
- Cubrir los explosivos con una lona a prueba de agua y de fuego, para protegerlos de la intemperie y de cualquier chispa, si se utiliza un camin abierto.
- Verificar que los vehculos no sobrepasen la altura de los lados del camin.
- Evitar, en lo posible, que los vehculos que transportan explosivos pasen por zonas urbanas o congestionadas de trnsito.
- El vehculo que transporte el material explosivo estar acompaado de su respectiva custodia de seguridad.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec b) Uso de Morteros Expansivos: Rotura de roca con mortero expansivo, incluye perforacin
Consiste en el uso de un cemento de fraguado expansivo para demoliciones, corte de rocas y concreto; que acta en base a su propia expansin, ejerciendo contra las paredes del agujero que lo contiene una fuerza unitaria que crea trozaduras y grietas.
Debe ser un producto ambientalmente amigable que no emane gases y no deje residuos nocivos o txicos.
Este mortero sirve para:
Romper, cortar y demoler, rocas, concreto y hormign, en aquellos lugares que por razones de seguridad, no se pueden usar explosivos.
Demoliciones limitadas de rocas o estructuras de cimiento, all donde las obras adyacentes no deben ser daadas por las vibraciones generadas por las explosiones.
Precorte de formaciones rocosas, creando bloques aislados que pueden ser demolidos con la mxima facilidad.
Excavaciones o demoliciones de formaciones rocosas y estructuras de cemento, donde el empleo de explosivo resulta anti econmico por las prdidas de tiempo operativas, debido a las precauciones necesarias para el transporte, el almacenamiento y la manipulacin de los explosivos y el cumplimiento de los reglamentos de seguridad pblica.
El uso de este mortero se har cumpliendo estrictamente las indicaciones del fabricante (en cuanto a la eleccin del tipo de mortero y su uso) y su aplicacin se la realizar en presencia de la Fiscalizacin una vez que esta haya aprobado su uso, tomando en cuenta que la calidad del mortero deber ser la mejor. Se debern cuidar parmetros como modo de preparacin, temperatura, distancia de colocacin del mortero entre agujeros, dimetro y profundidad de los agujeros, etc. a fin de evitarse la expulsin violenta del mortero.
La fiscalizacin se asegurar que se tomen todas las medidas precautelatorias necesarias para salvaguardar el bienestar de quienes manipulen este mortero. Se deber usar equipo de trabajo adecuado, anteojos, mscaras, guantes, etc. Para ello se cumplir con lo que al respecto se estipule en las Especificaciones Tcnicas Ambientales.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Para obtener los resultados deseados, se aconseja efectuar algunas pruebas antes del comienzo del trabajo con el mortero expansivo.
2.2.3.2.5.- Condiciones de Seguridad y Disposicin de Trabajo.
Cuando las condiciones del terreno o las dimensiones de la excavacin sean tales que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacin, la Fiscalizacin ordenar al Constructor la colocacin de los entibados y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de los trabajadores, de la obra y de las estructuras o propiedades adyacentes. La Fiscalizacin exigir que estos trabajos sean realizados con las debidas seguridades y en la cantidad y calidad necesarias.
La Fiscalizacin est facultada para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o las personas, hasta que se efecten los trabajos de entibamiento o apuntalamiento necesarios.
En cada tramo de trabajo se abrirn no ms de 200 m. de zanja con anterioridad a la colocacin de la tubera y no se dejar ms de 300 m. de zanja sin relleno luego de haber colocado los tubos, siempre y cuando las condiciones de terreno y climticas sean las deseadas.
Cuando sea necesario debern colocarse puentes temporales sobre excavaciones an no rellenadas, en las intersecciones de las calles, en accesos a viviendas o cuando existan terrenos afectados por la excavacin; estos puentes sern mantenidos en servicio hasta que los requerimientos de las especificaciones que rige el trabajo anterior al relleno, hayan sido cumplidos. Los puentes temporales estarn sujetos a la aprobacin de Fiscalizacin.
Se vigilar para que desde el momento en que se inicie la excavacin hasta que se termine el relleno de la misma, no transcurra un lapso mayor de siete das calendario incluyendo el tiempo necesario para la colocacin y prueba de la tubera, salvo condiciones especiales que sern absueltas por la Fiscalizacin.
Todos los planos constructivos que prepare el Contratista se entregarn a la Fiscalizacin para su aprobacin previa, por lo menos siete (7) das hbiles antes del inicio de tales trabajos.
En todos los casos, el contratista deber cumplir con las disposiciones del Plan de Manejo Socio Ambiental y las Especificaciones Tcnicas Ambintales elaboradas para el Proyecto
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.2.3.2.6.- Depsito de Materiales Provenientes de Excavacin.
La Fiscalizacin examinar la calidad de los materiales excavados y determinar el uso que puede ser dado en las diferentes obras del proyecto o de la SENAGUA Demarcacion Hidrogrfica de Santiago, tales como terraplenes, bordos, bermas, rellenos, etc., debiendo en tal caso ser dispuestos hasta su utilizacin, en sitios convenientes del modo ms apropiado, contando con la aprobacin de la Fiscalizacin.
Ningn material de desalojo ser colocado sin autorizacin de la Fiscalizacin, ni en forma temporal, ni permanente, en propiedades pblicas o privadas ni an contando con el permiso de los propietarios.
Si la Fiscalizacin estableciere que el Contratista no est cumpliendo con lo previsto en este literal, podr imponer una multa y hacer desalojar el material utilizando los servicios de terceros y los gastos cargados al Contratista.
2.2.3.3.- Medicin y Forma de Pago.
La medicin de las excavaciones a mano o mecnica ser establecida por los volmenes delimitados por la lnea del terreno antes de iniciar las excavaciones y por las lneas tericas de excavacin mostradas en los planos, o definidas por la Fiscalizacin. Se medir y pagar por metro cbico excavado, sin considerar deslizamientos, desprendimientos o derrumbes que se consideren errores o negligencia del Contratista.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo segn estas especificaciones.
En ningn caso sern objeto de pago, las excavaciones que el Contratista realice por conveniencia propia, los cuales se consideran incluidos en los costos indirectos de la obra.
Los rubros relativos a la excavacin, definidos por el tipo de suelo, la clase de excavacin, la forma de ejecutarla y la profundidad de la misma, se indican en los respectivos presupuestos.
Para el caso se deber cumplir con las disposiciones del Plan de Manejo Socio Ambiental y las ETAM correspondientes.
2.2.4.- REPLANTILLO DE PIEDRA E =10CM
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.2.4.1.- Definicin.
El replantillo de piedra se colocar sobre el suelo nivelado o conformado, previa la fundicin de zapatas, losas estructurales u otros elementos, segn lo indicado en los planos.
2.2.4.2.- Especificaciones.
Previa a la colocacin de replantillos deber compactarse la base del terreno, a un nivel del 90% del Proctor Estndar, empleando para el efecto equipos adecuados segn el rea de la cimentacin, compactadores de taln, o rodillos, con las pendientes adecuadas hacia las zanjas de drenaje segn consta en los planos respectivos.
El espesor del replantillo de piedra ser de 0,10 m conforme a lo constante en los planos; incluye el material - piedra de ro o de cantera, y la grava natural o triturada que cubre los intersticios entre las piedras.
Todos los materiales debern cumplir con lo establecido en estas especificaciones.
2.2.4.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin del rubro, incluyendo a compactacin de la rasante, la unidad es el metros cuadrados.
2.2.5.- ENCOFRADOS.
2.2.5.1.- Definicin.
Se entender por encofrados las formas volumtricas que se confeccionan con piezas de madera, metlicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del hormign, con el fin de amoldarlo a la forma prevista. Se sujetarn a las disposiciones que a continuacin se indican.
2.2.5.2.- Especificaciones.
Diseo y materiales:
Los diseos y construccin de encofrados sern hechos por el Contratista y sometidos a la aprobacin de la Fiscalizacin conjuntamente con todos los detalles de montaje, sujecin, operacin y desmontaje. Las cargas asumidas en el diseo debern garantizar
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec su comportamiento durante todas las operaciones de hormigonado. Todo encofrado falloso o deformado ser rechazado y reemplazado a expensas del Contratista.
Como material para encofrados se podr utilizar: madera contrachapada, de espesor mnimo 20 mm, media duela machihembrada y cepillada y lmina o plancha metlica con sistema de sujecin, que luego proporcionen superficies lisas, sin deterioracin qumica y/o decoloracin. El uso de otros materiales que produzcan resultados similares deben ser aprobados por la Fiscalizacin.
Colocacin y sujecin:
Los encofrados debern ser lo suficientemente fuertes para resistir la presin resultante del vaciado y vibracin del hormign, estando sujetos rgidamente en su posicin correcta. debern ser lo suficientemente impermeables para evitar la prdida de la lechada.
Para el caso de tableros de madera, estos se mantendrn en su posicin mediante tirantes, espaciadores y puntales de madera, empleando donde se requiera pernos de un dimetro mnimo de 8 mm, roscados de lado y lado, con arandelas y tuercas. Los puntales, tirantes y las espaciadores resistirn por si solos los esfuerzos hidrulicos del vaciado y vibrado del hormign. Para encofrados metlicos, los elementos de sujecin de los encofrados permanecern embebidos en el hormign, al menos de 2 veces su dimetro, a 5 cm. de la superficie del hormign.
Despus de que los encofrados para las estructuras de hormign hayan sido colocados en su posicin final, sern inspeccionados por el Fiscalizador para comprobar que son adecuados en su construccin, colocacin y resistencia, pudiendo exigir al constructor el clculo de elementos encofrados que ameriten esa exigencia.
Mantenimiento y limpieza de los encofrados:
Antes de proceder al vaciado del hormign o al lanzado de mortero, las superficies del encofrado debern estar limpias y libres de incrustaciones de mortero o substancias extraas, tales como aserrn, xidos, cidos, etc.
Seguidamente sern recubiertas con una capa de aceite o parafina que evite la produccin de manchas o reacciones adversas y que adems facilite la posterior remocin de los encofrados, su utilizacin estar sujeta a la aprobacin de Fiscalizacin.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Remocin de Encofrados:
A fin de facilitar el curado especificado y reparar de inmediato las imperfecciones de las superficies verticales e inclinadas o las superficies alabeadas de transicin, debern ser retirados tan pronto como el hormign o el mortero haya alcanzado la suficiente resistencia que impida deformaciones, una vez realizada la reparacin, se continuar de inmediato con el curado especificado.
Para evitar esfuerzos excesivos en el hormign, ocasionado por el hinchamiento de los encofrados, las formas de madera para aperturas debern ser aflojadas tan pronto como sea posible. La remocin de encofrados (deslizantes o no) debern hacerse cuando la resistencia del hormign sea tal, que se evite la formacin de fisuras, grietas, desconchamientos o ruptura de aristas. Toda imperfeccin ser inmediatamente corregida.
Como regla general, los encofrados podrn ser retirados despus de transcurrido, por lo menos el siguiente tiempo, luego de la colocacin del hormign.
Losas 10 das Paredes 4 das Muros 2 das Canales 1 da
2.2.5.3.- Medicin y Forma de pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin, este rubro se pagar en metros cuadrados.
Para el caso de muros, el rea de encofrado se calcular como la suma del rea de las dos caras del muro.
2.2.6.- HORMIGONES.
2.2.6.1.- Definicin.
Se entiende por hormign al producto endurecido resultante, de la mezcla de cemento Portland, agua y agregados ptreos (ridos) en proporciones adecuadas; puede tener aditivos con el fin de obtener cualidades especiales.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.2.6.2.- Especificaciones.
2.2.6.2.1.- Generalidades.
Estas especificaciones tcnicas, incluyen los materiales, herramientas, equipo, fabricacin, transporte, manipulacin, vertido, a fin de que estas tengan perfectos acabados y la estabilidad requerida.
2.2.6.2.2.- Clases de Hormign.
Las clases de hormign a utilizarse en la obra sern aquellas sealadas en los planos u ordenada por el Fiscalizador.
La clase de hormign est relacionada con la resistencia requerida, el contenido de cemento, el tamao mximo de agregados gruesos, contenido de aire y las exigencias de la obra para el uso del hormign.
Se presentan 6 clases de hormign, conforme se indica a continuacin:
El hormign de 210 kg/cm 2 est destinado al uso en secciones de estructura o estructuras no sujetas a la accin directa del agua o medios agresivos, secciones masivas ligeramente reforzadas, muros de contencin.
El hormign de 300 kg/cm2 de resistencia est destinado al uso de obras expuestas a la accin del agua, lquidos agresivos y en los lugares expuestos a severa o moderada accin climtica, como congelamientos y deshielos alternados.
Todos los hormigones a ser utilizados en la obra debern ser diseados en un laboratorio calificado por la Entidad Contratante. El contratista realizar diseos de mezclas, y mezclas de prueba con los materiales a ser empleados que se acopien en la obra, y sobre esta base y de acuerdo a los requerimientos del diseo entregado por el laboratorio, dispondr la construccin de los hormigones.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Para la relacin agua/cemento se basar en el capitulo 4, tabla 4.2.2 del reglamento ACI318. Los cambios en la dosificacin contarn con la aprobacin del Fiscalizador.
2.2.6.2.3.- Normas.
Forman parte de estas especificaciones todas las regulaciones establecidas en el Cdigo Ecuatoriano de la Construccin.
2.2.6.2.4.- Materiales.
Cemento
Todo el cemento ser de una calidad tal que cumpla con la norma INEN 152: Requisitos, no debern utilizarse cementos de diferentes marcas en una misma fundicin. Los cementos nacionales que cumplen con estas condiciones son los cementos Portland: Rocafuerte, Chimborazo, Guapn y Selva Alegre.
A criterio del fabricante, pueden utilizarse aditivos durante el proceso de fabricacin del cemento, siempre que tales materiales, en las cantidades utilizadas, hayan demostrado que cumplen con los requisitos especificados en la norma INEN 1504.
El cemento ser almacenado en un lugar perfectamente seco y ventilado, bajo cubierta y sobre tarimas de madera. No es recomendable colocar ms de 14 sacos uno sobre otro y tampoco debern permanecer embodegados por largo tiempo.
El cemento Portland que permanezca almacenado a granel ms de 6 meses o almacenado en sacos por ms de 3 meses, ser nuevamente maestreado y ensayado y deber cumplir con los requisitos previstos, antes de ser usado.
La comprobacin del cemento, indicado en el prrafo anterior, se referir a:
TIPO DE ENSAYO ENSAYO INEN
Anlisis qumico INEN 152 Finura INEN 196, 197 Tiempo de fraguado INEN 158, 159 Consistencia normal INEN 157 Resistencia a la compresin INEN 488 Resistencia a la flexin INEN 198 Resistencia a la traccin AASHTO T-132
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Si los resultados de las pruebas no satisfacen los requisitos especificados, el cemento ser rechazado.
Cuando se disponga de varios tipos de cemento estos debern almacenarse por separado y se los identificar convenientemente para evitar que sean mezclados.
Agregado Fino.
Los agregados finos para hormign de cemento Portland estarn formados por arena natural, arena de trituracin (polvo de piedra) o una mezcla de ambas.
La arena deber ser limpia, slicica (cuarzosa o grantica), de mina o de otro material inerte con caractersticas similares. Deber estar constituida por granos duros, angulosos, speros al tacto, fuertes y libres de partculas blandas, materias orgnicas, esquistos o pizarras. Se prohbe el empleo de arenas arcillosas, suaves o disgregables. Igualmente no se permitir el uso del agregado fino con contenido de humedad superior al 8 %.
Los requerimientos de granulometra deber cumplir con la norma INEN 872: ridos para hormign. Requisitos. El mdulo de finura no ser menor que 2.4 ni mayor que 3.1; una vez que se haya establecido una granulometra, el mdulo de finura de la arena deber mantenerse estable, con variaciones mximas de 0.2, en caso contrario el fiscalizador podr disponer que se realicen otras combinaciones, o en ltimo caso rechazar este material.
Ensayos y Tolerancias
Las exigencias de granulometra sern comprobadas por el ensayo granulomtrico especificado en la norma INEN 697.
El peso especfico de los agregados se determinar de acuerdo al mtodo de ensayo estipulado en la norma INEN 856.
El peso unitario del agregado se determinar de acuerdo al mtodo de ensayo estipulado en la norma INEN 858.
El rido fino debe estar libre de cantidades dainas e impurezas orgnicas, para lo cual se emplear el mtodo de ensayo INEN 855. Se rechazar todo material que produzca un color ms oscuro que el patrn.
Un rido fino rechazado en el ensayo de impurezas orgnicas puede ser utilizado, si la decoloracin se debe principalmente a la presencia de pequeas cantidades de carbn,
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec lignito o partculas discretas similares. Tambin puede ser aceptado si, al ensayarse para determinar el efecto de las impurezas orgnicas en la resistencia de morteros, la resistencia relativa calculada a los 7 das, de acuerdo con la norma INEN 866, no sea menor del 95 %.
El rido fino por utilizarse en hormign que estar en contacto con agua, sometida a una prolongada exposicin de la humedad atmosfrica o en contacto con la humedad del suelo, no debe contener materiales que reaccionen perjudicialmente con los lcalis del cemento, en una cantidad suficiente para producir una expansin excesiva del mortero o del hormign. Si tales materiales estn presentes en cantidades dainas, el rido fino puede utilizarse, siempre que se lo haga con un cemento que contenga menos del 0.6 % de lcalis calculados como xido de sodio.
El rido fino sometido a 5 ciclos de inmersin y secado para el ensayo de resistencia a la disgregacin (norma INEN 863), debe presentar una prdida de masa no mayor del 10 %, si se utiliza sulfato de sodio; o 15 %, si se utiliza sulfato de magnesio. El +rido fino que no cumple con estos porcentajes puede aceptarse siempre que el hormign de propiedades comparables, hecho de rido similar proveniente de la misma fuente, haya m0ostrado un servicio satisfactorio al estar expuesto a una intemperie similar a la cual va estar sometido el hormign por elaborarse con dicho rido.
Todo el rido fino que se requiera para ensayos, debe cumplir los requisitos de muestreo establecidos en la norma INEN 695. La cantidad de sustancias perjudiciales en el rido fino no debe exceder los lmites que se especifican en la norma INEN 872
Porcentajes mximos de substancias extraas en los agregados.
Los siguientes son los porcentajes mximos permisibles (en peso de la muestra) de substancias indeseables y condicionantes de los agregados.
AGREGADO FINO % DEL PESO Material que pasa el tamiz No. 200 3.00 Arcillas y partculas desmenuzables 0.50 Hulla y lignito 0.25 Otras substancias dainas 2.00 Total mximo permisible 4.00
En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el rido fino no debe exceder los lmites que se estipula en la norma INEN 872 para rido fina.
Agregado Grueso.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
Los agregados gruesos para el hormign de cemento Portland estarn formados por grava, roca triturada o una mezcla de estas que cumplan con los requisitos de la norma INEN 872.
Para los trabajos de hormign, consistir en roca triturada mecnicamente, ser de origen andestico, preferentemente de piedra azul. Se emplear ripio limpio de impurezas, materias orgnicas, y otras substancias perjudiciales, para este efecto se lavar perfectamente. Se recomienda no usar el ripio que tenga formas alargadas o de plaquetas.
Tambin podr usarse canto rodado triturado a mano o ripio proveniente de cantera natural siempre que tenga forma cbica o piramidal, debiendo ser rechazado el ripio que contenga mas del 15 % de formas planas o alargadas.
La produccin y almacenamiento del ripio, se efectuar dentro de tres grupos granulomtricos separados, designados de acuerdo al tamao nominal mximo del agregado y segn los siguientes requisitos:
TAMIZ INEN PORCENTAJE EN MASA QUE DEBEN PASAR POR LOS TAMICES aberturas cuadradas No.4 a 3/4"(19 mm) 3/4" a 11/2"(38mm) 11/2 a 2" (76mm)
En todo caso los agregados para el hormign de cemento Portland cumplirn las exigencias granulomtricas que se indican en la tabla 3 de la norma INEN 872.
Ensayos y tolerancias
Las exigencias de granulometras sern comprobadas por el ensayo granulomtrico INEN 696. El peso especfico de los agregados se determinar de acuerdo al mtodo de ensayo INEN 857.
Porcentajes mximos de substancias extraas en los agregados
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
Los siguientes son los porcentajes mximos permisibles (en peso de la muestra) de substancias indeseables y condicionantes de los agregados.
AGREGADO GRUESO % DEL PESO
Solidez, sulfato de sodio, prdidas en cinco ciclos 12.00 Abrasin - Los ngeles (prdida): 35.00 Material que pasa tamiz No. 200: 0.50 Arcilla: 0.25 Hulla y lignito: 0.25 Partculas blandas o livianas: 2.00 Otros: 1.00
En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el rido grueso no debe exceder los lmites que se estipula en la norma INEN 872.
Piedra
La piedra para hormign ciclpeo deber provenir de depsitos naturales o de canteras; ser de calidad aprobada, slida resistente y durable, exenta de defectos que afecten a su resistencia y estar libre de material vegetal tierra u otro material objetables. Toda la piedra alterada por la accin de la intemperie o que se encuentre meteorizada, ser rechazada. Las piedras a emplearse para cimientos o cualquier obra de albailera sern limpias, granticas, andesticas o similares, de resistencia y tamao adecuado para el uso que se les va a dar, inalterables bajo la accin de los agentes atmosfricos.
Ensayos y tolerancias
La piedra para hormign ciclpeo tendr una densidad mnima de 2.3 gr/cm 3 , y no presentar un porcentaje de desgaste mayor a 40 en el ensayo de abrasin norma INEN 861 luego de 500 vueltas de la mquina de los ngeles.
La piedra para hormign ciclpeo no arrojar una prdida de peso mayor al 12 %, determinada en el ensayo de durabilidad, norma INEN 863, Lego de 5 ciclos de inmersin y lavado con sulfato de sodio.
El tamao de las piedras deber ser tal que en ningn caso supere el 25 % de la menor dimensin de la estructura a construirse. El volumen de piedras incorporadas no exceder del 50 % del volumen de la obra o elemento que se esta construyendo con ese material.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
Agua
El agua para la fabricacin del hormign ser potable, libre de materias orgnicas, deletreos y aceites, tampoco deber contener substancias dainas como cidos y sales, deber cumplir con la norma INEN 1108 Agua Potable: Requisitos. El agua que se emplee para el curado del hormign, cumplir tambin los mismos requisitos que el agua de amasado.
Aditivos
Esta especificacin tiene por objeto establecer los requisitos que deben de cumplir los aditivos qumicos que pueden agregarse al hormign para que ste desarrolle ciertas caractersticas especiales requeridas en obra.
En caso de usar aditivos, estos estarn sujetos a aprobacin previa de fiscalizacin. Se demostrar que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composicin y rendimiento del hormign en todos los elementos donde se emplee aditivos.
Se respetarn las proporciones y dosificaciones establecidas por el productor.
Los aditivos que se empleen en hormigones cumplirn las siguientes normas:
Aditivos para hormigones. Aditivos qumicos. Requisitos. Norma INEN PRO 1969. Aditivos para hormigones. Definiciones. Norma INEN PRO 1844 Aditivos reductores de aire. Norma INEN 191, 152
Los aditivos reductores de agua, retardadores y acelerantes debern cumplir la "Especificacin para aditivos qumicos para concreto" (ASTM - C - 490) y todos los dems requisitos que esta exige exceptuando el anlisis infrarrojo.
2.2.6.2.5.- Amasado de Hormign.
Se recomienda realizar el amasado a mquina, en lo posible una que posea una vlvula automtica para la dosificacin del agua.
La dosificacin se la har al peso. El control de balanzas, calidades de los agregados y humedad de los mismos deber hacerse por lo menos a la iniciacin de cada jornada de fundicin.
El hormign se mezclar mecnicamente hasta conseguir una distribucin uniforme de los materiales. No se sobrecargar la capacidad de las hormigoneras utilizadas; el
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec tiempo mnimo de mezclado ser de 1.5 minutos, con una velocidad de por lo menos 14 r.p.m.
El agua ser dosificada por medio de cualquier sistema de medida controlado, corrigindose la cantidad que se coloca en la hormigonera de acuerdo a la humedad que contengan los agregados. Pueden utilizarse las pruebas de consistencia para regular estas correcciones.
Hormign mezclado en camin.
La norma que regir al hormign premezclado ser la INEN PRO 1855.
Las mezcladoras sobre camin sern del tipo de tambor giratorio, impermeables y de construccin tal que el hormign mezclado forme una masa completamente homognea.
Los agregados y el cemento sern medidos con precisin en la planta central, luego de lo cual se cargar el tambor que transportar la mezcla. La mezcladora del camin estar equipada con un tanque para medicin de agua; solamente se llenar el tanque con la cantidad de agua establecida, a menos que se tenga un dispositivo que permita comprobar la cantidad de agua aadida. La cantidad de agua para cada carga podr aadirse directamente, en cuyo caso no se requiere tanque en el camin.
La capacidad de las mezcladoras sobre camin ser la fijada por su fabricante, y el volumen mximo que se transportar en cada carga ser el 60 % de la capacidad nominal para mezclado, o el 80 % del mismo para la agitacin en transporte.
El mezclado en tambores giratorios sobre camiones deber producir hormign de una consistencia adecuada y uniforme, la que ser comprobada por el Fiscalizador cuando l lo estime conveniente. El mezclado se empezar hasta dentro de 30 minutos Lego de que se ha aadido el cemento al tambor y se encuentre ste con el agua y los agregados. Si la temperatura del tambor est sobre los 32 grados centgrados y el cemento que se utiliza es de fraguado rpido, el lmite de tiempo antedicho se reducir a 15 minutos.
La duracin del mezclado se establecer en funcin del nmero de revoluciones a la velocidad de rotacin sealada por el fabricante. El mezclado que se realice en un tambor giratorio no ser inferior a 70 ni mayor que 100 revoluciones. Para verificar la duracin del mezclado, se instalar un contador adecuado que indique las revoluciones del tambor; el contador se accionar una vez que todos los ingredientes del hormign se encuentren dentro del tambor y se comience el mezclado a la velocidad especificada.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Transporte de la mezcla.- La entrega del hormign para estructuras se har dentro de un perodo mximo de 1.5 horas, contadas a partir del ingreso del agua al tambor de la mezcladora; en el transcurso de este tiempo la mezcla se mantendr en continua agitacin. En condiciones favorables para un fraguado ms rpido, como tiempo caluroso, el Fiscalizador podr exigir la entrega del hormign en un tiempo menor al sealado anteriormente.
El vaciado del hormign se lo har en forma continua, de manera que no se produzca, en el intervalo de 2 entregas, un fraguado parcial del hormign ya colocado; en ningn caso este intervalo ser ms de 30 minutos.
En el transporte, la velocidad de agitacin del tambor giratorio no ser inferior a 4 RPM ni mayor a 6 RPM. Los mtodos de transporte y manejo del hormign sern tales que faciliten su colocacin con la mnima intervencin manual y sin causar daos a la estructura o al hormign mismo.
2.2.6.2.6.- Manipulacin y Vaciado del Hormign.
Manipulacin.
La manipulacin del hormign en ningn caso deber tomar un tiempo mayor a 30 minutos.
Previo al vaciado, el constructor deber proveer de canalones, elevadores, artesas y plataformas adecuadas a fin de transportar el hormign en forma correcta hacia los diferentes niveles de consumo. En todo caso no se permitir que se deposite el hormign desde una altura tal que se produzca la separacin de los agregados. El equipo necesario tanto para la manipulacin como para el vaciado, deber estar en perfecto estado, limpio y libre de materiales usados y extraos.
Vaciado.
Para la ejecucin y control de los trabajos, se podrn utilizar las recomendaciones del ACI 614 - 59 o las del ASTM. El constructor deber notificar al fiscalizador el momento en que se realizar el vaciado del hormign fresco, de acuerdo con el cronograma, planes y equipos ya aprobados. Todo proceso de vaciado, a menos que se justifique en algn caso especfico, se realizar bajo la presencia del fiscalizador.
El hormign debe ser colocado en obra dentro de los 30 minutos despus de amasado, debiendo para el efecto, estar los encofrados listos y limpios, asimismo debern estar colocados, verificados y comprobados todas las armaduras y chicotes, en estas condiciones, cada capa de hormign deber ser vibrada a fin de desalojar las burbujas
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec de aire y oquedades contenidas en la masa, los vibradores podrn ser de tipo elctrico o neumtico, electromagntico o mecnico, de inmersin o de superficie, etc.
De ser posible, se colocar en obra todo el hormign de forma continua. Cuando sea necesario interrumpir la colocacin del hormign, se procurar que esta se produzca fuera de las zonas crticas de la estructura, o en su defecto se proceder a la formacin inmediata de una junta de construccin tcnicamente diseada segn los requerimientos del caso y aprobados por la fiscalizacin.
Para colocar el hormign en vigas o elementos horizontales, debern estar fundidos previamente los elementos verticales.
Las jornadas de trabajo, si no se estipula lo contrario, debern ser tan largas, como sea posible, a fin de obtener una estructura completamente monoltica, o en su defecto establecer las juntas de construccin ya indicadas.
El vaciado de hormign para condiciones especiales debe sujetarse a lo siguiente:
a) Vaciado del hormign bajo agua:
Se permitir colocar el hormign bajo agua tranquila, siempre y cuando sea autorizado por el Ingeniero fiscalizador y que el hormign contenga veinticinco (25) por ciento ms cemento que la dosificacin especificada. No se pagar compensacin adicional por ese concepto extra. No se permitir vaciar hormign bajo agua que tenga una temperatura inferior a 5C.
b) Vaciado del hormign en tiempo fro:
Cuando la temperatura media est por debajo de 5C se proceder de la siguiente manera:
Aadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por la Supervisin.
La temperatura del hormign fresco mientras es mezclado no ser menor de 15C.
La temperatura del hormign colocado ser mantenida a un mnimo de 10C durante las primeras 72(setenta y dos) horas despus de vaciado durante los siguientes 4(cuatro) das la temperatura de hormign no deber ser menor de 5C.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec El Constructor ser enteramente responsable por la proteccin del hormign colocado en tiempo fro y cualquier hormign daado debido al tiempo fro ser retirado y reemplazado por cuenta del Constructor.
c) Vaciado del hormign en tiempo clido:
La temperatura de los agregados agua y cemento ser mantenido al ms bajo nivel prctico. La temperatura del cemento en la hormigonera no exceder de 50C y se debe tener cuidado para evitar la formacin de bolas de cemento.
La subrasante y los encofrados sern totalmente humedecidos antes de colocar el hormign. La temperatura del hormign no deber bajo ninguna circunstancia exceder de 32C y a menos que sea aprobado especficamente por la Supervisin, debido a condiciones excepcionales, la temperatura ser mantenida a un mximo de 27C.
Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado ser aadido a la mezcla del hormign de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No se deber exceder el asentamiento de cono especificado.
2.2.6.2.7.- Consolidacin.
El hormign armado o simple ser consolidado por vibracin y otros mtodos adecuados aprobados por el fiscalizador. Se utilizarn vibradores internos para consolidar hormign en todas las estructuras. Deber existir suficiente equipo vibrador de reserva en la obra, en caso de falla de las unidades que estn operando.
El vibrador ser aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm, y por perodos cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente despus de que ha sido colocado. El apisonado, varillado o paleteado ser ejecutado a lo largo de todas las caras para mantener el agregado grueso alejado del encofrado y obtener superficies lisas.
2.2.6.2.8.- Pruebas de Consistencias y Resistencia.
Se controlar peridicamente la resistencia requerida del hormign, se ensayarn en muestras cilndricas de 15.3cm (6") de dimetro por 30.5cm (12") de altura, de acuerdo con las recomendaciones y requisitos de las especificaciones ASTM, CI72, CI92, C31 y C39.
Todos los resultados de los ensayos de compresin, a los 28 das, debern cumplir con la resistencia requerida, como se especifique en planos. No ms del 10 % de los resultados de por lo menos 20 ensayos (de 4 cilindros de cada ensayo; uno ensayado
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec a los 7 das, y los 3 restantes a los 28 das) debern tener valores inferiores.
La cantidad de ensayos a realizarse, ser de por lo menos uno (4 cilindros por ensayo, 1 roto a los 7 das y los 3 a los 28 das), para cada estructura individual.
Los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de concreto, debern ser efectuados por el fiscalizador, inmediatamente despus de la descarga de las mezcladoras. El envo de los 4 cilindros para cada ensayo se lo har en caja de madera.
Si el transporte del hormign desde las hormigoneras hasta el sitio de vaciado, fuera demasiado largo y sujeto a evaporacin apreciable, se tomar las muestras para las pruebas de consistencia y resistencia junto al sitio de la fundicin.
De utilizarse hormign premezclado, se tomarn muestras por cada camin que llegue a la obra.
La uniformidad de las mezclas, ser controlada segn la especificacin ASTM - C39. Su consistencia ser definida por el fiscalizador y ser controlada en el campo, ya sea por el mtodo del factor de compactacin del ACI, o por los ensayos de asentamiento, segn ASTM - C143. En todo caso la consistencia del hormign ser tal que no se produzca la disgregacin de sus elementos cuando se coloque en obra.
Siempre que las inspecciones y las pruebas indiquen que se ha producido la segregacin de una amplitud que vaya en detrimento de la calidad y resistencia del hormign, se revisar el diseo, disminuyendo la dosificacin de agua o incrementando la dosis de cemento, o ambos. Dependiendo de esto, el asentamiento variar de 7 - 10 cm.
El fiscalizador podr rechazar un hormign, si a su juicio, no cumple con la resistencia especificada, y ser quien ordene la demolicin de tal o cual elemento.
2.2.6.2.9.- Curado del Hormign.
El constructor, deber contar con los medios necesarios para efectuar el control de la humedad, temperatura y curado del hormign, especialmente durante los primeros das despus de vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratacin del cemento y de la resistencia del hormign.
El curado del hormign podr ser efectuado siguiendo las recomendaciones del Comit 612 del ACI.
De manera general, se podr utilizar los siguientes mtodos: esparcir agua sobre la superficie del hormign ya suficientemente endurecida; utilizar mantas impermeables
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec de papel, compuestos qumicos lquidos que formen una membrana sobre la superficie del hormign y que satisfaga las especificaciones ASTM - C309, tambin podr utilizarse arena o aserrn en capas y con la suficiente humedad.
El curado con agua, deber realizrselo durante un tiempo mnimo de 14 das. El curado comenzar tan pronto como el hormign haya endurecido.
Adems de los mtodos antes descritos, podr curarse al hormign con cualquier material saturado de agua, o por un sistema de tubos perforados, rociadores mecnicos, mangueras porosas o cualquier otro mtodo que mantenga las superficies continuamente, no peridicamente, hmedas. Los encofrados que estuvieren en contacto con el hormign fresco tambin debern ser mantenidos hmedos, a fin de que la superficie del hormign fresco, permanezca tan fra como sea posible.
El agua que se utilice en el curado, deber satisfacer los requerimientos de las especificaciones para el agua utilizada en las mezclas de hormign.
El curado de membrana, podr ser realizado mediante la aplicacin de algn dispositivo o compuesto sellante que forme una membrana impermeable que retenga el agua en la superficie del hormign. El compuesto sellante ser pigmentado en blanco y cumplir los requisitos de la especificacin ASTM C309, su consistencia y calidad sern uniformes para todo el volumen a utilizarse.
El constructor, presentar los certificados de calidad del compuesto propuesto y no podr utilizarlo si los resultados de los ensayos de laboratorio no son los deseados.
2.2.6.2.10.- Reparaciones.
Cualquier trabajo de hormign que no se halle bien conformado, sea que muestre superficies defectuosas, aristas faltantes, etc., al desencofrar, sern reformados en el lapso de 24 horas despus de quitados los encofrados. Las imperfecciones sern reparadas por mano de obra experimentada bajo la aprobacin y presencia del fiscalizador, y sern realizadas de tal manera que produzcan la misma uniformidad, textura y coloracin del resto de las superficies, para estar de acuerdo con las especificaciones referentes a acabados.
Las reas defectuosas debern picarse, formando bordes perpendiculares y con una profundidad no menor a 2.5cm. El rea a repararse deber ser la suficiente y por lo menos 15cm.
Segn el caso para las reparaciones se podr utilizar pasta de cemento, morteros, hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes, acelerantes, expansores,
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec colorantes, cemento blanco, etc. Todas las reparaciones se debern conservar hmedas por un lapso de 5 das.
Cuando la calidad del hormign fuere defectuosa, todo el volumen comprometido deber reemplazarse a satisfaccin del fiscalizador.
2.2.6.2.11.- Juntas de Construccin.
Las juntas de construccin debern ser colocadas de acuerdo a los planos o lo que indique la fiscalizacin.
Donde se vaya a realizar una junta, la superficie de hormign fundido debe dejarse dentada o spera y ser limpiada completamente mediante soplete de arena mojada, chorros de aire y agua a presin u otro mtodo aprobado. Las superficies de juntas encofradas sern cubiertas por una capa de un cm de pasta de cemento puro, inmediatamente antes de colocar el hormign nuevo. Dicha parte ser bien pulida con escobas en toda la superficie de la junta, en los rincones y huecos y entre las varillas de refuerzo saliente.
2.2.6.2.12.- Tolerancias.
El constructor deber tener mucho cuidado en la correcta realizacin de las estructuras de hormign, de acuerdo a las especificaciones tcnicas de construccin y de acuerdo a los requerimientos de planos estructurales, deber garantizar su estabilidad y comportamiento.
El fiscalizador podr aprobar o rechazar e inclusive ordenar rehacer una estructura cuando se hayan excedido los lmites tolerables que se detallan a continuacin:
Tolerancia para estructuras de hormign armado
a) Desviacin de la vertical (plomada) En las lneas y superficies de paredes y en aristas: En 3 m, 6.0mm En un entrepiso: Mximo en 6 m, 10.0mm En 12 m o ms, 19.0mm
b) Variaciones en las dimensiones de las secciones transversales en los espesores de losas y paredes: En menos 6mm En ms 12.0mm
c) Zapatas o cimentaciones
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
Variacin de dimensiones en planta:
En menos 12.0mm En ms 50.0mm
Desplazamientos por localizacin o excentricidad: 2% del ancho de zapata en la direccin del desplazamiento pero no ms de 50.0 mm. Reduccin en espesores: Menos del 5% de los espesores especificados
Tolerancias para estructuras masivas
a) Toda clase de estructuras: En 6 m 12.0mm
Variaciones de las dimensiones construidas de las establecidas en los planos:
En 12 m 19.0mm En 24 m o ms 32.0mm
Variaciones de las dimensiones con relacin a elementos estructurales individuales, de posicin definitiva: En construcciones enterradas dos veces las tolerancias anotadas antes.
b) Desviaciones de la vertical de los taludes especificados o de las superficies curvas de todas las estructuras incluyendo las lneas y superficies de columnas, paredes, estribos, secciones de arcos, medias caas para juntas verticales y aristas visibles:
En 3 m 12.0mm En 6 m 19.0mm En 12 ms 30.0mm En construcciones enterradas: dos veces las tolerancias antes anotadas.
Tolerancias para colocacin de acero de refuerzo
a) Variacin del recubrimiento de proteccin: Con 50mm de recubrimiento: 6.0mm Con 76mm de recubrimiento: 12.0mm
b) Variacin en el espaciamiento indicado: 10.0mm
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.2.6.2.13.- Dosificacin.
Los hormigones debern ser diseados de acuerdo a las caractersticas de los agregados
C = Cemento A = Arena R = Ripio o grava Ag. = Agua
Los agregados deben ser de buena calidad, libre de impurezas, materia orgnica, y tener adecuada granulometra.
Agua ser libre de aceites, sales, cidos i otras impurezas.
2.2.6.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los volmenes de hormign a pagarse sern medidos en metros cbicos en base a las dimensiones indicadas en los planos y de conformidad con estas especificaciones y pagados a los respectivos precios contractuales, segn su tipo y resistencia. No debe in- cluirse ningn volumen desperdiciado o usado por conveniencias de construccin tales como: rellenos de sobre excavaciones, u otros utilizados para facilitar el desarrollo de un sistema constructivo (cunetas de drenaje provisionales, etc.).
No se harn reducciones de volumen por el espacio utilizado por acero de refuerzo, huecos de drenaje, tuberas, orificios u otros elementos de dimetro inferior a 30 cm.
El pago incluye la mano de obra, equipo, herramientas y materiales incluyendo aditivos que sean necesarios para una correcta ejecucin del rubro. Adems, el pago incluye las actividades de mezclado, transporte, colocacin, acabado y curado del hormign simple para estructuras, construccin de juntas, u otros dispositivos en el hormign.
2.2.7.- HORMIGN CICLPEO.
2.2.7.1.- Especificaciones.
Se entender por hormign ciclpeo aquel en que el 60% del volumen de la estructura, ser rellenado con hormign f 'c = 210 kg./cm 2 y hasta el 40% con piedra desplazante.
El tamao mximo de la piedra desplazante podr ser de hasta una tercera parte de la dimensin mnima de la estructura en el sitio de colocacin de la piedra, pero no mayor de veinte y cinco (25) cm. La separacin mnima entre piedras no podr ser menor a diez (10) cm.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec La separacin mnima entre piedras y encofrado no podr ser menor a quince (15) cm., en ningn caso, se debe reducir la relacin de hormign a piedra. El Contratista deber cumplir con todas las dems especificaciones del hormign simple. Se permitir colocar el hormign ciclpeo en aquellas estructuras indicadas en los planos y/o autorizadas por escrito por la Fiscalizacin. La calidad y tamao de la piedra desplazante deber ser aceptada por la Fiscalizacin.
El tamao de las piedras deber ser tal que en ningn caso supere el 25% de la menor dimensin de la estructura a construirse.
En paredes de espesores mayores a 1.20m se utilizarn piedras de mayor tamao. Cada piedra quedar rodeada por lo menos de 30cm de hormign y ninguna estar a menos de 60cm de la superficie superior y a 15 cm de la superficie de encofrados.
Las piedras sern saturadas con agua antes de su colocacin.
En el caso del hormign simple, este deber sujetarse a lo establecido en el tem 2.27 de estas especificaciones.
2.2.7.1.1.- Control de Calidad del Hormign.
El control de calidad de los materiales y servicios ser desarrollado por la Fiscalizacin para verificar el cumplimiento de las condiciones especificadas.
Las directrices para dicho control sern las prcticas recomendadas de la ASTM y en las secciones pertinentes de los volmenes 13 y 14 de los estndares del ACI. Los resultados de laboratorio sern considerados como definitivos y constituirn evidencia suficiente para aprobar o rechazar materiales o procedimientos de trabajo.
La Fiscalizacin decidir, segn su conveniencia, la frecuencia de los ensayos y proporcionar al Contratista una copia de todos los resultados alcanzados. El Contratista podr delegar al laboratorio su propio personal tcnico para que observe los ensayos.
2.2.7.2.- Medicin y Forma de Pago.
Los volmenes de hormign a pagarse sern medidos en metros cbicos de conformidad con estas especificaciones y pagados a los respectivos precios contractuales, segn su tipo y resistencia. No debe incluirse ningn volumen desperdiciado o usado por conveniencias de construccin tales como: rellenos de sobre-excavaciones, u otros utilizados para facilitar el desarrollo de un sistema constructivo (cunetas de drenaje provisionales, etc.).
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
No se harn reducciones de volumen por el espacio utilizado por acero de refuerzo, huecos de drenaje, tuberas, orificios u otros elementos de dimetro inferior a 30 cm.
El pago incluye la mano de obra, equipo, herramientas y materiales incluyendo aditivos que sean necesarios para una correcta ejecucin del rubro. Adems, el pago incluye las actividades de mezclado, transporte, colocacin, acabado y curado del hormign ciclpeo para estructuras, construccin de juntas, u otros dispositivos en el hormign.
2.2.8.- RELLENO CON PIEDRA, CON GRAVA Y COMPACTADO
2.2.8.1.- Definicin.
En esta parte se definen las actividades que se realizan para seleccionar, preparar y colocar material compactado o no, en las zanjas, desde el nivel del plano de asentamiento hasta el nivel original o el definido en los planos, y su mantenimiento hasta la terminacin de las obras.
2.2.8.2.- Especificaciones.
Todo el material aprovechable de las excavaciones ser utilizado en el relleno posterior. Cualquier material excedente o inadecuado que hubiese, ser desechado y desalojado.
El material utilizado para la construccin de los rellenos bsicamente deber estar libre de troncos, ramas, y en general de todo material vegetal o inapropiado. Al efecto, Fiscalizacin aprobar previamente el material o los bancos de prstamo cuyo material vaya a ser utilizado para ese fin.
El material de relleno se clasifica en relleno sin compactar, relleno compactado a mano y relleno compactado a mquina.
El Contratista someter a la aprobacin de la Fiscalizacin, los procedimientos y medios que ha previsto para la ejecucin de los rellenos. No se efectuar el relleno de excavaciones si antes no se cuenta con la aprobacin constante en el libro de obra- por parte de la Fiscalizacin y la calificacin del material a utilizar, de lo contrario, la Fiscalizacin, podr ordenar si as lo creyera conveniente, la extraccin del material utilizado en los rellenos no aprobados. El Constructor no tendr derecho a retribucin econmica ni compensacin alguna por este trabajo.
No se autorizar la colocacin del material de relleno en condiciones de saturacin o sobresaturacin, ni permitir que el exceso de agua ceda por filtracin. Los rellenos se
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec realizarn de manera que se evite la segregacin de modo que los resultados sean lo ms homogneos. Se evitar la contaminacin entre diversos tipos de materiales.
2.2.8.2.1.- Rellenos de zanjas para Tuberas.
En las primeras capas, hasta alcanzar los 0,30 m por encima de la tubera, el relleno se realizar empleando material fino seleccionado ya sea de la propia excavacin o de prstamo, segn criterio de la Fiscalizacin, exento de piedras, restos de materiales de construccin, material vegetal, o cantos rodados mayores a los 0,05 m de dimetro.
El material de relleno ser colocado en una capa de 0,40 m para ser compactada mediante un vibroapisonador de taln, hasta conseguir una compactacin no menor al 90% del Proctor modificado. Se espera que finalmente quede una capa compactada de alrededor de 0,30m sobre la tubera, que asegure la transmisin de esfuerzos al suelo adyacente
Se tendr cuidado de no transitar, ni efectuar trabajos sobre la tubera, hasta que se haya alcanzado un mnimo de 0.30 m de relleno sobre stas.
A partir de ese nivel, se proceder con el relleno propiamente dicho, sin compactar, o compactado a mquina, segn lo seale la Fiscalizacin, y en la forma como se especifica ms adelante.
El Constructor ser responsable de cualquier desplazamiento o dao de la tubera y/o estructura, que pudiera ser causado por procedimientos inadecuados de relleno u otros. El arreglo obligatorio, aprobado por la Fiscalizacin, que debe efectuar el Constructor para corregir el dao, no le concede ningn derecho para reclamar pago adicional por los trabajos ejecutados, que son de su responsabilidad.
En los espacios verdes -parques, parterres-, el relleno debe terminar quince (15) centmetros por debajo del nivel del terreno natural. La colocacin posterior de tierra vegetal y el csped, sern ejecutados segn las especificaciones correspondientes.
Si por negligencia o descuido del Constructor, la actividad de relleno no ha sido continua despus de la instalacin de las tuberas, y por esta causa se hubieren producido derrumbes, los daos sern reparados inmediatamente por el Constructor, por su cuenta y costo.
2.2.8.2.2.- Relleno sin Compactar.
Consiste en la colocacin del material producto de la excavacin o de prstamo, en la zanja, en forma directa, mediante el tendido uniforme, sin compactacin manual o
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec mecnica alguna. Este tipo de relleno ser ejecutado nicamente en lugares que, de acuerdo a la planificacin realizada, sean reservados para espacios verdes, reas de proteccin forestal, y que la pendiente de la superficie no sobrepase el 10%, sin que exista previsin de trfico vehicular ni peatonal. Estos trabajos indicados, sern ejecutados nicamente mediante orden escrita de la Fiscalizacin.
El relleno sin compactar, se colocar por capas de no ms de 0,60 m de espesor, sensiblemente horizontales, dejando al final un sobre-relleno que compense los asentamientos posteriores.
En las zanjas con pendientes longitudinales mayores al 5%, los rellenos dispondrn en sus extremos, de muros de contencin superficial de mampostera seca de piedra, o algn otro elemento, que impidan el arrastre del suelo en pocas lluviosas.
En el caso en el que el relleno se destine a la siembra de especies vegetales, la tierra vegetal se extender por medios manuales o mecnicos sin compactar, en una sola capa, siguiendo los procedimientos que estn establecidos.
2.2.8.2.3.- Relleno Compactado a Mquina.
Por relleno compactado se define la colocacin de material clasificado en obra, en capas sensiblemente horizontales de no ms de 0.20 m de espesor, debidamente compactadas, hasta las alturas definidas por la Fiscalizacin, con una densidad medida en sitio, igual o mayor al 95% de la densidad mxima.
La compactacin se realizar preferiblemente con compactadores mecnicos, como: rodillo compactador, vibro-apisonador (compactador de taln) o rodillo pata de cabra. En zanjas no se aceptar el uso de planchas vibratorias.
Para obtener una densidad de acuerdo con lo especificado, el contenido de humedad del material a ser usado en el relleno debe ser ptimo. Si el material se encuentra seco, se aadir la cantidad necesaria de agua, y, si existe exceso de humedad, ser necesario secar el material. Para una adecuada compactacin mediante apisonamiento, no ser utilizado en el relleno material hmedo excedido con relacin a la humedad ptima obtenida en la prueba Proctor T-99, de la AASHTO.
El material de relleno ser humedecido fuera de la zanja, antes de su colocacin, para conseguir la humedad ptima. En caso contrario para eliminar el exceso de humedad, el secado del material se realizar extendiendo en capas delgadas para permitir la evaporacin del exceso de agua.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Para iniciar el relleno de las zanjas el Fiscalizador verificar que las paredes tengan los taludes autorizados, estables, (evitando que se formen cuevas donde el relleno no se puede compactar adecuadamente); en caso de haberse producido derrumbes por defectos en el proceso de excavacin, originndose socavaciones o bvedas que impidan una correcta compactacin del material de relleno, sern eliminadas mediante sobre- excavacin, por cuenta y a costa del contratista.
2.2.8.2.4.- Relleno con Piedra.
Para realizar el relleno con piedra se utilizar canto rodado o angular, se lo colocar en las estaciones Metereologicas en el relleno de los soportes de los tensores, el dimetro mximo ser de 20cm.
La colocacin se lo realizar en capas de 20cm, se lo cubrir con material de sitio para llenar los espacios entre piedras, nuevamente se colocar una capa de piedra posteriormente el material de sitio as sucesivamente hasta llegar al nivel del suelo.
2.2.8.2.4.- Relleno con Grava.
Este tipo de relleno se lo utilizar en el piso de las estaciones que se construirn, a criterio del Fiscalizador se exptuaran las que nos justifiquen que se coloque el material.
La grava estar sujeta las especificaciones generales de los materiales de construccin el dimetro mximo ser de , se lo colocar sobre el material de mejoramiento.
2.2.8.3.- Medicin y Forma de Pago.
La preparacin y colocacin de material (ya sea de banco o de la propia excavacin) para conformar los rellenos en las condiciones indicadas en este item, se medir en metros cbicos debidamente compactados segn las lneas y niveles definidos en los planos (valores tericos) o lo sealado por escrito en el libro de obra por la Fiscalizacin.
No se reconocer pago adicional por preparacin del terreno ni por relleno de depresiones menores. Tampoco se reconocer pago alguno por los materiales ni por la elaboracin de muros de confinamiento necesarios para conformar estos rellenos, dichos costos se encuentran incluidos en el precio unitario del relleno.
Los costos de control de calidad que realizar la Fiscalizacin, sern por cuenta del Contratista.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec El Contratista puede realizar ensayos adicionales para demostrar la calidad de los trabajos y adelantar la ejecucin de los mismos. Los laboratorios para el control de rellenos compactados debern ser previamente calificados por la Fiscalizacin y aprobado por la SENAGUA Demarcacin Hidrogrfica de Santiago.
En caso de relleno con suministro de material de mejoramiento, el Contratista considerar en su anlisis el transporte, desperdicios y esponjamiento del material a suministrar, ya que para su pago este se medir una vez colocado y compactado segn estas especificaciones.
El suministro y transporte de agua necesaria para dar la humedad ptima que requieran los terraplenes para su compactacin, sern suministrados sin costo adicional por el Constructor.
El pago de este rubro se lo realizar por metro cbico, incluye la mano de obra, herramientas, equipo y preparacin de los materiales necesarios para la correcta ejecucin de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin. El Contratista considerar en su anlisis el esponjamiento del material a suministrar (mejoramiento), ya que para su pago este se medir una vez colocado y compactado segn estas especificaciones.
2.2.9.- DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES
2.2.9.1.- Definicin.
Se entender por desalojo de material producto de excavacin y no apto para relleno, la operacin consistente en el cargado y transporte de dicho material hasta los bancos de desperdicio o de almacenamiento que seale el proyecto y/o el ingeniero Fiscalizador, ubicados a distancias iguales o menores a 5 km.
2.2.9.2.- Especificaciones.
No se incluyen en la cuantificacin de estos volmenes, los materiales provenientes de restos de materiales, desperdicios y dems sobrantes o residuos de obra generados en la obra, cuyo manejo, recogida, cargado, transporte, descarga y dems actividades relacionadas, que son de responsabilidad del Contratista.
No se podr desalojar materiales fuera de los sitios definidos por la Fiscalizacin y autorizados por la SENAGUA Demarcacin Hidrogrfica de Santiago. Para esto, la Fiscalizacin implementar un mecanismo de control para la entrega de materiales mediante una boleta de recibo-entrega.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Para que se considere efectuado el rubro de desalojo, la Fiscalizacin constatar que el sitio de la obra y la zona de influencia de la misma, presente una condicin de orden y limpieza. No se aceptar como rubro terminado si los desperdicios o restos de material se han colocado al borde de la va o en un entorno inmediato en terrenos de particulares.
Los sitios de desalojo sern ubicados por el Contratista y previo a su uso, sern autorizados por el Fiscalizador quien valorar y coordinar con SENAGUA Demarcacin Hidrogrfica de Santiago la conveniencia de dicho sitio. La gestin de estos botaderos -conformacin, adecuacin final, etc- estar a cargo del Contratista, lo que deber estar a considerado en el precio unitario del desalojo. Para iniciar el proceso de recepcin provisional, la Fiscalizacin deber emitir un certificado de aceptacin de las condiciones finales del botadero.
2.2.9.3.- Medicin y Forma de Pago.
El contratista se impondr, para la elaboracin y presentacin de su oferta el factor de esponjamiento, de acuerdo a su experiencia y al conocimiento del proyecto. La ruta para el transporte de materiales de desalojo lo establecer el Fiscalizador.
Para cuando el botadero sea gestionado por el GAD Municipal correspondiente al sitio donde se efectan los trabajos, el Contratista reconocer a ste, el pago por concepto del manejo del botadero, cuyo costo deber incluirse en los costos indirectos de los rubros de los que forma parte.
La SENAGUA Demarcacin Hidrogrfica de Santiago no reconocer pago adicional alguno al Contratista por concepto del manejo de botaderos.
La ruta para el transporte de materiales de desalojo lo establecer el Fiscalizador.
Como requisito para el pago de los rubros sealados en este numeral, el contratista deber presentar la factura de pago al GAD Municipal por concepto de la tasa sealada; en caso de que el botadero sea manejado por el Contratista, la Fiscalizacin certificar que el mismo est siendo manejado de acuerdo al diseo aprobado previo a su utilizacin.
El cargado a mquina de materiales de desalojo se pagar en metros cbicos calculados en base al ancho terico y a la profundidad de la excavacin, multiplicado por el porcentaje de esponjamiento. El pago incluye el equipo, las herramientas, para la correcta ejecucin de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin.
El cargado a mano de materiales de desalojo se pagar en metros cbicos calculados en base al ancho terico y a la profundidad de la excavacin, multiplicado por el porcentaje
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec de esponjamiento. El pago incluye el suministro de la mano de obra, el equipo, las herramientas, para la correcta ejecucin de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin
El transporte de materiales de desalojo hasta 5 km, se medir y pagar en metros cbicos. El volumen se medir sobre el perfil excavado. El precio unitario incluir el porcentaje de esponjamiento, adems el suministro de la mano de obra, equipo y herramientas necesarias para la correcta ejecucin de la obra.
2.2.10.- TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO PARA CERRAMIENTO
2.2.10.1.- Definicin.
Estos tubos se colocarn dentro de la mampostera de piedra del cerramiento para luego anclar la malla de cerramiento en ellos.
2.2.10.2.- Especificaciones.
Se utilizar tubera de hierro galvanizado de 2 de dimetro, esta se encontrara embebida dentro de la mampostera de piedra del cerramiento.
2.2.10.3.- Medicin y Forma de Pago.
El pago de este rubro se lo realizar por metro lineal, incluye la mano de obra, herramientas, equipo y preparacin de los materiales necesarios para la correcta ejecucin de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin. 2.2.11.- MALLA PARA CERRAMIENTOS
2.2.11.1.- Definicin.
Se construir un cerramiento alrededor de las Estaciones de 2 m de alto, previo a la colocacin del mismo deber estar terminada la mampostera de piedra y colocado los postes de tubos HG D = 2.
2.2.11.2.- Especificaciones.
Se utilizar malla triple galvanizada de 50/11 x 2 m. Soldada a tubos de hierro galvanizado de 2" de dimetro con soldadura de 1/8". El espaciamiento entre tubos se indica en los planos.
2.2.11.3.- Medicin y Forma de Pago.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin, que sern medidos en la obra acabada en metros cuadrados.
2.2.12.- ALAMBRE GALVANIZADO
2.2.12.1.- Definicin.
El alambre galvanizado se colocar como refuerzo en la instalacin de la malla de cerramiento.
2.2.12.2.- Especificaciones.
El calibre del Alambre Galvanizado ser del No. 14.
2.2.12.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin, el alambre galvanizado se pagar en kilogramos.
2.2.13.- PUERTA DE CERRAMIENTO
2.2.13.1.- Definicin.
Para el ingreso a los diferentes a las estaciones se colocarn puertas de malla junto a los cerramientos.
2.2.13.2.- Especificaciones.
Para las puertas de malla se utilizar el mismo tipo de malla que para el cerramiento. Y la estructura soportante de la puerta se elaborar con tubo de hierro galvanizado de 2. Los detalles estructurales se indican en los planos.
2.2.13.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin, la unidad de medida para este rubro ser el metro cuadrado.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
2.2.14.- CANDADOS
2.2.14.1.- Definicin.
Los candados se colocarn en las puertas metlicas y de malla para impedir el acceso de particulares a las estaciones.
2.2.14.2.- Especificaciones. Cuerpo: de latn macizo satinado con ngulos biselados antiabrasin. Arco: de acero endurecido y templado para una gran resistencia al; cobrizado, niquelado y cromado para una gran resistencia a la corrosin. Llaves: de latn niquelado. o Disponibles versiones con llaves de perfil patentado. Mecanismo: o cierre a presin; o llave extrable tanto con el candado cerrado como abierto; o pistones de latn; o contrapistones de latn "en forma de hongo" a prueba de ganza; o 2 pestillos de cierre, con resortes, de latn; o resortes de los pistones de bronce fosforoso; o resortes de los pestillos de cierre de acero inoxidable; o resorte del arco de acero inoxidable; 2.2.14.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, se pagar por unidad, debidamente cuantificado y aprobado por el fiscalizador.
2.2.15.- ALAMBRE DE PUAS
2.2.15.1.- Definicin.
Se colocarn tres filas paralelas de alambre de pas en la parte superior del cerramiento, dichas filas debern ser tensadas lo suficiente para garantizar su sujecin, se garantizar su anclaje a los postes de tubo galvanizado.
2.2.15.2.- Especificaciones.
El alambre de pas Triple galvanizado que cumpla con la Norma INEN NTE 884.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.2.15.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin, este rubro se pagar en metros.
2.2.16.- ELEMENTOS DE ACERO
2.2.16.1.- Definicin.
Son todos los elementos de acero que se utilizarn en la instalacin de los diferentes componentes de las estaciones.
2.2.16.2.- Especificaciones.
Acero de baja aleacin, soldables, laminados en caliente y/o termotratadas
2.2.16.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin, sern medidos en kilogramos.
2.2.17.- PREPARADO Y PINTADO DE SUPERFICIES
2.2.17.1.- Definicin.
Trabajo de cubrir una superficie con una pelcula de proteccin contra la intemperie.
2.2.17.2.- Especificaciones.
Todas las superficies que van a ser pintadas, debern estar limpias, pulidas, secas y libres de polvo, suciedad, aceites o grasa. El trabajo se har con el equipo, aparatos y materiales adecuados, dejando las superficies terminadas sin gotas, rayas, ondulaciones o marcas de pincel o brocha. Se deber dejar pasar tiempo suficiente entre manos de pintura, de modo que se asegure un secado completo. Las superficies de hormign y los muros enlucidos que se van a pintar debern estar limpios y adecuados para dar buena adherencia.
Todas las obras de hierro sern prolijamente limpiadas con lija, recibiendo inmediatamente una mano de pintura anticorrosiva y por ltimo dos manos de pintura de cubierta.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.2.17.3.- Medicin y Forma de Pago.
La medicin se realizar en obra y de acuerdo a las lneas o niveles especificados en los planos y/o a lo indicado por Fiscalizacin, el pago ser de acuerdo al tipo de pintura empleado por metros cuadrados.
2.2.18.- APLICACIN DE HERBICIDA
2.2.18.1.- Definicin.
Trabajo de cubrir una superficie con una pelcula de un agente que no permita el crecimiento de maleza, matorrales y hierbas en el piso de las estaciones.
2.2.18.2.- Especificaciones.
La superficie en la que va a ser aplicada el herbicida debe estar previamente acomoda, se aplicar soble el material de mejoramiento y ser cubirta por la grava. El trabajo se har con equipo, aparatos y materiales adecuados.
2.2.18.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales, la medicin se realizar en obra y de acuerdo al area considerada en los planos y/o a lo indicado por Fiscalizacin, el pago ser en metros cuadrados.
2.2.19.- TUBERIAS Y ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO (HG)
2.2.19.1.- Definicin.
Las tuberas de hierro galvanizado estarn construidas por hierro maleable, que es un material intermedio entre el hierro fundido corriente y el acero. La proteccin contra la corrosin se efectuar mediante el proceso de galvanizado. Loa accesorios de HG igual que las tuberas estarn construidas por hierro maleable, y la proteccin contra la corrosin se efectuar mediante el proceso de galvanizado. Estos accesorios estarn compuestos por uniones, tees, codos, tapones, reductores, etc.
2.2.19.2.- Especificaciones.
La proteccin de la superficie tanto exterior como interior de los tubos y accesorios debern tener una capa homognea de zinc que las cubrir completamente, y no presentar ningn poro; por el proceso de la inmersin debern tener un depsito de
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec zinc de 10 gr/m2., equivalente a un espesor de 0.085mm; las obtenidas por hidrlisis, debern tener 325 gr/m2, equivalente a 0.04527 mm de espesor.
Para tubos con dimetro menor o igual a 38 mm el dimetro exterior en cualquier punto no sufrir variaciones mayores de 0.34 mm en ms, ni mayor de 0.8 mm en menos del especificado; para tubos de dimetro nominal igual o mayor a 50 mm el dimetro exterior del tubo no variar ni en ms ni en menos del 1 % (uno por ciento) del dimetro especificado. Las longitudes del tubo para usos generales estarn comprendidas entre 5.0 y 7.0m.
Cada tubo y accesorio de HG deber estar roscado en sus extremos de tal manera que el nmero de hilos por cada 25.4 mm corresponda a la especificacin de piezas estndar. Cada tubo deber ser razonablemente recto y exento de rebabas en las partes roscadas, as como de rugosidades.
Estas tuberas y accesorios debern cumplir con las Especificaciones: ASTM A.197 y con las especificaciones de piezas estndar; cuya resistencia a la presin hidrulica interna puede llegar de 125 a 175 lb/pul2 (8.8 a 12.18 Kg/cm2).
Instalacin de Tuberas y Accesorios
En general se tendr especial cuidado en las operaciones de carga, transporte, descarga y almacenamiento de las tuberas y accesorios, para evitar choques, golpes y acciones climatolgicas que pudieran afectar su funcionalidad. Particularmente, para las tuberas de y los accesorios de HG, que son frgiles, se debe evitar dejarlos caer y utilizar los medios mecnicos convenientes para su movilizacin. Previamente a su instalacin, al ser recibidos en bodega y al ser puestos en el sitio de trabajo, las tuberas y accesorios sern inspeccionados para detectar cualquier avera producida durante el transporte, y en caso necesario debern ser adecuados o reemplazados para su utilizacin segura.
Tramos cortos
Los tramos cortos a utilizarse en las diferentes estructuras sern de HG, de diferentes longitudes de acuerdo a lo especificado en los planos. Debern ser roscados en sus extremos y cumplir con las especificaciones dadas anteriormente para las tuberas de HG.
2.2.19.3.- Medicin y Forma de Pago.
Suministro e instalacin de varios tipos de accesorios de HG en varios dimetros, en unidades.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra y materiales, las tuberas se cancelarn en metros lineales y los dems accesorios por unidades, el pago se realizar aplicando los precios unitarios constantes en el Contrato.
2.2.20.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNOS, ARANDELAS Y TUERCAS
2.2.20.1.- Definicin.
Los diferentes componetes de las estaciones necesitan elementos que ayuden a la sujecin por lo que se han utlizado pernos, arandelas y tuercas.
2.2.20.2.- Especificaciones.
Los pernos, arandelas y tuercas deberan se de acero inoxidable.
2.2.20.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales, la medicin se realizar en obra y de acuerdo los precios unitarios considerados en el presupuesto.
2.2.21.- ACERO DE REFUERZO.
2.2.21.1.- Definicin.
El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, figurado y colocacin de barras de acero, para el refuerzo de estructuras, muros, canales, pozos especiales, disipadores de energa, alcantarillas, descargas, etc.; de conformidad con los diseos y detalles mostrados en los planos en cada caso y/o las ordenes del ingeniero fiscalizador.
2.2.21.2.- Especificaciones.
El Constructor suministrar dentro de los precios unitarios consignados en su propuesta, todo el acero en varillas necesario, estos materiales debern ser nuevos y aprobados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra. Se usarn barras redondas corrugadas con esfuerzo de fluencia de 4200kg/cm2, grado 60, de acuerdo con los planos y cumplirn las normas ASTM-A 615 o ASTM-A 617. El acero usado o instalado por el Constructor sin la respectiva aprobacin ser rechazado.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indique en los planos, sern consideradas de centro a centro, salvo que especficamente se indique otra cosa; la posicin exacta, el traslape, el tamao y la forma de las varillas debern ser las que se consignan en los planos.
Antes de precederse a su colocacin, las varillas de hierro debern limpiarse del xido, polvo grasa u otras substancias y debern mantenerse en estas condiciones hasta que queden sumergidas en el hormign.
Las varillas debern ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por medio de soportes, separadores, etc., preferiblemente metlicos, o moldes de HS, que no sufran movimientos durante el vaciado del hormign hasta el vaciado inicial de este. Se deber tener el cuidado necesario para utilizar de la mejor forma la longitud total de la varilla de acero de refuerzo.
A pedido del ingeniero fiscalizador, el constructor esta en la obligacin de suministrar los certificados de calidad del acero de refuerzo que utilizar en el proyecto; o realizar ensayos mecnicos que garanticen su calidad.
2.2.21.3.- Medicin y Forma de Pago.
El acero de refuerzo se medir en kilogramos instalados en obra y aprobados por el Fiscalizador y el pago se har de acuerdo a lo estipulado en el contrato.
2.2.22.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE ANCLAJE
2.2.22.1.- Definicin.
Es la varilla que unir a la torre metlica con el dado de hormign.
2.2.22.2.- Especificaciones.
La varilla ser de acero liso, en un extremo trandr la forma de L y en el otro contar con una rosca para colocar arandela y tuerca.
2.2.22.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos, la varilla de anclaje se medir en unidades instaladas en obra y aprobados por el Fiscalizador y el pago se har de acuerdo a lo estipulado en el contrato.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.2.23.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES METALICOS
2.2.23.1.- Definicin.
Los perfiles metalicos corresponden a los ngulos que se colocarn para la instalacin de las cajas de proteccin de los Datalogger y en al base de la torre metlica.
2.2.23.2.- Especificaciones.
Acero de baja aleacin, soldables, laminados en caliente y/o termotratadas.
2.2.23.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos, los perfiles metlicos medir en metros instalados en obra y aprobados por el Fiscalizador y el pago se har de acuerdo a lo estipulado en el contrato.
2.2.24.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE METALICA
2.2.24.1.- Definicin.
Este trabajo consistir en el suministro, montaje, transporte de las torres, placas, vigas rgidas (celocas), vigas principales, vigas secundarias, barras de arriostramiento, colocacin de placas de unin entre elementos, etc.
Los elementos estructurales de hierro debern ser colocados y construidos en conformidad razonable con los trazos, niveles, dimensiones, que figuran en los planos para la estructura de los elementos constitutivos de las torres con estructura metlica.
Todos los planos de la estructura, como detalles sern revisados con el contratista para llevar a efecto la construccin de obra.
2.2.24.2.- Especificaciones.
Salvo por indicacin expresa distinta, el acero de las piezas fabricadas llenar las normas siguientes de la American Society for Testing and Materials (ASTM):
- ASTM A245 - ASTM A246 - ASTM A303
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec El lmite de fluencia para estos aceros ser mayor o igual a 2520 kg/cm2, para lo cual el constructor presentar los reportes de pruebas del fabricante.
a) Ductilidad
Los elementos a ser fabricados para ser usados como elementos estructurales y sus conexiones debern ser capaces de proporcionar por lo menos una ductilidad de un 10 % de deformacin unitaria.
b) Conexiones
Las conexiones debern ser capaces de transmitir los esfuerzos mximos en el miembro conectado, las conexiones mediante suelda debern cumplir con lo expuesto en las normas AWS (American Welding Society), o lo que se especifique en los detalles y planos estructurales. Se tendr especial cuidado con la soldadura a emplearse, para evitar que la misma se cristalice. En todo el proceso de soldado deber usarse suelda de penetracin profunda del tipo ASW E60, pudiendo usarse suelda de mayor resistencia. La suelda de tope deber tener total penetracin de la soldadura y, la suelda de filete deber asegurar que la garganta sea mayor o igual al menor espesor de los elementos a soldar.
c) Inspeccin de Soldaduras
La localizacin de los defectos de las sueldas deber ser verificado por personal especializado en esta clase de trabajos. El inspector de soldaduras deber actuar mucho antes de la ejecucin de las costuras, debe vigilar que stas estn preparadas de acuerdo a las normas preestablecidas; debe observar el orden en que se ejecutan los cordones de las diversas partes de la estructura para evitar la acumulacin de tensiones; su trabajo se prolongar hasta despus que la obra haya sido totalmente soldada y este completamente fra.
Bsicamente el inspector de soldaduras deber verificar que no se cometan los siguientes defectos internos y externos dentro de las soldaduras:
a) Entalladuras en los bordes del cordn: Esta se debe a una intensidad excesiva de la corriente empleada con relacin al dimetro del electrodo utilizado, esto hace que se presenten entalladuras longitudinales que obligan a las lneas de fuerza a desviarse bruscamente, debilitando la resistencia esttica de la junta.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec b) Irregularidad de la superficie.
c) Falta de penetracin: Esto es debido al uso de una intensidad de corriente baja o una polaridad incorrecta.
d) Inclusiones de escoria por falta de limpieza de la superficie de los derrames anteriores o por falta de soplado del arco que obligue a la escoria fundida a quedar por detrs del bao metlico. En la soldadura en varias pasadas deben ejecutarse cordones cncavos, evitando aquellos bombeados o con entalladuras de penetracin, pues la escoria se fija con facilidad en sus bordes. e) Poros o sopladuras: Este tipo de fallas se debe a la calidad del electrodo utilizado, aunque hay otros factores como, intensidad de corriente demasiado dbil, humedad del electrodo o la plancha.
f) Grietas: Es la manifestacin directa de otras deficiencias, como son las exageradas acumulaciones de tensiones de contraccin, falta de ductilidad en caliente o en fro del material de aportacin o exceso de temple adquirido por el material base bajo los efectos trmicos del arco.
Para la ejecucin de este rubro se acatarn las medidas de los elementos constitutivos de las torres con estructura metlica, que se encuentran en los planos, todos los componentes pertenecen a la categora de perfiles estructurales de acero. Las soldaduras para unir las distintas partes no contendrn escorias y los excesos sern debidamente pulidos.
El Contratista tendr la precaucin de confeccionar las torres en un taller, debido a que en los lugares de implantacin posiblemente no se cuente con el suministro de corriente elctrica a no ser que el Contratista provea de un generador, en tal virtud los costos derivados del empleo de dicho generador sern asumidos por el Contratista.
El Fiscalizador ser quin autorice el traslado de las estructuras metlicas desde el taller hacia el sitio de la obra, previo a su instalacin.
2.2.24.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los rubros se pagarn de acuerdo a los precios unitarios que se encuentran en el presupuesto, instalados en obra y aprobados por el Fiscalizador, los costos de traslado de las Torres Metlicas desde el taller hasta el sitio de la obra sern planillados como transporte de materiales a ms de 5km, pudiendo ser necesario el acarreo y transporte manuales desde cierta distancia autorizada por la Fiscalizacin y cuyos valores le sern reconocidos al Contratista en los rubros correspondientes.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.2.25.- TUBERA DE PVC DE DESAGE
2.2.25.1.- Definicin.
La tubera sanitaria es un conducto de PVC que funciona con flujo a superficie libre. Se utilizar como conducto de transporte de las aguas excedentes del cajn recolector de la Estacin de Ucubamba, adems se lo utilizar para la conexin entre la Torre- Pluviografo.
2.2.25.2.- Especificaciones
La tubera a utilizar ser del tipo E/C, las tuberas se unirn mediante pegatubo. Las pendientes a emplear sern las estipuladas en los planos de diseo. Todos los cambios de direccin en el flujo se realizarn mediante pozos de revisin. La instalacin de las tuberas se realizar mediante apuntalamiento con estacas de madera y alambre de amarre, para evitar cualquier cambio de forma en la seccin de la tubera por aplastamiento.
2.2.25.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos, se pagar por metro lineal, debidamente instalado y aprobado por la fiscalizacin.
2.2.26.- ACCESORIOS DE PVC DE DESAGE
2.2.26.1.- Definicin.
Los accesorios que se utilizan en la tubera sanitaria son elementos que sirven para el cambio de direccin, comprenden a Uniones, Tee, Yee, Reductores y Codos se los utilizar se lo utilizar para la conexin entre la Torre - Pluviografo.
2.2.26.2.- Especificaciones
Los accesorios a utilizar ser del tipo E/C, se unirn a la tubera mediante pegatubo.
2.2.26.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los, se pagar por unidad, debidamente instalado y aprobado por la fiscalizacin.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.2.27.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYO
2.2.27.1.- Definicin.
El pararrayos se colocar el extremo superior de la torre metlica, instalado en un tubo HG, depediendo del tipo de estacin variar su distancia al suelo.
2.2.27.2.- Especificaciones
El sistema externo de proteccin frente al rayo, formado por pararrayos tipo Franklin, con semingulo de proteccin de 25 colocado sobre mstil de acero galvanizado. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre estaado, vas de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de proteccin de la bajada y toma de tierra con alabre de cobre de cobre.
2.2.27.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos, se pagar por unidades, debidamente instalado y aprobado por la fiscalizacin.
2.2.28.- SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA COPERWELD
2.2.28.1.- Definicin.
La varilla copperweld es un elemento bimetlico compuesto por un ncleo de acero y una pelcula externa de cobre unidos metalrgicamente. La capa de cobre brinda proteccin suficiente contra la corrosin del terreno y la varilla en conjunto permite una adecuada difusin a tierra de las corrientes de falla que se puedan presentar en el sistema elctrico.
2.2.28.2.- Especificaciones
Sern de de alta resistencia, de acero enchapado con cobre y de seccin circular, terminada en una punta cnica maquinada en uno de sus extremos y con un chafln en el otro para el montaje.
El cobre se aplicar de tal manera que se tenga una capa sellante a prueba de herrumbre entre el cobre y el ncleo de acero. La superficie exterior ser lisa, continua y uniforme, con un espesor mnimo de cobre de 0.4445 mm.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Con el objetivo de mejorar la resistividad del terreno, cada varilla utilizar un compuesto para mejoramiento del suelo. El compuesto para mejoramiento del suelo se incluir en el suministro de la varilla de copperweld.
2.2.28.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos, se pagar por unidades, debidamente instalado y aprobado por la fiscalizacin.
2.2.29.- SUMINISTRO E INSTALACION CABLE PARA TIERRA
2.2.29.1.- Definicin.
Los conductores de cobre desnudo del tipo slido y trenzado clases AA y A son utilizados para lneas de transmisin y distribucin de energa elctrica; conductores trenzados de mayor flexibilidad (clases B y C) son usados en sistemas de puesta a tierra de equipos elctricos, subestaciones, etc.
2.2.29.2.- Especificaciones
NOM-063-SCFI Productos elctricos conductores - requisitos de seguridad. NMX-J-012-ANCE Cables de cobre con cableado concntrico para usos elctricos. ASTM B-8 Standard Specification For Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors, hard, Medium-hart or soft.
2.2.29.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos, se pagar por metro lineal, debidamente instalado y aprobado por la fiscalizacin.
2.2.30.- TRANSPORTE DE MATERIALES A MANO
2.2.30.1.- Definicin.
Este rubro se ejecutar a partir del sitio hasta donde llegue el transporte motorizado, la distancia de recorrido hacia cada una de los sitios de construccin se indican en el siguiente cuadro, mismo que sern verificados conjuntamente con la Fiscalizacin.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec ESTACIN DISTANCIA DE ACARRO DE MATERIAL (m) MAYLAS 180 QUINGEO 240 UCHUCAY 0 COLEPATO 500 CHUQUIPATA 100 JADAN 120 TASQUI 0 PUENTE LA UNION 0 UCUBAMBA 0
2.2.30.2.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, este rubro se considera nicamente para el transporte de cemento, piedra, grava, arena y mejoramiento, se pagar en m 3 /m.
2.2.31.- PREPARACIN DE FONDO DE ZANJA E=10CM.
2.2.31.1.- Definicin.
Se entender por preparacin del fondo de la zanja, las adecuaciones requeridas en el terreno para la colocacin de la tubera.
2.2.31.2.- Especificaciones
Previo a la instalacin de las tuberas, se proceder a conformar la rasante del fondo de la zanja, teniendo presente que los tubos deben asentarse uniformemente en toda su longitud, por lo cual es recomendable que se sobre-excave en los sitios donde van las uniones, para evitar que estas acten como soportes.
Los ltimos 10 cm. de profundidad de toda la zanja sern excavados a mano hasta llegar a la cota de proyecto.
Se proceder enseguida a conformar la rasante de la zanja, en el ancho igual al dimetro de la tubera a colocarse, logrando en lo posible una superficie uniforme. La zanja luego deber ser sometida a un proceso de compactacin logrando una densidad del 90% del proctor modificado.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.2.31.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, la preparacin del fondo de zanja incluir equipos, herramienta y mano de obra requeridos para la correcta ejecucin de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin y se pagar en metros cuadrados.
2.2.32.- POZO DE REVISION CON TUBO DE HORMIGON SIMPLE D=500MM
2.2.32.1.- Definicin.
El rubro comprende el suministro de la tubera y materiales complementarios para su acoplamiento, as como el conjunto de operaciones que debe ejecutar el constructor para poner en forma definitiva, segn el proyecto y/o las rdenes del Ingeniero Fiscalizador, la tubera de hormign simple.
2.2.32.2.- Especificaciones
Procedimiento de colocacin:
La tubera deber cumplir las respectivas normas INEN de calidad y servicio. Estas sern instaladas de acuerdo a los trazados y pendientes indicados en los planos. Cualquier cambio deber ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador.
La colocacin de la tubera se har de tal manera que en ningn caso se tenga una desviacin mayor de 5 (cinco) milmetros en la alineacin o nivel de proyecto cuando se trate de tuberas hasta de 500 mm. de dimetro. Cada pieza deber tener un apoyo completo y firme en toda su longitud, para lo cual se colocar de modo que el cuadrante inferior de su circunferencia descanse en toda su superficie sobre la plantilla o fondo de la zanja.
No se permitir colocar los tubos sobre piedras, calzas de madera y soportes de cualquier otra ndole.
La base del tubo ir conformada por un replantillo de piedra de e=15cm, sobre el cul se fundir una pequea losa de 5cm de espesor en donde ir asentado directamente el tubo.
La colocacin de la tubera comenzar por la parte inferior de los tramos y se trabajar hacia arriba, de tal manera que la campana o la caja de la espiga quede situada hacia la parte ms alta del tubo.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Los tubos sern cuidadosamente revisados antes de colocarlos en la zanja, rechazndose los deterioros por cualquier causa.
Entre dos bocas de visita consecutivas la tubera deber quedar en alineamiento recto.
Adecuacin del fondo de la zanja:
El arreglo del fondo de la zanja se har a mano, de tal manera que el tubo quede apoyado en forma adecuada para resistir las cargas exteriores.
Construccin de juntas:
Para tuberas de hormign, las juntas de las tuberas se realizarn con mortero cemento- arena en proporcin 1:3.
Una vez terminadas las juntas debern mantenerse libres de la accin perjudicial del agua de la zanja, hasta que haya fraguado; as mismo se protegern del sol y se las mantendr hmedas.
El Ingeniero Fiscalizador solamente recibir del Constructor tramos de tubera totalmente terminados entre pozo y pozo de visita o entre dos estructuras sucesivas que formen parte del alcantarillado; habindose verificado previamente que toda la tubera se encuentra limpia sin escombros ni obstrucciones en toda su longitud.
2.2.32.3.- Medicin y Forma de Pago.
Este pozo de revisin con tubo de hormign simple se medir en unidades. Al efecto se determinar directamente en la obra el nmero de tubos instalados. Para el pago se incluye mano de obra, equipo, herramientas y materiales necesarios para la correcta ejecucin de los rubros a satisfaccin de Fiscalizador.
2.2.33.- ENLUCIDOS
2.2.33.1.- Definicin.
Se entiende por enlucidos, al conjunto de acciones que deben realizarse para poner una capa de yeso, mortero de arena cemento, cal u otro material, en paredes, tumbados, columnas, vigas, etc., con objeto de obtener una superficie regular uniforme, limpia y de buen aspecto.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.2.33.2.- Especificaciones.
Deben enlucirse las superficies de ladrillo, bloques, piedras y hormign en paredes, columnas, vigas, dinteles, tumbados, expuesto a la vista. Su localizacin, tipo y materiales, vienen indicados en los planos respectivos.
Antes de enlucir las superficies debern hacerse todos los trabajos necesarios para colocacin de instalaciones y otros, por ningn motivo se realizarn stos despus del enlucido.
Se debe limpiar y humedecer la superficie antes de aplicar el enlucido, adems deben ser speras y con un tratamiento que produzca la adherencia debida.
Muchas veces es necesario emparejar el trabajo de albailera y hormign, aplicando una capa de base rayada, antes de la primera capa de enlucido.
Los enlucidos se realizarn con una primera capa con mortero de cemento-arena, cuya dosificacin depende de la superficie que va a trabajarse y con regularidad viene indicada en el proyecto, en caso contrario ser el ingeniero Fiscalizador quien lo determine, en base a las especificaciones de morteros.
La primera capa tendr un espesor promedio de 1.5 cm. de mortero y no debiendo exceder de 2 cm ni ser menor de 1 cm. Despus de la colocacin de esta capa debe realizarse un curado de 72 horas por medio de humedad.
Luego se colocar una segunda capa de enlucido a modo de acabado final, consistente en una pasta de agua y cal apagada o cementina o de agua y cemento.
Las superficies obtenidas debern ser perfectamente regulares, uniformes, sin fallas, grietas, o fisuras y sin denotar despegamientos que se detectan al golpear con un pedazo de madera la superficie.
Las intersecciones de dos superficies sern en lneas rectas o en acabados tipo medias caas, perfectamente definidos, para lo cual se utilizarn guas, reglas y otros, deben ir nivelados y aplomados.
En voladizos exteriores se trabajar un canal para botar aguas, de 1 cm de profundidad de tipo media caa, en el borde exterior de la cara inferior
El proyecto o el ingeniero Fiscalizador, indicar el uso de aditivos en el enlucido, regularmente con fines de impermeabilizacin, en lugares donde es necesario.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Existen varias clases de enlucidos:
a. Liso: cuando la superficie es uniforme, lisa y libre de marcas, las esquinas y ngulos sern bien redondeados, se trabaja con paletas de metal o de madera.
b. Champeado: cuando la superficie es spera, pero uniforme, puede realizarse con grano grueso, mediano o fino, se trabaja a mano, con malla o a mquina.
c. Paleteado: cuando la superficie es rugosa, entre lisa y spera, pero uniforme, se trabaja con paleta esponja, escobilla u otros, puede realizarse con acabado grueso, mediano o fino.
d. Listado: cuando la superficie es trabajada en relieve, tipo liso, puede realizarse con moldes especiales de madera o latn, con ranuras de acuerdo al diseo.
Las superficies enlucidas debern ser secadas convenientemente, para lo cual se permitir el libre acceso de aire. Las superficies deben quedar aptas para realizar el trabajo de pintura.
2.2.33.3.- Medicin y Forma de Pago.
Enlucido 1:3, 1:3 + Impermeabilizante: Los enlucidos de superficies sern medidos en metros cuadrados, con un decimal de aproximacin. Se determinaran las cantidades directamente en obras y en base a lo indicado en el proyecto y las rdenes del ingeniero Fiscalizador.
2.2.34.- TAPAS DE TOOL
2.2.34.1.- Definicin.
Este rubro contempla la provisin de tool, incluyendo mano de obra, para la construccin de la tapa, acorde a los planos de detalle o las indicaciones de fiscalizacin.
2.2.34.2.- Especificaciones.
Las tapas sern realizadas a base de tool de 1.15 x 1.15m y 0.70 x 0.65m, de acuerdo a lo especificado en los planos, las mismas que debern cumplir con la resistencia especificada.
Todos los trabajos que se ejecuten tienen que ser revisados y aprobados por el fiscalizador.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec La tapa debe ser fcilmente desmontable lo cual ser verificado por el fiscalizador.
2.2.34.3.- Medicin y Forma de Pago.
La cantidad a pagarse ser por unidad de tapa de tool realizada, debidamente acabada, medida y aprobada por fiscalizacin en obra y de acuerdo al precio unitario contratado.
El pago incluye la mano de obra, herramientas, equipo y preparacin de los materiales necesarios para la correcta ejecucin de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin.
2.2.35.- MAMPOSTERIA DE LADRILLO Y DE BLOQUE DE CONCRETO
2.2.35.1.- Definicin.
Se entiende por mampostera a la unin por medio de morteros, de mampuestos, de acuerdo a normas de arte especiales.
Los mampuestos son bloques de forma y tamaos regulares y pueden ser piedras, ladrillos, bloques y otros.
2.2.35.2.- Especificaciones.
La mampostera podr ser de ladrillo o de bloques de concreto de 15x20x40cm y ser construida segn lo que determinen los planos y el ingeniero Fiscalizador, en lo que respecta a sitios, forma, dimensiones y niveles.
La mampostera se construir utilizando mortero de cemento - arena de dosificacin 1:3 o las que se sealen en los planos utilizando bloques de concreto que se especifiquen en el proyecto, los mismos que debern estar limpios y completamente saturados de agua el momento de ser usados.
Los mampuestos se colocarn por hileras perfectamente niveladas y aplomadas, cuidando que las uniones verticales queden aproximadamente sobre el centro del ladrillo y bloque inferior, para obtener una buena trabazn.
El mortero deber colocarse en la base y en los lados de los mampuestos en un espesor conveniente, pero en ningn caso menor de 1 cm.
Los parmentos que no sean enlucidos sern revocados con el mismo mortero que se us para la unin, el revocado puede ser liso o a media caa de acuerdo a los planos y
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec detalles. La mampostera se elevar en hileras horizontales, sucesivas y uniformes hasta alcanzar los niveles, formas y dimensiones deseadas.
Se debe prever el paso de desages, instalaciones sanitarias, instalaciones elctricas u otras, as como contemplar la colocacin de marcos, tapamarcos, barrederas, ventanas, pasamanos, etc.
No se utilizar mampostera de bloques de concreto en muros bajo el nivel del terreno o en contacto con l, a no ser que sea protegida con enlucidos impermeables y previa la aprobacin del ingeniero Fiscalizador.
Las uniones con columnas de hormign armado se realizarn por medio de varillas de hierro redondo de 6 mm., de dimetro, espaciadas a distancias no mayores de 50 cm., reducindose este espaciamiento a la mitad en los cuartos inferior y superior de la altura, las varillas irn empotradas en el hormign en el momento de construirse las estructuras y tendrn una longitud de 60 cm, para casos normales. Tambin se puede conseguir una buena unin de la mampostera con el hormign constituyndose primero la pared dejando dientes de 5 a 8 cm., cada fila para la traba del hormign, puesto que la pared servir como cara de encofrado de la columna.
El espesor de las paredes viene determinado en los planos, sin embargo de acuerdo a las necesidades el ingeniero Fiscalizador resolver casos no especificados. El espesor mnimo en paredes de mampostera resistente ser de 15 cm. En mampostera no soportante se puede usar espesores de 10 cm., pero con un mortero de cemento arena de dosificacin 1:4. En tabiques sobre losas o vigas se usar preferentemente ladrillo y bloque hueco, pudiendo emplearse de canto con mortero de cemento-arena de dosificacin 1:4.
Las paredes deben llevar vigas, columnas intermedias o paredes perpendiculares trabadas a distancias no mayores de 20 veces el espesor de la pared, sea en relacin a la altura o longitud de la pared, respectivamente.
En ningn caso se admitir el uso de mampuestos en pedazos o medios, a no ser que las condiciones de trabazn as lo exijan.
2.2.35.3.- Medicin y Forma de Pago.
Este rubro se medir y pagar por metro cuadrado de mampostera de Bloque o Ladrillo debidamente colocada e incluye la mano de obra, herramientas, equipo y preparacin de los materiales necesarios para la correcta ejecucin de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.2.36.- MALLAS ELECTROSOLDADAS
2.2.36.1.- Definicin.
Este material es una armadura prefabricada con aceros lisos o con resaltes, de alta resistencia, lista para ser colocada en el sitio de su uso final en la estructura.
2.2.36.2.- Especificaciones.
La malla electrosoldada es producida con elementos de acero trefilado en fro, de un alto lmite elstico.
Los aceros trefilados lisos cumplen con la especificacin ASTMA82, que requiere en la seccin 3.5.5 el cdigo del INEN y en la seccin 3.5.4.2 el ACI-318-83.
Los aceros con resaltes cumplen con las especificaciones ASTMA496 que requiere en la seccin 3.5.7 el Cdigo Ecuatoriano de la Construccin y en la seccin 3.5.3.4 el Cdigo ACI-318-83 El lmite elstico convencional del acero es de 5000 Kg/cm2.
La suelda de los elementos debe ser controlada para garantizar la bondad y exactitud de la suelda y la distribucin exacta de los aceros.
Las planchas tienen tamao Standard de 6.25m x 2.40m y de 6.10m x 1.65m, o rollos dependiendo del tipo de ARMEX. El mximo es 2.40m.
Para las mallas los dimetros varan desde 3.00 mm hasta 10.00 mm con aumentos de 0.50 mm, y su forma puede ser cuadrada o rectangular dependiendo de su uso de acuerdo a especificaciones tcnicas y contrato.
2.2.36.3.- Medicin y Forma de Pago.
Este rubro se medir y pagar por metro cuadrado instalado de acuerdo a planos incluye la mano de obra, herramientas, equipo y preparacin de los materiales necesarios para la correcta ejecucin de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin.
2.2.37.- PUERTA METLICA 2.00 X 1.00 M
2.2.37.1.- Definicin.
La puerta metlica se colocar en la caseta de la estacin de calidad de agua para proteger los equipos instalados.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
2.2.37.2.- Especificaciones.
Las puertas metlicas se construirn de acuerdo con los planos, con perfiles seleccionados. Los bastidores y travesaos de todas las puertas, debern ser circulares recubiertas de malla de cerramiento de buena calidad. Sus uniones sern soldadas; bisagras irn empotradas en las columnas de hormign armado. Las dimensiones de la puertas sern de 2.00 x 1.00 m.
El contratista asumir toda la responsabilidad por la correcta colocacin de las puertas en la obra, e inspeccionar los trabajos adyacentes para garantizar una cuidadosa instalacin final.
Las puertas irn aseguradas a los marcos, por medio de bisagras de 88.9 mm. (3 1/2 pulgadas) y pasador.
Las puertas metlicas irn recubiertas con pintura anticorrosiva de buena calidad.
2.2.37.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos, este rubro se pagar por unidad debidamente cuantificado y aprobado por el fiscalizador.
2.2.38.- VENTANA METLICA
2.2.38.1.- Definicin.
La ventana metlica se colocar en la caseta de la estacin de calidad de agua para forma de permitir el ingreso de la luz a su interior.
2.2.38.2.- Especificaciones.
La ventana metlica se construir de acuerdo con los planos, con perfiles seleccionados debidamente recubiertos con pintura anticorrosiva. La ventana constar de un vidrio de 4 lneas, unido al marco e impermeabilizada con silicn. Las dimensiones de la venta sern de 0.50 x 0.60 m.
El contratista asumir toda la responsabilidad por la correcta colocacin de la ventana en la obra, e inspeccionar los trabajos adyacentes para garantizar una cuidadosa instalacin final.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
2.2.38.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos, este rubro se pagar por unidad debidamente cuantificado y aprobado por el fiscalizador.
2.2.39.- INSTALACION DE SERVICIOS INTERNOS DE ENERGIA ELECTRICA
2.2.39.1.- Definicin.
Se entender por instalacin elctrica interna el conjunto de conductores elctricos, canalizaciones y accesorios de control y proteccin necesarias para interconectar una o varias fuentes de energa elctrica con los aparatos receptores, tales como lmparas, motores, aparatos de calefaccin, aparatos de intercomunicacin, seales audibles o luminosas, aparatos de enfriamiento, etc.
2.2.39.2.- Especificaciones.
Todos los trabajos que ejecute el Constructor en las instalaciones elctricas se sujetarn estrictamente a lo estipulado en las normas y planos del proyecto.
Los materiales que sean empleados en la instalaciones elctricas sealadas en el proyecto, debern ser nuevas, de primera calidad y sometidos a la aprobacin del ingeniero Fiscalizador.
Los conductores y cables que se utilicen en una instalacin elctrica debern ser marcados con los colores o forma sealados por el proyecto a fin de facilitar su identificacin.
El Constructor har las conexiones a tierra en las ubicaciones y forma que seale el proyecto.
No se permitir conectar el hilo neutro de una instalacin a estructuras metlicas, tuberas, etc., excepto en los casos y lugares que indiquen el proyecto.
Las instalaciones elctricas de tipo comn se limitarn a un voltaje que no exceda de 600 voltios (baja tensin).
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Las disposiciones de esta especificacin debern aplicarse a todas las instalaciones elctricas, exceptuando los sistemas de control a distancia y de comunicacin, as como los conductores que formen parte integrante de equipos, tales como motores, controladores, etc.
Los ductos metlicos, cubiertas de cable, cajas, gabinetes y toda clase de accesorios metlicos, como codos, piezas de acoplamiento, etc., cuando no estn hechos de materiales resistentes a la corrosin debern estar protegidos interior y exteriormente contra la misma (exceptuando las roscas de las uniones) por una capa de material resistente a la corrosin, tal como zinc, cadmio, pintura o barniz apropiado. Los ductos, accesorios y cajas de material ferroso que estn protegidos contra la corrosin mediante una simple capa de pintura o barniz, solamente podrn usarse en interiores donde no estn sujetos a condiciones muy corrosivas.
Cuando los conductores queden expuestos a cualquier clase de dao mecnico, debern protegerse mediante una cubierta o resguardo apropiado.
Los ductos y conductores debern ser continuos entre dos salidas o accesorios consecutivos.
Deber dejarse por lo menos una longitud de 15 (quince) cm, de conductor disponible en cada caja de conexin para hacer la conexin de aparatos o dispositivos, exceptuando los conductos que pasen, sin empalme, a travs de la caja de conexin.
Deber instalarse una caja en cada salida o puntos de confluencia de ductos. Donde se cambie de una instalacin en conductos o en cable con cubierta metlica a lnea abierta, se deber instalar una caja o cajetn.
Los conductores de los sistemas de comunicacin no debern ocupar los mismos ductos en donde se encuentren alejados los conductores de sistemas de alumbrado o fuerza, exceptuando los casos sealados por el proyecto.
Los conductores de los sistemas de alumbrado y fuerza de ms de 600 voltios no debern ocupar los mismos ductos que los conductores de sistemas de alumbrado y fuerza de 600 voltios o menos
En general, al instalar conductores en ductos deber quedar suficiente espacio libre para colocarlos o removerlos con facilidad para disipar el calor que se produzca, sin daar el aislamiento de los mismos. El proyecto indicar en cada caso el nmero de conductores permitidos en un mismo ducto.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Los tubos y otros ductos, exceptuando los que tengan una tapa removible debern instalarse primero como un sistema completo sin los conductores. Si se usan guas para introducir los conductores, no debern insertarse sino hasta que el sistema de tubos o ductos est instalado en su lugar.
Podr usarse grafito, talco o cualquier otro material lubricante para la insercin de los conductores en los tubos o ductos. No debern usarse agentes limpiadores o lubricantes que ataquen el aislamiento de los conductores.
Propagacin de incendios: las instalaciones elctricas debern hacerse de modo que se reduzca al mnimo las posibilidades de propagacin de un incendio a travs de ductos u orificios en muros. No deber instalarse un sistema elctrico de cualquier tipo que sea, en conductos para polvo o para succin de basura o vapores. Cuando sea necesario instalar un sistema elctrico a travs de conductos o cmaras de acondicionamiento de aire, la instalacin empleada deber ser de conduit rgido o conduit flexible de acero, con conductores con forro de plomo, o bien, con cable con cubierta metlica de tipo apropiado y con accesorios adecuados para su colocacin. Las terminales de los circuitos de tales sistemas de instalacin debern situarse de tal modo que no sea necesario instalar motores o equipos de control en los conductos, a excepcin del control de temperatura y humedad.
El tubo conduit metlico puede usarse en instalaciones visibles o ocultas. En el caso de instalaciones ocultas el tubo conduit as como las cajas de conexin, podrn colocarse ahogadas en hormign. El Constructor abrir (instalaciones ocultas) en los muros y/o en los techos o pisos las ranuras que alojarn los tubos conduit y las cajas de conexin, trabajo que se considerar como parte integrante de la instalacin. Si la instalacin es visible deber estar firmemente soportada a intervalos no mayores de 1.5 (uno y medio) metros con abrazaderas para tubos conduit.
El doblado de los tubos conduit rgidos no se har con curvas de un ngulo menor de 90 . En los extremos entre dos cajas consecutivas no se permitirn ms curvas que las equivalentes a dos de 90.
Las cajas quedarn colocadas con sus capas fijas por medio de tornillos y al ras de los enlucidos de los muros o paredes, cuando se especifiquen sin tapa, de manera que si se colocara sta quedara al ras del enlucido, tanto en techos y pisos como en muros y columnas. En los techos, pisos, muros o columnas de hormign las cajas quedarn ahogadas en el mismo sujetndose con firmeza previamente al hormigonado.
Salvo lo sealado en el proyecto, cuando se instalen interruptorres cerca de puertas se colocarn las cajas a un mnimo de 0.25 m. del vano o hueco de las mismas y del lado
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec que abren. La altura mnima sobre el piso ser de 1.50 m. Dichas cajas se instalarn sin tapa a fin de instalar posteriormente el correspondiente contacto o interruptor y la placa.
El Constructor instalar los conductores del calibre y caractersticas sealadas en el proyecto, y sus forros sern de los colores estipulados para cada conductor. Todos los conductores empleados debern llenar los requisitos mnimos consignados en el Reglamento Nacional de Acometidas y/o modalidades vigentes que hayan sido estipuladas en el Cdigo Elctrico Ecuatoriano.
Previamente a la operacin de alambrado debern estar secos los tubos y cajas respectivos. Durante el alambrado no se permitir engrasar o aceitar los conductores para facilitar su instalacin dentro de los tubos conduit. Al introducir los alambres se evitarn que se raspe o deteriore en cualquier forma su forro y cuando esto suceda se retirar el conductor y ser reemplazado en el tramo daado. Se introducirn simultneamente todos los conductores que vayan por un mismo ducto.
En ningn caso se harn empalmes o conexiones dentro de los tubos conduit, stos siempre se harn dentro de las cajas de conexin, instaladas para el efecto.
La cinta aislante de friccin para usos elctricos y sus empaques, fabricados con respaldo de tela de algodn y recubiertos con hule sin vulcanizar o con otro material que le de propiedades adhesivas y dielctricas.
Los interruptores y sus placas se fijarn mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible de stas al ras del muro. La altura mnima de colocacin ser de unos 50 centmetros sobre el piso. Al conectar los interruptores se evitarn que las puntas desnudas de los alambres conductores hagan contacto con la caja.
Cualquier otro tipo de instalacin que sea sealado en el proyecto ser construido por el Constructor con estricto apego a los lineamientos y normas estipuladas en Cdigo Elctrico Ecuatoriano con sus modificaciones y/o modalidades vigentes.
En todas aquellas instalaciones que de acuerdo con lo sealado en el proyecto deban quedar ocultas, el trabajo comprender: la abertura de cajas y ranuras en los enlucidos de muros, techos, pisos, etc., instalacin de los ductos conductores, accesorios, etc., y el resanado de las ranuras y cajas practicadas.
La garanta principal de una instalacin elctrica estar dada por su aislamiento, por lo cual antes de recibirla el Constructor efectuar las pruebas dielctricas necesarias para dictaminar si es bueno el aislamiento entre conductores y entre stos y tierra, as como para localizar cortos circuitos, conexiones mal hechas o agua dentro de los ductos. Las pruebas se harn de acuerdo con lo establecido en el Cdigo Elctrico Ecuatoriano.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
Todo trabajo de instalaciones elctricas que se encuentre defectuoso, a juicio del ingeniero Fiscalizador, deber ser reparado por el Constructor por su cuenta y cargo.
Terminada toda instalacin elctrica, deber ser examinada por el ingeniero Fiscalizador y por un inspector de la Empresa Elctrica respectiva que suministrar el fluido elctrico, con el fin de comprobar la correcta instalacin y funcionamiento de la misma.
2.2.39.3.- Medicin y Forma de Pago.
Cuando as se estipule en el contrato, los trabajos que ejecute el Constructor en las instalaciones elctricas, le sern medidos para fines de pago en "puntos de conexin", entendindose por punto de conexin, el conjunto de operaciones que deber hacer el Constructor para instalar todos los ductos, cables, conexiones y dems accesorios y dispositivos necesarios para hacer posible la utilizacin de energa elctrica en cada uno de los portalmparas y contactos y tomas de fuerza que formen parte de la instalacin.
Los trabajos de instalaciones elctricas contratados bajo el rgimen de "puntos de conexin", comprendern todas las operaciones que deba hacer el Constructor para una correcta instalacin de tuberas, conductores, interruptores y dems accesorios y dispositivos necesarios en las ubicaciones, lneas y niveles sealados por el proyecto, as como los trabajos auxiliares de albailera, empotramiento de los ductos, pruebas dielctricas, etc., de manera de dejar conectada y en condiciones de operabilidad cada una de las salidas de servicio instaladas en las obras objeto del contrato, incluir as mismo el suministro de materiales empleados.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos, este rubro se pagar por punto debidamente cuantificado y aprobado por el fiscalizador.
2.2.40.- VLVULAS FLOTADORAS
2.2.40.1.- Definicin.
Debern permitir una operacin segura slo por el movimiento del flotador, abriendo cuando el nivel de agua baje a una posicin predeterminada, y cerrando progresivamente hasta alcanzar el nivel establecido sin producir golpe de ariete, se colocar en el Tanque recolector de la estacin de calidad de agua.
2.2.40.2.- Especificaciones.
Las vlvulas flotadoras sern tipo GERVER o similar.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
2.2.40.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin, las vlvulas se pagarn por unidades, de acuerdo a los rubros contratados.
2.2.41.- VLVULAS DE COMPUERTA ROSCADAS DE BRONCE
2.2.41.1.- Definicin.
Dispositivos de control de flujo que permiten regular el caudal de entrada en el tanque recolector de la estacin de calidad de agua.
2.2.41.2.- Especificaciones.
Todas las vlvulas inferiores o iguales a 4 sern roscadas, de bronce tipo R-W. En un lugar visible del volante se indicar en relieve por medio de una flecha el sentido de movimiento para abrir la vlvula, que siempre ser en sentido contrario a las manecillas del reloj.
Las piezas de bronce cumplirn con ASTM-B-62; el vstago cumplir con ASTM-147- 7.
Las vlvulas se sometern a una presin hidrosttica de prueba para verificar que en sus partes no se presente fugas y deformaciones permanentes debido al esfuerzo sometido. La presin de prueba mnima ser el doble de la presin de trabajo indicada en las respectivas listas de materiales.
Las vlvulas estarn protegidas contra la corrosin.
2.2.41.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin, las vlvulas de compuerta se medirn y pagarn por unidad instalada.
2.2.42.- CERNIDERAS DE ALUMINIO
2.2.42.1.- Definicin.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
Dispositivo que se colocar a la entada de la tubera de succin para la estacin de calidad de agua para evitar el paso de cualquier slido.
2.2.42.2.- Especificaciones.
Las cernideras sern de aluminio de un espesor de lmina de 1,5 mm., y de 2 de dimetro, sern de forma cilndrica.
2.2.42.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin, se medirn por unidades.
2.2.43.- SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBERA DE PVC
2.2.43.1.- Definicin.
Se entender por suministro e instalacin de tuberas de PVC para la conducion de agua desld el Ro Cuenca, el conjunto de operaciones que deber ejecutar el Constructor para adquirir y colocar dichas tuberas en las zanjas respectivas, en los lugares que seale el proyecto y/o las rdenes de Fiscalizacin de la Obra.
2.2.43.2.- Especificaciones.
La tubera de succin ser de PVC espiga campana pegado con cemento solvente de 1.25 Mpa segn norma INEN No. 1373.
Obligaciones del proveedor.
El proveedor deber cumplir con las siguientes obligaciones, en lo referente al suministro de tuberas:
Envo de catlogos para la aprobacin.
Ensayos y pruebas conforme lo especificado, que contarn con la presencia de los tcnicos de Fiscalizacin.
Transporte y seguro de transporte desde la fbrica hasta la bodega de la Empresa o de la obra. El seguro de transporte deber cubrir tambin la operacin de carga y descarga de los mismos.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
Instrucciones para el almacenamiento y cuidado que alguno (s) de los materiales necesite de condiciones especiales para almacenamiento.
Instrucciones necesarias para el montaje e instalacin de los materiales en obra.
Dotar de piezas y herramientas especiales, y de uso temporal durante el transporte montaje y ensayos.
Las tuberas se pagarn por metro lineal de acuerdo al dimetro, y los accesorios por unidad.
a) Suministro de Tuberas
Las tuberas de poli-cloruro de vinilo (PVC) se fabrican a partir de resinas de PVC, lubricantes, estabilizantes y colorantes, debiendo estar exentas de plastificantes. El proceso de fabricacin de los tubos es por extrusin. Los accesorios se obtienen por inyeccin de la materia prima en moldes metlicos.
Dimetro nominal: Es el dimetro exterior del tubo, sin considerar su tolerancia, que servir de referencia en la identificacin de los diversos accesorios y uniones de una instalacin.
Presin nominal: Es el valor expresado en MPa, que corresponde a la presin interna mxima admisible para uso continuo del tubo transportando agua a 20C. de temperatura.
Presin de trabajo: Es el valor expresado en MPa, que corresponde a la presin interna mxima que puede soportar el tubo considerando las condiciones de empleo y el fluido transportado.
Esfuerzo tangencial: El esfuerzo de tensin con orientacin circunferencial en la pared del tubo dado por la presin hidrosttica interna.
Esfuerzo hidrosttico de diseo: Esfuerzo mximo tangencial recomendado; segn lo establecido en la Norma INEN correspondiente es de 12.5 MPa.
Serie: Valor numrico correspondiente al cociente obtenido al dividir el esfuerzo de diseo por la presin nominal. El dimetro, presin y espesor de pared nominales de las tuberas de PVC para presin deben cumplir con lo especificado en la Tabla No. 1 de la Norma INEN 1373.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Los tubos deben ser entregados en longitudes nominales de 6 m. La longitud del tubo podr establecerse por acuerdo entre el fabricante y el comprador.
PVC de Presin: La longitud mnima de acoplamiento para tubos con terminal que debe utilizarse para unin con cemendao solvente debe estar de acuerdo con la Norma INEN 1331.
Se utilizar tubera PVC de unin espiga campana.
Se aceptarn accesorios armados con uniones con cementos solventes.
- El espesor de los tubos de PVC de presin, sern funcin de las caractersticas dimensionales y de la resistencia a las presiones hidrostticas y debern segn las Normas 150-161-1 y 4422, as como las ASTMD 1785 y ASTMD 2241 -69.
El extremo macho del tubo debe ir biselado con un ngulo de 15 grados, para que solamente afecte a la mitad del espesor del tubo.
Se considera como longitud til del tubo, la distancia entre los extremos del tubo menos la longitud de la campaa. Cada tubo o accesorio deber incluir los anillos de caucho claramente marcado para el uso con la tubera en la cual se supone debe usrsele.
Cada tubo o accesorio contendr los siguientes datos:
- Nombre de la fbrica. - Designacin comercial: material, uso y norma que se aplica. - Caractersticas tcnicas: dimetro, serie y otros. - Fecha del lote producido.
b) Instalacin de Tuberas.
La instalacin de tuberas de agua potable comprende las siguientes actividades: la carga en camiones que debern transportarla hasta el lugar de su colocacin o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirla a lo largo de las zanjas; la operacin de bajar la tubera a la zanja; su instalacin propiamente dicha; ya sea que se conecte con otros tramos de tubera ya instaladas o con piezas especiales o accesorios; y finalmente la prueba de las tuberas ya instaladas para su aceptacin por parte del Contratante.
El Constructor deber tomar las precauciones necesarias para que la tubera no sufra dao ni durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar de almacenamiento.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Para manejar la tubera en la carga y en la colocacin en la zanja debe emplear equipos y herramientas adecuados que no daen la tubera ni la golpeen, ni la dejen caer.
El ingeniero Fiscalizador de la obra, previa, la instalacin deber inspeccionar las tuberas y uniones para cerciorarse de que el material est en buenas condiciones, en caso contrario deber rechazar todas aquellas piezas que encuentre defectuosas.
Cuando no sea posible que la tubera sea colocada, al momento de su entrega, a lo largo de la zanja o instalada directamente, deber almacenarse en los sitios que autorice el ingeniero Fiscalizador de la obra, en pilas de 2 metros de alto como mximo, separando cada capa de tubera de las siguientes, mediante tablas de 19 a 25 mm. de espesor, separadas entre s 1.20 metros como mximo.
El procedimiento a seguirse para la instalacin es:
1. Compruebe el ajuste en seco entre espiga y campana de la tubera y/o accesorios. Si la unin es muy apretada lije el extremo exterior de la tubera y el interior de la campana. Cuide de no lijar en exceso. 2. Aplique en las superficies lijadas un lquido apto para limpieza de tuberias para lograr una preparacin de las superficies a soldar. 3. Inmediatamente despus de aplicar el limpiador aplique con la brocha la soldadura lquida el liquido cemento solvente encima de la espiga del tubo y dentro de la campana. Al aplicar el cemento solvente trabaje rpidamente, pero no lo derrame dentro de la tubera, evitando el exceso. 4. Unir las piezas "espigo-campana" inmediatemente, asegrese de que el tubo penetre en la cavidad de la campana hasta el fondo, haciendo girar 1/4 de vuelta, mientras ambas superficies estn todava hmedas. 5. Elimine el exceso del cemento solvente en el reborde, cuidando de que en el permetro de la unin, aparezca el cordn de soldadura. Se debe aplicar el cemento solvente moderadamente.
Las tuberas deben estar perfectamente alineadas en ambos planos no se, permitir introducir la espiga en ngulo.
En caso de que se haga necesario hacer cortes a la tubera estos deben hacerse lo ms recto posible a escuadra o con sierra, eliminando los rebordes con una lima a fin de facilitar la unin de las piezas. Se debe quitar las rebanadas y alisar la espiga si es necesario. El bisel de la espiga debe ser a 15 con el eje del tubo y la longitud de entrada debe estar marcada claramente.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec No se proceder al tendido de ningn tramo de tuberas en tanto no se encuentren disponibles para ser instalados los accesorios que limiten el tramo correspondiente (vlvulas, codos, tees y piezas especiales).
Para la instalacin de tuberas se deber utilizar tramos mayores o iguales a 1m de longitud.
Cuando se presente interrupciones en el trabajo, o al final de cada jornada de labores, debern taparse los extremos abiertos de las tuberas cuya instalacin no est terminada, de manera que no puedan penetrar en su interior materias extraas, tierra, basura, etc.
Prueba de estanqueidad
Una vez terminada la unin de la tubera, previamente a su prueba por medio de presin hidrosttica, se construirn los anclajes pertinentes, dejndose al descubierto las uniones para que puedan hacerse las observaciones necesarias en el momento de la prueba.
Terminado el unido de la tubera y anclada sta provisionalmente en los trminos de la especificacin anterior, se proceder a probarla con presin hidrosttica de acuerdo con la base de tubera que se trate. La tubera se llenar lentamente de agua y se purgar el aire entrampado en ella mediante vlvulas de aire en la parte ms alta de la tubera.
Una vez que se haya escapado todo el aire contenido en la tubera, se proceder a cerrar las vlvulas de aire y se aplicar la presin de prueba mediante una bomba adecuada para pruebas de este tipo, que se conectar a la tubera.
Alcanzada la presin de prueba se mantendr continuamente durante 2 (dos) horas cuando menos; luego se revisar cada tubo, las uniones, vlvulas y dems accesorios, a fin de localizar las posibles fugas; en caso que existan stas, se deber medir el volumen total que se fugue en cada tramo, el cual no deber exceder de las fugas tolerables que se sealan a continuacin:
Mximos escapes permitidos en cada tramo probado a presin hidrosttica
Presin de Prueba Atm. (kg/cm2) Escape en litros por cada 2.5 cm. de dimetro por 24 horas y por unin 15 0.80 litros 12.5 0.70 litros 10 0.60 litros 7 0.49 litros 3.5 0.35 litros
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Nota: Sobre la base de una presin de prueba de 10 Atm. los valores de escape permitidos que se dan en la tabla, son aproximadamente iguales a 150 lts., en 24 horas, por kilmetros de tubera, por cada 2.5 cm. de dimetro de tubos de 4 m. de longitud. Para determinar la prdida total de una lnea de tubera dada, multiplquese el nmero de uniones, por el dimetro expresado en mltiplos de 2.5 cm. (1 pulgada) y luego por el valor que aparece frente a la presin de prueba correspondiente.
Durante el tiempo que dure la prueba deber mantenerse la presin manomtrica de prueba prescrita. Preferiblemente en caso de que haya fuga se ajustarn nuevamente las uniones y conexiones para reducir al mnimo las fugas.
Las pruebas de la tubera debern efectuarse con las vlvulas abiertas en los circuitos abiertos o tramos a probar, usando tapones para cerrar los extremos de la tubera, las que debern anclarse en forma efectiva provisionalmente.
El ingeniero Fiscalizador de la obra deber dar constancia por escrito al Constructor de su aceptacin a entera satisfaccin de cada tramo de tubera que haya sido probado. En esta constancia debern detallarse en forma pormenorizada el proceso y resultados de las pruebas efectuadas.
Los tubos, vlvulas, piezas especiales y accesorios que resulten defectuosos de acuerdo con las pruebas efectuadas, sern reemplazados e instalados nuevamente por el Constructor sin compensacin adicional.
2.2.43.3.- Medicin y Forma de Pago.
El suministro e instalacin de la tubera de PVC, ser medida en metros lineales segn su dimetro y pagada considerando los respectivos precios unitarios contractuales. El pago incluye la mano de obra, los equipos, herramientas y materiales necesarios para la correcta instalacin de la tubera.
2.2.44.- SUM E INSTALACIN DE TAPAS Y CERCOS EN POZOS DE REVISION
2.2.44.1.- Definicin.
El rubro incluye el suministro de los cercos y tapas as como el conjunto de operaciones necesarias para poner en obra las piezas especiales que se colocan como remate de los pozos de revisin elaborados con tubos de hormign simple.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
2.2.44.2.- Especificaciones.
Las tapas para los pozos y los cercos o anillos sern metlicos; su localizacin y tipo a emplearse se indican en los planos respectivos.
Los cercos y tapas deben ser diseados y construidos para el trabajo al que van a ser sometidos.
Los cercos y tapas deben colocarse perfectamente nivelados con respecto al nivel del filo del tubo de hormigon simple..
2.2.44.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los cercos y tapas de pozos de revisin sern medidos en unidades, determinndose su nmero en obra y de acuerdo con el proyecto y/o las rdenes del Ingeniero Fiscalizador.
2.2.45.- TRANSPORTE DE MATERIAL MAS DE 5 KM
2.2.45.1.- Definicin.
El transporte de materiales a ms de 5Km se refiere a los materiales que se transporten desde la ciudad de Cuenca hasta el puto donde se realiza la obra, en el caso de que el camino carrozable se termine hasta este punto ser considerado el transporte de materiales, este rubro no se aplica a los materiales siguientes: cemento, piedra, grava, arena y mejoramiento.
2.2.45.2.- Medicin y Forma de Pago.
El precio y pago por la realizacin de ste rubro ser el nmero de metros cbicos por kilmetro cuantificados a entera satisfaccin de la Fiscalizacin.
2.2.46.- SUM E INS CABLE DE ACERO D=3/8"
2.2.46.1.- Definicin.
El cable de acero se utilizar para fijar la torre de 10m de altura, se instalar en la parte final de los tubos de la torre y estar tensionado.
2.2.46.2.- Especificaciones.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Los cables de acero estn compuestos de una determinada cantidad de torones o trenzas colocados o cerrados en forma Helicoidal alrededor de un ncleo o alma de soporte. Cada uno de los torones esta conformado por cierta cantidad de alambres los cuales tambin se encuentran colocados de forma helicoidal alrededor de un alambre central de un torn.
Los alambres en el torn estn colocados en una forma geomtrica definida y predeterminada.
El propsito del ncleo o alma de un cable de acero, es la de permitir la colocacin adecuada de los torones y permitirles moverse o trabajar libremente, de tal manera, que cada torn asuma la parte de carga proporcional que le corresponda en condiciones normales de trabajo.
Siglas Alma de Acero: IWRC AA Alma de Fibra: FC AF El alma de acero, se usa en aquellos cables cuya aplicacin requiere grado mximo de resistencia, especialmente cuando los cables puedan encontrarse sujetos al aplastamiento. Tambin cuando los cables vayan a ser usados en presencia del calor extremo.
El cable de acero inoxidable AISI 304 tiene una buena resistencia a la corrocin, las sustancias a las cuales resiste el ataque son: Acido Actico Gasolina Carbonato de Sodio Acetona Acido Fosforico Acido Nitrico Acetileno Acido Citrico Derivados calientes del Petroleo Soda Caustica Acido Tartrico.
Este cable por haber sido deformado en frio es magnetico.
* NO RESISTE EL ACIDO SULFURICO
Para pedidos especiales se ofrece cable de acero inoxidable AISI 316, que es un cable de superior calidad, no es magntico, resiste el acido sulfrico y es de mayor resistencia a la corrosin.
2.2.46.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin, se medirn por metros lineales.
2.2.47.- SUM. - INS. ABRAZADERA INOXIDABLE PARA CABLE
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.2.47.1.- Definicin.
Las abracederas para cable conocidas como perros son grapas en forma de U que en su extremos tienen rosca que a medida de que se aprieta la tuerca ejercen rpecion al cable trabndolo y evitando que ceda.
2.2.47.2.- Especificaciones.
Basado en la carga de ruptura del cable de acero indicado en el catlogo, las grapas deben tener unaeficiencia del 80% para tamaos de 1/8 a 7/8, y 90% para tamaos de 1 hasta 3 .
La grapa en su totalidad es galvanizada para resistir la accin corrosiva y oxidante.
Las grapas de 1/8 a 2 y 3 (3mm a 65mm y 75-78mm) debe tener bases forjadas.
Todas las grapas se empaquetan y etiquetan individualmente con las instrucciones de aplicacin y las advertencias apropiadas.
Las grapas hasta 1 tienen rosca rolada.
Las grapas o brazaderas deben cumlir todos los requerimientos de ASME B30.26 incluyendo identificacin, ductilidad, factor de diseo, carga de prueba y requisitos de temperatura. Adems, estas grapas para cable cumplen con otros requisitos crticos de rendimiento que incluyen ndices de fatiga, propiedades de impacto, y capacidad de rastrear el material que no han sido abordados por ASME B30.26.
Deben cumplir con los requisitos de rendimiento de EN 13411-61:2003.
2.2.47.2.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin, se medirn por unidades.
2.2.48.- SUM. - INS. TENSOR INOXIDABLE PARA CABLE
2.2.48.1.- Definicin.
Elementos utilizados para transmitir tensin a los cables que unen la torre con la varrila de anclaje.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2.2.48.2.- Especificaciones.
- Acero galvanizado por inmersin en calor. - Accesorios templados y revenidos, cuerpos con tratamiento trmico normalizados. - Ojos ovalados forjados del tensor, por diseo, que facilitan el ensamble en el sistema y minimizan la tensin en el ojo. Para tensores entre 1/4" a 21/2", se puede enganchar un grillete de una medida ms pequea a travs del ojo. - Ganchos forjados con rea transversal incrementada que da como resultado un gancho resistente con mejores propiedades de fatiga. - LOS TENSORES SE RECOMIENDAN SOLAMENTE PARA TRACCIN RECTA O EN LNEA. - Rosca universal modificada UNJ para mejores propiedades de fatiga. El cuerpo tiene roscas UNC. - Tuercas de seguridad disponibles para todos los tamaos. - Con factor de seguridad para fatiga. - La combinacin de ensamblajes para tensores incluyen: Ojo y ojo, gancho y gancho, gancho y ojo, boca y boca, boca y ojo.
2.2.48.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin, se medirn por unidades.
2.2.49.- SUM. - INS. VARILLA LISA
2.2.49.1.- Definicin.
Las Barras Redondas Lisas son productos cuya seccin transversal es circular, siendo suministradas en barras rectas, en su estado de laminacin en caliente y sin tratamientos posteriores.
Se utilizan principalmente en la fabricacin de tensores, pernos, tuercas, tornillos, remaches, cadenas, abrazaderas, piezas de ferretera elctrica y usos industriales.
2.2.49.2.- Especificaciones.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Las barras redondas se aplican en la fabricacin de tensores, pernos, tuercas, tornillos, emaches, cadenas, abrazaderas, piezas de ferretera elctrica y usos industriales, donde los elementos deban unirse con soldadura. En caso de tratarse de los grados SAE 1015 o SAE 1020, se pueden emplear para la construccin de piezas pequeas y de formas sencillas, para posteriormente ser cementadas y templadas al agua.
En el grado SAE 1045, se pueden emplear para partes y piezas en mquinas, ejes, pasadores, abrazaderas, pernos, herramientas agrcolas, tenazas, posibles de maquinar, trefilar, forjar y/o tratar trmicamente.
Las barras redondas se fabricarn de acuerdo a la norma ASTM A-615. 2.2.49.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin, se medir por metros lineales.
2.2.50.- SUM - INS. PLATINA DE ANCLAJE
2.2.50.1.- Definicin.
Las platinas sern utilizadas para sujetar los tubos de HG de las estaciones Limnigraficas a las paredes, taludes de roca y/o muros, se moldearn para que se ajuste al dimetro de la tubera instalada, en sus extremos contar con una perforacin que permita la colocacin de una tornillo que se acoplar a un sistema de agarre.
2.2.50.2.- Especificaciones.
Las platinas fabricarn de acuerdo a la norma ASTM A-36 y SAE 1008.
2.2.50.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin, se medir por unidades.
2.2.51.- SUM. - INS. REGLA LIMNIMETRICA
2.2.51.1.- Definicin.
Se emplea generalmente para medir el nivel de agua en ros, repre-sas, pozos de succin, cajas de arena y tanques sin cubierta. Proporcionan solo indicacin.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
La regla debe ser de material resistente a la corrosin, y de un color que constraste con los nmeros gravados en su cuerpo; debe fijarse fir-memente despus de verificar su precisin. Este es el sistema ms simple nata medir el nivel del agua.
2.2.51.2.- Especificaciones.
Las especificaciones caractersticas funcionales que debe reunir las reglas limnimtricas y tipos de limnmetros son las siguientes:
a) beben ser precisos y estar claramente graduados. b) beben ser resistentes a la corrosin y de fcil mantenimiento. c) beben ser fciles de instalar y utilizar. d) Las graduaciones debern ser claras y permanentes. Los nmeros debern ser claramente legibles y estar situadas de tal manera que no haya ninguna posibilidad de ambigedad. e) Para dar conformidad a su construccin, se deber constatar que las marcaciones de las subdivisiones tendr una precisin de 0,5 mm y el error acumulado de longitud no ser superior al mayor de dos valores siguientes: 0,1 por ciento 0,5 milmetros. f) Las miras limnimtricas que se tiene instalada en la SENAGUA tienen las siguientes dimensiones, un espesor de 7 milmetros, 10 centmetros de ancho y 1 metro de largo como longitud adecuada (7mmx10cmxlm).
2.2.51.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin, se medir por unidades.
2.2.52.- SUM - INS. TUBERA POLITUBO
2.2.52.1.- Definicin.
Este rubro comprende la provisin y el tendido de politubo para la proteccin del cable de cobre que se colocar desde el pedestal del pararrayos hasta la varilla Coperweld.
2.2.52.2.- Especificaciones.
Las tuberas, juntas y piezas especiales sern de PVC, tipo, clase, espesor y resistencia especificada en los planos de construccin.
Los Politubos y sus accesorios debern cumplir con las siguientes normas:
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
Normas ASTM: D-1785 y D-2241 Normas equivalentes a las anteriores
Las superficies externa e interna del politubo debern ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad. Los extremos debern estar adecuadamente cortados y ser perpendiculares al eje del politubo.
Las politubos debern ser de color uniforme.
Los politubos y accesorios (codos, tees, niples, reducciones, etc.) procedern de fbrica por inyeccin de molde, no aceptndose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o unin de tuberas cortadas en sesgo.
Asimismo en ningn caso las tuberas debern ser calentadas y luego dobladas, debiendo para este objeto utilizarse codos de diferentes ngulos, segn lo requerido.
Las juntas sern del tipo, rosca , segn se especifique en el proyecto.
Los politubos y accesorios de PVC por ser livianos son fciles de manipular, sin embargo se deber tener sumo cuidado cuando sean descargados y no debern ser lanzados sino colocados en el suelo.
Los politubos deber almacenarse sobre soportes adecuados y apilarse en alturas no mayores a 1,50 m.
El material de PVC y politubo ser sometido a pruebas preferentemente antes de salir de la fbrica o antes de ser empleado en obra, aspecto que deber ser verificado por el Fiscalizador.
Los muestreos y criterios de aceptacin sern de acuerdo a las Norma INEN.
La temperatura de deformacin del material bajo carga, medida no deber ser menor a 75 grados centgrados.
El Contratista ser el nico responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de la tubera y sus accesorios, debiendo reemplazar antes de su utilizacin en obra todo aquel material que presentara daos o que no cumpla con las normas y especificaciones sealadas, sin que se le reconozca pago adicional alguno.
Se prohbe el almacenamiento de las tuberas a cielo abierto, obligndose al Contratista a almacenar en depsitos cubiertos.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
2.2.52.3.- Medicin y Forma de Pago.
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin, se medir por metros lineales.
2.2.53.- ARMADO DE MALLA PARA MURO DE GAVIONES H= 1.00M A 2.00 M ANCHO 1.00M
2.2.53.1.- Definicin.
Este trabajo consiste en la unin de las mallas para los muros de gaviones metlicos, fabricados con mallas de alambre de acero galvanizado reforzado de triple torsin, en los sitios que se indican en los planos o donde ordene la Fiscalizacin.
2.2.53.2.- Especificaciones.
La Fiscalizacin exigir al contratista el certificado de garanta relativo a la calidad de los materiales empleados en la fabricacin de los gaviones metlicos. El certificado, expedido por el fabricante, deber contener:
- El contenido de zinc en gramos por m de superficie recubierta de alambre, - La adherencia, uniformidad y presentacin del alambre galvanizado, - El tipo de malla y el calibre del alambre correspondiente, - La resistencia.
El acero que se utilice para la fabricacin de los hilos de alambre de las mallas y para amarre y atirantados, ser del tipo adecuado para la obtencin del alambre trefilado, con contenido mximo de carbono de 0,10%, lmites mximo de fsforo y azufre de 0,040 y 0,05% respectivamente, y magnesio entre 0,3 y 0,5%.
El alambre se galvanizar en caliente mediante inmersin en un bao de zinc fundido cuyo contenido no deber ser menor a 98,5% de pureza en la masa de zinc. El peso del recubrimiento de zinc no ser inferior a 220 gr/m. el recubrimiento no presentar ninguna exfoliacin apreciable a simple vista.
Los gaviones deben confeccionarse con malla entrelazada de triple torsin de alambre de acero triplemente galvanizado y de 2.4 mm de dimetro. La escuadra de la malla no ser inferior a 5 x 7 cm ni superior a 12 x 15 cm. El alambre para bordes, costuras y tirantes ser de acero triplemente galvanizado del nmero BWG 13 y de 2,4 mm de dimetro como mnimo.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
2.2.53.3.- Medicin y Forma de Pago.
El precio unitario incluye los costos de tirantes, alambres de bordes y alambre de amarre; los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin, se medir por metros unidad.
2.2.54.- COLOCACION DE PIEDRA PARA MURO DE GAVIONES H= 1.00M A 2.00 M ANCHO 1.00 M
2.2.54.1.- Definicin.
Consiste en el acomodo de las piedras que fueron removidas de los gaviones existentes en el lugar.
2.2.54.2.- Especificaciones.
El material de relleno estar constituido de material compuesto de rocas sanas, resistentes, densas, durables, limpias, insolubles al agua, no meteorizadas, ni laminadas. Las rocas tendrn un tamao mnimo de 15 cm y un mximo de 25 cm, preferentemente canto rodado o piedra bola.
Previo al emplazamiento de los gaviones, se efectuar la excavacin necesaria para retirar el material inapropiado y para uniformizar el lugar donde se asentarn los gaviones.
Los gaviones sern de seccin rectangular y consistirn en cestos de forma prismtica regular. Los cestos sern normalmente de 1 x 1 x 1m; 2 x 0.5 x 0.5m; 2 x 1 x 1m; 2 x 1 x 0.5m; 3 x 1 x 0.5m; 3 x 1 x 1m, segn el caso.
Los gaviones sern armados en mdulos y por niveles, de manera que todos los gaviones superpuestos y yuxtapuestos queden cosidos entre s, en tal forma que el conjunto constituya un solo cuerpo; bajo ningn concepto deben quedar gaviones sueltos.
No se recibirn gaviones que presenten deformaciones en sus paramentos vistos o deformaciones en su estructura o que salga la piedra por los agujeros de la malla o por las aberturas debidas a deficiencias en su cosido y ataduras.
2.2.54.3.- Medicin y Forma de Pago.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
Los pagos sern realizados de acuerdo a los precios estipulados en el contrato, incluirn mano de obra, materiales y dems elementos para la ejecucin adecuada de los trabajos a entera satisfaccin de la Fiscalizacin, se medir por metros cbicos.
3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES
3.1.- LEGISLACIN APLICABLE
Para el desarrollo y control de los distintos aspectos administrativos y legales, el Contratista y la Fiscalizacin actuarn con apego a todas las leyes y decretos de la Repblica del Ecuador, especialmente a las disposiciones de la Ley de Gestin Ambiental y sus Reglamentos y a la Ley de Contratacin Pblica y su Reglamento. En los aspectos pertinentes, son aplicables tambin entre otros el Cdigo Civil, Cdigo del Trabajo, las Ordenanzas Municipales y la legislacin ambiental del pas cuya aplicacin ser obligacin del Contratista y de su cumplimiento velar la Fiscalizacin. Tambin deber observar el Reglamento de Seguridad para la Construccin y Obras Pblicas.
En el caso de que en los documentos contractuales se presenten contradicciones en relacin a cualquier ley, reglamento, ordenanza u otro cuerpo legal, el Contratista informar a la Fiscalizacin a fin de decidir lo mejor para el proyecto.
3.2.- NORMAS GENERALES
3.2.1.- Fiscalizacin Ambiental de las Obras.
La SENAGUA Demarcacin Hidrogrfica del Santiago realizar la vigilancia y control para una adecuada ejecucin de la obra, mediante la Fiscalizacin, que tendr autoridad para inspeccionar, comprobar, examinar y aceptar o rechazar cualquier trabajo o procedimiento incluido como parte de los Planes de Control Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional; adems, l resolver cualquier cuestin relacionada con los procedimientos estipulados, los materiales y equipos utilizados, calidad y cantidad de trabajos realizados, interpretacin de planos y especificaciones y el cumplimiento del contrato en general.
La Fiscalizacin tendr la autoridad de suspender parte de los trabajos o la obra entera, en caso de que:
1) El Contratista incumpla con los procedimientos del Plan de Control Ambiental de obra.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 2) La Fiscalizacin considere que las metodologas, materiales y equipo empleado afecten al medio ambiente o incumplan las estipulaciones vigentes en la Ley de Gestin Ambiental y sus reglamentos.
3.2.2.- Planificacin de los Trabajos.
Previamente al inicio de las obras, el Contratista har una cuidadosa planificacin para determinar qu formas de construccin pueden ser llevadas a cabo para producir los menores efectos ambientales nocivos. Para esto, el Contratista deber suministrar a la Direccin de Obra un "Programa quincenal de tareas de construccin", que deber estar disponible antes de la iniciacin de la semana siguiente de tareas.
3.2.3.- Proteccin de la Propiedad.
El Contratista adoptar todas las precauciones necesarias para prevenir y evitar cualquier dao a la propiedad ajena, a los servicios pblicos, a las edificaciones y viviendas, a las lneas de transmisin de electricidad, telecomunicaciones, obras civiles de trnsito, a la sealizacin vial existente, sistemas de riego, a los accesos a los domicilios, a los rboles y arbustos ornamentales o nativos que se encuentren ubicados en el lugar de las obras y en sus inmediaciones. Para ello, el Contratista deber programar reuniones con los afectados potenciales, a fin de poner en su conocimiento el tipo de obras que se realizarn y los posibles daos que podran ocasionarse, para de esta manera, evitarlos o mitigar su efecto. La Fiscalizacin conjuntamente con el Contratista y los propietarios estimarn los potenciales daos, antes de iniciar la construccin.
3.2.4.- Capacitacin del Personal.
Previamente a la ejecucin de las obras, o cuando la Direccin de Obra lo estime conveniente, el personal del Contratista y de los eventuales subcontratistas debern recibir capacitacin sobre los siguientes temas:
Normas de seguridad que debern ser observadas en los distintos frentes de trabajo. Instrucciones sobre la manera de ejecutar cada actividad para que sea compatible con el entorno. Estndares ambientales mnimos que deben ser alcanzados, en concordancia con los respectivos estudios de impacto ambiental y estas especificaciones.
El Contratista presentar en su propuesta un esquema donde se indicarn los contenidos, cronogramas y metodologas del proyecto de capacitacin, el cual una vez detallado estar sujeto a aprobacin de la Direccin de Obra.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec El Contratista mantendr un registro fsico y digital, que compruebe la veracidad de que todos sus trabajadores y funcionarios han recibido la capacitacin correspondiente.
Sera recomendable, pero no obligatorio, que el Contratista entregue a cada uno de sus funcionarios y trabajadores un manual resumido en el cual se les provea las normas generales con relacin al manejo ambiental, seguridad industrial y salud laboral.
Se considera a este rubro incluido en los costos indirectos del Contratista.
3.2.5.- Transporte de Materiales.
Todos los materiales que se transporten (materiales de construccin, escombros, restos de pavimento y otros), se har nicamente en vehculos provistos de dispositivos que controlen la dispersin de partculas en el aire y de fragmentos o lquidos hacia el suelo. La Direccin de Obra ordenar la retirada de los vehculos que no cumplan esta disposicin.
Todo material que sea encontrado fuera de lugar, a causa de descuido en el transporte, como restos de hormign, asfalto, pavimento, ridos, etc., ser retirado por el Contratista y sin derecho a pago. En caso de no hacerlo, la Direccin de Obra podr ordenar la retirada del material a terceros, a costa del Contratista.
3.2.6.- Uso y Mantenimiento del Trnsito.
El Contratista, durante la ejecucin de las obras, deber programar, junto con la Direccin de Obra y las autoridades de trnsito, el reordenamiento de la circulacin de vehculos en la zona del proyecto, de forma que no se interrumpa dicha circulacin, especialmente hacia edificios pblicos de emergencia (polica, bomberos e instalaciones de salud) o zonas a las que no se pueda acceder por vas alternativas. Para esto debern habilitar pasajes o desvos auxiliares, identificando estas vas con la respectiva sealizacin.
Durante la realizacin de los trabajos de construccin del sistema, el Constructor deber interferir lo menos que sea posible el trnsito. El contratista colocar las debidas seales visibles para evitar accidentes.
Se debe procurar mantener abierta al trnsito, por lo menos la mitad de la calle o camino. El trabajo en un lugar determinado debe tener el grado de celeridad que el trnsito lo exija. Se debe comenzar y terminar un trabajo en un rea, antes de comenzar en otra.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 3.2.7.- Riegos.
Para evitar la produccin de polvo, el Contratista deber regar con agua las zonas de trabajo expuestas al trnsito de su maquinaria, mediante la utilizacin de camiones cisternas que humedecern la superficie de los caminos y otras superficies. La velocidad de los camiones cisterna exceder de 5 km./h.
En otras fuentes de generacin de polvo como sitios de manipulacin de cemento y frentes de transferencia de agregados, el Contratista, adicionalmente a lo especificado anteriormente, deber mantener sellos apropiados en los equipos que utilice.
No podrn utilizarse productos qumicos para el control del polvo.
El control de la produccin de polvo se pagar por hora de actuacin del camin cisterna, efectuando riegos.
3.2.8.- Ruidos.
El Contratista deber cumplir con las normas ecuatorianas de emisin de ruidos. De ser necesario, durante la ejecucin del proyecto y cuando la Direccin de Obra lo considere necesario, se medirn los niveles de ruido y en caso de que stos excedieran las normas, el Contratista deber retirar los vehculos infractores y no utilizarlos de nuevo en los trabajos hasta que estn reparados. Los trabajos sern realizados de tal manera que los niveles medios del ruido, no excedan de 80 dB durante las horas de mximo trabajo. Los ruidos que se generen en turnos nocturnos, de autorizarse ms de un turno de trabajo, no debern exceder, en ningn caso, 30 dB.
La Direccin de Obra podr prohibir cualquier trabajo relacionado con el proyecto que produzca ruidos objetables, especialmente en las cercanas de escuelas, centros de cuidado infantil, infraestructura de salud y oficinas pblicas.
3.2.9.- Contaminacin Atmosfrica.
El Contratista deber realizar los trabajos con vehculos, equipos y mtodos constructivos que se ajusten a las normas ecuatorianas de emisin de contaminantes a la atmsfera. La Direccin de Obra podr impedir la utilizacin de equipos, materiales o maquinaria que produzcan emisiones atmosfricas objetables.
Los motores de los vehculos y maquinaria dispondrn de una correcta puesta a punto y mantenimiento de sus sistemas de combustin.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Materiales como pinturas, combustibles, lubricantes, revestimientos epxicos, fuegos, qumicos y otros, generan emanaciones, olores y humos que afectan la calidad del aire, pudiendo incluso ser peligrosos para la salud humana, razn por la cual el nivel de sus emanaciones en los diferentes frentes de trabajo debern ser controlados, minimizados, o eliminados, en cuanto sea posible. Para ello se pondr especial cuidado en el cierre de los bidones o contenedores de combustibles, qumicos y pinturas, mantenindolos almacenados en zonas aisladas.
Se prohibe totalmente la quema de rboles, arbustos y otras maderas de desecho, as como de cualquier otro tipo de material, con el fin de eliminarlo.
Si por causas accidentales se generare un incendio en cualquier zona a causa de las actividades de construccin, el Contratista tendr la obligacin de extinguirlo y de tomar las medidas necesarias que permitan restaurar a corto plazo y a su costo, los daos provocados a los afectados.
6.- Productos o Servicios Esperados
Nuevas Estructuras para Red Hidrometeorolgica Unificada (RHUA) ubicadas en la Cuenca del Ro Paute.
Equipo Mnimo de Trabajo:
Para la ejecucin de la obra materia del presente procedimiento, el Contratista deber contar mnimo con el siguiente equipo:
No. orden Descripcin del equipo No. de unidades No. Matrcula 1 Herramienta Menor Global 2 Retroexcavadora 1 Matricula actualizada y/o certificado del MTOP (si no es propia adjuntar compromiso de alquiler notariado) 3 Volqueta 4m 1 Matricula actualizada y/o certificado del MTOP (si no es propia adjuntar compromiso de alquiler notariado) 4 Concretera un saco 1 Factura y/o compromiso de alquiler 5 Vibrador para concreto 1 Factura y/o compromiso de alquiler 6 Soldadora 1 Factura y/o compromiso de alquiler 7 Bomba de Agua 5HP 1 Factura y/o compromiso de alquiler 8 Generador Elctrico para soldadora 1 Factura y/o compromiso de alquiler 9 Vibroapisonador 1 Factura y/o compromiso de alquiler
Personal Tcnico
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec A efectos de evaluar este parmetro, la SENAGUA- Demarcacin Hidrogrfica de Santiago deber definir el listado del personal tcnico necesario para el proyecto, la posicin que ocupar, la formacin profesional que deber acreditar y el instrumento por el que se comprometer su participacin. De ser el caso podr establecer condiciones de experiencia mnima a ser acreditadas por cada uno de los miembros del equipo, en concordancia con la naturaleza y dimensin del proyecto a contratar.
Cantidad: 2 Cargo: Ingeniero Civil Nivel de Estudio: Tercer Nivel
Experiencia Mnima del Personal Tcnico
Nmero: 1 Cargo: Residente Descripcin: Ingeniero Civil para Residencia de Obra Nmero de Certificados: 2
Un Ingeniero Civil Residente: La entidad contratante requiere actas definitivas de proyectos (dos) de obra civil en los ltimos cinco aos al objeto de contratacin que demuestren la experiencia como residente de obra, contratista, fiscalizador, para lo cual deber adjuntar la certificacin correspondiente.
Nmero: 1 Cargo: Contratista Descripcin: Ingeniero Civil para Direccin Tcnica de la obra Nmero de Certificados: 3
Un Ingeniero Civil Contratista La entidad contratante requiere actas definitivas de proyectos (tres) de obra civil en los ltimos cinco aos al objeto de contratacin que demuestren la experiencia como contratista para lo cual deber adjuntar la certificacin correspondiente.
Experiencia General Mnima
Descripcin: Trabajos de Ingeniera Civil Nmero de Proyectos: 3 Monto Contractual: 100% o ms del presupuesto referencial
La entidad contratante requiere actas definitivas de proyectos (tres) de obra civil en los ltimos cinco aos al objeto de contratacin que demuestren la experiencia del oferente, para lo cual deber adjuntar la certificacin correspondiente.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
EN EL CASO DE OBRAS
Periodo de Planillas: Mensual Nmero de das entrega a fiscalizacin: 5 primeros das del mes Nmero de das para su aprobacin: 5 das posteriores a la entrega a la fiscalizacin Materiales y equipos que se utilizaran en el la ejecucin de la obra: Los materiales se encuentran descritos en las Especificaciones Tcnicas y el Equipo Mnimo se encuentra estipulado en Equipo Mnimo de Trabajo. Nmero de das para celebrar contratos complementarios (de ser el caso): No admite
2.3.1. Planos del proyecto:
Los planos completos son parte del pliego, y se publicarn en el Portal Institucional del SERCOP, como un anexo; si el tamao del archivo supera la capacidad de almacenamiento prevista en el portal, se publicarn en la pgina web de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago y estarn a disposicin de los proveedores interesados en forma magntica.
Todos los planos deben llevar las firmas de responsabilidad y el nmero de la licencia profesional de los diseadores y de quienes aprobaron los documentos, incluyendo a quienes fiscalizaron los respectivos diseos.
Se anexa planos
2.3.2. Equipo mnimo: Para la ejecucin de la obra materia del presente procedimiento, el Contratista deber contar mnimo con el siguiente equipo:
No. orden Descripcin del equipo No. de unidades No. Matrcula 1 Herramienta Menor Global 2 Retroexcavadora 1 Matricula actualizada y/o certificado del MTOP (si no es propia adjuntar compromiso de alquiler notariado) 3 Volqueta 4m 1 Matricula actualizada y/o certificado del MTOP (si no es propia adjuntar compromiso de alquiler notariado) 4 Concretera un saco 1 Factura y/o compromiso de alquiler 5 Vibrador para concreto 1 Factura y/o compromiso de alquiler 6 Soldadora 1 Factura y/o compromiso de alquiler 7 Bomba de Agua 5HP 1 Factura y/o compromiso de alquiler 8 Generador Elctrico para soldadora 1 Factura y/o compromiso de alquiler 9 Vibroapisonador 1 Factura y/o compromiso de alquiler
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec SECCION III CONDICIONES PARTICULARES
3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regir el procedimiento ser el siguiente:
Concepto Da Hora Fecha de publicacin 16 de mayo 17h05 Fecha lmite de aceptacin del proveedor 19 de mayo 17h05 Fecha lmite de preguntas 20 de mayo 17h05 Fecha lmite de respuestas y aclaraciones 21 de mayo 17h05 Fecha lmite de entrega de propuestas 23 de mayo 17h00 Fecha lmite de apertura de ofertas 23 de mayo 18h00 Fecha estimada de adjudicacin 26 de mayo 18h00
En el caso de ser necesario, el trmino para la convalidacin de errores ser de acuerdo al siguiente cronograma (nmero de das).
Concepto Da Hora Fecha lmite para solicitar convalidacin de errores 26 de mayo 18h00 Fecha lmite para convalidacin errores 28 de mayo 18h00 Fecha estimada de adjudicacin 30 de mayo 18h00
3.2 Causas de rechazo: A ms de las sealadas en el numeral 1.9. de las Condiciones generales para la contratacin de ejecucin de obras, la entidad rechazar la oferta del proveedor en los siguientes casos:
3.2.1. Si a la fecha de la publicacin del procedimiento el proveedor mantuviera vigentes contratos de ejecucin de obra, adjudicados a travs del procedimiento de menor cuanta, cuyos montos individuales o acumulados igualaren o superaren el coeficiente establecido en el numeral 2 del artculo 51 de la LOSNCP, sobre los que no hayan solicitado formalmente la recepcin provisional de el o los contratos vigentes, no podr participar en procedimiento de menor cuanta de obra alguno, salvo que por efectos de la entrega recepcin de uno o varios contratos el monto por ejecutar fuere inferior al coeficiente antes indicado.
3.2.2. Si el proveedor incumpliera lo establecido en el numeral 22 del artculo 6 de la LOSNCP, referente a la participacin local.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 3.3. Vigencia de la oferta: Las ofertas se entendern vigentes 15 dias. En caso de que no se seale una fecha estar vigente hasta la celebracin del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artculo 30 de la LOSNCP.
3.4. Forma de presentar la oferta: La oferta se podr presentar a travs del Portal Institucional del SERCOP y completando el formulario electrnico, o bien en forma fsica. Para este segundo caso, se presentar en un sobre que contenga la siguiente ilustracin:
MENOR CUANTA
MCO-DHS-001-2014 SOBRE UNICO Seor Ing. Juan Pablo Martines SUBSECRETARIO DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE SANTIAGO Presente
PRESENTADA POR: ____________________________________ No se tomarn en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o despus del da y hora fijados para su entrega-recepcin.
La mxima autoridad o su delegado, recibir las ofertas, conferir comprobantes de recepcin por cada oferta entregada y anotar, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepcin.
3.5. Manifestacin de inters: Los proveedores invitados, en un trmino no menor a tres (3) ni mayor a cinco (5) das, contados a partir de la fecha de la publicacin respectiva, manifestarn su inters mediante la entrega de su oferta tcnica (en el lugar, da y hora previstos en el pliego), y aceptacin expresa del presupuesto referencial determinado por la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago, a travs del medio definido en el portal institucional del SERCOP.
3.6. Plazo de ejecucin: El plazo estimado para la ejecucin del contrato es de 90 das calendario contados desde la suscripcin del contrato.
La recepcin definitiva se realizar en el trmino de 6 meses a contarse desde la suscripcin del acta de recepcin provisional total.
3.7. Aceptacin del presupuesto referencial: La manifestacin de inters comprende tanto la entrega de la oferta tcnica, como la aceptacin, a travs del portal institucional
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec www.compraspublicas.gob.ec, del presupuesto referencial que la entidad ha establecido para la ejecucin de la obra.
3.8. Forma de pago: Los pagos se realizarn de la manera prevista en el numeral 7 de la Convocatoria y en el Contrato.
3.8.1. Anticipo: Se otorgar un anticipo del 50% del valor del contrato, previo a la entrega de las garantas respectivas
3.8.2. Valor restante de la obra: Para el pago del restante se lo realizar contra presentacin de planillas en funcin del plazo establecido (mensuales), debidamente aprobadas por la fiscalizacin y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontar la amortizacin del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicacin del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad ser devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminacin del plazo contractual inicialmente estipulado y constar en el cronograma pertinente que es parte del contrato.
SECCIN IV EVALUACIN DE LAS OFERTAS
4.1 Evaluacin de la oferta
Para la verificacin del cumplimiento de integridad y requisitos mnimos, se estar a la metodologa cumple / no cumple.
4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluar considerando la presentacin de los Formularios y requisitos mnimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:
I Formulario de la Oferta
1.1 Presentacin y compromiso 1.2 Datos generales del oferente. 1.3 Nmina de socio(s), accionista(s) o partcipe(s) mayoritarios de personas jurdicas oferentes. 1.4 Situacin financiera 1.5 Tabla de descripcin de rubros, unidades, cantidades y precios 1.6 Metodologa de construccin 1.7 Cronograma valorado de trabajos 1.8 Experiencia del oferente 1.9 Personal tcnico propuesto para el proyecto
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 1.10 Equipo asignado al proyecto II Formulario de compromiso de participacin del personal tcnico y hoja de vida
2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto 2.2 Hoja de vida del personal tcnico clave asignado al proyecto
III Formulario de compromiso de asociacin o consorcio (de ser procedente)
4.1.2 Equipo mnimo:
a. El listado del equipo mnimo detallado por la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago en el pliego, deber ser definido en funcin de su tipologa (sin determinacin de marcas) y utilizando especificaciones tcnicas no direccionadas; no se fijarn condiciones que carezcan de soporte legal o que resultaren excesivas para el tipo de obra a ejecutar.
b. Se considerar exclusivamente el equipo necesario para que el oferente ejecute la obra y en consecuencia, si fuere del caso, se deber fundamentar debidamente la necesidad de contar con equipamientos especiales tales como plantas de asfalto u hormign.
c. En todos los casos, se evaluar la disponibilidad del equipo mnimo solicitado, y no su propiedad. En esta lgica, bajo ningn concepto se considerar como criterio de admisibilidad de las ofertas o como parmetro de calificacin, el establecimiento de porcentaje alguno de equipo mnimo de propiedad del oferente. La propiedad del equipo no ser condicin a calificar ni tampoco se construirn parmetros en funcin de esa condicin.
d. Se presentar las matrculas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.
4.1.3. Personal tcnico mnimo:
A efectos de evaluar este parmetro, la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago deber definir el listado del personal tcnico necesario para el proyecto, la posicin que ocupar, la formacin profesional que deber acreditar y el instrumento por el que se comprometer su participacin. De ser el caso podr establecer condiciones de experiencia mnima a ser acreditadas por cada uno de los miembros del equipo, en concordancia con la naturaleza y dimensin del proyecto a contratar.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 4.1.4. Experiencia general y especfica mnima:
a. La Demarcacin Hidrogrfica de Santiago definir con precisin cul es la experiencia mnima que deber acreditar el oferente, ya sea en nmero o dimensin de proyectos (obras), o montos contractuales; se definir exactamente qu tipo de obras se aceptarn como experiencia general; as como el instrumento por el que se demostrar la misma.
b. Para la determinacin del cumplimiento de la experiencia general mnima se estar tambin a las reglas de participacin expedidas por el SERCOP para los procedimientos de contratacin.
c. La experiencia especfica mnima deber estar directamente relacionada con el objeto de la contratacin.
d. La experiencia adquirida en calidad de subcontratista ser reconocida y aceptada por la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago, siempre y cuando tenga directa relacin al objeto contractual. De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, ser acreditable la experiencia adquirida en relacin de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoracin, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplir considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se sealaron anteriormente.
4.1.5. Experiencia mnima del personal tcnico:
a. De utilizarse, la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago deber definir cul es la experiencia que cada uno de los miembros del personal tcnico mnimo deber acreditar como mnimo, ya sea en aos, nmero o monto de proyectos en los que haya participado.
b. Se reconocer la experiencia adquirida en relacin de dependencia, si el certificado emitido por el contratista o el representante legal de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago demuestra su participacin efectiva, como empleado privado o servidor pblico, en la ejecucin de la o las obras.
c. Para cada caso ha de establecerse el instrumento o medio por el que se comprobar la experiencia adquirida.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
4.1.7 Verificacin de cumplimiento de integridad y requisitos mnimos de la oferta
PARMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES Integridad de la oferta Equipo mnimo Personal tcnico mnimo Experiencia General mnima Experiencia Especfica mnima Experiencia mnima personal tcnico
Metodologa y cronograma Mypes Nacionales Mypes Participacin Local Participacin Nacional Otro(s) parmetro(s) resuelto por la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago
Aquellas ofertas que no cumplan integralmente con los parmetros mnimos, sern descalificadas.
4.1.8. Informacin financiera de referencia
Anlisis de ndices financieros: Las entidades contratantes especificarn y determinarn cul(es) es (son) el (los) ndice(s) financieros y, cul es el valor mnimo/mximo aceptable respecto de stos.
Los ndices regularmente aceptados son: ndice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); ndice de Endeudamiento (menor a 1,5), siendo estos ndices y valores recomendados, pudiendo la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago modificarlos a su criterio Los factores para su clculo estarn respaldados en la correspondiente declaracin de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al rgano de control respectivo.
Los ndices financieros constituirn informacin de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su anlisis se registrar conforme el detalle a continuacin:
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
ndice Indicador solicitado OBSERVACIONES Solvencia** mayor o igual a 1,0
Endeudamiento** menor a 1,5
4.2. Sorteo: Los oferentes que hayan aceptado el presupuesto referencial, y cuya oferta hubiere cumplido ntegramente los requerimientos establecidos por la entidad sern habilitados por sta a fin de que participen en un sorteo pblico que se realizar a travs del Portal Institucional del SERCOP, conforme establece el artculo 51 de la LOSNCP, y mediante el cual se escoger al adjudicatario.
SECCIN V OBLIGACIONES DE LAS PARTES
5.1. Obligaciones del Contratista: El contratista preparar las planillas mensuales, las cuales se pondrn a consideracin de la fiscalizacin en el primer da hbil de cada mes, y sern aprobadas por ella en el trmino de cuatro das, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuar el trmite de autorizacin del administrador del contrato y solo con dicha autorizacin se proceder al pago.
Adems, el contratista presentar con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicar, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcin, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el perodo en consideracin, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarn segn el modelo preparado por la fiscalizacin y sern requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.
5.2. Obligaciones de la contratante:
a. Dar solucin a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucin del contrato, en un plazo 8 dias contados a partir de la peticin escrita formulada por el contratista.
b. Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucin correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos pblicos, en
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec un plazo 15 dias contados a partir de la peticin escrita formulada por el contratista.
c. En caso de ser necesario y previo el trmite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de cambio y rdenes de trabajo, a travs de las modalidades de costo ms porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.
d. En caso de ser necesario y previo el trmite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios.
e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los planos y dems documentos previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares
f. Suscribir las actas de entrega recepcin parciales, provisionales y definitivas de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcin; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.
5.3. Ejecucin del contrato:
5.3.1. Facturacin y reajuste: El contratista preparar las planillas, las cuales se pondrn a consideracin de la fiscalizacin en los 5 primeros das de cada mes, y sern aprobadas por ella en el trmino de 10 de das, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuar el trmite de autorizacin del administrador del contrato y solo con dicha autorizacin se proceder al pago.
Estas planillas sern preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla se adjuntarn los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.
Adems, el contratista presentar con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicar, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcin, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el mes anterior, y en el perodo en consideracin, y la cantidad y el valor de los trabajos ejecutados acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarn segn el modelo preparado por la fiscalizacin y sern requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calcular el reajuste de precios provisional, aplicando las frmulas de reajuste que se indican en el contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecer como fecha de partida -sub cero-, la correspondiente a los treinta (30) das anteriores de la fecha lmite de presentacin de las ofertas.
El fiscalizador realizar el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los ndices del INEC.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN DE OBRAS Versin SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)
II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIN DE OBRAS
NDICE
SECCIN I
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN
1.1 Comisin Tcnica 1.2 Participantes 1.3 Presentacin y apertura de ofertas 1.4 Inhabilidades 1.5 Obligaciones de los oferentes 1.6 Preguntas, respuestas y aclaraciones 1.7 Modificacin del pliego 1.8 Convalidacin de errores de forma 1.9 Causas de rechazo 1.10 Adjudicacin y notificacin 1.11 Garantas 1.12 Cancelacin del procedimiento 1.13 Declaratoria de procedimiento desierto 1.14 Adjudicatario fallido 1.15 Suscripcin del contrato 1.16 Precios unitarios y reajuste 1.17 Moneda de cotizacin y pago 1.18 Reclamos 1.19 Administracin del contrato 1.20 Transferencia tecnolgica 1.21 Fiscalizacin 1.22 Control ambiental 1.23 Autoinvitacin 1.24 Visitas al sitio de las obras 1.25 Subcontratacin 1.26 Inconsistencias, simulacin y/o inexactitud de la informacin
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec SECCIN II
METODOLOGA DE EVALUACIN DE LAS OFERTAS
2.1. Metodologa de evaluacin de las ofertas 2.2. Parmetros de evaluacin 2.3 De la evaluacin 2.4 ndices financieros 2.5 Formulario para la elaboracin de las ofertas
SECCIN III
FASE CONTRACTUAL
3.1 Ejecucin del contrato
NOTA: Las condiciones generales no son materia de ajuste y/o modificaciones por parte de las entidades contratantes. Las condiciones generales son principios bsicos, estipulaciones o clusulas establecidas, con el objeto de regular la relacin con los partcipes en el presente procedimiento de contratacin pblica, en el marco de la legislacin aplicable. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarn de manera obligatoria.
II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIN DE OBRAS Las condiciones generales contenidas en el presente documento son de aplicacin general para los procedimientos de contratacin de obras, por menor cuanta, cotizacin y licitacin, salvo las excepciones que en lo pertinente se encuentran claramente especificadas.
SECCION I DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN
1.1. Comisin Tcnica: El presente procedimiento presupone la conformacin obligatoria de una Comisin Tcnica, integrada de acuerdo al artculo 18 del Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica - RGLOSNCP-, encargada del trmite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisin analizar las ofertas de obras de origen ecuatoriano, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parmetros de calificacin establecidos en este pliego, y recomendar a la mxima autoridad de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago la adjudicacin o la declaratoria de procedimiento desierto.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec nicamente para los procedimientos de menor cuanta, no existe la figura de Comisin Tcnica; la mxima autoridad de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago o su delegado ser la responsable del procedimiento.
1.2. Participantes: La convocatoria est dirigida a las personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de stas o consorcios, que se encuentren habilitadas en el Registro nico de Proveedores, RUP, que tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, que oferten participacin ecuatoriana mnima conforme los estudios de desagregacin tecnolgica para el caso del procedimiento de licitacin de obras, y tengan inters en participar en este procedimiento.
Cuando exista un compromiso de asociacin o consorcio, todos los miembros de la asociacin debern estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designar un procurador comn de entre ellos, que actuar a nombre de los comprometidos. El compromiso de asociacin o consorcio deber encontrarse suscrito en instrumento pblico, de acuerdo con la Resolucin del SERCOP emitida para el efecto.
En caso de ser adjudicados, los comprometidos debern constituirse en asociacin o consorcio y lo inscribirn en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del trmino previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarar a los integrantes del compromiso de asociacin o consorcio como adjudicatarios fallidos.
Para el caso de los procedimientos de menor cuanta, la convocatoria est dirigida a los profesionales, micro y pequeas empresas, asociaciones o consorcios de stas, o compromisos de asociacin domiciliados en el cantn donde surtir efectos la ejecucin de la obra, que tengan inters en participar en el procedimiento y se encuentren habilitados en el Registro nico de Proveedores, RUP, en la categora correspondiente. Si no hubiere manifestacin de inters en el correspondiente cantn por parte de profesionales, micro o pequeas empresas habilitados en la categora del RUP requerida por la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago, se considerar a los proveedores de la provincia a la que pertenezca el cantn escogido. Si la misma circunstancia de ausencia de manifestaciones de inters de proveedores ocurriese respecto de la provincia, se convocar a los proveedores que cumplan las condiciones establecidas en el artculo 52 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, a nivel nacional.
1.3. Presentacin y apertura de ofertas: La oferta se podr presentar de forma fsica o de forma electrnica. De ser fsica, se entregar en un sobre nico en la Secretara de la Comisin Tcnica; de presentarse en forma electrnica, se lo har a travs del portal Institucional del SERCOP, y para el efecto y ser vlida, deber contar con la respectiva firma electrnica. La oferta, en cualquiera de las formas sealadas, deber presentarse hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria. En los dos casos, el valor de la
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec propuesta deber ser ingresado al Portal Institucional del SERCOP, hasta la fecha lmite para la presentacin de la oferta.
nicamente en el procedimiento de Menor Cuanta no existe Oferta Econmica; los participantes se adhieren al Presupuesto Referencial establecido por la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago y debern, en el trmino no menor a tres (3) ni mayor a cinco (5) das, contados a partir de la fecha de la publicacin, manifestar su inters de participar mediante la entrega de su oferta tcnica (en el lugar, da y hora previstos en el pliego), y la aceptacin expresa del presupuesto referencial a travs del Portal Institucional del SERCOP.
Si al analizar las ofertas presentadas la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago determinare la existencia de uno o ms errores de forma, reprogramar el cronograma del proceso en funcin del trmino concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. Para tal fin otorgar a los oferentes entre dos y mximo cinco das hbiles a partir de la correspondiente notificacin.
Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentacin de la propuesta, los oferentes interesados debern encontrarse habilitados en el Registro nico de Proveedores. Segn lo previsto en la Ley, solo en el caso de los procedimientos de licitacin, el contrato deber ser protocolizado ante Notario Pblico. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato debern protocolizarse conjuntamente con las Condiciones Particulares del contrato, exclusivamente.
Una hora ms tarde de aquella fijada como lmite para la presentacin de las ofertas, se proceder a su apertura, hayan sido stas presentadas de forma fsica y/o electrnica. El acto de apertura de ofertas ser pblico y se efectuar en el lugar, da y hora fijados en la convocatoria.
De la apertura, en la que podrn estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantar un acta que ser suscrita por los integrantes de la Comisin Tcnica o si fuera del caso la mxima autoridad o su delegado, con la siguiente informacin, la cual obligatoriamente se subir al Portal Institucional del SERCOP.
a) Nombre de los oferentes; b) Valor de la oferta econmica, identificada por oferente; c) Plazo de ejecucin propuesto por cada oferente; d) Nmero de hojas de cada oferta;
1.4. Inhabilidades: No podrn participar en el procedimiento precontractual, por s o por interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales,
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec contempladas en los artculos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNCP; y, en las Resoluciones emitidas por el SERCOP.
De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial hubiere suscrito el contrato, dar lugar a la terminacin unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artculo 94 de la LOSNCP.
1.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes debern revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en l. Su omisin o descuido al revisar los documentos no le relevar de cumplir lo sealado en su propuesta.
1.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisin o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaracin sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisin Tcnica a travs del Portal Institucional del SERCOP la respuesta a su inquietud o consulta. La entidad responder las preguntas o realizar las aclaraciones que fueren necesarias a travs del Portal, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
1.7. Modificacin del pliego: La Comisin Tcnica o la mxima autoridad de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago o su delegado en los procedimientos de Menor Cuanta, podr emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que stas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que debern ser publicadas en el Portal Institucional del SERCOP, hasta el trmino mximo para responder preguntas.
La mxima autoridad de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago o su delegado, podr ajustar el cronograma de ejecucin del procedimiento precontractual con la motivacin respectiva. Todo cambio ser publicado en el Portal Institucional del SERCOP, y podr realizarse hasta la fecha lmite para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones.
1.8. Convalidacin de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en el trmino previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificacin podrn convalidarlos, previa peticin de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago, conforme a lo previsto en al artculo 23 del Reglamento General de la LOSNCP y en las resoluciones emitidas por el SERCOP para el efecto.
1.9. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisin Tcnica o el delegado de la mxima autoridad, segn el caso, rechazar una oferta por las siguientes causas:
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
1.9.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones tcnicas y los formularios del pliego.
1.9.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o despus de la hora establecida para ello, o no se hubiera subido el valor de la propuesta al Portal Institucional del SERCOP.
1.9.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo sealado en las resoluciones emitidas por el SERCOP.
1.9.4. Si el contenido de cualquiera de los acpites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionndolo o modificndolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecucin del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentacin de cualquier documento o informacin.
1.9.5. Si el oferente no hubiere atendido la peticin de convalidacin, en el trmino fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 23 del RGLOSNCP y en la resolucin emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.
1.9.6. Si al momento de la presentacin de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro nico de Proveedores, RUP.
Una oferta ser descalificada por la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago en cualquier momento del procedimiento si, de la revisin de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulacin o inexactitud de la informacin presentada. La Demarcacin Hidrogrfica de Santiago podr solicitar al oferente la documentacin que estime pertinente referida en cualquier documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la contratacin, para validar la informacin manifestada en la oferta.
La adjudicacin se circunscribir a las ofertas calificadas. No se aceptarn ofertas alternativas.
Ningn oferente podr intervenir con ms de una oferta.
1.10. Adjudicacin y notificacin: La mxima autoridad de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago o su delegado, con base en el resultado de la evaluacin de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisin Tcnica o el responsable de evaluar las propuestas tratndose de menor cuanta, adjudicar el contrato a la propuesta ms conveniente para los intereses institucionales, conforme a los
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec trminos establecidos en el numeral 18 del artculo 6 de la LOSNCP, mediante resolucin motivada, y con sujecin al contenido de la Resolucin emitida por el SERCOP para el efecto.
La notificacin de la adjudicacin realizada en los trminos antes referidos, se la realizar a travs del Portal Institucional del SERCOP.
1.11. Garantas: En forma previa a la suscripcin de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se debern presentar las garantas que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artculos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artculo 73 ibdem.
1.11.1. La garanta de fiel cumplimiento del contrato se rendir por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artculo 73 de la LOSNCP. La que deber ser presentada previo a la suscripcin del contrato. No se exigir esta garanta en los contratos cuya cuanta sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio econmico.
1.11.2. La garanta de buen uso del anticipo se rendir por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deber ser presentada previo a la entrega del mismo.
El valor que por concepto de anticipo otorgar la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago al contratista, no podr ser superior al cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado. El valor ser depositado en una cuenta que el contratista aperturar en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participacin accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento.
El contratista, en forma previa a la suscripcin del contrato, deber presentar, un certificado de la institucin bancaria o financiera en la que tenga a su disposicin una cuenta en la cual sern depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.
El contratista deber autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que ser depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago verificar que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecucin contractual.
El monto del anticipo entregado por la entidad ser devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminacin del plazo contractual inicialmente estipulado y constar en el cronograma pertinente que es parte del contrato, segn lo establecido en la Disposicin General Sexta del RGLOSNCP.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 1.11.3 Las garantas tcnicas sern presentadas en el caso de que en la obra materia del procedimiento de contratacin se contemple la provisin o instalacin de equipos. Dichas garantas tcnicas cumplirn las condiciones establecidas en el artculo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deber entregar una de las garantas sealadas en el artculo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.
Los trminos de la garanta tcnica solicitada debern observar lo establecido en las Resoluciones emitidas por el SERCOP en lo que respecta a la aplicacin de la vigencia tecnolgica.
La Demarcacin Hidrogrfica de Santiago no podr exigir garanta adicional alguna a las previstas en la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica. Sin embargo, podr requerir los seguros o condiciones de proteccin para las personas que presten sus servicios en la ejecucin de las obras, en la elaboracin, transporte, entrega y colocacin de bienes y en cualquier tipo de prestacin de servicios, que considere pertinentes.
Las garantas se devolvern conforme lo previsto en los artculos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.
1.12. Cancelacin del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentacin de las ofertas, la mxima autoridad de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago podr declarar cancelado el procedimiento, mediante resolucin debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artculo 34 de la LOSNCP.
1.13. Declaratoria de procedimiento desierto: La mxima autoridad de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicacin, podr declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artculo 33 de la LOSNCP, segn corresponda.
Dicha declaratoria se realizar mediante resolucin de la mxima autoridad de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago o su delegado, fundamentada en razones tcnicas, econmicas y/o jurdicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la mxima autoridad o su delegado podr disponer su archivo o su reapertura.
1.14. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del trmino previsto, por causas que le sean imputables, la mxima autoridad de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago o su delegado le declarar adjudicatario fallido conforme lo previsto en el artculo 35 de la LOSNCP, y seguir el procedimiento previsto en la LOSNCP y la Resolucin emitida por el SERCOP para el efecto. Una vez que el SERCOP haya sido notificado con tal resolucin, actualizar el Registro de
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y proceder de conformidad con lo prescrito en el artculo 98 de la LOSNCP.
Cuando la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago haya cumplido lo previsto en el prrafo precedente, llamar al oferente que ocup el segundo lugar en el orden de prelacin para que suscriba el contrato, con excepcin del caso de los procedimientos de Menor Cuanta en los que se proceder con un nuevo sorteo electrnico a travs del portal institucional del SERCOP, quien deber cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligacin de mantener su oferta, en los trminos que la presentara, hasta la suscripcin del contrato, siempre que convenga a los intereses nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda opcin no suscribe el contrato, la Entidad declarar desierto el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaracin de fallido al segundo adjudicatario.
1.15. Suscripcin del contrato: Dentro del trmino de 15 das, contado a partir de la fecha de notificacin de la adjudicacin, es decir, a partir de la fecha en la cual la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago haya publicado en el Portal Institucional del SERCOP la Resolucin correspondiente, la Entidad suscribir el contrato que es parte integrante de este pliego, de acuerdo a lo establecido en los artculos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de en su Reglamento General y lo publicar en el Portal Institucional del SERCOP. La Demarcacin Hidrogrfica de Santiago realizar la publicacin de la Resolucin de adjudicacin en el mismo da en que sta haya sido suscrita.
1.16. Precios unitarios y reajuste: Todo contrato cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios se sujetar al sistema de reajuste de precios, salvo que el contratista renuncie expresamente al reajuste de precios y as se haga constar en el contrato, tal como lo prev el segundo inciso del artculo 131 del RGLOSNCP.
Las cantidades de obra que constarn en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecucin del mismo.
Los anlisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opcin ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados.
Los precios unitarios podrn ser reajustados si durante la ejecucin del contrato se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuar mediante la aplicacin de frmula(s) elaborada(s) con base a los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Ttulo IV, De los contratos, Captulo VII, Reajuste de precios de la LOSNCP y en su Reglamento General.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 1.17. Moneda de cotizacin y pago: Las ofertas debern presentarse en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Los pagos se realizarn en la misma moneda.
1.18. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, se deber considerar lo establecido en los artculos 102 y 103 de la LOSNCP y el procedimiento correspondiente.
1.19. Administracin del contrato: La Demarcacin Hidrogrfica de Santiago designar de manera expresa un administrador del contrato, quien velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y aprobar las multas y/o sanciones a que hubiere lugar y que hubieran sido solicitadas o establecidas por la fiscalizacin, segn lo dispone el artculo 121 del Reglamento General de la LOSNCP.
El administrador del contrato velar porque la fiscalizacin acte de acuerdo con las especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisar las planillas aprobadas previo a su autorizacin para la correspondiente gestin de pago.
1.20. Transferencia tecnolgica: En los contratos de ejecucin de obras que incorporen bienes de capital se observar y aplicar las resoluciones del SERCOP respecto de la transferencia tecnolgica, que permita a la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago asumir la operacin y utilizacin de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos tcnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la eventual realizacin de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de as requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregar la clusula pertinente, cuando corresponda.
1.21. Fiscalizacin: Las actividades de fiscalizacin, las cuales podrn ser contratadas en el caso de no disponer de personal calificado para el efecto, propendern a la verificacin y supervisin del uso de una adecuada tcnica y correcta ejecucin de la obra, en aplicacin de los trminos y condiciones previstas en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseos definitivos, rubros contractuales, subcontratacin, especificaciones tcnicas, participacin ecuatoriana mnima, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseadores, transferencia tecnolgica, cuando corresponda, y normas tcnicas aplicables, con sujecin a lo previsto en el contrato.
La fiscalizacin ser responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones tcnicas de diseo y materiales por parte del contratista, debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los diseos definitivos y el contrato. La fiscalizacin no podr cambiar las especificaciones generales o tcnicas de diseo o de materiales sin la justificacin tcnica correspondiente.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
En el caso de existir diferencias entre la fiscalizacin y el contratista, ste ltimo podr solicitar la intervencin del administrador del contrato a fin de que dirima la situacin o desavenencia que se hubiera presentado.
nicamente en los procedimientos de Licitacin, para asegurar y evidenciar el cumplimiento de los resultados del Estudio de Desagregacin Tecnolgica, los funcionarios responsables de la administracin y fiscalizacin del contrato constatarn, validarn y exigirn que en las planillas de ejecucin de trabajos o avance de obra, se incluyan los resultados de verificacin del origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecucin de los trabajos a ser planillados, con base a la supervisin in situ de los trabajos, las facturas de provisin de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS de la mano de obra.
En las Actas de Entrega-Recepcin de las obras contratadas mediante licitacin, sean estas Parciales, Provisional o Definitiva, se incluir la declaracin del Contratista respecto de la aplicacin e implementacin de los resultados de los Estudios de Desagregacin Tecnolgica y cumplimiento del porcentaje de participacin ecuatoriana mnimo a travs de los componentes mano de obra, materiales, equipos y servicios.
1.22. Control ambiental: El contratista deber realizar todas las actividades constructivas a su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.
1.23. Autoinvitacin: La autoinvitacin, con excepcin de los procedimientos de Menor Cuanta, es una opcin del Portal Institucional del SERCOP, que podr ser utilizada por cualquier oferente interesado en participar en el presente procedimiento, que no se hubiere registrado en el Cdigo del Clasificador Central de Producto (CPC) correspondiente, para lo cual deber proceder previamente a recategorizarse en el SERCOP.
1.24. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago considerare necesario el cumplimiento de una visita tcnica al sitio donde se ejecutarn las obras, stas se podrn realizar en cualquier momento y hasta la fecha lmite de entrega de ofertas. En ningn caso este requisito ser obligatorio ni las condiciones de la visita podrn ser discriminatorias.
En consecuencia, ni la ausencia en la visita tcnica por parte del participante o la falta de presentacin del certificado de visita, -de existir ste-, ser motivo para inhabilitar la oferta, pues no ser considerada como parmetro de evaluacin.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 1.25. Subcontratacin: De conformidad con lo previsto en el artculo 79 de la LOSNCP, el contratista, bajo su riesgo y responsabilidad podr subcontratar hasta el 30% del monto total de la obra adjudicada, con personas naturales o jurdicas registradas y habilitadas en el RUP, domiciliadas en la localidad o circunscripcin geogrfica en la que se ejecutar el proyecto, debiendo consignar la informacin detallada en el formulario correspondiente.
El oferente, para acceder al puntaje previsto en los parmetros de evaluacin, deber sealar en su propuesta los rubros o grupos de rubros que subcontratar directamente, identificando las EPS y/o MYPES locales con las cuales suscribir los contratos correspondientes, sin que por tal subcontratacin se exima de responsabilidad frente a la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago, de conformidad con lo previsto en la Ley y en las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto.
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al contratista, aceptadas por ste, y previa autorizacin escrita de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago, el contratista podr reemplazar, sustituir o cambiar a un subcontratista.
Adicionalmente, el contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o retraso en el cronograma de avance de ejecucin del rubro o grupo de rubros subcontratados, podr solicitar a la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago autorizacin escrita para, bajo exclusiva responsabilidad del contratista, reemplazar, sustituir o cambiar a los subcontratistas. Las autorizaciones referidas debern ser conferidas por el administrador en coordinacin con la fiscalizacin del contrato; en todo caso habr que estar a lo previsto en las resoluciones que el SERCOP emita para este efecto.
1.26 Inconsistencia, simulacin y/o inexactitud de la informacin: En el caso de que la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago encontrare que existe inconsistencia, simulacin o inexactitud en la informacin presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la mxima autoridad de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago o su delegado, descalificar del procedimiento de contratacin al proveedor, lo declarar adjudicatario fallido o contratista incumplido, segn corresponda y, en ltimo caso, previo al trmite de terminacin unilateral, sin perjuicio adems, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
SECCIN II METODOLOGA DE EVALUACIN DE LAS OFERTAS
2.1. Metodologa de evaluacin de las ofertas: La evaluacin de las ofertas se encaminar a proporcionar una informacin imparcial sobre si una oferta debe ser
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec rechazada y cul de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los trminos establecidos en el numeral 18 del artculo 6 de la LOSNCP. Se establecen de manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodologa Cumple / No Cumple, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentacin permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificacin del cumplimiento de capacidades mnimas; y la segunda, en la que se evaluarn, mediante parmetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificacin. nicamente en los procedimientos de Menor Cuanta no se cumplir la etapa de evaluacin valorada pues los participantes que cumplieran con las capacidades mnimas sern habilitados para el sorteo electrnico.
2.2. Parmetros de Evaluacin: Las entidades contratantes debern acoger los parmetros de evaluacin previstos por el SERCOP, pudiendo escoger adicionalmente otros que respondan a la necesidad, naturaleza y objeto de cada procedimiento de contratacin; los que sern analizados y evaluados al momento de la calificacin de las ofertas.
La Demarcacin Hidrogrfica de Santiago, bajo su responsabilidad, deber asegurar que los parmetros de evaluacin publicados en el Portal Institucional del SERCOP sean los que realmente se utilizarn en el procedimiento.
2.3.- De la evaluacin:- Las capacidades requeridas a travs de los parmetros de evaluacin sern analizadas con cualquiera de estas opciones:
a) Utilizando una nica etapa de evaluacin a travs de la metodologa Cumple/No Cumple, cuando se trate de un procedimiento de Subasta Inversa Electrnica, Menor Cuanta de obras, bienes o servicios, y, contratacin directa de consultora; y,
b) Utilizando las dos etapas de evaluacin sealadas en el numeral 2.1, para todos los dems procedimientos de contratacin de rgimen comn; la primera, bajo la metodologa Cumple / No Cumple y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda que ser Por Puntaje a travs del Portal Institucional del SERCOP.
Se estar a la metodologa Cumple / No Cumple cuando el objetivo sea la determinacin de cumplimiento de una condicin o capacidad mnima por parte del oferente y que sea exigida por la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago (Requisitos mnimos).
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Los ndices financieros previstos en los pliegos elaborados por la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago, en caso de ser considerados, no constituirn un requisito mnimo de obligatorio cumplimiento y en consecuencia tendrn un carcter informativo.
Se estar a la metodologa Por Puntaje cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado previamente una condicin o capacidad mnima requerida.
a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificacin de requisitos mnimos. Metodologa Cumple/ No Cumple-
a.1.- Integridad de las ofertas:-
Se revisar que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, conforme el siguiente detalle:
I. Formulario de oferta II. Formularios de compromiso de participacin del personal tcnico y hoja de vida III. Formulario de compromiso de asociacin o consorcio (de ser el caso) IV. Formulario de compromiso de subcontratacin (la no presentacin de este formulario no generar la descalificacin del oferente) El Formulario de Oferta contendr los documentos, claramente descritos en las Condiciones Particulares de los Pliegos para los Contratos de Obra,
Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el Formulario de Oferta, pasarn a la evaluacin cumple / no cumple; caso contrario sern rechazadas. a.2. Verificacin de requisitos mnimos: Evaluacin de la oferta tcnica (cumple / no cumple).- Los parmetros de calificacin debern estar definidos y dimensionados por la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago, no darn lugar a dudas, ni a interpretacin o a la subjetividad del evaluador, se considerarn parmetros tcnico- econmicos con dimensionamiento de mnimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.
De acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratacin, la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago podr escoger y considerar parmetros de entre los establecidos en el Portal Institucional del SERCOP o los sugeridos a manera de ejemplo: equipo, personal tcnico, experiencia general, experiencia especfica, experiencia personal tcnico, etc.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec El cumplimiento de los parmetros deber ser absoluto, de manera afirmativa o negativa. Solamente aquellas ofertas que cumplieran con todos los parmetros establecidos podrn habilitarse para la siguiente etapa del proceso.
En el caso que la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago considere necesario aadir un parmetro adicional ste deber ser debidamente sustentado, relacionado con el objeto de la contratacin y no contravenir la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP; deber estar completamente definido, no ser restrictivo ni discriminatorio y deber establecer su indicador y el medio de comprobacin.
Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parmetros mnimos, pasarn a la etapa de evaluacin de ofertas con puntaje, caso contrario sern descalificadas.
b. Segunda Etapa: Evaluacin por puntaje.-
En esta etapa (que no es aplicable en los procedimientos de Menor Cuanta) se proceder a la ponderacin valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parmetros sealados en el pliego, a partir de la acreditacin de mejores condiciones que las fijadas como mnimos o mximos. En las condiciones particulares del presente pliego se describen los parmetros por la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago para este procedimiento de contratacin, los cuales estarn completamente definidos, no sern restrictivos o discriminatorios y contarn con el medio de medicin y comprobacin. Podr incorporarse otros siempre y cuando no contravengan la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP; debiendo estar completamente definidos, no sern restrictivos ni discriminatorios y deber establecerse su indicador y el medio de comprobacin.
Dicha calificacin permitir la adecuada aplicacin del criterio de mejor costo previsto en el numeral 18 del artculo 6 de la LOSNCP. Por regla general, se deber adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoracin de los parmetros y cuyos resultados combinen los aspectos tcnicos, financieros, legales y econmicos de las ofertas.
Al evaluar las ofertas presentadas por una asociacin, consorcio o compromiso de asociacin o consorcio, las entidades contratantes debern considerar los aportes de cada participante, con base en la informacin que deber desglosarse a travs del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrar en consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto.
En la metodologa de evaluacin por puntajes se observar el principio de la proporcionalidad o ponderacin y en consecuencia la aplicacin de puntajes de cero no ser pertinente.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
2.4. ndices financieros.- Corresponde a la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago sealar en los pliegos los ndices financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratacin y cul es el valor mnimo/mximo para cada uno de ellos, por lo que, los sealados en el modelo de pliegos expedidos por el SERCOP, en la Seccin IV: Evaluacin de las Ofertas, de las Condiciones Particulares, son referenciales.
El incumplimiento de los ndices financieros no ser causal de rechazo de la oferta.
2.5. Formulario para la elaboracin de las ofertas: El oferente incluir en su oferta la informacin que se establece en el Formulario de Oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condicin que la informacin sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.
SECCIN III FASE CONTRACTUAL
3. 1. Ejecucin del contrato:
3.1.1. Inicio, planificacin y control de obra: El contratista iniciar los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizar conjuntamente con la fiscalizacin el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por l en su oferta para la ejecucin de la obra materia del presente procedimiento de contratacin. Por razones no imputables al contratista, la fiscalizacin reprogramar y actualizar el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos
Igual actualizacin se efectuar cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirn para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecucin de los trabajos.
3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones tcnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago. En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deber indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecer sobre los dems; y, su decisin ser definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisin de la fiscalizacin ser de cuenta y riesgo del contratista.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec En caso de que cualquier dato o informacin no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, stas se solicitarn a la fiscalizacin. La fiscalizacin proporcionar, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.
3.1.3. Personal del contratista: El contratista emplear personal tcnico y operacional en nmero suficiente para la ejecucin oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal tcnico deber ser el mismo que consta en el listado de personal que se present en la oferta. Para su reemplazo se deber solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompaando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditar una capacidad tcnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.
El fiscalizador podr requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.
3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y dems elementos que se utilicen en la ejecucin del contrato, cumplirn ntegramente las especificaciones tcnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalizacin.
Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista sern nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalizacin podr exigir, cuando as lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales.
Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, sern revisados al momento de su utilizacin, para verificar su conformidad con las especificaciones.
3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucin correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislacin ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislacin laboral, y aquellos trminos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deber realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (sealtica, letreros de peligro, precaucin, etc.), para la debida proteccin del pblico, personal de la fiscalizacin y del contratista mismo,
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec especialmente si los trabajos afectan la va pblica o las instalaciones de servicios pblicos.
Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularn libremente, pero no sern inferiores a los mnimos legales vigentes en el pas.
El contratista deber pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo debern ceirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarn los subcontratistas a su personal.
Sern tambin de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que est sujeto segn las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.
El contratista deber tambin suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economa popular y solidaria (EPS) o micro y pequeas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deber ser entregada a la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalizacin y administracin del contrato. En el transcurso de la ejecucin de la obra el contratista podr solicitar a la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago la sustitucin del o los subcontratistas, nicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecucin de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador.
El contratista, adems, deber notificar a la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago cualquier situacin que le justifique la sustitucin, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos sealados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales.
El contratista, en forma previa a la presentacin de las planillas correspondientes, deber entregar a la fiscalizacin de la obra los documentos contentivos de la informacin relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecucin por parte del subcontratista, de acuerdo a los trminos constantes en la oferta evaluada.
El contratista se comprometer a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecucin contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal prctica, se someter y aceptar las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminacin unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec El contratista, en general, deber cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.
3.1.6. Obligaciones de la contratante:
a) Designar al administrador del contrato. b) Designar/contratar a la fiscalizacin del contrato c) La contratante ser responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecucin (licencia ambiental), as como la vigilancia de la ejecucin del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato.
3.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligacin de cuidar las obras a l encomendadas hasta la recepcin definitiva de las mismas, para lo cual deber proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.
3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalizacin determine que los trabajos realizados o en ejecucin fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalizacin, sta ordenar las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podr ordenar la demolicin y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.
Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las rdenes de la fiscalizacin; por tal razn, corrern por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.
El contratista tendr derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalizacin. No tendr derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y dems gastos que correspondan a la ejecucin de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendr derecho al pago por la remocin de los elementos sobrantes.
Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparacin de defectos, hasta la recepcin definitiva de las obras, sern efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalizacin compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligacin expresa o implcita en el contrato.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 3.1.9. Pagos: El trmite de pago seguir lo estipulado en las clusulas respectivas del contrato. En caso de retencin indebida de los pagos al contratista se cumplir el artculo 101 de la LOSNCP.
3.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la mxima autoridad de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago, o su delegado, responsable de la coordinacin y seguimiento de las actividades de construccin y de las acciones del fiscalizador.
Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalizacin para la ejecucin de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorizacin o conformidad respectiva. Solo contando con la autorizacin del administrador del contrato, el contratista podr ejecutar las obras adicionales por costo ms porcentaje, aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para ste ltimo caso, el contratista solo podr ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo.
El administrador del contrato tendr la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de carcter tcnico o econmico entre el contratista y la fiscalizacin respecto de la ejecucin del contrato.
El administrador ser el encargado de la administracin de las garantas, durante todo el perodo de vigencia del contrato. Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondr las multas y sanciones a que hubiere lugar, as como tambin deber atenerse a las condiciones generales y especficas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el rea financiera (Tesorera) de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago a la que le corresponde el control y custodia de las garantas.
Respecto de su gestin reportar a la mxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (rea requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, tcnicos, econmicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.
3.1.11 Fiscalizador del Contrato.- El/la fiscalizador/a del contrato ser la persona con quien la CONTRATISTA, deber canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas, as como a los integrantes de la Comisin para la recepcin parcial, provisional, y definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en la LOSNCP.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec El/la Fiscalizador/a del Contrato, est autorizado/a para realizar las gestiones inherentes a su ejecucin, incluyendo aquello que se relaciona con el trmite de pedidos de prrroga que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobacin definitiva, de ser procedente, corresponder al administrador del contrato, y en el caso de que tales prrrogas modificaren el plazo total de ejecucin contractual se requerir adicionalmente la aprobacin de la mxima autoridad.
El/la Fiscalizador/a ser el/la encargado/a de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por parte de la CONTRATISTA.
Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecer las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informar al administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al Contratista. El/la fiscalizador/a deber atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y presentar los informes que le requiera el administrador del contrato o las autoridades respectivas.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN DE OBRAS Versin SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)
III. FORMULARIOS DE MENOR CUANTA DE OBRAS
SECCIN I
FORMULARIO DE LA OFERTA
1.1 Presentacin y compromiso 1.2 Datos generales del oferente. 1.3 Nmina de socio(s), accionista(s) o partcipe(s) mayoritarios de personas jurdicas oferentes. 1.4 Situacin financiera 1.5 Tabla de descripcin de rubros, unidades, cantidades y precios 1.6 Metodologa de construccin 1.7 Cronograma valorado de trabajos 1.8 Experiencia del oferente 1.9 Personal tcnico propuesto para el proyecto 1.10 Equipo asignado al proyecto
SECCIN II
FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIN DEL PERSONAL TCNICO Y HOJA DE VIDA
SECCIN III
FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIN O CONSORCIO
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
III. FORMULARIO DE OFERTA
NOMBRE DEL OFERENTE: Ramiro Hugo Ojeda
1.1 PRESENTACIN Y COMPROMISO
El que suscribe, en atencin a la convocatoria efectuada por (nombre de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago) para la ejecucin de (nombre de la obra o proyecto), luego de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecucin de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurdica), (procurador comn de, si se trata de asociacin o consorcio) declara que:
1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, LOSNCP, y su Reglamento.
2. La nica persona o personas interesadas en esta oferta est o estn nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulacin con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.
3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexin abierta u oculta con otra u otras personas, compaas o grupos participantes en este procedimiento de ejecucin de obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerar ningn principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; as como declara que no establecer, concertar o coordinar directa o indirectamente, en forma explcita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los trminos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prcticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentacin de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratacin. En tal virtud, declara conocer que se presumir la existencia de una prctica restrictiva, por
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec disposicin del Reglamento para la aplicacin de la Ley Orgnica de Regulacin y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prcticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentacin de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratacin.
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad econmica, profesin, ciencia u oficio; y, que los equipos vehculos y materiales que se incorporarn a la obra, as como los que se utilizarn para su ejecucin, en caso de adjudicacin del contrato, sern de propiedad del oferente o arrendados y contarn con todos los permisos que se requieran para su utilizacin.
5. Suministrar la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construccin del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizar las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deber asumir en la ejecucin contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.
6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecer, y no ha efectuado o efectuar ningn pago, prstamo o servicio ilegtimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningn funcionario o trabajador de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratacin en sus etapas de planificacin, programacin, seleccin, contratacin o ejecucin, incluyndose preparacin del pliego, aprobacin de documentos, calificacin de ofertas, seleccin de contratistas, adjudicacin o declaratoria de procedimiento desierto, recepcin de productos o servicios, administracin o supervisin de contratos o cualquier otra intervencin o decisin en la fase precontractual o contractual.
7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violacin a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago le descalifique como oferente, o d por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daos y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.
8. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones tcnicas y dems informacin del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
9. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminucin, por lo que est dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los lmites indicados en los planos y especificaciones tcnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la LOSNCP.
10. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribir el contrato comprometindose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podr aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliacin del plazo, contratacin de rubros nuevos o contratos complementarios.
11. Conoce y acepta que la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisin cause ningn tipo de reparacin o indemnizacin a su favor.
12. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP y dems normativa que le sea aplicable.
13. Garantiza la veracidad y exactitud de la informacin y documentacin, as como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, as como de toda la informacin que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e informacin adicional sobre las condiciones tcnicas, econmicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentacin o informacin que conforma su oferta, dicha falsedad ideolgica ser causal para descalificarlo del procedimiento de contratacin, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, segn corresponda, previo el trmite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.
14. No contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecucin contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal prctica, se sometern y aceptarn las sanciones que de tal prctica puedan derivarse, incluso la terminacin unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
15. En caso de que resuelva subcontratar la ejecucin de parte de la obra que se le adjudicare, subcontratar con MYPES y/o con los actores de la Economa Popular y Solidaria, hasta el 30% del valor de la oferta la ejecucin de los rubros determinados en ella.
16. Bajo juramento, que no est incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artculos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artculos 110 y 111 de su Reglamento General y dems normativa aplicable.
17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:
a) Firmar el contrato dentro del trmino de 15 das desde la notificacin con la resolucin de adjudicacin. Como requisito indispensable previo a la suscripcin del contrato presentar las garantas correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendr un trmino no mayor de treinta das)
b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del trmino sealado, se aplicar la sancin indicada en los artculos 35 y 69 de la LOSNCP.
c) Garantizar todo el trabajo que efectuar de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepcin definitiva.
(Si el oferente fuere extranjero, se aadir un literal que dir: d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el pas conforme lo disponen el artculo 6 y la Seccin XIII de la Ley de Compaas; y, a obtener el RUP).
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE.
NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurdica, consorcio o asociacin; en este ltimo caso, se identificar a los miembros del consorcio o asociacin. Se determinar al representante legal, apoderado o procurador comn, de ser el caso).
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
1.3 NMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S)O PARTCIPE(S) MAYORITARIOS DEPERSONAS JURDICAS OFERENTES.
A. DECLARACIN
En mi calidad de representante legal de .. (razn social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:
1. Libre y voluntariamente presento la nmina de socios, accionista o partcipes mayoritarios que detallo ms adelante, para la verificacin de que ninguno de ellos est inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratacin pblica;
2. Que la compaa a la que represento (el oferente deber agregar la palabra SI, o la palabra, NO, segn corresponda a la realidad) est registrada en la BOLSA DE VALORES.
(En caso de que la persona jurdica tenga registro en alguna bolsa de valores, deber agregar un prrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)
3. Me comprometo a notificar a la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago la transferencia, cesin, enajenacin, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participacin, que realice la persona jurdica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.(Esta declaracin del representante legal solo ser obligatoria y generar efectos jurdicos si la compaa o persona jurdica NO cotiza en bolsa)
4. Acepto que en caso de que el accionista, partcipe o socio mayoritario de mi representada est domiciliado en un paraso fiscal, la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago descalifique a mi representada inmediatamente.
5. Garantizo la veracidad y exactitud de la informacin; y, autorizo a la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago, al Servicio Nacional de Contratacin Pblica SERCOP, o a los rganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal informacin.
6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaracin no corresponda a la verdad, la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago:
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec a. Observando el debido proceso, aplique la sancin indicada en el ltimo inciso del artculo 19 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica LOSNCP-;
b. Descalifique a mi representada como oferente; o,
c. Proceda a la terminacin unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artculo 64 de la LOSNCP, si tal comprobacin ocurriere durante la vigencia de la relacin contractual.
Adems, me allano a responder por los daos y perjuicios que estos actos ocasionen.
B. NMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTCIPES:
TIPO DE PERSONA JURDICA:
Compaa Annima Compaa de Responsabilidad Limitada Compaa Mixta Compaa en Nombre Colectivo Compaa en Comandita Simple Sociedad Civil Corporacin Fundacin Asociacin o consorcio Otra
Nombres completos del socio(s), accionista(s), partcipe(s)
Nmero de cdula de identidad, ruc o identificacin similar emitida por pas extranjero, de ser el caso Porcentaje de participacin en la estructura de propiedad de la persona jurdica Domicilio Fiscal
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partcipe (s) mayoritario (s) es una persona jurdica, de igual forma, se deber identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partcipe (s), para lo que se usar el siguiente formato:
Nombres completos del socio(s), accionista(s), partcipe(s) Nmero de cdula de identidad, RUC o identificacin similar emitida por pas extranjero, de ser el caso Porcentaje de participacin en la estructura de propiedad de la persona jurdica Domicilio Fiscal
Notas: 1. Este formato 1.3 del Formulario de la oferta solo ser llenado por personas jurdicas. (Esta obligacin ser aplicable tambin a los partcipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurdicas, constituidos de conformidad con el artculo 26 de la LOSNCP.) 2. La falta de presentacin del formato por parte de la Persona Jurdica ser causal de descalificacin de la oferta. 3. Las personas naturales no estn obligadas a presentar el Formato 3.3 del Formulario de la Oferta.
1.4 SITUACIN FINANCIERA La situacin financiera del oferente se demostrar con la presentacin del formulario de declaracin de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.
EL participante presentar la informacin requerida por la entidad para los ndices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:
ndice Indicador solicitado Indicador declarado por el oferente Observaciones Solvencia** Endeudamiento** Otro ndice resuelto por la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago **
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
** Los ndices son referenciales; la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago podr escoger los sealados o aquel (aquellos) que considere pertinente(s).
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
1.5 TABLA DE DESCRIPCIN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
No. Rubro / Descripcin Unidad Cantidad Precio unitario Precio global
TOTAL
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en nmeros), sin IVA
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
1.6 METODOLOGA DE CONSTRUCCIN
Indicar con el suficiente detalle la metodologa y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecucin de las obras. Se considerar la correcta secuencia de actividades y el nmero de frentes de trabajo simultneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducir las especificaciones tcnicas de la obra para describir la metodologa que propone usar.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
1.7 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
Rubro
Cantidad
Precio unitario Precio total Tiempo en (semanas, meses)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inversin mensual
Avance parcial en %
Inversin acumulada
Avance acumulado en %
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
1.8 EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Contratante Objeto del contrato
Valor del Contrat o Plazo contractual Fechas de ejecucin Observaciones Inicio Terminacin A) Experiencia en obras similares Con un acta de entrega-recepcin provisional o definitiva 1 2 3 B) Contratos en ejecucin con un avance de al menos el 75% contratado 1 2 3
NOTA: Se adjuntar la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la certificacin correspondientes segn el caso.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
1.9 PERSONAL TCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO
Nombre Nacionalidad Ttulo Fecha grado Cargo a ocupar Participacin Experiencia en obras similares Observaciones
NOTA: De acuerdo con los artculos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de la ingeniera, se deber cumplir con lo siguiente:
a) Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniera en el Ecuador, debern contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal de su profesin, en calidad de representante tcnico afn a la naturaleza del trabajo que se realice.
b) Las empresas nacionales o extranjeras, as como los consorcios de las empresas nacional y/o extranjeras que se formaren para la ejecucin de trabajos de ingeniera debern tener, obligatoriamente para la realizacin de dicho trabajo, un personal de ingenieros empleados en el proyecto no menor del 80% del total de ingenieros, hasta el ao dcimo de su establecimiento en el pas; a partir del undcimo ao debern incrementar el porcentaje de profesionales nacionales en un 4% por ao, hasta completar un 90%. En caso de que no hubiere en el pas profesionales nacionales especializados en la labor que efectan esas empresas o consorcios, stos quedan obligados a emplearlos para su capacitacin en el campo de especialidad.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
1.10 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
Detalle del equipo (Tipo, potencia, capacidad, etc.) Fecha de fabricacin Ubicacin actual Propietario actual Matrcula No. ** Observaciones
** La columna con informacin de matrcula deber ser completada exclusivamente tratndose de vehculos y equipo caminero.
Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,
------------------------------------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMN (segn el caso)
(LUGAR Y FECHA)
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
SECCIN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO Y HOJA DE VIDA
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO
Hoja ____ de ___
Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de (ttulo profesional), para (cargo asignado) durante la realizacin del proyecto, en caso de adjudicacin, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario.
Lugar y Fecha
__________________________ (Firma, Nombre y Nmero CC) (Profesional Asignado al Proyecto)
Notas: 1. Este formulario deber estar firmado por el profesional para ser considerado en el proyecto, exclusivamente. 2. Incluir informacin de cada experiencia profesional en el formato detallado en el numeral 2.2 de este formulario.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO
Hoja ___ de ___
1. Nombres completos: __________________________________ 2. Lugar y fecha de nacimiento: __________________________________ 3. Nacionalidad: __________________________________ 4. Ttulo profesional: __________________________________ 5. Fecha de graduacin: __________________________________ 6. Ttulo IV nivel: __________________________________ 7. Fecha de obtencin: __________________________________ 6. Experiencia profesional:
Empresa / Institucin: Contratante: Proyecto: Monto del proyecto: Papel desempeado: Tiempo de participacin: Actividades relevantes:
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
SECCIN III. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIN O CONSORCIO
Comparecen a la suscripcin del presente compromiso, por una parte, .. , debidamente representada por .; y, por otra parte, representada por ., todos debidamente registrados en el RUP.
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociacin o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por.., para.
En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformacin de la asociacin o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarn el presente compromiso mediante la suscripcin de la pertinente escritura pblica y se habilitar al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolucin emitida por el SERCOP, aplicable a este caso.
Los promitentes asociados o consorciados presentarn la informacin considerando los porcentajes de participacin en relacin a ndices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:
(Se deber adjuntar cuadro con el detalle antes referido)
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN DE OBRAS Versin SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)
PROYECTO DE CONTRATO
IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE MENOR CUANTA DE OBRAS
Comparecen a la celebracin del presente contrato, por una parte (nombre de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago), representada por (nombre de la mxima autoridad o su delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante se le denominar CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador comn a nombre de persona jurdica), a quien en adelante se le denominar CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clusulas:
Clusula Primera.- ANTECEDENTES
1.1 De conformidad con los artculos 22 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecucin de: (describir objeto de la contratacin).
1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la mxima autoridad de la CONTRATANTE resolvi aprobar el pliego de MENOR CUANTA (No.) para (describir objeto de la contratacin).
1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (No.), conforme consta en la certificacin conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento (identificar certificacin).
1.4. Se realiz la respectiva convocatoria el (da) (mes) (ao), a travs del Portal Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec.
1.5. Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de mxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolucin (No.) de (da) de (mes) de
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec (ao), adjudic la ejecucin de la obra (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario).
Clusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:
a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones tcnicas, planos y diseos del proyecto que corresponden a la obra contratada.
b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucin de Obras publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del SERCOP.
c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
d) Las garantas presentadas por el CONTRATISTA.
e) La resolucin de adjudicacin.
f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
(Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato debern protocolizarse conjuntamente con las condiciones particulares del contrato. No es necesario protocolizar las condiciones generales del contrato, ni la informacin relevante del procedimiento que ha sido publicada en el Portal Institucional del SERCOP.
Clusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO
3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfaccin de la misma (describir detalladamente el objeto de la contratacin).
Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecin a su oferta, planos, especificaciones tcnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecucin de Obras, instrucciones de la entidad y dems documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec que forman parte del mismo sin necesidad de protocolizacin, y respetando la normativa legal aplicable.
Clusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO
4.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagar al CONTRATISTA, es el de (cantidad exacta en nmeros y letras) dlares de los Estados Unidos de Amrica, ms IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.
4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirn la nica compensacin al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que ser aadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.
Clusula Quinta.- FORMA DE PAGO
5.1. La CONTRATANTE entregar al CONTRATISTA, en el plazo mximo de (das), contados desde la celebracin del contrato en calidad de anticipo; el valor de (hasta un mximo del 50 % del valor del contrato), en dlares de los Estados Unidos de Amrica.
5.2. El valor restante de la obra, esto es, (establecer el porcentaje en letras) por ciento (%), se cancelar mediante pago contra presentacin de planillas (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.), debidamente aprobadas por la fiscalizacin y la administracin del contrato. De cada planilla se descontar la amortizacin del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA.
5.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacin, en el plazo de (nmero das) la aprobar o formular observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuar en forma inmediata el trmite y se proceder al pago dentro del plazo de (nmero das) contados desde la aprobacin. Si la fiscalizacin no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objecin, transcurrido el plazo establecido, se entender que la planilla est aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.
5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacin, sta notificar al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los (nmero das) das laborables siguientes a la fecha de la notificacin, se entender que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacin hecha por la fiscalizacin y se dar paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se proceder como se indica en el numeral 5.3 de esta clusula.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
5.5.- En los (nmero de das) primeros das laborables de cada mes, la fiscalizacin y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarn las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearn las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro sealada en el Formulario de Oferta.
Nota: (En caso de haberse estipulado reajuste de precios: en cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calcular el reajuste de precios provisional, aplicando las frmulas de reajuste que se indican en este contrato. El fiscalizador realizar el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los ndices del INEC que sean aplicables).
Clusula Sexta.- GARANTAS
6.1.- En este contrato se rendirn las siguientes garantas: (establecer las garantas que apliquen de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.11 del Pliego de condiciones generales para las contrataciones de obras que son parte del presente contrato).
6.2.-Las garantas entregadas se devolvern de acuerdo a lo establecido en el artculo 77 de la LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, debern mantenerse vigentes, lo que ser vigilado y exigido por la CONTRATANTE.
Clusula Sptima.- PLAZO
7.1.-El plazo para la ejecucin y terminacin de la totalidad de los trabajos contratados es de (establecer periodo en letras das/meses), contados a partir de (establecer si desde la fecha de la firma del contrato, desde la fecha de notificacin de que el anticipo se encuentra disponible, o desde cualquier otra condicin, de acuerdo a la naturaleza del contrato), de conformidad con lo establecido en la oferta.
Clusula Octava.- MULTAS
8.1.-Por cada da de retardo en el cumplimiento de la ejecucin de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicar la multa de (valor establecido por la CONTRATANTE, de acuerdo a la naturaleza del contrato.).
(El porcentaje para el clculo de las multas lo determinar la entidad en funcin del incumplimiento y del proyecto, por cada da de retraso, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales segn el cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras obligaciones contractuales. El porcentaje para el clculo de las multas se deber determinar dentro de la legalidad y razonabilidad, que implica la
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec comprobacin del hecho y la correlativa sancin, y no podr ser menor al 1 por mil del valor total del contrato, por da de retraso).
Clusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
9.1.- El reajuste de precios para efectos del pago de las planillas se calcular de acuerdo con la(s) siguientes frmula(s):
La fecha de partida -sub cero-, corresponde a los treinta das anteriores de la fecha lmite de presentacin de las ofertas.
(Incorporar la frmula de reajuste en base a aquella establecida en los artculos 127, 128 y 129 del Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica).
Nota: (Esta clusula no ser aplicable si las partes han convenido, segn lo previsto en el pliego correspondiente, en la renuncia del reajuste de precios, caso en el cual se establecer en su lugar una disposicin especfica en ese sentido).
Clusula Dcima.- SUBCONTRATACIN
10.1.- El CONTRATISTA podr subcontratar determinados trabajos previa autorizacin de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista est habilitado en el RUP.
10.2. El CONTRATISTA ser el nico responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.
Clusula Undcima.- DE LA ADMINISTRACIN DEL CONTRATO:
11.1 LA CONTRATANTE designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del contrato, quien deber atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.
11.2 LA CONTRATANTE podr cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastar cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacin; sin que sea necesario la modificacin del texto contractual.
Clusula Duodcima.- TERMINACION DEL CONTRATO
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 12.1Terminacin del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el artculo 92 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.
12.2Causales de Terminacin unilateral del contrato.-Tratndose de incumplimiento del CONTRATISTA, proceder la declaracin anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artculo 94 de la LOSNCP. Adems, se considerarn las siguientes causales:
a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesin, enajenacin de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco das hbiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacin;
b) Si la CONTRATANTE, en funcin de aplicar lo establecido en el artculo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesin, capitalizacin, fusin, absorcin, transformacin o cualquier forma de tradicin de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresin de la asociacin, que represente el veinticinco por ciento (25%) o ms del capital social del CONTRATISTA;
c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacin ecuatoriana real en la ejecucin de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada que no se cumple con el compromiso de subcontratacin asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el CONTRATISTA no cumple con la oferta; y,
d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.1 del formulario de oferta -Presentacin y compromiso;
e) El caso de que la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago encontrare que existe inconsistencia, simulacin y/o inexactitud en la informacin presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecucin del presente contrato, dicha inconsistencia, simulacin y/o inexactitud sern causales de terminacin unilateral del contrato por lo que, la mxima autoridad de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago o su delegado, lo declarar contratista incumplido, sin perjuicio adems, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
f) (La Demarcacin Hidrogrfica de Santiago podr incorporar causales adicionales de terminacin unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP.)
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
12.3.- Procedimiento de terminacin unilateral.-El procedimiento a seguirse para la terminacin unilateral del contrato ser el previsto en el artculo 95 de la LOSNCP.
Clusula Dcima Tercera.- SOLUCIN DE CONTROVERSIAS
13.1.-Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, stas se sometern al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccin Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccin en el domicilio de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago.
(En caso de que la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago sea de derecho privado, la clusula 13.1.- Solucin de Controversias dir: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, stas recurrirn ante la justicia ordinariadel domicilio de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago.
13.2 La legislacin aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurdico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.
Clusula Dcima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
14.1.-Todas las comunicaciones, sin excepcin, entre las partes, relativas a los trabajos, sern formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalizacin y el CONTRATISTA se harn a travs de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.
Clusula Dcima Quinta.- DOMICILIO
15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sealar su domicilio en la ciudad de (establecer domicilio).
15.2. Para efectos de comunicacin o notificaciones, las partes sealan como su direccin, las siguientes:
La CONTRATANTE: (direccin y telfonos, correo electrnico).
El CONTRATISTA:(direccin y telfonos, correo electrnico).
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Las comunicaciones tambin podrn efectuarse a travs de medios electrnicos.
Clusula Dcima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES
16.1.- Declaracin.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto ntegro de las Condiciones Generales delos Contratos de Ejecucin de Obras (CGC), publicado en la pgina institucional del Servicio Nacional de Contratacin Pblica SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratacin, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo estn suscribiendo.
16.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacin a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. Dado, en la ciudad de _________________________, a
___________________________ _____________________________ LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN DE OBRAS Versin SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014)
V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIN DE OBRAS
Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucin de Obras son de cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes y los contratistas que celebren contratos de obra, provenientes de procedimientos sujetos a la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, como LICITACIN, COTIZACIN y MENOR CUANTA.
Clusula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICIN DE TRMINOS
1.1.- Los trminos del contrato se interpretarn en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intencin de los contratantes. En todo caso su interpretacin sigue las siguientes normas:
a. Cuando los trminos estn definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratacin Pblica o en este contrato, se atender su tenor literal.
b. Si no estn definidos se estar a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencin de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecern las normas del contrato.
c. El contexto servir para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armona.
d. En su falta o insuficiencia se aplicarn las normas contenidas en el Ttulo XIII del Libro IV de la Codificacin del Cdigo Civil, De la Interpretacin de los Contratos.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes trminos sern interpretados de la manera que se indica a continuacin:
a. Adjudicatario, es el oferente a quien la DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO le adjudica el contrato.
b. Comisin Tcnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
c. Contratista, es el oferente adjudicatario.
d. Contratante Demarcacin Hidrogrfica de Santiago, es la entidad pblica que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
e. LOSNCP, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.
f. RGLOSNCP, Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pbica.
g. Oferente, es la persona natural o jurdica, asociacin o consorcio que presenta una "oferta", en atencin al llamado a licitacin.
h. Oferta, es la propuesta para contratar, ceida al pliego, presentada por el oferente a travs de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecucin de la obra o proyecto.
i. SERCOP, Servicio Nacional de Contratacin Pblica.
Clusula Segunda.- FORMA DE PAGO
Lo previsto en la clusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y adems:
2.1. El valor por concepto de anticipo ser depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturar en una institucin financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en ms de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que ser depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificar que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucin contractual.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecucin de la obra objeto de este contrato, no podr ser destinado a fines ajenos a esta contratacin.
2.2.- La amortizacin del anticipo entregado se realizar conforme lo establecido en la Disposicin General Sexta del RGLOSNCP.
2.3. La CONTRATANTE pagar las planillas previa aprobacin de la fiscalizacin; se evitar caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artculo 101 de la LOSNCP.
2.4. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarn con sujecin a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfaccin de la CONTRATANTE, previa la aprobacin de la fiscalizacin y del administrador del contrato.
2.5.- Para la aprobacin de las planillas previamente la fiscalizacin y el CONTRATISTA de forma conjunta, efectuarn las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepcin por parte de la CONTRATANTE; las obras sern recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.
Las cantidades de obra no incluidas en una medicin por discrepancia u omisin, sern incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisin, su pago se calcular conforme a los precios unitarios correspondientes, ms los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.
2.6. Trmite de las planillas: Para el trmite de las planillas se observarn las siguientes reglas:
a. Las planillas sern preparadas por captulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de descripcin de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la oferta, con sujecin a los precios unitarios en dlares de los Estados Unidos de Amrica en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.
b. Dentro de los primeros cinco (5) das laborables posteriores al perodo al que corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparar la correspondiente planilla y la someter a consideracin de la fiscalizacin.
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec c. Se adjuntarn los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.
d. Por cada rubro, el contratista deber indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsin hecha en la oferta. La fiscalizacin deber verificar esta informacin teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra.
e. Con las planillas, el CONTRATISTA presentar el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripcin, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el perodo en consideracin; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dlares de los Estados Unidos de Amrica.
f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarn segn el modelo preparado por la CONTRATANTE y ser requisito indispensable para la aprobacin de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.
2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deber presentar previamente la certificacin que acredite estar al da en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La Demarcacin Hidrogrfica de Santiago tiene la obligacin de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecucin de dicho contrato.
2.8.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendr igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.
2.9. Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o despus de la ejecucin de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de clculo o por cualquier otra razn, debidamente justificada, obligndose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconocindose el inters calculado a la tasa mxima del inters convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.
Clusula Tercera.- GARANTAS
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec 3.1 Lo contemplado en la clusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley.
3.2. Ejecucin de las garantas: Las garantas contractuales podrn ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:
3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:
a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.
b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco das antes de su vencimiento.
3.2.2 La del anticipo:
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco das antes de su vencimiento.
b) En caso de terminacin unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, despus de diez das de notificado con la liquidacin del contrato.
3.2.3 La tcnica:
a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garanta, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato.
Clusula Cuarta.- PRRROGAS DE PLAZO
4.1.- La CONTRATANTE prorrogar el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA as lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince das siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.
a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la mxima autoridad de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalizacin. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA est obligado a continuar con la ejecucin de la obra, sin necesidad de que medie notificacin por parte del administrador del contrato.
b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecucin de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarn las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u rdenes de trabajo, segn apliquen de acuerdo con la LOSNCP.
c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a travs de la fiscalizacin, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.
d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos- contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucin de los trabajos.
4.2. En casos de prrroga de plazo, las partes elaborarn un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituir al original o precedente y tendr el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerir la autorizacin de la mxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalizacin.
Clusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A ms de las obligaciones sealadas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:
5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratacin tramitado, sobre la base de los estudios con los que cont la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podr aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliacin del plazo, contratacin de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliacin del plazo, contratacin de rubros nuevos o contratos complementarios podrn tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalizacin y aprobados por la administracin.
5.2. El contratista se compromete durante la ejecucin del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago, toda la informacin y documentacin que stas soliciten para disponer de un pleno conocimiento tcnico relacionado con la ejecucin de la obra, la utilizacin de los bienes incorporados a ella y la operacin de la infraestructura correspondiente, as como de los eventuales problemas tcnicos que puedan plantearse y de las tecnologas, mtodos y herramientas utilizadas para resolverlos.
Los delegados o responsables tcnicos de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, debern tener el conocimiento suficiente para la operacin y mantenimiento de la obra o
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec infraestructura a ejecutar, as como la eventual realizacin de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecucin de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago toda la informacin y documentacin que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucin constructivos.
5.3. En la ejecucin de la obra se utilizarn materiales de la mejor calidad; ser realizada por el contratista utilizando las ms avanzadas tcnicas, con los mtodos ms eficientes y eficaces, con utilizacin de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearn diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.
5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccin tcnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecucin de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfaccin de la CONTRATANTE.
5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligacin del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones tcnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripcin de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participacin ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los trminos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregacin tecnolgica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.
5.6.El CONTRATISTA est obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal especficamente aplicable.
5.7. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Cdigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacin con el personal que labore en la ejecucin de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.
5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislacin ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.
Clusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
6.1.Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.
Clusula Sptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U RDENES DE TRABAJO.-
7.1.Por causas justificadas, las partes podrn firmar contratos complementarios o convenir en la ejecucin de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u rdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artculos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artculos 144 y 145 del RGLOSNCP.
Clusula Octava.- RECEPCIN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS
8.1.- RECEPCIN PROVISIONAL: La recepcin provisional se realizar, a peticin del CONTRATISTA, cuando a juicio de ste se hallen terminados los trabajos contratados y as lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepcin, en los trminos del artculo 81 de la LOSNCP, y observando el artculo 122 del RGLOSNCP.
La CONTRATANTE podr presentar reclamos al CONTRATISTA, en el perodo que media entre la recepcin provisional real o presunta y la definitiva, los que debern ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones tcnicas, planos y diseos del proyecto que corresponden a la obra contratada.
Entre la recepcin provisional y definitiva se efectuar una inspeccin peridica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalizacin, el CONTRATISTA est obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se proceder a presentar las planillas que correspondan.
8.2.- RECEPCIN DEFINITIVA: Transcurrido el trmino fijado desde la suscripcin del acta de recepcin provisional total, o de la ltima recepcin provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de stas), o desde la declaratoria de recepcin provisional presunta, el CONTRATISTA solicitar una nueva verificacin de la ejecucin contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepcin definitiva de la misma, debindose iniciar sta en el plazo de diez(10) das contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.
8.3. Si en esta inspeccin se encuentra algn defecto de construccin no advertido en la recepcin provisional, se suspender el procedimiento, hasta que se lo subsane, a
SECRETARA NACIONAL DEL AGUA DEMARCACIN HIDROGRFICA DE SANTIAGO
Nez de Bonilla 1-95 y Sebastin de Benalczar Telfono 283 26 72 - Fax 286 26 72 ext: 839 Correo electrnico: dhsantiago@senagua.gob.ec
(Hasta aqu el texto de las condiciones generales de los contratos de ejecucin de obras).
NOTA: Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucin de Obras, no requieren de firma por parte de los representantes de la Demarcacin Hidrogrfica de Santiago ni del Contratista, puesto que estn incorporadas como parte integrante del Contrato de Ejecucin de obras, conforme la clusula segunda Documentos del contrato de las Condiciones Particulares del Contrato de Licitacin, Cotizacin o Menor cuanta, segn corresponda.
El informe de la Administración Concursal: Determinación de la masa activa y pasiva en el concurso de acreedores y su impugnación. Contiene formularios.
El informe de la Administración Concursal: Determinación de la masa activa y pasiva en el concurso de acreedores y su impugnación. Contiene formularios.