PLIEGO DE LICITACIN LICITACIN GENERAL No. 1300053765 MANTENIMIENTO MAYOR TANQUE T-13, NUCLEO DE DESARROLLO ENDOGENO FABRICIO OJEDA.

DISTRITO FEDERAL PDVSA Petrleo, S.A.

1. Contenido del pliego de licitacin En este pliego de licitacin se establecen los requerimientos para la ejecucin de los trabajos denominados: Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal que se realizarn a favor de PDVSA PETRLEO, S.A., en lo sucesivo denominada LA CONTRATANTE as como los trminos y condiciones generales y contractuales que regirn este proceso de licitacin. En lneas generales dicho pliego de licitacin comprende: 1. OBJETO DE LA LICITACIN ............................................................................................... 6 2. MODALIDAD DE LICITACIN .6
3. NORMATIVA APLICABLE ................................................................................................................6

4. CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIN .............................................................. 7 5. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONTRATACIN. ............................................................. 7 6 GLOSARIO DE TERMINOS ................................................................................................... 7 7. DESCRIPCIN DE LA CONTRATACIN. .......................................................................... 13 8. ACLARATORIAS AL CONTENIDO DEL PLIEGO DE LICITACIN. .................................. 13 9. MODIFICACIONES AL PLIEGO.......................................................................................... 14 10. IDIOMA DE LAS OFERTAS .............................................................................................. 14 11. TIEMPO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS. ...................................................................... 14 12. MONEDA PARA LAS OFERTAS. ..................................................................................... 14 13. TASA DE CAMBIO REFERENCIAL .................................................................................. 15 14. DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LAS OFERTAS. .................................................. 15 15. PRESENTACIN DE LAS OFERTAS Fecha y lugar .................................................. 15 16. CRITERIOS DE CALIFICACIN...15 17. CAUCIN O GARANTA DE LICITACIN. ....................................................................... 15 18. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS............................................... 16 19. CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO ....................................... 23 20. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIN. ......................................... 23 21. CRITERIOS PARA LA DESCALIFICACIN DEL OFERENTE. ...................................... 24 22 CRITERIOS DE RECHAZO DE OFERTAS. ....................................................................... 24 23. PLAZO MXIMO EN QUE SE OTORGAR EL CONTRATO. .......................................... 25 24. PREFERENCIA DE OTORGAMIENTO DE ANTICIPO 25 24. ACLARATORIA DE OFERTAS ......................................................................................... 26 23. CESIONES DE CREDITO.................................................................................................. 27 24. MECANISMOS DE AJUSTE ............................................................................................ 27 25. OTRAS CONSIDERACIONES.. 27 25.1 NOTIFICACIN DE LA BUENA PRO 27 25.2 FORMACIN DE CONSORCIOS.. 27 25.3 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD28 25.4 DEVOLUCIN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN. 25.5 OMISIONES O DESVIACIONES SUSTANCIALES..28
26. APLICACIN DE MEDIDAS DE PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO..

ANEXO I .................................................................................................................................. 36 SOBRE N 1 DOCUMENTOS GENERALES PARA PARTICIPAR ... .....................................36 FORMATO I.1.......................................................................................................................... 38 MANIFESTACION DE VOLUNTAD .......................................................................................38 FORMATO I.2.......................................................................................................................... 39 FIANZA DE LICITACIN EXPEDIDA POR ENTIDAD BANCARIA O COMPAA DE SEGURO. ..............................................................................................................................................39 FORMATO I.3.......................................................................................................................... 41 CONSORCIO. .......................................................................................................................41
2

ANEXO II ................................................................................................................................. 44 SOBRE NO. 2 COMPROMISOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL .....................................44 FORMATO II. 1........................................................................................................................ 48 CARTA DE AUTORIZACIN PARA DESCONTAR LA CONTRIBUCIN AL FONDO SOCIAL ..............................................................................................................................................48 FORMATO II. 2........................................................................................................................ 49 CARTA DE ACEPTACIN DE OFERTA SOCIAL .................................................................49 FORMATO II. 3........................................................................................................................ 50 DECLARACIN JURADA SUSCRIPCIN AL PROGRAMA DE EMPRESAS DE PRODUCCIN SOCIAL (EPS) DE LA CONTRATANTE PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIN QUE STA PROMUEVA, HASTA TANTO FORMALICE LA INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE PRODUCCIN SOCIAL (REPS) ..................................50 FORMATO II.4 ......................................................................................................................... 52 DECLARACIN JURADA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE UNIDADES PRODUCTIVAS COMUNITARIA (UPC) PROMOVIDO POR PDVSA. ..................................52 ANEXO III ................................................................................................................................ 53 SOBRE No. 3 OFERTA TECNICA ........................................................................................53 MATRIZ DE EVALUACIN TCNICA ...................................................................................55 FORMATO III.1........................................................................................................................ 57 DECLARACIN BAJO FE DE JURAMENTO DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PARTICIPANTE PARA EL PRESENTE PROCESO. .............................................................57 FORMATO III.2........................................................................................................................ 58 EQUIPOS REQUERIDOS A LA EMPRESA PARTICIPANTE................................................58 FORMATO III.3........................................................................................................................ 59 DECLARACIN BAJO FE DE JURAMENTO DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PARTICIPANTE QUE EJECUTARA EL PRESENTE SERVICIO. .......................59 FORMATO III. 4 ....................................................................................................................... 60 DECLARACIN JURADA DE DESARROLLO Y ACOMPAAMIENTO DE PYMES y EPS. .60 FORMATO III.5........................................................................................................................ 61 DECLARACIN JURADA DE LA CARGA DE TRABAJO PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD REAL DE CONTRATACIN.................................................................................................61 FORMATO III.6........................................................................................................................ 62 DECLARACIN JURADA DE PARTICIPACIN DE PyMI, COOPERATIVA Y GRAN EMPRESA EN ALIANZA (PARA DETERMINAR LAS PREFERENCIAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO 4.998) ....................................................................................................................................62 FORMATO III.7........................................................................................................................ 64 DOCUMENTO QUE ACREDITA LA FACULTAD DE LA PERSONA QUE FIRMA LA OFERTA64 ANEXO IV................................................................................................................................ 65 SOBRE NO. 4 OFERTA ECONMICA ................................................................................65 1. PRESENTACIN DE LA OFERTA ECONOMICA .............................................................65 2. REVISIN ARITMTICA (NO APLICA PARA LA OFERTA SOCIAL)................................66 FORMATO IV.1 ....................................................................................................................... 68 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA .....................................................................68 FORMATO IV.2 ....................................................................................................................... 69 FORMATO DE PRESENTACIN DE LA OFERTA ECONMICA ........................................69 FORMATO IV.3 ....................................................................................................................... 73 HOJA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ...................................................................73 FORMATO IV.4 ....................................................................................................................... 74 Formato para el Autoclculo del % VAN respecto al Precio...................................................74
3

FORMATO IV.6 ....................................................................................................................... 76 DECLARACIN BAJO FE DE JURAMENTO SOBRE LA COMPOSICIN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA .................................................................................................................76 FORMATO IV.7 ....................................................................................................................... 78
RESUMEN DE OFERTA DISCRIMINADA POR ELEMENTOS DE COSTOS ASOCIADOS AL VAN DECLARADO .................................................................................................................................................................................78

ANEXO IV.8 ESPECIFICACIONES DE LA OFERTA SOCIAL.. ANEXO IV.9............................................................................................................................. 79 ESPECIFICACIONES TCNICAS GENERALES ..................................................................79 ANEXO V ................................................................................................................................ 22 NORMATIVAS DE SEGURIDAD HIGIENE Y AMBIENTE .....................................................22

INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES

1. OBJETO DE LA LICITACIN El objeto de este procedimiento es: ,Someter a consideracin y recomendacin de la Comisin de Licitaciones del rea Metropolitana, la estrategia para la contratacin de la obra MANTENIMIENTO MAYOR TANQUE T-13, NUCLEO DE DESARROLLO ENDOGENO FABRICIO OJEDA. DISTRITO FEDERAL. mediante la aplicacin de la ley de Licitaciones vigente, y su Reglamento General, Decretos, Resoluciones y Normativa Interna de LA CONTRATANTE

2. MODALIDAD DE LICITACIN Los criterios a utilizar se describen a continuacin: Selectiva General Anunciada Internacionalmente Adjudicacin Directa

3. NORMATIVA APLICABLE Esta licitacin se regir por lo dispuesto en la Ley de Licitaciones reformada por el Decreto Ley No.1.555 de fecha 13 de noviembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.556 del 13 de noviembre de 2001, y el Reglamento Parcial del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, contenido en el Decreto No. 4.032, publicado en Gaceta Oficial No. 38.313 de fecha 01 de noviembre de 2005. Adicionalmente se aplicar: - Las Medidas Temporales para la Promocin y Desarrollo de la Pequea y Mediana Industria, Cooperativas y cualquier otra forma asociativa, Productoras de Bienes, Prestadoras de Servicios y Ejecutoras de Obras, ubicadas en el Pas, previstas en el Decreto No. 4.998, publicado en Gaceta Oficial No. 38.567 de fecha 20/11/2006.

- El Decreto 4.910 Normas para las Preferencias de Anticipos y Pronto Pago para asegurar la Promocin y Desarrollo de las Micros, PyMIs y Cooperativas, Gaceta Oficial No. 38.546 de fecha 19/10/2.006. - El Decreto No. 4.248 que regula el otorgamiento, vigencia, control y revocatoria de la solvencia laboral de los patronos y patronas, incluidas las asociaciones cooperativas que contraten los servicios de no asociados, con la finalidad de garantizar los derechos humanos laborales de los trabajadores y trabajadoras, publicada en Gaceta Oficial No. 38.372, de fecha 2/2/2006. - La Normativa Interna de PDVSA: Manual de Mecanismos de Contratacin, Guas Administrativas y otras leyes vigentes aplicables a los procesos de licitacin.

3.1 CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIN Modalidad de seleccin de contratistas: LICITACIN GENERAL Naturaleza de la contratacin: OBRA Acto de recepcin y apertura de oferta: ACTO UNICO CON APERTURA DIFERIDA Modalidad de pago: PRECIO UNITARIO Mecanismo de ajuste del contrato valor ajustado: No Aplica Mecanismo Rgimen laboral aplicable: No Aplica

4. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONTRATACIN. El plazo de ejecucin de la OBRA ser de doscientos cuarenta (240) das continuos. 5 GLOSARIO DE TERMINOS De acuerdo a la normativa aplicable para la presente licitacin, se definen los siguientes trminos: Aporte al Fondo Social: Consiste en el aporte econmico o en especies a travs de bienes que realiza LA CONTRATISTA al Fideicomiso constituido por Petrleos de Venezuela, S.A. o a las comunidades, para contribuir al desarrollo socioeconmico de las comunidades. Dicho aporte determinado por un porcentaje aplicable al monto total del contrato, que ser deducido total o parcialmente de los pagos que, en ocasin a la ejecucin del contrato, se produzcan.. Calificacin: Es el resultado del examen de la capacidad legal, tcnica y financiera y social de un participante para cumplir con las obligaciones derivadas de un contrato. Capital Social: Se refiere a la composicin del capital accionario de la empresa suscrito y pagado de origen nacional. Capital Venezolano: El conformado por la materia prima e insumos de origen nacional; el material de envasado, etiquetado y empaque; la tecnologa de origen nacional, as como, los gastos de

investigacin, desarrollo, propiedad intelectual, servicios de informacin, asistencia tcnica, los estudios, la ingeniera conceptual y de detalle, las gestiones de compras de bienes e inspeccin. Clasificacin: Es la ubicacin del Interesado en las categoras de especialidades del Registro Nacional de Contratistas, definidas por el Servicio Nacional de Contrataciones, con base en su capacidad tcnica general. Contralora Social: Es el conjunto de acciones requeridas para garantizar la formulacin y ejecucin de los programas y proyectos de inversin en los Estados y Municipios, financiados con recursos de la Ley de Asignaciones Econmicas Especiales. Contratista: Toda persona natural o jurdica que ejecuta una obra, suministra bienes o presta un servicio no profesional ni laboral para algunos de los entes regidos por el presente Decreto Ley, en virtud de un contrato, sin que medie relacin de dependencia. Contrato: Acuerdo entre LA CONTRATISTA y la Corporacin que mediante condiciones especificas regula la ejecucin de una obra, prestacin de un servicio o suministro de bienes. Incluidas las rdenes de compra y rdenes de servicio. Contrato a Precio Unitario: Aplica cuando no es posible hacer un estimado preciso de las cantidades de obra servicios, an cuando se conozca el objetivo, caractersticas y detalles del trabajo a realizar. En estos casos, se establece un precio unitario por partida, pero la cantidad de obra puede variar dentro de parmetros preestablecidos. Adems de ello, es factible prever contractualmente variaciones a dichos precios. Contrato a Suma Global: Son Contrataciones por un monto fijo, que se utilizan cuando el tipo de obra, servicio adquisicin permite una estimacin precisa del costo total del mismo. LA CONTRATISTA asume las obligaciones y/o riesgos de entregar la obra producto, a satisfaccin del ente contratante, por el precio fijo pactado. Las partes pueden convenir pagos parciales en funcin de los criterios que se establezcan en el contrato la realizacin de un solo pago al recibir la obra producto. Consorciarse con PyMIs y EPS: Actividad dirigida al fortalecimiento tecnolgico de estas empresas, incrementando el Valor Agregado Nacional y una mayor insercin en la solucin de necesidades vinculadas a las reas operacionales del sector petrolero. Compromiso de responsabilidad Social: Todos aquellos acuerdos donde se establezca al menos un compromiso relacionado con: la creacin de nuevos empleos permanentes, formacin socio productiva de integrantes de la comunidad, venta de bienes a precios solidarios, por ofertas sociales para la ejecucin de proyectos de desarrollo sociocomunitario, aportes en dinero o especies a programas sociales desarrollados por el Estado, o a instituciones sin fines de lucro. Cooperativas: Son asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de la Economa Social y Participativa, autnomas, de personas que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones econmicas, sociales y culturales comunes, para generar bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos y empresas de propiedad colectiva gestionadas y controladas democrticamente. Desarrollar y Acompaar a PyMIs y Cooperativas / EPS: Actividad dLA CONTRATISTA que incluye apoyar con el desarrollo de sistemas, tecnologas y establecer programas de adiestramiento
8

permanente que permitan el desarrollo e insercin de estas empresas en el sistema productivo nacional. Domicilio Principal: se entiende como el lugar en el cual, de acuerdo con el documento constitutivo estatutario de la empresa, sta tiene el asiento principal de sus negocios e intereses, independientemente de que la casa matriz tenga un domicilio igual o diferente. Emergencia Comprobada: son los hechos o circunstancias sobrevenidas que tienen como consecuencia la paralizacin o la amenaza de paralizacin total o parcial de las actividades del ente contratante. Empresa Nacional: Son aquellas constituidas, registradas y con domicilio principal en la Repblica Bolivariana de Venezuela, y su capital social est constituido por lo menos con el 51% de aportes de personas naturales y jurdicas venezolanas. Empresas de Produccin Social (EPS): Entidades econmicas dedicadas a la produccin de bienes, servicios y obras, en las cuales el trabajo tiene significado propio, no alienado y autentico, no existe discriminacin social en el trabajo y de ningn tipo de trabajo, no existen privilegios en el trabajo asociados a la posicin jerrquica, con igualdad sustantiva entre sus integrantes, basadas en una planificacin participativa y protagnica y bajo rgimen de propiedad estatal, propiedad colectiva o la combinacin de ambas. Empresas Promotoras de Empresas de Produccin Social (EPEPS): Entidades econmicas dedicadas a la produccin de bienes, servicios y obras, y quienes alineadas a las polticas del Estado participan voluntariamente en el programa de Empresas de Produccin Social (EPS) establecidas por el Ejecutivo Nacional o por Petrleos de Venezuela, S.A., apalancando e incentivando la constitucin, desarrollo y participacin de las Empresas de Produccin Social en las actividades econmicas del pas, participando en el fondo social y ofertando bienes, servicios y obras sociales. Fondo Social: Fideicomiso constituido por cantidades de dinero aportadas por Petrleos de Venezuela, S.A., y sus Empresas filiales y los Contratistas suscritos al programa de las Empresas de Produccin Social (EPS) de Petrleos de Venezuela, S.A., con el objeto de contribuir al desarrollo socioeconmico de las comunidades. Gran Empresa: Personas jurdicas con domicilio principal en la Repblica Bolivariana de Venezuela con una nmina anual promedio de ms de cien (100) trabajadores y una facturacin anual mayor a doscientas cincuenta mil unidades tributarias (250.000 U.T.) Licitacin General: Es el procedimiento competitivo de seleccin dLA CONTRATISTA, en el que pueden participar personas naturales y jurdicas, nacionales y extranjeras, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Licitaciones vigente y su Reglamento. Medios Electrnicos: son instrumentos, dispositivos, elementos o componentes tangibles o intangibles que obtienen, crean, almacenan, administran, codifican, manejan, mueven, controlan, transmiten y reciben de forma automtica o no, datos o mensajes de datos cuyo significado aparece claro para los seres humanos o para los equipos destinados a interpretarlos. Materia Prima, Insumos y Equipos de Origen Nacional: Todos aquellos bienes, partes, materiales producidos o fabricados en el pas, incorporados en la produccin de los bienes, ejecucin de obras o prestacin de servicios.
9

Mano de Obra: Personal, empleado, obrero y trabajadores asociados utilizados para la produccin del bien, ejecucin de la obra o prestacin del servicio, segn los datos declarados al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en caso de ejecucin de obra ser la estimada para la ejecucin de la misma segn lo estipulado en el pliego de licitaciones. En el caso de las cooperativas ser igualmente de acuerdo a los datos declarados al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Obra: es la construccin, rehabilitacin, remodelacin, restauracin, ampliacin o reparacin total o parcial de edificaciones, plantas o complejos de plantas, preparacin, adecuacin de reas de trabajos. No constituye obras el solo mantenimiento de edificaciones. Oferente: Es la persona natural o jurdica que ha presentado una manifestacin de voluntad de participar o una oferta en alguno de los procedimientos previstos en el presente Decreto Ley. Oferta Social: Propuesta formal dLA CONTRATISTA para realizar un Proyecto Social a travs de la ejecucin de obras, prestacin de servicios o suministro de bienes muebles, alineado a las polticas y programas de Empresas de Produccin Social (EPS) establecido por el Ejecutivo Nacional o por Petrleos de Venezuela, S.A. Omisin o Desviacin Sustancial: Divergencia mayor o reserva con respecto a los trminos, condiciones y especificaciones del pliego de licitacin. Otras Formas Asociativas: Las personas jurdicas de carcter social y participativo, con domicilio principal en el pas, que hayan sido constituidas de acuerdo con la legislacin que le sea aplicable, tales como empresas familiares, microempresas y cualquier otra forma de asociacin comunitaria para el trabajo. Partes e Insumos Nacionales: Las partes e insumos fabricados en la Repblica Bolivariana de Venezuela. Participante: Es cualquier persona natural o jurdica que ha adquirido pliegos para participar en una Licitacin General o una Licitacin Anunciada Internacionalmente, o que ha sido invitado a presentar oferta en una Licitacin Selectiva o Adjudicacin Directa. Personal Directivo Nacional: Se refiere a todo recurso humano nacional de la empresa, que, de acuerdo con el documento constitutivo estatutario de la empresa, tiene poder en la toma de decisiones, independientemente de que le preste o no servicios para la ejecucin del contrato. Personal Profesional Nacional: Se refiere a todo recurso humano que laborar directamente en la prestacin del servicio objeto de este proceso licitatorio, de nacionalidad venezolana, que haya tenido un ttulo de educacin superior en cualquier universidad nacional y/o extranjera, siempre que ste ltimo caso haya culminado su revalida en Venezuela. Personal Tcnico Nacional: Se refiere a todo recurso humano de nacionalidad venezolana que laborar directamente en la prestacin del servicio objeto de este proceso licitatorio, que haya tenido, pero no limitado a ello, un ttulo de tcnico superior o equivalente y/o formacin en escuelas tcnicas, tales como Supervisores, Operadores de herramientas y/o equipos, entre otras. Pequea y Mediana Industria (PyMIs): Toda unidad de explotacin econmica, realizada por las personas jurdicas que efectan actividades de transformacin de materias primas en insumos, en
10

bienes industriales elaborados o semielaborados, prestadora de servicios y ejecutoras de obras, que responda a uno de los parmetros establecidos por el Ejecutivo Nacional mediante el Reglamento de la Ley para la Promocin y Desarrollo de la Pequea y Mediana Industria, segn los criterios de promedio anual del nmero de trabajadores y valor de las ventas anuales expresadas en unidades tributarias. Presupuesto Base: Es una estimacin de costo con base en las especificaciones tcnicas para la ejecucin de obras, la adquisicin de bienes muebles y la prestacin de servicios. Programa EPS. Son un conjunto de compromisos sociales vinculados a la participacin activa del capital privado en las contrataciones que realiza Petrleos de Venezuela, S.A., y sus filiales, encaminadas al desarrollo econmico y social del pas. Proceso Productivo: Es el proceso mediante el cual se combinan distintas variables que tienen como objetivo lograr un producto terminado o un determinado servicio. Servicios Profesionales: Los servicios prestados por personas naturales y jurdicas en virtud de actividades de carcter cientfico, profesional, tcnico, artstico, intelectual, creativo o docente, realizados por ellas en nombre propio o por personal bajo su dependencia. Solvencia laboral: Es un documento administrativo emanado del Ministerio del Trabajo que certifica que el patrono o patrona respeta efectivamente los derechos humanos laborales y sindicales de sus trabajadores y trabajadoras, el cual constituye un requisito imprescindible para celebrar contratos, convenios y acuerdos con el Estado (Decreto 4248). Tecnologa de Origen Nacional: los gastos comprobables que en investigacin, capacitacin, entrenamiento, adiestramiento, desarrollo, propiedad intelectual, servicio de informacin, y asistencia tcnica que hayan sido realizados en el pas para la fabricacin del producto, ejecucin de la obra o prestacin del servicio. Unidades Productivas Comunitarias: Tipo particular de Empresas de Produccin Social dedicadas a la produccin de bienes y servicios, en las cuales su producto satisface necesidades humanas fundamentales de los integrantes de las comunidades, de forma solidaria, transparente y corresponsable, en las que se practica una coordinacin voluntaria de las actividades distributivas, se ejerce una toma de decisiones de forma sustantivamente democrtica y se desarrolla a plenitud las energas y actitudes creadoras del pueblo.

Valor Agregado Nacional (VAN): Es el resultado de la sumatoria de las contribuciones porcentuales en la formacin del precio final, de los diversos componentes de origen nacional que se utilizan para producir un bien, realizar una obra o prestar un servicio: a. La Materia Prima e insumos de origen nacional de aplicacin directa al bien, obra o servicio, as como el material de envasado y empaque de fabricacin nacional. b. Los Equipos de Origen Venezolano incorporados como activos fijos en la obra. c. La Mano de Obra utilizada en la Repblica Bolivariana de Venezuela para la fabricacin del bien, ejecucin de la obra, prestacin del servicio, envasado. empaquetado y etiquetado.
11

En caso de las Cooperativas, cuando el trabajo es ejecutado directamente por los asociados, el Valor Agregado Nacional (VAN) por concepto de mano de obra se calcular con base a los anticipos societarios, compensaciones y dems regmenes especiales de previsin y proteccin social previstos en los Estatutos o Reglamento Interno de la Cooperativa. Sin embargo, cuando las Cooperativas excepcionalmente contraten los servicios de personal no asociado, no deben exceder el veinte (20%) por ciento de los asociados a la Cooperativa. d. La Tecnologa de Origen Nacional aplicada en la elaboracin del bien, ejecucin de la obra o prestacin del servicio; as como los gastos en investigacin, desarrollo de la propiedad intelectual, servicios de informacin y asistencia tcnica. e. Los estudios, ingeniera conceptual y de detalle, las gestiones de compra de bienes, as como la inspeccin y gerencia del servicio u obra, cuando formen parte integral de la oferta, contratados a empresas domiciliadas en el pas que cumplan con lo establecido en el articulo 27 de la Ley Orgnica del Trabajo. f. Los servicios profesionales y no profesionales, prestados por las personas naturales, cooperativas, las pequeas y medianas industrias (PyMIss), y otras formas asociativas con domicilio principal en la Repblica Bolivariana de Venezuela, empleados para la fabricacin del bien, ejecucin de la obra o prestacin del servicio. g. Los gastos financieros pagados en la Repblica Bolivariana de Venezuela para la elaboracin del bien, ejecucin de la obra o prestacin del servicio. h. La depreciacin de equipos instalados en la Repblica Bolivariana de Venezuela, empleados para la fabricacin del bien, ejecucin de la obra o el servicio, de acuerdo a los siguientes criterios: h.1) Para la fabricacin de bienes, prestacin de servicios y ejecucin de obras, la depreciacin no podr ser realizada en un tiempo menor de un (1) ao para utensilios y herramientas, cuatro (4) aos para maquinarias, equipos e instalacin. h.2) El valor de depreciacin ser el valor histrico en libros o el valor segn avalo de activos. h.3) La alcuota ser la resultante de aplicar el valor de depreciacin anual obtenido de la maquinaria, equipos o instalaciones en el periodo realmente utilizado directamente en la fabricacin del bien, ejecucin de la obra o prestacin del servicio.

Capital Venezolano: El conformado por la materia prima e insumos de origen nacional: el material de envasado, etiquetado y empaque: la tecnologa de origen nacional, as como, los gastos de investigacin, desarrollo, propiedad intelectual, servicios de informacin asistencia tcnica, los estudios, la ingeniera conceptual y de detalle, las gestiones de compras de bienes e inspeccin, utilizados en la produccin del bien objeto de la licitacin.

12

Nivel Estimado de Contratacin (NEC): Es la capacidad Estimada de contratacin que tiene una empresa inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) y se mide de acuerdo a la siguiente formula: CFEC = [(CN* FR) * VIPC]; donde: CFEC = Capacidad Financiera Estimada de Contratacin. CN = Capital Neto. FR = Factor de rendimiento (Representado por la ponderacin de los ndices financieros: Solvencia/Acido, Rendimiento sobre Activos, Rotacin de Cuentas por Cobrar, Rentabilidad y Endeudamiento). VIPC = Variacin de ndices Precios al Consumidor. Disponibilidad Financiera: Corresponde al flujo de caja de PDVSA, alineado con el programa de desembolsos aprobado para cada ejercicio econmico. 6. DESCRIPCIN DE LA CONTRATACIN. Los trabajos a contratar consisten en Someter a consideracin y recomendacin de la Comisin de Licitaciones del rea Metropolitana, la estrategia para la contratacin de la obra MANTENIMIENTO MAYOR TANQUE T-13, NUCLEO DE DESARROLLO ENDOGENO FABRICIO OJEDA. DISTRITO FEDERAL. incluidas en Especificaciones Tcnicas (Ver Anexo IV.9) Durante un periodo de ocho (8) meses, este proyecto tiene como objetivo, pero sin limitarse a ello, la contratacin de una empresa que suministre todos los equipos, materiales, herramientas y el personal necesario para realizar de manera correcta y segura los trabajos de mantenimiento correctivo del tanques para almacenamiento de agua. Estar cubierto bajo la Convencin Colectiva de la Construccin. Al personal nmina Obrero, y para Tcnicos e Ingenieros se regirn como mnimo por el tabulador del Colegio de Ingenieros de Venezuela. La empresa Contratista deber presentar un desglose del factor de Sobre Costos De Labor (FSC) o Factor de Costos Variables, el cual incluye la sumatoria de todos los beneficios legales y contractuales adquiridos por los trabajadores de cualquier nmina (prestaciones sociales, seguro social obligatorio, poltica habitacional, vacaciones, bono vacacional, utilidades, etc.). Para el personal No contractual (personal especializado), aplicar el rgimen previsto en la Ley Orgnica del Trabajo (L.O.T.) Vigente y su Reglamento, el cual deber devengar un salario mensual superior al salario mnimo vigente. El precio no ser ajustado Excepto por nuevas Leyes, decretos y dems medidas Legislativas. 7. ACLARATORIAS AL CONTENIDO DEL PLIEGO DE LICITACIN. La reunin aclaratoria acerca del contenido de este pliego se realizar el da 05/10/2007 a las 10:00am en el NCLEO DE DESARROLLO ENDGENO FABRICIO OJEDA. La asistencia a esta reunin no es de carcter obligatoria. Todo Participante que requiera realizar alguna aclaratoria acerca del contenido de este pliego, nueva o adicional a las realizadas en la reunin aclaratoria, podr solicitarla a LA CONTRATANTE, hasta el da 15/10/2007, por medio de una comunicacin escrita enviada a la(s) persona(s) responsable(s) del proceso, al nmero de fax o a la direccin indicada, quien la(s) responder igualmente y por escrito, a ms tardar un (1) da hbil antes de la fecha lmite establecida para la entrega de documentos para la
13

calificacin y caucin o garanta de licitacin, y ofertas. Adicionalmente, enviar una copia de su respuesta, incluida una explicacin de la consulta pero sin identificar su procedencia, a todos los participantes que hayan adquirido este pliego, a la direccin o nmero de fax indicados en el Registro de Adquirientes de Pliegos. Persona(s) autorizada(s) para responder aclaratorias: Sr.: ZORAIDA LINARES Telfono: 999-55-57 Fax: 999-58-18 Correo Electrnico: LINARESZS Direccin: CALLE CALI CON VERACRUZ, EDIFICIO PAWA, PB. OFICINA 13, LAS MERCEDES. 8. MODIFICACIONES AL PLIEGO LA CONTRATANTE se reserva el derecho de modificar el contenido del pliego, en cualquier momento y hasta dos (2) das hbiles antes de la fecha lmite para la entrega de la Manifestacin de Voluntad para Participar y Ofertas. Todos los Participantes que hayan adquirido los pliegos y suministrado los datos requeridos en el Registro de Adquirientes de Pliegos, sern notificados por escrito de cualquier modificacin de stos. 9. IDIOMA DE LAS OFERTAS Todas las ofertas deben ser presentadas en idioma Castellano, de lo contrario las mismas sern rechazadas. 10. TIEMPO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS. Todas las ofertas tendrn una validez de ciento veinte (120) das, contados a partir de la fecha de recepcin de los sobres contentivos de las ofertas econmicas.
11. MONEDA PARA LAS OFERTAS.

Las ofertas econmicas deben ser presentadas en Bolvares, y en caso de ser aplicable, la consideracin de elementos importados, se debe discriminar y especificar el componente nacional e importado, de acuerdo al siguiente esquema: Componente en Bolvares: Abarcar el pago de bienes y servicios adquiridos y/o realizados en el pas, contndose dentro de stos al menos los siguientes renglones o conceptos: Suministro de equipos y materiales de origen nacional. Adiestramiento local. Transporte y seguros internos. Instalacin y prueba del sistema. Cualquier otro gasto que, con motivo de la ejecucin de la obra, prestacin del servicio o fabricacin del bien objeto de contratacin sea efectuado en el pas.

14

12. TASA DE CAMBIO REFERENCIAL Se utilizar una tasa cambiara de referencia para la presentacin de las ofertas econmicas de 2.150 Bs. / us$, para el clculo de los bolvares equivalentes.
13. DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LAS OFERTAS.

Las empresas participantes deben consignar la informacin inherente al presente proceso de licitacin, en original y copia, en cuatro (4) sobres debidamente cerrados, identificados y separados, de la siguiente forma: Sobre No. 1: Documentos Generales para Participar: (ver lista en el Anexo I) Sobre No. 2: Compromiso Social: (ver lista en el Anexo II) Sobre No. 3: Oferta Tcnica Administrativa: (ver lista en el Anexo III) Sobre No. 4: Oferta Econmica: (ver lista en el Anexo IV) Identificacin: SOBRE No. X : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Empresa: XXXXXXXXX Comisin de Licitacin Comisin de Licitaciones - REA METROPOLITANA, COMISION MAYOR DE LICITACIONES. AREA METROPOLITANALICITACIN No. 1300053765 Descripcin del proceso: MANTENIMIENTO MAYOR TANQUE T-13, NUCLEO DE DESARROLLO ENDOGENO FABRICIO OJEDA. DISTRITO FEDERAL Organizacin Contratante: DISTRITO METROPOLITANO 14. PRESENTACIN DE LAS OFERTAS Fecha y lugar De acuerdo a la modalidad de licitacin establecida, la manifestacin de voluntad para participar y la caucin o garanta de licitacin, y los sobres contentivos de las ofertas tcnica, econmica y social se presentarn en: Fecha: 17/10/2007 Hora: __ : __

Lugar: COMISION MAYOR DE LICITACIONES. AREA METROPOLITANA Los sobres que contienen las ofertas tambin podrn ser consignados hasta el da 16, antes de las 4: PM, en el Buzn de Licitaciones de BUZON DE LICITACIONES. LA CAMPIA, dirigida a la atencin de la Secretaria de la mencionada Comisin de Licitaciones. Acto nico de Recepcin con Apertura Diferida: En ningn caso, se admitirn ofertas una vez concluido el acto de recepcin de stas. Una vez concluido dicho acto, se dar inicio a la apertura de los sobres presentados por los Participantes contentivos de la manifestacin de voluntad de participar y los documentos necesarios para la calificacin, ofertas tcnicas y ofertas sociales, quedando en custodia de la Comisin de Licitaciones correspondiente los sobres N 4 cerrados de las ofertas econmicas. 15. CAUCIN O GARANTA DE LICITACIN. Los participantes deben presentar fianza, debidamente autenticada y en original o cheque de gerencia a favor de PDVSA PETRLEO, S.A. por la cantidad de Seiscientos Mil (600.000,00)
15

bolvares, con vigencia mnima de ciento veinte (120) das, a partir de la fecha del Acto Pblico de Recepcin de Ofertas, el cual debe ser mayor o igual al tiempo de validez de las ofertas, para garantizar que, de ser favorecida con la Buena Pro, suscribir el Contrato correspondiente. 16. CRITERIOS DE CALIFICACIN. Para calificar en el presente procedimiento de licitacin, los participantes deben suministrar o cumplir con lo siguiente: 16.1 legales o administrativos: 15.1.1 inscripcin vigente en el registro nacional de contratistas (RNC). 15.1.2 calificacin legal; vigente y actualizada. 15.1.3 documentos sealados en el punto 13, documentos comprendidos en la oferta. 16.2 financieros: la clasificacin financiera requerida a las empresas participantes ser mayor o igual al grupo nivel XI, excepto en aquellos casos donde sean aplicables las medidas de promocin y desarrollo de pymis, cooperativas y cualquier otra forma asociativa, domiciliadas en el pas, ejecutoras de obras, prestadoras de servicios y fabricantes de bienes nacionales, contenidas en el decreto no. 4.998. 16.3 tcnicos: las empresas deben tener dentro de su objeto la capacidad de ejecutar las actividades o categoras de trabajo asociadas al procedimiento de licitacin; as mismo, stas deben estar asociadas a las categoras de trabajo y codificacin tcnica incluidos en el sistema rnc (catlogo de clasificacin de compras del estado - ccce), tales como: CDIGO ACTIVIDAD 720605 403700 029201700 03314 03315 03316 DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD TANQUES DE ALMACENAMIENTO MANTENIMIENTO/REPARACIN/ADEC. TANQUES CONSTRUCCIN, REMODELACIN Y MANTENIMIENTO DE TANQUES METLICOS. OBRAS PARA LA CONTENCION DE TIERRAS OBRAS DE VIALIDAD-MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE VIALIDAD- BASES Y SUB-BASES

17. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS. El Presupuesto Base tendr carcter Referencial y NO ser considerado como Criterio de Rechazo de las ofertas recibidas. Para presentar ofertas en el presente procedimiento de licitacin, los Participantes deben suministrar o cumplir con los Documentos Legales, Financieros, Tcnicos, Administrativos, Econmicos y
16

Sociales, descritos en los Anexos I, II, III,IV y V, referente a los Documentos comprendidos en la oferta. FASE I: (CALIFICACIN DE TIPO EXCLUYENTE) Para calificar en esta parte, las empresas participantes deben suministrar, sin excepcin todos los documentos que se mencionan en la tabla siguiente. El no cumplir con la entrega de al menos uno de los documentos solicitados y calificados como obligatorios o excluyentes, conllevar al rechazo de la oferta suministrada: Una vez concluido el acto de recepcin de las ofertas, la Comisin de Licitacin procede a la apertura de las misma y deja constancia en el Acta de Apertura de la presentacin o no de los recaudos de carcter obligatorio por parte de las empresas oferentes solicitados en los Sobres N1,2 y 3 y remite dichos sobres a la unidad contratante. Condicin Pasa No Pasa

Sobre No.

Componente de Evaluacin Manifestacin de Voluntad para participar. Inscripcin vigente en el Registro Nacional de Contratistas (RNC)C. Certificado de inscripcin de las Cooperativas en SUNACOOP. Constancia de haber iniciado su inscripcin o haberse inscrito en el Registro de Empresas de Produccin Social (REPS) de PDVSA y Declaracin Jurada o Modificacin Estatutaria de la empresa de participar en el Programa de apoyo a EPS Caucin o Garanta alineada al plazo de vigencia, monto y nombre de beneficiario, indicado en el Punto 14 de este pliego de licitacin. Documento notariado de formacin de Consorcios o Alianzas, de ser aplicable. Declaracin Jurada de Determinacin de Tipo de Empresa y Alianza con Cooperativas y PyMIS Certificado de Cumplimiento expedido por SUNACOOP (Slo Cooperativas) Segn punto 8, Sobre 1 Ddeclaracin Jurada de Compromiso de constituir Garanta de Fiel Cumplimiento por el doble de lo exigido en el contrato (slo para Cooperativas, cuando aplique) Declaracin Jurada de Composicin del Capital Social Certificado de Solvencia del S.S.O. Vigente. Segn punto 14, Sobre 1 Solvencia Laboral Vigente

1 Documentos necesarios para la Calificacin y Caucin o Garanta de Licitacin

17

2 Econmico

Entrega Oferta Econmica (Sobre N 2), con cada uno de los requisitos obligatorios

Declaracin Jurada sobre la Confiabilidad y Veracidad de la Informacin suministrada Declaracin Jurada de Calificacin S.H.A. 3 Declaracin Jurada de la Capacidad Tcnica del Tcnico Personal Declaracin Jurada de la Disponibilidad de Equipos Entrega del Compromiso Social ( Sobre N 4) y Cumple co n los Parmetros establecidos en la Matriz de Evaluacin del Compromiso Social 4 Declaracin Jurada del cumplimiento del Social Compromiso Social Preferencia para calificar financieramente Para calificar en este proceso se exige que las empresas Participantes tengan una CFEC igual o mayor a: 1500 millones de Bolvares, con base en la certificacin de datos emitida por el RNC. De acuerdo a lo dispuesto en el decreto 4.998 publicado en Gaceta Oficial No. 38.567 en fecha 2011-2006, se calificar financieramente a aquellas Cooperativas, PyMIS y cualquiera otra forma asociativa que ofrezcan obras o servicios con Valor Agregado Nacional de al menos un veinticinco por ciento (25%), siempre que stas cumplan con al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los valores requeridos para calificar financieramente segn los criterios establecidos en este pliego de licitacin. Quienes en tales condiciones cumplan con al menos el sesenta por ciento (60%) de dichos valores, sern calificados financieramente si el oferente se compromete (a travs de carta incluida en la oferta), a constituir una garanta de fiel cumplimiento del contrato por el doble de lo exigido en el respectivo contrato.

TABLA - MATRIZ DE CLASIFICACION FINANCIERA

CFEC (MMBS) >= 1500 >= 1300 Y < 1500 CONDICION CALIFICA CALIFICA SI EL VAN > 25% (ART. 8, DECRETO 4998) CALIFICA SI VAN > 25% Y SE COMPROMETE A PRESENTAR, A TRAVS DE UNA CARTA INCLUIDA EN EL SOBRE 1, UNA GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR EL DOBLE DE LO EXIGIDO EN EL RESPECTIVO CONTRATO. ( ART. 8, DECRETO 4998) NO CALIFICA NO CALIFICA

>= 1080 Y < 1299

< 1080 OMISIN DE INFORMACIN

18

EN EL CASO DE COOPERATIVAS: En el caso de las cooperativas que ofrezcan obras o servicios con un valor agregado nacional (van) de al menos un 25% se le calificar financieramente, si estas pueden prestar sus servicios o ejecutar la obra con los medios de trabajo, siempre y cuando se comprometan a constituir garanta de fiel cumplimiento por el doble de lo exigido en el contrato. en este caso, la comisin de licitaciones del area metropolitana, certificar por escrito la capacidad de la o las cooperativas para prestar el servicio con sus propios medios. de ser necesario se podr efectuar inspecciones a la o las cooperativas para poder cumplir con este requisito. CERTIFICACIN AVALADA POR LA COMISIN DE LICITACIONES Tiene Capacidad de prestar el servicio NO TIENE CAPACIDAD DE PRESTAR EL SERVICIO Fase II Evaluacin Tcnica Para clasificar, la empresa Participante debe obtener una calificacin mnima de 70 puntos sobre cien (100). Para llevar a cabo la evaluacin tcnica se utilizar la matriz de evaluacin, con los parmetros, criterios y pesos, que se muestran a continuacin: MATRIZ DE EVALUACION TCNICA
PARMETROS DE EVALUACIN RENGLN CRITERIOS Puntuacin Requerida 15 10 5 10 5 3 25 25 10 5 PONDERACIN PUNTAJE FINAL DEL PUNTAJE DE LA OFERTA TECNICO 15% 12%

CONDICION PASA NO PASA

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (25 Ptos)

Mas de diez (10) Entre cinco (5) y diez (10) Menos de cinco (5) Mayor a cinco (5) aos Presencia en el Mercado Entre uno (1) y cinco (5) aos (10 Pts) Menor a un (1) ao Trabajos Realizados (10 ptos)

10%

8%

Total EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CAPACIDAD TCNICA (25 Ptos) Total CAPACIDAD TCNICA Opcin 1 CALIDAD Opcin 2 Opcin 4 Total CALIDAD EQUIPOS (20 Ptos.) Total EQUIPOS DESARROLLO SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL Opcin 1 Opcin 2 Desarrollar, Acompaar y Apalancar a Pymis , Cooperativas y EPS Formar, Consorcio, Alianza o Asoc en Pymis Cooperativas y EPS Equipos (20 Pts) Equipos Propios Equipos Propios y/o Arrendados Aos de Experiencia del Mayor a dos (2) aos Personal Calificado. Entre uno (1) y dos (2) aos (10 Pts) Menor a un (1) ao

25% 25%

13% 13% 0% 0% 13% 8% 0% 0%

25 Sistema de Gestin de Calidad Bajo la Norma Covenin ISO 9001:2000 15 Norma Covenin ISO 9004:2000 (Certificacin Interna) 10 No cumple con las dos (2) opciones antes mencionadas 0 15 20 10 20 10 5 15

25% 15%

15% 20% 20% 10% 5% 15%

8% 10% 0% 10% 5% 3% 8%

Total DESARROLLO SECTOR PROD NAC

TOTAL EVALUACIN TCNICA

100

100%

50%

Puntaje mnimo requerido: 70 puntos. Descripcin de los parmetros de evaluacin tcnica incluidos en la matriz: 1. Experiencia de la empresa

19

Este rengln se refiere a la experiencia de las empresas en el ramo. las empresas deben tener experiencia en trabajos de mantenimiento correctivo/preventivo en tanques de almacenamiento de productos derivados de hidrocarburos, en este sentido, cada empresa debe presentar el resumen de trabajos realizados utilizando el formato anexo n VIII, indicando: Descripcin de obras ejecutadas o en ejecucin con caractersticas similares. Montos de cada contrato ejecutado o en ejecucin. Perodo de ejecucin de cada contrato, incluyendo fechas de inicio y terminacin. Cantidad de horas hombres utilizadas en cada contrato ejecutado o en ejecucin. Cliente (ente contratante, persona contacto, direccin, telfono, direccin de correo electrnico, entre otros). Si las actividades fueron sub-contratadas, deben suministrar la informacin referida en los puntos anteriores. currculum vitae de cada asociado, en el caso de cooperativas recin constituidas. La presencia en el mercado se evaluara a travs del RNC Las empresas deben presentar cualquier documento que certifique su experiencia laboral en actividades asociadas a los trabajos a ser contratados. las empresas que no entreguen la informacin correspondiente o cuya informacin no pueda ser verificada, sern calificadas con cero (0) puntos en este rengln. 2. Capacidad Tcnica del personal que intervendr en la actividad principal del contrato. Se refiere a la capacidad tcnica y experiencia del personal profesional, tcnico y artesanal requerido, para la ejecucin del servicio mantenimiento mayor tanque T-13, DEL Fabricio Ojeda sector de Catia, de acuerdo a las especificaciones tcnicas y exigidas en el pliego de licitacin. Para obtener la puntuacin de la capacidad tcnica del personal en cuanto al personal calificado y aos de experiencia la empresa deben presentar declaracin jurada de capacidad tcnica del personal segn anexo XXII, para obtener la puntuacin diez (25) puntos para el personal calificado ( profesional, tcnico y artesanal), as como los aos de experiencia en la ejecucin de trabajos similares. Adicional debe suministrar en una hoja resumen, el personal propuesto, indicando el ao de graduacin y el ao en que comenz a adquirir experiencia. Para ser considerado en la licitacin. El personal propuesto por las empresas participantes debe tener un mnimo de aos de experiencia, los cuales estn establecidos y exigidos segn las especificaciones tcnicas. PDVSA solicitar a las empresas participantes curriculum vitae, de cada persona propuesta, indicando el ao de graduacin y el ao en que comenz a adquirir experiencia. Si la oferta presentada no incluye informacin relativa a este criterio de evaluacin o no cumple con la experiencia mnima exigida en el presente documento, se asignar una puntuacin de cero (0) puntos para este rengln.

20

3. Calidad. En este criterio se evala el sistema de gestin de la calidad de la empresa participante, verificando que cumpla con los requisitos establecidos en la norma covenin iso 9001:2000. la evaluacin se realizar revisando el estado en que se encuentra el mencionado sistema de gestin de la calidad de la empresa participante. Opcin 1: aplica a todas las empresas que poseen certificacin vigente desde hace dos (2) aos de su sistema de gestin de la calidad bajo la norma covenin 9001:2000, otorgada por un organismo acreditado a nivel nacional o internacional para tal fin (fondonorma, bureau veritas, icontec, entre otros). se debe presentar copia del certificado vigente. Opcin 2: aplica a todas las empresas que poseen certificacin vigente de su sistema de gestin de la calidad y/o de los productos a suministrar bajo la norma covenin 9004:2000. debe presentar soporte de aplicacin del sistema de gestin de calidad utilizad internamente. Opcin 3: aplica a todas las empresas que no cumplan con las dos (2) opciones antes sealadas. Si la oferta presentada no incluye informacin relativa a este criterio de evaluacin o no cumple con la experiencia mnima exigida en el presente documento, se asignar una puntuacin de cero (0) puntos para este rengln Memoria descriptiva / estrategia de ejecucin / logstica y control de ejecucin de la actividad principal del contrato. El participante debe suministrar la memoria descriptiva y el alcance de la obra o servicio a ser contratada, donde se pueda observar el grado de comprensin que tiene de la misma. asimismo, explicar los mtodos de trabajo y estrategia de ejecucin que se propone utilizar en la obra o servicio en caso de ser beneficiado con la buena pro, la cual debe estar alineada al plazo de ejecucin establecido por pdvsa o la empresa filial. asimismo debe detallar la logstica, procedimiento y metodologa propuesta para ejecutar y controlar el avance de la obra o servicio, la cantidad de frentes de trabajo y composicin de las cuadrillas y equipos asociados a cada frente, y cualquiera otra informacin que el participante considere relevante. Debe indicar, la interrelacin entre el desarrollo de la ingeniera de detalle y/o ingeniera de campo y la construccin de la obra o prestacin del servicio. El participante debe presentar los siguientes grficos: a. Cronograma preliminar de ejecucin: debe ser presentado en forma de diagrama de barra, alineada con la logstica de ejecucin y/o a las prioridades o necesidades que tenga la obra, cumpliendo con el plazo de ejecucin propuesto. b. Horas - hombre estimadas: al igual que con el cronograma preliminar de ejecucin, donde se muestra la duracin estimada de las actividades, se deben presentar las horas hombre (hh) directas estimadas semanalmente para la ejecucin de cada una de las actividades. este cronograma de h-h directas no deben incluir las h-h de los supervisores ni de los capataces, cuya estimacin debe presentarse de manera separada, semana a semana.

21

4. Equipos disponibles. Este rengln se refiere a los equipos (propios y/o alquilados) mnimos requeridos para ejecutar, a satisfaccin de pdvsa o sus empresas filiales, la obra o servicio objeto de contratacin, segn las especificaciones tcnicas. en este sentido, el oferente, debe suministrar el listado de los equipos a utilizar en la ejecucin de la obra o prestacin del servicio, indicando la cantidad y descripcin de ellos; adems de sealar si son propios o no (alquilados o a disposicin). Adicionalmente la empresa participante debe incluir declaracin jurada de equipos disponibles segn modelo mostrado en el anexo XXIII. si la oferta presentada no incluye informacin relativa a este criterio de evaluacin o no cumple con la experiencia mnima exigida en el presente documento, se asignar una puntuacin de cero (0) puntos para este rengln. 5. Organizacin propuesta. El oferente debe incluir la organizacin propuesta para la ejecucin de la obra o prestacin del servicio, sealando los profesionales que en forma directa participarn en ella. adicionalmente, para la evaluacin de este factor en la matriz incluida en este pliego de licitacin se debe agregar la lista del personal, indicando: nombre completo, cdula de identidad, nacionalidad, profesin/ocupacin, cargo que desempea en la empresa, aos de experiencia, telfono y direccin; asimismo, el currculum vitae de cada uno de ellos. En dicha organizacin, el oferente debe incluir obligatoriamente un ingeniero residente en ejercicio legal de su profesin. FASE III: Evaluacin Econmica: Una vez notificadas las empresas, se proceder al Acto Pblico de Apertura y/o devolucin de las ofertas econmicas. La Unidad Contratante remite al equipo evaluador los documentos contentivos de las ofertas vlidas para su anlisis, a fin de aplicar la metodologa descrita en el Anexo IV (incluye las preferencias del decreto 4.998 y/o aplicacin de medidas de promocin del desarrollo econmico establecidas en el decreto de reforma parcial de la ley de licitaciones artculo 8, y de esta forma determinar el mayo puntaje ajustado. FASE IV: Criterios para la aplicacin del Decreto 4.998 Artculo 13 Completadas las evaluaciones de las ofertas econmicas, se proceder a realizar la aplicacin del decreto 4.998, para lo cual se elabor la matriz de puntajes, que contiene dos (2) criterios de evaluacin: OFERTA ECONMICA: Otorgar 50% a la oferta econmica con el menor precio y un porcentaje (%) proporcional a las dems ofertas (precio de la menor oferta dividido entre cada oferta). OFERTA TCNICA: Otorgar la puntuacin proporcional de 50%, proveniente de la divisin entre el puntaje obtenido de la evaluacin de ofertas tcnicas y la mxima puntuacin posible.

22

Ponderacin de la Matriz N 1 2 CRITERIOS Oferta Econmica Oferta Tcnica Total PUNTOS MAX 50% 50% 100

18. CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Se otorgar buena pro a aquella empresa que cumpla con las especificaciones tcnicas y con lo contemplado en la matrz de evaluacin tcnica. Adems presente el mayor puntaje ajustado y oferte su compromiso de responsabilidad social de acuerdo a lo contemplado en el artculo 14 del decreto 4998. Caso 1: Cuando al menos una de las empresas calificadas tcnicamente declare un VAN mayor igual al veinticinco por ciento (25%), se activa el Decreto 4.998. Se otorgar la Buena Pro a la(s) empresa(s) cuya(s) oferta(s) presente(n) Mayor Puntaje ajustado. Caso 2: Cuando ningn VAN declarado sea mayor igual al veinticinco por ciento (25%), para la seleccin entre ofertas cuyos precios no superen el cinco por ciento (5%) de la oferta que resulte mejor evaluada; se otorgar la Buena Pro: En adquisicin de bienes, a la(s) oferta(s) que tenga(n) Mayor Valor Agregado Nacional. En las contrataciones de obras y de servicios, a la(s) oferta(s) que sea(n) presentada(s) por la(s) empresa(s), cuyo domicilio principal est en Venezuela, tenga(n) mayor incorporacin de partes e insumos nacionales y mayor participacin de recursos humanos nacionales, incluso en el nivel directivo. Si aplicados los criterios anteriores, la evaluacin arrojare dos ms ofertas con el mismo precio evaluado se preferir al(los) oferente(s) que tenga(n) Mayor Participacin Nacional en su capital. Caso 3 : Cuando ninguna de las ofertas declare VAN vlido: se otorgar la Buena Pro a la(s) oferta(s) que resulte(n) econmicamente mejor(es) evaluada(s). Los oferentes que hubieren merecido la segunda y tercera opcin tiene, en este mismo orden, el derecho a que les sea otorgada la Buena Pro, en caso de que el participante adjudicatario no mantenga su oferta, se niegue a firmar el contrato, no suministre las garantas exigidas o le sea anulada la Buena Pro. En caso de otorgamiento de Buena Pro, porcentualmente, por frentes, por reas o por renglones, y se prevea otorgar el cien por ciento (100%) a un solo oferente, cuando los dems participantes no aceptaren ajustarse a los precios de la mejor oferta, este oferente debe tener una CFEC suficiente. 19. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIN. LA CONTRATANTE podr declarar desierto el presente procedimiento de licitacin, con base en lo establecido en el Artculo 91 de la Ley de Licitaciones, cuando: 1. No se reciban al menos Una (1) Oferta Vlida; 2. Todas las ofertas resulten rechazadas o los participantes descalificados, de conformidad con lo establecido en el pliegos de licitacin;
23

3. Est suficientemente sustentado que de continuar el procedimiento podra causarse perjuicio al Ente Contratante; 4. Cuando existan errores y/o cambios en las especificaciones que den lugar a una modificacin significativa de las ofertas. 5. Cuando se compruebe que entre algunos de los oferentes existen acuerdos o tratos que alteren la transparencia del proceso. 6. Todos los bienes que se ofrezcan sean producidos por el mismo fabricante o productor 20. CRITERIOS PARA LA DESCALIFICACIN DEL OFERENTE. No tener inscripcin vigente en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). No haber presentado caucin o garanta de licitacin solicitada o que no cumpla con el plazo de vigencia solicitada en el pliego. No estar inscrito o actualizado en el Registro de Empresas Produccin Social (REPS) no haber presentado Declaracin Jurada de Participacin en el Programa de Empresas de Produccin Social. Ofertas de aquellas empresas que en el transcurso del procedimiento estn en atraso judicial o quiebra Aquellas que no presenten la documentacin requerida como obligatoria para su calificacin en el procedimiento. Ofertas que incluyan informacin o datos falsos. Las empresas oferentes que hayan presentado en los ltimos dos (2) aos, contados a partir de la fecha de entrega de ofertas, incumplimiento en la ejecucin de contratos con LA CONTRATANTE, o algunas de sus filiales, tal como el abandono de las actividades ya iniciadas o la negativa del reinicio de las mismas, cuando tal reinicio haya sido solicitado por LA CONTRATANTE El tratar de obtener informacin de la Licitacin cuando se est en la fase de evaluacin de las ofertas, lo que constituye un perjuicio al proceso en el anlisis de calificacin de las empresas en dicha fase. No presentar los componentes obligatorios del compromiso social, de acuerdo a las condiciones establecidas en este pliego. Las empresas oferentes que presenten o hayan presentado en los ltimos dos (2) aos, contado a partir de la fecha de entrega de ofertas, incumplimiento de ndole laboral y/o para cuya resolucin haya tenido que intervenir LA CONTRATANTE y sus empresas Filiales y/o haya tenido que subrogarse al pago de tales obligaciones laborales. Que no presenten la Solvencia Laboral. 21. CRITERIOS DE RECHAZO DE OFERTAS. Las ofertas que no cumplan con lo establecido en la Ley de Licitaciones Vigente (Artculo 84 numeral 1). Ofertas diferentes que provengan de un mismo proponente presentadas por personas distintas, si se comprueba la participacin de cualquiera de sus socios, directivos o gerentes en la integracin o direccin de otro participante en la licitacin, para la misma obra o servicio (Artculo 84 numeral 4 LL). Ofertas cuyo perodo de validez sea menor al requerido. Ofertas condicionadas o alternativas (Artculo 84 numeral 2 LL).

24

 Que tengan omisiones o desviaciones sustanciales a los requisitos exigidos para esta licitacin (Artculo 84 numeral 3 LL). Las empresas oferentes beneficiadas con la buena pro, en los procesos de licitacin llevados a cabo por LA CONTRATANTE, que no hayan mantenido las ofertas durante su vigencia, o que se hayan negado a firmar los contratos correspondientes o no hayan manifestado su disposicin para iniciar actividades de los contratos firmados en el periodo mencionado (Artculo 116 de la Ley de Licitaciones Capitulo IV Sanciones). Las empresas oferentes que hayan sido beneficiadas con la buena pro en los procesos de licitacin llevados a cabo por PDVSA y sus empresas Filiales, no hayan mantenido las ofertas durante su vigencia, o que se hayan negado a firmar los contratos de manera recurrente en los ltimos seis meses LA CONTRATANTE se reserva el derecho y podr, cuando a su juicio lo considere conveniente y en cualquier fase del procedimiento, rechazar las ofertas de aquellos participantes que hubiesen, de manera recurrente en los ltimos seis (6) meses, incumplido con las fechas prometidas de entrega de los pedidos de materiales que realicen o hubiesen realizado cualquier otra accin que menoscabe los intereses de LA CONTRATANTE. Ofertas que no estn selladas y firmadas por la(s) persona(s) que representa(n) legalmente a la empresa o que estn firmadas por personas naturales distintas a las suficientemente autorizadas para representar al participante (Artculo 84 numeral 7 LL). Ofertas que incluyan informacin falsa o datos falsos (Artculo 84 numeral 6 LL). Ofertas que develen el monto de la oferta econmica en los sobres N 1,2 3. Ofertas que presenten en su totalidad en una moneda diferente a la mencionada en el pliego. Ofertas cuyo idioma de presentacin sea diferente al mencionado en el pliego Se rechazaran aquellas ofertas de empresas participantes que se encuentren en proceso de aplicacin de alguna medida administrativa producto de revocacin de pedido y/o renuncia de Buena Pro/Adjudicacin, tanto por incumplimiento en las fechas de entrega en los pedidos colocados como por la no aceptacin de la Buena Pro emitida con referencia a una oferta de dicho proveedor dentro del periodo de vigencia de la misma. Que incurra en cualquier otra causal de rechazo establecida en los pliegos de licitacin. Segn lo establecido en la normativa SI-S-04 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE CONTRATACIN punto 6 se considera motivo de rechazo de oferta bajo las siguientes condiciones: Contratistas que hayan tenido uno (1) o ms eventos Clase A, o eventos Clase B. La informacin sobre la clase del evento y el perodo de no calificacin, ser obtenida a travs del registro de contratista de PDVSA. Contratistas que en los ltimos tres (3) meses tengan en la ejecucin de obras o servicios, una Evaluacin Final de Desempeo (Anexo C) o de Aptitud (Anexo A) con una calificacin de No Apta. A los efectos del proceso de calificacin de las contratistas, se deben considerar otros resultados de la aplicacin de las medidas establecidas en la norma PDVSA SIS11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente. Los resultados de estas medidas sern obtenidos a travs del registro de contratistas de PDVSA. 22. PLAZO MXIMO EN QUE SE OTORGAR EL CONTRATO. Una vez notificada la disponibilidad del contrato para ser firmado, el beneficiario de la Buena Pro dispondr de VEINTE Y CINCO DAS hbiles para presentarse para su firma y entregar a plena satisfaccin, las fianzas y seguros solicitados en la carta de Buena Pro en los pliegos de licitacin.

25

Si el oferente favorecido con la Buena Pro no presenta las garantas o fianzas exigidas, o no firma el contrato respectivo dentro del plazo establecido al efecto, LA CONTRATANTE y sus empresas Filiales podrn decidir si el contrato ser o no celebrado, procediendo a ejecutar las acciones que se consideren pertinentes. 23. ACLARATORIA DE OFERTAS Durante la evaluacin de las ofertas, LA CONTRATANTE, podr a su discrecin, solicitar al oferente que aclare su oferta. La solicitud de aclaratoria y la respuesta correspondiente se harn por escrito. Ningn oferente debe comunicarse oralmente o por escrito con LA CONTRATANTE, sobre cualquier materia relacionada con su oferta, entre el momento de la apertura de las ofertas recibidas y hasta el momento del otorgamiento del contrato, si sta no lo solicita. En este caso el oferente podr proporcionar informacin adicional a LA CONTRATANTE 24. PREFERENCIA DE OTORGAMIENTO DE ANTICIPO. Se otorgar un anticipo del 30% del monto del contrato, siempre y cuando la oferta beneficiaria de la buena pro (cooperativas, pymis, cualquiera otra forma asociativa y alianzas o consorcios entre ellas de acuerdo a lo previsto en el decreto 4.998) haya presentado un van igual o mayor al veinticinco por ciento (25%), y de conformidad con lo establecido en el decreto 4.910, publicado en la gaceta oficial n 38.546 del 19 de octubre de 2006. Se entregar por una sola vez y su monto se determinar con base en el porcentaje prefijado que le sea aplicable y el monto a ser ejecutado en la vigencia del contrato. El anticipo se otorgar para el pago de los elementos de costos siguientes: suministro de materiales, insumos y equipos de origen nacional, incorporados a la obra o servicio, as como el alquiler de equipos, movilizacin y obras preliminares, realizadas en venezuela. No se conceder anticipo para los elementos de costos relacionados con la labor, administracin, gastos financieros y utilidad de la estructura de costos de la oferta o precio. En ningn caso, la porcin de los elementos de la estructura de costos para los cuales se haya otorgado anticipo, ser objeto de ajuste de precio. Para garantizar el reintegro del anticipo, la empresa debe entregar una fianza de anticipo a favor de pdvsa y/o empresa filial por el monto a ser otorgado. dicha fianza debe ser emitida por una entidad bancaria o de seguros, a satisfaccin de pdvsa, y mantenerse vigente hasta el total reintegro del anticipo, y su costo ser pagado al contratista como reembolsable. El recobro del monto anticipado, se efectuar deducindolo de los pagos parciales hechos al contratista de la siguiente manera: EL DESCUENTO SE PORCENTAJE DEL REALIZAR EN LA DESCUENTO VALUACIN n 1 30 n 2 35 n 3 35

26

El descuento por anticipo no ser mayor del 35% del monto de cada valuacin y en caso de algn remanente, el porcentaje por descontar se trasladar a la siguiente valuacin. en todo caso, en la ltima valuacin de pago, se descontar el monto remanente por recobrar del anticipo. En caso de detectar la necesidad de mejorar el flujo de caja del contratista, debidamente justificado, queda a criterio de pdvsa y/o sus empresas filiales modificar los porcentajes y tiempo de reintegro del anticipo. El reintegro del anticipo debe hacerse en un perodo no mayor de Tres (03) meses. 25. CESIONES DE CREDITO. La empresa favorecida con la buena pro, previa autorizacin de la Gerencia de DISTRITO METROPOLITANO podr realizar cesiones de crdito en los contratos que tengan por objeto el suministro de bienes, la ejecucin de obras o la prestacin de servicios. En dichos casos, el cesionario slo podr cobrar las sumas lquidas y exigibles que se le adeuden al contratista, como consecuencia del efectivo suministro de bienes, ejecucin de obras o prestacin de servicios, aprobados por el ente contratante, una vez realizadas las retenciones y deducciones que ste deba hacer conforme al contrato y las leyes. Se excepta del pago al cesionario cuando se trate de ajustes a los trabajadores por efecto de la firma de nueva convencin colectiva de trabajo o por efecto de una medida judicial. 26. MECANISMOS DE AJUSTE Las ofertas presentadas deben considerar los efectos de todos los Decretos, Leyes, Resoluciones Gubernamentales y Convencin Colectiva Petrolera vigente para la fecha de la presentacin de las ofertas.

27. OTRAS CONSIDERACIONES El domicilio principal en venezuela, es requisito indispensable para la aplicacin de las preferencias previstas en el decreto no. 4.998. Las empresas a las que se les apliquen las preferencias previstas en el decreto no. 4.998 deben comprometerse a que sus subcontratistas, cumplan con al menos los mismos porcentajes de van sealados en su oferta. En este procedimiento de licitacin no son aplicables las preferencias contempladas en el decreto no. 4.998 cuando ninguna de las ofertas haya presentado un van de al menos 25%. en este caso, se aplicar lo establecido en el artculo 8 de la ley de licitaciones, para lo cual se utilizar la informacin suministrada en la declaracin jurada del van. Las ofertas presentadas deben considerar los efectos de todos los decretos, leyes, resoluciones gubernamentales y convencin colectiva del trabajo vigente o la convencin colectiva, que aplique, para la fecha de la presentacin de las ofertas. PDVSA PETRLEO S.A. se reserva el derecho de extender el plazo para la presentacin de las ofertas, declarar desierta la licitacin, suspender, terminar el proceso y tomar cualquier otra

27

decisin que considere conforme a sus intereses, sin que ello ocasione reclamo alguno por parte de los participantes, ni pago de indemnizacin. PDVSA PETRLEO S.A. declara la confidencialidad de los anlisis de precios unitarios (apus) presentados por las empresas oferentes en el presente proceso de licitacin; documentos referidos a patentes y/o secretos de produccin y/o tecnologas. PDVSA PETRLEO S.A. podr, en cualquier momento durante este procedimiento, solicitar a los rganos o instituciones del estado cualquier informacin referida al cumplimiento por parte de los participantes en esta licitacin, sobre la autenticidad de los certificados o solvencias presentados. PDVSA PETRLEO S.A. como empresa del estado, contribuye con los fines de este, por lo tanto proveer lo conducente para garantizar el pleno ejercicio de los derechos laborales. PDVSA PETRLEO S.A. podr proceder al decaimiento de la buena pro, cuando la(s) empresa(s) favorecida(s) con la buena pro, no entreguen en tiempo hbil los documentos exigidos en el presente proceso de contratacin (fianzas, plizas de seguro y solvencias) y dems supuestos establecidos en el artculo 86 de la ley de licitaciones. Empresas que nunca antes hayan trabajado para pdvsa petrleo s.a. es primera vez que la empresa va ha incursionar en el servicio objeto principal de esta licitacin, se requiera realizar una inspeccin para verificar si esta en capacidad de ejecutar el servicio, la gerencia contratante, realizara una inspeccin en la base domiciliada en el pas de la empresa, donde constatara la capacidad tcnica para la ejecucin de servicio

25.1 NOTIFICACIN DE LA BUENA PRO. Mediante comunicacin escrita dirigida a la empresa favorecida con la Buena Pro, PDVSA Petrleo S.A. participar a dicha empresa lo siguiente: 1. El otorgamiento de la Buena Pro 2. La direccin de la Oficina Legal correspondiente, con la cual debe hacer contacto para la celebracin y firma del contrato. 3. Las Fianzas, Plizas de Seguro, el monto de las mismas y las Solvencias a presentar. As mismo, se notificar a travs de correspondencia escrita dirigida al resto de las empresas participantes el aviso de no haber sido favorecidas con la Buena Pro. Igualmente, de conformidad con lo establecido en el nico aparte del Artculo 14 del Decreto 4.998, la Unidad Contratante publicar el otorgamiento de la Buena Pro o Adjudicacin Directa, identificando los compromisos de Responsabilidad Social asumidos por los beneficiarios de la misma. La empresa que obtenga la Buena Pro en la Licitacin ser la nica responsable ante PDVSA de la ejecucin del objeto del Contrato. 25.2 FORMACIN DE CONSORCIOS O ALIANZAS. Las empresas Contratistas interesadas en participar en este procedimiento podrn manifestar su inters de hacerlo en consorcio o alianza, y, en tal caso, la constitucin de la misma, debe constar en documento autenticado por ante Notario Pblico u otro funcionario pblico competente en Venezuela. Sern objeto de rechazo, las ofertas presentadas individualmente por las empresas que conforman el consorcio o alianza.
28

Todas las empresas que conforman el consorcio o alianza deben estar debidamente inscritas y actualizadas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), haber solicitado su inscripcin o haberse inscrito en el Registro de Empresas de Produccin Social (REPS) de PDVSA, o haber presentado Declaracin Jurada para participar en el Programa de Empresas de Produccin Social (EPS) de PDVSA, tener solvencias, vigentes, del Ministerio del Trabajo y SSO y no estar incursas en cualquiera de las causales de descalificacin o de rechazo de las ofertas previstas en este Pliego. 25.3 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. Los participantes deben emplear todos los medios razonables para preservar el secreto de toda la informacin tcnica, datos y tcnicas de operacin, entregados a ellos directa e indirectamente por pdvsa o sus empresas filiales. Ningn documento o informacin entregada en este procedimiento de contratacin podr ser suministrado a terceros o usado por el participante sin la autorizacin previa y por escrito de pdvsa o sus empresas filiales. 25.4 DEVOLUCIN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN. Los Participantes, junto con la presentacin de su oferta, deben devolver, debidamente sellados y firmados, salvo los pliegos de licitacin adquiridos, el resto de la documentacin, planos, especificaciones y dems documentos suministrados por PDVSA o sus empresas Filiales. 25.5 OMISIONES O DESVIACIONES SUSTANCIALES. Se considera como desviacin sustancial, y por consiguiente causal de rechazo de las ofertas, lo siguiente: No cumplir con alguno de los parmetros excluyentes indicados en las matrices de evaluacin tcnica, econmica y social. La omisin de llenar alguna de las formas consideradas como obligatorias en este pliego de licitacin. La presentacin de los sobres, en una forma distinta a lo sealado en este pliego de licitacin. Cualquier otra condicin indicada como excluyente dentro del Pliego de Licitacin y en la Ley de Licitaciones. La presentacin de propuestas econmicas o sociales, dentro del Sobre No. 1 y/o No 3. Incluir en la oferta econmica el Compromiso Social o viceversa. Todos los errores aritmticos o disparidades en montos en que se incurra en las ofertas, distintos a los previstos en el Punto 3 Revisin Aritmtica del Captulo III Criterios para el Examen y Evaluacin de Ofertas Econmicas.

26 APLICACIN DE MEDIDAS DE PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO. APLICACIN DE LAS PREFERENCIAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO NO. 4.998 En el presente procedimiento licitatorio se aplicarn las medidas temporales para la promocin y desarrollo de las pequeas y medianas industrias (pymi), cooperativas y cualquier otra forma asociativa, productoras de bienes, prestadoras de servicios y ejecutoras de obras, ubicadas en el pas, previstas en el decreto no. 4.998, publicado en gaceta oficial no. 38.567 de fecha 20/11/2006.
29

Este decreto contempla que, una vez efectuada la evaluacin y comparacin de las ofertas vlidas y slo si al menos una de ellas ofrece un valor agregado nacional (van) mayor o igual al veinticinco por ciento (25%), a los fines de promover la participacin nacional y el empleo nacional, se aplicar a todas las ofertas un conjunto de preferencias porcentuales. En este sentido, las empresas o cooperativas participantes para beneficiarse de las preferencias previstas en el artculo 9 del decreto no. 4.998, deben acompaar sus ofertas con una declaracin jurada, de acuerdo a los anexos n iv, v y xviii, e n la cual el participante: 1. Identifique al oferente: pequeas y medianas industrias (pymis), cooperativas y otras formas asociativas; al declarante y el carcter con que acta. 2. Realice el autoclculo del valor agregado nacional (van) de la oferta, indicando los valores nacionales y extranjeros de cada componente del precio, desagregado por cada uno de los conceptos a que se refiere el numeral 1 del artculo 3 del mencionado decreto (anexo xiii). 3. Especifique los compromisos de responsabilidad social a los que se compromete. Asimismo, el participante autoriza al ente contratante o a quien ste designe, para que practique dentro del lapso de dos (2) aos siguientes contados a partir de la fecha de presentacin de la oferta, el examen de documentos, inspecciones o auditorias necesarias para verificar la veracidad de los datos suministrados. Para la aplicacin de las preferencias a las pequeas y medianas industrias (pymls), cooperativas o cualquier otra forma asociativa, se requerir que las empresas oferentes, en alianza o en proceso de cogestin, consignen los documentos necesarios para demostrar su condicin, los aportes y la responsabilidad solidaria de las industrias, cooperativas y otras formas asociativas, e inclusive que se encuentren en proceso de cogestin ante el ente contratante (art.11 del decreto 4.998). Los participantes que no presenten los acuerdos formales o la declaracin jurada sealados en los artculos 9 y 11 del decreto 4.998, respectivamente, se considerar que no estn interesados en obtener las preferencias establecidas en el decreto. no obstante, podrn ser calificados si cumplen con los dems requisitos exigidos en los pliegos de licitacin o condiciones de participacin. Para reconocer el valor agregado nacional (van), de las ofertas presentadas por las pequeas y medianas industrias (pymis), cooperativas y otras formas asociativas, dentro del procedimiento de seleccin del contratista, los servicios, las obras y los bienes debern ser ejecutados o producidos por empresas cuyo domicilio principal est en el pas (art. 4 decreto 4.998). En el artculo no. 3 del decreto no. 4.998 se establecen las definiciones incluidas en el punto 3 del presente pliego de licitacin, tales como: valor agregado nacional (van), materia prima, insumos y equipos de origen nacional, mano de obra, tecnologa de origen nacional, cooperativas, pequea y mediana empresa (pymis), servicios profesionales, obra, otras formas asociativas. En el articulo no. 5 del decreto no. 4.998 se establece que no sern considerados como valor agregado nacional: 1. Las manipulaciones simples destinadas a asegurar la conservacin de las mercancas durante su transporte o almacenamiento, tales como la aeracin, refrigeracin, adicin de sustancias, salazn, extraccin de partes averiadas y operaciones similares. salvo en aquellos casos, que con ocasin a la cogestin se demuestre que grupos de personas realicen este tipo de funciones dentro de la empresa.
30

2. Las operaciones de desempolvamiento, lavado o limpieza, entresaque, clasificacin, seleccin, divisin en partes, cribado, tamizado, filtrado, dilucin en agua, aplicacin de aceite y recortado. 3. La formacin de juegos de mercancas. 4. La reunin o divisin de bultos. 5. La aplicacin de marcas, etiquetas, o signos distintivos similares a las marcas nacionales. 6. El servicio de post-venta y garanta de bienes y servicios importados. 7. Cualquier otra actividad que no cumplan los supuestos determinantes del valor agregado nacional (van) establecidos en el mencionado decreto. Metodologia de clculo: Una vez efectuada la evaluacin y comparacin de las ofertas vlidas y slo, si al menos una de ellas ofrece un valor agregado nacional (van) mayor o igual al veinticinco por ciento (25%), a lo fines de incrementar el empleo nacional, se aplicar a todas las ofertas un conjunto de preferencias porcentuales que se determinara de la siguiente forma: 1.- Preferencia del valor agregado nacional p(van), artculo 10, numeral 1, decreto 4.998: Consistir en el resultado de la divisin del porcentaje de valor agregado nacional (van) de cada oferta entre el mayor porcentaje de valor agregado nacional ofrecido entre el conjunto de ofertas no rechazadas, de acuerdo a la siguiente frmula:

% DE VAN (MAYOR) 2.- Preferencia por participacin de pequeas y medianas industrias (pymis), cooperativas y otras formas asociativas, de acuerdo al artculo 10, numeral 2, decreto 4.998: Se otorgar, adems, una preferencia adicional a la participacin de pequeas y medianas industrias (pymis), cooperativas y otras formas asociativas de la siguiente manera: a.- Cinco por ciento (5%) cuando la oferta sea presentada en alianza entre cooperativas, entre otras formas asociativas, o en combinacin. b.- Tres por ciento (3%) cuando la oferta sea presentada por una sola cooperativa u otra forma asociativa. c.- Tres por ciento (3%) cuando la oferta sea presentada en alianzas entre pequeas y medianas industrias (pymis) con cooperativas u otras formas asociativas. 3.- Preferencia por calificacin financiera (art. 8 decreto 4.998) En los puntos 15 y 16 se detallan las condiciones exigidas en esta contratacin, criterios de calificacin, y la capacidad financiera estimada de contratacin. el cfec para el caso de alianzas o cogestin ser el resultado de la suma de los cfec individuales de las empresas que los conforman. el cfec resultante determinar la calificacin financiera de la alianza o cogestin, dentro de uno de los niveles o grupos establecidos por el rnc. En los procedimientos de seleccin de contratistas para la ejecucin de obras, o prestacin de servicios, se clasificar financieramente a las pequeas y medianas industrias (pymis), cooperativas y
31

P (VAN)

% DE VAN (OFERTA

otras formas asociativas que ofrezcan un valor agregado nacional (van) mnimo de veinticinco por ciento (25%), siempre que estas cumplan con al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los valores requeridos para calificar financieramente; o superior al 60% e inferior al 75% de los valores requeridos para calificar financieramente, en los pliegos de licitacin o adjudicacin directa. Quienes en tales condiciones cumplan con al menos 60% de dichos valores, sern calificados financieramente si el oferente se compromete a constituir una garanta de fiel cumplimiento del contrato por el doble de lo exigido en el mismo, emitida por sociedades de garantas del sistema nacional de garantas recprocas para la pequea y mediana empresa o por entidad bancaria o compaa de seguros, debidamente inscritas en la superintendencia general de bancos y otras instituciones financieras o en la superintendencia de seguros, segn sea el caso. En el caso de las cooperativas que ofrezcan obras o servicios que cumplan con el valor agregado nacional (van), sealado en el decreto 4.998, pero no estn dentro de los supuestos anteriores, se le calificar financieramente si estas pueden prestar sus servicios o ejecutar las obras con sus propios medios de trabajo, correspondindole a la comisin de licitaciones certificar que la o las cooperativas pueden ejecutar dichos trabajos, siempre y cuando se comprometan a constituir una garanta de fiel cumplimiento por el doble de lo exigido en el contrato, emitida por sociedades de garantas del sistema nacional de garantas recprocas para la pequea y mediana empresa o por entidad bancaria o compaa de seguros debidamente inscritas en la superintendencia general de bancos y otras instituciones financieras o en la superintendencia de seguros, segn sea el caso. 4.- OTORGAMIENTO DE ANTICIPO (ART. 21 DECRETO 4.998). Se entender por Anticipo el adelanto de dinero con el compromiso de entregar posteriormente un bien, ejecutar una obra o prestar un servicio y debe ser registrado como una cuenta por cobrar al CONTRATISTA. En consecuencia, el anticipo como tal, no afecta el presupuesto de la contratacin. En caso de que el beneficiario de la Buena Pro resulte ser alguna de las entidades amparadas por las Medidas Temporales para la promocin y desarrollo de las Pequeas y Medianas Industrias (PyMIs), Cooperativas y otras formas asociativas, productoras de bienes, prestadoras de servicios o ejecutoras de obras, ubicadas en el pas, establecidas en el Decreto 4.998, se entender por Anticipo: la entrega por parte del rgano o ente contratante del cincuenta por treinta (30%) del monto total convenido con las micro, pequeas y medianas empresas , y cooperativas al momento de la suscripcin del contrato, o en un lapso mximo de cinco (5) das hbiles, contados a partir de la firma del mismo. 5.- CESIONES DE CRDITO (ART. 18 DECRETO 4.998). La empresa favorecida con la buena pro, podr realizar cesiones de crdito, en los contratos que tengan por objeto el suministro de bienes, la ejecucin de obras o la prestacin de servicios con valor agregado nacional mayor o igual al veinticinco por ciento (25%). en dichos casos el cesionario slo podr cobrar las sumas lquidas y exigibles que se le adeuden al contratista, como consecuencia del efectivo suministro de bienes, ejecucin de obras o prestacin de servicios, aprobados por el ente contratante, una vez realizadas las retenciones y deducciones que ste deba hacer conforme a lo previsto en el contrato y en la normativa legal aplicable. En todo caso, se entiende y as lo aceptar la empresa que resulte beneficiada con la buena pro, que para la cesin de los derechos del contrato que suscribiere, deber, previamente, cumplir con los requisitos internos que establece pdvsa o sus empresas filiales para tales cesiones, y, entre otros, obtener la conformacin previa de la cesin ante la gerencia de finanzas respectiva, y la notificacin de manera autntica de la cesin.
32

6.- OTRAS CONSIDERACIONES Cuando haya sido otorgada la buena pro por la aplicacin de las medidas previstas en el decreto no. 4.998 y, posteriormente, se demuestre que la empresa suministr informacin falsa o alter la misma, el ente contratante podr rescindir el contrato suscrito y/o requerir la participacin del monto correspondiente a la diferencia entre el precio de la oferta mejor evaluada, antes de aplicar la preferencia, y el precio efectivamente contratado con motivo de la preferencia (art. 27 decreto 4.998). Se excluye de la aplicacin de las preferencias previstas en el numeral 2, del artculo 10, del decreto 4.998, a las grandes empresas, an cuando participen en asociacin con pequeas y medianas industrias (pymis), cooperativas u otras formas asociativas. 7.- CLCULO DE LAS PREFERENCIAS Una vez determinada la preferencia porcentual total (pp) a cada oferta, se le calcular el puntaje ajustado, utilizando la siguiente frmula PA = PE X (1 + PP) DONDE: PA: significa "puntaje ajustado. PE: significa puntaje de la evaluacin, y es el resultado obtenido por cada oferta evaluada, de acuerdo con la ponderacin establecida en la matriz de evaluacin. PP: significa preferencia porcentual total, y es el resultado de la sumatoria de la preferencia del van y la preferencia adicional, atendiendo a lo establecido en el artculo 10 del decreto 4.998. Para calcular el puntaje evaluado (pe) de cada una de las ofertas de las empresas participantes, de conformidad con lo establecido en el artculo 13 del decreto 4.998, se proceder como se indica en la siguiente tabla:
PORCENT AJE DEL PE PUNTUACIN OBTENIDA EN LA EVALUACIN TCNICA

ELEMENTO DEL PUNTAJE DE LA EVALUACIN (PE)

CLCULO DEL PE

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

25 %

A = ----------------------------- X P1 PUNTUACIN MXIMA PARA ESTE RENGLN OBTENIDA POR UNA OFERTA VLIDA B = ----------------------------- X P2 PUNTUACIN MXIMA PARA ESTE RENGLN 33

CAPACIDAD TCNICA DEL PERSONAL

25 %

OBTENIDA POR UNA OFERTA VLIDA C = ----------------------------- X P3 PUNTUACIN MXIMA PARA ESTE RENGLN OBTENIDA POR UNA OFERTA VLIDA

CALIDAD

15 %

EQUIPOS

20 %

D = ----------------------------- X P4 PUNTUACIN MXIMA PARA ESTE RENGLN OBTENIDA POR UNA OFERTA VLIDA E = ----------------------------- X P5 PUNTUACIN MXIMA PARA ESTE RENGLN OBTENIDA POR UNA OFERTA VLIDA

DESARROLLAR, ACOMPAAR Y APALANCAR A PYMIS , COOPERATIVAS Y EPS

10 %

FORMAR, CONSORCIO, ALIANZA O ASOC EN PYMIS COOPERATIVAS Y EPS

5%

F = ----------------------------- X P6 PUNTUACIN MXIMA PARA ESTE RENGLN OBTENIDA POR UNA OFERTA VLIDA

SUMATORIA TOTAL 100 % SUMATORIA DEL CLCULO DEL PE DE LOS RENGLONES 1+2+3+4+5+6

PE DE LA OFERTA

El P6 tendr una puntuacin de 50 %, de acuerdo al artculo 13, del decreto 4.998; la sumatoria de P1+P2+P3+P4+P5+P6 debe ser igual al cien por ciento (100%). la preferencia porcentual total (PP), de cada oferta, es la resultante de la aplicacin, a la respectiva oferta, de las preferencias previstas en el artculo 10 del decreto 4.998, es decir, es el resultado de la sumatoria de las preferencias contenidas en los numerales 1 y 2 del artculo antes mencionado. Se otorgar la Buena Pro o Adjudicacin a la oferta vlida, no rechazada, que presente el mayor Puntaje Ajustado, presentada por un oferente calificado, y que establezca en sus respectivas ofertas su compromiso de Responsabilidad Social; y la Unidad Contratante publicar el Otorgamiento de la Buena Pro o Adjudicacin Directa, identificando los compromisos de Responsabilidad Social asumidos por los beneficiarios de la misma. (Art. 14 Decreto 4.998)

34

LICITACION GENERAL 1300053765

MANTENIMIENTO MAYOR TANQUE T-13, NUCLEO DE DESARROLLO ENDOGENO FABRICIO OJEDA. DISTRITO FEDERAL,

GERENCIA COMERCIALIZACIN Y SUMINISTRO DISTRITO METROPOLITANO

ANEXOS DE INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES

35

ANEXO I SOBRE N 1 Documentos GENERALEs para participar DOCUMENTOS GENERALES PARA PARTICIPAR La informacin requerida debe ser presentada en documento fsico, conforme a los formatos indicados en la siguiente tabla:

DESCRIPCIN Manifestacin de Voluntad para participar: El Oferente debe presentar este documento firmado por la(s) persona(s) autorizada(s) legalmente para representarlo. Garanta de Licitacin: El Oferente debe presentar, a nombre de PDVSA PETRLEO, S.A., una Fianza o Caucin por un monto de Seiscientos Mil (600.000,00) bolvares, con un perodo de validez de ciento veinte (120) das continuos, contado a partir de la fecha del Acto de Recepcin de las Ofertas, a los fines de garantizar el sostenimiento de las mismas hasta la firma del contrato. El Participante podr seleccionar una de las siguientes opciones: - Caucin: Cheque de Gerencia emitido por una entidad Bancaria. En caso de que la empresa participante seleccione esta opcin, se recomienda solicitar a la entidad bancaria emisora del cheque, que la vigencia del mismo sea equivalente al plazo indicado en el prrafo anterior, caso contrario no podr utilizarse esta opcin. No ser vlido documento adicional que seale la vigencia de este. - Fianza debidamente notariada y en original emitida por una entidad Bancaria, compaa de Seguros o Sociedades de garantas del Sistema Nacional de Garantas Recprocas para la Pequera y Mediana Empresa, segn el modelo incluido en el Formato I.2 En caso de conformacin de Consorcio, la empresa afianzada deber ser el consorcio o la empresa que funja como lder representante. La caucin o garanta presentada, ser devuelta en cualquiera de los siguientes casos: - Vencimiento de la validez de la oferta, si el OFERENTE no prorroga la validez de la misma.

FORMATO

CONDICI N

I.1

Obligatorio

I.2

Obligatorio

36

- Empresas descalificadas en la Evaluacin Tcnica - Declarado desierto o terminado el proceso licitatorio. - Empresas no beneficiarias de la Buena Pro. - Firma del CONTRATO entre LA CONTRATANTE y El Oferente beneficiado con la buena pro. Inscripcin vigente en el Registro Nacional de Contratistas (El participante podr anexar copia del Certificado de inscripcin en el RNC). Solvencia Laboral (Decreto 4248): La empresa participante deber consignar Solvencia Laboral (vigente) emitida por el Ministerio del Trabajo. (No Aplica para Cooperativas) ________ Obligatorio

________

Obligatorio

37

LOGO DE LA EMPRESA

OFERENT FORMATO I.1

Lugar:_________ Fecha:

_______

MANIFESTACION DE VOLUNTAD

Yo, ________________ cdula de identidad N. _____ ___________, en mi carcter de ______________________ de la empresa ________________________________, Nro.

Manifiesto la voluntad de participar en el proceso de licitacin general ____________________cuyo objeto es ______________________________________.

A los efectos de cualquier notificacin pertinente al proceso, la direccin de mi representada es:_________________________________________________________ ______________________________________________________, Fax No. ___________, EMail: _______________________.

Firma del representante legal

__________________________

38

FORMATO I.2 FIANZA DE LICITACIN EXPEDIDA POR ENTIDAD BANCARIA O COMPAA DE SEGURO. Yo, ______________________, venezolano(a), mayor de edad, portador(a) de la Cdula de Identidad N ________________, procediendo en este acto en mi carcter de Apoderado(a) de ______________________________, sociedad inscrita por ante el Registro ________________________________ del Estado ______________, el da ___ de _________ de _____, bajo el N ___, Tomo _______, segn consta e n poder debidamente autenticado por ante la Notara _______________________, en fecha ___ de ____________ de ______, bajo el N ___, Tomo ________, e inscrita en la Superintendencia de Seguros bajo el N ____, en lo adelante denominada LA CONTRATANTE, por el presente documento declaro que: Constituyo a mi representada en fiadora solidaria y principal pagadora de ___________________________, domiciliada en ________________ y constituida por documento inscrito en el Registro ______________________________________________ del Estado _______________, en fecha ______ de ______________ de, bajo el N ____, Tomo _________, en lo adelante denominado EL AFIANZADO, hasta por la cantidad de ________________________________________________________________ Bolvares (Bs. ________________), para garantizar a PDVSA PETRLEO, S.A., Sociedad Mercantil Filial de PETRLEOS DE VENEZUELA, S.A., constituida y domiciliada en la ciudad de Caracas, inicialmente inscrita bajo la denominacin social de CORPOVEN, S.A., por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 16 de Noviembre 1978, quedando anotado bajo el N 26, Tomo 127-A Sgdo., de los lib ros de registros respectivos, cuyo documento constitutivo estatutario ha sido reformado en varias oportunidades, siendo las ltimas las inscritas por ante el mencionado Registro Mercantil el da 30 de Diciembre de 1997, bajo el N 21, Tomo 583-A Sgdo., donde se acord la fusin por absorcin de las empresas filiales operadoras de PETRLEOS DE VENEZUELA, S.A., LAGOVEN, S.A. Y MARAVEN, S.A., por la empresa CORPOVEN, S.A., la modificacin por la de PDVSA PETROLEO Y GAS, S.A., y la que consta de acta de asamblea extraordinaria de accionistas celebrada el 10 de Abril de 2001, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 9 de Mayo de 2001, bajo el N 23, Tomo 81-A Sgdo., y publicada e n el peridico mercantil El Informe, de fecha 11 de Mayo de 2001, N 8244, donde cambia a su denomin acin actual, cuya ltima reforma estatutaria fue inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 19 de Diciembre de 2002, bajo el N 60, Tomo 193-A Sgdo., y cuya ltima modificacin estatutaria consta de Decreto N 2184, de fecha 10 de Diciembre de 2002, publicado en Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 38.081 en la misma fecha, inscrita en el Registro de Informacin Fiscal bajo el N J-0012307 2-6, en lo sucesivo denominado EL ACREEDOR, el cumplimiento del compromiso asumido por EL AFIANZADO para con EL ACREEDOR de mantener invariable (salvo acuerdo en contrario entre ambos) los trminos de la oferta que aqul presentare en caso de participar en el proceso de licitacin general a que fuera invitado por EL ACREEDOR para objeto ___________________________________________, as como tambin del cumplimiento de su obligacin de suscribir el respectivo contrato con el ACREEDOR en la oportunidad que ste determine en el supuesto de que EL AFIANZADO resultare favorecido con el otorgamiento de la buena pro. La indemnizacin de los daos y perjuicios que se le causaren al ACREEDOR por el incumplimiento de las obligaciones afianzadas, ser pagada por LA CONTRATANTE al ACREEDOR, sin rebajas ni deducciones de ningn gnero, a ms tardar dentro de los treinta (30) das siguientes a la fecha en que EL ACREEDOR presente una declaracin escrita y firmada por un representante autorizado, indicando que EL AFIANZADO ha incurrido en incumplimiento de los compromisos de mantener la oferta inalterada y/o de celebrar el
39

contrato en caso de haber resultado favorecido con el otorgamiento de la buena pro. LA CONTRATANTE renuncia expresamente a los beneficios acordados por los artculos 1833, 1834 y 1836 del Cdigo Civil Vigente. La presente fianza comenzar a regir a partir de la apertura de la oferta por parte del ACREEDOR y deber tener una validez de ______ (___) das hbiles. Queda expresamente convenido que el presente Contrato de fianza no puede ser cancelado, ni efectuarse cambio alguno en l, sin dar previo aviso por escrito al ACREEDOR por lo menos con sesenta (60) das de anticipacin; y a tal efecto, deber obtenerse certificacin escrita de la fecha de recibo por parte del ACREEDOR, contndose el precitado lapso a partir de dicha fecha. LA CONTRATANTE, se obliga a mantener confidencialidad hasta tanto tenga lugar la apertura de las ofertas por EL ACREEDOR, respecto del presente instrumento y cualquier informacin con l relacionada, frente a terceros distintos del AFIANZADO, asumiendo la responsabilidad de indemnizar los daos que la violacin de este compromiso pueda causarle al AFIANZADO y al ACREEDOR. La presente Fianza no se regir por el Decreto N 1417, de fech a 31 de Julio de 1996, segn publicacin de Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela, de fecha 16 de Septiembre de 1996, N 5.096 Extraordinario o cualquier otro que lo sustituya. La indemnizacin a que haya lugar ser pagada por LA CONTRATANTE, a ms tardar dentro de los treinta (30) das siguientes a la constatacin definitiva del hecho que da lugar a la indemnizacin y del monto correspondiente. EL ACREEDOR deber notificar a LA CONTRATANTE, por escrito la ocurrencia de cualquier hecho o circunstancia que pueda dar origen a reclamo amparado por esta Fianza, dentro de los sesenta (60) das hbiles siguientes al conocimiento de dicha ocurrencia. Se fija como domicilio especial para todos los efectos de este contrato, la ciudad de Maracaibo, a la Jurisdiccin de cuyos Tribunales declaran las partes someterse, con exclusin de cualquier otro.

40

FORMATO I.3 CONSORCIO. Entre ___________________________ (identificacin y datos de registro de la empresa), representada por (identificacin del representante de la empresa), debidamente facultado por (en el caso de ser un apoderado mencionar todos los datos del poder y su legalizacin; si se trata de un funcionario de la empresa sealar los datos completos del instrumento que lo faculta para ejercer la representacin de la empresa: Resolucin de Junta Directiva; Estatutos Sociales, etc.); y ___________ ___________________________ (repetir el proceso de identificacin anterior para cada una de las empresas asociadas), se ha convenido en constituir, como en efecto se constituye por este documento, una asociacin temporal bajo el rgimen del presente consorcio, el cual se rige por las siguientes clusulas: PRIMERO:OBJETO Y DENOMINACION. LAS PARTES declaramos que hemos convenido en constituir como en efecto constituimos, EL CONSORCIO con el nico objeto de participar en el proceso convocado por PETRLEO DE VENEZUELA S.A. (en lo sucesivo PDVSA), cuyo objeto fundamental es MANTENIMIENTO MAYOR TANQUE T-13, NUCLEO DE DESARROLLO ENDOGENO FABRICIO OJEDA. DISTRITO FEDERAL y presentar la oferta correspondiente y celebrar y ejecutar conjuntamente el contrato respectivo, a travs de EL CONSORCIO conformada por las partes para este fin, el cual se denominar CONSORCIO ____________________, citado de ahora en adelante a los efectos del presente contrato como CONSORCIO. SEGUNDO: DOMICILIO. El domicilio de el CONSORCIO _____________ (_______), ser el Municipio ________ del Estado ________, pudiendo tener sucursales en cualquier lugar de la Repblica Bolivariana de Venezuela. TERCERO: DURACION. LAS PARTES declaran que el presente CONSORCIO tendr una vigencia partiendo del momento de su autenticacin y hasta la fecha de culminacin de los servicios objeto del mismo, vale decir hasta la entrega por parte del cliente del finiquito del correspondiente contrato. CUARTO:PORCENTAJE DE PARTICIPACION: La participacin de cada una de LAS PARTES, ser la establecida en el cuadro anexo, pudiendo ser esta modificada previo el acuerdo de los participantes mediante el acuerdo en reunin de asociados. % EMPRESA Total QUINTO:RESPONSABILIDAD Y DERECHOS: LAS PARTES tendrn siempre iguales derechos y participacin proporcional conforme al porcentaje de aporte descrito en el artculo anterior, siempre y cuando cumplan con los deberes y obligaciones establecidos en el presente contrato, principalmente el de aportar sus mayores esfuerzos para que en la proporcin de participacin fijada se logre el objetivo de la presente CONSORCIO, cumpliendo siempre con el marco legal y jurisprudencial que regula la actividad que realizaran. SEXTO:REUNION DE ASOCIADOS: Los miembros de EL CONSORCIO acuerdan que se reunirn cada ____________ das y cada vez que lo exija los intereses de este, previa convocatoria efectuada por la JUNTA DIRECTIVA dirigida a cada representante legal de las personas jurdicas participante, siendo tomadas las decisiones por la JUNTA DIRECTIVA. Teniendo tales miembros
41

reunidos en forma conjunta los ms amplio poderes de administracin y disposicin sobre EL CONSORCIO. SEPTIMO: OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: Las decisiones tomadas por LA JUNTA DIRECTIVA mediante reunin de miembros legalmente convocada debern ser acatada por todos los miembros, incluso por aquellos que en la discusin votaran en contra o salvaran su voto en la deliberacin. OCTAVO:FONDO ECONOMICO: EL CONSORCIO constituir un fondo econmico con el aporte nico inicial por parte de la sociedad mercantil lder del proyecto, el cual luego de constituido se mantendr con los pagos efectuados por el cliente a cuenta de la OBRA en ejecucin y en el mismo todos las integrantes de EL CONSORCIO tendrn participacin conforme al porcentaje establecido en la clusula cuarta. NOVENO:PERIODO FISCAL: El ao fiscal de EL CONSORCIO comenzar el da de su autenticacin y culmina el Treinta y Uno de Diciembre de tal ao, comenzando posteriormente los primeros (01) de enero y terminando los treinta y uno (31) de diciembre de cada ao, hasta su terminacin definitiva, liquidacin o disolucin. DECIMO:ADMINISTRACION. JUNTA DIRECTIVA: Las PARTES constituirn una Junta Directiva encargado de la direccin, manejo y gestin diaria de los Asuntos Operacionales, Econmicos, Sociales y Legales de EL CONSORCIO, estando integrada la misma por _____ miembros principales que han sido designado de la siguiente forma: _____ Miembro principal en representacin de la Empresa Lder, _____ Miembro principal en representacin de la PYMES y ______ Miembro principal en representacin de las Cooperativas, quienes tendrn sus respectivos suplentes para suplir las faltas absolutas, temporales o accidentales del principal, suplente sern igualmente representante del grupo de participante sealado. Tales miembros se mantendrn en el ejercicio de sus funciones mientras dure la presente CONSORCIO. UNDECIMO: REPRESENTACION: La Junta Directiva constituye el rgano ejecutivo de la suprema administracin y gestin de EL CONSORCIO ejercida por la reunin de asociados, con las ms amplias facultades y atribuciones para la administracin, gerencia y utilizacin de los recursos. De esta se elegir ____ PRESIDENTE y ____ VICEPRESIDENTE quienes actuando en forma CONJUNTA y por delegacin de la Junta Directiva sern quienes ejecuten las decisiones; pudiendo realizar en nombre de esta cualquier acto, diligencia o gestin legal, comercial y econmica, en nombre y representacin de EL CONSORCIO, ante cualquier tercero sea este de carcter publico o privado, nacional o extranjero, natural o jurdico y en fin cualquier representacin legal. Teniendo los SUPLENTES las mismas facultades en caso de suplir faltas absolutas, temporales o definitivas. DUODECIMA:DISOLUCION O LIQUIDACION: La disolucin y liquidacin de EL CONSORCIO se regir por las disposiciones que sobre este particular prev la legislacin mercantil de la Repblica Bolivariana de Venezuela y en su defecto en forma supletoria por lo que establece la legislacin civil; No obstante podr extinguirse en forma anticipada si as lo acordaren LAS PARTES en reunin de asociado. DECIMA TERCERA:INCUMPLIMIENTO: La PARTE que incurriere en el incumplimiento culposo o no, deber indemnizar a las otras y/o a EL CONSORCIO; bien por daos y perjuicios o bien en virtud del reconocimiento del Punto Comercial. DECIMA CUARTA:MODIFICACIONES: El presente acuerdo no podr ser modificado o alterado sino por el acuerdo suscrito por quienes representa de LAS PARTES.
42

DECIMA QUINTA:NULIDADES: De ser declarada la nulidad parcial o total de alguna clusula o estipulacin contenida en este Consorcio, por parte de alguna autoridad competente para ello, el resto de las estipulaciones o clusulas contenidas en este Consorcio seguirn surtiendo plenos efectos entre LAS PARTES, en cuanto tal declaratoria de nulidad no afecte el objeto mismo del Convenio o haga imposible su ejecucin. DECIMA SEXTA:NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones, autorizaciones o aprobaciones requeridas de conformidad con el presente acuerdo, a menos que se estipule de otra manera, sern realizadas por escrito y sern entregadas personalmente, por facsmil, correo con acuse de recibo o correo electrnico a las siguientes direcciones, considerndose efectivamente dadas a la fecha de su recibo: Empresa/Cooperativa/PyME/EPS: Atencin: Direccin: Telfono: Facsmile: Email: DECIMA SEPTIMA: JURISDICCION: Este acuerdo se regir e interpretar de conformidad con las leyes de la Repblica Bolivariana de Venezuela, a cuyos tribunales las partes se comprometen acudir a solventar cualquier diferencia. DECIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD: Cada una de LAS PARTES de esta CONSORCIO declara y garantiza que firmar y entregar un Acuerdo de Confidencialidad, sobre toda la informacin que maneje. VIGESIMA: PRODUCCION SOCIAL: Cumpliendo con los principios y postulados que inspiran la formacin de este CONSORCIO, LAS PARTES integrantes del mismo se comprometen en forma expresa a cumplir los compromisos de responsabilidad social cumpliendo las especificaciones derivadas de las condiciones de contratacin. VIGESIMA PRIMERA:JUNTA DIRECTIVA: LAS PARTES convienen que la JUNTA DIRECTIVA de la presente CONSORCIO quedara integrada de la siguiente forma: _______________, venezolano, mayor de edad, titular de la cdula de identidad No. ____________, como representante de la empresa LIDER, y PRESIDENTE de la JUNTA DIRECTIVA, ______________, venezolano, mayor de edad, titular de la cdula de identidad No. ___________, como representante de las Pequeas Y Medianas Empresas y VICEPRESIDENTE de la JUNTA DIRECTIVA ___________________, venezolano, mayor de edad, titular de la cdula de identidad No.______________, como representante de las Cooperativas. As mismo los SUPLENTES ________________________, venezolano, mayor de edad, titular de la cdula de identidad No. ______________; __________________________, venezolano, mayor de edad, titular de la cdula de identidad No. ____________ y _______________, venezolano, mayor de edad, titular de la cdula de identidad No._____________, como suplentes respectivamente el Primero del Presidente y el Segundo del Vicepresidente. Se hacen catorce (14) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de ________ del Estado ______ a los ____ (____) das del mes de ______ de 200__. EL CONSORCIO LOS PARTICIPANTES: (LIDER Y LAS PARTES) (SELLO/FIRMAS) _______________________________ _______________________________
43

ANEXO II SOBRE No. 2 COMPROMISOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Compromisos de Responsabilidad Social La presentacin de los Compromisos de Responsabilidad Social contempla componentes de carcter cualitativos (obligatorios) y cuantitativos (ponderacin), y la exigencia de los mismos depender de la naturaleza de la empresa participante; es decir, si es una empresa de produccin social (EPS) o empresa promotora de empresas produccin social (EPEPS)

DESCRIPCIN Inscripcin o trasmite en el Registro de Empresas de Produccin Social (REPS) de Petrleos de Venezuela, S.A., en su defecto presentar la Constancia de recepcin de documentos en el REPS y la Declaracin jurada para participar en el programa de Empresas de Produccin Social de Petrleos de Venezuela, S.A., Carta de Autorizacin para descontar el Aporte para el Fondo Social. Carta de Aceptacin de la oferta social.

FORMATO

CONDICIN

________

Obligatorio

II.1 II.2

Obligatorio Obligatorio Obligatorio, de no estar inscrito en el REPS

- Formato de Declaracin Jurada Suscripcin al Programa de Empresas de Produccin Social (EPS) de Petrleos de Venezuela para participar en los procesos de contratacin que sta promueva, hasta tanto formalice la Inscripcin en el Registro de Empresas de Produccin Social (REPS)

II.4

COMPROMISOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. Criterios Excluyentes 1- Aporte al Fondo 2- Oferta Social 5- Desarrollo UPC EPS Pasa/NoPasa N/A EPEPS Pasa/No Pasa Pasa / No Pasa N/A

* Las EPS participantes tendrn la opcin de escoger entre el Aporte al Fondo Social o la Oferta Social, para lo cual debern anexar los documentos correspondientes. a) Empresas de Produccin Social (EPS): Le empresa cumplir con los dos (2) Compromisos de Responsabilidad Social siguientes: - Aporte al Fondo Social o la Social.
44

- Contribuir al desarrollo de Empresas de Produccin, Distribucin y Servicio Comunal b) Empresas Promotoras de Empresas de Produccin Social (EPEPS): Le aplican los siguientes compromisos de responsabilidad Social que se indican a continuacin: Aporte al Fondo Social Oferta Social Contribuir al Desarrollo de Empresas de Produccin, Distribucin y Servicio Comunal (UPC)

1) Aporte al Fondo Social: Aporte obligatorio que realiza LA CONTRATISTA de cualquiera de las siguientes formas: Aporte en dinero: aportes econmicos realizados con cada factura o valuacin debidamente aceptada por la Gerencia Contratante. (Formato II.1), Dicho aporte se realiza a travs de descuentos autorizados por LA CONTRATISTA, los cuales pueden ser en forma total o parcial en ocasin, de los pagos que por ejecucin del contrato se produzcan con base en lo establecido en la tabla siguiente:

Monto del Contrato (MMBs.) Hasta 500 Desde 500 hasta 2.000 Desde 2.000 hasta 5.000 5.000 o ms

Porcentaje(%) 2 3 4 5

2) oferta social o compromiso social: la presentacin de esta oferta es de carcter obligatorio y sus componentes podrn expresarse en trminos cualitativos cuantitativos. la empresa participante es una empresa promotora de empresas de produccin social (epeps). Compromiso Social: Reparacin de torrentera de la pared perimetral del sector Federico Quiroz, Catia. ( anexo) La oferta social a ejecutar ser presentada por el oferente en digital y fsico (original y copia), debidamente firmada por el (los) representante (s) legal (es) de la empresa, y debe contener lo siguiente: 1) indicar el monto total de la oferta, en letras y nmeros, la cual ser de carcter referencial y no ser utilizada para la toma de decisiones u otorgamiento de la buena pro. 2) lista de materiales y equipos a utilizar en el caso de ejecucin de una obra o en caso de proveer bienes o suministrar servicios; adems de las cantidades requeridas. 3) resumen de la estructura de costos de la oferta social, mano de obra, materiales, equipos y administracin.
45

4) cronograma de ejecucin del trabajo, enmarcado dentro de la vigencia de ejecucin del objeto principal de la contratacin. 5) estructura organizacional del personal involucrado en el proceso de ejecucin de la oferta social. PDVSA o sus empresas filiales no tendrn vinculacin con respecto a la estructura de costos de la oferta social que se presente. pdvsa o sus empresas filiales no son beneficiarios o dueos de dicha obra y/o servicio social. igualmente no existe ni podr configurarse la responsabilidad de pdvsa o sus empresas filiales, en el mbito laboral, como patrono solidario, ni solidaridad legal o contractual alguna, con respecto al proyecto social, se reitera, que la empresa contratista que ejecuta la obra o servicio social acta por su entera cuenta y riesgo. PDVSA o sus empresas filiales se reservan el derecho de inspeccionar, a travs de su organizacin de desarrollo social, o cualquier otra que sea designada, el cabal desarrollo y ejecucin de la obra o servicio social. esta facultad, en modo alguno, no configura obligaciones para pdvsa y sus empresas filiales en caso de incumplimiento en la ejecucin o continuidad de la obra o prestacin del servicio que se refiere. PDVSA elabora un informe bimestral del servicio / obra social prestado para lo cual la contratista se obliga a suministrar la informacin requerida por pdvsa, de acuerdo al modelo que ser suministrado. El resultado final de los informes de la contratista y de la evaluacin de desempeo del proyecto social ser utilizado dentro de pdvsa, como criterio de aceptacin o rechazo en futuras contrataciones. 3) contribuir al desarrollo de empresas de produccin, distribucin y servicio comunal (upc). contribucin al desarrollo de empresa de produccin, distribucin y servicio comunal mediante desarrollo integral de cooperativismo endgeno, insercin social y organizacin comunitaria con charlas, asesoras en motivacin y sensibilizacin cooperativa, legalizacin y apoyo jurdico, formacin y capacitacin que permitan fomentar y promover el desarrollo endgeno en las comunidades aledaas al ncleo fabricio ojedas. Nota: En los casos en que La Oferta Social, est referida al Suministro de Bienes, no aplican los puntos 2, 3, 4, y 5 descritos anteriormente. LA CONTRATANTE o sus empresas Filiales no son beneficiarios o dueos de dicha obra y/o servicio social. Igualmente no existe ni podr configurarse la responsabilidad de LA CONTRATANTE o sus empresas Filiales, en el mbito laboral, como patrono solidario, ni solidaridad legal o contractual alguna, con respecto al proyecto social, se reitera, que la empresa Contratista que estar a cargo de la OBRA social, acta por su entera cuenta y riesgo. LA CONTRATANTE o sus empresas Filiales, se reservan el derecho de inspeccionar, a travs de su organizacin de Desarrollo Social, o cualquier otra que sea designada, el cabal desarrollo y ejecucin de la obra o servicio social. Esta facultad, en modo alguno, no configuran obligaciones para LA CONTRATANTE y sus empresas Filiales en caso de incumplimiento en la ejecucin o continuidad de la obra o prestacin del servicio que se refiere. El resultado final de los informes de LA CONTRATISTA y de la evaluacin de desempeo del proyecto social ser utilizado dentro de LA CONTRATANTE y sus empresas Filiales, como criterio de aceptacin o rechazo en futuras contrataciones.

46

4) Promover y Desarrollar PyMEs y Empresas de Produccin Social (EPS) (Formato II.3) Las PyMEs y EPS a ser promovidas y desarrolladas podrn ser identificadas en funcin de su vinculacin con los sub-procesos o sub-actividades asociadas con el proceso o actividad principal del contrato. El Participante debe presentar cronograma o programacin para la incorporacin de las PyMEs y EPS. Los integrantes de las PyMEs y EPS podrn ser seleccionados de la lista de trabajadores registrados en el SISDEM, del personal que est participando o ha participado en las Misiones creadas por el Ejecutivo Nacional o de los residentes en las Comunidades a ser beneficiadas, con la oferta social, con base en su formacin y experiencia. Las EPS promovidas y a ser desarrolladas podrn ser apoyadas por el Participante a travs de: a) Adiestramiento o capacitacin de sus integrantes; b) Suministro, sin costo, de equipos, herramientas y/o materiales requeridos para la ejecucin de los trabajos que les sean requeridos; o con financiamiento, sin intereses o condiciones especiales de financiamiento, recuperable mediante descuentos de la facturacin por los trabajos que ejecuten; c) Acompaamiento durante su desempeo, con el apoyo de la Gerencia Contratante, Distrito Social, Comit de Empresas de Produccin Social (CODEPS) y Gerencia Corporativa de Empresas de Produccin Social (GCEPS) de Petrleos de Venezuela S.A. y sus filiales. 5) Consorciarse con PyMEs y Cooperativas / EPS (Formato I.3), a los fines de fortalecerla, tecnolgicamente, permitiendo incrementar el Valor Agregado Nacional, y una mayor insercin en la solucin de las necesidades vinculadas a las reas operacionales del sector petrolero. Todas las empresas que conforman el consorcio deben estar debidamente inscritas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), y haberse inscrito en el Registro de Empresas de Produccin Social (REPS) de Petrleos de Venezuela S.A. o consignar la Declaracin Jurada de Suscripcin al programa EPS. Las Cooperativas/EPS, PyMEs y sus miembros o asociados que ya estn conformados en un consorcio, no podrn participar en ningn otro. 6) Contribuir al Desarrollo de Empresas Productivas Comunitarias (UPC). LA CONTRATISTA, debe asesorar o colaborar en la ejecucin del objeto de la UPC, el cual debe incidir en beneficio de los miembros que componen esa comunidad. (Formato II.4)

NOTA: LA CONTRATANTE, podr suministrar el listado de las Cooperativas, PyMIs, EPS y UPC que se incluirn en los aspectos del Compromiso Social descritos en los puntos anteriores (Promocin, desarrollo y acompaamiento de las Empresas de Produccin Social, Consorcio con PyMIs y EPS y Desarrollo de UPC). De igual forma se reserva el derecho de determinar el porcentaje mnimo de participacin que se debe asignar a las mismas dentro de tales acuerdos.

47

LOGO DE LA EMPRESA

OFERENT

FORMATO II. 1

CARTA DE AUTORIZACIN PARA DESCONTAR LA CONTRIBUCIN AL FONDO SOCIAL

Por medio de la presente y en aras de llevar a cabo el apoyo, incentivo y ejecucin de los programas sociales que tengan por finalidad el beneficio de las comunidades, autorizo a LA CONTRATANTE, a descontar del pago de las valuaciones correspondientes a la ejecucin del contrato, el porcentaje convenido correspondiente a mi contribucin al fondo social como parte del programa de empresas de produccin social establecido por LA CONTRATANTE y el cual forma parte de este proceso licitatorio.

(SELLO DE LA EMPRESA) FIRMA AUTORIZADA

48

LOGO DE LA EMPRESA

OFERENT FORMATO II. 2 CARTA DE ACEPTACIN DE OFERTA SOCIAL Yo, xxxxxxxxx, de nacionalidad, xxxxxxx, con cedula de identidad n xxxxxxxx, domiciliada en, xxxxxxxxxxxxx, en mi carcter de xxxxxxxxx, de la sociedad mercantil, xxxxxxxxxxxx, domiciliada en xxxxxxxx, inscrita bajo el registro mercantil, xxxxxxxxxxxx, suficientemente autorizado para este acto por la junta directiva, declaro bajo fe de juramento que si resultara favorecido en el otorgamiento de la buena pro, me comprometo a cumplir de forma voluntaria con el cronograma de ejecucin de la oferta social (indicar los proyectos sociales correspondientes a este proceso), bajo las condiciones y especificaciones tcnicas que contienen y que suministro dentro de la oferta social los siguientes documentos: Monto total de la oferta, en letras y nmeros, la cul ser de carcter referencial y no ser utilizada para la toma de decisiones u otorgamiento de la buena pro. Lista de materiales y equipos a utilizar en el caso de ejecucin de una obra o en caso de proveer bienes o suministrar servicios; adems de las cantidades requeridas (No aplica Convencin Colectiva de Trabajo) Resumen de la Estructura de Costos de la Oferta Social, Mano de Obra, Materiales, Equipos y Administracin. Cronograma de ejecucin del trabajo, enmarcado dentro de la vigencia de ejecucin del objeto principal de la contratacin. Estructura organizacional del personal involucrado en el proceso de ejecucin de la Oferta Social. En (especificar lugar o ciudad), a los (especificar) das ( __ ) del mes de ______ de 200__.

(nombre y firma del declarante)

49

Logo de la empresa Oferente

FORMATO II. 3

DECLARACIN JURADA SUSCRIPCIN AL PROGRAMA DE EMPRESAS DE PRODUCCIN SOCIAL (EPS) DE LA CONTRATANTE PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIN QUE STA PROMUEVA, HASTA TANTO FORMALICE LA INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE PRODUCCIN SOCIAL (REPS) Yo (Nosotros), (Nombres y Apellidos completos), de nacionalidad (indicar), titular(es) de la(s) cdula(s) de identidad No(s) (especificar), domiciliado en (especificar), en mi (nuestro) carcter de (Presidente), de la sociedad mercantil o asociacin civil (especificar), Domiciliada en (especificar), e inscrita en el Registro Mercantil o Registro Inmobiliario (especificar), de la Circunscripcin Judicial del (especificar Municipio y Estado), en fecha (xx-xx-xxxx) bajo el Nro. (xxx), Tomo (xxx), suficientemente autorizado(s) para este acto de acuerdo a (Estatutos de la empresa / Junta Directiva / Poder, etc.) declaro (declaramos) bajo fe de juramento, que conozco (conocemos) los lineamientos del Programa de Empresas de Produccin Social (EPS) de Petrleos de Venezuela, S.A. y sus Filiales contenido en el pliego del presente proceso licitatorio. A tal efecto, acepto (aceptamos) cumplir con las obligaciones y compromisos sociales que de dicho Programa se deriven, declarando bajo fe de juramento y sujeto a las sanciones previstas en la ley de licitaciones, que me comprometo a participar y apoyar el programa de Empresas de Produccin Social (EPS) en cuanto a: Aporte al Fondo Social Oferta Social Desarrollo y Acompaamiento a PYMES Y EPS Consorcio con PYMES Y EPS Contribuir al Desarrollo de UPC En (especificar lugar o ciudad), a los (especificar) das (__) del mes de ______ de 200__. (nombre y firma del declarante) (SELLO DE LA EMPRESA)

50

INSTRUCCIONES GENERALES A SEGUIR: La declaracin jurada debe ser hecha por el declarante bajo juramento de decir verdad, en papel comn y sin timbres fiscales o estampillas. No requiere la firma de personas distintas del declarante, ni ser autenticada ante oficinas pblicas. El declarante debe estampar su firma en original al final de la declaracin y en cada una de las pginas que la conformen. Todas las empresas que conforman el Consorcio o Alianza (si aplica) deben estar debidamente inscritas y actualizadas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), y haberse inscrito en el Registro de Empresas de Produccin Social (REPS) de Petrleos de Venezuela S.A. y consignar la presente declaracin jurada de suscripcin al programa EPS.

51

FORMATO II.4 DECLARACIN JURADA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE UNIDADES PRODUCTIVAS COMUNITARIA (UPC) PROMOVIDO POR PDVSA. La Sociedad Mercantil o Asociacin Civil (especificar), domiciliada en (especificar), e inscrita en el Registro Mercantil o Registro Inmobiliario (especificar), de la circunscripcin judicial del (especificar Municipio y Estado), en fecha (xx-xx-xxxx) bajo el No. (_______), Tomo (_______), Registro de Informacin Fiscal (RIF), representada en este acto por (nombres y apellidos completos), de nacionalidad (indicar), titular(es) de la(s) cdula(s) de identidad No(s). (especificar), domiciliado en (especificar), en su (nuestro) carcter de (presidente), suficientemente autorizado(s) para este acto de acuerdo a (estatutos de la empresa / Junta Directiva / poder, etc.) A objeto de participar en el proceso convocado por PDVSA Petrleo, S.A. (en lo sucesivo LA CONTRATANTE) cuyo objeto fundamental es el MANTENIMIENTO MAYOR TANQUE T-13, NUCLEO DE DESARROLLO ENDOGENO FABRICIO OJEDA. DISTRITO FEDERAL, declaramos bajo fe de juramento, que conocemos el Programa de Empresas de Produccin Social (EPS) de Petrleos de Venezuela, S.A. en pliego de licitacin y hemos convenido en efectuar un plan de desarrollo con la(s) Unidad(es) Productivas Comunitarias(s) (UPC) (s), indicada(s) por LA CONTRATANTE al momento del otorgamiento de la Buena Pro. El plan de desarrollo acordado ser efectuado considerando los siguientes aspectos: Deber mantenerse al menos por el perodo de vigencia de la contratacin efectuada por LA CONTRATANTE y la empresa beneficiaria con ocasin del proceso MANTENIMIENTO MAYOR TANQUE T-13, NUCLEO DE DESARROLLO ENDOGENO FABRICIO OJEDA. DISTRITO FEDERAL. Las responsabilidades y actividades a ser realizadas por la (s) unidad Productivas Comunitaria (s) acompaada (s) en la contratacin son las siguientes: (especificar actividades para cada una de las empresas acompaadas) Este documento queda sin efecto en el caso que la empresa oferente no sea beneficiada con la buena pro. Autorizamos a LA CONTRATANTE o a cualquiera de sus Filiales a efectuar las auditorias necesarias durante la vigencia de ste acuerdo, a los fines de validar su cumplimiento y la veracidad de la informacin suministrada. EL PARTICIPANTE: (SELLO/FIRMA) ______________________ Empresa ____________________________

______________________ Unidad Productivas Comunitaria __________________ ______________________ Unidad Productivas Comunitaria __________________

Firma(s) Persona(s) Autorizada(s) En (ciudad), a los ___________ das (__) del mes de ______ 200_.
52

ANEXO III SOBRE No. 3 OFERTA TECNICA DESCRIPCIN - Experiencia de la empresa: Las empresas deben presentar los documentos que certifiquen su experiencia en actividades asociadas o similares a los trabajos a ser contratados, segn lo exigido en la matriz especificada, en caso de que aplique. - Equipos disponibles para la ejecucin de la actividad objeto de contratacin: este rengln se refiere a los equipos mnimos requeridos para la ejecucin de la OBRA, a satisfaccin de LA CONTRATANTE. En este sentido, el oferente, debe suministrar el listado de los equipos en relacion a los exigidos en el formato III.3, a utilizar en la ejecucin de la OBRA, indicando la cantidad, descripcin de ellos y anexando los respectivos soportes (documento de propiedad, alquiler, comodato, proveedor, entre otros). - Capacidad Tcnica del Personal de confianza que intervendr en la Actividad Principal objeto de contratacin. En cuanto a la experiencia del personal las empresas deben entregar el correspondiente Curriculum vitae, en una hoja resumen, para cada persona propuesta. Para ser considerado en la licitacin, el personal propuesto por las empresas. Formato de Declaracin Jurada de Desarrollo y Acompaamiento de PyMIs y EPS - Capacidad Financiera Estimada de Contratacin (CFEC). La clasificacin financiera requerida a las empresas participantes ser mayor o igual al Grupo Desde 1.500 MM Bs. excepto en aquellos casos donde sean aplicables las Medidas de Promocin y Desarrollo de PyMIss, Cooperativas y cualquier otra forma asociativa, domiciliadas en el pas, ejecutoras de obras, prestadoras de servicios y fabricantes de bienes nacionales, contenidas en el Decreto No. 4.998. A los efectos de determinar la capacidad financiera real, se deducir de la CFEC la carga de trabajo, para lo cual las empresas participantes deben incorporar en el Anexo III, los contratos vigentes y en ejecucin. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Declaracin jurada dnde se indique slo el valor del porcentaje del VAN, s es una PyMIs, Gran Empresa y/o Alianza, Consorcio o Asociacin con Cooperativas o entre III.6 Opcional para optar a las preferencias
53

FORMATO

CONDICIN Opcional para optar a los puntajes

III.1

Opcional para optar a los puntajes III.2

Opcional para optar a los puntajes III.3

III.4

Opcional para optar a los puntajes Obligatorio

III.5

Cooperativas, a los fines de la aplicacin de los beneficios y preferencias establecidas en el Decreto No. 4.998 (solo para Cooperativas). - Certificado de Cumplimiento expedido por SUNACOOP a los fines de la aplicacin de los beneficios y preferencias establecidas en el Decreto No. 4.998 (solo para Cooperativas) - Certificado de PyMIs y PyMEs emitido por INAPyMIS

-------------

Opcional para optar a las preferencias Opcional para optar a las preferencias Obligatorio

------------- Poder Certificado que autoriza a la persona firmante de la oferta, cuando quien suscribe sea diferente al representante legal de la empresa. CAPACIDAD TCNICA DEL PERSONAL (EXPERIENCIA DEL PERSONAL)

III.7 Opcional para optar a los puntajes de la matriz tcnica Opcional para optar a los puntajes de la matriz tcnica Opcional para optar a los puntajes de la matriz tcnica Opcional para optar a los puntajes de la matriz tcnica Opcional para optar a los puntajes de la matriz tcnica Opcional para optar a los puntajes de la matriz tcnica Opcional para optar a los puntajes de la matriz tcnica

25

TRABAJOS REALIZADOS 15 PRESENCIA EN EL MERCADO 10 EQUIPOS DISPONIBLES PARA LA OBRA 20 CALIDAD 10 Acompaamiento de PYMES y Cooperativas 15 Consorcio con PyMES y Cooperativas 5

La oferta tcnica debe ser presentada con base en la documentacin (modelos, formatos) que forman parte integral del Pliego de Licitacin y estar firmada por el representante de la empresa, agrupados y en la secuencia indicada a continuacin, segn la siguiente matriz de evaluacin tcnica:

54

MATRIZ DE EVALUACIN TCNICA

Parmetro de Evaluacin

Experiencia

Equipos

Otros

Desarrollo del sector productivo Nacional

Definicin del Criterio Criterio de Tipo de Cantidad Ponderacin Ponderacin de Evaluacin Criterio Requerida EPS EPEPS evaluacin y Como ser evaluado MENOS DE 5 5 CAPACIDAD 1 1 AO TCNICA DEL PERSONAL ENTRE 2 Y 10 10 1 (EXPERIENCIA 9 AOS DEL 10 AOS O 29 25 1 PERSONAL) MAS Menos de 5 5 5 1 Trabajos TRABAJOS entre 5 y 9 10 10 1 REALIZADOS Trabajos 10 o mas 19 15 1 Trabajos MENOS DE 3 3 1 1 AO PRESENCIA EN ENTRE 1 Y 5 5 1 EL MERCADO 9 AOS 10 AOS O 14 10 1 MAS EQUIPOS 24 20 DISPONIBLES Proporcional 1 PARA LA OBRA SISTEMA 14 10 DE GESTIN DE LA 1 CALIDAD BAJO LA CALIDAD NORMA ISO SISTEMA 5 5 DE 1 GESTION INTERNO Acompaamiento N.A. 15 de PYMES y Puntaje Fijo 1 Cooperativas Consorcio con N.A. 5 PyMES y Puntaje Fijo 1 Cooperativas

55

Para el presente proceso licitatorio calificarn tcnicamente para continuar con el proceso aquellos oferentes que alcancen un puntaje mnimo de 70 puntos Tipos de Criterios: Proporcional: el puntaje obtenido para la evaluacin tcnica, es el resultante de la divisin de la ponderacin y la cantidad requerida, multiplicado por la cantidad que presente LA CONTRATISTA en la oferta tcnica validado por LA CONTRATANTE. Hasta 2 Rangos: consiste en la obtencin de puntajes de acuerdo a dos (2) rangos (mayor que y menor igual que) fijos, de acuerdo a las cantidades requeridas y las ponderaciones fijadas para cada rango por LA CONTRATANTE en la matriz presentada. Hasta 3 Rangos: consiste en la divisin de los puntajes en tres (3) rangos (mayor que, rango intermedio y menor igual que) fijos, de acuerdo a las cantidades requeridas y las ponderaciones fijadas para cada rango por LA CONTRATANTE en la matriz presentada. Puntaje Fijo: el puntaje para la evaluacin tcnica referido en la ponderacin, se obtendr de forma completa si y slo si cumple con el criterio establecido en las cantidades requeridas, en caso de no cumplir de forma completa LA CONTRATISTA no obtendr ningn punto. RIESGO EMPRESARIAL LA COMPAIA y sus empresas filiales, atendiendo lineamientos corporativos y de inters Nacional, de rango constitucional y vinculados a la Seguridad y Defensa de la Nacin, en procura de la preservacin del patrimonio y las actividades inherentes a la industria petrolera; actuando a travs de la Junta Directiva quien en ella delegue; revisar, una vez recibidas, las ofertas para cualquier Procesos de Contratacin modalidad de seleccin de Contratistas, teniendo en cuenta los siguientes factores: 1. Antecedentes histricos, comerciales, financieros y/o legales que permiten identificar los riesgos de incumplimiento, abandono, responsabilidad, diligencia y/o cualquier otra accin que atente contra los factores inicialmente sealados en esta clusula, durante la ejecucin de las obligaciones derivadas de contratos anteriores con los diversos entes del Estado o la Corporacin, Contratos en curso y/o Contratos ejecutados. 2. Aplicar la Tesis del levantamiento del Velo Corporativo acogida Doctrinaria y jurisprudencialmente en el sistema legislativo VenezolaNo. De igual manera, debe ser descalificada la aplicacin de personas interpuestas y/o grupos econmicos. 3. Adoptar como estricto cumplimiento lo previsto en el Art. 18 de la ley Orgnica de Hidrocarburos el cual reza lo siguiente: El Ejecutivo Nacional adoptar medidas que propicien la formacin de capital nacional para estimular la creacin y consolidacin de empresas operadoras, de servicios, de fabricacin y suministro de bienes de origen nacional para las actividades previstas en este Decreto Ley. En tal sentido, el Estado, los entes y las empresas a que se refiere este Decreto Ley, debern incorporar en sus procesos de contratacin, la participacin de empresas de capital nacional, en condiciones tales que se asegure el uso ptimo y efectivo de bienes, servicios, recursos humanos y capital de origen venezolano.

56

LOGO DE LA EMPRESA
FORMATO III.1 DECLARACIN BAJO FE DE JURAMENTO DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PARTICIPANTE PARA EL PRESENTE PROCESO. Yo, (nombres y apellidos completos) ------------------------------, cdula de identidad N ---------------, de nacionalidad --------------------- domiciliado en (direccin completa, Ciudad, Municipio y Estado) ---------------, actuando en este acto en mi carcter de (indicar cargo), de la Empresa (indicar datos completos de la empresa Oferente: Registro Mercantil) debidamente facultado para este acto por (indicar las clusulas del Documento Constitutivo, Acta de Asamblea o Documento Poder que lo faculta para tal tipo de representacin) por el presente documento declaro bajo Fe de Juramento y sujeto a las sanciones previstas en la Ley de Licitaciones, que la Empresa a la cual represento a ejecutado Contratos con alcances similares dentro o fuera de LA CONTRATANTE.. A continuacin se indica la Lista de los trabajos realizados: DESCRIPCIN PERSONA CONTACTO DE LA MONTO ACTIVIDAD E-MAIL DEL TELFON EJECUTADA NOMBRE (OPCION CONTRATO O O EN AL) EJECUCIN

DIRECCIN ENTE DEL ENTE CONTRAT CONTRATAN ANTE TE

NOTA: Presentar copia de cartas de referencia emitidas por la empresa a la cual se le prest el servicio. LA CONTRATANTE, se reserva el derecho de solicitar copias de las rdenes de compra y/o notas de entrega al Oferente para verificar la veracidad de la informacin.

En (ciudad) a los------------ das del mes de -------------------- de ---------------.

(NOMBRE Y FIRMA DEL DECLARANTE)

57

FORMATO III.2 EQUIPOS REQUERIDOS A LA EMPRESA PARTICIPANTE La Contratista debe presentar la documentacin en la cual indique que cuenta con los equipos y con la cantidad que se indica en la matriz de evaluacin tcnica: De igual forma las empresas participantes debern presentar Declaracin Bajo Fe de Juramento indicando lo siguiente: Yo (nombres y apellidos completos) ------------------------------, Cdula de Identidad N ------------- --, de nacionalidad ---------------------, domiciliado en (direccin completa, ciudad, municipio y estado) ---------------, actuando en este acto en mi carcter de (indicar cargo), de la Empresa (indicar datos completos de la empresa oferente: Registro Mercantil) debidamente facultado para este acto por (indicar las clusulas del documento constitutivo, Acta de Asamblea o Documento Poder que lo faculta para tal tipo de representacin) por el presente Documento declaro, bajo fe de juramento y sujeto a las sanciones previstas en la Ley de Licitaciones y las establecidas en el Pliego del Proceso No. xxxxxxxxx, que la procedencia de los equipos mencionados en el prrafo anterior es la siguiente: CAN TIP UNI MODE CAPACID SERIA T O D LO AD L ESTADO ACTUAL (Operativa/ Reparacin) PROPIETA RIO (Propia/Alquilada/Co (Dueo modato/Opcin a actual del Compra) Equipo) CONDICIN

NOTA: La Contratista deber presentar en el sobre tcnico los documentos (copias legibles) que avalen la propiedad, opcin de alquiler o comodato, de los equipos anteriormente requeridos para la ejecucin del servicio. A tales efectos tanto los equipos propios, como los de opcin de alquiler o comodato deben traer la documentacin que indique el propietario actual del equipo; as como documento de la opcin o comodato. En (ciudad) a los------------ das del mes de -------------------- de ---------------. (NOMBRE Y FIRMA DEL DECLARANTE)

58

LOGO DE LA EMPRESA

FORMATO III.3

DECLARACIN BAJO FE DE JURAMENTO DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PARTICIPANTE QUE EJECUTARA EL PRESENTE SERVICIO. Yo, (nombres y apellidos completos) ------------------------------, cdula de identidad N ------------ ---, de nacionalidad --------------------- , domiciliado en (direccin completa, Ciudad, Municipio y Estado) ---------------, actuando en este acto en mi carcter de (indicar cargo), de la Empresa (indicar datos completos de la empresa Oferente: Registro Mercantil) debidamente facultado para este acto por (indicar las clusulas del Documento Constitutivo, Acta de Asamblea o Documento Poder que lo faculta para tal tipo de representacin) por el presente documento declaro bajo Fe de Juramento y sujeto a las sanciones previstas en la Ley de Licitaciones, que la Empresa a la cual represento cuenta con el personal clave que laborar en la ejecucin del servicio y que posee experiencia comprobable en trabajos similares a el MANTENIMIENTO MAYOR TANQUE T-13, NUCLEO DE DESARROLLO ENDOGENO FABRICIO OJEDA. DISTRITO FEDERAL. A continuacin se lista el personal: APELLIDO Y NOMBRE CARGO CDULA DE IDENTIDAD EXPERIENCIA (AOS)

Nota Este Formato debe Incluir: Resumen Curricular del personal listado. Referencias personales de trabajos anteriores, en caso de tener. Copia de las Certificaciones, en caso de tener. En (ciudad) a los------------ das del mes de -------------------- de ---------------.

(NOMBRE Y FIRMA DEL DECLARANTE)

59

FORMATO III. 4 DECLARACIN JURADA DE DESARROLLO Y ACOMPAAMIENTO DE PYMES y EPS. La sociedad mercantil o asociacin civil (especificar), domiciliada en (especificar), e inscrita en el registro mercantil o registro inmobiliario (especificar), de la circunscripcin judicial del (especificar municipio y estado), en fecha (especificar) bajo el nro. (especificar), tomo (especificar), registro de informacin fiscal (RIF), representada en este acto por (nombres y apellidos completos), de nacionalidad (indicar), titular(es) de la(s) cdula(s) de identidad no(s). (especificar), domiciliado(s) en (especificar), en carcter de (especificar), suficientemente autorizado(s) para este acto de acuerdo a (estatutos de la empresa / junta directiva / poder, etc.) A objeto de participar en el proceso convocado por PDVSA Petrleo, S.A. (en lo sucesivo LA CONTRATANTE) cuyo objeto fundamental es el MANTENIMIENTO MAYOR TANQUE T-13, NUCLEO DE DESARROLLO ENDOGENO FABRICIO OJEDA. DISTRITO FEDERAL, declaramos bajo fe de juramento, que conocemos el programa de Empresas de Produccin Social (EPS) de Petrleos de Venezuela, S.A. y sus filiales contenido en pliego de licitacin y hemos convenido en efectuar un acuerdo para el acompaamiento con la(s) empresa(s) indicada(s) por LA CONTRATANTE al momento del otorgamiento de la Buena Pro. El acompaamiento acordado ser efectuado considerando los siguientes aspectos: Deber mantenerse al menos por el perodo de vigencia de la contratacin efectuada por LA CONTRATANTE y la empresa beneficiaria con ocasin del proceso MANTENIMIENTO MAYOR TANQUE T-13, NUCLEO DE DESARROLLO ENDOGENO FABRICIO OJEDA. DISTRITO FEDERAL. Las responsabilidades y actividades a ser realizadas por la (s) empresa (s) acompaada (s) en la contratacin son las siguientes: (especificar actividades para cada una de las empresas acompaadas). Este documento queda sin efecto en el caso que la empresa no sea beneficiada con la Buena Pro. Autorizamos a LA CONTRATANTE o a cualquiera de sus filiales a efectuar las auditorias necesarias durante la vigencia de ste acuerdo, a los fines de validar su cumplimiento y la veracidad de la informacin suministrada. Los participantes: (empresa lder y las partes) (sello/firmas)

_______________________________ ________________________________ ______________________________

Empresa __________________________ Cooperativa/Pymi ___________________ Cooperativa/Pymi ___________________

Firma(s) Persona(s) Autorizada(s) En (ciudad), a los ________________ das (__) del mes de ______ de 200_.

60

FORMATO III.5 DECLARACIN JURADA DE LA CARGA DE TRABAJO PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD REAL DE CONTRATACIN Yo, (nombres y apellidos completos) ------------------------------, cdula de identidad N ------------ ---, de nacionalidad --------------------- , domiciliado en (direccin completa, Ciudad, Municipio y Estado) ---------------, actuando en este acto en mi carcter de (indicar cargo), de la Empresa (indicar datos completos de la empresa Oferente: Registro Mercantil) debidamente facultado para este acto por (indicar las clusulas del Documento Constitutivo, Acta de Asamblea o Documento Poder que lo faculta para tal tipo de representacin), por el presente documento declaro bajo Fe de Juramento y sujeto a las sanciones previstas en la Ley de Licitaciones y las establecidas en el Pliego del Proceso No. MANTENIMIENTO MAYOR TANQUE T-13, NUCLEO DE DESARROLLO ENDOGENO FABRICIO OJEDA. DISTRITO FEDERAL, el listado de las obras y servicios que tengo en ejecucin o programados realizar a nivel nacional para el momento de presentar la oferta en este proceso, los cuales se indican a continuacin: CONTRATOS VIGENTES O PROCESOS CON BUENA PRO Monto del contrato Monto N del Contrato y Monto Ejecutado o por Contratar Pendiente por Descripcin (Bs.) (Bs.) ejecutar (Bs.)

Ente Contratante

TOTAL COMPROMISOS POR EJECUTAR (Bs.) Autorizo de manera expresa e irrevocable a LA CONTRATANTE para que esta informacin sea investigada y verificada en cualquier momento del proceso licitatorio. En caso de que la informacin no se ajuste con la suministrada en la oferta tcnica y no cumpla con lo aqu manifestado, LA CONTRATANTE sin perjuicio del ejercicio de las sanciones legales podr descalificarme en este proceso.

En (ciudad) a los------------ das del mes de -------------------- de ---------------.

(NOMBRE Y FIRMA DEL DECLARANTE)

61

Logo de la empresa Oferente

FORMATO III.6

DECLARACIN JURADA DE PARTICIPACIN DE PyMI, COOPERATIVA Y GRAN EMPRESA EN ALIANZA (PARA DETERMINAR LAS PREFERENCIAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO 4.998) PROCEDIMIENTO DE LICITACIN N (especificar nmero) DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO Yo, (nombres y apellidos completos), de nacionalidad (especificar), con cdula de identidad No. (especificar nmero), domiciliado en (especificar ciudad), en mi carcter de (especificar cargo o puesto), de la sociedad mercantil (especificar nombre o razn social), domiciliada en (especificar ciudad) e inscrita en el registro mercantil (especificar nmero), de la circunscripcin judicial del (especificar ciudad, entidad federal y estado), en fecha (especificar fecha) bajo el Nro. (especificar nmero), tomo (especificar nmero), suficientemente autorizado para este acto por (especificar ciudad si se trata estatutos de la empresa / junta directiva / poder, etc.) Declaro bajo fe de juramento y sujeto a las sanciones previstas en la ley de licitaciones que: los componentes para el autoclculo del porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN) de la oferta para (especificar titulo u objeto de la contratacin), de fecha (especificar fecha), resulta de (especificar porcentaje), (si se oferta mas de una posicin presentar VAN ponderado o hacer referencia a los % indicados en el anexo a: autoclculo del VAN por posicin) de conformidad con el formato para el autoclculo del % VAN de la oferta. Declaro, que la empresa por m representada califica como: (se indica con x, la categora a la que corresponde) Cooperativa, de acuerdo con la definicin establecida en el artculo 3, numeral 5 del Decreto N 4.998, y de conformidad con lo especific ado en certificacin de idoneidad anexa. Pequea y Mediana Industria (PYMI), de acuerdo con la definicin establecida en el artculo 3, numeral 6 del Decreto No. 4.998. Alianza, Consorcio o Asociacin, se acompaa la participacin porcentual de las empresas en el precio de la oferta, (Opcional Gran Empresa) la documentacin de soporte requerida segn el artculo 8 del referido Decreto, con informacin sobre aportes y responsabilidades de cada una de las empresas en alianza o consorcio. Determinacin del tipo de alianza: A continuacin se especifica la informacin solicitada, a fin de determinar si la oferta es presentada por una o ms Pequeas y Medianas Industria (PyMIs), Cooperativas o cualquier otra forma asociativa en Alianza; o si se trata de una Gran Empresa en alianza con una o ms PyMIs, Cooperativas o cualquier otra forma asociativa. La alianza puede estar conformada por cualquiera de las figuras jurdicas mencionadas anteriormente; se debe especificar la conformacin de la asociacin y el porcentaje de participacin de cada una de ellas.

62

Tipo de Asociacin: se indica con X, la categora a la que corresponde: Empresa PyMI, cooperativa u otra forma asociativa, en alianza con una o ms PyMIs, cooperativas u otra forma asociativa Gran Empresa en alianza con una o ms PyMIs, cooperativas u otra forma asociativa Nivel de aporte de cada figura jurdica dentro de la alianza o asociacin: PORCENTAJE (%) PARTICIPACION PyMI VAN(%)

TIPO DE EMPRESA Nombre Gran Empresa Nombre Empresa PyMI Nombre Empresa Cooperativa Nombre Empresa otra forma asociativa TOTAL OFERTA (%)

Se anexa copia del acuerdo formal de la alianza. (Cuando aplique) Autorizo de manera expresa e irrevocable a PDVSA Petrleo, S.A. o a quin sta designe, a realizar el examen de documentos, inspeccin o auditorias necesarias para confirmar la veracidad de los datos suministrados dentro de los dos (2) aos siguientes a la presentacin de la oferta. En caso de que la informacin sea falsa o no se ajuste a los porcentajes antes sealados PDVSA Petrleo, S.A., sin perjuicio del ejercicio de las sanciones legales, podr resolver el contrato suscrito, con o sin pago de indemnizacin por daos y perjuicios, o requerir la repeticin del monto correspondiente a la diferencia entre la oferta mejor evaluada antes de aplicar la preferencia y el precio efectivamente contratado con motivo de la preferencia. Asimismo, me comprometo a que los subcontratistas que sean requeridos para la ejecucin del contrato cumplan al menos con los porcentajes de participacin nacional sealados. Declaracin que hago de conformidad con los Artculos 9 y 11 del Decreto N 4.998, a objeto de solicitar las preferencias all establecidas. En (especificar lugar o ciudad), a los (especificar) das (__) del mes de ______ de 200__.

(NOMBRE Y FIRMA DEL DECLARANTE)

INSTRUCCIONES GENERALES: 1. La declaracin jurada debe ser hecha por el declarante bajo juramento de decir verdad, en papel comn y sin timbres fiscales o estampillas. 2. No requiere la firma de personas distintas del declarante, ni ser autenticada ante oficinas pblicas. 3. El declarante debe estampar su firma en original al final de la declaracin y en cada una de las pginas que la conformen. 4. La omisin de este formato implicar la prdida del beneficio de las Medidas, pero el Oferente continuar participando en el proceso licitatorio
63

LOGO DE LA EMPRESA
FORMATO III.7 DOCUMENTO QUE ACREDITA LA FACULTAD DE LA PERSONA QUE FIRMA LA OFERTA Yo, (nombres y apellidos completos) ------------------------------, cdula de identidad N ------------ ---, de nacionalidad --------------------- estado civil ----------------, profesin (u ocupacin) -------------------, domiciliado en (direccin completa, Ciudad, Municipio y estado) ----------------, actuando en este acto en mi carcter de (indicar cargo), de la Empresa (indicar datos completos de la empresa OFERENTE: Registro Mercantil) (el oferente) debidamente facultado para este acto por (indicar las clusulas del Documento Constitutivo, Acta de Asamblea o Documento Poder que lo faculta para tal tipo de representacin), en relacin con el Proceso de Licitacin General No. 1300053765 y de acuerdo con todo lo previsto en el Art. 18 del Decreto 4.032 y del presente pliego licitatorio, referente a el MANTENIMIENTO MAYOR TANQUE T-13, NUCLEO DE DESARROLLO ENDOGENO FABRICIO OJEDA. DISTRITO FEDERAL, llevado a efecto por LA CONTRATANTE., por el presente documento certifico que: 1. Las siguientes personas (los representantes autorizados) han sido debidamente autorizados para actuar en nombre y representacin de LA CONTRATANTE, en lo relativo al Proceso de Licitacin General y para firmar todos los documentos relacionados con el proceso de licitacin. a la fecha se encuentran ocupando sus cargos respectivos y la firma que aparece al lado de cada uno de los nombres de los representantes autorizados, es la firma de dichos representantes autorizados: Nombre ......................... ......................... ......................... Cargo ............................ ............................ ............................ Firma autgrafa .................................. .................................. ..................................

2. El suscrito est debidamente autorizado para dar fe, en nombre de la empresa, de la capacidad de los representantes autorizados. Todos los trminos definidos en el Documento Normativo y utilizados pero no definidos en este documento, tendrn los significados a ellos asignados en el Documento Normativo. En f de lo anterior, se firma esta certificacin el da ___ del mes de ____ de 200_.

--------------------------------Nombre: C. I.Posicin:

64

ANEXO IV SOBRE NO. 4 OFERTA ECONMICA Oferta Econmica del Objeto Principal del Contrato. 1. PRESENTACIN DE LA OFERTA ECONOMICA Estar constituida por la estructura de costos solicitada en el Formato de Presentacin de la Oferta. La misma debe ser entregada en electrnico (diskette o disco compacto) y en documento fsico, en original y copia, debidamente firmado por l (los) representante(s) legal(es) de la empresa. Dicho formato no podr ser modificado y deben llenarse todas las celdas correspondientes a las columnas de precios unitarios y totales, siendo estas ltimas el resultado de multiplicar las cantidades fijadas en los renglones o posiciones por los precios unitarios correspondientes. La oferta econmica debe incluir: DESCRIPCIN
a) Carta de presentacin de Oferta: Donde se indique el monto total de la oferta, en letras y nmeros, y el perodo de validez de la misma. b) Formato de presentacin de la oferta econmica: (Resumen por partidas o posiciones) c) Anlisis de precios unitarios: Deben estar firmados, sellados y enumerados correlativamente, discriminados por los elementos de costos que la integran: Mano de Obra, Materiales, Equipos, Administracin y Utilidad. Adicionalmente, cada una de las partidas o posiciones de los servicios solicitados deben incluir la productividad, expresada en HH / Unidad y el rendimiento en Unidades / Da, calculado en funcin de la cuadrilla tpica de trabajo requerida para su ejecucin. Los costos por concepto de fianzas no deben ser incluidos en el precio unitario. Estos conceptos se reconocen como Gastos Reembolsables cuando se causen, con la presentacin de los soportes respectivos por parte de LA CONTRATISTA. d) Factor de sobre costo labor: Deben ser calculados de acuerdo a los beneficios y labor indirecta asociados a la mano de obra directa, con base en la aplicacin de la ley Orgnica del Trabajo o La Convencin Colectiva correspondiente, e incluidos en los anlisis de precios unitarios. Igualmente debe presentar la composicin de la cuadrilla tpica de trabajo para la cual se establece el clculo del factor de sobre costo. En el caso, de ser aplicable la Convencin Colectiva Petrolera, los costos por concepto de ayuda por tiles escolares, nacimiento, matrimonio, muerte de familiares, no deben ser incluidos en el factor de sobre costos de la labor, estos conceptos se reconocen como Gastos Reembolsables cuando se causen, con la 65

FORMATO
IV.1 IV.2

CONDICIN
Obligatorio Obligatorio

IV.3 Obligatorio

IV.4 Obligatorio

presentacin de los soportes respectivos por parte de LA CONTRATISTA. e) Matriz de autoclculo del Valor Agregado Nacional (VAN). El porcentaje resultante debe ser igual al VAN declarado por la empresa en el Sobre No. 3. En caso de diferencia no se le aplicar la preferencias establecidas en el Decreto 4.998. f) Declaracin bajo fe de juramento sobre la composicin del Capital Social de la empresa. h) Resumen de oferta discriminada por elementos de costos asociados al van declarado IV.5 Obligatorio

IV.6 IV.7

Obligatorio

Obligatorio

2. REVISIN ARITMTICA (NO APLICA PARA LA OFERTA SOCIAL) Se realizar la revisin cuantitativa de las ofertas para detectar y corregir los errores aritmticos o disparidades en unidades de medida y cantidades de obras y montos de las ofertas de la siguiente manera: A. Unidades de medicin: Las ofertas que presenten errores de las unidades de medicin exigidas en los esquemas de precios suministrados por LA COMPAIA, se aclarar con la empresa el error de trascripcin de su oferta y se le pedir una confirmacin por escrito de la aceptacin del monto ofertado (sin modificarlo) considerando las unidades de medidas prevista en el pliego de licitacin. En caso que la empresa no acepte dicha correccin ser rechazada su oferta. B. Cantidades: En caso de existir Cantidades de mayores y/o menores a las indicadas en los esquemas de precios exigidos en los pliegos de licitacin, se corregirn dichas cantidades por las indicadas en los mismos, prevaleciendo el menor monto. C Montos: La revisin cuantitativa de los montos en la estructura de precios exigidos ser de acuerdo a los siguientes pasos: 1.- En caso de existir discrepancias entre el precio reflejado, las porciones del rengln o posicin y el anlisis de precio unitario, se corregir considerando como precio unitario vlido, el menor precio que resulte de la comparacin, prevaleciendo el menor monto. 2.- En el caso de que el monto total de la partida sea distinto al producto de multiplicar el precio unitario correcto de acuerdo al punto anterior, por la cantidad de obra correcto, se corregir el monto total de la partida con el valor correcto de la multiplicacin, prevaleciendo el menor monto. 3.- En el caso de que la cantidad y precio unitario del rengln sean los correctos y el resultado de la multiplicacin, indicado en la oferta para este rengln sea mayor al valor correcto de la multiplicacin, se efectuar la correccin colocando el valor correcto de la multiplicacin, recalculando el monto total de la oferta. 4.- En el caso de que la cantidad y precio unitario del rengln sean los correctos y el resultado de la multiplicacin indicado en la oferta para este rengln, sea menor al valor correcto de la multiplicacin, se mantendr el valor del indicado en la oferta del resultado de la multiplicacin del rengln, y s recalcular el precio unitario del rengln a fin que corresponda con el resultado requerido. 5.- En caso de error en la sumatoria total de la oferta, se corregir por el monto correcto de la
66

sumatoria de todos los renglones o posiciones siempre que este ltimo resultado sea menor al monto ledo de la oferta. 6.- En caso de que el monto correcto de la sumatoria total sea mayor al monto ledo de la oferta, se proceder a mantener el monto ledo de la oferta. 7.- En caso de detectarse en el anlisis de precios unitarios algn elemento no requerido ejecucin del servicio, dicho elemento se sustraer y s recalcular el precio unitario. para la

8.-.-No se deben colocar decimales en las porciones en bolvares (Bs.) los mismos sern omitidos. 9.-.Slo se permiten dos decimales en las porciones en dlares (US$.), se omitirn los decimales adicionales. 10.- LA CONTRATANTE y sus Filiales se reserva el derecho de aclarar con el oferente la metodologa aplicada para la correccin de los errores aritmticos, el cual incluye el reclculo del porcentaje VAN cuando los montos declarados no coincidan con los montos en bolvares reflejados en los componentes que forman parte de la oferta. En caso de hacer el re-clculo del VAN, se le solicitar a la empresa que acepte la correccin, de no aceptarla, su VAN ser igual a cero. 11.-. Cuando los montos de un componente de la estructura de la oferta econmica se encuentren asociado a la aplicacin de frmulas de clculos para obtenerlo stas debern mantenerse sin alteracin en sus valores y/o elementos pre-establecidos que la comprenden. En caso de variaciones en los valores y/o elementos pre-establecidos que lo comprenden, se proceder a ajustar a las frmulas vlidas y se tomar como vlido el resultado que arrojare, siempre y cuando ste sea menor al expresado en la oferta. El monto corregido segn lo indicado anteriormente, ser considerado como Monto vlido de la oferta. El resultado de la revisin aritmtica se tomar siempre como vlido, el menor monto que resulte de la comparacin entre el monto registrado en el acto de apertura (monto ledo) y el monto resultante de la revisin aritmtica. Una vez obtenida la oferta mejor evaluada de acuerdo a los criterios de evaluacin y si sta present una correccin de errores aritmticos, LA CONTRATANTE le comunicar por escrito al Contratista el origen del error y el monto que se consider como vlido como resultado de esta correccin. Se le solicitar una confirmacin (escrita) de la aceptacin de la correccin de su oferta e igualmente que exprese que no presentar reconsideracin o reclamo alguno a los precios y/o tarifas por estos conceptos durante la vigencia del contrato, salvo por las causas previstas en el mismo. De no aceptar la confirmacin de la correccin, su oferta ser rechazada y se proceder a ejecutar la caucin de licitacin. Todos los errores aritmticos o disparidades en montos en que se incurra en las ofertas, distintos a los previstos en este punto (revisin aritmtica), sern considerados desviaciones sustanciales y acarrearn el rechazo de la oferta.

67

FORMATO IV.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

LUGAR FECHA

Seores: PDVSA PETROLEO, S.A. PROCESO DE LICITACION GENERAL N XXXXXXXXXXXXXX DESCRIPCION DEL PROCESO

Estimados seores:

Nos permitimos presentar a su consideracin nuestra mejor oferta econmica para el proceso en referencia, la cual segn consta en los documentos anexos, asciende a la suma de Bs. ____________________________________. Reiterndonos a su disposicin para cualquier aclaratoria, nos suscribimos.

La vigencia de la presente oferta es de ciento veinte (120) das

Firma del representante Legal Nombre del Representante Legal Cdula de Identidad

Sello de la empresa

68

FORMATO IV.2 FORMATO DE PRESENTACIN DE LA OFERTA ECONMICA PROCESO DE LICITACION GENERAL N 1300053765 DESCRIPCION DEL PROCESO

La no presentacin de este formatos ser considerado causal de rechazo.

Partida Par tida / Posicin TRABAJOS CIVILES 1. Suministro, instalacin y pruebas de todos los materiales requeridos para la puesta a tierra del tanque 2. Limpieza del rea adyacente al Tanque. 3. Acondicionamiento del rea adyacente al Tanque. 4. Construccin de Berma de espesor 15,0 cm altura. 5. Calibracin del Tanque 6. Realizar prueba de Estanqueidad del Tanque PINTURA 1 CUERPO (LADO EXTERNO ) 1.1 RealizarLlimpieza segn especificacion SSPC-SP-5 a las Laminas del Cuerpo del Tanque. Incluye bote de la arena fuera de la Planta. 1.2 Aplicar Pintura a las Laminas del Cuerpo del Tanque de acuerdo a especificacion de PDVSA . 2 Cuerpo (lado Interno) 2.1 Realizar Limpieza segn especificacin a las Laminas del Cuerpo del Tanque. Incluye bote de los residuos fuera de la planta. UND Cant. Moneda Precio Unitario Total Materiales Total Equipos Total Mano de Obra Adm. Util. Total Partida

SG

Bs.

Bs.

500

Bs.

100

m SG SG

Bs. Bs. Bs.

143 1 1

Bs.

1005

Bs.

1005

Bs.

1.000,00

69

2.2 Aplicar Pintura a las Laminas del Cuerpo del Tanque de acuerdo a especificacion de PDVSA . 3. Piso 3.1 Realizar limpieza segn especificacion a las Lminas del Piso del Tanque, segn especificaciones de PDVSA.. 3.2 Aplicar Pintura a las Lminas del Piso del Tanque, segn especificaciones de PDVSA. 4. Trabajos Generales 4.1 Movilizacin y Desmovilizacin TECHO Suministro de Domo de aluminio estructuralmente soportado tipo Conservatek Instalacin de Domo de aluminio estructuralmente soportado tipo Conservatek MECANICOS 1. Cuerpo ( Lado Externo) 1.1 Rectificacion de Rosca de Dimetro de 2" y menores 2. Cuerpo (lado Interno) 2.1 Realizar Prueba de Liquido Penetrante y/o Cmara de vacio a la soldadura entre la Lamina del Cuerpo y el Piso del tanque. 2.2 Rellenar con soldadura, socavaciones y/o picaduras en las Lminas del Cuerpo del Tanque, reparar de acuerdo a procedimiento de soldadura aprobado por PDVSA 2.3 Reparacin de Cordones de Soldaduras en Lminas del Cuerpo del Tanque, reparar de acuerdo al Procedimiento de Soldadura aprobado por PDVSA. 2.4 Remocin, suministro e instalacin de Laminas de la Pared del Tanque, material A-36, e = 6 a 17,5 mm.

Bs.

1000

Bs.

380

Bs.

380

SG

Bs.

SG

Bs.

SG

Bs.

UND

Bs.

10

SG

Bs.

ml

Bs.

20

ml

Bs.

60

KG

Bs.

6000

70

3. Piso 3.1 Remocin, suministro e instalacin de Laminas del Piso del Tanque, material A36, e= 8 a 10 mm. 3.2 Realizar prueba con camara de vacio con solucion jabonosa a las soldaduras de union entre laminas 3.3 Reparacin de Cordones de Soldaduras en las Lminas del Piso del Tanque, reparar de acuerdo a las especificaciones de PDVSA. 3.4 Rellenar con Soldadura, Socavaciones y/o Picaduras de las Lminas del Piso del Tanque, reparar de acuerdo a procedimiento de soldadura aprobado por PDVSA 3.5 Suministro, fabricacin, soldadura e instalacin de Acero Estructural A-36. Incluye sandblasting y pintura de acuerdo a las normas y especificaciones de PDVSA. 4. Estructuras Metalicas 4.1 Suministro, fabricacin e instalacin de Acero estructural A-36, Incluye sandblastin y Pintura de acuerdo a las normas y especificaciones de PDVSA

KG

Bs.

5000

GL

Bs.

ml

Bs.

140

ml

Bs.

20

KG

Bs.

200

KG

Bs.

1000

71

5. Trabajos Generales 5.1 Construir spool para drenaje y rebose del tanque, dimetro 4" sch. STD. 5.2 Mantenimiento General de valvulas 5.2.1 Valvula Check D: 4" X 150 LBS 5.2.2 Valvula Compuerta D: 4" X 150 LBS 5.2.3 Valvula Compuerta D: 10" X 150 LBS 5.2.4Valvula Compuerta D: 12" X 150 LBS 5.2.5 Valvula Compuerta D: 6" X 150 LBS incluye eliminacion de Actuador y colocacion de Volante 5.2.6 Valvula Compuerta D: 8" X 150 LBS 5.2.7 Valvula Check D: 8" X 150 LBS 5.3 Construir lineas de interconexion entre la Planta e Hidrocapital

SG

Bs.

Bs. und und und und Bs. Bs. Bs. Bs. 2 1 1 1

und

Bs.

und und SG

Bs. Bs. Bs. Bs.

1 1 1 1

SG 5.4 Movilizacin y Desmovilizacin

Lugar y Fecha:

Firma del Representante: Sello de la Empresa:

72

FORMATO IV.3 HOJA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Proceso No.: Unidad: Rendimiento (und/da): Cantidad: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Descripcin de la Partida: XXXXX

Obra/Servicio: Partida No.

Materiales Descripcin

Unidad

Cantidad

Costo unitario.

Costo Total

Costo unitario de Materiales (M): Equipos Descripcin Cantidad Costo por Da Costo Total

Total Equipos: Costo unitario de equipos (E): Labor Directa (Mano de Obra) Descripcin Cantidad Costo por Da

Costo Total

Bs/HH: HH Totales:

Sub Total Labor (%) Sobre costo de labor Costo unitario labor (L): Costo unitario de Gastos Mdicos (GM) SubTotal (M+E+L+GM) Administracin Sub total Utilidad Sub total Precio unitario

73

Lugar y Fecha:

Firma del Representante: Sello de la Empresa:

FORMATO IV.4 Formato Modelos Factor Sobre costo FORMATO IV.5 Formato para el Autoclculo del % VAN respecto al Precio (desagregado por elemento de costo) A) Monto de Oferta en Bs.: _______________ B) Monto de Oferta en US$.: _______________ C) Tasa (Bs./US$): ______ D) Monto total Oferta en Bs. Equivalentes: __________________ Frmula para determinar Monto Total de Oferta en Bs. Equiv. D = A + (B x C)

COMPONENTE NACIONAL ELEMENTOS DE COSTOS DE LA OFERTA a) Materia prima e insumos de origen nacional de aplicacin directa al bien, obra o servicio, as como el material de envasado y empaque de fabricacin nacional. b) Equipos de origen venezolano incorporados como activos fijos en la obra. c) Mano de obra utilizada en Venezuela para la fabricacin del bien, ejecucin de la obra o prestacin del servicio. En caso de las cooperativas, cuando el trabajo es ejecutado directamente por los asociados, el Valor Agregado Nacional (VAN) por concepto de mano de obra se calcular con base a los anticipos societarios, compensaciones y dems regmenes de previsin y proteccin social previstos en los estatutos o reglamento interno de la cooperativa. Sin embargo, cuando las cooperativas excepcionalmente contraten los servicios del personal no asociado no deben exceder el veinte (20%) por ciento de los asociados a la cooperativa d) Tecnologa de origen nacional aplicada en la elaboracin del bien, ejecucin de la obra o prestacin del servicio. Gastos de investigacin, desarrollo y la Propiedad intelectual, servicios de informacin y asistencia tcnica e) Estudios, ingeniera conceptual y de detalle, las gestiones de compra de bienes, as como la inspeccin y gerencia del servicio u obra, cuando formen parte integral de la oferta, contratados a empresas domiciliadas en el pas que cumplan con Art. 27-LOT. f) Servicios, incluidos los profesionales, prestados por las personas naturales, cooperativas, PyMIs y otras formas asociativas con domicilio principal en Venezuela, empleados en la fabricacin del bien, ejecucin de la obra o prestacin del servicio. g) Gastos financieros pagados en Venezuela para la elaboracin del bien,

(Bs.) a b c

(%) VAN (a / BE) x 100 (b / BE) x 100 (c / BE) x 100

(d / BE) x 100

(e / BE) x 100

(f / BE) x 100

74

ejecucin de la obra o prestacin del servicio.

(g / BE) x 100 (h / BE) x 100

h) Depreciacin de equipos instalados en Venezuela empleados para la fabricacin del bien, ejecucin de la obra o el servicio, de acuerdo a los h siguientes criterios: h.1). Para la fabricacin de bienes, prestacin de servicios y ejecucin de obras, la depreciacin no podr ser realizada en un tiempo menor de un (1) ao para utensilios y herramientas, cuatro (4) aos para maquinarias, equipos e instalacin h.2). El valor de depreciacin ser el valor histrico en libros o el valor segn avalo de activos h.3). La alcuota ser el resultante de aplicar el valor de depreciacin anual obtenido de la maquinaria, equipos o instalaciones en el periodo realmente utilizado directamente en la fabricacin del bien, ejecucin de la obra o prestacin del servicio TOTAL COMPONENTE NACIONAL (a+b+c+h )

Suma de %

Calculo de % VAN total de la Oferta: % VAN TOTAL = (TOTAL COMPONENTE NACIONAL en Bs. / MONTO TOTAL OFERTA en Bs. Equiv.) X 100% BS) Monto de Oferta en Bs. DS) Monto de Oferta en US$. TC) Tasa de cambio (Bs./US$)BE) Monto total Oferta en Bs. Equivalentes. Frmula para determinar Monto Total de Oferta en Bs. Equivalentes. BE = BS + (DS x TC).

SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA DE REPRESENTANTE AUTORIZADO

75

LOGO DE LA EMPRESA OFERENTE

FORMATO IV.5

DECLARACIN BAJO FE DE JURAMENTO SOBRE LA COMPOSICIN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA Yo, (nombres y apellidos completos), cdula de identidad No. (especificar nmero), de nacionalidad (especificar), estado civil (especificar), profesin u ocupacin (especificar), domiciliado en (especificar direccin completa, ciudad, municipio y estado), actuando en este acto en mi carcter de (especificar cargo o puesto), de la empresa (especificar datos completos de la empresa oferente: registro mercantil, nombre o razn social), debidamente facultado para este acto por (indicar las clusulas del documento constitutivo, acta de asamblea o documento poder que lo faculta para tal tipo de representacin) por el presente documento declaro bajo fe de juramento y sujeto a las sanciones previstas en la ley de licitaciones que: la informacin que a continuacin se seala es cierta y que la misma se adecua fielmente a la composicin de la empresa y a los porcentajes nacionales que se aplicarn en caso de otorgarse a mi representada la contratacin a que se contrae el proceso de solicitud de ofertas 1300053765, para MANTENIMIENTO MAYOR TANQUE T-13, NUCLEO DE DESARROLLO ENDOGENO FABRICIO OJEDA. DISTRITO FEDERAL. INFORMACIN REQUERIDA 1. Domicilio Principal de la Empresa (Indique Pas) ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ __________ Direccin Completa: ____________________________________________________________ 2. Porcentaje relativo de insumos o partes nacionales Vs. Extranjeros utilizados por la Empresa en sus operaciones. % Nacional del Total __________ % Extranjero del Total __________ 100% Nota: la empresa deber estimar cuanto en porcentaje relativo de su total de operaciones del presente ejercicio econmico (especialmente la compra de cualquier insumo, material, servicios, equipos, asesoras, etc.), Tienen un origen extranjero (no venezolano). Los porcentajes debern sumar 100% de lo contrario se entender que la porcin o montos necesarios para completar el 100% es extranjero. 3. Participacin de recursos humanos nacionales

76

NUMERO DE EMPLEADOS PERSONAL

PERSONAL

PERSONAL TCNICO

DIRECTIVO PROFESIONAL EMPLEADOS NACIONALES DE LA EMPRESA 3.1.2 EMPLEADOS EXTRANJEROS DE LA EMPRESA

4. Capital de la Empresa Monto de Capital social de la empresa: Bs. ___________________ Monto del Capital Social Nacional: Monto del Capital Social Extranjero: Bs. __________________ Bs. __________________

(En caso de ser necesaria la utilizacin de otra moneda, favor indicar la misma) Autorizo de manera expresa e irrevocable a LA CONTRATANTE para que esta informacin sea investigada y verificada en cualquier momento del proceso licitatorio y durante la ejecucin del contrato y en caso de que la misma sea falsa o no se ajuste a los porcentajes antes sealados PDVSA, sin perjuicio del ejercicio de las sanciones legales podr optar entre descontar o recobrar lo pagado de ms, producto de la aplicacin de las Medidas o rescindir el contrato otorgado, sin pago de indemnizacin alguna. Asimismo, me comprometo a que los subcontratistas que sean requeridos para la ejecucin del Contrato cumplirn al menos con los porcentajes de participacin nacional antes sealados. En (especificar lugar o ciudad), a los (especificar) das (__) del mes de _____ de 200__.

(NOMBRE Y FIRMA DEL DECLARANTE)

INSTRUCCIONES GENERALES: 1. La declaracin jurada debe ser hecha por el declarante bajo juramento de decir verdad, en papel comn y sin timbres fiscales o estampillas. 2. No requiere la firma de personas distintas del declarante, ni ser autenticada ante oficinas pblicas. 3. El declarante debe estampar su firma en original al final de la declaracin y en cada una de las pginas que la conformen. 4. La omisin de este formato implicar la prdida del beneficio de las Medidas, pero el Oferente continuar participando en el proceso licitatorio. Esta informacin deber formar parte integrante del sobre contentivo de la oferta econmica y ser utilizada como criterio de evaluacin de las ofertas.

77

FORMATO IV.6 RESUMEN DE OFERTA DISCRIMINADA POR ELEMENTOS DE COSTOS ASOCIADOS AL VAN DECLARADO

Nivel de aporte de cada figura jurdica dentro del consorcio.

Enumerar tantas empresas u asociaciones como existan en el consorcio, ejemplo: Mano de Material Equipos Admn Utilidad/ Obra es . Excedent e Monto Oferta VAN Declara do

TIPO DE EMPRESA Gran Empresa PyMIs Cooperativa Otra forma asociativa Total Oferta

SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA DE REPRESENTANTE AUTORIZADO

78

ANEXO IV.9
ESPECIFICACIONES TCNICAS GENERALES

LICITACION GENERAL
GERENCIA DISTRIBUCION VENEZUELA DISTRITO METROPOLITANO NUCLEO DE DESARROLLO ENDOGENO FABRICIO OJEDA
DISTRITO FEDERAL

LICITACION NO.

MANTENIMIENTO MAYOR TANQUE T-13, NUCLEO DE DESARROLLO ENDOGENO FABRICIO OJEDA. DISTRITO FEDERAL.

79

Contenido

1. objeto 2. ubicacin del servicio 3. alcance del servicio 4. especificaciones normas y codigos aplicables 5. duracion del servicio 6. programa de ejecucion 7. seguridad 8. responsabilidad de los trabajos 9. calidad del trabajo 10. personal supervisorio y administrativo 11. mano de obra 12. materiales 13. herramientas y equipos 14. equipos de seguridad 15. especificaciones tecnicas 16. descripcion de partidas a ejecutar 17. especificaciones generales anexo a: requisitos y aspectos de seguridad para izamiento de cargas. anexo b: formato de presentacion de cotizacion anexo c: identificacion de riesgos anexo d: modelo de contrato

Especificaciones tcnicas del servicio

Servicio: mantenimiento mayor tanque T-13, nucleo de desarrollo endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal 1.0 objeto

pdvsa, se propone contratar el servicio mantenimiento mayor tanque t-13, nucleo de desarrollo endogeno fabricio ojeda. distrito federal., 2.0 ubicacin de el servicio

el servicio se realizar en el tanque t-13 ubicado en el ncleo de desarrollo endgeno fabricio ojeda - catia en el distrito federal
80

3.0

alcance del servicio

1. consiste pero sin limitarse a ello, en la contratacin de una empresa que suministre todos los equipos, materiales, herramientas y el personal necesario para realizar de manera correcta y segura los trabajos de mantenimiento correctivo al tanques para el almacenamiento de agua, al ncleo fabricio ojeda. 2. el servicio contempla el mantenimiento al tanque de aguas de techo flotante as como a los diferentes sistemas y equipos operacionales asociados al tanque y sus reas adyacentes e incluye entre otras las siguientes actividades: 2.1 trabajos mecnicos pintura externa del tanque pintura interna del tanque. inspeccin de pisos, techo y paredes del tanque preparacin de superficies para pintura. corte y soldadura de partes. reparaciones y/o reemplazo de planchas del cuerpo, piso y techo flotante. mantenimiento de mangueras, sellos, patas, accesorios, tuberas, vlvulas, esprragos, pernos de anclaje mantenimiento de escaleras y plataformas metlicas. inspeccin de tanques. desmontaje y montaje de accesorios: bridas, vlvulas, ciegos... realizar pruebas de vaco a las soldaduras. realizar prueba de estanqueidad del tanque revisin, chequeo y pruebas a los sistemas de espuma y del sistema contra incendio. remocin fibra de vidrio del primer anillo del cuerpo del tanque y del piso. 2.2 trabajos civiles limpieza y bote de escombros y material de desecho provenientes de la obra. limpieza del tanque. calibracin del tanque.

81

 prueba de estanqueidad. 3. realizar las pruebas necesarias de los diferentes sistemas y equipos para garantizar su funcionamiento y operatividad. 4 prevenir y reparar todas aquellas fallas que se puedan suscitar por eventuales desperfectos en los equipos ya descritos, reponiendo la pieza o el material daado. 5 presentar un informe con la firma del supervisor asignado por pdvsa para la inspeccin de los trabajos, donde se muestren las diversas condiciones de operatividad del equipo y sus sistemas. 6. elaborar libro de vida de la reparacin realizada al tanque (data book). en el anexo f se hace la descripcin detallada del alcance de cada una de las partidas asociadas a este mantenimiento. 4.0 Especificaciones normas y codigos aplicables La contratista deber ejecutar los trabajos segn las instrucciones dadas por pdvsa y las normas y especificaciones listadas a continuacin: api standard 653: tank inspection, repair, alteration and reconstruction. api standard 2000: venting atmospheric and low- pressure storago tanks (norma 2000 del instituto americano del petrleo) venteo atmosfrico en tanques de almacenamiento de baja presin. api publication 2207: preparing tank bottoms for hot work. (publicacin 2015-76 del instituto americano del petrleo) preparacin de fondos de tanques para trabajos en caliente). api rp 12h: recomended practice for installation of new botton in oil storage tanks. api rp 2003: protection against ignition arising out of station. lightning and stray currents. normas de seguridad industrial covenin: riesgos operacionales. pdvsa welding code: engineering standard no. 16h1-1 (cdigo de soldadura pdvsa: norma de ingeniera no. 16h1-1). basic practices standards bp9-4-1: atmospheric storage tanks (normas basic practices bp9-4-1: tanques de almacenamiento atmosfrico). basic practices standards bp9-7-3: vents for fixed root atmospheric storage tanks (normas basic practices bp9-7-3: venteos para tanques de almacenamiento atmosfrico con techo fijo) basic practices standards bp9-4-1: atmospheric storage tanks (normas basic practices bp9-4-1: tanques de almacenamiento atmosfrico). basic practices standards bp9-7-3: vents for fixed root atmospheric storage tanks (normas basic practices bp9-7-3: venteos para tanques de almacenamiento atmosfrico con techo fijo). manual de normas y procedimientos de seguridad industrial, Especificaciones especiales: condiciones suplementarias permisos normas sobre trabajos en fro normas sobre trabajos en caliente instalacin de maquinarias y equipos

82

normas pdvsa pdvsa a211 concreto - materiales y construccin pdvsa o-201seleccin y especificaciones de aplicacin de pintura. pdvsa 90619.1.091 puesta a tierra y proteccin contra sobretensiones pdvsa a251 diseo de concreto bajo tierra pdvsa l-stc9o4 fundaciones para recipientes horizontales pdvsa l-stc9o6 fundaciones para tanques de almacenamiento pdvsa 90615.1008 fundaciones para recipientes horizontales pdvsa-p-i-no. 06.06.01 (calificacin de soldadores y operadores de mquinas de soldar). pdvsa sl-s-03 gua de proteccin integral para organizaciones contratantes. pdvsa si-s-04 gua de proteccin integral para contratistas. pdvsa so-s-06 gua de higiene y seguridad para trabajos en espacios confinados. pdvsa so-s-10 salud ocupacional para contratistas. pdvsa pi-06-06-01 calificacin de soldadores y operadores de mquinas de soldar pdvsa pi-02-03-01 ensayos no destructivos normas pdvsa soldadura. normas pdvsa pruebas y ensayos especificaciones normales a-1 -0 condiciones suplementarias. especificaciones normales a-2-0 permisos. especificaciones normales a-3-0 normas sobre trabajos en fro. especificaciones normales a-4-0 normas sobre trabajos en caliente especificaciones normales c-2-0 excavaciones y rellenos. especificaciones normales d-1-0 instalaciones de maquinarias y equipos. especificaciones normales d-2-0 tuberas de acero soldadas o roscadas. especificaciones normales d-3-0 revestimiento de tuberas. Normas Internacionales american concrete institute (aci) steel structures painting council (sspc) american institute of steel construction (aisc) specification for design, fabrication and erection of structural steel for building. code of standard practice for steel building and bridges. structural joints using astm a325 or a490 bolts. structural steel detailing. american iron and steel institute (aisi) specification for the design of cold-formed steel structural members. specification for the design of cold-formed stainless steel structural members. american society of mechanical engineers, section vii, div. 1, asme boiler and pressure vessel code (asme). american national standard institute (ansi). a58,1. mnimum design loads for buildings and other st~t~e~. a202.l. metal bar grating manual. b18.22.1. plain washer, type a (reaproved 1975) b24.1. safety requirement for forging. b46.1. surface texture. b31.3. 1996, edition process piping. association of iron and steel engineers (aise). standard n 13 mill buildings american petroleum institute (api). american society for testing and materials (astm).
83

 a36. structural steel al 23. specification for zinc (hot galvanized) coatings on products fabricated from rolled, pressed and forged steel shapes, plates, bars and strips. al 53. specification for zinc coating (hot dip) on iran and steel h~rr1wrrp a307. low-carbon steel externally and internally threated standard fasteners. a325. high strength bolts for structural steel joints, including suitable nuts and plain hardened washers. a502. steel structural rivets. a563. carbon and alloy steel nuts. a569. specification for steel carbon hot rolled sheet and strip commercial quality. national asociation of corrosion engineers (astm). a606. steel sheet and strip, hot-rolled and cold- rolled, high strength, low alloy, with improved corrosion resistance. b454. specification for mechanically deposited coatings of cadmium and zinc on ferrous metals. f436. hardened steel washers. american welding society (aws). aws. 1. specification for carbon steel covered arc welding electrodes. d.l.l. structural welding code. instrument society of america (isa) steel structures painting council. (sspc) teel painting manual. pictorial surface preparation standards. 5.0 Duracin del servicio el servicio tendr una duracin de ocho ( 08 ) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, entendido de que los trabajos aqu contemplados se consideran realmente terminadas en la oportunidad en la cual se den por finalizados, por haber sido aceptados en forma definitiva por el pdvsa . 6.0 Programa de ejecucin el servicio se ejecutar de acuerdo con lo establecido en el pliego de especificaciones, con las normas e instrucciones para contratistas y con las instrucciones que imparta el supervisor de pdvsa responsable del servicio durante su ejecucin. la contratista debe entregar a pdvsa para su aprobacin, el programa de ejecucin de los trabajos de mantenimiento detallando cada una de las actividades y el plazo fijado para la ejecucin de las mismas. 7.0 Seguridad es norma general de pdvsa, aplicar en todos los trabajos realizados por contratos, los mismos principios y regulaciones de proteccin integral que se aplican a sus operaciones y es deber de la contratista cumplir todas las disposiciones legales sobre seguridad e higiene industrial y otras disciplinas afines, as como todos los reglamentos, procedimientos de trabajo y controles que tenga pdvsa en vigencia.

84

el incumplimiento de esta condicin dar a pdvsa el derecho de suspender la obra y/o servicio. la contratista deber anexar en su propuesta un plan bsico de seguridad y proteccin industrial. 7.1 Condiciones de Seguridad, Higiene y Ambiente (sha) Es importante el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad, higiene y ambiente (sha) establecidos por pdvsa, especialmente las normas siguientes:
pdvsa pdvsa pdvsa pdvsa

sl-s-03 / gua de proteccin integral para organizaciones contratantes. sl-s-04 / gua de proteccin integral para contratistas. so-s-06/gua de higiene y seguridad para trabajos en espacios confinados. so-s-10/salud ocupacional para contratistas.

Todo el personal propio y/o de contratistas que trabajar en el mantenimiento de los tanques debe ser notificado verbalmente y por escrito de los riesgos inherentes a la actividad y adiestrado sobre las medidas de prevencin y control de los mismos. Todo trabajador para ser autorizado a ingresar al interior de estos tanques debe estar apto tanto desde el punto de vista mdico, como de conocimientos bsicos en los aspectos de higiene y seguridad. (ver exmenes mdicos en el punto 8 de la norma pdvsa so-s-06). En todo momento debe cumplirse con las normas y procedimientos sobre permisos de trabajo establecidas por pdvsa (fro/caliente, apertura y cierre de lneas, equipos y recipientes, trabajos elctricos y otras) Se debe realizar de manera continua una rigurosa evaluacin de las atmsferas peligrosas en los sitios de trabajo, para tal efecto la contratista suministrar un supervisor de seguridad, quien controlar continuamente estos parmetros. La contratista no deber iniciar ningn trabajo sin antes haber obtenido el permiso para trabajar en fro o en caliente. este permiso ser expedido por la organizacin custodia de pdvsa. Todo el personal de la contratista deber portar su ficha de identificacin, as como los implementos de seguridad. la contratista deber mantener un riguroso control de su equipo y de su personal para cumplir estrictamente las normas de seguridad. Todo el personal que realice trabajos bajo este contrato, necesitar identificacin, la cual debe ser tramitada en la organizacin de proteccin y control de prdidas de pdvsa: es obligacin de la contratista la correcta y oportuna devolucin de las fichas o tarjetas de identificacin a pdvsa, una vez finalizada la relacin laboral. La contratista deber considerar al momento de iniciar y finalizar la obra, el saneamiento del rea de trabajo, y deber mantenerla libre de escombros y desperdicios diariamente. La contratista instruir a sus trabajadores sobre la prohibicin de fumar en el rea de trabajo y en consecuencia se har responsable de los que pudiera suceder por el incumplimiento de esta disposicin. La contratista deber disponer de un inspector de seguridad a tiempo completo que realice inspecciones a los sitios de trabajo a objeto de este contrato.
85

La contratista deber mantener dentro de cada tanque equipo de ventilacin (extractor, tubo vnturi) para as obtener una buena aireacin en este durante los trabajos Todo trabajo debe hacerse solo si se cumple con las normas de seguridad higiene y ambiente, para garantizar la integridad fsica del personal y de las instalaciones. la seguridad debe ser responsabilidad de cada trabajador y condicin indispensable para su permanencia o despido de la empresa. 7.2 Aarea Peligrosa:

Es un rea o instalacin donde existen o pueden existir de modo continuo o peridico sustancias inflamables / combustibles; sustancias txicas o nocivas; deficiencia de oxgeno; alta presin, altas temperaturas, radiaciones ionizantes y electricidad no controlada. ejemplo: estaciones de flujo, mltiple de gas, planta de compresin de gas, patio de tanques, plantas elctricas, pozos, etc. El rea en la cual sern ejecutados los trabajos objeto del presente contrato, es considerada como rea peligrosa. todo trabajo a ser realizado en un area peligrosa obligatoriamente debe llevar un permiso de trabajo caliente/fro, y debe ser amparado por un anlisis de riesgo de trabajo (art), el cul forma parte del proceso de emisin de permisos. es responsabilidad de la contratista indicar los riesgos, a todo el personal que directa e indirectamente se relacione y/o ejecute trabajos enmarcados en la obra. Cuando se estn efectuando trabajos en caliente / fro se colocarn avisos de restriccin/prohibicin de entrada segn la magnitud de los riesgos involucrados. La contratista deber tener en sitio al inicio y durante el tiempo de ejecucin de la obra un equipo de primeros auxilios por tanque, que contenga como mnimo: 2 paquetes de algodn esterilizado 1 paquete vendaje de gasa de 2 in 1 paquete vendaje de gasa de 1 in 4 sobres de gasa esterilizada (individuales) 2 rollos de adhesivo de 2 in (antialrgico) 1 paquete de isopos 1 paquete de curitas 2 frascos de agua oxigenada 2 cajas de aspirinas 2 frascos de merthiolate 2 frascos de solucin (cido-brico) para lavar los ojos, con su dispensador tipo copita. 2 cremas para quemaduras 1 camilla porttil de primeros auxilios, preferiblemente de malla metlica y tubo liviano As mismo, deber tener como mnimo 4 extintores tipo c en cada tanque (polvo qumico seco), as como un medidor de concentracin de oxgeno y mezclas explosivas. Los cilindros de oxgeno y acetileno nunca deben ser colocados cerca de tuberas calientes o equipos que generen altas temperaturas, ni llevados al interior de tanques o espacios confinados. estos deben mantenerse asegurados (amarrados) en posiciones verticales y colocadas en carretas para su desplazamiento. cuando no estn en uso de le deber colocar los protectores del cuerpo de la vlvula. estos deben tener la vlvula retroceso de llama. Antes de desconectar una tubera, la contratista se debe asegurar de que no exista
86

continuidad elctrica, con cables o elementos conductores en ambos extremos de la seccin de la tubera que se va a desconectar para evitar la formacin de arcos elctricos. Antes de aflojar cualquier brda la contratista se debe asegurar de que la instalacin / equipo ha sido completamente despresurizado y drenado a fin de evitar derrames de producto. de no poder despresurizar por completo, deber detener el trabajo y buscar la asistencia de pdvsa. Para entrar al tanque de almacenamiento, compartimentos o recipientes en general, se deber cumplir con lo estipulado en la gua para trabajos en espacios confinados, emitida por la gerencia de seguridad, higiene y ambiente de pdvsa. La contratista debe asegurarse que todas las vlvulas estn bloqueadas, as como todos los puntos elctricos desenergizados y etiquetados con aviso de peligro, no tocar durante la ejecucin de la obra. esta accin debe hacerse conjuntamente con el operador. La contratista antes de iniciar cualquier tipo de trabajo relacionado con carga y/o descarga, levantamiento de peso, etc. (uso de equipos de izamiento) deber presentar certificacion de los mismos, y mantendr la vigencia del mismo por el tiempo que dure la obra. La contratista colocar toda maquinaria fuera del muro de contencin del tanque y la dotar con sistema mata chispas, durante los trabajos de limpieza del tanque. La contratista deber tener claras las normas nppi-42, que especifica el uso de herramientas manuales, mecnicas y porttiles. el uso de estas herramientas estar limitado a herramientas antichispa, ya que el rea es de alto riesgo con posibles acumulaciones de vapor de combustible. 7.3 Medidas de seguridad durante la aplicacin de pinturas. se deben cumplir ciertas reglas de seguridad durante la ejecucin de trabajos de pintura, puesto que todas pueden ser peligrosas (incluso una pintura de emulsin corriente es peligrosa si se ingiere). las siguientes precauciones de seguridad deben ser acatadas: para evitar la inhalacin de polvo y humos, se debe: (I) usar los productos en zonas bien ventiladas, (II) implementar ventilacin forzada o mscaras con aire fresco en espacios reducidos, (III) llevar mscara mientras se pulveriza o se lija. para evitar contacto con la piel que impida irritacin o dermatitis, se debe: (I) no contratar operarios que tengan un historial de sensibilidad en la piel en procesos donde pueda ocurrir contacto con ella, (II) evitar contactos con la piel prolongados o repetidos (III) usar cremas protectoras, (IV) usar guantes, (y) no lavar las manos con disolvente, (V) utilizar un limpiador adecuado. para evitar la ingestin de pinturas, se debe: (I) no llevar ni consumir alimentos dentro de la zona de trabajo donde se almacenen o utilicen pinturas, (II) lavarse con profundidad las manos y la cara despus de aplicar pintura, particularmente antes de comer o fumar, (III) buscar asistencia mdica inmediata si accidentalmente se ingiriese pinturas o disolventes.
87

 para evitar contacto con los ojos, se debe: (I) usar lentes mientras sea posible, (II) en caso de inicio de irritacin, lavar con agua potable y buscar inmediatamente asistencia mdica.

8.0 Responsabilidad de los trabajos 8.1 todas las demoras causadas por tiempo hmedo o lluvioso sern por exclusiva cuenta del contratista. si los trabajos fuesen suspendidos por esta causa, su reinicio ser autorizado por el supervisor de pdvsa encargado de la obra. 8.2 la contratista deber mantener un sitio cubierto (caseta o trailer) donde guardar los materiales y equipos, y deber colocar en l un aviso sealando el nombre de la empresa. este lugar deber ser fresco para evitar el dao de los materiales y equipos. as mismo deber disponer de una caseta y/o bao para el aseo personal y vestuario de los trabajadores involucrados en la obra. 8.3 la custodia de las herramientas, equipos y materiales pertenecientes a la contratista es de absoluta responsabilidad de ste y no ser en ningn momento imputable a pdvsa. 8.4 el supervisor de la obra por pdvsa, verificar y aprobar todos los trabajos y pruebas realizadas. en caso de existir fallas, la contratista deber verificar los resultados obtenidos en las diferentes reas conjuntamente con el supervisor de pdvsa hasta completar lo exigido en las especificaciones. sin embargo bajo ninguna circunstancia se debe tomar decisiones sin el previo anlisis de los resultados. 8.5 la contratista deber entregar a pdvsa, un listado del personal que labora en el contrato. el listado deber poseer los siguientes datos: 1) clasificacin del trabajador 2) fecha de ingreso. si en dado caso se realiza un reemplazo se deber notificar previamente 9.0 Calidad del trabajo Los trabajos contratados debern ser de buena calidad y cumplir con todos los estndares de calidad aplicables. las partes que se encuentren deficientes o mal terminados, debern sustituirse a satisfaccin del supervisor de pdvsa encargado de la inspeccin del trabajo. todo retrabajo por baja calidad de ejecucin ser por cuenta del la contratista sin que represente esto costo alguno para pdvsa. 10.0 Personal supervisorio y administrativo La contratista deber presentar con su oferta el organigrama del personal supervisor y administrativo que laborar durante la ejecucin del contrato. La contratista deber indicar en su oferta el personal profesional y tcnico que designara para:
responsabilidades

de inspeccin de las obras civiles, mecnicas, electricidad, instrumentacin, control y de interpretacin de ensayos. administracin del personal de la obra. programacin de trabajos. el responsable deber preparar un cronograma de ejecucin de los trabajos a realizar
88

 llevar el avance de obra. la contratista semanalmente deber preparar un informe sobre avance vs. plan y recursos utilizados en la ejecucin de las distintas tareas. responsabilidades de supervisin supervisor de seguridad industrial, quien deber tener pleno conocimiento de las normas de seguridad industrial de pdvsa y estar certificado en los mdulos de seguridad que apliquen a la obra.

11.0 Mano de obra La contratista suministrar toda la mano de obra especializado y calificada necesaria para la correcta ejecucin de los trabajos. pdvsa se reserva el derecho de descalificar a aquellos trabajadores que a juicio del supervisor de pdvsa no estn aptos para la ejecucin, el desenvolvimiento y desarrollo del trabajo. Para la ejecucin de las diferentes actividades a realizar de acuerdo a los programas y cronogramas de trabajos la contratista contar con cuadrillas fijas conformadas por obreros calificados para la ejecucin de las diferentes labores a realizar. 12.0 Materiales
La contratista suministrar todos los materiales consumibles, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucin de las obras y mantenimiento correctivo y/o preventivo. La contratista deber suplir, cargar, transportar y descargar en el sitio de trabajo los equipos y materiales necesarios e incidentales a ser utilizados. La contratista est obligada a mantener constantemente en sus depsitos en el sitio de la obra una cantidad de materiales consumibles, repuestos y piezas, de forma tal que se garantice que la obra no sufrir retardos por la falta de dichos elementos. Solamente se aceptarn materiales de primera calidad en la realizacin de los trabajos. pdvsa en cualquier momento durante la ejecucin del trabajo, someter a prueba los materiales suministrados por la contratista, y de no cumplir estos con los mnimos de calidad requeridos, podr ordenar la suspensin de el trabajo.

13.0 Herramientas - equipos La contratista suministrar todos los materiales, las herramientas y/o equipos y dems recursos que sean necesarios para la correcta ejecucin de el trabajo. conjuntamente con su oferta la contratista suministrar una lista de todos los equipos que dispone para la ejecucin del servicio indicando la capacidad y cantidad de los mismos. La contratista, deber contar para la inspeccin con los siguientes equipos, equipos y/o plantillas para medicin de pelcula de pintura hmeda y seca equipos para medicin de espesores de lminas de acero equipos holiday detector equipos y/o plantillas para inspeccionar soldadura equipos medicin humedad relativa equipos de medicin perfil de anclaje. equipos de ultrasonido equipos de rx equipo mfl (fuga de campo magntico) equipos cmara de vaco equipos para ensayos de liquido penetrante

89

La contratista deber identificar todos sus vehculos, camiones y equipos en general, con el emblema o logotipo de su empresa. estos deben estar en buenas condiciones de operacin, mantenimiento y ser aptos para el tipo de obra a ejecutar. 14.0 Equipos de seguridad La contratista suministrar todos los implementos y equipos de seguridad (botas, guantes, bragas, casco, arneses, cinturones, proteccin respiratoria, lentes, tapa odos, etc.) necesarios para proteger eficazmente a los trabajadores, deben estar de acuerdo con el captulo respectivo del reglamento de la ley del trabajo y el reglamento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. estos equipos sern de buena calidad, debern ser conservados en buen estado por los trabajadores y la contratista los repondr tan pronto el trabajador los devuelva por no ser eficientes y/o estar en mal estado. Los elementos que la contratista proporcione a sus trabajadores para su proteccin personal, sern de uso obligatorio en las labores para las cuales hayan sido proporcionados. 15.0 Especificaciones tecnicas Los trabajos sern ejecutados por la contratista sin demora y en forma esmerada de conformidad con las especificaciones, planos y las instrucciones de pdvsa, atenindose en todo lo posible al propsito y finalidad de la obra; igualmente ser exclusivamente de su cargo y responsabilidad la direccin de sus trabajadores. ninguna persona empleada por la contratista ser considerada como agente, empleado, dependiente u obrero de pdvsa. La contratista deber visitar el sitio de la obra y verificar en sitio las condiciones, cantidades, dimensiones, longitudes, etc. de todos los trabajos relacionados con la misma. la no realizacin de esta visita no ser aceptada como justificacin posterior de cualquier diferencia que pueda surgir en relacin a las dificultades y cantidades de obra que se indican en este pliego Todo el trabajo indicado en las especificaciones, ser ejecutado por la contratista. de encontrarse alguna omisin o discrepancia, deber ser participada al inspector de pdvsa, antes de la iniciacin de el servicio. La contratista se obliga a evitar en lo posible causar daos o perjuicios de cualquier naturaleza a terceras personas con motivo de los trabajos que el ejecuta y ser responsable de los accidentes, daos y perjuicios que ocurran a terceros, debido a su trabajo y a sus empleados. La contratista deber usar los mtodos de trabajo que mejor se adapten para preservar la seguridad e integridad de todas las instalaciones existentes. la contratista ser responsable por la restauracin o reparacin de cualquier dao en dichas instalaciones, causado por sus operaciones y debido a su falta de cuidado. Todos los trabajos debern quedar a satisfaccin de pdvsa. no se comenzara ningn trabajo hasta que cualquier duda este totalmente aclarada. Deber estudiar las especificaciones y coordinar cualquier duda con pdvsa. no se aceptar ninguna suposicin o experiencia extraa a menos que sea una practica comprobada y aprobada por las normas y cdigos correspondientes.

90

Las medidas y posiciones exactas sern hechas en el sitio donde se efectuara el servicio de acuerdo a los equipos, condiciones topogrficas, instalaciones existentes e instrucciones de pdvsa. Antes de dar comienzo al servicio, la contratista est obligada a consultar con el pdvsa (del rea donde se realizar el servicio), para tratar sobre los requisitos y condiciones de seguridad aplicables al trabajo y la permisologia La contratista es la nica responsable por la seguridad, proteccin e higiene industrial, de sus trabajadores, por lo tanto, se compromete a cumplir con todo lo establecido en la ley orgnica de prevencin, condiciones y medio ambiente de trabajo, as como con la ley del ambiente y la ley penal del ambiente, adems cumplir los requisitos de seguridad, higiene y ambiente (sha) pdvsa sl-s-04, procedimiento de seguridad de los procesos, charlas diarias con el personal antes de comenzar las labores con todas las normas y procedimientos de proteccin integral establecidas por pdvsa. Tener en el lugar de trabajo y en sitio visible los formularios de permisologia y los de anlisis de riesgos (aro y arete), as como los procedimientos de trabajo La contratista al inicio de cada jornada tiene la obligacin de llenar el formato anlisis de riesgos en tareas especificas (arete), el cual deber ser firmado por cada uno de los trabajadores, una vez que el supervisor de la contratista lo haya explicado y discutido el contenido del mismo; solicitar al custodio del rea, el permiso de trabajo fro y/o caliente. este permiso deber ser firmado conjuntamente por el personal de operaciones, mantenimiento y la contratista. la copia entregada a la contratista, deber ser devuelta al custodio por operaciones al finalizar cada jornada. En caso de requerirse permiso de excavacin, este deber solicitarse por lo menos con una semana de anticipacin. PDVSA, no reconocer ningn trabajo que haya sido ejecutado sin haber realizado los trmites de permisologia correspondientes. Ningn trabajo adicional ser emprendido por la contratista sin la previa autorizacin por escrito de pdvsa, y tal autorizacin deber ser presentada cuando se solicite el pago por el mencionado trabajo adicional al cual se refiere dicha autorizacin. En el caso de los materiales suministrados por la contratista, la recepcin de los mismos se harn con los documentos por ella presentados. el material deber estar identificado, marcado y libre de defectos inaceptables, detectados visualmente. los materiales deben tener todos los documentos apropiados (certificados de materiales o reportes de las pruebas efectuadas sobre el material) y que solamente el material aprobado sea utilizado en la fabricacin segn las especificaciones del cdigo api 650. Todos los materiales se manejarn y colocarn en lugares acondicionados segn sus correspondientes requerimientos, de forma tal que conserven la forma, caractersticas y propiedades que posean al momento de la recepcin en el sitio de la obra. Se manejarn y almacenarn todas las planchas a utilizar en el tanque usando listones de madera para evitar el contacto directo con el suelo, y en el caso de las planchas del cilindro se usar un arreglo de forma tal que la curvatura predefinida se mantenga. Los materiales a ser utilizados en la reparacin del tanque deben estar de acuerdo a lo especificado en la seccin no. 2 del cdigo api-650 ltima revisin.
91

Los electrodos se almacenaran en un recinto apropiado que no permita la presencia de humedad en el ambiente. una vez abierto los empaques protectores se usarn hornos fijos porttiles segn se requiera para el almacenaje y manejo de los electrodos. La contratista har la ejecucin de los rolados ( trabajos en frio), de las planchas de acero, previamente dimensionadas a ser utilizadas en la reparacin de las paredes, fondos y techos del tanque. 15.1 Pruebas La contratista deber presentar procedimientos por escritos de todas las pruebas y ensayos que se requieran aplicar en cada caso, los mismos deben ser revisados y aprobados por pdvsa. La contratista deber suministrar los resultados de cada ensayo efectuado a fin ser validados por pdvsa, los mismos deben ser registrados e incluidos en cada dossier que se elabore. La contratista deber someter a consideracin de pdvsa la aprobacin de cualquier empresa de servicios de inspeccin que requiera sub-contratar para la aplicacin de cualquier ensayo antes de proceder con los mismos.

15.2

Procedimientos para preparacion de superficies

Metalicas. Todo personal que realice trabajos de preparacin de superficies, deber ser evaluado y aprobado por pdvsa, de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas. pdvsa exigir la presentacin de la calificacin del personal cuando lo considere necesario. La contratista deber mantener a dedicacin exclusiva su propio personal de calidad o contratado, el cual deber mantener registros de los ensayos realizados durante los trabajos de preparacin de las superficies, los cuales formarn parte del libro de vida de la obra. La contratista deber poseer o contratar y en buen estado, todos los equipos necesarios para la preparacin de superficie antes del inicio de los trabajos. estos sern evaluados y aprobados por pdvsa . A continuacin se indican los mtodos de preparacin de superficie a ser utilizados en la obra: Limpieza con solvente sspc-sp 1: Consiste en la remocin de cualquier material contaminante, como aceite, grasa, crudo, polvo y sales, mediante solventes, detergentes biodegradables, y/o medios mecnicos apropiados. la contratista debe realizar esta limpieza antes de la aplicacin de todo tipo de pintura o revestimiento y de cualquier otro mtodo de preparacin de la superficie, siguiendo el siguiente procedimiento: La limpieza comenzar removiendo la tierra, sales, suciedad u otras materias extraas, diferentes de aceite o grasa, crudo, pasando sobre la superficie cepillos de cerda dura o de alambre.

92

en los sitios donde puedan existir escapes de gases o formacin de mezclas explosivas, se usarn herramientas de bronce. Luego se quitar el aceite, grasa, crudo y residuos de sales, con solventes para tanques nuevos o detergentes biodegradables para tanques en mantenimiento, los cuales podrn ser aplicados con trapos, cepillos humedecidos o por aspersin. es importante desechar los trapos sucios y reemplazarlos por trapos limpios oportunamente. En caso de usar detergentes, el residuo del mismo debe retirarse mediante un lavado de la superficie con agua potable. no debe usarse gasoil ni kerosene, ya que estos dejan residuos aceitosos. tampoco se usar gasolina o benceno por los riesgos de fuego y toxicidad inherentes a estos materiales. En la seleccin del solvente o detergente se tomar en consideracin, adems de su toxicidad e inflamabilidad, el rea donde se vaya a utilizar. por ello, debe tener la aprobacin de la seccin de salud ambiental y del grupo de conservacin ambiental de pdvsa y debern seguirse las instrucciones sobre su uso y manejo, que esta seccin y grupo indiquen. Limpieza manual mecnica (sspc-sp 2/3): Inicialmente, la contratista realizar la limpieza con solvente (sspc-sp-1) a solicitud de pdvsa, siguiendo el procedimiento adecuado. luego se retirar el xido, herrumbre, costras de laminacin y revestimientos flojos, desconchados o en otra forma mal adherida usando herramientas de mano, cepillos de alambres, cinceles, esptulas, martillos, etc.) y/o herramientas elctricas y neumticas (cepillos elctricos, escariadores, discos de alambres, martillos de deslaminizacin, etc.). En los sitios donde pueda haber escape de gas, la contratista usar herramientas de bronce para evitar la formacin de chispas. finalmente, la superficie ser barrida o soplada con aire comprimido libre de aceite y humedad, para retirar polvo o cualquier otro resto del material desprendido. Limpieza abrasiva a metal blanco (sspc-sp 5): consiste en la proyeccin de partculas de arena a alta velocidad sobre la superficie a pintar, hasta que presente un color gris metlico uniforme. la superficie debe estar 100% libre de todo material diferente al metal base, segn el siguiente procedimiento: Inicialmente, la contratista retirar todo aceite, grasa, crudo, suciedad y sales, mediante una limpieza con solvente (sspc-sp 1) a solicitud de pdvsa, de acuerdo al procedimiento indicado anteriormente. Luego se eliminar la escoria de metal proveniente de la soldadura y se deber esmerilar para eliminar las rebabas en el metal. Se aplicar el chorro abrasivo hasta lograr el grado de preparacin de la superficie y el perfil de anclaje especificado. en la tabla 1 se indican los perfiles de anclajes obtenidos usando diferentes tamaos de grano de arena. tabla 1. Rugosidad o perfil de anclaje de la superficie obtenido con arena de diferente granulometra.

93

rugosidad promedio arena tamizada silicea (n de tamiz)

1 mil (25 ) (37) 30/60

1,5 (37) 16/35

mils

2 mils (50 ) 16/35

2,5 mils (63 ) 8/35

3-4 mils (75 100 ) 8/20

El aire comprimido utilizado para impulsar el abrasivo debe estar libre de aceite y humedad, para ello el equipo deber poseer trampas de recoleccin y purga de aceite y/o agua. Una vez aplicado el chorro abrasivo, se deber retirar el polvo mediante la utilizacin de cepillos, con un aspirador y/o soplando la superficie con aire comprimido libre de aceite y humedad. El tamao de los granos de arena seca estar comprendido entre los cedazos 16 y 35 de la serie americana (us sieve series). el material suministrado debe tener su anlisis de la arena como su certificado de control de calidad para poder ser utilizada en la obra. La contratista evitar la contaminacin de la superficie limpiada. no se deber tocar con las manos, guantes o zapatos sucios. La superficie limpiada deber ser pintada cuanto antes; no deben transcurrir ms de tres (3) horas para la aplicacin de la primera capa de pintura. si pasa la noche sin pintar o si antes de aplicar la primera capa de pintura se moja con lluvia u otra forma de humedad, ser necesario volver a preparar la superficie hasta lograr el grado de preparacin especificado. Este mtodo de preparacin de superficie no debe ser empleado en sitios donde existan escapes de gas o atmsfera explosiva. LImpieza abrasiva superficial (sspc-sp 7): Consiste en la proyeccin de partculas de arena a alta velocidad sobre la superficie a pintar, hasta obtener un acabado libre de xido y capas de pintura suelta y xido fuertemente adherido, suministrndole paralelamente a las superficies un perfil de rugosidad acorde con el sistema de pintura especificado. El aire comprimido utilizado para impulsar la arena silicia o agua debe estar libre de aceite y humedad, para ello el equipo deber poseer trampas de recoleccin y purga de aceite y/o agua. Una vez aplicado el chorro abrasivo superficial, se deber retirar el polvo mediante la utilizacin de cepillos, con un aspirador y/o soplando la superficie con aire comprimido libre de aceite y humedad. La contratista evitar la contaminacin de la superficie limpiada. no se deber tocar con las manos, guantes o zapatos sucios. Este procedimiento no debe ser empleado en sitios donde exista escapes de gas o atmsfera explosiva. 15.3 Procedimientos para aplicacin de pinturas: La contratista deber poseer y en buen estado, todos los equipos necesarios para la preparacin de superficie y aplicacin de pintura antes del inicio de la obra. estos sern evaluados por el inspector representante de pdvsa.
94

La contratista deber mantener a dedicacin exclusiva para este contrato su propio personal de control de calidad, el cul deber mantener registro de los ensayos realizados durante los trabajos de preparacin de superficie y aplicacin de pinturas puchos informes debern ser presentados junto con el informe de la obra efectuada en cada pago. Para garantizar la calidad de sus trabajos, la contratista deber disponer en el sitio de trabajo en perfecto estado de operacin como mnimo de los siguientes instrumentos de inspeccin: medidor de humedad relativa medidor de perfil de anclaje medidor de espesor de pelcula hmeda medidor de espesor de pelcula seca medidor de adherencia (navaja) medidor de discontinuidades del tipo escobilla (holiday detector) La contratista deber mantener en el sitio de trabajo los certificados de control de calidad de las pinturas, arena y solventes por ellos suministrados. dichos certificados podrn ser solicitados por el representante de pdvsa cuando lo considere conveniente. La superficie a ser pintada estar por lo menos 5 c poe encima del punto de roco y la aplicacin se detendr si la humedad relativa ambiental es mayor del 85 %. Las superficies que han sido limpiadas y preparadas para recubrimiento debern recibir la primera capa de pintura o recubrimiento el mismo da antes que la superficie limpiada muestre oxidacin o sea sometida a contaminacin. en caso contrario debern limpiarse nuevamente sin costo alguno para pdvsa. Bajo ninguna circunstancia se permitir el uso de mezcla de pinturas y/o solventes de diferentes fabricantes. igualmente, slo se deben utilizar productos previamente aprobados por pdvsa. En caso de presentarse fallas en el sistema de pintura aplicado y se comprobase que las mismas fueron ocasionadas por deficiencias en la aplicacin, el costo correspondiente a la reparacin ser asumido por la contratista. Para garantizar la adecuada aplicacin del sistema de pintura interna en los tanques, cada uno ser inspeccionado 100 % internamente con el detector de fallas (holiday detector) suministrado por la contratista, la deteccin se har con medidor tipo escobilla. el revestimiento interno de los tanques inspeccionados no debe presentar ninguna falla, en caso contrario se proceder a lijar un radio de 5 cm del revestimiento alrededor del dao para luego aplicar un retoque con brocha con el mismo producto en el dao y en las zonas del revestimiento lijado. La contratista garantizar la calidad de los trabajos de pintura por un periodo mnimo de un ao a partir de la fecha de su terminacin, teniendo que reponer la limpieza y el acabado a sus propias expensas en casos de comprobarse defectos en la aplicacin del recubrimiento.

95

15.3.1 Pintura exterior: Pintura exterior de tanques (ambiente lacustre, marino e industrial): Esta especificacin aplica para la proteccin contra la corrosin para tanques de almacenamiento de productos blancos, con temperatura de servicio t - 93 c. Los tanques de acero al carbono nuevo y/o existente, sern limpiados externamente de acuerdo al procedimiento sspc-sp-5 y posteriormente se aplicar el siguiente sistema de pintura: perfil de anclaje: 1,5 a 2,0 mils.(nace 1)
mtodo de aplicacin descripcin de la pintura espesor seco (mils.) tiempo de secado hrs.

capa

1ra. 2ra. 3ra.

pistola pistola pistola

fondo epoxi poliamida rico en zinc fondo epoxi poliamida alto espesor esmalte epoxi poliamida o poliuretano

3 4 3

24-72 8-72 72

Pintura exterior de tanques (dejando existente) Esta especificacin aplica para la proteccin contra la corrosin para tanques de almacenamiento de productos blancos, donde se pueda aprovechar la pintura existente fuertemente adheridas y en buen estado, y donde se emplee los procedimientos de limpieza sspc-sp-1, sspc-sp-2 /3 y sspc-sp-7. se aplicar el siguiente sistema de pintura:
capa mtodo de aplicacin descripcin de la pintura espesor seco (mils.) tiempo de secado hrs.

1ra. 2ra.

pistola /brocha pistola

unicapa esmalte poliamida o poliuretano

56 2

24-72 72

La pintura unicapa sirve de fondo y acabado, segn instruccin de pdvsa. para acabados color aluminio los productos aprobados son: epoxi mastic aluminio de venezolana de pinturas, amerlock. para acabados color diferente al aluminio: rust guard (epoxico) de montana o interplus 880 (poliuretano) de pinturas internacional. 15.3.2 Pintura Interior: Para tanques de almacenamiento de gasolina sin plomo, con plomo, diesel, jet a-1, se deber pintar toda la superficie interna del tanque. los tanques de acero al carbono nuevo y/o existente, sern limpiados internamente de acuerdo a los procedimientos para tratamiento de superficies indicados en este anexo segn el caso:

96

capa

mtodo de aplicaci n

descripcin de la pintura

espesor seco (mils.)

tiempo de secado hrs.

1er 2da 3er

pistola pistola pistola

epoxi amina aducto alto espesor blanco epoxi amina aducto alto espesor rosado o crema epoxi amina aducto alto espesor blanco

4 4 4

8 24 72

Para tanques de jet a-1:

capa mtodo de aplicaci n descripcin de la pintura espesor seco (mils.) tiempo de secado hrs.

1er 2da

pistola pistola

epoxi aducto amina alto espesor epoxi aducto amina alto espesor blanco

5 5

48 48

15.4 Consideraciones tcnicas para aplicacin de pinturas. La contratista deber exigir a los suplidores de las pinturas que los lotes de los productos especificados en los distintos sistemas protectivos de recubrimiento no tengan ms de tres meses de manufacturados, de manera que pueda hacerse uso de los mismos en un plazo inferior al perodo de vencimiento establecido por las fbricas, minimizando los riesgos de trabajos defectuosos y prdida de la garanta de los productos. No debe aplicarse la segunda capa sobre la capa de fondo zinc inorgnico, sin antes aplicar un rociado tipo neblina de solvente epoxi sobre este ltimo, con el propsito de permitir que el aire atrapado en el fondo zinc inorgnico sea desalojado. una vez realizado el rociado se esperan unos 10 minutos para comenzar con la aplicacin de la segunda capa. Las instrucciones de cada fabricante a los cuales se les haya adquirido las pinturas deben ser acatadas sistemticamente en cuanto al modo de almacenaje, mezclado de las mismas, tiempo de induccin y vida til despus de mezclados los componentes. las mismas sern cuidadosamente mezcladas en las proporciones indicadas y aplicadas dentro del tiempo lmite especificado por los fabricantes despus de la mezcla. Los fabricantes de pintura regularmente sugieren los tipos de solvente para la limpieza de los equipos de aplicacin y para el adelgazamiento de las pinturas. normalmente el volumen de adquisicin de estos solventes especficos est en una relacin de un 20% respecto a la cantidad de pintura que sea necesaria. en caso de que se necesite adelgazar la pintura (reducir la viscosidad), el tipo, grado y proporcin de solvente ser convenido con el fabricante del producto o se har de acuerdo a las instrucciones descritas en la especificacin tcnica de la pintura La aplicacin de las pinturas debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante
97

pertinente, especialmente en cuanto a las caractersticas de los tipos de equipos de aspersin a pistola. en lneas generales, las pinturas deben ser aplicadas con sistemas de rociado, a excepcin de las superficies de geometra irregular (bordes, esquinas, cordones de soldadura, orificios, tuercas, caras internas entre brida, etc.) en las cuales se debe hacer una aplicacin inicial a brocha de la primera capa del sistema de pintura para garantizar el adecuado cubrimiento de estas zonas. las brochas usadas en la aplicacin sern de un diseo y calidad que permitan la debida aplicacin de las pinturas. La aplicacin de las pinturas con sistema de rociado a pistola no debe realizarse con tiempos de brisa fuerte, debido a que no se logran los espesores especificados, los acabados suelen ser irregulares y las prdidas son notorias. La manguera y los recipientes sern limpiados cuidadosamente antes de la adicin de nuevos materiales. la pistola pulverizadora se mantendr entre 20 y 60 cm de la superficie a ser recubierta y ser sostenida siempre en ngulo recto con respecto a la superficie. cada rociada solapar a la anterior, las superficies grandes recibirn siempre pasadas en dos direcciones, en ngulo recto una de otra. el equipo y presin de atomizacin de los reguladores ser ajustado hasta que se encuentre el patrn de rociado deseado. no se deben pintar superficies con temperaturas del substrato metlico superiores a 50 c, inclusive existen pinturas cuyos fabricantes son ms estrictos en tal sentido, debido a que algunas pinturas tienen mayor tendencia al chorreo que otras. No se usar pintura en la cual el vehculo se haya endurecido y no se pueda incorporar por mezcla. as mismo, no se permitir utilizar pintura que se haya gelatinizado o que se haya espesado hasta el punto de requerirse adelgazador por encima del criterio del fabricante, para llevarla a una consistencia de aplicacin con brocha. No se debe realizar preparacin de superficie ni aplicacin de pintura cuando la temperatura de la superficie sea menor de 3 c (5 f) por encim a del punto de roco del aire circundante y/o la humedad relativa sea mayor de 85 %. esta recomendacin es tambin extensiva a los casos donde exista la posibilidad de un cambio desfavorable en las condiciones del tiempo dentro de dos (2) horas despus de aplicado el recubrimiento. La aplicacin de pintura llevada a cabo bajo condiciones atmosfricas dudosas (humedad relativa mayor a 80%) es responsabilidad del contratista. si cualquier trabajo de pintura se encuentra inaceptable, las superficies pintadas sern limpiadas y repintadas por cuenta de el contratista. Cada capa debe aplicarse uniforme y completamente sobre la superficie. todos los chorreados sern corregidos inmediatamente con brocha para asegurar que las superficies tengan, por lo menos, el espesor mnimo especificado de pelcula seca. Las pinturas con pigmento de aluminio y zinc deben estar permanentemente bajo agitacin mecnica durante su aplicacin, de manera que no se sedimente el pigmento en el fondo del envase, pues de lo contrario se generaran pelculas no uniformes en apariencias y/o calidad protectiva. Durante la aplicacin de pintura y secado de la misma, se proveer ventilacin adecuada si el rea de trabajo es encerrada, para facilitar el secado y curado de las pelculas de pintura, as como, para evitar la acumulacin de gases inflamables. sin embargo, se deben tomar las previsiones necesarias que impidan que penetre agua de lluvia a la superficie interna recubierta la cual afectara las propiedades del revestimiento de no haberse completado su curado.

98

Los sistemas de revestimiento interno requieren igualmente un tiempo de curado mnimo despus de haberse culminado su completa aplicacin, lo cual se traduce en que durante ese lapso de tiempo no pueden entrar en contacto con ningn lquido derivado de su servicio, prueba hidrosttica con agua o penetracin de agua de lluvia. El transporte e instalacin de las facilidades operacionales pintadas fuera de las instalaciones se efectuar despus de transcurrido el tiempo de secado mnimo. se evitar en lo posible daar el recubrimiento de pintura, tomando las medidas apropiadas, tales como el uso de eslingas no metlicas. los daos que se generen en las pelculas de pintura durante la movilizacin e instalacin deben corregirse siguiendo las instrucciones del fabricante o suplidor de la pintura. Los colores de acabado final deben regirse por lo establecido en las cartas de colores contenidas en la gua sp-228, desarrollada por la gerencia de seguridad de los procesos, la cual contiene tambin la normativa en cuanto a colores de anillos en tuberas segn servicio y el espaciamiento entre ellos. los cdigos de colores no son necesariamente aplicables para superficies bajo aislamiento o en servicio de baja y alta temperatura, debido a que los tipos de pinturas tcnicamente aptos no vienen en una amplia gama de colores, as como, por el hecho de que en lo posible debe evitarse el uso de pinturas con pigmentos de aluminio bajo aislamientos por su pobre desempeo y baja durabilidad. 15.5 Ejecucion de soldaduras: Los procedimientos de soldadura utilizados en la fabricacin / reparacin de tanques deben garantizar la obtencin de propiedades mecnicas adecuadas a los requerimientos del diseo y de los materiales, por lo tanto la contratista elaborar los procedimientos y registros de calificacin de acuerdo a la seccin ix del cdigo asme. Se podrn utilizar procesos manuales, semi-automticos y automticos para ejecutar las soldaduras. La contratista deber presentar antes de iniciarse cualquier actividad de soldadura que se requiera (relleno, soldadura a filete, solape, conexiones) un procedimiento de soldadura (eps) debidamente calificado (pqr), indicando las variables esenciales y no esenciales de cada uno de los mismos de acuerdo a lo establecido en el cdigo asme seccin ix. estos procedimientos sern revisados y avalados por la unidad de inspeccin de equipos de pdvsa. La calificacin de los procedimientos de soldadura y de los soldadores se har segn la seccin 7 del cdigo api-650 y en concordancia con la seccin ix del cdigo asme. Los pqr podrn soportar diferentes eps siempre y cuando no se modifiquen las variables esenciales. La contratista deber elaborar antes de proceder con las actividades de fabricacin, reparacin y/o reemplazo de pisos, paredes y techos un plan de soldadura a fin de determinar la secuencia de soldadura a seguir durante la ejecucin de estas actividades. los planes de soldadura deben ser validados primeramente por la supervisin de pdvsa. La contratista deber presentar un procedimiento de calibracin de mquinas de soldar y otro de disposicin y almacenamiento de electrodos en el cual se destaque la metodologa de calibracin, empleo de barreras de proteccin contra vientos, empleo de hornos porttiles, proceso de recuperacin de electrodos entre otros las soldaduras que sean efectuadas violando estas condiciones debern ser removidas y efectuadas nuevamente sin
99

costo adicional para pdvsa. La contratista deber mantener un nivel de rechazo en las actividades de soldaduras al mnimo posible dentro de las buenas prcticas de construccin. Los electrodos a usar para soldar debern cumplir con las especificaciones de electrodos para soldadura de arco elctrico en aceros de bajo contenido de carbono astm a-233 american standard testing materiales. La contratista solo podr utilizar soldadores que posean certificacin cied o equivalente, vigente de acuerdo a las variables esenciales que se empleen en cada caso en particular, y no se aceptar ningn tipo de desviacin. todas las soldaduras realizadas sern inspeccionadas por rayos x y/o ultrasonido segn las normas que apliquen contractualmente. La contratista ser responsable de conocer, elaborar y hacer cumplir los procedimientos de soldadura requeridos por pdvsa, en todos los trabajos de la obra. Antes de efectuar la soldadura, todas las piezas se limpiarn hasta metal vivo en las partes a unir con cepillo de cerdas de alambre o esmeril. el cepillo de cerdas de alambre o esmeril que se utilice para limpiar el metal debe estar completamente libre de sucio, virutas, desperdicios o lquidos que puedan contaminar la soldadura. Las soldaduras realizadas sobre juntas de solapamiento en los techo cnicos y en el fondo de los tanques, debern tener cordones de soldadura completa. Las soldaduras de los techo se probarn con caja de vaco y las de los pontones con liquido penetrante. Cuando se hagan reemplazo de secciones de las paredes del tanque, stas debern hacerse progresivamente, para minimizar el peaking y el beading. Las operaciones de soldadura se llevarn a cabo de acuerdo con la norma covenin 979 en lo que a seguridad se refiere. Donde se empleen vlvulas o conexiones soldadas tipo enchufe (socket weld), el rea a soldar deber limpiarse segn sspc-sp-2 o sp3 antes de comenzar a soldar. se deber dejar un espacio de 1/16 (1,5 mm. ), entre el extremo de la tubera y el fondo de la conexin enchufe del accesorio o vlvula a ser soldada, a fin de prevenir esfuerzos indeseables debido a expansiones. El supervisor de control de calidad de la contratista controlar que la calidad de las soldaduras se mantenga a un nivel igual al de las pruebas de clasificacin de los soldadores y reportar cualquier soldadura que no se encuentre en el nivel de calidad ya mencionado. Estandares radiograficos La aceptabilidad de las soldaduras examinadas por radiografas seran juzgadas por los estandares de asme boiler and pressure vessel code, seccin viii, divisin 1, parafos uw51 (b). Procedimientos de soldadura La especificacin de los procedimientos de soldadura utilizados en la construccin y
100

reparacin de tanques, se basa en la seccin ix welding and brazing qualifications del cdigo asme y la seccin 7 del cdigo api 650. Los procedimientos de soldadura a utilizar en la obra son los que sean aprobados por la supervisin de pdvsa. Soldadores Calificacin Los soldadores sern calificados de acuerdo con las normas de calificacin para soldadores del cdigo asme seccin ix div. 1. la prueba se efectuar en presencia del supervisor de pdvsa. La contratista deber suministrar todo el material requerido para todas las pruebas, as como todos los costos asociados para su ejecucin. Identificacin Toda soldadura se identificar mediante un sello correspondiente al soldador que la efectu, en presencia del supervisor de pdvsa. cada uno de los soldadores deber ser provisto del sello correspondiente para identificar sus soldaduras. cualquier unin soldada encontrada sin la identificacin correspondiente ser cortada, removida y soldada de nuevo por un soldador calificado por cuenta de la contratista. El sello de identificacin de cada soldador ser suministrado por la contratista. La contratista entregar al supervisor de pdvsa, un informe con todas las marcas de identificacin y el nombre del soldador a quien se le ha asignado cada cualun soldador no sigue en la obra, su marca deber anularse y no deber ser duplicada en el mismo trabajo. este informe formar parte del libro de vida de la obra. 15.6 Prueba de vaco a soldaduras.

Esta prueba se efectuara a las soldaduras que indique el supervisor de pdvsa, ya sea que estas soldaduras pueden sean existentes o hayan sido efectuadas por la contratista. para tal fin, la contratista utilizar una caja de vaci, de quince (15) centmetros de ancho, setenta y seis (76) centmetros de largo, y doce (12) doce centmetros de alto similar, con manmetros de rango veinte bajo cero (-20 a cero (0) libras por pulgada cuadrada (psi)..

La soldadura a inspeccionar estar libre de oxido y pintura, el vaci de prueba estar comprendido entre ocho bajo cero (-8) y -3.5 psi.. se aplicar una solucin jabonosa para la deteccin de las fallas. en caso de presentarse falla en soldaduras efectuadas por la contratista, este deber reparar dichas juntas y realizar nueva prueba de vaci sin costo adicional para pdvsa, en caso de presentarse fallas en soldaduras existentes pdvsa asumir el costo de reparacin y la nueva prueba que deber ser efectuada. las pruebas de vaco deben ser avaladas por inspeccin de equipos de pdvsa. 15.7 Fabricacin e instalacin de tubera metlica Los trabajos indicados en esta seccin comprenden, sin limitarse a ello, la prefabricacin en taller, manejo, transporte, fabricacin en sitio, corte y biselado, ajuste en sitio e instalacin de todas las tuberas de acero al carbono, tipo api 5l gr x-52, api 5l gr x-42, etc., en sch. std, 80, etc., ratting de 150#, 300#, etc., y 101

accesorios tubulares (codos, tees, bridas y otros) para la instalacin de la tubera en lnea .

La construccin de los prefabricados debe ser ejecutada en los talleres de la contratista. la contratista deber verificar todas las dimensiones en sitio, y las tuberas existentes. adems, deber verificar si existen interferencias o dificultades que deba superar durante el montaje y tomar todas las previsiones en la fabricacin. La contratista deber suministrar, antes del comienzo de la fabricacin, los procedimientos de soldadura y calificacin de soldadores para cada mtodo a ser utilizado en la fabricacin. Ser responsabilidad de la contratista remover suciedad, protuberancias internas, escamas sueltas, laminacin y sustancias extraas del interior de los tubos, antes que sean soldados. Se deber efectuar el tendido de todas las lneas sobre los soportes a instalar segn las recomendaciones civiles. Cualquier dao ocasionado, durante el montaje, a instrumentos y equipos o accesorios adyacentes, deber ser reparado o en su defecto reemplazado por uno nuevo, segn indicaciones de el representante de la compaia, por la contratista, sin costo alguno para la compaia. Bajo ninguna condicin la contratista deber soldar tuberas que presenten defectos, que no tengan ningn tipo de identificacin (nmero de colada, sch, fabricante, material, etc.) o instalar componentes que no estn dentro de la lista de marcas estandarizadas de la compaia. adicionalmente, se deber garantizar que cada junta de tubera est completamente limpia internamente en toda su longitud, antes de ser soldada. Se deber tomar previsiones para efectuar soldaduras cuando existan condiciones adversas del tiempo, tales como lluvias, vientos fuertes, exceso de humedad y polvo. Las tuberas debern ser alineadas a fin de prepararlas para que la soldadura quede en un plano perpendicular al eje del tubo; para lograr una alineacin exacta, la contratista utilizar grapas de alineacin para tubos y herramientas para la separacin ptima necesaria para la soldadura. Todos los esprragos sern lubricados con threadcote 701 o un compuesto similar, antes de su colocacin y ajustes de las tuercas, los cuales sern suministrados por la contratista. La contratista suministrar y mantendr en todo momento todos los planos y documentos del proyecto en el sitio de la obra, a disposicin de el representante de la compaia. Antes de ejecutar cualquier trabajo en las lneas de tuberas existentes la contratista deber contar con la autorizacin de el representante de la compaia y el mtodo de conexin deber ser aprobado por el representante de la compaia. La contratista deber identificar con letra de molde todas las lneas de proceso nuevas y existentes y los equipos instalados, as como las

15.8

Examen radiografico

La inspeccin radiografca para las soldaduras a tope en el cilindro, planchas anulares y conexiones, se realizar segn lo establece el cdigo api 650 en su ltima edicin.

102

El mtodo de examen radiografco estar en concordancia con el asme boiler and pressure vessel code, seccin v, nondestructive examination, articulo 2, radiographic examination. El personal encargado de realizar el examen radiografico y el personal responsable de la interpretacin y evaluacin de los resultados deber estar calificado como nivel i y nivel ii en radiografia respectivamente, de acuerdo a las normas snt-tc-1 (personal qualificatin and certificactin in nondestructive testing). La evaluacin de las soldaduras en las radiografas se har de acuerdo al asme seccin viii, divisin 1, prrafo uw-51 (anexo 10-4). La contratista deber presentar un procedimiento especfico para examen radiografico en el tanque, diseado segn el api-650. el mtodo a emplearse estar de acuerdo con la seccin v del cdigo asme e indicar entre otros: objeto, referencias, materiales a utilizar, estado superficial, tcnica radriografica, factores geomtricos, indicadores de calidad de imagen, densidad radiografica, identificacin de pelculas, evaluacin de indicaciones segn seccin viii del asme, calificacin del personal nivel i y ii, reporte radiografico. Despus de completados los trabajos, las pelculas sern de propiedad de pdvsa y debern ser incluidas en el libro de vida de la obra.
15.9 Proteccion anticorrosiva para estructuras metalicas. Estas especificaciones comprenden la proteccin anticorrosiva para todas las estructuras metlicas mencionadas en la parte civil de estas especificaciones. toda la pintura y el solvente sern suministrados por la contratista. Para la ejecucin de esta partida la contratista deber proceder de acuerdo a las siguientes especificaciones: a) Preparacin de la superficie General: Para obtener el mximo desempeo de los recubrimientos es esencial que la superficie a ser pintada o recubierta este adecuadamente preparada. ella deber estar siempre completamente seca, libre de rebabas, salpicaduras de soldaduras, fndente, xido, laminaciones, suciedad, polvo, grasa, aceite o cualquier otro material extrao, antes de aplicar cualquier tipo de pintura. Despus de efectuar la preparacin de la superficie; arenilla, polvo, etc., debern ser removidos y aplicadas una capa de fondo, antes de que ocurra recontaminacin o corrosin perjudicial. Procedimiento: Antes de iniciar la operacin de limpieza con abrasivo, toda la superficie a proteger ser limpiada de aceite, grasas, suciedad, marcas de creyn y otros materiales perjudiciales, donde sea requerido, de acuerdo a lo especificado en la norma sspc-sp-1. Todo agujero para perno ser limpiado con solvente antes de efectuar la limpieza con abrasivo. todo canto afilado ser removido.
103

Conchas de laminaciones, herrumbre, productos de corrosin, pintura o cualquier otro material extrao sern removidos por limpieza con chorro de arena hasta alcanzar la condicin de metal blanco, segn los requerimientos de la norma sspc-sp-5. El abrasivo para chorrear ser arena de slice angular, adecuadamente clasificada, lavada, secada y de primera calidad, libre de cloruros o de cualquier otro contaminante. Despus del sandblasting, todo el polvillo ser removido de la superficie con brochas limpias, aire comprimido (libre de aceite o agua) o mediante vaco o aspiradora. no se permitir limpiar con solvente y trapos despus del sandblasting. Las operaciones de limpieza con chorro de arena no sern ejecutadas bajo las siguientes condiciones: si existe humedad o aceite presente sobre la superficie o el suministro de aire. esto ltimo puede ser determinado revisando en la lnea cada 2 horas el filtro colector de agua y aceite. cuando la superficie de acero este a menos de 3c por encima del punto de roco o cuando la humedad relativa del aire sea mayor del 85%. la contratista deber disponer de termmetro de contacto magntico y psicrmetro (hidrmetro) adecuadamente calibrados para hacer determinaciones de temperatura del aire, humedad relativa y punto de roco. si existen reas adyacentes pintadas que no estn completamente secas. b) Sistema protectivo Inmediatamente despus de efectuada la limpieza con sandblast (utilizando arena libre de cloruro (< 60 ppm) y residuos arcillosos con una granulometra de malla 16-35) y a intervalos de veinticuatro (24) a setenta y dos (72) horas, entre capas de pintura, aplicar: Para las estructuras metlicas: capa inicial: fondo inorgnico rico de zinc capa intermedia: epoxi poliamida alto espesor capa de acabado: epoxi esmalte poliamida o poliuretano gris 3.0 mils 4.0 mils 2.0 mils

total 9.0 mils (Aplicar inicialmente el producto en brocha en todas las aristas e inmediatamente aplicar la capa correspondiente con pistola). En el caso de los elementos metlicos que conforman las barandas, la capa de acabado ser epoxi esmalte poliamida o poliuretano amarillo. 15.10 ensayo con liquido penetrante El examen superficial de soldaduras con lquido penetrante se realizar segn el cdigo api 650 y en concordancia con el asme boiler and pressure vessel code, seccin v, articulo 6 y el asme viii divisin 1, apndice viii. el objeto es encontrar defectos superficiales en los diferentes pases de soldaduras. La superficie a examinar como las reas cercanas adyacentes deben estar exentas de cualquier tipo de suciedad, grasas, escorias, polvo, aceite y cualquier otra materia extraa que pueda dificultar la buena realizacin del ensayo. para lograr una superficie limpia podrn
104

utilizarse acetona, alcohol, isoproplico, thiner, ect. se deber dejar secar la superficie por evaporacin normal del producto. no esta permitida la limpieza por medios mecnicos (arenado, granalla) puede tapar o ocultar defectos. Los lquidos penetrantes pueden ser fluorescentes o rojos (visibles por contraste de color). toda la superficie a examinar deber quedar totalmente cubierta con una capa uniforme del penetrante. la accin del penetrante deber dejarse mnimo 5 minutos a temperatura ambiente. despus de transcurridos ese tiempo se eliminar el exceso de penetrante teniendo cuidado de no retirarlo de las discontinuidades. esta apreciacin se har con un trapo humedecido de agua o acetona dependiendo del tipo de penetrante que se haya utilizado. Despus que la superficie este seca ser aplicado el revelador en una capa fina distribuida en toda el rea a examinar. al mismo tiempo se observar el comportamiento del rea en cuestin y se interpretar finalmente despus de 7 minutos aproximadamente cualquier discontinuidad superficial de la soldadura. el examen con liquido penetrante se debe realizar de acuerdo a un procedimiento escrito, elaborado de acuerdo a lo requerido en t-150 de la seccin v. No se utilizarn diferentes tipos de sustancias para una misma zona examinada. La aceptacin, rechazo y reparacin de las soldaduras examinadas estar de acuerdo con el asme - boiler and pressure vessel code , seccin viii, divisin 1, apndice viii, prrafo ua-94 y 95 (anexo 10-5). El personal encargado del ensayo ser calificado de acuerdo a las normas snt-tc-1a. 15.11 Carga, transporte y bote de material sobrante. La contratista ejecutar todo el trabajo de bote de los materiales sobrantes o indeseables (tierra, escombros o roca). se incluye la carga, la descarga hasta el sitio de bote. el material a ser botado deber permanecer en el sitio de trabajo el menor tiempo posible, en donde no afecte las labores de construccin y futura operabilidad del mismo. el lugar exacto del sitio de bote ser indicado por inspector. pdvsa se reserva el derecho de cambiar el sitio de bote durante el transcurso de la ejecucin de los trabajos. Procedimientos para la ejecucin del trabajo Comprende carga y descarga en el lugar indicado por pdvsa, de todo el material sobrante o no apto para rellenos, segn ste los ordene o autorice. en el sitio de bote el material ser colocado y extendido en capas no mayores de 30 cm, compactadas a paso de mquina. los taludes resultantes sern conformados, en todo a completa satisfaccin de pdvsa. En especial, la contratista tomar las precauciones para evitar el arrastre del material depositado por la accin de corrientes de agua. Las vas o caminos que seguir el equipo entre el sitio de trabajo y el sitio de bote sern determinados de comn acuerdo con pdvsa, quien deber aprobarlos antes de iniciarse los trabajos. la apertura y conservacin de caminos de acceso hacia el sitio de bote ser por exclusiva cuenta de la contratista. En cualquier caso, dichos caminos deben ser las vas ms cortas y practicables entre los dos centros de gravedad.

105

15.12 Mantenimiento de valvulas. El alcance contempla el desmantelamiento, cegado de las tuberas / conexiones a tanques con disco ciegos en el sitio del desmantelamiento de las vlvulas, mantenimiento de la vlvula y reinstalacin donde se incluye el suministro de los esprragos y las empacaduras requeridas para su instalacin. Los servicios que se le realicen a las vlvulas debern tener sus certificados de mantenimiento y/o reparacin y en estos se indicarn las partes que se cambiarn, las pruebas realizadas las cuales deben estar certificadas por pdvsa, y la respectiva garanta escrita de cada vlvula. Entre las actividades de mantenimiento que pudiese requerir en cada vlvula se puede considerar: limpieza y suavizacin, destape del sistema de purga y el detector de hermeticidad y verificar el perfecto sellado de los slips. pruebas de hermeticidad de casco y compuerta. en vlvulas de vstago ascente : hacer prueba de dureza, ajustar prensa estopa. si hay fuga desarmar mecanismo de arrastre vstago/volante verificando asiento interno del husillo. verificar condiciones estructurales. hacer pruebas de presin a las vlvulas. Luego de confirmada la despresurizacin del sistema, la contratista deber retirar o instalar la vlvula bridada. En caso de vlvulas bridadas, la contratista deber instalar las empacaduras nuevas verificando detalladamente que s este instalando la adecuada. adicionalmente, colocar y ajustar los esprragos nuevos. La contratista suministrar personal y equipo necesario para la correcta ejecucin de esta actividad, en especial aquellas herramientas a ser utilizadas en el izamiento, manejo y transporte como aparejos, seoritas, abre flange, gras, camin, montacarga, etc. La contratista deber tener especial cuidado en la continuidad de la corriente esttica a fin de evitar chispa durante la separacin de las bridas. de igual manera, ser responsable de no derramar en el rea bajo ninguna circunstancia cualquier contaminante ambiental (solventes, crudo, detergentes, pinturas, condensado, etc.), manteniendo en sitio recipientes para su recoleccin de estas sustancias mientras se ejecuta la actividad. Una vez finalizada la ejecucin de la actividad la contratista deber esperar en sitio mientras que el operador coloque en servicio el sistema y este alcance la presin de operacin. de presentarse filtracin, la contratista deber corregirla sin costo adicional para la compaia. 15.13. Reparacion de soldaduras. Los procedimientos de soldadura a ser utilizados en la reparacin de defectos superficiales en las planchas o cordones de soldadura, deben ser preparados y calificados de acuerdo a la seccin ix del asme. Las reparaciones de los cordones de soldadura se harn a travs del proceso de arco elctrico para estructuras metlicas de acero al carbono tales como lminas, ngulos, vigas, soportes, etc. Los defectos de soldaduras sern reparados removiendo el material defectuoso sacando tales defectos ya sea por esmeril o fusin desde uno o ambos lados de la junta, como se
106

necesite y posteriormente soldando nuevamente, solamente se debe retirar suficiente material de las juntas defectuosas para corregir los defectos. Todas las soldaduras reparadas sern verificadas por los mtodos de inspeccin establecidos en las normas y especificaciones de pdvsa. El contratista deber realizar reparaciones con soldadura arco elctrico en estructuras metlicas y planchas de acero al carbono existente en el tanque y las que contemplan estas especificaciones. el contratista deber suministrar el equipo para carbonear a fin de remover la soldadura existente. el contratista deber biselar las piezas a soldar para garantizar el relleno de material y as garantizar la correcta soldadura de la pieza daada. Antes de iniciar cualquier soldadura el contratista deber suministrar un procedimiento por escrito de soldadura para reparar la estructura y/o planchas metlicas acorde con el espesor, geometra y tipo de material a realizar en la junta y este deber ser avalado por el supervisor de pdvsa. Dado que la partida se pagar por metro lineal de cordn de soldadura ejecutado y aprobado de acuerdo a las pruebas de calidad establecidas, se podr reparar / instalar lminas y/o estructuras de cualquier espesor. 15.14 Suministro e instalacion de valvulas bridadas, soldadas y roscadas. 15.14.1 Suministro de valvulas bridadas, soldadas y roscadas Las vlvulas suministradas por la contratista debern ser de buena calidad y cumplir con las especificaciones requeridas, adems debern ser presentadas a pdvsa para su inspeccin y aprobacin, con su correspondiente certificado de calidad y origen. pdvsa podr rechazar cualquier vlvula que no cumpla con lo anteriormente expresado y la contratista estar en la obligacin de reemplazarla sin costo adicional alguno para pdvsa. Todas las vlvulas que suministre la contratista debern estar de acuerdo con las marcas estandarizadas, modelos, estilos certificados, normas especificas y prcticas de pdvsa. 15.14.2 Instalacion de valvulas bridadas, soldadas y roscadas Las vlvulas debern ser almacenadas adecuadamente de forma que no sean daadas. deben ser almacenadas con el volante hacia arriba y fijadas con topes que impidan que se caigan con facilidad. las de dimetros pequeos deben ser resguardadas bajo techo o en depsitos cubiertos para evitar ser daadas o se pierdan con facilidad. las caras de las bridas de las vlvulas y dems superficies maquinadas debern engrasarse para prevenir corrosin, siendo la contratista la nica responsable por el suministro y aplicacin de la grasa y aceite necesario. Todas las conexiones de las bridas de las vlvulas se ajustarn con esprragos y tuercas hexagonales segn las especificaciones. todas las bridas y roscas de las vlvulas debern ser protejidas hasta su montaje final con tapas metlicas o plsticas. Las vlvulas al ser montadas en las tuberas debern quedar perfectamente alineadas, de modo que la unin de las bridas, roscas o soldaduras no queden sometidas a esfuerzos excesivos que impidan una unin perfecta, y ocasiones daos o deformaciones en la vlvula, tubera y/o esprragos, o concentracin de esfuerzos residuales.

107

No se permite el levantamiento de las vlvulas por el volante u otro componente de esta. debern ser izadas con eslingas de mecates o bandas plsticas u otro material que no dae la vlvula, alguno de sus componente o el revestimiento. Las vlvulas deben identificarse con una lmina de acero inoxidable de 8 cm. x 5 cm. x 1/8 de espesor, troquelada con la identificacin. la lmina de identificacin deber contar con un anillo u oreja para ser sujetada a la vlvula en uno de sus esprragos y en una posicin visible y que no impida la buena operacin de la vlvula. en vlvulas roscadas y soldadas se colocar en el volante y/o palanca segn aplique. en vlvulas de retencin se soldara al cuerpo de las vlvulas sin producir penetracin en ellas. Cualquier dao ocasionado a las vlvulas, durante el transporte, manipulacin, almacenaje, montaje, etc., deber ser reparado o en su defecto reemplazada por una nueva, segn indicaciones del supervisor de pdvsa, por la contratista, sin costo alguno para pdvsa. La contratista instalar las vlvulas previa notificacin con suficiente anticipacin ( al menos de un da) al supervisor de pdvsa quien deber supervisar para montaje. Para el montaje de las vlvulas la contratista deber presentar el respectivo procedimiento de montaje segn cada tipo de vlvula. el apriete de los pernos debern hacerse segn la secuencia y con la aplicacin de los momentos de torque indicadas en las normas y procedimientos de pdvsa. el torque aplicado deber ser verificado con un torquimtro, el cual deber tener su certificado de calibracin respectivo. 15.15 Prueba hidrostatica La prueba hidrosttica ser segn se establece en la seccin 5.3.3 del cdigo api 650 ltima revisin. El tanque estar liberado mecnicamente para el inicio de la operacin de llenado. Se controlar la rata de llenado, de modo de lograr un llenado uniforme. Los topes de llenado sern los indicados en las normas y especificaciones para cada tipo de tanque. Se mantendr la prueba hidrosttica durante 24 horas con el tanque lleno a un 100% de su capacidad. Despus de la prueba se limpiar cualquier depsito de agua, sedimento u otro sucio depositado en el tanque despus de la prueba hidrosttica, de forma tal que el interior del tanque quede seco, limpio y listo para operacin. Ser presentado un informe con todas las mediciones realizadas durante la prueba. La calibracin del tanque se realizar durante la prueba hidrosttica en concordancia con la norma api 2550. Durante la prueba hidrosttica se realizar una prueba de flotacin del techo en donde se verificar el funcionamiento de la tubera de drenaje ( adems de la prueba hidrosttica de esta) y de la escalera deslizante. La tubera de drenaje ser probada hidrostticamente a 50 psi.

108

15.16 Prueba neumatica Las soldaduras de las planchas de se probarn cuando se requiera, aplicando aire a presin (25 psi sisor) y enjabonando las soldaduras, segn el procedimiento descrito en la seccin 5.3.5. del cdigo api 650. la prueba se harn antes de la prueba hidrosttica 15.17 instalacion de planchas Techo del tanque Se chequear que la colocacin de la planchas a instalar mantengas la distribucin original, para lo cual la contratista har el levantamiento del sitio donde se har la remocin de la seccin de plancha en mal estado y lo colocar en un dibujo con las dimensiones de la plancha a colocar y su ubicacin topogrfica con respecto al tanque. No se permitir el solape de cuatro planchas. Se verificar que la secuencia de soldadura segn el mapa de soldadura presentado en el procedimiento de trabajo a emplear aprobado por el supervisor de pdvsa. La instalacin de las lminas no deben quedar depresiones que permitan la acumulacin de agua. en tanque de techo cnico, la contratista chequear que la lmina instalada concuerde con el valor de la pendiente mnima especificada segn se indica en el cdigo api 650. Se manejar y almacenar las planchas usando los herrajes de sujecin apropiados y se usarn listones de madera para evitar el contacto directo con el suelo. Las soldaduras de las planchas debern ser completas por la parte superior y por la parte inferior donde se supongan hubiesen deflexiones adyacentes a vigas rigdizadoras o cualquier miembro rgido, se realizarn soldaduras intermitentes de 2 de longitud por cada 8 pulgadas de separacin de extremo a extremo. esto ser en los solapes que estn a menos de 12 pulgadas de cualquier miembro rgido antes mencionado. Piso del tanque Se chequear que la colocacin de la planchas a instalar mantengas la distribucin original, para lo cual la contratista har el levantamiento del sitio donde se har la remocin de la seccin de plancha en mal estado y lo colocar en un dibujo con las dimensiones de la plancha a colocar y su ubicacin topogrfica con respecto al tanque. No se permitir el solape de cuatro planchas. Se verificar que la secuencia de soldadura segn el mapa de soldadura presentado en el procedimiento de trabajo a emplear aprobado por el supervisor de pdvsa. Las cuchillas se soldaran de ltimo a fin de poder corregir posible deformaciones debidas a contracciones de las soldaduras. Se manejar y almacenar las planchas usando los herrajes de sujecin apropiados y se usarn listones de madera para evitar el contacto directo con el suelo.

109

Paredes del tanque Se chequear que la colocacin de la planchas a instalar mantengas la distribucin original, para lo cual la contratista har el levantamiento del sitio donde se har la remocin de la seccin de plancha en mal estado y lo colocar en un dibujo con las dimensiones de la plancha a colocar y su ubicacin topogrfica con respecto al tanque. Se verificar que la secuencia de soldadura segn el mapa de soldadura presentado en el procedimiento de trabajo a emplear aprobado por el supervisor de pdvsa. Las soldaduras sern inspeccionadas visualmente y radiografiadas las previamente seleccionadas segn la norma api-650 ( anexo 10-3). Se verificar la preparacin de los bordes de las planchas a soldar. no se debern hacer huecos en las planchas del cuerpo por propsito de montaje. En el caso de reemplazar secciones de las paredes, las planchas deben tener la curvatura requerida segn el dimetro del tanque y lo que indique la norma api-650 y las normas y especificaciones de pdvsa. el costo del rolado de las planchas, debe incluirse en la partida respectiva. Se manejar y almacenar las planchas usando los herrajes de sujecin apropiados y se usarn listones de madera para evitar el contacto directo con el suelo. para las planchas del cilindro se usar un arreglo de forma tal que la curva predefinida que tenga la plancha se mantenga. 15.18 Ensayo ultrasonicos cuando la examinacin ultrasnica esta especificada, el mtodo ser de acuerdo al asme boiler and pressure vessel code, seccin v, examen no destructiva, articulo 5. el examen ultrasnico se debe realizar de acuerdo a un procedimiento escrito, elaborado de acuerdo a lo requerido en t-150 de la seccin v. los estndares de aceptabilidad pueden ser determinados de comn acuerdo entre la contratista y pdvsa los inspectores o examinadores que realicen el ensayo ultrasnico, debern estar calificados de acuerdo con el snt-tc-1a, con los suplementos y apndices que sean aplicables a la tcnica y mtodo utilizado..

15.19 Ensayo por el metodo de particulas magneticas Cuando se especifica el examen por medio de partculas magnticas, el mtodo de examne debe estar de acuerdo a lo especificado en el asme boiler and pressure vessel code, seccin v, examen no destructiva, articulo 7. El examen de partculas magnticas se debe realizar de acuerdo a un procedimiento escrito, elaborado de acuerdo a lo requerido en t-150 de la seccin v. Los estndares de aceptacin, la remocin de defectos sern regidos por el asme - boiler and pressure vessel code , seccin viii, divisin 1 apendice vi, pargrafos ua-73 y ua-72.

110

Los inspectores o examinadores que realicen el ensayo ultrasnico, debern estar calificados de acuerdo con el snt-tc-1a, con los suplementos y apndices que sean aplicables a la tcnica y mtodo utilizado.. 15.20 Diseo, fabricacin e instalacin de domo geodsico de aluminio. Para el diseo, la fabricacin y la instalacin, la contratista deber cumplir con las normas de fabricacin api-650, seccin g, ltima edicin y sin limitarse a ello deber tener las siguientes especificaciones: La contratista debe elaborar el diseo de cada domo geodsico en su totalidad como una estructura esfrica, dentro de un sistema completamente hermtico al agua, bajo las condiciones de carga dadas, adaptado a las dimensiones especificadas, estando cubierto de paneles lisos de aluminio, soportado nicamente en la periferia o casco del tanque, debiendo contar con un anillo de tensin (rigidizador) para evitar la transmisin de cargas horizontales sobre el casco del tanque. no se permitir el solape de los paneles de aluminio ni su unin a travs de tornillos. Se emplearn accesorios para cubrir las intersecciones de los paneles, los cuales debern garantizar la condicin de sellado hermtico, establecindose un mnimo de 4 pulgadas de solape. estos accesorios no debern crear bolsas ni depresiones que puedan almacenar agua, y deber emplearse sellos encapsulados a base de neopreno de acuerdo al tipo de fluido almacenado. El sistema de fijacin de los paneles a las vigas de la estructura, deber ser atornillado, con uso de tornillos de aleacin compatible con el aluminio, en una ranura preformada en el perfil. los tornillos debern ser autorroscantes, capaces de crear su propia rosca en la ranura de la viga de aluminio. el diseo deber asegurar que el tornillo fracture en caso de que sobre-apriete, antes que las estras en la ranura de aluminio se aslen. los soportes deslizantes del domo, debern ser piezas rgidas, soldadas en taller y colocadas sobre el elemento base y/o fabricadas mediante cualquier otro proceso previamente aprobado por la compaa, y colocadas sobre el elemento base, formado por acero inoxidable y tefln, para eliminar el efecto de las fuerzas de roce. La contratista deber emitir y entregar a la compaa un paquete de planos y especificaciones mostrando dimensiones, espesores, materiales, acabados, procedimiento de instalacin, cargas y esfuerzo de diseo y admisibles. todos los materiales suministrados y utilizados por la contratista debern ser nuevos y en ptimas condiciones, debiendo suministrar una lista completa de estos materiales para su revisin y/o aprobacin a, la compaa. la seleccin de los materiales a utilizar deber realizarla la contratista bajo criterios de compatibilidad con la segregacin y las condiciones ambientales, las caractersticas principales de las aleaciones, tales como tolerancias, composiciones y propiedades mecnicas, debern ser documentadas. Todos los miembros estructurales debern tener forma apropiada y ser fabricados con aleacin 6061- t6 u otra aleacin reconocida con propiedades equivalentes. los paneles debern ser fabricados de una aleacin de la serie 3000 con un espesor mnimo de 0,05 pulgadas. la tornillera deber ser acero inoxidable serie 300. los dimetros y resistencia mecnica de los tornillos debern ser verificados por la contratista. todos los sellantes debern ser compuestos de silicn y mantenerse flexibles en temperatura de hasta 300 f, sin perder sus propiedades, resquebrajarse, elongarse o deformarse y debern ser compatibles con el producto almacenado.

111

las vigas estructurales del domo debern ser fijadas mediante remaches de aluminio a los nodos o por cualquier otro proceso de fijacin previamente aprobado por la compaa. son requeridos por 10 menos dos (4) tragaluces removibles, pero igualmente hermticos. todos los miembros estructurales de aluminio y conexiones debern ser diseados segn la "aluminum association specification for aluminum structures". Los tornillos debern ser seleccionados segn las siguientes especificaciones de esfuerzos admisibles: material 2024t4 aluminio 7075t75 aluminio serie 300 ss serie 300 ss esfuerzo traccin 26 28 25 34 admisible a esfuerzo admisible a corte 16 17 18 25

Los esfuerzos admisibles a traccin aplican al rea de la raz de la rosca, los cortantes aplican al rea en el plano de corte. el domo deber ser diseado para carga muerta ms carga viva, segn se indica en las normativas civiles estndares. el domo deber ser diseado de acuerdo con lo especificado en la norma api 650, apndice "g", cumpliendo cdigos y normativas de construccin vigentes. la carga muerta a ser considerada ser el peso total de los materiales y todos los accesorios requeridos fijados al domo. las cargas de viento sern aplicadas segn las normas y cdigos vigentes. La contratista realizar el estudio (topogrfico) de verticalidad y redondez, previo a la instalacin del domo, quien deber considerar las cargas producidas, en magnitud y direccin por la presencia del domo. cualquier refuerzo necesario para adecuar la estructura del tanque al uso del domo, deber ser informado a la compaa, previa instalacin del mismo. La contratista deber considerar las siguientes normas para el diseo, fabricacin e instalacin de los domos: api -650 welded steel tanks for oil storage: el apndice "g" del api-650 incorpora el uso de los domos geodsicos de aluminio para tanques nuevos o existentes, estableciendo los criterios de diseo, fabricacin y montaje. en los casos de tanques existentes el domo reemplaza el techo soportado de acero soldado. ansi a-58 minimum design loads for buildings and other structures. astm-c509 standard specifications for cellular elastomeric preformed sealling material. aluminum association specification for aluminum structures. aisi stainless steel cold formed structural design manual. aeea d-100. La contratista deber considerar en el diseo, fabricacin e instalacin de los domos y sus accesorios para acomodar los sistemas existentes de medicin de nivel, sistemas de espuma o contra incendios. incluir una (1) cabina de aforo en el lugar indicado por la compaa, la cual deber contar con una (1) facilidad para dos bocas de aforo de 8", manual
112

y con radar con su respectiva plataforma, pasamanos y escalera de acceso de aluminio, una (1) facilidad para el tubo de 3" para sistema corrector por temperatura, as como tambin deber contar con una (1) escotilla de acceso de 24" x 24" para la inspeccin y acceso a escalera interna vertical a la cubierta flotante de aluminio. el domo deber disponer de un (1) venteo central de 8", conforme a la norma api-650. todos los venteos y aperturas sern equipados con mallas antipjaros u otro diseo para prevenir la entrada de animales al tanque. estos accesorios deben estar diseados e instalados previendo la seguridad de los operadores del tanque. todos los trabajos de instalacin, as como las actividades relacionadas con la misma, debern ser ejecutadas por personal con experiencia en este tipo de trabajo. La contratista deber ofrecer garanta por escrito de diez (10) aos, tanto por el fabricante como por la empresa instaladora, debiendo reparar y/o reponer cualquier defecto observado en ese periodo posterior a la aceptacin del trabajo. cualquier modificacin que deba realizarse en el tanque para la instalacin del domo, se deber hacer atendiendo las disposiciones de la norma api-650. el tanque deber contar con puesta a tierra de manera adecuada, para proveer proteccin al tanque de las descargas elctricas atmosfricas. La contratista deber suministrar todos los materiales para la fabricacin e instalacin de los domos, como son: perfiles y lminas de aluminio con todos sus accesorios (sellos) aislantes y soporteras, mecates, materiales de limpieza, empacaduras aislantes, tornillera, equipos de izamiento y materiales de consumo. la carga, descarga, transporte y manejo de materiales ser por cuenta de la contratista. La contratista proveer instalaciones de almacenaje adecuados para todos los materiales requeridos en la obra. estas instalaciones debern ser aprobadas por la compaa antes de que la contratista proceda al transporte de los materiales. la contratista deber efectuar a sus expensas la prueba de hermeticidad del domo para lo cual suministrar el agua limpia necesaria. El contratista deber entregar un manual de instalacin y otro de mantenimiento en idioma espaol, al completar la instalacin del domo. el rendimiento mnimo que deber obtener la contratista para realizar esta actividad es el siguiente: diseo: 15 das. fabricacin y puesta en sitio: 45 das. instalacin: 24 das. esta partida se pagar por cada domo diseado, fabricado y debidamente instalado con todas sus pruebas, segn el dimetro solicitado. 15.20.1 Diseo, fabricacin e instalacin de cubierta flotante de aluminio. La contratista suministrar e instalar la cubierta flotante en el tanque, para ello deber cumplir con las normas de fabricacin api-650, seccin h, ltima edicin y sin limitarse a ello deber tener las siguientes especificaciones: ser diseada y construida de tal manera que opere sin tensiones a travs de toda la altura del tanque, sin atencin de personal y sin generar daos a la misma o a cualquier parte del tanque. tambin deber flotar y descansar a una posicin plana; para ello se deber tomar en cuenta la deformacin o asentamiento del tanque, segn el estudio de verticalidad y redondez del ste. La contratista deber suministrar todos los materiales, fabricar e instalar la cubierta interna flotante, todo de acuerdo con la ultima edicin del api 650, apndice h y de acuerdo a las especificaciones adicionales indicadas en este contrato. la cubierta deber ser del tipo: cubierta de aluminio sobre flotadores tubulares (membrana sin contacto con el fluido). segn el punto h.2 indicado en el apndice h, api 650. la cubierta flotante interna ser fabricada en

113

aluminio, el cual deber cumplir con los requisitos de la seccin 2 del ansi b96.1. no est permitido el uso de plsticos o espuma como elementos estructurales y/o flotacin. Sellos de la cubierta El espacio anular existente entre la cubierta flotante y la pared del tanque, ser sellado por medio de un dispositivo flexible. las escaleras, tuberas de aforo y/o cualquier otro elemento que penetre la cubierta flotante, debern ser provistos con el mismo sello que no permita el escape de vapores del producto almacenado. el sello perifrico ser del tipo de zapata mecnica con sistemas de tijeras capaz de funcionar sobre las paredes deformadas y remachadas del tanque y tendr un rango de operacin mnimo de 3" hasta 20". todas sus partes metlicas debern ser de acero inoxidable serie 300, deber contar con una barrera de vapores de tefln laminado con un mnimo de 10 milsimas de pulgada por ambas caras y adems deber ser inerte a productos aromticos y ser compatible con el producto almacenado. por cada 3.5 metros de longitud de sello, deber tener por lo menos doce (12) puntos que reciban presin constante sobre la zapata, para as mantener la presin de sellado uniformemente. el sistema del sello debe cumplir la condicin de poder ser reparado en servicio. Juntas da la cubierta Las juntas entre miembros de aluminio cumplirn con los requerimientos en la seccin 3.1 del ansi b.96.1 y en la seccin h.4.3. del api 650. todas las juntas de la cubierta solapadas en contacto con los vapores del producto almacenado, debern ser selladas para garantizar que no existan fugas de vapor a travs de las mismas. la tornillera utilizada ser de acero inoxidable serie 300, y no deber estar en contacto con la zona de vapores, a fin de evitar fugas de gases a la atmsfera. Flotacin La cubierta flotante interna estar soportada por pontones o flotadores fabricados con lminas aluminio de espesor de 0.051 pulgadas o superior, los cuales deben poseer una flotacin mnima de dos (2) veces el peso muerto de la misma. adicionalmente, la cubierta deber ser capaz de flotar sin dao adicional, aunque dos (2) de sus pontones estn perforados. los pontones sern utilizados slo como elementos de flotacin y no como elementos estructurales rigidizadores, a fin de evitar fatiga o agrietamiento que generen su colapso (hundimiento). Aterramientos Todas las partes conductivas de la cubierta flotante deben ser interconectadas elctricamente a la estructura del tanque. esto se llevar a cabo mediante el uso de cables flexibles conectados entre la cubierta y el techo fijo del tanque (mnimo tres uniformemente distribuidos). los cables sern de acero inoxidable con un dimetro mnimo de 1/8" para asegurar resistencia mecnica y a la corrosin, flexibilidad en las juntas y larga vida til. la cantidad y dimetro finales de los cables requeridos para la conexin a tierra de la cubierta sern determinados por la contratista y aprobados por la compaa. Cargas sobre la cubierta La cubierta ser diseada para soportar como mnimo seis (6) personas (1000 lb por pie cuadrado) caminando simultneamente en cualquier lugar de la misma, estando esta en
114

condicin de flotacin o descansando sobre sus soportes sin que se produzcan daos y sin permitir el acceso del producto sobre la misma. la contratista realizar la prueba de resistencia con pesas calibradas sobre el techo instalado, en los puntos que considere el representante. Soporte de la cubierta El diseo de los soportes de la cubierta ser de acuerdo al aparte de h.4.7. del api 650 y los mismos debern adaptarse a dos (2) posiciones (operacin y mantenimiento). los soportes (patas) deben estar unidos a la estructura del techo flotante y no a los pontones de flotacin. el extremo inferior de las patas deber poseer una proteccin o zapata de acero inoxidable con rea mnima de 220 cm2, y sobre el rea del piso del tanque donde stas descansarn se colocarn refuerzos soldados al piso con el fin de distribuir las cargas puntuales ellas generan por el peso de la cubierta y a la vez proteger el revestimiento del tanque. la contratista deber tomar en cuenta los desniveles que presente el piso del tanque. Escalera La cubierta flotante deber ser suministrada con una escalera vertical interna, de acuerdo a lo establecido en el aparte h.6.1. del api 650, con su boca de acceso en el techo tipo domo. Venteos Venteos de presin y vaco La contratista evaluar los requerimientos de venteo para las condiciones de llenado y vaciado del tanque, por lo que la cubierta deber contar con el o los dispositivos necesarios a fin de aliviar las descargas de gas sin que la misma sufra daos en su estructura. la contratista estimar la cantidad y tamao de los venteos a fabricar segn lo especifica el aparte h.6.2.1 del api 650 y el api 2000 y lo someter a la consideracin y/o aprobacin de la compaa. el representante suministrar la informacin tcnica necesaria sobre la condicin de operacin. Venteos de circulacin La contratista evaluar los requerimientos de venteo para circulacin de acuerdo a lo establecido en el aparte h.6.2.2. del api 650 y del api 2000 y lo someter a la consideracin y/o evaluacin de la compaa. las aberturas perifricas de circulacin estarn localizadas sobre el ltimo anillo de la pared del tanque y contarn con malla y cubierta protectora de la intemperie. las cubiertas protectoras de los venteos sern diseadas para maximizar el flujo de aire a travs de las mismas. las aberturas de venteo proveern suficiente venteo de emergencia para satisfacer los requerimientos de alivio de presin de acuerdo con la norma api 2000. Mecanismo de antirrotacin La contratista contemplar en el diseo de la cubierta un mecanismo que evite que la misma rote en condiciones de operacin y el mismo se ubicar en una posicin adecuada de manera que no cause interferencias. Aberturas de sobrellenado y barras de tope (kick -out bars) La contratista evaluar los requerimientos de ventanas de rebose (overflow vents) segn lo especifican los apartes h.6.3.2, h.6.3.3 y h.6.3.4. del api 650 y lo someter a la
115

consideracin y/o aprobacin de la compaa. de igual manera la contratista deber instalar barras metlicas (kick-out-bars) sobre las ventanas de rebose para evitar atascamiento de sta y el sello perimetral de la cubierta de acuerdo a este mismo cdigo. Bocas de visita y escotillas de inspeccin el diseo de las bocas de visita requeridas en la cubierta flotante ser de acuerdo a lo especificado en el aparte h.6.5 del api 650. la cubierta deber poseer tubos de drenaje de al menos 1 pulgada de dimetro para desalojar cualquier producto o condensado que alcance la parte superior de la membrana. adems deber proyectarse unas 4 pulgadas dentro del producto y disponer de un dispositivo tipo check que evite la evaporacin distribuida en el rea de la cubierta. deber proveerse de un faldn hermtico a lo largo de toda la periferia de la cubierta, escalera, columnas y otros accesorios, el cual deber proyectarse al menos 6 pulgadas sobre el nivel del lquido (para contener la turbulencia del producto) y al menos 4 pulgadas por debajo de ste, para producir un sello positivo en los vapores, excepto las vlvulas de vaco/ventilacin. Fabricacin, montaje, soldaduras y pruebas La fabricacin, montaje, soldaduras y pruebas de la cubierta flotante se realizarn segn se indica en el aparte h.7 del api 650. la contratista debe verificar que la cubierta se desplace libremente durante todo su recorrido y que el sello se ajuste a las deformaciones de la pared del tanque. La contratista deber efectuar a sus expensas la prueba de hermeticidad de la cubierta flotante, para lo cual suministrar el agua limpia necesaria. la contratista deber efectuar la prueba de flotabilidad con agua suministrada por la misma. al finalizar la prueba la contratista deber desalojar el agua del interior del tanque y disponerla en el lugar indicado por el representante de pdvsa La contratista deber usar las ltimas ediciones de las normas y cdigos descritos a continuacin, para el diseo, materiales, fabricacin, instalacin y pruebas de las cubiertas flotantes internas: American petroleum institute (api) api 650 "welded steel tanks for oil storage -section h" api653 "tanks inspection, repair, alteration and reconstruction" api 2000 "venting atmosferic and low-pressure storage tanks". exxon bp 9.7.4 "internal floating covers for atmosferic storage tanks". american society of mecnanical engineers (asme) seccion v "nondestructive examination". seccion ix "welding and brazing qualification". steel structures painting council (sspc) sspc sp 2 "hand toll cleaning (steel structure painting manual).

116

petrleos de venezuela s.a. f.201 prt "tanques" La garanta mnima ser de 10 aos y respaldada tcnicamente. 15.20.2 suministro e instalacin de escalera vertical para acceso al techo flotante. Alcance: la contratista suministrar e instalar la escalera vertical para acceso al techo flotante de 50 cm de ancho. entre los materiales a utilizar en esta actividad se mencionan: tubos de 2" de dimetro y cabilla redonda lisa de 1" de dimetro. 15.21. aseguramiento y control de la calidad Alcance: El alcance consiste pero sin limitarse a ello, en la contratacin de una empresa que suministre todos los equipos, servicios, herramientas y el personal tcnico calificado y certificado, que supervise y verifique la calidad de los trabajos de mantenimiento realizados por la cntratista, segn las normas y especificaciones aplicables. La contratista deber presentar en su oferta el curriculum del personal tcnico del rea de calidad para que sea ser evaluado por pdvsa. El grupo de calidad deber entre otras realizar las siguientes actividades inherentes a su funcin: - inspecciones visuales, tintes penetrante, ultrasonido, rayos x, prueba de vaco de pisos de tanques, ensayo con mfl (fuga de campo magntico), holiday, prueba hidrosttica, mediciones del perfil de anclaje, mediciones de la humedad relativa, medicin de espesores de pelcula de pintura hmeda y seca, aislamiento trmico. - ejecucin y revisin de los procedimientos de soldadura (homologacin del procedimiento), limpieza manual y mecnica, certificacin y calificacin de soldadores. - pruebas de los diferentes sistemas y equipos para garantizar su funcionamiento y operatividad. - realizar un informe diario/semanal con la finalidad de hacer seguimiento y tomar acciones a fin de prevenir y reparar a su debido tiempo todas aquellas fallas que se puedan suscitar en los trabajos que se estn ejecutando por eventuales desperfectos en los equipos ya descritos, reponiendo la pieza o el material daado, el material que se necesite reponer lo facilita pdvsa. la contratista deber presentar un informe con la firma del supervisor asignado por pdvsa para la inspeccin de los trabajos como verificacin y conformacin del informe tcnico, donde se determinan las diversas condiciones de operatividad del equipo y sistema. la contratista deber suministrar y mantener en sitio, durante la realizacin del trabajo el personal tcnico necesario para la correcta ejecucin del servicio. si a criterio del supervisor de pdvsa asignado para la inspeccin de la obra, se determina que el personal no es especializado, este deber ser reemplazado de inmediato, sin costo alguno para pdvsa. el personal de calidad, deber tener la capacidad necesaria para realizar las siguientes actividades propias de su funcin: Inspeccin interna y externa de: pisos, paredes y techos de tanques, con mfl (fuga de campo magntico) inspeccin de escaleras y sistema contra incendio
117

 de

inspeccin de limpieza interna/externa de tanques. inspeccin de los sellos del techo de los tanques inspeccin del sistema puesta a tierra. inspeccin de la granulometra y tipo de arena propuesta para el sandblasting. inspeccin de la prueba de hermeticidad de la manguera de drenaje del techo del tanque. inspeccin de la prueba hidrosttica u/o estanqueidad del tanque. inspeccin de reparaciones inspeccin de juntas soldadas. inspeccin de partes estructurales inspeccin de aislamiento trmico inspeccin de tubera y vlvulas de entrada y salida de producto. medicin de espesores con ultrasonido a: laminas de piso, techo, pared y tuberas entrada y salida de producto. medicin de espesores de pintura hmeda y seca. medicin de perfil de anclaje medicin de humedad relativa evaluacin de los procedimiento de soldadura y reparaciones lectura e interpretacin de placas radiogrficas lectura e interpretacin de planos. deber realizar un informe de inspeccin y recomendaciones

15.22. Suministro de materiales consumibles: La contratista debe suministrar (segn sea el caso), los materiales indicados a continuacin, previa solicitud por escrito del coordinador de la obra por pdvsa: a.- perfiles estructurales: ngulos y pletinas de hasta 4 pulgadas de seccin. b.- tornillos y esprragos de diferentes dimetros y longitudes c.- empacaduras de asbesto d.- empacaduras flexitalic e.- codos, tees, reducciones y niples rating ansi 150 y tamaos de hasta 10 f.- bridas: tipo rf, rating ansi 150 y tamaos hasta 10. g.- vlvulas: roscadas, ansi 3000 y tamaos 1 y 2. bridadas tipo rf ansi 150 y tamaos 2, 3, 4 y 6. El material solicitado se cancelar contra factura, previamente aprobada por el pdvsa de pdvsa y al monto se le calcular un porcentaje de acuerdo a la suma de los porcentajes de administracin y utilidad presentados por la contratista en su oferta. 15.22 anexos a continuacin los anexos a ser tomados en cuenta para cada una de las actividades descritas en las partidas: anexo #1 1.- grado de preparacin de la superficie: sspc-sp5: limpieza con chorro abrasivo a metal blanco, en donde la superficie deber estar libre de oxido; polvo, cascarilla, pintura u otro revestimiento; grasa, aceite. 2.- aplicacin: uso de pistola convencional, preferiblemente pistola airless. 3.-espesor de pelcula seca:
118

seis (06) mils. nota: verificar las recomendaciones del fabricante. anexo #2 1.- preparar superficie mediante el uso de esmeril + disco de alambre acero al carbono tronchado. 2.- aplicar pase de relleno: tipo de electrodo: e-7018 temperatura de almacenamiento 200 f. dimetro: 5/32 (4,0 mm) amperaje: 150 a 220 amp. desplazamiento: vertical ascendente. 3.-escorificar: esmeril+disco de alambre acero al carbono tronchado. anexo #3 1.- esmerilar el cordn final de la soldadura. 2.- aplicar pase de relleno: tipo de electrodo: e-7018 temperatura de almacenamiento 200 f. dimetro: 5/32 (4,0 mm) amperaje: 150 a 220 amp. forma del cordn: el desplazamiento del electrodo ser desde el metal base correspondiente al anillo anular y finalmente el metal base del refuerzo. 3.- escorificar: esmeril + disco de alambre acero al carbono tronchado. anexo # 4 - soldadura
proceso x arco elctrico electrodo revestido (smaw) o arco sumergido (saw) o arco elctrico electrodo consumible y gases de proteccin (gmaw) o arco elctrico electrodo de tungsteno y gases de proteccin (gtaw) o oxiacetilnico (oaw) o otro, tipo x manual o semiautomtico o automtico. procedimiento de empalme 1. limpiar a superficie con cepillo elctrico antes de soldar, para remover completamente todo residuo de tintes, grasas, oxido, etc. 2. aplicar material de aporte primer cordn. 3. limpieza mecnica con cepillo elctrico (esmeril +disco abrasivo) 4. aplicar material de relleno al rea corroda y al empalme perno-barra, posteriormente realizar, tercer y cuarto cordn. 5. limpieza mecnica con cepillo elctrico (esmeril +disco alambre tronchado). 6. rellenar con soldadura cordn de cierre. 7. limpieza mecnica con cepillo elctrico (esmeril +disco alambre tronchado). nota: las laminas debern mantener solape en longitud de dos pulgadas, dicho solape deber contener cordn de soldadura por los dos extremos.

material de penetracion clasificacin(es) aws: e-6010 amperaje: 75 hasta 125 amp. dc+ dimetro(s): - 3/32 (2,4 mm) material de relleno clasificacin(es) aws: 7018 amperaje: 150 hasta 220 amp dc+ dimetro(s): 3/32(2,4 mm) temperatura del electrodo: 200 f material de cierre clasificacin(es) aws: 7018 amperaje: 200 hasta 275 amp dc+ dimetro(s): 1/8(3,2mm) precalentamiento proteccion con gas. proteccion con 119

temp. de precalent: no gas(es): n/a fndente aplica composicion: n/a tipo: n/a temp. entre pases: flujo: n/a composicion: n/a aplica observaciones: tratamiento termico posterior rata de calentamiento: n/a mantener a temperatura: n/a tiempo a mantener: n/a rata de enfriamiento : n/a no. de pases: los requeridos velocidad del arco: n/a velocidad del alambre: n/a cordn corrido o trenzado: corrido pase de penetracin y relleno trenzado: cordn de cierre.

anexo #5 1.- esmerilar el cordn final de la soldadura, mediante el uso de esmeril +disco de alambre tronchado (mopa) 2.- aplicar pase de relleno: tipo de electrodo: e-7018 temperatura de almacenamiento 200 f. dimetro: 1/8 (3,2 mm) amperaje: 120 a 190 amp. 3.- escarificar: esmeril +disco de alambre acero al carbono tronchado. anexo # 6

estado actual del perno de anclaje

descubrir pequea longitud del perno, el cual se encuentra incrustado en el

empalmar por soldadura por arco elctrico barra cuadrada lisa al perno de anclaje en zona corroda, en funcin de refuerzo.

120

preparacin de la barra de refuerzo: a.- requerimientos de la barra de refuerzo: calidad ae25 covenin 1293. lado: 20 mm peso: 3,12 kg/m. material: acero al carbono b- bisel de la barra: forma en v taln = 3 mm raz: 30 7

procedimiento de soldadura:

proceso x arco elctrico electrodo revestido (smaw) o arco sumergido (saw) o arco elctrico electrodo consumible y gases de proteccin (gmaw) o arco elctrico electrodo de tungsteno gases de proteccin (gtaw) o oxiacetilnico (oaw) o otro. tipo x manual o semiautomtico, o automtico.

procedimiento de empalme 8. limpiar la superficie con cepillo elctrico antes de soldar, para remover completamente todo residuo de tintes grasas, oxido, etc. 9. aplicar material de aporte primer cordn. 10. limpieza mecnica con cepillo elctrico (esmeril +disco abrasivo) 11. aplicar material de relleno al rea corroda al empalme perno - barra, posteriormente realizar, tercer y cuarto cordn. 12. limpieza mecnica con cepillo elctrico (esmeril +disco alambre tronchado). 13. rellenar con soldadura cordn de cierre. 14. limpieza mecnica con cepillo elctrico (esmeril +disco alambre tronchado).

material de penetraclon clasificacin(es) aws: e-6010 amperaje: 75 hasta 125 amp. dc+ dimetro(s): - 1/8 (3,2 mm) ma terial de relleno clasificacin(es) aws: 7018 amperaje: 150 hasta 220 amp dc+ dimetro(s): 5,32(4,0 mm) temperatura del electrodo: 200 f ma terial de cierre clasificacin(es) aws: 7018 amperaje: 200 hasta 275 amp dc+ dimetro(s): 3/16 (4,76 mm) proteccion con gas proteccion con precalentamiento gas(es): n/a temp. de precalent: no fundente composicion: aplica tipo: flujo: temp. entre pases: n/a composicion: observaciones: n/a tratamiento termico posterior rata de calentamiento: n/a mantener a temperatura: tiempo a mantener:

121

n/a rata de enfriamiento : n/a posicion posicin: vertical ascendente no. de pases: los requeridos velocidad del arco n/a velocidad del alambre n/a cordn corrido o trenzado: corrido pase de penetracin y relleno trenzado: cordn de cierre

4.-aplicar adhesivo que una concreto viejo con nuevo. 5.-vaciar concreto nuevo. 5.-vaciar concreto nuevo 16.0 Descripcion de partidas a ejecutar

16.1. cuerpo ( lado externo)

16.1.1 rectificacin de roscas de dimetro de 2 y/o menores. la contratista suministrar los equipos, herramientas, mano de obra y materiales consumibles que se requieran para la rectificacin de las roscas para tuberas y/o de instrumentos. estas roscas se ejecutarn par dimetros de 2 y/o menores, segn las normas y especificaciones de pdvsa. esta partida se pagar por unidad (unid.) de roscas rectificada y su acabado debe ser aprobado por el supervisor de pdvsa. se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos. cantidad = 10 unid.

16.1.2 Realizar limpieza segn especificaciones sspc-sp-5 a las lminas del cuerpo del tanque. incluye bote de la arena fuera de la planta. La contratista suministrar la arena para sandblasting. materiales, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y consumibles que se requieran para ejecutar la limpieza de las lminas del cuerpo del tanque, segn la especificacin sspc-sp-5 de pdvsa La arena utilizada para el sandblasting debe cumplir con las normas y especificaciones de pdvsa. debe tener su certificado de calidad y origen y su utilizacin debe ser aprobada por el supervisor de pdvsa. El bote de la arena utilizada en el sandblasting ser por cuenta de la contratista. la contratista se encargar del transporte y la disposicin final de la arena utilizada en el sandblasting. Esta partida se pagar por metro cuadrado ( m ) de lmina limpiada y su acabado debe ser aprobado por el supervisor de pdvsa. se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos. cantidad = 1.000,0 m

122

16.1.3 Aplicar pintura a las lminas del cuerpo del tanque de acuerdo a las especificacin de pdvsa. La contratista suministrar las pinturas, materiales, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y consumibles que se requieran para ejecutar la pintura de las lminas del cuerpo del tanque, segn la especificacin de pdvsa Las pinturas a ser utilizadas para la pintura de las paredes del tanque, deben cumplir con las normas y especificaciones de pdvsa. deben tener su certificado de calidad y origen y su utilizacin debe ser aprobada por el supervisor de pdvsa. Esta partida se pagar por metro cuadrado ( m ) de lmina pintada del cuerpo del tanque y su acabado debe ser aprobado por el supervisor de pdvsa. se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos. cantidad = 1.000,0 m 16.1.4 Pintar logos y nmero de identificacin del tanque La contratista suministrar las pinturas, materiales, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y consumibles que se requieran para ejecutar la pintura de los logos y nmeros de identificacin del tanque. tambin se incluye otros aviso que tenga el tanque para identificacin de partes o salidas y/o entradas al tanque. La contratista pintar logos de identificacin del tanque en los cuatro puntos cardinales del tanque o segn lo indique el supervisor de pdvsa. se incluye otros aviso que identifique como el producto, la capacidad, la identificacin de la entrada y salida de producto, el drenaje. se incluye la pintura de tres (03) franjas de 30,0 cm. de ancho cada una alrededor del tanque con los colores amarillo, azul y rojo, empezando por el borde superior de la pared del tanque con el amarillo. Las pinturas a ser utilizadas para la pintura de los logos, nmeros y otras identificaciones del tanque, deben cumplir con las normas y especificaciones de pdvsa. deben tener su certificado de calidad y origen y su utilizacin debe ser aprobada por el supervisor de pdvsa. Esta partida se pagar por suma global (sg) e incluye todos los avisos y logos y nmeros que se requieran y su acabado debe ser aprobado por el supervisor de pdvsa. se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos. cantidad = 1,0 sg

16.1.5 Realizar limpieza segn especificaciones sspc-sp-5 y pintura segn normas y especificaciones de pdvsa a las proyecciones de entrada y salida del tanque. esta partida comprende los trabajos de limpieza y pintura de las proyecciones de entrada y salida del tanque Limpieza:

123

La contratista suministrar la arena para sandblasting. materiales, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y consumibles que se requieran para ejecutar la limpieza de las proyecciones de entrada y salida del tanque. La arena utilizada para el sandblasting debe cumplir con las normas y especificaciones de pdvsa. debe tener su certificado de calidad y origen y su utilizacin debe ser aprobada por el supervisor de pdvsa. El bote de la arena utilizada en el sandblasting ser por cuenta de la contratista. la contratista se encargar del transporte y la disposicin final de la arena utilizada en el sandblasting. Pintura: La contratista suministrar las pinturas, materiales, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y consumibles que se requieran para ejecutar la pintura de las proyecciones de entrada y salida del tanque. Las pinturas a ser utilizadas para la pintura de las paredes del tanque, deben cumplir con las normas y especificaciones de pdvsa. deben tener su certificado de calidad y origen y su utilizacin debe ser aprobada por el supervisor de pdvsa. Esta partida se pagar por metro cuadrado ( m ) de proyecciones limpiadas y pintadas del tanque y su acabado debe ser aprobado por el supervisor de pdvsa. se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos. cantidad = 3,0 m

16.2. Cuerpo ( lado interno)

16.2.1 Realizar limpieza segn especificaciones a las lminas del cuerpo del tanque. incluye bote de los residuos fuera de la planta. La contratista suministrar los materiales para el sandblasting, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y consumibles que se requieran para ejecutar esta actividad. Se le aplicar limpieza con chorro de arena al gris comercial, segn sspc sp663. se permitir un mximo de tres (3) horas despus de efectuada la limpieza con chorro de arena, para aplicar la primera mano de pintura. se puede usar como material abrasivo, en sustitucin del arena, granalla de acero angular de tamao g-12 a g-18 ( 1,68 mm. a 1 mm. ) y una dureza de 60 a 68 hrc. Los materiales utilizados para el sandblasting debe cumplir con las normas y especificaciones de pdvsa. debe tener su certificado de calidad y origen y su utilizacin debe ser aprobada por el supervisor de pdvsa. El bote de los residuos utilizados en el sandblasting ser por cuenta de la contratista. la contratista se encargar del transporte y la disposicin final fuera de ncleo de los residuos utilizados en el sandblasting.

124

Esta partida se pagar por metro cuadrado ( m ) de lmina interna del cuerpo del tanque limpiada y su acabado debe ser aprobado por el supervisor de pdvsa. se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos. cantidad = 1.000,0 m

16.2.2 Aplicar pintura a las lminas del cuerpo del tanque de acuerdo a las especificacin de pdvsa. Esta partida comprende los trabajos de pintura de las lminas del cuerpo del tanque. La contratista suministrar las pinturas, materiales, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y consumibles que se requieran para ejecutar la pintura de las lminas del cuerpo del tanque, segn la especificacin de pdvsa Se aplicar una (1) mano de fondo caucho clorado y dos (2) manos de acabado de caucho clorado de alto espesor (hig bild). los espesores de pelcula seca por mano sern de 2 mils para el fondo y de 3 mils para el acabado. para un espesor total de 8 mils con un tiempo de secamiento mnimo de doce (12) horas entre mano. Las pinturas a ser utilizadas para la pintura de las paredes del tanque, deben cumplir con las normas y especificaciones de pdvsa. para los casos no cubiertos en las normas anteriores, se seguirn las normas: a.w.w.a. y s.s.p.c. deben tener su certificado de calidad y origen y su utilizacin debe ser aprobada por el supervisor de pdvsa. Esta partida se pagar por metro cuadrado ( m ) de lmina pintada del cuerpo del tanque y su acabado debe ser aprobado por el supervisor de pdvsa. se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos. cantidad = 1.000,0 m

16.2.3 Realizar prueba de liquido penetrante y/o cmara de vaco a la soldadura entre la lamina del cuerpo y el piso del tanque. La contratista suministrar los materiales, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y consumibles que se requieran para ejecutar la prueba de liquido penetrante y/o cmara de vaco a la soldadura entre la lmina del cuerpo y el piso del tanque, segn las especificaciones y normas de pdvsa. Prueba de lquido penetrante La ejecucin de las pruebas de liquido penetrante se regirn por las normas pdvsa : no. pi02-05-01, la no. f-201 seccin g, y el cdigo api-650 y en consecuencia con el asme seccin v, articulo 6. El examen con liquido penetrante se debe realizare de acuerdo a un procedimiento escrito, elaborado de acuerdo a lo requerido en t-150 de la seccin v.

125

Los estandares de aceptacin, la remocin de defectos sern regidos por el asme boiler and pressure vessel code, seccin viii, divisin 1 apndice viii, prrafos ua-94 y 95 (anexo 10-5). La contratista deber presentar reporte de cada ensayo de liquido penetrante que realice. este reporte debe ser preparado usando la forma o formato diseado para tal fin. los reportes deben incluir como mnimo la siguiente informacin : fecha, lugar. equipo y/o parte identificada material penetrante utilizado, marca de fabrica y tipo. inspector y nivel de certificacin, fecha de la ltima re - certificacin. aceptacin y/o rechazo de las indicaciones. esquema, dibujo o bosquejos que muestren la ubicacin de las indicaciones. No se utilizarn diferentes tipos de sustancias para una misma zona examinada. El personal que haga las pruebas deber estar certificado de acuerdo a la especificacin asnt-snt-tc-1a, y de acuerdo con las normas de pdvsa. La aceptacin, rechazo y reparacin de las soldaduras examinadas estar de acuerdo con el asme, seccin viii, divisin 1, apndice viii, prrafo ua-94 y 95 (anexo 10-5). Prueba de cmara de vaco La prueba con la caja de vaco se har segn la seccin 5.3.3 del cdigo api-650. Antes de iniciarse la prueba debe hacerse una inspeccin visual de la soldadura y limpiarse si presenta defectos o elementos extraos, con cepillo y/o herramientas manuales. El personal que haga las pruebas deber estar certificado de acuerdo a la especificacin asnt-snt-tc-1a, y de acuerdo con las normas de pdvsa. Esta partida se pagar por suma global (sg) de prueba realizada e incluye todos lo necesario para la ejecucin de las mismas y los resultados de la misma deben ser a entera satisfaccin de pdvsa se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos. cantidad = 1,0 sg 16.2.4 Rellenar con soldadura, socavaciones y/o picaduras en las lminas del cuerpo del tanque, reparar de acuerdo a procedimientos de soldadura aprobado por pdvsa El alcance de esta partida comprende los trabajos de reparacin de socavaciones y/o picaduras en las lminas mediante el relleno con soldadura. La contratista suministrar los materiales, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y consumibles que se requieran para ejecutar el relleno con soldadura de socavaciones y/o picaduras de las paredes del tanque, segn las especificaciones y normas de pdvsa y las indicadas en este alcance. La contratista deber presentar un esquema, dibujo que muestre con medidas exactas la ubicacin de las socavaciones y/o picaduras, indicando adems las dimensiones y
126

profundidades de estas. los esquemas y/o dibujos deben ser presentados al supervisor de pdvsa para su revisin y aprobacin, antes de ejecutar los trabajos. la contratista no debe hacer ninguna reparacin sin la autorizacin del supervisor de pdvsa. los esquemas de los defectos y reparaciones deben ser anexados al libro de vida de la obra. La contratista elaborar el o los procedimientos de soldadura que utilizar para el relleno de las socavaciones y/o picaduras, los cuales deben ser aprobados por pdvsa. La contratista garantizar aplicara tinte penetrante si se requiere a todas las soldaduras efectuadas. de presentarse fallas las mismas sern reparadas y nuevamente probadas sin costos adicionales para pdvsa. Los soldadores y equipos con los cuales se ejecuten estos trabajos deben estar certificados. la ejecucin de las soldaduras se harn segn las especificaciones y normas de pdvsa. Esta partida se pagar por metro lineal ( ml ) de relleno con soldadura de las socavaciones y/o picaduras en las paredes del tanque, se incluye todos lo necesario para la ejecucin de los trabajos, los cuales deben quedar a entera satisfaccin y aprobacin de pdvsa se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos. cantidad = 20,0 ml. 16.2.5 Reparacin de cordones de soldaduras en las lminas del cuerpo del tanque, reparar de acuerdo al procedimiento de soldadura aprobado por pdvsa. La contratista suministrar los materiales, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y consumibles que se requieran para ejecutar las reparaciones de los cordones de soldadura de las paredes del tanque que estn en mal estado, segn las especificaciones y normas de pdvsa y las indicadas en este alcance. Para la ejecucin de esta actividad se deber efectuar limpieza manual mecnica o con chorro de arena en el rea afectada, segn indique pdvsa, de ser necesario se debe esmerilar la junta soldada hasta la raz para luego iniciar el proceso de soldadura. la contratista garantizar con prueba de caja de vaco, rayos gamma y tinte penetrante si se requiere, todas las soldaduras efectuadas. de presentarse fallas en las juntas, las mismas sern reparadas y nuevamente probadas sin adicionales para pdvsa. La contratista deber presentar un esquema, dibujo que muestre con medidas exactas la ubicacin de los cordones en mal estado y que deben ser reparados, indicando adems las dimensiones de estos. los esquemas y/o dibujos deben ser presentados al supervisor de pdvsa para su revisin y aprobacin, antes de ejecutar los trabajos. la contratista no debe hacer ninguna reparacin sin la autorizacin del supervisor de pdvsa. los esquemas de los defectos y reparaciones deben ser anexados al libro de vida de la obra. La contratista elaborar los procedimientos de soldadura que utilizar para la reparacin de los cordones, los cuales deben ser aprobados por pdvsa. Los soldadores y equipos con los cuales se ejecuten estos trabajos deben estar certificados. la ejecucin de las soldaduras se harn segn las especificaciones y normas de pdvsa. Esta partida se pagar por metro lineal ( ml ) de cordn de soldadura reparado en las paredes del tanque e incluye todos lo necesario para la ejecucin de los trabajos, los cuales

127

deben quedar a entera satisfaccin y aprobacin de pdvsa se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos. cantidad = 60,0 ml. 16.2.6 Remocin, suministro e instalacin de lminas de la pared del tanque, material a-36, espesor de 6 a 17.5 mm. Esta partida comprende los trabajos de remocin, suministro de lminas, fabricacin, recubrimiento e instalacin de las planchas de la pared de espesores entre 6,0 a 17,5 milmetros. Corte - remocin y extraccin de lminas del piso del tanque La contratista deber remover las lminas de la pared del tanque, segn lo indique pdvsa, para lo cual deber cortar y/o desmantelar, utilizando herramientas manuales, neumticas, seoritas, gatos hidrulicos, gras, equipo de oxicorte o electrodos de carbn. los procedimientos para remocin y extracin de lminas del tanque debern seguir las normas y especificaciones de pdvsa. normalmente el espesor de las lminas del piso son entre 8,0 a 10 mm. la contratista transportar el material removido hasta los sitios indicados por pdvsa en un lapso no mayor de 8 das.. Suministro, fabricacin e instalacin parcial de lminas de la pared del tanque la contratista suministrar las lminas requeridas, segn las especificaciones y normas de pdvsa y en los espesores indicados. la contratista deber prefabricar e instalar parcialmente las laminas que conforman la pared. para esto la contratista deber, fabricar, construir, cortar, perforar, doblar, calandrear, soldar, darle el acabado superficial en su totalidad y utilizar herramientas manuales, neumticas, seoritas, gatos hidrulicos, gras, equipos de oxicorte, y cualquier otra herramienta o equipo requerido para la fabricacin, instalacin, soldaduras y pruebas. el trabajo se debe realizar cumpliendo con las normas api 650/653 y las normas y especificaciones de pdvsa Las lminas a suministrar por la contratista e instalar deben ser lisas de acero astm a-36, con espesor de 6 a 17,5 mm. , soldadas segn procedimientos aprobados por el supervisor de pdvsa y siguiendo las normas y especificaciones de pdvsa, el api 653 y el api 650. La contratista deber realizar pruebas con radiografas en las cantidades que se indican en los api 650 y 653 La contratista deber presentar un esquema, dibujo que muestre con medidas exactas la ubicacin de las secciones de lminas que deben ser remplazadas, indicando adems las dimensiones de estas. los esquemas y/o dibujos deben ser presentados al supervisor de pdvsa para su revisin y aprobacin, antes de ejecutar los trabajos. la contratista no debe hacer ningn remplazo de plancha sin la autorizacin del supervisor de pdvsa. los esquemas de los defectos y reparaciones deben ser anexados al libro de vida de la obra. La contratista transportar y colocar las planchas y elementos estructurales removidos a los sitios que indique el supervisor de pdvsa dentro de la planta. Esta partida se pagar por kilogramo ( kg) de lmina removida, suministrada, fabricada, instalada, soldada y con el acabado superficial por ambos lados. en esta partida se incluye las pruebas de radiografas, pruebas de tinte penetrante. se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos.

128

cantidad = 600,0 kg

16.3. piso
16.3.1 Remocin, suministro e instalacin de lminas del piso del tanque, material a36, espesor de 8 a 10 mm. Esta partida comprende los trabajos de remocin, suministro de lminas, fabricacin, recubrimiento e instalacin de las planchas del piso de espesores entre 8,0 a 10,0 milmetros. Corte remocin y extraccin de lminas del piso del tanque La contratista deber remover las lminas del piso del tanque, segn lo indique pdvsa, para lo cual deber cortar y/o desmantelar, utilizando herramientas manuales, neumticas, seoritas, gatos hidrulicos, gras, equipo de oxicorte o electrodos de carbn. los procedimientos para remocin y extracin de lminas del tanque debern seguir las normas y especificaciones de pdvsa. normalmente el espesor de las lminas del piso son entre 8,0 a 10 mm. la contratista transportar el material removido hasta los sitios indicados por pdvsa en un lapso no mayor de 8 das.. Suministro, fabricacin e instalacin parcial de lminas del piso del tanque La contratista suministrar las lminas requeridas, segn las especificaciones y normas de pdvsa y en los espesores indicados. la contratista deber prefabricar e instalar parcialmente las laminas que conforman el piso. para esto la contratista deber, fabricar, construir, cortar, perforar, doblar, calandrear, soldar, darle el acabado superficial en su totalidad y utilizar herramientas manuales, neumticas, seoritas, gatos hidrulicos, gras, equipos de oxicorte, y cualquier otra herramienta o equipo requerido para la fabricacin, instalacin, soldaduras y pruebas. el trabajo se debe realizar cumpliendo con las normas api 650/653 y las normas y especificaciones de pdvsa Las lminas a suministrar por la contratista e instalar deben ser lisas de acero astm a-36, con espesor de 8 a 10 mm. , soldadas con un solape mnimo de 2 pulgadas, excepto en la unin piso-pared,. pdvsa podr exigir la soldadura a tope en los casos que se indique. La contratista deber realizar pruebas con caja de vaco a todos los cordones de soldadura y en las uniones horizontales se utilizar tinte penetrante, previa limpieza de toda la zona a ser probada, de manera que la prueba sea efectiva y de conformidad con las normas api 650 / 653. La contratista deber presentar un esquema, dibujo que muestre con medidas exactas la ubicacin de las secciones de lminas que deben ser remplazadas, indicando adems las dimensiones de estas. los esquemas y/o dibujos deben ser presentados al supervisor de pdvsa para su revisin y aprobacin, antes de ejecutar los trabajos. la contratista no debe hacer ningn remplazo de plancha sin la autorizacin del supervisor de pdvsa. los esquemas de los defectos y reparaciones deben ser anexados al libro de vida de la obra. La contratista transportar y colocar las planchas y elementos estructurales removidos a los sitios que indique el supervisor de pdvsa dentro de la planta. Esta partida se pagar por kilogramo ( kg) de lmina removida, suministrada, fabricada, instalada, soldada y con el acabado superficial por ambos lados. en esta partida se incluye
129

las pruebas de hermeticidad del piso y/o caja de vaco de las soldaduras, pruebas de tinte penetrante. se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos. cantidad = 5.000,0 kg 16.3.2 Realizar prueba con cmara de vaco y solucin jabonosa a las soldaduras de unin a las lminas del piso. Esta partida comprende los exmenes o de pruebas con cmara de vaco a todas las soldaduras existentes en la unin entre las lminas del piso. La prueba con la caja de vaco se har segn la seccin 5.3.3 del cdigo api-650. Antes de iniciarse la prueba debe hacerse una inspeccin visual de la soldadura y limpiarse si presenta defectos o elementos extraos, con cepillo y/o herramientas manuales. Se pagar por suma global (sg ) de unidad de prueba de vaco, realizada en los cordones de soldadura existentes del todo el piso del tanque que sean ejecutados durante la obra. se incluye el suministro de los materiales, mano de obra, equipos y consumibles que se requieren para la ejecucin de estas pruebas de vaco.. cantidad = 1,0 sg.

16.3.3 Realizar limpieza segn especificaciones a las lminas del piso del tanque, segn especificaciones de pdvsa. La contratista suministrar los materiales para el sandblasting, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y consumibles que se requieran para ejecutar la limpieza de las lminas del piso del tanque. Se le aplicar limpieza con chorro de arena al gris comercial, segn sspc sp663. se permitir un mximo de tres (3) horas despus de efectuada la limpieza con chorro de arena, para aplicar la primera mano de pintura. se puede usar como material abrasivo, en sustitucin del arena, granalla de acero angular de tamao g-12 a g-18 ( 1,68 mm. a 1 mm. ) y una dureza de 60 a 68 hrc. Los materiales utilizados para el sandblasting debe cumplir con las normas y especificaciones de pdvsa. debe tener su certificado de calidad y origen y su utilizacin debe ser aprobada por el supervisor de pdvsa. El bote de los residuos del sandblasting utilizado ser por cuenta de la contratista. la contratista se encargar del transporte y la disposicin final de los materiales utilizados en el sandblasting. Esta partida se pagar por metro cuadrado ( m ) de lmina de piso limpiada y su acabado debe ser aprobado por el supervisor de pdvsa. se incluye los materiales, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos. cantidad = 380,0 m 16.3.4 Aplicar pintura a las lminas del piso del tanque, segn especificaciones de
130

PDVSA. La contratista suministrar las pinturas, materiales, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y consumibles que se requieran para ejecutar la pintura de las lminas del piso del tanque, segn las normas y especificacin de pdvsa Se aplicar una (1) mano de fondo caucho clorado y dos (2) manos de acabado de caucho clorado de alto espesor (hig bild). los espesores de pelcula seca por mano sern de 2 mils para el fondo y de 3 mils para el acabado. para un espesor total de 8 mils con un tiempo de secamiento mnimo de doce (12) horas entre mano. Las pinturas a ser utilizadas para la pintura del piso del tanque, deben cumplir con las normas y especificaciones de pdvsa. para los casos no cubiertos en las normas anteriores, se seguirn las normas: a.w.w.a. y s.s.p.c. deben tener su certificado de calidad y origen y su utilizacin debe ser aprobada por el supervisor de pdvsa. Esta partida se pagar por metro cuadrado ( m ) de lmina del piso del tanque pintada y su acabado debe ser aprobado por el supervisor de pdvsa. se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos. cantidad = 380,0 m 16.3.5 Reparacin de cordones de soldaduras en lminas del piso del tanque, reparar de acuerdo al procedimiento de soldadura aprobado por pdvsa. La contratista suministrar los materiales, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y consumibles que se requieran para ejecutar las reparaciones de los cordones de soldadura del poso del tanque que estn en mal estado, segn las especificaciones y normas de pdvsa y las indicadas en este alcance. Para la ejecucin de esta actividad se deber efectuar limpieza manual mecnica o con chorro de arena en el rea afectada, segn indique pdvsa, de ser necesario se debe esmerilar la junta soldada hasta la raz para luego iniciar el proceso de soldadura. la contratista garantizar con prueba de caja de vaco, rayos gamma y tinte penetrante si se requiere, todas las soldaduras efectuadas. de presentarse fallas en las juntas, las mismas sern reparadas y nuevamente probadas sin adicionales para pdvsa. La contratista deber presentar un esquema, dibujo que muestre con medidas exactas la ubicacin de los cordones en mal estado y que deben ser reparados, indicando adems las dimensiones de estos. los esquemas y/o dibujos deben ser presentados al supervisor de pdvsa para su revisin y aprobacin, antes de ejecutar los trabajos. la contratista no debe hacer ninguna reparacin sin la autorizacin del supervisor de pdvsa. los esquemas de los defectos y reparaciones deben ser anexados al libro de vida de la obra. La contratista elaborar los procedimientos de soldadura que utilizar para la reparacin de los cordones, los cuales deben ser aprobados por pdvsa. Los soldadores y equipos con los cuales se ejecuten estos trabajos deben estar certificados. la ejecucin de las soldaduras se harn segn las especificaciones y normas de pdvsa. Esta partida se pagar por metro lineal ( ml ) de cordon de soldadura reparado del piso del tanque e incluye todos lo necesario para la ejecucin de los trabajos, los cuales deben quedar a entera satisfaccin y aprobacin de pdvsa. se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos.
131

cantidad = 4,0 ml. 16.3.6 Rellenar con soldadura, socavaciones y/o picaduras en las lminas del piso del tanque, reparar de acuerdo a procedimientos de soldadura aprobado por pdvsa El alcance de esta partida comprende los trabajos de reparacin de socavaciones y/o picaduras en las lminas mediante el relleno con soldadura. La contratista suministrar los materiales, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y consumibles que se requieran para ejecutar el relleno con soldadura de socavaciones y/o picaduras en las lminas del piso del tanque, segn las especificaciones y normas de pdvsa y las indicadas en este alcance. La contratista deber presentar un esquema, dibujo que muestre con medidas exactas la ubicacin de las socavaciones y/o picaduras en el piso del tanque, indicando adems las dimensiones de estas. los esquemas y/o dibujos deben ser presentados al supervisor de pdvsa para su revisin y aprobacin, antes de ejecutar los trabajos. la contratista no debe hacer ninguna reparacin sin la autorizacin del supervisor de pdvsa. los esquemas de los defectos y reparaciones deben ser anexados al libro de vida de la obra. La contratista elaborar el o los procedimientos de soldadura que utilizar para el relleno de las socavaciones y/o picaduras, los cuales deben ser aprobados por pdvsa. La contratista garantizar aplicara tinte penetrante si se requiere a todas las soldaduras efectuadas. de presentarse fallas las mismas sern reparadas y nuevamente probadas sin costos adicionales para pdvsa. Los soldadores y equipos con los cuales se ejecuten estos trabajos deben estar certificados. la ejecucin de las soldaduras se harn segn las especificaciones y normas de pdvsa. Esta partida se pagar por metro lineal ( ml ) de relleno con soldadura de socavaciones y/o picaduras del piso e incluye todos lo necesario para la ejecucin de los trabajos, los cuales deben quedar a entera satisfaccin y aprobacin de pdvsa se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos. cantidad = 10,0 ml. 16.3.7 Suministro, fabricacin, soldadura e instalacin de acero estructural a-36. incluye sandblasting y pintura de acuerdo a las normas y especificaciones de pdvsa Esta partida comprende el desmantelamiento, suministro, fabricacin, soldadura, acabado superficial, e instalacin de elementos estructurales. incluye tambin el transporte y disposicin final de los elementos removidos del techo del tanque al sitio donde lo indique pdvsa dentro de la planta. Se incluye el suministro de todo el acero estructural, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y consumibles que se requieran para ejecutar los trabajos de fabricacin, soldadura e instalacin de elementos estructurales que se requieran, para las reparaciones que tengan lugar en el techo del tanque.

132

el acero estructural requerido puede ser de ngulos, perfiles, lminas, pernos, tuberas de diferentes tamaos, formas y espesores, de los comunes utilizados para la fabricacin de tanques. Especificaciones y calidad de los materiales: El material usado ser a36 y tubera a106/api 5l b, de acuerdo con las normas astm o equivalente, y a las normas y especificaciones de pdvsa. Las especificaciones de materiales estarn respaldadas con los certificados oficiales de prueba definidos y prescritos a la astm, por las normas venezolanas y las normas y especificaciones de pdvsa. todos los materiales estarn libres de cualquier defecto causado por manejo tanto dentro como fuera del taller. Procedimiento del trabajo Los trabajos se realizarn de acuerdo a las especificaciones y normas de pdvsa. La calificacin de los procedimientos de soldadura y de los soldadores se har de acuerdo a las especificaciones y normas de pdvsa y a la ltima edicin del structural welding code asw d1.1 . Fabricacin: La forma de los elementos estructurales a reemplazar deben tener las mismas dimensiones y formas geomtricas a los reemplazados. los materiales a ser suministrados sern idnticos o mejores a los existentes. para esto la contratista deber hacer el levantamiento respectivos de cada elemento a reemplazar antes de proceder con el desmantelamiento. Las juntas deben estar soldadas de acuerdo a las normas y especificaciones. Todas las superficies de los elementos mecanizados estarn libres de irregularidades (filos cortantes, rebabas, esquinas agudas, etc.). Todas las costuras soldadas se limpiarn cuidadosamente para eliminar escorias residuales. A fin de garantizar el correcto montaje de la estructura en el sitio de trabajo, se realizar una presentacin previa. Para la fabricacin de cualquier elemento estructural del tanque que deba ser reemplazado, la contratista deber hacer un dibujo o esquema con las dimensiones e identificacin del material, y someterlo a la aprobacin del supervisor de pdvsa. este esquema deber contener claramente la ubicacin fsica del elemento estructural con respecto al tanque. estos dibujos pasarn a formar parte del libro de vida de la obra. Todos los elementos estructurales debern tener su acabado superficial de sandblasting y pintura de acuerdo a las normas y especificaciones de pdvsa. Instalacin : La contratista utilizar los equipos apropiados para el manejo e izamiento de los diferentes elementos estructurales que se requieran.
133

Cualquier dao producido a los elementos estructurales durante el manejo o su instalacin ser reparado por cuenta de la contratista. Esta partida se pagar por kilogramo ( kg ) de elemento estructural fabricado, soldado, instalado y con los acabado superficial indicados, todo de acuerdo a las normas y especificaciones de pdvsa. se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos, los cuales deben quedar a entera satisfaccin y aprobacin de pdvsa. Cantidad = 200,0 kg.

16.4. Techo ( lado interno)

16.4.1 Suministro de domo de aluminio estructuralmente soportado tipo conservatek El alcance contempla el suministro de todos los materiales para la construccin de un techo para tanque del tipo domo de aluminio estructuralmente soportado tipo conservatek.. para ello deber cumplir con las normas de fabricacin api-650, seccin g, ltima edicin y las normas y especificaciones de pdvsa. La contratista suministrar los materiales, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y consumibles que se requieran para ejecutar la construccin del techo tipo domo de aluminio, segn las especificaciones y normas de pdvsa y las indicadas en este alcance. En la construccin del techo tipo domo se incluye el suministro de : -. levantamiento de la informacin con las caractersticas del tanque en campo. -. diseo del techo. -. cubierta flotante de aluminio. -. escalera vertical para acceso al techo. -. dems elementos requeridos en las especificaciones. La contratista debe elaborar el diseo del domo geodsico en su totalidad como una estructura esfrica, dentro de un sistema completamente hermtico al agua, bajo las condiciones de carga dadas, adaptado a las dimensiones especificadas, estando cubierto de paneles lisos de aluminio, soportado nicamente en la periferia o casco del tanque, debiendo contar con un anillo de tensin (rigidizador) para evitar la transmisin de cargas. La contratista no fabricar ninguna pieza del techo sin la previa aprobacin del diseo por pdvsa. en el caso de que la contratista fabrique algn componente del techo sin tener la aprobacin del diseo, los costos por fabricar nuevamente los estos elementos sern por su cuenta y riesgo y no generar costo alguno para pdvsa Esta partida se pagar por suma global ( sg ) de techo tipo domo suministrado y su pago se har con la aprobacin del supervisor de pdvsa. se incluye todos los materiales que componen el domo. cantidad = 1,0 sg 16.4.2 Instalacin de domo de aluminio estructuralmente soportado tipo conservatek El alcance contempla la instalacin de todos los materiales del techo para del tipo domo de aluminio estructuralmente soportado tipo conservatek.. para ello deber cumplir con las

134

normas de instalacin api-650, seccin g, ltima edicin y las normas y especificaciones de pdvsa. Dentro de la instalacin del techo se incluye la instalacin de los siguiente elementos : -. cubierta flotante de aluminio. -. escalera vertical para acceso al techo. -. dems elementos requeridos en las especificaciones. La fabricacin, montaje, soldaduras y pruebas de la cubierta flotante se realizarn segn se indica en el aparte h.7 del api 650. la contratista debe verificar que la cubierta se desplace libremente durante todo su recorrido y que el sello se ajuste a las deformaciones de la pared del tanque. La contratista deber efectuar a sus expensas la prueba de hermeticidad de la cubierta flotante, para lo cual suministrar el agua limpia necesaria. la contratista deber efectuar la prueba de flotabilidad con agua suministrada por pdvsa. al finalizar la prueba la contratista deber desalojar el agua del interior del tanque y disponerla en el lugar indicado por el representante de la compaa. La contratista deber usar las ltimas ediciones de las normas y cdigos descritos a continuacin, para la instalacin y pruebas de las cubiertas flotantes internas. La contratista suministrar los materiales, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y consumibles que se requieran para ejecutar la instalacin del techo tipo domo de aluminio, segn las especificaciones y normas de pdvsa y las indicadas en este alcance. La contratista no fabricar ninguna pieza del techo sin la previa aprobacin del diseo por pdvsa. en el caso de que la contratista fabrique algn componente del techo sin tener la aprobacin del diseo, los costos por fabricar nuevamente los estos elementos sern por su cuenta y riesgo y no generar costo alguno para pdvsa Esta partida se pagar por suma global ( sg ) de techo tipo domo instalado y su pago se har con la aprobacin del supervisor de pdvsa. se incluye todos los materiales que componen el domo. cantidad = 1,0 sg 16.5 estructura metlica 16.5.1 Suministro, fabricacin e instalacin de acero estructural a-36. incluye sandblasting y pintura de acuerdo a las normas y especificaciones de pdvsa. Esta partida comprende el, suministro, fabricacin, soldadura, acabado superficial, e instalacin de elementos estructurales. incluye tambin el transporte manejo y disposicin final del acero estructural. Se incluye el suministro de todo el acero estructural, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y consumibles que se requieran para ejecutar los trabajos de fabricacin, soldadura e instalacin de elementos estructurales que se requieran, para las reparaciones que tengan lugar en el techo del tanque.

135

El acero estructural requerido puede ser de ngulos, perfiles, lminas, pernos, tuberas de diferentes tamaos, formas y espesores, de los comunes utilizados para la fabricacin de tanques. Especificaciones y calidad de los materiales: El material usado ser a36 y tubera a106/api 5l b, de acuerdo con las normas astm o equivalente, y a las normas y especificaciones de pdvsa. Las especificaciones de materiales estarn respaldadas con los certificados oficiales de prueba definidos y prescritos a la astm, por las normas venezolanas y las normas y especificaciones de pdvsa. Todos los materiales estarn libres de cualquier defecto causado por manejo tanto dentro como fuera del taller. Procedimiento del trabajo Los trabajos se realizarn de acuerdo a las especificaciones y normas de pdvsa. la calificacin de los procedimientos de soldadura y de los soldadores se har de acuerdo a las especificaciones y normas de pdvsa y a la ltima edicin del structural welding code asw d1.1 . Fabricacin: La forma de los elementos estructurales a reemplazar deben tener las mismas dimensiones y formas geomtricas a los reemplazados. los materiales a ser suministrados sern idnticos o mejores a los existentes. para esto la contratista deber hacer el levantamiento respectivos de cada elemento a reemplazar antes de proceder con el desmantelamiento. Las juntas deben estar soldadas de acuerdo a las normas y especificaciones. todas las superficies de los elementos mecanizados estarn libres de irregularidades (filos cortantes, rebabas, esquinas agudas, etc.). Todas las costuras soldadas se limpiarn cuidadosamente para eliminar escorias residuales. A fin de garantizar el correcto montaje de la estructura en el sitio de trabajo, se realizar una presentacin previa. Para la fabricacin de cualquier elemento estructural del tanque que deba ser reemplazado, la contratista deber hacer un dibujo o esquema con las dimensiones e identificacin del material, y someterlo a la aprobacin del supervisor de pdvsa. este esquema deber contener claramente la ubicacin fsica del elemento estructural con respecto al tanque. estos dibujos pasarn a formar parte del libro de vida de la obra. Todos los elementos estructurales debern tener su acabado superficial de sandblasting y pintura de acuerdo a las normas y especificaciones de pdvsa.

136

Instalacin: La contratista utilizar los equipos apropiados para el manejo e izamiento de los diferentes elementos estructurales que se requieran. Cualquier dao producido a los elementos estructurales durante el manejo o su instalacin ser reparado por cuenta de la contratista. Esta partida se pagar por kilogramo ( kg ) de elemento estructural del techo del tanque, fabricado, soldado, instalado y con los acabado superficial indicados, todo de acuerdo a las normas y especificaciones de pdvsa se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos, los cuales deben quedar a entera satisfaccin y aprobacin de pdvsa. cantidad = 1.000,0 kg. Trabajos Generales 16.6 Construir carreto (spool) de tubera para drenaje de dimetro de 4, sch. 40. Las actividades consisten sin limitarse a ello y segn instrucciones de el supervisor pdvsa en efectuar los trabajos de fabricacin y soldadura en una tubera de dimetro de 4 para la construccin de un carreto (spools) y la instalacin de accesorios, tales como codos, bridas, tees, reducciones, etc. Esta partida comprende los trabajos de armado, biselado, preparacin y ejecucin de juntas a soldar para fabricar e instalar un carreto de tuberas con geometra variable. el contratista de acuerdo a las indicaciones del supervisor pdvsa deber elaborar un isomtricos antes de fabricar la pieza, donde indicarn las conexiones de tubera a ser instaladas en campo. el isometrico ser entregado a pdvsa con la relacin de material utilizado y cantidad de obra ejecutada por partida en ese trabajo. Los materiales estimados para la construccin de este carreto son : 1 -. bridas -wn rf - dimetro de 4, 150# cantidad = 02 pz 2 -. codos 90 - dimetro 4 - rf sch 80 cantidad = 02 pz 3 -. tubera de dimetro de 4 sch. 80 cantidad = 24,0 mts. 4 -. esprragos y empacaduras para dos (02) juntas bridadas dimetro 4 - 150 # El contratista suministrar personal y equipo necesario para la correcta ejecucin de esta actividad, en especial aquellas herramientas a ser utilizadas en el izamiento y manejo de los carretos (spools). donde aplique el contratista deber retirarse a un rea segura y cercana a la instalacin, para realizar todos aquellos trabajos en caliente que se requieran durante la fabricacin, reparaciones o modificaciones de los spools (carretos). El contratista suministrar personal y equipo necesario para la correcta ejecucin de esta actividad, en especial aquellas herramientas a ser utilizadas para los trabajos de soldadura, como por ejemplo aparejos, seoritas, corta tubos, etc. la radiografa de la soldadura ser por parte de la contratista en la obligacin de reparar cualquier defecto de la soldadura por su propia cuenta e inmediatamente.
137

Esta partida se pagar por suma global ( sg ) de carreto (spool) fabricado, soldado, con sus pruebas de rayos x e hidrostaticas, instalado y con el acabado superficial indicado, todo de acuerdo a las normas y especificaciones de pdvsa se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos, los cuales deben quedar a entera satisfaccin y aprobacin de pdvsa. cantidad = 1,0 sg. 16.7 Suministro, instalacin y pruebas de todos los materiales requeridos para la puesta a tierra del tanque. La contratista deber suministrar e instalar un sistema de puesta a tierra para proteccin del tanque. Se estiman los siguientes materiales para la ejecucin del trabajo: suministro e instalacin de barra aislada copperwel, stock no. 105014 saien similar, 5/8 y longitud 2,44 cm. las barras de tierra aislada se instalar en el rea del tanque. se estiman ocho (08) barras. suministro e instalacin de conductor de cobre trenzado con aislamiento thw, calibre 1/0 awg para el sistema de puesta a tierra para instrumentacin. se estiman 100,0 metros. suministro e instalacin de conductor de cobre trenzado, desnudo, calibre 2/0 awg para el sistema de puesta. el trabajo incluye la excavacin, relleno y compactacin de terreno. se estiman 200,0 metros. ejecucin de aproximadamente veinte y cinco (25) conexiones exotrmicas: -. cable a cable, (molde, cant.= 01 pz / cartucho = 10 pz -. cable a barra, ( molde, cant.= 01 pz gtc-162g / cartucho # 200, cant.= 05 pz) -. cable a barra, ( molde, cant.= 01 pz., gtc-161v / cartucho # 150, cant.= 05 pz.,) -. cable a barra, ( molde cant.= 01 pz glc-ce1v / cartucho # 32 cant.= 05 pz) tubo arcilla vitrificado de concreto con tapa y agarradera, 15 0,6 m., cant. = 01 pz. bloque de concreto de 200200200 mm., rc 180 kg/cm, cant.= 7 pz. conector terminal cadweld similar (b-121 ce), cant. = 8 pz. tuerca acero al carbono , cant.= 8 pz tornillo de acero al carbono, 2, cant. = 8 p z. arandela plana de acero al carbono, , cant.= 8 pz. arandela de presin de acero al carbono, , cant .= 8 pz. tubera de pvc, 1 sch 80, cabnt.= 2,0 m. resina epoxica para sellar ducto de pvc, cant. = 1 gl. La contratista seguir estrictamente las instrucciones del fabricante en lo referente a la ejecucin de las conexiones exotrmicas que se puedan ejecutar con un molde. La contratista suministrar los moldes requeridos considerando que cada molde tendr una utilidad mxima de 30 conexiones exotrmicas. La contratista suministrar todos los materiales, equipos, mano de obra y las pruebas necesarias que se requieran para la correcta instalacin del sistema de puesta a tierra y apantallamiento. Se pagar por trabajo realizado y avalada por la inspeccin de equipos de pdvsa, por suma global (sg). en esta partida se incluye materiales, transporte, equipos, labor y consumibles.

138

cantidad = 1, 0 sg 16.8 Limpieza del rea adyacente al tanque Esta partida consiste en el reacondicionamiento civil del rea alrededor del tanque, la cual consiste en el retiro de toda maleza , piedras, escombros, basura existentes en la hoya del tanque. el bote la har la contratista fuera de la planta. La maleza a retirar tiene un promedio de 1,0 m. de altura y es de concentracin liviana. se incluye el bote de todo lo recogido fuera de la planta. Esta partida se pagar por metro cuadrado ( m ) de rea limpiada. se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos, los cuales deben quedar a entera satisfaccin y aprobacin de pdvsa. cantidad = 500,0 m 16.9 Acondicionamiento del rea adyacente al tanque Esta partida es para el acondicionamiento civil del rea alrededor del tanque. consiste en la nivelacin del terreno, procurando las pendientes que sean necesarias para el normal movimiento de las aguas de lluvia. se incluye la remocin del material que presente humedad. Este partida comprende el suministro, relleno y compactacin con material de prstamo, para la conformacin y nivelacin del terreno. El material de prstamo debe estar limpio, libre de terrones, piedras y cualquier material orgnico. la contratista deber indicar las caractersticas del material de prstamo, porcentaje de humedad optima y densidad mxima seca. el material de prstamo ser suelo granular (clasificacin del grupo a-2-, de acuerdo con aasto hrb). La compactacin se har con equipos apropiados, cada capa ser compactada a una densidad no inferior al porcentaje de densidad mxima , esta ser obtenida por el procedimiento de compactacin especificado en la designacin astm d 1557 prueba de compactacin por el mtodo proctor modificado u otro procedimiento aprobado por pdvsa. La compactacin se realizar en capas no mayores de 20 cm hasta alcanzar una densidad igual o mayor al 95% del proctor modificado. Se estima conformar un rea aproximada de 300,0 m por una altura variable segn se requiera por la nivelacin, la topografa del terreno existente, etc.. Antes de ejecutar los trabajos, la contratista har un levantamiento topogrfico del rea de la hoya del tanque y calcular las cotas de nivelacin e indicar las pendientes que se requieran para el normal movimiento de las aguas de lluvia. Esta partida se pagar por metro cubico ( m ) de material suministrado, colocado y compactado, medido segn planos topogrfico ejecutado por la contratista. se incluye el material, equipos, mano de obra y consumibles para la correcta ejecucin de los trabajos, los cuales deben quedar a entera satisfaccin y aprobacin de pdvsa. cantidad = 100,0 m
139

16.10 Construccin de berma de espesor 15,0 cm. de altura. Esta partida comprende la construccin de una berma de concreto armado con acero de refuerzo, alrededor del tanque de 2,0 metros de ancho. El concreto de berma debe tener una resistencia de fc=210, 0 kg/cm, y 5,0 cm. de espesor. se colocar malla de refuerzo tipo trucson de 15 x 15. cada 3,0 m. se dejar una junta de dilatacin de 2,0 cm. de ancho, la cual ser rellenada con ipas juntol o simlar. se dejar una junta de 2,0 cm de ancho entre la berma y el anillo de la fundacin del tanque, la cual ser rellenada con ipas juntol similar. el acabado superficial del concreto se har a llana y cepillado y las juntas ratoneadas. Se le colocar una base de piedra picada de espesor de 5,0 cm. debajo de la capa de concreto. la piedra tendr un dimetro de 5,08 cm ( 2 pulg.), la cual se compactar por deslizamiento de volumen hasta que no se pueda penetrar ms en el suelo, hasta llegar a la cota indicada. Antes de ejecutar los trabajos, la contratista har un levantamiento topogrfico del rea donde ira la berma y calcular las cotas de nivelacin para la ubicacin de la misma. La contratista deber incluir dentro del costo unitario de esta partida las actividades de corte, transporte y bote de escombros provenientes de este trabajo. Esta partida se pagar por metro cuadrado ( m ) de berma construida de acuerdo a las normas y especificaciones de pdvsa. se incluye el replanteo, excavacin, nivelacin, suministro de concreto, acero de refuerzo, encofrados, vaciado, vibrado, acabado, juntas de dilatacin, curado, y en general el transporte de todos los equipos, materiales, mano de obra y consumibles necesaria para la realizacin de esta actividad. cantidad = 145,0 m 16.11 Movilizacin y desmovilizacin de equipos. Esta partida comprende la ejecucin por parte de la contratista de todas las actividades necesarias para dar inicio a los trabajos en sitio de la obra, tales como: el traslado a la obra de toda la maquinaria, herramientas, materiales, personal, para la construccin de las obras temporales tales como: oficinas para su personal, sanitarios, comedor, depositos y toda aquellas que considere necesaria La contratista deber realizar el mantenimiento diario de las oficinas y baos, as como suministrar todos los tiles y enseres, durante el tiempo de ejecucin de la obra. La contratista deber velar por la custodia de las oficinas y sus inmuebles durante el tiempo de ejecucin de la obra. Esta partida incluye la elaboracin de los planos como construidos y el libro de vida de la obra y su entrega ser a satisfaccin de pdvsa, el retiro de equipos y materiales sobrantes utilizados en la ejecucin de la obra, remocin de todas las facilidades temporales y limpieza final del sitio cantidad = 1,0 sg.

140

16.12 Calibracin del tanque El trabajo consiste en la calibracin interna del tanque sometido a reacondicionamiento mayor.. La calibracin del tanque deber ser realizada a travs de empresas especializadas, de reconocida experiencia en este tipo de actividad y previamente aprobada por pdvsa. deben disponer de toda la instrumentacin y equipos requeridos debidamente calibrados y certificados, de tal forma que las mediciones efectuadas sean garantizadas por la contratista. igualmente su personal debe estar altamente especializado y experimentados en tipo de actividades. Una vez efectuados los trabajos de reacondicionamiento mayor del tanque, la contratista deber entrar al interior del mismo para hacer las mediciones internas necesarias para la calibracin interna. en caso de presentarse alguna falla durante el llenado del tanque que requiera la remocin parcial de lminas, la misma ser corregida y se iniciar nuevamente el proceso de calibracin a partir de la toma de mediciones internas. pdvsa reconocer el monto correspondiente por cada calibracin realizada o repetida, salvo que la repeticin sea imputable a la contratista. La contratista deber chequear antes de iniciar la calibracin del tanque el rea donde se colocarn los equipos de medicin, as como tambin las lmparas para iluminar el rea interior y exterior del tanque. las lmparas debern ser a prueba de explosin. La contratista suministrar tres (3) tablas bajo el sistema mtrico decimal (mks) o sistema cgs segn sea requerido por pdvsa. estas tablas sern entregadas al ministerio de energa y minas para su validacin y cotejo (selladas). una vez validadas y selladas, estas tablas debern ser plastificadas por la contratista y entregadas a la compaa, en un plazo no mayor de 15 das. Esta partida se pagar por suma global (sg) de tanque calibrado y certificado y su precio incluye materiales, equipos, transporte, personal, herramientas, combustible y todo lo necesario para la buena ejecucin del trabajo. cantidad = 1,0 unid. 16.13 Realizar prueba de estanqueidad del tanque Esta partida contempla las actividades requeridas para realizar las pruebas de eestanqueidad del tanque. la contratista deber suministrar los materiales, equipos, mano de obra, consumibles y cualquier elemento que sea necesarios para la correcta ejecucin de los trabajos. La contratista deber realizar la prueba de estanqueidad despus de por lo menos 7 das de la aplicacin de la ltima capa de revestimiento interno, considerando para ello el llenado del tanque hasta el nivel que se requiera de acuerdo al tipo de tanque y a lo indicado en la norma api 650 prrafo 5.3.6.. la contratista suplir el sistema de bombeo y accesorios para el llenado del tanque con las facilidades del patio. pdvsa suministrar el agua para la prueba. Luego de llenado el tanque este deber permanecer en observacin por un tiempo no menor de veinticuatro (24) horas. el personal de inspeccin por parte de pdvsa realizar la certificacin de la prueba, e inmediatamente se deber proceder a desalojar el agua a travs del sistema de drenaje del tanque. en caso de falla detectada durante la prueba motivado a

141

fallas en la reparacin del tanque. sta deber ser repetida tantas veces como sea necesario, sin costos adicionales para pdvsa. Se pagar por suma global (sg) por prueba realizada y avalada por pdvsa. en esta partida se incluye materiales, transporte, equipos, labor y consumibles. cantidad = 1,0 sg 17. Especificaciones Generales De acuerdo con las especificaciones contenidas en este alcance y/o segn lo indique el supervisor de pdvsa. los trabajos a realizar incluirn sin costo alguno adicional el suministro de toda la mano de obra especializada, equipos, accesorios, transporte, herramientas requeridas y necesarias para la correcta ejecucin de este trabajo, en general, el precio cotizado por partida comprende el suministro de materiales, transporte, costo directo e indirecto de mano de obra, equipos implementos de trabajo, servicios, labores de supervisin y coordinacin, costos de seguros personales, financiamiento, administracin, utilidad y cualquier otro gasto no descrito aqu o imprevisto necesario para que la obra sea desarrollada con el mas alto estndar de calidad y seguridad en las labores desarrolladas dentro del estricto cumplimiento del plan de trabajo.

El contratista realizar todo el trabajo descrito en los prrafos anteriores de estas especificaciones, de acuerdo a lo estipulado en el contrato de obra y en todos los anexos, detalles, etc., que se adjuntan. El contratista deber tener claro en el momento de licitar, que las especificaciones entregadas no representan la totalidad de la informacin para construccin, pero que son suficientes para que se forme una idea clara del alcance del trabajo a realizar. Los planos suministrados son slo para efectos de licitacin y estn sujetos a cambios menores que no representan un aumento considerable en la cantidad de trabajo a realizar, para ameritar incremento alguno en el cost de la obra. El contratista deber familiarizarse con estas especificaciones, incluyendo planos y anexos, no pudiendo en ningn caso alegar desconocimiento de alguna de sus partes. El contratista revisara todas las dimensiones dadas en los planos, antes de proceder con la fabricacin de piezas. cualquier diferencia encontrada ser informada al supervisor del proyecto de pdvsa. cualquier trabajo adicional causado por mala interpretacin de las especificaciones ser por cuenta de la contratista, sin que ello implique costos adicionales para pdvsa. Los procedimientos de soldadura sern acordes al tipo de material a soldar y se emplearn para tal fin soldadores calificados y certificados por pdvsa, el no-cumplimiento de este requerimiento podr dejar sin efecto la propuesta de la empresa contratista. Todo equipo o material transportado al sitio de trabajo para ser instalado posteriormente debe ser protegido del medio ambiente y del deterioro por su no uso, por lo tanto, la contratista revisar e inspeccionara todos los equipos y materiales que se le entreguen y los proteger contra la intemperie, en el caso de que as se requiera. la contratista deber suministrar un lugar limpio, ordenado y adecuado para el almacenaje de materiales. La contratista suministrar todos los equipos, materiales consumibles necesarios para la
142

ejecucin y culminacin del trabajo La contratista cumplir con todas las normas, reglamentos, obligaciones contractuales, dems leyes y requisitos que sean aplicables para participar en los procesos de licitaciones con que se rige pdvsa y sus filiales. La contratista deber preparar la superficie y realizar las excavaciones de ser necesario realizar soldaduras trmicas. La contratista debe conectar todos aquellos cables que se encuentren partidos e impidan la transmisin de voltaje y/o corriente con el circuito. La contratista desenergizar y conectara los equipos elctricos involucrados en los trabajos de mantenimiento. los cables a remover se identificarn y clasificarn. La contratista efectuara los cambios de empacaduras que se requiera. La contratista presentara un informe final de los resultados obtenidos del trabajo por cada tanque realizado, indicando las recomendaciones tcnicas convenientes. El informe tcnico debe contener: fecha de realizacin de las reparaciones grupo evaluador equipos reparados objetivo y alcance del informe resumen cuerpo del informe (tablas, grficas, cuadros y observaciones) procedimientos de soldadura registros de pruebas y ensayos registros de inspeccin certificados de materiales planos as como construido certificado y tablas de calibracin del tanque conclusiones y recomendaciones.

143

ANEXO A
Requisitos y aspectos de seguridad Para izamiento de cargas La contratista, como parte de las obligaciones en la ejecucin de este servicio, debe cumplir los requisitos y aspectos de seguridad que establece pdvsa para llevar a cabo operaciones de izamiento de carga. los requisitos bsicos son los siguientes: 1.- Certificacin del equipo de izamiento: todo equipo de izamiento de cargas que vaya a ser utilizado en la industria, debe tener una certificacin de operabilidad vigente, emitida por un ente de inspeccin calificado y reconocido a nivel corporativo (pdvsa). esta certificacin deber ser ubicada en un sitio visible del equipo. La certificacin deber incluir principalmente los siguientes aspectos: prueba de carga en base a los estndares establecidos en el captulo 15 del manual de inspeccin de pdvsa. registro adecuado del mantenimiento correctivo y preventivo y las modificaciones efectuadas al equipo. libro de vida que incluya las inspecciones diarias que el operador realice al equipo. constancia de haberle efectuado al equipo una inspeccin preventiva de acuerdo a lo establecido en el captulo 15 del manual de inspeccin de pdvsa. validez de la certificacin. toda certificacin debe ser firmada por pdvsa que realice la inspeccin al equipo y por el gerente de la empresa certificadora evaluada por pdvsa para tal fin. la certificacin quedar sin validez si el equipo presenta al menos una de las siguientes condiciones: - una reparacin o mantenimiento general mayor y/o se le realiz alguna modificacin o cambio en su estructura, sistemas motrices o de izamiento. - un accidente o incidente, en el cual alguno de sus componentes haya fallado o se sospeche que haya sufrido daos. - la certificacin no exime la ejecucin de inspecciones o pruebas adicionales al equipo, las cuales pudiesen generar cambios en la certificacin original o su anulacin. 2.- Mantenimiento del equipo de izamiento: Todo equipo de izamiento de cargas debe ser sometido a un programa de mantenimiento preventivo, con el objeto de minimizar fallas mecnicas/elctricas durante su operacin. el mantenimiento de los equipos deber efectuarse tomando como base los siguientes parmetros: - capacidad normal del equipo. - agresividad del ambiente donde opere el equipo. - frecuencia de operacin del equipo a su carga mxima, media y baja carga. - carga levantada acumulada. - impacto en las operaciones en caso de fallas del equipo. 3.-Permiso para izamiento de cargas: Todo izamiento de cargas requiere de un permiso, emitido por el custodio de la instalacin. este permiso contempla entre otros, los siguientes aspectos, los cuales debern verificarse
144

mediante una lista de chequeo preparada por el responsable de la operacin de izamiento: - condiciones de la gra y accesorios (certificacin del equipo). - condiciones de la carga. - credenciales del operador. - condiciones del terreno. - condiciones meteorolgicas y ambientales. - presencia de lneas elctricas energizadas y tuberas y/o equipos en servicio. - uso de vas de acceso pblico. - equipos de proteccin personal. 4.-Seleccin, adiestramiento y certificacin del operador: Todo operador de equipo de izamiento de cargas debe ser mayor de edad con un nivel mnimo de educacin de bachillerato o equivalente, y su seleccin debe efectuarse tomando en cuenta sus condiciones fsicas y mentales. en tal sentido debe poseer buena agudeza visual, auditiva, buena percepcin de relieve y de colores, buena coordinacin muscular y buen tiempo de reaccin (reflejos). no debe padecer enfermedades que puedan poner en peligro la operacin segura del equipo, tales como epilepsia y enfermedades cardacas. antes del empleo, el operador debe ser sometido a un riguroso examen mdico, el cual se repetir anualmente. todas las personas involucradas en el proceso de izamiento de cargas deben estar adecuadamente entrenadas y tener el conocimiento y la experiencia necesaria para realizar su trabajo. 5.-Planificacin de la operacin de izamiento.
conocimiento del tipo de carga, determinacin de su peso, centro de gravedad y las

condiciones de sus puntos de izamiento.

seleccin del equipo, materiales y accesorios apropiados para el tipo de izamiento a

efectuarse. seleccin del personal calificado. identificacin de peligros y anlisis de riesgos. elaboracin de un procedimiento secuencial para llevar a cabo el trabajo de izamiento. prever el uso de medios de comunicacin adecuados. adecuar las rutas de acceso para que cumplan con las disposiciones de seguridad. despeje y acondicionamiento del rea donde se realizar el trabajo de izamiento. verificacin de las condiciones/capacidad del terreno donde se ubicar el equipo y se realizar la operacin de levantamiento. 6.-Condiciones crticas que declaran a un equipo de izamiento de cargas no apto.
cables de acero inadecuados o con defectos, tales como: deformacin, alambres rotos, aplastamiento, corrosin, etc. ganchos y bloques de poleas en malas condiciones o fuera de tolerancias, con deformacin desgaste, corrosin soldaduras, juego excesivo en bujes, etc. falla en los sistemas de frenos de carga, izamiento, descenso, tren de giro, puente, trole, malacates, bloques de poleas, etc. daos, mala seleccin y/o instalacin de los accesorios auxiliares, tales como: eslingas, grilletes, abrazaderas, cadenas, terminales, etc. fallas y/o desgaste excesivo en los sistemas de engranajes y rodamientos, en general. deformacin, desgaste, agrietamiento y/o corrosin severa en los elementos estructurales principales y rieles en general. presencia de elementos estructurales soldados en el campo, sin un procedimiento de soldadura aprobado. cualquiera otra condicin detectada, que a juicio d pdvsa de pdvsa, pueda limitar el 145

funcionamiento seguro y confiable del equipo. 7.- Consideraciones generales de seguridad

las gras sern operadas nica y exclusivamente por el personal autorizado, capacitado y

adiestrado.
toda gra deber tener en castellano su tabla de capacidad o carga dentro de la cabina.

queda prohibido utilizar las gras para levantar cargas superiores a las mximas permisibles. las gras se mantendrn en buenas condiciones de operatividad y mantenimiento. si una gra tiene algn defecto que ofrezca riesgo al personal, el equipo no ser usado hasta que el defecto sea corregido. antes de entrar en reas operacionales congestionadas y de poca altura, se deben evaluar las limitaciones de espacio fsico disponible, a fin de tomar las previsiones correspondientes. toda gra ser dotada de un extintor de incendios y se adiestrar a los operarios en el uso de estos equipos. no se debern usar gras en lugares cerrados sin ventilacin adecuada, debido a la generacin de monxido de carbono, el cual es altamente txico. no se desplazarn cargas por encima de personas o vehculos. no se permitir el levantamiento o desplazamiento de personas sobre la carga, colgadas a sta o del gancho. se deber centrar el gancho directamente sobre el centro de gravedad de la carga para que se mantenga equilibrada y no se balancee al elevarla. no se debern empalmar cadenas, insertando un perno entre dos eslabones, ni se deber aplicar tensin en una cadena retorcida. las eslingas metlicas no deben almacenarse sobre el piso. deben colocarse sobre soportes adecuados para mantenerlas en buenas condiciones. cuando se levantan cilindros de gases comprimidos por medio de gras, se usarn cunas o dispositivos apropiados. no se debern usar eslingas o electroimanes para este propsito. no se debern levantar cargas laterales con gras mviles para evitar posibles volcamientos. para el izamiento de cargas que no puedan ser controladas fcilmente, se debern usar cuerdas, guas manejadas por personal que est familiarizado con la operacin. el supervisor de la operacin de izamiento deber desechar todas las cadenas, guayas, eslingas y dems accesorios que presenten defectos, tales como: desgaste excesivo, ranuras, alargamiento, dobleces, fracturas, etc. todas las gras debern tener en sitio visible, una lmina con las seales normalizadas, las cuales deben ser conocidas por el operador. la colocacin de las guayas en los sistemas de poleas del equipo, deber efectuarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante. debe mantenerse siempre una longitud suficiente de guaya, entre el gancho principal y la punta de la pluma, para evitar tope de poleas (two blocking), el cual puede romper la guaya. se deber evitar que la carga se golpee, sea golpeada o se enganche con algn objeto. deber evitarse en lo posible el uso de dos o ms gras para levantar una carga. el operador de la gra deber tener visin plena del gancho en todas sus posiciones. se deber evitar arranques, paradas y contramarchas bruscas para no sacudir la carga no se deber dejar una carga suspendida en el aire. si una breve demora es inevitable, se debern trabar los controles. si queda la carga suspendida, sealizar y acordonar el sitio.

146

ANEXO B
PDVSA GERENCIA DE DISTRIBUCION DISTRITO NETROPOLITANO SECCIN DE MANTENIMIENTO LICITACIN NO. FORMATO DE PRESENTACION COTIZACION

147

ANEXO C
Identificacion de riesgos asociados con la obra y/o servicio riesgos en el llenadero
riesgos efectos sobre la salud sistemas de prevencion control especificos y

inhalacin/contacto con vapores: vapores de hidrocarburos, -narcosis. gasolina, residual, diesel, -irritacin de ojos y vas nafta. respiratorias, -asfixia. -perdida del equilibrio. vapores de gasolinas con tetraetilo de plomo (tel.). -irritacin de ojos y vas respiratorias. -edema pulmonar. -daos al sistema nervioso central,

-inspecciones y mantenimiento preventivo y correctivo. -ventilacin adecuada. -equipo de proteccin respiratoria. -ventilacin adecuada. -adiestramiento del personal en el manejo de sustancias qumicas y procedimientos de trabajo. -equipo de proteccin respiratoria. -examen de plomo en orina y sangre

inhalacin/contacto con sustancias qumicas: hidrocarburos (gasolina, -dermatitis. diesel, residual, nafta). -irritacin de ojos y vas tintas, colorantes. respiratorias,

tetraetilo de plomo (t.e.l.)

-dermatitis. -conjuntivitis,

explosin/incendio vapores de hidrocarburos:

-quemaduras de diversos grados.

-inspecciones y mantenimiento preventivo y correctivo. -duchas lava-ojos. -duchas de emergencia -adiestramiento del personal en el manejo de sustancias qumicas y procedimientos de trabajo -examen de plomo en orina y sangre. -equipo de proteccin personal (guantes, lentes, proteccin respiratoria). -inspecciones y mantenimiento preventivo y correctivo. -duchas lava-ojos. -duchas de emergencia -adiestramiento del personal en el manejo de sustancias qumicas y procedimientos de trabajo -examen de plomo en orina y sangre. -equipo de proteccin personal (guantes, lentes, proteccin respiratoria). -sistema de deteccin de incendio. 148

diesel, residual, gasolina. vapores de sustancias qumicas.

-muerte

contacto con altas temperaturas (asfalto de penetracin, lneas de vapor, crudo, muestras de productos). caidas de nivel superior desde plataformas, escaleras de bombas y tanques. golpearse contra tuberas y accesorios.

-quemaduras.

-plan de emergencia contraincendios. -sistema de extincin de incendios -bomberos profesionales y voluntarios. -adiestramiento del personal en procedimientos de trabajo. -equipo de proteccin personal (guantes). -normas para uso de escaleras. -barandas protectoras. -equipo de proteccin personal (cinturones, arneses). -adiestramiento del personal en procedimientos de trabajo. -equipo de proteccin personal (casco, guantes y botas). adiestramiento de personal en procedimiento de trabajo. usar los equipos de seguridad. revisin de equipos elctricos antes de iniciar los trabajos. -avisos de advertencias del riesgo -exmenes audiomtricos. -equipo de proteccin auditiva.

-lesiones mltiples.

-lesiones mltiples.

descarga elctricas

lesiones lesiones quemaduras. muerte

mltiples, cardiacas

ruido (bombas).

-perdida de la audicin

149

ANEXO C
Identificacion de riesgos asociados con la obra y/o servicio riesgos efectos sobre la salud inhalacin/contacto con vapores: hidrocarburos. sistemas de especificos prevencion y control

-irritacin de ojos y vas respiratorias. -asfixia -perdida del equilibrio.

gasolina plomo.

con

tetraetilo

de

contacto qumicas gasolina plomo).

con sustancias (hidrocarburos y con tetraetilo de

-irritacin de ojos y vas respiratorias. -edema pulmonar. -daos al sistema nervioso central. -perdida del equilibrio, -asfixia. -edema pulmonar. -irritacin de ojos, piel y vas respiratorias, -dermatitis. -conjuntivitis.

-adiestramiento del personal en procedimientos de trabajo. -equipo de proteccin personal (lentes proteccin respiratoria). -examen de plomo en orina y sangre. -adiestramiento del personal en procedimientos de trabajo. -equipo de proteccin personal (lentes, proteccin respiratoria). -examen de plomo en orina y sangre.

explosin/incendio (vapores de hidrocarburos almacenados).

-quemaduras de diversos grados. -muerte.

cadas de nivel superior desde escaleras, plataformas, andamios.

-lesiones mltiples.

golpearse contra accesorios,

equipos

-lesiones mltiples.

-adiestramiento del personal en procedimientos de trabajo. -ventilacin adecuada. -equipo de proteccin personal (proteccin respiratoria, lentes, guantes). -examen de plomo en orina y sangre. -sistema de inyeccin de espuma y agua contra incendios en tanques. -aterramiento de tanques. -pararrayos. -plan de emergencia contra incendio. -bomberos profesionales y voluntarios. -muros de contencin de derrames. -normas para uso de escaleras. -norma para construccin y uso de andamios. -tarjeta de autorizacin para uso de andamios. -equipo de proteccin personal (cinturones, arneses). -adiestramiento del personal en procedimientos de trabajo. -equipo de proteccin personal (casco, guantes, botas). -adiestramiento del personal en el manejo de sustancias qumicas y procedimientos de trabajo. -equipo de proteccin personal (guantes, lentes, botas, delantal y proteccin respiratoria). -adiestramiento del personal en el manejo de sustancias qumicas y procedimientos de trabajo. -equipo de proteccin personal.

inhalacin/contacto/ingestin de sustancias qumicas: inhibidores de corrosin, -irritacin de ojos, piel y vas desinfectantes, antiespumantes, respiratorias, cloro, cloruro de sodio, amina.

acido de bateria.

-quemaduras.

150

ANEXO C"
Identificacion de riesgos asociados con la obra y/o servicio
riesgos acido sulfrico.

efectos sobre la salud -irritacin de ojos, piel y vas respiratorias, -quemaduras. -bronquitis. -erosin dental. -enfisema pulmonar.

inhalacin/contacto con gases txicos (hidrogeno en cuarto de bateras y cloro).

-irritacin de ojos, piel y vas respiratorias. -quemaduras. -muerte.

contacto con altas temperaturas por superficies calientes de equipos (motores, turbo generadores,) ; y por fluidos calientes (aceite combustible, vapor, aire, agua de alimentacin a las calderas). cadas de nivel superior de escaleras y plataformas de equipos.

sistemas de prevencion y control especificos -adiestramiento del personal en el manejo de sustancias qumicas y procedimientos de trabajo. -ventilacin adecuada. -duchas. -equipo de proteccin personal. -lava-ojos (primeros auxilios) -ventilacin adecuada. -duchas. -equipo de proteccin personal. -lava-ojos (primeros auxilios). -aislamiento trmico de tuberas y equipos. -equipo de proteccin personal (guantes). -normas para uso de escaleras. -barandas protectoras. -equipo de proteccin personal (cinturones, arneses). -sistema de deteccin y alarma de incendio. -plan de emergencia contraincendios. -sistema de extincin de incendios. profesionales y -bomberos voluntarios -aislamiento trmico de tuberas y equipos. -avisos de advertencias del riesgo. -exmenes audiomtricos. -equipo de proteccin auditiva. -adiestramiento del personal en procedimientos de trabajo. -equipo de proteccin personal (casco guantes, botas). -inspecciones y mantenimiento. -permiso para realizar trabajos elctricos.

-lesiones mltiples.

explosin/incendio (gas y aceite combustible, diesel, hidrogeno, fuel oil).

-quemaduras. -muerte.

radiacin trmica desde superficies calientes de equipos (trazas). ruido (turbogeneradores, compresores, bombas, calderas).

-sofocacin y sudoracin

-perdida de la audicin

golpearse contra accesorios,

tuberas

-lesiones mltiples.

golpeado por altas presiones (lneas de agua, gas, vapor, aire, productos).

-lesiones mltiples. -lesiones -muerte. mltiples.

contacto elctrica.

con

corriente

151

ANEXO C
Identificacion de riesgos asociados con la obra y/o servicio riesgos en las ocupaciones: asociadas con las diferentes actividades descritas en estas especificaciones
riesgos cadas de nivel superior desde escaleras, plataformas, andamios. efectos sobre la salud -lesiones mltiples. sistemas de prevencion y control especificos -normas para uso de escaleras. -norma para construccin y uso de andamios -tarjeta de autorizacin para uso de andamios. -equipo de proteccin personal (cinturones, arneses). -normas para el uso de herramientas. -adiestramiento del personal en procedimientos de trabajo. -equipo de proteccin personal (casco, botas, guantes) -adiestramiento del personal en procedimientos de trabajo. -revisin de equipos elctricos antes de iniciar trabajos.

golpeado pon contra herramientas, tuberas y accesorios.

-lesiones mltiples.

contacto elctrica.

con

corriente

-lesin cardiaca. - quemaduras. - muerte.

nota: adems, estas ocupaciones estarn expuestas a los riesgos de las instalaciones donde debe realizar el trabajo.

152

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 2 DE 182

ANEXO D
MODELO DE CONTRATO PDVSA PETROLEO, S.A. RIF. J-00123072-6 FILIAL DE PETRLEOS DE VENEZUELA, S.A. DIRECCIN DE COMERCIO Y SUMINISTRO COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN VENEZUELA DISTRITO METROPOLITANO

MANTENIMIENTO MAYOR TANQUE T-13, NUCLEO DE DESARROLLO ENDOGENO FABRICIO OJEDA. DISTRITO FEDERAL. contratista: xxxxxxxxxxx rif- j-xxxxxxxx

contrato n control interno n entre pdvsa petrleo s.a., sociedad mercantil filial de petrleos de venezuela s.a., constituida y domiciliada en caracas, originalmente inscrita en el registro mercantil segundo de la circunscripcin judicial del distrito federal y estado miranda, el 16 de noviembre de 1978, bajo el n 26, tomo 127-a sgdo., cuyo docume nto constitutivo-estatutos ha sufrido diversas reformas, siendo la ltima aquella realizada en fecha 20 de enero de 2005, la cual qued inscrita bajo el n 22, tomo 17-a sgdo., representa da en este acto por el ing. pedro rodriguez, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, con cdula de identidad nmero v-3.577.803 en su carcter de gerente operaciones de comercializacin y distribucin venezuela de la direccin de comercio y suministro, estando debidamente facultado para este acto, conforme al nivel de autoridad financiera delegado segn resolucin del comit de recursos humanos corporativo, de pdvsa s.a., en fecha 24 de enero del 2005, la cual en lo adelante se denominar la compaa, por una parte y por la otra la empresa xxxxxxxxxxx c.a constituida y domiciliada en caracas, originalmente inscrita en el registro mercantil segundo de la circunscripcin judicial del distrito federal y estado miranda, en fecha 16 de mayo de 1995, anotado bajo el nmero 30, tomo 190-a y cuya ltima modificacin estatutaria en la que adquiere su actual denominacin, consta en documento inscrito en el citado registro mercantil el 26 de julio de 2000, bajo el nmero 19, tomo 175-a, representada en este acto por xxxxxxx, mayor de edad, de ste domicilio y titular de la cdula de identidad noxxxxxxxx representacin que ejerce conforme a su carcter de presidente, quien en lo adelante se denominar la contratista, se ha convenido en celebrar el contrato contenido en las clusulas siguientes y en sus respectivos anexos a, b, c, d, e, f y g los cuales se consideran integrantes del mismo; y que en su conjunto se denominarn el contrato. anexo a . especificaciones y alcance anexo b.. aspectos economicos anexo c.. fianzas y seguros anexo d.. oferta de la contratista anexo e.. seguridad higiene y ambiente ( sha) anexo f.. conflicto de intereses
2

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 3 DE 182

anexo g..compromiso social. terminos y definiciones: los trminos abajo indicados, ordenados alfabticamente tendrn en este documento los significados siguientes: contrato: significa lo especificado en el presente documento y todos sus anexos, donde se detalla entre otros, el alcance de la obra, sus condiciones generales y particulares, para la estabilizacin del talud oeste del dique de seguridad de los tks 4, 5 y 6 de la planta de distribucin guatire de pdvsa distrito metropolitano. la compaa: significa de pdvsa petroleo, s.a. filial de petrleos de venezuela. la contratista: significa _trape trabajos petroleros c.a. obra: significa: mantenimiento mayor de los tanques de distribucin de combustibles de las plantas carenero y guatire del distrito metropolitano partes: significa la compaa (pdvsa petroleo, s.a.) y la contratista (xxxxxxxx c.a.) organizacin contratante: se refiere a la dependencia o gerencia encargada de la contratacin de la contratista, la cual funciona de conformidad con los niveles de autoridad administrativa y financiera que hayan sido delegados. periodo de garantia: significa el perodo comprendido entre la fecha de la recepcion provisional y la fecha de recepcion definitiva de la obra ejecutado por la contratista, objeto del presente contrato. recepcion definitiva: significa el acto mediante el cual la contratista, recibe la totalidad de los trabajos de la compaa en forma definitiva despus de haberse cumplido el periodo de garantia y todas las dems obligaciones por parte de la contratista, segn lo establecido en el presente contrato. recepcion provisional: significa el acto en el cual la compaa ha verificado la funcionalidad, seguridad, certificado que la misma ha cumplido con las pruebas de buen funcionamiento. representante de la compaia: el gerente de ingeniera y proyectos de pdvsa petroleo, s.a., representante de la contratista: significa el director de la empresa. sitio: significa planta de suministro de combustible guatire, estado miranda donde se debe realizar el mantenimiento. subcontratistas: significa cualquier persona natural o jurdica, a quien la contratista subcontrate o designe cualquier parte de los trabajos encomendados a ella y necesarios para la ejecucin de la obra de conformidad con el presente contrato. trabajo: significa el conjunto de actividades, deberes, obligaciones y responsabilidades a ser desempeadas por la contratista para el diseo y construccin de la obra o ejecucin de la misma de conformidad con este contrato.

Contrato de obra Clausula primera - Objeto del contrato la contratista ejecutar con su propio personal, herramientas, materiales y equipos la obra especificado en el anexo a, del presente contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en este documento y a las especificaciones contenidas en el anexo antes mencionado, el cual debidamente firmado por las partes, forman parte integrante de este contrato.Clausula segunda - Plazo de ejecucion la contratista ejecutar la obra en el plazo establecido en el anexo b. el plazo establecido ser de ocho meses (8) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio hasta la recepcin
3

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 4 DE 182

provisional. el presente contrato podr ser prorrogado, de considerarlo necesario las partes de mutuo acuerdo. sin perjuicio de cualquier accin que pudiera ejercer la compaa, la contratista deber notificar por escrito a la compaa cualquier demora en el comienzo y/o terminacin de la obra programado en conexin con la ejecucin de el contrato que pudiera tener efecto sobre: a) la oportuna realizacin de cualesquiera actividades de la compaa relacionadas con la obra, y b) la duracin del contrato. Clausula tercera - Tipo y precio del contrato. 1. - Tipo El presente contrato es un contrato de obra tipo precio unitario. el precio estipulado en este contrato de acuerdo a la oferta presentada por la contratista es de bolvares un mil xxxxxxxxxxxxxx (bs. xxxxxxxxxxxx). la contratista declara que, en la determinacin del precio de el contrato, ha tomado en cuenta todas las condiciones, costos y gastos relacionados con la obra, que declara conocer en todos sus detalles, por lo cual la contratista no tendr derecho a reclamacin alguna frente a la compaa en razn de dificultades en la ejecucin de la obra o variaciones de precios en el contrato. la contratista no tendr derecho a reclamacin alguna frente a la compaa, en razn de dificultades en la ejecucin de la obra o variaciones de precios en ste contrato, con excepcin de las variaciones en los montos por medidas arancelarias, leyes, decretos y cambios en los contratos colectivos que le sean aplicables. 2. Precio La compaia pagar a la contratista segn lo estipulado en el anexo b por la obra ejecutada, lo cual incluye, entre otros, la mano de obra, materiales, maquinarias, herramientas y equipos suministrados por la contratista, de acuerdo a las condiciones establecidas en ste contrato. 3. Moneda de pago La compaa pagar a la contratista, en bolivares 4. - Precio total. La contratista declara que, en la determinacin del precio del contrato, ha tomado en cuenta todas las condiciones, costos y gastos relacionados con la obra, que declara conocer en todos sus detalles, por lo cual la contratista no tendr derecho a reclamacin alguna frente a la compaa, en razn de dificultades en la ejecucin de la obra o variaciones del precio de el contrato, con excepcin de las modificaciones que pudieran introducirse en el contrato, por las causas indicadas en las clusulas quinta y sexta del mismo y por variaciones en los montos por efecto de inflacin, cambios de paridad cambiaria, medidas arancelarias, leyes, decretos y contratos colectivos. para pagar stas variaciones se utilizar el procedimiento previsto en el anexo b. Clausula cuarta: Forma de pago: Todos los pagos que la compaia efecte como consecuencia de el contrato, se harn mediante nota de crdito o depsito en la cuenta bancaria sealada por la contratista, sin perjuicio de que la compaia, acuerde emitir cheques para hacer sus pagos. dichos pagos se efectuarn d acuerdo con el procedimiento indicado en el anexo b de el contrato.

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 5 DE 182

los pagos que la compaia efecte a la contratista, como consecuencia del presente contrato, sern as: mediante valuaciones mensuales por obra ejecutada previa aprobacin del ingeniero responsable, de acuerdo con el procedimiento de pagos establecido en el anexo b, y despus de deducir todas las retenciones exigidas por la legislacin impositiva vigente en venezuela y las dems retenciones que fueran aplicables segn lo contemplado en este contrato. Clausula quinta - Cambios en la obra La compaia podr hacer cambios en los trabajos de la obra, o en la manera de llevarlos a cabo, incorporando las alteraciones, modificaciones, adiciones o reducciones que considere necesarias. la contratista no deber negarse a llevarlas a cabo, siempre y cuando dichos cambios estn relacionados con el alcance general de la obra, sean tcnicamente factibles y le sean requeridos por escrito por el representante autorizado de la compaia. La contratista podr proponer a la compaia, por escrito y durante la ejecucin de la obra, cualquier cambio, alteracin, modificacin, adicin o reduccin que considere necesarios o deseables incorporar para mejorar la calidad, costo, plazo de ejecucin, eficiencia o seguridad de la obra, y que sean beneficiosos para la obra, y la compaia, a su discrecin, aprobar o rechazar cualquier cambio propuesto por la contratista y comunicar a ste por escrito su decisin. la contratista no llevar a cabo cambios en la obra, sin la autorizacin de la compaia. si lo hiciere, la compaia no ser responsable en ninguna forma por los costos o gastos que tenga la compaia tendr derecho a exigirle a la contratista que vuelva a hacer y restituya la obra a su condicin original y sern por cuenta de la contratista los gastos y costos correspondiente. Cuando la compaia solicite cualquier modificacin o cambio de la obra sin requerir expresamente el impacto en costos y/o tiempo de tal modificacin o cambio y la contratista no alegue que la modificacin o cambio si producirn tales impactos, es porque ambas partes consideran que no se ocasionarn impactos en stos aspectos. por el contrario, en caso de existir algn impacto en costo y/o tiempo como consecuencia de los cambios introducidos en la obra, las partes convienen en llegar a un acuerdo en cuanto al precio de la modificacin o del cambio en un lapso mximo de cinco (5) das, y en todo caso antes de ejecutarlo; en caso de no lograse, se proceder de conformidad con lo establecido en el literal 5.0 del anexo b, de ste contrato. No se considerarn cambios en la obra, aquellas modificaciones o alteraciones al trabajo de la contratista que se requieran para corregir o subsanar cualesquiera deficiencias, demoras o ineficiencias imputables a la contratista o sus fabricantes, proveedores o subcontratistas. Clausula sexta. - Modificaciones a el contrato El contrato podr tener modificaciones por las siguientes causas: cambios en la obra, o variaciones en el plazo de ejecucin. 1.- cambios.- los cambios en la obra, conforme a lo establecido en la clusula quinta, se pagarn utilizando los montos establecidos en el anexo b. en caso de no existir tales montos o no ser aplicables a las partidas objeto de la modificacin, las partes procurarn llegar a un acuerdo.
5

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 6 DE 182

2.- variacion del plazo.- en caso que la contratista prevea alguna demora en la ejecucin de la obra como consecuencia directa de instrucciones de la compaia, la contratista deber, diligentemente, solicitar por escrito una prrroga antes de vencerse el lapso normal de ejecucin de el contrato, y la compaia, previa consideracin de los hechos aludidos, podr otorgar dicha prrroga y adems, si los hubiere, acordar con la contratista el impacto en los costos y en el plazo de ejecucin de la obra. sin embargo, la contratista deber realizar todo su esfuerzo para eliminar, reducir o, en todo caso recuperar, el impacto sufrido. Clausula sptima.- solucion de controversias En caso de controversias que surjan de la ejecucin o interpretacin de ste contrato, las partes harn sus mejores esfuerzos para lograr una solucin amigable de las mismas. en caso de no lograrse algn acuerdo entre el representante de la contratista y el de la compaia, dentro de un lapso de treinta (30) das hbiles la controversia ser sometida por el presidente de la contratista al mximo nivel de autoridad gerencial de la funcin contratante de la compaia, para su consideracin y resolucin. en caso de no solventarse la controversia a ste nivel, el presidente de la contratista someter la misma al director de enlace de la funcin contratante de la compaia para resolverla y, si an persistiere la disputa o diferencia, entonces las partes podrn someter tales controversias a la jurisdiccin de los tribunales de la repblica bolivariana de venezuela y de acuerdo con las leyes venezolanas. as mismo, las partes convienen en que la informacin resultante o generada en el procedimiento anteriormente descrito, tendr carcter confidencial y se tratar d acuerdo con lo establecido en la clusula vigsima de ste contrato. Clausula octava - Declaraciones de la contratista. Sin perjuicio de cualesquiera otras declaraciones de parte de la contratista que puedan estar incluidas en el contrato, la contratista declara expresamente lo siguiente:
A.

que la contratista conoce la naturaleza de la obra y est capacitada para ejecutar la misma y tiene conocimiento de todo lo que pueda influir en el desarrollo de la obra. que la contratista llevar a cabo los trabajos necesarios para la ejecucin de la obra, de manera tal que pueda cumplirse el programa de trabajo. que la contratista est familiarizada y tiene pleno conocimiento de las condiciones generales y locales prevalecientes en el sitio donde se va a ejecutar la obra incluyendo, pero sin limitarse a, la forma y naturaleza del lugar escogido, la disponibilidad de mano de obra, sus condiciones fsicas, las condiciones climticas y meteorolgicas que predominan en el lugar de la obra, la topografa y accesibilidad del lugar de la obra, los materiales, el suministro de electricidad y agua, los recursos de transporte, el alojamiento disponible y todos los otros aspectos que puedan afectar la obra y su terminacin oportuna y exitosa. adems en caso de que aplique, deber evaluar y tomar en cuenta los riesgos operacionales. que la contratista conoce los requerimientos de calidad de la obra y expresamente declara que cualquier falla, negligencia, error u omisin en la obtencin de la informacin relacionada con la obra, no la libera de su responsabilidad de llevar a cabo satisfactoriamente la obra ni de las obligaciones derivadas de ste contrato. que la contratista corregir cualquier falla que debido a negligencia, error o cualquier omisin que ocurra durante la ejecucin de la obra, corriendo exclusivamente con los
6

B.

C.

D.

E.

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 7 DE 182

gastos que ello acarree, si dicha falla, negligencia, error u omisin es atribuida a la contratista.
F.

que la contratista ser responsable de cualquier dao o prdida que puedan sufrir las instalaciones, tanto permanente como temporales, existentes en el sitio de la obra, a consecuencia, entre otras razones, por descuido, imprevisiones, falta de pericia de su personal o por defectos de sus equipos. stos daos quedarn cubiertos por los lmites establecidos en la clusula novena (plizas de seguros), excepto por negligencia de la contratista, en cuyo caso la responsabilidad de la contratista ser ilimitada. que la contratista ser responsable por daos o prdidas que ella, su personal, sus subcontratistas o cesionarios causaren a los equipos o materiales, herramientas o maquinarias, propiedad de la compaia o entregados por esta ltima a la contratista para la ejecucin de la obra. que la contratista responder a la compaia por cualquier deuda, reclamacin, litigios, pago, accin judicial o decisin incoada emanada de organismos jurisdiccionales competentes, que surjan de, o tengan relacin con la ejecucin de la obra por la contratista, sus trabajadores, agentes, representantes o subcontratistas, con ocasin de daos o prdidas de bienes de la compaia o de otras personas, incluyendo propietarios de tierras, o titulares de servidumbres u otros deudores reales de goce, o simplemente ocupantes, o con ocasin de lesiones o muertes de personas, siempre que en todos los casos, los daos sean susceptibles de ser reclamados a la compaia. que la contratista es una empresa independiente que presta al pblico en general obras semejantes a los cubiertos por el contrato y su personal es contratado por su exclusiva cuenta. la contratista es la nica responsable del cumplimiento de las obligaciones que asume para con su personal como patrono, en virtud de la ley orgnica del trabajo y su reglamento, la ley del seguro social y su reglamento, la ley del ince y su reglamento y cualquier otra ley, reglamento, decreto, resolucin u ordenanza emanada de autoridad competente y en virtud de los contratos individuales o colectivos que haya celebrado con su personal. que la recepcin de la obra por parte de la compaia, no liberar a la contratista de su responsabilidad para con la compaia o con terceras personas, por los daos que posteriormente se ocasionaren, como consecuencia de defectos en la obra y notificados oportunamente a la contratista, previo a cualquier deduccin a su cargo.

G.

H.

I.

J.

Clausula novena.- Proteccin y plizas de seguros La contratista proteger los materiales, equipos y herramientas suministradas por la compaia, desde que la reciba y hasta su devolucin; y tomar todas las medidas necesarias para la proteccin contra accidentes, de su propio personal, de los subcontratistas y de la compaia; as como tambin para la proteccin de sus bienes, de los de la compaia y de los terceros que puedan ser afectados por la ejecucin de la obra. la contratista mantendr tales seguros en vigencia durante la ejecucin de la obra y hasta su aceptacin definitiva; y no iniciar ni permitir que sus subcontratistas comiencen los trabajos correspondientes, hasta tanto se hayan contratado y estn en vigencia las siguientes plizas de seguros:

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 8 DE 182

Responsabilidad Patronal

para cubrir la diferencia entre el monto de la indemnizacin que corresponda segn el seguro social obligatorio y el contrato colectivo aplicable. donde no rija el seguro social obligatorio, la pliza deber cubrir hasta el lmite previsto en el contrato colectivo aplicable. este seguro no amparar al personal que no este directamente asignado y trabajando en la obra. 2 Responsabilidad Civil General

esta pliza deber proveer coberturas de acuerdo a los lmites estipulados en el anexo c, por ocurrencia, para amparar lesiones o muerte de una o ms personas, as como para cubrir daos o prdidas o bienes de terceras personas. dicha pliza deber contener la clusula de responsabilidad civil cruzada. es entendido que la mencionada pliza y su cobertura slo coadyuva al cumplimiento de las obligaciones que la contratista asume frente a terceros, pero en ningn caso limita, libra o exime de las obligaciones que a cargo de la contratista puedan derivarse de la ejecucin de la obra frente a terceros. 3 Responsabilidad Civil deEequipos y/o Vehculos.

para cubrir lesiones corporales o muerte de una o ms personas y daos a bienes de terceros, y para cubrir gastos de defensa legal, de acuerdo a los lmites estipulados en el anexo c. la contratista har que sus subcontratistas y cesionarios mantengan en vigencia los seguros descritos anteriormente, a menos que ellos y sus trabajadores estn amparados por los seguros de la contratista. las plizas antes mencionadas contendrn las siguientes estipulaciones:
A) la pliza se aplicar a cada uno de los asegurados, de la misma manera y hasta el mismo

lmite en que lo sera si se hubiera emitido una pliza individual a cada uno de ellos.
B) la compaa de seguros renunciar a su derecho de subrogacin frente a pdvsa petroleo,

s.a. sus sucesores o causahabientes. 4 Seguros Adicionales

la contratista mantendr en vigencia cualesquiera otros seguros que la compaa le indique, caso en el cual, sta le reembolsar las primas pagadas por stos seguros. Clausula decima. - Fianzas la contratista contratar con empresas de seguros o institutos bancarios, a satisfaccin de la compaia y presentar en el momento de la firma de el contrato, las siguientes fianzas: 1 De Fiel Cumplimiento

para garantizar la cabal ejecucin de la obra, conforme a las estipulaciones de el contrato y sus anexos.
8

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 9 DE 182

Laboral

para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales de la contratista frente a sus trabajadores, derivadas de la ejecucin de ste contrato, la contratista deber presentar una fianza laboral. esta fianza tendr vigencia hasta catorce (14) meses despus de la recepcin definitiva de la obra. todas las fianzas que sean contratadas de conformidad con este contrato se constituirn mediante documento autenticado y debern estipular que el fiador renuncia a los beneficios previstos en los artculos 1.833, 1.834 y 1.836 del cdigo civil. si la contratista le solicita o si no presenta las fianzas de fiel cumplimiento y laboral, la compaia aplicar retenciones del diez por ciento (10%) por concepto de fiel cumplimiento y del quince por ciento por concepto laboral (15%) sobre cada pago que le efecte a la contratista, hasta cubrir el monto de cobertura requerido como garanta. Clausula Decima Primera Material, Maquinarias, Herramientos, Equipos y Garantas La contratista suministrar y mantendr todos los materiales, maquinarias, herramientas y equipos, de cualquier ndole, as como las oficinas y su mobiliario, que fueran necesarios para la ejecucin de la obra, y ser responsable del reemplazo o reparacin de cualquier material o equipo que sufra dao o prdida, y el gasto ser por cuenta de la contratista. La compaia garantiza que los materiales y equipos, nacionales o importados, suministrados por ella que formen parte permanente de la obra; las instalaciones y los dems trabajos cubiertos por ste contrato, sern nuevos, de buena calidad libres de defectos y apropiados para cumplir con las condiciones previstas en ste contrato. as mismo la contratista garantiza que la obra ser ejecutada de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato y con las reglas tcnicas aplicable; y que los datos tcnicos que deba entregar a la compaa estarn actualizados segn las experiencias y tecnologas desarrolladas por la contratista. si embargo, la responsabilidad de los riegos, el cuidado, el control, la guardia y custodia seguirn siendo responsabilidad de la contratista hasta la fecha de la recepcin provisional. La contratista, a sus propias expensas deber devolver a los sitios previamente designados para tal fin, previo a la recepcin provisional de la obra, todo material, maquinarias, equipos o herramientas suministradas por la compaa que no hayan sido incorporadas a la obra as como chatarra sobrante. En caso de que dicho material o herramientas sea suministrado por la contratista, la propiedad del sobrante permanece en poder de la contratista. Clausula Decima Segunda Responsabilidades Llas partes sern responsable por los deberes y obligaciones que cada una de ellas asume ante la otra, de conformidad con el presente contrato y todos sus anexos.
A. de la compaa

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 10 DE 182

La compaia responder a la contratista por cualquier deuda, reclamacin, litigio, obligacin, pago, accin judicial y fallo de cualquier naturaleza, que surja de, o tengan relacin con la obra objeto de el contrato, slo cuando por culpa de la compaia, de su personal, agentes o ambos en funciones de la obra, se produzcan daos o prdidas a la contratista o de terceras personas, o daos fsicos de cualquier persona. La compaia ser responsable por la calidad y oportunidad en la entrega de toda la informacin para ste contrato, sin que esto de alguna manera lmite la responsabilidad de la contratista establecida en el alcance de la obra, segn lo indicado en el anexo a (invitacin para presentar oferta, alcance de la obra y especificaciones para el contrato). b.- De la contratista La contratista es la nica responsable de la buena ejecucin de la obra y lo ser por todas las deficiencias, prdidas o perjuicios, de cualquier ndole, causadas a la compaia o a terceros, que ocurran con ocasin de la ejecucin de la obra. si la compaia encontrase que alguna parte de la obra ha sido ejecutada en forma defectuosa, lo participar a la contratista para que sta efecte, sin dilacin, todas las correcciones o modificaciones necesarias para la posterior completacin de la obra, todo lo cual ser por cuenta de la contratista. si la contratista se negare a ello, o no fuere diligente en la ejecucin de las correcciones correspondientes, la compaia, con cargo a la contratista, ejecutar las correcciones a que haya lugar, y podr ejercer las acciones por los daos y perjuicios ocasionados, sin perjuicio del ejercicio de su facultad de dar por terminado el contrato. la contratista conoce los requerimientos de la obra contenidos en los documentos de contratacin, especificaciones o planos suministrados por la compaia, as como las normas de obligatorio cumplimiento. c Responsabilidad Profesional en la Prestacion de Obra y Garantias La obra objeto de el contrato, ser ejecutado por la contratista bajo su responsabilidad, sin demora y en forma esmerada, de conformidad con las especificaciones e instrucciones correspondientes, atendindose al propsito y finalidad de la obra, y ajustndose al plan o cronograma establecido por la compaa. la contratista efectuar, por su cuenta, todas las correcciones necesarias para la debida ejecucin de la obra y que obedezcan a trabajos defectuosamente ejecutados, incumplimiento de especificaciones o de las instrucciones recibidas de la compaa. Antes de dar comienzo a la obra y durante la ejecucin del mismo, la contratista har Una revisin de las especificaciones e instrucciones suministradas por la compaia y, si observara alguna discrepancia, contradiccin, ambigedad, error, inconsistencia u omisin en los mismos o cualquier otra anomala, lo participar a la compaia de inmediato. Si la prestacin de la obra sufre una demora por causas imputables directa o indirectamente a la contratista, los costos adicionales que tal demora ocasionen en la conclusin de la obra, sern por cuenta de la contratista y, en consecuencia, la compaia no pagar compensacin adicional alguna por esa demora y podr exigir a la contratista trabajar sobre tiempo o cualesquiera otras acciones correctivas para recuperar el atraso sin costo adicional para la compaa.
10

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 11 DE 182

la contratista garantiza por un perodo de doce (12) meses contados a partir de la fecha de recepcin provisional de la obra o el que se seale en el anexo a, que ste ser ejecutado de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato; y que todos los datos tcnicos necesarios para la ejecucin de la obra, que deba entregar a la compaa en virtud de este contrato, estarn completamente actualizados en cuanto a las experiencias y a las tecnologas probadas y desarrolladas por la contratista hasta el momento de la recepcin definitiva. en el caso de que cualquier parte de la obra tenga que ser realizado nuevamente o reemplazado durante el perodo de garanta, dicho perodo de garanta para este o stos numerales ser prorrogado por el perodo de un (1) ao a partir de la fecha de ejecucin o correccin segn el caso. Los costos asociados por estos conceptos sern por cuenta de la contratista. en el caso de que cualquier parte de la obra tenga que ser realizado nuevamente o reemplazado durante el perodo de garanta, dicho perodo de garanta para este o stos numerales ser prorrogado por el perodo de un (1) ao a partir de la fecha de ejecucin o correccin segn el caso. los costos asociados por estos conceptos sern por cuenta de la contratista. queda igualmente acordado que la contratista declara someterse a lo estipulado en el artculo 1637 del cdigo civil, concerniente a la responsabilidad que tiene la contratista por defecto de construccin o vicio del suelo, pudiendo la compaa ejercer las acciones legales correspondientes en el caso que se presente algn desperfecto o dao oculto dentro del perodo de garanta y no pueda ser subsanado por la contratista Clausula Decimo Tercera: Ejecucin de la obra a. La obra objeto de el contrato ser ejecutada por la contratista sin demora y en forma esmerada, de conformidad con los planos, croquis, detalles, dibujos, especificaciones e instrucciones correspondientes, atendindose al propsito y finalidad de la obra. b. Antes de dar comienzo a la obra y durante la ejecucin de la misma, la contratista har una revisin de los planos, croquis, detalles, dibujos, especificaciones e instrucciones suministradas por la compaia y, si observare alguna discrepancia, contradiccin, ambigedad, error, inconsistencia u omisin en los mismos o cualquier otra anomala, participar a la compaia. cualquier modificacin o cambio en la obra que no haya sido indicada en los planos, croquis, detalles, dibujos, especificaciones e instrucciones pero que, no obstante, sea necesaria para la correcta realizacin de la obra, se manejar de acuerdo a lo establecido en la clusula quinta (cambios en la obra) de el contrato. c. Si la ejecucin de la obra sufre una demora por causas imputables a la contratista, los costos adicionales que tal demora implique en la conclusin de la obra sern por cuenta de la contratista y, en consecuencia, la compaia no pagar compensacin alguna a la contratista. la compaia podr exigir a la contratista trabajar sobre tiempo o cualquiera otra accin correctiva para recuperar el atraso sin costo adicional para la compaia. d. Si en razn de una emergencia en la obra surgiere un peligro para la seguridad de las personas, de las propiedades o de la propia obra, la contratista deber actuar de inmediato tomado las medidas necesarias para evitar que se produzcan daos o para disminuirlos en lo posible, si es que no puede evitarlos totalmente; pero deber notificar con la urgencia del caso a su empresa aseguradora y a la compaia, sobre los hechos y las medidas tomadas durante la emergencia, as como tambin deber comunicar sobre dichas medidas a las autoridades competentes, cuando as corresponda.
11

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 12 DE 182

Clausula DecimaCcuarta - Recepcion de la obra la recepcin de la obra objeto de este contrato, se efectuar en dos (2) etapas: recepcion provisional y recepcion definitiva, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
A. La contratista notificar por escrito la terminacin de la obra y la compaia har las

reversiones y verificaciones que juzgue convenientes, a fin de determinar si la obra ha sido ejecutada de conformidad con todos los planos, detalle, dibujos, croquis, especificaciones, instrucciones y disposiciones de el contrato.
B. Si el representante de la compaa est conforme en que la contratista ha terminado la

obra de acuerdo con el contrato, levantar un acta de recepcin provisional que ser suscrita por las partes. el material sobrante deber ser devuelto al sitio que la compaa designe para tal fin, previamente a la recepcin provisional de la obra. si la compaia, dentro del plazo de treinta (30) das continuos siguientes a la notificacin por escrito que hiciere la contratista, no manifestare tener alguna objecin sobre la obra ejecutada, se entender automticamente efectuada la recepcin provisional.
C. Si el representante de la compaia determinare que la obra, o cualquier porcin de la

misma, no est en un todo conforme o que no ha sido hecha de acuerdo con lo convenido, la contratista estar obligada a subsanar los defectos dentro del plazo que se le comunique por escrito para tal fin. si la contratista subsanare a satisfaccin de la compaia tales defectos en el tiempo estipulado, se proceder entonces a levantar el acta de recepcin provisional. si dentro del trmino de cinco (5) das laborables siguientes a tal notificacin, la contratista no ha comenzado los trabajos para subsanar los defectos detectados, la compaia podr ejecutarlos con sus propios recursos o con los de la contratista, o encomendarlos a terceras personas por cuenta de la contratista, para terminar la obra de modo satisfactorio, todo ello sin prejuicio de los derechos legales o contractuales de la compaia y especialmente, a deducciones, compensaciones, resolucin de el contrato y garantas.
D. Terminada la obra a satisfaccin de la compaia,

el representante de la compaia convocar por escrito a la contratista para informarle sobre la porcin de la obra ejecutada o mandada a ejecutar por la compaia a expensas de la contratista y que, por la misma razn no dar lugar a facturacin por parte de sta, si tal fuere el caso, y para firmar el acta de recepcin provisional. si la contratista no compareciere al sitio o sitios, y a la hora u horas indicados por la compaia para los fines mencionados, la compaia le participar por escrito los detalles de la liquidacin de la obra, no ejecutada o ejecutada defectuosamente por la contratista y los costos que por razn de la misma sern cargados y deducidos a la contratista, y le informar sobre el comienzo del lapso de garanta previsto en la clusula dcima primera, en el entendido de que la recepcin provisional se considerar efectuada automticamente en la fecha en la cual la contratista debi comparecer al ser convocada por la compaia y no lo hizo.

E. Una vez suscrita el acta de recepcin provisional, o una vez que se haya dado por

efectuada segn el prrafo anterior, la contratista presentar a el representante de la compaia una factura final acompaado de los recaudos a que se refiere el (pago final) anexo b de ste contrato, los cuales sern verificados por el representante de la compaa. realizada esta verificacin, la compaia proceder a efectuar a la contratista el pago de la porcin no objetada de dicha factura, reservndose pagar el remanente en cuanto queden resuelta las objeciones, y quedando a salvo las cesiones de crdito y
12

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 13 DE 182

medidas judiciales que se hubieren producido y liberar igualmente las retenciones y fianzas, a excepcin de las que tengan carcter laboral que debern mantener vigentes hasta por catorce (14) meses a contar de la recepcin definitiva. cumplidas stas formalidades, y efectuados como sean los pagos de todas las facturas o porciones de facturas procedentes, las partes debern suscribir un documento de finiquito.
F. Durante el plazo de garanta, la contratista deber atender con la mayor diligencia cualquier

reclamo de la compaia que se sustente en fallas o defectos de la obra no detectados hasta entonces, aun cuando se hubiere firmado finiquito en relacin con los pagos, y no se suscribir el acta de recepcin definitiva sino hasta que haya transcurrido totalmente el lapso de garanta, y se haya efectuado todos los pagos y la compaia haya verificado que la contratista ha subsanado en forma completa, definitiva y satisfactoria todos los reclamos formulados por la compaia dentro del lapso de garanta.
G.

Es entendido que la suscripcin del acta de recepcin definitiva, al igual que cualquiera de los actos que la procedan, no relevan en forma alguna a la contratista de la responsabilidad que le incumba de conformidad con el artculo 1637 del cdigo civil.

Clausula Dcima Quinta - suspensin de la obra. La compaia se reserva el derecho de suspender, en cualquier momento, total o parcialmente, las labores relacionadas con la obra. a tal efecto, se proceder a levantar un acta de suspensin temporal, la cual deber indicar la fecha de la suspensin, las causas que la motivan y el tiempo probable de la misma. finalizada la causa que dio origen a la suspensin y antes de reiniciar la obra, se elaborar un acta en la que se indicar la fecha de reinicio y la extensin en el plazo de ejecucin. ambas actas debern ser firmadas por los representantes de la compaia y de la contratista. en caso de requerirse la suspensin, las partes tomarn las acciones y medidas razonables que fueren necesarias, a fin de minimizar los costos resultantes. Cuando la suspensin de la obra por instrucciones de la compaia, o por causas debidamente comprobadas imputables a ella, represente costos adicionales en el precio de la obra, por concepto de tiempo de inactividad, la compaia pagar compensacin por tal concepto a la contratista, de acuerdo a los trminos convenidos en el aparte 6.0 del anexo b, para lo cual la contratista suministrar los documentos de soporte necesarios. Clausula Dcima Sexta- terminacin de el contrato sin conclusin de la obra. A. por voluntad de la compaia podr, en cualquier momento, mediante aviso escrito a la contratista, dar por terminado el contrato, total o parcialmente, sin que la compaia tenga responsabilidad alguna ante la contratista por los daos y perjuicios que sta pudiera alegar por causa de dicha terminacin, ni por concepto de lucro cesante con respecto a la porcin de la obra no ejecutada. La compaia ser responsable por la totalidad de los pagos adeudados a la contratista por concepto de la obra ejecutada a satisfaccin de la compaia, por los materiales, equipos y herramientas adquiridos por la contratista y que no estn incorporados en la obra, a menos que la contratista prefiera conservarlos, y por los gastos razonables y debidamente justificados, hechos por la contratista para cumplir las instrucciones de dar por terminado el contrato, siempre y cuando dichos gastos hayan sido derivados de las obligaciones asumidas por la contratista segn el presente contrato.
13

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 14 DE 182

b.Ppor causas imputables a la contratista. Cuando, a juicio de la compaia, la contratista haya incumplido con las obligaciones que le impone el contrato o cuando la contratista se viere incapacitada de llevar a cabo la obra contratado, la compaia se har cargo de la obra, de los materiales, equipos y herramientas que formen parte permanente de la misma y la terminar del modo que crea ms conveniente y cargar a la contratista todos los costos o gastos que stas actividades ocasionen. si tales gastos fueren inferiores a lo que la compaia adeudare a la contratista por concepto de lo que hubiese ejecutado a satisfaccin de la compaia, esta le pagar la diferencia; pero si fueren superiores, la diferencia ser cargada a la contratista y deducida de lo que se le adeude por cualquier concepto. en caso de resultar la contratista deudora de la compaia, los materiales, equipos y herramientas que no formen parte permanente de la obra a ser suministradas por la primera quedarn en poder de la compaia como garanta por el saldo deudor, si lo hubiese, hasta que la contratista pague dicho saldo. a Continuacin se mencionan, a ttulo enunciativo, algunas de las causas imputables a la contratista por las cuales la compaia podr dar por terminado el contrato: 1. cuando ejecute o haya ejecutado la obra sin sujetarse a las estipulaciones de el contrato, o cuando ejecute la obra de manera tal que no permita la conclusin de la obra dentro del plazo estipulado en el anexo b. 2. cuando interrumpa la obra por ms de cinco (5) das laborales, sin que haya sido plenamente justificada por escrito por la contratista, a satisfaccin de la compaia. 3. cuando no presente o no mantenga vigentes las plizas de seguros o fianzas contempladas en las clusulas novena y dcima de el contrato. 4. cuando incurra frecuentemente en errores o defectos en la obra, previamente notificados a la contratista y no corregidos diligentemente. 5. cuando la contratista haya sido declarada en estado de liquidacin, atraso o quiebra, o en caso de cesin de bienes. 6. cuando celebre arreglos con sus acreedores en perjuicio de la compaia o se fusione con otra empresa sin haberle dado a conocer por escrito previamente a la compaia. 7. si se constata incumpliendo de las normas y procedimientos de proteccin integral establecidos por la compaia en su rea operacional y/o en el lugar donde se ejecute la obra, y no se hubiese subsanado el incumplimiento luego de transcurrido tres (3) das consecutivos siguientes a la notificacin por escrito. 8. cuando la contratista incumpla cualesquiera otras de sus obligaciones contractuales o legales. c.- Por causas imputables a la compaia. La contratista podr dar por terminado el contrato, cuando la suspensin de la obra haya sido ordenada por la compaia de acuerdo con las previsiones de este contrato, por razones distintas a caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando la obra o porciones de la misma as suspendidas no se reanuden dentro del plazo que se establezca entre las partes. la terminacin de el contrato por causas imputables a la compaia no libera a la contratista de sus obligaciones contempladas en las clusulas dcima primera, dcima segunda y vigsima sptima de este contrato, as como tampoco de sus obligaciones pendientes por embargo e indemnizaciones.

14

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 15 DE 182

Clausula Dcima Sptima - Facultad para usar la obra antes de su terminacin. la compaia tendr derecho a tomar posesin y hacer uso de cualquier porcin de la obra, parcial o totalmente terminada, aun cuando el plazo establecido en el anexo b no haya expirado, para lo cual la contratista trabajar en la obra y la concluir en el orden en que lo disponga la compaia. dicha toma de posesin y utilizacin no ser considerada como una aceptacin de la obra. la contratista, si lo justifica, tendr derecho a una prrroga y a los pagos adicionales que acuerden las partes. Clausula Dcima Octava - Fuerza mayor o caso fortuito. la contratista y la compaia quedan relevadas de responsabilidad por incumpliendo total o parcial de sus obligaciones cuando tal incumpliendo obedezca a caso fortuito o fuerza mayor. el plazo estipulado en anexo b (condiciones particulares de el contrato) ser prorrogado, si fuere necesario, por un perodo adicional que ser acordado entre las partes. sin embargo, las partes tomarn las acciones y medidas razonables que fueran necesarias a fin de minimizar el impacto en prdidas, costos y tiempo. Clausula Decima Novena - conflicto de intereses. Lla contratista suministrar a la compaa tal y como se especifica en el anexo e, la informacin de que se dispone para la fecha de que se trate, respecto a trabajadores de la compaa, petrleos de venezuela s.a. (pdvsa) o cualesquiera de sus otras empresas filiales que, a la vez, posean inters en los negocios de la contratista, ya sea como accionistas, financistas, directivos, empleados, agentes, consultores o en cualquier otra forma. as mismo, debe participar por escrito a la compaa, en el momento que ocurra cualquier cambio que surja en la informacin suministrada en el referido anexo, a fin de facilitar el estricto control de la norma relativa a conflicto de intereses. La contratista garantiza tambin que ha ejercido y que continuar ejerciendo su esfuerzo mximo para evitar cualquier accin que pueda resultar perjudicial a los intereses de la compaa en la ejecucin y realizacin de el contrato. stos esfuerzos incluyen, no taxativamente, las precauciones necesarias para prevenir que sus empleados, agentes, representantes o intermediarios, directa o indirectamente, paguen, provean u ofrezcan regalos, comisiones, prstamos, privilegios o cualesquiera otras clases de consideraciones especiales con respecto a los empleados o agentes de la compaa, as como a los familiares o asociados de los mismos, o a individuos o compaas que, dentro o fuera de venezuela, y sin la autorizacin expresa y por escrito de la compaa, debidamente notificada a la contratista, acten como agentes, comisionistas o intermediarios en nombre de la compaa, pdvsa petrleo, s.a. filial de petrleos de venezuela s.a. Por consiguiente, si la compaa determina que la contratista no ha ejercido, ni est ejerciendo tales esfuerzos, y como consecuencia de esto cualesquiera de las situaciones antes citadas hubiesen ocurrido, la compaa podr unilateralmente dar por terminado ste contrato, sin que por tal razn proceda indemnizacin de daos y perjuicios. lo procedente no aplicar en el caso de que la contratista le hubiese avisado a tiempo a la compaa, de cualesquiera exigencias o peticiones que se le hubiesen hecho a la contratista, con el objeto de que sta realice cualesquiera de stos actos y que la contratista le haya suministrado a la compaa toda la ayuda solicitada con fines de investigar tales hechos. Si la compaa determinare que cualquier trabajador de petrleos de venezuela s.a. (pdvsa) o de alguna de sus otras empresas filiales, de los indicados en el anexo e, est relacionado con
15

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 16 DE 182

los negocios de la contratista o con el financiamiento de sus operaciones pudiere realizar cualquier accin perjudicial a los intereses de la compaa, sta lo comunicar a la contratista, quin estar en la obligacin de excluirlo de su nmina, o finiquitar la relacin comercial o cualquiera otra que tuviere con l o los trabajadores que pudieren realizar accin perjudicial a los intereses de la compaa. si se determinare que la contratista no ha ejercido, ni ejerciendo tales esfuerzos y, como consecuencia de esto, cualquiera de las situaciones antes citadas hubiese ocurrido, la compaa podr, unilateralmente, dar por terminado el contrato, sin que por tal razn proceda indemnizacin por daos o perjuicios. Clausula Vigsima - Cesiones y Subcontrataciones. El presente contrato es de ndole intuito personae, celebrado en razn de las caractersticas propias de la contratista. en consecuencia, ninguna de las partes podr ceder ni traspasar, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que ha asumido segn este contrato, sin la previa aprobacin escrita de la otra parte. no obstante lo anterior, la compaia tiene el derecho de ceder o traspasar, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que ha asumido conforme a ste contrato sin previa aprobacin escrita de la contratista, a cualesquiera de sus empresas filiales, a pdvsa y sus filiales. la compaa podr ceder, traspasar, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que ha asumido segn este contrato, a otras empresas donde cualesquiera de ellas tenga inters y an a terceros con quienes haya celebrado acuerdos operativos y/o estratgicos, para procesos de apertura o de nuevos negocios vinculados o no a su objeto principal, pero que interesen a la industria petrolera nacional. la compaa tambin podr ceder este contrato, crditos u obligaciones que se deriven del mismo a las instituciones financieras que directa o indirectamente aporten recursos financieros para la ejecucin del proyecto, si ste fuere el caso. en stos casos de cesin o traspaso, la compaa comunicar a la contratista sobre tal decisin. La contratista podr ceder o subcontratar a terceros, derechos u obligaciones adquiridas conforme al presente contrato, siempre que obtenga el consentimiento previo y por escrito de la compaa, la cual podr establecer restricciones o limitaciones en relacin con dichas cesiones o subcontrataciones, las cuales sern oponibles a los cesionarios o subcontratistas. en caso que la compaa autorice la subcontratacin parcial, la contratista continuar siendo responsable por los hechos del subcontratista, como si hubieran sido realizados por ella misma. en cualquier caso, la compaa no reconocer aumento alguno en el precio del presente contrato, como consecuencia de cualquier cesin o subcontratacin que sta hubiere autorizado. La contratista entiende y acepta, para s y para sus causahabientes, que su derecho a los pagos previstos en este contrato, no corresponden a obligaciones puras y simples de la compaa, sino que las mismas se rigen por las restricciones establecidas en el mismo, especialmente la relativa a que dichos pagos estn sujetos a todas las deducciones y retenciones que procedan, tales como las que determine el incumplimiento por la contratista de cualquiera de las obligaciones que contrae por el presente contrato, o de sus deberes frente a sus trabajadores, al fisco o a terceros; por lo cual la compaa podr compensar cualquier suma de dinero de la cual fuera acreedora, cualquiera que sea la fuente de tal acreencia, incluso acreencias cuyo titular sea pdvsa o una cualquiera de sus filiales. en consecuencia, en caso de que la contratista ceda alguno de sus derechos frente a la compaa derivados del presente contrato, se entender que el crdito cedido al cesionario ser transmitido a ste tal como fue convenido, es decir, sujeto a idnticas limitaciones; por lo que la compaa podr oponer a los cesionarios o subcontratistas las deducciones, retenciones o compensaciones aplicables a la contratista, en razn de hechos acaecidos tanto con anterioridad como con posterioridad a la notificacin que se le haga de la correspondiente cesin o subcontratacin, incluida la compensacin por los crditos contra la contratista posteriores a la notificacin, y sin
16

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 17 DE 182

perjuicio de la compensacin por los crditos contra los cesionarios o subcontratistas posteriores a dicha notificacin. Clausula Vigsima Primera - Patentes, Marcas, Licencias y Derechos de autor. La contratista se obliga a obtener y pagar las regalas o primas por cualesquiera licencia, patentes, marcas, derechos de autor u otros derechos que cubran los materiales, maquinarias, herramientas, equipos, combinaciones o mezclas de sustancias o bienes a usado o suministrado para la obra por la contratista, o los mtodos o procedimientos a utilizarse o a emplearse en la ejecucin de la obra. en caso de que la contratista no obtuviese las patentes o las licencias o dejare de pagar las regalas u otros conceptos a los cuales haya sido condicionada la cesin de la patente o licencia, la contratista quedar obligada a pagar cualesquiera daos y perjuicios causados a la compaa y, en particular, todo tipo de gastos procesales y extrajudiciales que surjan como consecuencia de reclamaciones, juicios y otras acciones dentro o fuera de venezuela. la contratista comunicar oportunamente a la compaa cuando tenga conocimiento de la existencia de alguna patente, marca, licencia, derechos de autor u otros similares, en relacin con los cuales la compaa puede ser enjuiciada o sujeta a reclamaciones por razn del uso directo o indirecto de materiales, maquinarias, herramientas, composicin, mtodos o procedimientos durante la ejecucin de la obra objeto de el contrato. la contratista conviene en ceder a la compaa sin costo alguno una licencia irrevocable, libre de pago de regala, permitindole usar, en cualquier pas del mundo, cualquier invencin o mejora efectuada por la contratista o su personal como resultado de la ejecucin de la obra. as mismo, la contratista se obliga a asegurar este derecho para la compaa, de los subcontratistas o cesionarios de contratista y de su personal. Estos derechos son extensivos para petrleos de venezuela s.a. (pdvsa) y de sus empresas filiales. Con respecto a cualquier subcontrato que celebre la contratista con terceras personas, la contratista obligar a sus subcontratistas a extender a la compaa y a petrleos de venezuela s.a. (pdvsa) y sus otras filiales la misma proteccin con respecto a patentes, derechos de autor u otras obligaciones que la contratista tenga en la ejecucin del contrato. Clausula Vigsima Segunda - confidencialidad. la compaa y la contratista mantendr como confidencial cualquier informacin recibida de la otra parte que se identifique como tal, ya sea que sta haya sido revelada verbalmente o por escrito, y no la utilizarn para ningn fin que no sea de los contemplados bajo ste contrato. dicha obligacin no ser aplicable a cualquier informacin confidencial que: 1 sea o llegare a ser del conocimiento pblico, si n que la compaa o la contratista sean responsables de su divulgacin. la compaa o la contratista puedan demostrar qu e ya posean antes de la entrada en vigencia de ste contrato, y que sea por causa distinta de haber suministrado en la oferta de la contratista. fuere divulgada a la compaa o la contratista p or una tercera persona que tenga el derecho de hacerlo sin obligacin de guardar secreto hacia la compaa o la contratista. sea expresamente solicitada por algn organismo gubernamental, de acuerdo con la ley aplicable.
17

3 4

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 18 DE 182

no obstante lo antes estipulado, es entendido que la compaa tendr derecho de utilizar, los planos y los manuales suministrados por la contratista bajo ste contrato, en todas sus operaciones dentro o fuera de venezuela, o en las de cualquiera de sus empresas filiales o en las de cualquier empresa mixta en la que la compaa tenga participacin accionaria o en las operaciones de petrleos de venezuela s.a. o filiales de sta, o cualquier agencia, dependencia, organizacin o entidad de la nacin venezolana que no tenga participacin de capital privado. Clausula Vigsima Tercera - Proteccion Integral. La contratista cumplir por s misma, y har cumplir a su personal, a sus subcontratistas y al personal de stos, todas las leyes, reglamentos y ordenanzas locales relativas a la prevencin de incendios, seguridad industrial, conservacin y proteccin del medio ambiente. del mismo modo, cumplir con todas las normas, reglamentos y prcticas de seguridad y de proteccin contra incendio de la compaa, as como con las normas de seguridad y permisos aplicables a la obra, los cuales quedarn incorporados al contrato, como parte integrante del mismo. antes de comenzar la obra, la contratista consultar con la compaa y sta le puntualizar sobre aquellas normas y requisitos ms relevantes a cumplir durante la ejecucin de la obra. la contratista deber familiarizar a su personal con las normas y prcticas sobre seguridad industrial y prevencin de accidentes. la contratista es la nica responsable de la seguridad de sus trabajadores y de los trabajadores de sus subcontratistas, segn lo indicado en el anexo a de este contrato. La contratista se obliga a participar de inmediato a la compaa, cualquier incidente o accidente que ocurra durante la ejecucin de la obra. a juicio de la compaa, la contratista preparar un informe que contenga la descripcin de las causas que originaron el incidente o accidente, segn corresponda, as como las medidas correctivas y preventivas adoptadas, de acuerdo con los formatos establecidos para tal fin. Clausula Vigsima Cuarta - Evaluacion de la actuacion de la contratista. la compaia realizar una o varias evaluaciones de la actuacin o desempeo de la contratista durante la ejecucin de la obra. el resultado de dicha evaluacin se le comunicar a la contratista y ser tomado en cuenta como referencia para futuras contrataciones y para los fines de registro auxiliar de contratistas (rac) de pdvsa y sus empresa filiales. Clausula Vigsima Quinta: - Del ingeniero inspector La compaa ejercer e control y la fiscalizacin de los trabajos que realice la contratista para la ejecucin de la obra. el representante de la compaa en la obra ser el ingeniero inspector, en ejercicio legal, que se designe al efecto. 1) el ingeniero inspector se encargara de elaborar y firmar el acta de inicio de los trabajos conjuntamente con el ingeniero residente y el representante de la contratista. 2) supervisar a calidad de los materiales, los equipos y la tecnologa que el contratista utilizar en la obra. 3) rechazar y hacer retirar de la obra los materiales y equipos que no renan las condiciones o especificaciones para ser utilizados o incorporados en la obra. 4) las obras concluidas o en proceso de ejecucin, y su adecuacin a los planos, a las especificaciones particulares, el presupuesto original o a sus modificaciones, a las
18

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 19 DE 182

5) 6)

7) 8)

instrucciones de la compaa y a todas las caractersticas exigibles para los trabajos que ejecute la contratista. suspender la ejecucin de partes de la obra cuando no se estn ejecutando de acuerdo con los documentos tcnicos, las normas tcnicas, planos y especificaciones de la misma. recibir las observaciones y solicitudes que formule por escrito la contratista en relacin con la ejecucin de la obra, e indicarle las instrucciones o soluciones que estime convenientes dentro de los plazos previstos en e contrato con la celeridad que demande la naturaleza de la peticin. coordinar con el proyectista y con la compaa para prever, con la debida anticipacin, las modificaciones que pudieren surgir en la obra. el residente y la contratista. velar por el estricto cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.

Clausula Vigsima Sexta Derecho de aseguramiento y control de calidad Los numerales sealados a continuacin se refieren a la facultad de la compaa de hacer seguimiento o verificaciones en el rea de aseguramiento y control de calidad de los trabajos objeto del presente contrato, pero sin que por ello, y a los efectos contractuales y legales, sean relevadas, ninguna de las responsabilidades de la contratista, de conformidad con los trminos y condiciones de este contrato. en este sentido, la compaia podr: 1. revisar, aprobar y hacer seguimiento a la implantacin del plan de aseguramiento y control de calidad presentado por la contratista, est de acuerdo con los requerimientos contractuales del proyecto. 2. colaborar con la contratista para identificar las desviaciones de calidad y ayudar en la formulacin de soluciones a los problemas de calidad. 3. hacer seguimiento a los documentos de calidad para verificar que los subcontratistas tienen planes de aseguramiento y control de calidad que cumplan con los requerimientos contractuales del proyecto. 4. revisar y aprobar las organizaciones y personal clave de la contratista para las actividades de aseguramiento y control de calidad relacionadas con la ejecucin de los trabajos objeto del presente contrato. 5. verificar que los documentos de aseguramiento y control de calidad se mantienen en un sistema de archivo organizado y con suficientes detalles para proveer adecuados soportes al plan de aseguramiento y control de calidad antes mencionado. 6. verificar las actividades mediante pruebas seleccionadas aleatoriamente para constatar que stas actividades han sido ejecutadas de acuerdo con el plan de aseguramiento y control de calidad. 7. hacer seguimiento a los cmputos de materiales para garantizar que los mismos han sido ordenados adecuadamente. 8. conocer las evaluaciones tcnicas efectuadas por la contratista para la seleccin de los proveedores calificados en la adquisicin de equipos y materiales nacionales, la prestacin de servicios tcnicos y la seleccin de los subcontratistas de construccin. 9. verificar que la contratista ha tomado las previsiones necesarias para el adecuado
19

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 20 DE 182

almacenamiento de los equipos y materiales nacionales. 10. verificar que los equipos y materiales rechazados por la compaa sean fsicamente separados e identificados como tales. los equipos y materiales rechazados no podrn ser incorporados o utilizados en los trabajos sin la debida aprobacin previa y por escrito de la compaa. 11. realizar auditoras de aseguramiento de calidad en cualquier rea del trabajos para verificar el cumplimiento del plan de aseguramiento y control de calidad. los informes de dichas auditoras sern enviados al representante de la contratista para que tome las acciones correctivas o desviaciones detectadas en dicho plan, segn corresponda. 12. ni la falta por parte de la compaa del cumplimiento de lo previsto en cada uno de los numerales anteriores, ni la aprobacin de los mismos, perjudicar los derechos de la compaa, de rechazar posteriormente los trabajos, de conformidad con lo previsto en ste contrato. Clausula Vigsima Septima: Derecho de auditoria. Salvo que las partes en el contrato se acordaren en forma diferente mediante un anexo especial, durante la vigencia de el contrato y durante los dos (2) aos siguientes a la fecha de la firma del acta de recepcin definitiva o de la terminacin de el contrato por cualquier causa, los representantes debidamente autorizados de la compaia tendrn acceso, previa notificacin por escrito, en horas de oficina, para revisar, verificar y auditar los libros, registros, recibos, comprobantes, archivos de personal y cualesquiera otros documentos de la contratista, pertinentes a el contrato, con el propsito de verificar la validez, veracidad y sinceridad de los contrato cargos hechos a la compaia y para cualquier otro propsito con respecto a la constatacin de que la contratista cumple o ha cumplido con todas las disposiciones de el contrato. esto representantes tendrn derecho de reproducir cualesquiera de los documentos arriba mencionados. igualmente, la contratista conservar y har que sus subcontratistas conserven stos documentos por el perodo de dos (2) aos a partir del evento arriba indicado. Clausula Vigsima Octava - Notificaciones. Toda comunicacin bajo el contrato ser hecha por escrito y cualquier aviso dirigido a la compaia, ser tenido como vlido si es entregado a mano o por correo certificado, telex, facsimil u otro medio convencional, indicndose el nombre de el representante y la direccin de la oficina de la compaia encargada de la administracin de el contrato, tal como est indicado en el anexo b. de la misma manera, cualquier aviso a la contratista ser considerado como vlidamente hecho si es entregado a mano o por correo certificado, telex, facsimil u otro medio convencional a la direccin designada en el anexo b. Ningn cambio en la direccin postal de las partes ser considerado vlido a menos que sea participado previamente a la otra por escrito. Causula Vigsima Novena - Representantes de la compaia y de la contratista. Los trminos representante de la compaia y representante de la contratista, usados en ste contrato, se refieren a las personas nombradas en el capitulo referente a "las definiciones, o a
20

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 21 DE 182

las personas que fueren designadas para sustituirlas. la compaia podr designar a uno o ms representantes para ejercer todas las atribuciones que, por disposicin de esta clusula o de cualquier otra contenida en ste contrato, han sido atribuidas al representante de la compaia. El representante de la compaia quedar facultado para resolver cualquier problema relacionado con la interpretacin de los planos, detalles, dibujos y especificaciones. adems podr rechazar o declarar inservible cualquier parte de la obra en cumplimiento de las previsiones de el contrato, si tal materia, mquina, til, herramienta o equipo no cumpliere con las especificaciones correspondientes o no fuere conveniente o adecuado para los fines indicados. el representante de la compaia podr nombrar por escrito a una o ms personas, con facultad para ejercer alguna o todas las facultades a l conferidas. la contratista, mantendr permanentemente en el lugar de la obra un representante competente durante las horas laborables o cuando la ndole del trabajo as lo requiera, para supervisar y administrar la obra y recibir las instrucciones de el representante de la compaia. para tales fines toda comunicacin formulada a el representante de la contratista la obligar en la misma forma como si fuese hecha directamente a la contratista. Clausula Trigesima - Cuplimiento del contrato. Si en una o ms ocasiones la compaia dejare de exigir el estricto cumplimiento de cualesquiera de las estipulaciones de el contrato o dejare de hacer uso de cualesquier opciones o derechos contemplados en el contrato o en la ley, ello no ser interpretado como una renuncia de su parte a tales estipulaciones, opciones o derechos, ni a las dems estipulaciones de el contrato. Clausula Trigesima Primera Acuerdos con asociaciones cooperativas. la contratista se obliga a disponer los mecanismos de relacin, participacin e integracin de las cooperativas, siempre y cuando las mismas cumplan con los requisitos de constitucin e inscripcin por ante la superintendencia nacional de cooperativas todo esto de conformidad con lo estipulado en la ley especial de asociaciones cooperativas. la contratista se obliga a considerar la utilizacin de las cooperativas legalmente establecidas en el rea de ejecucin de la obra, siempre y cuando las competencias tcnicas individuales de sus miembros, y las exigencias tcnicas de la obra lo permitan. Clausula Trigesima Segunda: Ejemplares, ley aplicable, domicilio especial, y jurisdiccion. este contrato se extiende incluidos sus anexos, en dos (2) ejemplares idnticos, y se regir e interpretar de conformidad con las leyes venezolanas. las partes eligen como domicilio especial a la ciudad de caracas, a la jurisdiccin de cuyos tribunales declaran someter. caracas, 13 de octubre del 2006. LA COMPAA.
PDVSA PETROLEO, S.A.

LA CONTRATISTA
XXXXXXXXXXX.

_______________ xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx c.i. xxxxxxxx

_________________________ xxxxxxxxxxxxxxxx

21

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 22 DE 182

ANEXO V

NORMATIVAS DE SEGURIDAD HIGIENE Y AMBIENTE

22

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 23 DE 182

CAPITULO V. NORMAS, MTODOS Y PRUEBAS PARA EVALUAR EL CONTRATO 1. Objetivo El presente documento tiene la finalidad de definir el mtodo como ser evaluado el contrato una vez concluida la obra, servicio o bien contratado, para verificar y dejar constancia que el mismo cumple con las especificaciones establecidas. en este documento se fija la puntuacin con que se medir el grado de satisfaccin de recepcin del servicio, obra o bien contratado. este mtodo se basa en el criterio que el servicio, obra o bien ha sido aceptado, por lo que cumple con las mnimas especificaciones tcnicas y requerimientos exigidos. 2. Metodo Se evaluarn los diferentes aspectos como se describe a continuacin: (segn formato de evaluacion de actuacion de empresas contratistas en la prestacion de servicios anexo n xiv) calidad bajo este aspecto se evalan consideraciones sobre la calidad de los productos u obras ejecutadas, conocimiento, uso y aplicacin de programas de aseguramiento y control de la calidad, aplicacin de tecnologa actualizada, eficiencia en la aplicacin de medidas preventivas y correctivas y el cumplimiento de normas y especificaciones. la designacin en esta evaluacin ser: excelente: los resultados y productos obtenidos presentan reflejan una calidad difcil de superar. bueno: los resultados y productos ejecutados reflejan una calidad superior a lo observado normalmente. satisfactorio: los resultados y productos obtenidos cumplen con el mnimo exigido en las especificaciones y normativas. deficiente: los resultados y productos obtenidos no cumplen con el mnimo exigido en las especificaciones y normativas entrega bajo este aspecto se evala el tiempo en el cual se realiz el contrato, considerando los siguientes parmetros: excelente: el control de las actividades y la programacin de las mismas, permite la culminacin temprana de los trabajos, mejorando en forma impactante el tiempo de ejecucin establecido para el cumplimiento efectivo del contrato. bueno: el control de las actividades y la programacin de las mismas mejora el tiempo de ejecucin establecido para el cumplimiento efectivo del contrato. satisfactorio: el tiempo de ejecucin cumple con el tiempo establecido. deficiente: no cumple con el tiempo de ejecucin establecido. aspectos tcnicos y normativas bajo este aspecto se evala el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y normativas establecidas para la ejecucin particular de cada trabajo. excelente: el contrato incluy el uso de tcnicas, equipos y materiales modernos que
23

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 24 DE 182

mejoran significativamente el diseo, teniendo como resultado una obra o producto que supera las expectativas del proyecto, aplicando con el mejor criterio las normativas vigentes cumpliendo las especificaciones tcnicas. bueno: el contrato incluy el uso de tcnicas, equipos y materiales modernos que mejoran el diseo, teniendo como resultado una obra o producto mejor de lo esperado, aplicando con el mejor criterio las normativas vigentes y cumpliendo las especificaciones tcnicas. satisfactorio: el contrato cumple con las especificaciones del proyecto y normativas vigentes. deficiente: el contrato no cumple con las especificaciones del proyecto y normativas vigentes aspectos relacionados con la gestin y ejecucin bajo este aspecto se evaluarn las estrategias utilizadas para la ejecucin de la obra. excelente: el contrato fue ejecutado segn el programa originalmente establecido. identificado claramente la ruta crtica sin ningn tipo de alteracin. fueron asignados los recursos en forma efectiva y se aplicaron eficientemente las acciones correctivas que permiti superar los problemas e imprevistos de manera de no alterar los resultados de la obra. bueno: el contrato fue ejecutado segn el programa originalmente establecido. fueron asignados los recursos en forma adecuada y se aplicaron eficientemente las acciones correctivas que permiti superar los problemas e imprevistos con poco impacto para la obra. satisfactorio: el contrato fue ejecutado con un mnimo de alteraciones en el programa originalmente establecido. fueron asignados un mnimo de recursos y se aplicaron las acciones correctivas que permiti superar los problemas e imprevistos. deficiente: el contrato fue ejecutado con muchas alteraciones en el programa originalmente establecido. no fueron asignados los recursos requeridos para su ejecucin y no se aplicaron las acciones correctivas que permitieran superar los problemas e imprevistos. aspectos sobre seguridad industrial bajo este punto se evalan los aspectos relacionados con la seguridad industrial aplicados en la obra: excelente: la obra fue ejecutada aplicando constantemente amplias medidas, procedimientos y programas de seguridad, manteniendo las reas asociadas con la obra en ptimas condiciones de orden y limpieza. bueno: la obra fue ejecutada aplicando medidas, procedimientos y programas de seguridad, manteniendo las reas asociadas con la obra en buenas condiciones de orden y limpieza. satisfactorio: el servicio requiri de esfuerzo e inspeccin adicional para mantener las medidas de seguridad mnimas para la ejecucin de la misma. deficiente: el servicio requiri de mucho esfuerzo e inspeccin adicional para mantener las medidas de seguridad mnimas para la ejecucin de la misma. aspectos sobre proteccin ambiental bajo este punto se aplicarn criterios de evaluacin relacionados con la seguridad ambiental. excelente: la obra se ejecut aplicando constantemente medidas para la proteccin ambiental, empleando tiempo y los mejores recursos y aplicando las polticas, lineamientos, normas y procedimientos en materia ambiental, con lo que s super las expectativas previstas para la obra. bueno: la obra se ejecut aplicando medidas para la proteccin ambiental, empleando tiempo, recursos y aplicando las polticas, lineamientos, normas y procedimientos en materia ambiental.
24

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 25 DE 182

satisfactorio: la obra se ejecut aplicando las mnimas medidas para la proteccin ambiental, se emple poco tiempo, y recursos, sin embargo se aplicaron las polticas, lineamientos, normas y procedimientos en materia ambiental. deficiente: el servicio se ejecut sin aplicar las medidas mnimas para la proteccin ambiental, se emple poco tiempo y recursos.

25

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 26 DE 182

CAPITULO VI. NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL , HIGIENE Y AMBIENTE OCUPACIONAL (SI-AHO) A continuacin se especifican los requisitos de seguridad, higiene y ambiente que se deben cumplir para la ejecucin de: mantenimiento mayor de los tanques de almacenamiento de combustibles de las plantas de guatire (tk 23-07, tk 23-08) y carenero (tk 22-07) del distrito metropolitano Requisitos y responsabilidades generales: El hecho que pdvsa y sus filiales exija a el contratista, el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y ambiente, establecidas en el presente anexo, no significa que asume responsabilidad por los aspectos de seguridad, higiene y ambiente de los trabajadores de el contratista, ni obligacin alguna por los accidentes que puedan ocurrir durante la ejecucin de la obra o servicio. El cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y ambiente, establecidas en el presente anexo, por parte de el contratista, no lo eximir de la responsabilidad, ni significa transferencia de dicha responsabilidad a pdvsa en el cumplimiento de los requisitos, normas, programas, entrenamiento y prcticas de seguridad que sean apropiados. toda obra o servicio que ejecute el contratista, se regir por lo establecido en este anexo y los procedimientos de trabajo aprobados por pdvsa. La inobservancia o incumplimiento culposo o doloso de lo establecido en este anexo dar a pdvsa derecho a suspender, resolver o rescindir el contrato. si se encontrare que el contratista ha tenido una conducta culposa o dolosa y no ha cumplido con lo establecido por pdvsa para prevenir accidentes, pdvsa emitir un informe al registro nacional de contratistas a travs del registro auxiliar de contratistas (rac), para proceder a la inhabilitacin, suspensin temporal o permanente del mismo, conforme al procedimiento previsto para ello, contenidas en la norma si-s-11, medidas por incumplimiento o inobservancia de normas o condiciones en materia de seguridad, higiene y ambiente. Se deben efectuar las evaluaciones parciales de aptitud y actuacin segn la norma si-s-o4, requisitos de seguridad higiene y ambiente en el proceso de contratacin, del contratista en la ejecucin de la obra o servicio y con base en las mismas, se preparar la evaluacin final. el resultado de dicha evaluacin ser enviada al registro auxiliar de contratistas de petrleos de venezuela, para incorporarlo al expediente de el contratista y ser tomado como criterio de aceptacin o rechazo para participar en futuros procesos de seleccin. para la evaluacin pdvsa podr hacer uso del instrumento de medicin de gestin en seguridad, higiene y ambiente, que tenga establecido. El contratista cumplir y har cumplir a los sub-contratistas bajo su responsabilidad, todas las disposiciones legales, reglamentarias u otras emanadas de las autoridades competentes relacionadas directamente o indirectamente con la ejecucin de la obra o servicio, en especial las contenidas en la ley penal del ambiente, ley orgnica del trabajo, ley orgnica del ambiente y en la ley orgnica de prevencin, condiciones y medio ambiente del trabajo, y las normas de seguridad, higiene y ambiente vigentes en las reas operacionales y administrativas de pdvsa y
26

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 27 DE 182

a no utilizar materiales ni efectuar actividades susceptibles de degradar el ambiente o que produzcan condiciones insalubres en las zonas de los trabajos o en sus alrededores como consecuencia de sus operaciones. antes de dar comienzo a la obra o servicio. el contratista, est obligado a consultar con pdvsa para familiarizarse con las normas y prcticas de sta, sobre seguridad, higiene y ambiente, durante la ejecucin de la obra o servicio. El contratista mantendr el sitio de trabajo limpio y ordenado y remover y clasificara los residuos que produzca su personal con ocasin de los trabajos, haciendo uso de limpiadores, desengrasantes y detergentes lquidos y biodegradables, favoreciendo el reciclaje. la recoleccin para reciclaje de aceites usados es su responsabilidad, as como la disposicin de filtros y residuos impregnados con aceites y grasas, garantizando una disposicin final ambiental segura informndole a la unidad contratante el destino final de los residuos generados, bajo condicin ambiental segura y sus debidas autorizaciones para el transporte, almacenamiento o disposicin, dando cumplimiento con la legislacin ambiental vigente. Para las empresas de fluidos si este fuera el caso, los fluidos de perforacin, soluciones qumicas o productos de otra ndole, bien sean slidos, semi slidos y lquidos, utilizados durante la operacin, deben contener una hoja de informacin con el nombre comercial del producto, su composicin qumica, su toxicidad, antdoto, manejo, almacenamiento y cuidado de los producto(s),de igual forma emitir informacin sobre su forma de transport, manejo, tratamiento y disposicin ambiental segura, esta informacin ser requerida por las empresas de servicios ambientales para la ejecucin y sana, segura y limpia de su trabajo, las empresas que suministren fluidos o cualquier producto para las operaciones de construccin o mantenimiento de pozos en forma de alquiler debern suministrar la misma informacin y al concluir sus operaciones debern emitir por escrito la disposicin final ambiental de los productos utilizados bajo esa modalidad, eso garantizar que los productos usados no sern almacenados como pasivos ambientales de la industria petrolera en sus bases operacionales o en cualquier lugar del territorio nacional. Para toda obra o servicio el contratista se compromete a desarrollar, implantar y ejecutar un sistema de gestin igual o anlogo al que establece en la norma pdvsa si-s-01 de la gerencia de la seguridad de los procesos (gsp), el cual ser revisado y avalado por la organizacin de seguridad, higiene y ambiente y la gerencia contratante. el sistema debe evaluarse, de acuerdo a los parmetros o variables definidos por el sistema integral de riesgos (sir). El contratista es y ser responsable por los aspectos de seguridad, higiene y ambiente de sus trabajadores, instalaciones y equipos, as como de los daos que pueda causar el entorno donde se desenvuelve, dando para ello cumplimiento con la norma so-s-16 referente a la identificacin y notificacin de riesgos asociados con las instalaciones y puestos de trabajo. Dado que el personal supervisor de el contratista es el responsable por los aspectos de seguridad, higiene y ambiente de sus trabajadores, deber estar certificado para ejercer la funcin. El personal de el contratista debe estar preparado para realizar efectivamente y en forma segura las actividades que se le asignen. para ello debe asegurar el cumplimiento de un programa de entrenamiento tcnico/artesanal y de seguridad, higiene y ambiente. El contratista debe contar con una organizacin o coordinacin sha, para la supervisin e inspeccin de seguridad, higiene y ambiente en funciones de asesora a la lnea supervisora de operaciones, en esta materia, se incluir en los contratos, un 1/3 del total de horas /
27

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 28 DE 182

hombre en funciones de supervisor de seguridad industrial e higiene y ambiente ocupacional si-hao. Los trabajadores de el contratista no deben permanecer en reas restringidas o que no estn relacionadas con la obra que ejecutan en horas no laborales, de descanso o en su tiempo libre, a tal efecto el contratista se compromete a delimitar el sitio donde se realizaran los trabajos. Cuando el contratista haya finalizado la obra o servicio, debe efectuarse una inspeccin a la cual deber asistir el supervisor de la misma, el representante de la gerencia contratante y seguridad, higiene y ambiente de pdvsa, a fin de verificar las condiciones de operabilidad del equipo y/o instalacin, y que estn acordes con los parmetros de calidad y seguridad, higiene y ambiente requeridas por pdvsa. El contratista est obligado a cumplir, en particular, con las disposiciones de la legislacin ambiental vigente y de sus normas tcnicas complementarias, relacionadas con: disponer de los sistemas necesarios para evitar el vertido de hidrocarburos u otros contaminantes a cursos de agua y suelos. las disposiciones de desechos que se generen durante la prestacin del servicio, deben hacerse en los lugares autorizados por la autoridad competente, y de acuerdo con las autorizaciones y con los procedimientos tcnicos requeridos por la ley o aprobados por la gerencia de seguridad, higiene y ambiente de pdvsa.

El contratista debe cumplir especficamente con el pargrafo uno del artculo 6to. de la ley orgnica de prevencin, condiciones y medio ambiente de trabajo, el cual estipula lo siguiente: ningn trabajador podr ser expuesto a la accin de agentes fsicos, condiciones ergonmicas, riesgos psicosociales, agentes qumicos, biolgicos o de cualquier otra ndole, sin ser advertido por escrito y por cualquier otro medio idneo de la naturaleza de los mismos, de los daos que pudiesen causar a la salud, y aleccionando en los principios de su prevencin. As mismo, el contratista est en la obligacin de cumplir con el artculo 19 de la referida ley en lo referente a: instruir y capacitar a los trabajadores respecto a la prevencin de accidentes y enfermedades profesionales, as como tambin en lo que se refiere al uso de dispositivos personales de seguridad y proteccin, todo en concordancia con lo establecido en el artculo 6 de la presente ley. incorporarse activamente a los comits de seguridad, higiene y ambiente establecidos por la referida ley, as como al comit de seguridad, higiene y ambiente la gerencia contratante. prestar atencin a los planteamientos de los trabajadores y tomar por escrito las recomendaciones que stos formulen con relacin a las condiciones y medio ambiente de trabajo. hacer la participacin correspondiente y tomar las medidas que el caso requiera. el patrono, en ningn caso, podr despedir al trabajador o aplicar cualquier otro tipo de sancin por hacer uso de los derechos consagrados en esta ley. colocar en carteles, por trimestres sucesivos, en sitios visibles de la empresa, los registros e ndices de accidentes e incidentes acaecidos en dichos lapsos, de igual forma
28

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 29 DE 182

la empresa debe elaborar formatos tipo trpticos, para ser entregados a visitantes o personal que tenga acceso al rea operacional donde se ejecuta la obra o servicio, este trptico debe contener informacin de la instalacin, rutas de escape y forma de evacuacin, as como informacin bsica en materia de seguridad higiene y ambiente. El contratista debe crear su propio comit de seguridad, higiene y ambiente, liderado por su propio gerente o accionistas. El contratista debe leer a sus trabajadores, en el formato de anlisis de riesgos usado por PDVSA, (saro), los riesgos asociados al trabajo a ejecutar y la manera de prevenirlos. sus trabajadores deben firmarlo luego de entenderlo, as como solicitar o emitir los respectivos permisos de trabajo. El contratista debe mencionar en la oferta presentada a pdvsa el nombre, cargo y experiencia en el rea de seguridad, higiene y ambiente, de la(s) persona(s) responsable(s) por la administracin del plan bsico de seguridad, higiene y ambiente, siguiendo los lineamientos del s.i.r (sistema integral de riesgos). El contratista, incorpora en su oferta a pdvsa, su compromiso formal en el cual el directivo, gerente o representante legal de mas alto nivel de el contratista, se responsabiliza a efectuar una presentacin ante el comit asesor de seguridad, higiene y ambiente de pdvsa, del plan bsico de seguridad, higiene y ambiente de su empresa, identificando y normando los riesgos identificados por cada familia de puestos que ocupe su personal durante la prestacin del servicio, que regir para la obra, as como el compromiso, de hacer presentaciones al comit sha de la gerencia contratante, de cualquier tipo de incidente o accidente que sufriera alguno de sus trabajadores, sus sub-contratistas o terceros utilizados por estos ltimos durante la ejecucin de el servicio. en esta presentacin se debe precisar las causas del accidente y las acciones correctivas a ser aplicadas por el contratista que es el responsable directo de la labor y /o prestacin del servicio, para evitar la repeticin del mismo, de igual forma debe incluir el cronograma de las visitas gerenciales al sitio donde se preste o suministre la labor o el servicio, si el tiempo de ejecucin del servicio y tipo de servicio as lo requiere. El contratista debe tener en el lugar de trabajo y en sitio visible los formularios de permisos o autorizaciones, y los de anlisis de riesgos, as como los procedimientos de trabajo disponible para tal fin. El contratista debe suministrar a todos sus trabajadores los equipos de proteccin personal que requieran para la realizacin de su trabajo, el cual debe ser, al menos de la misma calidad de la que suministra pdvsa a sus propios trabajadores, haciendo uso del cdigo de colores establecidos por la gerencia si-aho del distrito metropolitano, casco blanco para personal con experiencia y certificado, casco azul para personal con experiencia no-certificado y casco amarillo para personal sin experiencia y no-certificado, el personal sin experiencia no certificado, debe recibir una induccin en materia de sha, correspondiente a la labor o trabajo a ejecutar e igualmente debe ser notificado de los riesgos que involucra la labor. El contratista debe proveerse de su propio equipo porttil para combatir incendios, mantenerlos en perfectas condiciones en nmero y tipo adecuado para la prestacin del servicio, entrenar a su personal sobre su uso y mantenimiento, as como disponer de equipos porttiles, debidamente calibrados para l diagnostico de gases, inflamables y txicos, equipos de oxigeno auto contenido, para laborar en condiciones de emergencia y con presencia de gases, txicos, h2s,co2, u otros considerados txicos o peligrosos, estos equipos de oxigeno auto
29

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 30 DE 182

contenidos deben estar disponibles por lo menos uno(1), de forma permanente en el rea operacional y debe ser considerado su costo en la presente oferta; de igual forma tendr que tener disponibles los equipos que requiera su cuadrilla al momento de ser solicitados, los cuales sern cancelados por pdvsa, de acuerdo a la estructura de costos. el contratista, debe hacer las previsiones de disponibilidad de los equipos (oxigeno auto-contenido), bajo la figura de propios o alquilados cuando este ejecutando su labor en reas operacionales que as lo requieran, por tener antecedentes de presencia de gases txicos en la operacin o durante la misma. El contratista debe reportar, en forma inmediata, al representante de pdvsa, cualquier incidente o accidente que sufra alguno de sus trabajadores por insignificante que parezca y cumplir con las obligaciones legales y contractuales siguientes: verificar que el trabajador accidentado reciba atencin mdica necesaria en forma inmediata y satisfactoria. notificar de inmediato a seguridad industrial e higiene y ambiente ocupacional si-aho y a la organizacin contratante. presentar a seguridad industrial e higiene y ambiente ocupacional si-hao, dentro de un perodo de tiempo razonable, pero nunca mayor de tres (3) das hbiles contados a partir del da del accidente, un informe escrito sobre el caso y copias de las declaraciones de accidentes al ministerio del trabajo (modelo a - ficha para declaracin de accidentes ministerio del trabajo) y seguro social (forma 14-123). si la lesin resulta en prdida de tiempo o el caso por su naturaleza lo hace aconsejable, segn el criterio de la gerencia involucrada, se nombrar un comit de investigacin para investigar el accidente y hacer la presentacin del mismo al comit gerencial de pdvsa. en caso de un accidente industrial con fatalidad, el contratista debe notificar a la autoridad civil competente, al representante de la organizacin contratante y a seguridad, higiene y ambiente pdvsa. el cuerpo de la vctima no debe ser movido hasta que las autoridades civiles y judiciales as lo decidan. pdvsa apoyar a el contratista con indicaciones sobre lo que debe hacerse, en todo caso el contratista no podr remover o alterar el escenario donde ocurran accidentes, hasta tanto no reciba el visto bueno del comit de investigacin de pdvsa.

El contratista firmar una acta de reunin al momento de la firma del contrato, la cual ser preparada por la gerencia de la organizacin contratante, en la cual se compromete a cumplir con todo lo establecido en la ley orgnica de prevencin, condiciones y medio ambiente de trabajo, as como con la ley del trabajo y la ley penal del ambiente, adems de cumplir con todas las normas y procedimientos de seguridad, higiene y ambiente establecidas por pdvsa. El contratista, presentara todas las certificaciones vigentes, de los equipos de izamiento, antes del inicio de sus operaciones, as como identificacin de rutas para mudanza de equipos, identificando los riesgos en la operacin de mudanza o servicio. el propsito final de su compromiso en esta materia, es convertir esa firme conviccin, de que todo accidente es evitable, en un valor cultural de su organizacin y de sus individuos. Para alcanzar el objetivo de proteger a sus trabajadores y a las instalaciones, as como tambin al medio ambiente directa o indirectamente afectado por su actividad, las empresas contratistas tienen que hacer de la prevencin de accidentes, parte de su trabajo regular. esto significa que
30

Mantenimiento Mayor Tanque T-13, Nucleo De Desarrollo Endogeno Fabricio Ojeda. Distrito Federal

1300053765
PGINA 31 DE 182

en la planificacin, organizacin, direccin y control de todas sus actividades, deben integrarse las acciones y previsiones necesarias para que esas actividades diversas se ejecuten sin causar daos. El contratista debe proveer al inspector de seguridad industrial e higiene y ambiente ocupacional si-hao, de facilidades de equipos para la buena ejecucin de su trabajo as como la disponibilidad de acceso a la informtica para el control de estadsticas, elaboracin de informes referentes al trabajo, inspecciones de la obra, labor o servicio asociadas a si-hao. Requisitos y responsabilidades especficas: Perfil del supervisor de seguridad higiene y ambiente: El contratista dispondr de un supervisor cuyo perfil de educacin mnimo ser de tcnico superior universitario en seguridad e higiene industrial, graduado en instituto reconocido por su trayectoria en la capacitacin de personal en la mencionada carrera, o en ramas afines propias de la industria. se incluyen ingenieros (preferiblemente mecnico, industrial, petrleo, qumico, civil, agrnomo, ambiental). ambos perfiles, con un mnimo de dos aos de experiencia en el desempeo de funciones asociadas a la disciplina de seguridad higiene y ambiente involucradas en la labor o servicio ofertado. El supervisor de seguridad e higiene industrial debe poseer la certificacin de cualquier otra institucin reconocida a nivel nacional o internacional, avalado por la gerencia corporativa seguridad industrial e higiene y ambiente (si-hao) como requisito obligatorio para ejercer el cargo. Debe poseer conocimientos bsicos sobre la ley orgnica de prevencin, condiciones de higiene y seguridad en el trabajo; reglamento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo; normas y procedimientos de trabajo en la construccin y rehabilitacin de pozos; trabajos en espacios confinados; permisos de trabajo, establecidos.

31